bases de licitacion - guatecompras.gtbases de licitacion... · proyecto de contrato 16....

48
BASES DE LICITACION

Upload: buiphuc

Post on 06-Nov-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

BASES DE LICITACION

Page 2: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta) Y

QUINTA (5ta.) CALLE, SEGUNDA (2da) Y

QUINTA (5ta.) AVENIDA, DENTRO DEL PREDIO

FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y

COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –

ZOLIC-.

UBICACIÓN:

Km. 293.5 Ruta CA-9 Norte, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal,

Guatemala.

Page 3: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

INDICE-CONTENIDO

1. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

3. DEFINICIONES

4 LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA, EN

ORIGINAL Y COPIAS REQUERIDAS

5. GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA, CON

INDICACIÓN DE LOS RIESGOS A CUBRIR, SU VIGENCIA Y MONTOS

6. FORMA DE PAGO DE LA OBRA

7. PORCENTAJE DE ANTICIPO Y PROCEDIMIENTO PARA OTORGARLO,

CUANDO ESTE SE CONCEDA

8. LUGAR, DIRECCIÓN EXACTA, FECHA Y HORA EN QUE SE

EFECTUARÁ LA DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y

APERTURA DE PLICAS

9. DECLARACIÓN JURADA DE QUE EL OFERENTE NO ES DEUDOR

MOROSO DEL ESTADO NI DE LAS ENTIDADES A LAS QUE SE

REFIERE EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO

10. COMPROMISO FORMAL DE QUE EN CASO DE ADJUDICÁRSELE LA

NEGOCIACIÓN, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

ACREDITARÁ HABER EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE DE

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

11. INDICACIÓN DE LA FORMA DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS

UNITARIOS POR RENGLÓN

12. CRITERIOS QUE DEBERÁN SEGUIR LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA

CALIFICAR LAS OFERTAS RECIBIDAS

Page 4: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

13. INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE CONSIDEREN

FUNDAMENTALES

14. MODELO DE OFERTA

15. PROYECTO DE CONTRATO

16. ESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS, DISPOSICIONES

ESPECIALES Y PLANOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

17 ANEXOS

Page 5: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

DEFINICIONES:

CONTRATISTA: Persona Individual o Jurídica, responsable de la ejecución

física de el PROYECTO”.

OFERENTE: Persona Individual o Jurídica, que presenta una oferta para

ejecutar el “PROYECTO”, objeto de este concurso.

PROPUESTA: Oferta presentada por la Persona Individual o Jurídica, que

participa en este concurso.

COMISIÓN RECEPTORA Y CALIFICADORA: Es el órgano competente

para recibir ofertas, calificarlas y recomendar la adjudicación

del “PROYECTO”. Será nombrada por ZOLIC.

PLICA: Sobre lacrado y sellado, en donde se encuentra la oferta

económica y todo los documentos solicitados en las presentes

bases.

ANEXO: Documento que forma parte del contrato, en el cual se

describen las especificaciones del proyecto, planos, detalles,

etc.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y QUINTA (5ta.)

CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA,

DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE

INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –

ZOLIC-.

PLAZO: Período en días o meses calendario del cual dispone el

“CONTRATISTA” para el cumplimiento del objeto del contrato.

ESPECIFICACIONES: Son normas que fijan y determinan de modo preciso las

conductas de los contratistas en cuanto a la forma y modo de

ejecución de los proyectos.

Page 6: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Son los principios y normas técnicas y

legales que el contratista debe utilizar, aplicar y cumplir para

los materiales que se empleen en el proyecto.

SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y representante del “CONTRATISTA”

en el proyecto, capaz de tomar decisiones, quién deberá tener

CINCO (5) o más años de colegiado activo y con experiencia

PROFESIONAL en ejecución de proyectos viales mínima de

CINCO (5) o mas proyectos, que deberá antes de asumir la

responsabilidad, ser aprobado por ZOLIC. Su permanencia en

el proyecto es obligatoria durante la ejecución de los trabajos.

OFERENTE: La persona natural o jurídica legalmente autorizada para

operar en Guatemala, cuyo giro ordinario de su actividad

principal comercial o productiva, es la del objeto del presente

proyecto.

SUPERVISIÓN: La supervisión del proyecto estará asignada al

superintendente, designado, y es el responsable de la

vigilancia y supervisión de la ejecución del proyecto y el

cumplimiento de las especificaciones técnicas.

DÍA CALENDARIO: Cualquier día del año, incluyendo sábados, domingos y días

de asueto.

DÍA HÁBIL: Día en que operaciones normales puedan proceder durante la

mayor parte del horario de trabajo.

EQUIPO: Toda la herramienta o maquinaria, necesaria para ejecutar

cualquier actividad que implique la ejecución del proyecto.

ANEXO: Documento que forma parte del contrato, en el cual se

describen las Generales del proyecto, tales como, cantidades

de trabajo.

Page 7: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y QUINTA (5ta.)

CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA,

DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE

INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –

ZOLIC-.

PLAZO: Período en días o meses calendario del cual dispone el:

“CONTRATISTA” para el cumplimiento del objeto del contrato.

ESPECIFICACIONES: Son normas que fijan y determinan de modo preciso las

conductas de los contratistas en cuanto a la forma y modo de

ejecución de los proyectos, elaboradas por ZOLIC y, cuando

aplique, las Especificaciones Generales para la Construcción

de Carreteras y Puentes (Edición 2001) aprobadas por el

Ministerio de Comunicaciones.

SUPERINTENDENTE Y/O SUPERVISOR: El Ingeniero Civil y representante

del “CONTRATISTA” en el proyecto, capaz de tomar

decisiones, quién deberá tener CINCO (5) o más años de

colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en

ejecución de proyectos viales mínima de CINCO (5) o mas

proyectos, que deberá antes de asumir la responsabilidad, ser

aprobado por ZOLIC. Su permanencia en el proyecto es

obligatoria durante la ejecución de los trabajos.

SEÑAL HORIZONTAL: Marca de pintura de color amarillo o blanco que se

graba sobre la superficie de rodamiento para reglamentar,

prevenir o informar a los usuarios de la vía.

BACHE: Hoyo que se hace en la superficie de la calle, es una falla muy

común en los pavimentos flexibles, es la pérdida de la carpeta

en un lugar puntual de la superficie de rodamiento, motivado

Page 8: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

por diferentes factores principalmente relacionadas con la

calidad de la capa subyacente, la filtración de agua o el

progreso de la oxidación de los agregados pétreos.

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation

Officials, Asociación Americana de Autoridades Estatales de

Carreteras y Transporte.

ASTM: American Society for Testing Materials, Asociación Americana

para el Ensayo de Materiales.

1. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

A) Los oferentes pueden ser personas Individuales o Jurídicas que estén

inscritos y calificados en el Registro de Precalificados del Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, inscritos en el Registro

Mercantil, acreditada con la Patente de Comercio o Patente de Comercio de

Sociedad, Inscritos en el Registro Tributario Unificado como Contribuyente

Normal o en el Régimen Optativo.

B) Los oferentes deberán presentar dentro de su oferta la Constancia de

Precalificado actualizado 2012, que incluya las especialidades para las que

precalifique. No se aceptarán precalificaciones en trámite.

C) Los oferentes deberán presentar información y documentación que cumpla

con los requisitos establecidos en las Bases, Especificaciones Técnicas y

Generales; Planos y Disposiciones Especiales y los establecidos en las

demás leyes aplicables, de lo contrario serán descalificadas de conformidad

con la Ley de Contrataciones del Estado.

Page 9: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

D) Los oferentes deben presentar dentro de la oferta: Declaración Jurada de

compromiso de emplear a un Ingeniero Civil Colegiado Activo, “como

Superintendente del PROYECTO” quien contará con experiencia

profesional mínima de cinco años en ejecución de proyectos similares, el

status de Colegiado Activo deberá mantenerse durante todo el tiempo que

permanezca a cargo de la ejecución de el “PROYECTO” y representará a la

persona individual o jurídica en sus actividades técnicas.

E) Los oferentes deberán cumplir con la presentación de planos y la

especificación de los precios unitarios de cada uno de los renglones que lo

integran, expresados en Quetzales, tanto en número como en letras.

F) Los oferentes deben estar al día en el pago del Impuesto sobre la Renta

ISR, el Impuesto al Valor Agregado IVA, de acuerdo a las leyes del país

para el efecto deberán presentar fotocopia simple de las dos ultimas

declaraciones de pago debidamente operadas por la Superintendencia de

Administración Tributaria y su Constancia de Inscripción en el Registro

Tributario Unificado para verificar en que régimen se encuentran inscritos.

G) El oferente que sea favorecido con la suscripción del Contrato

correspondiente se compromete a mantener comunicación constante

durante la vigencia del mismo y notificar por escrito a los registros

señalados en el inciso A) de éstas bases y al Departamento de Ingeniería y

Gerencia General de ZOLIC de cualquier cambio de dirección, o número de

teléfono, que hayan sido declarados en la OFERTA, fotocopias simples que

se tendrán como válidas y bien hechas con los sellos de recepción de las

notificaciones que allí se hicieran.

H) El oferente que suscriba el contrato correspondiente queda obligado a

atender y asistir a todo citatorio que ZOLIC haga. Caso contrario podrá ser

objeto de una sanción económica de conformidad con la Ley de

Contrataciones.

Page 10: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

I) El Oferente que suscriba el contrato correspondiente se compromete a

cumplir todo lo estipulado en el mismo. Estará sujeto a las leyes de la

República de Guatemala, deberá cumplir con la Ley de Contrataciones del

Estado y la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

J) El Oferente que suscriba el contrato se sujeta a la Supervisión de campo

por parte del Supervisor nombrado por la Autoridad Administrativa Superior

de ZOLIC, quien presentará los informes pormenorizados periódicos del

avance físico de la obra y el proyecto de estimación para que la Jefatura del

Departamento de Ingeniería de la Institución compruebe si el avance

reportado en el informe está de acuerdo la estimación presentada para

darle tramite al procedimiento de pago establecido.

K) Una vez suscrito el contrato el contratista debe gestionar la autorización de

un libro de actas en la Contraloría General de Cuentas para utilizar como

bitácora del proyecto, misma en la que el supervisor por parte del

contratista deberá llevar control de la ejecución de los trabajos y presentar

al Departamento de Ingeniería cuando éste lo requiera para verificar los

avances del proyecto.

L) El Contratista deberá entregar un ejemplar de Planos de Como Construido

al finalizar la obra al Departamento de Ingeniería de Zolic.

2. UBICACIÓN Y ÁREA DEL PROYECTO

El Proyecto se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Zona

Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, Zolic, Km. 293.5,

ruta CA-9 Norte, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal,

Guatemala. El área A rehabilitar será de 6,900 m2 de perfilado, nivelando

las áreas que sean necesarias en un promedio de 250 m3 de colocación de

Page 11: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

nueva carpeta de Concreto Asfáltico en labores de bache, colocación de

una capa de rodadura de concreto asfáltico de 1,400 m3, la construcción o

reconstrucción de 35 unidades de Cajas y Cabezales para Alcantarillas de

concreto ciclópeo, hacer los cortes en el concreto para establecer las juntas

de dilatación y construcción de 400 ml de bordillo.

3. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA, EN

ORIGINAL Y COPIAS REQUERIDAS

3.1 La oferta firmada por el Representante Legal.

3.2 Declaración jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado ni de

las entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las

municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales (numeral

10 del Artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado).

3.3 Declaración jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que

se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.4 Garantía de Sostenimiento de Oferta por el 5% de acuerdo al Artículo 64 de

a Ley de Contrataciones del Estado.

3.5 Constancia de estar inscrito en el Registro de precalificados del MICIVI del

año 2012, en las especialidades de 6 Pavimentos, 24.14 Pavimento rígido y

24.56 Pavimentación de calles.

3.6 Constancia de estar inscrito en el Registro Mercantil, presentar fotocopia de

la patente de comercio de Empresa y Sociedad.

3.7 Constancia de estar inscrito en el Registro Tributario Unificado de SAT y el

carné con el número de identificación Tributaria.

3.8 Ultima declaraciones del pago del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al

Valor Agregado y del seguro social (IGSS).

Page 12: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

3.9 Cronograma de Actividades y Programa de Inversión y ejecución, que

contenga cantidades estimadas de trabajo de manera detallada, los precios

unitarios de cada uno de los renglones que lo integran, calendarización para

la entrega de la obra, expresados en Quetzales, tanto en número como en

letras cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de

la Ley de Contrataciones del Estado.

3.10 Análisis detallado de la integración de costos de todos y cada uno de los

precios unitarios que se aplicarán a los diferentes conceptos o renglones de

trabajo.

3.11 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del oferente y la

personería de su representante, en su caso. inscrito en el RENAP.

3.12 Documentación legal que acredite que se cuenta con el equipo necesario

para ejecutar los renglones de trabajo del PROYECTO.

3.13 Certificación contable del Contador de la Sociedad y títulos de propiedad en

donde se haga constar que ellos son los legítimos propietarios de la

maquinaria propuesta, principalmente la perfiladora del pavimento y la

mezcladora de concreto hidráulico.

3.14 Balance General Auditado con el sello y firma de un Contador Público y

Auditor Colegiado Activo.

Todos los documentos por presentarse y que están descritos en el Modelo

de Oferta, deben tener su carátula respectiva para identificarlos fácilmente,

foliados y firmados por el Contratista y/o por el Representante Legal según

sea el caso y, redactados en español, sin borraduras, tachones ni

adiciones. La primera hoja de la oferta deberá ser el índice de la misma,

presentar la documentación en el orden indicado en el modelo de oferta.

En ningún caso se admitirán en la oferta condiciones que modifiquen o

tergiversen las Bases de Licitación.

Page 13: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

“LAS OFERTAS” se presentarán en original y dos copias en sobres

separados, cada una (original y 2 copias) deben estar debidamente foliadas

y el documento encuadernado con presentación formal de la empresa, la

oferta original deberá entregarse a la comisión receptora de ofertas con una

etiqueta de identificación con el titulo: “Oferta Original Comisión Receptora

de Ofertas” la cual al finalizar la adjudicación deberá ser entregada al

Departamento de Asesoría Jurídica de Zolic por parte de dicha Comisión, la

primera copia deberá tener una etiqueta en la parte frontal con el título:

“Fotocopia de Oferta: Departamento de Ingeniería Zolic” y la segunda copia

deberá tener una etiqueta en la parte frontal con el título: “Fotocopia de

Oferta: Gerencia General Zolic”.

Toda la información presentada, será corroborada por ZOLIC y de

presentarse alguna irregularidad en la documentación, dará motivo para

descalificar al oferente. Los costos y gastos de la presentación y

preparación de la oferta así como de la reproducción de toda la

documentación requerida corren a cargo de los oferentes y en ningún caso,

se responsabilizara a “ZOLIC” de los mismos.

4. GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA, CON

INDICACIÓN DE LOS RIESGOS A CUBRIR, SU VIGENCIA Y MONTOS

Las garantías que forman parte de las presentes Bases de Licitación y que

aparecen a continuación deberán formalizarse mediante Fianza emitida por

Instituciones autorizadas para operar en Guatemala. Las garantías serán

hechas efectivas por "ZOLIC”, cuando fuera necesario, conforme lo

establecido en el contrato de mérito.

4.1 Al presentar la Oferta

Fianza de Sostenimiento de Oferta

Para garantizar el sostenimiento de la oferta, deberá presentar fianza de

Page 14: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

sostenimiento de oferta, por el 5 % del valor de la oferta; esta fianza

garantizará el sostenimiento de la misma durante el periodo comprendido

desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de la

adjudicación; y en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120)

días. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prórroga.

4.2 Al Suscribirse el Contrato Respectivo

Fianza de Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el

contrato, el contratista deberá presentar fianza de cumplimiento de contrato

por el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. Esta fianza

garantizará el cumplimiento del contrato de acuerdo con estas bases,

especificaciones técnicas, disposiciones especiales y los planos, así como

la entrega del proyecto en el plazo establecido, y tendrá vigencia hasta que

Zolic extienda la constancia de haber recibido a entera satisfacción los

trabajos del “PROYECTO” y haber recibido la garantía de conservación de

obra.

Fianza de Anticipo

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista

constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por

ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se

amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor

y estará vigente hasta su total amortización.

4.3 Al Momento de la Recepción de los trabajos realizados

Fianza de Conservación de obra o de calidad

El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza,

por el equivalente al 15% del monto del contrato, que cubra el valor de las

reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que

Page 15: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses

contados a partir de la fecha de recepción de la obra; Como requisito previo

a la recepción final del proyecto.

Fianza de Saldos Deudores

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieren resultar, el

contratista deberá prestar fianza del 5% por el monto del contrato, la cual

deberá otorgarse simultáneamente con la fianza de conservación de obra,

como requisito previo para la recepción del proyecto.

5. FORMA DE PAGO DE LA OBRA

5.1 Las estimaciones para pagos parciales a cuenta del contrato se harán de

acuerdo a estimaciones periódicas de trabajo ejecutado por el contratista, y

aceptado por el supervisor o su equivalente; estas estimaciones podrán

hacerse quincenalmente o a criterio del Supervisor de la obra por parte de

Zolic toda vez el avance físico amerite el desembolso financiero.

Para el pago de la estimación, el contratista entregará al supervisor, un

proyecto de estimación, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento

del periodo; el supervisor dentro de los siguientes cinco días de haberlo

recibido, deberá revisar y aprobar la estimación conciliando cualquier

diferencia con el contratista. Artículo 35 de la Ley de Contrataciones del

Estado.

La documentación que el Contratista deberá adjuntar a su requerimiento de

pago inicial o Anticipo será la siguiente: a. Fianza de Anticipo, b. Fianza de

Cumplimiento, c. Carta de Solicitud del Anticipo firmada y sellada por el

Contratista, d. Cronograma de Inversión del Anticipo, e. Factura Contable

debidamente timbrada por el porcentaje correspondiente que señala la Ley

del Timbre de Ingeniería, f. Fotocopia de la primera y ultima hoja del libro de

Page 16: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

bitácora autorizado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Para la solicitud de pagos posteriores al anticipo deberá adjuntar lo

siguiente: a. Carta de Solicitud por parte del Contratista del porcentaje de

avance físico ejecutado a la fecha, b. Cuadro de Estimación, c. Factura

Contable, d. Timbres de Ingeniería Civil equivalentes al monto de la factura

y de acuerdo al porcentaje indicado en la ley del timbre, e. Fotocopia de las

hojas del libro de bitácora donde conste el avance físico del proyecto.

5.2 Se harán pagos hasta el 80% del monto contractual y del 20% restante

contra entrega del 100% de la culminación y verificación del avance físico y

financiero, luego de haberse levantado el acta de recepción final y

liquidación por parte del Contratista y la Comisión que para el efecto

nombre ZOLIC observando lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la

Ley de Contrataciones del Estado.

5.3 Los pagos se harán en Quetzales, moneda nacional, salvo que por

naturaleza de la contratación el contrato estipule otra moneda. Artículo 32

de la Ley de Contrataciones del Estado.

6. PORCENTAJE DE ANTICIPO Y PROCEDIMIENTO PARA OTORGARLO,

CUANDO ESTE SE CONCEDA

Previamente al recibo de cualquier cantidad en concepto de anticipo, el

contratista deberá constituir, a favor de la entidad contratante, la garantía

por el monto del 100 % del mismo, a que se refiere el artículo 66 de Ley de

Contrataciones del Estado.

Page 17: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Se otorgará un anticipo del 20% del valor del contrato y el contratista

amortizará el mismo mediante la deducción que se le haga en cada pago,

de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

El descuento del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada

estimación por el mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, sin

incluir el monto de la estimación.

Si el Contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los

términos contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el

anticipo recibido, a favor del Estado o reintegrará el anticipo.

La cantidad que se otorgue por concepto de anticipo deberá quedar

totalmente amortizada por el contratista al finalizarse la obra.

7. LUGAR, DIRECCIÓN EXACTA, FECHA Y HORA EN QUE SE

EFECTUARÁ LA PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE

PLICAS

Lugar:

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y

COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC-

Dirección:

13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, 6to. Nivel, Oficina 603, Ciudad de

Guatemala.

Fecha y Hora de la Presentación de Ofertas:

La recepción de ofertas se llevará a cabo en Oficinas en la Ciudad Capital

de Zolic en 13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, 6to. Nivel, Oficina 603,

Page 18: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

el día Lunes 11 de Marzo de 2013, a las 16:00 horas. Pasados 30 minutos

de la hora fijada no se recibirá ninguna oferta. Sólo se recibirá una oferta (1

original y 2 copias) por proveedor de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Contrataciones del Estado y sus reformas.

Se debe presentar una oferta y dos copias en sobre sellado y rotulado de la

siguiente manera:

Etiqueta Oferta Original Etiqueta Copia 1 de Oferta

Etiqueta Copia 2 de Oferta

8. DECLARACIÓN JURADA DE QUE EL OFERENTE NO ES DEUDOR

MOROSO DEL ESTADO NI DE LAS ENTIDADES A LAS QUE SE

REFIERE EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO

Presentación de la Declaración Jurada en la que hace constar que el

Contratista no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se

refiere el Artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. COMPROMISO FORMAL DE QUE EN CASO DE ADJUDICÁRSELE LA

NEGOCIACIÓN, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

ACREDITARÁ HABER EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE DE

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

El Contratista, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la

Page 19: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente

de la fianza de cumplimiento, en base a lo establecido en el Artículo 65 de

la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 26 del Reglamento de la

misma Ley.

10. INDICACIÓN DE LA FORMA DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS

UNITARIOS POR RENGLÓN

11. CRITERIOS QUE DEBERÁN SEGUIR LA JUNTA DE LICITACION PARA

CALIFICAR LAS OFERTAS RECIBIDAS

La “COMISION RECEPTORA Y CALIFICADORA” abrirá en acto público las

ofertas.

Cada oferente podrá presentar una única oferta.

La “COMISION RECEPTORA Y CALIFICADORA” dará a conocer el

“PRECIO TECHO” establecido por ZOLIC antes de la apertura de ofertas;

anunciará los nombres de los oferentes y el monto total de cada oferta esto

se hará en forma pública, posteriormente y en privado se analizaran las

ofertas respectivas realizando el criterio de calificación de ofertas que más

favorezca a ZOLIC en cuanto a calidad, precio, tiempo, características y

demás condiciones fijadas en la presentes bases y en un plazo no mayor de

tres días se hará la adjudicación del proyecto utilizando para el caso el

siguiente procedimiento:

1) Se desecharán las ofertas que no cumplan con la documentación

relacionada en las presentes bases de Licitación.

2) La integración del precio Oficial se realizará de acuerdo al artículo 29

de la Ley de Contrataciones del Estado.

Procedimiento para calificación de Oferta: Evaluación de Ofertas: Se aplicará a

Page 20: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

los criterios establecidos en los Artículos 28 y 29 de la Ley de Contrataciones del

Estado. La secuencia de la calificación se hará siguiendo el orden establecido en

la tabla siguiente y para cada uno de los parámetros anotados a continuación, se

establece la siguiente ponderación:

Costo Ofertado:

Al oferente que después de cumplir con todos los requisitos y que tenga el menor

costo ofertado, se le otorgarán los 40 puntos. Al resto de los oferentes se les

calculará en forma inversamente proporcional al precio más bajo, utilizando la

siguiente fórmula:

Puntaje = (precio más bajo/precio oferente) X 40

Experiencia en Obras:

El oferente presentará listado con información general y descripción de las

características del trabajo realizado, sobre al menos cinco (5) proyectos de este

tipo que haya desarrollado indicando los montos y años de ejecución de los

mismos. La información incluida en el referido listado deberá contener como

mínimo; número de contrato, valor del contrato, descripción del proyecto

ejecutado, fecha de inicio y finalización de los trabajos, empresa o entidad

contratante, nombre y contacto de la persona responsable de la entidad

contratante. La empresa debe tener como mínimo 10 años de experiencia laboral

en ejecución de proyectos de carreteras ú obra civil.

La Junta de Licitación requerirá la documentación que considere necesaria para

verificar la información en el referido listado.

Se le otorgarán los 15 puntos al oferente que presente la información completa

solicitada.

Page 21: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

PARÁMETRO PONDERACIÓN

Costo Ofertado: 40 Puntos

Experiencia en Obras: 15 Puntos

Tiempo de Entrega: 20 Puntos

Maquinaria y Equipo: 15 Puntos

Experiencia del Supervisor Residente: 10 Puntos

Total 100 Puntos

Tiempo de Entrega:

Al oferente que después de cumplir con todos los requisitos y ofrezca el menor

tiempo de entrega se le otorgarán los 20 puntos. Al resto de los oferentes se les

calculará en forma inversamente proporcional al tiempo más bajo, utilizando la

siguiente fórmula:

Puntaje = (tiempo más bajo / tiempo del oferente) X 15

Maquinaria y Equipo:

El oferente deberá presentar una certificación de Propiedad o Declaración Jurada

donde conste la propiedad de la maquinaria a utilizar para la ejecución de los

trabajos. Se le otorgarán los 15 puntos al oferente que cumpla con presentar lo

solicitado, en las bases, especialmente lo relacionado a la propiedad de la Planta

de concreto hidráulico y la Perfiladora del Pavimento.

Experiencia del Supervisor Residente:

El oferente deberá presentar constancia de colegiado activo del Ingeniero Civil,

que se empleará como supervisor del proyecto, debiendo el mismo, contar como

mínimo con cinco (5) años de colegiado activo y con experiencia profesional en

ejecución de Proyectos de Obra Civil o de Mantenimiento de Carreteras. Se debe

adjuntar el Currículum Vitae donde conste esa experiencia y se le otorgaran los 15

Page 22: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

puntos a la empresa que presente el supervisor con el mayor número de obras

supervisadas de este tipo. A los demás se les calificará de acuerdo al criterio que

determine la Junta de Licitación.

“ZOLIC” podrá dejar sin efecto la recomendación realizada por “LA JUNTA” en

cualquier fase en que se encuentre, antes de la suscripción del contrato

respectivo, cuando por cualquier circunstancia ZOLIC emita resolución en la cual

conste que prescinde del proyecto o bien del contratista, sin que esto de derecho a

el “CONTRATISTA” a reclamo alguno ni devengue responsabilidad para ZOLIC.

La “JUNTA DE LICITACION” procederá a la adjudicación dentro del plazo de cinco

días contados a partir del día señalado para la recepción de ofertas.

12. REQUISITOS FUNDAMENTALES

Se consideran requisitos fundamentales de la presente Licitación los siguientes

documentos:

a) Oferta con firma legalizada del oferente o su representante legal y

con sello de la empresa.

b) Cuadro de Integración de Precios Unitarios.

c) Declaración jurada en acta notarial, en original, de que el

oferente no es deudor moroso del Estado, ni de sus entidades

descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las

municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales.

d) Fianza de Sostenimiento de Oferta, la cual debe ser del 5% del

monto total de la oferta.

Page 23: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

e) Fotocopia Autenticada de los Estados Financieros (Estado de

Resultados y Balance General) del último año presentado, donde

consta la certificación por Contador Público y Auditor presentados

con la liquidación del Impuesto Sobre la Renta ISR y correspondiente

al último período fiscal vencido.

f) Fotocopia legalizada de la declaración y pago del Impuesto al Valor

Agregado, IVA, correspondiente al último periodo vencido (mensual o

trimestral según corresponda).

g) Fotocopia legalizada de la declaración y pago mensual, trimestral y

anual del Impuesto Sobre la Renta ISR, correspondiente al último

período fiscal vencido.

h) Fotocopia del Recibo pagado de Cuotas de Patronos y de

Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del

último periodo laborado.

i) Declaración jurada en acta notarial en la cual consta que posee el

equipo necesario para ejecutar los renglones de trabajo establecidos

y que la maquinaria es de su propiedad.

j) Constancia de visita de campo, misma que se llevará a cabo entre

los días Lunes 11 al Viernes 15 del mes de Febrero del año 2013, en

horario de 7:00 a 12:00 o de 14:00 a 17:00 horas. Dicha constancia

la entregará el Departamento de Ingeniería el día de la visita de

campo. Dicha constancia se entregará en el Departamento de

Ingeniería (segundo piso del Edificio Administrativo, a un costado de

la plaza administrativa, Sector Central, km. 293.5, ruta CA-9 Norte,

Santo Tomás de Castilla.) en la hora indicada, debiendo proporcionar

los datos de la empresa a la cual representan, una constancia de

Page 24: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

colegiado activo vigente y carta firmada y sellada por el contratista

mediante la cual autoriza la representación de él en la visita de

campo.

13. MODELO DE OFERTA

PRECIO TOTAL (CON IVA):

ZOLIC

(nombres y apellidos del presentado)______________________________-

_______________________

De _______ años, (profesión u oficio), cédula de vecindad número de orden____

registro_______extendida por el Alcalde Municipal de___________________ o

Documento Personal de Identificación número_______________, con domicilio en

(Municipio, Departamento) señalando para recibir notificaciones la oficina situada

en:_______________________________________________________________

_________ (Dirección y Teléfono) del Departamento; comparezco en

representación de la empresa mercantil: (Nombre completo Oferente) con oficinas

centrales en: (Municipio, Departamento). Enterado de las Bases de Licitación de

ZOLIC para la ejecución del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y

QUINTA (5ta.) CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA, DENTRO

DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SANTO TOMAS DE CASTILLA –ZOLIC-, por éste medio y en nombre propio y de

mi representada vengo a presentar formal oferta, de acuerdo con las presentes

Bases. En cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas hago

constar que:

a) Nos sujetamos a las leyes aplicables a la presente Licitación.

Page 25: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

b) Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones de

las presentes Bases de Licitación, dentro de las cuales están

contenidas las Especificaciones Generales, Técnicas, Disposiciones

Especiales y Planos de Ubicación del Proyecto según documento

con firma legalizada por Notario, que se adjunta.

c) Los precios que ofrecemos no son variables y están calculados de

conformidad a precios de mercado, tomando en cuenta las

disposiciones estipuladas en las presentes Bases, si se comprueba

que existe un incremento a los establecidos en el mercado local

ZOLIC, podrá hacer que se ajusten en el contrato respectivo que

para el efecto se suscriba por las partes.

La presente oferta consta de los siguientes documentos:

1. Oferta con firma legalizada y cuadro Anexo con las cantidades de

trabajo dadas por ZOLIC y los precios unitarios expresados en

Quetzales con dos decimales de todos los Renglones de Trabajo.

2. Cuadros conteniendo la integración del precio unitario de cada uno

de los renglones de trabajo que componen el “PROYECTO”; de

acuerdo al formato que se incluye en las Especificaciones técnicas

de ZOLIC.

3. Constancia vigente (2012) de estar inscrito en el Registro de

Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda en la que se indique las especialidades para las que está

precalificada la empresa oferente, así como demostrar la capacidad

económica para la realización de la presente Licitación. No se

aceptará precalificación en trámite.

Page 26: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

4. La empresa oferente dentro del Registro de Precalificados del

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, deberá

tener las 3 especialidades siguientes:

6. Pavimentos

24.14 Pavimento Rígido

24.15 Pavimento Flexible y

24.56 Pavimentación de Calles

Y una Capacidad Económica “K” (15,000,000.00).Referencia: Artículo

46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5. Curriculum Vitae y Constancia de Colegiado activo del Colegio de

Ingenieros de Guatemala, del Ingeniero propuesto para

Superintendente ó Supervisor del Proyecto.

6. Declaración jurada que el Contratista empleará a un Ingeniero Civil

Colegiado Activo, como Superintendente ó Supervisor del Proyecto.

7. Declaración jurada del Ingeniero Civil, colegiado activo propuesto

como Superintendente, que prestará sus servicios durante la

ejecución del Proyecto.

8. Listado de maquinaria, vehículos, equipo, equipo de oficina a utilizar

en el “PROYECTO”. ZOLIC podrá en cualquier momento verificar la

existencia del contenido de ese listado. Además “EL OFERENTE”

deberá tener un (1) teléfono de oficina y un (1) teléfono celular con

señal en todo el proyecto, utilizado por el Superintendente o

Supervisor.

9. “EL OFERENTE” debe incluir Declaración Jurada contenida en una

sola Acta Notarial, en la que haga constar que:

Page 27: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Acepta y está de acuerdo con todas las disposiciones

establecidas en las presentes Bases de Licitación, así como el

procedimiento de adjudicación a ser utilizado.

Que Leyó en su totalidad, está de acuerdo y utilizó para

integrar sus precios de oferta las Especificaciones

Generales y Técnicas, las cuales están disponibles en el portal

de Guatecompras.

No es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que

se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

No está comprendido en ninguno de los casos a los que se

refieren los artículos 26 y 80 de la Ley de Contrataciones del

Estado (decreto 57-92).

Se obliga a mantener en el proyecto los vehículos y el equipo

mínimo estipulado para el desarrollo del proyecto.

Los documentos y la información presentada son verdaderos y

que podrán ser verificados por ZOLIC, en cualquier momento.

Caso contrario se descalificara la adjudicación.

10. Fotocopia legalizada de los siguientes documentos:

Si el “OFERENTE” es una persona individual, deberá presentar

fotocopia legalizada de:

a) Cédula de Vecindad (completa) o Documento Personal de

Identificación

b) Patente de Comercio de la Empresa.

c) Carné de Identificación Tributaria

d) Constancia del Registro Tributario Unificado a la fecha.

Page 28: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Si el “OFERENTE” es una persona jurídica, deberá presentar

fotocopia legalizada de los documentos siguientes:

a) De la Representación legal del oferente o del Mandato

correspondiente.

b) De la escritura constitutiva de la Sociedad.

c) De la patente de Empresa y de Sociedad.

d) De la cédula de vecindad del Representante Legal, o DPI.

e) Constancia del Registro Tributario Unificado a la fecha.

f) Constancia de estar inscrito en Guatecompras, a la fecha.

Todos los documentos citados anteriormente deberán ser presentados en el orden

descrito en el Modelo de Oferta, con su título respectivo para identificarlos

fácilmente, foliados y firmados por el Contratista y por el Representante Legal,

redactados en español, sin borraduras, tachones ni adiciones. La primera hoja de

la oferta deberá ser el índice de la misma, de no presentar la documentación en el

orden indicado en el modelo de oferta así como la falta de uno o varios literales

será motivo de descalificación de la oferta.

En el caso que se nos adjudique la Contratación:

a) Aportaremos todo el equipo, maquinaria, herramientas, descritos en

el listado a que se hace referencia en el numeral y demás elementos

necesarios para la ejecución del “PROYECTO”, así como la mano de

obra necesaria para la construcción del mismo.

b) Principiaremos los trabajos el día estipulado en el contrato.

Page 29: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

c) Otorgaremos las garantías a que se refiere la Ley de Contrataciones

del Estado: Garantía de Anticipo, de Cumplimiento, de Conservación

de Obra o Calidad, de Saldo Deudores, de conformidad con lo

requerido en las Bases de Licitación.

d) Aceptamos que “ZOLIC” nos otorgue un pago equivalente al 20% del

monto del contrato en concepto de anticipo.

e) Aceptamos que el pago de los trabajos efectuados y recibidos de

conformidad con el contrato, se verifique por avance físico y

financiero de acuerdo al libro de bitácora que para el efecto se lleve

en la ejecución de la obra, autorizado por la Contraloría General de

Cuentas.

f) Nos obligamos a presentar constancia de inscripción en el IGSS y

copia de la última constancia de pago en el listado de documentos.

g) Nos obligamos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse

relacionada con la interpretación, cumplimiento, cancelación y

efectos del Contrato correspondiente a éste Proyecto, o cualquiera

de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes por la

vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la

cuestión o cuestiones a dilucidarse serán sometidas a la jurisdicción

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

h) Nos obligamos a presentar la constancia de precalificado y

especialidades del proyecto ofertado, a la comisión receptora y

calificadora.

i) Hemos estudiado detenidamente las Especificaciones Técnicas de

ZOLIC, las Bases de Licitación, las Disposiciones Especiales y

estamos familiarizados con los trabajos a realizar.

Page 30: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

j) De acuerdo con el cuadro adjunto de Cantidades Estimadas, Precios

Unitarios y Precios Totales en Quetzales con dos decimales, hemos

calculado y ofrecemos nuestros servicios por la suma total de:

_______________________________________________________

(ESCRITO EN LETRAS, CON IVA)

_______________________________________________________

(ESCRITO EN NUMEROS, CON IVA)

______________________

Firma Del Oferente.

13. PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO (XX) DOS MIL TRECE (XX-

2013). En el municipio de Puerto Barrios, ubicados en la Aldea de Santo

Tomás de Castilla, en el kilometro 293.5, del departamento de Izabal, el

(FECHA DEL CONTRATO), NOSOTROS: por una parte, el señor (nombre,

datos de identificación y acreditación del Gerente General de ZOLIC); y por

la otra parte comparece el señor (NOMBRE , edad, ESTADO CIVIL,

guatemalteco, OFICIO O PROFESION, quien se identifica con la cédula de

vecindad número de orden (CITAR NUMERO DE ORDEN Ejemplo: A-1)

guion uno y (citar número de Registro, extendida por el alcalde municipal de

CITAR EL MUNICIPIO, del departamento de (CITAR DEPARTAMENTO).-

acreditar representación legal en su caso- Ambos otorgantes manifestamos

hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos

de identificación personales consignados, y que la representación que se

ejercita es suficiente de conformidad con la ley a nuestro juicio para la

celebración del presente contrato. Toda la documentación se tuvo a la vista

y en lo sucesivo ambos otorgantes en su orden nos denominaremos ZOLIC

Page 31: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

y EL CONTRATISTA, convenimos en suscribir CONTRATO DE OBRA

conforme las siguientes cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente

contrato se suscribe con fundamento en los artículos 1, 17,33, 49 y 80 de la

Ley de Contrataciones del Estado, articulo 21 literal m) de la Ley Orgánica

de Zolic, y otros datos que SE REFIEREN AL ACUERDO, NUMERO Y

OTROS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO). SEGUNDA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA CUARTA (4ta.) Y

QUINTA (5ta.) CALLE, SEGUNDA (2da.) Y QUINTA (5ta.) AVENIDA,

DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y

COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA –ZOLIC-. TERCERA:

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA Y VALOR DEL CONTRATO: ZOLIC

pagará al CONTRATISTA, por los servicios que preste la cantidad de (

VALOR DEL CONTRATO), con cargo al renglón (RENGLON

PRESUPUESTARIO AL QUE SE ASIGNA EL PAGO), del presupuesto

autorizado a Zona Libre, en virtud de lo anterior el contratista se obliga a: -

detalle de la obra a realizar-. CUARTA: FORMA DE PAGO: ZOLIC, pagará

al CONTRATISTA: la cantidad de (Q. valor del contrato y sus modalidades),

contra la PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, de la

siguiente forma: a) Anticipo: de acuerdo con lo indicado en el numeral 6

(PORCENTAJE DE ANTICIPO Y PROCEDIMIENTO PARA OTORGARLO,

CUANDO ESTE SE CONCEDA) de las bases de licitación, asimismo se

deberá indicar que para entregar el anticipo se debe presentar por parte del

contratista el plan de inversión del anticipo, cronograma de ejecución del

proyecto, factura contable con los timbres de ley respectivos, fianza de

anticipo por el cien por ciento del valor total del anticipo, y fianza de

cumplimiento de contrato por el veinte por ciento del valor total del contrato

Page 32: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

y la bitácora del proyecto autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

b) el resto de acuerdo con lo indicado en el numeral 5. Denominado

FORMA DE PAGO DE LA OBRA, de las Bases de Licitación. Por cada

pago realizado, deberá extender la factura correspondiente, así como la

solicitud y cuadro de estimación del periodo, los cuales deberán ser

autorizados por el supervisor nombrado por ZOLIC. QUINTA: PLAZO: el

presente contrato tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días

calendario. SEXTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: El Contratista

deberá ejecutar los trabajos en el proyecto conforme las especificaciones

generales y técnicas de ZOLIC y tal como consta en la oferta presentada y

deberá ejecutar los renglones de trabajo asignados al proyecto durante el

periodo contractual. SEPTIMA: INTEGRACIÓN DE CADA UNO DE LOS

PRECIOS UNITARIOS POR RENGLONES DE TRABAJO: (Expresados

tanto en números como en letras). OCTAVA: TERMINACIÓN DEL

CONTRATO: ZOLIC sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por

terminada unilateralmente el presente contrato o por las causas siguientes:

a) por vencimiento del plazo, b) por caso fortuito o causa de fuerza mayor

debidamente comprobado, c) en el caso de evidente negligencia profesional

en la prestación de los servicios contratados o negativa infundada de

cumplir con sus obligaciones, d) por rescisión acordada entre las partes, e)

por incumplimiento de las obligaciones contractuales, NOVENA:

PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA tiene prohibido ceder los derechos

provenientes del presente contrato, así como proporcionar información a

terceros sobre asuntos que son de su conocimiento o de los servicios que

presta, no puede tampoco, hacerse sustituir temporalmente por otra

persona, sin previo aviso y autorización de Gerencia General, bajo pena de

nulidad del total de todo lo pactado. Retraso en la entrega: el retraso del

Page 33: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Contratista en la entrega de la obra y por causas imputables a él, se

sancionará con el pago de una multa por cada día de atraso, equivalente al

cero punto cinco por millar (0.5‰) del valor del contrato. Las multas por

retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento (5%) del valor del

contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podrá rescindir el contrato

sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que

establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. DECIMA:

CONTROVERSIAS: expresamente aceptamos que toda controversia

relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de las

obligaciones contraídas por el medio del presente instrumento, que no

pueden ser resueltas directamente y de manera amistosa entre los

contratantes, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo Contencioso

administrativo, como lo determina la Ley de Contrataciones del Estado, el

CONTRATISTA señala como lugar para recibir notificaciones señala

(DIRECCION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DECIMA PRIMERA:

DECLARACION JURADA: yo ( NOMBRE DEL CONTRATISTA), declaro

bajo juramento y bien enterado de las penas relativas al delito de perjurio,

no encontrarme comprendido dentro de las prohibiciones contenidas en el

articulo ochenta de la ley de Contrataciones del Estado. DÉCIMA

SEGUNDA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: Los impuestos que se

mencionan en este contrato no excluyen del cumplimiento por parte del

Contratista de la obligación de efectuar cualquier otro pago de índole

tributario o de otra naturaleza que se establezca en las leyes de Guatemala.

DÉCIMA TERCERA: FIANZA y/o GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO: EL

CONTRATISTA se obliga a presentar a favor de ZOLIC: A) FIANZA DE

ANTICIPO: la que debe cubrir el cien por ciento del anticipo de conformidad

Page 34: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

con el artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado. B) FIANZA DE

CUMPLIMIENTO: una fianza de cumplimiento de contrato equivalente al

veinte por ciento del valor total de este contrato, que garantizara el fiel

cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tanto dicha fianza no

esté aceptada por ZOLIC, no podrá hacerse ningún pago al

CONTRATISTA. Esta fianza se hará efectiva por parte de ZOLIC en caso

de incumplimiento del Contratista de las obligaciones aquí contraídas. La

fianza deberá mantenerse vigente hasta que ZOLIC extienda finiquito o acta

de recepción del proyecto. C) FIANZA DE CONSERVACION O CALIDAD

DE FUNCIONAMIENTO: Como requisito previo para la recepción de la obra

por parte de ZOLIC, el contratista deberá presentar esta fianza, que cubrirá

el valor de las reparaciones, de las fallas o desperfectos que a él le sean

imputables, que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de

dieciocho meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra, será

por equivalente al quince por ciento del valor original del contrato. D)

FIANZA DE SALDOS DEUDORES: por un valor del cinco por ciento del

valor del contrato. DECIMA CUARTA CAUSAS DE FUERZA MAYOR:

Cuando las facultades de ZOLIC o del contratista para cumplir debidamente

con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicas,

interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones fuera o

circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de control

de las partes afectadas como: incendios, rayos, epidemias, tormentas,

explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje,

rebeliones, deslaves, terremoto, erupciones volcánicas, inundaciones,

acciones hostiles, maremotos, será considerado como un caso de fuerza

mayor o caso fortuito. La parte afectada por una situación como la indicada

Page 35: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

anteriormente, está obligada a: a) Informar a la otra parte, por el medio más

expedito posible sobre las circunstancias y el impacto ocasionado, en el

plazo máximo de cinco días calendario, b) Tomar todas las precauciones

posibles para proteger y preservar la totalidad de los recursos afectados, c)

Solicitar si procediere prórroga del plazo del contrato, cumpliendo con lo

dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones Estado, dentro de

los diez días de acaecido el hecho,. En caso de desacuerdo entre ZOLIC y

el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretación y duración de las

condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito

descritas con anterioridad, las mismas serán resueltas de acuerdo a lo

establecido en la clausula séptima. DECIMA QUINTA: INSPECCION,

RECEPCION Y/O FINIQUITO: a) El contratista permitirá en cualquier

momento el control, seguimiento y evaluación física administrativa y

financiera que para el efecto practique el contratante, para el efecto el

constructor mantendrá en el lugar del proyecto una bitácora autorizada por

la Contraloría de Cuentas de la Nación, en donde hará constar el avance

físico y otros aspectos relevantes en la ejecución de la misma, b) Deberá

dar aviso al contratante por escrito cuando los trabajos estén totalmente

concluidos quien hará la supervisión final dentro de los quince días hábiles

a partir de la fecha de recepción del aviso, a fin de que el contratante pueda

liquidar la obra, c) El contratante juntamente con la comisión que hará la

recepción de la obra levantarán el acta correspondiente, que servirá al

contratista como finiquito, d) Hacer entrega al contratante del libro de

bitácora en el momento de efectuar el acta de recepción de la obra.

DECIMA SEXTA: CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista,

manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como

Page 36: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-

73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco

las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad

afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema Guatecompras.

ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: en las calidades con que actúan, los

comparecientes manifestamos estar conformes con todas y cada una de las

cláusulas del presente contrato administrativo, el cual es leído íntegramente

y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo

aceptamos, ratificamos y firmamos en (No. De hojas) hojas de papel con

membrete de la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de

Castilla” (ZOLIC) impresas en su anverso únicamente.

ACTA DE LEGALIZACION DE FIRMAS.

14. ESPECIFICACIONES GENERALES, TÉCNICAS, Y DISPOSICIONES

ESPECIALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Zolic está en una faja paralela al muelle de Santo Tomás de Castilla, en la

Bahía de Amatique a 15° 41’ 45” de latitud norte y 88° 37’ 15” de longitud

oeste.

MACROLOCALIZACIÓN

Zolic está ubicada en el litoral Atlántico de Guatemala, inmediata al Puerto

Page 37: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Santo Tomás de Castilla, a siete kilómetros de Puerto Barrios, cabecera

departamental de Izabal y a trescientos kilómetros de la Ciudad de

Guatemala, capital de la República, con comunicación por carretera

asfaltada (Ruta CA-9 Norte) de doble vía y servicio aéreo, siendo el tiempo

promedio de viaje por carretera de cuatro horas.

MICROLOCALIZACIÓN

El área en donde se deberá llevar a cabo el proyecto es específicamente

sobre la 4ª. CALLE Y 5ª. CALLE , 2ª. AVENIDA Y 5ª. AVENIDA DENTRO

DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO -

ZOLIC- dentro de las instalaciones de la Zona libre de Industria y Comercio,

a continuación se presenta un cuadro con las características actuales de las

calles y un croquis de ubicación:

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el perfilado del pavimento existente en mal estado

sobre una superficie de 6,900.00 m² , nivelación de las calles y avenidas

perfiladas colocando para ello aproximadamente 250 m3 de mezcla

asfáltica en caliente y posterior a ello la colocación de una capa de

rodadura de concreto hidráulico de 4000 PSI de aproximadamente 1,400.00

m3, así como el respectivo corte de las juntas de dilatación, para que

finalmente se reconstruyan o mejoren las cajas y cabezales existente y los

bordillo de concreto de 0.40 * 0.15 metros

Objetivos del proyecto

Page 38: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Mejorar la circulación vehicular dentro del recinto portuaria, mejorando la

infraestructura existente.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de los trabajos se estiman cuarenta y cinco días calendario,

considerando que se debe tener un tiempo prudencial para el secado del concreto

hidráulico a instalar.

ESPECIFICACIONES TECNICA ESPECIALES:

ESPECIFIACIONES TECNICAS:

Se aplicarán las Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras y

puentes Septiembre de 2001, para la pavimentación de concreto hidráulico así

mismo se aplicarán las Especificaciones Especiales de la Unidad Ejecutora de

Conservación Vial Pavimentada, Sección 304 Bacheo en Carreteras

Pavimentadas, Perfilado del Pavimento Existente en mal Estado (0.10 m).

Perfilado de Pavimento Existente:

Para desarrollar esta actividad será necesaria una maquina fresadora del

pavimento, con la finalidad de dejar una superficie uniforme, permitiendo remover

la capa de asfalto dañada. Este renglón se efectuara con Maquinaria que pueda

cortas un espesor de hasta 0.10 m de espesor. El material será removido de las

instalaciones de Zolic en camiones de volteo bajo responsabilidad del contratista y

depositadas donde se indique.

Page 39: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Medida: El pago se hará mediante la cuantificación del área a ser perfilado

medido en metros cuadrados.

Concreto Asfáltico en labores de bacheo:

Dentro de las instalaciones del recinto Fiscal, se cuenta con algunos puntos de la

estructura del pavimento que presenta problemas en la capa de rodadura, debido

a la fatiga de los materiales o por saturación del suelo que soporta la estructura

existente. Para proporcionar estabilidad y seguridad en el tránsito interno es

conveniente la reparación de los puntos que presentan problemas de erosión para

lo cual es necesario emprender las siguientes tareas:

Saneo o Excavación:

Esta actividad consiste en la excavación y remoción de todo aquel material

inadecuado, que le de inestabilidad a la estructura, manifestado por agrietamiento

severo o por agujeros superficiales, hundimientos.

Aplicación de Liga:

Esta actividad debe aplicarse sobre la base, la que deberá encontrarse limpia,

libre de material suelto y polvo, para lo cual deben usarse medios mecánicos y

aire a presión, previo a la colocación de la mezcla asfáltica. El punto de riego debe

ser entre 0.08 a 0.15 galones por metro cuadrado en capa uniforme.

Page 40: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

La Mezcla asfáltica en Caliente debe cumplir con lo establecido en la sección 303

del manual de Especificaciones Especiales de la Unidad Ejecutora de

Conservación vial

Medida: El pago se debe hacer mediante la cuantificación de los metros cúbicos

de mezcla asfáltica colocados, para lo cual se medirá el ancho, largo y espesor de

cada punto objeto de reparación.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI.

Cosiste en la construcción de pavimento de concreto de cemento Portland, con

espesor de 0.20 m. se construirá luego de haber removido la capa de asfalto que

presente problemas estructurales mediante el perfilado.

El tramo a pavimentar en concreto hidráulico está comprendido en las calles de la

2ª. Y 5ª. Avenida como también la 4ª. Y 5ª. Calle , siendo una longitud de 750.00

metros lineales por 10.00 de ancho. El sistema de pavimentación es en el sistema

de losas cortas, que comprende anchos de 1.80 x 1.80 con juntas sin barras de

transferencia. El concreto será con una resistencia de 4,000 PSI de resistencia a

la compresión.

Equipo: El equipo a ser utilizado deberá reunir las características necesarias para

que el producto resulte homogéneo y con las condiciones de calidad requeridas.

Todos los procedimientos deben ser aprobados por la supervisión nombrada.

La producción deberá realizarse en planta que permita la dosificación exacta de

los diferentes materiales que conforman la mezcla, tales como Agregados,

Page 41: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

Cemento, Agua, y aditivos de ser necesarios. La cantidad de cada tipo materiales

deberá ser determinado en peso. La transportación del concreto deberá ser

provisto de un equipo mecánico que permita la homogenización del producto así

como de una distribución en el área de destino de una forma más eficiente en la

descarga.

Las especificaciones de este renglón están basadas en las especificaciones

Generales para la construcción de Carreteras y Puentes (Libro Azul) de la

dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y

Vivienda, en la sección 501.

Medida: La forma de pago debe hacerse por el número de metros lineales de

concreto hidráulico colocados en el proyecto.

Cajas y Cabezales para Alcantarillas de Concreto ciclópeo:

Este renglón consiste en la reparación de las paredes de las cajas existentes en el

área a ser pavimentada. Se reconstruirán los brocales de las cajas que se

encuentran ubicadas como tragantes, ajustando la altura a la nueva rasante de la

pavimentación, y se construirán e instalaran las tapaderas en concreto reforzado.

Medida: el pago se realizará por unidad de caja reparada.

Bordillos:

Se construirán estructuras laterales de protección en concreto Simple, necesarios

a ambos lados de la calle, con el objeto de definir el cause de las aguas pluviales,

que permitan la evacuación eficiente de las mismas.

Page 42: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

El renglón consiste en la producción, transporte y suministro y colocación de

estructuras de bordillos con dimensiones de o.40 x 0.15 m. El concreto será clase

17.5 Mpa ( 2,500 psi a la compresión)

Medida: la forma de pago será por el número de metros lineales construidos, con

las dimensiones antes especificadas.

Page 43: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

ANEXOS

Las cantidades a ofertar son las siguientes:

RENGLON

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

1

Perfilado de pavimento

existente en mal estado (0.05

a 0.10 m de espesor)

M2

6,900.00

2

Colocación de nueva carpeta

de concreto asfáltico en

labores de bacheo

M3

250.00

3

Pavimento de Concreto

Hidráulico 4000 psi

M3

1,400.00

4

Cajas y Cabezales para

Alcantarillas de concreto

ciclópeo

U

35.00

5

Corte de concreto para

juntas de dilatación

ML

6,700.00

6

Bordillo de concreto de 0.40 *

0.15”

ML

400.00

Page 44: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito

MODELO DE INTEGRACION DE PRECIOS

OFERENTE :

RENGLON:

PROYECTO:

RENDIMIENTO:

DESGLOSE PRECIOS UNITARIOS POR RENGLON

CANTIDAD MANTERIALES UNIDAD DE

MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO

COSTO DIRECTO

MAQUINARIA

INDIRECTOS

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

COSTO UNITARIO

Page 45: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito
Page 46: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito
Page 47: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito
Page 48: BASES DE LICITACION - guatecompras.gtBASES DE LICITACION... · PROYECTO DE CONTRATO 16. ESPECIFICACIONES GENERALES ... un libro de actas en la ... 3.7 Constancia de estar inscrito