SEGOB SJ:CRfTAIUA DE GOBERNAClÓN C0,1biÚN NAClONAt

O[ ·SE(;t,;Rt.fJAD-

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

CONTRA TO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A: DICTAMEN PARA LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO SEDE DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL RESPECTO DE LOS SISMOS DEL 16 DE FEBRERO DE 2018. UBIC:AÓO IN MELCHOR OCAMPO NÚMERO 171 •. COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 1137 .. O EN LA CIUDAD DE . . . . . . .. .

MÉXIC:ó • · ÉN ADELANTE "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEPENDENCIA CENTRALIZADA DE , LA ADMINISTRACIÓN f>ÚBLICA FEDERAL, EN LO SUCESIVO . "'LA . SECRETARÍA·. , A TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", REPRESENTADO EN ESTLACTO POR EL

I DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA CONTRATANTE; ASISTIDO POR EL DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA. ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA, Y POR LA OTRA,

S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL

i EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES CONJUNTAMENTE Y EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES''. DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.1 EL DÍA VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 17:39 HRS Y 18:36 HRS, OCURRIERON DOS SISMOS, CON EPICENTRO AL NORESTE DE PINOTEPA NACIONAL OAXACA, QUE LOS SISTEMAS DEL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL (SSN REGISTRARON, EL PRIMERO CON UNA MAGNITUD DE 7 .O, Y LA RÉPLICA CON UN MAGNITUD 5. 9

&f·CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DEL REGLAMEN D� CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL •. AHORA CIUDADj . MEXICO. UNA CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEBE SER RENOVADA

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 1 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, parci que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRlTARÍA DE GOBERNACIÓN

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

CADA 5 AÑOS O DESPUÉS DE UN SISMO, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN LO DETERMINE, EN LA QUE UN CORR.ESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL HAGA CONSTAR QUE DICHA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO Y SUS NORMAS.

DESPUÉS DE OCURRIR LOS SISMOS, ES NECESARIO CONSERVAR EN CONDICIONES SEGURAS LOS EDIFICIOS ()BJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CONSIDERADOS COMO CENTROS DE TRABAJO DONDÉ LABORAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE NO REPRESENTEN RIESGÚ$; REALIZAR VERIFICACIONES OCULARES PARA IDENTIFICAR CONDICIONES INSEGURAS EN LOS CENTROS DE TRÁBAJO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE SUS OCUPANTES.

. .

ES IMPORTANTE REFERIR QUE LOS SISMOS ACONTECIDOS, REFLEJAN UN MAYOR CONTENIDO DE AL TA FRECUENCIA.ES DECIR, PUEDEN CAUSAR NO SÓLO DAÑOS A LA ESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES, SINO. TAMBIÉN A SUS COMPONENTES NO ESTRUCTURALES, POR ELLO ES POSIBLE OBSERVAR EDIFICIOS EN APARIENCIA SEVERAMENTE DAÑADOS, PERO QUE IN REALIDAD NO ESTÁN EN RIESGO DE COLAPSO.

1.2 CON' FECHA 16 DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SIGNADA POR EL

DIRECTOR DE . ÁREA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA,' CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 FRACCIONES ll, IV Y V, 45 BIS DE LAlEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 2, FRACCIÓN lll Y 73 DE SU REGLAMENTO, DICTAMINÓ COMO PROCEDENTE EL. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE AUTORIZA Y LA NO CELEBRACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. ..

1.3 CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2018, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN . SOCIAL", · CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 4, 26 FRACCIÓN 1, 27 FRACCIÓN 111, 41, 42 FRACCIONES 11. IV Y V Y 45 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLIC.AS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 2 FRACCIÓN IX DE SU REGLAMENTO, MEDIANTE OFICIO NO. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/578/2018, NÓTIFICÓ A "EL CONTRATISTA" LA ADJUDICACIÓN - DEL PROCEDIMIENTO NACIONAL DE ADJUDICACIÓN_ DIRECTA, RELATIVA A LOS SERVICIOS � DICTAMEN PARA LA EVALUACION DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL MEDIAl'fj;É INSPECCIÓN VISUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIF,t{:10

NOTA: Es importante considerar que por la propia' y, especial naturaleza del procedimiento de contratcición, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la .cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 2

. Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SI:CRl'TARl/\ DE GOBERNAClÓN

s CONTRATO DE SERVICIOS No.

OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

SEDE DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL RESPECTO DE LOS SISMOS DEL 16 DE FEBRERO DE 2018, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO NÚMERO 171, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CÓDIGO POSTAL 11370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS. Y TIEMPO DETERMINADO A "EL CONTRATISTA" RESULTANDO ESTRICTAMENTE NECESARIO, PRESEN"f ARSE EN EL FRENTE DE LOS SERVICIOS PARA DARINICIO EN LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS, EL DÍA 16 DE-FEBRERO DE 2018, PERCIBIENDO PARA SU PRESTACIÓN UN PLAZO APROXIMADO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES. INFORMÁNDOSELE A ªEL CONTRATISTA". QUE LA CELEBRAOÓN DEL CONTRA TO SOBRE LA BASE DE PRECIOS ÜNIT ARIOS, SE FORMALIZARÁ TAN PRONTO COMO SE CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL DICTAMEN DE EDIFICACIÓN SEGURA.

ASÍM1SMO, DE MANERA INTERNA "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC:IAL", CON LA FINALIDAD DE NO PONER EN RIESGO LA VIDA NI LA INTEGRIDAD DE LOS COMPAÑEROS (AS) DETRABAJOQUE LABORAN EN LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE SU PORTAL http:/ /www.pyrs.gob.mx;, EMITIÓ COMUNICADOS·. AL PERSONAL ADSCRITO, CON FECHAS 16 Y 19 DE FEBRERO;· DONDE TUVO A BIEN INFORMAR, ENTRE OTROS, LA SUSPENSIÓN DE LABORES· HASTA NUEVO AVISO Y QUE El EDIFICIO NO SERÍA OCUPADO HASTA QUE SE CUENTE CON EL DICTAMEN DE EDIFICACIÓN SEGURA.

1.4 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018. "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL·, . A TRAVÉS DE SU PORTAL httQ;L./www.pyrs.gob.1n�, HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL

PERSONAL ADSCRITO AL MISMO, QUE SE HABÍA REALIZADO UN RECORRIDO CON El D.R.C. 0905 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DESPUÉS DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN LAS INSTALACIONES , SE DETERMINÓ QUE EL EDIFICIO PRESENTÓ UN ·coMPORTAMIENTO SATISFACTORIO DURANTE LOS EVENTOS SÍSMICOS, NO PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER OCUPADO, POR LO TANTO SE REANUDARÍAN LAS LABORES DE MANERA NORMAL EL DÍA MARTES 20 DE FEBRERO DE 2018.

1.5 "EL CONTRATISTA D CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 20 rs. EMITIÓ LÜS DICTÁMENES DE COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" DONDE SEÑALA ENTRE OTROS, QUE NO HUBO DAÑOS A LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS, QUE ES RESISTENTE Y POR LO TANTO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER OCUPADO CONFORME A LAS CONDICIONES PREVISTAS PARA Sll OPl=R.ACIÓN. .

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza. dei procedimiento de contrdtadón; toda la información' y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser dosificada por el Órgano Administrativo 3 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Soda/, lo anterior, para que se/e dé el uso. y trato correspondiente.

SEGOB SECIU:T,\RiA DE GOIH:H.NACIÓN

s CO�llS!ÓN NAU.ONAL

t)i- \fCtJR!O.�l)-

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

1.6 CON RELACIÓN A LA URGENTE NECESIDAD DE ATENDER LAS. CONDICIONES DE INSEGURIDAD DETECTADAS EN LOS EDIFCIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, MERCED AL PELIGRO LATENTE QUE REPRESENTA PARA LA VULNERABILIDAD DE LOS MISMOS, CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", AUTORIZÓ RECURSOS PARA LLEVAR A CABO ªLOS SERVICIOS" MEDIANTE CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUEST AL ID DPOP 2018-11.047, POR UN M()NTO DÉ $246,227.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

1.7 "EL CONTRATISTA" CON FECHAS 22 Y 23 DE. FEBRERO DE 2018, TUVO A BIEN ENTREGAR A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA-ECONÓMICA, MISMA, QUE VALDRÁ PARA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABOLA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

1.8 CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DE .. "'PREVENCIÓN Y READAPT.ACIÓN SOCIAL .. , CON FUNDAMENTO ENLOSARTÍCULOS 134CONSTITÜCIQNAL, 4, 26 FRACCIÓN 1, 27 FRACCIÓN IH. 41, 42 FRACCIONES 11, IV YV, 45 BISDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS · MISMAS Y< 2 FRACCIÓN IX DE SU REGLAMENTO, MEDIANTE OFICIO NO. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/679/2018, NOTIFICÓ A ªEL CONTRATISTA" EL MONTO Y PLAZO DE PRESTACIÓN CONCLUYENTE, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS Y EL CATÁLOGO DÉ CONCEPTOS (PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA} ENTREGADOS, MOTIVO POR EL CUAL SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS· PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DECLARACIONES

"PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES. DECLARA QUE:

1.1 LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ES. UNA DEPENDENCIA CENTRALIZADA DE L \DMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ENCARGADA, ENTRE OTRAS FUNCIONES, D :JECUT AR LAS PENAS POR DELITOS DEL ORDEN FEDERAL, ADMINISTRAR E ;1STEMA PENITENCIARIO FEDERAL, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDA�ES ifE \POYO A LIBERADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTIOJÍ()S

1

\ .

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de· su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 4 Oesconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNi\ClÓN C(HtiSlÚN NAUON,\L

úf �fGt;iu Drtt)

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 FRACCIÓN I Y 26 Y 27 FRACCIONES XXIH Y XXV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, ES UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, COORDINADO POR EL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD, CON AUTONOM1A TÉCNICA Y OPERA TfVA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2 INCISO C, FRACCIÓN XIV, 69,70, 127 Y 128 . DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y 1 .. DEL REGLAMENTO DEL . ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTAClÓN SOCIAL .

1.2 SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRA TO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCLJLO 2 FRACCIONES 11, 111 Y IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ARTÍCULOS· 8 FRACCIÓN VII, 10 FRACCIONES· 1, 11 Y III Y 14 FRACCIONES IV, XVII Y XVIII, DEL REGLAMENTO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, PU13UCADO EN EL DIARIO. OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE MAYO DE 2002 Y EL ARTÍCULO PRIMERO FRACCIÓN u DEL ACUERDO 06/2008 DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE DELEGAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, PEDIDOS Y SUS MODIFICACIONES A DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTONCES SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE SLJS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE AGOSTO DE 2008.

1.3 EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, DE ªPREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", ES EL RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRA TO Y SUS ANEXOS O EN SU CASO, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE SE DESIGNE POR ESCRITO PARA TALES EFECTOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2º FRACCIÓN 111, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

1..a EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: SG01301036UO

NOTA: Es importante consjderar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de· contratación, toda la i1,¡u111ruuu11 y,u documentación generada y ,que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Admjnistrativo 5 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECR.Ht,RiA DE GOllERNAC1ÓN COM1$lÚN NAC!UNA!.

OF Sf(;f)RtDAD

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

1.5 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL,; NO OTORGÓ ANTICIPO A "EL CONTRATISTA''; Y EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTfCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TODA VEZ , QUE LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCLUYERON ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE SOUCIT ARÁ LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO, DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR EL 10% (DIEZ POR' CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE FIANZA DE INSTITUCIÓN MEXIC:ANA DEBIDAMENTE AUTORÍZADA.

1.6 EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL DE"PREVENCIÓN Y·READAPTACIÓN SOCIAL"' ES EL UBICADO EN AVENIDA MELCHOR OC:AMPO NO. 171, COLONIA TLAXPANA,

. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11370, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL SEÑALA. COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES Y LEGALES DEL·PRESENTE CONTRATO.

11. DECLARA "ELCO�TRATISTA ''; POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO QUE:

11.1 ES UNA SOCIEDAD. LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES

11.2 EN LA ESCRITURA PÚBLICA SEÑALADA EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE, SE HIZO CONSTAR EN SU ARTÍCULO SEGUNDO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, EL OBJETO SOCIAL, SIENDO ENTRE OTROS: . "(. . .) A) LA :::ONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TODO TIPO DE

' / )BRAS URBANAS Y SUB-URBANAS, CONTROL DE CALIDAD DE MA TERIAL,fS \!1EDlANTE PRUEB�S DE CAMPO Y LAB5)RA TORIO, CONTROL DE CANTIDAD� /.!JE )BRA, PLANEACION Y PROGRAMACION DE SISTEMAS DE CONTROL, Dl�NO

a:STRUCTURAL, MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, HIDRÁULICA, INGENl!.-RIA DE

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 6 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

or. - s t{.;un i n,\I) (.()MTSIÚN Nr\.Cl!..lN:\t

s SEGOB SECIU'TARÍA os GOBERNACIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

COSTOS, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, PRUEBAS DE CARGA, CONSULTAS E INVESTIGACIONES EN LO REFERENTE A SUPERESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ARQUITECTURA Y EN GENERAL LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TODACLASE DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA(...)".

11.3 CUENTA CON LAS FACULTADES NECESAR.IAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, EN NOMBRE Y R.EPRESENT ACIÓN DE "EL CONTRATISTA", EN TÉRMINÓS DE . DE FECHA 11 DE SEPTIEMijRE DE 2001,MANIFESTANDOQUE LAS FACULTADESOTORGAQAS COMO ADMINISTRADOR ÚNICO. NO LE HAN SIDO REVOCADAS. NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE SURTEN PLENOS EFECTOS, PARA LA CELEBRACIÓN . DEL PRESENTE CONTRA TO Y PARA OBLIGAR A SU PODERDANTE AL PLENO CUMPLIMIENTO DEL MISMO�

11.4 TIENE CAPACIDAD JURfDICA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR, ACREDITÓ LA EXPERIENCIA, ASÍ COMO lA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ELEMENTOS SUFICIENTES .PARA LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS",. EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

, ,

- 11.5 CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PRESENTE CONTRA TO; ACUERDOS, . LINEAMIENTOS,. ESPECIFICACIONES, OFICIOS, CIRCULARES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE RESULTEN APLICABLES PARA LA DEBIDA PREST ACIÓN DE .. LOS SERVICIOS" Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES Y NORMATIVIDAD

0APUCABLES, ASÍ COMO, LOS DOCUMENTOS QUE COMO ANEXOS DEL CONTRATO SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS 'QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA ENTREGADA CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018, CONSISTENTES EN: CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE SERVICIOS (ANEXO 1); PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO (ANEXO ·· 2); PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS O POR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y /O EQUIPO

IENTÍFICO DE CÓMPUTO O DE MEDICIÓN (ANEXO 3); PROGRA�f ALENDARIZADO Y CUAN�TIFICADO EN PARTIDAS O P�R ACTIVIDADES1)Z>E UMINISTRO O UTILIZACION MENSUAL DE PERSONAL ·TECNICO (ANEX9;4); ROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFIC�DO EN PARTIDAS C/¡ POR CTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTIUZACION ·. MENSUAL DE PERSONAL

NOTA: Es importante .considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al. respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por et Órgano Administrativo 7 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB Sl:CRETARf,\ DE GOBERNACIÓN (;üMiS.to·r,.:- NAC10N:\l

Uf '\ft;tjR!.DAC!'·

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

TÉCNICO. ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO (ANEXO 5); PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS O POR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES (ANEXO 6); LISTADO DE INSUMOS (ANEXO 7) Y TÉRMINOS . DE REFERENCIA (ANEXO 8); QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

11.6 CONOCE PLENAMENTE EL SITIO EN DONDE SE LLEVARON A CABO "LOS SERVICIOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO. EN VIRTUD DE QUE FUE DEBIDAMENTE INSPEC:CIONADO, CONOCIENDO EN CONSECUENCIA EL ALCANCE DE "LOS SERVICIOS", ASÍ COMO LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN SU PREST ACIÓN.

11.7 NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS. 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IXDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TIVASVIGENTE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2017; MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NI ÉL, NI ALGÚN INTEGRANTE DE SU REPRESENTADA DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO. PÚBLICO Nl·SE ENCUENTRAN INHABILITADOS PARA EL DESEMPEÑO.DE "LOS SERVICIOS" OBJETO DE ESTE CONTRA TO.

11.8 DECLARA QUE HA PRESENTADO DECLARACIONES- DE LOS. DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASIMISMO MANIFIESTA NO TENER ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA OPINIÓN EMITIDA POR ELSAT DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2018.

11.9 MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE EN CASO DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANA, POR CUANTO A ESTE CONTRA TO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO. BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.10 SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ESj

rr11 su DOMICIL10 Y CORREO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES/Y DOCUMENTOS QUE RESULTEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, SON 1;ru< STGUIENTES:

1

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o· documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo [!esconcentrado, Prevención y Readaptación Social. lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

8

SEGOB SECRFTARlA DE GOBERNACl()N

NS (0'11SIÚN N!,\.:.ll)NAL

f)F,: SrGt;Rt!)AO

DOMICILIO

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

CORREO ELECTRÓNICO:

MISMOS QUE SERVIRÁN PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES. AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; COMPROMETIÉNDOSE "EL CONTRATISTA" ANTE "PREVENCIÓN Y READAPATACIÓN . SOCIAL" A COMUNICARLE POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DE LOS TRÉS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE DE ESE SUPUESTO. •

11.12 ESTÁ CONSCIENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA QUE'. DEBE GUARDAR RESPECTO DE LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONÓ PARA LA PREST ACIÓN DE "LOS SERVICIOS" ASÍ COMO LA INFORMACIÓN QUE SE GENERÓ Y QUE SE GENERE CON MOTIVO DE DICHO INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

11.13 CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE ESCRITO SIN NÚMERO DE REFERENCIA, ACEPTANO ENTREGAR GARANTÍA DE ANTICIPO POR ASÍ PACTARLO "LAS PARTES", ASÍ COMO NO PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TODA VEZ QUE LOS SERVICIOS CONCLUYERON ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVIClOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ACORDE CON LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL n Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD

.CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRA TO.- "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" CONTRATA A "EL CONTRATISTA" PARA LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS"

OBRE LA BASE DE PRECIOS UNIT ARIOSY TIEMPO DETERMINADO. CONSISTENTE N: DICTAMEN PARA LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL . EDIANTE INSPECCIÓN VISUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUOTURA EL EDIFICIO SEDE DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENiÍ::fiADO

1

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 9 Desconi::entrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SI:CRETAltiA OE GOBERNACJÓN COMl>IÓN Nr-.C.H.lNAI.

o¡:_ \ H.;.(,; r� � n,.� n

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL RESPECTO DE LOS SISMOS DEL 16 DE FEBRERO DE 2018, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO NÚMERO 171, COLONIA TLAXPANA. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMOS QUE ªEL CONTRATISTA� REALIZÓ HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, DISPOSICIONES LEGALES Y ANEXOS REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN. ILS Y LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA MISMA, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DÉ ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS QUE �ORMAN PAR.TE DE LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA ENTREGADA CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018, CóNSlSTENTES EN: CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE SERVIClOS (ANEXO l); PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO (ANEXO 2); PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN -. PARTIDAS O POR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y /O EQUIPO CIENiÍFICO DE CÓMPUTO O DE MEDICIÓN (ANEXO 3);. PROGRAMA CALENDARIZADO . Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS O POR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN· MENSUAL DE PERSONAL TÉCNICO (ANEXO 4 ); PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN. PÁRTIDAS O POR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVA Y DE .SERVICIO (ANEXO 5); PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS O POR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES (ANEXO 6); LISTADO DE INSUMOS (ANEXO 7) Y TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO 8).

SEGUNDA.- ÁREA RESPONSABLE DE LA ÁDMINISTRACÍÓN DE LOS SERVICIOS.- LA DIRECCIÓN DE ÁREA RESPONSABLE DE OBRA PÚBUCA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SdCIAL,. ES EL ÁRE RESPONSABLE DE LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS, ENCARGADA DE L ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS HASTA L CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL PRESENTE CONTRA TO, O EN SU CASO, EL SERVIDO PÚBLICO QUE SE DESIGNE POR ESCRITO PARA TALES EFECTOS, DE CONFORMIDA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2º FRACCIÓN 111, DEL REGLAMENTO DE L LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ES HÁBIL: PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO. ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL CUENTAN CON FACULTADES CONFORME A LA NORMA TIVIDAD INVOCADA EN LA DECLARACIÓN 1.2.

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se re dé el uso y trato correspondiente.

10

SEGOB SECRl:TAIÜA DE GOl>ERNACJÓN

s COM.!Slt.:">N N/'i..(!()N;\.t

f)f SfCURlO.;\tJ

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

TERCERA.- MONTO DEL CONTRA TO.- EL PRECIO A PAGAR POR «LOS SERVICIOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATÓ ES DE $212,264.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $33,962.24 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE. $246.226.24 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 24/100 M.N,).

EL PRECIO A PAGAR POR "LOS SERVICIOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO, NO PODRÁ REBASAR EL MONTO TOT Al SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, POR LO QUE TODO COSTO ADICIONAL DEBERÁ CONTAR PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CORRESPONDIENTE, EN EL SUPUESTO CONTRARIO, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC[AL. NO ADQUIRIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA Y TODA EROCACIÓN SERÁ A CUENTA Y CARGO DE "EL CONTRATISTA ...

CUARTA."'" PLAZO DE PRESTACIÓN Y DE VIGENCIA.- .. El. CONTRATISTA" SE OBLIGA A REAUZAR "LOS SERVICIOS· OBJETO DEESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL 16 DE FEBRERO DE 2018 Y DE TERMINACIÓN EL 20 DE FEBRERO DE 2018. DE. CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE .LOS SERVICIOS.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA VIGENCIA DEL CONTRA TO INICIARÁ CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO POR "EL CONTRATISTA" Y FINALIZARÁ CUANDO SE FIRME EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y· OBLIGACIONES IJE "LAS PARTES·. O BIEN, SE ACTUALICE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE EL ?AGO DE "LOS SERVICIOS" PRESTADOS SE CUBRA EN MONEDA NACIONAL, v1EDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIÓN ÚNICA, PRESENT ANDOLA A :NTERA SATISFACCIÓN DE "'PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL ... PARA TAf �fECTO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NA TURAtl.8 51GUIENT�S A LA FECH� DE TERMINACIÓN DE LOS SE�VICIOS, ENTREGAR,Á/LA :STIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDIT[ LA

NOTA: Es importante considerar que por ta propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, tocia la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es. de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 11 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, to anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRE1AIÜA DE GOl'\ERNACIÓN

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

PROCEDENCIA DE SU PAGO AL RESIDENTE DE "LOS SERVICIOS''. EL CUAL DEBERÁ REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN, Y TRAMITE DE PAGO DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A

· SU PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, ÉSTAS SE RESOL'yERÁN '. E INCORPORARÁN EN LA ESTIMACIÓN · CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCLILOS. 53, 54, 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 132 Y 133 DESU REGLAMENTO.

LA ESTIMACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESlADOS DEBERÁ PAGARSE POR PARTE DE "PR,.EVENCIÓN Y READAPTACIÓN. SOCIAL" EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO APROBADA Y AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE "LOS SERVICIOS·, SIEMPRE Y CUANDO "EL CONTRATISTA.. HA Y A PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SÁ TISFACCIÓN DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL ... Y CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 . SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ AUTORIZADA LA ESTIMACIÓN POR EL RESIDENTE DE "LOS SERVICIOS", Y AVALADA POR LA DIRECCIÓN DE ÁREA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, EL PAGO SE HARÁ A "EL CONTRATISTA» A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE . "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL· O BíEN , EN SUS INSTALACIONES. UBICADAS EN AVENIDA MELCHOR OCAMPO NÚMERO 171, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11370, CIUDAD DE MÉXICO, PREVIA JUSTIFICACIÓN ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

,LA ESTIMACl�N Y LA LIQUIDACIÓ�, AUNQUE HAYA SIDO PAGADA, NO S)­ :::ONSIDERARA COMO ACEPT ACION DE "LOS SERVICIOS" DADO Q,l'.JE �EVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL» SE RESERVA EXPRESAMENlJ/ EL :>l:RECHO DE RECLAMAR POR LOS SERVICIOS FAL TANTES O MAL EJECUTADbS O 'OR PAGOS EN EXCESO QUE SE HAYAN EFECTUADO, CONFORME A LO DliPÍJESTO

NOTA: Es ímportante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se g_enere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Admínistrativo 12 Descancentrado, Prevención y Readaptación Social, /o anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRl:TARiA OE GOfü'RN,\ClÓN .('\JM ·� $1 ÓN N�-\C ! ONi,.L

l)E S.FGCRt!),�f)

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

POR EL ARTÍCULO 131 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS�

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" PUSO A DISPOSICIÓN DE "'EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE SE PRESf ARON (AN) "LOS SERVICIOS"' MATERIA DE ESTE CONTRATO; ASLCOMO LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CON. QUE CONTÓ Y QUE Fl.JÉ NECESARIA PARA LA PREST ACIÓN DEL MISMO; ESTA ENTREGA CONSTA POR ESCRITO YSE REALIZÓ EN LA FECHA EN QUE SE INICIÓ A "LOS SERVICIOS", DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO.EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SÉPTIMA.- DE LAS GARANTÍAS.- ªEL. CONTRATISTA·, NO ENTREGARÁ LA GARANTÍA DE ANTICIPO, EN VIRTUD QUE "LAS PARTES" ESTUVIERON DE ACUERDO EN LA NO ENTREGA DE ANTICIPO.

OCTAVA.- DE LAS GARANTÍAS.,...

l. DE ANTICIPO:

"EL CONTRATISTA", NO ENTREGARÁ LA GARANTÍA DE ANTICIPO, EN VIRTUD QUE "LAS PARTES"' ESTUVIERON DE ACUERDO EN LA NO· ENTREGA DE ANTICIPO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, SITUACIÓN QUE FUE ACEPTADA POR "EL CONTRATISTA'" DE CONFORMIDAD A SU MANIFESTACIÓN REFERIDA EN DECLARACIÓN 11.13

2. DE CUMPLIMIENTO:

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. "EL CONTRATISTA", NO ENTREGARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, TODA VEZ QUE LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCLUYERON ANTES DE LA - . � / ORMALIZACJON DEL PRESENTE INSTRUMENTO. SITUACION QUE_ FUE ACEPT A9' OR "'EL CONTRATISTA» DE CONFORMIDAD A SU MANIFEST ACION REFERIDAl&N ECLARACIÓN 11.13 .

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 13 Desconcentredo, Prevención y Readaptación Social, lo dnterior;pára que.se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SEC!Ul/1:RÍA OE GOl>ERNACJÓN (OMISIÓN N.�UüNAE.

üi" \tGURtDAf}

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

3. DE VICIOS OCULTOS:

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS SERVICIOS "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUÉ RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRA TO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 96 DE SU REGLAMENTO;

LOS SERVICIOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREEL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO CUAL, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS SERVICIOS. "EL CONTRATISTA .. EXHIBIRÁ LA GARANTÍA, LA CUAL SE LIBERARÁ UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LAfECHADEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HA YA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA·.

ESTA GARANTÍA A ELECCIÓN DE "EL CONTRATISTA''\ PODRÁ SER ALGUNA DE LAS SIGUIENTES:

FIANZA;

POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) OEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS, LA- CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 49 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO 95, 96, 97 Y 98DE SU REGLAMENTO,

LA PÓLIZA DE FIANZA - DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE:

� 1

B) LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, EN SU CASO/ ¡SU FECHA DE FIRMA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE LAS ORUGACÍONES

f ARANTlZADAS.

A) EL SEÑALAMIENTO DE LA DENOMINACIÓN - O RAZÓN SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".

NOTA: Es importante considerar que por. la propia y especial naturaleza de/ procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere -al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 14 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se /e dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECR.l'l'ARlA Df: GüfffRNACION

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

C) SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD. CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

. RELACIONADOS CON LAS MISMASY SU REGLAMENTO.

D) QUE SE EXPIDE EN FAVOR DE LA TESORERÍA DE. LA FEDERACIÓN, POR UN MONTO DE $21,226.40 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS .PESOS 40/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS, SIN INCLUIR ELLV.A.

E) QWE GARANTIZA LOS DEFECTbS QUE RESULTAREN EN LOS SERVICIOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTAº CON MOTIVO DE LA. PREST ACIÓN DE ªLOS SERVICIOS" MATERIA DE · ESTE . CONTRA TO; AÚN EN EL CASO DE QUE CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LA · CLÁUSULA NOVENA. SE SUBCONTRA TARAN.

F) ESTA GARANTTA DEBERÁ PERMANECER VIGENTE, NO OBSTANTE TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTJCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUANDO DURANTE EL MISMO APAREZCAN . DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "El CONTRATISTA .. POR LOS SERVICIOS, HASTA LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS POR·. PARTE DE "EL CONTRATISTA" A ENTERA SATISFACCIÓN DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL'", ASÍ MISMO DEBERÁ CONTINUAR VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME. LA FIANZA NO PODRÁ SER CANCELADA. .

G) QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA.LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA. CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

H) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE k:� ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 282, 283 Y 178 DE LA LEY DE 1NSTITUCIONFióE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN VIGOR.

1 �

U QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO QUE "EL CONTRAZflSTA'", PRESENTE A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS,

NOTA: Es importante considerar que por ta propia y especial naturaleza det procedim.iento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 15 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Soda/, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETARÍA ce GOBERNACIÓN (úMISlúk NAC!()N,U.

r)r s fGU !-t � n,�·�-,

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CITADA ACTA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HA YA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO. EN CASO DE QUE HUBIESE SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS . PÚBLICAS Y SERVIOOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA EL CONTRATISTA DEBERÁPRESENTAR ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LAFIANZA

CARTADE CRÉDITO IRREVOCABLE:

"EL CONTRATISTA,, · PODRÁ PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE QUÉ SE DEBERÁ EMITIR A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR EL EQUIVALENTE AL S% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS. ESTA GARANTÍA, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS; PODRÁ SER CANCELADA SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", DEBIENDO OBTENER ÉSTE DE LA DEPENDENCIA LA ORDEN· DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE ANTE LA INSTITUCIÓN DE QUE SE TRATE.

FIDEICOMISO:

.

·

1

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA RESPONSABILIDAI) , , / r

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE "PREVENCION Y READAPTACION SOCZ1AL .. )ARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMN1zfelóN JUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTJVA,S. LAS -:J1.D..A.t-.1TÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLÁUSULA.

"EL CONTRATISTA" PODRÁ APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL,MONTO TOTAL EJERCIDO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO; LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR

. DEL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS.SIN QUE DURANTE ESE PERIODO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA». ESTi PODRÁ RETIRAR SU· APORTACIÓN ADEMÁS DE LOS· RENDIMIENTOS OBTENIDOS. PARA LO CUAL "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL'" INSTRUIRÁ POP ESCRITO LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento). puede ser clasificada por el Órgano Administrativo Desccncentrndo, Prevención y Readaptación Social. lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

16

SECRFli\�iA oe GOBERNACIÓN (:ú�USIÚN NACi"ON,·\.t . f:f \fG\JRI D:\!)

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

NOVENA.- SUBCONTRATACIÓN.- "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVINIERON EN QUE PARA EFECTOS DE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS. MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL» NO AUTORIZÓ LA SUBCONTRATACIÓN DEL MISMO. LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR LA OMISIÓN DE ACATAR LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA, SERÁN A CARGO DE ... EL CONTRATISTA ...

DÉCIMA .. .., CONFIDENCIALIDAD.- "EL CONTRATISTA .. , SE OBLIGA A NO DIVULGAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ CQMO LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DELA MISMA, YASEA A TRAVÉS DE PUBLICACIONES. CONFERENCIAS, INFORMACIONES O DE CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ÚLTIMO, CON EXCEPCIÓN DE QUE SE TRATE DE ALGÚN EMPLEADO, PROVEEDOR O AFILIADA QUE PARA FINES ESTRICTAMENTE RELACIONADOS CON SU PARTICIPACIÓN O ANÁLISIS NECESITE CONOCER EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.· POR LO QÜE "EL CONTRATISTA" OBLIGARÁ A LAS PERSONAS MENCIONADAS A NÓ DIVULGAR LA INFORMACIÓN QUE SE LES PROPORCIONE. PARA TALES EFECTOS,"EL CONTRATISTA" ENTREGÓ LA RELACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS A LAS CUALES SE LES PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DEL CONTRA TO.

"EL CONTR�TISTA" SE OBLIGA A MAN�ENER ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y /O DOCUMENT ACION RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATÓ, BAJO LA PENA DE INCURRIR EN RESPONSABILIDAD PENAL.CIVIL O DE OTRA ÍNDOLE, Y POR LÓ TANTO, NO PODRÁ SER DIVÜLGADA, TRANSMITIDA, NI. UTILIZADA EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCERO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 210 Y 211 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ESTA OBLIGACIÓN CONTINUARÁ VIGENTE POR TIEMPO INDEFINIDO, AÚN DESPUÉS DE CONCLUIDO EL CONTRA TO Y REALIZADOS "LOS SERVICIOS" Y CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL CONTRA TO.

"PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.. PODRÁ EJERCER LAS ACCIONES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA VIOLACIÓN A ESTA CLÁUSULA, EN ClJALQUIER TIEMPO, SIN PERJUJCIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS O CIVILES A Ol J� HAYA LUGAR.

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 17 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRFTAJtfA DE GOBERNACIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE "El CONTRATISTA. UTILIZÓ Y UTILIZA EN LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS·, ÉSTE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS RELACIONES LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS ORDENAMIENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO, POR LO QUE EXIME A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL"' DE CUALQUIER RECLAMACIÓN Y/O ACCIÓN LEGAL QUE PUDIERA SUSCITARSE AL RESPECTO, Y A QUE ÉSTE BAJO NINGÚN SUPUESTO PODRÁ SER CONSIDERADO COMO PATRÓN SUSTITUTO O SOLIDARIO.

"EL CONTRATISTA·. COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL .. PERSONAL CONTRATADO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS", MATERIA DE ESTE CONTRA TO Y SUS ANEXOS SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS ENMATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EN VIRTUD DE LO CUAL EXIME A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVO,

, COMPROMETIÉNDOSE "EL CONTRATISTA" A RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE .. PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" EN RELACIÓN CON "LOS SERVICIOS" OBJETO DE.ESTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS SEGUROS MÉDICOS, DE VIDA Y DEMÁS RELATIVOS, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS DE.SEGURIDAD E HIGIENE CON QUE DEBA CONTAR EL PERSONAL QUE EMPLEE PARA LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS ... EXIMIENDO A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO; POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SACARÁ EN TODO CASO A SALVO Y EN PAZ A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" DE CUALQUIER RECLAMACIÓN EN SU CONTRA.YA SEA JUDICIALO ADMINISTRATIVA, CUBRIENDO CUALQUIER TIPO DE GASTOS O INDEMNIZACIONES QUE DE ELLO SE DERIVEN.

"LAS PARTES" RECONOCEN Y ACEPTAN QUE ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓI)( LABORAL ALGUNA, YA QUE SU TRATO SE' CONCRETA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENT� DE LOS SERVICIOS. RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DE ACUERDO A L ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO 1-AS MISMAS.

5. VIRTUD DE LO ANTERIOR, QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QW-LAS ARTES,. SON PERSONAS JURJDICAS INDEPENDIENTES, CON PERSONAL PROPIO Y APACITADO PARA DESEMPENAR LAS ACTIVIDADES QUE LE SON PROPIAS, POR LO

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere tú respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 18 Desconcentrcoo, Prevención y Readaptación Soda!, lo anterior, para que se le dé et uso y trato correspondiente.

Sf:CRETARiA 01: G08ERNACIÓN (OM1SiÓ1" NAUONAI ..

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018.

QUE "LAS PARTES" SE RELEVAN RECÍPROCAMENTE DE TODA RESPONSABILIDAD LABORAL DE CUALQUIER ÍNDOLE, INCLUYENDO RIESGOS DE TRABAJO O RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUDIERE ATRIBUÍRSELES POR RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL PERSONAL DECADA UNA DE "LAS PARTES".

"LAS PARTES" SE COMPROMETEN A MANTENERSE RECÍPROCAMENTE LIBRES Y A SALVO DE TODA RESPONSABILIDAD QUE PUDI.ERE IMPLJTÁRSELES POR CONCEPTO DE RETRIBUCIONES A FAVOR DEL PERSONAL DE LA OTRA PAR.TE; IMPUESTOS O CARGOS APLICABLES.

DÉCIMA SEGUNDA.- .. RESPONSABILIDADES DE . "EL .. éONTRATISTA·.- "EL CONTRATISTA"' DESIGNÓ POR ESCRITO A LA COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, EL CUAL CUENTA (O) CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA. TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVÓA LA PREST ACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE "LOS SERVICIOS"', · ASf MISMO, CONOCE CON AMPLITUD LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL'", INCLUYENDO LA BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOSJNHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PREST ACIÓN DE ªLOS SERVICIOS·. "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL'" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

IGUALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER A DISPOSICIÓN DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL .. EN EL LUGAR DE LA PREST ACIÓN DE ªLOS SERVICIOS,.. Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERA,· PARA QUE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, .ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACÍÓN DE "LA OBRA" CONTRATADA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA TAMBIÉN A QUE LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARON CAN) EN LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRA TO, CUMPLAN CON LAS NORMAS APLICABLES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y QUE LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS SE EFECTÚE A PLENA SATISFACCIÓN DE ªPREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL". "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS" Y DEBERÁ SOMETERSE A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO L

>EÑALE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL". LAS RESPONSABILIDADE » :9-S.-DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SER :7 / A d\RGO DE "EL CONTRATISTA". · !/

NOTA: Es importante considerar que por la propia y espedat naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo Desconceetredo, Prevención y Readaptación So�ic!l, lo unteríor, para que se le dé e:I uso y trato correspondiente.

19

SEGOB Sl:CRETARiA DE GOBEllNAClÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

"EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA CARGO Y RIESGO DE LOS DEFECTOS y VICIOS OCUL ros DE ªLOS SERVICIOS" y DE LOS DAÑOS y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL,, O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

SI REALIZA "LOS SERVIO.OS,; POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA PRESTACIÓN DE SERVIOOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACIÓN ALGUNA DÉL PLAZO.

DÉCIMA TERCERA.- RESTRICCIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- DE. CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS. ARTÍCULOS 47, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 84 DE SU REGLAMENTO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO NO POD!{ÁN CEDERSE NI TR�NSFERlRSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LA EST1ty1ACION POR SERVICIOS PRESTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN POR ESCRITO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIALº.

EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA, ADEMÁS DE PRESENTAR EL CONTRA TO O CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS QUE PRETENDE CELEBRAR; DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA MORAL A FAVOR DE QUIEN PRETENDE CEDER (TRANSFERIR) SUS DERECHOS DE COBRO, LO CUAL SERÁ NECESARIO PARA QUE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" ESTE EN

· POSIBILIDAD DE DETERMINAR Sl AUTORIZA O NO LO SOLICITADO Y EN SU CASO, EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. LA CESIÓN DE DER.EéHOS NO EXENTA AL CONTRATISTA DE FACTURAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTIMEN.

CUANDO "EL CONTRATISTA" REQUIERA LA APROBACIÓN PARA LA CESIÓN (TRANSFERENCIA) DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA PREST ACIÓN DE "LOS SERVICIOS·, ªPREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" DEBERÁ RECONOCER LOS SERVICIOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS" NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

1-'AKA EL CASO DE QUE ªEL CONTRATISTA" OPTE POR LA Cf,SION (TRANSFERENCIA) DE DERECHOS DE COBRO QUE PREVÉ EL NUMERAL 10 DE LAS

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conoc:imiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 20 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, to anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SEC!U:11\RÍA DE: GOBERNACIÓN (0M!S!()f', ;-.¡AUONA!.

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001 /2018

"DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES' DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS . DE NACIONAL FINANCIERA. S.N.C.. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO", PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2007. REFORMADO EL 25DE JUNIO DE 2010, ENTRANDO EN VIGOR AL DÍA SIGUENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" EN ESTE ACTO MANIFIESTA SU VOLUNTAD A .. EL CONTRATISTA" PARA QUE PUEDACEDER (T�ANSFERIR) SUS DERECHOS PE COBRO ÚNICAMENTE A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS.

. '

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN (TRANSFERENCIA) DE LOS DERECHOS DE COBRO SOUCIT ADO POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA COARTA.- RESPONSABLE DE ªLOS SERVICIOS".- "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA . DESIGNÓ POR ESCRITO, AL SERVIDOR PÚBLICO ARQ. DIEGO LOZANO VARGAS. QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE SERVICIOS. QUE SERÁ RESPONSABLE DIRECTO DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS SERVICIOS, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 112. 113, 114 Y 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DICHO RESIDENTE DE SERVICIOS DESIGNADO POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" DIÓ APERTURA A LA BITÁCORA, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY D� OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO POR MEDIO DE ELLA. EMITIR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE EL SUPERINTENDENTE. CUANDO LA BITÁCORA SE _LEVE POR MEDIOS CONVENCIONALES, ÉSTA QUEDARÁ BAJO SU RESGUARDO. !\SI MISMO, DEBERÁ REGISTRAR EN DICHA� BITÁCORA LOS AVANCES Y A�É:CTOS tELEVANTES DURANTE LA PREST ACION DE ªLOS SERVICIOS» ;QON LA 'Í:RIODICIDAD QUE SE ESTABLECE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SUS ANEXOS )E CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124, 125 Y 126 DEL

NOTA: Es importánte considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 21 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETARIA OE GOBERNACIÓN.

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS.- A EFECTO DE QUE EN FORMA CONJUNT ASUPERVISEN LA ADECUADA PREST ACIÓN DE "LOS SERVICIOS" A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, "LAS PARTES,. DESIGNARON CON ANTELACIÓN AL iNICIO D� LOS . SERVICIOS, A SUS REPRESENTANTES CON FACULTADES PARATOMAR DECISIONES:

LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES (SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE SERVICIOS), SERÁN LAS SIGUIENTES: .

•!• RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DURANTE LA ··· PREST ACIÓN DE · ºLOS SERVICIOS,; Y DEL . PRESENTE CONTRA TO,

EXCLUSIVAMENTESO�RE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA

. . .. ;;. . . (' . .. ·. DE CONCILJACIQN. -,,, .

•!• PROMOVER, ORGANIZAR Y FACILITAR EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE "LAS PARTES" DURANTE LA PRESTACIÓN DE "LOSSERVICIOS".

•!• EVALUAR PERIÓDICAMENTE LOS RESULTADOS LOGRADOS PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO EMITIR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA LA MEJOR CONSECUCIÓN bE'. LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL PROPIO INSTRUMENTO JURÍDICO.

"LAS PARTES• PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN SE SUBSTANCIARÁ EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 95 A 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 284 AL 294 DE SU REGLAMENTO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A UNA CONCILIACIÓN u, • . /¿

'C:ONVENIO RESPECTIVO _9BLIGARA A LAS MISMAS Y SU CUMPLIMIENTO P09_RA S.ER DEMANDADO POR LA VIA CORRESPONDIENTE. EN CASO CONTRARIO, QJefEDARAN �vo sus DERECHOS, PARA QUE LOS HAGAN VALER ANTE LA INSTANCIA �ECTIVA. .

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 22 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (OMt:ilÚN NilUllNAf,

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

DÉCIMA SEXTA.- INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIÓN Y PAGOS EN EXCESO.- CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ·CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACIÓN, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL·, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEYDE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA .EL PAGO OE . CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE

��t���R¡�A�0=�:1:s�A�\�g:� N�E��62DA;tD��[��6�E

�o:ru\�R y Pg: DÍAS NATURALES DESOFQUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECilVAMENiE LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

TRATÁNDOSE DE �AGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA'".'· ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LA (S) CANTIDAD (ES) PAGADA (S) EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANiERIOR. LOS.CARGOS SE CAL.CULARÁN SOBRE LA (S) CANTIDAD (ES) PAGADA (S) EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NA TURA LES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN.EFECTIVAMENTE LA (S) CANTIDAD (ES)PAGADA (S) A DISPOSICIÓN DE "PREVENC1ÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS SS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 127 AL 137 DE SU REGLAMENTO.

NO SEC:ONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DlFERENCIASQUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA ... SEAN COMPENSADAS EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DÉCIMA SÉPTIMA.-OTRAS RETENCIONES.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. DE LA ESTIMACIÓN QUE SE CUBRA A "EL CONTRATISTA'°. SE LE DESCONTARÁ EL S/1000 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA MISMA, POR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

"EL CONTRA !IST A" SE OBLIGA A REFLEJAR EL l�PORTE DE DICHO P_s>RCENT � . f EN L .ESTIMACION QUE PRESENTE A "PREVENCION y, READAPT AC.ION soQ(At ", y

ITA SE OBLIGA A RETENERLO Y ENTERARLO A LA TESORERÍA DE LA FEDE�IÓN.

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda ta información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente. ·

23

SEGOB SECRFl'ARIA oz GúiH'!�NAClÓN Co�ilSIÚN NAGONAL

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

DICHA RETENCIÓN, SE HARÁ POR EL SUPERVISOR DE "LOS SERVICIOS" DESIGNADO POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL»,. AL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN PARA EL TRÁMITE DEL PAGO.

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS SERVICIOS, SE ESTÁN PREST ANDO POR "EL CONTRATISTA1' A ENTERA SATISFACCIÓN, CONSIDERANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CATÁLOGO.DE CONCEPTOS BASE (GENERAL), QUE SIRVIERON DE -BASE O REFERENCIAPARA LA EJECUCIÓN OE LOS SERVICIOS ASÍ COMO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS Y EL CA T ÁLQGO DE CONCEPTOS · (PRESUPUESTO TOTAL DE LOS SERVICIOS), DE CONFÓRMIOAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS · MISMAS Y SU REGLAMENTO. LOS. SERVICIOS MAL PRES"f ADOS SE TEND.RÁN POR NO PRESTADOS. -

SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO OE LAS FECHAS ESJ/\BLECIDA$ EN EL PROGRAMA OE_ EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS,ASl COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LÁ PREST ACIÓN DE "LOS SERVICIOS" SIN PERJUICIO DE QUE SE OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRA TO, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA ...

LA RESIDENCIA DE SERVICIOS, DESIGNADA POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL·, SERÁ ÉL RESPONSABLE DE CALCULAR EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA", UNA VEZ AUTORIZADAS, DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE "EL CONTRATISTA" HA Y A INCURRIDO DURANTE LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EN SU CASO, A LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS.

LAS PENAS SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HA Y AN REALIZADO Y SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS, EL AVANCE EN LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIÓN PACTADA.

URANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO D�-OS ERv1qos, LAS PENAS CONVE�CIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETE��ES

ONOMICAS A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA UE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE "EL CONTRATISTA" PODRÁ

ECUPERAR EN EL FINIQUITO SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial ·naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

24

SEGOB Sf.CRHARÍA DE GOBERNACIÓN .(°(.l.-.\tlS.lÚN' N/.,t'.!DNAt

f)t SfGUIHD;..n

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

AL CITADO PROGRAMA. PARA DETERMINARLO, LA RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS DESIGNADA POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL., REVISARÁ MENSUALMENTE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL AVANCE, SE DETERMINA QUE ªEL CONTRATISTA,.. LLEVA UN AVANCE MENOR DE LO QUE DEBIÓ . REALIZARSE, APLICARÁ. COMO RETENCIÓN, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) AL IMPORTÉ QUE RESULTE COMO DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE PROGRAMADO Y EL EJECUTADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO ENEL CRITERIO EMITIDO POR. EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE· LA· ENTONCES SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE OFICIOSSP/OM/DGOPS/0736/2009,. DE FECttA 11 DE MA vo DE 2009.

DICHAS RETENCIONES EN NINGÚN CASO PÓDRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTÓ DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRA TO. ASIMISMO, CUANDO "EL CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS ENEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS, PODRÁ RECUPERAR··· LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HA Y AN EFECTUADO; POR LO QUE SE LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LA MISMA QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TÜVIERA ACUMULADAS. .

LAS APLICACIONES DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁN CARÁCTER DE DEFINÍTIVAS, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS SERVICIO$ PACTADOS EN ESTE CONTRA TO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS SERVICIOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL·, APLICARÁ LA PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MUL TIPLlCAR EL 5/1000 (CINCO A MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HAYAN PRESTAD OPORTUNAMENTE, POR CADA DÍA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA D TERMINACIÓN PACTADA, HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN REAL DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE L GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD DE QUE LAS CANTIDADES QU RESULTEN POR CONCEPTO DE RETENCIONES SE APLIQUE ADMINISTRATIVAMENTE EN LAS ESTIMACIÓN QUE SE FORMULE, Y EL DE LA PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, Y SE APLICA � )!EMPRE Y CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSAS IMPUTABLES� - /EL �NTRA TIST A .. Y QUE NO HA Y A SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOT ADA )0R CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENE, L QUE

NOTA Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación. toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es. de su conocimiento) puede ser clasificada por. el Órgano Administrativo 25 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB StCRETAlÜA DE GOHERNAClÓN COMhlÓN NACi(JNAl

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/5/AD/001/2018

A JUICIO DE LA RESIDENCIA DEL SERVICIO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL .. NO SE A TRIBUYE A "EL CONTRATISTA ...

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ SU DEVOLUCIÓN.

CUANDO "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" REINTEGRE A "EL CONTRATISTA,. ALGÚN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARÁ GASTO FINANCIERO ALGUNO.

DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.- LOS PRECIOS UNITARIOS DE ESTE CONTRATO SERÁN FIJOS Y EN MONEDA NACIONAL, SÓLO SE RECONOCERÁ REVISIÓN DE LOS MISMOS ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57, FRACCIÓN U, 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 136, DEL 173 AL 183 Y 250 DE SU REGLAMENTO Y A SOUCITUDPORESCRllO DE "ELCONTRATIST A".

CUANDO A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE EL SERVICIO AÚN NO EJECUTADO y· EN EL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS DEBERÁN SER AJUSTADOS CONFORME LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS

. PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AUMENTO O REDUCCIÓN DEBERÁCONST AR POR ESCRITO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HA YA PRODUCIDO EL INCREMENTÓ O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE · LOS SERVICIOS PENDIENTES DE PRESTARSE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA .. CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL MES DE ORIGEN DE

. , , ,/ i

ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL DE NOTIFICACION DE ADJUDl� AC N )IRECT A, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HA Y A AUTORIZAD 1 , . ÉN fÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 5 8 FRACCIÓN 1, DE LA LEY D ORRAS )(IRI l(AS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ,

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es ·de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 2 6 Desconcentrado,.Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETARlA OE 'GOBERN,\(JÓN (tJM.iSti)¡o..; NAC!ON . .:\t

IJ'f \fG�.5R! iJ-,,",f)

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

CUANDO EL ATRASO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, ªEL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL'\ CON LOS ESTUDIOS Y DQCUMENT.ACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ .. PREVENCiÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL". QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5 7 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA.

UNA VEZ . TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE ªEL CONTRATISTA'" DE RECLAMAR EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS. SI ES A LA BAJA, SERÁ "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" QUIEN LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QU REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" NOS ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXlC "PREVENCIÓN· Y READAPTACIÓN SOCIAL" PROCEDERÁ A CALCULARLOS E CONJUNTO CON "EL CONTRATISTA" CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGU POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE PARA TAL FIN EXPIDA E BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN II DE L LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, SE APLICARÁN A LA PLANTILLA DEL PERSON LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALA O& , .. ­ .. ··· , . 7 �I\IIMOS PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DISTRITO FFnFR 1 /DE

1

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentaci.ón generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento). puede ser clasificada. por el Órgano Administrativo 2 7 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Socia/, lo anterior, para que se le dé et uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRHAlÜA DE GOSERNAClÓN

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 250 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PRECIOS DE ESTE CONTRA TO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE "LOS SERVICIOS", EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON .EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO "El CONTRATISTA ... PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD RESPECTIVA A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 178 Y 182 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE ªEL CONTRA TiST A" PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SI TRATE; PARA ESTOS CASOS SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJEDE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

LÓS AJUSTES DE COSTOS A SOLICITUD DE "EL CONTR.A TIST A" SE ENTREGARÁN AL RESIDENTE DE "LOS SERVICIOS. EN EL DOMICILIO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", QUIEN, UNA VEZ R.EVlSADOS Y AUTORIZADOS POR ÉSTA, LO COMUNICARÁ AL ADMINISTRADOR DE "LOS SERVICIOS", QUIEN EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE� · .

e CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTE.. DE COSTOS SEA D�FIOENTE O INCOMPLETA, "PREVENCIÓN Y READAPT ACIÓ� SOCIAL" APERCIBIR.A POR ESCRITO A "El CONTRATISTA" PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR D,E QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE É� ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICH9 PLAZO, SIN QUE "EL CONTRATISTA" DIERA RESPUE?T A AL APERCIBIMIENTO, O N9 LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA L� SOLICITUD �E AJUSTE DE COST�S.

1

'PREVENCION Y READAPT ACION SOCIAL" D,ENTRO DE LOS 60 (SESENT A�IAS � A TI IR A.LES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE "EL

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 28 Desconcentroda, Prevención y R.eada.ptaci6n sociai; lo anterior, pqra que se le dé et uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRFfARÍA OE GüBERNACJÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001 /2018

CONTRATISTA'', DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SÉ TENDRÁ POR APROBADA.

UNA VEZ AUTORIZADOS LOS AJUSTES DE COSTOS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A COBRO EN EL DOMICILIO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL·, Y SE HARÁ EFECTIVO SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR A 20. (VEINTE) DÍAS NATURALES EL CUAL SE CUBRIRÁ EN LA FORMA Y TÉRMINOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUINTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE COR.RESPONDA A LOS SERVICIO$ PRESTADOS CONFORME A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE Y . A . SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA·, SE REVISARÁN CONFORME A LO QUE ANTECEDE EN ESTA MISMA CLÁUSULA Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUBRIÉNDOSE EL IMPORTE QUE RESULTE APROBADO, EN LA MISMA FORMA Y LUGAR ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURlDICO. .

NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A.LA LEY DELA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LAREALIZACIÓN DE LOSSERV1CIOS.

VIGÉSIMA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.- LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS Y A SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE 08,RAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL 164 AL 172 DE SU REGLAMENTO; POR LO QUE "EL CONTRATISTA n COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL,. LA CONCLUSIÓN DE ªLOS SERVICIOS" DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA MISMA PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE E INCLUIRÁ LA ESTIMACION O RELACIÓN DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA.

"'PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" VERIFICARÁ QUE ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS LOS SERVICIOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS FAL TANTES O MAL EJECUTADOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL ANTERIOR COMUNICADO.

�PREVENSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" ENCUENTRA [?EFICIENCIAS WLA TERMINACION DE LOS SERVICIOS DURANTE LA VERIFICACION. QUE PARA TAL

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo Desconcentrodo, Prevención y Readaptación Social, Jo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

29

SEGOB SECRETARiA DE GOBERNACIÓN (OMl·SIÚN NAC°iUN:\L

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

EFECTO SE REALICE, DEBERÁ SOLICITAR A "E� CONTRATISTA" LA REPARACIÓN QUE CORRESPONDA CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN ESTE CONTRA TO. EN ESTE SUPUESTO, EL PLAZO D°E VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PACTADOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO; NO SE APLICARÁN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO. DE QUE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" OPTE POR LARESCISIÓN DEL CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS NO PODRÁN CONSISTIR EN LA PRESTACIÓN TOTAL DE CONCEPTOS DEL SERVICIO PENDIENTE DE REALIZAR. EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE CONSIDERARÁ QUE LOS SERVICIOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO CONVENIDO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE "LOS . SERVICIOS\ "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL"' DENTRO DE LOS SIGUIENTES DIEZ DiAS NATURALES PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA MISMA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, . QUEDANDO "LOS SERVICIOS'° , BAJO LA RESPONSABILIDAD DE .· "PREVENCIÓN Y REA[)APT ACIÓN SOCIALª. NO QUEDÁNDOSE , "EL CONTRATISTA". BAJO SlJ · PODER CON DOCUMENTACIÓN ALGUNA DE LA PROPORCIONADA ·Y/ú GENERADA CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS SERVICIOS "EL CONTRATISTA .. EXHIBIRÁ LA GAR.A.NTfA PREVISTA EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO A QUE ALUDE . EL ARTiCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FfSICAMENTE "LOS SERVICIOS·, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" Y "El,. CONTRATISTA .. DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES 60 (SESENTA) DfAS NATURALES CONTADOS PARTIR DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LO CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SAL'D RESULTANTE, DE SER EL CASO, SE EXPONDRÁ EN EL FINIQUITO LAS RAZONES QU DIERON ORIGEN Y EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS PENA CONVENCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 SEGUNDO PÁRRAF

E LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

_. - XISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTE�" RESPECTO AL Fl!'IIQUITO, O BIE�� L CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTE�R. O ACUDE CON "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.. PARA LA

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o dacumentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 30 Desconcentrado, Prevención y Readaptaciqn Socia/, /o anterior. para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETAIÜA DE GOBERNACIÓN Ct.)M.tSH)N NACiO�si.-\.t

f)i· \tGURI r)AO

CONTRATO DE SERVICIOS No . . OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL• PROCEDERÁ A ELABORARLO Y COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" EL RESULTADO DENTRO DE LOS SIGUIENTES 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO, "EL CONTRATIST N' TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "'EL CONTRATISTA'" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO EL FINIQUITO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "PRE:VENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA.. EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE . SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRA TN A QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA.,- SUSPENSIÓN DE· "LOS SERVICIOSº.- "PREVENCIÓN Y ·READAPTACIÓN SOCIAL" PODRÁ . EN CUALQUIER MOMENTO SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE .. LOS SERVICIOS� POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA; EN · ESTE . CASO, LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA� INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUESE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN. CUANDO SE SUSPENDAN "LOS SERVICIOS" POR CAUSAS IMPUTABLES A ªPREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL'", ÉSTA PAGARÁ LOS SERVICIOS · PRESTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRA TO; EN ESTE SUPUESTO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 60, 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL 144 AL 149 DE SU REGLAMENTO.

PARA EFECTUAR EL PAGODE "LOS SERVICIOS" PRESTADOS Y NO ESTIMADOS. "E CONTRATISTA", DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍÁS NA TURA LES SIGUIENTES A L NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQU SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓ SOCIAL" DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, PARA L CUAL SE DEBERÁ CELEBRAR CONVENIO ENTRE "LAS PARTES".

§WANDO; HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS_ QUE MOTIVARON D�_yl'A SUSPENSION, EL PRESENTE CONTRA TO CONTINUARA PRODUCIENDO TOD9J(SUS EFECTOS LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 60, 62 Y 63 DEk'A LEY

NOTA: Es importante considerar que por la propia y espetial naturaleza del procedimiento de contratación. toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 31 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETAJÜA DE GOBFl(NAUÓN CüMfStÚN "<AGONAL

Di: ,StGURI !)Af>

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 144 AL 149 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL .. PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRA TO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DEªLOS SERVICIOS·. Y SE DEMUESTRE QUE '[)E CONTÍNUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL . ÉST ADO, SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN Al CONTRATO, C:ON MOTIVO DE LA RESOLLJCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDO POR LA SICRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAQ JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN. DE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS·, EN ESTOS SUPUESTOS, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" REEMBOLSARÁ AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON · LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 60 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y 150 AL 153 DE SU REGLAMENTO.

CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRA TO, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.. LAS HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUEOCURRAN DICHAS CIRCUNSTANCIAS.

"PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. DEBERÁ LIQUIDAR EN SU CASO A "EL CONTRATISTA'', LOS SERVICIOS PRESTADOS QUE HUBIEREN SIDO ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62, FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER A "PREVENCIÓN Y READAPT ACIÓl OCIAL" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADpfa A ARTIR DEL INlC�O DEL P�OCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, T99Á LA OCUMENT ACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA PREST AOON DE

LOS SERVICIOS".

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del proc:edimiento de c:ontratación, toda la informac:ión y/o documentación generada y que se genere al respecto (la c:ual es de su c:onocimiento) puede ser c:lasific:ada por el Órgano Administrativo Desc:onc:entrado, Prevendón y Readaptación Sodal, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

32

SEGOB SECRETAIUA OE GOl{EllNt\ClÓN

. CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

VIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN ·· ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO.- "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN. SOCIAL" PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS . MISMAS, MOTIVANDO LA RESCISIÓN EN ALGUNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 157 DE SU REGLAMENTO, HACIENDO EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE LEAPUQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE HA Y A LUGAR. OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL . INCUMPLIMIENTO EN QUE HA YA INCURRIDO, PARA QUE EXPONGA POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; TRANSCURRIDO. EL TÉRMINO ANTERIOR, SE RESOL VERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER Y "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PLAZO ANTES SEÑALADO, COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.

�PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

"PREVENCIÓN Y REÁDAPT ACIÓN SOCIAL,. PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRA TO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS EN ESTA CLÁUSULA Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL 154 AL 163 DE SU REGLAMENTO. SIENDO CAUSALES IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

•:• ACEPTAR LA PREST ACIÓN DE "LOS SERVICIOS" Y NO DAR INICIO EN LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME AL ARTICULO 157, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

• INTERRUMPIR INJUSTIFICADAMENTE LA PREST ACIÓN DE "LOS SERVJS.]OSº O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ÉSTt:' QUE

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generrida y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser dasificada por el Órgano Administrativo 33 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECIUTARiA DE GOBERNAC)ÓN Ct)Ml'51Óf>.!· NA•CiONAL

t)F SFGU1-!JD,11r,

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL".

•:• NO PREST AR "LOS SERVICIOS" DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO DEJE DE ACATAR LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE "LOS SERVICIOS" DESIGNADO POR "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL".

•!• NO DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS S�RVICIOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y, QUE A JUICIO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE "LOS SERVICIOS" EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS Y POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIQS" QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR �PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL7. ASt COMO CUANDO "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL· HUBIERE ORDENADO lA SUSPENSIÓN DE "LOS SERVICIOS".

•!• NO CORREGIR LOS SERVICIOS MAL PRESTADOS EN EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN QUE POR ESCRITO LE HAGA SABER "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL".

•!• SER. DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA.

•!• SUBCONTRATAR TODO O EN PARTE DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRA TO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL".

•!• TRANSFERIR LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRA TO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL».

1

•;• INO DAR A "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL,. Y A LA INSTll )lJytUN QUE TENGA LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y tfATOS

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 34 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRETAlÜA DE GOBERNACIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS.

•!• INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL DESDE EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAI) PARA LA PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS.

•!• CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA O BIEN •. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNQ EN RELACIÓN CON EL

.CONTRATO;

•!� EN ELCASOOE'QUE·ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE "EL CONTRATISTA n SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓNH.7 DEESlE CONTRATO.

•!• EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE . CUALQUIERA .· DE LAS OBLIGAClONES DERIVADAS DE LA PREST ACIÓN DE "LOS SERVICIOSº, ESTE CONTRATO; LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE DECRETARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRA TO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA�. UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL .. PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE SERVICIOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUEEL FINIQUITO QUE PROCEDA LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE. PROCEDER A HACE EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOST DE LOS SERVICIOS AÚN NO REALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, E SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. .

"PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.. PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LA PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO !;)E OTRO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 FRACCIÓN ll SEGUN PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON MISMAS.

NOTA: Es importante .considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

35

SEGOB SEC!U:TARJA DI GOl>FRNt\ClÓN

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

VIGÉSIMA CUARTA.- SANCIONES.- SI ªEL CONTRATISTA"' INFRINGE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS y ·su REGLAMENTO, PODRÁ SER SANCIONADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA MISMA LEY Y 267,268, 269; 270, 271, 272 Y 273 DE SU REGLAMENTO, ELLO SIN PERJUICIO DE LAS PENAS EN QUE PUDIERA INCURRIR POR VIOLACIONES A NORMAS APLICABLES EN LAMA TERIA DIVERSAS A LAS ANTERIORES. ·

ASÍ MISMO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO$ 80, 81 Y 8 2 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 2 73 DE SU REGLAMENTO, LA SECRETARÍA DE LAFUNCIÓN PÚBLICA APUCARÁ LAS SANCIONES QUE PROCEDAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INFRINJAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE ORDENAMIENTO, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. CONSIDERÁNDOSE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE MANERA INDEPENDIENTE DE LAS DE ORDEN CIVIL PENAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE PUEDAN DERIVAR DE LA COMISIÓN DE .LOS MISMOS HECHOS EN LA TRAMlíACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL TÍTULO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS CITADOS ORDENAMIENTOS. LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEBERÁ OBSERVAR LO DISPUESTO POR EL TÍTULO CUARTO (DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS) Y DEMÁS APLICABLES DÉ LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, APLICANDO SUPLETORIAMENTE TANTO EL -CÓDIGO CIVIL FEDERAL, COMO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCED.IMIENTOS CIVILES.

VIGÉSIMA QUINTA.� NULIDAD DEL CONTRATO;- SI CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LOS ACTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL"', REALICE O CELEBRE EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, SERÁN NULOS PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS DISTINTAS AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, SE SUJETARÁ A LO PREVISTO POR EL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LOS TRATADOS DE QUE MÉXICO SEA PARTE.

l VIGESIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- CUANDO PO�ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN Dt' "LOS

NOTA: Es importante considerar que por la propia y espedal naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 36 Desconcentrado, Prevendán y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB SECRITARiA OE GOBERN,\ClÓN (OMt\!(H\' NAUllNAt

DE \fGUlttDAf>

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

SERVICIOS", .. EL CONTRATISTA" PODRÁ SUSPENDER ªLOS SERVICIOS"; EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRA TO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD POR ESCRITO A "PREVENCIÓN Y REAOAPT ACIÓN SOCIAL... QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA .MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI ªPREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" NO CONTESTA EN DICHO. PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CóNTRATIST A ...

EN LOS SUPUESTOS DE CASO FORTUiTO O FUERZA MAYOR QUE NO PERMITIERAN A "EL CONTRATISTA .. CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS, ÉSTE SOLICITARÁ POR ESCRITO A .. PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA ENQUE SE HUBIERE DADO EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA,, EX.PRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD.

"'PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL» RESOL VERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍÁS NATURALES, SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y, EN SU CASO. CONCEDERÁ LA QUE . HA Y A SOLICITADO . "EL CONTRATISTA.. O LA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE Y SE HARÁN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO. ASÍ COMO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE LOS SERVICIOS APROBADO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES · AL CONTRA TO.- "'PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" PODRÁ. DENTRO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRA TO, POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN, SIGUIENDO LO EXPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 100; 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Y 109 DE SU REGLAMENTO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS -RATADOS.

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda ta información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 3 7 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, Jo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SEGOB Sl:CRETARÍA DE GOBERNACIÓN C�)'-{VilÚN >·!ACH)NAi.

OF SFGt;RI D1.\í)

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

PARA EL CASO DE REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, SE DEBERÁ SOLICITAR UNA NUEVA AUTORIZACIÓN POR LA CANTIDAD SOBREPASADA, ASÍ COMO LA

' '

CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE ANTES INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE _ PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, ENTRE LAS_ PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES DEBIENDOSE JUSTIFICAR DE MANERA FUNDADA Y EXPLICITA LAS RAZONES PARA ELLO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN. EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DELCONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY O DE LOS TRATADOS, LOS CUALES PARA SU PROCEDENCIA DEBERÁN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRA i ACIÓN DE "LOS SERVICIOS".

LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO CON LA PARTICIPACIÓN - EN FORMA CONJUNTA DE "LAS PARTES", CONSIDERÁNDOSE DICHAS MODIFICA(::IONES COMO ANEXOS AL CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL, QUE AL EFECTO SUSCRIBAN - "LAS -PARTES·. LOS ANEXOS Y LOS CONVENIOS FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y EN CONSECUENCIA SON OBLIGA TORIOS PARA "LAS PARTES", SIEMPRE Y CUANDO EN - TODO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 111 - (DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS) DEL CAPÍTULO _ TERCERO - (DE LA CONTRATACIÓN) DEL TÍTULO SEGUNDO (DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PERJUICIO A TERCEROS.- SI CON MOTIVO DEL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO, ASÍ COMO POR LA PREST ACIÓNDE LOS SERVICIOS POR "EL CONTRATISTA" SE CAUSARA PERJUICIO A TERCEROS ÉSTE, EN SU CASO, SE OBLIGA A RESPONDER DE ELLO Y EXIMIR DE TODA RESPONSABILIDAD A "PREVENCIÓN y READAPTACIÓN SOCIAL D.

VIGÉSIMA NOVENA.- ACCESO AL SITIO.- "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" FACILITA EL ACCESO AL PERSONAL DE "EL CONTRATISTA", ASÍ COM0,,-1< LOS PROVEEDORES DE MATERIALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS A /LÁS �ALACIONES DE LA MISMA, SIEMPRE DICHO PERSONAL CUMPLIENDO cefN{os REQUISÍTOS DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES, ESTABLECIDO� ,EN EL INMUEBLE EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS SERVICIOS.

1

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 38 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.

SECRCli\RIA üE GOBfRN,\ClÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

. EN SU CASO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" Y EN TODO MOMENTO EL PERSONAL DESIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SER.VICIOS DEBERÁ PRESENTAR Y PORTAR UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE QUE LO ACREDITE COMO EMPLEADO DE "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA'" SE SUJETARÁ A LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA A LAS INSTALACIONES DE CADA UNO DE LOS LUGARES EN QUE SE CUMPLIRÁ CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

TRIGÉSIMA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS TÉCNICOS REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN 11.5. CONSTITUYEN UN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES' .. EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA. SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN, OBLIGACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE ÉSTAS, YA SEA ORAL O ESCRITA, CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRMA EL MISMO.

"LAS PARTES" MANIFlEST AN QUE DURANTE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS", EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO NO HA HABIDO VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO.

TRIGÉSIMA PRIMERA..., EROGACIONES DE "'EL CONTRATISTA ... - TODAS LAS EROGACIONES Y .GASTOS QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO REALIZÓ Y REALICE "EL CONTRATISTA", POR CONCEPTO DE PAGOS A SU PERSONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO,. AMORTIZACIONES, VIÁTICOS, UNIFORMES DE TRABAJO DE SL PERSONAL,· PRIMAS DE SEGUROS, IMPUESTOS Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO SERÁN EXCLUSIVAMENTE A SU CARGO, CUENTA Y RIESGO.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.- "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA DE COMUNICACIÓN, LOS DA TOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DEL OBJETO DEt � - ,, CONTRA TO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "PREVENCIO ) READAPTACIÓN SOCIAL", ASUMIENDO CUALQUIER RESPONSABILIDAD PO lÁS

/ VIOLACIONES QUE SE CAUS�N EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRlAfyCON RESPECTO AL USO DE LAS TECNICAS DE QUE SE VALE PARA LLEVAR A �P.,BO EL

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 39 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se te dé el uso y trato correspondiente.

SEG-OB SECRETARÍA DE GOBER,'JACIÓN

s (OMlSlÚN ÑAUONAL

&!-f .. ':t:GU�ttf}.�0

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

OBJETO DEL CONTRA TO, SI DA DICHO SUPUESTO, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL», DARA AVISO A LAS AUTORIÓADES COMPETENTES Y A "EL CONTRATISTA .. EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA DE SU CONOCIMIENTO ALGUNA VIOLACIÓN DE ESTA NA TU RALEZA.

SI POR TAL MOTIVO "EL CONTRATISTA• Nd PUEDE CONTINUAR CON EL OBJETO DEL CONTRATO POR DICHA VIOLACIÓN, "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL" DARÁ POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, OBUGÁN_DQSE "EL CONTRATISTA"A PAGARLOS DAÑOS Y PERJUICIO� QUE SE OCASIONEN POR EL INCUMPLÍMIENTO DEL MISMO. . . .

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIO$ RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN EL QUE SE INDICA QUE EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD · ESTARÁ A CARGO DE "EL CONTRATISTA·, SEGÚN SEA EL CASO. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LJ\ ESTIPULACIÓN DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD ·· INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE "PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", EN TÉRMINOS DE · LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

TRIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLIC:ABn:.- "LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE AL OBJETO DE ESTE CONTRATO; A TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QU ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, SU REGLAMENTO; LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDA HACENDARIA, SU REGLAMENTO; ELPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y DISPOSICIONES VIGENTES QUE L SEAN APLICABLES.

TRIGÉSIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES.- «LAS PARTES" CONVIENEN EN QU TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE REALIZARON, DEBAN O DESEEN REALIZAR$ m--RELACIÓN CON EL PRESENTE CONTRA TO, DEBERÁN HACERSE POR ESC� RI / MEDIANTE ENTREGA DIRECTA CON ACUSE DE RECIBO, FAX O CO �O ELECTRÓNICO O VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO. U')RTE

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el órgano Administrativo 40 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente. ·

SEGOB Sl:Ci:tlTARÍA DE GeiBEltNAC!ÓN

CONTRA TO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

PAGADO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO, FAX O CORREO ELECTRÓNICO INDICADOS EN LA DECLARACIÓN 11.11, O AQUELLOS DOMICILIOS, FAX (ES) O CORREO (S) ELECTRÓNICO (S) QUE. AL EFECTO SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO; MISMOS QUE SERVIRÁN PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALEN OTROS DISTINTOS. LAS NOTIFICACIONES SE CONSIDERARÁN ENTREGADAS EN LA FECHA QUE APARECE EN EL ACUSE DE RECIBO, O BIEN, CON EL RECIBO DE CONFIRMACIÓN DE ENTREGA DEL CORREO, O EN LA CONFIRMACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA, FAX O CORREO ELECTRÓNICO.

. .

SIN PERJUICIO DE AQUELLAS MODIFICACIONES QUE PROCEDAN REALIZARSE A TRAVÉS DE LA BITÁCORA DE "LOS SERVICIOS» •• "LAS PARTES" SE COMPROMETEN A COMUNICAR POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO, FAX O CORREO ELECTRÓNICO DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE DE ESE SUPUESTO.

TRIGÉSIMA QUINTA.-'- TÍTULOS.� LOS TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRA TO SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA CONVENIENCIA DE "LAS PARTES. Y NO .lJENEN NINGÚN SIGNIFICADO LEGAL O CONTRACTUAL, SÓLO TIENEN POR OBJETO FACILITAR LA REFERENCIA A CADA UNA DE. ELLAS, SU IDENTIFICACIÓN· Y LECTURA, POR LO TANTO NO LIMITAN NI AFECTAN. LA INTERPRETACIÓN PARA AMPLIAR, DISMINUIR O AFECTAR DE ALGUNA MANERA EL ALCANCE DEL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO.

TRIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN, PREST ACIÓN Y CUMPLIMIENTODEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO. "PREVENCIÓN READAPTACIÓN SOCIAL" Y EL CONTRATISTA». SERÁN RESUELTAS DE COMÚ ACUERDO, Y EN CASO CONTRARIO "LAS PARTES. SE SOMETERÁN A L JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCI EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA·, RENUNCI EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE S DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

DE IGUAL FORMA, SE ESTARÁ A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIV �RAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EL CÓDIGO PE t. FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LA LEY FE L DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMEN

NOTA: Es importante considerar que por la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y.que se genere al respecto (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada por el Órgano Administrativo 41 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, to anterior, para que se te dé el uso y 'trato correspondiente.

SEGOB SECRETARÍA DE GOilERNACfÓN COMtSJ()N NAClON.-\.i.

l)t tH.A .. m.1D1\D-

CONTRATO DE SERVICIOS No. OADPRS/DGA/DOPIP/S/AD/001/2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y DEMÁS NORMAS VIGENT�S Y APLICABLES. ASÍMISMO, "LAS PARTES. MANIFIESTAN QUE ESTE CONTRA TO ES PRODUCTO DE SU BUENA FE.

' .. . ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL CONTRATO LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA, POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018.

POR .. FI C-ONTR.A Tl"T A ..

ADMINI.STRADOR ÜNICO

POR .. PREVENCIÓNY READAPTACIÓN SOCIAL ..

ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA ÁREA CONTRATANTE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓI' JIRl:.C I OR DE AREA R�SPONSABLE DE OBRA I PÚBLICA DE INF�AESTRUCTURA

PENITENCIARIA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, NO. OADPRS/DGA/DÓPIP/S/AD/001/2018, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018 RELATIVO A: DICTAMEN PARA LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO SEDE DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL RESPECTO DE LOS SISMOS DEL 16 DE FEBRERO DE 2018, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO NÚMERO 171, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CÓDIGO POSTAL 11370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTA: Es importante considerar que par la propia y especial naturaleza del procedimiento de contratación, toda la información y/o documentación generada y que se genere al respecta (la cual es de su conocimiento) puede ser clasificada par el Órgano Administrativo 42 Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, lo anterior, para que se le dé el uso y trato correspondiente.