pliego sorteo de obras mejoras de 5 000 viviendas vf (1)

REPBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES Ao de la Atencin Integral a la Primera Infancia

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECFICAS PARA EL SORTEO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 5,000 VIVIENDAS

MOPC-CCC-SO-002-2015

Santo Domingo, Distrito Nacional

MEJORAMIENTO DE 5,000 VIVIENDAS


2

TABLA DE CONTENIDO

GENERALIDADES ........................................................................................................................................................................... 4

Prefacio ...................................................................................................................................................................................... 4

PARTE I ............................................................................................................................................................................................ 7

PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO ................................................................................................................................................. 7

Seccin I ..................................................................................................................................................................................... 7

Instrucciones a los Participantes (IAO) ................................................................................................................................... 7 1.1 Objetivos y Alcance ........................................................................................................................................................ 7 1.2 Definiciones e Interpretaciones ...................................................................................................................................... 7 1.3 Idioma .......................................................................................................................................................................... 10 1.4 Precio de la Oferta ......................................................................................................................................................... 11 1.5 Moneda de la Oferta .................................................................................................................................................... 11 1.6 Normativa Aplicable ..................................................................................................................................................... 11 1.7 Competencia Judicial ................................................................................................................................................... 11 1.8 De la Publicidad ........................................................................................................................................................... 12 1.9 rgano de Contratacin ................................................................................................................................................. 12 1.10 Atribuciones .................................................................................................................................................................. 12 1.11 rgano Responsable del Proceso ............................................................................................................................... 12 1.12 Exencin de Responsabilidades .................................................................................................................................. 13 1.13 Prcticas Corruptas o Fraudulentas ............................................................................................................................. 13 1.14 De los Participantes Hbiles e Inhbiles ...................................................................................................................... 13 1.15 Prohibicin de Contratar ............................................................................................................................................... 13 1.16 Demostracin de Capacidad para Contratar ................................................................................................................ 15 1.17 Representante Legal .................................................................................................................................................... 16 1.18 Agentes Autorizados .................................................................................................................................................... 16 1.19 Garantas ...................................................................................................................................................................... 16 1.19.1 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato .............................................................................................................. 17 1.19.2 Garanta de Buen Uso del Anticipo ........................................................................................................................... 17 1.19.3 Garanta Adicional ..................................................................................................................................................... 17 1.20 Devolucin de las Garantas ........................................................................................................................................ 17 1.21 Consultas, Circulares y Enmiendas ............................................................................................................................. 18 1.22 Direccin ...................................................................................................................................................................... 18 1.23 Circulares ..................................................................................................................................................................... 18 1.24 Enmiendas ................................................................................................................................................................... 18 1.25 Reclamos, Impugnaciones y Controversias ................................................................................................................. 19

Seccin II .................................................................................................................................................................................. 21

Datos del Sorteo (DDS) ........................................................................................................................................................... 21 2.1 Objeto del Sorteo ........................................................................................................................................................... 21 2.2 Monto disponible para la elaboracin de la obra ............................................................................................................ 21 2.3 Fuente de Recursos ....................................................................................................................................................... 23 2.4 Condiciones de Pago ..................................................................................................................................................... 23 2.5 Cronograma del Sorteo .................................................................................................................................................. 24 2.6 Disponibilidad y Adquisicin del Pliego de Condiciones ................................................................................................ 25 2.7 Conocimiento y Aceptacin del Pliego de Condiciones ................................................................................................. 25 2.8 Especificaciones Tcnicas ............................................................................................................................................. 25 2.9 Tiempo Estimado de Ejecucin de la Obra .................................................................................................................... 25 2.10 Documentacin a Presentar ......................................................................................................................................... 26 2.11 Forma de Presentar los Documentos. .......................................................................................................................... 27

Seccin III ................................................................................................................................................................................. 28 3.1 De la realizacin del sorteo ............................................................................................................................................ 28 3.2 Adjudicaciones Posteriores ............................................................................................................................................ 29



3

PARTE 2 ......................................................................................................................................................................................... 30

CONTRATO .................................................................................................................................................................................... 30

Seccin IV ................................................................................................................................................................................ 30

Disposiciones Sobre los Contratos ....................................................................................................................................... 30 4.1 Condiciones Generales del Contrato ............................................................................................................................. 30 4.1.1 Validez del Contrato .................................................................................................................................................... 30 4.1.2 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato ................................................................................................................ 30 4.1.3 Garanta de Buen uso del anticipo .............................................................................................................................. 30 4.1.4 Perfeccionamiento del Contrato .................................................................................................................................. 30 4.1.5 Plazo para la Suscripcin del Contrato ....................................................................................................................... 30 4.1.6 Ampliacin o Reduccin de la Contratacin ................................................................................................................ 31 4.1.7 Finalizacin del Contrato ............................................................................................................................................. 31 4.1.8 Subcontratos ............................................................................................................................................................... 31 4.2 Condiciones Especficas del Contrato ............................................................................................................................ 31 4.2.1 Vigencia del Contrato .................................................................................................................................................. 31

Seccin V ................................................................................................................................................................................. 31

Incumplimiento del Contrato .................................................................................................................................................. 31 5.1 Se considerar Incumplimiento del Contrato ................................................................................................................. 31 5.2 Efectos del Incumplimiento ............................................................................................................................................ 32 5.3 Tipos de Incumplimientos ............................................................................................................................................... 32 5.4 Sanciones ...................................................................................................................................................................... 32

PARTE 3 ......................................................................................................................................................................................... 33

DE LAS OBRAS ............................................................................................................................................................................. 33

Seccin VI ................................................................................................................................................................................ 33

Ejecucin y Recepcin de la Obra ......................................................................................................................................... 33 6.1 Inicio de la Construccin ............................................................................................................................................... 33 6.2 Recepcin Provisional .................................................................................................................................................. 33 6.3 Recepcin Definitiva ...................................................................................................................................................... 33 6.4 Garanta de Vicios Ocultos ............................................................................................................................................ 34

Seccin VII ............................................................................................................................................................................... 34

Obligaciones de las Partes ..................................................................................................................................................... 34 7.1 Obligaciones de la Entidad Contratante ......................................................................................................................... 34 7.2 Obligaciones del Contratista .......................................................................................................................................... 34 7.2.1 Normas Tcnicas ........................................................................................................................................................ 34 7.2.2 Seguridad .................................................................................................................................................................... 35 7.2.3 Vas de Acceso y Obras Provisionales ....................................................................................................................... 36 7.2.4 Responsabilidad de Seguros .................................................................................................................................... 36 7.2.5 Seguro contra daos a terceros .................................................................................................................................. 37 7.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo ........................................................................................................................... 37 7.2.7 Proteccin de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo ........................................................................................ 37 7.2.8 Seguridad Industrial .................................................................................................................................................... 38 7.2.9 Contabilidad del Contratista ........................................................................................................................................ 38

Seccin VIII .............................................................................................................................................................................. 39

Formularios .............................................................................................................................................................................. 39 8.1 Formularios Tipo ............................................................................................................................................................ 39 8.2 Anexos ........................................................................................................................................................................... 39



4

GENERALIDADES

Prefacio Este Pliego de Condiciones Especficas para la ejecucin o contratacin de Obras ha sido elaborado bajo el modelo hecho por la Direccin General de Contrataciones Pblicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Sorteo de Obras regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicacin emitido mediante el Reglamento de Aplicacin emitido mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). Este procedimiento est dirigido a las personas naturales que sean ingenieros civiles o arquitectos y que de manera exclusiva se encuentren debidamente registrados y habilitados en la regional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) en cualquiera de las provincias de la regin a la cual deseen participar, o personas jurdicas nacionales, clasificadas como Micro, Pequeas y Medianas Empresas (PYMES), cuyo domicilio social se encuentre establecido en cualquiera de las provincias de la regin a la cual deseen participar, de conformidad con el registro mercantil emitido por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente; con el objetivo de seleccionar a sesenta (60) proveedores del Estado que se encarguen de la construccin de los proyectos detallados anteriormente. Este Sorteo de Obras se ampara en las disposiciones del artculo 3 del Decreto No.164-13, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha diez (10) de junio del dos mil trece (2013), el cual textualmente permite: Privilegiar la contratacin con micro, pequeas y medianas empresas, personas fsicas, tcnicos y profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la regin, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratacin, cuyos proveedores debern acreditar tal condicin de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones Los contratistas o empresas participantes debern cumplir con una serie de requisitos e instrucciones que sern verificadas por las/los peritos asignados por este Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones. Este Ministerio tiene la facultad de efectuar las comprobaciones de idoneidad que estime necesarias para verificar la autenticidad y/o veracidad de la documentacin aportada por los participantes.



5

PARTE 1 PROCEDIMIENTOS DE SORTEO DE OBRAS Seccin I. Instrucciones a los Participantes (IAO) Esta seccin contiene informacin general sobre el Procedimiento de Sorteo de Obras. Las

disposiciones de esta seccin son de uso obligatorio en todos los procedimientos de Sorteo de Obras regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, obras y Concesiones, su modificatoria en la Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicacin aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Seccin II. Datos del Sorteo (DDS)

Esta seccin contiene disposiciones especficas para la Contratacin de Obras y proporciona informacin sobre los requerimientos que debern cumplir los participantes para participar en el Sorteo.

Seccin III. Realizacin del Sorteo/Adjudicacin

Esta seccin incluye el procedimiento para llevar a cabo el Sorteo de Obras. PARTE 2 CONTRATO

Seccin V. Disposiciones sobre los Contratos

Esta seccin incluye el Contrato, el cual una vez perfeccionado no deber ser modificado, las clusulas generales y especficas que debern incluirse en los mismos.

Seccin VI. Incumplimiento de Contrato Esta seccin incluye las causas, los efectos, los tipos y las sanciones a los incumplimientos

de las obligaciones asumidas. PARTE 3 OBRAS

Seccin VII. Ejecucin y Recepcin de Obras

Esta seccin incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepcin Provisional y la Recepcin Definitiva.

Seccin VIII. Obligaciones de las Partes

Esta seccin incluye las obligaciones tanto de la Entidad Contratante como las del Contratista.



6

Seccin IX. Formularios Tipo

Esta seccin contiene los formularios de informacin sobre el Participante, garantas que el Participante deber presentar en cada una de las etapas del proceso.



7

PARTE I PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO

Seccin I Instrucciones a los Participantes (IAO)

1.1 Objetivos y Alcance El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clusulas jurdicas, econmicas, tcnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales y las Micro, Pequeas y Medianas empresas (MIPYMES), que deseen participar en el Sorteo de Obras para el Mejoramiento de 5,000 Viviendas, segn especificaciones tcnicas anexas (Anexo 1. Especificaciones Tcnicas), llevada a cabo por el Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones. (Referencia: MOPC-CCC-SO-002-2015).

Este procedimiento est dirigido: a las personas naturales que sean ingenieros civiles o arquitectos y que de manera exclusiva se encuentren debidamente registrados y habilitados en la regional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) en cualquiera de las provincias de la regin en la cual deseen participar, a personas jurdicas nacionales clasificadas como Micro, Pequeas y Medianas Empresas (MIPYMES), de conformidad con la Ley 488-08 del 19 de diciembre de 2008 y el Decreto No.164-13 emitido por el Poder Ejecutivo, y cuyo domicilio social se encuentre establecido en cualquiera de las provincias de la regin en la cual deseen participar; con el objetivo de seleccionar a sesenta (60) proveedores del Estado que se encarguen de la construccin de los proyectos detallados anteriormente. Este Sorteo de Obras se ampara en las disposiciones del artculo 3 del Decreto No.164-13, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha diez (10) de junio del dos mil trece (2013), el cual textualmente permite: Privilegiar la contratacin con micro, pequeas y medianas empresas, personas fsicas, tcnicos y profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la regin, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratacin, cuyos proveedores debern acreditar tal condicin de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones procurando el Estado el equilibro razonable de la inversin pblica en las distintas demarcaciones geogrficas del pas, propiciando de esta manera el desarrollo integral y equilibrado de cada una de ellas. Este documento constituye la base para la participacin en el Sorteo. Si el Participante/Proponente omite suministrar alguna parte de la informacin requerida en el presente Pliego de Condiciones Especficas o presenta una informacin que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estar a su cargo y el resultado ser la prohibicin de participar en el Sorteo o la nulidad del contrato si fuere el caso. 1.2 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Especficas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayscula y que se citan a continuacin tienen el siguiente significado: Adjudicatario: Participante/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.



8

Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los participantes a los fines de realizar en nombre de ellos determinados trmites en el proceso, no para la contratacin. Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrao a la voluntad de las personas. Certificado de Recepcin Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al final del o de los perodos de garanta, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales. Circular: Aclaracin que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los participantes con relacin al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los participantes. Comit de Compras y Contrataciones: rgano Administrativo de carcter permanente responsable de la designacin de los peritos que elaborarn las especificaciones tcnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobacin de los Pliegos de Condiciones Especficas, del Procedimiento de Seleccin y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas. Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Participante/Proponente para recibir informacin de la Licitacin.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurdica se organizan para participar en un procedimiento de contratacin. Consulta: Comunicacin escrita, remitida por un Participante/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaracin, interpretacin o modificacin sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones. Contrato: Documento suscrito entre la institucin y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especficas y en la Ley. Contratista: Participante/Proponente que habiendo participado en el procedimiento, resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Especficas. Credenciales: Documentos que un Participante/Proponente presenta en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Especfica, para ser evaluados y calificados por el Comit de Compras y Contrataciones con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para participar en el procedimiento. Cronograma de Actividades: Cronologa del procedimiento. Cronograma de Ejecucin: Documento que contiene las actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto del Sorteo. Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicin de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.



9

Diseo Arquitectnico: Conforme a los planos de construccin y las Especificaciones Tcnicas. Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento. Entidad Contratante: El organismo, rgano o dependencia del sector pblico que se encuentre dentro del mbito de aplicacin de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que ha llevado a cabo un procedimiento de seleccin y celebra un Contrato. Estado: Estado Dominicano. Enmienda: Comunicacin escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Especficas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los participantes. Especificaciones Tcnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Tcnicas requeridas. Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacin que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que est envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catstrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Interesado: Cualquier persona natural o jurdica que tenga inters en cualquier procedimiento de contratacin que se est llevando a cabo bajo lo establecido en el seccin 1, inciso 1.1. Mxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorizacin para celebrar Contrato. Notificacin de la Adjudicacin: Notificacin escrita al Adjudicatario y a los dems participantes sobre los resultados finales del Procedimiento, dentro de un plazo de cinco (05) das hbiles contados a partir del Acto de Adjudicacin. Obras: Son los trabajos relacionados con la construccin, reconstruccin, demolicin, reparacin o renovacin de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparacin del terreno, la excavacin, la edificacin, la provisin e instalacin de equipo fijo, la decoracin y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforacin, la labor topogrfica, la fotografa por satlite, los estudios ssmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras. Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitacin ni en el Contrato, cuya realizacin resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que d lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado. Participante/Proponente: Persona natural o jurdica legalmente capacitada para participar en el procedimiento.



10

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista. Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pblica o contratados para el efecto y que colaborarn asesorando y elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comit de Compras y Contrataciones. Pliego de Condiciones Especficas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrn de regirse las partes en el presente procedimiento. Representante Legal: Persona natural o jurdica acreditada como tal por el Participante/ Proponente. Resolucin de la Adjudicacin: Acto Administrativo mediante el cual el Comit de Compras y Contrataciones procede a la Adjudicacin al/los Participante(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratacin. Supervisor: Persona natural o jurdica, competente, designada por la Entidad Contratante, responsable de dirigir o supervisar la ejecucin de acuerdo con el diseo, planos, tiempo de ejecucin, presupuestos y especificaciones tcnicas y de construccin del Contrato de Obra. Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones. Para la interpretacin del presente Pliego de Condiciones Especficas:

Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y

viceversa, cuando la interpretacin de los textos escritos lo requiera. El trmino por escrito significa una comunicacin escrita con prueba de recepcin. Toda indicacin a captulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se

entiende referida a la expresin correspondiente de este Pliego de Condiciones Especficas, salvo indicacin expresa en contrario. Los ttulos de captulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarn su interpretacin.

Las palabras que se inician en mayscula y que no se encuentran definidas en este documento se interpretarn de acuerdo a las normas legales dominicanas.

Toda clusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretar en el sentido ms favorable a sta.

Las referencias a plazos se entendern como das calendario, salvo que expresamente se utilice la expresin de das hbiles, en cuyo caso sern das hbiles de acuerdo con la legislacin dominicana.

1.3 Idioma

El idioma oficial para efectuar el Sorteo de Obras es el espaol, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Participante/Proponente y el Comit de Compras y Contrataciones debern ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, debern contar con la traduccin al espaol realizada por un intrprete judicial debidamente autorizado.



11

1.4 Precio de la Oferta Corresponder al precio predeterminado y fijado por la Entidad Contratante. 1.5 Moneda de la Oferta

El precio de la Obra estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$). 1.6 Normativa Aplicable

El proceso de Sorteo de Obra, el Contrato y su posterior ejecucin se regirn por la Constitucin de la Repblica Dominicana, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicacin emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, as como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir. Todos los documentos que integran el Contrato sern considerados como recprocamente explicativos. Para la aplicacin de la norma, su interpretacin o resolucin de conflictos o controversias, se seguir el siguiente orden de prelacin:

1) La Constitucin de la Repblica Dominicana; 2) La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de

fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicacin emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012;

4) La Ley 488-08, del 19 de diciembre de 2008 que establece un Rgimen Regulatorio para el Desarrollo de la Micro, Pequea y Medianas Empresas (MIPYMES) y Decreto No 164-13 emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 10 de junio de 2013.

5) El Pliego de Condiciones Especficas; 6) La Oferta; 7) La Adjudicacin; 8) El Contrato; 9) La Orden de Inicio.

1.7 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamacin resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades sern sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo.



12

1.8 De la Publicidad

La convocatoria a participar en el Sorteo de Obras deber efectuarse mediante la publicacin en el Portal Institucional y del administrado por el rgano Rector de las Compras y Contrataciones Pblicas, con un mnimo de diez (10) das hbiles de anticipacin a la fecha fijada para el Sorteo. En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podr reabrirlo dando un plazo para la presentacin de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido. La comprobacin de que en un llamado de Sorteo de Obras se hubieran omitidos los requisitos de publicidad, dar lugar a la cancelacin inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicacin en cualquier estado de trmite en que se encuentre. 1.9 rgano de Contratacin

El rgano administrativo competente para la contratacin de la ejecucin de las Obras a ser adquiridas es la Entidad Contratante en la persona de la Mxima Autoridad Ejecutiva de la institucin. 1.10 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carcter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendr la responsabilidad tcnica de la gestin. b) Nombrar a los Peritos. c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partcipe y por funcionario vinculado al

proceso. d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente el procedimiento, por las causas que

considere pertinentes. En consecuencia, podr efectuar otros procedimientos en los trminos y condiciones que determine.

1.11 rgano Responsable del Proceso

El rgano responsable del procedimiento de Sorteo de Obras es el Comit de Compras y Contrataciones. El Comit de Compras y Contrataciones est integrado por cinco (5) miembros:

El funcionario de mayor jerarqua de la institucin, o quien este designe, quien lo presidir; El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado; El Consultor Jurdico de la entidad, quien actuar en calidad de Asesor Legal; Dos funcionarios del mayor nivel posible en la institucin que tengan conocimiento en la

especialidad. El Responsable del rea de Planificacin y Desarrollo o su equivalente; El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Informacin.



13

1.12 Exencin de Responsabilidades

El Comit de Compras y Contrataciones no estar obligado a declarar habilitado a ningn Participante/Proponente que haya presentado sus Credenciales, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Especficas. 1.13 Prcticas Corruptas o Fraudulentas Las prcticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Cdigo Penal o en de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prcticas restrictivas a la libre competencia, sern causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de seleccin, o de la rescisin del Contrato, si ste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entender por:

a) prctica corrupta, al ofrecimiento, suministro, aceptacin o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacin de un funcionario pblico con respecto al proceso de contratacin o a la ejecucin del Contrato, y,

b) prctica fraudulenta, a una tergiversacin de los hechos con el fin de influir en un proceso de

contratacin o en la ejecucin de un Contrato de Obras Pblica en perjuicio del Contratante. 1.14 De los Participantes Hbiles e Inhbiles

Toda persona natural o jurdica nacional que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendr derecho a participar en el presente procedimiento, siempre y cuando rena las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el rgimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones Especficas. Este procedimiento est dirigido a las personas naturales que sean ingenieros civiles o arquitectos y que de manera exclusiva se encuentren debidamente registrados y habilitados en la regional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) de la provincia de San Juan de la Maguana o personas jurdicas nacionales, , clasificadas como Micro, Pequeas y Medianas Empresas (PYMES), cuyo domicilio social se encuentre establecido en San Juan de la Maguana, de conformidad con el registro mercantil emitido por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente; con el objetivo de seleccionar a cuarenta y un (41) proveedores del Estado que se encarguen de la construccin de los proyectos detallados anteriormente. 1.15 Prohibicin de Contratar

No podrn participar como participantes, en forma directa o indirecta, las personas fsicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuacin:

1) El Presidente y Vicepresidente de la Repblica; los Secretarios y Subsecretarios de Estado;

los Senadores y Diputados del Congreso de la Repblica; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los dems tribunales del orden judicial, de la Cmara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Sndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la Repblica y el Subcontralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificacin y el Subdirector; el Procurador



14

General de la Repblica y los dems miembros del Ministerio Pblico; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y dems funcionarios de primer y segundo nivel de jerarqua de las instituciones incluidas bajo el mbito de aplicacin de la Ley 340-06;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, as como el jefe y subjefes de

la Polica Nacional;

3) Los funcionarios pblicos con injerencia o poder de decisin en cualquier etapa del procedimiento de contratacin administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado,

inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratacin cubiertos por la prohibicin, as como los cnyuges, las parejas en unin libre, las personas vinculadas con anloga relacin de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurdicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales

1 al 4 tengan una participacin superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas fsicas o jurdicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del

procedimiento de contratacin o hayan participado en la elaboracin de las especificaciones tcnicas o los diseos respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisin;

8) Las personas fsicas o jurdicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversacin de fondos pblicos, trfico de influencia, prevaricacin, revelacin de secretos, uso de informacin privilegiada o delitos contra las finanzas pblicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administracin pblica, la prohibicin para contratar con el Estado ser perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administracin

pblica, delitos contra la fe pblica o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el pas sea signatario;

10) Las personas fsicas o jurdicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier

ordenamiento jurdico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratacin;

12) Las personas naturales o jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con

inhabilitacin temporal o permanente para contratar con entidades del sector pblico, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;



15

13) Las personas naturales o jurdicas que no estn al da en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibicin se extender hasta seis (6) meses despus de la salida del cargo. PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibicin ser de aplicacin en el mbito de la institucin en que estos ltimos prestan servicios. PARRAFO III: Este procedimiento est dirigido a las personas naturales que sean ingenieros civiles o arquitectos y que de manera exclusiva se encuentren debidamente registrados y habilitados en la regional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) de la provincia de San Juan de la Maguana o personas jurdicas nacionales, , clasificadas como Micro, Pequeas y Medianas Empresas (PYMES), cuyo domicilio social se encuentre establecido en San Juan de la Maguana, de conformidad con el registro mercantil emitido por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente.

Para el presente procedimiento no podrn participar oferentes que sean parte o que hayan suscrito contrato de construccin de obras con el Estado dominicano.

Para este procedimiento son excluidos de participar en calidad de oferentes los empleados de la institucin contratante que sean accionista de una compaa.

Para el caso de empleados de otras instituciones del Estado que no sea la mencionada entidad contratante, en caso de participar y resultar adjudicados, previo a la firma del contrato debern presentar una licencia aprobada.

En adicin a las disposiciones del Artculo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones NO podrn ser oferentes ni contratar con el Estado Dominicano, los oferentes que hayan sido inhabilitados temporal o permanentemente por la Direccin General de Contrataciones Pblicas en su calidad de rgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitacin temporal, la prohibicin ser por el tiempo establecido por el rgano Rector. Tampoco podrn contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado. 1.16 Demostracin de Capacidad para Contratar

Los participantes deben demostrar que:

No estn embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidacin; sus negocios no han sido puestos bajo administracin judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

1) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

2) Han cumplido con las dems condiciones de participacin, establecidas de antemano en los avisos

y el presente Pliego de Condiciones Especficas;



16

3) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pas;

4) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

5) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaracin falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.

1.17 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Participante/Proponente dentro de este procedimiento debern estar firmados por l, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto. 1.18 Agentes Autorizados

Cada Participante/Proponente, antes de realizar su primera consulta, podr nombrar hasta tres (3) personas fsicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a los efectos del procedimiento de Sorteo de Obras. La designacin de los Agentes Autorizados deber efectuarse mediante comunicacin escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designacin o Sustitucin de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptacin de Designacin como Agentes Autorizados, ambos modelos se anexan a este Pliego de Condiciones Especficas. Los Agentes Autorizados sern las nicas personas facultadas por el Participante/Proponente para efectuar todas las Consultas en relacin con el procedimiento y recibir, en nombre del Participante/Proponente y con efecto obligatorio para ste, todas las Circulares y/o Enmiendas que formule el Comit de Compras y Contrataciones. El Participante/Proponente podr sustituir y revocar la designacin de cualquiera de los Agentes Autorizados, o cambiar su domicilio, telfono, fax, correo electrnico, etc., mediante comunicacin escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designacin o Sustitucin de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptacin de Designacin como Agentes Autorizados. La sustitucin de uno o ms Agentes Autorizados o el cambio de domicilio, telfono, fax, correo electrnico, etc., estarn vigentes desde la fecha de recepcin por parte del Comit de Compras y Contrataciones de las cartas antes indicadas. La sustitucin de uno o ms Agentes Autorizados no requerir el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado(s) sustituido(s). 1.19 Garantas Los importes correspondientes a las garantas debern hacerse en la misma moneda utilizada para la presentacin de la Oferta. Cualquier garanta presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta ser descalificada sin ms trmite. Los participantes que resulten adjudicatarios debern presentar las siguientes garantas:



17

1.19.1 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica con 00/100 (US$10,000.00), estn obligados a constituir una Garanta Bancaria o Plizas de Fianzas de compaas aseguradoras de reconocida solvencia en la Repblica Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) das hbiles, contados a partir de la Notificacin de la Adjudicacin, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una MIPYMES, corresponder a UNO POR CIENTO (1%) a disposicin de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicacin del Contrato. La misma debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la Repblica Dominicana. En caso de que el adjudicatario presenta la certificacin del Ministerio de Industria y Comercio que lo clasifique como MIPYME, la garanta ser de un por ciento (1%) del monto total adjudicado. Cuando no se constituya la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo establecido, la Entidad Contratante, como rgano de Ejecucin del Contrato, notificar la Adjudicacin de la(s) Obra(s) correspondiente al Participante que hubiera obtenido la siguiente posicin en el proceso de Adjudicacin, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Participante Adjudicatario depositar la Garanta y suscribir el Contrato de acuerdo al plazo que le ser otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicacin formal. 1.19.2 Garanta de Buen Uso del Anticipo Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras debern presentar una garanta de anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual ser igual o menor al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y que ser amortizada en igual proporcin en cada certificado o avance de obra. 1.19.3 Garanta Adicional

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deber presentar una garanta de las Obras ejecutadas por l a satisfaccin de la Entidad Contratante, (Garanta de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la(s) Obra(s). Esta garanta deber ser por un perodo de un (1) ao contado a partir de la Recepcin Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacin que surja por algn defecto de construccin no detectado en el momento de recibir la(s) Obra(s). La garanta deber ser otorgada, a entera satisfaccin de la Entidad Contratante. 1.20 Devolucin de las Garantas

a) Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfaccin de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicacin de penalidad alguna.



18

1.21 Consultas, Circulares y Enmiendas Los interesados podrn solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Especficas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la realizacin del Sorteo. Las consultas las formularn los participantes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargar de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma. 1.22 Direccin

Las Consultas se remitirn al Comit de Compras y Contrataciones, en el Departamento de Concursos y Sorteos, dirigidas a:

COMIT DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) Referencia: MOPC-CCC-SO-002-2015 Direccin: Avenida Homero Hernndez esquina Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo de Guzmn, Capital de la Repblica Dominicana. Correo Electrnico: [email protected] Telfonos: 809-565-2011 Fax: 809-562-3382

La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deber emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares debern ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consult, en un plazo no ms all de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la realizacin del Sorteo y debern ser notificadas a todos los participantes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Especficas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el rgano Rector. 1.23 Circulares

El Comit de Compras y Contrataciones podr emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los participantes con relacin al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harn de conocimiento de todos los participantes. 1.24 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comit de Compras y Contrataciones podr modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Especficas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harn de conocimiento de todos los participantes y se publicarn en el portal institucional y en el administrado por el rgano Rector. Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comit de Compras y Contrataciones pasarn a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, sern de cumplimiento obligatorio para todos los participantes.



19

1.25 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los participantes no estn conformes con la Resolucin de Adjudicacin, tendrn derecho a recurrir dicha Adjudicacin. El recurso contra el acto de Adjudicacin deber formalizarse por escrito y seguir los siguientes pasos:

1) El recurrente presentar la impugnacin ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez das (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debi haber conocido el hecho. La Entidad pondr a disposicin del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuacin en cuestin, con la excepcin de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.

2) En los casos de impugnacin de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se

regir por las reglas de la impugnacin establecidas en los Pliegos de Condiciones Especficas.

3) Cada una de las partes deber acompaar sus escritos de los documentos que har valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deber analizar toda la documentacin depositada o producida por la Entidad Contratante.

4) La entidad notificar la interposicin del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo

de dos (2) das hbiles.

5) Los terceros estarn obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) das calendario, a partir de la recepcin de notificacin del recurso, de lo contrario quedarn excluidos de los debates.

6) La entidad estar obligada a resolver el conflicto, mediante resolucin motivada, en un plazo

no mayor de quince (15) das calendario, a partir de la contestacin del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) El rgano Rector podr tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolucin de una impugnacin para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensin de la adjudicacin o la ejecucin de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrn ser apeladas, cumpliendo el

mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el rgano Rector, dando por concluida la va administrativa.

Prrafo I.- En caso de que un Participante/Proponente iniciare un procedimiento de apelacin, la Entidad Contratante deber poner a disposicin del rgano Rector copia fiel del expediente completo.



20

Prrafo II.- La presentacin de una impugnacin de parte de un Participante o Contratista, no perjudicar la participacin de ste en procedimientos en curso o futuros, siempre que la misma no est basada en hechos falsos. Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artculo anterior sern sometidas al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye la Jurisdiccin Contenciosa Administrativo. 1.26 Comisin de Veedura Las Veeduras son el mecanismo de control social, que de manera ms concreta, acerca a la comunidad al ejercicio y desempeo de la gestin pblica y la funcin administrativa.

Los interesados podrn contactar a la Comisin de Veedura del Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones a travs de los siguientes datos:

COMISIN DE VEEDURA MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES

Nombre de contacto: Lic. Manuel Estrella, Coordinador

Telfono: (829) 760-6191 Correo electrnico: [email protected]



21

Seccin II Datos del Sorteo (DDS)

2.1 Objeto del Sorteo

Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratacin de personas naturales que sean ingenieros civiles o arquitectos y que de manera exclusiva se encuentren debidamente registrados y habilitados en la regional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) en cualquiera de las provincias de la regin en la cual deseen participar, o personas jurdicas nacionales clasificadas como Micro, Pequeas y Medianas Empresas (MIPYMES), de conformidad con la Ley 488-08 del 19 de diciembre de 2008 y el Decreto No.164-13 emitido por el Poder Ejecutivo, y cuyo domicilio social se encuentre establecido en cualquiera de las provincias de la regin en la cual deseen participar para el Mejoramiento de 5,000 Viviendas, consistente en la ejecucin de sesenta (60) lotes, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Especficas. PARRAFO I: El sorteo estar conformado por SESENTA (60) LOTES que representarn cada proyecto sorteado (Ver Anexo 2. Listado de Lotes). PARRAFO II: Los participantes en el presente proceso slo podrn ser adjudicatarios de UN (1) SOLO LOTE de los SESENTA (60) LOTES DISPONIBLES, y para tales fines ser habilitado un sistema de registro de participantes que permita tener un control efectivo.

Los participantes solo podrn inscribirse en una regin, siendo habilitados para los lotes de todas las provincias de la regin en que participen. EN CASO DE INSCRIBIRSE EN MS DE UNA REGIN SER DESHABILITADO PARA TODO EL PROCESO. 2.2 Monto disponible para la elaboracin de la obra

El monto total fijado por el Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones (MOPC) para el proyecto de Mejoramiento de 5,000 Viviendas de acuerdo a las especificaciones tcnicas del presente proceso (Anexo 1. Especificaciones Tcnicas), dividida en sesenta (60) lotes ser de RD$600,000,000.00

VER EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS EL LISTADO DE LOTES POR REGION QUE SERN OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE OBRAS

(ANEXO 2. LISTADO DE LOTES)



22

Sorteo para Lotes Mejoramiento de Viviendas

No. Regin Provincia Lotes Viviendas Inversin por ud. de vivienda

Inversin por Lote

Total inversin Inversin por

Regin

1 Metropolitana

(5 Lotes) Gran Santo Domingo y DN

5 415 120,000.00 9,960,000.00 49,800,000.00 49,800,000.00

2

Sur (23 Lotes)

Azua 2 166 120,000.00 9,960,000.00 19,920,000.00

229,080,000.00

3 Bahoruco 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

4 Barahona 5 415 120,000.00 9,960,000.00 49,800,000.00

5 San Juan 5 415 120,000.00 9,960,000.00 49,800,000.00

6 San Cristbal 5 415 120,000.00 9,960,000.00 49,800,000.00

7 San Jos de Ocoa 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

8 Peravia 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

9 Pedernales 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

10 Independencia 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

11 Elas Pia 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

12

Este (8 Lotes)

El Seibo 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

79,680,000.00

13 Hato Mayor 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

14 La Altagracia 2 166 120,000.00 9,960,000.00 19,920,000.00

15 La Romana 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

16 Monte Plata 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

17 San Pedro de Macors 2 166 120,000.00 9,960,000.00 19,920,000.00

18

Cibao (24 Lotes)

Espaillat 2 166 120,000.00 9,960,000.00 19,920,000.00

241,440,000.00

19 Dajabn* 2 168 120,000.00 10,080,000.00 20,160,000.00

20 Duarte* 3 252 120,000.00 10,080,000.00 30,240,000.00

21 Hermanas Mirabal* 1 84 120,000.00 10,080,000.00 10,080,000.00

22 La Vega* 3 252 120,000.00 10,080,000.00 30,240,000.00

23 Mara Trinidad Sanchez*

1 84 120,000.00 10,080,000.00 10,080,000.00

24 Monseor Nouel* 2 168 120,000.00 10,080,000.00 20,160,000.00

25 Monte Cristi* 1 84 120,000.00 10,080,000.00 10,080,000.00

26 Puerto Plata* 2 168 120,000.00 10,080,000.00 20,160,000.00

27 Saman* 1 84 120,000.00 10,080,000.00 10,080,000.00

28 Sanchez Ramrez* 1 84 120,000.00 10,080,000.00 10,080,000.00

29 Santiago* 3 252 120,000.00 10,080,000.00 30,240,000.00

30 Santiago Rodrguez 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

31 Valverde 1 83 120,000.00 9,960,000.00 9,960,000.00

Lotes Viviendas Inversin

Total 60 5000 600,000,000.00

Nota: 1 Lote= 83 ud. Viviendas

* 1 Lote de 84 Ud. Viviendas



23

2.3 Fuente de Recursos El Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones (MOPC), de conformidad con el Artculo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Pblicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiacin de fondos correspondiente, dentro del Plan Plurianual 2014-2017, que sustentar el pago de las obras adjudicadas mediante el presente Sorteo. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas sern debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningn tipo de variacin durante el tiempo de ejecucin del mismo. 2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante proceder a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual ser de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se har con la firma del Contrato y contra presentacin de una Pliza de Seguro o garanta bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial. La suma restante ser pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones peridicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisin. Estos pagos se harn en un perodo no mayor de quince (15) das a partir de la fecha en que la cubicacin sea certificada por el Supervisor. El monto de la Primera Cubicacin realizada por el Contratista, deber exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial. El Contratista presentar cubicaciones cada TREINTA (30) DAS que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecucin y la Programacin de Tiempos estimados. Las cubicaciones presentadas por el Contratista, sern pagadas luego de su aprobacin por la Supervisin y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendr un veinte por ciento (20%) de cada cubicacin para la amortizacin del Avance Inicial. La Entidad Contratante retendr adems, un diez por ciento (10%) del costo de la Obra para el pago del personal tcnico que inspeccionar y supervisar residentemente en la Obra, un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones, as como los porcentajes correspondientes, de manera enunciativa y no limitativa a Seguridad Social, Impuestos Sobre la Renta, ITBIS y cualquier otro que aplique. El pago final se har posterior a la ltima cubicacin y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales y la fianza de vicios ocultos y el certificado de recepcin de obra definitivo emitido por la Entidad Contratante. Todas las cubicaciones parciales tienen carcter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicin y cubicacin final de los trabajos, en la que podrn efectuarse los reajustes que fueren necesarios



24

2.5 Cronograma del Sorteo

ACTIVIDADES PERODO DE EJECUCIN

1. Convocatoria a participar en el Sorteo 27 de marzo de 2015.

2. Adquisicin del Pliego de Condiciones Especficas

Desde el 27 de marzo de 2015. www.mopc.gob.do y www.comprasdominicana.gob.do

3. Perodo para realizar consultas por parte de los adquirientes

Hasta el 08 de Abril de 2015.

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comit de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas

Hasta el 14 de Abril de 2015.

5. Depsitos de Documentos

Desde el 06 al 14 de marzo de 2015. De 9:00 am hasta las 5:00 pm en el Centro Recreativo y Cultural del MOPC ubicado en la Avenida Homero Hernndez esquina Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo, R.D.

6. Verificacin, Validacin y Evaluacin de Documentos

Desde el 14 hasta el 17 de abril de 2015.

7. Notificacin de Participantes Habilitados para el Sorteo mediante el portal del MOPC y de Compras Dominicana.

Viernes 17 de abril de 2015.

8. Realizacin del Sorteo de Obras

REGIN SUR Lunes 20 de Abril de 2015. HORA: 9:00 AM LUGAR: Gobernacin Provincia de Barahona. REGIN NORTE Mircoles 22 de Abril de 2015. HORA: 9:00 AM LUGAR: Gobernacin Provincia de Santiago. REGIN ESTE Viernes 24 de Abril de 2015. HORA: 9:00 AM LUGAR: Gobernacin Provincia La Altagracia. REGIN METROPOLITANA Lunes 27 de Abril de 2015. HORA: 9:00 AM LUGAR: Club Recreativo y Cultural del MOPC.



25

9. Adjudicacin Concluido el proceso de evaluacin.

10. Notificacin de Adjudicacin y Publicacin 5 das hbiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicacin.

11. Plazo para la constitucin de la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato

Dentro de los siguientes 05 das hbiles, contados a partir de la Notificacin de Adjudicacin.

12. Suscripcin del Contrato No mayor a 20 das hbiles contados a partir de la Notificacin de Adjudicacin.

13. Publicacin de los Contratos en el portal institucin y en el portal administrado por el rgano Rector

Inmediatamente despus de suscritos por las partes.

2.6 Disponibilidad y Adquisicin del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones Especficas estar disponible para quien lo solicite en el portal web del Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones (MOPC): www.mopc.gob.do y en el portal administrado por el rgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados a los fines de inscripcin. 2.7 Conocimiento y Aceptacin del Pliego de Condiciones

El slo hecho de un participante inscribirse en el Sorteo implica pleno conocimiento, aceptacin y sometimiento por l, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepcin alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carcter jurdicamente obligatorio y vinculante. 2.8 Especificaciones Tcnicas

Las especificaciones tcnicas de los proyectos que objeto del presente proceso de sorteo estarn disponibles adjuntos al proceso en los portales indicados en el numeral 2., para todos los participantes que las ameriten, y sin ningn tipo de costo. Los acpites de estas se llevaran a cabo de acuerdo a los que aplique para cada reparacin. (Ver Anexo 1. Especificaciones Tcnicas) 2.9 Tiempo Estimado de Ejecucin de la Obra

El tiempo de ejecucin por vivienda no debe exceder los treinta (30) das calendario a partir de la orden de inicio y entrega del anticipo. El Programa de Mejoramiento de 5,000 Viviendas debe ser ejecutado para el mes de Julio de 2016. Los trabajos se ejecutarn dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante, los cuales sern determinados y establecidos en los contratos de ejecucin de obras adjudicados, en virtud al presente Pliego de Condiciones Especficas.



26

2.10 Documentacin a Presentar

1) Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la Direccin General de Contrataciones Pblicas que evidencie la inscripcin del rubro Construccin y Edificacin. Para el caso de que el RPE no se encuentre actualizado el Participante lo deber actualizar antes de la firma del contrato.

2) Copia de la Cdula de Identidad y Electoral para personas fsicas o Registro Nacional de Contribuyente (RNC) para empresas, segn correspondan.

3) Certificacin emitida por el Ministerio de Industria y Comercio que lo clasifique como Micro, Pequea o Mediana Empresa (MIPYME), si aplica.

4) Certificacin original emitida por la Direccin General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Participante se encuentra al da en el pago de sus obligaciones fiscales.

5) Certificacin emitida por la Tesorera de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Participante se encuentra al da en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. (si aplica)

6) Copia del Certificado del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) vigente, donde se especifique que el Participante es Ingeniero Civil o Arquitecto, donde se deber indicar adems la fecha de su expedicin, as como la indicacin de que el participante est registrado en la regional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) de una de las provincias de la regin donde desee participar.

7) Declaracin Jurada (en original) donde se manifieste que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el Artculo 14 de la Ley No. 340-06, con firma legalizada por un Notario Pblico, sin perjuicios de las dems exigencias establecidas en el numeral 1.15 del presente Pliego de Condiciones.

8) Declaracin Jurada de que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaracin falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; as como de que no tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones.

9) Copia del certificado de Registro Mercantil actualizado, donde se especifique que la actividad descripcin del negocio sea construccin o edificacin segn el objeto o rubro de esta contratacin y donde conste el representante legal de la misma.

10) En caso de que el participante, ya sea persona fsica o jurdica, NO pueda estar presente en el Sorteo de Obras, ste deber otorgar un poder especial de representacin en original, debidamente notarizado, donde le autoriza a la persona apoderada tener tantos poderes como en derecho fueren necesarios para que le pueda representar en su nombre en el proceso.

11) Documentos Constitutivos de la Sociedad Comercial actualizados conforme a la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, si aplica.

12) Carta compromiso identificando la regin en la que tiene inters de participar, segn formato estndar. (Ver Anexo. Formularios Editables)



27

2.11 Forma de Presentar los Documentos.

Los documentos deber estar organizados segn el orden planteado anteriormente, para fines de revisin.

Los documentos deber estar sellados, formados y encuadernados OBLIGATORIAMENTE.

Los sobres deben estar sellados con los datos del proveedor en el exterior. 2.12 Errores No Subsanables Ser considerado errores NO SUBSANABLES los siguientes: La NO presentacin de la Certificacin del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde se haga constar que el Proveedor del Estado participante est registrado en la Provincia de San Juan de la Maguana. 2.13 EN LOS CASOS DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEBERN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1) Evidencia del registro de cuenta bancaria en la Direccin General de Contrataciones Pblicas. (DGCP). 2) Haber completado su proceso de Registro formal ante la Direccin General de Contrataciones Pblicas (DGCP), en caso de no haber formalizado en el RPE. 3) Certificacin original emitida por la Direccin General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Participante se encuentra al da en el pago de sus obligaciones fiscales. Validacin de documentacin presentada: El Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones (MOPC) como entidad contratante se reserva el derecho de validar con las entidades correspondientes todos los documentos suministrados como parte de la propuesta. La presentacin de cualquier documento falsificado o con datos alterados implica la anulacin inmediata de su participacin en cualquier etapa del proceso, an despus de adjudicado. Si se presentara tales casos, dependiendo de la gravedad de la falta, sta ser utilizada como aval para la inhabilitacin temporal o definitiva del Participante para participar en procesos futuros con el Estado a travs del rgano rector que es la Direccin General de Contrataciones Pblicas (DGCP). Sobre la forma de presentacin de las ofertas: Toda la documentacin requerida debe ser presentada en sobre cerrado con el nombre y nmero del SORTEO en un (1) original. Los documentos encuadernados deben estar organizados con separadores y deben contener un ndice debidamente numerado. 2.13 Depsito de Documentos Los Participantes interesados en el sorteo debern depositar los documentos requeridos en la seccin 2.10, en el Centro Cultural y Recreativo del MOPC, ubicado en la Ave. Hctor Homero Hernndez Esq. Horacio Blanco Fombona, Ens. La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, en los das y horas sealados en el Cronograma del presente proceso. 2.13.1 Presentacin de la documentacin del Participante e Identificacin de Sobres Todos los documentos solicitados debern estar organizados en el orden indicado en la seccin 2.10 de este pliego de condiciones especficas. Los mismos deben ser entregados encuadernados e integrados en un sobre manila 8 x 13.



28

Evaluacin de la documentacin presentada: Todos los documentos requeridos para demostrar las calificaciones profesionales y tcnicas y registrados en su inscripcin, que aseguren la competencia, capacidad financiera y experiencia sern evaluados bajo el procedimiento de CUMPLE/ NO CUMPLE. Como Criterio de Evaluacin, toda la informacin suministrada as como las condiciones contractuales del participante sern validadas con los rganos rectores como son la DGCP, DGII, TSS, as como tambin la Contralora para el caso de participantes con contratos adjudicados y abiertos con el Estado. Cualquier discrepancia en la documentacin presentada que difiera de la informacin suministrada de los requisitos indicados en este pliego de condiciones y la ley 340-06 de Compras y Contrataciones, ser causal de descalificacin en cualquier etapa del proceso, o incluso inhabilitacin como proveedor del Estado si la falta lo amerita.

Seccin III Realizacin del Sorteo/Adjudicacin

3.1 De la realizacin del sorteo El Notario actuante en presencia del Comit de Compras y Contrataciones debidamente conformado y de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, en acto pblico y en el lugar, fecha y hora fijada en la convocatoria procede a dar inicio al Sorteo. El Notario Pblico actuante prepara el Registro de Participantes, conforme al orden de llegada de los oferentes. La Entidad Contratante elabora una ficha con el nombre del Oferente, incluyendo el nmero de Cdula de identidad y Electoral en caso de personas fsicas o Registro Nacional de Contribuyente (RNC), para el caso de personas morales. Las fichas podrn ser sustituidas por cualquier tipo de equivalente que garantice la transparencia. En una urna transparente o sustituto equivalente, los participantes introducirn sus fichas dobladas o equivalentes, de tal forma que no permita la lectura del contenido o la identificacin de los participantes, en el orden en que sean llamados por el Notario Pblico actuante, conforme al Informe de participantes habilitados para participar en el Sorteo. Una vez introducidas todas las fichas o equivalentes, de los participantes, el Notario Pblico actuante, invita a uno de los participantes presente, a sacar las fichas de los primeros lugares, procediendo a certificar el ganador.



29

El ganador de un lote queda excluido para participar en los lotes sucesivos. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones generar un Reporte de Lugares Ocupado. El Comit de Compras y Contrataciones emitir en su oportunidad el Acta contentiva de la Resolucin de Adjudicacin anexndole el Reporte de Lugares Ocupados, como parte integral y vinculante de la misma, procediendo a remitirla a la Oficina de Acceso a la Informacin (OAI), para fines de su publicacin en el Portal de la Entidad Contratante y del administrado por el rgano Rector. A los fines de garantizar mayor oportunidad a los participantes, queda limitada su participacin a UN SOLO LOTE, quedando descalificado el participante que no cumpla con esta disposicin. Tambin queda limitada la participacin de cada participante nicamente como persona fsica (profesional independiente) o como persona jurdica (empresas). NOTA ACLARATORIA: Aquellos socios de empresas inscritas en el sorteo que tengan una participacin superior al diez por ciento (10%) del capital social de la empresa, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la convocatoria, no podrn inscribirse como persona fsica. Para este procedimiento son excluidos de participar los empleados de la institucin contratante, es decir, que no pueden participar los empleados del Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones (MOPC), de conformidad con los Pliegos de Condiciones del Procedimiento de Seleccin. Para el caso de empleados de otras instituciones del Estado que no sea la mencionada entidad contratante, en caso de participar y resultar adjudicados, previo a la firma del contrato debern presentar una licencia aprobada. PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO PODRN PARTICIPAR OFERENTES QUE SEAN PARTE O QUE HAYAN SUSCRITO CONTRATO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS CON EL ESTADO DOMINICANO. 3.2 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Participante Adjudicatario, la Entidad Contratante proceder a solicitar, mediante Carta de Solicitud de Disponibilidad, al siguiente Participante/Proponente que certifique si est en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor de cinco (05) das.

Para garantizar mayores niveles de transparencia y participacin en el presente proceso de sorteo de obras, queda establecido que al momento de sortear cada uno de los lotes, sern extrados de cada tmbola: UN PRIMER LUGAR, UN SEGUNDO LUGAR Y UN TERCER LUGAR. Al momento de llamar a cada uno de los lugares ocupados, se llamarn pblicamente TRES (3) VECES para que el agraciado o su representante legal se presenten a la mesa principal y constatar su inscripcin oficial como ganador de un lugar en el listado habilitado para esos fines. En el hipottico y remoto caso de que dicho ganador o su representante legal no se presenten a la mesa principal a presenciar su formal inscripcin como ganador, luego de habrsele llamado pblicamente TRES VECES, perder su lugar ganado, procediendo la Notario Pblico a extraer de la urna su nmero de bolo. NO HABR LUGAR A NINGN TIPO DE RECLAMACIN ANTE LA INOBSERVANCIA DE ESTAS REGLAMENTACIONES.



30

Dicho Participante/Proponente contar con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Participante/Proponente deber presentar la Garanta de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDL.

PARTE 2 CONTRATO

Seccin IV Disposiciones Sobre los Contratos

4.1 Condiciones Generales del Contrato 4.1.1 Validez del Contrato

El Contrato ser vlido cuando se realice conforme al ordenamiento jurdico y cuando el acto definitivo de Adjudicacin y la constitucin de la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos. 4.1.2 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponder una pliza de seguro de una compaa de reconocida solvencia en la Repblica Dominicana, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado que deber mantenerse hasta la entrega definitiva de la obra, comprobada por Acta de Entrega. En caso de que el adjudicatario presenta la certificacin del Ministerio de Industria y Comercio que lo clasifique como MIPYME, la garanta ser de un por ciento (1%) del monto total adjudicado. 4.1.3 Garanta de Buen uso del anticipo La Garanta de buen uso del anticipo corresponder a un VEINTE PORCIENTO (20%), el cual deber ser presentado en forma de Pliza de Fianza. 4.1.4 Perfeccionamiento del Contrato

Para su perfeccionamiento debern seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deber ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Especficas, conforme al modelo estndar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Pblicas. El Contrato se perfeccionar con la recepcin de la Orden de Compra por parte del Contratista o por la suscripcin del Contrato a intervenir. 4.1.5 Plazo para la Suscripcin del Contrato

Los Contratos debern celebrarse en un plazo mximo de veinte (20) das hbiles, contados a partir de la fecha de Notificacin de la Adjudicacin.



31

Cuando no se entregue en el tiempo y en la forma debida la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como rgano de Ejecucin del Contrato, notificar la Adjudicacin al Participante Adjudicatario que hubiera obtenido la siguiente posicin en el proceso de Adjudicacin, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Participante Adjudicatario depositar la Garanta y suscribir el Contrato de acuerdo al plazo que le ser otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicacin formal. 4.1.6 Ampliacin o Reduccin de la Contratacin

La Entidad Contratante podr modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento (25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratacin, y esa sea la nica forma de satisfacer plenamente el inters pblico. 4.1.7 Finalizacin del Contrato

El Contrato finalizar por vencimiento de su plazo, de su ltima prrroga, si es el caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolucin:

Incumplimiento del Contratista. Incursin sobrevenida del Contratista en alguna de las causas de prohibicin de contratar con

la Administracin Pblica que establezcan las normas vigentes, en especial el Artculo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Pblicas de Bienes, Servicios, Obras.

4.1.8 Subcontratos

El Contratista podr subcontratar la ejecucin de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones Especficas, con la previa autorizacin por escrito de la Entidad Contratante. El Participante, en su propuesta, debe indicar las Obras que subcontratara y las empresas que ejecutaran cada una de ellas; en el entendido, que El Contratista ser el nico responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus agentes, empleados o trabajadores. 4.2 Condiciones Especficas del Contrato

4.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato ser establecida luego del proceso de adjudicacin del presente contrato.

Seccin V Incumplimiento del Contrato

5.1 Se considerar Incumplimiento del Contrato

La no comparecencia del Participante Adjudicatario a constituir la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entender como renuncia a la Adjudicacin y se proceder a la Adjudicacin posterior de conformidad con el reporte de lugares ocupados.



32

Cuando no se entregue en el tiempo y en la forma debida la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante como rgano de Ejecucin del Contrato, notificar la Adjudicacin al Participante Adjudicatario que hubiera obtenido la siguiente posicin en el proceso de Adjudicacin. El nuevo Participante Adjudicatario depositar la Garanta y firmar el Contrato de acuerdo al plazo que le ser otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicacin formal. 5.2 Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinar su finalizacin y supondr para el mismo la ejecucin de la Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato, procedindose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 5.3 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Especficas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravsimos, conforme se indica a continuacin:

a. Incumplimientos leves

Toda aquella violacin de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones,

pliego sorteo de obras mejoras de 5 000 viviendas vf (1)

Documents