web.compranet.gob.mx:8004web.compranet.gob.mx:8004/hsm/unicom/06101/220/2… · web...

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA Nº.:-06101220-035-08

REFERENCIAS DE LAS BASES DE LICITACIÓNDESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

“Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”

UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: EN SU MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; ARTÍCULO 27 FRACCIÓN “I” Y 28, PRIMER PARRÁFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la Publicación de la Convocatoria y hasta la fecha limite para adquirir Bases señalada en la Convocatoria Pública Nacional de referencia, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la dirección de Internet: http://compranet.gob.mx, con un costo de $ 2,100.00, (Dos mil cien pesos 00/100 M.N.) iva incluido, mediante los recibos que genera el sistema, o bien en las oficinas de la convovante, ubicadas en la calle de Sinaloa No. 43, 6° piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal, Teléfono 11-02-30-19, con un costo de $ 2,100.00, (Dos mil cien pesos 00/100 M.N.) iva incluido, mediante cheque certificado o de caja a favor del Servicio de Administración Tributaria pagado ante institución bancaria autorizada a través del formato 16 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anotando la clave de referencia 600017, de 09:00 a 14:00 hrs., siendo obligatorio que los convocados cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOSFECHA: 09 de enero de 2009 HORA: 12:00 horasLUGAR: En las oficinas administrativas del inmueble de la Aduana, Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N,

Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas

JUNTA DE ACLARACIONES [OPTATIVA]FECHA: 13 de enero de 2009 HORA: 10:00 horasLUGAR: En la Sala de Juntas ubicada en el 6° piso del inmueble de Sinaloa No. 43, Colonia Roma,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México Distrito Federal

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONESFECHA: 19 de enero de 2009 HORA: 10:00 horasLUGAR: En la Sala de Juntas ubicada en el 6° piso del inmueble de Sinaloa No. 43, Colonia Roma,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México Distrito Federal

INICIO: 09 de marzo de 2009 TERMINACIÓN: 12 de abril de 2010

PERIODO DE REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES

DEL: 04 de diciembre de 2008 AL: 13 de enero de 2009EN UN HORARIO DE: 10:00 Horas A: 14:00 Horas

LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENDRÁN COMO DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LAS MISMAS LA QUE SE ENLISTA A CONTINUACIÓN: UBICACION DEL INMUEBLE A SUPERVISAR. (Anexo 1). MODELO DE CONTRATO. (Anexo 2). TÉRMINOS DE REFERENCIA. (Anexo 3). CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS. (Anexo 4). CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. (Anexo 5). FORMATOS EJEMPLIFICANDO LOS DATOS REQUERIDOS POR EL SAT. (Anexo 5).

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN BASES CONSTRUCCIÓN 2ª. ETAPA MIGUEL ALEMÁN 1.

http://compranet.gob.mx/



BASES DE L I C I T A C I Ó N

El Servicio de Administración Tributaria, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 27 fracción I y 28 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 19 de su REGLAMENTO, como en los preceptos legales y administrativos complementarios, así como las demás disposiciones que le resultan aplicables, la Administración de Recursos Materiales “5” y de conformidad con la Convocatoria Multiple Nº. 09, Licitación Pública Nacional Electrónica Nº. 06101220-035-08 de fecha 04 de diciembre de 2008 comunica a los participantes que para la formulación de su proposición deberán sujetarse a lo establecido en la Convocatoria antes señalada y a lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por la fracción XXII del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en estas Bases de Licitación se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse los licitantes que decidan participar por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica.

Será requisito indispensable adquirir las Bases por medio de CompraNet para los licitantes interesados en participar a través de medios remotos de comunicación electrónica.

1. GENERALIDADES DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA“Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”Úbicado En las oficinas administrativas del inmueble de la Aduana, Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas

1.2 ORIGEN DE LOS RECURSOSLos recursos para los trabajos objeto de ésta Licitación, fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Público para el “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras”, en la Sexta Sesión Ordinaria, la cual tuvo verificativo el 04 de octubre de 2007, consignado en el acuerdo no. FIDEMICA/513/VISC1207/INF y con disponibilidad de recursos mediante oficio número 300 01 00 00 00 2008 1313, de fecha 11 de junio de 2008, signado por el Administrador Central de Recursos Financieros del SAT.

1.3 IDIOMALas proposiciones deberán presentarse en idioma español, salvo aquellos términos que derivado de su naturaleza deban ser expresado en su idioma origen.

1.4 ASPECTOSLas proposiciones tendrán dos aspectos a ponderar para la calificación de su solvencia, siendo estos el Aspecto Técnico y el Aspecto Económico.

1.5 MONEDALas propuestas deberán presentarse en pesos mexicanos.

1.6 SUBCONTRATACIÓNSe podrá subcontratar parte de los trabajos objeto de esta Licitación de acuerdo a lo que señale el SAT, siempre y cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes del Residente de Obra y SAT.

1.7 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN




Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

1.8 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓNEl SAT podrá modificar las presentes Bases de Licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas por los licitantes, a más tardar seis días naturales antes de la fecha de Presentación y Apertura de Proposiciones, dichas modificaciones se podrán consultar a través del sistema Compranet, www.compranet.gob.mx; sin que sea necesario hacer la publicación del aviso, cuando las modificaciones deriven de la Junta de Aclaraciones.

Los licitantes que opten por enviar por escrito las aclaraciones o modificaciones a dichas Bases de Licitación, tendrán hasta una hora antes del Acto de Junta de Aclaraciones correspondiente para hacerlas llegar a través de medios remotos de comunicación a la Dependencia, lo anterior con la finalidad de que el SAT, de ser procedente, informe a los demás licitantes de la aclaración y/o modificación a las mismas, en el tiempo y forma requeridos.

Cabe precisar que el órgano desconcentrado en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, puso a disposición mediante su portal de Internet previo a su publicación las Bases de Licitación correspondientes, considerando los comentarios procedentes para la adecuación del presente documento, por lo que los licitantes no podrán argumentar desconocimiento alguno en lo que respecta a las mismas.

El SAT dentro de la Junta de Aclaraciones podrá modificar fecha, lugar y/u hora del Acto de Presentación de Apertura de Proposiciones, para lo cual deberá modificar proporcionalmente el periodo de entrega, sin que esto conlleve la obligación de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

1.9 PERIODO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.Los licitantes conocerán que la presente Licitación Pública inicia en la fecha de publicación de la convocatoria y concluye con la formalización del Contrato correspondiente, lo anterior para fines de reclamación dentro de la vigencia del procedimiento enunciado.

1.10 En las Juntas de Aclaraciones, la convocante resolverá de manera clara y precisa las dudas o cuestiones que sobre las Bases de Licitación, les formulen los interesados debiendo constar todo ello en el Acta que se levante, artículo 35, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas..

1.11 Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de carácter público en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las Bases de Licitación, para lo cual deberán registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

1.12 ENCUESTAS DE TRANSPARENCIAAl finalizar cada evento, la convocante entregará a los licitantes que hubieren participado los Cuestionarios de Evaluación del evento apegados a las disposiciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo del mismo.

1.13 El SAT en todo momento durante el procedimiento licitatorio, tendrá la facultad de efectuar verificaciones de la documentación que el licitante adjunte a su proposición; así como en la etapa de contratación o, a cualquier elemento que aporte el contratista, que se vincule directamente con la adjudicación de los trabajos, dicha revisión podrá entablarse ante autoridades de cualquier tipo, o bien; ante los particulares encargados de la expedición de los documentos.


http://www.compranet.gob.mx/



1.14 Para la presente Licitación Pública Nacional, el SAT determina que se aplicarán para esta Licitación los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico, los indicados en los Tabuladores expedidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que se encuentren vigentes a la fecha de la publicación de esta convocatoria.

1.15 El SAT para la evaluación de las proposiciones no utilizará mecanismos de puntos o porcentajes

2. REGISTRO PERMANENTE DE CONTRATISTAS

El SAT en todo momento durante el procedimiento licitatorio, tendrá la facultad de efectuar verificaciones de la documentación que el licitante adjunte a su proposición; así como en la etapa de contratación o, a cualquier elemento que aporte el contratista, que se vincule directamente con la adjudicación de los trabajos, dicha revisión podrá entablarse ante autoridades de cualquier tipo, o bien; ante los particulares encargados de la expedición de los documentos.

Dicho manifiesto servirá para avalar la presentación, únicamente de los documentos señalados en el párrafo inmediato anterior, contenidos en el punto 8.5 del “Anexo Legal Único” de las presentes Bases de Licitación, debiendo todos los interesados presentar la Proposición en la forma y términos que requisitan el punto 8.8 de las mismas.

El Licitante que cuente con este Registro deberá integrar en su proposición copia del mismo así como del comprobante de pago de las Bases de Licitación.

En caso de que el licitante interesado en participar, no se encuentre dentro del registro de contratistas podrá solicitar su registro o actualización en cualquier tiempo, debiendo cumplimentar los requisitos generales solicitados por el SAT.

El registro aludido será permanente y se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de la convocante, salvo aquellos casos en que se trate de información de naturaleza reservada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

.

3. INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS

Las fechas estimadas de inicio de los trabajos, el día 09 de marzo de 2009 y la de terminación el día 12de abril de 2010.

El plazo máximo de ejecución de los Servicios de Supervisión será de 400 días naturales; sin embargo el licitante podrá proponer un plazo de ejecución menor al fijado, el cual será evaluado por el SAT a fin de verificar que el plazo propuesto sea factible para realizar los trabajos.

4. OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS

El SAT otorgará en una sola exhibición un anticipo del 10 % del importe del contrato más el impuesto al valor agregado, para apoyar la debida ejecución y continuidad de los Servicios de Supervisión, mismo que deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.

El importe por conceptos de anticipo se pondrá a disposición del contratista mediante el sistema de pago electrónico interbancario, contra la entrega de la garantía prevista en el punto 5 numeral 5.2 de las presentes Bases de Licitación, bajo los términos y condiciones establecidas por el SAT para tales efectos.




El anticipo será otorgado al contratista, siempre y cuando éste último haya entregado satisfactoriamente a la convocante la garantía correspondiente, en los términos y condiciones exigidos en las presentes Bases de Invitación.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición, considerando que se abarcaran dos periodos presupuestales para la ejecución de los trabajos

El anticipo otorgado deberá amortizarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por servicios ejecutados.

Los presentes trabajos motivo de esta Licitación Pública No. 06101220-035-08 se realizaran en los ejercicios fiscales del 2009 y parte del 2010.

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse en la estimación final, es decir la última que se presente para su pago por parte del contratista.

El SAT a través de la instancia competente, cuando lo juzgue conveniente y únicamente con el objeto de comprobar la debida aplicación de los anticipos, podrá practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, el contratista deberá otorgar las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicación de los mismos, mediante la exhibición de las facturas de pagos realizados que guarden congruencia con el Servicio objeto de la presente Licitación.

Para los casos en que resulte procedente la modificación en monto al contrato, el SAT valorará la conveniencia de otorgar un monto de anticipo adicional, el cual no podrá exceder el porcentaje original, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestaria para tales efectos.

5. GARANTÍAS

5.1 DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

El licitante que resulte beneficiado con la asignación de los trabajos objeto de esta Licitación, deberá constituir la garantía de cumplimiento correspondiente por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato asignado más el Impuesto al Valor Agregado, misma que deberá ser mediante fianza expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada en términos de la Ley Federal en materia, señalando como beneficiaria a la Tesorería de la Federación.

Independientemente de los términos indicados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fianza de cumplimiento deberá constituirse invariablemente con antelación a la firma del contrato correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en su Reglamento.

5.2 DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato deberá garantizar la correcta inversión del 100% del importe total del anticipo otorgado más el Impuesto al Valor Agregado, previo a su entrega, mediante fianza expedida por una institución legalmente autorizada señalando como beneficiaria a la Tesorería de la Federación.

La fianza de anticipo deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo, considerando la fecha de firma del contrato correspondiente, señalada en las presentes Bases de licitación, si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, no procederá




diferimiento alguno y, por lo tanto el contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El SAT a través de las instancias facultadas, pondrá a disposición del contratista el importe correspondiente al anticipo únicamente cuando sea presentada la garantía que cumpla con los requisitos legales señalados en el instrumento jurídico en mención, así como la documentación soporte para tramitar el pago de anticipo.

Esta fianza será cancelada una vez que se compruebe la correcta utilización y amortización del anticipo por parte de “el contratista” a la convocante.

5.3 DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

El Licitante ganador una vez contratado al concluir los trabajos y previo a su recepción, deberá a su elección, constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido incluyendo el impuesto al valor agregado, señalando como beneficiaria a la Tesorería de la Federación; o presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido más el impuesto al valor agregado o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en un fideicomiso expresamente constituido para ello, para garantizar durante un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción física de los trabajos los defectos que resulten y/o vicios ocultos que pudieran presentarse, así como las diferencias detectadas en ese transcurso y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

5.4 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

El contratista ganador, deberá adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y deberá constituirla por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total de la proposición incluyendo el impuesto al valor agregado, misma que deberá presentar a la instancia que resulte competente del SAT con antelación al inicio de los Servicios de Supervisión, la cual deberá estar vigente durante el plazo que abarquen los mismos, incluyendo sus modificaciones y/o ampliaciones.

Lo anterior, para que el contratista se encuentre en posibilidad de responder ante el SAT de los daños causados por él primero, a terceras personas, ya sea en su integridad o en sus bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable en la materia según sea el caso.

6. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

La asistencia a la misma será optativa para los licitantes interesados en participar en la obra antes descrita, llevandose a cabo el día 09 de enero de 2009 y ésta se iniciará a las 12:00 horas en las oficinas Administrativas del Inmueble de la Aduana, Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. atendidos por un representante del SAT, quien extenderá la Constancia y Acta correspondiente a cada licitante, en caso de no asistir el día y hora antes señalados, se recomienda que los licitantes visiten los lugares en que se realizarán los trabajos a efecto de cumplir con el documento 2A.1 para que considerando las Especificaciones y documentación relativa, inspeccionen los lugares de trabajo, y hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y los grados de dificultad e implicaciones de carácter técnico de la ejecución de los trabajos objeto de la Licitación, estimen las condiciones locales, ambientales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de la obra, en ningún caso el SAT




asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no le releva de su obligación para ejecutar y concluir la obra en la forma y términos convenidos, en el caso de que el SAT decida encomendárselos, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por tal motivo.

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las Bases de Licitación, así como aquellos servidores públicos que autorice el SAT; los licitantes que adquieran las Bases con posterioridad a la Visita, podrán permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre y cuando lo soliciten con anticipación de setenta y dos horas antes de la conclusión del periodo de venta de Bases de Licitación, en estos casos, la convocante no tendrá la obligación de designar a un técnico que guíe dicha visita.

7. JUNTA DE ACLARACIONES

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 13 de enero de 2009, a las 10:00 horas. En la Sala deJuntas ubicada en el 6° piso del inmueble de Sinaloa No. 43, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,Código Postal 06700, en México Distrito Federal, atendidos por un representante del SAT, cabe mencionar que la asistencia a la misma será opcional para cada uno de los Participantes.

Las personas que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar preguntas relativas a las Bases, a efecto de cumplir con lo que establece el tercer párrafo del artículo 22 del Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismas que deberán presentarlas por escrito, con anticipación en el domicilio de la convocante sito en la Subadministración de Invitación y Adjudicaciones, ubicado en Sinaloa No. 43, 6° piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 en México, Distrito Federal, o bien en el Acto de la Junta de Aclaraciones.

Los licitantes que hubieren adquirido las Bases, podrán asistir y solicitar aclaraciones a las mismas y sus anexos las cuales serán ponderadas por el SAT. Se recomienda a los licitantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases de la Licitación y sus documentos, se lleven a cabo en esta instancia.

Para la participación en dicho evento, los licitantes deberán presentar en el acto copia simple del documento que acredite el pago de Bases de Licitación.

La inasistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido las Bases de la Licitación, será de su estricta responsabilidad, sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad a la Subadministración de Procedimientos de Contrataciones de Proyectos Especiales, adscrito a la Administración de Recursos Materiales “5” del SAT, ubicado en Sinaloa No. 43, 6° piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 en México, Distrito Federal en días hábiles de 09:00 a 14:00 hrs. para efecto que les sea entregada una copia del Acta de la Junta respectiva o bien disponer de la misma por medio del sistema COMPRANET.

En caso de que los licitantes adquieran las Bases de Licitación a través del Sistema CompraNet, para que sus cuestionamientos sean precisados, deberán acreditar la compra de las mismas, a través del recibo de pago correspondiente en el la hora y lugar que tenga verificativo el acto, o bien, enviarlo con la oportunidad señalada por la Secretaría de la Función Pública en la forma y términos que esta establezca mediante los medios remotos de comunicación electrónica.

Los Participantes podrán consultar el Acta a través de Compranet, sin prejuicio de su derecho de asistir al acto.




La convocante podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la Junta de Aclaraciones, y hasta cuarenta y ocho horas antes de la conclusión del periodo de venta de Bases, a las que el SAT deberá dar contestación a más tardar el último día de dicho periodo, siempre que los licitantes que hubieran emitido los cuestionamientos acrediten la adquisición de las presentes Bases de Licitación.

Las modificaciones provenientes de la Junta de Aclaraciones no podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien; en la adición de otros de distinta naturaleza a éstos..

Cualquier modificación a las bases de la presente licitación que derive de la Junta de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases de Licitación.

8. INTEGRACIÓN DE LA “PROPOSICIÓN” Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS

Para la integración y presentación de la proposición a través de medios remotos de comunicación electrónica, los licitantes deberán considerar los siguientes aspectos:

8.1. Los licitantes a su elección, podrán presentar sus Proposiciones y la documentación distinta a esta, por escrito o a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica; conforme al Acuerdo publicado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) en el Diario Oficial de la Federación en 09 de Agosto del 2000, en lo que no contravenga a las disposiciones vigentes y para lo cual será necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Cuando algún licitante haya enviado su proposición por vía electrónica, podrá acudir físicamente al acto y, pudiendo en dicho evento, entregar sus propuestas por escrito a “EL SAT” al inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, lo que anulará la proposición enviada en forma electrónica, debiéndose asentar ésta circunstancia en el Acta correspondiente.

b) Para envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.

c) En el envío electrónico de proposiciones, la documentación anexa que conforme a las Bases de Licitación sea obligatorio entregar a la convocante, podrá presentarse a través de las siguientes alternativas:

VIA ELECTRÓNICA: Todos los documentos serán incluidos en la vía electrónica, por lo que corresponderá a los participantes grabar los archivos que los contengan y anexarlos a su respectiva proposición.

La proposición que a elección del licitante sea enviada por medios remotos de comunicación electrónica deberá elaborarse en formatos WORD (versión 2000 ó anteriores), EXCEL (versión 2000 ó anteriores), AUTOCAD (versión 14 ó anteriores), En el caso de los formatos elaborados en diferente software deberá hacerse la conversión y presentarse en la forma antes señalada.

d) Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran la proposición, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación, número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse en su caso en la impresión que se realice de los documentos durante la Presentación y Apertura de Proposiciones.




e) Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa el medio de identificación electrónica previamente certificado por la Secretaría de la Función Pública.

f) El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

g) El plazo máximo para la recepción de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica será de una hora antes de iniciado el evento de Presentación y Apertura de Proposiciones tiempo establecido por la Secretaría de la Función Pública.

Para la integración y presentación de la proposición por medios convencionales (escrito y por servicio postal o mensajería) los licitantes deberán considerar los siguientes aspectos:

8.2. Las proposiciones por escrito deberán presentarse por los licitantes con la totalidad de los datos que le sean solicitados ya sea a máquina o manuscrito con letra de molde clara, con tinta negra, sin correcciones ni enmendaduras o tachaduras.

Las proposiciones que se entreguen físicamente deberán presentarse en original en sobre cerrado y sellado en forma inviolable, en el orden que se establece en el punto 8.8 de las presentes Bases de Licitación, incluyendo toda la documentación proporcionada por el SAT; el sobre deberá indicar el número de la Licitación y el objeto de la misma.

La proposición deberá estar firmada de manera autógrafa en todas sus hojas y documentos por la persona física o representante legal de la Empresa o Asociación, la falta de presentación de alguna firma no será motivo de descalificación del licitante, siempre y cuando esta omisión no se presente en aquellos documentos considerados como prioritarios; siendo esto en las fojas útiles que integran los programas, el catálogo de conceptos y el presupuesto total.

8.3. Las personas morales o personas físicas que participan como asociación o conjuntamente, presentarán su proposición en papel membretado de la empresa designada como representante común, firmada por éste y por los apoderados legales de las empresas asociadas, asimismo la forma y términos para su participación será la que se indica:

No será necesario la constitución legal de una nueva sociedad, siempre y cuando en su propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción del SAT los siguientes requisitos:

Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las Bases de Licitación para este caso de una sola invitación.

El capital contable mínimo requerido por la convocante se podrá obtener sumando los correspondientes a cada una de las personas integrantes, el cual deberá de ser proporcional a las partes de obra a ejecutar por cada empresa.

Deberán acreditar cada una de las personas morales o físicas asociadas en forma individual los requisitos señalados en el punto 8.5 de las presentes Bases de Licitación.

Deberán celebrar entre sí un convenio privado y entregar copia del mismo a través de su representante común mismo que estará sujeto a valoración y aprobación del SAT, mismo deberá contener cada uno de los requisitos siguientes:




Nombre y domicilio de los integrantes, identificando en su caso; los datos de los testimonios públicos con los que acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

Nombre de los representantes legales de cada una de las personas identificando, en su caso; los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.

Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona agrupada se obligaría a ejecutar especificando la forma y términos en que serán presentadas las estimaciones para cobro.

Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, así como aceptar expresamente el uso de notificaciones a través de medios electrónicos.

Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición.

Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Además de lo anterior los licitantes asociados en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberán a través del representante común señalar que su presentación es en forma conjunta, debiendo incluir copia del convenio referido adjunto a los documentos solicitados en el punto 8.5 de las presentes Bases de Licitación.

8.4. Independientemente, de los licitantes señalados en el párrafo anterior, todos los participantes inscritos en la presente Licitación, deberán presentar la documentación relativa a su proposición en papel membretado de sus representadas.

Nota: Preferentemente se sugiere a los licitantes foliar su proposición.

8.5. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA CONTENIDA EN LOS ASPECTOS TÉCNICO-ECONÓMICO. (ANEXO LEGAL ÚNICO)

Se entenderá por documentación distinta a la contenida en el Aspecto Técnico Económico la documentación exigida por el SAT en el “Anexo Legal único” señalado en el punto 8.5 de las Bases de Licitación, mismas que será de presentación obligatoria para todos los licitantes interesados, la cual deberá entregarse completa junto con la proposición técnica y económica, este Anexo Legal único podrá entregarse dentro o fuera del sobre relativo a elección del licitante, misma que estará conformada por la documentación que se precisa:

a) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, asimismo manifestará su aceptación para ser notificado a través de medios remotos de comunicación electrónica.

b) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo 8°, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos.

c) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los siguientes requisitos:




De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando el nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante: Nombre del Apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que lo protocolizó.

En caso de tratarse de persona física manifestación en que establezca la modalidad en la que éste se encuentra registrado como contribuyente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como que cuenta con las facultades legales suficientes para comprometerse en los términos de la Licitación referida y a todos los actos que deriven en la misma.

d) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación tomando en consideración entre otros supuestos los siguientes:

I Que por su conducto en el presente procedimiento no participan personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II Que por su conducto en el presente procedimiento no participan personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, y

III Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 33, será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito antes referido, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la convocante se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.

e) Escrito mediante el cual el licitante manifieste en su caso, que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con capacidades diferentes, cuyas altas en el IMSS se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la contratación correspondiente.




El SAT hace la precisión que éste escrito será de presentación opcional, y únicamente será valorado en los casos en que la puntuación comparativa de las proposiciones resulte igual, dándole el factor de desempate técnico a las empresas o personas físicas que cumplan con dicho requisito.

f) Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos, o a través de un tercero se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

Los escritos aludidos en los incisos anteriores deberán ser presentados en papel membretado de la persona moral o física y deberán contener el número de identificación y objeto de la licitación.

g) Copia simple del balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por el SAT, que para estos trabajos en particular se requiere como minimo un capital de $ 720, 000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), debiendo anexar copia de la Cédula Profesional del Auditor, registro expedido por la Administración General de Auditoria Fiscal Federal adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo acredite como tal.

h) Copia simple del comprobante de pago de las Bases de Licitación. (Esta deberá integrarse en la proposición aún contando con la Cédula de Registro al Padrón de Contratistas otorgado por esta Administración).

i) Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía, en anverso y reverso del representante legal o bien de la persona que firme y acepte los alcances legales y administrativos de la proposición.

j) Además de lo anterior para aquellos licitantes que no cuenten con acreditación de registro de contratistas actualizada, o bien no se encuentren certificados para envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica por la Secretaría de la Función Pública deberán presentar:

Siendo personas morales: Copia simple del Acta Constitutiva, modificaciones de naturaleza jurídica que expresen cambio en las condiciones legales de la misma y poderes en su caso.

Siendo personas físicas: Copia simple del Acta de nacimiento, y en caso de que fiscalmente tribute bajo la modalidad de actividad empresarial, el registro de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

k) En el caso de que los licitantes pongan a disposición del SAT información de naturaleza confidencial, deberán señalarlo por escrito a la convocante en la forma y términos que establece los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La presentación de los documentos señalados en estos incisos será requisito indispensable para la acreditación de la solvencia legal, resultando obligatoria para los licitantes interesados en participar, siendo independiente de la presentación de los documentos exigidos en el numeral 8.8 de las presentes Bases de Licitación, relativo a los aspectos Técnico y Económico.




La persona que suscriba las proposiciones deberá contar con las facultades legales expresas para comprometer y contratar en nombre y representación de la misma.

Indistintamente de la forma de presentación de propuestas, previo a la firma del contrato correspondiente, el licitante al que se le adjudiquen los trabajos, presentará a la convocante para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el instrumento jurídico correspondiente.

8.6. REVISIONES PRELIMINARES

El SAT con antelación al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones pondrá a disposición de los licitantes la revisión preliminar de los documentos distintos a los requisitados en el Aspecto Técnico Económico, la cual es detallada en el numeral inmediato anterior. Dicha revisión no constituye una preselección de las proposiciones o una precalificación de los licitantes y tendrá el carácter opcional.

De resultar satisfactoria dicha revisión preliminar, el SAT emitirá una constancia de acreditación, la cual servirá para dar como cumplimentada la presentación de documentos establecidos en el Anexo Legal Único de documentación distinta a los Aspectos Técnico Económico.

De las revisiones preliminares y a solicitud de los licitantes interesados, podrán ser inscritos en el registro de contratistas del SAT referido en el punto 2 de las presentes Bases de Licitación, aquellos que cumplan además de los requisitos legales, con los Técnicos y Económicos que para tales efectos establezca la convocante, los licitantes se obligan a actualizar la información correspondiente.

8.7. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES

Los licitantes que hubieren solicitado la revisión preliminar señalada en el numeral anterior de la documentación distinta a la Proposición Técnica Económica deberán presentar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones:

Copia simple de la constancia de revisión de documentos de acreditación del Anexo Legal Único, que resultan distintos a la proposición solicitados en el numeral 8.5 de las presentes Bases de Licitación, signada por servidor público autorizado por el SAT.

Copia simple del poder notarial que acredite al representante o apoderado legal de la empresa presente en el acto, o en su caso; carta poder simple firmada ante dos testigos que invista de facultades suficientes para participar en el evento, así como original y copia de una identificación oficial para su cotejo, al igual que la del poderdante facultado.

En caso de no haber solicitado la revisión preliminar de los documentos relativos a la acreditación distintos a la proposición, señalados en el numeral 8.5 de las presentes Bases, dentro del sobre que contenga la proposición, el licitante invitado deberá presentar lo siguiente:

La documentación solicitada en el numeral 8.5 en la forma y términos que el mismo establece.

Copia simple de los documentos notariales que acrediten al representante o apoderado legal de la empresa y/o, en su caso, carta poder simple firmada ante dos testigos que lo invista de facultades suficientes para participar en el evento, así como original y copia de una identificación oficial para su cotejo, al igual que la del poderdante facultado.

Los participantes por medios remotos de comunicación electrónica enviarán:




Los documentos requeridos en el numeral 8.5 incisos a, b, c, d, e y f de las presentes bases de licitación.

8.8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, ANEXO LEGAL ÚNICO Y ANEXOS QUE ACREDITAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

CARTA PRESENTACIÓNCARTA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN

Carta de presentación de la proposición, la cual esta integrada por un sobre cerrado debidamente identificado, el cual contiene el Aspecto Técnico y el Aspecto Económico.

El “ANEXO LEGAL ÚNICO”.

1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO 1 A Deberá contener los documentos que son precisados en el numeral 8.5 de las presentes Bases de Licitación o bien constancia de acreditación emitida por servidor público correspondiente.

El “ASPECTO TÉCNICO”, deberá contener los siguientes documentos:

2 MANIFESTACIONES

DOCUMENTO 2A.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los servicios de supervisión y sus condiciones ambientales.* Se anexa relación de las ubicaciones de los inmuebles a supervisar.

DOCUMENTO 2A.2 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de estar conforme de ajustarse a las disposiciones normativas aplicables en la materia, a los términos de referencia y condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus anexos y modificaciones provenientes de la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

DOCUMENTO 2A.3 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el contenido del Modelo de Contrato y su conformidad de ajustarse a sus condiciones, a los proyectos arquitectonicos y de ingeniería.

DOCUMENTO 2A.4 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer y haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y particulares de construcción, proporcionadas por el SAT

DOCUMENTO 2B Manifestación de las partes de obra que [se] o [no se] subcontratarán de acuerdo con lo contenido en el numeral 1.6 de las presentes Bases de Licitación, y en su caso, la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de los subcontratados.

Y de resultar procedente la subcontratación, manifestación bajo protesta de decir verdad de que las personas con las que subcontratarán no se encuentran impedidas de acuerdo a las sanciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública.




DOCUMENTO 2C Manifestación bajo protesta de decir verdad de coadyuvar con la Residencia de la Obra correspondiente, en el cabal cumplimiento del programa de obra autorizado en congruencia con los servicios de supervisión solicitados.

DOCUMENTO 2D Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el catálogo de conceptos, los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares, el proyecto arquitectónico y de ingenierías de los trabajos a supervisar.

DOCUMENTO 2E Manifestación bajo protesta de decir verdad en la cual el licitante que ejecute la supervisión de la obra se obliga a elaborar y entregar físicamente al Residente de obra para su aprobación, las estimaciones de obra (incluyendo los volúmenes normales, adicionales y extraordinarios, ejecutados al 100% durante el periodo a estimar) y de supervisión debidamente conciliadas, avaladas, soportadas y firmadas, hasta la entrega de los finiquitos. En el supuesto que la contratista no presente estimaciones dentro del plazo estipulado en el contrato de obra y el Reglamento de la LOPSRM; deberá elaborar y presentar las estimaciones de manera unilateral. Por lo anterior, se obligan a coadyuvar con el representante del SAT designado por la Administración General de Aduanas en el cabal cumplimiento del programa de obra tal y como se encuentra establecido en las Bases de Licitación y en los Términos de Referencia, y en someter en consideración de la misma, las sanciones que fueran precisas en caso de atraso imputable a el contratista ejecutor de la obra.

DOCUMENTO 2F Manifiesto bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el licitante se obligue a la adquisición de un seguro de Responsabilidad Civil equivalente a un 10% (Diez por ciento) del importe total del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4 de las presentes Bases de Licitación, previo al inicio de los trabajos, mismo que estará vigente durante el plazo de ejecución, incluyendo sus modificaciones y/o adiciones, la cual responderá ante el SAT para hacer frente a posibles daños a terceros, tanto en su integridad física, como en sus bienes, que pudieran derivarse de la ejecución de los servicios.

3 CURRÍCULA, RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ORGANIGRAMA Y METODOLOGÍA

DOCUMENTO 3A Currícula de los profesionales técnicos que serán los responsables de la dirección, administración y ejecución de los servicios los que deberán tener experiencia en servicios que guarden similitud a los convocados.

DOCUMENTO 3B Relación de documentos que acrediten la experiencia mínima de tres años y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de las obras realizadas por el licitante y su personal en los que sea comprobable su participación, el cual deberá anexar:Nombre del Contratante y número telefónico de la persona encargada de los servicios, con la finalidad de solicitar referencias sobre los mismos.Descripción de los servicios.Importes totales, importes ejercidos y/o por ejercer.En su caso, fechas previstas para su terminación.




DOCUMENTO 3C Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características.

DOCUMENTO 3D Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios, relación del personal, anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana.

DOCUMENTO 3E Metodología de trabajo propuesta para ejecutar eficientemente el servicio, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.

DOCUMENTO 3F Carta designación del Representante Técnico del licitante para la ejecución de los servicios, en el sitio de los trabajos, incluyendo copia de la cédula profesional del mismo.

4 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO 4A Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por los estados financieros auditados del año 2006 y 2007 así como el comparativo de razones financieras básicas; presentando las notas relativas a los estados financieros con la opinión del contador público respecto a la razonabilidad de la situación financiera de la empresa.

El caso de empresas de reciente creación, deberán presentar los estados financieros actualizados a la fecha de la proposición.

Anexando copias simples de la cédula profesional del auditor que los dictamina, así como el registro que lo acredite como tal expedido por la S.H.C.P.

DOCUMENTO 4B Manifiesto bajo protesta de decir verdad en la cual el licitante asiente las líneas crediticias con las que cuenta a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, para garantizar la correcta e ininterrumpida supervisión.

Deberán presentar fotocopia de los documentos que acrediten el monto de la línea de crédito y el disponible de la misma, a la fecha de presentación de la propuesta

El “ASPECTO ECONÓMICO”, deberá contener los siguientes documentos:

5 ANÁLISIS Y RELACIONES




DOCUMENTO 5A Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de servicios, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. Deberán de incluir los costos unitarios básicos de materiales y de mano de obra en su caso.El licitante, deberá analizar los precios unitarios, de acuerdo al ejemplo incluido en este documento.(Los precios deberán cotizarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado I.V.A.)Debiendo considerar;

El cargo indirecto. El cargo por financiamiento. El cargo por utilidad. Los cargos adicionales. Los precios unitarios deberán ser expresados en pesos y centésimos

en número y letra.

NOTA: El pago del 2% sobre nomina no le es aplicable toda vez que no es Federal, y se precisa que la empresa que sea adjudicada será la única responsable del pago de los diversos impuestos que se generen derivados del contrato

DOCUMENTO 5B Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, anexando el tabulador de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que servirá de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico.

Además de lo anterior, el licitante deberá incluir una copia del riesgo de trabajo actualizado que le emite el IMSS.

Se recomienda a los licitantes tomar en consideración los porcentajes del ISR establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta que les aplique para este año.

DOCUMENTO 5C Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características

DOCUMENTO 5D Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y oficinas centrales

DOCUMENTO 5E Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

El licitante, deberá calcular este porcentaje, de acuerdo al procedimiento que se fija dentro del formato incluido en el documento 5E.Además de lo anterior, el licitante deberá incluir copia simple del indice utilizado para el calculo.

NOTA: Se aclara que el periodo para la programación de la obra debe ser mensual y el cálculo de financiamiento debe ser a 41 días.

DOCUMENTO 5F Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública




DOCUMENTO 5G Análisis de la utilidad propuesta por el licitante

Se recomienda a los licitantes tomar en consideración los porcentajes del ISR establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta que les aplique para este año, para efectos del calculo y determinación de la utilidad propuesta por el licitante

6 DATOS BÁSICOS

DOCUMENTO 6A Relación de datos básicos de costos de personal a utilizar. (anexar relación)

DOCUMENTO 6B Datos básicos de costos de los bienes y equipo científico y de seguridad que utilizará el personal en la prestación del servicio.

7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 7A Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y total de la proposición.

DOCUMENTO 7B Resumen del importe y Presupuesto Total de los Servicios de Supervisión, por partidas.

8 PROGRAMAS

DOCUMENTO 8A Programa de erogaciones mensual calendarizado y cuantificado de la ejecución de los servicios que refleje las erogaciones de acuerdo al avance en la ejecución de los servicios.

DOCUMENTO 8B Programa de erogaciones mensual calendarizado y cuantificado del personal que se empleara para la realización de los Servicios de Supervisión, indicando especialidad y experiencia a costo directo.

DOCUMENTO 8C Programa de erogaciones mensual calendarizado y cuantificado de la utilización de bienes y equipo científico e informático requerido, incluyendo el de medición y otros, en su caso a costo directo

DOCUMENTO 8D Programa de erogaciones mensual calendarizado y cuantificado de materiales que se empleará para la realización de los Servicios de Supervisión, a costo directo.

DOCUMENTO 8E Programa de erogaciones mensual calendarizado y cuantificado de personal incluido en indirectos, encargado de la dirección y administración que se empleara para la realización de los Servicios de Supervisión.

Nota: Los licitantes podrán utilizar formatos propios, siempre y cuando se asiente al calce el nombre de la empresa que lo expide y se respete la estructura del formato, sin omitir ninguno de los datos solicitados por el SAT en los adjuntos a las presentes Bases de Licitación.

CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN;




POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

9. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En Junta Pública que se celebrará a las 10:00 horas, del día 19 de enero de 2009. En la Sala de Juntasubicada en el 6° piso del inmueble de Sinaloa No. 43, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, CódigoPostal 06700, en México Distrito Federal, se llevará a cabo la Presentación y Apertura de Proposiciones en la que se desecharán las que omitan presentar alguno de los documentos exigidos en las Bases de Licitación.

Posterior a la hora y fecha señalada en el párrafo anterior no se permitirá el acceso a ningún licitante que tenga interés en presentar su proposición. Sin embargo, el SAT en conocimiento de que el verificativo se trata de un Acto Público, permitirá que los interesados que se encuadren en este supuesto presencien el evento, absteniéndose de participar en forma alguna y registrando su asistencia.

De conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones será presidido por el servidor público designado por el SAT el cual será la única autoridad facultada para aceptar o desechar la(s) proposición(es) que no cumplan con lo indicado en las presentes Bases y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

Se abrirá en primer término, las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, posteriormente las de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y los de aquellos licitantes que hubieran enviado sus proposiciones por servicio postal o de mensajería.

El SAT hará constar en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, las que por medios remotos de comunicación electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma, proporcionando copia de dicha acta a los licitantes presentes que hayan presentado su proposición en dichos medios.

En el supuesto que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de la Función Pública o del SAT, no sea posible abrir las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el inciso d) de la disposición sexta del acuerdo publicado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) en el Diario Oficial de la Federación en fecha 9 de agosto del 2000 en lo que no contravenga a las disposiciones vigentes.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el Catálogo de Conceptos o el presupuesto de obra; incluidos los de aquellos cuyas proposiciones hubieren sido desechadas quedando éstas en custodia del SAT, se levantará el Acta correspondiente en la que se hará constar las proposiciones aceptadas para su revisión cualitativa, así como las desechadas y las causas que lo motivaron entregándose copia a todos los asistentes a este evento.

En el caso de licitantes que hayan presentado su proposición por medios remotos de comunicación electrónica, se imprimirá el Documento 7A (Catálogo de Conceptos) para rúbrica en los términos del párrafo anterior.

La fecha, lugar y la hora en que se dará a conocer el Fallo de la Licitación, quedará asentada en el Acta correspondiente, que servirá como constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se establecerán las Proposiciones aceptadas para su posterior evaluación cualitativa y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.




La omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el contenido y los efectos del Acta que se levante con relación a la Presentación y Apertura de Proposiciones.

Los licitantes que hubieren presentado su proposición por medios remotos de comunicación electrónica, aceptan que se tendrán por notificados del Acta que se levante cuando esta se encuentre a su disposición a través del programa informático de CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas a la Subadministración de Invitación y Adjudicaciones adscrito a la Administración de Recursos Materiales “5” del SAT, ubicado en la calle de Sinaloa No. 43, 6° piso, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en México Distrito Federal.

Durante el desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones quedará restringido el uso de télefonos célulares y/o aparatos de radio recepción, y solo se permitirá la presencia de una persona por licitante.

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Artículos 40 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 40 y 43 de su Reglamento).

10.1 La omisión de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y sus documentos.

10.2 Cuando el sobre que contenga la proposición no esté cerrado en forma inviolable y este no sea presentado por escrito en papel membretado o mediante los medios remotos de comunicación electrónica.

10.3 Cuando los licitantes celebren acuerdos con otros contratistas para elevar los precios unitarios, que dos o más propuestas presenten precios acordados o se pueda comprobar que algún servidor público forma parte de la empresa y/o en caso de personas físicas estas sean servidores públicos del SAT, y este no contare con la autorización emitido por el Órgano Interno de Control del propio órgano desconcentrado.

10.4 Si dos o más licitantes pertenecen a un mismo grupo, o que tiene socios en común o que alguno de sus socios, apoderados o empleados representan a otra empresa participante (en estos casos las proposiciones de todas las empresas que estén involucradas serán desechadas).

10.5 Cuando los documentos no sean presentados en original y los documentos prioritarios como los son el catálogo de conceptos, el presupuesto total o los programas no se encuentren firmados autógrafamente en todos sus tantos por el representante legal, para los licitantes por medios remotos de comunicación electrónica la firma electrónica y los archivos enviados sustituirán a lo solicitado anteriormente.

10.6 Cuando las proposiciones presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.

10.7 Los licitantes que opten por participar en Licitaciones Públicas a través de medios remotos de comunicación electrónica, admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la dependencia y entidades convocantes, cuando los archivos en los que se envíe dicha información, contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo, ello de conformidad en el Inciso (d), de la disposición Sexta del Acuerdo emitido por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 9 de Agosto del 2000.




10.8 Cuando la documentación relativa a las proposiciones no sea presentada en hoja de papel membretado de la persona moral, de acuerdo a la naturaleza y alcance de la misma.

10.9 Las demás causas establecidas por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigente o cualquier otra disposición aplicable en la materia.

11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Serán de acuerdo a lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas y adiciones, que entre otros aspectos señala que se verificará el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al Programa de Ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, calculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos, que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos suficientes para la realización de los trabajos solicitados por la Convocante en los respectivos Catálogos de Conceptos; que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requisitos en las Bases de Licitación; que la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de cada concepto

El SAT, en cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, para hacer la Evaluación de las Proposiciones, comprobará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación, tanto en el aspecto Técnico como en el Económico.

La convocante en cualquier etapa del procedimiento licitatorio podrá corroborar la veracidad de la información que el licitante presente en términos generales en sus Bases de Licitación, cuando lo juzgue necesario para la evaluación a detalle de la Proposición en el Aspecto Técnico y Económico, solicitará al licitante la comprobación fehaciente de dicha información, por lo que éste otorgará las facilidades necesarias para su validación.

11.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL ASPECTO TÉCNICO

La evaluación de la proposición en el aspecto técnico se efectuará de acuerdo con lo señalado en el artículo 36 del Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además de lo estatuido en el precepto normativo antes mencionado, dentro de la evaluación Técnica la convocante analizará que los licitantes cumplimenten la temporalidad en la experiencia, señalada en los anexos, mismos que forman parte integrante de las presentes Bases de Licitación.

La proposición que satisfaga los aspectos señalados anteriormente, se calificará como aceptable técnicamente.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

11.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL ASPECTO ECONÓMICO

La evaluación de la Proposición en el Aspecto Económico se efectuará de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




Además de lo estatuido en el precepto normativo antes mencionado, dentro de la evaluación Económica la Convocante analizará que el licitante dentro de sus costos indirectos considere el costo de las pruebas de laboratorio, basadas en las frecuencias que establezca el A.C.I., A.S.T.M., y los reglamentos requeridos para la particularidad, que demuestre fehacientemente las resistencias y grados de compactación, independientemente de que el SAT pueda realizar las verificaciones necesarias por cuenta propia o a través de terceros autorizado para tales fines.

Una vez hecha la evaluación en el Aspecto Económico la Proposición que satisfaga los aspectos anteriores se calificará como aceptable económicamente.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

11.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, si resultaren más de dos proposiciones solventes, el SAT adjudicará al licitante cuya proposición resulte de mayor conveniencia para el SAT por reunir conforme a los criterios que a continuación se precisan, las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la convocante, que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones solicitadas, misma que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los servicios, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio y calidad de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 A y 37 B primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato se dará a la proposición que resulte económicamente conveniente para el SAT, de la valoración de cada una de las solventes, mediante el mecanismo dispuesto en la legislación aplicable en la materia.

A través de la valoración de puntaje de los criterios que se enlistan:

Criterio Relativo al Precio.- Este se encontrará representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo o del menor valor presente, misma que tendrá una ponderación de cincuenta (50) puntos.

Criterio relativo a la Calidad.- Este atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica.

Dichos rubros en su puntaje tendrán una ponderación en conjunto de veinte (20) puntos, que se distribuirán en la forma siguiente:

Especialidad: Mayor número de contratos de obra de la misma naturaleza a los requeridos por el SAT de obras ejecutadas, en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria cinco (5) puntos.

Experiencia: Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos al monto, complejidad y magnitud de la obra licitada en las presentes bases de licitación cinco (5) puntos.

Capacidad Técnica: Se asignará un puntaje de diez (10) puntos, compuestos de la siguiente manera:




A la proposición solvente que cuente con mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, hasta tres (3) puntos.

A la proposición que tenga mayor Ausencia de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalencia en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán hasta tres (3) puntos.

A la proposición solvente que cuente con alguna certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente emitida conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, hasta cuatro (4) puntos.

La información relativa a los criterios de calidad podrá ser aquella que en su caso obre en el registro de contratistas del SAT, o bien la que resulte de la verificación realizada por la convocante con respecto de la documentación que proporcionen los licitantes dentro de su proposición.

El SAT determinará la proposición solvente con mayor conveniencia para el mismo, aquella que reúna la puntuación conforme a la valoración de los criterios antes expresos, siempre y cuando su precio o monto no exceda del siete por ciento respecto del precio o monto de la determinada como solvente más baja.

11.4 ADJUDICACIÓN

El SAT con fundamento en lo señalado en el último párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y como resultado de la evaluación detallada de los aspectos Legales, Técnico y Económico de las Proposiciones y en su caso, de la valoración mediante los criterios de adjudicación de proposiciones solventes, emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el Fallo, en el que se asentará los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones, la reseña cronológica del procedimiento, las razones legales, técnicas o económicas por las cuales se acepten o desechan las proposiciones presentadas.

Una vez elaborado dicho Dictamen, se adjudicará el contrato correspondiente de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resultare económicamente más conveniente para el SAT, entendiendo con este término a la proposición que oferte las condiciones factibles posibles y que cumpla dentro de los costos y plazos admisibles dentro del periodo indicado por la convocante, de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos objeto de la Licitación, toda vez que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectiva.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos del SAT, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja, siempre y cuando esta se encuentre dentro de los parámetros de erogaciones establecidos por el SAT para la ejecución de los trabajos dentro de su presupuesto de referencia, o bien aquella que cumpla con las condiciones que marca el último párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de acuerdo al escrito señalado en el numeral 8.5 inciso e.

12. CAUSAS ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPUESTAS DURANTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Se considera como suficiente para descalificar una proposición, cualquiera de las siguientes causas:




12.1. La presentación parcial u omisión de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y sus documentos anexos.

12.2. El incumplimiento de las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por el SAT.

12.3. Cuando los documentos que integran la proposición no contengan la información en los términos y formas solicitadas por el SAT.

12.4. Cuando se acredite que el licitante se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 51 y/o penúltimo párrafo del artículo 78, asimismo cuando en el supuesto de la fracción II del artículo aludido, no presente la autorización correspondiente del Órgano Interno de Control del SAT.

12.5. Cuando el licitante tenga suscritos contratos en la materia con el SAT y/o cualquier Dependencia o Entidad perteneciente a la Administración Pública Federal, y a la fecha de la Presentación y Apertura de las Proposiciones, tenga un atraso en su programa de ejecución de los trabajos, aplicación de penas convencionales, efectividad de garantías, inicio de rescisión contractual por causas imputables a éste, o cualquier acto en su contra derivado de incumplimientos imputables al mismo.

12.6. Cuando el licitante presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier otra Compañía o Asociación legalmente constituida.

12.7. Cuando el licitante acuerde con otros, para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la espontaneidad o equidad de la Licitación objeto de las presentes Bases.

12.8. Cuando el licitante haya sido declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga.

12.9. Cuando el licitante haya utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

12.10. Cuando los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos, considerando:

- Los grados académicos de preparación profesional- La experiencia laboral especifica en obras similares- La capacidad técnica de las personas físicas que se encuentren relacionadas con la ejecución

de los trabajos.

12.11. Cuando los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y/o necesario, no diferenciando si es propio o es rentado, para el desarrollo de los trabajos requeridos por el SAT.

12.12. Cuando la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos no sea congruente, adecuada y/o posible de acuerdo a las características de los trabajos requeridos por el SAT.

12.13. Cuando el procedimiento constructivo descrito no es aceptable, toda vez que demuestra que el licitante desconoce los trabajos a realizar, no tiene la experiencia en trabajos similares, por lo




tanto no se encuentra en posibilidades de ejecutarlos satisfactoriamente, o bien, dicho procedimiento no se encuentra acorde con el programa de ejecución de los trabajos.

12.14. Cuando del análisis cualitativo el SAT determine que los estados financieros:

- Que el capital neto de trabajo del licitante no sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo al análisis financiero presentado en la proposición, o que el balance general auditado no acredite el capital mínimo requerido por la convocante o se detecten posibles irregularidades o incongruencias.

- Que el licitante no tenga la capacidad de pagar las obligaciones contraídas a razón de la ejecución de los trabajos.

- Que represente un grado mayor de riesgo, derivado a la dependencia del licitante de endeudamiento y rentabilidad de la empresa.

12.15. Cuando el programa de ejecución de los trabajos no corresponda y exceda al plazo establecido por el SAT.

12.16. Cuando los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministro y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

12.17. Cuando los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

12.18. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente y los suministros no sean congruentes con el programa de ejecución general de los trabajos.

12.19. Cuando los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los precios presentados en los programas anexos a su proposición.

12.20. Cuando la maquinaria y el equipo de construcción no sean los adecuados, los necesarios y/o suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación, asimismo cuando los datos no coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante, o bien en el caso de que sea arrendada no presente las cartas compromiso correspondiente al arrendador.

12.21. Cuando las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados por el licitante, no sean las adecuadas para desarrollar los trabajos en las condiciones particulares de la ejecución, o bien que no sean congruentes con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante.

12.22. Cuando la maquinaria y equipo de construcción y los rendimientos de estos sean considerados como nuevos y el licitante omita anexar los apoyos de rendimientos determinados en los manuales del fabricante que corresponda.Así como cuando no considere las características ambientales de la zona donde vayan a ser realizados los trabajos.

12.23. Cuando en el consumo de material por unidad de medida determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, no sean considerados los desperdicios, mermas y en su caso los usos de acuerdo con la vida útil del material.




12.24. Cuando las características, especificaciones y calidad de los materiales y los equipos de instalación permanente, no sean las requeridas en las normas de calidad y/o especificaciones generales y particulares de construcción anexas a las presentes Bases de Licitación.

12.25. Cuando el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y/o resulte insuficiente para la realización de los trabajos.

12.26. Cuando los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante.

Para dicho desechamiento el SAT considerará los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y de las características particulares bajo las cuales deban realizarse los trabajos.

12.27. Cuando no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos de acuerdo a la naturaleza de los trabajos convocados por el SAT.

12.28. Cuando los precios propuestos por el licitante no sean aceptables y/o no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

12.29. Cuando en todos y cada uno de los conceptos que integran el catálogo no se establezca el importe del precio unitario.

12.30. Cuando los importes de los precios unitarios no sean anotados con número y con letra, o bien cuando estos no sean coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis.

De presentarse alguna diferencia prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente, o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

12.31. Cuando las operaciones aritméticas no se hayan ejecutado correctamente.Para los casos en que una o más presenten errores, serán efectuadas las correcciones correspondientes, en este caso, el SAT considerará para el análisis comparativo de las proposiciones el monto correcto.

12.32. Cuando el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios no se hayan realizado de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia considerando:

- Cuando los análisis de precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

- Cuando los costos directos no se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.

- Cuando los precios básicos de la adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

- Cuando los costos básicos de la mano de obra no se haya obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores de acuerdo a lo previsto en la normatividad aplicable en la materia.




- Cuando el cargo por el uso de herramienta menor no se encuentre incluido y/o no se haya determinado aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución de concepto de trabajo de que se trate.

- Cuando los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo.

12.33. Cuando los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable en la materia considerando:

- Cuando los costos de los materiales considerados por el licitante no sean congruentes con la relación de costos básicos y con las normas de calidad expresadas en las presentes Bases de Licitación.

- Cuando los costos de la mano de obra considerados por el licitante no sean congruentes con el tabulador de salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

- Cuando los costos horarios de la maquinaira y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, y no concuerden con los rendimientos que determine los manuales de los fabricantes respectivos, así como con las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos.

12.34. Cuando los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable en la materia considerando:

- Cuando el análisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente y/o no se haya anotado el importe total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

- Cuando para el análisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a oficinas centrales del licitante, comprendiendo únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del licitante encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.

- Cuando se haya incluido algún cargo que por sus características o conforme a las presentes bases de licitación, el pago debiere efectuarse aplicando un precio unitario específico.

12.35. Cuando en el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado considerando los siguientes aspectos:

Cuando los ingresos por concepto del anticipo que les será otorgado al contratista durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones no se considere la periodicidad y su plazo de trámite de pago; deduciendo en el monto de las mismas la amortización de los anticipos.

Cuando el costo de financiamiento no este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

Cuando la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador económico específico.




Cuando el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.

Cuando la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante no sea congruente con lo que establecen las presentes bases de licitación.

12.36. Cuando el cargo por utilidad fijado por el licitante no se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

12.37. Cuando en la integración de la utilidad no se haya estructurado y determinado considerando dentro de su monto incluido la ganancia que el licitante deba percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes.

12.38. Cuando el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran y coincida con el Resumen por Partida.

12.39. Cuando los programas específicos de erogaciones de materiales, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y/o instalación permanente no sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

12.40. Cuando en la estructuración de los precios por unidad de trabajo terminado exista omisión de cargos o improcedimientos constructivos que se reflejen en precios no remunerativos.

12.41. Cuando existan incongruencias en la información contenida en los diferentes documentos solicitados que conforman el Anexo Legal Único, el Aspecto Técnico y el Aspecto Económico de la Proposición.

12.42. Cuando el SAT acredite que parte o totalidad de la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa o apócrifa.

12.43. Cuando durante la verificación de la información el SAT ubique al licitante en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 33 fracción XXIII, 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

12.44. Las demás causas establecidas por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento o cualquier otra disposición aplicable en la materia.

13. LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN DE LA MISMA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas y adiciones, así como del artículo 43 de su Reglamento vigente, la Convocante declarará desierta la licitación en los siguientes casos:

El SAT no adjudicará el contrato y declarará desierta la Licitación cuando ningún licitante adquiera las Bases, las proposiciones presentadas por éstos no reúnan los requisitos de las Bases de Licitación o los precios de las propuestas aceptadas en la revisión preliminar, cuantitativa, no fueran aceptables, así como cuando no se reciban propuestas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.




Se considerará que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando sean propuestos importes que no puedan ser pagados por el SAT.

De igual manera el SAT podrá cancelar una Lcitación por caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias que provoquen que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera ocasionar daño o perjuicio a esta, la determinación de la cancelación de la Licitación deberá precisar el acontecimiento que lo motiva y se les dará a conocer a los licitantes que intervinieron en la misma.

14. COMUNICACIÓN DE FALLO

En Junta Pública y de conformidad con lo establecido en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, levantándose el Acta correspondiente que firmarán los asistentes.

Sólo en los casos en que el SAT se vea imposibilitado de dar a conocer el Fallo vía Junta Pública, podrá optar conforme al Artículo 39 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por notificar el Fallo de manera escrita a cada uno de los licitantes, en un plazo no mayor de 5 días naturales siguientes a su emisión.

A los licitantes cuyas Proposiciones no fueron elegidas para adjudicarles el contrato correspondiente, en el mismo Acto de Fallo o adjunta a la comunicación del SAT, proporcionará por escrito la información acerca de las razones por las cuales su proposición no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno, salvo el previsto en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El SAT podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad con el artículo 37, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL SAT enviará a la Secretaría de la Función Pública el Acta de Fallo a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que hayan concluido los propios actos, mismas que se pondrán de manera simultánea a disposición de los interesados a través de Compranet.

Las proposiciones desechadas, serán devueltas a los licitantes, a solicitud de los mismos una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el Fallo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad, e instancias subsecuentes, misma que será notificado oportunamente a los solicitantes, agotado dicho término la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

15. DEL CONTRATO

a) MODELOContrato de vigencia multianual de Obra Pública a precio unitario y tiempo determinado.

b) COTEJO DE DATOSPreviamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con que acredite su existencia legal y sus facultades de su representante para la suscripción del contrato correspondiente.




En caso de la omisión de firma de alguno de los documentos no considerados como prioritarios, el licitante ganador deberá firmar los escritos faltantes, previo a la formalización del contrato correspondiente.

c) FIRMAEl Licitante al que se le adjudique el contrato, se compromete a firmarlo el día 02 de marzo de 2009, de conformidad con el Artículo 47, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fecha que el SAT comunicará en el Acto de Fallo, debiendo otorgar éste la Garantía del Anticipo, la que deberá constituirse por la totalidad del Monto concedido más el Impuesto al Valor Agregado, y del Cumplimiento del Contrato por un Valor del 30% (Treinta por ciento) del Importe Total del mismo más Impuesto al Valor Agregado, dentro del término que establece el Artículo 48 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que la programación establecida en la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación lo haga permisible, de lo contrario deberá presentar dichas garantías con antelación a la firma del contrato señalada en las presentes Bases de Licitación, de conformidad con el primer párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso para la tramitación de los anticipos requeridos será necesario anexar los documentos de apoyo a más tardar cinco días naturales posteriores a la notificación de Fallo, con la finalidad de que el SAT se encuentre en posibilidades de realizar el trámite y pago correspondiente, el órgano desconcentrado no se hará responsable de la falta de pago, y no otorgará diferimientos alguno en los trabajos, cuando este provenga de la inobservancia de las condiciones establecidas en el presente capítulo y en las Bases de Licitación.

d) NO FORMALIZACIÓNEn caso de que el Licitante seleccionado, no formalice el Contrato dentro de los Plazos señalados, éste será sancionado por la Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo) a solicitud del SAT de conformidad a lo establecido en los artículos 77 y 78 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Proposición del Licitante seleccionado con el Fallo será incorporada como Documentación anexa al Contrato.

e) OBLIGACIONES FISCALES.

El Licitante en el caso que resulte ganador, deberá presentar impresión a la firma del contrato del procedimiento de la Opinión que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentado vía electrónica sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual se destina a contribuyentes que participen en procesos licitatorios o por invitación, cuyo monto exceda de $300,000.00 pesos, sin incluir I.V.A., en lo conducente a las disposiciones contenidas en las Reglas: 2.1.16 y 2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, vigencia que es señalado el artículo 22º transitorio de la RMF. Que se transcribe a continuación:

“Vigésimo Segundo. Lo señalado en las reglas I.2.1.16. y …que entrarán en vigor a partir del 16 de junio de 2008. Para las solicitudes de opinión recibidos en las ALSC con anterioridad a dicha fecha, aplicará la regla vigente para 2007, así como lo establecido en la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el DOF el 15 de febrero de 2008”, los efectos para contratación de Obra Pública.




Este trámite deberá de efectuarse preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de en que se tenga conocimiento del fallo o de adjudicación correspondiente.

El “acuse de respuesta” que emitirá el SAT, se enviará copia con atención a la. Arq. Patricia González de la Vega, Subadministración de Invitación y Adjudicaciones, al correo electrónico: [email protected].

En el caso de los interesados que no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para estar en posibilidad de participar en la Licitación Pública y ser elegibles para la adjudicación, deberán presentar original del convenio suscrito con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea con pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo, esto último de conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2004.

f) OBLIGACIONES MIGRATORIAS.El contratista previo a la firma del contrato, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante la convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Deberá manifestar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

g) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.Obligaciones del contratista.- El licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del Fallo, deberá entregar el Programa de Ejecución General de los Trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades de ruta crítica y diagramas de barras, considerando un periodo de ejecución de los trabajos, iniciando: el día 09 de marzo de 2009, y concluirlos el día 12 de abril de 2010, que comprenden un plazo de 400 días naturales.

Asimismo presentará por escrito y en medios magnéticos (CD) un programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos por concepto y por semana con cortes al día domingo, que permita reflejar los avances de obra, y un resumen por partida.

El contratista que resulte adjudicado por el SAT deberá contratar una Poliza de Responsabilidad Civil correspondiente al 10% del monto total del contrato el cual se entregará antes del inicio de los trabajos y estará vigente durante todo el procedimiento de ejecución de los trabajos, incluyendo sus posibles modificaciones y/o ampliaciones, con la finalidad de responder a los posibles daños a terceras personas, tanto en su integridad física como en sus bienes.




El contratista para la realización de la obra asumirá las erogaciones por concepto de instalaciones y servicios de campo, tales como oficinas, luz, agua, drenaje, telefonía, etc, toda vez que el SAT no proporcionará servicio alguno.

La empresa constructora será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra contratada. Sin embargo, cuando esta no se haya realizado de acuerdo con lo estipulado en en el contrato correspondiente o conforme a las órdenes escritas establecidas por la Supervisión, la RESIDENCIA DE OBRA, estará facultada para solicitar a la Supervisión de Obra (en su caso), las aclaraciones tan abundantes como sean requeridas a efecto de deslindar las responsabilidades con la finalidad de proceder a la reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que deberá hacer por su cuenta el Contratista o la Supervisión sin que se tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

16. FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO

Los Trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la Modalidad de Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

El SAT pagará los trabajos objeto del Contrato en Moneda Nacional mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los conceptos de trabajos de acuerdo al Proyecto Ejecutivo, Especificaciones de Construcción y Normas de Calidad, que la contratista presentará a la Residencia de Supervisión por periodos quincenales, acompañada de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente, y por su parte el SAT cubrirá a la Contratista el importe de las estimaciones mediante transferencia electrónica de acuerdo a los requisitos que establezca la convocante, dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la Dependencia, situación que deberá asentarse en la estimación correspondiente y en la Bitácora de Obra.

Previo a la presentación de estimación alguna, el contratista deberá presentar los datos y anexos requeridos por el Sistema de Pago Electrónico Interbancario para los fines antes expresos.

De las estimaciones que se cubran al contratista por trabajos ejecutados, serán descontados los derechos señalados en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, relativos a la prestación de Servicios de Inspección, Vigilancia y Control de las Obras que realiza la Secretaría de la Función Pública.

17. AJUSTE DE COSTOS

El SAT, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 56, 57 fracción II y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 105 y 106 de su Reglamento, establece que el Procedimiento de Ajuste de Costos se lleve acabo de acuerdo a lo siguiente:

Revisando un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, dicho procedimiento permanecerá invariable durante la vigencia del contrato.

No darán lugar a Ajuste de Costos, las cuotas compensatorias que conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra.

El ajuste de costo que corresponda, se cubrirá al contratista una vez autorizado por el SAT.

En el caso de trabajos que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del Costo Directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los




Costos de los Insumos que intervienen en dichas proporciones, en este caso; cuando los Contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos, de no llegar a un acuerdo se aplicará el procedimiento de la fracción I del artículo 57 de la Ley aludida.

En el supuesto señalado en la fracción II del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y para los efectos del artículo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes deberá afectarse en un porcentaje igual al del Anticipo concedido. Para el Ajuste de Costos se tomará como antecedente la fecha de entrega del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Para los ajustes de costos el SAT exigirá al Contratista que garantice en igual porcentaje de cumplimiento aplicado al contrato, los Ajustes de Costos autorizados durante la ejecución de los trabajos en la forma y términos establecidos en el punto 5 de las presentes Bases de Licitación.

18. COMPLEMENTARIAS

a) DEL REPRESENTANTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.El Contratista establecerá mediante escrito de designación, antes de la iniciación de los Servicios, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil o similar, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones y todo lo relativo al contrato, así como para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del mismo ante el SAT; dicho Superintendente deberá tener a disposición del SAT, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio del Superintendente designado, la Contratista contará con un plazo no mayor de quince días naturales para hacer del conocimiento del SAT, el cambio en cuestión; reservándose el SAT el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

Sin perjuicio a lo antes enunciado, el representante del Contratista deberá permanecer tiempo completo en el lugar de realización de los trabajos y fungirá directamente como enlace entre la supervisión o gerencia de proyectos, que en su caso se contrate a través del SAT, y/o la Residencia de Obra designada.

b) BITÁCORA DE OBRA.La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por las partes en el Contrato, constituye el Instrumento que permite a los Órganos de Control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora se da por reproducida como parte integrante del contrato que se suscriba, y deberá contener lo establecido en los artículos 93, 94, 95, 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes deberán tener conocimiento que dicha Bitácora de los trabajos objeto de la presente Licitación, será el documento que vincula a las partes dentro de sus derechos y obligaciones, y podrá ser establecida mediante medios remotos de comunicación electrónica, bajo las estipulaciones que disponga la Secretaría de la Función Pública.

c) MEDIDAS DE SEGURIDAD.




El Contratista al que se le adjudique el contrato correspondiente deberá implementar medidas de seguridad, sanitarias y de higiene, así como las de impacto ambiental y equipo de protección con respecto al personal requerido en la ejecución de los trabajos y las áreas en donde se realizarán los mismos.

d) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.La Secretaría de la Función Pública podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato en términos que señala la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interno del propio Órgano Desconcentrado.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los Defectos y Vicios Ocultos que resultaren en la misma, en apego a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 64, 66 y 68 de su Reglamento y para ello, deberá constituir Garantía de Vicios Ocultos.

e) SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.El SAT requiere que los trabajos que motivan esta Licitación, se concluyan dentro del plazo consignado en el Acta del Fallo, según el plazo de ejecución establecido en el Contrato respectivo, por lo que sí el Contratista no concluye la obra en la fecha de terminación indicada en el mismo, como pena convencional se aplicarán los importes que arrojen la aplicación de las sanciones estipuladas en la Cláusula Décima Séptima del Contrato correspondiente; asimismo se procederá en términos de los artículos 78, 79 y 80 de la Ley para el efecto de salvaguardar los intereses del SAT.

f) RESPONSABILIDAD.El Contratista asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes infrinja patentes, marcas o viole registros de derechos de autor o de propiedad industrial, así mismo se obliga a responder sobre los daños y perjuicios que se lleguen a causar al SAT o a terceros en la ejecución de los trabajos.

Además de lo anterior, el Contratista encargado de la ejecución de los trabajos tendrá la obligación de conocer y considerar los requisitos que establece el Reglamento de Construcciones, las Normas Técnicas complementarias vigentes en el lugar que se ejecutarán los trabajos objeto de la presente Licitación; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el Reglamento de ésta y demás disposiciones aplicadas en la materia.

Asimismo acatará las disposiciones internas en materia de Protección Civil, Seguridad y Vigilancia establecidas en los diversos inmuebles Federales a resguardo del SAT, donde han de llevarse a cabo los trabajos objeto del contrato.

g) RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.El contratista comunicará al SAT a través de la Residencia de Obra por medio de la Bitácora y por oficio la conclusión de los trabajos objeto del Contrato, para que esta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos, si durante la verificación de los trabajos se encuentran deficiencias, el SAT podrá prorrogar el periodo de terminación para la reparación de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que el SAT opte por la resición del Contrato que se suscriba para tales efectos, con independencia de la aplicación de las garantías correspondientes.

Al quedar concluidos en su totalidad los trabajos, el SAT procederá a instrumentar el Acta física de Recepción y su Acta Administrativa de Terminación Contractual.




h) CONFIDENCIALIDAD.El contratista no podrá divulgar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización expresa del SAT, quedando absolutamente prohibidos la difusión, informe, comunicación o comentario sobre los trabajos y características del proyecto o cualquier otra documentación con la que cuente motivado de la ejecución de los trabajos.

i) IMPREVISTOS.Lo no previsto en las presentes Bases de Licitación se sujetarán a lo expresamente consignado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, de manera supletoria en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo anterior de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

j) INCONFORMIDADES.En caso de existir alguna Inconformidad respecto a los actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el licitante deberá presentar ante la Secretaría de la Función Pública a través del uso de medios remotos de comunicación electrónica o por escrito ante el Órgano Interno de Control en el SAT, ubicado en el Módulo III, 2° piso ala sur del “Conjunto Hidalgo”, sita en Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300 en México, Distrito Federal, en los términos de lo dispuesto por los artículos 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 219 y 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando fuera presentada una Inconformidad, y la Secretaría de la Función Pública determinara la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la Convocante, el SAT en los términos del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, reembolsará a los licitantes el pago de los gastos no recuperables, que en su caso, procedan, se ajustará a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de la Ley antes aludida.

k) ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN. . Una vez leído el contenido de estas Bases, el licitante se da por enterado del alcance jurídico y administrativo implícito, no pudiendo invocar su desconocimiento, toda vez que su participación manifiesta la aceptación a los términos y condiciones señaladas en estas, así como la obligatoriedad de sujetarse a su tenor durante el desarrollo del procedimiento de contratación y ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación, lo cual se actualizará con la presentación de las manifestaciones señaladas en el punto 2

l) NOTAS Y ACLARACIONES QUE DEBERÁN CONSIDERAR LOS LICITANTES EN LA PREPARACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

1. CALENDARIO Y PLAZOS DE EJECUCIÓNPor la logística de operación de la Aduana, se deberá de considerar para la ejecución de los trabajos el programa de obra que proponga el área usuaría, donde se establece:

El plazo de ejecución total de la OBRA será de 340 días naturales, comprendiendo el periodo del día 06 de abril de 2009 al 12 de marzo de 2010.

Y el plazo de ejecución total de la SERVICIOS DE SUPERVISIÓN será de 400 días naturales, ejecutandose durante el periodo del 09 de marzo de 2009 al 12 de abril de 2010

2. DISPONIBILIDAD DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO.




Se recuerda a los participantes que la áreas de trabajo y vialidades internas motivo de los servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” se encuentran en operación, por lo cual deberán llevar a cabo una estrecha coordinación con el personal de la Residencia de Obra, de la Aduana y de la Contratista para la supervisión de la ejecución de los trabajos, así como considerar todos los aspectos necesarios para una adecuada señalización y elementos de protección, tanto para su personal, como para las personas, equipos y vehículos que por ahí transitan. Los accidentes que se provoquen por falta de una adecuada señalización o elementos de protección, serán de la estricta responsabilidad de la contratista.

3. INSTALACIONES Y SERVICIOS.Se informa a los licitantes que la convocante no proporcionará instalaciones ni servicios en campo para llevar a cabo la ejecución de los servicios y de los trabajos, tales como: oficinas, luz, agua, drenaje, telefonía, etc.; por lo que cada uno de los participantes deberá prever y considerar todas aquellas instalaciones y servicios que considere convenientes y necesarias para la adecuada realización de la obra.

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales podrán asistir a los Actos Públicos que se celebren con motivo de la presente Licitación. Así mismo, a estos Actos, podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el proceso de la Licitación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las Bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos (como observador), bajo la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos; conforme a lo dispuesto en el inciso XI del articulo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus Reformas y Adiciones.

México, D.F., a 19 de enero de 2009.

A T E N T A M E N T E

Manifiesto estar enterado y conforme con el contenido de las presentes Bases.

_______________________________________Nombre del licitante Invitadoy Firma del Representante legal




ANEXO 1.

UBICACION DEL INMUEBLE A SUPERVISAR

GRUPO ADUANA O SITIO UBICACIÓN Y/O DIRECCIÓN

I ADUANA MIGUEL ALEMÁN

Ubicación geográficaEn las oficinas administrativas de la Aduana ubicada en Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.




ANEXO 2.

MODELO DE CONTRATO

0000/08

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTE EN SUPERVISIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN CARLOS GONZALEZ VELEZ, ADMINISTRADOR CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL RECURSOS Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA “___________, __.__. DE _._.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. _________ , EN SU CARÁCTER DE ________, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL SAT” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, CON LA COMPARECENCIA DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN ADELANTE “NAFINSA”, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS MEDIOS DE INFORMATICA Y DE CONTROL DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS, EN ADELANTE “EL FIDEICOMISO”, REPRESENTADO POR EL ING. ABELARDO GARCIA BADILLA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE “NAFINSA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I . - D E “ E L S A T ”

I.1.-. Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 1° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de Diciembre de 1995, misma que entró en vigor el día 1° de Julio de 1997, reformada, adicionada y derogada en diversas disposiciones mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de junio de 2003 y conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de octubre de 2007, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los artículos 3° y 7° de la propia Ley.

I.2.- Que el Ing. Juan Carlos Gonzalez Vélez, en su carácter de Administrador Central de Recursos Materiales, suscribe el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29, apartado C, en relación con el artículo 28, fracción XXX, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

I.3.- Que cuenta con los recursos económicos disponibles, mismos que fueron autorizados por el Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras ” en la ______ Sesión __ Ordinaria del Comité Técnico celebrada en fecha ____ de _____ de 200 __, mediante el Acuerdo FIDEMICA/___/___/___.------------------------------------

Se cuenta con la disponibilidad de recursos, de acuerdo al oficio número _____ de fecha ____ de _____ de 200 __, signado por la Administración Central de Recursos Financieros.

I.4.- Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en virtud de que “EL CONTRATISTA” garantizó a “EL SAT” las mejores condiciones legales,




técnicas y económicas para los servicios de Supervisión consistentes en los trabajos de _________ en el __________ de la calle ______ número ______, Colonia _______, código postal _____, Delegación o Municipio _____, _________, se le asignó el presente contrato.

I.5.- Que la adjudicación del presente contrato se realizó por Licitación Pública Nacional número _________ de fecha _____ de _______ de 200_, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6. Que la Administración de _______ operó bajo su responsabilidad los procedimientos relativos a la contratación de servicios relacionados con la obra pública objeto del presente contrato.

I.7.- Que “EL SAT” cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número SAT-970701-NN3.

I.8. Que para todos los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Hidalgo número 77, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

I I . - D E “ E L C O N T R A T I S T A ”

II.1.- Que es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con acta constitutiva número ____ de fecha ____ de _____ de _____, otorgada ante la fe del Lic. ___________, Notario Público No. ____ de __________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del _________, bajo el Folio Mercantil número _______ de fecha ____ de ___ de ____.

Que tiene como objeto social, entre otros los siguientes: ___________________.

II.2.- Que el representante de “EL CONTRATISTA” acredita su personalidad como _______ de “__________, __._. de __.__.” con la escritura pública número ___ de fecha _____ de _____ de ____ otorgada ante el Notario Público número _____ de la ciudad de __________, Lic. _____________.

El C. ____________, bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

“EL CONTRATISTA” declara ser mexicano y conviene, cuando llegaré a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato.

II.3.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número ____________.

II.4.- Que tiene capacidad jurídica para contratar, que no existe impedimento alguno para obligarse en los términos de este contrato, y que reúne las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y demás necesarias que requiere “EL SAT” para obligarse a la prestación de los servicios de Supervisión objeto del presente contrato.

II.5.- Que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores que deriven del presente contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, el ubicado en la calle _________, con número _______, colonia _________, código postal _____, Delegación o Municipio_____ de la ciudad de ____________.

II.6.- Que para todos los efectos legales y administrativos inherentes al presente contrato, acepta expresamente ser notificado mediante servicio de mensajería o correo certificado con acuse de recibo, así como




telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, por lo que señala el Correo Electrónico: ___________________.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde han de realizarse los servicios de Supervisión objeto del presente contrato, siendo de su conocimiento las características de la misma, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, que dispone de los recursos necesarios e idóneos para realizar dicha obra de forma eficiente oportuna y en las mejores condiciones para el “EL SAT”.

II.8.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos, 33 fracción XXIII, 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 8º, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y declara bajo protesta de decir verdad, encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Asimismo se obliga a acatar las disposiciones en materia de migración que establece el artículo 61 de la Ley General de Población.

III.-DE “NAFINSA”

III.1.- Que con fecha 17 de abril de 2002, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Fideicomitente y Nacional Financiera como Fiduciaria celebraron Contrato Constitutivo del Fideicomiso denominado “Programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA), que tiene como objeto destinar el patrimonio del fideicomiso al cumplimiento de los dispuesto por los artículos 16-a y 16-b de la ley aduanera, entre cuyos fines establecido el de llevar a cabo todas aquellas acciones y demás actos jurídicos encaminados a dar cumplimiento al referido programa.

III.2.- Que Nacional Financiera es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con el artículo 1º de su Ley Orgánica.

III.3.- Que el Ing. Abelardo Garcia Badilla, en su carácter de Apoderado Legal de “NAFINSA”, cuenta con poder para suscribir el presente contrato, representando legalmente a Nacional Financiera, S.N.C., Fiduciaria de “EL FIDEICOMISO”, personalidad que acredita con la Escritura Pública número 128,294, de fecha 06 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, notario público número 151 del Distrito Federal.

Que el Ing. Abelardo Garcia Badilla, bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

III.4.- Que de acuerdo con el artículo 2º de su Ley Orgánica, dentro de su objeto se encuentra: promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, y conforme a su artículo 5º, fracción XI, se encuentra facultada para ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno Federal.

III.5.- Que tiene el carácter de Fiduciaria en el Contrato de “EL FIDEICOMISO” y que efectuará previa autorización y a solicitud de “EL SAT”, el pago de las contrataciones que realice este último objeto del presente acuerdo de voluntades.

III.6.- Que conoce el contenido y el alcance de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los Anexos que se mencionan en la Cláusula Segunda, los cuales, debidamente rubricados por las partes, forman parte integrante del presente Contrato.




III.7.- Que para todos los fines y efectos legales del presente Contrato, señala como su domicilio el ubicado en Insurgentes Sur 1971, Edificio Anexo Nivel Jardín, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, en la Ciudad de México Distrito Federal.

LAS PARTES DECLARAN QUE:

ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, QUE GOZAN DE PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y QUE NO TIENEN IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO PARA OBLIGARSE, POR LO QUE PACTAN LAS SIGUIENTES:C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL SAT” y “EL CONTRATISTA” acuerdan la prestación de los servicios de Supervisión relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, consistente en los trabajos de _______________ en el ________ de la calle ______ número ____, Colonia ______, código postal _____, Delegación _______, _______, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la cláusula segunda de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas.

SEGUNDA.- ANEXOS.- “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias, vigentes en el lugar que se ejecutará la obra; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo sucesivo "LA LEY", así como el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo sucesivo "EL REGLAMENTO" y demás disposiciones aplicables en la materia, así como los documentos que a continuación se indican y que siendo conocidos por las partes se dan por reproducidos formando parte integrante del presente contrato, mismos que obran en el expediente correspondiente.

1.- Presentación de la proposición.2.- Metodología de Trabajo propuesta para la ejecución de los trabajos.3.- Catálogo de Conceptos, conteniendo los precios totales por partida y total de la cotización.4.- Análisis del 100% de los conceptos de los trabajos.5.- Integración del Factor de Salario Real.6.- Desglose y Análisis de los costos indirectos.7.- Determinación del cargo por utilidad.8.- Determinación de los cargos adicionales.9.- Programa de ejecución de los trabajos.10.- Presupuesto Total de los trabajos.11.- Bitácora de Obra.

Así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con todos los ordenamientos antes citados.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $_______ (__________ pesos ___/100 M. N.), más el 15% del Impuesto al Valor Agregado $_________ (______________ pesos __/100 M. N.), lo que hace un total de $__________ (_______________ pesos ____/100 M. N.).

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Los servicios objeto del presente contrato, abarcarán un plazo de ___ días naturales, por tanto “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el día ____ de ________ del 200__ y a terminarla a más tardar el día ____ de _____ del 200_, de conformidad con el programa de ejecución de los servicios aprobados, mismo que forma parte de este contrato.




QUINTA.- ANTICIPO.- “EL SAT” otorga en una sola exhibición un anticipo del 10% (diez por ciento) del importe del contrato mas el impuesto al valor agregado, para que el contratista realice en el sitio de los servicios de Supervisión la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e INSTALACIÓNes y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo e inicio de los trabajos así como, los demás insumos que deberán otorgar.

SEXTA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA”, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la "LA LEY", así como en “EL REGLAMENTO”, y demás disposiciones aplicables en la materia, las siguientes garantías:

Cumplimiento.- Para garantizar el cumplimiento del contrato “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10% (Diez por ciento) del importe de los servicios de Supervisión contratados, equivalente a $_______ (_______ pesos ___/100 M. N.) más el 15% del Impuesto al Valor Agregado $_________ (_________ pesos __/100 M.N.), resultando un total de $____________ (_____________ pesos _____/100 M. N.) expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, la cual deberá ser otorgada a favor de la Tesorería de la Federación, misma que estará vigente durante la ejecución de los servicios de Supervisión, y la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. A ésta fianza se anexará la condición de que la vigencia de la póliza en comento deberá quedar abierta para permitir que “EL CONTRATISTA” cumpla en su totalidad el objeto del presente contrato, de tal forma que no podrá estipularse plazo que limite dicha vigencia, lo anterior sin perjuicio alguno del plazo establecido en la Cláusula Cuarta para la ejecución de los trabajos, la cual será cancelada únicamente mediante autorización expresa y por escrito de “EL SAT”, al concluir “EL CONTRATISTA” la obra objeto del presente contrato y se haya constituido y entregado a “EL SAT” la garantía de vicios ocultos prevista en el artículo 66 de “LA LEY”. La garantía de cumplimiento deberá ser presentada a “EL SAT” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” reciba notificación del fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación en las oficinas que ocupa la Administración de _____________, ubicadas en Sinaloa número 43, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción II de “LA LEY”, 67 y 68 de “EL REGLAMENTO”.

Independiente del término establecido en el artículo 48 fracción II de “LA LEY”, relativo a la presentación de la garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “EL SAT” esta garantía en el término antes referido pero invariablemente antes de la firma del presente contrato, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 60 segundo párrafo de “EL REGLAMENTO”.

De la Correcta Inversión del Anticipo.- Para garantizar la correcta inversión del anticipo del contrato “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 100% (Cien por ciento) del anticipo otorgado por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, equivalente a $_______ (_______ pesos ___/100 M. N.) más el 15% del Impuesto al Valor Agregado $_________ (_________ pesos __/100 M.N.), resultando un total de $____________ (_____________ pesos _____/100 M. N.) expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, la cual deberá ser otorgada a favor de la Tesorería de la Federación, misma que estará vigente durante la ejecución de los servicios de Supervisión, y la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. A ésta fianza se anexará la condición de que la vigencia de la póliza en comento deberá quedar abierta para permitir que “EL CONTRATISTA” cumpla en su totalidad con el anticipo otorgado en el presente contrato, de tal forma que no podrá estipularse plazo que limite dicha vigencia, lo anterior sin perjuicio alguno del plazo establecido en la Cláusula Cuarta para la ejecución de los trabajos, la cual será cancelada únicamente mediante autorización expresa y por escrito de “EL SAT”, al concluir “EL CONTRATISTA” la obra objeto del presente contrato y se haya constituido y entregado a “EL SAT” la garantía de vicios ocultos prevista en el artículo 66 de “LA LEY”. La garantía de la correcta inversión del anticipo deberá ser presentada a “EL SAT” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” reciba notificación del fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación en las oficinas que ocupa la Administración de _____________, ubicadas en




Sinaloa número 43, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción I de “LA LEY”, 67 y 68 de “EL REGLAMENTO”.

Vicios Ocultos.- “EL CONTRATISTA” concluidos los servicios de Supervisión objeto del presente contrato, quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que a más tardar en la fecha de recepción física de los trabajos, garantizará durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones de los servicios de Supervisión que ampara este acuerdo de voluntades y a su elección, deberá constituir póliza de fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, la cual deberá ser otorgada a favor de la Tesorería de la Federación por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los servicios de Supervisión más el Impuesto al Valor Agregado; o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos más el impuesto al valor agregado; o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) más el impuesto al valor agregado del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello, misma que surtirá efectos a partir de que se firme por las partes el acta de entrega recepción física de los trabajos ejecutados. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 66 de “LA LEY” y 68 de “EL REGLAMENTO”, en el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” optase por recursos aportados en fideicomiso, estos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. “EL CONTRATISTA”, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los servicios de Supervisión, misma que surtirá efectos a partir de que se firme por las partes el Acta de Recepción Física de los trabajos, lo anterior de conformidad al artículo 64 de “EL REGLAMENTO”, en igual plazo quedará automáticamente cancelada la carta de crédito irrevocable, de conformidad con el artículo 66 segundo, tercero y cuarto párrafo de “LA LEY”, y supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil Federal y en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para el caso en el que “EL CONTRATISTA” optase por constituir la garantía aludida mediante póliza de fianza, su liberación estará sujeto a lo dispuesto en ésta cláusula en lo relativo al cumplimiento, y será liberada a solicitud de “EL CONTRATISTA”, una vez transcurridos doce meses contados a partir de la fecha en que “EL SAT” y éste firmaran el Acta de Recepción Física, siempre que durante el periodo en mención, no hubiere surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Dicha garantía se ejecutará de conformidad a los preceptos contenidos en los artículos 64, 65 y 66 de “EL REGLAMENTO”.

Póliza de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.- “EL CONTRATISTA” durante la ejecución de los servicios de Supervisión objeto del presente contrato, quedará obligado a responder de cualquier responsabilidad civil por daños a terceros en que hubiere incurrido, por lo que a más tardar en la fecha de inicio de los trabajos, deberá constituir póliza de fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, la cual deberá ser otorgada a favor de la Tesorería de la Federación por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos más el Impuesto al Valor Agregado; o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de los trabajos más el impuesto al valor agregado; o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) más el impuesto al valor agregado del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello, misma que surtirá efectos a partir del inicio físico de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 66 de “LA LEY” y 68 de “EL REGLAMENTO”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” optase por recursos aportados en fideicomiso, estos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. “EL CONTRATISTA”, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los servicios de Supervisión, misma que surtirá efectos a partir de que se firme por las partes el Acta de Recepción Física de los




servicios de Supervisión, lo anterior de conformidad al artículo 64 de “EL REGLAMENTO”, en igual plazo quedará automáticamente cancelada la carta de crédito irrevocable, de conformidad con el artículo 66 segundo, tercero y cuarto párrafo de “LA LEY”, y supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil Federal y en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para el caso en el que “EL CONTRATISTA” optase por constituir la garantía aludida mediante póliza de fianza, su liberación estará sujeto a lo dispuesto en ésta cláusula en lo relativo al cumplimiento, y será liberada a solicitud de “EL CONTRATISTA”, una vez transcurridos doce meses contados a partir de la fecha en que “EL SAT” y éste firmaran el Acta de Recepción Física, siempre que durante el periodo en mención, no hubiere surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Dicha garantía se ejecutará de conformidad a los preceptos contenidos en los artículos 64 y 66 de “EL REGLAMENTO”.

SÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL SAT” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los servicios de Supervisión materia de este contrato, así como, los dictámenes, permisos, licencias, y demás autorizaciones que se requieran para su realización y que su tramitación sea competencia de “EL SAT”.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen en que el pago de los servicios de supervisión objeto del presente contrato, se realice mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos quincenales, “EL CONTRATISTA” deberá realizar la entrega de las mismas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, debiendo asentarse la fecha de presentación de las estimaciones en la bitácora de obra correspondiente. La residencia de obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a la presentación de la estimación para la revisión y autorización, en el caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporará en la siguiente estimación.

Las fechas de corte establecidas para el presente instrumento jurídico abarcarán periodos quincenales. El pago correspondiente será por conducto de “NAFINSA” y abarcará un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra, y serán liquidadas por “NAFINSA”, mediante el sistema de pago electrónico interbancario, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” haya realizado el trámite correspondiente en la forma y términos establecidos por “EL SAT”.

Cuando las estimaciones no sean presentadas por “EL CONTRATISTA” en los términos antes señalados, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servicios de supervisión, ya que “EL SAT” tendrá derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado, lo anterior de conformidad con el artículo 101 de “EL REGLAMENTO”.

No implicará retraso en el programa de ejecución de los servicios de supervisión y, por tanto no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones debiendo documentarse tal situación y registrarse en bitácora, según lo establecido en el tercer párrafo del artículo 98 de “EL REGLAMENTO”.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de que la facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

El atraso en su pago por la falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de “LA LEY”.




El pago por servicios de supervisión extraordinarios que presente “EL CONTRATISTA” por obra adicional o extraordinaria, que previamente cuenten con precios analizados y autorizados por “EL SAT”, se efectuará con cargo al presente contrato, siempre y cuando sea actualizado por “EL CONTRATISTA” el catálogo de conceptos incorporando los extraordinarios y dejando de ejecutar otros conceptos, o bien que los extraordinarios o adicionales que sean generados en la ejecución de los servicios de supervisión objeto del presente contrato, se paguen con cargo al convenio modificatorio correspondiente.

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se realice la deducción del 0.5% (cero punto cinco por ciento), del importe de cada estimación para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública.

NOVENA.- INTERESES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS.- En cumplimiento al Articulo 55 de "LA LEY" y en caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, “Nacional Financiera, S.N.C., Fiduciaria del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras” a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA” y previa autorización de “EL SAT”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo que antecede y los pagos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL SAT”, no se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revisión de los costos se realizará bajo el procedimiento establecido en los artículos 57 fracción II y 58 de "LA LEY", dicho procedimiento se aplicará durante la vigencia de este contrato y quedará comprendido en esta cláusula para todos los efectos y alcances a los que hubiere lugar.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en este instrumento legal o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base a los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, cuando éstos índices no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL SAT” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando para tales efectos los lineamientos y metodología que expida el Banco en mención.




Los precios pactados en este contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los servicios de supervisión objeto del presente instrumento. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del presente contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones en la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. Lo anterior de conformidad con el artículo 58, fracción III de "LA LEY".

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación de su proposición, de conformidad con el artículo 58, fracción I de "LA LEY".

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes deberá cubrirse a solicitud de “EL CONTRATISTA”, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que “EL SAT” resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL SAT”, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago por dicho concepto del periodo que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste de costos que se tenga autorizado, en caso de resultar procedente.

“EL SAT” en un término de sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución procedente, en caso contrario dicha solicitud se tendrá por aprobada.

Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el presente contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación de su proposición, los precios originales de los insumos considerados por “EL CONTRATISTA” deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación de su proposición, y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó.

“EL CONTRATISTA” para los casos en que resultare procedente el ajuste de costos, deberá garantizar los importes correspondientes a éste en la forma y términos que “EL SAT” lo haga exigible.

DÉCIMA PRIMERA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al contrato, por lo que deberá estar aprobado a satisfacción del “EL SAT”, así mismo se coordinará con el supervisor de obra de “EL SAT” para la correcta ejecución de los servicios de supervisión.

El superintendente de construcción que designe “EL CONTRATISTA” deberá conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos o actividades de obra, los programas de ejecución y suministro autorizados, incluyendo los planos con sus modificaciones, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, la bitácora, y los documentos inherentes que se deriven de la ejecución de los trabajos.

“EL SAT” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.




DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a lo siguiente en la ejecución de los servicios de supervisión:

1.- Para todo lo relacionado al presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a someterse en estricto apego, a las Especificaciones Generales y Particulares anexas a su proposición, a “LA LEY” y su “REGLAMENTO”, así como a las disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo se sujetara a las cláusulas contenidas en el presente contrato, sus anexos y la bitácora de obra correspondiente, en el entendido que dichos documentos forman parte integrante del presente instrumento jurídico y vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

2.- Se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los servicios de supervisión, objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad solicitadas en las especificaciones y el catálogo de conceptos, y que cada una de las partes de los servicios de supervisión, se ejecuten a satisfacción de “EL SAT”.

3.- Cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y en general, con todas las que sean aplicables en la localidad, así como las previsiones que para tal efecto expida la unidad de seguridad, vigilancia y protección civil dentro de los inmuebles en los que se ejecuten los trabajos. Así mismo, responderá ante “EL SAT”, por cualquier daño que resultare del incumplimiento de las obligaciones antes señaladas.

4.- Se obliga al uso de la bitácora en la forma y términos que señalan los artículos 93, 94, 95 y 96 de “EL REGLAMENTO”, asimismo deberá facilitar el cumplimiento de las consultas que haga sobre la misma la Secretaría de Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, con la finalidad de inspeccionar la información contenida en ese documento técnico-jurídico.

5.- Se obliga a responder por los riesgos, la conservación y la limpieza de los servicios de supervisión hasta el momento de su entrega física.

6.- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de parte de “EL SAT”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios de supervisión excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los servicios de supervisión no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL SAT”, este podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “EL SAT”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los servicios de supervisión contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación de conformidad con lo señalado en el artículo 88 de “EL REGLAMENTO”.

7.- Se obliga a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los servicios de supervisión objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

8.- Se obliga a notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios que disponga.




9.- Se obliga a notificar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los servicios de supervisión.

10.- Se obliga a responder de los daños y perjuicios derivados de inobservancia, negligencia e impericia, en materia civil, penal o administrativa ante “EL SAT” o a terceros, en el lugar donde se lleve acabo los servicios de supervisión, siendo “EL CONTRATISTA” el único responsable en la ejecución de los servicios de supervisión.

11.- Se obliga a actualizar los planos a actualizar los planos con las modificaciones que surjan en el proceso de la obra y a presentarlos ante la Residencia de la Obra para su validación.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” deberá comunicar por escrito, anexando la documentación soporte, a “EL SAT” la terminación de los servicios de supervisión que le fueron encomendados dentro de los cinco días naturales después de haberlos concluido y asentarlo en la bitácora de obra. “EL SAT”, en un término de quince días naturales procederá a la verificación de la debida terminación, posteriormente a ésta, en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física mediante levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios de supervisión bajo su responsabilidad, plazo en el que “EL SAT” constatará que los servicios de supervisión estén debidamente concluidos. Recibidos físicamente los servicios de supervisión, las partes deberán, dentro de los treinta días naturales siguientes, elaborar el finiquito de los servicios de supervisión, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra de “EL SAT” o “EL CONTRATISTA” describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si durante la verificación de los trabajos “EL SAT” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, “EL CONTRATISTA” se obliga a la reparación y corrección conforme a las condiciones establecidas en el programa de ejecución de servicios de supervisión aprobado, en este caso el plazo de verificación de los servicios de supervisión pactados en el presente contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que “EL SAT” opte por la rescisión del contrato en comento, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de “EL REGLAMENTO”.

Las reparaciones de las deficiencias a que se refiere el párrafo anterior, no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de servicios de supervisión faltantes por realizar; en este caso no se procederá a la recepción y se considerará que los servicios de supervisión no fueron concluidos en el plazo estipulado en el presente contrato.

La recepción de los servicios de supervisión ya sea total o parcial se realizará conforme a los requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de "LA LEY" , y los artículos 135, 137, 138, 139, 140, 141 y 142 de "EL REGLAMENTO", así como las demás disposiciones aplicables en la materia, bajo las modalidades que las mismas prevén, reservándose “EL SAT” el derecho de reclamar por servicios de supervisión faltantes o mal ejecutados.

“EL SAT” podrá efectuar recepciones parciales de los servicios de supervisión cuando a su juicio existieren servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, para tal efecto, las partes seguirán los procedimientos previstos en la presente Cláusula, y el artículo 64 de "LA LEY".

“EL SAT” deberá notificar por escrito a “EL CONTRATISTA”, a través de su superintendente de construcción o su representante legal, la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo el finiquito correspondiente, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de presentarse, en caso contrario, “EL SAT” procederá a su elaboración.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, se liquidarán dentro de los veinte días naturales, si resultasen en existencia saldos a favor de “EL SAT” el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de servicios de supervisión ejecutados y si no fueran




suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto en el artículo 55 de “LA LEY”. En caso de no obtenerse el reintegro que alude el párrafo anterior “EL SAT” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito de los servicios de supervisión, “EL SAT” dará por terminado el presente contrato, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de “LA LEY”, y en la Cláusula Sexta del presente instrumento jurídico, por lo que no será factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formulación, lo anterior de conformidad con el segundo párrafo del artículo 139 de “EL REGLAMENTO”.

“EL SAT” y “EL CONTRATISTA” acuerdan dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente contrato, mediante Acta Administrativa, la cual formará parte del mismo y deberá contener como mínimo los requisitos que para tal efecto establece el artículo 143 de “EL REGLAMENTO”.

DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL SAT”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los servicios de supervisión objeto del presente contrato conforme al programa y catálogo de conceptos autorizado y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos servicios de supervisión se efectúen a satisfacción de “EL SAT”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al “EL SAT” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma en el caso de que los servicios de supervisión esté en proceso, o la de defectos y vicios ocultos cuando los servicios de supervisión estén concluidos, hasta por el importe total de ésta última. Lo anterior sin perjuicio de que “EL SAT”, se reserve el derecho de cualquier reclamación por la vía legal conducente.

Las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de "LA LEY".

DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los servicios de supervisión ejecutados que ampara este contrato, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de “EL SAT”, según lo estipula el último párrafo del artículo 47 de "LA LEY".

“EL CONTRATISTA” que decida ceder a favor de tercero sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito a “EL SAT” su consentimiento, este resolverá en un término de quince días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” lo procedente.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de “LA LEY”. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 55 de “EL REGLAMENTO”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los servicios de supervisión, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los servicios de supervisión pactada en




la cláusula cuarta del presente acuerdo de voluntades. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL SAT” opte por la rescisión del contrato.

Las penas serán determinadas en función del importe de los servicios de supervisión que no se hayan ejecutado oportunamente conforme al programa de ejecución general de los servicios de supervisión y se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el impuesto al valor agregado, tomando en cuenta para el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los servicios de supervisión en la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.

Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a “EL CONTRATISTA”; la determinación del atraso se realizará con bases en las fechas parciales o de terminación, fijadas en el programa de ejecución general de los servicios de supervisión convenido.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de los servicios de supervisión contratados, y que este sea plenamente actualizado por “EL SAT”.

Durante la vigencia del programa de ejecución general de los servicios de supervisión, las penas convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que “EL SAT” determine el atraso, mismas que “EL CONTRATISTA” podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo pacto en contrario, en cuyo caso dichas penas no serán devueltas en caso de atraso en el cumplimiento de las fechas criticas pactadas conforme al programa de ejecución general de los servicios de supervisión.

Estás retenciones serán aplicadas por “EL SAT” a razón del 5% (cinco por ciento) sobre los servicios de supervisión que resulten faltantes por ejecutar en la fecha de corte antes mencionada.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación establecida en la cláusula cuarta del presente contrato, “EL CONTRATISTA” no los ha concluido de acuerdo a los términos y condiciones establecidos por “EL SAT”, en el presente contrato y en los anexos que lo conforman.

Las penas convencionales tendrán carácter de definitivas, y serán aplicadas a razón del 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre los servicios de supervisión faltantes de ejecutar y serán computadas por día natural transcurrido de atraso a partir de la fecha de terminación contractual, siempre y cuando resulten por causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los servicios de supervisión pactada en la cláusula cuarta del presente contrato y quedarán servicios de supervisión pendientes de ejecutar por “EL CONTRATISTA” dichas retenciones seguirán en poder de “EL SAT”, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL SAT”.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los servicios de supervisión y determinadas las penas convencionales, “EL SAT” procederá a su devolución.

Cuando “EL SAT” reintegre a “EL CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

“EL CONTRATISTA”, según sea el caso, faculta a “EL SAT” para que el importe de las penas convencionales se deduzca del pago de la estimación o facturación inmediata siguiente, o bien mediante el procedimiento que determine “EL SAT” para tales efectos.




En caso de rescisión del presente contrato, “EL SAT” deberá exponer las razones de la aplicación de penas convencionales en el documento que contenga el finiquito correspondiente.

“EL SAT” al pedir la aplicación de las penas convencionales no se encuentra obligado a probar el perjuicio sufrido, por tanto “EL CONTRATISTA” no podrá eximirse de su pago, invocando que el primero no ha sufrido perjuicio alguno.

Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” para el presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- PRECIOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” requiere ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, deberá notificarlo a “EL SAT”, para que éste resuelva lo conducente, dichos servicios de supervisión solo podrán ser ejecutados por “EL CONTRATISTA” una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora de obra, de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que sea imposible esperar dicha autorización.

“EL SAT” deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Asimismo, “EL CONTRATISTA” ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio que se elabore al respecto.

Cuando exista la necesidad de ejecutar servicios de supervisión por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del presente contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el instrumento jurídico en comento, salvo en los casos en que la modificación implique un aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento, en cuyo caso las partes se apegarán a lo establecido en el artículo 72 de “EL REGLAMENTO”.

“EL CONTRATISTA” dentro de los treinta días naturales siguientes que sea ordenada la ejecución por parte de la residencia de obra, se obliga a presentar los análisis de precios unitarios correspondientes con la documentación con los soportes y apoyos necesarios, para su revisión, conciliación y autorización, la cual se llevará a cabo dentro de los treinta días naturales posteriores a la presentación de los mismos.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios “EL SAT” en acuerdo con “EL CONTRATISTA”, procederán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de “EL REGLAMENTO”.

Para lo no previsto en la presente cláusula las partes se someterán a lo establecido en los artículos 72, 74, 75, 76, 78 y 79 de “EL REGLAMENTO”.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “EL SAT” dentro de su presupuesto autorizado, podrá modificar este contrato mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados en el presente instrumento jurídico, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original autorizado, ni se celebran para eludir en cualquier forma el cumplimiento de “LA LEY”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto de los servicios de supervisión se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichos convenios deberán contar con la autorización del titular del área responsable de la contratación de los servicios de supervisión.

Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del presente contrato, lo anterior en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 59 de la “LA LEY”, 69 y 71 de “EL REGLAMENTO”.




Toda las modificaciones que se aprueben deberán constar por escrito, para lo cual se formalizará el convenio correspondiente, en consecuencia dichas modificaciones se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes lo suscriban.

“EL CONTRATISTA” ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio, más el Impuesto al Valor Agregado.

VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL SAT” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los servicios de supervisión contratados, por cualquier causa justificada la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de “LA LEY”.

Cuando ocurra la suspensión “EL SAT” notificará a “EL CONTRATISTA” mediante bitácora y por escrito, señalando las causas que la motivaron, la fecha de su inicio y la probable reanudación de los servicios de supervisión, así como las acciones que “EL CONTRATISTA” deberá considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

“EL SAT” deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente de conformidad con lo señalado por el artículo 117 de “EL REGLAMENTO”.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.

No será motivo de suspensión de los servicios de supervisión, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de “EL REGLAMENTO”.

“EL CONTRATISTA” a partir de la notificación que de por terminada la suspensión podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 62 fracción I de “LA LEY” y que se hayan generado durante dicha suspensión, para lo cual “EL CONTRATISTA” se limitará a lo establecido por el artículo 116 de “EL REGLAMENTO”.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DE EL CONTRATO.- “EL SAT” podrá dar por terminada anticipadamente los servicios de supervisión objeto de este contrato, por razones de interés general, cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, se determine la nulidad total o parcial de actos que dieren origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, en caso de resultar aplicable, o por resolución emitida por autoridad judicial competente, o bien cuando no fuera posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios de supervisión a que se refiere el artículo 60 de “LA LEY”.

Cuando se de por terminado anticipadamente el presente contrato “EL SAT”, solicitará a “NAFINSA”, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DE “EL FIDEICOMISO, que pague a “EL CONTRATISTA” los servicios de supervisión ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, observando para ello lo dispuesto en el artículo 122 de “EL REGLAMENTO”.

Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, se imposibilite la continuación de los servicios de supervisión “EL CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminación anticipada del




contrato, deberá solicitarla a “EL SAT”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL SAT” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de “EL CONTRATISTA”, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 fracción IV de “LA LEY”.

Se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos.

La falta de previsión por negligencia o impericia técnica de “EL CONTRATISTA”, que le impida el cabal cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, no se considerará caso fortuito o fuerza mayor.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato por parte de “EL SAT” a “EL CONTRATISTA”, “EL SAT” procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las INSTALACIÓNes respectivas levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” Acta Circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos objeto de éste contrato. Para lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL SAT” en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo toda la documentación que “EL SAT” hubiere entregado para la realización de los servicios de supervisión.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL SAT” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

La contravención a las disposiciones y requisitos que establecen "LA LEY" y "EL REGLAMENTO", y demás disposiciones legales sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión administrativa inmediata sin responsabilidad para “EL SAT”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las retenciones, sanciones o penas convencionales, conforme lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, con base en los preceptos 61, 62 y 63 de "LA LEY".

De conformidad con el artículo 127 de “EL REGLAMENTO” “EL SAT” procederá a la rescisión administrativa del contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas:

I. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los servicios de supervisión objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a “LA LEY” y “EL REGLAMENTO”.II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los servicios de supervisión o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL SAT”.

III. Si no ejecuta los servicios de supervisión de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo y, que a juicio de “EL SAT”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso sea imputable a “EL SAT”, por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar, así como cuando “EL SAT” hubiere ordenado la suspensión de los servicios de supervisión.




V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles o figuras análogas.VI. Si subcontrata partes de los servicios de supervisión objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL SAT”.

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL SAT”.VIII. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL SAT” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y servicios de supervisión;

IX. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra.

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

XI. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

Asimismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 127 precisado, “EL SAT” señala de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes causales de rescisión:

- Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” previstas en el presente acuerdo de voluntades.

- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla o contravenga las disposiciones de “LA LEY”, “EL REGLAMENTO”, los Lineamientos que rigen en la materia, así como el Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias, el de Desarrollo Urbano, Planificación, Seguridad, Estabilidad e Higiene del lugar en que se ejecute la obra y/o cuando incumpla o contravenga las disposiciones del artículo 16 de la Ley Aduanera.

- Cuando “EL CONTRATISTA” incurra en responsabilidad por los errores u omisiones en su actuación, o bien, incurra en negligencia respecto a los servicios de supervisión pactados en el Contrato.

- Por incumplimiento de los requisitos para formalizar el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”.

- Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales pactadas en el presente acuerdo de voluntades.

- Cuando “EL CONTRATISTA” no exhiba en tiempo y forma las garantías pactadas.

- Cuando “EL CONTRATISTA” durante la ejecución de los servicios de supervisión, reincida en atrasos respecto de conceptos de trabajos prioritarios.

- Cuando “EL CONTRATISTA”, sin causa justificada se niegue a pagar las sanciones o penas convencionales.

- Cuando “EL CONTRATISTA” viole las normas internas de seguridad y protección civil de “EL SAT”, asimismo, por causa de negligencia o impericia de éste, peligre o altere al personal adscrito a “EL SAT” o a terceros.- Si “EL SAT” o cualquier otra autoridad detecta que “EL CONTRATISTA” proporcionó información o documentación falsa, falsificada o alterada, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato, o en la ejecución del mismo.




Las partes convienen que en caso de rescisión administrativa del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida la determinación de rescisión administrativa, “EL SAT” precautoriamente y desde el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los servicios de supervisión ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las fianzas correspondientes. En el finiquito deberá de preverse el sobrecosto de los servicios de supervisión aún no ejecutados, que se encuentran atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados. Por lo que una vez comunicado por “EL SAT” a “EL CONTRATISTA”, el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato, “EL SAT” procederá a tomar inmediata posesión de los servicios de supervisión ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las INSTALACIÓNES respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, Acta Circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios de supervisión.

Para lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL SAT”, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión administrativa toda la documentación que “EL SAT” le hubiere entregado para la realización de los servicios de supervisión objeto de este contrato, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II penúltimo y último párrafo del artículo 62 de “LA LEY”.

Cuando “EL SAT” haya determinado justificadamente la rescisión administrativa de este contrato, ésta se comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” exponiéndole las razones del incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de quince días hábiles “EL CONTRATISTA” exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, transcurrido el término señalado “EL SAT” considerando los argumentos y las pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”, resolverá lo procedente dentro de los 15 días hábiles siguientes, lo anterior de conformidad con el artículo 61 de "LA LEY".

Cuando “EL SAT” determine rescindir administrativamente el presente contrato, dicha rescisión administrativa operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en “LA LEY”, lo anterior de conformidad con el artículo 125 de “EL REGLAMENTO”.

“EL SAT” de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los servicios de supervisión objeto del presente contrato, determinará entre la aplicación de penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión administrativa.

VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN.- “EL CONTRATISTA” deberá manifestar en su propuesta las partes de obra que se subcontratarán, incluyendo los datos de las personas morales ó físicas que ejecutarán las mismas, documento que conocido por las partes se da por reproducido formando parte integrante del presente contrato, “EL CONTRATISTA” será el único responsable de los servicios de supervisión que se realicen y las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la realización de los servicios de supervisión objeto del presente contrato, liberando en este momento a "EL SAT" de alguna acción que pretendan hacer valer por el contratista subcontratado Los subcontratistas no tendrán ninguna acción y derechos que hacer valer en contra de “EL SAT”.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los servicios de supervisión y trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de “EL SAT”, pues dichos trabajos y resultados son propiedad de éste último.

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a la ejecución de los servicios de supervisión objeto de este contrato, así como a dar cumplimiento a las siguientes actividades: a) Registrar en la Bitácora de Obra el desarrollo y modificaciones que se realicen durante la




ejecución de los servicios de supervisión; b) Realizar las pruebas de laboratorio para determinar la calidad y resistencia de los materiales cuando el caso lo amerite; c) Aportar la información necesaria para la integración del expediente único de la obra y finiquito correspondiente; d) Mantener informado al responsable de la supervisión, respecto a los cambios que requiera la obra; e) Presentar a la unidad administrativa responsable de la ejecución de la obra, reportes del avance físico y financiero de la obra; f) Presentar estimaciones quincenales por el avance de los servicios de supervisión ejecutados; debiendo observar de manera estricta lo establecido en el Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias del lugar en donde se realizarán los trabajos, así como a los lineamientos, procedimientos y requisitos que establece “LA LEY” y “EL REGLAMENTO” y demás Normas y Disposiciones Administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA.- SANCIONES.- “EL SAT” durante la ejecución de los servicios de supervisión se deslinda de toda responsabilidad de las distintas sanciones estipuladas en la legislación vigente en la materia, en el ámbito local, municipal, estatal o federal, en las que incurra “EL CONTRATISTA”, cuando las mismas se originen por negligencia o impericia en la prestación de los servicios de supervisión objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- Supervisión de la Obra.- “EL SAT”, tendrá en todo momento facultad de verificar, directamente o a través de un tercero, sí “EL CONTRATISTA” está desarrollando los servicios de supervisión objeto de este contrato, de acuerdo con el programa aprobado y demás obligaciones derivadas del mismo, y comunicará por medio de la bitácora y por escrito, los asuntos que estime pertinentes en relación con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso acuerden las partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL SAT” y “EL CONTRATISTA”, resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que puedan versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con lo que para el caso establezca "LA LEY", así como “EL REGLAMENTO” en lo que no contravenga a la Ley en comento y demás Normas y Disposiciones aplicables en la materia.

VIGÉSIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar ni utilizar la información que conozca en el desarrollo y cumplimiento de los servicios de supervisión objeto de este contrato.

La contravención a la presente cláusula, producirá que “EL SAT”, además de las sanciones administrativas inherentes, finque responsabilidades de tipo penal, civil, mercantil o cualquier otra que le resulte aplicable a “EL CONTRATISTA”

TRIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se obligan a ajustarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y supletoriamente, el Código Civil Federal, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias, vigentes en el lugar en donde se desarrollen los servicios de supervisión, y las demás leyes supletorias aplicables. Así como las disposiciones que para tales efectos disponga la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Economía.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, por tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.




LEÍDAS LAS CLÁUSULAS POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ________ DE ________ DE 200_.

POR “EL SAT”

__________________________________ING. JUAN CARLOS GONZALEZ VELEZADMINISTRADOR CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Suscribe el presente contrato con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29, apartado C, en relación con el artículo 28 fracción XXX, ambos del Reglamento Interior del SAT.

POR “EL CONTRATISTA”

______________________________C._________________________________ DE “_____________”, _.___DE ___.___.

POR “NAFINSA”

_______________________________ING. ABELARDO GARCIA BONILLAAPODERADO LEGAL

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN

DEL CONTRATO

____________________________C.____________________

__________________________C._____________________

TESTIGOS POR "EL CONTRATISTA”

______________________________ _______________________________

REVISÓ

______________________________________________LIC. CÉSAR E. TINTOS FUNCKE

ADMINISTRADOR DE APOYO JURÍDICO “2”

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO _________/08 DE FECHA ______ DE _______ DE 200_____, CELEBRADO POR “EL SAT” Y “_______, ___.___ DE __. __”, CON LA COMPARECENCIA DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, EN ADELANTE “NAFINSA”, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS MEDIOS DE INFORMÁTICA Y DE CONTROL DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS.




ANEXO 3.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

EN CASO DE NO ESTAR VISIBLE EL ICONO, HACER DOBLE CLICK EN EL CENTRO DEL RECUADRO PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN CARGADA EN ESTE ANEXO

ESPECIFICACIONES GENERALES FIDEMICA


PLANO DE CONJUNTO





ANEXO 4.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS.





ANEXO 5.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

MODELO DE CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

LUGAR Y FECHA

Lic. Julio Alberto Belmont GaribayAdministrador General deRecursos y Servicios del SATP r e s e n t e

Atn.: Lic. Walter Alberto Widmer López.Administrador de Recursos Materiales “5”

Sírvase encontrar anexo a la presente mi proposición, la cual esta integrada por un sobre cerrado debidamente identificado, el cual contiene el Aspecto Técnico y el Aspecto Económico, correspondiente a la Licitación Publica No.: 06101220-035-08 convocada el día 04 de diciembre de 2008, consistente en la Contratación de Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.


FIRMA ANTEFIRMA

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE

LA PROPUESTA

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE

LA PROPUESTA

Nota: El presente documento deberá ser reproducido en hoja membretada de la empresa.El representante que asista al acto de presentación y recepción de proposiciones deberá presentar los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o Administrador de la empresa, la persona antes citada podrá otorgar carta poder simple a otra, para que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la Licitación presentando original y fotocopia de identificación oficial con firma de ambos.




1.- DOCUMENTACIÓN DISTINTA




DOCUMENTO 1A

DEBERÁ CONTENER LOS DOCUMENTOS QUE SON PRECISADOS EN EL NUMERAL 8.5 DE LAS

BASES DE LICITACIÓN O BIEN CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR SERVIDOR PÚBLICO

CORRESPONDIENTE

Se entenderá por documentación distinta a la contenida en el aspecto técnico económico la documentación exigida por el SAT en el “Anexo Legal único” señalado en punto 8.5 de las Bases de Licitación, mismas que será de presentación obligatoria para todos los licitantes interesados, la cuál estará conformada por la documentación que se precisa:

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa participante.




“ASPECTO TÉCNICO”




2.- MANIFESTACIONES




DOCUMENTO 2A.1

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS

CONDICIONES AMBIENTALES




MODELO DE MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

DOCUMENTO No. 2A.1

LUGAR Y FECHA

Lic. Julio Alberto Belmont GaribayAdministrador General de Recursos y Servicios del SATP r e s e n t e


Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los

servicios de supervisión y sus condiciones ambientales, motivo de la Licitación Pública Nacional Electrónica

Nº.:-06101220-035-08 de manera que he considerado en la proposición, todas las peculiaridades que inciden

en los precios unitarios que propongo, consistente en los Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana

de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional,

Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.



_____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº.:-LPN 06101220-000-08

DOCUMENTO 2A.2

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE AJUSTARSE A LAS

DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y MODIFICACIONES




MODELO DE MANIFIESTO DE AJUSTARME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES EN LA

MATERIA

DOCUMENTO No. 2A.2

LUGAR Y FECHA



Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, mi conformidad de ajustarme a las

disposiciones normativas aplicables en la materia, a los términos de referencia y condiciones establecidas en

Bases de Licitación, sus Anexos y Modificaciones provenientes de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, de la

Licitación Pública Nacional Electrónica Nº.:-06101220-035-08, consistente en Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y

Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle

Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

.





NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa participante



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA Nº.: 06101220-035-08

DOCUMENTO 2A.3

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL MODELO DE

CONTRATO Y DE AJUSTARSE A LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA




MODELO DE MANIFIESTO DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y

AJUSTARSE A LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

DOCUMENTO No. 2A.3

LUGAR Y FECHA



Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el modelo de contrato y mi

conformidad de ajustarme a sus condiciones, a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, motivo de la

Licitación Pública Nacional Electrónica Nº.:-06101220-035-08, consistente en la Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y

Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle










DOCUMENTO 2A.4

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER Y HABER

CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES




MODELO DE MANIFIESTO DE CONSIDERAR LAS NORMAS DE

CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

DOCUMENTO No. 2A.4

LUGAR Y FECHA



Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad de conocer y haber considerado las normas

de calidad de los materiales, las especificaciones generales y particulares de construcción, proporcionadas por

el SAT, motivo de la Licitación Pública Nacional Electrónica Nº.:-06101220-035-08, consistente en la

Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente

a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida

Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán,

Tamaulipas.









DOCUMENTO 2B

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE OBRAQUE [SE] O [NO SE] SUBCONTRATARÁN




MODELO DE CARTA PARA LA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE

LA OBRA QUE [SÉ] O [NO SE] SUBCONTRATARÁN

DOCUMENTO No. 2B

LUGAR Y FECHA



Manifestación de las partes de obra que se o no se subcontratrán de acuerdo con lo contenido en el numeral 1.6 de las presentes Bases de Licitación, y en su caso, la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de los subcontratados.

Y de resultar procedente la subcontratación, manifesto bajo protesta de decir verdad de que las personas con las que subcontratare no se encuentran impedidas de acuerdo a las sanciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública.

Con respecto a la Licitación Pública Nacional Electronica Nº.: 06101220-035-08 la Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas..

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD EMPRESA SUBCONTRATANTE



________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL


NOTAS:Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa participante.En el caso de existir subcontratación se deberá anexar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las empresas que se subcontraten.En el caso de no existir subcontrataciones, el licitante deberá manifestar que no se subcontratará parte alguna de la obra.




DOCUMENTO 2C

MANIFESTACIÓN DE COADYUVAR CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA





MANIFESTACIÓN DE COADYUVAR CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA

DOCUMENTO No. 2C


Atn.: Lic. Walter Alberto Widmer López..Administrador de Recursos Materiales “5”

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de Coadyuvar con la Residencia de Obra

correspondiente, en el cabal cumplimiento del Programa de obra autorizado en congruencia con los Servicios

de Supervisión solicitados, para la presente Licitación Pública Nacional Electrónica Nº.:-06101220-035-08,

consistente en la Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman,

Tamaulipas.”Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P.

88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.





NOTA: Este documento se presentará solamente si en la ejecución de los trabajos se contempla la utilización de materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por el SAT.Deberá presentarse en papel membretado de la empresa participante.




DOCUMENTO 2D

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA,

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EL PROYECTO

ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS





MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EL PROYECTO

ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS

DOCUMENTO No. 2D



Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el catálogo de conceptos, los términos

de referencia, las especificaciones generales y particulares, el proyecto arquitectónico y de ingenierías de los

trabajos a supervisar, correspondientes a la presente Licitación Pública Nacional Electrónica Nº.:-06101220-035-08, consistente en la Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Con ubicación en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300,

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.









DOCUMENTO 2E

MANIFESTACIÓN DE ELABORAR Y ENTREGAR FÍSICAMENTE AL

RESIDENTE DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, LAS ESTIMACIONES DE OBRA.





MANIFESTACIÓN DE ELABORAR Y ENTREGAR FÍSICAMENTE

AL RESIDENTE DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, LAS ESTIMACIONES DE

OBRA.

DOCUMENTO No. 2E



Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad en la cual me obligo a elaborar y entregar

físicamente al Residente de obra para su aprobación, las estimaciones de obra (incluyendo los volúmenes

normales, adicionales y extraordinarios, ejecutados al 100% durante el periodo a estimar) y de supervisión

debidamente conciliadas, avaladas, soportadas y firmadas, hasta la entrega de los finiquitos. En el supuesto

que la contratista no presente estimaciones dentro del plazo estipulado en el contrato de obra y el Reglamento

de la LOPSRM; deberá elaborar y presentar las estimaciones de manera unilateral. Por lo anterior, se obligan a

coadyuvar con el representante del SAT designado por la Administración General de Aduanas en el cabal

cumplimiento del programa de obra tal y como se encuentra establecido en las Bases de Licitación y en los

Términos de Referencia, y en someter en consideración de la misma, las sanciones que fueran precisas en

caso de atraso imputable a el contratista ejecutor de la obra, para la presente Licitación Pública Nacional

Electrónica Nº.:-06101220-035-08, consistente en la Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de

Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona

Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.









DOCUMENTO 2F

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE COMPROMETERSE A

CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, POR EL 10 % DEL IMPORTE DEL CONTRATO






MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

DOCUMENTO No. 2F

LUGAR Y FECHALic. Julio Alberto Belmont GaribayAdministrador General de Recursos y Servicios del SATP r e s e n t e


Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que para los trabajos objeto de la presente

Licitación Pública Nacional Electrónica Nº.:-06101220-035-08, nos comprometemos a adquirir un Seguro de

Responsabilidad Civil, equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total del contrato, el cual deberé de

entregar previamente al inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4 de las presentes

Bases de Licitación, previo al inicio de los trabajos, mismo que estará vigente durante el plazo de ejecución de

los trabajos, incluyendo sus modificaciones y/o adiciones, el cual responderá ante el SAT para hacer frente a

posibles daños a terceros, tanto en su integridad física, como en sus bienes, que pudieran derivarse de la

ejecución de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la

Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida

Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán,

Tamaulipas.









3.- CURRICULA, RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO,

ORGANIGRAMA Y METODOLOGÍA.





DOCUMENTO 3A

CURRICULA DE LA EMPRESA Y DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN

RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN, DE LA OBRA.


SERVICIOS DE SUPERVISIÓN BASES CONSTRUCCIÓN 2ª. ETAPA MIGUEL ALEMÁN 84



DOCUMENTO No. 3B

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN

TRABAJOS SIMILARES






RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y

CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES

DOCUMENTO No.3B


Atn.: Lic. Walter Alberto Widmer López..Administrador de Recursos Materiales “5”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA Nº.:-06101220-035-08, correspondiente a los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Con ubicación en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

Relación de documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de las obras realizadas por el licitante y su personal en los que sea comprobable su participación, el cual deberá anexar:

Nombre del Contratante y número telefónico de la persona encargada de los trabajos con la finalidad de solicitar referencias sobre los mismos.Descripción de las Obras.Importes totales, importes ejercidos y/o por ejercer.En su caso, fechas previstas para su terminación.

NOMBRE DEL CONTRATANTE

No. TELEFONICO DE LA PERSONA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

IMPORTE TOTAL

EJERCIDO POR EJERCER FECHA DE TERMINACIÓN

NOTA: Se deberá anexar la documentación que compruebe por obra la información manifestada



_____________________________NOMBRE Y FIRMA






DOCUMENTO 3C

RELACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS, INFORMATICOS E INSTALACIONES ESPECIALES




RELACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS, INFORMATICOS E INSTALACIONES ESPECIALES

DOCUMENTO No. 3C

LICITACIÓN No.: 06101220-035-08 DE FECHA: 19 de enero de 2009 EMPRESA:OBJETO: “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel

Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad

Miguel Alemán, Tamaulipas.ESTADO: TAMAULIPAS

DESCRIPCIÓN MARCA Y/OMODELO

CANT. DISPONIBILIDAD OPCIÓN A COMPRA

UBICACIÓNFÍSICA

USO ACTUAL

VIDA ÚTIL

FECHA DE DISPOSICIÓN EN EL SITIO

DE LOS TRABAJOS

PROPIA RENTADA SI NO

NOTA: Relación de relación de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales necesarios para la ejecución de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendados, con opción o sin opción a compra, ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa correspondiente.

Tratándose equipo arrendado con o sin opción a compra se deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN BASES CONSTRUCCIÓN 2ª. ETAPA MIGUEL ALEMÁN



DOCUMENTO 3D

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS, RELACIÓN DE PERSONAL, CATEGORÍA Y NÚMERO REQUERIDO.





DOCUMENTO 3E

METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA, SEÑALANDO SISTEMAS, TECNOLOGÍAS,

PROCEDIMIENTOS POR UTILIZAR, ALTERNATIVAS




METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA, SEÑALANDO SISTEMAS,

TECNOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS POR UTILIZAR, ALTERNATIVAS

DOCUMENTO No.3E



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA Nº.:-06101220-035-08, Correspondiente a los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y

Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” Ubicado en la Avenida Hidalgo y Calle


METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA PARA EJECUTAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO, SEÑALANDO SISTEMAS,

TECNOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS POR UTILIZAR, ALTERNATIVAS POR ANALIZAR, PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS, SEGÚN EL CASO


_____________________________NOMBRE Y FIRMA






DOCUMENTO 3F

CARTA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,

INCLUYENDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MISMO.




CARTA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL

LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, EN EL SITIO DE LOS

TRABAJO.

DOCUMENTO No.3F

LUGAR Y FECHA



Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que nuestro Representante Técnico y responsable directo de la ejecución de los Servicios de Supervisión de la Obra (Superintendente de Supervisión), cuenta con la experiencia en Supervisión de Obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares, por lo que será el C. , con Cédula de Patente Nº , para ejercer la Profesión de ______________, expedida por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en caso de resultar adjudicado con la ejecución derivada de la contratación correspondiente, objeto de las presentes Bases de la Licitación Pública Nacional Electrónica Nº.:-06101220-035-08, consistente en la Contratación de los Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.” con ubicación en la Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas..





NOTA: Deberá presentarse en papel membretado de la empresa participante.Incluyendo copia de la cédula profesional del mismo.




4.-DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA




DOCUMENTO 4A

DOCUMENTOS QUE ACREDITENLA CAPACIDAD FINANCIERA





DOCUMENTO 4B

CARTA MANIFIESTO EN LA CUAL EL LICITANTE ASIENTA LAS LÍNEAS CREDITICIAS CON LAS QUE

CUENTA A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA E ININTERRUMPIDA SUPERVISIÓN DE

LOS TRABAJOS.





“ASPECTO ECONÓMICO”




5.-ANÁLISIS Y RELACIONES




DOCUMENTO 5A

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DOCUMENTO No. 5A

EMPRESA: HOJA No.: DELICITACIÓN No.: 06101220-035-08 FECHA DE COTIZACIÓN 19 de enero de 2009OBJETO: Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a

la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona

Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.ESTADO: TAMAULIPAS

CLAVE: CONCEPTO: UNIDAD:CANTIDAD:

M A T E R I A L E S

No. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

S U M A :

M A N O D E O B R A

No. CATEGORÍA O CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

S U M A :

H E R R A M I E N T A , M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD RENDIMIENTO COSTO IMPORTE

S U M A :

C O S T O D I R E C T O : T O T A L :

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTECOSTO INDIRECTO % IND. x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO %F x (C.D. + C.I.)CARGO POR UTILIDAD (%UN x (C.D. + C.I. + F))/(1(ISR+PTU))CARGOS ADICIONALES______________________________________________________________________________

UNIDAD IMPORTE

P R E C I O U N I T A R I O C.D. + C.I. + C.F. + U + CARGOS ADICIONALES




DOCUMENTO 5B

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR SU COPIA DE RIESGO DE TRABAJO ACTUALIZADO QUE LE EMITE EL IMMS.

SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PORCENTAJES DEL ISR ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LES APLIQUE PARA ESTE AÑO.

NOTA: Estos documentos deberán presentarse en papel membretado de la empresa participante.



RELACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DOCUMENTO No. 5B-1

EMPRESA:LICITACIÓN No.: 06101220-035-08 DE FECHA 19 de enero de 2009OBJETO: Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la

Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional,

Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.ESTADO: TAMAULIPAS

CATEGORÍA UNIDAD SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL




ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

DOCUMENTO No. 5B-2


Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional,

Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.ESTADO: TAMAULIPAS




DOCUMENTO 5C

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIO DE LOS BIENES, EQUIPO

CIENTIFICO E INFORMATICO.

NOTA: Estos documentos deberán presentarse en papel membretado de la empresa participante.



RELACIÓN DE LOS COSTOS HORARIO DE LOS BIENES, EQUIPO DE CIENTIFICO E

INFORMATICO

DOCUMENTO No.5C-1


Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona


MAQUINARIA O EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO

IMPORTE

NOTA: Se deberá enlistar todos los bienes y equipo científico, informaticos e instalaciones especiales que se utilizará en la supervisión de la obra. Incluir análisis del costo horario.



SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DOCUMENTO 5C-2

EMPRESA:LICITACION No.: 06101220-035-08 DE FECHA 19 de enero de 2009

OBJETO: Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”

UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

ESTADO: TAMAULIPAS

CALCULO: REVISO: HOJA No.: DE

EQUIPO NO.: CLASIFICACION: DESCRIPCION DE LA MAQUINA:

D A T O S G E N E R A L E S(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ ________________

_ (s) PRIMA DE SEGURO _________________ % Anual

(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS $ _________________

_________________

(Vpe) VALOR DE PIEZAS ESP. $ _________________ (Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR ________________

_ %(Va) VALOR DE ADQUISICION $ ________________

_ (Hp) POTENCIA NOMINAL _________________ HP

(Vr) VALOR DE RESCATE___% Pm $ _________________ (HVLl) VIDA DE LAS LLANTAS ________________

_ Hrs(Vd) VALOR A DEPRECIAR $ ________________

_ (HVpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES _________________ Hrs

(Ve) VIDA ECONOMICA Hrs _________________ (DILA) DIAS LABORADOS EN EL AÑO ________________

_ Dias(i) TASA DE INVERSION ANUAL (H) HORAS DE LA JORNADA ________________

_ Hrs(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO Hrs ________________

_

C A R G O S F I J O S C O S T ODEPRECIACION D= (Va - Vr ) / Ve = $ _________________INVERSION I = ( Va + Vr ) i / 2Ha = $ _________________SEGURO S = ( Va + Vr ) s / 2Ha = $ _________________MANTENIMIENTO T = Q x D $ _________________

S U M A : $ _________________

C O N S U M O S

COMBUSTIBLE UNIDAD H.P. M. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U..

GASOLINA LITRODIESEL LITROACEITE DE MOTOR LITROOTRAS FUENTES ENERGETICAS

SUMA:

L L A N T A S COSTO UNITARIO No. DE PIEZAS IMPORTEMEDIDAS CAMARA CORBATA

CARGO POR LLANTA=S/HVLL=S / HRS S U M AOTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)CARGO OTRO ELEMENTO $ / (HVpe)

S U M A

O P E R A C I O NCATEGORIA RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD IMPORTE

CARGO POR OPERACION SUMA So=S

COSTO DIRECTO POR HORA TOTAL:NOMBRE Y FIRMA DEL





DOCUMENTO 5D

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

DOCUMENTO No. 5D


Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN:

Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

ESTADO: TAMAULIPAS

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $

CONCEPTO IMPORTE POR ADMINISTRACIÓNCENTRAL OBRA

Honorarios, sueldos y prestaciones1.- Personal Directivo2.- Personal Técnico3- Personal Administrativo4.- Personal en Tránsito5.- Cuota patronal del Seguro Social pagada p/los conceptos 1 al 46.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 al 47.- Pasajes y viáticos

(SUBTOTALES)Depreciación, mantenimiento y rentas

1.- Edificios y locales2.- Locales de mantenimiento y guarda3.- Bodegas4.- Instalaciones generales5.- Muebles y enceres6.- Depreciación o renta y operación de vehículos7.- Campamentos

(SUBTOTALES)Servicios

1.- Consultores, Asesores, servicios y laboratorios2.- Estudios e investigaciones

(SUBTOTALESFletes y acarreos

1.- De campamentos2.- De equipo de construcción3.- De plantas y elementos para instalaciones4.- De mobiliario

(SUBTOTALES)Gastos de oficina

1.- Papelería y útiles de escritorio2.- Correos, teléfonos, fax, telégrafos y radio3.- Situación de fondos4.- Copias y duplicados5.- Luz, gas y otros consumos6.- Gastos de concursos

(SUBTOTALES)Seguros y fianzas

1.- Primas por seguros2.- Primas por fianzas

(SUBTOTALES)COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS

% DE INDIRECTOS OF. CENTRALES= COSTOS INDIRECTOS OF. CENTRALES/ COSTO DIRECTO= _________%

% DE INDIRECTOS DE CAMPO= COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO/ COSTO DIRECTO= _________%% TOTAL DE INDIRECTOS = % DE INDIRECTOS OF. CENTRALES + % DE INDIRECTOS DE CAMPO = _________%




DOCUMENTO 5E

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓNDEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

EL LICITANTE, DEBERA CALCULAR ESTE PORCENTAJE, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO QUE SE FIJA DENTRO DEL FORMATO INCLUIDO EN EL DOCUMENTO 5E.

ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR COPIA SIMPLE DEL INDICE UTILIZADO PARA EL CALCULO

NOTA; SE ACLARA QUE EL PERIODO PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA Y EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO DEBE SER A 41 DÍAS




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DELCOSTO POR FINANCIAMIENTO

DOCUMENTO No. 5E

LICITACIÓN: 06101220-035-08 DE FECHA: 19 de enero de 2009 EMPRESA:OBJETO: Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana

de Miguel Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel

Alemán, Tamaulipas.ESTADO: TAMAULIPAS

D E S C R I P C I Ó N T O T A L M E S E S EGRESOS 1 2 3 4 5 6 7

AVANCE DE OBRA EN %MATERIALESMANO DE OBRAEQUIPO Y HERRAMIENTACOSTO INDIRECTOCOSTO DE OBRA (costo directo + costo indirecto) EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7ANTICIPO 1er ejercicio presupuestal 10% ANTICIPO 2do ejercicio presupuestal 10%ESTIMACIONES A PRECIO DE VENTAAMORTIZACIÓN DE ANTICIPOINGRESOS MENSUALESINGRESOS ACUMULADOSSALDO (INGRESOS Y EGRESOS)TASA DE INTERES MENSUALINTERES MENSUALINTERES ACUMULADO

TASA DE INTERÉS ANUAL (TIA) : INTERÉS MENSUAL : FUENTE:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO: SUMA DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO=COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO FACTOR DE FINANCIAMIENTO =

NOTA: DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS EGRESOS E INGRESOS MENSUALES, (GASTOS QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES) QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA, CONSIDERANDO PARA AMBOS CASOS ÚNICAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, MÁS LOS INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERÁ INDICAR LA TASA DE INTERÉS Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICÓ PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO.



LICITACIÓN No.:

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y SE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL INDICADOR ECONÓMICO UTILIZADO PARA EL CÁLCULO.




DOCUMENTO 5F

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE

SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

PÚBLICA



ANÁLISIS DE LOS COSTOSBASICOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES

DOCUMENTO No. 5Fa

EMPRESA: HOJA No.: DELICITACIÓN No.: 06101220-035-08 FECHA DE COTIZACIÓN 19 de enero de 2009OBJETO:

Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”

UBICACIÓN:

Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

ESTADO:

TAMAULIPAS


M A T E R I A L E S


S U M A :

M A N O D E O B R A


S U M A :



S U M A :




RELACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES

DOCUMENTO No.5Fb

EMPRESA: HOJA No.: DELICITACIÓN No.: 06101220-035-08 FECHA DE COTIZACIÓN 19 de enero de 2009OBJETO: Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la


Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas

ESTADO:

TAMAULIPAS

M A T E R I A L E S UNIDAD CANTIDAD IMPORTE




ANÁLISIS DE LOS COSTOSBASICOS UNITARIOS

DE LA MANO DE OBRA

DOCUMENTO No. 5Fc




ESTADO:

TAMAULIPAS


M A T E R I A L E S


S U M A :

M A N O D E O B R A


S U M A :



S U M A :




RELACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA

DOCUMENTO No.5Fd




ESTADO:

TAMAULIPAS

M A NO D E O B R A UNIDAD CANTIDAD IMPORTE





DOCUMENTO 5G

ANÁLISIS DE LA UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PORCENTAJES DEL ISR ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LES APLIQUE PARA ESTE AÑO, PARA EFECTOS DEL CALCULO Y DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.




UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

DOCUMENTO No. 5G

EMPRESA:LICITACIÓN No.: 06101220-035-08 DE FECHA 19 de enero de 2009OBJETO: Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a

la Ampliación y Reordenamiento de la Aduana de Miguel Aleman, Tamaulipas.”UBICACIÓN:


ESTADO:

TAMAULIPAS

EL CARGO POR UTILIDAD SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

UN = CARGO POR UTILIDAD NETA ________ %

COSTO DE MATERIALES $ ______________COSTO DE MANO DE OBRA $ ______________COSTO POR HERRAMIENTA Y EQUIPO $ ______________CD = COSTO DIRECTO $ ______________

CIOF=COSTO INDIRECTOS OF. CENTRALES

________ % $ ______________

CICA=COSTO INDIRECTOS CAMPO ________ % $ ______________CI = COSTO DE INDIRECTOS ________ % $ ______________

CF = CARGOS POR FINANCIAMIENTO ________ % $ ______________

A = CD + CI + CF = $ ____________

B = CARGO POR UTILIDAD BRUTA (U) (UN % (C.D. + C.I. + C.F.))/(1-(ISR+PTU)) = $ __________________

(_____% ($ _________ + $ _________ + $ _________))/(1-(_____+______)) = $ __________________

EL PORCENTAJE SE OBTIENE DE LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

U= UTILIDAD BRUTA = (A +B X 100/ (A)) - 100





6.-DATOS BASICOS




DOCUMENTO 6A

DATOS BÁSICOS DE COSTOSDE PERSONAL A UTILIZAR

(ANEXAR RELACIÓN)



DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE PERSONAL A UTILIZAR (ANEXAR RELACIÓN)

DOCUMENTO No. 6A

EMPRESA:LICITACIÓN No.: 06101220-035-08 DE FECHA 04 de diciembre de 2008OBJETO: Servicios de “Supervisión de la Construcción de la Segunda Etapa correspondiente a la



CATEGORÍA UNIDAD SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESETANTE LEGAL DE LA EMPRESA




DOCUMENTO 6B

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO CIENTÍFICO Y DE SEGURIDAD QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL

EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO



DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO CIENTIFICO Y DE

SEGURIDAD QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DOCUMENTO No. 6B



Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, TamaulipasESTADO: TAMAULIPAS

MAQUINARIA O EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESETANTE LEGAL DE LA EMPRESA

.




7.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS




DOCUMENTO 7A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EL SIGUIENTE FORMATO SOLO ES EJEMPLO PARA SU PRESENTACIÓN, EL CATÁLOGO REAL ES EL

INSERTADO EN EL ANEXO 4, DE ESTAS BASES.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 7A

LICITACIÓN No.:

06101220-035-08

DE FECHA:

19 de enero de2009

INICIO: 09 de marzo de 2009 TÉRMINO:

12 de abril de 2010


UBICACIÓN:


ESTADO:

TAMAULIPAS HOJA No.: DE

CLAVE CONCEPTO U. CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUP-01 PROCURACIONES PREVIAS

(clave) (concepto) SERVICIO 1.00PRECIO UNITARIO CON LETRA

SUP-01 SUBTOTAL PROCURACIONES PREVIAS

FIRMAS DE PARTICIPANTES SUBTOTALACUMULADO

EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




DOCUMENTO 7B

RESUMEN DEL IMPORTE Y PRESUPUESTO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN



RESUMEN DEL IMPORTE Y PRESUPUESTO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

DOCUMENTO 7B

LICITACIÓN No.:

06101220-035-08

DE FECHA:

19 de enero de2009

INICIO: 09 de marzo de2009

TÉRMINO:

12 de abril de 2010


UBICACIÓN: Avenida Hidalgo y Calle Primera S/N, Puente Internacional, Zona Centro C.P. 88300, Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas

ESTADO: TAMAULIPAS HOJA No.:

DE

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE

RESUMEN

SUP-01 PROCURACIONES PREVIASPrecio con letra

SUP-02 ACTIVIDADES INMERSASPrecio con letra

Sup-03 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE OBRAPrecio con letra

Sup- 04 CONTROL DE PROGRAMASPrecio con letra

Sup-05 CONTROL PRESUPUESTALPrecio con letra

Sup-06 ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITOPrecio con Letra

SUBTOTAL DE ESTA HOJAACUMULADO




8- PROGRAMAS




DOCUMENTO No. 8A

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REFLEJE LAS EROGACIONES DE ACUERDO AL AVANCE EN

LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REFLEJE LAS EROGACIONES DE ACUERDO AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE

LOS SERVICIOS

DOCUMENTO No. 8A

LICITACIÓN: 06101220-035-08 DE FECHA:

19 de enero de 2009 INICIO: 09 de marzo de 2009 TÉRMINO: 12 de abril de 2010



ESTADO: TAMAULIPAS

CLAVE CONCEPTO CANT. IMPORTE P E R I O D O M E S INICIO TÉRMINO 1 2 3 4

SUBTOTAL:ACUMULADO:

Nota: Se graficará y anotarán los importes mensuales que correspondan a cada actividad, indicando las fechas de duración y el mes a que corresponda.

EMPRESA:NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESETANTE LEGAL DE LA EMPRESA




DOCUMENTO No. 8B

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, INDICANDO ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA A COSTO DIRECTO.



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA LA

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, INDICANDO ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA A COSTO DIRECTO

DOCUMENTO No. 8B


INICIO: TÉRMINO:


UBICACIÓN:


ESTADO: TAMAULIPAS

CLAVE ESPECIALIDAD O CATEGORÍA IMPORTE P E R I O D O M E S INICIO TÉRMINO 1 2 3 4

SUBTOTAL:ACUMULADO:

Nota: Se graficará y anotarán los importes mensuales que correspondan a la utilización del personal técnico, administrativo y de servicios necesario en oficinas centrales, indicando las fechas de duración y el mes a que corresponda.






DOCUMENTO No. 8C

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DE BIENES Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO REQUERIDO, INCLUYENDO EL DE MEDICIÓN Y OTROS, EN SU CASO A COSTO DIRECTO



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DE BIENES Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO REQUERIDO, INCLUYENDO EL DE MEDICIÓN Y OTROS, EN SU CASO A COSTO DIRECTO

DOCUMENTO No. 8C


INICIO: TÉRMINO:



ESTADO: TAMAULIPAS

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CANTIDAD REND. POR DÍA IMPORTE P E R I O D O M E S

INICIO TÉRMINO 1 2 3 4

SUBTOTAL:ACUMULADO:






DOCUMENTO No. 8D

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES QUE SE EMPLEARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, A COSTO DIRECTO.



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES QUE SE EMPLEARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, A COSTO DIRECTO.

DOCUMENTO No. 8D


INICIO: TÉRMINO:



ESTADO: TAMAULIPAS

CLAVE CONCEPTO CANT. IMPORTE PERIODO MESESINICIO TÉRMINO 1 2 3 4

SUBTOTAL:ACUMULADO:

NOTA. Se gratificara y anotaran los importes mensuales que correspondan a cada material, indicando las fechas de utilización y el mes a que corresponda






DOCUMENTO No. 8E

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL INCLUIDO EN INDIRECTOS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE SE EMPLEARA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUAL CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL INCLUIDO EN INDIRECTOS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE SE EMPLEARA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.

DOCUMENTO No. 8E


INICIO: TÉRMINO:



ESTADO: TAMAULIPAS

CLAVE ESPECIALIDAD O CATEGORÍA IMPORTE PERIODO MESINICIO TERMINO 1 2 3 4

SUBTOTAL:ACUMULADO:

NOTA: Se graficara y anotarán los importes mensuales que correspondan a la utilización del personal técnico, administrativo y de servicios necesarios en oficinas centrales, indicando las fechas de duración y el mes a que corresponda.

EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


web.compranet.gob.mx:8004web.compranet.gob.mx:8004/hsm/unicom/06101/220/2… · web...

Documents