n° 19 martes 04 de marzo de 2008 - catamarca vinc… · diante decreto las misiones y funciones,...

GOBERNADOR: Ing. Agrim. EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL

Vice Gobernadora: Dra. LUCIA B. CORPACCI

Ministro de Gobierno y Justicia: Dr.LUIS RAUL CIPPITELLI

Ministro de Hacienda y Finanzas: C.P.N. MAMERTO ERNESTO MARIO ACUÑA

Ministro de Producción y Desarrollo: Lic. LUIS ALBERTO MAZZONI

Ministro de Salud Dr. RAMON ARTURO AGUIRRE

Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: Ing. Agrim. EDUARDO GALERA

Ministro de Obras y Servicios Públicos: Ing. JUAN CRISTOBAL ACUÑA

Adver tencia : Los documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial de la Provincia serán tenidos por auténticos y obligatorios por el solo hecho de la publi cación. Ningún funcionario o empleado de la Provincia podrá alegar ignorancia de una Ley, Decreto o Resolu ción oficiales, publicados en el Boletín Oficial aunque no haya recibido comunicación de práctica (Dcto. del 23 de Agosto de 1933).

BOLETIN OFICIAL LXXXIII

BOLETIN JUDICIAL LXX

Aparece Martes y Viernes Ejemplar Ley Nº 11.723

Registro Nac. de la Prop. Intelectual E/Trámite

Directora

Prof. Susana Beatr iz Olveira

Dirección Boletín Oficial e Imprenta

Salta 669 Tel. (03833) 437530 Gral. Roca 1ra. Cuadra Tel. (03833) 437529

República Argentina Provincia de Catamarca

Mar tes 04 de Marzo de 2008 N° 19

Tiraje de esta Edición: 250 ejem. de 36 Págs.

SECRETARIA DE ESTADO DE MINERÍA (SEM) TELÉFONO: +54 9 3834 459656 – Int: 106 MAIL. [email protected] DIRECCIÓN: Sarmiento 981 – SFV. De Catamarca CÓDIGO POSTAL: 4700

Anita A

Nuevo sello

S U M A R I O

DECRETOS PAGINAS

N°s. 185 al 186 SINTETIZADOS ...................................................................................................... 691

Dcto. Acdo. N° 187 CREASE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PROMOCION SOCIAL MINERIA ....................................................................................................... 691/692

N°s. 188 al 200 SINTETIZADOS ............................................................................................... 693/694

Dcto. Acdo. N° 201 MODIFICASE DECRETO ACUERDO N° 1875/94 “REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS”. ...................................... 694/695

N°s. 202 al 204 SINTETIZADOS ............................................................................................... 695/696

RESOLUCIONES MINISTERIALES

OSP. N° 29 al 48 SINTETIZADAS ............................................................................................ 696/699

AÑO 2007

Pr imera Numeración

N° 3584 SINTETIZADA ........................................................................................................................ 699

N° 3585 DISPONESE EL ALTA DE PERSONAL OPERARIO PARA EJECUCION DE LA OBRA “REFACCIONES VARIAS IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEPARTAMENTO CAPITAL” .................................................................... .699/701

OSP. N° 3586 DISPONESE EL ALTA DE PERSONAL OPERARIO PARA EJECUCION DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL EN UNA LONGITUD DE 400 METROS EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTOS Y ALIJILAN DEPARTAMENTO SANTA ROSA .................................................................. 701/702

N°s. 3587 al 3600 SINTETIZADAS ............................................................................................ 702/705

RESOLUCIONES DE SECRETARIAS DE ESTADO AÑO 2005

S.D.S. N°s. 1269 al 1295 SINTETIZADAS ............................................................................. 705/708

DISPOSICIONES DE SUBSECRETARIAS AÑO 2006

S.P.I. N°s. 257 al 264 SINTETIZADAS ...................................................................................... 708/709


Anita A

Nuevo sello

Núm. 19 04/03/2008 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Pág. 691

D E C R E T O S

Dcto. PD. N° 185 – 04022008 – Producción y Desar r ollo – Acéptase la renuncia presentada por el Ing. José Luis Molina, DNI. N° 11.982.504, al cargo de Director de Minería, dependiente de la Subsec. de Minería de la Secretaría de Estado de Minería, a partir de la fecha. Dase las gracias al dimitente por los importantes servicios prestados a la Provincia.

Dcto. PD. N° 186 – 04022008 – Producción y Desar r ollo – Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Carlos Adolfo Bize, DNI. N° 13.604.019, al cargo de Supervisor Indice, 060, la Secretaría de Estado de Minería, a partir de la fecha. Dase las gracias al dimitente por los importantes servicios prestados a la Provincia.

Decreto Acuer do Nº 187

CREASE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PROMOCION SOCIAL MINERA

San Fernando del Valle de Catamarca, 04 de Febrero de 2008.

VISTO: Las facultades conferidas al Poder Ejecutivo

por la Ley 4639 de Reforma del Estado, su com plementaria Ley 4693 de Reorganización de la Es tructura Orgánica de los Ministerios y sus modificatorias 4987 y 5107; y

CONSIDERANDO: Que el artículo 2º de la Ley 4639 faculta al

Poder Ejecutivo a disponer la Transformación, Des centralización, Privatización, Creación, Escisión, Fusión, Supresión y Liquidación total o parcial de los organismos del Poder Ejecutivo.

Que el artículo 2º de la Ley 4693, de Reorgani zación de la Estructura Orgánica de los Ministe rios, faculta al Poder Ejecutivo a establecer me diante Decreto las Misiones y Funciones, Ambito de Competencia y estructuras Orgánicas de los Mi nisterios, como asimismo, lo relacionado con las

Secretarías y Subsecretarías de Estado y demás Organismos y Entes que dependen directamente del Poder Ejecutivo, Ministerios o que integren la Ad ministración Central y Descentralizada del Gobier no Provincial.

Que el Decreto Acuerdo Nº 1544/07 dispone que serán aprobadas por Decreto del Poder Ejecu tivo, en Acuerdo de Ministros, las estructuras or gánicas hasta nivel de Dirección.

Que el Decreto Acuerdo Nº l193/02, dispone que la Secretaría de Minería tendrá rango de Se cretaría de Estado dependiente directamente del Po der Ejecutivo Provincial.

Que el Decreto Acuerdo Nº 106/04 crea la Sub secretaría de Minería.

Que es conveniente la creación de un Organis mo con nivel de Dirección Provincial que tenga a su cargo los programas de vinculación social mi nera, las actividades de fomento y asesoramiento económico minero, la coordinación de los progra mas de responsabilidad social empresaria, y otras actividades relacionadas a la inserción comunita ria de la actividad minera.

Que el presente acto administrativo se dicta de acuerdo a las facultades otorgadas por los instru mentos legales mencionados y las atribuciones conferidas por el artículo 149º de la Constitución Provincial;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

EN ACUERDO DE MINISTROS DECRETA:

ARTICULO 1º. Créase la DIRECCION PRO VINCIAL DE PROMOCION SOCIAL MINERA, con dependencia directa de la SUBSECRETARIA DE MINERIA de la SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA

ARTICULO 2º. Modifícase la jerarquía de la Dirección de Minería, la que a partir del presente Instrumento Legal tendrá nivel de Dirección Pro vincial, con idéntica dependencia y competencias asignadas por Decreto Acuerdo Nº 106/04.

ARTICULO 3º. Apruébase el Organigrama Básico de la Secretaría de Estado de Minería, que


Anita A

Nuevo sello

Pág. 692 04/03/2008 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Núm. 19

como Anexo I pasa a formar parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 4º. Facúltase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a adoptar las medidas perti nentes y efectuar las adecuaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias, a fin de poner en ejecución lo dispuesto por el presente ins trumento legal.

ARTICULO 5º. Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Oficial y Archívese.

Ing. Agrim. EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL Gober nador de Catamarca

Dr. Ramón Ar turo Aguir re Ministro de Salud

Ing. Agr im. Eduardo Galer a Ministro de Educación

Cultur a, Ciencia y Tecnología

C.P.N. Mamer to Ernesto Mar io Acuña Ministro de Hacienda y Finazas

Ing. Civil J uan Cr istóbal Acuña Ministro de Obras y Servicios Públicos

Dr. Luis Raúl Cippitelli Ministro de Gobierno y Justicia

Lic. Luis Alber to Mazzoni Ministro de Producción y Desar rollo

Departamento

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE MINERIA

PROMOCION SOCIAL MINERA

MINERIA

MINERIA

DESPACHO SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARIA DE MINERIA

Dirección Provincial

Subsecretaría

Secretaría

ANEXO I


Anita A

Nuevo sello


Dcto. Acdo. N° 188 – 04022008 – Desígnase al Ing. José Luis Molina, DNI. N° 11.982.504, en el cargo de Director Pcial. de Minería, dependien te de la Subsec. de Minería de la Secretaría de Es tado de Minería, a partir de la fecha.

Dcto. Acdo. N° 189 – 04022008 – Desígnase al Ing. José Pablo Gaffet, DNI. N° 16.296.229, en el cargo de Director Pcial. de Promoción Social Minera, dependiente de la Subsec. de Minería de la Secretaría de Estado de Minería, a partir de la fecha.

Dcto. Acdo. N° 190 – 04022008 – Desígnase en el cargo de Supervisor, Indice 0,80, en la Secre taría de Estado de Minería, al Sr. Carlos Adolfo Bize, DNI. N° 13.604.019, a partir de la fecha. Facúltase al Mtrio. de Hacienda y Finanzas a adop tar las medidas pertinentes y efectuar las adecua ciones y reasignaciones presupuestarias que resul ten necesarias a fin de poner en ejecución lo dis puesto por el presente Instrumento Legal.

Dcto. S. N° 191 – 04022008 – Salud – Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Juan Manuel Toranzos, DNI. N° 14.222.762, al cargo de Supervisor, Indice 0.50, en la Obra Social de los Empleados Públicos, Mtrio. de Salud, a partir de la fecha. Dase las gracias al dimitente por los importantes servicios prestados a la Provincia.

Dcto. Acdo. N° 192 – 04022008 – Desígnase al Sr. Juan Manuel Toranzos, DNI. N° 14.222.762, en el cargo de Supervisor, Indice 0.80, de la Obra Social de los Empleados Públicos.

Dcto. Acdo. N° 193 – 04022008 – Desígnase en el cargo de Supervisor, Indice 0,80, a la Dra. Rocio Walther, DNI. N° 28.238.669, para cumplir funciones en Area del Mtrio. de Hacienda y Finan zas a partir de la fecha.

Dcto. Acdo. N° 194 – 04022008 – Desígnase en el cargo de Supervisor, Indice 0,60, de la Ofici na Pcial. de Asuntos Previsionales para los Agen tes Públicos Activos y Pasivos dependiente de la

Subsec. de Presupuesto del Mtrio. de Hacienda y Finanzas, a la CPN. Ana Teresa Calvimonte, DNI. N° 22.751.705, a partir de la fecha.

Dcto. Acdo. N° 195 – 04022008 – Desígnase en el cargo de Supervisor, Indice 0,40, al Sr. An drés Ricardo Arce, DNI. N° 17.937.940, para cum plir funciones en Area del Mtrio. de Hacienda y Finanzas, a partir de la fecha.

Dcto. PD. (SECReI.) N° 196 – 04022008 – P r oducción y Desar r ollo – Reconócese al Sr. Secretarío de Estado de Coordinación Regional e Integración, Ing. Luis Humberto Rebellato, DNI. N° 6.964.644, la participación de la firma del Acta de Pavimentación del Paso Internacional de San Fransisco del lado chileno que se llevó a cabo en tre los días 27 al 29ENE08, en la III Región de Atacama (República de Chile), acompañado por la Lic. Alejandra Patria, DNI. N° 13.494.525, Direc tora de Relaciones Institucionales de la menciona da Secretaría; el Ing. Juan Carlos Morandini, DNI. N° 16.934.155, Director de Integración Regional y el Sr. Rogelio Segundo Medina, DNI. N° 17.529.722, Categ. 13, Chofer de esa repartición. Los gastos de viáticos se liquidarán de conformi dad con lo establecido en los Dctos. Acdo. N°s. 979/07 y 980/07 y serán abonados por el Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría de Es tado de Coordinación e Integración Regional, con cargo a rendir cuentas de los gastos que se efec túen.

Dcto. Acdo. N° 197 – 04022008 – Apruébase en todas sus partes el Contrato de Locación de Ser vicios suscripto adreferéndum del Poder Ejecuti vo, entre la Sra. Secretaria de Estado de Cultura y el Sr. David Arturo Alvarez Candal, DNI. N° 26.856.285, Categ. 12, Agrup. Admin., para que desempeñe funciones en el Museo Arqueológico Provincial “Samuel Lafone Quevedo” de la ciudad de Andalgalá, el que tendrá vigencia a partir de la fecha y caducará el 31DIC08. El gasto se afectará a las partidas de Personal Temporario del presu puesto vigente del Organismo de destino. Contra to para consulta en Dpto. Archivo de esta Direc ción.


Anita A

Nuevo sello


Dcto. Acdo. N° 198 – 04022008 – Apruébanse en todas sus partes los Contratos de Locación de Servicios suscriptos adreferéndum del Poder Ejecutivo, entre el Secretario de Vivien da y Desarrollo Urbano y el personal que se deta lla: Jessica Ianina Herrera, DNI. N° 27.611.694, Lorena Mariangeles Teme, DNI. N° 26.256.703, ambas en Categ. 17, Agrup. Técnico; Daniel Adrián Aybar, DNI. N° 20.925.178, Categ 21, Agrup. Pro fesional; Natalia Beatriz Gutiérrez, DNI. N° 27.872.719 y Margarita Antonia Medina, DNI. N° 29.786.788, ambas Categ. 12, Agrup. Admin., para que desempeñen funciones en esa Secretaría, los que tendrán vigencia a partir de la fecha y caduca rán el 31DIC08. El gasto se afectará a las partidas de Personal Temporario del presupuesto vigente del Organismo de destino. Contratos para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Dcto. Acdo. N° 199 – 04022008 – Apruébase en todas sus partes el Contrato de Locación de Ser vicios suscripto adreferéndum del Poder Ejecuti vo, entre el Ministro de Educación, Cultura,Ciencia y Tecnología y el Sr. Gustavo Eduardo Rodríguez, DNI. N° 29.651.338, Categ. 16, Agrup. Admin., para que desempeñe funciones en la Dción. de Educación y Trabajo, dependiente de este Ministe rio, el que tendrá vigencia a partir de la fecha y caducará el 31DIC08. El gasto se afectará a las partidas de Personal Temporario del presupues to vigente del Organismo de destino. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Direc ción.

Dcto. Acdo. N° 200 – 04022008 – Modifícase el Art. 1° inc. b) a Art. 2º, punto 2, inc. c) Concurso de Precios, del Dcto. Acdo. N° 895/05, el que que dará redactado de la siguiente manera: “ARTICU LO 1°. Autorízase al Ministerio de Salud, en for ma excepcional a contratar mediante el Procedi miento de Concurso de Precios previsto en el art. 97 de la Ley 4938 hasta la suma de Pesos Un Mi llón Quinientos mil ($ 1.500.000) la adquisición de equipamiento para el fortalecimiento del Siste ma de Derivaciones, por las causas expuestas en el exordio”.

Decreto Acuerdo N° 201

MODIFICASE DECRETO ACUERDO N° 1875/94 “REGIMEN DE LICENCIAS,

JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS”

San Fernando del Valle de Catamarca, 04 de Febrero de 2008.

VISTO: El Expediente A 12132/06, la Ley Nº 4.793 y

el Decreto Acuerdo Nº 1875/94; y

CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 4.793 establece un régimen es

pecial de licencias con goce de haberes, destina das a padres, tutores o guardadores de una persona disfuncionada que sean agentes de los tres Poderes del Estado Provincial.

Que el Artículo 38 del Decreto Acuerdo Nº 1875/94 Régimen de Licencias, Justificaciones, y Franquicia establece hasta quince (15) días corri dos por año calendario continuos o discontinuos con goce de haberes, la justificación de Licencias por Atención del Grupo Familiar. Este plazo puede ser prorrogado sin goce de sueldo, hasta un máxi mo de cuarenta y cinco (45) días más.

Que resulta pertinente la ampliación de los al cances del Artículo citado, para los casos de agen tes padres, tutores o guardadores de personas disfuncionadas, con la finalidad de permitir la estimulación y tratamiento permanente de las per sonas con capacidades especiales.

Que en cumplimiento de este objetivo, el Po der Ejecutivo considera conveniente incorporar al texto del Artículo 38 del Decreto Acuerdo Nº 1875/ 94, la justificación de Licencia Especial para la Atención de Personas Disfuncionadas.

Que asimismo corresponde establecer que el otorgamiento de licencias motivadas por las causales citadas anteriormente, no producirán la


Anita A

Nuevo sello


pérdida de adicionales, suplementos o bonificacio nes cuya percepción se encuentre condicionada a la asistencia o carga horaria.

Que el Artículo 149 de la Constitución de la Provincia, faculta al Poder Ejecutivo dictar el pre sente instrumento legal.

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

EN ACUERDO DE MINISTROS DECRETA:

ARTICULO 1º. lncorpórase al texto del Artí culo 38 del Anexo I «Régimen de Licencias, Justi ficaciones y Franquicias», aprobado por Decreto Acuerdo Nº 1875/94, el siguiente párrafo: «Los agentes padres, tutores o guardadores, de una per sona disfuncionada, podrán hacer uso de una li cencia especial para la atención del mismo, hasta un máximo de ciento (120) días por año calenda rio, continuos o discontinuos, con goce de habe res.

La necesidad de hacer uso de la mencionada licencia, se acreditará con el certificado médico correspondiente y la intervención del Servicio de Reconocimientos Médicos de la Provincia, quien será la autoridad competente para expedir los cer tificados que aconsejen los periodos de usufructo de dicha licencia».

ARTICULO 2º. Determínase que, a partir del 1º de diciembre de 2007, las inasistencias que re gistren los agentes de la Administración Pública Provincial Central o Descentralizada, que sean padres, tutores o guardadores de una persona disfuncionada, otorgadas conforme a las previsio nes de la Ley Nº 4793 y a las modificaciones del Artículo 38 Decreto Acuerdo Nº 1875/94, intro ducidas por Artículo 1º del presente instrumento legal, no producirán pérdida de Adicionales, Su plementos o Bonificaciones, cualquiera sea su condicionante de asistencia o carga horaria en las diferentes normativas vigentes.

ARTICULO 3º. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

Ing. Agrim. EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL Gober nador de Catamarca

Dr. Ramón Ar turo Aguir re Ministro de Salud

Ing. Agr im. Eduardo Galer a Ministro de Educación

Cultur a, Ciencia y Tecnología

C.P.N. Mamer to Ernesto Mar io Acuña Ministro de Hacienda y Finanzas


Dr. Luis Raúl Cippitelli Ministro de Gobierno y Justicia

Lic. Luis Alber to Mazzoni Ministro de Producción y Desar rollo

Dcto. GJ . (SGG) N° 202 – 04022008 Go bier no y J ust icia – Apruébase en toda sus partes el Convenio Ampliatorio celebrado con el Institu to Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dción. Pcial. de Estadística y Censos, que tiene por objeto establecer una cooperación técnica en tre las partes a efecto de ampliar las tareas estable cidas en los convenios celebrados el 30MAR07, el que como Anexo forma parte del presente Instru mento Legal. Covenio y Anexo para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Dcto. Acdo. N° 203 – 04022008 – Desígnase a la Dra. María Marcela del Valle Contreras, DNI. N° 20.738.360, en el cargo de Directora del Area Programática N° 8, dependiente de la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria, Subsec. de Asistencia en Salud Pública, Mtrio. de Salud.


Anita A

Nuevo sello


Dcto. S. N° 204 – 04022008 – Salud – Acéptase la renuncia presentada por la Lic. Analía Gabriela Nieva Larcher, DNI. N° 21.936.326, al cargo de Director de Política Comunicacional, de pendiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social, a partir de la fecha. Dase las gracias a la dimitente por los importantes servicios prestados a la Provincia.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Resol. Minist. OSP. Nº 29 – 07022008 – Obr as y Ser vicios Púb licos – Encárgase la cober tura del cargo de Supervisor, Indice 0,70 de este Ministerio al agente Roberto Manuel Besada, CUIL. 20232217619, Categ.18, Agrup. Técni co, Pta. Pte., quien se desempeñará en la Secreta ría Privada, a partir de la fecha del presente instru mento legal y hasta nueva disposición. Reconócese la diferencia de haberes correspondiente entre la categoría de revista y el cargo de Supervisor. Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Huma nos a practicar la liquidación correspondiente .

Resol. Minist. OSP. Nº 30 – 14022008 – Obr as y Ser vicios Públicos – Autorízase el pago, a la Municipalidad de Pomán, de la 2da. Cuota correspondiente a la Cláusula Quinta del Conve nio de Cooperación Mutua entre dicho Municipio y este Ministerio, suscripto el 03OCT07, cuyo mon to asciende a la suma de $ 208.800,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de este Mi nisterio a confeccionar la Orden de Pago, confor me las normativas vigentes. Aprópiase el presente gasto para el Ejercicio Financiero 2008.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 31 – 14022008 – Obr as y Servicios Públicos –Rectifícanse los términos del Art. 1º de la Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 225/07, únicamente en lo que se refiere a la fe cha de finalización y entrega de los trabajos prin cipales, debiendo ser el 31ENE08 y no como se consigna oportunamente.

Resol. Minist. OSP. Nº 32 – 14022008 – Obr as y Ser vicios P úblicos – Autorízase el pago del Certificado Complementario del Subsidio Regantes y Bodegueros de Medianas y Grandes Demandas, correspondiente a los Ajustes Tarifarios de AGO y SET/07, aprobado por el Ente Regula dor de Servicios Públicos y Otras Concesiones (EN.RE.), mediante Resol. EN.RE. Nº 012/08, por $ 7.236,74. Autorízase a la Dción. Pcial. de Admi nistración de este Ministerio a confeccionar la co rrespondiente Orden de Pago, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. El gasto se imputa rá a: Prog.3 – Act.1 – U.Geog.4901– Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.9 – Moneda 1 – FFin.415, Trans ferencias a Empresas Privadas, del ejercicio vigen te.

Resol. Minist. OSP. Nº 33 – 14022008 – Obr as y Ser vicios Públicos – Apruébase lo ac tuado por la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio y adjudícase la Contratación Di recta para la provisión de 20 sillas contacto perma nente y gas , C/AP. giratorias, regulación altura del asiento, a la firma Integral Diseño de Julio Víctor Martínez, por $ 7.000,00 y con un plazo de entrega de 20 días, conforme Cuadro Comparativo de Pre cios. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administra ción de este Ministerio, a librar la correspondiente Orden de Compra y Pago, conforme a la normati va vigente. El gasto se imputará a: Prog.4 – U.Geog.4901– Fi.1 – Fu.160 – Inc.4 – PP.3 – pp.7 – Moneda 1 – FFin.115, Equipo de Oficina y Mue bles.

Resol. Minist. OSP. Nº 34 – 14022008 – Obr as y Ser vicios Públicos – Apruébase lo ac tuado por la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio mediante el sistema de Contrata ción Directa y adjudícase para la adquisición de una Fotocopiadora Brother MFC N 20PM C/Fax Oficio, en la suma total de $ 3.500,00, con un pla zo de entrega inmediata, a la firma Compuservice, Soporte Técnico y Redes Informáticas, de Leopoldo J. Campos. Autorízase a la Dción. Pcial. de Admi nistración de este Ministerio, a librar la correspon diente Orden de Compra y Pago, conforme a las disposiciones legales vigentes, con imputación a: Prog.3 – Act.1– U.Geog.4901– Fi.1 – Fu.130 – Inc.4 – PP.3 – pp.7 – Moneda 1 – FFin.115, Equipo de Oficina y Muebles, del presupuesto vigente.


Anita A

Nuevo sello


Resol. Minist. OSP. Nº 35 – 14022008 – Obr as y Ser vicios Públicos – Dispónese una pró rroga, por el término de 6 meses, la vigencia de los Contratos del Personal Operario que ejecuta los trabajos denominados: “Parquizaciones Varias, Dpto. Capital Catamarca”, conforme las disposi ciones establecidas por Dcto. Acdo. Nº 2286/05, Contratación de Personal Transitorio afectado a Obras Públicas por Administración, cuya Alta fue ra dispuesta mediante Resol. Minist. OSP. Nº 3409/ 07, su rectificatoria 257/07 y 12/08. El gasto se imputará a: SAF.10 – Ju.25 – Prog.28 – Proy.1 – Obra 1 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.1 – PP.2 – pp.7 – psp.4 – FFin.115 – Moneda 1 – U.Geog.4901, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 36 – 14022008 – Obr as y Ser vicios P úblicos – Autorízase el pago de la Diferencia del Subsidio Directo a Usuarios del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de los Dptos. Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, correspondiente al 5º y 8º Bimestre de 2006, presentado por la Empresa Aguas del Valle. S.A. y aprobada por el Ente Regulador de Servicios Pú blicos y Otras Concesiones (EN. RE.), mediante Resol. EN.RE. Nº 307/07, por $ 41.823,05. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio, a confeccionar la correspondiente Orden de Pago, de conformidad a las disposicio nes legales vigentes, con imputación a: Prog.3 – Act.1– U.Geog.4901– Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – Moneda 1 – FFin.115, Ayudas Sociales a Personas, del ejercicio vigente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 37 – 14022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de Infra estructura Pública de este Ministerio, a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 18/07 para la eje cución de los trabajos denominados: “Jardín de Infantes Nuclearizado Escuela Nº 208 Guayamba, Dpto. El Alto Catamarca” cuyo Presupuesto Ofi cial asciende a la suma de $ 425.108,55. La Direc ción mencionada, establecerá la fecha y hora para el Acto de Apertura de la Licitación Privada auto rizada precedentemente, como así también desig

nará la Comisión de Apertura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.5 – Act.0 – Obra 26 – Fi.3 – Fu.343 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Moneda 1 – FFin.115 – U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 38 – 14022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de Infra estructura Pública de este Ministerio, a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 20/07 para la ejecución de los trabajos denominados: “Jar dín de Infantes Nuclearizado Escuela Nº 398 Collagasta, Dpto. Fray Mamerto Esquiú Catamarca” cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 408.718,27. La Dirección mencio nada, establecerá la fecha y hora para el Acto de Apertura de la Licitación Privada autorizada pre cedentemente, como así también designará la Co misión de Apertura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.5 – Act.0 – Obra 26 – Fi.3 – Fu.343 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Moneda 1 – FFin.115 –U.Geog.10, Cons trucciones en Bienes de Dominio Privado, del pre supuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 39 – 14022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de Infra estructura Pública de este Ministerio, a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 16/07 para la ejecu ción de los trabajos denominados: “Jardín de In fantes Nuclearizado Escuela Nº 33 Las Esquinas, Dpto. Valle Viejo Catamarca” cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 408.718,27. La Dirección mencionada, establecerá la fecha y hora para el Acto de Apertura de la Licitación Privada autorizada precedentemente, como así también designará la Comisión de Apertura y Preadjudi cación. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.5 – Act.0 – Obra 26 – Fi.3 – Fu.343 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Moneda 1 – FFin.115 – U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.


Anita A

Nuevo sello


Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 40 – 14022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de In fraestructura Pública de este Ministerio, a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 25/07 para la ejecución de los trabajos denominados: “Jardín de Infantes Nuclearizado Escuela Nº 240 Loro Huasi, Dpto. Santa María Catamarca” cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 415.530,24. La Dirección mencionada, establecerá la fecha y hora para el Acto de Apertura de la Licitación Privada autorizada precedentemente, como así también de signará la Comisión de Apertura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.5 – Act.0 – Obra 26 – Fi.3 – Fu.343 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Moneda 1 – FFin.115 – U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 41 – 14022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de In fraestructura Pública de este Ministerio, a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 03/07 para la ejecución de los trabajos denominados: “Jardín de Infantes Nuclearizado Escuela Nº 494 Villa de Antofagasta, Dpto. Antofagasta de la Sierra Catamarca” cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 518.483,54. Adjudícase a la firma “Ace (Asociación de Colaboración Empresaria) “A.H.S.A. Constructora S.R.L.”, “Lider Construc ciones S.R.L.”, por $ 618.962,10, con un plazo de ejecución de Obra de 6 meses corridos por el Sis tema de Ajuste Alzado. Autorízase a la Dirección mencionada a suscribir con la Adjudicataria, el Contrato de Obra, previa constitución de la garan tía correspondiente y aprobación del mismo y a la la Subsec. de Presupuesto a tomar los recaudos ne cesarios a fin de incluir en el Ejercicio Financiero 2009, la suma de $ 100.478,56. El gasto por la suma de $ 518.483,54 se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.5 – Act.0 – Obra 26 – Fi.3 – Fu.343 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Moneda 1 – FFin.115 – U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 42 – 14022008 – Obr a s y Ser vicios P úb licos – Apruébase el Nomenclador General de Insumos, correspondien te al Período 01DIC al 31DIC07, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, para con sulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. Minist. OSP. Nº 43 – 14022008 – Obr as y Ser vicios Públicos – Dispónese a partir del 04ENE y hasta el 31MAR08, una pórroga en la vigencia de los contratos del personal operario que ejecuta la Obra: “Provisión Agua Potable Ciudad de Catamarca”, cuya Alta fuera otorgada por Re sol. Minist. OSP. Nº 2296/07, en el marco de las disposiciones del régimen establecido mediante Dcto. Acdo. Nº 2286/05, Contratación de Personal Transitorio Afectado a Obras Públicas por Admi nistración. El gasto se imputará a: SAF.005 – Ju.70 – Prog.10 – Proy.1 – Obra 7 – Fi.3 – Fu.380 – Inc.1 – PP.2,4 – pp.1,2,5,6 – psp.4 – FFin.124 – U.Geog.4901, General del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 44 – 15022008 – Obr as y Ser vicios Púb licos – Encárgase de la Dción. del Centro Administrativo del Poder Eje cutivo, C.A.P.E., desde el 04 al 23FEB08, a la Arq. Mirtha Fanny Nóblega, CUIL. 27140588429

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 45 – 15022008 – Obr as y Servicios Públicos – Apruébase lo ac tuado por la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Eje cución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de Infraestructura Pública de este Ministerio, en el Concurso de Precios Nº 42/07, para la ejecución de los trabajos denominados: “ Tinglado para Playón Deportivo, Escuela Nº 493 “Adán Quiroga” Villa Parque Chacabuco, Dpto. Capital Catamarca”, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 148.569,76. Adjudícase a la “Empre sa Constructora de Juan Carlos Isí” de Ing. Juan Carlos Isí, por $ 175.338,36, con un plazo de eje cución de Obra de 60 días corridos por el Sistema de Ajuste Alzado. Autorízase a la Dirección men cionada, a suscribir con la Adjudicataria, el con trato de Obra pertinente, previa constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo. El gasto se imputará a: Prog.30 – Subprog.0 – Proy.4 – Act.0 – Obra 6 – Fi.3 – Fu.347 – Inc.4 –


Anita A

Nuevo sello


PP.2 – pp.1 – psp.0 –Moneda 1 – FFin.129 – U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 46 – 15022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de Infra estructura Pública de este Ministerio, a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 23/07 para la eje cución de los trabajos denominados: “Jardín de Infantes Nuclearizado Escuela Nº 291 Andalhuala, Dpto. Santa María Catamarca” cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 424.124,04. La Dirección mencionada, establecerá la fecha y hora para el Acto de Apertura de la Licitación Privada autorizada precedentemente, como así también designará la Comisión de Apertura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.5 – Act.0 – Obra 26 – Fi.3 – Fu.343 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Moneda 1 – FFin.115 –U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 47 – 15022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de Infra estructura Pública de este Ministerio, a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 24/07 para la eje cución de los trabajos denominados: “J.I.N. Nº 18 Escuela Nº 132 Colonia de Achalco, Dpto. El Alto Catamarca” cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 423.561,62. La Dirección menciona da, establecerá la fecha y hora para el Acto de Aper tura de la Licitación Privada precedentemente, como así también designará la Comisión de Aper tura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.5 – Act.0 – Obra 26 – Fi.3 – Fu.343 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Mone da 1 – FFin.115 –U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vi gente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 48 – 15022008 – Obr as y Servicios Públicos – Autorízase a la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Subsec. de Infra

estructura Pública de este Ministerio, para la eje cución de los trabajos denominados: “Muro Perimetral, Escuela Nº 324 “Elvira Grellet de Caro”, 2º Etapa, San Fernando el Valle de Catamarca, Dpto. Capital Catamarca, cuyo pre supuesto asciende a la suma de $ 228.301,75. Adjudícase a la empresa “López Construcciones” de Raúl Eduardo López, por $ 250.561,17, con un plazo de ejecución de Obra de 4 meses corridos, por el Sistema de Ajuste Alzado. Autorízase a la Dirección mencionada, a suscribir con la Adjudicataria, el Contrato de Obra pertinente, pre via constitución de la garantía correspondiente y aprobación del mismo. El gasto se imputará a: Prog.30 – Subprog.0 – Proy.2 – Act.0 – Obra 1 – Fi.3 – Fu.340 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 –Mone da 1 – FFin.129 –U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vi gente.

AÑO 2007

Pr imera Numeración

Resol. Minist. S. Nº 3584 – 03122007 – Sa lud – Interrúmpese a partir del 03DIC07 la Licen cia Anual Reglamentaria 2006, otorgada al C.P.N. Walter David Agüero CUIL. 20257461514, con prestación de servicios en la Unidad Sectorial de Inversión de este Ministerio, a través de la Solici tud de Licencia N° 091378, restándole usufructuar 15 días de la misma.

Resolución Minister ial OSP. Nº 3585

DISPONESE EL ALTA DE PERSONAL OPERARIO PARA EJECUCION DE LA

OBRA “REFACCIONES VARIAS IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEPARTAMENTO CAPITAL”

San Fernando del Valle de Catamarca, 04 de Diciembre de 2007.

VISTO: El Expte. U29167/2007 medíante el cual la

Unidad de Proyectos Especiales, Obras por Ad ministración de la Dirección Provincial de Mante


Anita A

Nuevo sello


nimiento y Ejecución de Obras Públicas, depen diente de la Subsecretaría de Infraestructura Pú blica de este Ministerio, solicita el Alta de VEIN TIDOS (22) Operarios para la ejecución de los tra bajos denominados: «REFACCIONES VARIAS IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEPARTAMENTO CAPITAL CATAMARCA», a partir del 19 de Noviembre de 2007 y por el tér mino de TRES (3) meses; y

CONSIDERANDO: Que a fojas 1, el organismo recurrente eleva la

nómina del Personal propuesto para la ejecución de la obra mencionada, indicando asimismo la Par tida Presupuestaria para atender la erogación re sultante, conforme las disposiciones establecidas por Decreto Acuerdo N° 2286 de fecha 22 de Diciembre de 2005 CONTRATACION DE PERSONAL TRANSITORIO AFECTADO A OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRA CION.

Que en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Acuerdo N° 2286/2005, corresponde el dictado del presente instrumento.

Por ello;

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Disponer el Alta de Personal Operario para la ejecución de los trabajos denomi nados: «REFACCIONES VARIAS IGLESIA SA GRADO CORAZON DE JESUS DEPARTA MENTO CAPITAL CATAMARCA», a partir del 19 de Noviembre de 2007 y por el término de TRES (3) meses, conforme las disposiciones estableci das por Decreto Acuerdo N° 2286 de fecha 22 de Diciembre de 2005 CONTRATACION DE PER SONAL TRANSITORIO AFECTADO A OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION, según el siguiente detalle:

N° APELLIDO Y NOMBRES DNI. N° CAT. 1 BULACIO, Claudio Alejandro 29.651.281 10 2 PEREZ, Guillermo Durval 21.682.904 10 3 HERRERA, Mario Enrique 13.756.656 10 4 HERRERA, Luis Alberto 25.928.797 10 5 ROMERO, Dante Rafael 26.118.143 10 6 SORIA, Paulo Guillermo 25.511.177 10 7 ACEVEDO, Ariel Joaquín 23.854.452 10 8 MAZA, Ramón del Valle 17.890.350 10 9 QUIROGA, Luis Darío 31.814.851 10 10 HERRERA, Jorge Luis 23.561.053 10 11 NORIEGA, Rubén Marcelo 25.117.081 10 12 BARROS, Gustavo Exequiel 32.681.322 10 13 GONZALEZ, Néstor Armando 16.945.718 10 14 ZACALLAN, Roque Ramón 34.723.466 10 15 IBAÑEZ, Dario Daniel 33.695.224 10 16 YTURRES, Oscar Walter 25.117.368 10 17 PACHECO, Raúl Héctor 12.796.775 10 18 BRANDAN, Miguel Angel 21.682.864 10 19 CEBALLOS, Marcos Luciano 27.490.424 10 20 ESPECHE, Eduardo Marcelo 25.117.847 10 21 ORELLANA, Berto Hidalgo 14.058.932 10 22 SALAS, José Antonio 22.219.007 10


Anita A

Nuevo sello


ARTICULO 2°. El gasto emergente deberá imputarse a la Partida Presupuestaria: SAF. 10 Jurisdicción 25 Programa 28 Proyecto 1 Obra 1 Finalidad 1Función 130 Inciso 1 Partida Prin cipal 2 Partida Parcial 7 Partida Subparcial 4 — Fuente Financiación 115 Moneda 1 Ubicación Geográfica 4901, del Presupuesto Vigente.

ARTICULO 3°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.


Resol. Minist. OSP. Nº 3586

DISPONESE EL ALTA DE PERSONAL OPERARIO PARA EJECUCION DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CANAL

PRINCIPAL EN UNA LONGITUD DE 400 METROS EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTOS Y ALIJILAN DEPARTAMENTO

SANTA ROSA

San Fernando del Valle de Catamarca, 04 de Diciembre de 2007.

VISTO: El Expte. D 28851/2007, por el cual la

Dirección Provincial de Obras Hidráulicas de la Secretaría del Agua y del Ambiente, solicita el dictado del instrumento legal correspondiente para la Contratación de VEINTICINCO (25) operarios, por el término de (2) meses a partir del 2 de Noviembre de 2007, para la ejecución de la Obra: «REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL EN UNA LONGITUD DE 400 MTS. EN LAS

LOCALIDADES DE LOS ALTOS Y ALIJILAN DEPARTAMENTO SANTA ROSA PROVINCIA DE CATAMARCA”; y

CONSIDERANDO: Que a fojas 1, el Organismo recurrente

fundamenta su pedido en las disposiciones del régimen establecido mediante Decreto Acuerdo N° 2286 de fecha 22 de Diciembre de 2005 CONTRATACION DE PERSONAL TRANSITO RIO AFECTADO A OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION, indicando asimismo la Partida Presupuestaria para atender la erogación resultante.

Que a fojas 2, se eleva la nómina del Personal propuesto para la ejecución de la obra mencionada.

Que a fojas 5, se adjunta Nota de Pedido y Entrega N° 1917/2007.

Que de conformidad a las facultades otorgadas por el Artículo 1° del Decreto Acuerdo N° 2286/ 2005, corresponde disponer en consecuencia.

Por ello;

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Disponer a partir del 2 de Noviembre de 2007 por el término de DOS (2) Meses el Alta de VEINTICINCO (25) operarios, como en cada caso se especifica, para la ejecución de la Obra: “REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL EN UNA LONGITUD DE 400 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTOS Y ALIJILAN – DEPARTAMENTO SANTA ROSA – PROVINCIA DE CATAMARCA”, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Acuerdo N° 2286/2005, según el siguiente detalle:

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI. N° CAT. 1 AREDES, José Alfonso 10.635.150 10 2 CASTILLO, Ramón Antonio 17.259.951 10 3 FERREYRA, José Adrián 20.262.611 10 4 LOPEZ, César Benito 20.579.401 10

LOCALIDAD DE LOS ALTOS


Anita A

Nuevo sello


ARTICULO 2°. El gasto emergente deberá imputarse a la Partida Presupuestaria: RIEGO – DPTO. SANTA ROSA – S.A.F. 005 – Jurisdicción 70 – Programa 18 – Proyecto 3 – Obra 3 – Finalidad 4 – Función 440 – Inciso 1 – Partida Principal 2 – Partida Parcial 7 Partida SubParcial 4 Fuente de Financiación 130 – Ubicación Geográfica 9899 – GENERAL del Presupuesto Vigente.

ARTICULO 3°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.


Resol. Minist. OSP. Nº 3587 04122007 – Obr as y Ser vicios Públicos – Apruébase lo ac tuado por la Dción. Pcial. de Infraestructura Ener gética, dependiente de la Subsec. de Servicios Pú blicos de este Ministerio, mediante Contratación Directa N° 41/07, Plan de Emergencia Energético Provincial, Generación Complementaria de Ener gía en el Valle Central, Catamarca, para asegurar el servicio de Agua Potable en el Sector SurEste del Dpto. Capital, adquisición de un Grupo Elec trógeno, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 415.000,00, con IVA incluido. Adjudícase a la “Firma CETEC Sudamericana S.A. –único oferente por la suma de $ 410.917,00, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 2 días. Autorízase a la Dirección mencionada a suscribir con la Adjudicataria el pertinente Contrato de Obra.

5 LUNA, Marcelo Fabián 24.837.101 10 6 OVEJEDO, Brito Antonio 8.218.158 10 7 QUINTEROS, Carlos Alfredo 17.495.911 10 8 RAMOS, Miguel Américo 13.357.698 10 9 REINOSO, Lucas Javier 29.750.914 10 10 ROLDAN, Néstor Raúl 34.187.269 10 11 SAAVEDRA, Francisco Miguel 20.579.427 10 12 SANTILLAN APAZA, Francisco Javier 25.746.334 10 13 SILVA, Franco Aníbal 27.582.963 10 14 SORIA, Carlos Adrián 23.092.051 10 15 TAPIA, Esteban Gonzalo 32.688.458 10

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI. N° CAT. 16 ARAOZ, Raúl Humberto 26.993.071 10 17 CABRERA, Juan Carlos 23.056.335 10 18 DIAZ, Dante Alejandro 22.751.913 10 19 LEMOS, Héctor Antonio 24.818.040 10 20 MARON, Luis Humberto 33.326.871 10 21 MOLINA, Daniel Hernán 24.818.047 10 22 ORTIZ, José Celestino 18.117.895 10 23 PAREDES, Sergio Maximiliano 30.504.977 10 24 ROBLES, Francisco Eduardo 30.109.983 10 25 ROBLES, José Antonio 22.798.468 10

LOCALIDAD DE ALIJ ILAN


Anita A

Nuevo sello


y a la Dción. Pcial. de Administración de este Mi nisterio a librar la correspondiente Orden de Pago con imputación a: Prog.20 – Proy.2 Obra 12 U.Geog.4901 Fi.4 – Fu.410 – Inc.4 – PP.3 – pp.1 – Moneda 1 FFin.129, Maquinaria y Equipo de Producción, del ejercicio vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 3588 04122007 – Obr as y Ser vicios Públicos – Apruébase lo ac tuado por la Dción. Pcial. de Infraestructura Ener gética, dependiente de la Subsec. de Servicios Pú blicos de este Ministerio, mediante Contratación Directa N° 53/07, Plan de Emergencia Energé tico Provincial, Generación Complementaria de Energía en el Valle Central, Catamarca, para asegurar el servicio de Energía en el Dpto. Capi tal, adquisición de tres Grupos Electrógenos, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 1.130.000,00, con IVA incluido. Adjudícase a la “Firma CETEC Sudamericana S.A. –único oferen te por la suma de $ 1.129.998,00, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 2 días. Autorízase a la Dirección mencionada a suscribir con la Adjudicataria el pertinente Contrato de Obra y a la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a librar la correspondiente Orden de Pago con im putación a: Prog.20 – Proy.2 Obra 12 U.Geog.4901 Fi.4 – Fu.410 – Inc.4 – PP.3 – pp.1 – Moneda 1 FFin.129, Maquinaria y Equipo de Producción, del ejercicio vigente.

Resol. Minist. PD. Nº 3589 – 04122007 – Pr oducción y Desar r ollo – Declárase Cancelado el crédito otorgado mediante Resol. Minist. PD. N° 732/92, en el marco del Programa de Asistencia y Desarrollo de la Economía (PAYDE), al Sr. Oscar Augusto Andreatta DNI. N° 10.010.610, por la suma de U$S 15.000, en razón de haber efectuado el pago total del mismo. Notifícase a la Dción. de Administración de este Ministerio a efectos de que proceda a realizar los trámites para liberar las ga rantías oportunamente ofrecidas por el Sr. Andreatta, procediendo a la devolución de la do cumentación original, mediante la pertinente acta de Entrega, con reserva de copias certificadas para el expediente administrativo.

Resol. Minist. PD. (SM) Nº 3590 – 04122007 – Producción y Desar rollo – Dase de baja con retroactividad al 12NOV07, la Beca de Trabajo de la Srta. Carolina de los Angeles Maturano, DNI. N° 27.496.380, estudiante de la carrera de Licen ciatura en Química de la UNCa., prorrogada según las previsiones del Dcto. Acdo. N° 2044/06 por renuncia.

Resol. Minist. PD. Nº 3591 – 04122007 P r oducción y Desa r r ollo – Dase de baja con retroactividad al 19NOV07, la Beca de Trabajo, de la Srta. Ana Gabriela García, DNI. Nº 28.995.426, estudiante de la carrera de Contador Público Nacional de la UNCa., prorrogada según las previsiones del Dcto. Acdo. Nº 2044/06, por renuncia.

Resol. Minist. OSP. Nº 3592 – 04122007 – Obr as y Ser vicios Públicos – Dispónese una nue va prórroga a partir del 03NOV07 y por el término de 90 días, de los contratos correspondientes al per sonal operario afectado a la ejecución de la Obra: “Defensas Río Corral Quemado, Dpto. Belén, Catamarca”, prorrogados por Resol. Minist. OSP. Nº 2421/07. El gasto se imputará a: SAF.005 – Ju.70 – Prog.18 – Proy.1 – Obra 3 – Fi.4 – Fu.440 – Inc.1 – PP.2 – pp.7 – psp.4 – .FFin.130 U.Geog.3599, General, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 3593 – 0412 2007 – Obr as y Servicios Públicos – Apruébase el Adicional de Obra presentado por la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas, Organismo dependiente de la Subsec. de Infraes tructura Pública de este Ministerio de los trabajos denominados: “Playón Deportivo Escuela Nº 35 Profesor Gustavo Ferrary, Icaño, Dpto. La Paz”, que ejecuta a firma “Lugano S.R.L.”, cuyo monto asciende a la suma de $ 8.666,40. Amplíase el Pla zo Contractual de los trabajos cuyo presupuesto adi cional se aprueba precedentemente, en 30 días co rridos, a partir del vencimiento del plazo contrac tual. El gasto se imputará a: Prog.30 – Subprog.0 – Proy.2 – Act.0 – Obra 1 – Fi.3 – Fu.340 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 – Moneda 1 – FFin.129 U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.


Anita A

Nuevo sello


Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 3594 – 0412 2007 – Obr as y Servicios Públicos – Apruébase lo actuado en la Contratación Directa Nº 94/07, efectuada por la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas de la Subsec. de In fraestructura Pública de este Ministerio, para la eje cución de la Obra: “Fachada Archivo y Museo His tórico, San Fernando del Valle de Catamarca, Dpto. Capital”, cuyo Presupuesto Oficial as ciende a la suma de $ 43.960,49. Adjudícase a la firma “Construcciones Capa S.R.L.”, por la suma de $ 48.340,00. Autorízase a la Dirección mencionada, a suscribir con la Adjudicataria, el Contrato de Obra pertinente, previa constitución de la garantía y aprobación del mismo y a la Subsec. de Presupuesto a tomar los recaudos ne cesarios, a fin de incluir en el Ejercicio Financiero 2008, la suma de $ 4.379,51. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Obra 34 – Fi.4 – Fu.470 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 – Moneda 1 – FFin.129 U.Geog.10, Construcciones en Bienes de Domi nio Privado, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. HF. (P) GJ . Nº 3595 – 0412 2007 – Hacienda y Finanzas – Gobierno y Jus ticia Modifícanse los créditos presupuestarios especificados en las planillas incluídas en el Anexo III del Dcto. Acdo. Nº 11/07, Disminuyen do $ 47.719,00 en partidas de la Dción. de Inspec ción Laboral, Dción. de Registro Civil, Dción. de Aeronáutica e Incrementando igual suma en otras partidas de los Organismos mencionados, confor me Anexo I para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. Minist. HF. (P) GJ . Nº 3596 – 0412 2007 – Hacienda y Finanzas – Gobierno y Jus ticia Modifícase el Cálculo de Recursos y los créditos presupuestarios especificados en las pla nillas incluídas en el Anexo III del Dcto. Acdo. Nº 11/07, Incrementando $ 147.000,00 en Recursos del Tesoro Provincial y partidas del Servicio Peni tenciario Provincial, conforme Anexos I y II para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. Minist. HF. (P) GJ . Nº 3597 – 0412 2007 – Hacienda y Finanzas – Gobierno y J usticia Modifícanse los créditos presupuesta rios especificados en las planillas incluídas en el

Anexo III del Dcto. Acdo. Nº 11/07, Disminuyen do $ 140.280,00 en partidas del Ministerio de Go bierno y Justicia, Subsec. de Trabajo y Previsión, Dción. Pcial. de Acción Cooperativa y Entidades Intermedias, Dción. de Registro Civil, Dción. de Administración del Mtrio. de Gobierno y Justicia, Dción. de Aeronáutica e Incrementando igual suma en otras partidas de los Organismos mencionados y Subsec. de Asuntos Institucionales, Subsec. de Se guridad, Dción. de Derechos Humanos, Dción. de Inspección Laboral, Dción. de Justicia, Dción. de Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Manda tos, Dción. de Defensa Civil, Subsec. de Asuntos Municipales, Dción. de Empleo y Capacitación, Dción. Pcial. de Relaciones Municipales, a excep ción de Dción. de Registro Civil, conforme Anexo I para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. Minist. GJ . Nº 3598 – 04122007 – Gobier no y J usticia – Apruébase lo actuado por la Dción. de Administración de la Policía de Catamarca, con respecto a la Contratación Di recta Nº 62/07 para la adquisición de repuestos con destino a la Dción. Comunicaciones de la Institu ción Policial, por un monto total presupuestado de $ 10.000,00. Adjudícanse a las firmas: Aceg Co municaciones S.A. por $ 8.959,00; Delfacom de Carlos Alejandro Decouvette $ 396,00. El monto total adjudicado asciende a la suma de $ 9.355,00. Autorízase a la Dirección mencionada a emitir Or den de Compra respectiva y tramitar el correspon diente pago de la factura. El gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 3599 – 04122007 – Obr as y Ser vicios Públicos – Dispónese una nue va prórroga, a partir del 28NOV07 y por el término de 3 meses, de la vigencia de los contratos del per sonal operario afectado para la ejecución de los tra bajos denominados: “Obras Varias, Dpto. Tinogasta, Catamarca”, cuya primera prórroga fuera dispues ta por Resol. Minist. OSP. Nº 2336/07. El gasto se imputará a: SAF.10 – Ju.25 – Prog.28 – Proy.2 – Obra 1 – Fi.4 – Fu.470 – Inc.1 – PP.2 – pp.7 – psp.4 – .FFin.115 – Moneda 1 – U.Geog.10, del presu puesto vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 3600 – 04122007 – Obr as y Ser vicios Públicos – Apruébase el Acta de Redeterminación Definitiva de Precios, suscripta


Anita A

Nuevo sello


con fecha 21NOV07, entre la Dción. Pcial. de Man tenimiento y Ejecución de Obras Públicas, depen diente de la Subsec. de Infraestructura Pública de este Ministerio y la Empresa Arq. Horacio A. Sagardoy Constructora de Arq. Horacio A. Sagardoy, ejecutora de los trabajos denominados Restauración por Daños Sísmicos de la Iglesia del Hogar Escuela, 1 Etapa, Dpto. Capital, Catamarca, Contratación Directa Nº 70/06, adjudicada me diante Resol. Minist. OSP. (SIP) Nº 3168/06, por la cual se acuerda que el precio total de la Obra redeterminado al período NOV06 a MAY07, se eleva la suma de $ 330.348,50, de lo cual surge una diferencia a favor del Contra tista de $ 34.918,70. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.3 – Act.0 – Obra 34 – U.Geog.10 – Fi.4 – Fu.470 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 – Moneda 1 – FFin.129, Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del ejercicio vigente.

AÑO 2005

Resol. SDS. N° 1269 – 07032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio a Mercedes Nilda Cherbi, DNI. N° 3.710.802, domicilio B° 250 viviendas casa N° 186, por $ 4.100,00, destinado a la com pra de un Stent Metálico, para el Sr. Hugo Nicolás Cherby, DNI. N° 6.960.986. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la firma “SB. Torres, de Sonia Beatriz Torres”, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4/7 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1270 – 07032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio a Marta Elena Segobia, DNI. N° 10.241.403, domicilio Av. Presidente Cas tillo casa N° 66, por $ 40,00, destinado a la com pra de anteojos recetados. Autorízase a emitir Or den de Pago a favor de la firma “Optilén”, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25

RESOLUCIONES DE SECRETARIAS DE

ESTADO

– Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4/7 – FFin. 122, presupuesto vigen te.

Resol. SDS. N° 1271 – 07032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio a María Luisa Bellido Antezana, DNI. N° 11.910.975, domicilio B° San Antonio Sur, M. “B”, casa N° 07, por $ 2.207,00, destinado a la adquisición de un equipo de oxigenoterapia portátil al Sr. Hugo Daniel Figueroa, DNI. N° 14.226.044. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la firma “Ortopedia Catamarca de Norma L. Carrizo de Sosa Guzmán”, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4/7 – FFin. 122, presupuesto vigen te.

Resol. SDS. N° 1272 – 07032005 – Desa r r ollo Socia l – Aprópiase para el Ejercicio Finan ciero 2005, $ 780,00, a favor de la firma “Taller Matias de Jesús Adalberto Borquez” por la repara ción del vehículo utilitario Seat Inca Dominio ASQ 618 dependiente de la Dción. Pcial. de Desarrollo Humano y Familia. Autorízase a emitir Orden de Pago, a favor de la firma mencionada, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 37 – Act. 1 U.Geog. 4901 – Fi. 3 – Fu. 320 – Inc. 3 – PP. 3 – pp. 2 – Moneda 1 FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1273 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio a Luis Alberto Andrada, DNI. N° 24.150.850, domicilio B° 250 viviendas, casa N° 56, por $ 1.286,04, destinado a pago de Coseguro Sanatorial, de su hija Viviana Celeste Andrada, DNI. N° 38.753.399. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la “OSEP”. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4/7 – FFin. 122, presu puesto vigente.

Resol. SDS. N° 1274 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio a Aida Daniela Leiva, DNI. N° 21.944.652, domicilio Mate de Luna N° 983, por $ 275,00, destinado a pago de Estudios Médicos. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4/7 – FFin. 122, presupuesto vigente.


Anita A

Nuevo sello


Resol. SDS. N° 1275 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio a Silvia Alejandra López, DNI. N° 21.682.560, domicilio B° 50 viviendas sur, casa N° 43, por $ 50,00, destinado a pago de una ergometría al niño Humberto Fabián Astrada, DNI. N° 35.201.403. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la firma “ICI. SRL. de Dr. Roberto R. Gómez”, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4/7 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1276 – 08032005 – Desa r r ollo Socia l – Aprópiase para el Ejercicio Finan ciero 2005, $ 400,00, Factura B N° 000400000073 a favor de la firma “Optica 2000”, de New Opticare S.R.L.. Autorízase a emitir Orden de Pago, a favor de la firma mencionada, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – Moneda 1 FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1277 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Rectifícase el Artículo 3° de las Resoluciones SDS Nros. 0091; 0094; 0138 y 0273/ 05, las que quedarán redactadas de la siguiente forma:“ARTICULO 3°. El presente gasto se impurtará a la siguiente partida: JUR. 45 – SAF. 25 – PROG. 4 – SUBPROG. 3 – UB. GEOG. 4901 – FIN. 1 – FUN. 130 – INCISO 5 – PP1 – pp.4 M. 1 – F.FINANC. 122, presupuesto vigente. Agrégase a las autorizaciones para Gastar Nros. 027; 030; 039; 071; 104 y 202/05 el SubPrograma 3 y la Fuente de Financiamiento 122Unidad Ejecutora: Dción. de Acción Social Directa, las que quedarán redactadas de la siguiente forma: “PROG. 4; S. PROG. 3; UBIC. GEOG. 4901; FIN. 1; FUNC. 130; INCISO 5; P.PAR. 1; P. PRINC. 4; M. 1; F. FINANC. 122”.

Resol. SDS. N° 1278 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataú des y servicio de sepelio a personas de escasos re cursos económicos: Angel Faustino Lazarte, DNI. N° 06.951.688, $ 588,00; Celestino Melitos Amaya, DNI. N° 11.087.685, $ 980,00; Yolanda Ofelia Roldán, DNI. N° 13.113.391, $ 788,00. Autorízase a emitir Orden de Pago por $ 2.356,00 a favor de

la firma La Trinidad Servicios Fúnebres de José Alberto Agüero, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1279 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataúdes y servicio de traslado a personas de escasos recursos económicos: Omar Miguel Macías, DNI. N° 22.602.726; Ariel Fernando Castro, DNI. N° 26.290.856, $ 630,00 respecti vamente; Héctor Abel Monzón, DNI. N° 08.515.016, $ 871,00 y Pedro Juan Belmonte, DNI. N° 26.242.320, $ 988,00. Aprópiase para el Presupuesto 2005, $ 3.119,00 a favor de la firma La Trinidad Servicios Fúnebres de José Alberto Agüero. Autorízase a emitir Orden de Pago a fa vor de la firma mencionada, con los recaudos le gales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1280 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataú des y servicio de sepelio a personas de escasos re cursos económicos: Luis Sebastián García, DNI. N° 28.618.648, $ 945,00; Juana Rosalinda Flores, DNI. N° 10.332.055, $ 582,80; María de los An geles Coronel, DNI. N° 13.398.130, $ 378,00. Apropíase para el Ejercicio Financiero 2005, la suma de $ 1.905,80 a favor de la firma La Nueva Empresa Funebre de Mauricio Ramón Nasiff. Autorízase a emitir Orden de Pago correspondien tes a las facturas C N° 000000000101 – C 0000 0000094 y 000000000100, con los recaudos le gales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1281 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Aprópiase para el Ejercicio Finan ciero 2005, a favor de la firma comercial Sanato rio Pasteur S.A. la Resol. SDS N° 5917/04, por $ 380,00. Autórizase a emitir Orden de Pago a fa vor de la firma “Sanatorio Pasteur S.A.” Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, pre supuesto vigente.


Anita A

Nuevo sello


Resol. SDS. N° 1282 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataú des y servicio de sepelio a personas de escasos re cursos económicos: Juan Alfredo Vaquel, DNI. N° 17.638.305, $ 630,00; María del Carmen Rojas, DNI. N° 24.605.228, $ 1.034,00. Aprópiase para el Presupuesto 2005, $ 1.664,00 a favor de la firma Cochería Catamarca de Francisco Prada. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la firma mencio nada, Facturas C N° 000100000137 y C N° 0001 00000141, con los recaudos legales del caso. Gas to: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1283 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Aprópiase para el Ejercicio Finan ciero 2005 la suma de $ 1.494,00, a favor de la firma “JC. de Raúl A. Calamera” por la provisión de telas para sabanas al Dpto. Casa Cuna – Guar dería Infantil de la Dción. Pcial. de Desarrollo Humano y Familia. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la firma mencionada, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 37 – Sb.4 U.Geog. 4901 – Fi. 3 – Fu. 320 – Inc. 2 – PP. 2 – pp. 1 – Moneda 1 FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1284 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataú des y servicio de sepelio a personas de escasos re cursos económicos: Gabriela del Valle Sacaba, DNI. N° 30.319.626, $ 1.060,00; Luis Arturo López, DNI. N° 04.623.168, $ 1.480,00. Autorízase a emitir Orden de Pago por $ 2.540,00 a favor de la firma comercial Industria Segura de Leandro Hipólito Segura, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1285 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataú des y servicio de sepelio a personas de escasos re cursos económicos a: Miguel Edgardo Vega, DNI. N° 21.326.131, $ 1.575,00. Aprópiase para el Pre supuesto 2005 la suma precitada a favor de la fir ma Cochería Catamarca de Francisco Prada. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la

firma mencionada, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1286 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataú des a personas de escasos recursos económicos a Sergio Daniel Quinteros, DNI. N° 20.479.437, $ 378,00. Aprópiase para el Presupuesto 2005 la suma precitada a favor de la firma Empresa Segura e Hijos S.R.L. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la firma mencionada, con los recaudos le gales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1287 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataúdes a personas de escasos recursos econó micos a Luis Sebastián García, DNI. N° 28.618.648, $ 1.197,00. Aprópiase para el Presu puesto 2005 la suma precitada a favor de la firma Industria Segura de Silvia Ruth Marín. Autorízase a emitir Orden de Pago a favor de la firma mencio nada, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presu puesto vigente.

Resol. SDS. N° 1288 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Aprópiase para el Ejercicio Finan ciero 2005 la suma de $ 350,00, Factura C N° 0001 00000002 a favor del “Dr. Guillermo Brizuela Ba rros”. Autorízase a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – Moneda 1 FFin. 122, presu puesto vigente.

Resol. SDS. N° 1289 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Rectifícase el Art. 3° de las Reso luciones SDS Nros. 0050 y 0052/05, los que que darán redactados de la siguiente forma: “ARTICU LO 3°. El presente gasto se imputará a la siguien te partida: JUR. 45 – SAF. 25 – PROG. 4 – SUB PROG. 3 – UB. GEOG. 4901, FIN. 1 FUN. 130 – INCISO 5 – PP. 1 – Pp. 4 M. 1, F.FINANC. 122 – Presupuesto Vigente”. Agrégase a las Autoriza


Anita A

Nuevo sello


DISPOSICIONES DE SUBSECRETARIAS

AÑO 2006

Dispos. S.P.I. Nº 257 –21122006 – Promo ción de Inver siones – Autorízase al Sr. Remigio Jorge Perea Morales, Categ. 21 Agrup. Prof., la realización de la Comisión de Servicio el día 26/ 12/06 hasta el 27/12/06, con motivo de Inspección Empresas Promovidas, al Dpto. Pomán, con un Viático de $ 200.

ciones para Gastar Nros. 11 y 13/05 el SubProgra ma 3 y la Fuente de Financiamiento 122 – Unidad Ejecutora: Dirección de Acción Social Directa, las que quedarán redactadas de la siguiente forma: “PROG. 4; S. PROG. 3; UBIC. GEOG. 4901; FIN. 1; FUNC. 130, INCISO 5; P.PAR. 1; P.PRINC. 4; M. 1; F.FINAC.122”.

Resol. SDS. N° 1290 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Rectifícase el Art. 3° de las Reso luciones SDS Nros. 0074 y 0177/05, los que que darán redactados de la siguiente forma: “ARTICU LO 3°. El presente gasto se imputará a la siguien te partida: JUR. 45 – SAF. 25 – PROG. 4 – SUB PROG. 3 – UB. GEOG. 4901, FIN. 1 FUN. 130 – INCISO 5 – PP. 1 – Pp. 4 M. 1, F.FINANC. 122 – Presupuesto Vigente”. Agrégase a las Autoriza ciones para Gastar Nros. 18 y 59/05 el SubPro grama 3 y la Fuente de Financiamiento 122 – Uni dad Ejecutora: Dirección de Acción Social Direc ta, las que quedarán redactadas de la siguiente for ma: “PROG. 4; S. PROG. 3; UBIC.GEOG. 4901; FIN. 1; FUNC. 130, INCISO 5; P.PAR. 1; P.PRINC. 4; M. 1; F.FINAC.122”.

Resol. SDS. N° 1291 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataúdes a personas de escasos recursos económi cos a: José Alberto Córdoba, DNI. N° 21.944.336, $ 378,00. Autorízase a emitir Orden de Pago a fa vor de la firma Empresa Segura e Hijos S.R.L., con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupues to vigente.

Resol. SDS. N° 1292 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Subsidio destinado a pago de ataú des y servicio de sepelio a personas de escasos re cursos económicos: Antonio Mamerto Avila, DNI. N° 10.185.770, $ 1.624,00; Gladys Elizabeth Martoccia, DNI. N° 17.763.084, $ 980,00. Autorízase a emitir Orden de Pago por $ 2.604,00 a favor de la firma comercial San Fernando Servi cios Sociales – Sepelios de Héctor Rubén Segura, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 122, presupues to vigente.

Resol. SDS. N° 1293 – 08032005 – Desa r r ollo Socia l – Subsidio a Teresita Graciela Modica, DNI. N° 11.054.017, domicilio Rojas, casa N° 50, por $ 100,00, destinado a gastos por razo nes de salud. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4/7 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1294 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Aprópiase para el Ejercicio Finan ciero 2005 la suma de $ 1.885,00, a favor de la firma “Comercial del Norte de Carmen Emilio Cuestas” – Factura B N° 000100000021/022/023/ 024/025/026 – 04, provisión de Elementos de lim pieza, Dción. Pcial. de Dasarrollo Humano. Autorízase a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 3 – Fu. 320 – Inc. 2 – PP. 9 – pp. 1 Moneda 1 – FFin. 122, presupuesto vigente.

Resol. SDS. N° 1295 – 08032005 – Desa r r ollo Social – Apruébase la Contratación Directa para la adquisición de colchones y agua mineral, por $ 9.980,00. Adjudícase a la firma comercial “Global Servicios” de Francisco José Sotomayor, la provisión por menor precio y por la suma precitada. Autorízase a emitir Orden de Pago a fa vor de la firma mencionada, una vez recepcionados los bienes adjudicados y conformada la factura correspondiente. Gasto: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 1 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1– pp. 4 Moneda 1 – FFin. 122, presupuesto vigen te.


Anita A

Nuevo sello


Dispos. S.P.I. Nº 258 –21122006 – Promo ción de Inver siones – Autorízase al Sr. José René Velardez, Categ. 15 Chofer, la realización de la Comisión de Servicio el día 26/12/06 hasta el 27/ 12/06, con motivo de traslado de Inspector, al Dpto. Pomán, con un Viático de $ 200, Combustible y mantenimiento de vehículo $ 175, Total $ 375.

Dispos. S.P.I. Nº 259 27122006 – Promo ción de Inver siones – Autorízase al Sr. Héctor Ramón Páez, Categ. 22 Agrup. Prof., la realiza ción de la Comisión de Servicio el día 28/12/06, con motivo de Inspección a Empresas Promovi das: Grupo Jauregui, al Dpto. Pomán, con un Viá tico de $ 100.

Dispos. S.P.I. Nº 260 –27122006 – Promo ción de Inver siones – Autorízase al Sr. Oscar Pa blo Sánchez, Categ. 22 Profesional, la realización de la Comisión de Servicio el día 28/12/06, con motivo de Inspección a Empresas Promovidas: Grupo Jauregui, al Dpto. Pomán, con un Viático de $ 100.

Dispos. S.P.I. Nº 261 –27122006 – Promo ción de Inver siones – Autorízase al Sr. Ramón Mario Rodríguez, Categ. 16 Chofer, la realización de la Comisión de Servicio el día 28/12/06, con motivo de traslado de Inspectores, al Dpto. Pomán, con un Viático de $ 100, Combustible y manteni miento de vehículo $ 180, Total $ 280.

Dispos. S.P.I. Nº 262 –27122006 – Promo ción de Inver siones – Concédense los días de Li cencia anual ordinaria, pendientes de usufructuar al Personal del Organismo que se detalla a conti nuación: Srta. Aída Sofía Rodríguez, CUIL. 27 107330084, 22 días de 2005 y 35 días de 2006 que le serán concedidas al término de su Licencia por Accidente de Trabajo Art. 28; Hernán Luis Beltramello, CUIL. 20205880373, 25 días de 2005 y 30 de 2006; Dra. Martha Noemí Leiva, CUIL. 27167589133, 30 días de 2005 y 30 días de 2006; Dra. Mónica Cecilia Avellaneda, CUIL. 27227944051, 18 días de 2005 y 30 días de 2006; T.U.A.P. María Mafalda Santillán de Nieva, CUIL. 27065067434, 23 días de 2005 y 35 días de 2006; T.U.A.P. Gladys Isabel Zar de Miranda, CUIL. 27

119835696, 23 días de 2005 y 35 días de 2006; Sr. Luis Alberto Santillán, CUIL. 20111356891, 2 días de 2005 y 35 días de 2006; Sr. Luis Alberto Cardenas, CUIL. 20146014780, 18 días de 2006; Sr. Mariano Edgardo Rodríguez, CUIL. 20 110797827, 26 días de 2006; Sr. Miguel Arnoldo Acosta, CUIL. 20172769692, 4 días de 2006, que les serán concedidos en todos los casos cuando las razones del servicio lo permitan.

Dispos. S.P.I. Nº 263 –27122006 – Promo ción de Inver siones – Concédense los días de Li cencia anual ordinaria, pendientes de usufructuar al Personal del Organismo que se detalla a conti nuación: C.P.N. Verónica Inés Mohaded, DNI. N° 24.173.268, 30 días de 2006; C.P.N. José Arnaldo Rojas, CUIL. 20119824444, 18 días de 2005 y 35 días de 2006; Srta. Carolina Débora Martínez, CUIL. 27213255431, 19 días de 2005 y 30 de 2006; Sra. Cristina del Carmen Perna, CUIL. 27 127964810, 5 días de 2005 y 30 días de 2006; Sr. José René Velardez, CUIL. 20144216122, 10 días de 2005 y 30 días de 2006, que les serán concedi dos en todos los casos cuando las razones del ser vicio lo permitan.

Dispos. S.P.I. Nº 264 –27122006 – Promo ción de Inver siones – Concédense los días de Li cencia anual ordinaria, pendientes de usufructuar al Personal del Organismo que se detalla a conti nuación: Ing. Luis Eduardo Soria, CUIL. 20 140588017, 9 días de 2005 y 30 días de 2006; Ing. Virginia Liliana Luque, CUIL. 27174283864, 30 días de 2005 y 30 de 2006; Ing. José Ricardo Velásquez Baca, CUIL. 20186590979, 16 días de 2005 y 30 días de 2006; Ing. Héctor Ramón Páez, CUIL. 23163534789, 6 días de 2004, 30 días de 2005 y 30 días de 2006; Sr. Ramón Mario Rodríguez, CUIL. 20111872776, 30 días de 2004, 30 días de 2005 y 30 días de 2006; Ing. Oscar Pa blo Sánchez, CUIL. 20227514737, 30 días de 2006; Ing. Remigio Jorge Perea Morales, CUIL. 20131413069, 30 días de 2006; Sra. Marcela Andrea Alvarez, CUIL. 27251173775, 30 días de 2006; Sr. Jorge Fabián Lazarte, CUIL. 20 174283864, 30 días de 2006, que les serán conce didos en todos los casos cuando las razones del servicio lo permitan.


Anita A

Nuevo sello

n° 19 martes 04 de marzo de 2008 - catamarca vinc… · diante decreto las misiones y funciones,...

Documents