pliego taladros corporativo plan siembra petrolera

Suministro Y Operacin De Cincuenta Y Seis (56) 1300074185 Equipos De Perforacin Y Rehabilitacin - Plan Siembra Petrolera PGINA 1 DE 171

CONDICIONES DE PARTICIPACIN ADJUDICACIN DIRECTA No. 1300074185 SUMINISTRO Y OPERACIN DE CINCUENTA Y SEIS (56) EQUIPOS DE PERFORACIN Y REHABILITACIN - PLAN SIEMBRA PETROLERAPetrleos de Venezuela, S.A.


1. Contenido de las condiciones de Participacin En este pliego de licitacin se establecen los requerimientos para la ejecucin de los trabajos denominados: Suministro Y Operacin De Cincuenta Y Seis (56) Equipos De Perforacin Y Rehabilitacin - Plan Siembra Petrolera, que se realizarn a favor de Petrleos DE VENEZUELA, S.A., en lo sucesivo denominada LA CONTRATANTE as como los trminos y condiciones generales y contractuales que regirn este proceso de licitacin. En lneas generales dicho pliego de licitacin comprende:

1. OBJETO DE LA LICITACIN ................................................................................................................ 7 2. NORMATIVA APLICABLE .................................................................................................................... 7 3. CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIN .............................................................................. 8 4. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACIN. ............................................................................. 8 5. GLOSARIO DE TERMINOS ................................................................................................................... 8 6. DESCRIPCIN DE LA CONTRATACIN. .......................................................................................... 14 7. ACLARATORIAS AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE LICITACIN................................................... 14 8. MODIFICACIONES AL PLIEGO........................................................................................................... 15 9. IDIOMA DE LAS OFERTAS ................................................................................................................. 15 10. TIEMPO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS. ....................................................................................... 15 11. MONEDA PARA LAS OFERTAS. ...................................................................................................... 15 12. TASA DE CAMBIO REFERENCIAL .................................................................................................. 16 13. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LAS OFERTAS. .................................................................. 16 14. PRESENTACIN DE LAS OFERTAS Fecha y lugar .................................................................. 16 15. CAUCIN O GARANTA DE LICITACIN. ....................................................................................... 17 16. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS. ............................................................. 17 17. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIN................................................. 18 18. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIN. ........................................................ 19


19. CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIN DEL OFERENTE. ...................................................... 20 20 CRITERIOS DE RECHAZO DE OFERTAS. ........................................................................................ 20 21. PLAZO MXIMO EN QUE SE OTORGAR EL CONTRATO. .......................................................... 21 22. ACLARATORIA DE OFERTAS .......................................................................................................... 21 23. CESIONES DE CREDITO. .................................................................................................................. 22 24. MECANISMOS DE AJUSTE.............................................................................................................. 22 25. OTRAS CONSIDERACIONES............................................................................................................ 22 25.1 EQUILIBRIO ECONOMICO .......................................................................................................................... 22 25.2 NOTIFICACIN DE LA ADJUDICACIN.................................................................................................... 23 25.3 FORMACIN DE CONSORCIOS. ................................................................................................................. 23 25.4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. ........................................................................................................ 24 25.5 DEVOLUCIN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN. .................. 24

25.6 OMISIONES O DESVIACIONES SUSTANCIALES. ...................................................................................... 24 25.7 GARANTIAS Y DOCUMENTOS ..................................................................................................................... 24 26. APLICACIN DE MEDIDAS DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO. ..................... 25 26.1. PREFERENCIA DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO. .............................................................................. 28 NO APLICA ANTICIPO .......................................................................................................................................... 28 ANEXO I .................................................................................................................................................... 31 DOCUMENTOS GENERALES PARA PARTICIPAR ............................................................................................. 31 FORMATO I.1............................................................................................................................................ 33 FIANZA DE LICITACIN EXPEDIDA POR ENTIDAD BANCARIA O COMPAA DE SEGURO. ................... 33 FORMATO I.2............................................................................................................................................ 35 CONSORCIO. ......................................................................................................................................................... 35 ANEXO II ................................................................................................................................................... 38 COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ............................................................................................ 38 FORMATO II. 1.......................................................................................................................................... 41 CARTA DE AUTORIZACIN PARA DESCONTAR LA CONTRIBUCIN AL FONDO SOCIAL ....................... 41 FORMATO II. 2.......................................................................................................................................... 42


CARTA DE ACEPTACIN DE OFERTA SOCIAL................................................................................................. 42 FORMATO II. 3.......................................................................................................................................... 43 DECLARACIN JURADA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE UNIDADES DE PRODUCCION COMUNITARIA (UPC) PROMOVIDO POR PDVSA. ........................................................................................... 43 FORMATO II. 4.......................................................................................................................................... 44 DECLARACIN JURADA SUSCRIPCIN AL PROGRAMA DE EMPRESAS DE PRODUCCIN SOCIAL (EPS) DE LA CONTRATANTE PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIN QUE STA PROMUEVA, HASTA TANTO FORMALICE LA INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE PRODUCCIN SOCIAL (REPS)............................................................................................................................ 44 ANEXO III .................................................................................................................................................. 46 SOBRE No. 3 OFERTA TECNICA .......................................................................................................................... 46 MATRIZ DE EVALUACIN TCNICA .................................................................................................................. 46 FORMATO III.1.......................................................................................................................................... 50 DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE. ...... 50 FORMATO III.2.......................................................................................................................................... 51 EQUIPOS REQUERIDOS A LA EMPRESA PARTICIPANTE ............................................................................... 51 FORMATO III.3.......................................................................................................................................... 52 DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE QUE EJECUTARA EL PRESENTE PROCESO. ......................................................................... 52 FORMATO III. 4......................................................................................................................................... 53 DECLARACIN JURADA DE DESARROLLO Y ACOMPAAMIENTO DE PYMES y EPS. .............................. 53 FORMATO III.5.......................................................................................................................................... 54 DECLARACIN JURADA DE LA CARGA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD REAL DE CONTRATACIN ................................................................................................................................................... 54 FORMATO III.6.......................................................................................................................................... 55 DECLARACIN JURADA DE PARTICIPACIN DE PyMI, COOPERATIVA Y GRAN EMPRESA EN ALIANZA (PARA DETERMINAR LAS PREFERENCIAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO 4.998) .............................. 55 FORMATO III.7.......................................................................................................................................... 58 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA FACULTAD DE LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA ....................... 58 ANEXO IV .................................................................................................................................................. 59 SOBRE No. 4 OFERTA ECONMICA .................................................................................................................. 59 1. Presentacin De La Oferta Economica............................................................................................................... 59


2. REVISIN ARITMTICA (NO APLICA PARA LA OFERTA SOCIAL) ............................................................. 60 FORMATO IV.1 ......................................................................................................................................... 62 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA ..................................................................................................... 62 FORMATO IV.2 ......................................................................................................................................... 63 FORMATO DE PRESENTACIN DE LA OFERTA ECONMICA ...................................................................... 63 FORMATO IV.3 ......................................................................................................................................... 67 HOJA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS................................................................................................... 67 FORMATO IV.4 ......................................................................................................................................... 68 HOJA MODELO PARA EL CLCULO DE FACTOR SOBRE COSTO LABOR.................................................... 68 FORMATO IV.5 ......................................................................................................................................... 69 Formato para el Autoclculo del % VAN respecto al Precio ................................................................................. 69 FORMATO IV.6 ......................................................................................................................................... 70 FORMATO IV.7 ......................................................................................................................................... 72 RESUMEN DE OFERTA DISCRIMINADA POR ELEMENTOS DE COSTOS ASOCIADOS AL VAN DECLARADO ......................................................................................................................................................... 72 ANEXO IV.8............................................................................................................................................... 73 ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA SOCIAL .................................................................................................. 73 ANEXO IV.9............................................................................................................................................... 74 ESPECIFICACIONES TCNICAS GENERALES .................................................................................................. 74 ANEXO V ..................................................................................................................................................... 1 NORMATIVAS DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE ..................................................................................... 1


INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES


1. OBJETO DE LA LICITACIN El objeto de este procedimiento es, adjudicar el servicio de Suministro y Operacin de los siguientes equipos: Diez (10) Taladros de 3000 HP para operaciones de perforacin en tierra. Uno (1) Taladro de 2000 HP para operaciones de perforacin en tierra. Catorce (14) Taladros de 1500 HP para operaciones de perforacin en tierra. Un (1) Taladro de 1200 HP para operaciones de perforacin en tierra. Trece (13) Taladros de 1000 HP para operaciones de perforacin en tierra. Cuatro (4) Taladros de 750 HP para operaciones de perforacin en tierra. Un (1) Taladro de 250 HP para operaciones de RARC en tierra. Cuatro (4) Gabarras de 2000 HP para operaciones de perforacin en el lago. Seis (6) Gabarras de 1500 HP para operaciones de perforacin en el lago. Dos (2) Gabarras de 1000 HP para operaciones de perforacin en el lago.

Estos equipos sern utilizados en las operaciones de Perforacin, Reperforacin, Completacin y Rehabilitacin de Pozos en las Divisiones de Oriente, Occidente y Centro Sur, por un plazo de mil ochocientos veinticinco (1825) das o hasta que se termine el ltimo pozo comenzado en ese perodo, mediante la aplicacin de la ley de Licitaciones vigente, y su Reglamento General, Decretos, Resoluciones y Normativa Interna de LA CONTRATANTE 2. NORMATIVA APLICABLE Esta licitacin se regir por lo dispuesto en la Ley de Licitaciones reformada por el Decreto Ley No.1.555 de fecha 13 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.556 del 13 de noviembre de 2001, y el Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, contenido en el Decreto No. 4.032, publicado en Gaceta Oficial No. 38.313 de fecha 01 de noviembre de 2005. Adicionalmente se aplicar: - Las Medidas Temporales para la Promocin y Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria, Cooperativas y cualquier otra forma asociativa, Productoras de Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras, ubicadas en el Pas, previstas en el Decreto No. 4.998, publicado en Gaceta Oficial No. 38.567 de fecha 20/11/2006.

- El Decreto 4.910 Normas para las Preferencias de Anticipos y Pronto Pago para asegurar la Promocin y Desarrollo de las Micros, PyMIs y Cooperativas, Gaceta Oficial No. 38.546 de fecha 19/10/2.006. - El Decreto No. 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas, incluidas las asociaciones cooperativas que contraten los servicios de no asociados, con la finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial No. 38.372, de fecha 2/2/2006. - La Normativa Interna de PDVSA: Manual de Mecanismos de Contratacin, Guas Administrativas y otras leyes vigentes aplicables a los procesos de licitacin.


3. CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIN

Modalidad de seleccin de contratistas: ADJUDICACIN DIRECTA

Naturaleza de la contratacin: SERVICIOS COMERCIALES

Acto de recepcin y apertura de oferta: ACTO UNICO

Modalidad de pago: PRECIO UNITARIO

Mecanismo de ajuste del contrato valor ajustado: Formula de valor ajustado

Rgimen laboral aplicable: Convencin colectiva petrolera

4. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACIN. El plazo de ejecucin de los SERVICIOS COMERCIALES ser de un mil ochocientos veinte y cinco (1825) das hbiles.

5. GLOSARIO DE TERMINOS De acuerdo a la normativa aplicable para la presente licitacin, se definen los siguientes trminos: Aporte al Fondo Social: Consiste en el aporte econmico que realiza LA CONTRATISTA al Fideicomiso constituido por Petrleos de Venezuela, S.A., para contribuir al desarrollo socioeconmico de las comunidades. Dicho aporte determinado por un porcentaje aplicable al monto total del contrato, que ser deducido total o parcialmente de los pagos que, en ocasin a la ejecucin del contrato, se produzcan. Calificacin: Es el resultado del examen de la capacidad legal, tcnica y financiera y social de un participante para cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato. Capital Social: Se refiere a la composicin del capital accionario de la empresa suscrito y pagado de origen nacional. Capital Venezolano: El conformado por la materia prima e insumos de origen nacional; el material de envasado, etiquetado y empaque; la tecnologa de origen nacional, as como, los gastos de


investigacin, desarrollo, propiedad intelectual, servicios de informacin, asistencia tcnica, los estudios, la ingeniera conceptual y de detalle, las gestiones de compras de bienes e inspeccin. Clasificacin: Es la ubicacin del Interesado en las categoras de especialidades del Registro Nacional de Contratistas, definidas por el Servicio Nacional de Contrataciones, con base en su capacidad tcnica general. Contralora Social: Es el conjunto de acciones requeridas para garantizar la formulacin y ejecucin de los programas y proyectos de inversin en los Estados y Municipios, financiados con recursos de la Ley de Asignaciones Econmicas Especiales. Contratista: Toda persona natural o jurdica que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un servicio no profesional ni laboral para algunos de los entes regidos por el presente Decreto Ley, en virtud de un contrato, sin que medie relacin de dependencia. Contrato: Acuerdo entre LA CONTRATISTA y la Corporacin que mediante condiciones especificas regula la ejecucin de una obra, prestacin de un servicio o suministro de bienes. Incluidas las rdenes de compra y rdenes de servicio. Contrato a Precio Unitario: Aplica cuando no es posible hacer un estimado preciso de las cantidades de obra servicios, an cuando se conozca el objetivo, caractersticas y detalles del trabajo a realizar. En estos casos, se establece un precio unitario por partida, pero la cantidad de obra puede variar dentro de parmetros preestablecidos. Adems de ello, es factible prever contractualmente variaciones a dichos precios. Contrato a Suma Global: Son Contrataciones por un monto fijo, que se utilizan cuando el tipo de obra, servicio adquisicin permite una estimacin precisa del costo total del mismo. LA CONTRATISTA asume las obligaciones y/o riesgos de entregar la obra producto, a satisfaccin del ente contratante, por el precio fijo pactado. Las partes pueden convenir pagos parciales en funcin de los criterios que se establezcan en el contrato la realizacin de un solo pago al recibir la obra producto. Consorciarse con PyMIs y EPS: Actividad dirigida al fortalecimiento tecnolgico de estas empresas, incrementando el Valor Agregado Nacional y una mayor insercin en la solucin de necesidades vinculadas a las reas operacionales del sector petrolero. Compromisos de Responsabilidad Social: Todos aquellos acuerdos donde se establezca al menos un compromiso relacionado con: la creacin de nuevos empleos permanentes, formacin socio productiva de integrantes de la comunidad, venta de bienes a precios solidarios, por ofertas sociales para la ejecucin de proyectos de desarrollo sociocomunitario, aportes en dinero o especies a programas sociales desarrollados por el Estado, o a instituciones sin fines de lucro. Cooperativas: Son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economa Social y Participativa, autnomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva gestionadas y controladas democrticamente. Desarrollar y Acompaar a PyMIs y Cooperativas / EPS: Actividad dLA CONTRATISTA que incluye apoyar con el desarrollo de sistemas, tecnologas y establecer programas de adiestramiento permanente que permitan el desarrollo e insercin de estas empresas en el sistema productivo nacional. Domicilio Principal: se entiende como el lugar en el cual, de acuerdo con el documento constitutivo estatutario de la empresa, sta tiene el asiento principal de sus negocios e intereses, independientemente de que la casa matriz tenga un domicilio igual o diferente.


Emergencia Comprobada: son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como consecuencia la paralizacin o la amenaza de paralizacin total o parcial de las actividades del ente contratante. Empresa Nacional: Son aquellas constituidas, registradas y con domicilio principal en la Repblica Bolivariana de Venezuela, y su capital social est constituido por lo menos con el 51% de aportes de personas naturales y jurdicas venezolanas. Empresas de Produccin Social (EPS): Entidades econmicas dedicadas a la produccin de bienes, servicios y obras, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y autentico, no existe discriminacin social en el trabajo y de ningn tipo de trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a la posicin jerrquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificacin participativa y protagnica y bajo rgimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinacin de ambas. Empresas Promotoras de Empresas de Produccin Social (EPEPS): Entidades econmicas dedicadas a la produccin de bienes, servicios y obras, y quienes alineadas a las polticas del Estado participan voluntariamente en el programa de Empresas de Produccin Social (EPS) establecidas por el Ejecutivo Nacional o por Petrleos de Venezuela, S.A., apalancando e incentivando la constitucin, desarrollo y participacin de las Empresas de Produccin Social en las actividades econmicas del pas, participando en el fondo social y ofertando bienes, servicios y obras sociales. Eventos Clase A: Cualquier accidente, incendio, explosin o contaminacin ambiental que tenga al menos una de las siguientes consecuencias: - Una o ms fatalidades durante la ejecucin de la obra o servicio. - Impacto ambiental en reas muy sensibles con afectacin del uso actual o futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), en un tiempo mayor a 5 aos. - Prdidas econmicas: mayor de 5 MMUS$, o que incidan en la paralizacin de operaciones vitales para LA CONTRATANTE. - Activacin a nivel nacional de Planes de Contingencia para movilizar recursos a nivel nacional u obtener apoyo internacional (derrames mayores a 15.000 barriles). - Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuacin de reas residenciales / notificacin de alertas). - Que impliquen la paralizacin de actividades econmicas de terceros. Eventos Clase B: Cualquier accidente, incendio, explosin o contaminacin ambiental que tenga como resultado al menos una de las consecuencias siguientes: - Uno o ms heridos graves durante la ejecucin de la obra o servicio. - Impacto Ambiental moderado, con efecto reversible en un tiempo entre 1 y 5 aos (Criterio Tolerancia de Riesgos de PDVSA). - Prdidas econmicas entre 500 M$ y 5 MM$. - Activacin a nivel Regional de Planes de Contingencia en caso de derrames de hidrocarburos desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impacten actividades econmicas o tengan repercusin en las comunidades o medios de comunicacin. - Uno o ms heridos graves de Terceras Personas por causa de alguna actividad que tenga relacin con las operaciones, instalaciones o equipos de LA CONTRATANTE. Fondo Social: Fideicomiso constituido por cantidades de dinero aportadas por Petrleos de Venezuela, S.A., y sus Empresas filiales y los Contratistas suscritos al programa de las Empresas de Produccin Social (EPS) de Petrleos de Venezuela, S.A., con el objeto de contribuir al desarrollo socioeconmico de las comunidades. Gran Empresa: Personas jurdicas con domicilio principal en la Repblica Bolivariana de Venezuela con una nmina anual promedio de ms de cien (100) trabajadores y una facturacin anual mayor a


doscientas cincuenta mil unidades tributarias (250.000 U.T.) Medios Electrnicos: son instrumentos, dispositivos, elementos o componentes tangibles o intangibles que obtienen, crean, almacenan, administran, codifican, manejan, mueven, controlan, transmiten y reciben de forma automtica o no, datos o mensajes de datos cuyo significado aparece claro para los seres humanos o para los equipos destinados a interpretarlos. Materia Prima, Insumos y Equipos de Origen Nacional: Todos aquellos bienes, partes, materiales producidos o fabricados en el pas, incorporados en la produccin de los bienes, ejecucin de obras o prestacin de servicios. Mano de Obra: Personal, empleado, obrero y trabajadores asociados utilizados para la produccin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio, segn los datos declarados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en caso de ejecucin de obra ser la estimada para la ejecucin de la misma segn lo estipulado en el pliego de licitaciones. En el caso de las cooperativas ser igualmente de acuerdo a los datos declarados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Obra: es la construccin, rehabilitacin, remodelacin, restauracin, ampliacin o reparacin total o parcial de edificaciones, plantas o complejos de plantas, preparacin, adecuacin de reas de trabajos. No constituye obras el solo mantenimiento de edificaciones. Oferente: Es la persona natural o jurdica que ha presentado una manifestacin de voluntad de participar o una oferta en alguno de los procedimientos previstos en el presente Decreto Ley. Oferta Social: Propuesta formal dLA CONTRATISTA para realizar un Proyecto Social a travs de la ejecucin de obras, prestacin de servicios o suministro de bienes muebles, alineado a las polticas y programas de Empresas de Produccin Social (EPS) establecido por el Ejecutivo Nacional o por Petrleos de Venezuela, S.A. Omisin o Desviacin Sustancial: Divergencia mayor o reserva con respecto a los trminos, condiciones y especificaciones del pliego de licitacin. Otras Formas Asociativas: Las personas jurdicas de carcter social y participativo, con domicilio principal en el pas, que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacin que le sea aplicable, tales como empresas familiares, microempresas y cualquier otra forma de asociacin comunitaria para el trabajo. Partes e Insumos Nacionales: Las partes e insumos fabricados en la Repblica Bolivariana de Venezuela. Participante: Es cualquier persona natural o jurdica que ha adquirido pliegos para participar en una Licitacin General o una Licitacin Anunciada Internacionalmente, o que ha sido invitado a presentar oferta en una Licitacin Selectiva o Adjudicacin Directa. Personal Directivo Nacional: Se refiere a todo recurso humano nacional de la empresa, que, de acuerdo con el documento constitutivo estatutario de la empresa, tiene poder en la toma de decisiones, independientemente de que le preste o no servicios para la ejecucin del contrato. Personal Profesional Nacional: Se refiere a todo recurso humano que laborar directamente en la prestacin del servicio objeto de este proceso licitatorio, de nacionalidad venezolana, que haya tenido un ttulo de educacin superior en cualquier universidad nacional y/o extranjera, siempre que ste ltimo caso haya culminado su revalida en Venezuela. Personal Tcnico Nacional: Se refiere a todo recurso humano de nacionalidad venezolana que laborar directamente en la prestacin del servicio objeto de este proceso licitatorio, que haya tenido, pero no limitado a ello, un ttulo de tcnico superior o equivalente y/o formacin en escuelas tcnicas, tales como Supervisores, Operadores de herramientas y/o equipos, entre otras.


Pequea y Mediana Industria (PyMIs): Toda unidad de explotacin econmica, realizada por las personas jurdicas que efectan actividades de transformacin de materias primas en insumos, en bienes industriales elaborados o semielaborados, prestadora de servicios y ejecutoras de obras, que responda a uno de los parmetros establecidos por el Ejecutivo Nacional mediante el Reglamento de la Ley para la Promocin y Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria, segn los criterios de promedio anual del nmero de trabajadores y valor de las ventas anuales expresadas en unidades tributarias. Presupuesto Base: Es una estimacin de costo con base en las especificaciones tcnicas para la ejecucin de obras, la adquisicin de bienes muebles y la prestacin de servicios. Programa EPS. Son un conjunto de compromisos sociales vinculados a la participacin activa del capital privado en las contrataciones que realiza Petrleos de Venezuela, S.A., y sus filiales, encaminadas al desarrollo econmico y social del pas. Proceso Productivo: Es el proceso mediante el cual se combinan distintas variables que tienen como objetivo lograr un producto terminado o un determinado servicio. Servicios Profesionales: Los servicios prestados por personas naturales y jurdicas en virtud de actividades de carcter cientfico, profesional, tcnico, artstico, intelectual, creativo o docente, realizados por ellas en nombre propio o por personal bajo su dependencia. Solvencia laboral: Es un documento administrativo emanado del Ministerio del Trabajo que certifica que el patrono o patrona respeta efectivamente los derechos humanos laborales y sindicales de sus trabajadores y trabajadoras, el cual constituye un requisito imprescindible para celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Estado (Decreto 4248). Tecnologa de Origen Nacional: los gastos comprobables que en investigacin, capacitacin, entrenamiento, adiestramiento, desarrollo, propiedad intelectual, servicio de informacin, y asistencia tcnica que hayan sido realizados en el pas para la fabricacin del producto, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. Unidades Productivas Comunitarias: Tipo particular de Empresas de Produccin Social dedicadas a la produccin de bienes y servicios, en las cuales su producto satisface necesidades humanas fundamentales de los integrantes de las comunidades, de forma solidaria, transparente y corresponsable, en las que se practica una coordinacin voluntaria de las actividades distributivas, se ejerce una toma de decisiones de forma sustantivamente democrtica y se desarrolla a plenitud las energas y actitudes creadoras del pueblo.

Valor Agregado Nacional (VAN): Es el resultado de la sumatoria de las contribuciones porcentuales en la formacin del precio final, de los diversos componentes de origen nacional que se utilizan para producir un bien, realizar una obra o prestar un servicio: a. La Materia Prima e insumos de origen nacional de aplicacin directa al bien, obra o servicio, as como el material de envasado y empaque de fabricacin nacional. b. Los Equipos de Origen Venezolano incorporados como activos fijos en la obra. c. La Mano de Obra utilizada en la Repblica Bolivariana de Venezuela para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra, prestacin del servicio, envasado. empaquetado y etiquetado. En caso de las Cooperativas, cuando el trabajo es ejecutado directamente por los asociados, el Valor Agregado Nacional (VAN) por concepto de mano de obra se calcular con base a los anticipos societarios, compensaciones y dems regmenes especiales de previsin y proteccin social previstos en los Estatutos o Reglamento Interno de la Cooperativa. Sin


embargo, cuando las Cooperativas excepcionalmente contraten los servicios de personal no asociado, no deben exceder el veinte (20%) por ciento de los asociados a la Cooperativa. d. La Tecnologa de Origen Nacional aplicada en la elaboracin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio; as como los gastos en investigacin, desarrollo de la propiedad intelectual, servicios de informacin y asistencia tcnica. e. Los estudios, ingeniera conceptual y de detalle, las gestiones de compra de bienes, as como la inspeccin y gerencia del servicio u obra, cuando formen parte integral de la oferta, contratados a empresas domiciliadas en el pas que cumplan con lo establecido en el articulo 27 de la Ley Orgnica del Trabajo. f. Los servicios profesionales y no profesionales, prestados por las personas naturales, cooperativas, las pequeas y medianas industrias (PyMIss), y otras formas asociativas con domicilio principal en la Repblica Bolivariana de Venezuela, empleados para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. g. Los gastos financieros pagados en la Repblica Bolivariana de Venezuela para la elaboracin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. h. La depreciacin de equipos instalados en la Repblica Bolivariana de Venezuela, empleados para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o el servicio, de acuerdo a los siguientes criterios: h.1) Para la fabricacin de bienes, prestacin de servicios y ejecucin de obras, la depreciacin no podr ser realizada en un tiempo menor de un (1) ao para utensilios y herramientas, cuatro (4) aos para maquinarias, equipos e instalacin. h.2) El valor de depreciacin ser el valor histrico en libros o el valor segn avalo de activos. h.3) La alcuota ser la resultante de aplicar el valor de depreciacin anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el periodo realmente utilizado directamente en la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. Capital Venezolano: El conformado por la materia prima e insumos de origen nacional: el material de envasado, etiquetado y empaque: la tecnologa de origen nacional, as como, los gastos de investigacin, desarrollo, propiedad intelectual, servicios de informacin asistencia tcnica, los estudios, la ingeniera conceptual y de detalle, las gestiones de compras de bienes e inspeccin, utilizados en la produccin del bien objeto de la licitacin. Nivel Estimado de Contratacin (NEC): Es la capacidad Estimada de contratacin que tiene una empresa inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y se mide de acuerdo a la siguiente formula: CFEC = [(CN* FR) * VIPC]; donde: CFEC = Capacidad Financiera Estimada de Contratacin. CN = Capital Neto. FR = Factor de rendimiento (Representado por la ponderacin de los ndices financieros: Solvencia/Acido, Rendimiento sobre Activos, Rotacin de Cuentas por Cobrar, Rentabilidad y Endeudamiento). VIPC = Variacin de ndices Precios al Consumidor. Disponibilidad Financiera: Corresponde al flujo de caja de PDVSA, alineado con el programa de desembolsos aprobado para cada ejercicio econmico.


6. DESCRIPCIN DE LA CONTRATACIN. Los trabajos a contratar consisten en , adjudicar el servicio de Suministro y Operacin de los siguientes equipos: Diez (10) Taladros de 3000 HP para operaciones de perforacin en tierra. Uno (1) Taladro de 2000 HP para operaciones de perforacin en tierra. Catorce (14) Taladros de 1500 HP para operaciones de perforacin en tierra. Un (1) Taladro de 1200 HP para operaciones de perforacin en tierra. Trece (13) Taladros de 1000 HP para operaciones de perforacin en tierra. Cuatro (4) Taladros de 750 HP para operaciones de perforacin en tierra. Un (1) Taladro de 250 HP para operaciones de RARC en tierra. Cuatro (4) Gabarras de 2000 HP para operaciones de perforacin en el lago. Seis (6) Gabarras de 1500 HP para operaciones de perforacin en el lago. Dos (2) Gabarras de 1000 HP para operaciones de perforacin en el lago.

Estos equipos sern utilizados en las operaciones de Perforacin, Reperforacin, Completacin y Rehabilitacin de Pozos en las Divisiones de Oriente, Occidente y Centro Sur, por un plazo de mil ochocientos veinticinco (1825) das o hasta que se termine el ltimo pozo comenzado en ese perodo, incluidas en Especificaciones Tcnicas (Ver Anexo IV.9) La modalidad de pago ser por precio unitario (Tasa de Taladro) siguiendo las partidas del formato oferta. Se implementar el mecanismo de beneficio y penalizacin (Filosofa E.C.O.) mediante el cual se evaluar el tiempo improductivo al finalizar cada pozo y en funcin de este se emitir una bonificacin o un dbito. Este ltimo se har efectivo en las facturas siguientes. El Contratista ser responsable de realizar todas las mudanzas. La movilizacin inicial (desde el lugar de origen del equipo hasta la base en Venezuela) para aquellos casos donde el equipo no se encuentre en el pas; la mudanza inicial (desde su base en Venezuela hasta el primer pozo asignado por PDVSA); las mudanzas intermedias (entre pozo y pozo) y la mudanza final (desde el ltimo pozo trabajado hasta su base ms cercana). Todas las movilizaciones y mudanzas se pagarn segn el formato oferta. El contratista deber estar en disposicin de colocar el equipo en cualquiera de las tres divisiones operacionales. El personal contractual indicado en el anexo B podr ser contratado a travs del SISDEM, de una Empresa de Produccin Social o una cooperativa. No Aplica la absorcin de personal ni sustitucin de patrono. Se considerar el pago de una (1) hora de tiempo de viaje para los equipos de la zona nororiental, dos (2) hr para los equipos del lago, tres (3) hr para los equipos suroriental, dos y media (2 ) hr para los equipos de la zona suroccidental, y para la zona de Centro Sur: cuatro y media (4 ) hr para los equipos de La Victoria, dos y media (2 ) hr para los equipos de Guafita y Barinas. Aplica frmula escalatoria para ajustar las tasas anualmente.

-

-

-

7. ACLARATORIAS AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE LICITACIN. La reunin aclaratoria acerca del contenido de este pliego se realizar el da 19/04/2007 a las 8:00am en Gran Saln Edificio PDVSA La Tahona, Caracas. La asistencia a esta reunin no es de carcter obligatoria. Todo Participante que requiera realizar alguna aclaratoria acerca del contenido de este pliego, nueva o adicional a las realizadas en la reunin aclaratoria, podr solicitarla a LA CONTRATANTE, hasta el da 24/04/2007, por medio de una comunicacin escrita enviada a la(s) persona(s) responsable(s) del proceso, al nmero de fax o a la direccin indicada, quien la(s) responder igualmente y por escrito, a ms tardar un (1) da hbil antes de la fecha lmite establecida para la entrega de documentos para la calificacin y caucin o garanta de licitacin, y ofertas. Adicionalmente, enviar una copia de su respuesta, incluida una explicacin de la consulta pero sin identificar su procedencia, a todos los


participantes que hayan adquirido este pliego, a la direccin o nmero de fax indicados en el Registro de Adquirientes de Pliegos. Persona(s) autorizada(s) para responder aclaratorias: Sr.: JAIME CISCAR VAL Telfono: 0212 7066851 Fax: 0212 7066614 Correo Electrnico: [email protected] Direccin: Oficinas de la Gerencia Corporativa de Construccion y Mantenimiento de Pozos, en PDVSA Torre Sur Ph2, Av. Libertador, La Campia-Caracas.

8. MODIFICACIONES AL PLIEGO LA CONTRATANTE se reserva el derecho de modificar el contenido del pliego, en cualquier momento y hasta dos (2) das hbiles antes de la fecha lmite para la entrega de la las Ofertas. Todos los Participantes que hayan adquirido los pliegos y suministrado los datos requeridos en el Registro de Adquirientes de Pliegos, sern notificados por escrito de cualquier modificacin de stos.

9. IDIOMA DE LAS OFERTAS Todas las ofertas deben ser presentadas en idioma Castellano, de lo contrario las mismas sern rechazadas.

10. TIEMPO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS. Todas las ofertas tendrn una validez de ciento ochenta (180) das, contados a partir de la fecha de recepcin de los sobres contentivos de las ofertas econmicas.

11. MONEDA PARA LAS OFERTAS. Las ofertas econmicas deben ser presentadas en Bolvares, y en caso de ser aplicable, la consideracin de elementos importados, se debe discriminar y especificar el componente nacional e importado, de acuerdo al siguiente esquema: Componente en Bolvares: Abarcar el pago de bienes y servicios adquiridos y/o realizados en el pas, contndose dentro de stos al menos los siguientes renglones o conceptos: Suministro de equipos y materiales de origen nacional. Adiestramiento local. Transporte y seguros internos. Instalacin y prueba del sistema. Cualquier otro gasto que, con motivo de la ejecucin de la obra, prestacin del servicio o fabricacin del bien objeto de contratacin sea efectuado en el pas.

Componente en Dlares Americanos (US$): Incluir los siguientes renglones o conceptos, entre otros: Equipos, materiales y repuestos de origen extranjero, necesarios para la ejecucin de la obra, prestacin del servicio o fabricacin del bien objeto de contratacin, presentando los


documentos probatorios correspondientes. Pruebas de aceptacin en fbrica. Transporte y seguros externos.

Estos montos sern pagados de acuerdo al procedimiento descrito en el Modelo del Contrato Anexo al presente pliego de licitacin. 12. TASA DE CAMBIO REFERENCIAL Se utilizar una tasa cambiara de referencia para la presentacin de las ofertas econmicas de 2.150 Bs. / US$, para el clculo de los bolvares equivalentes.

13. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LAS OFERTAS. Las empresas participantes deben consignar la informacin inherente al presente proceso de licitacin, en original y copia, en cuatro (4) sobres debidamente cerrados, identificados y separados, de la siguiente forma: Sobre No. 1: Documentos Generales para participar: (ver lista en el Anexo I) Sobre No. 2: Compromisos de Responsabilidad Social: (ver lista en el Anexo II) Sobre No. 3: Oferta Tcnica Administrativa: (ver lista en el Anexo III) Sobre No. 4: Oferta Econmica: (ver lista en el Anexo IV)

Identificacin: SOBRE No. X : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Empresa: XXXXXXXXX Comisin de Licitacin Comisin Menor de Licitaciones - Centro Sur, Sala de Conferencias N 4 de la Comisin de Licitacin, Edificio N 2 Finanzas. PDVSA Divisin Centro Sur. Av. Orlando Araujo, sector Campo La Mesa, Barinas. Estado Barinas.LICITACIN No. 1300074185 Descripcin del proceso: SUMINISTRO Y OPERACIN DE CINCUENTA Y SEIS (56) EQUIPOS DE PERFORACIN Y REHABILITACIN - PLAN SIEMBRA PETROLERA Organizacin Contratante: PERFORACION

14. PRESENTACIN DE LAS OFERTAS Fecha y lugar De acuerdo a la modalidad de licitacin establecida, entrega de ofertas para participar y la caucin o garanta de licitacin, y los sobres contentivos de las ofertas tcnica, econmica y social se presentarn en: Fecha: 26/04/2007 Hora: __ : __

Lugar: Sala de Conferencias N 4 de la Comisin de Licitacin, Edificio N 2 Finanzas. PDVSA Divisin Centro Sur. Av. Orlando Araujo, sector Campo La Mesa, Barinas. Estado Barinas. Los sobres que contienen las ofertas tambin podrn ser consignados hasta el da ---, antes de las __ : __ , en el Buzn de Licitaciones de , dirigida a la atencin de la Secretaria de la mencionada Comisin de Licitaciones. Acto nico: En ningn caso, se admitirn ofertas una vez concluido el acto de recepcin de stas. Una vez concluido dicho acto, se dar inicio a la apertura de los sobres presentados por los Participantes


contentivos de las ofertas para participar y los documentos necesarios para la calificacin, oferta tcnica, oferta econmica y oferta social.

15. CAUCIN O GARANTA DE LICITACIN. Los participantes deben presentar fianza, debidamente autenticada y en original o cheque de gerencia a favor de Petrleos DE VENEZUELA, S.A. por la cantidad de quinientos millones (500.000.000,00) bolvares, con vigencia mnima de ciento veinte (120) das, a partir de la fecha del Acto Pblico de Recepcin de Ofertas, el cual debe ser mayor o igual al tiempo de validez de las ofertas, para garantizar que, de ser favorecida con la Adjudicacin, suscribir el Contrato correspondiente.

16. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS. El Presupuesto Base tendr carcter Referencial y NO ser considerado como Criterio de Rechazo de las ofertas recibidas. Para presentar ofertas en el presente procedimiento de licitacin, los Participantes deben suministrar o cumplir con los Documentos Legales, Financieros, Tcnicos, Administrativos, Econmicos y Sociales, descritos en los Anexos I, II, III,IV y V, referente a los Documentos comprendidos en la oferta. FASE I: DETERMINAR LAS OFERTAS VLIDAS Una vez concluido el acto de recepcin de las ofertas, la Comisin de Licitacin procede a la apertura de las misma y deja constancia en el Acta de Apertura de la presentacin o no de los recaudos de carcter obligatorio por parte de las empresas oferentes solicitados en los Sobres N1,2 y 3 y remite dichos sobres a la unidad contratante.

FASE II: Evaluacin Tcnico-Social La unidad contratante determinar como ofertas vlidas, aquellas que cumplen con todos los requisitos de carcter obligatorio exigidos en los sobres 1,2 y 3. Para la calificacin de ofertas, el equipo evaluador utilizar la metodologa descrita en los Anexos I,II y III, conformada por un conjunto de parmetros, unos de tipo excluyente de carcter obligatorio y otro de tipo evaluativo u opcional, completado el anlisis tcnico, la Comisin de Licitaciones determinar las empresas calificadas y descalificadas y solicitar a la gerencia contratante informar del lugar, fecha y hora del acto pblico de la apertura y/o devolucin de las ofertas econmicas.

FASE III: Evaluacin Econmica: Una vez notificadas las empresas, se proceder al Acto Pblico de Apertura y/o devolucin de las ofertas econmicas. La Comisin Licitacin remite al equipo evaluador los documentos contentivos de las ofertas vlidas para su anlisis, a fin de aplicar la metodologa descrita en el Anexo IV (incluye las preferencias del Decreto 4.998 y/o aplicacin de medidas de promocin del desarrollo econmico establecidas en el Decreto de reforma parcial de la ley de licitaciones artculo 8, y de esta forma determinar el mayo puntaje ajustado.


FASE IV: Criterios para la aplicacin del Decreto 4.998 Artculo 13 Completadas las evaluaciones de las ofertas econmicas, se proceder a realizar la aplicacin del Decreto 4.998, para lo cual se elabor la matriz de puntajes, que contiene dos (2) criterios de evaluacin: OFERTA ECONMICA: Otorgar 50% a la oferta econmica con el menor precio y un porcentaje (%) proporcional a las dems ofertas (precio de la menor oferta dividido entre cada oferta). OFERTA TCNICA: Otorgar la puntuacin proporcional de 50%, proveniente de la divisin entre el puntaje obtenido de la evaluacin de ofertas tcnicas y la mxima puntuacin posible.

Ponderacin de la Matriz N 1 2 CRITERIOS Oferta Econmica Oferta Tcnica Total PUNTOS MAX 50% 50% 100

17. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIN Para el presente proceso se otorgarn 56 contratos, distribuidos en 10 frentes: * Taladros de 3000 hp de perforacin en tierra: se suscribirn 10 Contratos no excluyentes. * Taladros de 2000 hp de perforacin en tierra:se suscribir 1 Contrato. * Taladros de 1500 hp de perforacin en tierra: se suscribirn 14 Contratos no excluyentes. * Taladros de 1200 hp de perforacin en tierra: se suscribir 1 Contrato. * Taladros de 1000 hp de perforacin en tierra: se suscribirn 13 Contratos no excluyentes. * Taladros de 750 hp de perforacin en tierra: se suscribirn 4 Contratos no excluyentes. * Taladros de 250 hp de RARC en tierra: se suscribir 1 Contrato. * Gabarras de 2000 hp de perforacin en lago: se suscribirn 4 Contratos no excluyentes. * Gabarras de 1500 hp de perforacin en lago: se suscribirn 6 Contratos no excluyentes. * Gabarra de 1000 hp de perforacin en lago: se suscribirn 2 Contratos no excluyentes. Los frentes no son excluyentes entre si. Las empresas adjudicatarias debern cumplir con las especificaciones tcnicas y con lo contemplado en la matrz de evaluacin tcnica. Se aplicar el mtodo ponderado en los casos donde la cantidad de ofertas por un equipo dado sea superior a la cantidad requerida de ese tipo de equipo. El mtodo consiste en evaluar las ofertas econmicas considerando el peso especfico de cada una de sus partidas segn la ponderacin obtenida del anlisis de cada partida. La ponderacin (PP) ser tomada de la proporcin porcentual de la suma de todas las partidas similares con respecto a la suma de todas las ofertas, y los pasos del mtodo son los siguientes: 1. Se ensambla una primera matriz, la cual consta de una primera columna contentiva de todas las partidas de la oferta (VO); de la segunda columna en adelante se coloca una compaa por columna contentiva de los precios para cada partida. Se usarn tantas columnas como opciones presenten cada compaa participante para un equipo dado. En la ltima columna quedar registrada la menor oferta por cada partida. 2. Los valores que se colocan en esta matriz son Bolvares equivalentes al cambio que se estipule en el pliego de adjudicacin. 3. Para aquellos casos donde las compaas participantes tengan a bien ofertar la cantidad de cero (0) Bs. en alguna partida, se asumir que dicho valor corresponde realmente a 0,1 Bs., entendindose que las cantidades en Bolvares estarn expresadas sin decimales segn lo estipula el pliego de adjudicacin en el numeral 2.C.10 de este captulo. Esto se hace as para fines de clculo matemtico.


4. Definido el Menor Valor Ofertado (MVO) por cada partida entre todas las compaas oferentes, se procede a ensamblar una segunda matriz, la cual tendr una primera columna contentiva de todas las partidas de la oferta, una segunda columna contentiva del porcentaje de ponderacin para cada partida, una tercera columna con el valor MVO, seguida de tantas columnas como compaas participantes. 5. En las celdas colocadas en la columna de cada compaa, se multiplicar el mnimo valor ofertado (MVO) de la partida por la ponderacin de la misma y luego dividida entre el valor ofertado por esa compaa para esa partida. (MVO x PP / VO) 6. Este clculo se repetir para todas las celdas del resto de las columnas. Finalmente se sumarn los valores de las celdas por cada columna, y el valor mayor corresponder a la oferta econmicamente ms ventajosa para PDVSA. Una vez jerarquizadas las empresas se aplicar el metodo del mayor puntaje ajustado (compromiso de responsabilidad social acorde a lo contemplado en el artculo 14 del decreto 4998) La Buena Pro para cada frente se otorgar a aquella empresa que presente el mayor puntaje ajustado. El resto de las empresas debern ajustarse a los precios de la misma, en caso contrario, se tomar la decisin ms acorde a los intereses de PDVSA, para lo cual, PDVSA se reserva el derecho de realizar reuniones aclaratorias de ofertas econmicas con las oferentes restantes hasta otorgar la Buena Pro para la mayor cantidad posible de equipos. Caso 1 : Cuando al menos una de las empresas calificadas tcnicamente declare un VAN mayor igual al veinticinco por ciento (25%), se activa el Decreto 4.998. Se otorgar la Adjudicacin a la(s) empresa(s) cuya(s) oferta(s) presente(n) Mayor Puntaje ajustado. Caso 2 : Cuando ningn VAN declarado sea mayor igual al veinticinco por ciento (25%), para la seleccin entre ofertas cuyos precios no superen el cinco por ciento (5%) de la oferta que resulte mejor evaluada; se otorgar la Adjudicacin: En las contrataciones de obras y de servicios, a la(s) oferta(s) que sea(n) presentada(s) por la(s) empresa(s), cuyo domicilio principal est en Venezuela, tenga(n) mayor incorporacin de partes e insumos nacionales y mayor participacin de recursos humanos nacionales, incluso en el nivel directivo. Si aplicados los criterios anteriores, la evaluacin arrojare dos ms ofertas con el mismo precio evaluado se preferir al(los) oferente(s) que tenga(n) Mayor Participacin Nacional en su capital. Caso 3 : Cuando ninguna de las ofertas declare VAN vlido: se otorgar la Adjudicacin a la(s) oferta(s) que resulte(n) econmicamente mejor(es) evaluada(s). Los oferentes que hubieren merecido la segunda y tercera opcin, en este mismo orden, el derecho a que les sea otorgada la adjudicacin, en caso de que el participante adjudicatario no mantenga su oferta, se niegue a firmar el contrato, no suministre las garantas exigidas o le sea anulada la Adjudicacin. En caso de otorgamiento de Adjudicacin, porcentualmente, por frentes, por reas o por renglones, y se prevea otorgar el cien por ciento (100%) a un solo oferente, cuando los dems participantes no aceptaren ajustarse a los precios de la mejor oferta, este oferente debe tener una CFEC suficiente.

18. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIN. LA CONTRATANTE podr declarar desierto el presente procedimiento de licitacin, con base en lo establecido en el Artculo 91 de la Ley de Licitaciones, cuando: 1. No se reciban al menos dos (2) ofertas vlidas; 2. Todas las ofertas resulten rechazadas o los participantes descalificados, de conformidad con lo establecido en el pliegos de licitacin;


3. Est suficientemente sustentado que de continuar el procedimiento podra causarse perjuicio al Ente Contratante; 4. Cuando existan errores y/o cambios en las especificaciones que den lugar a una modificacin significativa de las ofertas. 5. Cuando se compruebe que entre algunos de los oferentes existen acuerdos o tratos que alteren la transparencia del proceso. 6. Todos los bienes que se ofrezcan sean producidos por el mismo fabricante o productor 19. CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIN DEL OFERENTE. No tener inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). No haber presentado caucin o garanta de licitacin solicitada o que no cumpla con el plazo de vigencia solicitada en el pliego. No estar inscrito o actualizado en el Registro de Empresas Produccin Social (REPS) no haber presentado Declaracin Jurada de Participacin en el Programa de Empresas de Produccin Social. Ofertas de aquellas empresas que estn en atraso o quiebra Aquellas que no presenten la documentacin requerida como obligatoria para su calificacin en el procedimiento. Ofertas que incluyan informacin o datos falsos. Las empresas oferentes que hayan presentado en los ltimos dos (2) aos, contados a partir de la fecha de entrega de ofertas, incumplimiento en la ejecucin de contratos con LA CONTRATANTE, o algunas de sus filiales, tal como el abandono de las actividades ya iniciadas o la negativa del reinicio de las mismas, cuando tal reinicio haya sido solicitado por LA CONTRATANTE El tratar de obtener informacin de la Licitacin cuando se est en la fase de evaluacin de las ofertas, lo que constituye un perjuicio al proceso en el anlisis de calificacin de las empresas en dicha fase. No presentar los componentes obligatorios del compromiso social, de acuerdo a las condiciones establecidas en este pliego. Las empresas oferentes que presenten o hayan presentado en los ltimos dos (2) aos, contado a partir de la fecha de entrega de ofertas, incumplimiento de ndole laboral y/o para cuya resolucin haya tenido que intervenir LA CONTRATANTE y sus empresas Filiales y/o haya tenido que subrogarse al pago de tales obligaciones laborales. Que no presenten la Solvencia Laboral.

20 CRITERIOS DE RECHAZO DE OFERTAS. Las ofertas que no cumplan con lo establecido en la Ley de Licitaciones (Artculo 84 numeral 1). Ofertas diferentes que provengan de un mismo proponente presentadas por personas distintas, si se comprueba la participacin de cualquiera de sus socios, directivos o gerentes en la integracin o direccin de otro participante en la licitacin, para la misma obra o servicio (Artculo 84 numeral 4 LL). Ofertas cuyo perodo de validez sea menor al requerido. Ofertas condicionadas o alternativas (Artculo 84 numeral 2 LL). Que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos para esta licitacin (Artculo 84 numeral 3 LL). Las empresas oferentes beneficiadas con la buena pro, en los procesos de licitacin llevados a cabo por LA CONTRATANTE, que no hayan mantenido las ofertas durante su vigencia, o que se hayan negado a firmar los contratos correspondientes o no hayan manifestado su disposicin para iniciar actividades de los contratos firmados en el periodo mencionado (Artculo 116 de la Ley de Licitaciones Capitulo IV Sanciones). Las empresas oferentes que hayan sido beneficiadas con la buena pro en los procesos de licitacin llevados a cabo por PDVSA y sus empresas Filiales, no hayan mantenido las ofertas durante su


vigencia, o que se hayan negado a firmar los contratos de manera recurrente durante los ltimos seis meses. LA CONTRATANTE se reserva el derecho y podr, cuando a su juicio lo considere conveniente y en cualquier fase del procedimiento, rechazar las ofertas de aquellos participantes que hubiesen, de manera recurrente en los ltimos seis (6) meses, incumplido con las fechas prometidas de entrega de los pedidos de materiales que realicen o hubiesen realizado cualquier otra accin que menoscabe los intereses de LA CONTRATANTE. No haber presentado Caucin o Garanta de Licitacin solicitada o que no cumpla el plazo de vigencia establecido en el pliego. Ofertas que no estn selladas y firmadas por la(s) persona(s) que representa(n) legalmente a la empresa o que estn firmadas por personas naturales distintas a las suficientemente autorizadas para representar al participante (Artculo 84 numeral 7 LL). Ofertas que incluyan informacin falsa o datos falsos (Artculo 84 numeral 6 LL). Ofertas que develen el monto de la oferta econmica en los sobres N 1,2 3. Ofertas que presenten en su totalidad en una moneda diferente a la mencionada en el pliego. Ofertas cuyo idioma de presentacin sea diferente al mencionado en el pliego Se rechazaran aquellas ofertas de empresas participantes que se encuentren en proceso de aplicacin de alguna medida administrativa producto de revocacin de pedido y/o renuncia de Buena Pro/Adjudicacin, tanto por incumplimiento en las fechas de entrega en los pedidos colocados como por la no aceptacin de la Buena Pro emitida con referencia a una oferta de dicho proveedor dentro del periodo de vigencia de la misma. Ofertas de aquellas empresas que estn en atraso o quiebra. Que incurra en cualquier otra causal de rechazo establecida en los pliegos de licitacin. Segn lo establecido en la normativa SI-S-04 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIN punto 6 se considera motivo de rechazo de oferta bajo las siguientes condiciones: Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser obtenida a travs del registro de contratista de PDVSA. Contratistas que en los ltimos tres (3) meses tengan en la ejecucin de obras o servicios, una Evaluacin Final de Desempeo (Anexo C) o de Aptitud (Anexo A) con una calificacin de No Apta. A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar otros resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas sern obtenidos a travs del registro de contratistas de PDVSA.

21. PLAZO MXIMO EN QUE SE OTORGAR EL CONTRATO. Una vez notificada la disponibilidad del contrato para ser firmado, el beneficiario de la Adjudicacin dispondr de treinta das hbiles para presentarse para su firma y entregar a plena satisfaccin, las fianzas y seguros solicitados en la carta de Adjudicacin en los pliegos de licitacin. Si el oferente favorecido con la Adjudicacin no presenta las garantas o fianzas exigidas, o no firma el contrato respectivo dentro del plazo establecido al efecto, LA CONTRATANTE y sus empresas Filiales podrn decidir si el contrato ser o no celebrado, procediendo a ejecutar las acciones que se consideren pertinentes.

22. ACLARATORIA DE OFERTAS Durante la evaluacin de las ofertas, LA CONTRATANTE, podr a su discrecin, solicitar al oferente que aclare su oferta. La solicitud de aclaratoria y la respuesta correspondiente se harn por escrito.


Ningn oferente debe comunicarse oralmente o por escrito con LA CONTRATANTE, sobre cualquier materia relacionada con su oferta, entre el momento de la apertura de las ofertas recibidas y hasta el momento del otorgamiento del contrato, si sta no lo solicita. En este caso el oferente podr proporcionar informacin adicional a LA CONTRATANTE

23. CESIONES DE CREDITO. La empresa favorecida con la Adjudicacin, previa autorizacin de la gerencia de PERFORACION podr realizar cesiones de crdito en los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes, la ejecucin de obras o la prestacin de servicios. En dichos casos, el cesionario slo podr cobrar las sumas lquidas y exigibles que se le adeuden al contratista, como consecuencia del efectivo suministro de bienes, ejecucin de obras o prestacin de servicios, aprobados por el ente contratante, una vez realizadas las retenciones y deducciones que ste deba hacer conforme al contrato y las leyes. Se excepta del pago al cesionario cuando se trate de ajustes a los trabajadores por efecto de la firma de nueva convencin colectiva de trabajo o por efecto de una medida judicial.

24. MECANISMOS DE AJUSTE Las ofertas presentadas deben considerar los efectos de todos los Decretos, Leyes, Resoluciones Gubernamentales y Convencin Colectiva Petrolera vigente para la fecha de la presentacin de las ofertas. El elemento de costo correspondiente a la labor solamente estar sujeto a ajustes en funcin de cambios en las leyes, Decretos y contrataciones colectivas de trabajo. Los elementos de costos o renglones no sujetos a ajustes, deben ser presentados en funcin al mejor estimado o proyeccin de costos durante la vigencia del contrato objeto de esta licitacin. Aplica en contrataciones mayores a un (1) ao, de acuerdo a lo establecido en el manual de mecanismos de contratacin de Petrleos de Venezuela S.A. En caso de proceder algn mecanismo de ajuste al contrato, la gerencia contratante debe suministrar e incluir en los pliegos de licitacin, la frmula escalatoria o cualquier otra frmula de ajuste, ajustado al procedimiento de contratacin.

25. OTRAS CONSIDERACIONES

25.1 EQUILIBRIO ECONOMICO En caso de ser promulgados en Venezuela una o ms leyes, reglamentos o Decretos que impliquen cambios en las regulaciones laborales; o nuevas leyes, reglamentos o Decretos tributarios que impliquen cambios en los impuestos, tasas o contribuciones; o se establezca formalmente una devaluacin monetaria; o se implante un sistema de control de cambios que pueda afectar los pagos en divisas a la Contratista; de tal manera que se genere una alteracin en el equilibrio econmico del contrato que no pueda ser recogida a tiempo por los mecanismos de ajuste de precios previstas en el contrato, o cuyo efecto no haya sido tomado en cuenta en alguna clusula o anexo del contrato, o que no haya sido tomado en cuenta en el procedimiento convenido por las partes para el reconocimiento de incrementos de costos del contrato; y siempre que la Contratista lo solicite expresamente y que la ocurrencia de tales circunstancias o la persistencia de sus consecuencias sobre la Contratista no dependan ni estn en forma alguna bajo el control de la Contratista y sta hasta entonces no hubiera dado lugar a retrasos en la


ejecucin de el contrato; la Gerencia Contratante, en cuanto reciba la solicitud de la Contratista, y en todo caso con la aprobacin del Nivel de Delegacin de Autoridad Financiera correspondiente, podr acordar que se haga una evaluacin de los efectos adversos de las circunstancias alegadas por la Contratista, con sujecin a los siguientes lineamientos. En caso que la Contratista considere que, debido a las circunstancias externas alegadas, ha sido afectado significativamente el equilibrio econmico del contrato en el sentido de que dichas circunstancias han colocado a la Contratista en situacin de liquidacin, atraso o quiebra o, simplemente, de no poder continuar dando ejecucin normal a las obligaciones derivadas del contrato, la Contratista deber justificar y demostrar, a satisfaccin de la Filial, tales circunstancias y proponer una solucin que ponga fin al desequilibrio econmico invocado. A tal efecto, la Filial analizar las razones y pruebas dadas por la Contratista, as como el impacto de tales circunstancias sobre el contrato, antes de acordar solucin alguna. La Contratista, cuando aspire que la Filial evale una situacin de alteracin del equilibrio econmico del contrato, deber solicitarlo as, por escrito. Antes de los treinta (30) das continuos siguientes contados a partir de la solicitud de la Contratista, y en ningn caso despus de transcurridos los treinta (30) das continuos siguientes al acta de recepcin provisional, la Contratista presentar los recaudos necesarios para demostrar los hechos alegados y, de ser posible, presentar a la Filial la propuesta de solucin final.

25.2 NOTIFICACIN DE LA ADJUDICACIN. Mediante comunicacin escrita dirigida a la empresa favorecida con la Adjudicacin, LA CONTRATANTE participar a dicha empresa lo siguiente: 1. El otorgamiento de la Adjudicacin. 2. La direccin de la oficina legal correspondiente, con la cual debe hacer contacto para la celebracin y firma del contrato. 3. Las fianzas y plizas a presentar y el monto de las mismas, as como las solvencias y dems documentos que se requieran. As mismo, se notificar a travs de correspondencia escrita dirigida al resto de las empresas participantes el aviso de no haber sido favorecidas con la Adjudicacin. La empresa que obtenga la Adjudicacin en la licitacin ser la nica responsable ante LA CONTRATANTE de la ejecucin.

25.3 FORMACIN DE CONSORCIOS. Las empresas contratistas interesadas en participar en este procedimiento podrn manifestar su inters de hacerlo en consorcio, y, en tal caso, la intencin de la misma, debe constar en documento autenticado por ante Notario Pblico u otro funcionario pblico competente en Venezuela. Sern objeto de rechazo, las ofertas presentadas individualmente por las empresas que conforman el consorcio. Todas las empresas que conforman el consorcio deben estar debidamente inscritas y actualizadas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), y haber solicitado su inscripcin o haberse inscrito en el Registro de Empresas de Produccin Social (REPS) de Petrleos de Venezuela, S.A., y consignar los dems documentos y/o solvencias consideradas como obligatorias para particiapntes consorciados.


25.4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. Los participantes deben emplear todos los medios razonables para preservar el secreto de toda la informacin tcnica, datos y tcnicas de operacin, entregados a ellos directa e indirectamente por LA CONTRATANTE. Ningn documento o informacin entregada en este procedimiento de contratacin podr ser suministrado a terceros o usado por el participante sin la autorizacin previa y por escrito de LA CONTRATANTE. 25.5 DEVOLUCIN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN.

Los oferentes, junto con la presentacin de sus ofertas, deben devolver, debidamente sellados y firmados, salvo los pliegos de licitacin adquiridos, el resto de la documentacin, planos, especificaciones y dems documentos suministrados por LA CONTRATANTE.

25.6 OMISIONES O DESVIACIONES SUSTANCIALES. Se considera como desviacin sustancial lo siguiente: No cumplir con alguno de los parmetros excluyentes indicados en las matrices de evaluacin tcnica, econmica y social. Cualquier otra condicin indicada como excluyente dentro del pliego de Licitacin y en la Ley de Licitaciones.

25.7 GARANTIAS Y DOCUMENTOS LA CONTRATISTA favorecido con la Adjudicacin, debe entregar antes de iniciar los servicios los siguientes documentos: Fianza de Fiel cumplimiento: Debe presentar, con anterioridad a la firma del contrato una fianza solidaria de fiel cumplimiento, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de la ejecucin del objeto del contrato, otorgada por un banco, compaa de seguros o Sociedades de Garantas Recprocas para la Pequea y Mediana Empresa a satisfaccin de Petrleos DE VENEZUELA, S.A., por el diez por ciento (10%) del monto del contrato, la cual permanecer vigente hasta la firma del acta de recepcin definitiva. Fianza de Responsabilidad Laboral: Debe presentar, con anterioridad a la firma del contrato una fianza de responsabilidad laboral, otorgada por un banco, compaa de seguros o Sociedades de Garantas Recprocas para la Pequea y Mediana Empresa o compaa de seguros a satisfaccin de Petrleos DE VENEZUELA, S.A., por el veinte por ciento (20%) del monto total del elemento labor de la construccin del objeto del contrato, la cual permanecer vigente hasta catorce (14) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepcin definitiva. Los gastos en los cuales la empresa contratista incurra para la obtencin de las fianzas, sern pagados como gastos reembolsables al momento de causarse el gasto y de presentarse la factura correspondiente.

Plizas de Seguros: Debe contratar y mantener vigente, por el tiempo de duracin del contrato hasta la recepcin definitiva de las mismas, con compaas aseguradoras de reconocida solvencia econmica y a satisfaccin de LA CONTRATANTE, debiendo suministrar copias fotostticas de los mismos a efecto de ser incorporados en el expediente del contrato respectivo, las siguientes plizas de seguros con las coberturas que a continuacin se mencionan:


Pliza de Responsabilidad Patronal Pliza de Responsabilidad Civil General. Pliza de Responsabilidad Civil de vehculos y/o equipos. Pliza de Todo Riesgo de Construccin.

400.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Solvencias: Solvencia Municipal. Solvencia Laboral

PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL (PESIAHO) En concordancia con el punto nmero 5.14 de la normativa SI-S-04 las contratistas ganadoras de la Adjudicacin, debern presentar el Plan especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que implantar durante la ejecucin de los SERVICIOS COMERCIALES, con los parmetros aplicables indicados en el Anexo B de la normativa SI-S-04 del anexo V, a entera satisfaccin de la gerencia contratante, custodio de la instalacin y gerencias de Seguridad Industrial y de Ambiente e Higiene Ocupacional, sin generar costos adicionales para PDVSA y el mismo ser evaluado utilizando como base el mecanismo de evaluacin indicado en el referido anexo. 26. APLICACIN DE MEDIDAS DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO. Aplicacin de las preferencias establecidas en el Decreto No. 4.998 Al presente procedimiento licitatorio se le aplicarn las Medidas Temporales para la Promocin y Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria (PyMIs), Cooperativas y cualquier otra forma asociativa, productoras de bienes, prestadoras de servicios y ejecutoras de obras, ubicadas en el pas, previstas en el Decreto No. 4.998, publicado en Gaceta Oficial No. 38.567 de fecha 20/11/2006. Este Decreto contempla que, una vez efectuada la evaluacin y comparacin de las ofertas vlidas y slo, si al menos una de ellas ofrece un Valor Agregado Nacional (VAN) mayor o igual al veinticinco por ciento (25%), a los fines de promover la participacin nacional y el empleo nacional, se aplicar a todas las ofertas un conjunto de preferencias porcentuales. En este sentido, las empresas o cooperativas participantes para beneficiarse de las preferencias previstas en el Decreto No. 4.998, deben acompaar sus ofertas con una Declaracin Jurada (Art. 9) con la siguiente informacin: 1) Identificacin de las PyMIs, cooperativas y otras formas asociativas: el declarante y carcter con el cual acta. 2) Autoclculo del Valor Agregado Nacional de la oferta, indicando los valores nacionales y extranjeros de cada componente del precio, desagregado por cada uno de los conceptos a que se refiere el numeral 1 del artculo 3 del mencionado Decreto. Para la aplicacin de las preferencias a las Pequeas y Medianas Industrias (PyMIs), Cooperativas o cualquier otra forma asociativa, se requerir que las empresas oferentes, en alianza o en proceso de cogestin, consignen los documentos necesarios para demostrar su condicin, los aportes y la responsabilidad solidaria de las industrias, Cooperativas y otras formas asociativas e inclusive que se encuentren en proceso de cogestin ante el Ente Contratante (Art. 11). Los participantes que no presenten los acuerdos formales o la declaracin jurada sealado en los Artculos 9 y 11 del Decreto, respectivamente, se considerar que no estn interesados en obtener las preferencias establecidas en el Decreto. No 4.998 no obstante, podrn ser calificados si cumplen con los dems requisitos exigidos en los pliegos de licitacin o condiciones de participacin.


Para reconocer el Valor Agregado Nacional (VAN) de las ofertas presentadas por los interesados, dentro del procedimiento de seleccin dLA CONTRATISTA, los bienes debern ser ejecutados o producidos, por empresas cuyo domicilio principal est en el pas. (Art. 4). En el artculo. 3 del Decreto No. 4.998 se establecen las definiciones incluidas en el punto 5 del presente pliego de licitacin, tales como: Valor Agregado Nacional (VAN), Materia prima, insumos y equipos de origen nacional, Mano de obra, Tecnologa de origen nacional, Cooperativas, Pequea y Mediana Empresa (PyMIs), Servicios Profesionales, Obra, Otras formas Asociativas y Compromisos de Responsabilidad Social. En el Artculo. 5 del Decreto No. 4.998 se establece que no sern considerados como Valor Agregado Nacional: 1. Las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservacin de las mercancas durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeracin, refrigeracin, adicin de sustancias, salazn, extraccin de partes averiadas y operaciones similares. Salvo en aquellos casos, que con ocasin a la cogestin se demuestre que grupos de personas realizan estas funciones dentro de la empresa. 2. Las operaciones de desempolvamiento, lavado o limpieza, entresaque, clasificacin, seleccin, divisin en partes, cribado, tamizado, filtrado, dilucin en agua, aplicacin de aceite y recortado. 3. La formacin de juegos de mercancas. 4. La reunin o divisin de bultos. 5. La aplicacin de marcas, etiquetas, o signos distintivos similares a las marcas nacionales. 6. El servicio de post-venta y garanta de bienes y servicios importados. 7. Cualquier otra actividad que no cumpla con los supuestos determinantes del valor agregado nacional (VAN), establecidos en el presente Decreto. METODOLOGIA DE CLCULO: Una vez efectuada la evaluacin y comparacin de las ofertas vlidas y slo, si al menos una de ellas ofrece un Valor Agregado Nacional (VAN) mayor o igual al veinticinco por ciento (25%), a los fines de incrementar el empleo nacional, se aplicar a todas las ofertas un conjunto de preferencias porcentuales que se determinara de la siguiente forma: 1- Preferencia del Valor Agregado Nacional (VAN) Asignar como preferencia el valor uno (1) a la oferta econmica con el mayor porcentaje (%) de VAN declarado, y al resto de las ofertas se le asignar un valor proporcional respecto a ste, que ser resultado de dividir el porcentaje de VAN de cada oferta evaluada entre el mayor VAN declarado. 2- Preferencia por PyMIs, Cooperativas y Otras Formas Asociativas 2.1 Se otorgar una preferencia adicional a la participacin de PyMIs, Cooperativas y otras formas asociativas, como sigue: a) Cinco por ciento (5%) cuando la oferta sea presentada en alianza entre cooperativas, entre otras formas asociativas, o en combinacin. b) Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada por una sola cooperativa u otra forma asociativa. c) Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada en alianza entre pequeas y medianas industrias (PyMIs) con cooperativas u otras formas asociativas.


d) Para determinar el valor unitario de la preferencia adicional, se debe dividir el porcentaje sealado en las literales a), b) y c) entre 100. De esta manera ambas preferencias (VAN y Adicional) quedaran en la misma base para poder determinar la preferencia total. 3. PREFERENCIA POR CALIFICACION FINANCIERA 3.1 Nivel Estimado de Contratacin Para la calificacin financiera dLA CONTRATISTA se utilizar el Nivel Estimado de Contratacin (NEC) suministrado por el Registro Nacional de Contratistas (RNC) o por alguno de los Registros Auxiliares de Contratistas (RACs) adscritos a ste; as como otros valores requeridos para la calificacin financiera. Para el caso de alianzas o asociaciones, el NEC ser el resultado de la suma de los NEC individuales de las empresas que lo conforman. El NEC resultante determinar la calificacin financiera de la alianza, asociacin o cogestin, dentro de uno de los niveles o grupos establecidos por el RNC.

3.2 Contratacin de Obras y Servicios Comerciales Obtendrn la preferencia de ser calificadas financieramente las pequeas y medianas industrias (PyMIs), cooperativas y otras formas asociativas que ofrezcan obras o servicios comerciales con un VAN mayor o igual al 25% y un equivalente de al menos 75% de los valores requeridos para calificar financieramente, segn los criterios establecidos en el pliego de licitacin o condiciones de contratacin. Quienes en tales condiciones cumplan con al menos 60% de los valores requeridos para calificar financieramente, siempre y cuando el oferente se comprometa a constituir una garanta de fiel cumplimiento por el doble de lo exigido en el respectivo contrato, emitidas por sociedades de Garantas del Sistema Nacional de Garantas Recprocas para la Pequea y Mediana Empresa o por Entidad Bancaria o Compaa de Seguros, debidamente inscritas en la Superintendencia General de Bancos y otras Instituciones Financieras o en la Superintendencia de Seguros, segn sea el caso. Las Cooperativas que presenten un VAN mnimo del 25%, pero no estn dentro de los supuestos anteriores, se les calificar financieramente, siempre y cuando, puedan demostrar en la oferta tcnica, que se encuentran aptas para prestar sus servicios comerciales o ejecutar la obra con sus propios medios de trabajo, correspondindole a la respectiva Comisin de Licitaciones, certificar que stas pueden ejecutar los trabajos objeto de la contratacin, y se comprometan a constituir una garanta de fiel cumplimiento por el doble de lo exigido en el respectivo contrato. 3.3 Otras Consideraciones Cuando haya sido otorgada Adjudicacin, por la aplicacin de las medidas previstas en el Decreto No. 4.998 y, posteriormente se demuestre que la empresa suministr informacin falsa o alter la misma, el ente contratante podr resolver contrato suscrito o requerir el el pago del monto correspondiente a la diferencia entre el precio de la oferta mejor evaluada, antes de aplicar la preferencia y el precio efectivamente contratado con motivo de la preferencia, sin perjuicio de la aplicacin de sanciones a que hubiere lugar, independientemente de las sanciones establecidas en el Decreto de reforma parcial de la Ley de Licitaciones (Art. 27). 3.4 Cesin de Crdito De acuerdo a lo establecido en el artculo 18 del Decreto 4.998 se establece en los pliegos de licitacin el derecho dLA CONTRATISTA de realizar cesiones de crdito en el contrato. En


dichos casos el cesionario solo podr cobrar las sumas lquidas y exigibles que se le adeuden al contratista como consecuencia de la ejecucin de los trabajos aprobados por PDVSA, una vez realizadas las retenciones y deducciones que este deba hacer conforme a lo previsto en el contrato y en la normativa legal aplicable. 4 Clculo de las preferencias

Una vez determinada la Preferencia Porcentual Total (PP) a cada oferta, se le calcular el puntaje ajustado (de acuerdo a los criterios de la Gerencia Contratante), segn la siguiente formula: (Art. 12)

Puntaje Ajustado = Puntaje de la Evaluacin x (1 + Preferencia Total)

La Adjudicacin se otorgar a la oferta que obtenga el mayor puntaje ajustado, presentada por un oferente calificado y que establezca en sus respectivas ofertas su Compromisos de Responsabilidad Social. (Art. 14)

26.1. PREFERENCIA DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO. A la empresa beneficiaria de la Buena Pro, Microempresas, Pequeas y Medianas Empresas / Industrias y Cooperativas, ubicadas en el Pas, que hayan presentado Declaracin Jurada con un VAN mnimo del 25%, se les otorgar un anticipo del 1% del monto del contrato, el cual ser entregado al momento de la suscripcin del contrato correspondiente, o dentro de los cinco (05) das hbiles siguientes a la firma de este. Cuando las microempresas, pequeas y medianas empresas / industrias o cooperativas presenten oferta en alianza, consorcio o asociacin con una Gran Empresa, se les otorgar anticipo 1% del monto correspondiente a la alcuota de participacin (porcentaje o peso del monto) en el monto total de la oferta presentada por dicha alianza, consorcio o asociacin. En ningn caso, la porcin de los elementos de la estructura de costo, para los cuales se ha otorgado Anticipo, ser objeto de ajuste de precios.

NO APLICA ANTICIPOEn el caso de que el contrato sea iniciado mediante carta de intencin o carta de autorizacin para el inicio de trabajos preliminares Para Grandes Empresas Para cubrir gastos reembolsables Para cubrir costos de labor, administracin y utilidad de la estructura de costo labor Por concepto del proyecto u oferta social que formen parte del Compromisos de Responsabilidad Social. Contratos para ejecucin de la obra, se otorgar anticipo para el pago de los siguientes elementos de costos: Suministros de materiales, insumos y equipos de origen nacional, incorporados a la obra o servicio; as como el alquiler de maquinarias, equipos, movilizacin y obras preliminares, realizada en Venezuela entre otros.


Para los contratos menores o iguales a un ao, el anticipo estar asociado a la porcin de los SERVICIOS COMERCIALES a ser ejecutado durante la vigencia del contrato original, tomando en consideracin los elementos que correspondan segn lo indicado en los prrafos precedentes. Se entregar por una sola vez y su monto se determinar con base en el porcentaje aplicable, al monto del contrato y cronograma de ejecucin o programa de desembolsos presentado por LA CONTRATISTA y aprobado por la Gerencia Contratante. En contratos mayores de un ao, el anticipo estar asociado a la porcin de los SERVICIOS COMERCIALES a ser ejecutado durante el primer ao de vigencia del contrato principal, tomando en consideracin los elementos que correspondan segn lo indicado en los prrafos precedentes. Se entregar una sola vez y su monto se determinar con base en el porcentaje aplicable, al monto a ser ejecutado en el primer ao de vigencia del contrato y al Cronograma de ejecucin o desembolsos presentado por LA CONTRATISTA y aprobado por PDVSA. PREFERENCIA POR PRONTO PAGO - DECRETO 4910 Otorgado el anticipo de 1 % del monto del contrato, La Gerencia Contratante, verificar el progreso de entrega del bien presentada por LA CONTRATISTA, para el pago a que haya lugar, y pagar a la Contratista la Cantidad aprobada, menos las deducciones que procedan, dentro de los cinco (05) das hbiles siguientes al recibo conforme de la valuacin por parte de LA CONTRATANTE. Los pagos se efectuarn con el respaldo de las Actas de Inspeccin, en la que conste que la porcin del bien asociada a dicha entrega fue ejecutada conforme y su pago es procedente. Para garantizar el reintegro del anticipo, la empresa debe entregar una Fianza de Anticipo a favor de Petrleos de Venezuela, S.A. por el monto a ser otorgado. Dicha fianza debe ser emitida por una Entidad Bancaria o de Seguros y mantenerse vigente hasta el total reintegro del anticipo, y su costo ser pagado al Contratista como reembolsable. El reintegro del anticipo ser realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, en un periodo no mayor al tiempo de ejecucin; cuando el tiempo de ejecucin sea superior a un ao el reintegro se realizar durante el primer ao de vigencia del contrato.


ANEXOS DE INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES


ANEXO I

SOBRE N 1DOCUMENTOS GENERALES PARA PARTICIPAR DOCUMENTOS GENERALES PARA PARTICIPAR La informacin requerida debe ser presentada en documento fsico, conforme a los formatos indicados en la siguiente tabla:

DESCRIPCIN Garanta de Licitacin: El Oferente debe presentar, a nombre de Petrleos DE VENEZUELA,

pliego taladros corporativo plan siembra petrolera

Documents