pliego de clausulas especiales - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) declaración jurada con la nómina de...

49

Upload: duongthuy

Post on 03-Nov-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 2: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALESLICITACIÓN PRIVADA N° 02-SI-2018

ARTÍCULO 1°: Objeto y alcance de la licitación.La Municipalidad de San Luis, a través de la Secretaría de Infraestructura,llama a Licitación Privada para la Obra: MANTENIMIENTO DE BASTIDORES YREEMPLAZO DE LONA MESH QUE GENERAN LA FACHADA DEL CENTRO DE GESTIÓNALBERTO DOMENICONI, en modalidad de ajuste alzado y de etapa única.ARTICULO 2°: Plazo de Ejecución de Obra.La obra tendrá un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos a partir de la firmadel acta u orden de inicio de trabajos.ARTÍCULO 3°: Régimen de contratación.Se establece para esta licitación el sistema de contratación por ajuste alzadoestableciendo el sistema de la contratación y las características básicas del mismo.Toda la información que al respecto se adjunte en el presente pliego no exime aloferente de realizar sus propias averiguaciones y obtener las constancias pertinentesa los fines de la formulación de la propuesta. Todos los trabajos emergentes, tantointernos como externos a la obra; como así también la inversión que ello demande seconsiderarán incluidos en la Propuesta.ARTICULO 4°: Forma de presentación de las propuestas.La presentación se efectuará en un todo de acuerdo a lo exigido en el PLIEGO DECLAUSULAS GENERALES aprobado por Decreto N° 1249-SLyT-2016, y las que sedetallan en el presente PLIEGO.Toda la documentación deberá presentarse EN TAMAÑO OFICIO, debidamenteENCARPETADA, FOLIADA Y ORDENADA según listado que en este mismo artículo seconsigna.Los Oferentes deberán presentar sus propuestas en un solo sobre debidamentecerrado, que ostentará únicamente el nombre de SOBRE N° 1 además de estarcorrectamente identificada la licitación y la fecha y hora de apertura. Dentro de estesobre hallarán por duplicado los documentos que a continuación se detallan:1) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopiaautenticada).2) Garantía de mantenimiento de oferta según cualquiera de las formas establecidasen el Artículo 20 del P.C.G. (De efectuarse por depósito bancario, en Cuenta NP 3 -409 - 0000000592 - 4 Cuenta del BANCO MACRO. De efectuarse por fianza bancaria opóliza de seguro de caución, será a la orden del Intendente Municipal de la Ciudadde San Luis, Secretario de Hacienda y Tesorero, debiendo los mismos estardebidamente certificados y legalizados).3) Carta de presentación según modelo Anexo l.4) Constitución de domicilio especial del proponente en Ciudad de San Luís yelectrónico.

Page 3: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo

5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y lasque se hallen en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos deiniciación y finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberápresentarse una certificación del comitente indicando estado de avance de lasobras e informe sobre cumplimiento de plazos.6) Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentarbalances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimosejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estarlegalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades conuna duración inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Seindicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de lalicitación. Las empresas unipersonales deberán presentar manifestación de bienesy estado de resultado de los dos últimos periodos.7) Certificación de equipos.8) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedanproporcionarlos.9) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico,conformidad de dicho profesional, quien deberá acompañar título habilitante ydocumento que lo habilite para desempeñarse en la Provincia de San Luis.10) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de losfirmantes de la propuesta.11) Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de unióntransitoria de empresas si correspondiera.12) Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el proponenteacepta la jurisdicción de los tribunales Contenciosos Administrativos de laProvincia de San Luis con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.13) Certificado Fiscal para Contratar de conformidad con lo dispuesto por el Artículo13 del P.G.C.14) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el RegistroNacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, según lo establecido enel Artículo 13 del P.G.C. y Articulo 8 del presente Pliego.15) Declaración Jurada, manifestando que el proponente no tiene juiciospendientes con el Municipio, sea como actor o demandado, indicando elimporte comprometido en el pleito.16) Sobre con la oferta económica de acuerdo con los siguientes requerimientos:Se hallará dentro del SOBRE N° 1, un sobre debidamente cerrado y correctamenteidentificado con el nombre de "SOBRE N° 2" que ostentará además, la correctadenominación de la Licitación y el nombre de la Empresa proponente. Dentro deeste sobre se encontrarán solo en original. TAMAÑO OFICIO, ENCARPETADOS,FOLIADOS y ORDENADOS los siguientes documentos:a) Formulario de la propuesta según el modelo Anexo 2 (Firmada por elproponente y su Representante Técnico).b) Presupuesto de la oferta, detallado por ítem según modelo adjunto.c) Análisis de precios de acuerdo al modelo Anexo 4.

Page 4: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo

d) Planillas complementarias para la confección de los análisis de costos demateriales, equipos y de mano de obra, confeccionadas para la ejecución delos análisis de precios (según modelos propios de los oferentes.)e) Plan de trabajos por medio de grafico de barras.f) Curva de inversión con montos de certificación mensual y acumulados.g) Memoria descriptiva.h) Soporte magnético en CD o DVD de todos los archivos que compongan lapropuesta.TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR ELREPRESENTANTE TÉCNICO Y EL REPRESENTANTE LEGAL.ARTÍCULO 5°: Lugar y fecha de presentación de las propuestas.Las propuestas se recibirán en la Oficina de Compras y Contrataciones, sito en SanMartín N° 590 de la Ciudad de San Luis, hasta la fecha y horario de apertura de lasofertas.ARTICULO 6°: Presupuesto oficial.El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a la suma de PESOSDOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON 00/100 ($ 294.030,00).ARTÍCULO 7°: Valor del pliego.El valor del pliego se fija en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTACON 30/100 ($ 2940,30).ARTÍCULO 8°: Capacidad de contratación.La capacidad de contratación para la presente licitación deberá ser no menor a 1vez el presupuesto oficial.ARTÍCULO 9°: Cronograma de la licitación.Presentación de las consultas: hasta 5 días antes de la fecha de apertura presentaciónde las ofertas: hasta la hora y fecha fijada para la apertura.El plazo de ejecución de las obras es de SESENTA (60) días corridos a partir de lafirma del acta u orden de inicio de los trabajos.El plazo de mantenimiento de la oferta es de SESENTA (60) días a partir la fecha deapertura.Las consultas se recibirán por escrito en la oficina de la Secretaría de Infraestructura,sita en San Martín N° 590.ARTÍCULO 10°: Anticipo financiero.No se prevé el otorgamiento de Anticipo Financiero.ARTÍCULO 11°: Estudio Técnico de las Propuestas.Para el estudio de las ofertas se tendrán en cuenta tres comparativas:• El Proyecto Ejecutivo.• La Propuesta Económica.• Plazo de Ejecución.

Page 5: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo

ARTÍCULO 12°: Dictamen de la Comisión Evaluadora.La comisión evaluadora tendrá un plazo de 15 días para emitir su dictamen, a partirde la fecha de la Resolución de la creación de la misma.ARTÍCULO 13°: Acopio de materiales.NO se requiere.ARTÍCULO 14°: Redeterminación de precios.NO regirán variaciones de costo.ARTÍCULO 15°: Movilidad para la inspección.NO se prevé movilidad.ARTÍCULO 16°: Equipo electrónico de procesamiento de datos y comunicación.NO resulta necesario la provisión de un equipo informático por parte de la Contratista.ARTÍCULO 17°: Cartel de obra.NO se requiere la colocación de carteles de obra.ARTÍCULO 18°: Cierre, vigilancia y vallado de obra.NO se requiere para este trabajo el cierre de la obra.ARTÍCULO 19°: Responsabilidad técnico del contratista.Antes de la firma del contrato, la contratista presentará un plan de permanencia enobra del Representante Técnico.ARTÍCULO 20°: Plan de seguridad e higiene.La contratista elaborará un Plan de Seguridad e Higiene en el que especificara loscriterios y metodologías a aplicar dentro de la legislación vigente y detallara loselementos a utilizar para la prevención de accidentes, el que deberá ser presentado enun plazo no mayor a diez (10) días desde la firma del contrato.ARTÍCULO 21°: Instalaciones para el personal obrero y depósito de obra.La contratista instalará y mantendrá en perfectas condiciones de conservación ylimpieza, aquellas instalaciones destinadas para el depósito de materiales, insumos yherramientas y las destinadas al uso del personal obrero, las cuales estarán equipadascon letrinas, lavabos y duchas en cantidad reglamentaria según Normas Municipales oconvenios laborales.ARTÍCULO 22°: Proyectos y presentación de la documentación técnica.NO se requiere.ARTÍCULO 23°: Variantes.No se aceptarán variantes al diseño una vez presentado y aprobado el proyectoejecutivo.ARTÍCULO 24°: Entregas Parciales.La comitente podrá solicitar entregas parciales de la obra al contratista en caso de serfactibles.

Page 6: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo

ARTÍCULO 25°: Gastos de publicidad y protocolo.Estarán a cargo de la CONTRATISTA y por lo tanto se consideran incluidos en laoferta, todos los gastos de publicidad, protocolo y actos de la municipalidad referidosa la obra, más inauguración o habilitaciones parciales de la obra.Las exigencias mínimas de publicidad y protocolo son las siguientes:Traslado del personal de protocolo y gastos de video y de sonido que se demanden.Difusión por medios gráficos y orales de las actividades y beneficios de la obra,previa aprobación del Comitente.

Page 7: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo

1SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES DELA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-SI-2018

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILTREINTA 00/100 ($294.030,00)GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: PESOS DOS MIL NOVECIENTOSCUARENTA CON 00/100 ($2.940,30).FECHA Y HORA DE APERTURA: 13 de Marzo de 2018, 10 Horas.LUGAR DE APERTURA: Sala de Situación Edificio Municipal sito en calle SanMartin Nº 590.

CAPITULO I

OBJETO DE LA LICITACIÓN Y PAUTAS GENERALES

ARTICULO 1º) OBJETO.La presente licitación tiene por objeto realizar el mantenimiento de los bastidores y elreemplazo de la lona mesh que generan la fachada del Centro de Gestión AlbertoDomeniconi, ubicado en las calles Av. España entre Francia y Estado de Israel.ITEM 1: Mantenimiento de bastidores:Para la ejecución del ítem se deberá extraer y verificar el estado estructural yacabado (pintura) de todos los bastidores, realizándose las tareas necesarias parala puesta en valor de los mismos, e incluirá la provisión todos los materialesnecesarios y la ejecución de dichas tareas y volver a colocar dichos bastidores.ITEM 2: Recambio de lona mesh:Para la ejecución del ítem se deberá reemplazar los 900 m2 de lona mesh cuyascaracterísticas técnicas son:TEXTURA: microperforada que permita el paso del aireTRATAMIENTOS DE ORIGEN: Antihongos, con protección UV, autoextinguible de305gm/m2 mínimo.Dicha lona se colocara tensada sobre los bastidores mencionados en el item Nº1,cuya fijación se realizara con tornillos autoperforantes y el color de la misma seráel establecido por la inspección.

Page 8: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo

2SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 3º) PLAZO DE EJECUCION.El plazo de ejecución es de 60 días corridos a partir de la firma del contrato.ARTICULO 4º) NORMAS DE CALIDAD.El oferente deberá acreditar bajo que normas de calidad (IRAM, ISO, etc.) fue fabricado elproducto.ARTICULO 5º) GARANTIA Y MANTENIMIENTO.El contratista deberá garantizar la calidad del producto por el término de (1) un año, conel reemplazo del insumo que no acredite la calidad pactada.ARTICULO 6º) REFERENCIAS.El oferente deberá presentar un listado de al menos (5) cinco ventas de insumos iguales alofertado, el que deberá contener los siguientes datos:a- Nombre, Domicilio, teléfono, y todo dato útil del comprador.b- Fecha de venta.ARTICULO 7º) RMETODO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.A los efectos de una correcta comparación de precios, calidad y rendimientos, losoferentes deberán presentar las muestras de los elementos ofrecidos, folletería y fichastécnicas.Los mismos serán elementos indispensables para que cada una de las propuestas seaanalizada pormenorizadamente.

Page 9: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 10: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 11: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 12: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 13: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 14: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 15: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 16: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 17: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 18: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 19: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 20: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 21: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 22: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 23: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 24: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 25: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 26: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 27: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 28: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 29: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 30: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 31: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 32: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 33: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 34: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 35: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 36: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 37: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 38: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 39: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 40: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 41: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 42: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 43: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 44: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 45: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 46: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 47: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 48: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo
Page 49: PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ciudaddesanluis.gov.ar · 5) Declaración Jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo