pcd_proceso_15-1-140443_268229011_15289404

CODIGO:

VERSION: 1

TODOS UNIDOS POR CURITI CALLE 8 No. 8-49 TEL: 7187245 FAX 7187245

www.curiti-santander.gov.co; [email protected] CURITI-SANTANDER-COLOMBIA

RECOMENDACIONES IMPORTANTES DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER PARA LOS PROPONENTES

Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente los Pliegos de Condiciones. Esto evitar errores u omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta para adjudicacin.

Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la informacin contenida en los Pliego de Condiciones y analizar las circunstancias que inciden en el cumplimiento de obligaciones, costos y plazo de ejecucin.

De manera general, se recomienda al proponente tener en cuenta toda la informacin suministrada y las condiciones de ejecucin para la elaboracin de la propuesta; observar todos los requerimientos legales, jurdicos, tcnicos y econmicos sealados en este documento.

Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos. Revise si estn debidamente firmados, actualizados, etc. Presntelos siguiendo el orden sealado en los Pliegos de Condiciones.

Revise la garanta de seriedad del ofrecimiento. La vigencia y el valor asegurado no pueden ser inferiores a los establecidos en los Pliegos de Condiciones. Debe ser expedida a favor del MUNICIPIO DE CURITI. Revise que el objeto de la pliza coincida con el de la oferta que presenta.

La oferta debe presentarla quien tenga la representacin legal de la persona jurdica. Su nombre ser verificado con el que aparece en la cdula de ciudadana y el certificado de la Cmara de Comercio. S usa una sigla, sta debe estar autorizada en el certificado de la Cmara de Comercio.

En desarrollo de la carga de sagacidad que corresponde al proponente, tiene la obligacin de enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecucin, resolver previamente las inquietudes que le susciten estos Pliegos de Condiciones, segn el caso. Por los principios de lealtad procesal y buena fe deber informar oportunamente a la Administracin de los errores o inconsistencia que advierta en este documento.

Igualmente se informa, que el MUNICIPIO DE CURITI, est manejando los procesos de contratacin bajo criterios serios y transparentes y cualquier irregularidad que se advierta debe ser comunicada a la Personera Municipal.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacin que enven los proponentes al MUNICIPIO DE CURITI, deber dirigirse de la siguiente forma

Seores MUNICIPIO DE CURITI

Secretara de Planeacin e Infraestructura DIRECCION TELEFONO Santander

Las ofertas extemporneas no podrn ser consideradas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CODIGO:

VERSION: 1



ACTIVIDAD

FECHA

OBSERVACIONES

DESDE HASTA

ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIN PUBLICA

2 DE JULIO DE 2015

A TRAVS DEL PORTAL WEB NICO DE CONTRATACIN Y EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI

PUBLICACIN DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS EN LA PGINA WEB

2 DE JULIO DE 2015

A TRAVS DEL PORTAL WEB NICO DE CONTRATACIN Y EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI

CONSULTA Y ACCESO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS

2 DE JULIO DE 2015, HASTA LA FECHA DE ADJUDICACIN DE LA LICITACIN PUBLICA

A PARTIR DE LAS 08:00 AM, A TRAVS DEL PORTAL WEB NICO DE CONTRATACIN Y EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI

AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIN ABREVIADA Y DE OR A LOS INTERESADOS Y AUDIENCIA PARA DISCUTIR LA TIPIFICACIN, ESTIMACIN Y ASIGNACIN DE LOS RIESGOS Y PRECISAR PLIEGOS

3 DE JULIO DE 2015

A LAS 9:00 A.M. EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI, OBLIGATORIA. DEBE ASISTIR PERSONALMENTE EL REPRESNTANTE LEGAL, ACOMPAADO DE UN INGENIERO CIVIL DE TRASNPORTE O DE VAS O SANITARIO CUMPLIENDO ADEMS CON LOS OTROS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE PLIEGO

VISITA TECNICA Y AL LUGAR DE LA OBRA 6 DE JULIO DE 2015

LUGAR DE LA REALIZACIN A LAS 11:00 AM EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI Y POSTERIOR PARTIDA. PODRA ASISTIR PERSONALMENTE EL REPRESNTATE LEGAL, O SU DELEGADO CON AUTORIZACION POR ESCRITO , ACOMPAADO DE UN INGENIERO CIVIL, DE VAS CUMPLIENDO ADEMS CON LOS OTROS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE PLIEGO

PLAZO MXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

6 DE JULIO DE 2015 .

HASTA LAS 2:00 P.M. EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI, MEDIANTE ESCRITO EN ORIGINAL. Y PODRAN SER PRESENTADAS PERSONALMENTE POR EL REPRESNTANTE LEGAL O SU DELEGADO O POR MEDIO ELECTRONICO, SI ES UNA PERSONA JURDICA O POR EL EVENTUAL PROPONENTE SI ES UNA PERSONA NATURAL.

PLAZO MXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS. 6 DE JULIO DE 2015 HASTA LAS 4:00 PM A TRAVS DEL PORTAL DE SECOP

PLAZO DE PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS Y LUGAR DE RADICACIN DE LA PROPUESTA (PLAZO DE INICIO Y FIN PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS)

7 DE JULIO DE 2015

9 DE JULIO DE 2015

HASTA LAS 5:00 PM EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI, LA PROPUESTA DEBER SER ENTREGADA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS LA PROPUESTA TCNICA Y DE REQUISITOS HABILITANTES Y EN ORIGINAL Y CD-ROOM LA PROPUESTA ECONMICA Y PODRA SER PRESENTADA PERSONALMENTE POR EL REPRESNTATE LEGAL, O SU DELEGADO CON

ACTIVIDAD

FECHA

OBSERVACIONES

DESDE HASTA

AVISO 1 5 DE JUNIO DE 2015 EN EL PORTAL DE CONTRATACIN SECOP .WWW.CONTRATOS.GOV. CO



CONVOCATORIA PBLICA 16 DE JUNIO DE 2015 PORTAL NICO DE CONTRATACIN SECOP, A PARTIR DE LAS 8:00 AM Y EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI

PUBLICACIN DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE

CONDICIONES

16 DE JUNIO DE 2015 30 DE JUNIO DE 2015 A TRAVS DEL PORTAL WEB NICO DE CONTRATACIN, A PARTIR DE LAS 8:00 AM EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI.

PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES

30 DE JUNIO DE 2015 HASTA LAS 5:00 P.M. EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI, MEDIANTE ESCRITO EN ORIGINAL. Y PRESENTADAS PERSONALMENTE POR EL REPRESNTANTE LEGAL O SU DELEGADO O POR MEDIO ELECTRONICO, SI ES UNA PERSONA JURDICA O POR EL EVENTUAL PROPONENTE SI ES UNA PERSONA NATURAL.

PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES

1 DE JULIO DE 2015 HASTA LAS 5:00 PM, POR PARTE DEL COMIT DE EVALUACIN, EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI

CODIGO:

VERSION: 1



AUTORIZACION POR ESCRITO, SI ES UNA PERSONA JURDICA O POR EL PROPONENTE SI ES UNA PERSONA NATURAL.

PERIODO DE EVALUACIN (VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES)

10 DE JULIO DE 2015

POR PARTE DEL COMIT TCNICO EVALUADOR

PUBLICACIN INFORME DE VERIFICACIN 13 DE JULIO DE 2015

14 DE JULIO DE 2015

EN EL PORTAL NICO DE CONTRATACIN ESTATAL Y EN LA CARTELERA DEL DESPACHO DE LA ALCALDA

TRMINO PARA SUBSANAR AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS HABILITANTES

15 DE JULIO DE 2015

HASTA LAS 2:00 P.M. EN LA MEDIANTE ESCRITO EN ORIGINAL. Y PODRAN PRESENTADAS PERSONALMENTE POR EL REPRESNTATE LEGAL, O SU DELEGAO CON AUTORIZACION POR ESCRITO, O POR MEDIO ELECTRONICO SI ES UNA PERSONA JURDICA O POR EL PROPONENTE SI ES UNA PERSONA NATURAL.

EVALUACIN ECONMICA Y ANLISIS DE LOS REQUISITOS HABILITANTES SUBSANADOS

16 DE JULIO DE 2015

HASTA LAS 6:00 PM POR PARTE DEL COMIT EVALUADOR.

EXPOSICIN DE LA EVALUACIN ECONMICA Y LOS REQUISITOS HABILITANTES SUBSANADOS CORRIENDO TRASLADO A LOS PROPONENTES PARA QUE PRESENTEN LAS OBSERVACIONES

17 DE JULIO DE 2015

22 DE JULIO DE 2015

EN EL PORTAL NICO DE CONTRATACIN ESTATAL Y EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI

PLAZO PARA PRESENTAR LAS OBSERVACIONES A LA EVALUACIN

22 DE JULIO DE 2015

HASTA LAS 6:00 P.M. EN LA OFICINA GESTORA, EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURIT, LAS CUALES PODRN SER PRESENTADAS PERSONALMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO O POR CORREO ELECTRNICO SIEMPRE Y CUANDO SE ENVEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CRONOGRAMA.

REQUERIMIENTO A LOS PROPONENTES PARA DAR EXPLICACIONES RESPECTO DE PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS

23 de JULIO de 2015

A LAS 10:00 AM. EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI

AUDIENCIA DE ADJUDICACIN Y RESOLUCION DE OBSERVACIONES A LA EVALUACION.

24 de JULIO de 2015

A LAS 5:00 P.M. EN LA SECRETARIA DE PLANEACIN E INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA EN LA CALLE 8 NO. 8-49 PALACIO MUNICIPAL DE CURITI, DEBE ASISTIR PERSONALMENTE EL REPRESNTANTE LEGAL.

Cualquier modificacin a las fechas contenidas en esta cronologa se efectuar y comunicar a los proponentes, mediante adenda suscrita por el ALCALDE MUNICIPAL.

Para todos los efectos el horario para presentar documentos relacionados con el presente proceso de contratacin, es de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. De conformidad con el artculo 8 de la ley 1150 de 2007 en su numeral 4, en concordancia con el decreto 1082 de 2015, la administracin municipal envi el reporte a la cmara de comercio, para que sea incluido en el boletn mensual, de ah que damos por cumplido el procedimiento de reporte, la constancia reposa en el por tal SECOP y en el paquete contractual.

PLIEGOS DEFINITIVOS DE CONDICIONES

LICITACION PUBLICA No. 003 PROCESO No. 012 DE 2015

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 7 Y 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CURIT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO TODOS UNIDOS POR CURIT 2012-2015

Curit, Julio 2 de 2015 ANTECEDENTES

El Municipio de Curiti, est interesado en contratar el proyecto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 7 Y 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CURIT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO TODOS UNIDOS POR CURIT 2012-2015, En consecuencia adelantar el proceso de seleccin del contratista, para su ejecucin. El proceso comprender la elaboracin del proyecto de pliego de condiciones, la resolucin de apertura, aviso de convocatoria pblica, evaluacin de propuestas, dems actos propios de la etapa precontractual y recomendacin del orden de elegibilidad de los proponentes, con el fin que la entidad adjudique y contrate la obra solicitada. La Entidad public en la pgina web www.contratos.gov.co el proyecto de pliego de condiciones en la fecha establecida en el cronograma. El texto definitivo del pliego de condiciones se publicar en la pgina web antes mencionada, y estar disponible en la Secretaria Planeacin e Infraestructura del Municipio de Curiti, desde la fecha de consulta y retiro del pliego de condiciones, hasta el da del cierre del procedimiento de seleccin. La informacin contenida en el Pliego de Condiciones sustituye totalmente cualquier otra que el Municipio de Curiti o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados en esta seleccin. El Municipio de Barichara, de conformidad con las prescripciones del Decreto 1082 de 2015; en su artculo 2.2.1.1.1.7.1 y siguientes y 24 de la Ley 527 de 1999; y artculos 1, 2, 6 de la Ley 962 de 2005, Decreto 103 de 2015, establece como medio de comunicacin interactivo entre los proponentes e interesados y la Entidad, la pgina Web: www.contratos.gov.co, a travs de la cual se suministrar toda la informacin del procedimiento, para este procedimiento de seleccin, tienen el carcter de oficiales, para lo cual son aplicables las disposiciones establecidas en la Ley 527 de 1999.

CAPITULO 1

CONVOCATORIA DE VEEDORES El MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER CONVOCA a los VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente proceso de licitacin pblica. En cumplimiento de normativa que regula las VEEDURIAS CIUDADANAS: La participacin Ciudadana est consagrada Constitucionalmente en el artculo 270, en el 66 de la Ley 80/93 y en la Ley 850 del 2003, y numeral 5. Del Artculo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, por medio de la cual se reglamentan las veeduras ciudadanas, para implementar medidas para combatir la corrupcin. Y el municipio de CURITI constituir la veedura ciudadana en caso de no estn conformadas para el presente proceso de contratacin. Esta convocatoria tambin se publicar en aviso que se fijar en la cartelera de la Alcalda Municipal de CURITI a partir del inicio del presente proceso de contratacin hasta su culminacin. PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

CODIGO:

VERSION: 1



En el evento de conocerse casos especiales de corrupcin en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial Lucha contra la Corrupcin a travs de los nmeros telefnicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, va fax nmero telefnico (1) 565 86 71; la lnea transparente del programa, a los nmeros telefnicos 9800-91 30 40 (1) 560 75 56; correo electrnico, en la direccin: webmasteraanticorrupcin.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en la pgina de internet: www.anticorrupcin.gov.co; correspondencia o personalmente en la direccin: Carrera 8 No. 7-27 Bogot D.C.. INFORMACIN GENERAL 1 OBJETO: El Municipio de Curiti, desea seleccionar la propuesta ms favorable para contratar el CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 7 Y 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CURIT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO TODOS UNIDOS POR CURIT 2012-2015 MODALIDAD: Esta contratacin se efectuar bajo la modalidad de licitacin pblica 1.2 DESCRIPCIN GENERAL Y ALCANCE FSICO DEL PROYECTO: Las principales actividades por ejecutar consisten, entre otros, en: de acuerdo a lo plasmado en las especificaciones tcnicas. 1.3 PLAZO PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS: El plazo para la ejecucin de los trabajos objeto de la presente licitacin, se fija en CUATRO (4) MESES, contados a partir

de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacin del contrato. 1.4 PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la ejecucin de las obras objeto de la presente licitacin pblica, es de QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 500.105.333.00) MCTE. 1.5 APROPIACIN PRESUPUESTAL: El Municipio de Curiti, pagar las obligaciones derivadas del contrato con cargo al certificado de disponibilidad Presupuestal No.15-00273 del 28 de mayo 2015, expedido por la Secretara de Hacienda Municipal, afectando los NUMERALES: RG.3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 7 Y 10 DEL CASCO URBANO, del Presupuesto General de Rentas y Gastos del

MUNICIPIO, correspondiente a la vigencia fiscal de 2015, expedido por la Secretara de Hacienda Municipal 1.6 PROPUESTAS ARTIFICIOSAMENTE BAJAS: Conforme al artculo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, Cuando de conformidad con la informacin a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerir al oferente para que explique las razones que le permiten presentar la oferta con las condiciones econmicas propuestas. Odas las explicaciones, el comit recomendar al jefe de la entidad o su delegado, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. Proceder la recomendacin de continuidad de la oferta en el proceso de seleccin, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato a dicho proponente. 1.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: De conformidad con lo establecido en el artculo 2.2.1.1.1.5.6; 2.2.1.1.1.5.7; 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8., del decreto 1082 de 2015,

Antes de presentar su oferta, el interesado deber verificar que no se encuentre incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con EL Municipio de Barichara-, establecidas en la Constitucin y la ley. PERSONAS INHABILITADAS POR RAZN DE LA PRESENTACIN DE OTRAS OFERTAS: De conformidad para efectos de establecer cundo el oferente es inhbil en virtud de los

ordinales g) y h) del numeral 1 del artculo 8 de la ley 80 de 1993, porque con anterioridad se present formalmente otra propuesta por las personas a que hacen referencia dichos ordinales, el Municipio de Curiti-dejar constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentacin de propuestas, indicando de manera clara y precisa el nombre o razn social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de ste ha efectuado materialmente el acto de presentacin. 1.8 REGULACIN JURDICA: A la presente contratacin le son aplicables los principios de la Constitucin Poltica; el Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios-, entre los cuales se destacan los siguientes: a. Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccin social y se modifican algunos artculos del Cdigo Sustantivo del Trabajo. b. Ley 828 de 2003, por la cual se expiden normas para el control de la evasin del Sistema de Seguridad Social. c. Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veeduras ciudadanas. d. Manual de Dispositivos para la Regulacin del Trnsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, proferido por el Ministerio de Transporte. e. Decreto 1082 de 2015 f. Las reglas previstas en este pliego de condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con relacin al presente proceso de seleccin. 1.9 INTERPRETACIN Y ACEPTACIN DEL PLIEGO DE CONDICIONES: Con la presentacin de la oferta, el proponente manifiesta que estudi el pliego de condiciones y todos los documentos de la licitacin pblica, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecucin, que formul su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, sern de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, EL Municipio de Curiti, no ser responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretacin u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboracin de su oferta. El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales sern ejecutados los trabajos objeto de la presente licitacin pblica, no se considerarn como fundamento vlido de futuras reclamaciones. El oferente deber elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y anexar la documentacin exigida. Igualmente debern tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones tcnicas, econmicas y/o financieras, condiciones de ejecucin del contrato y dems elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecucin del contrato y sobre el valor de su oferta. La informacin contenida en el pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier informacin que por medio de avisos, cartas o cualquier otro sistema que pudiese haber suministrado el Municipio de Curiti o sus representantes con anterioridad a la fecha de apertura de la presente licitacin pblica. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualquier forma haya recibido el proponente o cualquiera otra persona o entidad interesada en la licitacin pblica quedan sin ningn valor. Los proponentes debern examinar cuidadosamente todos los documentos de esta licitacin pblica e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar el trabajo, su costo y su tiempo de ejecucin. Es entendido que los documentos de la licitacin pblica, incluidas las especificaciones, se complementan mutuamente de tal manera que lo indicado en uno de ellos se tomar como indicado en todos. Si el proponente encuentra discrepancias u omisiones en cualquiera de los documentos de la licitacin pblica incluidas las especificaciones o tiene alguna duda acerca de su significado, deber solicitar aclaracin por escrito por lo menos dos (2) das hbiles antes del cierre de la licitacin pblica, y el Municipio de Curiti, de igual manera har las aclaraciones que considere pertinentes, y la respuesta se dar mediante comunicacin escrita a todos los proponentes que hayan retirado pl iegos. La falta de respuesta por parte del Municipio de Curiti, no podr interpretarse como aceptacin tcita de las observaciones y por consiguiente los trminos de los pliegos conservan plena validez, mientras no sean modificados expresamente por el Municipio de Curiti. La presentacin de la propuesta ser evidencia de que el proponente estudi, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015, los factores de dificultad (Topogrficos, hidrolgicos y sociales) que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del anlisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los dems documentos de la presente contratacin. El presente pliego de condiciones forma parte integrante del(os) contrato(s) que se celebre(n) como consecuencia del mismo. 1.10 PROPUESTAS CONDICIONADAS: No podrn sealarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones

diferentes a las establecidas, se tendrn por no escritas y en tal caso, prevalecern las disposiciones respectivas del pliego. 1.11 PUBLICIDAD DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: De conformidad con el artculo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015; el proyecto de pliego de condiciones se public con diez (10) das hbiles de antelacin a la apertura de la presente licitacin pblica En la pgina web http://www.contratos.gov.co/ SECOP

Durante este trmino, los posibles oferentes y la ciudadana en general, podrn formular observaciones a los mismos, las cuales debern enviarse por escrito a la Secretaria de Planeacin e Infraestructura, ubicada en la calle 8 No. 8-49 segundo piso del Palacio Municipal de Curiti. coincdanlo con claridad que se trata de observaciones a este proceso contractual. Dentro de los trminos establecidos en cronograma de los pliegos de condiciones. 1.12 PUBLICIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO: De conformidad con el artculo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; el pliego de condiciones definitivo se

publicar en la pgina web http://www.contratos.gov.co. El pliego de condiciones definitivo podr incluir los temas planteados en las observaciones presentadas al proyecto de pliego, siempre que se estimen relevantes. En todo caso, la aceptacin o rechazo de las observaciones se har de manera motivada, para lo cual la entidad agrupar aquellas de naturaleza comn.

CODIGO:

VERSION: 1



De conformidad con el pargrafo 4 del artculo 2 de la Ley 1150 de 2007, el derecho de participacin es gratuito. 1.13 APERTURA DE LA LICITACIN PBLICA, La apertura de la presente licitacin pblica ser el da y hora establecido en el cronograma de actividades, se recibirn las

propuestas, en la Secretaria de Planeacin e Infraestructura del Municipio de Curiti, ubicadas en calle 8 No. 8-49 segundo piso del Palacio Municipal de Curiti. Para tal efecto la Entidad pondr a disposicin una urna cerrada y sellada, para su recepcin. 1.16 RECONOCIMIENTO E INSPECCIN DEL SITIO DE LAS OBRAS: Por la naturaleza especial de la obra a ejecutar, es responsabilidad exclusiva del proponente inspeccionar y examinar los sitios y los alrededores de las obras, e informarse acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caractersticas del sitio, las cantidades, localizacin y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucin, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales, zonas de depsito de material sobrante, vas de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las condiciones del ambiente y, en general, todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el clculo del valor de su oferta. As entonces, los oferentes debern considerar en sus propuestas todas las condiciones y circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutar la obra. En consecuencia en el Anlisis de Precios Unitarios, el proponente deber tener en cuenta las situaciones geomorfolgicas, hidrolgicas, de accesibilidad, las condiciones sociales y laborales de la zona, las instalaciones que requerir, el personal que emplear en los trabajos y, en general, todas las condiciones y circunstancias previsibles, que de alguna manera puedan afectar el costo o el tiempo de ejecucin de los trabajos. Los proponentes debern identificar las reas ambientalmente frgiles y vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del proyecto, aspecto ste que es prioritario. As mismo los proponentes debern efectuar el reconocimiento del entorno socio- econmico y la presencia de minoras tnicas en el rea de influencia del proyecto. La presentacin de la propuesta constituye una manifestacin explcita de que el Proponente ha efectuado la inspeccin completa y visita del sitio de las obras y que ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseos del proyecto, los riesgos, as como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecucin de las obras y en la formulacin de la propuesta. 1.17 VISITA AL SITIO DE LA OBRA: El Municipio de Curiti, El Municipio de Curiti, realizar una visita al sitio de los trabajos, la cual no es de carcter obligatorio, para los futuros proponentes. Es del caso advertir, que las explicaciones y orientaciones que se den en razn a la visita de la obra, respecto de las condiciones ms relevantes del proyecto, se entendern conocidas por todos los futuros proponentes. En consecuencia la no asistencia ser de exclusiva responsabilidad de los mismos, la cual se podr realizar una vez se culmine la explicacin tcnica, por ende en igual forma efectuara la visita tcnica en la cual se explicarn los alcances de las obras en su parte tcnica. La visita tcnica podr asistir ir el representante legal, o su delegado con autorizacin por escrito acompaado de un ingeniero civil, de trasporte o de vas o sanitario. A la visita podr asistir el representante legal o su delegado con autorizacin por escrito acompaado de un ingeniero civil, de trasporte o de vas o sanitario debidamente matriculado, en caso en que el representante legal de la persona jurdica, consorcio o unin temporal no asista, en su defecto deber asistir a la visita un profesional delegado (ingeniero civil, de trasporte o de vas o sanitario) con autorizacin por escrito y que est vinculado con la empresa a la que representa o a alguno de los consorciados si es el caso, para lo cual deber presentar copia del pago de seguridad social donde conste esta informacin, adicional a la copia del documento de identidad de quien asiste a la visita y tarjeta profesional. Este profesional deber contar con facultades expresas de asistir otorgadas por el interesado y eventual proponente. En el caso de consorcios o uniones temporales, se debe a llegar la carta de conformacin de la sociedad en original debidamente firmada por cada uno de los integrantes, donde se indique claramente los porcentajes de participacin de los mismos, los cuales no podrn ser modificados para la presentacin de las propuestas Todos los costos ocasionados con motivo de la visita son por cuenta del proponente y ste asumir todos los riesgos por prdidas, daos o perjuicios a su persona, empleados y propiedades y en ningn caso el Municipio de Curiti, asumir responsabilidad por estos aspectos. 1.18 AUDIENCIA DE ACLARACIN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES y PARA DISCUTIR LA TIPIFICACIN, ESTIMACIN Y ASIGNACIN DE LOS RIESGOS: De conformidad con el artculo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con lo dispuesto en el artculo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015, se realizar una audiencia pblica en la que podrn asistir todos los interesados en participar del proceso de seleccin, y en ella se aclararan los pliegos de condiciones y se discutir la TIPIFICACIN, ESTIMACIN Y ASIGNACIN de los riegos previsibles. La cual se adelantara en los trminos establecidos en el cronograma de actividades del presente procesos. Para ello, los asistentes podrn presentar todas las observaciones que consideren pertinentes, y la entidad las analizar, de la audiencia se levantar un acta con las consideraciones hechas as como las respuestas hechas por la entidad, si fueron resueltas en la audiencia. En caso que la Entidad considere no tener elementos suficientes para dar respuesta en la misma audiencia, dispondr de tres (3) das hbiles para darle respuesta, si en este trmino la entidad no se pronuncia, se considerar como negativa a la propuesta. Con base en lo discutido, y a criterio de la Entidad, se proceder a la modificacin del pliego de condiciones, de forma tal que en su momento se consigne de manera definitiva, la tipificacin, cuantificacin y asignacin de los riesgos previsibles y las dems aclaraciones a los mismos La participacin en la audiencia de que trata el presente artculo habilita al posible proponente a la presentacin de la respectiva oferta, por lo que su presentacin, con base en las condiciones definitivas sealadas en el pliego de condiciones significa, para los efectos del presente Pliego de Condiciones, que el proponente consiente en la asignacin de los riesgos previsibles que se ha establecido en ellos y la acepta. En consecuencia, el contratista no podr alegar la ocurrencia de un riesgo previsible que no fue puesto en consideracin de la Entidad en el momento oportuno, esta audiencia carcter obligatorio por la modalidad del proceso 1.19. OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES: Dentro del plazo de la licitacin pblica y de conformidad con los trminos establecidos en el

cronograma, cualquier interesado podr solicitar por escrito otras aclaraciones que no hubieren sido resueltas en la Audiencia de Aclaracin del Pliego. Dicha solicitud deber hacerse por escrito, dirigida a la Secretaria de Planeacin e Infraestructura, oficina gestora Si proceden las aclaraciones se elaborar la Adenda correspondiente, la cual ser publicada en la pgina Web del Portal nico de Contratacin; a partir de su publicacin se entender conocidas por los interesados; todo ello en virtud del principio de economa, que rige los procedimientos contractuales. La aclaracin o respuesta que no conste en adenda, no podr afectar los trminos y condiciones del presente Pliego de Condiciones. El Municipio de Curiti, para efectos de garantizar la igualdad entre los proponentes, la publicidad en las decisiones de la administracin y la economa, en el presente procedimiento de seleccin, publicar en la pgina web http://www.contratos.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, que no modifiquen el Pliego de Condiciones, presentadas por fuera de la Audiencia de Aclaracin del Pliego. Para ello basta ingresar a la pgina citada, y ubicar el contenido de esta Seleccin Abreviada. A medida que se reciban observaciones de los proponentes, stas sern publicadas en aquel sitio Web. Se ingresarn en forma consecutiva y 1.20. AMPLIACIN DEL PLAZO DE LA LICITACIN PBLICA Y ACLARACIONES EL MUNICIPIO DE CURITI. Conforme a lo establecido en el artculo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015, se podr prorrogar el plazo de la licitacin publica antes de su vencimiento cuando la Administracin lo considere conveniente. La peticin de prrroga se formular ante la Secretaria de Planeacin e infraestructura hasta antes del cierre de la contratacin, a fin de comunicar la decisin sobre la misma a los dems interesados. Dentro del plazo y antes del cierre de la contratacin cualquier interesado podr solicitar aclaraciones adicionales que el Municipio de Curiti, responder al interesado hasta tres (3) da hbiles antes del cierre de la misma; y si hay lugar a modificacin o aclaracin de los pliego de condiciones, sta se har mediante ADENDA hasta tres (3) da hbiles antes del cierre, la cual ser publicada en la pgina web http://www.contratos.gov.co, se remitir por el medio ms expedito a todos los proponentes y ser de obligatorio cumplimiento para la preparacin de las propuestas. Ninguna aclaracin verbal podr afectar los trminos y condiciones de los presentes pliego de condiciones. 1.21 CIERRE DE LA LICITACIN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El cierre de la licitacin y la audiencia de apertura de propuestas se realizar en acto pblico, de conformidad con los trminos establecidos en el cronograma de los pliegos de condiciones del presente proceso EL Municipio de Curiti, no ser responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacin adecuada. A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente licitacin los proponentes no podrn retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en forma extempornea no sern recibidas. 1.22 EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS: La evaluacin Legal, Tcnica, Financiera y Econmica de las propuestas se realizar en la fecha establecida en el cronograma de los

pliegos de condiciones del presente proceso, el municipio de Curiti -podr solicitar a los proponentes, por escrito, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, en el eventual caso en que el proponente no presente satisfactoriamente las aclaraciones o correcciones solicitadas por el Entidad en el trmino estipulado, no ser considerada la propuesta para efectos de evaluacin y comparacin y por ende la misma ser RECHAZADA. 1.23 PERODO DE OBSERVACIONES: Con el fin de que los interesados presenten las observaciones que estimen pertinentes, el informe de evaluacin de las propuestas permanecer disponible por el trmino establecido en el cronograma de los pliegos de condiciones del presente proceso, en la Secretaria de Planeacin e Infraestructura del Municipio de Curiti. Este informe ser publicado igualmente, en el sitio web http://www.contratos.gov.co.

CODIGO:

VERSION: 1



Las observaciones que estimen pertinentes, debern ser radicadas, por escrito, en la Secretaria de Planeacin e Infraestructura del Municipio de Curiti-, dentro del trmino establecido en el cronograma. En ejercicio de esta facultad, el proponente no podr completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO: La informacin relativa al anlisis, aclaracin, evaluacin y comparacin de las propuestas y las recomendaciones para la adjudicacin del contrato no podrn ser reveladas a los concursantes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, salvo lo relacionado al traslado del informe de evaluacin de ofertas, de que trata el numeral siguiente. Cuando se compruebe cualquier intento de un Proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de ejercer alguna influencia en el proceso de evaluacin de las ofertas o en la decisin sobre la adjudicacin por parte de la entidad contratante, dar lugar al rechazo de la oferta de ese Proponente. 1.24 PROPONENTE NICO: Conforme al artculo 2.2.1.1.2.2.6 de la del decreto 1082 de 2015, Cuando se presente slo una propuesta, el proceso continuar con este nico

proponente y podr adjudicrsele el contrato si su oferta fuere favorable para el Municipio de Curiti, siempre y cuando su puntaje fuese superior de setenta (70) puntos. 1.25 ADJUDICACIN DEL CONTRATO: El Municipio de Curiti, previos los estudios correspondientes y el anlisis comparativo de las propuestas, basado en los aspectos jurdicos, tcnicos y financieros, adjudicar el contrato derivado de este proceso, al proponente cuya propuesta se ajuste a estos pliegos de condiciones y haya presentado la oferta econmica ms favorable, o haya cumplido la condicin para el desempate establecida en este pliego. Esta se efectuar en el trmino establecido en el cronograma de actividades del presente proceso. La adjudicacin se har mediante resolucin motivada, proferida por el Alcalde Municipal, contra la cual no procede recurso alguno, y la cual ser notificada personalmente al proponente favorecido. El adjudicatario dispondr de tres (3) das hbiles, desde la fecha de comunicacin de expedicin de la Resolucin de Adjudicacin -la cual se har por el medio tcnico o electrnico ms expedito-, para notificarse personalmente de sta. El proceso de seleccin podr ser suspendido por el trmino que se seale en el acto motivado que as lo determine, cuando a juicio del jefe de la entidad se presenten circunstancias de inters pblico o general que requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminacin del proceso. La Adjudicacin del contrato ser comunicada a los proponentes no favorecidos, dentro de los tres (3) das calendario siguiente a su expedicin. 1.26 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIN DEL CONTRATO Notificada la resolucin de adjudicacin, el Municipio de Curiti-dispondr hasta de tres (3) das hbiles para elaborar y entregar el respectivo contrato al proponente favorecido, quien deber presentarse a suscribirlo mximo, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes, a su comunicacin, la cual se har por el medio tcnico ms expedito. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de aqul trmino, quedar a favor del Municipio en calidad de sancin, el valor del depsito o garanta constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por dicha garanta. En este caso incurrir el CONTRATISTA, en la causal de inhabilidad para contratar con las entidades estatales por el trmino de cinco (5) aos, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 del Artculo 8 de la Ley 80 de 1993. Ante esta situacin, el Municipio, mediante acto administrativo debidamente motivado, podr adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) das hbiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, de conformidad con en el orden de elegibilidad y as sucesivamente, siempre y cuando su (s) ofertas sean igualmente favorables para la Entidad. Una vez suscrito el contrato, EL CONTRATISTA dispondr de un plazo mximo de tres (3) das hbiles para perfeccionar y legal izar el contrato, para lo cual deber allegar los siguientes documentos: Comprobante de pago de impuestos, cuando a ello hubiere lugar. Garanta nica de cumplimiento, con el correspondiente recibo o constancia de pago. El CONTRATISTA responder por cualquier defecto, en problemas relativos al reconocimiento de fechas, en caso de no ser amparados por la aseguradora. 1.27. GARANTA NICA DEL OFRECIMIENTO: El Proponente favorecido con la adjudicacin del contrato constituir, a favor del Municipio de Curiti-, una garanta nica, otorgada por

un banco o una compaa de seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal y como lo contempla el artculo 7 de la Ley 1150 de 2007, en cumplimento del artculo 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.1.19. del decreto 1082 de 2015: con los siguientes amparos, cuantas y vigencias: a). Cumplimiento, la cual se constituye por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuya vigencia ser igual a la de la duracin del contrato y seis (6) meses ms.

b). De salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal que haya de utilizar para la ejecucin del contrato, se constituye por el veinte (20%) del valor total del

contrato, por el trmino del mismo y tres (3) aos ms. c. De estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente al treinta (30) % del valor total de las obras con una vigencia de cinco (5) aos contados a partir de la fecha de subscricin del acta de recibo definitivo de las obras a satisfaccin por el Municipio. d) Sin perjuicio de la responsabilidad personal que asume el contratista en este contrato, ste deber tomar y mantener vigente por su propia cuenta durante todo el trmino de duracin del contrato y seis (6) meses ms, con una compaa de seguros legalmente establecida en Colombia, una pliza de responsabilidad civil extracontractual: Se constituye por un monto mnimo del 20% del valor total del contrato por un plazo que comprende la duracin del contrato y tres (3) meses ms. PARAGRAFO. La vigencia de los amparos exigidos en

los literales a), b) y c), empezarn a contarse a partir de la fecha de la firma de este contrato, el restante esto es el referido a la estabilidad de la obra iniciar a contabilizarse su vigencia a partir de la fecha del acta de recibo final de obra. PARAGRAFO PRIMERO: Las garantas y el seguro que tratan los numerales 1, 2 y 3 de la presente Clusula, requerirn a aprobacin de EL MUNICIPIO y el asegurado y/o beneficiario

ser EL MUNICIPIO. El CONTRATISTA deber reponer el monto de la garanta cada vez que, en razn de las multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. De igual manera en cualquier evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue el trmino de ejecucin, deber ampliarse o prorrogarse la correspondiente garanta. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la garanta exigida, el Municipio de Curit-podr dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar Indemnizacin alguna. 1.28 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIN: El Municipio de Curiti-declarar desierta la licitacin, en los siguientes eventos:

Cuando no se presente ningn proponente. Ninguna oferta se ajuste al Pliego de Condiciones. En general, cuando existan motivos que impidan la seleccin objetiva del CONTRATISTA, mediante acto motivado, en el que se sealarn expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisin. 1.29 IMPACTO AMBIENTAL: El municipio exigir a los contratistas incluir en los procesos de contratacin de las obras, los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y polticas ambientales establecidas por el gobierno nacional, regional o local; para el logro de este objetivo, se deber dar cumplimiento a las disposiciones indicadas en el anexo Componente socio ambiental de proyectos viales de la Red Terciaria remitido mediante Memorando SMA 51229 del 14 de agosto de 2012, el cual hace parte integral del presente contrato, como de los estudios previos. Igualmente se deber cumplir con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen, as como, las normas especiales para el trmite y obtencin de las autorizaciones y permisos especficos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se requieran para el desarrollo de las obras. Cualquier contravencin ser de responsabilidad de EL Contratista. Los permisos,

autorizaciones, incluyendo la de los inmuebles o predios aledaos a la realizacin de las obras, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carcter regional, sern tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de los contratistas de EL MUNICIPIO previamente a la iniciacin de las actividades 1.28. IMPACTO AMBIENTAL CUMPLIMIENTO PAGA (PROGRAMA DE APLICACIN DE LAS GUAS AMBIENTALES: el contratista deber incluir: El valor de OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O COMPENSACIN AMBIENTAL, presentado en el presupuesto oficial, debe ser un valor fijo inmodificable a la hora de la presentacin de las ofertas. 1.30 INDEMNIDAD AMBIENTAL: El contratista garantiza que cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generar dao o perjuicio al MUNICIPIO o terceros por esta causa. EL contratista mantendr indemne al MUNICIPIO y no lo har responsable en caso de aplicacin de sanciones o multas que por este concepto impongan las Autoridades Ambientales competentes.

CAPITULO 2

PREPARACIN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

2.1 PREPARACIN DE PROPUESTAS: El proponente sufragar todos los costos relacionados con la preparacin y presentacin de su propuesta. El Municipio de Curiti - no ser

responsable en caso de omitir algn costo. 2.2 PRESENTACIN Y EXAMEN DE LAS PROPUESTAS: La propuesta deber ser presentada en idioma espaol, junto con todos los documentos inherentes a ella, en original y dos (2) copias de la propuesta tcnica y de los requisitos habilitantes, y la propuesta econmica en original y medio magntico CD- ROOM - rotulados. La propuesta, deber ser presentada en forma escrita y depositada dentro del plazo de la licitacin, en la urna correspondiente, ubicada en la secretaria de Planeacin e Infraestructura del Municipio de Curiti. Los documentos, tanto originales como copias, sern entregadas con todas sus pginas consecutivamente numeradas, desde el primer folio, firmadas por el proponente o representante legal, totalmente legibles y legajadas en el mismo orden en que se solicitan. Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecer el texto del original.

CODIGO:

VERSION: 1



Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompaan deber ser confirmada o validada con la firma del proponente. No se aceptan propuestas enviadas por correo electrnico, fax o cualquier otro medio telemtico, ni las que sean presentadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En este caso, sern rechazadas y devueltas al proponente, en las mismas condiciones en que fueron recibidas. Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deber remitirla con suficiente antelacin para que pueda ser recibida en la direccin anotada antes de la fecha y hora fijadas para el cierre de la licitacin. En todo caso, el Municipio Curiti -no ser responsable por el retardo o extravo que pueda derivarse de esta forma de entrega. Cada uno de los sobres de la propuesta deber indicar la siguiente informacin: El Municipio de Curiti, No __________ DEL AO _______ OBJETO DE LA LICITACIN PBLICA PROPONENTE: ORIGINAL ______ COPIA _______ Se indicar adems, el nombre y direccin del proponente, con el fin de que sea posible devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser presentada extemporneamente. El formulario de cantidades de esta licitacin, deber adems presentarse en medio magntico, preferiblemente en CD el cual deber entregarse igualmente uno por original y cada copia, estos debern estar rotulados respectivamente como original y copias. Si en el texto original aparece informacin del formulario de cantidades y precios unitarios que no figur en el medio magntico original o viceversa se entender que uno y otro son complementarios de tal manera que cualquier punto que figure en la propuesta econmica impresa pero no en la propuesta magntica, o que se encuentre en sta pero no en aquella, tendrn tanto valor como si se encontraren en ambos documentos. 2.3 RESERVA EN DOCUMENTOS: El artculo 74 de la Constitucin Nacional dispone que toda persona tiene derecho a acceder a los documentos pblicos, salvo los casos que establece la ley. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del artculo 24 de la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades pblicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Por lo tanto, en caso que el Proponente considere que algn documento de su oferta goza de reserva legal, deber manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carcter. 2.4 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: Al formular la oferta, el proponente acepta que estarn a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de l se deriven. -De acuerdo con lo previsto en los artculos 15 de la Ley 17 de 1992 y 100 de la Ley 21 de 1992, los contratos de obra pblica que celebren las personas naturales o jurdicas con las entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden departamental, Distrital y municipal estarn excluidos del IVA. En consecuencia el contrato, producto de este procedimiento de licitacin no podr incluir este gravamen. En caso que este gravamen sea incluido, el mismo ser descontada de la propuesta. -No se debe incluir dentro de la propuesta la retencin en la fuente a ttulo de renta e industria y comercio, por cuanto la Entidad en ambos casos entrega al contratista el certificado de retencin para que lo acredite ante la DIAN como un menor valor del impuesto a pagar de Renta o Industria y Comercio. Por cuanto EL Municipio de Curiti -como agente retenedora de este tipo de impuesto, al finalizar la vigencia fiscal respectiva emite los correspondientes certificados que corresponde a un pago anticipado de este impuesto. El CONTRATISTA pagar todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven de los contratos, y por lo tanto, su omisin en el pago ser de su absoluta responsabilidad, siendo entre otros los siguientes: Contribucin Especial: De conformidad con el artculo 6 de la Ley 1106 de 2006, modificado por el artculo primero del decreto 3461 de 2007, el CONTRATISTA, deber pagar a favor del Municipio de Curiti, el 5% del valor del contrato incluida sus adiciones, para el efecto El CONTRATISTA autoriza expresamente al Municipio de Curiti, para que los dineros correspondientes por el pago de la presente contribucin sean retenidos y posteriormente sean entregados al municipio de Curiti. En el caso en que el proponente incluya impuestos que no corresponden con la naturaleza del proceso o del futuro contrato, los mismos sern considerados por NO ESCRITOS, y sern deducidos de la propuesta econmica y su valor resultante ser el considerado para efectos de evaluacin de la propuesta o del precio ofertado para efectos del contrato. 2.5 CORRESPONDENCIA: Toda la correspondencia que se genere con ocasin de la presente licitacin, podr ser entregada directamente en la Secretaria de Planeacin e Infraestructura del Municipio Curiti. Cualquier comunicacin que enven los posibles proponentes, debern dirigirla de la siguiente manera: Seores: Municipio de Curiti- Secretaria de Planeacin e Infraestructura Calle 8 No. 8-49 Curiti LICITACIN PUBLICA 003 - PROCESO No. 012 de 2015

OBJETO: PROPONENTE: 2.6 IDIOMA DE LA PROPUESTA: La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y el Municipio de Curiti -debern estar escritos en idioma castellano. Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompaen de una traduccin apropiada al castellano. Para efectos de interpretacin de la propuesta prevalecer el texto en castellano. 2.7 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR: Los documentos otorgados en el exterior que no estn en idioma Espaol debern presentarse acompaados de una traduccin oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior debern presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artculos 65 y 259 del Cdigo de Procedimiento Civil, artculo 480 del Cdigo de Comercio y en la Resolucin 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. CONSULARIZACIN: De conformidad con lo previsto por el artculo 480 del Cdigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarn por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pas, y la firma de tales funcionarios lo ser a su vez por el cnsul colombiano o, a falta de ste, por el de una nacin amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el rgimen de los poderes. Tratndose de sociedades, expresa adems el citado artculo del Cdigo de Comercio que al autenticar los documentos a que se refiere este artculo los cnsules harn constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pas. (C.P.C. artculo 65). Surtido el trmite sealado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 nmero 98-55 Bogot D.C.) para la correspondiente legalizacin de la firma del cnsul y dems trmites pertinentes. APOSTILLE: Cuando se trate de documentos de naturaleza pblica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerir del trmite de consularizacin sealado en este numeral, siempre que provengan de uno de los pases signatarios de la Convencin de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicin del requisito de legalizacin para documentos pblicos extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso slo ser exigible la apostille, trmite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el ttulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pas de origen. Si la apostille est dada en idioma distinto del castellano, deber presentarse acompaada de una traduccin oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. TTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR El proponente que ofrezca personal con ttulos acadmicos de PREGRADO otorgados en el exterior, deber acreditar, como requisito previo para la adjudicacin, la convalidacin y homologacin de estos ttulos ante el Ministerio de Educacin Nacional, para lo cual deber iniciar con suficiente anticipacin los trmites requeridos.

CODIGO:

VERSION: 1



Para los ttulos de Postgrado (especializaciones, maestras y doctorados), bastar la consularizacin o apostille -segn el caso-del ttulo de Postgrado respectivo, debidamente otorgado por la Universidad o Institucin respectiva, tal como lo exige el pargrafo 1 del artculo 7 de la ley 842 de 2003. Este requisito no se exigir cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesin en Colombia. 2.8 AUTORIZACIN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIN EN COLOMBIA De conformidad con lo dispuesto por la ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca

personal profesional titulado y domiciliado en el exterior, deber acreditar como requisito previo para la adjudicacin, la autorizacin expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniera y sus Profesiones Auxiliares COPNIA-para el ejercicio temporal de la profesin en Colombia. En su defecto, deber acreditar la solicitud de permiso, radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deber iniciar con suficiente anticipacin los trmites correspondientes. En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniera con ttulo extranjero y domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, debern cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesin en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. 2.9 CORRECCIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y RETIRO DE LA PROPUESTA: Los proponentes podrn solicitar a la entidad, la adicin, modificacin o retiro mediante escrito presentado y radicado en la Entidad, antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la licitacin y apertura de las propuestas, siempre y cuando la misma solicitud sea firmada por la misma persona que suscribi la carta de presentacin de la propuesta. La propuesta ser devuelta sin abrir, previa expedicin de un recibo firmado por el solicitante. Si el proponente quiere adicionar documentos a su oferta, podr hacerlo en original y una copia, depositndolos debidamente firmados en la urna, antes de la hora lmite de cierre de la contratacin y el Municipio de Curiti dejar constancia de este hecho. A partir de la fecha y hora de cierre de la licitacin los proponentes no podrn retirar, adicionar o modificar sus propuestas. 2.10 PROPUESTAS PARCIALES No se aceptarn propuestas parciales para esta licitacin Pblica.

2.11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS: Cualquier proponente podr presentar, adems de la propuesta bsica, una alternativa o excepciones tcnicas y econmicas, siempre y cuando

no signifiquen condicionamiento para la adjudicacin, manifestando claramente los beneficios que obtendr el Municipio de Curiti - al adoptarlas. Deber sealar claramente los puntos de Pliego de condiciones que se modifican, los precios correspondientes y el plazo de ejecucin, e incluyendo toda la informacin requerida para la cabal comprensin y evaluacin de la misma. Sin embargo, las condiciones establecidas por el Municipio de Curiti-primarn sobre cualquier condicin estipulada por el proponente. En caso de presentarse una propuesta alternativa, la misma deber formularse al mismo nivel de detalle y desarrollo de la propuesta bsica. En este sentido, la correspondiente alternativa deber incluir los diseos y estudios al mismo nivel de avance y detalle de los estudios y diseos suministrados por la ENTIDAD para la presentacin de la propuesta bsica, junto con toda la informacin necesaria para su anlisis y una descripcin detallada del procedimiento de construccin, caractersticas de los materiales, equipos y anlisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa planteada, incluso los de transferencia tecnolgica, debern estar incluidos en los respectivos tems de la propuesta alternativa. El Municipio de Curiti - no considerar alternativas que no cumplan los requisitos anteriormente mencionados. Slo sern consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicacin del contrato y la seleccin de la alternativa ser potestad del Municipio de Curiti. En ningn caso la propuesta alternativa podr exceder el valor de la disponibilidad presupuestal para el presente procedimiento de licitacin.

CAPTULO 3

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA El proponente deber examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos de los pliegos de condiciones, la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015, lo cual constituye la informacin bsica para la preparacin de la propuesta. As mismo, debern indicar expresamente en su propuesta, qu informacin de la consignada en ella tiene carcter de reservada, invocando expresamente la norma jurdica en que se fundamentan, con el fin de que el Municipio de Curiti - se abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o jurdica ejerciendo el derecho de peticin, solicite copia de las propuestas. En el evento en que no se sealen las normas especficas que le otorga ese carcter, se tendr por no escrito el anuncio de reserva. El proponente deber presentar con la oferta cada uno de los documentos que a continuacin se relacionan, con el fin de evaluar cada una de las propuestas en igualdad de condiciones. El Municipio, podr solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, las cuales sern resueltas por el proponente dentro del trmino que para el efecto se fije en comunicacin escrita por el Evaluador. 3.1. DOCUMENTOS DE ORDEN JURDICO

3.1.1. ndice o Tabla de Contenido. sta deber especificar los nmeros de pgina donde se encuentra la informacin y los documentos requeridos en el pliego de condiciones. 3.1.2. Carta de presentacin de la propuesta. Su constitucin deber hacerse de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones (ANEXO). sta deber ser firmada por el proponente, si es persona natural; por el representante legal si es persona jurdica; por el representante del consorcio o unin temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad. Para propuestas presentadas por personas jurdicas, consorcios o uniones temporales, dicha carta deber adems estar firmada por el profesional que abona la propuesta con su nombre y nmero de matrcula acompaado de la vigencia de matrcula profesional. La firma de la carta de presentacin de la propuesta har presumir la aprobacin, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompaan. ABONO DE LA PROPUESTA: Si el proponente es persona jurdica, y su representante legal no es ingeniero civil, trasporte o de vas o sanitario, profesiones afines, deber presentar la propuesta abonada por un profesional de estas disciplinas, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntar copia de la tarjeta del profesional respectivo. En el caso de las formas asociativas previstas en la Ley por ejemplo Consorcios y Uniones Temporales-, que tengan al menos una persona jurdica como integrante, y donde el representante legal no sea ingeniero civil, o de vas, profesiones afines, debern abonar la propuesta por un profesional de cualquiera de estas disciplinas, para lo cual se adjuntar copia de la tarjeta de profesional y de la vigencia de la misma. Para formas asociativas entre personas naturales, el representante legal deber ser ingeniero civil o de vas, profesiones afines y debern presentar la fotocopia de la tarjeta profesional y de la vigencia de la misma. En este caso, no se aceptar abonar la propuesta. La matricula de los profesionales que abonan la propuesta deber estar vigente al momento del cierre de la licitacin, la falta o ausencia de este requisito ser subsanable en el trmino que le establezca la entidad para ello. 3.1.3. Certificacin del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad Social. Personas Naturales. En caso que el Proponente sea una persona natural, deber tener en cuenta lo sealado en el artculo 50 de la Ley 789 de 2002, para cuyo efecto deber aportar con la propuesta una declaracin juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacin Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje lo establecido en la ley 1562 de 2012, respecto del sistema de riesgos laborales reglamentada y desarrollada por el decreto 34 de 2013 y 1637 de 2013. Dicho documento debe certificar, bien a la fecha de presentacin de su oferta o al momento de suscribir el contrato, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nmina de los ltimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacin de efectuar dichos pagos. La informacin presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. El Municipio de Curiti-verificar nicamente la acreditacin del respectivo pago a la fecha de presentacin de la oferta o al de la suscripcin del contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deber manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al da en el cumplimiento del mismo. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, deber aportar la declaracin aqu exigida. La omisin o la presentacin incompleta de la informacin requerida, es subsanable en el trmino que para el efecto le seale el Municipio de Curiti, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. Personas Jurdicas. Cuando el proponente sea una persona jurdica, deber presentar una certificacin, en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando ste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacin Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento

CODIGO:

VERSION: 1



debe certificar que, a la fecha de presentacin de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nmina de los ltimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacin de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga ms de seis (6) meses de constituida, deber acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucin y lo establecido en la ley 1562 de 2012, respecto del sistema de riesgos laborales reglamentada y desarrollada por el decreto 34 de 2013 y 1637 de 2013. La informacin presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. EL Municipio Curiti - verificar nicamente la acreditacin del respectivo pago a la fecha de presentacin de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deber manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al da en el cumplimiento del mismo. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurdica, deber aportar el certificado aqu exigido. La omisin o la presentacin incompleta de la informacin requerida, es subsanable en el trmino que para el efecto le seale el Municipio, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple, sin perjuicio que la verificacin de dicho documento se realice a momento de propuesta. 3.1.4. Certificado de Existencia y Representacin Legal y Capacidad de ejercicio. Las personas naturales nacionales acreditarn su existencia mediante la presentacin de copia de su cdula de ciudadana. Las personas naturales extranjeras mediante la presentacin de copia de su pasaporte; si se encuentra residenciado en Colombia mediante la presentacin de copia de la cdula de extranjera. Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deber anexar el documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los trminos y el alcance de dicha representacin. Si el proponente es una persona jurdica nacional, deber comprobar su existencia y representacin legal, mediante certificado expedido por la Cmara de Comercio o la entidad competente. Cuando se trate de personas jurdicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, debern comprobar su existencia y representacin legal de conformidad con las normas de su pas de origen y debern acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en esta licitacin y celebrar el contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. Cuando el representante legal de la persona jurdica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deber adjuntar el documento de autorizacin expresa del rgano social competente, en el cual conste que est facultado para presentar la oferta y firmar el contrato ulterior. El certificado deber contener la siguiente informacin: Fecha de expedicin no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre del plazo de la presente licitacin. El objeto social de la sociedad deber incluir las actividades principales objeto de la presente licitacin. La duracin de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente licitacin, no ser inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) ao ms, contados a partir de la fecha probable del vencimiento del contrato. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de los integrantes de los mismos, deber comprobar su existencia, representacin y capacidad, en la forma prevista en el presente numeral, incluidas las facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la Unin Temporal, as como, para la celebracin y ejecucin del contrato a travs de la forma de asociacin escogida. AUTORIZACIN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS Cuando el Representante Legal de la persona jurdica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la

misma, en razn a la cuanta, deber adjuntar el documento de autorizacin expresa del rgano social competente, de acuerdo con el certificado de existencia y representacin legal, o el documento donde acredite su autorizacin para participar en la contratacin, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. Esta observacin tambin es vlida para los miembros del consorcio o unin temporal. Nota el RUP y el certificado de existencia y representacin legal expedido en la cmara de comercio debe ser presentado en documento original. 3.1.5. Relacin de Multas y Sanciones Para ello se tomar la informacin contenida en el REGISTRO NICO DE PROPONENTES (RUP). Vigente En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deber aportar este documento (RUP) vigente. El Municipio de Curiti-, se reserva la facultad de verificar la informacin suministrada por el proponente. 3.1.6. Copia del Registro nico Tributario (RUT). Este certificado es expedido por la Direccin General de Impuestos Nacionales DIAN-. En l ha de consignarse claramente el NIT del proponente y su inscripcin en el Rgimen Comn o Rgimen Simplificado. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deber aportar este documento. 3.1.7. Documento de constitucin de consorcios o uniones temporales Se permite la presentacin de propuestas a Consorcios y Uniones Temporales. Los proponentes indicarn si su participacin es a ttulo de Consorcio o Unin Temporal, para lo cual sealarn los trminos y extensin de la participacin en la propuesta y en la ejecucin del contrato, los cuales no podrn ser modificados sin la autorizacin previa del Municipio de Curiti. Los miembros del Consorcio debern sealar las reglas bsicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad ser solidaria frente al Municipio de Curiti, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En el caso de las Uniones Temporales stas debern indicar su porcentaje de participacin. Ambos debern especificar los tems contractuales a los que se compromete cada uno de los integrantes. Ambos debern designar la persona que para todos los efectos los representar y anexarn el acta mediante la cual se constituyen como Consorcio o Unin Temporal. La propuesta debe estar firmada por el representante legal del consorcio o la unin temporal. Para efectos impositivos a los Consorcios o Uniones Temporales, se les aplicar el rgimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades, pero en ningn caso estarn sujetos a doble tributacin segn el artculo 7 pargrafo 2 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artculo 3 del Decreto 3050 del 1997. 3.1.8. Reciprocidad La reciprocidad aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales extranjeros que deseen el tratamiento de proponente nacional. Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en el pas que presenten propuesta, recibirn el mismo tratamiento que los nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un convenio entre el pas de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las ofertas de servicios colombianos se les conceder en ese pas el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicacin de los contratos celebrados con el sector pblico. En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el proponente deber incluir dentro del sobre de la propuesta un certificado emitido por la respectiva Misin Diplomtica Colombiana, en la cual conste que los proponentes colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos de contratacin pblica en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su pas. En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacin mencionados no restringe la participacin de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 3.1.9. SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO. El valor de esta garanta no podr ser inferior al diez por ciento (10%) conforme a lo establecido en el artculo 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9

del decreto 1082 de 2015, del monto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, segn se establezca en los pliegos de condiciones, y su vigencia se extender desde el momento de la presentacin de la oferta hasta la aprobacin de la garanta que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. La cual no podr ser inferior a (3) meses

La suficiencia de esta garanta ser verificada por la entidad contratante al momento de la evaluacin de las propuestas.

La no presentacin de la garanta de seriedad de forma simultnea con la oferta ser causal de rechazo de esta ltima. El proponente presentar con la propuesta una garanta de seriedad de la misma, expedida por una entidad bancaria o compaa de seguros legalmente establecida en el pas.

Esta garanta bancaria o la pliza deben anexarse a la propuesta como documento de la oferta, firmada por el proponente. Si El Municipio de Curiti (entidad estatal), llegare a prorrogar los trminos de cierre y adjudicacin del procesos o del perfeccionamiento del contrato, exigir la ampliacin del trmino de la garanta de seriedad de la propuesta (L. 80/93, art. 25, num. 19). SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA: Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente ni efecta los trmites tendientes a su perfeccionamiento, dentro del trmino sealado, quedar a favor de El Municipio de Curiti (entidad estatal), en calidad de sancin, el valor del depsito o garanta constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no

CODIGO:

VERSION: 1



cubiertos por el valor de los depsitos o garantas. Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo que con tal fin se seale, El Municipio de Curiti (entidad estatal), podr adjudicar el contrato dentro de los quince (15) das calendario siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad (L. 80/93, art. 30, num. 12, inc. 2).

La GARANTA SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, se har efectiva mediante resolucin motivada proferida por el (ordenador de gasto) Alcalde o el funcionario delegado.

DEVOLUCIN DE GARANTAS: Al adjudicatario se le devolver la pliza de seriedad de la propuesta, cuando se apruebe la garanta nica que ampare la ejecucin del contrato y a

quien quede en segundo lugar se le devolver tres (3) das calendario despus de la firma del contrato con el proponente favorecido en primer lugar, a menos que manifieste no tener inters en la adjudicacin, o que la propuesta no sea igualmente favorable para la Entidad (L. 80/93, art. 30, num. 12).

A los dems proponentes se les devolver dentro de los diez (10) das calendarios siguientes a la adjudicacin. 3.2. DOCUMENTOS DE ORDEN TCNICO

3.2.1. Certificacin de Experiencia. Para el efecto deber diligenciar el anexo y adjuntar las certificaciones que acrediten la experiencia, expedidas por la entidad contratante, de conformidad con lo establecido en este Pliego de Condiciones. Todos los proponentes, debern cumplir con los siguientes requisitos de carcter Tcnico, en caso de que ello no ocurra la propuesta ser NO ADMISIBLE. Se evaluar a partir de la informacin que suministre el proponente en el ANEXO No. 3. COMO EXPERIENCIA GENERAL se tendrn en cuenta contratos de obra pblica, servicios, suministro o cualquier otro objeto suscritos y terminados celebrados por el proponente

con el sector pblico o privado que como mnimo alcance (3.000) SMLMV incluyendo la experiencia especifica; bien sean individualmente, en consorcio o unin temporal que reflejen su porcentaje de participacin, los cuales soportara con copias de contratos, certificaciones, o actas de liquidacin, suscritos y ejecutados. EXPERIENCIA ESPECIFICA se requiere que el proponente haya suscrito y terminado contratos con entidad pblicas o privadas de obras bien sea individualmente, en consorcio o unin

temporal que reflejen su porcentaje de participacin igual o superior a (2000) SMLMV dentro de los cuales soporte contratos cuyo objeto corresponda a la construccin o mantenimiento de vas o alcantarillados y cuyo valor ejecutado corresponda como mnimo a (600) SMLMV, la cual aportara con contratos, certificaciones, o actas de terminacin o liquidacin; el proponte que no rena estas condiciones de experiencia la propuesta ser no admisible, informacin que deber diligenciar en el respectivo anexo. La experiencia especfica no se podr mezclar con la experiencia general, informacin que deber diligenciar en los respectivos anexos separados Para los contratos terminados se tendr en cuenta el valor del salario mnimo que corresponde a la actual vigencia 2015. 3.2.2. Relacin de contratos en ejecucin; en ste sealarn todos los contratos de obra que tenga en ejecucin, contratos adjudicados o sin iniciar a la fecha de cierre, con el Municipio de Curiti u otras entidades pblicas, indicando los valores de los mismos, el saldo pendiente por ejecutar, y el plazo restante para la terminacin de cada contrato, cada uno de los miembros del Consorcio o Unin Temporal deber diligenciar este anexo separadamente. Esta informacin se deber entregar en medio impreso y magntico. El Municipio de Curiti, verificar aritmticamente el valor de los contratos expresado en SMMLV, calculados a la fecha de presentacin de propuesta. Se corregirn los errores aritmticos que se presenten en dicha conversin. El valor verificado y corregido en SMMLV, ser el utilizado para determinar la Capacidad Residual de Contratacin (Kr). En el caso que el proponente no tenga contratos en ejecucin, dicha circunstancia deber dejarse considerada en el ANEXO N 5 que para el efecto dispone este Pliego de Condiciones. 3.2.3. Certificado de inscripcin en el Registro nico de Proponentes ste deber expedirse por la Cmara de Comercio correspondiente, y cuya fecha de expedicin no sea superior a un mes (1), antes de la fecha de cierre de la licitacin; ste deber estar vigente para dicha fecha. En ste deber constar la inscripcin y clasificacin del proponente en la actividad, especialidad y grupos exigidas a continuacin. Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pas y las personas jurdicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, debern aportar el documento que acredite la inscripcin en el registro correspondiente en el pas en donde tienen su domicilio principal o en su defecto en el RUP de la Cmara de Comercio de Colombia, de acuerdo con las reglas establecidas en el numeral 22.4 del artculo 22 de la Ley 80 de 1993 y en el inciso final del artculo 3 del Decreto 856 de 1994. El proponente, sea persona natural o jurdica, deber estar inscrito y clasificado en el Registro nico de Proponentes (RUP) vigente de la Cmara de Comercio de su jurisdiccin en cada una de las siguientes actividades, especialidades y grupos: NOTA: La siguiente informacin ser exigible para las personas jurdicas o naturales quienes a la fecha de la apertura del presente proceso hayan actualizado el registro nico de proponentes, acorde con lo establecido en el artculo 6.1 de la ley 1150 de 2007 y el artculo 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.7. Del decreto 1082 de 2015. As: El proponente, sea persona natural o jurdica, deber estar inscrito y clasificado en el Registro nico de Proponentes (RUP) de la Cmara de Comercio de su jurisdiccin en la relacin a los bienes, obras y servicios NIVEL (CLASE), SEGMENTO 72, FAMILIA 14, CLASE 10 PRODUCTO 00 QUE LE PERMITA LA EJECUCION DE ESTA CLASE DE PROYECTOS , O SU EQUIVALENCIAS SEGN LO ESTABLECE LA NORMA

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes deber estar inscrito en cada una de las actividades, especialidades y grupos indicados anteriormente. Nota: para quienes a la fecha de aperturado el proceso no han actualizado el RUP, por que los plazos an no se han cumplido para efectuar esta actualizacin la actividad ser su equivalente segn lo establezca el RUP. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIN

Las personas naturales o jurdicas debern tener a la fecha de cierre del plazo de la presente LICITACION PUBLICA una CAPACIDAD RESIDUAL de contratacin, como CONSTRUCTOR, igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mnimos lgales mensuales de la vigencia 2015 de lo contrario, la oferta SERA RECHAZADA y no se tendr en cuenta para la evaluacin y posterior adjudicacin del contrato. Para el clculo de la capacidad residual de contratacin del proponente se aplicara lo establecido el artculo 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 de 2015. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pblica con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacin con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucin suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, as como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesin y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucin, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacin, con Entidades Estatales y con entidades privadas, as como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesin y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del ao inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del ao en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ltimos cinco (5) aos. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si est obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no est obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del ao en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los ltimos cinco (5) aos.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratacin de acuerdo con la siguiente frmula:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacin = Presupuesto oficial estimado Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratacin equivale a la proporcin lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente frmula:

CODIGO:

VERSION: 1



A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje mximo:

FACTOR PUNTAJE MXIMO

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad tcnica (CT) 40

Total 200

La Capacidad de Organizacin no tiene asignacin de puntaje en la frmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los dems factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratacin.

Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

Capacidad residual del proponente Capacidad residual del proceso de contratacin

La Entidad Estatal debe calcular la

pcd_proceso_15-1-140443_268229011_15289404

Documents