2018 decreto pen 5/2018 pliego de bases y … · insumos para el mantenimiento ... 1.1.4 planilla...

2018 – “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” – Decreto PEN 5/2018

Pichincha 1890 - (1249) Ciudad de Buenos Aires Servicio de Atención 4122-6109 / [email protected]

www.garrahan.gov.ar/contrataciones

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES OBJETO: Contratar la mano de obra, herramientas e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo del conjunto de electro bombas y sus instalaciones periféricas correspondientes a la impulsión de agua a tanques de reserva, pozos de bombas pluviales y cloacales y planta de agua desmineralizada.

Contratación Directa Nº: 595/2018

APERTURA DE OFERTAS: 31 de Julio de 2018 Hora: 10:00 .- VISITA PREVIA - OBLIGATORIA: 1° FECHA: 17 de Julio de 2018 a las 10:00 horas. 2° FECHA: 23 de Julio de 2018 a las 10:00 horas.*Para aquellos que hubieren concurrido a la Visita Previa 1° FECHA del dia 17 de Julio de 2018 la concurrencia a la 2° FECHA será facultativa.

Los oferentes deberán incorporar al sobre oferta el Certificado de Visita firmado por el representante de la

empresa y por la persona designada por la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Hospitalario del

Hospital.

IMPORTANTE: Las consultas respecto al presente pliego serán recepcionadas por escrito hasta el día 24

de Julio de 2018 a las 13:00 hs. en el Departamento Contrataciones.

Personalmente, únicamente en sobre cerrado, en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, Oficina Nº 5405 (Planta Baja Pasillo Central), Combate de los Pozos 1881, Ciudad de Buenos Aires, hasta la fecha y hora arriba fijadas. Horario 09:00 a 13:00. A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no podrá bajo ningún concepto aceptarse otras ofertas, aún cuando el acto de apertura no se hubiere iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas resulta "no laborable" para el Hospital, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

MANTENIMIENTO DE OFERTA: Ver Punto N° 3 – Requisitos Generales

Para optimizar el proceso de comunicación entre el Hospital y los oferentes y adjudicatarios, éste debe

incluir en la oferta el Formulario de Datos (Ver Requisitos Generales), debidamente cumplimentado, en el

que se manifiestan expresamente el o los E-Mail declarado/s por el oferente como instrumento de válida

comunicación. Asimismo este formulario solicita declarar formalmente el conocimiento del Pliego de Bases

y Condiciones y el Reglamento de Contrataciones.

La no presentación del Formulario o su parcial cumplimentación, significará, para el Hospital, el pleno

conocimiento y aceptación de lo que en el se manifiesta. La presentación de las ofertas implica la

aceptación de las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones. En el caso de no informarse E-

Mail, se tendrán como válidas a todos los efectos, las comunicaciones remitidas a otros números de la firma

que figuren en el resto de la oferta o en los registros internos del Hospital. O.A.A./C.AS.

Cdor. JAVIER ELIEL ESTRUGO JEFE DEPARTAMENTO CONTRATACIONES

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C.

“Dr. JUAN P. GARRAHAN”




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 1.- OBJETO: La presente licitación tiene por objeto contratar la mano de obra, herramientas e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo del conjunto de electro bombas y sus instalaciones periféricas correspondientes a la impulsión de agua a tanques de reserva, pozos de bombas pluviales y cloacales y planta de agua desmineralizada. La especificidad de la obra requiere de oferentes con profesionales especializados para cada renglón, cumpliendo con los requerimientos solicitados en ítems 10 y 11. 1.1 – Documentación: Listado de documentación del presente pliego licitatorio: 1.1.1 Planta de conjunto del Hospital con ubicación de los equipos a intervenir, nivel COCHERAS 2° SUBSUELO. Esc. 1:750 1.1.2 Planta de conjunto del Hospital con ubicación de los equipos a intervenir nivel SALA DE MAQUINAS Esc. 1: 750 1.1.3 Planta de conjunto del Hospital con ubicación de los equipo a intervenir, nivel DEPOSITO SUSBSUELO DE PICHINCHA. Esc. 1:750 1.1.4 Planilla de relevamiento con identificación de los equipos, ANEXO I – Planilla de Identificación y Relevamiento. Se informa que los planos mencionados en los apartados 1.1.1), 1.1.2) y 1.1.3) serán entregados el día de la Visita previa. 1.2- ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.2.1. – Generalidades Todos los trabajos se realizarán respetando las reglas del buen arte, cumpliendo lo solicitado en el presente pliego. A los efectos del mantenimiento todos los equipos y sus instalaciones periféricas tienen que ser verificadas “in situ” por el adjudicatario. En la oferta se debe indicar la marca y modelo o código de los equipos, sistema o materiales que se utilizaran. 1.2.2. -Trabajos previos Cerramientos – Previo a la iniciación de los trabajos se deberá limitar la zona, realizando cerramientos que limiten las zonas de trabajo sobre todo cuando se retiren equipos y queden los pozos o conexiones de distinto tipo al alcance de personas. Se deberá dejar perfectamente indicado el o los equipos que se encuentren fuera de funcionamiento. En plano 2 se detalla el recorrido de entrada de materiales y personal y salida de escombros y otros elementos, según los horarios a definir dentro de los estipulados para trabajo en ítem 2. Al retirar los cerramientos de obra se deberá reparar y pintar con igual color al existente todo daño producido, dejándolo en el mismo estado en que se encontraba. 1.2.3 – Materiales En las especificaciones técnicas que se acompañan se exige que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las obras se encuentren en muy buen estado de funcionamiento y conservación exentos de defectos de fabricación y sean los modelos mas recientes, donde se hallan incorporadas las últimas tecnologías. Deberán responder a lo contratado, siendo presentados para su aprobación a la Inspección de los trabajos antes de ser aplicados o instalados. En todos los casos en que se mencionan marcas es a los efectos de indicar calidad, correspondiendo a esa marca o similar. Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, IRAM, AEA, ASHRAE, básicamente, sin excluir otras específicas según necesidad. 1.2.4 - Normas Serán de aplicación todas las normas indicadas en los distintos ítems de cada Renglón. Cuando se citan normas de aplicación extranjeras, deberá entenderse que son de aplicación las normas IRAM equivalentes y/o complementarias. 1.2.5 - Plantel Técnico La Contratista tendrá la obligación de brindar los medios de comunicación necesarios para poder contar con un técnico en el Hospital, en un corto plazo según se indique más adelante, a fin de resolver eficientemente cualquier tipo de desperfecto , imprevisto o urgencia en cualquier horario del día. 1.2.6 - Reuniones de Coordinación El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con su equipo técnico /profesional de cada área, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección. a los efectos de obtener la




necesaria coordinación de los trabajos en ejecución o a ejecutar para el normal desarrollo del “Plan de Trabajos”. 1.2.7 - Limpieza diaria de zonas de trabajo La limpieza de las áreas intervenidas debe ser diaria, con retiro de residuos orgánicos y retiro de escombros y/o sobrante de obra con misma frecuencia, los que irán embolsados en bolsas negras cerradas con doble nudo y serán eliminados en los contenedores correspondientes ubicados en la zona de descargas de residuos del Hospital. 1.2.8 - Documentación Técnica El Contratista mantendrá en el Hospital un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos:

Pliego Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales.

Cronograma de trabajos

Ordenes de servicio y Notas de pedido.

Orden de Compra o Contrato

Planos y planillas de control actualizados y firmados

Resultados de ensayos y pruebas. El Contratista deberá ejecutar los planos, de detalles, la Ingeniería de Detalle en las instalaciones que se soliciten, y los que la Inspección considere necesarios, manteniendo actualizados los planos con modificaciones que pudieran surgir. En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección correspondiente los productos realmente empleados, incluyendo los siguientes datos:

Nombre del fabricante, modelo del producto y número de código

Los sustitutos o alternativas utilizados

Los cambios efectuados por Orden de Servicio. 1.2.9. – Conformidad de los trabajos Cumplido cada período de 30 días, la Inspección realizará una recorrida general por los sectores intervenidos. Terminados los trabajos contratados a conformidad, y cumplido con el ítem 1.2.8 y 1.2.9 y con las Especificaciones Técnicas la Inspección dará la Conformidad correspondiente al período en curso. 1.2.10. – Recomendaciones de bioseguridad y operativas en el ambiente hospitalario Polvo – Los trabajos se realizará en un hospital en funcionamiento, con pacientes habitando el espacio circundante. Este trabajo entra en la categoría de trabajo sucio, liberador de polvo, que al expandirse en el ambiente incrementa la contaminación bacteriológica del entorno. Se deben respetar sin excepción las normas internas sobre control de polvo, horarios de trabajo según ruido o vibraciones a ocasionar y las circulaciones de trabajo que se indique. Instalaciones – Antes de comenzar los trabajos de electricidad, instalaciones sanitarias, de fluidos medicinales, corrientes débiles, etc. se debe dar aviso a Inspección para coordinar los cortes del abastecimiento con la seguridad de no afectar el servicio a locales habitados. Desinstalación - Se deberá hacer un acta con el listado de los elementos retirados y el estado en que los mismos se encuentran, previo a su retiro y entrega a depósito del Hospital. Para los trabajos el adjudicatario deberá proveer los tableros de obra necesarios con llaves térmicas y disyuntores, cumpliendo con la reglamentación vigente, y declarar a Inspección dentro de los dos días de firmado el respectivo instrumento contractual la potencia que requieren para dar tiempo a preparar la conexión de obra independiente del abastecimiento de los circuitos asistenciales. 1.2.11 - El Adjudicatario El Adjudicatario deberá presentar a Inspección todo equipo, material o elementos antes de ser utilizado, para su aprobación. De igual modo proponer, con información técnica completa, todo cambio, detalle o cálculo solicitado a completar, para su aprobación. 2.- CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DE LAS ELECTROBOMBAS Se realizará el mantenimiento de 34 bombas centrífugas con sus correspondientes motores eléctricos cuyas características y ubicación se detallan en la planilla del Anexo I – Planilla de Identificación y Relevamiento y en el Plano General de Planta del edificio. Se realizara el mantenimiento de los tableros eléctricos y conexionados, cañerías de impulsión, pozos de bombeo, interceptores, tapas y todo otro elemento componente del conjunto. 2.1- Elementos y componentes de las Electrobombas Se contrata en la presente licitación los trabajos correspondientes a la reparación, mantenimiento y/o cambio de todos los componentes de las electro bombas que fueran necesarios, como ser: carcasa, impulsor, eje, cojinetes, rodamientos, anillos de desgaste, empaquetadura, prensa estopa, manchón,




protección del manchón, chavetas, bulonería, bobinado de motor, paletero de motor, conectores, bornera, lubricantes, sujeciones, etc. Incluyendo los trabajos de desmontaje, montaje y alineación bomba-motor. 2.2- Elementos y accesorios complementarios Se deben contemplar en el mantenimiento preventivo y correctivo los elementos que a continuación se detallan: En los pozos de bombeo pluviales y cloacales se incluyen tableros eléctricos con todos sus componentes internos y externos, tendidos y conexionados con los equipos, flotantes automáticos, válvulas de retención verticales, válvulas esféricas de corte, automáticos, conectores, placas de base, tapas y marcos de pozos de bombeo, tapas y marcos de interceptores decantadores y piletas de patio, soportes de cañerías, perfiles de piso y cañerías de impulsión hasta su inserción en mampostería. En las electrobombas de la planta de agua desmineralizada se debe contemplar el tablero eléctrico con sus componentes internos y externos y tendidos de alimentación hasta los correspondientes motores eléctricos. En el sistema de impulsión de agua de consumo se deberá reponer y verificar el correcto funcionamiento de los automáticos ubicados en los 3 núcleos de tanques de reserva ubicados en la azotea del 3° piso. Se exceptúan del mantenimiento preventivo y correctivo los tableros eléctricos con su tendido de alimentación a los motores de las seis bombas centrífugas de impulsión de agua a tanques de reserva. 2.3- Procedimientos de trabajo Se procederá a efectuar una visita quincenal para recorrer las 34 electrobombas poniéndolas en funcionamiento a efectos de verificar, por medio de monitoreo subjetivo y objetivo a través de instrumental adecuado distintos parámetros como: Control de estado y funcionamiento Verificación de temperatura normal del motor eléctrico y ausencia de vibraciones y ruidos anormales. Temperatura de cojinetes Correcta alineación del conjunto Inspección del prensaestopas y comprobación del correcto ajuste, evitando recalentamiento del motor y verificación del libre goteo por las prensas. Verificación del normal estado y condición de los rodamientos. Ausencia de zumbidos y vibraciones. Desarme y verificación de la lubricación correcta. Operación de válvulas esféricas y exclusas, engrase y verificación del correcto cierre, apertura, estanqueidad incluyendo la reparación eventual o recambio de partes dañadas. Pintura de las electrobombas, base de hormigón y chapones de anclaje de equipo y cañerías y elementos inmediatos. Renovación de pintura anterior, colocación de antióxido donde el material deteriorado lo requiera y 2 manos de esmalte sintético brillante sobre todo el conjunto. Esto se realizara durante los 2 primeros meses de iniciados los trabajos. Limpieza permanente del conjunto descripto y de la zona de acción completa. Las observaciones, mediciones y acciones realizadas se volcarán a la ANEXO I – Planilla de Identificación y Relevamiento de revisión quincenal, la cual reflejará las condiciones actuales de operación y a su vez será la documentación contractual que la inspección de los trabajos tendrá en cuenta para la certificación mensual. En forma mensual se realizará la rotación de las bombas centrífugas dejando asentado la operación en la ANEXO I – Planilla de Identificación y Relevamiento. .Asimismo se confeccionará una ficha individual de cada electro bomba con sus características técnicas, donde se volcarán los parámetros medidos de vibraciones, ruidos y temperatura de los cojinetes a efectos de confeccionar un historial que manifieste la evolución de los parámetros para la implementación de una técnica predictiva. También se asentará en esta ficha toda reparación y cambios de repuestos realizados. Los repuestos necesarios para la ejecución de los trabajos derivados de la visita quincenal y/o de las urgencias, quedarán a cargo del Hospital, no obstante el adjudicatario tendrá la responsabilidad de mantener los equipos en correcto funcionamiento encontrando las alternativas para que esto suceda hasta tanto se de solución definitiva. En situaciones de emergencias dichos repuestos serán suministrados por el adjudicatario y facturados al Hospital. Queda a cargo del adjudicatario los insumos como lubricantes, bulonería, empaquetaduras, pinturas, diluyentes, abrazaderas, soportes, elementos de ferretería y los trabajos de desmontaje, traslados, maquinado de piezas, montaje, alineación y puesta en marcha. 2.4- Visitas Se efectuara como mínimo una visita quincenal a efectos de realizar el mantenimiento preventivo de la totalidad de las electrobombas y sus elementos complementarios. Con cada visita se deberá dejar constancia en planilla de visitas y por nota de pedido que deberá ser firmada y recibida por el responsable del Departamento Obras e Infraestructura que se designe para tal fin, con ello se accederá a la certificación correspondiente a los efectos del pago del servicio.




Independientemente de las visitas programadas el adjudicatario se deberá presentar en el Hospital en situaciones de emergencias, debiendo acudir dentro de las 4 (cuatro) horas de recibido el llamado, para lo cual se deberá suministrar el medio de comunicación para tal fin, de modo de garantizar una comunicación efectiva y segura (celular, radio llamado, etc.) 2.5- Horarios El horario de visitas autorizado para la realización de las visitas programadas y o de trabajos correctivos derivados de estos será de 7hs a 18hs. En los casos en que la reparación requerida y el tiempo demandado afecten el suministro de aguapotable a los servicios del Hospital, se deberá trabajar en horario nocturno a partir de las 22hs debiendo garantizarse la habilitación del servicio a las 6hs. 3 – ALCANCE DE LOS TRABAJOS Los oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas. Comprende la ejecución de todos los trabajos, en estas especificaciones generales y en las particulares, como así también aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de Aysa, Municipalidad, de orden constructivo o las emanadas por la Inspección. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios de otros trabajos en ejecución, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones, cualquier modificación en las instalaciones previstas que pudieran perjudicarlas por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problemas de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de trabajos. 4- PERSONAL Antes de iniciar los trabajos, y ante toda incorporación de personal, el adjudicatario deberá informar a la inspección, la nómina de su personal que se desempeñará en el cumplimiento de esta licitación. Debe indicar: Nombre y apellido, edad, clase y N° de documento, nacionalidad, domicilio, tarea que va a desempeñar, horario y certificado de buena salud o existencia de libreta sanitaria. Esta presentación debe ser presentada con 48hs de anticipación a la incorporación del personal a la obra. El personal deberá usar ropa de trabajo adecuada y en buenas condiciones de higiene. Cada uno debe llevar prendida en su ropa, en lugar visible una tarjeta identificatoria con el nombre de la Empresa y su identificación personal. El Hospital se reserva el derecho de aceptar o no, a todo personal que no guardare el comportamiento adecuado o no respetare las reglamentaciones internas. Toda modificación en el plantel de personal debe ser notificado a la Inspección. El hospital facilita vestuarios e instalación sanitaria para el personal de la contratista. No se facilita espacio para guardado de materiales u otro tipo de elementos o elementos personales. * El personal de la contratista no tendrá en ningún caso relación de dependencia alguna con “EL HOSPITAL” desobligando en consecuencia “LA CONTRATISTA” a “EL HOSPITAL” de cualquier pretensión en tal sentido aceptando mantenerlo indemne de las consecuencias de cualquier reclamo judicial o extrajudicial. 5 - PLAZO DE EJECUCION Y CRONOGRAMA El adjudicatario iniciará los trabajos previos, a partir de la firma del correspondiente instrumento contractual, cumpliendo lo siguiente: realizando obrador si correspondiera, relevar el sitio e instalaciones, realizar consultas, confeccionar y entregar los planos ejecutivos de obra en los casos necesarios. Cronograma de trabajos, dentro de los 15(quince) días corridos. Entregar los seguros de personal con 48hs de antelación al inicio de los trabajos. El mantenimiento se extenderá por el transcurso de un (1) año contado a partir de la recepción de la orden de compra correspondiente y se certificará mensualmente mediante la conformidad de servicio emitida por la Inspección con correcto cumplimiento de los trabajos pactados. Los días serán corridos Los plazos de ejecución de los trabajos deben detallarse en un Cronograma de Obra. Trabajos que no produzcan los inconvenientes mencionados pueden realizarse todos los días de 7hs a 22hs. En casos especiales se puede trabajar en horario nocturno, domingos o feriados. Tiempo total:Trabajos previos 15 días corridos – Intervención – un (1) año. Días corridos De existir atrasos de servicio con respecto al cronograma o régimen de visitas, si las causas son ajenas al adjudicatario no se computarán. En caso contrario se calificará al contratista según los siguientes ítems: 5.1 Entrega de trabajos- 1- Entrega de trabajos en tiempo y forma: Muy bueno




2 -Atraso de trabajos 10 días corridos: Bueno 3- Atraso de trabajos 10 a 20 días corridos: Regular - Suspendido en el Registro de Proveedores del Hospital por 180 días corridos. 4 -Atraso de trabajos 20 a 40 días corridos: Malo - Suspendido en el Registro de Proveedores del Hospital por un (1) año. 5.2 Calidad de los trabajos – A – Muy Bueno B – Bueno C –Regular: Suspendido en el Registro de Proveedores del Hospital por un (1) año. D – Malo: Suspendido en el Registro de Proveedores del Hospital por dos (2) años 6 – CALIDAD Y MARCAS Deberán responder a lo contratado, siendo presentados para su aprobación a Inspección antes de ser aplicados o instalados. 7 –INSPECCION DE TRABAJOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRACTUAL Personal profesional de la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Hospitalario realizará la Inspección de los trabajos y coordinación de los mismos entre el adjudicatario de esta licitación y el de otras instalaciones así como con las actividades del hospital y funcionamiento de las instalaciones centrales, que continúan en servicio durante las 24hs. los 365 días del año. Como medio de comunicación de primera instancia se asentarán las inspecciones realizadas, indicaciones o consultas en Cuadernos de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido con folios numerados por triplicado. Los mismos deben ser provistos por el Adjudicatario. 8 – CUIDADOS ESPECIALES El adjudicatario debe tomar todos los recaudos para que su personal haga buen uso de las instalaciones, toda rotura o deterioro que produzcan por parte de ellos que afecte el patrimonio y/o funcionamiento del Hospital será responsabilidad total del adjudicatario lo que significa absorber en su totalidad el costo económico por daños y perjuicios reparando o reponiendo lo dañado en forma inmediata dejándolo en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad al hecho, así como asumiendo los posibles daños emergentes. A- Todo daño producido, que sea de responsabilidad del adjudicatario, será a cargo del mismo, en caso de no cumplir con la reparación en tiempo y forma, el Hospital lo realizará a su cargo considerando su costo económico y financiero y daño en el funcionamiento del Hospital. B- Si ante reclamos, el adjudicatario no responde en tiempo y forma, la Inspección de los trabajos del Hospital podrá llegar a suspender los mismos total o parcialmente. Los días suspendidos se contabilizarán como atraso injustificado. C -Todo trabajo no realizado o realizado incorrectamente, no respondiendo a especificaciones técnicas ni a reclamos en tiempo y forma, lo hará realizar el hospital cargando su costo al adjudicatario, además de su incidencia en la calificación de la empresa. 9 – MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO El contratista debe declarar y asentar en remito toda entrada y salida de los materiales, insumos, herramientas y elementos de trabajo de su propiedad, las que estarán bajo su responsabilidad. Dicha declaración será verificada por personal de Dirección de Obra y Vigilancia. (Formulario 14). 10 – ANTECEDENTES Y OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES: Los oferentes deben entregar en el sobre de oferta conjuntamente con toda otra documentación solicitada, los antecedentes comerciales, técnicos y de obras realizadas en los últimos 5 años, dentro de la tipología de edificios hospitalarios con funciones similares a la que se licita. Este último requerimiento es condición imprescindible para ser aceptada la oferta. Los antecedentes de obras deben contar con información técnica que permita evaluar la envergadura de la misma, fecha de ejecución, comitente, y todos los datos que posibiliten la verificación de los antecedentes y resultados. Los profesionales del equipo de Jefatura de Obra de cada especialidad propios del contratista o subcontratados deben tener antecedentes en proyectos y obras en áreas hospitalarias. Este último requerimiento es condición imprescindible para ser aceptada la oferta. Se debe incluir en el sobre de oferta los CV de los profesionales, matricula habilitante con Certificado al día del Consejo Profesional correspondiente. De estar incompleta la documentación solicitada, en forma parcial o total será pasible la desestimación de la oferta a solo juicio del Hospital.




El Hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según verificación de antecedentes. Todo oferente que tenga dos rechazos en los antecedentes presentados perderá su calidad de oferente al solo juicio del Hospital. 11 - SUBCONTRATOS: En la oferta debe dar a conocer si va a tener o no subcontratos. En el caso en que así sea, debe especificarlo con sus antecedentes y requisitos como presenta los propios. El hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según verificación de antecedentes. Todo oferente que tenga dos rechazos en los antecedentes presentados perderá su calidad de oferente al solo juicio del Hospital. Iniciada la obra no podrá en forma unilateral reemplazar el subcontrato o realizar subcontrataciones no declaradas en la oferta, solamente ante un caso de fuerza mayor con la documentación que así lo atestigüe y a considerar por el Hospital. 12 – FORMA DE COTIZAR Se deberá cotizar por importe mensual y un monto total por doce (12) meses. El oferente debe aclarar la marca de los materiales y equipos que cotiza, respondiendo a las especificaciones técnicas dadas y a legislación y normativa vigente. 13- PLANILLA DE COTIZACIÓN El que suscribe............................................................................................................... Documento......................................... en nombre y representación de la Empresa................................................................................... con domicilio legal en la calle …………………………………...Nº……………………Localidad………………………………y domicilio constituido en la calle…………………………….…..................Nº................................... Teléfono..................................Fax..................................Mail..........…………………………...……….... Nº de CUIT..................................................... y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza:

RENGLÓN Nº CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA DESCRIPCIÓN

PRECIO MENSUAL

PRECIO ANUAL

1 12

mes

La presente licitación tiene por objeto contratar la mano de obra, herramientas e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo del conjunto de electro bombas y sus instalaciones periféricas correspondientes a la impulsión de agua a tanques de reserva, pozos de bombas pluviales y cloacales y planta de agua desmineralizada.

$

$

14 – FORMA DE ADJUDICAR Y FIRMA DE CONTRATO Se adjudicará según los antecedentes solicitados en ítem 10, y menor precio. 15 –FINAL DE TRABAJOS Terminada la contratación de acuerdo a las reglas del buen arte, verificados con conformidad el funcionamiento de las instalaciones, retirado todos los elementos residuales, equipos y herramientas del contratista, realizada la limpieza fina, la Inspección dará la Recepción de Obra Provisoria. 16 – GARANTIA DE TRABAJOS El adjudicatario debe dar garantía por las buenas condiciones de habitabilidad, el buen funcionamiento de las instalaciones y buen comportamiento de los materiales durante el transcurso de los trabajos y hasta 3 meses posteriores de terminados los trabajos, contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria de Obra, estando el Hospital amparado por las leyes, decretos reglamentarios y normas vigentes correspondientes, ante todo incumplimiento, falla o vicio oculto, de instalaciones, materiales y/o construcción, haciendo uso el Hospital de la Garantía de Adjudicación y reclamo si excede al mismo.




17 – LUGAR DE LOS TRABAJOS Combate de los Pozos 1881. Ciudad de Buenos Aires.

18- CONDICIÓN DE PAGO Por mes calendario vencido a los 30 (treinta) días corridos a contar de la recepción definitiva de conformidad de servicios o fecha presentación de factura si esta fuera posterior. Los importes de las multas y/o penalidades y/o cualquier otro concepto (reposición, elementos, reparación de defectos, etc) pendiente de pago por el contratista serán deducidos de los importes de las facturas presentadas al cobro por el adjudicatario al Hospital, relacionadas con esta contratación y/o cualquier otra que lo vinculara con el Ente, así como, de cualquier garantía de adjudicación que hubiere constituido.

19.- VISITA PREVIA (CERTIFICADO DE VISITA-CONSULTAS) Para la concreción de la visita deberá retirarse el correspondiente formulario en el Departamento Contrataciones para que con un responsable de la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Hospitalario, realicen la misma. Una vez concluida la visita el referido formulario deberá ser firmado a satisfacción por el representante autorizado de la Firma y la citada Gerencia. Los oferentes deberán visitar el Hospital: 1° FECHA: 17 de Julio de 2018 a las 10:00 horas. 2° FECHA: 23 de Julio de 2018 a las 10:00 horas.

*Para aquellos que hubieren concurrido a la Visita Previa 1° FECHA del día 17 de Julio de 2018, la

concurrencia a la 2° FECHA será facultativa.

Los oferentes deberán incorporar al sobre oferta el Certificado de Visita firmado por el representante de la

empresa y por la persona designada por la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Hospitalario del

Hospital.

Importante: Las consultas respecto al presente pliego serán recepcionadas por escrito hasta el día 24 de Julio de 2018 a las 13:00 horas, en el Departamento Contrataciones.

20.- AFIP : Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución General AFIP 4164–E-2017 (Ver

Punto 7 – REQUISITOS GENERALES). 21.- FORMULARIO DE DATOS: debidamente cumplimentado – VER REQUISITOS GENERALES). 22 - ESTRUCTURA DE COSTOS: El oferente deberá acompañar a su cotización la estructura de costos que a continuación se adjunta, adaptando la planilla a las particularidades del servicio. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Apertura y Preadjudicación podrá intimar al oferente a regularización su situación en el plazo de un (1) hábil de recibida la comunicación bajo apercibiendo de tenerlo por desistido de su oferta




FORMULARIO - Análisis de costos

HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. “Dr. JUAN P. GARRAHAN”

Obra / Servicio: Licitación Tipo ….. Nº Formulario Nº 11 S / Anexo VI

PLANILLA DE COTIZACIONES

Nº

Designación Unidad Cantidad Costo Unitario

Subtotal Total %

A MATERIALES 1 2 3 4 5 6 SUBTOTAL A $ B MANO DE OBRA (Tipo)

1 Director/Inspector de Obra Hs 2 Ayudante/ operario ETC. Hs

SUBTOTAL B $

C Cargas Sociales %

SUBTOTAL C $

D EQUIPOS

SUBTOTAL D $

E TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

$

F GASTOS GENERALES %

SUBTOTAL F $

G SUBTOTAL COSTO (E+F)

H BENEFICIO %

SUBTOTAL H $

I GASTO FINANCIERO %

SUBTOTAL I $

J SUBTOTAL COSTO (G+H+I)

$

K IMPUESTOS %

SUBTOTAL J $

TOTAL COSTO UNITARIO (J+K)

$

Se lleva a conocimiento de los señores oferentes que para el caso de producirse aumentos de haberes, que resulten

de aplicación obligatoria para las empresas, la contratista podrá solicitar la readecuación de los términos económicos del contrato, y en su caso, a fin de determinar su procedencia, el Hospital evaluará dichos incrementos ponderando la incidencia de la mano de obra en el costo del servicio, utilizando para ello la estructura de costos declarada en el pliego de bases y condiciones y la proporción en que resulta afectada la ecuación económica del contrato, para lo cual el adjudicatario deberá poner a disposición del Hospital la totalidad de la documentación.




23 - ANEXO I - Planilla de Identificación y Relevamiento.




24.- CONDICIONES DE INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS - ANEXO I DOCUMENTACIÓN Para ingresar a trabajar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan el contratista principal deberá presentar al Sector de Higiene y Seguridad, con cinco días hábiles de antelación al inicio de las actividades, la documentación exigida en el Chek- list (Documento dinámico de relevamiento de Obras) y ANEXOS Complementarios. Las copias de las mismas quedarán en poder del encargado o supervisor designado a la supervisión de las tareas a realizar por el contratista. (Supervisor Interno) El mismo tiene carácter obligatorio. El NO cumplimiento de lo expuesto en tiempo y forma faculta al Hospital Garrahan a impedir el acceso del Contratista o Subcontratista. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO 1. Con una antelación mínima de cinco días (hábiles) al ingreso al Hospital, se efectuará una reunión inicial con la contratista en la que se repasarán y aclararán todos los temas vinculados con la obra o servicio a prestar y las condiciones exigidas por el Hospital Garrahan, dejando constancia firmada en la reunión inicial con contratistas. Esta reunión es obligatoria de realizar para las obras comprendidas en el Decreto 911/96 (Res. 35, Res. 51, Res. 319; Res. 231 y reglamentaciones complementarias) “En caso de Obras mixtas” (Personal propio y del Contratista se aplicará la misma modalidad, previa evaluación de las características especificas de cada Obras) El contratista deberá cumplir con la normativa legal vigente en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo Ley 19587, Decreto 351/79, y reglamentaciones complementarias vigentes. Participaran de la misma: El representante del trabajo, obra o servicio del Hospital Garrahan El representante de Higiene y Seguridad del Hospital Garrahan El responsable de Higiene y Seguridad del contratista. El responsable de la obra, del contratista y/o subcontratista El responsable del sector donde se ejecute la actividad del Hospital Garrahan 2. El Contratista deberá presentar ante la empresa responsable de la seguridad física del Hospital (vigilancia, dejando una fotocopia) el listado en donde consten en forma detallada todas las herramientas y equipos de su propiedad que ingresen o egresen al Hospital Garrahan, el mismo deberá contar con el membrete correspondiente al nombre de la empresa y firma del Titular de la misma. 3. El contratista deberá presentar con la documentación obligatoria para su ingreso, la clausula de no repetición a favor del Hospital Garrahan, deslindándose toda responsabilidad al Hospital Garrahan por accidentes, incidentes o enfermedad profesional que aquejaran al personal de la contratista. 4. El Contratista deberá dejar (en Vigilancia) un listado del personal que ingresa de la empresa con Nombre, Apellido y DNI declarado ante la ART (cobertura de riesgo de trabajo). 5. Todo el personal del Contratista deberá tener visible su tarjeta de identificación personal. (Nombre de la empresa, Nombre y apellido, Nro. de CUIL, categoría laboral) 6. El contratista deberá informar a Higiene y Seguridad con 48 hs de antelación las Altas y/o bajas del personal existente en la obra. Cumpliendo con los puntos 3, 4, 6. 7. Números de emergencias médicas de la ART – Centros de derivación (Cartelera en el Obrador). 8. Constancia de exámenes médicos preocupacionales con declaración de apto físico. 9. El Contratista se deberá acoplar al Plan de Emergencia y Evacuación del Hospital Garrahan, debiendo exhibir en el obrador el cartel del “ROL DE LA EMERGENCIA”. 10. El Contratista y su personal no podrán realizar obras, tareas y /o maniobras que pudieran comprometer la seguridad de los empleados del Hospital, del público y pacientes, como así también los bienes e inmuebles. La falta de cumplimiento u omisión que se detecten de los puntos mencionados, faculta al Hospital Garrahan, a aplicar las sanciones que considere conveniente, suspensión de obra, resección del contrato de acuerdo a la gravedad de los hechos. Consideraciones: Para trabajos de EMERGENCIA exclusivamente y que se presentaran fuera de los horarios administrativos, el Permiso de Ingreso podrá ser autorizado por el solicitante/representante del trabajo, que deberá confeccionar el Anexo III de la presente, luego de verificar la documentación solicitada en el Anexo I.




ANEXO II INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

Empresa……………………………… Obra…………….. Fecha de Inicio: ---/---/--

Fecha de finalización ---/---/--- Extensión de obra ---/---/---- Clausura---/---/---

Contratista principal:……………………………………………………………………

Subcontratista principal…………………………………………………………….......

Comitente Contratista Año: Mes:

REQUERIMIENTOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS Si NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

1)Nomina del personal con N° de CUIL

2)Cobertura de Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) / Trabajadores Independientes, seguro de

accidentes personales exigidos por ley.

3) Póliza con cláusula de no repetición a favor del Hospital Garrahan

4) Programa de seguridad Único. Res. SRT 35 (Aprobado por ART)

5) Programa de Seguridad Res. SRT 51 (Aprobado por ART)

6) Plan de trabajo Seguro (Para tareas menores a 7 días, tareas no repetitivas.) Res.319

7) Exámenes médicos-Libretas sanitarias

HIGIENE Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES (Cap. 21)

8) Responsable / Empresas tercerizadas :

9) Responsable / Personal propio (Htal. Garrahan):

Cronograma de visita del Prof. de H y S (Res. 231.Art17, Cap.3) (Res.550/11 )

10) Comitente. Responsable a cargo: …………………………………………………………………….

11) Contratistas-Sub contratistas. Responsable a cargo:…………………………………………………

Durante la Ejecución de la Obra

12) Baños químicos y vestuarios adecuados / Limpieza y orden

13) Extintores Triclase 10KG.

Higiene y Seguridad / Elementos de Protección Personal / Identificación de la

empresa

14) Cascos

15) Calzado de seguridad (De acuerdo al riesgo Tarea)-Res.1904/07

16) Guantes, mitones, mangas (de acuerdo a los riesgos/tareas)




Comitente Contratista Año: Mes:

SI NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

17) Mascara/ semimascara (de acuerdo a los riesgos/tareas)

18) Arnés

19) Ropa de Trabajo

20) Protectores auditivos , endoaurales, de copa (de acuerdo a los riesgos/tareas)

21) Pantallas transparentes/Pantallas visor oscuro para el filtrado de radiaciones.

22) Protección ocular

23) Entrega de planilla de los elementos de EPP (Firmado por el Profesional de H y S)

Señalización

24) Colocación de carteles indicadores (ejemplo: N° de teléfono ART)

25) Residuos: orgánicos en bolsa negra / Residuos diarios fuera Línea Municipal.

Contención de material particulado (Normas de bioseguridad)

26) Cerramiento/Instalación de Tabiques

27) Ante -cámara

28) Humidificación de acceso a la obra/Tapetes húmedos

FINAL DE OBRA

29) Retiro de todos los rezagos sobrantes de la Obra

30) Evitar dejar recipientes que puedan acumular agua (Prevención del Dengue)

31) Orden y Limpieza

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Para dar contrato de obra con firmas de los representantes

Director de Obra…………………………………………………………………

Encargado de Obra……………………………………………………………….

Prof. Higiene y Seguridad comitente: …………………………………………...

Prof. Higiene y Seguridad contratista: ………………………………………….

Observaciones: Estos requisitos serán en función de las características específicas de cada una de las obras.


Pichincha 1890 - (1249) Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4122-6109 - [email protected]


ANEXO III – Procedimiento de Ingreso para Contratistas FECHA

EMPRESA CONTRATISTA RAZON SOCIAL

DIRECCION TELEFONO / FAX

RESPONSABLE DE LA EMPRESA

ART TELEFONO

LUGAR DE TRASLADO POR EMERGENCIAS

TELEFONO

TIPO DE TRABAJO PROGRAMADO

EMERGENCIA

GARANTIA

SECTOR DE TRABAJO

LUGAR

EQUIPO/MAQUINA

TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL GARRAHAN

FECHA DE FINALIZACION DE LAS TAREAS

CANTIDAD DE PERSONAS

SUPERVISOR DE LAS TAREAS POR EL HOSPITAL GARRAHAN

FIRMA ACLARACION FECHA

RESPONSABLE DEL TRABAJO

SECTOR DE TRABAJO





ANEXO “III”

“ROL DE EMERGENCIA”

HOSPITAL “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

ANTE EMERGENCIAS NO MEDICAS* EN EL

HOSPITAL LLAMAR AL

3000 EN CUALQUIER DÍA Y HORARIO

OTROS TELEFONOS UTILES

HIGIENE Y SEGURIDAD MEDICINA DEL TRABAJO BOMBERO

VIGILANCIA

7050 6181/6180 7051 6490

*(Incendio, Humo, Derrames, Amenazas de Explosivos, Desorden Civil,

Temporales, etc.)





ANEXO III FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

QUIMICOS

FECHA

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

NOMBRE QUIMICO: SINONIMOS:

Nº CAS:

FORMULA:

MASA MOLECULAR:

Nº NU:

SIMBOLO DE PELIGROSIDAD:

TIPOS DE PELIGRO / EXPOSICION PELIGROS / SINTOMAS AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA

CONTRA INCENDIOS

INCENDIO

EXPLOSION

EXPOSICION

INHALACION

PIEL

OJOS

INGESTION

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

UTILIZACION DEL PRODUCTO SECTOR DONDE SE UTILIZA:

UTILIZADO COMO: PRODUCTO

PURO: PRODUCTO DILUIDO:

% DE DILUCION:

METODO DE APLICACIÓN PROPUESTO:

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FISICO, ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION

PELIGROS QUIMICOS EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES FISICAS

PUNTO DE EBULLICION SOLUBILIDAD EN AGUA: e

PUNTO DE EBULLICION (SE DESCOMPONE): PRESION DE VAPOR, kPa A 20ºC:

PUNTO DE FUSION: DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR ( AIRE = 1):

DENSIDAD RELATIVA (AGUA = 1):

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

EL VALOR LIMITE DE EXPOSICION LABORAL APLICABLE NO DEBE SER SUPERADO EN NINGUN MOMENTO DE LA EXPOSICION EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION SI NO OBSERVACI

ONES DELANTAL BOTAS PROTECCION FACIAL PROTECCION OCULAR PROTECCION RESPIRATORIA GUANTES EPP A USAR EN CASO DE EMERGENCIA





[ ] RIESGO DE CHISPAS (amolado,soldadura)

SI NO N.A.*

1

2

3

4

5

6

7

DNI/LEG

HORA

I

II

III

V

VI

VII

VIII

Realizo: HIGIENE Y SEGURIDAD (tel.int. 7050) Aprobo: COORDINACION DE SALUD AMBIENTAL

CANTIDAD DE PERSONAS

AUTORIZADAS [ ]

RESPONSABLES (II) ACLARACIÓN

IV

AUTORIZACION: Será otorgada por el Sector de Higiene y Seguridad y ante ausencia de personal, sera rubricado el registro por el Servicio de

Prevencion de Incendio (Bombero Guardia)

VALIDEZ: La autorización caduca y debe confeccionarse un nuevo permiso cuando:

FINALIZACION: Para la finalizacion el Ejecutor debe entregar el equipo o área de trabajo en condiciones seguras de operación. Y remitir el

permiso al sector de Higiene y Seguridad.

B) Solo para personal de la empresa contratista.

Este permiso completo es un registro de que el sitio de trabajo/equipo involucrado/métodos,ofrecen condiciones seguras.

a) Cumpla el día de emisión, se haga cambio de turno de trabajo o suspenda el trabajo por más de 8 (OCHO) horas.

b) Varien las condiciones de seguridad para hacer el trabajo.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

[ ] LINEA DE VIDA [ ] ARMADO DE ANDAMIOS [ ] CINTA PERIMETRAL [ ] CONOS

AUTORIZACIÓN de HIGIENE Y SEGURIDAD / Bombero de guardia

(V)

JEFE DE MANTENIMIENTO O RESPONSABLE ASIGNADO (II.A)

SUPERVISOR DE LA TAREA (II.B)

[ ] OTROS Especificar[ ] OTROS Especificar:

El sector de trabajo, en un radio de 10 metros, se halla libre de suministros potencialmente riesgosos (electricidad,

gases, vapores, etc.)

FIRMA

* N.A. Significa "NO APLICABLE AL TRABAJO PARA EL CUAL SE EMITIÓ ESTE PERMISO"

FINALIZACION DE LOS TRABAJOS (VI)

El personal a cargo de la realizacion de la tarea debe estar debidamente capacitado y se respondela las afirmaciones de rigor antes de

Sólo los RESPONSABLES podrán llenar el formulario PERMISO DE TRABAJO en CALIENTE

Todos los items indicados en el formulario deben ser revisados cuidadosamente en el lugar donde se ejecutarán las tareas.

A) Personal propio del Hospital.

El permiso responde a las siguientes instrucciones basicas, por lo que debe ser llenado y seguir todos los pasos que en el mismo se describen.

[ ] EXTINTOR (ABC,10kg) Cantidad:

[ ] OJOS

[ ] OTROS. (Especificar:

[ ] OTROS. Especificar:

[ ] RESPIRACIÓN

SE REQUIERE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA:

FECHA: EMPRESA:

FIRMA

Conoce y ha sido capacitado sobre riesgos que pueden presentarse en la tarea

[ ] RIESGO DE CAIDAS DE ALTURA

[ ] ELECTRICIDAD

[ ] PRESIÓN

[ ] LLAMA ABIERTA

[ ] CABEZA

[ ] CAÍDAS

EQUIPO / INSTALACIÓN: LUGAR:

DESCRIPCION DE TRABAJO A EFECTUAR:

RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO:

SE REQUIERE EL SIGUIENTE EQUIPO CONTRA INCENDIOS:

[ ] CARA

[ ] MANOS

[ ] PIES

[ ] OIDOS

[ ] GASES

[ ] OTROS. Especificar:

El Permiso debe ser confeccionado de manera tal que las areas involucradas posean copia del mismo.

PERMISO DE TRABAJO en CALIENTE

HORA :

He leido el permiso entendido su naturaleza, alcance y confirmo que se tomaran las precauciones necesarias para su cumplimiento

Su equipo p/soldar, amolar, cortar y/o herramientas estan en condiciones de seguridad necesarias para la tarea

Sus Elementos de Proteccion Personal (EPP) estan en condiciones optimas necesarias para la tarea

APELLIDO Y NOMBRE

SE REQUIERE MATERIAL DE SEGURIDAD SE REQUIERE MATERIAL DE SEÑALIZACION

Se alejaron los materiales combustibles y/o inflamables en un radio de 10 mts.

El equípo contra incendio ha sido debidamente colocado y verificado su operatividad

Se encuentra restringida la zona, delimitada y señalizada convenientemente

CONTESTE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES (I)

2018 decreto pen 5/2018 pliego de bases y … · insumos para el mantenimiento ... 1.1.4 planilla...

Documents