que para obtener el grado de: presenta...de que toda obra pública que realicen debe ser planeada,...
TRANSCRIPT
C I T ^ ^M B L I Ü T E C A
cmic CAMARAMEXICANADEUiNDUSTRIADElACONSTRUCaÓN P l | Iftslitiilo Tecnológico de io Coitslmccion U U k 9
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"
TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
PRESENTA
VICTOR ELEAZAR FLORES GONZALEZ
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, CONFORME AL ACUERDO No. 2004458 DE FECHA 15 DE
DICIEMBRE DEL 2000
OAXACA DE JUAREZ. O AX. MAYO DEL 2004
c i T r; B I B L •
" No digas, no puedo; si nunca lo has intentado"
ELEAZAR FLORES VÁSQUEZ
DEDICATORIA
A mis padres: Catalina y Eleazar
Que con su amor me dieron la vida Y con su ejemplo me enseñaron a vivirla
A mi hija: Anaíd Gabriela
A mi esposa: Janet Virginia
A mis hermanos: Leticia y Enrique
A mis sobrinos: Amaury, Gustavo, Isaí y Manuel
2
AGRADECIMIENTOS
Al M. en I. Jaime Francisco Gómez Vega Quien con su orientación y paciencia fue
factor fundamental para la elaboración del presente trabajo.
A todos los Catedráticos de la Maestría, por transmitimos sus conocimientos.
Al Instituto Tecnológico de la Construcción Por brindarme la oportunidad de dar un paso mas
En mi formación profesional.
A la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca.
3
RESUMEN
En el presente documento se destaca la importancia de la correcta aplicación de los recursos públicos, pero con base en una apertura programática para la presupuestación de la obra pública, integrando los elementos fundamentales que integran un proyecto ejecutivo.
La contratación de la obra publica por parte de las autoridades y dependencias competentes surgen de diversas modalidades en lo que respecta a su asignación, procedimientos de ejecución, convocatorias y bases de licitación, procedimientos de apertura de las propuestas técnicas y económicas, excepciones a la licitación pública, adjudicación del contrato, ajuste de costos, precios unitarios y su procedimiento, pago de los trabajos ejecutados y a la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato, por lo que es abordado el tema de la obra pública desde su inicio, destacando la importancia de la bitácora de obra, la supervisión, seguimiento, control de avance físico y financiero, incluyendo la calidad; así como la elaboración, revisión y pago de estimaciones.
Se habla también de la administración directa, entrega-recepción y conservación y mantenimiento de las obras públicas, señalando la comprobación y el detalle de los documentos que integran los expedientes técnicos y la documentación comprobatoria del gasto de la obra pública.
4
ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN 7
OBJETIVO 8
CAPITULO 1.- PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE LA OBRA PUBLICA 9
1.1 Introducción. 9 1.2 La Planeación de la Obra Pública. 9
1.2.1 Aplicación de los recursos 10 1.3 La Programación de la Obra Pública. 16
1.3.1 Apertura programática 18 1.4 La Presupuestación de la Obra Pública. 27 1.5 Proyecto Ejecutivo 29 1.6 Elementos mínimos que componen un Proyecto Ejecutivo,
dependiendo del tipo de obra a realizar. 29 1.6.1 Agua Potable 31 1.6.2 Alcantarillado Sanitario. 32 1.6.3 Caminos Rurales. 32 1.6.4 Edificación. 33 1.6.5 Electrificación Rural y Colonias Pobres. 33 1.6.6 Urbanización Municipal. 33
1.7 Comentarios y Recomendaciones. 33
CAPITULO 2.- CONTRATACIÓN DE LA OBRA. 35 2.1 Introducción. 35 2.2 De la Contratación de la Obra Pública 35
2.2.1 De las Modalidad de la Asignación de Obras. 35 2.2.2 Del Procedimiento de la Licitación Pública. 36 2.2.3 De la Convocatoria y Bases de la Licitación. 37 2.2.4 Del Procedimiento de apertura de propuestas. 42 2.2.5 Excepciones a la Licitación Pública. 47 2.2.6 De la adjudicación el Contrato. 50 2.2.7 Ajuste de costos, precios unitarios y
su procedimiento. 53 2.2.8 Del pago de los trabajos ejecutados. 54 2.2.9 De la suspensión, terminación anticipada o
rescisión de contrato. 56 2.3 Comentarios y Recomendaciones 57
CAPITULO 3.- EJECUCIÓN DE LA OBRA. 58 3.1 Introducción. 58 3.2 De la Ejecución de la Obra Pública 58
3.2.1 De la ejecución. 58 3.2.1.1 Inicio de la Obra. 58 3.2.1.2 Bitácora de Obra. 58
5
3.2.1.3 Supervisión, Seguimiento, Control de Avance Físico-Financiero y Control de Calidad de la Obra. 60
3.2.1.4 Elaboración, Revisión y Pago de Estimaciones. 63
3.2.2 De la Administración Directa. 64 3.2.3 De la entrega y recepción de las Obras. 66
3.3 De la conservación y mantenimiento de la Obra Pública. 69 3.4 Comentarios y Recomendaciones. 70
CAPITULO 4.- DE LA COMPROBACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. 71
4.1 Introducción. 71 4.2 Del Expediente Técnico Unitario. 71
4.2.1 Expediente Técnico. 71 4.2.1.1 Parte Social. 72 4.2.1.2 Parte Técnica. 72
4.2.2 Documentación Comprobatoria del Gasto de la Obra. 73 4.2.2.1 Proceso de Licitación. 73 4.2.2.2 Contratación. 74 4.2.2.3 Garantías. 74 4.2.2.4 Facturas, Estimaciones, Listas de Raya,
Recibos de Honorarios, Nominas, Soporte Técnico. 74
4.2.3 Otros documentos relacionados con la Ejecución de la Obra. 75
4.3 Comentarios y recomendaciones 75
CONCLUSIONES. 77
BIBLIOGRAFÍA 80
ANEXOS. 81
6
INTRODUCCIÓN
Como parte del proceso de renovación del Federalismo Mexicano derivado del Programa para un Nuevo Federalismo, entendido éste, como la forma de organización política más adecuada para fortalecer la democracia, consolidar la unidad nacional y de propiciar una nación fundada en principios de justicia social, se han llevado a cabo importantes acciones legislativas encaminadas a redistribuir facultades, funciones, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, estas acciones se basan, a su vez, en el pleno reconocimiento a la Soberanía de los Estados y en la Autonomía de los Municipios consagrada en el articulo 115 Constitucional.
En este contexto, el Federalismo contiene los objetivos que sustentan las estrategias en materia de la distribución de los recursos que forman parte de los Ramo 33, de entre los mismos deben mencionarse los siguientes:
• Fortalecer la unidad nacional a partir de la reivindicación de la función compensatoria del Pacto Federal.
• Vigorizar la autonomía política de los Estados con base en relaciones intergubernamentales sustentadas en los principios de cooperación y coordinación.
• Fortalecer el crecimiento de una política fundamental para generar un mayor desarrollo político, económico, regional y administrativo, con nuevos espacios de participación social en todos los órdenes de gobierno.
El Estado de Oaxaca, se caracteriza por tener un alto índice de marginación y población rural. Según el censo del año 2001 el 64% de la población vive en 10,440 localidades menores a 5,000 habitantes, que por lo general realizaban actividades agropecuarias, de ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. El resto de la población radica en 71 localidades con más de 5,000 habitantes, gran parte de la población trabaja en actividades de bajos ingresos y producción destinada al autoconsumo. En Oaxaca la proporción de hombres y mujeres analfabetas mayores de 15 años es de 21.5%, porcentaje que puede considerarse muy alto comparado con el promedio nacional del 9.5%. En materia de salud de acuerdo a los resultados censales, menos de la cuarta parte de la población Oaxaqueña 22.6%, declara tener derecho a los servicios de salud que prestan las diversas instituciones tanto públicas como privadas, mientras que el 77.4% declara no contar con esta prestación. El 87.3 % de las viviendas en Oaxaca, cuentan con energía eléctrica, el 73.4% cuentan con el servicio de agua potable y tan solo el 45.6 % cuenta con drenaje, porcentajes inferiores a l promedio nacional del 95%, 88% y 78% respectivamente, por lo que es necesario que los Ayuntamientos propongan alternativas que permitan satisfacer las necesidades más apremiantes de sus habitantes como son: agua potable, salud, educación y proyectos productivos que generen mejores fuentes de empleo y recursos económicos.
La generación de fuentes de empleo es un tema de vital importancia, ya que, según el comunicado de prensa del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del 21 de mayo del 2001, el Estado de Oaxaca,
7
actualmente cuenta con un total de 3,438,765 habitantes. En la última década tuvo una dinámica demográfica del 1.2% que es inferior a la media nacional del 1.8%. Junto con este fenómeno demográfico debe evaluarse también el alto índice d e habitantes d el E stado e n e dad p roductiva q ue e migran hacia otros estados o países en busca de mejores oportunidades de empleo.
El desarrollo de las obras públicas involucra una gran cantidad de recursos financieros y el proceso para su realización, desde la etapa de planeación hasta la comprobación de estos recursos, resulta complejo, por lo que contar con un manual práctico y comprensible es de suma importancia.
OBJETIVO
El objetivo general del presente trabajo es constituirse en un instrumento útil y practico de los elementos normativos, legales, técnicos y financieros que regulan la planeación, programación, presupuestación, ejecución y comprobación de la obra pública en los Ayuntamientos del Estado de Oaxaca y coadyuvar con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado para eficientar su labor de fiscalización y control y estas no se apliquen con criterios políticos, sino consolidarse como un sano ejercicio de un proceso sistematizado de orientación, corrección y sobre todo, de apoyo para la detección oportuna de irregularidades y su erradicación en lo posible.
Para dar cumplimiento a este objetivo, hemos estructurado este tema en cuatro capítulos:
En el primer capitulo hacemos mención a la importancia de la correcta aplicación de los recursos, enunciamos una apertura programática para la presupuestación de la obra pública, así como los elementos mínimos que integran un proyecto ejecutivo.
En el segundo capitulo se trata la contratación de la obra publica, mencionando las modalidades de asignación, procedimientos, convocatoria y bases de licitación, el procedimiento de apertura de las propuestas, excepciones a la licitación pública, adjudicación del contrato, ajuste de costos, precios unitarios y su procedimiento, al pago de los trabajos ejecutados y a la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato.
En el tercer capitulo abordamos la ejecución de la obra pública desde su inicio, la importancia de la bitácora de obra, la Supervisión, Seguimiento, Control de Avance Físico-Financiero y calidad e la obra; así como la elaboración, revisión y pago de estimaciones. Se habla también de la administración directa, entrega-recepción y conservación y mantenimiento de las obras públicas.
En el capitulo cuatro se refiere a la comprobación, se relacionan detalladamente los documentos que integran los expedientes técnicos y la documentación comprobatoria del gasto de la obra pública.
8
CAPITULO 1
PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE LA OBRA PÚBLICA
1.1 Introducción
Es muy importante que I as autoridades municipales entiendan la i importancia de que toda obra pública que realicen debe ser planeada, programada y presupuestada. La planeación toma en cuenta los aspectos técnicos, financieros y sociales de una obra, de tal manera que el proyecto a realizar sea el más viable desde el punto de vista económico, técnico, operativo y sin perder de vista el aspecto ecológico. En la planeación deben considerarse todas las acciones por realizar para evitar en lo posible desviaciones en el costo, tiempo de ejecución, calidad de la obra e impacto al medio ambiente. Por lo tanto una buena planeación evita las crisis innecesarias y se anticipa a las i nevitables, haciéndolas mas fáciles de controlar.
1.2 La Planeación de la Obra Pública
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, sustenta la planeación de la obra pública, en los siguientes artículos:
Articulo 17.- En la planeación de las obras públicas, las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos en lo que corresponde deberán sujetarse a la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Ley Orgánica Municipal y a:
I. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales, previstas en los planes de desarrollo urbano, social y económico del estado y de sus municipios; de acuerdo con las estimaciones de recursos y las determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución contenidos en los planes y programas antes mencionados. Los Ayuntamientos se ajustaran además, a los Planes Municipales de Desarrollo, así como a lo previsto en sus respectivos programas anuales de obra, a lo establecido en los Planes de Desarrollo Urbano, y a las resoluciones de las Comisiones Intermunicipales; y
II. Las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos del Municipio.
Artículo 18.- de la misma ley dice: En la planeación de las obras públicas las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, deberán prever y considerar:
I. Las actividades previas, durante y posteriores a la ejecución de la obra, incluyendo las principales de la infraestructura, las complementarias y
9
C I T r*. B I B L '
las accesorias, así como todas las actividades tendientes a poner en servicio la obra;
II. Las actividades de coordinación entre las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, encargadas de la realización de la obra;
III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;
IV. Los avances tecnológicos preferentemente nacionales, aplicables en función de la naturaleza de las obras, selección de materiales, equipos y procedimientos que satisfagan los requisitos técnicos y los proyectos;
V. Los requerimientos de áreas, predios y uso de suelo acorde a lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, y demás legislación aplicable;
VI. La utilización de mano de obra de la localidad y materiales propios de la región cuando sea posible, así como de productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional; y
Vil. Las medidas necesarias para la preservación y restauración de la obra pública, para el caso de que esta se deteriore, contemplando para ello de ser posible la utilización de tecnología nacional, preferentemente la existente en el estado.
Los Ayuntamientos para la Planeación de sus obras en los términos anteriores, podrán recibir asesoría de COPLADE o de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo que sean competentes.
Artículo 19.- Las Dependencias, Entidades y Municipios ejecutores, deberán prever dentro de sus presupuestos un porcentaje que dedicaran única y exclusivamente a gastos que por concepto de trabajo de supervisión de la obra generen. La Comisión Estatal Consultiva de la Obra Pública por acuerdo fundado, determinara dicho porcentaje así como los conceptos mínimos que deberá contener un expediente técnico de supervisión, dicho acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
1.2.1 Aplicación de los recursos
El manual normativo de la contaduría mayor de hacienda en lo relativo a la aplicación de los recursos menciona que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). se destinará exclusivamente al financiamiento de Obras, Acciones Sociales Básicas y de Inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, por lo mismo no podrán destinarse a fines distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, para cuyo caso los responsables del ejercicio de los recursos
10
incurrirán en desvió de recursos, y por ende estarán sujetos a sanciones de acuerdo a la legislación que corresponda.
Los recursos del FISM se deberán aplicar exclusivamente en los siguientes rubros:
# Agua potable. •$• Alcantarillado. # Drenaje y letrinas. # Urbanización municipal. •$ Electrificación rural y de colonias pobres. # Infraestructura básica de salud. # Infraestructura básica educativa. # Mejoramiento de vivienda. •# Caminos rurales. # Infraestructura productiva rural. # Apoyos a la educación básica. (1) # 2% para desarrollo institucional. (2) # 3% para gastos indirectos. (3)
(1) Los apoyos a la educación básica comprenderán los siguientes apoyos: 0 Uniformes. # Despensa. # Material didáctico. # Desayunos. # Asistencia médica. *# Becas. # Útiles escolares.
Para el soporte técnico de Apoyos a la Educación Básica, deberá elaborarse un expediente unitario de la acción social básica, que reúna los requisitos señalados en el apartado de Aspecto Técnico de este manual.
(2) Programa de desarrollo institucional, 2% del total de los recursos del fondo III (FISM).
Para la disposición del 2% debe convenirse entre el Ejecutivo Federal a través de la SEDESOL, el Gobierno del Estado y el Municipio (artículo 33 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal). El desarrollo institucional es el proceso de creación y fortalecimiento de la capacidad técnica, administrativa y organizacional del municipio, para realizar con eficiencia y eficacia las funciones y actividades que tiene encomendadas. El programa de Desarrollo institucional es un conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para ayudar al cumplimiento de los objetivos, prioridades, estrategias y políticas del municipio, consolidándose como una herramienta que le permite brindar un mejor y oportuno servicio a la comunidad. Los Ayuntamientos deben tomar en cuenta que el Desarrollo Institucional no se refiere únicamente a Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, cursos de capacitación, contratación de personal, etc., sino que además se refiere a la mejoría en el cumplimiento del papel institucional a través de cambios en el marco legal, normativo y reglamentario; de una reestructuración organizacional que permita el logro de
11
objetivos a través de la división del trabajo; el uso de tecnologías y métodos de trabajo acordes a sus necesidades; así como eficientar el sistema de relaciones de personal en l oque se refiere a: la prestación de servicios, promoción de responsabilidades y remuneración, dando prioridad a los siguientes rubros:
# Capacitación. Las materias de capacitación deben atender las insuficiencias y requerimientos que señalen los involucrados, particularmente en los aspectos técnico-operativos, normativos y administrativos, que estén vinculados a la instrumentación y operación del Fondo.
# Desarrollo Informático. Para contar con mecanismos de información que faciliten la instrumentación, el seguimiento y evaluación de los resultados de la aplicación del FISM, será necesario que se disponga de un equipo de cómputo. En caso de no contar con estos equipos, podrán adquirirlos con recursos destinados para el Desarrollo institucional o con otra fuente de financiamiento alterno.
# Equipamiento. La adquisición e instalación de equipamiento deberá sustentarse en un actualizado y fidedigno inventario de las necesidades municipales, a la vez que será necesario preverla capacitación del personal requerido para un adecuado uso del equipo. El programa considerará exclusivamente la dotación del equipo indispensable para la realización de las tareas del Municipio vinculadas a la operación del Fondo y se circunscribirá a la siguiente dotación: equipo básico de oficina: máquinas de escribir, archiveros, escritorios, calculadoras, papelería, sillas y equipo básico de cómputo.
# Control Social. El control social es el conjunto de acciones de organización, supervisión y vigilancia que la población realiza de manera natural y espontánea, para asegurar que se cumplan compromisos que el gobierno adquiere con la comunidad, y las asumidas por ella misma. El Municipio difundirá entre sus habitantes los montos que reciba, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, a través de los medios que tenga a su alcance, pudiendo ser: asamblea de vecinos o colocación de cartulinas en los lugares más concurridos por la ciudadanía, etc.
# Control institucional. Consiste en las acciones que el Municipio lleve a cabo para realizar acciones de organización, programación de actividades, seguimiento y evaluación de los programas y de la gestión pública para garantizar la correcta y exacta administración de los recursos humanos, materiales y financieros.
# Control operativo. Es el desempeño ordenado de aquellas actividades que permitan la operación de los diferentes programas, utilizando reglamentos, archivos organizados, formatos, oficios, etc.
# Control verificativo. Es la acción mediante la cual se llevarán a cabo las actividades de supervisión, verificación, fiscalización y evaluación de las obras o acciones.
12
(3) 3% Adicional para gastos indirectos de obras de los recursos del FISM.
Adicionalmente, los Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 17 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
De conformidad a lo dispuesto por éste último, los Municipios deberán:
# Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. # Promover la participación de las comunidades beneficiarías en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar. # Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. $ Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal le sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por conducto de los Estados a través del COPLADE. # Procurar q ue las obras que realicen con los recursos de los fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.
El F ondo d e A portaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y délas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAFM y DTDF).se destinará exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, a la atención de las necesidades prioritarias y necesidades directamente vinculadas a la segundad pública de sus habitantes, debiendo decidir su destino específico en sesión de cabildo que para el efecto realicen, señalándose en el acta correspondiente los conceptos y montos de cada acción, siguiendo el mismo procedimiento tantas veces como sea modificado el proyecto de inversión.
El Consejo de Desarrollo Municipal definirá las Obras, Acciones Sociales e Inversiones que elija conforme a sus necesidades más prioritarias, de acuerdo al catálogo de cuentas respectivo, que a continuación se detalla:
# Saneamiento financiero. #• Deudas a proveedores. # Deudas a contratistas. # Deudas diversas (especificar). # Seguridad Pública. # Equipo para la Policía Municipal (uniformes, gorras, c hamarras, chalecos,
etc.).
13
# Adquisición de vehículos. # Equipo de radio y comunicación. # Armamento (con la autorización permiso de la SEDEÑA). # Programas de Formación Policial (cursos de capacitación y adiestramiento). # Asistencia médica. # Integración y desarrollo de los consejos de protección civil. # Casetas de vigilancia. # Estaciones de bomberos. # Otros (especificar).
Prioridades del Municipio. Obras. #• Infraestructura urbana Municipal. Construcción, rehabilitación, ampliación o mejoramiento de: > Bibliotecas públicas. > Palacio Municipal. > Agencia Municipal. > Agencia de Policía. > Plazas cívicas, parques y jardines. > Capillas. > Panteones. > Sanitarios públicos. > Casa para maestros. > Obras complementarias (anexos, archivos, etc.). > Salón de usos múltiples. > Otros (especificar).
# Infraestructura Deportiva. Construcción, rehabilitación, ampliación o mejoramiento de: > Unidades deportivas. > Canchas deportivas. > Áreas de juegos infantiles. > Áreas de recreación. > Otros.
# Abasto y Comercialización. Construcción, rehabilitación, ampliación o mejoramiento de: > Mercados. > Tiendas comunitarias. > Almacenes. > Bodegas. > Otros (especificar).
# Todas las obras realizables con el FISM. > Agua potable. > Alcantarillado. > Drenaje y letrinas. > Urbanización Municipal. > Electrificación rural y de Colonias pobres. > Infraestructura básica de salud.
14
> Infraestructura básica educativa. > Mejoramiento de vivienda. > Caminos rurales. > Infraestructura productiva rural. > Otras (especificar).
• Acciones. > Apoyos a la educación básica. > Otras (especificar).
# Inversiones. > Adquisición de bienes muebles. > Adquisición de bienes inmuebles.
^ Asistencia Social y Servicios Comunitarios > Nutrición, alimentación y Salud. > Asistencia social a la niñez. > Asistencia social a la juventud. > Asistencia social a la senectud. > Procuración de asistencia al indígena. > Desarrollo comunitario.
Prioridades del Municipio.
En la elaboración de este programa, el ayuntamiento deberá tomar en cuenta que la ministración de los recursos se hará en doce exhibiciones de manera mensual. Los conceptos de gasto que se pueden realizar con estos recursos, son los siguientes: a) Obligaciones financieras de ejercicios anteriores siempre y cuando estén
debidamente registradas en la contabilidad municipal al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal correspondiente.
b) Necesidades en materia de seguridad pública tales como: vehículos para patrullas, equipo personal y de trabajo policial, equipo de radio comunicación, percepciones y prestaciones de la ley a los elementos policíacos, siempre y cuando su contratación no rebase el 31 de diciembre del ejercicio presupuestal correspondiente y su sueldo no sea mayor al del personal regular, considerando que estos recursos (FAFM y DTDF), son producto de un presupuesto asignado al Municipio para aplicarse exclusivamente durante este ejercicio.
c) Vehículos austeros para limpia pública y de trabajo (bajo ninguna circunstancia podrán ser de lujo).
d) Rehabilitación de equipo de transporte, siempre y cuando su costo no sea mayor al 50% del valor del equipo nuevo.
e) Mobiliario y equipo de oficina básico, fax y líneas telefónicas, equipo de cómputo y periféricos, así como otros que sirvan para incrementar su capacidad administrativa.
f) Maquinaria y equipo de construcción, en caso de ser usado o de importación, deberá estar debidamente facturado, con el pedimento de
15
importación aduanal y la garantía de funcionamiento, así como el avalúo correspondiente,
g) Obra pública, en cuyo caso deberán observarse los lineamientos específicos señalados para el FISM.
h) Seguros de autos adquiridos en el año con recursos del FAFM y DTDF. No se consideran los seguros de vehículos comprados en otros años, tomando en cuenta que deberán ser pagados de acuerdo a su presupuesto de egresos,
i) Costo de licitaciones. j) Costo de publicaciones relativas al Ramo General 33. k) Protección civil (alquiler de maquinaria, combustibles, mano de obra,
despensas y otros específicos) I) Apoyos a la Educación Básica, m) Bienes inmuebles y terrenos (previo avalúo), n) Exámenes médicos, de laboratorio, medicamentos y cuotas de seguridad
social del personal de seguridad.
Cualquier concepto no previsto en este manual, deberá sujetarse a lo previsto en las legislaciones aplicables vigentes.
Propuesta de inversión.
La propuesta de inversión que se decida elaborar para el ejercicio correspondiente, deberá tener como propósito principal abatir de manera significativa el inventario de necesidades sociales, de tal forma que beneficie principalmente a los sectores de la población con mayor rezago social y de pobreza extrema.
Los presupuestos de las obras y acciones consignados en la propuesta de inversión deben considerar los costos relativos a la obra en sí y a los servicios relacionados con ella y tener presente que se trata de un estimado de estos costos y no deben ser considerados como definitivos.
1.3 La Programación de la Obra Pública
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca hace referencia a la programación de la obra pública en los siguientes artículos:
Artículo 20.- Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, elaboraran los programas de obra pública, en los que se incluirá la presupuestación fundada en políticas, prioridades, objetivos y estimaciones de recursos de planeación estatal y municipal del desarrollo, considerando:
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica y ecológica de la realización de la obra;
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;
16
III. Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución, incluyendo las principales, las de infraestructura, las complementarias y las accesorias, así como las acciones para poner aquellas en servicio;
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra;
V. Los resultados previsibles;
VI. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución, así como los gastos de operación;
Vil. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de cada obra;
VIII. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
IX. La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos de Construcción necesarios;
X. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato y en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de los materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier accesorio relacionado con la obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de la obra;
XI. Los trabajos de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a ejecutar;
XII. Las instalaciones para que las personas discapacitadas puedan acceder y transitar por los inmuebles que sean construidos; las que según la naturaleza de la obra, podrán construir en rampas, puertas, elevadores, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas alas anteriores que coadyuven al cumplimiento de tales fines;
XIII. Los convenios de coordinación entre Dependencias, Entidades o Ayuntamientos que intervengan en su ejecución; y
XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y característica de la obra.
Articulo 21.- Los Ayuntamientos remitirán a la Legislatura Local como parte de la cuenta publica, los programas de y presupuestos respectivos.
17
1.3.1 Apertura Programática
Catálogo de Obras, Acciones Sociales Básicas e Inversiones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM y DTDF). Los números asignados a los Programas y Sub-programas son independientes de las cuentas presupuéstales que para cada rubro se señalan en el presente manual en la parte contable. Por otra parte los Ayuntamientos podrán auxiliarse de igual forma en la apertura programática que utiliza el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca (COPLADE).
PROGRAMA SUB - PROGRAMA
1 Agua Potable (FONDO III Y IV) 1.1 Construcción
1.1.1 Sistema de Agua Potable 1.1.2 Obras de Captación (galerías, tanques, etc.) 1.1.3 Obras de Almacenamiento 1.1.4 Red de Conducción 1.1.5 Red de Distribución
1.2 Ampliación 1.2.1 Sistema de Agua Potable 1.2.2 Obras de Captación (galerías, tanques, etc.) 1.2.3 Obras de Almacenamiento 1.2.4 Red de Conducción 1.2.5 Red de Distribución
1.3 Terminación 1.3.1 Sistema de Agua Potable 1.3.2 Obras de Captación (galerías, tanques, etc.) 1.3.3 Obras de Almacenamiento 1.3.4 Red de Conducción 1.3.5 Red de Distribución 1.3.6 Pozos
1.4 Rehabilitación 1.4.1 Sistema de Agua Potable 1.4.2 Obras de Captación (galerías, tanques, etc.) 1.4.3 Obras de Almacenamiento 1.4.4 Red de Conducción 1.4.5 Red de Distribución 1.4.6 Fuentes de Abastecimiento (manantiales, ríos, esteros, etc.) 1.4.7 Pozos
1.5 Pozos 1.5.1 Estudio Geohidrológico 1.5.2 Perforación 1.5.3 Equipamiento 1.5.4 Mantenimiento
18
1.5.5 Red de Electrificación para Equipo de Bombeo 1.6 Tratamiento de Potabilización 1.7 Programas de Suministro de Agua Potable 1.8 Adquisición de Vehículos (pipas) 1.9 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
2 Alcantarillado (FONDO III Y IV) 2.1 Construcción
2.1.1 Sistema de Alcantarillado (red de atarjeas, subcolectores, colector, emisor, pozos de visita, registros, etc.) 2.1.2 Obra de Descarga 2.1.3 Planta de Tratamiento 2.1.4 Sistema de Bombeo
2.2 Ampliación 2.2.1 Sistema de Alcantarillado 2.2.2 Obra de Descarga 2.2.3 Planta de Tratamiento 2.2.4 Sistema de Bombeo
2.3 Terminación 2.3.1 Sistema de Alcantarillado Sanitario y/o pluvial 2.3.2 Obra de Descarga 2.3.3 Planta de Tratamiento 2.3.4 Sistema de Bombeo
2.4 Rehabilitación 2.4.1 Sistema de Alcantarillado Sanitario y/o Pluvial 2.4.2 Obras de Descarga 2.4.3 Plantas de Tratamiento 2.4.4 Sistema de Bombeo
2.5 Adquisición de Equipo para Mantenimiento y Limpieza de las Redes de Alcantarillado 2.6 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
3 Drenaje y Letrinas (FONDO III Y IV) 3.1 Construcción
3.1.1 Letrinas y/o Sanitarios Ecológicos 3.2 Ampliación
3.2.1 Letrinas y/o Sanitarios Ecológicos 3.3 Terminación
3.3.1 Letrinas y/o Sanitarios Ecológicos 3.4 Rehabilitación
3.4.1 Letrinas y/o Sanitarios Ecológicos 3.5 Drenaje Pluvial en ríos, arroyos y vertientes
3.5.1 Encauzamiento de ríos, arroyos y vertientes 3.5.2 Protección de las márgenes de los ríos arroyos y vertientes (enrocamientos, gaviones, muros de contención)
3.6 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
19
C I I c B I B L I O T E C A
4 Urbanización Municipal (FONDO III Y IV) 4.1 Construcción
4.1.1 Muros de Contención 4.1.2 Guarniciones y Banquetas 4.1.3 Puentes Vehiculares y/o Peatonales 4.1.4 Sistema de Alumbrado Público 4.1.5 Avenidas, Bulevares, Libramientos, etc.
4.2 Ampliación 4.2.1 Muros de Contención 4.2.2 Guarniciones y Banquetas 4.2.3 Sistema de Alumbrado Público 4.2.4 Calles, Avenidas, Bulevares, Libramientos, etc.
4.3 Terminación 4.3.1 Muros de Contención 4.3.2 Guarniciones y Banquetas 4.3.3 Puentes Vehiculares y/o Peatonales 4.3.4 Sistema de Alumbrado Público 4.3.5 Calles, Avenidas, Bulevares, Libramientos, etc.
4.4 Rehabilitación 4.4.1 Muros de Contención 4.4.2 Guarniciones y Banquetas 4.4.3 Puentes Vehiculares y/o Peatonales 4.4.4 Sistema de Alumbrado Público 4.4.5 Calles, Avenidas, Bulevares, Libramientos, etc.
4.5 Apertura 4.5.1 Calles
4.6 Pavimentación (concreto asfáltico y/o hidráulico, adoquinado, empedrado, etc.)
4.6.1 Calles, Avenidas, Bulevares, Libramientos, Andadores, etc. 4.7 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
5 Electrificación Rural y de Colonias Pobres (FONDO III Y IV) 5.1 Construcción
5.1.1 Red y/o Línea de Energía Eléctrica 5.1.2 Planta o Sistema Generador de Energía Eléctrica (por viento, energía solar, gasolina, etc.)
5.2 Ampliación 5.2.1. Red y/o Línea de Energía Eléctrica 5.2.2. Planta o Sistema Generador de Energía Eléctrica (por viento, energía solar, gasolina, etc.)
5.3 Rehabilitación 5.3.1. Red y/o línea de Energía Eléctrica 5.3.2. Planta o Sistema Generador de Energía Eléctrica (por viento, energía solar, gasolina, etc.)
5.4 Construcción 5.4.1 Red y/o Línea de Energía Eléctrica 5.4.2 Planta o Sistema Generador de Energía Eléctrica (por viento, energía solar, gasolina, etc.)
5.5 Ampliación
20
5.5.1 Red y/o Línea de Energía Eléctrica 5.5.2 Planta o Sistema Generador de Energía Eléctrica (por viento, energía solar, gasolina, etc.)
5.6 Rehabilitación 5.6.1 Red y/o Línea de Energía Eléctrica 5.6.2 Planta o Sistema Generador de Energía Eléctrica (por viento, energía solar, gasolina, etc.)
5.7 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
6 Infraestructura Básica de Salud (FONDO III Y IV) 6.1 Construcción
6.1.1 Casa de Salud 6.1.2 Centro de Salud 6.1.3 Unidad Médica Rural 6.1.4 Asilo para Ancianos 6.1.5 Guarderías 6.1.6 Centro de Rehabilitación para Atención a Discapacitados
6.2 Ampliación 6.2.1 Casa de Salud 6.2.2 Centro de Salud 6.2.3 Unidad Médica Rural 6.2.4 Asilo para Ancianos 6.2.5 Guarderías 6.2.6 Centros de Rehabilitación para Atención a Discapacitados
6.3 Rehabilitación 6.3.1 Casa de Salud 6.3.2 Centro de Salud 6.3.3 Unidad Médica Rural 6.3.4 Asilo para Ancianos 6.3.5 Guarderías 6.3.6 Centros de Rehabilitación para Atención a Discapacitados
6.4 Equipamiento (instrumental médico, fármacos, ambulancias, etc.)
6.4.1 Casa de Salud 6.4.2 Centro de Salud 6.4.3 Unidad Médica Rural 6.4.4 Asilo para Ancianos 6.4.5 Guarderías 6.4.6 Centros de Rehabilitación para Atención a Discapacitados
6.5 Proyectos para el Tratamiento de la Basura 6.5.1 Recolección 6.5.2 Transporte 6.5.3 Procesamiento 6.5.4 Disposición final
6.6 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
21
7 Infraestructura Básica Educativa (FONDO III Y IV) 7.1 Construcción
7.1.1 Aulas (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional) 7.1.2 Anexos (laboratorios, talleres, dirección, bibliotecas, salas audiovisuales, sanitarios) 7.1.3 Escuelas (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional) 7.1.4 Obras Complementarias (canchas deportivas, andadores, bardas perimetrales)
7.2 Rehabilitación 7.2.1 Aulas (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional) 7.2.2 Anexos (laboratorios, talleres, dirección, bibliotecas, salas audiovisuales, sanitarios) 7.2.3 Escuelas (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional) 7.2.4 Obras Complementarias (canchas deportivas, andadores, bardas perimetrales)
7.3 Equipamiento 7.3.1 Aulas (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional) 7.3.2 Anexos (laboratorios, talleres, dirección, bibliotecas, salas audiovisuales, sanitarios) 7.3.3 Sistemas Informáticos (incluyendo el acceso y conexión a la red de internet) 7.3.4 Sistemas de Comunicación (vía satélite, telefónica, correo electrónico, fax, etc.)
7.4 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
8 Mejoramiento de Vivienda (FONDO III Y IV) 8.1 Rehabilitación
8.1.1 Vivienda Rural 8.1.2 Vivienda Urbana
8.2 Ampliación 8.2.1 Vivienda Rural 8.2.2 Vivienda Urbana
8.3 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
9 Caminos Rurales (FONDO III Y IV) 9.1 Apertura
9.1.1 Caminos 9.2 Construcción
9.2.1 Puentes 9.2.2 Obras de Drenaje 9.2.3 Muros de Contención 9.2.4 Pavimentos (asfáltico, hidráulico, etc.)
9.3 Ampliación 9.3.1 Caminos 9.3.2 Puentes
22
9.3.3 Obras de Drenaje 9.3.4 Muros de Contención 9.3.5 Pavimentos (asfáltico, hidráulico, etc.)
9.4 Conservación 9.4.1 Caminos 9.4.2 Puentes 9.4.3 Obras de Drenaje 9.4.4 Muros de Contención 9.4.5 Pavimentos (asfáltico, hidráulico, etc.)
9.5 Señales 9.6 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
10 Infraestructura Productiva Rural (FONDO III Y IV) 10.1 Construcción
10.1.1 Sistemas de Riego 10.1.2 Bordos para Almacenamiento y Recarga de los Mantos Friáticos 10.1.3 Ollas de Agua 10.1.4 Presas 10.1.5 Almacenes y Bodegas (industrial, agrícola, etc.)
10.2 Rehabilitación 10.2.1 Sistemas de Riego 10.2.2 Bordos para Almacenamiento y Recarga de los Mantos Friáticos 10.2.3 Ollas de Agua 10.2.4 Almacenes y Bodegas (industrial, agrícola, etc.)
10.3 Obras para el Fomento: 10.3.1 Silvícola 10.3.2 Acuícola 10.3.3 Agrícola 10.3.4 Ganadero 10.3.5 Avícola 10.3.6 Industrial (fábricas comunitarias, talleres, etc.) 10.3.7 Ecológico (preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable) 10.3.8 Pesquero 10.3.9 Minero 10.3.10 Alimenticio 10.3.11 Eco turístico
10.4 Adquisiciones 10.4.1 Maquinaria e Implementos Agrícolas 10.4.2 Maquinaria Pesada para Obras de Infraestructura Social (tractores, retroexcavadoras, motoconformadoras, volteos, compactadoras, cargadores frontales, etc.) 10.4.3 Maquinaria Industrial (empacadoras, trituradoras, perforadoras, transportadoras, etc.) 10.4.4 Equipo de Riego 10.4.5 Equipo de Bombeo 10.4.6 Equipo para Fumigación
10.5 Otras (todas aquellas de naturaleza análoga)
23
11 Apoyos a la Educación Básica (FONDO III Y IV)
12 Desarrollo Institucional (FONDO III)
13 Gastos Indirectos (FONDO III)
14 Saneamiento Financiero (FONDO IV) 14.1 Deudas a Proveedores 14.2 Deudas a Contratistas 14.3 Deudas Diversas (especificar)
15 Seguridad Pública (FONDO IV) 15.1 Equipo para la Policía Municipal (uniformes, gorras, chamarras, chalecos, etc.) 15.2 Adquisición de Vehículos 15.3 Equipo de Radio y Comunicación 15.4 Armamento (con la autorización y permiso de la SEDEÑA) 15.5 Programas de Formación Policial (cursos de capacitación y adiestramiento) 15.6 Asistencia Médica 15.7 Integración y Desarrollo de los Consejos de Protección Civil 15.8 Casetas de Vigilancia 15.9 Estaciones de Bomberos 15.10 Otros (especificar)
16 Infraestructura Urbana Municipal (FONDO IV) 16.1 Construcción
16.1.1 Bibliotecas Públicas 16.1.2 Palacio Municipal 16.1.3 Agencia Municipal 16.1.4 Agencia de Policía 16.1.4 Plazas Cívicas, parques y jardines 16.1.5 Capillas 16.1.6 Panteones 16.1.7 Sanitarios Públicos 16.1.8 Casa para Maestros 16.1.9 Obras Complementarias (anexos, archivos, etc.) 16.1.10 Salón de Usos Múltiples 16.1.11 Otros (especificar)
16.2 Ampliación 16.2.1 Bibliotecas Públicas 16.2.2 Palacio Municipal 16.2.3 Agencia Municipal 16.2.4 Agencia de Policía 16.2.5 Plazas Cívicas, parques y jardines 16.2.6 Capillas 16.2.7 Panteones 16.2.8 Sanitarios Públicos 16.2.9 Casa para Maestros
24
16.2.10 Obras Complementarias (anexos, archivos, etc.) 16.2.11 Salón de Usos Múltiples 16.2.120tros (especificar)
16.3 Terminación 16.3.1 Bibliotecas Públicas 16.3.2 Palacio Municipal 16.3.3 Agencia Municipal 16.3.4 Agencia de Policía 16.3.5 Plazas Cívicas, parques y jardines 16.3.6 Capillas 16.3.7 Panteones 16.3.8 Sanitarios Públicos 16.3.9 Casa para Maestros 16.3.10 Obras Complementarias (anexos, archivos, etc.) 16.3.11 Salón de Usos Múltiples 16.3.12 Otros (especificar)
16.4 Rehabilitación 16.3.1 Bibliotecas Públicas 16.3.2 Palacio Municipal 16.3.3 Agencia Municipal 16.3.4 Agencia de Policía 16.3.5 Plazas Cívicas, parques y jardines 16.3.6 Capillas 16.3.7 Panteones 16.3.8 Sanitarios Públicos 16.3.9 Casa para Maestros 16.3.10 Obras Complementarias (anexos, archivos, etc.) 16.3.11 Salón de Usos Múltiples 16.3.12 Otros (especificar)
17 Infraestructura Deportiva (FONDO IV) 17.1 Construcción
17.1.1 Unidades Deportivas 17.1.2 Canchas deportivas 17.1.3 Áreas de Juegos Infantiles 17.1.4 Áreas de Recreación 17.1.5 Otros (especificar)
17.2 Ampliación 17.2.1 Unidades Deportivas 17.2.2 Canchas deportivas 17.2.3 Áreas de Juegos Infantiles 17.2.4 Áreas de Recreación 17.2.5 Otros (especificar)
17.3 Terminación 17.3.1 Unidades Deportivas 17.3.2 Canchas deportivas 17.3.3 Áreas de Juegos Infantiles 17.3.4 Áreas de Recreación 17.3.5 Otros (especificar)
17.4 Rehabilitación
25
17.4.1 Unidades Deportivas 17.4.2 Canchas deportivas 17.4.3 Áreas de Juegos Infantiles 17.4.4 Áreas de Recreación
17.5 Otros (especificar) 17.5.1 Unidades Deportivas 17.5.2 Canchas deportivas 17.5.3 Áreas de Juegos Infantiles 17.5.4 Áreas de Recreación 17.5.5 Otros (especificar)
18. Abasto y Comercialización (FONDO IV) 18.1 Construcción
18.1.1 Mercados 18.1.2 Tiendas Comunitarias 18.1.3 Almacenes 18.1.4 Bodegas 18.1.5 Otros (especificar)
18.2 Ampliación 18.2.1 Mercados 18.2.2 Tiendas Comunitarias 18.2.3 Almacenes 18.2.4 Bodegas 18.2.5 Otros (especificar)
18.3 Terminación 18.3.1 Mercados 18.3.2 Tiendas Comunitarias 18.3.3 Almacenes 18.3.4 Bodegas 18.3.5 Otros (especificar)
18.4 Rehabilitación 18.4.1 Mercados 18.4.2 Tiendas Comunitarias 18.4.3 Almacenes 18.4.4 Bodegas 18.4.5 Otros (especificar)
19 Acciones (FONDO IV) 19.1 Especificar
20 Inversiones (FONDO IV) 20.1 Adquisiciones de Bienes Muebles (especificar) 20.2 Adquisiciones de Bienes Inmuebles (especificar)
21 Asistencia Social y Servicios Comunitarios (FONDO IV) 21.1 Nutrición, alimentación y salud 21.2 Asistencia social a la niñez 21.3 Asistencia social a la juventud 21.4 Asistencia social a la senectud 21.5 Procuración de asistencia al indígena
26
21.6 Desarrollo comunitario
1.4 La Presupuestación de la Obra Pública.
Para la presupuestación de la obra pública la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados del Estado de Oaxaca menciona lo siguiente:
Artículo 22.- Los programas de obra pública que elaboren las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, contendrán los presupuestos aproximados de cada una de las obras que deban realizar, apegándose a los precios vigentes en el mercado, debiendo incluir los en los presupuestos los costos correspondientes a:
I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran;
II. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
III. La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, y los permisos necesarios de construcción;
IV. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato y, en el caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de mano de obra, de equipo o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales para prueba y funcionamiento, así como los indirectos de la obra;
V. Las obras complementarias de infraestructura, las relativas a la conservación, restauración, mitigación y mejoramiento del impacto ambiental que genera la obra;
VI. Los trabajos de conservación, mantenimiento ordinario preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a ejecutar;
Vil. Las determinaciones sobre el presupuesto total de la obra, así como los relativos a los ejercicios en que esta se ejecute, en los casos de obras cuya ejecución rebase un ejercicio presupuesta!; y
VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y características de la obra.
Para el exacto cumplimiento de lo dispuesto por este articulo los Ayuntamientos, podrán solicitar asesoría a la SEDUCOP o a la Contraloría.
Artículo 23.- En la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuesta!, deberá determinarse tanto presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate, cuando la naturaleza de la obra lo permita; en la
27
formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se atenderán los costos que en su momento se encuentren vigentes.
Para los efectos de este articulo las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, observaran lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad, vigente para el Estado.
En el artículo 212 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas dice:
Artículo 212.- El presupuesto de los trabajos por administración directa se integrará por costos unitarios, los cuales no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se entenderá por costo unitario, el correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaria o equipo de construcción, sea propio o rentado.
La dependencia o entidad que requiera de trabajos por administración directa deberá considerar que el presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos:
I. Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y probarlos;
II. Instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y, en su caso, de su desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construcción;
III. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecución de los trabajos, así como del mobiliario y equipo necesario para ésta;
IV. Salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecución de los trabajos, de conformidad con el programa de utilización de recursos humanos;
V. Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y lubricantes
VI. Materiales de consumo en oficinas, y
Vil. Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción complementario.
La contratación de recursos humanos complementarios que se requieran, deberá ser por obra determinada de acuerdo con la legislación laboral.
28
La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo con las necesidades que determine el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento constructivo.
1.5 Proyecto Ejecutivo
El proyecto ejecutivo es sin duda el elemento fundamental de una obra ya que es la base para garantizar con mayor precisión la presupuestación, programación, contratación, ejecución, supervisión y control de la misma.
Un proyecto mal elaborado nos incrementa los costos y de la obra además de retrasos en el periodo de ejecución y en la mayoría de los casos tenemos como consecuencia una obra de menor calidad a la esperada.
La correcta elaboración de un Proyecto Ejecutivo, nos permite elaborar con mayor precisión el presupuesto base de la obra, disminuye el tiempo de ejecución y los riesgos en la calidad de las obras, además simplifica el control de las mismas.
1.6 Elementos mínimos que componen un Proyecto Ejecutivo, dependiendo del tipo de obra a realizar.
Los elementos que integran el Proyecto Ejecutivo dependen del tipo y monto de la obra a realizar, a continuación mencionamos estos elementos en forma genérica, los cuales deberán ajustarse al tipo de obra a realizar.
• Planos arquitectónicos, en los cuales se muestran, la distribución en el espacio y las dimensiones de la obra y los elementos que la componen.
> Plantas arquitectónicas > Fachadas > Cortes > Plantas de conjunto > Perspectivas > Etc.
• Planos de ingeniería, estos planos contienen toda la información técnica y detalles de:
> Topografía del suelo > Mecánica del suelo > Cimentaciones > Estructuras
29
> Albañilería y acabados > Instalaciones eléctricas > Instalaciones hidrosanitarias > Instalaciones especiales
<& Memoria de cálculo (topográficos, estructural, de mecánica de suelos, eléctrica, hidráulica, sanitaria, etc.).
# Especificaciones generales y particulares, así como las normas de construcción.
# Descripción del procedimiento constructivo a utilizar. En caso de la utilización de patentes ya sea en materiales o procesos constructivos se deberán de presentar los permisos y/o autorizaciones correspondientes.
# Los números generadores de cuantificación de obra.
# El catalogo de conceptos.
# Presupuesto de obra por conceptos y partidas presupuéstales (presupuesto base) apegado a las normas y disposiciones vigentes, emitidas por las Instancias normativas de acuerdo al tipo de obra.
# Explosión de insumos (materiales, mano de obra, equipo y herramienta).
# El programa de ejecución física y financiera de la obra (por concepto).
# Los programas de utilización de recursos humanos, maquinaria y equipo, suministro de materiales.
# Estudio de factibilidad de uso de suelo.
# Estudio de impacto ambiental.
# Estudio de mecánica de suelos y demás de carácter técnico necesarios para la elaboración del proyecto.
# Contar con las actas de donación o títulos de propiedad del terreno o inmueble en donde se ejecutarán los trabajos, la liberación de bancos y derechos de vía o de cualquier índole de permisos para la ejecución de la obra.
A continuación mencionaremos los elementos que integran los Proyectos Ejecutivos de los tipos de obra mas comunes, debemos tomar en consideración que de acuerdo a las características especificas de cada una de ellas, estos elementos pueden variar, pero sin excepción todos deberán contar con:
> Memoria de cálculo. > Números generadores. > Catalogo de conceptos.
30
> Presupuesto base por conceptos y partidas. > Tarjetas de precios unitarios. > Explosión de insumos. > Calendarios de ejecución de obra. > Descripción del procedimiento constructivo. > Especificaciones generales y particulares.
1.6.1 Agua Potable
Los Proyectos Ejecutivos de Agua Potable se integran de los siguientes elementos:
I).- Fuentes de abastecimiento:
# Manantial o rió:
a).- Obra de Toma o Galería Filtrante: > Aforo y calidad del agua > Diseño de la obra de toma o galería filtrante. > Plantas arquitectónicas > Elevaciones
II).- Líneas de conducción:
a).- Sistemas por gravedad:
> Planta y perfil topográfico > Memoria de cálculo de las tuberías.
b).- Sistemas por bombeo:
> Planta y perfil topográfico > Calculo del equipo de bombeo adecuado > Proyecto de electrificación (línea y sub-estación eléctrica) > Memoria de cálculo de las tuberías y piezas especiales.
III).- Tanques de almacenamiento (superficiales o elevados):
> Planos arquitectónicos y estructurales. (para tanques con capacidades mayores de 100 m3 se requiere estudio de mecánica de suelos).
> Memoria de cálculo.
IV).- Redes de distribución:
> Planta y perfil topográfico
31
> Memoria de cálculo de las tuberías y piezas especiales. > Memoria de cálculo.
1.6.2 Alcantariliado Sanitario
I).- Redes de alcantarillado:
> Memoria descriptiva de la localidad. > Memoria descriptiva del proyecto. > Planta y perfil topográfico. > Planos constructivos indicando profundidades, pendientes y diámetro de
las tuberías, así como ubicación de pozos de visita y pozos caja. > Planos de pozos de visita y pozos de caja. > Memoria de cálculo hidráulico. > Disposición final de las aguas negras y su tratamiento.
II).- Estaciones de bombeo:
> Planos Topográficos, Arquitectónicos y estructurales. > Planos de instalaciones. > Memorias de cálculo. > Proyecto de electrificación (línea y sub-estación eléctrica)
III).- Plantas de tratamiento:
> Planta Arquitectónica > Planta y perfil topográfico. > Calculo del equipo de bombeo adecuado > Estudios geofísicos y de mecánica de suelos. > Estudios de impacto ambiental.
1.6.3 Caminos Rurales
Los Proyectos Ejecutivos de caminos rurales deben contener los siguientes elementos:
> Planos topográficos > Proyectos geométricos que contengan: planta, perfil y secciones. > Estudios de geotecnia y materiales pétreos. > Memorias de cálculos: topográfico, trazo, nivelación y curvas masa. > Diseños de subrasante, rasante, sub-base y base. > Obras de drenaje. > Estudios de impacto ambiental.
32
1.6.4 Edificación
> Planos topográficos > Planos arquitectónicos (plantas, fachadas, cortes, de conjunto, azoteas,
detalles, etc.) > Planos de ingeniería (estructurales, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas e instalaciones especiales).
> Estudios geológicos y de mecánica de suelos. > Memorias de cálculos: estructurales, topográficos, mecánica de suelos,
instalaciones, etc.
1.6.5 Electrificación Rural y de Colonias Pobres
> Planos topográficos > Planos eléctricos de acuerdo con las especificaciones de CFE. > Planos de ingeniería (estructurales, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas e instalaciones especiales).
> Memorias de cálculos: regulación de tensión, caída de tensión, perdidas de energía eléctrica, calibre del conductor, capacidad del transformador, desbalance de carga entre fases y protecciones y equipo de seccionamiento.
1.6.6 Urbanización Municipal
> Planos arquitectónicos. > Planos topográficos. > Estudios geológicos y de mecánica de suelos. > Proyectos geométricos que contengan: planta, perfil y secciones de las
calles. > Memoria descriptiva del proyecto. > Memorias de cálculos: estructurales, topográficos, mecánica de suelos,
instalaciones, diseño de pavimentos (asfálticos o hidráulicos), etc.
1.7 Comentarios y sugerencias
Sin la planeación adecuada, lo más probable es que los objetivos del proyecto no sean alcanzados en el tiempo y costo (presupuesto) esperados. Dependiendo del tipo de obra y la capacidad financiera de cada municipio, se sugiere que los Proyectos Ejecutivos sean realizados por empresas o profesionales de reconocida capacidad y experiencia, o que estos proyectos deben ser validados por la dependencia normativa Correspondiente.
33
Es importante mencionar que en la elaboración de estos proyectos deberán observarse las normas emitidas por cada dependencia, así como las leyes y reglamentos correspondientes.
En los casos que se contrate la elaboración de un proyecto ejecutivo se recomienda que no se liquide totalmente el costo de este, antes de tener la validación por parte de la dependencia normativa.
Todos los planos del proyecto ya sea este elaborado por personal técnico del Ayuntamiento, empresa o profesional del ramo, deberá identificarse al responsable técnico que lo elabore, anotando su nombre, cargo que ostenta, profesión, numero de cédula profesional, numero de licencia de director responsable de obra y deberá firmar los planos y memorias de calculo correspondientes.
Cuando el Proyecto Ejecutivo sea un proyecto tipo que proporcione la dependencia normativa, este deberá adecuarse al tipo de suelo y características del terreno donde se construirá dicha obra.
34
CAPITULO 2 CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
2.1 Introducción
La contratación de la obra pública es de suma importancia, sobre todo para dar mayor transparencia a la aplicación de los recursos es necesario conocer los tipos de licitación que menciona la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la reglamentación correspondiente. Una mala contratación nos puede ocasionar que cualquier situación que no este especificada claramente podría revertirse al municipio, por ejemplo en el caso de que fuera necesario rescindir algún contrato y se quisiera hacer efectiva alguna fianza.
2.2 De la contratación de la obra publica.
La contratación de la obra publica en el estado de esta regida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en virtud de que ningún municipio tiene ley municipal.
2.2.1 De las Modalidades de la Asignación de Obras.
Articulo 24.- Los contratos para la ejecución de obra pública y los servicios relacionados con la misma, por regla general se asignarán mediante el procedimiento de licitación pública, para que los interesados I ibremente presenten p reposiciones s olventes e n s obres cerrados, las que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Estado o a los Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; de acuerdo con lo que establece la presente ley.
Articulo 25.- Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos bajo su responsabilidad podrán contratar obra pública bajo las siguientes modalidades:
I. Por Licitación Pública; II. Por invitación restringida a cuando menos tres contratistas; y
III. Por adjudicación directa.
Articulo 26.- La contratación de obra publica, por dependencias y entidades solo podrá llevarse a cabo cuando se tenga saldo disponible en las partidas correspondientes del presupuesto aprobado, y se cuente con los títulos de propiedad debidamente inscritos en los registros públicos a favor de las dependencias, Entidades y Ayuntamientos, además deberán contar con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción y programas de ejecución; salvo casos excepcionales a juicio de la SDUCOP y previa autorización del COPLADE, podrán convocarse sin contar con tales requisitos.
35
Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este artículo, se harán acreedores a las sanciones previstas por la ley de Responsabilidades y de los servidores públicos del Estado y Municipios de Oaxaca y Disposiciones Aplicables.
2.2.2 Del Procedimiento de la Licitación Pública.
Articulo 27.- Las obras públicas que se contraten por licitación publica, se basarán en la convocatoria que formulará la convocante para que se presente libremente proposiciones solventes en sobres cerrados, que será abierto de manera pública, a fin de asegurar al Estado o Municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Las etapas que comprenderá el procedimiento de licitación pública son las siguientes:
I. Publicación de la convocatoria;
II. Venta de bases;
III. Visita al lugar donde se realizará la obra y la junta de Aclaraciones;
IV. Presentación, recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas;
V. Análisis de propuestas y emisión del dictamen.
VI. Notificación del fallo; y,
Vil. Suscripción del contrato.
Articulo 28.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I. Estatales, cuando por el monto de la obra así proceda, la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulación en el Estado;
II. Nacionales, cuando por el monto de la obra así proceda, la publicación se haga en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de mayor circulación en el país; e,
III. Internacionales, cuando por el monto y características técnicas de las obras así proceda, se convocará a contratistas nacionales y extranjeros, publicándose la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en
36
un diario de circulación nacional. Solamente se realizarán licitaciones de carácter internacional, cuando previa investigación de mercado, que realice la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, se advierta que los contratistas nacionales no cuentan con la capacidad técnica y económica para la ejecución de la obra de que se trate; cuando sea conveniente en términos de precio; o bien, cuando sea obligatorio conforme a lo establecido en los tratados internacionales o se refiere a obra pública financiada con créditos externos otorgados al gobierno del estado.
Podrá negarse la participación de contratistas extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado o ese país no conceda un trato reciproco a los contratistas mexicanos.
Artículo 29.- Los p rocedimientos de I ¡citación pública d eberán ajustarse a lo siguiente:
I. Las bases de licitación deberán ponerse a disposición de los interesados para su revisión, venta e inscripción por un periodo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria;
II. La visita al lugar donde se realizará la obra deberá llevarse acabo dentro de los cuatro días naturales hábiles siguientes a de la fecha de la conclusión de la venta de las bases;
III. La junta de aclaraciones podrá celebrarse en la misma fecha de la visita al sitio de los trabajos o dentro de los tres días naturales siguientes; y,
IV. La recepción de propuestas técnicas y económicas deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la fecha de celebración de la junta de aclaraciones.
La contraloría, en su caso el órgano de control interno, vigilará y supervisará el estricto cumplimiento del procedimiento citado.
Los titulares de las Dependencias, Entidades y el Presidente Municipal, según el caso, podrán ampliar hasta 40 días naturales entre la fecha de publicación de la convocatoria hasta la presentación de proposiciones y apertura técnica, o reducir a un mínimo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación, los plazos señalados en el presente artículo por causas debidamente justificadas y al efecto emitirán un acuerdo en el que se funde y motive su determinación.
2.2.3 De la Convocatoria y Bases de la Licitación.
Artículo 30.- Las convocatorias para participar en las licitaciones públicas deberán publicarse por una sola vez en los términos previstos en él artículo 31
37
de esta ley, las cuales podrán referirse a una o más obras publicas y dependiendo de su naturaleza y de los requerimientos de las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes, se incorporarán al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, conteniendo como mínimo los siguientes requisitos:
I. Identificación de la convocante;
II. Naturaleza de la licitación, nombre de la obra y ubicación de la misma;
III. La indicación del lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando el documento que tenga las bases, implique un costo, este será fijado solo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen;
IV. Lugar, fecha y hora de la celebración de la visita al sitio de obra y de la junta de aclaraciones;
V. La fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos;
VI. La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características de la obra, y demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados;
Vil. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la obra pública de que se trate;
VIII. La fecha, h ora y I ugar de I a p resentación d e proposiciones y a pertura técnica y económica;
IX. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos; y,
X. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato.
Articulo 31.- La convocatoria y las bases para las licitaciones públicas, se elaborarán por las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes, enviándolas para su revisión a la Contraloría conforme a lo dispuesto por el articulo 33 de la presente Ley, en el caso de los Ayuntamientos, estos las realizarán por conducto de su Órgano de Control Interno o equivalente, pudiendo solicitar asesoría a la Contraloría para tal efecto, poniendo dichas bases a disposición de los interesados en estricta conformidad con las fechas señaladas al respecto en las propias convocatorias, conteniendo como mínimo:
I. Nombre y denominación de la convocante;
38
II. Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir quienes deseen participar.
III. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, y de la junta de aclaraciones;
IV. La fecha, hora y lugar de la presentación de proposiciones de apertura técnica y económica;
V. El señalamiento, que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;
VI. El idioma o idiomas, así como la moneda en que deberán presentare las proposiciones, en todo caso la convocatoria y propuestas deberán redactarse en español con su correspondiente traducción, así como en moneda nacional y su equivalente en moneda extranjera;
Vil. Relación de materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso, proporcione la convocante;
VIII. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe a utorizado para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuesta!.
IX. Forma y términos de pago de los trabajos objeto de contrato;
X. La indicación de sí se otorgarán anticipos, en cuyo caso se señalarán las condiciones y el porcentaje respectivo, que no podrán exceder del 30% del monto t otal del contrato; salvo e n casos excepcionales, a utorizado bajo la responsabilidad de la convocante.
XI. Datos sobre la forma de presentación de garantías de cumplimiento de contrato, de los anticipos y de vicios ocultos; forma y términos de la entrega de los anticipos que se concedan y el procedimiento su ajuste de costos;
XII. Información especifica sobre las partes de la obra que podrán subcontratarse;
XIII. Fecha de inicio de los trabajos y la estimada determinación;
XIV. Modelo de contrato;
XV. Vigencia de las propuestas económicas;
XVI. Descripción completa y detallada de las obras a licitar, especificaciones y normas aplicables, planos, maquetas y pruebas que se realizarán, y de ser posible métodos y técnicas para ejecutarlas;
39
XVII. Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, y en la evaluación de las ofertas, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes;
XVIII. Instructivo para elaborar y entregar las proposiciones y garantías;
XIX. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las propuestas presentadas por los contratistas podrán ser negociadas;
XX. Penas convencionales por atraso en la ejecución del programa de obra pactado en el contrato;
XXI. Datos de identificación y licencia vigente del director responsable de obra del Estado de Oaxaca; así como de los corresponsables, cuando por la naturaleza de la obra, así lo determine la convocante, de conformidad con las normas y reglamentos establecidos en la materia de que se trate;
XXII. La mención de que no se aceptarán propuestas de aquellas personas que se encuentren en el caso previstos en el articulo 33 de esta ley aunque dichas propuestas sean presentadas por personas diferentes y se observe que el contratista que se encuentre en las condiciones del supuesto antes citado va a intervenir en dicho acto.
XXIII. Los criterios que utilizará la convocante para rectificar justificadamente errores aritméticos que aparezcan en las propuestas aceptadas; y,
XXIV. Las condiciones de pago para obra contratada con base a precios unitarios y tiempo determinado y tratándose de precio alzado las condiciones de ejecución y pago.
Articulo 32.- No podrán presentar propuestas, ni celebrar contratos, las personas físicas o morales siguientes:
I. Aquellas en las que el servidor público intervenga de cualquier forma en la adjudicación de contrato, tenga interés personal familiar o de negocios, incluyendo aquellas en las que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
II. Las que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio publico, o bien las sociedades de las que dichas personas forman parte; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio publico;
40
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante les hubiere rescindido administrativamente contratos en mas de una ocasión, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la primera rescisión. D icho i mpedimento prevalecerá a nte I a p ropia Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante durante dos años calendario contados a partir de la fecha de rescisión del segundo contrato. La SDUCOP hará inmediatamente del conocimiento general mediante su publicación en el Periódico Oficial la existencia de este impedimento;
IV. Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de esta ley, por causas imputables a ellas y que, como consecuencia de ello haya sido perjudicada gravemente la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento respectivo;
V. Los contratistas que se encuentren en situaciones de atraso en las entregas de las obras públicas por causas imputables a ellos mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos y hayan afectado con ello a la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante;
VI. Las que se encuentren en situación de mora por causas imputables a estas, respecto del cumplimiento de los contratos que tengan celebrados con otras Dependencias, Entidades o Ayuntamientos en el Estado;
Vil. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe, en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad;
VIII. Las que, en virtud de la información con que cuente la Contraloría hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta ley;
IX. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, o en su caso sujetas a concurso de acreedores;
X. Las que realicen o vayan a realizar, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de materiales y radiografías industriales; preparación de especificaciones de construcción, presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento para la licitación de la adjudicación del contrato de la misma;
XI. Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre los contratistas y la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento; y,
XII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley.
41
Articulo 33.- Las convocatorias y bases de la licitación deberán ser puestas a disposición, de la Contraloría y del órgano de control interno respectivamente; con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación a la publicación de la convocatoria, para que estos hagan las observaciones que consideren pertinentes. Será motivo de responsabilidad el silencio de la Contraloría y de los órganos de control interno.
Articulo 34.- Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes podrán realizar modificaciones de los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en sus bases, siempre que con ello no se limite el número de participantes, se cambien sustancialmente parte de la obra inicial o se adicionen otras no contempladas: Observando para ello lo siguiente:
I. Las modificaciones se deberán hacer con cinco días naturales de anticipación al acto de presentación y apertura de propuestas;
II. Tratándose de la convocatoria las modificaciones serán de conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; y,
III. Tratándose de las bases de licitación según sea el caso deberá publicarse un aviso en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en el Diario oficial de la Federación a fin de que los interesados ocurran ante la convocante para enterarse de las modificaciones realizadas.
Cuando las modificaciones a las bases deriven de la junta de aclaraciones, se entregará copia del acta respectiva a cada uno de los participantes, siendo responsabilidad de los interesados acudir a dicha junta.
Articulo 35.- En toda licitación pública invariablemente deberá celebrarse una Junta de Aclaraciones, por lo que los contratistas por escrito y con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, manifestarán sus dudas sobre la convocatoria o bases, y la convocante hará las aclaraciones o modificaciones pertinentes, elaborando el acta correspondiente, la cual se firmará por los que en ella intervengan y formará parte integrante de las bases.
2.2.4 Del Procedimiento de Apertura de Propuestas.
Articulo 36.- En las licitaciones publicas, la entrega de proposiciones se hará por escrito mediante dos sobres cerrados en forma inviolable que contendrán por separado, la p ropuesta técnica y la p repuesta económica, la q ue deberá contener como mínimo:
A.- En el aspecto técnico, los documentos que contendrá el sobre cerrado según las características de la obra serán:
I. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación;
42
II. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren;
III. Datos básicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construcción, puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse;
IV. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física o vida útil;
V. Programas calendarizados de ejecución de los trabajos, utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente; así como utilización del personal técnico, administrativo, obrero y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, en la forma y términos solicitados;
VI. En su caso, manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará o los materiales o equipo que pretenda adquirir que incluya su instalación;
Vil. Relación de contratos de obra que tenga celebrados con la Administración Pública, con particulares, incluyendo el acta de entrega-recepción de la obra o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad técnica requerida;
B.- En el aspecto económico, los documentos que contendrá el sobre cerrado según las características de la obra serán:
I. Carta compromiso de la proposición;
II. Catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.
III. Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados estructurados con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.
IV. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipos de instalación permanente, así como de u tilización del personal de técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, y del técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos en la forma y términos solicitados.
43
El procedimiento de análisis de los precios unitarios podrá ser por asignación de recursos calendarizados, o por el rendimiento por hora o turno.
Los costos directos incluirán los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción. Los costos indirectos estarán representados con un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, de las obras, de seguros y fianzas.
El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá, y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.
El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento, así como los cargos por INFONAVIT, SAR e Inspección de la Contraloría.
Articulo 37.- Los contratistas deberán exhibir llegado el momento las siguientes garantías.
I. Cheque certificado o fianza por un valor que cubra la cantidad total de monto concedido, para garantizar los anticipos;
II. Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar el cumplimiento del contrato; y
III. Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar los vicios ocultos, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra.
Todas estas garantías se otorgarán a favor de la Secretaría de Finanzas o de la Tesorería Municipal según el caso.
Articulo 38.- El acto de presentación y apertura de las proposiciones, lo presidirá el Titular de la Dependencia o de la Entidad convocante y para el caso de los Ayuntamientos, lo presidirá el Presidente Municipal; pudiendo designar por escrito y bajo su responsabilidad a un servidor público subordinado que lo represente; quien será el único facultado para aceptar o rechazar propuestas; asimismo se invitará en calidad de observadores a un representante de las Cámaras y Colegios que correspondan y a los representantes de las Dependencias y Entidades que conforme a sus atribuciones deban asistir; dicha invitación se hará con una anticipación no menor a cinco días hábiles a la fecha celebración del acto; el cual se desarrollará en las siguientes etapas:
I. La primera etapa se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados y se tomará lista de asistencia a los participantes. Acto continuo los
44
participantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados y se procederá únicamente a la apertura del sobre que contenga la propuesta técnica en el orden en que se recibieron, rubricándose por los participantes todas las propuestas técnicas presentadas; aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las bases, se desecharán y el sobre que contenga la propuesta económica correspondiente, será devuelto por la convocante diez días naturales después de la fecha en que se dea conocer e l fallo. Los sobres que contengan las propuestas económicas de aquellos participantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas, se rubricaran por los participantes y los servidores públicos de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante y quedarán en custodia de la propia convocante, q uien informará la fecha, I ugar y hora en que se llevará a cabo la segunda etapa. Durante este período la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento hará el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas.
II. Cuando la naturaleza de la licitación lo permita y las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos lo consideren procedente, en este mismo acto se podrán aperturar tanto las propuestas técnicas como las económicas; previo análisis y dictamen técnico correspondiente.
III. Se levantará el acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas presentadas y aceptadas; así como las que hubieren sido desechadas y las causas q ue lo motivaron, el acta será firmada por los participantes entregándoseles copia de la misma.
IV. En la segunda etapa que se celebrará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la primera etapa, se procederá a dar conocer el resultado del análisis de propuestas técnicas y a la apertura de las propuestas económicas de los participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, y se dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en las bases. Los participantes rubricarán el catálogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación.
V. Cuando el número de participantes sea excesivo, por economía, las propuestas técnicas y económicas podrán ser firmadas únicamente por tres de ellos. La elección de estos, la realizarán de común acuerdo los participantes, haciéndose constar dicha situación en el acta correspondiente.
VI. La convocante informará a los participantes de la fecha, hora y lugar en que se celebrará la junta pública en la cual se dará a conocer el fallo, misma que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha fijada para la segunda etapa, y podrá diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente.
45
Vil. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar las propuestas aceptadas, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma.
Articulo 39.- La Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, para efectuar el análisis de las proposiciones, elaborará el dictamen basándose en cuadro comparativo de las mismas; para ello deberán verificar que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo establecido, con los recursos considerados por la convocante, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales a utilizar sean los requeridos por la convocante.
Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes verificarán que el cálculo e integración d e los precios unitarios sea el correcto, conforme a las disposiciones administrativas que expida la SDUCOP, mediante un acuerdo secretarial publicado en el Periódico Oficial.
Si resultaré que dos o más proposiciones son solventes, y por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien haya presentado la proposición cuyo precio sea el mas bajo.
Como resultado del anterior y de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en las bases, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, emitirá el dictamen que sirve de fundamento para el fallo.
En el dictamen se señalarán quien es el contratista cuya oferta presenta las mejores condiciones para el Estado o Municipio, según corresponda. Así mismo, se especificarán los lugares que correspondieron a las demás participantes, con el monto y la mención de las proposiciones que, en su caso, hayan sido desechadas.
Articulo 40.- En la junta pública en la que se dé a conocer el fallo de la licitación, se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los asistentes, entregándoseles copias de la misma. La omisión de firma de los contratistas no invalidará el contenido y efectos del acta. Si a quien se le haya adjudicado el contrato no esta presente, se le notificará el fallo correspondiente en un plazo no mayor de tres días hábiles.
Se podrá optar por comunicar el fallo a los particulares, mediante escrito con acuse de recibo o bien colocar un anuncio en la tabla de avisos de la convocante, siempre que así se hubiere señalado en las bases correspondientes. En ambos casos se comunicará el resultado por escrito a la Contraloría o al Órgano de Control Interno respectivamente; en un plazo no mayor de cinco días posteriores a la emisión del fallo.
46
Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno, pero los participantes podrán inconformarse en los términos del articulo 87 de esta ley.
Artículo 41.- La Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante procederá a declarar desierta la licitación y expedirá una nueva convocatoria en los siguientes casos:
I. Cuando no se reciban propuestas;
II. Cuando todas las propuestas recibidas no reúnen los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueran aceptables; y,
III. Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuesta! asignado para la realización de la obra.
2.2.5 Excepciones a la Licitación Pública.
Articulo 42.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades previstas en los artículos 43, 44 y 45 de esta Ley, las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos podrán optar por contratar las obras que en las propias disposiciones se señalan, sin llevar a cabo el procedimiento de licitación pública previsto por el artículo 25 fracción I de la presente Ley.
La opción que las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos apliquen en los términos del párrafo anterior, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o Municipios para tal efecto el titular de la Dependencia, Entidad o el Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos, emitirá un acuerdo en el que deberán acreditar que la obra de que se trata encuadra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 43 y 45 de esta Ley, expresando, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de la opción.
Articulo 43.- Los Titulares de las Dependencias, Entidades y el Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán contratar obra pública, a través de un procedimiento de invitación restringida a cuanto menos tres Contratistas, en los siguientes casos:
I. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, reparación, reconstrucción y demolición de obras, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;
II. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias de tiempo, económicas o sociales que determinen la ejecución inmediata de la obra pública; y,
47
III. Cuando se trate de obras que deban realizarse utilizando sistemas y procedimientos de tecnología avanzada;
Articulo 44.- El procedimiento de invitación restringida se sujetará a las siguientes disposiciones:
I. En las invitaciones se indicará como mínimo los aspectos contemplados en el artículo 31 de esta ley.
II. Los interesados, que acepten participar, lo manifestarán por escrito y quedarán obligados a presentar su proposición y a garantizar la seriedad dé la misma en términos de los artículos 31 fracción X I , y 37 de esta Ley;
III. Los plazos para la presentación de las propuestas, se fijarán para cada operación de manera discrecional por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, atendiendo al monto, características, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutarse:
IV. La apertura de los sobres podrá llevarse a cabo sin la presencia de los participantes, sin embargo deberá invitarse a un representante de la Contraloría o del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento en dicho acto;
V. Obligatoriamente la convocante deberá elaborar el cuadro de análisis comparativo de las propuestas y verificará que estas cumplan con los requisitos exigidos en la respectiva invitación, desechando aquellas que no cumplan con los mismos. De la misma forma elaborará un dictamen de las proposiciones, el cual contendrá los razonamientos técnicos, económicos y legales que sustenten el fallo correspondiente; dicho fallo será notificado de manera personal a los participantes;
VI. Para que este procedimiento se inicie deberá de existir obligatoriamente la presentación de tres proposiciones, y sin este requisito se dejará sin efecto; pero una vez cumplido el mismo deberá continuarse hasta su conclusión, no obstante que en el acto de apertura y análisis de las propuestas se desechen algunas por no reunir los requisitos que les sean exigidos en la invitación correspondiente; y,
Vil. Para el caso de que ninguna de las propuestas presentadas sea satisfactoria a las necesidades o requerimientos de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, estas procederán a convocar a un nuevo procedimiento de invitación restringida, a personas físicas y/o morales que cuenten con la capacidad técnica y económica requerida, para la ejecución de la obra, y si este se vuelve a declarar desierto, el titular de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento determinará lo conducente debiendo informar a las instancias correspondientes.
48
Artículo 45.- La contratación de obra por adjudicación directa, podrá ejecutarse bajo responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Entidades o del Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos, de acuerdo a lo siguiente:
I. Peligre o se altere la seguridad del Estado o el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, el medio ambiente de alguna zona o región del Estado o Municipio respectivamente, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes;
II. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento deba contratar directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la obra o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes beneficiarios;
III. Cuando se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al Contratista. En estos casos la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%;
IV. Cuando a juicio de la convocante no sea idónea la realización de una licitación pública, en virtud de que la divulgación de los proyectos e información que deba otorgarse a los participantes, pudiera comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado o Municipio, así como la operación o seguridad de la obra a ejecutarse;
V. Cuando el contrato solo pueda celebrarse con una persona determinada, por ser esta la titular de patentes u otros derechos exclusivos; y
VI. Cuando habiendo celebrado dos licitaciones públicas o invitaciones restringidas de un evento, estas se hubieren declarado desiertas.
En los procedimientos de Invitación Restringida y de Adjudicación Directa, se invitará a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos financieros y demás que sean necesarios.
Articulo 46.- Las Dependencias, Entidades y e n su caso los Ayuntamientos, deberán optar preferentemente por la contratación de obra mediante la modalidad de licitación pública con el objeto de dar mayor transparencia a los recursos, y aplicar en lo mínimo las excepciones.
Para los efectos de la aplicación de los artículos 43 y 45 de esta ley, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento de que se trate, podrá contratar a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres contratistas o
49
C I I O B I B L I O T E C A
del de adjudicación directa, cuando el monto total de la obra pública no exceda del rango de aplicación máximo que al efecto se le establezca en el presupuesto de egresos del Estado y siempre que los trabajos de obra pública no se fraccionen para quedar comprendidos en los supuestos de excepción a la licitación pública.
La suma de los montos de la obra pública contratada mediante el procedimiento de adjudicación directa y de invitación restringida a cuando menos tres contratistas, no deberá de exceder del 30% de los recursos asignados para el ejercicio de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento de que se trate, adicionalmente se preferirá la modalidad de licitación pública sobre cualquier techo financiero aún cuando el monto de la obra pública no exceda del consignado como máximo en el presupuesto de egresos del estado.
En casos excepcionales el Titular de la Dependencia o Entidad, o en su caso el Presidente Municipal del Ayuntamiento de que se trate, bajo su responsabilidad y mediante acuerdo debidamente fundado y motivado podrá fijar un rango de aplicación superior al indicado en el presupuesto de egresos, debiéndolo hacer del conocimiento de la Contraloría para el caso de las Dependencias o Entidades y de sus Órganos Internos de Control, y de la Contaduría mayor del Congreso, para el caso de los Ayuntamientos.
2.2.6 De la Adjudicación del Contrato.
Artículo 47.- Los contratos que deban formalizarse como resultado de la adjudicación, deberán suscribirse en un término no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado el fallo correspondiente al Contratista ganador de la licitación.
Si el contrato no se formaliza dentro del plazo que establece éste artículo, por causas imputables al ganador la licitación, éste será sancionado por la convocante, mediante el pago de una cantidad igual al 5% del importe total de su proposición, adjudicándose el contrato a la segunda proposición solvente más baja, siempre que esta no exceda del 10% del precio del primero.
Articulo 48.- El contratista al que se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero con autorización previa de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación. Esta autorización previa, no se requerirá cuando la convocante señale específicamente en las bases, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la convocante.
Las empresas con que las Dependencias, entidades o Ayuntamientos, contraten la realización de obras públicas, podrán presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes licitaciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, al celebrar el contrato respectivo se establezcan con precisión a satisfacción de la convocante, las
50
partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar, así como de la manera en que , en su caso exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante.
Articulo 49.- El contratista al que se adjudicó el contrato, no estará obligado a ejecutar la obra, si la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento convocante, por causas no imputables a dicho contratista, no firmare el contrato respectivo dentro del plazo establecido. En este caso, la convocante liberará la garantía de cumplimiento del contrato y reembolsará al contratista por concepto de los gastos no recuperables el 5% del importe total de su propuesta.
Articulo 50.- Los contratos de obra pública podrán celebrarse:
I. Basándose en precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, para la integración de los precios unitarios se deberá estar a lo dispuesto en el contenido de las publicaciones que mensualmente emitirá la Comisión Estatal Consultiva de Obra Pública del Estado de Oaxaca;
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido, estos contratos tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por actividades principales.
Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado. Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos convocantes, podrán incorporar las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado o Municipio, las mejores condiciones en la ejecución de la obra, siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato que se haya licitado.
Articulo 51.- Todo contrato de obra pública deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Identificación de las partes del contrato;
II. Capacidad de las partes para contratar de acuerdo con las leyes respectivas;
III. Objeto del contrato;
IV. Autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato;
51
V. Determinación del valor de la obra a precio alzado o sobre la base de precios unitarios, sin perjuicio de las modalidades q ue establezcan las partes;
VI. Descripción pormenorizada de la obra que deba ejecutarse, debiéndose acompañar como parte integrante del contrato, el proyecto ejecutivo, especificaciones, programas y presupuestos, y la bitácora de la obra correspondientes;
Vil. Bases generales para la modificación de los contratos en cuanto a monto, plazo o proyecto, mediante la suscripción de convenios adicionales; para lo cual deberán observar lo dispuesto por el artículo 52 de esta Ley;
VIII. Porcentajes, números y fechas de exhibición y amortización de los anticipos para inicio de trabajos y para compra o producción de los materiales;
IX. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato, así como los defectos o vicios ocultos de la obra;
X. Fecha de iniciación y conclusión de la obra;
XI. Las causas de rescisión administrativa de los contratos, por contravención a los términos del mismo o por contravenir las disposiciones de esta Ley;
XII. La facultad que tendrá la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante, para suspender la ejecución de la obra por causa justificada y debidamente probada;
XIII. Requisitos y condiciones de entrega y recepción de los trabajos;
XIV. Cláusulas relativas a la presentación y pago de las estimaciones de trabajos ejecutados en tiempo y forma;
XV. Cláusulas penales que por incumplimiento del contrato deban aplicarse;
XVI. El procedimiento de ajuste de costos, el cual será determinado en las bases y deberá regir durante la vigencia del contrato;
XVII. Cláusulas que contemple, que durante la vigencia de un contrato de obra ocurran circunstancias de orden económico imprevistas, en las cuales desde luego no exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, dichos costos podrán ser revisados para convenir las nuevas condiciones de cumplimiento o su terminación anticipada, y;
52
XVIII. Porcentaje de pago por los servicios de vigilancia, inspección y control de los trabajos a ejecutarse, los cuales podrán efectuarse por la contraloría o cuando esta I o considere conveniente podrá optar por la contratación de empresas de la iniciativa privada, bajo su exclusiva responsabilidad.
Articulo 52.- Durante la vigencia de los contratos y dentro del programa de inversión aprobado, los Titulares de las Dependencias o Entidades y el Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos, bajo su estricta responsabilidad y por razones fundadas podrán modificar los contratos de obra publica mediante la suscripción de convenios; siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactados en el contrato principal, ni impliquen variaciones substanciales del proyecto originalmente autorizado.
Excepcionalmente podrán exceder el porcentaje indicado; siempre y cuando las necesidades de la obra así lo exijan, para tal efecto los titulares de las Dependencia, Entidades y en el caso de los Ayuntamientos el Presidente Municipal, emitirán un acuerdo en el que se funde y motive la determinación de celebrar por única vez el convenio adicional en el que se establezcan las nuevas condiciones de ejecución de la obra de que se trate.
De las modificaciones a los contratos de obra publica mediante convenios, se dará conocimiento a la Contraloría, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su celebración.
Articulo 53.- La entrega de anticipos para la iniciación de los trabajos se hará de acuerdo a lo pactado en el contrato de obra publica, pero su importe máximo no rebasara el 30% de la asignación aprobada para el contrato en el primer ejercicio fiscal de que se trate, y del 20% en los ejercicios subsecuentes del propio contrato, en caso de que se trate de una obra que se ejecute en mas de un ejercicio presupuesta!. Cuando por las características especiales y condiciones particulares de la realización de la obra sea necesario otorgar un anticipo mayor, deberán asentarse por escrito dichas características y condiciones, remitiendo el documento según el caso a la Contraloría o la Contaduría Mayor, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la entrega del anticipo. La cantidad que reciba el Contratista por ese concepto deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos y nunca excederá del 50%, en el cual deberá estipularse su destino específico.
2.2.7 Ajuste de costos, precios unitarios y su procedimiento.
Articulo 54.- Cuando durante la vigencia de un contrato concurran circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el mismo, y que no exista dolo, culpa, mala fe o negligencia de las partes y se determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato, y en caso procedente la contratante comunicará la decisión que acuerde, el aumento o reducción correspondiente.
53
Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento deberán estar previstos por la contratante en su partida presupuesta! dentro de su programa de inversiones.
Articulo 55.- El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo siguiente:
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir a traso n o imputable al contratista con respecto al programa vigente.
II. Cuando el atraso sea por causa i mputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado;
III. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos el Banco de México o el índice que determina la SDUCOP.
IV. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los 3 0 días naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo; y,
V. Los ajustes de costos deberán ser solicitados por escrito por los contratistas, presentando el estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
2.2.8 Del pago de los trabajos ejecutados.
Articulo 56.- El pago de los trabajos contratados y ejecutados basándose en precios unitarios y tiempo determinado, se realizará mediante la formulación de estimaciones por periodos no mayores a treinta días naturales, de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos contratantes; atendiendo a las siguientes disposiciones:
I. El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión previamente establecida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante, las estimaciones acompañadas de la documentación que de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar, y en su caso autorizar la estimación de que se trate;
54
II. Para el caso de que derivado de la revisión hecha por la residencia de supervisión resultaren diferencias numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario que no se llegue a la conciliación de algún trabajo, quedará pendiente y se seguirá conciliando a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación;
III. Una vez cumplidos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden, presentada la documentación requerida por la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento para el cobro de las estimaciones, estas serán pagadas dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción; y
IV. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dependencia o Entidad.
No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.
Articulo 57.- El pago de las obras contratadas a precio alzado, se realizará previa verificación de la obra o trabajos totalmente terminados, conforme al plazo establecido contractualmente y de conformidad con el proyecto, especificaciones, normas de calidad requeridas y en su caso probada la operación de sus instalaciones.
Dicho pago se realizará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya entregado la obra en los términos del contrato respectivo y presentada la documentación requerida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento para su cobro, salvo que mediante acuerdo expreso de las partes se pacte un plazo mayor
55
2.2.9 De la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato.
Articulo 58.- Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos contratantes, por causa justificada, podrán suspender temporalmente la totalidad o parte de la obra contratada. De igual manera podrán anticipar la terminación del contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento. Así mismo podrán rescindir administrativamente los contratos de obra, por contravenir los términos de los mismos o las disposiciones de esta Ley. En el contrato se estipularán las diversas consecuencias de la suspensión, terminación anticipada y de la rescisión.
Articulo 59.- En la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa d e los contratos de obra p ublica, se observarán I as s iguientes disposiciones:
I. Cuando se determine la suspensión total o parcial de la obra o cuando concurran razones de i nterés general que den origen a la terminación anticipada del contrato, por causas imputables a las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos, estos pagarán los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento cuando así lo consideren conveniente las partes, siempre y cuando no se cause perjuicio al erario Estatal o Municipal;
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento p rocederá a hacer e fectivas I as garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse d entro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente; así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; se deberá tomar inmediata posesión de los trabajos, instalaciones y levantar con o sin la presencia del contratista acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aun no amortizado; y,
III. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación a nticipada d el contrato, deberá presentar su solicitud a la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
56
En los casos de las fracciones anteriores los titulares de las Dependencias y Entidades o el Presidente Municipal, en el caso de los Ayuntamientos, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado resolverán lo procedente; dicho acuerdo deberá ser notificado al contratista, informando del mismo a la SDUCOP y a la Contraloría en el caso de las Dependencias y Entidades; los Ayuntamientos lo harán del conocimiento del Órgano de Control Interno y de la Contaduría Mayor.
2.3 Comentarios y recomendaciones.
Se recomienda la los municipios que opten preferentemente por la modalidad de licitación pública y aplicar en lo mínimo las excepciones, en el caso que deban aplicar las excepciones a la licitación publica no sobrepase los rangos que establece el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio correspondiente.
Es importante observar lo que nos dice la ley en cuanto al conocimiento de las normas de construcción, fecha de inicio y termino de los trabajos, plazo de ejecución, garantías, forma de pago, entre otros.
57
CAPITULO 3 EJECUCIÓN DE LA OBRA
3.1 Introducción.
En ocasiones los Ayuntamientos tienen la idea equivocada de que I as o bras ejecutadas por administración directa resultan mas económicas que las ejecutadas por contrato, Esto no siempre resulta cierto, sobre todo en municipios que no cuentan con la capacidad técnica, administrativa y operativa necesarios para ello, por ello es importante elegir correctamente la modalidad de ejecución de la obra pública que se va a realizar por que de lo contrario la obra por administración puede resultar mas costosa y en mayor tiempo que el programado.
3.2 De la Ejecución de la obra pública.
3.2.1 De la ejecución.
Generalmente el proceso de ejecución de la obra pública contempla las siguientes etapas:
> Inicio de la obra. > Supervisión (esto es el seguimiento y control del avance físico-financiero
de la obra y control de calidad de la misma). > Elaboración de los generadores de obra. > Elaboración y pago de estimaciones. > Finiquito de la obra, y > Entrega-recepción de la obra.
Inicio de Obra.
Articulo 60.- La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada y para este efecto la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, oportunamente pondrán a disposición del contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo.
Bitácora de Obra
El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultes requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.
La bitácora se ajustará a las necesidades de cada Ayuntamiento, y deberá considerar como mínimo lo siguiente:
58
I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;
II. Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el contratista y otra para la residencia de obra o la supervisión;
III. Las copias deberán ser desprendibles no así las originales, y
IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
Las dependencias y entidades así como el contratista deberán observar las siguientes reglas generales para el uso de la bitácora.
I. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad;
II. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;
III. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas;
IV. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;
V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula;
VI. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier, otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota, haciendo referencia a la de origen;
Vil. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;
59
VIII. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias;
IX. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los m ismitos, o bien, anexando copias;
X. El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad. Asimismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentes qué deriven del objeto de los trabajos en cuestión;
XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso1, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen, y
XII. El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos,
Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura.
I. Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;
II. Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo;
III. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original, y
IV. Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.
Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas.
Supervisión, Seguimiento, Control de Avance Físico-Financiero y
Control de Calidad de la Obra
Articulo 61 . - Las Dependencias y Entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un
60
servidor público que deberá contar con la capacidad y experiencia técnicas necesarias, para cumplir con dicha función y que preferentemente deberá contar con la licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca, mismo que será designado por la Dependencia o Entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.
La supervisión, el seguimiento y control de los aspectos financieros y avances físicos de la obra, así como el control de calidad de la misma, son los mejores medios para lograr estos objetivos.
Existen dos tipos de supervisión:
a) Supervisión interna. Es la supervisión que se realiza con personal técnico adscrito al área de Obras del Ayuntamiento.
b) Supervisión externa. Es la que se realiza por personal contratado (personas físicas o morales) que prestan este tipo de servicio profesional.
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra del Ayuntamiento, en los casos que este no cuente con personal técnico, se sugiere que esta sea validada por la dependencia normativa de acuerdo al tipo de obra.
Dentro de los principales objetivos de la supervisión de obra tenemos:
> Vigilar que las obligaciones pactadas en el contrato y los anexos técnicos como parte integrante del mismo, se cumplan durante el proceso de ejecución de la obra.
> Vigilar que la obra se cumpla con las normas y especificaciones vigentes.
> Verificar y controlar el control de calidad de la obra. > Verificar y validar las cantidades y volúmenes de obra ejecutados y
estimados, así como los finiquitos de obra. > Vigilar el cumplimiento en el tiempo de ejecución de la obra. > Evitar o minimizar desfazamientos en el tiempo de ejecución de los
trabajos y presupuéstales, aplicando controles de avance físico-financiero de la obra.
> Validar los volúmenes de obra extraordinaria que no estén considerados en el catalogo de conceptos del proyecto ejecutivo.
> Informar al Ayuntamiento oportunamente sobre modificaciones al proyecto o técnicas en el sistema constructivo que afecten el presupuesto de la obra.
> Elaborar por escrito los reportes correspondientes de la obra para informar al responsable del área de obra publica, que determine el Ayuntamiento.
61
Además de cumplir con los objetivos antes mencionados el supervisor de obra debe realizar las siguientes actividades:
> Conocer del proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos, presupuesto, contrato y programa de obra.
> Ser el depositario de la bitácora de obra. > Regular el desarrollo y ejercicio de la obra. > Aclarar dudas del contratista referentes la interpretación de planos,
especificaciones de proyecto, procesos constructivos y criterios a emplear en la ejecución de los trabajos.
> Registrar y comparar avances programados contra avances reales e obra.
> Mantener actualizado el expediente de la obra con todos los documentos que se generen durante la ejecución de los trabajos.
Reporte Fotográfico
El Reporte fotográfico es un instrumento muy importante para el seguimiento y control de obra ya que nos permite verificar el avance físico de la obra en sus diferentes etapas de ejecución, además de observar los detalles constructivos.
En cada fotografía debe especificarse el concepto de obra a que se refiere y de ser posible la fecha en que fueron tomadas.
En el caso de trabajos de reparación y/o mantenimiento, las fotografías deberán de tomarse en tres etapas; antes, durante y después de la ejecución de los trabajos y de preferencia desde el mismo ángulo.
Cuando la obra se ejecute por contrato, la empresa constructora y la supervisión deberán elaborar su propio reporte fotográfico.
Cuando la obra se ejecute por Administración Directa, el Ayuntamiento deberá integrar el reporte fotográfico.
El control de la calidad de la obra es una actividad que se realiza durante la ejecución de la obra y tiene como objetivo, verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto Ejecutivo y la normatividad vigente, dependiendo del tipo de obra.
El control de la calidad de la obra deberá verificar entre otras cosas, lo siguiente.
> La capacidad de carga del suelo. > Que la calidad de los materiales sea la especificada. > Las compactaciones cumplan con lo solicitado.
62
> La resistencia de los materiales y elementos estructurales, sea la indicada.
> Obtener oportunamente las muestras necesarias para las pruebas de laboratorio.
Elaboración, Revisión y Pago de Estimaciones.
Para la elaboración, revisión y pago de estimaciones la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca nos dice:
ARTICULO 56.- El pago de los trabajos contratados y ejecutados basándose en precios unitarios y tiempo determinado, se realizará mediante la formulación de estimaciones por periodos no mayores a treinta días naturales, de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos contratantes; atendiendo a las siguientes disposiciones:
I.- El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión previamente establecida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante, las estimaciones acompañadas de la documentación que de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar, y en su caso autorizar la estimación de que se trate;
II.- Para el caso de que derivado de la revisión hecha por I a residencia de supervisión resultaren diferencias numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario que no se llegue a la conciliación de algún trabajo, quedará pendiente y se seguirá conciliando a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación;
III.- Una vez cumplidos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden, presentada la documentación requerida por la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento para el cobro de las estimaciones, estas serán pagadas dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción; y
IV.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de I a Federación, como si se tratara del supuesto d e prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
V.-
63
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dependencia o Entidad.
No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.
ARTICULO 57.- El pago de las obras contratadas a precio alzado, se realizará previa verificación de la obra o trabajos totalmente terminados, conforme al plazo establecido contractualmente y de conformidad con el proyecto, especificaciones, normas de calidad requeridas y en su caso probada la operación de sus instalaciones.
Dicho pago se realizará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya entregado la obra en los términos del contrato respectivo y presentada la documentación requerida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento para su cobro, salvo que mediante acuerdo expreso de las partes se pacte un plazo mayor.
3.2.2 De la Administración Directa.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca indica en sus artículos 62 y 63, lo siguiente:
Articulo 62.- Las Dependencias, Entidades o los Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán ejecutar obra pública por administración directa, siempre que posean capacidad técnica, administrativa, operativa y elementos necesarios para ello, consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos.
Previo a la ejecución de la obra el titular de la ejecutora, emitirá el acuerdo respectivo haciéndolo del conocimiento de la Contraloría, la SDUCOP, o Contaduría Mayor según corresponda, así mismo les comunicará periódicamente sobre el inicio, avance físico, gastos efectuados y terminación de la obra.
Para el caso de las obras que ejecute la SDUCOP bajo esta modalidad, lo comunicará únicamente a la Contraloría.
Los referidos acuerdos comprenderán también la descripción pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro, y el presupuesto correspondiente, así como los datos relativos a la autorización del gasto de inversión y la fecha de iniciación de los trabajos.
64
Articulo 63. - Para que las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos puedan realizar obras por administración directa es necesario:
I. Que las obras estén incluidas en el programa de inversión autorizado por la Coordinación General del COPLADE o que las mismas sean aprobadas por el Cabildo Municipal según corresponda;
II. Que se cuente con los estudios, proyectos, normas y especificaciones de construcción, presupuesto, programas de ejecución, y se cumplan todos los trámites legales relacionados con la obra;
III. Prever el alquiler de equipo y maquinaria de construcción, así como la utilización de servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran; y
IV. Prever la asesoría de especialistas en las partes de la obra que lo requiera, para garantizar la calidad, funcionalidad de la obra.
El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en sus artículos 211, 213, 214 y 216 dice:
Artículo 211.- El acuerdo de realización de trabajos por administración directa a que hace referencia él artículo 71 de la Ley, deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Descripción pormenorizado de los trabajos a ejecutar;
II. Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva;
III. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio;
IV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos;
V. Identificación de las áreas y servidores públicos responsables de la autorización y ejecución de los trabajos;
VI. Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos;
Vil. Las normas de calidad y especificaciones de construcción;
VIII. Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos;
IX. Lugar y fecha de su firma, y
X. Nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo.
65
Artículo 213.- La dependencia o entidad que necesite trabajos por administración directa, en la elaboración de los programas que requieran para la ejecución de los mismos, deberá considerar lo siguiente:
I. Que el programa de ejecución y erogaciones, esté desagregado en etapas secuénciales de conceptos y actividades, señalando fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas, las fechas claves, las cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes parciales y el total;
II. Que el programa de utilización de recursos humanos consigne la especialidad, categoría, número requerido y percepciones totales por día, semana o mes. El programa incluirá al personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos;
III. Que el programa de utilización de la maquinaria o equipo de construcción, consigne las características del equipo, capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes, y
IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, consigne las características, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por semana o mes
Artículo 214.- Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberán asentarse en la bitácora de obra.
Artículo 216,- Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes en el almacén y con el equipo y herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para realizar el mantenimiento menor, no deberán considerarse como trabajos de administración directa; por lo tanto deberá excluirse del presupuesto aprobado para obras y servicios, el costó que refleje la realización de éstos, ya que deben incluirse en sus gastos de operación.
3.2.3 De la Entrega y Recepción de las Obras.
Generalmente en la obra pública se le presta poca atención a la fase final o cierre de la misma y no se le da la importancia debida a algunas etapas como son el finiquito y la entrega recepción-de la obra, esto contribuye a que los ayuntamientos tengan problemas para comprobar sus recursos, aunque físicamente las obras estén terminadas, no es así administrativamente.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en sus artículos 64 y 65 señala lo siguiente:
66
Articulo 64.- El contratista comunicará a la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, la terminación de los trabajos que fueron materia del contrato y que tenía encomendados, estas verificarán que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los veinte días siguientes al de la comunicación, salvo que al efecto fuese señalado un plazo diferente; dichos trabajos deberán ser recibidos por los contratantes y al efecto se deberá informar a la Contraloría o al Órgano de Control Interno con diez días de anticipación el lugar, la fecha y hora en que se efectuará la recepción de los trabajos.
La entrega y recepción de la obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de celebrarse la entrega se deberá exhibir fianza que garantice los vicios ocultos de la obra, la cual tendrá una vigencia de doce meses.
Artículo 65.- La entrega de la obra se realizará en la fecha, forma y condiciones como se haya pactado en el contrato, la que no deberá exceder de un término de veinte días naturales contados a partir de la terminación total de los trabajos.
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus artículos 141, 142 y 143 dice: que el documento de finiquito de las obras formara parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
II. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente de construcción del contratista;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo, fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;
Vil. Datos de la estimación final;
67
VIII. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y
IX. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar eI acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.
Artículo 142.- Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo Párrafo del artículo 54 de la Ley.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo no obtenerse el reintegro, la dependencia o entidad podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.
Artículo 1 43.- EI acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.
68
De las obras que se realizan por Administración Directa, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 215 dice:
Artículo 215.- Para la recepción de los trabajos, la dependencia o entidad deberá levantar un acta de recepción que contendrá como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
II. Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III. Nombre y firma del residente de obra y del representante del área que se hará cargo de la operación y mantenimiento de los trabajos;
IV. Descripción de los trabajos que se reciben;
V. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido:
VI. Periodo de ejecución de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas;
Vil. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados;
VIII. Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y
IX. Fechas de inicio y terminación real de los trabajos, así como del cierre de la bitácora.
La dependencia o entidad podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo levantar las actas correspondientes.
De la conservación y mantenimiento de la Obra Pública.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca se trata este tema en sus artículos 66 y 67 los cuales dicen:
Artículo 66.- Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos y las personas físicas o morales, bajo las cuales quede resguardada la obra pública están obligadas a:
I. Recibir la obra pública mediante acta circunstanciada, en la cual se detallará el estado de la misma y la persona o personas responsables del mantenimiento y conservación de ella;
69
II. Cuidar y conservar la obra pública, de manera que se mantenga en óptimas condiciones, así como realizar todos aquellos actos jurídicos que tiendan a estas finalidades;
III. Usar la obra pública de manera que se evite su deterioro excesivo y su rápida destrucción;
IV. Mantener en condiciones de funcionamiento la obra pública;
V. Dar mantenimiento preventivo y correctivo convenientemente calenda rizado a las partes móviles, equipos, señalizaciones, mecanismos de seguridad, etc., que permitan operar las obras de infraestructura con total eficacia; y,
VI. Llevar la cuenta de los gastos que generen las prevenciones antes mencionadas;
Artículo 67.- La destrucción parcial o total de la obra pública obliga a la reparación de la misma, a quienes por negligencia, culpa a dolo sean responsables, y solidariamente a quienes la tengan bajo su resguardo.
Es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos vigilar este aspecto, así como reportarlo a las autoridades correspondientes con oportunidad.
3.4 Comentarios y Recomendaciones.
El supervisor es el representante del Ayuntamiento en la ejecución de las obras y tiene autoridad y responsabilidad en todas las actividades del proceso de ejecución de I as mismas, por lo tanto se sugiere a I os Ayuntamientos poner especial cuidado en la selección del personal para esta actividad.
En la ejecución de la obra pública debe respetarse hasta donde sea posible las normas y procedimientos constructivos del proyecto ejecutivo, así como las cláusulas del contrato respectivo.
Las modificaciones que se hagan a los proyectos ejecutivos deberán ser justificadas y sustentadas adecuadamente y deberán registrarse en los mecanismos de control de las mismas axial como en el expediente técnico de obra terminada.
Revisar que los volúmenes de obra que el contratista refleje en sus estimaciones estén realmente ejecutados y así mismo hayan sido realizados con la calidad y en el tiempo estipulado.
70
APITULO 4
DE LA COMPROBACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
4.1 Introducción.
Los Ayuntamientos para la correcta comprobación de las obras deberán integrar un expediente unitario por cada obra que realicen, el cual resguardaran por un periodo de diez años a partir de la fecha de terminación de las obras. Este expediente deberá estar a disposición de la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo para las revisiones que haya lugar durante la ejecución y una vez terminadas las obras.
4.2 Del Expediente Unitario.
El expediente unitario deberá estar integrado de tres partes que son las
siguientes:
I. Expediente técnico.
II. Documentación comprobatoria.
III. Otra documentación relacionada con la ejecución de la obra.
Del expediente técnico
Los Ayuntamientos deberán de elaborar por cada una de las Obras que sean aprobadas sea cual fuese el monto del mismo, un expediente técnico, debiendo observar los siguientes aspectos:
• Que los expedientes técnicos cuenten con toda la documentación que se menciona en este manual, debidamente requisitada y avalada, incluidos sus anexos (Anexo "B").
• Que se cuente con dictamen de impacto ambiental y autorización por parte de las instancias Federales o Estatales correspondientes.
• Que los proyectos y presupuestos de las obras a realizar consideren las normas y especificaciones técnicas vigentes según corresponda a la naturaleza de la obra.
• Que los precios de materiales, equipo, herramienta, sueldos, salarios, maquinaria, fletes, acarreos, etc., en el caso de obras que se ejecutarán a través de administración directa, y los precios unitarios en el caso de obras ejecutadas a través de contratos, resulten congruentes con la situación de mercado imperante en las regiones que correspondan.
• Que las cantidades presupuestadas de materiales, equipo, herramienta, sueldos, salarios, maquinaria, fletes, acarreos, etc., en caso de las obras
71
a realizar por administración directa y volúmenes de obra en el caso de obra por contrato resulten congruentes con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.
• Que se cuente con los permisos y licencias correspondientes según la naturaleza de la obra.
• Que los programas de ejecución física y financiera resulten congruentes.
En el caso de tratarse de obras, en las cuales se tenga mezcla de recursos con la Administración Estatal, y el expediente técnico lo elabore una Dependencia u Organismo del Estado, podrá presentarse este mismo expediente a la Contaduría Mayor de Hacienda, agregándole la parte social a que se hace referencia en este manual, además del acta de aprobación y autorización de la inversión, oficio de notificación de aprobación y autorización de recursos que emita el Ayuntamiento y cédula programática, con sus respectivos anexos.
Parte Social.
La parte social de un expediente técnico tanto para obras realizadas por administración directa como para obras realizadas por contrato, será integrada con los siguientes documentos:
> Acta de integración del Consejo de Desarrollo Municipal. > Acta de selección de obra > Acta de Priorización de Obras, Acciones Sociales Básicas e Inversiones > Acta de integración del Comité de Obra > Convenio de concertación
Parte Técnica.
La parte técnica de un expediente técnico, dependiendo de la modalidad de ejecución será integrada con los siguientes documentos:
Documentación
Parte técnica > Acta de aprobación y autorización de Obras, Acciones
Sociales Básicas e Inversiones > Oficio de notificación de aprobación y autorización de
Obras, Acciones Sociales Básicas e Inversiones con sus anexos
> Documentación que acredite la capacidad técnica y administrativa del ayuntamiento
> Relación de equipo de construcción propiedad del Ayuntamiento
> Acta de justificación de la excepción a la licitación
Obras por Obras administración por
directa contrato
A A
A A
A NA
A NA
NA A
72
Documentación
publica > Cédula programática y anexo > Información básica del proyecto > Presupuesto de obra (explosión de insumos ó partidas
y conceptos) > Presupuesto de obra (resumen de aportaciones) > Generadores de obra > Programa calendarizado de obra e inversión > Programa de elaboración de reportes de supervisión > Croquis de macrolocalización y microlocalización > Planos arquitectónicos y/o de ingeniería avalados por . .
personal técnico calificado > Autorización de uso de suelo emitido por las
Autoridades Federales, Estatales y/o Municipales, . -según corresponda a la naturaleza y ubicación física de la obra
> Documentación que acredite la tenencia de la tierra o donación de la misma hacia el Municipio del sitio en A A donde se vayan a ejecutar los trabajos programados
> Dictamen de impacto ambiental A A > Proyecto de preinversión A A
Obras por administración
directa
A A
A
A A A A A
Obras por
contrato
A A
A
A A A A A
Documentación Comprobatoria del Gasto de la Obra.
La documentación comprobatoria del gasto de la obra debe considerar los siguientes documentos de acuerdo a la modalidad de ejecución:
Proceso de licitación.
> Convocatoria o invitación > Bases de la licitación > Constancia de visita al sitio de la obra > Acta de la junta de aclaraciones > Propuestas técnicas y económicas de los licitantes > Actas de apertura de propuestas técnica y económica > Dictamen de las propuestas técnica y económica > Dictamen y notificación de fallo
NA NA NA NA NA NA NA NA
A A A A A A A A
73
Obras por Obras Documentación administración por
directa contrato > Proceso de licitación para la adquisición de materiales . N A
o arrendamiento de maquinaria
Contratación > Contrato de obra pública con sus anexos (catálogo de N A .
conceptos y calendario de ejecución de obra) > Contrato de arrendamiento de maquinaria . N .
complementaria > Contrato de prestación de servicios profesionales A NA
Garantías > Garantía de Anticipo NA A > Garantía de cumplimiento de contrato NA A > Garantía de vicios ocultos y equipo instalado de ser el N A .
caso
Facturas, Estimaciones, Listas de Raya, Recibos de Honorarios, Nominas, Soporte Técnico. > Facturas A A > Estimación que deberán de incluir:
Resumen de la estimación por partidas y conceptos, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio (si fuera el caso), autorización de precios unitarios extraordinarios (si fuera el caso), autorización de prórrogas (si fuera el caso), notificaciones de sanciones por incumplimiento NA A a las cláusulas de contrato (si fuera el caso) En el caso de finiquitos de obra se deberán de incluir además de los anteriores: sábana de finiquito de obra (concentrado de las estimaciones y trabajos ejecutados), Acta de entrega - recepción, fianza de vicios ocultos y Planos definitivos
> Lista de raya por mano de obra > Recibos de honorarios > Nóminas por mano de obra > Soporte técnico (conceptos ejecutados, números
generadores, explosión de insumes, reporte A NA fotográfico, etc.)
A A A
NA NA NA
74
Obras por Obras Documentación administración por
directa contrato
Otros documentos relacionados con la Ejecución de la Obra
> Minutas, actas, oficios, convenios, reportes de supervisión, acta de recepción física de los trabajos, inventario de material sobrante, cuadro comparativo anual de inversión, etc., así mismo se incluye en este apartado el Acta de Entrega - Recepción
> Minutas, actas, oficios, convenios, reportes de supervisión, acta de recepción física de los trabajos, cuadro comparativo anual de inversión, etc., así mismo se incluye en este apartado el Acta de Entrega -Recepción
* SIMBOLOGÍA A Aplica NA No aplica
4.3 Comentarios y recomendaciones.
Al término de una Obra, Acción o Inversión realizada, cualquiera que fuera la modalidad de ejecución de la misma, el Municipio tendrá la obligación de elaborar el expediente técnico definitivo, en el cual se plasmen las características y condiciones finalmente alcanzadas, así como la inversión ejercida en la misma, debiéndose elaborar los siguientes documentos:
1. Oficio de modificación presupuestal 2. Cédula programática 3. Presupuesto definitivo (obras por administración) o finiquito de obra (obras
por contrato) 4. Explosión de insumes y números generadores (para el caso de obra por
administración directa)
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO PARA ACCIONES
REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO III Y IV
Documentación I) Expediente técnico Parte social > Acta de integración del Consejo de Desarrollo
Municipal > Acta de Priorización de Obras, Acciones
Sociales Básicas e Inversiones
Apoyos a la Educación
Básica
A
A
2% para el Desarrollo
Institucional
A
A
3% para gastos
indirectos
A
A
Saneamiento Financiero
A
A
Segundad Pública
A
A
Acciones e inversiones Fondo IV
A
A
NA
NA
75
Documentación > Acta de integración del Comité > Convenio de concertación Parte técnica > Acta de aprobación y autorización de Obras,
Acciones Sociales Básicas e Inversiones > Oficio de notificación de aprobación y
autorización de Obras, Acciones Sociales Básicas e Inversiones con sus anexos
> Cédula programática > Información básica del proyecto > Presupuesto resumen de aportaciones > Presupuesto > Programa calendarizado de inversión > Croquis de macrolocalización y
microlocalización > Relación de alumnos beneficiarios del
procjrama > Acta de selección de alumnos beneficiarios > Propuesta de padres de familia II) Documentación comprobatoria del gasto Proceso de Licitación > Proceso de licitación o cotizaciones para la
adquisición de materiales si fuera el caso Contratación > Contrato de presentación de servicios
profesionales u otra índole según el caso Garantías > Garantía indicada en los contratos celebrados
si fuera el caso Documentación comprobatoria del gasto > Facturas > Lista de raya > Recibos > Nóminas III) OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA > Minutas, actas, oficios, convenios, reportes
fotográficos, etc., asi mismo se incluye en este apartado el Acta de Entrega - Recepción
Apoyos a la Educación
Básica A A
A
A
A A A A A
A
A
A A
A
NA
A
A NA A A
A
2% para el Desarrollo
Institucional NA NA
A
A
A A A A A
A
NA
NA NA
A
A
A
A NA NA A
A
3% para gastos
indirectos NA NA
A
A
A A A A A
A
NA
NA NA
A
A
A
A NA NA A
A
Saneamiento Financiero
NA NA
A
A
A A A A A
A
NA
NA NA
NA
NA
NA
A NA NA NA
A
Segundad Pública
NA NA
A
A
A A A A A
A
NA
NA NA
A
A
A
A NA NA A
A
Acciones e inversiones Fondo IV
NA NA
A
A
A A A A A
A
A
A A
A
A
A
A A A A
A
* SIMBOLOGÍA A Aplica NA No aplica
76
CONCLUSIONES
El marco normativo del "Manual Normativo Para la Correcta aplicación de los Recursos del Ramo 33 en los Municipios del Estado de Oaxaca" es el siguiente: En el ámbito federal tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación. En el ámbito estatal tendremos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca y el Código Fiscal del Estado de Oaxaca.
1.- Para que garantice la correcta aplicación de la normatividad en materia de obra pública en los municipios del Estado de Oaxaca, se propone la siguiente modificación a la ley municipal:
Articulo 117.-Fracción III Dirección de Obras Públicas Municipales u Oficina Técnica.
Capitulo IV: De la Dirección de Obras Públicas Municipales u Oficina Técnica.
Articulo 126.- La persona que aspire a ser titular de la Dirección de Obras Públicas Municipales u Oficina Técnica, para su designación requiere además de los requisitos a que se refiere el articulo 120 de la presente ley las siguientes:
I.- Ser un profesionista de la industria de la construcción. II.- Ser colegiado. III.- Tener carácter de Director Responsable de Obra.
Artículo 127.- La Dirección de Obras Publicas Municipales u Oficina Técnica será la encargada de la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución y Control de la Obra Pública.
Artículo 128.- Serán atribuciones de la Dirección de Obras Publicas Municipales u Oficina Técnica:
I.- Elaborar y proponer al Ayuntamiento y a la Presidencia Municipal en la elaboración del Plan de desarrollo municipal y su concordancia con los planes de Desarrollo Regional, Estatal y Nacional.
II.- Coordinar y vigilar la Obra Pública realizada por el Ayuntamiento, así como el sancionar las mismas por su incumplimiento.
77
III.- Vigilar la aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y el Reglamento de Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca y demás leyes aplicables a la materia.
IV.- Realizar el inventario y control de las Obras Públicas ejecutadas en el Municipio.
V.- Informar periódicamente a la Presidencia Municipal y al Ayuntamiento, de las obras por ejecutar, en proceso o ejecutadas.
2.- Con la finalidad de garantizar que el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda no se politice, se propone que las auditorias se realicen aleatoriamente en los 570 municipios, y de igual manera se elegirán las obras a auditar en cada municipio. Con este orden de ideas, se sugiere efectuar un muestreo aleatorio de todos los municipios, mismo que se sujetará al siguiente tamaño de muestra, garantizando, al menos, un 95% de nivel de confianza:
n = P(1-P) / {(E2 / Z2) + [P(1-P) / N]},
donde: n: Tamaño necesario de muestra. N: Tamaño de la población. Z: Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal,
que producirá el nivel de confianza deseado. P: Proporción de la población que posee la característica de interés, es
decir, la porción de los municipios que cumplen la normatividad. E: Error, o diferencia máxima entre la media muestra y la media de la
población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza establecido.
Al aplicar esta fórmula, primero hay que decir si podemos estimar aproximadamente el valor de la proporción de la población "P"; y en caso de que podamos decir con seguridad que esa proporción difiere mucho de 0.5 en una u otra dirección, estaremos en condiciones de obtener la precisión deseada con un tamaño más pequeño (y menos caro) de la muestra. Como se aprecia en la fórmula, el tamaño será proporcional al producto de P(1 - P) y este producto es mayor cada vez que P=0.5. Observe detenidamente los siguientes productos de P(1 - P):
I p I 0.5
0.4 0.3 0.2 0.1
(1 -P) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
P(1-P) 0.25 0.24 0.21 0.16 0.09 |
Como se advierte en la expresión anterior, el producto se vuelve muy pequeño cuando una proporción de la población es sumamente pequeña o demasiado amplia. Así pues, sí podemos acortar por lo menos el valor de la proporción de
78
la población, ahorraremos dinero al poder valemos de un tamaño más pequeño de la muestra.
El valor que corresponde a la variable aleatoria "Z" se determinará de acuerdo con el grado de confianza que convenga aplicar al caso. A continuación se refieren los valores de la variable aleatoria "Z" con diferentes niveles de confianza, que van del 90 al 99% :
NIVEL DE CONFIANZA r-,J
91 92 93 94 95 96 97 98 99
VALOR APLICABLE DE
"Z-
1695 1 750 1 810 1880 1 960 2 055 2 170 2 330 2 575
Por ejemplo, si se considera que el 60% de los municipios cumplen con la normatividad, y en dicha medición se acepta un error del 10%, se tendrá que el número de municipios que serán sujetos a una auditoría será:
n = 0.24 / {(0.052 /1.962) + [0.24 / 570]},
Calculando el valor de "n", tamaño de la muestra, se recomienda auditar 80 municipios, lo que representa el 14% del total de los municipios.
3.- Se les recomienda a los ayuntamientos realizar un padrón de contratistas y prestadores de servicios e implementar una cédula de registro como el ejemplo (Anexo)
79
BIBLIOGRAFÍA
1.- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA
2.- REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
3.- MANUAL PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS RAMOS GENERALES 28 "PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" Y 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" 2003.
4.- "GUÍA PARA LA PROGRAMACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ".-ING. FRANCISCO CHONTAL AMADOR.
80
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RAMO 33.
c Inicio D
EL MUNICIPIO CELEBRA REUNION PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CELEBRA REUNION PARA PRIORIZAR LAS OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES A
EJECUTAR, LEVANTANDO ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS
EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE EL O DE ORGANISMOS PÚBLICOS O CONTRATISTAS REALIZA EL PROYECTO DE PREINVERSION
NO EL MUNICIPIO INFORMA A LOS BENEFICIARIOS LAS
CAUSAS POR LAS QUE NO SE EJECUTARA LA OBRA
EL MUNICIPIO APRUEBA Y AUTORIZA LA OBRA, ACCIÓN O INVERSION A REALIZAR
Ó
EL MUNICIPIO INTEGRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LO PRESENTA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA PARA SU VALIDACIÓN
LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA REVISA EL EXPEDIENTE TÉCNICO
EL MUNICIPIO CORRIGE EL EXPEDIENTE TÉCNICO
LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA AVALA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y RECOMIENDA LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE LA OBRA
COMPROBACIÓN DE LA OBRA
81
AREA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE REQUISITOS
DATOS PERSONALES:
NOMBRE DE U EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LESAL:
DOMICILIO FISCAL:
TELEFONO Y FAX:
REGISTROS: R.F.C
I.M.S.S.
INFONAVIT
C.M.I.C.
COPIA
COPIA
COPIA
COPIA
CAPACIDAD TÉCNICA: CURRICULUM DE LA EMPRESA
CURRÍCULO DEL PERSONAL TÉCNICO
COPIA CERTIFICADA DE CÉDULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE TÉCNICO
COPIA CERTIFICADA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA VÍSENTE EXPEDIDA POR SEDUCOP
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO
COPIAS DE CARÁTULAS DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES
ANEXO
ANEXO
COPIA
COPIA
ANEXO
ANEXO
DOCUAAENTOS CONSTITUTIVOS: ACTA CONSTITUTIVA ÍPERSONAS MORALES! Y SU ULTIMA MODIFICACIÓN
ACTA DE NACIMIENTO (PERSONAS FÍSICAS)
PODER 0 PODERES NOTARIALES
IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CREDENCIAL DE ELECTOR 0 PASAPORTE)
ANEXO
COPIA
ANEXO
COPIA
CAPACIDAD ECONÓMICA: ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL ANEXO
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AUDITADA POR AUDITOR FISCAL FEDERAL DE SHCP Y COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR
ANEXO
MANIFIESTO: MANIFIESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ART. 51 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y QUE LA INFORMACIÓN ES VERÍDICA, COMPROMETIÉNDOSE A REALIZAR Y NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACIÓN ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN.
MASNIFESTAR LA ESPECIALIDAD CONSTRUCTIVA DE LA EMPRESA
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA
82
ANEXOS
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
EN EL MUNICIPIO DE , DISTRITO DE , ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS ~ HORAS DEL DIÁ
DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL , CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN XII DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EL C
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TIENE A BIEN CONVOCAR PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL O SU FIGURA EOUIVALENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 33 Y 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL, ARTÍCULOS 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, 17 Y 21 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, 46 FRACCIÓN XLIII, 48 FRACCIÓN XII, 53, 75 FF5ACCIÓN II, 76, 80 Y 81 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO III - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV - APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 200_, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA
1 o - PASE DE LISTA 2o - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 3o- INFORMACIÓN REFERENTE AL FONDO III - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV-
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
4o - INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL O SU FIGURA EQUIVALENTE 5o - ACUERDOS 6o - CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
PASE DE LISTA
INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
UNA VEZ INSTALADA LEGALMENTE LA ASAMBLEA SE INFORMÓ A LOS PRESENTES LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL FONDO III-INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV - APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 200.
POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A INTEGRAR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, INFORMANDO SUS FUNCIONES Y EL NOMBRE DE SUS MIEMBROS
EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SERÁ PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL O QUIEN LO SUPLA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y LOS REGLAMENTOS QUE AL EFECTO TENGA EL MUNICIPIO
EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTARÁ INTEGRADO ADEMAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES, COLONIAS, BARRIOS, SECCIONES, EJIDOS Y, COMITÉS VECINALES, DE SALUD, DE EDUCACIÓN
EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES
A AUXILIAR EN LA PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III-INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV - APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
B PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE TODOS LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO EN EL DESTINO, APLICACIÓN Y VIGILANCIA, ASÍ COMO EN LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES A REALIZARSE CON RECURSOS DEL FONDO III - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
C REVISAR LAS PROPUESTAS DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES QUE PRESENTEN LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES, DANDO PRIORIDAD A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CON MAYOR REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
83
D. PRIORIZAR LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.-APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS, PERIODOS DE EJECUCIÓN Y TIPOS DE PROYECTO.
E. VALIDAR LAS OBRAS DE IMPACTO MICRO-REGIONAL PROPUESTAS P OR LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES, COLONIAS, BARRIOS, SECCIONES, ETC.
F. PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS, ACCIONES BÁSICAS E INVERSIONES.
G. VALIDAR LA INVERSIÓN PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIRO.
H. VALIDAR LA INVERSIÓN PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, QUE PODRÁ SER DE HASTA UN 2% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO DEL FONDO III.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
I. VALIDAR LA INVERSIÓN PROPUESTA PARA GASTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS QUE PODRÁ SER DE HASTA UN 3% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO DEL FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
J. DEFINIR CON LOS COMITÉS, LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES.
K. APOYAR EN LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL Y MICRO-REGIONAL EN SU CASO.
L. ELABORAR Y APROBAR SU REGLAMENTO INTERNO
M. PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
ACUERDOS:
PRIMERO.-ACTO SEGUIDO, SE DETERMINA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA A LAS HORAS, PARA QUE TENGA LUGAR LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICA E INVERSIONES A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.-APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 200_; POR LO QUE SE LES HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE SE PRESENTEN EN EL DÍA Y HORA INDICADO, DEBIENDO LLEVAR CONSIGO LAS PROPUESTAS DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES DE SUS COMUNIDADES, DEBIDAMENTE VALIDADAS POR ÉSTAS. SEGUNDO.
TERCERO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CLAUSURA LA PRESENTE A LAS HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN EN TODAS LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
POR EL H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
84
REGIDOR DE EDUCACIÓN REGIDOR DE (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
POR LOS REPRESENTANTES (DE LAS COMUNIDADES, BARRIOS, SECCIONES O COLONIAS)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) REPRESENTANTE DE COLONIA (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
POR LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS (Vecinos, Escolar, Salud, Agua Potable, etc.)
(Nombre de la Escuela) (Nombre de la Escuela)
PRESIDENTE DEL COMITÉ PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
85
ANEXO 2 F-lll y F-IV
ACTA DE SELECCIÓN DE OBRA O ACCIÓN
EN LA LOCALIDAD DE
MUNICIPIO DE Z Z Z I Z Z I Z Z Z ^ ^ Z Z ^ ', DISTRITO DE , ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS
HORAS DEL DlA DEL MES DE DEL ANO DOS MIL REUNIDOS LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD EN EL LOCAL QUE OCUPA , EL C.
EN SU CALIDAD DE ( AGENTE MUNICIPAL, DE POLICÍA, REPRESENTANTE DE COLONIA, ETC. ) Y MIEMBRO DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUIEN FUNGIRÁ COMO MODERADOR, CON EL PROPOSITO DE ANALIZAR Y DEFINIR LA OBRA, ACCIÓN O INVERSIÓN A PRESENTAR EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA QUE SEA PROPUESTA A PRIORIZACIÓN, LA CUAL SI ES PRIORIZADA, POSTERIORMENTE SERÁ APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y SERÁ FINANCIADA CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS. ASÍ TAMBIÉN, SE INFORMÓ A LOS PRESENTES DE LOS COMPROMISOS QUE ASUMIRÁN SI LA OBRA O ACCIÓN ES APROBADA, QUIENES DEBERÁN DE INTEGRAR UN COMITÉ DE OBRA O ACCIÓN PARA COLABORAR EN SU REALIZACIÓN.
ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPRESADO POR EL C. ( AGENTE MUNICIPAL, DE POLICÍA,
REPRESENTANTE DE COLONIA, ETC. ), SE PROCEDE A ELEGIR LA OBRA O ACCIÓN. DESPUÉS DE UNA AMPLIA DISCUSIÓN Y ANÁLISIS QUEDAN DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES EN QUE LA OBRA O ACCIÓN SEA
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
86
( AGENTE MUNICIPAL, DE POLICfA, REPRESENTANTE DE COLONIA, ETC ) ( Nombre, cargo, firma y sello )
NOMBRE FIRMA ; ASISTENTES)
ANEXO 3 F-lll y F-IV
ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS. ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES
EN EL MUNICIPIO DE . DISTRITO DE ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS
HORAS DEL DÍA DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL , REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA
, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE PRIORIZAR LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES A REALIZAR EN LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO CON LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO III - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV - APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 200_, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA
1o - PASE DE LISTA 2o - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 3o- INFORME DEL MONTO ASIGNADO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33,
CORRESPONDIENTES AL FONDO III- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y FONDO IV-APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
87
4°.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES.
5°.- PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES. 6°.- ACUERDOS. 7°.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA, UNA VEZ INSTALADA LEGALMENTE LA ASAMBLEA SE PROCEDIÓ A INFORMAR EL MONTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, ASIGNADOS AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 200_.
SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES, COLONIAS, BARRIOS Y COMITÉS.
PROPUESTAS DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES PRESENTADAS FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN MAYOR REZAGO SOCIAL Y
POBREZA EXTREMA
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. 5.
6. 6. 6.
7. 7. 7.
PROPUESTAS DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES PRESENTADAS FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL:
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN MAYOR REZAGO SOCIAL Y
POBREZA EXTREMA
8. 8. 8.
9. 9. 9.
10. 10. 10.
11. 11. 11.
12. 12. 12. .
13. 13. 13.
14. 14. 14.
UNA VEZ DEFINIDOS LOS PUNTOS ANTERIORES, SE PROCEDIÓ A DETERMINAR LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES QUE SE REALIZARÁN DE ACUERDO AL SIGUIENTE ORDEN DE PRIORIDAD:
ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN O INVERSIÓN
1 - 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- 5.-
6.- 6.-
7.- 7.-
ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL:
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN O INVERSIÓN
1 - 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- 5.-
6.- 6.- _ ^ _
7.- 7.-
ACUERDOS:
EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL INFORMA QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES SE LLEVARÁ A CABO, ATENDIENDO EL ORDEN EN QUE FUERON PRIORIZADAS, Y ESTÁN SUJETAS A LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL O ECOLÓGICA.
EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL INFORMA QUE EN SU OPORTUNIDAD DARÁ A CONOCER LOS MONTOS QUE CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, LAS FECHAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS POR MEDIO DEL ACTA Y EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CLAUSURA LA ASAMBLEA LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE A LAS HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
89
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL POR EL H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE EDUCACIÓN REGIDOR DE (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
POR LOS REPRESENTANTES (DE LAS COMUNIDADES, BARRIOS O COLONIAS)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) REPRESENTANTE DE COLONIA (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
POR LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS (Escolar, Salud, Agua Potable, etc.)
(Nombre de la Escuela) (Nombre de la Escuela)
PRESIDENTE DEL COMITÉ PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 4 F-lll Y F-IV
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS Y ACCIONES
EN LA LOCALIDAD DE , MUNICIPIO DE , DISTRITO DE ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA DEL MES DE
DEL AÑO DOS MIL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN II, 75 Y 77 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, REUNIDOS LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD EN EL LOCAL QUE OCUPA , EL C. EN SU CALIDAD DE (AGENTE MUNICIPAL, DE POLICÍA, REPRESENTANTE DE COLONIA, ETC.) Y MIEMBRO DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUIEN
90
FUNGIRÁ COMO MODERADOR, CON EL PROPÓSITO DE INTEGRAR EL COMITÉ DE OBRAS Y ACCIONES PARA APOYAR EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES A LA REALIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS O INVERSIONES PARA EL DESARROLLO Y BENEFICIO COLECTIVO, FINANCIADAS CON LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO
, PARA EL EJERCICIO 200_, EN PARTICULAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA O ACCIÓN,
^ __, ASI TAMBIÉN, SE INFORMÓ A LOS REPRESENTANTES LOS COMPROMISOS QUE ASUMIRÁN TODAS LAS PERSONAS QUE ASPIREN A RECIBIR LOS BENEFICIOS DE ESTE PROYECTO, QUIENES DEBERÁN COOPERAR CON SU ESFUERZO Y COLABORAR ORGANIZADAMENTE EN SU REALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPRESADO POR EL C (AGENTE MUNICIPAL, DE POLICÍA, REPRESENTANTE
DE COLONIA, ETC) SE PROCEDE A INTEGRAR EL COMITÉ DE OBRAS Y ACCIONES DE , EL CUAL SERÁ PRESIDIDO
POR UN ÓRGANO EJECUTIVO CUYA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SE SUJETARÁ A LOS ESTATUTOS CONTENIDOS EN LAS SIGUIENTES
C L Á U S U L A S
PRIMERA- EL COMITÉ SE DENOMINARÁ COMITÉ DE OBRAS Y ACCIONES DE
SEGUNDA.- EL COMITÉ TENDRÁ POR OBJETO LLEVAR A CABO LA GESTIÓN, PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS O REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN LA PRESENTE ACTA.
1 DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA O ACCIÓN, LA COMUNIDAD PODRÁ APORTAR MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA, MATERIALES DE LA REGIÓN, TERRENO, Y CUANDO LAS POSIBILIDADES DE LA MISMA LO PERMITAN, PODRÁN CONTRIBUIR CON RECURSOS EN EFECTIVO
2 COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
3 VIGILAR LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES, Y PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN DE TAREAS COMUNITARIAS, EN LAS QUE APORTE MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD
TERCERA- EL COMITÉ SERÁ ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y ESTARÁ INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO Y TRES VOCALES DICHO COMITÉ ES EL REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA GENERAL
CUARTA- EL PRESIDENTE PROPIETARIO DEL COMITÉ SERA EL C (AGENTE MUNICIPAL, DE POLICÍA, REPRESENTANTE DE
COLONIA, ETC ), EL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL ELEGIRÁ A LAS PERSONAS QUE OCUPEN LOS PUESTOS DE SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DEL MISMO
QUINTA- LAS DECISIONES DEL COMITÉ DE OBRA, SE TOMARÁN POR VOTACIÓN DE LA MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES, MISMOS QUE TENDRÁN COMO ASESORES A REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, ASI COMO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL
SEXTA - EL PRESIDENTE DEL COMITÉ TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, ORGANISMOS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ
SÉPTIMA- EL SECRETARIO TENDRÁ A SU CARGO EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, CONTESTARÁ Y RECIBIRÁ TODA CLASE DE CORRESPONDENCIA
OCTAVA- EL TESORERO CONTROLARÁ LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES, ÚNICAMENTE CORRESPONDIENTES A LOS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ACORDADOS RESPECTO DE LA APROBACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
91
NOVENA- LOS VOCALES SE ENCARGARÁN DE LLEVAR A CABO TAREAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, ORGANIZACIÓN, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN
DÉCIMA- LA ASAMBLEA GENERAL ES LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL COMITÉ PARA CONVOCAR A ASAMBLEAS, SE REQUIERE LA CONFORMIDAD DE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, LA CONVOCATORIA SE EFECTUARA CUANDO EXISTAN ASUNTOS IMPORTANTES A TRATAR Y QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN QUE SE EJECUTA, SIENDO NECESARIO QUE ASISTA LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA, (LA MITAD MAS UNO) LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA SE TOMARAN POR MAYORÍA DE VOTOS
CUANDO SE EFECTUÉ UNA ASAMBLEA GENERAL DEBERÁN CONVOCAR A TODOS LOS HABITANTES DE LA (AGENCIA MUNICIPAL, DE POLICÍA, COLONIA, RANCHERÍA, PARAJE, CONGREGACIÓN, ETC )
LAS ACTAS DE CADA ASAMBLEA SERÁN FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOCAL Y POR LOS ASISTENTES
DECIMA PRIMERA - ES OBLIGACIÓN DEL COMITÉ DAR CUENTA MENSUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DEL MOVIMIENTO DE LAS GESTIONES Y AVANCES EN TORNO A LAS OBRAS Y ACCIONES
UNA VEZ APROBADOS LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ DE OBRAS Y ACCIONES DE , POR LA ASAMBLEA
GENERAL, SE PROCEDIÓ A ASIGNAR A LOS MIEMBROS DEL MISMO, CONFORME A LAS PROPUESTAS SE LLEVÓ A CABO LA VOTACIÓN RESULTANDO ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS
. PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
1er VOCAL
2° VOCAL
3er VOCAL
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DÍA Y F ECHA D E SU INICIO, FIRMANDO AL C ALCE Y AL M ARGÉN D E
CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON
(AGENTE MUNICIPAL DE POLICÍA REPRESENTANTE DE COLONIA ETC ) Nombre, cargo, firma y sello
POR EL COMITÉ ELECTO
92
PRESIDENTE ( Nombre y firma )
SECRETARIO ( Nombre y firma )
TESORERO 1er. VOCAL ( Nombre y firma ) ( Nombre y firma )
2do. VOCAL 3er. VOCAL ( Nombre y firma ) ( Nombre y firma )
POR LOS ASISTENTES
NOMBRE FIRMA (ASISTENTES)
93
ANEXO 5F-III, F-IV
CONVENIO DE CONCERTACIÓN
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN CON EL OBJETO DE LLEVAR ACABO OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, EL H. AYUNTAMIENTO DE REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL Y POR LA OTRA ÉL COMITÉ DE OBRAS Y ACCIONES DE
^ Z REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE Y TESORERO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE, PARTES A LAS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "H. AYUNTAMIENTO" Y "COMITÉ".
ANTECEDENTES
CON APEGO A LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA:
EL "H. AYUNTAMIENTO" DE , CON DOMICILIO EN , SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDO, TENIENDO ENTRE OTROS OBJETIVOS, APROBAR, AUTORIZAR, CONCERTAR, COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; CORRESPONDIENTES AL FONDO:
PARA EL EJERCICIO 200_.
EL "COMITÉ" SE INTEGRÓ EL DlA DEL MES DE , DEL AÑO 2003, SEGÚN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE QUE SE ANEXA AL PRESENTE, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR, ASÍ COMO DE OPERAR Y CONSERVAR LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS.
LOS CC. EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE DEL "COMITÉ" DE OBRAS Y ACCIONES DE , SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
L Á U S U L A S
PRIMERA.- EL "AYUNTAMIENTO" Y EL "COMITÉ", CONVIENEN EN CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE:
DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
SEGUNDA.- EL "COMITÉ" VIGILARÁ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DEL PRESUPUESTO APROBADO Y AUTORIZADO PARA LA MISMA.
TERCERA.- EL "AYUNTAMIENTO" LLEVARÁ A CABO LAS ADQUISICIONES Y PAGOS QUE REQUIERE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO DE LA MISMA.
LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LA OBRA O ACCIÓN, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL "COMITÉ" Y DEL "H. AYUNTAMIENTO".
CUARTA.- EL "H. AYUNTAMIENTO" SE COMPROMETE A:
A) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA O ACCIÓN A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO.
94
B) INFORMAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS APROBADOS AUTORIZADOS Y EROGADOS.
C) SUPERVISAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS, DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
D) SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, O EN SU CASO DE LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO CONFORME A LAS LEYES APLICABLES.
QUINTA.- EL "COMITÉ" SE COMPROMETE A:
A) SUPERVISAR Y VIGILAR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LO ESTIPULADO EN EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MISMA Y A LO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO DE OBRA DEL EXPEDIENTE UNITARIO, A FIN DE QUE LOS RECURSOS SE ADMINISTREN CON EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.
B) APORTAR EN EFECTIVO, EN MANO DE OBRA O EN MATERIALES DE LA REGIÓN LA CANTIDAD DE $ ( ) CORRESPONDIENTE AL % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN SOCIAL BÁSICA A REALIZAR.
C) COLABORAR CON EL "H. AYUNTAMIENTO" EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN.
D) INFORMAR CADA MES AL "H. AYUNTAMIENTO" POR ESCRITO, EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA O ACCIÓN.
E) COORDINARSE CON EL "H. AYUNTAMIENTO" EN LA INSPECCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN, A EFECTO DE VERIFICAR EL AVANCE REAL DE ÉSTA.
F) HACER DEL CONOCIMIENTO DEL "H. AYUNTAMIENTO" LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN.
G) DAR AVISO AL "H. AYUNTAMIENTO" SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A SU VERIFICACIÓN, PREPARACIÓN DEL INFORME Y ACTA RESPECTIVA.
H) RECIBIR LA OBRA Y RESPONSABILIZARSE DE SU CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.
SEXTA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL "H. AYUNTAMIENTO" O EL "COMITÉ" POR DOLO, MALA FE O NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES O DE LOS REPRESENTANTES DEL "COMITÉ" DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONVENIO.
QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE EN ESTE CONTEXTO TUVIEREN LUGAR, PROCEDERÁ DE INMEDIATO A COMUNICAR POR ESCRITO LOS HECHOS A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, PARA QUE SE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE PUDIERA DERIVAR DE TALES HECHOS O CIRCUNSTANCIAS, LA CUAL SERÁ INDEPENDIENTE DE LA DEL ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUDIERA CONFIGURARSE.
SÉPTIMA.- EN CASO DE SUSCITARSE DUDA O CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE, SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LAS INSTANCIAS ESTATALES, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
OCTAVA.- EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA DE SU FIRMA Y SU VIGENCIA SERÁ POR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y HASTA LA FORMAL RECEPCIÓN DE LA OBRA, LAS MODIFICACIONES O ADICIONES DEBERÁN DE CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRÁN EFECTO A PARTIR DE SU SUSCRIPCIÓN.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ EN
EL
95
DÍA DEL AÑO 200
DEL MES DE
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
POR EL H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
POR EL COMITÉ
PRESIDENTE ( Nombre y firma )
TESORERO ( Nombre y firma )
SECRETARIO ( Nombre y firma )
1er. VOCAL ( Nombre y firma )
2do. VOCAL ( Nombre y firma )
3er. VOCAL ( Nombre y firma )
Vo.Bo.
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello
96
ANEXO 6 F-IIIYF-IV
ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES
EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO DE DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS
HORAS DEL DlA DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL , REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES PRESENTADOS ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PRIORIZADOS POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SEGÚN ACTA DE FECHA
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL QUE INTEGRAN LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO, ESTE H. AYUNTAMIENTO TIENE A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, DURANTE EL EJERCICIO 2003, CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL EJERCICIO 200 .
RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS PARA OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NÚM.
1
2
3
4
5
LOCALIDAD NOMBRE DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES
IMPORTE FEDERAL
RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS PARA OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
NÚM.
1
2
3
4
LOCALIDAD NOMBRE DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES
IMPORTE FEDERAL
97
5
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE
A LAS HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL
CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE EDUCACIÓN (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE (Nombre, firma y sello)
ANEXO 7 F-lll
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES
FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 200
MUNICIPIO DE
OFICIO DE APROBACIÓN NÚM. FISM/_ 1200
OBRA O ACCIÓN PRIORIZADA NÚM.
OAX. A DE DE 200
(REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS) (AGENTE MUNICIPAL) (PRESIDENTE DEL COMITÉ)
EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 200 NOS PERMITIMOS COMUNICAR A USTED QUE DE ACUERDO A LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES PRIORITARIAS DEFINIDAS POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZA SEGÚN ACTA DE FECHA
EL MONTO DE LOS RECURSOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE SE INDICA, DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y ANEXOS SIGUIENTES:
CLAVE APERTURA
PROGRAMÁTICA CUENTA
PRESUPUESTAL
LOCALIDAD Y NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN
ESTRUCTURA FINANCIERA (APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)
BENEFICIARIOS
OTROS (especificar)
$
98
TOTAL $
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS POR EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y LAS CONTENIDAS EN EL MANUAL NORMATIVO EMITIDO POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2 0 0 _ .
EL TOTAL DE ESTOS RECURSOS SE EMPLEARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN EN MENCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN SE HARÁ ACREEDOR A LAS RESPONSABILIDADES QUE EN TÉRMINOS DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS PROCEDAN.
PARA EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2 0 0 _ , LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LA LEY PARA ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE OAXACA.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, REITERAMOS A USTED LA SEGURIDAD DE NUESTRA ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ'
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 7 F-IV
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. EJERCICIO 200
MUNICIPIO DE
OFICIO DE APROBACIÓN NÚM. FAFM Y DTDF/.
OBRA O ACCIÓN PRIORIZADA NÚM
OAX. A DE
(REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS) (AGENTE MUNICIPAL) (PRESIDENTE DEL COMITÉ)
EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL
1200.
DE 200
99
v_^ JL JL V-^
B I B L I O T E C A FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2 0 0 _ , NOS PERMITIMOS COMUNICAR A USTED QUE DE ACUERDO A LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES PRIORITARIAS DEFINIDAS POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZA SEGÚN ACTA DE FECHA
EL MONTO DE LOS RECURSOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE SE INDICA, DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y ANEXOS SIGUIENTES:
CLAVE APERTURA
PROGRAMÁTICA CUENTA
PRESUPUESTAL
LOCALIDAD Y NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 0 INVERSIÓN
FCTRIIPTIIRA FINANCIERA (APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)
BENEFICIARIOS
OTROS (especificar)
TOTAL
$
$
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS POR EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y LAS CONTENIDAS EN EL MANUAL NORMATIVO EMITIDO POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2 0 0 _ .
EL TOTAL DE ESTOS RECURSOS SE EMPLEARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN EN MENCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN SE HARÁ ACREEDOR A LAS RESPONSABILIDADES QUE EN TÉRMINOS DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS PROCEDAN.
PARA EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LA LEY PARA ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE OAXACA.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, REITERAMOS A USTED LA SEGURIDAD DE NUESTRA ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ-
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 8 F-lll
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS O INVERSIÓN
100
MUNICIPIO DE
OFICIO DE CANCELACIÓN NÚM. FISM/ /200_
OAX. A DE . DE 200
(REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS) (AGENTE MUNICIPAL) (PRESIDENTE DEL COMITÉ)
EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 200 NOS PERMITIMOS COMUNICAR A USTED QUE CON BASE EN LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES PRIORITARIAS POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, Y COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO, SE CANCELA EL MONTO DE LOS RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN NÚM.
DEL PROYECTO QUE SE INDICA, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:
CLAVE APERTURA
PROGRAMÁTICA CUENTA
PRESUPUESTAL
LOCALIDAD Y NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 0 INVERSIÓN
ESTRUCTURA FINANCIERA (APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)
BENEFICIARIOS
OTROS (especificar)
TOTAL
$
$
LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CANCELA LA INVERSIÓN SON LOS SIGUIENTES:
SIN MÁS POR EL MOMENTO, REITERAMOS A USTED LA SEGURIDAD DE NUESTRA ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
101
REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello)
TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
Nota: Es importante señalar que la cancelación de una Obra, Acción Social Básica o Inversión, sólo puede darse por causas debidamente sustentadas y motivadas.
ANEXO 8 F-IV
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS O INVERSIÓN
MUNICIPIO DE
OFICIO DE CANCELACIÓN NÚM. FAFM Y DTDF/_
OAX. A DE
/200
DE 200
(REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS) (AGENTE MUNICIPAL) (PRESIDENTE DEL COMITÉ)
EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2 0 0 _ , NOS PERMITIMOS COMUNICAR A USTED QUE CON BASE EN LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES PRIORITARIAS POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, Y COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO, SE CANCELA EL MONTO DE LOS RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN NÚM. DEL PROYECTO QUE SE INDICA, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:
CLAVE APERTURA
PROGRAMÁTICA CUENTA
PRESUPUESTAL
LOCALIDAD Y NOMBRE DE LA OBRA, ACCIÓN SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN
ESTRUCTURA FINANCIERA (APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)
BENEFICIARIOS
OTROS (especificar)
TOTAL
$
$
LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CANCELA LA INVERSIÓN SON LOS SIGUIENTES:
SIN MÁS POR EL MOMENTO, REITERAMOS A USTED LA SEGURIDAD DE NUESTRA ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.
102
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello)
TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
Nota: Es importante señalar que la cancelación de una Obra, Acción Social Básica o Inversión, sólo puede darse por causas debidamente sustentadas y motivadas.
ANEXO 9 F-lll
CÉDULA PROGRAMÁTICA EJERCICIO 200
I.- UBICACIÓN
(NOMBRE) FONDO
ESTADO
REGIÓN
DISTRITO
MUNICIPIO
LOCALIDAD
BARRIO, COLONIA. RANCHERÍA. ETC.
CABECERA MUNICIPAL I I NO
TIPO DE LOCALIDAD COLONIA POPULAR 1 1 ZONA INDÍGENA
(CLAVE)
1 ] S I
POBLACIÓf [RAL n
II.- IDENTIFICACIÓN
NÚM. DE OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
(CLAVE) (NOMBRE)
APERTURA CUENTA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
CUENTA
SUBCUENTA
SUB-SUBCUENTA
NOMBRE DE LA OBRA 0 ACCIÓN
TIPO DE OBRA NUEVA 1—1 AMPLIACIÓN! 1 REHABILITACIÓN! 1 CONTINUACIÓN 1 I \ EQUIPAMIENTO 1 1 1 1 1 1 ' ' h
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | COt\ \jO
INSTANCIA EJECUTORA
103
IIL: INVERSIONES CONCEPTO
INVERSIÓN APROBADA Y AUTORIZADA PARA EL
EJERCICIO 200
ESTRUCTURA FINANCIERA APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III TRANSFERENCIA DEL FONDO IV TRANSFERENCIA DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS OTROS (ESPECIFICAR)
TOTAL
$ $ $ $ $ $ $
IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO APROBADAS
METAS Y BENEFICIARIOS DIRECTOS CANTIDAD U MEDIDA CANTIDAD U MEDIDA
ALCANZADAS METAS Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD U MEDIDA CANTIDAD U MEDIDA
ANOTAR SI RFNFFICIA A UNA O VARIAS 1 OCAI IDAOFS /INDICAR NÚMERO)
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL Ó DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Num Céd Prof, Num D R O firma )
ANEXO 9-A F-lll
ANEXO DE LA CÉDULA PROGRAMÁTICA EJERCICIO 200
V.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
TRIMESTRE
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
FÍSICO (%) FINANCIERO (%)
VI.- PERIODO DE EJECUCIÓN
PROGRAMADO: DE TERMINACIÓN
REAL (CIERRE): DETERMINACIÓN
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN: FECHA
SI
FECHA DE INICIO
FECHA DE INICIO
NO
FECHA
FECHA
Vil.- SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA (FECHA) _
104
TERMINADA Y OPERANDO | |
N IICIADA
SUSPENDIDA
EN PROCESO
j j INADA Y SIN OPERAR
n n
VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA
OPERA ADECUADAM^ |
OPERA PARCIALMENT] |
OPERA CON DEFICIENCIA
NO OPERA •
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R.F.C., Núm. Céd. Prof., Num. D.R.O. firma )
ANEXO 9 F-IV
CÉDULA PROGRAMÁTICA EJERCICIO 200
I.- UBICACIÓN
FONDO
ESTADO
REGIÓN
DISTRITO
MUNICIPIO
LOCALIDAD
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.
CABECERA MUNICIPAL NO
(NOMBRE) (CLAVE)
y*
105
TIPO DE LOCALIDAD ZONA INDÍGENA
COLONIA POPULAR | | POBLACIÓh| [RAL D II.- IDENTIFICACIÓN
NÚM DE OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
PROGRAMA
(CLAVE)
APERTURA PROGRAMÁTICA
(NOMBRE) CUENTA
SUBPROGRAMA
CUENTA
SUBCUENTA
SUB-SUBCUENTA
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
TIPO DE OBRA EQUIPAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
INSTANCIA EJECUTORA
NUEVA I I AMPLIACIÓNI 1 REHABILITACIÓN! I CONTINUACIÓN I I
ADMINISTRACIÓN DIRECTA Q COhJ |\TO h
II.- INVERSIONES CONCEPTO
INVERSIÓN APROBADA Y AUTORIZADA PARA EL
EJERCICIO 2003
ESTRUCTURA FINANCIERA APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO IV TRANSFERENCIA DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS OTROS (ESPECIFICAR)
TOTAL
$ $ $ $ $ $
IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO APROBADAS
METAS Y BENEFICIARIOS DIRECTOS CANTIDAD U MEDIDA CANTIDAD U MEDIDA
ANOTAR SI BENEFICIA A UNA 0 VARIAS LOCALIDADES (INDICAR
ALCANZADAS METAS Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD U MEDIDA CANTIDAD U MEDIDA
NÚMERO)
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Núm Céd Prof, Num D R O firma)
ANEXO 9 A F-IV
ANEXO DE LA CÉDULA PROGRAMÁTICA EJERCICIO 200
V.-AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
TRIMESTRE FÍSICO (%)
106
FINANCIERO (%) PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
VI.- PERIODO DE EJECUCIÓN
PROGRAMADO: DE TERMINACIÓN
REAL (CIERRE): DE TERMINACIÓN
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN: FECHA
SI
FECHA DE INICIO
FECHA DE INICIO
NO
FECHA
FECHA
VIL- SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA (FECHA) .
TERMINADA Y OPERANDO | |
N IICIADA
SUSPENDIDA T O TB WADA Y SIN OPERAR
EN PROCESO •
•
VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA
OPERA ADECUADAMEJ |
OPERA PARCIALMENtl |
OPERA CON DEFICIENCIA
NO OPERA
n n
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Núm Céd Prof, Num D R O firma)
107
ANEXO 10F-IIIYF-IV
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO" EJERCICIO 200
CLAVE CLAVE
( )FONDO .
( ) REGIÓN
( ) LOCALIDAD
( )OBRA
( ) DISTRITO _
( (MUNICIPIO, HOJA FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE FIRMA CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Num Céd Prof, Num D R O firma )
108
ANEXO 11 F-IIIYF-IV
PRESUPUESTO DE OBRA EJERCICIO 200
CLAVE
( )FONDO .
( ) REGIÓN
CLAVE
( ) LOCALIDAD
( )OBRA
( ) DISTRITO _
( (MUNICIPIO HOJA FECHA
CONCEPTO ( Por catálogo de conceptos ) UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO IMPORTE
TOTAL
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
109
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Núm Céd Prof, Num D R O firma )
ANEX0 12F-IIIYF-IV
PRESUPUESTO DE OBRA EJERCICIO 200
CLAVE CLAVE
( )FONDO _
( ) REGIÓN
( ) LOCALIDAD
( )OBRA
( ) DISTRITO _
( ) MUNICIPIO HOJA FECHA
CONCEPTO ( Por explosión de insumos ) UNIDAD CANTIDAD UN'TTARKJ IMPORTE
Cuando exista material sobrante proveniente de otra obra, se especificará en la explosión de insumos con costo cero $ 0 00
TOTAL $
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
110
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Núm Céd Prof, Num D R O firma )
ANEXO 13F-IIIY F-IV
PRESUPUESTO DE OBRA EJERCICIO 200
CLAVE CLAVE
( )FONDO _
( ) REGIÓN
) LOCALIDAD
)OBRA
( ) DISTRITO _
( ) MUNICIPIO HOJA FECHA
CONCEPTO ( Resumen de aoortaciones )
RESUMEN GENERAL ( PARTIDAS 0 INSUMOS)
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
APORTACIÓN DEL RAMO 33 ( Ó RAMO 28 )
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
APORTACIÓN DE (especificar el origen del recurso )
(Cuando exista Mezcla de Recursos )
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
RESUMEN DE APORTACIONES
Aportación del Ramo 33, ( ó Ramo 28 )
Aportación de ( especificar el origen del recurso )
Aportación de los beneficiarios
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
IMPORTE
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL REGIDOR DE OBRAS PRESIDENTE DEL COMITÉ
111
(Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Núm Céd Prof, Num D R O firma)
ANEX018F-IIIYF-IV
CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN" EJERCICIO 200
CLAVE CLAVE
( )FONDO .
( ) REGION
( ) LOCALIDAD
( )OBRA
( ) DISTRITO _
( ) MUNICIPIO HOJA FECHA
NORTE
SIMBOLOGIA:
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
112
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Núm Céd Prof, Num D R O firma)
ANEX0 19F-IIIYF-IV
CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓÑ" EJERCICIO 200
CLAVE
( )FONDO .
( ) REGIÓN
CLAVE
( ) LOCALIDAD ,
( )OBRA
( ) DISTRITO
( ) MUNICIPIO HOJA FECHA
NORTE
SIMBOLOGIA:
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
113
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR DE OBRAS PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, firma y sello) (Nombre, R F C , Num Céd Prof, Num D R O firma )
ANEXO 20 F-lll Y F-IV
REPORTE FOTOGRÁFICO
EJERCICIO 200
FONDO
REGIÓN
DISTRITO
MUNICIPIO
LOCALIDAD
NOMBRE DE LA OBRA
CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN (se deberá hacer una breve descripción de los trabajos que se aprecien en la gráfica)
114
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ (Nombre, firma y sello)
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R.F.C., Núm. Céd. Prof., Num. D.R.O. firma )
ANEXO 21 F-lll Y F-IV
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
( POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA )
EN LA LOCALIDAD DISTRITO DE
DE MUNICIPIO DE
DEL MES DE LOS INTEGRANTES DEL H.
ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS DEL AÑO DOS MIL , REUNIDOS EN
DE
HORAS DEL DÍA
AYUNTAMIENTO , LOS CC. , Y
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. C. ( ALBAÑIL O RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO ), PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA :
, EJECUTADA CON RECURSOS , CON UN IMPORTE PRESUPUESTADO PROVENIENTES DEL
DE$ _(_ _M.N.),
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN
PROGRAMADO: FECHA DE INICIO_ REAL: FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN
CON FECHA DE DE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
CONCEPTOS UNIDAD PRECIO UNITARIO
CANTIDAD PRESUPUESTADA
CANTIDAD EJERCIDA
TOTAL PRESUPUESTADO
TOTAL EJERCIDO
115
TOTALES;
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
SE DEBERÁ ANEXAR A LA PRESENTE EL INVENTARIO DE MATERIALES SOBRANTES, DESCRIBIENDO LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y DESTINOS DE LOS MISMOS.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
ENTREGA LA OBRA
( DATOS RESIDENTE DE OBRA , RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN )
NOMBRE:
CARGO:
R.F.C.:
116
DOMICILIO:
(Nombre, R F C , Núm Céd Prof, Num D R O firma )
RECEPCIONA LA OBRA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
Vo.Bo.
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 21-AF-II IYF-IV
DISTRITO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD-
NOMBRE DE LA OBRA:
CLAVE PRESUPUESTAL-
117
INVENTARIO DE MATERIAL SOBRANTE
NÚM. DESCRIPCIÓN UNIDA D
CANTIDA D DESTINO
PRESIDENTE MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello)
Vo.Bo.
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre, firma y sello)
A N E X O 22 F-lll Y F-IV
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
( POR CONTRATO )
EN LA LOCALIDAD DISTRITO DE
DE MUNICIPIO DE
DEL MES DE ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS
DEL AÑO DOS MIL , REUNIDOS EN HORAS DEL DÍA
118
LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, C.
LOS CC. Y EL
PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA
EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL _, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE $
_(_
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN
_M.N.),
CONTRATADO: REAL:
CON FECHA
FECHA DE INICIO_ FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN
DE DE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
CONCEPTOS UNIDAD PRECIO UNITARIO
CANTIDAD CONTRATADA
CANTIDAD EJERCIDA
TOTAL CONTRATADO
TOTAL EJERCIDO
TOLALES
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE
CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
119
ENTREGA LA OBRA ( DATOS DE LA PERSONA FlSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN )
NOMBRE
REPRESENTANTE
CARGO
RFC
DOMICILIO
( Nombre, firma y sello )
RECEPCIONA LA OBRA ( H Ayuntamiento Municipal)
(Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
(Nombre, firma y sello) RESPOMSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO (Nombre, R F C , Num Céd Prof, Num D R O firma )
Vo.Bo.
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre firma y sello)
120
ANEXO 23F-III
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE DISTRITO DE ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS
DEL AÑO DOS MIL , REUNIDOS EN EL RESPONSABLE DE LA OBRA: REPRESENTADO POR EL C. COMITÉ DE LA OBRA, LOS CC. INTEGRANTES DEL H.
HORAS DEL DÍA DEL MES DE
CONSTRUCCIÓN DE LA QUIEN EN ESTE ACTO ES
, LOS REPRESENTANTES DEL E
DE AYUNTAMIENTO
CABO OBRA:
EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
LOS CC. _ , LLEVAN A
LA
UBICACIÓN
ESTADO:
REGIÓN:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
NUM. NOMBRE
DATOS GENERALES
FONDO
RUBRO
OFICIO DE APROBACIÓN No: CLAVE PRESUPUESTAL:
DESCRIPCIÓN PROYECTO:
DEL
MODALIDAD EJECUCIÓN:
DE
FECHA DE INICIO REAL: FECHA DE CONCLUSIÓN:
METAS ALCANZADAS: BENEFICIARIOS:
121
ESTRUCTURA FINANCIERA APORTACIONES Y TRANSFERENCIA APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS APORTACIÓN ESTATAL (especificar) APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS OTROS (especificar origen)
TOTAL
IMPORTE AUTORIZADO
$
IMPORTE EJERCIDO
$
SALDO
$
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA:
TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA,
Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
ENTREGA LA OBRA: (DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)
NOMBRE:
REPRESENTANTE:
CARGO:
R. F. C :
DOMICILIO:
(Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
RECIBE LA OBRA: (RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
122
(Nombre, firma y sello)
(Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
Vo.Bo.
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA )
(Nombre, firma y sello)
123
ANEXO 23 F-IV
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS
DISTRITO DE HORAS DEL DÍA DEL MES DE
DEL ANO DOS MIL REUNIDOS EN RESPONSABLE DE LA EL
OBRA REPRESENTADO POR EL C COMITÉ DE LA OBRA, LOS CC _ INTEGRANTES DEL
CONSTRUCCIÓN DE LA QUIEN EN ESTE ACTO ES
, LOS REPRESENTANTES DEL E
DE AYUNTAMIENTO
CABO OBRA
EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
LOS CC _, LLEVAN A
LA
UBICACIÓN
ESTADO
REGIÓN
DISTRITO
MUNICIPIO
LOCALIDAD
NUM NOMBRE
DATOS GENERALES
FONDO
RUBRO
OFICIO DE APROBACIÓN No CLAVE PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN PROYECTO
DEL
MODALIDAD EJECUCIÓN
DE
FECHA DE INICIO REAL FECHA DE
METAS ALCANZADAS
CONCLUSIÓN
BENEFICIARIOS
124
ESTRUCTURA FINANCIERA APORTACIONES Y TRANSFERENCIA APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO IV TRANSFERENCIA DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS APORTACIÓN ESTATAL ( especificar) APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS OTROS (especificar origen)
TOTAL
IMPORTE AUTORIZADO
$
IMPORTE EJERCIDO
$
SALDO
$
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA: TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DlA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
ENTREGA LA OBRA: (DATOS DE LA PERSONA FlSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)
NOMBRE:
REPRESENTANTE:
CARGO:
R. F. C :
DOMICILIO:
(Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
RECIBE LA OBRA: (RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
125
(Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
(Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
Vo.Bo.
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 24 F-IIIYF-IV
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚM,
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE DISTRITO DE , ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC.
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE (PERSONA FÍSICA O MORAL) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
EN SU CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO) DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
C I O N
I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:
a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 3 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
b) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL,
c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN XXI, 48 FRACCIÓN XIII Y 51 FRACCIÓN I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL), CONFORME AL ACUERDO FUNDADO Y MOTIVADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CABILDO DE FECHA DE
DEL 200__.
e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33,
126
CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2003, EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE FECHA DE DEL 200_ Y OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO FISM/ DE FECHA DE
DEL 200 CON CARGO A LA PARTIDA 31.01.17 3% ADICIONAL PARA GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS.
II.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DECLARA:
a) SER UNA PERSONA (FÍSICA O MORAL) DE NACIONALIDAD MEXICANA, SE ACREDITA CON ACTA CONSTITUTIVA NÚM. , LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚM. DE LA CIUDAD DE .
b) QUE ES UNA PERSONA (FlSICA O MORAL) EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R.F.C.
C) QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR A TRAVÉS DEL C. SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA NÚM. ,
LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO, DE LA CIUDAD DE .
0) QUE CUENTA CON EL REGISTRO NÚM. , QUE LO ACREDITA ANTE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE OBRA PÚBLICA.
e) QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES OBJETO DE ESTE CONTRATO.
f) QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.
g) QUE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
h) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA, LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, ASÍ COMO SU REGLAMENTO INTERIOR, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES DE LA MATERIA.
i) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN LA CALLE
III.- "AMBAS PARTES" DECLARAN:
a) QUE SE RECONOCEN MUTUA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES.- REALIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN TANTO SOCIAL COMO TÉCNICA Y FINANCIERA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS ENTRE OTRAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 200_, EN LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR ÉSTE YA SEA POR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS SEÑALADAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO
127
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ , (
M.N.) MAS EL 15% DE IVA $ ( M.N ) CON UN IMPORTE TOTAL DE $ ( M.N.), EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
TERCERA: TIEMPO DE EJECUCIÓN
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE ^ D I A S , INICIANDO EL DÍA DE DEL 2003 Y TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA DE DEL MISMO AÑO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". PARA EFECTOS DE PRÓRROGA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". NI A "EL MUNICIPIO", DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO".
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", LA DOCUMENTACIÓN QUE SEA SOLICITADA POR ÉL, PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PONER A SU DISPOSICIÓN LOS INMUEBLES EN LOS CUALES SE LLEVARÁN A CABO LAS OBRAS Y/O ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE ÉSTE ANTE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA.
EN LO REFERENTE A PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD "EL MUNICIPIO", R EALIZARÁ S US GESTIONES Y " EL P RESTADOR DE S ERVICIOS" S E O BLIGA A P RESTAR S U ASESORÍA DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD LO REQUIERA.
QUINTA: ANTICIPOS
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $ ( ) QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. PARA INICIAR LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LOS REPORTES CONTABLES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE EL MUNICIPIO TENGA QUE ENVIAR A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
SEXTA: FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE MEDIANTE PAGOS MENSUALES DE $ <i'• •
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNO DE LOS PAGOS A REALIZAR LE RETENGA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS SEGÚN SEA EL CASO DE PERSONA FÍSICA O MORAL:
1.- EL 10% POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) 2.- PARTE PROPORCIONAL DEL ANTICIPO OTORGADO (EN SU CASO)
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DEOAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".
SÉPTIMA: GARANTÍAS
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
A).- POR EL ANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBA DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO
128
B) - POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE RECIBIDO, OTORGADA POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, OTORGADA POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA
PARA EL CASO DE PRORROGARSE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR LA PÓLIZA EN LA CUAL LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA REALICE LA PRÓRROGA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL PLAZO OTORGADO
OCTAVA PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" CONVIENE QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE "EL MUNICIPIO", LA QUE DEBERÁ MANEJAR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" BAJO EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA
NOVENA RESPONSABILIDADES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, TENIÉNDOSE QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
1 SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANÁLISIS, REALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO"
2 REALIZAR DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN CÉDULAS PROGRAMÁTICAS, INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO, PRESUPUESTO DE OBRA Y DESGLOSE DE APORTACIONES, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, GENERADORES DE OBRA, CALENDARIO DE OBRA E INVERSIÓN, CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN, PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE I NGENIERlA, EN SU CASO INVITACIONES O CONVOCATORIA, BASES, ACTAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTAS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, ACTA DE ADJUDICACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA TANTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO COMO EL EXPEDIENTE UNITARIO
3 TOMA DE DECISIONES TÉCNICAS EN LA CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ACLARACIÓN, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTA DESAPEGO A LA NORMA VIGENTE
4 VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS
5 RENDIR INFORMES PERIÓDICOS DE LOS AVANCES DE OBRA, DE FORMA ESCRITA, VERAZ Y OPORTUNA
6 VALIDACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES QUE SE REALICEN POR LAS EMPRESAS CONTRATISTA, TENIÉNDOSE LA OBSERVACIÓN QUE SI RESULTARAN PAGOS EN EXCESO ESTE RESPONDERÁ POR EL 20% DE LO PAGADO PARA SU REINTEGRO ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN LOS PLAZOS QUE ÉSTA DETERMINE
7 LAS DEMÁS FUNCIONES QUE SEÑALE "EL MUNICIPIO"
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, ASI COMO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS
DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES
SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA SE LE APLICARÁ COMO PENA CONVENCIONAL LA CANTIDAD DEL 3% (TRES POR CIENTO), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO"
129
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO E INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE VOLETINACIÓN COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, DANDO AVISO OPORTUNO A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL PODER LEGISLATIVO, PARA QUE ÉSTA A SU VEZ EMPRENDA LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.
DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
1. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARAQUE EN UNTÉRMINO DEQUINCEDIAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;
2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y
3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR EL INCISO UNO.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO" EN UN PLAZO DE DIEZ DlAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
DÉCIMA SEGUNDA: LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.
DÉCIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. POR LO TANTO, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE A LOS ^ _ DlAS DEL MES DE
DEL AÑO 200 .
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
POR "EL MUNICIPIO'
130
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
(Nombre, R F C , Núm Céd Prof.Num DRO firma)
TESTIGO TESTIGO
REGIDOR DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 25 F-IIIYF-IV
CONTRATO DE OBRA NUM
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE DISTRITO DE , ESTADO DE OAXACA, A L Q U E E N ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC. , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE: POR LA OTRA PARTE (PERSONA
131
FÍSICA O MORAL). A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR EL C , EN SU CARÁCTER DE (REPRESENTANTE
LEGAL ADMINISTRADOR ÚNICO). DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES
D E C L A R A C I O N E S
I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA
a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 3 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA
b) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, DE
c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN XXI, 48 FRACCIÓN XIII Y 51 FRACCIÓN I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA
d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE (LICITACIÓN PÚBLICA. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA) A LA EMPRESA , DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA DE DEL 2003, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 200_
NOTA: PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATO SE REALICE EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ COMPROMETERSE A EMPLEAR MANO DE OBRA DE LA REGIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRODUCTO DEL PRESENTE CONTRATO.
e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO 28 Y 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO ,
PARA EL EJERCICIO 200 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE FECHA Y OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO
DE FECHA DE DEL ,DEL PROGRAMA
II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:
a) SER UNA EMPRESA (FÍSICA O MORAL) DE NACIONALIDAD MEXICANA, SE ACREDITA CON ACTA CONSTITUTIVA NUM , LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NUM DE LA CIUDAD DE
b) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL C (REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO). DE ACUERDO AL DOCUMENTO NOTARIAL NÚM
, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚM DE LA CIUDAD DE QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI
RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON NÚMERO DE FOLIO
c) QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R F C , REGISTRO I M S S , REGISTRO C M I C
d) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
e) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
f) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
132
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
g) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
h) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
i) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OlR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN LA CALLE DE
III.- "AMBAS PARTES" DECLARAN:
a) QUE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.
b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE (LICITACIÓN O INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS). MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ( )Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, ASf COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ ( ^ _ _ _ ) MÁS EL 15% DE I.V.A. $ ( ) CON UN IMPORTE TOTAL DE $ ( ), EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE DlAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA DE DE Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA Y FUNCIONANDO EL DÍA DE
DEL MISMO AÑO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO", DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
133
"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
QUINTA: ANTICIPOS
EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR "EL MUNICIPIO" POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ES POR $ (
) QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA Y DEBERÁ EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.
LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN (ESTABLECER UN PORCENTAJE DE DEDUCCIONES). DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EN SU CASO, EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.
SI "EL CONTRATISTA" NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARÁ A " EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".
SEXTA: FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE LIQUIDE PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA O TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS, CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIÓN, NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".
"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE EL "MUNICIPIO" LE REALICE LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN:
1.- EL CINCO AL MILLAR (5/1000) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 51 FRACCIÓN XVIII Y EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. LOS MUNICIPIOS ENTERARAN DICHA RETENCIÓN DIRECTAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO A FAVOR DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, QUIEN EN CUENTA POR SEPARADO CAPTARÁ LOS RECURSOS QUE POR DICHOS CONCEPTOS SE GENEREN.
SÉPTIMA: GARANTÍAS
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
134
A) - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERÁN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y SERÁ POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS Y
B) - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO
C) - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE
MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE CONTRATO
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR
ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA
OCTAVA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERÁN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN
NOVENA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERÁ TENER PODERAMPLIOY SUFICIENTE PARA TOMAR D ECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE LA OBRA, FORMARÁ PARTE DE ESTE CONTRATO
DÉCIMA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA- ENTREGA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO
DÉCIMA PRIMERA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"
135
"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VlA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO" . LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA"
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".
DÉCIMA SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES
A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRÁN POR NO REALIZADOS.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ÉSTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.
SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.
DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "EL MUNICIPIO" PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.
DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ÉSTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
1. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y
3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR EL INCISO UNO.
EN LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERÁ OBSERVARSE LO SIGUIENTE:
136
1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS AYUNTAMIENTOS, ÉSTOS PAGARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.
2. EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DlAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.
3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS VEINTE DlAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO Q UE E L C ONTRATISTA O BTENGA DÉLA AUTORIDAD J UDICIAL LA D ECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.
DÉCIMA QUINTA: LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.
DÉCIMA SEXTA: DISCREPANCIAS
LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.
DÉCIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE A LOS DlAS DEL MES DE
DEL 200 .
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
POR "EL MUNICIPIO"
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
POR "EL CONTRATISTA'
137
REPRESENTANTE LEGAL (Nombre y firma)
TESTIGO TESTIGO
REGIDOR DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 26 F-IIIYF-IV
CONTRATO DE OBRA NÚM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE , DISTRITO DE ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC. , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTE í ), A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR EL C. EN SU CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADOR ÚNICO). DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S
I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:
a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 3 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
b) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, DE .
c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN XXI; 48 FRACCIÓN XIII Y 51 FRACCIÓN I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA
d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE (LICITACIÓN PÚBLICA. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA) A LA EMPRESA , DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA DE DEL 2003, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 200_.
NOTA: PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATO SE REALICE EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ COMPROMETERSE A EMPLEAR MANO DE OBRA DE LA REGIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRODUCTO DEL PRESENTE CONTRATO.
e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO 28 y 33; CORRESPONDIENTES AL FONDO
PARA EL
138
EJERCICIO 200 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE FECHA Y OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO
DE FECHA DE DEL ,DEL PROGRAMA
II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:
a) SER UNA EMPRESA (FÍSICA O MORAL) DE NACIONALIDAD MEXICANA, SE ACREDITA CON ACTA CONSTITUTIVA N ÚM. L EVANTADA ANTE L A F E D EL N OTARIO P ÚBLICO N ÚM. D E LA CIUDAD DE .
b) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL C. ( ), DE ACUERDO AL DOCUMENTO NOTARIAL NÚM. , LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚM.
DE LA CIUDAD DE .QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON NÚMERO DE FOLIO .
c) QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R.F.C. , REGISTRO I.M.S.S. , REGISTRO C.MJ.C. .
d) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
e) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
f) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
g) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
h) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
i) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN LA CALLE DE
III.- "AMBAS PARTES" DECLARAN:
a) QUE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.
b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE (LICITACIÓN O INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS). MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE , CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA) Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
139
SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ ( )
MAS EL 15% DE I.V.A. $ ( ) CON UN IMPORTE TOTAL DE $
( ), EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE DÍAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA DE DE
Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA Y FUNCIONANDO EL DÍA DE DEL MISMO AÑO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "EL
MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO", DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. QUINTA: ANTICIPOS
EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR "EL MUNICIPIO" POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ES POR $ ( ) QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA Y DEBERÁ EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.
LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN (ESTABLECER UN PORCENTAJE DE DEDUCCIONES), DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EN SU CASO, EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.
SI "EL CONTRATISTA" NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARÁ A " EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".
SEXTA: FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL
140
MUNICIPIO", ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO
EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.
"EL MUNICIPIO" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNICIPIO"
"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES
1.- AMORTIZACIÓN PROPORCIONAL DEL ANTICIPO (INDICAR PORCENTAJE)
2.- EL CINCO AL MILLAR (5/1000) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN XVIII Y EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. LOS MUNICIPIOS ENTERARAN DICHA RETENCIÓN DIRECTAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO EN FAVOR DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, QUIEN EN CUENTA POR SEPARADO CAPTARÁ LOS RECURSOS QUE POR DICHOS CONCEPTOS SE GENEREN.
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".
SÉPTIMA: GARANTÍAS
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
A).- POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERÁN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y SERÁ POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS Y
B).- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
C).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE CONTRATO.
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR.
ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.
141
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS
CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS E N EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO.
ELAJUSTE DELOSCOSTOS PODRÁ L LEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1. SE CALCULARÁN A PARTIR DE LE FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ANEXADO.
2. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MÉXICO O EL ÍNDICE QUE DETERMINE LA SEDUCOP.
PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA", LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.
NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERÁN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS. DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN.
DÉCIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR D ECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE LA OBRA, FORMARÁ PARTE DE ESTE CONTRATO.
DÉCIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA- ENTREGA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTF5A QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.
DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"
"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES
142
QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA"
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".
DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES
A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRÁN POR NO REALIZADOS.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ÉSTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.
SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR), SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DlA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.
DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "EL MUNICIPIO" PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.
DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ÉSTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
1. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y
3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR EL INCISO UNO.
EN LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERÁ OBSERVARSE LO SIGUIENTE:
1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS AYUNTAMIENTOS, ÉSTOS PAGARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.
143
2. EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.
3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.
DÉCIMA SEXTA: LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.
DÉCIMA SÉPTIMA: DISCREPANCIAS
LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.
DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE A LOS DÍAS DEL MES DE
DEL 200 . NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCl5Ñ SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
POR "EL MUNICIPIO"
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
POR "EL CONTRATISTA"
144
REPRESENTANTE LEGAL (Nombre y firma)
TESTIGO TESTIGO
REGIDOR DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre, firma y sello)
145
ANEXO 27 FI I IYFIV
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO " COMPLEMENTARIO" NÚM
CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE , DISTRITO DE , ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "EL ARRENDATARIO", REPRESENTADO POR LOS CC Y EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, POR LA OTRA PARTE (PERSONA FlSICA O MORAL) , A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR", REPRESENTADO POR EL EN SU CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO), DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES
D E C L A R A C I O N E S
I - "EL ARRENDATARIO" DECLARA
a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 3 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA
B) Q U E SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO E N (DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL).
C) Q U E LA AUTORIDAD Q U E LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA C ONTRATAR EN L O S TÉRMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCIÓN XXI , ARTICULO 48 FRACCIÓN VIL Y XIII, Y ARTICULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA
D) Q U E PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA , Q U E T IENE A SU C A R G O BAJO LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA SE REQUIERE DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA CUMPLIR CON SU COMETIDO Y Q U E ASÍ M ISMO ESTAS DEBEN SER OPERADAS POR CONDUCTORES C O N EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDAD, Y POR N O CONTAR DE MOMENTO C O N LOS MISMOS CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO C O N LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA
E) Q U E EL PRESENTE CONTRATO S E ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE (LICITACIÓN PÚBLICA. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS) A EL (LA) (PERSONA FÍSICA O M O R A D . DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA DEL 200 Y DE CONFORMIDAD C O N LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCIÓN I Y I I, 63 FRACCIÓN III Y 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA
f) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL ARRENDATARIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) PARA EL EJERCICIO 200_, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE FECHA Y OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO
DE FECHA DE DEL 200_, DEL PROGRAMA
II - "EL ARRENDADOR" DECLARA
a) QUE ES LEGÍTIMO PROPIETARIO Y POSEEDOR DEL EQUIPO Y MAQUINARIA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS FACTURAS Y/O CARTA FACTURA
b) SER UNA PERSONA (FlSICA O MORAL) DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE ACREDITA CON ACTA CONSTITUTIVA NÚM LEVANTADA ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚM DE LA CIUDAD DE
c) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL C (REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO) , DE ACUERDO AL DOCUMENTO NOTARIAL
NÚM LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚM DE LA CIUDAD DE QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA
146
ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON NÚMERO DE FOLIO .
d) QUE ES UNA PERSONA (FÍSICA O MORAL ) EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU R.F.C REGISTRO I.M.S.S. REGISTRO C.M.I.C .
e) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE.
f) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA OPERAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS . DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA O CARÁCTER Y CONTRA TERCEROS.
g) QUE ESTÁ DISPUESTO A OTORGAR EN ARRENDAMIENTO EL EQUIPO Y MAQUINARIA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE DOCUMENTO, EN LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA TAL EFECTO SE ESTABLEZCAN EN EL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO.
h) QUE CUENTA CON OPERADORES Y PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO Y QUE CUENTAN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS Y SOLICITADOS POR LA S.C.T DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTES CITADA, ASÍ COMO LAS REFACCIONES Y PARTES QUE EN SU CASO REQUIERAN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE DICHOS BIENES.
i) QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EL LA CALLE DE
III.- "AMBAS PARTES" DECLARAN:
a) QUE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, OBJETO DE ESTE CONTRATO.
b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE (LICITACIÓN O INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS) . MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.
"EL ARRENDADOR" , DA EN ARRENDAMIENTO Y EL "EL ARRENDATARIO", RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES BIENES:
EQUIPO O MAQUINARIA MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD PLACAS
*SE DEBERÁ ANEXAR INVENTARIO DEL BIEN O BIENES ARRENDADOS FIRMADOS DE CONFORMIDAD POR EL ARRENDADOR Y ARRENDATARIO.
SEGUNDA : MONTO DEL CONTRATO.
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ ( ) MÁS EL 15 % DE I.V.A. $ . ( ) CON UN IMPORTE TOTAL DE $ ( ), EL CUAL CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
147
EQUIPO 0 MAQUINARIA UNIDAD
HORA HORA HORA
CANTIDAD COSTO POR HORA
SUBTOTAL 15% DEI.V.A.
TOTAL
IMPORTE
TERCERA: VIGENCIA.
EL PRESENTE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DÍAS, COMPUTADOS A PARTIR DEL DE AL DE DEL 2003, Y NO PODRÁ PRORROGARSE SALVO PACTO CONTRARIO.
CUARTA : ANTICIPOS.
SIN ANTICIPOS.
QUINTA : FORMA DE PAGO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE HORAS MÁQUINA, EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL ARRENDADOR" A "EL ARRENDATARIO", ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DÉLOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL ARRENDATARIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.
"EL ARRENDATARIO" CUBRIRÁ A "EL ARRENDADOR" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL ARRENDATARIO".
SEXTA: GARANTÍAS.
PARA GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO "EL ARRENDADOR" SE OBLIGA A OTORGAR A "EL ARRENDATARIO" UNA GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
SÉPTIMA : DEL RESGUARDO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA.
"EL ARRENDATARIO" SERÁ EL RESPONSABLE DE RESGUARDAR EL EQUIPO Y MAQUINARIA ARRENDADA EN EL TIEMPO EN QUE NO ESTE EFECTUANDO LOS TRABAJOS PARA LO CUAL FUERON CONTRATADOS, POR LO CUAL DEBERÁ TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO TAL COMETIDO. "EL ARRENDADOR" SERÁ RESPONSABLE DEL RESGUARDO Y CUIDADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE ESTE EN FUNCIONAMIENTO O EN USO.
OCTAVA : RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
"EL ARRENDATARIO" , PODRÁ DAR POR TERMINADO ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE AVISO ALGUNA A "EL ARRENDADOR", POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:
a) POR HABERSE TERMINADO LA OBRA A LA CUAL SE DESTINA EL EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.
b) POR DESPERFECTOS QUE TENGA EL EQUIPO Y MAQUINARIA Y QUE IMPIDAN SU FUNCIONAMIENTO NORMAL.
c) PORQUE "EL ARRENDATARIO" ADQUIERA SU PROPIO EQUIPO Y MAQUINARIA.
d) PORQUE "EL ARRENDADOR" NO CUMPLA CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA Y EL DE EJECUCIÓN DE OBRA.
148
e) ASI COMO AQUELLAS COSAS QUE LE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS Y PERJUICIOS A EL "ARRENDATARIO"
NOVENA : DESTINO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA.
EL EQUIPO Y MAQUINARIA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE DESTINARÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: EN LOS CONCEPTOS DE :
DÉCIMA : OPERACIÓN DEL EQUIPO Y MAQUINARIA.
EL EQUIPO Y MAQUINARIA OBJETO DE ESTE CONTRATO SERÁ OPERADO EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL QUE INDIQUE, CONTRATE Y PAGUE "EL ARRENDADOR", POR LO QUE, ÉSTE SERÁ EL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE RESULTEN ENTRE EL PROPIO ARRENDADOR Y DICHO PERSONAL ASÍ COMO CONTRA TERCEROS.
DÉCIMA PRIMERA : DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA.
"EL ARRENDADOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE MANTENER EL EQUIPO Y MAQUINARIA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LO CUAL TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR DICHO FIN, ASIMISMO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE EL EQUIPO Y MAQUINARIA REQUIERA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
DÉCIMA SEGUNDA : PROHIBICIONES.
QUEDA PROHIBIDO A "EL ARRENDADOR", EL SUB-ARRENDAR, CEDER O TRASPASAR LOS BIENES O DERECHOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y/O DERIVADOS DEL MISMO SIN CONTAR PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DADA POR ESCRITO DE "EL ARRENDATARIO".
DÉCIMA TERCERA : INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DEL CONTRATO.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL ARRENDADOR", A CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, "EL ARRENDATARIO", PODRÁ POR OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DECLARA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO.
DÉCIMA CUARTA: DISCREPANCIAS.
LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.
DÉCIMA QUINTA : JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMENTEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., POR LO TANTO EL "ARRENDADOR" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE
_ALOS DÍAS DEL MES DE. DEL 200__.
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
POR EL "ARRENDATARIO"
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
149
POR EL"ARRENDADOR"
REPRESENTANTE LEGAL ( Nombre, firma y sello)
TESTIGO TESTIGO
REGIDOR DE HACIENDA (Nombre, firma y sello)
TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello)
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
ANEXO 28 F-lll Y F-IV
MODELO DE FACTURA
R.F.C. CMIC IMSS
DOMICILIO: TEL/FAX: (01 9).
FACTURA No.
BUENO POR $ 350.380.00
CLIENTE: MUNICIPIO DE DOMICILIO: LOCALIDAD:
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33;
, LA CANTIDAD DES
CON CORRESPONDIENTES AL FONDO
00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE M ESTIMACIÓN NÚM. DEL 2003 AL DE DEL 200 ,
DE , SE(
CON PERIODO DHL. RELATIVO A
EN
DE
NUMERO: SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM FECHA CORRESPONDIENTE AL
LA OBRA: LA LOCALIDAD
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A DE F ECHA , Y
DE RUBRO DE
150
IMPORTE DE CONTRATO $ 880,000 00 IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN $ 304,678 26 ESTIMACIONES COBRADAS ESTA ESTIMACIÓN MONTO POR ESTIMAR
ANTICIPO IMPORTE DEL ANTICIPO AMORTIZACIONES ANTERIORES
ESTA AMORTIZACIÓN
POR AMORTIZAR
$ 0 00 $ 350,380 00 $ 529,620 00
$ 264,000 00 $ 0 00
$105,114 00
$158,886 00
15% DE IVA TOTAL
DEDUCCIONES
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 0 5 % DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA TOTAL DE DEDUCCIONES
NETO A PAGAR:
$ 45,701 74 $ 350,380 00
$105,114 00 $ 1,523 39
$106,637 39
243,742.61
NETO A PAGAR (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 61/100 M N )
OAX,A DE DEL 200
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
FISCAL
R E C I Bl
REPRESENTANTE LEGAL
La reproducción no autorizada de este comprobante, constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales FOLIO DEL 0100 al 0200 IMPRESO EL 21 DE JULIO DE 2002
ANEXO 29 F-lll
MODELO DE RECIBO PARA EL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA
H AYUNTAMIENTO DE FONDO III - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA RECIBO DEL COMITÉ ESCOLAR
CICLO ESCOLAR 200
LOCALIDAD
MUNICIPIO
DISTRITO
REGIÓN
ESTADO
NOMBRE DE LA ESCUELA
151
CLAVE
NUM DE BENEFICIARIOS
BUENO POR
R E C I B Í DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LA CANTIDAD DE $
.) DEL FONDO III.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA CUBRIR EL
CUATRIMESTRE DEL M ES DE AL MES DE CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL EJERCICIO 2003 DE LA ESCUELA , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
EL PAGO QUE AMPARA EL PRESENTE RECIBO ES DE ACUERDO CON EL ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES DE FECHA
PARA EL EJERCICIO 200_
A DE DE 200_
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
RECIBIMOS POR EL COMITÉ ESCOLAR
PRESIDENTE TESORERO (Nombre, firma y sello) (Nombre, firma y sello)
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre, firma y seílo)
152
ANEXO 30 F-lll
MODELO DE NÓMINA DE PAGO PARA EL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA
H AYUNTAMIENTO DE FONDO III - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA NÓMINA DE ENTREGA DE RECURSOS
PERIODO DEL MES DE AL MES DE CICLO ESCOLAR 200_
LOCALIDAD
MUNICIPIO
DISTRITO
REGIÓN
ESTADO
NOMBRE DE LA ESCUELA
CLAVE
NÚM DE BENEFICIARIOS
NÚM. NOMBRE DEL ALUMNO
TOTAL DE LA NÓMINA
FECHA DE NACIMIENTO GRADO IMPORTE ($) FIRMA 0 HUELLA DIGITAL
DE RECIBIDO
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE FIRMA CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
A DE DEL 200
POR EL COMITÉ ESCOLAR
PROFESOR DEL GRUPO PRESIDENTE
153
(Nombre y firma) (Nombre y firma)
TESORERO (Nombre y firma)
SECRETARIO (Nombre y firma)
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA ) (Nombre, firma y sello)
154
ANEXO 7 A F-III
ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO
ESTADO: DISTRITO: MUNICIPIO: LOCALIDAD:
RUBRO: MODALIDAD DE EJECUCIÓN: NÚM. DE OFICIO DE APROBACIÓN: NÚM. DE OBRA: FECHA:
NUMERO DE CUENTA Y DE
LA OBRA O ACCIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACCIÓN CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE
TOTAL
METAS DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD BENEFICIARIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello)
SÍNDICO MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello}
REGIDOR DE HACIENDA ( Nombre, firma y sello)
TESORERO MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello)
155
ANEXO 7-A F-IV
ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 200
ESTADO: DISTRITO: MUNICIPIO: LOCALIDAD:
RUBRO: MODALIDAD DE EJECUCIÓN: NÚM. DE OFICIO DE APROBACIÓN: NÚM. DE OBRA: FECHA:
NUMERO DE CUENTA Y DE
LA OBRA O ACCIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACCIÓN CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
TOTAL
METAS DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
i
BENEFICIARIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello)
SÍNDICO MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello )
REGIDOR DE HACIENDA ( Nombre, firma y sello)
TESORERO MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello)
156
ANEXO 14 F-IIIY F-IV
GENERADORES DE OBRA
EJERCICIO 200
CLAVE
( )FONDO
( ) REGIÓN
CLAVE
( ) LOCALIDAD
( )OBRA
( ) DISTRITO
( ) MUNICIPIO HOJA FECHA
NÚM. CONCEPTO
ESTE FORMATO NO ES LIMITA
EJE
mvo
TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZAS UNIDAD CANTIDAD TOTAL
, SE DEPERA EMPLEAR EL QUE CQRRESPONDA A (JADA TIPO DE OBI
OBSERVACIONES
?A
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
( Nombre, firma y sello )
SINDICO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello)
PRESIDENTE DEL COMITÉ
( Nombre, firma y sello )
AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
(Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO
(Nombre, R F C , Núm Ced Prof, Num D R O firma )
157
PROGRAMA DE OBRA E INVERSIÓN
EJERCICIO 200
ANEXOISF-IIIYF-IV
CLAVE
( ) FONDO:
( ) REGIÓN
CLAVE
( ) LOCALIDAD
( ) OBRA:
( ) DISTRITO:
( ) MUNICIPIO HOJA: FECHA:
CONCEPTOS A EJECUTAR
UNIDAD DE
MEDIDA i
i
CANTIDAD
i
i
TOTAL
INVERSIÓN
¡
PONDERADO
i
ENE
i i
i
1
1
1
1
1
i
i
i
i
FEB
1
i i
i
MAR
i 1
i
i
i i
i
1 1
ABR
i
i
i i
i
i i
i
MAY
1
1
i 1
i
i
JUN i
i i
i
i
1
1
1
1
JUL
i 1
i
i
i
i
i i
i
i
i 1
1
AGO
i i
i
i
l
i
i
1
SEP
r~—
i i
i i
i
i
i i
i i
1
i OCT
i i
i
i
1
1
1
1
1
i
NOV
i
i
i
1
1
i i
l
i
i
DIC i
1 i
i
i
i
i i
i
i
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello )
SÍNDICO MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello )
PRESIDENTE DEL COMITÉ ( Nombre, firma y sello )
AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
( Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO
(Nombre, R.F.C., Núm. Céd. Prof., Num. D.R.O. firma )
158
PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE REPORTES DE SUPERVISIÓN
EJERCICIO 200
ANEXO 16 F-III Y F-IV
CLAVE
) FONDO:
) REGIÓN
CLAVE
( ) LOCALIDAD:
( ) OBRA:
( ) DISTRITO:
( ) MUNICIPIO: HOJA: FECHA:
RE
PO
RTE
DE
SU
PE
RV
ISIÓ
N
TOTAL
CANTIDAD
i
ENE
1
i
i
i
1
1
1
FEB
i
i
i
i
i
1
i
i
i
i
i
i
MAR
i
i i
i
1
i
i
1
i 1
ABR
-
i
i
i
i
MAY
i
i
i
i i
JUN
i
1
J
i
i
i
i
i 1
i i
i
JUL
i
i
i
i
|
i
i
i
1
1 1
AGO
i
i
i
i i
!
i
i
i
i
i
SEP
i
1
!
i
i
i
i
i
OCT
i
i
i i 1
1
i i
i
i
i
i
NOV
i
i i
i
1
i
i
i
i
i
i
i
i
i
DIC
i
1
1 1
i
1
1
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello )
SÍNDICO MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello )
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello )
PRESIDENTE DEL COMITÉ ( Nombre, firma y sello )
AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
( Nombre, firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO
(Nombre, R.F.C., Núm. Céd. Prof., Num. D.R.O. firma )
159
ANEX0 17F-IIIYF-IV
REPORTE DE SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO 200
REGIÓN : FONDO: FECHA DE SUPERVISIÓN:
DISTRITO:
MUNICIPIO:.
LOCALIDAD:
NÚM. DE OFICIO DE APROBACIÓN:
NOMBRE DE LA OBRA:
ÚLTIMA FECHA DE SUPERVISIÓN:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
MONTO DE LA INVERSIÓN:
AVANCE FÍSICO
NÚM. CONCEPTOS O PARTIDAS A EJECUTAR POND. DEL EXP. TEC.
REAL EJECUTADO
Í_%J
OBSERVACIONES ( CALIDAD DE LA OBRA, PROBLEMÁTICA DETECTADA, ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, ETC.)
NOTA: CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA.
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL POR EL COMITÉ DE OBRA
TÉCNICO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN
(Nombre, R.F.C., Núm. Céd. Prof., Num. D.R.O. firma)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
(Nombre y firma )
( Nombre, cargo y firma ) ( Nombre, cargo y firma )
AGENTE (MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
160
ANEXO 32 F-lll Y FIV
CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE INVERSIONES
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2 0 0 _ ESTADO:
$ REGIÓN: ~ ~ ~ ~ ~ "
DISTRITO:
MUNICIPIO:
MONTO ASIGNADO EJERCICIO.
MONTO EJERCIDO:
SALDO:
FECHA:
NÜM. DE OFICIO LOCALIDAD CLAVE NOMBRE DE LA OBRA
0 ACCIÓN
TOTAL
INVERSIÓN APROBADA Y AUTORIZADA TOTAL FEDERAL BENEFICIARIO OTROS
INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL FEDERAL BENEFICIARIO OTROS
SALDO OBSERVACIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello)
SINDICO MUNICIPAL ( Nombre, firma y sello )
REGIDOR DE HACIENDA
( Nombre, firma y sello ) TESORERO MUNICIPAL (Nombre, firma y sello )
161
LISTA DE RAYA
FONDO
REGION
DISTRITO
MUNICIPIO
LOCALIDAD
ANEXO 41 F-IIIY F-IV
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
APORTACIÓN FEDERAL
PERIODO DE PAGO
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO
IMPORTE PAGADO (Suma de listas de rayas anteriores)
NOMBRE DE LA OBRA
No DE LISTA DE RAYA
CONCEPTO
IMPORTE DE ESTA
IMPORTE POR PAGAR
NÚM NOMBRE DEL TRABAJADOR RF.C. CATEGORÍA 1 ^ PERCEPCIONES
SALARIO DIARIO
DlAS LABORADOS IMPORTE
RETENCIONES
I S R I M S S IMPORTE
TOTAL FIRMA
NOTA CUANDO LA OBRA Y/O ACCIÓN SE EJECUTE EN ALGUNA AGENCIA (MUNICIPAL O DE POLICÍA) DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE FIRMA CARGO Y SELLO COMO VISTO BUENO DEL AGENTE MUNICIPAL O DE POLICÍA
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE
(Nombre, firma y sello )
SINDICO (Nombre firma y sello)
COMITÉ DE OBRAS PRESIDENTE
(Nombre firma y sello ) TESORERO
(Nombre, firma y sello )
REGIDOR DE HACIENDA (Nombre firma y sello)
REGIDOR DE OBRAS (Nombre, firma y sello )
SECRETARIO (Nombre firma y sello )
VOCAL (Nombre, firma y sello )
TESORERO
(Nombre firma y sello)
RESPONSABLE TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO
(Nombre R F C Num Ced
162
Prof, Num D R O firma )
Vo.Bo.
AGENTE ( MUNICIPAL O DE POLICÍA) (Nombre, firma y sello)
163
ENT 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
NOMENT OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
MUN NOMMUN 1 ABEJONES 2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 3 ASUNCION CACALOTEPEC 4 ASUNCION CUYOTEPEJI 5 ASUNCION IXTALTEPEC 6 ASUNCION NOCHIXTLAN 7 ASUNCION OCOTLAN 8 ASUNCION TLACOLULITA 9 AYOTZINTEPEC
10 BARRIO DE LA SOLEDAD, EL 11 CALIHUALA 12 CANDELARIA LOXICHA 13 CIÉNEGA DE ZIMATLAN 14 CIUDAD IXTEPEC 15 COATECAS ALTAS 16 COICOYAN DE LAS FLORES 17 COMPAÑÍA, LA 18 CONCEPCIÓN BUENAVISTA 19 CONCEPCIÓN PÁPALO 20 CONSTANCIA DEL ROSARIO 21 COSOLAPA 22 COSOLTEPEC 23 CUILAPAM DE GUERRERO 24 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 25 CHAHUITES 26 CHALCATONGO DE HIDALGO 27 CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ 28 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 29 ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON 30 ESPINAL, EL 31 TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO 32 FRESNILLO DE TRUJANO 33 GUADALUPE ETLA 34 GUADALUPE DE RAMIREZ 35 GUELATAO DE JUAREZ 36 CUEVEA DE HUMBOLDT
POBTOT PMASCUL PFEMENI R 33 2004 1540
44579 2567 883
14249 13745 3655 918
5660 13186 1317 9566 2942
22675 5803 5733 3998 946
3077 3295
14467 931
12812 4298 9799 7828 2501
17573 4149 7705 6704 1138 2004 1400 754
5610
760 22191
1237 409
7065 6440 1654 449
2844 6477 631
4744 1351
10872 2871 2772 1912 458
1567 1548 7116 431
6173 2141 4833 3607 1155 8170 1993 3763 3138
527 922 647 414
2851
780 22388
1330 474
7184 7305 2001 469
2816 6709 686
4822 1591
11803 2932 2961 2086 488
1510 1747 7351
500 6639 2157 4966 4221 1346 9403 2156 3942 3566
611 1082 753 340
2759
1,173,165 34,350,836 3,013,722
723,548 9,994,517 9,671,610 3,454,730
613,999 4,124,624 7,169,637 1,196,931
13,754,585 1,931,143
11,920,478 5,798,507 9,051,062 3,457,984
904,945 2,635,929 3,102,422
11,111,145 766,563
9,391,609 4,397,339 6,657,829 6,564,713 2,738,165
13,660,592 6,669,969 3,815,275 8,721,131
959,624 1,176,362
838,711 335,252
5,490,933
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
37 MESONES HIDALGO 38 VILLA HIDALGO 39 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 40 HUAUTEPEC 41 HUAUTLA DE JIMENEZ 42 IXTLAN DE JUAREZ 43 JUCHITAN DE ZARAGOZA 44 LOMA BONITA 45 MAGDALENA APASCO 46 MAGDALENA JALTEPEC 47 SANTA MAGDALENA JICOTLAN 48 MAGDALENA MIXTEPEC 49 MAGDALENA OCOTLAN 50 MAGDALENA PEDASCO 51 MAGDALENA TEITIPAC 52 MAGDALENA TEQUISISTLAN 53 MAGDALENA TLACOTEPEC 54 MAGDALENA ZAHUATLAN 55 MARÍSCALA DE JUAREZ 56 MÁRTIRES DE TACUBAYA 57 MATÍAS ROMERO 58 MAZATLAN VILLA DE FLORES 59 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 60 MIXISTLAN DE LA REFORMA 61 MONJAS 62 NATIVIDAD 63 NAZARENO ETLA 64 NEJAPA DE MADERO 65 IXPANTEPEC NIEVES 66 SANTIAGO NILTEPEC 67 OAXACA DE JUAREZ 68 OCOTLAN DE MORELOS 69 PE, LA 70 PINOTEPA DE DON LUIS 71 PLUMA HIDALGO 72 SAN JOSÉ DEL PROGRESO 73 PUTLA VILLA DE GUERRERO
4185 2132
53219 6567
31040 7287
78512 40877
3942 3717
109 946
1029 3473 3604 6011 1116 434
3383 1275
40709 13947 32555
2666 2392
579 3368 7607 1835 5308
256130 18183 2032 6226 3828 5661
26406
1982 995
24808 3162
14624 3615
38052 19493
1951 1786
48 470 473
1644 1728 3016
523 208
1622 624
19594 7088
15574 1274 1117 254
1604 3759
818 2668
119439 8590
962 3079 1927 2714
12380
2203 1137
28411 3405
16416 3672
40460 21384
1991 1931
61 476 556
1829 1876 2995
593 226
1761 651
21115 6859
16981 1392 1275 325
1764 3848 1017 2640
136691 9593 1070 3147 1901 2947
14026
4,401,747 2,152,860
28,320,640 8,360,597
34,007,924 5,144,914
48,558,810 27,387,081
2,376,499 3,154,268
80,997 821,777 728,218
4,571,002 3,348,005 4,563,962
851,767 388,751
2,225,033 1,039,648
26,819,998 14,563,828 24,157,869
3,098,750 2,235,019
316,011 1,506,851 6,600,050 1,500,420 4,130,047
117,813,691 12,533,931
1,861,691 6,644,938 4,516,776 4,884,011
18,827,488
20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA
20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA
20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA 20 OAXACA
74 SANTA CATARINA QUIOQUITANI 75 REFORMA DE PINEDA 76 REFORMA, LA 77 REYES ETLA 78 ROJAS DE CUAUHTEMOC 79 SAUNA CRUZ 80 SAN AGUSTÍN AMATENGO 81 SAN AGUSTÍN ATENANGO 82 SAN AGUSTÍN CHAYUCO 83 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 84 SAN AGUSTÍN ETLA 85 SAN AGUSTÍN LOXICHA 86 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 87 SAN AGUSTÍN YATARENI 88 SAN ANDRES CABECERA NUEVA 89 SAN ANDRES DINICUITI 90 SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 91 SAN ANDRES HUAYAPAM 92 SAN ANDRES IXTLAHUACA 93 SAN ANDRES LAGUNAS 94 SAN ANDRES NUXIDO 95 SAN ANDRES PAXTLAN 96 SAN ANDRES SINAXTLA 97 SAN ANDRES SOLAGA 98 SAN ANDRES TEOTILALPAM 99 SAN ANDRES TEPETLAPA
100 SAN ANDRES YAA 101 SAN ANDRES ZABACHE 102 SAN ANDRES ZAUTLA 103 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 104 SAN ANTONINO EL ALTO 105 SAN ANTONINO MONTE VERDE 106 SAN ANTONIO ACUTLA 107 SAN ANTONIO DE LA CAL 108 SAN ANTONIO HUITEPEC 109 SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 110 SAN ANTONIO SINICAHUA
424 2675 3548 2423 1061
76452 1796 2318 4594 4970 3206
22495 751
3400 3100 2136 5638 3909 1377 563
2067 3723 677
1678 4295
548 537 916
3074 4809 1929 6200
339 15261 4315 1313 1362
218 1326 1695 1174 512
36897 835
1024 2256 2404 1562
11143 337
1548 1506 1036 2734 1854 633 270
1014 1833 322 807
2126 259 245 426
1502 2304 947
2919 149
7295 1964 650 607
206 1349 1853 1249 549
39555 961
1294 2338 2566 1644
11352 414
1852 1594 1100 2904 2055
744 293
1053 1890 355 871
2169 289 292 490
1572 2505 982
3281 190
7966 2351
663 755
315,294 1,789,708 2,458,852 1,518,387
717,085 35,235,573
1,492,119 1,987,568 4,084,335 3,325,034 1,706,543
34,727,138 783,864
2,089,710 2,915,236 1,687,939 4,573,188 2,043,573 1,035,877
481,131 2,334,133 5,069,119
466,546 1,498,330 4,530,588
565,001 534,857 753,742
1,737,226 3,386,577 1,813,308 4,973,242
290,089 9,143,714 4,867,541
776,751 1,752,594
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
111 SAN ANTONIO TEPETLAPA 112 SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 113 SAN BALTAZAR LOXICHA 114 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 115 SAN BARTOLO COYOTEPEC 116 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 117 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA 118 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 119 SAN BARTOLOMÉ YUCUADE 120 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO 121 SAN BARTOLO SOYALTEPEC 122 SAN BARTOLO YAUTEPEC 123 SAN BERNARDO MIXTEPEC 124 SAN BLAS ATEMPA 125 SAN CARLOS YAUTEPEC 126 SAN CRISTOBAL AMATLAN 127 SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC 128 SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 129 SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA 130 SAN DIONISIO DEL MAR 131 SAN DIONISIO OCOTEPEC 132 SAN DIONISIO OCOTLAN 133 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 134 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 135 SAN FELIPE TEJALAPAM 136 SAN FELIPE USILA 137 SAN FRANCISCO CAHUACUA 138 SAN FRANCISCO CAJONOS 139 SAN FRANCISCO CHAPULAPA 140 SAN FRANCISCO CHINDUA 141 SAN FRANCISCO DEL MAR 142 SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 143 SAN FRANCISCO IXHUATAN 144 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO 145 SAN FRANCISCO LACHIGOLO 146 SAN FRANCISCO LOGUECHE 147 SAN FRANCISCO NUXADO
3818 2881 2873 788
4740 3833 2512 2731 523 638 827 752
2727 15886 10882 4236 1180 1252 344
4931 9788 1043 3408
23238 6150
11680 3324 472
1914 783
5782 1379 9318 1184 1789 1868 413
1872 1405 1389 373
2382 1865 1231 1195 233 353 367 386
1287 7878 5401 1978 571 589 160
2480 4640 490
1647 11311 2992 5645 1645 213 936 400
3029 644
4627 568 864 925 209
1946 1476 1484 415
2358 1968 1281 1536 290 285 460 366
1440 8008 5481 2258
609 663 184
2451 5148 553
1761 11927 3158 6035 1679 259 978 383
2753 735
4691 616 925 943 204
3,536,164 2,483,559 2,439,854
668,388 2,791,225 4,953,208 2,884,038 2,275,546
506,397 395,233 793,886 534,567
2,244,322 16,078,504 9,636,258 4,946,734 1,834,163
938,030 224,903
4,577,075 9,476,099
583,545 5,021,959
23,177,888 4,974,273
11,538,010 3,956,483
343,574 2,673,545
578,923 4,609,497 1,435,688 6,397,582 1,127,657 1,382,248 1,948,231
352,708
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
148 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC 149 SAN FRANCISCO SOLA 150 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 151 SAN FRANCISCO TEOPAN 152 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 153 SAN GABRIEL MIXTEPEC 154 SAN ILDEFONSO AMATLAN 155 SAN ILDEFONSO SOLA 156 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA 157 SAN JACINTO AMILPAS 158 SAN JACINTO TLACOTEPEC 159 SAN JERÓNIMO COATLAN 160 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA 161 SAN JERÓNIMO SOSOLA 162 SAN JERÓNIMO TAVICHE 163 SAN JERÓNIMO TECOATL 164 SAN JORGE NUCHITA 165 SAN JOSE AYUQUILA 166 SAN JOSE CHILTEPEC 167 SAN JOSE DEL PEDASCO 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 169 SAN JOSE INDEPENDENCIA 170 SAN JOSE LACHIGUIRI 171 SAN JOSE TENANGO 172 SAN JUAN ACHIUTLA 173 SAN JUAN ATEPEC 174 ANIMAS TRUJANO 175 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 176 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 177 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 178 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE 179 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN 180 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 181 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC 182 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 183 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
1991 1250 9694 452
2064 3959 1938 849
3294 8343 2355 5227 1895 2717 1529 1702 3353 1271 9867 1892 916
4538 3151
19969 531
1572 2887 1775 3223 9298 3499 1236 2286 442
2242 1511
133913
1003 595
4653 224 970
1918 931 420
1567 3963 1163 2562 925
1287 727 793
1556 602
4831 950 436
2219 1483 9839 253 764
1360 875
1578 4518 1661 630
1154 214
1091 709
64631
988 655
5041 228
1094 2041 1007 429
1727 4380 1192 2665 970
1430 802 909
1797 669
5036 942 480
2319 1668
10130 278 808
1527 900
1645 4780 1838 606
1132 228
1151 802
69282
2,054,996 1,485,785 5,735,241
435,226 1,854,050 3,757,843 1,816,805 1,002,162 2,144,571 4,582,634 2,002,970 5,003,961 1,370,435 2,009,489 1,254,940 1,926,067 2,363,516 1,109,778 8,510,913 1,740,512
820,840 5,849,043 3,451,668
29,332,009 428,051
1,157,883 1,719,681 1,456,403 3,199,263 6,450,333 2,287,085
945,624 1,808,880
368,603 2,120,039 1,216,374
83,590,272
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
185 SAN JUAN CACAHUATEPEC 186 SAN JUAN CIENEGUILLA 187 SAN JUAN COATZOSPAM 188 SAN JUAN COLORADO 189 SAN JUAN COMALTEPEC 190 SAN JUAN COTZOCON 191 SAN JUAN CHICOMEZUCHIL 192 SAN JUAN CHILATECA 193 SAN JUAN DEL ESTADO 194 SAN JUAN DEL RIO 195SANJUANDIUXI 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO 197 SAN JUAN GUELAVIA 198 SAN JUAN GUICHICOVI 199 SAN JUAN IHUALTEPEC 200 SAN JUAN JUQUILA MIXES 201 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 202 SAN JUAN LACHAO 203 SAN JUAN LACHIGALLA 204 SAN JUAN LAJARCIA 205 SAN JUAN LALANA 206 SAN JUAN DE LOS CUES 207 SAN JUAN MAZATLAN 208 SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08 -209 SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 26 -210 SAN JUAN OUMI 211 SAN JUAN OZOLOTEPEC 212 SAN JUAN PETLAPA 213 SAN JUAN QUIAHIJE 214 SAN JUAN QUIOTEPEC 215 SAN JUAN SAYULTEPEC 216 SAN JUAN TABAA 217 SAN JUAN TAMAZOLA 218 SAN JUAN TEITA 219 SAN JUAN TEITIPAC 220 SAN JUAN TEPEUXILA 221 SAN JUAN TEPOSCOLULA
7514 666
2479 8656 2338
21679 374
1338 2285 1350 1468 422
2914 27399
849 3588 1830 4302 3198
675 16775 2466
17090 9543
932 6750 3125 2551 3889 2486
665 1150 3454
572 2817 2974 1448
3607 311
1233 4236 1149
10641 168 620
1079 610 720 198
1408 12988
407 1698 884
2140 1550 309
8304 1245 8640 4376
406 3209 1541 1244 1824 1254 321 544
1675 274
1312 1532 690
3907 355
1246 4420 1189
11038 206 718
1206 740 748 224
1506 14411
442 1890 946
2162 1648 366
8471 1221 8450 5167 526
3541 1584 1307 2065 1232 344 606
1779 298
1505 1442 758
5,220,427 429,001
3,080,643 9,344,815 3,203,864
18,929,827 293,230 930,482
1,608,841 1,135,230 1,609,312
263,673 2,360,025
29,571,877 693,945
4,718,819 1,754,857 4,435,504 2,910,043
488,053 20,072,954
1,657,844 19,532,897 9,323,833 1,057,149 8,411,169 2,963,579 4,312,391 3,979,391 1,880,078
479,206 831,448
4,239,931 531,240
2,594,804 2,842,511 1,247,214
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
222 SAN JUAN YAEE 223 SAN JUAN YATZONA 224 SAN JUAN YUCUITA 225 SAN LORENZO 226 SAN LORENZO ALBARRADAS 227 SAN LORENZO CACAOTEPEC 228 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 229 SAN LORENZO TEXMELUCAN 230 SAN LORENZO VICTORIA 231 SAN LUCAS CAMOTLAN 232 SAN LUCAS OJITLAN 233 SAN LUCAS QUIAVINI 234 SAN LUCAS ZOQUIAPAM 235 SAN LUIS AMATLAN 236 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 237 SAN MARCOS ARTEAGA 238 SAN MARTIN DE LOS CANSECOS 239 SAN MARTIN HUAMELULPAM 240 SAN MARTIN ITUNYOSO 241 SAN MARTIN LACHILA 242 SAN MARTIN PERAS 243 SAN MARTIN TILCAJETE 244 SAN MARTIN TOXPALAN 245 SAN MARTIN ZACATEPEC 246 SAN MATEO CAJONOS 247 CAPULALPAM DE MÉNDEZ 248 SAN MATEO DEL MAR 249 SAN MATEO YOLOXOCHITLAN 250 SAN MATEO ETLATONGO 251 SAN MATEO NEJAPAM 252 SAN MATEO PEDASCO 253 SAN MATEO PIDAS 254 SAN MATEO RIO HONDO 255 SAN MATEO SINDIHUI 256 SAN MATEO TLAPILTEPEC 257 SAN MELCHOR BETAZA 258 SAN MIGUEL ACHIUTLA
1605 496 720
5380 2587 9965
737 5676 1202 3144
20118 1941 7227 3618 1741 2303
757 1078 2614 1200 8877 1776 3254 1370 642
1391 10657 2913 1108 1150 1838 4148 3495 1945 250
1122 880
738 219 335
2613 1275 4803
376 2698
553 1591 9733
845 3526 1631 854
1085 388 484
1170 558
4340 844
1625 618 284 625
5442 1424 526 529 839
2122 1714 932 131 531 433
867 277 385
2767 1312 5162 361
2978 649
1553 10385
1096 3701 1987 887
1218 369 594
1444 642
4537 932
1629 752 358 766
5215 1489 582 621 999
2026 1781 1013
119 591 447
1,381,483 340,244 537,256
6,380,995 2,178,938 6,014,947
725,759 6,354,952
799,637 3,663,306
22,334,046 1,854,415 8,182,825 3,751,878 2,833,333 1,471,463
594,914 904,525
2,869,438 959,002
11,189,144 1,317,052 2,380,094 1,029,322
575,549 645,774
11,707,890 2,711,388
908,293 885,246
2,505,688 6,305,525 4,375,077 1,717,166
207,160 1,113,539
794,151
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
259 SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 260 SAN MIGUEL ALOAPAM 261 SAN MIGUEL AMATITLAN 262 SAN MIGUEL AMATLAN 263 SAN MIGUEL COATLAN 264 SAN MIGUEL CHICAHUA 265 SAN MIGUEL CHIMALAPA 266 SAN MIGUEL DEL PUERTO 267 SAN MIGUEL DEL RIO 268 SAN MIGUEL EJUTLA 269 SAN MIGUEL EL GRANDE 270 SAN MIGUEL HUAUTLA 271 SAN MIGUEL MIXTEPEC 272 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 273 SAN MIGUEL PERAS 274 SAN MIGUEL PIEDRAS 275 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 276 SAN MIGUEL SANTA FLOR 277 VILLA SOLA DE VEGA 278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC 279 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 280 VILLA TALEA DE CASTRO 281 SAN MIGUEL TECOMATLAN 282 SAN MIGUEL TENANGO 283 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 284 SAN MIGUEL TILQUIAPAM 285 SAN MIGUEL TLACAMAMA 286 SAN MIGUEL TLACOTEPEC 287 SAN MIGUEL TULANCINGO 288 SAN MIGUEL YOTAO 289 SAN NICOLAS 290 SAN NICOLAS HIDALGO 291 SAN PABLO COATLAN 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 293 SAN PABLO ETLA 294 SAN PABLO HUITZO 295 SAN PABLO HUIXTEPEC
2261 2621 6143 1089 3134 2276 5947 8584 307 884
3635 1703 2097 6705 3205 1193 5332 874
12668 36036 2617 2673 268 821
1038 3160 3115 3525 432 601
1131 991
4069 1294 7103 5071 8470
1104 1231 3006 540
1553 987
2965 4324
146 406
1652 800 990
3250 1550 568
2669 436
6140 17771 1292 1289 125 426 540
1509 1541 1630 186 304 509 479
1978 606
3539 2395 4026
1157 1390 3137 549
1581 1289 2982 4260
161 478
1983 903
1107 3455 1655 625
2663 438
6528 18265 1325 1384 143 395 498
1651 1574 1895 246 297 622 512
2091 688
3564 2676 4444
2,021,961 1,525,681 5,443,677
720,964 4,803,828 3,651,618 5,959,522 9,683,303
146,478 753,180
3,061,094 2,422,782 2,664,385 9,702,865 3,681,968
819,443 6,379,083
938,898 14,548,476 31,946,330 2,688,853 2,181,960
201,728 748,803 826,457
3,076,529 2,839,129 2,742,710
394,488 573,684
1,023,498 851,067
4,007,087 1,383,391 3,614,216 2,977,992 6,041,990
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
296 SAN PABLO MACUILTIANGUIS 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 299 SAN PABLO YAGAN IZA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 301 SAN PEDRO APÓSTOL 302 SAN PEDRO ATOYAC 303 SAN PEDRO CAJONOS 304 SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS 305 SAN PEDRO COMITANCILLO 306 SAN PEDRO EL ALTO 307 SAN PEDRO HUAMELULA 308 SAN PEDRO HUILOTEPEC 309 SAN PEDRO IXCATLAN 310 SAN PEDRO IXTLAHUACA 311 SAN PEDRO JALTEPh IONGO 312 SAN PEDRO JICAYAN 313 SAN PEDRO JOCOTIPAC 314 SAN PEDRO JUCHA I bNGO 315 SAN PEDRO MÁRTIR 316 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 317 SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO 318 SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22 -319 SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 26 -320 SAN PEDRO MOLINOS 321 SAN PEDRO NOPALA 322 SAN PEDRO OCOPhlATILLO 323 SAN PEDRO OCOTEPEC 324 SAN PEDRO POCHUTLA 325 SAN PEDRO QUIATONI 326 SAN PEDRO SOCHIAPAM 327 SAN PEDRO TAPANATEPEC 328 SAN PEDRO TAVICHE 329 SAN PEDRO TEOZACOALCO 330 SAN PEDRO TEUTILA 331 SAN PEDRO TIDAA 332 SAN PEDRO TOPILTEPEC
1135 2489
10477 1074 5334 1471 3765 1204 1050 3634 4735 9862 2588
10854 3604
677 9770 1010 1548 1903 821
1555 32471
1244 653 926 877
1780 36982
9570 4535
13377 1052 1428 4173
850 420
542 1120 4938
508 2524
682 1824 522 529
1715 2379 5015 1294 5388 1758 314
4895 480 749 863 403 736
15814 584 293 428 420 897
18592 4597 2232 6706
535 686
2069 410 203
593 1369 5539
566 2810
789 1941 682 521
1919 2356 4847 1294 5466 1846 363
4875 530 799
1040 418 819
16657 660 360 498 457 883
18390 4973 2303 6671
517 742
2104 440 217
815,701 3,212,107 7,565,098
790,334 5,033,489
941,790 4,599,480
829,179 1,131,082 1,963,075 5,994,685 7,950,426 2,117,804
13,437,710 2,727,643
658,500 10,139,262
1,070,489 1,263,402 1,643,673
600,641 1,751,546
23,046,186 1,202,531
634,898 811,615 998,632
1,826,685 32,534,894 12,441,526 4,174,176
10,461,797 1,020,683 1,174,719 3,925,057
844,829 328,826
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
333 SAN PEDRO TOTOLAPA 334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO 335 SAN PEDRO YANERI 336 SAN PEDRO YOLOX 337 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 338 VILLA DE ETLA 339 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 341 SAN PEDRO YUCUNAMA 342 SAN RAYMUNDO JALPAN 343 SAN SEBASTIAN ABASÓLO 344 SAN SEBASTIAN COATLAN 345 SAN SEBASTIAN IXCAPA 346 SAN SEBASTIAN NICANANDUTA 347 SAN SEBASTIAN RIO HONDO 348 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA 349 SAN SEBASTIAN TEITIPAC 350 SAN SEBASTIAN TUTLA 351 SAN SIMON ALMOLONGAS 352 SAN SIMON ZAHUATLAN 353 SANTA ANA 354 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 355 SANTA ANA CUAUHTEMOC 356 SANTA ANA DEL VALLE 357 SANTA ANA TAVELA 358 SANTA ANA TLAPACOYAN 359 SANTAANAYARENI 360 SANTA ANA ZEGACHE 361 SANTA CATALINA QUIERI 362 SANTA CATARINA CUIXTLA 363 SANTA CATARINA IXTEPEJI 364 SANTA CATARINA JUQUILA 365 SANTA CATARINA LACHATAO 366 SANTA CATARINA LOXICHA 367 SANTA CATARINA MECHOACAN 368 SANTA CATARINA MINAS 369 SANTA CATARINA QUIANE
2684 42645
991 2546 5504 7819 3486 2061
246 1584 2029 2366 3722 1633 3288 8671 2062
15690 2470 ???5 1867 524 864
2140 993
1990 1149 3415
977 1545 2532
14036 1542 4440 4230 1604 1758
1281 20954
492 1208 2600 3803 1670 918 108 722 969
1136 1824 724
1605 4071
938 7301 1140 1156 892 254 425 986 492 889 503
1586 471 691
1265 6875
772 2217 2099
787 795
1403 21691
499 1338 2904 4016 1816 1143
138 862
1060 1230 1898 909
1683 4600 1124 8389 1330 1069 975 270 439
1154 501
1101 646
1829 506 854
1267 7161
770 2223 2131
817 963
1,964,080 35,683,747
946,193 2,179,557 8,260,151 4,307,160 2,376,665 1,660,785
184,142 1,090,705 1,436,611 3,209,450 3,021,734 1,104,915 3,438,542 7,494,562 1,657,724 6,989,269 2,023,178 2,431,550 1,452,766
741,847 935,257
1,597,554 800,661
1,679,342 787,599
2,722,838 887,059
1,156,957 1,725,202
13,737,751 1,200,756 5,652,340 4,104,455 1,293,466 1,314,081
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
370 SANTA CATARINA TAYATA 371 SANTA CATARINA TICUA 372 SANTA CATARINA YOSONOTU 373 SANTA CATARINA ZAPOQUILA 374 SANTA CRUZ ACATEPEC 375 SANTA CRUZ AMILPAS 376 SANTA CRUZ DE BRAVO 377 SANTA CRUZ ITUNDUJIA 378 SANTA CRUZ MIXTEPEC 379 SANTA CRUZ NUNDACO 380 SANTA CRUZ PAPALUTLA 381 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 382 SANTA CRUZ TACAHUA 383 SANTA CRUZ TAYATA 384 SANTA CRUZ XITLA 385 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 386 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 387 SANTA GERTRUDIS 388 SANTA INES DEL MONTE 389 SANTA INES YATZECHE 390 SANTA LUCIA DEL CAMINO 391 SANTA LUCIA MIAHUATLAN 392 SANTA LUCIA MONTEVERDE 393 SANTA LUCIA OCOTLAN 394 SANTA MARIA ALOTEPEC 395 SANTA MARIA APAZCO 396 SANTA MARIA LA ASUNCION 397 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 398 AYOQUEZCO DE ALDAMA 399 SANTA MARIA ATZOMPA 400 SANTA MARIA CAMOTLAN 401 SANTA MARIA COLOTEPEC 402 SANTA MARIA CORTIJO 403 SANTA MARIA COYOTEPEC 404 SANTA MARIA CHACHOAPAM 405 VILLA DE CHILAPA DE DIAZ 406 SANTA MARIA CHILCHOTLA
725 858
1848 573
1263 6457 410
10688 3311 2672 1833 2625 1158 567
4061 52806 15054 3549 2212 1177
44364 2808 6663 3455 2660 2531 3329
29026 5597
15749 1562
18120 1016 1658 808
1711 21436
347 379 813 298 624
3014 196
5177 1593 1245 890
1251 547 271
1919 25079
7537 1646 1077 496
21574 1393 3156 1664 1297 1215 1531
13712 2666 7533 744
9032 487 815 379 735
10765
378 479
1035 275 639
3443 214
5511 1718 1427 943
1374 611 296
2142 27727
7517 1903 1135 681
22790 1415 3507 1791 1363 1316 1798
15314 2931 8216
818 9088
529 843 429 976
10671
835,115 1,043,235 2,034,281
470,002 1,384,629 2,896,640
318,068 13,226,336 2,668,737 2,590,637 1,448,361 1,592,785 1,723,437
608,241 3,311,388
32,751,107 26,276,198 2,783,753 2,119,178 1,211,395
19,516,371 5,185,386
10,299,440 2,945,930 2,505,917 3,585,308 4,596,193
21,207,521 4,555,262
11,753,391 1,180,787
14,475,562 829,133
1,075,202 612,118
1,187,297 26,219,773
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
407 SANTA MARIA CHIMALAPA 408 SANTA MARIA DEL ROSARIO 409 SANTA MARIA DEL TULE 410 SANTA MARIA ECATEPEC 411 SANTA MARIA GUELACE 412 SANTA MARIA GUIENAGATI 413 SANTA MARIA HUATULCO 414 SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 415 SANTA MARIA IPALAPA 416 SANTA MARIA IXCATLAN 417 SANTA MARIA JACATEPEC 418 SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES 419 SANTA MARIA JALTIANGUIS 420 SANTA MARIA LACHIXIO 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA 422 SANTA MARIA NATIVITAS 423 SANTA MARIA NDUAYACO 424 SANTA MARIA OZOLOTEPEC 425 SANTA MARIA PÁPALO 426 SANTA MARIA PEDOLES 427 SANTA MARIA PETAPA 428 SANTA MARIA QUIEGOLANI 429 SANTA MARIA SOLA 430 SANTA MARIA TATALTEPEC 431 SANTA MARIA TECOMAVACA 432 SANTA MARIA TEMAXCALAPA 433 SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 434 SANTA MARIA TEOPOXCO 435 SANTA MARIA TEPANTLALI 436 SANTA MARIA TEXCATITLAN 437 SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 438 SANTA MARIA TLALIXTAC 439 SANTA MARIA TONAMECA 440 SANTA MARIA TOTOLAPILLA 441 SANTA MARIA XADANI 442 SANTA MARIA YALINA 443 SANTA MARIA YAVESIA
7106 414
7272 3369 759
3021 28327 10118 4910 594
9783 10491
598 1070 4041 770 606
4156 2081 6914
13648 1506 1675 272
1831 958
2219 4843 2752 1204 8406 1562
20228 1016 5698 378 460
3607 209
3325 1696 345
1519 13941 4944 2372 286
4778 4955 277 507
1973 358 305
2028 1029 3348 6607 759 835 124 892 453
1102 2353 1354 590
4096 791
10053 491
2770 176 217
3499 205
3947 1673 414
1502 14386 5174 2538 308
5005 5536 321 563
2068 412 301
2128 1052 3566 7041 747 840 148 939 505
1117 2490 1398 614
4310 771
10175 525
2928 202 243
7,377,810 420,905
3,054,677 2,670,236
526,593 4,004,081
20,002,890 8,932,713 3,645,109
640,406 9,282,326 7,054,916
404,354 961,733
2,359,172 692,361 627,670
4,904,885 1,878,527
10,181,030 10,537,377 1,550,288 1,491,512
284,149 1,259,708
679,717 3,235,050 4,138,928 4,152,611 1,287,918
11,739,516 2,400,426
20,483,776 897,563
4,731,930 250,085 305,256
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
444 SANTA MARIA YOLOTEPEC 445 SANTA MARIA YOSOYUA 446 SANTA MARIA YUCUHITI 447 SANTA MARIA ZACATEPEC 448 SANTA MARIA ZANIZA 449 SANTA MARIA ZOQUITLAN 450 SANTIAGO AMOLTEPEC 451 SANTIAGO APOALA 452 SANTIAGO APÓSTOL 453 SANTIAGO ASTATA 454 SANTIAGO ATITLAN 455 SANTIAGO AYUQUILILLA 456 SANTIAGO CACALOXTEPEC 457 SANTIAGO CAMOTLAN 458 SANTIAGO COMALTEPEC 459 SANTIAGO CHAZUMBA 460 SANTIAGO CHOAPAM 461 SANTIAGO DEL RIO 462 SANTIAGO HUAJOLOTITLAN 463 SANTIAGO HUAUCLILLA 464 SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS 465 SANTIAGO IXCUINTEPEC 466 SANTIAGO IXTAYUTLA 467 SANTIAGO JAMILTEPEC 468 SANTIAGO JOCOTEPEC 469 SANTIAGO JUXTLAHUACA 470 SANTIAGO LACHIGUIRI 471 SANTIAGO LALOPA 472 SANTIAGO LAOLLAGA 473 SANTIAGO LAXOPA 474 SANTIAGO LLANO GRANDE 475 SANTIAGO MATATLAN 476 SANTIAGO MILTEPEC 477 SANTIAGO MINAS 478 SANTIAGO NACALTEPEC 479 SANTIAGO NEJAPILLA 480 SANTIAGO NUNDICHE
469 1223 6565
15417 1633 3449 9537 1365 4636 2577 2754 2404 1341 3058 1544 4314 4837 725
3988 933 601
1200 10675 17922 12682 28118 6336 520
2788 1432 3291 8759 397
1674 2422 266
1028
228 551
3122 7358 813
1659 4675 662
2104 1301 1385 1084 645
1509 721
2000 2305 358
1822 461 280 589
5261 8751 6192
13178 3156 249
1381 691
1574 4058
183 836
1180 142 507
241 672
3443 8059 820
1790 4862 703
2532 1276 1369 1320 696
1549 823
2314 2532 367
2166 472 321 611
5414 9171 6490
14940 3180 271
1407 741
1717 4701 214 838
1242 124 521
607,016 1,144,592 5,802,535
12,569,981 1,565,913 2,721,853
19,382,996 1,959,971 4,370,615 2,060,168 4,326,297 2,042,283 1,202,007 4,212,573 1,152,042 3,270,804 6,015,015
643,953 2,632,219
789,493 561,301
1,180,638 16,752,898 14,656,631 14,196,144 24,738,608 7,672,725
494,256 1,897,794 1,160,451 2,778,891 7,798,293
333,052 1,929,931 1,906,626
237,832 1,069,759
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
481 SANTIAGO NUYOO 482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO 484 SANTIAGO TAMAZOLA 485 SANTIAGO TAPEXTLA 486 VILLA TEJUPAM DE LA UNION 487 SANTIAGO TENANGO 488 SANTIAGO TEPETLAPA 489 SANTIAGO TETEPEC 490 SANTIAGO TEXCALCINGO 491 SANTIAGO TEXTITLAN 492 SANTIAGO TILANTONGO 493 SANTIAGO TILLO 494 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 495 SANTIAGO XANICA 496 SANTIAGO XIACUI 497 SANTIAGO YAITEPEC 498 SANTIAGO YAVEO 499 SANTIAGO YOLOMECATL 500 SANTIAGO YOSONDUA 501 SANTIAGO YUCUYACHI 502 SANTIAGO ZACATEPEC 503 SANTIAGO ZOOCHILA 504 NUEVO ZOQUIAPAM 505 SANTO DOMINGO INGENIO 506 SANTO DOMINGO ALBARRADAS 507 SANTO DOMINGO ARMENTA 508 SANTO DOMINGO CHIHUITAN 509 SANTO DOMINGO DE MORELOS 510 SANTO DOMINGO IXCATLAN 511 SANTO DOMINGO NUXAA 512 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 513 SANTO DOMINGO PETAPA 514 SANTO DOMINGO ROAYAGA 515 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 517 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC
2876 44193 7937 4469 3234 2306 1721 140
4997 2712 3315 3888
506 4330 3267 1762 3130 6599 1725 7544 1173 4963
465 1757 7295
755 3347 1488 8725
878 3430 1125 7379
950 53229 4334 4004
1357 21627
3819 2071 1651 1108 869
69 2495 1304 1597 1818 251
1974 1600 830
1518 3336
787 3600
522 2490
218 831
3632 363
1708 762
4337 409
1693 539
3703 460
25914 2070 1920
1519 22566
4118 2398 1583 1198 852
71 2502 1408 1718 2070
255 2356 1667 932
1612 3263
938 3944
651 2473
247 926
3663 392
1639 726
4388 469
1737 586
3676 490
27315 2264 2084
2,703,484 33,847,261 6,090,001 2,923,566 3,007,918 1,685,128 1,437,264
143,376 4,556,545 2,567,852 2,488,836 4,004,894
381,379 5,302,503 4,479,771 1,144,183 3,757,984 6,686,319
955,835 6,841,874
874,631 7,102,778
323,184 772,394
4,953,776 585,649
2,994,388 1,016,366
11,467,749 742,698
4,905,730 1,109,627 6,797,529 1,306,782
35,569,945 3,878,275 6,633,768
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
SANTO DOMINGO TLATAYAPAM SANTO DOMINGO TOMALTEPEC SANTO DOMINGO TON ALA SANTO DOMINGO TONALTEPEC SANTO DOMINGO XAGACIA SANTO DOMINGO YANHUITLAN SANTO DOMINGO YODOHINO SANTO DOMINGO ZANATEPEC SANTOS REYES NOPALA SANTOS REYES PÁPALO SANTOS REYES TEPEJILLO SANTOS REYES YUCUNA SANTO TOMAS JALIEZA SANTO TOMAS MAZALTEPEC SANTO TOMAS OCOTEPEC SANTO TOMAS TAMAZULAPAN SAN VICENTE COATLAN SAN VICENTE LACHIXIO SAN VICENTE NUDU SILACAYOAPAM SITIO DE XITLAPEHUA SOLEDAD ETLA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TANETZE DE ZARAGOZA TANICHE TATALTEPEC DE VALDES TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN DEL VALLE TEOTONGO TEPELMEME VILLA DE MORELOS TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA TLACOLULA DE MATAMOROS TLACOTEPEC PLUMAS TLALIXTAC DE CABRERA TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS
160 2834 7308
327 1041 1565 510
10457 14058 2569 1464 1456 3095 1939 4139 1683 4173 3390
519 7786
635 3902 6088 1855 874
5306 1747 7476 5562
952 1573
12346 4724
13507 514
6777 5626
76 1394 3437
138 486 734 237
5300 7020 1265 638 716
1497 920
1941 799
1980 1637 240
3587 308
1909 2704
913 380
2640 863
3605 2672 433 722
5618 2192 6178 247
3232 2726
84 1440 3871
189 555 831 273
5157 7038 1304 826 740
1598 1019 2198
884 2193 1753 279
4199 327
1993 3384
942 494
2666 884
3871 2890
519 851
6728 2532 7329
267 3545 2900
144,877 2,031,493 5,411,938
295,740 906,057
1,150,224 329,507
7,556,679 16,317,740 2,289,477
988,938 1,360,428 2,560,214 1,370,162 4,109,974 1,504,247 3,998,279 3,376,702
435,989 5,508,667
539,631 2,081,011 3,779,319 1,458,323
674,796 5,816,158 1,197,655 4,613,559 4,327,907
848,546 1,616,571
10,109,917 3,716,470 8,896,733
434,762 4,559,039 5,436,764
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA OAXACA
555 TRINIDAD ZAACHILA 556 TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA 557 UNION HIDALGO 558 VALERIO TRUJANO 559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 560 VILLA DIAZ ORDAZ 561 YAXE 562 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 563 YOGANA 564 YUTANDUCHI DE GUERRERO 565 VILLA DE ZAACHILA 566 ZAPOTITLAN DEL RIO 567 ZAPOTITLAN LAGUNAS 568 ZAPOTITLAN PALMAS 569 SANTA INÉS DE ZARAGOZA 570 ZIMATLAN DE ALVAREZ
2813 316
12140 1507
22886 5594 2256 1305 1413 1259
19247 3184 3433 1563 1958
16801
3438765
1312 144
5714 720
11140 2608 1109 628 652 587
9004 1568 1599 745 962
7873
1657406
1501 172
6426 787
11746 2986 1147 677 761 672
10243 1616 1834 818 996
8928
1781359
2,123,602 233,724
6,860,918 1,148,514
19,095,066 4,692,321 1,958,281
931,989 1,443,290 1,275,178
16,286,667 4,000,150 2,776,440 1,183,435 1,777,060
11,627,311