1

Obras Sanitarias del Estado

Departamento de Suministros Oficina de Licitaciones

Pliego de Condiciones Particulares

(PARTE l)

LICITACIÓN ABREVIADA A 12121

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA FRAILE MUERTO

Fecha de Apertura: Hora:

2

INDICE

CAPITULO l ............................................................................................................................ 4

1.- DEFINICIONES ............................................................................................................... 4 2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN ........................................................................................ 5 3.- PLAZO TOTAL DE LA OBRA ........................................................................................ 5 CAPITULO II ........................................................................................................................... 5 1.- GENERALIDADES. ......................................................................................................... 5

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ............. 6 3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS POR RUBRO ................................................... 6 4.- SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................... 20 5.- PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO ........................................... 21 6.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS ................................................... 21

7.- MATERIALES ............................................................................................................... 21

8.- DE LA LOCOMOCIÓN................................................................................................. 22 9.- COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA ...................................................... 22

10.- DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ........................................................................... 22 11.- FORMA DE COTIZAR. ................................................................................................ 23 12.- COMPARACIÓN DE OFERTAS ................................................................................. 23

CAPITULO III ....................................................................................................................... 24 1.- REQUISITOS PARA OFERTAR ................................................................................. 24 2.- DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES .................. 24

3.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS...................................... 24 4.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN ......................................................... 26

5.- INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE ........................................ 27 6.- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE ............................................... 28 7.- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA ........................................................................ 29

8.- DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ............................. 29

9.- DEL PRECIO DE LA OFERTA ................................................................................... 29 10.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ................................................................ 29 11.- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN ........................................................................... 29

12.- AJUSTE DE PRECIOS ................................................................................................ 30

13.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS ............................................................................ 31 14.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ............................................................................. 32 15.- DE LAS DISCREPANCIAS ......................................................................................... 33 16.- PRECIOS PREFERENCIALES .................................................................................. 33 17.- ADJUDICACIÓN ........................................................................................................... 34

18.- PLAZO PARA EL PAGO ............................................................................................. 35 19.- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS .................................................... 35 20.- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS

FACTURAS ................................................................................................................... 35

21.- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ....................................................... 37 22.- LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA........................................................... 38 23.- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES .............................................. 39

24.- RECEPCIÓN PROVISORIA ........................................................................................ 40 25.- GARANTÍA DE LA BUENA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.......... 40

26.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN FINAL ................................................. 41 27.- DE LAS MULTAS ......................................................................................................... 41

3

28.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251 ........ 42

29.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA ............................................... 43

30.- ACLARACIONES AL PLIEGO. ................................................................................... 46 31.- SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACION. .......... 47 ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA ........................................................................... 48 ANEXO II - RUBRADO ....................................................................................................... 49 ANEXO III - CARTA PODER .............................................................................................. 52

ANEXO IVa – REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA Y ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES .............................................................................................. 54

ANEXO IVb - CURRICULUM DEL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO ..................... 55 ANEXO IVc - CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ................................ 56 ANEXO V - ÍNDICE DE PIEZAS GRÁFICAS ................................................................... 57

ANEXO Modelo de Declaración Jurada para aplicación beneficio programa MYPIMES - OBRAS) ......................................................................................................................... 58

4

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO O.S.E. LICITACIÓN

CAPITULO l 1.- DEFINICIONES

O.S.E.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Administración: Deberá entenderse por tal a O.S.E. Empresa: Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación. Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay. P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares. P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras. U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas. A.N.T.E.L.: Administración Nacional de Telecomunicaciones. T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre Contrataciones y Licitaciones, según Decreto 53/993. D. de O.: Dirección de Obra o Director de Obra. A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación. M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. D.G.S.S.: Dirección General de Seguridad Social

5

2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN 2.1.- El objeto de la Licitación comprende la total realización del edificio proyectado

y la ejecución de las tareas necesarias para el acondicionamiento del predio. El edificio comprende: Local de Oficina Comercial, Baño, Tisanería, Servicios Exteriores y Facilitadores, reforma en el tanque (capatacía y vestuarios) y SSHH.

2.2.- El predio sobre el cual se realizará la construcción está ubicado en la calle

General Artigas S/N, entre E. Iturralde y Treinta y Tres, en la Ciudad de Fraile Muerto, Departamento de Cerro Largo.

3.- PLAZO TOTAL DE LA OBRA 3.1.- El plazo de ejecución para la Construcción de la Obra no excederá los 120

días calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, la cual señalará el origen de todos los plazos fijados para la construcción. (Artículo Nº 30 del PCG).

3.2.- Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la

notificación de la Adjudicación (Emisión de la Orden de Compra por parte de OSE). El Plazo total del contrato es de 150 días, y se deberán respetar los plazos parciales establecidos en el Nral. 3.3 del presente Capítulo. Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa Contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria de la Obra.

3.3.- Se establecen los siguientes plazos parciales: a) Elaboración del Programa de Trabajo: 15 días calendario b) Confección del Acta de Replanteo: 15 días calendario c) Construcción de la Obra: 120 días calendario

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES 1.- GENERALIDADES.

Las obras se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y detalles constructivos del proyecto y los detalles que oportunamente se

6

suministrarán por parte del Director de Obra. Rige además la Memoria Constructiva General del MTOP, en lo que no contradiga con la presente.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 2.1.- Se incluirán todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente

especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a una construcción esmerada.

2.2.- El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la

oportuna iniciación de cada trabajo y de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

2.3.- El contratista estará obligado a tener personal competente en este tipo de

tareas, en particular el capataz deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas y especificaciones. La mano de obra a emplear deberá ser calificada en las tareas que desempeñe. El Director de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

2.4.- El contratista será responsable por los prejuicios ocurridos por rotura o daño

ocasionados por la construcción, de los servicios de agua, electricidad, teléfonos, etc.; sean estos públicos o privados, debiendo repararlos a su costo en forma inmediata.

2.5.- Se mantendrán todos aquellos árboles que no sea imprescindible retirar. 3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS POR RUBRO 3.1.- IMPLANTACIÓN

3.1.1.- Excavaciones Las excavaciones se regirán por las especificaciones técnicas generales

correspondientes y se hará un estudio en un laboratorio de plaza, sobre la composición y resistencia del suelo. Luego del estudio se deberán realizar las excavaciones necesarias de acuerdo al proyecto de estructura calculado por el contratista y en base al mismo con las dimensiones de los planos de proyecto. El material resultante de las mismas podrá ser utilizado a los efectos de obtener los niveles proyectados para los distintos locales y la realización de los terraplenes correspondientes.

3.1.1.1.- Se retiraran los troncos y raíces existentes en el predio.

3.1.2.- Replanteo de la obra

Antes de comenzar la construcción, se procederá en conjunto con la Dirección de la Obra, a la ubicación de los ejes y al relevamiento de los perfiles

7

transversales del terreno, con el fin de obtener elementos para determinar los metrajes a certificar. El balizamiento de la alineación se realizará por medio de mojones de forma tal que permita fácilmente su restitución.

3.1.3.- Demoliciones

En todas las demoliciones, plantear proyecto y método de ejecución a ser aprobado por el Director de Obra.

3.2.- ESTRUCTURA

Se realizará un proyecto ejecutivo y cálculos, en un todo de acuerdo a planos, planillas y detalles suministrados por OSE, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Serán de aplicación las especificaciones técnicas generales aplicables a estas tareas (ver gráfico N°40197/7). La estructura se compone de elementos de hormigón armado y perfiles normales metálicos. El contratista se encargará de realizar un proyecto y cálculos de toda la estructura a realizar, previo a un estudio de suelo para verificar el posterior cálculo estructural. La ejecución de las obras de hormigón y hormigón armado se hará de acuerdo a lo que establecen los planos y planillas correspondientes (el hormigón a utilizar es un C200, Resistencia a la rotura 200 kg/cm2) y hierros con una tensión de fluencia mínima de 4200 Kg/cm2. La presente memoria general, cuando la hubiere, y en todo lo que no estuviera debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas en la Memoria Constructiva para el Hormigón Armado de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas y a las normas UNIT que correspondan. Si para la realización del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones indicadas en los planos, planillas y memorias, el Contratista estará obligado a hacerlo. No tendrá derecho a reclamar por tal concepto indemnización alguna siempre que aquellas no ocasionen aumento en el costo de las obras. Los materiales para la ejecución de las obras serán de primera calidad entre los ofrecidos en plaza. Quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se suscriben en la presente memoria.

a) Muestra: El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra muestras de los materiales a usarse.

b) Ensayos: La Dirección de Obra, antes de aceptar cualquier material, podrá

requerir la realización de un ensayo del mismo en obra o por intermedio de un Instituto especializado a convenir. En tal caso, los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. Los ensayos se ajustarán, en lo posible, a las prescripciones de las normas UNIT.

8

3.2.1.- Materiales para hormigones

El Contratista no podrá colocar en obra ningún material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de Obra.

3.2.1.1.- Agua

El agua que se empleará para la fabricación de hormigones y morteros será la suministrada por O.S.E. Sin perjuicio de ello, corresponderá al Contratista mantener en perfectas condiciones los tanques, tuberías y otros elementos utilizados, de modo que el agua siempre sea limpia y dulce, y no contenga sales ni materia orgánica en proporción dañosa.

3.2.1.2.- Arenas

La arena a emplearse en la preparación de hormigones y morteros, deberá ser silícea, áspera al tacto, de granos limpios, duros, resistentes al desgaste, de tamaño adecuado a su uso en todos los casos, y deberá estar exenta de gránulos de arcilla, materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña. La Dirección de Obra, podrá disponer, siempre que lo crea conveniente, que la arena sea cernida y lavada.

3.2.1.3.- Agregado grueso

El agregado grueso a emplearse podrá ser piedra partida o pedregullo. La piedra partida provendrá de rocas sanas, homogéneas limpias, tenaces y resistentes y entre sus componentes no figurarán sustancias susceptibles de desintegración. El pedregullo deberá ser perfectamente limpio, exento de tierra, limo, material orgánico y polvo, debiéndose proceder a un lavado completo en caso contrario. No podrá contener además, elementos alargados y achatados en proporción dañosa. La piedra y pedregullo que se empleen serán resistentes al desgaste, no admitiéndose un desgaste superior a 3,5% en ensayo normal en aparato Deval. Los tamaños de los fragmentos no podrán ser inferiores a un (1) centímetro ni superiores a tres (3) centímetros.

3.2.1.4.- Piedra

Las piedras destinadas a hormigones ciclópeos (en caso que se utilicen) provendrán de rocas sanas y serán extraídas de las capas duras de la cantera, libres de todo material terroso, sin óxidos metálicos en exceso y sin fallas ni grietas. Serán de naturaleza granítica o basáltica. La dimensión mínima que deberá tener cada una de las piedras será de 0,10 m y el tamaño máximo estará limitado de modo que puedan ser manejadas por un solo hombre.

9

3.2.1.5.- Cemento Portland

El cemento portland será ANCAP o de similar o superior calidad, y satisfará las condiciones establecidas en la norma UNIT 20 “Normas para cemento Portland”. Los ensayos de recepción y contralor deberán ajustarse a la norma UNIT 21 “Normas para ensayos físicos y mecánicos del Cemento Portland” y UNIT 22 “Normas para análisis químicos del Cemento Portland” del mismo Instituto. La Dirección de la Obra podrá en cualquier momento solicitar muestras del cemento, en el depósito o en la boca de la mezcladora, a fin de asegurarse que tiene la calidad exigida.

3.2.1.6.- Aditivos

Si la Dirección de Obra lo autoriza podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. En general los aditivos deberán ser suministrados en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigón. No se admitirá el uso de productos químicos para descender el punto de congelación del hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan cloruro de calcio, ni los que provoquen un retardo excesivo de fraguado del hormigón. La proporción del aditivo en el hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del fabricante, debiendo comprobarse previamente su desempeño en el hormigón. A tal efecto se realizarán ensayos comparativos de morteros y hormigones preparados con los mismos materiales empleados en la obra, con y sin el uso de aditivos.

3.2.1.7.- Acero para armaduras

Salvo especificación en contra todos, los aceros a utilizar en la estructura, serán de alta tensión, estirados y torsionados en frío, con un límite de fluencia mínimo de 4200 Kg/cm2 y alto porcentaje de adherencia.

3.2.1.8.- Maderas

Las maderas en general deberán ser perfectamente sanas y secas, sin grietas ni rajaduras, exentas de nudos pasantes u otros defectos. Tendrán fibras continuas y rectas y serán aserradas de manera de conservar la rectitud de sus fibras.

3.2.2.- Dosificación

Los hormigones serán del tipo indicado en los planos y memorias generales y/o particulares del proyecto, según corresponda. La Dirección de la Obra podrá requerir del Contratista la realización de pruebas a fin de verificar que se cumplan las especificaciones del proyecto.

10

Salvo indicación expresa, la obra se construirá con un hormigón cuya resistencia característica a la compresión, en ensayos sobre cilindros normales, de altura doble a su diámetro y a los 28 días de su colado, sea no inferior a 200 Kg/cm2. Las obras de hormigón ciclópeo se ejecutarán con un 40% en volumen absoluto de piedra.

3.2.3.- Plan de hormigonado

Con suficiente antelación a la fecha de comienzo de los trabajos de construcción de las estructuras, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el plan de trabajo previsto para la ejecución de las obras de hormigón y hormigón armado.

Tal plan deberá indicar:

- Los plazos de ejecución de las diferentes tareas. - El procedimiento para encofrar y hormigonar las piezas. - Las precauciones a adoptar para evitar la fisuración de los hormigones y

revestimientos protectores (plan de curado).

3.2.4.- Fundaciones

Las fundaciones se realizarán según el sistema constructivo que se detalla en los planos, planillas y detalles de hormigón armado. Previo al inicio de los trabajos el Contratista deberá realizar, a su costo, los cateos y estudios necesarios a efectos de verificar que las hipótesis utilizadas para realizar el cálculo de las fundaciones sean correctas. En caso de que el terreno no verifique las hipótesis de cálculo, el Contratista deberá presentar nuevo proyecto y cálculo de fundaciones, realizado por Ingeniero Civil o Arquitecto. Las obras de fundación no se comenzarán hasta no tener la aprobación del nuevo proyecto por parte de la Dirección de Obra. Las armaduras serán las indicadas en los planos en lo referente a tipo de acero y diámetro. Las vigas de fundación no estarán en contacto directo con el terreno para lo cual se las “descalzará”, colocando en el fondo de la zanja una capa de arena de 5 cm. de espesor antes del llenado, la cual se retirará luego del fraguado del hormigón, o bien mediante el uso de piezas especiales que, colocadas en el fondo de la zanja, eviten el contacto de la viga con el terreno.

3.2.5.- Encofrados y apuntalamientos

Los encofrados serán proyectados en forma tal que no se alteren al ser sometidos a los esfuerzos producidos durante la colocación y compactación del hormigón. La madera para los encofrados deberá estar perfectamente seca; las tablas deberán ser rectas, sin alabeos, y estarán correctamente aserradas, sin

11

desviaciones ni rebarbas. Los encofrados de madera deberán ser bien mojados antes de procederse al hormigonado. Los encofrados metálicos se tratarán en su superficie con una sustancia que impida la adherencia del hormigón a los moldes. El procedimiento de tratado de las superficies deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante, del producto a aplicar y las normas internacionales en la materia, particularmente las referidas al cuidado de la salud de los operarios y el cuidado del medio ambiente. En los encofrados de madera para losas, las cimbras se colocarán espaciadas cada 60 cm. como máximo y los puntales cada 50 cm. como máximo. Los puntales deberán ser rectos, y tendrán la sección adecuada a las cargas que actuarán sobre ellos y a su longitud, y en ningún caso será inferior a 75 mm. Su cantidad dependerá de las características de los mismos, del encofrado y de la seguridad del sistema. Serán arriostrados a los efectos de trasmitir al terreno los empujes horizontales y evitar posibles pandeos, como mínimo en dos direcciones normales y trianguladas con cruces de San Andrés. Se procurará evitar empalmes de puntales siempre que sea posible. En caso en que no se pueda cumplir esto, si la Dirección de Obra lo autoriza, se admitirá un máximo de un empalme por pieza, el que no podrá estar situado en el tercio central de la misma. En las fundaciones y muros de contención se preverán apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar los empujes sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

3.2.6.- Armaduras metálicas

Los hierros de las armaduras deberán ser nuevos, estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia del hormigón, tal como herrumbre, materias lubricantes, bitumen, pinturas, morteros, etc. La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en los planos, planillas y detalles, observando además las normas UNIT, en todo lo que no se opongan a lo establecido en dichos recaudos. Para la colocación de los hierros en los moldes de encofrado, se utilizarán dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicación de los hierros mientras se procede al llenado con hormigón, de tal forma que no se alteren las distancias de los hierros entre sí ni respecto a los encofrados. El tipo de separadores empleados deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obras. Deberán asimismo tomarse las precauciones necesarias para que las barras de hierros ya colocadas en los encofrados no se desplacen ni se deformen antes del llenado, poniendo especial cuidado en el pasaje de operarios o carretillas, ubicación de plataformas de servicio y otros elementos que puedan estar en contacto con las armaduras.

3.2.7.- Empalmes

12

Debe evitarse en lo posible los empalmes, sólo se realizarán cuando no sea posible obtener en plaza hierros de la longitud necesaria, y siempre bajo autorización de la Dirección de Obra. En estos casos deberán hacerse en el lugar donde los esfuerzos de las barras sean mínimos. Los empalmes se ejecutarán colocando los hierros uno contra el otro en una longitud de yuxtaposición no menor de 50 diámetros con ganchos para barras en tracción (nunca inferior a 50 centímetros) y no menor de 40 diámetros para barras en compresión (nunca inferior a 40 centímetros). Las barras irán ligadas con alambres y se dotará de ganchos a los extremos de las dos barras. No se permitirá empalmar más de la cuarta parte de los hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo en una misma sección. Lo empalmes por yuxtaposición no están permitidos para hierros de diámetros mayores de 25 mm. En los empalmes por soldadura regirán las normas UNIT para soldaduras.

3.2.8.- Recubrimientos

Toda barra de armadura principal o secundaria debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigón en ningún punto inferior a:

- 10 mm. en losas y muros en el interior de los edificios. - 15 mm. en losas y muros al aire libre. - 20 mm. en vigas, pilares, arcos, etc. - 50 mm. en piezas en contacto con el suelo.

3.2.9.- Colocación en moldes

Antes de iniciarse el llenado de cualquier pieza, se solicitará la respectiva inspección de la Dirección de Obra. El Contratista no podrá dar principio a la colocación del hormigón en los moldes sin la previa autorización del Director de la Obra y si éste notara defectos de ejecución en los moldes o disposición de las armaduras, estará el Contratista obligado a modificar la parte defectuosa con arreglo a las indicaciones de la dirección de la Obra. La mezcla del hormigón se realizará por métodos mecánicos, no permitiéndose el mezclado a mano. En ningún caso se podrán usar hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes dentro de los 30 minutos subsiguientes a la iniciación de la canchada en la hormigonera. No se podrá arrojar el hormigón desde una altura superior a 1,00 mt. sobre los moldes, ni depositarlo sobre estos para luego distribuirlos. No se permitirá el uso de elementos distribuidores del hormigón que alteren la homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. El hormigón se colocará en capas horizontales de 0,10 mts. de espesor como máximo, inclusive en pilares, apisonando bien cada capa. El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado y antes de que se haya completado el fraguado de la capa anterior. Antes de proceder al llenado de pilares se calafateará el molde para evitar el escape del líquido.

13

Las losas, vigas, arcos, etc., comenzarán a llenarse por los extremos de las luces y hacia el centro simultáneamente desde ambos lados a la vez. Se planificarán las jornadas de trabajo de modo que se llenen elementos completos, sin que se deba interrumpir el hormigonado antes de terminar de llenar algún elemento. Si por causas imprevistas de fuerza mayor, al cabo de la jornada de trabajo quedara algún elemento a medio llenar, se terminará de tal forma que la superficie de hormigón forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitándose la formación de una capa delgada de escurrimiento que pueda dar lugar a una superficie cascada. Para el caso en que se deba seguir hormigonando sobre capas de hormigón ya fraguado, se rasqueteará y lavará prolijamente la superficie y se dará un mordiente, que podrá ser una lechada de cemento Portland o un producto especial adecuado a esos fines, según determine la Dirección de Obra. Si a pesar de las precauciones tomadas cualquier parte de la obra resulta con oquedades o vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

3.2.10.- Terminación del hormigón y tratamiento superficial Las superficies de las estructuras deberán tener las terminaciones y

tratamientos siguientes:

3.2.11.- Superficies que quedarán en contacto con el terreno

Salvo que la excavación se realice en roca o tosca firme se usarán los encofrados correspondientes y se ejecutarán prolijamente, de manera que las deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigón no superen 5 mm. Si se constataran irregularidades mayores, la Dirección de Obra requerirá, según el caso, que la superficie deberá ser reparada con mortero de arena y cemento igual al del hormigón de la estructura, o que la pieza sea demolida y rehecha.

3.2.12.- Superficies de estructuras vistas

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas o con estucados o enlucidos finos, deberá ser cepillada en la cara donde se aplicará el hormigón y en las dos caras normales adyacentes; estará libre de agujeros, nudos grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada. Los moldes se harán prolijamente, con juntas machihembradas, intersecciones ensambladas y uniones continuas. Durante la colocación del hormigón en el encofrado se procurará llevar la pasta contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa exenta de poros. Tan pronto como transcurran los plazos de desencofrado, se quitarán los moldes y dentro de las 24 horas se repararán los desperfectos que esta operación ocasione, así como cualquier irregularidad menor que se constate en las superficies. El hormigón que esté segregado, mal compactado o defectuoso de cualquier forma, o que presente depresiones excesivas en su

14

superficie debe ser picado y reconstruido hasta los límites establecidos por la Dirección de Obra, o demolido y rehecho, si esto fuera necesario a juicio de la Dirección de Obra. Para las reparaciones se utilizará un mortero de cemento y arena de igual dosificación que el del hormigón de la estructura. Las tareas de reparación del hormigón, deberán estar a cargo de personal calificado.

3.2.13.- Curado del hormigón

El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad, durante el período inicial del endurecimiento. Si la temperatura ambiente baja de 5°C o sube más de 30°C se protegerá el hormigón con materiales adecuados. La protección será por lo menos 72 hrs. para hormigones de portland común o 24 hrs. para hormigones de fraguado rápido, pudiendo la Dirección de Obra extender estos plazos si las condiciones climáticas o las características del hormigón, a su juicio, lo ameritaren. El tiempo de curado será de 7 días para el hormigón de cemento común y de 4 días para el de fraguado rápido.

3.2.14.- Desencofrado y descimbrado

Antes de retirar los puntales de los moldes o encofrados se sacarán las partes laterales de las vigas y pilares con el fin de examinar las condiciones de resistencia y consolidación del hormigón. El descimbramiento y extracción de los moldes se realizará sin choques, por medio de esfuerzos graduales y no se efectuará hasta pasados los siguientes plazos:

- para laterales de pilares y vigas – diez días - para vigas y losas en general - veintiún días - para vigas y losas comprometidas (gran luz o carga) – veintiocho días.

Estos plazos son válidos siempre que el fraguado se haya realizado en condiciones normales y que se trate de partes de obra que no reciban acción inmediata de sobrecargas permanentes, en cuyo caso deberá requerirse la estimación de los tiempos de desencofrado a la Dirección de Obras o al calculista de la estructura. Una vez realizado el desencofrado, se cortarán cuidadosamente los alambres salientes y se eliminarán las rebarbas y otras irregularidades, de manera de tener una terminación prolija en las superficies, reciban éstas una terminación posterior o no.

3.2.15.- Ensayos

Será obligatorio realizar ensayos de resistencia a la compresión de

hormigones que se empleen en las siguientes circunstancias:

15

a) Cuando se tenga duda o no se tenga experiencia de la calidad de los materiales a emplearse.

b) Un ensayo por lo menos cada 20 metros cúbicos de hormigón elaborado. c) Cuando se llenan piezas importantes. d) Cuando la Dirección de Obra lo indique. Siempre que la Dirección de Obra lo indique, se procederá a ejecutar ensayos

de resistencia en las secciones de la estructura ya ejecutada.

3.2.16.- Perfiles metálicos

Los perfiles de acero a utilizar deberán tener una tensión admisible mínima a la compresión, a la flexión y a la tracción de 1400 Kg/cm2, y una tensión admisible mínima al corte de 900 Kg/cm2.

3.3.- ALBAÑILERÍA

3.3.1.- Generalidades

Los materiales a utilizar serán de primera calidad, el Contratista deberá suministrar previamente a la Dirección de Obra una muestra para ser aprobada por ésta. Recién después de aprobados los materiales por el Director de Obra, podrá procederse a su traslado a la obra. El contratista deberá mantener en todo tiempo un stock de materiales, compatible con lo que establece el programa de trabajo de la obra.

3.3.2.- Impermeabilización de submuración

Las primeras hiladas de los muros y tabiques hasta una por encima del nivel de piso terminado, se levantarán y revocarán con mortero de arena y Portland con hidrófugo. Luego serán recubiertas con una capa de emulsión asfáltica.

3.3.3.- Muros y tabiques

Serán del espesor indicado en los planos, de ticholos y trabado cada cuatro hiladas con una varilla de acero de diámetro 6mm

3.3.4.- Contrapisos

Se ejecutarán sobre terreno natural o relleno perfectamente compactado, con un espesor mínimo de 10cm. Se hará una primera capa de cascotes grandes de ladrillo apisonado en seco, sobre ella se extenderá una segunda capa de cascotes más chicos, volviéndose a apisonar y terminándose con una capa de hormigón de cascote de 6cm de espesor con malla electro-soldada de diámetro 3 y de 15x15 cm con las juntas que correspondan, a determinar por el Director de Obra. Se deberá tener especial cuidado en no dañar las canalizaciones de las instalaciones.

16

3.3.5.- Pavimentos Local Oficina Comercial, Baño y Tisanería - Interiores Serán los que se indiquen en las planillas de terminaciones de locales

respectivas y al detalle de las presentes especificaciones: - baldosa cerámica 30cm x 30cm antideslizante de tonalidad azul petra, (color

supervisado por el Director de Obra se colocará a junta continua y con juntas según especificaciones del fabricante).

- Exteriores En lo que corresponda se aplicarán las mismas especificaciones que para

pisos interiores. - arena y Portland al 4 x 1 con pendiente de 1% hacia el exterior. Se terminará

sobre contrapiso común. - baldosa cerámica antideslizante de 30 x 30. Se colocará a junta continua

sobre contrapiso común.

Se deberá suministrar 10% en más del metraje requerido de cada tipo de baldosa para futuras reparaciones.

3.3.6.- Revoques Serán los indicados en las planillas de terminaciones de locales. Interiores Se aplicarán en dos capas, la primera gruesa y la segunda fina. Exteriores En los muros revocados se realizará la impermeabilización con la primera capa de revoque con arena y Portland con hidrófugo, perfectamente alisada con cuchara en la cara exterior del muro, posteriormente se dará una capa de revoque grueso sobre el cual se dará la última capa correspondiente al fino. Las esquinas más comprometidas pondrán cantoneras de aluminio de protección.

3.3.7.- Revestimientos

Baño y Vestuario: se revestirá con baldosa cerámica 20 cm x 30 cm a junta continua hasta el techo, color blanco opaco. Se deberá suministrar 10% en más del metraje requerido de baldosas para futuras reparaciones. En las aristas de las paredes se colocarán cantoneras de aluminio en las esquinas.

3.3.8.- Impermeabilización de azoteas

17

Sobre la losa superior de hormigón, se colocará una capa de nylon como barrera de vapor, sobre la cual se efectuará un relleno de hormigón pobre con una pendiente mínima de 2% hacia los desagües. Sobre el mismo, se realizará un alisado de arena y Portland, sobre el que se colocarán placas de espuma de poliuretano de alta densidad de 3 cm de espesor. Sobre la espuma se realizará un alisado de arena y Portland separado de la misma por una capa de papel craft. Por último se colocará una membrana asfáltica prefabricada a modo de impermeabilización. Sobre la membrana asfáltica se colocará una carpeta de hormigón de 3 cm de espesor, armada con mallalur y con juntas cada 1 m formando baldosones. Ver detalle en plano correspondiente (Gráfico N° 40197/3). Opción cubierta Isodec 2000 Esp. 15 cm.

3.3.9.- Zócalos

Serán los indicados en la planilla de terminaciones de locales.

3.3.10.- Mesadas

En el Baño y tisanería, la mesada será placa de granito gris de 20 mm de espesor apoyada sobre la estructura de madera de los muebles, Los cantos a la vista serán redondeados y pulidos. Los zócalos del mismo material que la mesada, el canto superior serán redondeados y pulido.

3.3.11.- Antepechos, dinteles y umbrales

Los antepechos y dinteles serán revocados. Las entrepuertas serán del mismo tipo de piso que se coloque en los locales involucrados. Si el tipo de piso cambia se colocará un listón de lapacho del mismo ancho que el muro.

3.3.12.- Herrería

Se ajustará en un todo de acuerdo a las planillas correspondientes. En los casos en que el Contratista entienda necesario cambiar o modificar algunas de las especificaciones de las planillas se deberá consultar a la Dirección de Obra. Todas las aberturas de herrería y perfilería deberán llegar a obra con revestimiento epoxy alto espesor directo sobre óxido (150 micras) color azul piedra.

3.3.13.- Carpintería de aluminio

Se ajustará en un todo de acuerdo a las planillas correspondientes.

18

En los casos en que el Contratista entienda necesario cambiar o modificar algunas de las especificaciones de las planillas, se deberá requerir la aprobación previa del Director de Obra. Todas las aberturas deberán llegar a obra protegidas con vaselina en pasta.

3.3.14.- Carpintería de madera

Se ajustarán en un todo de acuerdo a las planillas correspondientes. En los casos en que el Contratista entienda necesario cambiar o modificar algunas de las especificaciones de las planillas, se deberá requerir la aprobación previa del Director de Obra. Todas las aberturas exteriores se deberán proteger con tres manos de pintura protectora para maderas y las interiores con dos manos de pintura similar.

3.3.15.- Pintura

a) Interiores En los todos los locales las paredes interiores se pintarán con pintura al a

agua anti-hongo color a definir por la Dirección de Obra. b) Exteriores Los paramentos revocados exteriores se pintarán con pintura

impermeabilizante para exterior, los colores serán indicados por la Dirección de Obra.

c) Herrería Se pintará con revestimiento epoxy alto espesor directo sobre óxido (150

micras) color azul piedra. d) Carpintería Las interiores se protegerán con 2 manos de pintura similar.

3.3.16.- Techo Liviano

El techo liviano a construir se especifica en los planos y detalles adjuntos. La cubierta liviana estará conformada por Isopaneles (Isodec 2000) espesor 15 cm. CU1 Cubierta liviana de Policarbonato 1cm. de Alveólo color a determinar por el Director de Obra. Con estructura metálica a calcular por el Contratista.

3.3.17.- Instalaciones Sanitarias

3.3.17.1.- Aparatos y grifería

En el baño, tisanería, vestuario y Baño existente se colocará losa blanca mate. El inodoro será de tipo integral con cisterna tipo mochila. Los accesorios a colocar serán: portarrollos, jabonera, toallero, 2 perchas por baño y espejo (1.20 x .80). La grifería será de tipo cromada mono comando para agua fría y caliente (tipo Docol o similar).

19

Los caños de abastecimiento para agua caliente y fría serán de termofusión de ¾ (polipropileno co-polímero Random tipo 3.) Percheros, para vestuarios (5), SSHH existente (2), SSHH (2), porta rollo (2), Toallero (2), 2 espejos (1.80mts x 1.10 mts) y (0.80 mts x 1.10 mts) Ver gráfico N°40197/6.

3.3.18.- Instalaciones Eléctrica Ver gráfico N°40197/4. 3.3.19.- Instalaciones Corrientes Débiles

Ver gráfico N°40197/5. Terminal y cableado acorde a categoría 5 E (norma B) RJ11 Teléfono, RJ45 Datos, siempre separados unos 20 cm del cableado eléctrico.

3.3.20.- Equipamiento de oficina

Se suministrarán, mobiliario de oficina, según el siguiente listado: - Dos (2) mesas para computadora e impresora. - Cinco (5) escritorios de 1.50 m x0.90 m de tres cajones, con llave. - Cuatro (4) archivadores de cajones de 1,8 m de altura. - Cinco (5) sillas giratorias con amortiguador y ruedas. - Cuatro (4) sillas. - Dos Calefones de 60 litros. - En todas las ventanas de las Oficina y Oficina de Atención al Cliente, se

colocarán cortinas Roller calada Fina Nº 7 White Platinum 3.4.- ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

Se han previsto distintas actuaciones en el predio, con el objetivo de lograr un mejoramiento estético de la misma. En ese sentido se explicitan a continuación las especificaciones técnicas que regulan dichos trabajos.

3.4.1.- Parquizado y enjardinado

El objeto de la presente, es el de establecer las condiciones a cumplir por parte del Contratista, en la conformación del enjardinado de la Oficina Comercial. Una vez culminados los trabajos de construcción de la Oficina, se procederá a un nivelado general del predio, compatibilizando las pendientes naturales del terreno y las previstas por el proyecto. Donde se haya removido el terreno natural, se deberá volcar y desparramar una capa de 5 cm de tierra vegetal, sobre la que se sembrarán semillas de pasto. Para la parquización, se plantarán las siguientes especies:

20

ORNAMENTALES

- Cantidad 3 Hibiscus rosa sinensis - Cantidad 3 Hibiscus Syriacus - Césped Todo el metraje que en el plano Nº 40197/2 está punteado - Cantidad 3 Anacahuita

Está dentro de las obligaciones del contratista, la de mantener el predio libre de agentes depredadores, como ser hormigas, liebres, etc, regar todas las especies vegetales del predio y reponer aquellas que se hayan secado.

3.4.2.- Cerco olímpico

Todo el perímetro del predio, gráfico N° 40197/1 y 2, será cercado con un cerco olímpico según lo especificado en los planos. Estará constituido por postes de hormigón y malla electro-soldada hasta 1.80m de altura. Los postes de hormigón irán embutidos en una carrera de hormigón de fundación del cerco y estarán ubicados a una separación máxima entre sí de 3 m. En su conjunto, el cerco se presentará como una estructura rígida.

3.4.3- Equipamiento

Construcción y suministro de un TOTEM luminoso, doble faz, de 1.20 mts. por 1.50 mts. de alto y 0.20 mts. de espesor, los cuales llevarán bastidores realizados en hierro ángulo 1” x 1/8”, con lona impresa traslúcida tensada. Sus cajas lumínica estarán compuestas por 6 equipos de tubo luz completos, cada caja, y estarán estructuradas en hierro ángulo de 7/8” por 1/8” y chapa galvanizada cal. 26. Su colocación se realizará sobre una estructura realizada en caño de sección rectangular de 50 mm x 30 mm x 2 mm de espesor, forrada con chapa galvanizada calibre 26. Las partes metálicas estarán pre pintadas con fondo anti óxido o fondo para galvanizado, según como corresponda y terminadas con dos manos de esmalte sintético. Cabe agregar que los caños de sección circular serán de 2“½ de diámetro y de 2”. Este se apoyará sobre un dado de hormigón armado de 1.20 mts. por 0.6 mts. por 1.00 de profundidad.

Cañera realizada en caño de Hierro Galvanizado de 6.00 mts. x 6.00 mts. ¢ 75 (ver gráfico N° 40197/2). Se construirán dos bancos (ver gráfico N° 40197/2).

4.- SEÑALIZACIÓN

21

4.1.- La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos.

4.2.- Sobre el frente de la obra, será instalado un cartel de madera de 2,00 metros

de base por 1,50 metros de altura con el logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada así como la

Empresa a cargo de la misma. 4.3.- La falta de colocación de los cartelones en dicho plazo, o la no reparación en

caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por cartelón.

5.- PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO 5.1.- Previo al inicio de los trabajos la empresa deberá presentar un cronograma

del tipo diagrama de barras que permita conocer la planificación propuesta y la simultaneidad de las tareas.

5.2.- El Contratista dispondrá de un plazo de 15 (quince) días calendario a partir de

la orden de compra, para la presentación de un programa detallado de trabajo elaborado siguiendo el método del camino crítico. El programa de trabajo deberá ser aprobado por la Dirección de Obra previamente a la iniciación de las obras.

5.3.- Para la elaboración de este programa se tendrán en cuenta todos los

requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, incluso el plazo total de ejecución de las obras previsto en el Numeral 3 del Cap. I.

6.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS 6.1.- La Dirección de Obra será realizada por un profesional Ingeniero Civil o

Arquitecto de la Administración. 6.2.- De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente

Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

7.- MATERIALES Todos los materiales empleados serán de la mejor calidad dentro de su

especie, naturaleza, procedencia y marcas reconocidas como buenas. Se

22

deberá presentar certificación y marcas de la totalidad de los materiales a suministrar. La cualidad de “similar” se entenderá como técnicamente equivalente y quedará a juicio exclusivo de la Supervisión de Obra.

En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales es al solo efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas.

8.- DE LA LOCOMOCIÓN

El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el contratista a su costo.

9.- COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 9.1.- A los efectos de que el Director de Obra pueda supervisar adecuadamente los

trabajos, el Contratista deberá otorgar al mismo en todo momento libre acceso a la obra así como a todas las instalaciones complementarias, zonas de acopio de material, etc.

9.2.- Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado, bajo

supervisión técnica. En su carácter de personas idóneas y especializadas en la materia, tanto la empresa como su representante, están obligados a prestar asesoramiento durante el desarrollo de las obras y a formular las observaciones o sugerencias que se estimen convenientes para mejorar el proyecto, las cuales serán debidamente tenidas en cuenta y autorizadas por la Supervisión de Obra.

9.3.- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y

Normas vigentes presentando, una vez terminado, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

El personal de obra deberá atender y cumplir las indicaciones que le formule la Dirección de Obra y deberá respetar todas las disposiciones vigentes de seguridad en obra, lo que será condición indispensable para su permanencia en la misma.

9.4.- No podrá considerarse concluida ninguna de las tareas que comprende la

presente memoria (ni las que se incluyeran en eventuales memorias complementarias), sin la expresa aprobación de la Dirección de Obra que tendrá potestad para indicar la ejecución de todo lo que no se haya realizado de acuerdo con las especificaciones.

10.- DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

10.1.- A los efectos del cumplimiento del Art. 36 del P.C.G.O., el oferente designará un Representante Técnico, quien deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con reconocida experiencia en la construcción de este tipo de obras. Será el único representante reconocido para todo trámite ante la Administración por la realización de los trabajos.

23

11.- FORMA DE COTIZAR.

11.1.- La obra será contratada por el sistema de precio global (a excepción del rubro excavación en roca) es decir, que el proponente debe cotizar un monto que será el total que abonará la Administración por la obra terminada conforme a las especificaciones del proyecto (Art. 11º del P.C.G.).

11.2.- El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos,

suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra licitada, y solamente tendrá los reajustes motivados por las variaciones de los costos, en las condiciones que establece el numeral 12 del capítulo III y los que resultarán por aumento o disminución de obra (Art. 68º del P.C.G.).

11.3.- Los precios unitarios que se expresarán en el detalle de la propuesta servirán

exclusivamente a los efectos de: - las liquidaciones mensuales de los trabajos y suministros. - cálculos de los importes por aumento o disminución de los trabajos y

suministros que eventualmente se ordenarán. - para comprobar si existe una relación correcta entre el valor de los trabajos a

ejecutar y los pagos correspondientes.

11.4.- El Contratista deberá indicar en su propuesta los metrajes de cada rubro.

Si los metrajes indicados por el Contratista fueran menores que los reales, el mismo deberá cumplir con el total de la obra prevista.

11.5.- En el Anexo II – Rubrado, el proponente deberá indicar el monto de jornales

del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección) correspondiente a cada rubro, para que la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411).

11.6.- A los efectos de tener en cuenta la posibilidad de que en algún lugar fuera

preciso realizar alguna excavación en roca, el proponente indicará un sobreprecio por metro cúbico de excavación en roca. Se detallarán para estos precios y sobreprecios el monto correspondiente de jornales.

11.7.- A efectos de la comparación de ofertas, se cotizará según lo especificado en

el Rubrado del Anexo II. 12.- COMPARACIÓN DE OFERTAS

24

12.1.- Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo II).

12.2.- Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su

estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.

CAPITULO III

CONDICIONES GENERALES 1.- REQUISITOS PARA OFERTAR 1.1.- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1.- Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva o provisoria en el Registro de Proveedores de la Administración.

1.1.2.- La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo

de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de Información, ubicada en la Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini.

1.1.3.- Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento

del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

2.- DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1.- Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos Nº 1520024170 y en dólares estadounidenses Nº 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini.

3.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

25

3.1.- Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte ll), a excepción de aquellos artículos modificados a partir de la vigencia del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), Decreto del Poder Ejecutivo Nº 150/012 de fecha 11/V/12, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

3.2.- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de

Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX 2203.74.05.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

3.3.- La propuesta deberá incluir los siguientes documentos: a) Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones

Particulares de la Licitación. b) Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo

y Enfermedades Profesionales (Artº 61 de la Ley 16.074). c) Se exigirá la presentación del certificado habilitante expedido por el Registro

Nacional de Empresas de Obras Públicas de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009. En particular -de acuerdo al Artículo 45° de dicho Decreto-, el certificado para ofertar deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa (incluyendo I.V.A. y aportes sociales).

d) Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales, al día

hábil anterior al llamado o en su defecto el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud. (Una vez adjudicada la licitación este certificado será ampliado por la empresa adjudicataria al día hábil anterior al de la firma del contrato o de inicio de los trabajos).

e) El “Formulario de Oferta” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del

presente Pliego. f) Plan general de ejecución de las obras, confeccionado con el detalle que

exige el Art.31º del P.C.G., a saber “a) Plazo total de Ejecución de la Obra; b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; d) Los procesos constructivos a emplearse; e) El porcentaje de jornales que corresponde a cada etapa de dicho plan” ajustado al plazo total indicado en el Numeral 3, Capitulo I del presente Pliego. La duración e interrelación de las diferentes actividades a cumplir deberá expresarse en un diagrama de barras (Gantt).

26

g) Plan de Inversiones, estableciendo los importes de obra que se ejecutarán

mensualmente y el total de erogaciones a cargo de la Administración. Deberán discriminarse los montos previstos en cada mes para la parte de obras, jornales, acopios y desacopios.

h) Currículum del Ingeniero Civil o Arquitecto que participarán en la Obra y del

Representante Técnico, completando los formularios del Anexo IV (b y c). i) La documentación sobre experiencia técnica y estado financiero de la

empresa, según lo establecido en el numeral 6 del presente capítulo. 3.4.- El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o

administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).

3.5.- Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 5

copias, de acuerdo a lo establecido por los Numerales 16 y 21 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte ll).

3.6.- El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias

requerida será causal de observación por parte de la Administración. 3.7.- El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a

utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E.

Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas. 3.8.- El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no

especializado en la forma prevista por la Ley Nº18516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario Nº 255/2010 del 17 de agosto de 2010.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o

personal no especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley 18516 y decreto reglamentario 255/2010.

3.9.- El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección

General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010.

4.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN 4.1.- Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas

en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/2012 y sus modificaciones.

27

4.2.- Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.

Asimismo, rigen los siguientes documentos: A. Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas

(edición 1989). B. Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción

de Obras (aprobado por R/D del 10/02/71, modificado por R/D del 08/06/72 y del 10/10/78).

C. El presente Pliego con sus correspondientes Anexos. D. Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas

al proyecto durante el plazo de llamado a Licitación. E. La Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitación.

4.3.- La Administración queda facultada para modificar los documentos de la

Licitación. 5.- INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 5.1.- Información sobre la empresa proponente y antecedentes de trabajos

similares realizados por la misma, de acuerdo a lo establecido en el Anexo IVa.

5.2.- Información sobre el Representante Técnico el Ingeniero Civil o Arquitecto, de

acuerdo a lo establecido en los Anexos IVb y IVc. 5.3.- Consorcios:

5.3.1.- También se admitirán ofertas presentadas por empresas comprometidas a consorciarse, en caso de resultar adjudicatarias.

En dicho caso deberán adjuntar a su propuesta el compromiso de consorcio, con las firmas certificadas notarialmente, donde se pactará la solidaridad y la indivisibilidad de las obligaciones que en el futuro contrajera y la participación porcentual de cada una de las firmas integrantes del consorcio.

5.3.2.- En caso de resultar adjudicatarios deberán constituir efectivamente el

consorcio en la forma prevista en la Ley 16.060 y concordantes previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de notificación.

28

5.3.3.- No será permitida la participación de una empresa en más de un Consorcio, ni

en consorcio y como oferente independiente. 5.3.4.- La Administración se reserva el derecho de requerir información

complementaria a las empresas integrantes del Consorcio 5.3.5.- En el momento de la presentación de la oferta, se exigirá que todas las

empresas participantes del consorcio cumplan con lo solicitado en los Numerales 3 y 6 del presente Capítulo.

5.4.- Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta.

6.- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE 6.1.- Para presentarse a la Licitación la empresa proponente deberá acreditar: I) Capacidad técnica para ejecutar la Obra. II) Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos. III) Capacidad civil para obligarse. 6.2.- Por separado de los demás documentos, en sobre cerrado el Oferente

presentará: a) Informe sobre experiencia en la Construcción de Obras Públicas, en Obras

similares en cuanto al objeto y naturaleza de las obras, realizadas en los últimos 5 años.

b) A efectos de demostrar la capacidad económica y financiera para ejecutar el

contrato, se deberá presentar, para uso confidencial de la Administración, toda la información contable y económica financiera que el oferente estime del caso, la cual consistirá como mínimo en el estado de situación del mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación, certificado por contador público. Adicionalmente podrá agregarse copia del último balance presentado ante la Dirección General Impositiva. En cualquier caso, la Administración podrá solicitar la información complementaria que estime necesaria.

Se agregará además estado Financiero de la Empresa refrendado por Contador Público.

6.3.- Si el proponente fuera un consorcio, valdrá lo indicado en el Numeral 5.3 del

presente Capítulo.

29

7.- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de la Licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía.

8.- DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 8.1.- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será el 5 % del monto total de

la oferta y deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación.

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período junio-diciembre/2012 a considerar es de $ 2.168.000.

8.2.- Dichas Garantías deberán constituirse en el Módulo de Atención a

Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275.

9.- DEL PRECIO DE LA OFERTA 9.1.- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60

días de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.

9.2.- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma

alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

9.3.- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 9.4.- Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la

última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la

Administración según corresponda (Art 9.4 del Decreto 53/993). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados

tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 10.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

11.- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

30

Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional. 12.- AJUSTE DE PRECIOS

12.1.- La fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas, será la establecida en este numeral, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:

P= Po x (0,38 x J/Jo + 0,11 x IPC/IPCo + 0,39 x M/Mo + 0,12 x D/Do).

Donde:

P: Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. Po: Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes. J: Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o

convenio homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la construcción, vigente el mes anterior de ejecución de los trabajos.

Jo: Idem, mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

IPC: Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos.

IPCo: Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

M: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,

correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. Mo: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,

correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

Código Descripción Obras de Pozos de

Bombeo, Cámaras y Locales

M1 Gas oil 26,0%

M2 Hierro redondo ø 12 mm. 35,0%

M3 Cemento Portland gris Ancap 8,0%

M4 Pedregullo lavado en cantera 4,0%

M5 Madera pino nacional(encofrado) 10,0%

M6 Arena gruesa en arenera 2,0%

M7 Alambre de cobre desnudo 10,0%

M8 Caño de luz de hierro 16 mm2 5,0%

31

D: Cotización del dólar norteamericano Interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Do: Idem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de

apertura de la licitación.

12.2.- Los cambios de precios que surjan por la variación del parámetro señalado se reconocerán cuando ocurra en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el trabajo, dentro de los plazos fijados en la oferta.

12.3.- A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario

deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la oficina donde radique la Dirección de Obra respectiva.

12.4.- La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su

correspondiente liquidación así como también con copia de la factura de los servicios realizados.

12.5.- Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de

finalizado el contrato.

12.6.- En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración.

13.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

13.1.- Antes de proceder a la evaluación detallada, la Administración examinará las ofertas para determinar si están completas, y si en general, se ajustan esencialmente a los documentos de licitación.

A los fines de este artículo se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los documentos de licitación, cuando corresponda a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, sin presentar apartamientos fundamentales.

Se considera que un apartamiento es fundamental cuando afecta de manera sustancial la cantidad o calidad de los trabajos, o cuando limita de manera sustancial, inconsistente con los documentos de licitación, los derechos de la Administración o las obligaciones del oferente bajo Contrato, y cuya rectificación afecte la posición relativa de otros oferentes.

Se podrán desestimar errores menores de forma, faltas o irregularidades en una determinada propuesta a condición que los mismos no se aparten significativamente de los documentos del llamado, y que con ello no se afecte la posición relativa de otros oferentes, al sólo criterio de la Administración.

32

13.2.- La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas.

13.3.- Cualquier documento que esté incompleto, ilegible o que presente enmiendas,

entrerrenglonados o errores que no estén debidamente salvados, o con plazos de validez vencidos, será considerado nulo y sin validez para esta licitación.

13.4.- La oferta será rechazada cuando:

a) no contenga toda la documentación solicitada en los Numerales 3 y 6 del

presente Capitulo. b) no se ajuste en lo esencial a los documentos de Licitación, de acuerdo con el

ítem 14.1 y 14.2 del presente Capitulo. c) presente un plazo de mantenimiento de la propuesta menor al mínimo exigido

por la Administración en el Numeral 7 del presente Capitulo. d) presente plazos de ejecución de los servicios superiores al admitido en el

Numeral 3 del Capítulo I. e) el oferente sea excluido o suspendido del Registro Nacional de Empresas o

del Registro de Empresas de OSE durante el procedimiento licitatorio. f) el oferente no acepte las correcciones en su precio, de acuerdo con el

Numeral 15 del presente Capítulo.

13.5.- La oferta también podrá ser rechazada cuando contenga precios unitarios que sean considerados muy superiores o inferiores a los normales de mercado, a criterio de la Administración.

14.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1.- A los efectos de la evaluación de las Propuestas, la Administración tomará en consideración los siguientes aspectos cuya enumeración no es taxativa ni significa orden de preferencia:

a) Importe cotizado en la Oferta para realizar la obra. b) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar al ítem a), los aportes por

Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y el Impuesto al Valor Agregado.

c) Experiencia y capacidad técnica acreditada por el proponente. d) Capacidad de contratación acreditada por la Empresa. e) Planes de ejecución, de utilización de equipos y de inversiones requeridas

para ejecutar los trabajos. f) Capacidad económica y financiera para ejecutar el contrato.

14.2.- La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero éstas en ningún caso podrán ser modificadas.

33

15.- DE LAS DISCREPANCIAS

15.1.- Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de licitación serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto

expresado en palabras. b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que

resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

15.2.- También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal

únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.

16.- PRECIOS PREFERENCIALES

16.1. OBRAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

Se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 41 de la ley 18362, decreto 13/2009 y art. 58 del decreto 150/2012 (TOCAF).-

16.1.1.- En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia deberán especificarlo.

1- El margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales. A los efectos de la calificación de un material como nacional se aplicará el mismo criterio que en el caso de los bienes establecido en el art. 41 de la Ley Nº 18.362.-

2- Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como

nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar el certificado correspondiente (art 12 y concordantes del decreto 13/2009) junto con la oferta".

3- Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente:

a. Que establezca el porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.

b. Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.

c. Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna.

34

4- La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

16.2. A las MPyMES

16.2.1.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley Nº 18362

reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 371/2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias, para los porcentajes de prioridad será aplicable lo dispuesto en el art.10 del decreto 371/010.

16.2.2.- Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente

con su oferta:

a- Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Artºs .2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010).

b- A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente presentar conjuntamente con su oferta la Declaración Jurada para la aplicación del beneficio al programa MIPYME, de acuerdo al Anexo adjunto, que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del decreto 371/010.

En caso de ausencia de acreditación de las condiciones exigidas en los literales a) y b) precedentes, implicará para la Administración el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYMEs.

La Administración se reserva el derecho de aplicar el referido beneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas que se encuentren acogidas al Subprograma de Contratación para el Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo. (Art. 3 del decreto 371/010 y Art.43 de la ley 18362).

16.2.3.- La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación para presentar el certificado de origen emitido por las Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la adjudicación.

17.- ADJUDICACIÓN

35

Rige lo establecido en los Numerales 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

18.- PLAZO PARA EL PAGO

La Administración pagará la liquidación el último día hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra respectiva y se conformó la factura correspondiente.

19.- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

19.1.- Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta. Los trabajos se certificarán de acuerdo al rubrado de cotización.

19.2.-

a) Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las pruebas que correspondieran.

b) Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado.

19.3.- La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la

presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.

20.- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE

LAS FACTURAS

20.1.- Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director de obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.

20.2.- Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el contratista deberá

presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral anterior. 20.3.- Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones.

La liquidación (certificada) presentada será analizada por la Administración, la

que en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 días hábiles

36

para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la fecha de la factura el último día del mes en que se realizaron los trabajos. Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación (certificada) aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos.

20.4.- Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente.

Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al contratista dentro del mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación. El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior. La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 2 días calendarios. Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos.

20.5.- Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas total o

parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los plazos establecidos en los numerales precedentes, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

20.6.- Si la Administración efectuara el pago de una factura correspondiente a un

Certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en el numeral 18 del presente Capítulo, el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso.

20.7.- La tasa referida en el numeral anterior será la media del mercado financiero,

para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el

37

cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago.

20.8.- Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de

los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de obra designado por la Administración, al que fuera presentado el certificado respectivo.

20.9.- Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director

de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las certificaciones mensuales.

20.10.- Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista

deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.

20.11.- El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y

procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación.

20.12.- Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la

fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra.

20.13.- Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas

aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la multa estipulada en el numeral 27 del presente capítulo.

Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el numeral anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total.

21.- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

21.1.- Las solicitudes de prórroga que no correspondan a causas habituales tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro de los diez días hábiles de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución de la Administración, en el marco de lo indicado en el Numeral 30.12 del Capítulo III.

Toda solicitud planteada fuera de ese plazo no será atendida.

21.2.- En caso que el período de obra coincida con la licencia de la construcción, se ampliará el plazo en tantos días calendario como abarque dicha licencia.

38

21.3.- Si en aplicación de las normas correspondientes se ordenasen aumentos en

las obras contratadas, los mismos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación y entrega de los trabajos, proporcional a los aumentos de obra dispuestos, manteniéndose la relación existente entre el monto de obra y el plazo de ejecución contractual.

21.4.- En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el

Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación. Esa solicitud será analizada por la Administración, quien resolverá en definitiva.

21.5.- Serán causas justificables de prórroga:

a) Días de lluvia (serán días hábiles). b) Licencia de la construcción. c) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la

Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato. d) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos,

especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra. e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de

plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.

f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. g) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso

en los pagos). 22.- LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA

22.1.- Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

22.2.- En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el

Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71° y 72° P.C.G.O.

22.3.- La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o

extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.

39

23.- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

23.1.- Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.

23.2.- El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles

siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.

23.3.- Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S.,

deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

23.4.- También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de

haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración.

23.5.- Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase

multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

23.6.- En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a

A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

23.7.- El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal

ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

23.8.- Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la

Dirección de la Obra Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

23.9.- Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al

que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que

40

la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra. En el caso que no hubieren pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

23.10.- A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, se

tomará la relación J/Jo, donde:

J= Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Jo= Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación. 24.- RECEPCIÓN PROVISORIA

24.1.- Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se deberá cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los trabajos, y la solicitud deberá estar completa en cuanto a planos de balizamiento y entrega de las correspondientes Recepciones de Pavimentos.

24.2.- El Director de Obra notificará formalmente a la empresa los días hábiles de

atraso de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de finalización originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga aprobados; e) fecha resultante de finalización prevista; f) fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total de la obra; g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de las obras.

24.3.- Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 24.4.- El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificará

formalmente al contratista los plazos que haya insumido el mismo para subsanar las observaciones en un todo de acuerdo al Art. 77° del P.C.G. Estos días se considerarán días de atraso de obra a los efectos de la aplicación de la multa referida en el Numeral 27.1 c).

24.5.- Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 24.6.- En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará

constancia de los días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días de atraso informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico responsable de la realizar la referida recepción.

25.- GARANTÍA DE LA BUENA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

41

25.1.- Del importe de todos los pagos que se efectúen al Contratista, excepción hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% al momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena Ejecución.

25.2.- Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el

contratista entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, o en su defecto el aval o póliza.

25.3.- Esta Garantía se devolverá en las condiciones estipuladas en el Art° 79 del

P.C.G.O. 25.4.- El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente, a

que se refiere el Art.76º del P.C.G.O., se fija en 1 (un) año. 25.5.- Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la Obra tuviese que

ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la Obra o parte de ella, según lo decida la Administración y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior.

El Contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D. de O. la hubiera anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones

En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, la Administración, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen.

26.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN FINAL La Recepción Definitiva se realizará de acuerdo con las disposiciones del

PCG. 27.- DE LAS MULTAS

27.1.- A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos quedará sin efecto el Art.101º del P.C.G., y será de aplicación lo siguiente:

a) Por cada día hábil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicará

una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por I.P.C. de acuerdo al Numeral 27.2 del presente capítulo, la que será

42

descontada en la primera certificación. Esta multa podrá ser devuelta en la última certificación, si se diera cumplimiento al plazo total de la obra.

b) Una vez cumplido el plazo originalmente previsto más las prórrogas

aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicará en cada certificación una multa del uno por mil del monto total de cada certificación mensual a precios básicos (incluye los certificados ordinario, unitario y extraordinarios) por cada día hábil de atraso, actualizado por I.P.C. de acuerdo al Numeral 27.2 del presente capítulo. Si la multa resultante fuera inferior al 0,1 por mil del total de la obra por día de atraso generado durante el mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución.

c) A partir de la última certificación, será de aplicación una multa del 0,1 por mil

del total de la obra por días de atraso generados desde la última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepción Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la Garantía de Buena Ejecución.

27.2.- En todos los casos, las multas que se calculen sobre montos en Pesos

Uruguayos se actualizarán mediante el factor I.P.C. / I.P.C0 con las definiciones dadas en el numeral 12 del presente capitulo, entre el mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación, y el mes anterior al que se efectiviza el descuento o cobro de la multa.

27.3.- La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al

Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo.

27.4.- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos

contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

27.5.- El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y

perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

28.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS

LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251

28.1.- Son obligaciones de la empresa adjudicataria: cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

43

a) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

b) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión

Social de acuerdo a la ley N°14.411. c) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores

afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

28.2.- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa

contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de

salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la

póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

28.3.- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

28.4.- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios

contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

29.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

29.1.- Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

29.2.- El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y

equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados.

29.3.- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo

dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

29.4.- La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y

44

organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

29.5.- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa

adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

29.6.- La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos

claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria. 29.7.- La empresa adjudicataria deberá designar un representante técnico quien

será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Dirección de Obra estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.

29.8.- La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en

referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos

29.9.- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad

alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

29.10.- VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

29.11.- SEGURO DE OBRA.

45

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales

b) pérdida o daño de equipos

c) pérdida o daños a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

29.12.- DE LA FUERZA MAYOR.

Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

29.13.- Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera

necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, o trabajar los domingos y/o días feriados, se deberá tener en cuenta que:

29.13.1.- En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados,

deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

29.13.2.- En los casos en que para cumplir el plazo fuera necesario habilitar más de un

turno de trabajo, el Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 5 (cinco) días de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

46

29.13.3.- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o, en su defecto, de la garantía de Buena Ejecución de las obras, o de la de Fiel Cumplimiento del Contrato.

29.14.- El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los

permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal, M.T.O.P., y a las Oficinas Técnicas Regionales de U.T.E. y A.N.T.E.L., previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, y del emplazamiento preciso de las canalizaciones a construir y sus demás características.

29.15.- El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos

los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo

30.- ACLARACIONES AL PLIEGO.

30.1.- Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones

mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones; indicando un número de fax o una dirección de correo electrónico.

30.2.- Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con

una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

30.3.- Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura, al número de fax o dirección de correo electrónico indicados.

30.4.- La Administración se reserva el derecho de respuesta, a las consultas

formuladas, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio, 30.5.- Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en

la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

47

30.6.- Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones.

31.- SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACION.

31.1.- Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura debiendo a tales efectos fundar debidamente su solicitud en una causa de fuerza mayor que le impidan presentar su oferta en el plazo establecido.

31.2.- Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas

por escrito, explicitando expresamente la causa antes indicada, en la Oficina de Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la misma.

31.3.- La Administración tendrá facultad discrecional para prorrogar el plazo para la

presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para la preparación de sus ofertas, las aclaraciones y/o enmiendas de los documentos de la Licitación.

31.4.- Dicha prórroga se otorgará si la misma no genera perjuicios a terceros y

redunda en beneficio para la Administración. En tal caso el plazo de apertura se prorrogará en el plazo mínimo que se estime conveniente a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida.

48

ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA Montevideo ___ de ______________ de ____. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

LICITACIÓN ABREVIADA

A12121

R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL

DOMICILIO NUMERO

TELÉFONO FAX Y CORREO ELECTRÓNICO

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ---------------- (Números) ___-------------- (Letras) (Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación del Anexo III del P.C.P.) PLAZO : Según lo establecido en el presente Pliego. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P. FIRMA/S Aclaración de Firma/s

49

ANEXO II - RUBRADO

OBRA: OFICINA COMERCIAL FRAILE MUERTO

.

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE P.U. P.T. B.P.S.

1 IMPLANTACIÓN GRAL.

1,1 Replanteo e Implantación global

1,2 Limpieza de obra global

1,3 Excavaciones, zanjas, mov. de Tierra

m3

1,4 Demoliciones m3

1,5 Picado manual de revoques m3

1,6 Picado de Revestimiento m2

1,7 Apertura de vanos en muros m3

1,8 Canaletas en mampostería 7cm x 14 cm de altura

ml

1,9 Retiro de aberturas UNIDAD

1,1 Retiros de artefactos UNIDAD

2 ESTRUCTURA

2,1 Patines m3

2,2 Cimentación Vigas Hormigón Armado

m3

2,3 Pilares m3

2,4 Pilares metálicos ml

2,5 Vigas y Dinteles m2

2,6 Vigas metálicas ml

3 ALBAÑILERÍA

3,1 Muros Ticholo 12 m2

3,2 Muros Ticholo 20 m2

3,4 Impermeabilización de submuración

3,5 Colocación de cantoneras ml

3,6 Colocación de Aberturas M2

3,7 Terminación de mochetas ml

3,8 Revoques Interior en muros m2

3,9 Revoques Exterior con hidrófugo m2

3,1 Revoque Interior para Cielorraso m2

3,11 Contrapiso m2

3,12 Terminación en Portland Lustrado en pisos

m2

3,13 Pretiles m2

3,14 Impermeabilización Azotea m2

3,15 Zócalos ml

3,16 Colocación de Umbrales y escalones

ml

4 ABERTURAS

4,1 Colocación y Suministro de Aberturas de Aluminio.

Unidad

4,2 Colocación y Suministro de Mamparas

Unidad

4,3 Regueras Unidad

5 CUBIERTA

50

5,1 Isodec 2000 esp, 015cm m2

5,2 Losa m2

5,3 Cubierta Liviana CU1

6 REVESTIMIENTOS

6,1 Piso de cerámica 30x30 antideslizante color a definir

m2

6,2 Cerámica para paredes 30 x 20 blanco mate

m2

6,3 Vereda de bastones m2

6,4 Césped m2

7 CIELORRASO

7,1 Cielorraso de Yeso tipo "Amstrong" trama 60x60

m2

7,2 Aislante Térmico m2

8 ELECTRICA

8,1 Instalación Eléctrica Puestas

8,2 Instalación telefonía (centralita y Derivados)

Puestas

8,3 Instalación de Datos Puestas

8,4 Luminarias de embutir (0.60x0.60)

Unidad

8,5 Luminarias Forwall 20 (de pared) Unidad

8,6 Luminaria de adosar circular

8,7 Luminarias Exteriores (Proyectores )

Unidad

9 SANITARIA

9,1 Baño (mesada y lavatorio, inodoro y espejo

Unidad

9,2 Tisanería Unidad

9,3 Desagües Primarios y Saneamientos

Global

9,4 Mesada Tisanería Unidad

9,5 Muebles bajo mesada Unidad

9,6 Griferías Monocomando cromado (tipo Docol)

Unidad

9,7 Suministro y Colocación Calefón 60 lts. (2 tanques de cobre)

Unidad

9,8 Accesorios SSHH (portarrollos, jaboneras y toalleros)

Unidad

10 PINTURAS

10,1 Enduido sobre revoque fino (muros)

m2

10,2 Interiores de muro m2

10,3 Cielorraso m2

10,4 Exteriores, con Pint. Impermeabilizante (color a definir)

m2

10,5 Protección perfilería de hierro (2 antióxido y 3 esmalte)

m2

10,6 Protector para madera (3 de esmalte)

m2

11 Varios

11,1 Ayuda a Subcontratos Global

11,2 Acondicionamiento exterior y Luminoso

Global

51

11,3 Plantas (Ibiscus, Ciruelos de Jardín)

Global

11,4 Vidrios M2

11,5 Espejos Unidad

11,6 Cerco Olímpico ml

11,7 Cañera 6 mts. x 6 mts. Global

12 EQUIPAMIENTOS

12,1 Mesa computadora e impresora Unidad

12,2 Escritorios (1.50x 0.70 mts c/3 cajones)

Unidad

12,3 Archivadores 1.80 de altura Unidad

12,4 Sillas Giratorias c/ amortiguador y ruedas

Unidad

12,5 Sillas Giratorias para atención personalizada

Unidad

12,6 Sillas de Espera (2 tandem de 4 asientos)

Unidad

12,7 Mamparas para la atención personalizada

Unidad

12,8 1 logo de Ose en vidrio lindex, c/letras arenadas 0.15 ancho

Unidad

12,9 3 mástiles de diámetro 0.075 mts por 4.00 altura

Unidad

12,1 Instalaciones y suministros, para incendios

Global

12,11 Instalaciones y suministro para Seguridad

Global

12,12 Instalaciones y suministro para aires acondicionados

Global

12,13 Cortinas "Roller" Global

13 Sub total

13,1 Sub total

13 IVA

13,1 IVA

14 SUB T O T A L 2 (iva incluído)

14,1 SUB T O T A L 2 (iva incluído)

15 APORT. X LEYES SOCIALES (0.70+0.05) X

MONTO IMP.

15,1 APORT. X LEYES SOCIALES (0.70+0,05) X MONTO IMP.

15 MONTO DE COMP. DE OFERTA= STOTAL2

+APORTES

15,1 MONTO DE COMP. DE OFERTA= STOTAL2 +APORTES

52

ANEXO III - CARTA PODER OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO LICITACI0N ABREVIADA Nº .................. Aclaración: Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. Lugar y fecha…….......................................................................................................... Por la presente carta poder ........................................................................................................................................ (Nombre del (los) poderdante(s)) Autorizo (amos) a...................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

(Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad de ….......................................................................................

Nº./Nos.............................................................................................................................

para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en relación con cualquier Licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicho Organismo. En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 2) Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 3) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique

O.S.E. 4) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las

observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 6) Interponer todo tipo de recursos. 7) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos

pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las Oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. SOLICITO (AMOS) la intervención del Escribano .................................................................. a los efectos de certificación de firmas. ..............................................................................................

FIRMAS

53

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº). y Lº. de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima: decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

54

ANEXO IVa – REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA Y ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES

1 NOMBRE DE LA EMPRESA:

…………………………………………………………………………………………….

2 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………………………

3 TELÉFONO DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………………………

Obra: Repartición

o persona

contratante

.

Fecha del

contrato.

Características del

trabajo.

Deberán adjuntarse datos personales del representante actuante firmado por el

mismo.

En caso de que la capacidad del formulario sea insuficiente para la cantidad de

información que la Empresa posee, el mismo podrá sustituirse por otro ampliado,

el cual deberá conservar el mismo formato.

55

ANEXO IVb - CURRICULUM DEL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

LICITACION ABREVIADA Nº A 12121

Nombre:

........................................................................................................................................

Nacionalidad:

........................................................................................................................................

Profesión:

........................................................................................................................................

Edad:

........................................................................................................................................

Estudios Cursados: .......................................................................................................

Actividad Profesional: ....................................................................................................

Experiencia en obras similares a la licitada:

........................................................................................................................................

56

ANEXO IVc - CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

LICITACION ABREVIADA Nº A 12121

Nombre:

........................................................................................................................................

Nacionalidad:

........................................................................................................................................

Profesión:

........................................................................................................................................

Edad:

........................................................................................................................................

Estudios Cursados: .......................................................................................................

Actividad Profesional: ....................................................................................................

Experiencia en obras similares a la licitada:

……………………………………………..........................................................................

57

ANEXO V - ÍNDICE DE PIEZAS GRÁFICAS.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

40197/1 PLANTAS DE UBICACIÓN

40197/2 PLANTA

40197/3 FACHADA Y CORTES

40197/4 ELÉCTRICA

40197/5 DATOS

40197/6 SANITARIA

40197/7 ESQUEMA ESTRUCTURA

40197/8 ABERTURAS ALUMINIO

40197/9 ABERTURAS ALUMINIO

40197/10 ABERTURAS ALUMINIO

40197/11 ABERTURAS MADERA

40197/12 ABERTURAS VIDRIO Y MADERA

40197/13 ABERTURAS

58

ANEXO Modelo de Declaración Jurada para aplicación beneficio programa MYPIMES - OBRAS)

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (nombre de la empresa oferente) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, y, por tanto la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art.8º). El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle: MANO DE OBRA ………………………………. XX% MATERIALES O BIENES……………………….XX% TOTAL…………………………………………… 100% Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% respecto del total de la mano de obra declarada precedentemente. Se estima que los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente. (Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación precedente para cada una de ellas). Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010.