· web viewactivo integral burgos. coordinaciÓn de mantenimiento y logÍstica. depto. mantto. de...

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

DEPTO. MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

ANEXO ARELACION DE PLANOS Y/O CROQUIS

Descripción de los Trabajos: “Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos”

Licitación No.: _______________________________Pág. 1 de 1

No. de Plano y/o Croquis.

Descripción Revisión

1 RED DE DUCTOS ACTIVO INTEGRAL BURGOS

Representante Legal Representante de P.E.P(Nombre y firma) Jaime Aguilar Martínez

Nombre o Razón SocialDepto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, AIB.

RDJC / VECR Versión Noviembre 2009 OBRA PÚBLICA



ANEXO BGNORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES


Licitación No.: __________________________.Pág. 1 de 23

I.- DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN.

El proyecto tiene como objetivo efectuar trabajos de reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos, permitiendo con ello elevar la eficiencia de los sistemas de protección catódica. Los trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, especificaciones de Pemex Exploración y Producción y sus respectivos procedimientos.

PEP designará el Residente de Obra y los Supervisores necesarios, mismos que tendrán el derecho de vigilar, verificar y revisar la ejecución de los trabajos que se indican en estas bases técnicas y el contrato correspondiente, que los trabajos se ejecuten de conformidad con lo pactado en el mismo y en su caso dar por escrito al Contratista las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución en la forma convenida y/o con las modificaciones que considere necesario ordenar, El Residentes de Obra o los supervisores del sector podrán ser sustituidos en cualquier momento, lo que será notificado por escrito oportunamente al Contratista.

El Contratista deberá proporcionar vehículos automotrices, maquinaria, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, así como el combustible para la operación de los mismos. Estos deberán ser en cantidad y calidad suficiente para garantizar la terminación de las actividades solicitadas dentro del plazo fijado en el contrato y de acuerdo con el programa respectivo.Entre las actividades principales citamos las siguientes:

Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos mediante la aplicación de cintas plásticas

en partes dañadas.

Localización de ductos enterrados.

Limpieza de superficie metálica con chorro de arena

Excavación manual y con maquinaria

Tapado con el producto de las excavaciones,

Inspección del aislamiento dieléctrico aplicado mediante el suministro de voltaje,

Aplicación de recubrimiento epóxico monolítico;

Suministro, extracción, acarreo y extendido de material de revestimiento.

Suministro y colocación de concreto ciclópeo

II.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE.

La convocante proporcionará la siguiente información:

JAM / RDJC/ VECR Versión Noviembre 2009 OBRA PÚBLICA






Anexo “A - Relación de Planos y/o Croquis”.

Permisos de Acceso requeridos para realizar los trabajos en propiedades de terceros.

Manual de Sistema de Permisos para Trabajo con Riesgo.

Permisos para Trabajo con Riesgo requeridos.

Anexo “S - Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los

proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y

Producción”. Cuarta versión

Procedimientos de trabajo.

III.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

III.1.- Definiciones.

Corrosión.Es el deterioro o desgaste de un material metálico provocado por interacciones con el medio ambiente mediante reacciones electroquímicas las cuales ocurren por una diferencia de potencial eléctrico.

Protección catódica.Es la técnica que controla la corrosión, cuyo principio se basa en la aplicación de una polarización externa sobre la estructura metálica a proteger, para que esta actúe como cátodo. Se utiliza en dos modalidades: ánodos galvánicos y corriente impresa.

Resistencia Electrica.Es la propiedad de una sustancia para oponerse al flujo de corriente que pasa por ella. La resistencia de un material depende de sus dimensiones y de los elementos que los constituyen.La unidad de resistencia eléctrica se llama ohm y está definida como: “la resistencia que opone un material cuando se aplica una diferencia de potencial de un Volt y una corriente de un Ampere fluye por él”.

Dieléctrico(Material) poco conductor y a través del cual se ejerce la inducción eléctrica.

ResistividadEs la resistencia eléctrica específica de un material y su unidad se expresa en ohm-cm.La resistividad del terreno depende de su estructura, de las dimensiones de las partículas que los constituyen de su porosidad, permeabilidad, de la humedad y de los iones presentes. Además, esta resistividad puede variar notablemente con las estaciones del año, la precipitación pluvial, la actividad agrícola e industrial.







Electrodos.Es un conductor de electrones que se utiliza para establecer contacto eléctrico con la parte electrolítica de un circuito.

Electrolito.Solución en la cual la conducción de corriente eléctrica ocurre mediante el transporte de iones disueltos.

Conductor.Se denomina conductor a todo material que permite el flujo de una carga eléctrica o iónica. Los conductores de primer orden son aquellos que poseen conductancia eléctrica y los portadores de la carga son electrones, los conductores de segundo orden poseen conductancia iónica o electrolítica.

Corriente.Es la velocidad de flujo de la carga eléctrica mediante electrones o iones, esto es corriente eléctrica iónica. En los metales, la corriente es a través de electrones y el electrolito, por medio de iones.La unidad básica de la corriente eléctrica es el amperio. Un ampere se define como la velocidad de flujo de una carga de un Coulomb por segundo. Por lo tanto, la cantidad total de electricidad en Coulombs, que pasa por cualquier punto de un circuito eléctrico es el producto de la corriente, en amperios y del tiempo en segundos.

Soldadura por aluminotermia.Se utiliza para soldar conductores eléctricos a estructuras metálicas (tuberías), consiste de una mezcla pulverizada de óxido de cobre, aluminio y pólvora que se activa mediante una chispa.

III.2.- Abreviaturas.

P.E.P.- PEMEX Exploración y Producción. NOM.- Norma Oficial Mexicana. NRF.- Norma de Referencia EMA.- Entidad Mexicana de Acreditación. m.- Metro ºC.- Grados Centígrados. m².- Metro Cuadrado. m³.- Metro Cúbico. cm.- Centímetros. cm².- Centímetro Cuadrado. mils- Milésimas de pulgada. mm- Milímetros. Cap.- Capacidad







Km.- Kilómetros. in.- Pulgada. Ø.- Diámetro. ft.- Pies (Feet). kg.- Kilogramo. L.- Litro. Lb.- Libra. Amp.- Amperes. Gld.- Gasolinoducto. Gdo.- Gasoducto. Pza.- Pieza

IV.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo a las Normas, Especificaciones y Códigos, que se señalen a continuación:

No. Descripción

NORMAS:

NOM-008-SECRE-1999 Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas.

CID-NOR-N-SI-0001Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de ductos de transporte.

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos de seguridad

NOM-009-STPS-1999 Equipo suspendido de acceso-instalación, operación y mantenimiento-condiciones de seguridad.

NOM-113-STPS-1994 Calzado de protección

NOM-115-STPS-1994 Cascos de protección - especificaciones métodos de prueba y clasificación.

NOM-116-STPS-2009 Seguridad, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.

NOM-059-SEMARNAT-2001 Que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre, terrestre y acuática en peligro de extinción, amenazada, rara y sujeta a







protección especial y que establece especificaciones para su protección.

NOM-041-SEMARNAT-2006Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible

NOM-045-SEMARNAT-2006Vehículos en circulación que usan diesel como combustible.- límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición

NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida

NMX-U-075-1979 Recubrimiento para protección anticorrosiva -recubrimiento para altas temperaturas

NMX-Z-055-1996-IMNC Metrología - Vocabulario de términos fundamentales y generales

Especificaciones de PEMEX Descripción

2.413.01 Sistema de Protección Catódica

P.3.120.01Especificación para construcción de terracerías (Se incluye desmontes, despalmes, excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones,rellenos de excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos).

3.121.04 Relleno de Excavaciones3.374.08 Sistemas de tuberías de transporte y distribución de gas.

P.3.413.01 Instalación de Sistema de Protección Catódica.4.411.01 Recubrimiento para Protección Anticorrosiva.

P.4.0137.01 Cementos hidráulicos. (num. anterior 4.112.01).P.4.0.351.01 Especificiones y métodos de prueba para recubrimientos anticorrosivos.P.4.0351.02 Evaluación de ánodos de MagnesioNACE RP-74 Aplicación de cintas plásticas.

P.2.0351.01 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales

P.3.0121.01 Clasificación de materiales para el pago de excavaciones

P.3.0135.02 Elaboración y control de concreto

P.3.135.07 Especificación para lastre de concreto para tuberías de conducción

NORMAS DE PEMEX

NRF-004-PEMEX-2003 Protección con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones superficiales de ductos.

NRF-026-PEMEX-2008 Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas o sumergidas







NRF-033-PEMEX-2003 Lastre de concreto para tuberías de conducción

NRF-047-PEMEX-2007 Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección catódica.PEMEX 4.0351.01 Especificaciones y métodos de prueba para recubrimientos anticorrosivos

S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 “Proyecto regional cuenca de sabinas piedras negras 2007-2027”

NO. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.

RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.

NRF-088-PEMEX-2005 Equipo de protección facial.NRF-006-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios.NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-030-PEMEX-2009 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos

NRF-110-PEMEX-2003 Evaluación de ánodos de sacrificio galvánicos de magnesio

NRF-114-PEMEX-2006 Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generales.

800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

249-28900-MA-117-0001 Procedimientos para la inspección de recubrimientos dieléctricos en ductos subterráneos.

270-28900-MA-117-0001 Procedimiento para la “reparación provisional o definitiva de fugas en ductos”

CID-NOR-02/96 Reparaciones definitivas, permanentes y provisionales en ductos.

DCO-PGI-T-404 Control y reparación de fugas en ductos en operación

DCO-PGI-CR-511 Excavación segura y sondeos efectivos en derechos de vía0

CODIGOS

ASME B31.8 Sistemas de tubería para el transporte y distribución de gas.

PRACTICAS RECOMENDADAS

Descripción







Anexo "S"

Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Cuarta Versión de Agosto de 2008.

200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.PG-AF-TC-001-2007 Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en

materia de Seguridad, Salud y Protección AmbientalNE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

DOCUMENTOS REGULATORIOS NACIONALES

Descripción

DNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al AmbienteCódigo para el Desarrollo Sustentable del Estado de TamaulipasLey Ambiental del Estado de Nuevo León

DNV.LY.009 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.

DNV.LY.046 Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

DNV.LY.061 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.DNV.RG.002 Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos

peligrosos.DNV.LY.075 Ley General de Salud.DNV.RG.012 Reglamento de Trabajos Petroleros.DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalizaciónDNV.RG.041 Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos.DNV.LY.039 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.RG.031 Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

DNV.LY.134 Ley federal sobre metrología y normalización (reforma del 28 de julio de 2006)

DNV.INS.015

Relación de organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación que podrán certificar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás funciones que establezcan las disposiciones

V.- PROCEDIMIENTOS.







Con objeto de garantizar la calidad de los trabajos en las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo, el Contratista deberá apegarse como mínimo a los procedimientos de trabajo de PEP a continuación descritos.

No. Titulo Procedimiento1 DCO- PGI-CR-511 Excavación segura y sondeos efectivos en derechos de vía.2 DCO- PGI-T-203 Relleno ó tapado de zanja con herramienta manual y/o Maquinaria3 285-25300-MA-117-0001, Aplicación de recubrimientos anticorrosivos.4 DCO- PGI-T-110 Aplicación de recubrimientos anticorrosivos en interfases tierra-aire.5 DCO-PGI-T-114. Procedimiento de inspección para recubrimiento dieléctrico en ductos subterráneos 6 DCO- PGI-T-201 Mantenimiento a los derechos de vía de Petróleos Mexicanos7 DCO- PGI-T-202 Reparación de Deslaves en derechos de vía.8 DCO- PGI-T-119 Localización de tuberías subterráneas.9 (DCO-PGI-CR-506) Selección, uso y manejo de Equipo de Protección Personal

10 (PE-ME-MA-1102-2009) Procedimiento para la aplicación de soldadadura por aluminotermia en conexiones electricas de los sistemas de protección catódica.

Los procedimientos anteriores no son limitativos, el Contratista podrá aplicar los procedimientos particulares, siempre y cuando estos cumplan con los requerimientos técnicos y de seguridad para el buen desempeño de los trabajos y hayan sido previamente avalados por el Residente de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos el Contratista deberá apegarse al Manual del Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo (SPPTR) Revisión Enero/2009.

El Contratista acepta que cualquier duda sobre la interpretación de los croquis y/o planos del Anexo "A", será consultada con el Residente de Obra y se resolverá de acuerdo con las instrucciones del mismo.

VI.- UBICACIÓN.

Los trabajos descritos, se realizarán en el Activo Integral Burgos, dentro de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila teniendo como punto de partida la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y con un radio de acción de 300 km.El contratista deberá contar con residencia en la localidad durante la vigencia del contrato, y proporcionará números telefónicos de línea fijos locales de la Cd. de Reynosa Tamps. para su localización, así como equipo de comunicación para coordinar los trabajos con la Residencia de P. E. P.







VII- PERSONAL

Personal mínimo que utilizará el Contratista:

PERSONAL ESPECIALIDAD / PERFIL

1 Superintendente de Construcción

Ingeniero con perfil en Ingeniería: Civil, Mecánica, Mecánico-Eléctrico Química, Metalúrgico, Industrial o carrera afín a las descritas, quien será el Superintendente de Construcción responsable de la obra, con experiencia en trabajos relacionados con este contrato durante todo el tiempo que dure la obra, debiendo tener comunicación continua con el Residente de Obra y los Supervisores de Apoyo designados por PEMEX Exploración y Producción. Deberá tener conocimiento y dominio de la Ley de Petroleos Mexicanos y así como su Reglamento.

1 Responsable de Seguridad, Salud

Ocupacional y Protección Ambiental

Ingeniero Responsable de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial.

1 Técnico de SeguridadSupervisor Especialista en Seguridad, Salud y Protección Ambiental, el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial.

1 Ingeniero Sup. de Campo El contratista deberá contar con un Ingeniero de perfil profesional en Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica, Industrial, Químico y/o Arquitecto, responsables de la supervisión de trabajos en campo con experiencia en trabajos similares.

2 cuadrillas para Recondicionamiento de la Protección Mecánica en

Ductos

Compuestos al menos por un Cabo, Operario especialista, operario de 2ª (sopletero), ayudante de operario, cuatro obreros generales. Estos frentes incluyen personal para trabajos de excavación con maquinaria (operador de trascabo y ayudante) y técnico para detección de líneas enterradas.

1 cuadrilla para obra obra civil

Compuesto al menos por 1 Cabo, operador de camión de volteo, operador de motoconformadora, maestro albañil, 2 ayudantes, 2 obreros generales

Estos frentes de trabajo deberán contar con unidad de transporte de personal modelo 2008 ó más reciente, adecuada para transportar herramientas de trabajo y personal en condiciones de seguridad la cual deberá contar con asientos y cinturones de seguridad para cada pasajero.

P.E.P., por medio del Residente de Obra, podrá solicitar la sustitución del personal técnico del Contratista en caso de no cumplir los requisitos establecidos en este anexo. Debiendo el Contratista sustituirlo de inmediato y sin cargo adicional para P.E.P.







El Representante de la Contratista que se desempeñará como Superintendente de Construcción de la obra:

Deberá estar facultado por el Contratista para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos así como contar con la facultad para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Todos los días durante la vigencia del contrato deberá entregar reportes diarios de avances de trabajo al Residente de obra de PEP y recibir de este las órdenes parciales de trabajo conforme al programa de obra establecido en Formato DT-10.

Deberá estar localizable y disponible para solventar cualquier situación relacionada con el desarrollo de los trabajos y presentarse diariamente a las 8:00 hrs. en las Oficinas de Mantenimiento a Ductos a requerimiento del Residente de Obra PEP.

VIII.- EQUIPO.

El siguiente listado de equipo se considera como mínimo, más no limitativo ya que el Contratista deberá adecuarse a las necesidades para cumplir con los trabajos.

Nº de unidades D e s c r i p c i o n Periodo de Utilización

3

Camión redilas capacidad 3.5 toneladas como mínimo, modelo 2008 ó más reciente, para transporte exclusivo de equipos y herramientas, materiales y adecuada con caseta para resguardo del personal con asientos provistos de cinturones de seguridad.

Durante la obra

3 Camioneta Pick- Up capacidad 1.0 Tonelada como mínimo, modelo 2008 o más reciente.

Durante la obra

2Compresor portátil motor combustión interna, sobre ruedas capacidad 300 pies cúbicos por minuto, motor diesel 80 caballos de fuerza, como mínimo.

Durante la obra

2 Equipo completo para limpieza con chorro de arena por aspersión en tubería, placa y estructuras metálicas (Sandblast). Durante la obra

1 Revolvedoras de concreto portátiles de combustión interna, capacidad mínima de 1 saco.

Durante la obra

1 Camión de volteo capacidad de 7 m3, modelo 2008 ó más reciente. Durante la obra

2 Equipo completo para aplicación de recubrimiento primario (primario adhesivo)

Durante la obra

2 Retroexcavadoras con cucharón de 24 pulgadas (0.24 m³) y cucharón frontal de 1 m³.

Durante la obra

2 Equipo para detección de fallas de recubrimiento dieléctrico (Holliday)

Durante la obra

1 Motoconformadora Durante la obra2 Equipos electrónicos para detección de ductos enterrados. Durante la obra







2 Equipos dinamómetros. Durante la obra1 Vibrador para concreto Durante la obra

NOTA 1: Para el desarrollo de los trabajos deberá considerar como herramienta menor la que por sus características sea manejada manualmente como: cajas de herramienta diversa, herramienta de albañilería como: picos, palas, mazos, cinceles, martillos, serruchos. Así también considerar como herramienta menor: medidor de espesor de película húmeda, medidor de espesor de película seca, cámara fotográfica digital, escalera y podadoras manuales (desbrazadoras).

NOTA 2:Los vehículos que utilice el Contratista deberán de ser como mínimo modelo 2008 o más reciente y estar en óptimas condiciones de mantenimiento, identificar su razón social con rótulo en forma clara y legible en cada uno de los mismos del logotipo de la Compañía, no podrán utilizar el logotipo de PEMEX en cualquiera de sus modalidades incluyendo la leyenda de “Al servicio de PEMEX” y deberán tener sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser monitoreado por el supervisor de PEP y por la propia compañía cada uno de los vehículos. Además deberá anexar carta compromiso si son de renta u opción a compra para el suministro de vehículos por parte de agencia de ventas automotriz debidamente membretada y sellada.

IX.- MATERIAL.

Todos aquellos materiales que serán suministrados para los trabajos de la obra deberán cumplir con lo siguiente:

Ser nuevos de especificación de acuerdo a lo solicitado en el contrato. Entregar al Residente de Obra hoja técnica, misma que contendrá: marca del producto,

rendimiento, tiempo de estabilidad, métodos de aplicación, requerimiento para el manejo, transporte, almacenamiento.

Nota: Será requisito indispensable la entrega de los certificados de calidad y hojas técnicas de los recubrimientos anticorrosivos, recubrimiento de cintas plásticas, solventes y el material para limpieza con chorro de arena antes de su aplicación en campo. Es responsabilidad del Contratista el almacenaje y transporte de materiales y/o equipos involucrados en la obra.

En caso de que los materiales y equipos sean de procedencia extranjera, entregará copia simple del pedimento de importación y deberá de ser para uso fuera de la franja fronteriza.







Todo material que no cumpla con los requisitos de las especificaciones requeridas, se considerará defectuoso y será rechazado por el Residente de Obra ordenando su retiro inmediato del área de trabajo.

X.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Contratista deberá considerar para el desarrollo de esta obra que las jornadas de trabajo serán diurnas de ocho horas de Lunes a Viernes y de seis horas los Sábados. El Superintendente de Construcción deberá presentarse debidamente uniformado y con su acreditación de su Compañía todos los días en las Oficinas de la Sección de Mantenimiento a Ductos al inicio de la jornada (08:00 A.M.) para la entrega de reportes de avances de trabajos así como para recibir órdenes de trabajo del Residente de Obra y tratar asuntos relacionados con los mismos.

Las oficinas de la Sección de Mantenimiento a Ductos se ubican en el área de talleres acceso por la puerta No. 5 Calle Tamaulipas y lateral Bulevar Morelos s/n en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.Para la realización de los trabajos se procederá por el sistema de órdenes de trabajo por escrito y/o verbal, las cuales se generarán por medio del Residente de Obra y/o Supervisores de Apoyo, entregándose al Superintendente de Construcción de la Contratista para su ejecución.Las ordenes de trabajo prevalecerán sobre el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos Formato DT-10.

XI.- REPORTES.

Todos los reportes de trabajo que la Contratista genere con motivo de los trabajos mantenimiento serán para uso exclusivo de Pemex Exploración y Producción.

El Contratista conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de esta obra.

Se harán estimaciones mensuales de trabajos ejecutados tomando en cuenta los volúmenes de obra desarrollados y su pago de acuerdo al porcentaje descuento a los precios unitarios pactados en el Formato DE-9 de este contrato.

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de los números generadores de obra, éstos, se anexarán a la estimación firmados por el Supervisor y/o ejecutor de los trabajos de campo, el Superintendente de Construcción y serán aprobados y firmados por el Residente de Obra.

Todo Generador de obra deberá acompañarse de los reportes de trabajo y evidencia fotográfica, de no dar cumplimiento a ello, el Residente de Obra rechazará los volúmenes de obra aunque éstos ya hayan sido ejecutados en el campo.







El Contratista deberá elaborar semanalmente los generadores de obra ejecutada, conciliándolos con el Residente de Obra y/o con los Supervisores de Pemex en el transcurso de la semana siguiente.

Deberán entregar en cada estimación mensual un álbum fotográfico a color con un mínimo de 20 fotos digitalizadas de trabajos relevantes y editadas indicando la descripción del desarrollo de cada actividad (antes, durante y después), se entregarán en carpetas de 3 argollas tamaño carta de 2 pulgadas con separadores y fundas plásticas, y respaldadas en CD’s, así mismo deberá entregar álbum fotográfico de las actividades desarrolladas por el técnico encargado de las cuestiones de seguridad industrial y protección ambiental con el mismo formato y presentación con un mínimo de 20 fotos digitalizadas.

Reporte con fotografías de mediciones de perfiles de anclaje en limpieza con chorro de arena, medición de espesores de película de adhesivo primario y recubrimiento mecánico

Será requisito la entrega oportuna de los reportes fotográficos para el trámite de revisión y autorización de cada estimación por concepto de trabajos ejecutados.

XII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Con el fin de evitar incidentes y accidentes en las Instalaciones Petroleras de PEP., el Contratista realizará los trabajos apegado a lo establecido en el Anexo “S” “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN”, cuarta versión de Agosto del 2008.

Conforme a lo que se establece en los otros anexos del contrato, designar al personal especialista responsable de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental que representen a la compañía y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias durante la vigencia del contrato y por cada 50 (cincuenta) trabajadores que tenga trabajando en las instalaciones petroleras de PEP, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a cuando menos un Supervisor Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y otro en Protección Ambiental. en estos casos, notificar previo al inicio de sus funciones, para su evaluación y validación por PEP, los cargos y posición de dichos Supervisores en el organigrama de su personal que participará en los trabajos o servicios motivo del contrato sus responsabilidades, experiencia en esas materias y entregar las evidencias documentales de dicha experiencia.

El proveedor deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de exploración y producción en la cuenca de Burgos y cuenca de sabinas piedras negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.S./DGIRA. D.E.I.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.







El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”.

El proveedor deberá cumplir con las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental estipuladas en el presente anexo y en la normatividad vigente en esas materias, para lo cual se debe presentar un plan de acción integral o un plan por cada materia al inicio del contrato. Dicho plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la identificación de los impactos ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones que se realizarán para mitigarlos, la normatividad aplicable en esas materias y las acciones que se realizarán para su cumplimiento. Cuando se especifique en el anexo “BP” o en otro anexo del contrato, dicho plan de acción debe ser conforme a las guías que ahí se estipulen y debe presentarse y desarrollarse en los plazos que en esos anexos se especifiquen.

El proveedor deberá entregar al inicio del contrato un plan de respuesta a emergencias en idioma español, acorde al de PEP, en el cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que contemple procedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del contrato.

Al elaborar los planes de respuesta a emergencias conforme al inciso anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de riesgo que impliquen los servicios a desarrollar, los siguientes requisitos que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.

Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del Proveedor o Contratista.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-l-002 lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o pasillos de circulación de personal.







Al conducir vehículos dentro de las instalaciones petroleras, circular a velocidades de 20 km/h o menores a las velocidades máximas indicadas en los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.

Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones petroleras, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para asirse.

Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga.

Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible 40 km/h en caminos de terracería y en los caminos que crucen asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20 km/h.

Los vehículos deberán contar con un sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser vigilado por PEP para el desarrollo de los trabajos.

Los vehículos no deben contar con logotipo de PEMEX ni la leyenda “Al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida o daños de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la Contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES1. OBJETIVOS:

a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.

b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de

influencia de los distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o

prolongadas temporadas de lluvia.f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes

de las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio,







serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.2. PLAN DE ACCION INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos:

a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores prácticas de manejo vehicular

b. El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso de Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.

c. El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar evidencia de dicha capacitación.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMOTORESTal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo S, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite. En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes:

a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de

20 kms/hr.En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto. En el caso de que el Contratista, su personal o cualquiera de sus subcontratistas, o personal de éstos, si es el caso, infrinja los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al

respecto.3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las

reglas de los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.







El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento. Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

Dependiendo de las actividades que realizará el Contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones:

Autorización de la SEMARNAT- Recolección y transporte- Exportación- Operación de centro de confinamiento- Acopio (almacenamiento) temporal- Tratamiento- Incineración- Reciclaje- Reuso

Autorización de la S.C.T.

- para las unidades que realizarán el transporte de los residuos.







En el caso de subcontratar los servicios de manejo, deberán entregarse al Residente de Obra de PEP las autorizaciones de las Compañías Subcontratadas.

El cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional e higiene industrial estipulados en este documento, no exime al Contratista de cumplir con las disposiciones aplicables.

El Contratista debe utilizar y asegurar que su personal utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las normas de referencia o procedimientos de PEMEX aplicables.

Al término de la ejecución de una obra, el Contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

El Contratista deberá respetar los límites de velocidad indicados en los señalamientos.

El Contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación.

El Contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del Contratista.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el Contratista, éste deberá notificar de inmediato a PEP. (Departamento de Desarrollo Sustentable y Calidad de la Coordinación de SIPAC), así mismo, conjuntamente con el Residente de Obra deberá llenar el formato F- SAA-24-114/01 Rev. 01, o el que la autoridad ambiental determine entregándolo al mencionado departamento antes de 72 horas, para su trámite.

El saneamiento correspondiente lo realizará el Contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, y entregará al Supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

El Contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.D.G.I.2440.04 y del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.D.G.1666.07. Haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona. Los contenedores de aceite, combustibles y obras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.







Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el Contratista deberá hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.

El Contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el municipio.

El Contratista deberá entregar al supervisor de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior.

El Contratista deberá entregar al Residente de Obra de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos.

Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el Contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos.

Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la ley general de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos. Utilizar equipo de protección personal en buen estado, con uniforme y casco con el logotipo de su Compañía y sin el logotipo de PEMEX u Organismos Subsidiarios, el cual debe ser especifico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las normas de referencias de PEMEX correspondientes o de no existir estas, con la normatividad oficial vigente.

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas que se tengan en las instalaciones.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el Proveedor o Contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.







Respetar cercas, bardas y puertas de acceso de las instalaciones y solo ingresar o salir de las instalaciones a través de las entradas o salida que se le indique.

Todos los trabajadores del Proveedor o Contratista, deben llevar consigo una credencial de identificación que los acredite como personal de su compañía, durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones y presentarla cuando se le solicite.

Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener autorización y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

Si el Contratista encuentra monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, debe evitar su destrucción e informar de inmediato a PEP, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

Realizar la limpieza de los sitios al concluir las etapas de desarrollo: preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono; así mismo, retirarán los equipos, materiales y maquinaria utilizados, así como la infraestructura de apoyo.

Queda prohibido al Contratista lo siguiente:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas.

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el Contratista deberá solicitar al Residente de la Obra la asesoría adecuada.

El Contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.

En caso de requerir material para relleno o nivelación, éste deberá ser de bancos de material que cuenten con autorización. El transporte de este material, deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.







Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo requerido en el título IV, capítulo VI DE LA LGEEPA, con toda la normatividad vigente en la materia y entregar a PEP su registro como empresa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de generación de residuos peligrosos, los de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, así como los reportes trimestrales correspondientes.Como se señala en el término décimo de la resolución S.G.P.A./DGIRA.dei.2440.04, el Contratista deberá elaborar los estudios de riesgo ambiental para las obras tipo, previo acuerdo con el departamento de desarrollo sustentable y calidad de la coordinación de sipa para determinar la modalidad de estudio requerido o la inclusión de la obra en un sistema autorizado, y remitirlos a dicha coordinación para su trámite ante la dggimar, así mismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones derivadas de estos estudios dictadas por las autoridades ambientales.

La ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, clasifica los productos de demolición como residuos de manejo especial, los cuales requieren de autorización de las entidades federativas para su manejo, por lo que no pueden disponerse en basureros municipales.

En el caso de que los residuos sean transferidos a un centro de almacenamiento temporal (acopio), el Contratista deberá verificar que éstos sean transportados del almacenamiento temporal a un centro de reciclaje, tratamiento, incineración o disposición final, debiendo entregar al supervisor de pemex exploración y producción en el plazo establecido por la legislación nacional, los manifiestos del transporte debidamente firmados por el destinatario, en estos documentos deberá indicarse que el generador es pemex exploración y producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos.

Cuando se utilicen postas de madera, el Contratista deberá comprobar su legal procedencia, a través de la presentación de la autorización expedida por la SEMARNAT para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la ley general de desarrollo forestal sustentable; esta autorización deberá solicitarla a quien le suministre este material y entregará copia al Supervisor de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

En el caso de tubería en rehabilitación, juntas o parches, se debe de tomar en cuenta que los residuos o materiales utilizados no dañen el entorno ecológico (suelo, aire, agua, flora y fauna) para lo cual, el recubrimiento y su método de aplicación, se deben apegar a lo establecido en la LGPGIR, así como a lo que establecen las regulaciones locales, estatales o federales en materia de protección ambiental. Esta responsabilidad compete al fabricante, contratista o aplicador y al residente de obra. NORMA-NRF-026-PEMEX-2008.

En áreas de riesgo el contratista debe dotar de matachispas a vehículos y equipos de combustión interna, asimismo en estas áreas utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a prueba de explosiones conforme a la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”.Todos los equipos y accesorios rotatorios que utilice el contratista en instalaciones petroleras, deben contar con guardas de seguridad conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable.







Manejo de Retroexcavadoras

El personal de la Cía. Contratista debe de presentar constancia de asistencia a los cursos de capacitación y/o adiestramiento para el manejo de equipos tales como la Retroexcavadora y Grúa de 30 Ton. Donde se establezcan planes de seguridad y prácticas de trabajo seguras y se cumpla con los mismos, y se use el equipo protector personal adecuado.

Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecuten trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.

Queda prohibido al contratista lo siguiente:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato.

Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos.

El uso de fogatas y explosivos.

La construcción de letrinas.

El proveedor ó Contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del Contratista/proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

El proveedor ó Contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “Auditorias Efectivas”, auditorias internas de cumplimiento al anexo “S”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o Contratistas”.

El proveedor ó Contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o Contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.

Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA, a las áreas de SIPA para su registro y control.







En caso de reclamación por parte de propietarios afectados por pérdida de ganado y/o daños a los predios que sea imputable al Contratista, éste deberá reparar los daños o afectación ocasionados.

XIII.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.

El Contratista deberá entregar en cada estimación mensual un álbum fotográfico a color con un mínimo de 20 fotos digitalizadas de trabajos relevantes y editadas indicando la descripción del desarrollo de cada actividad (antes, durante y después), se entregarán en carpetas (personalizadas con la identificación de la compañía, así como de su contenido) de 3 argollas tamaño carta de 2 pulgadas (o variable, dependiendo de la cantidad) con separadores y fundas plásticas, y respaldadas en CD’s, así mismo deberá entregar álbum fotográfico de las actividades desarrolladas por el técnico encargado de las cuestiones de Seguridad Industrial y Protección Ambiental con el mismo formato y presentación con un mínimo de 20 fotos digitalizadas.


Nombre o Razón SocialDepto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, AIB.

RDJC/ VECR Versión Noviembre 2009 OBRA PÚBLICA

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN



ANEXO BPNORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Descripción de los Trabajos: “ Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos ”

Licitación No.: ____________________________.Pág. 1 de 9

1.0.- Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos, a base de cintas adhesivas plásticas en:

Se suministrará y aplicará en tuberías de diferentes diámetros del Activo Integral Burgos, sistema anticorrosivo mecánico a base de cintas adhesivas plásticas para un rango de temperaturas de: - 34 °C a 85 °C. Las cintas anticorrosivas se fabrican a base de polietileno con adhesivo de hule butílico y resinas sintéticas.

El sistema en línea regular estará formado por: Limpieza con chorro de arena (Sand-Blast) a metal blanco, aplicación de una capa de adhesivo primario con espesor de 5 milésimas de pulgada, aplicación de una capa de cinta de protección anticorrosiva con espesor de 25 milésimas de pulgada que protege a las tuberías contra la corrosión química y electrolítica, aplicación de una capa de cinta mecánica con espesor de 25 milésimas de pulgada que protege a la primera contra daños mecánicos. (Espesor final del sistema 55 milésimas)

El sistema en cruces de vados y arroyos o similares estará formado por: Limpieza con chorro de arena (Sand-Blast) a metal blanco, aplicación de una capa de adhesivo primario con espesor de 5 milésimas de pulgada, aplicación de cinta de protección anticorrosiva con espesor de 25 milésimas de pulgada que protege a las tuberías contra la corrosión química y electrolítica, aplicación de dos capas de cinta mecánica con espesor de 25 milésimas de pulgada por capa que protege a la primera contra daños mecánicos. (Espesor total del sistema 80 milésimas).Aun cuando los trabajos se realizarán en períodos de sequía, se deberá considerar en cruces de vados y arroyos, el achique de agua en caso de presentarse acumulamiento en el interior de la excavación.

El ancho de la cinta anticorrosiva, la cinta mecánica, y los traslapes serán los recomendados por el fabricante para los diámetros de tubería a trabajar.

El contratista deberá de limpiar la superficie del tubo con chorro de arena a metal blanco (LA) especificación SSPC-SP5 NACE No. 1, con el objeto de eliminar todos los materiales como son: grasa, aceite, residuos de soldadura y salpicadura, rebabas, suciedad de lodo, humedad, hierba y otros materiales extraños a la superficie.

Después de efectuar la limpieza y se cuente con el tubo completamente limpio se procederá a la aplicación del adhesivo primario empleando máquina o brocha manual procurando dejar una película uniforme delgada y de secado rápido al punto en que quede "pegajoso al tacto" al momento de la aplicación de la cinta. La aplicación del adhesivo primario debe estar precedida de una agitación completa en su envase original y posteriormente iniciar la aplicación bajo precauciones de seguridad al manejo de materiales peligrosos. Para iniciar la aplicación de las cintas plásticas, el adhesivo primario debe de estar, completamente seco al tacto. La aplicación de la cinta anticorrosiva será en forma de espiral por medio de una máquina mecánica aprobada sobre una tubería apropiadamente limpia, seca y libre de rocío. La parte inicial de cada nuevo rollo debe traslaparse al final del rollo precedente por una longitud mínima de un tercio (1/3) de la circunferencia de la tubería especifica. Esta parte inicial debe ser aplicada a mano sin tensión y debe presionarse también a mano en su posición. Su ángulo de espiral debe ser paralelo al rollo previo y debe ser aplicado sin torceduras o distorsión.

Los operadores deben realizar los ajustes necesarios manuales o mecánicos a las máquinas, incluyendo los de tensión del freno-eje para lograr un recubrimiento continuo, uniforme y firme con una disminución en el ancho de la cinta de un mínimo 1% ó más si la especificación de la cinta así lo requiere. Se debe tener cuidado que no queden arrugas, vacíos, frunces o grietas mecánicamente inducidas durante la aplicación de la cinta.

La mayor parte de los dobleces de la tubería, pueden encintarse con máquinas de control de tensión dando los ajustes necesarios, Sin embargo, en dobleces severos que no puedan ser encintados sin arrugas, debe ser cortada la cinta, parada la máquina encintadora y pasarla a la parte posterior del doblez, y la parte que quedó expuesta de la tubería debe encintarse sin arrugas en forma manual.

JAM / RDJC / VECR Versión Noviembre 2009 OBRA PÚBLICA







La cinta mecánica debe aplicarse igual a la cinta anticorrosiva. Nunca debe aplicarse directamente encima del traslape de la cinta anticorrosiva esto es, los traslapes deberán ir alternados de tal forma que no coincidan uno sobre el otro.

Para el desarrollo de estos trabajos el contratista deberá considerar en el costo de esta partida el procedimiento siguiente:

1) Se procederá a la localización del ducto alo largo del derecho de vía con equipo electrónico y se efectuarán sondeos manuales de 1 m x 1 m x 1 m de profundidad. (la profundidad puede variar) a cada 25 m sobre el eje del mismo para su ubicación física.El ducto en cruces de vías de comunicación, paso de arroyos, podrá localizarse hasta 3 m de profundidad. En caso de existir otro ducto sobre el mismo derecho de vía se efectuará su localización para determinar la separación existente entre ambos, así como cruces entre sus trayectorias ductos para prevenir daños mecanicos en los ductos.

2) Se efectuará excavación con maquinaria (material tipo “A” y/o “B”) a partir de los sondeos donde se haya detectado el ducto, procurando que la profundidad a que se baje la cuchara de la máquina retroexcavadora deje un colchón de terreno de 0.30 m sobre el ducto. Asimismo, en forma lateral se iniciará la excavación con maquinaria respetando 0.30 m hacia ambos lados del ducto para prevenir algún posible percance con el ducto, la excavación con máquinaria se desarrollará a una profundidad que permita desarrollar los trabajos de encintado con la máquina encintadora.

3) Una vez efectuada la excavación con maquinaria, se descubrirá el ducto desarrollando excavación manual para retiro del material de terreno (protección de 0.30 m arriba y hacia ambos lados del ducto) además de retirar el material de terreno en la parte baja del ducto para permitir el paso de la maquina encintadora. En algunos casos, se encontrará material tipo “C” abajo del ducto, de ser así, la excavación que se desarrolle se considerará independiente de ésta partida.Para evitar colgamiento de la tubería se dejarán apoyos a cada 20 m empleando el mismo terreno.

4) Teniendo el ducto descubierto, se procederá a retirar la protección mecánica original empleando herramienta manual como machetes, espátulas, etc.

5) Una vez retirada la protección mecánica original se procederá a efectuar limpieza con chorro de arena a metal blanco, se empleará arena sílica.

6) Una vez teniendo el ducto limpio a metal blanco y libre de polvo, se procederá a aplicar la pintura primaria (adhesivo) y cuando ésta se encuentre pegajosa sin desprenderse al tacto, se aplicará la cinta plástica anticorrosiva con el traslape que indique el Residente de Obra.

7) Aplicación de la cinta plástica anticorrosivo mecánica con el traslape que indique el Residente de Obra.8) Deberá considerarse cintas de relleno, estas cintas sirven para nivelar superficies que se encuentran a

diferente altura como los coples, en los bordes de bridas, soldaduras circunferencial y longitudinales, soldaduras cadweld y todo aquello que pueda provocar que la cinta no quede en contacto con el acero en forma uniforme en todos los puntos ya que de no aplicarse esta cinta, puede quedar aire entrampado y generar corrosión, cuando la costura de soldadura longitudinal o circunferencial esta muy realzada deberá utilizar recubrimiento monolítico RAM100 ú otro igual en calidad para relleno.

9) Posteriormente al terminado de la aplicación del sistema anticorrosivo a base de cintas plásticas el recubrimiento debe incluir una inspección mediante observación visual con objeto de detectar discontinuidades en el mismo e inspección con equipo detector de discontinuidades (holiday) sobre la tubería, de acuerdo con la Recomendación de la NACE R P-02-74. El voltaje a imprimir en el detector será calculado determinando la raíz cuadrada del grosor total del recubrimiento por 1250 +/- 20%.








Así mismo, la velocidad del detector (holiday) no debe exceder a un pie por segundo ni debe permanecer estacionario mientras esta encendido.

10) REPARACIÓN DE DAÑOS: De existir alguna falla deberá ser reparada en forma inmediata con la remoción de la envoltura exterior dañada y posterior aplicación de primario y un parche de cinta o cintas plásticas del mismo material que se usó, extendiéndolo y que se pase el área dañada un mínimo de 4 pulgadas para asegurar una adecuada reparación.

11) Una vez pasado la prueba de detección de fallas, se procederá al tapado de zanjas con el mismo producto de la excavación con maquinaria, debiendo tapar todas las excavaciones abiertas después de la jornada de trabajo. En el caso de terreno con material tipo “C” se iniciará el tapado de la excavación seleccionando el material mas suave, y separando las rocas de mayor tamaño, siempre procurando volcar los volúmenes de tierra de manera cuidadosa para no dañar las cintas plásticas recién aplicadas y se deberá nivelar el terreno con la misma maquinaria dejando como referencia de la existencia del ducto, bordo (muerto) sobre el eje del mismo de 0.35 metros de altura.

NOTA: Estos trabajos se desarrollarán sobre líneas en servicio por lo que se deberá llevar el procedimiento como se indica, cualquier desviación del mismo por parte del contratista será bajo su responsabilidad. La contratista deberá considerar en el alcance de este concepto la carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la ejecución de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Resistencia al pelado (prueba de adherencia):La prueba de "Resistencia al Pelado" es con el objeto de que se alcance un mínimo para garantizar que no penetre la humedad por el traslape y para garantizar que el recubrimiento ha sido bien instalado. La prueba se efectúa cortando una tira de 1 cm. de ancho y jalando con un dinamómetro (báscula romana) hacia atrás (a 180 grados) a una velocidad no mayor de 12 pulg./min. de acuerdo a ASTM D 1000, la fuerza necesaria para conseguir el desprendimiento del sustrato metálico, después de un día de secado, debe ser mayor a 2 kg. a temperatura normal (21 ° C) y esta va disminuyendo conforme aumenta la temperatura de tal forma que pueda llegar a 0.250 Kg. a 121 ° C.

Subpartida Descripción Unidad 1.1 Tubería 2 a 6 pulgadas de diámetro línea regular. m1.2 Tubería 8 a 12 pulgadas de diámetro línea regular. m1.3 Tubería 14 a 24 pulgadas de diámetro línea regular. m1.4 Tubería 2 a 6 pulgadas de diámetro en cruces de vados y arroyos. m1.5 Tubería 8 a 12 pulgadas de diámetro en cruces de vados y arroyos. m1.6 Tubería 14 a 24 pulgadas de diámetro en cruces de vados y arroyos. m

2.0- Suministro y aplicación de recubrimiento monolítico a base de resinas epóxicas en interfases y apoyos de concreto.

Este concepto se refiere al suministro y aplicación de cemento epóxico poliamínico, antiácido y monolítico a un espesor de 100 milésimas de pulgada para la protección mecánica, anticorrosiva y dieléctrica en zona de interfase tierra-aire y puntos de apoyo de tuberías. Su aplicación podrá ser con herramienta manual.








Alcances: Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su

ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. Retiro con herramienta manual del recubrimiento original. Limpieza con abrasivo, acabado a metal blanco, especificación NACE No. 1/PSC -SP-5. Aplicación con herramienta manual a un espesor de 100 milésimas de pulgada. Limpiar la superficie con trapo o aire seco a presión libre de impurezas, para que este libre de polvo o

contaminante. Preparación del producto, mezclar los 2 componentes base y catalizador con batidor manual o

mecánico. Una vez aplicado el producto y secado, verificación de la continuidad eléctrica y reparar en su caso

(se utilizará equipo holiday), por la contratista, con un voltaje mínimo de 12,100 volts. Este recubrimiento se deberá aplicar en tuberías en operación de hasta 120° c, en codos, curvas,

zona de interfase, etc. Limpieza final del área de trabajo. Transporte de personal

3.0.- Localización de ductos enterrados con equipo radio detector digitalizado en:

Para la localización de ductos enterrados se empleará equipo electrónico digital, que funciona bajo el principio de inducción de radiofrecuencia, señal que será captada en la superficie por el equipo digitalizado de configuración diferencial con una alta precisión en la detección y determinación de la profundidad a la cual se encuentran los ductos enterrados. Una interesante característica de esta técnica es la capacidad de identificación de líneas "perdidas" o de las cuales se desconoce su ubicación exacta en zonas cubiertas por concreto o asfalto. La versatilidad del equipo hace que no sea necesario un contacto directo con el ducto para su adecuada identificación.

El tiempo requerido para la localización estará en función de la complejidad en que el ducto forma parte integrante de todo un sistema, sin embargo, en cuanto a zonas "congestionadas" el equipo tiene una respuesta sensitiva diferente dando al operador más control sobre la determinación de una sola línea de conducción sobre muchas otras, así como también la capacidad de inducción sobre dos líneas a la vez en el modo directo o conductivo de operación que resulta ser muy útil para el monitoreo de la localización de líneas paralelas y cables con una proximidad muy cercana. En estos casos el campo inducido sobre las dos líneas es invertido, esto aísla las líneas dando una clara indicación directamente sobre cada línea.En los trabajos de localización de ductos, se ubicará el eje exacto de la (s) tubería (s) y se instalarán marcas (estacas de madera), en cada marca se anotará el kilometraje correspondiente con plumón con tinta indeleble.Las estacas serán fabricadas de madera sólida de 4 cm x 4 cm x 40 cm de longitud enterrándolas a una profundidad de 20 cm.


Subpartida Descripción Unidad 2.1 En tuberías de 2 a 4 pulgadas de diámetro m²2.2 En tuberías de 6 a 12 pulgadas de diámetro m²2.3 En tuberías de 14 a 22 pulgadas de diámetro m²2.4 En tuberías de 24 pulgadas de diámetro y mayores. m²







Se elaborará plano de referencia tamaño doble carta, indicando el ducto que se haya localizado y los puntos relevantes como:

Origen - Destino - Diámetro - Longitud. Profundidad de línea. Estaciones de protección catódica. Líneas de alta tensión. Válvulas de seccionamiento. Entronques de otros ductos con el ducto principal. Cruces de ríos, arroyos o lagunas. Cruces de otros ductos al ducto principal. (aéreos o subterráneos) Postes de registro del tipo "R" y "RA" así como postes de señalamientos de seguridad. Indicar mediante flechas el sentido del flujo. Se indicará en el mismo la fecha de elaboración, nombre de la persona que elaboró y logotipo de la

Cía. contratista, nombre del Residente de Obra

La localización de ductos se efectuará en todos los sectores y áreas que indique el Residente de Obra y se considerará tres tipos de detecciones

Alcances: Suministro, carga, transporte y descarga de materiales, herramienta y equipo así como el personal,

mano de obra necesario para su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Localizado del ducto con el equipo radiodetector y marcado con estacas, señalando en estas el kilometraje.

Levantamiento de datos generales de referencia para elaboración del plano respectivo. Realizar sondeos (excavaciones), donde sea requerido por el residente de PEP (pagadas con la

partida correspondiente). Elaboración del plano en tamaño doblecarta en original y dos copias, elaborado en autocad. Limpieza final del área de trabajo.

Subpartidas Descripción Unidad

3.1Línea regular. Detección de línea regular (línea a campo traviesa) señalando con estacas de madera indicando el kilometraje y su profundidad a cada 50 m, incluye los cruzamientos y llegadas a estaciones o en derechos de vía.

km

3.2Áreas de cuadros de pozos. Con el objeto de llevar a cabo trabajos de restauración de los cuadros de pozos (peras), se procederá a identificar líneas subterráneas en éstas áreas, el trabajo incluirá referenciar la localización de las líneas y sus profundidades con estacas de madera a cada 20 m.

m²

3.3

Áreas congestionadas: estaciones de compresión y/o recolección de gas Con el objeto de llevar a cabo trabajos de modificaciones y/o simplificaciones de la infraestructura en las estaciones de recolección y/o compresión de gas, se procederá a la identificación de líneas subterráneas en áreas congestionadas, el trabajo incluirá referenciar la localización de las líneas y sus profundidades con estacas de madera a cada 10 m.

m²

4.0.- Excavación con herramienta manual en diferentes tipos de terrenoJAM / RDJC / VECR Versión Noviembre 2009 OBRA PÚBLICA







Alcances: Suministro de materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario al sitio de los trabajos. Trazo del eje de la zanja con calhidra. Afloje, ruptura, remoción, extracción y colocación del material producto de la excavación a un lado de la

zanja formando un camellón paralelo a ésta, con acarreo libre horizontal hasta 10 m de la orilla de la cepa dejando libres por lo menos 30 cm. del borde de la zanja para que el material no se derrumbe sobre la misma.

Remoción y extracción de raíces, piedras, o materias extrañas que invadan el interior de la zanja retirando los pedazos que salgan junto con el material excavado de manera que al rellenar la zanja no se introduzcan nuevamente en ella.

Afine de paredes y nivelación del fondo de la zanja. Deberá considerar el uso de ademe con madera según sea el caso. Se tendrá cuidado de no dañar instalaciones subterráneas como ductos, cableados, etc., y evitar

socavaciones o hundimientos en edificaciones adyacentes. Colocación de señales indicadoras de peligro –cintas plásticas-, para delimitar las áreas de trabajo y

prevenir accidentes. Limpieza final del área de trabajo.

Subpartida Descripción Unidad

4.1En material Tipo A.- Las excavaciones se realizarán en material tipo A para apoyo en diferentes trabajos a realizar en las etapas del mantenimiento, el material tipo A se clasifica como un suelo poco cementado como los limos, suelos blandos, etc., el cual puede ser excavado fácilmente con palas adecuadas.

m³

4.2

En material Tipo B.- Las excavaciones se realizarán en material tipo B para apoyo en diferentes trabajos a realizar en las etapas del mantenimiento, el material tipo B se clasifica como un suelo medianamente cementado como las arcillas, tepetates, etc. y que puede ser excavado con herramienta manual pico y auxiliado con pala.

m³

4.3

En material Tipo C.- Las excavaciones se realizarán en material tipo C para apoyo en diferentes trabajos a realizar en las etapas del mantenimiento, el material tipo C se clasifica como un suelo fuertemente cementado como las rocas basálticas, calizas, etc., y que solo puede ser excavado con cuña y marro o equipo neumático. El uso de equipo neumático (martillo hidráulico o pistolas rompedoras), podrán usarse solo previa autorización del Residente de Obra.

m³

4.4

En material Tipo D.- Las excavaciones se realizarán en material tipo D para apoyo en diferentes trabajos a realizar en las etapas del mantenimiento, el material tipo D se clasifica como un suelo con presencia de líquidos produciendo lodos y que debe ser excavado con palas y equipo de achique.

m³

5.0- Protección de excavaciones con cercados de postas de madera y alambre de púas.








Este concepto se refiere a la instalación de cercados con postas de madera de 3 pulgadas de diámetro a cada 3 m con 4 hilos de alambre de púas galvanizado trenzado doble calibre 12.5, Cuando las excavaciones tengan que quedarse abiertas por más de una jornada de trabajo por causas no imputables a la Contratista, deberán protegerse circulando las mismas. El alambre de púas y postas deberá considerarse re-usable (10 usos).Alcances:

Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Limpieza del área donde se vaya a colocar el cercado. Trazo de la línea, alineación y medición para localizar el sitio de colocación de las postas y excavado para

su hincado. Hincado de los postes, plomeado y nivelado, fijación con cuñas, utilizando piedra y material de excavación. Colocación, manejo, presentación y tensado, utilizando equipo y herramienta necesaria de cuatro hilos de

alambre de púas galvanizado trenzado doble calibre 12.5 sobre las postas de madera asegurando con grapas.

Limpieza final del área de trabajo.

Unidad: m

6.0- Tapado manual con el producto de la excavación.

Este concepto consiste en tapar con herramienta manual a volteo con el material producto de la excavación sin compactar de todas aquellas cajas o zanjas existentes dentro de las instalaciones y para trabajos en las interfases de los ductos de acuerdo a las instrucciones del Residente de Obra.

Alcances: Suministro de equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario al sitio de los trabajos. Se realizará con herramienta manual a volteo. Debiendo utilizar material producto de excavación libre de impurezas (troncos, ramas, basura o

materias orgánicas). Acarreo libre hasta de 10 m. horizontales. Las áreas a rellenar serán las indicadas por el Residente de Obra Limpieza final del área de trabajo.

Unidad : m³

7.0- Suministro, extracción, acarreo y extendido de material de revestimiento.

Este trabajo consiste en el suministro de material de relleno (tipo caliche), extracción, acarreo y extendido para rellenar o nivelar el terreno de los derechos de vía, caminos de acceso, etc., en los sitios que serán indicados por el Residente de Obra

Se emplearán los materiales de relleno que se localicen en las zonas adyacentes al área de trabajo, para evitar distancias grandes de acarreo, así mismo se deberá demostrar que dicho material reúne las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades del servicio, el Residente de Obra será el responsable de aprobar el uso de dicho material.








El contratista tendrá la responsabilidad de gestionar los permisos y pagos necesarios por el derecho de uso de los bancos de materiales.El material será acomodado al momento de la descarga en forma de acamellonado, extendido, conformado y compactado por bandeo con motoconformadora en capas no mayores de 20 cm, remoción de piedras grandes, troncos, ramas, basura, etc. El volumen para pago se calculará sobre el material transportado y cubicado en camión.

Alcances: Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la

ejecución de los trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. Selección del banco de materiales, extracción, carga y acarreo del relleno. Extendido, conformado y compactado por bandeo. Retiro de materias extrañas tales como: troncos, ramas, piedras grandes, etc... Se deberán contemplar las cunetas y sangrías a lo largo del derecho de vía de acuerdo con la

topografía del terreno para evitar derrumbes o interferir con los de escurrimientos naturales de agua Observar las medidas de seguridad que apliquen.

Unidad: m³

8.0- Suministro y colocación de concreto ciclópeo en cruces de tuberías con vados y arroyos.

Este concepto se refiere al suministro, elaboración y colocación de concreto ciclópeo en el cruce de tuberías con vados y arroyos para protegerla de la corriente del agua.Elaboración en sitio de concreto hidráulico con uso de equipo revolvedora con una resistencia de f’c=100kg/cm2., en ningún caso se permitirá concreto elaborado en forma manual. El cemento es normal tipo I, los agregados deberán estar limpios y libres de material contaminante (lodo o raíces), y deberán ser origen de cantera, grava triturada con 38mm.de tamaño máximo permisible y arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado.La fabricación podrá ser en revolvedora o premezclado, en caso de revolvedora capacidad mínima de un saco, para garantizar que la cantidad de cemento es constante en cada revoltura, los recipientes a utilizar deben ser rígidos y de sección constante, para poder hacer ajustes. El tiempo de mezclado es cuando menos de un minuto para 1.0 m³ o menos, el tiempo de mezclado se mide a partir de que todos los ingredientes están dentro de la revolvedora. una vez mezclada la revoltura, se deberá vaciar todo el tambor de la revolvedora antes de introducir una nueva carga.El vaciado se hará por medios manuales y su acomodo mediante equipo mecánico vibrador, adición de la piedra en 40% del volumen en un tamaño mayor a 3 pulgadas de diámetro.

Proporcionamientos y dosificaciones: la mezcla podrá proporcionarse con base en un valor de la resistencia f’c, en un contenido especifico de cemento o en el valor de la relación agua-cemento. en cualquier caso el diseño será tal que el concreto cumpla con las especificaciones requeridas.

Sin embargo los proporcionamientos deberán ser aprobados por el residente de P.E.P. sin que esta aprobación de carácter general exima al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad del concreto. Alcances:

Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la ejecución de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.








Preparación del sitio de colocación del concreto, humedecer el área, para evitar esta absorba la humedad del concreto.

Fabricación del concreto con revolvedora o premezclado. Acarreo y vaciado del concreto al sitio, acomodo con equipo mecánico vibrador. Adición de la piedra. Excavación manual, trazo y nivelación, extendido y apisonado del terreno con herramienta manual

para darle las pendientes de escurrimiento necesarias. Limpieza final del área de trabajo.

Unidad : m³


Nombre o Razón SocialJefe Depto. Mantto. de Ductos

y Soporte Operativo, AIB.





FORMATO DE-9-1CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA


Licitación No.: ____________________________. Pág. 1 de 2

Nº DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

PRECIO UNITARIOMONEDA NACIONAL

1.0-Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos a base de cintas adhesivas plásticas en:

1.1 Tubería 2 a 6 pulgadas de diámetro línea regular. m 1,000 $ 549.33

1.2 Tubería 8 a 12 pulgadas de diámetro línea regular. m 1,900 $ 798.17

1.3 Tubería 14 a 24 pulgadas de diámetro línea regular. m 5,000 $ 1,042.63

1.4 Tubería 2 a 6 pulgadas de diámetro en cruces de vados, ríos, arroyos. m 100 $ 594.19

1.5 Tubería 8 a 12 pulgadas de diámetro en cruces de vados, ríos, arroyos. m 100 887.86

1.6 Tubería 14 a 24 pulgadas de diámetro en cruces de vados, ríos, arroyos. m 100 $ 1,177.16

2.0.-Suministro y aplicación de recubrimiento monolítico a base de resinas epóxicas en interfases y apoyos de concreto.

2.1 En tuberías de 2 a 4 pulgadas de diámetro m² 15 $ 412.752.2 En tuberías de 6 a 12 pulgadas de diámetro m² 20 $ 399.412.3 En tuberías de 14 a 22 pulgadas de diámetro m² 25 $ 391.862.4 En tuberías de 24 pulgadas de diámetro y

mayores. m² 30 $ 391.86

3.0- Localización de ductos enterrados con equipo radio detector digitalizado en:

3.1 Línea regular. km 100 $ 1,100.393.2 Áreas de cuadros de pozos. m² 10,000 $ 15.72

3.3 Áreas congestionadas: estaciones de compresión y/o recolección de gas m² 10,000 $ 18.34

JAM /RDJC / VECR Versión Noviembre 2009 OBRA PÚBLICA




FORMATO DE-9-1CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA


Licitación No.: ____________________________. Pág. 2 de 2

Nº DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

PRECIO UNITARIOMONEDA NACIONAL

4.0 Excavación con herramienta manual en diferentes tipos de terreno.

4.1 En material tipo “A” m³ 200 $ 115.994.2 En material tipo “B” m³ 500 $ 185.574.3 En material tipo “C” m³ 200 $ 532.384.4 En material tipo “D” m³ 100 $ 362.27

5.0 Protección de excavaciones con cercados de postas de madera y alambre de púas. m 1,000 $ 14.05

6.0 Tapado manual con el producto de la excavación. m³ 500 $ 33.24

7.0 Suministro, extracción, acarreo y extendido de material de revestimiento. m³ 1,000 $ 389.51

8.0 Suministro y colocación de concreto ciclópeo en cruces de tuberías con vados y arroyos m³ 100 $ 1,564.13

Porcentaje único de Descuento (%) Propuesto__________________________ Con dos Decimales.NOTA 1.- El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarse con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará que estos, o los restantes en su caso son ceros.NOTA 2.- Las cantidades indicadas en este anexo son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP.


Nombre o Razón Social .Responsable del Proyecto de P.E:P

Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, AIB.





FORMATO DT-10PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción de los Trabajos: “ Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos ” Licitación No.: ____________________________. Pág. 1 de 1

Plazo de ejecución ________________________________días naturales.


Nombre o Razón SocialJefe Depto. Mantto. de Ductos

y Soporte Operativo, AIB.

RDJC/ VECR Versión Noviembre 2009 OBRA PÚBLICA



DEPTO. MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVODescripción de los Trabajos: “Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo

Integral Burgos ” ”.Licitación No.: ____________________.

Pág. 1 de 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

MODALIDAD DE CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA.

PEMEX Exploración y Producción con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Petroleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

En la aplicación de estos criterios de evaluación técnica, no se contemplarán calificaciones por puntos o porcentajes; así mismo no se contemplan mecanismos de ofertas subsecuentes de descuento ni etapas de negociación de precios.

A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

Formatos R e q u i s i t o s

I. Manifestaciones

Formato DT-1Documentos que acrediten la experiencia, capacidad técnica y resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato.Para acreditar la información proporcionada por el licitante, en trabajos similares y/o de la misma naturaleza en los que sea comprobable su participación dentro de los últimos 10 años contados a partir de la publicación de la convocatoria, deberá anexar a este formato evidencias que acumulen una experiencia mínima de 3 años en trabajos de mantenimiento a derechos de via y recubrimientos de ductos enterrados para de transporte de hidrocarburos.Las evidencias para el caso de contratos vigentes deberán ser:1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá

presentar copias de carátulas de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser:1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá

presentar copias de actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el

JAM / RDJC / VECR Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública. VERSIÓN NOVIEMBRE 2009 OBRA PÚBLICA





Pág. 2 de 5

volumen de obra ejecutado.

Formato DT-2Convenio de participación conjunta (en su caso).

En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos.

Formato DT-3 Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.El licitante deberá incluir en este formato de la Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política y bastará que este documento sea presentado por el representante común.

Formato DT-4 Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.Por ningún motivo, el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA.

Formato DT-5 Carta Compromiso de Asignación de Recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el trabajo y protección Ambiental (SSPA). Carta en la que el Licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-6 Currículum del personal responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el currículum vitae del personal donde se anexará lo






Pág. 3 de 5

siguientes requerimientos:

a) Superintendente de construcción: deberá presentar titulo y cedula profesional.b) Responsable de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental: titulo y cedula

profesional, cursos que apliquen a SSPA.c) Supervisor de seguridad: titulo y cedula profesional,cursos que apliquen al SSPA.d) Ingeniero de campo: titulo y cedula profesional, cursos que apliquen al SSPAe) Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los

Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial.

Estos currículum deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

Formato DT-7 Programa(s) de Capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S, dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-8 Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al Anexo S y de Auditorías Efectivas.

El licitante deberá anexar a este formato sus Programas de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “S” y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso de contratación los cuales deberá considerar por lo menos una vez al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-9 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado.

Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior,






Pág. 4 de 5

Formato CA-1

Formato CA-2

Formato CA-3

con el que se acredite el capital contable de $3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M. N.).Salvo en los casos de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los mas actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, de acuerdo a lo indicado en el documento DT-9.

Carta de experiencia. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, los años que lleva realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a la que se licita.

Certificacion, escrito en el que el licitante manifieste que cuenta, en su caso, con las certificaciones de calidad, ambiente y seguridad ocupacional emitida conforme a la ley federal de Metrologia y Normalizacion.

Curriculum de cada unos de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificando claramente a la persona que, en su caso durante la ejecución del contrato, fungirá ante PEP como superintendente de construcció

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada.

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las bases de licitación.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacitación técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral especifica en las obras similares en la capacitación técnica del licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos.

La información de los Formatos CA-1, CA-2 y CA-3, se evaluarán únicamente para otorgar puntos de acuerdo a los criterios de adjudicación.

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiencia en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas técnicas.






Pág. 5 de 5

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán:

a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse.

b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.

d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.

e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.

Representante de PEP:__________________________ Jaime Aguilar Martínez

Responsable del proyecto de P.E.P. Jefe Depto. Mantto. de

Ductos y Soporte Operativo.

RDJC / VECR Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública. VERSIÓN NOVIEMBRE 2009 OBRA PÚBLICA

Dictamen de la inclusión derequerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia deSeguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral Burgos

Número del dictamen: CML 0069/2010Resultado del dictamen: Aplica.

Fecha del dictamen: 06 – Diciembre - 2010

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y Logística (Depto. Mantenimiento a Ductos y Soporte Operativo).

Referencia / oficio de solicitud: ----------------Fecha de la solicitud de dictamen: 23 – Noviembre - 2010

Descripción de la obra o servicio o Requisición: Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos.Anexo S: SI X NO

Requerimientos Generales: SI X NORequerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA. Si4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Reacond de Prot Mec 2010 Nov 2010 LEY PEMEX Actual.pdf

520 06/12/2010 10:29

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados

en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de incidentes y

accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos..La modificación en el texto de las bases o del formato F4 invalidará el presente dictamen.El área solicitante debe ingresar, a la dependencia de Recursos Materiales, el presente dictamen, sus documentos relacionados y la versión electrónica de los mismos (arriba citados), junto con su solicitud, en un plazo máximo de 21 días naturales.

Por el área solicitante:

Rene D. Juárez Creo / F- 217736Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Alejandro Sánchez García / F- 332078Nombre, firma y ficha.

Coordinador de SIPA

Marco A. Delgado Avilés / F 201446Nombre, firma y ficha.

RDJC / VECR

Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos. ANEXO “S”

No. de Licitación No. de Control Fecha: 06 – Diciembre - 2010

Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar Auditorias Efectivas de acuerdo al procedimiento vigente, auditorias internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.7; III.1.10. Seguridad Industrial.III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3;

III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6 Equipo básico de protección personal

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7. Trabajos con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.4; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.4. Señalización e identificación de productos y equipos

III.1.16.1; III.1.16.2. Respuesta a emergencias IIII.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1. Proporcionar sanitarios portátiles

III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL

III.3.3.5. AguaIII.3.5.1; III.3.5.3; III.3.5.4; III.3.5.7; III.3.5.9;

III.3.5.10. Residuos

REQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2 Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1 y 5.2 No aplica para este servicio.

FORMATOS 6 y 7 Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Rene D.Juárez Creo Alejandro Sánchez García

En atención a su similar citado en el apartado de antecedentes y de acuerdo a la revisión de los Anexos Técnicos:

“Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos”

Anexo al presente: Dictamen No. AIB-CAEC-0001/2011. Formato Único de Aplicación del Anexo AE.

A su vez se envían mediante correo electrónico: Anexo “AE” en formato Word. Anexos Técnicos dictaminados.

La aplicación y cumplimiento del Anexo “AE” coadyuvará en gran medida a garantizar la continuidad de la actividad de Pemex Exploración y Producción en la Región Norte.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Arturo Marañón del ÁngelE.D. Coordinación de Asuntos Externos y Comunicación, A.I.B.

Elaboró: PJLMActivo Integral Burgos

Coordinacion de Asuntos Externos y Comunicación.Puerta No. 5 Zona Industrial

Calle Tamaulipas y Blvd. Morelos Col. Ampl. Rodriguez.C.P. 88630

Telefono Comutador (899)921-76-00 Ext. 53421 , 53426

Oficio

Fecha 4 de enero de 2011.

Remitente COORDINACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓNACTIVO INTEGRAL BURGOS

Número AIB-CAEC-0004/2011

Destinatario Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Antecedentes: Correo electrónicoNúmero(s):Número único de expediente: Fecha(s): 22 Diciembre de 2010.

Asunto: DICTAMEN ANEXO "AE" 0001 Anexo

Dictamen de inclusión del Anexo “AE” Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0001/2011.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 4 de Enero de 2011

Solicitante: Departamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónicoFecha de solicitud de dictamen: 22 de Diciembre de 2010.

Descripción de la obra o servicio: “Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Reacond de Prot Mec

2010 LEY PEMEX.DOC 329 KB 22 Diciembre de 2010. 1:04 PM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Arturo Marañón del AngelE.D. Coordinación de Asuntos

Externos y Comunicación, A.I.B.

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

“Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del Activo Integral Burgos”

No. Licitación

No. de ContratoCAEC-AIB-DICT-0001/2011

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5

II.1.3

II.1.6

II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y

Soporte Operativo, AIB

Arturo Marañón del AngelE.D. Coordinación de Asuntos Externos y

Comunicación, A.I.B.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”

“Reacondicionamiento de protección mecánica en ductos del

Activo Integral Burgos”

No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: -1-

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objeticos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8




No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: -2-

Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: -3-

iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDADII.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; espeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: -4-

prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: -5-

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDADII.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOSIII.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: -6-

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5 II.1.3 II.1.6

II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Jaime Aguilar MartinezSUPERVISOR PEP DEL CONTRATO

Arturo Marañón del AngelREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


F-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


· web viewactivo integral burgos. coordinaciÓn de mantenimiento y logÍstica. depto. mantto. de...

Documents