bases estÁndar de concurso pÚblico para...

21

MINISTERIO DEL INTERIORConcurso Público N° 0001-2013/IN-DGA-DL – Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca. (Oficris y Unidades Especializadas).

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE

OBRA1

CONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2013/IN-DGA-DL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LAS REGIONES DE CUSCO, LAMBAYEQUE,

AREQUIPA, LIMA Y CAJAMARCA. (OFICRIS Y UNIDADES ESPECIALIZADAS)

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultor de obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.

34


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

21


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/

34


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

21


2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que

tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada

por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor

34


público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

21


IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

34


La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

21


Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

34


El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

21


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

34


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

21


IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de consultoría de obras, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

34


De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

21


3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

34


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

21


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MINISTERIO DEL INTERIOR

RUC Nº : 20131366966

Domicilio legal : Plaza 30 de Agosto s/n, Urb. Corpac, San Isidro.

Teléfono/Fax: : 418-4030

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Consultoría de Obra: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LAS REGIONES DE CUSCO, LAMBAYEQUE, AREQUIPA, LIMA Y CAJAMARCA (OFICRIS Y UNIDADES ESPECIALIZADAS).

1.3. VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a la suma de S/. 841 950.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero 2013.

ITEM SNIP PROYECTO

VALOR

REFERENCIAL

100%

Incluido IGV

VALOR

REFERENCIAL

LIMITE INFERIOR

90 %

Incluido IGV

1 85965Mejoramiento y Ampliación de la Oficina de

Criminalística de la XI Dirección Territorial de Policía – Arequipa.

S/. 200 350.00

(DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES)

S/. 180 315,00

(CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE

CON 00/100 NUEVOS SOLES)

2 143781

Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de las Comisarías de las Provincias de Cajabamba y San Miguel de la Región Policial de Cajamarca en

el Marco de la Implementación del NCPP

S/. 60 100.00

(SESENTA MIL CIEN CON 00/100 NUEVOS SOLES)

S/. 54 090,00

(CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA COM 00/100

NUEVOS SOLES)

3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]

34


3 122807

Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de las Unidades Especializadas y las Comisarías

de las Provincias de Cañete y Yauyos de la Región Policial Lima en el Marco de la Implementación del

NCPP

S/. 99 500.00

(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

NUEVOS SOLES)

S/. 89 550,00

(OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

CON 00/100 NUEVOS SOLES)

4 135860

Mejoramiento del Servicio Policial de las Unidades Especializadas y Comisarías de la División Policial Chota de la Región Policial Cajamarca en el Marco

de la Implementación del NCPP

S/. 62 000.00

(SESENTA Y DOS MIL CON 00/100 NUEVOS

SOLES)

S/. 55 800,00

(CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

NUEVOS SOLES)

5 144864

Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de las Comisarías de las Provincias de Contumaza y San Marcos de la Región Policial Cajamarca en el

Marco de la Implementación del NCPP.

S/. 69 000.00

(SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 NUEVOS

SOLES)

S/. 62 100,00

(SESENTA Y DOS MIL CIENTO CON 00/100

NUEVOS SOLES)

6 119504Mejoramiento del Servicio de Investigación de la

Oficina de Criminalística de la Región Policial Cusco en el Marco de la Implementación del NCPP

S/. 80 000.00

(OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)

S/. 72 000,00

(SETENTA Y DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)

7 123019

Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de la oficina de Criminalística de la Región Policial Lambayeque en el Marco de la Implementación del

NCPP.

S/. 71 000.00

(SETENTA Y UN MIL CON 00/100

S/. 63 900,00

(SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100

NUEVOS SOLES)

8 87939

Mejoramiento del Servicio de las Unidades Especializadas en Investigación Policial de la

Región PNP Lambayeque en el Marco del Proceso de Implementación del NCPP

S/. 200 000.00

(DOSCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)

S/. 180 000,00

(CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS

SOLES)

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO DE APROBACIÓN DE FECHA 27.02.2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

21


1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo señalado en el cuadro siguiente. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

CUADRO DE PLAZOS:

ITEMS CODIGO OBJETO

Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca. (OFICRIS

y Unidades Especializadas).

PLAZOS

1 SNIP 85965 Mejoramiento y Ampliación de la Oficina de Criminalística de la XI Dirección Territorial de Policía – Arequipa.

60

días calendario

2 SNIP 143781 Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de las Comisarías de las Provincias de Cajabamba y San Miguel de la Región Policial de Cajamarca en el Marco de la Implementación del NCPP.

75

días calendario

3 SNIP 122807 Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de las Unidades Especializadas y las Comisarías de las Provincias de Cañete y Yauyos de la Región Policial Lima en el Marco de la Implementación del NCPP.

75

días calendario

4 SNIP 135860 Mejoramiento del Servicio Policial de las Unidades Especializadas y Comisarías de la División Policial Chota de la Región Policial Cajamarca en el Marco de la Implementación del NCPP.

60

días calendario

5 SNIP 144864 Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de las Comisarías de las Provincias de Contumaza y San Marcos de la Región Policial Cajamarca en el Marco de la Implementación del NCPP.

75

días calendario

6 SNIP 119504 Mejoramiento del Servicio de Investigación de la Oficina de Criminalística de la Región Policial Cusco en el Marco de la Implementación del NCPP.

60

días calendario

7 SNIP 123019 Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de la oficina de Criminalística de la Región Policial Lambayeque en el Marco de la Implementación del NCPP.

60

días calendario

8 SNIP 87939 Mejoramiento del Servicio de las Unidades Especializadas en Investigación Policial de la Región PNP Lambayeque en el Marco del Proceso de Implementación del NCPP.

60

días calendario

34


Las actividades de EL CONTRATISTA se iniciarán solamente cuando medie una orden explícita de inicio; la que será notificada oficialmente a EL CONTRATISTA, por LA ENTIDAD.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 15.00 (QUINCE CON OO/100NUEVOS SOLES).

1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 - Ley Nº 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del

Año Fiscal 2013.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto de Urgencia Nº 016-2012, dictan medidas urgentes y extraordinarias en

materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa, y del Acceso al empleo decente, Ley MYPE:

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE:

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

21


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 4

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 12.03.2013Registro de participantes : Del: 13.03.2013

Al: 08.04.2013Formulación de Consultas : Del: 13.03.2013

Al: 19.03.2013Absolución de Consultas : 20.03.2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 21.03.2013Al: 27.03.2013

Absolución de Observaciones a las Bases

: 01.04.2013

Integración de las Bases : 05.04.2013Presentación de Propuestas : 15.04.2013El acto público se realizará en : Auditorio 6to. Piso del Ministerio del Interior.

Hora: 09:00 - Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac, San Isidro.

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 16.04.2013 al 17.04.2013

Otorgamiento de la Buena Pro : 18.04.2013El acto público se realizará en : Auditorio 6to. Piso del Ministerio del Interior.

HORA: 09:00 - Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac, San Isidro.

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un concurso público, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en MESA DE PARTES de la Dirección General de Gestión en Administración, sito en Calle Plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Corpac, Distrito de San Isidro, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

4 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

34


Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Calle Plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Corpac, Distrito de San Isidro, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2013/IN-DGA-DL, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected].

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el 6to. Piso de la Sede Central del Ministerio del Interior, sito en Calle Plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Corpac, Distrito de San Isidro, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2013/IN-DGA-DL, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresMINISTERIO DEL INTERIOR

Calle Plaza 30 de Agosto s/n, Urb. Corpac, San IsidroAtt.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2013/IN-DGA-DL

Denominación de la convocatoria: Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca. (Oficris y Unidades Especializadas).

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

21


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una copia.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por

cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección6 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

5 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresMINISTERIO DEL INTERIOR

Calle Plaza 30 de Agosto s/n, Urb. Corpac, San IsidroAtt.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2013/IN-DGA-DL

Denominación de la convocatoria: Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca. (Oficris y Unidades Especializadas).

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

34


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f) Los documentos señalados en la parte de acreditación de los cuadros siguientes:

ITEM 1

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y RECURSOS MÍNIMOS PARA EL PROYECTO

RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR:

El personal mínimo que se requiere para la elaboración del anteproyecto y expediente técnico es el siguiente:

Para la Primera y Segunda Etapa: Elaboración de Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra:

Jefe de Proyecto

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la Especialidad.Especialidad Especialista en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en

Edificaciones en General, como Jefe de Proyectos.Responsabilidad Representará al consultor en todos los asuntos técnicos que competan al servicio,

no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por el Consultor. Dirigirá al equipo profesional del Consultor. Podrá desempeñar también la Especialidad de Estructuras.

Acreditación Copia del título respectivo. Declaración Jurada de Habilidad del colegio correspondiente. Copia de las i) Constancias, ii) Certificados, iii) Contratos con su respectiva conformidad, y iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de Experiencia del Personal Propuesto.

Un (01) Arquitecto

Profesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialista en diseño de edificaciones en general, que haya realizado trabajos de

remodelaciones, ampliaciones, en edificios, acondicionamiento con estructuras y materiales prefabricados.

Responsabilidad Será quien evalúe, planteen y desarrollen las propuestas de solución arquitectónica previstos para el proyecto. Le es aplicable lo previsto en el artículo 19° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del RNE.

Acreditación Copia del título respectivo. Declaración Jurada de Habilidad del colegio correspondiente. Copia de las i) Constancias, ii) Certificados, iii) Contratos y iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de Experiencia del Personal Propuesto.

Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras.

Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialista en diseño de análisis estructural en edificaciones en general, que

haya realizado trabajos de evaluación y reestructuración de edificaciones para ampliaciones o remodelaciones.

Responsabilidad Será quien evalúe, planteen y desarrolle las propuestas de solución estructural previstos para el proyecto. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 20° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de

21


Edificaciones.Acreditación Copia del título respectivo. Declaración Jurada de Habilidad del colegio

correspondiente. Copia de las i) Constancias, ii) Certificados, iii) Contratos y iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de Experiencia del Personal Propuesto.

Un (01) Ingeniero Sanitario.

Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialista en diseño de redes de agua y desagüe en edificaciones, que haya

realizado trabajos en cálculos de dotaciones de agua en cisterna y tanque elevado, en toda la edificación, cálculo de potencia de la bomba de agua a utilizar, que haya realizado trabajos de diseño de redes de agua contra incendios.

Responsabilidad Será quien evalúe, plantee y desarrolle las propuestas de solución sanitaria (agua y desagüe) previstos para el proyecto. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.


Un (01) Ingeniero Electricista.

Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialistas en diseño de redes eléctricas en edificaciones, que haya realizado

trabajo de diseño, ampliación y remodelación de las instalaciones eléctricas en edificaciones en general.

Responsabilidad Será quien evalúe, plantee y desarrolle las propuestas de solución eléctrica y mecánico eléctrica previstos para el proyecto. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.


Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras.

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialista en la elaboración de costos y presupuestos, planilla de metrados,

programación de obra, dominio de S10, ACCE, MS PROJECT, Office, Windows.Responsabilidad Será quien efectúe los metrados y defina los costos y los presupuestos de las

obras proyectadas. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.


En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será descalificada. Los Profesionales serán calificados de acuerdo con lo establecido en las bases.

RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS:

Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.

34


- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 mínimo y/o Laptops Core I3 como mínimo- Teléfono fijo y celular- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo estructural,

elaboración de planos, costos y presupuestos, etc.

ÍTEM 2





Jefe de Proyecto

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la Especialidad.Especialidad Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en Edificaciones en General,

como Jefe de Proyectos.Responsabilidad Representará al consultor en todos los asuntos técnicos que competan al servicio,



Un (01) Arquitecto (mínimo)





Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)

Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialista en diseño de análisis estructural en edificaciones en general, que haya

realizado trabajos de evaluación y reestructuración de edificaciones para ampliaciones o remodelaciones.

Responsabilidad Será quien evalúe, planteen y desarrolle las propuestas de solución estructural previstos para el proyecto. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 20° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Acreditación Copia del título respectivo. Declaración Jurada de Habilidad del colegio

21


correspondiente. Copia de las i) Constancias, ii) Certificados, iii) Contratos y iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de Experiencia del Personal Propuesto.

Un (01) Ingeniero Sanitario (mínimo)





Un (01) Ingeniero Electricista (mínimo)





Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras (mínimo)


programación de obra, dominio de S10, ACCE, MS PROJECT, Office, Windows.Responsabilidad Será quien efectúe los metrados y defina los costos y los presupuestos de las obras

proyectadas. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.


En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será descalificada. Los profesionales serán calificados de acuerdo con lo establecido en las bases.


Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 mínimo y/o Laptops core I3 como mínimo- Teléfono fijo y celular

34


- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo estructural, elaboración de planos, costos y presupuestos, etc.

ÍTEM 3





Jefe de Proyecto

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y con hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la Especialidad.Especialidad Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en Edificaciones en General,




Dos (02) Arquitectos (mínimo)





Dos (02) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)





Dos (02) Ingeniero Sanitario (mínimo)

21






Dos (02) Ingeniero Electricista (mínimo)





Dos (02) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras (mínimo)







Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Computadoras. - Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.- Teléfono.- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo estructural,


34


ÍTEM 4





Jefe de Proyecto





Un (01) Arquitectos (mínimo)











Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidad

21


Especialidad Especialista en diseño de redes de agua y desagüe en edificaciones, que haya realizado trabajos en cálculos de dotaciones de agua en cisterna y tanque elevado, en toda la edificación, cálculo de potencia de la bomba de agua a utilizar, que haya realizado trabajos de diseño de redes de agua contra incendios.















Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 mínimo y/o Laptops core I3 como mínimo- Teléfono fijo y celular- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo estructural,


ITEM 5


34





Jefe de Proyecto





Dos (02) Arquitectos (mínimo)





Dos (02) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)





Dos (02) Ingeniero Sanitario (mínimo)


21





Dos (02) Ingeniero Electricista (mínimo)














ITEM 6


34





Jefe de Proyecto

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la Especialidad.Especialidad Especialista en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en

Edificaciones en General, como Jefe de Proyectos.Responsabilidad Representará al consultor en todos los asuntos técnicos que competan al servicio,



Un (01) Arquitecto













Responsabilidad Será quien evalúe, plantee y desarrolle las propuestas de solución sanitaria (agua

21


y desagüe) previstos para el proyecto. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
















ITEM 7



El personal mínimo que se requiere para la elaboración del anteproyecto y expediente técnico es el siguiente:Para la Primera y Segunda Etapa: Elaboración de Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra:

34


Jefe de Proyecto

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la Especialidad.Especialidad Especialista en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en Edificaciones

en General, como Jefe de Proyectos.Responsabilidad Representará al consultor en todos los asuntos técnicos que competan al servicio,



Un (01) Arquitecto






Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialista en diseño de análisis estructural en edificaciones en general, que haya

realizado trabajos de evaluación y reestructuración de edificaciones para ampliaciones o remodelaciones.








21








Profesional Ingeniero Civil o ArquitectoCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialista en la elaboración de costos y presupuestos, planilla de metrados,

programación de obra, dominio de S10, ACCE, MS PROJECT, Office, Windows.Responsabilidad Será quien efectúe los metrados y defina los costos y los presupuestos de las obras

proyectadas. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.




Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 minimo y/o Laptops core I3 como minimo- Teléfono fijo y celular- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo estructural,


ITEM 8





Jefe de Proyecto



34




Un (01) Arquitecto (mínimo)
















Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábil

21


Cargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidadEspecialidad Especialistas en diseño de redes eléctricas en edificaciones, que haya realizado











Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Computadoras. - Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.- Teléfono.- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo estructural,


Se precisa que la colegiatura y el certificado de habilidad de los profesionales, sean nacionales o extranjeros, serán requeridos por la Entidad para la suscripción del contrato.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de

34


liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Títulos, Constancias, Certificados.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA7

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será

7 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

21


descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDónde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato a través de una Carta Fianza.c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.d) Código de cuenta interbancario (CCI). e) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Copia de DNI del Representante Legal.h) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.i) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.j) Copia del RUC de la empresa.k) Copia de la colegiatura de los profesionales propuestos.l) Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos.

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y

34


pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en MESA DE PARTES de la Dirección General de Gestión en Administración del Ministerio del Interior, sito en Calle Plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Corpac, Distrito de San Isidro, en el horario de 8:00 am a 16:00 horas.

2.9. ADELANTOS

No se entregarán adelantos.

2.10. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en la forma siguiente:

ITEM Pagos Porcentaje Condición

PARA CADA ITEMDel 1 al 8

Primer Pago: 20% A la Conformidad por la Dirección de Infraestructura del Informe Inicial - Anteproyecto.

Segundo Pago: 40% A la Conformidad por la Dirección de Infraestructura del Expediente Técnico - Informe Final.

Tercer Pago: 40% A la emisión del resolutivo de aprobación administrativa del Expediente Técnico de parte de la Entidad.

De acuerdo con el artículo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad por parte de la Dirección de Infraestructura de la Dirección de Gestión en Administración del Ministerio del Interior.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

21


2.11. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.12. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Se ajustará a lo previsto en el artículo 49° del Reglamento. Fórmula: K= Ir------- Io

34


CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

ITEM N° 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE

POLICÍA – AREQUIPA”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA - AREQUIPA”, con Código SNIP Nº 85965, a fin de incrementar el nivel de orden interno y el adecuado apoyo a la administración de la justicia.

2. ANTECEDENTES

Mediante el Informe Técnico Nº 88-2011-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Factibilidad denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA - AREQUIPA”, con Código SNIP Nº 85965, el 28 de Diciembre de 2011.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA - AREQUIPA”, con Código SNIP Nº 85965.

3.2. UBICACIÓN Departamento : Arequipa

Provincia : Arequipa

Distrito : Miraflores

Urbanización : Las Palmeras

Dirección : Malecón San Martín s/n

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Elaboración de Expediente Técnico con coordinación permanente con el órgano supervisor del MININTER.

3.4. ORGANO SUPERVISOR Y REVISORLa Dirección General de Gestión en Administración, supervisará y revisará el Proyecto a través de un “Coordinador” (Ingeniero y/o Arquitecto) de la Dirección de Infraestructura.

4. OBJETIVO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:4.1. Determinar el marco teórico y técnico que regirá el desarrollo del Servicio de Consultoría de obra, así como

las pautas de organización y requerimiento de la Infraestructura Policial a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del Servicio.

21


Incluye los alcances que regirán la elaboración del Expediente Técnico que desarrollará El Consultor que resulte seleccionado.

4.2. Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo El Consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del Servicio de Consultoría; si fuera el caso.

4.3. Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligación esencial del Consultor.

4.4. Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica, pasarán a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y por consiguiente, al Contrato. El Consultor estará obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro. Sin embargo, en el caso de existir contraposición entre los Términos de Referencia del Proyecto y la Oferta Técnica del Postor, prevalecerá lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

5. OBJETIVOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

5.1. OBJETIVO GENERAL:

El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA - AREQUIPA” , conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 85965, que contempla los siguientes trabajos:

ALCANCES DEL PROYECTO:

La Construcción de la nueva infraestructura para la OFICRI – Arequipa, de cuatro pisos con un área construida de 1412.00 m2 en un terreno de 775.20 m2 de propiedad de la XI DIRTEPOL, ubicado en La Urbanización Las Palmeras, con frente al Malecón San Martín S/N, en el Distrito de Miraflores, departamento de Arequipa.

Este terreno cuenta con todos los servicios básicos (agua, luz, desagüe, teléfono), posee buena accesibilidad con respecto al entorno de la ciudad y presenta una configuración de forma irregular. La zona donde se ubica es de clima seco, con cambios de temperatura bien marcados durante el día y la noche, calurosos durante el día y frígidos en la noche, teniendo como meses más cálidos: Noviembre y Diciembre y los más fríos, Mayo y Junio.

Para la ejecución de los trabajos se utilizara material noble (ladrillo, concreto, acero,etc.); este por naturaleza propia del material de construcción tendrá una vida útil mínima de aproximadamente 50 años.

Debido que la zona donde se ubicará el Proyecto, se encuentra identificada como Zona 1 de Sismicidad Alta, corresponde que la Infraestructura a edificar, tenga como característica principal una edificación sismo resistente.

En el terreno en mención se ha realizado el Estudio de Mecánica de Suelos, con fines de cimentación, por lo que se concluye en lo siguiente: el proyecto, debe tener en cuenta los sistemas de drenaje necesario para la evacuación del agua en épocas de lluvia; la Capacidad Portante del terreno es de 1.72 Kg/cm2; la profundidad mínima de cimentación es de 1.60 m; el material predominante es la Calicata 1 y 2 Material con clasificación SM-GP (material de tipo conglomerado con matriz limo arenoso con grava); se considera que el suelo no es agresivo, el asentamiento inmediato es de 0.35 cm. (información tomada del proyecto de inversión)

La descripción de las áreas son las siguientes:

El proyecto deberá contar con la siguiente distribución:

o Sótano: Estacionamiento

Estacionamiento para 12 vehículos SS. HH.

34


Depósito Área de Especialización (Ingreso independiente)

Auditorio Multifuncional (se convierte en dos aulas) Depósito de mobiliario Batería de SS. HH. Hombre y Mujeres Foyer

Montacarga Escalera Área Libre destinada a la recolección de residuos sólidos.

o Primer Piso: Hall – Recepción Prevención (Control)

Oficina de control Dormitorios (6 peritos – 3 camarotes) SS. HH.

Mesa de Partes Oficina de recepción documentaria y deposito de muestras (2 peritos) Archivo documentario (Estantería)

Secretaría General Oficina para 3 peritos Cámara Frigorífica Mediana (3m x 4m aproximadamente) Depósitos de muestras

Batería de SS. HH. Para el público (2 personas cada uno) CERAPS

Oficina 1 Oficina 2

Toma de muestras Oficina (9m2) Espera SS. HH. (1/2 baño)

Identificación facial Oficina para 3 peritos Espera

Inspecciones criminalísticas (frente a identificaciones Oficina para el encargado de investigaciones criminalísticas Oficina para 5 Peritos Sala de espera para 6 personas Laboratorio para el procesamiento de muestras 12.00 m2 Depósito de muestras 9.00 m2 Depósito de insumos 9.00 m2

Identificación Policial Oficina 1 Oficina anulación de antecedentes penales para 2 peritos 9.00 m2 Oficina para Pelmatoscopía para 3 peritos

Dormitorios identificación policial e investigaciones Dormitorio para 8 peritos 4 camarotes SS. HH. Vestuario

Montacarga Escalera

o Segundo Piso: Administración

Oficina para el encargado de administración Zona para el encargado de Personal Zona para el encargado de Logística Zona para el encargado de Diligencias Policiales Zona para el encargado de Personal Zona para el encargado de Operaciones Archivo

Jefatura General Oficina Jefatura General (30m2) Secretaría – Recepción Dormitorio SS. HH. Completo

Cafetería Cocinilla Comedor para 16 comensales

21


Odontología Forence Oficina para el encargado de Odontología Forence y 2 peritos Consultorios dentales (2) Laboratorio dental y rayos X Vestuario y ½ SS. HH.

Psicología Oficina para el encargado de Psicología incluye 4 peritos Estar para 4 personas Consultorio Adultos (2 unidades) Consultorio Niños (1 unidad) incluye:

Grafotecnia y análisis de muestra Oficina para el encargado de Grafotecnia y Análisis de Muestras y para 5 peritos Laboratorio para el análisis y verificación de muestras incluye instrumental y

equipos 12m2 Dormitorios Generales

Dormitorios de Oficinales (8 Oficiales) Dormitorios de Sub oficiales (8 Sub oficiales) Dormitórios de personalfemenino (8personasfemenino)

Balística Oficina del encargado de balística, incluye 5 peritos Balística 24.00m x 5.00m

Montacarga Escaleras

o Tercer Piso: Laboratorio de Ingeniería Forence

Oficina del encargado de Ingeniería Forence incluyendo 5 peritos. Laboratorio de análisis por instrumental

Laboratorio Toxicología y Química Forence Laboratorio de Biología Forence – Biología Molecular

Oficina de Jefatura de Biología Forence y Biología Molecular, incluye zona para 6 peritos

Almacén de reactivos SS. HH. Peritos incluye vestuario y duchas Biología Forence Biología Molecular

Antropología Oficina de encargado, incluye zona para 2 personas Laboratorio incluye mesa central de 2.0m x 1.0m Archivo 4.0m2 Depósito de Muestras 4.0m2

Montacarga Escalera

Nota: Cabe mencionar que el planteamiento considera la distribución arquitectónica aprobada por el Estado Mayor General de la PNP; la cual deberá ser tomada como base en el desarrollo del Expediente Técnico, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo El Consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del Servicio de Consultoría; si fuera el caso.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

b. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

c. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

d. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.

e. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles. f. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.

34


Es de mencionar, que se debe considerar que los trabajos establecidos para su ejecución, no deben alterar el área de influencia de la obra, ya que estarán construidas con materiales de la zona. Los materiales de desecho producidos durante la ejecución de las intervenciones serán mínimos, siendo recogidos en las mismas bolsas de cemento utilizadas, para posteriormente ser depositadas en el relleno sanitario de la localidad donde se estén realizando las obras. Los materiales que se utilizarán para las obras de infraestructura serán extraídos de canteras reconocidas con suficiente potencia o zonas autorizadas de ser el caso, sin alterar o modificar las áreas circundantes.

5.3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

En los presentes términos de referencia, se describen en forma general, los alcances y actividades necesarias para la elaboración de los documentos técnicos para la ejecución de la obra; que sin embargo no deben considerarse limitativas.

En ningún caso reemplaza al conocimiento de los principios básicos de la Ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Consultor, será responsable de la calidad e integridad de los trabajos encomendados (Informe Inicial y Estudios Básicos, Anteproyecto Arquitectónico, Expediente Técnico, Informe Final).

6. ETAPAS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR

El Proyecto tendrá las siguientes etapas:ETAPAS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Primera Etapa Desarrollo del Informe Inicial y Anteproyecto Arquitectónico.

A desarrollar por el postor favorecido con la Buena Pro.

Segunda EtapaDesarrollo del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y conforme a la normativa vigente; e Informe Final

A desarrollar por el postor favorecido con la Buena Pro

6.1. PRIMERA ETAPA: INFORME INICIAL Y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO.

EL CONSULTOR elaborará y presentará el Informe Inicial y Anteproyecto Arquitectónico del PIP; para lo cual deberá analizar y evaluar el estudio de Preinversión con código SNIP Nº 85965 y efectuar todos aquellos estudios complementarios que sean necesarios para la elaboración del Anteproyecto, según los alcances y características del proyecto.

6.1.1. INFORME INICIAL - ESTUDIOS BÁSICOS

La realización del Informe Inicial y los Estudios Básicos comprenderá, con carácter enunciativo más no limitativo, la ejecución de las siguientes actividades a desarrollar:

a. Revisión del estudio de Preinversiónb. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. c. Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).d. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).e. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).f. Certificado de parámetros urbanísticos.

6.1.2. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

21


La realización del anteproyecto arquitectónico comprenderá, con carácter enunciativo más no limitativo, la siguiente información:

a. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

b. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).c. Planos de elevaciones (4).d. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).e. Vistas en 3Df. Memoria descriptiva.

6.2. SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME FINAL.

EL CONSULTOR elaborará y presentará el Expediente Técnico e Informe Final siempre que se haya dado conformidad a la primera etapa; para lo cual deberá partir del Anteproyecto Arquitectónico aprobado teniendo en cuenta las recomendaciones señaladas por el representante de la Entidad (Coordinador).

6.2.1. EXPEDIENTE TECNICO

EL CONSULTOR deberá presentar en esta etapa, el Expediente Técnico completo y definitivo a nivel de ejecución de las obras del Proyecto de Inversión Pública; el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:

a. Resumen ejecutivo.b. Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.c. Memorias de cálculo, por especialidad.d. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.e. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con indicación

de área y volumen de demolición (de corresponder).f. Planos de obra, por especialidad.g. Planos de detalles constructivos, por especialidad.h. Plan de contingencia.i. Planillas de metrados, por especialidad.j. Resumen general del presupuesto referencial.k. Presupuestos referenciales, por especialidad.l. Análisis de costos unitarios, por especialidad.m. Desagregado de gastos generales.n. Fórmulas polinómicas, por especialidad.o. Cronograma de ejecución de obras.p. Cronograma de desembolso.q. Relación detallada de insumos.r. Estudio Topográfico y de Suelos.s. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.

Nota: o No es materia ni objetivo de la presente, la elaboración de diseños, especificaciones,

costos o documento técnico alguno, referidos al equipamiento especial de los locales. Bajo esta denominación se encuentran: Armas, vehículos, equipos de radiocomunicación, vajilla, ropa de cama, mobiliario, cocinas, refrigeradores, computadoras, etc.

o Sí es materia de la presente indicar en planos del anteproyecto definitivo el mobiliario: Mesas, sillas, escritorios, archivadores, camas, etc.

o Sí es materia de la presente diseñar y ubicar en los planos de obra los “muebles fijos”: Reposteros de cocina, roperos empotrados, poyos, counter, etc., así como el equipo básico de obra: Calentadores eléctricos, electro bombas, pararrayos, pozos de puesta a tierra, tanque séptico, pozo de percolación, etc., que guarden relación directa con la ejecución de la obra civil, los cuales sí serán proyectados por EL CONSULTOR.

o Los proyectos de edificación definitiva deberán implementar todas las recomendaciones y modificaciones aportadas a los anteproyectos, reflejando la solución técnica más óptima, desde el punto de vista de: Seguridad, estabilidad,

34


economía, funcionalidad, estética, volumetría, integración con su entorno, etc.

El expediente técnico se elaborará de manera tal que permitan la ejecución de las obras proyectadas sin contratiempos. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.

Asimismo, y como parte de la responsabilidad de los proyectistas, es aplicable lo previsto en el artículo 21° de la Norma G.030 ‘Derechos y Responsabilidades’, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El expediente técnico se desarrollará dentro del contexto que comprenden las especialidades de: Arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, costos y presupuestos, topografía y mecánica de suelos; entre otros.

Las memorias de cálculo sustentarán los criterios utilizados para el diseño estructural, considerando las normas sismorresistentes, así como de adjuntar calculo estructural utilizando software estructural y todos los aspectos que se consideren de importancia.

Los cálculos efectuados para la determinación de las demandas de las especialidades de instalaciones sanitarias y eléctricas también se detallarán en las correspondientes memorias de cálculo.

Toda labor descrita deberá traducirse con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ceñirse a las especificaciones técnicas, a los documentos que conforman las Bases de la presente adjudicación y al Reglamento Nacional de Edificaciones.

La documentación impresa que presentará EL CONSULTOR, deberá incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoría. En tal sentido, deberá rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar la documentación entre sí, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.

Todo retraso en la entrega total de la documentación exigida para esta etapa, que exceda los plazos otorgados, se considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo casos debidamente sustentados y autorizados, y de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley y en el Reglamento.

Los Informes deberán ser presentados en versión impresa y en digital (CD).

6.2.2. INFORME FINAL

DOCUMENTOS TÉCNICOS

a. Resumen Ejecutivo.b. Memorias Descriptivas por especialidad.c. Memorias de Cálculo por especialidad.d. Especificaciones Técnicas por especialidad.e. Metrados (Planilla por partida y especialidad).f. Planos por especialidad.g. Plan de contingenciah. Informe de variaciones, de requerirlo y el Informe de Consistencia entre el Expediente Técnico

y el Estudio de Preinversión.

DOCUMENTOS ECONÓMICOS

a. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.b. Presupuesto desagregado.c. Resumen de presupuesto.d. Análisis de Costos Unitarios por especialidade. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).f. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.g. Formulas Polinómicas por especialidad. h. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.

21


i. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra,

j. Cronograma valorizado de avance de obra.k. Cronograma de Desembolsos.l. Relación de insumos y cotizacionesm. Estudio de cantera para los agregados.n. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

a. Levantamiento topográfico.b. Estudio de suelos.c. Relación de equipo mínimo.d. Cartel de Obra.e. Certificado de parámetros urbanísticos.f. Licencia de Obrag. Coordinación con terceros.h. Archivo fotográfico.

7. PLAZOS DE ENTREGA, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

7.1. PLAZO DE ENTREGA

Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico

El plazo de ejecución total para la elaboración de la Primera Etapa – Informe Inicial y Anteproyecto es de quince (15) días calendarios y la Segunda Etapa – Expediente Técnico es de Cuarenta y cinco (45) días calendarios.

El Plazo de Ejecución del Servicio está constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para EL CONSULTOR.

El CONSULTOR, coordinará en forma permanente con el representante de la Entidad (coordinador del proyecto), los avances que se realicen en cada una de las etapas, lo cual permitirá monitorear el buen desarrollo de los trabajos contratados.

EL CONSULTOR podrá realizar la elaboración de los documentos técnicos del expediente para la ejecución de obra, en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa. Sin embargo, queda plenamente establecido que los días no empleados en dicha etapa, no se acumularán para el desarrollo de las otras etapas, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas. Tampoco podrá adicionar dichos días al plazo para subsanar observaciones. La entrega anticipada genera automáticamente el recorte del Plazo de Ejecución del Servicio. En tal sentido, El Consultor deberá cerciorarse que la entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, que El Consultor emplee todo su plazo para el desarrollo del Servicio.

La Entidad contará con plazos razonables para la revisión que efectuará en cada etapa de la Consultoría y para la formulación de las observaciones que ésta considere pertinentes, de ser el caso. Asimismo, se han establecido plazos para que El Consultor efectúe las subsanaciones o correcciones que correspondan, estos plazos establecidos para la subsanación de observaciones los que no serán computados dentro del plazo de ejecución de cada etapa, razón por la cual no están sujetos a penalidad por mora.

No obstante, los plazos que El Consultor requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omisión o rectificación fallida; sí se considerarán dentro del Plazo de Ejecución del Servicio, derivando en atraso, lo que conllevará a la aplicación inmediata de la penalidad por mora en dicha etapa; según lo previsto en el Contrato.

7.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

34



El inicio del plazo para la elaboración de los documentos que conforman el expediente técnico de obra, comienza a regir desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que se haya suscrito el Contratob. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.c. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS


En este punto se establece el tipo y desarrollo de documentos a presentar en cada etapa según la actividad, es decir documentos a presentar en el informe inicial, anteproyecto arquitectónico, expediente técnico e informe final.

7.3.1. DESARROLLO DEL INFORME INICIAL, ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME FINAL.

La elaboración del Informe Inicial - Anteproyecto y Expediente Técnico- Informe Final, se efectuará en dos (02) etapas. El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el servicio y el objeto del mismo. La entrega lo realizará a la Entidad, para lo cual el Consultor deberá cumplir con la entrega de informes en los siguientes plazos parciales:

1º PRIMERA ETAPA.- Será presentado a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo contractual, incluyendo los estudios que contenga la descripción de la problemática y los estudios básicos tal como se indica:

INFORME INICIAL- ESTUDIOS BÁSICOS

a) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el

estudio de Preinversión y la compatibilidad en campo, según inspección ocular realizada, en el que se señalará conclusiones y recomendaciones.

b) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:

Arquitectónico y estructural. Expondrá la inspección de la infraestructura existente, sustentando el estado real de la infraestructura y sus recomendaciones (descripción general actual del local a intervenir, sistema constructivo, áreas construidas, número de pisos, estado de conservación, etc).

Anexo fotográfico comentado. El Consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por el comisario de la

comisaría.

c) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

21


d) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y

desagüe) Determinación de Antigüedad de Redes Sanitarias (de existir) Estructuras de Almacenamiento de Agua (de existir) Flujo de Aguas Pluviales (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

e) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.

Levantamiento Topográfico Con el fin de determinar los niveles y/o terrazas del terreno donde se edificará la

ampliación o infraestructura nueva, es necesario el levantamiento topográfico del terreno, el cual permitirá obtener datos técnicos para el desarrollo del expediente final. - Contenido de Planos

Plano de localización. Forma del terreno. Indicación de las coordenadas geográficas Cuadro de las coordenadas de las estaciones. Curvas de nivel. Ubicación y Replanteo de c/u. de las Construcciones Existentes a escala

adecuada. Ubicación y Levantamiento de Elementos Componentes de la Topografía. Número de Puntos y Estaciones. Ubicación y Localización del BM. Área del Terreno y Área Construida.

Estudio de Suelos (Anexo 1).

Se ejecutará según los parámetros señalados en el anexo correspondiente que se adjunta y en la Norma Técnica Nacional E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se realizará un mínimo de tres (3) calicatas de 3.00 m de profundidad cada una.

Estas se desarrollaran básicamente en las zonas donde se edificarán obras nuevas o se ampliará. Debe adecuarse a las necesidades específicas del componente, debiendo aumentar los alcances en cualquiera de sus partes si las condiciones encontradas lo exigen, sin embargo no se limitará de los siguientes trabajos:- Generalidades

Objetivo del Estudio. Normatividad. Ubicación y Descripción del Área en Estudio. Acceso al Área de Estudio. Condición Climática y Altitud de la Zona.

- Geología y Sismicidad del Área en Estudio Geología. Sismicidad.

- Investigación de Campo Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta para el cálculo de la

capacidad admisible de carga. Ensayos de laboratorio. Perfiles estratigráficos.

- Análisis de la Cimentación Profundidad de la Cimentación. Tipo de Cimentación. Cálculo y Análisis de la capacidad admisible de carga. Cálculo de Asentamientos.

34


- Agresión al Suelo de Cimentación

- Conclusiones y Recomendaciones Referencias. Figuras. Tablas. Anexo I: Registro de Excavaciones. Anexo II: Ensayos de Laboratorio.

- Otros Presentación de Fotografías. Número de Calicatas Mínimas (3). Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal. Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. Para Casos de Obras Menores. Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo.

f) Certificado de parámetros urbanísticos.

Nota: Si durante el trabajo de campo se identifica que la infraestructura de los locales ha sido modificada por el usuario, de manera que no sean posible ejecutar, total o parcialmente, las metas previstas en los estudios de pre inversión, o que puedan presentar eventuales problemas durante su ejecución; estos casos serán notificados a la Entidad mediante informe técnico para la toma de decisiones correspondientes, exponiendo la propuesta de solución pertinente.

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

En esta etapa se entregará el Anteproyecto definitivo. Contendrán como mínimo los siguientes ítems:o Plano de Ubicación y Localización. A escala adecuada.

Indicar la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno

o Planos de Planta. A escala 1/75 o 1/50: Plantas de Intervención por niveles. Se indicará de ser el caso, la infraestructura a

preservar, a demoler, refaccionar o reparar, ampliar, etc. Se empleará texturas y leyendas de identificación.

Planos de Distribución por niveles. Se indicará los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicación de los materiales de acabados, nombre de los ambientes, mobiliario fijo, amoblamiento, cuando se trate de dimensiones mínimas o sea necesario para entender el uso; etc.

Plano de techos, indicando: Niveles de techo terminado, acabados, pendientes (Que deberá obedecer la pendiente normativa según la zona).

Elevaciones. A escala 1/75 o 1/50:o (Todas las fachadas), indicando: Acabados, ambientación, sombras, etc.

Cortes. A escala 1/75 o 1/50:o Secciones o cortes longitudinales y transversales (mínimo tres en cada caso), indicando

nivel de piso terminado, cotas, pendientes de techo, etc.

Memoria Descriptiva. En Formato A4.o Se realizará la descripción de la propuesta arquitectónica planteada, sustentando su

función, forma, espacio, sistema constructivo, materiales, etc. o Programación de Áreas y Ambientes. Exposición y sustentación de las eventuales

variaciones aplicadas a la programación contenida en el estudio de pre inversión. De existir variaciones, éstas deben ser debidamente justificadas. Se presentará un cuadro

21


comparativo de las metas, áreas y ambientes programadas en el estudio de pre inversión y las resultantes de las proyectadas por el Consultor.

La subsanación de las observaciones que se formulen en esta etapa se efectuará en un plazo máximo de cinco (05) días calendario luego de notificadas. No existe plazo adicional para subsanar observaciones.


2º SEGUNDA ETAPA.- Será presentado en un plazo máximo deCuarenta y cinco (45) días calendarios de haberse comunicado la conformidad del primer informe, el cual deberá contener el Expediente Técnico e Informe Final.

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EL CONSULTOR deberá presentar en esta etapa el Expediente Técnico completo a nivel de ejecución de las obras del Proyecto de Inversión Pública.

ARQUITECTURA

o Planos de arquitectura: (a escalas 1/50). Planos de ubicación y localización. Plano de Intervenciones. Planos de distribución general. Planos de elevaciones (4) y cortes (6) Planos de detalles constructivos Plano de techos Cuadro de acabados.

o Vistas en 3D (5).o Memoria descriptivao Especificaciones técnicaso Metrados, con su correspondiente planilla de verificación.o Plan de contingencia.

Plan de seguridad en Defensa Civil. Planos de evacuación y señalización.

ESTRUCTURAS

o Memoria descriptiva. o Especificaciones técnicas.o Planos de Estructuras (a escalas adecuadas).

Cimentación, columnas, placas, cisterna y cámara de bombeo de desagüe de ser el caso.

Techos (Aligerado o losa maciza) y escaleras. Vigas, tanque elevado de ser el caso. Planos de detalles constructivos.

o Metrados, con su correspondiente planilla detallada.o Memoria de cálculo: Sustentación de estructuración asumida, Parámetros de fuerza

sísmica de diseño y modelaje estructural en software de Análisis sísmico, Diagramas de Esfuerzos (Fuerza Cortante y Momento Flector) de principales pórticos, Diseño de Cimentación, Diseño en Concreto Armado de elementos estructurales como zapatas de ser el caso, columnas, placas, losas y vigas de principales pórtico.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

- Memoria descriptiva.- Especificaciones técnicas- Planos de Instalaciones Eléctricas: de acuerdo con el R.N.E. y el Código Nacional Eléctrico

(C.N.E.).- Diseño de conexiones domiciliarias a la red pública o a la fuente de suministro eléctrico propuesto.- Planos de acometidas eléctricas, telefónicas e informáticas.- Sistema de Alumbrado, Sistema de Tomacorrientes, Sistema de Fuerza, entre otros.

34


- Instalaciones especiales, Sistema de alarma contra incendio, Sistema de Aire Acondicionado y/o ventilación de ser necesario, telefonía, detalle de puesta a tierra para redes de informática y telefonía

- Cuadros del cálculo de cargas y demandas máximas. - Diagramas unifilares de los tableros eléctricos.- Planos de Instalación de cómputo.- Sistema de tomacorrientes de Red estabilizada, servidores, UPS, etc.- Sistema de Cableado Estructurado de voz y data con cable UTP.- Planos de detalles constructivos. - Metrados, con su correspondiente planilla de verificación.- Memoria de cálculo.

INSTALACIONES SANITARIAS

- Memoria descriptiva.- Especificaciones técnicas- Plano de Instalaciones Sanitarias (a escalas reglamentarias)

Redes de agua potable fría y caliente de requerirse. Redes de desagüe doméstico. Detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales.

- Instalaciones especiales: Cisterna de consumo doméstico, tanque elevado; incluyendo plantas, cortes, equipamiento, etc.

- Metrados, con su correspondiente planilla de verificación.- Memoria de cálculo.PRESUPUESTO DE OBRA

El cual debe ser estructurado por cada especialidad. Incluye Cuadro Resumen. Los Costos que componen el Presupuesto Referencial que presente EL CONSULTOR, deberán ser actualizados a la fecha de la presentación final de la Consultoría. Los costos deben guardar relación con las cotizaciones efectuadas, debiendo en su contenido presentar como mínimo:

Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad. Presupuesto desagregado. Resumen de presupuesto. Análisis de costos unitarios por especialidades. Evitar en lo posible considerar unidad de

medida: (Globales o Conjunto). Análisis de Desagregado de gastos generales (Fijos y Variables). Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción. Formulas polinómicas por especialidad. Estarán sujetas a lo dispuesto en el Decreto

Supremo 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, acompañado de la determinación de Cuadrillas de Mano de Obra óptimas para la zona de trabajo, de rendimientos y recursos acordes con los usados en los Análisis de Precios Unitarios. Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en el componente del proyecto a ser desarrolladas mediante el software Ms Project. Al respecto, en el Diagrama de Barras GANTT, se debe expresar numéricamente la duración total del proyecto y de cada una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta crítica en color rojo.

Cronograma Valorizado Referencial de Ejecución de Obra mensual. El Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra indicará el flujo económico de la ejecución de la obra en función a los tiempos y duraciones previstas en el Diagrama de Barras Gantt. El cronograma valorizado deberá ser expresado en periodos mensuales y/o quincenales.

Cronograma de desembolsos. Relación Detallada de Insumos; cotización de materiales, equipos, identificando los

principales proveedores del lugar (materiales, alquiler de equipos, etc.); transporte: (cotizaciones por volumen y kilo) debidamente sustentados con proformas de los proveedores de la zona.

Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

21


Asimismo EL CONSULTOR se encargará de presentar los proyectos debidamente firmados y los Certificados de Habilidad de los Colegios Profesionales según corresponda de los profesionales que firman los planos, con el fin de ser presentados a las Entidades encargadas de su revisión como la Municipalidad o empresas concesionarias de agua o luz, de ser el caso, para la obtención de la Licencia de obra o aprobación técnica correspondiente.

EL CONSULTOR se encargará del trámite y pago de la Licencia de Construcción de las Obras materia de la contratación, siendo los gastos de revisiones y derechos municipales asumidos por EL CONSULTOR, quien también asumirá los gastos que deriven de la habilitación de su equipo profesional.

INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. a. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:

Nombre del proyecto. Antecedentes. Ubicación del Proyecto (Acceso al área en estudio, Condición climática y Altitud de la

zona). Objetivo del Proyecto. Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, Límites y medidas

perimétricas, Área construida existente). Diagnóstico de la situación actual (Diagnóstico de la situación actual por cada

Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico, Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, Conclusiones.

Metas del Proyecto (Metas Físicas expresadas en Áreas y Ambientes). Descripción técnica del proyecto, Mapa de la Zona y Plano de Ubicación. Valor Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras

Exteriores, Gastos Generales, Utilidades e IGV). Fuente de Financiamiento. Modalidad de Ejecución. Plazo de Ejecución de Obra.

b. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

c. Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

d. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

e. Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

f. Planos.- De todas las especialidades.

g. Plan de Contingencia.-

DOCUMENTOS ECONÓMICOSa. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.b. Presupuesto desagregado.c. Resumen de presupuesto.d. Análisis de Costos Unitarios por especialidade. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).f. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.g. Formulas Polinómicas por especialidad. h. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.i. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra,

34


j. Cronograma valorizado de avance de obra.k. Cronograma de Desembolsos.l. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,

equipos, identificando los principales proveedores del lugar (materiales, alquiler de equipos, etc.); transporte: (cotizaciones por volumen y kilo) debidamente sustentados con proformas de los proveedores de la zona y de Trabajos Especializados en Original.

m. Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

n. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.


a. Relación de equipo mínimo.b. Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.c. Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua,

desagüe y servicio eléctrico).d. Archivo fotográfico.

7.3.2. REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN

El Expediente Técnico deberá ser presentado de la siguiente manera:- En fólder pioner A-4 de 7.5 cm de color blanco, debidamente foliado todas las hojas y

planos, sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades, quienes deberán adjuntar certificado de miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

- Los Planos se presentarán; originales tamaño estándar A-1 (60 x 80 cm), correctamente doblados en una mica plástica. Las copias de los planos en papel bond, cada uno doblado en una mica plástica, tamaño A-4 (0.20x0.30m) en fólder pioner A-4 de 7.5 cm.

- Todos los documentos del Expediente Técnico serán presentados en un (01) original y tres (03) copias.

- Se entregará una (01) copia magnética (CD) conteniendo la información total del Expediente Técnico, en archivos de Software de Procesador de Textos para la parte literal, en archivos C.A.D. (Diseño Asistido por Computadora) para los Planos, en Software de Programación de obra para todos los Calendarios de la ejecución de obra y para la elaboración de los costos y presupuestos se presentará en Software de Costos y Presupuestos, adicionalmente deberá exportarse los costos y presupuestos en formato de hoja de cálculo. Todos los archivos estarán debidamente ordenados por especialidades con la respectiva identificación de nombres, con extensiones que permitan cualquier reproducción o actualización del Expediente que se necesite efectuar.

- Se deberá entregar una (01) copia magnética (CD), conteniendo todos los documentos del Expediente Técnico, utilizando un Software donde no se pueda alterar la totalidad de la información contenida en el CD (PDF).

- El desarrollo del Expediente Técnico y su presentación final, deberá ceñirse a las Normas de Control Interno dispuesto por Resolución de Contraloría.

La subsanación de las observaciones que se formulen en esta etapa se efectuará en un plazo máximo de diez (10) días calendario. No existe plazo adicional para subsanar observaciones.


8. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y RECURSOS MÍNIMOS PARA EL PROYECTO

8.1. RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR:



a. Jefe de ProyectoProfesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la

21


Especialidad.Especialidad Especialista en la Elaboración de Expedientes Técnicos de

Obras en Edificaciones en General, como Jefe de Proyectos.Responsabilidad Representará al consultor en todos los asuntos técnicos que

competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por el Consultor. Dirigirá al equipo profesional del Consultor. Podrá desempeñar también la Especialidad de Estructuras.


b. Un (01) ArquitectoProfesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la

especialidadEspecialidad Especialista en diseño de edificaciones en general, que haya

realizado trabajos de remodelaciones, ampliaciones, en edificios, acondicionamiento con estructuras y materiales prefabricados.



c. Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras.Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la

especialidadEspecialidad Especialista en diseño de análisis estructural en edificaciones en

general, que haya realizado trabajos de evaluación y reestructuración de edificaciones para ampliaciones o remodelaciones.



d. Un (01) Ingeniero Sanitario.

Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la

especialidadEspecialidad Especialista en diseño de redes de agua y desagüe en

edificaciones, que haya realizado trabajos en cálculos de dotaciones de agua en cisterna y tanque elevado, en toda la edificación, cálculo de potencia de la bomba de agua a utilizar, que haya realizado trabajos de diseño de redes de agua contra incendios.

Responsabilidad Será quien evalúe, plantee y desarrolle las propuestas de solución sanitaria (agua y desagüe) previstos para el proyecto. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de

34


Edificaciones.


e. Un (01) Ingeniero Electricista.

Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la

especialidadEspecialidad Especialistas en diseño de redes eléctricas en edificaciones, que

haya realizado trabajo de diseño, ampliación y remodelación de las instalaciones eléctricas en edificaciones en general.



f. Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras.

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la

especialidadEspecialidad Especialista en la elaboración de costos y presupuestos, planilla

de metrados, programación de obra, dominio de S10, ACCE, MS PROJECT, Office, Windows.

Responsabilidad Será quien efectúe los metrados y defina los costos y los presupuestos de las obras proyectadas. Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.



5.1. RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS:

Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:

- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 mínimo y/o Laptops core I3 como mínimo- Teléfono fijo y celular- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo

estructural, elaboración de planos, costos y presupuestos, etc.

21


9. FORMAS DE PAGO

Primer Pago.- 20% a la Conformidad por la Dirección de Infraestructura del Informe Inicial –Anteproyecto.

Segundo Pago.- 40% a la Conformidad por la Dirección de Infraestructura del Expediente Técnico - Informe Final.

Tercer Pago.- 40% a la emisión del resolutivo de aprobación administrativa del Expediente Técnico de parte de la Entidad.

Para tal efecto el CONSULTOR presentará el Expediente Técnico adecuado a la forma que señale las normas legales vigentes, como: la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.

El expediente técnico, será desarrollado en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para hojas de cálculo, S10 para presupuestos y MS Project para la programación y los planos en el programa AUTOCAD. El Consultor deberá entregar los CDs con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria explicativa.

Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Consultor, sin el debido respaldo ni justificación técnica.El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente.

10. VALOR ESTIMADO


El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 232,352.55 (Doscientos treinta y dos mil trecientos cincuenta y dos con 55/100 nuevos soles).

11. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente Técnico. La revisión de los documentos y planos por parte del MININTER durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime al Consultor de la responsabilidad total del mismo. En razón a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberá garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra, desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico por parte del MININTER; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su negativa primeramente a Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

12. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Consultor está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecidos siendo no limitativos: 1. Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. 2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante el D.S. 184-2008-EF. 3. Ley Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 4. Ley de Presupuesto del Sector Público AF-20125. Ley Nº 27209: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 6. Ley Nº 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 7. Ley Nº 26572: Ley General de Arbitraje. 8. RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro9. R.M. 037-2006-EM “Código Nacional de Electricidad –Utilización”. 10. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo

34


11. Reglamento Nacional de Edificaciones 12. Ley 28611 Ley General del Ambiente

San Isidro; Febrero de 2013.

ANEXO 1

Presentación del Informe Técnico: (Estudio de Suelos)

1. GENERALIDADES

ObjetivoIndicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.NormatividadLos Estudios deberán estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.Ubicación y Descripción del Área en Estudio.Deberá indicarse claramente la ubicación del Área de Estudio, Departamento, Provincia, Distrito, AA. HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., así como una breve descripción teniendo en cuenta el área de terreno y los límites de éste entorno, etc.Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación.Acceso al Área de EstudioSe deberá describir el acceso al área de estudio, si se trata de carretera ó pista asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades más importantes.Condición Climática y Altitud de la ZonaSe deberá describir las condiciones climáticas del lugar que permitan definir el tipo de construcciones a proyectar así como sus obras exteriores y otros.Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura sobre el nivel del mar, así como los periodos más óptimos para la construcción.

2. GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

GeologíaDescribir los aspectos geológicos más importantes así como también de acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.SismicidadDe preferencia los aspectos de micro zonificación sísmica definiendo los parámetros de diseño a tener en cuenta.Adjuntar mapa de zonificación sísmica (norma E-030.97 de Diseño sismorresistente).

3. INVESTIGACION DE CAMPO

Cimentaciones de las Estructuras a Tomar en Cuenta para el Cálculo de la Capacidad Admisible de Carga. Breve explicación de las características de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, así como de las muestras, acompañadas de fotografías.Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplará:El tipo de edificaciones.

En los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg./cm², el consultor deberá presentar alternativas de solución, propuestas que deberán ser económicas, funcionales y seguras para los intereses de la institución. Ensayos de LaboratorioSe realizarán como mínimo los siguientes ensayos:Granulometría.Clasificación de suelos.Contenido de humedad.Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).Análisis químico de agresividad del suelo.Análisis químico de agresividad del agua (cuando exista napa freática)Peso unitario.Densidad.

Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las condiciones encontradas en el campo.

21


Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos.Ensayo de percolación, en el caso que las redes de desagüe no se encuentren operativas o no existan.

Perfiles Estratigráficos

Se indicaran claramente los perfiles estratigráficos, el Nº de calicatas, el Nº de muestras y su clasificación SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada.

4. ANALISIS DE CIMENTACION

Profundidad de la cimentación Se indicará claramente la profundidad a que deberán cimentarse las edificaciones propuestas indicándose el cálculo de la capacidad admisible de carga.Tipo de CimentaciónDescribir el tipo de cimentación propuesto.Cálculo y Análisis de la Capacidad Admisible de Carga.El Consultor deberá presentar el cálculo para la determinación de la capacidad admisible de carga mostrando, parámetros y valores numéricos que se están empleando, según sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a emplear será de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor valor.Cálculo de AsentamientosEl consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de 7.3, y se señalaran explícitamente los valores utilizados y la fuente de información.En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles no será mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los ejes de columnas de la edificación, en el caso de elementos aporticados que contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en muros y no mayor de 2.5 cm en todos los demás casos.

En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible deberá ser reformulada.

5. AGRESION DEL SUELO A LA CIMENTACION

El consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. Se deberá presentar el análisis químico del agua de consumo del C. E., de existir, o del Centro Poblado, y que eventualmente será usada en el proceso de construcción de la obra.

6. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

ReferenciaSe procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear. etc. FigurasAdemás del esquema de ubicación del Proyecto se incluirá el esquema de ubicación de calicatas con medidas que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topográfico o edificación existente.

TablasSe deberán presentar cuatro tablas principalmente que son:

Resumen de trabajos de campo.Cantidad de ensayos de laboratorio.Resumen de ensayos de laboratorio.Elementos químicos agresivos a la cimentación.Anexo ISe mostrarán todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

34


Anexo IISe mostrarán todos los ensayos de laboratorio, certificados de análisis químicos.

7. OTROS

El número mínimo de fotografías a presentar en el informe de suelos es de 10 y debe contener además de las calicatas mostradas, detalles de la comisaría interiores, exteriores, y/o alrededores.

El Nº de calicatas no será menor de 3 y la profundidad mínima de exploración será de 3.00 m, salvo sustento sobre la base de la normatividad vigente.Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberán realizar ensayos de consolidación libre y para casos de terrenos con índices expansivos, adicionalmente los ensayos de expansión controlada. Para éstos caso se deberá coordinar con la Dirección de Infraestructura.

Se adjuntará además al expediente perfiles estratigráficos en corte longitudinal y transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el levantamiento topográfico y el proyecto arquitectónico.En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación de las calicatas, es obligatorio realizar un “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)", el número mínimo debe ser de 1 exploración.Cuando no existan redes colectores cercanos a la zona en estudio se realizará obligatoriamente el “Análisis de Infiltración” en el campo, asimismo es necesario que se realicen como mínimo 2 pruebas, debiendo detallar en un plano los lugares en donde se realizaron y los resultados detallados de los mismos. Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio.Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, salas de meditación, servicios higiénicos, etc (01 piso), se deberán de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas y probablemente la profundidad de cimentación, no deberá ser necesariamente la que corresponde a una infraestructura mayor.El Consultor deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material granular, indicando los espesores de éstos (mínimo 10 cm), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losas, etc; de la misma manera se procederá para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se señalara el tratamiento de la subrrasante.El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

21


ITEM N° 2


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE

CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, a fin de optimizar los servicios de investigación en la jurisdicción de la Región Policial de Cajamarca en el Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

2. ANTECEDENTES

Mediante el N° Informe Técnico: N° 027-2010-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL” con código SNIP Nº 143781, el 17 de Marzo del 2010.


a. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

b. UBICACIÓN El proyecto está localizado enDepartamento: CAJAMARCAProvincias: CAJABAMBA Y SAN MIGUEL

c. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Elaboración de Expediente Técnico con coordinación permanente con el órgano supervisor del MININTER.

d. ORGANO SUPERVISOR Y REVISORLa Dirección General de Gestión en Administración, supervisará y revisará el Proyecto a través de un “Coordinador” (Ingeniero y/o Arquitecto) de la Dirección de Infraestructura.

4. OBJETIVO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:

4.5. Determinar el marco teórico y técnico que regirá el desarrollo del Servicio de Consultoría de obra, así como las pautas de organización y requerimiento de la Infraestructura Policial a proyectar; los lineamientos

34


generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del Servicio.







El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 143781, que contempla los siguientes trabajos:


Sobre la situación actual

El proyecto abarca 15 comisarias: 02 comisarias sectoriales (Cajabamba y San Miguel) en los cuales se realizaran trabajos de infraestructura y 13 comisarias, en algunas de ellas se realizaran trabajos de refacción y en otras por no ser de propiedad de la PNP no se intervendrán. (Unidades policiales que se van a intervenir 10 por ser de propiedad del estado y 03 que no se intervendrán).

Recursos Físicos

Infraestructura:

Comisaria Sectorial PNP Cajabamba “A”El inmueble tiene un área total de terreno de 1302 m2, de las cuales el área construida en material noble es de 172.m2 y el área construida en material rustico es de 200 m2; la construcción tiene dos pisos.El inmueble es de propiedad del estado y de uso compartido con la sub-unidad SANIDAD PNP.

Comisaria PNP Cauday “C”El inmueble de la Comisaria de Cauday “C”, tiene un área total de terreno de 480.00 m2; la construcción es de material rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja de barro y calamina.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP Chuquibamba “C”El inmueble de la Comisaria de Chuquibamba “C”, tiene un área total de terreno de 2001.0 m2, la construcción es de material rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja de barro.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP Algamarca “D”El inmueble tiene un área total de terreno de 174 m2 y el área construida es de 174 m2, la construcción es de material rustico, adobe y techo de madera con cobertura de calamina. De un piso.

21


Comisaria PNP Lluchubamba “D”El inmueble tiene un área total de terreno de 387 m2, un área construida de 243 m2, la construcción es de material rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja e barro. Posee dos pisos.

Comisaria PNP Cachachi “D”El inmueble de la comisaria de Cachachi “D”, tiene un área total de terreno de 2388.75 m2, un área construida de 629.24 m2, la construcción es de material rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja de barro. Posee un piso.El inmueble es de propiedad del Estado Peruano.

Comisaria Sectorial PNP San Miguel “B”El inmueble de la comisaria sectorial de San Miguel “B”, tiene un área total de terreno de 296.7 m2 de las cuales el área construida es de 289.24 m2, la construcción tiene dos (02) pisos.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP San Pablo“C”El inmueble de la comisaria de San Pablo “C”, tiene un área total de terreno de 297.6 m2, de las cuales el área construida es de 147.25 m2; la construcción tiene dos (029 pisos.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP Catilluc “C”El inmueble tiene un área total de terreno de 400 m2 de los cuales el área construida es de 303. 64 m2; la construcción es de material noble.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP Agua Blanca “D”El inmueble tiene un área total de terreno de 860 m2, de las cuales el área construida es de 129 m2, la construcción es de material rustico, adobe y techo de calamina, eternit y madera.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP El Prado “D”El inmueble de la comisaria de El Prado “D”, el área construida es de 270 m2; la construcción es de material rustico, adobe y techo de calamina, eternit y madera. Posee dos pisos.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP San Gregorio “D”El inmueble tiene un área total de terreno de 275.17 m2, de las cuales el área construida es de 89.48 m2; la construcción es de material rustico, adobe y techo de calamina, eternit y madera. Posee dos pisos.

Comisaria PNP Calquis “D”EL inmueble tiene un área total de terreno de 275.17m2 de las cuales el área construida es de 89.48 m2, la construcción es de material rustico, adobe y techo de calamina, eternit y madera. Posee dos pisos.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP Llapa “D”El inmueble tiene un área total de terreno de 403m2, de las cuales el área construida es de 270m2; la construcción es de material rústico, adobe y techo de calamina, eternit y madera. Posee dos pisos.El inmueble es de propiedad del estado.

Comisaria PNP Tongod “D”El inmubele tiene un área total de terreno de 440 m” de las cuales el área construida es de 325.45m2, la construcción es de material rustico, adobe y techo de calamina, eternit y madera. Posee dos pisos.El inmueble es de propiedad del estado.

Sobre lo requerido.

El presente proyecto contempla potencia las secciones de investigación en las provincias de Cajabamba y San Miguel, dotándolas de infraestructura necesaria, dotándolas de infraestructura necesaria, salas de retención, reconocimiento, interrogatorio, salas de meditación, remodelación y rehabilitación de ambientes administrativos y de investigación. Se van a hacer trabajos en las sectoriales de Cajabamba y San Miguel y en las restantes se realizarán Refacciones en aquellas donde el terreno sea de propiedad de la PNP.

Infraestructura:

34


Las construcciones se realizarán con sistema estructura aporticada en base a material noble.Las obras Civiles contemplan: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Refacción.


g. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

h. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

i. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

j. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.

k. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.






El Proyecto tendrá las siguientes etapas:

ETAPAS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN






21





g. Revisión del estudio de Preinversiónh. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. i. Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).j. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).k. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).l. Certificado de parámetros urbanísticos.



g. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

h. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).i. Planos de elevaciones (4).j. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).k. Vistas en 3Dl. Memoria descriptiva.





t. Resumen ejecutivo.u. Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.v. Memorias de cálculo, por especialidad.w. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.x. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con indicación

de área y volumen de demolición (de corresponder).y. Planos de obra, por especialidad.z. Planos de detalles constructivos, por especialidad.aa. Plan de contingencia.bb. Planillas de metrados, por especialidad.cc. Resumen general del presupuesto referencial.dd. Presupuestos referenciales, por especialidad.ee. Análisis de costos unitarios, por especialidad.ff. Desagregado de gastos generales.gg. Fórmulas polinómicas, por especialidad.hh. Cronograma de ejecución de obras.ii. Cronograma de desembolso.jj. Relación detallada de insumos.kk. Estudio Topográfico y de Suelos.

34


ll. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.





o Los proyectos de edificación definitiva deberán implementar todas las recomendaciones y modificaciones aportadas a los anteproyectos, reflejando la solución técnica más óptima, desde el punto de vista de: Seguridad, estabilidad, economía, funcionalidad, estética, volumetría, integración con su entorno, etc.








Todo retraso en la entrega total de la documentación exigida para esta etapa, que exceda los plazos otorgados, se considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo casos debidamente sustentados y autorizados, y de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley y en el Reglamento.Los Informes deberán ser presentados en versión impresa y en digital (CD).



i. Resumen Ejecutivo.

21


j. Memorias Descriptivas por especialidad.k. Memorias de Cálculo por especialidad.l. Especificaciones Técnicas por especialidad.m. Metrados (Planilla por partida y especialidad).n. Planos por especialidad.o. Plan de contingencia


o. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.p. Presupuesto desagregado.q. Resumen de presupuesto.r. Análisis de Costos Unitarios por especialidads. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).t. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.u. Formulas Polinómicas por especialidad. v. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.w. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de las

partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, x. Cronograma valorizado de avance de obra.y. Cronograma de Desembolsos.z. Relación de insumos y cotizacionesaa. Estudio de cantera para los agregados.bb. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.


i. Levantamiento topográfico.j. Estudio de suelos.k. Relación de equipo mínimo.l. Cartel de Obra.m. Certificado de parámetros urbanísticos.n. Licencia de Obrao. Coordinación con terceros.p. Archivo fotográfico.


8.1. PLAZO DE ENTREGAPara la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico

El plazo de ejecución total para la elaboración de la Primera Etapa – Informe Inicial y Anteproyecto es de quince (15) días calendarios y la Segunda Etapa – Expediente Técnico es de Sesenta (60) días calendarios.




La Entidad contará con plazos razonables para la revisión que efectuará en cada etapa de la Consultoría y para la formulación de las observaciones que ésta considere pertinentes, de ser el caso. Asimismo, se han establecido plazos para que El Consultor efectúe las subsanaciones o correcciones que

34


correspondan, estos plazos establecidos para la subsanación de observaciones los que no serán computados dentro del plazo de ejecución de cada etapa, razón por la cual no están sujetos a penalidad por mora.





d. Que se haya suscrito el Contratoe. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.f. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




8.3.1. DESARROLLO DEL INFORME INICIAL, ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO, EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME FINAL.




g) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el


h) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:


Anexo fotográfico comentado.

21


El Consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por el comisario de la comisaría.

i) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

j) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y


k) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.







Básicamente de las zonas donde se edificarán obras nuevas o se ampliará. Debe adecuarse a las necesidades específicas del componente, debiendo aumentar los alcances en cualquiera de sus partes si las condiciones encontradas lo exigen, sin embargo no se limitará de los siguientes trabajos:- Generalidades



- Investigación de Campo

34


Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta para el cálculo de la capacidad admisible de carga.

Ensayos de laboratorio. Perfiles estratigráficos.





l) Certificado de parámetros urbanísticos.







Planos de Distribución por niveles. Se indicará los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicación de los materiales de acabados, nombre de los ambientes, mobiliario fijo, amueblamiento, cuando se trate de dimensiones mínimas o sea necesario para entender el uso; etc.





21




variaciones aplicadas a la programación contenida en el estudio de pre inversión. De existir variaciones, éstas deben ser debidamente justificadas. Se presentará un cuadro comparativo de las metas, áreas y ambientes programadas en el estudio de pre inversión y las resultantes de las proyectadas por el Consultor.

La subsanación de las observaciones que se formulen en esta etapa se efectuará en un plazo máximo de cinco (05) días calendario. No existe plazo adicional para subsanar observaciones.


2º SEGUNDA ETAPA.- Será presentado en un plazo máximo de Sesenta (60) días calendarios de haberse comunicado la conformidad del primer informe, el cual deberá contener el Expediente Técnico e Informe Final.



ARQUITECTURAo Planos de arquitectura: (a escalas 1/50).

Planos de ubicación y localización. Plano de Intervenciones. Planos de distribución general. Planos de elevaciones (4) y cortes (6) Planos de detalles constructivos Plano de techos Cuadro de acabados.



ESTRUCTURASo Memoria descriptiva. o Especificaciones técnicas.o Planos de Estructuras (a escalas adecuadas).







(C.N.E.).- Diseño de conexiones domiciliarias a la red pública o a la fuente de suministro eléctrico propuesto.

34


- Planos de acometidas eléctricas, telefónicas e informáticas.- Sistema de Alumbrado, Sistema de Tomacorrientes, Sistema de Fuerza, entre otros. - Instalaciones especiales, Sistema de alarma contra incendio, Sistema de Aire Acondicionado y/o

ventilación de ser necesario, telefonía, detalle de puesta a tierra para redes de informática y telefonía






- Metrados, con su correspondiente planilla de verificación.- Memoria de cálculo.

PRESUPUESTO DE OBRA











21




INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. h. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:







i. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

j. Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

k. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

l. Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

m. Planos.- De todas las especialidades.

n. Plan de Contingencia.-

DOCUMENTOS ECONÓMICOSo. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.p. Presupuesto desagregado.q. Resumen de presupuesto.r. Análisis de Costos Unitarios por especialidads. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).t. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.u. Formulas Polinómicas por especialidad.

34


v. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.w. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, x. Cronograma valorizado de avance de obra.y. Cronograma de Desembolsos.z. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,


aa. Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

bb. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSg. Relación de equipo mínimo.h. Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.i.Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua, desagüe

y servicio eléctrico).j.Archivo fotográfico.


El Expediente Técnico deberá ser presentado de la siguiente manera:

- En fólder pioner A-4 de 7.5 cm de color blanco, debidamente foliado todas las hojas y planos, sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades, quienes deberán adjuntar certificado de miembro activo del Colegio Profesional respectivo.




- Se deberá entregar una (01) copia magnética (CD), conteniendo todos los documentos del Expediente Técnico, utilizando un Software donde no se pueda alterar la totalidad de la información contenida en el CD.





a. RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR:


21



a. Jefe de ProyectoProfesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la


Obras en Edificaciones en General, como Jefe de Proyectos.

Responsabilidad Representará al consultor en todos los asuntos técnicos que competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por el Consultor. Dirigirá al equipo profesional del Consultor. Podrá desempeñar también la Especialidad de Estructuras.


e. Uno (01) Arquitectos (mínimo)

Profesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





f. Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





g. Un (01) Ingeniero Sanitario (mínimo)Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la

especialidad

34





h. Un (01) Ingeniero Electricista (mínimo) Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





i. Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras (mínimo)








Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 mínimo y/o Laptops core I3 como mínimo- Teléfono fijo y celular

21



9. FORMAS DE PAGO







Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Consultor, sin el debido respaldo ni justificación técnica.

El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente.En el caso de que no se elabore un expediente técnico debido a situaciones imprevistas o de fuerza mayor, se deducirá el pago proporcionalmente al monto de la obra.

10. VALOR ESTIMADO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PIP


El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 62,621.50 (Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veintiuno con 50/100 Nuevos Soles).


El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente Técnico. La revisión de los documentos y planos por parte del MININTER durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime al Consultor de la responsabilidad total del mismo. En razón a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberá garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra, desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico por parte del MININTER; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su negativa primeramente a Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales

34


consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.


El Consultor está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecidos siendo no limitativos: 13. Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. 14. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante el D.S. 184-2008-EF. 15. Ley Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 16. Ley de Presupuesto del Sector Público AF-201317. Ley Nº 27209: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 18. Ley Nº 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 19. Ley Nº 26572: Ley General de Arbitraje. 20. RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 21. R.M. 037-2006-EM “Código Nacional de Electricidad –Utilización”. 22. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 23. Reglamento Nacional de Edificaciones 24. Ley 28611 Ley General del Ambiente

San Isidro; Febrero 2013.

21


ANEXO 1


13. GENERALIDADES

Objetivo

Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.

Normatividad

Los Estudios deberán estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ubicación y Descripción del Área en Estudio.

Deberá indicarse claramente la ubicación del Área de Estudio, Departamento, Provincia, Distrito, AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., así como una breve descripción teniendo en cuenta el área de terreno y los límites de éste entorno, etc.Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación.

Acceso al Área de Estudio

Se deberá describir el acceso al área de estudio, si se trata de carretera ó pista asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades más importantes.

Condición Climática y Altitud de la Zona

Se deberá describir las condiciones climáticas del lugar que permitan definir el tipo de construcciones a proyectar así como sus obras exteriores y otros.Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura sobre el nivel del mar, así como los periodos más óptimos para la construcción.


Geología

Describir los aspectos geológicos más importantes así como también de acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

Sismicidad

De preferencia los aspectos de micro zonificación sísmica definiendo los parámetros de diseño a tener en cuenta.

Adjuntar mapa de zonificación sísmica (norma E-030.97 de Diseño sismorresistente).

34



Cimentaciones de las Estructuras a Tomar en Cuenta para el Cálculo de la Capacidad Admisible de Carga. Breve explicación de las características de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, así como de las muestras, acompañadas de fotografías.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplará:

El tipo de edificaciones.

En los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg./cm², el consultor deberá presentar alternativas de solución, propuestas que deberán ser económicas, funcionales y seguras para los intereses de la institución.

Ensayos de Laboratorio

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos:

Granulometría.Clasificación de suelos.Contenido de humedad.Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).Análisis químico de agresividad del suelo.Análisis químico de agresividad del agua (cuando exista napa freática)Peso unitario.Densidad.Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las condiciones encontradas en el campo.Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos.Ensayo de percolación, en el caso que las redes de desagüe no se encuentren operativas o no existan.




Profundidad de la cimentación Se indicará claramente la profundidad a que deberán cimentarse las edificaciones propuestas indicándose el cálculo de la capacidad admisible de carga.

Tipo de CimentaciónDescribir el tipo de cimentación propuesto.

Cálculo y Análisis de la Capacidad Admisible de Carga.El Consultor deberá presentar el cálculo para la determinación de la capacidad admisible de carga mostrando, parámetros y valores numéricos que se están empleando, según sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a emplear será de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor valor.

Cálculo de AsentamientosEl consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de 7.3, y se señalaran explícitamente los valores utilizados y la fuente de información.

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles no será mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los ejes de columnas de la edificación, en el caso de elementos aporticados que contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en muros y no mayor de 2.5 cm en todos los demás casos.



21


El consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.

En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.

Se deberá presentar el análisis químico del agua de consumo del C. E., de existir, o del Centro Poblado, y que eventualmente será usada en el proceso de construcción de la obra.


ReferenciaSe procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear. etc.

FigurasAdemás del esquema de ubicación del Proyecto se incluirá el esquema de ubicación de calicatas con medidas que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topográfico o edificación existente.


Resumen de trabajos de campo.Cantidad de ensayos de laboratorio.Resumen de ensayos de laboratorio.Elementos químicos agresivos a la cimentación.

Anexo ISe mostrarán todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.


19. OTROS


El Nº de calicatas no será menor de 3 y la profundidad mínima de exploración será de 3.00 m, salvo sustento sobre la base de la normatividad vigente.

Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberán realizar ensayos de consolidación libre y para casos de terrenos con índices expansivos, adicionalmente los ensayos de expansión controlada. Para éstos caso se deberá coordinar con la Dirección de Infraestructura.

Se adjuntará además al expediente perfiles estratigráficos en corte longitudinal y transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el levantamiento topográfico y el proyecto arquitectónico.

En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación de las calicatas, es obligatorio realizar un “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)", el número mínimo debe ser de 1 exploración.Cuando no existan redes colectores cercanos a la zona en estudio se realizará obligatoriamente el “Análisis de Infiltración” en el campo, asimismo es necesario que se realicen como mínimo 2 pruebas, debiendo detallar en un plano los lugares en donde se realizaron y los resultados detallados de los mismos.

Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio.

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, salas de meditación, servicios higiénicos, etc (01 piso), se deberán de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas y probablemente la profundidad de cimentación, no deberá ser necesariamente la que corresponde a una infraestructura mayor.

34


El Consultor deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material granular, indicando los espesores de éstos (mínimo 10 cm), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losas, etc; de la misma manera se procederá para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se señalara el tratamiento de la subrrasante.

El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada. La subsanación de las observaciones que se formulen en esta etapa se efectuará en un plazo máximo de cinco (05) días calendario. No existe plazo adicional para subsanar observaciones.


21


ITEM N° 3


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP DENOMINADO:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LAS

COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAÑETE Y YAUYOS DE LA REGION POLICIAL LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAÑETE Y YAUYOS DE LA REGION POLICIAL LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, a fin de optimizar los servicios de investigación en la jurisdicción de la Región Policial de Cajamarca en el Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

2. ANTECEDENTES

Mediante el N° Informe Técnico: N°002-2011-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAÑETE Y YAUYOS DE LA REGION POLICIAL LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL” con código SNIP Nº 122807, el 07 de Enero del 2011.


a. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAÑETE Y YAUYOS DE LA REGION POLICIAL LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

b. UBICACIÓN El proyecto está localizado enDepartamento : LIMAProvincias : Cañete y Yauyos




34


4.9. Determinar el marco teórico y técnico que regirá el desarrollo del Servicio de Consultoría de obra, así como las pautas de organización y requerimiento de la Infraestructura Policial a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del Servicio.







El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAÑETE Y YAUYOS DE LA REGION POLICIAL LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 122807, que contempla los siguientes trabajos:


El detalle de las intervenciones en infraestructura se muestra a continuación:Comisaría PNP Asia

Se construirá un módulo CPP: sala de interrogatorio, reconocimiento y retención. Se realizarán las instalaciones de agua, desagüe y luz donde se requiere. Se rehabilitarán y acondicionarán dos salas de meditación, una ara varones y otra para mujeres con

tarima, baños turcos, ventanas y puertas metálicas. Se rehabilitarán los SSHH instalando nuevos aparatos sanitarios, duchas, griferías y enchapados. Se acondicionará una nueva área para custodia, y se le suministrará e instalará una puerta metálica.

Comisaría PNP Calango

Se construirán dos ambientes para la Sección Violencia Familiar y Sección Tránsito en el espacio adyacente a la Comisaría.

Asimismo se construirá una sala de meditación para mujeres con tarima de cemento y baño turco, así como se acondicionará la celda de varones con tarima y baño turco en ambas celdas.

Se realizarán trabajos menores de refacción.

Comisaría PNP Cerro Azul

Se construirán tarimas en la sala de meditación y se mejorará el espacio de las mismas. Se realizarán trabajos menores de refacción

Comisaría PNP Chilca

Se rehabilitará y acondicionará la sala de meditación de varones y mujeres con tarimas y baño turco. Se realizarán trabajos menores de refacción.

Comisaría PNP de Conta

Se construirán en la parte posterior de la comisaría salas de meditación para hombres y mujeres con sus respectivas tarimas y baños turcos.


21


Comisaría PNP de Imperial

Se acondicionará un módulo CPP: sala de interrogatorio, reconocimiento y retención. Se rehabilitarán las salas de meditación tanto para hombres y mujeres y se le suministrará e instalará

una tarima, baño turco, ventanas y puertas metálicas. También contarán con agua y desagüe. Se rehabilitará los SSHH suministrando e instalando nuevos aparatos sanitarios, duchas, griferías y

enchapados. Se construirá comedor y cocina en el segundo nivel de la comisaría. Se suministrará e instalará puertas,

ventanas y lavaderos con sus respectivos puntos de agua y desagüe. Se edificará una escalera que se ubicará al lado de la armería que servirá para subir a las áreas del

comedor y cocina.

Comisaría PNP Lunahuana

Se rehabilitará y acondicionará las salas de meditación de varones y mujeres con tarimas, colocación de una puerta metálica y modificación de las ventanas.


Comisaría PNP de Mala

Se construirá un módulo CPP: sala de interrogatorio, reconocimiento y retención. Se construirá dos salas de meditación y se suministrará e instalará tarimas, baños turcos, ventanas y

puertas metálicas. Se construirán dos ambientes más que servirán para almacén y SEICRI con ventanas y puertas

metálicas. Todas estas edificaciones nuevas estarán debidamente acabadas y contarán con instalaciones de agua,

desagüe y luz donde lo necesiten.

Comisaría PNP de Nuevo Imperial

Se construirán en la parte posterior de la comisaría, salas de meditación para hombres y mujeres con tarimas y baños turcos.


Comisaría PNP de Pacaran

Se construirán tarimas de concreto y baños turcos en las salas de meditación. Se realizarán trabajos menores de refacción.

Comisaría PNP Quilmana

Se rehabilitarán y acondicionarán las salas de meditación de varones y mujeres con tarima y baños turcos.


Comisaría PNP San Antonio

Se construirán tarimas de cemento en ambas salas de meditación. Se realizarán trabajos menores de refacción.

Comisaría PNP San Luis

Se rehabilitará y acondicionará la sala de meditación existente convirtiéndola en dos salas de meditación, para hombres y mujeres, cada una de ellas con su respectiva tarima de concreto y baño turco.


Comisaría PNP San Vicente – DEPTRA

Se construirá un módulo CPP: sala de interrogatorio, reconocimiento y retención (ésta última en el segundo nivel).

Se construirán cuatro oficinas: almacén, archivo y dos oficinas de investigación. Dichas oficinas estarán ubicadas en el segundo nivel y se le suministrará e instalara ventanas y puertas.

Se rehabilitarán las salas de meditación tanto para hombres y mujeres y tendrá un buen acabado, a la vez también se suministrará e instalará tarimas, baños turcos, ventanas y puertas metálicas. También contará con agua y desagüe.

Se rehabilitarán los SSHH suministrando e instalando nuevos aparatos sanitarios, duchas, griferías y enchapados.

Comisaría PNP de Zuñiga

34


Se construirán tarimas de concreto y baños turcos en las salas de meditación. Se realizarán trabajos menores de refacción.

Destacamento Catahuasi

Se construirá en la parte posterior del destacamento, salas de meditación para hombres y mujeres con tarimas y baños turcos.


Destacamento Yauyos

Se construirá en la parte posterior del destacamento, un módulo CPP: sala de interrogatorio, reconocimiento y retención.

Se construirá oficina para SEINCRI y SSHH Se acondicionará una oficina para Violencia Familiar. Se realizarán trabajos menores de refacción.

DEINCRI – DEPANDRO

La nueva sala de meditación tendrá un buen acabado, a la vez también se le suministrará e instalará una tarima, baño turco, ventanas y puertas metálicas. También contará con agua y desagüe.

Se construirá un módulo CPP: sala de interrogatorio, reconocimiento y retención. Se construirá ambientes para depósito. Se reparará el tarrajeo existente en la sala de armamentos, tanto en el cielo razo como en muros, al

igual que todo el pintado del ambiente. Se rehabilitará y acondicionará la sala de meditación existente, suministrando e instalando una tarima,

baño turco, ventanas y puertas metálicas, así como también las instalaciones de agua y desagüe. Se rehabilitarán los SSHH suministrando e instalando nuevos aparatos sanitarios, duchas, griferías y

enchapados. Se acondicionará un nuevo SSHH que se ubicara debajo de la escalera, también se le suministrará e

instalará los aparatos sanitarios al igual que los accesorios. Estos contarán con un buen acabado. Se realizarán trabajos menores de refacción.


l. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

m. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

n. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

o. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.

p. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.




21














m. Revisión del estudio de Preinversiónn. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. o. Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).p. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).q. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).r. Certificado de parámetros urbanísticos.



m. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

n. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).o. Planos de elevaciones (4).p. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).q. Vistas en 3Dr. Memoria descriptiva.




34



mm.Resumen ejecutivo.nn. Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.oo. Memorias de cálculo, por especialidad.pp. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.qq. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con indicación

de área y volumen de demolición (de corresponder).rr. Planos de obra, por especialidad.ss. Planos de detalles constructivos, por especialidad.tt. Plan de contingencia.uu. Planillas de metrados, por especialidad.vv. Resumen general del presupuesto referencial.ww. Presupuestos referenciales, por especialidad.xx. Análisis de costos unitarios, por especialidad.yy. Desagregado de gastos generales.zz. Fórmulas polinómicas, por especialidad.aaa.Cronograma de ejecución de obras.bbb.Cronograma de desembolso.ccc. Relación detallada de insumos.ddd.Estudio Topográfico y de Suelos.eee.Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.












21






p. Resumen Ejecutivo.q. Memorias Descriptivas por especialidad.r. Memorias de Cálculo por especialidad.s. Especificaciones Técnicas por especialidad.t. Metrados (Planilla por partida y especialidad).u. Planos por especialidad.v. Plan de contingencia


cc. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.dd. Presupuesto desagregado.ee. Resumen de presupuesto.ff. Análisis de Costos Unitarios por especialidadgg. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).hh. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.ii. Formulas Polinómicas por especialidad. jj. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.kk. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de las

partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, ll. Cronograma valorizado de avance de obra.mm.Cronograma de Desembolsos.nn. Relación de insumos y cotizacionesoo. Estudio de cantera para los agregados.pp. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.


q. Levantamiento topográfico.r. Estudio de suelos.s. Relación de equipo mínimo.t. Cartel de Obra.u. Certificado de parámetros urbanísticos.v. Licencia de Obraw. Coordinación con terceros.x. Archivo fotográfico.

7. PLAZOS DE ENTREGA, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.9.1. PLAZO DE ENTREGAPara la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico



34









g. Que se haya suscrito el Contratoh. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.i. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico






21


m) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el


n) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:



comisaría.

o) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

p) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y


q) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.







Básicamente de las zonas donde se edificarán obras nuevas o se ampliará. Debe adecuarse a las necesidades específicas del componente, debiendo aumentar los

34


alcances en cualquiera de sus partes si las condiciones encontradas lo exigen, sin embargo no se limitará de los siguientes trabajos:- Generalidades









r) Certificado de parámetros urbanísticos.







Planos de Distribución por niveles. Se indicará los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicación de los materiales de acabados, nombre

21


de los ambientes, mobiliario fijo, amueblamiento, cuando se trate de dimensiones mínimas o sea necesario para entender el uso; etc.










2º SEGUNDA ETAPA.- Será presentado en un plazo máximo de Sesenta (60) días calendarios de haberse comunicado la conformidad del primer informe, el cual deberá contener el Expediente Técnico e Informe Final.










o Metrados, con su correspondiente planilla detallada.

34


o Memoria de cálculo: Sustentación de estructuración asumida, Parámetros de fuerza sísmica de diseño y modelaje estructural en software de Análisis sísmico, Diagramas de Esfuerzos (Fuerza Cortante y Momento Flector) de principales pórticos, Diseño de Cimentación, Diseño en Concreto Armado de elementos estructurales como zapatas de ser el caso, columnas, placas, losas y vigas de principales pórtico.



(C.N.E.).- Diseño de conexiones domiciliarias a la red pública o a la fuente de suministro eléctrico propuesto.- Planos de acometidas eléctricas, telefónicas e informáticas.- Sistema de Alumbrado, Sistema de Tomacorrientes, Sistema de Fuerza, entre otros. - Instalaciones especiales, Sistema de alarma contra incendio, Sistema de Aire Acondicionado y/o








PRESUPUESTO DE OBRA






21









INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. o. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:







p. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

q. Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

r. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

s. Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

34


t. Planos.- De todas las especialidades.

u. Plan de Contingencia.-

DOCUMENTOS ECONÓMICOScc. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.dd. Presupuesto desagregado.ee. Resumen de presupuesto.ff. Análisis de Costos Unitarios por especialidadgg. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).hh. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.ii. Formulas Polinómicas por especialidad. jj. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.kk. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, ll. Cronograma valorizado de avance de obra.mm.Cronograma de Desembolsos.nn. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,


oo. Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

pp. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSj. Relación de equipo mínimo.k. Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.l. Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua,

desagüe y servicio eléctrico).m. Archivo fotográfico.


El Expediente Técnico deberá ser presentado de la siguiente manera:- En fólder pioner A-4 de 7.5 cm de color blanco, debidamente foliado todas las hojas y

planos, sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades, quienes deberán adjuntar certificado de miembro activo del Colegio Profesional respectivo.








21





n. Jefe de ProyectoProfesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la

Especialidad.Especialidad Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras en Edificaciones

en General, como Jefe de Proyectos.Responsabilidad Representará al consultor en todos los asuntos técnicos que



o. Dos (02) Arquitectos (mínimo)Profesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





p. Dos (02) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





q. Dos (02) Ingeniero Sanitario (mínimo)Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo Técnico

34


Experiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la especialidad




r. Dos (02) Ingeniero Electricista (mínimo) Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





a. Dos (02) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras (mínimo)









21


- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Computadoras. - Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.- Teléfono.


9. FORMAS DE PAGO




Para tal efecto el CONSULTOR presentará el Expediente Técnico adecuado a la forma que señale las normas legales vigentes, como: la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.El expediente técnico, será desarrollado en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para hojas de cálculo, S10 para presupuestos y MS Project para la programación y los planos en el programa AUTOCAD. El Consultor deberá entregar los CDs con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria explicativa.


El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente.

En el caso de que no se elabore un expediente técnico debido a situaciones imprevistas o de fuerza mayor, se deducirá el pago proporcionalmente al monto de la obra.

10. VALOR ESTIMADO


El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 101,612.82 (Ciento Un Mil Seiscientos Doce con 82/100 Nuevos Soles), de acuerdo con el valor estimado en el estudio de Pre inversión.




El Consultor está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecidos siendo no limitativos: 25. Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

34


26. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante el D.S. 184-2008-EF. 27. Ley Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 28. Ley de Presupuesto del Sector Público AF-2013 Ley Nº 27209: Ley de Gestión Presupuestaria del

Estado.

29. Ley Nº 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 30. Ley Nº 26572: Ley General de Arbitraje. 31. RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 32. R.M. 037-2006-EM “Código Nacional de Electricidad –Utilización”. 33. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 34. Reglamento Nacional de Edificaciones 35. Ley 28611 Ley General del Ambiente


21


ANEXO 1


8. GENERALIDADES

Objetivo


Normatividad









Geología


Sismicidad








34


















21









14. OTROS









34




21


ITEM N° 4


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP DENOMINADO:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION

POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, a fin de optimizar los servicios de investigación en la jurisdicción de la Región Policial de Cajamarca en el Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

2. ANTECEDENTES

Mediante el N° Informe Técnico: N°031-2010-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL” con código SNIP Nº 135860, el 19 de Marzo del 2010.


a. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

b. UBICACIÓN El proyecto está localizado enDepartamento: CAJAMARCAProvincias: CHOTA






34







El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 135860, que contempla los siguientes trabajos:ALCANCES DEL PROYECTO:Sobre lo requerido:Infraestructura:

UU.EE. DIVPOL CHOTA – COMISARIA PNP CHOTA “B”ConstrucciónSe construirá el modulo del NCPP (Sala de reconocimiento, sala de interrogación, sala de retención y cuatro salas de meditación), el cual se construirá en el área libre situado en la parte posterior de la comisaria, adyacente a la losa deportiva. Esta nueva infraestructura que ocupa un área de 84 m” servirá para la labor policial de la Comisaria PNP Chota y así también para las UU.EE. de la DIVPOL Chota.

AcondicionamientoLas salas de meditación existentes serán reubicadas en el módulo nuevo a construirse.Los ambientes que actualmente están siendo ocupados por las salas de meditación, una de varones y otra de damas, serán acondicionados para crear una oficina nueva para la comisaria.Para el acondicionamiento se demolerá el muro que divide las salas de meditación, 11.70 m2, demolición de los muros del SS.HH. en la sala de meditación de damas 6.83 m2, desmontaje de inodoro, desmontaje de puertas metálicas, desmontaje de ventanas de fierro e instalación de puertas de madera, ventanas de madera y resane y pintura de muros y resane de piso de cemento pulido.

RehabilitaciónSS.HH. de damasSe rehabilitará los SS.HH de damas, se hará el cerramiento de un vano de puerto, se demolerá el urinario existente y se construirá en su lugar lavatorios y se instalará 4 puertas de madera para cada inodoro.Resane y pintura de muros, rehabilitación de muros y pisos de mayólica, cambio de mayólicas deterioradas y rehabilitación de instalaciones sanitarias.

SS.HH. de varonesSe rehabilitará los SS.HH. de varones, se instalará 4 puertas de madera para cada inodoro y una puerta de ingreso principal.Resane y pintura de muros, rehabilitación de muros y pisos de mayólica, cambio de mayólicas deterioradas y rehabilitación de instalaciones sanitarias.

Comisaria PNP Cochabamba “C”Se rehabilitara los pisos de las secciones de investigación de la comisariaSe rehabilitara la sala de meditación existente con tarimas de concreto y baño turco, resane de muros y pisos y pintura de muros.

Comisaria PNP Lajas “D”Rehabilitación

Se rehabilitara las salas de meditación existentes con tarimas de concreto y baño turco, resane de muros y pisos y pintura de muros.

21


Comisaria Sectorial PNP Tacabamba “B”

Construcción

Construcción de dos salas de meditación (damas y varones) en el espacio previsto entre los SS.HH. y el área libre de recreación, cada una de estas provistas con baño turco y cama de concreto. Cada una cuenta con un área de 6.85m2 82.10 x 3.26m) y dichas salas de meditación contaran con un patio.Construcción de las salas de reconocimiento 6.46 m2 (2.75 x 2.35m) y sala de interrogatorio 10.26 m2 (3.30 x 3.11m) contigua a la construcción de las salas de meditación.

Remodelación

Demolición de tabiquería de los SS.HH. de varones, con excepción del ambiente donde se encuentra el inodoro, al cual se le realizará un cambio de puerta. Se remodelará los SS.HH. de damas sobre el área demolida donde se ubicaba el SS.HH. de varones.Remodelación de los SS.HH. varones en el ambiente de la sala de meditación existente, que será reubicada en la construcción nueva.Los SS.HH. contarán con pisos ymuros de mayólicas.

Rehabilitación

Reconstrucción de techo exterior y falso cielo de las secciones de investigación.

Comisaria PNP Conchan “D”Rehabilitación de las salas de meditación existentes con tarimas de concreto y baño turco, resane de muros y pisos y pintura de muros.

Comisaria PNP Chiguirip “D”Acondicionamiento

El ambiente que es usado como dormitorio de personal de 60m2 sera dividido, haciendo uso de tabiquería de albañilería en tres ambientes de 20 m2 cada uno.

Los ambientes resultantes serán acondicionados de la forma siguiente: un ambiente para SEINCRI, otro para la sección de violencia familiar y SIAT y otro para el dormitorio del personal policial.

RehabilitacionSe rehabilitará las salas de meditación existentes con tarimas de concreto y baño turco, resane de muros y pisos y pintura de muros.

Comisaria PNP Angui “D”

Construcción de dos ambientes nuevos de 16m2 cada uno, uno de los ambientes será destinado para la oficina de SEINCRI y el otro para la sección de violencia familiar y SIAT.Se construirá una sala de meditación de 12m 2 al costado del ambiente destinado a la sección de violencia familiar y SIAT, ya que la sala de meditación existente está siendo usada como almacén.


q. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

r. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

s. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

t. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.

u. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles.

34


Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.
















s. Revisión del estudio de Preinversiónt. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. u. Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).v. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).w. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).x. Certificado de parámetros urbanísticos.

21




s. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

t. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).u. Planos de elevaciones (4).v. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).w. Vistas en 3Dx. Memoria descriptiva.





fff. Resumen ejecutivo.ggg.Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.hhh.Memorias de cálculo, por especialidad.iii. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.jjj. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con indicación

de área y volumen de demolición (de corresponder).kkk. Planos de obra, por especialidad.lll. Planos de detalles constructivos, por especialidad.mmm. Plan de contingencia.nnn.Planillas de metrados, por especialidad.ooo.Resumen general del presupuesto referencial.ppp.Presupuestos referenciales, por especialidad.qqq.Análisis de costos unitarios, por especialidad.rrr. Desagregado de gastos generales.sss. Fórmulas polinómicas, por especialidad.ttt. Cronograma de ejecución de obras.uuu.Cronograma de desembolso.vvv. Relación detallada de insumos.www. Estudio Topográfico y de Suelos.xxx. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.






34












w. Resumen Ejecutivo.x. Memorias Descriptivas por especialidad.y. Memorias de Cálculo por especialidad.z. Especificaciones Técnicas por especialidad.aa. Metrados (Planilla por partida y especialidad).bb. Planos por especialidad.cc. Plan de contingencia


qq. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.rr. Presupuesto desagregado.ss. Resumen de presupuesto.tt. Análisis de Costos Unitarios por especialidaduu. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).vv. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.ww. Formulas Polinómicas por especialidad. xx. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.yy. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de las

partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, zz. Cronograma valorizado de avance de obra.aaa.Cronograma de Desembolsos.bbb.Relación de insumos y cotizacionesccc. Estudio de cantera para los agregados.ddd.Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.

21



y. Levantamiento topográfico.z. Estudio de suelos.aa. Relación de equipo mínimo.bb. Cartel de Obra.cc. Certificado de parámetros urbanísticos.dd. Licencia de Obraee. Coordinación con terceros.ff. Archivo fotográfico.












j. Que se haya suscrito el Contratok. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.l. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

34









s) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el


t) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:



comisaría.

u) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

v) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y


21


w) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.















- Otros Presentación de Fotografías. Número de Calicatas Mínimas (3).

34


Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal. Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. Para Casos de Obras Menores. Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo.

x) Certificado de parámetros urbanísticos.

















2º SEGUNDA ETAPA.- Será presentado en un plazo máximo de Cuarenta y cinco (45) días calendarios de haberse comunicado la conformidad del primer informe, el cual deberá contener el Expediente Técnico e Informe Final.


21



















34





PRESUPUESTO DE OBRA













INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. v. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:

Nombre del proyecto. Antecedentes.

21


Ubicación del Proyecto (Acceso al área en estudio, Condición climática y Altitud de la zona).

Objetivo del Proyecto. Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, Límites y medidas





w. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

x. Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

y. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

z. Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

aa. Planos.- De todas las especialidades.

bb. Plan de Contingencia.-

DOCUMENTOS ECONÓMICOSqq. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.rr. Presupuesto desagregado.ss. Resumen de presupuesto.tt. Análisis de Costos Unitarios por especialidaduu. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).vv. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.ww. Formulas Polinómicas por especialidad. xx. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.yy. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, zz. Cronograma valorizado de avance de obra.aaa.Cronograma de Desembolsos.bbb.Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,


ccc. Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

ddd.Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSs. Relación de equipo mínimo.t. Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.u. Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua,

desagüe y servicio eléctrico).v. Archivo fotográfico.

34












21



a. RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR:El personal mínimo que se requiere para la elaboración del anteproyecto y expediente técnico es el siguiente:


w. Jefe de ProyectoProfesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la





x. Un (01) Arquitectos (mínimo)Profesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





y. Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





34


z. Un (01) Ingeniero Sanitario (mínimo)Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





aa. Un (01) Ingeniero Electricista (mínimo) Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





bb. Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras (mínimo)







21


b. RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS:


- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 mínimo y/o Laptops core I3 como mínimo- Teléfono fijo y celular- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo


9. FORMAS DE PAGO




Para tal efecto el CONSULTOR presentará el Expediente Técnico adecuado a la forma que señale las normas legales vigentes, como: la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.El expediente técnico, será desarrollado en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para hojas de cálculo, S10 para presupuestos y MS Project para la programación y los planos en el programa AUTOCAD. El Consultor deberá entregar los CDs con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria explicativa.



10. VALOR ESTIMADO Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:

El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 63,918.00 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Dieciocho con 00/100 Nuevos Soles),



34





21


ANEXO 1


13. GENERALIDADES

Objetivo


Normatividad









Geología


Sismicidad







34



















21









19. OTROS









34




21


ITEM N° 5


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP DENOMINADO:“ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE

CONTUMAZA Y SAN MARCOS DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, a fin de optimizar los servicios de investigación en la jurisdicción de la Región Policial de Cajamarca en el Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

2. ANTECEDENTES

Mediante el N° Informe Técnico: N°034-2010-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL” con código SNIP Nº 144864, el 23 de Marzo del 2010.


a. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

b. UBICACIÓN El proyecto está localizado enDepartamento: CAJAMARCAProvincias: CONTUMAZA Y SAN MARCOS






34







El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 144864, que contempla los siguientes trabajos:


Sobre la situación actual.

Recursos físicosInfraestructura

COMISARIA SECTORIAL PNP CONTUMAZA BEl inmueble de la comisaria Sectorial PNP Contumaza “B2, tiene un área de 1233.00 m2 de las cuales el área construida es de 481.80 m2, la construcción tiene 02 pisos y cuenta con 23 ambientes; el material de construcción es de noble con techo aligerado.

COMISARIA PNP TEMBLADERA “C”El inmueble de la Comisaria PNP Tembladera “C”, tiene un área de 1233.00 m2 de las cuales el área construida es de 230 m2, la construcción tiene 1 piso y cuenta con 14 ambientes; el material de construcción es de noble.

COMISARIA PNP CHILETE “C”El inmueble de la comisaria PNP Chilete “C”, tiene un área de 235.00 m2, de las cuales el área construida es de 190.50 m2, la construcción tiene 1 piso y cuenta con 12 ambientes, el material de construcción es de rustico con cobertor de calamina tipo Eternit.

COMISARIA PNP SALITRE “D”El inmueble tiene un área de 1042 m2 , el material de construcción es rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja de barro.

COMISARIA PNP GUZMANGO “D”El inmueble de la comisaria PNP Guzmango “D”, tiene un área de 330 m2, el material de construcción rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja de barro.

COMISARIA PNP SAN BENITO “D”El inmueble tiene un área de 135 m2, el área construida es de 135m2, posee 1 piso, material de construcción es rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja de barro.

COMISARIA PNP TRINIDAD “D”El inmueble tiene un área de 135m2, el área construida es de 135 m2, posee 1 piso, material de construcción es rustico, adobe y techo de madera con cobertura de teja de barro.

COMISARIA PNP SANTA CRUZ DE TOLEDO “D”El inmueble tiene un área de 263.10 m2, el área construida es de 210m2, posee 2 pisos, así como 16 ambientes, el material de construcción es noble.

21


COMISARIA PNP TANTARICA “E”El inmueble tiene un área de 127 m2, el área construida es de 127 m2, posee 1 piso, asi como 9 ambientes; el material de construcción es noble.

COMISARIA SECTORIAL PNP DE SAN MARCOS “B”El inmueble se emplaza sobre un terreno de 667.88 m2, de las cuales el área construida es de 227.20 m2, el material de construcción es rustico, posee en total 13 ambientes y dos plantas.

COMISARIA PNP DE ICHOCAN “D”

El local de comisaria PNP de Ichocan “D”, se emplaza sobre un terreno de 450 m2. El área construida es de 254 m2. Tiene un piso y un total de 11 ambientes, el tipo de material con el cual esta construido la comisaria es rustico de adobe.

COMISARIA PNP DE SABOGAL “D”Se emplaza sobre un terreno de 272 m2. El área construida es de 254m2, tiene dos pisos y un total de ambientes, el tipo de material con el cual esta construido la comisaria es rustico.

COMISARIA PNP LA GRAMA “D”El inmueble tiene un área de 1096.85 m2, de las cuales el área construida es de 294.32 m2, posee dos plantas y están construidas en material rustico.

Sobre lo requerido.

INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURACOMISARIA SECTORIAL PNP CONTUMAZA “B”

ConstrucciónConstrucción de 30 metros lineales de cerco perimétrico con ladrillos KK de soga, de 3 m de altura con columnas de 0.25 x 0.25 m, con refuerzos 401/2” y estribos 3/8”.

Remodelación

AcondicionamientoAcondicionamiento de salas de reconocimiento, interrogación e identificación, aprovechando ambientes existentes. Acondicionamiento de la oficina de planeamiento operativo para que funcione como oficina de investigación policial.Instalación de cristal auto reflejante, habilitación de ingreso nuevo desde los ambientes de investigación.Reparación de instalaciones eléctricas en la oficina de investigación, salas de reconocimiento, interrogación e identificación (5 puntos).

RehabilitaciónRehabilitación de salas de meditación, tarrajeado y pintado de muros y construcción de tarimas de concreto.Rehabilitación de SS.HH. (4) contiguos a a las salas de meditación y a las salas NCPP acondicionadas, instalaciones sanitarias y pintadas.Instalacion de tuberías de drenaje en la parte posterior de los muros de las salas de meditación para evitar las filtraciones.

COMISARIA PNP TEMBLADERA “C”

Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP CHILETE “C”RehabilitaciónRehabilitación de salas de meditación, resane y pintado de muros, construcción de tarimas de concreto y baño turco e instalación de reja metalica de seguridad en la parte superior de las celdas, lijado y pintado de puertas y ventanas metálicas.Rehabilitacion de SS.HH., instalaciones sanitarias, resane y pintado.Instalacion de tanque elevado tipo Eternit 1000 lt.Reparación de instalaciones eléctricas e instalación de puntos de luz para las salas de meditación (2 puntos) entre el enrejado y el techo.

ConstrucciónDrenaje pluvial, instalación de tuberías y canaletas, para el drenaje de aguas de lluvia hacia el sistema de desague.

34


COMISARIA PNP SALITRE “D”Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP GUZMANGO “D”Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP SAN BENITO “D”Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP TRINIDAD “D”Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP SANTA CRUZ TOLEDO “D”Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP TANTARICA “E”Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP SAN MARCOS “B”No se intervendrá porque la estructura se encuentra en estado ruinoso., la construcción es de material rustico, muros de adobe con cobertura de madera y teja de barro.

COMISARIA PNP ICHOCAN “D”ConstrucciónConstrucción de 2 salas de meditación, con tarimas de concreto y baño turco.Construcción de ambientes para el servicio de investigación policial, 30m2, con piso cerámico.Construcción de dormitorio de 30 m2 para el personal policial, con piso cerámico.Construcción de SS.HH. de 13.65m2 para el personal policial (2 inodoros con ducha), con piso cerámico.Los acabados previstos son:Pisos: Piso cerámico en las oficinas de investigación, en los dormitorios del personal policial, y en los SS., y en las salas de meditación.Muros y cielo raso: Acabados, con tarrajeo con mortero cemento arena 1:5, pintura de muros con latex lavable y acabado cerámico de muros en los SS.HH.

RehabilitaciónCambio de la totalidad de la cobertura del techo de la comisaria de teja, 297.85 m2, con planchas de fibrocemento, incluye tijerales de madera, falso cielo raso de triplay, pintura de falso cielo raso.

COMISARIA PNP JOSE SABOGAL “D”Se harán trabajos menores de refacción de la infraestructura existente.

COMISARIA PNP EDUARDO VILLANUEVA – LA GRAMA “D”ConstrucciónConstrucción de 2 salas de meditación, en un área de 27.05 m2, para mujeres y varones con tarimas de concreto y baño turco.Acabado de muros y cielo raso con tarrajeo con mortero cemento arena 1:5 y pintura latex lavable. Piso de cemento pulido.

Construccion de los SS.HH. del personal policial en un área de 13.80 m2 con 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavatorios y una ducha.Acabados de piso y muros hasta 1.4 m con cerámicos.Acabado de muros y cielo raso tarrajeado con mortero de cemento arean 1:5 y pintura latex lavable.

Construcciónn de 117.68 metros lineales de cerco perimétrico con ladrillos KK de soga de 3m de altura con columnas de 0.25 x 0.25 m con refuerzos 4 O ½”, S 3/8.


v. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

w. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

x. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

21


y. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.

z. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.
















y. Revisión del estudio de Preinversiónz. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. aa. Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).bb. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).cc. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).

34


dd. Certificado de parámetros urbanísticos.



y. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

z. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).aa. Planos de elevaciones (4).bb. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).cc. Vistas en 3Ddd. Memoria descriptiva.





yyy. Resumen ejecutivo.zzz. Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.aaaa. Memorias de cálculo, por especialidad.bbbb. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.cccc. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con

indicación de área y volumen de demolición (de corresponder).dddd. Planos de obra, por especialidad.eeee. Planos de detalles constructivos, por especialidad.ffff. Plan de contingencia.gggg. Planillas de metrados, por especialidad.hhhh. Resumen general del presupuesto referencial.iiii. Presupuestos referenciales, por especialidad.jjjj. Análisis de costos unitarios, por especialidad.kkkk. Desagregado de gastos generales.llll. Fórmulas polinómicas, por especialidad.mmmm. Cronograma de ejecución de obras.nnnn. Cronograma de desembolso.oooo. Relación detallada de insumos.pppp. Estudio Topográfico y de Suelos.qqqq. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.





o Los proyectos de edificación definitiva deberán implementar todas las recomendaciones y modificaciones aportadas a los anteproyectos, reflejando la

21


solución técnica más óptima, desde el punto de vista de: Seguridad, estabilidad, economía, funcionalidad, estética, volumetría, integración con su entorno, etc.











dd. Resumen Ejecutivo.ee. Memorias Descriptivas por especialidad.ff. Memorias de Cálculo por especialidad.gg. Especificaciones Técnicas por especialidad.hh. Metrados (Planilla por partida y especialidad).ii. Planos por especialidad.jj. Plan de contingencia


eee.Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.fff. Presupuesto desagregado.ggg.Resumen de presupuesto.hhh.Análisis de Costos Unitarios por especialidadiii. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).jjj. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.kkk. Formulas Polinómicas por especialidad. lll. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.mmm. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, nnn.Cronograma valorizado de avance de obra.ooo.Cronograma de Desembolsos.ppp.Relación de insumos y cotizaciones

34


qqq.Estudio de cantera para los agregados.rrr. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.


gg. Levantamiento topográfico.hh. Estudio de suelos.ii. Relación de equipo mínimo.jj. Cartel de Obra.kk. Certificado de parámetros urbanísticos.ll. Licencia de Obramm.Coordinación con terceros.nn. Archivo fotográfico.












m. Que se haya suscrito el Contraton. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.o. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

21









y) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el


z) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:



comisaría.

aa) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

bb) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y


34


cc) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.















- Otros Presentación de Fotografías. Número de Calicatas Mínimas (3).

21


Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal. Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. Para Casos de Obras Menores. Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo.

dd) Certificado de parámetros urbanísticos.

















2º SEGUNDA ETAPA.- Será presentado en un plazo máximo deSesenta (60) días calendarios de haberse comunicado la conformidad del primer informe, el cual deberá contener el Expediente Técnico e Informe Final.


34



















Redes de agua potable fría y caliente de requerirse. Redes de desagüe doméstico.

21


Detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales.- Instalaciones especiales: Cisterna de consumo doméstico, tanque elevado; incluyendo plantas,

cortes, equipamiento, etc.- Metrados, con su correspondiente planilla de verificación.- Memoria de cálculo.

PRESUPUESTO DE OBRA













INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. cc. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:


zona). Objetivo del Proyecto.

34


Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, Límites y medidas perimétricas, Área construida existente).

Diagnóstico de la situación actual (Diagnóstico de la situación actual por cada Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico, Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, Conclusiones.



dd. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

ee. Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

ff. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

gg. Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

hh. Planos.- De todas las especialidades.

ii. Plan de Contingencia.-

DOCUMENTOS ECONÓMICOSeee.Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.fff. Presupuesto desagregado.ggg.Resumen de presupuesto.hhh.Análisis de Costos Unitarios por especialidadiii. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).jjj. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.kkk. Formulas Polinómicas por especialidad. lll. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.mmm. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada

una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, nnn.Cronograma valorizado de avance de obra.ooo.Cronograma de Desembolsos.ppp.Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,


qqq.Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

rrr. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOScc. Relación de equipo mínimo.dd. Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.ee. Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua,

desagüe y servicio eléctrico).ff. Archivo fotográfico.


21














Para la Primera y Segunda Etapa: Elaboración de Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra:gg. Jefe de Proyecto

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la





hh. Dos (02) Arquitectos (mínimo)Profesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la


34





ii. Dos (02) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





jj. Dos (02) Ingeniero Sanitario (mínimo)Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





kk. Dos (02) Ingeniero Electricista (mínimo) Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la




21



b. Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras (mínimo)








Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 mínimo y/o Laptops core I3 como mínimo- Teléfono fijo y celular- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo


9. FORMAS DE PAGO








34


En el caso de que no se elabore un expediente técnico debido a situaciones imprevistas o de fuerza mayor, se deducirá el pago proporcionalmente al monto de la obra.

10. VALOR ESTIMADO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PIP


El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 70,131.25 (Setenta Mil Ciento Treinta y Uno con 25/100 Nuevos Soles).





San Isidro; Febrero 2013

21


ANEXO 1


15. GENERALIDADES

Objetivo


Normatividad









Geología


Sismicidad







34


















21










21. OTROS









34




21


ITEM N° 6


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, a fin de optimizar los servicios de investigación en la jurisdicción de la Region Policial de Cusco en el Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

2. ANTECEDENTES

Mediante el N° Informe Técnico: N°024-2010-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Factibilidad denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL” con código SNIP Nº 119504, el 11 de Marzo del 2010.


a. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

b. UBICACIÓN La Construcción de la Infraestructura dela oficina de criminalística de la región Policial Cusco, se localiza en el distrito de Wanchaq de la Provincia Cusco, Región Cusco. Ubicado en pasaje Alcides Vigo Hurtado S/n. Limita:Norte: Pasaje Alcides VigoSur: Edificio Regional de AgriculturaEste: Edificio de la dirección regional de trabajo y promoción social de cusco.Oeste: Local del gobierno regional del Cusco.




34









El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 119504, que contempla los siguientes trabajos:


Sobre la situación actual.

El terreno para la construcción de la Infraestructura de la oficina de Criminalística de la Región Policial Cusco comprende un área de 1186 m2 con un área construida de 362.34 m2 equivalente a 2 niveles donde actualmente funcionan los ambientes dela OFICRI- CUSCO- El material noble en regular estado de conservación, este cuenta con instalaciones sanitarias y eléctricas en regular estado de conservación.

El local posee dos ingresos, uno vehicular y otro peatonal, además posee un muro perimetral.

Los ambientes con los que cuenta actualmente son:

Inspección criminalística (2), grafotecnia (1), Balística (1), identificación (1), Psicología forense (1), biología forense (2), química forense (2), CERAP (1).

Tiene un área libre de 790.71 m2, un área construida de 180,17 m2 en el primer piso y de 180.17 m2 en el segundo piso

En el terreno en mención, se ha realizado el Estudio de Mecánica de suelos con fines de cimentación, que recomienda que la profundidad de la cimentación sea de 2.80m.del nivel del terreno, que debido al suelo friccionante y su contenido de humedad prever sistemas de entibamiento temporal y/o calzaduras cuando se realicen trabajos de movimiento de tierra.

Sobre lo requerido.

El presente proyecto se refiere a la construcción de un block de tres niveles que contemple los nuevos laboratorios y ambientes de la OFICRI - Cusco. La construcción se deberá proponer de acuerdo al sistema convencional, aporticados de concretos, losas aligeradas y tabiquería de ladrillo.

La Descripción de las áreas es la siguiente:

Primer nivel.

21


Conformado por un total de 14 ambientes dividido en 7 áreas, además de 05 servicios higiénicos y un patio posterior distribuidos de la siguiente manera.

Área de recepción.

- Hall de recepción.

Área de Dactiloscopia

- Jefatura.- Sala de reseña y toma de dactiloscopia.- Sala de peritos.

Área de Ingeniería Forense.

- Jefatura.- Laboratorio de ingeniería forense.

Área de inspección criminal

- Jefatura.- Mesa de Partes.- Sala de peritos.- Oficina de peritajes.- Oficina de muestras.

Logística.

- Oficina de logística.

Grupo electrónico.

- Ambiente de equipo electrógeno.

Dormitorios

- Dormitorio de oficiales.

El área destinada para la construcción es de 270.85 m2 y un patio interior (Área libre) de 30 m2.

Segundo nivel.

Conformado por un total de 13 ambientes dividido en 4 áreas, además de 05 servicios higiénicos y un corredor distribuidos de la siguiente manera.

Jefatura General.

- Jefatura.- Dormitorio Jefatura.

Área de Balística

- Jefatura.- Laboratorio balística.- Sala de peritos balística.- Mesa de partes.

Área de Grafotecnia.

- Jefatura.- Mesa de partes,- Oficina de peritos grafotecnia

Área de Administración.

- Administración.- Mesa de Partes.

34


Dormitorios

- Dormitorio de oficiales.- Dormitorio de sub oficiales.

El área destinada para la construcción es de 270.85 m2.

Tercer nivel.

Conformado por un total de 16 ambientes dividido en 4 áreas, además de 02 servicios higiénicos y un corredor distribuidos de la siguiente manera.

Área de Química

- Jefatura.- Laboratorio Química.- Sala de peritos Química.- Mesa de partes.

Área de Biología.

- Jefatura.- Laboratorio Biología.

Área de Medicina.

- Jefatura.- Sala de peritos Medicina- Consultorio 01.- Consultorio 02.

Área de Psicología.

- Jefatura.- Sala de peritos Psicología.- Consultorio 01.- Consultorio 02.- Archivo.

El área destinada para la construcción es de 270.85 m2.

De manera complementaria se deberá considerar:

- Vereda de ingreso a la nueva edificación así como una de tránsito peatonal al lado derecho de la edificación existente.

- Construcción de pistas al frente del block que servirá como acceso vehicular y garaje. - Demolición y desmontaje del cafetín.- Rehabilitación de los actuales ambientes de OFICRI – Cusco.- Planta de tratamiento de aguas residuales.



aa. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

bb. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

cc. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

dd. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.

21


ee. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.
















ee. Revisión del estudio de Preinversión ff. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. gg. Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).hh. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).ii. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).jj. Certificado de parámetros urbanísticos.


34



ee. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

ff. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).gg. Planos de elevaciones (4).hh. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).ii. Vistas en 3Djj. Memoria descriptiva.





rrrr. Resumen ejecutivo.ssss. Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.tttt. Memorias de cálculo, por especialidad.uuuu. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.vvvv. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con

indicación de área y volumen de demolición (de corresponder).wwww. Planos de obra, por especialidad.xxxx. Planos de detalles constructivos, por especialidad.yyyy. Plan de contingencia.zzzz. Planillas de metrados, por especialidad.aaaaa. Resumen general del presupuesto referencial.bbbbb. Presupuestos referenciales, por especialidad.ccccc. Análisis de costos unitarios, por especialidad.ddddd. Desagregado de gastos generales.eeeee. Fórmulas polinómicas, por especialidad.fffff. Cronograma de ejecución de obras.ggggg. Cronograma de desembolso.hhhhh. Relación detallada de insumos.iiiii. Estudio Topográfico y de Suelos.jjjjj. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.






21












kk. Resumen Ejecutivo.ll. Memorias Descriptivas por especialidad.mm. Memorias de Cálculo por especialidad.nn. Especificaciones Técnicas por especialidad.oo. Metrados (Planilla por partida y especialidad).pp. Planos por especialidad.qq. Plan de contingencia


sss. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.ttt. Presupuesto desagregado.uuu.Resumen de presupuesto.vvv. Análisis de Costos Unitarios por especialidadwww. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).xxx. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.yyy. Formulas Polinómicas por especialidad. zzz. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.aaaa. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, bbbb. Cronograma valorizado de avance de obra.cccc. Cronograma de Desembolsos.dddd. Relación de insumos y cotizacioneseeee. Estudio de cantera para los agregados.ffff. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.

34



oo. Levantamiento topográfico.pp. Estudio de suelos.qq. Relación de equipo mínimo.rr. Cartel de Obra.ss. Certificado de parámetros urbanísticos.tt. Licencia de Obrauu. Coordinación con terceros.vv. Archivo fotográfico.












p. Que se haya suscrito el Contratoq. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.r. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


21








ee) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el


ff) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:



comisaría.

gg) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

hh) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y


ii) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.

Levantamiento Topográfico

34


Con el fin de determinar los niveles y/o terrazas del terreno donde se edificará la ampliación o infraestructura nueva, es necesario el levantamiento topográfico del terreno, el cual permitirá obtener datos técnicos para el desarrollo del expediente final. - Contenido de Planos














21


jj) Certificado de parámetros urbanísticos.




















ARQUITECTURA

34


o Planos de arquitectura: (a escalas 1/50). Planos de ubicación y localización. Plano de Intervenciones. Planos de distribución general. Planos de elevaciones (4) y cortes (6) Planos de detalles constructivos Plano de techos Cuadro de acabados.


















21


PRESUPUESTO DE OBRA













INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. jj. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:





Metas del Proyecto (Metas Físicas expresadas en Áreas y Ambientes).

34


Descripción técnica del proyecto, Mapa de la Zona y Plano de Ubicación. Valor Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras


kk. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

ll. Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

mm. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

nn. Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

oo. Planos.- De todas las especialidades.

pp. Plan de Contingencia.-

DOCUMENTOS ECONÓMICOSsss. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.ttt. Presupuesto desagregado.uuu.Resumen de presupuesto.vvv. Análisis de Costos Unitarios por especialidadwww. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).xxx. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.yyy. Formulas Polinómicas por especialidad. zzz. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.aaaa. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada

una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, bbbb. Cronograma valorizado de avance de obra.cccc. Cronograma de Desembolsos.dddd. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,


eeee. Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

ffff. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSll. Relación de equipo mínimo.mm.Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.nn. Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua,

desagüe y servicio eléctrico).oo. Archivo fotográfico.




21












pp. Jefe de ProyectoProfesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la





qq. Un (01) ArquitectoProfesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la




34



rr. Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras.Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





ss. Un (01) Ingeniero Sanitario.Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





tt. Un (01) Ingeniero Electricista.Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





21


uu. Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras.Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la









9. FORMAS DE PAGO









34


El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 89,623.00 (Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Veintitrés con 00/100 nuevos soles).





San Isidro; Febrero del 2013.

21


ANEXO 1


22. GENERALIDADES

Objetivo


Normatividad









Geología


Sismicidad





34



















En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las

21


muestras representativas, de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.









28. OTROS








34



El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.La subsanación de las observaciones que se formulen en esta etapa se efectuará en un plazo máximo de cinco (05) días calendario. No existe plazo adicional para subsanar observaciones.


21


ITEM N° 7


ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP DENOMINADO:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA REGIÓN

POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”, a fin de brindar una eficiente prestación de servicios de investigación policial de la oficina de criminalística PNP Chiclayo de la Región Policial Lambayeque.

2. ANTECEDENTES

Mediante el INFORME TÉCNICO Nº 039-2010-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Pre-Factibilidad denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL” con código SNIP Nº 123019, el 25 de Marzo de 2009.


a. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”

b. UBICACIÓN La Construcción de la Infraestructura de la Oficina de Criminalística de Lambayeque, se localiza en el Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento de Lambayeque, y está ubicado en la Av. Salaverry, cuadra 9, en el Complejo Policial “My. Felix Tello Rojas”.

c. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Elaboración de Expediente Técnico en coordinación permanente con el órgano supervisor del MININTER.

d. ÓRGANO SUPERVISOR Y REVISORLa Dirección General de Gestión en Administración, supervisará y revisará el Proyecto a través de un “Coordinador” (Ingeniero y/o Arquitecto) de la Dirección de Infraestructura.


4.25. Determinar el marco teórico y técnico que regirá el desarrollo del Servicio de Consultoría de obra, así como las pautas de organización y requerimiento de la Infraestructura Policial a proyectar; los lineamientos

34


generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del Servicio.







El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”, conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 123019, que contempla los siguientes trabajos:


Se requiere la construcción en el terreno disponible de 316.21 m2 una nueva edificación con la ampliación de ambientes y laboratorios dentro del Marco del Nuevo Código Procesal Penal, para el funcionamiento adecuado de la OFICRI – Chiclayo.

Construcción de un block de 4 pisos para la implementación de ambientes y laboratorios con instalaciones especiales dentro del marco del NCPP con las Unidades de Inspecciones Criminalísticas, de Laboratorio Criminalística y de Identificación Criminalística con sus correspondientes áreas y secciones de cada Unidad, Recepción de muestras, Mesa de partes, administración, Secretaria y Jefatura, a construirse en un área de 803.60 m2 aproximadamente distribuidos en cuatro niveles, de acuerdo al siguientes detalle.

Descripción de ambientes Área

PRIMER PISO 120.32

Hall 10.75

Prevención y mesa de partes 7.00

Entrega CRAP 4.70

Domicilio Guardia 4.72

SS.HH. Domicilio guardias 2.42

Sala de reseña y toma dactiloscópica

9.68

Sala de Peritos 9.21

Jefatura dactiloscópica

21


9.68

SS.HH. Varones 2.42

SS.HH. Mujeres 2.42

Jefatura inspección criminal y escena del crimen

7.77

SS.HH. Jefatura Inspección criminal y escena del crimen

3.68

Oficina de Peritajes 20.64

Sala de Peritos 8.17

Oficina de insumos 6.80

Oficina de muestras 10.28

SEGUNDO PIDO

Administración 15.61

Dormitorio oficiales 9.43

SS.HH. Oficiales 5.18

Oficina de peritos balística 22.14

Laboratorio balística 25.31

Jefatura balística 10.40

Dormitorio oficiales 8.27

SS.HH. Dormitorio oficiales 5.18

Dormitorio sub oficiales 20.53

SS.HH dormitorio sub oficiales 6.80

TERCER PISO

Jefatura Grafotecnia Dormitorio Jefatura

7.48

SS.HH. Dormitorio jefatura 9.15

Laboratorio y oficina de peritajes grafotecnia

2.95

Mesa de partes química 19.01

34


Laboratorio química 6.90

Sala de peritos Química 25.31

Laboratorio biología y jefatura 20.53

Oficina de insumos 21.04

SS.HH. Mujeres 8.17

SS.HH. Varones 2.42

CUARTO PISO

Medicina forense 22.58

Jefatura medicina 9.43

Consultorio 1 9.15

Sala de peritos medicina 7.38

Fotografíaforense 5.18

Ingenieríaforense 16.85

Moldeados 11.85

Sala de peritos de psicología 25.31

Consultorio 1 9.56

Consultorio 2 8.90

La configuración formal del edificio es lineal y compacta. El edificio en conjunto se dispone sobre terreno regular y plano que define su topografía, exponiendo su frente e ingreso principal por la Av. Salaverry, con zona de estacionamiento vehicular y accesos para personas discapacitadas.

Considerando la poca calidad portante del terreno; se hace necesario contemplar el refuerzo de la cimentación especial del edificio, planteada a través de una cimentación superficial armada, zapatas continuas armadas en ambos sentidos o zapatas conectadas con vigas de cimentación. La construcción del edificio se plantea mediante muros portantes de ladrillo de arcilla, vigas y columnas de amarre de concreto armado, losas aligeradas de concreto armado, tuberías de agua, desagüe y energía eléctrica de PVC, las que correrá empotradas en los muros.

El suministro de agua al local se asegura con un tanque de concreto armado ubicado sobre pedestal en la azotea, se accede con escalera de gato, así como una cisterna de concreto armado, equipado con sistema de electrobombas, ubicados en el patio.

Ejecución de trabajos de conexión domiciliaria al edificio desde las redes públicas de agua potable, energía eléctrica, desagüe y de telefonía. Así como el sistema de seguridad y contra incendio. Además, del sistema de tratamiento de residuos de sustancias tóxicas y contaminantes, a fin de ser evacuadas y eliminadas convenientemente.

21


El nuevo block a construir se emplaza sobre el terreno asignado y se interconectará con la edificación existente a través de un pasaje o pasadizo común considerando una separación de dos metros entre ambos, a fin de no quitar la luz natural que ingresa por las ventas orientadas en dichos frentes laterales de ambas edificaciones. Asimismo, tendrán puertas de ingresos y salidas auxiliares, así como facilitar la circulación orientadas hacia las calles frontal y posterior.

El ingreso al local con respecto a la vereda de la calle existe un retiro de la edificación existente (Complejo Policial – DIVICAJ) de 6.50 ml. Utilizado como jardín, por lo que la nueva construcción se alineará a dicha edificación del complejo policial de conformidad con los Parámetros Urbanísticos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Construcción de cerco delimitando el área a construir, veredas, jardines, rampas de accesos para personas con discapacidad y áreas de estacionamiento.

Rehabilitación y mantenimiento correspondiente a la edificación existente (en la que actualmente viene funcionando la OFICRI), ello a fin de acondicionarlos para oficinas administrativas de las Unidades Especializadas que la requieran; en un área de 305.15 m2 distribuido en dos pisos.

Los trabajos de construcción tienen un área de 803.60 m2 y los trabajos de rehabilitación y mantenimiento un área de 305.15 m2 distribuidos en dos pisos.



ff. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

gg. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

hh. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

ii. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.jj. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.





34













kk. Revisión del estudio de Preinversión ll. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. mm.Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).nn. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).oo. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).pp. Certificado de parámetros urbanísticos.



kk. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

ll. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).mm.Planos de elevaciones (4).nn. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).oo. Vistas en 3D (5)pp. Memoria descriptiva.



12.5.1. EXPEDIENTE TÉCNICO


kkkkk. Resumen ejecutivo.

21


lllll. Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.mmmmm. Memorias de cálculo, por especialidad.nnnnn. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.ooooo. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con

indicación de área y volumen de demolición (de corresponder).ppppp. Planos de obra, por especialidad.qqqqq. Planos de detalles constructivos, por especialidad.rrrrr.Plan de contingencia.sssss. Planillas de metrados, por especialidad.ttttt. Resumen general del presupuesto referencial.uuuuu. Presupuestos referenciales, por especialidad.vvvvv. Análisis de costos unitarios, por especialidad.wwwww. Desagregado de gastos generales.xxxxx. Fórmulas polinómicas, por especialidad.yyyyy. Cronograma de ejecución de obras.zzzzz. Cronograma de desembolso.aaaaaa. Relación detallada de insumos.bbbbbb. Estudio Topográfico y de Suelos.cccccc. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.













34





rr. Resumen Ejecutivo.ss. Memorias Descriptivas por especialidad.tt. Memorias de Cálculo por especialidad.uu. Especificaciones Técnicas por especialidad.vv. Metrados (Planilla por partida y especialidad).ww. Planos por especialidad.xx. Plan de contingencia


gggg. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.hhhh. Presupuesto desagregado.iiii. Resumen de presupuesto.jjjj. Análisis de Costos Unitarios por especialidadkkkk. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).llll. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.mmmm. Formulas Polinómicas por especialidad. nnnn. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.oooo. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, pppp. Cronograma valorizado de avance de obra.qqqq. Cronograma de Desembolsos.rrrr. Relación de insumos y cotizacionesssss. Estudio de cantera para los agregados.tttt. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.


ww. Levantamiento topográfico.xx. Estudio de suelos.yy. Relación de equipo mínimo.zz. Cartel de Obra.aaa.Certificado de parámetros urbanísticos.bbb.Licencia de Obraccc. Coordinación con terceros.ddd.Archivo fotográfico.

7. PLAZOS DE ENTREGA, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.13.1. PLAZO DE ENTREGAPara la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico




21




No obstante, los plazos que El Consultor requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omisión o rectificación fallida; sí se considerarán dentro del Plazo deEjecución del Servicio, derivando en atraso, lo que conllevará a la aplicación inmediata de la penalidad por mora en dicha etapa; según lo previsto en el Contrato.




s. Que se haya suscrito el Contratot. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.u. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.







INFORME INICIAL- ESTUDIOS BÁSICOS.

kk) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el


34


ll) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:



comisaría.

mm) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

nn) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y


oo) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.








Objetivo del Estudio. Normatividad.

21


Ubicación y Descripción del Área en Estudio. Acceso al Área de Estudio. Condición Climática y Altitud de la Zona.








pp) Certificado de parámetros urbanísticos.









34





















sísmica de diseño y modelaje estructural en software de Análisis sísmico, Diagramas de Esfuerzos (Fuerza Cortante y Momento Flector) de principales pórticos, Diseño de

21


Cimentación, Diseño en Concreto Armado de elementos estructurales como zapatas de ser el caso, columnas, placas, losas y vigas de principales pórtico.











PRESUPUESTO DE OBRA






Cronograma Valorizado Referencial de Ejecución de Obra mensual. El Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra indicará el flujo económico de la ejecución de la obra en

34


función a los tiempos y duraciones previstas en el Diagrama de Barras Gantt. El cronograma valorizado deberá ser expresado en periodos mensuales y/o quincenales.







INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. qq. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:







rr. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

ss. Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

tt. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

uu. Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

vv. Planos.- De todas las especialidades.

21


ww. Plan de Contingencia.-

xx. Informe de Variaciones, de requerirlo, y el Formato de Consistencia entre el Expediente Técnico y el Estudio de Preinversión

DOCUMENTOS ECONÓMICOSgggg. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.hhhh. Presupuesto desagregado.iiii. Resumen de presupuesto.jjjj. Análisis de Costos Unitarios por especialidadkkkk. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).llll. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.mmmm. Formulas Polinómicas por especialidad. nnnn. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.oooo. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada

una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, pppp. Cronograma valorizado de avance de obra.qqqq. Cronograma de Desembolsos.rrrr. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,


ssss. Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

tttt. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSvv. Relación de equipo mínimo.ww. Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.xx. Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua,

desagüe y servicio eléctrico).yy. Archivo fotográfico.









La subsanación de las observaciones que se formulen en esta etapa se efectuará en un plazo máximo de siete (07) días calendario. No existe plazo adicional para subsanar observaciones.

Todo retraso en la entrega total de la documentación exigida para esta etapa, que exceda los plazos otorgados, se considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo casos

34


debidamente sustentados y autorizados, y de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley y en el Reglamento.




zz. Jefe de ProyectoProfesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y hábilCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la





aaa. Un (01) ArquitectoProfesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





bbb. Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras.Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





21


ccc. Un (01) Ingeniero Sanitario.Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





ddd. Un (01) Ingeniero Electricista.Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





eee. Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras.







34



Para la Primera y Segunda Etapa del Proyecto: Elaboración de Anteproyecto – Elaboración de Expediente Técnico:- Oficina (Inmueble indicando la dirección)- Equipo de Ingeniería: Teodolito y Nivel - GPS.- Mobiliario y equipo de oficina y de dibujo.(escritorio, sillas, mesa de dibujo)- Computadoras Core I3 minimo y/o Laptops core I3 como minimo- Teléfono fijo y celular- Software necesario para el desarrollo del proyecto: programas de cómputo para análisis y cálculo


9. FORMAS DE PAGO









El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 74,169.30 (Setenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Nueve con 30/100 Nuevos Soles)




El Consultor está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecidos siendo no limitativos: 72. Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

21


73. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante el D.S. 184-2008-EF. 74. Ley Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 75. Ley de Presupuesto del Sector Público AF-201276. Ley Nº 27209: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 77. Ley Nº 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 78. Ley Nº 26572: Ley General de Arbitraje. 79. RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro80. R.M. 037-2006-EM “Código Nacional de Electricidad –Utilización”. 81. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 82. Reglamento Nacional de Edificaciones 83. Ley 28611 Ley General del Ambiente


ANEXO 1


13. GENERALIDADES

Objetivo


Normatividad








14. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO

Geología


Sismicidad

34




15. INVESTIGACIÓN DE CAMPO








Perfiles Estratigráficos.


16. ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN






21



17. AGRESIÓN DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN











19. OTROS





En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación de las calicatas, es obligatorio realizar un “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)", el número mínimo debe ser de 1 exploración.

34


Cuando no existan redes colectores cercanos a la zona en estudio se realizará obligatoriamente el “Análisis de Infiltración” en el campo, asimismo es necesario que se realicen como mínimo 2 pruebas, debiendo detallar en un plano los lugares en donde se realizaron y los resultados detallados de los mismos.




El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

21


ITEM N° 8


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO

PROCESAL PENAL”

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería elabore El Expediente Técnico de Obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, a fin de optimizar los servicios de investigación en la jurisdicción de la Región Policial de Cajamarca en el Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

2. ANTECEDENTES

Mediante el N° Informe Técnico: N°081-2010-IN-0307, la DPI MININTER declara la viabilidad del PIP a nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL” con código SNIP Nº 87939, el 16 de Noviembre del 2011.


a. METAS DE LA INVERSIÓNElaboración de Expediente Técnico de obras del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”

b. UBICACIÓN El proyecto está localizado enDepartamento: LAMBAYEQUE







34






El objetivo de la Consultoría materia de los presentes Términos de Referencia, es la obtención del Expediente Técnico Definitivo de obra sustentado, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP Nº 87939, que contempla los siguientes trabajos:


A. DIVISION CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCION Y ESTADO ACTUAL DE LOS LOCALESActualmente la División contra el terrorismo PNP (DIVICOTER-CHICLAYO), viene ocupando un local ubicado en la Av. Los Incas N° 237 dentro del complejo policial SOT2 PNP Nicolás Arboleda Horna en el distrito de La Victoria. Local propio de material noble de dos pisos en buen estado de conservación. Dicha edificación la comparte con el “Departamento Desconcentrado contra la Corrupción” de Chiclayo y con la DIVTUECO.No cuenta con ambientes apropiados para la investigación policial, ni para la implementación de las salas de retención, interrogatorio e identificación. Por lo que se construirá un módulo para dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno colindante frente a dicha edificación, que cuenta con 35.00 m2 de área disponible.En la actualidad, la edificación DIVICOTER, consta de dos pisos, consiste en una construcción de material noble, con techo aligerado de concreto armado horizontal, sistema de muros portantes de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado. Los pisos son puertas de madera c/p, ventanas de fierro.Todos los ambientes así como los muros interiores y la fachada principal se encuentran tarrajeados y pintados.Como se mencionara, el techo es de loza aligerada horizontal, según se aprecia.Ubicación: Av. Los Incas N° 237 dentro del complejo policial SOT2 PNP Nicolás Arboleda horna en el distrito de la Victoria.

DESCRIPCION Y ALCANCES DEL PROYECTOEl presente proyecto se refiere específicamente en la rehabilitación y ampliación para la implementación de ambientes dentro del marco del NCPP, y brindar un mejor servicio de investigación para el descubrimiento del delito como soporte técnico científico a todas las unidades especializadas encargadas de investigaciones, asi como el poder judicial y ministerio público que lo soliciten.Lo que implica la ejecución de los siguientes trabajos:Se construirá un módulo para dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno colindante frente a dicha edificación que cuenta con 35.00 m2 de área disponible.Por otro lado, se construirá además un ambiente para custodia (Almacén de especies recuperadas) en el 2do. Piso del block principal (terraza) con un área disponible de 14.60 m2.Se rehabilitaran las siete (07) celdas existentes (68.00 m2): Cuatro (04)cuentan con tarima de concreto + inodoro turco y tres (03) celdas se construirá tarimas de concreto en cada celda.Se encuentra ubicado frente a la losa deportiva del complejo policial. Además, se rehabilitaran los turcos y la red desagüe y agua. Se construirán veredas de conexión y cerco delimitando el área.Los trabajos de construcción tiene un área de 49.60 m2 y de rehabilitación 68.00 m2.

B. DIVISION DE SEGURIDAD DE ESTADO

El objetivo es la construcción del nuevo local para la División de Seguridad del Estado PNP de la II DIRTEPOL con Sede en la ciudad de Chiclayo con la finalidad de implementar las salas de retención, interrogatorio e identificación y/o reconocimiento en dicha UUEE PNP, dentro del marco del nuevo código

21


procesal penal en el distrito judicial de Lambayeque y contribuir con el mejoramiento del servicio de investigación policial.Tipología de obraConstrucción mediante edificación de obra nueva de dos (02) pisos, para la implementación de las oficinas y/o ambientes dentro del marco del NCPP, en el terreno de propiedad de la PNP.DESCRIPCION Y ESTADO ACTUAL DEL LOCALActualmente la división de seguridad del estado PNP de Chiclayo, viene ocupando unos ambientes en el local ubicado en la Av. Balta N° 80 dentro del complejo policial 7 de Agosto en el distrito de Chiclayo.Local de material noble de tres (03) pisos en buen estado de conservación. Dicho inmueble se emplaza sobre un área de terreno de 535.00 m2 y cuenta con una construcción total de 1553 m2 aproximadamente, distribuida entre el primer, segundo y tercer piso. Es un local de forma triangular, no cuenta con patio ni estacionamiento.La división de Seguridad del Estado ocupa unos ambientes inapropiados divididos con material contra placado que comparte la primera planta con la División de Servicios Esenciales, la Oficina de participación ciudadana y un ambiente para la cafetería.La segunda planta esta ocupada por las oficinas de la región Policial Lambayeque y el dormitorio de la División de Servicios Esenciales y la RPL. La tercera planta se encuentra ocupada por la banda de músicos de la II-DIRTEPOL, la Oficina de Telecomunicaciones, el tribunal Administrativo Disciplinario y el auditorio de la RPL. El local tiene dos puertas de ingreso, uno en la parte frontal (puerta principal) y otra en la parte posterior.Por lo tanto, no cuenta con ambientes para la implementación de las salas de retención, interrogatorio e identificación.Por lo que se construirá un block para la división de seguridad de estado, incluyendo dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno ubicado en la Av. Los Incas N° 237 en el distrito de La Victoria, que cuenta con 600.00 m2 de área disponible donde existen ambientes precarios que se demolerá.En dicho inmueble (COMPLEJO PNP) la compartirá con la División Antidrogas y DIVICOTER.UBICACIÓNEl inmueble esta ubicado en la Av. Los Incas N° 237 dentro del complejo policial SOT PNP Nicolás Arboleda Horna.

DESCRIPCION Y ALCANCES DEL PROYECTOEl presente proyecto se refiere específicamente en la construcción de un block para la implementación de ambientes dentro del marco del NCPP, lo que implica la ejecución de los siguientes trabajos:Se construirá un block de dos (02) pisos para la implementación de ambientes dentro del marco del NCPP, incluyendo dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno ubicado en Av. Los Incas N° 237 dentro del complejo policial SOT2 PNP Nicolás Arboleda Horna en el distrito de La Victoria, que cuenta con 600.00 m2 de área disponible donde existen ambientes precarios que se demolerá, considerando además vías principales de acceso y de circulación, pasajes peatonales, teniendo en cuenta el entorno y disponibilidad del terreno.Por otro lado, se construirá un block de celdas con tarimas de concreto en cada celda, incluyendo la red de desagüe y agua. Para el abastecimiento de agua se construirá una cisterna subterránea de concreto armado con el sistema de bombeo y tanque elevado para abastecer normalmente a los baños.Se construirá veredas, incluyendo las redes desagüe, agua y energía eléctrica.Los trabajos constituyen una solución al problema de infraestructura que brinda las comodidades necesarias para una buena atención a la comunidad en el ámbito de la investigación policial.

C. DIVANDROEl objetivo del presente proyecto es la construcción del nuevo local para la División Antidrogas PNP (DIVANDRO-CHICLAYO) de la II DIRTEPOL con Sede en la ciudad de Chiclayo con la finalidad de implementar las salas de retención, interrogatorio e identificación y/o reconocimiento en dicha UUEE PNP, dentro del marco del nuevo código procesal penal en el distrito judicial de Lambayeque y contribuir con el mejoramiento del servicio de investigación policial; en el distrito y provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque.

Tipología de Obra: Construcción. Mediante la edificación de obra nueva de dos (02) pisos , para la implementación de las oficinas y/o ambientes dentro del marco del NCPP, en el terreno de propiedad de la PNP

DESCRIPCION Y ESTADO ACTUAL DEL LOCAL

Actualmente la División Antidrogas PNP (DIVANDRO) de Chiclayo, viene ocupando un local ubicado en la Av. Arequipa Norte, de material noble de tres pisos con 224.55 m2 de área construida, en regular estado de conservación. No cuenta con ambientes apropiados para la investigación policial, ni para la implementación de las Salas de Retención, Interrogatorio e Identificación.Estado Actual

34


En la actualidad, la DIVANDRO se encuentra ocupando una casa incautada por TID en condición precaria. La edificación consta de tres pisos, consiste en una construcción de material noble, con techo aligerado de concreto armado horizontal, sistema de muros portantes de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado. Los pisos son predominantemente revestidos en cemento pulido y parcialmente loseta, puertas de madera c/p, ventanas de fierro.

En el 1er. Piso vienen funcionando la Guardia de Prevención, oficinas (03) para G.O N° 01, 02 Y 03, Jefatura de DICIQF y un baño en mal estado, en el 2do. Piso la Jefatura DIVANDRO con Dormitorio y baño anexo, secretaria, oficina de insumos químicos fiscalizados, almacén logística, un dormitorio y dos baños (hombres y mujeres) y en el tercer piso, las salas de meditación (03) para varones, mujeres y menores, un ambiente para servicio de calabozo con baño, lavandería y un baño; con espacios reducidos e inapropiados para el funcionamiento.

Todos los ambientes asi como los muros interiores y la fachada principal se encuentran tarrajeados y pintados. Los baños del público y el personal, que al no contar con adecuados revestimientos e impermeabilización de sus muros, está generando el deterioro de los mismos.Como se mencionara el techo es de loza aligerada horizontal.El local se encuentra en regular estado.

Por lo que se ha previsto construir para la División Antidrogas, una nueva edificación incluyendo dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno ubicado en la Av. Los Incas N° 237 dentro del complejo policial SOT2 PNP Nicolás Arboleda Horna en el distrito de La Victoria, que cuenta con 600.00 m2 de área disponible donde existen ambientes precarios que se demolerá.

Se construirá un block de celdas con tarimas de concreto en cada celda, incluyendo las redes desagüe y agua

Ubicación: Av. Los Incas N° 237 dentro del Complejo Policial SOT2 PNP Nicolás Arboleda Horna en el distrito de La Victoria El frontis principal cuenta con vías principales de circulación, con pistas asfaltadas y veredas en el centro urbano del distrito La Victoria.Descripción y alcance del proyecto:Se refiere específicamente en la construcción de un block para la implementación de ambientes dentro del marco del NCPP y brindar un mejor servicio de investigación.Lo que implica la ejecución de los siguientes trabajos:Se construirá un block de dos pisos para la implementación de ambientes dentro del marco del NCPP con las unidades operativas considerando además vías principales de acceso y de circulación, pasajes peatonales, teniendo en cuenta el entorno y disponibilidad del terreno.Para el abastecimiento de agua se construirá una cisterna subterránea de concreto armado con e sistema de bombeo y tanque elevado para abastecer normalmente a los baños.Se construirá además, un block de celdas con tarimas de concreto en cada celda, incluyendo las redes desagüe, agua y energía eléctrica, cerco delimitado el área a construir, veredas y patio.Los trabajos de construcción tienen un área de 356.56 m2

E. DEPROVE

El objetivo del proyecto es la construcción del nuevo local para el DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE ROBO DE VEHICULOS PNP (DEPROVE) de la II DIRTEPOL con sede en la ciudad de Chiclayo, interrogatorio e Identificación y/o Reconocimiento en dicha UUEE PNP, dentro del marco del nuevo código procesal penal en el distrito judicial de Lambayeque y contribuir con el mejoramiento del servicio de investigación policial; en la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque.

Tipología de obra.

Construcción mediante la edificación de obra nueva de dos pisos para la implementación de las oficinas y/o ambientes dentro del marco del NCPP en el terreno de propi edad de la PNP.

Se construirá una nueva edificación para la DEPROVE incluyendo dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno disponible ubicado en esquina conformada por la Calle Andrés Razuri y prolongación Calle Lincoln en la urb. Urrunaga, distrito de Leonardo Ortiz, con un área total de 809.10 m2 de área disponible. Ubicación:

El inmueble esta ubicado en la esquina conformada por La Calle AndresRazuri y Prolongación Calle Lincoln en la Urb. Urrunaga, del distrito de Leonardo Ortiz, en el centro urbano, del distrito de Leonardo Ortiz.

21


El terreno donde se ejecutara la obra es de propiedad de la PNP actualmente se encuentra lire y disponible.Descripción y alcances del proyecto.

El presente proyecto se refiere específicamente en la construcción de un block para la implementación de ambientes dentro del marco del NCPP y brindar un mejor servicio de investigación para el descubrimiento del delito como soporte técnico científico a todas las unidades especializadas encargadas de investigaciones, así como el poder judicial y ministerio público que lo soliciten.Lo que implica la ejecución de los siguiente trabajos:

Se construirá una nueva edificación para la DEPROVE, incluyendo dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno disponible ubicado en la esquina conformada por la Calle Andresrazuri y Prolongación Calle Lincoln en la Urb. Urrunaga, distrito de Leonardo Ortiz, con un área total de 809.10 m2 de área disponible, considerando además vías principales de acceso y de circulación, pasajes peatonales, teniendo en cuenta el entorno y disponibilidad del terreno.

Para el abastecimiento de agua se construirá una cisterna subterránea de concreto armado con el sistema de bombeo y tanque elevado para abastecer normalmente a los baños.

Se construirá veredas, cerco perimétrico, patio, incluyendo los suministros de desagüe, agua y energía eléctrica.

Los trabajos de construcción tienen un área de 390.40 m2

F. DEP. DESCONCENTRADO CONTRA LA CORRUPCION

El objetivo es implementar las salas de retención, Interrogatorio e Identificación y/o Reconocimiento en dicha UUEE PNP, dentro del marco del nuevo código procesal penal en el distrito judicial de Lambayeque.Tipología de obra

Construcción. Mediante la edificación de obra nueva de dos pisos, para la implementación de las oficinas y7o ambientes dentro del marco del NCPP, en el terreno de propiedad de la PNP.

Se construirá una nueva edificación de material noble en el inmueble ubicado en la Av. Balta cuadra 20 s/n formando esquina con el Jirón Túpac Amaru, distrito de José Leonardo Ortiz donde funcionaba la comisaria de mujeres.Se trata de un local existente de dos pisos en mal estado, actualmente deshabitada y con informe de Defensa Civil declarándolo inhabitable, donde existen ambientes precarios que se demolerá, el mismo que cuenta con 200.00 m2 de área disponible

El inmueble esta ubicado en la Av. Balta Cuadra 20 s/n distrito Leonardo Ortiz.

Para el Abastecimiento de agua se construirá una cisterna subterránea de concreto armado con el sistema de bombeo y tanque elevado para abastecer normalmente a los baños.

Se construirá veredas, incluyendo los suministros de desagüe, agua y energía eléctrica.Los trabajos de construcción tienen un área de 328.00 m2.

G. DIVTUECO

El objetivo es la construcción del nuevo local para la División de turismo y Ecología PNP (DIVTUECO PNP) de la II DIRTEPOL con sede en la ciudad de Chiclayo con la finalidad de implementar las salas de retención, interrogatorio e identificación y/o reconocimiento en dicha UUEE PNP, dentro del marco del nuevo código procesal penal en el distrito judicial de Lambayeque.

Tipología de obra:

Construcción, mediante la edificación de obra nueva de dos (02) pisos, para la implementación de las oficinas y/o ambientes dentro del marco del NCPP en el terreno de propiedad de la PNP.Ubicación:

El inmueble está ubicado en la esquina conformada por la Calle AndresRazuri y Prolongación Calle Lincoln en la Urb. Urrunaga en el centro urbano del distrito de Leonardo Ortiz.El terreno donde se ejecutara la obra es de propiedad de la PNP actualmente se encuentra libre y disponible para construir.

34


Descripción y alcances del proyecto.

El presente proyecto se refiere específicamente en la construcción de un block para la implementación de ambientes dentro del marco del NCPP.

Se construirá una nueva edificación para la División de turismo y Ecología PNP (DIVTUECO PNP) incluyendo dichas salas de acuerdo al nuevo código procesal penal en el terreno disponible ubicado en la esquina conformada por la Calle AndresRazuri y prolongación Calle Lincoln en la Urb. Urrunaga, distrito de Leonardo Ortiz, con un área total de 809 m2 de área disponible, considerando además vías principales de acceso y de circulación, pasajes peatonales, teniendo en cuenta el entorno y disponibilidad del terreno.Para el abastecimiento de agua se construirá una cisterna subterránea de concreto armado con el sistema de bombero y tanque elevado para abastecer normalmente los baños.

Se construirá veredas, cerco perimétrico, patio,incluyendo los suministros de desagüe agua y energía eléctrica.

Los trabajos de construcción tienen un área de 330.88 m2


kk. Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, topométricas, geológicas, etcétera; de los terrenos y edificaciones a intervenir, y que tengan implicancias en los proyectos a desarrollar.

ll. Definir las características técnicas de diseño y estructuración del proyecto requerido.

mm. Definir las especificaciones técnicas de construcción de las obras requeridas.

nn. Establecer el costo de las obras proyectadas, así como el plazo mínimo de ejecución de las mismas.

oo. Los expedientes técnicos de edificación, según lo exige el segundo párrafo del Artículo 13º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán ser elaborados de manera tal que, al momento de ejecutar las obras, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; bajo exclusiva responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e imprevisibles. Esta responsabilidad está claramente establecida en el artículo 22.1 de la Directiva Nro. 002-2010-CG/OEA, ‘Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría Nro. 196-2010-CG.





21













qq. Revisión del estudio de Preinversiónrr. Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. ss. Sistema Eléctrico (Instalaciones Eléctricas).tt. Sistema Sanitario (Instalaciones Sanitarias).uu. Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la

Infraestructura Existente y Estudio de Suelos).vv. Certificado de parámetros urbanísticos.



qq. Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. (De acuerdo a la normatividad del RNE)

rr. Planos de planta (Intervenciones, Distribución General y Techos).ss. Planos de elevaciones (4).tt. Planos de cortes; preferentemente por los elementos de circulación vertical (3 longitudinales, y 3

transversales).uu. Vistas en 3Dvv. Memoria descriptiva.





34


dddddd. Resumen ejecutivo.eeeeee. Memorias descriptivas de las obras a ejecutar, por especialidad.ffffff.Memorias de cálculo, por especialidad.gggggg. Especificaciones técnicas propias de la obra, por especialidad.hhhhhh. Planos de intervenciones. Demolición o desmontajes de infraestructura existente. Con

indicación de área y volumen de demolición (de corresponder).iiiiii. Planos de obra, por especialidad.jjjjjj. Planos de detalles constructivos, por especialidad.kkkkkk. Plan de contingencia.llllll. Planillas de metrados, por especialidad.mmmmmm. Resumen general del presupuesto referencial.nnnnnn. Presupuestos referenciales, por especialidad.oooooo. Análisis de costos unitarios, por especialidad.pppppp. Desagregado de gastos generales.qqqqqq. Fórmulas polinómicas, por especialidad.rrrrrr. Cronograma de ejecución de obras.ssssss. Cronograma de desembolso.tttttt.Relación detallada de insumos.uuuuuu. Estudio Topográfico y de Suelos.vvvvvv. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.












La documentación impresa que presentará EL CONSULTOR, deberá incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoría. En tal sentido, deberá

21


rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar la documentación entre sí, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.




yy. Resumen Ejecutivo.zz. Memorias Descriptivas por especialidad.aaa. Memorias de Cálculo por especialidad.bbb. Especificaciones Técnicas por especialidad.ccc. Metrados (Planilla por partida y especialidad).ddd. Planos por especialidad.eee. Plan de contingencia


uuuu. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.vvvv. Presupuesto desagregado.wwww. Resumen de presupuesto.xxxx. Análisis de Costos Unitarios por especialidadyyyy. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).zzzz. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.aaaaa. Formulas Polinómicas por especialidad. bbbbb. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.ccccc. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de

las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, ddddd. Cronograma valorizado de avance de obra.eeeee. Cronograma de Desembolsos.fffff. Relación de insumos y cotizacionesggggg. Estudio de cantera para los agregados.hhhhh. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.


eee.Levantamiento topográfico.fff. Estudio de suelos.ggg.Relación de equipo mínimo.hhh.Cartel de Obra.iii. Certificado de parámetros urbanísticos.jjj. Licencia de Obrakkk. Coordinación con terceros.lll. Archivo fotográfico.





34









v. Que se haya suscrito el Contratow. Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de Preinversión a nivel de perfil.x. Que la Entidad haya hecho entrega de las Credenciales de Identificación al Consultor.De acuerdo al Art. Nº 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.








21


qq) Revisión del estudio de Preinversión. Deberá presentar un informe técnico con el análisis de las intervenciones descritas en el


rr) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la comisaría. Ficha Técnica (datos del lugar) de acuerdo al modelo proporcionado. Informe o Ficha Técnica de Evaluación y diagnóstico general del local a intervenir:



comisaría.

ss) Instalaciones Eléctricas. Verificación Red Pública Eléctrica Verificación de existencia de Redes Eléctricas (conexión domiciliaria) Verificación de Sistema Eléctrico utilizado (de existir) Verificación de capacidad de carga (de existir) Descripción de Tableros Eléctricos (de existir) Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas (de existir) Deberá presentar Un plano con el levantamiento de las redes existentes. Deberá emitir un informe con el resultado de las verificaciones realizadas.

tt) Instalaciones Sanitarias. Verificación Redes Públicas de Agua y Desagüe Verificación de existencia de Redes Sanitarias (Conexiones domiciliarias de agua y


uu) Elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Infraestructura Existente y Estudio de Suelos acorde con lo señalado en el presente Término de Referencia, excepto en los casos en que LA ENTIDAD haga entrega de dichos estudios.







Básicamente de las zonas donde se edificarán obras nuevas o se ampliará. Debe adecuarse a las necesidades específicas del componente, debiendo aumentar los

34


alcances en cualquiera de sus partes si las condiciones encontradas lo exigen, sin embargo no se limitará de los siguientes trabajos:- Generalidades









vv) Certificado de parámetros urbanísticos.







Planos de Distribución por niveles. Se indicará los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicación de los materiales de acabados, nombre

21


de los ambientes, mobiliario fijo, amueblamiento, cuando se trate de dimensiones mínimas o sea necesario para entender el uso; etc.



















Techos (Aligerado o losa maciza) y escaleras.

34


Vigas, tanque elevado de ser el caso. Planos de detalles constructivos.













PRESUPUESTO DE OBRA





las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, acompañado de la determinación de Cuadrillas de Mano de Obra óptimas para la zona de trabajo, de rendimientos y recursos acordes con los usados en los Análisis de Precios Unitarios. Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en el componente del proyecto a ser desarrolladas mediante el software Ms Project. Al respecto, en el Diagrama

21


de Barras GANTT, se debe expresar numéricamente la duración total del proyecto y de cada una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta crítica en color rojo.








INFORME FINAL

- Se deberá presentar la información consolidada de las etapas anteriores siempre que cuenten con la conformidad de la Entidad, además de los documentos señalados a continuación. yy. Resumen Ejecutivo.-el cual contendrá lo siguiente:







zz. Memorias Descriptivas.- Del Proyecto en su conjunto, considerando las respectivas especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, comunicación e instalaciones sanitarias.

aaa.Memorias de Cálculo.- Para las especialidades de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de acuerdo a las propuestas planteadas.

bbb. Especificaciones Técnicas.- De arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, comunicaciones e instalaciones sanitarias. Dado que dichos Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra, deberán elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

34


ccc.Metrados.- Sustentados por cada partida que conforma el Valor Referencial, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que se requiera.

ddd. Planos.- De todas las especialidades.

eee.Plan de Contingencia.-

DOCUMENTOS ECONÓMICOSuuuu. Valor referencial y presupuesto por partidas y por especialidad.vvvv. Presupuesto desagregado.wwww. Resumen de presupuesto.xxxx. Análisis de Costos Unitarios por especialidadyyyy. Análisis de Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables).zzzz. Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción.aaaaa. Formulas Polinómicas por especialidad. bbbbb. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos), por especialidades.ccccc. Cronograma de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada

una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, ddddd. Cronograma valorizado de avance de obra.eeeee. Cronograma de Desembolsos.fffff. Relación de insumos (materiales, mano de obra y equipos) - Cotización de materiales,


ggggg. Estudio de cantera para los agregados (Distancias de la Obra), ubicación de botaderos autorizados mediante plano esquemático (Distancias de la Obra).

hhhhh. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra, conforme a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSfff. Relación de equipo mínimo.ggg.Cartel de Obra de acuerdo a las medidas y diseño dispuestas por el Ministerio del Interior.hhh.Coordinación con terceros (Municipalidad y empresas prestadoras de servicios, agua,

desagüe y servicio eléctrico).iii. Archivo fotográfico.










21







jjj. Jefe de ProyectoProfesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habil vigenteCargo Jefe de ProyectoExperiencia mínima Con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la





kkk. Un (01) Arquitecto (mínimo)Profesional Arquitecto colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





lll. Un (01) Ingeniero Civil, especialista en estructuras (mínimo)Profesional Ingeniero Civil colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la


general, que haya realizado trabajos de evaluación y

34


reestructuración de edificaciones para ampliaciones o remodelaciones.



mmm. Un (01) Ingeniero Sanitario (mínimo)Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





nnn. Un (01) Ingeniero Electricista (mínimo) Profesional Ingeniero Electricista colegiado y hábilCargo Equipo TécnicoExperiencia mínima Con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la





ooo. Un (01) Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación de obras (mínimo)





21




8.2 RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS:



9. FORMAS DE PAGO




Para tal efecto el CONSULTOR presentará el Expediente Técnico adecuado a la forma que señale las normas legales vigentes, como: la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.El expediente técnico, será desarrollado en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para hojas de cálculo, S10 para presupuestos y MS Project para la programación y los planos en el programa AUTOCAD. El Consultor deberá entregar los CDs con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria explicativa.Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Consultor, sin el debido respaldo ni justificación técnica.El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente.En el caso de que no se elabore un expediente técnico debido a situaciones imprevistas o de fuerza mayor, se deducirá el pago proporcionalmente al monto de la obra.


El valor estimado del Expediente Técnico es de S/. 207,019.60 (Doscientos siete mil diecinueve con 60/100 Nuevos Soles).


El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente Técnico. La revisión de los documentos y planos por parte del MININTER durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime al Consultor de la responsabilidad total del mismo. En razón a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberá garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra, desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico por parte del MININTER; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su negativa primeramente a Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales

34


consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.




21


ANEXO 1


29. GENERALIDADES

Objetivo


Normatividad









Geología


Sismicidad




Cimentaciones de las Estructuras a Tomar en Cuenta para el Cálculo de la Capacidad Admisible de Carga.

34


Breve explicación de las características de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, así como de las muestras, acompañadas de fotografías.


















21











35. OTROS








El Consultor deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material granular, indicando los espesores de éstos (mínimo 10 cm), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losas, etc; de la misma manera se

34


procederá para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se señalara el tratamiento de la subrrasante.



IMPORTANTE:

Aquí deberá indicarse el detalle y descripción de los términos de referencia del servicio convocado, en estricta concordancia con el expediente de contratación. De conformidad con el artículo 11 del Reglamento, el área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los servicios que requiera para el cumplimiento de sus funciones, debiendo desarrollar esta actividad en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo indicado en el artículo 13 de la Ley. Para ello, deberá tener en cuenta la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado y evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados postores.

El detalle de los términos de referencia deberá cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere. Asimismo, deberá observarse los requisitos establecidos en los reglamentos sectoriales, según lo indicado en el artículo 11 del Reglamento.

El consultor debe contar con la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

De acuerdo al objeto del contrato, se podrá incluir otras penalidades distintas a la penalidad por mora. Dichas penalidades deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 166 del Reglamento.

De optarse por considerar penalidades distintas a la penalidad por mora, se recomienda elaborar un listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

IMPORTANTE:

Para determinar la especialidad se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores previstas en el artículo 268 del Reglamento.

Indicar si se trata de una contratación por ítems, etapas o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.

21


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46° del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN8

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (35 puntos)9

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD (15 PUNTOS)

8 De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

9 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.

34


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial del ítem.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso

M >= [3] veces el valor referencial:

[15] puntos

M >= [2] veces el valor referencial y < [3]veces el valor referencial:

[10]puntos

M >= [1] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial:

[05] puntos10

10 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

21



presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

IMPORTANTE:

Cuando el objeto del proceso sea la elaboración de expedientes técnicos deberá acreditarse la experiencia en la actividad con copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago referidos a servicios prestados en la elaboración de expedientes técnicos, sin considerar el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos a la supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (20 PUNTOS)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial del Ítem.

Se considerará servicio similar a Consultoría de Obras realizadas para la Elaboración de Expedientes Técnicos en Edificaciones.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria

M >= [2] veces el valor referencial:

[20] puntos

M >= [1] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial:

[10] puntos

34



sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(40 puntos)

21



B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

b.1.1 Jefe de Proyecto

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como Jefe de Proyectos o Jefe de Estudios o Jefe de Proyectos en Estudios Definitivos en Edificaciones en General. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: Elaboración de Estudios Definitivos o Elaboración de Expedientes Técnicos en Edificaciones en General, como Jefe de Proyecto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de los contratos de trabajo con su respectiva conformidad, constancias, certificados, o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, las que deberán indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.

Más de [4] años: [35] puntos

Más de [3] hasta [4] años: [20] puntos

Más de [2] hasta [3] años: [10] puntos11

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO12

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

b.2.1.1 Jefe de Proyecto

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 1 : Dos (2) MaestríasNIVEL 2 : Una (1) Maestría

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de TÍTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA. En el caso de las Maestrías se acreditará con el título de Magister.

NIVEL 1 DE FORMACIÓN ACADÉMICA: [2.5] puntos

NIVEL 2 DE FORMACIÓN ACADÉMICA: [1] puntos

B.2.2 CAPACITACIÓN:11 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

12 De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza y complejidad del servicio a ser ejecutado, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

34



b.2.2.1 Jefe de Proyecto

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto en cursos, seminarios y/o talleres, entre otros, en materia del Sistema Nacional de Inversión Pública y Contrataciones del Estado.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de TÍTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

Más de 30 horas lectivas: [2.5] puntos

Más de [10] hasta [30] horas lectivas:

[1] puntos

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS13 (25 puntos)

Mejora 1 : [25] puntosAl postor que formule tres (3) rubros a los TDR.

Mejora 2 : [15] puntosAl postor que formule dos (2) rubros a los TDR.

Mejora 3 : [05] puntosAl postor que formule un (1) rubro a los TDR.

El postor que no formule ningún rubro a los TDR, tendrá cero puntos.

C.1 Enriquecimiento de los Términos de Referencia

Criterio:Se otorgará puntaje al postor, en función a sus significativos aportes, mejoras, sugerencias a los términos de referencia del presente Estudio, en tres (03) rubros siguientes: 1) Utilización de equipos para la realización de los Estudios del Proyecto; 2) Propuestas Innovadoras y efectivas para el Equipamiento y Mobiliario; y 3) Uso del Software especializados para el análisis y diseño del Proyecto.

Se considerarán como aportes, mejoras o sugerencias a los Términos de Referencia, a los planteamientos del postor que incluyan innovaciones tecnológicas de ser el caso, para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en los TDR; permitiendo cubrir vacíos o prevean actividades no contempladas, que pudieran presentarse en el cumplimiento del servicio.

La calificación de este acápite corresponde a la evaluación o análisis que el Consultor realice a los Términos de Referencia establecidos por la Entidad para el requerimiento de sus servicios, proponiendo en su propuesta métodos o acciones que permitan su mejora, efectuando comentarios y sugerencias. Los aportes serán adicionales a los términos de referencia planteados por el área usuaria y no generarán mayores gastos a la Entidad.

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada.

entendiéndose en ese sentido, una propuesta innovadora y efectiva a aquella que aporta al equipamiento y mobiliario más allá de los TDRs;

Con relación al rubro 3) si una empresa propone el uso de un software y otra empresa propone el uso de tres software, y ambas

13 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se le otorgará puntaje.

21


aportan, obtendrán el mismo puntaje.

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

34


Conste por el presente Contrato, el Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca (Oficris y Unidades Especializadas), que celebra de una parte el Ministerio del Interior, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20131366966, con domicilio legal en Plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Corpac, Distrito de San Isidro, debidamente representada por el SR. MANUEL ADOLFO LEON GOMEZ, identificado con DNI Nº 06771422, en su calidad de Director General de Gestión en Administración designado mediante Resolución Ministerial N° 0560-2012-IN de fecha 20.07.2012, y según facultades que obran en la Resolución Ministerial N° 1201-2011-IN de fecha 17.11.2011, y de la otra parte el , debidamente representado por su

, con DNI N° , con domicilio legal en , según, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones

siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2013/IN-DGA-DL para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca (Oficris y Unidades Especializadas), a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca (Oficris y Unidades Especializadas), conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.14

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 15

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en pagos parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

LA ENTIDAD deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor DEL CONTRATISTA en la forma siguiente:

14 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

21


ITEM Pagos Porcentaje Condición

PARA CADA ITEMDel 1 al 8

Primer Pago: 20% A la Conformidad por la Dirección de Infraestructura del Informe Inicial - Anteproyecto.

Segundo Pago: 40% A la Conformidad por la Dirección de Infraestructura del Expediente Técnico - Informe Final.

Tercer Pago: 40% A la emisión del resolutivo de aprobación administrativa del Expediente Técnico de parte de la Entidad.

De acuerdo con el artículo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad por parte de la Dirección de Infraestructura de la Dirección de Gestión en Administración del Ministerio del Interior.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ÚLTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora16 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato17: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR 16 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

17 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el

34


EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 1 AÑO] años.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la

consentimiento de la liquidación final.

21


Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y

34


demás normas de derecho privado.

CLAUSULA DÉCIMO SÉXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 18

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

18 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

21


“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

34


FORMATOS Y ANEXOS

21


FORMATO N° 119

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2013/IN-DGA-DLPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.20

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

19 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

20 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

34


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALCONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2013/IN-DGA-DLPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

21


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de consultoría de obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

34


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

21


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

34


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


243

243

MINISTERIO DEL INTERIORConcurso Público N° 0001-2013/IN-DG-DL – Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca. (Oficris y Unidades Especializadas).

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA21 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA22MONTO FACTURADO

ACUMULADO23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

21 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

22 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

23 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

242

242



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


243

243

MINISTERIO DEL INTERIORConcurso Público N° 0001-2013/IN-DG-DL – Elaboración de Expedientes Técnicos en las Regiones de Cusco, Lambayeque, Arequipa, Lima y Cajamarca. (Oficris y Unidades Especializadas).

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA24 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA25MONTO FACTURADO

ACUMULADO26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

24 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

25 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

26 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

242

242



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


243


ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

bases estÁndar de concurso pÚblico para...

Documents