solicitud privada de ofertas no. p-004-19 suministro de … · solicitud privada de ofertas octubre...

PLIEGO DE CONDICIONES No. 004-19

Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP

DISPAC S.A. ESP

GESTOR DISPAC

PLIEGO DE CONDICIONES P-004-19

SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA REPOSICION Y/O REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION DISPAC

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS

OCTUBRE 2019


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 2 de 103

CONTENIDO 1. INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................6

1.1. DESCRIPCIÓN DE ZONA. ................................................................................. 6 1.2. NATURALEZA DE LA EMPRESA DISPAC S.A. E.S.P. ..................................... 6 1.3. CONDICIONES GENERALES QUE REGULAN LA INVITACIÓN. ..................... 6 1.4. INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES .......................................................... 7 1.5. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ............................ 7 1.6. INFORMACIÓN RESERVADA ........................................................................... 8 1.7. PARTICIPANTES ............................................................................................... 8 1.8. CONSORCIOS ................................................................................................... 8 1.9. ACTA DE CONSTITUCIÓN ................................................................................ 8 1.10. FONDOS DE FINANCIACIÓN DE LA INVITACIÓN ......................................... 9 1.11. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN ..................................................... 9 1.12. NORMAS TÉCNICAS ....................................................................................... 9 1.13. APERTURA DE LAS OFERTAS .............................................................. ……10

1.13.1. LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS. ................... 10 1.13.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO ........................................................... 11 1.13.3. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LA SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS. ........................................................................................................... 12 1.13.4. PRÓRROGAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ................................. 12

2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA .......................................................12 2.1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN. ............................... 12 2.2. VALIDEZ DE LAS OFERTA .............................................................................. 12 2.3. MONEDA DE LOS PRECIOS DE LA OFERTA ................................................ 13 2.4. IDIOMA ............................................................................................................. 13 2.5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ................................................................... 13 2.6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA ..................................................................... 14

2.6.1. DOCUMENTOS MÍNIMOS DE LA OFERTA .............................................. 14 2.6.2. DOCUMENTOS SUBSANABLES .............................................................. 14 2.6.3. DOCUMENTOS NO SUBSANABLES ........................................................ 14 2.6.4 DOCUMENTOS JURÍDICOS ...................................................................... 14 2.6.5 DOCUMENTOS TÉCNICOS ....................................................................... 16 2.6.6 DOCUMENTOS FINANCIEROS ................................................................. 16 2.6.7. ANEXOS .................................................................................................... 16 2.6.8. PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR DOCUMENTOS ........................... 17 2.6.9. RECHAZO DE LA OFERTA ....................................................................... 17 2.6.10. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ........................................... 17

3. REQUISITOS HABILITANTES DE LA OFERTA .................................................................18 3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA: .......................................................................... 18 3.2 CAPACIDAD FINANCIERA (Cf) ........................................................................ 18 3.3. ABONO DE LA OFERTA .................................................................................. 19 3.4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ................................................................. 19 3.5. REVISIÓN DE LAS OFERTA ........................................................................... 19 3.6. COMITÉ EVALUADOR ..................................................................................... 20 3.7. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ............................................... 20


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 3 de 103

3.8. CONFRONTACIÓN ARITMETICA DE LOS PRECIOS .................................... 20 3.9. ERRORES, OMISIONES O DESVIACIONES EN LOS PRECIOS ................... 20 3.10. DESCUENTOS ............................................................................................... 20 3.11. FACTORES DE ESCOGENCIA...................................................................... 21

3.11.1. EVALUACIÓN JURÍDICA ......................................................................... 21 3.11.2. EVALUACIÓN FINANCIERA.................................................................... 21 3.11.3. CAPITAL DE TRABAJO NETO ................................................................ 21 3.11.4. LIQUIDEZ ................................................................................................. 22 3.11.5. RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO o ENDEUDAMIENTO TOTAL ............... 22 3.11.6. INDICADOR DE RIESGO ........................................................................ 22 3.17.7. RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS ........................................................ 22 3.11.8. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ........................................................ 22

3.12. EVALUACIÓN TÉCNICA ................................................................................ 23 3.12.1. CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ......................... 23 3.12.1.1. COLLARINES Ó ABRAZADERAS, ITEMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 .......................................................................... 24 3.12.1.2. AISLADORES POLIMÉRICOS ÍTEMS 15 y 18 ..................................... 25 3.12.1.3. AISLADORES LINE POST .................................................................... 26 3.12.1.4. AISLADOR POLIMERICO 115KV 120KN ÍTEM 17 ............................... 27 3.12.1.5. AISLADOR TENSOR 3 1/2" 54-1 ITEM 19 ........................................... 28 3.12.1.6. CABLE DE CU DESNUDO No.4 ITEM 20............................................. 29 3.12.1.7. ARANDELA CUADRADA ITEM 21, 22 y 23 ......................................... 29 3.12.1.8. BLOQUE RETENIDA ITEM 24 .............................................................. 30 3.12.1.9. BRAZO CUERDA DE GUITARRA ITEM 25 .......................................... 31 3.12.1.10. CABLE SGX ¼ ITEM 26..................................................................... 32 3.12.1.11. CABLE ACSR NO 2, 1/0 y 2/0 ACSR ITEM 27,28 y 29...................... 32 3.12.1.12. CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 1/0 ,4/0 y 266.8 44kcmil ítems 30,31 y 32 ......................................................................................................................... 33 3.12.1.13 CABLE CU 2x4+6 AWG, y 3X4+6 AWG ÍTEM 33 Y 34...................... 33 3.12.1.14 CABLE CU THHN/THWN 2, 1/0, 2/0, 4/0 AWG ITEM 35, 36, 39 Y 40 . 34 3.12.1.15 CABLE DE CONTROL 2X12 ITEM 37 ................................................. 35 3.12.1.16 CABLE MONOPOLAR XLPE AISLADO 133% 15kV 4/0 AWG CITEM 38 ............................................................................................................................. 35 3.12.1.17 CABLE triplex 2x2+2 y 2X1/0+1/0 ACSR Item 41 Y 42 ....................... 36 3.12.1.18. CABLE CUADRUPLEX 3X1/0+1/0 ITEM 43 ....................................... 36 3.12.1.19 CAJA BORNERA 4 y 8 SALIDAS ITEM 44 Y 45 ................................ 36 3.12.1.20 CAMISA PROTECTORA TEMPLETES ITEM 46 ................................. 38 3.12.1.21 CONECTOR AMPACT 4/0 -2 ITEM 47 ............................................... 39 3.12.1.22 CONECTOR BIME/COM IECEL. ITEMS 48, 49, 50 Y 51 .................. 39 3.12.1.23 CONECTOR DERIVACION DENTADO ITEM 52, 55, 56,57 Y 58 ... 40 3.12.1.24 CONO PREMOLDEADO ÍTEM 59 ..................................................... 41 3.12.1.25 CONECTOR EN T, CABLE PASANTE ÍTEM 53 ................................. 42 3.12.1.26 CONECTOR PARA VARILLA COPER 5/8X2.4 ITEM 54 .................... 42 3.12.1.27 CORTACIRCUITO 15KV 100A EN V POLIMERICO ÍTEM 60 ............ 43


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 4 de 103

3.12.1.28 CORTACIRCUITO TRES ETAPAS 15KV 100A ÍTEM 61 ................... 44 3.12.1.29 CRUCETA METALICA DE 3”X3”X1/4” x 600mm, x 4000mm , x 2400mm y x 3000mm ITEMS 62, 63 Y 64 y 131 ................................................................ 45 3.12.1.30 CUCHILLA MONOPOLAR DE 400 AMP 15KV ITEM 65..................... 46 3.12.1.31 CURVA GALVANIZADA DE 4" ÍTEM 66 ............................................. 47 3.12.1.32 DIAGONAL GALV V 48"x18" ítem 69 ................................................... 47 3.12.1.33 EMPALME DE COMPRESIÓN AUTOMATICO ÍTEM 70,71,72,73,74 . 47 3.12.1.34 GRAPA GALV. Mordaza 1/4-3/8, ítem 75 ............................................ 49 3.12.1.35 GRAPA RET.TIPO PISTOLA SGX ¼, GRAPA SUSPENSION SGX 1/4 , GRAPA RETENCION RECTA 2-2/0, GRAPA RETENCION PISTOLA CABLE 477, GRAPA TER. RECTA 1/0-4/0 MCM, ITEM 77, 78, 79, 80 Y 81 ........................... 50 3.12.1.36 GUARDACABO DE 1/2" Y 5/8" ITEM 82 Y 83 ..................................... 51 3.12.1.37 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ITEMS 84, 85 Y 86 ................. 52 3.12.1.38 MORDAZA DE 1 TORNILLO ITEM 87 ................................................. 52 3.12.1.39 OJAL DE SUSPENSION ítem 88 ......................................................... 53 3.12.1.40 PARARRAYO POLIMERICO 12KV 10KA ÍTEM 89 ............................ 53 3.12.1.41 PARARRAYOS POLIMERICO TIPO LINEA 30KV/10KA ÍTEM 90 ...... 54 3.12.1.42 PERCHA GALV Cal.10 1 P EE-PP ÍTEM 91 ........................................ 54 3.12.1.43 PERNOS ITEM 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 ................. 55 3.12.1.44 PIEAMIGO ANG 2.40MX1+1/2X31/6 ITEM 103 ................................... 56 3.12.1.45 PISTOLA AMPACT 266 MCM ítem 104 ............................................... 57 3.12.1.46 POSTES DE CONCRETO ITEMS 105, 106, 107, 108 y 109 .............. 57 3.12.1.47 POSTE EN FIBRA DE VIDRIO ítems 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 ............................................................................................................................. 59 3.12.1.48 SOPORTE PARA TRANSFORMADOR ITEM 118 .............................. 60 3.12.1.49 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS ÍTEMS 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126 ...................................................................... 60 3.12.1.50 VARILLA ANCLAJE ITEM 127 y 128 ................................................... 62 La varilla se suministrará acompañada de una tuerca hexagonal y una arandela cuadrada .............................................................................................................. 63 3.12.1.51 CINTA DE ACERO INOXIDABLE Y HEBILLAS ITEM 131................... 63 3.12.1.52 CABLE THHN 8 AWG ITEM 132 .......................................................... 63 3.12.2. CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA ......................... 63 3.12.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA ................................................................... 64

3.13. ADJUDICACIÓN ............................................................................................. 64 3.14. RENUNCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO ................................................... 64 3.15. DECLARATORIA DESIERTA O REVOCACIÓN ............................................ 64 3.16. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO ................................................................. 65

4. ESTAMPILLAS ...................................................................................................................65 5. CUMPLIMIENTO ................................................................................................................65 6. RIESGOS ...........................................................................................................................66 7. MINUTA DEL CONTRATO .................................................................................................68

7.1. PLAZO DEL CONTRATO ............................................................................. 68 7.2. PRÓRROGA ................................................................................................. 68 7.3. PRECIOS ...................................................................................................... 68


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 5 de 103

7.4. AJUSTE DE PRECIOS ................................................................................. 68 7.5. FORMA DE PAGO. ....................................................................................... 68 7.6. SITIO DE ENTREGA ..................................................................................... 69 7.7. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN ................................... 70 7.8. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ...................................... 70 7.9. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES ................................................................ 72 7.10. RECLAMOS DEL CONTRATISTA .............................................................. 72 7.11. INDEMNIZACIONES. .................................................................................. 72 7.12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO................................................ 73 7.13. EJECUCIÓN................................................................................................ 73

8. GARANTÍAS .......................................................................................................................73 9. ORDEN DE INICIO. ............................................................................................................74 10. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO ................................................................................74 11. PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA.......................................................74 12. MULTAS ...........................................................................................................................74

12.1. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS ........................... 75 11.2. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA .............................................................. 75

13. COMUNICACIONES .........................................................................................................75 ANEXO 1. FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS .....................................................77 ANEXO 2. CARTA DE PRESENTACIÓN ...............................................................................81 ANEXO 5. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES ......................85 ANEXO 7 MODELO DE CARTA AVAL OFERTA ....................................................................87 ANEXO 8. EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS .................................................88 ANEXO 9. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE................................................89 ANEXO 10. FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA .....................................................90 ANEXO 11. MODELO ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL ......91 ANEXO 12 CUADRO RESUMEN CERTIFICADOS DEL PRODUCTO ...................................93 ANEXO 13. MODELO MINUTA DEL CONTRATO ..................................................................97


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 6 de 103

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. DESCRIPCIÓN DE ZONA. El Departamento del Chocó se halla localizado en la Región Pacífica, tiene una extensión de 46.530 km2, posee una población de 264.996 habitantes de acuerdo al censo del Dane del año 2018, es una zona de bajas presiones atmosféricas, conocidas como la Concavidad Ecuatorial, donde convergen los vientos Alisios de cada hemisferio, para formar el cinturón de convergencia tropical, lo que hace una zona de alta pluviosidad y con vientos variables. Las características climáticas de la zona son las siguientes: Clima tropical húmedo Temperatura mínima 21°C Temperatura máxima 40°C Temperatura promedio de 25.9°C a 28°C Nivel de precipitación de 6.089 mm a 11.310 mm anuales

1.2. NATURALEZA DE LA EMPRESA DISPAC S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P. Es una EMPRESA de Servicios Públicos Mixta, de carácter comercial, con Personería Jurídica, autonomía administrativa, sometida al régimen general aplicable a las EMPRESAS de servicios públicos. En los términos de la Ley 142 de 1994, el régimen de los actos, contratos y personal, la EMPRESA se rige por las normas del derecho privado. CONSORCIO ENERGIA CONFIABLE S.A.S. en representación de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., es el encargado de prestar el servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica en la zona interconectada del Departamento del Chocó, en calidad de Gestor. En los casos que se denomine DISPAC, entiéndase la EMPRESA DISPAC S.A. E.S.P o EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO.

1.3. CONDICIONES GENERALES QUE REGULAN LA INVITACIÓN. La presente Solicitud Privada de Ofertas y el contrato que celebre DISPAC S.A. E.S.P. Se rigen por lo dispuesto en el Estatuto Interno de Contratación de LA EMPRESA, publicado en la página Web http://dispac.com.co/wp-content/uploads/2012/11/Estatuto- Interno-Contratacion-DISPAC.pdf, por las disposiciones del derecho privado, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del Artículo 8 de la Ley 143 de 1994 y en el Artículo 76 de la misma Ley y el Título II, Capítulo 1 de la Ley 142 de 1994 y de las normas que las modifiquen o reformen y demás normas del derecho civil y comercial que le resulten aplicables atendiendo su naturaleza de la sociedad. En atención al numeral 8 inciso final del artículo segundo del ACUERDO 006 DE 2008 será informado el proceso de apertura en la página web de DISPAC. Conforme a lo dispuesto en el artículo DECIMO PRIMERO, numeral 2, literal b) del Acuerdo 006 de 2008 se requiere invitar mínimo a cinco (5) oferentes.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 7 de 103

1.4. INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES La empresa DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP., en este documento se llamará LA EMPRESA, y para este proceso de contratación actuando en nombre propio ha dispuesto la apertura del presente proceso de Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-19. La presente Solicitud Privada de Ofertas no implica la realización de compromiso contractual ninguno por parte de LA EMPRESA, por lo tanto, no se reconocerán obligaciones para la misma, salvo en el deber de obrar objetivamente y de buena fe en el proceso. Antes de presentar su oferta el proponente debe verificar que no se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley, para contratar con LA EMPRESA.

1.5. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA El presente documento, denominado Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-19, debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los anexos y adendas que se emitan durante el proceso de selección del contratista. Los títulos utilizados en la Solicitud Privada de Ofertas sirven sólo para identificar textos, y no afectarán la interpretación de los mismos. Si el PROPONENTE considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere dudas sobre la interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones en la Solicitud Privada de Ofertas, EL PROPONENTE deberá solicitar la aclaración pertinente a DISPAC, atendiendo lo descrito en el numeral 1.13.3. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A PLIEGO DE CONDICIONES. Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propios análisis, interpretaciones o conclusiones, etc., obtenga EL PROPONENTE respecto de la Solicitud Privada de Ofertas son por su exclusiva cuenta. Por tanto, DISPAC no asume responsabilidad alguna por tales análisis, interpretaciones y conclusiones. Para el manejo de la interventoría del contrato y las actividades que de él se deriven, DISPAC podrá asumir directamente o contratar a través de terceros estos trabajos. Es entendido que todos los PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección ante DISPAC, conocen y se someten a lo establecido en el régimen interno de contratación, el cual formará parte integral del contrato que DISPAC celebre, independientemente de su objeto y cuantía. El Contrato objeto de la presente Solicitud Privada de Ofertas se ejecutará bajo el sistema de precios unitarios, fijos, firmes y no reajustables, el Contratista será el responsable del diseño, suministro, construcción y entrega de los bienes objeto del contrato celebrado con la EMPRESA, para lo cual tomará como referencia la documentación que se recibió por parte de estos términos. El precio de la oferta deberá ser una suma alzada, es decir, no estará sujeta a reajustes por inflación o devaluación ni variaciones de la TRM del dólar o cualquier otra moneda. Las partes, de mutuo acuerdo, podrán modificar el alcance del objeto del contrato, la forma de pago, y en general, todas aquellas condiciones que consideren convenientes, para tal efecto solo se puede realizar mediante la suscripción de OTROSI correspondiente con la firma del Gerente de la Contratante.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 8 de 103

Por las razones anteriormente expuestas, el precio propuesto debe incluir todos los recursos humanos, equipos, sistemas, materiales, servicios, trámites, impuestos y demás erogaciones necesarias para la entrega de los bienes objeto del contrato celebrado con la EMPRESA.

1.6. INFORMACIÓN RESERVADA La información contenida en esta Solicitud Privada de Ofertas es propiedad de DISPAC y tiene carácter confidencial. En consecuencia al hacer uso de estos, el proponente no adquiere propiedad sobre la información y únicamente podrá hacer uso de ella para efectos de la elaboración de su oferta. Los proponentes deben indicar expresamente en la carta de presentación de la oferta, que información consignada en su oferta tiene el carácter de reservada excepto el valor total de la oferta, invocando expresamente la norma jurídica en que se fundamentan, con el fin de que DISPAC se abstenga de entregar la misma. En el evento en que no se señalen las normas específicas que le otorgan ese carácter, se tendrá por no escrito el aviso de reserva.

1.7. PARTICIPANTES Podrán participar en la presente Solicitud Privada de Ofertas las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras, debidamente constituidas, en la cámara de comercio de su jurisdicción o su equivalente en el país de origen, que cumplan con los requisitos de experiencia y cuyo objeto social incluya la fabricación y/o comercialización del suministro de materiales eléctricos relacionados con el objeto de esta Solicitud Privada de Ofertas.

1.8. CONSORCIOS Podrá conformarse consorcios por personas jurídicas nacionales y extranjeras quienes deben acreditar su condición a través del certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio y/o personas naturales quienes deben acreditar su condición a través del registro Único de Proponentes de la cámara de comercio; los consorciados deben cumplir con las condiciones estipuladas en este documento. En un Consorcio, cada uno de sus integrantes responderá solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta y del Contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la Oferta y del Contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

1.9. ACTA DE CONSTITUCIÓN Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal, deben presentar el acta de Constitución en donde indique que se han asociado para la presentación de la presente invitación y para la celebración, ejecución y liquidación del contrato, en caso de resultar favorecido, el nombre del representante legal, bajo que autorizaciones actúa, hasta que valor están autorizados para comprometer a la persona jurídica a la que pertenecen, manifestación expresa de que la responsabilidad es solidaria para todo el proceso de contratación, entendiéndose como tal, la presente invitación, celebración, ejecución, liquidación del contrato y que hay solidaridad en las posibles reclamaciones e indemnizaciones que se llegaren a presentar en cualquier etapa de dicho proceso; las condiciones aquí definidas serán oponibles a los oferentes independiente del acta de constitución.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 9 de 103

Se anexa el modelo que deben diligenciar en el Anexo No.11

1.10. FONDOS DE FINANCIACIÓN DE LA INVITACIÓN Los recursos para el pago de los materiales objeto del contrato que se derive de la presente Solicitud Privada de Ofertas, provienen del presupuesto de DISPAC S.A. ESP, vigencia fiscal 2019, según certificados de disponibilidad presupuestal 3000001293 del 18 de octubre de 2019 por valor de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 424.912.763,oo). Para la presente contratación el valor disponible es de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 424.912.763, oo) incluido IVA, el valor.

1.11. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN La presente Solicitud Privada de Ofertas tiene por objeto contratar el suministro de materiales varios para reposición y/o mantenimiento de infraestructura SDL DISPAC S.A.E.S.P. El suministro incluye embalaje, transporte, cargue y descargue de los materiales en las instalaciones del almacén general de DISPAC, ubicado en la Carretera Quibdó – Pacurita cancha de micro futbol A otro nivel en el departamento del Chocó. Para los materiales a suministrar por parte del Cotizante, su diseño y tecnología deberán ajustarse a las condiciones y especificaciones dadas en las normas NTC. Deberá adjuntar información técnica para su evaluación, la no presentación de ella y no cumplir con lo solicitado técnicamente será causal de eliminación de la oferta. En el momento de hacer la recepción de los materiales a suministrar por el Cotizante, DISPAC exigirá que estén conformes a las normas exigidas, las cuales establecen sus características técnicas y dimensiones generales. Solo se aceptarán materiales nuevos, fabricados y probados de acuerdo con las normas y especificaciones de la Norma Técnica Colombiana – NTC correspondiente, y deberán contar con la Certificación de Conformidad de Producto. Los fabricantes respectivos, deben tener Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO 9000, para cumplir con lo establecido en la Circular 05 del 5 de septiembre de 2001, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

1.12. NORMAS TÉCNICAS Durante la ejecución de los trabajos se deberá dar cumplimiento a las siguientes normas:

a) Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE vigente.

b) Certificado de conformidad del producto según norma ISO 9001. c) Los fabricantes respectivos, deben tener Sistema de Aseguramiento de la Calidad

ISO 9000 Será responsabilidad del Contratista revisar la documentación entregada por la Entidad Contratante, para verificar el cumplimiento de estas normas, así como estar atento a las modificaciones reglamentarias que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos que afectan su aprobación por parte de la empresa Operadora.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 10 de 103

1.13. APERTURA DE LAS OFERTAS Las fechas importantes de actividades previstas en la ejecución de esta convocatoria se detallan a continuación: Descripción Fechas Apertura proceso de contratación: 25/ 10/ 2019 Cierre para Recepción Ofertas: 05/ 11/ 2019 Una vez recibidas las ofertas en la fecha y hora de cierre del proceso de contratación descrito en el numeral 1.13.1. Se procederá a elaborar un acta en presencia de quienes concurran al acto donde quede constancia de los proponentes que presenten oferta, en este se señalarán el nombre del proponente valor de la oferta y documentos entregados.

1.13.1. LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS. La recepción de ofertas se realizará hasta el 05 de Noviembre de 2019 a las 16:00 horas en las oficinas de archivo y correspondencia de DISPAC, en la ciudad de Quibdó Carrera 7ª No. 24-76 1º piso, dando alcance únicamente a lo indicado en el numeral 1.13. La fecha y hora oficiales para soportar la entrega de las ofertas será única y exclusivamente la que quede impresa en el radicado de nuestro sistema de correspondencia “ORFEO” sin que cuente para ello la hora en que quien como responsable de la entrega, entre a las instalaciones donde deberá radicar las ofertas. En todo caso, en el evento que el sistema de correspondencia se encuentre en mal estado para la fecha y hora del registro de los radicados, se procederá a recibir en forma manual, utilizando el sello dispuesto para ello, y asignando la Hora Legal en Colombia de acuerdo con lo que se indique en el momento en el link correspondiente de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co). La presentación de la oferta u oferta se considerará como manifestación expresa de que el proponente ha examinado los documentos de la contratación, que ha obtenido las aclaraciones sobre los puntos inciertos o dudosos, que acepta que los documentos están completos y son compatibles para determinar el objeto y demás estipulaciones del proceso, y que conoce la legislación colombiana y las normas que rigen la contratación en DISPAC. DISPAC no se responsabiliza por los retardos, extravíos u otros eventos desfavorables para el proponente, como: envíos de la oferta por correo, oferta incorrectamente marcada o dirigida a otras oficinas que no sea la indicada, oferta diligenciada en formularios o formatos que no fueron suministrados por el proceso de contratación. No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico ó por fax, igualmente las ofertas que se entreguen posterior a la hora fijada, no se tendrán en cuenta para evaluación. El oferente debe tener en cuenta que a la ciudad de Quibdó, regularmente los vuelos llegan diariamente después de las 9 a.m. El sistema de evaluación se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el numeral de Metodología de evaluación, en particular el de evaluación económica.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 11 de 103

1.13.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Item Descripción Responsable Plazo máximo

de entrega programado (días hábiles)

Fecha de entrega

programada

1 Apertura del Proceso

Licitaciones y contratos y/o

sistemas 25/10/2019

2

Recepción de ofertas, Apertura de ofertas. 16:00 Horas

Licitaciones y contratos 5 05/11/2019

3 Evaluación de ofertas y Consolidación

Proceso interesado y

Evaluadores / Licitaciones y

contratos

2 07/11/2019

4 Informe de evaluación preliminar

Proceso interesado y

Evaluadores / Licitaciones y

contratos

07/11/2019

5

Observaciones al informe de evaluación preliminar

Proponente 1 08/11/2019

6 Adjudicación del proceso Oficina jurídica 08/11/2019

7 Envío contrato al oferente seleccionado

Oficina jurídica 08/11/2019

8

Entrega del contrato firmado y de las pólizas por el proponente seleccionado

Proponente seleccionado 2 13/11/2019

9

Legalización del contrato aprobación de pólizas

Oficina jurídica 13/11/2019


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 12 de 103

10 Solicitud orden de inicio al interventor Oficina jurídica 13/11/2019

11 Inicio de ejecución del contrato Interventor 15/11/2019

12 Finalización del contrato Interventor 30 días

calendario 15/12/2019

1.13.3. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LA SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS. En caso que DISPAC requiera hacer modificaciones a la Solicitud Privada de Ofertas, lo hará por medio de adendas los cuales serán publicadas en las pagina web www.dispac.com.co y www.colombiacompra.gov.co. Las reformas mediante adendas a la Solicitud Privada de Ofertas procederán antes de las 18:00 horas del 30 de Noviembre de 2019. En caso de que un proponente necesite aclaraciones sobre la Solicitud Privada de Ofertas, deberá dirigirse por escrito a Gerencia Control de Energía de DISPAC S.A. E.S.P. ubicada en la Carrera 7 No. 24-76 de la ciudad de Quibdó, teléfono 6708425 ó 6709612 ó en forma magnética, siempre en forma simultánea a los siguientes correos electrónicos: [email protected],[email protected];[email protected]; [email protected] Estas aclaraciones no podrán modificar la oferta presentada y podrán solicitarse por los proponentes hasta las 18:00 horas del 29 de Noviembre de 2019. No se aceptarán consultas verbales. DISPAC, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones de las ofertas a los proponentes antes de la etapa de adjudicación.

1.13.4. PRÓRROGAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA Se entiende que el plazo de presentación de ofertas es el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas y la de su cierre, el cual puede prorrogarse antes del vencimiento, cuando así lo estime conveniente DISPAC o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan sido invitadas o manifestado su interés en participar , por un término no superior a la mitad del inicialmente previsto, siempre que existan razones para ello.

2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

2.1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN. La aceptación de la totalidad de las condiciones de la convocatoria, de la elaboración y presentación de la oferta, de las condiciones económicas y contractuales estipuladas en este documento, son requisitos indispensables para la presentación de la oferta y por tanto se entienden totalmente aceptadas por el Proponente con el hecho de presentar su oferta. De acuerdo con lo anterior, tales condiciones no podrán ser modificadas por el Proponente.

2.2. VALIDEZ DE LAS OFERTA Las oferta deberán presentarse con una vigencia de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. DISPAC, podrá solicitar la ampliación del término de vigencia de las ofertas hasta por la mitad del plazo inicialmente indicado, en cuyo caso todos los


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 13 de 103

proponentes deberán extender tanto el término de validez de sus ofertas como la vigencia de la garantía de seriedad.

2.3. MONEDA DE LOS PRECIOS DE LA OFERTA El precio de la oferta objeto de la convocatoria deberá ser expresado únicamente en pesos colombianos.

2.4. IDIOMA El idioma oficial será el español, por tanto, todos los documentos e informaciones de cualquier índole, deberán ser redactados en este idioma.

2.5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Se deberá presentar la oferta para los servicios solicitados. Las ofertas deberán ser entregadas a más tardar en la fecha, hora y dirección señalados en esta Solicitud Privada de Ofertas, en original y CD con los cuadros de cálculos de precios en Excel debidamente foliadas y diligenciadas en idioma español, de acuerdo a lo señalado el capítulo 2.6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA. DISPAC no asume responsabilidad alguna derivada de las ofertas que no se presenten foliadas. El sobre debe estar marcado de la siguiente forma: SEÑORES EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No. P-004-2019. “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” ORIGINAL El sobre sellado llevará en su parte exterior el nombre completo del Proponente, su dirección oficial postal y electrónica, el nombre del proyecto y el objeto. Adicionalmente, las ofertas deberán presentar una copia en medio magnético de los formatos que tienen cuadros de cálculo, archivo (s) que deberá (n) estar dentro de la oferta. El Proponente para la preparación de su oferta deberá examinar detallada y cuidadosamente todo el contenido de la Solicitud Privada de Ofertas y allegar toda la información adicional que considere necesaria. Deberá aclarar con DISPAC todas sus inquietudes e informarse cabalmente de todas las condiciones y circunstancias que puedan afectar en alguna forma la ejecución de los trabajos objeto de la invitación. Se entiende que los diferentes capítulos de la Solicitud Privada de Oferta se complementan entre sí y que cualquier detalle que aparezca en uno pero no se mencione en otro, se tomará como especificado en todos. Los costos que se causen en la preparación y presentación de la oferta serán a cargo exclusivo del Proponente y DISPAC en ningún caso reconocerá costos por estos conceptos. Las ofertas deben presentarse sin tachones ni enmendaduras.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 14 de 103

2.6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA Las ofertas presentadas deberán contener los siguientes documentos:

2.6.1. DOCUMENTOS MÍNIMOS DE LA OFERTA Para efectos de la evaluación de los documentos esenciales requeridos, el oferente debe tener en cuenta los siguientes conceptos:

2.6.2. DOCUMENTOS SUBSANABLES El término “subsanable” indica que si el documento ha sido presentado pero posee algún error o inconsistencia, podrá ser corregido; igualmente, si el documento no ha sido presentado, podrá ser solicitado.

2.6.3. DOCUMENTOS NO SUBSANABLES La no presentación de los documentos calificados como no subsanables determina que la oferta no sea tenida en cuenta y por lo tanto será descalificada inmediatamente. El documento será subsanable siempre y cuando haya sido presentado y si contiene algún error o inconsistencia podrá ser corregido. El término “subsanable siempre y cuando sea presentado”, indica que podrá corregirse el documento, pero siempre que haya sido aportado por el oferente. Para facilitar la correcta integración de la oferta por parte del OFERENTE, y su estudio y evaluación por parte de DISPAC, el OFERENTE debe entregar los documentos de la oferta, debidamente foliados y en el orden que se relacionan a continuación

2.6.4 DOCUMENTOS JURÍDICOS Índice con la relación precisa de todos los documentos que conforma la oferta, indicando

el número de página donde se encuentran. Subsanable. Carta de Presentación de la oferta, debe decir como mínimo Anexo 2. Subsanable: Manifestación expresa de que conoce los presentes términos y que con la sola

presentación de la oferta, se entienden aceptados en su integridad. Nombre del Representante Legal. Cedula de ciudadanía del representante legal Dirección oficial postal y electrónica para correspondencia. Número del NIT. Nombre del funcionario competente para el manejo de todo el proceso de contratación. Manifestación expresa de que actúa conforme a sus facultades legales o con

autorización plena del organismo que así lo disponga. Manifestación expresa de que no se encuentra incurso en ninguna incompatibilidad e

inhabilidad contempladas en la ley y en el reglamento de contratación de DISPAC Manifestación expresa de conocer las adendas notificadas durante el presente proceso. Carta de Aval de la oferta según Anexo 7 firmada por un Ingeniero Eléctrico, Electricista

y/o afines con matrícula profesional vigente. No Subsanable. Copia de la Matricula profesional del ingeniero Eléctrico, Electricista y/o afín que avala la

oferta y antecedentes disciplinarios. Subsanable.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 15 de 103

Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a 30 días, junto con la Autorización al Representante Legal para contratar con LA EMPRESA en los casos que no esté facultado para comprometerse directamente, así mismo se anexará este documento por cada uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal; si es un Consorcio o Unión Temporal deberá aportar el acta de constitución del mismo y certificar por cada miembro que todos cumplen con los requisitos exigidos a las personas jurídica, las demás personas jurídica o personas naturales deberán acreditar su constitución a través de los documentos determinados por la ley para el reconocimiento de su existencia. Los requisitos y documentos de participación exigidos a las personas jurídicas deberán igualmente ser acreditados por los participantes que presenten una forma diversa de constitución para presentar ofertas dentro de la invitación de la referencia. No Subsanable.

Certificado del RUT. Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal se debe adjuntar para cada uno de los consorciados o miembros de la unión. Subsanable.

Garantía de seriedad de la oferta entre particulares a cargo del proponente y a favor de la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP NIT 818001629-4 por un valor del 10% (diez por ciento) del total de la oferta (incluido el IVA) y una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente Solicitud Privada a Ofertas. En caso de consorcios o uniones temporales esta debe ir firmada por cada uno de los representantes legales de las firmas consorciadas o unidas. No Subsanable.

Constancia de pago de la prima por la Garantía del numeral anterior. No Subsanable En caso que el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar

documento de conformación del mismo donde conste que la responsabilidad es solidaria. Cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal debe presentar Original del Certificado de Existencia y Representación Legal del Oferente en caso que sea persona jurídica, o Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en caso de las personas naturales. No Subsanable.

Cuadro cantidades y precios según Anexo 1 en medio escrito. No Subsanable CD con el (los) archivo (s) en formato Excel de los cuadros de valores de la oferta

económica. El CD debe estar en buen estado y etiquetado con el número y nombre de invitación a cotizar. Subsanable

Certificación de Antecedentes DISCIPLINARIOS de la empresa y del representante Legal expedido por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. No debe tener vigencia mayor a 30 días Subsanable.

Certificación de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la empresa y del representante Legal expedido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Subsanable.

Fotocopia de la cedula de ciudadanía y/o de la Tarjeta Profesional (Si es persona natural). En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben anexar el certificado de existencia y representación de las personas que lo conforman y por lo menos uno de ellos se debe desprender de la razón social o del RUP que es competente para cumplir con el objeto de la presente invitación. Subsanable.

Certificación de pago de los aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Anexo 5. Subsanable.

Autorización para tratamiento de datos personales. Anexo 6. Subsanable. Declaración juramentada en la que se identifique plenamente las personas naturales

o jurídicas que se beneficiarían con la celebración del contrato si resultan seleccionados, así como el origen de sus recursos. Lo anterior con el fin de prevenir


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 16 de 103

actividades u operaciones de lavado de activos y dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley 142 de 1994. Anexo 10. Subsanable

En el evento de que el certificado de existencia y representación legal en las facultades del representante legal remita a los estatutos de la Sociedad, estos deben ser anexados a la oferta, con la autorización del órgano competente para la presentación de la oferta y suscripción del contrato, si es del caso. No Subsanable.

Certificado nacional de medidas correctivas del representante legal - RNMC

2.6.5 DOCUMENTOS TÉCNICOS Certificaciones de experiencia y/o actas de liquidación final debidamente firmadas por

las entidades competentes, de los contratos que el oferente aporta como experiencia acreditada. (véase Numeral 3. Requisitos Habilitantes). No Subsanable Diligenciar Anexo 8. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá diligenciar el formato y presentar su respectiva documentación. Para todos los casos, cada uno de los integrantes de las figuras asociativas deberán demostrar experiencia en el objeto detallado como Experiencia Acreditada, en al menos una de las certificaciones aportadas bajo este criterio; en caso contrario la oferta no será considerada. No subsanable.

Características técnicas garantizadas de los bienes a suministrar. No Subsanable. Certificados de conformidad de los productos ofertados. No Subsanable

2.6.6 DOCUMENTOS FINANCIEROS Copia de la tarjeta profesional y certificada de Antecedentes Disciplinarios, expedido por

la Junta Central de Contadores, con una vigencia no superior a seis (6) meses, de los Contadores Públicos y Revisores Fiscales que suscriban los documentos que se presenten en la oferta. Subsanable.

Copia de los estados financieros conformados por el Balance General y el Estado de Resultados del año gravable 2016 y 2017 con corte a 31 de diciembre. Subsanable

Declaraciones de renta de los últimos tres años obligados a declarados. Subsanable.

2.6.7. ANEXOS Anexo 1 Cuadro de cantidades y Precios. Anexo 2. Carta de Presentación de la Oferta. Anexo 3. Información sobre Incumplimientos. Anexo 4. Información sobre multas. Anexo 5. Certificación de pago de los aportes parafiscales. Anexo 6. Autorización para tratamiento de datos personales. Anexo 7. Modelo de carta aval ofertas. Anexo 8. Experiencia en contratos ejecutados. Anexo 9. Evaluación financiera del proponente Anexo 10. Formato declaración juramentada. Anexo 11. Modelo acta de constitución consorcio o unión temporal. Anexo 12. Modelo minuta del contrato El proponente deberá incluir, por aparte, todas las desviaciones y/o aclaraciones a la oferta económica que considere necesarias.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 17 de 103

2.6.8. PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR DOCUMENTOS En los casos en que la oferta no esté acompañada por todos los documentos solicitados, a excepción de los documentos que descalifican la oferta, DISPAC requerirá al oferente quien deberá, dentro del plazo que se fije en el requerimiento, suministrar los documentos; si no lo hiciere dentro del término establecido, la oferta no será considerada. Serán subsanables aquellos documentos que no modifiquen los valores de la oferta, ni las condiciones de la misma.

2.6.9. RECHAZO DE LA OFERTA DISPAC rechazará las ofertas que presenten alguno de los siguientes ítems:

a. Que sea presentada en el sitio definido, después de la fecha y hora límite señalada en el cronograma de la presente invitación a cotizar.

b. Que no presente la experiencia especificada en las condiciones definidas.

c. Que se le compruebe falsificación o presente valores artificialmente bajos que conlleven

a desequilibrio económico del contrato.

2.6.10. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA El proponente deberá presentar con su oferta una garantía de seriedad de la oferta, a favor de particulares constituyendo como beneficiario a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P. Esta póliza tiene como objeto garantizar la seriedad de la oferta en caso de resultar favorecido en el proceso de invitación, atendiendo los términos y plazos estipulados. La garantía de seriedad deberá ser expedida por una entidad bancaria o de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia, y se constituirá por una suma igual al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta, vigente por el termino de tres (3) meses calendario contados a partir de la recepción de la oferta, adjuntando el recibo de pago de la prima. Si el proponente a quien se adjudique el contrato no lo suscribe dentro los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de adjudicación, DISPAC podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, sin perjuicio de la ejecución de la garantía de seriedad de la oferta disponiendo de su valor a título de indemnización de perjuicios; lo anterior sin perjuicio de las acciones legales y sanciones contractuales a que haya lugar. A los proponentes no favorecidos se les devolverá, si así lo solicitan, la garantía de seriedad de la oferta dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la adjudicación, y al adjudicatario, cuando este perfeccionado el contrato. Los proponentes se obligan a mantener vigente y renovar la póliza de seriedad hasta la adjudicación y en caso de prorrogarse cuando sea necesario y así se le exija; su no renovación o presentación es causal de rechazo de la oferta. La omisión de este requisito conlleva al rechazo de la oferta. Si el valor asegurado de la garantía no cubre el valor solicitado del valor de la oferta o si la vigencia de la misma no cubre el termino exigido en este pliego será motivo de eliminación de la oferta. Mediante dicha caución el oferente garantizará:

a. Que mantendrá su oferta sin modificaciones de ninguna clase.

b. Que firmará el contrato, constituirá las garantías exigidas por DISPAC, ejecutará los demás actos que se requieran para la legalización del contrato dentro de los cinco (5)


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 18 de 103

días calendarios siguientes a la fecha en que la minuta del contrato le sea entregada, a él o a su dependiente o comisionado. Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo fijado, DISPAC podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a DISPAC y no cubiertos por el valor de la citada garantía. En este evento la entidad podrá aceptar la oferta dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al proponente calificado en 2º. lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para la entidad. El proponente que resulte calificado en segundo lugar, debe ampliar esta garantía por el termino requerido para una posible aceptación de oferta a el.

3. REQUISITOS HABILITANTES DE LA OFERTA Para que su oferta sea tenida en cuenta, el oferente debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de experiencia.

3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA: Dado en SMMLV: El oferente deberá acreditar en máximo cinco (5) certificaciones de contratos cuya ponderación arroje que sumados sean mayor(es) o igual(es) al valor de la oferta expresado en SMMLV ejecutados, que hayan sido terminados y liquidados como máximo en los últimos tres (3) años, cuyo alcance considere específicamente el suministro de materiales eléctricos del Anexo 1 ofertados. El proponente deberá acreditar la experiencia mediante certificaciones expedidas por el empleador y/o contratante y/o copia del respectivo contrato. Cuando se aporten contratos y/o Convenios en los cuales no se incluyan expresamente las actividades objeto de acreditación de experiencia, se podrán aportar copia de las actas de liquidación y/o terminación, en los cuales se evidencie la ejecución de las mismas sin multas o apremios. En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá diligenciar el formato y presentar su respectiva documentación. Para todos los casos, cada uno de los integrantes de las figuras asociativas deberán demostrar experiencia en el objeto detallado como Experiencia Acreditada, en al menos una de las certificaciones aportadas bajo este criterio; en caso contrario la oferta no será considerada.

a. Valor total de los contratos acreditados. El proponente en el Anexo 8 realizará la suma de todos los valores de las certificaciones o copias de contratos suministrados en SMMLV. Para estos efectos se calcularán los SMMLV del año de finalización del contrato que se acredita y deben presentar certificaciones o copias de contratos que ha ejecutado cuya ponderación arroje que sumados sean mayor(es) o igual(es) al valor de la oferta expresado en SMMLV.

b. Para la experiencia que se aporte de contratos en los que se ha participado como consorcio o unión temporal se tomará el valor del contrato, multiplicado por el porcentaje de participación en los mismos, para lo cual se deberá adjuntar el acta de conformación de la unión temporal o consorcial, donde se evidencie el porcentaje de participación del proponente en la unión que se conformó para ejecutar ese proyecto.

c. Para el presente proceso, no se aceptará como experiencia válida la que se aporte correspondiente a proyectos en ejecución, tampoco la que conste en recibidos parciales.

d. Para los casos en que se hagan ofertas parciales, se igualara el valor de la oferta al valor de la oferta parcial presentada y se divide por el SMMLV. La suma de las certificaciones acreditadas deberán ser mayor (es) o igual (es) al valor de la parcial oferta expresado en SMMLV

3.2 CAPACIDAD FINANCIERA (Cf) El oferente debe cumplir con los siguientes aspectos


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 19 de 103

3.3. ABONO DE LA OFERTA Para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación Colombiana (Art.14 Ley 64 de 1978), la oferta debe ser abonada por un ingeniero Eléctrico o Electricista debidamente matriculado, anexando vigencia de la matrícula y certificado de antecedentes disciplinarios.

3.4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

3.5. REVISIÓN DE LAS OFERTA DISPAC examinará las ofertas para determinar si los proponentes están habilitados para formularla de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, si están completas, si se ha suministrado la póliza requerida, si los documentos han sido debidamente presentados, si no hay errores de cálculo, y en general si se ajustan a los documentos del proceso de contratación. DISPAC podrá solicitar las aclaraciones que requieran durante el estudio de las ofertas, sin que ello implique modificación alguna al pliego de condiciones, ni a la oferta.

Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente (Miles de $) CT >= 100% del valor de la oferta

Índice de Liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente.IL >= 1.5 Nivel de Endeudamiento: Pasivo total sobre activo total.NE <= 70% Indicador de Riesgo: Activo Fijo sobre patrimonio neto (Valor en unidades). IR >= 0.10 Rentabilidad de los activos: Utilidad neta sobre total activos RA >= 0.01

Rentabilidad del patrimonio: UP >= 0.02 En caso de consorcio o uniones temporales el capital de trabajo CT será la suma de los capitales de cada uno de los asociados. Para el caso de consorcios o uniones temporales, el IL se calculará como la sumatoria del activo corriente de los integrantes dividido entre la sumatoria del pasivo corriente de los mismos asociados. Para el caso de consorcios o uniones temporales, el nivel de endeudamiento NE; se calculará como la suma del pasivo total de los integrantes dividido entre la suma del activo total de las firmas asociadas. Para el caso de consorcios o uniones temporales, el IR se calculará como la sumatoria del activo fijo de los integrantes dividido entre la sumatoria del patrimonio neto de los mismos asociados Para el caso de consorcios o uniones temporales, el RA se calculará como la sumatoria de la utilidad neta de los integrantes dividido entre la sumatoria del total de activos de los mismos asociados Para el caso de consorcios o uniones temporales, el UP se calculará como la sumatoria de la utilidad neta de los integrantes dividido entre la sumatoria del patrimonio de los mismos asociados Los datos a analizar se tomaran de los estados financieros conformados por el Balance General y el Estado de Resultados del año gravable 2018 con corte a 31 de diciembre confrontados con la declaración de renta en cuanto a su coincidencia. Se aproximará a la centésima del valor (una cifra decimal para los indicadores: LIQUIDEZ Y RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES), así: Cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 20 de 103

DISPAC se reserva el derecho de sanear las informalidades u omisiones no sustantivas de las ofertas, y de pedir aclaraciones o informaciones adicionales sin que ello implique el derecho de los proponentes a modificarla. En todo caso será un criterio de interpretación la prevalencia de la verdad sustancial y material, sobre la simplemente procedimental o documental. La calificación de las ofertas estará basada en el contenido de las mismas; sin embargo, DISPAC se reserva el derecho de verificar la información contenida en la oferta y de eliminarla si a su juicio es inexacta o falsa.

3.6. COMITÉ EVALUADOR Obrará acorde con la forma de evaluación de los presentes términos. Este elaborará un informe de la evaluación, el cual se presentará al Representante legal. No se admitirá intromisión de ninguno de los oferentes durante la etapa de evaluación, la cual es de carácter reservada, hasta terminar la calificación y comunicación oficial con los resultados de la misma. Este verificará y evaluará los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos de las ofertas.

3.7. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, las recibidas serán sometidas a análisis, evaluación y comparación para efectos de la aceptación. Con tal fin se observarán las reglas que se hayan fijado en los documentos respectivos. DISPAC elaborará y suscribirá el informe de análisis y conclusiones.

3.8. CONFRONTACIÓN ARITMETICA DE LOS PRECIOS Se valida el valor de la oferta con las correcciones aritméticas donde apliquen que se podrían originar solo por los siguientes ítems:

a. La multiplicación de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario.

b. Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario.

c. El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales.

d. Se descartarán las ofertas que estén por encima del valor del presupuesto oficial.

Una vez revisada y corregida la oferta económica, el valor total corregido será el que primará para efectos de calificación y posterior adjudicación de contrato.

3.9. ERRORES, OMISIONES O DESVIACIONES EN LOS PRECIOS De acuerdo a lo establecido en el decreto 734 de 2012, se prohíbe a la Empresa, completar, adicionar o modificar la oferta presentada por los posibles oferentes, por tanto cualquier error, omisión o desviación en el precio de la misma no será susceptible a ser modificado.

3.10. DESCUENTOS Cuando algún proponente ofrezca en su oferta descuentos condicionados a determinado evento, éstos no serán tenidos en cuenta en la evaluación y comparación de las ofertas. Pero si la oferta que ofrece descuento resulta favorecida, éste se hará efectivo en los términos que señale el proponente, siempre y cuando DISPAC lo consideren conveniente.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 21 de 103

3.11. FACTORES DE ESCOGENCIA DISPAC realizará la evaluación de las ofertas y seleccionará la oferta más favorable aplicando el siguiente procedimiento: evaluará los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos de las ofertas, con base en lo establecido en los presentes términos, asegurando con ello una selección objetiva y transparente.

El orden de elegibilidad lo dará el mayor puntaje obtenido de la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada una de las evaluaciones correspondientes. Evaluación Jurídica………………………………………………………Habilitante. Evaluación Financiera……………….…………………………………..Habilitante. Evaluación Técnica……..………………………………………………..Habilitante. Evaluación Económica…………………………………………………..PARCIAL POR ITEM

3.11.1. EVALUACIÓN JURÍDICA El análisis jurídico de las ofertas no es puntuable sino habilitante (excepto si se especifica que no es obligatorio). Se verificará la documentación y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los términos. La oferta será válida si pasa el análisis jurídico de acuerdo con los requerimientos de la Solicitud Privada de Ofertas. En caso contrario la oferta no podrá ser evaluada y será rechazada. La información sobre multas y/o medidas de apremio e incumplimientos se obtendrá con base en lo registrado en los Anexos 3 y 4; DISPAC S.A. E.S.P. queda facultada para constatar la información requerida. La no veracidad de la información suministrada descartará la oferta.

3.11.2. EVALUACIÓN FINANCIERA La evaluación financiera será considerada habilitante en la medida que se cumpla mínimo tres de los cinco indicadores exigidos en el Numeral 3.Requisitos Habilitantes. La evaluación financiera se hará bajo los parámetros que se describen en este numeral, que serán presentados por los proponentes a través de los estados financieros conformados por el Balance General y el Estado de Resultados del año gravable 2018 con corte a 31 de diciembre Así mismo deberá anexar los estados financieros con las notas correspondientes. La EMPRESA se reserva el derecho de hacer un cotejo a los documentos soportes de dicha información en los casos en que así crea conveniente realizarlo. A continuación se presentan los indicadores, índices o razones financieras base de la evaluación.

3.11.3. CAPITAL DE TRABAJO NETO = Activo Corriente - Pasivo Corriente (Valor en $) Representa el margen de seguridad que tiene la EMPRESA para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que el ente continúe funcionando fluidamente. El CAPITAL DE TRABAJO NETO requerido deberá ser:


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 22 de 103

Mayor (>) ó Igual (=) al 100% del valor de la oferta

3.11.4. LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente (Valor en unidades) Indica cual es la capacidad de la EMPRESA para hacer frente a sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuánto se tiene de respaldo en activo corriente. La LIQUIDEZ requerido deberá ser: Mayor (>) ó Igual (=) a (1.5) uno punto cinco

3.11.5. RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO o ENDEUDAMIENTO TOTAL

= [Pasivo Total / Activo Total] * 100 (Valor %) Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la EMPRESA.

La RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO requerido deberá ser: Menor (<) ó Igual (=) al (70%) setenta porciento

3.11.6. INDICADOR DE RIESGO

= [Activo Fijo / Patrimonio neto (Valor en unidades) Es el indicador que permite determinar el porcentaje de activos fijos que conforman el patrimonio del oferente El valor del INDICADOR RIESGO requerido deberá ser: Mayor (>) ó Igual (=) al (0.10) cero punto uno

3.17.7. RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS = Utilidad Neta / Total Activos El valor de la RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS requerido deberá ser: Mayor (>) o igual (=) al cero punto cero uno (0.01)

3.11.8. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = Utilidad Neta / Patrimonio


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 23 de 103

El valor de la RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO REQUERIDO deberá ser: = Mayor (>) o igual (=) al cero punto cero cuarenta y cinco (0.02) NOTA: Para efectos del presente documento, las convenciones son las siguientes: > significa MAYOR o MÁS QUE < significa MENOR o MENOS QUE = significa IGUAL A - significa MENOS o RESTA + significa MAS o SUMA

3.12. EVALUACIÓN TÉCNICA El análisis técnico de las ofertas no es puntuable sino habilitante (excepto si se especifica que no es obligatorio). Es decir, se tomarán en consideración los siguientes aspectos y el resultado final será habilitarla para que pueda evaluarse la oferta económica. Para el análisis técnico de las ofertas se tomarán en consideración los siguientes aspectos: Cumplimiento de especificaciones técnicas solicitadas: HABILITANTE Cumplimiento de experiencia de la empresa: HABILITANTE La oferta será válida en la medida que se cumplan las condiciones técnicas exigidas en la Solicitud Privada de Ofertas, se habilitara para continuar con la evaluación económica, en caso contrario la oferta no podrá ser evaluada y será rechazada.

3.12.1. CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se verificará la documentación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-18, el oferente deberá presentar las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales ofertados en relación a la siguiente descripción


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 24 de 103

3.12.1.1. COLLARINES Ó ABRAZADERAS, ITEMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Los diámetros solicitados van de 4” a 14” ósea de 100 mm a 3500mm

Los collarines serán de varios tipos: de una o dos salidas para sujeción de perchas, crucetas,

diagonales o transformadores y universal de dos salidas.

Se construyen en dos o cuatro platinas estampadas en forma circunferencial con pestañas y protuberancias donde van alojados pernos de expansión o de sujeción.

Las platinas deberán ser de calidad ICONTEC A-34 o equivalente y deben cumplir con la norma ICONTEC 422. Si la abrazadera es estampada en frío, el acero no podrá tener un contenido mayor al 0.1 % de Silicio o en su defecto deberá ser estampada en caliente.

Los pernos y tuercas asociados con las abrazaderas deben cumplir las normas ICONTEC 858 y 1645.

Los collarines estarán fabricados en platina galvanizada de 1/4" x 1 1/2" y llevarán tornillos de carruaje de 5/8"x 3" con arandela redonda y de presión. Todas las perforaciones serán cuadradas de 18 mm de lado y centradas.

La resistencia mínima a la tracción será de 340 MN/m² (34.7 kg/mm²), un límite mínimo de fluencia de 180 N/m² (18.4 kg/mm²), una elongación igual al 30% en 50 mm (Lo = 2").

Los collarines serán totalmente galvanizados en caliente y cumplirán con la norma ICONTEC 2076, las platinas serán de una sola pieza, libres de soldadura, libres de deformaciones y aristas cortantes.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 25 de 103

3.12.1.2. AISLADORES POLIMÉRICOS ÍTEMS 15 y 18

El núcleo de fibras de vidrio con resina se rige por la norma IEC 1109 o ANSI C29.11.

Los herrajes de extremidad de acero y hierro maleable galvanizado o en bronce (de acuerdo con el tipo de aislador) serán fijado mediante engaste a compresión.

El revestimiento de elastómero EPDM o SILICONA es realizado por inyección a alta temperatura

y alta presión, directamente en el núcleo equipado de sus extremidades metálicas.

Los materiales metálicos de los extremos deberán tener una buena resistencia a la corrosión. El hierro maleable y el acero serán galvanizados en caliente (capa de zinc reforzada). El bronce cupro - alumínico puede también ser empleado.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 26 de 103

3.12.1.3. AISLADORES LINE POST


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 27 de 103

3.12.1.4. AISLADOR POLIMERICO 115KV 120KN ÍTEM 17 El diámetro máximo del aislamiento es 200 mm de acuerdo con la NTC 4814 o IEC 61466-1 y

NTC 4815 o IEC 61466-2

Datos Mecánicos conforme con la norma NTC 4814 o IEC 61466-1 y NTC 4815 o IEC 61466-2

La mínima tensión soportada al impulso positivo 550 kV según NTC 4814 o IEC 61466-1 y NTC 4815 o IEC 61466-2

La mínima distancia de arco seco es 1005 mm de acuerdo con la NTC 4814 o IEC 61466-1 y NTC 4815 o IEC 61466-2

La mínima distancia de fuga es 2720 mm de acuerdo con la NTC 4814 o IEC 61466-1 y NTC 4815 o IEC 61466-2

Serán fabricados con base en las normas técnicas, ANSI C29.17 para los aisladores tipo poste,

ANSI C29.9 y ANSI C29.11 para los aisladores tipo estación y ANSI C29.12 y ANSI C29.13 para los aisladores tipo suspensión.

El núcleo debe ser en fibra de vidrio reforzada, será del tipo E-Glass o E-CR-Glass (resistente a la corrosión) de acuerdo con la ASTM D578. Estará construido por fibras de vidrio dispuestas dentro de una resina epóxica y resistente al hidrólisis, de tal forma que se obtenga máxima resistencia a la tensión mecánica y eléctrica. La distribución de las fibras de vidrio, en la sección transversal del núcleo, deberá ser uniforme, libre de vacíos y de sustancias extrañas.

Para garantizar una adecuada adherencia entre la barra de fibra y el recubrimiento de silicona, la superficie del núcleo de fibra de vidrio deberá ser preparada mediante un procedimiento de limpieza y la aplicación de un imprimante.

Alrededor del núcleo de fibra de vidrio debe haber un recubrimiento aislante de una sola pieza, sin juntas ni costuras, el cual debe estar firmemente unido al núcleo de fibra de vidrio, y debe ser suave y libre de imperfecciones, será construido en goma de silicona, vulcanizada de alta temperatura y moldeada bajo presión.

Este recubrimiento debe ser uniforme alrededor de la circunferencia del núcleo, en toda la longitud del aislador, formando una superficie hidrófuga protectora, aún bajo condiciones de contaminación severa, que no se degrade en largos períodos de tiempo. El espesor del recubrimiento sobre el núcleo debe ser mínimo de 3 mm.

El recubrimiento debe ser resistente a la formación de caminos conductores (tracking), la erosión, la temperatura, inflamabilidad y la acción de la radiación ultravioleta. El material polimérico utilizado debe cumplir con un valor mínimo de tracking de 4.5kV según IEC 60587 o ASTM D-2303.

No se aceptarán polímeros de EPDM (caucho etileno propileno dieno) o combinaciones de EPDM con silicona.

El aislador debe contar con sellos complementarios en sus interfaces para impedir el ingreso de humedad que comprometa su estado.

Los aisladores deben poseer aletas de diseño aerodinámico, para facilitar su auto limpieza por efecto del viento y lluvia.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 28 de 103

Los herrajes, deberán ser de hierro dúctil o acero, galvanizados en caliente de acuerdo con las normas NTC 2076 o ASTM A153. La fundición o el forjado deberán ser uniformes y libres de imperfecciones, bordes o aristas cortantes, grietas, bolsas de contracción, escamas, fisuras, incrustaciones, etc.

Los acoples deben ser ensamblados al núcleo por el método de múltiple compresión radial, de mínimo seis puntos, o por un sistema de relleno y sección cónica, de tal modo que asegure una distribución uniforme de la carga mecánica, alrededor de la circunferencia del núcleo de fibra de vidrio.

Finalmente, el ensamble completo constituirá una unidad totalmente sellada. Los aisladores deben ser probados de acuerdo con lo establecido en las normas ANSI C29.11 o

IEC 611093.12.1.4. ALAMBRE CU DESNUDO

3.12.1.5. AISLADOR TENSOR 3 1/2" 54-1 ITEM 19

El esmalte debe cubrir la superficie, total y uniformemente, debe ser del tipo vítreo no conductor,

con trabajo a la compresión y color café.

PARÁMETROS 54 -1

Aislador 89 mm

Distancia de fuga, mm 41

Flameo de baja frecuencia en húmedo, kV 12

Flameo de baja frecuencia en seco, kV 25

Resistencia a la tracción, KN 44


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 29 de 103

3.12.1.6. CABLE DE CU DESNUDO No.4 ITEM 20

La materia prima utilizada en el alambrón de Cobre debe tener una pureza del 99.9% y debe

cumplir con los requisitos de la norma NTC 1818 (ASTM B 2).

Los alambres deben ser de Cobre Semiduro, con una conductividad mínima del 96.66% IACS, según la norma NTC 1745 (ASTM B 2).

3.12.1.7. ARANDELA CUADRADA ITEM 21, 22 y 23

Serán construidas en acero y cumplirán la norma ICONTEC 1730 y 1761

El galvanizado será en caliente según norma ICONTEC 2076 y la determinación de la masa de la capa de zinc, además de su adherencia cumplirán los apartes de la citada norma

Se conformarán en frío por el proceso de troquelado. La dureza del material debe estar entre 36 y 45 HRC.

La superficie de la arandela debe ser plana y libre de asperezas y bordes cortantes


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 30 de 103

3.12.1.8. BLOQUE RETENIDA ITEM 24

Las viguetas de concreto para anclaje utilizadas en los templetes de estructuras para alumbrado

público y sistemas de distribución de energía en media y baja tensión.

La formaleta será un molde metálico o de madera con buen acabado, de la forma y dimensiones de la vigueta en las cuales se vierte el concreto fresco para moldear la vigueta.

Se le hará un agujero cilíndrico a través de la vigueta piramidal desde una base hasta la otra con un diámetro de 11/16” A 13/16", utilizado para la fijación de la varilla de anclaje de un templete para estructura de una red eléctrica primaria o secundaria


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 31 de 103

3.12.1.9. BRAZO CUERDA DE GUITARRA ITEM 25


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 32 de 103

3.12.1.10. CABLE SGX ¼ ITEM 26 Los cables de cables de acero galvanizado de alta resistencia cumplirán con las siguientes características generales:

Los alambres de acero deberán tener el recubrimiento de zinc, de acuerdo con la norma

ICONTEC 2145 (ASTM A-475)

En alambres terminados no se aceptan empalmes

Los cables estarán formados por alambres de acero y deberán cumplir características técnicas de fabricación especificadas en la norma ICONTEC 2145 (cable para templete y guarda)

3.12.1.11. CABLE ACSR NO 2, 1/0 y 2/0 ACSR ITEM 27,28 y 29

Deberán estar de acuerdo con los requerimientos de las siguientes normas: NTC 309 (ASTM B 232), NTC 360 (ASTM B 230), NTC 461(ASTM B 498), NTC 1743 (ASTM B 233) y NTC 1864 (ASTM B 500).

La materia prima utilizada es el alambrón de aluminio que deberá tener una pureza de 99.5% y debe cumplir con los requisitos de la norma ICONTEC 1743 (ASTM 233).

Los alambres deberán ser de aluminio 1350-H19, con una conductividad mínima del 61 % IACS, según norma ICONTEC 360 (ASTM B 230).

Los alambres de acero deberán tener el siguiente recubrimiento:


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 33 de 103

Capa de zinc (galvanizado) clase B de acuerdo con la norma NTC 461 (ASTM B 498). Capa de aluminio (Aluminizado) de acuerdo con la norma ASTM B 341.

En alambres terminados no se aceptan empalmes.

3.12.1.12. CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 1/0 ,4/0 y 266.8 44kcmil ítems 30,31 y 32

Conductor Alambres de aluminio 1350-H19 dispuestos helicoidalmente sobre un núcleo de acero galvanizado ACSR.

Semiconductora Polietileno Reticulado (XLPE)

Cubierta Exterior Polietileno Reticulado resistente a las descargas superficiales, a la abrasión y a la intemperie (XLPE-TK).

Normas Aplicables • NTC 5909 • ASTM B232

Temperatura Operación 90°C

NOTA: los valores de referencia pueden variar según fabricante.

3.12.1.13 CABLE CU 2x4+6 AWG, y 3X4+6 AWG ÍTEM 33 Y 34 Características de los cables para acometidas en 600 V


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 34 de 103

Los cables concéntricos están conformados por uno o dos conductores de cobre, aislados con polietileno (PE) para conductores en AWG y (XLPE) para conductores en mm2, y rodeados concéntricamente por un conjunto de hilos de cobre desnudo, dispuestos en forma helicoidal y una cubierta de Cloruro de Polivinilo 75°C (PVC), color negro resistente a la acción de la intemperie.

Para los cables trifásicos tetrafilares el cable ésta conformado por cuatro conductores de cobre, aislados con polietileno (PE), dispuestos en forma helicoidal y una cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC), de color negro resistente a la acción de la intemperie.

3.12.1.14 CABLE CU THHN/THWN 2, 1/0, 2/0, 4/0 AWG ITEM 35, 36, 39 Y 40

NOTA: los valores de referencia pueden variar según fabricante


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 35 de 103

3.12.1.15 CABLE DE CONTROL 2X12 ITEM 37

3.12.1.16 CABLE MONOPOLAR XLPE AISLADO 133% 15kV 4/0 AWG CITEM 38

Es un conductor compactado de cobre blando o aluminio, pantalla semiconductora del conductor,

aislamiento de XLPE-TR, pantalla semiconductora del aislamiento aplicados en triple extrusión y vulcanizado en seco. Pantalla de cinta de cobre* y chaqueta de PVC-UV. También se fabrican con aislamiento de EPR y pantalla en hilos de cobre

Tensión máxima de operación:, 15 Kv Temperatura máxima de operación normal: 90 °C. En condiciones de emergencia: 130 ºC. En condiciones de corto circuito: 250 ºC. Retardarte a la llama. Resistente a la luz solar. Aislamiento XLPE-TR extra limpio y retardaste a la arborescencia. Color: negro.

NOTA: los valores de referencia pueden variar según fabricante


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 36 de 103

3.12.1.17 CABLE triplex 2x2+2 y 2X1/0+1/0 ACSR Item 41 Y 42

3.12.1.18. CABLE CUADRUPLEX 3X1/0+1/0 ITEM 43

3.12.1.19 CAJA BORNERA 4 y 8 SALIDAS ITEM 44 Y 45 La caja polimérica con bornera para acometidas BT estará construida con materiales con la mejor calidad para ese fin, debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables. La caja con sus borneras será compacta y liviana, deberá construirse en materiales plásticos, fácilmente mecanizables que se puedan limar, cortar, agujerear y frezar sin que se sobrecalienten. Además debe ser auto soportable, completamente rígida e indeformable, sin aristas, bordes ni esquinas vivas, agudas o cortantes y no debe presentar desajustes durante su transporte e instalación. Cada caja con sus borneras debe permitir además del cableado de alimentación 3 x 2 AWG (Pi 6,543 mm) + 1 x 4 AWG (Pi 5,189 mm) y maniobrar fácilmente tanto la conexión a la red secundaria, como la derivación de las acometidas.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 37 de 103

El índice de hermeticidad para las cajas será IP 44 de acuerdo a la norma IEC 529, grado de protección contra choques IK10 (20.00 julios). Para una instalación segura deberá poseer en la parte posterior unos pasadores de lámina o del mismo material de la base, que permitan a la caja ser sujetada directamente a la red trenzada en el vano mediante amarres plásticos o metálicos, igualmente deberá permitir montaje al poste por medio de dos cintas de acero inoxidable de 5/8” (Band it) y debe permitir la instalación en Muro o Fachada mediante pernos. Los pasadores deben estar debidamente centrados y unidos a la caja (la unión debe garantizar la fusión de las dos partes “soldadas”). La posición de la caja debe quedar en forma tal que facilite la derivación vertical de las acometidas aéreas. Las cajas con borneras para derivación de acometidas aéreas se componen de dos (2) partes: La base con las borneras y la puerta. Así mismo, estas deberán poseer todos los accesorios necesarios y suficientes para su correcta utilización, funcionamiento y fácil transporte. a puerta de la caja debe ser abatible para facilitar la conexión de las acometidas, y debe abrir como mínimo 120º desde la posición cerrada; deberá estar sujeta lateralmente a la base con dos bisagras en material inoxidable, resistente a la corrosión cuya ubicación garantice una apertura fácil,. En caso de que se requieran, deben incluirse limitadores de giro para prevenir el daño de las bisagras o traba de seguridad que impida bajar la tapa permitiendo trabajar al operario. La tapa de la caja debe incluir un sistema de cierre mediante uno o dos pernos especiales de cabeza triangular, que consta de una pieza torneada metálica en la cual se aloja el sistema de seguridad, un buje metálico a prueba de intemperie. Tornillo de seguridad de acuerdo con lo especificado. El interior de la caja, debe contener tres bornes para cada una de las fases. Cada borne llevará un orificio de entrada para recibir conductores de cobre calibres hasta No. 2 AWG (Pi 6,543 mm) y mínimo seis (6) orificios de salida de acometidas para recibir conductores de cobre calibres No. 14 AWG (Pi 1,628 mm) a No. 4 AWG (Pi 5,189 mm). La bornera debe garantizar buena conexión y evitar los riesgos de contactos accidentales entre fases, entre éstas y neutro o tierra; cada bornera deberá estar aislada eléctricamente, a 600 Voltios, una de otra por un material polimérico de alta resistencia mecánica y al envejecimiento climático y montados sobre soportes aislantes para que sobresalgan de la base, logrando así facilidad en las conexiones de las acometidas. El bloque de conexión o conjunto de borneras deberá tener un frente muerto para evitar contactos accidentales o cortos circuitos entre estos, lo cual puede garantizarse con una tapa en policarbonato transparente de fácil remoción y fijación imperdible.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 38 de 103

3.12.1.20 CAMISA PROTECTORA TEMPLETES ITEM 46

Material polímero ya sea de PVC, polietileno de alta densidad o fibra de vidrio reforzada (FR). El

material polímero o de fibra de vidrio reforzado no deberá tener una rata de propagación a la llama menor a 2.54cm/min según lo establecido en la norma ASTM D 635.También se aceptarán ensayos a la llama según lo indicado en la norma UL-94.

El material de polímero y de fibra de vidrio debe ser resistente al impacto, tener estabilizadores ultravioleta para ser resistente a la intemperie, tener capacidad de retención del color a lo largo de los años y deberá tener larga vida. Sus principales características mecánicas son resistencia al agrietamiento, erosión, abrasión y corrosión producidos por el contacto con las partes ferrosas de los herrajes y el cable del templete.

Para el material polímero o de fibra de vidrio reforzado éstos deberán ser eléctricamente no conductivos y se le harán ensayos de rigidez dieléctrica de acuerdo con lo indicado en las normas ASTM D 149 ó 257

Los perfiles o sección de las cubiertas protectoras en PVC, polietileno o de fibra de vidrio reforzado (FR) pueden ser: - Redonda. - Perfil en “V”. - De dos piezas en espiral. - En forma de canal.

La camisa de material polimérico será pintada de color amarillo.

Para las camisas plásticas y de fibra reforzada, se deberán tener en cuenta las siguientes normas:


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 39 de 103

ASTMC582 Standard Specification for Contact Molded Reinforced Thermoplastic (rtp) laminates for Corrosion Resistance Equipment. ASTM D4350 Standard Test Method for Corrosivity Index of Plastic and Fillers. ASTM D4364 Standard Practice for Performing Outdoor Accelerate eathering Test of Plastic Using Concentrated Sunlight. ASTM D6395 Standard Test Method for Flatwise Flexural Impact Resistence of Rigids Plastic.

3.12.1.21 CONECTOR AMPACT 4/0 -2 ITEM 47

Conector tipo cuña AMPACT Serie Azul (Principal: 4/0; 266, Derivación: #6; #4; #2; 1/0; 2/0; 4/0; 266 kcmil) El conector se compone de una cuña rígida y uno cuerpo elástico fabricados de aleación de aluminio de alta conductividad eléctrica

3.12.1.22 CONECTOR BIME/COM IECEL. ITEMS 48, 49, 50 Y 51

Los conectores de compresión de ranuras paralelas deben cumplir satisfactoriamente con los requisitos de resistencia mecánica de la norma NTC 2244 para clase 2, tracción parcial; que significa que la resistencia mecánica del deslizamiento debe ser mínima del 40% de la resistencia nominal del mayor conductor que aplique al conector, la velocidad máxima del ensayo será 20,83 mm/ minuto y la longitud libre mínima de conductor después de la unión será de 0,6 m; las pestañas deben poderse doblar con las manos.

Grasa conductora inhibidora de la corrosión Los conectores se suministrarán con las ranuras para el alojamiento de los conductores cubiertos

con una capa de grasa conductora e inhibidora de la corrosión (grasa de contactos). Dicha grasa deberá ser neutra, con un punto de escurrimiento, en más de 110º C y responder a

lo indicado en la norma ASTM D 566 o similar.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 40 de 103

3.12.1.23 CONECTOR DERIVACION DENTADO ITEM 52, 55, 56,57 Y 58

Tipo de servicio: intemperie Tensión nominal en kV : 1,1 Frecuencia en Hz : 50 Rigidez dieléctrica en seco a 50 Hz -1 minuto en kV: 2,5 Rigidez dieléctrica bajo lluvia con conector envuelto en malla metálica en kV: 2,5

Los dientes serán de cobre, de dimensiones tales que permitan una buena conexión eléctrica y suficiente resistencia mecánica, cumpliendo satisfactoriamente con los ensayos de ciclo térmico


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 41 de 103

sin perjudicar las características mecánicas y de buena conducción eléctrica de los conductores. Los dientes deben ser revestidos de estaño

El cuerpo del conector dentado estanco tipo perforante o piercing será integro de material

sintético y los dientes serán cubiertos por un capuchón de material elastómero

Los pernos, tuercas y arandelas lisas deben ser de aleación de aluminio

El conector paralelo con perno debe soportar, sin ruptura ni deformación permanente la aplicación de un torque hasta la ruptura del perno fusible, el ensayo debe ser realizado en todas las combinaciones de las secciones admitidas por el conector

Normas de fabricación: IRAM 2435, HN33S,IEC,ANSI Normas de ensayos: Según presente ET,IRAM 2435,HS 33 S,IEC, ANSI 199.4 Ensayo de dureza superficia: IRAM 767 Ens. de tracción sobre conductor derivado : IRAM 2435 , ANSI C-199, UTE NFC 66-800 CLASE 2 Ens. de exposición climática de cuerpo de material plástico: IRAM 2435 HN 33 E -60 Ens. de grasa neutra, punto mínimo de goteo (cuando corresponda al modelo ofrecido): IRAM 6590 Ensayo de ciclado térmico: IRAM 2435, ANSI C-199/4, UTE NF 63-061

3.12.1.24 CONO PREMOLDEADO ÍTEM 59

TERMINAL PREMOLDEADO ENCOGIBLE EN FRIO TIPO EXTERIOR PARA CABLE 2/0- 350

kcmil 35KV AISLAMIENTO 133% Tensión de servicio: 35kV Diámetro sobre el aislamiento (mm): 27.0-41.9 Unidad: juego (3 unidades una para cada fase+kit de limpieza )


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 42 de 103

3.12.1.25 CONECTOR EN T, CABLE PASANTE ÍTEM 53

Productos fabricados con aleación de Aluminio ASTM A153 o similar IEC

Se basan en los requerimientos de la Norma IEC61284.

Los herrajes y accesorios deben entregarse completos, es decir con todos sus elementos:

pernos, tuercas, pasadores y arandelas, etc.

Deben quedar libres de bordes agudos, escorias, escamas y protuberancias. Tendrán una superficie limpia, lisa y libre de defectos. No presentarán efecto corona en las condiciones de servicio

Las grapas no deben permitir la deformación del conductor o la separación de los hilos que lo conforman

El canal de soporte y los canales de las piezas de ajuste serán acampanados y su sistema de fijación debe garantizar la distribución uniforme de la presión sobre el conductor a lo largo de la grapa

Para conductores: AAAC, ACSR, desde el 266 hasta el 277 mcm

La geometría, pernos y características deberán ser acorde a la imagen

3.12.1.26 CONECTOR PARA VARILLA COPER 5/8X2.4 ITEM 54


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 43 de 103

Será fabricado con elementos forjados con aleación de cobre, con un mínimo de 80% de cobre o un material no ferroso, con una alta resistencia mecánica a la corrosión. El perno tendrá una cabeza hexagonal que permita aplicar la torsión de apriete con una llave tipo copa o de estría. Deberá tener un par de apriete máximo de 16.9 N-m (150 lbf-in) al tornillo de sujeción, de tal manera que no se afloje cuando esté sometido a los efectos de una descarga atmosférica o del enterramiento. Será fabricado en cobre o en bronce con un 80% de cobre. El tornillo será de acero inoxidable en las dimensiones siguientes

3.12.1.27 CORTACIRCUITO 15KV 100A EN V POLIMERICO ÍTEM 60

Porta fusible

Herrajes de sujeción:

Ganchos para apertura bajo carga: Compatible con herramienta LoadBuster

Aisladores en silicona o material polimerico

Los conectores son tipo ojo de presión y estan localizados sobre el eje central del cortacircuito y permiten la conexión de conductores de cobre, aluminio AAC, ACSR y soportan calibres hasta el 1/0 AWG (10 mm) para cortacircuitos de 100A y hasta 4/0 AWG (13 mm) para 200A.

Los tubos portafusibles de los cortacircuitos son de venteo sencillo

Fabricación y pruebas de acuerdo con las normas NTC 2132, NTC 2133, ANSI/IEEE C37.41, ANSI/IEEE C37.42, ANSI/IEEE C37.43

El cortacircuito debe disponer de un elemento metálico que permite fijarlo directamente a la

cruceta metálica o herrajes de montaje. Este elemento hace parte integral del cuerpo del cortocircuito en su parte no conductora


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 44 de 103

El cortacircuito es de distribución tipo abierto, de caída automática (Dropout) equipado con elementos que permitan operar bajo carga por medio de pértiga con dispositivo de apertura con carga; y sin carga, también, mediante pértiga.

El aislador es de color gris.

Los conectores son tipo ojo

El portafusible es tipo bola y permite la intercambiabilidad con marcas de otros fabricantes cumpliendo con las dimensiones indicadas en la norma NTC 2133 (ANSI C37.42).

El ojo de enganche del portafusible tiene un diámetro interior no menor de 35 mm, para permitir la inserción del gancho de la pértiga

El diámetro interior del portafusible para hilo de fusible de 100 A, es como mínimo de 11.1 mm, según lo especificado en la Norma NTC 2133.

Los cortacircuitos en todas sus partes soportan un mínimo de 200 operaciones de apertura según ANSI C37.41.

Diseñados bajo el cumplimiento de la norma IEEE C37.42 NOTA: los valores de referencia sobre el tamaño pueden variar según fabricante

3.12.1.28 CORTACIRCUITO TRES ETAPAS 15KV 100A ÍTEM 61

Fabricación y pruebas de acuerdo con las normas NTC 2132, NTC 2133, ANSI/IEEE C37.41,

ANSI/IEEE C37.42, ANSI/IEEE C37.43 El cortocircuito deberá disponer de un elemento metálico que permite fijarlo directamente a la

cruceta metálica o herrajes de montaje. Este elemento hace parte integral del cuerpo del cortocircuito en su parte no conductora.

El cortocircuito será de distribución tipo abierto, de caída automática (Dropout) equipado con elementos que permitan operar bajo carga por medio de pértiga con dispositivo de apertura con carga; y sin carga, también, mediante pértiga.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 45 de 103

El cortacircuito serà de distribución tipo abierto, de caída automática (Dropout) equipado con elementos que permitan operar bajo carga por medio de pértiga con dispositivo de apertura con carga; y sin carga, también, mediante pértiga.

Los conectores serán tipo ojo de presión y estarán localizados sobre el eje central del cortacircuito y permitirán la conexión de conductores de cobre, aluminio AAC, ACSR y soportan calibres hasta el 1/0 AWG (10 mm) para cortacircuitos de 100A y hasta 4/0 AWG (13 mm) para 200A.

Los tubos porta fusibles de los cortacircuitos serán de venteo sencillo El porta fusible será tipo bola y permite la intercambiabilidad con marcas de otros fabricantes

cumpliendo con las dimensiones indicadas en la norma NTC 2133 (ANSI C37.42) El ojo de enganche del porta fusible tendrá un diámetro interior no menor de 35 mm, para permitir

la inserción del gancho de la pértiga El porta fusible poseerá un ojal para el enganche de la pértiga y poseerá un elemento que

permite operar bajo carga por medio de pértiga con dispositivo de apertura con carga El diámetro interior del porta fusible para hilo de fusible de 100 A, será como mínimo de 11.1 mm,

según lo especificado en la Norma NTC 2133 El aumento máximo de temperatura de los cortacircuitos no excederá los valores límites

establecidos en la norma ANSI C37.40, luego de efectuar la prueba de aumento de temperatura según la norma NTC 2132 (ANSI C37.41).

El aislador del cortacircuito será de porcelana densa, homogénea procesada en húmedo libre de defectos que alteren sus características eléctricas y mecánicas (Se aceptarán aisladores fabricados en otros materiales siempre y cuando cumplan con las características técnicas de la presente especificación)

Los contactos del cortacircuito serán de cobre electrolítico con pureza mínima de 99%, estañados.

El porta fusible será de fibra de vidrio reforzada con resinas epóxicas, poliéster o fenólicas para intemperie y resistentes a la radiación ultravioleta según lo indicado en ASTM G154 ciclo 7 para un mínimo de 1000 horas de exposición, luego de la prueba (Se acepta una norma igual o superior a la ASTM G154 para los requisitos de radiación ultravioleta para los porta fusibles, siempre y cuando garantice la aplicación de arco UVA-340 o arco de xenón en exposición de 1000 horas).

3.12.1.29 CRUCETA METALICA DE 3”X3”X1/4” x 600mm, x 4000mm , x 2400mm y x 3000mm ITEMS 62, 63 Y 64 y 131

Deberán ser crucetas metálicas galvanizadas, lo serán en por inmersión en caliente según norma ICONTEC 2076. El doblado y el perforado se deben efectuar antes del galvanizado. Las crucetas serán construidas en acero estructural, de perfil angular de lados iguales. Deben estar libres de burbujas, áreas sin revestimiento, depósitos de escoria, manchas negras, excoriaciones y otro tipo de inclusiones que puedan causar interferencia en el uso específico del producto.

Los diámetros de las perforaciones serán 1/16" mayores que el diámetro del perno o elemento de fijación

las perforaciones serán compatibles con la norma epm ra7-013 NO Se aceptarán pintadas con capas de anticorrosivo


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 46 de 103

3.12.1.30 CUCHILLA MONOPOLAR DE 400 AMP 15KV ITEM 65

El seccionador monopolar tipo cuchilla deberá tener las siguientes especificaciones técnicas:

Voltaje nominal es 15 kV Valor mínimo del nivel básico de aislamiento (BIL) es 95 kV Corriente nominal mínima de 600 A para tensiones de servicio de 13.2kV Rango de conductores admitidos por los conectores es desde 2 AWG a 266.8 kcmil El gancho para la pértiga deberá soportar, sin rotura ni deformación un esfuerzo de 2kN El giro del brazo no debe ser mayor de 90º para lo cual el seccionador tiene un tope y el sentido

deberá ser perpendicular a la base del seccionador tipo cuchilla. El brazo móvil deberá tener un cerrojo o enclavamiento que no permita que éste se abra durante condiciones de operación o falla

Los aisladores deberán poseer un sistema de fijación que impida totalmente el giro, tanto del aislador sobre la base como de los contactos sobre el aislador (ejemplo doble bulón, bulón central y traba).

Los conectores deberán cumplir con lo indicado en la norma UL 486A-486B o con la ANSI C119.4, en los aspectos de esfuerzo de extracción, torque y calentamiento estático

Los aisladores serán de porcelana esmaltada de alta calidad. Los conectores utilizados serán fabricados en cobre o bronce estañado con un mínimo de 80%

de cobre con pureza mínima de 99%. Todas las partes metálicas conductoras serán diseñadas teniendo en cuenta el numeral

“Elevación de Temperatura” de la norma NTC 3274 (IEC 60694 modificada por IEC 62271-1), y las superficies de contacto tendrán un recubrimiento de estaño

El brazo móvil y las terminales del seccionador serán fabricados en cobre electrolítico de alta conductividad (mínimo 99.9%), las terminales deben ser estañadas

Las dimensiones, así como pruebas, características mecánicas y eléctricas del aislador deberán cumplir con la norma NTC 2157

Los conectores serán bimetálicos permitiendo la conexión de conductores de cobre o aluminio en un rango entre 2 AWG y 266.8 kcmil para el seccionador de 15 kV

Las cuchillas serán dobles del tipo giratorio en plano vertical. El diámetro interior del ojo de enganche para apertura con pértiga es de 35 mm y el espesor del

aro deberá ser de 6 mm ±1 mm, es decir, con un diámetro exterior de 47 mm ±2 mm El seccionador monopolar tipo cuchilla, será de uso exterior con ojo para operación con pértiga y

ganchos para utilización de herramienta para operar con carga, de acuerdo con la norma ANSI C37.32.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 47 de 103

3.12.1.31 CURVA GALVANIZADA DE 4" ÍTEM 66

La curvas EMT debe cumplir con la norma de construcción y ensayo NTC 105 o UL 797 o ANSI C80.3 y NTC 2050

debe cumplir con la norma de construcción y ensayo NTC 169 o UL 1242 o ANSI C80.6 y NTC 2050

material de construcción acero recubrimiento exterior e interior en Zinc Los capacetes poseen un soporte con rosca para tubo galvanizado IMC, con dos tornillos de

unión y un caucho protector que evita la entrada de agua La rosca del capacete es del tipo cónica NPT, y cumple con los requisitos de la NTC 332 o ANSI

B1.20.1 Las curvas deben fabricarse a partir de un tubo recto y puede estar provisto de un acople a uno o

ambos extremos, no debe ser curvado a menos de 90°

3.12.1.32 DIAGONAL GALV V 48"x18" ítem 69

3.12.1.33 EMPALME DE COMPRESIÓN AUTOMATICO ÍTEM 70,71,72,73,74


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 48 de 103

Los conectores del objeto son elementos mecánicos del tipo clase 1, tensión plena bajo NTC

2244, deben cumplir que posterior a realizado el empalme su carga de rotura debe ser mínimo el 95 % de la del cable que se empalma, los cables a utilizar pueden ser AAAC, AAC o ACSR

Los conectores deben cumplir satisfactoriamente con los requisitos de resistencia mecánica de la norma NTC 2244 clase 1, tensión plena.

Los conectores deben tener un diseño que no origine sobre el conductor esfuerzos concentrados que produzcan su deterioro. El tubo del conector donde se aloje el conductor deberá tener un perfil adecuado, sin aristas vivas ni radios de curvatura pequeños, en todos los puntos que puedan tener contacto con el cable.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 49 de 103

3.12.1.34 GRAPA GALV. Mordaza 1/4-3/8, ítem 75

Estos herrajes están constituidos por dos placas ó mordazas con dos ranuras lisas

paralelas a lo largo de la mayor dimensión, utilizadas para sujetar cable de templete (no son herrajes de conducción de energía eléctrica); son de servicio continuo

Las placas o mordazas, tornillos y tuercas utilizadas para la fabricación de las grapas prensadoras de tres tornillos deben tener los siguientes requisitos mínimos


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 50 de 103

3.12.1.35 GRAPA RET.TIPO PISTOLA SGX ¼, GRAPA SUSPENSION SGX 1/4 , GRAPA RETENCION RECTA 2-2/0, GRAPA RETENCION PISTOLA CABLE 477, GRAPA TER. RECTA 1/0-4/0 MCM, ITEM 77, 78, 79, 80 Y 81

La grapa de aluminio permite la utilización de conductores desnudos ACSR, aluminio, AAC y AAAC

deben estar libres de porosidades, grietas, depósitos de escoria, aristas cortantes, áreas sin revestimiento o cualquier otra imperfección.

Los pernos en U deben ser suministrados con un par de tuercas, arandelas planas y arandelas de presión.

La distancia mínima de separación entre las tuercas de los diferentes pernos debe ser mínimo de 1cm, garantizando su fácil instalación.

Los pernos en U deben encajar dentro de sus guías ubicadas dentro del cuerpo de la grapa quedando sus lados completamente cubiertos. Como alternativa, los pernos en U podrán quedar descubiertos dentro de las guías, utilizando para su fijación una tuerca, una arandela de presión y una arandela plana cuya superficie de apoyo sobre el cuerpo de la grapa sea mayor o igual al 75% de la superficie total de la arandela, con el fin garantizar que el perno en U no se abra en el montaje y operación.

Los pernos en U deben cumplir con el torque máximo establecido en la norma NTC 2973 o NTC 2772

El prensacable se construirá con la misma aleación de la grapa y recibirá el mismo tratamiento térmico.

El prensacable posee un radio de curvatura adecuado para evitar el daño del conductor en funcionamiento ante vientos y vibración

El prensacable garantiza la sujeción de los pernos en U para evitar pérdidas o caídas de éstos

La grapa de aluminio debe ser fabricada en aleación de aluminio 356 con tratamiento térmico T6 o T-61, de acuerdo a la norma ASTM B26 o ASTM B108.

Todos los elementos de acero deberán ser galvanizados en caliente y deberán cumplir la norma NTC 2076 Clase A. Como alternativa se acepta recubrimiento organometálico cumpliendo con la norma ASTM F1136, EN 13858 o ISO 10683.

Los pernos en U deben fabricarse en acero designación SAE 1010 hasta 1020 de bajo o medio contenido de carbono, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 2973 o NTC 2772.

El pasador de la grapa de retención debe fabricarse con acero designación 1010 a 1020, de acuerdo con lo establecido en la NTC 422.

El pin de seguridad del pasador debe ser del tipo auto retención y fabricarse en latón, bronce o acero inoxidable de acuerdo con la norma NTC 4669

Las grapas deben cumplir con la prueba de metalografía y microestructura según NTC 2973, NTC 2772 y ASTM B917/B917M. (Cuerpo y cuña)


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 51 de 103

3.12.1.36 GUARDACABO DE 1/2" Y 5/8" ITEM 82 Y 83

Se construyen en lámina de acero según ICONTEC 6. La fabricación es por corte en el

sentido del laminado y doblado de la lámina. Límite de fluencia: 24 kg/mm2 y resistencia mínima a la tracción: 42 kg/mm2. Las láminas deben ser sometidas al ensayo de doblamiento especificado en la Norma

ICONTEC número 1. Los guardacabos serán totalmente galvanizadas por inmersión en caliente y deberán

cumplir con las especificaciones dadas en la Norma ICONTEC 2076 (ASTM A153) y deben estar libres de burbujas, áreas sin revestimiento, depósitos de escoria, manchas negras, excoriaciones y otro tipo de inclusiones que puedan causar interferencia en el uso específico del producto


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 52 de 103

3.12.1.37 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ITEMS 84, 85 Y 86

DESCRIPCION DEL MATERIAL unidad

KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYO

S Y TRANSFOR MADORES

DE DISTRIBUCION EN ACERO INOXIDABLE

KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

PARA NEUTRO EN

EL SECUNDARI

O EN ACERO

INOXIDABLE (SPT NS)

KIT SISTEMA

DE PUESTA A

TIERRA PARA

MEDIDORES Y

ARMARIOS EN ACERO INOXIDABLE (SPT MA)

cantidad cantidad cantidad

Abrazadera de 3/8" de 1,5 m x MSG 22 (0,70mm) und 4 6

Conductor bajante del medidor de X 1/2" X (1.2 mm) m 2,5

Conductor bajante del neutro de X 7/8" X MSG 18 (1.2 mm) m 9

Conductor bajante del pararrayos de 7/8" x msg 18 ( 1,2mm) m 11 Conductor bajante del transformador de x 7/8" x MSG 18 ( 1,2mm) m 1

Conductor tipo C ( cond. Bajante + conector de trafo ) und 1

conector mecánico universal tipo U para electrodo und 1 1 1

Electrodo varilla de Ø 10.0 mm und 1

Varilla de 1,8 m en acero inoxidable 304 und 1 1 Las especificación técnica se aplicará en todos los sistemas de puesta a tierra en acero inoxidable. Están constituidos por flejes, conectores y varilla en acero inoxidable, son aplicables en el sistema eléctrico de distribución.

3.12.1.38 MORDAZA DE 1 TORNILLO ITEM 87

Estos herrajes están constituidos por dos placas ó mordazas con dos ranuras lisas

paralelas a lo largo de la mayor dimensión, utilizadas para sujetar cable de templete (no son herrajes de conducción de energía eléctrica); son de servicio continuo


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 53 de 103

Las placas o mordazas, tornillos y tuercas utilizadas para la fabricación de las grapas prensadoras de un tornillos deben tener los siguientes requisitos mínimos

3.12.1.39 OJAL DE SUSPENSION ítem 88 Se utiliza en las bayonetas, para la colocación de la grapa de suspensión. Se fabricará en acero o fundición ferrosa maleable Debe ser galvanizado en caliente según norma ICONTEC 2076. La capa de zinc sobre la rosca no debe estar sujeta a ninguna operación de corte. Determinación de la masa de la capa de zinc y de adherencia según norma ICONTEC

2076. El curvado de la porción no roscada debe ser capaz de tomar una curva de 180º alrededor de un eje de diámetro igual al del ojal, sin que se produzcan fisuras. El ojal debe estar libre de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionabilidad. El ojal debe ser de rosca laminada, tipo ordinario y su ajuste clase 2A. La rosca después de ser galvanizada debe estar en condiciones tales que la tuerca pueda recorrer el total de la

longitud sin uso de herramientas. Tolerancias en todas sus dimensiones ± 2 %. Deberá marcarse en relieve con el distintivo del fabricante. El ojal se suministrará

acompañado de 4 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión.

3.12.1.40 PARARRAYO POLIMERICO 12KV 10KA ÍTEM 89


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 54 de 103

3.12.1.41 PARARRAYOS POLIMERICO TIPO LINEA 30KV/10KA ÍTEM 90

3.12.1.42 PERCHA GALV Cal.10 1 P EE-PP ÍTEM 91 El cuerpo de la percha se construirá en lámina de acero estampada calibre 1`0 (1/8") grado

ICONTEC A24 o superior y que cumpla las especificaciones de la norma ICONTEC 6. El porta elemento debe ser platina de acero ICONTEC A24 de acuerdo a la norma ICONTEC 1920, de platina de acero de 31.75 mm de ancho y de 4,75 mm de espesor (1 1/4"x 3/16") y el pasador debe ser de acero ICONTEC A34 con cabeza en uno de sus extremos y perforación para pin de seguridad en el otro extremo, con diámetro de 16 mm (5/8").

El pasador de las perchas fundidas deberá ser individual para cada porta elemento y fabricado en

bronce. Los pines serán del tipo auto retención y fabricados en latón, bronce o acero inoxidable. El ensamble entre el porta elemento y el cuerpo de la percha podrá hacerse remachando con remache de aluminio, en el caso en que los dos elementos sean galvanizados separadamente, o soldados dejando un espacio entre los dos elementos de por lo menos dos (2) milímetros para que penetre el zinc.

En el caso de la percha fundida será en bronce al aluminio con un 90% de cobre, 9.5 a 10.5 % de

aluminio, un 0.2% de estaño y un 1 % de hierro. El galvanizado se efectúa en caliente según norma ICONTEC 2076. La percha debe galvanizarse después de fabricada, excepto el agujero del pasador que puede perforarse después del galvanizado.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 55 de 103

3.12.1.43 PERNOS ITEM 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103

El tornillo de máquina se suministrará acompañado de una tuerca, una arandela redonda y una

arandela de presión. La tabla siguiente contiene las dimensiones características que deben poseer los tornillos de máquina, en las variadas dimensiones que se emplearán en la construcción de redes de distribución. Las dimensiones se dan en mm. Las medidas de los diámetros son antes de galvanizar. L es la longitud del tornillo en mm y LR la longitud roscada

La tornillería a utilizar en el montaje de crucetas será como mínimo de 5/8" para sujeción al poste

y sujeción de los conductores y de 1/2" para el sostén de los pieamigos a la cruceta. La longitud corresponderá al punto de ubicación de la cruceta en el poste, deseándose en lo posible un sobrante no mayor a dos pulgadas. Los tornillos y espaciadores deben ser fabricados de un acero de grado y calidad adecuados para cumplir con los requisitos de esta norma. Todos los tornillos se galvanizarán en caliente según norma ICONTEC 2076. La capa de zinc sobre la rosca no debe estar sujeta a ninguna operación de corte. Los tornillos ensamblados con su tuerca deben cumplir con las siguientes cargas de tracción:


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 56 de 103

3.12.1.44 PIEAMIGO ANG 2.40MX1+1/2X31/6 ITEM 103


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 57 de 103

3.12.1.45 PISTOLA AMPACT 266 MCM ítem 104

No se tienen especificaciones, Imagen ilustrativa del requerimiento

3.12.1.46 POSTES DE CONCRETO ITEMS 105, 106, 107, 108 y 109 La carga de diseño es la máxima carga aplicada a 20 cm de la cima, para la cual ha sido

calculado y diseñado el poste.

De acuerdo con las especificaciones del Sector Eléctrico Colombiano, se establecen las cargas de diseño para los postes de concreto reforzado y pretensionado en 510 kg, 750 kg y 1.050 kg.

Los postes de concreto tendrán las siguientes características geométricas, según su carga de

diseño:

Se aceptan variaciones de + 10 mm en el diámetro exterior de la sección del poste, cuando se

utilizan formaletas de mayor longitud que la del poste fabricado.

La conicidad que es el incremento por metro lineal de longitud del poste, del diámetro de su sección transversal, desde la cima hasta la base, será de 1.5 centímetros por metro de longitud, para todos los tipos de postes de sección circular llena, anular o de sección octagonal, sean centrifugados, vibrados o pretensionados.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 58 de 103

La carga de trabajo es la carga máxima real que podrá ser aplicada al poste, en sentido normal a la línea y a 20 cm de la cima, sin que represente deformación permanente mayor del 5 % de la deflexión máxima permitida con el 40 % de la carga de diseño.

La carga de trabajo es la resultante de dividir la carga de diseño por el coeficiente de seguridad.

Según lo anterior, para un coeficiente de seguridad de 2.5 las cargas de trabajo relacionadas con

las cargas de diseño serán:

La resistencia mínima a la compresión para el concreto, será de 246 kg/ cm2 para los postes con

refuerzo convencional y de 350 kg/cm2 para los postes de concreto pretensionado. Esta resistencia deberá ser comprobada mediante ensayo de laboratorio de los cilindros tomados de varias fundidas, de acuerdo con la norma ICONTEC 673.

El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 centímetros de la cima, con una intensidad igual al 40 % de la carga de diseño, no debe producir una flecha superior al 3 % de la longitud libre del poste y al cesar la acción de esa carga, la deformación permanente no debe ser superior al 5 % de la deflexión máxima especificada para el tipo de poste correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, se establecen los siguientes límites para las flechas bajo carga de prueba y permanente:

Todos los postes deberán llevar, en forma clara y a una altura de 2 metros sobre la sección de empotramiento, una leyenda en bajo relieve o placa embebida en el concreto que indique: a) Nombre o razón social del fabricante. b) Longitud de poste en metros por carga de diseño en kg. c) Fecha de fabricación. Todos los postes deben llevar las siguientes señalizaciones:


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 59 de 103

a) Centro de gravedad: Debe llevar una franja, pintada de color rojo, de 30 mm de ancho y cubriendo el semiperímetro de la sección, en el sitio que corresponda al centro de gravedad. b) Profundidad de empotramiento. Todos los postes deben llevar pintada, una franja de color verde, de 30 mm de ancho y que cubra el semiperímetro de la sección e indique hasta donde debe enterrarse el poste. Ninguna de las partes de la armadura de refuerzo del poste, deberá ser visible por esas perforaciones, debiéndose mantener un recubrimiento mínimo de 15 milímetros para este caso. Ninguna perforación podrá tener una desviación mayor de 5 mm con respecto al plano diametral del poste que contiene su eje longitudinal. El acero de refuerzo utilizado en la fabricación de los postes, debe cumplir con las normas ICONTEC 116, 161 y 248. Para los postes pretensionados el refuerzo debe cumplir con lo especificado en la norma CONTEC 2010. Las perforaciones y demás características no indicadas deben realizarse de acuerdo con la norma epm RA7-035

3.12.1.47 POSTE EN FIBRA DE VIDRIO ítems 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 Serán fabricados con Resina Ortoftalica modificada con propiedades de autoextinsión, y Fibras de vidrio

La superficie exterior del poste debe constar de una última capa con resina poliéster aplicada con un velo de fibra de vidrio “TopCoat”, que actuará como película protectora para garantizar la protección de entrada de humedad a las fibras de vidrio.

El poste es troncocónico, la conicidad está entre 1.5 y 2 cm/m de longitud

Se incluyen tapas para la cima y para la base del poste. Se garantiza que la tapa de la base

soporte las fuerzas ejercidas por la estructura. La tapa para la cima debe estar ensamblada desde fabricación

El material de refuerzo es fibra de vidrio tipo E de acuerdo con la norma ASTM D578 o fibra de

vidrio de características superiores

La resina empleada en el proceso de fabricación es de poliéster insaturado termoestable y es compatible químicamente con la fibra de vidrio. El fabricante puede utilizar cargas y aditivos para modificar las propiedades de la matriz polimérica siempre que garantice que las mismas no afectarán el desempeño del poste de acuerdo con lo establecido en estas características técnicas.

Tiene un acabado exterior resistente a los rayos UV e incluyendo un velo de superficie con

espesor no inferior a 10 mil de pulgada

La estructura debe estar protegida contra la degradación producida por los rayos UV, por lo tanto, según el método constructivo, se deberá emplear por lo menos uno de los siguientes métodos de protección de acuerdo con la sección 8 de la norma ASHTO LTS: • Recubrimiento de uretano de espesor no inferior a 1.5 mil de pulgada o “top coat” similar. • Inhibidores de UV en la resina a través de todas las capas estructurales de fibra de vidrio

El poste terminado está libre de fibras insaturadas expuestas tanto al exterior como al interior del

poste. No se deben evidenciar grietas, fisuras, craquelados, manchas en las superficies interna y externa, o cualquier otro defecto según lo especifica la norma ASTM D2563.

El acabado exterior del poste es un modelo texturizado o liso auto-lavable y de color gris.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 60 de 103

Las perforaciones están cubiertas con tapones plásticos resistentes a la intemperie

El poste tiene señalizadas las siguientes secciones: • Centro de gravedad: debe llevar una franja de 30 mm de ancho, con pintura indeleble de

color rojo que cubra todo el perímetro, en el sitio que corresponde al centro de gravedad. • Profundidad de empotramiento: debe llevar una franja de 30 mm de ancho, con pintura

indeleble de color verde que cubra todo el perímetro, que indique hasta donde se debe enterrar el poste

Placa metálica donde informe: Informa peso, año de fabricación, capacidad de ruptura,

Fabricante, lote

3.12.1.48 SOPORTE PARA TRANSFORMADOR ITEM 118

Nota: Construcción conforme a la norma EPM RA7-112

3.12.1.49 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS ÍTEMS 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 61 de 103

Las condiciones de servicio bajo las cuales trabajarán los transformadores, son las Siguientes: a) Tensión nominal primaria: 13.200 V

b) Frecuencia nominal de sistema: 60 Hz. c) Factor de potencia del sistema: 0.9

d) Temperatura ambiente máxima: 40º C

e) Temperatura ambiente mínima: 5º C

f) Servicio: Continuo.

g) Regulación máxima: ± 2.5% TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS 1. Número de fases: 2

2. Clase de aislamiento: 15 kV 3. Clase de aislamiento secundario: 1.2 kV 4. Cambiador de derivaciones sin carga: +1 x 2.5 % y -3 x 2.5% 5. Elevación de temperatura promedio de los devanados, sobre la temperatura ambiente, medida por el

método de variación de la resistencia: 65 º C

6. Elevación de temperatura sobre la promedia de los devanados, en el punto más caliente de los mismos: 15 º C

7. Elevación de temperatura del aceite cerca a la cima del tanque del transformador, sobre la temperatura ambiente: 65 º C

8. Refrigeración: ONAN

9. Polaridad: Tensión primaria 13.2 kV Sustractiva

10. Tipo de montaje: Exterior en poste 11. BIL: Primario: 95 kV, Secundario: 30 kV 12. Nivel de aislamiento a Primario tensión de frecuencia industrial ( 60 Hz) durante un minuto en kV

RMS: Primario: 34 kV, Secundario: 10 kV

13. Capacidades normalizadas: Solo aceptará para transformadores monofásicos las capacidades normalizadas, como están definidas en la norma ICONTEC.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 62 de 103

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 1. Número de fases: 3

2. Conexión del primario: Delta 3. conexión del secundario: Estrella 4. Grupo de conexión (Neutro del lado de baja tensión sólidamente puesto a tierra): D y n 5

5. Clase de aislamiento primario: 15 kV

6. Clase de aislamiento secundario: 1.2 kV

7. Cambiador de derivaciones sin carga ( tap Changer): 1 x +2.5 % y 3 x - 2.5%

8. Elevación de temperatura promedia en los devanados, medida por el método de variación de la

resistencia, sobre la temperatura ambiente: 65 º C

9. Elevación de la temperatura sobre la promedio de los devanados, en el punto más caliente de los mismos: 15 º C

10. Elevación de la temperatura del aceite medida cerca de la cima del tanque del transformador, sobre

la temperatura ambiente: 65 º C

11. Refrigeración: ONAN

12. Tipo de montaje: Exterior en poste

3.12.1.50 VARILLA ANCLAJE ITEM 127 y 128 Deben ser galvanizadas en caliente según norma ICONTEC 2076. Igualmente se aplica la citada norma para la determinación de la masa de la capa de zinc y de adherencia. Serán fabricadas en acero que cumpla la norma ICONTEC 858. La soldadura será tipo E-60 continua y sin porosidades. Las dimensiones de las roscas externas se acogerán a las dadas en la tabla siguiente:

El material de la varilla de anclaje deberá cumplir con los requisitos mecánicos acordes con la norma ICONTEC 858 y a los valores consignados en la siguiente tabla


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 63 de 103

La varilla se suministrará acompañada de una tuerca hexagonal y una arandela cuadrada

3.12.1.51 CINTA DE ACERO INOXIDABLE Y HEBILLAS ITEM 131

El proceso de fabricación comprende fusión del acero por arco eléctrico, por electro inducción o por otro método apropiado; la transformación por laminación en caliente o colada continua en placas; obtención de la chapa de bobinas por laminación en caliente, laminación en frío de la chapa para obtener los espesores requeridos; recocido y decapado de las bombas elaboradas, corte, redondeado y acabado superficial de las cintas. Las Grapas se manufacturan por troquelado a partir de las cintas o láminas procesadas para tal fin. La forma, dimensiones y tolerancias permisibles de las cintas y las Grapas coincidirán con la norma ICEL SD. 4.40.12.84. La cinta se debe suministrar en rollos por 30m. Las hebillas se deben suministrar en paquete por 50 unidades

3.12.1.52 CABLE THHN 8 AWG ITEM 132

Nota: descripciones tomadas de normas técnicas y catálogos de fabricantes se incluyen: Normas codensa, Norma Epm, Normas Dispac, Normas Chec, catálogos de fabricantes, Procables, Centelsa, Nexsans, eléctricos internacional electroporcelanas Gamma, stavol, Tyco

3.12.2. CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Se evaluará la experiencia en contratos similares al proceso objeto de la presente convocatoria. Se verificará la experiencia certificada en contrato de suministro de materiales eléctrico. Atendiendo lo descrito en el numeral 3.1.Experiencia Acreditada


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 64 de 103

3.12.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Para la evaluación de la oferta económica se utilizará la información suministrada por el PROPONENTE en el formulario de Cantidades y Precios del Anexo 1. DISPAC verificará el precio de cada oferta con las correcciones aritméticas donde apliquen que se podrían originar solo por los siguientes ítems: a) La multiplicación de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario. b) Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario. c) El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales. Una vez revisada y corregida la oferta económica, el valor total corregido será el que primará para efectos de calificación y posterior adjudicación parcial por ítem, por lo tanto se elegirán las ofertas que resulten económicamente más favorables para la Empresa.

3.13. ADJUDICACIÓN La empresa procederá a adjudicar la invitación a la oferta más favorable teniendo en cuenta las condiciones definidas en esta Solicitud Privada de Ofertas dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de evaluación; en caso de no poderse adjudicar en tales términos, a iniciativa de la empresa este término podrá prorrogarse por un término igual. En caso de presentarse una (1) sola oferta, que a juicio de DISPAC sea conveniente, se podrá contratar directamente, adjudicándole el contrato y terminando con ello el proceso de selección. DISPAC aclara, que el hecho de invitar a presentar ofertas, no la obliga desde ningún punto de vista a contratar lo ofertado. DISPAC se reserva el derecho de negociar con el proponente o proponentes, el valor de la oferta. A los proponentes no favorecidos se les devolverá, si así lo solicitan, la garantía de seriedad de la oferta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación y al adjudicatario cuando esté perfeccionado el contrato.

3.14. RENUNCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO Si el proponente a quien se adjudique el contrato, rehúsa o descuida la legalización del mismo o deja de otorgar la fianza de cumplimiento requerida en la minuta del contrato, DISPAC hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y dispondrá de su valor como indemnización de perjuicios.

3.15. DECLARATORIA DESIERTA O REVOCACIÓN Procederá la declaratoria de desierta o revocación del proceso de selección en los siguientes eventos:

a) Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a la totalidad de los requisitos y condiciones previstos en los presentes Términos de referencia.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 65 de 103

b) Cuando a juicio de la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP, las ofertas presentadas sean inconvenientes técnica o económicamente para los intereses propios.

c) Cuando DISPAC considere que el número de ofertas recibidas no le permite formarse un juicio completo, inequívoco y coherente sobre las alternativas realmente disponibles en el mercado.

d) Cuando no se presente oferta alguna

La declaratoria de desierta o la revocación del proceso de selección podrán realizarse hasta antes de la firma del contrato.

3.16. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO El proponente a quien se adjudique tendrá un plazo máximo de dos (2) días habiles para legalizar el contrato, contados a partir de la fecha de notificación de adjudicación del mismo. De no ser así se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y si le es conveniente a DISPAC estará en libertad de adjudicar nuevamente de acuerdo con los resultados de la evaluación en el orden de elegibilidad resultante. La legalización del contrato incluye la presentación de las pólizas descritas en este documento.

4. ESTAMPILLAS Si el departamento de Chocó tiene algún impuesto a la contratación, este será a cargo de El Contratista quién lo deberá cancelar en la Tesorería departamental. Igualmente estará a su cargo lo establecido en la Ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 2014, Ley 1697 de 2013.

5. CUMPLIMIENTO En el período de tres (3) años considerados hasta la fecha de cierre de este proceso de contratación, el proponente no podrá haber incurrido en multas y/o medidas de apremio ejecutoriadas y/o aplicadas con DISPAC S. A. ESP. u otras entidades públicas o privadas. La información sobre multas y/o medidas de apremio e incumplimientos se obtendrá con base en lo registrado en los Anexos 3 y 4; DISPAC S.A. E.S.P. queda facultada para constatar la información requerida. La no veracidad de la información suministrada descartará la oferta.

El CONTRATISTA debe informar en el formulario correspondiente, las multas e incumplimientos que tenga en el período mencionado, para efectos de la calificación de este criterio. Si no tiene multas ni incumplimientos también lo debe informar en este mismo formulario.

La información sobre multas y/o medidas de apremio e incumplimientos se obtendrá con base en los datos de las Empresas, en los registros de la Cámara de Comercio donde se encuentre inscrito el proponente, en la información que debe suministrar el proponente o por cualquier otro medio idóneo permitido, donde DISPAC queda facultada para constatar la información requerida. La no veracidad de la información suministrada descartará la oferta.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

6. RIESGOS A continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

MATRIZ DE RIESGO No. 1 2 3 4 5

Clase General General Especifico General Especifico Fuente Externo Externo Externo Externo Externo Etapa Planeación Ejecución Ejecución Ejecución Planeación Tipo Riesgos financieros Riesgos OperacionalesRiesgos de la Naturaleza Riesgos sociales Riesgos sociales

Descripción (Que puede pasar, y como puede

ocurrir) Demora en la ejecución

del contrato.

Indebida ejecución, el valor previsto no

cubra la totalidad del servicio, prorrogas de ejecución, mal análisis de costos

Catástrofes naturales (terremotos,

inundaciones, vientos exorbitantes, incendios no provocados por la

intervención o voluntad del hombre).

Cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato, asociados a paros u otras

situaciones que obstaculicen los sistemas de transporte de

insumos y/o personal

Negación de permisos de pasos para las entregas

requerida

Consecuencia de la Ocurrencia del evento

Afecta la ejecución de las actividades y puede

llegar a presentarse desbalances en el

presupuesto.

Afecta la ejecución del contrato

Afecta la ejecución del proyecto.

Demoras en la ejecución y/o entrega del objeto contractual

Afecta la ejecución o entrega de los

suministros

Probabilidad 2 3 2 4 3 Impacto 3 4 4 4 4

Valoración del riesgo 6 12 8 16 12 Categoría Bajo Alto Bajo Medio Alto

¿A quién se le asigna? Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista

TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS

Para la mitigación de

este riesgo el contratista efectuara un estricto control del contrato

asegurando entre otras, ajustar el proyecto a los

cronogramas de entrega.

Elaborar análisis de costos teniendo en cuenta el sitio de

ejecución. Realizar estricto seguimiento y

supervisión a la ejecución de las

entregas

El contratista realizará un análisis de las lluvias

y tempestades o cualquier otro tipo de fenómeno natural o

ambiental en la zona de ejecución del contrato.

Obtención en el menor tiempo posible de acuerdos y

permisos con las comunidades para el normal desarrollo de

las obras

Socialización y consecución de

permisos de pasos previos al inicio de

las entregas parciales


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

Página 67 de 103

programadas IM

PAC

TO

DES

PUÉS

DEL

TR

ATA

MIE

NTO

PROBABILIDAD 1 3 1 2 2 IMPACTO 2 3 3 3 2

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 9 3 6 4

CATEGORÍA Bajo Medio Bajo Bajo Bajo ¿Afecta la ejecución del

contrato? No Si Si Si Si

Persona responsable por implementar el tratamiento Contratista Supervisor del

contrato y contratista Contratista Contratista Contratista

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento

Dentro de la Ejecución del proceso

Dentro de la Planeación y Ejecución del

contrato

Dentro de la Ejecución del contrato


Dentro de la planeación del

contrato

Fecha estimada en que completa el tratamiento

Dentro de la Ejecución del proceso

Dentro de la ejecución del

contrato

Dentro de la Ejecución del contrato Entrega final del contrato


contrato

Monitoreo y Revisión

¿Cómo se realiza el

monitoreo? Dentro de la Ejecución

del proceso


contrato


Requerir acompañamiento por parte de la administración

municipal y líderes comunales

Dentro de la planeación y ejecución del

contrato Periodicidad ¿Cuándo? Mensual Mensual Mensual Permanente Mensual

Las calificaciones se establecen en numeración de 1 a 5 donde 1 es el indicativo de muy poco probable, 5 de una probabilidad muy alta y los demás valores son intermedios.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

7. MINUTA DEL CONTRATO La minuta del contrato contendrá las generalidades de Ley. Los pliegos de condiciones de esta Invitación privada y la oferta del proponente seleccionado constituirán las obligaciones contractuales de las partes, primando ante cualquier controversia los requisitos, obligaciones, sanciones, modalidades de pago, etc., contenidos en estos pliegos de condiciones. Por lo anterior la oferta del PROPONENTE, las metas ofrecidas y los estimativos de la relación beneficio costo, se constituirán en obligaciones contractuales. La suscripción del contrato que deberá realizarse por el adjudicatario dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la entrega formal del contrato; en caso de no cumplir con esto DISPAC, mediante acto motivado podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar. DISPAC al momento de suscribir el contrato, se reserva la facultad de introducir las modificaciones que se consideren necesarias, de conformidad con las normas previstas en el Estatuto Interno de Contratación. Se anexa el modelo de minuta de contrato en el Anexo No. 12.

7.1. PLAZO DEL CONTRATO El plazo del contrato para el desarrollo de las actividades descritas en el objeto de esta invitación será de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de iniciación que imparta DISPAC S.A. E.S.P. mediante comunicación escrita.

7.2. PRÓRROGA Cuando las circunstancias lo ameriten; en todo caso antes que el término del contrato se haya cumplido, DISPAC podrá prorrogar el contrato por períodos menores o términos iguales a los pactados inicialmente, sin perjuicio de las ampliaciones de plazo anteriores o las adiciones del valor del contrato, en los términos establecidos en el estatuto de contratación de la EMPRESA.

7.3. PRECIOS Los precios dados por el proponente deberán ser firmes, DDP (Delivery Duty Paid), IVA excluido e incluyendo el descargue e instalación de los materiales que suministrará el CONTRATISTA y expresados en pesos Colombianos. Los precios no podrán ser reajustados bajo ninguna circunstancia, es decir, permanecerán invariables hasta la finalización y liquidación del contrato.

7.4. AJUSTE DE PRECIOS DISPAC S.A. E.S.P, con posterioridad a la entrega de las ofertas y antes de la adjudicación, podrá ajustar los precios en común acuerdo con el ó los proponentes elegibles, siempre y cuando favorezca los intereses económicos de DISPAC.

7.5. FORMA DE PAGO. DISPAC S.A. E.S.P. entregará a El CONTRATISTA pagos por actas parciales mensuales de avance posterior a las entregas acordadas según el cronograma a 30 días una vez radicada la factura ante Dispac. Para efectos de la liquidación de las actas correspondientes a los bienes suministrados deberán hacerse en las unidades y a los precios indicados en la lista de ítem,


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

69

cantidades y precios, se cancelaran las cantidades debidamente entregadas. Para la aprobación de las facturas correspondiente a las actas parciales y final es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista estar al día con los aportes seguridad social y parafiscal, para lo cual debe aportar las certificaciones correspondientes. En caso de no aportar los paz y salvo correspondientes la factura no será aprobada. Debido a cierres contables mensuales, se recibirán facturas para pago del servicio contratado, hasta el día 20 de cada mes. La factura deberá ser enviada al interventor del contrato a través de la oficina de correspondencia de DISPAC, ubicada en la carrera 7a No. 24-76. Para el trámite de facturas se deberá tener firmada por las partes, las correspondientes actas de avance y/o liquidación final la cual será el soporte para el pago. Factura que no contenga los soportes respectivos será devuelta por el interventor al CONTRATISTA. Cuando se presenten errores de cualquier índole en la cuenta de cobro o factura, o no se reúnan los requisitos exigidos para su radicación, ésta será glosada por DISPAC indicando claramente la razón por la cual se efectúa la glosa. La glosa se informará al oferente dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la factura correspondiente. La cuenta de cobro o factura glosada no dará lugar al pago de intereses moratorios. Una vez efectuada la glosa a la cuenta de cobro o factura, el oferente debe corregirla dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la misma, plazo éste dentro del cual deberá radicarla nuevamente y el plazo para su pago, empezará a contarse de nuevo. La factura del proveedor debe estar discriminada por cada concepto para su liquidación de impuestos. Esta debe tener en cuenta lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y el decreto 4111 del mismo año para los nuevos requisitos de las facturas. El interventor tendrá cinco (5) días calendario partir del recibo del material en el almacén de DISPAC para la revisión y elaboración de las actas correspondientes. Para coordinación de logística de recibo del material objeto de compra el contratista deberá enviar el cronograma de despachos el cual deberá ser aprobado por el interventor. El cronograma de despachos hace parte integral del contrato. El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato en todo o en parte, ni subcontratar su cumplimiento o ejecución, sin previa y expresa autorización del representante legal de DISPAC; esta autorización deberá solicitarse por escrito, con la indicación del cesionario o suboferente y con la antelación necesaria para que no se produzcan retrasos en caso de que se niegue. En el evento de que la cesión sea el resultado de una fusión en que El CONTRATISTA sea absorbido, o de una operación en que un tercero adquiera la totalidad o una parte sustancial de los activos del CONTRATISTA, deberá notificarse oportunamente a DISPAC. No habrá relación contractual, administrativa ni de ninguna índole entre DISPAC, los SUBCONTRATISTAS y el personal que ellos empleen.

7.6. SITIO DE ENTREGA El oferente deberá entregar los materiales en el almacén general de DISPAC, ubicado en la Carretera Quibdó – Pacurita cancha de micro futbol a otro nivel.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

70

7.7. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato en todo o en parte, ni subcontratar su cumplimiento o ejecución, sin previa y expresa autorización del representante legal de DISPAC; esta autorización deberá solicitarse por escrito, con la indicación del cesionario o suboferente y con la antelación necesaria para que no se produzcan retrasos en caso de que se niegue.

En el evento de que la cesión sea el resultado de una fusión en que El CONTRATISTA sea absorbido, o de una operación en que un tercero adquiera la totalidad o una parte sustancial de los activos del CONTRATISTA, deberá notificarse oportunamente a DISPAC. No habrá relación contractual, administrativa ni de ninguna índole entre DISPAC, los SUBCONTRATISTAS y el personal que ellos empleen.

7.8. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato podrá ser suspendido temporal, total o parcialmente por un acuerdo mutuo escrito por las partes cuando las circunstancias de ejecución así lo exijan o recomienden. El término de esa suspensión no contará para el plazo señalado para la ejecución del contrato. En el caso de suspensión del contrato, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados hasta la fecha efectiva de suspensión. En caso de suspensión temporal de los trabajos, cuando DISPAC solicite su reanudación, El CONTRATISTA deberá proseguir su ejecución, conforme con los documentos del contrato. El contrato podrá terminarse por mutuo acuerdo entre el CONTRATISTA y DISPAC S.A E.S.P, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de DISPAC. DISPAC podrá dar por terminado el contrato en los casos que autoriza la ley, o cuando ocurra alguna de las causas siguientes: Cuando el CONTRATISTA abandone los trabajos o los interrumpa por un plazo mayor de cinco (5) días, excepto causas de fuerza mayor. Si el CONTRATISTA transfiere en todo o en parte el contrato, se asocia con otros para la ejecución de los servicios o subcontrata, sin previa autorización de DISPAC. Cuando el CONTRATISTA se exceda del plazo fijado para la iniciación de los trabajos. En el evento de presentarse terminación anticipada del contrato, el CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufriere DISPAC por causa del nuevo contrato que se suscribiere para la terminación de las labores de que se trata o por su ejecución directa por parte de DISPAC. Fuerza Mayor: Ninguna de las partes será considerada responsable por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la medida en que la ejecución de tales obligaciones se retrase o se haga imposible por causas de fuerza mayor, definidas por la ley. Los plazos de entrega estipulados se prolongarán por un período equivalente al tiempo que dure la causa de fuerza mayor. En caso de que la causa de fuerza mayor dure más de quince (15) días, el contrato se dará por terminado a no ser que de mutuo acuerdo las partes convengan lo contrario. El CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización alguna por la eventual aplicación de cualquiera de las causas de fuerza mayor.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

71

El CONTRATISTA deberá declarar ante DISPAC la fuerza mayor, en comunicación escrita a más tardar a las 24 horas de iniciada la suspensión de actividades. No se considerará fuerza mayor un paro declarado por los trabajadores del oferente. Se denomina fuerza mayor o caso fortuito, el acontecimiento imprevisto, irresistible y externo que no se puede evitar, cuya ocurrencia es ajena a la actuación y diligencia ordinaria de las partes contratantes. Las partes quedarán exoneradas de responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en la medida en que se presenten eventos que estén fuera de su control y no involucren culpa o negligencia de la parte en cuestión (eventos éstos que se denominarán “Evento de fuerza mayor”). Para efectos del Contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor, las que se califiquen como tales, de acuerdo con la legislación colombiana. En el caso de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, El CONTRATISTA tendrá derecho únicamente a la ampliación del plazo contractual pero no a indemnización alguna de La Empresa. Otras causas serán: Por orden de autoridad competente. Incumplimiento de las obligaciones incluidas en este Contrato por parte del CONTRATISTA Disolución de la persona jurídica a la que corresponda el CONTRATISTA. Por sobrevenir impedimento físico que no le permita al CONTRATISTA la continuidad del Objeto del presente contrato. DISPAC considera como causal para dar por terminado el contrato y denunciarlo al Ministerio de trabajo y seguridad social, el que CONTRATISTA no esté pagando los salarios indicados en la oferta, para lo cual la empresa vigilará y controlará el cumplimiento acá establecido y empleará los mecanismos que considere pertinentes para verificar su cumplimiento tales como: Revisión de Planillas, revisión de los reportes a entidades de seguridad social, así como entrevistas al mismo personal. En caso de comprobarse incumplimiento de lo acá señalado, será motivo suficiente para dar por terminado el contrato que se suscriba con el proponente favorecido, haciéndose efectiva la póliza de cumplimiento e iniciándose reclamación por vía Jurisdiccional para el pago de los demás perjuicios que se llegaren a demostrar, además de la Reclamación de la Cláusula penal. Las demás causas establecidas en las normas legales vigentes. LA EMPRESA podrá terminar el contrato unilateralmente sin requerimiento judicial previo, en los casos previstos por la ley, y cuando de la actuación del contratista se derive incumplimiento de alguna de las cláusulas aquí estipuladas, en cuyos casos se entienden por terminados los derechos que EL CONTRATISTA adquiere por el CONTRATO sin derecho a indemnizaciones de cualesquier especie; pero se le reconocerá el valor de los suministros y trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción de LA EMPRESA. El valor por reconocerse será el que quedare luego de descontar cualquier cifra que deba EL CONTRATISTA a LA EMPRESA. En caso de terminación, LA EMPRESA hará efectiva las garantías de cumplimiento establecidas en el contrato pudiendo ocupar el sitio de los trabajos en el estado que estas se encuentren y emplear todos los recursos adquiridos por EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato, igualmente tendrá derecho a retener las herramientas y demás enseres y elementos destinados por EL CONTRATISTA para la construcción, con derecho al debido uso de los mismos hasta la terminación de los trabajos.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

72

También son causales de la terminación: La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume cuando se le declare en liquidación obligatoria o se le abre concurso de acreedores o cualquier proceso concursal; igualmente LA EMPRESA, considera como tal, el retraso injustificado en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. Si a juicio de LA EMPRESA, del incumplimiento de EL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible la ejecución del CONTRATO o se causen perjuicios. Cuando se incumplen las condiciones establecidas en los términos de referencia o no avanzan satisfactoriamente en el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo indicado en el mismo o en el cronograma de actividades de suministro y ejecución de actividades, de tal forma que se afecte la ejecución del contrato, y en este evento no toma las acciones correctivas dentro de los cinco (5) días calendario siguientes después de recibir la comunicación de LA EMPRESA. Cuando la calidad de los trabajos ejecutados no fuese aceptable a juicio del LA EMPRESA o de EL INTERVENTOR. Por cualquier acto que ponga en riesgo la labor o servicio a realizar y que sea constitutiva de incumplimiento de una de las cláusulas prescritas en este contrato. Cuando el Contratista abandone los trabajos o los interrumpa por un plazo mayor de cinco (5) días, excepto causas de fuerza mayor. Si el Contratista transfiere en todo o en parte el contrato, se asocia con otros para la ejecución de los servicios o subcontrata, sin previa autorización de DISPAC. Cuando el contratista se exceda del plazo fijado para la iniciación de los trabajos.

7.9. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES La celebración de este contrato no implica de manera alguna el establecimiento entre las partes de una asociación, sociedad o mandato.Como entidades independientes, cada parte cumplirá ante la otra con todas las obligaciones derivadas del presente contrato y responderá por sus propios actos, los de sus subordinados, empleados, agentes o SUBCONTRATISTAS, ni dará lugar a que surja relación o vínculo laboral, administrativo, ni de ninguna índole, entre el personal de una parte con la otra parte. Las personas que intervengan por cada parte en la ejecución de este contrato, estarán bajo su exclusiva responsabilidad como única empleadora o contratante, siendo de su cargo los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, así como los honorarios o cualquier otra forma de remuneración.

En consecuencia, todas las obligaciones de carácter laboral o de otra naturaleza correspondiente al personal destinado a la prestación de los servicios aquí contratados y por razón de los mismos, estarán a cargo del CONTRATISTA.

7.10. RECLAMOS DEL CONTRATISTA Cualquier reclamo relacionado con el contrato deberá presentarlo El CONTRATISTA por escrito a DISPAC, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la primera ocurrencia del hecho motivo del reclamo y éste se resolverá por acuerdo entre las partes.

Transcurridos los treinta (30) días calendario anotados sin que El CONTRATISTA formule dicha reclamación, no habrá lugar a reclamos futuros por este motivo.

7.11. INDEMNIZACIONES. EL CONTRATISTA indemnizará a DISPAC, sus funcionarios, empleados o agentes por todo siniestro, reclamo, demanda, pleito, acción legal, cobranza o sentencia de cualquier género o naturaleza que se falle contra ellos con motivo de cualquier acción u omisión de EL


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

73

CONTRATISTA, sus fabricantes, SUBCONTRATISTAS, empleados o agentes en la ejecución del contrato.

7.12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Los contratos que celebre DISPAC se entienden perfeccionados con la firma de las partes y la expedición de registro presupuestal, pero para su ejecución se requerirá que DISPAC haya recibido debidamente otorgadas las pólizas de garantía. Serán a cargo del CONTRATISTA los gastos que se ocasionen por la celebración del contrato, tales como el valor de las primas por la constitución de garantías y los impuestos que se causen.

7.13. EJECUCIÓN El CONTRATISTA deberá constituir las Garantías estipuladas en el contrato. DISPAC aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado e impartirá la orden de iniciación a los trabajos. En caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA para que dentro del plazo que se le fije, les haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

8. GARANTÍAS El Proponente favorecido estará obligado a constituir a través de una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia, las siguientes garantías constituidas para particulares y a favor de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. ESP, que avalen el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones contractuales, así:

Una póliza para garantizar el cumplimiento del contrato, la cual deberá constituirse por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del mismo, con una vigencia igual a la de la duración del contrato más sesenta (60) días calendario.

Una póliza para garantizar la responsabilidad civil extracontractual, daños a terceros por

un valor equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con vigencia igual a la de la duración del contrato más noventa (90) días calendario.

Una póliza para garantizar la buena calidad y correcto funcionamiento de los suministros

por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con vigencia igual a la vigencia del contrato más un (1) año, la cual debe garantizar o amparar los dos riesgos, la calidad y el funcionamiento, de todos y cada uno de los bienes que comprenden el objeto de la presente contratación.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

74

9. ORDEN DE INICIO. DISPAC expedirá una orden de inicio a partir de la cual se contará el plazo de ejecución del Contrato. Dicha orden se hará por escrito a través de la Interventoría bajo responsabilidad de la firma DESARROLLADORA DE PROYECTOS EN INGENIERÍA LTDA – DEPI LTDA

10. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DISPAC inspeccionará en cualquier momento el desarrollo de los trabajos para el cumplimiento del objeto de los servicios contratados, pudiendo efectuar esta inspección mediante su propio personal o el de la persona o entidad que para ello designe. El CONTRATISTA aceptará que el interventor interno de DISPAC en cualquier etapa del proceso efectúe revisiones y verificación de los equipos suministrados por EL CONTRATISTA, inclusive aceptará y hará los trámites necesarios para que esto se verifique. Todos los convenios entre DISPAC y el Contratista relacionados con la ejecución y desarrollo del contrato, deberán realizarse por escrito, por medio de actas suscritas entre las partes. Los representantes autorizados de DISPAC procurarán que en la ejecución de las inspecciones y pruebas que se realicen no entorpezcan la normal ejecución del contrato, pero estas no podrán ser invocadas por EL CONTRATISTA a como causa o justificación de retrasos.

11. PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA En caso de retraso parcial o total en el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, EL CONTRATISTA. Autoriza expresamente con la presentación de su oferta o cotización, a LA EMPRESA para que previo requerimiento, esta proceda a efectuar una tasación y cobro de un valor equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total de las cantidades en mora de ser entregadas, por día de retraso o retardo, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total de la orden. La liquidación la efectuará EL INTERVENTOR y podrá descontarse de una de las actas de pago o en el balance de liquidación del contrato. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales y ejecución de las garantías contractuales.

12. MULTAS Si el contratista no entrega cualquier parte de las actividades dentro de las fechas o plazos estipulados en el contrato y el respectivo cronograma de actividades, LA EMPRESA le deducirá, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el contrato, equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, por cada requerimiento en el que se evidencie retraso e incumplimiento en el desarrollo de las actividades. La deducción por incumplimiento se hará efectiva cada vez que se presente y se contabilizará separadamente para cada uno de los plazos incumplidos. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a DISPAC desde la presentación de la oferta, para deducir los valores estipulados en esta cláusula contractual caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, hasta un 10% del valor del contrato. Como consecuencia del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones estipuladas en el contrato, DISPAC podrá aplicar las multas que a continuación se describen, para lo cual enviarán una comunicación en la que informarán este hecho y la consecuente deducción de la suma respectiva de acuerdo con lo pactado contractualmente, con el fin de que EL CONTRATISTA presente las explicaciones que consideren pertinentes para exonerarlo de responsabilidad.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

75

Si EL CONTRATISTA no manifiesta dentro del término establecido en la comunicación las razones que justifiquen su retraso total o parcial o si las presenta y del análisis efectuado por DISPAC no se encuentra justificado el incumplimiento, se impondrá la multa respectiva y su valor se deducirá de cualquier saldo que exista a favor de EL CONTRATISTA o cubierto por la garantía de cumplimiento.

12.1. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS En el evento que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, DISPAC se lo comunicará por escrito y le informará la consecuente deducción del valor de la multa respectiva, de acuerdo con lo pactado contractualmente. La comunicación de la multa debe ser firmada por el Representante Legal o su delegado y en ella se le concederá al CONTRATISTA un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para que el CONTRATISTA exponga o justifique por escrito, las razones de su incumplimiento. Si el CONTRATISTA no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen su incumplimiento, o si las presenta y del análisis efectuado por la EMPRESA no se encuentra justificado el incumplimiento correspondiente, DISPAC procederá a decidir la imposición de la multa, decisión contra la cual no procede recurso. El valor de la multa será tomado directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, si la hay, o será consignada por el CONTRATISTA en la cuenta que DISPAC le indiquen o en su defecto, se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. En ningún caso, su aplicación será entendida por el CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. La deducción de las multas se entiende sin perjuicio de que DISPAC pueda hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Las causales de multa son entre otras las siguientes:

Por atraso en la firma del contrato y/o presentación de los documentos

Incumplimiento de obligaciones contractuales

Por suspensión injustificada del contrato

11.2. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará a DISPAC en calidad de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte 20% del valor del contrato. El valor de la cláusula penal pecuniaria se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, si la hay, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. El procedimiento será similar al definido para imponer multas.

13. COMUNICACIONES Para ser considerada efectuada, toda comunicación y/o notificación entre las partes en virtud del contrato que se celebre con el favorecido, Deberá ser enviada por escrito mediante: (I)


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

76

entrega personal (con radicado de la oficina de correspondencia de DISPAC, (II) correo electrónico con confirmación de lectura por la parte que recibe o (III) envío por correo certificado, con acuse recibido solicitado por la parte que la dirige a las siguientes direcciones: Al CONTRATISTA FAVORECIDO: Dirección: Teléfono: Facsímil o fax: A DISPAC S.A E.S.P Archivo: carrera 7 No 24-76 Teléfono: 6708425 ext 130 ó 6709612 Ciudad: Quibdó Interventor (designado por DISPAC) Email: Celular.

Las direcciones pueden ser modificadas en cualquier momento mediante comunicación escrita dirigida a la otra parte, por lo menos con cinco (5) días calendario de anterioridad a la vigencia de la nueva comunicación.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

77

ANEXO 1. FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 ABRAZADERA DOBLE DE 10" (260MM) JUEGO 5



4 ABRAZADERA DOBLE DE 5" (120MM-140MM) JUEGO 8

5 ABRAZADERA DOBLE DE 6" (150MM-160MM) JUEGO 17



8 ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR 7" JUEGO 8

9 ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR 8" JUEGO 8

10 ABRAZADERA SENCILLA DE 4" (100MM) JUEGO 2


12 ABRAZADERA SENCILLA DE 6" (150MM-160MM) JUEGO 11



15 AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34,5 UNIDAD 9

16 AISLADOR LINE POST 13,2 KV UNIDAD 100

17 AISLADOR POLIMERICO 115KV 120KN UNIDAD 5

18 AISLADOR SUSP. POLIMERICO 15 KV (12) UNIDAD 100

19 AISLADOR TENSOR 3 1/2" 54-1 UNIDAD 11

20 CABLE DE CU DESNUDO No.4 METRO LINEAL 60

21 ARANDELA CUADRADA 2X2X3/4" UNIDAD 8

22 ARANDELA CUADRADA 4X4X3/4" UNIDAD 9

23 ARANDELA CUADRADA 4X4X1/4X5/8 UNIDAD 12

24 BLOQUE RETENIDA UNIDAD 45

25 BRAZO CUERDA DE GUITARRA UNIDAD 5

26 CABLE SGX 1/4 METRO LINEAL 2000

27 CABLE ACSR NO 2 METRO LINEAL 750

28 CABLE ACSR 1/0 AWG METRO LINEAL 750

29 CABLE ACSR 2/0 AWG METRO LINEAL 525

30 CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 1/0 13,2kV METRO LINEAL 600

31 CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 4/0 13,2kV METRO LINEAL 4000

32 CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 266.8 44 kcmil METRO LINEAL 150

33 CABLE CU 2x4+6 AWG METRO LINEAL 75


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

78

34 CABLE CU 3X4+6 AWG METRO LINEAL 75

35 CABLE CU THHN 2/0 AWG METRO LINEAL 38

36 CABLE CU THHN 4/0 AWG METRO LINEAL 38

37 CABLE DE CONTROL 2X12 METRO LINEAL 38

38 CABLE MONOPOLAR XLPE AISLADO 133% 15kV 4/0 AWG METRO LINEAL 75

39 CABLE THHN 2 AWG METRO LINEAL 150

40 CABLE THHN No. 1/0 METRO LINEAL 45

41 CABLE triplex 2x2+2 METRO LINEAL 375

42 CABLE TRIPLEX AL XLPE 2X1/0+1/0 ACSR METRO LINEAL 300

43 CABLE Cuadruplex 3X1/0+1/0 METRO LINEAL 225

44 CAJA BORNERA 4 SALIDAS UNIDAD 15

45 CAJA BORNERA 8 SALIDAS UNIDAD 30

46 CAMISA PROTECTORA TEMPLETES UNIDAD 8

47 CONECTOR AMPACT 4/0 -2 UNIDAD 100

48 CONECTOR BIME/COM IECEL DBH-4 UNIDAD 45



51 CONECTOR DBH 40/20 UNIDAD 150

52 CONECTOR DERIVACION DENTADO 6 -4/0 UNIDAD 15

53 CONECTOR EN T, CABLE PASANTE 18.3 UNIDAD 5

54 CONECTOR PARA VARILLA COPER 5/8X2.4 UNIDAD 23

55 CONECTOR PERFORACION (DP 7) 4/0 - 2 UNIDAD 125

56 CONECTOR PERFORACION (DP 7) 4/0 - 4/0 UNIDAD 125

57 CONECTOR PERFORACION 4-4/0 DERV 2-12 UNIDAD 38

58 CONECTOR PERFORACION TRANSVER 6-2/0 UNIDAD 8

59 CONO PREMOLDEADO JUEGO 1

60 CORTACIRCUITO 15KV 100A EN V POLIMERICO UNIDAD 12

61 CORTACIRCUITO TRES ETAPAS 15KV 100A UNIDAD 4

62 CRUCETA METALICA DE 3”X3”X1/4” x 600mm UNIDAD 15



65 CUCHILLA MONOPOLAR DE 400 AMP 15KV UNIDAD 3

66 CURVA GALVANIZADA DE 4" UNIDAD 1

67 CURVA P.V.C DE 4" CON NORMA UNIDAD 1

68 DALO INDUSTRIAL PAINT MARKER UNIDAD 6

69 DIAGONAL GALV V 48"x18" UNIDAD 30


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

79

70 EMPALME COMP AUTOMATICA 477 UNIDAD 8

71 EMPALME COMP AUTOMATICA ACSR 1/0 UNIDAD 15

72 EMPALME COMP AUTOMATICA ACSR No. 2 UNIDAD 8

73 EMPALME COMP. AUTOMA ACSR 4/0 UNIDAD 8

74 EMPALME COMP. AUTOMA ACSR 2/0 UNIDAD 8

75 GRAPA GALV. Mordaza 1/4-3/8 UNIDAD 15

76 GRAPA PIST. ALUM 1/0-4/0 UNIDAD 18

77 GRAPA RET.TIPO PISTOLA SGX 1/4 UNIDAD 30

78 GRAPA RETENCION RECTA 2-2/0 UNIDAD 15

79 GRAPA RETENSION PISTOLA CABLE 477 UNIDAD 5

80 GRAPA SUSPENSION SGX 1/4 EPM UNIDAD 30

81 GRAPA TER. RECTA 1/0-4/0 MCM UNIDAD 30

82 GUARDACABO DE 5/8" UNIDAD 15

83 GUARDACABO GALV 1/2" UNIDAD 38

84 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIDORES Y ARMARIOS EN ACERO INOXIDABLE (SPT MA) UNIDAD 8

85 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA NEUTRO EN EL SECUNDARIO EN ACERO INOXIDABLE (SPT NS) UNIDAD 8

86 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS Y

UNIDAD 8 87

TRANSFOR MADORES DE DISTRIBUCION EN ACERO INOXIDABLE

88 MORDAZA DE 1 TORNILLO UNIDAD 45

89 OJAL DE SUSPENSION UNIDAD 8

90 PARARRAYO POLIMERICO 12KV 10KA UNIDAD 60

91 PARARRAYOS POLI TIPO LINEA 30KV/10KA UNIDAD 4

92 PERCHA GALV Cal.10 1 P EE-PP UNIDAD 100

93 PERNO DE OJO 5/8 X 10 UNIDAD 150



96 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"x10" UNIDAD 90

97 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"x12" UNIDAD 60

98 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"X16" UNIDAD 9

99 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"X8" UNIDAD 30

100 PERNO MAQUIN.GALV+T 5/8"X1+1/2 UNIDAD 75

101 PERNO MAQUIN.GALV+T 5/8"X10" UNIDAD 9


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

80

102 PERNO MAQUIN.GALV+T 5/8"X12" UNIDAD 23

103 PERNO MAQUINA GALV+T 5/8"X2" UNIDAD 90

104 PIEAMIGO ANG 2.40MX1+1/2X31/6 UNIDAD 15

105 PISTOLA AMPACT 266 MCM UNIDAD 1

106 POSTE OCTOGONAL CONCRETO 8MTX510KF UNIDAD 12

107 POSTE OCTOGONAL CONCRETO 8MTX750KF UNIDAD 1

108 POSTE DE CONCRETO 12 X 510 KG UNIDAD 9

109 POSTE DE CONCRETO 12X750 KGF UNIDAD 11



112 POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 8 X 510 KG UNIDAD 18







119 SOPORTE PARA TRANSFORMADOR UNIDAD 4

120 TRANS 1F13.2KV-15KVA UNIDAD 2


122 TRANS 1F13.2KV-37.5KV UNIDAD 5

123 TRANSF 1F 13.2KV-50KVA UNIDAD 4




127 TRANS 3F13.2KV-112.5KVA UNIDAD 1

128 VARILLA ANCLAJE 5/8X1.8 UNIDAD 18

129 VARILLA DE ANCLAJE 5/8 X 2.40 UNIDAD 27

130 CINTA DE ACERO INOXIDABLE ROLLO 3/8” UNIDAD 1

131 HEBILLA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE PAQUETE 3/8” UNIDAD 1


133 CABLE THHN 8 AWG METRO LINEAL 60

SUB TOTAL

IVA 19%

TOTAL


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

81

ANEXO 2. CARTA DE PRESENTACIÓN Lugar ___________________, fecha ____________________ Señores Gerente de Distribución DISPAC S.A. E.S.P. Carrera 7 N° 24-76 Quibdó Asunto: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA REPOSICION Y/O REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION DISPAC. El suscrito _____________________________________________________, habiendo examinado cuidadosamente la Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-19 y sus adendas, recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta para el suministro de materiales varios para reposición y/o mantenimiento de infraestructura SDL DISPAC S.A.E.S.P. De ser aceptada la oferta nos comprometemos a firmar un contrato de conformidad con lo establecido en la Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-19, si fuere necesario, y a presentar la documentación requerida, dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que nos sea entregada la minuta del contrato para su firma. Ejecutaremos el contrato por los precios y el plazo señalados en nuestra oferta, en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-19 y por las demás normas que rigen la contratación con DISPAC S.A. E.S.P., y de conformidad con la aceptación de nuestra oferta. Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de cierre de la contratación; procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad de acuerdo con lo contemplado en esta Solicitud Privada de Ofertas. Declaramos conocer y acatar todas las normas que regulan la contratación de DISPAC S.A.E.S.P., incluida la lectura y conocimiento detallado del estatuto interno de contratación que rige la respectiva materia para DISPAC S.A ESP, sustraído de la dirección web informada en esta Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-19, manifestamos que no estamos incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con DISPAC S.A. E.S.P Declaramos finalmente que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que DISPAC S.A. E.S.P. considere necesaria para verificar su exactitud, y en caso de no ser ello satisfactorio para DISPAC S.A. E.S.P., conforme a las exigencias de los documentos de la contratación, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

82

Atentamente, Nombre de la compañía proponente: ____________________________________ Nit. : ______________________________________________________________ Representante legal: ________________________, Firma: __________________ Cédula de ciudadanía: _______________________________________________ Dirección del proponente: _____________________________________________ Ciudad: ___________________________________________________________ Teléfono (s): __________________________, Fax: ________________________ E-mail: ____________________________________________________________ Oferta abonada por_______________________________ Firma______________________________________ Matrícula ________________ Se debe adjuntar con la oferta copia de la matrícula del ingeniero electricista que abona la oferta.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

83

ANEXO 3. INFORMACIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTOS Formato de información sobre incumplimientos declarados durante los tres (3) últimos años. En este formato el oferente deberá informar los incumplimientos que le hayan sido declarados en firme en contratos celebrados con cualquier entidad pública o privada, durante el periodo indicado. ¿Ha tenido multas durante el período indicado (marque con una X)? Si____ NO ____ Si su respuesta es afirmativa llene el siguiente cuadro y firme al final; si es negativa bastará con firmar.

ENTIDAD CONTRATANTE

NÚMERO CONTRATO

CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO

N° RESOLUCIÓN

FECHA DE LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO.

Nota: La información contenida en el presente formato podrá ser verificada por parte de DISPAC S.A. E.S.P.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

84

ANEXO 4. INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Formato de información sobre sanciones y multas aplicadas durante los tres (3) últimos años. En este formato el oferente deberá informar todas las sanciones o multas que le hayan sido aplicadas en firme en contratos celebrados con cualquier entidad pública o privada, durante el periodo indicado. ¿Ha tenido sanciones o multas durante el periodo indicado (marque con una X)? Si____ NO ___ Si su respuesta es afirmativa llene el siguiente cuadro y firme al final; si es negativa bastará con firmar.

ENTIDAD CONTRATANTE

NÚMERO CONTRATO

CONCEPTO DE LA SANCIÓN O

MULTA

NÚMERO RESOLUCIÓN

FECHA SANCIÓN O

MULTA VALOR


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

85

ANEXO 5. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y/o Representante Legal de ________________________ Identificada con NIT_______________

Certifica:

Que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral (salud, riesgos profesionales, pensiones) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, el ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 en relación con sus empleados por un periodo no inferior a 6 (seis) meses anterior a la presentación de esta certificación. ________________________ Revisor Fiscal y/o Representante Legal Tarjeta Profesional No. ____________ Lugar, fecha.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

ANEXO 6. CLAUSULA DE DATOS PERSONALES

El Oferente y posible Contratista declara que toda la información que acá consignó es Verdadera, que los datos personales sensibles los he nominado y enunciado como tal, de conformidad con ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, Circular Externa No. 002 del 03 de noviembre de 2015, Legislación colombiana Constitución de 1991 Art. 15 y 16, así mismo autorizo a la empresa DISPAC S.A. ESP., a que le de tratamiento, con los fines del proceso licitatorio, el contrato y aquellos propios de la relación post-contractual. Ver Anexo 6 Atentamente, NOMBRE C.C. N°


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

87

ANEXO 7 MODELO DE CARTA AVAL OFERTA Ciudad y fecha Señores DISPAC SA ESP. Cra 7 # 24-76 Edificio Dispac Barrio Pandeyuca Quibdó – Chocó. Ref: Solicitud Privada de Ofertas No. P-004-19 Estimados Señores El suscrito Ingeniero _____________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No _____________ expedida en la ciudad de ___________ con matricula profesional No _____________ expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales Afines, por la presente declaro que respaldo en todas sus partes a la oferta presentada por_____________________ para la invitación Privada No _____ de 2018 según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 64 de 1978 y el artículo 14 de la Ley 51 de 1986. NOMBRE Y FIRMA (Espacio para la firma) _____________________________________________________ (Anotar nombres y apellidos completos de quien firma) C.C. No ________________de___________ DIRECCIÓN: _________________________ TELÉFONO:________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________ Nota: Anexar Matricula.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

ANEXO 8. EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS Experiencia en el suministro de materiales eléctricos del anexo 1 ofertados, en los últimos 3 años

ÍTEM CONTRATO VALOR FINAL $

VALOR FINAL SMMLV OBJETO ENTIDAD

CONTRATANTE FECHAS

INICIO / FIN CANTIDAD DE

MESES No.

1 2 3

….. NOTAS: Esta relación debe ir acompañada de copia de las certificaciones de los contratantes o de las Actas de Liquidación Final de contratos en el mismo orden como aparecen en la tabla del Anexo 8, para que sea tenida en cuenta en la asignación de puntajes por experiencia. El valor final en SMMLV es el correspondiente al valor en pesos dividido en el valor del SMMLV al año de finalización o liquidación del contrato referenciado.


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

ANEXO 9. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE EVALUACIÓN FINANCIERA

Cifras de los Estados Financieros de 31 de Diciembre de 2018

NOMBRE EMPRESA O CONSORCIO:______________________________________________________________________________________________

valor en Pesos

INDICADORES FORMULA CRITERIO DE ACEPTACIÓN VALOR INDICADOR No. DE FOLIO PARA COTEJAR INDICADOR

CAPITAL DE TRABAJO NETO Activo Corriente - Pasivo Corriente (Miles de $)

Mayor (>) ó Igual (=) al 100% del valor de la oferta.

LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente (Valor en unidades

Mayor (>) ó Igual (=) a (1.2) Uno punto dos

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO o ENDEUDAMIENTO TOTAL

[Pasivo Total / Activo Total] * 100 (Valor %)

Menor (<) ó Igual (=) al(70%) setenta por ciento

INDICADOR DE RIESGO Activo Fijo / Patrimonio Neto (Valor en unidades)

Mayor (>) ó Igual (=) al (0.1) cero punto quince

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS Utilidad Neta / Total Activos

Mayor (>) o igual (=) al (0.01) cero punto cero uno

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Neta / Patrimonio

Mayor (>) o igual (=) al (0.02) cero punto cero dos

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA EMPRESA ___________________________________

CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES FIDEDIGNA Y CORRESPONDE A LAS CIFRAS REALES

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBE DE 2018.

____________________________________________ __________________________________________ ____________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CONTADOR NOMBRE REVISOR FISCAL (En caso de requerirse legalmente)

____________________________________________ __________________________________________ ____________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR FIRMA REVISOR FISCAL

No. MATRÍCULA _______________________________ No. MATRÍCULA _______________________________


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

ANEXO 10. FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA Fecha Señores DISPAC SA ESP. Cra 7 # 24-76 Edificio Dispac Barrio Pandeyuca Quibdó – Chocó. Asunto: Declaración Juramentada La firma __________________ identificada con NIT No _______________. Declara bajo la gravedad de juramento que en caso de resultar seleccionada en la Solicitud Privada de Ofertas No. ____ de 2019 cuyo objeto es _________________, es el único beneficiario del contrato que se llegue a suscribir. Adicionalmente declara que el origen de sus recursos proviene del aporte de sus accionistas y del ejercicio legal de sus operaciones en el territorio nacional de la República de Colombia. A continuación se listan los accionistas o socios de la firma:

Nombre completo C.C. No

Atentamente, ________________________ Firma Nombre Representante legal


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

91

ANEXO 11. MODELO ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Entre los suscritos a saber: xxxx, xxxx, domiciliado en xxxx , identificado con la cedula de ciudadanía No. xxx , expedida en xxx , en mi calidad de representante legal de la Sociedad xxx, conforme a Certificado de Existencia y Representación Legal que anexo, constituida mediante Escritura Pública No. xxx de fecha xxx , otorgada en la Notaría xxx del Círculo de xx e inscrita en el Libro No. xxx del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de xx, debidamente facultado para el efecto, por la Junta Directiva, mediante Autorización No. xxx de fecha xxx, la cual, anexo al presente documento y xxxx, xxxx, domiciliado en xxx , identificado con la cedula de ciudadanía No. xxx , expedida en xxx , en mi calidad de representante legal de la Sociedad xxx, conforme a Certificado de Existencia y Representación Legal que anexo, constituida mediante Escritura Pública No. xxx de fecha xxx, otorgada en la Notaría xxx del Círculo de xxxx e inscrita en el Libro No. xxx del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de xxxx, debidamente facultado para el efecto, por la Junta Directiva, mediante Autorización No. xxx de fecha xxx, la cual, anexo al presente instrumento, hemos decidido celebrar el CONTRATO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, que consta en este documento y que se rige por las disposiciones legales aplicables a la materia y en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO.- El objeto del Consorcio o Unión Temporal será la presentación de una oferta para la adjudicación, celebración, ejecución y liquidación del contrato, derivado de la Invitación XXXX realizada por DISPAC que tiene por objeto contratar, el XXXXXXXXX, de conformidad con los términos de referencia y con la oferta favorecida. PLAZO.- La duración será el que emplee en la ejecución del contrato descrito en la cláusula primera, que es de xxx, contado a partir de la iniciación de la obra, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones y derechos derivados de la ejecución de la obra, así como la liquidación del contrato. CUARTA. RESPONSABILIDAD.- Las sociedades que constituyen este Consorcio o Unión Temporal son solidaria y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la etapa pre contractual, contractual y post contractual, afectarán a todos los miembros que conforman el Consorcio, y son solidarios en responder por todas los perjuicios que puedan ocasionar a bienes o terceros así como a DISPAC. Durante la ejecución del objeto contractual, declaran de manera expresa que son solidarios en responder por las indemnizaciones que se deriven del incumplimiento del contrato, en cualquiera de sus etapas tal como se describe en el presente documento. QUINTA. CAPACIDAD.- El Consorcio o Unión Temporal podrá adquirir derechos y asumir las obligaciones necesarias, dirigidas a la realización de su objeto. SEXTA. LIDERAZGO.- La sociedad xxx, en cabeza del Representante Legal doctor xxxxxxxx elevará la representación del Consorcio para efecto de todas las decisiones que tengan que tomarse en relación con la entidad contratante. SÉPTIMA. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- La Junta de Socios estará conformada por un representante principal y otro suplente de cada consorciada. Por la Sociedad xxx, el Ingeniero xxx y por la Sociedad xxx, el Ingeniero xxx. Los suplentes podrán participar en las reuniones de la Junta de Socios con voz y solamente tienen derecho a voto en ausencia de sus respectivos principales. La Junta se reunirá por derecho propio una vez al mes, en el día y hora que acuerden sus miembros, o en cualquier tiempo a solicitud de uno cualquiera de los miembros de la Junta. Las decisiones de la Junta de Socios se adoptarán por unanimidad y cada uno de sus miembros tiene derecho a un voto. OCTAVA. DIRECTOR DEL PROYECTO.- Ha sido designado por la Junta de Socios. Quien debe implementar las políticas y decisiones adoptadas por la Junta de Socios, a su cargo se halla administración diaria de las actividades del Consorcio. El Director del Proyecto tendrá autonomía administrativa y no


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

92

podrá ser miembro principal o alterno de la Junta de Socios. Se designa al Ingeniero xxx. NOVENA. PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS. Los asociados son responsables en forma conjunta y solidaria con relación a la oferta y al contrato. Cada se obliga a cumplir con su participación en los trabajos a realizarse mancomunadamente. El representante legal del Consorcio doctor xxxxx, ejecutará los siguientes actos en nombre del Consorcio: 1. Preparar las garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 2. Recibir la correspondencia y notificaciones del Consorcio e informar al mismo sobre el particular. 3. Conservar los archivos y documentos que puedan ser requeridos por la ley y el contrato. DECIMA. CUANTÍA. De conformidad con las facultades concedidas en la Autorización No. xxxx, de fecha xxx, de la Junta Directiva de la Sociedad xxxxx y en la Autorización No. xxxx, de fecha xxx, de la Junta Directiva de la Sociedad xxxx, las Sociedades integrantes del constituyentes comprometen su responsabilidad solidaria, en el valor estimado del contrato que se fija en la oferta presentada por el Consorcio, más la solidaridad por todos los perjuicios que se puedan ocasionar a DISPAC. en cualquiera de las etapas de la oferta, del contrato y de la liquidación del contrato, así como los perjuicios que puedan resultar dentro del plazo que se otorga como garantía de los servicios prestados relacionados con el objeto del contrato. DECIMA PRIMERA. LEY APLICABLE. La ejecución e interpretación de este documento será regulada por las Leyes Colombianas. DECIMO SEGUNDA. CONVENCIONES FUTURAS.- Los constituyentes declaran que lo referente a la solidaridad no será modificado por ellos dentro de ningún tiempo. DECIMO TERCERA. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- El Consorcio o Unión Temporal se disolverá: 1. Por vencimiento del termino de duración, si antes no fuere prorrogado. 2. Por imposibilidad de desarrollar el objeto de la asociación. 3. Por disposición judicial. 4. Por las demás causales establecidas por la ley. Parágrafo. Será liquidador el Director del Proyecto, o, en su defecto, la persona que designe la Junta de Socios. En el momento en que no fuere posible el nombramiento de liquidador, la Cámara de Comercio de xx, hará la designación del liquidador. La liquidación del patrimonio social se hará en un todo de acuerdo a las prescripciones Legales consagradas en el Capítulo X del Título 1 del Libro Segundo del Código de Comercio, o las que en su momento rigieren al respecto. El liquidador podrá hacer adjudicaciones o distribuciones en especie, si así lo aprueba la Junta de Socios. Se firma este documento en dos ejemplares con destino a las partes, a los xxx días del mes de xxx de xxxxx


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

93

ANEXO 12 CUADRO RESUMEN CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

ÍTEM ELEMENTOS

PRESENTA CERTIFICADO DE

CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRESENTA CERTIFICADO RETIE

PRESENTA FICHA TECNICA ACORDE

CON ESPECIFICACIONES

SOLCITADAS EN PLIEGO

DESVIACIONES A FICHA TECNICA ACORDE CON

ESPECIFICACIONES SOLCITADAS

SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

1 ABRAZADERA DOBLE DE 10" (260MM)



4 ABRAZADERA DOBLE DE 5" (120MM-140MM)

5 ABRAZADERA DOBLE DE 6" (150MM-160MM)



8 ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR 7"

9 ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR 8"

10 ABRAZADERA SENCILLA DE 4" (100MM)


12 ABRAZADERA SENCILLA DE 6" (150MM-160MM)



15 AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34,5

16 AISLADOR LINE POST 13,2 KV

17 AISLADOR POLIMERICO 115KV 120KN

18 AISLADOR SUSP. POLIMERICO 15 KV (12)

19 AISLADOR TENSOR 3 1/2" 54-1

20 CABLE CU DESNUDO No.4

21 ARANDELA CUADRADA 2X2X3/4"

22 ARANDELA CUADRADA 4X4X3/4"

23 ARANDELA CUADRADA 4X4X1/4X5/8

24 BLOQUE RETENIDA

25 BRAZO CUERDA DE GUITARRA

26 CABLE SGX 1/4

27 CABLE ACSR NO 2

28 CABLE ACSR 1/0 AWG

29 CABLE ACSR 2/0 AWG

30 CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 1/0 13,2kV

31 CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 4/0 13,2 kV

32 CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 266.8 44 kcmil

33 CABLE CU 2x4+6 AWG

34 CABLE CU 3X4+6 AWG

35 CABLE CU THHN 2/0 AWG

36 CABLE CU THHN 4/0 AWG

37 CABLE DE CONTROL 2X12

38 CABLE MONOPOLAR XLPE AISLADO 133% 15kV 4/0 AWG

39 CABLE THHN 2 AWG


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

94

ÍTEM ELEMENTOS









SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

40 CABLE THHN 1/0 AWG

41 CABLE triplex 2x2+2

42 CABLE TRIPLEX AL XLPE 2X1/0+1/0 ACSR

43 CABLE Cuadruplex 3X1/0+1/0

44 CAJA BORNERA 4 SALIDAS

45 CAJA BORNERA 8 SALIDAS

46 CAMISA PROTECTORA TEMPLETES

47 CONECTOR AMPACT 4/0 -2

48 CONECTOR BIME/COM IECEL DBH-4



51 CONECTOR DBH 40/20

52 CONECTOR DERIVACION DENTADO 6 -4/0

53 CONECTOR EN T, CABLE PASANTE

54 CONECTOR PARA VARILLA COPER 5/8X2.4

55 CONECTOR PERFORACION (DP 7) 4/0 - 2

56 CONECTOR PERFORACION (DP 7) 4/0 - 4/0

57 CONECTOR PERFORACION 4-4/0 DERV 2-12

58 CONECTOR PERFORACION TRANSVER 6-2/0

59 CONO PREMOLDEADO

60 CORTACIRCUITO 15KV 100A EN V POLIMERICO

61 CORTACIRCUITO TRES ETAPAS 15KV 100A

62 CRUCETA METALICA DE 3”X3”X1/4” x 600mm



65 CUCHILLA MONOPOLAR DE 400 AMP 15KV

66 CURVA GALVANIZADA DE 4"

67 CURVA P.V.C DE 4" CON NORMA

68 DALO INDUSTRIAL PAINT MARKER

69 DIAGONAL GALV V 48"x18"

70 EMPALME COMP AUTOMATICA 477

71 EMPALME COMP AUTOMATICA ACSR 1/0

72 EMPALME COMP AUTOMATICA ACSR No. 2

73 EMPALME COMP. AUTOMA ACSR 4/0

74 EMPALME COMP. AUTOMA ACSR 2/0

75 GRAPA GALV. Mordaza 1/4-3/8

76 GRAPA PIST. ALUM 1/0-4/0

77 GRAPA RET.TIPO PISTOLA SGX 1/4

78 GRAPA RETENCION RECTA 2-2/0

79 GRAPA RETENSION PISTOLA CABLE 477

80 GRAPA SUSPENSION SGX 1/4


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

95

ÍTEM ELEMENTOS









SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

81 GRAPA TER. RECTA 1/0-4/0 MCM

82 GUARDACABO DE 5/8"

83 GUARDACABO GALV 1/2"

84 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIDORES Y ARMARIOS EN ACERO INOXIDABLE (SPT MA)

85 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA NEUTRO EN EL SECUNDARIO EN ACERO INOXIDABLE (SPT NS)

86 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS Y

TRANSFOR MADORES DE DISTRIBUCION EN ACERO INOXIDABLE

87 MORDAZA DE 1 TORNILLO

88 OJAL DE SUSPENSION

89 PARARRAYO POLIMERICO 12KV 10KA

90 PARARRAYOS POLI TIPO LINEA 30KV/10KA

91 PERCHA GALV Cal.10 1 P EE-PP

92 PERNO DE OJO 5/8 X 10



95 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"x10"

96 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"x12"

97 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"X16"

98 PERNO ESPACIAD.GAL+4T 5/8"X8"

99 PERNO MAQUIN.GALV+T 5/8"X1+1/2

100 PERNO MAQUIN.GALV+T 5/8"X10"

101 PERNO MAQUIN.GALV+T 5/8"X12"

102 PERNO MAQUINA GALV+T 5/8"X2"

103 PIEAMIGO ANG 2.40MX1+1/2X31/6

104 PISTOLA AMPACT 266 MCM

105 POSTE OCTOGONAL CONCRETO 8MTX510KF

106 POSTE OCTOGONAL CONCRETO 8MTX750KF

107 POSTE DE CONCRETO 12 X 510 KG

108 POSTE DE CONCRETO 12X750 KGF



111 POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 8 X 510 KG







118 SOPORTE PARA TRANSFORMADOR


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

96

ÍTEM ELEMENTOS









SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

SI/NO # DE

PAGINAS DONDE SE

ENCUENTRA SI/NO

# DE PAGINAS

DONDE SE ENCUENTRA

119 TRANS 1F13.2KV-15KVA


121 TRANS 1F13.2KV-37.5KV

122 TRANSF 1F 13.2KV-50KVA




126 TRANS 3F13.2KV-112.5KVA

127 VARILLA ANCLAJE 5/8X1.8

128 VARILLA DE ANCLAJE 5/8 X 2.40

129 CINTA DE ACERO INOXIDABLE ROLLO 3/8”

130 HEBILLA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE PAQUETE 3/8”

131 CRUCETA GALVANIZADA 3” x 3" x1/4" X 3000mm

132 CABLE THHN 8 AWG


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

97

ANEXO 13. MODELO MINUTA DEL CONTRATO Entre los suscritos a saber, ______________________________, identificado con cédula de ciudadanía número ____________, en su calidad de representante para el presente acto de CONSORCIO ENERGIA CONFIABLE S.A.S., quien a su vez actúa en nombre y representación de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P., DISPAC S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, mixta, domiciliada en la ciudad de Quibdó- Chocó, constituida mediante escritura pública número 3.659 del 11 de diciembre del 2001, otorgada en la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, quien para efectos del presente acuerdo se denominará LA EMPRESA, y por otra parte _________________________, identificada con cédula de ciudadanía número Nº ______________, en calidad de Representante legal de _________________________, con NIT: ______________ con domicilio en la ciudad de __________, quien para el efecto declara bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad prescritas por la Constitución Nacional, la ley y demás normas que regulen la materia objeto del contrato, y que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato de ___________________________________________________________., el cual se regirá por las siguientes cláusulas, y el Pliego de Condiciones No. 00X-19 y en general por las disposiciones legales que le sean aplicables. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto _____________________________________________________________________________________________________________________________. Según las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en el anexo 1 del Pliego de Condiciones No. 00X-19. CLÁUSULA SEGUNDA. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE: El presente contrato tiene como finalidad el suministro, embalaje, transporte, cargue y descargue en las instalaciones del almacén de DISPAC S.A. E.S.P., para ser utilizados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Los materiales a suministrar por parte del CONTRATISTA, su diseño y tecnología deberán ajustase a las condiciones y especificaciones dadas en las condiciones en las normas NTC. Deberá adjuntar información técnica para su evaluación, la no prestación de ella y no cumplir con lo solicitado técnicamente será causal de eliminación de la oferta. En el momento de hacerla recepción de los materiales a suministrar por el CONTRATISTA, DISPAC exigirá que estén conformes a las normas exigidas, las cuales establecen sus características con el valor dado en el formulario de precios. Sólo se aceptarán materiales nuevos, fabricados y probados de acuerdo con las normas y especificaciones de la Norma Técnica Colombiana-NTC correspondiente y deberán contar con la certificación de Conformidad de Producto. Los fabricantes respectivos, deben tener Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9000, para cumplir con lo establecido en la Circular 5 del 5 de septiembre de 2001, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos. CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS: EL CONTRATISTA declara estar informado ampliamente de todos los documentos que hacen parte del presente contrato y que son de rigurosa aplicación en la realización de cada una de las actividades objeto del mismo, como son: a) La comunicación de aceptación de la Oferta, anexos del contrato y actas generales. b) El texto del Pliego de Condiciones de la Solicitud Privada de Ofertas No. P-00X-19, con sus respectivas adendas y las especificaciones descritas en la Solicitud Privada de Ofertas. c) Oferta presentada con sus anexos. d) Garantías contractuales que se exijan en el contrato, debidamente aprobadas por LA EMPRESA. e) Carta de LA EMPRESA ordenando al CONTRATISTA la iniciación de los trabajos. f) Los programas y cronograma de ejecución aprobado por LA EMPRESA, y las reprogramaciones que se realicen con la aprobación de LA EMPRESA durante la Ejecución del contrato. g) Las directrices emitidas por LA


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

98

EMPRESA, especificaciones e información técnica, y los demás documentos que emita LA EMPRESA o que las partes acuerden. Estos documentos son parte integrante de este contrato y obligan jurídicamente. CLÁUSULA CUARTA. LABOR A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar los materiales descritos en la Solicitud Privada de Ofertas No. P-00X-19, suministrando por su cuenta y riesgo durante el tiempo y hasta la entrega de los trabajos a satisfacción CLÁUSULA QUINTA. SITIO DE ENTREGA: Será en el almacén general de DISPAC, ubicado en la Carretera Quibdó – Pacurita lote Número dos (2) de Quibdó Chocó, CLÁUSULA SEXTA: VALOR, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El valor total y estimado del presente contrato es la suma de _______________________________________________________ ____________________ ($_______________), incluido el correspondiente impuesto de IVA. PARÁGRAFO PRIMERO LA EMPRESA pagará a El CONTRATISTA la labor objeto del contrato de acuerdo a la forma y condiciones que se establecen a continuación DISPAC S.A. E.S.P. cancelará a El CONTRATISTA pagos por actas parciales mensuales de avance posterior a las entregas acordadas según el cronograma a 30 días una vez radicada la factura ante Dispac. PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos de la liquidación correspondientes al suministro deberán hacerse en las unidades y a los precios indicados en la lista de ítems, se cancelarán las cantidades debidamente recibidos. PARÁGRAFO TERCERO: Para el trámite de facturas se deberá tener firmada por las partes, las correspondientes actas de avance y/o liquidación final la cual será el soporte para el pago. Factura que no contenga los soportes respectivos será devuelto por el interventor al contratista; para coordinar la logística de recibo del material objeto de compra, EL CONTRATISTA deberá enviar el cronograma de despacho el cual será aprobado por el interventoría. CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del suministro será de (numero en letras) (xx) días, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación, dada por LA EMPRESA., Si por culpa imputable a EL CONTRATISTA, los trabajos realizados por éste no son suficientes para cumplir con el plazo de ejecución pactado o condiciones contratadas según las especificaciones, LA EMPRESA se reserva en cualquier momento el derecho de contratar con terceros la ejecución parcial de la obra, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de EL CONTRATISTA. El plazo podrá variase por ejecución de obra extra o adicional o por suspensión de las obras debido a fuerza mayor o caso fortuito u orden dada por LA EMPRESA, por causas no imputables a EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO. VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato estará vigente por el término que se requiera para su liquidación. CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍAS El Proponente favorecido estará obligado a constituir a través de una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia, las siguientes garantías constituidas para particulares y a favor de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P., que avalen el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones contractuales, así: a) Una póliza para garantizar el cumplimiento del contrato, la cual deberá constituirse por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del mismo, con una vigencia igual a la de la duración del contrato más sesenta (60) días calendario. b) Una póliza para garantizar la buena calidad y correcto funcionamiento de los suministros, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato más doce (12) meses, la cual debe garantizar o amparar los dos riesgos, la calidad y el funcionamiento de todos y cada uno de los bienes que comprenden el objeto de la presente contratación. c) Una póliza para garantizar la responsabilidad civil extracontractual, daños a terceros por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con vigencia igual a la de la duración del contrato más noventa (90) días calendario. CLÁUSULA NOVENA. MULTAS: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a DISPAC desde la presentación de la oferta, para deducir los valores estipulados en esta cláusula contractual caso de


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

99

incumplimiento de las obligaciones contractuales, hasta un 10% del valor del contrato. Como consecuencia del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones estipuladas en el contrato, DISPAC podrá aplicar las multas descritas en el pliego, para lo cual enviarán una comunicación en la que informarán este hecho y la consecuente deducción de la suma respectiva de acuerdo con lo pactado contractualmente, con el fin de que EL CONTRATISTA presente las explicaciones que consideren pertinentes para exonerarlo de responsabilidad. Si EL CONTRATISTA no manifiesta dentro del término establecido en la comunicación las razones que justifiquen su retraso total o parcial o si las presenta y del análisis efectuado por DISPAC no se encuentra justificado el incumplimiento, se impondrá la multa respectiva y su valor se deducirá de cualquier saldo que exista a favor de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA: INTERVENTORÍA.- LA EMPRESA verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA por medio de la dirección de Interventoría o su delegado, en adelante EL INTERVENTOR. Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, serán dirimidas por el representante de la de LA EMPRESA o quien este designe. EL INTERVENTOR no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de LA EMPRESA ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las labores contratadas. EL INTERVENTOR rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato o de la solicitud de cotización y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por EL INTERVENTOR, LA EMPRESA podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO.- Es entendido que la Interventoría, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga EL INTERVENTOR no exime a EL CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad del servicio y cualquier defecto o deficiencia del mismo. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN Y SUBCONTRATO.- EL CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar total o parcialmente la ejecución del presente contrato, sin previa autorización escrita de LA EMPRESA; esta autorización deberá solicitarse por escrito, con la indicación del cesionario o suboferente y con la antelación necesaria para que no se produzcan retrasos en caso de que se niegue. La cesión tendrá efectos siempre y cuando haya sido debidamente notificada y aceptada, y se haya realizado a satisfacción de LA EMPRESA. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de LA EMPRESA. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin prejuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA EMPRESA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicio o a instaurar acciones contra LA EMPRESA por esta causa. No habrá relación contractual, administrativa ni de ninguna índole entre DISPAC, los SUBCONTRATISTAS y el personal que ellos empleen. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Las partes de común acuerdo pueden dar por terminado en forma anticipada el presente contrato. LA EMPRESA podrá terminar el contrato unilateralmente sin requerimiento judicial previo, en los casos previstos por la ley, y cuando de la actuación del contratista se derive incumplimiento de alguna de las cláusulas aquí


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

100

estipuladas, en cuyos casos se entienden por terminados los derechos que EL CONTRATISTA adquiere por este CONTRATO sin derecho a indemnizaciones de cualesquier especie; pero se le reconocerá el valor de los suministros y trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción de LA EMPRESA. El valor por reconocerse será el que quedare luego de descontar cualquier cifra que deba EL CONTRATISTA a LA EMPRESA. En caso de terminación, LA EMPRESA hará efectiva las garantías de cumplimiento establecidas en este contrato pudiendo ocupar el sitio de los trabajos en el estado que estas se encuentren y emplear todos los recursos adquiridos por EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato, igualmente tendrá derecho a retener las herramientas y demás enseres y elementos destinados por EL CONTRATISTA para la construcción, con derecho al debido uso de los mismos hasta la terminación de los trabajos. También son causales de la terminación: A) La disolución de la persona jurídica de El CONTRATISTA. B) La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume cuando se le declare en liquidación obligatoria o se le abre concurso de acreedores o cualquier proceso concursal; igualmente LA EMPRESA, considera como tal, el retraso injustificado en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. C) Si a juicio de LA EMPRESA, del incumplimiento de EL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible la ejecución del CONTRATO o se causen perjuicios. D) Cuando se incumplen las condiciones establecidas en el pliego o no avanzan satisfactoriamente en el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo indicado en el mismo o en el cronograma de actividades de suministro y ejecución de actividades, de tal forma que se afecte la ejecución del contrato, y en este evento no toma las acciones correctivas dentro de los cinco (5) días calendario siguientes después de recibir la comunicación de LA EMPRESA. E) Cuando la calidad de los trabajos ejecutados no fuese aceptable a juicio del LA EMPRESA o de EL INTERVENTOR. F) Por cualquier acto que ponga en riesgo la labor o servicio a realizar y que sea constitutiva de incumplimiento de una de las cláusulas prescritas en este contrato. G) Cuando el Contratista abandone los trabajos o los interrumpa por un plazo mayor de cinco (5) días, excepto causas de fuerza mayor. H) Si el Contratista transfiere en todo o en parte el contrato, se asocia con otros para la ejecución de los servicios o subcontrata, sin previa autorización de DISPAC. I) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado para la iniciación de los trabajos. J) Por sobrevenir impedimento físico que no le permita al contratista la continuidad del objeto del presente contrato. K) Cuando El contratista no esté pagando los salarios indicados en la oferta. PARÁGRAFO. En caso que se establezca una reclamación, demanda o acción legal contra DISPAC S.A. E.S.P., por asuntos que sean responsabilidad del CONTRATISTA, este será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta asuma oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a LA EMPRESA y adelante las acciones necesarias para llegar a un arreglo del conflicto. El CONTRATISTA será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, omisión o negligencia de su parte, en los trabajos relacionados con el contrato o en operaciones complementarias; EL CONTRATISTA estará obligado a pagar estos costos o a rembolsarlos a LA EMPRESA, si ésta los pagare. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: REVISIÓN, RECIBO Y ENTREGA DE LOS SUMINISTROS. EL CONTRATISTA informará a LA EMPRESA, por escrito y con diez (10) días hábiles como mínimo de anticipación, que se propone hacer entrega definitiva de las obras. Dentro de los cinco (5) días hábiles después de haber recibido esta notificación, LA EMPRESA a través del Interventor deberá dar la aprobación en la medida que las obras se estén terminando. Una vez terminada la obra, la Interventoría y el Contratista conformarán una comisión para adelantar la revisión técnica para la recepción final de la obra. En la revisión, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes aspectos: las distancias mínimas de seguridad o de despeje de la zona de servidumbre donde se ejecutó la obra


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

101

establecida por las normas técnicas. LA EMPRESA a través del Interventor podrá exigir modificaciones y reparaciones en estrecha concordancia con los documentos del CONTRATO y el costo de las mismas serán por cuenta de EL CONTRATISTA. En caso de realizarse actas de recibo parciales de obra, esto no implica el recibo definitivo de las partes y mucho menos el de toda la obra. La ejecución total definitiva se hará constar en ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA donde consten las cantidades reales ejecutadas, el valor pagado por las mismas y cualquier valor que se adeude a EL CONTRATISTA. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a mantener indemne a DISPAC S.A. E.S.P., por cualquier demanda, acción legal, reclamaciones de cualquier naturaleza, presentadas por terceras personas, que tengan como causa las actuaciones, hechos, omisiones, diligencias, por parte del contratista. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro los treinta (30) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de terminación o recibo. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación si es del caso, de la garantía del contrato de calidad del servicio suministrado, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avaluar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro de los dos (2) meses siguientes, LA EMPRESA procederá a realizar unilateralmente la liquidación del contrato, para lo cual se entiende irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. PARÁGRAFO.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberán recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos a EL CONTRATISTA. 4. Estar vigente la garantía única de cumplimiento para particulares. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de los trabajos por parte de EL CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte de LA EMPRESA. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de actividades ejecutadas y sus valores. 4. Número de actas parciales de recibo. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará a DISPAC en calidad de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte 20% del valor del contrato. El valor de la cláusula penal pecuniaria se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, si la hay, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. El procedimiento será similar al definido en el pliego para imponer multas. CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes se comprometen en primer lugar a dirimir las controversias o conflictos que se presenten durante el cumplimiento, ejecución y terminación del contrato, mediante procedimientos alternativos de solución de conflictos establecidos en las normas colombianas. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. GASTOS DE LEGALIZACIÓN: EL CONTRATISTA asumirá el valor total correspondiente a impuestos o contribuciones exigidos por las leyes, ordenanzas o acuerdos, entre ellos el impuesto de timbre, quedando obligado a su respectiva cancelación. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- RÉGIMEN LEGAL: El régimen legal aplicable será el establecido en el Estatuto de Contratación de DISPAC


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

102

S.A. E.S.P., y adicionalmente por lo establecido en las disposiciones y principios del derecho privado prescritos en el código de comercio y código civil, las normas del RETIE, las Leyes 142 y 143 de 1994, y a las demás normas que lo modifiquen, adicionen y reformen, o que estén relacionadas con la materia, sin que haya lugar a la aplicación de la Ley 80 de 1993, excepto en cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la misma, o cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas autorice la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común. CLAUSULA VIGÉSIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: LA EMPRESA pagará a EL CONTRATISTA El gasto que ocasione el presente contrato con cargo al rubro Reducción de Pérdidas, de acuerdo con los certificados de disponibilidad presupuestal No. 3000000842 y 3000000868 de mayo 30 y agosto 1 del 2018, expedido por el Área de Presupuesto de LA EMPRESA, y a las reservas que para tal efecto se constituyan. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y la expedición del respectivo registro presupuestal. Para su ejecución requerirá de la presentación y aprobación de las garantías debidamente constituidas por EL CONTRATISTA a satisfacción de LA EMPRESA., y el pago de los impuestos a que haya lugar por parte del CONTRATISTA. El contratista tendrá el término máximo de cinco (5) días para la constitución de las garantías exigidas, la consignación a la Empresa DISPAC S.A. del impuesto de timbre según las disposiciones legales y la firma del contrato, contados a partir de la comunicación de la adjudicación. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas por las partes así: El CONTRATISTA: _______________________________________________________________ ; y LA EMPRESA: Quibdó, Carrera 7 ª No. 24 – 76, piso 1, teléfono No. 094-6709722 - 6711423, fax No. 094-6708425. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: Las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Quibdó y para todos sus efectos se regirán por las leyes de la República de Colombia y en especial por las disposiciones civiles y comerciales y el manual de contratación vigente en la Empresa. Para constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Quibdó el _____ (_) día del mes de ______ de 2018.

LA EMPRESA EL CONTRATISTA

---------------------------------------- Representante Legal

GESTOR DISPAC S.A. E.S.P.


----------------------------------------

----------------------------------------------- INTERVENTOR

ANEXO 1. FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

LA EMPRESA EL CONTRATISTA


Código F30-31-01

Versión 05

Fecha 03/02/2017

103


GESTOR DISPAC S.A. E.S.P.


----------------------------------------

----------------------------------------------- INTERVENTOR

solicitud privada de ofertas no. p-004-19 suministro de … · solicitud privada de ofertas octubre...

Documents