especificaciones para la construccion

7/21/2019 Especificaciones Para La Construccion

1/799

Proyecto USAID No. 596-0181.20Marzo 2001

ESPECIFICACIONES PARALA CONSTRUCCIN DE

CARRETERAS Y PUENTESREGIONALES

FUNDEVI

LANAMMEConsultora


2/799

CONSEJO SECTORIAL DE MINISTROS DETRANSPORTE DE CENTRO AMERICA

(COMITRAN)

SECRETARIA DE INTEGRACIN ECONOMICACENTROAMERICANA

(SIECA)

MANUAL CENTROAMERICANO DEESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIN

DE CARRETERASY PUENTES REGIONALES

CA-2001

MARZO DE 2001


3/799


4/799

iii

PREFACIO

El presente Manual Centroamericano de

Especificaciones para la Construccin de Carreteras

y Puentes Regionales se publican para uso de los

gobiernos de la regin, en acatamiento de lo

dispuesto en la Resolucin N 03-99, dictada en la

Vigsima primera Reunin del Consejo Sectorial de

Ministros de Transporte de Centroamrica (XXI

COMITRAN), celebrada el jueves 18 de noviembre

de 1999 en la Ciudad de Guatemala.

El objetivo primordial de esa resolucin del

COMITRAN es la armonizacin y modernizacin de

las normas tcnicas aplicables a las carreteras y al

transporte por carretera en el Istmo, con el propsito

de mejorar la capacidad de la regin para mitigar los

efectos transnacionales de las calamidadesmediante el desarrollo de lineamientos y estndares

regionales actualizados que coadyuven en la

reduccin de la vulnerabilidad del sistema vial ante

los desastres naturales.

Estas especificaciones sern llamadas como CA-

2001, entendindose en todos los casos que la

referencia se hace a las especificaciones generales

emitidas en el ao 2001. Cuando sean

mencionadas en un contrato, ellas sern

consideradas parte integral de l mismo y se tendrn

como integrantes tanto de la oferta como del

contrato.


5/799

iv

FACTORES DE CONVERSIN DE UNIDADES SI (1) (MTRICAS) A INGLESAS(aproximados)

La siguiente tabla unifica los smbolos y valores de las unidades de medicin quese emplean en las ofertas y contratos.

Smbolo Cuando tenga Multiplique por Para encontrar Smbolo

mmmmmkm

micrmetrosmilmetros

metrosmetros

kilmetros

LONGITUD

3,9 x 10-5

0,0393,281,090,621

pulgadaspulgadas

piesyardasmillas

ininftydmi

mmmmhakm

milmetros cuadradosmetros cuadradosmetros cuadrados

hectreaskilmetros cuadrados

AREA

0,001610,7641,1952,470,386

pulgadas cuadradaspies cuadrados

yardas cuadradasacres

millas cuadradas

inftydacmi

mLL

mm

mililitroslitros

metros cbicosmetros cbicos

VOLUMEN

0,0340,26435,711,307

onzas fluidasgalones

pies cbicosyardas cbicas

fl ozgalftyd

gkgMg

(o t)

gramoskilogramos

megagramos(o tons mtricas)

MASA

0,0352,2021,103

onzaslibras

toneladas cortas(o 2000 lb)

ozlbT

c grados Celsius

TEMPERATURA

1,8C + 32 grados Fahrenheit F

lxcd/m

luxcandela/m

ILUMINACIN

0,09290,2919

candelas-pieLamberts-pie

fcfl

JN

kPa

JouleNewtons

kilopascals

FUERZA Y PRESION

0,73760,2250,145

O RESISTENCIA

pie-libra fuerzalibra fuerza

libra fuerza porpulgada cuadrada

ft-lbflbf

lbf/in

(1) SI es el smbolo en el Sistema Internacional de Unidades.Se hizo el redondeo apropiado para cumplir con la Seccin 4 de ASTM E 380.


6/799


7/799

vi

104.03 Sealizacin y mantenimiento del trnsito104.04 Limpieza final104.05 Oficinas de campo104.06 Estipulaciones sanitarias104.07 Materiales

104.08 Superintendente en la obra104.09 Equipo104.10 Local del trabajo104.11 Organizacin del contratista

Seccin 105 CONTROL DEL TRABAJO 100-26105.01 Autoridad del contratante105.02 Autoridad de los inspectores gubernamentales105.03 Especificaciones, planos y dibujos105.04 Coordinacin de los documentos del contrato105.05 Restricciones de carga

Seccin 106 CONTROL DEL MATERIAL 100-28106.01 Fuentes de suministro y requisitos de calidad106.02 Fuentes locales de materiales106.03 Manejo de la fuente de material106.04 Acopio y manejo del material106.05 Uso de materiales encontrados en la obra106.06 Pago de derechos de explotacin y gestin de las fuentes

Seccin 107 ACEPTACION DEL TRABAJO 100-32107.01 Conformidad con los Requisitos del Contrato

107.02 Inspeccin Visual107.03 Certificacin107.04 Conformidad determinada o ensayada107.05 Evaluacin Estadstica del Trabajo y Determinacin

del Factor de Pago (Valor del Trabajo)107.06 Inspeccin en la planta107.07 Aceptacin Parcial y Final

Seccin 108 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADRESPECTO AL PUBLICO 100-45

108.01 Leyes que deben ser cumplidas108.02 Proteccin y restauracin de la propiedad y del paisaje108.03 Pizarra de anuncios108.04 Proteccin de los ferrocarriles108.05 Responsabilidad por demandas de dao108.06 Responsabilidad del Contratista por el trabajo108.07 Obtencin de derechos de va108.08 Sanidad, salud y seguridad108.09 Relacin legal entre las partes


8/799

vii

108.10 Proteccin del ambiente108.11 Proteccin de bosques, parques y terrenos pblicos

Seccin 109 EJECUCION Y PROGRESO 100-50109.01 Inicio y ejecucin del trabajo

109.02 Subcontratos109.03 Determinacin y extensin del tiempo del contrato109.04 Incumplimiento para completar el trabajo dentro del tiempo109.05 Rescisin del contrato.109.06 Rescisin del contrato por conveniencia del contratista109.07 Orden de suspencin109.08 Fuerza mayor109.09 Finiquito del contrato

Seccin 110 MEDICION Y PAGO 100-63110.01 Mtodos de medicin110.02 Unidades de medicin y definiciones110.03 Procedimientos y aparatos de pesaje110.04 Procedimientos de recepcin de materiales110.05 Alcance del pago110.06 Compensacin por cantidades modificadas, por condiciones

que difieran en el terreno y por cambios110.07 Partidas eliminadas.110.08 Pagos de avance.110.09 Pago Final.

Seccin 111 DISPOSICIONES AMBIENTALES GENERALES 100-74111.01 Aspectos generales.111.02 Campamentos, plantas y manejo de materiales111.03 Explotacin de sitios de prstamos111.04 Botaderos111.05 Precauciones durante los trabajos111.06 Precauciones durante la suspensin temporal de los trabajos111.07 Proteccin de la propiedad y servicios111.08 Acabado, aseo y presentacin final de la obra

DIVISION 150 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 150-1

Seccin 151 Movilizacin 150-2Seccin 152 Topografa para la construccin 150-3Seccin 153 Control de calidad del proyecto 150-11Seccin 154 Muestreo y ensayos 150-15Seccin 155 Programas de trabajo para los contratos de construccin 150-17Seccin 156 Trnsito del pblico 150-22Seccin 157 Control de la erosin del suelo 150-26Seccin 158 Aplicacin de agua para control de polvo 150-33


9/799

viii

DIVISION 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 200-1

Seccin 201 Limpieza y Desmonte 200-2Seccin 202 Limpieza y Desmonteadicional 200-5

Seccin 203 Servicios existentes y Obstculos 200-7Seccin 204 Excavacin y terraplenado 200-10Seccin 205 Voladura de rocas 200-22Seccin 206 Reservada 200-27Seccin 207 Geotextiles para movimiento de tierra 200-28Seccin 208 Excavacin para estructuras y relleno para estructuras

mayores 200-30Seccin 209 Excavacin y relleno para otras estructuras 200-37Seccin 210 Relleno permeable 200-42Seccin 211 Eliminacin de caminos o calles existentes 200-44Seccin 212 Construccin lineal de explanacin 200-46Seccin 213 Estabilizacin de la subrasante 200-48

DIVISION 250 RELLENO ESTRUCTURAL 250-1

Seccin 251 Escollera 250-2Seccin 252 Terrapln especial y contrafuerte de roca 250-5Seccin 253 Gaviones y colchones de revestimiento 250-7Seccin 254 Muros de contencin modulares 250-11Seccin 255 Muros de tierra armada 250-14Seccin 256 Anclajes al suelo de carcter permanente 250-18Seccin 257 Muros de retencin de concreto reforzado 250-24

DIVISION 300 CAPAS DE AGREGADOS 300-1

Seccin 301 Sub-base o base granular 300-2Seccin 302 Sub-base y base con agregados estabilizados 300-7Seccin 303 Reacondicionamiento de la calzada 300-13Seccin 304 Estabilizacin de los agregados 300-16Seccin 305 Mezcla de agregado y suelo vegetal para recubrimiento 300-20Seccin 306 Estabilizador del polvo 300-22Seccin 307 Apilamientos de agregados 300-25Seccin 308 Agregados triturados 300-27Seccin 309 Base tratada con asfalto 300-30


10/799

ix

DIVISION 400 CAPAS ASFALTICAS 400-1

Seccin 401 Mezcla de concreto asfltico procesada en planta centralen caliente con ligante asfltico no modificado 400-2

Seccin 402 Mezcla de concreto asfltico procesada en planta central

en caliente con ligante asfltico no modificado paraaplicaciones miscelneas 400-23Seccin 403 Mezcla asfltica reciclada preparada en planta central en

Caliente 400-26Seccin 404 Mezcla asfltica de graduacin abierta para capas de ruedo 400-33Seccin 405 Mezcla asfltica para capas de base 400-37Seccin 406 Mezcla asfltica de graduacin densa con asfalto emulsificado 400-41Seccin 407 Mezcla asfltica de graduacin abierta preparada en fro con

emulsin asfltica 400-48Seccin 408 Mezcla asfltica procesada en fro para capas de base

incorporando material de reciclado 400-55Seccin 409 Tratamientos superficiales asflticos 400-61Seccin 410 Sello con lechadas asflticas (Slurryseal) 400-72Seccin 411 Riego de imprimacin 400-77Seccin 412 Riego de liga 400-80Seccin 413 Perfilado de capas asflticas 400-82Seccin 414 Sello de fisuras y grietas en las juntas (empates) en

pavimentos asflticos 400-85Seccin 415 Geotextiles para pavimentos 400-90Seccin 416 Mezcla asfltica reciclada en fro en sitio para capas de base 400-93Seccin 417 Mezcla asfltica procesada en fro para aplicaciones

Miscelneas 400-100

DIVISION 500 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRALICO 500-1

Seccin 501 Pavimento de concreto hidrulico 500-2Seccin 502 Rehabilitacin de pavimentos de concreto de cemento

Portland 500-29Seccin 503 Sobrecapas de concreto hidrulico sobre

pavimentos asflticos 500-42Seccin 504 Pavimentos de adoquines de concreto 500-65Seccin 505 Pavimento de hormign compactado con rodillo 500-71

DIVISION 550 CONSTRUCCION DE PUENTES 550-1

Seccin 551 Pilotes hincados 550-2Seccin 552 Concreto estructural 550-21Seccin 553 Concreto pretensado 550-51Seccin 554 Acero de refuerzo 550-65Seccin 555 Estructuras de acero 550-69Seccin 556 Baranda para puentes 550-93Seccin 557 Estructuras de madera 550-97


11/799

x

Seccin 558 Impermeabilizacin de mampostera y concreto 550-100Seccin 559 Membrana a prueba de agua 550-102Seccin 560 Juntas impermeabilizantes del agua 550-105Seccin 561 Pegamentos en concreto estructural 550-107Seccin 562 Encofrados y andamiaje 550-111

Seccin 563 Pintura 550-122Seccin 564 Accesorios de apoyo 550-131Seccin 565 Pilotes de concreto colados en sitio 550-136

DIVISION 600 CONSTRUCCIONES CONEXAS 600-1

Seccin 601 Estructuras menores de concreto 600-2Seccin 602 Alcantarillado y drenajes 600-5Seccin 603 Chapas o lminas estructurales 600-9Seccin 604 Pozos de registro, tomas y tragantes 600-12Seccin 605 Subdrenajes 600-16Seccin 606 Vertederos de metal corrugado 600-20Seccin 607 Limpieza, reacondicionamiento y reparacin de

estructuras de drenajes existentes 600-22Seccin 608 Revestimiento de cunetas y canales 600-24Seccin 609 Cordn bordillo y cuneta 600-28Seccin 610 Drenajes horizontales con tuberia perforada 600-33Seccin 611 Sistemas de distribucin de agua potable 600-35Seccin 612 Sistemas alcantarillado sanitario o cloaca 600-38Seccin 613 Superficies de mampostera simulando piedra 600-40Seccin 614 Relleno de concreto pobre 600-44Seccin 615 Aceras, entradas a propiedades y senderos pavimentados 600-46Seccin 616 Revestimiento de taludes 600-49Seccin 617 Guardacaminos 600-52Seccin 618 Barreras de concreto y guardacaminos prefabricados 600-56Seccin 619 Vallas, portones y guardaganados 600-59Seccin 620 Mampostera de piedra 600-66Seccin 621 Monumentos y marcadores 600-72Seccin 622 Alquiler de equipo 600-74Seccin 623 Labores generales 600-75Seccin624 Capa vegetal 600-76Seccin 625 Preparacin del suelo para recubrimiento vegetal 600-78Seccin 626 Plantas, rboles, arbustos y cobertores vegetales 600-80Seccin 627 Siembra de cobertor vegetal 600-85Seccin 628 Plantacin de espigas y arbustos para evitar la erosin 600-87Seccin 629 Materiales para el control de la erosin, redes para el control

de erosin y sistemas de confinamiento de tipo celular 600-91Seccin 630 Reservado 600-94Seccin 631 Reservado 600-94Seccin 632 Reservado 600-94Seccin 633 Dispositivos de control permanente de trnsito 600-95Seccin 634 Seales permanentes sobre el pavimento 600-99


12/799

xi

Seccin 635 Dispositivos de control temporal de trnsito 600-104Seccin 636 Sistemas elctricos para alumbrado o sealamiento 600-106Seccin 637 Servicio e instalaciones provisionales de obra 600-108

DIVISION 700 MATERIALES 700-1

Seccin 701 CEMENTO HIDRULICO 700-2702.01 Cemento portland y cemento de mampostera

Seccin 702 LIGANTES BITUMINOSOS 700-3702.01 Cemento asfltico sin modificantes702.02 Cemento asfltico modificado702.03 Emulsin asfltica702.04 Asfalto rebajado702.05 Temperaturas de aplicacin702.06 Materiales impermeabilizantes702.07 Agentes de reciclado702.08 Mastique asfltico702.09 Aditivos mejoradores de adherencia702.10 Procedimiento de evaluacin de ligantes asflticos702.11 Mezcla asfltica preparada en fro

Seccin 703 AGREGADOS 700-15703.01 Agregados finos703.02 Agregados gruesos para concreto de cemento portland703.03 Agregados para relleno granular703.04 Agregados para rellenos permeables703.05 Agregados para subbase, base y capas superficiales703.06 Agregados triturados703.07 Agregados para concreto asfltico en caliente703.08 Agregados de graduacin abierta para capas friccionantes703.09 Agregados para pavimentos con emulsin asfltica703.10 Agregados para tratamiento superficial bituminoso703.11 Agregado para lechadas bituminosas703.12 Agregado para recubrimiento (traba)703.13 Material de secado703.14 Agregados para recubrimiento suelo vegetal-agregado703.15 Arena703.16 Agregados para rellenos con concreto pobre703.17 Agregados con requerimientos Superpave para pavimentos

bituminosos

Seccin 704 SUELOS 700-33

Seccin 705 ROCAS 700-38

Seccin 706 TUBERAS DE CONCRETO Y PLSTICO 700-45


13/799

xii

706.01 Tuberas de concreto sin refuerzo706.02 Tuberas de concreto reforzado706.03 Tuberas de concreto perforado706.04 Tuberas de arco de concreto reforzado706.05 Tuberas de arco elptico de concreto reforzado

706.06 Tuberas de concreto reforzado para cargas D706.07 Secciones prefabricadas de concreto reforzado para alcantarillas decaja

706.08 Tubera plstica

Seccin 707 TUBERA METLICA 700-47707.01 Tubera para alcantarilla de hierro dctil707.02 Tubera corrugada de acero con recubrimiento metlico707.03 Tubera corrugada de aleacin de aluminio707.04 Tubera de metal corrugado recubierta con capa bituminosa707.05 Lmina estructural707.06 Lmina estructural de aleacin de aluminio707.07 Lmina estructural recubierta con capa bituminosa707.08 Tubera de acero recubierta con polmeros707.09 Tubera de acero recubierta con fibra bituminizada707.10 Tubera ranurada para drenaje707.11 Tubera de lmina espiral con recubrimiento metlico707.12 Tubera de lmina espiral con recubrimiento de aleacin de aluminio707.13 Tubera de acero corrugado, forrada con concreto707.14 Tubera de acero corrugado, forrado internamente

Seccin 708 PINTURA 700-50708.01 General708.02 Pintura para estructuras de madera708.03 Pintura para estructuras de concreto y mampostera708.04 Pintura para estructuras de acero708.05 Pintura penetrante

Seccin 709 ACERO DE REFUERZO Y CABLES 700-52709.01 Acero de refuerzo709.02 Cable de acero acordalado709.03 Acero preesforzado

Seccin 710 CERCAS Y BARANDA PARA DEFENSA 700-55710.01 Alambre de pas710.02 Malla para cerca710.03 Cercas de proteccin (eslabonado)710.04 Postes para cercas710.05 Portones710.06 Barandas de vigas metlicas710.07 Vigas de seccin en caja710.08 Apoyos de acero para barandas de madera.


14/799

xiii

710.09 Pastas para barrera de defensa o guardacamino710.10 Herrajes para barreras de defensa710.11 Seales temporales de plstico710.12 Barriles amortiguadores

Seccin 711 MATERIALES PARA EL CURADO DEL CONCRETO YADITIVOS 700-58

711.01 Materiales para el curado711.02 Aditivos inclusores de aire711.03 Aditivos qumicos711.04 Ltex modificado

Seccin 712 MATERIAL PARA JUNTAS 700-59712.01 Sellantes, rellenos, sellos y mangas712.02 Juntas de mortero712.03 Cubrejunta impermeable712.04 Reservada712.05 Mortero para apoyos y juntas de mampostera712.06 Retenedores de agua de cobre y botaguas712.07 Retenedores de agua de caucho712.08 Retenedores de agua de plstico

Seccin 713 MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 700-64713.01 Capa superior de tierra vegetal713.02 Piedra caliza para uso agrcola713.03 Fertilizante713.04 Semillas713.05 Cubierta vegetal713.06 Plantas713.07 Mallas o redes para el control de erosin y geoceldas713.08 Materiales miscelneo para plantas713.09 Espigas713.10 Csped713.11 Estaquillas para csped

Seccin 714 MATERIALES GEOCOMPUESTOS Y GEOTEXTILESPARA DRENAJE 700-71

714.01 Geotextiles714.02 Drenes geocompuestos

Seccin 715 PILOTES 700-79715.01 Pilotes de madera sin tratar715.02 Pilotes de madera tratados715.03 Pilotes de hormign715.04 Cascos de acero715.05 Tubos de acero


15/799

xiv

715.06 Pilotes de acero estructural715.07 Tablestacas715.08 Zapatas715.09 Pintura

Seccin 716 MATERIAL PARA ESTRUCTURAS DE MADERA 700-81716.01 Maderamen y madera aserrada estructural716.02 Herraje716.03 Madera tratada

Seccin 717 METAL ESTRUCTURAL 700-82717.01 Aceros para estructuras717.02 Pernos y tuercas717.03 Pernos con alta resistencia a la tensin717.04 Hierro forjado717.05 Forjaduras

717.06 Espigas (pasadores) y rodillos717.07 Piezas fundidas717.08 Pisos de parrilla de acero717.09 Tubera de acero717.10 Metal galvanizado717.11 Plomo en planchas717.12 Conectores de esprragos soldados para cizallamiento717.13 Almohadillas elastomricas de apoyo717.14 Aluminio estructural de aleacin717.15 Materiales para barandales de puentes hechos de aluminio

de aleacin

717.16 Cabezas de pernos y tuercas de aluminio717.17 Alambre de aluminio para soldadura

Seccin 718 MATERIAL PARA SEALAMIENTO Y DEMARCACIN 700-86

A.) Sealamiento horizontal con material termoplstico reflectanteaplicado por pulverizacin

718.01 Descripcin718.02 Materiales718.03 Requisitos para la construccin718.04 Calidad de los materiales

718.05 Toma de muestras para ensayos718.06 Garanta del perodo de demarcacin718.07 Ejecucin de las obras718.08 Penalidades718.09 Conservacin del perodo de demarcacin718.10 Elementos de medicin718.11 Normas generales de seguridad para el desarrollo de las obras718.12 Equipo mnimo para la ejecucin de tareas de demarcacin horizontal


16/799


17/799

xvi

Seccin 723 RESERVADA 700-104

Seccin 724 RESERVADA 700-104

Seccin 725 MATERIALES DIVERSOS 700-105725.01 Agua725.02 Cloruro de calcio y cloruro de magnesio725.03 Limo725.04 Puzolanas725.05 Relleno mineral725.06 Concreto prefabricado725.07 Arcilla o ladrillos de granos725.08 Ladrillos de concreto725.09 Bloques de concreto de mampostera725.10 Bloques celulares de concreto725.11 Unidades de concreto prefabricado725.12 Armaduras, rejillas, cobertores y escaleras725.13 Unidades de metal corrugado725.14 Recubrimientos de proteccin del concreto725.15 Tuberas de Cloruro polivinil (PVC) para sistemas de distribucin de

aguas725.16 Tubera de polietileno (PE) para sistemas de distribucin de aguas725.17 Tubera de acero725.18 Tubo de cobre725.19 Revestimiento de plstico725.20 Revestimiento sulfonado725.21 Adhesivos epxicos de resina725.22 Mortero725.23 Reservada725.24 Color del recubrimiento725.25 Explosivos y accesorios de voladura725.26 Lechadas minerales725.27 Encofrados725.28 Masilla de aluminio impregnado


18/799

100-1

DIVISION 100

Requerimientos generales


19/799

100-2

DIVISIN 100.) DISPOSICIONES GENERALES

Queda sobrentendido y acordado que todo el contenido de estas DisposicionesGenerales, as como la Oferta, el Cartel de la Licitacin y las DisposicionesEspeciales, formarn parte del Contrato.

Seccin 101.) TRMINOS, FORMATOS Y DEFINICIONES

101.01 Intencin de los trminos. Estas especificaciones estn escritas, por logeneral, en modo imperativo. En las frases en que se use el modo imperativo, elsujeto "el Contratista" es implcito. En este lenguaje tambin son implcitas laspalabras "debe", "debe ser" o palabras y frases similares. En las especificacionesde materiales el sujeto tambin puede ser el proveedor, productor o fabricante quesuple los materiales, productos o equipo que se usarn en el proyecto.

En dondequiera que diga "dirigido", "requerido", "ordenado" u otras palabrassimilares, se sobreentiende que la "direccin", "requerimiento" u "orden"provienen del Contratante. De igual manera, en donde se usen las palabras"aprobado", "aceptable", "apropiado", "satisfactorio" u otras similares, estosvocablos significan "aprobado por", "aceptable para" o "satisfactorio para" elContratante.

Los verbos conjugados en futuro por lo general ataen a decisiones o acciones delContratante.

101.02 Formato de las especificaciones. Estas especificaciones estn divididasen 10 Divisiones.

La Divisin 100 contiene los requerimientos generales del contrato, para los cualesno se hace pago directo, siendo aplicables a todos los contratos.

La Divisin 150 contiene los requerimientos contractuales aplicables a todos loscontratos. El trabajo que se realice segn la Divisin 150 ser remuneradodirectamente cuando exista un rengln de pago dentro del cartel. En casocontrario, no se har pago directo.

Las Divisiones 200 a 600 contienen los requerimientos de construccin de loscontratos para los diferentes renglones especficos del proyecto. El trabajo llevadoa cabo segn estas Divisiones es pagado directa o indirectamente, conforme a loestablecido en la Subseccin 109.05 y o en la Seccin mediante la cual se ordenla labor.

La Divisin 700 contiene los requerimientos para los materiales indicados en lasDivisiones 150 a 600. En la Divisin 700 no se establece pago directo. El pago


20/799

100-3

por el material se incluye como parte del trabajo requerido segn las Divisiones150 a 600.

Los primeros tres dgitos del nmero del rengln de pago identifican la Seccinbajo la cual se realiza el trabajo.

101.03 Abreviaturas. Cuando se usen abreviaturas en las especificaciones,stas representan lo siguiente:

a) Siglas

AA Asociacin del Aluminio.AAR Asociacin de Ferrocarriles AmericanosAASHTO Asociacin Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y

Transporte

ACI Instituto Americano del ConcretoACPA Asociacin Americana de Pavimentos de ConcretoAGC Asociacin General de Contratistas AmericanosAI Instituto del AsfaltoAIA Instituto Americano de ArquitectosAISC Instituto Americano de la Construccin de AceroAISI Instituto Americano del Hierro y del AceroANSI Instituto Nacional de Estndares AmericanosAPWA Asociacin Americana de Trabajadores PblicosARA Asociacin Americana de FerrocarrilesAREA Asociacin Americana de Contratantes de Ferrocarriles

ARTBA Asociacin Americana de Constructores de Carreteras y TransportesASCE Sociedad Americana de Contratantes CivilesASLA Sociedad Americana de Arquitectos PaisajistasASTM Sociedad Americana para Ensayos y MaterialesATSSA Asociacin Americana de Servicios de Seguridad de TrnsitoAWPA Asociacin Americana de Preservantes de MaderaAWS Sociedad Americana de SoldaduraCFR Cdigo de Regulaciones FederalesCRSI Instituto del Acero de Refuerzo para ConcretoFHWA Administracin Federal de CarreterasISSA Asociacin Internacional de Recubrimientos con Morteros Asflticos

ITE Instituto de Contratantes del TransporteMUTCD Manual de Instrumentos Uniformes para el Control del Trnsito(carreteras y calles)

NEMA Asociacin Nacional de Fabricantes ElctricosNFPA Asociacin Nacional de Productores ForestalesNIST Instituto Nacional de Estndares y TecnologaOSHA Administracin de Seguridad y Salud OcupacionalPCA Asociacin del Cemento Portland


21/799

100-4

PCI Instituto del Concreto PretensadoPTI Instituto del Concreto Post TensadoSAE Sociedad de Contratantes AutomotoresSF Frmula EstndarSI Sistema Internacional de Unidades

SSPC Concilio de Pintores de Estructuras de AceroUL Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad

b) Smbolos SI

A Amperio Corriente elctricacd Candela Intensidad lumnicaC Grado Celsius Temperatura

d Da Tiempog Gramo Masah Hora TiempoH Henry Inductanciaha Hectrea reaHz Hertz (s-1) FrecuenciaJ Joule (N . m) EnergaK Kelvin TemperaturaL Litro Volumenlx Lux Iluminacinm Metro Longitud

m2

Metro cuadrado ream3 Metro cbico Volumenmin Minuto TiempoN Newton (kg . m/s2) FuerzaPa Pascal (N/m2) Presins Segundo Tiempot Tonelada mtrica MasaV Voltio (W/A) Potencial elctricoW Vatio (J/s) Potencia Ohmio (V/A) Resistencia elctrica Grado ngulo plano

' Minuto ngulo plano" Segundo ngulo plano


22/799

100-5

c) Prefijos de los Smbolos SI

E exa 1018

P peta 10

15

T tera 1012

G giga 109

M mega 106

k kilo 103

c centi 10-2

m milli 10-3

micro 10-6

n nano 10-9

p pico 10-12

f femto 10-15

a atto 10-18

d) Anotacin de la pendiente SI (vertical : horizontal)

Para taludes menores que 1:1, la pendiente se expresa como la proporcin de unaunidad vertical y el nmero de unidades horizontales correspondientes. Paraladeras ms empinadas que 1:1, se expresa el talud como la razn del nmero deunidades verticales y una unidad horizontal.

101.04 Definiciones. Los trminos contenidos en estas especificaciones, o en elcontrato, o en cualquier documento o instrumento relacionado con trabajos deconstruccin donde rijan estas normas, en lo que respecta a su espritu ysignificado debern interpretarse como sigue.

Acta de Recepcin El documento firmado por el Contratante en el que sedeclara que todo el trabajo especificado ha sido terminado y aceptado de acuerdoal contrato.

Adjudicacin La aceptacin escrita de una oferta por el Contratante.

Alcantarilla Cualquier estructura, no clasificada como puente, que permite elpaso de agua de un lado al otro bajo la calzada.

Base La capa o capas de material colocado sobre una subbase o subrasantepara soportar la superficie de rodamiento.

Calzada La porcin de la carretera o calle comprendida entre las cunetas,bordillos y orillas de los espaldones, reservada para el uso de los vehculos.


23/799

100-6

Capa Cualquier riego continuo de material que recibe, en las operaciones decolocacin y compactacin de suelos o agregados, el mismo esfuerzo decompactacin en toda su extensin. Cuando se instalan tubos de alcantarillamenores o iguales a 1200 milmetros de dimetro, se considera que el material de

relleno colocado a ambos lados del tubo est contenido en la misma capa, cuandoel material es acomodado a la misma elevacin y el esfuerzo de compactacinaplicado a un lado es el mismo que el aplicado al otro, en una operacin continua.

Carretera o calle Toda el rea comprendida dentro del derecho de va,incluyendo el rea adicional requerida para taludes, como se ordene, especifique oindique en los planos de construccin aprobados.

Carriles de trnsito La parte de la carretera asignada al movimiento de losvehculos, excluyendo los espaldones.

Contratante Entidad, organismo o empresa que convoca a la licitacin y firma elcontrato respectivo con un Contratista para la ejecucin de determinada obra deinfraestructura.

Contratista La persona, compaa, empresa o sociedad mercantil que convengacon el Contratante el contrato correspondiente a la ejecucin de determinada obra.

Contrato El acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, relacionadocon la ejecucin de la obra y el suministro de materiales para su construccin. Elcontrato incluir "Oferta", "Planos", "Especificaciones", "Garantas", "Fianza

Adicional para Mano de Obra y Materiales" y "Orden de Inicio", as como todos los

acuerdos complementarios que razonablemente puedan ser requeridos paracompletar la construccin de la obra de manera aceptable.

Densidad Es la masa por unidad de volumen de un material, o sea, la gravedadespecfica multiplicada por la unidad de masa del agua.

Derecho de va Es la propiedad requerida para ser utilizada en la construccinde una va de transporte.

Da calendario Cada da que muestre el calendario.

Da laborable Das corridos, excluyendo los sbados, domingos y das defestividades nacionales, en los que las condiciones del tiempo y otras que noestn bajo el control del Contratista, permitan que las operaciones de la obraprocedan durante la mayor parte del da, con la cantidad normal de obrerosocupados en la ejecucin de la parte o partes de la obra que estuviesen siendodesarrolladas en aquel momento.

Direccin Direccin a cargo del contrato. Se denomina tambin Contratante.


24/799

100-7

Director El Director General, actuando en persona o por intermedio de unrepresentante debidamente autorizado. El representante actuar con la autoridady dentro de las atribuciones especiales que le haya conferido el Director. Sedenomina tambin como Contratante al actuar como su representante.

Documentos del contrato Juego completo de documentos relacionados con elproyecto (ya sean adjuntados o incorporados por referencia), suministrados a losoferentes potenciales durante el proceso.

Ejecucin sustancial El punto en el que el proyecto est prcticamenteterminado, de manera que puede ser usado segura y efectivamente por el pblicosin mayores retrasos, interrupciones u otros impedimentos. Para trabajosconvencionales de carreteras y puentes, el momento en que estn terminados laslosas de los puentes, los parapetos, le estructura del pavimento, los espaldones,los drenajes, las aceras, el sealamiento permanente, las barreras, el guarda

caminos, los implementos de seguridad y utilidades.

Espaldn La parte de la carretera contigua a los carriles de trfico, necesariaspara el acomodo de los vehculos que se detienen, para uso en emergencias ypara el soporte lateral de la estructura del pavimento.

Especificaciones El vocablo general aplicado a todas las normativas,disposiciones y requisitos, relativos a la ejecucin de la obra.

Especificaciones Especiales Complemento y/o revisin de lasEspecificaciones Generales, que abarcan las condiciones peculiares de una obra

individual.

Especificaciones Generales Las especificaciones contenidas en este manual.

Especificaciones Suplementarias Las adiciones y revisiones a lasespecificaciones normales, que son acogidas como estndares posteriormente asu publicacin.

Estacin (1) La medida de distancia utilizada en carreteras y ferrocarriles. (2)La ubicacin puntual en una lnea topogrfica.

Estimacin final La estimacin aprobada por el Contratante para el pago finaladeudado al Contratista de conformidad con el contrato, despus de efectuadostodos los ajustes y deducciones legales y equitativos.

Estructura del pavimento La combinacin de la subbase, base y superficie derodamiento, colocadas sobre una subrasante para soportar y distribuir las cargasdel trnsito a la subrasante de la carretera.


25/799

100-8

Estructuras Los puentes, alcantarillas, tomas y cabezales, muros de retencin,pozos de inspeccin, casetas, cloacas, tuberas de servicio, subdrenajes, drenajesy otros elementos similares que pueden ser necesarios en el trabajo.

Fiador o Garante La entidad financiera o aseguradora que se responsabiliza

mediante la garanta de cumplimiento del contrato con y por el Contratista, para elcompleto y satisfactorio cumplimiento del contrato y de todas las obligacionesderivadas de este cumplimiento.

Formaleta Las estructuras de encofrado temporales o moldes, utilizados pararetener al hormign fluido con la forma en que fue diseado hasta que seendurezca. Los encofrados deben tener suficiente resistencia para resistir lapresin ejercida por el concreto plstico y las presiones adicionales generadas porla vibracin.

Formularios de la propuesta Los formularios suministrados por el Contratante

para preparar y presentar una oferta.Garanta de cumplimiento La garanta entregada por el Contratista y sugarante al Contratante para asegurar la capacidad del contratista en la ejecucinde las obras, de acuerdo con los planos, las especificaciones y los trminos delcontrato.

Garanta de pago La garanta presentada al Contratante por el Contratista y elasegurador para asegurar los pagos, segn lo establezca la normativa, a todas laspersonas que suministran mano de obra o materiales conforme al contrato.

Garanta de participacin La fianza entregada al Contratante, junto con laoferta, para garantizar que el licitante aceptar el contrato en caso de seraprobada su oferta.

Gobierno Gobierno de la Repblica. Se denomina tambin como Contratante

Ingeniero El representante, debidamente autorizado, en quien se ha delegado laresponsabilidad de la supervisin de ingeniera sobre la construccin. Sedenomina tambin como Contratante cuando acta como su representante.

Inspector Un representante del Contratante, autorizado por l para hacer las

inspecciones necesarias de los trabajos en ejecucin, y de los materiales y equiposuministrados por el Contratista para asegurar el fiel cumplimiento del contrato.

Laboratorio Un laboratorio de materiales de capacidad reconocida, aprobadopor el Contratante.

Lminas de detalle Las hojas de diseo, fabricacin, ereccin, o detalles deconstruccin, sometidas al Contratante por el Contratista para su conocimiento y


26/799

100-9

aprobacin.

Lmite de la construccin El lmite a ambos lados del proyecto que establece elrea que puede ser disturbada durante las operaciones de construccin, ms alldel cual no se permiten alteraciones del terreno.

Lista de cantidades El listado de cantidades, incluido en los formularios de laoferta, que contiene las cantidades estimadas para los diferentes renglones depago y para los cuales se est solicitando cotizacin de precios.

Material Cualquier sustancia especificada o necesaria para completarsatisfactoriamente el trabajo objeto del contrato.

Material insatisfactorio El material, que puede ser tierra, grava o arena, noadecuados (p.e. estabilidad, drenaje, etc.) para su uso en la construccin defundaciones, rellenos o subrasantes.

Material satisfactorio El material de roca o tierra que permite obtener unafundacin adecuada, relleno o firme, que est razonablemente libre de materiaorgnica, races, estircol, csped u otros materiales perjudiciales.

Medicin El proceso de identificar las dimensiones, cantidades o tonelaje de unrengln de pago. (ver la Seccin 109 mtodos de medicin, trminos ydefiniciones).

Ministerio El ministerio encargado del sector transporte. Se denomina tambincomo el Contratante.

Modificacin del contrato Cualquier cambio ordenado por escrito dentro de lostrminos del contrato. Las modificaciones de los contratos son de las siguientesformas:

a. Orden de Servicio. Un instruccin escrita unilateral girada por elContratante al Contratista, dentro de los trminos del contrato, que noafecta los derechos sustantivos de las partes.

b. Orden de Cambio. Una orden por escrito, firmada por el representantedel Contratante, ordenando al contratista hacer un cambio sin que seanecesario su consentimiento.

c. Acuerdo Suplementario. Una modificacin que es engendrada poriniciativa mutua de las partes.

Obra falsa Cualquier construccin temporal en la obra, usada para soportar unaestructura permanente hasta que llega a ser auto soportante. Las obras falsasincluyen vigas de acero o de madera, columnas, pilotes, fundaciones y cualquierequipo propiedad del contratista, incluyendo marcos modulares deapuntalamiento, postes y puntales horizontales ajustables.


27/799

100-10

Oferente Cualquier individuo, sociedad, empresa o corporacin que actedirectamente o por medio de un representante debidamente autorizado, quesometa una oferta para los trabajos proyectados. Las palabras licitante, oferente opostor son considerados sinnimos para este efecto.

Oferta La oferta escrita del postor, presentada en el formulario de ofertasuministrado por el Contratante, para ejecutar los trabajos proyectados ysuministrar los materiales necesarios, de acuerdo con los requisitos indicados enlos planos y las estipulaciones de estas especificaciones.

Orden de inicio La comunicacin por escrito dirigida al contratista notificndolela fecha en que deber iniciar la obra que ha contratado.

Orilla del camino Todas las reas dentro del derecho de va, excluyendo loscarriles de trnsito y los espaldones.

Pasada de rodillo El viaje de un rodillo en una direccin sobre cualquier rea.

Planos Todos los planos, o reproduccin de ellos, relativos a la construccin dela obra.

Planos estndar Los planos de detalles aprobados para uso repetitivo eincluidos como parte del conjunto de planos.

Plazo del contrato El nmero de das laborables o de das calendario definidospara el cumplimiento del contrato, incluyendo las ampliaciones que fuesen

autorizadas. Cuando en la oferta se fije una fecha para completar la obra en lugarde das laborables o das calendario, el contrato deber estar terminado en esafecha.

Prisma de la carretera El volumen definido por el rea comprendida entre laseccin transversal del terreno original y la seccin transversal final, multiplicadapor la distancia horizontal a lo largo de la lnea de centro de la carretera.

Proyecto La seccin especfica de la carretera o calle, incluyendo sus obras dearte, taludes, zanjas, canales y cauces, necesarios para la construccinsatisfactoria, y que deban ejecutarse bajo los trminos del contrato y contratos

subsidiarios.

Puente Una estructura mayor de 6 metros de longitud, incluyendo todos sustramos y apoyos, que facilita el paso sobre una depresin, cauce, lnea frrea,carretera u otra obra que signifique obstruccin.

Relleno El material usado para reemplazar, o el acto de reemplazar materialremovido durante la construccin. Material colocado o el acto de colocar material


28/799

100-11

adyacente a las estructuras.

Rengln de pago Un rengln especfico de la obra para el cual se incluye unprecio unitario en el contrato.

Requisitos especiales del contrato Las adiciones y revisiones a lasespecificaciones generales y suplementarias aplicables a un proyecto individual.

Seccin transversal La seccin vertical del terreno o estructura en ngulo rectorespecto a la lnea de centro o lnea base del firme u otro elemento de la obra.

Subbase La capa o capas de material colocado sobre una subrasante parasoportar la base.

Subcontratista La persona jurdica o individual con la cual el contratistasubcontrata parte del trabajo.

Subcontrato El acuerdo escrito entre el contratista y una persona jurdica oindividual conviniendo la realizacin de una porcin especfica de la obra.

Subestructura La parte de un puente comprendida debajo de los soportes delas vigas simples o continuas, o de los apoyos de los arcos del puente, y la partesuperior de los cimientos.

Superficie de rodamiento La capa superior de la estructura de un pavimento,diseada para soportar las cargas del trnsito y resistir el deslizamiento de losvehculos y la abrasin que ellos producen, as como el intemperismo.

Superintendente El representante autorizado del contratista en un cargo deresponsabilidad del contratista.

Trmino del contrato El tiempo especificado como permisible para completartodo el trabajo del contrato.

Terreno soportante La seccin conformada del prisma de una carretera,preparada como fundacin para soportar la estructura del pavimento y losespaldones.

Trabajo La ejecucin de todo el trabajo, el suministro de materiales y equipo,incluyendo los imprevistos necesarios para completar el proyectosatisfactoriamente, de acuerdo con el contrato.

Unidad de pago Unidad de medida establecida para un rengln determinado delcontrato, con base a la cual se hace la medicin para proceder al pago del trabajorealizado por el Contratista en ese apartado.


29/799

100-12

En general, cuando se consigne la anotacin AASHTO sta se refiere a lasespecificaciones o mtodos de pruebas que estn en vigor cuando el cartel delicitacin proyecto es publicado, salvo que se haga referencia a otra designacindeterminada.

Cuando se usen en estas especificaciones, o en los planos, las palabras"instruido" o expresiones de similar significado, se entender que se necesita lainstruccin, requerimiento, permiso, orden, designacin o prescripcin de parte delContratante. Asimismo, cuando se consignen las palabras "aprobado","aceptable", "satisfactorio" u otras de similar significado, se entender que se hacereferencia al Contratante.

Cualquier relacin que se haga a un prrafo o subdivisin de ste, que sea partede una seccin, deber incluir las provisiones generales de dicha seccin oseccin y prrafo a que pertenecen.


30/799

100-13

Seccin 102.) OFERTA, ADJUDICACIN Y EJECUCINDEL CONTRATO

102.01 Informacin general para los proponentes. Los formularios de la oferta

especificarn a dnde sta debe ser remitida; la fecha, hora y lugar de suapertura, contendrn la descripcin del proyecto que ser construido, e indicarnlas cantidades aproximadas de trabajo por ejecutarse, los materiales que sedeben suministrar, el plazo para la terminacin de la obra, el monto de lasgarantas de participacin y de cumplimiento, as como los requerimientosespeciales con relacin a una obra determinada, que varen o que no estnincluidos en las especificaciones generales. Todos los documentos consignadosen el formulario son partes necesarias de la oferta, y ellos sern suministrados,previa solicitud escrita, por el Contratante.

102.02 Competencia de los proponentes. nicamente podrn retirardocumentos de licitacin y presentar ofertas las empresas que estn previamentecalificadas por el Contratante, que estn al da y no tengan juicios o pagospendientes con el estado o terceras personas, de cualquier pas centroamericano.Si despus de la precalificacin, un grupo de firmas calificadas forma unconsorcio, deber solicitar al Contratante la aprobacin respectiva para poderparticipar como un solo postor.

102.03 Interpretacin del presupuesto aproximado de cantidades. Elpresupuesto de cantidades de trabajo por ejecutarse y de materiales que deben

ser suministrados bajo estas especificaciones, tal como se indica en el formulariode oferta y en el contrato, es aproximado y servir solo como base para adjudicarel concurso. El Contratante no asume ninguna responsabilidad sobre la garantade las cantidades de la construccin del proyecto ni el contratista podr argir malentendido o engao debido a este presupuesto de cantidades, clase de trabajo,ubicacin y otras condiciones relacionadas con ste. El Contratante se reserva elderecho de aumentar o disminuir cualquiera o todas las cantidades de trabajoanteriormente mencionadas, o el de omitir cualquiera de ellas segn considerenecesario. Tales aumentos o disminuciones de las cantidades se regirn por lasdisposiciones especiales.

102.04 Familiaridad con la obra propuesta. El proponente deber visitar,previamente a presentar su propuesta, el lugar de la obra y examinarcuidadosamente las condiciones locales, planos, especificaciones y formularios decontrato para los trabajos contemplados y ser responsable de tomar las medidaspara familiarizarse y cerciorarse sobre la clase, calidad y cantidades de trabajo porrealizar y sobre los materiales y equipo que tenga que proveer, as como deconsiderar las exigencias de estas especificaciones y del contrato. El


31/799

100-14

contratante no lo exonerar de su responsabilidad, si no da cumplimiento a loanterior ni har concesiones ni bonificaciones por insuficiente informacin de partedel Contratista.

102.05 Examen de los planos. El Contratante preparar planos yespecificaciones para el trabajo que ser llevado a cabo por el Contratista.Cuando se hubiesen efectuado investigaciones del subsuelo, el cartel de concursoindicar el lugar en que los licitantes podrn examinar los informes sobre talesinvestigaciones.

Esos informes sobre investigaciones del subsuelo no son parte del contrato y sefacilitan a los licitantes slo con fines informativos. An cuando talesinvestigaciones del subsuelo hubieran sido efectuadas con cuidado razonable, noexiste garanta ni respaldo, expresado ni sobrentendido, en cuanto a que esasexploraciones revelen las condiciones reales que se presentarn durante el

progreso del trabajo. Cuando en el registro de las investigaciones del subsuelo seconsigne informacin de los sondeos, los datos que muestre el registro individualde cada uno de ellos no deben aplicarse como concluyentes en cuanto a landole del material entre o alrededor de dicho sondeo. Cualquier interpretacinhecha por el licitante sobre el registro del Contratante en cuanto al subsuelo enrelacin con los tipos, caractersticas, cantidad y calidad de algn material delsubsuelo, o sobre su condicin, ser de riesgo exclusivo del licitante.

102.06 Forma y plazo para la presentacin de ofertas. Todas las ofertasdebern ser hechas en los formularios especiales que el Contratante suministrar

al postor. Todas las cotizaciones de las ofertas debern ser impresas, en palabrasy nmeros, en los espacios que se dejan libres para tal objeto. En caso dediscrepancia, se tomarn como vlidas las palabras escritas para efectos de lacotizacin.

Las operaciones aritmticas y la suma total son solamente una informacin para elContratante y no se considerarn como parte de la oferta. Para ser tomadas encuenta, las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado y sellado. Las ofertasdebern presentarse en la sede del Contratante, segn se establezca en el cartel,en la fecha y antes de la hora indicada como lmite.

No se permitir la presentacin de ms de una oferta para la misma obra por partede un individuo, firma, compaa o corporacin, ya sea bajo el mismo nombre obajo otros distintos, y si se presentan, ellas sern rechazadas.

Dentro de la oferta el Contratante podr, en casos especiales, solicitar cotizacinpara detalles alternativos. Estas ofertas condicionadas slo sern tomadas encuenta cuando as se indique en las disposiciones especiales.


32/799

100-15

102.07 Garanta de participacin. Cuando la garanta de participacin de unaoferta sea uno de los requisitos en el concurso, la omisin de proporcionarla en laforma y cantidad correspondientes, para la fecha fijada para la apertura de las

ofertas, ser causa para que ella sea rechazada.La garanta de los proponentes deber ser un compromiso en firme, tales comouna fianza bancaria, un giro postal, un cheque certificado, un cheque de caja ouna carta de crdito irrevocable. Las garantas de los licitantes sern devueltas: a)a los concursantes que no tuvieron xito en el concurso, tan pronto como seaposible despus de haber sido abiertas las ofertas y b) al licitante aceptablecuando legalice los documentos contractuales y deposite satisfactoriamente lasGarantas exigidas en el cartel.

Si el proponente favorecido en el concurso con la adjudicacin dejase de

formalizar los documentos contractuales dentro del periodo especificado y noentregara la fianza o fianzas de acuerdo con lo que se requiera en las condicionesde la licitacin, dentro del perodo especificado, su contrato puede darse porcancelado a causa del incumplimiento. En tal caso, el licitante ser responsable decualquier costo adicional en la contratacin del trabajo que exceda el montoconsignado en su licitacin y la garanta se ejecutar para compensar ladiferencia.

102.08 Devolucin de las garantas de participacin. Las garantas departicipacin, excepto la de la oferta ms baja, podrn ser devueltas

inmediatamente despus de la adjudicacin y formalizacin del contrato. Alproponente favorecido se le devolvers despus de que haya entregado unagaranta satisfactoria de cumplimiento y de que el contrato haya sido formalizado.

102.09 Presentacin de las ofertas. Las ofertas debern ser presentadas en losformularios suministrados por el Contratante, debiendo firmarse a mano tanto losformularios de la propuesta, como las declaraciones juradas y los demsdocumentos en donde se solicite la firma. Todas las dems pginas de la ofertadebern llevar las iniciales (firma corta) de la persona que suscribe la propuesta.

La oferta del proyecto deber hacerse en los Cuadros de Cantidades y PreciosUnitarios contenidos en los formularios, en los tipos de moneda y en lasproporciones que en l se sealan.

Si la informacin mostrada en los Cuadros de Cantidades y Precios Unitariospresentara borrones, correcciones o cambios, cada borrn, correccin o cambio,deber tener la firma de la persona que suscribe la oferta.


33/799

100-16

La oferta y toda la correspondencia y documentos relacionados con ella, que seanintercambiados entre el oferente y la oficina contratante, o presentados a sta,deben ser escritos en idioma espaol.

No sern aceptadas ofertas alternativas, a menos que en el cartel de la licitacin

as se solicite.La persona que firma la oferta, deber presentar, debidamente legalizado, unpoder emitido por un notario pblico, en el cual conste su capacidad legal pararepresentar a su empresa y para presentar la oferta.

La oferta deber ser presentada en la fecha y hora establecidos en la invitacin.No obstante, el Contratante puede, a su discrecin, extender la fecha lmite derecepcin de las ofertas mediante comunicacin escrita previa a los posibleslicitantes que retiraron los documentos del concurso y por la publicacin de unaviso en un diario de circulacin nacional y en el diario oficial, con no menos de

una semana de antelacin.

102.10 Ofertas tardas y retiro de ofertas. Cualquier oferta recibida por laoficina contratante despus de la fecha y hora lmites estipuladas no seraceptada y se devolver en el mismo momento de su presentacin.

Los documentos para ofertas pueden ser retirados personalmente por elrepresentante autorizado del proponente o por su solicitud escrita, siempre ycuando tal comunicacin sea recibida por parte de los licitadores antes de la horafijada para la apertura.

La negligencia o errores por parte del proponente al preparar la oferta, no leconfieren derecho a retirarla despus de haber sido abierta. De hacerlo as, sehar efectiva la garanta de participacin establecida en los documentos de lalicitacin.

Cualquier modificacin presentada a tiempo prevalecer sobre la oferta original, siambas entraren en conflicto.

102.11 Apertura de las ofertas. A la hora fijada en la convocatoria para la

recepcin y apertura de las ofertas, el delegado de la oficina contratanteanunciar a los presentes que estn en el acto de trmino de recepcin de ofertas.Acto seguido, cada uno de los interesados, que no lo hubiera hecho conantelacin, entregar al delegado el sobre que contiene su oferta. Se recibirnofertas solamente de quienes hayan sido calificados, registrados y hubieranretirado previamente los Documentos de Licitacin respectivos, en la formaestablecida en la convocatoria.


34/799

100-17

Seguidamente, las ofertas sern abiertas en pblico y sus contenidos sern dadosa conocer a los asistentes al acto, para informacin de los proponentes y otrosinteresados que pudieran estar presentes, ya sea en persona, o por medio derepresentantes.

Se levantar un acta de apertura de las ofertas, en la que se dejar constancia delos proponentes que participaron en la licitacin, del monto de cada una de lasofertas y de detalles como la presencia o ausencia de documentos, etc., que eldelegado de la oficina contratante o los proponentes estimen conveniente. El actapodr ser firmada por los participantes en la licitacin que estuvieran presentes ypor los funcionarios que el Contratante haya designado para el caso.

102.12 Confidenciabilidad del proceso. La informacin relacionada con elanlisis, aclaracin, evaluacin y comparacin de las ofertas y recomendacionespara la adjudicacin del contrato, no podr ser revelada a los proponentes o a

cualquier otra persona relacionada oficialmente con el proceso, hasta que laadjudicacin al ofertante seleccionado haya sido oficializada. Cualquier intento deun proponente para influir en el proceso, o en las decisiones relacionadas con elprocesamiento de las ofertas, o en las decisiones de la oficina contratante en loque respecta a la adjudicacin, puede justificar el rechazo de la oferta de dichoproponente.

102.13 Ofertas irregulares. Una oferta ser considerada irregular y serrechazada por alguna o varias de las siguientes razones:

(a) Si no consigna claramente los precios por concepto de pago para los diferentesrenglones de la obra, indicndolos en el cuadro de cantidades y preciosunitarios.

(b) Si los precios de los materiales ofrecidos estn evidentemente fuera de larealidad con respecto a los que privan en el comercio.

(c) Si su propuesta contiene adiciones, condiciones o alternativas no autorizadaspor la convocatoria, o bien, irregularidades de cualquier clase que tiendan ahacer la oferta incompleta, indefinida o ambigua en cuanto a su significado.

(d) Si el proponente agrega cualquier provisin por la cual se reserva el derechode aceptar o rechazar la adjudicacin, o condicionar su oferta a un cambio enlos documentos de la licitacin.

(e) Si el proponente presenta ms de una oferta para el mismo trabajo, ya seacomo individuo o dentro de una sociedad o corporacin bajo el mismo o bajodiferentes nombres.


35/799

100-18

(f) Si hay evidencia de colusin o convenios dolosos entre los proponentes. Losparticipantes en tales arreglos quedarn descalificados para futuraslicitaciones.

(g) Si la oferta no est acompaada de la correspondiente garanta de

participacin. En este caso la oferta ser inmediatamente devuelta.(h) Si la propuesta no est presentada en la forma solicitada por el Contratante.

(i) Si tiene borrones, correcciones o cambios que no lleven la firma de la personaque suscribe la oferta.

(j) Si los precios unitarios o globales mostrados en el pliego de la licitacin, estnevidentemente desbalanceados, ya en exceso, ya en defecto de lo que arrojael anlisis de costos.

(k) Si existe incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este documento.

El Contratante se reserva el derecho de dispensar cualquier irregularidad, slo deforma, en las ofertas, siempre que convenga a sus intereses. Asimismo, sereserva el derecho de revisar las operaciones aritmticas que comprenda la ofertay hacer las correcciones del caso.

102.14 Oferta ms favorable. La comisin evaluadora encargada del anlisis delas ofertas, debe dejar clara constancia en su dictamen de adjudicacin, del o losproponentes que recomienda como ganadores, para los efectos de adjudicacin

de cada proyecto, por haber sido presentada la oferta evaluada como la msfavorable para los intereses del Contratante. En el mismo dictamen, deber dejarconstancia de cul o cules proponentes, en orden de mritos, podrn serconsideradas "suplentes de adjudicacin", para el caso en que el proponenteaceptado como ganador no cumpliere con algn requisito establecido en losdocumentos de la licitacin.

A los proponentes designados como "primer suplente de adjudicacin" y "segundosuplente de adjudicacin", se les retendr la garanta de participacin por eltiempo que dure la legalizacin del contrato de construccin con el o losproponentes ganadores. De ser necesario, se requerir de los "suplentes de

adjudicacin" una renovacin o ampliacin en el plazo de sus garantas departicipacin hasta tanto no se finiquite la contratacin.

102.15 Aclaraciones de las ofertas. Para facilidad en el anlisis, evaluacin ycomparacin de las ofertas, el Contratante puede a su discrecin, solicitar alproponente aclaraciones de su propuesta. La solicitud de aclaracin y la respuestadeben ser por escrito, pero ningn cambio en los precios o el contenido principal


36/799

100-19

de la oferta podr ser ejecutado, ofrecido o permitido, excepto como requisito deconfirmacin de la correccin de errores matemticos descubiertos por elContratante en la evaluacin de las ofertas, de acuerdo con el prrafo siguiente.

102.16 Correccin de errores. Las ofertas que sean consideradas elegibles,sern examinadas para revisar errores matemticos, los que sern corregidos porel Contratante de la siguiente manera:

(a) Donde exista discrepancia entre las cantidades en nmeros y en letras,prevalecer la cantidad en letras.

(b) Donde exista discrepancia entre el precio unitario y el total del tem de la lnea,resultante de multiplicar el precio unitario por la cantidad, prevalecer el preciounitario tal como est escrito, excepto cuando en la opinin del Contratantehaya un error de colocacin demasiado obvio del punto decimal en el precio

unitario, en cuyo caso el total del tem, tal y como est citado, prevalecer y elprecio unitario ser corregido.

La cantidad total establecida en el formulario de presentacin de la oferta serajustada por el Contratante de acuerdo con el procedimiento descrito para lacorreccin de errores. Si el ofertante no acepta las correcciones realizadas a laoferta, sta ser rechazada y la garanta de participacin ser hecha efectiva.

102.17 Licitacin desierta. La entidad licitadora puede declarar desierta lalicitacin cuando ninguna de las ofertas cumpla con los requisitos exigidos en el

cartel de la licitacin o cuando sea evidente una colusin. Adems, previaaprobacin del organismo que financia, se podrn rechazar todas las ofertas sinson sustancialmente superiores al presupuesto base debidamente autorizado.

102.18 0ferta nica. Si a la licitacin de un proyecto se presentase una solapropuesta, el Contratante podr adjudicar el contrato al proponente, previoconsentimiento del organismo financiero, si conviene a sus intereses.

102.19 Transferencia de Ofertas. Ningn postor podr transferir a un tercero su

oferta, licitacin o cualesquiera de sus derechos o intereses en el concurso.


37/799

100-20

Seccin 103.) ADJUDICACIN Y FORMALIZACIN DELCONTRATO

103.01 Adjudicacin del contrato. Cuando una oferta sea calificada por la

oficina contratante como satisfactoria y la ms favorable a los intereses delContratante, se adjudicar el contrato al proponente que la haya presentado. Laoficina contratante basar la adjudicacin en el anlisis de las ofertas, tomando encuenta el precio y otros factores. Las garantas de participacin sern devueltas,como se establece en el Artculo 1.2.07.

103.02 Competencia del postor. Se adjudicar el contrato al proponente quehaya demostrado completamente su competencia, como se especifica en el

Articulo 1.2.02.

103.03 Cancelacin de la adjudicacin. El Contratante se reserva el derecho decancelar la adjudicacin de cualquier contrato en cualquier tiempo antes de quesea formalizado y legalizado, sin que por ello exista compromiso alguno deindemnizar a ningn licitante, pues se entiende que su participacin esenteramente bajo su cuenta y riesgo, y que de ninguna forma se crean vnculoscontractuales o compromisos previos entre el Contratante y los postores.

103.04 Suscripcin del contrato. El proponente a quin se hiciera laadjudicacin deber suscribir el contrato dentro de los quince das hbiles

siguientes a la notificacin para firmar que emita el Contratante.

Las fianzas a que se refiere el Artculo 1.3.5 debern presentarse dentro de losquince das posteriores a la notificacin del acuerdo de aprobacin del contrato.

Si el proponente a quien se hiciera la adjudicacin la rechaza, no firma el contratoo no presenta las fianzas como aqu se dispone, se le anular la adjudicacin y lagaranta de participacin pasar a ser propiedad del Contratante, comocompensacin por daos y perjuicios derivados de tal negligencia o denegacin.

Ninguna oferta constituir obligacin para el Contratante hasta que se formalice elcontrato y sea aprobado por las instancias correspondientes en cuanto a su formay legalidad. Si cualquier oferta incluye trabajo que deba convenirse con ms deuna entidad pblica, se harn los contratos como se estipula en la oferta. Si elproponente firma el contrato como aqu se establece y el contrato no es firmado yaprobado por el Contratante dentro de los 90 das siguientes, a solicitud escrita delContratista ste le devolver la garanta de participacin.


38/799

100-21

103.05 Garanta de cumplimiento. Al proponente que resulte adjudicatario delcontrato se le exigir la presentacin de una Garanta de Cumplimiento quecubra la ejecucin satisfactoria del trabajo contratado y, adicionalmente cuando seindique en el cartel, una Garanta por Mano de Obra y Materiales para garantizarel total y pronto pago de la mano de obra, alquiler de equipo, objetos incorporados,

materiales y otras obligaciones y servicios, provistos o suministrados al contratistadurante la ejecucin del trabajo. Los montos de estas garantas sern fijados porel Contratante, conforme a la normativa vigente. Ambas garantas podrn sergarantas reales o fianzas extendidas por un banco, corporacin financiera ocompaa aseguradora, a satisfaccin del Contratante.

103.06 Rescisin del contrato.A la brevedad posible, despus de la aprobacinde los contratos y Garantas por parte del Contratante, se extender la orden deinicio del trabajo. Si el proponente no acata la orden de inicio conforme al plazofijado por el contrato, el Contratante podr tramitar su rescisin.

Si tal orden no fuere dada dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobacindel contrato y Garanta, y siempre que la demora no fuere atribuible al proponenteo al estado del tiempo, el contrato podr ser declarado rescindido y sin efecto porcualquiera de las partes contratantes.

Si despus de haberse dado la orden de inicio, o en cualquier momento durante eltranscurso de la obra, todo el trabajo, o las principales operaciones que locontrolan fueran paralizadas o demoradas en forma continua durante ms de 90das consecutivos, por cualquier causa no atribuible al Contratista, el Contratante yel Contratista podrn entrar en un acuerdo de separacin, en el que se cubra

todo el trabajo ejecutado y aprobado hasta ese momento. Este acuerdo deseparacin ser firmado por el Contratista y aprobado por el garante.

Cuando se celebre un acuerdo de separacin, se redactarn los trminosnecesarios para que el Contratista reciba pago completo por el trabajo terminadode acuerdo a estas especificaciones. Asimismo, para que reciba un pagorazonable por los trabajos parcialmente realizados, segn determine elContratante.

El Contratista no recibir pago por prdida de ganancias o utilidades anticipadaspor trabajos no realizados ni terminados. Nada de lo contenido aqu se

interpretar como derogatorio de cualquiera de los derechos o recursosestablecidos por la ley, a que tiene derecho el Contratante segn los trminos delcontrato.

Si el Contratista realizara cualquier trabajo o incurriese en cualquier gastoanticipado para la obra, antes de recibir la "Orden de Inicio", tal accin ser de suexclusiva responsabilidad.


39/799

100-22

Seccin 104.) ALCANCE DEL TRABAJO

104.01 Trabajo por ejecutar. La labor cubierta por estas especificacionescomprende la ejecucin y terminacin total de la obra objeto del contrato,

incluyendo el suministro de todos los materiales, equipo, transporte, mano de obray todo lo dems que sea necesario e imprevisto, as como la limpieza final del sitiodel proyecto, el pago de todas las obligaciones y el reemplazo del trabajo ymateriales defectuosos, todo de acuerdo con los planos, especificaciones y demsdocumentos contractuales.

104.02 Otros contratos. El Contratante puede encargarse directamente, omediante la adjudicacin de otros contratos, de la ejecucin de trabajo adicional.El Contratista deber cooperar plenamente con el Contratante o con los demsContratistas y disponer cuidadosamente su propio trabajo para que sea compatible

con estas otras labores, conforme a las instrucciones que de el Contratante. ElContratista no deber cometer, ni permitir, actos que interfieran con la ejecucindel trabajo realizado por otro Contratista o por el Contratante.

104.03 Sealizacin y mantenimiento del trnsito. El contratista, adems deestar obligado a mantener por su cuenta seales permanentes, aprobadas por elsupervisor, tanto de da como de noche para indicar cualquier peligro o dificultadpara el trnsito. Tambin se obliga a colocar por lo menos dos (2) rtulosinformativos del proyecto, cuyas dimensiones mnimas sern de 4,50 m. por 2,50m. con la leyenda y tamao de letra o logotipo que le indique el Contratante. El

lugar de colocacin de estos rtulos deber ser aprobado por el supervisor de laobra.

Excepto cuando se disponga lo contrario, el Contratista deber mantener enservicio para todo trnsito cualquier camino existente al cual le est haciendomejoras. Cuando as fuese previsto en los planos o en las disposicionesespeciales, el Contratista podr desviar el trnsito por una ruta alterna autorizada,o canalizarlo debidamente en un carril de la misma va, colocando el sealamientonecesario y el personal suficiente para la conduccin del trnsito.

El Contratista deber conservar en buenas condiciones de ruedo la parte del

proyecto que est siendo utilizada por el trnsito para cuyo efecto dar en todomomento un mantenimiento satisfactorio a la superficie de ruedo. Tambinproporcionar y mantendr en condiciones de seguridad los accesos, cruces eintersecciones con veredas, caminos, calles, comercios, estacionamientos paravehculos, residencias, garajes y fincas. Cuando se produzca polvo comoconsecuencia de las labores de construccin, deber aplicar riegos de agua oemplear otros medios satisfactorios para su control.


40/799

100-23

Sern por cuenta del Contratista todos los gastos relacionados con elmantenimiento del trnsito sobre la seccin del camino existente que se estreparando o mejorando y de la construccin y mantenimiento de las vas deacceso antes mencionadas, cruceros, intersecciones y otros en lo que seanecesario, sin compensacin directa, excepto si en las Disposiciones Especiales

se prev otra modalidad.

104.04 Limpieza final. Antes de la aceptacin final del proyecto, el Contratistaretirar todo el equipo, instalaciones provisionales, materiales no usados oinservibles, escombros, etc., y reparar o reemplazar de manera aceptable lascercas u otras propiedades pblicas o privadas que hayan sido daadas odestruidas debido a la realizacin del trabajo. Asimismo, conformar asatisfaccin del Contratante todas las irregularidades en el terreno que seanproducto de la construccin del proyecto, tanto en propiedades pblicas como enprivadas. Limpiar las obstrucciones causadas por el trabajo en los cauces;

limpiar los desages y acequias dentro de los lmites del proyecto y en suslugares adyacentes, ya sea en propiedad pblica como en privada, de maneraprecisa y en condicin presentable.

104.05 Oficinas de campo. Las oficinas, laboratorios e instalaciones especialesnecesarias para la supervisin, sern construidos por el Contratista conforme aldiseo aprobado por el Contratante. El costo de estos servicios ser por cuentadel Contratista, salvo que dispongan otra cosa las Especificaciones Especiales delproyecto.

104.06 Estipulaciones sanitarias. El Contratista proporcionar y mantendrfacilidades para sus empleados en condicin de limpieza y sanidad de acuerdocon la normativa nacional existente y de las entidades que tengan jurisdiccin. Elcosto de estos servicios ser por cuenta del Contratista.

104.07 Materiales. Todos los materiales para el proyecto sern suministrados porel Contratista, salvo disposicin contraria en las Especificaciones Especiales, ydebern provenir de fuentes de suministro aprobadas por el Contratante. Lasolicitud para la aprobacin de la fuente de materiales deber indicar claramente

la ubicacin del sitio, o el nombre y direccin del proveedor segn sea el caso, elsistema de despacho, la fecha propuesta del primer envo y el uso que se dar almaterial. Los materiales podrn ser inspeccionados en el lugar de origen yaprobados antes de su envo. Para todos los materiales importados, el Contratistapresentar al Contratante informes certificados de los ensayos, realizados por unlaboratorio aprobado, que cubran todos los requerimientos de las especificacionespara cada lote o envo. Los materiales no podrn ser usados hasta despus de suaprobacin por el Contratante. La aprobacin mediante muestras ser aplicable


41/799

100-24

slo y cuando el material a proveer sea igual a las muestras aprobadas y quepueda ser provisto en el tiempo y cantidades requeridas, conservando losmateriales su calidad y composicin uniforme. La aprobacin para un caso o usodeterminado no implica aprobacin para otros casos o usos.

Los materiales aprobados que aparenten ser defectuosos cuando se reciban, o losque hubiesen sufrido deterioro durante su transporte y almacenamiento, no podrnser utilizados hasta que nuevamente hayan sido ensayados y aprobados por elContratante. Los pedidos de materiales debern contener la descripcin detalladade stos y del uso que se les dar, as como la designacin oficial del proyectodonde sern usados. Se entregarn al Contratante copias de los pedidos en elmomento en que stos se llevan a cabo.

Salvo especificacin contraria en las Disposiciones Especiales, las pruebas de losmateriales se harn a costa del Contratante. Sin embargo, el Contratista debeproporcionar las facilidades necesarias para la toma de muestras, proveer las

muestras que se le soliciten y las entregar donde se lo ordene el Contratante.Cuando se establezca el sistema de autocontrol, el Contratista deber tomar ypreparar las muestras para las pruebas requeridas. Los gastos en que incurra elContratista con relacin a las pruebas anteriormente indicadas, sern incluidos enlos precios de los distintos renglones de la oferta. Salvo especificacin contraria,se harn las pruebas de los materiales de acuerdo con los mtodos de la

AASHTO.

Los vehculos y recipientes usados para el transporte de materiales debern estaren buen estado, ser resistentes, fuertes y limpios. De otro modo, los materialestransportados podrn ser rechazados.

Los recipientes debern estar claramente marcados con el nombre del fabricante,peso neto, calidad, nmero del lote del material aprobado a que corresponda y lafecha de aprobacin. Los materiales susceptibles de ser daados por causa delos elementos naturales debern ser almacenados en construcciones apropiadas ode otra manera aceptable para su proteccin contra deterioro.

Los materiales debern mantenerse limpios y libres de materias extraas antes,durante y despus de haber sido colocados en la obra, para lo cual el Contratistacumplir las recomendaciones del Contratante. Los materiales, en el momento deser usados en la obra, debern estar en buenas condiciones y de acuerdo en todo

con los requerimientos de las especificaciones. Los materiales sucios, daados ode otra forma defectuosos, no debern usarse en la obra aunque hayan sidopreviamente aceptados.

104.08 Superintendente en la obra. El Contratista dirigir el trabajo por medio deun superintendente competente, que hable el idioma y espaol, con autoridad pararecibir y cumplir instrucciones. Los trabajadores debern ser competentes y


42/799

100-25

ejecutarn su labor de manera esmerada. Cualquier persona que no seadebidamente calificada para su trabajo, o quien lo efecte de manera nosatisfactoria o contraria a las especificaciones o instrucciones del Contratante,deber ser despedido si as lo solicita el Contratante, no pudiendo nuevamente sercontratado para el proyecto salvo aprobacin del Contratante. La superintendencia

y el nmero de trabajadores debern ser suficientes, en opinin del Contratante,para asegurar la terminacin del proyecto en el plazo estipulado.

104.09 Equipo. Se usar solamente equipo adecuado, que deber estar enbuenas condiciones de trabajo. Se utilizar suficiente cantidad de equipo en laobra para asegurar la terminacin del proyecto dentro del plazo estipulado. Seoperar el equipo de manera tal que no cauce dao a la propiedad pblica yprivada. Cuando se estipule un equipo de tipo y clase especial, ste debe serprovisto y usado por el Contratista. Todo el equipo est sujeto a la aprobacin delContratante. Si el Contratista o Sub-contratistas no son propietarios de todo oparte del equipo requerido, debern presentar una declaracin escrita con el

nombre y direccin del dueo o dueos, la que se acompaar con unamanifestacin de dicho propietario o propietarios de haber llegado a un acuerdo dealquiler del equipo, as como del trmino de vigencia del mismo.

104.10 Local del trabajo. Cualquier espacio que el Contratista necesite para laubicacin de plantas, equipo, almacenaje u otros fines, fuera del disponible en elsitio de la obra, deber ser procurado por el Contratista y el costo de ello seincluir en los precios de los distintos renglones de la oferta. En caso deincumplimiento del contrato, el Contratante tiene el derecho de tomar posesin yocupar tal espacio directo o indirectamente para la terminacin del proyecto. Si

estuviese en arriendo, la escritura de arrendamiento contendr una clusula queexprese que en caso de incumplimiento del Contratista, el arrendamiento podrser transferido al Contratante o a quien designe ste. El Contratista acepta que,en caso de dicho incumplimiento, l tramitar tal transferencia.

104.11 Organizacin del contratista. El personal, equipo y local de trabajoprovisto por el Contratista para el proyecto, debern ser adecuados y suficientespara la terminacin del proyecto dentro del plazo estipulado. Cuando en opinindel Contratante, parte o la totalidad de ellos sean inadecuados o insuficientespara terminar el proyecto dentro del plazo estipulado, aquel podr ordenar al

Contratista corregir la deficiencia y ste deber acatar la orden.

Cuando el Contratista no cumpla con el requisito de suministrar equiposadecuados y en suficiente cantidad para la prosecucin correcta de la obra, elContratante podr proceder a la retencin de los pagos de los certificados por obraejecutada, que se originan en tal concepto, o suspender la obra hasta tanto sesuministre el equipo adecuado.


43/799

100-26

Seccin 105.) CONTROL DEL TRABAJO

105.01 Autoridad del contratante. El Contratante delegar la autoridad en susrepresentantes para decidir en cuanto a la aceptabilidad, progreso y suspensin

del trabajo, as como a la interpretacin y aprobacin de lo concerniente alcumplimiento del contrato. El trmino "OC" comprende a todos los representantesautorizados, incluyendo los inspectores que actan dentro de los lmites de suautoridad, tal como fue delegado por la OC.

105.02 Autoridad de los inspectores gubernamentales. Los inspectores estnautorizados para supervisar todo el trabajo, incluyendo la preparacin,fabricacin, o elaboracin de los materiales para el proyecto. El inspector no estautorizado para alterar o renunciar a los requerimientos del contrato, emitirinstrucciones contrarias al contrato, actuar como supervisor o dirigir las

operaciones del contratista. El inspector tiene autoridad para suspender el trabajohasta que su decisin pueda ser referida a la OC para la resolucin definitiva.

105.03 Especificaciones, planos y dibujos. Las clusulas del contrato relativasa especificaciones, planos y dibujos para la construccin, se complementan de lasiguiente manera:

(a) General. El Contratista debe preparar planos y dibujos adicionales, segnsea necesario, para la adecuada ejecucin del trabajo. Esto incluye, pero nose limita a, dibujos para el control del trfico, obra falsa, diagramas de

esfuerzos, esquemas de anclajes, planos de ereccin y listas del equipo.Las lminas de los dibujos se ceirn a un tamao mximo de 610 por 920milmetros. En cada lmina u hoja del clculo, debe incluirse el nmero delproyecto, nombre, y cualquier otra identificacin que se estipule en el contrato.

El Contratista debe suministrar 5 juegos de los planos, dibujos y clculos desoporte para la debida aceptacin, antes de ejecutar el trabajo cubierto porellos. Si los documentos son devueltos por el Ingeniero para una revisin, unavez corregidos deben reenviarse para la aprobacin correspondiente. ElIngeniero tendr un plazo de 40 das para la devolucin de estos documentos

cuando se trate de estructuras de ferrocarril y 30 das para las demsestructuras. Si los documentos deben ser reenviados, el tiempo para laaprobacin comienza a contarse de nuevo. El Contratista debe obteneraprobacin escrita previa para realizar cambios o desviaciones en los planosaceptados.

(b) Requisitos especficos para estructuras de concreto y miscelneas. ElContratista debe suministrar diseos y/o esquemas para fundaciones, obras


44/799

100-27

falsas, trabajos de ereccin, sistemas de soporte temporales, encofrados,estructuras de desvo y otras obras transitorias, as como para mtodos deconstruccin propuestos. stos deben proporcionarse con el sello y firma deun profesional con destreza en el campo de diseo respectivo.

105.04 Coordinacin de los documentos del contrato. Las especificacionesespeciales del contrato, los planos, las especificaciones suplementarias y lasespecificaciones generales son documentos del contrato. Cuando se solicita unrequisito en uno de ellos es como si lo fuera en todos. Se entiende que losdocumentos del contrato son complementarios y que describen y proporcionan lainformacin requerida para el contrato en su totalidad. En caso de discrepanciaentre ellos, las dimensiones calculadas y mostradas gobiernan sobre ladimensiones medidas. Los documentos del contrato prevalecen en el ordensiguiente:

(a) Regulaciones legales vigentes(b) Especificaciones especiales del contrato(c) Planos(d) Especificaciones suplementarias(e) Especificaciones generales

105.05 Restricciones de carga. Cuando se transporte material y equipo encaminos pblicos desde o hacia el sitio del proyecto, deben cumplirse todas lasrestricciones legales de carga existentes. La emisin de un permiso especial noreleva al Contratista de la responsabilidad por daos resultantes del transporte dematerial o equipo.

A menos que sea permitido especficamente en algn documento del contrato, nodeben operarse equipos o vehculos que excedan los lmites de carga legalessobre estructuras nuevas o existentes dentro del proyecto. Todos los daos,resultantes del uso de tales equipos o vehculos, deben repararse o reemplazarsede manera aceptable, sin ningn costo para el Contratante.

En las secciones del proyecto usadas para acomodar pblico viajero, debeoperarse el equipo de construccin y vehculos de manera que no haya conflictocon el flujo del trfico y que se minimicen los retrasos al pblico que circula por lava.


45/799

100-28

Seccin 106.) CONTROL DEL MATERIAL

106.01 Fuentes de suministro y requisitos de calidad. El Contratista debeseleccionar fuentes y proporcionar material aceptable. Antes de usarlas en el

proyecto, debe informar al Contratante sobre todas las fuentes de materialespropuestas, a efectos de facilitar la inspeccin y ensayos del material. No debeincorporarse el material propuesto a la obra hasta tanto sea aprobado.

El material debe ser aprobado en la fuente antes de ser llevado al proyecto. Estaaprobacin no constituye aceptacin. Si una fuente aprobada no continasuministrando material aceptable durante la vida del proyecto, el uso posterior deesa fuente ser prohibida.

106.02 Fuentes locales de materiales. Las fuentes de piedra, arena, grava, tierra

u otro material natural localizados por el Contratante en la vecindad del proyecto,pueden ser mencionadas en los documentos del contrato. Estas fuentesidentificadas podrn ser definidas por el Contratante como aptas para el proyectoo slo enlistadas como informacin de ayuda al Contratista para su localizacin.La decisin de usar o no una fuente identificada por el Contratante es solamentedel Contratista.

(a) Fuentes suministradas por el Contratante. El Contratante, a suconveniencia, podr adquirir permisos y derechos para obtenerer material delas fuentes identificadas en el contrato y para usar el terreno de esas fuentespara un sitio de planta y/o apilamientos. Los informes disponibles de pruebas

y de datos histricos del comportamiento del material, que verifiquen suaceptabilidad, deben ser suministrados por el Contratista.

No deben ejecutarse trabajos dentro de una fuente suministrada por elContratante hasta que sea aceptado un plan de operacin para su desarrollo.Deben ejecutarse todas las obras necesarias para producir material aceptable,incluyendo el desarrollo del sitio, la preparacin, el control de la erosin y larestauracin del lugar.

En general, la calidad de las fuentes provistas es aceptable, pero puedencontener capas o bolsas de material inaceptable. No es factible determinar slo

con algunas muestras la calidad del material del depsito entero, por lo quepueden esperarse variaciones. El Contratista debe determinar la cantidad y tipode equipo y trabajo necesario para seleccionar y producir material aceptable.

(b) Fuentes indicadas por el Contratante. El Contratante puede sealarposibles fuentes de materiales. Las indicaciones del Contratante no sondemostrativas de la calidad o cantidad de material, o del derecho al uso dematerial de estas fuentes.


46/799

100-29

Estas fuentes sern consideradas como fuentes localizadas por el Contratistaconforme al punto (c) siguiente:

(c) Fuentes localizadas por el Contratista. El Contratista es responsable por

estas fuentes, incluyendo los suministros comerciales establecidos. Debenusarse fuentes que cumplan con la cantidad y requisitos de calidad delcontrato. Deben determinarse la cantidad y tipos de equipo y trabajonecesarios para seleccionar y producir material aceptable. Deben obtenersetodos los permisos para el uso de la fuente y entregar copias de todos losdocumentos.

Deben entregarse informes de los ensayos de laboratorio y datos delcomportamiento histrico disponibles que indiquen la aceptabilidad del materialde la fuente. No debe usarse material de una fuente inaceptable para elContratante. Debe desecharse el material inaceptable y localizar otra fuente,sin ningn costo para el Contratante.

106.03 Manejo de la fuente de material. El Contratista debe notificar alContratante catorce (14) das antes de iniciar las operaciones en una fuente. ElContratista debe desarrollar y operar la fuente de material de acuerdo con el plande funcionamiento, o con acuerdo escrito aceptado por el Ingeniero para suexplotacin.

Debe cumplirse con los siguientes requerimientos segn sean aplicables:

(a)Antes de desarrollar una fuente de material, debe medirse el contenido desedimento de la corriente de agua aledaa al sitio, que recibir el desage alrea de operaciones. Debe controlarse toda erosin de manera que el nivel desedimento en la corriente de agua que recibe el desage no aumente.

(b) Despus de que la operacin de la fuente se termine, debe retornarse al reade la fuente toda el material de cubierta que exista en sitio antes de comenzarla explotacin. Debe nivelarse el rea cuidadosamente, conformado los taludesen la extensin correspondiente. El material almacenado de la cubierta debeesparcirse uniformemente sobre los lados y base del rea explotada. Debecolocarse una cobertura vegetal en el sitio y en el rea circundante.

106.04 Acopio y manejo del material. El material debe almacenarse y manejarsede manera de preservar su calidad y aptitud para el trabajo. Despus dealmacenado, el material aprobado puede ser de nuevo inspeccionado antes de suuso en la obra. El material almacenado debe identificarse debidamente parafacilitar su pronta inspeccin.


47/799

100-30

Para acopiar materiales y colocar plantas y equipo, deben utilizarse slo reasaprobadas del derecho de va. El Contratista debe proporcionar todo el espacioadicional requerido. No debe usarse propiedad privada para almacenamiento demateriales sin permiso escrito del dueo o arrendatario. El Contratista debesuministrar copias de stos acuerdos. Todos los sitios de almacenamiento

provistos por el Contratante deben restaurarse y quedar en su condicin original.El contratista es responsable por la seguridad y el manejo de todo el materialalmacenado.

106.05 Uso de materiales encontrados en la obra. El material que aparezca enlas excavaciones, tal como piedra, grava o arena, puede ser usado para otrorengln de pago cuando sea aceptable. Cuando aparezca un material aplicablesegn el cartel, tal material se pagar en ambos renglones: como excavacin ycomo parte del otro rengln de pago en que est siendo utilizado. Este materialdebe ser reemplazado con otro material aceptable, si es necesario para ejecutarun terrapln o relleno, sin ningn costo para el Contratante. El material slo debeser excavado o removido dentro de los lmites de la gradiente, tal como se indiqueen los perfiles, secciones y taludes.

El derecho a usar y procesar materiales encontrados en la obra no incluye eltrabajo en obras no gubernamentales, salvo que resulte de deshacerse de materialde desperdicio.

Si el contratista produce o procesa material de terrenos del Estado en exceso delas cantidades requeridas por el contrato, el Contratante puede:

(a) Tomar posesin del exceso de material pagando al Contratista slo elcosto de produccin, o

especificaciones para la construccion

Documents