MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Resolución de AlcaldíaI

N° 1366 -2013-AlMPP

SanMigueldePiura. 20 de novi¡rmbre de 2013I

Visto, el Informe N° 307-2013-DLO.OVMPP, de fecha 06 de Noviembre de 2013, de laDivisión de Liquidación de Obras, relacionado con la Liquidación Final del Contrato de Ejecuciónde Obra, bajo el Sistema A Precios Unitarios del Proceso de Licitacion Pública N° 004-2010-CE/MPP - Primera Convocatoria, en relación I al Laudo Arbitral de Derecho recaido en elExpediente N° 02)-2011-CCA-CIP-CDP (Carta N° 456-2013.CA-CIP-CDP) emitido por elColegio de Ingenieros de Piura, Consejo Departamental de Piura de la Obra:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con ficha de Registro en el Banco de Proyectos Código SNIP N° 73484;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial de Planificación y Desarrollo N° 049-2008-GPYD/MPP, de fecha 13 de Junio de 2008, la Gerencia de Planificación y Desarrollo, declaró laviabilidad del Proyecto de Inversión Pública denominado: "REHABILIT ACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL,DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un Monto de SI. 3,567,989.00(TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA YNUEVE CON 001100 NUEVOS SOLES) y con Ficha de Registro en el Banco de Proyectos CódigoSNIP W 73484;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 161-2010-EPS ORAU S.A.-GG, defecha 24 de Mayo de 2010, la Gerencia General de la E.P.S. GRAU, resuelve aprobar entre otros elExpediente Técnico del Proyecto; "REHABILlTACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITODE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un Valor Referencial de SI. 3,235,183.50(TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRESCON 50/100 NUEVOS SOLES) incluido eII.G.V., con precios vigentes al mes de Mayo de 2009;

~~~4"'" Que, mediante Resolución Jefatural N° 091-2010-0IlMPP, de fecha 01 de Julio de 2010, la~$;,t:t H:"<.~~Oficina de Infraestructura aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "REHABILIT ACION<Ce ,'ti L SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIO'lt~~ ,fIS,ANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un Valor~~t~'~"'~,Referencial de SI. 3,278,248.51 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SET~NT~ y OCHO MIL.-""~ ~ DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 51/100 NUEVOS SOLES), mcluldo el LO.V., COIl~~'J.!"'1",,!i/\ precios vigentes al mes de Mayo de 2010, desagregados en SI. 1,123,022.64 (UN MILLON:: (.~1}~.CIENTO VEINTITRES MIL VEINTlDOS CON 64/100 NUEVOS SOLES) incluido el I.O.V.,~ ;;~,'!para la "Rehabilitación Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias" y SI. 2,155,225.87~~' .•$,,~i(DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON'.. _ ,,>., 871100 NUEVOS SOLES), para la "Rehabilitación de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias",

••.••....-. y con un plazo de ejecución de 180 días calendario;

,

',,- ..

1

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 486-2011-AlMPP, de fecha 20 de Mayo de 2011,se aprobó la Addenda N° 01-2011, al Contrato de Precios Unitarios derivado de la LicitaciónPública N° 004-2010-CEIMPP - Primera Convocatoria, para le-oejecución de la Obra:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROYINCIA DE PIURA-PIURA", suscrita por los representantes legales de la empresa CONSORCIO SANTA ISABEL DEPIURA y la Municipalidad Provincial de Piura, que consta de 04 Cláusulas que forman parteintegrante de la presente Resolución;

Que, con fecha 06 de Diciembre de 2010, la Municipalidad Provincial de Piura celebró elContrato de Ejecución de Obra, bajo el Sistema A Precios Unitarios del Proceso de LicitaciónPública N° 004-20lO-CEJMPP - Primera Convocatoria, con la empresa CONSORCIO SANTA

"t"'i> t'ROVI",,, ISABEL DE PIURA, conformado por las empresas Troncos Construcciones S.R,L y N & L ObrasJ A~R í:- Civiles S.A.C.. para la ejecución de la Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA~ ALc~DrA ~ POTABLE Y ALCANTARILLDO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO~-}. rl DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un monto de SI. 3,278,248.51 (TRES." ." MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO

CON 51/100 NUEVOS SOLES), incluido I.G.V;

(ff >" "'"".,:(J Vl" ~ "1<,~ Que, con fecha 20 de Diciembre de 20to se realizó el Acto de Entrega de Terreno de la~ . ~ bra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

\~r;: l E LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE"~ MUN\&!;" PIURA - PIURA", con un plazo de ejecución de 180 días calendario, computados a partir del 21 de

Diciembre de 2010, día siguiente de la entrega del Terreno al Contratista, en concordancia con loespecificado en el Articulo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo lafecha de término contractual el 19 de Junio de 2011, fecha que fue diferida con la ResoluciónJefatural N° 029-2011-0IlMPP, de fecha 31 de Marzo de 2011, declarando procedente la solicitudde Ampliación de Plazo N° 01 por lO dias calendario desde el 20 de Junio de 2011 hasta el 29 deJunio de 2011, fecha que fue diferida con la aprobación de las Ampliación de Plazo N° 02 por 70días calendario y Ampliación de Plazo N° 03 por 72 días calendario aprobadas en base a laResolución N° 14-2013, de fecha 26 de Agosto de 2013 emitida por el Tribunal Arbitral dentro delProceso Arbitral, siendo la nueva fecha de término el día 03 de Dicierribre de 2012, tal como constaen los Asientos N° 298, 299 Y 300 del Cuaderno de Obra;

2.

.,....'.". "

'? Oio';J1¡: Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 494-2011-AlMPP, de fecha 27 de Mayo de 2011,ES0l'.%- se aprobó el Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 01.- "Por Mayores Metrados en la

i''é6' artida 03.02.00.- Tubería PVc. UF. 250 mm. ISO 4435 S-20 y Por Partidas Nuevas: 01.01.01.-$-r;; ubería PVC. UF. 315 mm. ISO 4435 C S-20 Y 01.01.02.- Doble Prueba Hidráulica para Tubería

~~~ PVC. UF. De 250 mm. A 315 mm., por un monto del Contrato Original, por las causales previstasen los literales a).- "Situaciones Imprevisibles posteriores a la suscripción del Contrato" y b).-

615i',.,." "Errores Omisiones o Deficiencias en el Expediente Técnico de la Obra" del numeral 6) de la V -~~~t.»~'.tr;." Disposiciones Genarales de la Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG de la Contraloría'~~ ~•.•t';, General de la República. Así mismo se aprobó el Deductivo de Obra N° 01.- "Por Menores% e:¡ Metrados en la Partida 03.01.00.- Tubería PVc. UF. 200 mm. ISO 4435 S-20" por un monto de SI ..'~, ¡;;[;I 17,821.91 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VErNTIUNO CON 91/100 NUEVOS SOLES)~-. ~Jl incluido l.O. V., en el Presupuesto de la Obra: "REHABlLIT ACION DEL SISTEMA DE AGUA~ POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO

"'\) UDv/4' DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PlURA";..$> " .•.•

~ GERENCIA ~~ IrOBIA! r <:>

NSPDRTES ""'Q({

"' .•~_ '<l.~ ,.,

3

.--, .

Que, con fecha 05 de Julio de 2011, el Contratista CONSORCIO SANTA ISABEL DEPIURA, presentó la solicitud arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio deIngenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, contra la Municipalidad Provincial de Piura,para resolver las controversias del Contrato de Ejecución de la Obra: "REHABILIT ACION DELSISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL,DIS O DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 084-~011-OrIMPp, de fecha 28 de Junio de 2011, lalcina de Infraestructura declaró Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por 70

días calendario, en el plazo de ejecución de la Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL,DISTRITO DE PlURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 495-201I-AJMPP, de fecha 27 de Mayo de 2011,se aprobó el Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 02.- "Por Mayores Metrados en lasPartidas de Rehabilitación Redes de Agua Potable (Trabajos Preliminares y Movimiento deTierras), Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Rehabilitación de Redes deAlcantarillado, Rehabilitación Redes de Agua Potable (Relleno y Compactación de Zanjas conMaterial Propio y Eliminación Material Excedente) y Rehabilitación de Conexiones Domiciliariasde Alcantarillado (SI. 247,680.99 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOSOCHENTA CON 99/100 NUEVOS SOLES) y por "Partidas Nuevas".- Rehabilitación de Redes deAgua Potable (Colocación de Mezcla Asfáltica en Frío 2" y Reposición de Pavimento con Concretofc=21O kglcm2 e= 0.20 m.), Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias de Agua (Corte de Veredade Concreto con Disco Diamantado, Rotura y Demolición de Vereda e= 0.10 m., Colocación deMezcla Asfáltica en Frío 2" y Reposición de Pavimento con Concreto fc= 210 kglcm2 e= 0.20 m),Rehabilitación Redes de Alcantarillado (Colocación de Mezcla Asfáltica en Frío de 2" y Reposiciónde Pavimento con Concreto fc= 210 kglcm2 e= 0.20 m.), Rehabilitación Conexiones Domiciliarias

~~~ (.... esague (Corte de Vereda de Concreto con Disco Diamantado, Rotura y Demolición de Vereda e=\J ~ .10 m., Relleno con Afinnado E= O.lOm en losa de Vereda, Colocación de Mezcla Asfáltica en

E' río de 2", Reposición de Pavimento con Concreto fc= 210 kglcm2 e= 0.20 m. Tapones de,Cf/ Concreto Simple 0.40 x 0.40 para Conexiones, Domiciliarias) (SI. 540,249.56 QUINIENTOS

4",,~. CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 56/100 NUEVOS SOLES), porun Monto Total de SI. 787,930.55 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOSTREINTA CON 55/100 NUEVOS SOLES) incluido el LO.V., con precios vigentes a la fecha delPresupuesto Base y con un plazo de ejecución de 14 d.c. Así mismo se aprobó el Deductivo de ObraN° 02.- "Deducción de Partidas: Obras Comunes (Reforestación), Rehabilitación de Redes de AguaPotable (Reposición Pavimento Tipo Bloquetas de Concreto), Rehabilitación de ConexionesDomiciliarias Agua Potable (Excavación Manual de Zanjas para Redes de Distribución de Agua ySuministro e Instalación Tubería PVC UF -: C7.5 110 mm incluido Prueba Hidráulica),Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias Agua Potable (Reposición Pavimento Tipo 810quetasde Concreto y Reposición de Veredas Existentes), Rehabilitación de Redes de Alcantarillado(Reposición Pavimento Tipo Bloquetas de Concreto, Suministro e Instalación de Tubería PVC. UF.200 mm. ISO 4435 C-250) incluido Doble Prueba Hidráulica, Construcción de Buzón Tipo I hasta1.20 de profundidad y un Dado de Concreto 0.5 x 0.5 x 0.5 p/Empalme Tub. A Buzón) yRehabilitación de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Reposición Pavimento TipoBloquetas de Concreto y Reposición de Veredas Existentes), por un Monto Total de SI. 545,603.95(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 95/100 NUEVOSSOLES) incluido el LG.V., para la Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITODE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

Que, mediante Carta N" 598-2011.CCA.CIP-CDP, de fecha 06 de Julio de 2011, el Centrode Arbitraje notificó a la Municipalidad Provincial de Piura la solicitud Arbitral presentada por elContratista CONSORCIO SANTA ISABEL DE PIURA;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 1115-2011-AIMPP, de fecha 14 de Octubre de2011, se aprobó el Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N" 03.- "Por Mayores Metradosen Partidas.- Reposición de Veredas Existentes de Concreto fc= 175 kglcm2 , Eliminación conMaterial Excedente con Equipo a 5.00 Km, Rehabilitación de Conexiones de Desague, Corte de

"f',.. Veredas de Concreto con Disco Diamantado de 1.00 x 1.00 m, Rotura y Demolición de Vereda~ =0.10 cm., Excavación para Cajas Domiciliares, Relleno con Afirmado E= 0.01 m en Losa de

~ ~ l ereda, Curado en Losa de Concreto, Tapones de Concreto Simple 0.40 x 0.40 m para Conexiones~... !o.:b Domiciliarias Existentes por un monto de SI. 43,785.76 (CUARENTA Y TRES MIL

q4iY'Ul'l\Oq~ SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 76/]00 NUEVOS SOLES) incluido el LG.V. , conprecios vigentes al del Contrato y por Partidas Nuevas: Rehabilitación Conexiones DomiciliariasDesague, Relleno con Material Propio/Compactado, Conexión de Desague a Domicilio por unmonto de SI. 36,065.45 (TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON 45/100 NUEVOSSOLES) que hacen un total de SI. 79,851.21 (SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

~UCTlJAA: CINCUENTA y UNO CON 211100 NUEVOS SOLES) con precios pactados al mes de Agosto de~ -{O~ 2011 Y por un plazo de ejecución de 15 días calendario para la Obra: "REHABILlTACION DEL

•. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION\ SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA. PIURA";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 147-201l-01IMPP, de fecha 18 de Noviembre de2011, la Oficina de Infraestructura denegó la Ampliación de Plazo N° 03,:'presentada por elCONSORCIO SANTA ISABEL DE PIURA. Así mismo aprobó la Ampliación de Plazo N°.03 por15 días calendario para la ejecución del Adicional de Obra N° 03 aprobado por Resolución deAlcaldia N° 1I 15-201]-AIMPP de fecha 14 de Octubre de 2011, para la ejecución de la Obra:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PlURA";

Que, con fecha 26 de Agosto de 2013, (Exp. N° 023-2011-CCA.CIP-CDP, Carta N° 795-2013-CCA.Clp.CDP) el Colegio de Ingenieros de Piura, Consejo Departamental de Piura, notificóa la Municipalidad Provincial de Piura la Resolución N° 14 declarando consentido el Laudo Arbitralde Derecho de la Obra: "REHABILITAClON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y-iCANTARILLADO DE LA URBANlZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PlURA,PROVINCIA DE PIURA", en la que se resuelve:

.• PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE lo pretendido por el demandante y dejar sin efecto laResolución Jefatural N° 084-2011-0UMPP del 28 de Junio de12011, notificada en la misma fecha ycomo consecuencia de ello se otorgue a la demandante la Ampliación de Plazo N° 02 por 70 díascalendario, de los cuales 56 días calendario son por la demora de la demandada en emitir laResolución que autoriza el Adicional de Obra N° 02 Y los otros 14 días calendario que correspondenal\plazo fijado en la Resolución de Alcaldía N° 495-2011-AIMPP de fecha 27 de Mayo de 2011, enconsecuencia deberá emitirse la Resolución correspondiente.

~ PRO/! - SEG'uNDO: DECLARAR FUNDADO en parte lo solicitado por el accionante y disponer sólo el,.. /+~ ago de los Mayores Gastos Generales por 56 días calendario por la suma de.S/:"'104,920.42

'ENO, l' CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 42/100 NUEVOS SOLES),NSPD~:~t ; orrespo~diehte~ a la demora de la e.ntidad.en emitir pronunciamiento sobre el{\d¡~ional de. qbra

.p ~~, ° 02, mas el pago AC los correspondIentes mtereses legales hasta la fecha de su efectivo pago:"- • ~~ 1::

1 I 4

Que, con Resolución Gerencial N° 158-20 12.GTyT/MPP. de fecha 02 de Mayo de 2012, laerencia Territorial y de Transporte, designó el Comité de Recepción de Obras Públicas que se

encargó de llevar a cabo la recepción de la Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL,DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

- TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la aplicación de penalidad alguna por parte de la\'IRa", demandada. 1

• "rQ /1Ic:. - CUARTO: DECLARAR QUE NO PROCEDE condenar a la demandada asuma el pago de los(? ~9R"t ostos del presente Proceso Arbitral, debiendo cada una de las partes asumir sus propios Costos enJ._L~D1A"" uc haya incurrido en el presente Proceso Arbitral: debiendo precisarse que corresponde a la

"1-/1 -d-T>&'bdemandada reintegrar a la demandante los Costos Arbitrales que por subrogación fueron asumidosIV por esta última, los mismos que deberán liquidarse en ejecución de Laudo.~6~1 - QUINTO: DECLARAR QUE NO PROCEDE aplicar al demandante la penalidad por

hQ~ ~ umplimiento de los plazos en la Ejecución de la Obra "REHABlLIT ACION DEL SISTEMA DE',' ." A POTABLE y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL,~ - RITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA1

- PIURA".~ XTO: DECLARAR QUE NO PROCEDE que la demandante pague los Costos y Costas del"'('I'~q,oceso que se han generado en el presente proceso, debiendo cada una de las partes asumir sus

propios Costos y Costas en que haya incurrido en el presente Proceso Arbitral.Mv - SETIMO: DECLARAR QUE NO PROCEDE disponer a la demandada haga efectivo al

\ 1'4'C'.... demandante el pago de la Valorización por los Mayores Gastos Generales por los 10 días calendarioOFIClI'lfl ~ e la Ampliación de Plazo N° 01 concedida con la Resolución Jefatural N° 029-2011-0l/MPP delDg.' e

t~RAESI AA rtr 1 de Marzo de 2011 ascendentes a SI. 18,735.791(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA

¡ 'T>~Y CINCO CON 79/100 NUEVOS SOLES), más ~us respectivos intereses legales, toda vez que de~ ..q, autos no se evidencia que la demandante haya acreditado debidamente los Mayores Gastosi Generales cuyo pago pretende dejando al salvo el derecho del accionante a requerir el pago de losJ Mayores Gastos Generales reclamados en la Liquidación de Obra.

- OCTAVO: DECLARAR QUE PROCEDE dejar sin efecto el Articulo Primero de la ResoluciónJefatura! N° l47-2011-0l/MPP del 18 de Noviembre de 2011, en consecuencia procede se otorguea la dl;mandante la Ampliación de Plazo N° 03 por 72 dias calendario, en consecuencia deberáemitirse la Resolución correspondiente aprobando dicha Ampliación de Plazo.- NOVENO: DECLARAR QUE PROCEDE se reconozcan los Mayores Gastos Generales por los72 días calendario aprobados, cuyo monto asciende a SI. 134,897.69 (CIENTO TREINTA YCUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 NUEVOS SOLES) más elpago de los correspondientes intereses legales hasta la fecha de su efectivo pago.- DECIMO, DECLARAR QUE NO CORRESPONDE que el CONSORCIO SANTA ISABEL DEPlURA pague a la Municipalidad Provincial de Piura una indemnización por daños y perjuicios porel monto de SI. 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

LlQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

OBR "REHABILlTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIONA SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PlliRA - PIURA"

CONTRA TIST A: CONSORCIO SANTA ISABEL DE PIURAMONTO REFERENCIAL: SI. 3,278,248.51 (Ine. IGV) - MAYO 2010MONTO CONTRACTUAL: SI. 3,278,248.51 (Ine. IGV) - MAYO 2010

Que, mediante Carta N° 079-2013-HJZY.ING, de fecha 06 de Noviembre de 2013 elIngeniero Civil Hugo Javier Zapata Yamunaque, presentó a la División de Liquidación de Obras, laLiquidación Final de la Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA,PROVINCIA DE PIURA - PlURAl', determinando un Costo Total de Obra de SI. 3,884,113.23(TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE CON231100 NUEVOS SOLES) Y un Saldo a Favor del Contratista CONSORCIO SANTA ISABEL DEPIURA, por un importe de S/.445,115.31 (CUATROCIENTOS CUARENTA y CINCO MILCIENTO QUINCE CON 3I/I00 NUEVOS SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

O: ~ -?'9~4vi >!~&-".~.• "' Que, mediante.l.~fonne ~~ ~581-20~3-~O-?I1MPP, de fecha 29.de Octubre de .2013, la

qP"'.l ~-.Dlvlslon de Obras rernltlo a la DIvIsIón de LiqUIdación de Obras el Expediente de Recepción de laOb,,, "REHABILlTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DEPIURA - PIURA", para su Liquidación;

88,915.61

114,320.0875,617.00

2,754,830.68759,384.06-15,103.31-462,376.23-80,518.0344,246.03-19,671.1421,458.65

2,916,762.72587,901.05398,903.88817,714.96298,431.3993,115.85

PAGADOCONTRATO PRINCIPALVALORIZACIÓN N" 01VALORIZACIÓN N° 02VALORIZAC10N N" 03VALORIZACION W 04VALORIZACION N° 05

1.2.01.2.11.2.l.l1.2.1.21,2,1,31,2,1,41,2,1,5

1.0.0 AIJTORIZADO y PAGADO:1.1.0 AUTORIZADO'1.1.1 CONTRATO PRINCIPAL1.1.2 ADICIONALESDEOBRA1.1.3 DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 011.104 DEDUCTIVO MENORES METRADOS1.1.5 DEDUCTIVO MENORES METRADOS ADIC. 021,1,6 REAJUSTES DE CONTRATO PRINCIPAL1,1,7 DEDUCCIONES POR ADELANTOS1,1,8 REAJUSTE DE ADICIONALES DE OBRA

MAY. G.G. AMPLIAc' PLAZO 2 LAUDO1,1,9 ARBITRAL

MAY. G.G. AMPLIAC. PLAZO 3 LAUDO1,1,10 ARBITRAL1,1,11 MAY. G,G. DEMORA RECEPCION L. ARBITRAL

1,2,1,6 REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL' 32,785.211,2,1,7 VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA W 01 23,992.741,2,1,8 VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA N° 02 587,203.111,2,1,9 VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA NI 03 59,676.291,2,1,10 REAJUSTE DE VALORIZACIONES ADICIONALES 17,038.24

I SUB-TOTAL SI. 2,916,762.72 3,281,103 ..39SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 364,340.67

ADELANTOS:2.1.0 ADELANTO DIRECTO2.1.1 CONCEDIDO 550,966.132.1.2 AMORTIZADO 550,966.14

TOTAL SI. 550,966.14 550,966.13SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 0.01

2.1.0 ADET,ANTO PARA MATERIALES2,I.l CONCEDIDO 1,101,931.932.1.2 AMORTIZADO 1,101,931.94

SUB-TOTAL I SI. 1,101,931.94 1,101,931.93SALDO A FAVOR DEL CONTR~TISTA SI. 0.01

3.0.0 IMPLTESTO GENERAL A LAS VENTAS:3.1.0 AUTORIZADO3.1.l CONTRATO PRINCIPAL 495,869.523.1.2 ADICIONAL DE OBRA 136,689.133.1.3 DEDUCTIVO DE OBRA .2,718.603.1.4 DEDUCTIVO MENORES METRADOS -83,227.723.1.5 DEDUCTIVO MENORES METRADOS ADlC. 02 -14,493253,1,6 REINTEGRO DE COh'TRATQ PRINCIPAL 7,964.293,1,7 DEDUCCIONES POR ADELANTO .3,540.813,1,8 REINTEGRO DE ADICIONALES DE OBRA 3,862.56

MAY. G.G. AMPLIAC. PLAZO 2 LAUDO3,1,9 ARBITRAL 16,004,81

MAY. G.G. AMPLlAC. PLAZO 3 LAuna3,1,10 ARBITRAL 20,577.613,1,11 MAY. G.G. DEMORA RECEPCION L. ARBITRAL 13,611.06

3.2.0 PAGADO 522,235.213.2.1 VALORIZACIÓN N° 01 (19%) 50,915.493.2.2 VALORIZACIÓN N" 02 31,098.733,2,3 VALORIZACION N° 03 63,780.603,2,4 VALORIZACION N" 04 944.863,2,5 VALORIZACION W 05 1,516.95

~"''',:t'_ 3,2,6 VALORJZACION 01 ADICIONAL W 01 4,381.35. ~':$~,,-.,::~~'!';.~~~4'~;.\

3,2,7 VALORIZACION 02 ADICIONAL W 02 68,799.893,2,8 REGULARIZACION DEL IGV EN VAL. 04 Y 05 -13,253.29

~' ~3,2,9 ADELANTOS 314,050.63>1:'\ r. ~~ ~ SUB-TOTAL SI. 522,235.21 590,598.60¡, .~ ~.'

~ .(:".l'~':' SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI, 68,363.39. "";: ' TOTAL SI. 590,598.60 590,598.60".". <~'!'.,.¿4,0,0 I:"'TERES DEMORA PAGO GASTOS GEl'""ERALES

4,1,0 INTERES DEMORA PAGO GASTOS GENERAL4,1,1 AUTORIZADA 12,411.244,1,2 PAGADA 0.00

TOTAL SI. 0.00 12,411.24SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 12,411.24

7,

0.00

0.00 ."0.00

A CARGO0.000.000.000.000.000.00

0.000.00SI.

SI.

A FAVOR364,340.67

0,0268,363.3912,411.24

0.00SI. 445,115.31SI, 4451l5.31

SALJ)O A CARGO DEL COC'lTRATlSTA

INTERES POR PAGO DE GASTOS GENERALES5,1,0 MULTA POR MORA EN LA EJECUCION5,1,1 AUTORlZADA5,1,2 DESCONTADA

TOTAL

5,0,0

1.0.0 AUTORlZADO y PAGADO2.0.0 ADELANTOS (Directo y de Materiales)3,0,0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS4,0,0 rNTERESES POR DEMORA PAGO DE VALORIZACION5,0,0 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION (ART 165 RLCE)

SUB.TOTALSALDO A FAVOR DEL CO],;"TRATlST A

RF,SlIMEN DE SALDOS

L1QUJOACIÓN FINANCIERA1.0.0 CONTRATO PRINCIPAL2.0.0 ADICIONAL DE OBRA W 013.0.0 DEDUCTIVO DE OBRA4.0.0 DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS5,0,0 DEDUCTIVO MENORES METRADOS ADICIONAL 26,0,0 REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL7,0,0 DEDUCCIONES POR ADELANTOS8,0,0 REAJUSTE DE ADICIONALES OBRA9,0,0 MAY. G.G. AMPLlAC. PLAZO W 02 LAUDO ARBITRAL10,0,0 MAY. 0.0. AMPLlAC. PLAZO W 03 LAUDO ARBITRAL11,0,0 MAY. 0.0. DEMORA RECEPCION LAUDO ARBITRAL

SUB-TOTAL12,0,0 IMPUESTO OENERAL A LAS VENTAS 18%13,0,0 INTERES POR DEMORA PAGO GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL DE LA OBRA

RETE],;"CION GARANTIA FIEL CUMPLII\-UENTO

SALDO A FAVOR DEL COI\'TRATlSTA

SI.

SI.

SI.

SI.

2,754,830.68759,384.06.15,103.31-462,376.23-80,518.0344,246.03-19,671.1421,458.6588,915.61114,320.0875,617.00

3,281,103.39590,598.6012,411.24

3 84113.23

0.00

445,115.31

"f"" 'O,k,'"..,\P"' ~ ,'~ •.r:~..f" .)Ji':;' "., Que, mediante Infonne N° 307.2013-DLO-OIlMPP, de fecha 06 de Noviembre de 2013, la.; ~~Ú.1,tD.ivi~ión. de ~iquidación de Obras remitió a la Oficina de Contabilidad, para Conciliación la'~" ' ;:Pi; LlqUldac¡ón Final de Contrato de la Obra: "REHABlLIT ACION DEL SISTEMA DE AGUA~ #4fJ POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO'~ DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un Costo Total de SI. 3,884,113.23 (TRES

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL CIENTO TRECE CON 23/100NUEVOS SOLES) Yun Saldo a Favor del Contratista CONSORCIO SANTA ISABEL DE PIURA,

~~\) PRoz,,/4> por el importe de S/.445,115.31 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO~~' '" % QUINCE CON 311100 NUEVOS SOLES);., ,~ 10R14[ t <:l

~ I/SPORTES';- Que, mediante Proveído N° 084-2013-0C/MPP, de fecha 08 de Noviembre de 2013, la• ~~~... Oficina de Contabilidad remitió a la División de Liquidación de Obras la Conciliación de la Obra:

"REHABILIT ACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DE .

8,.'

ILA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -PIURA", por un Costo Total de Obra de S/. 3,884,113.23 (TRES MILLONES OCHOCIENTOSOCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE CON 231100 NUEVOS SOLES), para continuidadde tramite;

Que, en mérito a lo expuesto, estando a la conformidad de la División de Liquidación deObras, a través dellnfonne N° 312-2013-DLO~OI/MPP, de fecha 12 de noviembre de 2013, alproveído de Gerencia Municipal de fecha 13 de noviembre de 2013, al Informe N° 2079-2013-GAJ/MPP de fecha 15 de noviembre de 2013 y en uso de las atribuciones conferidas por la LeyOrgánica de Municipalidades N° 27972; ,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- OBSERVAR la Liquidación Final de la Obra:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LAURBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -PIURA", presentada por el Contratista CONSORCIO SANTA ISABEL DE PIURA.

IARTICULO SEGUNDO: APROBAR la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de

Obra bajo el sistema A Precios Unitarios del Proceso de Licitación Publica N° 004-201O-CE/MPP-Primera Convocatoria, formulada por la División de Liquidación de Obras de la MunicipalidadProvincial de Piura, de la Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA,PROVINCIA DE PIURA - PIURA", ejecutada con las Cadenas Funcionales 0042 Afio 2010 y0057 Año 2011, determinando un Costo Total de' la Obra ascendente a la suma de SI. 3,884,113.23(TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE CON 231100NUEVOS SOLES) Y un Saldo A Favor del Contratista CONSORCIO SANTA ISABEL DEPIURA., por el importe de S/.445,JlS.31 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILCIENTO QUINCE CON 311100 NUEVOS SOLES), con una vida útil de 20 años, en relación alLaudo Arbitral de Derecho recaído en el Expediente N° 023-2011-CCA-CIP-CDP, emitido por elColegio de Ingenieros de Piura, Consejo Departamental de Piura.

IARTICULO TERCERO .• NOTIFICAR al Contratista CONSORCJO SANTA ISABEL,

dentro del plazo estipulado en el Articulo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado, la Liquidación Final del Contrato de Obra: "REHABILITACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL,DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA'\ cuyo COSTO TOTAL DE LA OBRAasciende a la suma de 8/.3,884,113.23 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA YCUATRO MIL CIENTO TRECE CON 23/100 NUEVOS SOLES) y un Saldo A Favor delContratista CONSORCIO SANTA ISABEL DE PIURA, por el importe de SI. 445,115.31(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE CON 311100 NUEVOSSOLES).

ARTICULO CUARTO.- La presente Inversión representa Formación Bruta de Capital,por lo que la Oficina de Contabilidad debe efectuar las Rebajas Contables correspondientes de laCuenta Agua y Saneamiento (Cuenta 1501.0305).

ARTÍCULO QUINTO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración, disponer lasacciones de pago correspondiente por el Saldo a Favor del Contratista CONSORCIO SANTAISABEL DE PIURA, por un importe de SI. 445,115.31 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y

9

ARTÍCULO SEXTO.- Remítase copias del presente expediente a la Oficina General deControl Institucional, a las Comisiones Permanente y Especial de Procesos Administrativos, para elinicio del deslinde de las responsabilidades administrativas y/o civiles que puedan existir en losfuncionarios y/o servidores que hubieran incurrido en falta u omisión.

CINCO MIL CIENTO QUINCE CON 31/100 NUEVOS SOLES) incluido LG v., generado por losMayores Gastos Generales determinados en el Laudo Arbitral de Derecho.

ARTÍCULO SETlMO.- Dese cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia Territorial y deIIJ\I.~ Transportes, Gerencia de Administración, Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información,

Oficina de Infraestructura, División de Liquidación de Obras, División de Obras, Oficina deContabilidad y al Contratista, para los fines consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNirESE, ~PLASE y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDADP,RDVINCIAL~URA

I•••w.¡. •••• _ ••a. d 'AguLlar

' ..10