Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe

LICITACION PRIVADA Nº : 848

OBJETO VERIFICACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MASTILES DE COMUNICACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL

$ 671.419,32 (Pesos, seiscientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve con 32/100) IVA incluido

GARANTIA DE LA OFERTA S 6.714,19 (Pesos, seis mil setecientos catorce con 19/100)

APERTURA CONSULTAS

DIA 12/01/2017 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

HORA 1100 AREA CONTROL Y COMUNICACIONES

LUGAR EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

1° Junta 2558 – 1º PISO - 3000 – Santa Fe

Bv. Pellegrini 2626 – 1º Piso – (3000) Santa Fe

Tel (0342) 4505664 – 4505569 - 4505894

LICITACION PRIVADA Nº 848

ALCANCE DEL SUMINISTRO

ITEM CANT. MATRICULA DESCRIPCIÓN

1 13 300000173 Provisión de Mano de Obra y materiales p/mantenimiento preventivo demástiles s/ Especificaciones Técnicas Particulares.

LISTADO DE ESTACIONES

ESTACION LATITUD SUR LONGITUD OESTE LOCALIDAD

E.T. VENADO TUERTO 33° 45' 00" 61° 58' 00" VENADO TUERTO

REP. CHOVET 33° 36' 10". 61° 36' 53" CHOVET

E.T. FIRMAT 33° 27' 24" 61° 30' 08" FIRMAT

E. CHABAS 33° 14' 38" 61° 20' 53" CHABAS

E.T. CASI LDA 33°03'00" 61° 10' 00" CASILDA

E.T. CANADA DE GOMEZ 32°49'23" 61° 24' 27" CANADA DE GOMEZ

E.T. LAS ROSAS 32° 28' 30" 61° 33' 39" LAS ROSAS

E.T. EL TREBOL 32°11'51" 61°42'18" EL TREBOL

E.T. SAN JORGE 31° 54' 22" 61° 50' 52" SAN JORGE

E.T. MARIA JUANA 31° 43' 00" 61° 44' 00" MARIA JUANA

E.T. ANGELICA 31° 33' 05" 61° 31' 54" ANGELICA

ROSARIO CCO 32° 58' 28" 60° 40' 07" ROSARIO

E.T. ROSARIO OESTE 31°38'19" 60°44'08" PEREZ

Empresa Provincial de la Energía Jefe de Área Control y

Comunicaciones.- ¡ng. Juan José Fernández

Bv. Pellegrini 2626 -1 ° piso (3000) Santa Fe Tel/Fax. (0342) 4505664

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS IRRADIANTES

INTRODUCCION

El objeto de esta provisión es suministrar los servicios de mantenimiento de mástiles de

comunicaciones, sistemas irradiantes y accesorios, en la red de estaciones de microondas de

la Empresa Provincial de la Energía.

IJESCRIPCION DE LAS TAREAS

En todos los sitios detallados en Listado de Estaciones, se deberán realizar las tareas que a

continuación se describen:

Estructuras soporte de antenas

1- Control total de la buhonería de la estructura, ajuste con llave torquimétrica y reemplazo

de bulones defectuosos u oxidados. Serán revisados los soportes de antenas,

cinturones de riendas, grilletes y pernos.

2 Revisión de pararrayos, conexiones y su correspondiente bajada. Se realizaran las

correcciones necesarias.

3- Control del sistema de balizamiento nocturno, reemplazo de células fotoeléctricas,

lámparas y cualquier otro componente defectuoso.

4- Revisión y ajuste de la totalidad de las grampas de fijación de cables coaxiles y

reemplazo de las que se encuentren en mal estado.

5- Realización del retensado de riendas con instrumento adecuado y ajuste de

verticalidad de las estructuras.

Sistemas irradiantes y alimentadores coaxiles

1- Apertura de las envolturas vulcanizadas, a fin de controlar la estanqueidad de todos

los conectores de antena y jumpers. De ser necesario se armarán nuevamente los

conectores reutilizando los existentes y se vulcanizarán.

2- Reorientación de todas las antenas a máxima intensidad de campo.

3- Medición de potencia de los equipos y ROE de antena.

4- Revisión y ajustes de los kit de puesta a tierra.

Todos los materiales a utilizar en estas tareas, a excepción de los kit de vulcanizado. Son provistos

por la EPE.

Para cada sitio se emitirá un informe del estado general de mástiles, riendas, tensores.

guardacabos, anclajes, fundaciones y las eventuales tareas correctivas a realizar no

contempladas en esta especificación. Este informe incluirá además un relevamiento fotográfico

de cada estación entre las que se incluirán como mínimo la de la estructura. antenas,

conectores y sala de equipos.

Deberá tenerse en cuenta que todas las tareas a realizar serán con el sistema de comunicaciones

de EPE en servicio, por lo tanto se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de no perturbar

su funcionamiento.

En caso de requerirse el corte de un enlace, el mismo será programado con anterioridad y deberá

solicitarse la autorización de la Inspección de Obra.

ANTECEDENTES

Los oferentes adjuntarán antecedentes de organismos públicos y privados

de quienes hayan sido o sean proveedores de servicios similares a los que

se solicitan.

Este detalle incluirá los lugares con su correspondiente dirección, número

de teléfono, fax y contacto, a fin de requerir referencias para apreciar la

capacidad técnica y comercial del proponente.

Se requiere además, acreditar una antigüedad en el mercado local de al menos cinco años en

tareas similares.

EQUIPAMIENTO

Los traslados a los sitios de emplazamiento serán por cuenta del Contratista por lo que éste

deberá afectar al servicio una movilidad adecuada a estos fines.

Deberá contar con herramental específico para trabajos sobre estructuras de mástiles

(teodolitos, tensimetros, llaves torquimétricas, malacates, etc.), así como instrumental y

accesorios para medición de potencia y ROE.

Atento al tipo de tareas que se deberán realizar, es condición imprescindible que el Contratista

cuente con todos los elementos de seguridad afines, que deberán cumplir con las Normas de

Higiene y Seguridad vigentes en EPE.

Antes de i niciar los trabajos deberá prese ntarse la d ocumentación requeri da al Area Medio Amb iente Higiene y Seguridad de EPE la que autorizará el inicio de l as tareas cuando este requisito sea cumplimentado satisfactoriamente.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo estimado para la realización de los trabajos es de sesenta días.

Fecha de impresión 18/01/2016

y Res. 328.doc

Pliego de Bases para Contratación de Servicios vigente con ley 12105 Página 1 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS

CAPITULO I CONCEPTOS GENERALES

Art. 1º - OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones generales a que se ajustará la Licitación, adjudicación y contratos d e prestación y/o locación de servicios, cuyas condiciones complementarias y especificaciones técnicas, se indican por separado.

Art. 2º - DENOMINACION: A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual se aplicarán las siguientes denominaciones:

EMPRESA: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe - ley 10.014.

PROPONENTE: Persona física o jurídica que presenta ofertas en las licitaciones con vistas a efectuar la provisión de materiales y/o locación de servicios solicitados.

ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica a l a que se encarga la p rovisión y/o ejecución total o p arcial de lo licitado.

CONTRATISTA: Persona física o jurídica signataria del contrato de provisión y/o locación de servicios.

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el proponente.

PROPUESTA: Presupu esto o pre cio y condicio nes de lo s m ateriales y/o presta ciones de servici os ofrecidos.

Art. 3º - RE GISTRO DE PROVEEDORES : A lo s e fectos de la presentación de l as ofe rtas es requi sito estar in scripto en el Re gistro d e Proveedo res d e la Empre sa, cumplim entando la re glamentación establecida a tal efecto. Se acepta rán ofertas de propo nentes que no cu mplan con est a exigenci a, a condición que esta inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al acto de apertura de la Licitación.

Art. 4º - PLAZOS: Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego, serán computados en días calendarios.

Art. 5º - ORDEN DE PRELACION: En caso de discrepancia entre los documentos del legajo del llamado a Licitación, privará lo dispuesto en ellos en el orden siguiente:

1º) Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales. 2º) Descripciones, Normas, Especificaciones Técnicas.

3º) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

4º) Alcance del Suministro. 5º) Régimen de Contrataciones de la Empresa Provincial de la Energía conforme a la Ley Nº 10.014.

6º) Ley de Contabilidad de la provincia de Santa Fe. Art. 6° - ADQUISICION DEL PLIEGO LICITATORIO: Todo interesado en concurrir a una Licitación debe adquirir, en el lugar indicado en el aviso, y hasta el segundo día anterior al de fecha de apertura en horario administrativo, un ejem plar compl eto del PLieg o q ue, en cada caso fije la s bases y condiciones de l a licitación. En tal caso la E mpresa extenderá comprobante en forma, a nom bre del a dquirente, a efecto s que el proponente cumpla con lo requerido en el Artículo 10ª subinciso 1.3 del presente.

Art. 7º - C ONSULTAS Y ACL ARACIONES: En ningú n caso se podrá aleg ar d esconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitación.

A tal efecto, las duda s q ue pudie ran origin arse a cerca de la s misma s, como a sí ta mbién, y especialmente, re specto de plan os, cómputos y e specificaciones té cnicas, en general, deberán plantearse por escrito a la Emp resa solicitando en forma concreta las aclaraciones que se estimen necesarias.

Las consultas pod rán ser efectuad as como m áximo hasta lo s cin co (5 ) días h ábiles anteriores al del a cto de apertu ra. L as respuestas de l a Emp resa serán e scritas, y se remitirán al interesado en el domicilio que indique en su presentación. A exclusivo criterio de la Empresa, la misma podrá comunicar esa

ación, en cuanto a la p resentación de la ofe rta, p odrá se r requerida h asta un a (1) hora a

Con po steriori icación, to do tipo de consulta d e p arte del contratista, no venido.

respuesta a los otros posibles proponentes, en la medida que considere de interés o necesario, el dar a conocer a los mismos los términos de dicha respuesta.

Toda i nformntes de la fijada para la a pertura de la presente Licita ción en el mismo

domicilio definido como lugar de apertura.

dad a l a a djudimplicará bajo ningún concepto prorrogar el plazo de entrega que se haya con

CAPITULO II DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Art. 8º - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION: Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación

nta aquella s o fertas qu e lleguen po r Co rreo o

en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.

Cuando con posterioridad al ll amado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil, a la misma hora.

No se rán tenidas en cuecualquier otro medio con posterioridad al acto de a pertura aun cuando se ju stifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachado oportunamente.

Art. 9º - PRESENTACION : Para p resentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la oficina do nde aquella deba verificarse hasta el día y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente.

Licitación (Privada o Pública)

la Em presa como parte del plie go que se entrega a l os of erentes. Se l o p resentará

SOBRE PRESENTACION Y DEL SOBRE PROPUESTA

Esta prese ntación podrá hacerse también po r carta, sin responsabilidad alguna para la Empresa por demora o extravío de cualquier origen.

En ningún ca so el so bre de presentación tendrá me mbrete ni in scripción alguna que identifique al proponente y llevará como única leyenda, la siguiente:

Nº a verificarse el día de 19 , a las hs, en la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, calle Nº , Santa Fe.

Este Sobre P resentación contendrá además de la documentación que se detalla en el Artículo sigui ente, otro sobre identificado como So bre Propuesta. Este Sobre Prop uesta es suministrado por debidamente cerrado y e n su interio r corre sponderá col ocar la docum entación que se requie re en e l próximo Artículo.

Art. 10º - CONTENIDO DEL : Los documentos sentación son los siguientes:

1-

1.1) l 1 % (uno por ciento ) del

1.3) o a la Licitación, debidamente hojas, tanto en el anve rso como en el reverso, con el es de la Licitación.

1.6) correspondiente al periodo en vigencia del impuesto a

1.7) (Provincia de Santa Fe) y nota con cará cter de Declaración Jurada que manifieste la

inexistencia de deudas en concepto de dicha ley o su condición de no ser contribuyente de la misma.

que deben incluirse para la pre

SOBRE PRESENTACION:

Garantía de la propues ta con stituida como mínimo, por eimporte del Presupuesto Oficial. Esta garantía deberá ser formalizada mediante alguna de las formas establecidas en el artículo 17º) de este Pliego.

1.2) Sobre Propuesta debidamente cerrado, con el c ontenido previsto en el inciso 2 de este mismo artículo. Un ejemplar completo del legajo que sirvió de base para el llamadfirmado por e l proponente en todas sus recibo que acredite haberlo adquirido ant

1.4) Reposición del sellado provincial de ley.

1.5) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Empresa.

Constancia de haber efectuado el pagolos Ingresos Brutos y nota con carácter de declaración jurada que manifieste la inexistencia de deudas en concepto de este impuesto.

Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia de aportes de la Ley 5110

Página 2

Fecha de impresión 18/01/2016

Pliego de Bases para Contratación de Servicios vigente con ley 12105 y Res. 328.doc

Página 3 de 10

1.8) Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17250, en cuento a lo no existencia de deuda exigibl e en con cepto de ap ortes, contrib uciones y de todo otra oblig ación en mate ria previsional.

1.9) Antecedentes del proponente como proveedo r d e l os mismos servicio s que constituyan el objeto de esta Licitación.

1.10) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

1.11) Domicilio Real y Domi cilio Legal d el Proponente es en este último donde se practicarán todas las notificaciones vinculadas con la Li citación y eventualmente con el contrato de adjudicación. Optativamente podrá constituirse un domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad donde se lleve a cabo la apertura de la Licitación.

1.12) Constancia de inscri pción y otorgamiento del Nº de C.U.I.T . (Clave Uni ca de Identificaci ón Tributaria) emitida por la Dirección General Impositiva.

1.13) Otras form alidades q ue se e specifiquen e n el Pliego Com plementario al de Ba ses y Condiciones y/o en el de Especificaciones Técnicas.

La insuficie ncia u omisión de los requisitos exigidos por los subincisos 1.1 y 1.2 de e ste inciso Nº 1 será caus a de rechazo, sin más trámite, de la ofer ta en el mismo acto de la aper tura por las a utoridades que lo dirijan, con exc epción de la tol erancia por error de monto en la garantía de oferta, contemplada en el Art. 17º -úl timo párrafo- del presente Pliego.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y o cho (48) horas hábiles, contado desde el momento en que el proponente sea notificado. A tal efecto se le dará valor de formal intimación a l a lectura de la constancia que se incorpora en el Acta de Apertura, mencionando la omisión en que hayan incurrido los proponentes. Transcurrido dicho pl azo sin que la omisión haya sido sub sanada, la p ropuesta p odrá, o no, ser rechazada, a exclusivo juicio de la Empresa.

2-SOBRE P ROPUESTA: En este Sobre se de berá in cluir única y exclusivame nte, la si guiente documentación:

2.1) Formulario Resumen d e Coti zación en o riginal y duplicado, el cual constituye p arte de l a documentación que e sta E.P.E. sumin istra como p arte integ rante del Pliego. El cambio de este Formulario Resumen de Cotización por fotocopias o por hojas, con o sin membrete, distintos a los oficiales entregados por la E.P.E. será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.

Para la formulación de DESCUENTOS ESPECIALES, se considerarán válidos únicamente aq uellos des cuentos qu e ofre zcan l os prop onentes, q ue hayan sido formulados al dorso del Formulario Resumen de Cotización. El texto que informe estos descuentos deberá ser rubricado por el o los responsables de la firma oferente. 2.2) Propuesta y/o cotización, en original y duplicado, confeccionada en papel con membrete del oferente

y según los requisitos establecidos en el Capítulo III del presente Pliego.

En ca so de discrepancia entre alguna o alg unas d e las condi ciones o valores info rmados sobre los d ocumentos d e e ste Sobre P ropuesta, p revalecerá lo exp uesto en el Formulario Resumen de Cotización.

CAPITULO III PROPUESTA

Art. 1 1º - MANTENIMIENTO DE L AS PROPUES TAS: La p resentación de una ofe rta ll eva implícita la obligación de mantenerla válida por un plazo mínim o de sesenta (60) día s contados desde la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 12º - FORMALIDADES: La propuesta deberá observar el cumplimiento de las siguientes formas:

1º) Se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, en un solo tipo de escritura que deberá ser realizada únicamente a máquina.

2º) Debe rán estar fi rmadas toda s sus hojas po r el proponente o su re presentante autori zado, co n la aclaración de firma pertinente.

3º) Las raspaduras, enmiendas, entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al final.

Estará compuesta por la cotización, condiciones técnicas garantizadas del suministro propuesto y condiciones especiales y/o alternativas, si las hubiere.

Art. 13º - COTIZACION: Además del F ormulario Resumen de Co tización que suministra la Empre sa-, el proponente presentará un presupuesto detallado el que deberá ajustarse a lo siguiente.

1º) La cotización de los precios deberá realizarse en pesos.

2º) E n razón a que e sta Empresa se encuentra registrada ante la Dirección Gen eral Imp ositiva, como Responsable Inscripto en el Impuesto al Va lor Agregado (IVA), bajo el número de C.U.I.T 30-54578816-7, las cotizaci ones debe rán discrimin ar el precitad o gravame n, con exce pción de l os proponentes que sean Responsables no Inscriptos ante el IVA, lo cual deberá ser acreditado mediante una copia de la inscripción ante la D.G.I. El no cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dará lugar a interpretar que los precios cotizados ya incluyen el I.V.A.

Art. 14º - C ONDICIONES DE REAJ USTE: Los p recios a cotizar e n la pre sente licita ción se rán fijo s e inamovibles y no estarán sujetos a ninguna cláusula de ajuste por variaciones de costos. Art. 15º - PLAZO DE ENTREGA: Se entenderá como tal al plazo máximo en el cual el contratista deberá prestar o completar los servicios convenidos, en el lugar pactado, computado a partir de la fecha en que se n otifica la adjudi cación, o se recepciona la O rden de Compra. No ob stante que da di spuesta una cantidad m áxima de diez (10) días como posi bilidad por parte del proveedor de adelantar la entrega contratada, respecto a la fecha de vencimiento del plazo de entrega o terminación de los trabajos.

La Empresa podrá establecer cronogramas que parcialicen la prestación de los servicios que se li citan, en fu nción de lo cual se indicará, para cada etapa parcial, la cantida d a cumplimentar y el plazo de vencimiento de cada una de las prestaciones programadas.

La Empresa asume como plazo o cronograma de entregas más adecuado a su s ne cesidades, al definido en el P liego licitato rio. No ob stante ello los propon entes podrá n ofre cer plazos o programas de cumplimientos diferentes, quedando a exclusivo juicio de esta Empresa aceptarlos o no. A tal efecto esta propuesta alternativa deberá ser formulada en su oferta con indicación de fechas y cantidades ciertas, garantizando el cumplimiento de la misma.

CAPITULO IV DE LAS GARANTIAS

Art. 16º - CLASES E IMPORTES: Para afian zar el cumplimiento d e t odas sus o bligaciones lo s proponentes y adjudicatarios deberán constituir la siguiente garantía:

I - Garantía d e la Ofe rta: el uno p or ciento (1%) del valor del P resupuesto Oficial o de los valores de l os Rubros en que se divida dicho Presupuesto Oficial, conforme a la metodología prevista en el Artículo 10º subinciso 1.1).

II - Garantía de la Adjudicación y/o Contrato: el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación.

Art. 17º - FOR MAS D E C ONSTITUIR LAS GARAN TIAS: Las garantías a que se refie re en el artículo anterior, deberán constituirse en alguna de estas formas, a opción del proponente o del adjudicatario:

a) En dine ro efectivo, úni ca y exclusivamente mediante una operación de "Depósito en Ga rantía" que deberá realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual dicha institución emitirá el correspondiente certificado.

b) Fianza solidaria de una institución bancaria a satisfacción de la Comitente.

c) Mediante p óliza de segu ro de cau ción, que se e ncuadre en el Regla mento que esta blezca la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las garantías que se acompañen, conforme a lo previsto en los incisos a), b), y c) de este artículo, deberán ser presentadas en original.

Las Garantías de Oferta presentadas según las formas prevista s en los incisos a), b), y c) de este artículo, deberán mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo de mante nimiento de ofertas, a l a cual se adi cionará el p eríodo de prorroga, cuando por Pliego Complementario se prevea la posi bilidad de extender este plazo. Las Garantías de Co ntrato, deberán mantener su vigencia, hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones del contrato.

Página 4

Fecha de impresión 18/01/2016

Pliego de Bases para Contratación de Servicios vigente con ley 12105 y Res. 328.doc

Página 5 de 10

No serán rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantía presentada fuere infe rior al que co rresponda por u na diferencia que no su pere el cero coma cinco por ciento (0,5%) del importe correcto. Se intimará en ese caso, según los términos establecidos en el Artículo 10º, último párrafo, al proponente a cubrir la diferencia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles; no cumplimentando esa intimación en tiempo y forma se dará por desestimada la oferta.

Art. 18º - PL AZO PARA CONSTITUIR LA G ARANTIA DEL CONTRATO: Dentro de lo s (20) días de la notificación de la adjudi cación o d e recepcionada la Orden de Compra, el adj udicatario deberá constituir una Garantía equival ente al ci nco p or ciento ( 5% ) del monto a djudicado. El no cumplimiento d e e ste requisito h abilitará la susp ensión de lo s pag os de l as factu ras p or servici os que pu dieren habe rse ya concretado, hasta tanto se satisfag a el cumplimi ento de esta garantía. A efectos de su con stitución deberán observarse las modalidades indicadas en el artículo anterior.

Art. 19º - INTERESES : Las ga rantías constituídas para la p ropuesta o para el contrato, no devenga rán intereses por ningún concepto.

Art. 20º - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: serán devueltas de oficio:

I - Las ga rantías d e ofe rta a lo s p roponentes qu e n o re sultaren adjudicatarios, un a ve z d ecidida la adjudicación y/o producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas, con sus prórrogas, si correspondieren.

II - Las ga rantías d e adj udicación: u na vez cumplida la contratación medi ante la recepción de conformidad de la totalidad de los servicios adjudicados.

CAPITULO V ACTO DE LICITACION

Art. 21º - APERTURA DE LAS OFERTAS: En el lugar, día y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del funcionario designado por la Empresa y en prese ncia de lo s interesados que concurran al acto se da rá por finalizad a la recepción d e ofe rtas, p revio recu ento y numeración correlativa d e los sob res, anunciándose el número de ofertas recibidas.

A partir de ese m omento no se a ceptará el retiro de nin guna de la s propuestas. Inmediatamente se pro cederá a abrir los Sobre s de Pre sentación men cionando los documentos, que se a compañan en cad a uno. Q uedarán de hecho incl uídas en la Li citación aquell as propuestas cuyas garantías de oferta -Artículo 10º (subinciso 1.1) de este Pliego- hayan sido aceptadas, y las qu e hayan incluí do dentro d el Sobre Prese ntación el Sobre Propu esta debi damente ce rrado. Posteriormente se procederá a la ape rtura de los Sobres Propuesta correspondientes, dándose lectura a aquellas propuestas que hayan cumplimentado estos dos requisitos.

Terminada l a lect ura, l os proponentes p resentes o representantes autorizados, podrán formular las observaciones que crean necesarias respecto de lo actuado en el acto de apertura. Dichas ob servaciones deberán manifestarse en fo rma verbal, concretas y co ncisas, ajustadas estrictamente a lo s hechos o documentos vinculados con el a cto de apertura. No se ad mitirá discusión alguna sobre ellas.

Art. 22º - ACTA: De todo lo ocurrido durante el "acto de Licitación" se labrará acta al finalizar el mismo, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En este acta se dejará constancia de las observaciones que se formulen.

Todos lo s p resentes po drán impugnar cu alquiera de la s propue stas dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos contados a partir del día en que se llevó a cabo la apertura. La impugnación debe ser fundada y por escrito y será resuelta juntamente con la adjudicación. Para que la impugnación sea tenida en cuenta, se deberá realizar un depósito en pesos igual al 2%o (Dos por mil ) del pr esupuesto of icial de la licitación, en la C uenta Corriente n° 443/06 -Suc. 599 d el Nuevo Banc o de Santa Fe SA; pres entándose la constanc ia del pag o e n forma con junta con el escrito de impugnación.-

El depósito será reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) días de dictado e l Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el ca so que la Empresa haga lugar a la impugnación.-

CAPITULO VI SELECCION DE OFERTAS

Art. 23 º - E STUDIO DE LAS OFE RTAS: La emp resa se reserva el dere cho de efe ctuar los estudios comparativos que estime necesarios, utilizando el o los métodos que considere convenientes a los efectos de determinar la oferta más ventajosa, la que podrá no ser necesariamente la de menor precio.

La Empresa podrá también rechazar todas las propuestas sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de las firmas cotizantes.

Art. 2 4º - ALCANCE DE LA A DJUDICACION: Salvo que el P liego Compl ementario al de Bases y Condiciones Generales establezca lo contrario, la adjudicación se hará por Rubro completo, si es que en la planilla de Alcance de Suministro no se ha previsto la desagregación de los rubros en ítems. Si en dicha planilla se establece que el pedido de cotización se compone de rubros que, a su vez se dividen en Items, la adjudicación podrá parcializarse a nivel de Item.

Art. 25º - MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas admitidas hubiere dos o más cotizaciones que, a criterio de la Empresa, fueran consideradas igualmente convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al dos por ciento (2%) y que sean evalua das como más ventajosas que las restantes, se LLAMARA a mejora de precios entre esos proponentes exclusivamente. Idéntico criterio se em pleará cuando se presente la condición de que la em presa que haya realizado la mejor oferta no sea de origen provincial y corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley Provincial Nº 121 05/2003 (Comp re Santafesino), para aq uellos proveed ores qu e halla n cumplimentado con lo s requi sitos ne cesarios p ara registrar su adhesión a la cita da Ley en el Registro Unico de Pro veedores de la E.P.E. En caso de pres entarse las dos condi ciones el llamad o a mejora d e precios se hará en forma conjunta..

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva p resentación con i guales requisitos a lo s exigidos pa ra la confección del Sobre Propuesta. A ta l efecto se fijará plazo para l a p resentación d e las nuevas pro puestas de m ejora de p recios, estableciéndose además fecha y hora para la apertura de las mismas, lo que se comunicará formalmente a los proponentes.

CAPITULO VII CONTRATO

Art. 26º - PERFECCION DEL CO NTRATO: Aprobada la adjudicación por el o los actos administrativos correspondientes a la E mpresa y co municada e sta deci sión en términ o al pro ponente, mediante la recepción de comunicación fehaciente, queda perfeccionado desde ese momento el contrato.

El contrato así perfeccionado obligará además a las partes a proceder a la formalización de un convenio específico, lo que se deberá concretar dentro de los treinta días siguientes al de la notificación. T ranscurrido di cho plazo sin q ue el a djudicatario d é cumplimiento a l a oblig ación referida, se procederá a ejecutar l a g arantía de of erta y se le aplicarán la s sa nciones previstas e n l a reglamentación del Registro de P roveedores, sin perjuicio del derecho de l a Empre sa para p romover contra el adjudicatario las acciones que jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos a raíz del incumplimiento por parte de aquél.

Art. 27º - ELEMENTOS DE CONTRATO : Fo rman parte inte grante d e tod o cont rato, los si guientes elementos:

1 - Las disposiciones de este PLiego y sus Cláusulas Complementarias.

2 - La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

3 - La Orden de Compra.

4 - Las Normas Técnicas, e specificaciones y/o d emás ele mentos il ustrativos i ntegrantes d el leg ajo de licitación.

5 - La s acl araciones o instruccion es complementarias de lo s do cumentos de l icitación qu e la Empre sa hubiere hecho conocer a los interesados adquirentes de pliego, antes de la fecha de apertura.

Art. 28º - T RANSFERENCIA DEL C ONTRATO: Formali zado el contrato, según la s disposi ciones del artículo ante rior, el contratista no p odrá tran sferirlo ni ce derlo, total o pa rcialmente, a otra pe rsona o entidad ni asocia rse para su cu mplimiento, sin la p revia auto rización po r escrito de la Em presa. Caso contrario, la Empresa podrá rescindirlo sin recurso o acción previa alguna para exigir el cumplimiento del contrato por parte del contratista.

Art. 29º - AMPLIA CION DEL C ONTRATO: Cuand o en el Pliego Co mplementario al de Base s y Condiciones Generales n o se prevea lo contrario, l a E.P.E. pod rá, am pliar e l impo rte tot al contratado hasta en un veinte por ciento (20%) sobre dicho monto. Esta ampliación podrá aplicarse a incrementar las

Página 6

Fecha de impresión 18/01/2016

Pliego de Bases para Contratación de Servicios vigente con ley 12105 y Res. 328.doc

Página 7 de 10

cantidades a suministrar convenidas originalmente o a extender, los plazos del convenio, manteniendo los mismos precios y condiciones pactadas en la adjudicación original.

Esta opci ón podrá ser ejercida p or la Empresa dentro de un plazo máximo, el que no pod rá exceder en más de noventa (90) días a la fecha de finalización del contrato y/o Orden de Compra Original.-

Art. 30º - INHIBICIONES: No serán admitidos a contratar los que se hallen procesados, los que estén en estado de in terdicción ju dicial, lo s d eudores del Fi sco y lo s q ue hu bieren f altado al cu mplimiento de contratos anteriores con la Provincia y/o la Em presa, o que se e ncuadren en alguna de las causales que estén contempladas en la reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

CAPITULO VIII CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Art. 31º - REMITOS Y RECEPCION DEFINITIVA: Los remitos o "certificados de ejecución de se rvicios" que se firmen en el momento de entrega, lo serán en condiciones de "a revisar", operándose la recepción definitiva una vez concluídos los procedimientos de control de calidad que decida concretar la Empresa, a fin de verificar que los servicios realizados se ajustan a las especificaciones técnicas y demás condiciones convenidas. Esta etapa p odrá realizarla la Empre sa en su s propias dependencias o en el l ugar que sea razonable, según sea el tipo de servicio que se contrate.

Si se produjeran rechazos, la Empresa producirá una comunicación formal al proveedor, dentro de l os treinta (30) días d e "certificados provisoriamente" los servicios en trámite de recepción.

La recepción definitiva de lo adjudi cado y la devolución d e los d epósitos en garantía a l contratista, no liberan a éste de las responsabilidades que establece el artículo nº 1.646 y concordantes del Código Civil.

Art. 32 º - IN CUMPLIMIENTO: El co ntratista n o po drá n egarse a cum plir lo s servi cios ofrecid os e n la Licitación, ni pretend er re emplazarlos por otros d e calid ad inferior o distinto s a lo co nvenido. La falta, incumplimiento o negativa de realizar los servicios en las condiciones ofrecidas, facultará a la Empresa a adquirir de terceros esos elementos por cuenta del proponente y cargarle las diferencias de precios si las hubiere, reservándose al mismo tiempo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan.

Para que sea justificad a la cau sal qu e origin a el incum plimiento, ésta deberá deberá encuadrarse en las figuras de "caso fortuito" o "fuerza m ayor" previstas en el Código Civil. Asimismo no podrá el con tratista, bajo pretexto de f alta o atra so en los pagos por p arte de la Empre sa, dejar de cumplir las obligaciones contraídas.

CAPITULO IX PAGOS

Art. 33º - FORMA DE PAGO: El pago será realizado en las oficinas de la Empresa que se indiquen en las respectivas Ordenes d e Compra, contrato e specífico o Plieg o Complementario, e n lo s plazos y fo rmas establecidos especialmente en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales o en la oferta aceptada. Cuando nada se esti pulare sobre el particular, o cuando se estableciera la cláusula de "plazo corriente administrativo", el plazo para realizar el pago se entenderá dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de cumplimiento del objeto contractual o certificación del servicio, y/o de la fecha d e presentación de la correspondiente factura, la que fuere última.-

De acuerdo a lo dispue sto en lo s Decretos Nº 3277/90 y N° 34 19/95 y la Resolución N° 574/15 del Ministerio de Economía d e la Provincia, todos lo s pagos a tercero s ajenos al Estado Provincial, cuyos importes superen los cien mil pesos ($ 100.000), se realizarán mediante cheque cruzado e special, de signando e n el cru zamiento: "Banco de Santa Fe S.A.- para ser acre ditado únicamente en la cuenta del/los titulares a cuya orden está extendido".

EL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE SUS ACREENCIAS, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 224/92 Y SUS MODIFICATORIOS.

Art. 34º - PLAZOS: Todos los plazos a los efectos de la aplicación de la forma de pago, se empezarán a contar a partir de l a fech a de p resentación de l a resp ectiva fa ctura e n el lu gar de p ago definido en l a

Orden de Compra o e n el convenio específico, y/o a partir d e la fecha de certificado de ej ecución de lo s servicios, la que fuere posterior.

Los té rminos conveni dos se i nterrumpirán si existieren ob servaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.

Art. 35º - IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, p resentar constancia de pa go del i mpuesto de sellos que g rava el co ntrato por la pa rte q ue corresponda al proveedor.

Art. 36º - MORA EN EL PA GO - LIQUIDACION DE INTERESES : La mora en el pago da rá derecho al proveedor o contratista a percibi r hasta el mo mento de efectivo pago, por la cantidad de días en mora, intereses que se calcularán en base al promedio simple de la Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos p ara el Total de Bancos Info rmantes qu e publica el B anco Central de la Repú blica Arge ntina durante el p eríodo incurrido en mo ra. Esta tasa pro medio será aplicada mediante un sistema de inte rés simple al monto de la obligación caída en mora y multiplicada por el período de tiempo en mora, conforme la siguiente fórmula:

Interés Moratorio = 365

** 1 d

n

T

M

n

ii

Donde:

M: Monto de la obligación caída en mora. Ti: Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos informantes, en % nominal anual

para el día “i”. n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas por el Banco Central para el período en que la obligación cayó

en mora. d: Cantidad de días en mora, desde el día del vencimiento de la obligación hasta el día de su pago.

En el reci bo del capital p or p arte del acreedor, el mismo deberá efectu ar l a re serva po r el re clamo d e intereses, de lo contrario quedará extinguida la obligación por parte de esta Empresa.

Efectuada la reserva, la gestión de liqu idación y pago de los intereses deberá iniciarse expresamente y por escrito dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha de que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé este Artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los treinta (30) días de soli citados, caso contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas, las mismas normas que se establecen en el presente.

CAPITULO X MULTAS

Art. 37º - SANCIONES: Independientemente de las sanciones que se establecen en este Pliego, y si n perjuicio de las demás acciones que correspondieren por derecho, el i ncumplimiento de las obligaciones convenidas hará p asible a l os prop onentes o contratistas d e la s sanciones e stipuladas p or la Reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

Art. 38º - MORA EN LAS ENTREGAS: El contratista quedará constituido en mora y obligado al pago de la multa co rrespondiente, p or el me ro v encimiento d el o los pl azos a cordados pa ra la ej ecución d e lo s servicios sin necesidad de requerimiento o intimación previa alguna.

Art. 39º - IMPORTE: Sin renunciar al derecho a hacer uso de la acción indirecta, la Empresa podrá, una vez constituido en mora el contratista, aplicarle una multa equivalente al 2 %o (dos por mil) del importe del servicio no cumplido en término por cada día de mora. Si el total de las multas aplicadas alcanzare el 15 % del importe del contra to, la Empresa po drá rescindirlo por culpa del contratista. Si se hubie ran contratado e ntregas pa rciales, el imp orte so bre el cual deb erá calcularse el porcentaj e será el q ue corresponda a la entrega en que se ha incurrido en mora.

Art. 40º - P ROCEDIMIENTO PARA SU APLICACION: Producida la situa ción de mora del contratista e n los térmi nos del Art. 38º del prese nte, la multa se ha rá ef ectiva en fo rma auto mática y dire cta, descontándose su importe de los créditos no afectados que el contratista tuviere a su favor. De ser estos insuficientes, la Empresa procederá a intimar su cancelación por el saldo en un plazo máximo de noventa días.

Página 8

Fecha de impresión 18/01/2016

Pliego de Bases para Contratación de Servicios vigente con ley 12105 y Res. 328.doc

Página 9 de 10

El hecho a dministrativo consi stente en el de scuento de la m ulta que corresponda será suficie nte para qu e el co ntratista pu eda in terponer contra el mismo los recurso s administrativos correspondientes en la forma y modo establecidos por las reglamentaciones en vigencia.

CAPITULO XI EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL

Art. 41° - P ERSONAL E MPLEADO: Será oblig ación del co ntratista, previo a la iniciaci ón del Servici o, presentar la nómina del person al empleado, discriminando en dicha nómi na el pe rsonal estable y e l transitorio. Será su obligación además comunicar a la EPE t oda alta y/o baja de personal que se produzca. El personal empleado en el Servicio deberá reunir condiciones de idoneidad y competencia. Los sueldos abonados por la contratista a su p ersonal en el presente Servicio, no podrán ser inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplic ación. Corresponderá comunic ar a la EPE c on la suficiente antelación, la fecha de pago de los sueldos. Será asimismo obligación del contratista presentar a la EPE u na copia de las planillas de pago del personal empleado en el Servicio, debidam ente conformadas por dicho personal. Se entregarán mensualmente. Art. 42° - SE GURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO : Se deja e xpresa constancia de la o bligatoriedad del cum plimiento de lo p rescripto po r la Ley de Higie ne y Segurid ad en e l Trabaj o No .19587/72, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y de lo prescripto por el Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabaj o. Reglamento para la In dustria de l a Construcción y la Resolución Nº 2 31/96 (S.R.T.) q ue reglamenta los artículos Nº 9, 17 y 20 del precitado, a su vez complementario de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.- El/los Contratistas presentarán un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva donde se e stablezcan los ri esgos pote nciales y las medidas de pre vención a a doptar, siguiendo e n todo momento lo establecido en la Legislación vigente y/o la que sustituya, incluyendo datos del profesional que b rindará las presta ciones de Hi giene y Seguri dad en el T rabajo re queridas e n el Capítulo 3 del Decreto 911/96. El/los Contratistas se rán los únicos resp onsables por to dos los d años que p udieran ocurrir a l os materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc, durante la prestación del Servicio, causados por robos, incendios, negligencia del personal, etc. Además el/los Contratistas estarán obligados a señalar y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas u objetos. El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento los elementos de protección adecuados. La ropa de trabajo tendrá grabado la denominación de la Empresa Contratista. La i nscripción debe ser visible y de tamaño adecuado para ser leida a una distancia de 3 metros. Todo el pe rsonal del Contratista de be di sponer en forma permanente de carnet pl astificado q ue identifique, Nomb re, Ap ellido, Empresa Contratista, Dire cción y Teléfono de la Misma, cargo q ue desempeña el portador, foto color del portador, Grupo Sanguineo y detalle de remedios y/o elementos que originan alergias al portador.- No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.- Art. 43° - SEGUROS: El Contratista estará obligado a contratar con compañías aseguradoras que actúen bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se deberá asegurar la totalidad del personal empleado en el Servicio, inclusive el de l os subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será obligación del contratista presentar dentro de los treinta (30) días de ini ciado el Servi cio, una P óliza d e Seg uro contra accidentes de Trabaj o compl eta, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u ob rero, o revista en carácter de permanente, eventual o temporario.

Página 10

El Co ntratista de berá te ner asegurados d urante to do el tiemp o que dure l a prestación d el Servi cio, l a totalidad de los rodados afectados al mismo, co n póliza específica del automotor que contemple como mínimo, responsabilidad civil sin lí mites por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o pasajeros transportados. Por todos los riesgos específicos que genere la obra, la contratista tomará un seguro contra todo riesgo en forma tal que la E.P.E. tenga absoluta indemnidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como consecuencia de la prestación del servicio.- Los gastos que originen la contratación de los seg uros mencionados, será a cargo del Contratista, quien acreditará fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los die z (10) días de la fe cha de suscripción del Co ntrato, debiendo presentar constancia del pago de l as respectivas pólizas. Si las póli zas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando además el Plan de p agos, de la póliza que corresponda, en opo rtunidad de la pre sentación de la misma. Se deberán además p resentar lo s comp robantes d e cancelación de cada una de ella s, e n las fe chas previstas en el mencionado Plan. No podrá m odificarse y/o cancelarse ninguna póli za de segurin previa autorización e scrita del li citante, cláusula que deberá incorporarse en el seguro contratado. Todas las pólizas q ue correspondan, deberán ser entregadas a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea objeto del servicio contratado.- El Contratist a debe rá to mar a su ca rgo la s fran quicias de lo s segu ros qu e cont rate, y debe rán ser tomados con una cl áusula de aju ste a satisfacción del tomador. El incumplimiento en tiem po y forma d e las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al licitante a la contrataci ón dire cta del s eguro e n la s co ndiciones req ueridas en el presen te Pliego. El importe de la contrata ción será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

IMPORTANTE

Serán causales de rechazo de las ofertas en el mismo acto de apertura cuando se presenten las siguientes circunstancias:

a) La omisión o deficiencia del Depósito de Garantía Cap. II, Art. 10º, (S ub-Inc. 1.1) y Cap. IV, Art. 16º y 17º.

b) La o misión, dentro del " Sobre Pre sentación" del "SOBRE P ROPUESTA" debi damente cerrad o, conteniendo la propuesta Cap. II, Art. 10º (Sub.Inc . 1.2) y "Formulario Resumen de Cotiz ación", únicamente.

c) El cambio del Formulario Resumen de Cotización por fotocopias u otras hojas distintas a las oficiales entregadas por la E.P.E., conforme a lo previsto en el Cap. II, Art. 10º (Sub-Inc. 2.1).

SELLADO PROVINCIAL DE LEY (Cap. II, Art. 10º, Sub-Inc. 1.4) Lic. Publica: Sellado único (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 216,00.

Lic. Privada: Sellado único (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 100,00.

PLIEGO PARTICULAR (LEY 13505 COMPRE SANTAFESINO)

Página 1 de 2Aplicación EPE Ley 13505 Compre Santafesino Pliegos Provision y Servicios

ARTICULO 1°.- En lo referente a MEJORA DE PRECIOS obrante en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, vale lo siguiente:

MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas admitidas hubiere dos o más cotizaciones que, a criterio de la Empresa, fueran consideradas igualmente convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al dos por ciento (2%) y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, SE LLAMARA a mejora de precios entre esos proponentes exclusivamente.

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación con iguales requisitos a los exigidos para la confección del Sobre Propuesta. A tal efecto se fijará plazo para la presentación de las nuevas propuestas de mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora para la apertura de las mismas, lo que se comunicará formalmente a los proponentes.

Cuando se presente la condición de que la empresa que haya realizado la mejor oferta no sea de origen provincial y corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 5, y 6 de la Ley Provincial Nº 13505/2015 (Compre Santafesino) se procederá de la siguiente manera: Aquellos proveedores que hayan cumplimentado con los requisitos necesarios para registrar su adhesión a la citada Ley en el Registro Unico de Proveedores de la E.P.E. tendrán preferencia cuando su oferta original no supere a la de los demás oferentes en las proporciones que a continuación se establecen: a) Del diez por ciento (10%) cuando los bienes y/u Obras y/o Servicios

sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia, resultando adjudicataria del objeto en cuestión.

b) Si en una contratación aplicando el rango de preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local resultare favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el 15% respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio conjuntamente con el oferente de menor precio a presentar en un término de 15 días una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el inciso a).

PLIEGO PARTICULAR (LEY 13505 COMPRE SANTAFESINO)

Página 2 de 2Aplicación EPE Ley 13505 Compre Santafesino Pliegos Provision y Servicios

REQUISITOS PARA ADHESION A LA LEY 13505 ‐ COMPRE SANTAFESINO 

A efectos de registrar su adhesión a la Ley Provincial Nº 13505 referida al compre santafesino, y de aplicación a la presente, se debe  presentar en el Registro Único de Proveedores la siguiente documentación: 

1. Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de acuerdo a la Ley Provincial N° 13505.  

2. Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Santa Fe. 

3. Actas  de  los  Órganos  de  Dirección,  Contrato  Constitutivo  de  la  o  de  las firmas  en  caso  de  UTE,  con  las  últimas modificaciones  donde  conste  el domicilio  social  que  acredite  que  está  legalmente  constituida  en  la Provincia de Santa Fe. 

4. Certificado de  Inscripción en el Registro  Industrial de  la Nación en caso de corresponder.  

5. Domicilio fiscal dentro de la provincia de Santa Fe. 

Se  aceptarán  ofertas  de  proponentes  que  no  cumplan  con  esta  exigencia,  a condición que esta inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al acto de apertura de la Licitación. 

”2010 año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

1

ANEXO A

UNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD GERENCIA RECURSOS HUMANOS Documentación

1. EMPRESAS SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

• Listado con carácter de Declaración Jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el número de

CUIL del contratista. • Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $

50.000,00 como mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales, deberán entregarse los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Detalle de los vehículos afectados a la contratación indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple, como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

2. EMPRESAS CON P ERSONAL EN REL ACION DE DEPENDENCIA Y V EHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

• Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados a la EPE, con los datos

personales completos y Nº de CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de ellos.

• Fotocopia autenticada por la Secretaría de Trabajo de la Planilla de Horarios y Descansos (Art. 197º, Ley 20.744) donde consten los empleados afectados a la EPE.

• Original y fotocopia de las Inscripciones pertinentes ante la DGI y demás Reparticiones correspondientes. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Libreta de Trabajo de cada empleado incluido en la nómina. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del Contrato con la ART. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura de la ART emitido por la misma con la nómina de los empleados incluidos en el mismo, donde deberán constar los empleados afectados a la EPE. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $50.000,00 como mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a media que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Detalle de los vehículos afectados a la contratación, indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple como mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura del seguro de vida obligatorio.

3. EMPRESAS CON LAS CONDICIONES 1 y 2

CON 5 DIAS DE ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y EN FORMA MENSUAL • Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la EPE, debidamente firmados por los

beneficiarios. • F.900, 901 ó 902 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, nómina

del personal (Opción listado del empleador), o los comprobantes que la reglamentación oportunamente determine para avalar el pago de aportes y contribuciones patronales para el SIJP.

• Talón de pago (ticket) de la contribuciones Seguridad Social, Aportes seguridad social y contribución Obra Social; o F.107 por cada concepto del mes inmediato anterior, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

• Talón de pago (ticket) o F.107, según corresponda, del mes inmediato anterior de la ART, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

Si el contratista dejare de cumplir con lo estipulado en los puntos anteriores, la Empresa se reserva la potesta d de rescin dir el contrato por cau sa imputable al mismo y procederá a realizar los trámites tendientes a aplicar las sanciones previstas en el Registro Único de Proveedores de la EPE. y de la Provincia, y a cargarle los costos que resultaren por causa del incumplimiento.

2

”2010 año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

3

ANEXO B UNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD

GERENCIA RECURSOS HUMANOS

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS QUE COMO CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O PRESTEN

SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

A. OBJETIVOS Y ALCANCES DE ESTA NORMA

La presente Norma tiene como objetivo establecer pautas generales para que las distintas etapas de realización de nuevas obras, ampliaciones, refacciones o mantenimientos tanto civiles como electromecánicas, se ejecuten con la máxima seguridad en un medio ambiente propicio, de manera tal de prevenir accidentes y enfermedades profesionales al personal de obra. Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las empresas y su personal que se encuentren realizando tareas en obras de la EPE

B. LEGISLACION APLICABLE

Legislación de aplicación

Con fines informativos, señalamos que la legislación de aplicación de la presente norma, la cual es de cumplimiento obligatorio para las empresas comprendidas en la misma, es la siguiente: -Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) Nº 24557/95 – Dcto. 170/96 -Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Dcto. 351/79 -Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 -Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la construcción. -Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas -Toda reglamentación vigente en el momento de realizarse los trabajos contratados.

C. NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista o sub-contratista, deberá estar afiliada a una ART (Aseguradora de riesgos del trabajo) o, en su caso de la existencia de autoseguro, que deberá comunicar a la EPE. Además deberá informar: a)el listado nominativo del personal que estará afectado a la obra o prestación del servicio, como así también las altas y bajas que se produzcan durante su ejecución a la Unidad Medio Ambiente, Higiene y Seguridad “la jefatura que corresponda” de la EPE; b) los sanatorios o clínicas en las cercanías de la localidad en donde se desarrollan las obras, que tiene la ART contratados, y su correspondiente Nº de teléfono, al Responsable de la conducción de la obra de la EPE, antes de comenzar los trabajos.

2. Toda empresa contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado, en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o actividad encomendada o no, será responsable directo de todo accidente, inclusive incendios o siniestros provocados por errores o incumplimiento de las normas, y que serán causa de lesiones, enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3. La Empresa contratista o sub-contratista deberá denunciar dentro de las 24 horas, o el primer día hábil siguiente, a la Unidad Medio Ambiente, Higiene y Seguridad de la EPE, todo accidente o incidente ocurrido durante el desarrollo del trabajo, o enfermedad ocupacional sufrida por su personal o por el contratado, indicando por escrito datos personales, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento medico y toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas, equipos, contaminación, etc.). Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido.

Todo accidente o incidente será investigado por la EPE, con la colaboración del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa.

4. La Empresa contratista o sub-contratista deberá contar con un Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos de trabajo que se le especifiquen así como de comprometerse a capacitar en forma permanente a su personal.

Además, el Responsable de Higiene y Seguridad; deberá hacerse presente en la obra con la carga horaria según lo reglamentado en la Resolución Nº 231/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que se detalla:

Nº de Operarios Horas Profesionales Semanales 1-15 de 3 a 5

16-50 de 5 a 10 51-100 de 10 a 15

101-150 de 15 a 20 151 o más 30 o más

La Empresa contratista o sub-contratista entregara a la EPE, la planilla que como anexo I, forma parte de la presente norma, en donde consta los datos del Responsable de Higiene y Seguridad quien deberá presentarse, antes del inicio de la contratación, personalmente en la Unidad Higiene y Seguridad Gerencia Recursos Humanos a fin de coordinar con esta las acciones a realizar. Además, el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, deberá asentar en una planilla que estará habilitada en la obra, sus visitas periódicas a la obra, con la fecha y hora de entrada y salida, según anexo II

Nota: Se amplia el requerimiento de horas en la obra del Responsable de Higiene y Seguridad, en anexo III, además de lo solicitado en el Anexo IV donde se aclara toda la documentación a presentar

5. En todo momento, el personal de la empresa contratista o sub-contratista estará a cargo de un Director de obra, quien será declarado ante el Responsable de conducir la obra de la EPE, antes del comienzo de la misma.

6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las empresas contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE.

El no cumplimiento de esta condición, será sancionada con el retiro de dicho personal en forma definitiva de la obra.

7. La empresa contratista o sub-contratista conservara y respetara las indicaciones de seguridad, referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas sanitarias particulares de cada sector.

8. La empresa contratista o sub-contratista usara su instalación eléctrica, incluso elementos o herramientas eléctricas fijas o portátiles, siempre que posea llaves o interceptores, fusibles, puesta a tierra, etc. necesario para evitar electrocución, chispas, cortocircuitos, recalentamientos, etc. Utilizara una tensión de 220V, o 380 V con su correspondiente disyuntor diferencial.

Además los conductores, caja de contactos etc., deberán estar fijadas fuera de posibles tropiezos o manoseo indebidos.

9. Todas las herramientas manuales de obra, maquinas herramientas etc., deberán contar con sus protecciones (barreras, resguardos, etc.) para evitar riesgo mecánico y tener conexión de puesta a tierra.

10. No se realizaran trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas de fuerza electro motriz en general, sin haber efectuado antes el corte de corriente mediante el accionamiento del interruptor, el retiro de todos los fusibles del ramal afectado, y haber colocado la señalización correspondiente, para evitar que se vuelva a conectar por error el circuito y provocar accidentes.

Si es necesario efectuar tareas con tensión, antes deberá existir una autorización del Responsable de supervisar la obra de la EPE. La persona que lo realice deberá estar fehacientemente capacitada y

4

”2010 año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

5

habilitada por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, utilizara métodos de trabajos específicos y respectivas normas técnicas, usara materiales, herramientas y elementos de protección personal adecuados al trabajo. Este tipo de trabajo de alto riesgo, será supervisado permanentemente por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.

11. El orden y la limpieza en la zona de realización de los trabajos son imprescindibles para limitar la posibilidad de accidentes.

12. La zona de trabajos deberá cercarse convenientemente, con vallas, cintas, conos y todo otro tipo de elemento que sirva para tal fin.

13. En todo momento se cuidara de no afectar el medio ambiente, evitando la generación de contaminantes nocivos, no utilización de los sistemas de desagües industriales o pluviales para eliminar los residuos de la obra.

14. Todos los materiales necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente, tratando de no perturbar la circulación vehicular o de peatones.

Las empresas contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de protección personal:

Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalón y camisas, preferentemente del mismo color, debiendo ser este uniforme para todo el personal de la empresa.

Será aconsejable llevar identificación con el nombre de la empresa.

Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán usar, según corresponda, los siguientes elementos:

Arneses anticaída de seguridad Cinturones de sujeción Elementos de amarre de sujeción y anticaídas Salva caídas Dispositivos retractiles Líneas de vida Silletas Descensores

Además la empresa contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad para los trabajos en altura, mediante escaleras, andamios, pasarelas, redes, protección de huecos y vanos, etc., construidos con materiales de buena calidad, y con condiciones de máxima seguridad.

Protección ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyección de partículas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

Cascos de seguridad tipo 1, clase B, con sello de calidad IRAM

Calzado de seguridad

Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

Para trabajos en la vía publica o cercanías a la misma todo el personal involucrado deberá usar chalecos reflectivos.

15. Cuando la tarea a realizar implique riesgo potencial de incendio, la empresa deberá disponer en cada frente de obra de extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC, de 10 kg., además el personal deberá estar capacitado para su uso.

16. Además de lo solicitado en el anexo A se deberá presentar la siguiente documentación tanto del personal como de los vehículos:

DNI

Licencia de conductor, acorde al tipo de vehículo.

Cedula verde en vigencia o tarjeta azul.

RTO “Revisión Técnica obligatoria en vigencia, acorde al tipo de vehículo,”

Habilitación Técnica para el tipo de tarea por Ej: Conductor de equipos pesados, etc. Emitido por autoridad competente.

Original y Fotocopia de la capacitación recibida.

Todo el personal que ingresa a la obra deberá contar con:

Cobertura de ART, en caso de no contar con la misma deberá contar con seguro de accidentes personales por una cifra de $ 250.000. En ambos casos se deberá agregar la cláusula de no repetición a favor de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. Cuit 3054578816-7, actualizada.

Seguro de Vida obligatorio. Por el periodo de la prestación del servicio

Para aquellos casos que la Empresa adjudicada en la orden de compra deba por alguna razón sub contratar los trabajos a realizar deberá exigir toda la documentación descripta tanto en los anexos A y B, siendo la primera la responsable de presentar junto a la suya.

ADEMAS DEBERÁN PRESENTAR:

1. Estadísticas de accidentes del último año confeccionado y aprobado por la ART.

2. Listado de personal designado que realiza tareas en altura. (Nombre, Apellido, Categoría y el Certificado de aptitud para tareas en altura s/Res SRT 043/1997, Anexo I. Conformación de cada cuadrilla de tareas de montajes en altura en la que se incluirá un puntero o capataz de la misma. Contar con instructivo de tarea segura para todos los trabajos críticos (con riesgo inminente o en proximidades de instalaciones eléctricas) de montajes en altura.

3. Constancia de la capacitación específica del referido instructivo, con la participación del responsable, Jefe de obra, Supervisor, Capataz, Puntero y Personal de cuadrilla operativa.

4. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura. (Ej: equipos de comunicación, equipo de izajes de apoyo: grúa / hidrogrúa - guindola / barquilla / plataforma elevadora, personal entrenado en emergencias, roles definidos, entre otros).

5. Elaboración de DDS (dialogo diario de seguridad) por parte de cada cuadrilla.

6. Elaboración de ATS (análisis de tarea segura), descomponiendo las tareas a desarrollar por pasos, elaborado por cada cuadrilla.

7. Indicación y provisión de los EPP específicos para los trabajos en altura (arnés de seguridad, con: alternativa 1° línea de vida vertical individual, alternativa 2° con doble cola de amarre elastizada con amortiguador de caída- alternativa 3° equipo anticaída retráctil, incluir casco de seguridad con mentonera de sujeción). Mas los normales acordes a la tarea que correspondan.

8. Habilitación de equipos de izajes: grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de personas por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS). O autoridad competente

9. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).

10. Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS).

17. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o aplicar sanciones consistentes en multas, cuando observe anormalidades durante la obra que a su juicio puedan ser causas de accidentes, riesgos potenciales, daños materiales, contaminación del ambiente y ocultamiento de información referente a accidente, incidentes o enfermedad ocupacional, por no aplicar las normas de MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO establecidas, no mantener el

6

”2010 año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

7

personal una actividad que demuestre concientización en la materia, para lo que la Empresa deberá observar una clara y especifica política de seguridad.

18. La EPE se reserva el derecho de rechazar aquellos programas de seguridad que:

No contemplen a criterio de esta Unidad las medidas preventivas antes del inicio de las actividades. Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de H y S. Aquellos confeccionados por profesionales con causas pendientes en cuanto a su accionar dentro de la profesión. Aquellos programas que no se encuentren visados por el colegio de ingenieros respectivos y aprobados por la ART.

Protocolo de presentación:

Toda documentación deberá ser presentada en original y

copia; debidamente anillada u ordenada, con carátula que indique Empresa; Tipo de

Obra, localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares técnicos habilitados

y fotocopia certificada, constancia de pago de matricula al día y cobertura de ART o

seguro de accidentes personales por un monto de $ 250.000 como mínimo.

Nota: la documentación a presentar (certificado de no acción y otros) debe constar expresamente sin abreviaturas “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe cuit 30545788167. El Programa de seguridad en obra y/o servicio aprobado por la ART.

Para aquellos casos donde la tarea no conlleve riesgos (proximidades de líneas con tensión, trabajos en altura, manipulación de productos químicos, etc) o se eroguen montos menores (por fondos fijos)el jefe de sector donde se llevara a cabo la tarea elevara una nota a esta Unidad en donde se detalle las tareas a realizar y previa coordinación y autorización (requisito indispensable para el pago del servicio o trabajo) de esta Unidad, la cual determinara si con la presentación de las siguientes constancias, además de lo indicado en el anexo A, se podrá dar inicio a las tareas mencionadas: Cobertura de ART y certificado de no acción (actualizada mensualmente) Seguro de vida Obligatorio Constancia de Entrega de EPP Constancia de Capacitación especifica.

”2010 año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

9

ANEXO I

------------------------,-----/-----/----------- De: A: Unidad Higiene y Seguridad ____________________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable de Higiene y Seguridad contratado por mi empresa, es el:………………………………………………………… ………………………………., el cual actuara de acuerdo con el Decreto 351/79 Reglamentario de la ley 19.587, Decreto 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, para la obra: ………………………………………………………………………………….., a ejecutarse en: …………………………………………………………………………………………., de la localidad de: ……………………………………………………………………..- El profesional llevara un registro, en el se asentara las novedades de sus visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedara en la obra, a vuestra disposición. Sin otro particular, saludamos atentamente. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Firma del Representante Firma del Profesional de la Empresa de Higiene y Seguridad

10

ANEXO II

CONSTANCIA DE VISITA DEL RESPONSABLE DE

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA:

OBRA:

Nº De

Visita

Fecha

Hora Entrada en

Obra

Hora Salida en

Obra

Firma

Aclaración

11

13

ANEXO III

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA

- SITUACIONES ESPECIALES –

Toda obra, que por su riesgo y duración sea de una semana o más, deberá ajustarse a lo requerido por Resolución Nº 231/96 de la SRT.-

En aquellos casos, en que la duración de la obra, sea menor a una semana, será condición, la presencia del Responsable de Higie- ne y Seguridad en la misma, para ordenar todo lo requerido sobre, empleo de E.P.P., capacitación, y formulación de recomendaciones al personal de la Empresa , por lo menos una vez.

Para aquellos trabajos de corta duración, pero repetitivos (Ejemplo: Trabajos en plomería, Gasista, Colocación de vidrios, etc.), se deberán ajustar a Resolución Nº 319/99 de la SRT.; vale decir, deberá el Responsable de Higiene y Seguridad, elaborar un “Plan de Seguridad”, que tendrá un periodo de validez semestral y renovable.

En toda otra situación no contemplada, en los casos anteriores, las horas de permanencia en obra del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa, lo determinara la Unidad de Higiene y Seguridad de la EPE.-

15

ANEXO IV Documentación a presentar: Estadísticas de accidentes del último año confeccionado y aprobado por la ART. Programa de seguridad aprobado por la ART. Certificado de no acción actualizado en forma mensual por la ART Aviso e inicio de obra Listado con carácter de declaración jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el número de CUIL del contratista. Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros. Detalle de los vehículos afectados al a contratación Póliza de seguros para vehículos, que contemple como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. DNI y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo. Certificados de póliza de accidentes Personales o cobertura de ART con cláusula de no repetición. Seguro de vida obligatorio. Carta indemne (se solicitará en Medio Ambiente, Higiene y Seguridad EPE) Exámenes médicos (de acuerdo a la actividad con una antigüedad no mayor a un año) Cédula verde, en vigencia o cedula azul. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas). Listado de personal designado que realiza tareas en altura. Constancia de la capacitación específica Plan de Contingencia para Trabajos en Altura. Constancia de entrega de los EPP y EPC Habilitación de equipos de izajes: grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de personas por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS). O autoridad competente Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros). Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa por autoridad competente

12/03/14

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE UNIDAD COMPRAS – AREA ABASTECIMIENTO

ANEXO

1. Se comunica que la Administración Provincial de Impuestos (API), a través de

la Resolución General n° 19/2011, de fecha 20/10/11, ha creado la “CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL ”, que deberán presentar los contribuyentes y/o responsables que participen en Compras, Licitaciones, Contrataciones y/o cualquier otra gestión con el Estado Provincial. Por tal motivo, la misma se deberá adjuntar con los demás requisitos que debe contener el Sobre Presentación - Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

Por consultas o aclaraciones el servicio se encuentra disponible en la página web www.santafe.gov.ar ingresando a impuestos - Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal.

2. En cuanto a la Declaración Jurada de Ley 17250 , la misma será cumplimentada mediante la presentación del formulario 522/A y su correspondiente acuse de recibo por parte de la AFIP.-

3. Exclusivo para Obras Públicas : Se establece el Decreto Provincial N° 195/2006, como requisito de admisibilidad para las firmas que pretendan presentarse como oferentes en Licitaciones Pública y Privadas, Concursos de Precios y contrataciones Directas de Obras Públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de Obra Pública por culpa de la firma, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.-

4. Certificado Registro Deudores Alimentarios: Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa” (U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006)

Primera Junta 2558 – 1º Piso – (3000) Santa Fe Tel/Fax: (0342) 4505849 – 4505848 – 4505854

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. Area Abastecimiento – Unidad compras 1ra Junta 2558 – 1º Piso – (3000) Santa Fe Tel:/Fax (0342) 4505849 / 4505854

• Nombre y Apellido o denominación del proponente : ......................................………..…………

PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES

.....................................................................................................................................................

• Domicilio real ………………………………………………………………………………………......... • Localidad .....................................................................................................................................

• Domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.........……………………………………………………….

• Garantía de la Propuesta: (1% del Presupuesto Oficial) ……………….................................... ……………………………………………………………………………................................................

• Forma :..........................................................................................................................................

• Institución que la otorgó …………………………………………………………...............................

• Sellado Provincial de Ley Art. 10º ( Inc. 1.4)………………………………………………...............

• Inscripción Registro Unico de Proveedores de la E.P.E. Art. 10º ( Inc. 1.5.) Nº .......................

• Certificado de libre deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos y Ley 5110 Art. 10º (Inc. 1.7), extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Santa Fe.

• Se acompaña antecedentes como proveedores de los mismos bienes que constituyan el objeto de esta Licitación, de organismos oficiales, cooperativas y/o particulares Art. 10º (Inc. 1.9).

• Conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación, esta firma declara que para cualquier cuestión Judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe Art. 10º (Inc. 1.10), y además de que esta oferta se mantiene por el término establecido, a contar desde la fecha de apertura.

.................................................................................... Firma y Sello Aclaratorio