empresa administradora de peaje - oimperu.org · web viewdoc.1 carta de presentación de la ......

REPUBLICA DEL PERU

SEGURO SOCIAL DEL PERU ESSALUD

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)

PROYECTO PROY. 2 ESSALUD/OIM

BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICANº 005 ESSALUD/OIM -2007

SUPERVISIÓN

OBRA: “NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”

BASES DE SELECCIÓNMODELO DE CONTRATO

TERMINOS DE REFERENCIA

LIMA - PERU

BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA Nº 005 ESSALUD/OIM -2007“NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”

1

I N D I C E

I. BASES DEL CONCURSO1.0 GENERALIDADES 4

1.1 OBJETIVO 41.2 ENTIDAD QUE CONVOCA EL CONCURSO 41.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 41.4 PLAZO DE DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 4

2.0 FINANCIAMIENTO 53.0 CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 54.0 SISTEMA DE CONTRATACION 55.0 VALOR REFERENCIAL 56.0 CALENDARIO DEL CONCURSO 57.0 CONSULTAS Y OBSERVACIONES 58.0 DOCUMENTACION DEL CONCURSO 69.0 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 610.0 PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 611.0 DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 812.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 913.0 APERTURA DEL SOBRE Nº 2. - PROPUESTA ECONÓMICA 914.0 CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL 1015.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 1016.0 RECLAMOS 1117.0 CANCELACIÓN DEL PROCESO 11 18.0 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO 1119.0 DEL CONTRATO 1120.0 PAGOS 1321.0 CONFIDENCIALIDAD 1422.0 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 14 23.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS 14

TERMINOS DE REFERENCIA 15II. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 15

CUADRO DE PUNTAJES DE CALIFICACION TÉCNICA 16CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 18

FORMATOS 23FORMATO Nº 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 24FORMATO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR 25FORMATO N° 3: PROMESA DE CONSORCIO 26FORMATO Nº 4: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 27FORMATO Nº 5: PACTO DE INTEGRIDAD 28FORMATO Nº 6: EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL 39FORMATO Nº 7: EXPERIENCIA EN SUPERVISIONES DE OBRAS SIMILARES 30FORMATO Nº 8: NOMINA DEL PERSONAL MINIMO ASIGNADO A LA SUPERVISION 31FORMATO Nº 9: CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROPUESTO 32FORMATO Nº10: DECLARACION DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES 35

PROPUESTOS PARA EL SERVICIOFORMATO Nº11: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA 36FORMATO Nº 12: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA - EXPEDIENTE TECNICO 37 FORMATO Nº 12A: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA - OBRA 38FORMATO N° 13 PACTO DE INTEGRIDAD 39

III. PROFORMA DE CONTRATO 40


2

BASES DEL CONCURSO


3

CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007

SUPERVISION DE OBRA

“NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”

I. BASES DEL CONCURSO

1.0 GENERALIDADES

1.1 Objetivo

El presente Concurso tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural, Jurídica, Empresa o Consorcio que brindará los Servicios de Consultoría sus dos etapas que incluyen, la supervisión del desarrollo del Expediente Técnico y la Supervisón de la Obra “NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, documento que forma parte integrante de las presentes Bases.

1.2 Entidad que Convoca el Concurso

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por encargo del Seguro Social de Salud (ESSALUD), de acuerdo al Convenio Marco de Cooperación y al Convenio de Ejecución de Proyecto en adelante denominado OIM/ESSALUD

1.3 Localización del Proyecto

La obra objeto de la supervisión, se encuentra en el Distrito Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, departamento de Junín.

1.4 Plazo de Duración

La prestación del servicio es en días calendario, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación para cada etapa por parte de la OIM / ESSALUD.

El servicio será brindado como sigue:

a) Etapa de Revisión del Proyecto ofertado y Supervisión del Desarrollo del Expediente Técnico Definitivo a nivel de ejecución de obra. 90 días calendario

b) Etapa de Supervisión de la Obra hasta su recepción, entrega del Informe Final de Supervisión. 345 días calendario

Los plazos señalados para la etapa (a) y (b) son independientes entre sí. Por lo tanto serán computadas separadamente.

c) El plazo para la etapa de supervisión de obra estará sujeto al plazo que proponga el contratista para la etapa de ejecución de obra.


4

2.0 FINANCIAMIENTO

Esta consultoría, será financiada con los fondos administrados por ESSALUD

3.0 CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO

3.1 Para ser postor se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, para lo cual presentarán una Declaración Jurada.

3.2 Los Postores deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y no estar incluido en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el estado.

4.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN Será a Suma Alzada en todas las etapas.

5.0 VALOR REFERENCIAL Con precios al mes de Mayo-2007

El valor referencial para la supervisión del desarrollo del expediente técnico a nivel de estudio definitivo y para la supervisión de la obra, materia de la presente Licitación, a precios de Mayo del 2007, asciende a la suma de S/. 1 417,382.51 (Un Millón Cuatrocientos Diez y Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos con 51/100 Nuevos Soles), el cual incluye el impuesto general a las ventas, según el siguiente detalle:Costo de Supervisión de elaboración de estudio : S/. 89,248.81Costo de Supervisión de ejecución de obra : S/. 1,328,133.70

Costo Total : S/. 1,417,382.51

El desagregado del mismo se adjunta en los Apéndices Nº 01 y 02 de los TR. Siendo la modalidad de contrato a Suma Alzada y sin reajustes.

Dichos montos son a todo costo, sin reajuste e incluyen el IGV, es decir, considera: remuneraciones, beneficios sociales, gratificaciones del personal, materiales, herramientas y equipos, obras provisionales, seguro para el estudio y la obra, gastos de protección y mantenimiento, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos (Materiales, hidráulicas, eléctricas y electromecánicas), gastos generales directos e indirectos, impuestos, utilidades y cualquier otro gasto en el que incurra el CONSULTOR para la cabal ejecución del contrato.

Las propuestas económicas son independientes para cada etapa, por lo tanto ninguna de ellas puede exceder del 10% así como tampoco no puede ser menor al 90% del valor referencial en ambos casos.6.0 CALENDARIO DEL CONCURSO

El Calendario del Concurso se llevará a cabo según lo comunicado por OIM.

7.0 CONSULTAS Y OBSERVACIONES

7.1 Consultas y Observaciones a las Bases

a) Los postores que adquieran las Bases del Concurso podrán solicitar aclaraciones o efectuar consultas sobre las Bases y los Términos de Referencia, durante el plazo fijado en el Calendario del Concurso. Para este efecto, la comunicación será por escrito en la dirección indicada a continuación, adjuntando un diskette de 3.5", con el nombre del consultor respectivo archivado en WORD de Microsoft Office.


5

SUPERVISION OBRA: “NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”

CM. Nº 005 ESSALUD/OIM.-2007Miguel Seminario N° 320-Piso 9 – San IsidroAtención: Presidente del Comité EspecialLima

b) El Comité Especial, responderá a todas las aclaraciones o consultas, en un único documento que incluirá además las enmiendas y, si fuera el caso, documentos complementarios. Las respuestas se recogerán en la oficina de la OIM. Según el numeral 7.1.a), en la fecha señalada en el aviso de convocatoria.

c) Es responsabilidad de los postores contar con la documentación indicada en el numeral 7.1.b) pues forma parte integrante de estas Bases. Cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas por no considerar oportunamente la documentación antes referida, sólo perjudicará al Postor, no pudiendo ser causal de impugnación ni reclamo alguno.

7.2. El postor que adquiere las bases se incorpora como participante del proceso de selección en el

estado que se encuentre.

8.0 DOCUMENTACIÓN DEL CONCURSO

Forman parte del presente Concurso Público los documentos que se indican a continuación:

- Bases del Concurso.- Absolución de Consultas- Absolución a las Observaciones a las Bases, si las hubiere, Bases Integradas- Proforma de Contrato- Adenda (s) y Aclaración(es) a las Bases si las hubiere.- Términos de Referencia- Anexos

9.0 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

9.1 Queda entendido que toda aclaración, enmienda o documento complementario emitido por el OIM referente a esta etapa del concurso, formará parte de estas bases.

9.2 La presentación de las propuestas implica el reconocimiento y aceptación por el postor de todas las condiciones establecidas en las Bases Integradas, las mismas que no podrán ser impugnadas.

9.3 La aceptación de las condiciones será expresada en la Carta de Presentación de la Propuesta según modelo anexo. (Formato N° 1)

10.0 PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas se conformarán por dos sobres que se presentarán cerrados, separados e identificados como Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2; los documentos que deben de contener cada uno de los mencionados sobres se establecen en el numeral 10.2, la entrega será en la fecha y hora señalada en el calendario del concurso. La propuesta se presentará en un (1) original y dos (2) copias.

10.1 Identificación y Entrega de la Propuesta

Cada uno de los sobres será rotulado como sigue:

Señores COMITÉ ESPECIAL CM. Nº 005 ESSALUD/OIM.-2007 Miguel Seminario N° 320-Piso 9 – San Isidro

Supervisión de la Obra: “Nuevo Hospital II La Oroya”


6

POSTOR: _____________________________________ Sobre Nº:_________

10.2 Contenido de los Sobres

Contenido del Primer Sobre: Propuesta Técnica

En este sobre el proponente deberá incluir los documentos que se señalan a continuación, la omisión de cualquiera de ellos, impedirá la evaluación del postor, y como tal la propuesta será rechazada:

a) Doc.1 Carta de Presentación de la Propuesta (Formato Nº 1)

b) Doc.2 Índice de Contenido según foliado

c) Doc.3 Declaración Jurada de Identificación del Postor (Formato Nº 2)

d) Doc.4 Promesa de Consorcio, si corresponde (Formato Nº 3)

e) Doc.5 Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

f) Doc.6 Declaración Jurada de no estar inhabilitado de Contratar con el Estado.

g) Doc. 7 Compromiso de Integridad del Postor: (Formato Nº 5)

Información Referida a los factores de evaluación del postor:

i) Doc.8 Tiempo en la actividad que se sustenta con el inicio de la actividad (primer contrato)

j) Doc.9 Experiencia en la actividad de Supervisiones en General en los últimos 15 años Sustentados (Formato Nº 6).

k) Doc.10 Experiencia en la actividad de supervisiones similares1, Sustentados (Formato N° 7).

Información Referida a los factores de evaluación de Personal Profesional:

l) Doc.11 Nómina del Personal Mínimo asignado a la Supervisión (Formato Nº 8).

m) Doc.12 Curriculum vitae del personal profesional en los cargos indicados en el Formato Nº 8 con sustento del tiempo en el ejercicio de la profesión su experiencia general en la actividad y experiencia similar (Formato Nº 9) para cada caso un formato por cada Profesional, deberá presentar copia de las constancias, certificados o actas de conformidad de los servicios declarados.

n) Doc.13 Declaración de compromiso del personal profesional propuesto (Formato Nº 10)

Plan de trabajo e innovación tecnológica:

o) Doc. 14 Plan de trabajo e innovación tecnológica a aplicar en los servicios, contenido:

I. Metodología del Trabajo:

1 Se considerará como obras de características similares aquellas obras de edificación, por su envergadura y la complejidad de sus instalaciones, sean semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria. BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA Nº 005 ESSALUD/OIM -2007“NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”

7

i. Plan de Trabajo para la Revisión y Supervisión de los estudios materia de la obra a supervisar.

ii. Plan de trabajo durante la supervisión de la obra, que incluye:

a) Control del personal, equipo, medio ambiente y logístico de la obra.b) Plan de control de calidad. c) Programa de la prestación del servicio. d) Plan de trabajo para cautelar la correcta liquidación de la obra.e) Conocimiento de la zona donde se ejecutarán las obras.f) Innovación tecnológica para optimizar el servicio.

Contenido del Segundo Sobre: Propuesta Económica

El Segundo Sobre, deberá contener la siguiente documentación:

a) Doc. 15. Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 11).Las propuestas que excedan en el 10% del valor referencial es decir S/1,559,120.76 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Veinte con 72/100 Nuevos Soles), serán devueltas por OIM anulándolos como no presentados de igual manera las propuestas inferiores al 90%. S/. 1,275,644.26, ( Un Millón Doscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con 26/100 Nuevos Soles), serán devueltas por OIM teniéndolas como no presentadas.

b) Doc. 16. Desagregado de la Propuesta Económica de Supervisión de Estudio y Obra (Formato N° 12 y 12-A). El formato contiene la estructura básica del Presupuesto para los servicios materia del Concurso, el postor podrá incrementarlo de acuerdo a su plan de trabajo; de ser el caso detallará en forma analítica, separando las diferentes actividades y conceptos de gasto.

- En consecuencia, la presente estructura es referencial, pudiendo los Postores adecuarla o complementarla al formular su propuesta, manteniendo el presente formato.

- El postor dentro de su propuesta económica debe considerar todos los costos necesarios que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso, Términos de Referencia y Contrato.

11.0 DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

11.1 Acto de Recepción de Propuestas y Apertura del Primer Sobre

El Acto de Recepción de Propuestas se realizará en la fecha y hora señaladas en la convocatoria.

Si existieran defectos de forma, tales como, omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, OIM otorgará un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de su constatación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

Se consideran errores subsanables:

a. Compaginación errada de las páginas.b. La no presentación del número solicitado de copias.c. Falta de foliación en alguna página

La evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realizarán en fecha posterior.


8

Concluido el proceso de recepción de propuestas y apertura del primer sobre, el Comité Especial dejará constancia de lo actuado levantando un Acta en la cual los postores podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, sólo pueden intervenir y firmar el Acta respectiva aquellos que hubiesen presentado sus propuestas, debidamente acreditados. Finalmente el Presidente del OIM, comunicará la fecha y hora de apertura del sobre Nº 2, el mismo que figurará en el Acta correspondiente.

12.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12.1 Terminado el Acto de Recepción, OIM procederá a la evaluación de los documentos del primer sobre, ciñéndose a los criterios de evaluación técnica, establecidos en las presentes bases.

12.2 Aclaración y Confirmación de Documentos

A efectos de confirmar la veracidad de la información consignada por los postores, el Comité Especial se reserva el derecho de comprobar con Organismos Públicos y/o Privados sobre la información proporcionada por el postor. En caso de verificarse la inexactitud de lo declarado, la propuesta será desestimada, y el hecho será informado al CONSUCODE.

12.3 Evaluación de la Propuesta Técnica

El puntaje máximo que podrá obtener una propuesta técnica será de 100 puntos. Serán declaradas aptas las propuestas técnicas cuyo puntaje sea mayor o igual a ochenta (80) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje, serán descalificadas y rechazadas en esta etapa. Para la evaluación de la propuesta técnica se tomará en cuenta los Criterios de Evaluación señalados en el anexo I, evaluación de la propuesta técnica de las presentes bases.

13.0 APERTURA DEL SEGUNDO SOBRE: PROPUESTA ECONÓMICA

13.1 El acto de apertura del Segundo Sobre, se realizará en la fecha señalada en la convocatoria según se indica en el numeral 11.1.

13.2 OIM procederá abrir los sobres de las propuestas económicas de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido. Antes de abrir los segundos sobres, OIM hará leer en voz alta el puntaje obtenido por los postores aptos en la calificación de su Propuesta Técnica.

13.3 Los segundos sobres de los postores que no alcanzaron el puntaje mínimo, serán devueltos por OIM mediante oficio, quedando asentado en el Acta tal devolución.

13.4 La evaluación de la propuesta económica y cálculo del costo total será según lo señalado en el Item. 13.6 de las presentes Bases, donde el factor puntaje máximo de la propuesta económica (PMPE), será igual a cien (100).

13.5 Rechazo de ofertas

Las propuestas económicas son independientes para cada etapa, por lo tanto ninguna de ellas puede exceder del 10%, así como tampoco, no puede ser menor al 90% del valor referencial es decir, se rechazarán las ofertas, devolviéndose a los postores y teniéndolas como no presentadas, cuando:

Excedan al diez por ciento (10%) del valor referencial, es decir mayores a S/. 1,559,102.76 Las propuestas inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial, es decir

inferiores a S/ 1,275,644.26

En consecuencia se rechazarán las ofertas que no cumpla con lo estipulado, devolviéndose a los postores y teniéndolas como no presentadas.

13.6 Evaluación económica


9

Consistirá en asignar el puntaje máximo a la oferta económica de menor monto al resto de las propuestas se le asignará puntaje según siguiente fórmula:

PE = 2(PMPE) – (Oi/Om)x PMPE

PE = Puntaje oferta económica Oi = Oferta económicaOm = Oferta económica de monto más bajoPMPE = Puntaje máximo de propuesta económica.

Las propuestas serán presentadas con dos decimales.Se presentarán los formatos 12 y 12 A para la calificación de la propuesta económica.

14.0 CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL

14.1 Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenida de la aplicación de la siguiente formula:

14.2 Las ponderaciones serán las siguientes: Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1) = 0.80 Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (c2) = 0.20Así tenemos que para el postor PTPi = c1Pti + c2 PEi

Donde:PtPi = Puntaje del costo total del postorPti = Puntaje evaluación técnicaPei = Puntaje evaluación económica

15.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

15.1.1 La propuesta ganadora a quien se le otorgará la Buena Pro será la que obtenga el mayor puntaje total.

15.2 Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las propuestas, documentación que le será entregada dentro del día siguiente de la solicitud.

15.3 OIM notificará en forma inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la

dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la OIM / ESSALUD

15.4 Solución en caso de empate

En el supuesto que dos ó más propuestas empaten (al centésimo), el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará siguiendo el siguiente orden:

1.- A quien haya obtenido el mejor puntaje en la oferta técnica2.- Por Sorteo

16.0 RECLAMOS

Para los reclamos al resultado de la Evaluación de Ofertas deberán ser presentados ante la OIM, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haberse recibido de la OIM la notificación sobre dicho resultado.

El reclamo se planteará mediante escrito firmado por el Representante Legal del recurrente. Recibido el reclamo por la OIM, éste será procesado en forma inmediata en un plazo que no excederá de cinco (05) días hábiles. Si éste fuese aceptado y declarado fundado, se retrotraerá el proceso hasta la etapa que lo motivó. Lo resuelto por OIM será definitivo y no se aceptarán apelaciones.


10

17.0 CANCELACION DEL PROCESO

17.1 En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la OIM/ESSALUD puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente.

18.0 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO

18.1 El Comité Especial declarará desierto el concurso cuando:

Cuando no quede válida ninguna oferta.- Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas.- En caso que ningún Postor alcance el puntaje mínimo.- Si el postor que quedó en segundo lugar no firmara el contrato.

18.2 En el caso de declararse desierto el concurso, los postores en ningún caso tendrán derecho a compensación por gastos realizados en la preparación de sus propuestas o indemnización de cualquier otro tipo.

19.0 DEL CONTRATO

Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su representante, debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el contrato. Para ello la OIM, con cinco (05) días hábiles de anticipación, comunicará al postor seleccionado la fecha para la firma del contrato, la que no podrá exceder a los diez días siguientes de consentido el otorgamiento de la buena pro.

El postor seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de otorgada la Buena Pro, los siguientes documentos:

(a) Constancia o Certificado de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

(b) Bases del concurso suscritas por el postor(c) Copia simple de la ficha de Mandato vigente extendido por el Postor, a su

Representante Legal.(d) Garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto del contrato.(e) En caso de consorcio, Escritura de Consorcio.

19.1 Condiciones previas a la firma del contrato

a. Antes de la firma del contrato y como condición previa e ineludible para su suscripción, el postor deberá presentar el RUC (Registro Único del Contribuyente) del Postor. En caso de consorcios, será el RUC del consorcio.

b. Garantía de Fiel CumplimientoEl postor ganador de la Buena Pro presentará, como requisito indispensable para suscribir el contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, esta garantía será Carta Fianza Bancaria, la misma que deberá ser solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, extendida y ejecutable en el Perú, otorgadas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; por un monto del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, válida por la ejecución del servicio y hasta la aprobación de la liquidación final del contrato del servicio a favor de la OIM/ ESSALUD

19.2 En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, la OIM lo citará a una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor no se presentara en esa oportunidad, perderá la Buena Pro. En este supuesto, y sin perjuicio de la sanción


11

administrativa aplicable, la OIM llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los demás requisitos establecidos para el postor ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si éste no firmara el contrato, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, el proceso será declarado desierto.

19.3 Se adjunta la proforma de contrato a las presentes Bases, a fin que los postores tengan conocimiento de las condiciones y obligaciones que asumirán en caso de obtener la Buena Pro. por consiguiente, deberán incluir en sus propuestas económicas, todos los gastos que deriven del cumplimiento del mismo.

19.4 En caso de incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de alguna de sus obligaciones previstas en el contrato y previamente observadas por la OIM se resolverá el contrato en forma parcial o total.

19.5 Se podrá resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a las partes o por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable, mediante la suscripción del documento.

19.6 La OIM podrá resolver el contrato, sin responsabilidad para las partes. En este caso el contrato queda resuelto de pleno derecho desde su comunicación a EL CONSULTOR, procediendo la OIM a pagar a el consultor lo efectivamente ejecutado, con lo que el contrato se entiende liquidado.

19.7 Reajustes

La oferta se presentará en moneda nacional (Nuevos Soles) y los reajustes a ella se harán de la siguiente formula:Pr = [Po x (Ir/Io)] – [(A/C) x Po x (Ir – Ia)/(Ia)] – [(A/C) x Po]

Pr = Monto de la Valorización reajustada.Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha

de presentación de propuestas.Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorización.Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la presentación de propuestas.Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del adelanto.A = Adelanto en Efectivo entregado.C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortización del adelanto otorgado.

El segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la amortización del adelanto.

19.7 Adelanto Y Garantías

La OIM previa solicitud, y en calidad de anticipo abonará a EL SUPERVISOR un Adelanto en Efectivo de hasta el 20% del monto de cada etapa, en forma independiente según su Propuesta Económica incluido el IGV, previa solicitud y entrega de la correspondiente Garantía.

EL SUPERVISOR presentará su factura por cada Adelanto en Efectivo actualizado, con el último índice de actualización de INEI.

Por cada monto del Adelanto en Efectivo EL SUPERVISOR presentará previamente, una Carta Fianza o Póliza de caución solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática extendida y ejecutable en la ciudad de Lima, otorgada por una entidad autorizada para operar en el país, por la Superintendencia de Banca y Seguros; a favor de la OIM/ESSALUD, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de la OIM


12

Las renovaciones de las garantías hasta el final del contrato y hasta la amortización final del adelanto, se harán por un monto igual al saldo del adelanto pendiente de amortización, debidamente reajustado por la aplicación del Índice de Precios al por Mayor que publica el INEI, con el último índice conocido, a la fecha de renovación.

El Adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se hará la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto en Efectivo otorgado, según la fórmula del numeral 19.7 de las Bases

20.00 PAGOS

El monto de pagos de contraprestación del servicio se efectuará de la siguiente forma:

1era ETAPA Revisión del Proyecto ofertado y supervisión del desarrollo del expediente técnico definitivo a nivel de Ejecución de Obra.

La forma de Pago se efectuará en tres etapas de la siguiente manera: 1er Pago 30% a la aprobación del primer informe 2do Pago 35% a la aprobación del segundo informe 3er Pago 35% a la aprobación del tercer informe.

2da ETAPA Supervisión de la obra

Para esta etapa los pagos se efectuarán mensualmente de acuerdo al % de avance valorizado de obra, sobre la base de los servicios efectivamente prestados por la Supervisión de la Obra en concordancia con la propuesta técnica – económica.

Recepción e Informe Final de Obra El pago del 10% retenido en las valorizaciones del Supervisor de acuerdo a lo indicado del numeral 20.1 de las bases.

A la conformidad del informe final de la obra A la aprobación de la liquidación de contrato de obra A la aprobación de liquidación del contrato supervisor

20.1 Las valorizaciones mensuales de la Supervisión estarán sujetas a retención del 10%, lo que deberá ser considerado en su factura, dicho saldo se cancelará a la Supervisión una vez aprobada por OIM la Liquidación Final de Obra.

20.2 PLAZO

El plazo para la prestación del servicio del consultor es en días calendario incluye las etapas, según lo indicado en el ítem 1.4 de las basesEl plazo total para la ejecución del estudio será de 90 días calendarios, en la cual no se incluyen los plazos de revisión y levantamiento de observaciones indicados. Las cuales se indican en las consideraciones específicas para la elaboración del expediente técnico a nivel del estudio definitivo del proyecto de inversión en el numeral 6, de los términos de referencia de obra.

Liquidación del Contrato de Supervisón

Se ceñirá de manera estricta al procedimiento indicado en los Términos de Referencia del Servicio.

21.0 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

Cualquier información referente al análisis, aclaración y comparación de propuesta o sobre las recomendaciones para la adjudicación del contrato, no podrá ser revelada a los postores o a terceras personas que no estén oficialmente involucradas en dicho proceso, hasta que se


13

haya anunciado la adjudicación de la buena pro. Cualquier intento, de algún postor de ejercer, algún tipo de influencia en el proceso de evaluación de propuestas o decisión de la OIM da lugar al rechazo inmediato de la propuesta del postor.

22.0 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: PACTO DE INTEGRIDAD

A través del Pacto de Integridad (que obra en formato N° 13) los postores recíprocamente reconocen la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación; confirman que no han ofrecido u otorgado, ni ofrecerán u otorgaran, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario publico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la Adjudicación; y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. El pacto de integridad, a su vez, contiene el compromiso de la OIM / ESSALUD de evitar la extorsión y la aceptación de soborno por parte de sus funcionarios.

El incumplimiento del pacto de integridad por los postores o contratistas generará inhabilitación para contratar con el Estado. Sin perjuicio de las responsabilidades emergentes; y respecto de los funcionarios y empleados que están involucrados en el presente proceso en actos irregulares o ilegales, la entidad aplicará las sanciones derivadas de su régimen laboral.

El pacto de integridad deberá ser presentado, debidamente firmado por el representante legal del postor, dentro de la propuesta técnica.

23.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que harán lo posible por llegar a una solución amigable de cualquier liti -gio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato su inter -pretación, su incumplimiento, resolución o nulidad.

En el curso de las negociaciones directas, las partes procuraran arribar a una composición amistosa de la controversia mediante conciliación, la misma que se celebrará según el Reglamento de Conciliación de la OIM.

Si en la conciliación se llegara a un acuerdo parcial o no se arribara a un acuerdo, la controversia será solucionada mediante arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OIM. Las partes convienen en acatar el laudo arbitral, como fallo definitivo respecto de cualquier discrepancia.

Nada de lo contenido en este contrato ni relativo al mismo será considerado como una renun-cia a los privilegios e inmunidades de la ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MI-GRACIONES (OIM).


14

ANEXO II

II. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA


15

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA CUADRO DE PUNTAJES DE CALIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN Y DETALLE Ptje Máx.de rubro

Punt.Parc

PuntMáx.

1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 25

a. Antigüedad en la actividad de Consultaría 5.00 ptos.

b. Experiencia en Supervisión de Obras en General 8.00 ptos.

c. Experiencia en Supervisión de Obras Similares 12.00 ptos.

2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO 60

- Jefe de Supervisión 20.00 ptos.

- Tiempo de ejercicio Profesional 5.00 ptos.

- Experiencia en Supervisón de obras en general 5.00 ptos.

- Experiencia en Supervisión de obras similares 10.00 ptos.

- Residente de Supervisión 7.00 ptos

- Tiempo de ejercicio Profesional 2.00 ptos.

- Experiencia Obras Generales 2.00 ptos.

- Experiencia Obras Similares 3.00 ptos.

- Arquitecto 5.00 ptos.

- Experiencia Profesional 2.00 ptos.

- Experiencia Obras Similares 3.00 ptos.

- Ing. Civil Especialista en Estructuras 5.00 ptos.


- Experiencia profesional en la especialidad propuesta 3.00 ptos.

- Ing. Sanitario 5.00 ptos.



- Ing. Mecánico – Electricista 5.00 ptos.



- Profesional Especialista en Equipamiento 5.00 ptos.



- Profesional Especialista en Seguridad 4.00 ptos.



- Ing. Civil Especialista en Costos y Presupuestos 4.00 ptos.




16

3. FACTORES REFERIDOS AL SERVICIO OFERTADO 12.00 ptos.

* Metodología del Trabajo

- PLAN DE TRABAJO REV. DE ESTUDIOS MATERIA DE LA OBRA

-Plan de Trabajo Revisión del Anteproyecto

-Plan de Trabajo Revisión del Estudio Definitivo

2.00 ptos.

2.00 ptos.

4.00 ptos.

- PLAN DE TRABAJO DURANTE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

• CONTROL DE PERSONAL, EQUIPO, MEDIO AMBIENTE Y LOGISTICO DE LA OBRA

- Control de personal

- Control del equipo

- Control de ambiente

- Control Logístico

0.50 ptos.

0.50 ptos.

0.50 ptos.

0.50 ptos.

2.00 ptos.

• PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

- Equipo de laboratorio

- Metodología de control

- Control de resultados

0.50 ptos

1.00 ptos.

0.50 ptos.

2.00 ptos.

PROGRAMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2.00 ptos.

- Programa supervisión de obra

- Programa liquidación de obra

- Análisis de actividades previas al inicio de la obra

1.00 ptos

0.75 ptos.

0.25 ptos.

- PLAN DE TRABAJO PARA CAUTELAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

- Acciones sobre avances de liquidación mes a mes de la obra

- Acciones sobre avance de la liquidación de supervisión1.00 ptos.

1.00 ptos.

2.00 ptos.

4. CONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA FORMULACIÓN DE SU PROPUESTA DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS:

2.00 ptos. 2.00 ptos

- Informe de reconocimiento de la zona de obra

- Plan de acción referidas a las interferencias

- Informe de coordinaciones efectuadas

1.00 ptos.

0.50 ptos.

0.50 ptos.

5. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO 1.00 ptos. 1.00 ptos.

- Bueno

- Satisfactorio

- Regular

0.25 ptos

0.50 ptos.

0.25 ptos.

TOTAL 100


17

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA1.00 FACTORES REFERIDOS AL POSTOR : 25.00 PUNTOS

a. Antigüedad en la actividad de Consultoría (5.00 ptos) (FORMATO Nº 2)

Se calificará con 5 .00 puntos al postor que acredite tener 20 años en la actividad de consultoría y con cero (0.00) al postor que acredite menos de 10 años. Entre 10 y 20 años el puntaje será por interpolación lineal.

En el caso de Consorcio, se evaluará a la empresa más antigua.

b. Experiencia en Supervisión de Obras en general (8.00 puntos) (FORMATO Nº 6)

Se asignará cinco (05) puntos al proponente que presente hasta cinco (05) contratos de servicios diversos de Supervisión de Obras en General realizados en los últimos quince (15) años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos facturados totales de S/. 4,255,000.00 Nuevos Soles o mayor. Además se calificará con un punto a cada contrato adicional de servicios diversos de Supervisión de Obras en General que correspondan a un monto facturado individual de S/. 620,000.00 Nuevos Soles o mayor, hasta completar un máximo de ocho (08) puntos. Cada contrato deberá estar acompañado de su constancia respectiva.

c. Experiencia en Supervisión de Obras Similares (12.00 puntos), (FORMATO Nº 7)

Se asignará siete (07) puntos al proponente que presente hasta tres (03) contratos de servicios de Supervisión de Obras Similares realizados en los últimos quince (15) años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos facturados totales de S/. 2´127,500.00 Nuevos Soles o mayor. Además se calificará con un punto a cada contrato adicional de servicios de Supervisión de Obras Similares2 que correspondan a un monto facturado individual de S/. 520,000.00 Nuevos Soles o mayor, hasta completar un máximo de doce (12) puntos. Cada contrato deberá estar acompañado de su constancia respectiva.

2.00 FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO: 60 PUNTOS

El Postor deberá proporcionar información de su personal de planta y contratado para el servicio materia del Concurso en concordancia con la nómina definida en el FORMATO Nº 8.

Currícula del Jefe de Estudios y del Personal Profesional de Especialistas, FORMATO N° 9, en el cual se indicará también el tiempo de participación de dicho personal como fracción del tiempo de duración del servicio.

Los profesionales propuestos deberán tener las siguientes especialidades:

JEFE DE SUPERVISION (Máximo puntaje: 20.00 puntos); Ing. Civil ó Arquitecto a tiempo completo, durante todo el plazo de duración de los servicios.

Se calificará la información consignada en el FORMATO Nº 9

a) Experiencia Profesional 5.00 puntos Mayor a 20 años: Máximo puntaje (5.00 puntos)Menor a 10 años: No calificaEntre 10 y 20 años el puntaje será por interpolación

2 Se considera como obras de característica similar aquellas edificaciones que por la complejidad de sus instalaciones sean semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria tales como hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, establecimientos de salud de similar complejidad.


18

La experiencia será medida desde la fecha de colegiación.

b) Experiencia en supervisión de obras en general (5.00 puntos); se considerará la experiencia del profesional en participación de supervisiones de obras en general.

Mayor o igual a 5 supervisiones de obras 5.00 puntosMenor a 5 supervisiones de obras En forma proporcional por

interpolación

c) Experiencia en supervisión de proyectos similares al que es materia del presente concurso (10.00 puntos); se considerará la experiencia del profesional como Jefe de Supervisión de Proyectos Similares, se tomará como obras de características similares aquellas obras de edificación, que por su envergadura y la complejidad de sus instalaciones, sean semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria, como sigue:

Mayor o igual a 4 supervisiones similares 10.00 puntosMenor a 4 supervisiones obras similares En forma proporcional por

interpolación

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN (Máximo puntaje: 7.00 puntos) Ing. Civil a tiempo completo, durante la ejecución de Obra.

a) Experiencia Profesional (2.00 puntos)Mayor a 15 años: Máximo puntaje (2 puntos)Menor a 10 años: Cero puntosEntre 10 y 15 años el puntaje será por interpolación.La experiencia será medida desde la fecha de colegiación.

b) Experiencia en Supervisión de Obras en General (2.00 puntos)Se considera su participación como Jefe o Residente de por lo menos un servicio de Supervisión de obras de construcción.

Mayor o igual a 5 supervisiones de obra 2.00 puntosMenor a 5 supervisiones de obras En forma proporcional por

interpolación

c) Experiencia en Supervisión de Obras Similares (3.00 puntos)Se considera la experiencia del profesional como Jefe o Residente de por lo menos dos (02) servicios de Supervisión de Hospitales o establecimientos de Salud de características similares.

Mayor o igual a 5 supervisiones similares 3.00 puntos Entre 2 y 5 supervisiones similares En forma proporcional por

interpolación

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO (Puntaje Total 33 puntos)

Cada especialista tiene asignado un puntaje máximo que se detalla en el Cuadro de Factores y puntajes de evaluación; tomando como referencia el máximo puntaje asignado a cada especialista.

a.1 Arquitecto (5.00 puntos)

a.1.1 Tiempo en la profesión dos (2.00) puntos máximoMayor a 15 años: Máximo puntaje (2 puntos)Menor a 8 años: Cero puntosEntre 8 y 15 años el puntaje será por interpolación.La experiencia será medida desde la fecha de colegiación


19

a.1.2 Experiencia Profesional ( 3.00 puntos).-

Se otorgará (0.60) por cada participación en la especialidad solicitada en el desarrollo de Estudios definitivos y supervisión de obras de similares características hasta un máximo de tres (3.00) puntos.

a.2 Ingeniero Civil Especialista en Estructuras (5.00 puntos)

a.2.1 Tiempo en la profesión dos (2.00) puntos máximo.

Mayor a 15 años: Máximo puntaje (2 puntos)Menor a 8 años: Cero puntosEntre 8 y 15 años el puntaje será por interpolación.La experiencia será medida desde la fecha de colegiación.

a.2.2 Experiencia Profesional ( 3.00 puntos).-

Se otorgará (0.60) por cada participación en la especialidad solicitada en el desarrollo de Estudios definitivos y supervisión de obras de similares características hasta un máximo de tres (3.00) puntos.

a.3 Ingeniero Sanitario (5.00 puntos)

a.3.1 Tiempo en la profesión tres (2.00) puntos máximo.

Mayor a 15 años: Máximo puntaje 2.00 puntosMenor a 8 años: Cero puntos Entre 8 y 15 años el puntaje será por interpolación.La experiencia será medida desde la fecha de colegiación.

a.3.2 Experiencia profesional (3.00 puntos).-

Se otorgará (0.60) por cada participación en la especialidad solicitada, en el de-sarrollo de Estudios definitivos y supervisión de obras de similares característi-cas de, hasta un máximo de tres (3.00) puntos.

a.4 Ingeniero Mecánico - Electricista (5.00 puntos)


Mayor a 15 años: Máximo puntaje 2.00 puntosMenor a 8 años: Cero puntosEntre 1 y 15 años el puntaje será por interpolación.La experiencia será medida desde la fecha de colegiación.

a.4.2 Experiencia profesional (3.00 puntos).-

Se otorgará (0.60) por cada participación en la especialidad solicitada, en el de-sarrollo de estudios de Edificaciones de similares características, o Supervisio-nes de obra, hasta un máximo de tres (3.00) puntos.

a.5 Profesional Especialista en Equipamiento (5.00 puntos)

a.5.1 Tiempo en la profesión (2.00) puntos máximo.



20

a.5.2 Experiencia profesional (3.00 puntos)

Se otorgará (0.60) por cada participación en la especialidad solicitada, en el de-sarrollo de estudios de Edificaciones de similares características o Supervisión de Obras, hasta un máximo de tres (3.00) puntos.

a.6 Profesional Especialista en Seguridad (4.00 puntos)

a.6.1 Tiempo en la profesión dos (2.00) puntos máximo

Mayor a 15 años: Máximo puntaje 2.00 puntos Menor a 8 años: Cero puntosEntre 8 y 15 años el puntaje será por interpolación.La experiencia será medida desde la fecha de colegiación.


Se otorgará medio punto (0.50) por cada participación en la especialidad soli-citada, en el desarrollo de estudios de Edificaciones de Similares Característi-cas o Supervisiones de Obras, hasta un máximo de dos (2.00) puntos.

a.7 Ing. Civil Especialista Costos y Presupuestos (4.00 puntos)




Se otorgará medio (0.50) por cada participación en la especialidad solicitada, en el desarrollo de estudios de Edificaciones de Similares Características o su-pervisiones de Obras, hasta un máximo de dos ( 2.00) puntos.

FACTORES REFERIDOS AL SERVICIO OFERTADO: 15.00 PUNTOS

El Postor presentará su Propuesta Técnica, incluyendo en su Plan de Trabajo todas las actividades a realizar. La calificación en este rubro es de 5.00 puntos, lo que evaluará el Comité Especial, comparativamente con las propuestas presentadas.

Metodología del Trabajo (12.00 puntos)

Plan de Trabajo para la Revisión del anteproyecto y el Estudio Definitivo materia a supervisar (4.00 puntos)

Plan de trabajo durante la supervisión de la obra (6.00puntos)

Control de personal, Equipo, del Medio Ambiente y la logística de la obra (2.00 puntos)

Plan de Control de Calidad (2.00 puntos) Programa de la prestación del servicio (2.00 puntos)

Plan de trabajo para cautelar la correcta liquidación de la obra (2.00 puntos)


21

Conocimiento de la zona para la formulación de su propuesta donde se ejecutarán las obras (2.00 puntos)

Innovación tecnológica para optimizar el servicio (1.00 punto)


22

FORMATOS


23

FORMATO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Lima, ___ de ______ de 2007

SeñoresComité Especial Lima

Referencia : CM Nº 005 ESSALUD/OIM -2007Supervisión de la Obra: “Nuevo Hospital II La Oroya”

El que suscribe en representación de la firma ________________________________ (nombre del postor) de acuerdo con las Bases del Concurso, hacemos la siguiente propuesta para los servicios de consultoría de la Obra: “Nuevo Hospital II La Oroya” para la Supervisión del Estudio y La Supervisión de la obra. En caso de que sea aceptada por La OIM nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

a. Revisión y supervisión del expediente técnico definitivo a nivel de Ejecución de Obra.

b. Supervisión integral y control de la obra.c. Recepción e informe final de obra.

Declaramos asimismo:

Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de la presente comunicación.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés en la propuesta ni en el Contrato probable que se derive.

Que conocemos la información general y demás documentos de los Términos de Referencia del presente Concurso Público y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que conocemos el lugar de realización de la obra y hemos tomado conocimiento de las condiciones que puedan afectar el estudio y su ejecución.

Que si somos favorecidos con la Buena Pro, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas.

Atentamente,

Nombre del Postor ______________________________________________________________

Nombre del Representante Legal___________________________________________________

Dirección Postal________________________________________________________________

Dirección Electrónica____________________________________________________________

________________________________________

(Firma del Representante Legal)


24

FORMATO Nº 2

DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR

El representante legal del Postor .................................................., que suscribe el presente documento, declara Bajo Juramento que los datos consignados en este formato, se ajustan a la verdad.:

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ...............................................................................................(Debe ser conforme a la Escritura de Constitución)

2. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS.............................................................................................................................................

3. REPRESENTANTE LEGAL ............................................ , inscrito en el Registro de Mandatos con el N° ....................

4. DOMICILIO LEGAL ..............................................................................................................

5. CIUDAD ................................................................................................................................

6. PAIS ......................................................................................................................................

7. CASILLA POSTAL ................................................................................................................

8. TELEFONO ...........................................................................................................................

9. FAX .......................................................................................................................................

10. NOMBRE ORIGINAL ...............................................................................................................................................

11. AÑO DE CONSTITUCION ........................................ ..........................................................

12. PRIMER CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRITO:Fecha:Nombre:Entidad:Lugar

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DEL POSTOR

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas Consorciadas deberá proporcionar la información solicitada mediante este formato.


25

FORMATO Nº 3

PROMESA DE CONSORCIOLima, ___ de ______ de 2007

SeñoresComité Especial Lima

Referencia : CM Nº 005 ESSALUD/OIM -2007Supervisión de la Obra: “Nuevo Hospital II La Oroya”

Los suscritos _____________________________ (Nombre del Representante Legal) y ________________ (Nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____________________________ (nombre o razón social del integrante del consorcio) y de _____________________________ (nombre o razón social del integrante del consorcio) , respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el Concurso Público de la referencia cuyo objeto es ______________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

a) La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del Contrato.

b) El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION (%)1

_________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _________________

(1) El total de la columna debe ser igual al 100%

c) El Consorcio se denomina CONSORCIO _______________________________

d) La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es Solidaria.

a) El representante del Consorcio es ______________________ (Indicar Nombre) , identificado con DNI/CE__: _______________________________ , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

e) En el caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a obtener el RUC del Consorcio como condición previa a la firma del contrato.

f) La sede del Consorcio es: ______________________________________________________

Lima,

Empresa Empresa


26

FORMATO Nº 4

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

El postor que suscribe declara bajo juramento:

a) No tiene impedimento para ser postor conforme al Art. 9 de la Ley 26850.

b) Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de

selección.

c) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para

efectos del Concurso.

d) No se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado Peruano.

e) Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Simplificación Administrativa Ley Nº

27444, y demás disposiciones modificatorias vigentes, así como las establecidas en la

Ley Nº 26850 y su Reglamento.

f) Que los bienes y servicios ofrecidos han sido elaborados o prestados dentro del territorio

nacional y cumplen plenamente con los requisitos establecidos en la Ley 27633, Decreto

Supremo N° 003-2001 PCM, y Resolución Ministerial N° 043-2001-ITINCI/DM, a efectos

de obtener el beneficio del 20% adicional sobre la sumatoria de la calificación técnica y

económica.

Lima,

Firma Representante Legal

FORMATO Nº 5BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA Nº 005 ESSALUD/OIM -2007“NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”

27

PACTO DE INTEGRIDAD

CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007

SUPERVISION : OBRA NUEVO HOSPITAL II LA OROYA

POSTOR :

FECHA :

Mediante el presente documento la OIM, con RUC N° ....................., representada por ............................................., ....................................., Identificado con DNI. N° ......................., con poder inscrito en la Partida Electrónica N° ................... y de la otra parte la Empresa ................................, con RUC N° ......................, representada por su Gerente, el Señor ....................................con poder inscrito en la Partida Electrónica N° ................ celebran un PACTO DE INTEGRIDAD, el mismo que se regula por lo establecido en la Norma Técnica de Control N° 700-06, aprobada por RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 123-2000-CG. y que a continuación se detalla:

El suscrito, representante del postor, confirmo que no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán u otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario publico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación; y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer practicas restrictivas de la libre competencia.

Ambas partes declaran que conocen plenamente los términos y alcances del presente Pacto de Integridad, así como las sanciones establecidas en caso de incumplimiento del mismo.

Firmado en Lima, ...... de .............de 2007

...................................................................................SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

En caso de Consorcio, cada Empresa miembro del consorcio deberá presentar esta Declaración.


28

FORMATO Nº 6

EXPERIENCIA EN SUPERVISION EN GENERAL EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

NOMBREDE LA OBRA

SUPERVISADA.

UBIC.

NOMBRE DEL CLIENTE

FECHA DE COSTO DEL SERVICIO

(S/. )

NOMBRE DE LAEMPRESA ASOCIADA % DE

PARTICIP.

INIC TERMIN

1.-2.-3.-

........................................................................................NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DEL POSTOR

NOTA 1) La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condición para ser evaluada.

NOTA 2) En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los primeros consignados.


29

FORMATO Nº 7

EXPERIENCIA SUPERVISIONES SIMILARES

NOMBREDE LA OBRA

SUPERVISADADESCRIPCIÓNDEL SERVICIO UBICACIÓN.

NOMBRE DEL CLIENTE

FECHA DENOMBRE DE LA

EMPRESA ASOCIADA

% DEPARTICIP.

INIC TERMIN

1.-2.-3.-4.-5.-

........................................................................................NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

NOTA 1) La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condición para ser evaluada.

NOTA 2) En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los primeros consignados.


31

FORMATO Nº 8

NOMINA DEL PERSONAL MINIMO ASIGNADO A LA SUPERVISION

A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la realización de la Supervisión, que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución y que será materia de evaluación en base de los Curriculum que se acompaña más adelante.

CARGO NOMBRE SITUACION (E) o (C)

(*)

FRACCION DE DURACION

DEL SERVICIO

JEFE DE SUPERVISION

EQUIPO TECNICO PRINCIPAL:

Ing. Residente Supervisor Arquitecto Ing. Civil, especialista en Estructuras Ing. Sanitario Ing. Mecánico - Electricista Profesional Especialista en

Equipamiento Profesional Especialista en Seguridad Ing. Civil Especialista en Costos y Presupuestos

NOTA: (E) Personal de planta del Postor(C) Personal a Contratarse para la Supervisión.

El que suscribe _________________________________________ , Representante Legal de ______________________________________________________, se compromete que para el servicio materia del concurso se asignará al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de Participación del personal que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

_________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


32

FORMATO Nº 9

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE:______________________ PROFESIÓN:_________________________

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO:_______________________

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes – año)

COLEGIATURA

Nº Fecha

POSTGRADOS

Nº DE ORDEN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

TITULO OBTENIDO

(Especialización, Maestría o Doctorado)

FECHA DE GRADO (mes – año)

TIEMPO DE DEDICACIÓN

Completo Parcial

2. EXPERIENCIA SUPERVISIÓN OBRAS EN GENERAL

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL

PROYECTO

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD

OFICIALCARGO

DESEMPEÑADODESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

REALIZADA

PERIODO LABORADO

INICIA/TERMINA(mes – año)

DURACIÓN(meses)

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________


4. Para Especialistas rellenar cuadros 1 y 3.

33

3. EXPERIENCIA SUPERVISIÓN PROYECTOS SIMILARES

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL

PROYECTO

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD

OFICIALCARGO

DESEMPEÑADODESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

REALIZADA

PERIODO LABORADO

INICIA/TERMINA(mes – año)

DURACIÓN(meses)

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________

Notas:

i. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

ii. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del postor y se le deberá de anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleto.

iii. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

iv. Para Jefe de Supervisión llenar cuadros 1,2 y 3

v. Para especialista llenar cuadros 1 y 3


34

FORMATO Nº 10

DECLARACION DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOSPARA EL SERVICIO

El que suscribe (nombre del Profesional), mediante la presente Carta de Compromiso, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la supervisión a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro del CONCURSO DE MERITOS CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007, Supervisión de la Obra Nuevo Hospital II La Oroya, convocado por ESSALUD.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

Cargo dentro del Proyecto: ................................................................................................................

Especialidad: ......................................................................................................................................

Actividad: ............................................................................................................................................

Validez del presente compromiso: 90 días a partir de la fecha.

--------------------- -----------------------------------------------------Lugar y Fecha Nombre y Firma del Profesional

------------------------------------------------------ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DEL POSTOR


35

FORMATO Nº 11

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

LIMA, ..

SeñoresComité Especial .ATT. : PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

LIMA - PERÚ

REFERENCIA.: CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007 Supervisión de la Obra “Nuevo Hospital II La Oroya”

De mi consideración:

De acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del Concurso en referencia, quien suscribe (Razón Social o nombre) presenta a su consideración la Propuesta Económica por la suma de S/. ......................................, incluido IGV con precios referidos al mes de mayo del 2007, para la prestación de los servicios materia del CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007, convocado por la OIM/ESSALUD, según el siguiente detalle.

1. Revisión del Proyecto ofertado y Supervisión del desarrollo del Expediente Técnico Definitivo a nivel de Ejecución de obra

2. Supervisión de la Obra, Recepción e Informe Final.

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia del presente Concurso mientras dure, hasta la Recepción de la Obra (sin observaciones) y aprobación de nuestro Informe Final, de conformidad con los Términos de Referencia.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las Bases y Términos de Referencia.

La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, la OIM, tiene derecho a invalidar nuestra participación.

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el Segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases.

Atentamente,

-------------------------------------------------NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DEL POSTOR


36


SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO : NUEVO HOSPITAL II LA OROYAPLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO

Concepto Und % de Inc. Cant. Tiempo PU (mes) Parcial S/. Sub Total S/.EQUIPO PROFESIONAL

JEFE DE SUPERVISIONArquitecto ( Jefe de Supervisión ) per 0.34 1.00 3.00

PERSONAL TECNICOIngeniero Civil per 0.50 1.00 2.00Ingeniero Sanitario per 0.40 1.00 2.00Ingeniero Electromecanico per 0.45 1.00 2.00Especialista en Cableado estructurado per 0.40 1.00 1.00Especialista en equipamiento per 0.50 1.00 1.00Especialista en seguridad per 0.50 1.00 1.00Especialista en metrados y presupuestos per 0.50 1.00 1.00

COSTO DIRECTO -GASTOS GENERALES -UTILIDAD -SUB TOTAL -IGV (19%) -TOTAL COSTO DE SUPERVISION DE LA ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO -

CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PARA SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

FORMATO N° 12

37


FORMATO N° 12-A

SUPERVISION DE OBRA : NUEVO HOSPITAL II LA OROYA

PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION SERVICIO : 345 DÍAS CALENDARIOS

Concepto Und % de Inc. Cant Tiempo

(meses) PU (mes) Parcial Sub Total

EQUIPO PROFESIONALJEFE DE SUPERVISION DE OBRAIngeniero Civil ó Arquitecto per 1 1 11.50

RESIDENTE DE SUPERVISONIngeniero Civil per 1 1 11.50

ARQUITECTOArquitecto per 0.4 1 10.00

ESTRUCTURASIngeniero Civil per 0.4 1 10.00

INST. SANITARIASIngeniero Sanitario per 0.4 1 8.00

INST. ELECTRICAS Y MECANICASIngeniero Mecánico - Electricista per 0.4 1 8.00

EQUIPAMIENTOEspecialista en Equipamiento per 0.4 1 3.50

SEGURIDADEspecialista en Seguridad per 0.4 1 3.50

METRADOS Y PRESUPUESTOSEspecialista en Metrados, Presupuesto y Valorizaciones per 0.35 1 10.00

PERSONAL DE APOYOIngenieros o Bachilleres per 1 2 10.00Topógrafo per 0.7 1 10.00Asistente de topografía per 0.7 2 10.00Secretaria per 1 1 11.50Administrador per 1 1 10.00Técnico Administrativo per 1 1 10.00Técnico controlador per 0.7 2 10.00

OTROSPruebas de ensayos mes 1 1 10.00Equipo de Topografía mes 1 1 10.00Camioneta (Inc. Chofer + Combustible) mes 1 1 10.00

COSTO DIRECTO - GASTOS GENERALES - UTILIDAD - SUB TOTAL S/. - I.G.V (19%) S/. - TOTAL COSTO DE SUPERVISION DEOBRA S/. -

-

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

38

FORMATO N° 13

PACTO DE INTEGRIDAD

Concurso de Meritos CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007

SUPERVISION : OBRA NUEVO HOSPITAL II LA OROYA

POSTOR :

FECHA :

Mediante el presente documento la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)., con RUC N° ...........................representada por l, ....................................., Identificado con DNI. N° ......................., con poder inscrito en ........................................ y de la otra parte la Empresa ................................ , con RUC N° ......................, representada por su Gerente, el Señor ....................................con poder inscrito en la Partida Electrónica N° ................ celebran un PACTO DE INTEGRIDAD, el mismo que se regula por lo establecido en la Norma Técnica de Control N° 700-06, aprobada por RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 123-2000-CG. y que a continuación se detalla:

El suscrito, representante del postor, confirmo que no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán u otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario publico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación; y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer practicas restrictivas de la libre competencia.

Ambas partes declaran que conocen plenamente los términos y alcances del presente Pacto de Integridad, así como las sanciones establecidas en caso de incumplimiento del mismo.

Firmado en Lima, ...... de .............de 2007

...................................................................................SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

En caso de Consorcio, cada Empresa miembro del consorcio deberá presentar esta Declaración.


39

MODELO DE CONTRATO


40

CONTRATO DE SUPERVISION

CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007

Conste por el presente documento el Contrato de Supervisión de Obra que celebran de una parte la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, con RUC Nº ............................, con domicilio en ................................................, debidamente representada por su Gerente General ..................................................., identificado con DNI ............................. , cuya representación corre inscrita en la Partida Electrónica Nº........................de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se le denominará la OIM y de la otra parte el ........................................., con R.U.C Nº ..................., con domicilio para éstos efectos en .........................................., Provincia y Departamento de Lima, representado por el ................................................, identificado con DNI Nº ................................, según consta en la cláusula adicional del Contrato de Consorcio elevado a Escritura Pública con fecha ........................., a quien en adelante se le denominará el SUPERVISIOR, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

OIM es un organismo internacional que tiene suscrito un convenio con el Estado Peruano y en virtud del cual ha suscrito un Convenio Marco de Cooperación con ESSALUD.

La OIM por encargo de ESSALUD, de acuerdo al programa de rehabilitación y mantenimiento de vías para el presente año, ha considerado seleccionar EL SUPERVISOR que brindará el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra “NUEVO HOSPITAL II LA OROYA” .

En éste contexto, la OIM, efectuó la Convocatoria al Concurso de Merito CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007 para la Supervisión de la Obra Nuevo Hospital II La Oroya.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Es materia del presente contrato, la Supervisión de la obra denominada “NUEVO HOSPITAL II LA OROYA”, cuyo centro de costos se establece en el Distrito de Ate, contrato que se deriva del Concurso de Merito Nº 005 ESSALUD/OIM-2007

TERCERA: MONTO CONTRATADO

El valor referencial, a suma alzada para la supervisión de la revisión del expediente técnico indicada asciende a la cantidad de S/................, para la supervisión de obra asciende a la cantidad de S/. ........... incluido el I.G.V, por porcentajes, por la recepción e informe final de obra S/............... a suma alzada, con precios al mes de Mayo del 2007, habiendo el Contratista obtenido la Buena Pro, por el monto de S/................(..................Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios al mes de Mayo del 2007, de acuerdo con el Acta de Adjudicación de Buena Pro del..........de......2007.

3.1 El presente Contrato entrará en vigencia a partir de su suscripción y concluye con la recepción de la obra, la aprobación del Informe Final de Supervisión y Liquidación de Contrato del servicio.

3.2 Las actividades de la Supervisión se iniciarán solamente cuando medie una orden explícita de

inicio; la que será notificada oficialmente a EL SUPERVISOR, por la OIM.

3.3 El plazo de los servicios es en días calendario y comprende 3 Etapas:

3.3.1 Primera Etapa : Revisión del Anteproyecto ofertado y supervisión del desarrollo del expediente técnico, a ejecutarse en 90 días calendario contados a partir de la suscripción del Contrato, y previa ORDEN DE INCIO por parte de la OIM.

3.3.2 Segunda Etapa: Supervisión y Control de OBRA, a ejecutarse en 345 días calendario contados a partir de la entrega del terreno al CONTRATISTA hasta la Recepción de Obra y

CONCURSO DE MERITOS CM Nº 005 ESSALUD/OIM-2007 supervisión de la Obra Nuevo Hospital II La Oroya 41

presentación del Informe Final de Supervisión. Los informes complementarios que le sean requeridos por la OIM/ESSALUD no significarán mayor prestación de servicios.

3.4 El plazo de ejecución de los servicios de supervisión podrá ampliarse por las siguientes causales:

3.4.1 Ejecución de adicionales que generen ampliación de plazo al Contratista.

3.4.2 Paralizaciones de obra ordenadas por la OIM.

3.4.3 Paralización de obra dispuesta por el Contratista por la demora que excediera de tres meses en el pago de valorizaciones sin razón justificada.

3.4.4 Demora en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, en este caso los costos de la Supervisión será asumido por el Contratista.

3.4.5 Caso fortuito o Fuerza Mayor, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil).

3.5 En el caso de paralizaciones de la obra, EL SUPERVISOR deberá proponer alternativas inmediatas para su continuación o la resolución del Contrato de Obra; de no haber arreglo, procederá de inmediato a las Liquidaciones respectivas, de acuerdo con la OIM.

CUARTA: PERSONAL DE EL SUPERVISOR

4.1 Para la prestación de los servicios de Supervisión, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer a la OIM con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cada cambio aprobado se castigará con una deducción del 2% sobre el monto total mensual valorizado incluyendo adicionales de ser el caso.

Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a la OIM.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto.

4.2 En el caso que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal propuesto sin autorización la OIM, éste podrá dar por resuelto el Contrato.

4.3 EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios (seguro contra accidentes, daños a terceros y otros similares) para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la OIM, Las pólizas estarán a disposición de la OIM el que podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décima, Numeral 10.4 del presente contrato.

4.4 EL SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose la OIM el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

4.5 EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de la supervisión cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para la OIM

4.6 Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a la OIM el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, serán responsabilidad de EL SUPERVISOR.


QUINTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

5.1 EL SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las Bases y Términos de Referencia y los dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra.

5.2 EL SUPERVISOR con residencia permanente en LA OBRA, actuará como representante de la OIM ante EL CONTRATISTA.

5.3 EL SUPERVISOR tiene la responsabilidad de que LA OBRA se ejecute con la calidad técnica requerida, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico Definitivo de la Obra, el que será entregado por la OIM al inicio de la etapa de supervisión de la ejecución de obra.

5.4 EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios materia de este Contrato.

5.5 EL SUPERVISOR deberá atender, en plazo razonable, todos los informes que solicite la OIM, y que no se encuentran incluidos específicamente en este Contrato.

5.6 EL SUPERVISOR mantendrá actualizado el archivo y registro de toda la información técnico, administrativa y financiera relacionada con LA OBRA.

5.7 Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, El SUPERVISOR entregará el archivo documentado que se haya elaborado.

EL SUPERVISOR. Asimismo, revisará y aprobará los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborará EL CONTRATISTA.

5.9 Respecto a la documentación que obre en su poder relacionada con LA OBRA, EL

SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, aún después de la recepción de las mismas, sin que medie autorización expresa otorgada por la OIM.

5.10 Atender a los funcionarios de la OIM y de la Contraloría que visiten LA OBRA oficialmente, para examinar la documentación e informes que sean solicitados.

SEXTA : ASPECTOS ECONÓMICOS

6.1 El monto correspondiente a los servicios objeto del presente Contrato, es concordante con la Propuesta Económica presentada y asciende a la suma de: -------------- (----en letras y --/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de Mayo del 2007, los montos incluyen el IGV., los cuales se dividen de la siguiente forma:

1. Revisión del Proyecto ofertado y Supervisión del desarrollo S/....................................................

del Expediente Técnico Definitivo. Incluido I.G.V

2. Supervisión de la Obra. S/. ...................................................Recepción e Informe Final de Supervisión Incluido I.G.V

6.2 Este importe sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, así como de las causales indicadas en el numeral 3.4 debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por la OIM.

6.3 El monto del Contrato a que se refiere el numeral 6.1. será cancelado como sigue:

1era ETAPA Revisión del Proyecto ofertado y supervisión del desarrollo del expediente técnico definitivo.


La forma de Pago se efectuará en tres etapas de la siguiente manera: 1er Pago 30% a la aprobación del primer informe 2do Pago 35% a la aprobación del segundo informe 3er Pago 35% a la aprobación del tercer informe.

2da ETAPA Supervisión De la obra

Para esta etapa los pagos se efectuarán mensualmente de acuerdo al % de avance valorizado de obra, sobre la base de los servicios efectivamente prestados en la Supervisión de la Obra en concordancia con la propuesta técnica.Las valorizaciones mensuales de la Supervisión estarán sujetas a retención del 10%, lo que deberá ser considerado en su factura. Recepción, Informe final y Liquidación de Obra

El pago del 10% retenido en las valorizaciones del Supervisor:

A la conformidad del informe final de Supervisión A la aprobación de la liquidación de Contrato de Obra A la aprobación de liquidación del Contrato Supervisor

6.4 Adelanto y Garantías

La OIM previa solicitud, y en calidad de anticipo abonará a EL SUPERVISOR un Adelanto en Directo de hasta el 20% del monto total de cada etapa en forma independiente según su Propuesta Económica incluido el IGV estipulado en el numeral 6.1, previa solicitud y entrega de la correspondiente Garantía.

EL SUPERVISOR presentará su factura por cada Adelanto en Directo actualizado, con el último índice de actualización de INEI.

Por cada monto del Adelanto en Efectivo EL SUPERVISOR presentará previamente, una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática extendida y ejecutable en la ciudad de Lima, otorgada por una entidad autorizada para operar en el país, por la Superintendencia de Banca y Seguros; a favor de la OIM/ESSALUD, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de la OIM

Las renovaciones de las garantías hasta el final del contrato y hasta la amortización final del adelanto, se harán por un monto igual al saldo del adelanto pendiente de amortización, debidamente reajustado por la aplicación del Índice de Precios al por Mayor que publica el INEI, con el último índice conocido, a la fecha de renovación.

El Adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se hará la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto en Efectivo otorgado, según la fórmula del numeral 7.1 del Contrato.

6.5 Garantía de Fiel Cumplimiento

EL SUPERVISOR presenta como Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, ........................................., solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, de fecha ............................,extendida por la ...........................; por un monto de ......................, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato incluido el IGV, válida por ...........días calendario de ejecución del servicio y hasta después que quede consentida la Liquidación del Contrato de Supervisión, a favor de la OIM / ESSALUD, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de la OIM, bajo sanción de ser ejecutada a su fecha de vencimiento.


6.6 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por la OIM, no serán reconocidos.

6.7 EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por parte de la OIM, quien verificará la correcta prestación de los Servicios, la permanencia en LA OBRA del personal de EL SUPERVISOR asignado al servicio, así como la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. Los Informes Mensuales respaldarán el pago de las valorizaciones de EL SUPERVISOR.

SEPTIMA: DE LOS PAGOS Y REAJUSTES

7.1 La forma de pago será de acuerdo al Calendario de Pagos y a lo indicado en el Num. 6.3 del presente documento. Las valorizaciones del SUPERVISOR se reajustarán de acuerdo a la fórmula siguiente:

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po]

Donde :Pr = Monto de la Valorización reajustada.Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha

de presentación de propuestas.Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorización.Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la presentación de propuestas.Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del adelanto.A = Adelanto en Efectivo entregado.C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortización del adelanto otorgado.

El segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la cancelación del adelanto.

7.2 Las valorizaciones de EL SUPERVISOR, serán respaldadas por la presentación oportuna de los Informes mensuales correspondientes a los meses valorizados, del Informe Final y Liquidación de Contrato de Supervisión, según corresponda el caso.

7.3 Tratándose de contrato de servicios de ejecución en forma independiente, los pagos efectuados a EL SUPERVISOR, se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación Final del Contrato de Supervisión, si fuera el caso.

EL CONTRATISTA entregará a la OIM, la factura correspondiente al pago de las obligaciones contenidas en el presente documento emitida a nombre de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, cuyo número de RUC es .......................... No obstante ello, se deje en claro las obras serán ejecutadas a favor de la OIM, quien además supervisará, verificará y dará su conformidad respecto del cumplimiento del presente contrato.

7.4 Los pagos se harán efectivos dentro de los 30 días calendarios de presentada la correspondiente factura, en caso de demora en el pago, el Supervisor tendrá derecho de cobrar intereses, a la tasa de interés legal (TIL)

OCTAVA : OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

8.1 La OIM /ESSALUD, suministrará a EL SUPERVISOR toda la información necesaria y disponible con relación a la complementación del Expediente Técnico de LA OBRA y su ejecución. Tomará todas las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los Contratos de Obra y Supervisión.

8.2 La OIM / ESSALUD podrá colaborar con EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la prestación del servicio.NOVENA : OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

9.1 EL SUPERVISOR presentará a LA ENTIDAD:


- Informe de Revisión y Aprobación Técnica del Expediente Técnico Definitivo de Obra.- Valorizaciones Mensuales por Avances y Reintegros del Contratista.- Informes Mensuales de Obra- Informes Especiales.- Informe Final y Liquidación de Contrato de Supervisión. y,- Otros Informes solicitados por la OIM, ó que EL SUPERVISOR juzguen necesarios.

El contenido mismo y las especificaciones de cada uno de los informes serán coordinados con la OIM.

- Proyectos de Resolución, debidamente sustentados y su diskette correspondiente, cuando el Informe que se presente genere la expedición de resolución.

9.2 Las valorizaciones Mensuales por Avance y reintegros de los trabajos del Contratista, serán presentadas a la OIM, en original y dos (2) copias anilladas, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en las Bases, acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación del metrado, cuyo diseño y características serán definidas por EL SUPERVISOR.

9.3 Los Informes Mensuales de Obra, serán presentados de conformidad a los requerimientos de la OIM; entre otros, se adjuntará un Informe Ejecutivo, se indicará detalladamente la descripción de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, valorizaciones, cronogramas de avance físico, incidencias en la labor del Contratista, comentarios y recomendaciones de EL SUPERVISOR las que estarán de acuerdo a lo normado por la OIM.

Se presentará en original y dos (2) copias anilladas debiendo entregarse en un plazo que no exceda de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al cual corresponde.

9.4 La Liquidación del Contrato de Supervisión, será presentada según lo indicado en las Bases y Términos de Referencia. El SUPERVISOR orientará al Contratista a fin que la Liquidación de Obra cuente con una parte literal que describa todo el proceso administrativo de la Obra y otra parte de cálculos numéricos conteniendo los cuadros indicados por la OIM.

9.5 El SUPERVISOR deberá presentar el Informe Final en original y dos (2) copias, y su entrega se hará efectiva dentro de quince (15) días calendario, contados a partir de la Recepción de Obra.

9.6 EL SUPERVISOR preparará cualquier otro Informe que la OIM pueda requerir con relación a LA OBRA y/o a la marcha de la Supervisión, y su plazo de entrega será acordado por las partes.

9.7 Paralelamente a la ejecución de la Obra, EL SUPERVISOR irá efectuando la verificación de los metrados de obra, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de las Obras, así como deberá ir elaborando las correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir progresivamente practicando la pre-liquidación de la Obra.

9.8 SUPERVISOR, no está autorizado aprobar la ejecución de obras adicionales ni modificar las condiciones contractuales del Contratista, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolución de contrato.

DECIMA.- DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCION DEL CONTRATO

10.1 Si El SUPERVISOR demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades en cualquiera de las etapas de contrato, la OIM solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello. La penalidad está contemplada en los Términos de Referencia, que forma parte integrante de este contrato.Si se repitiera por segunda vez esta situación, la OIM podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

10.2 La OIM podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con los servicios y prestaciones pactadas. En


este caso la OIM, efectuará el pago de los servicios efectivamente prestados, hasta la fecha de Resolución de Contrato, devolviéndosele las garantías después de la Liquidación del Contrato de Supervisión, la misma que se practicará en un plazo no mayor de 15 días desde la fecha en que el Consultor presenta la liquidación de su contrato.

10.3 Las sanciones que se aplicará al Supervisor por incumplimiento de sus obligaciones en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, aplicará a EL CONTRATISTA, una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual o de ser el caso de la etapa que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

La penalidad por cada día de retraso será obtenida de la siguiente fórmula:

0.05 x monto del contratoPenalidad diaria = ------------------------------------------

0.25 x plazo en días

10.3.1 La OIM podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de la SUPERVISION de alguna de sus obligaciones.

Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

10.3.2 Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado ante la OIM para su aprobación el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.

10.3.3 Remitir en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra (principal y/o adicionales)

10.3.4 Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de la Obra Contratada.

10.3.5 No absolver y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada.

10.3.6 Valorizar obras y/o metrados no ejecutados y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

10.3.7 No descontar el 100% del monto precisado en el numeral anterior, en el mes siguiente al detectado.

10.3.8 No controlar eficientemente la ejecución de la obra y no adoptar oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo.

10.3.9 No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere de acuerdo al plan de desvío para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

10.3.10 No generar o elaborar los presupuestos adicionales si los hubiere o por no tramitarlos oportunamente.

10.3.11 No comunicar a la OIM, dentro de los cuatro días de haber recibido de parte del Contratista, la solicitud de Recepción de Obra.

10.3.12 Si como consecuencia de alguna deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros, EL SUPERVISOR asumirá el 100 % de dichos costos.


10.4 Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y, siendo notificado por escrito no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en un término no mayor de diez (10) días después de recibida la comunicación en referencia, la OIM podrá dar por finalizada la prestación. En esta eventualidad, no autorizará ningún desembolso con relación al costo del control, haciendo efectiva la garantía por el Adelanto que estuviese pendiente por amortizar; ejecutándose la Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

10.5 En caso de rescisión, interrupción o resolución del Contrato de Construcción de la Obra, la OIM, podrá suspender, reducir o resolver la prestación de servicios de EL SUPERVISOR, efectuando el pago de los servicios efectivamente prestados hasta esa fecha, devolviéndosele las garantías después de la Liquidación del Contrato de Supervisión.

10.6 La OIM asimismo, tendrá el derecho de resolver unilateral y administrativamente este Contrato en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligencia, debidamente comprobada, en la prestación de los servicios de supervisión y control, indicadas en la Cláusula Novena de este Contrato, o si el total de las multas aplicadas sean equivalentes al 5% del monto del Contrato sin perjuicio de la retención de los pagos pendientes, la ejecución de la garantía del adelanto y la garantía por fiel cumplimiento de contrato, iniciándose, además, la Acción Judicial respectiva de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, conforme a Ley.

10.7 La OIM podrá dar por resuelto el presente Contrato, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar, en el caso de comprobarse en forma reiterada sobrevalorización de obra, valorizaciones adelantadas, pagos en exceso u otros actos que deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes y que, habiendo sido detectadas, no hayan sido reajustadas en las valorizaciones siguientes.

10.8 En caso EL SUPERVISOR solicite la resolución del Contrato, la OIM tendrá derecho a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.

DÉCIMO PRIMERA : CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

11.1 Las partes han convenido en considerar como Caso fortuito o Fuerza Mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por la OIM y a la imposibilidad de la OIM de seguir financiando las obras.

11.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuvieran temporalmente incapacitada debido a caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

11.3 Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dura la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

11.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los servicios, en razón del caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

11.5 Si la paralización de los servicios por fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días calendario, la OIM o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los servicios, reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

11.6 En caso de resolución del Contrato, EL SUPERVISOR entregará a la OIM , bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días calendario, toda la información relacionada con sus servicios, así como la liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.


DECIMO SEGUNDA : CUADERNO DE ESTUDIOS Y DE OBRA

Una vez firmado el contrato, se procederá con la revisión del desarrollo del expediente técnico definitivo, debiéndose aperturar el cuaderno de estudios, en donde se anotará las ocurrencias referidas a esta etapa.

El cuaderno de obra será abierto en la fecha de entrega del terreno.

DÉCIMO TERCERA : OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

13.1 De requerirse modificaciones en el Proyecto no previstos originalmente en las Bases, ni en el contrato, cuya realización resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y de lugar a presupuesto adicional, EL SUPERVISOR presentará los documentos necesarios tales como Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., y los precisados en la Directiva de Contraloría sobre “Autorización previa a la ejecución y pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública”.

13.2 Informe Final

13.2.1 Incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el sistema

13.2.2 Revisión y conformidad a la memoria descriptiva valorizada presentada por el Contratista y de los Planos "Conforme a Obra" que haya presentado.

13.2.4 El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras.

13.2.5 El Informe Final incluirá una cinta de vídeo, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras.

El incumplimiento de Informe Final para Supervisión, relativo a la documentación final que debe preparar EL SUPERVISOR, dará motivo a las sanciones señaladas en el numeral 10.3.

13.3 Si las Valorizaciones de Obra preparadas, revisadas, y consideradas conforme por EL SUPERVISOR, dieran lugar a pagos indebidos de obra serán de exclusiva responsabilidad de EL SUPERVISOR, dará motivo a las penalidades mencionadas en el numeral 10.3.

13.4 En caso de producirse deficiencias en cualquiera de las etapas del contrato cuya responsabilidad, sea de EL SUPERVISOR, éste asume por el presente contrato; la responsabilidad integral de esas deficiencias; pudiendo exigir la OIM el pago de la indemnización correspondiente.

13.5 EL SUPERVISOR será responsable de la absolución satisfactoria de las observaciones, que sobre los documentos y servicios de su competencia, efectúen la OIM y los Organismos de Control.

13.6 No obstante lo arriba mencionado, EL CONSULTOR es responsable por los daños y perjuicios ocasionados por las consecuencias de los errores u omisiones, debidamente comprobados, en que haya incurrido en el desempeño de su trabajo.

13.7 Sin perjuicio de ello, EL SUPERVISOR, asume todos los riesgos derivados de la prestación del servicio contratado, en ese sentido, será responsable de las lesiones y/o daños causados a las personas y/o a los bienes de la OIM. y/o a los de terceros, originados por motivos que le sean imputables. La defensa de la OIM contra cualquier demanda por estos conceptos será asumida por EL SUPERVISOR o, en su caso, por la compañía aseguradora contratada por éste último, y de cualquier suma que se ordenase pagar a la OIM será exclusivamente a cargo del EL SUPERVISOR.

13.8 EL SUPERVISOR es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo de siete (07) años contando a partir de la fecha de la conformidad otorgada por la OIM.


DECIMO CUARTA : RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

14.1 Los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley a EL CONTRATISTA en el momento de la suscripción del presente contrato, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son exclusivamente de cargo de éste y no son transferibles a la OIM.

DÉCIMO QUINTA : SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que harán lo posible por llegar a una solución amigable de cualquier litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato su interpretación, su incumplimiento, resolución o nulidad.

En el curso de las negociaciones directas, las partes procuran arribar a una composición amistosa de la controversia mediante conciliación, la misma que se celebrará según Reglamento de Conciliación de la OIM.

Si en la conciliación se llegara a un acuerdo parcial o no se arribara a un acuerdo, la controversia será solucionada mediante arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OIM. Las partes convienen en acatar el laudo arbitral, como fallo definitivo respecto de cualquier discrepancia.

Adicionalmente las partes acuerdan en relación al arbitraje al que se hace mención en el párrafo anterior, que éste deberá realizarse ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Nada de lo contenido en este contrato ni relativo al mismo será considerado como una renuncia a los privilegios e inmunidades de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM).

DÉCIMO SEXTA: RÉGIMEN LEGAL

16.1 El orden de prelación de documentos es:1. Contrato de Supervisión2. Bases, Absolución de Consultas y Términos de Referencia3. Propuesta Técnica y Económica de EL SUPERVISOR.

DÉCIMO SETIMA: DOMICILIO

Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, la OIM y EL SUPERVISOR señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato. Asimismo, las partes declaran que tendrán como válidas y surtirán pleno efecto, las comunicaciones o notificaciones efectuadas mediante telefax.

Solo podrá variarse el domicilio mediante comunicación notarial, sin tal requisito, no surtirá efecto alguno la variación de domicilio a un lugar distinto a los señalados en la parte introductoria de este contrato, tampoco tendrá efecto la variación que señale un domicilio impreciso, equivocado o inexistente. En cualquiera de estos casos permanecerá vigente el domicilio señalado.

DÉCIMO OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA Y ANEXOS

18.1 El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solicitud de cualesquiera de las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

18.2 Las partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos que, detallados a continuación, forman parte de éste:

ANEXO N° 1: Testimonio de Constitución de la Empresa ANEXO Nº 2 Bases, Términos de Referencia y Absolución de Consultas.ANEXO Nº 3 Propuesta Técnica y Económica de EL SUPERVISOR.(Original)


ANEXO N° 4 Calendario Referencial de Pagos del Supervisor. ANEXO N° 5 Documentos de las Obras a SupervisarANEXO N° 6 Copia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato para la supervisión.

DECIMO NOVENA: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN MEDIO MAGNETICO.

19.1 El Consultor deberá entregar, todo lo concerniente en archivos magnéticos de toda la documentación que conforma el estudio. Todo lo relativo a textos deberá entregarse en Word y las planillas de cálculo en Excel. Los archivos magnéticos incluirán las Bases Topográficas, y la digitalización de levantamiento y planos. Además el Consultor entregará a la OIM / ESSALUD todos los archivos magnéticos que se generen en el proceso de diseño del proyecto, cualquiera sea el software utilizado para ese efecto.

En lo relativo al proyecto se entregarán, también, en medios magnéticos, tanto los planos como los informes definitivos de los proyectos (Ingeniería, Topografía, Mecánica de Suelos, Memoria de Cálculo, Cubicaciones, presupuestos, etc.).

Todo lo relativo a planos de dibujos se entregarán en archivos para ser leídos por Autocad.

Se debe entregar la información en formato DWG por layers o capas con la información de cada elemento en un archivo por separado. Es decir, para cada elemento en el plano CAD, se debe generar un archivo DWG el cual contenga el nombre del elemento correspondiente

La representación gráfica de elementos lineales de la vía como puentes, pasos superiores e inferiores, etc., se harán sobre el eje de la vía con un segmento desde el punto de inicio ( o entrada) hasta el punto final (o salida) del elemento, los que quedarán registrados en un layer o capa especial para dicho elemento. Las coordenadas y otros datos del elemento (nombre, estructura, tipo, etc.) deberán ser dibujados en un layer exclusivo.

La representación grafica de elementos puntuales como señales, obras de arte, etc. Se hará sobre el punto de ubicación del elemento, los que quedarán registrados en un layer o capa especial para dicho elemento. Las coordinadas y otros datos del elemento (nombre, estructura, tipo, etc) deberán ser dibujados en un layer exclusivo.

En señal de conformidad ambas partes firman el presente documento en la ciudad de Lima a los............días del mes de Julio del 2007.

SUPERVISOR LA ENTIDAD


ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS


CONSULTAS SUPERVISIÓN LA OROYA005 ESSALUD/IOM-2007

1.- REGNER BASURTO

CONSULTA Nº 01

En el Numeral 1.4.C GENERALIDADES, se indica que el Plazo de la Obra estará sujeto al Plazo que proponga el Contratista para la Ejecución de la misma.CONSULTA: ¿La oferta económica del Postor se reajustará al Plazo de Obra propuesto por el Contratista?

RESPUESTA: Ceñirse a las Bases

CONSULTA Nº 02Confirmar que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato solicitada en el numeral 19.1.b podrá ser Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución otorgadas por empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.


CONSULTA Nº 03

Forma de Pago y Retención del 10%El numeral 20.00 señala que los pagos se efectuarán mensualmente de acuerdo al porcentaje de Avance de Obra Valorizado.Al respecto, es conveniente recordar el pronunciamiento 206-2007/DOP, del CONSUCODE de fecha 12 de Julio de 2007 que señala que no resulta acorde que el pago de las prestaciones de la Supervisión se sujete al Avance de la Ejecución de la Obra, máxime cuando el Contratista podría incurrir en retrasos e incumplimientos de los cuales el Supervisor no es responsable. Por lo tanto se propone que el pago se efectúe en armadas mensuales por un total del 90% de la Propuesta Técnica y el saldo del 10% se facturará a la aprobación de la Liquidación del Contrato de la Supervisión, eliminándose de esta manera la Retención del 10% señalado en el numeral 20.1 y evitar el pago de impuestos por adelantado. RESPUESTA: El numeral 20.00 pagos 2da Etapa Supervisión de Obra

Para esta etapa los pagos se efectuarán por armadas mensuales iguales por un total del 85% de la propuesta técnica y el saldo 15% se efectuará a la aprobación de la Liquidación de Contrato de la Supervisión.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

CONSULTA Nº 04

Confirmar que el tiempo en la actividad señalado en el Numeral 1.00 se sustenta con la fecha de colegiatura cuando se trate de personas naturales.

RESPUESTA: Se sustentara con contratos efectuados y/o actas de conformidad del Servicio


CONSULTA Nº 05

De la Experiencia en Supervisión de Obras en general (8puntos) (FORMATO Nº 06)Se está solicitando 5 Contratos que en conjunto correspondan a montos facturados de 3´100,000.00 ó mayor con una calificación de 5 puntos. Asimismo, se solicita tres Contratos Adicionales por un monto mínimo de S/. 620,000.00 cada uno con una calificación de tres puntos en total. Considerando el tipo de Servicio de Supervisión, su naturaleza y la finalidad que es la Supervisión de una Infraestructura Hospitalaria, se propone que para los ocho puntos de las Obras Generales se presente cinco (05) Contratos de Servicios Diversos de Supervisión realizados en los últimos quince años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos facturados de S/. 3´100,00.00, a fin de fomentar la mayor participación de postores.


CONSULTA Nº 06

De la Experiencia en Supervisión de Obras similares (12puntos) (FORMATO Nº 07)

Tratándose de la Supervisión de una obra de Infraestructura de Salud y considerando que en los últimos quince años ESSALUD, entidad que convoca a la presente LICITACION PUBLICA, ha ejecutado Obras como el Hospital Villa El Salvador, Hospital Santa Anita, Hospital La Molina, Hospital de Comas, Hospital CasaGrande, Hospital Chachapoyas, Hospital Madre de Dios, Policlínico de Ventanilla, Hospital de San Juan de Lurigancho, Pabellón de Nefrología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, y otros cuyo monto de Supervisión de Obra individual no supera los S/. 400,000.00, se propone lo siguiente:Se asignará cinco (05) puntos al proponente que presente hasta 5 contratos de Servicios de Supervisión de Infraestructura Hospitalaria realizados en los últimos quince años cuyos Contratos en conjunto correspondan a montos facturados totales de S/. 1´000,000.00 ó mayor. Además se calificará con siete (07) puntos los Servicios de Supervisión de Obras Similares que correspondan a un monto acumulado mínimo de S/. 2´100,000.00 hasta cinco servicios, calificándose en forma proporcional a dicho monto.


FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO (Puntaje Total 33 puntos)

CONSULTA Nº 07

En el Ítem a.6 Profesional Especialista en Seguridad (4.00 Puntos) no se indica la Especialidad de dicho profesional, el mismo que debe supervisar cableado estructurado, central telefónica, sistemas de Baja Tensión, etc.Confirmar que el Profesional especialista en Seguridad debe ser Ingeniero Electrónico.

RESPUESTA: El profesional puede ser de cualquier especialidad, siempre y cuando acredite la experiencia solicitada en el tema.

CONSULTA Nº 08

Tratándose la Licitación Pública de la Supervisión del Expediente Técnico definitivo así como de la Construcción es necesario que el personal de especialistas como son el Arquitecto, Ingeniero Civil en Estructuras, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Mecánico Electricista, Especialista en Equipamiento, Especialista en Seguridad, Especialista en Costos y Presupuestos acrediten experiencia profesional en por lo menos tres Supervisiones de Obras de similares características, de las solicitadas en cada uno de ellos, completándose con Estudios Definitivos.

RESPUESTA: Ceñirse a las BasesCONSULTA Nº 09

Confirmar que la Experiencia Profesional del Jefe de Supervisión, Residente de supervisión, los Especialistas asignados como son Arquitecto, Ingeniero Civil especialista en Estructuras, Ingeniero Sanitario, Ingeniero


Mecánico Electricista, Especialista en Equipamiento, Especialista en Seguridad, Especialista en Costos y Presupuestos, se acreditará con copia simple de Contratos, Constancias o Certificados, tanto de la Supervisión de Obras en General como de la Supervisión de las Obras similares.

RESPUESTA: Afirmativo

2.- INSTITUTO DE CONSULTORIA

1. Se indica en el numeral 5.0 VALOR REFERENCIAL Con precios al mes de Mayo-2007 que las propuestas económicas son independientes por cada etapa, eso quiere decir que se presentará una propuesta económica por la supervisión del expediente técnico y otra propuesta económica para la supervisión de la obra (¿02 sobres económicos?). Aclarar.

RESPUESTA: Ceñirse a las Bases numeral 13.0

2. Se solicita se incluya la Base Legal del presente proceso, a fin de saber bajo que regulación complementaria está sujeta el proceso.

RESPUESTA: Este proceso se rige por lo establecido en las Bases y Términos de Referencia del presente Concurso, la Guía de Procedimientos de la OIM y supletoriamente se aplicará lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

3. Confirmar que de manera complementaria el presente concurso se desarrolla según lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

RESPUESTA: Solo para lo No previsto en la presentes Bases

4. Confirmar que la legislación aplicable para efecto de la supervisión de la obra corresponde a lo indicado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus posteriores reglamentos, así como pronunciamientos del CONSUCODE.

RESPUESTA : Negativo

5. Confirmar que si la ejecución de la obra se atrasa respecto al plazo programado por causales ajenas a la supervisión o causales imputables al contratista ejecutor de la obra, se le reconocerá al supervisor la ampliación de plazo de supervisión, conforme lo señala el artículo 249º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

RESPUESTA: Las Ampliaciones de Plazo Generadas por causas imputables al contratista, éste reconocerá el mayor costo de la Supervisión

6. Confirmar que para el caso del presente concurso será de aplicación el PRONUNCIAMIENTO Nº 206-2007/DOP del CONSUCODE.

RESPUESTA: Ver Respuesta Consulta N° 03 del Postor REGNER BASURCO

7. El presente concurso hace referencia a una obra de establecimiento de salud, el cual se deberá desarrollar según las últimas normas de seguridad e ingeniería, si es así no corresponde incluir una restricción no técnica al presente proceso como es el que se le alcance 5 puntos al postor que acredite más de 20 años. Se solicita reducir la antigüedad para alcanzar el máximo puntaje a 12 años. En este punto es conveniente recordar lo establecido en el literal a) del Artículo 25º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el cual establece que no se deben generar mecanismos que limiten la mayor participación de postores y la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable.


8. Confirmar que en caso los postores se presenten en consorcio las propuestas serán evaluadas según lo establecido en la Directiva Nº 004-2007/CONSUCODE/PRE del CONSUCODE.


RESPUESTA: Se aplicara los criterios de avaluación de las Bases

9. Se indica que la experiencia similar del postor está referida a hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, establecimientos de salud de similar complejidad (el subrayado es nuestro), aclarar este término.

RESPUESTA: Se considera de similar complejidad, a obras semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria.

10. Se solicita confirmar que serán válidas las experiencias similares del postor aquellas referidas a supervisión de centros y puestos de salud.


11. Confirmar que en el caso de la evaluación del postor, la experiencia en supervisiones de obras en general y similares, las experiencias de los consorciados se complementa.

RESPUESTA: AFIRMATIVO

12. Confirmar que las experiencias que se presenten en la actividad del postor podrán repetirse en la especialidad del postor siempre y cuando sean similares al objeto de la convocatoria (hospitales, centros y/o puestos de salud, laboratorios de investigación acuícolas, laboratorios de investigación de estupefacientes).

RESPUESTA: Ceñirse a las Bases13. Los trabajos presentados por el postor como experiencia en la actividad realizadas en consorcio en su

oportunidad, confirmar que no será considerado el porcentaje de participación.

RESPUESTA: Se considerará su porcentaje de participación

14. Confirmar que la experiencia general del postor se interpreta de la siguiente forma:Supervisión General (8.00 puntos)5 Contratos de servicios de supervisión de obras en general en los últimos 15 años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos totales mayor a S/. 4’255,000.00 (5 puntos)1 punto por cada contrato adicional de supervisión de obras en general con un monto individual superior a S/. 620,000.00 (3 puntos)


15. Se solicita confirmar que se otorgara los 5 puntos en el caso de que el postor cumpla con sustentar el monto acumulado en la experiencia en la actividad de S/. 4’255,000.00 en uno o dos contratos.


16. Asimismo confirmar que se otorgara los 3 puntos adicionales en la experiencia en la actividad del postor, si se acredita el monto acumulado, esto es S/. 1’860,000.00 en uno o dos contratos.


17. Confirmar que la experiencia similar del postor se interpreta de la siguiente forma:Supervisión Similar (12.00 puntos)3 Contratos de servicios de supervisión de obras similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios) en los últimos 15 años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos totales mayor a S/. 2’127,500.00 (7 puntos).1 punto por cada contrato adicional de supervisión de obras similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios)con un monto individual superior a 520,000.00 (5 puntos).



18. Se solicita confirmar que se otorgara los 7 puntos en el caso de que el postor cumpla con sustentar el monto acumulado en la experiencia de obras similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios) de S/. 2’1270,500.00 en uno o dos contratos.


19. Asimismo confirmar que se otorgara los 5 puntos adicionales en la experiencia de obras similares del postor (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios), si se acredita el monto acumulado, esto es S/. 2’600,000.00 en uno o dos contratos.


20. Tomando en consideración que el presente estudio también tiene como objeto la supervisión de un estudio, confirmar que se considera experiencia similar los estudios de expedientes técnicos de obras similares.


21. Considerando que la experiencia general hace referencia a todas las actividades que normalmente desarrolla un consultor de obra, esto que, según lo establecido en la definición 11 de consultor de obras del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, esto incluye los estudios de preinversión, estudios básicos, preliminares, definitivos, entre otros. En este sentido, acorde a la normatividad se solicita se acepte como experiencia general también lo anteriormente mencionado.


22. Se indica que se evaluará el conocimiento de la zona, agradeceremos se sirva indicar como se implementará dicho criterio, a fin que la evaluación sea objetiva y no dependa del criterio del evaluador.


23. Confirmar que el Jefe de Supervisión debe acreditar experiencia en Supervisión y/o Elaboración de Estudios Definitivos de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).


24. Confirmar que los especialistas (Arquitecto) acreditarán su experiencia profesional en la elaboración de estudios definitivos y/o supervisiones de obras de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).

RESPUESTA: Se calificara la participación tanto en supervisión de obra como en elaboración de estudios de similares características, entendiéndose como obras similares lo indicado en el numeral Uno de Criterios de Evaluación de las Bases

25. Confirmar que los especialistas (Ingeniero Civil Especialista en Estructuras) acreditarán su experiencia profesional en la elaboración de estudios definitivos y/o supervisiones de obras de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).



26. Confirmar que los especialistas (Ingeniero Sanitario) acreditarán su experiencia profesional en la elaboración de estudios definitivos y/o supervisiones de obras de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).


27. Confirmar que los especialistas (Ingeniero Mecánico Electricista) acreditarán su experiencia profesional en la elaboración de estudios definitivos y/o supervisiones de obras de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).


28. Confirmar que los especialistas (Profesional Especialista en Equipamiento) acreditarán su experiencia profesional en la elaboración de estudios definitivos y/o supervisiones de obras de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).


29. Confirmar que los especialistas (Profesional Especialista en Seguridad) acreditarán su experiencia profesional en la elaboración de estudios definitivos y/o supervisiones de obras de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).


30. Confirmar que los especialistas (Ingeniero Civil Especialista en Costos y Presupuestos) acreditarán su experiencia profesional en la elaboración de estudios definitivos y/o supervisiones de obras de edificaciones similares (hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros y/o puestos de salud, comisarías, colegios, instituciones financieras, establecimientos penitenciarios, laboratorios).


31. Confirmar que el postor puede proponer en lugar de un ingeniero mecánico electricista, a un ingeniero electricista siempre y cuando cumpla con lo solicitado en las bases.


32. Confirmar que el especialista en seguridad, puede proponerse a un Arquitecto acreditando su especialidad con experiencias como especialista en Arquitectura, puesto que dentro de esta especialidad se consideran y/o incluyen temas relacionados a señalización, sistemas contra incendio y/o áreas de seguridad.



3- JSU INGENIEROS SRL

Consulta N 01Solicitamos se amplíe a 25 años la antigüedad de los Contratos a presentar como Experiencia de Supervisión de Obras en General, así como para la experiencia en Supervisión de Obras Similares, tendiendo como base el Reglamento Nacional de Contrataciones del Estado; además, ya que en ese lapso de tiempo se ejecutaron proyectos similares a la presente licitación.


Consulta N 02En los últimos 25 años no se han ejecutado muchos Hospitales o Edificaciones por montos similares o mayores al objeto de la convocatoria, por lo que solicitamos que el monto total acumulado a presentar como experiencia en Supervisiones similares, además de los montos mínimos, se reduzcan.


Consulta N 03Para los profesionales asignados (Jefe y Especialistas, incluido el residente de supervisión), consideramos que en la experiencia de supervisiones de obra en general sea también incluidos los estudios a nivel definitivo


Consulta N 04Para el residente de supervisión en la experiencia de obras similares considerando que la construcción de Hospitales no se ha producido en forma masiva, solicitamos sea valido (01) un hospital en lugar de dos y las demás experiencias sean edificaciones institucionales, conjuntos habitacionales, etc.


Consulta N 05Consultamos si el jefe de supervisión (arquitecto) puede ser también considerado como el arquitecto especialista en la supervisión.

RESPUESTA: Negativo

Consulta Nº 06Favor de confirmar, si será valida además de supervisiones la experiencia de los especialistas como residente de Obras similares (Hospitales, Edificios Institucionales, Conjuntos Habitacionales, establecimientos de salud, etc).


Consulta Nº 07Solicitamos de ser posible se pueda reducir el tiempo de Experiencia Profesional del personal Propuesto de 20 y 15 años a 12 y 8 años respectivamente


Consulta Nº 08En la Pagina 5 de las Bases se hacen mencion a unos apéndices 01 y 02 a los TR, los cuales no se adjuntaron, por lo que solicitamos se remita en la Absolución de consultas.

RESPUESTA: Son los formatos 12 y 12 A

4- ATA


Consulta 1:

Según lo indicado en el inciso 2, Criterios de Evaluaciones, páginas 19 y 20, en lo referente al Personal Propuesto: Arquitecto, Ing. Civil Especialista en Estructuras, Ing. Sanitario, las Bases indican que la experiencia será en “….. el desarrollo del Estudio, definitivos y supervisión de obras de similares características …..”.

Considerando que el requisito solicitado en las Bases “..Estudios definitivos y supervisión de obras…”, solamente ocurriría en casos de contratos tipo Concurso Oferta o Llave en mano, los cuales no han sido comunes en los últimos 15 años; se solicita confirmar que será válidas la documentación tanto en Estudios definitivos como en Supervisiones de obras similares (por ejemplo, 2 constancias en Estudios Definitivos y 3 constancias en Supervisión de Obras). Esto permitirá mayor participación de postores.


Consulta 2:

Según lo indicado en el inciso 2, Criterios de Evaluación, páginas 20 y 21, en lo referente al Personal Propuesto: Profesional Especialista en Equipamiento, Profesional especialista en seguridad, Ing. Civil Especialista en Costos y Presupuestos (pág. 20 y 21), las Bases indican que la experiencia será en “… el desarrollo de Estudios de Edificaciones de Similares Características o Supervisiones de Obra…”.

Confirmar que dentro de Supervisiones de Obra se puede acreditar experiencia en supervisiones de todo tipo de obras, además de las consideradas como obras similares.


Consulta 3:

El Formato Nº 5 es el mismo del Formato Nº 13, aclarar este punto.

RESPUESTA: Considerar el Formato N° 05

Consulta 4:

El Formato Nº 6 indica experiencia general en los últimos 10 años. Confirmar que se trata de un error porque la experiencia general, según los criterios de calificación será en los últimos 15 años.

RESPUESTA: Considerar lo indicado en Criterios de Evaluación

Consulta 5:

En el Formato Nº 11 indicar si el monto para la Revisión del Proyecto y Supervisión de la obra, se presenta en forma desagregada.

RESPUESTA: Respetar lo hincado en el formato N° 11

Consulta 6:

El Formato Nº 12, indica que el Gerente de Proyecto, será un Arquitecto y los criterios de calificación indican que el Gerente de Proyecto será Ingeniero Civil o Arquitecto. Sírvanse aclarar este punto.

RESPUESTA: Afirmativo, considerar lo indicado en Criterios de Evaluación

Consulta 7:

En el Formato Nº 12, las Bases establecen que el porcentaje de incidencia del Jefe de Supervisión es de 0.34. Esto indica que este profesional no estará en forma permanente en la revisión del proyecto ofertado y en la


supervisión del desarrollo del Expediente técnico a nivel definitivo, situación que atenta contra la calidad del Estudio.

Sugerimos cambiar a 1.00 este porcentaje de incidencia, además por razones prácticas ya que es un poco difícil que el profesional que ocupe este cargo trabaje el 75% de tiempo. Ello implicaría aumentar el Valor Referencial.


Consulta 8:

El inciso 19.7 de las Bases y la cláusula Sétima del contrato, considera una fórmula polinómica para reajustar las valorizaciones; sin embargo el ítem 5.0, pág. 5, de las Bases indica que la modalidad del contrato será a suma alzada y sin reajustes. Favor aclarar este punto.

RESPUESTA: Expediente Técnico sin reajuste y etapa de Obra con reajuste

Consulta 9:

El ítem 5.1 de los Términos de Referencia, indican que el Jefe de Supervisión deberá ser un Arquitecto; sin embargo en las Bases del Concurso, ítem 2.0 de los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica indica que el Jefe de la Supervisión podrá ser Ingeniero Civil o Arquitecto. Favor definir en forma clara este punto.

RESPUESTA: Considerar lo indicado en Criterios de Evaluación

Consulta 10:

La Cláusula 6.3 del Modelo de Contrato, establece que el pago del Consultor se efectuará mensualmente “…. De acuerdo al % de avance valorizado de obra…”.

Se propone que el pago al consultor se realice en función al servicio realmente prestado ya que sería injusto para el consultor que por retrasos del contratista, se vea afectado en su valorización.

RESPUESTA: Ver respuesta Consulta N° 03 del Postor REGNER BASURCO

Consulta 11:

Se consulta si los profesionales que participen en el proyecto podrán acreditar los servicios realizados con Certificados, Contratos, Constancias y/o Acta de Recepción de Servicios y/o Obras.


Consulta 12:

Según lo indicado en el inciso 1.4. b), preguntamos (página 4 de las Bases): ¿Si las etapas de supervisión del estudio y supervisión de la obra son independientes, habrá reconocimiento de gatos generales por la eventual demora entre una etapa y otra? Debe tenerse en cuenta que en el inciso 22.0 (página 13) se dice que el plazo para elaborar el estudio no incluye el plazo para revisión ni levantamiento de observaciones; es decir, el plazo es mucho más de 90 días.

¿Cómo considerar los hombres-mes en caso la obra tenga una duración mayor a 345 días?


Consulta 13:


En el inciso 10.2. k), al referirse a la experiencia similar en supervisiones se señala: “se considerará como obras de características similares a aquellas obras de edificación, por su envergadura y la complejidad de sus instalaciones sean semejantes a la obra de la presente convocatoria” (página 7 de las Bases)

Así mismo, el inciso 2.0 de los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica (página 18 de las Bases) establece que: “Se considera como obras de característica similar aquellas edificaciones que por la complejidad de sus instalaciones sean semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria tales como hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, establecimientos de salud de similar complejidad”.

En la medida que en los últimos años no se han construido hospitales de la magnitud de las obras previstas por ESSALUD y en la medida que lo más amplio a nivel nacional efectuado por el Ministerio de Salud fue el proyecto ParSalud, consideramos que para una mayor concurrencia de empresas en este proceso se debería establecer como servicios similares: “Se considera como obras de característica similar aquellas referidas a la construcción o remodelación de hospitales y centros de salud diversos y la construcción de edificaciones como edificios institucionales y conjuntos habitacionales que por la complejidad de sus instalaciones sean semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria. La similar complejidad se considera para edificaciones con más de tres pisos”.


Consulta 14:

En el inciso 19.0 d) y 19.1. b) (página 11) se solicita Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por 10% del monto del contrato, vigente hasta la liquidación final. Sin embargo, en el inciso 20.1 (página 13) se dice que “Las valorizaciones mensuales de la Supervisión estarán sujetas a retención del 10%, lo que deberá ser considerado en su factura, dicho saldo se cancelará a la Supervisión una vez aprobada por OIM la Liquidación Final de Obra”.

¿Cuál es el objeto de retener el 10% de cada facturación? Esto se hacía hace más de 10 años en los concursos nacionales y el concepto era por garantía de cumplimiento del servicio contratado y para cubrir las eventuales multas que reapliquen. Hoy, la legislación establece una carta fianza o póliza de caución para tal propósito.

Si lo que se hacía 10 años atrás en Perú es el propósito de la OIM, entonces consideramos excesivo que OIM tenga una garantía de Fiel Cumplimiento y que además retenga 10% de cada facturación.

Por ello, solicitamos que solamente se entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento mediante carta fianza o póliza de caución.

RESPUESTA: Se acepta la propuesta, entregándose solamente la Garantía de Fiel Cumplimiento, mediante Carta Fianza.

Consulta 15:

El inciso 1.0. c) de los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica (página 18 de las Bases) se señala: “Se asignará siete (07) puntos al proponente que presente hasta tres (03) contratos de servicios de Supervisión de Obras Similares realizados en los últimos quince (15) años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos facturados totales de S/. 2´127,500.00 Nuevos Soles o mayor. Además se calificará con un punto a cada contrato adicional de servicios de Supervisión de Obras Similares que correspondan a un monto facturado individual de S/. 520,000.00 Nuevos Soles o mayor, hasta completar un máximo de doce (12) puntos…”.

En vista del escaso número de hospitales construidos en los últimos 15 años y dado que los montos de las obras del Ministerio de Salud no han sido tan grandes, solicitamos que el monto de S/ 2´127,500 (para 3 contratos en los últimos 15 años) se reduzca una vez el valor referencial; o sea de S/. 1’417,382.51.

RESPUESTA: NEGATIVO, ceñirse a las Bases

Consulta 16:

Nuestra empresa realizó la supervisión de un proyecto mediante un contrato de 2,28 millones de Dólares; dentro de los cuales se incluyó la supervisión de la construcción del Centro Operativo Marcapomacocha y los


campamentos del contratista; obra de gran magnitud que incluyó oficinas para Sedapal, contratista y supervisión; viviendas para empleados del contratista y la supervisión, Puesto de la Policía, Campamento para el Ejército, comedores y otras edificaciones diversas. El contrato fue por el total y no se estableció monto específico para supervisar este componente. Por ello preguntamos ¿Será válido incluir esta experiencia como experiencia similar?

RESPUESTA: Ver definición de Obras Similares en las Bases y Términos de Referencia.

5.- OIST S.A.

Antecedente / Sustento / Fundamento Nº 01

1. En los criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica:

b) Experiencia en Supervisión de Obras en General (8 puntos) (Formato Nº 6)Nos indica Supervisión de Obras en General en los últimos 15 años, sin embargo, en el titulo del Formato Nº 6, nos muestra: Experiencia en Supervisiones en General en los últimos 10 años.

Consulta Nº 01

Se solicita confirmar que la Experiencia del Postor es en los últimos 15 años



1. En los criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica:

c) Experiencia en Supervisión de Obras Similares (12 puntos) (Formato Nº 7)En la segunda parte nos solicitan contratos adicionales de servicios de Supervisión de obras similares que correspondan a un monto facturado individual de S/. 520,000.00 Nuevos Soles o mayor…..

Consulta Nº 02

a) Se solicita disminuir el requerimiento de servicios, es decir, de 5 a 3 y la calificación que sea por interpolación

b) De no ser procedente lo solicitado en a) Se solicta disminuir el monto de los servicios de estos cinco contratos a S/. 400,000.00 Nuevos Soles.



I Bases del Concurso, Numeral 1.4 Plazo de Duración

No se contempla ningún plazo ni monto para la liquidación del Servicio prestado

Consulta Nº 03

Se solicita aclarar al respecto de la etapa de liquidación del Servicio



I Bases del Concurso, Numeral 10.2 Contenido de los Sobres


e) Doc.5 Copia simple del certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

Consulta Nº 04

Confirmar que debe decir Registro Nacional de Consultores



Formatos

En el Formato Nº 12 Formato de Propuesta Ecónomico para Supervisión de Expediente Técnico

El Jefe de Supervisión dice Arquitecto.

Consulta Nº 05

Confirmar que debe decir Ingeniero Civil o Arquitecto, teniendo en cuenta que es el mismo profesional el que va a realizar la supervisión del Expediente Técnico y la Obra.

RESPUESTA: Afirmativo, Ingeniero Civil o Arquitecto.

6.- KUKOVA

Consulta 1:

En las Bases del Concurso numeral 5.0 Valor Referencial, se menciona que la modalidad de contratación es a Suma Alzada y sin reajustes; sin embargo, en el numeral 19.7 Reajustes y cláusula 7.1 del Contrato se detalla una mecánica para reajustar los pagos.

Favor esclarecer cual de los criterios prima.


Consulta 2:

En las Bases numeral 21.00, se indica que de cada valorización del Consultor se retenga el 10%, evidentemente como fondo de garantía de buena ejecución de obra; sin embargo este procedimiento se duplica al exigirse según el numeral 19.1 una Garantía de Fiel Cumplimiento a la firma del contrato por el 10% del monto del mismo.

Solicitamos se exija solamente la garantía de Fiel Cumplimiento.

RESPUESTA: Se acepta la propuesta

Consulta 3:

En los Formatos 12 y 12-A, se detalla una columna con el % de incidencia de la los profesionales que participarán en la supervisión del Estudio y Obra, en la cual algunos de ellos corresponden a fracción del tiempo mensual.

En ese sentido se entiende que la entidad no exigirá una mayor participación que la indicada en dicho formato.

Somos de la opinión que el Gerente del Proyecto, para la revisión del Estudio, debe tener permanencia constante con el Proyecto para absolver oportunamente las consultas que formule el Contratista.

Igual criterio debería aplicarse para los especialistas, en el tiempo que han sido considerados para su intervención.


RESPUESTA: El consultor deberá cumplir con el porcentaje de participación de cada especialista en la etapa que le corresponda.

7.- CHUNG & TONG

CONSULTA Nº 01En el ítem c) del numeral 1.4 GENERALIDADES, se indica que el plazo para la etapa de supervisión de obra estará sujeto al plazo que proponga el contratista para la etapa de ejecución de obra. Se consulta, confirmar si el monto de la oferta económica del postor será a suma alzada, independientemente del plazo de obra ofertado para la ejecución de la obra.

RESPUESTA: Se confirma que el monto es a Suma Alzada

CONSULTA Nº 02En el segundo párrafo del numeral 5.0 VALOR REFERENCIAL Con precios al mes de Mayo-2007, se indica que la modalidad de la presente convocatoria es bajo la modalidad de contrato a suma alzada y sin reajustes (el subrayado es nuestro). Esta condición “sin reajustes” se contradice con lo indicado en el ítem 19.7 REAJUSTES e ítem 19.8 ADELANTO Y GARANTIAS.En ese sentido, confirmar que la presente convocatoria es bajo la Modalidad de contrato a suma alzada con reajustes.


CONSULTA Nº 03En el numeral 10.2, inciso i) Doc. 8, se indica que el Tiempo en la Actividad se sustentará con el inicio de la actividad (primer contrato). Confirmar que para el caso que el postor sea persona natural, se acreditará el tiempo en la actividad con la fecha de la colegiatura.

RESPUESTA: Se sustentara con contratos efectuados y/o actas de conformidad del Servicio

CONSULTA Nº 04DEL CONTRATO, en el numeral 19.1 Condiciones Previas a la firma de contrato, ítem b, se indica que las Garantías de Fiel Cumplimiento deben ser otorgadas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; en ese sentido, confirmar que para la Garantía de Fiel Cumplimiento será Carta Fianza Bancaria y/o Póliza de Caución, la misma que deberá ser solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, extendida y ejecutable en el Perú, tal como se establece en numeral 19.7 Adelantos y Garantías.


CONSULTA Nº 05ÍTEM 20.00 PAGOS, el pago para la 2da etapa, que corresponde a la Supervisión de la obra, se establece que para esta etapa los pagos se efectuarán mensualmente de acuerdo al % de avance valorizado de obra, sobre la base de los servicios efectivamente prestados por la Supervisión de la Obra en concordancia con la propuesta técnica-económica.Sobre el particular existe Pronunciamiento Nº 206-2007/DOP, relacionado contra la forma de pago establecido en las presentes bases, condicionada al porcentaje de avance de obra del contratista. El pronunciamiento citado indica textualmente lo siguiente:

“………..de la cláusula cuarta de la pro forma de contrato se aprecia que el presente proceso de selección ha sido convocado a suma alzada. Al respecto, el artículo 56º del Reglamento establece que en dicho sistema de contratación el postor debe formular su propuesta por un monto fijo integral y un determinado plazo de ejecución. En el presente caso, el contrato de consultoría de obra concuerda con la determinación de dicho sistema por cuanto de las especificaciones técnicas se advierte que las magnitudes de la prestación objeto del contrato están totalmente definidas.


Ahora bien, de conformidad con los artículos 247º y 250º del Reglamento, toda obra contará de modo permanente y directo con un supervisor o inspector, debiendo éste, según sea el caso, controlar los trabajos efectuados por el contratista y velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. En ese sentido, si bien la labor del supervisor se encuentra directamente vinculada con la ejecución de la obra y depende de ella, su naturaleza es distinta por cuanto se trata de un servicio de consultoría. En tal medida, no resulta acorde con dicha naturaleza que se sujete el pago de las prestaciones del supervisor al avance de la ejecución de la obra, máxime cuando el contratista podría incurrir en retrasos o incumplimientos respecto de los cuales el supervisor no es responsable.

………………….”

En ese sentido, solicitamos se modifique los puntos relacionados con la forma de pago de acuerdo a lo estipulado en el numeral 10.00 Forma de Pago, de los Términos de Referencia, entre los cuales están:

1. Numeral 20.00 Pagos, relacionado con la 2da. Etapa Supervisión de Obra, el cual debe ser en armadas mensuales.

2. Cláusula Sexta, del Modelo de Contrato, relacionado con la 2da. Etapa Supervisión de Obra, el cual deber ser en armadas mensuales.

Cabe agregar que en el supuesto que la obra se encuentre atrasada por causales imputable al contratista, el supervisor puede recomendar lo siguiente:

a) La presentación de un calendario acelerado.b) La intervención económica.c) La resolución de contrato.

En los dos primeros casos, el contratista termina la obra mucho después de vencido el plazo contractual, con lo que el supervisor –debido a la forma de pago- se ve perjudicado por los atrasos del contratista.


CONSULTA Nº 06ÍTEM 20.00 PAGOS, se indica que el pago del 10% de retención de las valorizaciones se cancelará:

A la conformidad del informe final de obra. A la aprobación de la liquidación de contrato de obra. A la aprobación de la liquidación del contrato del supervisor.

Existiendo una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el valor del 10% del monto total del contrato, cuya finalidad es garantizar el servicio ofrecido, proponemos que el 10% de retención del pago de cada valorización sea excluido de las Bases.

En tal sentido, proponemos que el pago de los servicios se supervisión se efectuarán de la manera siguiente:

95% del monto del contrato se cancelarán proporcionalmente en forma mensual, estableciéndose para efectos prácticos 30d.c. para cada mes de servicio.

05% del monto del contrato se cancelará a la conformidad del informe final de obra por parte de la OIM.

RESPUESTA: Ver respuesta consulta N° 03 del REGNER BASURCO

DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICADEL POSTOR

CONSULTA Nº 07


De la Experiencia en Supervisión de Obras en General (8 puntos) (FORMATO Nº 06), los Términos de Referencia indican requerimientos técnicos mínimos, que se acreditará un monto facturado de servicios de consultoría de obras, por un monto mínimo acumulado igual a tres (03) veces el Valor Referencial, con un máximo de cinco (05) servicios. Los criterios de calificación establecidos en las Bases para este rubro otorgan puntaje a este requerimiento mínimo, lo cual contraviene lo dispuesto en el art. 64º del Reglamento y la definición de “requerimiento técnico mínimo” establecido en el numeral 51 del anexo de definiciones del Reglamento, puesto que, las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta, denotándose que dichos factores no podrán calificar el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo exigido, sin perjuicio de lo cual se podrá calificar aquello que lo supere o mejore, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.Asimismo, las Bases otorgan puntaje adicional al mínimo exigido al postor que acredite cada contrato adicional de servicios diversos de supervisión de obras en general que correspondan a un monto facturado individual de S/. 620,000.00 Nuevos Soles o mayor.

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento establecen las siguientes definiciones:

Requerimiento Técnico Mínimo: Son los requisitos indispensables que debe reunir una propuesta técnica para ser admitida.Trabajo Similar: Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable en los casos de servicios en general y de consultoría.(el subrayado es nuestro).

En ese sentido, pedimos que los criterios de calificación para acreditar experiencia del postor en la Supervisión de Obras en general consignada en las Bases sean corregidas tomando en cuenta el criterio que rigen en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado el mismo que establece, que todo proceso de selección deben contener criterios de calificación que fomenten las mayor participación de postores potenciales; es decir, que los criterios de calificación que otorgan puntaje al postor por acreditar experiencia en la supervisión de obras similares, deben estar basados únicamente en los montos facturados acumulados con un máximo de cinco (05) contratos de servicios de supervisión de obras en general.

Para que un determinado postor tenga derecho a que su propuesta técnica sea calificada o admitida deberá cumplir primero el requisito mínimo exigido en los Términos de Referencia, el de acreditar una facturación acumulada igual o superior a S/.4´255,000.00 en los últimos quince (15) años, sin límites de servicios. Es decir lo que se trata de demostrar es que el postor demuestre vigencia en la actividad.

Aquel postor que haya cumplido con acreditar este requerimiento mínimo, para obtener puntaje en este rubro deberá acreditar contratos de servicios diversos de Supervisión de Obras en General realizados en los últimos quince (15) años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos facturados totales de S/. 1´860,000.00 Nuevos Soles (monto que resulta de multiplicar los S/. 620,000.00 x 03 contratos solicitados), con un máximo de cinco (05) contratos, otorgándosele uno punto sesenta (1.60) puntos por cada contrato, con un máximo de ocho (08) puntos.

En ese orden de ideas proponemos los siguientes criterios de calificación basados en los montos facturados acumulados propuestos en las Bases, en estricto cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (D.S. 084-2004).

b. Experiencia en la Supervisión de Obras en General (8 puntos) FORMATO Nº 06

Requisitos MínimosEl postor deberá acreditar experiencia en supervisión de obras en general realizados en los últimos 15 años, por un monto acumulado igual o superior a tres (3.00) veces el Valor Referencial a la fecha de la presentación de las propuestas, es decir un monto de facturación acumulada igual o mayor a S/.4´255,000.00 sin límites de contratos, los mismos que deberán acreditarse con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de servicio.

Criterios de Calificación para obtener puntaje en la Experiencia en la Supervisión de Obras GeneralesSe asignará ocho (08) puntos al postor que acredite experiencia en supervisión de obras general realizadas en los últimos 15 años, por un monto de facturación acumulada igual o superior a S/. 1


´860,000.00 el mismo que deberá acreditarse hasta con un máximo de cinco (05) servicios, sustentados con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de servicio. Los servicios que acrediten el requisito mínimo no deben repetirse para obtener puntaje en el presente rubro.


CONSULTA Nº 08De la Experiencia en Supervisión de Obras Similares (12 puntos) (FORMATO Nº 07) , los Términos de Referencia indican requerimientos técnicos mínimos, que se acreditará un monto facturado de servicios de consultoría de obras, por un monto mínimo acumulado igual a una media vez (1.50) veces el Valor Referencial, con un máximo de tres (03) servicios. Los criterios de calificación establecidos en las Bases para este rubro otorgan puntaje a este requerimiento mínimo, lo cual contraviene lo dispuesto en el art. 64º del Reglamento y la definición de “requerimiento técnico mínimo” establecido en el numeral 51 del anexo de definiciones del Reglamento, puesto que, las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta, denotándose que dichos factores no podrán calificar el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo exigido, sin perjuicio de lo cual se podrá calificar aquello que lo supere o mejore, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.Asimismo, las Bases otorgan puntaje adicional al mínimo exigido al postor que acredite cada contrato adicional de servicios de supervisión de obras similares que correspondan a un monto facturado individual de S/. 520,000.00 Nuevos Soles o mayor.

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento establecen las siguientes definiciones:

Requerimiento Técnico Mínimo: Son los requisitos indispensables que debe reunir una propuesta técnica para ser admitida.

Trabajo Similar: Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable en los casos de servicios en general y de consultoría.(el subrayado es nuestro).

En ese sentido, pedimos que los criterios de calificación para acreditar experiencia del postor en la Supervisión de Obras Similares consignadas en las Bases sean corregidas tomando en cuenta el criterio que rigen en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado el mismo que establece, que todo proceso de selección deben contener criterios de calificación que fomenten las mayor participación de postores potenciales; es decir, que los criterios de calificación que otorgan puntaje al postor por acreditar experiencia en la supervisión de obras similares, deben estar basados únicamente en los montos facturados acumulados con un máximo de cinco (05) contratos de servicios de supervisión de obras similares, en la cual no podrán repetirse los contratos que hayan sido considerados para acreditar el requisito mínimo.

Para que un determinado postor tenga derecho a que su propuesta técnica sea calificada o admitida deberá cumplir primero el requisito mínimo exigido en los Términos de Referencia, el de acreditar una facturación acumulada igual o superior a S/.2´127,500.00 en los últimos quince (15) años, sin límites de servicios. Es decir lo que se trata de demostrar es que el postor demuestre vigencia en la especialidad.

Aquel postor que haya cumplido con acreditar este requerimiento mínimo, para obtener puntaje en este rubro deberá acreditar contratos de servicios de Supervisión de Obras Similares realizados en los últimos quince (15) años cuyos contratos en conjunto correspondan a montos facturados totales de S/. 2´600,000.00 Nuevos Soles (monto que resulta de multiplicar los S/. 520,000.00 x 05 contratos solicitados), con un máximo de cinco (05) contratos, otorgándosele dos puntos cuarenta (2.40) puntos por cada contrato, con un máximo de doce (12) puntos.

Debe tenerse en cuenta adicionalmente que ESSALUD en los últimos quince (15) años no ha tenido procesos de selección que involucren servicios de supervisión de obras cuyos montos de facturación sean iguales o superiores a S/. 520,000.00 Nuevos Soles, ya sean consultorías de supervisión de hospitales, policlínicos o establecimientos de salud, entre los que se podemos enunciar algunos de ellos y más importantes:Supervisión del Hospital I de Villa El Salvador.Supervisión del Hospital I de San Anita. Supervisión del Hospital de San Juan de Lurigancho.


Supervisión del Hospital Alberto Sabogal.Supervisión del Hospital I La Molina.Supervisión del Hospital I Comas.Supervisión del Hospital I Naylamp.Supervisión del Hospital I Casa Grande.Supervisión del Hospital de I de Moquegua.Supervisión del Hospital I Chachapoyas.Supervisión del Hospital I Bagua Chica.Supervisión del Hospital de Madre de Dios.Supervisión del Policlínico de Chorrillos.Supervisión del Policlínico de Ventanilla.Supervisión del Policlínico Próceres.Supervisión del policlínico 1ro. De Mayo.Supervisión del Centro de Gineco-Obstétrico del Hospital II de Huaraz.Supervisión del Centro de Hemodialis del HNERM.Supervisión de la Remodelación del Centro Quirúrgico del HNERM.Supervisión del Pabellón de Nefrología del HNGAI.Llama mucho la atención que estos servicios convocados expresamente por la misma Entidad ESSALUD puedan desestimarse o considerarse inferiores al objeto de la presente convocatoria, ya que estos tienen componentes similares o iguales al objeto del presente proceso de selección que es la de supervisar Hospitales o centros de salud de primer orden.

En ese orden de ideas proponemos los siguientes criterios de calificación basados en los montos facturados acumulados propuestos en las Bases, en estricto cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (D.S. 084-2004).

b. Experiencia en la Supervisión de Obras Similares (12 puntos) FORMATO Nº 07

Requisitos MínimosEl postor deberá acreditar experiencia en supervisión de obras similares realizados en los últimos 15 años, por un monto acumulado igual o superior a una vez (1.00) veces el Valor Referencial a la fecha de la presentación de las propuestas, es decir un monto de facturación acumulada igual o mayor a S/.1´559,120.76 sin límites de contratos, los mismos que deberán acreditarse con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de servicio. Criterios de Calificación para obtener puntaje en la Experiencia en la Supervisión de Obras SimilaresSe asignará doce (12) puntos al postor que acredite experiencia en supervisión de obras similares realizadas en los últimos 15 años, por un monto de facturación acumulada igual o superior a S/. 1´559,120.76 el mismo que deberá acreditarse hasta con un máximo de cinco (05) servicios, sustentados con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de servicio, de los cuales por lo menos un (01) servicio debe corresponder a servicios de supervisión de Hospitales. . Los servicios que acrediten el requisito mínimo no deben repetirse para obtener puntaje en el presente rubro.


CONSULTA Nº 09Confirmar que para acreditar la experiencia del postor tanto en supervisiones de obras en general como en Supervisión de Obras similares, ésta se acreditará adjuntando copia de los contratos y su respectiva conformidad de servicio.


DEL PERSONAL PROFESIONALCONSULTA Nº 10Los Términos de Referencia 5.1 De los recursos Humanos para la Supervisión de la Obra, indica como requisito mínimo que el Residente de Supervisión deberá acreditar necesariamente su participación en la supervisión, monitoreo y/o diseño de por lo menos una (01) edificación (obra nueva, remodelación, y/o ampliación) importante, tal como hospitales, establecimientos de salud, …………..


En ese sentido los criterios de calificación para el Residente de Supervisión en el rubro Experiencia en Supervisión de Obras Similares deben sujetarse como mínimo a un (01) servicio de Supervisión de Hospitales o establecimientos de salud de características similares. (Independientemente de su magnitud), y no dos (02) como se está solicitando.


CONSULTA Nº 11Confirmar que el personal Especialista en Seguridad, ítem a.6, es para Seguridad Electrónica, personal necesario para velar por la correcta instalación y equipamiento de los sistemas en baja tensión, llámese llamada de enfermeras, detectores de humos, central telefónica, cableado estructurado, entre otros. Asimismo, confirmar que el profesional asignado a este rubro debe ser Ingeniero Electrónico.

RESPUESTA: Ver respuesta de la Consulta 07, Postor Regner Basurco

CONSULTA Nº 12El objeto del presente proceso es la selección del consultor que se encargue de la supervisión del expediente técnico y la supervisión de la ejecución de la obra, con las siguientes magnitudes: Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico: 90 d.c. y un monto de S/.89,248.81. Supervisión de la ejecución de obra: 345 d.c. y un monto de S/. 1´328,133.70.

Sin embargo, de acuerdo a los criterios de calificación establecidos en las Bases se puede presentar el caso extremo que resulte ganador un postor que haya propuesto el 100% de profesionales que solo hayan elaborado estudios (generales y similares), lo cual no asegura el objeto del presente proceso de selección, ni la finalidad de los principios que rigen en las adquisiciones y contrataciones del Estado, cual es la de “garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida en forma oportuna y a precios o costos adecuados” (sic.).

La experiencia de los profesionales en la elaboración de estudios – si bien es cierto es muy valioso – es distinta a la experiencia que se requiere para el control técnico, económico, financiero y administrativo del proceso constructivo y sobre todo la administración del contrato de la obra pública que exige un amplio conocimiento de las disposiciones específicas para obras que establece el capítulo VIII del D.S. 084-2004-PCM debidamente concordado con las Normas de Control Interno para el área de obras públicas que establece la Norma de Control Nº 600 de la Contraloría General de la República y sus casuísticas respectivas.

En ese contexto proponemos el cambio del numeral 28.00 de los Criterios de Evaluación, relacionados con el personal propuesto (especialistas): Arquitecto, Ing. Civil en Estructuras, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Mecánico-Electricista, especialista en Equipamiento, Especialista en Seguridad, Especialista en Costos y Presupuestos, en las partes correspondientes a la exigencia de Experiencia Profesional:

a.1.2, a.2.2, a.3.2, a.4.2 y a.5.2., Experiencia profesional (3.00 puntos)Se otorgará (0.60) puntos por cada participación en la especialidad solicitada de supervisión de obras similares, y/o supervisión de proyectos similares, y/o elaboración de proyectos similares, donde por lo menos cuatro (04) trabajos deben corresponder a supervisión de obras similares; los cuales debe acreditarse con contratos, certificados o constancias con un máximo de cinco (05) contratos.

a.6.2 y a.7.2, Experiencia profesional (2.00 puntos)Se otorgará (0.50) puntos por cada participación en la especialidad solicitada de supervisión de obras similares, y/o supervisión de proyectos similares, y/o elaboración de proyectos similares, donde por lo menos cuatro (03) trabajos deben corresponder a supervisión de obras similares; los cuales debe acreditarse con contratos, certificados o constancias con un máximo de cinco (04) contratos.

RESPUESTA: Remitirse a las Bases

CONSULTA Nº 13Confirmar que para acreditar la Experiencia en supervisión de obras en general para el Jefe de Supervisión, se sustentará con copias simples de contratos, constancias o certificados, otorgándose un (01) punto por cada servicio, hasta un máximo de cinco (05) servicios de supervisiones de obras en general.


RESPUESTA : Afirmativo

CONSULTA Nº 14Confirmar que para acreditar la Experiencia en supervisión de obras similares para el Jefe de Supervisión, se sustentará con copias simples de contratos, constancias o certificados, otorgándose dos punto cinco (2.50) puntos por cada servicio, hasta un máximo de cuatro (04) servicios de supervisiones de obras similares.


CONSULTA Nº 15Confirmar que para acreditar la Experiencia en supervisión de obras en general para el Residente de Supervisión, se sustentará con copias simples de contratos, constancias o certificados, otorgándose cuarenta céntimos (0.40) puntos por cada servicio, hasta un máximo de cinco (05) servicios de supervisiones de obras en general.


CONSULTA Nº 16Confirmar que para acreditar la Experiencia en supervisión de obras similares para el Residente de Supervisión, se sustentará con copias simples de contratos, constancias o certificados, otorgándose sesenta céntimos (0.60) puntos por cada servicio, hasta un máximo de cinco (05) servicios de supervisiones de obras similares.


CONSULTA Nº 17Confirmar que para acreditar la Experiencia Profesional de los especialistas:a.1.2. Arquitecto.a.2.2. Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.a.3.2. Ingeniero Sanitario.a.4.2. Ingeniero Mecánico – Electricista.a.5.2. Profesional Especialista en Equipamiento.Se sustentará con copias simples de contratos, constancias o certificados donde se acredite su participación en la especialidad solicitada en el desarrollo de Estudios Definitivos de Proyectos Similares ó Supervisión de obras de similares características independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, otorgándose sesenta céntimos (0.60) puntos por cada servicio hasta un máximo de tres (03) puntos. Concordarlo con respuesta a consulta Nº 12.


CONSULTA Nº 18Confirmar que para acreditar la Experiencia Profesional de los especialistas:a.6.2. Profesional Especialista en Seguridad.a.7.2. Ingeniero Civil Especialista en Costos y Presupuestos.Se sustentará con copias simples de contratos, constancias o certificados donde se acredite su participación en la especialidad solicitada en el desarrollo de Estudios Definitivos de Proyectos Similares y/o Supervisión de obras de similares características independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, otorgándose cincuenta céntimos (0.50) puntos por cada servicio hasta un máximo de dos (02) puntos. Concordarlo con respuesta a consulta Nº 12.


CONSULTA Nº 19Confirmar que para el caso del Residente de Supervisión, este podrá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, tal como lo dispone el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. 084-2004-PCM.


CONSULTA Nº 20Confirmar que el profesional Especialista en Equipamiento, está referido a Equipamiento Médico.



CONSULTA Nº 21Confirmar que para el Especialista en Costos y Presupuestos, éste podrá ser Ingeniero Civil ó Arquitecto.

RESPUESTA : Negativo, Ingeniero Civil

CONSULTA Nº 22Confirmar que los Certificados de Habilidad de los profesionales no son obligatorios para la presentación de la Oferta Técnica, éstas serán presentadas por el Postor que obtenga la Buena Pro para la firma de contrato.

RESPUESTA : Confirmado

CONSULTA Nº 23Indicar cual es procedimiento a seguir en el caso de que el Comité Especial considere no acoger las observaciones formuladas a las Bases, ¿Quién es el Ente dirimente en caso de surgir alguna controversia en esta etapa?.

RESPUESTA : Ceñirse a las Bases

CONSULTA Nº 24Las Bases consideran obra similar lo siguiente: “Aquellas edificaciones que por la complejidad de sus instalaciones sean semejantes a la obra objeto de la presente convocatoria tales como hospitales, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, establecimientos de salud de similar complejidad”.Las instalaciones de un hospital de nivel II que se diferencian de una edificación convencional, entre otras son las siguientes:

Redes de agua fría con tubería de cobre con sus respectivos equipos de bombeo Redes de agua caliente con tubería de cobre y aislamiento térmico con su calentador y equipos de

bombeo. Sistema de agua blanda con tuberías de cobre, ablandadores y equipos de bombeo. Sistema de gases medicinales con tuberías de cobre. Sistema de agua contra incendio con tubería schedule 40, gabinetes y bombas. Aire acondicionado y ventilación forzada. Grupo electrógeno y transferencia automática. Ascensores. Sub estación eléctrica. Sistemas en baja tensión (comunicaciones, relojes, perifoneo, llamada de enfermeras, alarmas contra

incendio, detectores de humo y circuito cerrado de TV.Sabiendo que la obra que se va a supervisar es EL NUEVO HOSPITAL II LA OROYA, solicitamos que las Bases sean más explícitas en lo referido a la “complejidad de sus instalaciones” en el sentido que la construcción deba tener por lo menos 5 de las instalaciones citadas anteriormente, para lo cual el postor deberá demostrar objetivamente que la obra propuesta como similar haya tenido dicha complejidad para la obtención del puntaje respectivo.


CONSULTA Nº 25Confirmar que en forma supletoria a las presentes Bases se aplicará lo normado en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante DS Nº 083-2004-PCM y DS Nº 084-2004-PCM respectivamente.

RESPUESTA : Ver respuesta a la Consulta 02, Postor Instituto de Consultoria

8.- VCH I

1. Favor de confirmar que un mismo profesional podrá participar con más de un Postor, sin que ello constituya demérito para los postores involucrados, ni afecte sus calificaciones.



2. Las inversiones en obras de edificación complejas han sido sumamente restringidas, durante los últimos 15 años en nuestro país; ello, sumado a que el proceso de selección de la referencia ha sido definido como uno de tipo nacional, dificulta las opciones que tenemos los diversos postores para acceder a las calificaciones planteadas en los criterios de evaluación. Con miras a propiciar la oportunidad de que diversos consultores nacionales puedan participar en el proceso convocado se solicita ampliar el periodo de la experiencia en Supervisión de obras similar a 25 años a efectos de propiciar una mayor oportunidad de participación a consultores nacionales.


3. en el ítem 5.2 de los recursos humanos para la Supervisión de la Obra solicitan información que deberá ser acreditada mediante: Copias simples........... Certificado de habilidad.......................... y Certificados de ..........................................Favor de confirmar que dichos documentos presentará el postor que obtenga la Buena Pro y a la firma del contrato.

RESPUESTA : Los certificados de habilidad se exigirán a la firma de Contrato del Postor que obtenga la La Buena Pro.

4. En los Términos de Referencia, ítem 5.1 de los recursos humanos para la supervisión del Estudio, solicitan un Arquitecto Jefe de Supervisión , gestión y coordinación con 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión a partir de la colegiatura y el Equipo profesional de Apoyo01 Ing. Civil de estructuras01 Ing. Mecánico – Electricista01 Ing. Sanitario01 Ing. Especialista en cableado o Estructurado01 Profesional especialista en Equipamiento01 Profesional especialista en Seguridad01 Profesional especialista en Costos y PresupuestosTodos ellos con antigüedad mínima de 08 años a partir de la colegiatura y 05 años de experiencia en la especialidad, confirmar que este personal no será evaluado y que sólo bastará una declaración jurada de los profesionales.

RESPUESTA: Ceñirse a la Bases

5. Por favor indicar cual es el plazo previsto para que luego de que el contratista entregue el proyecto, se efectúe la revisión del mismo, el levantamiento de observaciones y finalmente la verificación del levantamiento de observaciones que permita extender le aprobación respectiva.

Esta información es necesaria para elaborar la propuesta técnica y económica de la supervisión, teniendo en cuenta que es precisamente necesaria esta etapa de revisión y aprobación del expediente y confirmar que en caso se tome un mayor tiempo en la aprobación del estudio que aquel previsto en las bases, OIM reconocerá la ampliación de plazo y gastos que genere a la supervisión.


6. Confirmar que en caso haya Ampliaciones Plazo en la ejecución de la obra que aquel previsto en las bases, OIM reconocerá los gastos que genere a la supervisión.

RESPUESTA: Si se dieran ampliaciones de plazo al contratista que varíen el plazo contractual, le corresponderá igualmente a la supervisión

7. Criterios de evaluación: Factores referidos al personal propuesto: Jefe de Supervisión, solicitamos que la Experiencia Profesional sea igual o mayor a 15 años y no a 20 años, ya que hay pocos profesionales que cumplen con lo solicitado en las bases pero solo tienen 15 años de experiencia profesional.



8. Se solicita un Jefe de Supervisión. Confirmar que serán validos los trabajos que estén referidos al profesional que haya desempeñado el cargo de Gerente de Supervisión.


9.- ALPHA CONSULT

CONSULTA Nº 01En la página 18 de las Bases de la Licitación Pública Nº 005 ESSALUD/OIM-2007 en los criterios de evaluación de la Propuesta Técnica el factor referido al Postor señala que se asignará puntaje por servicios de supervisión similares de los últimos quince años. Al respecto solicitamos considerar que para efecto de evaluación se modifique de 15 a 25 años tal como lo indica en el Reglamento del CONSUCODE.



empresa administradora de peaje - oimperu.org · web viewdoc.1 carta de presentación de la ......

Documents