(J) (06) 2 287 384 /110 1218.. mu",()Ipdlo6v_ro"'IOgma~ oom

Ointooión; GaroÚl Morlll'lo y Ega8 IRq)www,munoooPlobolMl'9ob •• eBoIlVar • C.rotw Ecuador

1.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la PartidaPresupuestana N° 73.04.04, denominada "Gastos en Maquinaria y Equipos" conformeconsta en la certificación emitida según oficio N° 067-DF-20 17 expedida el 01 demarzo del 2017, por el señor Ec Manuel Corrales, en su calidad de Director Financierodel GAD Municipal del cantón Bolívar.

1'.03.-Mediante Resolución Administrativa Nro. 032-GADMCB-2017 de fecha 03 demarzo del 2017, se resuelve acogerse al inicio del proceso de Régimen Especialconforme lo establecido en el Art. 2 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública y Articulo 94 de su Reglamento para realizar la"CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS y Rb~ARACrÓN DELOS ELEMENTOS INTERNOS DEL MOTOR QUE SE ENCUENTRAN EN MALESTADO DEL RECOLECTOR INTERNACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

1.01.- De conformrdad a lo que dispone [a Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública LOSNCP y su respectivo Reglamento, el Plan Anual deContrataciones del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUN1CIPALDEL CANTÓN BOLíVAR, contempla la ADQUJSICIÓN DE REPUESTOS YREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DEL MOTOR QUE SEENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEL RECOLECTOR INTERNACIONAL DELA MUNICIPALIDAD.

PRIMERA: ANTECEDENTES.

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte El GobiernoAutónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. legalmente representado porel señor JORGF ALEXANDER ANGULO DÁ VILA, en su calidad de Alcalde, entidada quien en adelante se le denominará "LA CONTRATANTE"~ y. por otra parteMECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIFSEL, representado legalmente por el señorEDUARDO SANTIAGO GUAGALANGO DE LA CRUZ, portador de la cédula N°100199882-0, a quien se le denominará "LA CONTRATISTA", los comparecientesson hábiles para contratar y legalmente capaces para obligarse mutuamente, en virtudcelebran el presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

COMPARECIENTES.-,

CONTRATACION No:CONTRATISTA:COSTO:PARTIDA:PRESUPUESTARIA:PLAZO

"ADQUISICIÓN DE REPIJESTOS yREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOSINTERNOS DEL MOTOR QUE SEENCUENTRAN EN MAL ESTADO DELRECOLECTOR INTERNACIONAL DE LAMUNICIPALIDAD"RE-GADMCB-PS-VL-20t 7-003Eduardo Santiago Guagalango De La Cruz$8.781,2073.04.04

DlliZ (10) DÍAS

NOMBRE DEL CONTRATO:

CONTRA TO DE REGIMEN ESPECIAL

GOBI~l!tNO AUTÓNOMO D5SCEN~RALMUNICIPAl OFl CANTÓN ROl íVAB

0(06} 2 287384 /11Q1218.. mun'OIpoObolivaro.tlrohoOg'1lair oom

t>PoO,ón: OarOl.tMoteno y Egaa (fiq)www.mUOlClplobollV8t90'b.·CBoI'rvar• Caro'" Eouador

Cantón Bolívar:

a) La copia del Registro Único de Contribuyentes de LA CONTRATISTA;

2.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos que deben seragregados en el mismo:

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacídad paracelebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior:

a) La carta de aceptación a la Adj udicación, presentada por LA CONTRATISTA;b) El certificado de habilitación de la Contratista en el Registro Único de

Proveedores RUP;e) Copias de la cédula y papeleta de votación de LA CONTRA TIST A,d) Copia certificada del Acta de posesión del señor Alcalde;e) La oferta presentada por LA CONTRA TlSTA, que se concreta en los

formularios1) La declaración, de LA CONTRATISTA, de que no se encuentra dentro de las

inhabilidades para contratar que señala la LOSNCP;g) El certificado de LA CONTRATISTA no adeuda al Gobierno Municipal del

Cantón Bolívar.

SEGUNDA-DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1.07.- Mediante sumilla del 10 de marzo del 2017, el señor JORGE ANGULODÁ VILA Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del CantónBolívar, solicita al señor Procurador Sindico (E) del GADMC-BolIvar, la elaboracióndel respectivo contrato para la contratación de la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS yREPARACTÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DEL MOTOR QUE SEENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEL RECOLECTOR INTERNACIONAL DELA MUNICIPALIDAD".

1.06.- Mediante Resolución Administrativa Nro. 037-GADMCB-2017 de fecha lO demarzo del 2017, ~e resuelve adjudicar ~I proceso de Régimen Especial cuyo objeto es:"CONTRA TACION DE ADQUlSICION DE REPUESTOS Y REPARACJON DELOS ELEMENTOS fNTERNOS DEL MOTOR QUE SE ENCUENTRAN EN MALESTADO DEL RECOLECTOR INTERNACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD" AMAXI-LLANTAS, representada legalmente por Eduardo Santiago Guagalango De LaCruz.

1.05.- Mediante oficio s/n de fecha 09 de marzo del 2017, los señores Milton Ayala,Carlos Chiriboga y José Pozo miembros de la comisión técnica presentan el informe deapertura y calificación de ofertas para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS yREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DEL MOTOR QUE SEENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEL RECOLECTOR INTERNACIONAL DELA MUNICIPALIDAD".

GAOM-R(")'~'mr1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el 06 de marzo del 2017, a través del portalwww.compraspubllcas.govec.

GeBl~"'NO AU1'ÓNOMO D~SC~NiTR, ,MUNICIPAL DEL CAN~ON BOL IVAR

Reglamento: Se refiere al Reglamento General de la Ley Orgánica del SistemaNacional de Contratación Pública.

0(06)2 287384" 10' 218#mu~oom

Oooo!ón Oarofa Mofenoy Ego (eaq)www.tmnClPlobahval'qob •• eBarlVal CarOhi' eou.dar

Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Se entiende por Caso Fortuito o Fuerza Mayor elimprevisto al que IlO es posible resistir, de acuerdo a la definición del Art 30 delCódigo Civil ecuatoriano.

Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad de la EntidadContratante, otorga derechos y obligaciones de manera directa al proveedorseleccionado. surte efecto a partir de notificación y solo será impugnable a través de losprocedimientos establecidos en la LOSNCP.

Adjudicatario: Es el Proveedor a quién la Máxima Autoridad del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Bolívar, le adjudicad contrato;

Administrador del Contrato: Responsable de administrar y vigilar la correctaejecución del contrato en nombre del Gobierno Municipal del Cantón Bolívar ydesignado por la máxima autoridad.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, 105 siguientes términos seráninterpretados de la manera que se indica a continuación:

1. Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes Ecuatorianas, se estará atal defirncron.

2. Si no están definidos en las Leyes Ecuatorianas. se estará a lo dispuesto en elcontrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual yla intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y losdocumentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. De existircontradicciones entre los documentos del contrato, será el Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Bolívar el que determine la prevalenciade un texto, de conformidad con el objeto contractual.

3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes. de maneraque haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título Xllldel Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse de acuerdo a su sentido literal, enel contexto del mismo, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. Entodo caso su interpretación son las SIguientes:

TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

GAnM ~R(),ív~rb) La Certificación Presupuestaria N° 7104.04 otorgada por el Ec. Manuel

Corrales, Director Financiero del Gobierno Autónomo DescentralizadoMUnicipal del Cantón Bolívar de fecha O 1 de marzo del 2017

e) La garantía tccmca presentada por LA CONTRA TlST A.d) Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los siguientes

documentos:a) Los pliegos precontractuales:b) Las especificaciones generales y técnicas: y,e) Los demás documentos entregados por LA CONTRATISTA

GaBltmNo AUl'ÓNOMO DESC~NTRALMUNICIPALOFL CANTÓN BOl íVAR

Q}(1)6) 2 287384 nw¡ 218__munlOlplObalNlWOofOhiOgma oom

0tte001Ón Oarola a.tor.no y Ego (.aq)wwwmurKllPlobollVlU 9ob •• eScfMlr Cate'" Ecuador

- --

CANT. DESCRIPCiÓN V.UNITARIO V. TOTAL

1Jgi. Rep Motor 466 E

2310.00 2310.00230/250 HPOOUP

1Empaque de enfriador DT

294.00 294.00466E/P

6 Válvula de Admisión 23.10 138.60

1Kit empaque frontal DT

168.00 168.00466E

1 Retenedor Frontal clg. 28.00 28.00

1Reten posterior

105.00 105.00cigueñalDT466E

-'___ .-

1Bomba de Aceite 466E 01-

667.80 667.80UP

--

1Bomba de agua

140.00 140.00T466/530E!P

1 Termostato 190F 26.40 26.40

1 Sensor ICP 327.60 327.60

1 SensorTemp- EOT- ECT 117.60 117.60-

6 Bocin Beazo Biela 49.00 294.00-

4 Jgo.Bovfn Arbol levas 49.00 196.00----,-

1 Valvula de alivio (tapa FR) 50.40 50.40

. LISTADO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL RECOLECTORINTERNAOONAl

TABLA DE CANTIDADES y PRECIOS.

QIllNTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.01.- El precio que LA CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA es de USD$8.781,20 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA y UNO CON 201100),DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICANOS CON DfEZ yNUEVE CENTAVOS, sin incluir IVA.

4.01.- LA CONTRATIST A.- Se obliga para con la CONTRATANlF a entregar losRepuestos y Reparación del Recolector Internacional de la Municipalidad a enterasatisfacción de la CONTRATANTE, según las características y especificacionestécnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

CUART A.- OBJETO DEL CONTRATO.

GAOM-Rn'íVArTérmino: Periodo contado en días laborables excluyendo sábados, domingos yferiados. Para el efecto, se considerarán como días feriados, únicamente a aquellos queestén formalmente reconocidos en el Ecuador, a través de un acto administrativoemanado del Poder Ejecutivo

G6Blf:RNO AUTÓ~OMO D~SC~N;rRAlMUNICIPAl DFl CANTÓ~ BOLíVAR

Todos los reclamos de garantías implícitas o explicitas, incluyendo aquellas decomercialización y/o aplicación para un uso particular quedan excluidas por elproveedor, excepto la garantía de defectos de material y fabricación. Esta garantía nocubre ningún daño consecuente o inicial ni cubre daños de lucro cesante, ni costos detransportación por cualquier causa. @

La responsabilidad de la garantía está limrtada a reparar o a criterio del proveedor aremplazar aquellas partes suministradas que después de examinadas se determinen estardefectuosas. Cualquier falla que ocurriese fuera de defectos de material y fabricaciónque resulten a consecuencia del mal uso, mal mantenimiento o mala instalación no estáncúbicrtas bajo esta garantía.

La garantía técnica-El contratista a la tirma del contrato, presenta la garantía técnica delos bienes objeto del contrato, en los siguientes términos:

Están libres de defectos de materiales y fabricación bajo condiciones nonnalcs de uso yservicio por un periodo de 20.000 km, desde la fecha de nuestra factura excepto laspanes eléctricas) componentes de desgaste normal.

7.01. No se exigirán las garantías establecidas por la presente ley para los contratosreferidos en el numeral 8 del artículo 2 de la LOSNl P, de conformidad al articulo 73ibídem.

6.01.- El pago se realizará de la siguiente manera: El 100% contra entrega, previopresentación del acta entrega recepción y factura legalizada de los bienes contratados.

SEXTA.- FORMA DE PAGO:

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los bienes especificados, constituirán laúnica compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, Inclusive cualquierimpuesto, derecho o lasa que tuviere que pago.

~ Válvula de alivio II

r- 1 37.80 37.80(enfriador)

6Chequeo y calibración de

100.00 600.001- +-

_~yectores

1 Trabajo de rectificadora 430.00 430.00.-

1Mano de obra de

1200.00 1200.00- reparación de Motor - .-

1Reparación del sistema de

1500.00 1500.00embrague

1 Tapizado de los asientos 150.00 150.00I~ - '-

TOTAl 8.781,20-

(l)(06)2287 3S4,Hg¡218*"mun.iolpcllolív8toarch~all oomou.oolÓn: Oaroia "'1cmIno y Ega. (nq)WWWJllUlllOlploboltvaf vol> •• e8oIrvll'• Carohl . Ecuador

10.01.- Por cada día de retardo luego de cumplido el plazo establecido, se aplicará lamulta del uno por mil (1 x 1.000) del monto total del contrato.

10.02.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, elcontratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si LACONTRATANTE se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá (iDaplicar multa alguna a LA CONTRATISTA, por así disponerlo el Artículo 1568 del \-Código Civil.

DÉCIMO.- MULTAS:

9.02.- Para conceder la prorroga deberá el Administrador, Fiscalizador y Supervisor dehaberlos emitir los respectivos informes indicando si es procedente dicha prorroga, loque servirá de ant.ecedente para la elaboración del respectivo convenio de prórroga delplazo contractual, de conformidad a lo establecido en el Art. 113 del ReglamentoGeneral de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscritopor ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual delsustituido

9.01.- LA CONTRATANTE, prorrogará el plazo total o los plazos parciales en lossiguientes casos, y siempre que la Contratista así 10 solicite, por escrito, alAdministrador del Contrato, Justificando documentadamente los fundamentos de lasol icitud, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha de prod ucido el hechoque motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador delContrato.

NOVENA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

8.01.- El plazo para ejecución y entrega de la totalidad de Losbienes objeto del contratoes de hasta de DIEZ días (10) calendario, contados a partir de la suscripción delcontrato.

OCTA VA.- PLAZO:

Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecidoen los pliegos y este contrato.

Técnica:

GAOM -nni\/~r7.02.- Ejecución de la garantía: La garantía contractual podrá ejecutarse por elCONTRATANTE en los siguientes casos:

GflBIERNO AUTÓNOMO IL)ESCENTBAL, ,MUNICI,PAL Of:l CANTO~ BOIIVAR

16.01.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 80 de la Ley Orgánica del SistemaNacional de Contratación Pública, en concordancia con el Artículo 121 de suReglamento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar,nombra como Administrador de este contrato al señor Arq. Diego Castro, DIrector (e)del Departamento de Obras Publicas del GADMC-Bolívar, quién será responsable detomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estrictocumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

El Administrador del contrato será responsable administrativa, civil y penalmente según t\corresponda. ~

DÉCIMA SEXTA.- DE LA ADMINISTRACiÓN DEL CONTRATO:

15.01.- El Contratista declara, bajo juramento, que no se halla incurso en lasprohibiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del SistemaNacional de Contratación Pública.

DÉCIMA QUlNTA.- DECLARACiÓN DE LA CONTRA TIST A:

14.01.- La recepción de los repuestos y reparación de los elementos internos del motordel recolector Internacional, se realizará a entera satisfacción de LA CONTRATANTE,Y será necesaria la suscnpción de la respectiva Acta. La liquidación final del contrato serealizará en los términos previstos en el articulo 125 del Reglamento General de la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y formará parte del acta.

D~CIMO CUARTA.- .RECEPCIÓN DEnNIJ'IVA:

13.01.- Es obligación- del contratista, entregar los bienes objeto del contrato deconformidad con la oferta presentada y cumplir estrictamente con las demásobl igaciones contractuales.

DÉCIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRA TIST A.-

12.01.- Son obl igaciones de LA CONTRATANTE aparte de las establecidas en otrascláusulas del contrato y sus anexos, la de entregar el espacio físico adecuado para laentrega de los bienes objeto de este contrato

DÉCIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

11.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en lasCondiciones Generales, LA CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquier otraque se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar encualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

GADM-RnlfvfvD~CJMO.PRlMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

GeB~NO AUTÓMOMO D~SC~NirBAMUNICleAl DEl CANTÓNBOLíMAR

Q>(Oe) 2287384 /1111/218munioipc)bolív_~ oomDdooión: Oarola MocenoyEgaa (.1Iq)www~OboI_.J9~ •• eBolIYat • catOtw Eouador

1. Por incumplimiento de LA CONTRATTSTA;2. Por msolvencia de LA CONTRA T1STA,3. Si el valor de las multas supera el cinco por ciento del monto total del contrato,4. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la Ley Orgánica

del SIstema Nacional de Contratación Pública,5. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,6. La Entidad Contratante también podrá declarar terminada anticipada y unilateral

mente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistaso de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, LACONTRA T1STA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

7. El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será elprevisto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública y el artículo 146 de su Reglamento General.

17.04.- Terminación por causas imputables a LA CONTRAT ANTE.- LACONTRA TIST A podrá demandar la recisión del contrato, por las siguientes causasimputables a LA CONTRATANTE:

17.03.- Terminación anticipada y unilateral del contrato - LA CONTRATANTE podrádeclarar terminado, anticipada y unilateralmente el presente contrato, en los siguientescasos

17.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas,técnicas o econórmcas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible oconveniente para los mtereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, laspartes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de lasobligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados oadquiridos a favor de LA CONTRATANTE o de LA CONTRA TIST A.

LA CONTRATANTE no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con lamrsma CONTRATISTA.

17.01.- El Contrato puede terminar;

1. Por.cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales,2. Por mutuo acuerdo de las partes; en los términos del artículo 93 de la LOSNCP;3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la

resolución del mismo a pedido de LA CONTRA TIST A.4. Por declaración unilateral de LA CONTRATANTE, en caso de incumplimiento

de LA CONTRATISTA; y,5. Por insolvencia de LA CONTRA TIST A.

"

DÉCIMA SÉPTfMA.- TERMINACiÓN DEL CONTRATO:

GADM -R()HVAr '16.02.- La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cualbastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario lamodificación del texto contractual.

G9BJEltNO AU':ÓNOMO DESCEN¡r.BAMUNICIPAL 'DEL CANJ"ÓN BOLíVAR

(06) 2 287 3&4 f11Q/218~mUnlOlpcbolrvaro.'ohiOg,.,u:1I1 oom

OiraooIón GMoIa MCHnO YEgtr.l (nq)wwwrnunio!piobolMUqob•• eBoINar Carot. Eo.IAdot

21.01.- LA CONTRATANTE efectuará a LA CONTRA TIST A las retenciones quedispongan las leyes tnbutarias actuará como agente de retención del Impuesto a laRenta, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario lnterno; con relaciónal Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

20.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán formuladas porescrito y en idioma castellano

VIGÉSIMA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

19.01.- LA CONTRA TIST A declara conocer y expresa su sometimiento a la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratacion Pública y su Reglamento General y másdisposiciones vigentes en el Ecuador.

DÉCIMA NOVENA.-CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACiÓN:

18.03.- De no mediar acuerdo alguno, las partes en cumplimiento de lo establecidoen el Articulo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,aplicarán el procedimiento prescrito en la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa: en este caso, será competente para conocer la controversia el TnbunalDistrital de lo Contencioso Administrativo No. I de la ciudad de QUItO.

18.04.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, LACONTRA TTSTA renuncia a utilizar la vía diplománca para todo reclamo relacionadocon este contrato. SI LA CONTRATISTA incumpliere este compromiso, laCONTRA TANTb podrá dar por termmado unilateralmente el contrato.

18.02.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecucióndel presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,podrán utilizar la mediación para la solución de controversias en el Centro deMediación de la Procuraduria General del Estado

18.01.- En caso de suscitarse divergencias o controversias en la interpretación oejecución del presente contrato, las Partes tratarán de llegar a un acuerdo que sol ucioneel problema, en el plazo de sesenta (60) días.

yCONTROVERSIASDIVERGENCIAS,DÉCIMA OCTAVA.-PROCEDIMIENTO:

GA DM -Bonvar1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60)

días;2. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso

fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, LA CONTRATANTE nohubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

GORI~NO AUTÓNOMO D~SCENTBAL' ,.,.~ ..MlJNICIP.AJ nFI CANT.ÓN ROl í\lAB

0(08) 2 287 384 111G/218f"",uruolplObobvlWOaroM~gm.'100"'

Oifeooión O.roia Moreno y EgIIII (nq)",_ ~oboI_ IjfÑ••C:

Bd"N8I Oenlt.·Eouador

EL CONTRATISTA

23.01.- Libre y voluntariamente. las partes expresamente declaran su aceptación a todolo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidadde acto en original seis copias en la ciudad de Bolívar, hoy 22 de Marzo del 2017.

22.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar sudomicilio así: por parte de LA CONTRATANTE: en la ciudad de Bolívar, cantón delmismo nombre, provincia del Carchi, en la Calle García Moreno y Egas, Tfno 2287384~ y por parte del CONTRATISTA: provincia: Imbabura, cantón: lbarra, CIUdad1barra, Calle Galo Larrea Nicolas Gómez: correo electrónico:-vrvrdi; ,d72 c(hotma;I.com teléfonots). trabajo: 062-545-675.

VIGÉSIMA TERCERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO y JURISDICCIÓN:

21.03.- LA CONTRATANTE, retendrá además el valor de OCHO CON 00/100 DEDÓLARES AMERICANOS ($8,00), por concepto del valor asignado al levantamientode textos, reproducción y edición de los pliegos de conformidad con lo que dispone elArt. 31 inciso cuarto de la LOSNCP.

GADM-RnI1v~r21.02.- Es de cuenta de LA CONTRATISTA el pago de las copias certificadas delcontrato y los documentos que deban ser agregados. En caso de terminación por mutuoacuerdo, el pago de los gastos que se generen será de cuenta de la Contratista.