d e s c r i p c i ó n - pep.pemex. web viewjesús margil silva ... se medirá...

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESOE INFRAESTRUCTURA

ANEXO “A””RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS

Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 1 de 3 No. de Dibujo y/o Croquis.

Descripción No.

12

Área de cobertura (Activo Integral Burgos)Secciones de construcción

Dibujo 1Dibujo 2

Representante Legal: ___________________________

Representante de PEP:________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura

Nombre o Razón Social: ________________________

Vo. Bo.

CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública





Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 2 de 3

___________________________________________ Guillermo Orta Montiel

E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción


SectorSur

SectorNorte

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNCOORDINACIÓN DE MANTTO. Y LOGÍSTICA

SECCIÓN VÍAS DE ACCESO

ACOTACIÓN: LEVANTO:

FECHA: NOVIEMBRE 2009

No. 1ESCALA: SIN ESCALA

ÁREA DE COBERTURA (ACTIVO INTEGRAL BURGOS)

ÁREA DE COBERTURA (ESTADOS DE TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN Y COAHUILA)







REVISO:

DIBUJO:

SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNBASE DE REVESTIMIENTO

6.00 – 7.003.00 - 3.503.00 - 3.50

0.30 0.30

0.03 – 0.052% 2%

BASE DE REVESTIMIENTO. AL 95%

TERRAPLEN AL 90%

0.20

VARIABLE

0.15 - 0.30

TERRENO NATURAL AL 90%

2.01.0

CARPETA ASFÁLTICA

CL

ESPESOR DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNBASE HIDRAULICA

6.00 – 7.003.00 - 3.503.00 - 3.50

0.15 0.15

ESPESOR DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

0.03 – 0.052% 2%

BASE HIDRÁULICA AL 100 %

CARPETA ASFÁLTICA

SUB BASE AL 95%

TERRAPLEN AL 90%

0.20

VARIABLE

0.20 - 0.300.15 - 0.30

TERRENO NATURAL AL 90%

2.01.0

CL







PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNCOORDINACIÓN DE MANTTO. Y LOGÍSTICA

SECCIÓN VÍAS DE ACCESO

ACOTACIÓN : M.REVISO:

LEVANTO:DIBUJO:

FECHA: NOVIEMBRE 2009

No. 2ESCALA: SIN ESCALA

ÁREA DE COBERTURA SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN





Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 5 de 3I.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

El objeto de este contrato es dar apoyo a los departamentos del Activo Integral Burgos, que solicitan la modificación y reacondicionamiento de los caminos troncales, ramales, caminos de pozos y estacionamientos de las Instalaciones del Activo, además de los caminos rurales y municipales que se utilizan para el tránsito de vehículos de PEMEX Exploración y Producción en las comunidades aledañas a las Instalaciones de P.E.P.

PEP tramitará y proporcionará al contratista los permisos para el acceso a las áreas donde se ejecutarán los trabajos de este contrato.

II.- INFORMACIÓN TÉCNICA PROPORCIONADA.La información técnica proporcionada por P.E.P., es la incluida en los anexos “A”, “BG” y “BP” del presente contrato.

III.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

P.E.P..- PEMEX- Exploración y ProducciónRL-2K.- Emulsión de Rompimiento Lento, CationicaRR-2K.- Emulsión de Rompimiento Rápido, CationicaAC-20.- Cemento AsfálticoP.V.S.M.- Peso Volumétrico Seco MáximoP.V.M.- Peso Volumétrico MarshallUTM.- Universal Transversal de MercatorGPS.- Sistema de Posicionamiento Global

IV.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos señalados en estas bases. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del Residente de Obra de P.E.P., aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos superen o mejoren las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

No. DESCRIPCIÓN

Leyes y Reglamentos: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente DNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.

DNV.LY.009 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas. DNV.LY.039 Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable. DNV.LY.046 Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. DNV.LY.075 Ley General de Salud. DNV.RG.002 Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. DNV.RG.031 Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. DNV.RG.041 Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. DNV.LY.134 Ley federal sobre metrología y normalización (reforma del 28 de julio de 2006). DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización. DNV.INS.015 Relación de organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de







verificación que podrán certificar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás funciones que establezcan las disposiciones.

RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Normas Oficiales Mexicanas

NOM-012-SCT-2-2008 Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de auto-transporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal.

NOM-003-SEGOB/2002 Señales y avisos para protección civil.- colores, formas y símbolos a utilizar. NOM-113-STPS-1994 Calzado de protección. NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que

se utilice en los centros de trabajo. NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. NOM-115-STPS-1994 Cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificación. NOM-116-STPS-1994 Seguridad, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.

NOM-041-SEMARNAT-2006Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-2006Niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible.

NOM-050-SEMARNAT-1993

Que Establece los Niveles Máximos Permisibles de Emisión de Gases Contaminantes Provenientes del Escape de los Vehículos Automotores en Circulación que Usan Gas Licuado de Petróleo, Gas Natural u Otros Combustibles Alternos como Combustible.

NOM-052-SEMARNAT-2005Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-059-SEMARNAT-2001Especies nativas de México de flora y fauna silvestres – categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de especies en riesgo.

NOM-077-SEMARNAT-1995Procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de la opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación (acuerdo dnv.ac.019).

Normas de Referencia de PEMEXNRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.NRF-114-PEMEX-2006 Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generales.NRF-006-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios.NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-038-PEMEX-2006 Caminos de acceso a instalaciones petroleras.

Especificaciones de PEMEX P.3.123.01 Construcción de obras: Bases, sub-bases y revestimientos. P.3.123.04 Pavimentos de asfalto. P.3.0121.01 Clasificación de materiales para el pago de excavaciones. P.3.120.01 Especificación para construcción de terracerías (Se incluye desmontes, despalmes,

excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos).






Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 7 de 3 P.3.120.02 Trazo y niveles. (num. anterior 3.108.01). P.3.102.03 Excavación para obras de drenajes y puentes. P.3.0135.01 Cimbras para concretos, (num. anterior 3.112.04). P.3.0135.02 Elaboración y control de concreto. P.3.0153.04 Pavimentos de concreto. (num. anterior 3.222.02). P.4.0121.03 Pruebas de compactación (mecánica de suelos). (num. anterior 5.214.02). P.4.0137.01 Cementos hidráulicos. (num. anterior 4.112.01). P.4.0137.03 Acero de refuerzo para concreto. P.4.0137.04 Agua para elaborar concreto. P.4.137.05 Aditivos para concreto. P.4.0137.09 Contenido de aire, peso volumétrico y rendimiento del concreto.SIASPA-200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.

Anexo “S”Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Cuarta Versión.

NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y

vehículos pesados en los centros de trabajo.NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

PG-AF-TC-001-2007 Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.Términos y Condiciones Resoluciones

S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022.S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2005-2027.

V.- PROCEDIMIENTOS.

Los trabajos de este contrato se regirán por los siguientes procedimientos, los cuales serán entregados por la compañía previó al inicio de los trabajos.

Construcción de terraplenes, sub-bases y bases. Diseño, Fabricación, tendido y compactado de carpeta asfáltica. Construcción de carpeta asfáltica de un riego de sello.

VI.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.

Los trabajos a ejecutar podrán efectuarse en cualquier campo localizado dentro de la jurisdicción del Activo Integral Burgos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, de acuerdo al Dibujo No.1 del anexo “A”, teniendo como residencia la Cd. de Reynosa, Tamaulipas.

El contratista debe contar con una oficina durante la vigencia del contrato en Reynosa Tamaulipas, la cual deberá estar equipada con todo lo necesario: equipo de cómputo, impresora, Scanner, Fax, Equipo de comunicación (radio), teléfono, etc.

VII.- PERSONAL

Para vigilar el buen desarrollo de este contrato, el contratista debe contar durante la vigencia del contrato, con un Superintendente de construcción responsable de la ejecución de los trabajos el cual deberá ser de profesión Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia mínima de 1 año en trabajos de pavimentación.






Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 8 de 3Durante la vigencia del contrato el contratista deberá contar (en forma enunciativa más no limitativa) con el personal, equipo y material necesario para cubrir simultáneamente hasta (tres) frentes de trabajo en caso de ser requerido.

VIII.- EQUIPO.

El equipo y maquinaria que utilice el contratista para la ejecución de los trabajos, deberá encontrarse en buenas condiciones de operación, la cual deberá tener disponible desde el inicio y hasta el término de los trabajos ordenados. P.E.P., podrá exigir la sustitución del equipo que se encuentre en malas condiciones o que no sea apropiado y pueda repercutir en mala calidad de la obra y el avance normal de la misma.

Toda unidad de volteo que utilice el contratista para los acarreos de materiales deberá tener rotulado en la caja el No. económico y su capacidad en m3 debidamente visibles.

El contratista está obligado a seguir los siguientes lineamientos generales de transporte de personal:

1. El personal deberá ser transportado en unidades cerradas y mecánicamente seguras cuyo modelo sean los indicados en la tabla de Equipo mínimo requerido de este numeral.

2. Las unidades propuestas deberán transportar al personal en asientos adheridos a la unidad y equipados con cinturón de seguridad individual.

3. Las velocidades máximas permisibles para el transporte de personal serán las indicadas en los señalamientos oficiales las cuales no deberán ser mayores a; 90 km/hr en camino con pavimento, 40 km/hr en camino sin pavimento, así como 20 Km/hr en comunidades rurales.

4. Si es necesario que el personal viaje junto a la maquinaria o herramientas estas deberán estar aseguradas al vehículo, de modo que no representen un riesgo potencial para el personal.

El Contratista tendrá que considerar los medios de comunicación necesarios con cobertura dentro del Activo Integral Burgos, durante la vigencia del contrato que asegure la comunicación efectiva entre el Residente de Obra de P.E.P. y el Superintendente de Construcción, los que se distribuirán de la siguiente manera: uno para el Superintendente de Construcción y uno para el Residente de Obra de P.E.P.

Para dirigir las desviaciones del tráfico que se requieran durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá colocar los señalamientos preventivos necesarios (conos fluorescentes, barreras canalizadoras, cintas plásticas, banderas de tela fluorescente, etc.).

El equipo mínimo requerido para la realización de los trabajos es el siguiente:

Número de unidades mínimo requeridas

Descripción del equipo con las características mínimas requeridas.

3 Camioneta pick up 3/4 ton. Modelo 2008 ó más reciente.

3 Unidad móvil para transporte de personal modelo 2008 ó más reciente.

2 Tractor sobre orugas D-8 ó similar, equipado con hoja topadora y







desgarrador.

2 Cargador Frontal con capacidad mínima del cucharón 2 yardas cúbicas.

1 lote Camiones de volteo con capacidad mínima acumulada de 500 m3.

2 Camión pipa 12 m3 ó mayor capacidad equipado con motobomba y peine.

1 Tractocamión con Cama baja (Low Boy) capacidad 40 a 50 Ton.

1 Planta para producir carpeta asfáltica.

3 Motoconformadora tipo CAT 12 G ó similar.

2 Vibro compactador un tambor Rodillo liso cap. 8.5 Ton.

2 Compactador de suelos tipo Pata de cabra CAT 815F ó similar.

2 Retroexcavadora cargadora CAT 416E ó similar.

1 Camión petrolizadora.

1 Barredora con sistema de agua.

1 Extendedora para carpeta asfáltica, ancho mínimo de pavimentación 3.00 m.

1 Vibrocompactador doble tambor rodillo liso cap. 10 Ton.

1 Compactador neumático cap. 8.5 Ton.

1 Compactador mecánico manual tipo placa.

1 Máquina pinta raya.

1 Camión Volteo capacidad mínima 6 m3. con tapa para tiro de sello.El equipo será revisado por la Residencia de Obra al inicio del contrato.

IX.- MATERIAL.

Los materiales a utilizar en estos trabajos se suministrarán de acuerdo a las características especificadas en estas bases.

X.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El superintendente de construcción deberá presentarse diariamente de lunes a viernes a las 08:00 hrs. en la jornada ordinaria establecida por P.E.P. en la oficina de la sección de vías de acceso en el área de la zona industrial puerta # 5 Boulevard Morelos y Tamaulipas s/n, Colonia Ampliación Rodríguez, Reynosa Tamaulipas, durante la vigencia del contrato. Para los trabajos en campo el horario será de las 8:00 hrs. a las 18:00 hrs. la jornada diaria.

Los trabajos de este contrato se ejecutarán mediante órdenes de trabajo, estas órdenes de trabajo se darán por escrito al contratista a través del Residente de Obra de P.E.P. Indicándose los trabajos por ejecutarse, el lugar exacto, fecha de inicio y termino, plazo de ejecución, número de contrato, nombre del contratista, firma del Residente de Obra de P.E.P, de los supervisores de área de P.E.P. y del Superintendente de Construcción.

En una necesidad urgente, la orden de trabajo se podrá dar verbalmente y se ratificara por escrito el siguiente día hábil.






Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 10 de 3XI.- REPORTES.

Números Generadores.

Se realizarán números generadores mensuales de los trabajos ejecutados.

El contratista deberá incluir en cada estimación acompañando a los números generadores de obra, un reporte con las evidencias fotográficas impresas a color de los trabajos, así como se indica en los apartados de EVIDENCIAS del anexo ¨BP¨.

Cabe señalar que si el contratista por causas imputables a él, no entrega los generadores de obra y las evidencias debidamente conciliadas y completas antes mencionadas en tiempo y forma, el Residente de Obra de P.E.P., no procederá al trámite para el pago correspondiente, todo esto bajo la estricta responsabilidad del contratista.

El contratista junto con los números generadores, deberá entregar un reporte (relación de trabajos realizados) mensual por partida, acorde con los números generadores de los trabajos ejecutados, el cual deberá incluir: descripción del trabajo realizado, instalación de PEP y el monto correspondiente.

XII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Durante y al termino de la ejecución de una orden de trabajo, el contratista está obligado a mantener y entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, basura, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

El contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las Normas de Referencia de PEMEX aplicables, o de no existir éstas, con las Disposiciones Aplicables.

El contratista realizará los trabajos apegado a lo establecido en el anexo “S” “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los proveedores o contratistas que realicen actividades en instalaciones de PEP”, Cuarta versión Revisión 01 de mayo de 2010.

El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”.

El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso de Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.

El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar evidencia de dicha capacitación.

Conforme a lo que se establece en los otros anexos del contrato, designar al personal especialista responsable de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental que representen a la compañía y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias durante la vigencia del contrato y, por cada 50 (cincuenta) trabajadores que tenga trabajando en las instalaciones petroleras de PEP, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a cuando menos un supervisor especialista en seguridad y salud ocupacional y otro en protección ambiental. En estos casos, notificar previo al inicio de sus funciones, para su evaluación y validación por PEP, los cargos y posición de dichos supervisores en el organigrama de su personal que participará en los trabajos o servicios motivo del contrato sus responsabilidades, experiencia en esas materias y entregar las evidencias documentales de dicha experiencia.

El proveedor o contratista deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de Exploración y Producción en la cuenca de Burgos y Cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto integral cuenca de Burgos 2004- 2022. Y en el CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública





Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 11 de 3documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

Para el suministro de agua, en caso de que la compañía considere, tomar este líquido de un cuerpo de agua considerado como bien nacional, esta debe contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CNA), del sitio donde se pretenda aprovechar, esta autorización debe estar vigente y reglamentada en la dependencia citada, en la entidad estatal que proceda.

Se debe evitar que las actividades de excavación dañen, instalaciones hidráulicas, eléctricas, ductos o alguna infraestructura subterránea vulnerable, por lo que se deben realizar sondeos sobre todo en aquellos sitios donde exista gran densidad de ocupación del subsuelo y/o se tenga duda sobre las instalaciones existentes, en el caso que exista una instalación en el cruce del trazo, esta debe modificarse o bien obtener autorización de la empresa involucrada.

El contratista debe obtener él o los permisos que se le indiquen [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Nacional del Agua (CNA), FERROCARRILES, Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ESTATAL, MUNICIPAL, entre otros]

El contratista debe cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el oficio resolutivo de autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por la SEMARNAT, que apliquen a las etapas del proyecto o actividades contempladas en las bases de licitación. Así mismo, debe documentar dicho cumplimiento y generar las evidencias pertinentes, tales como: fotografías, análisis de laboratorios, planos, permisos, pagos, reportes, estadísticas, estudios, entre otros. Cuando se trate de documentos oficiales, éstos deben ser firmados por una persona reconocida o autorizada para tal fin.

El contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación.No se instalaran sitios temporales de almacenamiento de sustancias materiales o residuos, que pudieran producir contaminación de los suelos, en las partes altas o aquellas que pudieran propiciar arrastre del agua.El contratista debe evitar que su personal efectúe vertimientos deliberados a lagunas, ríos u otros cuerpos de agua. Para el abastecimiento del agua es necesario contar con el permiso correspondiente del municipio más cercano o de la Comisión Nacional del Agua.

El contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.

Las aguas residuales generadas por el contratista, deben tratarse y/o disponerse conforme a la Legislación Ambiental, debiendo obtener los permisos correspondientes. El transporte del material de construcción deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.

El contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del Oficio Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04, y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027. Haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona.






Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 12 de 3Los contenedores de aceite, combustibles y otras sustancias líquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, envases y estopas contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán manejarse como se establece en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, en los manifiestos de entrega, transporte y recepción de estos residuos peligrosos, deberá indicarse que el generador es el contratista y anotar su número de registro como empresa generadora de residuos peligrosos, cada mes deberá entregar un reporte al supervisor de PEP incluyendo copia de estos manifiestos debidamente sellados y firmados por el destinatario.

El contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc., que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el municipio.

No se deberán mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el proveedor o contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Respetar cercas, bardas y puertas de acceso de las instalaciones y solo ingresar o salir de las instalaciones a través de las entradas o salidas que se le indique.Todos los trabajadores del proveedor o contratista deben llevar consigo una credencial de identificación que los acredite como personal de su compañía, durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones y presentarla cuando se le solicite.

Utilizar equipo de protección personal en buen estado, con uniforme y casco con el logotipo de su compañía y sin el logotipo de PEMEX u organismos subsidiarios, el cual debe ser especifico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las normas de referencias de PEMEX correspondientes o de no existir estas, con la normatividad oficial vigente.

No ingresar a las instalaciones o áreas de trabajo con aliento alcohólico, bajo el efecto de drogas o cualquier enervante.

No ingresar ni usar armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones. Las armas blancas o punzo cortantes solo pueden ingresarse a las instalaciones cuando esté plenamente justificada su utilización en los trabajos motivo del contrato.

Cuando se requiere ingresar medicamentos a las instalaciones, notificarlo al personal de vigilancia, supervisor o al responsable de la instalación, presentando la prescripción médica correspondiente y acatar las instrucciones que dicho personal le indique.

Previo al uso de equipo de fotografía y video, obtener autorización y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.

Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecuten trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.







Si el contratista encuentra monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, debe evitar su destrucción e informar de inmediato a PEP, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

Cumplir con las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, estipuladas en el presente anexo y en la normatividad vigente en esas materias, para lo cual se debe presentar un plan de acción integral o un plan por cada materia al inicio del contrato. Dicho plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la identificación de los impactos ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones que se realizarán para mitigarlos, la normatividad aplicable en esas materias y las acciones que se realizarán para su cumplimiento.

Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en idioma español, acorde al de PEP, en el cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que contemple procedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del contrato. Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del proveedor o contratista.Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al inciso anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.

Interrumpir y reprogramar sus tareas, sin que ello signifique ampliación del plazo, cuando el servidor público de mayor rango de la instalación, el supervisor o residente o el personal de seguridad industrial de PEP lo soliciten por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente anexo o por motivos de seguridad o protección ambiental, sin responsabilidad o cargo para PEP y en el entendido de que sólo se permitirá que se realicen o reinicien dichas tareas hasta que se cumplan las obligaciones que motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones de seguridad o protección ambiental.

Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el supervisor o residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área de seguridad física y con el responsable de las instalaciones donde desarrollarán sus actividades, además de cumplir con las disposiciones emitidas por el documento NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Manejo de Retroexcavadoras

El personal de la Cía. Contratista debe de presentar constancia de asistencia a los cursos de capacitación y/o adiestramiento para el manejo de equipos tales como la Retroexcavadora y Grúa de 30 Ton. Donde se establezcan planes de seguridad y prácticas de trabajo seguras y se cumpla con los mismos, y se use el equipo protector personal adecuado.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el Manejo de Vehículos.







Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o pasillos de circulación de personal.

Al conducir vehículos dentro de las instalaciones petroleras, circular a velocidades de 20 km/h o menores a las velocidades máximas indicadas en los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.

Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones petroleras, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para asirse.

Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga.

Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible 40 km/h en caminos de terracería y en los caminos que crucen asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20 km/h.

Los vehículos deberán contar con un sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser vigilado por PEP para el desarrollo de los trabajos.

Los vehículos no deben contar con logotipo de PEMEX ni la leyenda “al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

El contratista será responsable de los residuos que genere durante sus actividades, debiendo efectuar su manejo (almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición, reuso,) conforme a la legislación ambiental vigente.El contratista será responsable de la mitigación, compensación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales que sean atribuidos a la realización del proyecto.

La ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, clasifica los productos de demolición como residuos de manejo especial, los cuales requieren de autorización de las entidades federativas para su manejo, por lo que no pueden disponerse en basureros municipales.

Los materiales utilizados por el contratista para nivelación o revestimiento, deberán ser extraídos de sitios específicamente aprobados por las autoridades competentes como bancos de materiales. El transporte de este material, deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.

Cuando se utilicen postas de madera, el contratista deberá comprobar su legal procedencia, a través de la presentación de la autorización expedida por la SEMARNAT para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la ley general de desarrollo forestal sustentable; esta autorización deberá solicitarla a quien le suministre este material y entregará copia al supervisor de Pemex Exploración Y Producción.

Antes del inicio de la construcción de localizaciones, caminos de acceso, derechos de vía, y cualquier obra que requiera desmonte, la contratista deberá elaborar una evaluación inicial del sitio, con la finalidad de detectar si existen especies de flora enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 o las catalogadas como de difícil regeneración, y en su caso






Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 15 de 3aplicar el programa de rescate y trasplante de especies aprobado por la SEMARNAT y dar seguimiento a la sobrevivencia de los individuos según lo establecido en dicho programa. La evaluación inicial y los reportes de monitoreo de las parcelas de trasplante, deberán ser enviados a la coordinación de SIPA para supervisar estas actividades a través de los acreditados ambientales (UNIVERSIDADES REGIONALES).

MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN.

El Contratista llevará a cabo previamente a la realización de cualquier actividad, un recorrido por el área de trabajo, con el fin de ahuyentar en caso necesario, a la fauna silvestre presente en la zona y que pudiera ser afectada, considerando aquellos individuos de lento desplazamiento.

La compañía contratista elaborará en coordinación con el supervisor, un programa de mitigación, restauración y compensación, el cual debe contemplar lo siguiente:• Considerar previo al desmonte, el rescate de individuos, parte de ellos o semillas que pudieran ser identificados durante el desarrollo, de las actividades como elementos susceptibles de uso, que correspondan o no a especies en alguna categoría de conservación de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 y que puedan ser utilizadas en los trabajos de restitución de zonas afectadas y en los sitios propuestos para conservación.• Instrumentar un programa de rescate en el que sean indicados los alcances y cronogramas, las técnicas a emplear, los sitios de reubicación y las acciones para garantizar la sobrevivencia de los organismos reubicados.• Considerar los trabajos de desmonte y despalme en forma gradual, con el objeto de permitir la salida de la fauna silvestre que habita en el sitio.• En caso de existir madrigueras en zonas del proyecto, los animales serán llevados a lugares que no sean afectados.

Una vez aplicadas las medidas anteriores, es responsabilidad del Contratista documentar mediante informe que incluya fotografías de los sitios, que será entregado al supervisor para su ingreso a la autoridad solicitante.

Cuando se utilicen caminos existentes para accesar a los sitios proyectados para el transporte de materiales, equipo y maquinaria que utilicen durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la compañía dará mantenimiento a estos caminos, considerando las recomendaciones antes descritas. El contratista debe hacer del conocimiento de sus trabajadores las disposiciones y sanciones que señalan las leyes para la protección de la fauna y la flora silvestres (Ley General de la Vida Silvestre), y debe aplicar las medidas de prevención de protección de fauna silvestre mediante la distribución de folletos ilustrativos, difundido a los trabajadores durante las diferentes etapas del proyecto, así mismo se les informará del uso y trato de las especies vegetales con algún tipo de estatus de conservación, según la NOM-059-SEMARNAT-2001, así como de las especies susceptibles de ser utilizadas para reforestación y / o de interés comercial o cultural de la zona, la cual debe ser conocida por los mismos, indicando las acciones que realizará para garantizar que los trabajadores respeten los ordenamientos legales.

El Contratista debe contar en el área de trabajo con las hojas de datos de seguridad y especificaciones de los materiales que utilizara en el desarrollo de la obra.

Será responsabilidad de la compañía reponer o rehabilitar las cercas perimetrales de terceros que por necesidad se modifiquen, lo anterior, en coordinación con el supervisor de PEP. Para el suministro de agua, en caso de que la compañía considere, tomar este líquido de un cuerpo de agua considerado como bien nacional, esta debe contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CNA), del sitio donde se pretenda aprovechar, esta autorización debe estar vigente y reglamentada en la dependencia citada, en la entidad estatal que proceda.






Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 16 de 3Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones:

Autorización de la SEMARNAT

- Recolección y Transporte- Exportación- Operación de Centro de Confinamiento- Acopio (almacenamiento) temporal- Tratamiento- Incineración- Reciclaje- Reuso

Autorización de la SCT- Para las unidades que realizarán el transporte de los residuos.

En el caso de subcontratar los servicios de manejo, deberán entregarse al supervisor de PEP, las autorizaciones de las compañías subcontratadas.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberán hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.El contratista deberá entregar al supervisor de PEMEX Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior.

Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el contratista, éste deberá notificar de inmediato a P.E.P. (Departamento de Desarrollo Sustentable y Calidad de la Coordinación de SIPAC), así mismo, conjuntamente con el Residente de obra deberá llenar el formato F- SAA-24-114/01 Rev. 01, o el que la Autoridad Ambiental determine entregándolo al mencionado Departamento antes de 72 horas, para su trámite. El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para PEMEX Exploración y Producción, y entregará al supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

Queda prohibido al contratista lo siguiente:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el Contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas. La construcción de letrinas

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el contratista deberá solicitar al residente de obra la asesoría adecuada.







El proveedor ó contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del contratista/proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

El proveedor ó contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “auditorias efectivas”, auditorías internas de cumplimiento al anexo “S”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”.El proveedor ó contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPAC. Para su registro y control.

Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el área de SIPAC.

El cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional e higiene industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con las Disposiciones Aplicables.

En caso de requerir material para relleno o nivelación, éste deberá ser de bancos de material que cuenten con autorización. El transporte de este material, deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES1. OBJETIVOS:

a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.

b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de influencia de los

distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o prolongadas

temporadas de lluvia.f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de las

comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCIÓN INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo “S” que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.







El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos:

a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores prácticas de manejo vehicular

b. El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso de Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.

c. El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar evidencia de dicha capacitación.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORESTal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo “S”, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes:

a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20 kms/hr.

En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto. En el caso de que el Contratista, su personal o cualquiera de sus subcontratistas, o personal de éstos, si es el caso, infrinja los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al respecto.3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las reglas de

los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.

Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.

Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.






Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’Licitación No. ________________. Página 19 de 3Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

Representante Legal: _______________________ (Nombre y Firma)

Nombre o Razón Social:_______________________

Representante de PEP:______________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P.

E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura

Vo. Bo.

___________________________________________ Guillermo Orta Montiel E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción




MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA

ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’

Licitación No. ________________. Página 1 de 25

1.- Apertura de caja con medios mecánicos en material tipo “A” ó “B”.

La apertura de caja se realizará con medios mecánicos (Retroexcavadora, Tractor sobre orugas, ó Motoconformadora) en el espesor, longitud y ancho requeridos de acuerdo a las necesidades en campo ó a lo que indique el Residente de Obra de P.E.P.

El contratista deberá contar con brigada topográfica con el personal y equipo necesarios para el control del alineamiento, levantamiento de niveles y seccionamiento.

Deberán realizarse trabajos de topografía en lo que se refiere al seccionamiento antes y después de la apertura de caja y entregar al Residente de Obra de P.E.P. los planos topográfico producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y evaluación. Las secciones transversales a levantar serán a cada 20 m., los bancos de nivel serán propuestos y considerados sobre elementos fijos.

Para efecto de estimación el volumen del material en la apertura de caja, se medirá compacto y el cálculo se realizará mediante secciones transversales a cada 20 m. siguiendo el método de promedio de áreas extremas.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, la maquinaria necesaria para el corte del material, el sobre acarreo libre del material producto del corte hasta una distancia de 100 m. dentro del derecho de vía, lateral a plataformas y caminos sin obstruir trabajos posteriores, extendido del material retirado, limpieza de las áreas de trabajo, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales (apertura de caja) y cálculo del volumen método: promedio áreas extremas.- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.

La unidad será por metro cúbico (m3).

2.- Extracción de material de revestimiento para terraplenes y base.

La extracción del material de revestimiento para terraplenes y base se efectuará con Maquinaria (Tractor sobre orugas) del banco de material que indique el Residente de obra de P.E.P., en el cual el material libre de materia orgánica se deberá extraer, acarrear y apilar. El contratista deberá asegurarse que el banco de material cuente con los permisos correspondientes para la explotación del material.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), los cargos de los permisos correspondientes para la explotación de los bancos de material, los desmontes, despalmes, cortes y sobre acarreos del material en banco, la mano de obra, maquinaria, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.








EVIDENCIAS.- Se utilizaran las evidencias de la partida 5.1 de este anexo.

La unidad será por metro cúbico medido suelto (m3).

3.- Suministro de material de revestimiento para terraplenes y base.

El suministro de material de revestimiento para terraplenes y base, se efectuará del banco de material donde lo indique el Residente de obra de P.E.P., comprende el costo directo del material pétreo extraído de un banco.

El alcance incluye: el suministro del material



4.- Carga de material.

La carga del material de revestimiento y/o producto de la apertura de caja, se efectuará donde lo indique el Residente de Obra de P.E.P., (bancos de material, caminos o instalaciones de P. E. P.) la carga del material se realizara con maquinaría (Cargador Frontal) a los camiones encargados de transportarlo.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), maquinaría (Cargador Frontal) en las operaciones de carga del material y los tiempos muertos del equipo por espera.



5.- Acarreo de material sobre cualquier tipo de superficie de rodamiento.

Los acarreos de material se efectuarán con Camiones Volteo, por la ruta que indique el Residente de Obra de P.E.P., y se realizaran sobre cualquier tipo de superficie de rodamiento, ya sea carretera pavimentada, terracerías, brecha revestida etc., a las velocidades indicadas por las autoridades de tránsito locales, federales y de P. E. P., las cuales entre otras, nos indican que los vehículos de trabajo no deberán transitar a una velocidad mayor de 40 Km./hr. en caminos de terracería y brechas, y a 20 Km./hr en poblados y/o escuelas.

Para estos trabajos se deberán considerar al inicio de cada orden de trabajo el desplazamiento del equipo de acarreo del taller del contratista en la Cd. de Reynosa, Tamaulipas a los bancos de material, caminos y/u otros lugares que indique el Residente de Obra de P.E.P. como destino ó bien entre estos puntos según se requiera.








5.1.- Acarreo primer kilómetro.

Es el acarreo inicial de material que se efectúa desde el área aledaña a las maniobras de carga hasta una distancia máxima de 1 km.

Para efecto de estimación el volumen se medirá suelto tomando como unidad el metro cúbico y su determinación se obtiene seccionando la corona del camino antes y después de colocar y compactar el material de revestimiento para el terraplén y base, cuantificando el volumen por el método del promedio de áreas extremas, multiplicando el resultado por el factor de reducción de material suelto a material compacto (factor de abundamiento), redondeando el resultado a la unidad.

El factor de abundamiento lo deberá determinar experimentalmente el laboratorio de mecánica de suelos para cada banco de material y su reporte se integrara en los generadores de obra correspondiente.

El alcance incluye: El equipo de acarreo (camión de volteo tractor y caja) con operador, la descarga del material y el desplazamiento del equipo de acarreo, así como el retorno de la unidad vacía en la ejecución del viaje.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales (terraplén y base) y cálculo del volumen de revestimiento método: promedio áreas extremas.- Reporte de laboratorio de la obtención del factor de abundamiento.- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra la ubicación del banco de material, el recorrido del acarreo y cadenamientos de los tramos del tiro de material.


5.2.- Acarreo kilómetros subsecuentes.

Es el acarreo realizado a una distancia posterior al 1er. Km. del área adyacente a las maniobras de carga.

Para efecto de estimación el volumen se medirá suelto, multiplicado el volumen de la partida 5.1 por el número de kilómetros posteriores al primer kilómetro, solo las fracciones de kilómetro recorrido que sean iguales o mayores a 0.5 Km. se redondearan a la unidad inmediata superior. El alcance incluye: El equipo de acarreo (camión de volteo tractor y caja) con operador, y el retorno de la misma al sitio de carga.

EVIDENCIAS.- Se utilizarán las evidencias de la partida 5.1 de este anexo.- Indicar en el generador de obra la ubicación del banco de material, el recorrido del acarreo y cadenamientos de los tramos del tiro de material.

La unidad será por metro cúbico - kilómetro (m3-Km.).








6.- Escarificado, homogenizado, humedecido, tendido y compactado del terreno natural al 90 % de su P.V.S.M.

Se escarificará y disgregará el material en un espesor de corte de 0.20 m., se acamellonará, se extenderá parcialmente y se le incorporará el agua necesaria por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta obtener una humedad homogénea óptima. A continuación el material sé tenderá y compactara al 90 % de su P.V.S.M. Proctor.

Para la compactación de esta capa se deberán utilizar los Equipos compactadores tipo pata de cabra y rodillo liso y para asegurar la calidad de los trabajos se deberán efectuar tres pruebas de compactación por cada 1,000 m2, mismas que se anexarán a los generadores de su estimación correspondiente para su revisión y aprobación.

Al terminar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles del terreno natural ó revestimiento existente compactado del camino ó plataforma por construir y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográficos producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50). Las secciones transversales a levantar serán a cada 20 m. e incluyen 5 metros a cada lado de los hombros del camino, los bancos base de nivel serán propuestos y considerados sobre elementos fijos a cada Km.; a fin de que la Residencia de obra de PEP los verifique según lo considere pertinente.

Los planos del perfil y secciones topográficas del terreno natural servirán para proyectar el nivel de la subrasante, así como las capas de la estructura del pavimento por construir.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, la maquinaria y el equipo (Motoconformadora, compactadores tipo pata de cabra, Vibro compactador rodillo liso y camión pipa ) para el escarificado, disgregado, acamellonado, homogenizado, suministro y aplicación de agua necesaria, extendido y compactado del material, pruebas de laboratorio, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales (terreno natural) - Pruebas de laboratorio (compactación del terreno natural al 90% de su P.V.S.M. Proctor.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.

La unidad de pago será por metro cuadrado (m2).

7.- Formación y Compactación de terraplenes al 90 % de su P. V. S. M.

Se efectuará en los tramos del camino en los que se requiera, subir el nivel de la subrasante actual, o en la construcción de terraplenes para la protección de alcantarillas, en el ancho y longitud que indique el Residente de Obra de P.E.P., el terraplén se construirá en capas de 0.20 m. a 0.30 m. de espesor compacto.

El contratista deberá contar con brigada topográfica con el personal y equipo necesarios para el control del alineamiento, levantamiento de niveles y seccionamiento.

Antes de iniciar los trabajos el contratista deberá verificar que los niveles del terreno natural ó revestimiento existente del camino ó plataforma por construir correspondan a los planos del perfil y secciones transversales en los cuales la








Residencia de obra de PEP, realizo la proyección del nivel de la subrasante por construir, así como las capas de la estructura del pavimento por construir.

Cualquier atraso por el incumplimiento en la entrega de los planos topográficos será responsabilidad únicamente del contratista puesto que debe de considerar tener el equipo y fuerza de trabajo necesaria para cumplir con esta actividad por lo que no podrá reclamar tiempos muertos.

La extracción, suministro, carga y acarreo del material del terraplén se efectuara aplicando las partidas No.2, 3, 4, 5.1 y 5.2, el material distribuido a lo largo del camino y con la Motoconformadora y camión pipa se acamellonará, se extenderá parcialmente y se le incorporará el agua necesaria por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta obtener una humedad homogénea óptima. A continuación el material se tenderá, se afinará y se compactará al 90 % de su P.V.S.M. Proctor. Para la compactación de esta capa se deberán utilizar los equipos compactadores tipo pata de cabra y Vibro compactador rodillo liso y para asegurar la calidad de los trabajos se deberán efectuar tres pruebas de compactación por cada 1,000 m2., mismas que se anexarán a los generadores de su estimación correspondiente.

Al terminar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles del terraplén terminado (subrasante de proyecto) y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográficos producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y aceptación.

Para efecto de estimación el volumen del material tratado (terraplén), se medirá compacto y el cálculo se realizará mediante secciones transversales a cada 20 m. siguiendo el método de promedio de áreas extremas.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, la maquinaria y el equipo (Motoconformadora, compactadores tipo pata de cabra, Vibro compactador rodillo liso y camión pipa ) para el acamellonado, homogenizado, suministro y aplicación del agua necesaria, extendido, afinado y compactado del material, pruebas de laboratorio, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales (terraplén) y cálculo del volumen método: promedio áreas extremas.- Pruebas de laboratorio (compactación capas del terraplén al 90% de su P.V.S.M. Proctor.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


8.- Formación y compactación de base de revestimiento al 95 % de su P. V. S. M.

Base de revestimiento, es la capa de material que se construye sobre la subrasante (terraplén). El espesor de la base compactada será de 0.15 m. ó 0.20 m. en una sola capa ó bien de 0.30 m. en dos capas según lo indique el Residente de Obra de acuerdo al espesor de la estructura del pavimento por construir y en lo que se refiere al ancho la capa base se construirá con un sobre ancho de 0.60 m. para asegurar la estabilidad de los hombros de la carpeta asfáltica.La extracción, suministro, carga y acarreo del material de la base se efectuara aplicando las partidas No.2, 3, 4, 5.1 y 5.2, el material distribuido a lo largo del camino y con la Motoconformadora y camión pipa se acamellonará, se extenderá parcialmente y se le incorporará el agua necesaria por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta obtener








una humedad homogénea óptima. A continuación el material se tenderá, se afinará y se compactará al 95 % de su P.V.S.M. Proctor. Para la compactación de esta capa se deberán utilizar los equipos compactadores tipo pata de cabra y Vibro compactador rodillo liso y para asegurar la calidad de los trabajos se deberán efectuar tres pruebas de compactación por cada 1,000 m2, mismas que se anexarán a los generadores de su estimación correspondiente.

Al terminar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles de la base de revestimiento terminada y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográficos producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y aceptación.

Para efecto de estimación el volumen del material tratado (base), se medirá compacto y el cálculo se realizará mediante secciones transversales a cada 20 m. siguiendo el método de promedio de áreas extremas.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, la maquinaria y el equipo (Motoconformadora, compactadores tipo pata de cabra, Vibro compactador rodillo liso y camión pipa ) para el acamellonado, homogenizado, suministro y aplicación del agua necesaria, extendido, afinado y compactado del material, pruebas de laboratorio, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales (base) y cálculo del volumen método: promedio áreas extremas.- Pruebas de laboratorio (compactación capas del terraplén al 95% de su P.V.S.M. Proctor.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


9.- Suministro, carga, acarreo y colocación de material agregado grueso de 1’’ a 3’’ de diámetro cantos rodados.

Se efectuará en los tramos del camino o plataformas en los que se requiera la construcción de un filtro por presencia de nivel freático.

El suministro del agregado grueso 1’’ a 3’’ deberá estar libre de materia orgánica. El contratista deberá asegurarse que el banco cuente con los permisos correspondientes para la explotación del material.

La colocación del material se realizara a volteo y se extenderá con maquinaria

Al terminar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles de la capa terminada y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográficos producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y aceptación. Para efecto de estimación el volumen del material suministrado y colocado (agregado grueso), se medirá en caja y el cálculo se realizará mediante secciones transversales a cada 20 m. siguiendo el método de promedio de áreas extremas.








El volumen de material que se integra en este precio unitario deberá considerarse abundado.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, el suministro, carga y acarreo del material agregado grueso 1’’a 3’’ al sitio de la obra, la maquinaria y equipo necesario en los trabajos de colocación del material, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales (agregado grueso) y cálculo del volumen método: promedio áreas extremas.- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


10.- Suministro, carga, acarreo, colocación y compactación de base hidráulica, material producto de triturado 1’’ a finos.

Base hidráulica, es la capa de material que se construye sobre la subrasante (terraplén) ó bien sobre la base de revestimiento, quedando esta ultima como sub base. El espesor de la base hidráulica compactada será de 0.15 ó 0.20 m. en una sola capa ó bien de 0.30 m. en dos capas según lo indique el Residente de Obra de acuerdo al espesor de la estructura del pavimento por construir y en lo que se refiere al ancho la capa base hidráulica se construirá con un sobre ancho de 0.30 m. para asegurar la estabilidad de los hombros de la carpeta asfáltica.

El material que se suministre como base hidráulica deberá ser producto del triturado y cribado, su tamaño de 1’’ a finos, además deberá cumplir con las especificaciones generales para construcción de bases, sub-bases y revestimientos de PEMEX Exploración y Producción norma P.3.123.01, lo anterior referente a: granulometría, valor cementante, valor relativo de soporte, plasticidad, contracción lineal, equivalente de arena, desgaste de los ángeles.

Sobre la capa del terraplén o base de revestimiento debidamente terminada, se colocará la base hidráulica, se acamellonará, se extenderá parcialmente y se le incorporará el agua necesaria por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta obtener una humedad homogénea óptima. A continuación el material se tenderá, se afinará y se compactará al 100% de su P.V.S.M. Proctor. Para la compactación de esta capa se deberán utilizar los Equipos compactadores tipo rodillo liso y para asegurar la calidad de los trabajos se deberán efectuar tres pruebas por cada 1,000 m2, mismas que se anexarán a los generadores de su estimación correspondiente para su revisión y aprobación.

Al terminar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles de la base hidráulica terminada y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográficos producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y aceptación. Para efecto de pago el volumen del material suministrado y tratado (base hidráulica), se medirá compacto y el cálculo se realizará mediante secciones transversales a cada 20 m. siguiendo el método de promedio de áreas extremas.

El volumen de material de base hidráulica que se integra en este precio unitario deberá considerarse abundado.








El precio unitario incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tracto camión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, la mano de obra, herramienta menor, el suministro, carga y acarreo de la base hidráulica del banco de materiales al sitio de la obra, la maquinaria y el equipo necesario para el acamellonado, homogenizado, suministro y aplicación del agua necesaria, extendido, afinado y compactado del material base hidráulica al 100% de su P.V.S.M., pruebas de laboratorio, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales (base hidráulica) y cálculo del volumen método: promedio áreas extremas.- Pruebas de laboratorio (compactación al 100% de su P.V.S.M. Proctor.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.

La unidad de pago será por metro cúbico (m3).

11.- Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.05 m. de espesor compacto sobre capa base.

Utilizando camión Petrolizadora, sobre la base previamente barrida y libre de polvo, se aplicara un riego de impregnación a base de emulsión catiónica rompimiento lento (RL-2K) a razón de 1.5 lts/m2, aplicado de tal manera que sea una película uniforme que cubra totalmente sin dejar claros en el área donde se colocara la carpeta asfáltica.

Es responsabilidad del contratista establecer el lapso entre la impregnación y el inicio de la colocación de la carpeta asfáltica.

La carpeta de concreto asfáltico será elaborada con mezcla en caliente, elaborada en planta estacionaria y el tendido se realizará con temperaturas de mezcla que variarán de 110 a 1200 C, la compactación de la mezcla será del 95% de su P.V.M. (Peso Volumétrico Marshall).

En la elaboración de la mezcla asfáltica se empleará cemento asfáltico tipo AC-20 y material pétreo de trituración total y cribados. El material pétreo que se utilice en la elaboración de la mezcla asfáltica será de un tamaño máximo del agregado de diecinueve milímetros (19.0) mm. 3/4’’ a finos. , además deberá cumplir con las especificaciones generales para construcción de carpeta de concreto asfaltico de PEMEX Exploración y Producción norma P.3.123.04, lo anterior referente a granulometría, contracción lineal, desgaste prueba de los ángeles, partículas alargadas y/o forma de laja, afinidad con el asfalto y equivalente de arena.

El diseño de la mezcla asfáltica y el control durante su elaboración se hará mediante el procedimiento Marshall, debiéndose cumplir los siguientes requisitos:Parámetro ToleranciasNumero de golpes por cara en pastilla Marshall 50 Contenido de asfalto optimo (%) 4.7-5Estabilidad (Kg.) 450. (Mínimo)Flujo (mm) 2 – 4 Vacíos en la mezcla (%) 3 – 5








La mezcla se transportara en vehículos de caja metálica, limpia de residuos de concreto asfaltico. Además durante el transporte la mezcla se cubrirá con una lona para preservarla del polvo y para conservar su temperatura.

Sobre la superficie de la capa base impregnada libre de polvo se aplicará, utilizando el camión Petrolizadora un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2.

Sobre la base ligada se coloca la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que quede de 0.05 m. de espesor compacto. La carpeta debe quedar sensiblemente alineada en sus orillas para que no existan discontinuidades y el ancho de la carpeta requerida sea uniforme en toda su longitud.

La colocación de la mezcla deberá realizarse en una superficie seca cuando la temperatura ambiente sea mayor a 15º C y en ascenso, en caso de inicio de lluvia, el tendido deberá suspenderse inmediatamente evitando reparaciones posteriores por falta de adherencia de la carpeta con la capa base, se debe tener especial cuidado en las zonas de unión con la carpeta existente, la cual tendrá la misma rasante, dando continuidad a las pendientes longitudinales y transversales existentes, sin que esto sea motivo de costo adicional.

Utilizando Extendedora para carpeta asfáltica, se colocara la mezcla asfáltica y su textura deberá ser uniforme para su compactación; la temperatura de la mezcla al iniciarse el acomodo, debe de ser del 110º C a 120º C, en general la compactación de la carpeta asfáltica debe terminarse a una temperatura mínima de 70º C, para la compactación deberá utilizarse compactador doble rodillo liso capacidad 10 toneladas y Compactador neumático capacidad 8.5 toneladas con llantas adecuado para borrar las uniones y sellar (tapar) el poro que se deja en la superficie de rodamiento.

En todos los casos la mezcla será compactada al noventa y cinco por ciento (95%) como mínimo del peso volumétrico máximo de la prueba Marshall, permeabilidad en la carpeta menor a 10% (diez por ciento).

Para certificar la calidad de la carpeta asfáltica colocada, se deberá efectuar una prueba de laboratorio por cada 3,000 m2, determinando el espesor, compactación y permeabilidad, mismas que se anexarán a los generadores de obra de la estimación correspondiente. El volumen de material de carpeta asfáltica que se integra en este alcance deberá considerarse abundado para que compacto sea de 0.05 m. de espesor.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), el riego de Impregnación con emulsión catiónica rompimiento lento (RL-2K) a razón de 1.5 lts/m2, riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2., diseño Marshall de la carpeta asfáltica, el suministro y acarreo de los materiales necesarios para la elaboración de la carpeta asfáltica del banco de material a la planta, así como su transporte al sitio de colocación, el tendido de la mezcla con Extendedora, compactación al 95 % de su P.V.M. ( Peso volumétrico Marshall ), acabado con Compactador doble tambor rodillo liso y Compactador neumático, pruebas de laboratorio para determinar espesor, compactación y permeabilidad, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales de la estructura del pavimento terminada, incluyendo las capas del terraplén y base.- Pruebas de laboratorio (carpeta asfáltica: espesor, permeabilidad y compactación al 95% P.V.M.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.








- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.

La unidad será por metro cuadrado (m2).

12.- Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.05 m. de espesor compacto sobre pavimento existente.





Sobre la superficie del pavimento existente previamente barrida y libre de polvo, se aplicará con camión petrolizadora un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2.

Sobre la superficie del pavimento existente ligada se coloca la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que quede de 0.05 m. de espesor compacto. La carpeta debe quedar sensiblemente alineada en sus orillas para que no existan discontinuidades y el ancho de la carpeta requerida sea uniforme en toda su longitud.


Utilizando Extendedora para carpeta asfáltica, se colocara la mezcla asfáltica y su textura deberá ser uniforme para su compactación; la temperatura de la mezcla al iniciarse el acomodo, debe de ser del 110º C a 120º C, en general la








compactación de la carpeta asfáltica debe terminarse a una temperatura mínima de 70º C, para la compactación deberá utilizarse compactador doble rodillo liso capacidad 10 toneladas y Compactador neumático capacidad 8.5 toneladas con llantas adecuado para borrar las uniones y sellar (tapar) el poro que se deja en la superficie de rodamiento.


Para certificar la calidad de la carpeta asfáltica colocada, se deberá efectuar una prueba de laboratorio por cada 3,000 m2, determinando el espesor, compactación y permeabilidad, mismas que se anexarán a los generadores de obra de la estimación correspondiente.

El volumen de material de carpeta asfáltica que se integra en este alcance deberá considerarse abundado para que compacto sea de 0.05 m. de espesor.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2, el diseño Marshall de la carpeta asfáltica, el suministro y acarreo de los materiales necesarios para la elaboración de la carpeta asfáltica del banco de material a la planta, así como su transporte al sitio de colocación, el tendido de la mezcla con Extendedora, compactación al 95 % de su P.V.M. (Peso volumétrico Marshall), acabado con Compactador doble tambor rodillo liso y Compactador Neumático, pruebas de laboratorio para espesor, compactación y permeabilidad, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Pruebas de laboratorio (carpeta asfáltica espesor, permeabilidad y compactación al 95% P.V.M.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


13.- Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.03 m. de espesor compacto sobre capa base.

Utilizando camión Petrolizadora, sobre la base previamente barrida y libre de polvo, se aplicara un riego de impregnación a base de emulsión catiónica rompimiento lento (RL-2K) a razón de 1.5 lts/m2, aplicado de tal manera que sea una película uniforme que cubra totalmente sin dejar claros en el área donde se colocara la carpeta asfáltica.

Es responsabilidad del contratista establecer el lapso entre la impregnación y el inicio de la colocación de la carpeta asfáltica.


En la elaboración de la mezcla asfáltica se empleará cemento asfáltico tipo AC-20 y material pétreo de trituración total y cribados. El material pétreo que se utilice en la elaboración de la mezcla asfáltica será de un tamaño máximo del agregado de diecinueve milímetros (19.0) mm. 3/4’’ a finos. , además deberá cumplir con las especificaciones generales








para construcción de carpeta de concreto asfaltico de PEMEX Exploración y Producción norma P.3.123.04, lo anterior referente a granulometría, contracción lineal, desgaste prueba de los ángeles, partículas alargadas y/o forma de laja, afinidad con el asfalto y equivalente de arena.



Sobre la superficie de la capa base impregnada libre de polvo se aplicará, utilizando el camión Petrolizadora un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2.

Sobre la base ligada se coloca la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que quede de 0.03 m. de espesor compacto. La carpeta debe quedar sensiblemente alineada en sus orillas para que no existan discontinuidades y el ancho de la carpeta requerida sea uniforme en toda su longitud.




Para certificar la calidad de la carpeta asfáltica colocada, se deberá efectuar una prueba de laboratorio por cada 3,000 m2, determinando el espesor, compactación y permeabilidad, mismas que se anexarán a los generadores de obra de la estimación correspondiente. El volumen de material de carpeta asfáltica que se integra en este alcance deberá considerarse abundado para que compacto sea de 0.03 m. de espesor.








El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), el riego de Impregnación con emulsión catiónica rompimiento lento (RL-2K) a razón de 1.5 lts/m2, riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2., diseño Marshall de la carpeta asfáltica, el suministro y acarreo de los materiales necesarios para la elaboración de la carpeta asfáltica del banco de material a la planta, así como su transporte al sitio de colocación, el tendido de la mezcla con Extendedora, compactación al 95 % de su P.V.M. ( Peso volumétrico Marshall ), acabado con Compactador doble tambor rodillo liso y Compactador neumático, pruebas de laboratorio para determinar espesor, compactación y permeabilidad, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales de la estructura del pavimento terminada, incluyendo las capas del terraplén y base.- Pruebas de laboratorio (carpeta asfáltica: espesor, permeabilidad y compactación al 95% P.V.M.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


14.-Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.03 m. de espesor compacto sobre pavimento existente












Sobre la superficie del pavimento existente previamente barrida y libre de polvo, se aplicará con camión petrolizadora un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2.

Sobre la superficie del pavimento existente ligada se coloca la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que quede de 0.03 m. de espesor compacto. La carpeta debe quedar sensiblemente alineada en sus orillas para que no existan discontinuidades y el ancho de la carpeta requerida sea uniforme en toda su longitud.




Para certificar la calidad de la carpeta asfáltica colocada, se deberá efectuar una prueba de laboratorio por cada 3,000 m2, determinando el espesor, compactación y permeabilidad, mismas que se anexarán a los generadores de obra de la estimación correspondiente.

El volumen de material de carpeta asfáltica que se integra en este alcance deberá considerarse abundado para que compacto sea de 0.03 m. de espesor.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), trazo y nivelación, mano de obra, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2, el diseño Marshall de la carpeta asfáltica, el suministro y acarreo de los materiales necesarios para la elaboración de la carpeta asfáltica del banco de material a la planta, así como su transporte al sitio de colocación, el tendido de la mezcla con Extendedora, compactación al 95 % de su P.V.M. (Peso volumétrico Marshall), acabado con Compactador doble tambor rodillo liso y Compactador Neumático, pruebas de laboratorio para espesor, compactación y permeabilidad, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Pruebas de laboratorio (carpeta asfáltica espesor, permeabilidad y compactación al 95% P.V.M.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.

La unidad será por metro cuadrado (m2).15.-Renivelación con carpeta asfáltica sobre pavimentos existentes.

El contratista deberá contar con brigada topográfica con el personal y equipo necesarios para el control del alineamiento, espesor y niveles de la carpeta existente y carpeta terminada.








Antes de iniciar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles del pavimento existente y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográfico producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000 ; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 3 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y evaluación. Cualquier atraso en la orden de trabajo por el incumplimiento en la entrega de los planos topográficos será responsabilidad únicamente del contratista puesto que debe de considerar tener el equipo y fuerza de trabajo necesaria para cumplir con esta actividad por lo que no podrá reclamar tiempos muertos.

Las secciones transversales a levantar serán a cada 3 m., los bancos de nivel serán propuestos, considerados y colocados sobre elementos fijos visibles a cada km., a fin de que la Residencia de Obra de PEP los verifique según lo considere pertinente.

Sobre la superficie del pavimento existente libre de polvo se aplicará, un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2.




La colocación de la mezcla deberá realizarse en una superficie seca cuando la temperatura ambiente sea mayor a 15º C y en ascenso, en caso de inicio de lluvia, el tendido deberá suspenderse inmediatamente evitando reparaciones posteriores por falta de adherencia de la carpeta con la capa base, se debe tener especial cuidado en las zonas de unión con la carpeta existente, la cual tendrá la misma rasante, dando continuidad a las pendientes longitudinales y transversales existentes, sin que esto sea motivo de costo adicional

La carpeta asfáltica se colocara con Motoconformadora en un espesor variable de 3 a 5 cm., y se compactara con los equipos compactador doble rodillo liso capacidad 10 toneladas y Compactador neumático capacidad 8.5 toneladas con llantas adecuado para borrar las uniones y sellar (tapar) el poro que se deja en la superficie de rodamiento.

Al terminar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles de la rasante de la carpeta asfáltica terminada y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográfico producto del








levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y aceptación.

Para efecto de estimación el volumen de carpeta asfáltica colocada, se medirá compacto y el cálculo se realizará mediante secciones transversales a cada 3 m. siguiendo el método de promedio de áreas extremas.

El volumen de material de carpeta asfáltica que se integra en este alcance deberá considerarse abundado para que compacto sea de 1 m3.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), riego de liga con emulsión Catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 0.6 lts/m2. , el suministro y acarreo de los materiales necesarios para la elaboración de la carpeta asfáltica del banco de material a la planta, así como su transporte al sitio de colocación, el tendido de la mezcla asfáltica con Motoconformadora, compactación al 95 % de su P.V.M. ( Peso volumétrico Marshall ), acabado con Compactador doble tambor rodillo liso y Compactador neumático, pruebas de laboratorio para espesor, compactación y permeabilidad, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico secciones transversales y cálculo del volumen (carpeta asfáltica) método: promedio áreas extremas.- Pruebas de laboratorio (carpeta asfáltica espesor, permeabilidad y compactación al 95% P.V.M.)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


16.- Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 0 a 10 m2 (con tratamiento de la base de 0.20 m. de espesor).

Los trabajos se realizaran donde lo señale el Residente de Obra de P.E.P., cortando y delimitando bien el área de bacheo en forma geométrica sensiblemente en línea recta en todo su perímetro y con el espesor necesario para recibir 0.05 m de carpeta ya compactada.

Se abrirá una caja con un espesor de 0.25 m. y se retirara el material, sobre la caja abierta se colocara el material abundado de la base de revestimiento mejorada para que quede de 0.20 m. ya compactado al 95 % de su P.V.S.M. Proctor. Para la compactación de esta base se utilizara compactador mecánico manual tipo plancha. Sobre la base compactada y libre de polvo se aplicara con camión Petrolizadora un riego de liga a razón de 1.5 lts./m2 y posteriormente se colocara (con rastrillo manual) la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que al compactar quede de 0.05 m. y al mismo nivel de la carpeta existente.

La carpeta asfáltica se compactara con compactador mecánico manual tipo plancha al 95% de su P.V.M. Peso volumétrico Marshall

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy); la maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor en los trabajos de apertura de caja, el retiro del material producto de la apertura de caja en el lugar que ordene el Residente de Obra de P.E.P., dentro del derecho de vía o lateral a plataformas; los trabajos de compactación del material de la superficie descubierta, el suministro,








extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del agua necesaria para la mezcla y compactación del material base, el barrido de la superficie, suministro, carga, acarreo y aplicación de los productos asfálticos para el riego de de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 1.5 lts/m2., la elaboración del concreto asfáltico, además de las cargas, acarreos, descargas colocación y compactación de la carpeta asfáltica 0.05 m. de espesor al 95 % de su P.V.M. (Peso Volumétrico Marshall), el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador las Coordenadas UTM de GPS de cada área del bacheo.

La unidad será por metro cuadrado (m2)

17.- Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 0 a 10 m2 (sin tratamiento de la base existente).


Se cortara y retirara la carpeta asfáltica deteriorada dejando descubierta la base efectuando un barrido de la superficie dejándola libre de polvo, posteriormente se aplicara con camión Petrolizadora un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 1.5 lts/m2. Posteriormente se colocara (con rastrillo manual) la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que al compactar quede de 0.05 m. y al mismo nivel de la carpeta existente. La carpeta asfáltica se compactara (con compactador mecánico manual tipo plancha) al 95% de su P.V.M. Peso volumétrico Marshall

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), la maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor necesaria para realizar los trabajos de corte y delimitación del área a reparar, el retiro del material producto de la demolición de la carpeta asfáltica en el lugar que indique el Residente de Obra de P.E.P., dentro del derecho de vía o lateral a plataformas, el barrido de la superficie, suministro, carga, acarreo y aplicación de los productos asfálticos para el riego de liga 1.5 lts/m2, la elaboración del concreto asfáltico, además de las cargas, acarreos, descargas colocación y compactación de la carpeta asfáltica 0.05 m. de espesor al 95 % de su P.V.M. (Peso Volumétrico Marshall), el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.



18.- Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 10 a 100 m2 (con tratamiento de la base de 0.20 m. de espesor).









Se abrirá una caja con un espesor de 0.25 m. y se retirara el material, sobre la caja abierta se colocara el material abundado de la base de revestimiento mejorada para que quede de 0.20 m. ya compactado al 95 % de su P.V.S.M. Proctor. Para la compactación de esta base se utilizara la maquinaria Vibro compactador. Sobre la base compactada y libre de polvo se aplicara con camión petrolizadora un riego de liga a razón de 1.5 lts./m2 y posteriormente se colocara con Motoconformadora la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que al compactar quede de 0.05 m. y al mismo nivel de la carpeta existente.

La carpeta asfáltica se compactara con maquinaria compactador doble rodillo liso al 95% de su P.V.M. Peso volumétrico MarshallEl alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy); la maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor en los trabajos de apertura de caja, el retiro del material producto de la apertura de caja en el lugar que ordene el Residente de Obra de P.E.P., dentro del derecho de vía o lateral a plataformas; los trabajos de compactación del material de la superficie descubierta; el suministro, extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del agua necesaria para la mezcla y compactación del material base, el barrido de la superficie, suministro, carga, acarreo y aplicación de los productos asfálticos para el riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 1.5 lts./m2., la elaboración del concreto asfáltico, además de las cargas, acarreos, descargas colocación y compactación de la carpeta asfáltica 0.05 m. de espesor al 95 % de su P.V.M. (Peso Volumétrico Marshall), el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.



19.- Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 10 a 100 m2 (sin tratamiento de la base existente).


Se cortara y retirara la carpeta asfáltica deteriorada dejando descubierta la base efectuando un barrido de la superficie dejándola libre de polvo, posteriormente se aplicara con camión Petrolizadora un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 1,5 lts/m2. Posteriormente se colocara (con Motoconformadora) la carpeta asfáltica con el espesor necesario para que al compactar quede de 0.05 m. y al mismo nivel de la carpeta existente. La carpeta asfáltica se compactara con maquinaria compactador doble rodillo liso al 95% de su P.V.M. Peso volumétrico Marshall.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), la maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor necesaria para realizar los trabajos de corte








y delimitación del área a reparar, el retiro del material producto de la demolición de la carpeta asfáltica en el lugar que indique el Residente de Obra de P.E.P., dentro del derecho de vía o lateral a plataformas, el barrido de la superficie, suministro, carga, acarreo y aplicación de los productos asfálticos para el riego de liga 1.5 lts/m2, la elaboración del concreto asfáltico, además de las cargas, acarreos, descargas colocación y compactación de la carpeta asfáltica 0.05 m. de espesor al 95 % de su P.V.M. (Peso Volumétrico Marshall), el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.



20.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico armado de 0.20 m. de espesor compacto sobre capa base.

Sobre la base terminada previamente barrida, se trazara el área por construir y la franja de colado del pavimento de concreto armado será máximo de 3.5 m. de ancho, 0.20 m. de espesor y la longitud máxima de colado será de 200 m.

La cimbra deberá estar limpia libre de basura, polvo y sin deformaciones, roturas o cualquier deficiencia que afecte las dimensiones, alineamiento, terminado del elemento o la homogeneidad del concreto.

Se suministrara y colocará acero de refuerzo 3/8” a cada 20 cm. en ambos sentidos, este acero deberá ser nuevo, estar libre de grasas, aceites, oxido y defectos de fabricación con un F’y= 4,200 Kg. /cm2.

El concreto requerido para el colado del pavimento deberá ser premezclado en planta, el cual deberá tener la dosificación necesaria para lograr una resistencia F’c=200 Kg. /cm2. a los 28 días del colado, el tamaño máximo de los agregados será de 19mm. (3/4”); se deberá realizar una prueba de resistencia del concreto a los 28 días por cada 30 m3 de concreto y deberá entregar un reporte a la Residencia de obra de PEP de dichas pruebas; los materiales a utilizar en la elaboración del concreto hidráulico deberán ser producto de triturados.Para el acomodo del concreto deberá utilizarse un vibrador para concreto y rastrillos especiales para el acabado rayado.

Juntas transversales de contracción:Se efectuaran de 24 a 36 horas después del colado del concreto, con una cortadora de disco a cada 5 m. perpendiculares al eje longitudinal de las franjas de construcción, las dimensiones de la grieta serán de 5 cm. de profundidad mínimo y un ancho de 4 mm., estas grietas se rellenaran con asfalto termoplástico.

Juntas transversales de construcción:Se construirán en la unión del término e inicio del colado de una franja de construcción, se colocaran en el centro del espesor de la losa del pavimento varillas corrugadas de 1/2” (0.80 m. de long.) a cada 40 cm.

Junta longitudinal de construcción:Para colocar las franjas de losas, se pone lateralmente una cimbra que contenga el concreto fresco y forme las juntas longitudinales de construcción, que son un machimbrado formado por dos duelas de madera, una de 8” y otra de 3”, la de 3” con chaflán de 1”.








Al terminar los trabajos el contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de los niveles de la rasante del pavimento de concreto hidráulico terminado y entregar al Residente de Obra de P. E. P. los planos topográfico producto del levantamiento: nivelación del perfil (escala Hor.1:2000; Vert. 1:200) y secciones transversales a cada 20 m. (escala Hor. 1:100 ; Vert. 1:50), lo anterior para su revisión y aceptación.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), el suministro y colocación de la cimbra y el acero de refuerzo, la fabricación, transporte, colocación y curado del concreto hidráulico F’c=200 kg./cm2, la construcción de las juntas de contracción, la construcción de las juntas de construcción y la construcción de las juntas longitudinales, el retiro de la cimbra, el equipo de seguridad para el personal, además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Plano topográfico perfil y secciones transversales del pavimento de concreto hidráulico, incluyendo las capas de terraplén y base.- Pruebas de laboratorio (resistencia del concreto hidráulico F’c=200 kg./cm). - Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


21.- Construcción de pavimento con carpeta de un riego de sello sobre capa base.

Utilizando camión Petrolizadora, sobre la base previamente barrida y libre de polvo, se aplicara un riego de impregnación a base de emulsión catiónica rompimiento lento (RL-2K) a razón de 1.5 lts/m2, aplicado de tal manera que sea una película uniforme que cubra totalmente sin dejar claros en el área donde se colocara la carpeta de un riego de sello.

Es responsabilidad del contratista establecer el lapso entre la impregnación y el inicio de la colocación del riego de sello.

Utilizando de reversa un camión Volteo capacidad mínima 6m3 con tapa para tiro de sello se efectúa la aplicación de material pétreo sello calidad 3E a razón 11 lts/m2, previamente aplicando un riego de liga con Petrolizadora en la superficie con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 1.20 lts/m2.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo y nivelación, mano de obra, herramienta menor, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), suministro y aplicación de riego de Impregnación con emulsión Cationica rompimiento lento (RL-2K) a razón de 1.5 lts/m2, suministro y aplicación de riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) 1.2 lts/m2, suministro y aplicación de sello calidad 3E 11 lts/m2 con Camiones Volteo adecuados para estos trabajos, compactación del material con Compactador Neumático a baja velocidad el tiempo necesario para asegurar la adherencia lo máximo posible, barrido y recolección del material sobrante, herramienta menor, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Pruebas de laboratorio (calidad del material sello 3E)








- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.

La unidad de pago será por metro cuadrado (m2).

22.- Carpeta de un riego de sello sobre pavimentos existentes.

La aplicación del riego de sello se realizará en carpetas asfálticas existentes y/o nuevas, con la función de impermeabilizar y protegerla del desgaste y proporcionar una capa antideslizante. Se aplicará (utilizando de reversa un camión volteo capacidad mínima 6m3, con tapa para tiro de sello) material pétreo 3E a razón 11 lts./m2, previamente aplicando un riego de liga con Petrolizadora en la superficie con emulsión catiónica de rompimiento rápido (RR-2K) a razón de 1.20 lts./m2.

El alcance incluye: El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el trazo, mano de obra, herramienta menor, el equipo mecánico para el barrido de la superficie (barredora), suministro y aplicación de riego de liga con Petrolizadora 1.2 lts/m2 , suministro y aplicación de sello calidad 3E 11 lts/m2 con Camiones Volteo adecuados para estos trabajos, compactación del material con Compactador Neumático a baja velocidad el tiempo necesario para asegurar la adherencia lo máximo posible, barrido y recolección del material sobrante, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Pruebas de laboratorio (calidad del material sello 3E)- Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.


23.- Demolición de carpeta asfáltica existente.

La demolición de la carpeta asfáltica existente se realizara por medios mecánicos y se retirara el producto de la demolición hasta una distancia de 100 m.

El alcance incluye El transporte y movimiento de la maquinaria al frente de trabajo utilizando Tractocamión con cama Baja (Low Boy), el equipo y maquinaria necesaria para la demolición de la carpeta asfáltica, sobre acarreo libre del material producto de la demolición hasta una distancia de 100 m. dentro del derecho de vía o lateral a plataformas sin obstruir trabajos posteriores y el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos de cada tramo.

La unidad será por metro cubico compacto (m3).








24.- Suministro e incorporación de cemento Pórtland para estabilizar suelos y/ó base hidráulica

El objetivo de estabilizar el suelo y/o la base de terracería con cemento Pórtland es para aumentar la calidad de los materiales. La dosificación podrá variar en un rango de 2% al 5% de cemento Pórtland con relación al peso volumétrico seco del suelo. Para cada caso la dosificación la indicara la residencia de obra de PEP.

El cemento Pórtland se distribuirá en sacos a lo largo del camino dosificando la cantidad necesaria indicada por la Residencia de obra de PEP. El proceso de mezclado, humedecido, homogenizado, tendido y compactado se pagara con las partidas No.8 y 10 según corresponda.

El alcance incluye: El transporte de la mano de obra al frente de trabajo, el suministro y transporte del cemento al sitio de los trabajos, la mano de obra para la distribución y dosificación de los sacos de cemento Pórtland a lo largo y ancho del camino, herramienta menor y el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.


La unidad será por tonelada (ton).

25.- Suministro e incorporación de cal para estabilizar suelos y/ó terracerías. El objetivo de estabilizar el suelo con cal es construir buenas terracerías aumentando la calidad de los suelos. La dosificación podrá variar en un rango de 2% al 5% de cal con relación al peso volumétrico seco del suelo. Para cada caso la dosificación la indicara la residencia de obra de PEP.

La cal se distribuirá en sacos a lo largo del camino dosificando la cantidad necesaria indicada por la Residencia de obra de PEP. El proceso de mezclado, humedecido, homogenizado, tendido y compactado se pagara con las partidas No.6 y 7 según corresponda.El alcance incluye: El transporte de la mano de obra al frente de trabajo, el suministro y transporte de la cal al sitio de los trabajos, la mano de obra para la distribución y dosificación de los sacos de cal a lo largo y ancho del camino, herramienta menor y el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.


La unidad será por tonelada (ton).26.- Suministro e instalación de Señales verticales.

El tipo, cantidad y ubicación de las señales, será la que indique el Residente de Obra de P.E.P.

Los tableros de las señales serán de lamina galvanizada calibre 16 fondo reflejante grado ingeniería e impresión serigrafica.








Para las partidas 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 y 26.5 el soporte será a base de un poste de perfil tubular rectangular (PTR) de 51x51 mm. (2”x2”) calibre 14 acabado galvanizado de una longitud de 2.10 m desde el nivel de terreno natural hasta la parte superior del señalamiento; para las partidas 26.6, 26.7, 26.8 y 26.10 el soporte será a base de dos postes de perfil tubular rectangular (PTR) de 51x51 mm. (2”x2”) calibre 14 acabado galvanizado de una longitud de 2.10 m desde el nivel de terreno natural hasta la parte superior del señalamiento y para partida 26.9 el soporte será a base de un poste de perfil tubular rectangular (PTR) de 51 x 51 mm. (2”x2”) calibre 14 acabado galvanizado de una longitud de 0.60 m desde el nivel de terreno natural hasta la parte superior del señalamiento.

Aclaración: únicamente para las señales SR-6 partida No. 26.2, SID-8 partida No. 26.6 y SID-9 partida No.26.7, los tableros de las señales serán de lamina galvanizada calibre 16 Fondo reflejante grado Ingeniería y letras recortadas alta intensidad y para la señal OD-6 partida No. 26.10 el acabado será Fondo esmalte y letras recortadas alta intensidad.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra.La cimentación de los postes soporte de las señales consiste en un muerto de concreto simple de 0.25 x 0.25 m. de sección transversal y 0.60 m. de profundidad.

El concreto requerido para fijar los postes soporte de la señal será de un F’c=100 Kg./cm2., el tamaño del agregado pétreo triturado utilizado en la elaboración del concreto deberá ser de 19mm. (3/4”) a finos bien graduado.

26.1.-Señal preventiva SP de 71 x 71 cm. (curva derecha, crucero, etc.)26.2.-Señal restrictiva SR-6 de 25 cm. por lado (alto)26.3.-Señal restrictiva SR-7 de 70 x 70 x 70 cm. (ceda el paso)26.4.-Señal restrictiva SR de 71 x 71 cm. (velocidad, doble circulación, etc.)26.5.-Señal informativa turística ó de servicios SIT ó SIS de 71 x 71 cm.26.6.-Señal informativa de destino SID-8 un tablero de 30 x 147 cm.26.7.-Señal informativa de destino SID-9 dos tableros de 30 x 147 cm.26.8.-Señal de información general SIG-8 de 30 x 147 cm.26.9.-Señal informativa de identificación SII-15 de 30 x 76 cm. (kilometraje)26.10.-Indicadores de alineamiento OD-6 de 13 x 100 cm.

El alcance incluye: El transporte de los materiales y mano de obra al frente de trabajo, el suministro de los materiales tablero señal, soportes, herrajes y demás materiales para su instalación, la mano de obra y herramienta menor para los trabajos de trazo, excavación, colocación, elaboración y vaciado del concreto hidráulico, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.

EVIDENCIAS.- - Fotografías impresas a color de los trabajos.- Indicar en el generador de obra los cadenamientos y Coordenadas UTM de GPS de cada señal instalada.

La unidad será por pieza (pza.).

27.- Pintura tráfico en pavimentos.

Se aplicara pintura tráfico color blanco o amarillo con microesfera en caminos y/o plataformas pavimentadas con equipo Pintaraya, la raya podrá ser continua o discontinua con un ancho de 0.10 m.

Para efecto de estimación, la cantidad de trabajo realizado será por metro lineal de pintura aplicada.








El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo y la mano de obra al frente de trabajo, el suministro del material, el equipo, la mano de obra y herramienta menor en los trabajos de trazo y aplicación de la pintura tráfico, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.


La unidad será por metro (m).

28.- Suministro y colocación de boyas de lámina de acero.

El suministro e instalación de boyas de láminas de acero de 0.15 m. de diámetro y base 0.20 x 0.20 m exterior calibre No.12 pintadas de amarillo tráfico, se fijarán al piso con clavos especiales para concreto, resistentes al paso de vehículos ligeros y pesados. El trazo y ubicación de las boyas será como lo indique el Residente de obra de P.E.P.

El alcance incluye: El transporte de los materiales y la mano de obra al frente de trabajo, el suministro del material, la mano de obra y herramienta menor en los trabajos de trazo y colocación del material, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad.


La unidad será por pieza (pza.)

29.- Suministro y colocación de vialetas reflejantes.

Estas vialetas en pasta y resinas termoplásticas resistentes al alto impacto, tendrán reflejante en ambas caras de 0.10 x 0.10 m. de color amarillo, rojo y/o blanco, el trazo, cantidad y localización será la que indique el Residente de Obra de P.E.P.

El alcance incluye: El transporte de los materiales y la mano de obra al frente de trabajo, el suministro de vialetas y pegamento epóxico, la mano de obra y herramienta menor en los trabajos de trazo y colocación del material, el equipo de seguridad para el personal además el transporte del mismo en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad


La unidad será por pieza (pza.)










Representante de PEP:______________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P.

E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura

Vo. Bo.





MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESOE INFRAESTRUCTURA.

FORMATO DE-9-1CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA

Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos”Licitación No. Página 1 de 3

No. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDA

DCANTIDA

DPRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO

1 Apertura de caja con medios mecánicos en material tipo “A” ó “B”. m3 12,000 $ 8.17

2 Extracción de material de revestimiento para terraplenes y base. m3 202,720 $ 14.66

3 Suministro de material de revestimiento para terraplenes y base. m3 202,720 $ 23.43

4 Carga de material. m3 202,720 $ 8.54

5 Acarreo de material sobre cualquier tipo de superficie de rodamiento.

5.1 Acarreo primer kilómetro m3 202,720 $ 11.16

5.2 Acarreo kilómetros subsecuentes m3-km 9’122,414 $ 2.67

6 Escarificado, homogenizado, humedecido, tendido y compactado del Terreno natural al 90 % de su P.V.S.M. m2 485,185 $ 10.48

7 Formación y compactación de terraplenes al 90% de su P.V.S.M. m3 26,640 $ 69.94

8 Formación y compactación de base de revestimiento al 95 % de su P.V.S.M. m3 129,299 $ 75.94

9 Suministro, carga, acarreo y colocación de material agregado grueso de 1’’ a 3’’ de diámetro cantos rodados. m3 1,700 $ 270.44

10 Suministro, carga, acarreo, colocación y compactación de base hidráulica, material producto de triturado 1’’ a finos. m3 69,759 $ 514.95

11 Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.05 m. de espesor compacto sobre capa base. m2 332,800 $ 148.06

12 Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.05 m. de espesor compacto sobre pavimento existente. m2 6,400 $ 138.70

13 Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.03 m. de espesor compacto sobre capa base. m2 64,000 $ 118.35

14 Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.03 m. de espesor compacto sobre pavimento existente. m2 6,400 $ 100.13

15 Renivelación con carpeta asfáltica sobre pavimentos existentes. m3 256 $ 1,933.09

16 Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 0 a 10 m2. (con tratamiento de la base de 0.20 m. de espesor). m2 4,528 $ 462.42


DCANTIDA

D







17 Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 0 a 10 m2. (sin tratamiento de la base existente). m2 4,528 $ 407.33

18 Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 10 a 100 m2. (con tratamiento de la base de 0.20 m. de espesor). m2 2,717 $ 388.55

19 Bacheo con concreto asfáltico de 0.05 m. de espesor compacto en áreas de 10 a 100 m2. (sin tratamiento de la base existente) m2 2,717 $ 333.45

20 Construcción de pavimento de concreto hidráulico armado de 0.20 m. de espesor compacto sobre capa base. m2 3,000 $ 598.08

21 Construcción de pavimento con carpeta de un riego de sello sobre capa base. m2 3,520 $ 45.03

22 Carpeta de un riego de sello sobre pavimentos existentes. m2 100,224 $28.21

23 Demolición de carpeta asfáltica existente m3 3000 $ 77.91

24 Suministro e incorporación de cemento Pórtland para estabilizar suelos y/o base hidráulica. Ton 500 $ 3,071.48

25 Suministro e incorporación de cal para estabilizar suelos y/o terracerías Ton 500 $ 2,549.42

26 Suministro e instalación de Señales Verticales.

26.1 Señal preventiva SP de 71 x 71 cm (curva derecha, crucero, etc). pza. 243 $ 2,238.04

26.2 Señal restrictiva SR-6 de 25 cm por lado (alto) pza. 20 $ 2,564.75

26.3 Señal restrictiva SR-7 DE 70x70x70 cm (ceda el paso) pza. 10 $ 2,279.68

26.4 Señal restrictiva SR-71X71 cm (velocidad, doble circulación, etc). pza. 325 $ 2,279.68

26.5 Señal informativa turística o de servicios SIT O SIS DE 71 x 71cm. pza. 10 $ 2,479.3026.6 Señal informativa de destino SID-8 un tablero de 30 x 147 cm pza. 10 $ 2,857.31

26.7 Señal informativa de destino SID-9 dos tablero de 30 x 147 cm pza. 10 $ 5,625.32

26.8 Señal de información general SIG-8 de 30 x 147 cm. pza. 10 $ 2,934.72

26.9 Señal informativa de identificación SII-15 de 30 x 76 cm. (kilometraje) pza. 120 $ 2,868.46


DCANTIDA

DPRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO







26.10 Indicadores de alineamiento OD-6 de 13 x 100 cm. pza. 200 $ 483.03

27 Pintura tráfico en pavimentos m 60,870 $ 16.45

28 Suministro y colocación de boyas de lámina de acero pza. 500 $ 129.48

29 Suministro y colocación de vialetas reflejantes. pza. 1000 $ 75.74

Porcentaje único de Descuento ( % ) Propuesto__________________________ con dos Decimales.NOTA 1.- El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarse con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará que estos, o los restantes en su caso son ceros.NOTA 2.- Las cantidades indicadas en este anexo son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP.



Representante de PEP:__________________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez

Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones,

Vías de acceso e Infraestructura

Vo. Bo.





MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VIAS DE ACCESOE INFRAESTRUCTURA.

FORMATO DT-10PLAZO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.


Plazo de ejecución ___________________________ días naturales

Representante Legal: ___________________________

Representante de PEP:__________________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez

Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones,

Vías de acceso e InfraestructuraNombre o Razón Social: _________________________

Vo. Bo.

___________________________________________ Guillermo Orta Montiel





DEPTO. MANTTO. DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Modalidad de Catálogo de Conceptos con Precios Máximos de Referencia

Descripción de los Trabajos: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos”.Licitación No. ________________.

Página 1 de 5Descripción de los trabajos.

PEP con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LPM, su Reglamento y las DAC, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

REQUISITOS TÉCNICOS

Número de documento Descripción de documento

DT-1

Documentos del Licitante que acrediten la experiencia y capacidad técnica de la empresa y de su personal técnico, en contratos de la misma naturaleza y/o similares. a) Experiencia de la empresa.- Para acreditar la información relacionada por el licitante en el formato DT-1, deberá anexar copia legible de los contratos que haya ejercido dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria, en los cuales se aprecie el contratante, el contratado, el plazo de ejecución y los catálogos de conceptos, que prueben la naturaleza y/o similitud de los trabajos, acumulando una experiencia mínima de tres (3) años, el no cumplir con el mínimo de 3 años de experiencia será motivo de descalificación.Para determinar la experiencia en años, se tomara la fecha de inicio del contrato más antiguo dentro del periodo de los diez (10) años mencionados y la fecha de terminación del contrato más reciente, considerando exclusivamente periodos efectivos de ejecución y sin sumar de manera acumulativa, periodos traslapados de la relación de contratos que se presenten.b) Capacidad Técnica y Experiencia del Superintendente de Construcción y Supervisor de obra.- Superintendente de Construcción.- Deberá ser un profesionista en cualquiera de las áreas de Ingeniería Civil y/o Arquitecto.Para acreditar la profesión del personal propuesto, deberá anexar copia legible de la cedula profesional. Para acreditar la Experiencia mínima de tres (3) años del Superintendente de Construcción, el licitante deberá anexar copia legible de las evidencias (contrato de trabajo, constancia de labores, carta de servicios, oficios de nombramiento, etc, elaborados en hojas membretadas y firmadas) en las que se haga constar la antigüedad y el puesto que desempeñó en la empresa en que prestó sus servicios, en obras de la misma naturaleza y/o similares a las convocadas por PEP.Supervisor de obra.- Deberá ser un profesionista en cualquiera de las áreas de Ingeniería Civil y/o Arquitecto.Para acreditar la profesión del personal propuesto, deberá anexar copia legible de la cedula profesional. Para acreditar la Experiencia mínima de un (1) año del Supervisor de obra, el licitante deberá anexar copia legible de las evidencias (contrato de trabajo, constancia de labores, carta de servicios, oficios de nombramientos, etc, elaborados en hojas membretadas y firmadas) en las que se haga constar la antigüedad y el puesto que desempeñó en la empresa en que prestó sus servicios, en obras de la misma naturaleza y/o similares a las convocadas por PEP.

Sección IVCriterios de Evaluación Técnica Obra Pública

“Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos” CGE/RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública







Página 2 de 5Número de documento Descripción de documento

DT-1

Personal Especialista.- Los operadores de maquinaria, deberán presentar copias de documentos (cursos de capacitación, constancia de labores, etc.) que acrediten una experiencia mínima de un año en trabajos relacionados con esta licitación.Relación de maquinaria y equipo de construcción, El licitante deberá presentar la relación de maquinaria y equipo mínimo indicado en el Anexo “BG” NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES en el número VIII.- EQUIPO, especificando si son de su propiedad en un 50% del mínimo mencionado (Tractor D-8, Cargador Frontal, Camiones de volteo, Camión pipa, Motoconformadora, Compactador pata de cabra y rodillo liso y Retroexcavadora), el otro 50% podrá ser arrendado, su ubicación física, modelo, año, vida útil y usos actuales.Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado deberá de presentarse carta compromiso de arrendamiento para esta licitación y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.Esta maquinaria y equipo no debe estar comprometido en algún contrato firmado o fincado.En los dos casos anteriores deberán presentar las facturas que acredita la propiedadEs motivo de descalificación el no presentar cualquiera de los documentos solicitados.

DT-2Convenio de participación conjunta (en su caso).En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos.

DT-3

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política debidamente firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa y bastará que estos documentos sean presentados por el representante común.

DT-4

Organigrama de la empresa licitante. La licitante deberá relacionar el organigrama funcional, objeto de la presente licitación, destacando la ubicación y nombres de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) y del Superintendente de Construcción.

DT-5

Carta compromiso de asignación de recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá entregar carta en la cual manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.









Página 3 de 5

Número de documento Descripción de documento

DT-6

Currículum del personal responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el currículum vitae del:a). El responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), Deberá ser profesionista (presentar copia legible de la cedula profesional), con una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y, b). Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial.Estos currículum deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

DT-7

Programa(s) de Capacitación y adiestramiento para el personal (especificando categorías) de la empresa licitante y sus subcontratistas.El licitante deberá anexar a este formato su(s) programa(s) de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, que debe(n) cumplir con lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-8

Programa de Auditorías Efectivas y de cumplimiento al Anexo S.El licitante deberá anexar a este formato su Programa de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “S” y Auditorias Efectivas, correspondiente a la presente licitación, el cual deberá considerar por lo menos una auditoría al mes durante el periodo de ejecución del contrato que se licita, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la propuesta.

DT-9

Copia simple declaración fiscal o balance general auditado.Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $15,000,000.00 M.N. (Quince millones de pesos 00/100 M.N.). Salvo en los casos de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, de acuerdo en lo indicado en el Documento DT-9.









Página 4 de 5Número de documento Descripción de documento

CA-1Carta de experiencia. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir la verdad, los años que lleva realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a la que se licita.

CA-2Certificación. Escrito en el que el licitante manifieste que cuenta, en su caso, con las certificaciones de calidad, ambiente y seguridad Ocupacional emitida conforme a la Ley federal de Metrología y normalización.

CA-3

Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras.Los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificando claramente a la persona que, en su caso durante la ejecución del contrato, fungirá ante PEP como Superintendente de Construcción.

A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

Requisitos Técnicos:

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las Bases de Licitación.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica del licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos: De la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia), que se encuentre debidamente firmada por el representante legal, que corresponda al ejercicio fiscal inmediato anterior, y que se acredite el capital contable requerido en la Convocatoria.

La información de los Formatos CA-1, CA-2 y CA-3, se evaluarán únicamente para otorgar puntos de acuerdo a los criterios de adjudicación.

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiente en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas técnicas.









Página 5 de 5Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán:

a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse.

b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.

No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.

Representante Legal: ______________________

Representante de PEP:________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura

Nombre o Razón Social: ______________________

Vo. Bo

______________________________ Guillermo Orta Montiel










Página 6 de 5



Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0076/2011Resultado del dictamen: Aplica.Fecha del dictamen: 05 – Diciembre - 2011Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y LogísticaReferencia / oficio de solicitud: ----------------Fecha de la solicitud de dictamen: 23 – Noviembre - 2011Descripción de la obra o servicio o Requisición:

Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NORequerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NOCriterios de Evaluación en Materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA.

Si

3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA.

Si

4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Anexos Mod y Reacon de caminos Modif.pdf 633 05/12/2011 16:33

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos

automotores y vehículos pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas

crónicas con la metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación

y reporte de incidentes y accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos.Será responsabilidad del Área Usuaria y de Recursos Materiales, si las bases presentan algún cambio posterior a este dictamen en cuanto a la(s) actividad(es) descrita(s) o se modifica la normatividad o disposiciones administrativas en materia de SSPA. En ese caso las bases, los criterios de evaluación técnica y el formato F4 deberán actualizarse.

Por el área solicitante:

Jesús Margil Silva Rodríguez / F- 097310Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Jesús Fco. Tazabia Montejo / F- 339850Nombre, firma y ficha.

Coordinador de SIPA

Juan Alberto Parra González / F- 139335Nombre, firma, y ficha

Reacondicionamiento General a Tanques de Almacenamiento en las Instalaciones del Activo Integral Burgos.

ANEXO “S” No. de Licitación No. de Control Fecha: 01 – Diciembre - 2011 Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS

II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar auditorías efectivas, auditorías internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.7; III.1.9; III.1.10; III.1.11. Seguridad Industrial.III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3;

III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6. Equipo básico de protección personal

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7. Trabajo con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.4; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.3; III.1.15.4. Señalización e identificación de productos y equipos

III.1.16.1; III.1.16.2 Respuesta a emergenciasIII.1.17.1 Manuales

IIII.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1 Proporcionar Sanitarios Portátiles

III.2.5.1 Ruido en el Ambiente LaboralIII.2.7.1 Iluminación

III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL

III.3.3.4; III.3.3.5. AguaIII.3.5.1; III.3.5.3; III.3.5.4; III.3.5.9; III.3.5.10. Residuos

III.3.6.1. RuidoIII.3.7.1 Seguro contra daños ambientalesIII.3.8.1. Planes de contingencia ambiental

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente.

Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones.

Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso.

Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS

FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2 Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATO 5.1 y 5.2 No Aplica para este proyecto

FORMATO 6 y 7 Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Jesús Margil Silva Rodríguez Jesús Francisco Tazabia Montejo

“2011, Año del Turismo en México”

Oficio

Fecha 24 de Noviembre de 2011.

Remitente COORDINACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓNACTIVO INTEGRAL BURGOS

Número:Expediente:

AIB-CAEC-1984/2011.9S.1 Marco normativo

Destinatario Jesús Margil Silva RodríguezE. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura

Antecedentes: Correo electrónicoNúmero(s):Número único de expediente:Fecha(s): 23 de Noviembre de 2011

Asunto: DICTAMEN ANEXO "AE" 0207 Anexo

En atención a su similar citado en el apartado de antecedentes y de acuerdo a la revisión de los Anexos Técnicos:

“Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’

Anexo al presente: Dictamen No. AIB-CAEC-0207/2011. Formato Único de Aplicación del Anexo AE.

A su vez se envían mediante correo electrónico: Anexo “AE” en formato Word. Anexos Técnicos dictaminados.

La aplicación y cumplimiento del Anexo “AE” coadyuvará en gran medida a garantizar la continuidad de la actividad de Pemex Exploración y Producción en la Región Norte.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y Comunicación.

Elaboró: Pedro Javier López Martínez/Jesús Miguel Fuentes Daher

Edificio Enlace Comercial CAEC, Zona Industrial Puerta No. 5, Calle Tamaulipas esq. Blvd. Morelos S/N, Amplación Rodriguez. 88630 Reynosa TamaulipasComutador 01 (899) 9217600 extension 53421 / 53426

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0207/2011.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 24 de Noviembre de 2011

Solicitante: Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e InfraestructuraReferencia / oficio de solicitud: Correo electrónico

Fecha de solicitud de dictamen: 23 de Noviembre de 2011.Descripción de la obra o servicio: “Modificación y reacondicionamiento del sistema de

caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

“2011, Año del Turismo en México” Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Anexos Mod y Reacon de caminos.docx 247 KB 23 de Noviembre de

2011 6:45PM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jesús Margil Silva RodríguezE. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de

acceso e Infraestructura

Ponciano Alberto Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

Edificio Enlace Comercial CAEC, Zona Industrial Puerta No. 5, Calle Tamaulipas esq. Blvd. Morelos S/N, Amplación Rodriguez. 88630 Reynosa TamaulipasComutador 01 (899) 9217600 extension 53421 / 53426

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

“Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral Burgos’’

No. Licitación

No. de ContratoCAEC-AIB-DICT-0207/2011.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3 II.1.4 II.1.5

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4II.2.5 II.2.6II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1 II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE

DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jesús Margil Silva RodríguezE. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de

acceso e Infraestructura

Ponciano Alberto Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”

“Modificación y reacondicionamiento del sistema de caminos a pozos e instalaciones del Activo Integral

Burgos’’

No. de licitación:No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 1 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONES

Para efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad Petrolera

Conjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 Acuerdos

Resolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección Física

Documento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de Trabajo

Terrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones

Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia Operativa

Conjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8



Burgos’’


Fecha:

Página: - 2 -

Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 Comunidad

Unidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o Proveedor

Persona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 Daño

Deterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno Social

Circunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 Gestoría

Conjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABIN

Siglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 Inconformidad

Acción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajo

Autorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 Reclamación




Burgos’’


Fecha:

Página: - 3 -

Acción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)

Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAEC

Personal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)

Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicio

Es la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 Tercero

Es una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAEC

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 Perjuicio

Detrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD




Burgos’’


Fecha:

Página: - 4 -

II.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.




Burgos’’


Fecha:

Página: - 5 -

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.

II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.




Burgos’’


Fecha:

Página: - 6 -

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD

II.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.

II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

III.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”

IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a




Burgos’’


Fecha:

Página: - 7 -

otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3

II.1.4 II.1.5

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.5 II.2.6

II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO

DE LA COMUNIDAD. II.4.1 II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Jesús Margil Silva RodríguezE. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e

Infraestructura




Burgos’’


Fecha:

Página: - 8 -

Ponciano Alberto Zuñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


F-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


d e s c r i p c i ó n - pep.pemex. web viewjesús margil silva ... se medirá...

Documents