d e s c r i p c i ó n - pep.pemex. web viewno. de plano y/o croquis. descripción...

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA

ANEXO “A”“RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS”

Descripción de los Trabajos: “Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos”Licitación No. _______________ Página 1 de 18

No. de Plano y/o Croquis.

Descripción Revisión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ÁREA DE COBERTURA (ACTIVO INTEGRAL BURGOS)

FABRICACIÓN DE GUARDAGANADO DE 5.50 M

INSTALACIÓN DE GUARDAGANADO DE 5.50 M

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE HOJA SENCILLA DE 6¨ Ø Y 2¨ Ø

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE HOJA SENCILLA DE 3¨ Ø Y 1¨ Ø

CONSTRUCCIÓN DE FALSETE

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Ó ANDAMIOS

CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CABEZALES PARA ALCANTARILLAS

CONSTRUCCIÓN DE PATAS DE GALLO A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO EN GUARDAGANADOS.

CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS DE 5 HILOS CON POSTAS METÁLICAS.

CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS DE 5 HILOS CON POSTAS DE CONCRETO.

CGE / JFEA





Descripción de los Trabajos: “Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos”Licitación No. _______________ Página 2 de 18

No. de Plano y/o Croquis.

Descripción Revisión

13, 13 A

14

15

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INDIVIDUALES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 61 CM X 61 CM

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS GENERALES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 117 CM X 117 CM.

CONSTRUCCIÓN DE REJILLA TIPO IRVING

Representante Legal: _____________________________

Representante de PEP:__________________________

Jesús Margil Silva RodríguezResponsable del proyecto de P.E.P.

E. D. Depto. de Mantto.a Instalaciones Vías de acceso

e Infraestructura.Nombre o RazónSocial;

Vo. Bo.

Marino López MorgadoCoordinación de Mantenimiento y Logística.

PEMEX Exploración y Producción

CGE / JFEA





Descripción de los Trabajos: “Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos”Licitación No. _________________ Página 3 de 18

CGE / JFEA

Región NorteActivo de Producción Burgos

Operación de ExplotaciónEXPLORACION Y PRODUCCION

PIEDRAS NEGRAS

NUEVO LAREDO

PANDURA

OASIS

CD. MIERJAUJAL

MIGUEL ALEMAN

REYNOSA

MOJARREÑASSTA. ROSALIA

CUERVITO

SIERRITA

TOPO

AREA REYNOSA

RIO BRAVO

ESTACIONMONTERREY

BATERIA MONTERREY

CUITLAHUAC

BRASIL

18 MARZO

FCO.CANO

TREVIÑO

LOS RAMONES

SAN FERNANDOHIUIZACHE

TRONCAL

ESTACION DE COMPRESION

ESTACION DE RECOLECCION

CADEREYTAMONTERREY

SALTILLO

TORREON

A CHIHUAHUA

MONCLOVA

LAMPAZOS

MERCED

BUENA SUERTE

MONCLOVA

PRESA FALCON

MATAMOROS

GOLFO DE MEXICO

CORINDON

EMU

QUITRIN

ALONDRA

PLANTAS CULEBRA

Red de Ductos

PIPILA

G.PRIETO

LOMITAS

MISION

ARCABUZ

PALMITO

CABEZA

GEMINISRODEO

4 MILPAS

BENAVIDES

PRIMAVERA

COMITAS

STA. ANITA

PICADILLO

CARRETAS

COAHUILA

NUEVO LEON

TAMAULIPAS

GIGANTE ARCOS

VELERO

16" x 9.0 Km.

24" x 80.0 Km.

Red de Gas HúmedoRed de Gas SecoDistribución

TORRECILLAS

AREACULEBRA

16" x 172.0 Km.

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNCOORDINACIÓN DE MANTTO. Y LOGÍSTICA

SECCIÓN VÍAS DE ACCESO

REVISÓ:LEVANTÓ:

DIBUJÓ:

FECHA:ESCALA: SIN ESCALA

ACOTACIÓN:

No. 1

ÁREA DE COBERTURA (ESTADOS DE TAMAULIPAS Y NUEVO LEÓN) DEL PARALELO 24° 30’ 00” HACIA EL NORTE

SectorNorte

SectorSur






CGE / JFEA






Plataformas Tipo para Operación de Árbol de Producción y Válvulas

CGE / JFEA

REVISO:


SECCIÓN VÍAS DE ACCESOCONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS O

ANDAMIOSACOTACIÓN: FECHA:

No. 7LEVANTÓ:

DIBUJÓ:






CGE / JFEA

REVISO:


SECCIÓN VÍAS DE ACCESOCONSTRUCCIÓN DE BARANDAL

ACOTACIÓN: FECHA:

No. 8LEVANTÓ:

DIBUJÓ:






CGE / JFEA

0.25

VARILLAS DE 3/8” Ø VARILLAS DE 3/8” Ø @ 0.20

1.00

@ 0.200.30

0.30

0.45 A 0.91 Ø.

Minimo 0.50

0.25

N.T.N.

0.70 0.45 A

0.91 Ø.

0.60 0.60 0.70

VARIABLE

0.30

VARIABLE

0.45 A

0.91 Ø.

0.45 A

0.91 Ø.

VARIABLE

0.30

REVISO:


SECCIÓN VÍAS DE ACCESO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE

CABEZALES PARA ALCANTARILLASACOTACIÓN: FECHA:

No.9LEVANTÓ:

DIBUJÓ:






CGE / JFEA






CGE / JFEA

DIBUJÓ:

ACOTACIÓN: CM.

REVISÓ:LEVANTÓ:

FECHA:

ESCALA: SIN ESCALA

No. 13



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INDIVIDUALES DE LÁMINA GALVANIZADA DE 61 X 61 CM






CGE / JFEA




ACOTACIÓN: M.

LEVANTÓ:

FECHA:

ESCALA: SIN ESCALA

No. 13A

DIBUJÓ:






CGE / JFEA




ACOTACIÓN: M.

LEVANTÓ:

FECHA:

ESCALA: SIN ESCALA

No. 14

DIBUJÓ:






CGE / JFEA



CONSTRUCCIÓN DE REJILLA TIPO IRVING

ACOTACIÓN: M.

LEVANTÓ:

FECHA:

ESCALA: SIN ESCALA

No. 15

DIBUJÓ:




ANEXO “BG”ESPECIFICACIONES GENERALES


I.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.Los trabajos de este contrato consisten en construir, instalar y reparar puertas, guardaganados, barandales y andamios, construir obras de drenaje, instalar y reparar cercas, construcción, reparación y desazolve de contrapozos, fabricación y colocación de letreros para la conservación de los caminos y cuadros de maniobras de los pozos, caminos generales, troncales, ramales, así como los caminos existentes que se utilizan para el tránsito de vehículos oficiales en las comunidades aledañas a las instalaciones de P.E.P., en el Activo Integral Burgos para incrementar la vida útil de los mismos.

P.E.P. tramitará y proporcionará al Contratista los permisos para el acceso a las áreas donde se ejecutarán los trabajos de este contrato. La gestión de permisos relativos a la seguridad, correrá por cuenta del contratista.

Los trabajos de este contrato se ejecutarán mediante órdenes de trabajo parciales, estas órdenes de trabajo parciales se darán por escrito al contratista a través del Residente de Obra. Indicándose los trabajos por ejecutarse, el lugar exacto, fecha de inicio y termino, plazo de ejecución, número de contrato, nombre del contratista, firma del Residente de obra, de los supervisores de área de P.E.P. y del Superintendente de Construcción.

En una necesidad urgente, la orden de trabajo se podrá dar verbalmente y se ratificará por escrito el siguiente día hábil.

II.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE.La información técnica proporcionada por P.E.P., es la incluida en los anexos “A” y “BP” del presente contrato.

III.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.PEP.- PEMEX- Exploración y Producción.

IV.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS. La ejecución de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos señalados en estas bases. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del Residente de Obra, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos superen o mejoren las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

No. DESCRIPCIÓNLEYES y REGLAMENTOS: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

DNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al AmbienteCódigo para el Desarrollo Sustentable del Estado de TamaulipasLey Ambiental del Estado de Nuevo León

DNV.LY.009 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.

DNV.LY.046 Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.DNV.RG.002 Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

CGE / JFEA






No. DESCRIPCIÓNDNV.LY.075 Ley General de Salud.DNV.RG.041 Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos.DNV.LY.039 Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.RG.031 Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

NORMAS : NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM-003-SEGOB-2002 Señales y avisos para protección civil.- colores, formas y símbolos a utilizar.NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo

que se utilice en los centros de trabajo

NOM-006-STPS-2000Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos de seguridad

NOM-009-STPS-2011 Equipo suspendido de acceso-instalación, operación y mantenimiento-condiciones de seguridad.

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte - condiciones de seguridad e higieneNOM-113-STPS-2009 Calzado de protección.NOM-115-STPS-2009 Cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificaciónNOM-116-STPS-2009 Seguridad, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de

trabajo.NMX-S-058/1-SCFI-2005 Seguridad – sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura

– parte 1: arneses de cuerpo completo – requisitos y métodos de pruebaNMX-S-058/5-SCFI-2005 Seguridad – sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura

– parte 5: conectores con dispositivos de cierre y bloqueo automáticos – requisitos y métodos de prueba

NMX-C-159-ONNCCE-2004 Industria de la construcción -concreto- elaboración y curado de especimenes en el laboratorio

NMX-C-161-ONNCCE-1997 Industria de la construcción - concreto fresco - muestreo

NMX-C-169-ONNCCE-2009 Industria de la construcción - concreto- obtención y prueba de corazones y vigas extraídos de concreto endurecido

NORMAS DE REFERENCIA DE PEMEXNRF-006-PEMEX-2011 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios. NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios.NRF-024-PEMEX-2009 Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y

líneas de vida.NRF-038-PEMEX-2005 Caminos de acceso a instalaciones petroleras.

NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales.

NRF-114-PEMEX-2006 Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generales

CGE / JFEA






No. DESCRIPCIÓNNRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.NRF-088-PEMEX-2005 Equipo de protección facial.

NRF-139-PEMEX-2006 Soportes de concreto para tubería.NRF-157-PEMEX-2006 Construcción de estructuras de concreto.NRF-159-PEMEX-2006 Cimentación de estructuras y equipo.NRF-160-PEMEX-2007 Demoliciones y desmantelamientosNRF-195-PEMEX-2008 Construcción de estructuras de

Acero.ESPECIFICACIONES DE PEMEX

P.2.0143.01 Drenajes en zonas industrialesP.3.0121.01 Clasificación de materiales para el pago de excavaciones

P.3.120.01 Especificación para construcción de terracerías (Se incluye desmontes, despalmes, excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos).

P.3.120.02 Trazo y niveles. (num. anterior 3.108.01) P. 3.102.03 Excavación para obras de drenajes y puentes

P 3.121.08 Clasificación de materiales para el pago de excavacionesP.3.0151.02 Zapatas y cimientos de mampostería

P.3.0133.01 Construcción de estructuras de aceroP.3.0135.01 Cimbras para concreto, (num. anterior 3.112.04)

P.3.0135.02 Elaboración y control de concretoP.3.0135.03 Acero de refuerzo en estructuras de concretoP.3.0135.04 Unión mecánica de varillas de refuerzo para concretoP.3.0135.11 Evaluación de la resistencia de estructuras de concretoP.3.0364.01 Cercas y Bardas.P.4.0137.01 Cementos hidráulicos. (num. anterior 4.112.01).P.4.0137.02 Agregados para concreto. (num. anterior 4.112.02).P.4.0137.03 Acero de refuerzo para concreto.

P.4.137.04 Agua para elaborar concretoP.4.137.05 Aditivos para concreto.

P.3.0403.01 Colores y letreros para identificación de instalaciones y equipo de transporte.AVIII-7

Anexo “SSPA”“Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, Primera Versión. Junio 2011.

NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores

y vehículos pesados en los centros de trabajo.NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

RE.SN.01 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos Y Organismos Subsidiarios.

TÉRMINOS Y CONDICIONES RESOLUCIONESS.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 PROYECTO INTEGRAL CUENCA DE BURGOS 2004-2022

CGE / JFEA






No. DESCRIPCIÓN

S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos Y Organismos Subsidiarios.

SIASPA-200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajo con Riesgo

V.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.Los trabajos a ejecutar podrán efectuarse en cualquier campo localizado dentro de la jurisdicción del Sector Norte del Activo Integral Burgos, de acuerdo al croquis No.1 del anexo “A”, para la realización y pago de los trabajos de este contrato, se considerará como punto de partida las instalaciones que para efecto del desarrollo del contrato, sean designadas por el contratista en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para el desplazamiento de su personal y equipo dentro del Activo (Estados de Tamaulipas y Nuevo León).

El contratista durante la vigencia del contrato deberá contar con una oficina para recibir notificaciones en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas, la cual deberá estar equipada con equipo de cómputo, impresora, escáner, fax, Internet, correo electrónico, equipo de comunicación, teléfono, etc.

VI.- PERSONAL.Para vigilar el buen desarrollo de este contrato, el contratista deberá contar durante la vigencia del contrato, con un Superintendente de Construcción responsable de la ejecución de los trabajos el cual deberá ser de profesión Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

El Superintendente de Construcción deberá contar con un equipo de comunicación permanente disponible las 24 horas del día durante la vigencia del contrato y con dirección de correo electrónico, con el fin de garantizar la comunicación con la Residencia de Obra, así como una unidad móvil de transporte.

Durante la vigencia del contrato el contratista deberá contar con el personal, equipo y material necesario para cubrir simultáneamente cinco frentes de trabajo, como mínimo.

Previo acuerdo con el contratista se podrá incrementar el número de frentes de trabajo.

VII.- EQUIPO.El equipo y maquinaria que utilice el contratista para la ejecución de los trabajos, deberá encontrarse en buenas condiciones de operación, los cuales deberán tener disponibles desde el inicio y hasta el término de los trabajos. PEP podrá exigir la sustitución del equipo que se encuentre en malas condiciones o que no sea apropiado y pueda repercutir en mala calidad de la obra, inseguridad y el avance normal de la misma.

El Contratista tendrá que considerar los medios de comunicación necesarios con cobertura dentro del sector correspondiente del Activo durante la vigencia del contrato que asegure la comunicación efectiva entre el Residente de obra y el Superintendente de Construcción, los que se distribuirán de la siguiente manera: uno para el Superintendente de Construcción y uno para el Residente de Obra.

CGE / JFEA






Para dirigir las desviaciones del tráfico durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá colocar los señalamientos preventivos necesarios (conos fluorescentes, barreras canalizadoras, cintas plásticas, banderas de tela fluorescente, etc.).

Las unidades motrices que utilice el contratista para el transporte del personal deberán estar equipadas con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con capacidad de emitir reporte diario de recorrido. El histórico de reporte detallado que genere el GPS, deberá conservarlo el contratista.

Durante la vigencia del contrato, dicha información deberá estar disponible para cuando PEP, a través de la Residencia de Obra, lo solicite.

El siguiente listado de equipo requerido se considera como mínimo, más no limitativo ya que el Contratista deberá adecuarse a las necesidades y a los requerimientos de los alcances de los conceptos de obra para cumplir con los trabajos:

Número de unidades mínimo requeridas

Descripción del equipo con las características mínimas requeridas.

5Unidad Móvil para Transporte de Personal que cuente con asientos y cintos de seguridad Modelo 2010 ó más reciente.

1 Unidad Móvil Modelo 2010 o más reciente.

1 Camión Plataforma Capacidad Mínima de 6 Toneladas.

3 Revolvedora para Concreto.

1 Camión de volteo capacidad mínima de 6 m3.

2 Retroexcavadora

1 Trituradora de ramas y vegetales a gasolina, de doble cuchilla, de 2 ruedas, capacidad de triturado mayor a 3 m3/hr

1 Máquina de soldar.

1 Equipos de corte oxiacetileno.

1 Equipo de levante para maniobras con capacidad mínima de 3 toneladas (pluma, brazo mecánico, etc.), modelo 2006 o más reciente.

1 Vibrador para concreto (chicote).

1 Compactador manual-mecánica (bailarina)

1 Sistema de Geoposicionamiento Global. (GPS).

El equipo será revisado por la Residencia de Obra al inicio del contrato.

CGE / JFEA






VIII.- MATERIAL.Los materiales a utilizar en estos trabajos se suministrarán de acuerdo a las características especificadas en este contrato.

IX.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.El Superintendente de Construcción deberá presentarse para recibir instrucciones y órdenes de trabajo cuando sea requerido por la Residencia de Obra en horario comprendido entre las 08:00 a las 18:00 hrs., en la jornada ordinaria establecida por P.E.P. en la oficina de la Sección de Vías de Acceso en Blvd. Morelos y calle Tamaulipas, s/n, Col. Ampliación Rodríguez, edificio de Mantenimiento y Logística, Zona Industrial Puerta No. 5, Reynosa Tamaulipas, durante la vigencia del contrato.

La ejecución de los trabajos en campo se realizará de lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 hrs. En casos excepcionales se solicitará la ejecución de obras urgentes, las cuales se realizarán en fines de semana y días inhábiles, en horario de 08:00 a 15:00 sin que esto ocasione costo adicional.

X.- REPORTES.

Números Generadores.

El contratista deberá incluir en cada estimación acompañando a los números generadores de obra, un reporte de los trabajos con las evidencias fotográficas digitales, por partida ó por orden de trabajo, de acuerdo a lo indicado en los apartados de EVIDENCIAS del anexo ¨BP¨, tomadas con cámara digital, entregándolo impreso, con su respectivo respaldo en archivo electrónico en formato compatible, así como las coordenadas del sistema de posicionamiento global, (GPS) tal y como se señala en los apartados de EVIDENCIAS del anexo ¨BP” de cada partida. Cabe señalar que si el contratista por causas imputables a él, no entrega los generadores y las evidencias debidamente conciliadas y completas antes mencionadas de cada partida en tiempo y forma, de tal manera que si el residente de obra no cuenta con ellas en el instante que reciba de parte de ventanilla única de PEP la estimación correspondiente para su revisión y/o autorización, procederá a regresarla por el mismo conducto y no procederá su trámite correspondiente, todo esto bajo la estricta responsabilidad del contratista. Al regresarla, se hará por el total estimado (completa) tal y como fue recibida.

El contratista junto con los números generadores, deberá entregar un reporte (relación de trabajos realizados) mensual por partida, acorde con los números generadores de los trabajos ejecutados, el cual deberá incluir, la descripción del trabajo realizado, instalación de PEP y el monto correspondiente.

XI.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.Apegarse a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de seguridad y protección al ambiente; así como a las propias emitidas por la Paraestatal para la regulación de sus obras, procesos y actividades.

El contratista deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de Exploración y Producción en la Cuenca de Burgos y Cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el Documento Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Del 28 de Septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. Y

CGE / JFEA






en el Documento Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

El contratista realizará los trabajos apegado a lo establecido en el anexo “SSPA” “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realicen actividades en Instalaciones de “Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, Primera Versión. Junio 2011.

El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control re acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo. Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-001 Criterios de seguridad en el Manejo de Vehículos. Los vehículos deberán contar con un Sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser monitoreado por P.E.P., para el desarrollo de los trabajos. Los vehículos de la Contratista no deben tener el logotipo de PEMEX ni la leyenda “Al servicio de PEMEX” o equivalente, deben tener el logotipo de su compañía así como los letreros indicando sus números telefónicos para quejas y la velocidad mínima y máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la Contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

El Contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de Pemex, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las normas de referencia de Pemex aplicables, o de no existir éstas, con las disposiciones aplicables.

El Contratista deberá tramitar oportunamente el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del Contratista.

Al término de la ejecución de una obra, el Contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

Es responsabilidad del Contratista realizar los trabajos de acuerdo a la LGEEPA ( Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente), y sus Reglamentos en materia de Impacto Ambiental, contaminación de aire, suelo, agua, residuos peligrosos y ruido, así como el cumplimiento de las disposiciones de impacto ambiental de los resolutivos S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04.- “Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022” y S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 DEL PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027.

CGE / JFEA






Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberá hacerlo a través de una Compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el Proveedor o Contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Todos los trabajadores del Proveedor o Contratista, deben llevar consigo una credencial de identificación que los acredite como personal de su Compañía, durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones y presentarla cuando se le solicite.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el Contratista, éste deberá notificar de inmediato a P.E.P. (Departamento de Desarrollo Sustentable de la Coordinación de SIPA), así mismo, conjuntamente con el Residente de Obra deberá llenar el formato F- SAA-24-114/01 Rev. 01 o el que la autoridad ambiental determine entregándolo al mencionado departamento antes de 72 horas, para su trámite.

El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para Pemex Exploración y Producción, y entregará al Supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

El Contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. Que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el Municipio.El Contratista deberá entregar al Supervisor de Pemex Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior.El Contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es Pemex Exploración y Producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos. Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos.

CGE / JFEA






Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.

El contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.

Establecer y difundir a todo el personal, que no se podrá capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de fauna silvestre, que habitan en las áreas de trabajo.

No se deberán almacenar residuos fuera de las instalaciones. Los contenedores de aceites, combustibles y otras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.

Los residuos resultantes del lavado de piezas metálicas, ya sea con agua u otros disolventes, deberán almacenarse temporalmente en contenedores para su disposición final, pero nunca arrojarlos al suelo, a cuerpos de agua o sobre la vegetación del entorno.

El almacenamiento, manejo, transporte y disposición de los residuos sólidos no peligrosos, deberá realizarse como lo establezcan las autoridades estatales y municipales.

El proveedor durante la vigencia del contrato, deberá cumplir con lo establecido en la normatividad emitida por La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como es la revisión diaria de las unidades destinadas al transporte de residuos peligrosos.

Debe preferenciarse el reciclaje de los residuos que tengan este potencial, a través del propio proveedor o de empresas autorizadas.

Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones:

Autorización de la SEMARNAT

- Recolección y Transporte- Exportación- Operación de Centro de Confinamiento- Acopio (almacenamiento) temporal- Tratamiento- Incineración- Reciclaje- Reuso

CGE / JFEA






Autorización de la SCT

- Para las unidades que realizarán el transporte de los residuos.

En el caso de subcontratar los servicios de manejo, deberán entregarse al supervisor de PEP, las autorizaciones de las compañías subcontratadas.

El Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal ó Municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale el Residente de Obra. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del Contratista.

El Contratista es responsable por daños causados a terceros o a cualquier instalación próxima a la obra en ejecución por negligencia imputable a él.

Para que el Contratista y su personal puedan realizar trabajos dentro de las instalaciones de P.E.P., estará obligado a atender las disposiciones de seguridad y protección ambiental que tiene establecido P.E.P. en los centros de trabajo. Dentro de la póliza de Responsabilidad Civil el Contratista debe considerar una cobertura adicional que ampare la responsabilidad civil por contaminación.

Queda prohibido al contratista lo siguiente:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas. La construcción de letrinas.

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el Contratista deberá solicitar al Residente de la Obra, la asesoría adecuada.

El Contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del Contratista/Proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

El Contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “auditorías efectivas”, auditorías internas de cumplimiento al anexo “SSPA”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”.

El Contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.

CGE / JFEA






Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPA. Para su registro y control.

Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el área de SIPA.

El Contratista deberá presentar convenio con compañía que realizará la recolección de residuos peligrosos (tanques, botes de pintura, estopas, aceite, etc…), además deberá entregar copia de reporte mensual en donde se especifiquen las cantidades entregadas a confinación. CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

1. OBJETIVOS:a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de PEP,

así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de influencia

de los distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o

prolongadas temporadas de lluvia.f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de las

comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCIÓN INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Comunes” del Anexo SSPA que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores prácticas

de manejo vehicularb. El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso de

Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.c. El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar evidencia

de dicha capacitación.

CGE / JFEA






3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORESTal y como se encuentra pactado en el punto Iv.2.9 del Apartado IV.2. “Acceso a Instalaciones de Petróleos Mexicanos U Organismos Subsidiarios” del Anexo SSPA, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes: a. En ruta 60 km/hr. b. En caminos secundarios 40 km/hr. c. En zonas urbanas 30 km/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20 km/hr.

En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.

En el caso de que el Contratista, su personal o cualquiera de sus subcontratistas, o personal de éstos, si es el caso, infrinja los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al

respecto.3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las

reglas de los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.

El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.

Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.

Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.

Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

CGE / JFEA






Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto III.1 del Anexo SSPA.

Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

Representante Legal: _______________________

Representante de PEP:

_________________________Jesús Margil Silva Rodríguez

E. D. Mantto. a Instalaciones, Vías de Accesoe Infraestructura.

Nombre o Razón Social:________________________

Vo. Bo:

____________________Marino López Morgado

Coordinación de Mantenimiento y Logística.

CGE / JFEA




ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Descripción de los Trabajos: “Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos”Licitación No. _________________

Página 1 de 33

I.- ESTRUCTURAS METÁLICAS EN CAMINOS Y CUADROS DE MANIOBRAS.

I.1.- Suministro, fabricación e instalación de guardaganado de 5.50 m. x 3.00 m, con tubería proporcionada por el contratista.La fabricación e instalación del guardaganado, se realizará de acuerdo a las medidas indicadas en el croquis No. 2 del anexo “A” y apegándose a los siguientes requisitos: Tubería de 2a. nueva con costura, de acero al carbono de 4” de diámetro cédula 40 con espesor de 0.237” y tubería de 2a. nueva con costura 6” de diámetro cédula 40 con espesor de 0.280” y placa de acero de ¼” de espesor.

Deberán colocar los cordones de soldadura necesarios en función de los espesores de la tubería y la soldadura se ejecutará en su totalidad por el proceso manual arco eléctrico, los cortes serán rectos y tipo boca de pescado, se realizarán con equipo de corte (oxiacetileno), y quedar libres de rebabas que debiliten las juntas.

Al marco del guardaganado formado por tubería de 6”diámetro cédula 40 con espesor de 0.280” deberá aplicársele en todo el perímetro una mano de recubrimiento primario color rojo óxido a base de cromato de zinc, óxido de hierro y resina vinil alquidálica, la aplicación deberá ser sobre superficies limpiadas por métodos manuales hasta quedar libre de óxido, utilizando el adelgazador que indique el fabricante de la pintura, y se le rotulará con un cordón de soldadura con la siguiente información: Coordinación de Mantenimiento y Logística y un número consecutivo de la fabricación del guardaganado; deberá abreviarse y quedar como sigue: (CML y numero consecutivo), con un tamaño de letras de 0.12 m.

El contratista deberá considerar el mantener un stock por una cantidad mínima de 5 guardaganados, durante la vigencia del contrato, el cual será exigido, después de los primeros 30 días naturales de la fecha de inicio del contrato, los cuales podrán ser requeridos en caso de urgencias cuando sean ordenados por el Residente de Obra e inmediatamente se repondrá el stock durante la vigencia del contrato.

La instalación del guardaganado se realizará utilizando el equipo adecuado para ejecutar el trabajo. El guardaganado deberá quedar apoyado completamente en las bases de concreto, construidas para este fin, (No se incluye el costo de dichas bases); para la formación de rampas compactadas de transición entre el terreno y el guardaganado (aproches) se utilizará el material de préstamo del camino.

El alcance de este concepto para la fabricación (croquis No. 2 del anexo “A”) e instalación (croquis No. 3 del anexo “A”) del guardaganado incluye: el suministro de los materiales nuevos necesarios como son: la tubería de 2a. nueva con costura de 4” Y 6” de diámetro, la placa metálica de ¼” de espesor, la soldadura, el oxígeno, el acetileno, la pintura primaria; la fabricación que involucra la mano de obra y el equipo necesario, la habilitación de los materiales, el trazo, los cortes rectos y boca de pescado, la aplicación de las soldaduras de la pintura primaria y del cordón de soldadura para identificación, la herramienta menor, los desperdicios de materiales; la colocación que involucra la mano de obra y el equipo necesarias para las maniobras de colocación y nivelación en sitio sobre las bases existentes, la herramienta menor y la limpieza durante y al final de la obra; el equipo de seguridad para todo el personal, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal hasta el sitio indicado. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS). No incluye: el transporte del guardaganado al sitio, las maniobras de carga y descarga, la excavación para las bases, la cimbra, el concreto utilizado en la fabricación, ni las patas de gallo.

CGE / JFEA






Página 2 de 33

EVIDENCIAS.-

-Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar de la instalación de la pieza.

La unidad de obra será la pieza (Pza.) fabricada e instalada.

I.2.- Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica rectangular de una hoja con tubería proporcionada por el contratista, de 6” y 2” de diámetro, de 3.00 m. x 1.20 m.La fabricación de las puertas metálicas de hoja rectangular, se realizará de acuerdo a las medidas indicadas en el croquis No. 4 del anexo “A” y apegándose a los siguientes requisitos: tubería de 2a. nueva con costura, de acero al carbono de 2” de diámetro cédula 40 con espesor 0.154”, 3” de diámetro cédula 40 con espesor de 0.216”. y 6” de diámetro cédula 40 con espesor de 0.280”.

El trabajo de soldadura tipo filete se ejecutará en su totalidad por el proceso manual arco eléctrico, deberá colocar los cordones de soldadura necesarios en función de los espesores de la tubería, además los cortes de tubería serán rectos, a 45º y tipo boca de pescado y se realizarán con equipo de corte (oxiacetileno), los cuales deberán estar libres de rebabas que debiliten las juntas, en los postes de 6” de diámetro se rotularan con un cordón de soldadura con la siguiente información: Coordinación de Mantenimiento y Logística y un número consecutivo de la fabricación de la puerta. Deberá abreviarse y quedar como sigue: (CML y número consecutivo), con un tamaño de letras de 0.12 m.

El contratista deberá considerar el mantener un stock por una cantidad mínima de 10 piezas durante la vigencia del contrato el cual será exigido, después de los primeros 30 días naturales de la fecha de inicio del contrato.

La excavación para alojar las bases de la puerta metálica, se realizará en forma manual en cualquier tipo de material, las dimensiones de la excavación se indican en los croquis No. 4 del anexo “A”.

El concreto requerido para el colado de la cimentación (bases), será elaborado en obra con medios manuales, con una resistencia de F’c = 200 Kg./cm2., el tamaño del agregado pétreo triturado utilizado en la elaboración del concreto deberá ser de 19mm. (3/4”) a finos bien graduado.

El alcance de este concepto para la fabricación e instalación de la puerta, incluye: el suministro de los materiales nuevos necesarios como son: la tubería de 2a. nueva con costura de 2” Y 6” de diámetro, la placa metálica de 1/4”, 3/8” y 1/2” de espesor, la soldadura, el oxígeno, el acetileno; la fabricación que involucra la mano de obra y equipo necesaria, la habilitación de los materiales, el trazo, los cortes rectos, y tipo boca de pescado, la aplicación de las soldaduras y del cordón de soldadura para identificación, el suministro y aplicación de grasa en cada una de las bisagras, los desperdicios de los materiales y la herramienta menor; la colocación que involucra el equipo y la mano de obra necesaria para las maniobras de colocación y nivelación en sitio hasta el lugar indicado, el suministro y transporte de los materiales para la elaboración del concreto de las bases, la herramienta menor y la limpieza durante y al final de la obra; el equipo de seguridad para todo el personal, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS). No incluye el transporte, ni las maniobras de carga y descarga.

CGE / JFEA






Página 3 de 33

EVIDENCIAS.-

-Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar de la instalación de la pieza.


I.3.-Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica rectangular de una hoja con tubería proporcionada por el contratista, de 3” y 1” de diámetro, de 3.00 m. x 1.20 m.La fabricación de las puertas metálicas de hoja rectangular, se realizará de acuerdo a las medidas indicadas en el croquis No. 5 del anexo “A” y apegándose a los siguientes requisitos: tubería de 2a. nueva con costura, de acero al carbón de 1” de diámetro cédula 40 con espesor 0.133”, 2” de diámetro cédula 40 con espesor 0.154” y 3” de diámetro cédula 40 con espesor de 0.216”.

Deberá colocar los cordones de soldadura necesarios en función de los espesores de la tubería el trabajo de soldadura tipo filete se ejecutará en su totalidad por el proceso manual arco eléctrico, además los cortes de tubería serán rectos, a 45º y tipo boca de pescado y se realizarán con equipo de corte (oxiacetileno), los cuales deberán estar libres de rebabas que debiliten las juntas, en los postes de 3” de diámetro se rotularán con un cordón de soldadura con la siguiente información: Coordinación de Mantenimiento y Logística y un número consecutivo de la fabricación de la puerta, deberá abreviarse y quedar como sigue: (CML y numero consecutivo) con un tamaño de letras de 0.05 m.

El contratista deberá considerar el mantener un stock por una cantidad mínima de 10 piezas durante la vigencia del contrato el cual será exigido, después de los primeros 30 días naturales de la fecha de inicio del contrato.

El alcance de este concepto para la fabricación de la puerta, incluye: el suministro de los materiales nuevos necesarios coma la tubería de 2a. nueva con costura de 1” Y 3” de diámetro, la placa metálica de 1/4” y de 3/8” de espesor, la soldadura, el oxígeno, el acetileno. La fabricación que involucra la mano de obra y equipo necesaria, la habilitación de los materiales, el trazo, los cortes rectos, y tipo boca de pescado, la aplicación de las soldaduras y del cordón de soldadura para identificación, el suministro y aplicación de grasa en cada una de las bisagras, los desperdicios de los materiales y la herramienta menor; la colocación que involucra el equipo y mano de obra necesario para las maniobras de colocación y nivelación en sitio hasta el lugar indicado, el suministro y transporte de los materiales para la elaboración del concreto de las bases, la herramienta menor y la limpieza durante y al final de la obra; el equipo de seguridad para todo el personal, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS). No incluye el transporte, ni las maniobras de carga y descarga.

EVIDENCIAS.-

--Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar de la instalación de la pieza.


CGE / JFEA






Página 4 de 33

I.4.- Recuperación de guardaganado de 4.30 m. x 3.00 m. hasta 7.00 m. x 3.00 m.Este trabajo consiste en retirar de su lugar de instalación el guardaganado con longitud de entre 4.30 m. a 7.00 m. y para este trabajo el contratista primero deberá desmantelar las patas de gallo, después deberá retirarlo hasta una distancia máxima de 30 m, donde no obstruya el tránsito de los vehículos utilizando el equipo necesario para la maniobra y el tapado de la zanja lo realizará PEP.

El alcance de este concepto incluye: el equipo y mano de obra necesaria para las maniobras de retiro del guardaganado, la herramienta menor, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, y el equipo de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital de cada pieza recuperada (tomada en el momento de la maniobra de recuperación, donde se observe el equipo utilizado) de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar de la recuperación.

La unidad de obra será la pieza recuperada (Pza).

I.5.- Recuperación de puertas metálicas de una hoja.El trabajo consiste en retirar la puerta metálica de una hoja, del lugar en que se encuentre instalada, colocándolas en la lateral del camino, además incluye la demolición del concreto adherido a las bases de la puerta, el material producto de la demolición lo dejara del tamaño de 3” y lo esparcirá en el área en una distancia de acarreo de hasta 100 m., no deberá dejarlo amontonado, ni en tamaños mayores de 3” ni adherido al tubo de la puerta.

El alcance de este concepto incluye: la mano de obra, el retiro de la puerta metálica hasta una distancia 30 m, la demolición del concreto adherido a las bases, esparcido del material producto de la demolición, la herramienta menor; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital de cada pieza recuperada (tomada en el momento de la maniobra de recuperación, donde se observe el equipo utilizado) de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar de la recuperación.

La unidad de obra será la pieza (puerta metálica de una hoja recuperada) (Pza.).

I.6.- Instalación de guardaganado recuperado, de 4.30 m x 3.00 m, hasta 7.00 m x 3.00 m.La instalación del guardaganado se realizará al lugar que indique el Residente de Obra de P.E.P., utilizando el equipo adecuado según criterio del contratista y su instalación se hará de acuerdo al croquis No. 3 del anexo “A”. El guardaganado deberá quedar apoyado completamente en las bases de concreto construidas para este fin, para la formación de las rampas de transición compactadas entre el terreno y el guardaganado (aproches) se utilizará el material de préstamo del camino.El alcance de este concepto para la instalación del guardaganado recuperado incluye: el equipo y mano de obra necesario para las maniobras de colocación y nivelación en sitio sobre las bases, la herramienta menor, la CGE / JFEA






Página 5 de 33

limpieza durante y al final de la obra; el equipo de seguridad para todo el personal, el transporte utilizado para la realización de estos trabajos deberá ser cerrado y que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS). No incluye la recuperación del guardaganado, el transporte, la excavación para las bases, la cimbra, el concreto utilizado para la fabricación de las mismas, ni las patas de gallo.

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital de cada pieza (guardaganado) instalada, (tomada en el momento de la maniobra de instalación, donde se observe el equipo utilizado) de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar de la instalación de la pieza.

La unidad de obra será la pieza (Pza.).

I.7.- Instalación de puerta metálica recuperada de una hoja de cualquier medida.La instalación de la puerta se realizará al lugar que indique el Residente de Obra de P.E.P., utilizando el equipo adecuado según criterio del contratista y de acuerdo al croquis No. 4 del anexo “A”, la excavación para alojar las bases de la puerta metálica, se realizará en forma manual en cualquier tipo de material, el concreto requerido para el colado de la cimentación (bases), deberá ser elaborado en obra, con una resistencia de f’c = 200 Kg./cm2., el tamaño del agregado pétreo triturado utilizado en la elaboración del concreto deberá ser de 19mm. (3/4”) a finos bien graduado.

El alcance de este concepto incluye: el equipo y mano de obra necesario para las maniobras de colocación y nivelación en sitio, el trazo, nivelación de la puerta, la excavación, el suministro de los materiales necesarios, la elaboración y el colado del concreto; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, la herramienta menor y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

-Una fotografía digital de cada pieza (puerta metálica de una hoja instalada, tomada en el momento de la maniobra de instalación, donde se observe el equipo utilizado) de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar de la instalación de la pieza..La unidad de obra será la pieza (Pza.).

I.8.- Desazolve en guardaganado de 4.30 m. x 3.00 m. hasta 7.00 m. x 3.00 m.Este trabajo consiste en retirar el guardaganado a una lateral del camino utilizando el equipo adecuado, según criterio del contratista y la mano de obra necesaria, retirar el material acumulado entre las bases de concreto (azolve), volver a colocar el guardaganado sobre bases de concreto, en todos los guardaganados con longitudes de 4.30 a 7.00 m.

El alcance de este concepto incluye: El retiro del guardaganado que involucra la mano de obra y el equipo necesarias para las maniobras de retiro, volver a colocar y nivelar el guardaganado en sitio sobre las bases existentes, la excavación y retiro del material acumulado (azolve); El transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, la herramienta menor y el equipo de

CGE / JFEA






Página 6 de 33

seguridad para el personal, no incluye la colocación de las patas de gallo. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

-Dos fotografías digitales de cada pieza (guardaganado), una tomada en el momento de la maniobra de retiro del guardaganado, donde se observe el equipo utilizado y la otra tomada al área entre las bases antes de volver a colocar el guardaganado, en la que se aprecie que quedo libre de azolve de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar del trabajo.


I.9.- Pintura de puerta metálica de hoja sencilla 6”Ø x 2” Ø.Se pintarán las puertas metálicas de hoja sencilla similares a las señaladas en el croquis No. 4, para tales trabajos se le aplicará una mano de recubrimiento primario a base de cromato de zinc, óxido de hierro y resina vinil alquidálica la aplicación deberá ser sobre superficies limpiadas por métodos manuales hasta quedar libre de óxido. Además de la aplicación del primario deberá aplicársele una mano de recubrimiento alquidálico, de color blanco y/o amarillo, según indique el Residente de Obra, utilizando el adelgazador que indique el fabricante.

El alcance de este concepto incluye: el suministro, transporte y aplicación de los materiales al lugar de trabajo, la mano de obra, la herramienta menor, la limpieza durante y al finalizar los trabajos; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar del trabajo.


I.10.- Pintura de puerta metálica de hoja sencilla 3”Ø x 1” Ø.Se pintarán las puertas metálicas de hoja sencilla similares a las señaladas en el croquis No. 5, para tales trabajos se le aplicará una mano de recubrimiento primario a base de cromato de zinc, óxido de hierro y resina vinal alquidálica la aplicación deberá ser sobre superficies limpiadas por métodos manuales hasta quedar libre de óxido. Además de la aplicación del primario deberá aplicársele una mano de recubrimiento alquidálico de color blanco y/o amarillo, según indique el Residente de Obra, utilizando el adelgazador que indique el fabricante.

El alcance de este concepto incluye: el suministro de material, transporte y aplicación de los materiales al lugar de los trabajos, la mano de obra, la herramienta menor, la limpieza durante y al finalizar los trabajos; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal y el equipo de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

CGE / JFEA






Página 7 de 33

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.-Coordenadas GPS del lugar del trabajo.


I.11.- Suministro, fabricación e instalación de plataformas de operación de válvulas. El concepto comprende la fabricación de andadores, plataformas y escaleras (incluye marcos y soportes con tubería de acero al carbono de 3” de diámetro, cédula 40, barandales a base de tubería galvanizada con o sin costura de 1 ½“ de diámetro, cédula 40 especificación ASTM A-53, así como colocación de rejilla tipo Irving dentada de acero galvanizada electroforjada, así como habilitado de marcos y soportes; habilitado de barandales; habilitado de rejilla tipo Irving de 1 ½” x 1/8”; habilitado de marcos para peldaños con ángulo de acero al carbono de 1 ½” x ¼”, soportadas con ángulo de 2 ½” x ¼”, especificación ASTM A-36; conformado y aplicación de soldaduras en marcos soportes, barandales, peldaños y rejilla tipo Irving con sus placas base para el armado de los andadores, plataformas y escaleras de acceso de operación de válvulas, según lo indicado en el croquis No 7 del anexo “A”; aplicación de soldadura en todos los espacios que requiera, (juntas), para el armado de marcos, soportes, barandales, colocación de rejillas tipo Irving, ángulo de marcos de los peldaños y soportes de los mismos y colocación de placa base de apoyo en soportes de andadores y escaleras, se usaran electrodos E-6010 y E-7018, en diferentes diámetros con la finalidad de evitar puntos de corrosión; limpieza mecánica con esmeril y carda trenzada con roscas integradas a los cordones de soldadura, con la finalidad de verificar la existencia de poros; incluye también limpieza a metal blanco según especificación NACE 1/PSC – SP-5, aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) en color negro;

El alcance de este concepto incluye: el suministro de materiales, mano de obra, herramienta y/o equipo, transporte del personal, utilización de andamios de ser necesario para la realización de las actividades; utilización de equipo de corte oxiacetileno las maniobras de carga, transporte, descarga e instalación de las piezas con el equipo de levante necesario evitando daños a válvulas y líneas de operación; hincado de la soportería en excavaciones cilíndricas de 0.50 m de profundidad y de 0.30 m de diámetro, ahogada posteriormente en concreto f’c= 150 kg/cm², la herramienta menor, la limpieza durante y al finalizar los trabajos; el equipo de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será la Tonelada (Ton.).

I.12 Suministro e instalación de barandal tubular metálico para protección. Se suministrará e instalará barandal tubular metálico para protección de contrapozos a base de tubería de acero al carbono de 2” de diámetro especificación ASTM-A-53, grado b, cédula 20 (estándar), proporcionada por el

CGE / JFEA






Página 8 de 33

contratista, se instalará en donde indique el Residente de Obra, el barandal tubular deberá ser hincado a 0.50 m de profundidad en excavaciones cilíndricas de 0.30 m de diámetro y ahogado en concreto f’c= 150 kg/cm², separados a cada 2.50 m.

El barandal deberá tener una altura útil de 1.20 m., y deberá estar escuadrado y plomeado, con tubo larguero superior, intermedio e inferior con una separación máxima entre postes de 2.50 m, según lo indicado en el croquis No 8 del anexo “A”. Esta partida se pagará por metro de barandal instalado.

Una vez instalados se efectuarán los trabajos de limpieza con abrasivo a metal blanco, especificación NACE No. 1/PSC -SP-5, aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas), del color que indique el residente de P.E.P.

Las soldaduras, tanto de taller como de campo para esta partida, no serán radiografiadas, sin embargo bajo criterio del supervisor se verificara la calidad de esta actividad.

El alcance de este concepto incluye: el suministro de los materiales, fabricación y soldado de barandal a base de tubo larguero superior, intermedio e inferior de acero al carbono cédula 40 de 2” de diámetro, limpieza y aplicación de recubrimientos y pintura, carga, transporte, descarga e instalación de las piezas, la mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza final del área.

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro (m). I.13 Suministro e instalación de tableros de rejilla electroforjada de perfil estructural tipo Irving o equivalente. Este concepto consiste en el suministro e instalación de tableros de rejilla electroforjada de acero al carbono tipo Irving galvanizada por inmersión en caliente, superficie antiderrapante, (dentada) con solera de carga de 1/8” x 1 ½” de peralte, con espacio entre soleras 3-15/16” x 13/16”. Para soportar los tableros de rejilla, se suministrará perfil tubular rectangular (PTR) de acero ASTM A-36 de 2” x 2” x 3/16”, recubierto por anticorrosivo rp-2, en los tercios medios de ambos claros del contrapozo, los cuales se sujetarán al contrapozo de acuerdo a lo indicado en el croquis No. 15 del Anexo “A”. Así mismo el contratista suministrará e instalará un perfil angular como soporte de la rejilla irving en los contrapozos terminados a manera de contramarco; el perfil angular será de 2” x 2” x 3/16”, y estará anclado a la pared interna del contrapozo mediante una placa soldada en los extremos, la cual será anclada mediante dos pernos tipo hilti o similar. Incluye la aplicación de recubrimiento anticorrosivo rp-2.

Se incluye el suministro e instalación de: tornillos y taquetes expansores para asegurar la rejilla al marco metálico y contrapozo; sujetadores de rejilla tipo SA-1 y ganchos para izaje en la rejilla. manejo de materiales; corte de los tableros de acuerdo con las dimensiones requeridas; colocación, montaje en su sitio; punteo con PTR de soporte de ser necesario. Las dimensiones de las secciones serán previamente acordadas con la Residencia de obra PEP antes de su construcción.

CGE / JFEA






Página 9 de 33

El alcance de este concepto incluye: el suministro, trazo y corte de los materiales con equipo oxiacetileno; limpieza y aplicación de recubrimientos, carga, transporte y descarga de materiales, la mano de obra, equipo de seguridad, la herramienta menor, la limpieza durante y al finalizar los trabajos; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad y el equipo de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).


La unidad de obra será el metro cuadrado (m2).

I.14.- Desmantelamiento de estructuras en contrapozos.El trabajo consiste en desmantelar y retirar estructuras metálicas de los contrapozos, tales como plataformas y andamios, escaleras y barandales del lugar en que se encuentren instaladas, colocándolas en uno de los extremos del contrapozo, a una distancia de hasta 100 m. del lugar; además incluye la demolición del concreto adherido a las bases y/o corte con equipo oxiacetileno de las bases metálicas, el material producto de la demolición lo dejara del tamaño máximo de 3” y lo esparcirá en el área en una distancia de acarreo de hasta 100 m., no deberá dejarlo amontonado, ni en tamaños mayores de 3” ni adherido al tubo.

El alcance de este concepto incluye: la mano de obra, el corte con equipo oxiacetileno en caso de ser necesario, el retiro de la puerta metálica o estructura hasta una distancia de 30 m, la demolición del concreto adherido a las bases, esparcido del material producto de la demolición, la herramienta menor; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).



I.15.- Instalación de estructuras recuperadas en contrapozos.La instalación de las estructuras, tales como barandales de protección y plataformas de operación en contrapozos se realizará al lugar que indique el Residente de Obra de P.E.P., utilizando el equipo adecuado según criterio del contratista, la excavación para alojar las bases y el hincado o fijación de las estructuras serán las indicadas en las partidas I.11 y I.12, según sea el caso; en el caso de requerirse soldadura, ésta se pagará de acuerdo a lo indicado en la partida I.18.

El alcance de este concepto incluye: el equipo y mano de obra necesario para las maniobras de colocación y nivelación en sitio, el trazo, nivelación, la excavación, el suministro de los materiales necesarios, la elaboración y el colado del concreto; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, la herramienta menor y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

CGE / JFEA






Página 10 de 33



I.16.- Suministro e instalación de estructura metálica ligera para reparaciones y adecuaciones.Las reparaciones se realizarán en campo o en las instalaciones del contratista, según lo indicado por la Residencia de Obra, normalmente en puertas, andamios o plataformas, barandales, candaderas, marcos para losetas, rejillas y/o en cualquier tipo de estructura, actividades que incluyen:

Suministro de materiales nuevos: Tubo de acero al carbono de 1” de diámetro cédula 40 de 0.133” de espesor, 2" de diámetro cédula 40 de 0.154” y 3” de diámetro cedula 40 de 0.216” de espesor, solera de 1/8” de espesor, placa de acero de 1/4”, 3/8” y 1/2” de espesor, redondo y/o varilla corrugada de 1/4”, 3/8” y 1/2” Ø, perfil tubular rectangular (PTR); de 2” x 2” x 3/16”, ángulo de 2” x 2” x 3/16”, ángulo de 3” x 3” x 1/4”,así como la soldadura necesaria.

Herramienta y equipo necesarios para la ejecución de estos trabajos, carga, transporte y descarga de materiales desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Cortes con equipo de oxiacetileno. Biselado y esmerilado de los bordes. Punteo, Alineación y nivelado de las estructuras. Proporcionará en su caso el equipo para la fabricación y montaje, equipo de corte, andamios y equipo de

transporte. Los conceptos anteriores incluyen, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y maquinaria o equipo

necesarios para la ejecución de estos trabajos. Limpieza durante y al final de la obra. Retiro de equipo y andamiaje. Incluye los desperdicios de material.

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”..-Coordenadas GPS del lugar del trabajo.

La unidad de obra será el Kilogramo (Kg.).

I.17.- Suministro e instalación de estructura metálica pesada para reparaciones y adecuaciones.Las reparaciones se realizarán en campo o en las instalaciones del contratista, según lo indicado por la Residencia de Obra, normalmente en puertas, guardaganados, y/o en cualquier tipo de estructura, que incluyen:

Suministro de materiales nuevos: Tubo de acero al carbono de 4” de diámetro cédula 40 de 0.237” de espesor y 6” de diámetro cédula 40 de 0.280” de espesor.

Herramienta y equipo necesarios para la ejecución de estos trabajos, carga, transporte y descarga de materiales desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Cortes con equipo de oxiacetileno.

CGE / JFEA






Página 11 de 33

Biselado y esmerilado de los bordes. Punteo, alineación y nivelado de las estructuras. Proporcionará en su caso el equipo para la fabricación y montaje, equipo de corte, andamios y equipo de

transporte. Los conceptos anteriores incluyen, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y maquinaria o equipo

necesarios para la ejecución de estos trabajos. Limpieza durante y al final de la obra. Retiro de equipo y andamiaje. Incluye los desperdicios de material.

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el Kilogramo (Kg.).

I.18.- Suministro y aplicación de soldadura no calificada en estructuras de acero.Estos trabajos incluyen lo siguiente:

Suministro de electrodo. Preparación de la máquina de soldar tipo corriente directa de 300 amperes como mínimo, incluyendo todos

sus accesorios de tal manera que puedan ser operadas dentro de los rangos de voltaje y amperaje recomendados para cada tipo y tamaño de electrodo

Aplicación de soldaduras de chaflán, filete, a tope o en boca de pescado en estructuras de acero al carbono con el manejo, presentado y alineado de la pieza.

Aplicación de los diferentes cordones de soldadura, por ambos lados cuando aplique, limpiando en cada relleno con esmeril o carda para eliminar escorias.

Suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad y maquinaria y/o equipo necesarios para la ejecución de estos trabajos.

Limpieza del área durante y al final de la obra. Cumplir con todas las normas de seguridad que apliquen.

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro lineal (M) de cordón de soldadura.

II.- TRANSPORTES.

CGE / JFEA






Página 12 de 33

II.1.- Transporte de guardaganado nuevo o recuperado de cualquier medida.El contratista transportará los guardaganados nuevos y/o recuperados al lugar que indique la Residencia de Obra de P.E.P, utilizando los medios necesarios según su criterio, la ruta más corta al lugar exacto de su próxima instalación o estiba, considerando cualquier superficie de rodamiento carretera pavimentada, brecha revestida y/o por revestir, contempla las maniobras de carga y descarga.

El alcance de este concepto incluye: el equipo de transporte en movimiento hasta los lugares indicados de origen y ubicación final del guardaganado, el equipo y personal necesarios para las maniobras de carga y descarga, el equipo de seguridad para todo el personal y el transporte del personal deberá ser en unidades con espacio cerrado y contar con cinturones de seguridad para todo el personal que transporte. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital de la maniobra de cada pieza (guardaganado nuevo ó recuperado) transportada, y otra con el trabajo terminado (en el lugar) de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.

La unidad de obra será el kilómetro por pieza (Km.- Pza.) (Guardaganado nuevo o recuperado.)

II.2.- Transporte de puerta metálica nueva o recuperada de una hoja, de cualquier medida, estructuras metálicas y tramos de tubería para reparaciones en campo.El contratista transportará las puertas nuevas y/ó recuperadas (de una hoja), estructuras metálicas tales como barandales tubulares de protección a contrapozos y plataformas de operación, y tramos de tubería de acero de 4 a 6” para reparaciones en campo, al lugar que indique el residente de obra de P.E.P., utilizando los medios necesarios según su criterio, la ruta más corta al lugar exacto de su próxima instalación o estiba, considerando cualquier superficie de rodamiento, ya sea carretera pavimentada, brecha revestida y/o por revestir, contempla las maniobras de carga y descarga. El alcance de este concepto incluye: el equipo de transporte en movimiento hasta los lugares indicados de origen y ubicación final de la puerta, el equipo y personal necesarios para las maniobras de carga y descarga, el equipo de seguridad para todo el personal y el transporte del personal deberá ser en unidades con espacio cerrado y contar con cinturones de seguridad para todo el personal que transporte. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital de la maniobra de cada pieza transportada, y otra con el trabajo terminado (en el lugar) de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.

La unidad de obra será el kilómetro- Pieza (Km.- Pza.) (Puerta de una hoja).

II.3.- Trabajos especiales de reparación de estructuras de acero en campo.El contratista transportará el equipo y personal al lugar que indique el Residente de Obra de P.E.P., utilizando la ruta más corta al lugar de trabajo, considerando cualquier superficie de rodamiento, ya sea carretera pavimentada, brecha revestida y/o por revestir, el pago de este concepto se hará por el total de los kilómetros recorridos, partiendo desde el origen hasta los puntos de ejecución de los trabajos y el retorno correspondiente. Esta partida incluye el transporte de estructura ligera para reparaciones menores a realizar en campo, tales como tramos

CGE / JFEA






Página 13 de 33

pequeños de tubería, ángulo, PTR, etc., siempre que la capacidad de carga del vehículo considerado permita el desplazamiento libre y sin complicaciones y sin poner en riesgo el resto del equipo y personal transportado.

Estos trabajos incluyen: la carga y transporte de la herramienta, la maquinaria y/o equipo y la mano de obra necesarios para la ejecución de estos trabajos desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo, siendo el único responsable de su almacenamiento y resguardo en sitio, sin obstrucción de las vías de acceso a las instalaciones; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal y el equipo de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Reporte impreso de coordenadas GPS que indique la distancia de recorrido en la ejecución de los trabajos ordenados.

La unidad de obra será el Kilómetro (Km.).

III.- OBRAS DE DRENAJE, OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIA

III.1.- Suministro e instalación de alcantarillas de tubo de concreto reforzado.Se suministraran alcantarillas tubulares de concreto armado f’c=280 Kg. /cm2 con junta tipo macho hembra, de 18”, 24”, 30” y 36” de Ø se desplantarán sobre una plantilla de 0.05 m. de espesor de arena con una pendiente longitudinal del 2%, se juntearán por el interior y exterior debiendo quedar impermeables, con mortero cemento-arena proporción volumétrica 1:3, para el manejo y colocación de la tubería se deberá utilizar un camión plataforma equipado con brazo hidráulico.

El relleno para la protección de la tubería se realizará con material producto de la excavación y/o revestimiento (se pagara con la partida III.13 de este anexo y se compactará con compactador mecánico manual en capas de 0.20 m., el nivel del terraplén deberá quedar como mínimo 40 cm. por arriba del lomo superior de la tubería.

El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, retiro de presencia de agua en forma manual, el suministro de la tubería y los materiales necesarios para su colocación, el suministro y colocación de la arena que se utilizará como plantilla, el equipo, mano de obra y herramienta menor en los trabajos de desplante y colocación de la tubería, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, la compactación del material de revestimiento para la protección de la tubería, cuatro señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.- Coordenadas GPS del lugar del trabajo.

CGE / JFEA






Página 14 de 33

La unidad de obra será el metro (M) de tubo colocado; incluyendo las juntas, de acuerdo a los diámetros que correspondan.

III.1.1.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro)Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.1 de este anexo.




III.2.- Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica.Este trabajo consiste en retirar el material acumulado en el interior de la alcantarilla y/o cubos de concreto y acero de cualquier diámetro, incluyendo hasta 20 m. aguas arriba y aguas abajo sobre el lecho de los cauces, por medios manuales, esto con el fin de dejar limpio y tener un funcionamiento correcto de las alcantarillas. El material producto del desazolve se retirara hasta una distancia de 100 m.

El alcance incluye: El transporte del personal al frente de trabajo, la mano de obra, el retiro del material acumulado (azolve, lodo, gravilla, basura, ramas y demás objetos que obstruya el paso del agua a través de la alcantarilla) hasta una distancia de 100 m., la herramienta menor, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.- Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad de obra será el metro (M) de acuerdo a los diámetros:

III.2.1.- Alcantarilla de 0.45m (18” diámetro)Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.2 de este anexo.



III.2.4- Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro)Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.2 de este anexo.III.3.- Excavación en material tipo “A” y/ó “B” por medios manuales.CGE / JFEA






Página 15 de 33

Las excavaciones se realizarán en material tipo “A” y “B” con herramienta manual, utilizando pico o barreta y pala, en alturas y/o profundidades, ancho y longitud que se requieran e indique el Residente de Obra de P.E.P.

El alcance incluye: La mano de obra al frente de trabajo, el trazo y nivelación, los trabajos de excavación con herramienta manual, el afine de los taludes, bomba de achique en caso de requerirse, retiro del material producto de la excavación a una distancia de 100 m. además de extenderlo en el lugar hasta dejarlo a nivel del terreno natural, no deberá dejarlo amontonado, 4 piezas señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, la herramienta menor, cintas plásticas de seguridad para delimitar las áreas de trabajo y la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos; El transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

Para efecto de pago el volumen del material excavado, se medirá compacto.

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro cúbico compacto (M3).

III.4.- Excavación en material tipo “A” y/o “B” por medios mecánicos.Las excavaciones se realizarán en material tipo “A” y “B” por medios mecánicos y/o neumáticos, en alturas y/o profundidades, ancho y longitud que se requieran e indique el Residente de Obra.

El alcance incluye: la mano de obra y el equipo necesario al frente de trabajo, el trazo y nivelación, los trabajos de excavación con medios mecánicos y/o neumáticos, el afine de los taludes, bomba de achique en caso requerirse, retiro del material producto de la excavación a una distancia de 100 m. además de extenderlo en el lugar hasta dejarlo a nivel del terreno natural, no deberá dejarlo amontonado, señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, cintas plásticas de seguridad para delimitar las áreas de trabajo, la herramienta menor y la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos; el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

Para efecto de pago el volumen del material excavado, se medirá compacto.

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro cúbico compacto (M3).III.5.- Excavación en material tipo “C”.

CGE / JFEA






Página 16 de 33

Las excavaciones se realizarán en material “C”, con Retroexcavadora, martillo neumático, o lo que sea requerido, a una profundidad de hasta 3.00 m., ancho y longitud que se requiera e indique el Residente de Obra.

El alcance incluye: El transporte de equipo, herramienta y personal frente de trabajo, el trazo y nivelación, los trabajos de excavación con retroexcavadora, el afine de los taludes de la excavación, herramienta menor, el retiro de presencia de agua de forma manual, el retiro del material producto de la excavación a una distancia de 100 m., además de extenderlo en el lugar hasta dejarlo a nivel del terreno natural, no deberá dejar montículos, ni agregados máximos de 3” los que se esparcirán sobre el camino, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, cuatro señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización del trabajo de forma segura, cintas plásticas de seguridad para delimitar las áreas de trabajo; la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo.

La unidad de obra será el metro cúbico compacto (M3).

III.6.- Cimbra en estructuras.La madera utilizada para la construcción de la cimbra deberá estar limpia libre de basura, polvo y sin deformaciones, roturas o cualquier deficiencia que afecte las dimensiones, alineamiento, terminado del elemento o la homogeneidad del concreto.

III.6.1.- Cimbra acabado común.Se suministrará cimbra de segunda la cual se utilizará en cimentaciones, firmes, en reglas y fronteras en áreas no visibles según lo indique el residente de obra.

El alcance incluye: El transporte de los materiales, herramienta y personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, el suministro, habilitado y colocación de la cimbra (madera de pino de segunda, duelas, polines, clavos, alambre recocido, los desperdicios y desencofrante) permaneciendo colocada el tiempo necesario hasta que el concreto alcance su resistencia, el descimbrado, la herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro cuadrado (M2) de contacto.CGE / JFEA






Página 17 de 33

III.6.2.- Cimbra acabado aparente.Se suministrará cimbra de primera con triplay de ¾” de espesor, a fin de dar un acabado aparente en todas las caras visibles, polines para reforzar y soportar los tableros, el desencofrante (aceite quemado) necesario, clavos y alambre recocido; esta cimbra se podrá utilizar en vados, losas, muros, cimentaciones, contrapozos, bases de guardaganados, plantillas, y obras similares, en altura y/o profundidad de hasta 3.00 m, ancho y área que se requiera e indique el Residente de Obra de P.E.P., permaneciendo colocada el tiempo necesario hasta que el concreto alcance su resistencia requerida.

El alcance incluye: el transporte de los materiales y mano de obra necesarios al frente de trabajo, el trazo y nivelación, el suministro, habilitado, colocación y descimbrado, clavos, alambre recocido y desencofrante (aceite quemado), la herramienta menor y la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos; el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y la determinación de coordenadas geodésicas, por medio del sistema de Posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro cuadrado de contacto de cimbra colocada (M2).

III.7.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo.Estos trabajos se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP, se suministrara y colocará el acero corrugado de refuerzo en estructuras de concreto verticales y/u horizontales; este acero deberá ser nuevo, estar libre de grasas, aceites, oxido y defectos de fabricación con un fy= 4,200 Kg. /cm2.

El alcance incluye: El transporte de los materiales, herramienta y personal al frente de trabajo, el suministro de los materiales incluido el alambre recocido, ganchos, dobleces, traslapes, silletas y desperdicios, la mano de obra en el habilitado y colocación del acero de refuerzo, herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el Kilogramo (Kg.) en los diámetros indicados.

III.7.1.- Acero corrugado de 5/8” diámetro.

CGE / JFEA






Página 18 de 33

Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.7 de este anexo.

III.7.2.- Acero corrugado de 1/2” diámetro.Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.7 de este anexo.

III.7.3.- Acero corrugado de 3/8” diámetro.Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.7 de este anexo.

III.8.- Demolición de concreto armado y/o simple.La demolición del concreto se realizará por medios mecánicos y/o manuales, en cualquier tipo de estructura de concreto armado y/o simple como: vados, losas, muros, cimentaciones, bases de guardaganados, contrapozos, plantillas, canales y obras similares. Se demolerá el concreto hasta tener un escombro del tamaño máximo de 3”, de manera que permita extenderlo en el camino, con acarreos de hasta 100 m. de distancia.

El alcance incluye: la mano de obra, el acarreo del material producto de la demolición hasta la distancia mencionada, 4 piezas de señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, las cintas plásticas de seguridad para delimitar las áreas de trabajo, la herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal y el equipo de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS)..

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro cúbico (M3) de concreto compacto, medido antes de demoler.

III.9.- Suministro, elaboración y vaciado de concreto simple f’c= 200 Kg. /cm2.El suministro del concreto requerido para el colado de bases para guardaganado, cimentaciones, muros y losas en estructuras nuevas o reparaciones, será elaborado, transportado y vaciado en sitio con los medios que considere necesarios el contratista, el cual deberá tener una resistencia mínima de f’c=200 Kg. /cm2, el tamaño máximo de los agregados será de 19mm. (3/4”) y deberán ser triturados.

PEP podrá realizar con terceros en forma aleatoria, pruebas de laboratorio para verificar la resistencia del concreto, para lo cual el contratista se obliga a dar las facilidades necesarias para las tomas de muestra respectivas.

El alcance incluye: el suministro y transporte de los materiales, la mano de obra y el equipo necesarios al sitio, la herramienta menor, el vaciado, el vibrado y el curado del concreto, señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos en forma segura, los desperdicios, la limpieza durante y al final de los trabajos; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal y el equipo de seguridad.

EVIDENCIAS.-

CGE / JFEA






Página 19 de 33


La unidad de obra será el metro cúbico (M3).

III.10.- Elaboración y vaciado de concreto f’c= 150 Kg. /cm2. El concreto requerido, será elaborado en sitio con una revolvedora de un saco como mínimo, el cual deberá tener una resistencia f’c=150 Kg. /cm2, el tamaño máximo de los agregados será de 19mm. (3/4”) los materiales a utilizar en la elaboración del concreto deberán ser producto de material triturado.

PEP podrá realizar con terceros en forma aleatoria, pruebas de laboratorio para verificar la resistencia del concreto, para lo cual el contratista se obliga a dar las facilidades necesarias para las tomas de muestra respectivas.El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el suministro de los materiales para elaborar el concreto, la mano de obra y equipo en la elaboración, vaciado y curado del concreto, los desperdicios, herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, señalamientos cinta plástica para delimitar las áreas de trabajo, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.11.- Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm2.El concreto ciclópeo se elaborará con la finalidad de nivelar el terreno natural de manera que permita el desplante de la obra de drenaje requerida, o donde lo indique el Residente de Obra.

Se elaborará con una proporción de 50% de concreto f´c=100 Kg/cm2 y 50% piedra bola limpia, cuyo tamaño máximo dependerá del espesor de la plantilla y será indicada por la Residencia de Obra, la cual deberá ser suministrada por el contratista. El concreto requerido será elaborado en sitio con revolvedora de un saco, el cual deberá tener una resistencia f’c=100 Kg. /cm2, y el tamaño máximo de los agregados será de 19mm. (3/4”).

El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, retiro de presencia de agua en forma manual, suministro y colocación de piedra bola limpia, rectificación de niveles y colocación de maestras de ser requerido, nivelado, apisonado, la mano de obra para la elaboración y vaciado del concreto, herramienta menor, señalamientos cintas plásticas para delimitar las aéreas de trabajo, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

CGE / JFEA






Página 20 de 33



III.12.- Suministro y transporte de material triturado.Este trabajo consiste en el suministro y transporte de material pétreo triturado al lugar que indique el Residente de Obra, el tamaño del material será arena del No. 4, grava de 1/4” y 3/4”, el material triturado estará libre de contaminación (material orgánico).

El alcance incluye: El suministro y transporte del material triturado.

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro cúbico (M3), de acuerdo al diámetro del triturado.

III.12.1.- Material Triturado Arena No. 4Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.12 de este Anexo.

III.12.2.- Material Triturado Grava de 1/4”Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.12 de este Anexo.

III.12.3.- Material Triturado Grava de 3/4”Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida III.12 de este Anexo.

III.13.- Suministro, Transporte y Colocación de material de banco.Este trabajo consiste en el suministro, transporte y colocación de material de revestimiento de banco en el lugar que indique el Residente de Obra.

Para efecto de estimación, el volumen se medirá suelto cargado en camión.

El alcance incluye: El transporte del equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el suministro y colocación del material, el equipo necesario para la carga y descarga del material en el lugar, herramienta menor, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


CGE / JFEA






Página 21 de 33


III.14.- Construcción de desviaciones.Este trabajo consiste en la construcción de desvíos de acuerdo a las indicaciones del residente de obra, utilizando medios manuales y/o mecánicos, que permita la circulación de los equipos móviles, cuando el camino revestido se encuentre sin paso debido a la realización de alguna obra que obstruya el camino original y sea necesario dar continuidad al tránsito de vehículos por dicho camino, incluyendo la limpieza del el área y el chapodeo de la maleza existente de tal forma que permita la circulación; el trabajo consistirá en el desmonte, despalme de 5 cm. y conformación de la terracería; el material producto de la limpieza y el chapodeo, se esparcirá en el área, sin que obstruya el acceso de la circulación.

El alcance incluye: el equipo y mano de obra necesario al frente de los trabajos, señalamientos preventivos y cinta plástica para delimitar las áreas de trabajo y dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, la herramienta menor y la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos; el equipo de seguridad para el personal y el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

-Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”. -Coordenadas GPS del lugar del trabajo.

La unidad de obra será el metro cuadrado (M2).

III.15.- Desazolve de contrapozo.El desazolve de los contrapozos se hará en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de obra de PEP, el contratista desalojará el material acumulado dentro del contrapozo, debiendo quedar completamente limpio hasta encontrar el piso de concreto. El material producto del desazolve cuando se trate de material sano lo retirará y esparcirá en el área dentro del cuadro de maniobras con acarreos hasta una distancia de 100 m.

El alcance de este concepto incluye: la excavación en forma manual y el retiro de material (desazolve) hasta una distancia de 100 m, la mano de obra, la herramienta menor, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.- - Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”..-Coordenadas GPS del lugar del trabajo.

La unidad de obra será la (Pza.).

CGE / JFEA






Página 22 de 33

III.16.- Retiro y recuperación de losetas de concreto en contrapozos.El trabajo consiste en retirar las losas de concreto que cubren los contrapozos utilizando el equipo adecuado según criterio del contratista, procurando evitar el daño a las mismas, colocándolas en uno de los extremos del cuadro de maniobras, a una distancia de hasta 50 m. del lugar.

El alcance de este concepto incluye: la mano de obra, la maniobra de izaje o levante, el retiro de las losetas hasta una distancia de hasta 50 m, la herramienta menor; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).



III.17.- Instalación de losetas recuperadas en contrapozos.El trabajo consiste en instalar las losetas de concreto recuperadas de los contrapozos utilizando el equipo adecuado según criterio del contratista, procurando evitar el daño a las mismas.

El alcance de este concepto incluye: la mano de obra, la maniobra de izaje o levante, la instalación de las losetas desde una distancia de hasta 50 m, la herramienta menor; el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).



III.18.- Construcción de cerca de alambre de púas de 5 hilos con postas de concreto.La construcción de las cercas se realizará en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo con el croquis No. 4 del anexo “A”, iniciando previamente con señalar el trazo del lugar, utilizando en su construcción: alambre galvanizado con púas doble trenzado calibre 12.5, a 5 de hilos, con posta de línea de concreto armado de 3” por 2.00 m. de largo prefabricadas, deberán contar con cejas salientes y/u otro aditamento en la misma cara de la posta, que permita sujetar en forma segura el alambre de púas, deberá considerar alambre galvanizado; los postes en los esquineros, los refuerzos, los arranques y las retenidas se pagarán con las partidas correspondientes, todos los materiales deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad.

El alcance de este concepto incluye: Trazo, excavación, colocación, nivelación, suministro y trasporte de los materiales nuevos al lugar de trabajo, tensado, sujeción, la mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la

CGE / JFEA






Página 23 de 33

localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro (M).

III.19.- Construcción de cerca de alambre de púas de 5 hilos con postas metálicas. La construcción de las cercas se hará en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de obra de PEP y de acuerdo a lo indicado en el croquis No. 3 del Anexo “A”. Los materiales especificados que se utilizaran son alambre galvanizado con púas doble trenzado calibre 12.5, a 5 hilos, posta de línea metálica de acero galvanizado calibre 12 de 3” de ancho y 7’ de longitud, deberán contar con cejas ya integradas en la misma cara de la posta, que permita sujetar en forma segura el alambre de púas, deberá considerar alambre galvanizado o el mismo alambre de púas para reforzar dicha sujeción; los postes en los esquineros, los refuerzos, los arranques y las retenidas se pagaran con otra partida, todos los materiales deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad.

El alcance de este concepto incluye: trazo, excavación, colocación, nivelación, suministro y transporte de los materiales nuevos al lugar de trabajo, tensado, sujeción, la mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.20.- Desmantelamiento de cercados existentes.El desmantelamiento de los cercados existentes, se realizará en los lugares que se le indiquen al contratista a través del residente de obra de PEP, estas actividades incluyen postas de madera, metálicas y/o de concreto de diferentes dimensiones y el alambre de púas de 1 a 7 hilos. El producto del desmantelamiento, como es el alambre de púas debidamente enrollado junto con las postas, deberá retirarlo y llevarlo a un lugar de confinamiento en la cabecera municipal más cercana al área de trabajo, o en su defecto, en las instalaciones que para efecto del desarrollo de los trabajos de este contrato tenga el contratista, de acuerdo a lo referido en el numeral VI del Anexo “BG”. No deberá dejar el alambre extendido ni las postas tiradas en el cuadro de maniobras ni el área circundante.

El alcance de este concepto incluye: La mano de obra al frente de trabajo, el equipo necesario para el retiro y disposición final del producto del desmantelamiento, la herramienta menor, el transporte en un vehículo cerrado

CGE / JFEA






Página 24 de 33

que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.21.- Suministro e instalación de falsetes.El contratista fabricará los falsetes y se instalarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP, de acuerdo al croquis No. 6 del anexo “A”. Cada falsete se construirá con posta intermedia metálica de acero galvanizado calibre 12 de 3” de ancho y 6´ de longitud, la cual se cortará del lado del ancla para dar la longitud mostrada en el croquis deberán contar con cejas ya integradas en la misma cara de la posta, que permita sujetar en forma segura 5 hilos de alambre galvanizado doble trenzado calibre 12.5 con púas. El contratista deberá previamente cortar el anclaje de empotramiento de la posta, de manera que la altura libre no sea menor de 1.50 m

El alcance de este concepto incluye: el suministro y trasporte de los materiales nuevos, la mano de obra y herramienta al lugar de los trabajos, la construcción y colocación del falsete, los desperdicios, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal y el equipo de seguridad. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

---Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.-Coordenadas GPS del lugar del trabajo.


III.22.- Reparación de cerca.

III.22.1.- Suministro e instalación de posta de línea de concreto.Estas actividades se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 4 del anexo “A”, las postas serán prefabricadas de 3” de diámetro por 2.00 m. de largo, de concreto reforzado f’c=150 Kg/cm2, de acero “Armex” con tres varillas de 5/32” Fy=6000 Kg/cm2 y estribos de la misma varilla soldada a cada 17 cm , deberán tener anclados los alambres necesarios en la misma cara para sujetar el alambre de púas y deberá tener acabado del concreto aparente, todas las postas deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad.

El alcance de este concepto incluye: el suministro del material nuevo puesto en el lugar de los trabajos, el desmantelamiento y retiro de la posta por cambiar, la excavación, colocación, alineación entre posta y posta,

CGE / JFEA






Página 25 de 33

plomeo, tensado y unión de los alambres existentes a la posta nueva, mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.22.2.- Suministro e instalación de posta de línea metálica.Estas actividades se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 11 del anexo “A”, las postas en línea metálica serán de acero galvanizado calibre 12 de 3” de ancho y 7’ de longitud, y deberán contar con cejas ya integradas en la misma cara de la posta, que permita sujetar en forma segura el alambre de púas, y considerar alambre galvanizado o el mismo alambre de púas para reforzar dicha sujeción, todos las postas deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad.

El alcance de este concepto incluye: el suministro del material nuevo puesto en el lugar de los trabajos, el desmantelamiento y retiro de la posta por cambiar, la excavación, colocación, alineación entre posta y posta, plomeo, tensado y unión de los alambres existentes a la posta nueva se sujetará con la ceja de la posta metálica, mano de obra, la herramienta temor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.22.3.- Suministro e instalación de posta esquinero y de refuerzo de concreto.Estas actividades se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 3 y 4 del anexo “A”, las postas por cambiar serán en las esquinas, donde inicia y termina, en los cambios de dirección y en los refuerzos intermedios de una cerca, serán prefabricadas de 5” Ø por 2.40 m. de largo, de concreto reforzado f’c=150 Kg/cm2, de acero “Armex” con tres varillas de 5/32” fy=6000 Kg/cm2 y estribos de la misma varilla soldada a cada 17 cm , deberán tener anclados los alambres necesarios en la misma cara para sujetar el alambre de púas y con un acabado del concreto aparente, todas las postas deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad.

CGE / JFEA






Página 26 de 33

El alcance de este concepto incluye: el suministro del material nuevo puesto en el lugar del los trabajos, el desmantelamiento y retiro de la posta por cambiar, la excavación, colocación, alineación entre posta y posta, plomeo, tensado y unión de los alambres existentes a la posta nueva, mano de obra, la herramienta menor, los desperdicio, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.22.4.- Suministro e instalación de posta retenida de concreto.Estas actividades se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 3 y 4 del anexo “A”, las postas por cambiar serán en las esquinas, donde inicia y termina, en los cambios de dirección y en los refuerzos intermedios de una cerca, serán prefabricadas de 3” Ø por 2.40 m. de largo, de concreto reforzado F’c=150 Kg/cm2, de acero “Armex” con tres varillas de 5/32” Fy=6000 Kg/cm2 y estribos de la misma varilla soldada a cada 17 cm , deberán tener anclados los alambres necesarios en la misma cara para sujetar el alambre de púas y con un acabado del concreto aparente, todas las postas deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad.

El alcance de este concepto incluye: el suministro del material nuevo puesto en el lugar de los trabajos, el desmantelamiento y retiro de la posta por cambiar, la excavación, colocación, alineación entre posta y posta, plomeo, tensado y unión del alambre existente a la posta nueva, mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.22.5.- Suministro e instalación de un hilo de alambre de púas.Estas actividades se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 3 y 4 del anexo “A”, se utilizará alambre galvanizado con púas doble trenzado calibre 12.5, para sujetar el alambre con las postas se utilizaran grapas galvanizadas de ¾”, alambre galvanizado y/o el mismo alambre de púas, siguiendo la distribución existente en cualquier tipo de posta existente. El alambre

CGE / JFEA






Página 27 de 33

sobrante o recuperado, en caso de haberlo, deberá enrollarse y disponer de él mediante su transporte y confinamiento. No deberá dejar el alambre extendido en el cuadro de maniobras ni el área circundante.

El alcance de este concepto incluye: el suministro del material nuevo puesto en el lugar de los trabajos, el desmantelamiento y retiro del alambre de púas por cambiar, colocación, tensado y unión del alambre a la posta nueva, la mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.22.6.- Habilitado de un hilo de alambre de púas existente.Estas actividades se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP de acuerdo a lo señalado en croquis No. 11 y 12 del anexo “A”, consiste en retirar el alambre de púas de la cerca existente, colocar nuevamente el alambre de púas retirado, empatarlo, tensar y asegurar los alambres existentes con las postas utilizando según el caso grapas galvanizadas de ¾”, alambre galvanizado y/o el mismo alambre de púas o anclarlo en las cejas de las postas, siguiendo la distribución existente.

El alcance de este concepto incluye: El desmantelamiento, colocación, tensado y unión de los alambres a la posta, mano de obra, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad para todo el personal, herramienta menor y el equipo de seguridad para el personal. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS). Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS). Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.23.- Suministro e instalación de patas de gallo.Estas actividades se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 10 del anexo “A”, El contratista procederá a efectuar la sustitución de todas las patas de gallo, con alambre galvanizado de púas doble trenzado calibre 12.5 en ambos extremos del guardaganado en las longitudes que se requieran en cada caso, ajustando la posición de los postes existentes

CGE / JFEA






Página 28 de 33

apisonándolos y alineándolos, solo en los caos que los postes se encuentren en mal estado se procederá su cambio y se pagara con la partida que aplique.

El alcance de este concepto incluye: suministro del material nuevo puesto en el lugar de los trabajos, la mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el retiro del material existente, alineado y plomeado del poste existente, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.24.- Suministro e instalación de tela borreguera.Se instalará la tela borreguera en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP, El trabajo consiste en sobreponer en el cercado existente de alambre de púas, la tela borreguera de 1.5 m. de altura de alambre galvanizado calibre 11 en los alambres orilleros y calibre 14.5 en los alambres interiores, con abertura de malla de (0.15 x 0.10) m., se sujetara a las postas del cercado existente con grapas de ¾” y/ó alambre galvanizado calibre 18, quedando la tela completamente tensa y fija.

El alcance de este concepto incluye: suministro de material nuevo puesto en el lugar de los trabajos, la mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.25.- Suministro e instalación de tela gallinera.Se instalará la tela gallinera en los cercados existentes en los lugares que se le indiquen al contratista a través del residente de obra de PEP, El trabajo consiste en sobreponer en el cercado existente de alambre de púas la tela gallinera (malla hexagonal) de 1.50 m. de altura, de alambre galvanizado calibre 22, se sujetará a las postas del cercado existente con grapas de ¾” y/o alambre galvanizado calibre 18, quedando la tela completamente tensa y fija.

CGE / JFEA






Página 29 de 33

El alcance de este concepto incluye: suministro de material nuevo puesto en el lugar de los trabajos, la mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-

- Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.-Coordenadas GPS del lugar del trabajo


III.26.- Chapodeo de maleza y monte bajo.El chapodeo se realizará en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP, el cual será en forma manual y/o mecánica, consiste en eliminar todo tipo de vegetación considerando maleza, todo tipo de arbustos y/o monte bajo de hasta 1.50 m de altura y tronco de 1” de Ø, que se encuentre dentro del cuadro de maniobras de los pozos, instalaciones, derechos de vía o en cualquier otro lugar; el producto del chapodeo lo deberá triturar en forma manual y/o con maquinaria especializada. El material resultante lo deberá esparcir en el área adyacente donde se encuentre vegetación nativa sin que se acumulen montículos visibles ni se obstruyan los accesos.El alcance incluye: La mano de obra, la herramienta y/o el equipo necesario para el chapodeo y el triturado, el transporte en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.- - Una fotografía digital del trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado, de acuerdo a lo especificado en el Numeral X del Anexo “BG”.-Coordenadas GPS del lugar del trabajo.


III.27.- Desrame y retiro de follaje en localizaciones y caminos.Estos trabajos se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP, se efectuará en forma manual y/o mecánica consiste en cortar todo tipo de vegetación, árboles y ramas desde 1” y hasta 20 cm. de diámetro y en alturas hasta 3.00 m., el producto lo deberá triturar en forma manual y/ó con maquinaria especializada hasta donde sea posible. El material resultante lo deberá esparcir en el área adyacente donde se encuentre vegetación nativa sin que se acumulen montículos visibles ni se obstruyan los accesos.

Estos trabajos se realizaran con el objeto de dar visibilidad y ampliar las áreas de tránsito, en caminos principales y troncales, cuadros de pozos e instalaciones para despejar las áreas y tener libre acceso.

El alcance incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo mecánico necesario, el desrame, desmonte, el triturado del producto, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de

CGE / JFEA






Página 30 de 33

seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.28.- Recolección y retiro de basura, escombro y material vegetal.Estos trabajos se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP, se efectuará con herramienta manual y/o equipo mecánico, para recolectar plásticos, metales menores, escombros, llantas, hierba y material vegetal acumulados producto de despalmes y chapodeos, en las instalaciones de PEP como cuadros de maniobras, derechos de vía, sobre los caminos de acceso y/o cualquier otro lugar.

El alcance de este concepto incluye: la recolección, carga, acarreo, transporte y descarga del escombro, basura ó desperdicios de materiales, con destino al sitio de recolección de desechos más cercano, el transporte a utilizar para el retiro de los desechos deberá ser considerada en el desglose de sus precios unitarios, la mano de obra, la herramienta menor, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será el metro cúbico abundado (M3).

III.29.- Suministro e instalación de señalamientos individuales de lámina galvanizada de 0.61 x 0.61 m.Estos trabajos se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del Residente de Obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 13 y 13A del anexo “A”, los tableros de las señales serán de lámina galvanizada calibre 16 planos sin ceja, fondo blanco acabado esmalte con impresión serigrafía tipo SCT, de 0.61 x 0.61 m. y los postes de soporte de la señal serán de perfil PTR de 51 x 51 mm. (2”x2”) calibre 14 acabado galvanizado.El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los materiales. La cimentación de los dos postes soporte de las señales consiste en un muerto de concreto simple de 0.25 x 0.25 m. de sección transversal y 0.60 m. de profundidad, concreto de un F’c=100 Kg/cm2., el tamaño del agregado pétreo triturado utilizado en la elaboración del concreto deberá ser triturados de 19 mm. (3/4”) a finos.

CGE / JFEA






Página 31 de 33

El alcance de este concepto incluye: El suministro y transporte de los materiales nuevos al frente de trabajo, los soportes, herrajes y demás materiales para su instalación, la mano de obra, los desperdicios, la herramienta menor, el trazo, excavación, colocación, elaboración y vaciado del concreto, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.30.- Suministro e instalación de señalamientos generales de lámina galvanizada de 1.17 x 1.17 m.Estos trabajos se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del residente de obra de PEP y de acuerdo al croquis No. 14 del anexo “A”, los tableros de las señales serán de lámina galvanizada calibre 16 con ceja, blanco acabado esmalte con impresión serigrafía tipo SCT de 1.17 x 1.17 m. y los postes de soporte de la señal serán de perfil 75 x 51 mm. (3”x2”) calibre 14 acabado galvanizado.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los materiales.La cimentación de los dos postes soporte de las señales consiste en un muerto de concreto simple de 0.25 x 0.25 m. de sección transversal y 0.60 m. de profundidad, concreto de un F’c=100 Kg/cm2., el tamaño del agregado pétreo triturado utilizado en la elaboración del concreto deberá ser triturado de 19 mm. (3/4”) a finos.

El alcance de este concepto incluye: El suministro y transporte de los materiales nuevos al frente de trabajo, soportes, herrajes y demás materiales para su instalación, la mano de obra, la herramienta menor, los desperdicios, el trazo, excavación, colocación, elaboración y vaciado del concreto, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos.

EVIDENCIAS.-



III.31.- Suministro y colocación de malla de acero electrosoldada 6-6-10/10.Estos trabajos se realizarán en los lugares que se le indiquen al contratista a través del residente de obra de PEP, se suministrara y colocará la malla en estructuras de concreto verticales y/u horizontales; este material deberá ser nuevo, estar libre de grasas, aceites, oxido y defectos de fabricación.

CGE / JFEA






Página 32 de 33

El alcance incluye: El suministro y transporte del material nuevo y herramienta menor al frente de los trabajos, la mano de obra, el habilitado y colocación de la malla, traslapes, silletas y desperdicios. El transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-



III.32.- Profundización de contrapozo.Este trabajo consiste en la adecuación de los contrapozos para permitir maniobras especiales de los diferentes departamentos operativos de PEP. Se realizará mediante la demolición del piso del contrapozo en unas dimensiones de hasta 1.50 m x 1.50 m, y la posterior excavación del terreno natural en una profundidad de hasta 1.00 m.

El alcance de este concepto incluye: la mano de obra y la herramienta al frente de trabajo, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

EVIDENCIAS.-


La unidad de obra será la pieza (Pza).

III.33.- Triturado de material vegetal.El trabajo consistirá en triturar de forma manual y con maquinaria especializada el material vegetal suelto que se encuentre dentro del cuadro de maniobras de los pozos, instalaciones, derechos de vía, o en cualquier otro lugar donde indique el Residente de Obra de PEP. El material resultante lo deberá esparcir en el área adyacente donde se encuentre vegetación nativa sin que se acumulen montículos visibles. Para efectos de pago, se considerará el área original desmontada visible en el lugar de acumulación en m2.

El alcance de este concepto incluye: el equipo necesario para las operaciones, la mano de obra, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad así como el equipo de seguridad para todo el personal, la limpieza del área durante y al final de los trabajos. Así mismo, incluye la localización del lugar y su determinación de coordenadas geodésicas, por medio de sistema de posicionamiento global, (GPS).

CGE / JFEA






Página 33 de 33

EVIDENCIAS.-



Representante Legal: _____________________________ Representante de PEP:__________________________

Jesús Margil Silva RodríguezResponsable del proyecto de P.E.P.

E. D. Depto. de Mantto.a Instalaciones Vías de acceso

e Infraestructura.Nombre o RazónSocial;

Vo. Bo.

Marino López MorgadoCoordinación de Mantenimiento y Logística.

PEMEX Exploración y Producción

CGE / JFEA



MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA.

FORMATO DE-9-1CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA


No. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIAMONEDA NACIONALPRECIO UNITARIO

I ESTRUCTURAS METÁLICAS EN CAMINOS Y CUADROS DE MANIOBRAS. - - -

I.1Suministro, fabricación e instalación de guardaganado de 5.50 m. x 3.00 m, con tubería proporcionada por el contratista.

Pza. 210.00 $ 81,381.55

I.2Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica rectangular de una hoja con tubería proporcionada por el contratista, de 6” y 2” de diámetro, de 3.00 m. x 1.20 m.

Pza. 210.00 $ 12,783.18

I.3Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica rectangular de una hoja con tubería proporcionada por el contratista, de 3” y 1” de diámetro, de 3.00 m. x 1.20 m.

Pza. 50 $ 9,459.19

I.4 Recuperación de guardaganado de 4.30 m. x 3.00 m. hasta 7.00 m. x 3.00 m. Pza. 100.00 $ 1,667.55

I.5 Recuperación de puertas metálicas de una hoja. Pza. 250.00 $ 1,181.60

I.6 Instalación de guardaganado recuperado, de 4.30 m x 3.00 m, hasta 7.00 m x 3.00 m. Pza. 200.00 $ 1,954.41

I.7 Instalación de puerta metálica recuperada de una hoja de cualquier medida. Pza. 250.00 $ 2,946.55

I.8 Desazolve en guardaganado de 4.30 m. x 3.00 m. hasta 7.00 m. x 3.00 m. Pza. 230.00 $ 3,812.43

I.9 Pintura de puerta metálica de hoja sencilla 6”Ø x 2” Ø. Pza. 15.00 $ 1,753.11 I.10 Pintura de puerta metálica de hoja sencilla 3”Ø x 1” Ø. Pza. 5.00 $ 1,205.36

I.11 Suministro, fabricación e instalación de plataformas de operación de válvulas. Kg. 3.00 $ 97,774.53

I.12 Suministro e instalación de barandal tubular metálico para protección. M. 250.00 $ 2,052.10

I.13Suministro e instalación de tableros de rejilla electroforjada de perfil estructural tipo Irving o equivalente.

M2 200.00 $ 3,321.29

CGE / JFEA






No. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIAMONEDA NACIONALPRECIO UNITARIO

I.14 Desmantelamiento de estructuras en contrapozos. Pza. 100.00 $ 837.68 I.15 Instalación de estructuras recuperadas en contrapozos. Pza. 100.00 $ 1,938.53

I.16 Suministro e instalación de estructura metálica ligera para reparaciones y adecuaciones. Kg. 750.00 $ 132.66

I.17 Suministro e instalación de estructura metálica pesada para reparaciones y adecuaciones. Kg. 1,000.00 $ 137.59

I.18 Suministro y aplicación de soldadura no calificada en estructuras de acero. M. 300.00 $ 921.40

II TRANSPORTES.

II.1 Transporte de guardaganado nuevo o recuperado de cualquier medida. Km.- Pza. 30,000.00 $ 43.56

II.2Transporte de puerta metálica nueva o recuperada de una hoja, de cualquier medida, barandal tubular de protección o plataforma de operación de válvulas.

Km.- Pza. 60,000.00 $ 43.56

II.3 Trabajos especiales de reparación de estructuras de acero en campo. Km 5,700.00 $ 53.88

III OBRAS DE DRENAJE, OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIA

III.1 Suministro e instalación de alcantarillas de tubo de concreto reforzado.

III.1.1 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro) M 300.00 $ 1,490.79

III.1.2 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro) M 1,700.00 $ 1,718.69

III.1.3 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro) M 1,700.00 $ 2,240.51

No. DE DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIACGE / JFEA






PARTIDA MONEDA NACIONALPRECIO UNITARIO

III.1.4 Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro) M 500.00 $ 3,359.32 III.2 Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica.

III.2.1 Alcantarilla de 0.45m (18” diámetro). M 25.00 $ 302.31

III.2.2 Alcantarilla de 0.61m (24” diámetro). M 50.00 $ 363.89 III.2.3 Alcantarilla de 0.76m (30” diámetro). M 50.00 $ 430.44 III.2.4 Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro). M 50.00 $ 510.88

III.3 Excavación en material tipo “A” y/o “B” por medios manuales. M3 3,000.00 $ 310.16

III.4 Excavación en material tipo “A” y/o “B” por medios mecánicos. M3 3,000.00 $ 228.54

III.5 Excavación en material tipo “C”. M3 24.00 $ 399.99 III.6 Cimbra en estructuras.

III.6.1 Cimbra acabado común. M2 3,000.00 $ 244.19 III.6.2 Cimbra acabado aparente. M2 5,000.00 $ 326.45 III.7 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo.

III.7.1 Acero corrugado de 5/8” diámetro. Kg. 10,000.00 $ 33.89 III.7.2 Acero corrugado de 1/2” diámetro. Kg. 30,000.00 $ 34.80 III.7.3 Acero corrugado de 3/8” diámetro. Kg. 60,000.00 $ 32.82 III.8 Demolición de concreto armado y/o simple. M3 1,000.00 $ 516.96

III.9 Suministro, elaboración y vaciado de concreto simple f’c= 200 Kg. /cm2. M3 6,500.00 $ 2,545.39

III.10 Elaboración y vaciado de concreto f’c= 150 Kg. /cm2. M3 1,500.00 $ 2,132.26

III.11 Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm2. M3 500.00 $ 1,900.04

III.12 Suministro y transporte de material triturado. III.12.1 Material Triturado Arena No. 4 M3 150.00 $ 559.13 III.12.2 Material Triturado Grava de 1/4” M3 150.00 $ 559.13 No. DE DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

CGE / JFEA







III.12.3 Material Triturado Grava de 3/4” M3 150.00 $ 559.13

III.13 Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. M3 600.00 $ 282.63

III.14 Construcción de desviaciones. M2 2,000.00 $ 24.14

III.15 Desazolve de contrapozo. Pza 200.00 $ 1,611.77

III.16 Retiro y recuperación de losetas de concreto en contrapozos. M2 300.00 $ 101.39

III.17 Instalación de losetas recuperadas en contrapozos. M2 300.00 $ 118.14

III.18 Construcción de cerca de alambre de púas de 5 hilos con postas de concreto M 2,000.00 $ 168.34

III.19 Construcción de cerca de alambre de púas de 5 hilos con postas metálicas. M 150,000.00 $ 103.31

III.20 Desmantelamiento de cercados existentes. M 100,000.00 $ 14.46

III.21 Suministro e instalación de falsetes. Pza 50.00 $ 951.99

III.22 Reparación de cerca.

III.22.1 Suministro e instalación de posta de línea de concreto. Pza. 100.00 $ 273.72 III.22.2 Suministro e instalación de posta de línea metálica. Pza. 4,000.00 $ 146.94

III.22.3 Suministro e instalación de posta esquinero y de refuerzo de concreto. Pza. 3,500.00 $ 505.80

III.22.4 Suministro e instalación de posta retenida de concreto. Pza. 6,000.00 $ 329.19 III.22.5 Suministro e instalación de un hilo de alambre de púas. M 30,000.00 $ 6.85 III.22.6 Habilitado de un hilo de alambre de púas existente. M 200,000.00 $ 2.68 III.23 Suministro e instalación de patas de gallo. M 5,000.00 $ 13.00 III.24 Suministro e instalación de tela borreguera. M 3,000.00 $ 49.54 III.25 Suministro e instalación de tela gallinera. M 5,000.00 $ 39.46

No. DE DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

CGE / JFEA







III.26 Chapodeo de maleza y monte bajo. M2 100,000.00 $ 11.27

III.27 Desrame y retiro de follaje en localizaciones y caminos. M2 15,000.00 $ 19.31

III.28 Recolección y retiro de basura, escombro y material vegetal. M3 4,000.00 $ 360.82

III.29 Suministro e instalación de señalamientos individuales de lámina galvanizada de 0.61 x 0.61 m. Pza. 200.00 $ 1,879.28

III.30 Suministro e instalación de señalamientos generales de lámina galvanizada de 1.17 x 1.17 m. Pza. 30.00 $ 4,916.17

III.31 Suministro y colocación de malla de acero electrosoldada 6-6-10/10. M2 100.00 $ 52.02

III.32 Profundización de contrapozo. Pza. 25.00 $ 2,918.09 III.33 Triturado de material vegetal. M2 10,000.00 $ 12.17

Porcentaje único de Descuento (%) Propuesto__________________________ con dos Decimales.

NOTA 1.- El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarse con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará estos, o los restantes en su caso son ceros.NOTA 2.- Las cantidades indicadas en este anexo son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP.

REPRESENTANTE LEGAL: _______________________ REPRESENTANTE DE P.E.P.: __________________________________________________(NOMBRE Y FIRMA) JESÚS MARGIL SILVA RODRÍGUEZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE P.E.P. E. D. DEPTO. MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA, A.I.B.

E.D. Coord. Mantto. y Logística, A.I.B.

CGE / JFEA

Vo. Bo.:___________________________________________________MARINO LÓPEZ MORGADO




FORMATO DT-10

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


Representante Legal: _________________________________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP: ______________________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez

E. D. Depto. Mantto a Instalaciones, Vías de Acceso e Infraestructura, A.I.B.

Nombre o Razón Social: _______________________________________ Vo. Bo.:___________________________________________________Marino López Morgado

Coord. Mantto. y Logística, A.I.B.

Plazo de ejecución_____________días naturales.

CGE / JFEA



DEPTO. DE MANTTO. A INSTALACIONES, VÌAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Descripción de los Trabajos: “Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos”.Licitación No. ____________ Página 1 de 7

Descripción de los trabajos.-PEP con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

I.- A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

REQUISITOS TÉCNICOS

Número de document

oDescripción de documento

DT-1

Documentos del Licitante que acrediten la experiencia y capacidad técnica de la empresa y de su personal técnico, en contratos de la misma naturaleza y/o similares.

a) Experiencia del licitante como contratista.- Para acreditar la información relacionada por el licitante en el formato DT-1, deberá anexar copia simple legible de los contratos que haya ejercido dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria, en los cuales sea comprobable el nombre del contratante, el contratado, el plazo de ejecución y los catálogos de conceptos, que prueben la naturaleza y/o similitud de los trabajos, deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en trabajos similares o de la misma naturaleza, el no cumplir con el mínimo de 3 años de experiencia será motivo de desechamiento.Para determinar la experiencia en años, se computaran las fechas de inicio y término de cada contrato dentro del periodo de los diez (10) años mencionados, considerando exclusivamente períodos efectivos de ejecución y sin sumar de manera acumulativa, periodos traslapados de la relación de contratos que se presenten. No serán considerados como contratos individuales aquellos trabajos pertenecientes a una orden de trabajo y/o servicio, que sean parte de un contrato o proyecto determinado, el cual haya ejecutado para un solo contratante y que por su naturaleza y monto, hayan podido ser comprobados mediante la firma de un contrato y/o la elaboración de un finiquito.

b) Capacidad Técnica y Experiencia del Superintendente de Construcción.- Superintendente de Construcción.- Deberá ser un profesionista en cualquiera de las áreas de Ingeniería Civil y/o Arquitectura, y deberá acreditar la Licenciatura mediante copia simple legible de ambos lados de la cédula profesional.

El licitante deberá acreditar la Experiencia mínima de (3) tres años en trabajos similares o de la misma naturaleza del Superintendente de Construcción; deberá anexar copia simple legible de evidencias documentales anexas al currículum vitae tales como: contrato de trabajo, constancia de labores, carta de servicios, oficios de nombramiento, etc., elaborados en hojas membretadas y firmadas por la empresa y/o patrón para la que prestó sus servicios, en las que se haga constar la antigüedad y el puesto que desempeñó en obras de la misma naturaleza y/o similares a las convocadas por PEP.

Sección IVCriterios de Evaluación Técnica Obra Pública

“Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos” CGE / JFEA Página 1 de 7






Número de

documento

Descripción de documento

DT-1

c) Relación de maquinaria y equipo de construcción, El licitante deberá presentar la relación de maquinaria y equipo mínimo indicado en el Anexo “BG” NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES en el número VIII.- EQUIPO. Si es propio, deberá acreditarlo con copia simple legible de las facturas o título de propiedad.Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado deberá de presentarse carta compromiso de arrendamiento en hoja membretada del arrendatario que incluya dirección y teléfono, especificando el compromiso y disponibilidad para la ejecución de los trabajos objeto de ésta licitación; además deberá acreditar con copia simple legible las facturas o títulos de propiedad, de acuerdo a la relación de equipo mínimo solicitado en el Anexo BG” número VIII.La maquinaria y equipo propuesto no debe estar comprometido en algún contrato firmado o en ejecución.Es motivo de desechamiento el no presentar cualquiera de los documentos solicitados. La información presentada será verificada por PEP, en caso de resultar falsa será motivo de desechamiento.

DT-2Convenio de participación conjunta (en su caso).En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos de las empresas que forman la propuesta conjunta.

DT-3

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política debidamente firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa y bastará que estos documentos sean presentados por el representante común.

DT-4Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa








del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.Por ningún motivo, el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA.

Número de documento Descripción de documento

DT-5

Carta compromiso de asignación de recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá entregar carta en la cual manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-6

Currículum del personal responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el currículum vitae del:a). El responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual deberá ser profesionista, (presentar copia simple legible ambos lados de la cédula profesional), y deberá acreditar una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y, b). Cuando aplique de conformidad con el requerimiento II.2 del Anexo “SSPA”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial.

Estos currículums deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

DT-7Programa(s) de Capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que








se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto III. del Anexo SSPA., dichos programas deberán ser presentado en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta.


DT-8

Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al Anexo SSPA y de Auditorías Efectivas.

El licitante deberá anexar a este formato su Programas de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “SSPA” y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso de contratación, los cuales deberá considerar por lo menos una vez al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la propuesta.

DT-9

Copia simple declaración fiscal o balance general auditado.Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $10,250,000.00 M.N. (Diez millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Salvo en los casos de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, de acuerdo en lo indicado en el Documento DT-9.

CA-1

Carta de experiencia. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir la verdad, los años que lleva realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a la que se licita. Los años que se manifiesten en la carta de experiencia deberá acreditarlos con documentación de soporte que acredite dicha experiencia.Para determinar la experiencia en años, se computarán las fechas de inicio y término de cada contrato, considerando exclusivamente periodos efectivos de ejecución y sin sumar de manera acumulativa, periodos traslapados de la relación de contratos que se presenten. No serán considerados como contratos individuales aquellos trabajos pertenecientes a una orden de trabajo y/o servicio, que sean parte de un contrato o proyecto determinado, el cual haya ejecutado para un solo contratante y que por su naturaleza y monto, hayan podido ser comprobados mediante la firma de un contrato y/o la elaboración de un finiquito.

CA-2Certificación. Escrito en el que el licitante acredite que cuenta, en su caso, con las certificaciones de calidad, ambiente y seguridad Ocupacional emitida conforme a la Ley federal de Metrología y normalización.








Seguridad y Salud Ocupacional NMX-SAST-001-IMNC-2008Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2008 Ambiente NMX-SAA-14001-IMNC-2004

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALEl licitante debe contar con un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, implantado y


CA-2Certificado de acuerdo con la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008; dentro de su propuesta técnica deberán presentar original del certificado para cotejo (el cual se devolverá en la apertura técnica) y anexar copia simple del mencionado certificado vigente de su sistema, emitido por una empresa certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Dicho certificado deberá estar extendido conforme a los rubros correspondientes a los trabajos objeto de la presente licitación.

Deberá presentar copia del informe de la última auditoría a su sistema de gestión de Seguridad y salud ocupacional anterior a la fecha de apertura de propuestas y programa de la empresa certificadora donde se estipule la fecha pactada para realizar la próxima auditoria.En caso que el certificado sea de reciente emisión, deberá presentar el informe de la auditoría con la cual se extendió su certificado.

SISTEMA DE CALIDADEl licitante debe contar con un sistema de gestión de Calidad, implantado y Certificado de acuerdo con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 o Norma internacional equivalente ISO-9001/2008 y dentro de su propuesta técnica deberán presentar original del certificado para cotejo (el cual se devolverá en la apertura técnica) y anexar copia simple del mencionado certificado vigente de su sistema, emitido por una empresa certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Dicho certificado deberá estar extendido conforme a los rubros correspondientes a los trabajos objeto de la presente licitación.

Deberá presentar copia del informe de la última auditoría a su sistema de gestión de Calidad anterior a la fecha de apertura de propuestas y programa de la empresa certificadora donde se estipule la fecha pactada para realizar la próxima auditoria.En caso que el certificado sea de reciente emisión, deberá presentar el informe de la auditoría con la cual se extendió su certificado.

SISTEMA AMBIENTALEl licitante debe contar con un sistema de gestión de Ambiente, implantado y Certificado de acuerdo con la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 o Norma internacional equivalente ISO-14001/2004 y dentro de su propuesta técnica deberán presentar original del certificado para cotejo (el cual se devolverá en la apertura técnica) y anexar copia simple del mencionado certificado vigente de su sistema, emitido por una empresa certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Dicho certificado deberá estar extendido conforme a los rubros correspondientes a los








trabajos objeto de la presente licitación.

Deberá presentar copia del informe de la última auditoría a su sistema de gestión de Ambiente anterior a la fecha de apertura de propuestas y programa de la empresa certificadora donde se estipule la fecha pactada para realizar la próxima auditoria.En caso que el certificado sea de reciente emisión, deberá presentar el informe de la auditoría con la cual se extendió su certificado.


CA-3

Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras.Los que deberán acreditar la experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificando claramente a la persona que, en su caso durante la ejecución del contrato, fungirá ante PEP como Superintendente de Construcción. Deberá anexar a este formato copia de las evidencias en las que se haga constar la antigüedad y puesto que desempeñó en la empresa en que prestó sus servicios, así como la descripción de las obras con características técnicas y magnitudes similares a las convocadas por PEP en esta licitación.

La información presentada tanto en los requisitos técnicos solicitados para la evaluación técnica, como para los criterios de adjudicación de esta licitación, será verificada por PEP, en caso de resultar falsa será motivo de desechamiento. La información contenida en los currículums vitae de cada uno de los profesionales propuestos será verificado por PEP; del mismo modo, la cédula profesional se verificará en la liga electrónica de la Secretaria de Educación Pública.

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las Bases de Licitación.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica del licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos: De la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia), que se encuentre debidamente firmada por el representante legal, que corresponda al ejercicio fiscal inmediato anterior, y que se acredite el capital contable requerido en la Convocatoria.








La información de los Formatos CA-1, CA-2 y CA-3, se evaluará únicamente para otorgar puntos de acuerdo a los criterios de adjudicación.

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento por sí mismo, o deficiente en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas técnicas.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán:

a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse.

b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.

No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.

Representante Legal: ______________________

Representante de PEP:________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura

Nombre o Razón Social: ______________________

Vo. Bo

______________________________ Marino López Morgado

Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y Producción



®

Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “SSPA” y aspectos

particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0010/2012

Resultado del dictamen: Si Aplica. Fecha del dictamen: 22-Marzo-2012

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y Logística. Referencia / oficio de solicitud:

Fecha de la solicitud de dictamen: 16 – Marzo - 2012

Descripción de la obra o servicio o Requisición: Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos.

Anexo SSPA: SI X NORequerimientos Comunes: SI X NO

Requerimientos Capacitación: SI X NORequerimientos de Seguridad Física: SI X NO

Requerimientos de Seguridad Industrial: SI X NORequerimientos de Salud en el Trabajo: SI X NO

Requerimientos de Protección Ambiental: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NOCriterios de Evaluación en Materia de SSPA Aplica

1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA. Si4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “SSPA” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)OBRAS COMP CAMINOS LOC E INST SEC SUR ANEXOS MARZO 2012 Modif.pdf

1,216 21/03/2012 16:35

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en el centro de

trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la metodología de análisis

causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de incidentes y accidentes.

Las actividades que se estarán realizando son: Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos.Será responsabilidad del Área Usuaria y de Recursos Materiales, si las bases presentan algún cambio posterior a este dictamen en cuanto a la(s) actividad(es) descrita(s) o se modifica la normatividad o disposiciones administrativas en materia de SSPA. En ese caso las bases, los criterios de evaluación técnica y el formato F4 deberán actualizarse.

Por el área solicitante:

Jesús Margil Silva Rodríguez / F- 97310Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Jesus Francisco Tazabia Montejo / F- 339850 Nombre, firma y ficha.

E.D.Coordinación de SIPA

Juan Alberto Parra González / F- 139335

®

Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “SSPA” y aspectos

particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental

Nombre, firma y ficha.

Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos. ANEXO “SSPA”, Primera Versión.

No. de Licitación No. de Contrato Fecha: 22/03/2012

Hoja: 1 De 2

®

FORMATO 4LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO

DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTOS COMENTARIOS

II. REQUERIMIENTOS COMUNES

II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7. Requerimientos GeneralesII.8.1; II.8.2; II.8.3. Orden y Limpieza

II.9.1; II.9.2. Auditorias, Inspecciones y verificaciones

III. REQUERIMIENTOS CAPACITACIÓN III.1; III.2; III.3; III.4; III.5; III.6.Presentar evidencias de personal capacitado acorde con la natiraleza de los trabajos motivo del contrato.

IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA

IV.1.1; IV.1.2. Registro e Identificación

IV.2.1; IV.2.2; IV.2.3; IV.2.4; IV.2.5; IV.2.6; IV.2.7; IV.2.8; IV.2.9; IV.2.10; IV.2.11

Acceso a Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.

IV.3.1; IV.3.2; IV.3.3.Permiso para el uso de teléfonos celulares, radios de comunicación y equipos de fotografía o video.

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

V.1; V.2; V.3; V.4; V.5; V.6; Requerimientos de Seguridad

V.9.1; V.9.2; V.9.3; V.9.4; V.9.5; V.9.6. Registro, notificación e investigación de incidentes/accidentes.

V.10.1; V.10.2; V.10.3; V.10.4; V.10.5. Respuesta a emergenciasV.11.1; V.11.2; V.11.5; V.11.5.1; V.11.5.2; V.11.5.3;

V.11.5.4; V.11.5.5; V.11.5.6. Equipo de protección personal

V.12.1; V.12.2; V.12.3; V.12.4; V.13; V.14. Trabajos con riesgo

V.15.1; V.15.2; V.15.3; V.15.4; V.15.5; V.15.6. Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

V.16.1; V.16.2; V.16.3; V.16.4; Señalización

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO

VI.1; V1.2; VI.3. Requerimientos de salud

V1.4.1; VI.4.3; VI.4.4. Exposición de los trabajadores a agentes y factores de riesgo.

V1.5.1; VI.5.6.

Servicios para el personal (agua potable, alimentación, servicios

sanitarios, ventilación, calidad del aire, hospedaje y control de plagas,

etc.

VI.6.1.Compatibilidad puesto-persona y

vigilancia del estado de salud de los trabajadores.

VI.8.1 Servicio médico

VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

VII.1.1. Autorizaciones y permisosVII.2.1; VII.2.2 Prevención de Impactos ambientalesVII.4.1; VII.4.2. Reporte de cumplimiento ambiental

VII.5.2; VII.5.3; VII.5.4; VII.5.5; VII.5.6. AguaVII.7.1; VII.7.2; VII.7.3. Suelo

VII.8.1. RuidoVII.9.1; VII.9.2; VII.9.4; VII.9.5; VII.9.10; VII.9.11. Residuos

VII.10.1. Seguros contra daños ambientales.VII.11.1. Planes de contingencia ambiental.

REQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente.

Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos. ANEXO “SSPA”, Primera Versión.

No. de Licitación No. de Contrato Fecha: 22/03/2012

Hoja: 2 De 2

®

FORMATO 4LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO

DEL CONTRATO

Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

VIII. FORMATOS

FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1, 5.2.

Para elaborar el programa ambiental de cumplimiento de términos y condicionantes y notificar la fecha de inicio/término de las actividades del proyecto.

FORMATOS 6 Y 7Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “SSPA”. (Mensualmente)

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Jesús Margil Silva Rodríguez Jesus Francisco Tazabia Montejo Nombre y firma Nombre y firma

Oficio

Fecha 20 de Marzo de 2012

Remitente COORDINACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓNACTIVO INTEGRAL BURGOS

Número:Expediente:

AIB-CAEC-434/2012.9S.1 Marco normativo

Destinatario Jesús Margil Silva RodríguezE.D. Depto. de Mantto. a Instalaciones Vías de acceso e Infraestructura.

Antecedentes: Correo electrónicoNúmero(s):Número único de expediente:Fecha(s): 16 de Marzo de 2012

Asunto: DICTAMEN ANEXO "AE" 0033 Anexo

En atención a su similar citado en el apartado de antecedentes y de acuerdo a la revisión de los Anexos Técnicos:

“Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos”

Anexo al presente: Dictamen No. AIB-CAEC-0033/2012. Formato Único de Aplicación del Anexo AE.

A su vez se envían mediante correo electrónico: Anexo “AE” en formato Word. Anexos Técnicos dictaminados.

La aplicación y cumplimiento del Anexo “AE” coadyuvará en gran medida a garantizar la continuidad de la actividad de Pemex Exploración y Producción en la Región Norte.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreE.D. Coordinación de Asuntos Externos y Comunicación

Elaboró: Pedro Javier López Martínez/Jesús Miguel Fuentes Daher

Edificio Enlace Comercial CAEC, Zona Industrial Puerta No. 5, Calle Tamaulipas esq. Blvd. Morelos S/N, Amplación Rodriguez. 88630 Reynosa TamaulipasComutador 01 (899) 9217600 extension 53421 / 53426

Página 1

Dictamen de inclusión del Anexo “AE” Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0033/2012

Resultado de dictamen: Si Aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 20 de Marzo de 2012

Solicitante: Depto. de Mantto. a Instalaciones Vías de acceso e Infraestructura.

Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónicoFecha de solicitud de dictamen: 16 de Marzo de 2012

Descripción de la obra o servicio:“Obras Complementarias para Caminos, Localizaciones

e Instalaciones en el Sector Sur del Activo Integral Burgos”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)OBRAS COMP CAMINOS

LOC E INST SEC SUR ANEXOS MARZO 2012.docx

2,341KB 16 de Marzo de 2012 1:37 P.M.

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jesús Margil Silva RodríguezDepto. de Mantto. a Instalaciones Vías de acceso e Infraestructura.

.

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO


No. Licitación

No. de ContratoCAEC-AIB-DICT-0033/2012.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.II.1.1 II.1.2II.1.3 II.1.4II.1.5 II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4II.2.5 II.2.6II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.2

II.3.3 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD. II.4.1 II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jesús Margil Silva RodríguezDepto. de Mantto. a Instalaciones Vías de

acceso e Infraestructura.

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”


No. de licitación:No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 1 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8




Fecha:

Página: - 2 -

Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita





Fecha:

Página: - 3 -

iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDADII.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de





Fecha:

Página: - 4 -

prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.





Fecha:

Página: - 5 -

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDADII.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOSIII.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.





Fecha:

Página: - 6 -

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1

II.1.3

II.1.5

II.1.2

II.1.4

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.5 II.2.6

II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE

LA COMUNIDAD. II.4.1 II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Jesús Margil Silva RodríguezDepto. de Mantto. a Instalaciones Vías de

acceso e Infraestructura.

Ponciano Alberto Zuñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía



Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAECF-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía



Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


d e s c r i p c i ó n - pep.pemex. web viewno. de plano y/o croquis. descripción...

Documents