ejecución de obra modernización de camino tipo c

Licitación Publica Nacional No. LO-009000938-E35-2016Mecanismo de Evaluación Binario

FORMA E-2

TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto del concurso comprenden trabajos de: Modernización a nivel de pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento del camino: E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano), tramo del km 2+200 al km 7+700, con una meta de 5.5 km, en los municipios de Cotaxtla y Carrillo Puerto, en el Estado de Veracruz, debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije el proyecto y/o lo que ordene esta dependencia, siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen a continuación:

1).-OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE.

Los trabajos iniciarán con la construcción de las obras de drenaje, las cuales deberán protegerse adecuadamente por medio de un colchón de material compactado al 95 % de su PVSM de la prueba AASHTO estándar, en espesor acorde al equipo de construcción, para evitar cualquier daño estructural durante la construcción de terracerías.

a.- ALCANTARILLAS

Los trabajos iniciarán con la construcción de las obras de drenaje, consistentes en alcantarillas tubulares de concreto reforzado de f´c= 280 kg/cm2 de 1.2 metros de diámetro.

Para el caso de las alcantarillas tubulares de concreto reforzado de f´c=280 kg/cm2 de 120 cms. de diámetro P.U.O.T. deberá considerar los conceptos que se señalan en la norma N-CTR-CAR-1-03-002/00. No presentar el análisis del P.U. conforme lo anterior, será causa suficiente para desechar su propuesta.

b).-ALCANTARILLAS DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO.

Para el caso de alcantarillas de losa de concreto hidráulico reforzado primeramente se construirán los subtramos que indique el proyecto constructivo se realizara la construcción de las alcantarillas de LOSA de concreto hidráulico reforzado, con sus respectivos aleros y estribos de concreto ciclopeo. Estos trabajos se realizaran siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma N∙CTR∙CAR∙1∙01∙003/11de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Previamente a la ejecución de los trabajos para la construcción de las alcantarillas se colocara el señalamiento de protección de obra y las flechas luminosas para la canalización del trafico, realizando los trabajos por carriles de circulación en forma alternada con la finalidad de no interrumpir la fluidez de los vehículos durante la ejecución de los trabajos y garantizar la seguridad de los usuarios de esta red carretera federal libre de peaje.

Con la finalidad de garantizar la estabilidad entre la reconstrucción del terraplén y el cuerpo actual se excavarán escalones de liga y se procederá a la construcción de los terraplenes, compactándolos al 90 % de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.

La capa subrasante se construirá con un espesor de 0.30 metros y quedará en el nivel indicado por el proyecto, debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100 % de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.

Se construirá una capa de base hidráulica de 0.25 metros de espesor, utilizando material de banco de préstamo con granulometría de 1 ½” a finos totalmente triturada, el material que

- - 42


FORMA E-2

conforme ésta capa se deberá compactar al 100 % de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada (cinco capas), debiendo tener un CBR de 100 % y un equivalente de arena del 50 % como mínimo.

• Posteriormente se colocará la carpeta asfaltica de 5.00 cms., de espesor.

b.- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.

En los subtramos en donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, se revestirán mediante concreto hidráulico simple de f´c = 150 kg/cm2, de 0.12 cm2 de sección con material pétreo de tamaño máximo de 3/4”, con espesor de 8.00 cms. y juntas de construcción a cada 1.50 metros, su construcción se realizara de acuerdo a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

c).- LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAULICO.

Los Lavaderos se construirán sobre el talud de terraplenes en los sitios que expresamente indique “LA DEPENDENCIA” de Concreto Hidráulico de f’c = 150 kg/cm², con sus respectivos dentellones, reforzado con malla electro-soldada No. 6X6/ 10-10, prolongándola hasta el dentellón, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.La excavación para el desplante de los lavaderos tendrá un ancho igual al ancho exterior del Lavadero y una profundidad máxima igual a la profundidad del mismo, prolongando la excavación hasta interceptar la superficie del acotamiento. La sección del Lavadero será la indicada en el croquis anexo:

- - 43


FORMA E-2

d).- BORDILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO.

Los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua que por el efecto del bombeo corre sobre la corona del camino para descargarla a los lavaderos, los bordillos serán construidos de concreto hidráulico de f’c = 150 kg/cm2, tendrán forma “trapezoidal” con base inferior de dieciséis (16.00) centímetros, base superior de diez (10.00) centímetros y doce (12.00) centímetros de altura, serán colados en el sitio utilizando moldes rígidos sobre el terreno, colocando varillas verticales de 3/8” de pulgada de diámetro y con una longitud de treinta (23.00) centímetros espaciadas a cada metro de una a otra, ancladas quince (15.00) centímetros en el terraplén, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda, los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007.

- - 44


FORMA E-2

Los bordillos se consideran obras provisionales, en tanto el talud se vegete por lo que deberán ser removidos y retirados en el sitio en el que indique la dependencia.

e).- SUBDRENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

EJECUCIÓN.- En las zonas de corte, en donde lo indica el proyecto y/o señale la secretaria y se construirán subdrenes abajo de las cunetas, de uno punto cinco (1.1) metros de profundidad efectiva, que tendrán salidas en los sitios donde se pasa de corte a terraplén.

Los subdrenes estarán constituidos por una zanja de sesenta centímetros (0.60 m) de ancho y un metro diez centímetros (1.10 m) de profundidad, medido desde la parte inferior de la cuneta. Sobre el fondo nivelado de la excavación se colocará una capa de diez (10) centímetros de espesor de material filtrante para subdrén y sobre ella se apoyarán tubos de albañal de 160 mm de diámetro interior construidos con mortero de cemento portland, a los que previamente se practicarán perforaciones de nueve y medio (9.5) milímetros de diámetro (3/8”).

El relleno de la zanja, en toda su profundidad y longitud, se hará con material de filtro graduado conforme a la zona sombreada que muestra el croquis anexo, en capas de no más de quince (15) centímetros de espesor compactadas mediante apisonado enérgico.

En los sitios en que el corte cambia a terraplén, en donde sea requerido por cambios de pendiente o dirección, así como para no exceder la separación de 50 m entre ellos, se construirán Pozos de Visita con el diseño de la .S.C.T., que se acompaña a la presente especificación., adicionando un tubo de descarga de veinte (20) centímetros de diámetro interior, de mortero de cemento portland, dirigido hacia el lavadero que se construirá para desalojar las aguas captadas por el subdrén. En el extremo exterior de dicho tubo se colocará una bola formada con "malla para gallinero", que permita la salida del flujo y evite la entrada de roedores.El brocal y la tapa del pozo de visita deberán seguir la pendiente del revestimiento de la cuneta, cuidando que la tapa tenga el mismo nivel que éste.

La excavación de las zanjas deberá realizarse después de haber conformado las cunetas, pero antes de colocar sus recubrimientos. Dicha excavación deberá realizarse con zanjadora para la instalación de los subdrenes, mientras que para los pozos de visita y tubos de salida, las zanjas podrán ser excavadas a mano.El material sobrante de las excavación de las zanjas se deberá utilizar para completar la configuración de las cunetas, extendiéndolo y acomodándolo a mano, antes de colocar los recubrimientos. El material que no se utilice deberá ser depositado y extendido en el banco de desperdicios que elija el Contratista y apruebe la S.C.T.

Una vez colocados los subdrenes, la Supervision hará una inspección en puntos seleccionados al azar, para verificar la inexistencia de daños en sus elementos y corroborar el correcto funcionamiento de los sistemas. Todos los trabajos y materiales necesarios para realizar la inspección y las reparaciones que en su caso se requieran, correrán por cuenta del Contratista.

- - 45


FORMA E-2

f).- POZOS DE VISITA PARA

EJECUCIÓN: Los Pozos de vista para subdrenes, cuya profundidad mínima será de uno punto sesenta (1.60) metros, deberán tener las dimensiones y características señaladas en el proyecto. En su construcción deberá de procederse conforme a lo indicado en dicho proyecto y a lo ordenado por la secretaria.

MEDICIÓN: La medición se hará considerando como unidad el pozo de visita terminado.

BASES DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el pozo de visita construido conforme a lo señalado en el proyecto; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de obtención o adquisición de todos los materiales necesarios, tabique, grava, arena, cemento, agua, acero de refuerzo, etc.; acarreos; almacenamiento; transportes; cargas, descargas; excavaciones, andamios; obras auxiliares; mano de obra, y todas las operaciones necesarias para la construcción de la mampostería, el concreto con las resistencias especificadas; morteros, aplanados, corte, doblado y colocación del acero y construcción del brocal y de la tapa; acabados, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta construcción conforme al proyecto.

- - 46


FORMA E-2

g).- GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO, F'C=150 KG

EJECUCIÓN: Para la ejecución de guarniciones se considerará lo señalado en la Clausula D. de las Norma N.LEG.3, ejecución de Obras y la Norma N-CTR-CAR-1-02-010-00.las guarniciones de concreto hidráulico tendrán la resistencia, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la secretaria.

MEDICIÓN: Cuando la construían de guarniciones se contrate a precio unitario por5 unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Clausula E. de la Norma N.LEG, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, considerando que:1.- la construcción de guarniciones se medirá tomando como unidad el metro de guarnición terminada, según su tipo y sección, con aproximación a un décimo (0,1).

BASES DE PAGO: Cuando la construcción de la guarnición se contrate a precio unitario por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la clausula I. de esta Norma, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro de guarnición terminada, según su tipo. Estos precio unitario, conforme a lo indicado en la clausula F. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

- - 47


FORMA E-2

2).-TERRACERIAS

a).- DESPALME

Se despalmará el terreno natural en el espesor que se indica, en toda el área de construcción, colocando el material fuera de los ceros, para la utilización posterior como arrope de los taludes.

Se compactará el terreno natural en un espesor mínimo de 20 cm. al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar, o se bandeará según corresponda.

b).-CORTES

Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas del proyecto y sin alterar las áreas fuera de los límites de la construcción, indicadas por las líneas de ceros en el proyecto, los cortes se ejecutarán con el talud establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, en caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados por la superficie irregular o inestable, el material en estas condiciones será removido.

Los cortes se efectuarán de acuerdo con el alineamiento, perfil secciones en su forma, anchura y acabado conforme al proyecto.

El material producto del corte será depositado en un banco de desperdicio el cual será propuesto por la contratista.

c).-TERRAPLENES

Se delimitará la zona de desplante del terraplén mediante estacas u otras referencias, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

La finalidad del cuerpo del terraplén es proporcionar la altura necesaria para cumplir con el proyecto, deberá resistir las cargas de las capas superiores y distribuirlas adecuadamente en el terreno natural. Se formará su cuerpo del terraplén en capas uniformes, compactándolo al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar o se bandeará según corresponda, con material de banco, hasta llegar al nivel indicado por el proyecto.

Materiales.

Por normatividad no se deberán aceptar materiales de tipo MH, OH, y CH cuando su límite líquido sea mayor del 50%, deberá tener un VRS mínimo de 5%, expansión máximo 5%.

d).-SUBRASANTE.

La función de la subrasante es soportar las cargas que transmite el pavimento y darle sustentación, además de considerarse la cimentación del pavimento. Las características con las que se debe cumplir son: tamaño máximo de partículas de 3”, expansión máxima del 2% grado de compactación mínima del 100%2 espesor mínimo de 30 cm.

La capa de la subrasante se formará y se compactará al 100% de su PSVM de la prueba AASHTO estándar, en un espesor de 30 cm; con material producto de banco, según corresponda, hasta el nivel

- - 48


FORMA E-2

que indique el proyecto, cuando el tamaño máximo de las partículas para esta capa no sobrepase los 76mm (3”).

3.- PAVIMENTO.

a).- BASE HIDRÁULICA

Sobre la capa subrasante debidamente terminada se construirá la capa de base de 0.25m de espesor, utilizando materiales procedente de banco propuestos por el licitante, el material que conforme esta capa se deberá compactar al 100% de su PSVM de la prueba AASHTO modificada.

La construcción de la base se construirá conforme a lo señalado en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/11, con los espesores y las secciones indicadas en el proyecto, utilizando materiales triturados procedentes de los bancos propuestos por el licitante y aprobado por la S.C.T.

Los materiales de base hidráulica deberán satisfacer los requisitos que se indican en las normas N.CMT.4.02.002/11 y para un camino menor a un millón de ejes equivalentes de 8.2 t. los que se describen a continuación.

PROPIEDAD ESPECIFICACIONES

Tamaño máximo de partículas 37.5 mm. (1 1/2")

Granulometría Zonas I y II

Compactación 100% de su PVSM

Límite Líquido 25% Máximo

Índice plástico 6% Máximo

Equivalente de arena 40% Mínimo

Porcentaje de finos 10% Máximo

V.R.S. 80% Mínimo

b).- RIEGO DE IMPREGNACIÓN

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho y en los taludes que forme, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5lts., de residuo asfáltico por metro cuadrado (lts./m2), dosificación que deberá ajustarse por el laboratorio de campo instalado por parte de la empresa que realizara los trabajos; previamente a su aplicación se barrera por medios mecánicos la superficie a tratar para eliminar el material suelto, polvo, y materia extraña.

Para permitir el paso por la superficie impregnada, deberá considerar el recubrimiento de la misma con arena.

En cuanto a las emulsiones de rompimiento lento para la impregnación, estas provendrán de una planta cuya calidad sea reconocida y acreditada.

- - 49


FORMA E-2

Para el uso de las emulsiones se deberá proporcionar el estudio de la emulsión efectuado por el fabricante, relativas al tipo, uso, almacenamiento, restricciones de la temperatura de aplicación y su dilución con agua, para su óptima aplicación en el sitio.

c).- RIEGO DE LIGA PARA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Sobre la superficie debidamente terminada se aplicará en todo el ancho de la sección, un riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5lts., por metro cuadrado (lts/m2), sobre la superficie actual, dosificación que deberá ajustarse por el laboratorio de campo instalado por parte de la empresa que realizara los trabajos.

En cuanto a las emulsiones de rompimiento rápido, estas provendrán de alguna planta cuya calidad sea reconocida o acreditada.

Para el uso de las emulsiones se deberá proporcionar el estudio de la emulsión efectuado por el fabricante, relativas al tipo, uso, almacenamiento, restricciones de la temperatura de aplicación y su dilución con agua, para su óptima aplicación en el sitio.

d).- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Sobre la superficie debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 0.05m de espesor en todo el ancho de la sección, utilizando el, material procedente del banco de préstamo indicado para tal fin y cemento asfáltico PG-64-22 con una dosificación aproximada de 125kg/m3 de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido de efectuará compactándola al 100% de su PVSM en la prueba Marshall. La mezcla se proyectará con el procedimiento Marshall.

Los materiales de la carpeta deberán satisfacer los requisitos que se indican en las normas N.CMT.4.04/08 y los que se describen a continuación.

PROPIEDAD ESPECIFICACIONES

Desgaste de los Ángeles 35.0 % Máx.

Equivalente de arena 50.0 % Min.

Forma de la partícula (lajeo y/o alargamiento) 40.0 % Máx.

Adherencia con el asfalto Buena

Densidad 2.4 Min.

Perdida de estabilidad por inmersión en agua 25.0 Máx.

La granulometría del agregado pétreo se ajustará de manera que se cumplan con los requisitos del Método Marshall antes citados, realizando los ensayos correspondientes el laboratorio del contratista instalado en obra.

EJECUCIÓN

- - 50


FORMA E-2

Una vez aplicado el riego de liga que tenga la consistencia adecuada, se construirá una carpeta de ancho y espesor señalados en el proyecto, compactada al 100% de su PVSM Marshall. Se utilizará para el tendido una extendedora que garantice una buena distribución y compactación inicial de la mezcla asfáltica y además que cuente con un sistema de censores automáticos para el control de espesores y niveles. En el caso de lluvia, el tendido deberá suspenderse de inmediato, sin argumentar que se tiende bajo riesgo del licitante.

La superficie de rodamiento deberá tener una textura y acabado uniforme, sin cambios bruscos en las pendientes longitudinales.

La carpeta se construirá con mezcla asfáltica elaborada en caliente con planta estacionaria, debiendo tomar en cuenta en todo momento la temperatura de la mezcla al salir de la planta, al tender y compactar, siendo 160, 130, Y 110°C,, respectivamente. Se utilizará material pétreo triturado a un tamaño máximo de 19 mm. Estos materiales deberán cumplir con un equivalente de arena de 50% mínimo.

Para la elaboración de la mezcla se empleará cemento asfáltico PG 64-22 debiendo cumplir con: los requisitos siguientes, conforme al método Marshall de pastillas elaboradas con 75 golpes por cara a 130°C de temperatura.

e).- SUMINISTRO Y FLETE DE CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22, PARA CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE DE 5.0 CM DE ESPESOR. EJECUCIÓN.- Se empleará cemento asfáltico grado PG 64-22 en mezcla asfáltica que se elaboren, debiendo satisfacer los requisitos que se indican en las normas N-CMT-4-05-001/06 y los que se describen a continuación.

- - 51


FORMA E-2

CENTRO PROVEEDOR DE PRODUCTOS ASFÁLTICOS: El suministro de los productos asfálticos, podrá hacerse de manera indistinta de cualquiera de las refinerías que produzcan ese tipo de cemento asfáltico, siempre y cuando cumplan con las especificaciones marcadas. ACARREOS DE PRODUCTOS ASFÁLTICOS: Los acarreos serán considerados dentro del análisis de precio unitario de los materiales asfálticos por unidad de obra terminada.

- - 52


FORMA E-2

MEDICION: El cemento asfáltico que sea empleado en las mezclas asfálticas se medirá tomando como unidad el kilogramo (Kg), para efecto de pago se determinara mediante la siguiente expresión:

CAR= CAOPX0.95XPVMarshall

1+CAOP

Dónde:

CAR=Contenido de asfalto RealCAOP= Contenido de asfalto OptimoPVMarshall=Peso Volumétrico Marshall

BASE DE PAGO: El cemento asfáltico del tipo que se trate, que sea empleado en la elaboración de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo (Kg). Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por suministro, limpieza del tanque en que se transporte, arrastre en la planta de producción del material y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento fijado, descarga en este lugar, cargo por calentamiento, acarreo del depósito a la planta mezcladora e incorporación en ésta a los materiales pétreos, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

4).- SEÑALAMIENTO

a) Las señales, dispositivos y demás materiales que se utilicen en la instalación del Señalamiento de Protección de Obra así como los Letreros Informativos deberán cumplir con lo establecido en las Normas N-CMT-5-02-002/05 (Lámina y estructuras para Señalamiento Vertical) y N-CMT-5-03-001/13 (Calidad de películas reflejantes), así como en las demás Normas aplicables del Libro CMT Características de los Materiales. De la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

b) SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y DE PROTECCIÓN DE OBRA:

1) El señalamiento y los Dispositivos de Protección de Obra, cuyas condiciones mínimas se describen en el anexo respectivo, el cual deberá mantener en óptimas condiciones , será colocado antes de iniciar cualquier trabajo, debiendo recabar la autorización de la Secretaría para la aprobación del inicio de los trabajos, ya que se exigirá al Contratista su estricto cumplimiento y que para el caso de los anuncios espectaculares (se anexan croquis) y de inicio de obra requeridos para identificar cada obra contratada, estos deberán ser considerados dentro de los costos indirectos, de la propuesta.

2) En la colocación del señalamiento de protección de obras se construirán con lámina galvanizada calibre 16 cuyas dimensiones, colores y tipografía adecuadas, para cumplir con lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras; además con el objeto de garantizar visibilidad y percepción nocturna del señalamiento vertical, deberán elaborarse con películas reflejantes auto-adheribles: de Alta Intensidad (Tipo A) para carreteras de dos carriles o vialidades urbanas, de acuerdo a lo establecido en la Norma N-CMT-5-03-001-05 de las Normas Técnicas para la Infraestructura del Transporte.

- - 53


FORMA E-2

3) Las pinturas y esferas de vidrio empleadas para dotar a estas de propiedades de retrorreflexión, que se empleen deberán cumplir con lo señalado en la Norma N-CMT-5-01-001/13. Normas Técnicas para la Infraestructura del Transporte.

4) Reposición de marcas en el pavimento de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-2-02-006/03, pintura de raya continua separadora de sentidos de circulación tipo M-1.3, color amarillo de 10 cm. de ancho, y de acuerdo a lo establecido en la Norma N-CMT-CAR-5-01-001/13.

I. DOSIFICACIÓN

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos, que se indican en estos trabajos por ejecutar, como son señalados en cada caso, son aproximados y las definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio del concursante que en cada caso se lleven a cabo y sean avalados por la

a).- Trabajos diversos.

Con el propósito de mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y/o la estructura del pavimento, de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o lo fijado por la Dependencia, se construirán guarniciones, recubrimiento de cunetas y lavaderos.

1).- Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado al grado que en cada caso fue señalado.

2).- Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos que se indican en estos trabajos a ejecutar como fue señalado en cada caso, son aproximados los cuales deberán considerarlos en la integración de su propuesta y las definitivas serán las que, previos estudios, presente el contratista, en cuyo caso serán avaladas y autorizadas por la Dependencia.

6.- ESPECIFICACIONES GENERALES

La calidad de los materiales y los procedimientos constructivos para la “MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: E.C. (COTAXTLA-SOLEDAD DE DOBLADO) – SOMBRERETE - MATA VAINILLAL (EL ORGANO), TRAMO DEL KM. 3+300 AL KM. 8+800, CON UNA META DE 5.5 KMS., EN LOS MUNICIPIOS DE COTAXTLA Y CARRILLO PUERTO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ”., deberán sujetarse a lo indicado en la NORMATIVIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, última edición.

La normativa de la infraestructura del transporte se encuentra disponible en la página de internet www.imt.mx en la liga Normativa SCT.

- - 54

http://www.imt.mx/


FORMA E-2

SE ANEXAN IMÁGENES EN JPG

ANEXO 1 SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA OBRAANEXO 2 SECCIÓN CUNETAANEXO 3 SEÑALAMIENTO VERTICALANEXO 4 SECCIÓN TIPOANEXO 5 ANUNCIO ESPECTACULAR DE LA OBRAANEXO 6 SECCIÓN LAVADEROSANEXO 7 SECCIÓN POZOS DE VISITAANEXO 8 SECCIÓN BORDILLOSANEXO 9 SECCIÓN SUBDRENANEXO 10 SECCIÓN GUARNICIÓNANEXO 11 SECCIÓN OBRAS DE DRENAJE

NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ IMPRIMIR LAS IMÁGENES, RUBRICARLAS Y ANEXARLAS A SU PROPOSICIÓN.

1. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

a. Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y móviles.

b. Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la "Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", a los reglamentos y a las normas técnicas ecológicas expedidas por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en especial las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de combustóleo en fuentes fijas y NTE-CCAT-009/88 sobre partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de diesel en fuentes fijas. Para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

- - 55


FORMA E-2

c. Llevar a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

d. Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.03.005-E.05 del Libro 1, Generalidades y Terminología de esta Dependencia: "El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Dependencia o a terceras personas; con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia o por violación a las leyes y reglamentos en vigor".

M.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO.

1.- Conforme lo previene el inciso 005-E.08Titulo 01, Libro Uno Generalidades y Terminología de las Normas de Obras Publicas de esta Secretaria, El “Contratista” estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada.

2.- En el análisis de los indirectos de la obra, se debe considerar e indicar un costo porcentual por el laboratorio de campo para el control de la obra el cual estará reflejado en el análisis de los mismos indirectos, mismo que deberá reflejarse de manera congruente con respecto a la importancia de la obra y su procedimiento constructivo.

3.- El contratista presentara en su propuesta técnica el nombre de la Empresa y del representante que llevara el control de la obra indicando la dirección de dicha empresa en donde la contratante pueda constatar la capacidad del laboratorio, así mismo anexara el curriculum de la empresa y la relación del equipo de laboratorio, en el caso de que sea contratado, o bien de la propia empresa ejecutora.

4.- El Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en este tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivo de las obras.

5.- El Contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta Dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el Contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.

6.- La omisión de lo establecido en esta especificación particular será motivo de que la propuesta sea desechada sin perjuicio para la contratante.

- - 56


FORMA E-2

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTESSUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO S C T VERACRUZ.SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Licitación Publica Nacional No. LO-009000938-E35-2016

OBRA: “MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: E.C. (COTAXTLA-SOLEDAD DE DOBLADO) – SOMBRERETE - MATA VAINILLAL (EL ORGANO), TRAMO DEL KM. 3+300 AL KM. 8+800, CON UNA META DE 5.5 KMS., EN LOS MUNICIPIOS DE COTAXTLA Y CARRILLO PUERTO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.”

CAMINO: E.C. (COTAXTLA-SOLEDAD DE DOBLADO) – SOMBRERETE - MATA VAINILLAL (EL ORGANO)

TRAMO: DEL KM. 3+300 AL KM. KM 8+800

ESTADO: VERACRUZ

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY.

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

57


FORMA E-2

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORANUMERO DE LA POLIZADECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA CANTIDAD DE $_____ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA), LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 20 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. NO INCLUYE I.V.A. DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACION DEL CONTRATISTA) CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN ______, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE_____ NUMERO ______ DE FECHA _____, QUE TIENE POR OBJETO_____________, POR UN MONTO DE $________ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A., CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS_____(LOS DEL CONTRATO) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA DE ADJUDICACIÓN EL_______ LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ASÍ COMO 89, 91 Y 98 DE SU REGLAMENTO POR UN MONTO DE $______ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A., QUE CORRESPONDE AL 20% DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; EN CASO DE QUE LOS MISMOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 20% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, PETICIÓN QUE HARA EL FIADO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACOMPAÑANDO A TAL EFECTO OFICIO DE AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUIEN FIJARA EL NUEVO MONTO.- LAS INSTITUCIONES DE FIANZA NO GOZAN DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN, COMO LOS ESTABLECE EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.- ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA QUE LA CALZA Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA CELEBRE CONVENIOS PARA AMPLIAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, OTORGUE PRORROGAS, ESPERAS O SUSPENSIONES AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ART. 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO DE LA INDEMNIZACION POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL POR PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. LA CUAL SE CANCELARÁ UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A LA DEPENDENCIA LA GARANTIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

58


FORMA E-2

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORANUMERO DE LA POLIZADECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $________ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) QUE INVARIABLEMENTE SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL TRABAJO. NO INCLUYE I.V.A.

A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACION DEL CONTRATISTA) CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN ______, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE _______ NUMERO ______ DE FECHA _____, POR UN MONTO DE $______ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A., Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO________ CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS_____ (LOS DEL CONTRATO) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS EL ________.- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 49 FRACCION I Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ASÍ COMO 89 Y 98 DE SU REGLAMENTO POR UN MONTO DE $ _______ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A., QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.- LAS INSTITUCIONES DE FIANZA NO GOZAN DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN, COMO LOS ESTABLECE EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. LA PRESENTA GARANTÍA SE CANCERARÁ TRANSCURRIDOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERÍODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA .- ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA QUE LA CALZA Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.- ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA CELEBRE CONVENIOS PARA AMPLIAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, OTORGUE PRORROGAS, ESPERAS O SUSPENSIONES AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ART. 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

FECHA DE EXPEDICION

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA

59


FORMA E-2

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA.

NOMBRE DE LA AFIANZADORANUMERO DE LA POLIZADECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) QUE INVARIABLEMENTE SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, NO INCLUYE I.V.A.

ANTE: A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACION DEL CONTRATISTA) CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN ______, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE _______ (OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO O PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO), NUMERO ______ DE FECHA _____, QUE TIENE POR OBJETO_____________, POR UN MONTO DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION I, 28 Y 30 (ADECUAR SEGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA _____.- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 49 FRACCION I Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95, 96 Y 98 DE SU REGLAMENTO POR UN MONTO DE _______ $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) SIN INCLUIR I.V.A., QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.- EL FIADO POR ESTE MEDIO RENUNCIA AL PRIVILEGIO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.- LA PRESENTE GARANTIA SE LIBERARÁ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERÍODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA .- ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA QUE LA CALZA Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.

FECHA DE EXPEDICION

60


FORMA E-2


DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT “VERACRUZ”

A N E X O S A L A S B A S ES D E L I CI T A C I O N

ANEXO A.- Mecanismos para la obtención de la certificación del medio de identificación electrónica

ANEXO B.- Reglas a las que se sujetarán los licitantes que elijan presentar sus ofertas y/o inconformidades a través de medios remotos de comunicación electrónica.

ANEXO C. N·CAL·1·01/00,LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD,

ANEXO G.- Encuesta de transparencia del procedimiento de licitación pública nacional

ANEXO H.- Nota informativa de la organización de la cooperación y desarrollo económico.

61


FORMA E-2

Anexo A .de las bases de licitación

Mecanismos para la obtención de la certificacióndel medio de identificación electrónica

Los Licitantes que opten por participar en este procedimiento de Licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de Compranet, ubicadas en Av. Insurgentes Sur, N°. 1735, en el cuarto piso, del edificio sede de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con el propósito de obtener la certificación del medio de identificación electrónica, para lo cual exhibirán la siguiente documentación:

a) Personas Físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula del Registro Federal de Contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado.

b) Personas morales: testimonios de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Tratándose de personas de nacionalidad extranjera, éstas deberán exhibir documentación equivalente a la aludida en los incisos anteriores de esta Sección, debidamente apostillada o certificada por el consulado mexicano en el país de que se trate según corresponda.

Recibida la documentación de referencia, la Secretaría de la Función Pública dentro de un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de su recepción verificará si el interesado cubre las condiciones requeridas. De resultar procedente el interesado firmará su inscripción a Compranet, y en el mismo acto se le hará entrega del programa informático con su manual del usuario, así como del certificado digital que, como medio de identificación electrónica, deberá utilizar en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus ofertas en las licitaciones públicas que admitan esta vía de participación.

El uso del certificado digital tendrá una vigencia de un año contado a partir de su entrega, lapso durante el. cual podrán a su elección, participar por medios remotos de comunicación electrónica en las licitaciones públicas cuyas convocatorias y bases así lo establezcan en forma expresa.

Para renovar el uso del certificado bastará que los interesados entreguen a Compranet un escrito firmado en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que la documentación exhibida para su inscripción no ha sufrido modificación alguna, por lo que respecta al acreditamiento de su personalidad y, en su caso, al de su existencia legal y al de las facultades de su representante.

62

FORMA E-6


FORMA E-2

Anexo B de las Bases de Licitación

Reglas a las que se sujetarán los licitantes que elijan presentar sus ofertas y/o inconformidades a través de medios remotos de comunicación electrónica.

Los Licitantes que opten por enviar sus ofertas y/o inconformidades a través de medios remotos de comunicación electrónica, se sujetarán a lo siguiente:

a) Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de Compranet, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la Contraloría.

b) Notificarán oportunamente a Compranet, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

c) Aceptará que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

d) Admitirán que se tendrán por no presentadas las ofertas y/o inconformidades cuando la información remitida contenga virus informáticos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e) Consentirán que será motivo de que Compranet invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de Compranet.

f) Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de Compranet, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes.

g) El licitante deberá enviar su propuesta en documentos con extensión DOC, XLS, y en caso de imágenes utilizar el formato JPG

63


FORMA E-2

ANEXO C N·CAL·1·01/00

LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDADPARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD

TÍTULO: 01. Ejecución del Control de Calidad Durante laConstrucción y/o Conservación

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que realice el Contratista de Obra durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la Secretaría si se realizan por administración directa; también contiene los criterios para la verificación de calidad que, en el primer caso, realice la Secretaría con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisión y en el segundo, directamente la Secretaría.

B. DEFINICIÓN

El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras o, si se ejecuta por administarción directa, del Residente.

La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se señalan en el Inciso D.2.24. de la Norma N·LEG·4, Ejecución de Supervisión de Obras, así como los análisis estadísticos de sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma Norma. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, la verificación de calidad es responsabilidad del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisión. Cuando la obra se ejecute por administración directa, estas actividades las realizará una organización independiente de la que ejecute el control de calidad, dentro de la propia Secretaría.

C. REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

64


FORMA E-2

Además, esta Norma se complementa con las últimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras………………………………………… N·LEG·3Ejecución de Supervisión de Obras……………………… N·LEG·4Aprobación de Laboratorios………………………………. N·CAL·2·05Criterios Estadísticos de Muestreo………………………. M·CAL·1·02Análisis Estadísticos de Control de Calidad………….…. M·CAL·1·03

D. REQUISITOS

D.1. REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podrá iniciar los trabajos de construcción o conservación si no cuenta en el campo con:

D.1.1. El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permantente que vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra.

D.1.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

D.2. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisión, previamente a la iniciación de los trabajos de construcción o conservación, contará en el campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificación de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificación de calidad, y que sea congruente con el programa de

65


FORMA E-2

ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de verificación de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

E. EJECUCIÓN

Para la ejecución del control de calidad o de la verificación de calidad, se tomará en cuenta lo siguiente:

E.1. PERSONAL.

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación de calidad, tenga la capacitación y experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por:

E.1.1. Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fracción B.1. de esta Norma, contará durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes descritos en la Fracción E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la Secretaría y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia.

E.1.2. Jefe de Verificación de Calidad

El responsable de la verificación de calidad que se indica en la Fracción B.2. de esta Norma, contará durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificación de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Verificación de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la verificación de calidad, analizar conjuntamente y en forma estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificación, e integrarlos en los informes mensuales a que se refiere la Fracción E.2. de la Norma N·LEG·4, Ejecución de Supervisión de Obras. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la Secretaría y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia.

66


FORMA E-2

E.1.3. Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificación de calidad que se indican en las Fracciones B.1. y B.2. de esta Norma, respectivamente, contarán con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificación de Calidad o el Jefe de la Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, la capacidad del personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido en este Inciso.

E.2. LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en esta Fracción.

E.3. EQUIPO Y MATERIALES

E.3.1. Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, el estado del equipo y la calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibración, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

E.3.2. Vehículos de transporte

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad, así como las muestras que se obtengan. Su número ha de ser

67


FORMA E-2

suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar el estado y cantidad de vehículos, teniendo la facultad de ordenar su reparación, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

E.4. MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras serán del tipo que se establece en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrán con la frecuencia ahí indicada cuando sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificación de calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo.

Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se alteren, golpeen o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarán asentando el nombre de la obra, el número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras estarán en el laboratorio a disposición de la Secretaría.

E.5. PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales y/o a los conceptos de obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobación debe solicitarse por escrito a la Secretaría.

E.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificación de Calidad, analizará estadísticamente, como se indica en el Manual M·CAL·1·03, Análisis Estadístico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los límites estadísticos que determinan si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los materiales de todos los conceptos de obra. En el caso de la verificación de calidad, esta actualización se hará por lo menos cada diez (10) días, dependiendo de los volúmenes de obra.

68


FORMA E-2

De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptación o rechazo de un material o concepto de obra, la decisión se puede basar en otro procedimiento estadístico aprobado por la Secretaría.

E.7. INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

E.7.1. Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se indicarán los números de muestra y de pruebas correspondientes, así como el sitio, material, frente, concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutó la prueba de campo y, en su caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregará al Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a más tardar el día siguiente de su elaboración. El Residente o el Superintendente, asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba, así como su firma.

E.7.2. Informes mensuales

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción, señalando las causas de falla y las acciones emprendidas para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos que anularán los resultados no satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el

69


FORMA E-2

Contratista de Obra los entregarán al Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

E.7.3 Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregará al Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

70


FORMA E-2


DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO S C T VERACRUZ.SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Licitación Publica Nacional No. LO-009000938-E35-2016

OBRA: “MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: E.C. (COTAXTLA-SOLEDAD DE DOBLADO) – SOMBRERETE - MATA VAINILLAL (EL ORGANO), TRAMO DEL KM. 3+300 AL KM. 8+800, CON UNA META DE 5.5 KMS., EN LOS MUNICIPIOS DE COTAXTLA Y CARRILLO PUERTO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. ",

CAMINO: E.C. (COTAXTLA-SOLEDAD DE DOBLADO) – SOMBRERETE - MATA VAINILLAL (EL ORGANO)

TRAMO: DEL KM. 3+300 AL KM. KM 8+800, CON UNA META DE 5.5 KMS.

ESTADO: VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-1.- DEFENSAS METÁLICAS DE TRES CRESTAS CON POSTE INTERMEDIO Y TERMINALES .

a) Defensa metálica

EJECUCIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la instalación de las defensas y sus terminales se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

71


FORMA E-2

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de las defensas y terminales, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN DE LOS POSTES

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

INSTALACIÓN DE LAS DEFENSAS Y SUS TERMINALES

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

La instalación de los tramos extremos se hará siguiendo el mismo procedimiento de colocación que los centrales de la defensa.

REFLEJANTES TRAPEZOIDALES

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

ACABADO

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

72


FORMA E-2

III. DOSIFICACIONES.Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDADLa frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCIÓN

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. La defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CMT-5-02-001/05 y en la especificación particular respectiva.

2. Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

1.- DEFENSAS Según la norma M-180, el tipo de acero será: Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor) Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión enCaliente (después de formada). Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Dimensiones de la pieza:

Longitud total 4.11 m; Longitud útil 3.81 m Ancho 51 cm.

73


FORMA E-2

Corrugación 165.2 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad

Poste Galvanizado por inmersión en caliente: PWE-04 Los postes de acero viga IPR 152x13.6 Longitud del poste 2.06 m. Peso del poste 13.6 kg/m Ancho del patín 10 cm. Peralte de la viga 15 cm.

Separador: PWB 03 NORMA ASTM A 709M Poste de acero viga IPR 352x44 Longitud 42.2 cm. Ancho del patín 15.2 cm. Peralte de la viga 35 cm. Corte 15.2 cm. a partir de parte baja del patín a 40º hacia patín de

sujeción de la defensa. Acero grado 36

Tornillería: (Para fijar dos defensas entre sí) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB01

Cabeza ovalada Longitud 35 mm. Longitud de cuerda 30 mm. Tuercas hexagonales retraídas (Para fijar separador al poste) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA 16a Cabeza hexagonal Diámetro 16 mm. Longitud 40 mm. Tuerca hexagonal (Para fijar defensa al separador) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB02 Cabeza ovalada Longitud 50 mm. Longitud de cuerda 45 mm. Tuerca hexagonal retraída

Reflejante trapezoidal Alta intensidad Color blanco en defensas lado derecho Color amarillo en defensas lado izquierdo

MEDICIÓN:

Cuando la instalación de las defensas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de defensa terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

74


FORMA E-2

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la defensa metálica se hará conforme a lo establecido en la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las defensas, incluyendo sus tramos extremos y sus terminales (“cola de pato” las necesarias). así como de los postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

75


FORMA E-2

76

ejecución de obra modernización de camino tipo c

Documents