antecedentes - transparenciaahome.com · 1.1.-que concurre a lacelebracion del presente...

CONTRATO No. CONACUL TAlDGOP/SINI AHOI01-14

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUECELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AHOME. REPRESENTADO POR EL C. LIC.ARTURO DUARTE GARCíA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. LIC. ÁLVARORÚELAS ECHAVE, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A QUIÉN EN LOSUCESIVO SE LE DENOMINARÁ '''EL CONTRATANTE", Y POR OTRA PARTE "LA EMPRESA"DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A. REPRESENTADA POR EL C. LIC.FRANCISCO JOSÉ GALAZ BELTRÁN EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LAEMPRESA, MISMOS A QUIÉNES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" ALTENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS,

ANTECEDENTES

1. "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTA LLEVANDO A CABO ELPROGRAMA DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA YLAS ARTES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, PARA CON ELLO PROPICIAR EL DESARROLLO DEVOCACIONES ARTíSTICAS Y LA DETECCiÓN DE TALENTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR APOYOSMAYORES.

D E C LAR A C ION E S:

1.- "EL CONTRATANTE" DECLARA QUE:

1.1.-QUE CONCURRE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, A TRAVÉS DE LOS C.C.LIC. ARTURO DUARTE GARCíA Y LIC. ÁLVARO RUELAS ECHAVE, QUIENES TIENEN LAREPRESENTACiÓN LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA PERSONALIDAD QUE ACREDITAN CON. CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDA POR ELCONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHOME, DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013, Y EN ACTA DECABILDO NÚMERO 115, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL CUAL SE TOMA PROTESTA DELEY COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 2014-2016 ANTE CABILDO YEL PUEBLO DE AHOME; ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 01 DE FECHA 01DE ENERO DEL 2014 EN LA QUE SE TOMA LA PROTESTA DE LEY AL SECRETARIO DELAYUNTAMIENTO, Y NOMBRAMIENTO RESPECTIVO; LAS CUALES NO LES HAN SIDO REVOCADAS,LIMITADAS O MODIFICADAS A LA FECHA EN FORMA ALGUNA.

1.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ESQUINA DE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO YCUAUHTÉMOC EN LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., MISMO QUE SEÑALAPARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3.- QUE DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACiÓN, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVOFEDERAL POR CONDUCTO DE "EL CONACULTA" Y EL MUNICIPIO DE AHO ,HA CONSIDERADOPROCEDENTE Y NECESARIA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENT A "CONSTRUCCiÓNDE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDíN BOTÁNICO"

CONTRATO No. CONACULTAlDGOP/SIN/AHO/01-14

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LA OBRA AQUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.2, DEACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN DE LICITACIÓNPOR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. LO-825001976-N1-2014 DE CONFORMIDAD CON LOESTABLECIDO EN LOS ARTlcULOS 24,26 FRACCiÓN 1, 27 FRACCIÓN 1, 28,30 FRACCiÓN L 33,34,36,37,38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 18,24,31,33,34,36,37,38, y 39 DE SU REGLAMENTO, PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOSDE PRESENTACiÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS EL DIA 27 DE ENERODEL AÑO 2014 Y EL ACTO DONDE "EL CONTRATANTE" HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACiÓN SEREALIZÓ EL 30 DE ENERO DEL AÑO 2014, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA" ELPRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACiÓN DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO.

11.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

11.1.-ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURAPÚBLICA NÚMERO 7,866, DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2005, OTORGADA ANTE LA FE DELNOTARIO PÚBLICO NÚMERO 74, LIC. JORGE BENJAMíN RAYGOZA GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE LOSMOCHIS DEL EDO. DE SINALOA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LACIUDAD DE LOS MOCHIS, EN EL FOLIO NÚMERO 22264*3, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2005.

11.2.-EL C. LIC. FRANCISCO JOSÉ GALAZ BELTRÁN QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DEELECTOR, ACREDITA SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, CON EL PODER NOTARIALNÚMERO 7,866 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2005 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIOPUBLICO No. 74 LIC. JORGE BENJAMIN GONZÁLEZ RAYGOZA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SIN.,PODER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJOPROTESTA DE DECIR VERDAD.

11.3.-TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS YECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

11.4.-TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BLVD. RIO FUERTE No. 230, NTE., COL. SCALLY, DE LACIUDAD DE LOS MOCHIS, SIN., LO QUE ACREDITA CON SU REGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTES No. DVS050218NL6 MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOSLEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.5.-SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON ELREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO DVS050218NL6.

11.6.-ES (SOLO PARA SOCIOS DE LA c.M./.C.) SOCIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCiÓN, LA QUE CELEBRÓ CON "EL CONTRATANTE" UN CONVENIO DE COLABORACiÓN,CUYO OBJETO ES DESCONTAR DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "ELCONTRATISTA" EL 0.2% (DOS AL MILLAR) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE, POR PARTEDE "EL CONTRATISTA", A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACiÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOSTRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓÑ QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DECAPACITACiÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, MANIFESTANDO QUE CONOCE ELCONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL CONVENIO, MISMO QUE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DESUS PARTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, OTORGANDO SUCONSENTIMIENTO PARA QUE "EL CONTRATANTE" PROCEDA A REALIZAR EL DESCUENTO EN ELPORCENTAJE ANTES MENCIONADO Y SEA ENTREGADO AL INSTITUTO DE CAPACITACiÓN DE LAINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN.


TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiÓN; y3).- ESPECIFICACIONES GENERALES y PARTICULARES DE CONSTRUCCiÓN, y QUE DEBIDAMENTEFIRMADOS POR "EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ASI MISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO Y LABITAcORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN FIRMADOS POR"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

11.8.-HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

11.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOSPREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS.

11.10.-SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJOPROTESTA DE DECIR VERDAD EN SU ESCRITO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014, EN CUMPLIMIENTOA LO DISPUESTO POR EL ARTIcULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN Y DECONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.14 DE LA RESOLUCiÓN MISCELANEA FISCAL PARA 2000 Y SUSMODIFICACIONES, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN DE FECHAS 6 DE MARZODEL 2000 Y 11 DE ABRIL DEL 2001, RESPECTIVAMENTE, Y LAS ACTUALIZACIONES YMODIFICACIONES POSTERIORES.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTlcULOS 134 DE LA CONSTITUCiÓNPOLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LAADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL; 1°, 4°, 5°, 15 Y 30 DE LA LEY DE PRESUPUESTO,CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1.0,3°, 24, 27 FRACCiÓN I DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTODE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL; 11, 24 Y 27 DELREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

e L Á u s U L A s.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN CONSTRUCCiÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO; Y ESTE SE OBLIGA AREALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOSDIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACION 11.7DE ESTECONTRATO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $6'597,287.23 (SEIS MILLONES QUINIENTOSNOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO.

QUEDANDO COMO IMPORTE TOTAL CONTRATADO LA CANTIDAD DE $7'652,853.19 (SIETE MILLONESSEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.), YAINCLUIDO EL PUESTO AL VALOR AGREGADO.


TERCERA: PLAZO DE EJECUCiÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ENUN PLAZO DE 90 DrAS CALENDARIO, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014 y ATERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DíA 30 DE ABRIL DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMADE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA y EN EL TIEMPOPREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ INICIAR LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDODESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRÁNCOMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUANDO LA SUPERVISiÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRAPODRÁ INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DEMATERIALES y DEL INMUEBLE.

"EL CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACiÓN DE LOS TRABAJOS,DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES,PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, Asl COMO LA PROPIEDAD O LOSDERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE ViA Y EXPROPIACiÓN DE INMUEBLESSOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LAS OBRAS PÚBLICAS, CONSIDERANDO LA EVALUACiÓN DEIMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO y LAPROTECCiÓN AL AMBIENTE.

ASIMISMO, "EL CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA", EL (LOS)INMUEBLE(S) EN LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO, Asl COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SUREALIZACiÓN, CUYA TRAMITACiÓN SEA COMPETENCIA DE "EL CONTRATANTE", OBSERVANDO,TANTO "EL CONTRATANTE" COMO "EL CONTRATISTA", LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DEASENTAMIENTO HUMANO, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCiÓN RIJAN EN EL ÁMBITOFEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATANTE" EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL (LOS)INMUEBLE(S) EN LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A "EL CONTRATISTA",PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSiÓN DE LAOBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCiÓN DEL (LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

"EL CONTRATANTE" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30%(TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACiÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUEIMPORTA LA CANTIDAD DE $2'295,855.96 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA y CINCO MILOCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.), YA INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO, PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LACONSTRUCCiÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO,PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN E INICIO DELOS TRABAJOS; AS! COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN,LA ADQU SICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y D' UMOS QUED BERÁN TORGAR


EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" CONANTELACiÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DELA GARANTíA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARADIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO. CUANDO "EL CONTRATISTA" NOENTREGUE LA GARANTíA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DIAS NATURALES SIGUIENTES ALA FECHA DE LA NOTIFICACiÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACiÓN, SEGÚN SEA EL CASO),NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHAESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LASESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERÁPROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTEPOR AMORTIZAR EN LA ESTIMACiÓN FINAL, ES DECIR. LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SUPAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA.

EN CASO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA AREINTEGRAR A "EL CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NOMAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEANOTIFICADA LA RESOLUCiÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARALO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DEADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONTRATANTE", CONFORMEAL PROGRAMA DE EjECUCiÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOSDEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LARESCISiÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOSTRABAJOS Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOSTRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN ELTÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOSFINANCIEROS, CONFORME AL. PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LAFEDERACiÓN (ARTiCULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARAEL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NOPAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DíAS NATURALES DESDE QUE SE VENCiÓ EL TÉRMINO HASTALA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "ELCONTRATANTE".

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS DE MODIFICACION DE MONTOS O PLAZOS OADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE ELARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NIPARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOSQUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

"EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS,MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CONBASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DECONSTRUCCiÓN, QUE ABARCARÁN UN PERíODO CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADASPOR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALESSIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES LA SERA EL DIAULTIMO DE CADA SEMANA, ACOMPAÑADAS LA DOCUMENTACIÓ UE AC ITE LAPROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA RESIDENCIA D B TRO DE LOS 6 SEIS) DIAS NAT ALSIGUI TES A SU PRESENTACiÓN, DEBE A RE ISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR ASESTIMA IONES, MISMAS QUE SERÁN ENVIAD S P SU RE IÓN A A CONTRALORíA I A


MUNICIPAL, EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES SERAN REALIZADOS EN CAJA GENERAL DELAS OFICINAS DE LA DIRECCiÓN DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME, EN LOSMOCHIS (ESQUINA DE LAS CALLES CUAUHTEMOC y DEGOLLADO S/N), DENTRO DE UN PLAZO NOMAYOR DE VEINTE (20) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDOAUTORIZADAS PARA QUE INICIE SU TRAMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICASQUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO,SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOSDERECHOS QUE, CONFORME AL ARTIcULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDANPOR LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS QUEREALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, Así COMO LOS IMPUESTOSCORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "ELCONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTENPARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE ELATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACiÓN INCORRECTA OEXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACiÓN PLENA DE LOSTRABAJOS, YA QUE "EL CONTRATANTE" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOSFALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "ELCONTRATANTE" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES YSUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCiÓN. EN ESTOS CASOS SELEVANTARA EL ACTA DE RECEPCiÓN FlslCA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO "EL CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSASIMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCiÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "ELCONTRATANTE" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE"EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACiÓN SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO "EL CONTRATANTE"OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 6 (SEIS) DIASNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LARESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACERCONSTAR EN LA BITACORA. LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE6 (SEIS) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADASPOR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LASIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACiÓN DE GASTOSFINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITAcORATALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA ENLAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO,APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCR DESGLOSADCORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A ADA TIPO DE AJUSTE' EBIÉNDOSE L1CAR SÚLTIMOS QU SE TENGAN AUTORIZADO . T S LOS FACTOR DE AJUSTE C C DOSDE' N AC ULARSE.

CONTRATO No. CONACULTA/DGOP/SIN/AHO/01-14

LA AUTORIZACiÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR PORESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACiÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SINNECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTECOMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DíAS NATURALES,CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DEOBRA A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO PORCONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIARORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LARESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NOTENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACiÓN ALGUNA DELPLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DE CONSTRUCCiÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICANEN LA DECLARACiÓN 11.7DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE"EL CONTRATANTE", ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICiÓN, REPARACiÓN O REPOSICiÓNINMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SUCUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCiÓN ADICIONAL ALGUNA PORELLO. EN ESTE CASO, "EL CONTRATANTE", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LASUSPENSiÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABOLA REPOSICiÓN O REPARACiÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR ELPLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACiÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "ELCONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROSCONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN(ARTíCULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DECRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS YSE COMPUTARÁN POR DíAS NATURALES DESDE QUE SE VENCiÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA ENQUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA".

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁREINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRELAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DíAS NATURALES,DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LASCANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATANTE".

SÉPTIMA: GARANTíAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSiÓN DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA APRESENTAR ANTE "EL CONTRATANTE", FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTOCONCEDIDO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCiÓN DEFIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE "EL MUNICIPIO DE AHOME YIO TESORERIAMUNICIPAL DE AHOME", MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DIASNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN POR ESCRITO QUEREALICE "EL CONTRATANTE" DE LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO O FALLO.~--ESTA GARANTíA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMOANTICIPO CONCEDIDO.

Página 7 de 20


A).- QUE SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.B).- QUE GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR "EL CONTRATANTE"A "EL CONTRATISTA" CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $2'295,855.96 (DOS MILLONESDOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.).C).- QUE LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO.0).- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION y DURANTE LASUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN PORPARTE DE "EL CONTRATISTA" O ';EL CONTRATANTE", y HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIONDEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO SE PODRAACOTAR EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.E).- LA INSTITUCION DE FIANZA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DEEJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 y 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DEFIANZA Y EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERRESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCiÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE"EL MUNICiPIO DE AHOME YIO TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME", MISMA QUE SERÁ PRESENTADADENTRO DE LOS 7 (SIETE) OlAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LANOTIFICACiÓN POR ESCRITO QUE REALICE "EL CONTRATANTE" DE LA ADJUDICACiÓN DELCONTRATO O FALLO.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ESTIPULAR COMO MiNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS ENEL CONTRATO.

B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

C).- QUE ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE "EL CONTRATANTE"OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUSOBLIGACIONES.

0).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DEREFERENCIA.

E).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION y DURANTE LASUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN PORPARTE DE "EL CONTRATISTA" O DE "EL CONTRATANTE", HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIONDEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO SE PODRAACOTAR EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO O FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.

F).- LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO ';EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LASOBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD PORESCRITO DE "EL CONTRATANTE", SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LAPRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA CONTINUARA VIGENTE.

G).- LA INSTITUCION DE FIANZA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL CEDIMIENTO OEJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 120 DE LA LEY FEOE DE INSFIANZA Y EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO OR ~ I O.


H).- LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCiÓN FlslCA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTEESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA" POR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUEPREVIAMENTE. A LA RECEPCiÓN FlslCA DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁGARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTlcULOS 66 DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO.TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACiÓN ALGUNA POR PARTE DE"EL CONTRATANTE", LA LIBERACiÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LO PREVISTO EN LA PÓLIZA DEGARANTíA QUE SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1)._ CUANDO APARECIEREN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDASEN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTíA, "EL CONTRATANTE" DEBERÁNOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES OREPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 30 DíAS NATURALES,TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, "ELCONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACiÓN REQUIERE DEUN PLAZO MAYOR, "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO,DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLlZA DE FIANZA.

J).- LA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA BUENA CALIDAD DE LO TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE "ELCONTRATANTE".

K).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACiÓN EXPRESAY POR ESCRITO DE ;'EL CONTRATANTE", ASI COMO CONTAR CN EL ACTA ADMINISTRATIVA DEEXTINCiÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOSA CARGO DEL CONTRATISTA. LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE;

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISiÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDENECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN DE LOS COSTOS DELOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DEOCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCiÓNCORRESPONDIENTE.

LA REVISiÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA ENLA FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTlcULOS 56 Y 58 DEL CITADOORDENAMIENTO LEGAL, 182 Y 183 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACiÓN DELOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS,CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALESDURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO ALAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATfSTA HAYA CONSIDERADO EN SUPROPUESTA.

UEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "E

Página 9 de 20

CONTRATO No. CONACUL TAlDGOP/SINI AHO/01-14

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DrAS NATURALES SIGUIENTES A LAPUBLlCACI6N DE LOS íNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁPRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "EL CONTRATANTE", POR LOQUE TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO SIN QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" LA SOLICITUD DEAJUSTE DE COSTOS, CONCLUIRÁ EL DERECHO DE ÉSTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DrAS) NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCI6NDE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCI6N QUE PROCEDA. ENCASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

NOVENA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, ENEL SITIO DE REALlZACI6N DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁCOMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCI6N, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DEDIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA ACTUALIZADA, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS,NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCI6N, CATÁLOGO DE CONCEPTOS OACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCI6N Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOSPLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DECONSTRUCCI6N Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOSINHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCI6N DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCI6N DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA",PARA OíR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚNLAS DE CARÁCTER PERSONAL, Así COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LATOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVOAL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACI6N DEL SUPERINTENDENTE DECONSTRUCCI6N Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LASUSTITUCI6N DEL MISMO, Y "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLlGACI6N DE NOMBRAR A OTROQUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA: RELACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATR6N DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DELOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS ENMATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, ARESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SUCONTRA O EN CONTRA DE "EL CONTRATANTE", EN RELACI6N CON LOS TRABAJOS OBJETO DELPRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEARPERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCI6N DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".


SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE PODRÁN SER RECLAMADAS POR "EL CONTRATANTE"POR LA VíA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DECUALQUIER OTRA PERSONA FíSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LASESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON ELPREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE", CONFORME A LOESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTIcULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI CON MOTIVO DE LA CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" SEORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUEHACE REFERENCIA EL ARTIcULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS.

DÉCIMA TERCERA: SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATANTE" DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD ALINICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁCOMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN ELARTíCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCiÓNDE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACiÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, "ELCONTRATANTE" DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCiÓN DE LOSTRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADÉMICO DE FORMACiÓN PROFESIONAL DE LAPERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACiÓN Y CONSTRUCCiÓN DE OBRAS, DESARROLLOPROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARÁ CARGO.

"EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE. TENDRÁ ELDERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "ELCONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADASCON SU EJECUCiÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LESEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE "EL CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCiÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUEVAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O ENLOS LUGARES DE ADQUISICiÓN O DE FABRICACiÓN.

DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

"EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTALO PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", LA APLICACiÓN DE LASSIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A).- "EL CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTECONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHASESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "EL CONTRATANTE"COMPARARÁ PERiÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE R DO DE LaMISMOS.

O CONSECUENCIA DE LA COMPARDE LOS TRABAJOS ES MENOR


PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SEENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LASCANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DEDICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASOEN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISiÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADASÚNICAMENTE EN FUNCiÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADOOPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOSAJUSTES DE COSTOS y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASOPODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO "EL CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASOSEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONESECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" LE REINTEGRARÁEL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISiÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACiÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA SI A LA FECHA DETERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO,ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZODE EJECUCiÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMADE TRABAJO, "EL CONTRATANTE" LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DEMULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYANEJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SINAPLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCiÓN QUE TRANSCURRADESDE LA FECHA DE TERMINACiÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTECONTRATO HASTA EL ·MOMENTO DE SU TERMINACiÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SERSUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LASESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DELOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADODE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉSGENERAL QUE A JUICIO DE "EL CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE "EL CONTRATISTA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SEAPLIQUEN "EL CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO, O BIEN, LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LAGARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Así COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL OPARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISiÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI "EL CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SEAPEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTlcULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 144, 145, 146, 147, 148 Y 149 DE SU REGLAMENTO

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SURESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y ExpLíCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO,MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA OSEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZOPACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIG , E CELEBRENPARA E UDIR EN CUALQUIER FORMA E U MIENTO DE LA LEY E OBRAS 'BLlCASERVICI RELACIONADOS CON LAS MIS AS O L TADOS.


SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DELPROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVASCONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DELSERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO,DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SEREFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERíSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE ENREDUCCiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOSPERIODOS SE EXPRESARÁN EN DíAS NATURALES, Y LA DETERMINACiÓN DEL PORCENTAJE DEVARIACiÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTECONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACiÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTOCONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES ALAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDOPARA FINES DE SU FORMALIZACiÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LASCAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACiÓN DE LOS CONVENIOS DE MODIFICACION O ADICIONALES,SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIASPARA "EL CONTRATISTA" Y "EL CONTRATANTE" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SEESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O ENPLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE ALOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONESESPECiFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

TRATANDOSE DE FIANZA EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LODISPUESTO EN LA FRACCiÓN 11Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTIcULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEXTA: SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y ENCUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLOIMPLIQUE SU TERMINACiÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSiÓN,LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSiÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR "EL CONTRATANTE"LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A ';ELCONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LAFECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACiÓN DE LOS TRABAJOS, Asl COMO LASACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCiÓN.

LA FECHA DE TERMINACiÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCiÓN AL PERIODO QUECOMPRENDA LA SUSPENSiÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN CONVENIDOFORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSiÓN, LA QUE CONTENDRÁCOMO MíNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTíCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LALEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA SUSPENSiÓN SE DERIVE DRESPONSABILIDAD PARA "E


ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSiÓN y LASFECHAS DE INICIO Y TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCiÓNESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOSTRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS OREPUESTOS DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACiÓN DE UN CONVENIOEN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS OINCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DELPROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE, CUANDO DICHOSUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSiÓN DE LOST_R_A_B.A.=JO",-,S=,-,"E=L,_"C::..;:::O:;..:_:NTRATANTE"PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNAVEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSiÓN.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTECONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "ELCONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA POR "ELCONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Así COMO LA GARANTíA DEL ANTICIPO, TOTALO PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRETOTALMENTE AMORTIZADO.

CUANDO "EL CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTECONTRATO DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓNJUDICIAL BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" ELINCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LADETERMINACiÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LASESTIPULACIONES ESPECíFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE "ELCONTRATISTA", DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA ENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN,MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIMEPERTINENTES, EN CUYO CASO "EL CONTRATANTE" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOSDE 15 (QUINCE) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DECONTESTACiÓN DE "EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDERESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGALA DECLARACiÓN CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DrAS CONCEDIDOS A "EL CONTRATISTA" PARA QUEMANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIMEPERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS PORÉSTE, "EL CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ PORESCRITO LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATANTE" PODRÁ JUNTO CON ';ELCONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISiÓN CON EL FIN DE PRESERVARLOS INTERESES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ A LA RESC"EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE AS

CONTRATO No. CONACULTAlDGOP/SIN/AHOI01-14

1)._SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DíAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SINCAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS y SU REGLAMENTO.

11)._SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA AREPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMODEFECTUOSA POR "EL CONTRATANTE".

111).-SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO ySUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DEOBRA O POR EL SUPERVISOR.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS PORFALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCiÓN, Y QUE AJUICIO DE "EL CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACiÓN SATISFACTORIADE LOS TRABAJOS EN EL PLAzo ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NOSE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISiÓNADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACiÓN REFERENTE APLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD. DE ENTREGA FíSICA DE LAS ÁREAS DETRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE,DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "EL CONTRATANTE", AsíCOMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASODE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACiÓN PORESCRITO DE "EL CONTRATANTE".

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA EN TÉRMINOS DELA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO SIN CONTAR CON LAAUTORIZACiÓN POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE".

VII).- TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LAAUTORIZACiÓN POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE".

VIII).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGANFACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCiÓNVIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. '

IX).- SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDOESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCiÓN DE SU GOBIERNO EN RELACiÓN CON ESTECONTRATO,Y

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DELAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCiÓN A LASDISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LALEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SU REGLAMENTOLEYES, TRATADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA ' ,


INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "ELCONTRATISTA". ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL CONTRATANTE", EN UNTÉRMINO DE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACiÓN PORESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DE ESTECONTRATO, TODA LA DOCUMENTACiÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACiÓNDE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCiÓN DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO y NOTIFICADA A "ELCONTRATISTA" "EL CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SEABSTENDRÁ o'E CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NOLIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁEFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LANOTIFICACiÓN POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCiÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVASLAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚNNO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, AslCOMO LO RELATIVO A LA RECUPERACiÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LEHAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA: TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO PORRAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTANCAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS. SEGÚNCORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTlcULOS 60, SEGUNDO PÁRRAFO, Y62, FRACCiÓN 111,DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,PAGANDO A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Así COMO LOS GASTOS NORECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTECOMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZARLAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO "EL CONTRATANTE"LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOSINDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACiÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A "ELCONTRATISTA" POR "EL CONTRATANTE", ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESiÓN DELOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONESRESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTACIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN._I,.OSIRAI;3AJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL CONTRATANTE", EN UN TÉRMINO DE 10(DIEZ) DíAS NATURALES ....._Q'ONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACiÓN POR ESCRITOQEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO TODALA DOCUMENTACiÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE ELFINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTlcULOS 168, 169, 170, 171 Y 172DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


DÉCIMA NOVENA: RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ DE INMEDIATO A "ELCONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO, LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOSOBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOSDOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACiÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOSAPROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, y "EL CON~RATANTE" EN UNTÉRMINO DE 20 (VEINTE) OlAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTECONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACiÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIASEN LA TERMINACiÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACiÓN, AEFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN ELPRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACiÓN DE LOSTRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN "EL CONTRATANTE" y"ELCONTRATISTA" PARA LA REPARACiÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE"EL CONTRATANTE" OPTEPOR LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATANTE" EN UN TÉRMINODE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCiÓN FíSICA DE LOS MISMOS,MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MINIMOLOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SURESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOSQUE A CONTINUACiÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUETAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACiÓN:

A).- CUANDO ;'EL CONTRATANTE" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SEAJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOSEJECUTADOS, AsI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOSTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "ELCONTRATANTE" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES YSUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCiÓN. EN ESTOS CASOS SELEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCiÓN FlslCA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO "EL CONTRATANTE" DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE E CONTRATO PAGARÁ A"EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AsI COMO LOS GASTOS NO RECU'PERABLESSIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SERELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

0).- CUANDO "EL CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO PORCAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCiÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE "ELCONTRATANTE", LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTECASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCiÓN JUDICIAL.

VIGÉSIMA.- FINIQUITO y TERMINACiÓN DEL CONTRATO.


ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCiÓN FíSICA DE LOSTRABAJOS.

"EL CONTRATANTE" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A "EL CONTRATISTA", A TRAVÉS DE SUREPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORAEN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACiÓN DE ACUDIRAL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MINIMO LOSREQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTicULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" DE~TRO DELOS 20 (VEINTE) DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCiÓN FISICA DELOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTENPARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y ELSALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "ELCONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL CONTRATANTE" PARA SU ELABORACiÓN DENTRO DEL TÉRMINOSEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ A ELABORARLO,DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE DELTÉRMINO DE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES, SIGUIENTES AL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DIASNATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTETÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTiÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", "ELCONTRATANTE" DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DíAS NATURALESSIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATANTE", EL IMPORTE DELOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DETRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SUREINTEGRO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTOESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN (ARTíCULOS 17-A Y 21), COMO SI SETRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA El PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SECALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO y SE COMPUTARÁNPOR DíAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGANEFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATANTE". EN CASO DE NOOBTENERSE EL REINTEGRO, "EL CONTRATANTE" PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTíAS QUESE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ El ACTA ADMINISTRATIVAQUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "EL CONTRATANTE"Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MINIMO LOSREQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTIcULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACiÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DíASNATURALES SIG':JIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE ELFINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOSDERECHOS Y OBLIGACIONES DE "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATODEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACiÓN DE "EL CONT ATANTE" Y "E'CON RATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTRO EUDOS Y POR LO T SE DRAN PTER ADOS LOS DERECHOS Y OBLlGACI ES Q GENERA ESTE e TRATO SIN RE ALTER R RECLAMACiÓN. AL NO SER .FACT B PA EN EL TÉR O '

---- ----CONTRATO No. CONACULTAlDGOP/SIN/AHO/01-14

VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETAR~~~;;R~C6~~;NJ~AP~~AL~~

~~~~~~~E!~~SO~O:1~5=sO~~T:~~~ZB~~!!NTf~~~/g~R~~R~¿~~I~A~INyE:~~¿~~RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMÁS NORMAS YDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LASESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES:

A).- DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACiÓN ANTES DEL IVA, PARACUMPLIR CON EL ARTIcULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEP~O DEDERECHOS DE INSPECCiÓN, CONTROL y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DELA FUNCiÓN PÚBLICA

B).- QUE DE PERTENECER A LA C.M.I.C., DEL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADAESTIMACiÓN PARA APORTARLO VOLUNTARIAMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACiÓN YADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN QUEDESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACiÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACiÓN CELEBRADO ENTRE "EL CONTRATANTE" y LACÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, DE LA CUAL ES SOCIO "ELCONTRATISTA" Y RATIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

VIGÉSIMA TERCERA: RESOLUCiÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

"EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁN ENTRE si LAS CONTROVERSIAS FUTURASY PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARÁCTER TÉCNICOY ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTEPROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ A "EL CONTRATANTE", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUALEXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y ELRESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARÁ LADOCUMENTACiÓN QUE SUSTENTE SU PETICiÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DIASNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA CONTRALORIAINTERNA MUNICIPAL DE "EL CONTRATANTE", DENTRO DE UN TÉRMINO DE DIEZ DIAS NATURALESCONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIASNECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL PROBLEMAPLANTEADO.

C).- EL C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA CONTRALORIAINTERNA MUNICIPAL DE "EL CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCIÓN CITARÁ A "ELCONTRATISTA" Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO',DENTRO DE LOSCINCO OlAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA


VIGÉSIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYESMEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSECONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SEREFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCiÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJOPENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACiÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTECONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACiÓN y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, Así COMO PARA TODOAQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN ALA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE LOSMOCHIS, DEL MPIO. DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA"RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLEPOR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEíDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN y ENTERADAS DE SU CONTENIDO YALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO POR DUPLICADO AL CALCE Y AL MARGEN DETODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SINALOA, EL 30 DEENERO DE DOS MIL CATORCE.

o RÚELAS ECHAVEDEL AYUNTAMIENTO

TESTIGOS

.~

antecedentes - transparenciaahome.com · 1.1.-que concurre a lacelebracion del presente...

Documents