i Generación VI, CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS

C O ~ M T O 9400099247 M J A 1 DE 25

1 1 1 En el documento se testó ubicación, por tratarse de información reservada, como lo establece el articulo 113, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública l

No. CONTROL LEGAL

9400099247

Su número en nuestra empresa: 4149580 Sociedad G006 CFE Generación VI SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AV. PASEO DE LA REFORMA No.164 Moneda MXP Peso Mexicano INDUSTRIALES. S.A. DE C.V. KM. 26.7 MERIDA PROGRESO SIN, PROG.

CONTRATO POR OBRA DETERMINADA A PRECIOS UNlTARiOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISI~N FEDERAL DE

ELECTRICIDAD DENOMINADA CFE GENERACIÓN VI REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL BASTARRACHEA CHAN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA LA EMPRESA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL

C.P. ARTURO MARTINEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL. DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

I I I I

D E C L A R A C I O N E S

97320 PROGRESO, YUCATAN Ing. Erick A. Silva Herbert C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO, D.F. ~ ~ : ~ ~ , " ~ d $EJBh:e3iIGp

R.F.C. MST030729DA5 TELFAX,:04969 9360078 Encargado Superintendencia C.T.MBrida II CGV-160330Js5

Atencidn a:

Oferta 3201 21704 Fecha 21.02.2019

PRIMERA.. LA EMPRESA CONTRATANTE, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: I A) ES UNA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSlDiARlA DE LA COMISI~N FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON PERSONALIDAD JUR~DICA Y PATRIMONIO PROPIOS, EN TÉRMINOS DE LOS

ART~CULOS 1 Y 58 DE LA LEY DE LA COMISI~N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1 DEL ACUERDO DE CREACIÓN DE "CFE

GENERACIÓN VI" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACI~N EL 29 DE MARZO DE 2016.

COL. JUÁREZ DELEGACI~N CUAUHTÉMOC

Ver claúsula de plazo de entrega ó ejecución

Bl TIENE POR OBJETO GENERAR ENERG~A ELÉCTRICA MEDIANTE CUALQUIER TECNOLOGíA EN TERRITORIO NACIONAL, AS( COMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE

COMERCIALIZACI~N A QUE SE REFIERE EL ART~CULO 45 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉ ESTACl6N DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. ASIMISMO, PODRÁ REPRESENTAR TOTAL O PARCIALMENTE A LAS CENTRALES EL~CTRICAS EN EL MERCADO EL E TENGA A SU CARGO, INCLUYENDO AQUELLAS QUE SEAN PROPIEDAD DE TERCEROS.

Gpo. Comp. ROSA MORONES HUEBE

Cl TIENE COMO FIN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, ECONÓMICAS,

Procedimiento de contratación: CONCURSO ABIERTO SIMPLIFICA00

P PUESTO SUBGERENTE REGION DE AOMON PUESTO NO APLICA FECHA 1 ? UAP ?n O FECHA

Procedimiento No. CSCON-0007-2019

1 Generación VI, cFE GENERAcloN VI r" @%%/~en-c/&vl.',

CONTRATO DE OBRAS I NO. CONTROL LEGAL

9400099247

D) CON LA FINALIDAD DE PRESTAR LAS ACTIVIDADES DE GENERACI~N Y COMERClALlZACl6N DE ENERGIA ELECTRICA, REQUIERE LOS TRABAJOS DE "DESMONTAJE, TRASLADO E

INSTALACI~N DE TURBINA A GAS WESTINGHOUSE W251B8 DE LA CENTRAL TURBO GAS NACHICOCOM A LA CENTRAL TURBO GAS MÉRIDA 11". CONFORME AL PLIEGO DE

REQUISITOS PUBLICADO EL 0 8 DE FEBRERO DE 2019. EN EL MlCROSlTlO DE CONCURSOS DE CFE PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ABIERTO No.

CFE-0900-CSCON-0007-2019.

E) EL ING. MIGUEL ÁNGEL BASTARRACHEA CHAN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA CFE GENERACIÓN VI. CUENTA CON

LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA COMPARECER EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE LE FUERON OTORGADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE GENERACI~N VI, MEDIANTE PODER NOTARIAL No. 44,404 DE FECHA 1 6 DE MARZO DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL MAESTRO V~CTOR RAFAEL AGUILAR

MOLINA. NOTARIO PÚBLICO No. 174 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

F) PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA DlRECClON CORPORATIVA DE FINANZAS DE LA DlRECClON GENERAL DE LA CFE, AUTORIZ~ PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA INvERSI~N CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CON EL OFICIO No. DCF/0011/2019 DE FECHA 11 DE

ENERO DE 2019.

G) PARA EL PRESENTE EJERCICIO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA HACER LAS EROGACIONES QUE SE MOTIVEN EN LA EJECUCI~N DE ESTA OBRA, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 3828-GR82-049-911644**", DE LA CENTRAL TURBO GAS MERIDA II. H) PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, LA EMPRESA CONTRATANTE, PUBLICÓ EN EL MlCROSlTlO DE CONCURSOS DE CFE CON FECHA DE 0 8 DE FEBRERO DE 2019, EL CONCURSO ABIERTO No. CFE-0900-CSCON-0007-2019,

PARA LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

1) MEDIANTE FALLO EMITIDO CON FECHA 0 4 DE MARZO DE 2019, SE ADJUDIC~ EL PRESENTE CONTRATO A MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., EN R A Z ~ N DE QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECON~MICOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS.

J) POR CONDUCTO DE LA CENTRAL TURBO GAS MERIDA II, HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES. LICENCIAS. PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS

DE MATERIALES, AS^ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE V ~ A Y EXPROPIACI~N DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE

EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, O LOS DERECHOS OTORGADOS POR QUIEN PUEDA DISPONER LEGALMENTE DE LOS MISMOS Y DE S AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL

INICIO DE LOS T R A W D S OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS YEMAS Q ~ E ~ E S A R I A S $ CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

SEGUNDA.. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO DECLARA QUE:

A) ACREDITA SER UNA PERSONA MORAL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JUR~DICA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, CON TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No 459 TOMO XLI VOLUMEN "B" FOLIO 211 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2003, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 87 DE LA CIUDAD DE

PUERTO PROGRESO, YUCATÁN, ABOGADO JOSE ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ, INSCRITA EN ISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE YUCATÁN BAJO

EL FOLIO MERCANTIL ELECTR~NICO No 1139 DE FECHA 1 7 DE OCTUBRE DE 2003. f l B) EL C.P. ARTURO MARTINEZ GUTIERREZ, CUENTA CON LAS FACULTADES ENTES PARA SUSCRIBIR ESTE CONTRATO COMO APODERADO LEGAL, DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., LO CUAL TlMONlO DE LA ESCRITURA PUBLICA No 1.070 FOLIO 20099 TOMO XXI

LIBRO I DE FECHA 24 EPTIEMBRE DE 201 8. OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTA LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATÁN, ABOGADO ROGER ALFREOO MENDEZ

LARA. \ u"-'

CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS NO CONTROL LEGAL

9400099247 - 1 Generación Vie

C) EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA,

NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA OlSPOSlClON 39 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

IDISPOSICIONES GENERALES].

O) ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCI~N DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACldN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO

DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE SER EXTRANJERO, PARA LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA ACEPTA CONSIDERARSE COMO

MEXICANO, RENUNCIANDO A LA PROTECCldN DE SU GOBIERNO BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACI~N MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E) TIENE CAPACIDAD JUR~DICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNICOS, ECON~MICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO.

Fl CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACI~N. EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE.

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. MST030729DA5.

G) HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA

ELABORACION DE SU OFERTA, AS( COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUClbN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H) PRESENTO LA GARANT~A CORRESPONDIENTE CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA &CIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

1) CUENTA CON LA EXPERIENCIA, ORGANIZAC16N. ELEMENTOS Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA SEGON SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE

BAJO EL PRESENTE CONTRATO Y RECONOCE Y ACEPTA QUE DICHAS CUALIDADES Y CALIFICACIONES SON MOTIVO DETERMINANTE DE LA VOLUNTAD DE LA EMPRESA

CONTRATANTE PARA LA CELEBRACI~N DEL PRESENTE CONTRATO.

J) CONOCE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LA LEY DE LA COMISI~N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SU REGLAMENTO, LAS OISPOSICIONES GENERALES Y DEMAS DISPOSICIONES

APLICABLES Y HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS REFERIDO EN EL INCISO D DE LA OECLARACION PRIMERA; AS[ COMO

EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO No. AT1 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE C OS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

ANEXO No. AT2 DESCRIPCI~N DE LA PLANEACldN INTEGRAL DEL CONCUR DO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE

EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS. ANEXO No. AT3 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCI~N.

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACI~N.

ANEXO No. AT5 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y DESEMPE~O

ANEXO No. AT4 CURR~CULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS NISTRACI~N Y EJECUCION DE LAS OBRAS, Y

DEL CONCURSANTE.

ANEXO No. AT6 MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE

ANEXO No. AT7 MA&K~TACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO NACIONAL Y PORC

w

1 Generación VI. CFE GENERACION VI 9400099247

CONTRATO DE OBRAS No. CONTROL LEGAL

9400099247 y- 1

l

ANEXO No. ATB MANIFESTACI~N ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACI~N PERMANENTE DE

ORIGEN EXTRANJERO, CONSIGNADOS EN SU OFERTA, NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, EN SU MODALIDAD DE

DlSCRlMlNAClON DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. ANEXO No. AT9 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, SIN MONTO ECON~MICO.

ANEXO No. AE1 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. ANEXO No. AE2 LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA OFERTA.

ANEXO No. AE3 FACTOR DE SALARIO REAL. ANEXO No. AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACI~N DE LOS COSTOS HORARIOS.

ANEXO No. AE5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

ANEXO No. AE6 ANÁLISIS, CÁLCULD E INTEGRACI~N DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. ANEXO No. AE7 UTILIDAD PROPUESTA POR EL CONCURSANTE.

ANEXO No. AEB ANÁLISIS. CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. ANEXO No. AE9 R E L A C I ~ N Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO No. AElO CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO No. AE11 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. ANEXO No. AE12 PROGRAMA DE EJECUCI~N GENERAL DE LOS TRABAJOS. ANEXO No. AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA. ANEXO No. AE14 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANEXO No. AE15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACI~N PERMANENTE.

ANEXO No. AE16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCI~N, Y EJECUCI~N DE LOS

TRABAJOS. ANEXO L PLIEGO DE REQUISITOS

ANEXO LL BITACORA

PARA EL CORRECTO ENTENDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ACUERDAN LA DEFIN~CI~N DE S CONCEPTOS C TE IDOS EN EL SIGUIENTE GLOSARIO DE

TERMINOS:

LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSI~N DEFINITIVA DEL CONTRATO.

u ÁREA CONTRATANTE.. ÁREA FACULTADA EN LA EMPRESA CONTRATANTE Y SUS EPS PARA CONDUCIR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACI~N. ÁREA REQUIRENTE. - ÁREA QUE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SOLICITA FORMALMENTE AL ÁREA CONTRATANTE UNA CONTRATACIÓN.

ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS: ÁREA FACULTADA EN LA EMPRESA CONTRATANTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACI~N. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE

BITÁCORA ELECTR~NICA: INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACI~N ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE

REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS, POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNlCACl6N ELECTR~NICA.

CONTRATANTE.. CORRESPONDE A LA CONTRATO.- DOCUMENTO EN EL QUE

CONTRATO POR OBRA DETERMINADA A EL CONTRATISTA

SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

O ~ A S HÁBILES.- CUANDO ALGÚN PLAZO DE LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO CONCLUYA EN HÁBIL. SALVO LOS

D ~ A S NATURALES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

DíAS NATURALES.-,O~S CALENDARIO

hlw

CFE GENERACION VI Generación VI,

CONTRATO DE OBRAS No. CONTROL LEGAL

9400099247 En el documento se testó ubicación, por tratarse de información reservada, como lo establece el articulo 113, fracción 1 de la Ley General de -~ ~-F - Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Información Pública

DISPOSICIONES GENERALES.. DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACI~N DE SERVICIOS Y EJECUCI~N DE OBRAS DE LA

COMlSl6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS.

EL CONTRATISTA.- AQUELLA PERSONA F~SICA O MORAL QUE TENGA LA OBLIGACION DE EJECUTAR LA OBRA (SERVICIOS RELACIONADOSI OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

FECHA DE INICIO: DIA EN EL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE TERMINACIÓN.- DfA EN EL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONCLUIR LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS.

IVA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA EMPRESA CONTRATANTE.. CFE GENERACI~N VI.

LAS PARTES.. LA EMPRESA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE CONFORME AL PRESENTE CONTRATO QUEDAN OBLIGADAS A SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.

LEYES APLICABLES.. TODAS LAS LEYES, TRATADOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, NORMAS, REGLAS, DECISIONES, SENTENCIAS, ORDENES JUDICIALES, INTERPRETACIONES Y

AUTORIZACIONES APLICABLES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL MEXICANA CON JURISDICCI~N SOBRE LA MATERIA EN CUESTION. QUE SE ENCUENTRE EN

VIGOR EN EL MOMENTO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO TODAS LAS LEYES MEXICANAS.

SEC: SISTEMA ELECTR~NICO DE CONTRATACIONES.

PERSONA.. PERSONA FrSlCA O MORAL QUE PARTICIPA EN ESTE CONTRATO.

RESIDENTE DE OBRA.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATANTE QUE FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONTRATISTA Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTo.DE

LA SUPERVISI~N, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISI~N DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACI~N DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCC16N.- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA ANTE LA EMPRESA CONTRATANTE PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS

EN ESTE CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS.

ADICIONALMENTE. PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE TOMARÁN EN CONSIDERACI~N ADEMÁS DE LAS DEFINICIONES ANTERIORES. LAS DEFINICIONES APLICABLES EN

LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

ATENTO A LO ANTES MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.. OBJETO:

/

SEGUNDA.. PLAZO DE EJECUCI~N: I EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 7 0 D ~ A S NATURALES. LA DE LOS TRABAJOS SERÁ EL D ~ A 1 4 DE MARZO DE 2019 Y LA FECHA DE

TERMINACI~N EL D¡A 2 2 DE MAYO DE 2019.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS EQUIPOS Y MATERIALES Y OEMÁS PROGRAMAS QUE FIRMADOS POR

LAS PARTES SE INTEGRAN COMO ANEXOS AE12, AE13, AE14. AE15 Y AE16 EN ESTE L PROGRAMA DE EJECUCI~N GENERAL DE LOS TRABAJOS Y SUS

MODIFICACIONES QUE SE NTEGRA AL CONTRATO COMO AE12, SERÁ LA BASE CON EDIRÁ EL AVANCE EN LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS.

hnu

CFE GENERACION VI Generación VI,

CONTRATO DE OBRAS No. CONTROL LEGAL

En el documento se testó ubicación, por tratarse de información reservada, como lo establece el articulo 113, fracción 1 de la Ley General de 9400099247

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública w

LAS PARTES ACUERDAN QUE ESTE CONTRATO ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL MISMO Y HASTA LA CONCLUSI~N DE LOS TRABAJOS Y FIRMA DEL

FINIQUITO.

TERCERA.- MONTO:

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 11'703,723.82 + I.V.A. (ONCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

821100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERÁ TRASLADADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA. MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL

ANEXO NoAEID, DE ESTE CONTRATO.

1 CUARTA.. ANTICIPO:

LA CFE GENERACION VI. NO OTORGARA ANTICIPO

QUINTA: FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACI~N DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN LOS

CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE QUINCENAL DE CADA MES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACI~N ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACI~N QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO,

DENTRO DE LOS 0 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) D ~ A S NATURALES SIGUIENTES DEBERÁ

REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACI~N.

LA EMPRESA CONTRATANTE CUBRIRÁ A EL CONTRATISTA EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES A LOS 3 0 PARTIR DE LA FECHA EN QUE

LAS HUBIERE AUTORIZADO LA RESIDENCIA DE OBRA, Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA EMPRESA CONTRATANTE

REALIZARÁ A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACI~N ELECTR~NICA, VIA TRANSFERENCIA ELECTR~NICA.

EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONTRATANTE NO PUEDA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACI~N ELECTR~NICA, LO REALIZARÁ, EN LA CAJA

GENERAL DE CENTRAL TURBO GAS MÉRIDA 11. UBICADA EN

LAS FACTURAS DEBERÁN CITAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SIGUIENTE: CGV160330JS5, SIENDO EL DOMICILIO FISCAL AV. PASEO DE LA REFORMA No. 164, / s s s i e L DENOMINADA COMO "CFE GENERACI~N VI". COLONIA JUÁREZ, DELEGACI~N CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE M~XICO, C.P. o6600, CON R A Z ~ N

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES LA EMPRESA CONTRATANTE, A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, DEBERÁ

PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA GRESOS DE LA FEDERACI~N EN LOS CASOS DE P R ~ R R O G A PARA

EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS

CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDO COMPUTAR POR D ~ A S NATURALES DESDE QUE S Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A D ~ S P O S ~ C ~ ~ N DE EL CONTRATISTA.

1 Generación VI. CFE GENERACION VI

ASIMISMO, EN CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES

CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALAOO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR D ~ A S NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A D~sPosICI~N DE LA EMPRESA

CONTRATANTE.

NO SERÁN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SEXTA.- RETENCIONES

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE LA EMPRESA CONTRATANTE A L REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

GASTOS DE AUDITORIA. 5 AL MILLAR.

~ÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO:

a) EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A LA EMPRESA CONTRATANTE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU INTENCI~N DE CEDER

TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE A LA RESIDENCIA DE OBRA, CUANDO MENOS CON 3 0 (TREINTA) DIAS NATURALES DE

ANTICIPAC~~N, ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DE LA FUTURA CESI~N, Y LOS TÉRMINOS DE ESTA. AS( COMO PROPORCIONAR LA INFORMAC~~N DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN PRETENDE CEDER SUS DERECHOS DE COBRO.

EN LA SOLICITUD DEBERÁ DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO

JUR~DICD QUE SE TRADUZCA EN CESI~N A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERÁ EXPRESARLO AS[ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICAC~~N.

b) LA EMPRESA CONTRATANTE RESOLVERA. A TRAVÉS EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.

DICHA RESOLUCI~N DEBERÁ EMITIRSE POR LA EMPRESA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACI~N DE LA SOLICITUD

POR EL CONTRATISTA.

-EMPRESA CONTRATANTE N o ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR C) QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS¡ LO ADMITE EL CONTRA

EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JUR~DICO A TRAVÉS DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA C E S I ~ N DE DE SOLICITADA POR EL CONTRATISTA. SE ORIGINA UN ATRASO EN EL

PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE INTERESES A QUE SE REFIERE EL P E LA CLÁUSULA QUINTA.

LAS PARTES ACEPTAN QUE LA EMPRESA CONTRATANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA OBLI RECLAMACION DE PAGO QUE EL CONTRATISTA TENGA CON SUS

ACREEDORES, POR: f- hlu

1 Generación VI, CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS JUR~DICO

A) LA CESl6N EFECTUADA; B) POR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS PAGOS REALES EFECTUADOS Y LOS IMPORTES SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO TRANSFERIDOS; Y10

Cl CUALOUIER RECLAMO DE LOS ACREEDORES POR EL NO PAGO DE LA EMPRESA CONTRATANTE, EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA: CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OUE SE DERIVEN DE CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS CON LA EMPRESA CONTRATANTE. NO POORÁN CEOERSE EN FORMA PARCIAL NI

TOTAL. CON EXCEPCI~N DE LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE APEGARÁN CONFORME AL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.. AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA APLICACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS QUE INTEGRAN LO,S PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DEL

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, OUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL PRESENTE CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISI~N Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO SERÁ CONFORME AL ANEXO NO. 01, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR A LA EMPRESA CONTRATANTE LAS SIGUIENTES GARANT~AS EN LOS TERMINOS QUE SE INDICAN:

LA PÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, OEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A LA EMPRESA CONTRATANTE, PREVIO A LA FECHA DE FIRMA

DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA P ~ L I Z A DE FIANZA OEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA SFACCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE CON

VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL I

DICHA PÓLlZA DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

A l NÚMERO, FECHA, OWETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO. Bl NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

C) NOMBRE Y DOMICILIO DE LA INSTITUCI

DI QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIEN

El OUE LA EPS CFE GENERACIÓN VI ACREDITARÁ EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESClSlÓN O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DONDE CONSTE ALGUN INCUMPLIMIENTO DEL FIADO.

Fl QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE NTO DE LAS OBLIGACIONES OUE SE AFIANZAN,

AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS PERA SEA OTORGADA, UNILATERALMENTE, POR

LA EPS CFE GENERACIÓN.VI f lSE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

IW

1 Generación VI. CFE GENERACION VI / \

m/oeoeractdn VL

No. CONTROL LEGAL , \ A f i / 9400099247

En el documento se testó ubicación, por tratarse de información reservada, como lo establece el articulo 113, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

G) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLlGACldN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA

AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AS^ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE

RESOLUCI~N DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.

H) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO

CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

1) QUE PARA CANCELAR ESTA POLIZA DE FIANZA, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACI~N EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA EPS CFE GENERAClbN VI Y CONTAR CON EL

FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE EL CONTRATISTA. LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

J) SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL INCISO II DE ESTA CLAUSULA, LA AFIANZADORA ACEPTA QUE ESTA

FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON DICHA OBLIGACIÓN Y, EN SU CASO, SE PODRA HACER EFECTIVA SI SE PRESENTAN VICIOS OCULTOS,

DEFECTOS DE EJECUCION O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

KI QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCI~N PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACI~N POR MORA. CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL

IMPORTE DE LA P ~ L I Z A DE FIANZA REQUERIDA.

L) QUE PARA LA INTERPRETACI~N Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA, LA INSTITUCION DE FIANZAS Y EL

CONTRATISTA, SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCI~N Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE

POR LO QUE LA INSTlTUClbN DE FIANZAS Y EL CONTRATISTA RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERE

CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN LA POLIZA DE FIANZA.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA P ~ L I Z A DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, LA EMPRESA CONTRATANTE NO FORMALIZARA EL

CONTRATO, CONSIDERANDOSE ESTE SUPUESTO, UNA CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODlFlCATORlO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ART~CULO 166 DE LA LEY DE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARÁ UNA P ~ L I Z A DE FIANZA EN LA QUE DEBERÁ INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA

FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA P ~ L I Z A DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁN

CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR MESES, LA GARANT~A DE DEFECTOS DE EJECUCI~N, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER

OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

LA GARANT~A DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SUSTITUIRSE EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, POR OTRAS U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR

EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

II. PREVIAMENTE A LA RECEPCI~N DE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, CON EL OBJETO DE

GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12

DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DE EJECUCI~N, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA. ,

l

LA PdLlZA DE FIANZA OEBERÁ SER OTORGADA POR lNSTlTUCl6N MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA R Y A SATISFACCION DE LA EMPRESA CONTRATANTE CON

VALOR DEL 10% lDIEZ,fbR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

h J(D

Generación VI, CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS No. CONTROL LEGAL

9400099247 En el documento se testó ubicación, por tratarse de información reservada, como lo establece el articulo 113, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DICHA PÓLlZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) NÚMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y MONTO TOTAL EJERCIDO.

B) NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

CI NOMBRE Y DOMICILIO DE LA INSTITUCI~N DE FIANZAS. DE EL CONTRATISTA Y DE LA EPS CFE GENERACI~N VI.

DI QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

E) QUE LA EPS CFE GENERACIÓN VI ACREDITARÁ EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN CON LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO DONDE

CONSTE ALGÚN INCUMPLIMIENTO DEL FIADO.

Fl QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA, UNILATERALMENTE, POR

LA CFE, GENERACION VI Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

G) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE OUE SE OTORGUE

PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AS( COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS Y RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN Y HASTA

QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.

H) QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO

DURANTE LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATAOO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES

ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

1) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR 12 (DOCE MESES), CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE

CONSTRUCCI~N, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE

SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

J l QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA EMPRESA CONTRATANTE, QUE LA PRODUCIRÁ SOLO

CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO.

Kl QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA. CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL

IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

L) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA, LA INSTITUCI~N DE FIANZAS Y EL

CONTRATISTA, SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURlSDlCClÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE

P O R LO QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS Y EL CONTRATISTA RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES Y

DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA

DÉCIMO

PRIMERA.. ENTREGA DEL INMUEBLE PARA EL INICIO DE OBRAS:

LA EMPRESA CONTRATANTE ENTREGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO A MAS TARDAR EN LA FECHA DE INICIO PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA

CONCLUSI~N DE LOS TRABAJOS. CTR~NICA.

i Generación VI,

LAS PARTES DESIGNAN COMO SUS REPRESENTANTES. PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS, AS1 COMO PARA OiR

Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS MISMOS, A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

LA EMPRESA CONTRATANTE: ING. ANTONIO SILVERIO VALDEZ AKÉ, RESIDENTE DE OBRA CORREO ELECTRÓNICO: antonio.valdez@cfe.gob.rnx

EL CONTRATISTA: ING. RICARDO DIAZ MORENO, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, CORREO ELECTRÓNICO: rnsti@prodigy.net.rnx

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATANTE "RESIDENTE DE OBRA", FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE

LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVIS~ÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA.

EL REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA "SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN", ENTENDIÉNDOSE POR "SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCC~ÓN" AL REPRESENTANTE DE EL

CONTRATISTA ANTE LA EMPRESA CONTRATANTE PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN ESTE CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCI~N

DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMO TERCERA.. RECEPCI~N DE LOS TRABAJOS:

PARA INICIAR LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR LA TERM~NAC~ÓN DE LOS TRABAJOS A TRAVÉS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA, PARA LO

CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A

FAVOR O EN CONTRA.

LA EMPRESA CONTRATANTE, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE D~AS NATURALES A PARTIR DEL D ~ A SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN A QUE SE

REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, INICIARÁN EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AL FINALIZAR LA VERIFICACI~N DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATANTE CONTARA CON UN PLAZO DE HASTA 15 (QUINCE) D ~ A S NATURALES A PARTIR DEL D ~ A

SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE RECIBA LA NOTIFICACI~N PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN F~SICA, PARA LO CUAL LAS PARTES ELABORARÁN. DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) D ~ A S NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS

PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ FORMALIZADO EL FINIQUITO, LA EMPRESA CONTRATANTE DAR R ERMINA O EL CONTRATO, DEJANDO ONICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN

DEL FINIQUITO, AS[ COMO LA GARANT~A A QUE SE REFIERE LA c SULA DECMA, R LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACI~N ALGUNA DE PAGO CON

POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN. 0 NO OBSTANTE LA RECEPCI~N DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATANT

EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO, O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONTRATANTE ENCUENTRE DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN

SOLICITARÁ A EL CONTRATISTA LA REPARACI~N QUE CORRESPONDA CONFORME A LAS CONDI

PLAZO DE VERIFICACIÓN PC\RAI&REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS, SIN QUE

CFE GENERACION VI g4ooogg247 1 1 DE 25

CONTRATO DE OBRAS No. CONTROL LEGAL

9400099247 !

~~~ - <

1

i Generación VI. CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS JUR~DICO No. CONTROL LEGAL

9400099247

- - . CONVENIDO.

LA AUDITOR~A INTERNA, POORA INTERVENIR EN LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LOS TERMINOS QUE SENALA EL

ARTICULO 50 Y 51 DE LA LCFE.

CUARTA.- SUMINISTROS:

EN LOS CASOS QUE PROCEDA EN RAZÓN DEL TIPO DE OBRA, LA EMPRESA CONTRATANTE GESTIONARÁ POR SU CUENTA Y PROPORCIONARA A EL CONTRATISTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA OBRA, EXCEPTO AQUELLOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL CONTRATISTA EN TÉRMINOS DEL

PRESENTE CONTRATO CONFORME SE DETALLAN EN LOS ANEXOS Nos. AT3 Y AE2.

DICHOS MATERIALES Y EQUIPOS SERAN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES Y10 BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

A SU VEZ EL CONTRATISTA SE OBLIGA EN ESTE ASPECTO A LO SIGUIENTE:

a) A RECIBIR EN CALIDAD DE OEPÓSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE LA EMPRESA CONTRATANTE PARA LA EJECUCI~N DE LA OBRA Y

A TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES YIO BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACI~N.

bl VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA. DE ACUERDO CON LAS REMISIONES D LISTAS DE EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS

CORRESPONDIENTES. C) ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR LA EMPRESA

CONTRATANTE OBLIGANDOSE TAMBIÉN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ÉSTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN

CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO. d) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A LA EMPRESA CONTRATANTE. UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPO SOBRANTES. CLASIFICANDOLOS E

E, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA

POR LA EMPRESA CONTRATANTE.

i Generación VI, CFE GENERACION VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, L.:. .:.: :..: ........ : ..................... ...:.......... * 9400099247 :.::.:.>::.:~:.,:.:.:.,:.:<:.:.:.:.,:.: ....... ..:.:.>.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ::*ww*.::*s2$~<.2.:::~;;s;::c . ......... :.,.,. ~ ..,..... :.:..:.:,x*li 13 DE 25 . . . . . .,.

CONTRATO DE OBRAS .............*a .:.w ................................. , ...... :.. . . . . . . . . . .............. ..............................................

JUR~DICO No. CONTROL LEGAL 9400099247

c->

CASOS HARÁ POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y

DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACI~N DE LA EMPRESA CONTRATANTE LA LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE EN

SU CASO, DARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA

ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCI~N DE LA OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO OBLIGACIÓN DE RETIRARLOS A LA TERMINACIÓN

DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES. OFICINAS Y LOCALES PARA SERVICIOS MfDICOS SEAN DEL TIPO

ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE. DURANTE LA EJECUCldN DE LA OBRA, AS¡ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON RELACIÓN A OTROS CAMPAMENTOS O

LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACI~N DEL AGUA DE LA ZONA.

DÉCIMO

SEXTA. BITÁCORA ELECTRÓNICA:

LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS AL USO DE UNA BITÁCORA ELECTR6NICA. LA CUAL DEBERÁ SER ABIERTA POR EL RESIDENTE DE OBRA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y

EN LA QUE SE LLEVARA A CABO EL REGISTRO DE LOS EVENTOS:

A) LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCI~N CONVENIDOS QUE

HAYAN SIDO AUTORIZADAS;

BI LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS;

C) LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS;

E) LOS CONVENIOS MODlFlCATORlOS FORMALIZADOS;

DI LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL

F) LA TERMINACI~N ANTICIPADA O LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO;

G) LA SUSTITUCI~N DEL REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA, CARGO DEL PERSONAL TÉCNICO DE EL CONTRATISTA

QUE INTERVIENE EN LA OBRA;

HI LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS;

1) LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCI~N CONVENIDO;

J) LA TERMINACI~N DE LOS TRABAJOS Y RECEPCI~N DE OBRA;

Kl EL FINIQUITO; Y L

1 Generación VI, CFE GENERACION VI

L) EL CIERRE DE LA BITÁCORA ELECTR6NICA. I II. A L REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA LE CORRESPONDERÁ REGISTRAR:

A. LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCI~N

CONVENIDOS; B. LA SOLICITUD DE APROBACI~N DE ESTIMACIONES;

C. LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES;

D. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS; E. LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES;

F. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y G. EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

III. AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

A) EL AVANCE F/SICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SEÑALAOAS EN EL PRESENTE CONTRATO;

E) EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS PARA LA CONSTRUCCI~N DE LAS OBRAS, CON LA PERIODICIDAD QUE SE ESTABLEZCA EN ESTE CONTRATO; Cl LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCI~N AL AMBIENTE QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, Y

DI LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL CONTRATISTA O CON LA RESIDENCIA, AS[ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN ANOTAR EN LA BITÁCORA ELECTR~NICA CUALESQUIER OTRO ACONTECIMIENTO QUE SE PRESENTE Y QUE SEA DE RELEVANCIA PARA LOS TRABAJOS.

LA BITÁCORA ELECTR~NICA DEBERÁ SER FIRMADA POR EL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR O POR EL REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA, UTILIZANDO LA FIRMA

ELECTR~NICA O CUALQUIER OTRO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTR~NICA.

DÉCIMO

~ÉPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCI~N DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, LAS PARTES

CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, SE NOTlFlOUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA.

INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE. PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL D ~ A SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN

TÉRMINO NO MAYOR A 1 0 (DIEZ1 D~AS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR 1 6 ~ PARA LAS PARTES.

LA RESOLUC16N A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES. DEBERÁ CONS RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL

VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

D~CIMO OCTAVA: SUBCONTRATACIÓN

i Generación VI, CFE GENERACION VI ..<. .................................................... ... ........ ~ ........................................ ~ ........................

. ............................................................... 9400099247 j ... DE is

CONTRATO DE OBRAS JUR~DICO $~>:<:<<:;x::+~;~;;$:*~<~~.~.;

No. CONTROL LEGAL

9400099247

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL CONTRATISTA SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; SIN EMBARGO PDDRÁ CELEBRAR SUBCONTRATOS PARA LA EJECUCldN DE CUALQUIER PARTE DE LA OBRA SEF;IALADA EN EL PLIEGO DE REQUISITOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA EMPRESA CONTRATANTE DE DICHA INTENSIÓN CUANDO MENOS 20 (VEINTE) D ~ A S NATURALES ANTES DE LA FECHA EN QUE EL SUBCONTRATO SE

HAGA EFECTIVO. DICHA NOTIFICACIÓN OEBERÁ INCLUIR EL NOMBRE DEL POSIBLE SUBCONTRATISTA, LA PARTE DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR, AS^ COMO LA SIGUIENTE

INFORMACI~N QUE REQUIERE LA EMPRESA CONTRATANTE PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL POSIBLE SUBCONTRATISTA:

A. ACTA CONSTITUTIVA; B. CARÁTULA DE LOS CONTRATOS EFECTUADOS DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE PRETENDE SUBCONTRATAR;

C. CURRICULUM VlTAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA QUE SE ENCARGARAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SUBCONTRATO, AS[ COMO

COPIA DEL CONTRATO LABORAL DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS CELEBRADO CON EL SUBCONTRATISTA;

D. DECLARACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL; E. DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE EMITA LA 0 P l N l 6 ~ DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO.

F. MANIFESTACI~N BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO. DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LA DISPOSICI~N 39 "IMPEDIMENTOS PARA CONSIDERAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS" DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

G. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O EN SU CASO, MANIFESTACI~N BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE APEGARAN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EL CONTRATISTA; Y

H. PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCI~N DE LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE SE PRETENDE SUBCONTRATAR.

EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONTRATANTE TENGA BASES RAZONABLES PARA OBJETAR LA SUBCONTRATACIÓN, COMUNICARÁ SUS RAZONES POR ESCRITO A EL

CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 IQUINCE) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA EMPRESA CONTRATANTE HAYA RECIBIDO LA NOTIFICACION DE EL CONTRATISTA. CON LA CONSECUENCIA DE QUE EL CONTRATISTA NO PODRÁ CELEBRAR LA SUBCONTRATACI~N.

SI LA EMPRESA CONTRATANTE NO COMUNICARE OBJECIÓN ALGUNA A EL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA

TENDRÁ EL DERECHO A CELEBRAR LA SUBCONTRATACIÓN.

NO SE CONSIDERARÁN SUBCONTRATOS LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES.

LAS PARTES ACEPTAN QUE EL CONTRATISTA NO PODRÁ SUBCONTRATAR MAS DEL 49% DEL MONTO TOTAL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL LA

EMPRESA CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN RESPECTIVA EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS SUBCONTRATISTAS NO

DÉCIMO NOVENA.. PENAS, D A ~ O S Y PERJUICIOS

CONVENCIONAL DEL 1 % DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS.

1 Generación Vi, CFE GENERACION VI . . . ..,:.:.:,:.:::,.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . -.. 23&?v..?<> : ~ : c : s z ~ $ , ~ ~ i

~ . : , : . : ~ ~ ~ ~ , , , 4 4 4 ~ ~ : ; I ; > ; : ; ; ; 9400099247 1 :.:.:.:.:.:.:.:.:.: ................ ::.:.:.:.:.:.::~s<.: ....... :.*.>:.:;:.:.:;; JUR~DICO . 16 DE 25 CONTRATO DE OBRAS .:.?:-

NO. CONTROL LEGAL

9400099247 1

- ! -

TRABAJOS, ENTENDIÉNDOSE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR CUALQUIER ACTO O EVENTO QUE IMPOSIBILITE A LA PARTE AFECTADA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES DE

CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, SI DICHO ACTO O EVENTO ES IMPREVISIBLE, ESTÁ FUERA DEL CONTROL RAZONABLE Y NO ES RESULTADO DE ALGUNA FALTA O

NEGLIGENCIA DE LA PARTE AFECTADA Y A DICHA PARTE NO LE HA SIDO POSIBLE SUPERAR DICHO ACTO O EVENTO TOMANDO ACCIONES DILIGENTES. SUJETO A LA SATISFACCIÓN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORACIÓN ANTERIOR, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR INCLUIRÁ EN FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA,

LOS SIGUIENTES ACTOS O EVENTOS. O CUALESQUIERA ACTOS O EVENTOS SIMILARES QUE IMPIDAN A LA PARTE AFECTADA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES BAJO EL

PRESENTE CONTRATO: (Al FEN~MENOS DE LA NATURALEZA, TALES COMO TORMENTAS, INUNDACIONES Y TERREMOTOS: (Bl GUERRAS, DISTURBIOS CIVILES, MOTINES,

INSURRECCIONES, SABOTAJES Y EMBARGOS COMERCIALES: (CI DESASTRES DE TRANSPORTACIÓN. YA SEAN MAR~TIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES; (DI HUELGAS U OTRAS DISPUTAS LABORALES EN MÉXICO QUE NO SEAN POR MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGÚN CONTRATO LABORAL POR LA PARTE AFECTADA; (El INCENDIOS Y IR LA

IMPOSIBILIDAD PARA LA PARTE AFECTADA DE OBTENER A TIEMPO, A PESAR DE SUS MEJORES ESFUERZOS, CUALQUIER PERMISO DE CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL

NECESARIO PARA PERMITIRLE A DICHA PARTE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE CASO

FORTUITO O FUERZA MAYOR NO INCLUIRÁ NINGUNO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: 11) DIFICULTAD ECDN~MICA (INCLUYENDO, SIN LIMITACI~N, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE

CONCURSOS MERCANTILES O SUSPENSIÓN DE PAGOSI; (111 CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE MERCADO: O (111) RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES O FALLAS DE EQUIPO

PRINCIPAL, SIEMPRE Y CUANDO DICHO RETRASO O FALLA NO HAYA SIDO CAUSADO POR UN EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DENTRO DEL ALCANCE DE ESTA

DEFINICI~N.

ASIMISMO, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CONCLUYA LOS TRABAJOS O NO LOS CONCLUYA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, DEBERÁ PAGAR A LA EMPRESA CONTRATANTE LOS DAF;IOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR SU INCUMPLIMIENTO, LOS CUALES DEBERÁN SER CUANTIFICADOS POR PERITO CALIFICADO PARA ELLO.

EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONTRATANTE, DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, LO COMUNICARÁ A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 3 (TRES1 D ~ A S NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO, QUIEN TENDRÁ QUE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS TERMINOS Y

CONDICIONES QUE DETERMINE LA EMPRESA CONTRATANTE. SIN PERJUICIO DE QUE TENGA QUE PAGAR A LA EMPRESA CONTRATANTE LOS DAIÚOS Y PERJUICIOS QUE LE HAYA

OCASIONADO, POR NO CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO.

VIGÉSIMA.. SUSPENSION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

LAS PARTES ACEPTAN QUE PODRÁN SUSPENDER LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES EN LOS TÉRMINOS ORIGINALMENTE PACTADOS, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES.

IGUALMENTE POORÁN SUSPENDERSE LOS PLAZOS POR RAZONES MAYOR SI LA EMPRESA CONTRATANTE O EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN

IMPOSIBILITADOS PARA CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE SE DA ATENCI~N AL CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR QUE ORIGINÓ DICHA IMPOSIBILIDAD.

PARA TALES EFECTOS LAS PARTES DEBERÁN FORMALIZAR LA EN DONDE CONSTE LA FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE

HAYA FIRMADO ESTE CONTRATO, O DE QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTAD0 PARA E DE EL CONTRATISTA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE CONCLUYA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN, LA EMPRESA CONTRATANTE, DO CON EL CONTRATISTA. PODRÁ OPTAR POR LA

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENJIÓN DE LA OBRA, EL SUMINISTRO TARD~O O DEFICIENTE DEL PROVEEDOR ERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SIENDO 1 RESPONSABILIDAD DE EL,CO&~TISTA LA ADQUISICIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS MISMOS. L

Nliu 1

1 Generación Vi* CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS No CONTROL LEGAL

9400099247

-EI-

VIGESIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO AT3,

CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No. AE2 DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE. AS[ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA EMPRESA CONTRATANTE O A TERCEROS,

EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANT~A DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS SENALADA EN LA CLÁUSULA DECIMA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE LA EMPRESA CONTRATANTE, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. YA SEA EN

EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE AOQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL ÚNlCO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA V ~ A PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE

RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE LA EMPRESA CONTRATANTE. LAS RESPONSABILIDADES Y

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE NO PROCEDERÁ RECLAMO ALGUNO POR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES PREVALECIENTES EN EL SITIO DE LA REALlZAClÓN DE LOS

TRABAJOS.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANT~A, LA EMPRESA CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS NATURALES,

TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, LA EMPRESA CONTRATANTE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANT~A. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE

UN PLAZO MAYOR. LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANT~A.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDAN A SALVO LOS D CHOS DE LA MPRE A CONTRATANTE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA A JUlCl DE LA PRIMERA, UN EZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANT~AS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE

CONTRATO. G CADA UNA DE LAS PARTES DEBERA (11 GUARDAR CONFIDENCIALIDAD SOBRE LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LA OBRA Y SOBRE TODOS LOS DOCUMENTOS Y DEMAS INFORMACI~N, YA SEA TÉCNICA O COMERCIAL, QUE SEAN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFDRMACIÓN PÚBLlCA Y LES HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR O A NOMBRE DE LA OTRA PARTE, Y QUE ESTEN RELACIONADOS CON EL DISEÑO, PRUEBAS, CONSTRUCCIÓN,

SEGUROS, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MANEJO Y FINANCIAMIENTO DE LA OBRA, Y (11) ABSTENERSE DE DIVULGAR DICHA INFORMACIÓN A CUALQUIER TERCERO SIN EL

CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE LA OTRA PARTE. LO ANTERIOR NO SERA

PÚBLICA A TRAVÉS DE LA VIOLACIÓN DE ESTE CONTRATO; IIII LA INFORMACIÓN EN POS

DIVULGACIÓN Y SIN VIOLAR UNA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD; IIII) LA INFORMAC OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD; Y (IVI LA INFORMACIÓN QUE DEBA SER DIVULGADA

(A) EL HECHO DE NO DIVULGARLA PUEDA SUJETAR A LA PARTE REQUERIDA A SANCION

LA OTRA PARTE CON LA SOLICITUD DE DICHA DIVULGACI~N.

1 Generación VI.

EL CONTRATISTA CONVIENE EN QUE TODA INFORMACI~N QUE LA EMPRESA CONTRATANTE LE PROPORCIONE EN RELACI~N CON EL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO

INFORMACI~N TÉCNICA, COMERCIAL Y DE OTRA INDOLE, Y LA QUE LE HAYA SIDO SUMINISTRADA POR O A NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATANTE EN RELACI~N CON LA OBRA, AS¡ COMO TODA INFORMACIÓN DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA QUE REFLEJE DICHA INFORMACION, SERA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA CONTRATANTE.

VIGÉSIMO SEGUNDA.. RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE P A T R ~ N SE OBLIGA A CELEBRAR CON EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y P A T R ~ N DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS

MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL ÚNICD RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O

EN CONTRA DE LA EMPRESA CONTRATANTE EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SUS SUBCONTRATISTAS CELEBREN, CON EL SINDICATO ÚNlCO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA, POR EL PERSONAL QUE OCUPE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LAS

OBRAS SUBCONTRATADAS, MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER SOLIDARIAMENTE, Y COMO PATRÓN SUSTITUTO, DE LOS COMPROMISOS

ASUMIDOS POR SUS SUBCONTRATISTAS FRENTE AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN LO QUE CORRESPONDE A LAS OBRAS

SUBCONTRATADAS.

EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE POR CUALQUIER DEMANDA ENTABLADA POR CUALESQUIERA DE SUS TRABAJADORES O POR CUALQUIER TRABAJADOR DE LOS

SUBCONTRATISTAS EN CONTRA DE LA EMPRESA CONTRATANTE EN RELACIÓN CON DICHAS OBLIGACIONES, Y DEBERÁ INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A SALVO A LA EMPRESA

CONTRATANTE POR CUALQUIER CANTIDAD QUE ÉSTA DEBA PAGAR COMO RESULTADO DE CUALQUIERA DE TALES DEMANDAS. INCLUYENDO LOS HONORARIOS DE ABOGADOS

QUE PARA TAL EFECTO ELIJA LA EMPRESA CONTRATANTE Y OEMÁS GASTOS QUE SE GENEREN, YA QUE A LA EMPRESA CONTRATANTE EN NINGÚN MOMENTO SE LE

CONSIDERARA COMO P A T R ~ N SOLIDARIO, SUBSIDIARIO O SUBSTITUTO RESPONSABLE ANTE TALES DEMANDAS.

VIGÉSIMO

TERCERA.- TERMINACI~N ANTICIPADA

LAS PARTES POORÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

a) SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR CONSECUENCIA DEL CUAL SE EXINGA LA NECESIDAD DE LA EMPRESA CONTRATANTE O SI ALGUNA DE LASPARTES

QUEDA IMPOSIBILITADA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ES DECIR, REQUERIDO PARA DAR ATENCION AL CASO FORTUITO O

FUERZA MAYOR DE QUE SE TRATE SEA SUPERIOR A CIENTO OCHENTA DIAS NATURALES. NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES

CLIMATOL~GICAS NORMALES DE LA ZONA. B) COMO CONSECUENCIA DE RESOLUCI~N EMITIDA POR LA INSTANCIA COLEGIADA RESPONSABLE RECONSIDERACI~N, A QUE SE REFIERE LA

DISPOSICI~N 68 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

CI ACUERDO ENTRE LAS PARTES, POR AS¡ CONVENIR A SUS INTERESES. "

1 Generación VIe CFE GENERACION VI [m,hnwac,hvL \

CONTRATO DE OBRAS No CONTROL LEGAL

9400099247 - EN ESTE ÚLTIMO CASO, CUANDO LA DECISI~N SE TOME POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA EMPRESA CONTRATANTE, COMPENSARA A EL CONTRATISTA POR AQUELLAS

EROGACIONES NO RECUPERABLES QUE HAYA REALIZADO, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR, DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y DEBIDAMENTE ACREDITADAS DOCUMENTALMENTE. CUANDO LA DECISION SE TOME POR CONVENIR A LOS INTERESES DE EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ PAGAR A LA EMPRESA

CONTRATANTE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE HAYA CAUSADO.

VIGÉSIMO

CUARTA.- RESCISI~N

LA EMPRESA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR CON EFECTOS INMEDIATOS EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACI~N JUDICIAL YID LAUDO ARBITRAL,

MEDIANTE SIMPLE NOTIF~CACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, EN LA QUE SE ESPECIFIQUE LA(S1 OBLIGACI~NIESI INCUMPLIDAISI POR ESTE.

EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONTRATANTE RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON ESTA CLÁUSULA PODRÁ:

l. COBRAR PENAS CONVENCIONALES APLICABLES EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO; LA EMPRESA CONTRATANTE COBRARÁ UNA PENA CONVENCIONAL A EL CONTRATISTA EN CASO DE RESCISI~N DEL CONTRATO CONFORME A ESTA CLÁUSULA, LA CUAL. JUNTO CON EL RESTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE

CONTRATO AL MOMENTO DE SER EJERCIDAS NO PODRÁN SUPERAR EN MONTO EL PRECIO DEL CONTRATO. ESTA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS A PRECIOS UNITARIOS NO CONCLUIDOS Y SERÁ EQUIVALENTE EN MONTO A DICHO PORCENTAJE RESPECTO DEL PRECIO DEL CONTRATO.

II. HACER EFECTIVAS TODAS LAS GARANT~AS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN SEA APLICABLE, Y III. COMPENSAR CUALQUIER ADEUDO QUE SE GENERE A CARGO DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO DE SU INCUMPLIMIENTO Y POR CONCEPTOS TALES COMO PENAS

CONVENCIONALES Y GARANT~AS DE CUMPLIMIENTO. AS^ COMO GASTOS Y COSTOS.

EN EL EVENTO DE QUE EL CONTRATISTA DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA CONTRATANTE, SERÁ NECESARIO QUE ÉSTE

ACUDA ANTE TRIBUNALES FEDERALES A SOLICITAR DICHA RESCISI~N.

VIGÉSIMO

QUINTA.- MODIFICACIONES

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POORÁN MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE ATO O SUS ANEXOS, EN CUYO CASO, DEBERÁ CELEBRARSE, POR ESCRITO, EL

CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. a

CUANDO LA MODIFICACI~N AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCl6N POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO

EN EL MISMO O DEL PLAZO DE EJECUCI~N, EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS J , PODRÁN REVISAR ÚNICAMENTE EL INDIRECTO DE CAMPO, AS[ COMO EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDE NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN.

LA REVlSl6N DEL INDIRECTO DE CAMPO Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO SE NTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. LA REVISI~N DEBE BCTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO CONTRATADOS, INCLUY OS CONVENIOS MODIFICATORIOS;

W\'U

Generación VI, CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS No. CONTROL LEGAL

En el documento se testó ubicación, por tratarse de información reservada, como lo establece el articulo 113, fracción 1 de la Ley General de 9400099247

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública - -

II. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA SE TOMARÁ COMO BASE PARA LA REVISIÓN;

III. DE LA INFORMACIÓN MENCIONADA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR SE OEBERÁN IDENTIFICAR LOS RUBROS DEL INDIRECTO DE AOMINISTRACIÓN DE CAMPO, PROPUESTO ORIGINALMENTE;

IV. LA EMPRESA CONTRATANTE DEBE ESTABLECER JUNTO CON EL CONTRATISTA LOS RUBROS QUE REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS

QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS; V. SE DEBERÁ SOLICITAR DOCUMENTACI~N COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRATISTA REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE LOS RUBROS DE INDIRECTO DE CAMPO Y FINANCIAMIENTO CONTENIDOS EN SU OFERTA, MEDIANTE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. NO SERÁ PROCEDENTE OBTENER

LA AFECTACIÓN MEDIANTE UNA REGLA DE TRES SIMPLE, Y VI. LA AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATANTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. LOS CUALES SE APLICARÁN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE LOS TRABAJOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSIÓN.

LOS IMPORTES QUE RESULTEN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, QUE FUNDEN Y MOTIVEN DICHA DETERMINACIÓN Y CUBRIRÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO. PROCEDAN, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

LOS COSTOS INDIRECTOS POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN NINGUN CASO SERÁN RECONOCIDOS POR LA EMPRESA CONTRATANTE A ELCONTRATISTA POR CUALQUIER VARlAClÓN EN CUANTO A MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN.

EN LO REFERENTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ FIJAR LA TASA DE INTERÉS CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO. CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDlTlClA COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO.

EN ESTOS CASOS EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ DOCUMENTAR LAS RAZONES OUE JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

VIGÉSIMO

SEXTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE LA PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS, INFORMACI~N Y MATERIALES QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SON Y SERÁN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA CONTRATANTE, POR LO QUE NO PODRÁN SER DIVULGADOS, PUBLICADOS, DISTRIBUIDOS, REPRODUCIDOS CEDIDOS O

USADOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA

, VIGÉSIMO

, SEPTIMA.- DOMICILIOS /

PARA TODOS LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES S E ~ A L A N COMO S LOS SIGUIENTES:

1 LA EMPRESA CONTRATANTE: * EL CONTRATISTA:

\

FJ\u

1 Generación VI. CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS r / No. CONTROL LEGAL

- ,

I E ~ el documento se testó ubicación. oor tratarse de información reservada. como lo establece el articulo 113. fracción 1 de la Lev General del 9400099247

. , . , I~ransoarencia v Acceso a la Información Pública v el articulo 110. fracción 1 de 1; Lev Federal de Transoarencia v Acceso a la Información P~bl ica 1

KM. 26.7 DE LA CARRETRA MERIDA PROGRESO SIN FRENTE A FRACC. FLAMBOYANES C.P. 97320, PROGRESO, YUCATAN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUClbN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE

LO INTEGRAN. AS[ COMO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES Y LA LEGlSLACldN MERCANTIL O CIVIL APLICABLE.

VIG~SIMO NOVENA: JURISDICCI~N Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACldN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCI~N Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES

POR LO TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE POR CUALQUIER CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES EN - A LOS 1 3 D ~ A S DEL MES DE MARZO DE 2019.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLlCA A PRECIOS UNITARIOS No 9400099247, CELEBRADO EL D ~ A 13 DE MARZO DE 2019,

PARA LOS TRABAJOS DE: "DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE TURBINA A GAS WESTINGHOUSE W251B8 DE LA CENTRAL TURBO GAS NACHICOCOM A LA CENTRAL

TURBO GAS MÉRIDA II"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CFE GENERACION VI ................................................................ ...................................... .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. 3 9400099247 :.:.:.:.::.6<.: ......... .................................................. i:;mm , 22 DE 25

CONTRATO DE OBRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No. CONTROL LEGAL

9400099247 1

l

1 Generación Vie

Pos. 1 Cantidad IUMl Desgipeida f P. Unitario 1 Importe 1 C w r a I I I I I

1 UN1 RETIRO Y DESC TURBINA A GAS W2518 1 18 NACHI Orden 000911644162

I I Esta posicibn es creada can referencia a la rolped 700175777 paiicibn 00001

Orden 000911644238

1

1

Orden 00091 1644243

PZA

UN1

1

1

l l Le posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

La posición contiene los siguientes servicios:

2007687 REHABlLlTACiON TURBINA BAJA PRESION

RETIRO Y DESC TURBINA A GAS FiAT TGZOB

Esta posicibn e. creada cm referencia a is ~olped 700175777 poricibn 00002

Orden 000911644267

Orden 000911644272

PZA

UN1

La posición contiene los siguientes servicios:

2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

RETIRO CON GRÚAS TURBINA A GAS W2 51 88

EIta posici6n ea creada can referencia s la mlped 700175777 pooicibn 00003

La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION l l .

1

1 UN1 INST CON GRÚA TURBINA EN PATINES 1 IN Iv M m

I I Esta poricidn es creada con referencia a la rolped 700175777 posici6n 00005

UNi

I l La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

RETIRO CON GRÚA TURBINA A GAS FIA T TG20

W a poricYn en creada con referencia a 1s raiped 700175777 poncibn 00004

Y MOD DUC SUCCIÓNIESP

/'-T Orden 1 00091 1644275

1 Generación VI= CFE GENERACION VI

CONTRATO DE OBRAS

9400099247

No. CONTROL LEGAL

9400099247

os. t ~mtkinc~ ]wI ~esezlp~l th f P. ~nitarío 1 ümorte. 1 í%mr a 1 supuesto

1 1 Esfa ponici6n es creada con referencia a 1s solped 700175777 posici6n 00005

1

l I La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

1

1 UN1 CABLEADO INST Y EQUIPO ELEC TURB 1 IW251B8

PZA

I I ~ r t a posicidn es creada con referencia s la rolped 700175777 poricibn 00008

La posición contiene los siguientes servicios:

2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

UN1

I l La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

VERIFICAR NIV Y ALINEAR TURBOGRUP W251 B8

E s a posic16n es Oreada mn referencia a la solped 700175777 posic86n 00007

1 UN1 INST CAE A-ATOMICOMB Y BUJiAS ENC 1 W 2 5 1 B 8

I I Esta posici6n es creada can referencia a la ~olped 700175777 pooici6n 00009

I l La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESiON

l l La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

1 UN1

1

1,197.201.77

412,939.25

1,000,724.28

427,672.75

972,678.49

MODlF Y ADAP PAREDES, TUBER~AS Y TECHOS

Esta posici6n - cnsds con referencia a la rolped 700175777 porici6n 00010

UN1

- :-

1,197,201.77

41 2,939.25

1,000.724.28

427,672.75

972,678.49

INST AISLAMIENTO TUB Y TURBOGRUPO W251 B8

E s a posici6n es creada con referencia a la solped 700175777 ponci6n 0001 1

La posición contiene los siguientes se

Orden 000911644280

Orden 000911544283

Orden 00091 1644406

Orden 000911644408

Orden 000911644411

3828lGR821049

3828lGR821049

3828lGR821049

3828lGR821049

3828lGR821049

1 Generación VI,

Pos. 1 Canadad IUMl Desafaeib

I l I 1 1 PZAI 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

I l La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

1

l l La posición contiene los siguientes servicios:

1 PZA 2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

UNI

1

OIL FLHUSING SISTEMA LUBRICACIÓN W251B8

Esta posicibn es creada con referencia a la ialped 700175777 posicibn 00012

UN1

1

514,449.78

Orden 3828/GR82/049 00091 164441 4

460,074.32

Orden 3828/GR82/049 00091 164441 9

1,284,543.50

PUESTA EN SERVICIO TURBOGRUPO W25 168 MDA

Esta poslclbn si creada con referencia a la solped 700175777 poricibn 00013

1

Orden 000911644466

UN1 INST C/GRÚA TURB EN PATINES DE NI V NACHl

Esta porc16n es creada con referenoa a la sdped 700175777 pmlcdn 00014

PZA

La posición contiene los siguientes servicios:

2007687 REHABlLlTAClON TURBINA BAJA PRESION

1 Generación Vf, CFE GENERACION VI . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ~ .......................... . .,.,. . . .,. . . .,. . . . . . .

Generac,* ",. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . f~~íoico\ kyF ......... . .................... y ......,...,7...7. , . 2s 9400099247 25 1 CONTRATO DE OBRAS

.,...,.,,...,.,.,,. . . . . . ,:. :... - .......: . . . ...,.... ,.,...,.,...,.,.,., .. ... .. ............... d.:.:.: ........................ No. CONTROL LEGAL

9400099247

Por la presente me obligo a ejecutar la obra, suscrito en el presente contrato en los tiempos pactados en el mismo y me sujeto a Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones,

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecuci6n de Obras, (DIGsl de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidatias, así corno a todas las clAusulas e

incisos establecidos en este contrato.

Nombre del repres 677- Cargo

El representante ra firmar el contrato de la siguiente forma:"

Firma: Fecha: I 3 MAR. 20'9 . . * * * * * * * * * * r + . * . * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%