Ciudad Guayana, Enero 2016Pág.: 1 / 36

A las Empresas ParticipantesCiudad.

CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

PLIEGO DE CONDICIONES

CONCURSO ABIERTO ACTO UNICO CON APERTURA DIFERIDADE OFERTAS N°

PO-671-7968-GS237/17-16-CAAU55-17-CAAU09

OBJETO

“SERVICIO DE SUMINISTRO DE HIELO EN CUBITOS, EN SACOS DE 10 KG Y DE AGUAPOTABLE PARA PLANTA DE PELLAS”

Pág.: 2 / 36

GERENCIA DE PROCURA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

INVITACIÓN Y CRONOGRAMA DE EVENTOS

Ferrominera, le invita a presentar su oferta para la contratación del proceso de“SERVICIO DE SUMINISTRO DE HIELO EN CUBITOS, EN SACOS DE 10 KG Y DEAGUA POTABLE PARA PLANTA DE PELLAS”

Descripción del Evento Fecha, Hora y Lugar de Realización de losEventos

Acto Público de Recepción yApertura de Ofertas y Garantíasde Contratación

Lugar: SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓNGENERAL DE CONTRATACIONES, UBICADA EN LAGERENCIA GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA ÁREAINDUSTRIAL DE FERROMINERA ORINOCO C.A.,PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR.

Fecha: MARTES 07-02-2017

Inicio del Acto de Recepción de Ofertas y Garantíasde Contratación: Hora: 10:00 AM

Lugar de prestación del servicioEdificaciones Administrativas y Operativas, ÁreaPlanta de Pellas de Ferrominera, en Puerto Ordaz -Estado Bolívar.

Pág.: 3 / 36

INDICE

I.- DEFINICIONES

II.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

III.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

1. OBJETO2. ALCANCE3. MONTO DEL PRESUPUESTO BASE4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA6. PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARATORIAS7. VISITA TECNICA8. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y OFERTAS

IV.- CALIFICACION DE EMPRESAS

V.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

A. CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTASB. CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS

VI.- OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

VII.- GARANTIAS Y FIANZAS REQUERIDAS

VIII.- CONDICIÓN DE PAGO

IX.- FACTURAS O RECIBOS

X.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES - DETALLADAS

XI.- COMPUTOS METRICOS

XII.- ANEXOS

A.- MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADB.- MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓNC.- MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIALD.- MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON EL

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.E.- MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAF.- MODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO G.- LISTADO DE EMPRESAS ASEGURADORAS PARA LA EMISIÓN DE LAS FIANZASH.- FIANZA LABORAL

Pág.: 4 / 36

I.- DEFINICIONES.

• PARTICIPANTE(S): significa cualquier persona natural o jurídica, o conjunto de ellasindependientemente de su forma de organización, que haya adquirido el pliego decondiciones para participar en el Concurso Abierto objeto de este documento.

• CONTRATO: es el instrumento jurídico que regula la ejecución del SERVICIO,incluido en el pedido de compras.

• LA CONTRATISTA: significa la persona jurídica o la compañía, independientementede su forma de organización, que deberá ejecutar el SERVICIO objeto del CONTRATOuna vez adjudicado, sin que medie relación de dependencia.

• FERROMINERA: significa CVG FERROMINERA ORINOCO

• OFERTA(S): significa aquella propuesta que ha sido presentada por una personanatural o jurídica, cumpliendo con los recaudos exigidos para ejecutar el SERVICIOobjeto de este concurso abierto.

• OFERENTE(S): significa la persona natural o jurídica, o conjunto de ellasindependientemente de su forma de organización que ha presentado una carta demanifestación de voluntad de participar y una oferta para el Concurso Abierto objetode este documento.

• CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: El OFERENTE: presentara con su oferta uncronograma de ejecución del SERVICIO indicando los tiempos de ejecución yculminación.

• EQUIPOS: significan todos los equipos a ser suministrados por LA CONTRATISTAcomo parte del alcance del SERVICIO o aquellos que producto de la evaluación técnicay recomendaciones de FERROMINERA requieran su reemplazo previa solicitud.

• SERVICIO: se refiere a todas las actividades objeto del contrato, a ejecutar por LACONTRATISTA, en concordancia con las especificaciones técnicas.

Pág.: 5 / 36

II.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Introducción

Las reglas, condiciones y criterios de evaluación, contenidos en el presente Pliego deCondiciones, constituyen el mecanismo para la contratación para la adquisición de losbienes la modalidad de compra por Concurso Abierto, que se deriven por gastos defuncionamiento o de inversión requeridos por Ferrominera.

Llamado al Proceso de Contratación

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas, Ferrominera, hace del conocimiento a las Cooperativas, PyMIS,Empresas o Consorcio de Empresas legalmente constituidas, que ha decidido iniciar elpresente proceso de Concurso Abierto, a fin de seleccionar al participante que prestara elservicio.

Jurisdicción Competente

Por el sólo hecho de presentarse al llamado de contratación, realizado por Ferrominera seentenderá que el participante, hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad desometerse a las Leyes y Tribunales del Estado Bolívar de la República Bolivariana deVenezuela.

Responsabilidad del Participante

Es responsabilidad del Participante examinar todas las instrucciones, formularios,modelos, anexos, términos y especificaciones contenidos en el presente Pliego deCondiciones. La falta de presentación de toda la información o documentación requeridaen el mismo, podrá constituir causal de rechazo de la oferta.

Computo de Plazos

Los plazos establecidos en este Pliego de Condiciones, se computan según lo dispuestoen el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

De todos los actos que se realicen con ocasión de este proceso, que no se lleven a caboen la fecha programada, Ferrominera tendrá la potestad de prorrogar los lapsosinicialmente previstos.

Pág.: 6 / 36

Invitaciones y/o Notificaciones

Las invitaciones a que hubiere lugar, se realizarán en forma electrónica en la pagina WEBde Ferrominera y la WEB del Registro Nacional de Contratista según lo dispuesto en elArticulo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. Toda notificación que realice Ferrominera con respecto a la Contratación, se llevará acabo en forma electrónica siempre que el destinatario de la misma hubiere previamenteaceptado tal condición y se publicará en la pagina web de Ferrominera, según lodispuesto en el Articulo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de ContratacionesPúblicas.

Modificaciones al Pliego de Condiciones

Ferrominera podrá introducir las modificaciones que estime pertinentes al Pliego deCondiciones, en un lapso no menor a dos (2) días hábiles antes de la fecha límite para lapresentación de ofertas, a través de la emisión de enmienda, de conformidad con loestablecido en el Artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas.

La(s) enmienda(s) que se emitan formarán parte del Pliego de Condiciones y deberánser notificadas, por escrito, a todos los participantes que hayan adquirido elderecho de ofertar.

Cuando se hubiesen emitido enmienda(s) al Pliego de Condiciones y para dar mástiempo a los participantes para preparar sus ofertas con motivo de dichas enmienda(s),Ferrominera podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de ofertas.

Terminación del procedimiento de Contratación

Ferrominera podrá dar por terminado el procedimiento de contratación (Artículo 107 delDecreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas). Dicha terminaciónserá notificada a través de los mismos medios utilizados para el llamado.

Prórrogas

Cualquier participante podrá solicitar por escrito, prórroga para la apertura de las ofertas,la cual debe estar debidamente justificada y ser solicitada con una anticipación de almenos tres (03) días hábiles antes de la entrega de las ofertas y será potestad deFerrominera la aceptación o no de dicha solicitud.

Pág.: 6 / 36

Visitas Técnicas ( En caso que aplique)

El participante deberá asistir a la Visita Técnica informativa para la contrataciónrespectiva, en el día, fecha, hora y lugar señalados en el presente Pliego de Condiciones.Para la misma es indispensable portar los Equipos de Protección de Seguridad Personal.En las visitas técnicas no se podrá hacer modificaciones al Pliego de Condiciones,cualquier duda con respecto a los aspectos técnicos de la contratación, debe sersolicitada por escrito a la Comisión de Contrataciones de FERROMINERA.

Variaciones de precios

Todas las variaciones de precios que afecten el valor de los bienes y serviciossuministrados u obra contratada, debidamente aprobadas por el contratante, sereconocerán y pagarán al contratista de acuerdo a los mecanismos establecidos en loscontratos, aplicables según su naturaleza y fines, entre los cuales se señalan el calculadocon base en las variaciones de índices incluidos en fórmulas escalatorias o el decomprobación directa.

FERROMINERA, podrá decidir el mecanismo de Ajuste de Costos al cual se adaptará paralos incrementos de tarifa correspondientes, conforme a los mecanismos establecidos en elDecreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Penalidades

Si el Contratista no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado en el contrato,incluidas las prórrogas si las hubiere, pagará al órgano o ente contratante, sin necesidadde requerimiento alguno, una cantidad del uno por ciento (1%) por cada día continuo deretraso en la terminación de la obra, entrega del bien o servicio prestado. Cuando laspenalidades superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato, se rescindiráunilateralmente, con la simple notificación al Contratista, y se ejecutarán las garantíascorrespondientes.

Pág.: 7 / 36

III.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR.

1.- OBJETO:

FERROMINERA, conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas, hace del conocimiento de las empresas del ramo, ha resueltoiniciar un procedimiento de Concurso Abierto para el “SERVICIO DE SUMINISTRO DEHIELO, EN CUBITOS EN SACOS DE 10 KG Y DE AGUA POTABLE PARA PLANTA DEPELLAS”.

2.- ALCANCE:

El trabajo a ser ejecutado bajo los términos de estas especificaciones, consiste en elsuministro por parte del Contratista, de los materiales, equipos y mano de obraespecializada, necesaria para el “SERVICIO DE SUMINISTRO DE HIELO EN CUBITOS,EN SACOS DE 10 KG Y DE AGUA POTABLE PARA PLANTA DE PELLAS”.

3.- MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Conforme a lo establecido en el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey de Contrataciones Públicas, el monto del presupuesto base, es de SESENTA YOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES CON CEROCENTIMOS (Bs. 68.880.000,00), incluyendo los tributos.

Es necesario destacar que este monto es meramente referencial, la desviaciónde las ofertas presentadas por los interesados no será un criterio excluyente.

4.- CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS:

Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en el orden indicado, dos (2)copias nítidas, perfectamente legible, debidamente identificada, y encarpetada.

FERROMINERA, se reserva el derecho de solicitar los originales de la documentación parasu verificación en caso que lo amerite.

FERROMINERA, mediante correspondencia escrita dirigida a cada uno de los oferentes,notificará los resultados de la calificación de este proceso.

Así mismo, se reserva el derecho de efectuar el rechazo o descalificación, cuando tengaconocimiento de la falsedad de la información suministrada.

Pág.: 8 / 36

5.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

En el Acto de Recepción de Documentos y Oferta, una persona debidamente autorizada,deberá hacer entrega de una Carta de Manifestación de Voluntad de participar en elprocedimiento de contratación, suscrita por la persona con facultades para obligar a lacompañía participante, la cual deberá venir separada de los sobres Nº 1, 2 y 3 (vermodelo identificado como (ANEXO A).

Si la persona que consigna la Manifestación de Voluntad no es la persona que obliga a laempresa, deberá acompañar a la referida Manifestación, una Carta de Autorización(ver modelo identificado como (ANEXO B). Este es un criterio excluyente en caso de nopresentarse.

La documentación que se señala a continuación, deberá dirigirse a la Comisión Generalde Contrataciones, en tres sobres cerrados, sellados, contentivos de carpetasseparadas, e identificados así:

SOBRE N°1: DOCUMENTACIÓN DEL PARTICIPANTE, El cual debe incluir losiguiente:

Carpeta No. 1: Aspectos LegalesCarpeta No. 2: Aspectos FinancierosCarpeta No.3: Aspectos Técnicos

Contenido Carpeta No. 1: DOCUMENTACIÓN LEGAL

1. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, vigente (articulo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).

2. Certificado de Calificación emitido por el Registro Nacional de Contratista artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas)

3. Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS)vigente, de conformidad con lo establecido en la Octava Disposición Final de la Ley deReforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

4. Solvencia Laboral, vigente, expedida por el Ministerio del Poder Popular para elTrabajo (Decreto Nº 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria dela Solvencia Laboral de los patronos y patronas, incluidas las Asociaciones Cooperativasque contraten los obras de no asociados, con la finalidad de garantizar los derechoshumanos laborales de los trabajadores y trabajadoras), que deberá consignarse almomento del acto público de presentación de documentos o recepción de ofertas.

Pág.: 9 / 36

5. Para el caso de las Cooperativas que tengan previsto prestar el SERVICIO sólo conpersonal asociado, deben presentar la declaración jurada de Contratación de SóloAsociados, identificada en este pliego. Aquellas Cooperativas que consignen estadeclaración jurada, serán eximidas de presentar la Solvencia Laboral, en cumplimientodel Decreto de Solvencia Laboral Nº 4.248.

6. Las empresas deberán presentar Copia del Acta Constitutiva, Estatutos, Registro deComercio y cualquier otro documento que compruebe la existencia jurídica de laempresa, su domicilio, integración de su capital, nacionalidad de sus socios y las personasautorizadas legalmente para comprometerla. De lo contrario se le rechazará sudocumentación.

7. En el caso de empresas en consorcio, deberán presentar copia del DocumentoConsorcial debidamente otorgado y autentificado, donde conste la participación de cadauna de las empresas y que se obligan solidariamente y mancomunadamente frente aFERROMINERA y a terceros; así como el nombre de la empresa que asumirá larepresentación legal (Ver modelo ANEXO C).

8. Constancia de Inscripción en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.).

Abstenerse de participar aquellas empresas del sector privado que tenganvencida o no presenten la Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social(IVSS), la Solvencia Laboral y/o el Certificado de Inscripción en el RegistroNacional de Contratistas, o que no estén inscritos en este último.

Las empresas del estado venezolano quedan exentas solamente de presentarel certificado de inscripción del Registro Nacional de Contratistas.

Contenido Carpeta No. 2: DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

2.1. Estados Financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo deEfectivo) correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios económicos, los cuales deberáncumplir con las siguientes características:

a. Estar elaborados y firmados por un Contador Público Colegiado independiente.

b. Estar auditados por un Contador Público Colegiado independiente de la empresaauditada (Auditor Externo), Incluyendo el dictamen de auditoría.

Pág.: 10 / 36

c. Los Estados Financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas yFlujo de Efectivo) deberán estar ajustados por inflación (expresados en monedaa valor constante).

d. Deberán estar debidamente visados por el Colegio de Contadores Públicos deVenezuela.

Esta información debe venir acompañada con el máximo de detalles o soportesposibles a los efectos de los análisis pertinentes.

2.2. Aquellas empresas que deseen participar en consorcio, deberán presentar losEstados Financieros de manera individual, y la evaluación financiera se realizará sobreesta misma base.

La empresa que tenga participación accionaría en otra o tenga el control sobre ésta, ydesee participar de manera conjunta, en procedimientos de contratación deFERROMINERA, deberá consignar los Estados Financieros Consolidados visados a unamisma fecha de corte, elaborado por un contador público colegiado. Debe incluirdictamen de auditoría y estar debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicosde Venezuela.

2.3. Ultima declaración de Impuesto Sobre la Renta

2.4. Ultima declaración de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

2.5. En caso de empresas Subsidiarias, presentar Carta Aval de la casa matriz

Contenido Carpeta No. 3: ASPECTOS TECNICOS

3.1. Capacidad de Producción de la Planta de Hielo: la empresa deberá consignarinformación técnica sobre las maquinas fabricadoras de hielo y demostrar su capacidadmínima de 15 toneladas de hielo al mes.

3.2. Bolsa Plástica con capacidad de Resistencia de 10 Kg: la empresa debesuministrar una muestra del empaque del hielo en cubitos, el cual debe ser una bolsade plástico cuyo espesor tenga capacidad para soportar 10 Kg. de peso.

3.3. Termos de 44 Litros de capacidad: la empresa debe suministrar el inventarioque posee igual o mayor de 35 termos de 44 Litros de capacidad, en óptimascondiciones.

Pág.: 11 / 36

3.4. Vehículo Camión 350 con Cava y Tanque de Acero inoxidable Modelo año2012 en adelante: la empresa debe presentar inventario de vehículos Camión 350 conCava y Tanque de Acero inoxidable modelo año 2012 en adelante, especificando lascaracterísticas y condiciones de los mismos.

3.5. Vehículo Camión 350 para el traslado de los Termos Modelo año 2012 enadelante: la empresa debe presentar inventario de vehículos Camión 350 modelo año2012 en adelante, especificando las características y condiciones de los mismos.

3.6. Análisis Bacteriológico del Agua que certifique que el agua utilizada esapta para el consumo humano: la empresa debe presentar la la ultima certificaciónrealizada por un laboratorio de reconocida calidad en el análisis bacteriológico del aguapara fabricar los cubitos de hielo y el suministro en los termos.

3.7. Análisis Físico-Químico del Agua que certifique que e agua utilizada esapta para el consumo humano: la empresa debe presentar la ultima certificaciónrealizada por un laboratorio de reconocida calidad en el análisis físico-químico del aguapara fabricar los cubitos de hielo y el suministro en los termos.

3.8. Mano de Obra: la empresa debe presentar la cantidad de su fuerza laboral encuanto a empleados nómina obreros y supervisor con la que dispone.

3.9. Experiencia en el Servicio: la empresa debe demostrar su experiencia en larealización de servicios similares a los requeridos en las especificaciones técnicas deeste pliego.

Otra información que ilustre la capacidad técnica de la empresa (folletos,fotos, etc).

SOBRE No. 2: DOCUMENTACION DE GARANTIAS Y COMPROMISO SOCIAL, debeincluir lo siguiente:

2.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Garantía de Mantenimiento de la Oferta: de conformidad a lo establecido en elartículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,las empresas deberán: De conformidad a lo establecido en los artículos 63, 64, 167,numerales 4 y 5 y 168 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de ContratacionesPúblicas, las empresas deben presentar, una DECLARACIÓN JURADA donde indique sucompromiso de mantener su oferta vigente hasta la firma del CONTRATO, o una Fianzadonde la misma deberá estar debidamente notariada y emitida por un banco o compañíade seguros venezolano, o en su defecto Cheque de Gerencia, a nombre de CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A., por un monto equivalente, al 1,5% del monto total de laoferta, vigente por lo menos hasta la firma del contrato o del Pedido Abierto. Dicha fianza

Pág.: 12 / 36

deberá incluir mención expresa, de que el fiador renuncia a los beneficios que le acuerden

los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil y que se elige como domicilio especialpara todos los efectos del contrato de fianza a Ciudad Guayana, estado Bolívar, conexclusión de cualquier otro. En el caso de que la fianza de contratación, sea otorgada poruna empresa de seguros, ésta deberá estar incluida dentro de las indicadas en la listaanexa. (ver ANEXO G).

2.2. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

De conformidad a lo establecido en el Art. 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey de Contrataciones Públicas, En virtud del cual: “todas las empresasparticipantes deben cumplir obligatoriamente con un aporte social del 3% delmonto leído de su oferta sin IVA” considerando lo anterior las empresas deberán:

Presentar obligatoriamente una Declaración Jurada del Compromiso deResponsabilidad Social. En el caso que el oferente omitiera la documentación delcompromiso social o que presentándola incumpliera con el porcentaje mínimo exigido,será objeto de descalificación”.

En el caso que sea adjudicado el proceso, se informará a la Gerencia General deDesarrollo Endógeno y al administrador del CONTRATO colocado, a los fines de laasignación, inicio y ejecución del proyecto social o solicitud determinados en base a lainformación de las necesidades del entorno social del ente contratante antes del cierreadministrativo del CONTRATO. (ANEXO D).

SOBRE No. 3 DOCUMENTACION ECONÓMICA, debe incluir lo siguiente:

La oferta debe ser presentada debidamente sellada y firmada y en cada una de suspáginas por el (los) representante(s) legal(es) de la empresa participante, como seindica en el modelo de carta de presentación de oferta (ANEXO E), indicando en laprimera página el nombre, apellido y cédula de identidad del representante legal.

La oferta deberá presentarse desglosada, indicando:

• Precio total del servicio.• Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). • Monto total de la oferta.• Análisis de Precios Unitarios. • Las empresas deben indicar en su oferta que se obligan expresamente a sostenersus ofertas hasta la firma del CONTRATO o pedido de compras (Artículo 64 delDecreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).

Pág.: 13 / 36

6.- PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARATORIAS:

Desde el 24/01/2017 hasta el 02/02/2017.Cualquier Participante que necesite alguna aclaratoria y otras comunicaciones conrelación al presente Pliego de Condiciones (Artículos 69 y 70 del Decreto con Rango,Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas), podrá solicitarla mediantecomunicación, por escrito, dirigida a Ferrominera, Gerencia de Procura, Departamentode Contrataciones, UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA ÁREAINDUSTRIAL DE FERROMINERA, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, con unaanticipación de al menos dos (02) días hábiles antes de la fecha del acto público derecepción de ofertas o documentos.

7.- VISITA TECNICA:

La reunión técnica se efectuará el día 01/02/2017 a las 10:00 AM. Sitio deconcentración: Oficina del Departamento de Servicios de Planta de Pellas. Se requierecomo implementos de seguridad: casco, botas y lentes. Para mayor informaciónrelacionada con esta reunión técnica, deberá contactarse a José Campero correo:josedcc@ferrominera.com y Luis Adalberto Marcano correo: luisamv @ferrominera.comTlf: 0286-9305176.

La Visita Técnica no es un requisito excluyente en este proceso decontratación. FERROMINERA, se reserva el derecho de suministrar, durante ellapso de la visita técnica, información, datos o documentación técnicaadicional referente al SERVICIO. LA CONTRATISTA para acudir a la visita debecontar con todos los implementos de seguridad requeridos (Botas, Casco,mascarillas, lentes, guantes, etc.), deberán ponerse en contacto con losresponsables de dicha visita un día antes, para tramitar el pase al áreaindustrial.

8.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y OFERTAS:

El Acto para la Recepción de los Documentos y Ofertas, se realizará el 07/02/2017, alas 10:00 a.m., en la SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓN GENERAL DECONTRATACIONES, UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA ÁREAINDUSTRIAL DE FERROMINERA, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR.

El acto de recepción de documentos consistirá en la entrega de la manifestación devoluntad, la documentación y oferta presentada por los participantes. Dicho actofinalizará con el anuncio que realizará la Secretaria de la Comisión y no se recibirá

Pág.: 14 / 36

ninguna otra documentación y oferta después de esto. Del acto se suscribirá un Acta deRecepción de Documentos.

Culminado el acto público de recepción de documentos, se procederá inmediatamentecon el acto de apertura de documentos.

Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos: (0286)930.43.87, 930.30.72, 930.31.88, correo electrónico:luisas@ferrominera.gob.ve , rigobertoaa @ferrominera.com,rudmarm@ferrominera.gob.ve , página WEB: www.ferrominera.com o dirigirsea la dirección antes señalada.

IV.- CALIFICACION DE EMPRESAS.

La Matriz de Calificación de Empresas resume las evaluaciones legal, técnica yfinanciera, realizadas por FERROMINERA.

Los aspectos: legal, técnico y financiero, se evaluarán cada uno con base a 100 puntosy la suma ponderada de estos 3 aspectos, se evaluará, igualmente, con base a 100puntos (ver Matriz de Calificación de Empresas).

De la suma ponderada, se establece una puntuación mínima para calificar.

El Análisis Legal consiste en el examen legal de la documentación presentada por lasempresas, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas yen el Pliego de Condiciones. Se evalúa: Cumple y No Cumple.

Este aspecto representa el diez por ciento (10 %) de la matriz de calificación deempresas.

El Análisis Financiero se lleva a cabo utilizando el Sistema de Evaluación Financierade Empresas (SEFE), el cual se basa en determinar la capacidad real de contratación decada empresa, en función de su patrimonio, partiendo del análisis de los EstadosFinancieros, que a su vez generan indicadores tales como: Solvencia y Liquidez, Capitalde Trabajo, Rentabilidad de Activos, Rentabilidad Financiera, Endeudamiento y Rotaciónde Cuentas por Cobrar.

Pág.: 15 / 36

A continuación se presentan los indicadores con la asignación del puntaje:

EMPRESAS

SOLVENCIAY

LIQUIDEZCAPITAL DE

TRABAJOROA ROE

ENDEUDAMIENTOROTACIÓN

CUENTAS PORCOBRAR

CAPACIDADDE

CONTRATAC.

PUNT. FINALCONDICIÓN

PTOS 0-20 0-15 0-5 0-5 0-20 0-15 0-20 0-100

El Análisis consiste en determinar la situación económica-financiera que presentan losEstados Financieros, consignados por las empresas. En éste se hace una revisión yanálisis de los Estados Financieros y Cálculo de los Índices Financieros a utilizar. Esteaspecto representa el treinta por ciento (30 %) de la matriz de calificación deempresas.

El Análisis Técnico: en este aspecto se llevará a cabo una revisión de laDocumentación Técnica de la empresa, evaluando su trayectoria y capacidad parallevar a cabo SERVICIOS similares, es importante señalar que el no cumplir con uno delos aspectos indicados en la matriz será causal para su descalificación técnica. Para cadaítem se define un porcentaje, que dependerá de la magnitud e importancia de losrenglones indicados en la Matriz de Calificación Técnica. Este aspecto representa elsesenta por ciento (60 %) de la matriz de calificación de empresas.

La descripción de cada parámetro considerado, se detalla a continuación:

1. Capacidad de Producción de la Planta de Hielo: en este factor se evaluará lacapacidad de producción de la empresa, donde la empresa que produzca mayor o igual aquince (15) toneladas de hielo/mes obtendrá 10 puntos y la empresa con menos dequince (15) toneladas de hielo/mes obtendrá 5 puntos.

2. Bolsa Plástica con capacidad de Resistencia de 10 Kg: en este factor se evaluarála muestra que suministre la empresa donde se requiere que el empaque del Hielo enCubitos sea en bolsa plástica cuyo espesor tenga capacidad para soportar 10 Kg. de peso.La empresa que cumpla con este requerimiento obtendrá 10 puntos y la empresa que nocumpla obtendrá 0 puntos.

3. Termos de 44 Litros de capacidad: en este factor se evaluará el inventario queposee la empresa sobre 35 termos de 44 Litros que se requieren y las condiciones de losmismos, los cuales deben estar completamente limpios e higiénicos, envueltos en bolsasplásticas hasta el momento de surtir el agua. La empresa que cumpla con esterequerimiento obtendrá 10 puntos y la empresa que no cumpla obtendrá 0 puntos.

Pág.: 16 / 36

4. Vehículo Camión 350 con Cava y Tanque de Acero inoxidable Modelo año2012 en adelante: en este factor se evaluará la cantidad de vehículos Camión 350 conCava y Tanque de Acero inoxidable modelo año 2012 en adelante, con que cuenta laempresa para transportar y distribuir el hielo en cubitos y el agua potable hasta cadapunto del recorrido, la empresa que disponga de mayor o igual a tres (3) vehículosobtendrá 15 puntos y la empresa que disponga igual a dos (2) vehículos obtendrá 10puntos.

5. Vehículo Camión 350 para el traslado de los Termos Modelo año 2012 enadelante: en este factor se evaluará la cantidad de vehículos Camión 350 para eltraslado de los termos modelo año 2012 en adelante, con que cuenta la empresa paratransportar los termos hasta cada punto del recorrido, la empresa que disponga de mayoro igual a dos (2) vehículos obtendrá 10 puntos y la empresa que disponga igual a uno (1)vehículo obtendrá 10 puntos.

6. Análisis Bacteriológico del Agua que certifique que el agua utilizada es aptapara el consumo humano: en este factor se evaluará el tiempo de la ultimacertificación realizada por un laboratorio de reconocida calidad en el análisisbacteriológico del agua para fabricar los cubitos de hielo y el suministro en los termos,donde la empresa que lo tenga recientemente o menor o igual a tres (3) meses obtendrá10 puntos y la empresa que lo haya realizado en mayor o igual a tres (3) meses o menoro igual a un (1) año obtendrá 5 puntos.

7. Análisis Físico-Químico del Agua que certifique que e agua utilizada es aptapara el consumo humano: en este factor se evaluará el tiempo de la ultimacertificación realizada por un laboratorio de reconocida calidad en el análisisfísico-químico del agua para fabricar los cubitos de hielo y el suministro en los termos,donde la empresa que lo tenga recientemente o menor o igual a tres (3) meses obtendrá10 puntos y la empresa que lo haya realizado en mayor o igual a tres (3) meses o menoro igual a un (1) año obtendrá 5 puntos.

8. Mano de Obra: en este factor se evaluará la cantidad de empleados nómina obrerosy supervisor en la empresa que realizaran el servicio de suministro de hielo y agua, dondela empresa que disponga de mayor o igual a diez (10) obreros obtendrá 10 puntos, menosde 10 obreros de servicio 5 puntos, mayor o igual a 2 personal de supervisión 5 puntos yigual a 1 personal de supervisión obtendrá 2 puntos.

9. Experiencia en el Servicio: en este factor se evaluará la experiencia de laempresa en servicio similares, donde la empresa que haya realizado mayor o igual a 3servicios similares obtendrá diez (10) puntos y la empresa con menor de dos serviciossimilares obtendrá 5 puntos.

Pág.: 17 / 36

MATRIZ DE EVALUACION TECNICA DE LA EMPRESA

LA PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CALIFICAR ES DE 80 %.

La asignación y distribución de los puntos dentro de cada aspecto: legal, técnico yfinanciero, se realizará de acuerdo con lo establecido en la siguiente Matriz deCalificación de Empresas, de la cual se obtendrá el puntaje definitivo:

Pág.: 18 / 36

Nº FACTORES A EVALUAR CUMPLE

1 CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA DE HIELO 10

1.1 ≥ 15 TONELADAS DE HIELO/MES 10

1.2 < 15 TONELADAS DE HIELO/MES 5

2 BOLSA PLASTICA CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 10 KG 10 10 0

3 ≥ 35 TERMOS DE 44 LITROS DE CAPACIDAD 10 10 0

4 15

4.1 15 15

4.2 10

5 10 0

5.1 10

5.2 5

6 10

6.1 10

6.2 5

7 10

7.1 10

7.2 5

8 MANO DE OBRA 15

8.1 10

8.2 < 10 OBREROS DE SERVICIO 5

8.3 5

8.4 2

9 EXPERIENCIA EN EL SERVICIO 10

9.1 10

9.2 < 2 SERVICIOS SIMILARES 5

TOTAL 100

PUNTUACION MAXIMA

NO CUMPLE

EMPRESA Nº 1

EMPRESA Nº 2

EMPRESA Nº 3

VEHICULO CAMION 350 CON CAVA Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE MODELO AÑO 2012 EN ADELANTE

≥ 3 VEHICULOS

= 2 VEHICULOS

VEHICULO CAMION 350 PARA EL TRASLADO DE TERMOS MODELO AÑO 2012 EN ADELANTE

≥ 2

= 1

ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA QUE CERTIFIQUE QUE EL AGUA UTILIZADA ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO

= RECIENTE O ≤ 3 MESES

≥ TRES MESES DE REALIZADO ≤ 1 AÑO

ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA QUE CERTIFIQUE QUE EL AGUA UTILIZADA ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO

= RECIENTE O ≤ 3 MESES

≥ TRES MESES DE REALIZADO ≤ 1 AÑO

≥ 10 OBREROS DE SERVICIO

≥ 2 PERSONAL DE SUPERVISION

= 1 PERSONAL DE SUPERVISION

≥ 3 SERVICIOS SIMILARES

MATRIZ CONSOLIDADA DE CALIFICACION DE EMPRESAS

FACTORES A EVALUAR PTOS. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

Evaluación Legal:10

Cumple 100%

No Cumple 0%Evaluación Financiera:

30

Excelente ≥ 91 pts 100%

Muy Bueno 76-90 75%

Bueno 60-75 pts 50%

No Cumple < 60 pts 0%Evaluación Técnica: 60

Excelente ≥ 90 pts 100%

Bueno 80-89 pts 80%

No Cumple ≤ 79 pts 0%

TOTAL

Calificaran en esta matriz consolidada aquellas empresas que obtengan una sumatoriamayor o igual a 73 puntos de un total de 100 puntos posibles, siempre y cuandocalifiquen en el aspecto legal, técnico y financiero.

V.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

La evaluación técnica y económica de la oferta se realizará por separado.

Una vez realizada, se procederá a la evaluación conjunta de las mismas, para lo cual, seprocederá conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas.

Pág.: 20 / 36

A.- CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS:

La Oferta Técnica, se evaluará en función del cumplimiento o no de las EspecificacionesTécnicas presentadas en el Pliego de Condiciones.

B.- CALIFICACIÓN ECONOMICA DE LAS OFERTAS:

El análisis de las ofertas recibidas se efectuara considerando los siguientes aspectos, cuandoaplique:

1. Comparación de precios.

2. Comparación de rendimientos.

3. Comparación de condiciones comerciales.

4. Comparación de plazos de entrega o ejecución.

5. Condiciones de pago.

6. Calificación de la empresa según lo establecido en las condiciones decontratación.

7. Certificación de la calidad del producto.

8. Cumplimiento de normas técnicas nacionales e internacionales (COVENIN, ASTM,AREA, API, entre otras).

9. Mejores condiciones para la transferencia de tecnología.

10. Preferencia a pequeñas y medianas empresas y cooperativas, para sufortalecimiento.

11. Preferencia a empresa local o regional.

12. Cualquier otra directriz que dicte el Estado.

VI.- OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

De conformidad a lo establecido en el artículo 109 Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey de Contrataciones Públicas, se otorgará la adjudicación a la oferta que resulte con laprimera opción al aplicar los criterios de evaluación y cumpla los requisitos establecidos en elpresente pliego de condiciones y que establezca en sus respectivas ofertas su Compromisode Responsabilidad Social según lo establecido en este pliego de condiciones (Art. 35 delDecreto 6.708, correspondiente al Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas).

Pág.: 21 / 36 VII. GARANTIAS Y FIANZAS REQUERIDAS.

• FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

LA CONTRATISTA presentará previo al momento de la firma del CONTRATO, una fianza ogarantía bancaria a satisfacción de FERROMINERA, equivalente al Veinte Por Ciento (20%)del monto total del CONTRATO, para garantizar el fiel cumplimiento de acuerdo con lasobligaciones estipuladas en los documentos del CONTRATO como la buena, debida,completa y oportuna ejecución del CONTRATO, conforme a lo dispuesto en este pliego decondiciones (ANEXO F).

En caso de existir cambios que incrementen el monto del CONTRATO, LA CONTRATISTAdeberá tramitar ante la Compañía de Seguros y/o Institución Bancaria, los anexoscorrespondientes que modifiquen el monto establecido originalmente en la Fianza de FielCumplimiento.

Esta fianza deberá estar vigente desde la fecha de suscripción del CONTRATO hasta lafirma del Acta de Recepción Definitiva del SERVICIO.

En caso de no constituir una fianza o garantía bancaria, LA CONTRATISTA podrá solicitara FERROMINERA previo a la firma del CONTRATO una retención del diez (10%) sobre lospagos que realice, de conformidad a lo establecido en el articulo 123 del Decreto conRango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

• FIANZA LABORAL:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, LA CONTRATISTApresentará previo al momento de la firma del CONTRATO y/o Pedido de Compras, unafianza Laboral a satisfacción de FERROMINERA, equivalente al diez por ciento (10%) delcosto de la mano de obra, incluida en la estructura de costo de su oferta, otorgado poruna institución bancaria o empresa de seguro de las indicadas en listado. (ANEXO H)

En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante, establecerá la retencióndel cinco por ciento (5%) sobre los pagos que se realice, cuyo monto total retenido seráreintegrado al momento de la prestación definitiva del SERVICIO.

Todas las fianzas que LA CONTRATISTA debe presentar a satisfacción deFERROMINERA deben ser otorgadas por una Empresa de Seguros, incluidadentro de las indicadas en el listado determinado en el (ANEXO G).

Para todos los efectos de la Garantía de Mantenimiento de la oferta y lasFianzas (Fiel Cumplimiento y Laboral), las partes deben someterse a lajurisdicción de los Tribunales de Ciudad Guayana, Estado Bolívar.

Pág.: 22 / 36

VIII. CONDICIÓN DE PAGO:

• FORMA DE PAGO

El pago de las facturas se efectuará, a Cuarenta y Cinco (45) días a partir de su recepción.

La entrega de facturas, las efectuará LA CONTRATISTA en la oficina de Atención alProveedor, ubicada en el Edificio Administrativo II (parte externa lado puerta principal), delunes a jueves, en el horario comprendido de 8:30 a.m. a 11:30 a.m., las cuales deberánestar debidamente aprobadas por la Gerencia de Servicios.

IX. FACTURAS O RECIBOS:

Todas las facturas o recibos emitidos por la empresa que resulte favorecida con laadjudicación de este proceso, correspondiente al suministro de los bienes, objeto de estepliego de condiciones y del CONTRATO, deberán cumplir con las disposicionesestablecidas en la providencia Nº/SNAT/2011/00071, del 08 de noviembre de 2011,publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.795, o laque la sustituya, siendo los datos correspondientes a FERROMINERA, los siguientes:

Razón Social: CVG Ferrominera Orinoco C.A. N° de RIF: J-00100542-0Domicilio Fiscal: Av. Vía Caracas- Puerto Ordaz.

X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES - DETALLADAS:

1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

1.1. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato consiste en establecerlos términos y condiciones bajo los cuales el LA CONTRATISTA prestará a FERROMINERA el“SERVICIO DE SUMINISTRO DE HIELO EN CUBITOS, EN SACOS DE 10 KG. Y DEAGUA POTABLE PARA PLANTA DE PELLAS”

1.2. ALCANCE DEL TRABAJO: Los trabajos a ser ejecutados bajo los términos deestas especificaciones, son los siguientes: “SERVICIO DE SUMINISTRO DE HIELO ENCUBITOS, EN SACOS DE 10 KG. CON UNA CANTIDAD TOTAL DE 33.600 SACOS YDE AGUA POTABLE EN 35 TERMOS DE 44 LITROS PARA PLANTA DE PELLAS”

Pág.: 23 / 36

1.3. MODO DE TRANSPORTE: El vehículo que utilice LA CONTRATISTA paratransportar y distribuir el hielo debe ser de tipo Camión 350 Cava para los sacos dehielo, Camión 350 para el traslado de los termos y Camión con tanque de aceroinoxidable para el agua potable, el cual debe estar en excelentes condiciones deoperación y cumplir con los requisitos sanitarios.

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecucióndel servicio objeto de este contrato será de doce (12) meses, contados a partir de lafirma del Acta de la ejecución del mismo, se suscribirá dentro de los diez (10) díascalendarios después de la firma del contrato o recepción de la carta de intención y losmismos deberán ser ejecutados a satisfacción de FERROMINERA, pudiendo serprorrogado hasta por diez (10) días calendario si las partes así lo convienen, para quepermitan cubrir eventualidades que impidan la culminación satisfactoria del servicio.

FERROMINERA se reserva el derecho de rescindir el contrato en caso de incumplimientopor parte de LA CONTRATISTA de sus obligaciones contraídas, así mismo FERROMINERApodrá unilateralmente dejar sin efecto parcial o totalmente el contrato cuando así loconsidere conveniente a sus intereses, previa notificación escrita a LA CONTRATISTA.

1.5 CONDICIONES GENERALES:

a) En caso de que LA CONTRATISTA no cumpliese totalmente con los servicios objetode este contrato, salvo en caso de haber FERROMINERA ordenado la suspensióntemporal de los trabajos por causas no imputables a LA CONTRATISTA, por fuerzamayor, caso fortuito debidamente comprobado o cualquier otra causa queFERROMINERA considere justificada, se descontará estos días de las facturas mensualespresentadas por e LA CONTRATISTA, además de la cantidad fijada en Bolívares en elpárrafo anterior por concepto de CLAUSULA PENAL por cada día no trabajado, hasta untotal máximo del quince por ciento (15%) del monto final del contrato, es decir,incluyendo las enmiendas si las hubiese.

b) LA CONTRATISTA será el único responsable por la total prestación del servicio.

c) FERROMINERA, por ningún motivo y bajo ningún acuerdo suministrará alCONTRATISTA: personal, equipos o materiales de trabajo para la ejecución de losservicios aquí contemplados.

d) Los vehículos y equipos utilizados por LA CONTRATISTA, no deberán tener ningúntipo de fallas que originen riesgos o ruidos molestos. En caso de ocurrir esto,FERROMINERA solicitará la sustitución inmediata de los mismos.

Pág.: 24 / 36

e) Queda entendido que LA CONTRATISTA suministrará personal competente, los cualesejecutarán las tareas con el mayor esmero, en los días y horarios acordados con elrepresentante de FERROMINERA, siempre a satisfacción de FERROMINERA.

1.6 VARIACIONES DE PRECIO: Todas las variaciones de precio que afecten realmenteel valor del servicio que forma parte del contrato, serán reconocidas y pagadas porFERROMINERA, previa comprobación de la ocurrencia efectiva por parte de LACONTRATISTA, de las variaciones en relación con el presupuesto original. En todo caso,las variaciones alegadas deberán derivar de hechos posteriores a la fecha depresentación de la oferta y ser, por tanto, imprevisibles para LA CONTRATISTA para elmomento de elaboración de ésta.

1.7 GENERALIDADES:

a) LA CONTRATISTA está en la obligación de estudiar y familiarizarse con lasespecificaciones del servicio, y por lo tanto, no podrá alegar en ningún casodesconocimiento alguno de cualquiera de las partes.

b) LA CONTRATISTA ejecutará el servicio de acuerdo con la mejor práctica y con todoslos renglones y códigos venezolanos mencionados en los documentos del contrato.

c) En caso de que se observe alguna falta en el personal que realiza la ejecución delobjeto del contrato, FERROMINERA tiene la potestad de pedir a LA CONTRATISTA lainmediata remoción de este personal y su pronta sustitución.

d) Cada una de las partidas contentivas en la Estimación Por Renglón, deben venirsoportadas con su respectivo Análisis de Precio Unitario.

e) LA CONTRATISTA igualmente deberá presentar el desglose del factor de prestacionessociales utilizado en los análisis de precio unitario.

1.8 ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

a) La ejecución y el control de estos servicios estarán sujetas a la supervisión yfiscalización por parte del representante designado por FERROMINERA, a fin deasegurar su estricto cumplimiento.

b) La presencia de los supervisores de FERROMINERA durante la ejecución del serviciopor LA CONTRATISTA, no relevará a este último en ningún caso, ni en ningún modo, desu responsabilidad por la debida ejecución del mismo.

Pág.: 25 / 36

c) En caso de que el SUPERVISOR pusiera reparo a algún servicio, LA CONTRATISTAdeberá corregir las deficiencias, hasta obtener el informe favorable o de no encontrarrazonables los reparos, o parte de ellos, acudirá al Departamento de ServiciosIndustriales.

1.9 TRABAJOS A EJECUTAR POR LA CONTRATISTA:

a) Suministrar toda la mano de obra, materiales y equipos que pueda ser necesariapara la ejecución completa del servicio.

b) Pagar todos los gastos de viaje, sueldos, salarios, seguros, gastos médicos y todoslos otros gastos en conexión con su propio personal, exigidos por las leyes del EstadoBolívar y/o la República Bolivariana de Venezuela.

c) Suministrar el transporte para trasladar a su personal hasta los sitios de trabajopreviamente acordados entre FERROMINERA y LA CONTRATISTA.

d) Suministrar el transporte para retirar a su personal de los puestos de trabajopreviamente acordados entre FERROMINERA y LA CONTRATISTA.

e) LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos de Venezuela,para garantizar la buena marcha de los trabajos.

1.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL: LA CONTRATISTA deberá acudir al Departamento deSeguridad Industrial, con el objeto de recibir las normas que rigen la conducta de LACONTRATISTA para trabajos de FERROMINERA.

1.11. CONDICIONES ESPECIALES: LA CONTRATISTA conviene formalmente anteFERROMINERA, que en caso de que se comprobare la ocurrencia de hechos tales comoel que directivos, representantes, agentes o funcionarios de LA CONTRATISTA hubieren,mediante el pago u ofrecimiento de comisiones o de alguna otra manera, influenciandola tramitación o decisión para su selección como CONTRATISTA o para obtener otroprovecho o beneficio ilegítimo, FERROMINERA podrá proceder de inmediato y por susola voluntad, a la resolución de pleno derecho del contrato, mediante una simplenotificación dirigida a LA CONTRATISTA, debiendo en este caso LA CONTRATISTA pagara FERROMINERA, además de las indemnizaciones y compensaciones ya previstas, unacantidad equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato.

1.12. UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO: El servicio objeto de estasespecificaciones está ubicado en FERROMINERA, PLANTA DE PELLAS, específicamenteen las edificaciones tanto administrativas como operativas, área industrial, en PuertoOrdaz - Estado Bolívar.

Pág.: 26 / 36

1.13. HORARIO Y DIAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: El servicio seráprestado por LA CONTRATISTA de Lunes a Domingo incluso los días feriados, en elhorario de 07:00 a.m. y 12:00 m.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS D ETALLADAS:

El Servicio a ser ejecutado bajo los términos de estas especificaciones, consiste en el“SERVICIO DE SUMINISTRO DE HIELO EN CUBITOS, EN SACOS DE 10 KG. CONUNA CANTIDAD TOTAL DE 33.600 SACOS Y DE AGUA POTABLE EN TERMOS DE 44LITROS PARA PLANTA DE PELLAS”

a) Suministro de Hielo en Cubitos en Sacos de 10 Kg:

El suministro de hielo debe realizarse diariamente antes del inicio de cada turno detrabajo, el hielo a suministrar debe ser de forma cilíndrica, hueco en el centro. Elempaque del hielo debe ser en bolsa plástica cuyo espesor tenga capacidad parasoportar 10 Kg. de peso.

b) Suministro de Agua Potable para ser Vertida en 35 Termos de 44 Litros:

La contratista deberá suministrar el agua potable apta para el consumo humano,servida en 35 termos de 44 litros de capacidad, cada vez que realice el suministro dehielo en cada punto de distribución y en el horario de 07:00 a.m. y 12:00 m. de lunes adomingo, incluso los días feriados.

Pág.: 27 / 36

XI. COMPUTOS METRICOS:

XII.-ANEXOS

ANEXO A

MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Señores:

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Atención: Comisión ____________________________________________________________________________

Ref.: Identificación del Proceso.

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa),debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número_______, Tomo _______, manifestamos nuestra voluntad de participar en el proceso decontratación (indicar tipo de contratación, el número del proceso y nombre del proyecto, talcomo se indica en la invitación a participar).

Sin más que hacer referencia,

Firma y Nombre.

Representante Legal de la empresa

ANEXO B

MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓN

Señores:

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Atención: Comisión ____________________________________________________________________________

Ref.: Identificación del Proceso.

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa),debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número_______, Tomo _______, manifestamos nuestra voluntad de participar en el proceso decontratación (indicar tipo de contratación, el número del proceso y nombre del proyecto, talcomo se indica en la invitación a participar).

Asimismo, autorizo a (nombre de la persona autorizada a representar a la empresa) titular de lacédula de identidad Nº ____________ a representar a la empresa en el Acto Público de Recepciónde Documentos y Ofertas.

Sin más que hacer referencia,

Firma y Nombre.

Representante Legal de la empresa

ANEXO C

MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre la compañía………………………. (a continuación mencionar datos de Registro e identificación de la empresa), representada por(identificar a la persona representante legal de la empresa), debidamente facultado por (en el caso de ser un apoderado mencionar todoslos datos del poder y su legalización; si se trata de un funcionario de la empresa, señalar en virtud de cual instrumento: Resolución deJunta Directiva; Estatutos Sociales, etc., está facultado para ejercer la representación de la compañía); la compañía …………….. (repetir elproceso de identificación como se señala supra para cada una de las empresas consorciadas), se ha convenido en constituir, como enefecto por este Documento se constituye, una asociación temporal bajo el régimen de consorcio, el cual se rige por las siguientescláusulas.

CLAUSULA PRIMERA

Para los efectos de identificación el consorcio ahora constituido se denominará así: Consorcio…………………………………………..…

El consorcio mantendrá sus oficinas en Ciudad Guayana, con exclusión de cualquier otro.

CLAUSULA SEGUNDA

Las partes arriba mencionadas constituyen una asociación de empresas en régimen de consorcio para la realización para CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A. de (Indicar si es Obra, Servicio o Suministro y el objeto del CONTRATO).

CLAUSULA TERCERA

La responsabilidad de las empresas integrantes del consorcio frente a la CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. y a terceros, en todo lorelacionado con la prestación del servicio, será solidaria e ilimitada. Esta responsabilidad solidaria e ilimitada, correlativa al objeto delconsorcio, se refiere a prestación del Servicio, al cumplimiento de las condiciones del CONTRATO, a la responsabilidad patronal, a susrelaciones frente a terceros y a las demás obligaciones contractuales derivadas del citado CONTRATO.

Este consorcio continuará vigente hasta la total culminación de (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro) para el cual se establece y nofinalizará hasta que no se haya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y litigios, tanto con la CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A., como con terceras personas, si fuere el caso y que tengan relación directa o indirecta con el CONTRATOPrincipal del Suministro y con los suplementos del mismo.

CLAUSULA CUARTA

Este consorcio constituye un CONTRATO de carácter irrevocable e irretractable, no pudiendo ser desconocido o disuelto por ninguna delas consorciadas durante el plazo previsto en la Cláusula anterior.

CLAUSULA QUINTA

La participación de las empresas integrantes del consorcio en la prestación del servicio objeto del CONTRATO (Indicar el N°) será lasiguiente: (describir detalladamente las actividades a ser desarrolladas por cada una de las empresas integrantes del consorcio paracumplir con el alcance de el CONTRATO descrito en la Cláusula Segunda del presente Documento e indicar el porcentaje en función delprecio total).

CLAUSULA SEXTA

La empresa (Nombre de la empresa) asumirá la representación del consorcio ante todas las autoridades y representantes de CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A., y en general, ante todas las autoridades o representantes de la Administración Pública Venezolana, y demásterceros, para los efectos de la prestación del servicio adjudicado, antes identificada. Dicha empresa designará el representante, confacultad para comprometer al consorcio frente a CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., previa aprobación de las otras empresas queconforman el consorcio para lo cual otorgarán los poderes de representación correspondientes, de acuerdo con sus Documentos Sociales.

Se hacen……………..ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de………………….., a los…………….

NOTA: Las Cláusulas aquí definidas son las consideradas fundamentales y por ende de necesaria incorporación en el texto delDocumento Consorcial.

ANEXO D

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON ELCOMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PREVISTO EN EL TITULO I, CAPITULO VIIDEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Señores:

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Atención: Comisión General de Contrataciones

Ref.: (Identificación del proceso de contratación)

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal de la empresa (nombre de la empresa, consorcio o cooperativa), debidamente registradaen el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número _______, Tomo _______, y segúnse evidencia en reporte del RNC conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley deContrataciones Públicas, suficientemente facultado(s) para ello, por el presente documentodeclaro bajo fe de juramento que:

Me comprometo a dar estricto cumplimiento al Compromiso de Responsabilidad Social conformea los términos y condiciones indicados en el Titulo I, Capitulo VII del Decreto con Rango, Valor yFuerza de Ley de Contrataciones Públicas, por un monto total debolívares__________________________ (Bs.________________), equivalentes al 3% sobre el monto dela contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al presenteproceso el cual será aplicado a proyectos sociales y solicitudes determinadas en base a lainformación de las necesidades del entorno social de los Municipios Piar, Caroni o BolivarianoAngostura.

Se informará a la Gerencia General de Desarrollo Endógeno y al administrador del CONTRATOcolocado, a los fines de la asignación, inicio y ejecución del proyecto social o solicitud, antes delcierre administrativo del CONTRATO.

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los___________ días de ________________ del 201___.

NombreRepresentante Legal de la empresa

ANEXO E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Sres.

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Yo / nosotros, ________________________ venezolano (s), civilmente hábil (es), titular de la cédula de identidad No.__________________ y de este domicilio, actuando en mi carácter de representante legal de la empresa________________________, tal y como se evidencia del acta constitutiva, los estatutos sociales actualizados de dichaempresa y/o acta de asamblea de accionistas, asociados o cooperativistas, según corresponda, y/o documento poder,por el presente documento declaro que:

Después de haber examinado las condiciones de participación, correspondientes al proceso de contratación, bajo lamodalidad de Concurso ________________________ Nº _________________________, referidoa_____________________________________________________________________________, ofrecemos ejecutar, completar ygarantizar el total de (los bienes, obra o servicio), en conformidad con sus secciones y anexos, por un monto total de:_________________________________________________________bolívares, (Bs.________________).

Así mismo declaro que:

1. Estamos de acuerdo que nuestra oferta permanecerá válida hasta la firma del CONTRATO o pedido de compra,según lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones Públicas, y nos comprometemos a presentar lacaución o garantía de mantenimiento de oferta, por el monto que determine la empresa.

2. Entendemos que la aceptación o rechazo de esta oferta estará sujeta a las reglas establecidas en las condiciones departicipación establecidas por CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

3. Estamos de acuerdo en utilizar al máximo los recursos disponibles en Venezuela (mano de obra, materiales, equipos,etc.) y en especial los ubicados en la región Guayana.

4. Entendemos y aceptamos que mientras no fueren suscritos los CONTRATOS respectivos, CVG FERROMINERAORINOCO, C.A. sea cual fuere el estado en que se encuentre la tramitación del proceso, podrá suspender el mismo, odarlo por terminado, si en su opinión existen razones justificadas para hacerlo.

5. Entendemos que nuestra oferta será evaluada siguiendo los criterios establecidos en el pliego de condiciones y enfunción de la información entregada por esta empresa.

6. El tiempo de prestación del servicio, será de: _________________________

7. Fecha de elaboración y firma del representante legal.

ANEXO F

MODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ANEXO G

LISTADO DE EMPRESAS ASEGURADORAS

ANEXO H

MODELO DE FIANZA LABORAL