zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/0000… · web...

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CE

PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE

INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”

BASES

20

Gobierno Regional de Ucayali Licitación Pública Nº 0008-2014-GRU-P-CE

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

20


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIAEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el

http://www.rnp.gob.pe/

20


cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que

sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o

que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCEEl plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

20


Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓNTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del

20


representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE: Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo

32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLa presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de

20


función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten

a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

20


Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICASe verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICASi la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

20


En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a

propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

20


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓNA través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓNLa apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

20


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATODentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTOEl postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

20


3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE: De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor

cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

4 Ingenieros o arquitectos.

20


3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. SUPERVISOR8 DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIASEl cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

20


IMPORTANTE: El supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio

del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOSLa Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONESLa valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTESSi el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

20


la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAEl procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE: Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las

prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

20


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

20


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Gobierno Regional de Ucayali

RUC Nº : 20393066386

Domicilio legal : Jr. Raymondi N° 220 - Pucallpa

Teléfono y fax: : 061-571627

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”.

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 47’148,780.14 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y 14/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero de 2014.

Detalle de la prestación:

ETAPAS PLAZO DE EJECUCIÓN VALOR(Días calendarios) REFERENCIAL

Elaboración Expediente Técnico 90 días calendarios 1’036,591.00Ejecución de las Obras 420 días calendarios 38’920,002.34PARCIAL 510 días calendarios 39’956,593.34IGV 18% 7’192,186.80VALOR REFERENCIAL S/. 47’148,780.14

Los límites máximos y mínimos de la propuesta son los siguientes:

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 47’148,780.14 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil

Setecientos Ochenta y 14/100 Nuevos Soles)

S/. 42’433,902.13(Cuarenta y Dos Millones

Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Dos y 13/100

Nuevos Soles)

S/. 51’863,658.15(Cincuenta y Un Millones

Ochocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y

Ocho y 15/100 Nuevos Soles)

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una

contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]

20


Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior Límite Superior

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/. 47’148,780.14 (Cuarenta y Siete Millones Ciento

Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y 14/100 Nuevos Soles)

S/. 42’433,902.13(Cuarenta y Dos

Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil

Novecientos Dos y 13/100 Nuevos Soles)

S/. 35’960,934.01(Treinta y Cinco

Millones Novecientos Sesenta Mil

Novecientos Treinta y Cuatro y 01/100 Nuevos Soles)

S/. 51’863,658.15(Cincuenta y Un

Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil

Seiscientos Cincuenta y Ocho y 15/100 Nuevos

Soles)

S/.43’952,252.67(Cuarenta y Tres

Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil

Doscientos Cincuenta y Dos y 67/100 Nuevos

Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0485-2014-GRU-P el 12 de junio de 2014.

Por tratarse de una obra cuya modalidad de ejecución contractual es el Concurso Oferta el expediente técnico de obra se elaborara dentro del plazo estipulado en el contrato de ejecución.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTOLa fuente de financiamiento corresponde a Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

IMPORTANTE: La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALLa modalidad de ejecución contractual corresponde a un CONCURSO OFERTA.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTOLa obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Quinientos Diez (510) días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de (90) días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de Cuatrocientos Veinte (420) días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

ETAPA PLAZO DE EJECUCION(Días calendarios)

Expediente Técnico 90 días calendariosEjecución de la Obra 420 días calendarios

20


Plazo Total 510 días calendarios

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESEl costo de reproducción de las Bases es de S/. 175.26 (Ciento Setenta y Cinco y 26/100 Nuevos Soles), las que incluyen el Estudio de pre inversión a Nivel de Perfil: 11

Presupuesto Costo de Reproducción1449 Fotocopia A4 144.9002 Fotocopia A3 0.3603 Anillados 16.5001 Planos A0 8.0001 Planos A1 5.50

Total 175.26

1.11. BASE LEGAL- Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.- Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año

Fiscal 2014.- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Ley N° 29873, Ley que Modifica el Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley

de Contrataciones del Estado.- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Decreto Supremo N° 138-2012-EF – Modificación del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).- Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias, modificatorias

conexas, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

11 Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

20


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 12

Fecha, hora y lugarConvocatoria : 13.06.2014Registro de participantes : Del: 16.06.2014

Al: 11.07.2014Formulación de Consultas : Del: 16.06.2014

Al: 20.06.2014 Absolución de Consultas : 26.06.2014Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 27.06.2014Al: 03.07.2014

Absolución de Observaciones a las Bases

: 09.07.2014

Integración de las Bases : 10.07.2014Presentación de Propuestas : 18.07.2014* El acto público se realizará en : Jr. Apurímac N° 460 – Auditorio Consejo

Regional / Hora: 8:00 a.m. Calificación y Evaluación de Propuestas

: 18.07.2014

Otorgamiento de la Buena Pro13 : 18.07.2014* El acto público se realizará en : Jr. Apurímac N° 460 – Auditorio Consejo

Regional / Hora: 8:00 a.m.

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa

de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de la Gerencia Regional de Infraestructura, sito en el Jr. Raymondi Nº 220 - Pucallpa, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8.00 a 16.45 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de

atención no podrá ser menor a ocho horas. Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,

las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

12 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

13 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

20


Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad del Gobierno Regional de Ucayali (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Jr. Raymondi Nº 220 - Pucallpa, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8.00 a.m. a 16.45 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-GRU-P-CE, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de

atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio del Consejo Regional sito en Jr. Apurímac Nº 460 – Pucallpa, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de NOTARIO.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-GRU-P-CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICASe presentará en un original y dos (2) copias14.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos15, la siguiente

14 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

15 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la

SeñoresGobierno Regional de UcayaliJr. Apurímac Nº 460 – Auditorio del Concejo RegionalAtte.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-GRU-P-CEElaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SeñoresGobierno Regional de UcayaliJr. Apurímac Nº 460 – Auditorio del Concejo RegionalAtte.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-GRU-P-CEElaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]

20


documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección16 (Anexo Nº 2, Anexo Nº 2 – A, Anexo Nº 2 - B).

Para acreditar la experiencia del postor deberá ser acreditada con la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción o con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o con copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que ésta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Cada uno de los profesionales deberá presentar el Anexo Nº 2-A y 2-B (Declaración Jurada de compromiso y Curriculum, el cual debe contener mínimo la documentación en cuanto a los aspectos solicitados en el Capítulo III de las Bases)

Para acreditar la Profesión del personal profesional se presentará copia del Título Profesional. En caso de los técnicos, copia del Título respectivo. La colegiatura y la habilidad del profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra.

Los cursos, especializaciones o postgrados, se acreditarán mediante copia del Título, diploma, constancia o certificado o documentación del cual se evidencie que estos hayan sido concluidos.

La experiencia del personal propuesto se acreditará mediante contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Para acreditar los equipos, bastará con Declaración Jurada de disponibilidad de equipos.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

convocatoria.16 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada

para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

20


admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Títulos, Constancias, Certificados u otro documento que de manera fehaciente demuestre la calificación del profesional propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8, referido a la experiencia en obras similares del personal profesional propuesto.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

Para la acreditación Del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”, podrá presentar: Constancias, certificados o cualquier documentación, independientemente de su denominación, que acrediten fehacientemente que las obras se efectuaron y liquidaron sin incurrir en penalidades, referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 9, referido a la acreditación de los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor.

e) Factor Soluciones Técnicas de Diseño: se acreditará mediante Declaración Jurada y documentación que acredite lo solicitado.

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la

contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que

20


permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 11).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE: En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta

técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA17

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 12, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresada con dos decimales. La propuesta económica se presentará por un monto fijo integral. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

IMPORTANTE: La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá

de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 11), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Dónde: PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor ic1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica= 0.30Dónde: c1 + c2 = 1.00

17 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

20


2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Carta Fianza como Garantía de fiel cumplimiento del contrato. d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Desagregado de costos perteneciente a su propuesta económica.5

Adicionalmente, se requiere la presentación de lo siguiente:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE: La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en

el presente numeral para la suscripción del contrato.

Por tratarse de una obra por Concurso Oferta, los siguientes documentos deberán presentarse después de aprobado el Expediente Técnico por parte de la Entidad:

a) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM).

b) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra18, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

c) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea A Suma Alzada salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

d) Expediente Técnico de la obra firmado en todas sus hojas por el representante de la empresa

e) Análisis de costos unitarios correspondiente a su propuesta económica

IMPORTANTE: En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte

por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATODentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

18 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

20


La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Ucayali, sito en Jr. Raymondi Nº 220 – Pucallpa.

2.9. ADELANTOS19

2.9.1. ADELANTO DIRECTOLa Entidad otorgará un (01) adelanto directo para la ejecución de la obra por el 20%20

del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato21, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto22 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto Directo en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSLa Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra23, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos24 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

2.10. VALORIZACIONESPor ser una obra por concurso Oferta, el pago de la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra se realizará de la siguiente manera:

Para la elaboración del Expediente Técnico se regirá al siguiente cronograma:

Nº DE PAGO OBSERVACIONES

19 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


21 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

22 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

23 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

24 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

20


PRIMER PAGO Equivalente al TREINTA por ciento (30%) del monto contratado a la conformidad o aprobación del Primer entregable.

SEGUNDO PAGO

Equivalente al SESENTA por ciento (60%) del monto contratado a la conformidad o aprobación del Segundo entregable.

TERCER PAGOEquivalente al DIEZ por ciento (10%) del monto contratado a la conformidad del tercer entregable (final) y pronunciamiento oficial de la conformidad del estudio.

Para la Ejecución de la Obra el pago se realizará mediante valorización. El periodo de valorización será Mensual.

IMPORTANTE: Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo

del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

20


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL

AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI” ___________________________________________________________________________

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI”

1.2 ANTECEDENTESEl establecimiento de salud de Atalaya es reconocido oficialmente en el año 2002. Posteriormente, en vista de la necesidad sentida por parte de la población la provincia Atalaya, El Gobierno Regional de Ucayali en el año 2008 inició la formulación de los estudios de pre inversión para el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Atalaya – RED N° 03 con código SNIP 93078, aprobándose el estudio a nivel de perfil en el año 2009 y pasando al siguiente nivel de estudio y definitivo, pre-factibilidad, para la obtención de la viabilidad. El estudio a nivel de pre-factibilidad se declaró viable en Julio del año 2012, estando apto para la etapa de inversión del proyecto, por consiguiente, elaboración del expediente técnico y ejecución de obras.Como consecuencia de la Resolución Ministerial N° 632-2012/MINSA, de fecha 20 de Julio del 2012, el responsable de la OPI Regional de Ucayali solicita al Ministerio de Economía y Finanzas quitar la declaratoria de viabilidad del proyecto a fin de se actualice el estudio y su posterior evaluación en el marco del Listado Nacional de Establecimientos de Salud Estratégicos y de los Contenidos mínimos específicos de estudios de pre inversión a nivel de perfil de PIP en establecimiento de salud estratégicos del Ministerio de Salud.Así mismo, se identifican otras intervenciones menores, a través de proyectos de inversión pública, en el establecimiento de salud y en el ámbito de influencia de la RED N° 03.El Proyecto motivo de los presentes términos de referencia, se fundamenta en la declaratoria de Viabilidad de estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI” con código SNIP Nro. 93078, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, normas y directivas aplicables, el mismo que cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - MINSA, OPI – MINSA y aprobado por la OPI del Gobierno Regional de Ucayali.

En el Estudio de pre inversión declarada viable se recomienda la implementación de la primera alternativa analizada que, en términos de infraestructura, considera la construcción del nuevo establecimiento de salud en un terreno nuevo de 28,077.00 m2 de área, a 5 minutos de distancia del Actual Centro de Salud. Además se plantea la implementación del equipamiento biomédico, mecánico e informático y la adquisición de mobiliario para el hospital.

Consecuentemente a lo señalado, el Gobierno Regional de Ucayali, ha dispuesto convocar la ejecución del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI” que consiste en la Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo y Ejecución de la Obra del Nuevo establecimiento de salud de Atalaya con el siguiente alcance:

El proyecto para el Nuevo establecimiento de salud de Atalaya, con nivel de complejidad 2 - E, consiste en la elaboración del expediente técnico definitivo de la Obra del Nuevo establecimiento de salud. Construcción de una nueva infraestructura acorde con su nivel resolutivo y los estándares normativos y de confort, así como los aspectos tecnológicos

20


modernos, tomando como base la información del Estudio de Verificación de Viabilidad, los estudios básicos preliminares y la propuesta técnica referencial contenidos en los ANEXOS del tomo Nº2 y tomo Nº3.Asimismo se debe realizar un estudio de mecánica de suelos detallado para determinar la complejidad del sistema estructural de la nueva edificación, tal y como lo indican las recomendaciones del informe técnico Nº006-2014-GRU-P-GGR-GRPPyAT-OPIR-WWCP. Además se debe tener en cuenta el informe situacional de la edificación existente, en la cual se indica que el terreno en el que actualmente funciona el centro de salud de Atalaya, es un terreno vulnerable al desborde del Rio Tambo (distancia: 170.00 m.)

1.3 OBJETIVO GENERALLos presentes Términos de Referencia tienen como objetivo fundamental señalar y establecer las condiciones, compromisos y responsabilidades bajo los cuales el Contratista deberá asumir la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. La ejecución de las prestaciones se realizará de acuerdo a las estipulaciones contenidas en los documentos del Contrato.

1.4 OBJETO DE LA CONVOCATORIASeleccionar y contratar, mediante el Sistema de Contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Ejecución Contractual Concurso Oferta, al Contratista que se encargue de la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI” , previo reconocimiento del terreno e infraestructura existente, evaluación del levantamiento topográfico, del estudio de mecánica de suelos y otros estudios complementarios y demás documentación, considerando las fases de identificación, formulación y evaluación del proyecto en su fase de pre inversión y declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública para la ejecución del proyecto que incluye, la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra del nuevo Establecimiento de Salud.

El trabajo comprende, entre otros, los siguientes componentes principales: Elaboración del Estudio Topográfico Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio hidrogeológico y de niveles de

napa freática del terreno. Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (Clasificación Semi detallado según

Resolución Directoral N° 1104-2013/DEPA/DIGESA/SA, del 19 Jun. 2013, así como la gestión y obtención de la certificación correspondiente ante el órgano competente.

Elaboración del Estudio de Estimación del Riesgo, así como la gestión y obtención de la certificación correspondiente por el órgano competente.

Elaboración de la documentación técnica necesaria para el desarrollo del expediente técnico y construcción de la obra, así como la gestión y obtención de:- La certificación de las factibilidades de servicios y la aprobación de los proyectos de

suministros de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y combustible (gas de corresponder, desde el punto de alimentación fijado por el concesionario).

- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. Formulación y definición del anteproyecto en todas sus especialidades (Incluye la

especialidad de equipamiento). Elaboración y desarrollo del expediente técnico a nivel de ejecución de obra en todas sus

especialidades (Incluye la especialidad de equipamiento). Elaborar un cuadro de doble entrada en el que se detalle o especifique por cada uno de

los ambientes el requerimiento de cada una de las instalaciones (oxígeno, vacío, aire comprimido, agua fría, agua caliente, agua dura, etc.) que requiera el proyecto.

Informe de compatibilización de los componentes del expediente técnico efectuado por el equipo técnico del Contratista.

Informe de consistencia en coordinación con el área técnica del Gobierno Regional de Ucayali (en relación al Formato SNIP 15) u otros que correspondan.

Gestión para la obtención de licencias, certificaciones y autorizaciones para el expediente técnico y la obra nueva a las entidades que correspondan: Municipalidad, DIGESA, MINAM, OSINERG, INDECI, INEN, DGIEM-MINSA, OPI-MINSA, OPI-GOREU, MINISTERIO DE CULTURA, EPS ATALAYA, ANA, ALA, MTC, ELECTROUCAYALI,

20


CENEPRED (evaluación de riesgo de fenómenos naturales) y otros que se requieran para garantizar las correctas condiciones de la zona de la obra.

Construcción de la obra del nuevo establecimiento de salud nivel 2-E de Atalaya (incluye el suministro e instalación de equipos ligados a la obra, trabajos de preinstalación de todos los elementos y componentes complementarios para su funcionamiento integral; ejecución de las obras de suministro de los servicios básicos desde el punto de alimentación fijado por los concesionarios, las obras exteriores y las obras fijadas dentro del terreno que se señalen en el estudio de Impacto Ambiental, Mitigación de Riesgo).

Cronograma de elaboración del expediente técnico de la obra nueva y de la construcción de la obra del nuevo establecimiento de salud.

Cronograma de ejecución del suministro e instalación de los equipos vinculados a la obra civil.

Planos de replanteo de la obra aprobados por la supervisión antes de la recepción de la obra.

Entrega de un Manual de Uso, Operación y Mantenimiento de la infraestructura, instalaciones hospitalarias, sistemas y equipamiento ligados a la obra civil.

Entrega del Plan de Seguridad debidamente aprobado por el área responsable perteneciente al Gobierno Regional de Ucayali, así como por la Compañía de Bomberos del Perú, región Ucayali – Sede Atalaya

1.5 UBICACIÓN

1.5.1. Ejecución de la obra:El proyecto a ejecutar se ubicará en el siguiente emplazamiento:

Departamento : UcayaliProvincia : AtalayaDistrito : RaimondiSector : San Miguel de Maranquiari – San Antonio

TERRENO PROPUESTO

20


1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN El inicio del plazo contractual se contabilizará a partir del día siguiente de la firma del contrato. El trabajo se ejecutará en los siguientes plazos máximos:

FASE META

PLAZO DE EJECUCIÓN POR METAS

PLAZO DE EJECUCIÓN

DEL PROYECTO

DIAS CALENDARIO

DIAS CALENDARIO

EXPEDIENTE TECNICO

FASE

1

FASE 1A ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO 30

90

FASE 1BDESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL NUEVO

ESTABLECMIENTO DE SALUD60

EJECUCIÓN DE OBRA

FASE

2

FASE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD 420

420

PLAZO TOTAL 510 días calendario

Para mayor detalle de la Fase 1, ver numeral 2.2 PLAZOS DE ENTREGA del Capítulo II. CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA. El plazo total para la ejecución del Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo es de Noventa (90) días calendario, en el cual no se incluyen los plazos de revisión, levantamiento de observaciones y aprobación.

La Fase 2 comprende la ejecución de la obra, la construcción del nuevo establecimiento de salud y el suministro e instalación de los equipos vinculados a la obra civil y el mobiliario, cuyo plazo es de Cuatrocientos veinte (420) días calendario; que empiezan a regir a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que aprueba el expediente técnico a cargo del Gobierno Regional al Contratista.

1.7 MODALIDAD DE LICITACIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso de selección se convoca bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Ejecución contractual por Concurso Oferta (Diseño y Construcción). El postor oferta en conjunto la ingeniería y la construcción del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI”.

El postor formula su propuesta por un monto fijo para lo siguiente:- Elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra (Estudios Preliminares,

Anteproyecto y Expediente Técnico completo del nuevo establecimiento de salud).- Construcción de la obra del Nuevo establecimiento de salud nivel 2-E, considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento objeto de la prestación requerida, según las especificaciones técnicas y los contenidos en los presentes Términos de Referencia.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Atalaya ha exonerado del pago por la obtención de la licencia de construcción del proyecto.

El Sistema SUMA ALZADA se aplica para determinar el precio, sobre la base de condiciones preestablecidas en función a la naturaleza y al objeto principal del Contrato.

20


1.8 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA La elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra y la Construcción de la Obra, deberán realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas peruanas vigentes, complementadas por la normativa general y/o internacional relacionada y vigente.

La legislación, normativas, guías y/o pautas vigentes aplicables al objeto de los presentes términos de referencia, se refiere a las emanadas de las siguientes entidades nacionales:

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministerio de Salud (MINSA). Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio del Ambiente. Instituto Nacional de Salud (INS). Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM). Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Contraloría General de la República. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Gobierno Regional. Gobierno Local (Municipalidad).

A continuación, se señalan específicamente, dispositivos legales y normas técnicas vigentes aplicables, que entre otras, son:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006, publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificatorias. Ley 27293, en su integridad.

Ley N° 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, del 28.Jun.2000, modificada por las leyes N° 28522 y 28802, publicadas el 25.May.2005 y 21.Jul.2006.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con Decreto Supremo N°102-2007-EF, del 19.Jul.2007, modificada con Decreto Supremo 038-2009-EF del 15.Feb.2009.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 09.Abr.2011 y sus modificatorias.

Normas técnicas específicas de Unidades Especializadas de Salud – MINSA. Norma Técnica Nº 0021-MINSA/DGSP-V.03 “Categorías de Establecimientos del Sector

Salud”. Resolución Ministerial Nº 585-99-SA/DM, Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento

de Productos Farmacéuticos y Afines. Norma Técnica Nº 0031-MINSA/DGSP V.01, Norma Técnica de los Servicios de Cuidados

Intensivos e Intermedios. Norma Técnica Nº 041-MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para elcontrol de la

Tuberculosis. Normas y medidas recomendadas por la OMS para la Prevención de la Transmisión de la

Tuberculosis en Instituciones de Salud. Norma Técnica Nº 050-MINSA/DGSP V.01, Norma Técnica de los Servicios de Cuidados

Intensivos e Intermédios. Norma Técnica de Salud Nº 037-MINSA/OGDN-V.01, para Señalización de Seguridad de

los Estabelecimentos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, R.M. Nº 897-2005/MINSA. Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de los Servicios de

Anestesiología, R.M. Nº 486-2005 /MINSA. RM N°022-2011, que aprueba lá NTS N° 089:MINSA-DGSP V.01. Guía Técnica para proyectos de arquitectura y equipamiento de unidades de Centro

Quirúrgico y Cirugía, R.M. Nº 065-2001-SA/DM.

20


Norma Técnica para proyectos de Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Emergencia de Estabelecimentos de Salud, R.M. Nº 064-2001-SA/DM.

Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por Imágenes, R.M. Nº 217-2010/MINSA (Pre publicación).

Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación, R.M. Nº 308-2009/MINSA.

Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los Establecimientos de Salud, R.M. Nº 751-2004/MINSA.

Norma Técnica de Salud para transporte asistido de pacientes por vía aérea, Ambulancias Aéreas, R.M. Nº 336-2008/MINSA.

Normas Técnicas de Salud para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre, R.M. Nº 953-2006/MINSA.

Listado de Equipos Biomédicos Básicos para Establecimientos de Salud, R.M. Nº 588-2005/MINSA Y RM 895-2006/MINSA.

Directiva para lá evaluación de las funciones obstétricas y neonatales en los Establecimientos de Salud, R.M. Nº 1001-2005/MINSA.

R.M. N° 482-96-SA/DM, que aprueba las “Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria”.

Ley 27050 Ley General de las personas con Discapacidad y Normas para el diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.

Reglamento de Seguridad Radiológica, Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en

términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2007-PCM.

Resolución Jefatural N° 440-2005-INDECI “Manual para la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil”

Código Nacional de Electricidad y sus modificatorias. Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y

Minas Normas de seguridad internacionales NFPA. Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalación de Sistemas Contra Incendio) Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal ) Norma NFPA 90A (Instalación de sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado) Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning

Engineers) “Guía para la reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de

salud”, 2004 de la OPS/OMS (como referencia) Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación,

remodelación y mitigación de riesgos en establecimientos de salud – MINSA. D.S. Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento. R.M. N° 175-2008-MEM/DM, del 11.04.08. Conductores no propagantes de llama, libre de

halógenos y ácidos corrosivos. Requerimientos de INDECI y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. IEEE 802.3ab 1000 Base-T IEEE 802.3z 1000 Base-T, operación a 1000 Mbps (GbE) sobre cable de fibra óptica Norma ANSI/EIA/TIA 568B.2.1 Sistemas con cables UTP categoría 6. Norma ANSI/EIA/TIA 568B.3.1 Sistemas con cables de fibra óptica multimodo 50/125. Norma ANSI/EIA/TIA 569 B Norma de espacios y canalizaciones de Telecomunicaciones. Norma ANSI/EIA/TIA 606A Estándares para Administrar Infraestructuras de

Telecomunicaciones Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data

Centers Norma ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones R.M. Nº 217-2004-MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 008-MINSA/DGSP: “Manejo

de Residuos Sólidos Hospitalarios”. Norma Técnica N° 008-MINSA/DGSP: “Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios”. Manuales de Pre Instalación de Equipos de Alta Tecnología Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM)

20


Normas ANSI A156 Standars (Accesorios para puertas). Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno de fecha

30. Oct. 2006. Resolución de Contraloría General N° 369-2007-CG, Aprueba Directiva “Autorización

previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra”, de fecha 29. Oct. 2007.

Ley Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada el 21. Set. 2007 y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley Nº 29090 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA de fecha 27. Set. 2008 y sus modificatorias.

Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 20090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Norma ISO 13485, Norma internacional que rige los sistemas de control de la calidad en la fabricación de dispositivos médicos.

Norma ISO 7153, Norma Internacional que rige la inspección y selección de los aceros inoxidables disponibles para uso en la fabricación de material de cirugía, dental e instrumentos específicos para cirugía ortopédica.

Decreto Supremo N° 009-2010-SA aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres” Índice de Seguridad Hospitalaria OPS/OMS.

Índice de Seguridad Hospitalaria para establecimientos de mediana y baja complejidad OPS/OMS.

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado; así como, lo dispuesto en el Código Civil; y, otros relacionados y vigentes.

Ley 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, del 28.Jun.2000, modificada por las leyes N° 28522 y 28802, publicadas el 25.May.2005 y 21.Jul.2006.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con Decreto Supremo N°102-2007-EF, del 19.Jul.2007, modificada con Decreto Supremo 185-2007-EF del 24.Nov.2007.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 24/03/2011; con vigencia del 10.Abr.2011.

Convenio N° 020-2013/MINSA, del 21.Jun.2013. Ley Nº 29783 de Seguridad y salud en el trabajo – 20 de Agosto del 2011

1.9 DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR

1.9.1. Meta física a alcanzar con el proyecto a ejecutar.-El proyecto para el nuevo establecimiento de salud nivel 2-E de Atalaya, consiste en la elaboración del expediente técnico definitivo, construcción de una nueva infraestructura (incluye obras exteriores) y equipamiento ligado a la obra, acorde con su nivel resolutivo y los estándares normativos y de confort, tomando como base la información del estudio de verificación de viabilidad, los estudios básicos preliminares y el anteproyecto arquitectónico que tiene carácter referencial contenidos en el ANEXO de los términos de referencia.

Descripción de las metas a alcanzar.-- Elaboración del Expediente Técnico de la obra del Nuevo establecimiento

de salud nivel 2-E.- Ejecución de la Obra del Nuevo establecimiento de salud

Consideraciones generales.-El Gobierno Regional de Ucayali efectuará la entrega del terreno en condiciones para su intervención inmediata, garantizando que no se encontrará en funcionamiento o en uso de terceros.

1.9.2 La obra a ejecutar comprende los siguientes componentes:

Alternativa de Solución.-

20


De acuerdo con el estudio de verificación de viabilidad, el proyecto considera lo siguiente: EXPEDIENTE TÉCNICO COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMPONENTE 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPONENTE 3: ADECUADAS ACCIONES Y TÉCNICAS DE

MANTENIMIENTO, Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento. COMPONENTE 4: SUFICIENTE ACTUALIZACIÓN DEL RR.HH. EN

NUEVAS METODOLOGÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD Y ADECUADAS TÉCNICAS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO, Plan de capacitación al personal asistencial y administrativo.

COMPONENTE 5: ADECUADA PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, Programa de promoción de los servicios de salud.

COMPONENTE 6: ADECUADA INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES, Sensibilización de la comunidad en salud preventiva.

COMPONENTE 7: ADECUADOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL ACCESO AL SERVICIO, Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial

SUPERVISIÓN PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO DE

DESASTRES, LINEA BASE Y IMPREVISTOS

De los cuales se incluirán dentro del CONCURSO – OFERTA:

Elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO Construcción de nueva infraestructura en nuevo terreno Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO DE

DESASTRES IMPREVISTOS

Localización del terreno para la obra del nuevo hospital.-

Ubicación geográfica: La localización del nuevo Establecimiento de Salud de Atalaya, es en el sector San Miguel de Maranquiari, denominado San Antonio, Provincia de Atalaya, Distrito de Raimondi.

El terreno en mención se localiza a 5 minutos del local del actual Centro de Salud, por lo que no generará modificaciones considerables en los radios de atención quirúrgica y no quirúrgica a 2 y 4 horas respectivamente.

Está ubicado entre las coordenadas UTM 8814234N – 634776E y 8814015N – 634812E, a una altitud promedio de 240 m.s.n.m.

20


UBICACIÓN DEL TERRENO PARA LA OBRA NUEVA

Áreas del Terreno asignado para la obra del nuevo hospital.-

Del terreno especifico.-El terreno matriz se encuentra dentro de los límites del predio denominado San Antonio, según consta en la Partida Nº 11106599 de la Oficina Registral de Pucallpa – Zona Registral Nº VI Sede Pucallpa, Distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali.

El terreno especifico cuenta con las siguientes áreas:

Área Total del Terreno : 28,077.00 m2Perímetro : 721.91 ml

Colindancias y medidas perimétricas.-El terreno destinado para la obra del nuevo hospital tiene las siguientes colindancias y medidas perimétricas:

Por el Norte : Con prolongación Jirón Tambo, en línea recta de 111.52 ml.

Por la Este : Con prolongación Calle Francisco Bolognesi, en línea recta de 254.29 ml.

Por la Oeste : Con la Calle Lima, en línea recta 237.93 ml.Por el Sur : Con el pasaje Maranquiari, en línea recta de

118.17 ml.

AV. CIRCUNVALACIÓN

AV. SIMÓN BOLIVAR

20


Accesibilidad al terreno de la obra del nuevo establecimiento de salud .-Los accesos serian por las avenidas Prolongación Bolognesi, donde estaría ubicado el acceso para emergencias, y Calle Lima, por donde se ingresaría a los consultorios externos, según se muestra en el plano de ubicación del terreno.Las rutas de acceso a la provincia de Atalaya, se realizan mediante, transporte terrestre, transporte fluvial y transporte aéreo.Por ello para la ejecución del expediente técnico y la obra se deberá prever el tipo de transporte y considerar los fletes que sean necesarios para el traslado de materiales desde la Ciudad de Pucallpa.

De las condiciones actuales del terreno asignado para la obra del nuevo establecimiento de salud.-El terreno donde se construirá la infraestructura del nuevo establecimiento de salud, se encuentra dentro del área de expansión urbana de la Ciudad tal como lo indica el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Atalaya 2008-2018.El terreno se ubica en un sitio estratégico del área de expansión urbana de crecimiento de la Ciudad entre dos vías principales de fácil acceso, en la proyección del Jr. Tambo considerada como vía provincial.Sobre el saneamiento físico legal, la Municipalidad Provincial de Atalaya ha emitido un convenio marco entre la Municipalidad Provincial de Atalaya y el propietario del terreno; y la Municipalidad ha aprobado mediante sesión de consejo, la donación del terreno al Ministerio de salud – Red Nº3 de Atalaya, para la construcción del nuevo establecimiento de salud de atalaya. Y actualmente ya se cuenta con la ficha de inscripción en los Registros Públicos Nº11106599.

Topografía del terreno para la obra del nuevo hospital.-El terreno cuenta con plano topográfico elaborado por la Municipalidad provincial de atalaya, en donde se evidencia un terreno de relieve ligeramente plano, presentando su cota más alta (para la infraestructura nueva) de 242.69 m.s.n.m. hacia el pasaje Maranquiari, y la cota más baja del terreno es de 236.99 m.s.n.m. hacia el Jr. Tambo; la pendiente se mantiene constante en la dirección oeste a este.

Alcances del proyecto del nuevo establecimiento.-Sobre el anteproyecto.-En el estudio de pre-inversión se realizó la propuesta del anteproyecto arquitectónico, indicando su emplazamiento en el nuevo terreno, teniendo como frente de ingreso principal por la Ca. Lima.Asimismo se realizó la propuesta, considerando el número de ambientes mínimos necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo establecimiento de salud. (ver anexos)El terreno tiene cuatro frentes: hacia la Ca. Lima, Jr. Tambo, Prolongación Francisco Bolognesi y Ca. Maranquiari, los cuales se han jerarquizado de la siguiente manera:En su conjunto el terreno propuesto se encuentra al norte de la pista de aterrizaje de las avionetas comerciales, esto condiciona a que el acceso de la zona de emergencia se realice por la prolongación Francisco Bolognesi; asimismo ante la prevención de atención asistencial de emergencia con transporte aéreo se ha previsto una explanada adyacente al área libre publica hacia la Ca. Maranquiari.Por otro lado la dirección de los vientos condiciona el recorrido del aire contaminado por lo que el acceso a los servicios generales y los bio contaminantes se ubiquen hacia el Jr. Tambo.Siendo finalmente la Ca. Lima la más indicada como acceso principal del terreno.Teniendo como único frente libre la Ca. Lima, se plantea un ingreso principal peatonal hacia el medio, y un ingreso diferenciado de ambulancias, personal y vehículos de servicio por los tres lados restantes del terreno.La propuesta ha sido planteada generalmente en un solo nivel a excepción de la zona administrativa que cuenta con dos niveles con el fin de proyectar una volumetría integradora de fachada.El planteamiento arquitectónico cuenta con 05 bloques definidos:

20


BLOQUE 01: acceso principal, consulta externa, administración, sum, hospitalización central y residencia médica.

BLOQUE 02: Emergencia, Laboratorio, banco de sangre, centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, farmacia, imágenes, rehabilitación.

BLOQUE 03: Almacenes, talleres, cocina, vestidores, servicios higiénicos, casa de fuerza, central de gases, mortuorio.

BLOQUE 04: Consultorio y Laboratorio de TBC.

BLOQUE 05: Unidad de casa de espera materna.

Se debe considerar una altura de piso a techo de 3.80m y de piso a cielo raso de 3.00m. como mínimo, en todas las áreas a excepción del área de servicios que cuenta con 4.50 m. de altura de piso a techo y del área de TBC que es de 3.00m. La infraestructura en general contara con coberturas y techos a dos aguas, y arborización en el perímetro de la edificación de cada bloque.El área construida proyectada es de 7,664.73 m2, con un área libre de 28,077.00 m2.

Peligros existentes.-En la evaluación de estándares del establecimiento de salud (centro de salud Atalaya – ver anexos), en el estándar Nº1, se indica que el nuevo terreno del proyecto no es inundable y no presenta riesgo del desborde rio tambo dado que se encuentra ubicado en una zona alta de la Ciudad de Atalaya (950 m. de distancia). Pero presenta una mala capacidad de soporte según se indica en el estudio de mecánica de suelos inicial (estudio de pre-inversión), por lo que es preciso realizar un estudio de mecánica de suelos detallado para conocer el nivel de complejidad del sistema estructural para la nueva edificación.

En el estándar Nº3, se indica que el nuevo proyecto deberá contar con servicio permanente de agua potable y sistema de reserva de agua; contar con desagüe doméstico conectado a la red; plantear el desagüe pluvial hacia el “caño” quebrada que pasa al costado del terreno. Por ello es preciso realizar un análisis de la calidad del agua que ingresara al establecimiento de salud, previniendo el uso de un sistema de Osmosis para el ablandamiento del agua (de ser el caso), que será utilizada en la central de esterilización, centro quirúrgico y laboratorio especialmente. Asimismo se deberá prever que el tratamiento de aguas residuales se realice en dos partes: tratamiento de agua gris y tratamiento de agua con residuos peligrosos o bio-contaminados (reactivos, ácidos, restos de sangre, etc.), para luego diseñar el sistema de reutilización de aguas recuperadas o conectar el desagüe final a la red doméstica cercana; el área mínima que deberá ocupar este proceso será de 200 m2.

Asimismo se deberá diseñar el direccionamiento del sistema de drenaje pluvial hacia el caño natural de tal manera que no afecte y/o contamine con desbordes o inundaciones a los terrenos aledaños.

Relación y funcionamiento de las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS).-El funcionamiento y la interrelación de las unidades productoras de servicio del establecimiento de salud 2-E dependerán de los siguientes aspectos:

- La ubicación más conveniente de los servicios.- Capacidad y tamaño aproximado de cada uno de las áreas de las UPSS.- La relación inmediata de los servicios entre sí.- La relación inmediata de las UPSS de un mismo servicio entre sí.- Los accesos y salidas de cada UPSS.- Las circulaciones de público, personal, pacientes, materiales, cadáveres,

deshechos, etc., indicando los posibles cruces indeseables

20


- Locales que requerirán instalaciones especiales (oxigeno, succión, vapor, gas, Intercomunicación, clima, etc.)

- Recomendaciones para algunos servicios locales respecto a orientación, ventilación e iluminación.

Prestación de Servicios.-

I. SERVICIOS FINALES.- Consulta Externa Emergencia Hospitalización

II. SERVICIOS INTERMEDIOS .- Centro Quirúrgico – Obstétrico

Área QuirúrgicaÁrea Obstetricia y Neonatología

Central de Esterilización y Equipos Ayuda al Diagnostico

ImagenologíaFarmaciaPatología ClínicaMedicina Física y RehabilitaciónAnatomía Patológica

III. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS .- Dirección Administración Servicios Generales

IV. SERVICIOS DE CONFORT .- Auditorio Confort Médico Vivienda materna Estacionamiento Vehicular

El diseño arquitectónico del establecimiento de salud 2-E de Atalaya, comprende las diferentes relaciones funcionales entre los componentes de cada unidad, de acuerdo a lo descrito en el Capítulo III del estudio de verificación de viabilidad.

Interrelación de Unidades Funcionales.-Ver desarrollo específico y alcances en relación a las consideraciones del diseño en el estudio de verificación de viabilidad que forma parte de los términos de referencia (ver ANEXO).

Programa Médico Arquitectónico.-El Programa Médico Funcional del Estudio de Verificación de Viabilidad, derivado de la brecha entre oferta y demanda, detallado en el Programa Arquitectónico de los presentes términos de referencia, estima, entre otros, una oferta de 30 camas para hospitalización, 02 cunas para neonatos.

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICOCÓDIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE SUB-AMBIENTEREPRESENTATIVO

CANTIDAD

AMBIENTES

FISICOS

OBSERVACIONES

(*)

MED1 CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICO GENERAL

2

MED2a CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICINA INTERNA 1

MED2e SALA DE CONSULTORIO EXTERNO EN

20


CÓDIGO DEL AMBIENTE


CANTIDAD

AMBIENTES

FISICOS

OBSERVACIONES

(*)

MEDICINA FAMILIAR

MED2b CONSULTORIO EXTERNO DE PEDIATRIA 1

MED2c CONSULTORIO EXTERNO DE CIRUGIA GENERAL 1

MED2f CONSULTORIO EXTERNO DE ANESTESIOLOGO

MED2d CONSULTORIO EXTERNO DE GINECO-OBSTETRICIA 1

MED4 CONSULTORIO DE TELECONSULTAS 1

ENF1CONSULTORIO EXTERNO DE ENFERMERIA - CRED - INMUNIZACIONES

3

ENF2a CONSULTORIO DEL ADOLESCENTE

1

ENF2b CONSULTORIO DE ESTIMULACION TEMPRANA 1

ENF2c CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR1 ENF2d CONSULTORIO DE ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

ENF2f CONSULTORIO DIFERENCIADO DE ITS/VIH/SIDA 1

ENF2g CONSULTORIO DIFERENCIADO DE TBC 1

PSQ3 CONSULTORIO POR PSICOLOGO 1

OBS1 CONSULTORIO EXTERNO DE OBSTETRICIA 1

ODN2 CONSULTORIO ODONTOLOGICO GENERAL CON RADIOLOGIA DENTAL

1

NUT1 CONSULTORIO DE NUTRICION 1 TOP3a TOPICO DE PROCEDIMIENTOS 1

ATX1 SALA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL 1

EMG3TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CON AMBIENTE DE OBSERVACIÓN

TOPICO DE URGENCIAS, EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE EMERGENCIA ( b )

1

1 tópico para

adulto-pediátrico y 1 para gineco-

obstetricoAMBIENTE DE OBSERVACION (2 CAMAS MINIMAS) + SH ( b )

13 camas

observación

ATP2 CENTRO OBSTÉTRICO SALA DE EXPULSIVO 1

AQX1 SALA DE OPERACIONES DE CIRUGIA GENERAL MULTIFUNCIONAL 1

INT2 HOSPITALIZACION DE ADULTOS

HABITACIÓN 3 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL 7.20 m2 X Cama + SH - VARONES

2 5 camas

HABITACIÓN 3 CAMAS DE 2 6 camas

20


CÓDIGO DEL AMBIENTE


CANTIDAD

AMBIENTES

FISICOS

OBSERVACIONES

(*)

HOSPITALIZACIÓN GENERAL 7.20 m2 X Cama + SH - MUJERESTÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN

1

HABITACIÓN DE 1 CAMA DE ADULTO AISLADO + SH + ANTECAMARA (9.00 mts)

1 1 cama

INT3 HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA

HABITACIÓN DE 2 CAMAS DE PEDIATRÍA ESCOLAR (5 m2 X Cama) + SH

1 2 camas

HABITACIÓN DE 1 CAMAS DE PEDIATRÍA PRE ESCOLAR (5 m2 X Cama) + SH

1 2 camas

LACTARIO 1 HABITACION DE 2 CUNAS DE LACTANTES 1 2 camas

HABITACIÓN DE 1 CAMA PEDIATRICA AISLADO + SH + ANTECAMARA (9.00 mts)

1 1 cama

INT4 HOSPITALIZACION DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

HABITACIÓN DE 2 CAMAS DE OBSTETRICIA + CUNA + S.H.

4 8 camas

HABITACIÓN 2 CAMAS OBSTETRICIA + SH 1 2 camas

HABITACIÓN DE 2 CAMAS DE GINECOLOGIA + S.H.

1 2 camas

HABITACIÓN DE 1 CAMA DE ADULTO AISLADO + SH + ANTECAMARA (9.00 mts)

1 1 cama

INT5 MONITOREO DE GESTANTES CON COMPLICACIONES 1 2 camas

INT6 MONITOREO DE RECIEN NACIDO

AMBIENTE DE MONITOREO DEL RECIEN NACIDO CON PATOLOGIA

12 camas

(incubadoras)

AMBIENTE DE OBSERVACIÓN DE RECIEN NACIDO

1 1 cunas

LAB3 LABORATORIO CLÍNICO TIPO II-1 1

PAT1 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA 1

SRX2a SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL SIMPLE 1

ECO1 SALA DE ECOGRAFIA GENERAL + S.H 1 ECO2b SALA DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA (f) 1

MRH1 SALA DE MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN BASICA 1

NUT/DIE1 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 1

HEM1 HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO I 1

FAR2 FARMACIA 1 EST2 CENTRAL DE ESTERILIZACION 1

20


AMBIENTES COMPLEMENTARIOS CANTIDADUNIDAD DE ALMACEN - ALMACEN GENERAL 1

(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo (básicamente camas). Ejemplo: Hospitalización, sala de observación, UVI, Centro Obstétrico (cama de dilatación, expulsivo y puerperio inmediato), sala de recuperación de centro quirúrgico, etc.

20


UNIDAD DE ALMACEN -ALMACEN DE MEDICAMENTOS 1AMBULANCIA TERRESTRE TIPO II 1AMBULANCIA FLUVIAL 1TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL E INSUMOS 1UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 1SALA DE USOS MULTIPLES 1UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 1UNIDAD DE CASA DE FUERZA 1UNIDAD DE CADENA DE FRIO 1CENTRAL DE GASES 1NUTRICIÓN Y DIETAS 1UNIDAD DE LAVANDERIA 1TALLERES PARA MANTENIMIENTO 1UNIDAD DE CASA DE ESPERA MATERNA 1UNIDAD PARA RESIDENCIA DE PERSONAL 1SERVICIOS GENERALES 1

Estimación de ambientes requeridos por UPSEl establecimiento de salud brindará servicios de hospitalización por lo que es necesario contar con servicios complementarios y servicios generales. Considerando el tamaño del Establecimiento de Salud y la demanda proyectada de atenciones, se ha estimado la implementación básica de los siguientes servicios:

Administración Transporte Unidad de Gestión de la Información Sala de uso múltiple Unidad de residuos sólidos Unidad de casa de fuerza Unidad de cadena de frio Central de gases Nutrición y dietas (cocina) Unidad de lavandería Talleres para mantenimiento Unidad de casa de espera materna Unidad para persona (residencia médica) Almacén de medicamentos Vestuarios

Residuos Sólidos (acopio centralizado de residuos y descontaminación)El manejo de los residuos sólidos se aborda con el liderazgo de la oficina de epidemiología y la Unidad de Servicios Generales. Contempla la implementación de las normas y estrategias dictadas por la Dirección General de Epidemiología del MINSA. En tal sentido se plantea un ambiente para el acopio central y tratamiento de los residuos sólidos. Por otro lado, cada área o unidad del Establecimiento de Salud, cuenta con un ambiente y el equipamiento apropiado para depositar los residuos. Se han incluido equipos de almacenamiento y compactación de residuos punzo cortantes en los tópicos. Se incluyen carros transportadores de residuos dentro del recinto hospitalario.

Programa Arquitectónico de la obra del nuevo establecimiento de salud.-Se considera un área de intervención de 7,664.73 m2 en infraestructura, y la intervención de las áreas libres, verdes, veredas, vías y estacionamientos. Al respecto se aclara que la cantidad de área libre se encuentra sujeto al planteamiento final del contratista quien deberá diseñar y ejecutar en su integridad

20


el área libre resultante. El Programa Arquitectónico del Proyecto de los presentes términos de referencia contempla el área de la circulación, muros y otros.

Las áreas de los servicios o unidades funcionales consideradas en el Programa Arquitectónico, contemplan el porcentaje de área construida estimada para la circulación y muros.

Así mismo, se contempla el requerimiento de obras exteriores en el área libre que corresponde al Contratista diseñar y/o proyectar y consecuentemente, ejecutar y/o suministrar en la etapa de obra, tales como señalizaciones, coberturas livianas en exteriores (protección de peatones y público en general contra la radiación solar), patios, veredas, sardineles, pistas, rampas, áreas verdes y tratamiento paisajista (gras, plantas ornamentales, arborización), mobiliario urbano (bancas, papeleras, marquesinas), espacio para teléfonos públicos, jardines, estacionamientos, cerco perimétrico, pórticos de accesos, luminarias exteriores, cobertura liviana para el estacionamiento de ambulancias, planta de tratamiento de aguas residuales, red de media tensión, subestación eléctrica entre otras.

Considerando que el Programa Arquitectónico arroja un área techada de 7,664.73 m2 y que el área del terreno disponible es de 28,077.00 m2, la propuesta contempla la posibilidad de ejecutar la obra en varios niveles en concordancia con los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, las condiciones existentes, el Estudio Hidrogeológico, el Estudio de Suelos definitivo, el levantamiento topográfico y la factibilidad de servicios.

El Contratista será quien proponga y defina la mejor solución arquitectónica, teniendo en cuenta la calidad del suelo, el clima, la vulnerabilidad sísmica, la funcionalidad y distribución de ambientes, las áreas de circulación y el planteamiento general y por niveles. Considerando que el anteproyecto contenido en el Estudio de Verificación de Viabilidad es esquemático y de carácter referencial y dependiendo del diseño, el contratista podrá hacer mejoras al programa arquitectónico siempre que las mismas no generen incremento del monto del proyecto en su defecto estén debidamente sustentadas.

En coordinación con los especialistas de las instalaciones eléctricas, sanitarias y en especial con el especialista de instalaciones mecánicas, deberá prever y diseñar el tratamiento acústico para los equipos que lo requieran (ambiente de grupo electrógeno, por ejemplo) que el Contratista deberá implementar.

El Contratista tendrá que gestionar y obtener en la Municipalidad Provincial la Licencia Municipal de Construcción de la obra de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y al Reglamento de la Ley que Modifica y Complementa la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, la factibilidad y aprobación ante las empresas proveedoras de servicios básicos (Agua, Desagüe, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones), la autorización a OSINERG y todas las autorizaciones que sean necesarias para la obtención de la aprobación del respectivo expediente técnico en todas las instancias que se requieran.Cabe mencionar que en el área construida total se incluye un 30% de área de circulación y 10% de muros interiores haciendo un total de 40% debido a las características de la zona.El porcentaje promedio aplicable para circulaciones y estructura sobre las áreas netas obtenidas del PMA está entre 40% y 50%, esto no está establecido en ninguna normativa sino que parte de la experiencia de adaptación específica a cada terreno tomando en cuenta componentes de altura, confort (por clima, distancias), compacidad de zonas y pabellones (compactos y disgregados).

UNIDADES FUNCIONALES AREAS TOTAL PISO7,664.73

CONSULTORIOS 989.95EMERGENCIA 599.91CENTRO OBSTETRICO 274.58CENTRO QUIRURGICO 277.97HOSPITALIZACION 936.22LABORATORIO 431.51CENTRO DE IMÁGENES 261.37REHABILITACION 266.15NUTRICION Y DIETETICA 374.42HEMOTERAPIA 196.69FARMACIA/ UNIDAD DE CADENA DE FRIO 221.02CENTRO DE ESTERILIZACION 209.45CONSULTORIO TBC 212.37CONSULTORIO ITS/VIH 47.89UPSSADMINISTRACION 416.51TRANSPORTE 127.39UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION 177.62SALA DE USOS MULTIPLES 169.30

UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 193.86

UNIDAD DE CASA DE FUERZA 105.46UNIDAD DE CADENA DE FRIO 78.88CENTRAL DE GASES 68.04UNIDAD DE LAVANDERIA 119.48TALLERES PARA MANTENIMIENTO 148.06UNIDAD DE CASA DE ESPERA MATERNA 167.48RESIDENCIA DE PERSONAL 97.72ALMACEN DE MEDICAMENTOS 320.85SERVICIOS GENERALES 110.46MORTUORIO 64.12

7,664.7312,383.7320,048.46

AREA CONSTRUIDA TOTAL

CUADRO RESUMEN DE AREAS

5,299.50

2,365.23

20


Programa de Equipamiento.-El planteamiento del Programa de Equipamiento contempla la totalidad de ambientes y equipos en las diferentes unidades funcionales del Programa Arquitectónico propuesto. El Contratista en ningún caso desestimará los equipos ligados a la obra civil, estos deberán ser diseñados, suministrados e instalados por el Contratista.

Los equipos mínimos ligados a la obra civil que el Contratista deberá dimensionar, suministrar e instalar son:

- Red del Proyecto de Utilización Primaria- Sub Estación Eléctrica (Acometida, Transformador, Distribución, Tablero

de Transferencia Automática)- Casa de Fuerza (Calderas a vapor a GLP)- Campanas Extractoras- Grupos Electrógenos- Sistema de Energía Estabilizada para los servicios que lo requieran- Puestas a Tierra- Sistema Contra incendios- Sistema de agua dura- Sistema de Agua Blanda- Sistema de Presurización de Agua (Blanda, Dura, Caliente)- Sistema de generación de vapor y red de vapor - Sistemas de Climatización (Aire Acondicionado y Ventilación)- Sistema de Aire Comprimido Dental- Sistema de Aire Comprimido Medicinal- Sistema de Oxígeno- Sistema de Vacío- Evacuación de Gases Medicinales- UPS y Baterías para el Centro Quirúrgico y Cableado Estructurado- Cámara Frigorífica- Cámara de Conservación de Cadáveres- Paneles de Cabecera- Sistema de Almacenamiento DIESEL GLP- Sistema de Agua Caliente, Sistema de Retorno de Agua Caliente- Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas y reuso de aguas

recuperadas- Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos por un Esterilizador a vapor

con Sistema de trituración y compactación,

20


- Unidad de Suministro de gases medicinales, electricidad, data con soporte de techo para todo el centro quirúrgico y centro obstétrico.

- Sistema de Emergencia- Sistemas y equipos necesarios para el óptimo funcionamiento de la

integralidad del establecimiento de salud.

El suministro de los sistemas eléctricos y mecánicos, comprende las instalaciones propiamente dichas (equipos, tuberías, soportes, rieles, salidas de uso, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construcción (equipos complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto) considerando pases de tubería, chimeneas u otros en muros y/o losas que deberán ser adecuadamente compatibilizadas con las demás especialidades, diseñadas y suministradas por el Contratista.

La propuesta económica del Contratista considera en su totalidad todos los elementos indicados y aquellos que se requieran como parte de la obra civil que permitan el funcionamiento integral del hospital.

Así mismo el contratista tiene que dimensionar, suministrar e instalar los siguientes sistemas ligados a la obra civil:

Suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para equipamiento ligado al cableado estructurado (100% independiente de otros equipos)

Data Center (Centro de Computo) Cableado Estructurado de voz, data, video Red Inalámbrica Sistema de Telefonía IP Sistema de Telefonía Publica Sistema de Llamada de Enfermeras IP Sistema de Cámaras de Seguridad IP (CCTV) Sistema de Televisión Cable y Gestión de Colas Sistema de Perifoneo Sistema de Comunicaciones HF-VHF Sistema de Control de Accesos y Seguridad Sistema de Relojes Sincronizados Sistema de Alarma y Control de Incendios (ACI) Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético Módulos de Atención al Paciente.

El costo de la oferta debe considerar en su totalidad todos los elementos indicados y aquellos que se requieran como parte de la obra civil que permitan el funcionamiento integral del establecimiento de salud y que requieren ser ejecutados por el Contratista siendo su responsabilidad el mantenimiento y la garantía de los equipos que suministre.

En el Estudio de Verificación de Viabilidad (ANEXOS) se detalla el Equipamiento Hospitalario, Biomédico, Complementario, Electromecánico, Informático, Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo e Instrumental Médico que deberá verificar el Contratista con la finalidad de plantear el equipamiento integral en el Expediente Técnico del Estudio Definitivo de cada uno de los servicios del proyecto; en la obra, se deberá plantear el desarrollo de los ambientes a nivel de preinstalación de equipo, de modo que los espacios estén preparados para la instalación posterior de los equipos no vinculados a la obra civil.

El desarrollo del Expediente Técnico debe contener el Equipamiento, incluido el Biomédico, Complementario, Electromecánico, Informático, Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo e Instrumental Quirúrgico.

20


El proyecto de equipamiento médico, mobiliario y complementario deberá compatibilizarse con cada una de las especialidades o especialistas que intervienen en el desarrollo del estudio definitivo en todas sus etapas, considerando que no se deben incorporar marcas, asegurando la existencia en el mercado de más de tres (03) marcas de vanguardia y garantizando sostenibilidad y repuestos por diez (10) años.

1.10 FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA NUEVAPara el adecuado desarrollo del proyecto en las fases del estudio definitivo y la obra, el Contratista designará a un Gerente de Proyecto así como al personal del equipo proyectual y al personal del equipo de obra. El contratista presentará la relación de los profesionales participantes en cada una de las especialidades para la elaboración del Estudio Definitivo y para la Construcción de la Obra Nueva.

El Gerente de Proyecto tendrá a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada especialidad (Profesionales Principales), formando el Equipo Técnico del Contratista que coordinará directamente con la Supervisión contratada por el Gobierno Regional y/o con las instancias competentes que designe.

1.10.01. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO INTEGRAL: EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA

Gerente del Proyecto:Será el representante del Contratista durante la ejecución del contrato en su integridad, es decir desde el desarrollo del Estudio Definitivo y de la Construcción de la Obra Nueva, hasta la recepción y liquidación final de la obra. Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto. Será el responsable de la gerencia, gestión, administración, coordinación y ejecución del proyecto para lo cual empleará criterios para gerenciamiento de proyectos. Así mismo, implementara el Plan de trabajo y metodología constructiva a ser entregados por el contratista.

Es obligación y responsabilidad del Gerente del Proyecto, llevar a cabo las reuniones semanales de coordinación entre los profesionales especialistas de su equipo de trabajo; asimismo, será el responsable de efectivizar las reuniones de coordinación con la Supervisión y/o los profesionales encargados de dar la conformidad, conjuntamente con las instancias competentes que designe el Gobierno Regional, así como de la ejecución y cumplimiento de los plazos contractuales, en todas sus fases.

Profesional titulado y colegiado con maestría en Gerencia de proyectos y/o construcción (acreditado con título, constancia o certificado), con cursos de control de obras y/o proyectos de inversión pública realizado en los dos últimos años. Experiencia en Gerencia de Proyectos y/o coordinador en la elaboración de Expedientes técnicos en Edificaciones o afines, acreditados con copias simples de Contratos, conformidades, Constancias, Certificados o cualquier otro documento que acredite la experiencia del profesional. Deberá acreditar experiencia en el sector salud mínima de 02 años.

A. PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO La Entidad considera que para la fase de elaboración del Estudio Definitivo, el Contratista debe contar con el equipo profesional en cada una de las especialidades. Cada especialidad, deberá estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por un PROFESIONAL PRINCIPAL, el mismo que será responsable del desarrollo y calidad de la especialidad que represente. Bajo la responsabilidad y coordinación del Gerente del Proyecto, se conformarán los equipos de trabajo para el estudio por especialidad, los que estarán compuestos por el siguiente personal principal:

20


JEFE DE PROYECTO:Responsable de la elaboración del Expediente Técnico, de la coordinación y compatibilización permanente entre los profesionales principales dentro de los plazos establecidos. Su intervención, de carácter técnico, deberá garantizar que el expediente técnico se encuentre permanentemente actualizado, fomentando la intervención dinámica del equipo de trabajo, aplicando los conocimientos obtenidos en el desarrollo de la arquitectura e ingeniería hospitalaria para su aplicación en la planificación integral del planteamiento con conceptos contemporáneos, de vanguardia y enmarcado en las soluciones hospitalarias de carácter ecológico.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1:Responsable de la elaboración del proyecto de arquitectura y señalización, aplicando su experiencia en el diseño de arquitectura hospitalaria, de acuerdo a los últimos avances tecnológicos y conceptos de arquitectura humanizada, amigable y ecológica, considerando los criterios normativos a nivel nacional e internacional, así como el nivel resolutivo del presente Establecimiento de Salud, en el marco de las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 2:Responsable de la elaboración del proyecto de arquitectura y señalización, aplicando su experiencia en el diseño de arquitectura hospitalaria, de acuerdo a los últimos avances tecnológicos y conceptos de arquitectura humanizada, amigable y ecológica, considerando los criterios normativos a nivel nacional e internacional, así como el nivel resolutivo del presente Establecimiento de Salud, en el marco de las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:Responsable del diseño, cálculo estructural y desarrollo del proyecto de estructuras de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y complementariamente a normas internacionales de hospitales seguros. Verificará los entregables correspondientes al Levantamiento Topográfico, el Estudio de Mecánica de Suelos, y el estudio hidrogeológico, orientando al equipo proyectual en la toma de decisiones en función al resultado de los mismos para su correcta integración de acuerdo con las características propias del suelo.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS:Responsable del diseño y desarrollo del proyecto de instalaciones mecánicas y eléctricas, aplicando su experiencia en el diseño de ingeniería hospitalaria, con los últimos avances en ahorro de energía y sistematización de circuitos eléctricos y mecánicos, considerando los criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:Responsable del diseño y desarrollo del proyecto de instalaciones sanitarias, aplicando su experiencia en el diseño de ingeniería hospitalaria, de acuerdo a los últimos avances tecnológicos en esta área, aplicando sistemas eficientes en ahorro de agua, y el tratamiento de aguas residuales, considerando los criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:Responsable del desarrollo de los metrados Costos y presupuestos, aplicando su experiencia en costos, presupuestos y metrados, solicitando la información compatibilizada correspondiente a cada una de las especialidades del expediente técnico de obra con la debida oportunidad, empleando las herramientas informáticas eficientes y software específico, considerando los criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO:Responsable de efectuar el Análisis y Diseño de Redes de Cableado Estructurado, desarrollo del proyecto de Comunicaciones y Seguridad. Aplicando su experiencia en

20


el diseño de redes de cableado estructurado y networking, implementado el uso de equipos de última generación en comunicaciones y en telemedicina, considerando los criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO:Responsable del diseño y desarrollo del proyecto de equipamiento, aplicando su experiencia en el diseño de ingeniería y equipamiento hospitalario, de acuerdo al nivel de atención y a los servicios ofrecidos por el Establecimiento de Salud, con los últimos avances tecnológicos en equipamiento médico, mobiliario, complementario e instrumental, considerando los criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

B. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

GERENTE DE OBRA:Responsable de la Gestión de las acciones que se realizan durante la ejecución de la obra ante las entidades correspondientes que tengan inversión en la zona de ejecución de la obra.

RESIDENTE DE OBRA:Responsable de la Residencia de la Obra. Su permanencia en la obra debe garantizar su ejecución adecuadamente y compatibilizada con cada una de las instalaciones y actividades definidas en las especialidades para lo cual deberá conocer el proyecto o expediente técnico, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería hospitalaria y en sujeción a la normativa vigente.

ASISTENTE DE OBRA:Responsable asistir al Residente de Obra. Su permanencia en la obra debe garantizar su ejecución adecuadamente y compatibilizada con cada una de las instalaciones y actividades definidas en las especialidades para lo cual deberá conocer el proyecto o expediente técnico, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería hospitalaria y en sujeción a la normativa vigente, en coordinación permanente con el residente y los especialistas de la obra.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Responsable de la ejecución compatibilizada y permanente de la especialidad de instalaciones sanitarias en la obra, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería hospitalaria en su especialidad.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICASResponsable de la ejecución compatibilizada y permanente de la especialidad de instalaciones eléctricas en la obra, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería hospitalaria en su especialidad.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA OBRA Responsable del resguardo y seguridad de la obra, del personal, de los materiales y de los equipos en general, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería hospitalaria en su especialidad.Así mismo, contará con el siguiente personal de apoyo:

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONESResponsable de la recopilación, procesamiento y sistematización permanente de los avances físicos a nivel de metrados, costos, presupuestos y valorizaciones de cada especialidad.

20


ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTEResponsable de la ejecución compatibilizada y permanente de la implementación del Plan de Manejo Ambiental en la obra, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería hospitalaria en su especialidad.

ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRASResponsable de la programación de obra y la implementación del Plan de Control de la Obra, efectuando oportunamente las acciones que correspondan para su cumplimiento.

ADMINISTRADOR DE OBRAResponsable de la gestión administrativa del proyecto, su presencia en obra es permanente.

1.10.02. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS: DE LOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR

DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: El Consultor encargado de elaborar el Expediente técnico debe contar con la Especialidad de

Consultor de obras o edificaciones afines a la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

El consultor para la elaboración del expediente técnico, será una persona natural o jurídica con experiencia de haber elaborado como mínimo 01 Estudio de Factibilidad o Expediente Técnico del Sector Salud en los últimos 4 años cuyo nivel de complejidad se igual o superior al Nivel II-E.

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:Definición de obra similar: se considerará a obras similares a la Infraestructura de Establecimientos de Salud y Edificaciones en General.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR Deberá contar con Registro Nacional de Proveedores en el Registro de Ejecutores de Obras,

con experiencia de haber ejecutado en los últimos cinco (5) años desde la firma del contrato de obra, Cuatro (4) obras similares, cuyo valor mínimo es del 15% del valor referencial y de las cuales por lo menos una (1) de las obras debe estar referida a Infraestructura Hospitalaria y/o de Salud, debiendo acreditarse con copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción o con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o con copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que ésta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

C. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO

PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

JEFE DE PROYECTO: Ingeniero Civil o Arquitecto, profesional titulado, con estudios concluidos de maestría en Gerencia de proyectos y/o construcción (mínimo presentación de certificados de estudios y/o constancia de egresado). Con curso de actualización en planeamiento y diseño de establecimientos de salud realizado en los últimos tres años, sustentado con copia simple de constancia o certificado. Experiencia como Consultor o Jefe de Proyecto o Estudio en elaboración de Expedientes técnicos de Infraestructura Hospitalaria, Edificaciones o afines, mínimo 8 meses, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

20


ARQUITECTO – ESPECIALISTA 1, profesional titulado, con curso de actualización en planeamiento y diseño de establecimientos de salud en los tres últimos años, sustentado con copia simple de constancia o certificado. Con experiencia en Diseño Arquitectónico o en elaboración de Expedientes Técnicos de infraestructura hospitalaria, Edificaciones o afines, como mínimo 6 meses, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ARQUITECTO – ESPECIALISTA 2, profesional titulado, con curso de actualización en planeamiento y diseño de establecimientos de salud en los tres últimos años, sustentado con copia simple de constancia o certificado. Con experiencia como Asistente de Proyecto o en diseño arquitectónico o en elaboración de Expedientes Técnicos de infraestructura hospitalaria, Edificaciones o afines, como mínimo 6 meses, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS – ING. CIVIL – ESP. 3, profesional titulado, con estudios de Maestría en ingeniería o Ingeniería Estructural (Constancia de haber concluido sus estudios), con experiencia en Diseño de Estructuras de Expedientes Técnicos de infraestructura hospitalaria, Edificaciones o afines como mínimo 6 meses, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS – ING. MECÁNICO ELECTRICISTA – ESP. 4, profesional titulado, con experiencia en Diseño Eléctrico o Electromecánico en Expedientes Técnicos de infraestructura hospitalaria, Edificaciones o afines como mínimo 6 meses, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS – ING. SANITARIO – ESP. 5, profesional titulado, con experiencia diseño de Instalaciones Sanitarias en expedientes técnicos de Infraestructura Hospitalaria, edificaciones y afines o experiencia en elaboración de expedientes técnicos de Agua Potable, diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado y Saneamiento, como mínimo 6 meses; acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS – ING. CIVIL – ESP. 6, profesional titulado, con curso de capacitación en costos y presupuestos en los últimos 3 años, sustentado con copia simple de constancia o certificado. Con experiencia en Costos y Presupuestos en expedientes técnicos de Infraestructura Hospitalaria, edificaciones y afines, como mínimo 6 meses; acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO – ING. INDUSTRIAL – ESP. 7, profesional titulado. Con experiencia en Cableado Estructurado en expedientes técnicos u obras de Infraestructura Hospitalaria, edificaciones y afines, como mínimo 6 meses; acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO – MEDICO – ESP. 8, profesional titulado. Con estudios concluidos de Maestría en Economía de la Salud y con especialización en Equipamiento Biomédico, sustentado con copia simple de constancias, certificados o diploma correspondiente. Con experiencia en equipamiento o supervisión de equipamiento de hospitales, como mínimo 6 meses; acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

GERENTE DE OBRA – ING. CIVIL, profesional titulado. Con Estudios concluidos de Maestría en Gerencia y/o Dirección de la Construcción y/o proyectos con experiencia en

20


la participación de 24 meses en obras generales, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

RESIDENTE DE OBRA – ING. CIVIL, profesional titulado. Con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares al objeto de la convocatoria como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en obras similares. De la experiencia solicitada debe haber participado como mínimo en 02 Obras de infraestructura hospitalaria y/o de Salud como Ingeniero Residente y/o supervisor y/o inspector, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ASISTENTE DE OBRA – ING. CIVIL, profesional titulado. Con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares al objeto de la convocatoria como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras similares. De la experiencia solicitada debe haber participado como mínimo en 02 Obras de infraestructura hospitalaria y/o de Salud como Ingeniero Residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS – ING. CIVIL O SANITARIO, profesional titulado. Con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares al objeto de la convocatoria. De la experiencia solicitada debe haber participado como mínimo en 02 Obras de infraestructura hospitalaria y/o de Salud, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS - INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO-ELECTRICISTA, profesional titulado. Con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares al objeto de la convocatoria. De la experiencia solicitada debe haber participado como mínimo en 02 Obras de infraestructura hospitalaria y/o de Salud, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA OBRA - ING. CIVIL U OTRO PROFESIONAL, profesional titulado. Con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares al objeto de la convocatoria, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado. Deberá tener conocimiento en Defensa Civil o Seguridad y Salud Ocupacional.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES – ING. CIVIL, profesional titulado. Con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares al objeto de la convocatoria, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE - INGENIERO CIVIL U OTRO PROFESIONAL, profesional titulado. Con Estudios concluidos de Post Grado en Medio Ambiente o Gestión Ambiental o Manejo Ambiental, con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares al objeto de la convocatoria en calidad de Asistente o Especialista en Gestión Ambiental o Medio Ambiente o Manejo Ambiental. De la experiencia solicitada debe haber participado como mínimo en 02 Obras de infraestructura hospitalaria y/o de Salud, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS – ING. CIVIL, profesional titulado, con experiencia en la participación de 24 meses en obras similares

20


al objeto de la convocatoria como Especialista en Programación y Control de Obras. De la experiencia solicitada debe haber participado como mínimo en 02 Obras de infraestructura hospitalaria y/o de Salud, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

ADMINISTRADOR DE OBRA – INGENIERO O LICENCIADO EN ADMINISTRACION, profesional titulado. Con Estudios concluidos de Post Grado en Dirección y/o Administración de Empresas Constructoras y/o Administración de Proyectos y/o Gestión y Negocios, con experiencia en la participación de 24 meses en obras generales como Administrador de Obra. De la experiencia solicitada debe haber participado como mínimo en 02 Obras de infraestructura hospitalaria y/o de Salud, acreditados con contrato y su conformidad, constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

Nota: Los requerimientos mínimos para el personal propuesto se acreditarán de la siguiente manera:

a) Para acreditar profesión se deberá presentar Copia del Título Profesional. La colegiatura y la habilidad serán acreditados por el contratista previo al inicio de las labores efectivas del profesional en la ejecución de la obra.

b) Los requerimientos mínimos para el personal propuesto se acreditarán de la siguiente manera: i) contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

c) Las maestrías, especialización o cursos serán acreditados con copia de constancias, certificados o título respectivo. Estos deberán ser emitidos por Universidades o institución educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de Capacitación acreditado para dicho fin.

De no contar con uno o más de los requerimientos técnicos mínimos establecidos para los profesionales propuestos, la propuesta técnica no será admitida.

D. EQUIPO MÍNIMO

Para la Elaboración del Expediente Técnico: - 5 Computadoras, 3 Impresoras, 2 plotter, 01 Fotocopiadora- Equipo de Topografía – Estación Total - con certificado de calibración.- Equipo de laboratorio de suelos con certificado de calibración.

Para la Ejecución de Obra:

Nº EQUIPO PARA EJECUCION DE LA OBRA (*)1 01 Rodillo liso autopropulsado 101-135 HP2 01 Cargador Frontal 3 06 Mezcladora de 9 - 11 p34 04 Vibradores de Concreto de 4 Hp 2.40”5 24 Cuerpos de Andamios Metálicos6 04 Volquete de 14 m37 01 Máquina de Soldar Eléctrica 295A (monofásica)8 01 Equipo topográfico, constituido por estación total, calibrado9 01 Pluma de 5 Tns10 01 Cizalla eléctrica de fierro11 02 Retroexcavador sobre llantas 58 HP 1 Yd312 02 Motobomba 4” succión 8”

El Postor podrá sustentar la tenencia de los equipos y/o maquinaria (con dichas características) con declaración jurada inserta en la propuesta técnica.

NOTA

20


Para la presentación de documentos para la firma de contrato, el equipo mínimo deberá ser el mismo de la propuesta técnica del presente proceso de selección, y deberá presentar la documentación legalizada.

Previa a la suscripción del contrato, la Entidad verificará la tenencia o disponibilidad de los equipos en las características y formas solicitadas, para lo cual la Entidad cursará al Postor el documento respectivo de verificación de los equipos, señalando fecha y hora de dicha diligencia, la cual se realizará dentro de los plazos establecidos para la firma del contrato.

DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Además de la penalidad establecida en la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considerándose las siguientes:

Nº PENALIDADES MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIONCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. La multa es por cada día.

2/1000

2INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/1000

3CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor.

2/1000

4

CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en la programación, la penalidad es por día no colocado. Hay la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.

S/. 700.00

5

PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de presentación del informe mensual valorizado en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecución respectiva amerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor lo considere pertinente.

1/1000

6RESIDENTE DE OBRA Y AISTENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente y Asistente, no se encuentre en forma permanente en la Obra. La multa es por cada día.

1/1000

7

VALORIZACIONES Cuando el contratista no efectúe valorizaciones al término de cada mes, incumpliendo el 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1/1000

8

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICACuando el contratista no mantenga los equipos declarados en la propuesta técnica al inicio y ejecución de la obra. En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día

1/1000

En lo que respecta a indumentaria e implementos de protección personal, al respecto las precisiones de las medidas de seguridad se encuentran en las normas de D. S. Nª009-2005-TR Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo y NTE G-050 Seguridad durante la construcción (08/05/2009).

1.11 MONTO Y FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA OBRA

20


El presupuesto de obra y los análisis de precios unitarios se han efectuado considerando los componentes en moneda nacional de cada elemento como jornales, alquiler de equipo, costo de materiales referidos al mes de Febrero del 2014 de acuerdo a las referencias del mercado y la oferta y demanda.

El Costo Total de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra asciende a S/. 47’148,780.14 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y 14/100 Nuevos Soles, incluido el I.G.V. (18%).

El valor referencial de ejecución contractual es como sigue:

Elaboración de Expediente Técnico 1´223,177.38Construcción de nueva infraestructura en nuevo terreno, Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial, Plan de Mitigación de Impacto Ambiental y Riesgo de Desastres e Imprevistos

45’925,602.76

VALOR REFERENCIAL (CON IGV) S/. 47’148,780.14

El monto total es de: Cuarenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y 14/100 Nuevos Soles que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV, con precios actualizados al mes de Febrero de 2014.

1.12 CRITERIOS DE EVALUACIONLos requisitos que deberán cumplir el Postor y el Personal Técnico están detallados en el ítem 1.10 de los presentes términos de referencia. En caso que el valor referencial fuese igual o superior a S/. 1’800,000.00 (Un Millón Ochocientos Mil y 00/100 Nuevos Soles) de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, se aplicará conforme al artículo 43º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité Especial determinará los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad(…); es decir, es el Comité Especial el encargado de determinar los factores de evaluación y forma de calificación de las propuestas en el presente proceso.

Sin embargo, podemos señalar información que pueda utilizar el Comité Especial para la determinación de los factores de evaluación, como son:

Experiencia en la Actividad. Experiencia en la Especialidad (elaboración de estudios similares en obras de

infraestructura civil). Cumplimiento del servicio efectuado. Evaluación de experiencia al Personal Profesional propuesto.

Como factores de evaluación conforme al tipo de proceso de selección, se pueden establecer:

1) Mejoras en las condiciones del servicio a evaluarse servicios adicionales a los consignados en los requerimientos técnicos mínimos.

2) Solución Técnica de DiseñoEl Comité Especial evaluará las propuestas de soluciones específicas a problemas relevantes de diseño y/o mejoras relevantes de diseño, donde el postor manifieste conocimiento técnico y creatividad, tendiente a que el resultado de la obra sea adecuado y además beneficioso para la Entidad.AclaraciónEl objetivo del servicio es ejecutar una obra de edificación de material noble para un Establecimiento de Salud, el cual presenta los siguientes problemas a solucionar:- Mejorar las condiciones de seguridad en Defensa Civil.- Mejoramiento del sistema constructivo.

20


Los participantes para formular su oferta de elaboración de expediente técnico se basarán en los términos de referencia, el estudio de Pre inversión y/o las visitas de campo si hubiere considerado necesario hacerlas. A lo anterior sumarán su creatividad y experiencia para ofertar su propuesta técnica la cual desarrollarán íntegramente en caso sean favorecidos con la Buena Pro.

El contenido mínimo de la solución técnica a presentar en la propuesta técnica será:

- Mejorar las condiciones de seguridad en Defensa Civil.El postor propone mejorar las condiciones de seguridad en Defensa Civil, para lo cual propone el equipamiento necesario para disminuir el riesgo existente. El postor deberá de presentar un Plan de Seguridad del Establecimiento de Salud según los componentes de la inversión considerado en el estudio de Pre Inversión, de acuerdo a los planos de Arquitectura del Anteproyecto. El Plan de Seguridad deberá contener: memoria descriptiva del proyecto y especificaciones técnicas, memoria descriptiva de seguridad y evacuación, gráfico de seguridad y evacuación, los cuales deben ser coherente entre sí y el plan de seguridad en obra.a. Propuesta de extintores.

El postor deberá de indicar el tipo de extintor a proponer, el cual deberá ser coherente con el Plan de Seguridad; deberá sustentar su propuesta mediante descripción y detalle gráfico del equipo propuesto, ubicación del mismo y especificaciones técnicas.

b. Propuesta de Señalización.El postor deberá presentar un gráfico donde figure la ubicación de las señales de seguridad y evacuación del Establecimiento de Salud. Además, deberá presentar detalle gráfico de las señales a proponer y especificaciones técnicas de los mismos.

c. Plan de seguridad en obra.El postor deberá proponer presentar su plan de seguridad en obra de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, y que sea concordante con el tipo de obra a construir.

- Mejoramiento del sistema Constructivo.El postor propone mejorar el sistema constructivo mediante el uso de tecnologías adecuadas a la zona, que incidan en la mejora proceso constructivo, para lo cual deberá describir la tecnología a utilizar, lugares de aplicación en el proyecto, especificaciones técnicas de la misma y detalle gráfico de la propuesta.

CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA: FASE 1

Antes del inicio de las actividades, el postor ganador de la Buena Pro deberá coordinar con el Gobierno Regional la presentación del plan de trabajo, conteniendo el Plan de Gestión del Proyecto y el cronograma en el que deberá programar las reuniones periódicas de trabajo para la revisión de los avances a cargo de la Supervisión, en el desarrollo de todas las etapas del proyecto, bajo responsabilidad del Gerente del Proyecto.

2.1 DE LOS ENTREGABLES El expediente técnico a nivel de estudio definitivo se efectuará considerando las siguientes etapas o entregables: PRIMER ENTREGABLE: Estudios Preliminares, Expediente de Anteproyecto,

correspondiente a la Fase 1A. SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico, correspondiente a la Fase 1B a nivel de

Licencia de construcción. TERCER ENTREGABLE: Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra,

correspondiente a la Fase 1B.2.2 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de los productos de los entregables serán los siguientes:

20


El Contratista entregará el PRIMER ENTREGABLE a los treinta (30) días calendario del inicio del plazo contractual, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia. La supervisión tiene cinco (05) días hábiles para pronunciarse, en caso de no existir observaciones procederá a elaborar y presentar el informe de conformidad u opinión favorable dentro del plazo establecido que tiene para su pronunciamiento.

De existir observaciones al Primer Informe, la Supervisión se las entregará al Contratista en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles según lo indicado en el párrafo precedente. El Contratista tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario para levantarlas.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará al contratista la penalidad que corresponda según los artículos 165° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

A la subsanación de las observaciones la Supervisión dará su conformidad técnica en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recepcionado el levantamiento de observaciones y comunicará al Gobierno Regional para su aprobación y para la validación de los pagos, adjuntando la documentación correspondiente.

El Contratista entregará el SEGUNDO ENTREGABLE a los treinta (30) días calendarios de aprobado el PRIMER ENTREGABLE por el Gobierno Regional, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia.

La supervisión tiene cinco (05) días hábiles para pronunciarse, en caso de no existir observaciones procederá a elaborar y presentar el informe de conformidad u opinión favorable dentro del plazo establecido que tiene para su pronunciamiento

De existir observaciones al Segundo Informe, la Supervisión se las entregará al Contratista en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles según lo indicado en el párrafo precedente. El Contratista tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario para levantarlas.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará al contratista la penalidad que corresponda según el artículo 165° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

A la subsanación de las observaciones la Supervisión dará su conformidad técnica en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recepcionado el levantamiento de observaciones y comunicará al Gobierno Regional para su aprobación y para la validación de los pagos, adjuntando la documentación correspondiente.

El Contratista entregará el TERCER ENTREGABLE (Último Entregable de la Fase 1) a los treinta (30) días calendario de aprobado el SEGUNDO ENTREGABLE por el Gobierno Regional, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia.

La supervisión tiene cinco (05) días hábiles para pronunciarse, en caso de no existir observaciones procederá a elaborar y presentar el informe de conformidad u opinión favorable dentro del plazo establecido que tiene para su pronunciamiento. De existir observaciones al tercer Informe, la Supervisión se las entregará al Contratista en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles según lo indicado en el párrafo precedente. El Contratista tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario para levantarlas.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará al contratista la penalidad que corresponda según el artículo 165 ° y siguiente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

A la subsanación de las observaciones la Supervisión dará su conformidad técnica en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recepcionado el levantamiento de

20


observaciones y comunicará al Gobierno Regional para su aprobación y para la validación de los pagos, adjuntando la documentación correspondiente.

El plazo total para la ejecución del Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo es de noventa (90) días calendario, en el cual no se incluyen los plazos de revisión, levantamiento de observaciones y aprobación indicada.

Los productos de los entregables deberán contar con toda la documentación escrita y gráfica completa de acuerdo al detalle de cada entregable, de lo contrario no se darán por recibidos y serán devueltos al Contratista sin la revisión de la Supervisión hasta que presente la documentación completa; asimismo, se contabilizarán los días que demore el contratista en entregar la documentación completa y estará sujeto a la penalidad por incumplimiento de los plazos.

Los entregables se efectuaran con la presentación y exposición de cada especialidad, previo a la conformidad de la Supervisión y participaran en dicha exposición la Supervisión y las instancias que el Gobierno Regional determine.

2.3 FORMA DE PAGO



SEGUNDO PAGO


TERCER PAGO Equivalente al DIEZ por ciento (10%) del monto contratado a la conformidad del tercer entregable (final) y pronunciamiento oficial de la conformidad del estudio.

CAPÍTULO III. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES

Este capítulo comprende la elaboración de los estudios preliminares, del Estudio de Impacto Ambiental y del Anteproyecto. La obtención de la factibilidad de servicios de agua potable, desagüe, electricidad y comunicaciones. La obtención de la certificación del Estudio de Impacto Ambiental, no será requisitos indispensable a conseguir en esta etapa; no obstante, el Contratista deberá evidenciar mediante documentación formal, el inicio o trámite de los mismos ante las entidades competentes, siendo de su entera responsabilidad la oportunidad de la obtención de dichas certificaciones en función al desarrollo del expediente técnico y antes de su aprobación.

El Postor ganador, una vez obtenida la Buena Pro, deberá ejecutar los siguientes trabajos que comprenden lo señalado en el numeral 1.4 OBJETO DE LA CONVOCATORIA y que corresponden a los Estudios Preliminares:

Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio Hidrogeológico (de ser el caso) y de niveles de napa freática del terreno y Levantamiento Topográfico.

Estudio de Impacto Ambiental así como la gestión de la certificación correspondiente ante el órgano competente.

Elaboración del Estudio de Estimación del Riesgo, así como la gestión de la certificación correspondiente ante el órgano competente CENEPRED.

Elaboración de la documentación técnica necesaria así como la gestión de:- Las Factibilidades de Servicios y Suministros de Agua Potable, Alcantarillado,

Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Combustible (GLP), desde el punto de alimentación fijado por los concesionarios.

- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.

20


Así mismo, el Contratista deberá realizar un estudio de campo y elaborar un Informe Situacional, conteniendo, además de lo señalado, lo siguiente:

La inspección integral del terreno y la verificación in situ. Evaluación e informe de los aspectos climatológicos y de las características de las vías de

acceso y comunicación. Disponibilidad de materiales de construcción y su respectivo transporte.

El Contratista deberá acreditar mediante una Constancia emitida por la Administración del Gobierno Regional, la visita del Gerente de Proyecto y la de cada uno de los profesionales principales del equipo consultor. La Entidad brindará facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo del Proyecto.

3.1 REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOEl Levantamiento Topográfico preliminar del terreno forma parte de los presentes Términos de Referencia (ANEXO) para su evaluación, con la finalidad de que el postor pueda verificar si cuenta con las condiciones mínimas requeridas para su aplicación.

Corresponde que el Contratista realice el levantamiento topográfico definitivo y a detalle del terreno del proyecto, desarrollando los planos que permitan elaborar el expediente técnico del proyecto.

Dentro de las consideraciones mínimas deberá verificar si los planos y memoria descriptiva reflejan los accidentes del terreno, la ubicación y características de las acometidas de los servicios, subestaciones, buzones y redes exteriores al terreno. Asimismo, si cuenta con el Bench Marc (BM) de referencia para el inicio de las obras mediante un hito de concreto, con las coordenadas de orientación, nivel referencial de inicio y estaciones de control, así como los vértices que conforman el terreno, sistema de coordenadas referenciadas UTM, ángulos, niveles y distancia entre vértices.

El contratista deberá verificar si cuenta con por lo menos 2 puntos adicionales, con el fin de ubicarlos permanentemente y con facilidad, en el replanteo para el inicio de las obras. Verificará las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como mínimo 3.00 mts, más allá de los linderos existentes y en el caso de las calles y avenidas perimetrales en todo su ancho.

El contratista evaluará y verificará el contenido de los planos y de la memoria descriptiva y los complementará a detalle para utilizarlos en la elaboración del Estudio Definitivo y en la Construcción de la Obra. Toda la información será de responsabilidad del Contratista.

3.1.1. Verificación y Contenido de los Planos del Levantamiento TopográficoEl Contratista verificará y presentará el Expediente del Levantamiento Topográfico, conteniendo la siguiente información:

- Ubicación del terreno a escala 1/500 y la localización del mismo a escala 1/10,000, indicando los lugares identificables, tales como edificios e hitos importantes de la localidad.

- Forma del terreno, área total, medida de los linderos, propiedades vecinas, propietarios, altitud sobre el nivel del mar, orientación del norte magnético. Escala del Plano 1/100 o 1/200.

- Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Este BM debe dejarse bien monumentado en un lugar estable y visible, que perdure en el tiempo, como lo es la tapa de un buzón por ejemplo; caso contrario, se construirá con concreto un bloque de 40x40x60cm de profundidad con una placa de 4” de diámetro que indique el BM. Asimismo, la ubicación y localización de las estaciones monumentadas.

- Redes públicas de agua potable y alcantarillado, indicando si se encuentran operativas y el concesionario del servicio. Asimismo, se debe indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al terreno, que se ubican en la vías públicas circundantes. Si el terreno es de topografía plana indicar las curvas de nivel cada 0.50m y cuando el terreno tenga una pendiente mayor de 10% cada 0.25m.

20


- Ubicación y dimensionamiento exacto de los elementos componentes de la topografía como sardineles, muros de contención, cambio de nivel, gradas, pircas, taludes, elevaciones y depresiones del terreno.

- Ubicación de cajas de redes de agua y desagüe, tomas de agua, acometida del suministro eléctrico, pozos, tanques sépticos y/o ubicación de buzones y sentido de emisores (de ser el caso), postes de energía eléctrica, postes de telefonía, árboles, etc.

3.1.2. Memoria Descriptiva- Descripción del área, ubicación geográfica y linderos (cotas y medidas).- Indicación de las características climatológicas de la zona, altitud sobre el nivel

del mar, clima, vientos (indicando dirección predominante), humedad relativa, precipitaciones pluviales, etc.

- De existir construcciones internas o vecinas, señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y datos de la cimentación.

- Descripción de la topografía y de los trabajos de campo, del método empleado y de los equipos utilizados.

- Anexar un mínimo de 10 fotografías mostrando una panorámica y detalles. De tener el terreno construcciones el número de fotografías no será menor a 15.

- Se indicará detalladamente, la metodología utilizada y las incidencias del levantamiento, las características del B.M. monumentado y comentarios acerca de datos que aparecen en la libreta de campo.

- Anexar la Libreta de campo.

3.2 REFERIDO AL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Se adjunta el Estudio de Mecánica de Suelos elaborado por Parsalud, el mismo que forma parte de los presentes Términos de Referencia (ANEXO) para su conocimiento y evaluación, el mismo que deberá considerar como referencial. El contratista deberá efectuar un Estudio de Mecánica de Suelos, complementado con un Estudio Hidrogeológico de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y a las características del terreno y la nueva infraestructura.

3.2.1. GeneralidadesEl Estudio de Suelos en el área sobre el cual se edificará el Hospital se ejecutará, aplicando la norma E-050, Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones, debiendo presentar como resultado lo siguiente: memoria descriptiva, Planos y perfiles de suelo y resultados de los ensayos “In situ” y de laboratorio.

3.2.2. Investigación de CampoEn un plano de ubicación del terreno se mostrará la ubicación de las calicatas, de manera tal que permita ubicar su posición, respecto a un hito topográfico o edificación existente. Como resultado de la exploración, se presentarán los perfiles estratigráficos en corte longitudinal y transversal del terreno, que permitan relacionar las calicatas efectuadas, con el levantamiento topográfico y con el anteproyecto arquitectónico. Se indicarán claramente los perfiles estratigráficos, el número de calicatas, el número de muestras y su clasificación SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada. El número de puntos de investigación se establecerá en función del tipo de edificación y del área de superficie a ocupar por este, en ningún caso será menor a lo establecido por la Norma E-050.

3.2.3. Ensayos de LaboratorioSe realizarán como mínimo los siguientes:

- Análisis Granulométrico.- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)- Contenido de humedad- Límites de Atterberg (límites líquidos, plástico, e índice de plasticidad)- Análisis químico de agresividad del suelo- Peso Unitario

20


- Densidad- CBR, para el diseño del pavimento previa coordinación con el especialista de

arquitectura - Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a

las condiciones encontradas en el campo.- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación

de los asentamientos.

La omisión de algunos estudios complementarios que pudieran implicar deficiencias en el proyecto, serán de total responsabilidad del Contratista.

3.2.4. Análisis de CimentaciónSe indicará la profundidad mínima a la que deben cimentarse las edificaciones. En caso de existir alternativas, deberá indicarse la que se ha tomado para el cálculo de la capacidad admisible de carga. Para determinar la capacidad admisible del terreno se contemplará el sistema estructural de la edificación. En el Estudio de Mecánica de Suelos se mostrarán los cálculos para la determinación de la capacidad admisible de carga, mostrando los parámetros y valores numéricos empleados. El Contratista fundamentará los criterios para la formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a emplear será 3, salvo que el Contratista sustente tomar un valor mayor.

Se presentará también el cálculo sustentatorio de la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de la capacidad admisible de carga, señalando los valores utilizados y la fuente de información. En concordancia con la legislación vigente, los asentamientos diferenciales permisibles deben estar de acuerdo a la normatividad vigente.Para recomendar el tipo de cimentación se tendrá en cuenta el sistema estructural de la edificación y las características del suelo. El diseño de pavimento será presentado de acuerdo a los métodos de diseño que el Contratista fije, sustentando el porqué del método a emplear.

Se presentará el análisis químico del suelo, el porcentaje de sulfatos, cloruros, sales y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, recomendando el tipo de cemento a utilizar, o cualquier otro tratamiento especial según sea el caso.En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas; de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. Deberá efectuarse un análisis para el descarte de licuefacción del suelo, mediante un ensayo de corte cíclico. De evidenciarse la presencia de arcillas expansivas, se señalarán las recomendaciones para el diseño de la cimentación y los procesos constructivos.

3.2.5. Geología y SismicidadSe deberán describir los aspectos geológicos más importantes, así como también de acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta. El Contratista, en conformidad a la Norma E-030 Diseño Sismoresistente, adjuntará los mapas de zonificación y de micro zonificación sísmica, definiendo los parámetros de diseño a tener en cuenta.

3.2.6. TablasSe deberá presentar principalmente cuatro tablas:- Resumen de los trabajos de campo- Cantidad de Ensayos de Laboratorio - Resumen de Ensayos de Laboratorio- Elementos químicos agresivos a la cimentación

3.2.7. Memoria DescriptivaLa Memoria Descriptiva debe contener los datos generales del terreno (ubicación,

20


accesos, características del entorno, otros que el Contratista considere importantes) y una breve explicación o resumen de los trabajos de campo efectuados, tales como, características de las calicatas efectuadas, número de exploraciones, muestras analizadas por laboratorio y su clasificación SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía.

Se presentará como mínimo dos (02) fotografías de cada calicata, donde se aprecie la profundidad excavada, empleando una mira topográfica o regla graduada. Se mostrará como mínimo 06 panorámicas, en las que se aprecie claramente la ubicación de las exploraciones y otros detalles de las características del suelo.

Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los profesionales responsables y avalados por el Contratista que ha recibido el encargo del estudio. Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, servicios higiénicos (01 piso), se deberán dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas y probablemente la profundidad de cimentación, no deberá ser necesariamente la que corresponde a la edificación principal.

El Contratista deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material granular, indicando los espesores de éstos (mínimo 10 cm.), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc., de la misma manera se procederá para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se señalara el tratamiento de la subrasante. El Contratista, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

Como conclusiones y recomendaciones se indicará con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear, impermeabilizaciones, etc., así mismo, se indicará las acciones correspondientes para el adecuado tratamiento superficial, semi superficial o profundo que el Contratista deberá implementar respecto a las condiciones hidrológicas o presencia de los niveles freáticos considerando las diversas etapas climáticas de la zona. Se complementará la información con lo señalado en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN SOBRE EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

CARACTERISTICAS DESCRIPCION

PROYECTO

EMPRESA CONSULTORASistema EstructuralÁrea del TerrenoNº de Calicatas y Profundidad de c/uNº de Conos de Peck y Profundidad de c/uValor de N (SPT)Densidad Relativa (Dr)Perfil Estratigráfico del SueloPeso EspecíficoAngulo de Fricción Interna Cohesión (c)Coeficiente Empuje Activo (Ka)Coeficiente Empuje Pasivo (Kp)Coeficiente Empuje en Reposo (Ko)Coeficiente de Fricción para DeslizamientoProfundidad de la Napa FreáticaTipo de CimentaciónProfundidad de Cimentación

20


CARACTERISTICAS DESCRIPCIONEstrato de Apoyo de CimentaciónPresión Admisible de Diseño (valor en kg/cm2, carga aplicada y criterio de falla)Distorsión Angular MáximaFactor de Seguridad por CorteAsentamiento Máximo PermisibleCoeficiente de BalastroMódulo de Young , PoissonAtaque Químico de SulfatosAtaque Químico de ClorurosAtaque Químico de Sales SolublesTipo de Cemento para concreto en contacto con el SueloResistividad EléctricaParámetros sísmicosSuelo LicuefactibleTipo de SueloTp (seg.)Factor de Suelo

RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO ArquitecturaEstructuras Instalaciones SanitariasInstalaciones Electromecánicas

CONCLUSIONES

*El Consultor podrá ampliar el listado de características, según lo crea conveniente.

El contratista evaluará y verificará la información y documentación antes descrita con el fin de complementarla de ser el caso y utilizarla en la elaboración del Estudio Definitivo y en la Construcción de la Obra.

3.3 REFERIDO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL El Contratista realizará el Estudio de Impacto Ambiental y efectuará las gestiones necesarias para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, ante las entidades competentes y el Gobierno Regional.

El Estudio de Impacto Ambiental debe contener como mínimo: el análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente natural, socioeconómico, cultural y/o estético del área de influencia.

- Análisis y evaluación de efectos y variables que el proyecto producirá en el medio ambiente

- Identificación de los posible impactos ambientales (agua, suelo, aire, etc)- Medidas de mitigación de los impactos negativos

La finalidad del estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del impacto en el medio ambiente que tendría una intervención de esta magnitud, estudio que consistiría en predecir y evaluar las consecuencias que este proyecto puede ocasionar en la zona al implementar y específicamente, en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes.

Para el logro del contenido mínimo, deberá desarrollarse los siguientes aspectos:

- Evaluación del estado situacional, enfoque general, metodología de trabajo y recursos

20


asignados. Ubicación del ámbito del Estudio de Impacto Ambiental, con los criterios para definir los límites y línea base.

- Información relativa al desarrollo y descripción del ámbito: aspectos culturales e históricos, ambiente físico y biológico, contexto actual, actividades económicas, datos demográficos, de educación y de salud. Sub sección dedicada a las actividades de establecimientos de salud.

- Análisis ambiental de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la infraestructura hospitalaria, con la matriz de la línea de base a los escenarios definidos.

- Recomendaciones a interlocutores responsables de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo y actividades conexas o influenciadas.

- Presentación de la propuesta de gestión de las recomendaciones y resultados del Estudio.- Estrategia y Plan de Monitoreo.- Estrategia y Plan de Comunicaciones

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá:

1. Requisitos ambientales del proyecto- Etapa Pre Operativa- Etapa operativa

2. Identificación y calificación de impactos ambientales3. Análisis y determinación de jerarquía de impactos ambientales 4. Formulación y medidas de mitigación

- Etapa de ejecución de obra- Etapa de operación de obra

5. Plan de manejo ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar siguiendo lo dispuesto en las Normas vigentes que a continuación se señalan.

En la elaboración del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigación se debe asegurar el cumplimiento de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto ambiental para infraestructura hospitalaria:

Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Ley 27446, modificado

por Decreto Legislativo 1078 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Decreto Supremo 019-2009-MINAM (25/09/09) Anexo SNIP 007 – Contenidos mínimos - Factibilidad Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009. Ley 29289, modificado por

Decreto de Urgencia 017-2009-EF Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público. Decreto Supremo 009-2009-MINAM

(15/05/09) Guía de eco eficiencia para instituciones del sector público (MINAM. Junio 2009) Ley de promoción del uso eficiente de la energía. Ley 27345 (08/09/00) Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM (23/10/07) Dictan medidas para el ahorro de energía en el Sector Público. Decreto Supremo 034-

2008-EM (19/06/08) Modifican el Código Nacional de Electricidad – Utilización. RM 175-2008-MEM/DM Ley General de Residuos Sólidos. Ley 27314 (2000) Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Decreto Supremo 057-2004-PCM

(24/07/04) Norma Técnica para proyectos de arquitectura y equipamiento de las unidades de centro

quirúrgico. Mayo, 2000. MINSA* Norma Técnica de procedimientos para el manejo de residuos sólidos hospitalarios.

Resolución Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004) Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA (08/06/06)

El Estudio de Impacto Ambiental debe considerar además los términos de referencia indicados en la Resolución Directoral N° 1104-2013/DEPA/DIGESA/SA, Clasificación del Estudio de Impacto Ambiental nivel II Semidetallado.

20


CAPÍTULO IV. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO

El Anteproyecto en el plazo fijado deberá definirse totalmente a nivel de todas las especialidades para ser aprobado sin observaciones por las instancias competentes del Gobierno Regional, previa revisión y evaluación de los productos entregados por el Contratista, la Supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y comunicara al contratista para que continúe con la formulación del estudio definitivo y la elevará al Gobierno Regional para sus trámites correspondientes.

Las presentes consideraciones específicas están referidas a la formulación y elaboración del Anteproyecto, es decir a la definición del partido arquitectónico y del partido preliminar de todas las especialidades, del Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI”.

El Anteproyecto se definirá y elaborará tomando de base las pautas establecidas en el Estudio de Verificación de Viabilidad (ver ANEXO); así como, en los Estudios Preliminares, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, las Factibilidades de Servicios y los presentes Términos de Referencia.

Para la formulación y definición del Anteproyecto, el Contratista deberá tener en cuenta:

- El terreno proyectado para el nuevo establecimiento de salud, ubicado en San Miguel de Maranquiari, Distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya y Departamento de Ucayali, sus colindancias y vías perimetrales.

- Las Normas y Reglamentos señalados en el numeral 1.8 de los presentes Términos de Referencia; así como, las normas y leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.

- Las condicionantes de diseño en general (Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, retiros, área libre, coeficiente de edificación, alturas de edificación autorizadas, vías colindantes y secciones de las mismas, entre otros; colindancias, volumetría, elevaciones y fachadas, relación funcional, circulación y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras exteriores, entre otras).

- Las condicionantes climatológicas, topográficas y características mecánicas e hidrológicas del suelo.

- Los techos con una adecuada pendiente así como el tratamiento integral del sistema de evacuación de las aguas de lluvia (canaletas, rejillas, etc).

- Las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales, funcionales y otras, que permitan una respuesta óptima.

- Las factibilidades de servicios de energía eléctrica, comunicaciones, agua, desagüe, gas, etc.

- La articulación de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un uso racional del suelo y una relación lógica.

- La posibilidad de crecimiento de la infraestructura a futuro.- Los conceptos de diseño universal, humanización de los espacios e inclusión de las

personas con discapacidad, en el desarrollo integral de la propuesta arquitectónica.- Las características y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes que alberguen

los equipos señalados en el Estudio de Verificación de Viabilidad y que involucren zonas, áreas y espacios especiales complementarios. Los ambientes no se limitarán a las dimensiones mínimas requeridas por el fabricante tomando en cuenta que se está diseñando un establecimiento de salud nivel 2-E.

- El Contratista dentro de su propuesta arquitectónica deberá contar con la información completa para la preparación de ambientes, espacios y áreas requeridos que debe dejar listos de acuerdo a lo indicado en la Guía de Referencia para la Instalación de Equipos que forma parte del ANEXO.

- La participación de las diferentes especialidades a fin de definir en forma concordada y compatibilizada el partido arquitectónico. Los proyectistas deberán contemplar y definir en el anteproyecto el punto de alimentación eléctrica, sub estación, tableros eléctricos, ductos y montantes; así como, los ambientes y espacios necesarios y suficientes para la

20


instalación de los equipos, el punto de alimentación de agua desde la red pública, la ubicación de las plantas de tratamiento, grupo electrógeno, punto de evacuación de desagües y afines para cada una de las instalaciones.

- El manejo de controles de bioseguridad y el respeto al paciente, reflejado en la propuesta arquitectónica.

- Las zonas de espera que ofrezcan de preferencia, iluminación y ventilación natural; en lo posible evitar la ubicación de zonas de espera en corredores, a menos que se definan espacialmente, totalmente diferenciadas.

- Los requerimientos de Defensa Civil y la Compañía de Bomberos del Perú para seguridad y evacuación.

- Los requerimientos de seguridad e higiene en el trabajo, cuidando la salud del personal asistencial.

- Los sistemas factibles de ejecutar, mostrando vigencia tecnológica, susceptibles además de mantenimiento efectivo.

- El Sistema de Gestión para la elaboración del Proyecto, utilizando programas sistematizados que garanticen el cumplimiento, calidad, tiempo, recursos y otros parámetros.

- La gestión y trámite para la obtención de la Licencia de Construcción y la inscripción de la Declaratoria de Edificación Municipal, en concordancia a la Ley Nº 29476, Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090.

- La programación de reuniones de coordinación, plasmada en un diagrama Gantt, seguimiento, control de avance y control de rendimiento, con la Supervisión designada para tal fin; así como, con los profesionales del Gobierno Regional que tienen a su cargo la aprobación de los entregables.

El estudio de Verificación de Viabilidad contiene un anteproyecto arquitectónico el cual tiene carácter de referencial, en vista a ello es posible y factible que el Consultor introduzca mejoras o ajustes que considere pertinente, siempre que no signifiquen una incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto del proyecto. De existir la propuesta de modificación, esta deberá ser técnicamente sustentada y aprobada por la supervisión y el Gobierno Regional de Ucayali.

4.1. FUENTES DE INFORMACIONEl Gobierno Regional proporcionará al Contratista copia del Estudio de Verificación de Viabilidad y la información señalada en los anexos que forman parte de los presentes Términos de Referencia. Asimismo, brindará facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo y ejecución del Proyecto.

4.2. REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

4.2.1 Arquitectura y Seguridad en Defensa Civil

El anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120, Norma A-130 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que el Contratista por su experiencia juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico, coordinado estrechamente entre el especialista en arquitectura y el especialista de seguridad en defensa civil con todos los especialistas.

El Contratista podrá hacer uso de tabiquería seca en interiores donde sea posible, siempre y cuando sea diseñada y detallada de acuerdo a los requerimientos de uso a los que sean utilizados, tomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, recomendaciones técnicas del fabricante del producto etc.

El Contratista deberá tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatológicas, logrando la protección física del usuario y personal del hospital (asoleamiento, lluvias,

20


vientos, etc.) desde el ingreso exterior del hospital, hasta el hospital propiamente dicho (uso de pérgolas, marquesinas, techos livianos, coberturas, tratamiento de fachadas, etc.).

El contratista deberá considerar en el tratamiento de fachadas la inclusión de elementos arquitectónicos que permitan dar identidad, homogeneidad, lectura uniforme a una infraestructura hospitalaria considerando lo indicado en el párrafo precedente.

El Contratista deberá prever, en su planteamiento arquitectónico, el crecimiento a futuro de servicios y/o ambientes específicos que según su criterio y proyección funcional a mediano o largo plazo, prever la implementación o crecimiento para la instalación de equipos de alta tecnología.

El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por el Contratista; así como, las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberá estar preparada para soportar y descargar las aguas pluviales en el caso de presentarse. Deberá prever una adecuada impermeabilización integral de pisos y techos.

El Contratista deberá utilizar materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales, no se aceptará el uso de materiales de poca duración y poca resistencia al clima y a la humedad. De preferencia recomendados por el fabricante para uso en hospitales. El proyectista hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los estándares de acabados en concordancia con lo especificado en los presentes términos de referencia; caso contrario, el contratista propondrá los sistemas y materiales debidamente sustentados, poniéndolos a consideración del Gobierno Regional para su aprobación. De preferencia recomendados por el fabricante para uso en hospitales.

4.2.2 EstructurasEl Contratista deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El anteproyecto estructural en su conjunto se desarrollará tomando en cuenta el análisis previo en coordinación con los profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada, con el Estudio de Mecánica de Suelos, el Levantamiento Topográfico elaborados por el Contratista, la vulnerabilidad sísmica, el componente estructural, entre otros criterios de estructuración especializada para los establecimientos de salud.

Para el caso de líneas vitales se coordinará con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, comunicaciones, gases, de los sistemas de agua y desagüe y del equipamiento, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las áreas críticas.La propuesta arquitectónica - estructural no deberá contemplar intervenciones o edificaciones en sótanos, excepto en el caso de cisternas.

4.2.3 I nstalaciones Sanitarias El Contratista deberá considerar en la formulación y definición del anteproyecto, los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma IS-010, A-130, A-20 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y otras que el Contratista por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico.

El Contratista, en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definición del Anteproyecto efectuará las gestiones ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagüe para obtener la factibilidad de dichos servicios, debiendo además realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad del servicio de agua actual y a futuro.

20


El Anteproyecto deberá ser elaborado teniendo en cuenta que es una infraestructura nueva, debiendo en este nivel de estudio obtenerse las factibilidades de servicios de agua y desagüe, el sistema de suministro de agua en la edificación (sistema directo / sistema indirecto / sistema de presurización), los requerimientos de tratamiento de agua, desagüe y posibles filtraciones e inundaciones del terreno, en concordancia a las normas y disposiciones vigentes.

El proyectista para definir lo descrito en el párrafo anterior deberá considerar los Sistemas de Agua Fría, Agua Blanda, Agua Caliente, Agua Contra Incendios; los Sistemas de Colectores para Aguas Servidas diferenciado (desagüe doméstico y desagüe toxico), Agua para Riego de áreas verdes, Drenaje Pluvial y Aguas Subterráneas; el Sistema de Tratamiento de Agua y Desagüe y Sistema de Tratamiento y Recolección de Residuos Sólidos, en concordancia a la Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento, a la R.M. N° 217-2004-MINSA y al D.S. N° 057-04-PCM.

El contratista deberá prever la utilización de aguas subterráneas o tratadas, con fines de riego tecnificado de las áreas verdes, considerando la utilización de suministro energético para el bombeo con energías renovables (solar, eólica, de ser el caso).

4.2.4 Instalaciones EléctricasEl Contratista para la formulación y definición del Anteproyecto deberá efectuar el diseño del sistema eléctrico de media y baja tensión.

El Contratista para la formulación del Anteproyecto deberá considerar los criterios y requisitos mínimos de diseño de las instalaciones electromecánicas, señaladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como, las señaladas en el numeral 1.08 de los presentes Términos de Referencia y otras que por su experiencia juzgue necesarias aplicar, previo sustento técnico y autorización por parte del Gobierno Regional.

El Anteproyecto será elaborado teniendo en cuenta la potencia instalada y la máxima demanda de acuerdo al Código Nacional de Electricidad vigente; las cargas estimadas se harán tomando como base las áreas del programa arquitectónico detallado en el ANEXO N° 1 y acorde con el equipamiento formulado en esta etapa.

El proyectista de la especialidad deberá definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinación con los proyectistas de las otras especialidades, teniendo en cuenta el diseño preliminar del sistema eléctrico de media y baja tensión, la red de distribución primaria, la sub estación, alimentadores, tableros (general, principal y de distribución), energía estabilizada (para los servicios de UCI, Centro quirúrgico, centro obstétrico, neonatología y los servicios que lo requieran), montantes, gabinetes (de la red de alimentadores y de comunicaciones), estabilizadores, transformadores y grupo electrógeno para la determinación de las áreas del partido arquitectónico, estudio de resistividad del terreno para efectos del cálculo de la puesta a tierra y otros.

4.2.5 Instalaciones MecánicasEl Anteproyecto será elaborado teniendo en cuenta los Sistemas de Gases Medicinales (Oxígeno Medicinal, Vacío, Aire Comprimido Medicinal, Evacuación de gases), sistema de aire comprimido (Dental); Sistemas de Climatización (Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción), Almacenamiento y distribución (DIESEL GLP); el Sistema de Generación y Distribución del Vapor; la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos; de acuerdo a las especificaciones, características y medidas suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades de uso del hospital; todo ello, en coordinación con los proyectistas de todas las especialidades.

El Contratista deberá considerar dentro de la instalación de equipos, todos los elementos y componentes para su instalación integral hasta los acabados finales (tuberías, soportes, rieles, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construcción, como equipos complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten de las características y desarrollo del proyecto. El Contratista deberá prever la documentación necesaria para gestionar ante OSINERGMIN, la autorización de uso gas licuado de petróleo (GLP), según la normatividad vigente de corresponder.

20


4.2.6 Instalaciones del Sistema de Comunicaciones y de SeguridadEl Contratista para la formulación del Anteproyecto deberá considerar los criterios y requisitos mínimos para la instalación de comunicaciones y de seguridad, señaladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como, las señaladas en el numeral 1.10 de los presentes Términos de Referencia y otras que por su experiencia juzgue necesarias aplicar, previo sustento técnico, opinión de la Supervisión y autorización del área correspondiente por parte de la Gobierno Regional. El Contratista para la formulación y definición del Anteproyecto deberá efectuar el diseño del Sistema de Comunicaciones integral, teniendo en cuenta los siguientes servicios:

- Suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para equipamiento de cómputo (100% independiente de otros equipos, tales como: Equipamiento Biomédico y otros.)

- Data Center (Centro de Cómputo)- Cableado Estructurado de voz, data, video - Red Inalámbrica- Sistema de Telefonía IP - Sistema de Telefonía Pública- Sistema de Llamada de Enfermeras IP - Sistema de Cámaras de Seguridad IP (CCTV)- Sistema de Televisión cable y gestión de colas- Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo - Sistema de Comunicaciones HF-VHF- Sistema de Control de Accesos y Seguridad - Sistema de Relojes Sincronizados- Sistema de Alarma y Control de Incendios (ACI)- Sistema de ahorro energético- Módulos de Atención al Paciente

4.2.6.1. Suministro Eléctrico Estabilizado e Ininterrumpido.-Se deberá considerar un sistema eléctrico estabilizado, para todos los equipos de cómputo e informática, a fin de darles una mayor confiabilidad y calidad a la energía suministrada, completamente independiente de los equipos biomédicos, electromecánicos y otros.

Este sistema eléctrico estabilizado atenderá:- Equipos de cómputo e informática.- Luminarias de señalización.- Sistema de control de accesos y seguridad.- Sistema de ahorro energético.- Módulos de atención al paciente.

Se instalarán estabilizadores con transformadores de aislamiento, con la finalidad de:

Aislar los circuitos de tomacorrientes, de los ruidos eléctricos y señales parásitas que pueden afectar el funcionamiento de los equipos de cómputo e informática.

Atenuar la presencia de los armónicos de corriente, en especial del orden 3° y 9°, en los circuitos derivados con suministro eléctrico normal.

También deberá considerarse el Suministro Eléctrico Ininterrumpido (UPS) para:

- Data Center que alimentará a todos los Gabinetes principales, Servidores, Central Telefónica IP, etc.

- Gabinetes Secundarios GDS- Estación de operadora de Central Telefónica- Central del Sistema de parlantes y Perifoneo- Estación de Monitoreo del Circuito de TV cable y administración de colas- Estación de monitoreo del Sistema de de Cámaras de Seguridad IP (CCTV)- Estación de alarmas contra incendio y estación de monitoreo

20


- Sistema de Llamada de Enfermeras (Servidor y Estaciones de Llamada de Pacientes)

Demanda Máxima Se deberá tener en cuenta para la demanda máxima de equipos de cómputo (PC´s, Impresoras, Servidores, entre otros equipos) lo indicado en la Norma Técnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Sistema de Puesta A Tierra (SPAT) Deberá preverse un Sistema de Puesta A Tierra para los Sistemas de Corrientes débiles. El Sistema de Puesta A Tierra suministrará una resistencia de dispersión menor a 5 ohmios. Los Gabinetes de Comunicaciones, deberán aterrarse.

Compatibilidad Electromagnética (CEM ) Considerar que los estabilizadores y UPS a implementar deberán estar equipados con filtros EMI / RFI. Las características y condiciones del diseño se detallan en el Capítulo IV de los presentes Términos de Referencia.

4.2.6.2 Data Center. (Centro de Cómputo).En el esquema preliminar se deberá considerar un ambiente de acceso restringido para el Data Center (Centro de Cómputo), con las facilidades técnicas para la instalación y acondicionamiento de un “Sistema de Aire Acondicionado de Precisión” con capacidad de 25 % adicional de la demanda requerida. Debe disponer de un “Piso Técnico” de 40 cm y “Falso Cielorraso” para facilitar el acondicionamiento y circulación del aire en el ambiente.

Se precisa que no deberá pasar ninguna tubería o conexión de agua o desagüe, sobre las instalaciones del Centro de Cómputo (Data Center). La instalación de mangas de ventilación del Sistema de Aire Acondicionado – Tipo Confort u otro, de ninguna manera deberá terminar, sobre la “Sala de Máquinas o Servidores” del Centro de Cómputo.

No deberá considerarse la instalación de un rociador de agua (Sistema Contra incendios), dentro de las instalaciones del Centro de Cómputo. La Sala de Máquinas o Sala de Servidores, deberá albergar cuanto menos un total de de diez (10) Gabinetes Autosoportados de 45RU cada uno. El Centro de Cómputo comprende los siguientes espacios o ambientes:

Sala de Operaciones de InformáticaCentral de Comunicaciones y MonitoreoMantenimiento InformáticaCentral de Seguridad

Las características y condiciones del diseño se detallan en el Capítulo IV de los presentes Términos de Referencia.

4.2.6.3. Sistema de Cableado estructurado de voz, data y videoEl Proyectista deberá prever una red conformada por bandejas para comunicaciones, cajas de pase, tuberías y otros elementos únicamente para la canalización del “Sistema de Cableado Estructurado”, el mismo que permita conexionar el o los Gabinetes Principales (ubicados en el Centro de Cómputo) con cada Gabinete de Piso o Secundario.

Bajo ninguna razón o circunstancia se debe permitir la canalización de alimentadores o conductores de “data” sobre bandejas eléctricas, en cuyo caso, el proyecto debe contemplar el acondicionamiento de las facilidades técnicas que permitan dar cumplimiento a la presente exigencia en todo el edificio. Se precisa que el contratista deberá realizar el Sistema de Cableado Estructurado, con cable de Categoría 6A o superior.

Los puntos de red que el Contratista diseñará y suministrará deberá considerar lo

20


siguiente:

- Estaciones de Trabajo- Impresoras Multifuncionales- Equipos médicos de Imagenología y monitoreo- Equipos de aire acondicionado y tableros eléctricos- Red Inalámbrica - Sistema de Cámaras de Seguridad IP- Sistema de seguridad electrónica con control de accesos- Sistema de Relojes - Sistema de llamadas de enfermeras IP- Sistema de TV cable y administración de colas- Sistemas de parlantes y perifoneo- Central Telefónica IP- Cabecera de camas de UVI y hospitalización- Columnas de suministro de gases y data en centro quirúrgico- En las oficinas administrativas- Sistemas de alarma contra incendios- Sistema de control de energía del hospital (control de motores de equipos

electromecánicos)- Módulos de Atención al Paciente.

Las características y condiciones del diseño se detallan en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia.

4.2.6.4. NetworkingLa topología de la red será estrella, e interconectará el o los gabinetes de core (principal, GDP) con los gabinetes de borde (secundarios, GDS), mediante fibra óptica de 50/125μm multimodo, de 6 hilos de acuerdo con las normas ISO/IEC11801. Las características y condiciones del diseño se detallan en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia.

Incluye todos los componentes y accesorios de la conectividad de todos los puntos de red establecidos, con los equipos de seguridad correspondientes.

4.2.6.5. Sistema de Red InalámbricaEl Gobierno Regional tiene como estándar en tecnología de acceso móvil a la información de redes inalámbricas: 802.11a, b y g. Para los criterios de diseño se deben contemplar las condiciones arquitectónicas del hospital, buscando cobertura inalámbrica de alta disponibilidad, con intensidad de señal alta en todas las áreas del hospital. Las características y condiciones del diseño se detallan en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia.

4.2.6.6. Sistema de Telefonía IP.-El proyecto debe contemplar el acondicionamiento de un buzón externo y cajas de pase para la canalización de la acometida subterránea a ser provista por la empresa prestadora del servicio de telefonía y transmisión de datos, desde el ambiente exterior o planta externa de éste hacia el “Data Center” del Hospital Regional de Ucayali. La acometida permitirá la instalación según corresponda de líneas telefónicas y circuitos de datos (por cobre y/o fibra óptica).

La central telefónica será digital con protocolo IP. Se conectará con el gabinete de distribución principal del sistema de voz.

El Nuevo establecimiento de salud, deberá estar habilitado para contar con los siguientes servicios:- Tributarios de canales de voz, que se integrará a un servicio para telefonía

IP y deberá soportar llamadas simultáneamente.- Servicio de Internet para las estaciones de trabajo.- Servicio de TV cable.

20


Las características y condiciones del diseño se detallan en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia.

La telefonía IP es parte integral de la solución de Comunicaciones, que unifican voz, vídeo, datos, y aplicaciones móviles en redes tanto fijas como móviles, capacitando a los usuarios para comunicarse fácilmente en su lugar de trabajo a través de cualquier medio, dispositivo o sistema operativo.Utilizando la red como plataforma, la telefonía IP ayuda a organizaciones de todos los tamaños a conseguir mayor seguridad, resistencia, flexibilidad y escalabilidad, además de los beneficios inherentes de usar una red convergente para el transporte de datos y la interconexión.La telefonía IP comprende dos categorías:- Procesamiento de llamadas- Teléfonos IP

FijosInalámbricosSoftphones (Software emulador de teléfonos)

4.2.6.7. Sistema de Telefonía Pública.-El establecimiento de salud de Atalaya contara con el servicio de Telefonía pública con teléfonos públicos exteriores e Interiores (incluye telefonía satelital) los cuales permitirán al Público que acuda al establecimiento de salud a realizar llamadas en caso ser necesario, el contratista deberá dimensionar y establecer los puntos con los entubados correspondientes para que se puedan instalar los teléfonos públicos sin afectar la estética del nuevo establecimiento de salud.

4.2.6.8. Sistema de Llamada de Enfermeras IP.- El Sistema de Llamada de Enfermeras, se integrara a la red TCP/IP del establecimiento de salud y brindará el servicio de comunicación bidireccional entre el paciente y la estación de enfermeras, ello con la finalidad de asistir de forma oportuna y ordenada al mismo, registrando las actividades de servicio asistencial y/o cuidados de enfermería, razón por la cual deberá contar con los siguientes componentes, como mínimo:En la habitación de los pacientes: - Módulo de Llamada de Enfermeras, basada en Tecnología IP. - Central de distribución- Tirador de Baño.- Pulsador (uno por cama).- Pulsador de cancelación de llamada de enferma por proximidad o

manual.- Modulo de llamadas y registro de actividades en cada una de las

habitaciones, luz de sobrepuerta o corredor, la cual deberá necesariamente indicar la habitación donde se generó la llamada.

- Software de control de llamada de enfermeras instalada en PC con conexión a la red.

- Sistema de Almacenamiento de Datos de ocurrencias.

Las características y condiciones de diseño de cada componente se detallan en Capítulo V de los presentes términos de referencia.

4.2.6.9. Sistema de Cámaras de Seguridad IP (CCTV).- El sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), comprende el suministro de todo el equipamiento necesario para la implementación y puesta en funcionamiento del sistema de video solicitado que permita el monitoreo, grabación y reproducción del video obtenido por cada cámara en toda la Edificación desde una central de monitoreo (ubicado en el primer piso) según plano.El sistema comprende: Cajas, tuberías y cableado, Estación de monitoreo basada en PC con el software de monitoreo respectivo Servidor para administración, grabación y almacenamiento de video.

20


Tecnología de desarrollo.- El sistema de cámaras de video IP, permitirá la vigilancia visual de las áreas de interés, recopilación de evidencia y como elemento de disuasión para quienes quieran incurrir en acciones indebidas. Las cámara IP, se ubicaran en lugares estratégicos donde se encuentran activos costosos del establecimiento de salud como bodegas de equipos, farmacia, entradas y salidas, parqueos y pasillos.Las cámaras permitirán la visualización en Contraluz (WDR).El diseño deberá contemplar la dictaría y cajas empotradas para la ubicación estratégica de estas cámaras, las cámaras deben tener alimentación PoE con su respectivo respaldo de energía en caso de apagones, según corresponda (de acuerdo a las características o especificaciones técnicas de cada cámara).Deberán estar a una altura que no sea de fácil acceso, serán preferentemente Domo.

Principio de funcionamiento.-El sistema de monitoreo se ubicará en la Central de Seguridad. Si bien las áreas de seguridad están dotadas de Monitores que permiten la visualización de las cámaras.Estará conformado por:- Estaciones de monitoreo basada en PC con el software de monitoreo

inteligente. - Servidores para la administración, grabación y almacenamiento de las

cámaras IP del proyecto, con RAID 5 externo o SAN, que se instalaran en el Data Center.

- Cámaras IP a color, fijas, para interiores, mini domo- Cámaras IP a color, fijas para exteriores, con housing.- Cámaras IP a color, móviles para interiores, Domo PTZ 360°.- Cámaras IP a color, móviles para exteriores, con housing.- Cámaras IP a color, móviles, para exteriores, Domo PTZ 360°, de 35X de

zoom óptico.- Software de Administración y almacenamiento de la información con un

tiempo de almacenamiento de 30 días para las cámaras que se instalaran en este proyecto.

4.2.6.10. Sistema de Televisión cable IP y gestión de colas.- La finalidad de implementar un Circuito Cerrado de Televisión IP, contar con una infraestructura adecuada que permita al paciente y a los profesionales de salud herramientas que ayudaran en brindar mejor los servicios informáticos de comunicación y en la mejora del servicio de prestación de salud en el tiempo que dure la permanencia del paciente en el establecimiento de salud.

Tecnología de desarrollo.-Integrada por diferentes módulos (gateways) de tratamiento de señal que convierten las diferentes señales de TV en Streams IP.Los módulos están adaptados a TV analógica, TV digital, TV SAT y TV por Cable. Los canales encriptados pueden ser tratados en cabecera por módulos específicos para su distribución.Los Gateway IP convierten la señal de televisión DVB en tramas IP, para ser transmitidos a través de redes Ethernet, siendo fundamentalmente utilizados en cabeceras IPTV. Cada Gateway sintoniza el MPTS, extrae todos los canales y servicios, los encapsula en paquete IP (UDP) de forma transparente (conservando el formato original MPEG2 o MPEG4) y los entrega a la red Ethernet de forma simultánea en modo SPTS, utilizando una dirección multicast y soportando múltiples corrientes de audio.El sistema será implementado dentro del cableado estructurado Este circuito deberá considerarse en las Salas de Espera de todos los servicios (Admisión, Consulta Externa, Emergencia, hospitalización, Ayuda al Diagnóstico, etc.), así como, en las habitaciones de Hospitalización y “Estar de Médicos y Enfermeras”.

20


Se debe tener en cuenta la apertura de las puertas, debido a que los TV a instalar serán LED de 32”, los TV deberán estar centrados en las habitaciones de hospitalización de manera que puedan ser vistos sin ningún inconveniente por los dos o tres pacientes hospitalizados.

El contratista deberá incluir un software de gestión de colas que deberá visualizarse en la parte inferior de los TV, con el fin de indicar el turno correspondiente de los pacientes, con el fin de evitar las colas.

4.2.6.11. Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo.- El sistema tiene como objetivo transmitir mensajes, música ambiental y el perifoneo para llamado a su personal. Funcionamiento: La red de conductores y los equipos harán posibles las siguientes funciones: transmisión de: sonido, voz, señalesTendrá una consola control, ubicado en la Central de Monitoreo, en el área de la operadora telefónica, la cual operara y controlara todo el sistema.El sistema de amplificación está diseñado para cubrir: los halls principales del hospital, áreas de visita, espera, circulación, sala de estar, atención médica, servicios generales de cocina, lavandería y cafetería. Sistemas independientes con salida de micrófono y control de volumen, para las siguientes áreas:

Un sistema principal, central o general para todo el establecimiento de salud

Un sistema independiente para la Sala de usos múltiples (auditorio) Un sistema independiente para Área de intervenciones grupales y el

gimnasio Un sistema independiente para Estación de Farmacia general y

farmacia de emergencia. Tecnología de desarrollo.-Una de las grandes innovaciones de los sistemas de megafonía son los basados en redes IP. Se trata de sistemas con audio y datos basados en IP con prestaciones específicas de seguridad, adaptables a cualquier tipo de instalación de megafonía y/o alarma por voz.

Las centrales de potencia y los pupitres de control de tipo IP incluyen conectividad vía Ethernet y permiten descentralizar la instalación para controlarla y configurarla desde cualquier punto de la red.Central de sonido.-La central de sonido constara de un panel o grupo de paneles que contendrán en forma funcional todos los equipos que se describen en esta especificación, como los accesorios o equipos auxiliares necesarios para la ventilación de los mismos: La central será alimentada a 220 V. 60Hz y contendrá Los equipos siguientes:- Unidad de disco compacto (CD); capacidad mínima de tres discos.- Sintonizador de radio para FM, AM de alta fidelidad. Bandas de recepción:

FM (87,5)(108) MHz, AM (150)(400) KHz (517)(1622)(1,62)(4) MHz ( 4) (8,1)(8,1)(13,4)(13,4) (22)

- Controles de volumen, tono, otros Sintonizador normal y fino.- Equipo de grabación y reproducción de cintas, con tres velocidades de

grabación y velocidad alta en ambos sentidos para enrollado de cinta.- Equipo de osciladores de tono para las señales de alarma requeridos

por el sistema.- Equipo de pre amplificaciones, mezcladores y selectores para

funcionamiento de acuerdo con lo especificado.

4.2.6.12. Sistema de Comunicación por Radio VHF/HF.-Las tecnologías de radio HF y VHF ampliamente utilizadas para las comunicaciones de voz semi-dúplex, pueden ser aprovechadas también para comunicaciones de datos.

20


Una ventaja de estas tecnologías es que funcionan sin línea de vista entre los equipos terminales, y permiten comunicaciones con puntos donde nada más es factible por su aislamiento en términos de lejanía y condiciones topográficas.

Tecnología de desarrollo.- La banda VHF (30 – 3000 MHz).-Resulta ser uno de los medios más fiables a la hora de garantizar la comunicación en zonas de cobertura de corta y media distancia sin visibilidad directa.En la banda VHF mencionada anteriormente es posible conectar estaciones con buena calidad de voz en un radio aproximado de hasta 50km (según topografía de la zona). Esta banda presenta además gran estabilidad, y no depende de las condiciones medioambientales o del instante del día en que nos encontremos.

La banda HF (3-30MHz)Nos permite comunicaciones de larga y muy larga distancia (miles de kilómetros) gracias a un fenómeno conocido como propagación ionosférica. Este fenómeno consiste en la reflexión de las señales de radiofrecuencia en las capas altas de la atmósfera (la más importante de ellas situada a 250 km de altitud). El principal inconveniente de HF es la baja calidad de la transmisión, toda vez que las señales transmitidas se encuentran expuestas a diversos efectos de distorsión (absorción atmosférica, elevado ruido, un acusado multicamino, entre otros). Además, las condiciones de transmisión son extremadamente variables, en función del momento del día, estación del año, tormentas ionosféricas, etc.

4.2.6.13. Sistema de Control de Accesos y Seguridad.- Se deberá considerar la implementación de la plataforma de un sistema de proximidad para el Monitoreo en línea, de los accesos a áreas o ambientes restringidos.

Tecnología de desarrollo.-Incluye teclado para incidencias, lector RFID y lector de huella.Potente control de acceso y control de presencia de altas prestaciones con funcionamiento offline (almacenamiento de hasta 14000 registros).Ofrece gran versatilidad tanto a nivel de conexión, configuración y control de periféricos locales y remotos.Ofrece además la posibilidad de conexión a múltiples lectores, creando diversas y muy variadas posibilidades según las necesidades de cada proyecto.LF de 125 KHzComunicación Ethernet: 10/100/1000.Temperatura: -20ºC a 80ºC.Medidas: Caja office: 16.5 x 22.1 x 6.1 cm.

Sistema de Acceso debe ser de alta disponibilidad y preparado para operar en entornos 24x7 - de operación continua las 24 horas de los 7 días de la semana - consistente de elementos como: Lectores de Acceso, Tarjetas de Proximidad, Cerraduras eléctricas (o electro magnéticas), botones de salida de emergencia, Sensores de Puerta Cerrada, Alarmas, sirenas, CCTV y brazos neumáticos cierra puerta, etc.

4.2.6.14. Sistema de Relojes Sincronizados.-En el nuevo hospital se instalara un sistema de relojes IP de una y dos caras y además los marcadores de asistencia biométricos, en la parte externa de las casetas de vigilancia o en las entradas/salidas del personal asistencial y administrativo, requiriéndose para ello un punto de data y un punto eléctrico estabilizado a la misma altura, es decir, a 1.20 mts, sobre nivel de piso terminado (SNP); podrá instalarse también en paredes adyacentes a la caseta

20


de vigilancia, no deberá interrumpir el acceso, deberá instalarse debajo de un techo que proteja el equipo de la lluvia y el sol.

El sistema está constituido por un conjunto de cajas y tuberías, con salidas para:- Reloj patrón- Relojes secundarios de una esfera- Relojes secundarios de dos esferas- Reloj de cronometró.- Reloj tarjetero, para control de asistencia.

4.2.6.15. Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios.- El sistema de alarmas contra incendio, que permite la protección de la vida y de activos. Los sistemas de alarma contra incendio se utilizan para la protección de la vida y de activos. El sistema utiliza sensores que se distribuyen por todo el edificio, especialmente en pasillos, habitaciones, lobbies, oficinas y cualquier espacio habitado según la norma NFPA-72; se instalara en el ambiente de Control de Seguridad y deberá considerar el íntegro de equipos incluida la instalación y debe contemplar los siguientes dispositivos:

- Panel de alarma.- Detectores de humo.- Detectores de humo Anti Explosivos- Detectores de temperatura.- Estaciones manuales.- Parlantes con luces Estroboscópicas.- Software de administración y control.

Tecnología de desarrollo.- Se ha previsto un sistema de Detección Algorítmica, que controla todas las habitaciones de pacientes, pasillos, quirófanos, almacenes, etc., que avisa del comienzo de un conato de incendio e informando con detalle escrito, recinto, sector, etc., donde se ha producido la mencionada incidencia.El sistema de detección de incendios está dimensionado básicamente con detectores algorítmicos con tecnología óptica, ya sea para zona de ambiente como de falso techo. Para el área del aparcamiento se ha previsto con detectores multicriterio con tecnología óptica-térmica. La superficie que protegerá ambos detectores será de 60 m2. El Puesto de Control, junto con las centrales de detección de incendios está previsto que se ubique en la cuarto de seguridad. Además de la instalación de Detección de Incendios

4.2.6.16. Sistema de ahorro EnergéticoEl uso Eficiente de la Energía Es de suma importancia, principalmente por lo siguiente:Reduce los costos de energía. Los hospitales consumen una importante cantidad de energía, reduciendo los consumos se podrá disponer de mejor modo los excedentes.Ayudar a mejorar la calidad de atención. Por ejemplo, mejorando la administración en la generación y consumo de vapor, se puede tener el vapor a la temperatura y presión apropiada para las diversas necesidades. La administración de energía también significa que se puede asegurar un suministro fiable a muchas áreas críticas como el centro quirúrgico y la Unidad de vigilancia Intensiva (UVI).El proyecto debe Considerar la implementación de un sistema de gestión de energía, mediante el uso de sensores, actuadores (PLC controlador lógico programable, PAC controlador de Automatización Programable) y software adecuado para ser aplicado en el ahorro de energía en los sistemas electromecánicos, control de motores, control de iluminación, de calefacción, ventilación, aire acondicionado etc. Este software además de realizar el control

20


eficiente de energía deberá tener un registro de las intervenciones y los programas de mantenimiento de todos los equipos conectados a esta red.

4.2.6.17. Módulos de Atención al PacientePara una atención ordenada de los pacientes, se contará con los Módulos de Atención al Paciente, el cual reemplazará el servicio de administración de colas. Los Módulos se implementarán en las salas de espera de la consulta externa y deberá diseñarse un módulo (Módulo Simple) por cada 4 consultorios, donde atenderá una terminalista. También se podrá diseñar un módulo (Módulo Doble) donde podrán atender dos terminalistas, entendiéndose que este módulo atenderá 8 consultorios.

4.2.7 EquipamientoComprende el equipamiento integral del proyecto. El Contratista, tomando como base el listado del equipamiento indicado en el ANEXO, que forma parte de los presentes Términos de Referencia y los planos de arquitectura; coordinará con los profesionales de todas las especialidades la distribución y requerimientos de los equipos y mobiliario, el listado de claves y el listado por ambientes que requiera el nuevo hospital en su integridad.

El Contratista deberá tomar en cuenta la potencia, el número de fases, el Hz para el caso de los equipos electromecánicos; así como, la preinstalación de los equipos que se señalan en el Estudio de Verificación de Viabilidad y en la Guía Referencial de Preinstalación del equipo respectivo ANEXO a los presentes Términos de Referencia. El Contratista considerará en su diseño, la integración digital del equipamiento.

4.3. REQUISITOS DE PRESENTACION Y ENTREGA DEL ANTEPROYECTOLa presentación del Anteproyecto comprende los planos, esquemas y/o gráficos y la Memoria Descriptiva en forma integral del Partido Arquitectónico y del Anteproyecto de todas las especialidades. Los planos se presentarán a escala 1/100, salvo lo puntualmente señalado en cada especialidad.

La Memoria Descriptiva considerará el entorno, condicionantes y parámetros urbanos, de acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, criterios adoptados a partir de las consideraciones normativas, descripción por especialidad según lo señalado en cada una de ellas, cuadro de áreas por ambientes y total, diferenciando circulaciones y muros, listado de planos, cálculos, esquemas y/o gráficos por especialidad y el valor estimado de la obra, tomando como base los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

4.3.1 REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS DEL ANTEPROYECTO

Se presentarán en papel "Bond" de 80 grs, color blanco, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevarán al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto, del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda y del Supervisor especialista según el caso. Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser. Se utilizará Software de aplicación Microsoft Word para Office XP.

El Contratista presentará la documentación escrita en un (1) original impreso y dos (2) copias, en archivadores de palanca simples; así como, tres (3) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM). Una copia de la información impresa y digital quedará en custodia del Gobierno Regional.

4.3.2 REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GRÁFICOS DEL ANTEPROYECTO

20


Los planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 gr. y en formato “A” (ISO/DIN), doblados en formato A4, contenidos en porta papeles de polipropileno (mica transparente) y en archivadores de palanca simples, debiendo el Consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la Entrega Final.

Todos los Planos en todas las entregas deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto, por el Profesional Principal responsable del diseño de cada especialidad y por la Supervisión según la especialidad que corresponda. Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el especialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.

El Contratista presentará los Planos y Gráficos del Primer Informe de cada especialidad, en tres (3) ejemplares impresos y tres (3) copias digitalizadas en medio magnético (CD-ROM), versión original de diseño y adicionalmente con extensión DWG y PDF. Una copia de la información impresa y digital quedará en custodia del Gobierno Regional.

4.3.3 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO:La documentación escrita y gráfica impresa, elaborada de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de Referencia se presentará de la siguiente manera:

VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO Ficha Técnica Índice GeneralMemoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, tomando de base los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

VOLUMEN 02: ARQUITECTURA Y SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL Y EVACUACIÓN

Memoria Descriptiva de Arquitectura - Listado de Ambientes - Cuadro de Áreas

Memoria Descriptiva de Seguridad en Defensa Civil y Evacuación- Cálculo de Aforo - Cálculo de Tiempo de Evacuación

VOLUMEN 03: ESTRUCTURASMemoria Descriptiva - Descripción del Proyecto- Planteamiento Estructural- Memoria de Cálculo - Predimensionamiento de elementos estructurales y la verificación de las derivas y

asentamientos diferenciales

VOLUMEN 04: INSTALACIONES SANITARIASMemoria Descriptiva de los sistemas de agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección de los desagües (diferenciándose desagüe doméstico y desagüe toxico), agua para riego de las áreas verdes, red de evacuación pluvial (incluye drenes interceptores así como mitigación ante inundaciones) y sistemas de tratamiento de agua y desagüe. Recorrido del sistema de transporte de residuos sólidos hasta la planta de tratamiento.

Memoria de Cálculo - Determinación de la demanda total de agua- Propuesta del Sistema de Suministro de agua- Dimensionamiento de los volúmenes de regulación y almacenamiento- Requerimiento y localización de las plantas de Tratamiento de agua y desagüe- Cálculo justificatorio de producción de residuos sólidos y determinación de las áreas

de la planta

20


VOLUMEN 05: INSTALACIONES Eléctricas Memoria Descriptiva- Estimación de la máxima demanda, de acuerdo al equipamiento y áreas- Estimación de la capacidad de los estabilizadores, transformadores de potencia y

grupo electrógeno.- Niveles de Iluminación por servicio de acuerdo al RNE y otras reglamentaciones.

VOLUMEN 06: INSTALACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONESMemoria Descriptiva de los sistemas de cámaras de seguridad IP, del control de accesos, de relojes, de llamada de enfermeras IP, de TV cable IP, de parlantes, de central telefónica IP, de alarmas contra incendio, de control de energía y de módulos de atención a los pacientes- Esquema del sistema de la canalización de comunicaciones y seguridad.- Ubicación y trazo de montantes y gabinetes de comunicaciones- Ubicación preliminar de las Centrales de Comunicaciones- Distribución preliminar de la canalización troncal de los sistemas de comunicaciones

(Considerar la estructura y sistema de canalización de alimentadores a través del “Ducto Técnico”)

- Planos de ubicación de gabinetes para tableros de comunicaciones y de montantes de comunicaciones

- Plano del Sistema Equipotencial de Puesta a Tierra

Memoria de Cálculo - Determinación de la demanda total de puntos de red de voz, data, video- Propuesta del Sistema de control de energía- Dimensionamiento de la cantidad de cámaras IP, fijas y móviles, interiores y

exteriores- Requerimiento de central telefónica IP- Cálculo justificatorio de cantidad de sensores de la alarma contra incendios.

VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECANICAS Memoria DescriptivaMemoria de Cálculo- Dimensionamiento del sistema de transporte vertical, considerando ascensor de

pasajeros, ascensor de camas, y montacargas de servicios; así como, el espacio o cajas de los ascensores y la sala de máquinas.

- Dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extracción y/o ventilación mecánica de cada Unidad Productora de Servicio.

- Dimensionamiento de acuerdo a la demanda, la capacidad y tipo de las Centrales de Gases Medicinales (Oxígeno Medicinal, Vacío, Aire Comprimido Medicinal)

- Dimensionamiento de acuerdo a la demanda del tanque de almacenamiento de GLP y tubería de distribución.

- Dimensionamiento de acuerdo a la demanda del tanque de almacenamiento de Petróleo Diesel y tubería de distribución.

- Dimensionamiento del sistema de Vapor de acuerdo a la demanda de los servicios.- Dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos.

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTOMemoria Descriptiva- Listado preliminar de equipos por ambiente y por Unidades Productoras de Servicios- Listado de códigos usados en los Planos.

VOLUMEN 09: PLANOS

Arquitectura.- - Plano de Ubicación a escala 1/500 y Esquema de Localización a escala 1/10,000,

indicando el Cuadro de Áreas y el Cuadro Comparativo, donde se confrontarán los datos del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios reglamentario, con los resultantes del proyecto.

- Planos de Zonificación por grupo a escala 1/200, conteniendo los accesos definidos (principal, servicios, emergencia y evacuación); Área de las Unidades Productoras de

20


Servicios; Interrelación de las Unidades Productoras de Servicios (Flujos de Circulación de personal, pacientes, personal asistencial y de servicios, áreas públicas y restringidas, etc.)

- Planos de Conjunto: Plantas de distribución arquitectónica generales por niveles y tratamiento de áreas exteriores (veredas, estacionamientos, pistas, mobiliario urbano, áreas verdes, circulaciones techadas entre otros), a escala 1/200. Las plantas de conjunto deberán estar debidamente acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores, pórticos de ingreso y la localización de todos los componentes principales, señalados en cada una de las especialidades (ambientes para la sub estación eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos sólidos, planta de tratamiento de residuos sólidos, entre otros que se especifican en las especialidades de Instalaciones y Equipamiento); Cortes y Elevaciones generales, a escala 1/200.

- Planos de distribución por niveles a escala 1/100: plantas con medidas acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes codificados, puertas, ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, etc.

- Planos de elevaciones y cortes, indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus respectivas cotas.

- Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial) a escala 1/100.- La propuesta del anteproyecto arquitectónico deberá estar compatibilizado con el

estudio topográfico que será realizado por el contratista.Seguridad en Defensa Civil y Evacuación.-- Planos generales de las zonas de seguridad (señalización), a escala 1/200.- Planos generales de las rutas de evacuación, a escala 1/200.

Estructuras.-- Esquema y predimensionamiento de todos los elementos estructurales;

cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores y exteriores.

- Estructuración de los bloques identificando el tratamiento de juntas sísmicas.- Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que

lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros.

Instalaciones Sanitarias.-- Plano de Ubicación de los ambientes de almacenamiento de agua (cisternas)- Esquema en Plano de Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas.- Esquema en Plano de Distribución de los ambientes de los residuos sólidos.- Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de

Arquitectura.- Isométrico de las montantes de las instalaciones sanitarias

Instalaciones Eléctricas.-- Esquema en Plano de Ubicación del Área y Distribución de la Subestación,

Estabilizadores, Grupo Electrógeno y Sala de Tableros- Plano General de Distribución mostrando el recorrido de los alimentadores

(montantes) y distribución de tableros. - Iluminación por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio

Instalaciones Mecánicas.-- Esquema en Planos de Ubicación de equipos de aire acondicionado, ventilación y

extracción.- Esquema en Plano de Ubicación de las Centrales de Gases Medicinales- Esquema del Plano de Acometidas Principales del Sistema de Gases Medicinales a

las Unidades Productoras de Servicio.- Esquema del Plano de Ubicación de los Tanques de Combustibles.

Instalaciones del Sistema de Comunicaciones.-- Esquema del sistema de la canalización de comunicaciones y seguridad.- Ubicación y trazo de montantes y gabinetes de comunicaciones- Ubicación preliminar de las Centrales de Comunicaciones- Distribución preliminar de la canalización troncal de los sistemas de comunicaciones

(Considerar la estructura y sistema de canalización de alimentadores a través del

20


“Ducto Técnico”) - Planos de ubicación de gabinetes para tableros de comunicaciones y de montantes

de comunicaciones.- Plano del Sistema Equipotencial de Puesta a Tierra

Equipamiento.-- Esquema de distribución de equipamiento integral, indicando la ubicación preliminar

de los equipos en cada uno de los ambientes, así como señalar las rutas para el ingreso, traslado y ubicación final de los equipos de alta tecnología.

ANEXOSFormará parte de la entrega y presentación del Anteproyecto los siguientes anexos:- Plan de Gestión del Proyecto- Informe Situacional de la inspección y el estado del terreno (verificación in situ).- Levantamiento Topográfico definitivo. - Estudio de Mecánica de Suelos definitivo.- Factibilidades de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica,

Comunicaciones y otras que se requieran.- Proyectos del suministro de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado,

Energía Eléctrica, Comunicaciones desde el punto de alimentación fijado en las Factibilidades de Servicios de los Concesionarios locales correspondientes.

- Proyectos del suministro de Combustibles para DIESEL, GLP o gas natural.- Constancia de la gestión para obtener la aprobación del Estudio de Impacto

Ambiental por el Órgano competente o la Certificación Ambiental correspondiente.- Cuaderno de Avance y Diagrama Gantt preliminar- Informe situacional de las gestiones para obtener la Licencia de Construcción y otras

Autorizaciones que se requieran.

CAPÍTULO V. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA

El presente capítulo comprende la elaboración del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra que incluye la obtención de la Certificación del Estudio de Impacto Ambiental y del Estudio de Estimación del Riesgo, la elaboración y aprobación de los expedientes para el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y combustibles, desde el punto de alimentación fijado por los concesionarios.

Previa revisión y evaluación de los documentos entregados por el Contratista, la Supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y la elevará al Gobierno Regional para su aprobación mediante documento resolutivo.

El Gobierno Regional emitirá la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra cuando corresponda, de acuerdo a la normativa vigente y comunicará al Contratista y a la Supervisión, la autorización para el inicio de los trabajos de la siguiente fase.

De lo señalado, la elaboración del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI”, se enmarca en el Estudio de Verificación de Viabilidad y en el Anteproyecto aprobado por la instancia competente del Gobierno Regional, con la conformidad de la Supervisión.

El Gobierno Regional comunicará por escrito al Contratista y a la Supervisión, la aprobación del Anteproyecto y la autorización del inicio de la fase de desarrollo del Expediente Técnico del Proyecto a nivel de Ejecución de Obra (Segundo y Tercer Entregable).

5.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

- Respetar la programación inicial y el plan de gestión del proyecto.- Elaborar los documentos técnicos completos que permitan ejecutar eficientemente las

obras.

20


- Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.

- Coordinar de acuerdo al plan de gestión, la ejecución del expediente técnico, con la Supervisión del Proyecto y con las instancias competentes que designe el Gobierno Regional.

- Preparar la documentación necesaria para gestionar y obtener la Licencia de Construcción y la Declaratoria de Edificación de la Municipalidad Provincial, en concordancia a la Ley Nº 29476 Ley que Modifica y Complementa la Ley N° 29090.

- Los asuntos que impliquen modificación y/o ampliación de las especificaciones técnicas o cláusulas contractuales, deberán estar debidamente sustentados, con opinión de la Supervisión para que sean evaluados por el Gobierno Regional y resueltos por la dependencia e instancia competente, de acuerdo a las cláusulas del contrato.

5.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

5.2.1. REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICOCon el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de elaboración, además de los programas sistematizados para el seguimiento y control del proyecto, el Gerente de Proyecto bajo responsabilidad, deberá llevar a cabo las reuniones semanales de coordinación con la Supervisión del Proyecto de Inversión y con las instancias competentes que designe el Gobierno Regional.

El Gerente de Proyecto velará por presentar los entregables de las diversas especialidades, compatibilizados y concordados entre sí, en los plazos establecidos. Cada vez que se presente un Informe al Supervisor (de acuerdo a las entregas establecidas) los documentos que forman parte del Informe deberán estar firmados por el Gerente y por todos los especialistas participantes; y con la opinión de los especialistas de la Supervisión. Los documentos que se elaboren serán de fácil comprensión y lo suficientemente claros, precisos y completos, de modo que se eviten errores de interpretación y de omisión que generen adicionales, especialmente durante el proceso constructivo.

5.2.2. REFERIDAS AL PROYECTOEl expediente técnico se elaborará sobre la base de los requerimientos establecidos en el Estudio de Verificación de Viabilidad, en el Anteproyecto, en las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de Referencia.

La concepción de la edificación debe considerar y prever las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales, funcionales y climatológicas, así como, las de los servicios básicos y otras que permitan la mejor respuesta. Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir y mostrar vigencia tecnológica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

Las condicionantes de diseño en general, colindancias, relación volumétrica, altura de edificación, elevaciones y fachadas, relación funcional, circulación y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa, protección física del usuario, obras exteriores, entre otras, serán evaluadas y analizadas por el Contratista, teniendo en consideración la normatividad indicada en el numeral 1.8 del Capítulo Primero de los presentes Términos de Referencia, y otras que por cada especialidad sean necesarias.

5.2.3 REFERIDAS A CADA ESPECIALIDADEl expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta adicionalmente, las siguientes consideraciones:

5.2.3.1 Arquitectura y SeñalizaciónEl proyecto se basará en el Anteproyecto Arquitectónico elaborado por el Equipo

20


Técnico del Proyecto y aprobado por el Gobierno Regional, previa conformidad de la Supervisión. Es necesario que el Contratista realice la verificación de la disponibilidad del terreno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relación con el entorno inmediato. El proyecto deberá contener todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación. La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio básico de diseño. Se deberán cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilación, clima, ubicación y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se aceptará el uso de materiales de poca durabilidad, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y condiciones apropiadas de temperatura, la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.

El Contratista deberá estimar en el desarrollo del proyecto, el uso de sistemas constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas descritas en el Capítulo IV de los presentes Términos de Referencia y que permitan una correcta y adecuada Construcción de la Obra; a la vez, que permitan minimizar los plazos de la Obra Civil.

El Contratista deberá considerar los estándares de acabados en infraestructura fijados en los presentes términos de referencia, pudiendo estos ser mejorados en coordinación con el área técnica de la Entidad. Al respecto se anexan al presente documento, en el ANEXO N° 2, los acabados estándar para que sean considerados en los ambientes del Hospital.

El Contratista deberá definir el diseño detallado de pisos y zócalos, tanto exteriores como interiores, indicando trama, color y combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, el Contratista deberá definir necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores, en estrecha coordinación con la Supervisión y con los especialistas del Gobierno Regional.

El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto Arquitectónico. El sistema de señalización a implementar, la adecuación del logotipo y los colores institucionales deben ser coordinados con la Supervisión y las instancias que para tal efecto designe el Gobierno Regional. La señalización referida a la Seguridad estará comprendida en dicha especialidad.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar, que el Contratista entregará un juego completo en original y dos copias de los planos de replanteo de arquitectura, a la culminación de la Obra.

5.2.3.2 EstructurasEl diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

20


El Contratista deberá analizar las cargas de gravedad, con las cargas señaladas en la Norma E.020 y las solicitaciones sísmicas según los requerimientos de la Norma E.030 Diseño sismoresistente.

El diseño sismoresistente tiene como finalidad evitar la pérdida de vidas, minimizar el daño estructural y asegurar una continuidad del establecimiento de salud

El hospital debe ser diseñado cumpliendo la Norma Técnica de Edificación que los clasifica como edificaciones esenciales, debiendo evitar irregularidades tanto en planta como en elevaciones.

Para el proyecto estructural en su conjunto, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Estructuración y dimensionamiento:Análisis previo en coordinación con los profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

- Metrado de Cargas:Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

- Análisis de Cargas Verticales:Se preparará la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

- Análisis Sísmico:Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal y espectral de edificaciones. Se determinarán las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E.030, de tal manera que disminuirá considerablemente la vulnerabilidad sísmica de la edificación.

- Combinación para la determinación de máximos efectos y diseño final:Las cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los máximos efectos de diseño.

- Diseño de los elementos resistentes según las últimas normas de diseño nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras más recientes.

- Diseño de los detalles de los elementos no estructurales.

- Diseño de obras exteriores,

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente estructural, como del componente no estructural.

- Componente Estructural:Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es decir la estructura no solamente no debe sufrir daños en sí misma, sino que al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la edificación y su equipamiento, los que permiten la operación continua de sus instalaciones. Esta condición requiere un diseño no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros factores, además de los habituales de resistencia y rigidez.

20


Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al mínimo los posibles daños no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningún caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sísmica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño sismoresistente NTE E-030.

- Componente No Estructural:Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que sin formar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y está conformado, entre otros, por las Líneas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicación e Informática, las Redes y Sistemas de Agua, Desagüe, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberías y ductos en general.

Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, así como los Suministros e Insumos y sus medios de almacenamiento y distribución. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectónicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reducción de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificación pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud.

Para las líneas vitales se coordinará con los diseñadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las áreas críticas.

Para el caso de los componentes arquitectónicos, se desarrollará el reforzamiento o aislamiento de los elementos no estructurales, incluyendo los detalles constructivos para su realización, teniendo en cuenta el anteproyecto que para tal fin fue elaborado.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar, que el Contratista entregará un juego completo en original y dos copias de planos de replanteo de estructuras, a la culminación de la Obra.

5.2.3.3 I nstalaciones Sanitarias Sistema integral para las redes de: agua fría (agua dura) para lo cual se deberá contar con un análisis físico químico bacteriológico del agua proporcionada por la empresa concesionaria para poder fijar el tratamiento del agua blanda; asimismo, el sistema de agua caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadío, aguas servidas (desagüe en dos partes: doméstico y toxico), ventilación, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas subterráneas, drenaje de condensados, sistema de tratamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos comunes y hospitalarios.

20


Para el caso de evacuación de aguas servidas, el Contratista deberá implementar un sistema de tratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla pública, para lo cual se deberá preveer una planta de tratamiento de 100 a 200 m2 según corresponda, en donde se esterilizara el residuo toxico (lodo contaminado) antes de ser vertido en el suelo natural o relleno sanitario respectivo.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar, que el Contratista entregará un juego en original y dos copias completo de planos de replanteo de Instalaciones Sanitarias, a la culminación de la Obra y que efectuará una capacitación al personal de Mantenimiento del Hospital sobre las Instalaciones y Equipos Instalados. Es importante señalar la obligatoriedad que tiene el Contratista de presentar los cálculos justificatorios de diseño de los elementos, equipos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto.

Bajo estas consideraciones, el Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar el sistema de instalaciones sanitarias que comprende lo siguiente:

Sistema de Agua Fría- Abastecimiento desde la red pública (punto de alimentación señalado por el

concesionario en la factibilidad del servicio) hasta el sistema de almacenamiento.

- Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio, máxima demanda simultánea.

- Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. Selección de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización.

- Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

- Diseño estratégico para la ubicación de válvulas de control de alimentación por servicios, áreas niveles y ambientes.

- Cálculo justificatorio para determinar el diámetro, presión y recorrido de las tuberías de la red de agua fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización.

- Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines. - Soportes de apoyo y fijación de tuberías.- Protección y señalización de tuberías.- Líneas de montantes y distribución de agua fría dura, incluye línea de llenado

a la cisterna de agua fría y acometida al ablandador de agua. - Equipamiento de bombas de agua fría (agua dura) con sus tableros de control

y protección y de arrancadores, con sus tanques hidroneumáticos tipo membrana, accesorios y controles.

Sistema de Tratamiento de Agua- Cálculo y evaluación del nivel de tratamiento de agua necesario para los

servicios especializados que lo requieran.- Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario)

debidamente justificado.- Desinfección del agua.- Tratamiento de agua para ablandamiento especial.- Cálculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan

los esterilizadores y otros.

Sistema de Agua Blanda- Cálculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y

regulación.- Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal

de distribución. Selección de los dispositivos de control y funcionamiento de

20


los equipos de presurización.- Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control

de consumo con válvulas de control por áreas, niveles, servicios y ambientes.- Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

la red de agua blanda, tuberías de distribución a los puntos de utilización.- Soportes de apoyo y fijación de tuberías.- Protección y señalización de tuberías.- Líneas de montantes y distribución de agua blanda, incluye acometida a la

sala de calentadores, calderas y aparatos sanitarios que necesitan agua fría blanda.

- Equipamiento de bombas de agua blanda, con su tablero de control, protección y de arrancadores, con tanque hidroneumático tipo membrana, accesorios y controles.

Sistema de Agua Caliente- Equipamiento de calentadores solares, producción y almacenamiento para

agua caliente.- Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno.- Sistema para retorno en la recirculación controlada.- Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

la red de agua caliente, retorno de agua caliente, tuberías de distribución a los puntos de utilización.

- Protección y señalización de tuberías.- Líneas de montantes y distribución de agua caliente, a partir de los

calentadores de agua.- Líneas de retorno de agua caliente hasta el ingreso a la sala de calentadores

y calderas.

Sistema Contra Incendio- Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.- Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra

incendio.- Red de rociadores y gabinetes contra incendio de uso interno.- Conexión de válvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.- Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

la red de agua contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio.

- Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona.- Protección y señalización de tuberías, de acuerdo a las normas vigentes, en

los tramos largos de la red, éstas deberán ser acopladas.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas- Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios.(servicio

doméstico)- Red de desagüe para evacuación de aguas toxicas y/o peligrosas.- Red de ventilación sanitaria.- Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

la red de desagüe y ventilación, indicando caudales por cada servicio.- Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública del

concesionario local o en red existente.- Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con

grasas.- Trampas de yeso, en tópico de emergencia de traumatología y en otros

ambientes en que se requiera.- Cámara de recolección de desagües y equipo de bombeo (de ser necesario)

inatorable, hasta la red de descarga por gravedad.- Soportes de apoyo y fijación de tuberías.- Protección y señalización de tuberías.- Líneas de montantes y salidas de recolección de desagües.- Líneas de ventilación.- Líneas de impulsión de desagües.

20


- Construcción de buzones, cajas de registro, trampa de grasa. - Equipamiento de bombas de desagüe con tablero de control y de

arrancadores, accesorios y controles.En caso de desagüe de aguas servidas a altas temperaturas considerar el uso de tubería resistente al calor.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas- Evaluación del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente

justificado.- Diseño y ejecución de obra de la Planta de Tratamiento, de acuerdo a los

resultados de la evaluación de la necesidad de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.

- Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.En caso de requerirse tratamiento de aguas servidas, este deberá tener un alto grado de asepsia para el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Drenaje Pluvial y riesgo ante inundación- Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo.- Montantes de evacuación de agua pluvial.- Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

evacuación de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.- Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales

lluvias o aguas superficiales.- Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.- Drenaje interceptor de aguas que pongan en riesgo por inundación la

infraestructura.- Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro

punto de evacuación.

Disposición de Residuos Sólidos- Acondicionamiento de centro de acopio para la disposición final de los

residuos sólidos (diseño).- Transporte de residuos sólidos y sistema de recolección.- Clasificación por tipos para disposición final.- Calculo justificatorio para el sistema de tratamiento mediante esterilización de

residuos solidos: Autoclave, Triturador y Compactador de acuerdo al volumen.

Aparatos Sanitarios- Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de

primera calidad, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología moderna de acuerdo a la norma hospitalaria.

- La definición de las dimensiones de los aparatos sanitarios se sujetara a las normas hospitalarias.

- La grifería de los aparatos sanitarios serán de bronce cromado. En el caso del agua para los inodoros y urinarios, la grifería deberá ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto deberá estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desagüe a la pared deberán llevar la canopla correspondiente.

- Se colocarán aparatos sanitarios de uso hospitalario con especificaciones técnicas de aparatos, grifería, accesorios de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología de punta y alta calidad.

- Se aplicará la Codificación de aparatos sanitarios por sectores con sistemas de seguridad de griferías contra robo y de acuerdo con la clasificación del MINSA, para uso en el servicio de mantenimiento.

A la entrega de la obra el contratista deberá entregar un manual de uso, operación y mantenimiento de todos los sistemas de las instalaciones sanitarias.

5.2.3.4 I nstalaciones Eléctricas

20


El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:

- Diseño del Sistema de Utilización Primaria y elaboración del Proyecto de dicho Sistema, hasta obtener la Conformidad Técnica del mismo por parte del Concesionario. Diseño de la Subestación Eléctrica en el nivel de tensión indicado por el concesionario local en el documento de factibilidad del servicio. Comprende el diseño de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentación eléctrica y tablero general.

- Definición de las necesidades de suministro de energía eléctrica y el nivel de tensión correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio, en coordinación con el concesionario local de suministro de energía.

- Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupos electrógenos que incluye el tablero de transferencia automático que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Código Nacional de Electricidad.

- Diseño del sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica para el sistema de informática y para los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informática es totalmente independiente de la red eléctrica general.

- Diseño del sistema eléctrico en media y baja tensión, subestación y tablero general, tableros principales, tableros de distribución, tableros de fuerza y especiales, con filtros eliminadores de armónicos y supresores de picos. Comprende el diseño de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentación eléctrica.

- Diseño de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros principales y tableros de distribución y fuerza. Ubicación de los gabinetes de tableros.

- Memoria de cálculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. Ajuste de los dispositivos de protección. Trabajar en función de los parámetros proporcionados por el concesionario

- Memoria de cálculo y selección de alimentadores por capacidad de corriente y verificación por caída de tensión.

- Alimentación eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de máquinas, dejando el entubado correspondiente para la alimentación de los motores y sus respectivos controles. Conocido el equipamiento se deberá complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio de diseño.

- Diseño y dimensionamiento del banco de condensadores para corregir el factor de potencia.

- Diseño del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados por las normas internacionales y estándares de infraestructura hospitalaria, selección de los artefactos de alumbrado indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.

- Diseño del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales. - Diseño de circuitos independientes de tomacorrientes estabilizados y

normales por cada cama en las unidades de cuidados intensivos, por cada sala de centro quirúrgico, por cada sala de partos.

- Diseño e implementación del entubado de la ubicación de los monitores de signos vitales de la cabecera hacia la central de monitoreo en todos los ambientes de cuidados intensivos. Y en los ambientes donde se instalen centrales de monitoreo

- Diseño, instalación y suministro del TG de acometida independiente de 100 KW para cada equipo de RX estacionario, de 120 KW para el ambiente del tomógrafo, Diseño de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalación de los Equipos Médicos y Electromecánicos de conformidad a la Guía Referencial del ANEXO de los presentes Términos de Referencia.

- Diseño del sistema de tensión estabilizada para el sistema de informática y para los equipos de soporte de vida con sus respectivas fuentes de poder

- Distribución de equipos autónomos de alumbrado de emergencia de acuerdo

20


a los ambientes y proyecto de seguridad. - Diseño de alumbrado exterior y perimetral para circulación peatonal o

vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control, protección y funcionamiento automático.

- Diseño del sistema general, equipotencial de protección por puesta a tierra, justificado con los cálculos respectivos.

- Los conductores eléctricos a ser usados deben ser no propagadores de la llama, no propagadores del incendio con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos, de baja opacidad es obligatoria para instalaciones en túneles y en locales con afluencia de público (referidos en la Subregla 010-010 (4) del Código Nacional de Electricidad (Utilización) según Resolución Ministerial Nº 175-2008-MEM/DM que modifica Código.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar, que el Contratista entregará un juego completo de planos y dos copias de replanteo de Instalaciones Eléctricas, a la culminación de la Obra y que efectuará una capacitación al personal de Mantenimiento del Hospital sobre las Instalaciones y Equipos Instalados, con que cuenta.

A la entrega de la obra el contratista deberá entregar un manual de uso, operación y mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas y los equipos instalados.

5.2.3.5 Sistema de Comunicaciones y SeguridadEl Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar el sistema de comunicaciones y seguridad que comprende la aprobación del Proyecto de Infraestructura Subterránea de Telecomunicaciones, por parte del Concesionario Local y el diseño del sistema de canalizaciones y cableado con cable categoría 6A con las salidas de los siguientes sistemas:- Sistema telefónico con salidas para teléfonos internos, externos (Telefonía IP)

y públicos.- Equipamiento de Cómputo- Sistema de Informática- Sistema de parlantes para música y perifoneo.- Sistema de relojes biométricos (IP).- Sistema de televisión por circuito cerrado.- Sistema de llamada de enfermeras IP para los servicios de Emergencia,

Hospitalización, Salas de Observación (UCI-UVI) y Centro Quirúrgico.- Sistema de seguridad mediante vigilancia por video IP (CCTV).- Sistema de seguridad electrónica con control de accesos.- Sistema de atención en espera, en los servicios de Admisión y Farmacia para

evitar la formación de colas.- Sistema de alarma contra incendios, mediante la utilización de detectores de

humo, detectores térmicos, alarmas audiovisuales y mandos manuales, interconectado con el sistema de protección contra incendios previsto en las instalaciones sanitarias.

- Sistema de control de energía de todo el hospital.- Módulos de Atención al Paciente.

El desarrollo del proyecto debe contener dentro de cada sistema el suministro e instalación de los siguientes servicios:- Suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido, - Data Center (Centro de Cómputo)- Cableado Estructurado de voz, data, video - Networking- Red Inalámbrica- Sistema de Cámaras de Seguridad IP- Sistema de seguridad electrónica con control de accesos- Sistema de Relojes - Sistema de Llamada de Enfermeras- Sistema de Televisión Cable y gestión de Colas

20


- Sistemas de Música y Perifoneo- Sistema de alarma contra incendios- Central Telefónica IP - Sistema de control de energía de todo el hospital- Módulos de Atención al Paciente

a. Sistema Eléctrico

Suministro eléctrico estabilizado e IninterrumpidoSe deberá considerar un sistema eléctrico estabilizado, para todos los equipos de cómputo e informática, a fin de darles una mayor confiabilidad y calidad a la energía suministrada, completamente independiente de los equipos biomédicos, electromecánicos y otros.

Este sistema eléctrico estabilizado atenderá:- Para todos los puntos de red instalados- Equipos de cómputo e informática.- Luminarias de señalización.- Sistema de control de accesos y seguridad- Sistema de Ahorro energético- Módulos de Atención al PacienteSe instalarán estabilizadores con transformadores de aislamiento, con la finalidad de: Aislar los circuitos de tomacorrientes, de los ruidos eléctricos y señales parásitas que pueden afectar el funcionamiento de los equipos de cómputo e informática. Atenuar la presencia de los armónicos de corriente, en especial del orden 3° y 9°, en los circuitos derivados con suministro eléctrico normal.

También deberá considerarse el Suministro Eléctrico Ininterrumpido (UPS) para:- Data Center que alimentará a todos los Gabinetes principales, Servidores,

Central Telefónica IP, etc.- Gabinetes Secundarios GDS- Estación de operadora de Central Telefónica- Central del Sistema de parlantes y Perifoneo- Estación de Monitoreo del Circuito de TV cable y administración de colas- Estación de monitoreo del Sistema de Cámaras de Seguridad IP (CCTV)- Estación de alarmas contra incendio y estación de monitoreo- Sistema de Llamada de Enfermeras (Servidor y Estaciones de Llamada de

Pacientes)

Demanda MáximaSe deberá tener en cuenta para la demanda máxima de equipos de cómputo (PC´s, Impresoras, Servidores, entre otros equipos) lo indicado en la Norma Técnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Sistema de Puesta A Tierra (SPAT)Deberá preverse un Sistema de Puesta A Tierra para los Sistemas de Corrientes débiles. El Sistema de Puesta A Tierra suministrará una resistencia de dispersión menor a 5 ohmios. Los Gabinetes de Comunicaciones, deberán aterrarse.

Compatibilidad Electromagnética (CEM)Considerar que los estabilizadores y UPS a implementar deberán estar equipados con filtros EMI / RFI. Las características y condiciones del diseño se detallan en el Capítulo IV de los presentes Términos de Referencia.

b. Centro de Cómputo (Data Center).Además de las pautas de diseño señaladas en el capítulo IV de los presentes Términos de Referencia se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

20


Sala de Máquinas o ServidoresSe debe contemplar el suministro e instalación de Piso Técnico, el piso debe ser recubierto con vinílico conductivo. El recinto debe ser 100% hermético, es decir, no debe permitir la fuga del aire acondicionado. Las ventanas y otros elementos de diseño, deben considerar la presente condición.Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado de precisión independiente, con la capacidad suficiente para los equipos instalados en el data center y con proyección a futuras ampliaciones (considerar 10 gabinetes auto soportados) para brindar una temperatura estable con las siguientes características:

Las condiciones climatológicas a mantener, serán:- Temperatura ambiente: 18 – 24 °C- Humedad relativa: 30 – 55 %

La separación, entre la Sala de Operadores y la “Sala de Máquinas o Servidores”, deberá contemplar una mampara de vidrio templado, con apertura de puerta (no corrediza), la misma que facilite la instalación de sensores de apertura entre otros elementos de seguridad y control de acceso al recinto. Deberá disponer de un área mayor o igual a 45 mt2 La pintura del ambiente y mobiliario, deberá disponer de componentes químicos y de cualquier otra índole que reduzcan o eviten la propagación de fuego o llamas. Deberá disponer de halotrón u otros gases limpios que permitan ante la ocurrencia de un siniestro eliminar el fuego por ausencia de C02.

Adicionalmente, deberá disponer de las siguientes protecciones:- Detectores de humo.- Cámara IP a color, fija y minidomo.- Dos extinguidores con agente limpio.- Sistema de control de acceso.- Detector de Aniegos

Se precisa que no deberá pasar tubería o conexión alguna de agua o desagüe, sobre las instalaciones del Centro de Cómputo (Data Center). Además no debe ser contigua a baños y/o lavanderías.

Respecto a la instalación de mangas de ventilación del Sistema de Aire Acondicionado – Tipo Confort u otro, se precisa que éstas no deberán terminar bajo ninguna razón sobre la Sala de Máquinas o Servidores del Centro de Cómputo. La Sala de Máquinas o Sala de Servidores, deberá albergar cuanto menos un total de diez (10) Gabinetes Auto-soportados de 45RU cada uno.

Sala de Operaciones de InformáticaEl diseño deberá considerar que desde este ambiente se administra el Centro de Cómputo y el sistema de cableado estructurado del Centro Asistencial. Deberá ser un ambiente donde laboren aproximadamente cuatro (04) personas, será de uso continuo (24 horas del día, los 07 días de la semana). Deberá tener un área no menor a 18 m2, con escritorios modulares adosados a la pared.

Central de ComunicacionesEl diseño deberá considerar un ambiente de acceso restringido, donde se instalarán:

- La Central del Sistema de Música y Perifoneo.- Estación de Monitoreo del Circuito de TV cable y administración de colas.- Sistema de relojes.

20


Deberá disponer del mobiliario mínimo requerido. El área mínima no deberá ser menor a 12 mt2.

Mantenimiento InformáticaEl diseño deberá considerar un ambiente para el personal de informática que brindará servicios de soporte técnico y mantenimiento al parque informático del Hospital. Deberá considerarse el siguiente equipamiento:

- 01 estante de ángulo ranurado de 4 pisos de 2mt x 2mt.- 01 mesa pegada a la pared de 2 mt. de largo x 1.20 de alto.- 02 puntos de red (data) en la pared a 15 cm sobre la mesa.

Central de SeguridadEl diseño deberá considerar un ambiente adecuado y de acceso sólo para el personal de seguridad, donde se ubicarán:

- La estación de monitoreo de Sistema de Cámaras de Seguridad IP - La central de alarmas contra incendio.- Estación de monitoreo y control de energía del hospital.

Se sugiere que este ambiente se encuentre contiguo a la Jefatura de Seguridad o en un ambiente no vulnerable a riesgos y no bajo el ámbito o responsabilidad de informática, al no ser esta función parte del quehacer del área.

c. Sistema de Cableado estructuradoDeberá considerarse y suministrarse el estándar de velocidad que se empleará en el nuevo Centro Asistencial; deberá ser: Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps, a nivel de backbone y desktops.

Se deberá prever una red conformada por bandejas para comunicaciones, cajas de pase, tuberías y otros elementos únicamente para la canalización del Sistema de Cableado Estructurado, el mismo que permita conexionar el o los Gabinetes Principales (ubicados en el Centro de Cómputo) con cada Gabinete de Piso o Secundario (ubicado en cualquiera de los pisos del edificio)

Bajo ninguna razón o circunstancia se debe permitir la canalización de alimentadores o conductores de “data” sobre bandejas eléctricas, en cuyo caso el proyecto debe contemplar el acondicionamiento de las facilidades técnicas que permitan dar cumplimiento a la presente exigencia en todo el edificio para cualquiera de los sistemas a ser provistos por el Hospital. Se precisa que el Sistema de Cableado Estructurado deberá ser cableado con cables de Categoría 6A o superior.

En el desarrollo del proyecto se deberá detallar las condiciones en que se efectuarán los trabajos de instalación de los puntos de voz, datos y video, de acuerdo a las características del producto a utilizar para el Cableado Estructurado categoría 6A, o superior, la cual debe estar basado en las normas:- ANSI/TIA/EIA-568-C.0 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión

para Cableado Categoría 6A de 100Ohms de 4 pares),- ANSI/TIA/EIA-568-C.1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión

para Cableado Categoría 6A de 100Ohms de 4 pares),- ANSI/TIA/EIA-568-C.2 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión

para Cableado Categoría 6A de 100Ohms de 4 pares),- ANSI/TIA/EIA-568-C.2-10 (Especificaciones de Desempeño del cable UTP

Categoría 6A de 50OMHZ de 4 pares),- ANSI/TIA/EIA-568-C.3 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión

para Cableado Categoría 6A de 100Ohms de 4 pares),

20


- ANSI/TIA/EIA-569-B (Norma de Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales),

- ANSI/TIA/EIA-862 (“ Building Automation Systems Cabling Standard” Norma de Administración para Telecomunicaciones / Infraestructuras Comerciales)

- ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra en Edificios Comerciales).

- NTP-IEC 60332-3: Pruebas de ensayo de resistencia a la propagación vertical de incendios, para paquetes de cables o cables reunidos e instalados verticalmente, por quemado de cables bajo ciertas condiciones de incendio

- IEC 61034: Pruebas de medición de opacidad y densidad de humos opacos por quemado de cables bajo ciertas condiciones de incendio (LOW SMOKE).

- IEC 60754: Pruebas de medición de gases halógenos y corrosivos durante la combustión en cables bajo condiciones de incendio (ZERO HALOGEN)

d. NetworkingEl presente proyecto y suministro de Cableado Estructurado será configurado como topología estrella jerarquizada para los subsistemas horizontales y verticales, así mismo se considerarán los subsistemas de un sistema definido por TIA/EIA.

Este sistema está conformado en las estaciones de trabajo, por tuberías de Conguita del tipo pesado, empotradas en pisos y paredes.

El sistema para ser dirigido hacia los gabinetes de comunicación secundaria, lo hace mediante bandejas portacables, instaladas sobres los falsos cielo rasos.

Todo el sistema de canalización debe soportar una temperatura de operación sin perder sus características entre 0°C y 40°C.

De darse el caso se debe considerar los accesorios necesarios de caja (outlet) como base para el face plate solicitado.

Todos los accesorios de curvatura de las bandejas portacables (interna, externa, recto y derivaciones del tipo “T”) deben garantizar una curvatura de 4 veces el diámetro externo del cable UTP o una (01) pulgada, o 2 pulgadas para cables F/UTP.

Cada segmento vertical de fibra óptica conectará el gabinete principal GDP con cada uno de los gabinetes secundarios GDS (de borde).

La fibra óptica debe ser un Riser multimodo LOMMF de seis (06) hilos, para transmitir 10 Gigabit Ethernet para distancias de hasta 300 metros.

Se deberá diseñar, ambientes con aire acondicionado de 9 m2 mínimo, exclusivo para el sistema de comunicaciones, el mismo que deberá albergar los Gabinetes de Borde (Secundarios GDS) autosoportados.

La puerta para ingresar al cuarto de comunicación técnico deberá abrirse hacia afuera, permitiendo de esta manera más espacio dentro del ducto técnico. El cuarto técnico deberá tener acabado, es decir tarrajeado y pintado, deberá estar diseñado de manera que este ambiente se encuentre limpio, cerrado que la lluvia no lo afecte. Se deberá diseñar, ductos técnicos de 6 m2 mínimo para el tendido de la fibra óptica en las bandejas portacables de comunicaciones, la misma que deberá recorrer en toda su extensión el ducto técnico.

e. Sistema de Red Inalámbrica

20


El diseño deberá contemplar la ducteria y los soportes necesarios para la ubicación estratégica de los Access Point. Para cada Access Point, se requerirá solo de un punto de data (ver Figura N° 3); la alimentación eléctrica de los Access Point se hará mediante alimentación PoE (802.3af). Se deberá establecer puntos inalámbricos en los servicios de hospitalización, consulta externa, centro quirúrgico, emergencia, centro obstétrico, biblioteca, administración y los ambientes donde su uso sea requerido.

f. Sistema de Cámaras de Seguridad IP

El diseño y suministro deberá contemplar la ducteria y cajas empotradas para la ubicación estratégica de estas cámaras. Las cámaras deberán tener alimentación PoE.

Deberán estar a una altura que no sea de fácil acceso, serán en número y ubicadas de acuerdo al requerimiento de seguridad que indique el desarrollo del expediente técnico.

Como parte de la seguridad o aseguramiento del perímetro, se deberán disponer de las facilidades técnicas (ducterías, caja toma datos, punto de energía eléctrica estabilizada, entre otras prestaciones), las mismas que permitan acondicionar cámaras de vigilancia IP tipo Domo PTZ.

El sistema de monitoreo se ubicará en la Central de Seguridad, se recomienda que este ambiente se encuentre en un lugar contiguo a la Jefatura de Seguridad o la Central de Seguridad y la Jefatura de Seguridad pueden compartir el mismo ambiente.

El diseñador deberá considerar en este ambiente una estación de monitoreoEl sistema de video vigilancia estará constituido por:- Una estación de monitoreo basada en PC con el software de monitoreo

respectivo y tres estaciones remotas- Servidores necesarios para la administración, grabación y almacenamiento

de 110 cámaras IP mínimas exigidas para este proyecto, con RAID 5 externo

- Cámaras IP a color, fijas, para interiores, minidomo mínimo- Cámaras IP a color, móviles, para interiores, Domo PTZ 360°, de 35X de

zoom óptico mínimo.- Cámaras IP a color, fijas para exteriores, con housing mínimo- Cámaras IP a color, móviles, para exteriores, Domo PTZ 360°, de 35X de

zoom óptico mínimo.

El sistema de CCTV, dispondrá de un control orientado hacia la seguridad que permita una operatividad sencilla y fiable. Será un Sistema Digital de video IP, para lo cual se ha diseñado una aplicación que permite cubrir visualmente las principales áreas y perímetros.

La configuración diseñada debe cumplir con las condiciones necesarias para monitoreo en vivo, generar efectos disuasivos, comprobación de alarmas y eventos antisociales, identificación de personas y registro de todos los eventos en todas las áreas comunes y perímetro externo.

Asimismo se requiere que el sistema cuente con las licencias de análisis inteligente de video forense para todas las cámaras. Se debe incluir licencia de software para monitoreo remoto vía RED. Además el sistema deberá incluir una licencia de software para integración con el Sistema de Control de accesos y alarmas de intrusión.

El Centro de Control principal estará ubicado en un área especialmente designada, donde se hará la administración del sistema de video: monitoreo en vivo y análisis de los segmentos de video grabados. El sistema tendrá la

20


capacidad de grabar las imágenes provenientes de cualquiera de las cámaras por un tiempo determinado para su posterior análisis o visualización.

La grabación de todas las cámaras se hará en un sistema de grabación de video instalado en la sala de servidores y el monitoreo en vivo se realizará en el Centro de Control de seguridad vía RED (se deberá considerar 04 licencias para 04 estaciones remotas de monitoreo) ; asimismo el sistema tendrá la capacidad de que cualquier oficina que se designe pueda convertirse en una estación de monitoreo compuesta de una PC con el software de cliente del sistema y que se puedan añadir tantas estaciones de monitoreo como el sistema los requiera en un numero solamente limitado por el ancho de banda disponible para este sistema.

En el centro de monitoreo se instalará 01 estación de monitoreo tal como se describió anteriormente que permita a los usuarios de seguridad poder monitorear todas las cámaras, hacer el control de las cámaras domos que forman parte del sistema y realizar todas las labores de gestión y administración necesarias sobre el sistema de video. Para los operadores del centro de control, se deben instalar 01 Workstation con 4 monitores LCD de alta resolución de 40” mínimo y para las tres estaciones remotas se deben instalar 01 Workstation con 2 monitores de LCD de alta resolución de 40” mínimo para cada una.

La alimentación de las cámaras será PoE. El medio de transmisión de la señal de las cámaras será normalmente cableado UTP Cat6A sobre una red de área local a ser tendida exclusivamente para este sistema.

Para las cámaras que están dentro del perímetro, se debe de considerar redundancia total: en cámara, en cable de comunicación, en energía y en almacenamiento.

El sistema de CCTV deberá almacenar video de las cámaras de perímetro por 6 meses a 15ips 2 CIF y para las cámaras de operación (dentro de la infraestructura), deberán almacenarse por un año a 15ips 4CIF. El proyectista deberá dimensionar los servidores necesarios y la memoria para cumplir con el tiempo mínimo de almacenamiento.

g. Sistema de Control de accesos IPSe deberá implementar la plataforma de un sistema de proximidad con lectura dactilar para el Monitoreo en línea de los accesos a aéreas o ambientes restringidos.

Sistema de Acceso debe ser de alta disponibilidad y preparado para operar en entornos 24x7 - de operación continua las 24 horas de los 7 días de la semana - consistente de elementos como: Lectores de Acceso de tarjetas de proximidad y dactilar, Tarjetas de Proximidad, Cerraduras eléctricas (o electro magnéticas), botones de salida de emergencia, Sensores de Puerta Cerrada, Alarmas, sirenas, CCTV y brazos neumáticos cierra puerta, etc.

El sistema de Control de Accesos debe controlar y evitar que personas sin autorización puedan acceder a las áreas identificadas como restringidas, controlando y registrando el ingreso y egreso de personas y vehículos a estas áreas controladas, según parámetros de cargo, fecha, hora, labor.

Se requiere de un sistema que opere bajo un entorno de RED Lan/Wan TCP/IP, íntegramente modular que permita el control de accesos, administrar la base de datos de usuarios, configuración así como también funciones de reportes personalizados y que se integre vía software al sistema de CCTV.

20


Las funciones que el sistema debe cumplir permitirán verificar la identidad y nivel de autorización para el ingreso a un área determinada a través de tarjetas basadas en tecnología de proximidad.

El sistema propuesto estará basado en un software de gestión y control, con capacidades de control de lectoras y tarjetas, con crecimiento ilimitado para controlar en un futuro. El Software estará basado en una plataforma de RED.

Deberá tener activa una herramienta de importación/exportación de datos a otras plataformas o sistemas de gestión.

La tranquera vehicular deberá estar preparada para accionarse automáticamente una vez recibida la autorización del sistema. Esta acción será a través de una acción del operador o a través del sistema de control de accesos.

Se deberá incluir la Licencia respectiva de software para realizar esta integración total de CCTV Digital & Control de Acceso.

Los registros diarios serán almacenados y utilizados para estudios estadísticos de acuerdo a los requerimientos del área respectiva. Estos registros podrán ser exportados a plataformas de trabajo de otras áreas. Además la base de datos de dichos eventos deberá tener la capacidad de particionarla.

h. Sistema de Relojes Marcadores de AsistenciaEl proyecto debe considerar el equipamiento de un sistema de reloj maestro y relojes secundarios y las instalaciones necesarias (entubado y cajas), para el enlace y tendido de los cables de control a las diferentes áreas del proyecto, desde la central de relojes y hasta cada una de las salidas de los relojes secundarios.

- Reloj patrónDiseñado para la sincronización horaria en una instalación de relojes secundarios, tales como registradores para el control de asistencia, relojes para el control de tiempos de trabajo, relojería analógica y relojería digital. La finalidad de este equipo será la de sincronizar y unificar la hora y el minuto en el reloj o en los relojes secundarios instalados en una misma red. Además tendrá la opción de sincronizar PCs.

Deberá también tenerse en cuenta un sistema de reloj marcador de asistencia biométrico, los que se instalarán en la parte externa de las casetas de vigilancia, requiriéndose para ello un punto de data y un punto eléctrico estabilizado unidos, a la altura de 1.20 mts sobre nivel de piso terminado; podrá instalarse también en paredes adyacentes a la caseta de vigilancia, no deberá interrumpir el acceso, deberá instalarse debajo de un techo que proteja al equipo de la lluvia y el sol. Se destinarán 3 relojes marcadores de asistencia a este centro asistencial, deberá darse prioridad a las casetas de vigilancia por donde el personal circulará para ingresar o retirarse del hospital.

i. Sistema de Llamada de EnfermerasSe deberá prever la canalización para el acondicionamiento y suministro de un “Sistema de Llamada de Enfermeras, basado en Tecnología IP”. Esta particularidad hará posible su adaptación a los nuevos sistemas existentes e incrementará la gestión y eficiencia de los servicios prestados en el Centro Asistencial.

Este Sistema brindará el servicio de comunicación bidireccional entre el paciente y la estación de enfermeras, registrando las actividades de servicio

20


asistencial y/o cuidados de enfermería, razón por la cual deberá contar con los siguientes componentes, como mínimo:

- Consola de Llamada de Enfermeras, basada en Tecnología IP.- Central de Distribución.- Estaciones de Llamada de Pacientes en las habitaciones.- Estaciones de presencia y registro de las actividades del personal

asistencial.- Tirador de cabecera uno por paciente- Tirador de Baño.- Luz de Sobrepuerta o Corredor, la cual deberá necesariamente indicar la

habitación donde se generó la llamada.- Sistema de Almacenamiento de Datos.

Sobre las cabeceras de cada cama (paciente) según corresponda, se deberá instalar el respectivo pulsador (uno por cama).

Todas las estaciones de enfermeras del hospital, deberán estar conectadas entre sí mediante la red TCP/IP, ello con la finalidad de poder compartir la información que registra o genera el sistema desde otras estaciones de enfermeras, pudiendo gestionar remotamente los cuidados de enfermería en caso de sobrecarga de trabajo de cualquier otra área, ambiente o sector.

La ubicación de la “Estación de Presencia” será al ingreso de cada una de las habitaciones o ambientes, ello con la finalidad de registrar el ingreso y/o salida del personal asistencial y ubicado de manera que al abrir la puerta de la habitación o el baño, estas no tapen la “Estación de Presencia”

El tirador de baño será instalado en el ambiente consignado para los servicios higiénicos de cada habitación o ambiente, este deberá estar ubicado en la pared lateral, es decir, al costado del paciente cuando está sentado y ligeramente delante de su rodilla, de manera que el paciente no haga ningún esfuerzo giratorio; generará una llamada en cuanto el paciente tire de la soguilla; generada la llamada se deberá encender la señal correspondiente en la luz de sobre puerta o corredor de la habitación o ambiente que disponga de dicha facilidad técnica.

La luz de sobre puerta o corredor será instalada en la parte superior de la entrada de la habitación o ambiente correspondiente, contará con 02 luces de diferentes colores, como mínimo. El color de cada una de las lámparas servirá para alertar a las Enfermeras, quienes al transitar por los pasadizos o exteriores de las áreas o ambientes, identifiquen rápidamente por medio del color de la lámpara, el estado de la atención o requerimiento de atención por parte del paciente, según corresponda.

Considerando que el sistema a ser implementado será del tipo IP, es conveniente que se disponga de una conexión independiente que permita canalizar a la estación de llamada de paciente, un alimentador con energía estabilizada, la misma que sea totalmente independiente al equipamiento de cómputo; debe ser controlada mediante llave independiente en el tablero que corresponda, por cada piso que disponga del sistema en cuestión. Es recomendable que las tuberías conduit a ser implementadas sean de 1” de diámetro en todo el recorrido del sistema, bajo topología estrella.

j. Sistema de Televisión Cable y Gestión de ColasLa finalidad de implementar un Circuito Cerrado de Televisión IP, contar con una infraestructura adecuada que permita al paciente y a los profesionales de salud herramientas que ayudaran en brindar mejor los servicios informáticos de comunicación y en la mejora del servicio de prestación de salud en el tiempo que dure la permanencia del paciente en el Hospital.

20


La topología de la red a diseñar será del tipo estrella árbol, estará constituido por el cableado estructurado y el conjunto de cajas y tuberías empotradas, convertidores UTP a placas con tomas para conectores coaxiales de TV. El sistema permitirá conmutar la señal de antena y la señal de video.

Este Circuito deberá considerar las Salas de Espera de todos los Servicios (Admisión, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Ayuda al Diagnóstico, etc.); asimismo, todas las habitaciones de hospitalización y también se deberá considerar los ambientes de Estar de Médicos y Enfermeras.

Tener en cuenta la apertura de las puertas, debido a que los TV a instalar serán LCD de 32”; asimismo, deberán estar centrados en las habitaciones de hospitalización de manera que puedan ser vistos sin ningún inconveniente por dos o tres pacientes hospitalizados.

El Sistema se iniciará en la Central de Comunicaciones y Monitoreo del Hospital desde donde se controlará el Circuito Cerrado a través del Amplificador de Video.

La Central de Comunicaciones contará con un televisor de 40'' como mínimo a instalarse en la pared y un reproductor de DVD. Debe acondicionarse una bandeja para el montaje del equipamiento.

Se instalará una antena lo suficientemente potente para que la señal se vea nítida, por lo que deberá considerarse un ducto desde la Central de Comunicaciones y Monitoreo hacia la parte externa donde se instalará la antena

k. Sistema de Música y PerifoneoEl sistema está constituido por un conjunto de cajas y tuberías empotradas, con salidas para:Central de música, ubicada en la Central de Comunicaciones Con salidas para parlantes en el techo de las áreas públicas y de trabajo.

El Sistema de Amplificación será diseñado para cubrir: los halles principales del hospital, áreas de visita, espera, circulación, estares, atención médica, pool de oficinas, oficinas de funcionarios, servicios generales (cocina, lavandería y mantenimiento) y cafetería. En los ambientes privados, se tendrá controles de volumen.

Se preverá sistemas independientes para las siguientes áreas:

- Un sistema principal o general para todo el hospital- Un sistema independiente para farmacia (en la zona de expendio de

medicamentos al paciente, dos parlantes)- Un sistema independiente en el Auditorio y/o Salón de usos múltiples

(cuatro parlantes mínimo o más de acuerdo a las dimensiones del ambiente).

Se deberá considerar en el auditorio un pequeño ambiente de 6 m2 en la parte contraria al estrado, con las siguientes características:

- Visión hacia el estrado a través de una pequeña ventana.- En este ambiente se instalará un amplificador y una mezcladora del sistema

de parlantes y un sistema de micrófonos inalámbricos.- Se instalarán dos cajas para micro en el estrado (una en piso y una en

pared) las mismas que deberán estar interconectadas con este ambiente. - El circuito de parlantes deberá llegar también a este ambiente.- Un toma corriente del sistema eléctrico estabilizado.

20


- Todas estas salidas deberán estar a 1.20 m. del piso terminado y debajo de la ventana.

- Un mueble debajo de la ventana - Un sistema multimedia motorizado con proyector y Ecran de acuerdo a la

capacidad del auditorio

l. Sistema TelefónicoEs conveniente que el proyecto contemple el acondicionamiento de un buzón externo y cajas de pase para la canalización de la acometida subterránea a ser provista por la empresa prestadora del servicio de telefonía y transmisión de datos, desde el ambiente exterior o planta externa de éste hacia el Data Center del Centro Asistencial. La acometida permitirá la instalación según corresponda de líneas telefónicas y circuitos de datos (por cobre y/o fibra óptica).

La Central Telefónica a ser implementada será de Tecnología IP basada en plataforma Open Source (Asterisk). Estará ubicada en el Gabinete Principal de Comunicaciones, el mismo que se ubica en el “Data Center”. Deberá requerirse de la Empresa prestadora del servicio de Telefonía y Transmisión de Datos, la instalación de la correspondiente regleta de terminación de cables, la misma que debe ubicarse en el “Data Center”.

Asimismo, esta Central Telefónica debe controlar el sistema de perifoneo del Hospital.

Deberá ser de tecnología de última generación, que posea una arquitectura distribuida, escalable y flexible, y que brinde servicios de Telefonía IP nativa. La solución deberá tener la capacidad de soportar videoconferencia en IP (4 o más personas en una comunicación de audio y video) en tiempo real, con el suministro del hardware y software para implementar dos salas de video conferencia y/o telepresencia.

El sistema de comunicaciones deberá ser una plataforma de comunicaciones IP y soportar una gama de teléfonos IP que a su vez soporten estándares internacionales como Calidad de Servicio (QoS), G.711, G.729 en conexión ethernet, con switch incorporado, de conexión ethernet de 10/100/1000 Mbps.

El diseño del sistema deberá ser modular y distribuido, permitiendo el crecimiento futuro sin ningún inconveniente, así mismo deberá permitir una configuración flexible del sistema en cuanto al número de tarjetas (densidad de puertos analógicos y digitales).

El crecimiento modular del sistema telefónico deberá permitir la adición de teléfonos IP, sistemas de control y aplicaciones con la sola conexión de aquéllos a los switches LAN.

m. Sistema de control de energía del establecimiento de saludEl proyecto debe Considerar la utilización de un sistema de gestión de energía, mediante el uso de sensores, actuadores y software adecuado para ser aplicado en el ahorro de energía en los sistemas de equipamiento electromecánico, motores, bombas, central de vacío, central de aire comprimido medicinal, calderos, sistemas y tableros eléctricos, calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación.

Este sistema (SCADA) debe actuar sobre los Equipos de consumo de alta energía (Aire acondicionado, calefactores, ventiladores, iluminación, sub estación, tableros etc.) Instalados en el establecimiento de salud, con el uso de controladores, sensores, actuadores, registradores, etc. debe permiten controlar el proceso desde una estación remota, y monitorizar el comportamiento del proceso en tiempo real.

20


Este sistema debe ser capaz de ofrecer la posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias.

El sistema debe permitir la ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o modificar las tareas asociadas a los equipos de alto consumo de energía.El sistema debe tener arquitectura abierta, que permita su crecimiento y expansión, así como deben poder adecuarse a las necesidades futuras de los procesos del hospital.La programación e instalación no debe presentar mayor dificultad, debe contar con interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real del proceso, deben permitir la adquisición de datos de todo equipo, así como la comunicación a nivel interno y externo (redes locales y de gestión).

Debe tener programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables para el usuario.

Debe realizar la supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador conocer el estado de desempeño de las instalaciones y los equipos alojados en el hospital, permitiendo dirigir las tareas de mantenimiento y estadística de fallas.

Debe realizar el control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede activar o desactivar los equipos remotamente (por ejemplo abrir válvulas, activar interruptores, prender motores, etc.), de manera automática y también manual.Debe realizar el procesamiento de datos adquiridos para que sea procesada, analizada, y comparada con datos anteriores, y con datos de otros puntos de referencia, dando como resultado una información confiable y veraz.

El sistema debe ser capaz de brindar imágenes en movimiento que representen el comportamiento del proceso, dándole al operador la impresión de estar presente dentro de del ambiente donde se ubica el equipo. Estos gráficos también pueden corresponder a curvas de las señales analizadas en el tiempo. Debe generar reportes, informes con datos estadísticos del proceso en un tiempo determinado por el operador.

n. Módulos de Atención al PacienteLas características del módulo deberán ser las mismas que se diseñarán para los módulos de Admisión o Farmacia (módulos altos).

Se instalará en los módulos (Módulo Simple) una computadora, por lo que deberá considerarse un total de dos (2) puntos de red en el mueble.

Sobre los módulos, en la pared, se instalarán 2 televisores, estos deberán estar conectados a la computadora del módulo, por lo que se requiere, las ducterías que permitan dicha conexión. Los Televisores se alimentarán con el sistema de corriente normal.

Consideraciones mínimas Para los sistemas de corrientes débiles deberá considerarse un factor máximo de llenado del 40% de la sección útil de las tuberías. Todo el sistema de canalización debe estar fijo, por las montantes existentes. Debe estar conformado por ductos de Conduit, de acuerdo a las normas, con accesorios de pase en las curvaturas.

Cuando se requiera canalización horizontal en la edificación, esta deberá estar basada en bandejas portacables. Todas las canalizaciones de cableado utilizadas para cableado de telecomunicaciones estarán dedicadas a uso de

20


telecomunicaciones y no serán compartidas por otros servicios de la edificación. Las canalizaciones no se deberán ubicar en ductos de ascensores. El diseño de las canalizaciones y salidas será coordinado con el especialista de Informática y Equipamiento.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar, que el Contratista entregará un juego completo de planos de replanteo de Instalaciones del Sistema de Comunicaciones, a la culminación de la Obra.

5.2.3.6 Instalaciones MecánicasDefinición de los trabajos de Instalaciones Mecánicas de los equipos ligados a la obra (Vapor, Aire Acondicionado, Ventilación Mecánica, Oxígeno, Aire Comprimido Medicinal Dental y de uso general, GLP) necesarios.

Sistema de Ventilación MecánicaDiseño de los sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción de aire según el caso, para los ambientes de Repostería, Talleres, Salas de Máquinas, Sala de Esterilización, Archivos, Cocina, Lavandería, Laboratorios, Archivos, Servicios Higiénicos, Tópico y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo siguiente:

- Número de renovaciones de aire por hora. - Selección de los equipos ventiladores e inyectores.- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de

inyección y extracción de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación.- Sistema y dispositivos de control y protección.- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.- Presurización de escalera de emergencia con una presión de 40 hasta 60 pa,

para evitar la infiltración de humo en caso de incendio.- Es sistema compuesto por ventiladores con motor eléctrico, montado en

compartimiento aislado, el aire externo será captado por veneciana de toma de aire externo con filtro de partículas. El insuflamiento de aire para a escalera de emergencia será realizado a través del ducto de descarga de aire, a partir del ventilador.

- El sistema de presurización deberá ser accionado manualmente y automáticamente a través de los sistemas y dispositivos descritos a continuación:

- Automáticamente, a través de sistema de detección de incendio;- Manualmente, a través de botoneras, instaladas en un lugar estratégico y

cercano a los sistemas de emergencia y directamente del tablero eléctrico de los ventiladores;

- El balanceo de la presión de aire requerida en la escalera será controlado a través de reguladores manuales y automáticos debidamente dimensionados, a ser instalado en la descarga del ventilador y en la cumbre de la escalera.

Sistema de Aire Acondicionado Efectuar el diseño, suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y sistema de calefacción (sistema de climatización) para los ambientes de Centro de Computo (ver especificaciones técnicas y requerimientos en el ítem correspondiente), Centro Quirúrgico y Salas de Operaciones, Salas de Partos, Salas de Recuperación, Salas de Observaciones, Unidad de Cuidados Intensivos e intermedios, Laboratorios, Farmacia, Cuarto de Aislado, Tomógrafo, Mamógrafo, material estéril, Hospitalización, Rayos X, Central de Comunicaciones y Rack Principal y otros servicios del Hospital que lo requieran, así como refrigeración para Cámaras Frigoríficas, considerando la asepsia que deben mantener los ambientes, 100% de renovación de aire o recirculación, presión positiva o negativa, con control de humedad y temperatura, filtros absolutos según los requerimientos de cada ambiente, para lo cual deberá efectuar lo siguiente:

- Cálculo de carga térmica para verano e invierno.

20


- Cálculo psicométrico de calor latente y calor sensible.- Determinación de tipo y capacidades de equipos, indicando características

técnicas y parámetros de funcionamiento.- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de

suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación.- Dispositivos de protección, control de humedad y temperatura.- Definición de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.- Consideraran que para los servicios de Centro Quirúrgico y Salas de

Operaciones, Salas de Partos, Salas de Recuperación, Salas de Observaciones, Unidad de Cuidados Intensivos e intermedios, neonatología, los sistemas deben ser independientes y redundantes.

- Especificaciones técnicas y cotización de equipos, dispositivos y materiales.

Sistema de Gases MedicinalesDiseño, suministro e instalación de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el dimensionamiento de las centrales, tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización apropiados para cada servicio, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Calculo justificativo para determinar el tipo y tamaño de la Central de Oxígeno. Selección de equipos.

- Sistema de almacenamiento principal, construido de calidad que exceda las normas 3-A, CSA, CE, ISO 5708 y esté certificado bajo la norma ISO 9001, construido en acero inoxidable tipo 304 o similar. Peso de 2,5 toneladas.(tanque criogénico)

- Central automática de Oxigeno, de dos bancadas, con alarma audio visual.- Tubería y accesorios que conforman la red de distribución de oxígeno.- Válvulas de seccionamiento en las derivaciones de la troncal.- Colgadores y soportes para las tuberías.- Paneles de control y alarma ubicados estratégicamente.- Válvula independiente para el suministro de oxígeno en cada sala quirúrgica- La instalación de las tuberías en lo posible deberán ser expuestas, salvo en el

interior del servicio donde serán empotradas - Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de Vacío y aire

comprimido medicinal. Selección de equipos.- Diseño de aire comprimido dental- Diseño del sistema de evacuación de gases anestésicos.- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

cobre tipo K de los sistemas de gases medicinales, indicando caídas de presión y caudales por cada sistema.

- Selección de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma para cada uno de los sistemas de gases medicinales.

- Los sistema de gases medicinales deben contar con válvulas independientes para cada sala de centro quirúrgico, cada sala de partos, unidades de cuidados intensivos e intermedios y en zonas estratégicas para que puedan ser anuladas en caso de emergencias.

- El suministro de los flujómetros con humidificador serán para el oxígeno medicinal a cargo del contratista

- El suministro de los vacuómetros con sus botellas de secreciones para el sistema de vacío serán suministrados por el contratista.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.- Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases

medicinales.

Sistema de Vapor- Generadores de vapor saturado (2 und) de 80 BHP capacidad mínima cada uno,

totalmente equipado en fábrica.- El caldero deberá ser fabricado de acuerdo a las Normas ASME, ASTM y

conforme a las normas de Asociación semejantes del país de origen de fabricación. Los materiales como las planchas deberán cumplir con Normas ASTM 285-C a similar y las tuberías con Normas ASTM-A-17811A o similar.

20


- Establecer las necesidades de suministro de vapor, niveles de presión y flujos de acuerdo a la demanda de cada servicio, considerando como mínimo los siguientes servicios: Lavandería, Central de Esterilización, Cocina, ,autoclaves para residuos sólidos, para lavachatas y autoclaves para laboratorio, otros que el Contratista considere convenientes Diseño eficiente para el ahorro energético, suministro e instalación de las Calderas, considerando el dimensionamiento de la central, tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización apropiados para cada servicio.

- Diseño de la cabecera de vapor, estaciones reductoras y trazo de las redes troncales y derivaciones hasta los terminales de línea.

- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de vapor y retorno del condensado a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio.

- Las tuberías de vapor serán aisladas con mangas térmicas tipo “armaflex” fabricadas sin el uso de compuestos de CFC (clorofluorocarbono), HFC (hidrofluorocarbono) o HCFC (drocloro-fluorocarbono), resistente el moho y los hongos. El aislamiento térmico de espuma elastomérica flexible, de color negro, será de espesores nominales de pared de 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ y 1-1/2″ (10, 13, 19, 25 y 38 mm),

- Determinación de la capacidad del Tanque de Condensado, Ablandador de agua y Tanque de purga y todos sus componentes

- Determinación del sistema de alimentación de agua a las Calderas, considerando el pre calentamiento solar.

- Determinación de la evacuación de gases de combustión al medio ambiente- Selección de los dispositivos de control, accesorios, instrumentos de medición,

seguridad, juntas de dilatación, trampas y otros de acuerdo al servicio.- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación de tanque de

almacenamiento.

Sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP)Se deberá efectuar el diseño y el suministro e instalación de manera integral del Sistema de gas licuado de petróleo para abastecer los servicios generación de vapor (calderos), de cocina, el mismo que deberá comprender lo siguiente: Punto de Transferencia de Gas licuado de petróleo hasta el Área de almacenamiento.

Estación reguladora de primera etapa ubicada a la salida del tanqueEstaciones reguladoras de segunda etapa ubicadas antes de cada equipo de utilización.

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de cocina, laboratorio, y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de GLP.- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

llenado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio.

- Selección de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, el

Contratista efectuará los trámites correspondientes de aprobación del expediente por parte de OSINERG.

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación de tanque de almacenamiento.

Sistema de combustible DieselSe deberá efectuar el diseño y el suministro e instalación de manera integral del Sistema de combustible Diesel para abastecer los servicios de generación de

20


vapor (calderos), grupos electrógenos que deberá comprender lo siguiente: Punto de Transferencia de petróleo hasta el Área de Almacenamiento. Estación reguladora de primera etapa ubicada a la salida del tanqueEstaciones reguladoras de segunda etapa ubicadas antes de cada equipo de e utilización.

Establecer los requerimientos del uso de Petróleo Diesel para los servicios de casa de fuerza, y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Cálculo justificativo para determinar el tamaño del tanque de petróleo.- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

llenado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio.

- Selección de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema de petróleo.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petróleo Diesel, el

Contratista efectuará los trámites correspondientes de aprobación del expediente por parte de OSINERG.

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación subterránea del tanque de almacenamiento.

Grupo ElectrógenoSuministro y dimensionamiento de la capacidad de los Grupos Electrógenos de acuerdo a la carga eléctrica crítica total. Establecer las dimensiones del ambiente de la casa de fuerza que alojará el grupo electrógeno, considerando la ventilación y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual deberá presentar lo siguiente:

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el grupo electrógeno, de acuerdo a las características proporcionadas por los fabricantes.

- El o los grupos electrógenos deben ser diseñados para trabajar con Petróleo Diesel.

- Cálculo de volumen de aire de ventilación y aire fresco.- Diseño del sistema de insonorización de acuerdo a los niveles de ruido

recomendado por las normas internacionales para infraestructura hospitalaria.- Sistema de expulsión de gases de combustión.- Puntos de suministro y retorno de combustible.- Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la carga

eléctrica crítica total.- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y

materiales.

Sistema para el Tratamiento de Residuos SólidosEl contratista deberá suministrar y dimensionar el ambiente que alojará el sistema de tratamiento de residuos sólidos, considerando la ventilación y volumen de aire fresco necesario para el funcionamiento de la autoclave y el triturador y compactador, capacidad de la autoclave, triturador y compactador, para lo cual deberá considerarse lo siguiente:

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para la autoclave, de acuerdo a las características proporcionadas por los fabricantes.

- Dimensionamiento de áreas de almacenamiento de residuos diferenciados de acuerdo al grado de contaminación.

- Determinación de vías de transporte y áreas de evacuación de los residuos sólidos.

- Cálculo del volumen de aire de ventilación y aire fresco.- Sistema de redes de vapor para la instalación de la autoclave.- Puntos de suministro y retorno de vapor.

20


- Dimensionamiento de la capacidad de las autoclave a vapor de acuerdo a la producción de residuos sólidos del Hospital.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y materiales.

Coordinaciones y Aprobaciones a cargo del ContratistaComo parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Contratista deberá realizar coordinaciones con el organismo regulador y de control local y con las empresas de servicios para el suministro e instalación del GLP y Diesel. Con el Programa Médico y Arquitectónico, cada especialidad efectuará el cálculo del requerimiento total de servicios y ambientes, lo que servirá para definir en el proyecto arquitectónico lo siguiente:

- Caseta de subestación eléctrica, tablero general, banco de condensadores.- Caseta para grupo electrógeno.- Ambiente para el tanque de almacenamiento de gas.- Central de comunicaciones y de informática, Rack Principal y UPS.- Áreas para equipos de ventilación y aire acondicionado- Ambientes para las centrales de oxígeno, vacío, óxido nitroso, aire comprimido

medicinal y de uso general, gas GLP, petróleo Diesel y otros gases que se requiera. Ambiente para UPS de salas de operaciones y para equipo de evacuación de gases anestésicos.

- Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas y montacargas.

- Salas de bombas de agua fría, agua caliente, desagüe, contra incendio, planta de tratamiento de agua, calentador de agua, almacén de productos para el tratamiento de agua y otros.

- Ambiente para tratamiento de residuos sólidos (autoclave, triturador y compactador) áreas de almacenamiento de residuos sólidos, lavado de coches y evacuación de cenizas.

- Ambiente para equipos estratégicos- Casa de Fuerza del Sistema de Generación de Vapor.

5.2.3.7 EquipamientoComprende el diseño integral del equipamiento médico, complementario, electromecánico, informático y de comunicaciones, mobiliario clínico y administrativo e instrumental quirúrgico, necesarios para una atención de calidad.

El Contratista deberá elaborar los planos de distribución de equipos y mobiliario con sus respectivos códigos de ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo referencial con cotizaciones que sustente dicho costo.

Como trabajo previo, deberá realizar la verificación del listado de equipos consignado en el estudio de pre inversión y que conforman el estado final de equipos a contemplar en el desarrollo del proyecto de acuerdo al programa arquitectónico de los presentes términos de referencia.

Deberá entregar así mismo, las especificaciones técnicas de los equipos médicos, electromecánico, complementario, mobiliario, instrumental quirúrgico, informático, de comunicaciones y otros, que se incluyan en el proyecto, las cantidades por cada uno de los tipos de equipos, así como el presupuesto referencial con las cotizaciones y/o proformas que sustenten el precio del equipamiento final propuesto por el Contratista a incluirse en la ejecución de la obra y a adquirir por la Entidad, así como el Cronograma de Actividades.

Para los equipos que requieran preinstalación y carga eléctrica especial, se señalarán las características en los planos. Asimismo, el Contratista realizará la evaluación de los equipos existentes para la preinstalación que se requiera y posterior traslado a cargo de Gobierno Regional.

20


Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad, el cual deberá ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al diseño arquitectónico planteado y a la Resolución Ministerial Nº 588-2005/MINSA del 27 de julio del 2005 y otras normas internacionales que establece el listado de equipamiento biomédico básico para establecimientos de salud por nivel de atención.

El expediente técnico deberá considerar todos los trabajos de pre-instalación y de acabados de acuerdo a la Guía Referencial del ANEXO de los presentes Términos de Referencia.

De acuerdo a ello, los trabajos que el Contratista ejecute en la obra, previos a la instalación del equipamiento hospitalario deberán cumplir con las siguientes consideraciones técnicas:

Equipos Electromecánicos Ligados a la Obra CivilEste grupo de equipos son de responsabilidad del Contratista, desde su adquisición hasta la puesta en funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalación. Los equipos ligados a la obra civil en su totalidad, son integrales y la conforman los equipos principales, las instalaciones propiamente dichas (equipos, tuberías, soportes, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construcción, tales como equipos complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto, que se consideren necesarios para la consecución de la obra y que permitan el normal funcionamiento de los sistemas, en cumplimiento a las normas vigentes y compatibilizado con los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos, etc.

Paneles de cabeceraLos paneles de cabecera serán suministrados por el contratista y la configuración y prestación es según el servicio y los requerimientos particulares de cada área (hospitalización, UCI, UCIN, UVI, recuperación, etc.). Deberán contar con luz indirecta, luz directa e interruptor, toma eléctrica estabilizada, tomas de gases medicinales, tomas de comunicaciones (llamada de enfermera, voz y data), Barra de accesorios y ventana de inspección.

Los paneles de cabecera serán fabricados según la norma ISO 11197, con certificación CE, con tapas y frentes modulares rebatibles para facilidad de mantenimiento (todo a presión), construido con perfiles de aluminio extruido totalmente ensamblados, acabado superficial de gran resistencia y pintura epóxica de alta resistencia, con tapa superior de iluminación (luz indirecta) de sección elíptica en policarbonato extruido traslucido, con bordes redondeados.

Unidad de suministro y soporte de techoLa unidad de suministro y soporte de techo es una Columna de dos brazos articulados, diseñada para satisfacer todas las necesidades de las salas de cirugía en cuanto a servicio para gases medicinales, evacuación de gases anestésicos, así como las salidas eléctricas, de data y construidas en acero inoxidable o en material resistente de acuerdo al diseño del fabricante, adaptable a la altura de la sala del quirófano.

Sistema de EmergenciaEl Sistema de Emergencia, se refiere al sistema de alumbrado de Emergencia y señalización para evacuación en caso de faltar el suministro normal, los equipos de este sistema de emergencia deberán cumplir con la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22.

Equipos Médicos y Electromecánicos Ligados a ObraEste grupo de equipos son de responsabilidad del Contratista, desde su adquisición hasta la puesta en funcionamiento, incluyendo los trabajos de pre

20


instalación. Los equipos ligados a la Obra Civil se detallan en el ANEXO N° 3.

Equipos Médicos y Electromecánicos No Ligados a ObraEstos equipos serán adquiridos por Gobierno Regional, teniendo como exigencia que el proveedor ejecutará los trabajos de preinstalación e instalación y pondrá en operación los equipos, para lo cual el Contratista de la Obra dejará las instalaciones necesarias en el perímetro del ambiente donde se instalará el equipo; teniendo como referencia lo indicado en el cuadro Guía de Referencia para la Preinstalación de los Equipos del ANEXO.

El Contratista deberá tener en cuenta en la ejecución de la obra, el listado de equipos que requieren de una infraestructura e instalación especial. Las características se detallan en la Guía de Referencia para la Preinstalación de los Equipos del ANEXO.

5.2.3.8 Seguridad en Defensa CivilEl Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Se debe determinar las zonas de seguridad y prever rutas de escape o evacuación, flujos y capacidad del local. Se debe considerar la identificación y ubicación de sistema de red contra incendios propuesto, así como la ubicación de extintores, alumbrado de emergencia y señalización.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluación de INDECI, además de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentarán por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad radiológica, contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto y en la de finalización de la obra, tanto del ambiente como de los equipos. No se aceptarán acuerdos tácitos o exigencias implícitas.

En la Memoria Descriptiva se debe precisar los plazos de independencia funcional de los siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxígeno (N° de Días), GLP (N° de Días), otros suministros (N° de Horas / Día).

Se considerarán como parte integral del expediente, los documentos de caracterización de amenazas y los procedimientos de diseño específicos para cada una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento del Hospital.

Consideraciones referidas a los criterios de mitigaciónEl diseño del proyecto debe garantizar los objetivos de protección para los establecimientos en condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros.

Los objetivos de protección frente a estos fenómenos naturales, estarán referidos a la capacidad de la infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente. Se deberá garantizar la protección frente a los desastres de origen antrópico como incendios, explosiones, etc. Cada especialista deberá establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su diseño o producto.

Cada especialista en coordinación con el de Seguridad y de acuerdo a su ámbito de acción, deberá determinar los plazos de independencia funcional de los

20


siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de horas), Electricidad (N° de horas), Oxígeno (N° de Días) GLP (N° de Días) u otros suministros que se consideren necesarios.

Referidas al mantenimientoEl expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:

- Se entenderá como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de acciones y políticas que contemplarán la operación de equipos electromecánicos y médicos, mobiliario clínico y administrativo del centro, proponiendo un proceso capaz de sostener el estado de funcionamiento original y de operación de los equipos, así como del inmueble. Tomará como base las indicaciones de los proveedores, los manuales técnicos, los estándares de rendimiento, las capacidades preestablecidas y las condiciones de operación.

- El Contratista, en procura de consensuar las rutinas de mantenimiento y seguridad, deberá contemplar entre otros:

Diseño funcional y uso de materiales adecuados que no dificulten el mantenimiento, que proporcionen seguridad y faciliten la limpieza y desinfección.

Proporcionar los manuales de mantenimiento y operación que les puedan facilitar los proveedores tanto de equipos como de materiales.

Establecer recomendaciones para los cronogramas de mantenimiento y chequeo de calidad a que se someterá la infraestructura.

Se definirán los niveles de profundidad de intervención del personal propio y el del fabricante o representante proveedor.

5.3 REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

5.3.1 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICOLa presentación de los documentos escritos en todas las entregas será en papel "Bond" de 80 grs., color blanco, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevarán al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto, Jefe de Supervisión, profesional responsable del diseño de cada especialidad y profesional responsable de la supervisión de cada especialidad, donde corresponda. Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser.

La documentación se presentará debidamente encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentación descrita en los entregables.

5.3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GRÁFICOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICOLos planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 gr. y en formato “A” (ISO/DIN), doblados en formato A4, contenidos en porta papeles de polipropileno (mica transparente) y en archivadores de palanca simples, debiendo el Consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la Entrega Final.

Todos los Planos en todas las entregas deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto, Jefe de Supervisión, profesional responsable del diseño de cada especialidad y profesional responsable de la supervisión de cada especialidad, donde corresponda. Los planos de arquitectura, deberán estar visados y

20


firmados además por el especialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.

Los planos además deberán ser presentados en CD, en versión original, extensión DWG y formato PDF.

La documentación se presentará debidamente encuadernada y foliada, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, conteniendo toda la documentación descrita en los entregables.

5.4 ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

5.4.1 SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico, Fase 1.B.Los documentos escritos se entregarán en un (1) original impreso y dos (2) copias y los documentos gráficos, en tres (3) ejemplares impresos; así como, tres (3) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y gráfica completa.

El desarrollo es a nivel de planos de obra, de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), seguridad, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, instalaciones mecánicas y equipamiento.

La entrega se efectuará con una exposición ante la Supervisión y las dependencias competentes del Gobierno Regional, por parte de los profesionales de cada especialidad del Contratista, que conforman el Equipo Técnico del Proyecto.

El contratista deberá considerar que con el presente entregable efectuará los trámites para la obtención de la Licencia de Construcción ante la Municipalidad correspondiente.

Los productos por especialidad a ser entregados son los siguientes:ArquitecturaPlano de ubicación escala 1/500 y plano de localización escala 1/10000

Planos de Conjunto Actualizados: Plantas de distribución arquitectónica generales por niveles, a escala 1/200. Las Plantas de conjunto deberán estar debidamente acotadas a ejes.

Planos a nivel de Construcción de obra, de las Plantas de Distribución por nivel, zonas o unidades, a escala 1/50. Los planos deberán contener la siguiente información:- Nombre de ambientes- Nivel de piso terminado- Cuadro de vanos- Código de acabados - Desarrollo de Baños- Ubicación de Muebles fijos- Montantes, ductos para instalaciones.- Ubicación de sub estación eléctrica.- Ubicación de cisterna.- Ubicación de escaleras de evacuación.- Puertas con sistema antipánico.- Acotación general, a ejes y por ambientes.- Indicación de cortes y elevaciones.- Tratamiento exterior: vías peatonales, vehiculares, mobiliario urbano, tratamiento de

accesos techados y áreas verdes.

Plantas de techos, con niveles de cumbrera y perimetrales.

Cortes a escala 1/50, contando con la siguiente información:- Cotas a exteriores e interiores por niveles.- Nombre y código de los ambientes- Nivel de piso terminado

20


Elevaciones a escala 1/50Cuadro de acabadosListado de Planos

SeñaléticaPlanos de Señalización por Niveles y Sectores

Seguridad Planos de seguridad y evacuación, contando con información correspondiente a: - Zonas seguras con su debida señalización- Rutas de evacuación debidamente señalizada- Ubicación de aparatos de luces de emergencia, extintores, detectores de humo,

rociadores y gabinetes contra incendios. (Según sea el caso)- Puertas con sistema antipánico y Escaleras de emergencia.

EstructurasPlanos a nivel de Construcción de obra, conteniendo:- Planos de cimentación. - Planos de los muros de contención de ser el caso. - Planos estructurales de vigas, columnas, losas, muros, escaleras, etc. - Planos de los elementos no estructurales. - Planos estructurales de las obras exteriores. - Memoria de cálculo.

Instalaciones SanitariasPlanos a nivel de Construcción de obra de los sistemas proyectados: - Redes de agua fría (agua dura), agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente- Red contra incendios- Red de desagüe y ventilación- Red de evacuación pluvial, drenaje de aguas subterráneas (de ser necesario),

drenaje de condensados- Sistema de riego de áreas verdes- Sistema de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos, debiendo

mostrarse en detalle, el recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles de instalación.

- Planos en planta, corte y detalles de las estructuras de almacenamiento de agua, salas de bombas y equipos, plantas de tratamiento.

- Planos de distribución de instalaciones sanitarias interiores.- Memoria de cálculo.

Descripción definitiva y detallada del cálculo de los siguientes sistemas: - Agua fría (agua dura)- Agua blanda- Agua caliente - Retorno de agua caliente - Agua contra incendios- Desagüe y ventilación - Drenaje pluvial y de aguas subterráneas - Plantas de Tratamiento de Agua y Desagüe. - Recolección, transporte, tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos.

Incluye montantes de todos los sistemas y esquemas isométricos de las redes y accesorios

Instalaciones EléctricasPlanos a nivel de Construcción de obra, conteniendo la siguiente información:- Ubicación del tablero general, tableros principales y tableros de distribución.- Ubicación y trazo de montantes y gabinetes eléctricos de la red de alimentadores.- Ubicación y trazo de montantes.- Distribución de artefactos de alumbrado interior por ambiente y por servicio.- Distribución de artefactos de alumbrado exterior.

20


- Distribución de salidas de tomacorrientes, diferenciando los de uso general, hospitalario y de tensión estabilizada.

- Distribución de salidas de los sistemas de llamadas de enfermeras, relojes marcadores de asistencia, música y perifoneo, seguridad y vigilancia, detectores automáticos y alarmas contra incendio, circuito cerrado de televisión, control de accesos, control de energía.

- Distribución de equipos autónomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y seguridad para la vida, en coordinación con la especialidad de seguridad.

- Avances del Proyecto del Sistema de Utilización Primaria- Memoria de cálculo.

Incluye los esquemas isométricos de todos los sistemas de redes y accesorios

Instalaciones de Comunicaciones y SeguridadPlanos a nivel de Construcción de obra, conteniendo la siguiente información:

- Factibilidad del Servicio de Comunicaciones y Punto de Diseño, emitido por la empresa Concesionaria del Servicio.

- Ubicación y trazo de montantes y gabinetes principales (servidores, central telefónica, etc.) y gabinetes secundarios.

- Distribución de salidas de tomacorrientes del sistema eléctrico estabilizado e ininterrumpido.

- Distribución de salidas de los sistemas de llamadas de enfermeras, relojes marcadores de asistencia, música y perifoneo, seguridad y vigilancia, detectores automáticos y alarmas contra incendio, circuito cerrado de televisión.

- Ubicación del Centro de Cómputo, de la Central Telefónica y en general de las centrales de comunicaciones.

- Distribución de las salidas de voz y data.- Ubicación de los Módulos de Atención al Paciente- Distribución de salidas de los sistemas, control de accesos- Distribución de salidas de los sistemas, control de energía.- Memoria de cálculo.

Instalaciones MecánicasPlanos a nivel de Construcción de obra, conteniendo la siguiente información:- Ubicación de las centrales y redes principales de los sistemas de gases medicinales - Sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica, debiendo para ello definir

equipos, ductos o montantes de ingreso y salida de aire.- Ubicación de los tanques de almacenamiento y cisternas de combustible.- Ubicación de la planta de tratamiento de residuos sólidos por esterilización.- Memoria de cálculo.

Equipamiento- Listado de equipamiento (actualizado)- Planos de distribución de equipos y mobiliario a nivel de Construcción de obra- Listado de Equipos por ambiente- Listado de códigos usados en los Planos.

Documentos de Gestión- Cuaderno de estudio de avance actualizado.- Diagrama Gantt actualizado.- Listado de láminas actualizado.

5.4.2 TERCER ENTREGABLE: Expediente Técnico de Obra a Nivel de Ejecución de Obra, Fase 1.B.

La documentación escrita se presentará, en un (1) original impreso y tres (3) copias y la documentación gráfica, en cuatro (4) ejemplares impresos; así como, cuatro (4) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y gráfica completa en versión original, extensión DWG y formato PDF.

La presentación comprende los planos a nivel de obra y de detalle (constructivos y de

20


fabricación) de arquitectura, señalética, seguridad, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, instalaciones de comunicaciones y equipamiento, debidamente actualizados, compatibilizados y aprobados; así como, las Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Costos Unitarios y Presupuesto por especialidad, Diez (10) perspectivas a color del proyecto definitivo (cinco interiores y cinco exteriores) y la maqueta a escala 1/100, a nivel de detalle. El desarrollo de los planos es a nivel de Construcción de obra y de detalle (constructivo y de fabricación)

La Entrega Final de los documentos escritos por especialidad, contendrán: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de ejecución o construcción por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los planos, Memoria de Cálculo, Listado de Insumos, Metrados sustentados por partida y con los gráficos explicativos que se requieran, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y Fórmula Polinómica, Programación de la Obra, Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.

Este informe deberá presentarse con una exposición de los profesionales de cada especialidad del Contratista, ante las dependencias competentes del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud.

Una vez que la Supervisión emita la aprobación técnica respectiva, comunicará al Gobierno Regional de tal hecho para dar la validación y conformidad de los pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente.

Los productos por especialidad a ser entregados son los siguientes:

ArquitecturaPlanos Finales de Conjunto Actualizados: Plantas de distribución arquitectónica generales por niveles, a escala 1/200. Las Plantas de conjunto deberán estar debidamente acotadas a ejes. Cortes y elevaciones generales.

Planos definitivos. Adicionalmente a la información contenida en el Segundo Entregables, los planos deberán contener la siguiente información:- Detalles de Secciones- Detalles de Carpintería Metálica- Detalles de Carpintería de Madera- Detalles de Ventanas- Detalles de Muebles Fijo- Detalles de Baños- Detalles de Falso Cielo - Detalles Constructivos- Cuadros de acabados - Detalles de jardinería, obras exteriores y otros.

SeñaléticaPlanos Definitivos y Detalles Constructivos de señalización

SeguridadPlanos definitivos de Evacuación y Seguridad - Plano de Ubicación de Sistema de Red Contra Incendios y Capacidad de Reserva

alternativa de Agua. - Plano de Ubicación de Equipo de Seguridad (Extintores, Luz de Emergencia,

Señalética)

EstructurasPlanos definitivos y detalles

Instalaciones SanitariasPlanos definitivos y detalles

20


Instalaciones EléctricasPlanos definitivos y detallesProyecto de sistema de utilización primaria aprobada por el Concesionario local

Instalaciones MecánicasPlanos definitivos y detalles

Instalaciones de Comunicaciones y seguridadPlanos definitivos y detalles

EquipamientoPlanos definitivos y detalles

Documentos de GestiónCuaderno de avance actualizado.Listado de láminas por especialidad actualizado.Índice general de la documentación presentada.

5.5 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:Los productos por especialidad que corresponden ser entregados en el TERCER ENTREGABLE son los siguientes:

VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO- Ficha Técnica - Índice General de la documentación- Presupuesto Resumen- Desagregado de Gastos Generales- Listado de Planos por Especialidad- Plazo de Ejecución de la Obra- Diagrama Gantt- Programación PERT-CPM- Cronograma Valorizado- Listado del Equipo Mínimo del Contratista

VOLUMEN 02: ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN- Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalización- Cuadro de Acabados- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Señalización- Presupuesto de Arquitectura y Señalización- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados

VOLUMEN 03: ESTRUCTURAS- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados

VOLUMEN 04: INSTALACIONES SANITARIAS- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal - Presupuesto

20


- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos - Planilla de Metrados

VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica.- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados

VOLUMEN 06: INSTALACIONES MECÁNICAS- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica.- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados

VOLUMEN 07: INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica.- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO- Memoria Descriptiva - Listado de Claves usadas en los planos, con una lista de proveedores, en coordinación

entre el Contratista y Gobierno Regional- Listado de Equipos por ambiente y servicio, en el que se incluirán el número de plano,

código de ambiente, lista de equipos, muebles, muebles fijos y sanitarios, quien lo provee.- Listado de Equipos recuperables- Listado de Equipos a adquirir- Listado General de Equipamiento en el que se indicarán la cantidad de cada uno de los

equipos y muebles- Presupuesto Referencial del Equipamiento, proformas- Especificaciones Técnicas de los Equipos- Planilla de Metrados- Cronograma de Actividades

VOLUMEN 09: SEGURIDAD Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL- Memoria Descriptiva- Presupuesto referencial de plan de mitigación ambiental- Especificaciones técnicas- Planilla de metrados- Plan de contingencia y evacuación

20


VOLUMEN 10: PLANOS- Obras Preliminares- Arquitectura- Señalización- Seguridad.- Estructuras- Instalaciones Sanitarias- Instalaciones Eléctricas - Instalaciones de Comunicaciones- Instalaciones Mecánicas.- EquipamientoVOLUMEN 11: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTIMACION DEL RIESGO- Estudios completos con documento de aprobación

VOLUMEN 12: ANEXOS- Formato SNIP 15, que se refiere a la consistencia del expediente técnico con el estudio de

pre inversión.

OBRAS PROVISIONALESEl Contratista deberá presentar según corresponda los Planos de las Obras Provisionales en Escala 1/100, así como, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuesto y el Levantamiento Topográfico para verificar las condiciones topográficas resultantes y compatibilización con los planos de arquitectura y especialidades del proyecto.En esta etapa el contratista deberá ejecutar un almacén en material prefabricado (sistema Drywall) y procederá a almacenar los equipos.

ESTUDIOS PRELIMINARES- Estudio de campo (Estudio de suelos definitivo y topografía) - Factibilidad aprobada de servicios de agua, desagüe, electricidad en media tensión,

combustible (OSINERMING)- Licencia Municipal de Construcción y autorizaciones para la ejecución de la obra- Documentación que el consultor considere necesaria y complementaria al proyecto

DOCUMENTOS DE GESTIÓNLiquidación de la Consultoría

Memoria Resumen Planos de Arquitectura (planta cortes y elevaciones) escala 1/200 Documentos de correspondencia entre las partes Datos (según formato propuesto por el contratista y aprobado por la supervisión Reporte de Tesorería (según formato propuesto por el contratista y aprobado por la

supervisión, Cálculo de la liquidación (según formato propuesto por el contratista y aprobado por la supervisión

OTROS

MAQUETA VIRTUAL A COLOR.

Características de las Perspectivas a color y recorrido virtual 3d- Formato de archivo JPG- Ambientación (mobiliario, vegetación y personas)- Materiales, Iluminación, Sombras, Reflejos- Vistas Exteriores. Volumetría completa vista desde diferentes ángulos diurna y nocturna- Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior- Recorrido Virtual en 3d, presentación en video de 120 segundos de duración como mínimo

5.6 CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICOEl Contratista debe proporcionar a la firma del contrato, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, que será cautelado por el Gerente de Proyecto el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original que corresponde a la entidad y tres copias una de las cuales será para el Contratista, otra para la Supervisión y otra para la liquidación del

20


estudio, permaneciendo el original en custodia del Gerente del proyecto hasta la liquidación del proyecto.

El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizarán por lo menos una vez a la semana, siendo responsabilidad directa del Contratista mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado del Contratista, de la Supervisión y del coordinador de la entidad, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.El cuaderno permitirá realizar el seguimiento y control del estudio, considerando las actuaciones oportunas y relevantes tanto del contratista como de la supervisión en cada una de las fases de desarrollo del expediente técnico, se precisa que las anotaciones deben ser pertinentes al objeto del estudio.

Las consultas realizadas por el contratista deben ser oportunas y se realizara dentro del plazo establecido para cada fase del estudio en concordancia con el plan de trabajo y serán absueltas por la supervisión en el plazo máximo de tres (03) días calendario de no ocurrir ello el contratista remitirá a la entidad para su pronunciamiento lo cual no generara ampliaciones de plazo o en su defecto reconcomiendo de mayores gastos generales.

5.7 LABORES POST ESTUDIOEl Contratista absolverá todas las observaciones que se puedan presentar durante la elaboración del anteproyecto y del proyecto. Atenderá todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al expediente técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: FASE 2

6.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAEl Contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y áreas donde se ejecutará la Obra del nuevo establecimiento de salud 2 – E de Atalaya; efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias, sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia; efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y económica, tomando en cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutará la Obra, los accesos, condiciones del transporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de Obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en ésta; identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.

El Contratista ejecutará la Obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, que incluye las Obras del Proyecto relacionadas con los Estudios Preliminares, los Términos de Referencia y demás documentación contractual, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El Contratista deberá dejar preparados los ambientes del equipamiento hospitalario, con los puntos que se señalen en las Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, Comunicaciones del Expediente Técnico; así como, con las características y acabados de cada uno de los ambientes, descritos de los presentes Términos de Referencia.

A la recepción de la Obra, el Contratista deberá entregar un Manual de Uso, Operación y Mantenimiento de todos y cada uno de los equipos y sistemas instalados por el Contratista en la obra civil.

6.1.1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCIÓNCualquier falta, descuido, error u omisión del Contratista en la obtención de la información no lo liberará de la responsabilidad de apreciar adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecución satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por tanto el Contratista no podrá presentar reclamos alegando falta

20


de conocimiento de las condiciones propias de la Obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los documentos.

El Contratista a través de su Gerente de Proyecto deberá efectuar un análisis detallado de la programación de ejecución de la Obra y consecuentemente del equipo que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole, que se relacionen con el proceso su ejecución.

En los casos que intervengan Subcontratistas, el Contratista presentará a la Entidad lo siguiente:- Relación de Subcontratistas- Copia de los Textos o Subcontratos a suscribir, consignando objetivos, trabajo, material o

equipo y lugares de ejecución o entrega, etc.- Relación de trabajos a subcontratar, los mismos que serán ejecutados en condiciones

similares a las del Contrato Principal.

La subcontratación debe ser acorde al Artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo indicado en los presentes términos de referencia. Lo anteriormente expuesto, establece la conveniencia de que el Contratista sea propietario de la mayor parte del equipo necesario.

6.1.2. CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALESEl Contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la Obra en estricta concordancia con el Contrato y los demás documentos que forman parte del mismo, a satisfacción de la Supervisión.Deberá cumplir y atenerse estrictamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión sobre cualquier cuestión (estén o no mencionadas en el Contrato) que afecte el proceso de ejecución de la Obra. El Contratista se sujetará solamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión.

En el caso de surgir un defecto, omisión o insuficiencia de la Obra, o que el Contratista no cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, éste está en la obligación de subsanar los posibles daños o perjuicios ocasionados, que pudieran afectar a la Entidad.

La información, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, así como los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la Obra que el Contratista obtenga directamente de la Entidad o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de carácter confidencial. El Contratista no podrá dar a conocer ni sacará a publicidad ningún tipo de información, sin autorización expresa y por escrito de la Entidad.

6.1.3. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓNUna vez definida la fecha de inicio de obra, el Contratista deberá presentar a la Supervisión, el Cronograma de Construcción adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobación. En estos documentos se indicará claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demás datos necesarios para la correcta y oportuna ejecución y control de la Obra. Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberá entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorías (con indicación expresa del uso del personal de la zona), el Cronograma de utilización de equipos y materiales, el Cronograma del suministro, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos vinculados a la obra así como aquellos equipos biomédicos que requieran de pre instalación y en general de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales.

La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el código de la actividad, duración, inicios y términos más tempranos y tardíos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el Contratista presentará lo siguiente:

- Cronograma GANTT de ejecución de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra- Cronograma Adecuado a la fecha de inicio de obra Valorizado Mensualizado.

20


- Listado de todas las actividades arregladas por inicio más temprano.- Listado de todas las actividades arregladas por holgura.- Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (Contratista, Supervisión,

Entidad).- Listado de todas las actividades agrupadas por sector de Obra e inicio más temprano.

Una vez aprobados el Cronograma de Construcción y el Plan General de los Trabajos por la Supervisión, serán considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos del Expediente Técnico. La presentación de los documentos mencionados y su aprobación, no exonerará al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.

El Contratista deberá revisar y actualizar el Cronograma de Construcción cada vez que ocurra una reprogramación de plazo por causas de fuerza mayor, por Obras Adicionales o Deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramación acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una copia del Cronograma de Construcción actualizado en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el Contratista en el sitio de la Obra y estará a disposición de la Entidad, de la Supervisión o su Representante, en cualquier momento para su revisión.

6.1.4. INGENIERO RESIDENTE DE OBRAEl Contratista conforme a su propuesta deberá mantener en la Obra durante su ejecución y de manera permanente, a un Ingeniero Civil Residente, un Ingeniero Civil Asistente y a profesionales asistentes colegiados: Arquitecto, un Ingeniero Civil para Planeamiento y control de Obra, Un Ingeniero Civil de Metrados, Costos y Presupuestos, un Ingeniero Sanitario, un Ingeniero Mecánico – Electricista, un Ingeniero o Profesional Especialista en Impacto Ambiental y un Especialista en Seguridad, con la experiencia solicitada en los presentes términos de referencia. La Entidad evaluará a dicho personal durante la ejecución de la Obra y en caso de ser necesario, o por no acatar las órdenes de tipo técnico o inadecuado comportamiento, solicitará su cambio.

El Ingeniero Residente de Obra representa al Contratista y todas las instrucciones que le fueran impartidas, serán consideradas como dadas a él. Tendrá plenos poderes para representarlo y llevar el manejo contractual y logístico del Contrato hasta su Liquidación.

El Ingeniero Residente de Obra será la única persona autorizada por el Contratista para hacer las anotaciones en su nombre en el Cuaderno de Obra, tendrá suficiente autoridad para representarlo y actuar por él durante la ejecución de los trabajos en el sitio de la Obra.

Asimismo, deberá designar a uno de sus asistentes que pueda sustituirlo en caso de ausencia no mayor de un día y con los mismos poderes. Estas personas deberán ser técnicamente calificadas y no podrán ausentarse simultáneamente del sitio de la Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre en la Obra, será sustituido por uno de sus asistentes especialmente designado para esas eventualidades.

El Contratista estará en capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos para resolver problemas específicos que se presenten durante la ejecución de la Obra.

El Ingeniero Residente deberá recibir y atender debidamente las órdenes, instrucciones, observaciones, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervención de la Supervisión.

Durante la ejecución de la Obra la Supervisión o la Entidad podrán exigir al Contratista en cualquier momento, la sustitución de su Ingeniero Residente y/o asistentes si a juicio de la Entidad considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecución de la Obra.

6.1.5. PERSONAL DEL CONTRATISTAEl Contratista suministrará y mantendrá en el lugar del trabajo, para la ejecución y preservación de las Obras durante el período de ejecución de las mismas, el siguiente personal:

Dirección Técnica

20


Ingeniero Residente, Ingenieros, Arquitectos, Técnicos, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en sus respectivas especialidades y competentes para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

Mano de ObraComprende a los trabajadores: Maestro General, Operarios y Oficiales, así como los ayudantes que fueran necesarios para la ejecución y preservación de la Obra durante su período de ejecución.

El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Cualquier persona que sea removida de la Obra por las causales expuestas deberá ser reemplazada de inmediato por otra competente aprobada por la Supervisión.

6.1.6. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos GeneralesLos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en el Contrato, Bases, Términos de Referencia, Estudio de Pre inversión, Especificaciones Técnicas de la Obra, Expediente Técnico (aprobado por la Entidad). Para la presente Obra deberán tomar las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto ambiental.

Replanteo de la ObraEl Contratista será responsable por el correcto replanteo de la Obra de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas con relación a las coordenadas originales y cotas de referencia, igualmente será responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la Obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin. En caso que en cualquier fase de la Obra se descubra un error originado por el Contratista en lo que se refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la Obra, éste deberá rectificar tal error sin cargo alguno para la Entidad.

Corresponde al Contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografía de la Obra. La verificación del trazado o de alguna línea o nivel por la Supervisión, no exonerará de ningún modo al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Suministro de Materiales, Equipos de Construcción y PersonalEl Contratista deberá suministrar todos los materiales, equipo nacional e importado, Obras temporales y personal para la construcción de la Obra, incluyendo el personal de la Dirección Técnica, así como todos los demás insumos que se necesiten para la construcción, terminación y mantenimiento de la Obra.

Laboratorio de Ensayo de Materiales- El Contratista efectuará los análisis y ensayos necesarios para el control de la Obra de

acuerdo con las estipulaciones de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, y según sea solicitado por la Supervisión. No se admitirán pruebas conjuntas, ni que el Contratista y el Supervisor contraten Laboratorios de una misma Institución.

- No se podrá pasar de una etapa a otra de la Obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de las Pruebas de Laboratorio emitida por la Supervisión.

- El Contratista deberá suministrar, libre de costo para la Entidad todos los materiales de consumo, la mano de Obra auxiliar y los transportes necesarios para la ejecución de tales pruebas.

- Los ensayos se llevarán a cabo en Laboratorios de Instituciones Públicas o Privadas de reconocido prestigio y que cuenten con la aprobación previa de la Supervisión.

6.1.7. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

20


Para la recepción de la Obra el Contratista deberá considerar, entre otros, el Protocolo de Pruebas durante la ejecución de la Obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la Obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la Obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el Contratista y la Supervisión.

6.1.8. LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRAEs responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos y del lugar donde se ejecute la Obra.

Antes de la aceptación final, el Contratista deberá remover todas las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la Entidad en buenas condiciones y con la aprobación de la Supervisión. Los interiores de la Obra deberán estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la Obra.

Las construcciones, equipo, materiales e instalaciones pagadas por la Entidad quedarán de su propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de la misma o mantenidas en el sitio, a decisión de la Supervisión quien previamente coordinará con la Entidad.

6.1.9. DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOSLos desechos resultantes de la excavación, deberán ser depositados en la zona indicada por la Supervisión. Esta área para desechos deberá ser ubicada dentro de la distancia máxima prevista para este propósito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas según se estipula en el estudio de impacto ambiental.

6.1.10. VIGILANCIAEl Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso común.

El servicio de guardianía se realizará durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

6.1.11. RELACIÓN CON OTROS CONTRATISTASEl Contratista tendrá presente que la Entidad podría ejecutar en áreas adyacentes, por sus propios medios o por otros Contratistas, trabajos cercanos a la zona de la Obra.

El Contratista deberá desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo posible con los otros trabajos.

En caso necesario, la Supervisión determinará los respectivos derechos y obligaciones de los distintos Contratistas, a fin de asegurar la debida ejecución de los trabajos.

6.1.12. SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DEL CONTRATOEl Contratista no podrá transferir parcial o totalmente el Contrato. Sin embargo, con autorización expresa de la Entidad, podrá subcontratar hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, correspondiéndole la responsabilidad total del mismo. El modelo de Subcontrato será sometido a consideración de la Entidad quien dará su conformidad como requisito previo a su suscripción.

Para ser Sub Contratista se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado y contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Para los aspectos no considerados en el presente ítem, se actuará conforme a lo establecido en el Articulo N° 146º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad no reconocerá ninguna obligación contractual entre el Contratista y ningún Subcontratista. La subcontratación de Obras o servicios no eximirá al Contratista de la

20


responsabilidad de dar entero o cabal cumplimiento al Contrato y de ninguna de sus obligaciones.

Si durante la ejecución del trabajo la Entidad considera que un Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo lo notificará al Contratista y éste estará obligado a tomar las medidas necesarias para la cancelación del trabajo con este Subcontratista. Los daños y perjuicios que se causen serán por cuenta del Contratista.

6.1.13. INFORMES MENSUALES Y REUNIONESEn forma mensual el Contratista entregará a la Supervisión en tres (3) copias, Informes de Avance en el que se detalle en general, el estado de los trabajos, problemas surgidos, estadísticas de las Obras, número de personal, equipo, pagos y otros, cuya forma de presentación será acordada con la Supervisión.

Se debe informar también sobre el estado del equipamiento electromecánico, equipamiento médico, fabricación, pruebas, transporte y montaje. El informe debe ser entregado el último día del mes que corresponde.

Periódicamente se realizarán reuniones de coordinación sobre el estado situacional de la Obra entre la Supervisión y el Contratista, quien delegará en un Representante habilitado la asistencia y participación a dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas reuniones será definida por la Supervisión.

El avance mensual de la Obra deberá quedar registrado en un álbum fotográfico, el que será confeccionado por el Contratista. En este álbum debe mostrarse sobre todo el avance de las diferentes secciones de Obra, así como detalles particulares del suministro. El tamaño de las fotografías será de 15 x 9 cm. y contarán con una descripción en cada fotografía, debiéndose entregar a la Entidad un (1) original a color con un CD, al final de la Obra, adicionalmente deberán presentar un video.

6.1.14. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la

Ley Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la Obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infracción de las mismas.

- El Contratista es responsable de todo lo concerniente a la obtención de los permisos municipales necesarios para la ejecución de la Obra y efectuará los trámites correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes, a su cargo.

- El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la Industria de la Construcción en el sitio de Obra y/o campamentos que establezca por motivo de este Contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podrá retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de ésta que cubra dicho monto, hasta que la reclamación sea absuelta.

- El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitados con sujeción al Contrato, debiéndole proporcionar a la Supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

- Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la Obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respetando el Cronograma de Pagos establecido.

- El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la Obra, si no ha sido aperturado el Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la Obra.

20


- El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.

- Será responsabilidad del Contratista que cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la Obra sea notificado de inmediato a la Supervisión, quien notificará a la vez a la Entidad acerca del descubrimiento y determinará la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

- Respecto a la documentación que Obra en su poder relacionado con el Proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del Proyecto, sin previa autorización escrita de la Entidad.

6.1.15. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Daños a la Obra, a personas y a propietariosEl Contratista es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la Entidad y a cualquier persona contratada por ella en relación o no con la ejecución de la Obra), a los empleados u obreros suyos, incluyendo los de sus Subcontratistas, y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la Obra y hasta la recepción de la misma. La responsabilidad del Contratista es acorde al Artículo 154° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De producirse daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista ya sea que provengan de actos u omisiones de él mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el Contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado o perdido. El tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prórroga en el plazo de ejecución.

Correrá por cuenta del Contratista y de acuerdo a Ley, las lesiones o muerte del personal del Contratista y las pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción.

Además el Contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la Entidad de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de la Obra; así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan, en relación a la ejecución de la Obra.

Después de la Recepción de Obra está quedará bajo la responsabilidad de la Entidad , salvo las anteriores responsabilidades del Contratista según lo establecido por el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 1784° del Código Civil.

Indemnizaciones requeridas por la EntidadEl Contratista cubrirá a la Entidad y a cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la Obra, de cualquier reclamación o pedido de indemnización de los obreros y/o de los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas, que surja o esté amparado por las leyes sociales, así como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, órdenes, decretos o resoluciones.

Protección y Restauración de Propiedades El Contratista no entrará en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos; será responsable por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación por la Obra, y usará todas las precauciones razonables para impedir daño o desperfectos a ellas.

20


Cuando o donde hubiera daño o desperfectos por acto imputable al Contratista, a la propiedad privada o pública, tendrá la obligación de reparar a sus costo las propiedades dañadas hasta ponerlas en condición similar o igual a la que tenía antes de dañarlas, o de compensar los daños tan pronto como sea posible.

Seguridad Pública y en los TrabajosEl Contratista tomará todas las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de pérdidas de vida o daños a la salud de las personas durante la ejecución de la Obra. Protegerá donde sea necesario el perímetro y zonas vecinas a todas las áreas de trabajo y de construcción de cualquier naturaleza, por medio de cercos u otras protecciones adecuadas e instalará donde sea necesario señales, luces, reflectores y guardianes.

El Contratista respetará y aplicará todos los reglamentos de seguridad aplicables a este tipo de Obras, proporcionando a su personal los elementos de protección necesarios, así como en el uso de su equipo de construcción, de talleres, campamentos, vehículos, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de las normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los Subcontratistas.

Cuando en opinión de la Supervisión, cualquier operación, trabajo o condición laboral entrañase peligro para las personas y/o las propiedades, tal operación deberá ser inmediatamente interrumpida, debiendo el Contratista adoptar todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos.

Lo establecido en el párrafo anterior, no deberá ser interpretado, en modo alguno, como exoneración de la responsabilidad del Contratista en la ejecución de la Obra.

Informe de Accidentes y/o de Acciones JudicialesEl Contratista dará aviso inmediato, dentro de un máximo de veinticuatro (24) horas, de cualquier accidente o hecho que se produjera durante la ejecución de la Obra, que determine perjuicios a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar daño a las mismas. Dicho aviso será complementado presentando a la Supervisión, dentro de los cinco (5) días del suceso, un informe escrito completo y preciso de los hechos.

Asimismo, el Contratista deberá enviar inmediatamente a la Supervisión dos copias de cualquier citación, aviso u otro documento por él recibidos y que deriven de cualquier acción judicial, sentenciada ante cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relación con el contrato o la ejecución del mismo.

6.1.16. MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTALEl Contratista dará cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la Obra, originados por los trabajos que realiza y subsanará las observaciones que le formule la Supervisión y/o las que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta a Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

6.1.17. LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEl Contratista no será responsable por:

Cualquier daño o perjuicio que resulte de actos u omisiones de la Entidad o de cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la Obra o de terceros (siempre que no sean provocados por el Contratista o por sus Subcontratistas).

Gastos de expropiación, derechos de servidumbre de paso. Lucro cesante o pérdida de contratos que pueda sufrir la Entidad

6.1.18. SEGUROS El Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases de Licitación y legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta

20


ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante la Entidad las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de Licitación Pública.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente Contrato, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros que se describen a continuación por los montos mínimos indicados, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños:

Seguros por accidentes: póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución del Contrato a todo su personal. Asimismo se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la Obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la Obra.

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el Contratista, con una suma que debe ser fijada en la proforma del Contrato, con las coberturas siguientes:

- Responsabilidad civil extra contractual,- Responsabilidad civil patronal y,- Responsabilidad civil profesional.

Esta póliza debe presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepción final de la Obra.

Seguro contra todo riesgo incluyendo incendios, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, aún los considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, materiales, etc. que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, por un valor de reposición a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la Obra.

Es responsabilidad del Contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes y vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva.

Los seguros arriba mencionados no relevarán o disminuirán de ninguna manera las obligaciones contractuales y responsabilidades del Contratista en particular, en lo que se refiere a franquicias, exclusiones, deducciones, etc. que hubieran sido estipulados en las pólizas de seguros, así como el caso de que las compañías de seguros no pagaran las indemnizaciones por cualquier motivo que fuera. En ese caso, el Contratista deberá rembolsar a la Entidad las pérdidas y daños que no hubieran sido indemnizados y la Entidad tendrá derecho a deducir de sus pagos, los montos correspondientes al Contratista.

Las compañías de seguro a que se refiere este ítem deberán ser aprobadas por la Entidad.

Las pólizas de seguro deberán ser emitidas a nombre del Contratista. Sin embargo, si la Entidad lo requiere durante la vigencia de este Contrato y/o después de su terminación el Contratista deberá endosar dichas pólizas a nombre de la Entidad , debiendo entonces las indemnizaciones por pérdidas y/o daño y perjuicios ser pagadas a la Entidad, y transferidas a la Entidad los derechos de reclamos del Contratista cubiertos bajo dichas pólizas.

El Contratista se compromete a hacer posible este endoso mediante afectación expresa de la compañía de seguros establecida en una cláusula de las pólizas de seguro.

Conjuntamente con la solicitud del adelanto directo de Obra, el Contratista deberá entregar a la Entidad las pólizas de seguro mencionadas juntamente con una declaración de las compañías

20


de seguros, certificando que las pólizas están vigentes y expirarán sólo después de haberlo notificado a la Entidad con noventa (90) días de anticipación.

En este caso el Contratista deberá presentar nuevas pólizas siete (7) días antes de la fecha de expiración de las pólizas, que deberán estar de acuerdo con los requerimientos del contrato, sin ningún costo adicional para la Entidad.

En el caso que el Contratista no acatara con las disposiciones del presente Ítem, la Entidad podrá rescindir el Contrato o cancelar los seguros que juzgue necesarios en nombre y a cuenta del Contratista

El Contratista es el único responsable del cumplimiento de estos requisitos en el caso que empleara Subcontratistas en la ejecución de las Obras.

6.1.19. MANO DE OBRA

Contratación de PersonalEl Contratista tomará las providencias relativas a la contratación, alojamiento, transporte, alimentación, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o extranjeros, en tanto sea necesario, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

El Contratista no contratará personas de la Entidad, de la Supervisión, ni de otras entidades estatales, sin permiso escrito de dichas instituciones.

El Contratista priorizara la contratación de mano de obra local es decir de la provincia Mariscal Nieto.

Instalaciones Provisionales de CampoEl Contratista proveerá a su costo las instalaciones en un área apropiada para todo su personal obrero, técnico, administrativo y el staff, relacionados con su Contrato.

Estará dotado de agua potable, agua fría y caliente, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, comedor y de todos los otros servicios que el Contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de conformidad con los reglamentos existentes.

Asimismo proveerá además, instalaciones para la Supervisión equipados con oficinas y servicios, según relación a tratar con la Supervisión.

Alimentación El Contratista hará los arreglos necesarios para la provisión y suministro de comida a precios razonables, sin utilidad para él, para todas las personas empleadas por él o sus Subcontratistas y de la Supervisión en relación con este Contrato.

Los empleados no están obligados a hacer uso del servicio dado por el Contratista.

Observancia por parte de los SubcontratistasCorresponderá al Contratista plena responsabilidad de que sus Subcontratistas observen lo dispuesto en los ítems anteriores.

Seguridad PúblicaLa Entidad gestionará cuando sea necesaria la concurrencia de la Fuerza Pública en el sitio, vías de acceso principal y transporte de materiales y equipos así como de depósitos transitorios de materiales y equipos de la Entidad y del Contratista. Corresponde al Contratista y a la Supervisión solicitar a la Entidad el refuerzo necesario. El costo de estos servicios será asumido por el Contratista.

Registros Relativos al PersonalEl Contratista entregará a la Supervisión en sus oficinas, cada vez que la Supervisión lo solicite y en la forma que ella establezca, la planilla de personal empleado o a ser empleado por el Contratista en el sitio, con la información exigida por las normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

20


Legislación de TrabajoEl Contratista deberá respetar las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de todo el personal a su cargo para la ejecución de la Obra. La Supervisión verificará su cumplimiento.

6.1.20. EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES

Instalaciones y Equipos de ConstrucciónEl Contratista entregará antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la Supervisión, un Cronograma de Utilización de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la Supervisión, para cumplir con el cronograma de Obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la Obra.

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la Obra y al cronograma de utilización de equipos, el equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad la Obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento, su disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la Supervisión.

La aprobación de los equipos del Contratista por parte de la Supervisión no lo releva de su obligación de ejecutar la Obra de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista no podrá hacer ningún cambio o modificación en el equipo e instalaciones aprobadas por la Supervisión, ni remover del sitio de la Obra ningún equipo sin expresa autorización de la Supervisión en cada caso.

La Supervisión tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisión, que uno u otro equipo o ambos resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

Calidad de los Materiales y Ensayo de los mismosTodos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización del Supervisor.

Tales materiales y servicios serán periódicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisión determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos.

Corresponde al Contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medición y la realización de los protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado.

El Contratista deberá a su propio costo, obtener las muestras de materiales antes de que ellas sean incorporadas a la Obra para ser sometidas a ensayos conforme a las instrucciones que imparte la Supervisión.

Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervisión no relevarán al Contratista de cualquiera de sus obligaciones previstas en el presente Contrato y la ejecución de la Obra.

Cartel de ObraEl Contratista asumirá los costos de los Carteles de Obra, que serán dos (2) como mínimo. En dichos Carteles de Obra se colocarán el nombre de la Obra con las características que se indican a continuación. Materiales: Parantes y listones de madera cepillada o metal, panel de triplay o plancha metálica con pintura base, o gigantografía impresa en lona de material plástico resistente al rasgado.

20


Medida: 4.00 m de ancho x 3.00 m de alto. El arte y el texto serán coordinados con la Oficina de Imagen Institucional de la Entidad.

6.1.21. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Inspecciones y Autorizaciones

Acceso al Sitio de los Trabajos y Lugares de FabricaciónLa Entidad y la Supervisión, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, así como a cualquier oficina y local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las Obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán interferir con los trabajos del Contratista.

En las visitas a las fábricas el Contratista deberá estar acompañado de un representante del fabricante que tendrá cabal conocimiento de los aspectos técnicos materia de la inspección o pruebas. En caso de no estar el Contratista, el representante del fabricante deberá recibir las órdenes, instrucciones y observaciones de la Supervisión.

Inspección Previa de las ObrasNingún trabajo será cubierto ni rellenado sin previo examen y aprobación de la Supervisión, debiendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la Supervisión los examine.

El Contratista notificará a la Supervisión mediante el Cuaderno de Obra cuando los trabajos estén preparados para examen, debiendo la Supervisión sin demora justificada, llevar a cabo la medición de las mismas y anotar los resultados en el respectivo Cuaderno de Obra.

El Contratista comunicará a la Supervisión, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o re-iniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo o reiniciarlo. En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la Supervisión.

Remoción de Materiales para InspecciónEl Contratista deberá descubrir cualquier parte o parte de la Obra o hacer sondeos o perforaciones en ella o a través de ella, si la Supervisión lo solicitara, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes removidas o perforadas, a satisfacción de la Supervisión.

Remoción de Materiales y Re-Ejecución de Servicios InadecuadosCorresponde a la Supervisión durante la realización de la Obra, la facultad de determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para la Entidad:

- La remoción del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificación, de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado en el Expediente Técnico del Contrato.

- La sustitución de los materiales arriba referidos por los apropiados y adecuados.

- En caso de que el Contratista no cumpla en un plazo de diez (10) días una orden de la índole de este ítem, la Supervisión podrá mandar a ejecutar dichas órdenes y todos los gastos que esta medida origine, serán de cargo del Contratista.

6.1.22. SUSPENSIÓN DE LAS OBRASLa Supervisión, con autorización de la Entidad, cuando lo considere necesario, podrá ordenar la suspensión o intervención parcial o total de la Obra (Artículo 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), decisión que será impartida mediante orden escrita, causados por:

20


- Trabajos defectuosos o no autorizados.- Negligencia cometida por el Contratista.- Atrasos en la ejecución de la Obra- Causa prevista en el Contrato.

Que a criterio de la Supervisión sea necesaria para la correcta ejecución de la Obra, o en razón de condiciones meteorológicas o de otra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de la Obra.

El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no será añadido al plazo de entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

6.1.23. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIASEl Contratista no podrá entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados por él mismo, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el Contratista incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe o haya iniciado en forma efectiva la corrección de los mismos dentro del tercer día laborable de recibida la orden correspondiente, la Supervisión deberá comunicar a la Entidad, haciendo pasible al Contratista al pago de las penalidades por demora.

Todo incumplimiento del Contrato por parte del Contratista tendrá una penalidad de acuerdo a los Artículos 165° y 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Queda también establecido que la Entidad podrá autorizar la retención del total o parte del importe de las Valorizaciones de Avance de Obra, para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la Supervisión.

Desaparecida la causal anterior la Entidad instruirá para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora.

6.1.24. TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO- A menos que lo prohíba la Supervisión por causa justificada, el Contratista podrá trabajar

en turnos de noche, tiempo extra y en días Domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes en el Perú. El Contratista deberá notificar a la Supervisión por escrito, con no menos de 24 horas de anticipación, sobre su intención de ejecutar trabajos en horas nocturnas, tiempo extra o en Domingo y feriados.

- Al trabajar en horas nocturnas, el Contratista deberá dotar a las áreas de trabajo a cielo abierto con suficiente iluminación para la seguridad de su personal y la correcta ejecución de los trabajos y su inspección correspondiente.

6.1.25. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - A la finalización de la obra y antes de la recepción de la misma, el contratista deberá

entregar un Manual de uso, operación y mantenimiento del hospital, sus edificaciones e instalaciones hospitalarias, así como de los sistemas y equipos que lo integran, a efectos de garantizarla sostenibilidad del hospital durante el plazo establecido para su ciclo de vida. Esto deberá incluir la capacitación del personal a cargo de la operación y mantenimiento.

- El Manual deberá contener las guías y metodología para el uso, operación, programa de mantenimiento de acuerdo al fabricante, así como los catálogos y otros documentos técnicos que los sustenten, a efectos de lograr minimizar las fallas/averías imprevistas y del tiempo de reparación, debe procurar la prolongación de la vida útil de los repuestos e instalaciones con el correspondiente ahorro de recursos y energía y con ello reducir el costo de mantenimiento de las instalaciones, dando como resultado elevar la eficiencia de los servicios que prestan.

20


- El contratista deberá entregar antes de la recepción de la obra, una biblioteca técnica que contenga todos los manuales originales de los equipos mecánicos, electromecánicos y electrónicos instalados por el contratista en la obra y de los equipos que conforman todos los sistemas con los que cuenta el hospital.

6.1.26. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INSTALADOS - Después de la recepción de la obra y cuando el hospital entre en funcionamiento, el

contratista deberá implementar los servicios de mantenimiento preventivo por un año de los equipos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos instalados por el contratista en la obra y de los todos los sistemas electromecánicos con los que cuenta el Hospital (Ascensores, montacamas, montacargas, calderos, grupos electrógenos, aire acondicionado, ventilación mecánica, gases medicinales, ablandadores, GLP, Diesel, tableros eléctricos, banco de condensadores, bombas de agua dura, agua caliente, agua blanda, bombas contra incendio, calentadores solares, etc).

6.2 SUPERVISIÓN DE LA OBRALa Entidad será representada en el sitio de la Obra por la Supervisión, cuya designación será comunicada por escrito al Contratista. La Supervisión tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los Documentos Contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue la Entidad, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas.

Toda comunicación entre la Entidad y el Contratista en relación a la Obra será a través de la Supervisión. El Residente de la Supervisión y sus profesionales asistentes se llamarán también la Supervisión.

6.2.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN Para efecto de la Supervisión de Obra, la Entidad contratará a una firma Contratista especializada o Consorcio, que en resumen tendrá, sin ser limitativo, las siguientes funciones:

Efectuar la entrega del terreno al Contratista de la Obra

Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contratista establecidas en el Contrato y sus anexos.

Inspeccionar en forma permanente la ejecución de los trabajos.

Solicitar y/o recibir la información del Contratista sobre los trabajos o cualquier situación que estando relacionada con estos, afecte de alguna manera la ejecución regular.

Exigir al Contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta, del Expediente Técnico o que hayan sido aprobados por la Entidad durante el proceso de ejecución.

Exigir al Contratista que los materiales empleados en general y equipos a instalar en la Obra, cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad. Cuando sea pertinente, deberá exigir se retire de la Obra por cuenta del Contratista, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por ser de mala calidad, o por no cumplir adecuadamente lo especificado en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, así como el desmonte y otros desechos.

Exigir al Contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a la normatividad vigente y a la buena práctica de la Ingeniería y construcción.

Exigir al Contratista el adecuado comportamiento de su personal en horas de trabajo y en tanto se encuentren dentro del área de la Obra.

20


Efectuar conjuntamente con el Contratista las mediciones y verificaciones de los avances de las partidas, además de realizar los controles de calidad de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos.

Absolver las consultas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la Obra y/o los trabajos relacionados con ella.

No deberá, ni podrá relevar al Contratista de ninguna de las obligaciones indicadas en el Contrato.

Aprobar las Valorizaciones Mensuales y tramitarlas ante la Entidad para su oportuno trámite de pago.

Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones del Plazo presentadas por el Contratista de ser pertinente, tramitándolas ante la Entidad con la correspondiente opinión técnica.

Coordinar con el Contratista la realización oportuna del protocolo de pruebas de instalaciones y equipos en general, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por la Entidad y participar en la realización de las mismas, validando finalmente su conformidad.

Revisar y dar la conformidad, a los documentos de la Liquidación de la Obra.

6.2.2 CONTROL Y SUPERVIGILANCIA DE LOS TRABAJOSAprobado el Expediente Técnico por la Entidad, mediante Resolución del Órgano Competente y autorizado el inicio de la Obra, la Supervisión ejecutará el control y supervigilancia de la misma, exigiendo su conformidad con las condiciones previstas en los documentos contractuales y en las instrucciones que en cualquier forma u oportunidad y según las prescripciones del Contrato, hayan sido preparadas y/o aprobadas y comunicadas por escrito al Contratista.

Cualquier trabajo de construcción o fabricación antes de la aprobación del Expediente Técnico a nivel de ejecución de Obra será bajo responsabilidad y riesgo del Contratista.

El Contratista podrá proponer, durante la elaboración del Expediente Técnico así como durante el proceso de Ejecución de la Obra, los cambios que sean necesarios para cumplir con las disposiciones y objetivos del Contrato y sus documentos, sin que esto ocasione ningún costo adicional para la Entidad. Dichos cambios serán hechos en coordinación con la Supervisión, la cual comunicará este hecho a la Entidad, quien deberá autorizar tales cambios en forma previa a su ejecución, de ser el caso.

La aprobación de los planos elaborados por el Contratista no lo exonerará de ninguna de sus obligaciones para cumplir los requisitos del Contrato y sus documentos, ni de su responsabilidad.

Si durante la ejecución de la Obra se encontrase algún error en un plano del Expediente Técnico elaborado por el Contratista, dicho error deberá corregirse y las correcciones incluyendo cualquier modificación en sitio, que se considere necesaria, deberá señalarse en el plano, el cual se someterá nuevamente a aprobación como se describe en los párrafos anteriores.

La Supervisión tendrá el derecho de inspeccionar los trabajos en el sitio o en el lugar de fabricación de materiales y equipos en cualquier momento, así como tener acceso a las oficinas, almacenes, talleres y depósitos del Contratista en cumplimiento de los términos contractuales. Será obligación del Contratista dar toda la asistencia y facilidades a su alcance para que la Supervisión cumpla cabalmente su misión.

La Supervisión deberá llevar estadísticas relativas al empleo de mano de Obra, materiales y equipos del Contratista y de otros elementos que tengan influencia sobre el costo. Con esta

20


finalidad el Contratista exhibirá todos estos documentos las veces que le sean requeridos por la Supervisión.

La Supervisión deberá exigir al Contratista que durante el proceso constructivo, mantenga en forma permanente y visible los hitos y señales que permitan su inmediata identificación y las verificaciones necesarias, para la adecuada inspección de los trabajos.

La Supervisión deberá exigir al Contratista un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del Medio Ambiente. El Supervisor dejará claramente establecido, la conformación final del terreno después de los trabajos preliminares, Obras provisionales, movimiento de tierras, etc.; de modo que no originen problemas a terceros ni se observe efectos al Medio Ambiente local.

6.2.3 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓNLas atribuciones del Representante de la Supervisión son las de inspeccionar y controlar la correcta ejecución de la Obra y exigir las pruebas y exámenes a los materiales a ser utilizados.

El Representante de la Supervisión no tendrá autoridad para liberar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones derivadas del Contrato, ni imponer la realización de cualquier servicio u Obra que ocasione atrasos y/o gastos adicionales a la Entidad.

Eventualmente, la Supervisión podrá delegar por escrito a su Representante cualquiera de las facultades o autorizaciones, debiendo informar al Contratista la delegación de facultades o autorización correspondiente. Toda instrucción o aprobación escrita dada por el Representante de la Supervisión al Contratista dentro de los términos de dicha delegación tendrá el mismo valor como si hubiera sido dada por la Supervisión con las siguientes salvedades:

- El no haber desaprobado el Representante de la Supervisión algún trabajo o materiales, no anulará ni disminuirá la facultad que tiene la Supervisión de desaprobar después dicho trabajo o materiales, y de ordenar que los mismos sean derribados, eliminados o deshechos.

- En caso que el Contratista no concuerde con las decisiones del Representante de la Supervisión, podrá llevar el asunto directamente a la Supervisión, el cual deberá anular o confirmar tal decisión, así como decidir de otra forma.

Sin perjuicio de las salvedades anteriores si en opinión del Representante de la Supervisión ocurriera una emergencia que pusiera en peligro la seguridad de la Obra y/o de sus trabajadores, él puede ordenar directamente al Contratista a realizar trabajos o tareas que puedan en la opinión del Representante de la Supervisión disminuir o eliminar tales riesgos.

El Contratista cumplirá con todas las instrucciones dadas por el Representante de la Supervisión. El Representante de la Supervisión evaluará y determinará la procedencia y monto del trabajo adicional aprobado acorde al Artículo 174º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que este sea necesario para alcanzar los objetivos de la Obra.

6.3 CUADERNO DE OBRAEn la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por la Supervisión y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Su utilización es acorde a los Artículos 194° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas para la Entidad, otra para el Contratista y la tercera para la Supervisión. El original del cuaderno debe permanecer en Obra, bajo custodia del Contratista y a disponibilidad permanente de la Supervisión, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la Obra, el original quedará bajo custodia de la Entidad.

20


En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según sea el que efectuó la anotación. El Cuaderno de Obra será cerrado por la Supervisión cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

El Contratista anotará en el Cuaderno de Obra, lo siguiente:

Para decisión del Supervisor: Pedidos, consultas y observaciones relacionadas al proceso, de acuerdo al cumplimiento del Contrato del Contratista.

Para informe del Supervisor: Reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso, que excedan la capacidad de decisión del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento.

Para conocimiento del Supervisor: Trascripción del texto de sus gestiones, que en directa relación a su contrato, haya formulado ante la Entidad.

Comunicación del Término de Obra y solicitud de recepción de la misma.

Las consultas y planteamientos del Contratista de orden técnico que no afecten el presupuesto y plazo contractual, deberán ser respondidas por la Supervisión en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios.

La Supervisión anotará en el Cuaderno de Obra lo siguiente:

Para cumplimiento del Contratista: Órdenes y observaciones, así como las respuestas a las consultas, pedidos de aclaración que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5) días calendario de planteados.

Para conocimiento del Contratista: Opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el trámite dado, dentro de los siete (7) días calendario de formulado.

Para conocimiento del Contratista: Trascripción de las directivas específicas recibidas de la Entidad y las disposiciones administrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos.

Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la Entidad tengan a bien formular en las visitas de inspección que realicen.

6.4 DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONESLos trabajos deberán ejecutarse conforme a las Especificaciones Técnicas, Planos y otros documentos elaborados por el Contratista, que conforman el Expediente Técnico, los que debidamente revisados y visados por la Supervisión y aprobados por la Entidad, forman parte del Contrato. Es obligación inexcusable del Contratista actuar de conformidad con estos documentos.

El Contratista no podrá aducir falta de aprobación de planos de ejecución como excusa para atrasos de los trabajos, a menos que el plano faltante fuera indispensable, para dicha ejecución y lo hubiera entregado para aprobación con la debida anticipación.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Entidad, a través de la Supervisión, podrá solicitar al Contratista cualquier plano complementario o nuevo, o instrucciones que pudieran ser necesarias para la ejecución correcta y completa, mantenimiento o protección de la Obra, sin costo adicional para la Entidad, entendiéndose que forman parte del Expediente Técnico elaborado por el Contratista

Cualquier parte de la Obra mencionada en las Especificaciones Técnicas y no mostrada en los planos o viceversa, tendrá la misma fuerza y efecto que si estuviera contenida en ambos. Cualquier discrepancia entre los planos y las Especificaciones Técnicas y dentro de estos mismos, o entre las cifras y planos, deberá ser puesta en conocimiento de la Supervisión por el Contratista, cuya decisión será concluyente y deberá ser acatada. Cualquier interpretación por

20


el Contratista sin esta determinación por la Supervisión será por cuenta y riesgo del Contratista.

En caso que el Contratista estuviera en desacuerdo con cualquier plano o instrucción y que hubiera notificado a la Supervisión al respecto, y que la Supervisión insistiera en la ejecución de los trabajos de acuerdo a dicho plano o instrucción, el Contratista será relevado ante la Entidad de sus responsabilidades que resultaran de la adopción de dicha solución, más no así de proceder correctamente de acuerdo a ésta.

Para cualquier detalle o información que no apareciera claramente en los planos, Especificaciones Técnicas del Estudio Definitivo o documentos contractuales, el Contratista deberá pedir con un tiempo razonablemente anticipado y en todo caso antes de la ejecución del trabajo, las instrucciones por escrito de la Supervisión, dándose por satisfecho con las mismas.

6.5 INICIO, PLAZOS Y TÉRMINO DE LA OBRA

6.5.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAUna vez aprobado el Expediente Técnico de ejecución de Obra por parte de la Entidad, el plazo de la misma empezará a regir una vez se cumplan las siguientes condiciones fijadas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.5.2 PLAZOS

Plazo TotalLa Obra será terminada dentro del plazo fijado en el Contrato, el mismo que se encuentra indicado en los correspondientes Cronogramas de Obra.

Prórroga del Plazo del Término de las ObrasEn caso de que se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras circunstancias especiales de cualquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que justifique la prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya la Obra, la Supervisión determinará la extensión de esta prórroga y la informará a la Entidad, a fin de aplicar los Artículos 200° y 201º del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El Contratista, sólo tendrá derecho a solicitar que se le conceda prórroga en el Plazo de Ejecución de la Obra, como consecuencia de las siguientes causas y de las cuales se hayan dejado constancia en el Cuaderno de Obra:

- Demora en la aprobación del trazo parcial o total de la Obra.- Atrasos y/o paralizaciones causadas por demoras en el pago de valorizaciones.- Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos, en el mercado

nacional debidamente comprobado.- Demora por paralizaciones ordenadas por la Entidad.- Demoras en la absolución de consultas, que afecten el plazo de ejecución de la Obra.- Por ejecución de Obras adicionales o modificación de parte de las Obras, que afecten la

Ruta Crítica del Diagrama PERT o CPM de la Obra (Cronograma de la Obra). - Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales como

desastres naturales que afecten directamente el ámbito de la Obra, incendios no provocados por el Contratista, huelgas generales, conflictos bélicos, rebeliones, revoluciones.

Sólo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Crítica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada contractualmente.

Para que proceda una ampliación de plazo, el Contratista deberá anotar en el Cuaderno de Obra, durante la ocurrencia de la causal, las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación de plazo y dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cese de la causal invocada, el Contratista solicitará la ampliación de plazo, cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan, para que sea admitido al análisis de la Supervisión.

20


La Supervisión emitirá pronunciamiento técnico sustentatorio dentro de los siete (7) días naturales siguientes de formulado el pedido y emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, la que resolverá sobre dicha ampliación en un máximo de diez (10) días calendario, contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo.

La ampliación de plazo obligará al Contratista a presentar a la Supervisión un Calendario de Avance de Obra actualizado, en un plazo que no excederá de diez (10) días de aprobada aquella, debiendo la Supervisión enviarlo a la Entidad, junto con un informe en el que exprese su opinión.

6.5.3 VALORIZACIONES Y METRADOSLas mediciones de trabajo efectuados durante cada período y la determinación de cantidades de las partidas listadas en el Presupuesto de Obra, deberán ser efectuadas por la Supervisión y el Contratista, el último día de cada mes. En todo caso y en todo momento, la Supervisión podrá ejecutar cualquier medición, para lo cual el Contratista dará todas las facilidades necesarias, así como proveerá personal, materiales y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y formatos necesarios para la ejecución de las mediciones serán determinados oportunamente por la Supervisión.

En base, a las mediciones, el Contratista y la Supervisión elaborarán mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendrán el carácter de pagos a cuenta, y que contendrán las cantidades de obras ejecutadas en el mes.

Al ejecutarse la presente Obra bajo el sistema de Suma Alzada, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad que figuren en dicho presupuesto. El subtotal así obtenido se multiplicará por el Factor de Relación, calculado hasta la quinta cifra decimal, a este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Además, considerando el sistema Suma Alzada, las cantidades de obra se valorizaran hasta alcanzar el total de los metrados del Presupuesto de la Obra.

Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: Planilla de Metrados realmente ejecutados, Ensayos de Laboratorio, Pruebas de Rotura de Concreto, Copia del Cuaderno de Obra, los pagos de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal . Todos los documentos deberán tener la firma de la Supervisión y Residente de la Obra.

La valorización establecerá la diferencia con el monto previsto en el Cronograma de Pagos, que será asumido en el mes o meses siguientes.

La Supervisión aprobará las Valorizaciones dentro de los cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización y la remitirá a la Entidad, la cual revisará la valorización presentada; procederá a su aprobación dentro de los siete (07) días siguientes a su recepción verificando el descuento de: a) La amortización del adelanto directob) La amortización del adelanto otorgado para la adquisición de materiales.c) Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas

anteriormente, de conformidad a su carácter de pago a cuenta.d) Descuentos o retenciones por mandato judicial o por el Contrato.

La Entidad cancelará la valorización mensual dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores a la aprobación del mismo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el contratista tendrá derecho al pago de intereses; aplicándose la tasa del interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con el artículo 1244 del Código Civil.

20


Si la demora en el pago de una valorización, sin razón justificada, excediera de sesenta (60) días calendario de presentada, el CONTRATISTA podrá reducir el ritmo o paralizar la Obra. Si el incumplimiento se ampliara treinta (30) días calendario más, es decir, se llegara a totalizar noventa (90) días calendario a partir de la fecha de recepción de la valorización, el contratista podrá proceder a la resolución del Contrato.

Deducciones y RetencionesLas deducciones están referidas a las amortizaciones de los adelantos y a los reajustes que no corresponden por estos conceptos, respectivamente. Las amortizaciones del adelanto directo se harán mediante descuentos proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias

6.5.4 ATRASOSCuando el monto de las valorizaciones acumuladas a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de las valorizaciones acumuladas, programadas a dicha fecha, será de aplicación el Artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - DS Nº 184 -2008-EF.

Asimismo, en caso de atraso en la finalización de la Obra por causa imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada de Avance de Obra vigente y en el plazo de levantamiento de observaciones en el proceso de recepción de la misma, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de supervisión, lo cual genera un mayor costo el Contratista asumirá el pago del monto equivalente a los mayores servicios de supervisión, en base a los precios del Contrato de la Supervisión.

Dichos pagos serán deducidos de las valorizaciones, pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las retenciones o garantías, si estas no fueran suficientes.

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio referido a las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad al Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y a los Artículos 165° y 168° del Reglamento de la referida Ley.

6.5.5 OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONESEl Contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en los Términos de Referencia y en las Bases.

Si el contratista considera que por causas de fuerza mayor debidamente justificadas o por alguna instrucción, información, revisión, enmienda o adición a los planos, especificaciones técnicas u otros documentos entregados después de la fecha de suscripción del contrato, se genere un presupuesto adicional, deberá notificarlo a través del cuaderno de obra, dentro de un plazo no mayor a siete (07) días calendario de presentadas las causas o de recibirlas las variaciones mencionadas.

Sólo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de la Entidad y siguiendo los lineamientos indicados en los presentes Términos de Referencia, en los casos en que el valor de aquellas restándole los presupuestos deductivos, no supere el quince por ciento (15%) del Monto del contrato

La Entidad no reconocerá los costos de las Obras Adicionales que se generen como consecuencia de los errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, los mismos que serán asumidos en su totalidad por este.

En los casos distintos a lo descrito en los párrafos precedentes se sujetara a lo establecido en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículos 207° y 208° de su Reglamento con sus modificatorias y Resolución de Contraloría N° 369-2007-CG.

20


El Contratista deberá proseguir la Obra con los cambios ordenados siempre que cuente con la aprobación de la Entidad.

6.5.6 RECLAMOS Y PLANTEAMIENTOSLos reclamos y planteamientos del Contratista, vinculados directamente a la Obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra, como condición indispensable para que puedan ser atendidos.

Los reclamos y planteamientos del Contratista, que no hubieran sido atendidos por la Supervisión, conforme a su naturaleza dentro del término previsto en el Ítem 4.0 CUADERNO DE OBRA, facultan al Contratista a dirigirse directamente a la Entidad, la que resolverá dentro del término de diez (10) días calendario como máximo, de presentada la comunicación del Contratista.

Si la Entidad excediera el plazo antes indicado y afectara el Plazo de Ejecución de la Obra, se le tomará en cuenta para la prórroga correspondiente, en tanto, afecte la Ruta Crítica. Todos los reclamos deberán canalizarse a través de la Supervisión, según lo indicado en el ítem Cuaderno de Obra.

6.5.7 RECEPCIÓN DE LA OBRACuando la Obra esté concluida, el Contratista solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de Recepción, para lo cual deberá elaborar los planos post-construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la Recepción de la Obra, previa conformidad por parte de la Supervisión.

El Contratista, mediante su ingeniero residente, solicitará en el Cuaderno de Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual la Supervisión, verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme extenderá el documento de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor de cinco (5) días naturales para comunicar este hecho a la Entidad, la que en un plazo máximo de siete (7) días naturales de recibida la comunicación de la Supervisión, procederá a designar un Comité de Recepción de Obra, de los cuales por lo menos dos (2) miembros serán Ingenieros Civiles y/o Arquitectos, y por el Supervisor, además estará conformado, de ser necesario, por los especialistas de acuerdo a la naturaleza de la Obra ejecutada.

La Comisión de Recepción de la Obra, en un plazo máximo de veinte (20) días naturales de su designación, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas, y efectuará las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones por parte de la Comisión, éstas se consignarán en el Acta correspondiente y no se recibirá la Obra. El Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del Contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones, no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el Contratista, dará por vencido dicho plazo, siendo causal de resolución de contrato.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las sanciones que correspondan o podrá dar lugar a que la entidad resuelva el Contrato por incumplimiento.

En caso que el Contratista o su Ingeniero Residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el acta; el Comité de Recepción elevará a la Entidad todo lo actuado, con un Informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en el mismo plazo. De persistir la discrepancia, se someterá a los mecanismos de solución de controversias.

20


En los aspectos no especificados en el presente ítem, será de aplicación lo indicado en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o la Entidad.

6.5.8 LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRAEl Contratista presentará la Liquidación de la Obra ejecutada, debidamente sustentada, con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal del Contratista. La Liquidación presentada por el Contratista será elevada a la Entidad de acuerdo al procedimiento indicado en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Liquidación Técnica de la Obra impresa y en medio magnético debe contener como mínimo:

- Memoria Descriptiva Valorizada- Metrados Post Construcción- Planos Post Construcción (02 Juegos), con firmas de los profesionales responsables.- Cuaderno de Obra- Pruebas y Ensayos- Relación y Especificaciones del Equipamiento instalado- Garantías del Equipamiento en General- Manuales de Mantenimiento y Operación del hospital, incluido los Equipos - Constancia de no adeudar suma alguna al Sistema Nacional de Pensiones y Seguro Social

del Perú, y que además no tiene pendientes reclamaciones por concepto de remuneraciones y/o beneficios sociales de sus trabajadores

Liquidación Financiera: la que contendrá como mínimo:1. Cuadro Resumen de Liquidación de Saldos, según el siguiente detalle:

Contrato Principal (sin I.G.V.)- Monto Contractual

Valorizaciones Pagadas- Saldo

Presupuestos Adicionales (sin I.G.V.)- Presupuestos Adicionales Aprobados- Presupuestos Adicionales Pagados- Saldo

Presupuestos Deductivos (sin I.G.V.)- Presupuestos Deductivos Aprobados- Presupuestos

Reintegros (sin I.G.V.)- Reintegros Recalculados- Saldo de Reintegros Recalculados- Saldo.

Impuesto General a las Ventas- Contrato Principal- Presupuestos Adicionales- Reajustes- Modificaciones Gastos Generales- Otros

Mayores Gastos Generales (sin I.G.V.)- Mayores Gastos Generales Aprobados- Mayores Gastos Generales Pagados- Saldo

Costo Total de la Obra- Contrato Principal- Deducciones- Obras Complementarias

20


- Reintegros- Mayores Gastos Generales- Otros Reajustes- Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)

Adelanto en Efectivo (con I.G.V.)- Otorgados- Amortización- Saldo

Adelanto para Adquisición de Materiales (con I.G.V.)- Otorgado- Amortizado- Saldo

Material Valorizado en Cancha (sin I.G.V.)- Valorizado- Amortizado- Saldo

Multas- Por atraso en iniciar la Obra- Por atraso en culminar la Obra

Liquidación de Saldos Establecidos- Saldo a favor del Contratista- Saldo a favor de la Entidad- Saldo Total

Sustento del Cálculo de los montos indicados

2. Comprobantes de pago de Valorizaciones mensuales y de adquisiciones de los equipos y servicios relacionados con estos tales como Fletes, Servicios, etc.

La Supervisión elevará a la Entidad un informe respecto a la liquidación presentada por el Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días naturales. La Entidad emitirá su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días naturales de presentada la Liquidación por la Supervisión, quien podrá observarla de considerarlo pertinente. Si la Entidad no estuviera conforme con la Liquidación del Contratista practicará otra con la documentación sustentatoria y con los cálculos detallados, la misma que será notificada al Contratista.

Si el Contratista no entrega la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la elaborará en idéntico plazo, siendo de cargo del Contratista los gastos en que se incurra para su elaboración, los cuales serán deducidos de cualquier suma adeudada al Contratista o en su defecto de la garantía de fiel Cumplimiento del Contrato. La Entidad remitirá la liquidación al Contratista para que pueda observarla dentro de los quince (15) días naturales de recibida.

La Liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra, dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días naturales de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días naturales siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje según corresponda. En caso de Arbitraje es acorde al Artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de la Liquidación Final de Obra. Previo al pago del saldo de Liquidación Final, la Entidad descontará del importe del mismo, los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra, consignadas como saldo en contra del Contratista.

- Reposición por daños atribuidos al Contratista si hubiera.- El porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, valorizaciones y pagos

efectuado por la Entidad acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si

20


hubieran saldos pendientes.- Las multas y penalidades, si hubieran.

En caso que los montos a deducir superasen los pagos a efectuar de acuerdo con la Liquidación Final, la Entidad comunicará de inmediato al Contratista para que en un plazo de diez (10) días calendario efectúe el pago del saldo correspondiente, de no cumplir con ello se procederá a la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato y retener los montos no percibidos.

6.5.9 GARANTÍAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEl Contratista debe garantizar a la Entidad, el cumplimiento del Contrato y la buena ejecución de los trabajos, para lo cual entregará a la Entidad una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por el diez por ciento (10%) del monto del Contrato y tener vigencia por el plazo de ejecución de la Obra hasta el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.El medio de garantía será una Carta Fianza Bancaria por la suma equivalente al 10 % del Monto de Contrato, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, a nombre de la Contratista y a favor de la Entidad y de realización automática al solo requerimiento de este último, extendida por una entidad nacional y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.Para que la Entidad proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratista debe haber cumplido lo siguiente:- Que se haya suscrito el Acta de Recepción Final de las Obras.- Que haya entregado la Liquidación Final de obra.

Cumplido con lo indicado en el párrafo anterior, la garantía será devuelta una vez que se haya aprobado la Liquidación Final del Contrato.

Queda claramente establecido que la recepción de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades, siendo responsable por las fallas por vicio oculto de construcción o de materiales, por un plazo no menor de siete (7) años siguientes a la recepción de la obra, según lo establecido en el Artículo 51 del D.S. N° 084-2004-PCM y Artículo 1784° del Código Civil

Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo precedente, la Entidad iniciará las acciones legales para obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

6.5.10 MONTO DEL CONTRATOConsiderando que el Contrato se pacta bajo el sistema Suma Alzada, el monto del contrato es conforme a la propuesta económica presentada por el Contratista, el cual incluye el Impuesto General a las Ventas y demás obligaciones. Además, advirtiendo al sistema de Suma Alzada, el monto definitivo del Contrato es el ofertado, al que sólo se le podrá incrementar los reajustes, adicionales y/o reducciones, si fuera el caso, definiéndose el nuevo monto cuando se liquide el mismo.

El monto del Contrato comprende el costo directo de la Obra, materiales, equipo, transporte, herramientas, beneficios sociales, gratificaciones, obras provisionales, pólizas de seguros de obras, derechos de explotación de materiales, gastos de protección y mantenimiento, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general todos los demás gastos que conlleven a la eficaz ejecución de los trabajos contratados, a entera satisfacción de la Entidad.

Dicho monto cubre además todos los bienes y servicios que debe prestar o suministrar el Contratista; así como el costo de materiales menores no mencionados en los documentos de la Licitación, pero necesarios para la terminación de la Obra.

6.5.11 PRECIOS

20


Por tratarse de una licitación y contrato a Suma Alzada, el Contratista garantiza que los precios y cantidades de obra son suficientes para cubrir todos los gastos requeridos para la ejecución de los trabajos relacionados directamente o indirectamente con ellos, incluyendo a título informativo y no limitativo, el costo de los materiales, mano de obra, empleo de maquinaria, transporte, leyes sociales, seguros, tasas, gravámenes de cualquier naturaleza, así como los gastos de servicios básicos (agua, electricidad, etc.) y de mantenimiento de la Obra durante todo el tiempo de su ejecución hasta Recepción de la Obra y entrega a la Entidad.

6.5.12 IMPUESTOS El Contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las Leyes del Perú.

6.5.13 ADELANTOS

Adelanto DirectoLa Entidad entregará el adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente.

La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de la Entidad, extendida por una entidad nacional, facultada por la Superintendencia de Banca y Seguros, a nombre del Contratista y a favor de la Entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

La solicitud, justificación y garantías del adelanto directo para la ejecución de la obra, deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes de aprobado el Expediente Técnico . La cancelación del adelanto se realizará dentro de los siete (7) días calendario, posteriores a la presentación de la carta fianza.

El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

Adelantos de MaterialesSe otorgará un adelanto para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, el mismo que no deberá superar el veinte por ciento (20%) del monto contractual.Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, extendida por una entidad nacional, facultada por la Superintendencia de Banca y Seguros, a nombre del Contratista y a favor de la entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La Garantía se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

20


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRASDe acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 15 puntosCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo ejecutado en los últimos cuatro (04) años, desde la firma del contrato de la obra a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial.

Se considerará obra en general a todo tipo de obra ejecutada por el postor en los últimos cuatro (4) años.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en obras en general.

M =Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 5 veces el valor referencial:

15 puntos

M >= 3.5 veces el valor referencial y <5 veces el valor referencial:

10 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <3.5 veces el valor referencial:

07 puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 04 puntos

M < 0.5 veces el valor referencial: 0 puntos

20



La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 30 puntosCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo ejecutado en los últimos cuatro (04) años, desde la firma del contrato de la obra a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la obra.

Se considerará obra similar a la de Infraestructura de Establecimientos de Salud y Edificaciones en General, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

M = Monto facturado acumulado por el postor por laejecución de obras iguales o similares

M >= 1 vez el valor referencial: 30 puntos

M >= 0.80 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial: 20 puntos

M >= 0.60 veces el valor referencial y < 0.80 veces el valor referencial: 10 puntos

M < 0.60 veces el valor referencial: 00 puntos

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 30 puntos

20



EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOCriterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutaran en el contrato.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la experiencia solicitada del profesional.

C.1 PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

C.1.1 Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil o Arquitecto)

Criterio:Deberá haber desempeñado el cargo de Consultor o Jefe de Proyecto o Estudio en la elaboración de Expedientes Técnicos de obras similares al objeto de la materia, según información proporcionada por el postor en el Anexo Nº 2-B. La experiencia será adicional y diferente a lo acreditado para el cumplimiento del RTM.

El tiempo de experiencia en exceso o sobrante que quede de una constancia o cualquier otro documento similar luego de cumplir los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales, podrá ser empleado para acreditar el tiempo de experiencia requerido en el factor de evaluación correspondiente, siendo que ningún caso podrá calificarse el tiempo de experiencia utilizado para acreditar requerimientos técnicos mínimos. (Pronunciamiento N° 684-2012-/DSU).

C.1.2 Especialista N° 01: Especialista en Diseño Arquitectónico o en elaboración de Expedientes Técnicos de Infraestructura Hospitalaria, Edificaciones o afines (Arquitecto)

Criterio:Deberá haber participado en la elaboración de Expedientes Técnicos de obras similares al objeto de la materia como Especialista en Diseño Arquitectónico o en elaboración de Expedientes Técnicos de Infraestructura Hospitalaria, Edificaciones o afines, según información proporcionada por el postor en el Anexo Nº 2-B. La experiencia será diferente a lo acreditado para el cumplimiento del RTM.

El tiempo de experiencia en exceso o sobrante que quede de una constancia o cualquier otro documento similar luego de cumplir los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales, podrá ser empleado para acreditar el tiempo de experiencia requerido en el factor de evaluación

(08.00 puntos)

Mayor o igual a 16 meses : 4 puntos

Mayor o igual a 14 meses hasta menores a 16 meses : 2 puntos

Menor a 14 meses : 1 punto


Mayor o igual a 10 meses hasta menores a 12 meses : 1 punto

Menor a 10 meses: 0 puntos

20



correspondiente, siendo que ningún caso podrá calificarse el tiempo de experiencia utilizado para acreditar requerimientos técnicos mínimos. (Pronunciamiento N° 684-2012-/DSU).

C.1.3 Especialista N° 03: Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil )Criterio:Deberá haber participado en el Diseño de Estructuras de Expedientes Técnicos de obras similares, edificaciones en general al objeto de la materia como Especialista en Estructuras, según información proporcionada por el postor en el Anexo Nº 2-B. La experiencia será adicional y diferente a lo acreditado para el cumplimiento del RTM.

El tiempo de experiencia en exceso o sobrante que quede de una constancia o cualquier otro documento similar luego de cumplir los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales, podrá ser empleado para acreditar el tiempo de experiencia requerido en el factor de evaluación correspondiente, siendo que ningún caso podrá calificarse el tiempo de experiencia utilizado para acreditar requerimientos técnicos mínimos. (Pronunciamiento N° 684-2012-/DSU).

C.2 PARA EJECUCION DE OBRA

C.2.1 Gerente de Obras (Ing. Civil)Se calificará experiencia adicional establecida en los RTM como Gerente de Obras en Obras en general, según información proporcionada por el postor en el Anexo Nº 2-B.

Se otorgará un máximo de SEIS (6) puntos. La experiencia debe ser acreditada con contratos acompañados con su conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional.

C.2.2 Residente de Obra (Ing. Civil)Se calificará experiencia adicional establecida en los RTM como Residente de Obra, Jefe de Supervisión o Inspector de Obra, según información proporcionada por el postor en el Anexo No 2 – B.

Se otorgará un máximo de CUATRO (4) puntos. La experiencia debe ser acreditada con contratos acompañados con su conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional.

C.2.3 Asistente de Obra1 (Ing. Civil) Se calificará experiencia adicional establecida en los RTM como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en Obras Similares, según información proporcionada por el postor en el Anexo No 2 – B.

Se otorgará un máximo de TRES (3) puntos. La


Mayor o igual a 10 meses hasta menores a 12 meses : 1 punto

Menor a 10 meses: 0 puntos

(22 puntos)

Mayor o igual a 44 meses: 6 puntos

Mayor o igual a 34 meses hasta menores a 44 meses: 3 puntos

Menor de 34 meses : 1 punto







20



experiencia debe ser acreditada con contratos acompañados con su conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional.

Asistente de Obra2: Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil y/o Ing. Sanitario)

Se calificará experiencia adicional establecida en los RTM como Residente o Asistente en Obras similares, según información proporcionada por el postor en el Anexo No 2 – B.

Se otorgará un máximo de TRES (3) puntos. La experiencia debe ser acreditada con contratos acompañados con su conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional.

Asistente de Obra 3: Especialista en Instalaciones Electromecánicas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)

Se calificará experiencia adicional establecida en los RTM como Residente o Asistente en Obras similares, según información proporcionada por el postor en el Anexo No 2 – B.


Administrador de Obra (Profesional Administrador o Ingeniero)Se calificará experiencia adicional establecida en los RTM como Administrador de Obras generales, según información proporcionada por el postor en el Anexo No 2 – B.











D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15.00 puntos

Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación25:

PCP= PF x CBC NC

Dónde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

25 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

20



diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

E OTROS FACTORES – SOLUCION TECNICA Y DE DISEÑO

Ver desarrollo de lo solicitado al final del cuadro (*)

PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

10.00 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos26

E) OTROS FACTORES: Solución Técnica y de Diseño (*) 10.00 puntosSolución Técnica de Diseño: El Comité Especial evaluará las propuestas de soluciones específicas a problemas relevantes de diseño y/o mejoras relevantes de diseño, donde el postor manifieste conocimiento técnico y creatividad, tendiente a que el resultado de la obra sea adecuado y además beneficioso para la Entidad.

AclaraciónEl objetivo del servicio es ejecutar una obra de edificación de material noble para un Establecimiento de Salud, el cual presenta los siguientes problemas a solucionar:

Mejorar las condiciones de seguridad en Defensa Civil. (5 puntos) Mejoramiento del sistema constructivo. (5 puntos)

Los participantes para formular su oferta de elaboración de expediente técnico se basarán en los términos de referencia, el estudio de Pre-inversión y/o las visitas de campo si hubiere considerado necesario hacerlas. A lo anterior sumarán su creatividad y experiencia para ofertar su propuesta técnica la cual desarrollarán íntegramente en caso sean favorecidos con la Buena Pro.

El contenido mínimo de la solución técnica a presentar en la propuesta técnica será:

1. Mejorar las condiciones de seguridad en Defensa Civil.(Máx. 5 puntos)El postor propone mejorar las condiciones de seguridad en Defensa Civil, para lo cual propone el equipamiento necesario para disminuir el riesgo existente. El postor deberá de presentar un Plan de Seguridad del Establecimiento de Salud según los componentes de la inversión considerado en el estudio de pre inversión. El Plan de Seguridad deberá contener: memoria descriptiva del proyecto y especificaciones técnicas, memoria descriptiva de seguridad y evacuación, gráfico de seguridad y evacuación, los cuales deben ser coherente entre sí y el plan de seguridad en obra.

d. Propuesta de extintores.El postor deberá de indicar el tipo de extintor a proponer, el cual deberá ser coherente con el Plan de Seguridad; deberá sustentar su propuesta mediante descripción y detalle gráfico del equipo propuesto, ubicación del mismo y especificaciones técnicas.

(02.0 puntos)26 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

20


e. Propuesta de Señalización.El postor deberá presentar un gráfico donde figure la ubicación de las señales de seguridad y evacuación en el Establecimiento de Salud. Además, deberá presentar detalle gráfico de las señales a proponer y especificaciones técnicas de los mismos.

(02.0 puntos)

f. Plan de seguridad en obra.El postor deberá proponer presentar su plan de seguridad en obra de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, y que sea concordante con el tipo de obra a construir (01.0 puntos)

2. Mejoramiento del sistema Constructivo.(Máx. 5 puntos)

El postor propone mejorar el sistema constructivo mediante el uso de tecnologías adecuadas a la zona, que incidan en la mejora proceso constructivo, para lo cual deberá describir la tecnología a utilizar, lugares de aplicación en el proyecto, especificaciones técnicas de la misma y detalle gráfico de la propuesta.

i. Tres propuestas. (5.0 puntos)ii. Dos propuestas. (3.0 puntos)iii. Una propuesta. (1.0 puntos)

IMPORTANTE: Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

20


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación para Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20393066386, con domicilio legal en Jr. Raymondi N° 220 - Pucallpa, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CE para la contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”; obra que permitirá contar con “Adecuado acceso de la población a los servicios de Salud en el ámbito de influencia del Establecimiento de Salud Atalaya, provincia de Atalaya, región Ucayali”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.27

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO28

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, de acuerdo al siguiente cronograma

Para la elaboración del Expediente Técnico se regirá al siguiente cronograma:



SEGUNDO PAGO


27 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

28 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

20


TERCER PAGOEquivalente al DIEZ por ciento (10%) del monto contratado a la conformidad del tercer entregable (final) y pronunciamiento oficial de la conformidad del estudio.

Para la Ejecución de la Obra el pago se realizará mediante valorización. El periodo de valorización será Mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Quinientos Diez (510) días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de Noventa (90) días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de Cuatrocientos Veinte (420) días calendario.

En resumen:

ETAPA PLAZO DE EJECUCION(Días calendarios)

Expediente Técnico 90 días calendariosEjecución de la Obra 420 días calendariosPlazo Total 510 días calendarios

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución de la obra entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

Una vez iniciado el plazo contractual de la obra EL CONTRATISTA deberá presentar inmediatamente la siguiente documentación actualizada:

- Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución de obra, el cual deberá ser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de Desembolsos Mensuales que integran el Expediente Técnico.

- Calendario de Adquisición de Materiales, donde se precisarán la fecha de inicio y término de cada adquisición, concordante con el CAO. Programa de Obra PERT CPM y GANNT (Diagrama de Barras).

El Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisiciones de materiales, serán agregados al Contrato como Anexos, cuando estos hayan sido revisados y aprobados por el Supervisor de la Obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora29 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato30: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR

29 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.30 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía

de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y

EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO31

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo hasta por el 20% 32 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato33, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos34 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto Directo en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS35

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra36.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Quince (15) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Ocho (8) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía

tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

31 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


33 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

34 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

35 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

36 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

20


por adelantos37 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Siete (7) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Dónde:F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Además de la penalidad establecida en la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considerándose las siguientes:

Nº PENALIDADES MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIONCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. La multa es por cada día.

2/1000

37 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

20


2INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/1000

3CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor.

2/1000

4

CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en la programación, la penalidad es por día no colocado. Hay la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.

S/. 700.00

5

PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de presentación del informe mensual valorizado en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecución respectiva amerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor lo considere pertinente.

1/1000

6RESIDENTE DE OBRA Y AISTENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente y Asistente, no se encuentre en forma permanente en la Obra. La multa es por cada día.

1/1000

7

VALORIZACIONES Cuando el contratista no efectúe valorizaciones al término de cada mes, incumpliendo el 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1/1000

8

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICACuando el contratista no mantenga los equipos declarados en la propuesta técnica al inicio y ejecución de la obra. En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día

1/1000

En lo que respecta a indumentaria e implementos de protección personal, al respecto las precisiones de las medidas de seguridad se encuentran en las normas de D. S. Nª009-2005-TR Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo y NTE G-050 Seguridad durante la construcción (08/05/2009).

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 38 38 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria

20


Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 175º, 176º, 177º, 181º, 184º, 199º, 201º, 209º, 210º, 211º y 212º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las controversias serán resueltas de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, en el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Ucayali, siendo requisito obligatorio para admitir a trámite la solicitud de arbitraje que “EL CONTRATISTA” mantenga vigente la garantía de Fiel Cumplimiento y vigentes las garantías de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales en caso no se hubieran amortizado en su totalidad, caso contrario no se dará inicio al trámite. Las controversias relativas al consentimiento de la liquidación final, así como las referidas al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, también serán resueltas mediante arbitraje.

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral. En la solicitud de arbitraje dirigida al Centro de Arbitraje elegido, el demandante designará su árbitro. El Centro pondrá en conocimiento del demandado la solicitud de arbitraje, quien en el plazo de diez (10) días calendario designará su árbitro; en ambos casos deberán anexar el documento de aceptación del árbitro; estos árbitros designarán al Presidente del Tribunal Arbitral, debiendo ser obligatoriamente un Abogado. En caso se venciera el plazo de respuesta a la solicitud de arbitraje sin que la designación del árbitro correspondiente, la parte interesada solicitara al Centro de Arbitraje, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, la respectiva designación. Si designados los dos (02) árbitros conforme al procedimiento antes referido, éstos no concuerdan en la designación del tercer árbitro, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar al Centro de Arbitraje, la designación del mismo, el cual deberá realizarse en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. En caso de interposición de Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, para la admisibilidad del recurso en la vía judicial, “LA ENTIDAD” está exonerada de pagar a la otra parte el monto ordenado en el laudo o que alternativamente constituya y/o acredite carta fianza a favor de la parte vencedora. Respecto a “EL CONTRATISTA”, adicionalmente será requisito indispensable para la admisibilidad del Recurso de Anulación de Laudo, que mantenga vigentes las garantías señaladas en la Ley y el Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

20


De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

20


FORMATOS Y ANEXOS

20


FORMATO Nº ACONSTANCIA DE REGISTRO COMO PARTICIPANTE

Declaración Jurada Registro Nacional de Proveedores

Vigente

Ejecutor Obras Consultor o

Servicios

Indicar (si) (No) Vigencia Hasta Indicar: Si (x) Vigencia Hasta

Constancia de Registro como Participante

Nº Registro: Hora Registro: No Indicar Factura Fecha Proceso de Selección Objeto Razón Social

Dirección

RUC Nº Rubro Comercial

Teléfono Vigente Nº Fax Vigente Nº

Nº Celular

Correo Electrónico

Indicar correctamente su correo electrónico BAJO RESPONSABILIDAD, teniendo en cuenta si es mayúscula, minúscula, guión en el centro, abajo, espacios vacíos, etc.

Representante Legal NOTA:

1) Declaro Bajo Juramento Que Los Datos Consignados En La Presente Son Veraces Y Me Responsabilizo De Su Contenido.2) Autorizo A Realizar Todas Las Notificaciones Y Comunicaciones Del Presente Proceso De Selección, En Mi Cuenta De Correo Electrónico Consignado En La Presente, Comprometiéndome A Mantenerlo Vigente Y A Revisarlo Continuamente Bajo Mi Responsabilidad.3) Me Comprometo Ha Conservar Y Presentar En El Acto De Presentación De Propuesta Mi Constancia De Registro Como Participante.

Nombre y Apellido

Completo

DNI:

REGISTRO POR PARTE DE LA ENTIDAD

Registrado por: Firma y Sello:

20


FORMATO N° 139

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Pucallpa, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CEPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-GRU-P-CE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.40

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

39 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

40 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

20


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CEPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

Pucallpa,[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los

consorciados.

20


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE: Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el

cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

20


ANEXO 2-A

DECLARACION JURADA DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Pucallpa,

Señor:COMITÉ ESPECIALLICITACION PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CEPresente.-

Referencia: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI”


Por la presente, yo.............................................................................................., me comprometo, en caso de que el Postor………………………………………………………………. obtenga la Buena Pro en la Licitación Pública de la referencia, a participar en la Obra de acuerdo a lo exigido en las Bases, así como lo indicado en la respectiva Propuesta Técnica. Así mismo, me comprometo a mantener en estricta confidencialidad, la información a la que pueda acceder como consecuencia de la ejecución de la indicada Obra.

El Postor............................................................................................, a través de su Representante Legal Sr..........................................................................................., se compromete a asignar (o contratar, según sea el caso) al Sr................................................................................................................................. como…………………………………………………………………………………………………, en caso de resultar adjudicatarios de la Buena Pro en la Licitación Pública de la referencia, de acuerdo a lo exigido en las Bases, así como lo indicado en la respectiva Propuesta Técnica.

Atentamente,

………………………………… .................................................Sello y Firma del Profesional Sello y Firma del Representante

Legal del Postor

Notas:Este Formato es obligatorio para todos y cada uno de los profesionales propuestos, su no inclusión generará que la no admisión de la propuesta.Este Formato tiene carácter de Declaración Jurada.

20


ANEXO 2-B

INFORMACIÓN CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

CURRICULUM VITAE

1. DATOS GENERALES

1.01 Apellidos y Nombres1.02 Documento de Identidad1.03 Dirección1.04 Teléfono

2. GRADO ACADEMICO

2.01 Título Profesional o Tecnológico2.02 Fecha de Titulación (mes / año)2.03 Universidad2.04 Colegiatura2.05 Fecha de Colegiatura (mes / año)

3. CAPACITACION

Por cada Curso/ Taller /Seminario: Institución o Universidad Fecha de Obtención del Certificado o Constancia. Duración (horas)

4. EXPERIENCIA

Quedo de usted, atentamente,

…………………………………..……...........……Sello y firma del Profesional PropuestoNombre: .................................................CIP Nº: .................................................

Nota:Este Formato es obligatorio para todos y cada uno de los profesionales propuestos, su no inclusión generará que la no admisión de la propuesta.Este Formato tiene carácter de Declaración Jurada.

20


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda


consorciados.

20


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

20


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CE

Presente.-


Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI” en el plazo de CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Pucallpa,……….

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


ETAPA PLAZO DE EJECUCION(Días calendario)

Elaboración de Expediente Técnico …. días calendario

Ejecución de la Obra ….. días calendario

Plazo Total ….. días calendario

166

166


ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:Nº CLIENTE OBJETO DEL

CONTRATO N° CONTRATO FECHA41 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA42

MONTO FACTURADO ACUMULADO43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


41 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.43 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

166

166


ANEXO Nº 7EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:Nº CLIENTE OBJETO DEL

CONTRATO N° CONTRATO FECHA44 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA45

MONTO FACTURADO ACUMULADO46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


44 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.45 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.46 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

5

Gobierno Regional de UcayaliLicitación Pública Nº 0008-2014-GRU-P-CE

ANEXO Nº 08EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

(CARGO Y/O ESPECIALIDAD)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CEPRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

OBRA :POSTOR : PERSONAL PROPUESTO : CARGO :

DESCRIPCION DE LA PROPIETARIO FECHA FECHA TOTAL DIASOBRA DE DE CONTRATO RECEPCION1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.-

Nota: Adjuntar copia de las constancias, certificados o cualquier otra documentación que acredite la experiencia en la especialidad del personal propuesto, conforme a los datos requeridos en el presente cuadro.

Pucallpa,………………………………………


ANEXO Nº 09

5


FACTOR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS POR EL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0008-2014-GRU-P-CEPRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., detallamos los servicios cumplidos sin penalidad alguna:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO

MONTO DEL CONTRATO % DE PART. FECHA DE

CONTRATO

12345

TOTAL

Nota: Adjuntar copia de las constancias, certificados o cualquier otra documentación que acrediten el cumplimiento del servicio sin haber incurrido en alguna penalidad o multa, conforme a los datos requeridos en el presente cuadro.

Pucallpa,………………………………………

-----------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor

o Representante Legal, según corresponda

5


ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

PERSONAL EXPEDIENTE TECNICO:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD

PERSONAL EJECUCION DE OBRA:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD

Pucallpa,…………………

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


5


ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa47 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

Pucallpa,………….



consorciados.

47 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

5


ANEXO Nº 12

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Pucallpa,…………….

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Deberá presentar en el presente formato por separado la oferta tanto para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra, esto debido a la modalidad del presente proceso de selección.

Por ser un proceso bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 11), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/0000… · web...

Documents