spu 006-2012 bases modernizacion-supervisioncontrolyprotecciones se_ica final

BASES

SOLICITUD Nº 3100016874

SPU-006-2012-REP

PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

MAYO 2012

LIMA- PERÚ

Solicitud Nº 3100016874 PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

Página 2 de 87

SPU-006-2012-REP

CALENDARIO DE CONVOCATORIA

Solicitud Nº 3100061874 I. Objeto del proceso: PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA II. Calendario

1. Entrega de Bases: :2012-05-11 2 Plazo de presentación consultas: 2012-06-08 3. Visita a la zona: 2012-05-21 al 2012-05-31 Para la visita deberá indicar el nombre de la persona

y DNI que la representará, (con movilidad propia del postor) y sus implementos de seguridad.

Personal de contacto: Jorge Ywasaki celular 989307578 y Jorge Ganoza celular 989307605

4. Absolución de consultas: 2012-06-15 5. Recepción de ofertas: 2012-06-25 Lugar: Recepción de REP Hora: Hasta las 17:00 horas

Documento I - Bases generales

Página 3 de 87

I. BASES GENERALES

SOLICITUD DE OFERTAS

1. GENERALIDADES

1.1. Entidad que convoca

La empresa Red de Energía del Perú S.A. en adelante REP, con domicilio en avenida Canaval y Moreyra Nº 522 piso 11, Torre Wiese, San Isidro.

1.2. Objeto

Seleccionar y contratar al postor que presente la mejor oferta técnico – económica de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas del presente documento.

1.3. Presupuesto Referencial

Es por monto abierto. 1.4. Requisitos para ser Postor

1.4.1. Podrán presentarse como postores, las empresas, en forma independiente o asociadas en consorcio, constituidas legalmente en el Perú o en el extranjero. En caso de empresas extranjeras, deberán acreditar su existencia conforme lo establecen las normas de su país de origen.

1.4.2. El postor deberá pronunciarse expresamente sobre sus relaciones

comerciales o de parentesco con personal de REP, así como de los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos en los últimos tres (3) años.

1.4.3. En ningún caso podrá realizarse contratos que impliquen uso de

información privilegiada, acto de competencia o conflicto de intereses, ni celebrarse con personas que sean cónyuges, convivientes, concubinos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios de REP.

1.4.4. Inhabilitaciones e Impedimentos:

a) Las personas jurídicas, en las que algunos de sus socios o representantes se encuentren en las condiciones del punto 1.4.2 salvo que se trate de sociedades anónimas abiertas.

b) Los incumplimientos declarados y las sanciones impuestas al postor serán objeto de evaluación, pero por si mismas no impedirán la celebración del contrato.

c) Si el postor, tuviera alguna de las inhabilitaciones anteriormente mencionadas, perderá los derechos que hubiere adquirido en virtud de su participación y quedará automáticamente resuelto el contrato si ya se hubiese


Página 4 de 87

celebrado, quedando expresamente facultado REP a contratar a terceros.

Emplear el formato del Anexo Nº 02.

2. BASE LEGAL

La presente Solicitud de ofertas se rige básicamente por lo siguiente:

• Reglamento de Contratación de REP, disponible en su página web http://www.rep.com.pe

• Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización • Las normas peruanas que resulten de aplicación

Las obligaciones y derechos de las partes se sujetarán a la base legal indicada.

3. CONVOCATORIA Y CONSULTAS

3.1. Convocatoria

La convocatoria se efectuará mediante publicación en un diario de circulación nacional.

3.2. Documentación a entregarse

REP proporcionará a los postores las bases, que comprende los siguientes documentos: DOCUMENTO DESCRIPCIÓN

I Bases generales II Bases específicas III Sistema de evaluación IV Proforma de contrato V Memoria descriptiva y especificaciones técnicas y/o

Términos de referencia

La documentación adicional a entregarse se encuentra indicada en las bases específicas.

3.3. Consultas

Cualquier consulta de los postores referente al presente proceso, se deberá formular por fax, carta o medio electrónico al correo electrónico [email protected].

El Postor, por el hecho de presentar su oferta, declara su sometimiento y adhesión tácitos a las normas contenidas en las Bases y a sus aclaraciones o modificaciones, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP.


Página 5 de 87

Copia de las consultas y respuestas serán remitidas a todos los postores invitados. Se entenderá que las aclaraciones y respuestas forman parte integrante de las presentes Bases.

4. DE LAS PROPUESTAS

4.1. Condiciones de carácter técnico – económico

4.1.1. Condiciones Generales

El postor deberá presentar su propuesta técnico-económica considerando lo establecido en los documentos mencionados en el numeral 3.2 anterior.

4.1.2. Moneda en que se expresarán las Ofertas

Las ofertas se pueden presentar en Dólares de los Estados Unidos de América.

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.1. Forma de Presentación

Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados y sellados, e independientes que se denominarán: Sobre Nº 1: Propuesta Técnica Sobre Nº 2: Propuesta Económica Cada sobre se rotulará de la siguiente manera: Señores REP Av. Canaval y Moreyra N° 522 - piso 11, Torre Wiese, San Isidro Lima – Perú Ref.: Solicitud Nº ......... Nombre del proceso

Nombre del Postor: Sobre Nº (1 ó 2): Propuesta (Técnica o Económica) El hecho de presentar una propuesta implica la tácita aceptación del postor a todas las disposiciones legales citadas en las presentes Bases, así como su sometimiento incondicional a las mismas. Los sobres Nº 1 y 2 conteniendo la propuesta técnica y económica respectivamente, deberán presentarse en un (1) original y una (1) copia, indicando con claridad cual es el “original” y cual la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia.


Página 6 de 87

La propuesta no debe contener textos entre líneas, borrones, tachaduras ni enmendaduras. La presentación de documentos adulterados, fraudulentos o no conformes, por razones atribuibles al postor, aún cuando sean detectados posteriormente al acto de recepción, darán lugar a descalificación del postor, incluso si se le hubiera adjudicado el contrato. El postor entregará en medio magnético (CD) copia de la propuesta técnica (en cuanto sea posible todo) y económica en MS Office en el Sobre respectivo.

5.2. Contenido de las Propuestas

El contenido de la Propuesta Técnica y Económica será el mencionado en los numerales 8 y 9 de las bases específicas.

5.3. Recepción de Propuestas

5.3.1. REP recibirá las propuestas hasta el día y hora indicados en la convocatoria, en la Recepción de REP sito en Av. Canaval y Moreyra N° 522, piso 11, Torre Wiese, San Isidro – Lima.

5.3.2. REP podrá postergar la fecha del acto de presentación de

propuestas indicada en la Convocatoria. La nueva fecha será informada a todos los postores.

5.3.3. Con las propuestas recibidas se preparará un Acta de Recepción

de Propuestas. REP comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases. Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la propuesta, REP podrá otorgar un plazo para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto.

5.3.4. Si los sobres Nº 1 no estuviesen conformes o completos, se

devolverá el original al postor junto con el Sobre N° 2 no abierto. Se dejará constancia de este hecho en el Acta de recepción de propuestas.

5.3.5. Con la finalidad de facilitar el examen, evaluación y comparación

de propuestas, REP podrá, a su discreción, solicitar a cualquier postor aclaraciones a su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta se harán por escrito y no se permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la Oferta.

5.3.6. Culminada la evaluación técnica, REP procederá a calificar la

oferta económica de los postores que se encuentren calificados.


Página 7 de 87

5.3.7. REP se reserva la facultad de cancelar el proceso de selección, hasta antes de la adjudicación del contrato, sin expresión de causa. De ser el caso REP reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

5.3.8. Cualquier observación, consulta o cambio que se solicite al

Contrato solo se dará durante la presentación de consultas, las mismas que serán resueltas en la fase de absolución señalada. La empresa adjudicataria deberá ceñirse al Contrato final acordado con los proponentes previo al otorgamiento de la Buena Pro.

6. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

6.1. Evaluación Legal

La evaluación legal tendrá por objeto verificar que la presentación de la documentación e información solicitada esté completa y cumpla con lo indicado en el numeral 8.0 de las Bases Específicas. El postor que no califique en esta evaluación será descalificado.

6.2. Propuesta Técnica

Durante el proceso de evaluación REP verificará la documentación técnica entregada. Sólo se tendrá en cuenta la información presentada de acuerdo a los anexos entregados con la propuesta. Las propuestas técnicas que no cumplan con los requisitos solicitados y el puntaje mínimo requerido serán descalificadas y, por lo tanto, no se tomarán en cuenta las respectivas ofertas económicas, las cuales serán devueltas sin abrir. REP se reserva el derecho de verificar la situación económica financiera del postor en las centrales de riesgo como INFOCORP, Cámaras de Comercio, u otros.

7. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La evaluación tendrá por objeto calificar la Oferta Económica de los postores calificados técnicamente. REP adjudicará los bienes y/o servicios, comunicando este hecho a los postores, a través de una carta.

8. DEL CONTRATO

Contenido:

a) El contrato a suscribir deberá ceñirse a las presentes Bases y sus Especificaciones Técnicas.

b) REP comunicará al postor favorecido la fecha en que tendrá lugar la

firma del contrato, la misma que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación.


Página 8 de 87

Si el postor no se acercase a suscribir el contrato y/o no presentara los documentos requeridos perderá la opción y se ejecutará la Carta Fianza de Seriedad de Oferta. En caso de ello REP podrá adjudicar los bienes y/o servicios al segundo mejor calificado y así sucesivamente. En este caso REP se reserva el derecho de inhabilitar al postor para futuras contrataciones.

c) El postor que obtuvo la adjudicación entregará a REP la Carta Fianza

de Cumplimiento de Contrato en las condiciones establecidas en las bases en un plazo máximo de siete (7) días calendario de suscrito el contrato, plazo que podrá ser prorrogado por causas debidamente justificadas. De considerarlo, REP podrá solicitar al postor ganador la modificación de la Carta Fianza, si el contenido de las cláusulas de la misma no se adecua a lo solicitado en las bases.

d) El postor que obtuvo la adjudicación se acercará a las oficinas de REP en la fecha prevista de firma del Contrato fijada en la carta de adjudicación o entregará en dicha fecha el Contrato debidamente firmado y sellado en 2 originales.

9. SUBCONTRATACIÓN

9.1. El postor deberá detallar todos los subcontratistas (con empresas accionistas, filiales o vinculadas de los mismos) que espera utilizar, indicando el objeto del subcontrato correspondiente y el porcentaje máximo será de cuarenta (40%) con respecto al total de la Oferta.

9.2. Se debe adjuntar carta de compromiso de cada Subcontratista para participar en el servicio. Si no se anexa esta carta REP dará por entendido que no se tendrán Subcontratistas para alguna de las actividades objeto de este documento de solicitud.

9.3. En caso de ser preciso el reemplazo de un SUBCONTRATISTA, el reemplazante deberá acreditar calidades iguales o superiores a las del original. El subcontrato solo podrá iniciarse previa autorización escrita de REP.

10. GARANTÍAS

10.1. Condiciones de las garantías

Las garantías deberán ser emitidas por entidades financieras, supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, con carácter de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a solo requerimiento de REP y sin beneficio de excusión.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida.


Página 9 de 87

10.2. Garantía de Seriedad de Oferta

Con la oferta económica, el postor presentará una carta fianza por un monto equivalente $ 15 000,00 a fin de garantizar a REP su oferta. Esta fianza tendrá una vigencia de 60 días calendario. El postor está obligado a mantenerla vigente hasta que se constituya la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

10.3. De Anticipo

El CONTRATISTA deberá entregar a REP una factura conjuntamente con una Carta Fianza por el íntegro del anticipo y válida hasta la completa amortización del adelanto. La garantía será equivalente al cien por ciento (100%) del monto total del adelanto. REP podrá otorgar como adelanto hasta el 15% del monto contratado.

10.4. Garantías adicionales

En caso REP requiera garantías adicionales los establecerá en el documento II Bases específicas o en el documento IV Proforma de Contrato.

11. DISPOSICIONES FINALES

Los aspectos no previstos en las presentes Bases se regirán por la normatividad mencionada en el numeral 2.0.

Documento II Solicitud Nº Solicitud Nº PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

1.0 Objeto

El presente proceso de selección se convoca para seleccionar y contratar al postor que proponga la oferta técnico que realice la ingeniería, suejecute el montaje electromecánico, realice la integración de los IEDs, pruebas, puesta en servicio, capacitación, etc, para la modernización de los sistemas de control y protección de la subestacionenvíe la información a los centros de control de REP.

2.0 Alcance del Servicio

El nuevo sistema de control deberá integrar los nuevos relés y relés existentes según sea el caso, de tal manera que solo exista un único sistema de control, en la cual la incentros de control de REP vía protocolo IEC 870

Todas las comunicaciones entre las subestaciones involucradas y los centros de control de REP están disponibles para la conexión con los equipos de control, asimismSCADA/EMS (SINAUT) estarán a cargo del CONTRATISTA y REP.

3.0 Sistema adoptado

El sistema es Suma Alzada.

4.0 Condiciones para l

Todos los materialdeberán responder a las pruebas in situ a efectuarse instalación o almacenamiento

El Contratista tendrá a su cargo los trámites de desaduanaje y la obtención de las autorizaciones y permisos requeridos para la caso) de los materialesde selección.

El Fabricante, por encargo del Contratista, embalará los forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada durante el tránsito y su exposición a temperaturas extremas, sal y precipitaciones o su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando sea el caso, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos de tránsito hasta su El embalaje deberá cumplir con lo establecido en el “Manual de Procedimientos Fitosanitarios para el ingreso y salida del país del embalaje del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional” (RD Nº

Documento II - Bases específicas Solicitud Nº Solicitud Nº 3100016874 PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

Documento II BASES ESPECÍFICAS

El presente proceso de selección se convoca para seleccionar y contratar al postor que proponga la oferta técnico – económica más conveniente para que realice la ingeniería, suministre los equipos, materiales, accesorios, ejecute el montaje electromecánico, realice la integración de los IEDs, pruebas, puesta en servicio, capacitación, etc, para la modernización de

s de control y protección de la subestacionenvíe la información a los centros de control de REP.

ervicio

El nuevo sistema de control deberá integrar los nuevos relés y relés existentes según sea el caso, de tal manera que solo exista un único sistema de control, en la cual la información deberá ser enviada a los centros de control de REP vía protocolo IEC 870-5-101.

Todas las comunicaciones entre las subestaciones involucradas y los centros de control de REP están disponibles para la conexión con los equipos de control, asimismo la integración de los datos e información al SCADA/EMS (SINAUT) estarán a cargo del CONTRATISTA y REP.

Sistema adoptado

El sistema es Suma Alzada.

Condiciones para la prestación de los servicios

materiales a suministrar serán nuevos y de óptiresponder a las pruebas in situ a efectuarse

instalación o almacenamiento en caso de repuestos.

El Contratista tendrá a su cargo los trámites de desaduanaje y la obtención de las autorizaciones y permisos requeridos para la importación (de ser el

materiales a usarse en las obras materia del presente proceso

El Fabricante, por encargo del Contratista, embalará los forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el

sporte al lugar de destino final.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada durante el tránsito y su exposición a temperaturas extremas, sal y precipitaciones pluviales

acenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando sea el caso, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos de tránsito hasta su destino final.

El embalaje deberá cumplir con lo establecido en el “Manual de Procedimientos Fitosanitarios para el ingreso y salida del país del embalaje del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional” (RD Nº

Página 10 de 87

El presente proceso de selección se convoca para seleccionar y contratar al económica más conveniente para

ministre los equipos, materiales, accesorios, ejecute el montaje electromecánico, realice la integración de los IEDs, pruebas, puesta en servicio, capacitación, etc, para la modernización de

s de control y protección de la subestacion Ica y además se

El nuevo sistema de control deberá integrar los nuevos relés y relés existentes según sea el caso, de tal manera que solo exista un único

formación deberá ser enviada a los

Todas las comunicaciones entre las subestaciones involucradas y los centros de control de REP están disponibles para la conexión con los

o la integración de los datos e información al SCADA/EMS (SINAUT) estarán a cargo del CONTRATISTA y REP.

es a suministrar serán nuevos y de óptima calidad, responder a las pruebas in situ a efectuarse antes de su

El Contratista tendrá a su cargo los trámites de desaduanaje y la obtención importación (de ser el

materia del presente proceso

El Fabricante, por encargo del Contratista, embalará los materiales en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el

El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada durante el tránsito y su exposición a

pluviales durante el tránsito acenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los

embalajes se tendrá en cuenta, cuando sea el caso, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y

destino final.

El embalaje deberá cumplir con lo establecido en el “Manual de Procedimientos Fitosanitarios para el ingreso y salida del país del embalaje del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional” (RD Nº


0105-2005-AG-SENASAREP, conforme a la norma internacional. Ver http://www.senasa.gob.pe/embalajes/exportacion/NIMF15.pdf

5.0 Plazo

El plazo máximo 270 días calendarioperíodo de operación experimental

6.0 Lugar de ejecución de las obras

Los trabajos se ejecut

SUBESTACIONES

1 SUB ESTACION

7.0 Garantía de estabilidad de Obra

La garantía será de

8.0 Contenido de la propuesta técnica

a) Credenciales y Certificados

Este sobre contendrá los sigui

a.1) Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del representante legal del postor.En caso de haber presentado esta información a últimos 6 meses, incluido copia de la escritura pública de constituciópoderes de las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la sociedad y/o los cambios referidos a la constitución social.La persona jurídica extranjera deberá acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, con documentos cuya expedición no sea superior a noventa (90) días presentación ante La autoridad oficial del anterior documento, debe hacer constar que la sociedad existe y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país, y deberán contar con legalización consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores del PeLa sucursal en Perú de persona jurídica extranjera, cuando presente la Oferta a nombre de ésta, deberá adjuntar a la Oferta el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con igual anticipación a la anteriormente señalada.


SENASA-DGSV publicado el 2005-02-28), disponible en , conforme a la norma internacional. Ver

http://www.senasa.gob.pe/embalajes/exportacion/NIMF15.pdf

máximo para el suministro y la ejecución de los calendario, sin contar el período de pruebas de disponibilidad

período de operación experimental.

ejecución de las obras

jecutarán en la(s) SSEE siguiente(s):

SUBESTACIONES UBICACIÓN

DEPARTAMENTO REFERENCIA

ICA En la afueras de la ciudad de

estabilidad de Obra

La garantía será de 12 meses como mínimo.

Contenido de la propuesta técnica

Credenciales y Certificados

Este sobre contendrá los siguientes documentos:

Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del representante legal del postor.En caso de haber presentado esta información a últimos 6 meses, incluido copia de la escritura pública de constitución social, bastará con acreditar los cambios en los poderes de las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la sociedad y/o los cambios referidos a la constitución social. La persona jurídica extranjera deberá acreditar su existencia y epresentación legal conforme a la legislación de su país de origen, con documentos cuya expedición no sea superior a noventa (90) días calendario en relación con la fecha de su presentación ante REP y traducidos al idioma español.La autoridad oficial del país de origen que expide o certifique el anterior documento, debe hacer constar que la sociedad existe y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país, y deberán contar con legalización consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. La sucursal en Perú de persona jurídica extranjera, cuando presente la Oferta a nombre de ésta, deberá adjuntar a la Oferta el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con igual anticipación a la anteriormente señalada.

Página 11 de 87

28), disponible en , conforme a la norma internacional. Ver

http://www.senasa.gob.pe/embalajes/exportacion/NIMF15.pdf.

de los servicios es de el período de pruebas de disponibilidad ni el

REFERENCIA

la ciudad de Ica

Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del representante legal del postor. En caso de haber presentado esta información a REP en los últimos 6 meses, incluido copia de la escritura pública de

n social, bastará con acreditar los cambios en los poderes de las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la sociedad y/o los cambios referidos a la

La persona jurídica extranjera deberá acreditar su existencia y epresentación legal conforme a la legislación de su país de origen, con documentos cuya expedición no sea superior a

en relación con la fecha de su y traducidos al idioma español. país de origen que expide o certifique el

anterior documento, debe hacer constar que la sociedad existe y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país, y deberán contar con legalización consular y del Ministerio de

La sucursal en Perú de persona jurídica extranjera, cuando presente la Oferta a nombre de ésta, deberá adjuntar a la Oferta el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con igual anticipación a la anteriormente


Para efectos de la presentación de propuestas los postores extranjeros deberán acreditar la existencia de su empresa de acuerdo a la legislación de su país de origen. Deberán presentar la escritura de constitución o su equivalente, así mismo los poderes dEl postor ganador deberá cumplir con presentar las legalizaciones consulares respectivas y deberá acreditar que el funcionario que suscribirá el contrato cuente con las facultades suficientes.En caso de que sejurídicas adjudicatarias deberán acatar lo exigido por la ley Peruana para cumplir con sus respectivas obligaciones en Perú.

a.2) Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o de su representarepresentante legal, domicilio, RUC, inscripción en los Registros Públicos. (Anexo N° 01). Para el caso de empresas registradas fuera de la jurisdicción peruana, el Registro Comercial en la Cámara de Comercio del país

a.3) Promesa de consorcio, de ser el caso, la que se perfeccionará luego de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En el documento se hará declaración expresa de que la responsabilidad legal es solidaria e indivisibleel que factura por el consorcioestablece la legislación aplicable peruanade las empresas haya adquirido las bases a su nombre.

a.4) Declaración Jurada del postor (Anexo N° 02).

b) Documentos referidos a

b.1) Experiencia del postor en obras similares (Anexo Nº 03).El postor para acreditar su experiencia en la especialidad presentará una relación de obras según lo solicitado en el documento III Sistema de Evaluación. El servicios a presentar será de diez (10). La evaluación y calificación se efectuará de acuerdo al récord de las obras similares efectuados y concluidos por el postor, los mismos que deberán ser acreditados con la presentación de copia simple de los documentos mencionados en el Anexo Nº 03.

b.2) Sistema de Calidad o Certificación ISO 9001 del

caso de no contar con el mismo, se perderá el puntaje correspondiente.

b.3) Experiencia del Personal

El Contratista incluirá los datos generaleque participarán en la obra. Dichos documentos deben estar sellados y firmados por el profesional y por el representante legal del Contratista.Reglamento de la Ley 28858.


Para efectos de la presentación de propuestas los postores extranjeros deberán acreditar la existencia de su empresa de acuerdo a la legislación de su país de origen. Deberán presentar la escritura de constitución o su equivalente, así mismo los poderes de los funcionarios que suscribirán la oferta.El postor ganador deberá cumplir con presentar las legalizaciones consulares respectivas y deberá acreditar que el funcionario que suscribirá el contrato cuente con las facultades suficientes.En caso de que se genere un Contrato la sociedad o las personas jurídicas adjudicatarias deberán acatar lo exigido por la ley Peruana para cumplir con sus respectivas obligaciones en Perú.

Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o de su representante legal, documento de identidad del representante legal, domicilio, RUC, inscripción en los Registros Públicos. (Anexo N° 01). Para el caso de empresas registradas fuera de la jurisdicción peruana, el Registro Comercial en la Cámara de Comercio del país de origen. Promesa de consorcio, de ser el caso, la que se perfeccionará luego de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En el documento se hará declaración expresa de que la responsabilidad legal es solidaria e indivisible, el que factura por el consorcio, entre otros requisitos que establece la legislación aplicable peruana. Es suficiente que una de las empresas haya adquirido las bases a su nombre.Declaración Jurada del postor (Anexo N° 02).

Documentos referidos a la experiencia del postor y su personal

Experiencia del postor en obras similares (Anexo Nº 03).El postor para acreditar su experiencia en la especialidad presentará una relación de obras según lo solicitado en el documento III Sistema de Evaluación. El número máximo de servicios a presentar será de diez (10).

La evaluación y calificación se efectuará de acuerdo al récord de las obras similares efectuados y concluidos por el postor, los mismos que deberán ser acreditados con la presentación de copia

le de los documentos mencionados en el Anexo Nº 03.

Sistema de Calidad o Certificación ISO 9001 del caso de no contar con el mismo, se perderá el puntaje correspondiente.

Experiencia del Personal El Contratista incluirá los datos generales de los profesionales

que participarán en la obra. Dichos documentos deben estar sellados y firmados por el profesional y por el representante legal

Contratista. Adjuntará acreditación según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 28858.

Página 12 de 87

Para efectos de la presentación de propuestas los postores extranjeros deberán acreditar la existencia de su empresa de acuerdo a la legislación de su país de origen. Deberán presentar la escritura de constitución o su equivalente, así mismo los

e los funcionarios que suscribirán la oferta. El postor ganador deberá cumplir con presentar las legalizaciones consulares respectivas y deberá acreditar que el funcionario que suscribirá el contrato cuente con las facultades suficientes.

genere un Contrato la sociedad o las personas jurídicas adjudicatarias deberán acatar lo exigido por la ley Peruana para cumplir con sus respectivas obligaciones en Perú.

Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor nte legal, documento de identidad del

representante legal, domicilio, RUC, inscripción en los Registros Públicos. (Anexo N° 01). Para el caso de empresas registradas fuera de la jurisdicción peruana, el Registro Comercial en la

Promesa de consorcio, de ser el caso, la que se perfeccionará luego de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En el documento se hará declaración expresa de que la

, e indicar quien es , entre otros requisitos que

Es suficiente que una de las empresas haya adquirido las bases a su nombre.

la experiencia del postor y su personal

Experiencia del postor en obras similares (Anexo Nº 03). El postor para acreditar su experiencia en la especialidad presentará una relación de obras según lo solicitado en el

número máximo de

La evaluación y calificación se efectuará de acuerdo al récord de las obras similares efectuados y concluidos por el postor, los mismos que deberán ser acreditados con la presentación de copia

le de los documentos mencionados en el Anexo Nº 03.

Sistema de Calidad o Certificación ISO 9001 del Contratista, en caso de no contar con el mismo, se perderá el puntaje

s de los profesionales que participarán en la obra. Dichos documentos deben estar sellados y firmados por el profesional y por el representante legal

Adjuntará acreditación según lo dispuesto en el


Esta informuno de los siguientes profesionales: El Ingeniero ResidenteElectricistaaños de ejercicio profesional y con expdesempeñar, adjuntando copias simples y legibles de los documentos mencionados en el Anexo Nº 04. Queda establecido, que en el Anexo 04 deberá constar la descripción y características técnicas principales del servicio similar en el

c) Documentos referidos al objeto del contrato

c.1) Plan de trabajo• Plan de Trabajo propuesto.• Organización propuesta para la ejecución de la obra

(Organigrama).• Programación de la ejecución de la obra (D• Plan de seguridad a emplear en las obras (Anexo 05)

c.2) Compromiso de entrega de la obra en el plazo propuesto (Anexo

Nº 06). c.3) Carta de garantía de las obras a ejecutar (Anexoc.4) Declaración jurada que conoce la zona donde ser realizar

Obras (Anexo Nº 08)c.5) Relación de maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos a

emplear en la obra (Anexo Nº 09).c.6) Descripción detallada de los bienes a suministrar la cual estar

sustentada con folletos, muestras, catálogos, certificados de calidad, etc. Incluir la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

9.0 Contenido de la propuesta económica

a) Formulario de Oferta (Anexo Nº postor en el Resumen de la Oferta, deberá ser final y definitiva. solicitará contraoferta

10.0 Anticipos

Se podrá otorgar un anticipo15% del contrato, sujeto a un descuento según el monto solicitado.( Anexo 10 hoja 3 de 4)

11.0 Anexos

Anexo Nº 01: Anexo Nº 02: Anexo Nº 03: Anexo Nº 04: Anexo Nº 05:


Esta información será presentada en el anexo Nº 04 para cada uno de los siguientes profesionales:

El Ingeniero Residente, será Ingeniero Electricista o MecánicoElectricista, Colegiado, a tiempo completo, con mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional y con experiencia en el puesto a desempeñar, adjuntando copias simples y legibles de los documentos mencionados en el Anexo Nº 04.

Queda establecido, que en el Anexo 04 deberá constar la descripción y características técnicas principales del servicio similar en el cual participó, sin lo cual no podrán evaluarse

Documentos referidos al objeto del contrato

Plan de trabajo Plan de Trabajo propuesto. Organización propuesta para la ejecución de la obra (Organigrama). Programación de la ejecución de la obra (Diagrama GANTT).Plan de seguridad a emplear en las obras (Anexo 05)

Compromiso de entrega de la obra en el plazo propuesto (Anexo

Carta de garantía de las obras a ejecutar (AnexoDeclaración jurada que conoce la zona donde ser realizarObras (Anexo Nº 08) Relación de maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos a emplear en la obra (Anexo Nº 09). Descripción detallada de los bienes a suministrar la cual estarsustentada con folletos, muestras, catálogos, certificados de

, etc. Incluir la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

Contenido de la propuesta económica

Formulario de Oferta (Anexo Nº 10). La suma global indicada por el en el Resumen de la Oferta, deberá ser final y definitiva.

solicitará contraofertas.

Se podrá otorgar un anticipo a requerimiento del postor de% del contrato, sujeto a un descuento según el monto solicitado.nexo 10 hoja 3 de 4)

Declaración de información empresarial.Declaración Jurada del postor. Experiencia del postor en obras similaresExperiencia del Ingeniero Residente AL-E-01 Especificaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Sociproveedores

Página 13 de 87

ación será presentada en el anexo Nº 04 para cada

Electricista o Mecánico-, Colegiado, a tiempo completo, con mínimo cinco (05)

eriencia en el puesto a desempeñar, adjuntando copias simples y legibles de los

Queda establecido, que en el Anexo 04 deberá constar la descripción y características técnicas principales del servicio

cual participó, sin lo cual no podrán evaluarse.

Organización propuesta para la ejecución de la obra

iagrama GANTT). Plan de seguridad a emplear en las obras (Anexo 05)

Compromiso de entrega de la obra en el plazo propuesto (Anexo

Carta de garantía de las obras a ejecutar (Anexo Nº 07). Declaración jurada que conoce la zona donde ser realizarán las

Relación de maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos a

Descripción detallada de los bienes a suministrar la cual estará sustentada con folletos, muestras, catálogos, certificados de

, etc. Incluir la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

La suma global indicada por el en el Resumen de la Oferta, deberá ser final y definitiva. REP no

a requerimiento del postor de hasta el % del contrato, sujeto a un descuento según el monto solicitado.

Declaración de información empresarial.

del postor en obras similares

01 Especificaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, para


Anexo Nº 06:

Anexo Nº 07: Anexo Nº 08

Anexo Nº 09:

Anexo Nº 10: Anexo Nº 11:


Compromiso de ejecución de las obras en el plazo propuesto Modelo de Carta de Garantía de la Obra PropuestoCertificado de Visita del Lugar donde se ejecutará las Obras Relación de Maquinaria, Equipos, Herramientas e Instrumentos a Emplear Formulario de propuesta Modelo de garantía del cumplimiento del contrato.

Página 14 de 87

Compromiso de ejecución de las obras en el plazo

Carta de Garantía de la Obra Propuesto Certificado de Visita del Lugar donde se ejecutará las

quinaria, Equipos, Herramientas e

Modelo de garantía del cumplimiento del contrato.


El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: INFORMACIÓN GENERAL

Nombre o razón social: Sigla: Dirección:

Teléfono (1): E-mail: Ciudad: Lima

INFORMACIÓN BANCARIA DEL ACREEDOR

Orden Nombre del Banco

1 CONTINENTAL

2 CREDITO

3 CREDITO Nota1 : Para pago de facturas vía transferenciaNota 2 : la cuenta indicada deberá pertenecer a la razón social

CUENTA DETRACCION BANCO DE LA NACION

INFORMACIÓN DE CALIDAD¿Su empresa cuenta con un Sistema de Calidad?

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOSI NO

Empresa Nº 1

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nombre: ……………………………………DNI / Carné Extranjería: …………………….Formato: AL-F-10 Revisión: 08 Nota: Si el postor es un consorcio, este docu

representante legal de cada miembro del consorcio.



DATOS MAESTROS ACREEDOR

Fecha recepción :

Fecha de registro:

que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ...........,

que la siguiente información de mi representada se sujeta a

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

Teléfono (2): Fax: Ciudad: Lima Departamento: Lima

INFORMACIÓN BANCARIA DEL ACREEDOR

Moneda Número cuenta Ahorro CorrienteNuevos soles

Nuevos soles

Dólares

Para pago de facturas vía transferencia, debe indicar solo cuentas de los bancos indicados.la cuenta indicada deberá pertenecer a la razón social

Nro.

INFORMACIÓN DE CALIDAD ¿Su empresa cuenta con un Sistema de Calidad? Nivel de avance:

ÓN EN CONSORCIO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre: …………………………………………. …………………….

Firma del Representante Legal

Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.

Página 15 de 87

que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO

que la siguiente información de mi representada se sujeta a

Fax: Departamento: Lima País: PERÚ

Corriente Titular de la cuenta

dicar solo cuentas de los bancos indicados.

Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa Nº 3

Firma del Representante Legal

mento debe ser suscrito por el


Señores REP Presente.- Ref. : Solicitud Nº 3100016874 Por la presente, nos dirigimos a u

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y

procedimientos del proceso de selección; por lo que hemos estudiado los documentos de las bases del proceso de selección y estamos plenamente de acuerdo con lo indiccondiciones que contienen.Por tanto, reconocemos que no tendremos derecho a reclamo alguno a título de mal conocimiento de los mismos durante el proceso de Adjudicación y posteriormente durante la ejecución dfavorecidos con el otorgamiento de la Adjudicación.

- Aceptamos que la interpretación de las Bases, y demás documentos que emitiera REP, son potestad de

- Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del Proceso de Selección.

- Nos comprometemos a mantener la oferta durante todo el proceso y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicación.

- No estamos impedidos ni inhabilitados para contratar con indicado en el punto 1.4 de las Bases.

- Cuento con el poder legal suficiente para presentar la propuesta y suscribir el contrato respectivo, en caso de ser seleccionado. Atentamente,

_______________________________________ Firma y sello del represen

Nota: Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.


SOLICITUD Nº 3100016874 ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA

Ciudad, año, mes y día

3100016874

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar que:

Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección; por lo que hemos estudiado los documentos de las bases del proceso de selección y estamos plenamente de acuerdo con lo indicado en dichos documentos y nos adherimos a las condiciones que contienen. Por tanto, reconocemos que no tendremos derecho a reclamo alguno a título de mal conocimiento de los mismos durante el proceso de Adjudicación y posteriormente durante la ejecución del Contrato, si somos favorecidos con el otorgamiento de la Adjudicación. Aceptamos que la interpretación de las Bases, y demás documentos que

, son potestad de REP. Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que

amos para efectos del Proceso de Selección. Nos comprometemos a mantener la oferta durante todo el proceso y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicación.No estamos impedidos ni inhabilitados para contratar con indicado en el punto 1.4 de las Bases. Cuento con el poder legal suficiente para presentar la propuesta y suscribir el contrato respectivo, en caso de ser seleccionado.

_______________________________________ Firma y sello del representante legal del postor

Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.

Página 16 de 87


Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección; por lo que hemos estudiado los documentos de las bases del proceso de selección y estamos plenamente

ado en dichos documentos y nos adherimos a las

Por tanto, reconocemos que no tendremos derecho a reclamo alguno a título de mal conocimiento de los mismos durante el proceso de

el Contrato, si somos

Aceptamos que la interpretación de las Bases, y demás documentos que

Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que

Nos comprometemos a mantener la oferta durante todo el proceso y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicación. No estamos impedidos ni inhabilitados para contratar con REP conforme lo

Cuento con el poder legal suficiente para presentar la propuesta y suscribir

Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el


EXPERIENCIA

Factura o contrato

Nº Descripción de la Obra

Atentamente, __________________________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor OBSERVACIÓN: No se calificarán

acreditadospertinente del contrato, orden de etc.) emitidas por el cliente

Deberán presentar copias simples. de verific



ANEXO Nº 03

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

escripción de la Obra Cliente MontoS/. o USD

__________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

No se calificarán los servicios que no estén debidamente acreditados con una acta o constancia y/o certificado (parte pertinente del contrato, orden de servicio

emitidas por el cliente.

Deberán presentar copias simples. REP se reserva el derecho de verificar posteriormente la validez de los mismos.

Página 17 de 87

DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Monto S/. o USD

Año de ejecución

que no estén debidamente constancia y/o certificado (parte

servicio, pedido, factura,

se reserva el derecho ar posteriormente la validez de los mismos.


DATOS GENERALES Y EXPERIENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE

Nombre y Apellidos Edad Nacionalidad Grado Académico

Especialidad Centro Superior de Estudios / Instituto Número de años de ejercicio (*)

1 Nombre del Servicio

Descripción

Contratista

Funciones realizadas

Puesto o cargo

2 Nombre del servicio

Descripción

Contratista

Propietario del servicio

Funciones realizadas

Puesto o cargo

3 Nombre del servicio

* Adjuntará acreditación según lo dispuesto en el 06.06.2008; que reglamenta la obligatoriedad de contar con la habilitación profesional para realizar el ejercicio de las actividad Fecha, _______________________________________ _______________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor

OBSERVACIÓN: No se califiacreditados con una constancia y/o certificado (o similar)Deberán presentar copias simples. verificar posteriormente la validez de los mismos.

Nota: Usar este formato p




Estado civil N° LE, DNI o IC Nº Registro

profesional de ser el caso

Centro Superior de Año de Promoción

Número de años de Número de años de experiencia en labores similares (*)

Experiencia en Trabajos


Fecha inicio y término


Fecha inicio y término

Adjuntará acreditación según lo dispuesto en el DS 016-2008-VIVIENDA, que reglamenta la obligatoriedad de contar con la habilitación profesional

para realizar el ejercicio de las actividades inherentes a la ingeniería

Fecha,

_______________________________________ _______________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor Firma y Sello del Personal

propuesto No se calificarán los trabajos o servicios que no estén debidamente acreditados con una constancia y/o certificado (o similar)Deberán presentar copias simples. REP se reserva el derecho de verificar posteriormente la validez de los mismos.

Usar este formato para acreditar la experiencia del Ing.

Página 18 de 87


Nº Registro er el

Número de años de experiencia en labores similares (*)

Propietario del

Fecha inicio y

Propietario del

icio y

VIVIENDA, publicado el que reglamenta la obligatoriedad de contar con la habilitación profesional

es inherentes a la ingeniería.

_______________________________________ _______________________ Firma y Sello del Personal

carán los trabajos o servicios que no estén debidamente

acreditados con una constancia y/o certificado (o similar). se reserva el derecho de

ara acreditar la experiencia del Ing. Especialista.


AL

OBJETIVO ................................

ALCANCE ................................

REQUISITOS LEGALES ................................

CAPÍTULO I: PROYECTO O

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social SMARS y Plan de Salud Ocupacional.

ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

PENALIDADES (A INCLUIR EN LA CLÁU

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA



ESPECIFICACIÓN AL-E-01: Especificaciones de Seguridad, Medio

Ambiente, Responsabilidad Social SMARS y Salud Ocupacional SO para proveedores

CONTENIDO

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

SERVICIO CON RIESGO ALTO ................................

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓN

Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social SMARS y Plan de Salud Ocupacional.

ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

A INCLUIR EN LA CLÁU SULA DE PENALIDADES DEL CONTRATO ) ................................

CONTRATISTA DE MANTENER INDEMNE A REP. ................................

Página 19 de 87

Revisión: 1 Fecha: 27/03/2012 Página: 19 de 87

01: Especificaciones de Seguridad, Medio

............................................ 20

............................................. 20

...................................................... 20

............................................................ 21

S PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓN .................................. 21

Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social SMARS y Plan de Salud Ocupacional. . 22

ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO ................ 25

...................................... 27

........................................... 28


OBJETIVO Establecer medidas de control requeridas en los procesos de contratación y luego su aplicación durante la ejecución de los cde infraestructura y mantenimiento según el nivel de riesgo que impliquen las actividades. Asegurar que los proveedores seleccionados desarrollen una gestión de prevención acorde con los requerimientos de REP, CTM e

ALCANCE

Todos los contratos de servicios, obra, proyectos de infraestructura y mantenimiento requeridos por REP, CTM, ISA PERÚ. Los niveles de riesgo están definidos en el procedimiento AL

REQUISITOS LEGALES

El LOCADOR/CONTRATISTAmateria laboral, de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, considerándose principalmente las siguientes:

MATERIA

GE

NE

RA

LES

Código Nacional de ElectLey de Concesiones EléctricasReglamento de Concesiones EléctricasReglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía OSINERG

Código Nacional de Electricidad utilización 2006.

AM

BIE

NT

AL

Ley General del AmbienteReglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. Ley de Recursos HídricosNiveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos producto de las actividades de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica."Límites Máximos Percontaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial" Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.Norma Sanitaria para Trabajos de DesinDesratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos.Reglamento de Estándares Nacionales de Ambiental para RuidoLey General de Residuos SólidosReglamento de la Ley General de Residuos SólidosReglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos.


Establecer medidas de control requeridas en los procesos de contratación y luego su aplicación durante la ejecución de los contratos de servicios, obra, proyectos de infraestructura y mantenimiento según el nivel de riesgo que impliquen las

Asegurar que los proveedores seleccionados desarrollen una gestión de prevención acorde con los requerimientos de REP, CTM e ISA PERÚ.

Todos los contratos de servicios, obra, proyectos de infraestructura y mantenimiento requeridos por REP, CTM, ISA PERÚ. Los niveles de riesgo están definidos en el procedimiento AL-P-01 Sistema de Adquisiciones

TOS LEGALES

El LOCADOR/CONTRATISTA debe cumplir con todas las normas materia laboral, de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, considerándose principalmente las siguientes:

TITULO Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 R.M N° Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844Reglamento de Concesiones Eléctricas D.S N° 009Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG

D.S. Nº 054

del Organismo Supervisor de Inversión en Energía - Ley N° 26734

Código Nacional de Electricidad utilización 2006. R.M. N° 037MEM/DM.

Ley General del Ambiente Ley Nº 28611Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades

D.S. N° 29

Ley de Recursos Hídricos Ley 29338Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos producto de las actividades de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.

R.D. N° 008EM/DGAA

"Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen

D.S. N° 047

Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.

D.S. N° 022

Norma Sanitaria para Trabajos de Desinfectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos.

R.M Nº 449

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

D.S. Nº 085

Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. Nº 057Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos.

D.S. N° 026

Página 20 de 87

Establecer medidas de control requeridas en los procesos de contratación y luego ontratos de servicios, obra, proyectos

de infraestructura y mantenimiento según el nivel de riesgo que impliquen las

Asegurar que los proveedores seleccionados desarrollen una gestión de ISA PERÚ.

Todos los contratos de servicios, obra, proyectos de infraestructura y mantenimiento requeridos por REP, CTM, ISA PERÚ. Los niveles de riesgo están

01 Sistema de Adquisiciones – SAP, de REP.

cumplir con todas las normas nacionales en materia laboral, de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente,

NORMA R.M N° 214-2011-MEM D.L. N° 25844 D.S N° 009 -93-EM

D.S. Nº 054-2001-PCM

Ley N° 26734

R.M. N° 037 -2006-MEM/DM. Ley Nº 28611

D.S. N° 29 -94-EM

Ley 29338

R.D. N° 008 -97-EM/DGAA

D.S. N° 047 -2001-MTC

D.S. N° 022 -2001-SA

R.M Nº 449-2001-SA-DM

D.S. Nº 085 -2003-PCM

Ley Nº 27314 D.S. Nº 057-2004-PCM

D.S. N° 026 -94-EM


MATERIA Sistema Nacional de Evaluación Ambiental

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas.Ley Forestal y de Fauna SilvestreLey que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrososRégimen de Intangibilidad, Protección, Conservación, Defensa y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Uso Público de Lima Metropolitana.

SE

GU

RID

AD

Y S

ALU

D E

N E

L T

RA

BA

JO

Ley de Seguridad y Salud en el TrabajoReglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Modifican Artículos del D.S. N° 009 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprueban formulariosModifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprueban formu

Protocolo de exámenes médicos ocupacionales

Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo.Ley General de Inspección del TrabajoNormas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos Ley de Modernización de la Seguridad Social en SaludReglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería

Listado de agentes que gereran riesgo para la gestante y el feto; y lineamientos para la evaluación de riesgos.

Norma básica de ergonevaluación de riesgo disergonómico.

Listado de enfermedades profesionales.

CAPÍTULO I: PROYECTO O SERVICIO CON RIESGO ALTO

ESPECIFICACIONES

El LOCADOR/CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos que se causen para cumplir con las siguientes especificaciones deben incluirse en los precios ofrecidos para el ítem Responsabilidad Social


TITULO tema Nacional de Evaluación Ambiental Ley N° 27446

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. R.S. N° 004Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 27308Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Ley N° 2825

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos

D.S. N° 021

Régimen de Intangibilidad, Protección, Conservación, Defensa y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Uso Público de Lima Metropolitana.

O.M. N° 525

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo REP

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N° 009

Modifican Artículos del D.S. N° 009 – 2005 – TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 007

Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprueban formularios

D.S. N° 008

Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprueban formularios

D.S. N° 012

Protocolo de exámenes médicos ocupacionales R.M. N° 312

Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo.

D.S. N° 015

Ley General de Inspección del Trabajo Ley NNormas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo D.S. N° 003

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud Ley N° 26790Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud DS Nº 009

amento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas - RESESATAE.

R.M N° 161MEM/DM

Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Osinergmin

OS

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería

DS

Listado de agentes que gereran riesgo para la gestante y el feto; y lineamientos para la evaluación de riesgos.

RM 374

Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.

RM

Listado de enfermedades profesionales. RM

CAPÍTULO I: PROYECTO O SERVICIO CON RIESGO ALTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓN

/CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos que se cumplir con las siguientes especificaciones deben incluirse en los

precios ofrecidos para el ítem - Plan y Medidas de Seguridad, ambiental y Responsabilidad Social- contemplado en el Documento II: Formulario de

Página 21 de 87

NORMA Ley N° 27446

R.S. N° 004 -2000-ED Ley N° 27308

Ley N° 2825 6

D.S. N° 021 -2008-MTC

O.M. N° 525

Ley N° 29783 REP

D.S. N° 009 -2005-TR

D.S. N° 007 -2007-TR

D.S. N° 008 -2010-TR

D.S. N° 012 -2010-TR

R.M. N° 312 -2011-MINSA

D.S. N° 015 -2005 SA

Ley N° 28806

D.S. N° 003 -98-SA.

Ley N° 26790

DS Nº 009-97-SA

R.M N° 161 -2007-MEM/DM

Osinergmin N° 021-2010- OS/CD

DS-055-2010 EM

RM 374-2008-TR

RM-375-2008-TR

RM-480-2008-MINSA

TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓN

/CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos que se cumplir con las siguientes especificaciones deben incluirse en los

Plan y Medidas de Seguridad, ambiental y ento II: Formulario de


oferta del documento de Solicitud de Oferta. Por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta y del contrato de la OBRA O SERVICIO. El LOCADOR/CONTRATISTASeguridad, Medio Ambiente y ReOcupacional. Este plan será evaluado como parte de la evaluación técnica. Los postores que no cumplan con

Plan de Seguridad, Medio Ambientede Salud Ocupacional.

El LOCADOR/CONTRATISTA SMARS, para ser evaluado por REP como parte del proceso de contrataciónEl postor ganador, expone y sustenta éSalud OcupacionalSAS y GTHpodrá darse inicio a la obra o servicio.Este Plan debe contener lo

ÁREA

SE

GU

RID

AD

EN

EL

TR

AB

AJO

1. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

Presentar una lista de su personal destacado al servicio o proyecto, incluyendo nombres, cargo y los números de documentos de identidad.

Presentar declaración jurada mencionando que el pantecedentes penales y policiales.

Presentar la hoja de vida del ingeniero residente, quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares.

Presentar hoja de vida del ingeniero de seguridad,habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares, quien será responsable de supervisar en campo, asesorar y soportar técnicamente al ingeniero residente en temas SMARS. 2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

trabajadores destinados al proyecto o servicio)

Presentar el organigrama del comité paritario conformado para el proyecto.

3. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO (Aplica para las empresas con 20 o más t

Presentar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN D E RIESGOS (IPER)


oferta del documento de Solicitud de Oferta. Por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta y del contrato de la OBRA O SERVICIO.

/CONTRATISTA debe incluir en su propuesta técno Ambiente y Responsabilidad Social y Plan de Salud

Este plan será evaluado como parte de la evaluación técnica. Los postores que no cumplan con él serán descalificados del proceso.

Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad SocialOcupacional.

El LOCADOR/CONTRATISTA debe presentar en la ofertaMARS, para ser evaluado por REP como parte del proceso de

contratación y un Plan de Salud Ocupacional. El postor ganador, expone y sustenta éste Plan de SSalud Ocupacional al administrador del contrato y

y GTH de REP, quienes deben aprobarlo. Sin este requisito no podrá darse inicio a la obra o servicio. Este Plan debe contener los siguientes aspectos:

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL


Presentar declaración jurada mencionando que el personal no presenta antecedentes penales y policiales.


Presentar hoja de vida del ingeniero de seguridad, quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares, quien será responsable de supervisar en campo, asesorar y soportar técnicamente al ingeniero residente en temas SMARS.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB AJO (Aplica si cuenta con 20 o más trabajadores destinados al proyecto o servicio)


REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO (Aplica para las empresas con 20 o más t rabajadores destinados al proyecto o servicio)

Presentar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN D E RIESGOS (IPER)

Página 22 de 87

oferta del documento de Solicitud de Oferta. Por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta y del contrato de la OBRA O SERVICIO.

en su propuesta técnica el Plan de sponsabilidad Social y Plan de Salud

Este plan será evaluado como parte de la evaluación técnica. Los postores

Responsabilidad Social SMARS y Plan

en la oferta un plan MARS, para ser evaluado por REP como parte del proceso de

ste Plan de SMARS y el Plan de al administrador del contrato y Representante de , quienes deben aprobarlo. Sin este requisito no


ersonal no presenta


quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares, quien será responsable de supervisar en campo, asesorar y soportar técnicamente

AJO (Aplica si cuenta con 20 o más


REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO (Aplica para las rabajadores destinados al proyecto o servicio)

Presentar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la



Presentar la matriz IPER, considerando inventario de identificación de peligros, evaluación del riesgo, Implementación de medidas de prevención y control para cada riesgo, el formato de IPER de REP.

Presentar Plan de Emergencia, identificadas en la matriz IPER y acciones a realizar si ocurre un accidente.

5. ROPA DE TRABAJO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Listar la ropa de trabajo adecuada con la que la empresa dotará a su personal y sus características.La dotación debe considerar como mínimo: pantalones, camisa o polo manga larga u otros dependiendo del tipo de actividad o zona geográfica donde desempeñará la actila empresa del locador/contratista y debe se

Listar los implementos de seguridad a utilizar en el proyecto y sus características, los cuales deben cumplir como mínimo con la normativa nacional. Éstos deben ser como mínimo: botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada, sin elemenbarbiquejo, gafas u otros identificados en la Matriz IPER y acorde con las actividades a realizar en la obra o servicio.

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Presentar un programa de capacitación en SMARS, aplicaservicio en base a la IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), IAS (Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales), situaciones de emergencia e impacto social; el cual debe incluir como mínimo listado de Temas, responsa

7. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Presentar un programa de inspecciones, a fin de supervisar el cumplimiento de las normas de SMARS. instalaciones, materiales herramientas a inspeccionar, responsaperiodicidad de inspección.

ME

DIO

AM

BIE

NT

E

8. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Presentar un Plan de manejo de Residuos incluyendo el acondicionamiento, recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos

9. CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

Presentar las medidas de control para vertimiento de aguas residuales. Debe incluir mínimo 1 baño químico por cada 25 personas y/o a través de redes de alcantarillado autorizados.10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTO E IMPACTOS

AMBIENTALES


Presentar la matriz IPER, considerando inventario de identificación de peligros, evaluación del riesgo, Implementación de medidas de prevención y control para cada riesgo, el desarrollo se realizará en el formato de IPER de REP.

Presentar Plan de Emergencia, el cual debe incluir situaciones deidentificadas en la matriz IPER y acciones a realizar si ocurre un accidente.

ROPA DE TRABAJO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Listar la ropa de trabajo adecuada con la que la empresa dotará a su personal y sus características.

debe considerar como mínimo: pantalones, camisa o polo manga larga u otros dependiendo del tipo de actividad o zona geográfica donde desempeñará la actividad. La ropa de trabajo debe incluir la identificación de la empresa del locador/contratista y debe ser visible.

Listar los implementos de seguridad a utilizar en el proyecto y sus características, los cuales deben cumplir como mínimo con la normativa

Éstos deben ser como mínimo: botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada, sin elementos metálicos, casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo, gafas u otros identificados en la Matriz IPER y acorde con las actividades a realizar en la obra o servicio.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Presentar un programa de capacitación en SMARS, aplicaservicio en base a la IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), IAS (Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales), situaciones de emergencia e impacto social; el cual debe incluir como mínimo listado de Temas, responsables, fechas de ejecución.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Presentar un programa de inspecciones, a fin de supervisar el cumplimiento de las normas de SMARS. El programa debe incluir como mínimo: instalaciones, materiales herramientas a inspeccionar, responsaperiodicidad de inspección.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS


CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

Presentar las medidas de control para vertimiento de aguas residuales. Debe incluir mínimo 1 baño químico por cada 25 personas y/o a través de redes de alcantarillado autorizados.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTO E IMPACTOS

Página 23 de 87

Presentar la matriz IPER, considerando inventario de actividades, identificación de peligros, evaluación del riesgo, Implementación de medidas

desarrollo se realizará en el

el cual debe incluir situaciones de emergencia identificadas en la matriz IPER y acciones a realizar si ocurre un accidente.

Listar la ropa de trabajo adecuada con la que la empresa dotará a su

debe considerar como mínimo: pantalones, camisa o polo manga larga u otros dependiendo del tipo de actividad o zona geográfica donde

debe incluir la identificación de

Listar los implementos de seguridad a utilizar en el proyecto y sus características, los cuales deben cumplir como mínimo con la normativa

Éstos deben ser como mínimo: botas de seguridad dieléctricas con puntera tos metálicos, casco de seguridad dieléctrico con

barbiquejo, gafas u otros identificados en la Matriz IPER y acorde con las

Presentar un programa de capacitación en SMARS, aplicado a la obra o servicio en base a la IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), IAS (Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales), situaciones de emergencia e impacto social; el cual debe incluir como mínimo

Presentar un programa de inspecciones, a fin de supervisar el cumplimiento El programa debe incluir como mínimo:

instalaciones, materiales herramientas a inspeccionar, responsables,


Presentar las medidas de control para vertimiento de aguas residuales. Debe incluir mínimo 1 baño químico por cada 25 personas y/o a través de redes de



Presentar la matriz, considerando inventario de actividades, identificación y evaluación de aspectos e impactos, Implementación de medidas de prevención y control para cada aspecto ambiental significativo. se realizará en el formato de R11. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SSTM ARS

Presentar la matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, aplicables a la actividades a realizar en el formato de REP.

RE

SP

ON

SA

BIL

IDA

D

SO

CIA

L

12. RELACIÓN CON LAS C

Presentar declaración jurada de la no contratación de menores de edad, de la no ocurrencia de trabajos forzosos, de no ocurrencia de actos de soborno o extorsión, y no ocurrencia de discriminación en cualquiera de sus formas (genero, religión, idioma, etnia).

SA

LUD

OC

UP

AC

ION

AL

13. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODeclaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión para todos los trabajadores (en caso todavía no se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se cuenty SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio, obra o proyecto (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

14. EXAMENES MEDICOSProtocolos de exámenes médicos porDeclaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos de examen médico ocupacional de la RM 312Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

15. CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOSCronograma de capacitación en primeros auxilios.Contenido de capacitación en primeros auxilios.Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios, con una antigüedad no mayor a 1 año, firmada por cada trabajador.Listado de los centros médproyecto según la cobertura de la póliza del SCTR salud ocupacional para la administración de contrato).

16. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Línea de Base en Salud. Procedimiento de Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).17. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Proveer de un botiquín de Primeros Auxilios al equipo de trabajo asignado, al servicio, obra o proyecto. Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

18. PROGRAMA DE SUPERVISCronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional.


Presentar la matriz, considerando inventario de actividades, identificación y evaluación de aspectos e impactos, Implementación de medidas de prevención y control para cada aspecto ambiental significativo. se realizará en el formato de REP.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SSTM ARS


RELACIÓN CON LAS C OMUNIDADES

Presentar declaración jurada de la no contratación de menores de edad, de la no ocurrencia de trabajos forzosos, de no ocurrencia de actos de soborno o extorsión, y no ocurrencia de discriminación en cualquiera de sus formas

idioma, etnia).

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODeclaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión para todos los trabajadores (en caso todavía no se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se cuenta con el personal) de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio, obra o proyecto (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración

EXAMENES MEDICOS Y PROTOCOLOS Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo.Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos de examen médico ocupacional de la RM 312–2011/MINSA Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS Cronograma de capacitación en primeros auxilios. Contenido de capacitación en primeros auxilios. Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios, con una antigüedad no mayor a 1 año, firmada por cada trabajador.Listado de los centros médicos más cercanos al servicio, obra o proyecto según la cobertura de la póliza del SCTR (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Línea de Base en Salud. Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales

Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Proveer de un botiquín de Primeros Auxilios al equipo de trabajo asignado, al servicio, obra o proyecto.

istado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

PROGRAMA DE SUPERVISION EN SALUD OCUPACIONAL.Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional.

Página 24 de 87

Presentar la matriz, considerando inventario de actividades, identificación y evaluación de aspectos e impactos, Implementación de medidas de prevención y control para cada aspecto ambiental significativo. El desarrollo



Presentar declaración jurada de la no contratación de menores de edad, de la no ocurrencia de trabajos forzosos, de no ocurrencia de actos de soborno o extorsión, y no ocurrencia de discriminación en cualquiera de sus formas

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Declaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión para todos los trabajadores (en caso todavía no se cuente con el personal) o

a con el personal) de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio, obra o proyecto (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración

puesto de trabajo. Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos

2011/MINSA (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios, con una antigüedad no mayor a 1 año, firmada por cada trabajador.

icos más cercanos al servicio, obra o (ver anexo 1: Guía de

Reporte de Enfermedades Ocupacionales (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

Proveer de un botiquín de Primeros Auxilios al equipo de trabajo

istado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

OCUPACIONAL.


Informe de SupAsí mismo en caso de solicitarlo entregar toda la información en materia de Salud Ocupacional del personal asignado al servicio, obra o proyecto, al supervisor de contrato o personal de BSO ocupacional para la administración de contrato).

ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA O BRA OSERVICIO El administrador del contrato es responsable de hacer cumplir todos los requisitos que se detallan a continuación

a. Inducción de Social y Salud OcupacionalPrevio a la ejecución del servicio u obra, esustentará este Plan de SMARS administrador del contratodeben aprobarlo. Sin este requisito no podrá darse inicio a la obra o servicio.

b. Cumplimiento del Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad SocialDurante la ejecución del servicio u obra, el admverificará el cumplimiento de dichos Planes. Asimismo, el Dpto.de Gestión SAS, Dpto. GTHen campo.

El reporte mensual sobre el cumplimiento del mismo, será requisito para la aprobación del pago o valorización.

c. Reporte de incidentes/accidentesDurante la realización de la obra o servicio, el LOCAque resulte adjudicado

• Reporte Preliminar de Accidentes e incidentes:

LOCADOR/CONTRATISTAaccidentes e incidentes que sufran u ocasionen sus trabajadores durante las actividades relacionadas a los servicios prestados u obras realizadas en un plazo máximo de 12 horas de su ocurrencia. Elen el Formato de Reporte de Accidentes leve, el cual Dpto. Gestión SAS de REP.

• Reporte Ampliatorio de Accidentes e Incidentes:

LOCADOR/CONTRATISTAaccidente o inciden


Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma.Así mismo en caso de solicitarlo entregar toda la información en materia de Salud Ocupacional del personal asignado al servicio, obra o proyecto, al supervisor de contrato o personal de BSO (ver anexo 1: Guíaocupacional para la administración de contrato).

ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA O BRA O

El administrador del contrato es responsable de hacer cumplir todos los requisitos que se detallan a continuación:

Inducción de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social y Salud Ocupacional Previo a la ejecución del servicio u obra, el postor ganador, expondrá y sustentará este Plan de SMARS y el Plan de Salud Ocupacional administrador del contrato, personal designado de SAS y GTH

n aprobarlo. Sin este requisito no podrá darse inicio a la obra o

Cumplimiento del Plan de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social y Plan de Salud OcupacionalDurante la ejecución del servicio u obra, el administrador del contrato verificará el cumplimiento de dichos Planes. Asimismo, el Dpto.de Gestión

Dpto. GTH y Dpto. de SGE hará inspecciones inopinadas y encuestas

El reporte mensual sobre el cumplimiento del mismo, será requisito para la robación del pago o valorización.

Reporte de incidentes/accidentes la realización de la obra o servicio, el LOCADOR /CONTRATISTA

que resulte adjudicado debe tener en cuenta lo siguiente:

Reporte Preliminar de Accidentes e incidentes: CONTRATISTA debe emitir a REP el reporte preliminar de los

accidentes e incidentes que sufran u ocasionen sus trabajadores durante las actividades relacionadas a los servicios prestados u obras realizadas en un plazo máximo de 12 horas de su ocurrencia. Elen el Formato de Reporte de Accidentes leve, el cual Dpto. Gestión SAS de REP.

Reporte Ampliatorio de Accidentes e Incidentes: CONTRATISTA debe presentar a REP el reporte ampliatorio

accidente o incidente dentro de los 05 días de su ocurrencia. El reporte

Página 25 de 87

ervisión en Salud Ocupacional según cronograma. Así mismo en caso de solicitarlo entregar toda la información en materia de Salud Ocupacional del personal asignado al servicio, obra o proyecto,

(ver anexo 1: Guía de salud

ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA O BRA O

El administrador del contrato es responsable de hacer cumplir todos los

Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad

l postor ganador, expondrá y y el Plan de Salud Ocupacional al

de SAS y GTH, quienes n aprobarlo. Sin este requisito no podrá darse inicio a la obra o

Cumplimiento del Plan de Seguridad, Medio Ambiente y y Plan de Salud Ocupacional .

inistrador del contrato verificará el cumplimiento de dichos Planes. Asimismo, el Dpto.de Gestión

y Dpto. de SGE hará inspecciones inopinadas y encuestas

El reporte mensual sobre el cumplimiento del mismo, será requisito para la

DOR /CONTRATISTA tener en cuenta lo siguiente:

Reporte Preliminar de Accidentes e incidentes: El emitir a REP el reporte preliminar de los

accidentes e incidentes que sufran u ocasionen sus trabajadores durante las actividades relacionadas a los servicios prestados u obras realizadas en un plazo máximo de 12 horas de su ocurrencia. El reporte debe estar en el Formato de Reporte de Accidentes leve, el cual debe ser remitido al

Reporte Ampliatorio de Accidentes e Incidentes: El presentar a REP el reporte ampliatorio

te dentro de los 05 días de su ocurrencia. El reporte


debe estar en el Formato de Reporte de Accidentes Ampliatorio, el cual debe ser remitido al Dpto. Gestión SAS de REP.

d. Estadística de Accidentalidad: El LOCADOR/CONTRATISTASAS de REP, el primer día hábil del mes siguiente y/o cuando culmine el Servicio / Obra; el reporte de estadística de accidentes e incidentes al Dpto. Gestión SAS de REP, según los criterios establecidos en el Reporte de Accidentalsiguiente información:

• Número de trabajadores.• Número de accidentes de SST• Número de incidentes de SST.• Tipo de accidentes.• Tipo de accidentes acumulado.• Días perdidos.• Horas - hombre trabajadas.

e. Reporte d e Nóminas de Personal (según Osinergmin N° 0212010-OS/DC)El LOCADOR/CONTRATISTAcon copia al Departamentomes siguiente, la nómina actualizada de su personal, segúnN° 03 y 04.

f. Salud Ocupacional

Póliza de SegurosEl LOCADOR/CONTRATISTA que resulte adjudicado, debe contratar una póliza del SeguroPensión) de acuerdoSalud, así como una póliza de Accidentes Personales,trabajadores involucrados en el servicio u obra.

El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al administrador del contrato con copia al Departamentosiguiente la constancia de la póliza de SCTR Salud y pensión del mes siguiente con la lista detallada de todos los trabajadores cubiertos.

Exámenes MédicosEl LOCADOR/CONTRATISTA asegurara que todo su personal cumplió con el examen médico de accuales está expuesto de acuerdo a su puesto de trabajo.


estar en el Formato de Reporte de Accidentes Ampliatorio, el cual ser remitido al Dpto. Gestión SAS de REP.

Estadística de Accidentalidad: CONTRATISTA debe remitir al Departamento

SAS de REP, el primer día hábil del mes siguiente y/o cuando culmine el Servicio / Obra; el reporte de estadística de accidentes e incidentes al Dpto. Gestión SAS de REP, según los criterios establecidos en el Reporte de Accidentalidad de REP. El reporte debe tener como mínimo la siguiente información:

Número de trabajadores. Número de accidentes de SST. Número de incidentes de SST. Tipo de accidentes. Tipo de accidentes acumulado. Días perdidos.

hombre trabajadas.

e Nóminas de Personal (según Osinergmin N° 021OS/DC)

El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al administrador del contrato Departamento de Gestión SAS de REP, el primer día hábil del

mes siguiente, la nómina actualizada de su personal, según

Salud Ocupacional

Póliza de Seguros El LOCADOR/CONTRATISTA que resulte adjudicado, debe contratar una

Seguro Complementario al Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y acuerdo a la Ley de Modernización de Seguridad

Salud, así como una póliza de Accidentes Personales, trabajadores involucrados en el servicio u obra.

El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al administrador del contrato Departamento de GTH de REP, antes de inici

siguiente la constancia de la póliza de SCTR Salud y pensión del mes siguiente con la lista detallada de todos los trabajadores cubiertos.

Exámenes Médicos El LOCADOR/CONTRATISTA asegurara que todo su personal cumplió con el examen médico de acuerdo a los protocolos según los riesgos a los cuales está expuesto de acuerdo a su puesto de trabajo.

Página 26 de 87

estar en el Formato de Reporte de Accidentes Ampliatorio, el cual

remitir al Departamento de Gestión SAS de REP, el primer día hábil del mes siguiente y/o cuando culmine el Servicio / Obra; el reporte de estadística de accidentes e incidentes al Dpto. Gestión SAS de REP, según los criterios establecidos en el formato Excel

tener como mínimo la

e Nóminas de Personal (según Osinergmin N° 021 -

debe remitir al administrador del contrato de Gestión SAS de REP, el primer día hábil del

mes siguiente, la nómina actualizada de su personal, según formatos Excel

El LOCADOR/CONTRATISTA que resulte adjudicado, debe contratar una Complementario al Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y

a la Ley de Modernización de Seguridad Social en e incluir a todos los

El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al administrador del contrato de GTH de REP, antes de iniciado el mes

siguiente la constancia de la póliza de SCTR Salud y pensión del mes siguiente con la lista detallada de todos los trabajadores cubiertos.

El LOCADOR/CONTRATISTA asegurara que todo su personal cumplió con uerdo a los protocolos según los riesgos a los

cuales está expuesto de acuerdo a su puesto de trabajo.


g. ServidumbresEl LOCADOR/CONTRATISTA, cuando sea necesario, permisos respectivos a los propietarios de los predios donde se ubican lestructuras de las Líneas de Transmisión

El LOCADOR/CONTRATISTA dichos predios. En caso de afectar cultivos, plantaciones, etc. indemnizar al propietario por los daños causados.

El LOCADOR/CONTRATISTA enrespeto con los pobladores y propietarios de los predios donde realice sus actividades materia del contrato de obra o servicio.

h. Responsabilidad SocialRed de Energía del Perú S.A. se encuentra suscrita al Pacto Mundial dONU.

REP verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos:

• EL LOCADORdentro de su esfera de influencia (igualdad en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, etnia,de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición).

• EL LOCADORlos representantes de mejor los problemas recíprocos.

• EL LOCADORforzoso o realizado mediante coacción

• EL LOCADORinfantil o contratar menores de edad.

• EL LOCADORgénero, religión, otros) y se recomienda la formulación y articulación de una política de igualdad de oportunidades.

• EL LOCADORcorrupción, extorsión y el soborn

• EL LOCADOR(clientes, proveedores, Estado, sociedad, colaboradores y otros relevantes), comunidades, velar por la ocurrencia de una óptima convivencia.

PENALIDADES (a incluir en la cláusula de penalidades del contrato)

Se genera en el supuesto través de sus trabajadores o de personal de sus contratistasLey de Seguridad y Salud en eel Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial 161-2007 -MEM/DM; el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP; las normas de Protección Ambiental, conteni


ervidumbres El LOCADOR/CONTRATISTA, cuando sea necesario, permisos respectivos a los propietarios de los predios donde se ubican lestructuras de las Líneas de Transmisión.

El LOCADOR/CONTRATISTA debe evitar en lo posible causar daños en dichos predios. En caso de afectar cultivos, plantaciones, etc.

al propietario por los daños causados.

/CONTRATISTA en todo momento mantendrá un trato de respeto con los pobladores y propietarios de los predios donde realice sus actividades materia del contrato de obra o servicio.

Responsabilidad Social Red de Energía del Perú S.A. se encuentra suscrita al Pacto Mundial d

el cumplimiento de los siguientes aspectos:

LOCADOR/CONTRATISTA debe respetar los derechos humanos dentro de su esfera de influencia (igualdad en dignidad y derechos, sin

stinción alguna de raza, etnia, sexo, idioma, religión,de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición).

LOCADOR/CONTRATISTA debe mantener un diálogo genuino con los representantes de sus trabajadores con el propósito de entemejor los problemas recíprocos.

LOCADOR/CONTRATISTA velará por la no ocurrencia de trabajo forzoso o realizado mediante coacción

LOCADOR/CONTRATISTA no debe permitir la ocurrencia de trabajo infantil o contratar menores de edad.

LOCADOR/CONTRATISTA no debe tolerar discriminación (étnica, género, religión, otros) y se recomienda la formulación y articulación de una política de igualdad de oportunidades.

LOCADOR/CONTRATISTA debe administrar corrupción, extorsión y el soborno.

LOCADOR/CONTRATISTA debe respetar a sus grupos de interés(clientes, proveedores, Estado, sociedad, colaboradores y otros

y en caso interactúe directamente con poblaciones o comunidades, velar por la ocurrencia de una óptima convivencia.


Se genera en el supuesto que el LOCADOR/CONTRATISTA, en forma directa, a través de sus trabajadores o de personal de sus contratistas infringe Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial

MEM/DM; el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP; las normas de Protección Ambiental, contenidas en el Decreto Supremo

Página 27 de 87

El LOCADOR/CONTRATISTA, cuando sea necesario, debe solicitar los permisos respectivos a los propietarios de los predios donde se ubican las

evitar en lo posible causar daños en dichos predios. En caso de afectar cultivos, plantaciones, etc. debe

todo momento mantendrá un trato de respeto con los pobladores y propietarios de los predios donde realice sus

Red de Energía del Perú S.A. se encuentra suscrita al Pacto Mundial de la

el cumplimiento de los siguientes aspectos:

/CONTRATISTA debe respetar los derechos humanos dentro de su esfera de influencia (igualdad en dignidad y derechos, sin

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

/CONTRATISTA debe mantener un diálogo genuino con trabajadores con el propósito de entender

/CONTRATISTA velará por la no ocurrencia de trabajo

/CONTRATISTA no debe permitir la ocurrencia de trabajo

RATISTA no debe tolerar discriminación (étnica, género, religión, otros) y se recomienda la formulación y articulación de

medidas contra la

/CONTRATISTA debe respetar a sus grupos de interés (clientes, proveedores, Estado, sociedad, colaboradores y otros

y en caso interactúe directamente con poblaciones o comunidades, velar por la ocurrencia de una óptima convivencia.


, en forma directa, a infringe Ley N°29783

el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial

MEM/DM; el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo das en el Decreto Supremo


N° 29-94- EM; el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 245-2007-0S/CD; y, demás normas aplicables y concordantes. En estos casos, REP debidamente identificada, considerando lo siguiente:

� Si el contratista incumple alguna norma de seguridad,

medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 2 UIT.

� En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud Ocupacional y medio ambientealguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 4 UIT.

� En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de

medio ambiente conduzca a incapacidad física permanente o fallecimiento de alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 8 UIT.

En todos los casos REP queda facultada a resolver el contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo.

Las penalidades serán descontadas al pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE MANTENER INDEMNE A REP.

Si REP resultara multado por alguna entidad externa a consecuencia de algún incumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte del LOCADOR/CONTRATISTA durante la ejecución del servicio umultas serán trasladados al LOCADOR/CONTRATISTAmonto, y descontados de cualquier pago en trámite o garantía otorgada a favor de REP.

Guía de Salud Ocupacional para la

Elaboración: Especialista de

Bienestar y Salud y Médico Ocupacional


EM; el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N°

0S/CD; y, demás normas aplicables y concordantes.

En estos casos, REP queda facultada para penalizar la conducta infractora, debidamente identificada, considerando lo siguiente:

Si el contratista incumple alguna norma de seguridad, Salud medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 2 UIT.

aso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física temporal de

alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 4 UIT.

En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de conduzca a incapacidad física permanente o fallecimiento de


En todos los casos REP queda facultada a resolver el contrato y aplicar todas las asociadas por incumplimiento del mismo.

Las penalidades serán descontadas al LOCADOR/CONTRATISTApago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

DEL CONTRATISTA DE MANTENER INDEMNE A REP.

Si REP resultara multado por alguna entidad externa a consecuencia de algún incumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte del LOCADOR/CONTRATISTA durante la ejecución del servicio umultas serán trasladados al LOCADOR/CONTRATISTA, independientemente del

descontados de cualquier pago en trámite o garantía otorgada a favor de

INSTRUCTIVO VersiónFecha: P

Guía de Salud Ocupacional para la Administración de Contrato

Revisión:

Jefe del Departamento de GTH

Página 28 de 87

EM; el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N°

0S/CD; y, demás normas aplicables y concordantes.

queda facultada para penalizar la conducta infractora,

alud Ocupacional y medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 2 UIT.

aso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud conduzca a incapacidad física temporal de


En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y conduzca a incapacidad física permanente o fallecimiento de


En todos los casos REP queda facultada a resolver el contrato y aplicar todas las

LOCADOR/CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las

DEL CONTRATISTA DE MANTENER INDEMNE A REP.

Si REP resultara multado por alguna entidad externa a consecuencia de algún incumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte del LOCADOR/CONTRATISTA durante la ejecución del servicio u obra, los gastos o

independientemente del descontados de cualquier pago en trámite o garantía otorgada a favor de

Versión: 1 Fecha: 21/03 /2012 Página : 28 de 87

Aprobación:

Jefe del Departamento de GTH


1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1. Objetivo: Dar mayores alcances sobre los requisitos solicitados en lo

referente a Salud Ocupacional en el Procedimiento A

(Especificaciones de Seguridad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social

y Salud Ocupacional para proveedores) a los pro

definir los documentos entregables por éstos.

1.2. Alcance: Todos los proveedores de REP.

2. DEFINICIONES

2.1. Trabajador:

laboral dependiente con

2.2. Salud: Bienestar físico, mental y social

de enfermedad o de incapacidad.

2.3. Salud Ocupacional:

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y

social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

2.4. Enfermedad Ocu

al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgo

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad

laboral.

2.5. Exposición Ocupacional:

desempeño laboral, o como consecuencia directa de la clase de

trabajo.

2.6. Exámenes Médicos Pre

médicas que se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido

en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su

objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su

aptitud al puesto de trabajo.


ALCANCE

Dar mayores alcances sobre los requisitos solicitados en lo



y Salud Ocupacional para proveedores) a los proveedores de REP y

definir los documentos entregables por éstos.

Todos los proveedores de REP.

Es toda aquella persona que mantiene una relación

laboral dependiente con una empresa.

Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia

de enfermedad o de incapacidad.

Salud Ocupacional: Rama de la Salud que tiene como finalidad


social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional infringido



Exposición Ocupacional: Aquella que sobrevenga


Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales (EMPO):


en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su


aptitud al puesto de trabajo.

Página 29 de 87


referente a Salud Ocupacional en el Procedimiento A-LE-01


veedores de REP y

Es toda aquella persona que mantiene una relación

, y no meramente la ausencia

Rama de la Salud que tiene como finalidad


Es el daño orgánico o funcional infringido



sobrevenga a causa del


Ocupacionales (EMPO): Son evaluaciones


en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su salud. Tiene por



2.7. Exámenes Médico Ocupacionales Anuales (EMOA) o Periódicos:

Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador durante el

ejercicio del v

monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma

precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del

estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de traba

los estados pre patogénicos.

las medidas preventivas y de control de riesgos en el trabajo, su

impacto y orientación.

2.8. Exámenes Médicos Ocupacionales de Retiro (EMOR)

evaluaciones médicas realizadas al

vínculo laboral.

relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general

lo agravado por el trabajo.

2.9. Otras evaluaciones médico ocupacionales:

• Por cambios d

se realiza al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y/o

de puesto de trabajo, de funciones, tareas o exposición a nuevos o

mayores factores de riesgo, en los que se detecte un incremento de

su magnitud, intensidad o frecuencia.

• Por reincorporación laboral:

incapacidad temporal prolongada.

2.10. Centro Médico Evaluador

aprobada y autorizada,

médico ocupacionales.

2.11. Asesor Médico de Salud Ocupacional:

médico colegiado que diseña los protocolos de exámenes médico

ocupacionales, audita a los centros médicos evaluadores que realizan

los exámenes médico ocupacionales del p


Exámenes Médico Ocupacionales Anuales (EMOA) o Periódicos:


ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por objetivo



estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de traba

los estados pre patogénicos. Asimismo, permiten definir la eficiencia de


impacto y orientación.

Exámenes Médicos Ocupacionales de Retiro (EMOR)

evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluido el

vínculo laboral. Mediante este examen se busca detectar enfermedades


lo agravado por el trabajo.

Otras evaluaciones médico ocupacionales:

Por cambios de ocupación o puesto de trabajo:




nitud, intensidad o frecuencia.

Por reincorporación laboral: Evaluación que se realiza posterior a

incapacidad temporal prolongada.

Centro Médico Evaluador: Toda organización o de

aprobada y autorizada, encargada de brindar servicios de exámenes

médico ocupacionales.

Asesor Médico de Salud Ocupacional: Organización o profesional



los exámenes médico ocupacionales del personal, valida los

Página 30 de 87

Exámenes Médico Ocupacionales Anuales (EMOA) o Periódicos:


ínculo laboral. Estos exámenes tienen por objetivo



estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y

Asimismo, permiten definir la eficiencia de


Exámenes Médicos Ocupacionales de Retiro (EMOR): Son

trabajador una vez concluido el

Mediante este examen se busca detectar enfermedades


e ocupación o puesto de trabajo: Esta evaluación




Evaluación que se realiza posterior a

Toda organización o dependencia

encargada de brindar servicios de exámenes

Organización o profesional



ersonal, valida los


diagnósticos ocupacionales y da la aptitud médica ocupacional de los

trabajadores.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

3.1. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo:

3.2. Modificación al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo:

007-2007-TR

3.3. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Actividades

Eléctricas: DS 161

3.4. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:

3.5. Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y guías de Diagnóstico

de los Exámenes Médicos obli

2011/MINSA

3.6. Norma técnica en Salud que establece el Listado de Enfermedades

Profesionales:

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Área de Bienestar y Salud Ocupacional

4.1.1. Dar mayores alcances sobre los requisitos solicitados en lo


(Especificaciones de Seguridad, Medio Ambiente,

Responsabilidad Social y Salud Ocupacional para proveedores) a

los proveedores de REP y definir los documentos entregables por

éstos.

4.2. Proveedores

4.2.1. Cumplir con la entrega de todos los requisitos solicitados en lo



Responsabilidad Social y Salud Ocupacional para proveedores)

según los lineamientos y fo



trabajadores.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: DS 009

Modificación al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo:

TR

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Actividades

DS 161-2007-MEM/DM

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley N° 29783

Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y guías de Diagnóstico

de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad:

2011/MINSA

Norma técnica en Salud que establece el Listado de Enfermedades

Profesionales: RM 480-2008/MINSA

RESPONSABILIDADES

Área de Bienestar y Salud Ocupacional


eferente a Salud Ocupacional en el Procedimiento A




lir con la entrega de todos los requisitos solicitados en lo




según los lineamientos y formatos dados por REP.

Página 31 de 87


DS 009-2005-TR

Modificación al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: DS Nº

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Actividades

Ley N° 29783

Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y guías de Diagnóstico

gatorios por Actividad: RM312–

Norma técnica en Salud que establece el Listado de Enfermedades


eferente a Salud Ocupacional en el Procedimiento A-LE-01




lir con la entrega de todos los requisitos solicitados en lo

referente a Salud Ocupacional en el Procedimiento A-LE-01



rmatos dados por REP.


5. GENERALIDADES

No aplica.

6. DESARROLLO DE LA

6.1. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

� El SCTR es un seguro

atenciones derivadas por accidentes de trabajo y/o enfermedade

profesionales, como

intervención

� El SCTR de los trabajadores debe ser renovado mensualmente, tanto

el SCTR Salud (cuya cobertura está dirigida a la prevención, atención

médica, rehabilitación, re

SCTR Pensi

sobrevivencia, invalidez y sepelio).

� Entregables:

1. Declaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión

para todos los trabajadores (

se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se

cuenta con el personal) de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos

los trabajadores asignados al servicio o proyecto.

6.2. Exámenes Médicos y Protocolos

�� Los protocolos se elaboran e

salud realizada a los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo.

�� Se utilizan como base para la realización del examen médico

ocupacional.


LA INSTRUCCIÓN

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

El SCTR es un seguro que cubre al 100% e ilimitadamente todas las

atenciones derivadas por accidentes de trabajo y/o enfermedade

profesionales, como atenciones ambulatorias, hospitalización,

intervención quirúrgica, etc.

El SCTR de los trabajadores debe ser renovado mensualmente, tanto


médica, rehabilitación, readaptación y prótesis/ortopedia) como el

SCTR Pensión (cuya cobertura está dirigida a la prevención,

sobrevivencia, invalidez y sepelio).

Entregables:

Declaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión

para todos los trabajadores (Apéndice N° 2,




Exámenes Médicos y Protocolos

Los protocolos se elaboran en base a la identificación de riesgos en


Se utilizan como base para la realización del examen médico

ocupacional.

Página 32 de 87

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

que cubre al 100% e ilimitadamente todas las

atenciones derivadas por accidentes de trabajo y/o enfermedades

atenciones ambulatorias, hospitalización,

El SCTR de los trabajadores debe ser renovado mensualmente, tanto


adaptación y prótesis/ortopedia) como el

(cuya cobertura está dirigida a la prevención,

Declaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión

° 2, en caso todavía no




n base a la identificación de riesgos en


Se utilizan como base para la realización del examen médico


�� Los exámenes complementarios que se tomarán a los trabajadores

estarán basados en las normas legales vigentes (

2011/MINSA

�� El formato del examen médico tiene que estar basado en las normas

legales vigentes.

�� Entregables:

1. Protocolos de exámenes médi

(Apéndice N° 3)

2. Protocolo de exámenes médicos de la empresa

3. Declaración jurada donde se valida que

formatos de examen mé

MINSA

6.3. Capacitación en Primeros Auxilios

�� La capacitación del personal en primeros auxilios debe asegurar:

� Tener conocimientos básicos en primeros auxilios.

� Actitudes y habilidades

� Reconocer una situación de emergencia

� Evaluar la gravedad de una emergencia

� Dar el soporte inicial adecuado

� Validar que el p

al centro asistencial más cercano desde el lugar de trabajo.

�� Entregables:

1. Cronograma de capacitación en primeros auxilios

6).

2. Contenido de capacitación en primeros auxilios

7).

3. Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios,

con una antigüedad no mayor a 1 año

trabajador

4. Listado de la ubicación de los centros médicos más cercanos

según póliza del SCTR


Los exámenes complementarios que se tomarán a los trabajadores

asados en las normas legales vigentes (

2011/MINSA) y estarán orientados por puesto de trabajo.

El formato del examen médico tiene que estar basado en las normas

legales vigentes.

Entregables:

Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo

ndice N° 3).

Protocolo de exámenes médicos de la empresa

Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los

formatos de examen médico ocupacional de la RM 312

MINSA (Apéndice N° 5).

Capacitación en Primeros Auxilios

pacitación del personal en primeros auxilios debe asegurar:

Tener conocimientos básicos en primeros auxilios.

Actitudes y habilidades.

Reconocer una situación de emergencia.

Evaluar la gravedad de una emergencia.

Dar el soporte inicial adecuado.

e el personal identifique la ubicación y ruta de evacuación


Entregables:

Cronograma de capacitación en primeros auxilios

Contenido de capacitación en primeros auxilios

Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios,

con una antigüedad no mayor a 1 año, firmada por cada

trabajador (Apéndice N° 8).

Listado de la ubicación de los centros médicos más cercanos

según póliza del SCTR (Apéndice N° 9).

Página 33 de 87

Los exámenes complementarios que se tomarán a los trabajadores

asados en las normas legales vigentes (RM312–

) y estarán orientados por puesto de trabajo.

El formato del examen médico tiene que estar basado en las normas

cos por puesto de trabajo

Protocolo de exámenes médicos de la empresa (Anexo N° 4).

el proveedor usará los

dico ocupacional de la RM 312 – 2011/

pacitación del personal en primeros auxilios debe asegurar:

Tener conocimientos básicos en primeros auxilios.

ubicación y ruta de evacuación


Cronograma de capacitación en primeros auxilios (Apéndice N°

Contenido de capacitación en primeros auxilios (Apéndice N°

Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios,

, firmada por cada

Listado de la ubicación de los centros médicos más cercanos


6.4. Programa de Vigilancia Epidemiológica

�� Se refiere a la vigilancia de la salud de los trabajadores, tomando

como referencia la líne

enfermedades de los trabajadores) resultado de los exámenes medico

ocupacionales.

�� Esta vigilancia permite el reporte de enfermedades ocupacionales

según la legislación actual vigente conforme a lo dispuesto en los

artículos 82 y 84 del capítulo II: Políticas en el Plano de las Empresas

y Centros Médicos Asistenciales.

�� Entregables:

1. Línea de

2. Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales

(Apéndice N

6.5. Botiquín de Primeros Auxilios

�� El objetivo

garantizar una adecuada atención

especialmente a la atención inicial de los accidentes y al traslado de

los trabajadores en las mejores condiciones posibles.

� Según normas legales nacionales (

2010-MTC/15) y lineamientos internacionales (ANSI Z308.1

los botiquines de primeros auxilios no deben contener medicamentos

si éstos no van a ser manejados por un personal médico.

�� Entregables:

1. Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros

auxilios

6.6. Programa de Supervisión en

� Se refiere a las inspecciones a cargo del propio proveedor

como fin supervisar el cumplimiento de

en salud ocupacional.


Programa de Vigilancia Epidemiológica

Se refiere a la vigilancia de la salud de los trabajadores, tomando

como referencia la línea de base de salud (estadística


ocupacionales.

vigilancia permite el reporte de enfermedades ocupacionales

n la legislación actual vigente conforme a lo dispuesto en los


y Centros Médicos Asistenciales.

Entregables:

Línea de Base en Salud (Apéndice N° 10).

Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales

péndice N° 11).

Botiquín de Primeros Auxilios

de contar con un botiquín de primeros auxilios es

arantizar una adecuada atención médica de emergencia, ori



Según normas legales nacionales (Resolución Directoral N° 367

MTC/15) y lineamientos internacionales (ANSI Z308.1



Entregables:

istado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros

auxilios (Apéndice N° 12).

Programa de Supervisión en Salud Ocupacional

a las inspecciones a cargo del propio proveedor

como fin supervisar el cumplimiento de los puntos antes mencionados

salud ocupacional.

Página 34 de 87

Se refiere a la vigilancia de la salud de los trabajadores, tomando

a de base de salud (estadística de las


vigilancia permite el reporte de enfermedades ocupacionales

n la legislación actual vigente conforme a lo dispuesto en los


Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales

de contar con un botiquín de primeros auxilios es

médica de emergencia, orientada



Resolución Directoral N° 367-

MTC/15) y lineamientos internacionales (ANSI Z308.1 – 2003),



istado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros

a las inspecciones a cargo del propio proveedor que tienen

los puntos antes mencionados


�� Entregables:

1. Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional

N° 13).

2. Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma

(Apéndice 14).

7. REGISTROS

No aplica.

8. APÉNDICE

8.1. Apéndice N° 1:


8.3. Apéndice N

trabajo


8.5. Apéndice N

médico ocupacional según

8.6. Apéndice N° 6


8.8. Apéndice N

primeros auxilios


cercanos según póliza de SCTR.


8.11. Apéndice N

Ocupacionales


primeros auxilios




Entregables:

Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional

).

Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma

péndice 14).

N° 1: Entregables en Salud Ocupacional / A

° 2: Declaración Jurada de Contratar el SCTR

N° 3: Protocolos de exámenes médicos por puesto de

Apéndice N° 4: Protocolo de Exámenes Médicos de la Empresa _____

N° 5: Declaración jurada de uso formatos de examen

médico ocupacional según RM 312 – 2011/ MINSA

° 6: Cronograma de capacitación en prime

° 7: Contenido de capacitación en primeros auxilios

N° 8: Constancia de asistencia a la capacitación de

primeros auxilios

° 9: Listado de la ubicación de los Centros Médicos más


° 10: Línea de Base en Salud

N°11: Procedimiento de Reporte de Enfermedades

Ocupacionales

N° 12: Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de

primeros auxilios

N° 13: Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional

N° 14: Informe de Supervisión en Salud Ocupacional

Página 35 de 87

Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional (Apéndice

Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma

Entregables en Salud Ocupacional / A-LE-01

Declaración Jurada de Contratar el SCTR

cos por puesto de

Protocolo de Exámenes Médicos de la Empresa _____

de uso formatos de examen



Constancia de asistencia a la capacitación de

Listado de la ubicación de los Centros Médicos más

Procedimiento de Reporte de Enfermedades

istado y cantidad de los insumos del Botiquín de

Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional

Informe de Supervisión en Salud Ocupacional


Apéndice N° 1: Entregables en Salud Ocupacional / A

Apéndice N° 2: Declaración Jurada de Contratar el SCTR

ENTREGABLES EN SALUD OCUPACIONAL / A-LE-01

ITEM

SEGURO COMPLEMENTARIO DE

TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

EXÁMENES MÉDICOS Y

PROTOCOLOS

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS

AUXILIOS

PROGRAMA DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN

SALUD OCUPACIONAL


N° 1: Entregables en Salud Ocupacional / A

N° 2: Declaración Jurada de Contratar el SCTR

ENTREGABLES EN SALUD OCUPACIONAL / A-LE-01

Protocolo de Exámenes Médicos de la Empresa

ENTREGABLE

Constancia de asistencia a la capacitación de primeros

auxilios

SEGURO COMPLEMENTARIO DE

Protocolos de exámenes médicos por puesto de

trabajo

Declaración Jurada de Contratar el SCTR


Declaración jurada de uso formatos de examen

médico ocupacional según RM 312 – 2011/ MINSA

Listado de ubicación de los Centros Médicos más

cercanos según poliza de SCTR

Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de

primeros auxilios

Informe de Supervisión en Salud Ocupacional

Procedimiento de Reporte de Enfermedades

Ocupacionales



CAPACITACIÓN EN PRIMEROS

PROGRAMA DE VIGILANCIA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN

Línea de Base en Salud

Cronograma de Inspecciones

Página 36 de 87

N° 1: Entregables en Salud Ocupacional / A-LE-01

N° 2: Declaración Jurada de Contratar el SCTR

Bajo,

Medio,

Alto4

7

9

APÉNDICE

Constancia de asistencia a la capacitación de primeros 8

2

3

Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de

10

11

12

13

14

5

Medio,

Alto

RIESGO

Bajo,

Medio,

Alto

Bajo,

Medio,

Alto

Bajo,

Medio,

Alto

Bajo,

Medio,

Alto

Bajo,

Medio,

Alto

Bajo,

Medio,

Alto

Bajo,

Medio,

Alto

Medio,

Alto

Medio,

Alto

Bajo,

Medio,

Alto

Medio,

Alto

6


DECLARACION JURADA DE CONTRATAR EL SCTR

Yo _____________________________

( ) Representante legal de la Empresa _______________________________,

identificado con DNI N° ____________________________________, declaro

contratar, de ganar la buena pro, el Seguro Complementario de Trabajo

Riesgo (SCTR) Salud y Pensión para todos los trabajadores asignados al servicio

o proyecto contractual con RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, el mismo que se irá

renovando mensualmente dependiendo del tiempo de duración del contrato.

_____________, _____ de __

Apéndice N° 3: Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo



Yo __________________________________________, ( )Gerente General /



contratar, de ganar la buena pro, el Seguro Complementario de Trabajo




_____________, _____ de _________ del 201__

Firma Huella

N° 3: Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo

Página 37 de 87


_____________, ( )Gerente General /



contratar, de ganar la buena pro, el Seguro Complementario de Trabajo de




N° 3: Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo


1 Historia Medica Ocupacional

2 Ficha de Antecedentes Ocupacionales

3 Hemograma completo (formula diferencial, Hb, Hcto, Plaquetas)

4 Examen completo de Orina y Examen de Sedimento Urinario

5 Glicemia en ayunas

6 Grupo sanguíneo y Factor Rh

7 Radiografia de Torax (PA)

8 Certificado de trabajo para altura estructural (> 1.8m)

9 Evaluación médica para ascenso a grandes altitudes (anexo 7D)

PROTOCOLOS DE EXÁMENES MEDICOS POR PUESTO DE TRABAJO

EXÁMEN BASE

EXÁMENES ESPECÍFICOS

SEGÚN RIESGO

Tomar como referencia el acápite 6.5 de la RM 312-2011/MINSA: "Exámenes médicos obligatorios

por actividad".


Historia Medica Ocupacional

Ficha de Antecedentes Ocupacionales

Hemograma completo (formula diferencial, Hb, Hcto, Plaquetas)

Examen completo de Orina y Examen de Sedimento Urinario

Glicemia en ayunas

Grupo sanguíneo y Factor Rh

Radiografia de Torax (PA)

Certificado de trabajo para altura estructural (> 1.8m) si corresponde

Evaluación médica para ascenso a grandes altitudes (anexo 7D) si corresponde



por actividad".

Página 38 de 87

Hemograma completo (formula diferencial, Hb, Hcto, Plaquetas)

si corresponde

si corresponde




RM N° 312-2011MINSA: Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los

ACTIVIDAD ECONÓMICA

• Sector Salud,

• Segregadores y recicladores de residuos sólidos

• Centros Penitenciarios

• Sector Salud incluyendo la industria farmacéutica,

• Industria alimentaria, de especias, incluyendo la industria cervecera,

• Agricultura, incluyendo industria del café, té, floristas,

• Industria textil, peletería

• Industria de colorantes, pintores,

• Peluquerías,

• Industria de la madera,

• Soldadura.

• Agricultura, incluyendo industria del café, té, floristas,

• Industria textil, peletería

• Industria de la madera,

• Soldadura.

• Construcción

• Minería

• Servicios (financieras, instituciones de atención al cliente, supermercados, instituciones educativas, trabajo de estiba, incluidas las que usan pantallas de visualización)

• Minería,

• Construcción, trabajos en canteras,

• Industria del vidrio y porcelana,

• Fabricación en chorro de arena y esmeril,

• Fabricación de refractarios

• Fabricación de papel

• Industria del Amianto



• Actividades donde se ponga en contacto con la piel sustancias de bajo peso molecular, y de alto peso molecular

• Fabricación y empleo de Aminas Aromáticas

• Fabricación, extracción, y manipulación de Benceno

• Fabricación de Cloruro de Vinilo Monómero

• Fabricación de pigmentos,

• Deshollinado de chimeneas, Pavimentación de carreteras,

• Fabricación de cables eléctricos, fabricación en los que se utilice polvo de carbón

• Conductores de vehículos automóviles, mecánicos

• Trabajos en combustión(calderas),

• Trabajos de impresión de artes graficas,

• Producción de Aluminio

• Trabajos expuestos a acción de Rayos X, o de sustancias radioactivas naturales o artificiales, o cualquier fuente de emisión corpuscular

• Extracción, tratamiento, preparación, empleo y manipulación de Mercurio de sus amalgamas de sus combinaciones


2011MINSA: Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los exámenes Médicos obligatorios por Actividad

DAÑOS PARA LA SALUD FACTORES DE

RIESGOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Infecciones Relacionadas al Trabajo

VIH, VHB, VHC, TB

Examen serológico para VHB, VHC, VIH, BK en esputo, Radiografía de tórax ántero posterior y lateral

ector Salud incluyendo la industria

• Industria alimentaria, de especias,

• Agricultura, incluyendo industria del

• Industria de colorantes, pintores,

Asma Ocupacional y Síndrome de Disfunción reactiva de las Vías Aéreas

Alérgenos de elevado peso molecular y de bajo peso molecular

Hemograma completo,

Medición seriada de la hiperactividad bronquial inespecí

Radiografía de tórax ántero posterior y lateral,

Espirometría basal

• Agricultura, incluyendo industria del

instituciones de atención al cliente, supermercados, instituciones educativas, trabajo de estiba, incluidas las que usan pantallas

Afecciones Oftalmológicas (conjuntivitis químicas, queratoconjuntivitis, catarata, blefaritis, neuritis óptica)

Polvo, humo, gases, neblina, rocío, radiaciones, bacterias y virus

Pruebas de sensibilidad mucosa Exámenes oftalmológicos

• Construcción, trabajos en canteras,

• Fabricación en chorro de arena y

Neumoconiosis Polvo de Sílice Fibra de Amianto

Radiografía de tórax ántero posterior y lateral (según la metodología de lectura de placas de la Organización Internacional del Tra

Espirometría basal

2011MINSA: Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los exámenes Médicos obligatorios

DAÑOS PARA LA SALUD

FACTORES DE RIESGOS

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

bajo peso molecular, y de alto peso

Dermatitis Ocupacionales, (dermatosis de contacto, urticaria de contacto, cambios esclerodermiformes, fotodermatosis, cáncer cutáneo, despigmentación, e infecciones)

Sustancias de bajo peso Molecular por debajo de los 1000 Dalton y por encima del os 1000 Dalton

Pruebas de sensibilimucocutánea

Luz de Wood

Maniobra de Nikolsky

Examen directo de dermatofitos Hemograma

Fabricación y empleo de Aminas Neoplasia Maligna de Vejiga

Aminas Aromáticas

Pruebas de ecografías transpúbica en general Determinación de la metahemoglobina en sangre y de la p-aminofenol en orina

Leucemias Benceno Hemograma completo

Recuento de plaquetas Determinación de Fenol en la orina

Neoplasia Maligna de Hígado y Conductos Biliares Intrahepáticos

Cloruro de Vinilo Ecografía hepática en general Hepatograma Completo

,

Carcinoma de Células Escamosas

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Pruebas de sensibilidad mucocutánea, y exámenes de piel en general

Luz de Wood


radioactivas naturales o artificiales,

Leucemias Radiación Ionizante

Hemograma completo

Intoxicación por Mercurio

Mercurio Determinación de mercurio en orina Deten eritrocitos y en el plasma Examen neurológico especializado

Página 39 de 87


EXÁMENES COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS

Examen serológico para VHB, VHC, VIH, BK en esputo, Radiografía de tórax ántero -posterior y lateral

Hemograma completo,

Medición seriada de la hiperactividad bronquial inespecífica,

Radiografía de tórax ántero posterior y lateral,

Espirometría basal

Pruebas de sensibilidad mucosa Exámenes oftalmológicos

Radiografía de tórax ántero posterior y lateral (según la metodología de lectura de placas de la Organización Internacional del Trabajo-OIT)

Espirometría basal



Pruebas de sensibilidad mucocutánea

Luz de Wood


Examen directo de dermatofitos Hemograma

Pruebas de ecografías transpúbica en general Determinación de la

ahemoglobina en sangre y de aminofenol en orina

Hemograma completo

Recuento de plaquetas Determinación de Fenol en la

Ecografía hepática en general Hepatograma Completo

Pruebas de sensibilidad muco-cutánea, y exámenes de piel en general

Luz de Wood


Hemograma completo

Determinación de mercurio en orina Determinación de mercurio en eritrocitos y en el plasma Examen neurológico especializado



Página 40 de 87


Apéndice N° 4: Protocolo de Exámenes Médicos de la Empresa ________



• Extracción, tratamiento, preparación, empleo y manipulación de Plomo, sus minerales, sus aleaciones, sus combinaciones, y de todos los productos que lo contengan

• Fabricación, trasporte y uso de productos plaguicidas que contiene órgano clorados, fosforados y carbamatos incluyendo el sector agricultura

• Trabajos que exponen a ruido por encima de los 80 decibeles durante 8 horas diarias, 40 horas semanales, incluyendo todo el sector de la industrial y del sector textil.

• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, levantamiento de carga y posturas forzadas, • Sector de servicios (financieras, instituciones de atención al cliente, supermercados, instituciones educativas, trabajo de estiba, incluidas las que usan computadora)

• Sector Pesca, • Trabajos de recicladores, • Trabajos en espacios confinados, • Trabajos en silos

• Conductores de vehículos automóviles, y el sector trasporte

• Construcción • Servicios incluyendo sector electricidad, telecomunicaciones, e hidrocarburos


Protocolo de Exámenes Médicos de la Empresa ________


DAÑOS PARA LA SALUD

FACTORES DE RIESGOS

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Intoxicación por Plomo Plomo Determinación de plomo en sangre Determinación de protoporfirina en eritrocitos, y acido delta amino levulínico en orina

productos plaguicidas que contiene Intoxicación por Plaguicidas

Órgano Fosforados y Carbamatos Órgano Clorados

Determinación de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria, Determinación del compuesto órganoclorados o de sus metabolitos en los materiales biológicos (orina, sangre).

Trabajos que exponen a ruido por encima de los 80 decibeles durante

Hipoacusia Ruido Otoscopia AcuametríAudiometría

levantamiento de carga y posturas

instituciones de atención al cliente,

Afecciones Músculo esqueléticas

Factores de Riesgos Disergonómicos

Evaluación Músculo esquelética Evaluación Neurológica

• Trabajos en espacios confinados,

Intoxicaciones por Gases Tóxicos

bióxido de carbono, amoniaco, sulfuro de hidrógeno y monóxido de carbono

Glicemia Concentración plasmática de carboxihemoglobina Hemograma completo

Accidentes de Transito Somnolenci a,

fatiga, monotonía, estrés

Test de fatiga, somnolencia y de estrés

electricidad, telecomunicaciones, e

Accidentes Trabajo en Altura Espacios Confinados

Test psestrés

Página 41 de 87

Protocolo de Exámenes Médicos de la Empresa ________



Determinación de plomo en sangre Determinación de protoporfirina en eritrocitos, y acido delta amino levulínico en orina

Determinación de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria, Determinación del compuesto órgano-fosforado y de órgano clorados o de sus metabolitos en los materiales biológicos (orina, sangre).

Otoscopia Acuametrías Audiometría

Evaluación Músculo esquelética Evaluación Neurológica

Glicemia Concentración plasmática de carboxi-hemoglobina Hemograma completo

Test de fatiga, somnolencia y de

Test psicológicos para fobias y de


1

2 Ficha de Antecedentes Ocupacionales

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Glicemia en ayunas

Grupo sanguíneo y Factor Rh

Radiografia de Torax (PA)

PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES

DE LA EMPRESA ________________________________

Hemograma completo (formula diferencial,

Hb, Hcto, Plaquetas)3

Examen completo de Orina y Examen de

Sedimento Urinario4

Exámenes

Historia Medica Ocupacional


Jefes AdministrativosMantenimiento,

Almacén

Ficha de Antecedentes Ocupacionales

PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES

DE LA EMPRESA ________________________________

Hemograma completo (formula diferencial,

Examen completo de Orina y Examen de

Página 42 de 87

Operaciones Otros


Apéndice N° 5: Declaración jurada de uso formatos de examen médico

ocupacional según RM 312

DECLARACION JURADA DE USO DE FORMATOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL SEGÚN RM 312

Yo __________________________________________, ( ) Ge



que para la realización de los exámenes médico ocupacionales tomaré como

referencia el formato de Ficha Médica Ocupacional de la RM 312

_____________, _____ de _________ del 201__


: Declaración jurada de uso formatos de examen médico

ocupacional según RM 312 – 2011/ MINSA

DECLARACION JURADA DE USO DE FORMATOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL SEGÚN RM 312–2011/MINSA

Yo __________________________________________, ( ) Ge




o de Ficha Médica Ocupacional de la RM 312

_____________, _____ de _________ del 201__

Firma Huella

Página 43 de 87

: Declaración jurada de uso formatos de examen médico

2011/ MINSA

DECLARACION JURADA DE USO DE FORMATOS DE EXAMEN MEDICO 2011/MINSA

Yo __________________________________________, ( ) Gerente General /




o de Ficha Médica Ocupacional de la RM 312-2011/MINSA.


Apéndice N° 6: Cronograma de capacitación en primeros auxilios

Apéndice N° 7: Contenido de capacitación en primeros auxilio

ENE

PRIMEROS AUXILIOS

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS

CAPACITACIÓN

El contenido de la Capacitación en Primeros Auxilios, incluirá los siguientes temas:

1 Hemorragias

2 Quemaduras

3 Trauma músculo esquelético

4 Urgencias oculares

5 Heridas

6 Atragantamiento

7 Convulsiones

8 Reanimación cardiopulmonar (RCP)

9

10

11

12

13

14

15

CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS


: Cronograma de capacitación en primeros auxilios

: Contenido de capacitación en primeros auxilio

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

AÑO _________



Hemorragias

Quemaduras

Trauma músculo esquelético

Urgencias oculares

Heridas

Atragantamiento

Convulsiones

Reanimación cardiopulmonar (RCP)


Página 44 de 87

: Cronograma de capacitación en primeros auxilios

: Contenido de capacitación en primeros auxilios

SET OCT NOV DIC





Apéndice N° 8: Constancia de asistencia a la capacitación de primeros

TEMAS:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fecha: ____ / ____ / _________

APELLIDOS Y NOMBRES DEL RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRES

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS


: Constancia de asistencia a la capacitación de primeros

auxilios

Firma del Responsable de la Capacitación

APELLIDOS Y NOMBRES DEL RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: PUESTO, CARGO O INSTRUCCIÓN:

ASISTENTES

APELLIDOS Y NOMBRES


Página 45 de 87

: Constancia de asistencia a la capacitación de primeros

Firma del Responsable de la Capacitación

PUESTO, CARGO O INSTRUCCIÓN:

FIRMA



Apéndice N° 9: Listado de la ubicación de los Centros Médicos más


Servicio, obra o proyecto:

Ubicación:

N°

1

2

3

CENTROS MÉDICOS PARA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

CENTRO MÉDICO


: Listado de la ubicación de los Centros Médicos más



TELEFONO DIRECCIÓN

Página 46 de 87

: Listado de la ubicación de los Centros Médicos más


REFERENCIA


Apéndice

N° total de Trabajadores asignados al servico, obra o proyecto: ___________


Apéndice N° 10: Línea de Base en Salud

ENFERMEDADES


LINEA DE BASE EN SALUD

Página 47 de 87

: Línea de Base en Salud

CANTIDAD



Apéndice N°11


11: Procedimiento de Reporte de Enfermedades

Ocupacionales

Página 48 de 87

: Procedimiento de Reporte de Enfermedades



Página 49 de 87


Apéndice N° 12: Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de

DESCRIPCIÓN

MATERIAL DE CURACIÓN

Gasa estéril 10x10cm

Apósito esteril 10x10cm

Vendas 4x5 yardas

Vendas 6x5 yardas

Parche ocular

Cloruro de sodio

Esparadrapo antialérgico

ANTISÉPTICOS

Algodón

Curitas

Yodo povidona 10%

Alcohol

Silverdiazina L

INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS

Collarín

Paquetes de hielo químico

Ferula Moldeable (90cm x 10 cm)

Cabestrillo

Tijera punta roma de 3"

Guantes quirúrgicos esterilizados Talla 7 1/2


: Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de

primeros auxilios

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

Paquete Individual

Paquete Individual

Rollos

Rollos

Unidad

Frasco 1000 CC

Esparadrapo antialérgico Rollo

Paquete 200 gr

Sobre 1 Vendita

FCO 60 mL

Frasco 500 CC

Tubo

INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS

Unidad

Paquetes de hielo químico Unidad

Ferula Moldeable (90cm x 10 cm) Unidad

Unidad

Unidad

Guantes quirúrgicos esterilizados Talla 7 1/2 Par


Página 50 de 87

: Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de

CANTIDAD

4

2

2

2

2

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

2


Apéndice N° 13: Cronograma de Inspecciones

ENE

SALUD OCUPACIONAL

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES EN SALUD OCUPACIONAL

INSPECCIÓN


: Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

AÑO _________


Página 51 de 87

en Salud Ocupacional

SET OCT NOV DIC



Apéndice N° 14: Informe de Supervisión en Salud Ocupacional


: Informe de Supervisión en Salud Ocupacional

Página 52 de 87

: Informe de Supervisión en Salud Ocupacional


COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO

Señores REP Presente.- Por medio del presente nos dirigimos a ustedes, para comprometernos a efectuar la ejecución de la obraacuerdo al plazo especificado en nuestra propuesta técnicla fecha establecida en el contrato, siendo este plazo de:

Ítem

1 SE Ica Atentamente, _______________________________________ Firma y sello del representante legal del postor Nota: La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en el numeral contrato.



ANEXO Nº 06

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO PROPUESTO


Por medio del presente nos dirigimos a ustedes, para comprometernos a efectuar la obra materia del Proceso de Selección de la referencia de

acuerdo al plazo especificado en nuestra propuesta técnica contados a partir de la fecha establecida en el contrato, siendo este plazo de:

Subestación

___________________________________ Firma y sello del representante legal del postor

por su no cumplimiento será la establecida en el numeral

Página 53 de 87

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO

año, mes y día

Por medio del presente nos dirigimos a ustedes, para comprometernos a efectuar materia del Proceso de Selección de la referencia de

a contados a partir de

Días calendario

por su no cumplimiento será la establecida en el numeral 8.1 del


MODELO DE CARTA DE GARANTÍA

Señores REP Presente.- Estimados señores: Nuestra empresa: Declaramos que, de ser favorecidos con el otorgamiento de la buena pro del presente proceso de selección, aceptamos que el período de garantía sobre las características de las obrnormas técnicas aplicables al proyecto y a nuestra responsabilidad como Contratista, no será menor de de las obras. Asimismo garantizamossuministrados nuevos, libres de defectos de material o de producción, además, que cumplirán con todas las especificaciones establecidas en el contrato y sus documentos anexos. El plazo de la garantía, adicional a los 12 meses, ofertado es Este plazo adicional de garantía será tomado en cuenta en el último párrafo del numeral 6.4 de la proforma de contrato. Para ser evaluado, el plazo de garantía mínima adicional deberá ser de 12 meses. Atentamente, ____________________________________Firma y sello del representante legal del postor


SOLICITUD Nº 3100016874 ANEXO N° 07

MODELO DE CARTA DE GARANTÍA DE LAS OBRAS A EJECUTAR


Declaramos que, de ser favorecidos con el otorgamiento de la buena pro del presente proceso de selección, aceptamos que el período de garantía sobre las características de las obras a ejecutarse en función de las normas técnicas aplicables al proyecto y a nuestra responsabilidad como ontratista, no será menor de uno (1) año contados partir de la recepción

garantizamos plenamente que todos los materiales a usuministrados nuevos, libres de defectos de material o de producción, además, que cumplirán con todas las especificaciones establecidas en el contrato y sus

El plazo de la garantía, adicional a los 12 meses, ofertado es de:Este plazo adicional de garantía será tomado en cuenta en el último párrafo del numeral 6.4 de la proforma de contrato. Para ser evaluado, el

mínima adicional deberá ser de 12 meses.

_______________________________ Firma y sello del representante legal del postor

Página 54 de 87

DE LAS OBRAS A EJECUTAR

o, mes y día

Declaramos que, de ser favorecidos con el otorgamiento de la buena pro del presente proceso de selección, aceptamos que el período de garantía

as a ejecutarse en función de las normas técnicas aplicables al proyecto y a nuestra responsabilidad como

) año contados partir de la recepción

materiales a utilizarse serán suministrados nuevos, libres de defectos de material o de producción, además, que cumplirán con todas las especificaciones establecidas en el contrato y sus

de: Este plazo adicional de garantía será tomado en cuenta en el último párrafo del numeral 6.4 de la proforma de contrato. Para ser evaluado, el

mínima adicional deberá ser de 12 meses.


DECLARACIÓN JURADA QUE CONOCE LA ZONA DONDE SER REALIZARAN

Señores REP Presente.-

Ref.: ...................................

Por intermedio de la presente, la empresa................................ ................................................................................... visitado las zonas del proyecto, de las obras” del Documento II PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

tomando conocimiento de las condiciones geográficas, climáticas y topográficas de las zonas, estado físico de los accesos así comoexistentes, con lo cual entiende que no el proceso de selección y la ejecución de las obras, a título de mal conocimiento del lugar o razón similar.

Atentamente, _______________________________________

Firma y Sello del Representante Legal del Postor



ANEXO Nº 08

DECLARACIÓN JURADA QUE CONOCE LA ZONA DONDE SER REALIZARAN LOS LAS OBRAS


Ref.: ...................................

Por intermedio de la presente, la empresa................................ ...................................................................................

del proyecto, indicadas en el numeral 6.0 “Lugar de ejecución las obras” del Documento II - Bases específicas, zonas donde se e

PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA, materia de la Solicitud nto de las condiciones geográficas, climáticas y topográficas

, estado físico de los accesos así como del estado físico de las obras existentes, con lo cual entiende que no tendrá derecho a reclamo alguno durante el proceso de selección y la ejecución de las obras, a título de mal conocimiento del lugar o razón similar.

___________________________

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Página 55 de 87

DECLARACIÓN JURADA QUE CONOCE LA ZONA DONDE SER REALIZARAN

ad, año, mes y día

Por intermedio de la presente, la empresa................................ ................................................................................... declara que ha

indicadas en el numeral 6.0 “Lugar de ejecución donde se efectuará el

materia de la Solicitud Nº 3100016874; nto de las condiciones geográficas, climáticas y topográficas

del estado físico de las obras tendrá derecho a reclamo alguno durante

el proceso de selección y la ejecución de las obras, a título de mal conocimiento

Solicitud Nº 3100016874PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO

Ciudad, año, mes y día Señores REP Presente.- Ref.: ................................... Por intermedio de la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relación de la maquinaria, equipos, herramientas nuestra propiedad o con compromiso fijo de alquiler, que pondremos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operaciobtener la buena pro del proceso de selección:

Nº DESCRIPCIÓN MODELO, Nº SERIE

REP podrá inspeccionarlos o verificar su disponibilidad antes de suscribir el contrato, también nos legalizada notarial de esta documentación. Asimismo, la lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndonos por la princrementarla o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiLima, ............................ Atentamente, ________________________________________Firma y Sello del Representante Legal del PostorNOTA: Adjuntar copia simple de la documentación que acredita la

caso de no ser equipo propio incluirá adicionalmente los documentos que acrediten la propiedad otorgada por la firma que los fuese necesario.

3100016874 PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA


RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS A EMPLEAR EN LA OBRA

Por intermedio de la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relación de la maquinaria, equipos, herramientas nuestra propiedad o con compromiso fijo de alquiler, que pondremos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operaciobtener la buena pro del proceso de selección:

MODELO, Nº SERIE

TAMAÑO, CAPACIDAD,

DIMENSIONES

RENDIMIENTO, EFICIENCIA, CONSUMO

PROPIO / ALQUILADO

DOCUMENTO SUSTENTA

TORIO

podrá inspeccionarlos o verificar su disponibilidad antes de suscribir el contrato, también nos comprometemos a presentar original o copia legalizada notarial de esta documentación. Asimismo, la lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndonos por la princrementarla o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

________________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Adjuntar copia simple de la documentación que acredita la propiedad, alquiler o promesa de venta de la maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos declarados. En caso de no ser equipo propio incluirá adicionalmente los documentos que acrediten la propiedad otorgada por la firma que los

Página 56 de 87

S A EMPLEAR EN LA OBRA

Por intermedio de la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relación de la maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos de nuestra propiedad o con compromiso fijo de alquiler, que pondremos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación, en caso de

DOCUMENTO SUSTENTA-

UBICACIÓN ACTUAL

AÑO FABR., ANTI-

GÜEDAD

ESTADO

comprometemos a presentar original o copia legalizada notarial de esta documentación. Asimismo, la lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndonos por la presente a

era, sin que ello represente pago adicional alguno.

propiedad, alquiler o promesa de venta de la maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos declarados. En caso de no ser equipo propio incluirá adicionalmente los documentos que acrediten la propiedad otorgada por la firma que los alquila al postor. Utilizar formatos similares si

Documento III Solicitud Nº Solicitud NPROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

Señores REP Presente.- Luego de haber revisado las Bases de la Solicitud de Ofertas, incluyendo la absolución de consultas, los suscritos ofrecemos:

Ítem Descripción

1 Modernización de control y protecciones de las SSEE de REP

El valor total es de (Monto en Letrastributos aplicables. En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a eentrega de los bienes y la La oferta tendrá una validez durante todo el proceso de selección. De igual manera, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo, de resultar favorecidos con la adjudicación de la compra. Esta Oferta constituirá un contrato obligatorio hasta que se preprespectivo contrato. Atentamente, ______________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Documento III - Sistema de Evaluación Solicitud Nº Solicitud N 3100016874 PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA


FORMULARIO DE OFERTA


Luego de haber revisado las Bases de la Solicitud de Ofertas, incluyendo la absolución de consultas, los suscritos ofrecemos:

Descripción Unid. Cantidad

Modernización de control y protecciones de las SSEE

Glob. 1

Monto en Letras) ................... incluido el IGV y todos los

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a eentrega de los bienes y la prestación de los servicios en el plazo ofertado.

erta tendrá una validez durante todo el proceso de selección.

De igual manera, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo, de resultar favorecidos con la adjudicación de la compra.

Esta Oferta constituirá un contrato obligatorio hasta que se prep

______________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Página 57 de 87

Pág. 1 de 4


Luego de haber revisado las Bases de la Solicitud de Ofertas, incluyendo la

Monto $

) ................... incluido el IGV y todos los

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a ejecutar la en el plazo ofertado.

erta tendrá una validez durante todo el proceso de selección.

De igual manera, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo, de

Esta Oferta constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme el


Ítem Descripción

1 Ingeniería 2 Suministros 3 Pruebas en fábrica4 Montaje y pruebas de puesta en

servicio 5 Servicio de capacitación

conforme lo establecido en las EETT

Subtotal IGV TOTAL Nota: El metrado detallado se adjunta en Excel.La adjudicación será por el total


SOLICITUD Nº 3100016874 FORMULARIO DE OFERTA

OFERTA DETALLADA ANEXO Nº 10


Glob. 1 Glob. 1

Pruebas en fábrica Glob. 1

Montaje y pruebas de puesta en Glob.

1

Servicio de capacitación conforme lo establecido en las

Glob.

1

El metrado detallado se adjunta en Excel. La adjudicación será por el total.

Página 58 de 87

Pág. 2 de 4

Costo Par-cial (S/. o USD)


Ofrezco un descuento sobre el valor presentado en el resumen de la oferta de (Valor o porcentaje en letras y números) Si el anticipo es del 15 el descuento será de Si el anticipo es del 10%, el descuento será de Si el anticipo es del 5%, el descuento será de




DSECUENTOS OFRECIDOS

Ofrezco un descuento sobre el valor presentado en el resumen de la oferta de (Valor o y números), según lo siguiente:

el descuento será de _________ .% $ __________

el descuento será de __________ % .$.__________

%, el descuento será de _________ .% $ ___________

Página 59 de 87

Pág. 3 de 4

Ofrezco un descuento sobre el valor presentado en el resumen de la oferta de (Valor o

$ __________

__________

________


DISGREGADO DE LOS GASTOS PO

Ítem Descripción

1 Ingeniería 2 Suministros 3 Pruebas en fábrica4 Montaje y pruebas de puesta en

servicio 6 Gastos generales fijos7 Gastos generales vaSubtotal IGV TOTAL

NOTA: El postor debe detallar los costos mencionados en cada uno de los ítems.

.




DISGREGADO DE LOS GASTOS POR CELDAS


Glob. 1 Glob. 1

Pruebas en fábrica Glob. 1


1

Gastos generales fijos Glob. 1

Gastos generales variables Glob. 1

El postor debe detallar los costos mencionados en cada uno de los ítems.

Página 60 de 87

Pág. 4 de 4

R CELDAS

Costo Par-cial (S/. o USD)

El postor debe detallar los costos mencionados en cada uno de los ítems.


MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Fianza Nº ............................ Señores REP Presente A solicitud de...................... Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, IRREVOCABLE Y DE REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A....................... ( ...................................) y por un plazo que vencerá el ............................, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato que …………………………………… (nombre de la empresa Adjudicataria) ustedes por el PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICAel origen de la referencia.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en ningún caso de la cantidad arriba expresada. Atentamente, ________________________________ Nombre y Firma (s) autorizada(s)de la entidad NOTAS:

• La Garantía deberá ser emitida por una entidad reconocida por la Superintendencia de Banca y Seguros.

• El incumplimiento en la obligación de mantener vigente la carser invocada por la Administración del Contrato como causal de resolución por incumplimiento injustificado del contrato.



ANEXO Nº 11

DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Fianza Nº ............................

A solicitud de......................

Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA A SOLO REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A., hasta por un monto ascendente a ...................... ( ...................................) y por un plazo que vencerá el .........................., a fin de garantizar el cumplimiento del contrato que

…………………………………… (nombre de la empresa Adjudicataria) PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA ¡Error! No se encuentra

el origen de la referencia., materia de la Solicitud Nº 3100016874Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en ningún caso de la cantidad arriba expresada.

________________________________ Nombre y Firma (s) autorizada(s)

La Garantía deberá ser emitida por una entidad reconocida por la Superintendencia de Banca y Seguros. El incumplimiento en la obligación de mantener vigente la carser invocada por la Administración del Contrato como causal de resolución por incumplimiento injustificado del contrato.

Página 61 de 87

DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA A SOLO

REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor , hasta por un monto ascendente a

...................... ( ...................................) y por un plazo que vencerá el .........................., a fin de garantizar el cumplimiento del contrato que

…………………………………… (nombre de la empresa Adjudicataria) ha celebrado con ¡Error! No se encuentra

100016874 Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en

La Garantía deberá ser emitida por una entidad reconocida por la

El incumplimiento en la obligación de mantener vigente la carta fianza podrá ser invocada por la Administración del Contrato como causal de resolución por


1.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1 Revisión legal

Todos los documentos presentados serán revisadode Asesoría Jurídica que, de encontrarlos no conformes, procederá a descalificar al postor y a la devolución de los sobres 1 y 2 en original.

1.2 Puntaje Técnico (PT)

Este puntaje es determinado de acuerdo a los siguientes criterios: (PuMáx. 100 puntos). servicios. Evaluación de los equipos Los postores deberán presentar debidamente llenado de acuerdo al formato entregado de los Datos Técnicos Garantizados de los equipos propuestos que cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas con la información llenada en la columna “Garantizado”, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación. Asimismo, el no cumplimiento de las características solicitadas será motivo de dse contrastará con(catálogos, pruebas protocolares, método de fabricación, materiales, manuales de uso y mantenimiento y otros) donde se señalan las ventajas de los bienes propuesto

1.2.1 Factores Referidos al Postor (Máximo 3

a) Experiencia en Obras Similares (Máximo 25 puntos)

Se asignará el puntaje en función a montosObras Similares se refiere a:- Ejecución de

completasiguales o mayores a

- Instalasupervsistemas eléctricos de transmisión (en niveles de tensión iguales o mayores a 110 kV) o de generación ((de potencias iguales o mayores a

El Postor deberá acreditar su experiencia adjuntando contrActas de Recepción de obra y/o facturas de cada obra, hasta un


III.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Todos los documentos presentados serán revisados por el Departamento de Asesoría Jurídica que, de encontrarlos no conformes, procederá a descalificar al postor y a la devolución de los sobres 1 y 2 en original.

Puntaje Técnico (PT)

Este puntaje es determinado de acuerdo a los siguientes criterios: (PuMáx. 100 puntos). La adjudicación será por el total de

Evaluación de los equipos

Los postores deberán presentar debidamente llenado de acuerdo al formato entregado de los Datos Técnicos Garantizados de los equipos

que cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas con la información llenada en la columna “Garantizado”, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación. Asimismo, el no cumplimiento de las características solicitadas será motivo de descalificación se contrastará con la información técnica complementaria entregada (catálogos, pruebas protocolares, método de fabricación, materiales, manuales de uso y mantenimiento y otros) donde se señalan las ventajas

opuestos y la tecnología utilizada.

Factores Referidos al Postor (Máximo 30 puntos)

Experiencia en Obras Similares (Máximo 25 puntos)Se asignará el puntaje en función a la acumulación de lmontos de las obras ejecutadas, la experiencia del pObras Similares se refiere a:

Ejecución de obras de bahías de SSEE de transformación completas mayores o iguales a 30 MVA, en niveles iguales o mayores a 110 kV. Instalación (incluido el suministro) de sistemas de protecciónsupervisión y control con relés digitales multifunción en sistemas eléctricos de transmisión (en niveles de tensión iguales o mayores a 110 kV) o de generación ((de potencias iguales o mayores a 30 MW).

El Postor deberá acreditar su experiencia adjuntando contrActas de Recepción de obra y/o facturas de cada obra, hasta un

Página 62 de 87

s por el Departamento de Asesoría Jurídica que, de encontrarlos no conformes, procederá a descalificar al postor y a la devolución de los sobres 1 y 2 en original.

Este puntaje es determinado de acuerdo a los siguientes criterios: (Puntaje el total de los bienes y

Los postores deberán presentar debidamente llenado de acuerdo al formato entregado de los Datos Técnicos Garantizados de los equipos

que cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas con la información llenada en la columna “Garantizado”, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación. Asimismo, el no cumplimiento de las

escalificación Esta información la información técnica complementaria entregada

(catálogos, pruebas protocolares, método de fabricación, materiales, manuales de uso y mantenimiento y otros) donde se señalan las ventajas

puntos)

Experiencia en Obras Similares (Máximo 25 puntos) a acumulación de los

de las obras ejecutadas, la experiencia del postor en

obras de bahías de SSEE de transformación , en niveles de tensión

sistemas de protección, digitales multifunción en

sistemas eléctricos de transmisión (en niveles de tensión iguales o mayores a 110 kV) o de generación ((de potencias

El Postor deberá acreditar su experiencia adjuntando contratos, Actas de Recepción de obra y/o facturas de cada obra, hasta un


máximo de cinco (05) obrassimilar ejecutada, tendrá la siguiente calificación: Más de S/. De S/. De S/. De S/. Menos de

b) Sistema de Calidad o Certificado de calidad ISO 9001 (05 puntos)Cuenta con certificación o Sistema de Calidadreconocida internacionalmenteNo cuenta con certificación

1.2.2 Factores Referidos al Personal (Máximo

a) Gerente deIngenieroexperiesegún su experiencia en trabajos similaresaños y como actas de liquidación, o documento similar que permita acreditar que el se

La calificación

Obras similares en los que ha particomo Adm. Obras en las cuales participó efectuandosimilares Obras en las cuales participó efectuando labores similares

El postor será descalificado en caso el alcance unvalor se asignará el puntaje proporcionalmente hasta el máximo puntaje

b) Ingeniero puntos,

Obras similares en los que ha pcomo Ing. ResidenteObras en las cuales participó efectuando labores similares Obras en las cuales participó efectuando labores similares


máximo de cinco (05) obras, en los últimos 10similar ejecutada, tendrá la siguiente calificación:

Más de S/. 2 000 000 5 puntosDe S/. 1 500 001 a 2 000 000 4De S/. 1 000 001 a 1500 000 3De S/. 500 001 a 1 000 000 2Menos de 500 000 Descalificado

Sistema de Calidad o Certificado de calidad ISO 9001 (05 puntos) Cuenta con certificación o Sistema de Calidadreconocida internacionalmente No cuenta con certificación

Factores Referidos al Personal (Máximo 35 puntos)

Gerente de Proyecto.(10 puntos) Ingeniero Electricista Colegiado y habilitadoexperiencia de ejercicio profesional. La calificación se efectuará según su experiencia en trabajos similares años y como máximo 5 obras, acreditado mediante certificados, actas de liquidación, o documento similar que permita acreditar que el servicio presentado para la calificación es similar.

La calificación para el Gerente del Proyecto será la siguiente:

Obras similares en los que ha participadocomo Adm. Proyecto o Gerente Proyecto Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. 500 000,00. Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. 100 000,00.

El postor será descalificado en caso el Gerente del Proyectoalcance un puntaje mínimo de 6 puntos, en caso superar este valor se asignará el puntaje proporcionalmente hasta el máximo puntaje.

Ingeniero Residente (Puntaje máximo por Ing. Residente , se aceptará uno por cada subestación

Obras similares en los que ha participadocomo Ing. Residente Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. 500 000,00. Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. 100 000,00.

Página 63 de 87

10 años. Cada obra similar ejecutada, tendrá la siguiente calificación:

5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos Descalificado

Sistema de Calidad o Certificado de calidad ISO 9001 (05

Cuenta con certificación o Sistema de Calidad de entidad 05 puntos 00 puntos

puntos)

y habilitado, con 10 años de La calificación se efectuará

en los últimos 10 acreditado mediante certificados,

actas de liquidación, o documento similar que permita acreditar rvicio presentado para la calificación es similar.

será la siguiente:

cipado Puntaje por obra

labores 000,00.

2 puntos

Obras en las cuales participó efectuando labores 00.

1 puntos

Gerente del Proyecto no , en caso superar este

valor se asignará el puntaje proporcionalmente hasta el máximo

por Ing. Residente 10 por cada subestación)

cipado Puntaje por obra

Obras en las cuales participó efectuando labores 000,00.

2 puntos


1 puntos


El postor será descalificado en caso el alcance unvalor se asignará el puntaje proporcionalmente hasta el máximo puntaje

c) Ingenieromáximo Ing. Ingeniero Eléctrica o Deberá acreditar experiencia en trabajos similares en los últimos 10 años y como máximo certificados, actas de similar presentado para la calificación es similar. La calificación para será la siguiente:

Obras similares en los que ha part

Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. 100

El postor sealcance un puntaje mínimo de

d) Técnicos Técnicocomo mínimoDeberá acreditar experiencia en trabajos similares en los últimos 5 años y como máximo certificados, actas de recepción y/o liquidación, o documento similar presentado para la calificación es similar. La califisiguiente:

Obras similares en los que ha parti

Obras en las cuales participó efectuando labores similares.

NOTA: Adjuntará acreditación según lo dispuesto en elel 06.06.2008; que reglamenta la obligatoriedad de contar con la habilitación profesional para realizar el ejercicio de las actividades inherentes a la ingeniería.


El postor será descalificado en caso el Ingeniero Residentealcance un puntaje mínimo de 8 puntos, en caso superar este valor se asignará el puntaje proporcionalmente hasta el máximo puntaje.

Ingeniero(s) para desarrollo de Ingeniería ymáximo Ing. 8 puntos) Ingeniero Electricista o Eléctrónico o Bachiller en Ingeniería

ctrica o Electrónica con 05 años de experiencia profesionalDeberá acreditar experiencia en trabajos similares en los últimos

años y como máximo 5 obras, acreditado mediante certificados, actas de recepción y/o liquidación, o documento similar presentado para la calificación es similar.

La calificación para el Ingeniero Residente Adjunto será la siguiente:

Obras similares en los que ha participado

Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. 500 000,00. Obras en las cuales participó efectuando labores similares iguales o mayores a S/. 100 000,00.

El postor será descalificado en caso el Ing. Residente adjunto no alcance un puntaje mínimo de 5 puntos.

Técnicos Electricistas/Electrónicos (7 puntos) Técnico Electricista o Electrónico estudios en institutos técnicos

mínimo 3 años y con 05 años de experienciDeberá acreditar experiencia en trabajos similares en los últimos 5 años y como máximo 7 obras, acreditado mediante certificados, actas de recepción y/o liquidación, o documento similar presentado para la calificación es similar.

La calificación para cada uno de los Técnicos (mínimo 0siguiente:

Obras similares en los que ha participado

Obras en las cuales participó efectuando labores similares.

Adjuntará acreditación según lo dispuesto en el DS 016-2008el 06.06.2008; que reglamenta la obligatoriedad de contar con la habilitación profesional para realizar el ejercicio de las actividades inherentes a la ingeniería.

Página 64 de 87

Ingeniero Residente no , en caso superar este

valor se asignará el puntaje proporcionalmente hasta el máximo

y Montaje (Puntaje

o Bachiller en Ingeniería años de experiencia profesional

Deberá acreditar experiencia en trabajos similares en los últimos , acreditado mediante

liquidación, o documento similar presentado para la calificación es similar.

l Ingeniero Residente Adjunto (01 mínimo)

Puntaje por obra


2 puntos


1 puntos

rá descalificado en caso el Ing. Residente adjunto no

Electricista o Electrónico estudios en institutos técnicos

con 05 años de experiencia profesional. Deberá acreditar experiencia en trabajos similares en los últimos

obras, acreditado mediante certificados, actas de recepción y/o liquidación, o documento similar presentado para la calificación es similar.

(mínimo 04) será la

Puntaje por obra

Obras en las cuales participó efectuando labores 1 punto

2008-VIVIENDA, publicado el 06.06.2008; que reglamenta la obligatoriedad de contar con la habilitación profesional para realizar el ejercicio de las actividades inherentes a la ingeniería.


1.2.3 Factores referidos al objeto del contrato (Puntaje mpuntos)

a) Plan de trabajo propuesto (Puntaje máximo El puntaje máximo se otorgará al postor que presente, según su consistencia

Ítem

1 2

3 4

A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional a la consistencia y detalle descritos aplicables a la obra.

b) Organización propuesta para el desarrollo de la obra (Puntaje

máximo

El puntaje máximo se otorgará al postor que presente, según su consistencia y detalle, lo siguiente:

Ítem

1 2

A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional a la consistencia y detalle descritos aplicables a la obra. La Estructura orgánica deberá contar como mínimo consiguientes funciones: - Gerente Proyecto- Ing. - Ingeniero para - Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.


Factores referidos al objeto del contrato (Puntaje m

Plan de trabajo propuesto (Puntaje máximo 05El puntaje máximo se otorgará al postor que presente, según su consistencia y detalle, lo siguiente:

Aspectos

Actividades previas al inicio de la obra Detalle de actividades durante la ejecución de la obra: cantidad de personal a intervenir, duración de actividades y subestación. Procedimientos Diagrama Gantt-PERT /CPM, mostrando e identificando las siguientes actividades: compra de equipos, ingenieria, montaje, pruebas de puesta en servicio, presentación de informes y liquidación del proyecto.


nización propuesta para el desarrollo de la obra (Puntaje máximo 04 puntos)


Aspectos

Estructura orgánica y funcional Funciones de cada uno del personal de la organización propuesta


La Estructura orgánica deberá contar como mínimo consiguientes funciones:

Gerente Proyecto. Ing. Residente de obra

eniero para desarrollo de ingeniería y montajeResponsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Página 65 de 87

Factores referidos al objeto del contrato (Puntaje máximo 35

5 puntos) El puntaje máximo se otorgará al postor que presente, según su

Puntaje máximo

2 durante la ejecución de la

: cantidad de personal a intervenir, duración 2

2 PERT /CPM, mostrando e

: compra de pruebas de puesta en

liquidación del

2

A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional a la consistencia y detalle descritos

nización propuesta para el desarrollo de la obra (Puntaje

El puntaje máximo se otorgará al postor que presente, según su

Puntaje máximo

2 s de cada uno del personal de la 2

A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional a la consistencia y detalle descritos

La Estructura orgánica deberá contar como mínimo con las

ingeniería y montaje (ítem). Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.


c) Programación y asignación de personal para la ejecución de la obra (Punta El puntaje máximo se otorgará al postor que presente, según su consistencia y detalle, lo siguiente: Ítem

1

2

3

A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional a la consistenciaplicables a la obra.

d)Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social

El postor debe presentar en su oferta un plan de SMARS, y un Plan de Salud Ocupacional para ser evaluado pcontratación. Este Plan debe contener

ÁREA

SE

GU

RID

AD

EN

EL

TR

AB

AJO

1. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

Presentar una lista de su personal destacado al servcargo y los números de documentos de identidad.

Presentar declaración jurada mencionando que el personal no presenta antecedentes penales y policiales.

Presentar la hoja de vida del ingeniero residente, quien debe experiencia mínima de 03 años en puestos similares.

Presentar hoja de vida del ingeniero de seguridad, quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares, quien será responsable den campo, asesorar y soportar técnicamente al ingeniero residente en temas SMARS.

2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica s i cuenta con 20 o más trabajadores destinados al proyecto o servicio)

Presentar el organigrama del comité


Programación y asignación de personal para la ejecución de la obra (Puntaje máximo 05 puntos)


Aspectos

Programación y asignación del personal, a las diversas actividades de la obra Tiempo de asignación del personal a las diversas actividades de la obra Dedicación y oportunidad de participación del personal a las diversas actividades de la obra


d)Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social – SSTMARS (11puntos).

El postor debe presentar en su oferta un plan de SMARS, y un Plan de Salud Ocupacional para ser evaluado por REP como parte del proceso de contratación.

Este Plan debe contener y ser aprobados los siguientes aspectos:

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL


Presentar declaración jurada mencionando que el personal no presenta antecedentes


Presentar hoja de vida del ingeniero de seguridad, quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares, quien será responsable den campo, asesorar y soportar técnicamente al ingeniero residente en temas SMARS.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica s i cuenta con 20 o más trabajadores destinados al proyecto o servicio)


Página 66 de 87

Programación y asignación de personal para la ejecución de la

El puntaje máximo se otorgará al postor que presente, según su

Puntaje máximo

Programación y asignación del personal, a las 2

ión del personal a las diversas 2

Dedicación y oportunidad de participación del personal a las diversas actividades de la obra

1

A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma a y detalle descritos

d)Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y

El postor debe presentar en su oferta un plan de SMARS, y un Plan de Salud como parte del proceso de

los siguientes aspectos:

icio o proyecto, incluyendo nombres,

Presentar declaración jurada mencionando que el personal no presenta antecedentes

ser colegiado, habilitado y con

Presentar hoja de vida del ingeniero de seguridad, quien debe ser colegiado, habilitado y con experiencia mínima de 03 años en puestos similares, quien será responsable de supervisar en campo, asesorar y soportar técnicamente al ingeniero residente en temas SMARS.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica s i cuenta con 20 o más

paritario conformado para el proyecto.


3. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO (Aplica para las empresas con 20 o más trabajadores destinados al pr oyecto o servicio)

Presentar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de l

4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN D E RIESGOS (IPER)

Presentar la matriz IPER, considerando inventario de actividades, identificación de peligros, evaluación del riesgo, Implementación de medidas de prevención y control para cel desarrollo se realizará en el formato de IPER de REP.

Presentar Plan de Emergencia, el cual debe incluir situaciones de emergencia identificadas en la matriz IPER y acciones a realizar si ocurre un accidente.

5. ROPA DE TRABAJO, EQUIPOS DE

Listar la ropa de trabajo adecuada con la que la empresa dotará a su personal y sus características. La dotación debe considerar como mínimo: pantalones, camisa o polo manga larga u otros dependiendo del tipo de actividad o zona geogde trabajo debe incluir la identificación de la empresa del locador/contratista y debe ser visible.

Listar los implementos de seguridad a utilizar en el proyecto y sus características, los cuales deben cumplir como mínimo con la normativa nacional.Éstos deben ser como mínimo: botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada, sin elementos metálicos, casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo, gafas u otros identificados en la Matriz IPER y acorde con

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Presentar un programa de capacitación en SMARS, aplicado a la obra o servicio en base a la IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), IAS (Identificación de AImpactos Ambientales), situaciones de emergencia e impacto social; el cual debe incluir como mínimo listado de Temas, responsables, fechas de ejecución.

7. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Presentar un programa de inspecciones, a fin de supervisar el cuSMARS. El programa debe incluir como mínimo: instalaciones, materiales herramientas a inspeccionar, responsables, periodicidad de inspección.

ME

DIO

A

MB

IEN

TE

8. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Presentar un Plan de manejo de Retransporte y disposición final de residuos peligrosos


REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO (Aplica para las empresas con 20 o más trabajadores destinados al pr oyecto o servicio)

Presentar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de l


Presentar la matriz IPER, considerando inventario de actividades, identificación de peligros, evaluación del riesgo, Implementación de medidas de prevención y control para cel desarrollo se realizará en el formato de IPER de REP.

Presentar Plan de Emergencia, el cual debe incluir situaciones de emergencia identificadas en la matriz IPER y acciones a realizar si ocurre un accidente.

ROPA DE TRABAJO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Listar la ropa de trabajo adecuada con la que la empresa dotará a su personal y sus

La dotación debe considerar como mínimo: pantalones, camisa o polo manga larga u otros dependiendo del tipo de actividad o zona geográfica donde desempeñará la actividad. La ropa de trabajo debe incluir la identificación de la empresa del locador/contratista y debe ser

Listar los implementos de seguridad a utilizar en el proyecto y sus características, los cuales ir como mínimo con la normativa nacional.

Éstos deben ser como mínimo: botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada, sin elementos metálicos, casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo, gafas u otros identificados en la Matriz IPER y acorde con las actividades a realizar en la obra o servicio.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Presentar un programa de capacitación en SMARS, aplicado a la obra o servicio en base a la IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), IAS (Identificación de AImpactos Ambientales), situaciones de emergencia e impacto social; el cual debe incluir como mínimo listado de Temas, responsables, fechas de ejecución.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Presentar un programa de inspecciones, a fin de supervisar el cumplimiento de las normas de SMARS. El programa debe incluir como mínimo: instalaciones, materiales herramientas a inspeccionar, responsables, periodicidad de inspección.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS


Página 67 de 87

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO (Aplica para las empresas con 20 o más trabajadores destinados al pr oyecto o servicio)

Presentar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.


Presentar la matriz IPER, considerando inventario de actividades, identificación de peligros, evaluación del riesgo, Implementación de medidas de prevención y control para cada riesgo,

Presentar Plan de Emergencia, el cual debe incluir situaciones de emergencia identificadas

Listar la ropa de trabajo adecuada con la que la empresa dotará a su personal y sus

La dotación debe considerar como mínimo: pantalones, camisa o polo manga larga u otros ráfica donde desempeñará la actividad. La ropa

de trabajo debe incluir la identificación de la empresa del locador/contratista y debe ser

Listar los implementos de seguridad a utilizar en el proyecto y sus características, los cuales ir como mínimo con la normativa nacional.

Éstos deben ser como mínimo: botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada, sin elementos metálicos, casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo, gafas u otros

las actividades a realizar en la obra o servicio.

Presentar un programa de capacitación en SMARS, aplicado a la obra o servicio en base a la IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), IAS (Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales), situaciones de emergencia e impacto social; el cual debe incluir como

mplimiento de las normas de SMARS. El programa debe incluir como mínimo: instalaciones, materiales herramientas a

siduos incluyendo el acondicionamiento, recolección,


9. CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

Presentar las medidas de control para vertimiento de aguas residuales. Debe incluir mínimo 1 baño químico por cada 25

10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES

Presentar la matriz, considerando inventario de actividades, identificación y evaluación de aspectos e impactos, Imambiental significativo. El desarrollo se realizará en el formato de REP.

11. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SSTM ARS

Presentar la matriz de requisitos legales de seguridad y aplicables a la actividades a realizar en el formato de REP.

RE

SP

ON

SA

BIL

IDA

D S

OC

IAL

12. RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES

Presentar declaración jurada de la no contratación de menores de edad, de la no ocurrencia de trabajos forzosos, de no ocurrencia de actos de soborno o extorsión, y no ocurrencia de discriminación en cualquiera de sus formas (genero, religión, idioma, etnia).

SA

LUD

OC

UP

AC

ION

AL

13. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODeclaración Jurada de contratar el SCTR Strabajadores (en caso todavía no se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se cuenta con el personal) de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio, obra o proyecto (ver anocupacional para la administración de contrato).

14. EXAMENES MEDICOS Y PROTOCOLOSProtocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo.

Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos de examen médico ocupacional para la administración de contrato).

15. CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOSCronograma de capacitación en primeros auxilios.

Contenido de capacitación en primeros auxilios.

Constancia de asistenmayor a 1 año, firmada por cada trabajador.

Listado de los centros médicos más cercanos al servicio, obra o proyecto según la cobertura de la póliza del SCTR administración de contrato).

16. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Línea de Base en Salud. Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales ocupacional para la administración de contrato).17. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Proveer de un botiquín de Primeros Auxilios al equipo de trabajo asignado, al servicio, obra o proyecto. Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios de salud ocupacional para la admi


CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

Presentar las medidas de control para vertimiento de aguas residuales. Debe incluir mínimo 1 baño químico por cada 25 personas y/o a través de redes de alcantarillado autorizados.


Presentar la matriz, considerando inventario de actividades, identificación y evaluación de aspectos e impactos, Implementación de medidas de prevención y control para cada aspecto ambiental significativo. El desarrollo se realizará en el formato de REP.



RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES

Presentar declaración jurada de la no contratación de menores de edad, de la no ocurrencia osos, de no ocurrencia de actos de soborno o extorsión, y no ocurrencia de

discriminación en cualquiera de sus formas (genero, religión, idioma, etnia).

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Declaración Jurada de contratar el SCTR Salud y SCTR Pensión para todos los trabajadores (en caso todavía no se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se cuenta con el personal) de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio, obra o proyecto (ver anocupacional para la administración de contrato).

EXAMENES MEDICOS Y PROTOCOLOS Protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo.

Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos de examen médico ocupacional de la RM 312–2011/MINSA (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS Cronograma de capacitación en primeros auxilios.

Contenido de capacitación en primeros auxilios.

Constancia de asistencia a la capacitación de primeros auxilios, con una antigüedad no mayor a 1 año, firmada por cada trabajador.

Listado de los centros médicos más cercanos al servicio, obra o proyecto según la cobertura de la póliza del SCTR (ver anexo 1: Guía de salud ocupadministración de contrato).

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Línea de Base en Salud. Procedimiento de Reporte de Enfermedades Ocupacionales (ver anexo 1: Guía de salud

ocupacional para la administración de contrato). OTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Proveer de un botiquín de Primeros Auxilios al equipo de trabajo asignado, al servicio, obra o proyecto. Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios de salud ocupacional para la administración de contrato).

Página 68 de 87

Presentar las medidas de control para vertimiento de aguas residuales. Debe incluir mínimo 1 personas y/o a través de redes de alcantarillado autorizados.


Presentar la matriz, considerando inventario de actividades, identificación y evaluación de plementación de medidas de prevención y control para cada aspecto

ambiental significativo. El desarrollo se realizará en el formato de REP.


salud en el trabajo y ambiental,

Presentar declaración jurada de la no contratación de menores de edad, de la no ocurrencia osos, de no ocurrencia de actos de soborno o extorsión, y no ocurrencia de

discriminación en cualquiera de sus formas (genero, religión, idioma, etnia).

alud y SCTR Pensión para todos los trabajadores (en caso todavía no se cuente con el personal) o Constancia de Cobertura (si ya se cuenta con el personal) de SCTR Salud y SCTR Pensión de todos los trabajadores asignados al servicio, obra o proyecto (ver anexo 1: Guía de salud

Declaración jurada donde se valida que el proveedor usará los formatos de examen (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional

cia a la capacitación de primeros auxilios, con una antigüedad no

Listado de los centros médicos más cercanos al servicio, obra o proyecto según la (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la

(ver anexo 1: Guía de salud

Proveer de un botiquín de Primeros Auxilios al equipo de trabajo asignado, al servicio,

Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios (ver anexo 1: Guía


18. PROGRAMA DE SUPERVISION EN SALUD OCUPACIONAL.Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional.Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma.

Así mismo en caso de solicitarlo entregar toda la información en materiaOcupacional del personal asignado al servicio, obra o proyecto, al supervisor de contrato o personal de BSO (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de contrato).

e) Relación de equipos, herramientas e instrumentos a emple

la obra (Puntaje máximo 0La calificación máxima será de caso de postores, que luego de esta evaluación obtengan puntajes mayores a La maquinaria y equipos propuestos deberá de ser acreditada (sea propropiedad y/o carta de compromiso de alquiler de ser el caso, etc., la relación del equipo mínimo para la ejecución de la obra será:

Ítem 1.

El equipo mínimo será por frente de trabajo, de acuerdo al plan de trabajo del contratista

f) Plazo de ejecución de los trabajos (Puntaje máximo

El postor que oferte el menor plazo de entrega obtendrá el puntaje máximforma inversamente proporcional a los plazos ofertados.

La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en el contrato.

g) Garantía deSegún propuesta de acofertado por las obras ejecutadas (incluido los bienes ), lo cual será llenado en el Anexo

El postor que oferte el mayor período de garantía adicional al solicitado de postores obtendrá el puntaje en forma proporcional al período de garantía adicional ofertado.Para ser evaluado, el plazo mínimo de garantía adicional para que obtenga puntaje deberá ser de 12 meses y el máximo será de 36 meses adicionales. El plazo será respaldado por una carta fianza conforme lo establecido en el numeral 6. .


PROGRAMA DE SUPERVISION EN SALUD OCUPACIONAL. Cronograma de Inspecciones en Salud Ocupacional. Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma.

Así mismo en caso de solicitarlo entregar toda la información en materiaOcupacional del personal asignado al servicio, obra o proyecto, al supervisor de contrato o personal de BSO (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de

Relación de equipos, herramientas e instrumentos a emplela obra (Puntaje máximo 02 puntos) La calificación máxima será de cuatro (4) puntos, aún para el caso de postores, que luego de esta evaluación obtengan puntajes mayores a 4 puntos. La maquinaria y equipos propuestos deberá de ser acreditada (sea propia o no) con la presentación de facturas, tarjetas de propiedad y/o carta de compromiso de alquiler de ser el caso, etc., la relación del equipo mínimo para la ejecución de la obra

Descripción CanEquipo de inyección de corriente y tensión.

El equipo mínimo será por frente de trabajo, de acuerdo al plan de trabajo del contratista.

Plazo de ejecución de los trabajos (Puntaje máximo El postor que oferte el menor plazo de entrega obtendrá el puntaje máximo, el resto de postores obtendrá el puntaje en forma inversamente proporcional a los plazos ofertados.

La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en el contrato.

Garantía de calidad de las obras (máximo 05 puntos)Según propuesta de acuerdo al tiempo de garantía adicional ofertado por las obras ejecutadas (incluido los bienes ), lo cual será llenado en el Anexo 7.

El postor que oferte el mayor período de garantía adicional al solicitado de 12 meses, obtendrá el puntaje máximo, el restpostores obtendrá el puntaje en forma proporcional al período de garantía adicional ofertado. Para ser evaluado, el plazo mínimo de garantía adicional para que obtenga puntaje deberá ser de 12 meses y el máximo será de 36 meses adicionales. El plazo de garantía adicional también será respaldado por una carta fianza conforme lo establecido en el numeral 6.4, Cláusula Seis, Garantías.

Página 69 de 87

Informe de Supervisión en Salud Ocupacional según cronograma.

Así mismo en caso de solicitarlo entregar toda la información en materia de Salud Ocupacional del personal asignado al servicio, obra o proyecto, al supervisor de contrato o personal de BSO (ver anexo 1: Guía de salud ocupacional para la administración de

Relación de equipos, herramientas e instrumentos a emplear en

) puntos, aún para el caso de postores, que luego de esta evaluación obtengan

La maquinaria y equipos propuestos deberá de ser acreditada pia o no) con la presentación de facturas, tarjetas de

propiedad y/o carta de compromiso de alquiler de ser el caso, etc., la relación del equipo mínimo para la ejecución de la obra

Cantidad Puntaje 02 2,0

El equipo mínimo será por frente de trabajo, de acuerdo al plan

Plazo de ejecución de los trabajos (Puntaje máximo 03 puntos) El postor que oferte el menor plazo de entrega obtendrá el

o, el resto de postores obtendrá el puntaje en forma inversamente proporcional a los plazos ofertados.

La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en el

puntos) uerdo al tiempo de garantía adicional

ofertado por las obras ejecutadas (incluido los bienes ), lo cual

El postor que oferte el mayor período de garantía adicional al meses, obtendrá el puntaje máximo, el resto de

postores obtendrá el puntaje en forma proporcional al período de

Para ser evaluado, el plazo mínimo de garantía adicional para que obtenga puntaje deberá ser de 12 meses y el máximo será

de garantía adicional también será respaldado por una carta fianza conforme lo establecido en


1.2.4 Resumen de la calificación

ÍTEM 1.1 Revisión legal

1.2 Puntaje Técnico

1.2.1 Factores Referidos al Contratista

a) Experiencia en obras similaresb) Sistema de Calidad o Certificación ISO 9001

1.2.2 Factores Referidos al Personala) Gerente de Proyectob) Ingeniero Residec) Ingeniero de desarrollo de ingenieria y

montajed) Técnicos

1.2.3 Factores Referidos al Objeto del Contratoa) Plan de trabajo propuestob) Organización propuesta para el desarrollo del

servicioc) Programación y asignación de personal para la

prestación del serviciod) Plan de seguridad a emplear en las obras e) Relación de maquinaria, equipos, herramientas

e instrumentos a emplear en la obra f) Plazo de ejecución de los trabajos g) Garant

TOTAL

El puntaje técnico asignado al postor será la sumatoria de los puntajes obtenidos en técnico para ef El puntaje mínimo para acceder a la evaluación económica es puntos.

1.4 Evaluación Económica (PE)

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor mpropuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según lasiguiente fórmula:

Pi = (Om x PMPE)/Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de m


Resumen de la calificación

DESCRIPCIÓN Revisión legal

Puntaje Técnico

Factores Referidos al Contratista

Experiencia en obras similares Sistema de Calidad o Certificación ISO 9001Factores Referidos al Personal Gerente de Proyecto Ingeniero Residente Ingeniero de desarrollo de ingenieria y montaje Técnicos Factores Referidos al Objeto del Contrato Plan de trabajo propuesto Organización propuesta para el desarrollo del servicio de Contratista Programación y asignación de personal para la prestación del servicio Plan de seguridad a emplear en las obras Relación de maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos a emplear en la obra Plazo de ejecución de los trabajos Garantía de calidad de obras TOTAL

El puntaje técnico asignado al postor será la sumatoria de los puntajes obtenidos en 1.2.1, 1.2.2, y 1.2.3. El máximo puntaje técnico para efectos de la adjudicación es de 100 puntos.

El puntaje mínimo para acceder a la evaluación económica es

Evaluación Económica (PE)

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor mpropuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según lasiguiente fórmula:

Pi = (Om x PMPE)/Oi

Propuesta

Puntaje de la propuesta económica i

Propuesta Económica i

Propuesta Económica de monto o precio más bajo

Página 70 de 87

PUNTAJE Eliminatorio 30 puntos 25 puntos

Sistema de Calidad o Certificación ISO 9001 05 puntos 35 puntos 10 puntos 10 puntos

Ingeniero de desarrollo de ingenieria y 08 puntos

07 puntos 35 puntos 5 puntos

Organización propuesta para el desarrollo del 4 puntos

Programación y asignación de personal para la 5 puntos

11 puntos Relación de maquinaria, equipos, herramientas 2puntos

3 puntos 5 puntos

100 puntos

El puntaje técnico asignado al postor será la sumatoria de los . El máximo puntaje

ectos de la adjudicación es de 100 puntos.

El puntaje mínimo para acceder a la evaluación económica es de 70

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la

onto o precio más bajo


PMPE= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El cálculo para obtener estos puntajes, se efectuará al centésimo.

2.0 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATOLa adjudicación de los bienes se hará a la oferta que obtenga el mayor puntaje total, el mfórmula. PTPi = 0,45 Donde: PTPi = Puntaje de costo total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i Se elaborará el orden de prelación de mayor a menor puntaje para los Postores que presentaron oferta, ocupando el primer lugar el Postor que obtenga el mayor puntaje.


Puntaje Máximo de la Propuesta Económica


ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO La adjudicación de los bienes se hará a la oferta que obtenga el mayor puntaje total, el mismo que será obtenido luego de aplicar la siguiente

45 PTi + 0,55 PEi

Puntaje de costo total del postor i Puntaje por evaluación técnica del postor i Puntaje por evaluación económica del postor i

aborará el orden de prelación de mayor a menor puntaje para los Postores que presentaron oferta, ocupando el primer lugar el Postor que obtenga el mayor puntaje.

Página 71 de 87


La adjudicación de los bienes se hará a la oferta que obtenga el mayor ismo que será obtenido luego de aplicar la siguiente

Puntaje por evaluación económica del postor i

aborará el orden de prelación de mayor a menor puntaje para los Postores que presentaron oferta, ocupando el primer lugar el Postor que

Documento IV Solicitud Nº Solicitud Nº PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte, la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.debidamente representada por ...................... .................. , con domicilio legal en la 11, Torre Wiese, San Isidro, Lima, en adelante "empresa ...................................por su ...........................................legal ..................................................................., en adelante el “CONTRATISTA"; en los términos y c CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con el objeto de efectuar ICA se llevo a cabo el proceso de Solicitud Nº

1.2 Mediante carta Nº ..... de fecha ................ , se adjudicó el Contrato al CONTRATISTA

CLÁUSULA SEGUNDA:

El presente Contrato se regirá por lo siguiente: • Reglamento de Contratación

http://www.rep.com.pe.• Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización.• Las demás normas peruanas que resulten de aplicación. CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato el “Modernización control y protecciEspecificaciones Técnicas detalladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y su propuesta técnico económica. Las partes manifiestan que el observicio de tercerización con desplazamiento continuo de personal, y por tanto sujeto a lo dispuesto por la Ley 29245, el Decreto Legislativo N° 1038 y el Decreto Supremo N° 006tercerización con desplazamiento continuo, durante la vigencia del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

4.1 Monto

El monto total que presente Contrato, asciende a la s..................... (................), según el detalle de la Oferta del

Documento IV – Proforma de Contrato Solicitud Nº Solicitud Nº 3100016874 PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 ICA

IV. PROFORMA DEL CONTRATO CONTRATO Nº GOM- -2012

Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte, la RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A., con RUC Nº

resentada por ...................... ..........................con domicilio legal en la avenida Canaval y Moreyra N° 522, piso

11, Torre Wiese, San Isidro, Lima, en adelante "REP"; y, de la otra parte, la ............................................ con RUC Nº ..................,

..........................................., con DNI Nº ..................., con domilegal ..................................................................., en adelante el

"; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con el objeto de efectuar el PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 a cabo el proceso de Solicitud Nº 3100016874

Mediante carta Nº ..... de fecha ................ , se adjudicó el Contrato al

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

El presente Contrato se regirá por lo siguiente:

Reglamento de Contratación de REP, disponible en su página web http://www.rep.com.pe. Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización.Las demás normas peruanas que resulten de aplicación.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato el CONTRATISTA se obliga a Modernización control y protección de las SSEE de REP”, de conformidad con las

s Técnicas detalladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y su propuesta técnico económica.

Las partes manifiestan que el objeto del presente contrato corresponde a uno de servicio de tercerización con desplazamiento continuo de personal, y por tanto sujeto a lo dispuesto por la Ley 29245, el Decreto Legislativo N° 1038 y el Decreto Supremo N° 006-2008-TR y demás normas que regulen los servicios de tercerización con desplazamiento continuo, durante la vigencia del presente

CLÁUSULA CUARTA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El monto total que REP abonará al CONTRATISTApresente Contrato, asciende a la suma de ................. con ..../100 ..................... (................), según el detalle de la Oferta del

Página 72 de 87

Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte, la , con RUC Nº 20383316473,

................., con Nº venida Canaval y Moreyra N° 522, piso

"; y, de la otra parte, la ................, representada

, con DNI Nº ..................., con domicilio legal ..................................................................., en adelante el

PROYECTO ADICIONAL AMPLIACION 3 100016874

Mediante carta Nº ..... de fecha ................ , se adjudicó el Contrato al

, disponible en su página web

Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización.

obliga a efectuar la de conformidad con las

s Técnicas detalladas en el Expediente Técnico del proceso de

jeto del presente contrato corresponde a uno de servicio de tercerización con desplazamiento continuo de personal, y por tanto sujeto a lo dispuesto por la Ley 29245, el Decreto Legislativo N° 1038 y el

ulen los servicios de tercerización con desplazamiento continuo, durante la vigencia del presente

CONTRATISTA como precio del uma de ................. con ..../100

..................... (................), según el detalle de la Oferta del


CONTRATISTA, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o cualquier otro tributo aplicable

Ítem

1 Ingeniería2 Suministros3 Pruebas en fábrica4 Montaje y pruebas de puesta en

servicio 5 Servicio de capacitación

conforme lo establecido en las EETT

Subtotal IGV TOTAL Este monto cubre todos los bienes que debe suministrar el CONTRATISTA, incluyendo todos los impuestos de ley aplicables. El precio unitario y el valor pactado en el presente Contrato no estarán sujetos a reajustes. El CONTRATISTAoferta están incluidos todos los conceptos de equipos, serviciostributos y cualquier otro gasto necesario En el caso de empresas no domiciliadas, al importe que aplicará la tasa del 30% de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo a Ley N° 28442, que modificó el artículo 56° de la Ley del Impuesto a la Renta.

4.2 Anticipo

A solicitud del CONTRATISTApor ciento (15%) del monto total contratado como anticipo contra la presentación de una carta fianza por igual monto, bajo las condiciones estipuladas en la cláusula sexta y el numeral 6.2 del La entrega del anticipo se efectuará dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de presentada la factura y concluidos los trámites de aprobación, la misma que deberá estar conforme a lo solicitado por La amortización del anen cada uno de los pagosposterioridad a la entrega del anticipo.


, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o cualquier otro tributo aplicable, cuyo detalle es el siguiente:


Ingeniería Glob.

Suministros Glob.

Pruebas en fábrica Glob.


Servicio de capacitación conforme lo establecido en las

Glob.

Este monto cubre todos los bienes que debe suministrar el , incluyendo todos los impuestos de ley aplicables.

El precio unitario y el valor pactado en el presente Contrato no estarán sujetos a reajustes.

TA deja expresa constancia que dentro del monto de su oferta están incluidos todos los conceptos de materiales, alquiler de equipos, servicios, transporte, seguros, pasajes, hospedaje, viáticostributos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución

En el caso de empresas no domiciliadas, al importe que aplicará la tasa del 30% de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo a Ley N° 28442, que modificó el artículo 56° de la Ley del Impuesto a la

CONTRATISTA se otorgará un anticipo de hasta el %) del monto total contratado como anticipo contra la

presentación de una carta fianza por igual monto, bajo las condiciones estipuladas en la cláusula sexta y el numeral 6.2 del presente documento.

La entrega del anticipo se efectuará dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de presentada la factura y concluidos los trámites de aprobación, la misma que deberá estar conforme a lo solicitado por

La amortización del anticipo se hará mediante descuentos proporcionales cada uno de los pagos que se efectúe al CONTRATISTA

posterioridad a la entrega del anticipo.

Página 73 de 87

, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o , cuyo detalle es el siguiente:

Cantidad Costo Par-cial (S/. o USD)

1

1

1

1

1

Este monto cubre todos los bienes que debe suministrar el , incluyendo todos los impuestos de ley aplicables.

El precio unitario y el valor pactado en el presente Contrato no estarán

deja expresa constancia que dentro del monto de su materiales, alquiler de

pasajes, hospedaje, viáticos, para la ejecución de las obras.

En el caso de empresas no domiciliadas, al importe que REP pague se le aplicará la tasa del 30% de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo a Ley N° 28442, que modificó el artículo 56° de la Ley del Impuesto a la

se otorgará un anticipo de hasta el quince %) del monto total contratado como anticipo contra la

presentación de una carta fianza por igual monto, bajo las condiciones presente documento.

La entrega del anticipo se efectuará dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de presentada la factura y concluidos los trámites de aprobación, la misma que deberá estar conforme a lo solicitado por REP.

mediante descuentos proporcionales CONTRATISTA con


4.3 Pagos

4.3.1 REP cancelará los posteriores de recrealizado, luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura, siempre y cuando el aprobado las garantías y seguros estipulados en este Contrato. El CONTRATISTA adjuntará la conformidad del usuario en SAP. Las facturas deben indicar el número de pedido “ ” (a ser proporcionado a la firma del Contrato) y deberán emitirse de conformidad con los dispositivos legales vigentes, de lo contrario serán rechazadasalvo que el CONTRATISTAlas disposiciones legales en su país de origen. Se deberá adjuntar a las facturas, las hojas de conformidad de SAP, que serán proporcionadas por el usuario del servicio. Dichas facturas deben tramitarse acompañadas del Informe de Conformidad y la Valorización de las actividades ejecutadas suscritos por el Supervisor del Contrato y por el representante del constancia de pago de remuneraciones de su personal, las declajuradas – pago de aportes y de sus correspondientes declaraciones juradas de trabajadores presentadas a ESSALUD, los comprobantes de haber pagado a la AFP las retenciones efectuadas a sus trabajadores, comprobante de haber pagado a la SUNAT y las Complementario de Trabajo de Riesgo. Si existiera discCONTRATISTA factura informando al cuando el CONTRATISTAaceptará la presentación de la misma y será sometida a los trámites estipulados en esta cláusula. Las facturas por eventuales prestaciones adicionales que se ejecuten, se presentarán en forma El pago podrá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en Moneda Nacional al Tipo de Cambiola Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de giro del cheque.

4.3.2 REP se reserva el derfactura del CONTRATISTApago y mientras éste no demuestre a cumplimiento de cada una de las cláusulas y anexo del presente Cont Asimismo, se reserva el derecho de deducir de dicho pago, cualquier monto adeudado a Contrato.


cancelará los pagos del servicio contratado a los treinta (30) días posteriores de recibida la factura. Las facturas se presentarán

luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura, siempre y cuando el CONTRATISTA haya suscrito y aprobado las garantías y seguros estipulados en este Contrato. El

adjuntará la conformidad del usuario en SAP.

Las facturas deben indicar el número de pedido “ ” (a ser proporcionado a la firma del Contrato) y deberán emitirse de conformidad con los dispositivos legales vigentes, de lo contrario serán rechazada

CONTRATISTA sea no domiciliado en tal caso cumplirán con las disposiciones legales en su país de origen.

Se deberá adjuntar a las facturas, las hojas de conformidad de SAP, que serán proporcionadas por el usuario del servicio.

uras deben tramitarse acompañadas del Informe de Conformidad y la Valorización de las actividades ejecutadas suscritos por el Supervisor del Contrato y por el representante del CONTRATISTAconstancia de pago de remuneraciones de su personal, las decla

pago de aportes y de sus correspondientes declaraciones juradas de trabajadores presentadas a ESSALUD, los comprobantes de haber pagado a la AFP las retenciones efectuadas a sus trabajadores, comprobante de haber pagado a la SUNAT y las primas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Si existiera discrepancia entre las cuentas presentadas por el y la revisión que de ellas haga REP, éste devolverá la

factura informando al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Sólo CONTRATISTA efectúe la corrección de la factura,

aceptará la presentación de la misma y será sometida a los trámites estipulados en esta cláusula.

Las facturas por eventuales prestaciones adicionales que se ejecuten, se presentarán en forma independiente.

El pago podrá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en Moneda Nacional al Tipo de Cambio-Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de giro del cheque.

se reserva el derecho de retener el pago (total o parcial) de cualquier CONTRATISTA que requiera posterior comprobación antes del

pago y mientras éste no demuestre a REP en forma fehaciente, el cumplimiento de cada una de las cláusulas y anexo del presente Cont

Asimismo, se reserva el derecho de deducir de dicho pago, cualquier monto adeudado a REP, dentro de los términos y condiciones del presente

Página 74 de 87

a los treinta (30) días . Las facturas se presentarán por ítem

luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva haya suscrito y REP

aprobado las garantías y seguros estipulados en este Contrato. El adjuntará la conformidad del usuario en SAP.

Las facturas deben indicar el número de pedido “ ” (a ser proporcionado a la firma del Contrato) y deberán emitirse de conformidad con los dispositivos legales vigentes, de lo contrario serán rechazadas,

sea no domiciliado en tal caso cumplirán con

Se deberá adjuntar a las facturas, las hojas de conformidad de SAP, que

uras deben tramitarse acompañadas del Informe de Conformidad y la Valorización de las actividades ejecutadas suscritos por

CONTRATISTA, las constancia de pago de remuneraciones de su personal, las declaraciones

pago de aportes y de sus correspondientes declaraciones juradas de trabajadores presentadas a ESSALUD, los comprobantes de haber pagado a la AFP las retenciones efectuadas a sus trabajadores,

primas del Seguro

ancia entre las cuentas presentadas por el , éste devolverá la

ancias encontradas. Sólo efectúe la corrección de la factura, REP

aceptará la presentación de la misma y será sometida a los trámites

Las facturas por eventuales prestaciones adicionales que se ejecuten, se

El pago podrá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América o Venta publicado por

la Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de giro del cheque.

echo de retener el pago (total o parcial) de cualquier que requiera posterior comprobación antes del

en forma fehaciente, el cumplimiento de cada una de las cláusulas y anexo del presente Contrato.

Asimismo, se reserva el derecho de deducir de dicho pago, cualquier , dentro de los términos y condiciones del presente


4.3.3 Mediante Resolución de Superintendencia N° 181sido designado Agente de Retenciretendrá de sus pagos lo dispuesto por esta resolución, salvo en el caso de tratarse de Agentes de Retención y otros previstos en la legislación vigente. Este requisito no es aplicable a los postores no domiciliados. Por lo tanto indicar en su factura el número de cuenta de detracción del Banco de la Nación, según sea el caso de acuerdo a lo establecido por SUNAT. El plazo de pago de la factura recibida por en que el CONTRATISTA

4.3.4 Exigencias para el pago de las valorizaciones

REP no dará pase a la valorización por avance de obra N° 2 y sucesivas, sin que previamente el obligaciones mencionadas en el tercer Asimismo deberá haber cumplido previamente al pago de la última valorización, con la entrega a indemnizaciones de servicios y pagos vacacionales a sus servidores por el 2,5% del monto delCONTRATISTA, valorización, el que será devuelto con la Liquidación de la obra, sin reconocimiento de intereses. Asimismo, se verificará previamente el pago ovigencia de las pólizas de seguros mencionadas en cláusulas sexta y séptima de este C

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE ENTREGA

5.1 El CONTRATISTAsiguientes:

Ítem Descripción

1 SE Ica

El plazo se cuenta a partir deno excederá de los un Acta de Iniciación de obra para consignar en ésta las fechas de pago de anticipo, entrega de terreno y la fecha máxima de ejecución de de las obras.

5.2 El plazo de ejecución vence en la fecha que el comunicado a REPaprobación de REP

5.3 La demora en la ejecucial CONTRATISTAprevistas en el presente Contrato.


Mediante Resolución de Superintendencia N° 181-2002/SUNAT, sido designado Agente de Retención del IGV, en razón de lo cual retendrá de sus pagos lo dispuesto por esta resolución, salvo en el caso de tratarse de Agentes de Retención y otros previstos en la legislación vigente. Este requisito no es aplicable a los postores no domiciliados.

or lo tanto indicar en su factura el número de cuenta de detracción del Banco de la Nación, según sea el caso de acuerdo a lo establecido por

El plazo de pago de la factura recibida por REP iniciará desde el momento CONTRATISTA brinde su número de cuenta de detracción.

Exigencias para el pago de las valorizaciones:

no dará pase a la valorización por avance de obra N° 2 y sucesivas, sin que previamente el CONTRATISTA demuestre estar al día con

mencionadas en el tercer párrafo del numeral 4.3.1Asimismo deberá haber cumplido previamente al pago de la última valorización, con la entrega a REP de la carta fianza de garantía de las indemnizaciones de servicios y pagos vacacionales a sus servidores por el 2,5% del monto del Contrato. Alternativamente y a petición del

REP podrá retener dicho monto del pago de la última valorización, el que será devuelto con la Liquidación de la obra, sin reconocimiento de intereses.

Asimismo, se verificará previamente el pago oportuno de las primas y vigencia de las pólizas de seguros mencionadas en cláusulas sexta y

Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE ENTREGA

CONTRATISTA ejecutará las obras adjudicada

Descripción Plazo en díacalendario

El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se entregno excederá de los 8 días calendario de suscrito el Contrato.un Acta de Iniciación de obra para consignar en ésta las fechas de pago de

ipo, entrega de terreno y la fecha máxima de ejecución de

El plazo de ejecución vence en la fecha que el CONTRATISTAREP la culminación de las obras, a plena satisfacción y

REP.

La demora en la ejecución de las obras adjudicadas por causas imputables CONTRATISTA generará la aplicación de las sanciones y penalidades

previstas en el presente Contrato.

Página 75 de 87

2002/SUNAT, REP ha ón del IGV, en razón de lo cual REP

retendrá de sus pagos lo dispuesto por esta resolución, salvo en el caso de tratarse de Agentes de Retención y otros previstos en la legislación vigente. Este requisito no es aplicable a los postores no domiciliados.

or lo tanto indicar en su factura el número de cuenta de detracción del Banco de la Nación, según sea el caso de acuerdo a lo establecido por

iniciará desde el momento número de cuenta de detracción.

no dará pase a la valorización por avance de obra N° 2 y sucesivas, demuestre estar al día con las

párrafo del numeral 4.3.1. Asimismo deberá haber cumplido previamente al pago de la última

de la carta fianza de garantía de las indemnizaciones de servicios y pagos vacacionales a sus servidores por el

ontrato. Alternativamente y a petición del podrá retener dicho monto del pago de la última

valorización, el que será devuelto con la Liquidación de la obra, sin

portuno de las primas y vigencia de las pólizas de seguros mencionadas en cláusulas sexta y

adjudicadas en los plazos

Plazo en días

entregue el terreno que de suscrito el Contrato. Se suscribirá

un Acta de Iniciación de obra para consignar en ésta las fechas de pago de ipo, entrega de terreno y la fecha máxima de ejecución de cada una

CONTRATISTA haya la culminación de las obras, a plena satisfacción y

ón de las obras adjudicadas por causas imputables generará la aplicación de las sanciones y penalidades


5.4 En caso de ocurrir cualquier eximente de responsabilidad, el CONTRATISTA deberá comunicarlo diligentem

5.5 REP se reserva el derecho de suspender el servicio en cualquier momento, para lo cual notificará al de quince (15) días calendario, excepto en casos de emergencia. Esta suspensión dará negligencia u omisión del acumulado de sesenta (60) días

5.6 REP comunicará por escrito y con quince (15) días calendario de anticipación la fecha en una de las celdas o líneas (desenergizadas) para la ejecución de los trabajos. Estas fechas deberán ser coordinadas con la Supervisión designada por REPcancelación ante el Centro de Control.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS

Antes de la firma del contrato, el seguros contratadas, además la copia de los comprobantes de pago cancelados. En caso de fraccionamisus facturas de cobranza por el servicio prestado adjuntando copia de una constancia de vigencia de las pólizas contratadas y/o el comprobante de pago de las mismas. Las pólizas de seguros que el una duración hasta 30 días actividades del CONTRATISTA. El CONTRATISTA asumirá los deducibles y/o gastos resultantes de un eventual siniestro en el cual se activen del cual el CONTRATISTAsignifique que la Compañía de Seguros renuncie a su derecho de subrogación. Deberán especificarse en las condiciones particulares de que en caso de siniestro éstas actuarán como primarias. Antes de la firma del contrato, el seguros contratadas o de ser el caso, endosos respectivos bajo las condiciones anteriormente descritas, además entregará copia de los comprobantes de pago cancelados. Las cartas fianzas deberán ser emitidas por por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú,incondicionales, solidarias, irrevorequerimiento de REP y sin beneficio de excusión. No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida. En caso que por cualquier contingencia del sistema financiero, presentadas perdieran su eficacia,


En caso de ocurrir cualquier eximente de responsabilidad, el deberá comunicarlo diligentemente a REP

se reserva el derecho de suspender el servicio en cualquier momento, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en casos de emergencia. Esta suspensión dará lugar a la ampliación del plazo de no ser motivada por la negligencia u omisión del CONTRATISTA hasta por un período máximo acumulado de sesenta (60) días calendario.

comunicará por escrito y con quince (15) días calendario de anticipación la fecha en que se cuente con la libre disponibilidad de cada una de las celdas o líneas (desenergizadas) para la ejecución de los trabajos. Estas fechas deberán ser coordinadas con la Supervisión

REP a fin de solicitar el respectivo permiso de trabajo ycancelación ante el Centro de Control.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS

Antes de la firma del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar las pólizas de seguros contratadas, además la copia de los comprobantes de pago cancelados. En caso de fraccionamiento o pagos mensuales, el CONTRATISTAsus facturas de cobranza por el servicio prestado adjuntando copia de una constancia de vigencia de las pólizas contratadas y/o el comprobante de pago de

Las pólizas de seguros que el CONTRATISTA presentará a REPuna duración hasta 30 días calendario posteriores al término del desarrollo de las

CONTRATISTA.

asumirá los deducibles y/o gastos resultantes de un eventual siniestro en el cual se activen las pólizas de seguros que REP

CONTRATISTA resulte directamente responsable, sin que esto signifique que la Compañía de Seguros renuncie a su derecho de subrogación.

Deberán especificarse en las condiciones particulares de las pólizas contratadas que en caso de siniestro éstas actuarán como primarias.

Antes de la firma del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar las pólizas de seguros contratadas o de ser el caso, endosos respectivos bajo las condiciones

ritas, además entregará copia de los comprobantes de pago

deberán ser emitidas por entidades financieraspor la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú,incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo

y sin beneficio de excusión.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida.

En caso que por cualquier contingencia del sistema financiero, presentadas perdieran su eficacia, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlas en

Página 76 de 87

En caso de ocurrir cualquier eximente de responsabilidad, el REP por escrito.

se reserva el derecho de suspender el servicio en cualquier momento, por escrito, con una anticipación

de quince (15) días calendario, excepto en casos de emergencia. Esta lugar a la ampliación del plazo de no ser motivada por la

hasta por un período máximo

comunicará por escrito y con quince (15) días calendario de que se cuente con la libre disponibilidad de cada

una de las celdas o líneas (desenergizadas) para la ejecución de los trabajos. Estas fechas deberán ser coordinadas con la Supervisión

a fin de solicitar el respectivo permiso de trabajo y su

deberá entregar las pólizas de seguros contratadas, además la copia de los comprobantes de pago cancelados.

CONTRATISTA presentará sus facturas de cobranza por el servicio prestado adjuntando copia de una constancia de vigencia de las pólizas contratadas y/o el comprobante de pago de

REP deberán tener posteriores al término del desarrollo de las

asumirá los deducibles y/o gastos resultantes de un eventual tiene contratadas y

resulte directamente responsable, sin que esto signifique que la Compañía de Seguros renuncie a su derecho de subrogación.

las pólizas contratadas

deberá entregar las pólizas de seguros contratadas o de ser el caso, endosos respectivos bajo las condiciones

ritas, además entregará copia de los comprobantes de pago

financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, con carácter de

cables y de realización automática a sólo

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de

En caso que por cualquier contingencia del sistema financiero, las garantías se obliga a sustituirlas en


los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, en un plazo máximo de treinta (30) días haberse efectuado las sustituciones monto de las garantías mencionadas. El postor entregará a REP 6.1 De Cumplimiento del Contrato

El CONTRATISTAcumplimiento del contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. Esta fianza tendrá vigencia hasta la aprobación de la liquidación del contrato.

6.2 De Anticipo

El CONTRATISTACarta Fianza válida hasta la completa amortización del adelanto. Esta garantía será equivalente al cien por ciento (100%) del monto total del adelanto, por la suma de .....................

6.3 Garantías de derechos laborales.

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de REP una Garantía de Derechos Laborales; esta garantía deberá estar vigente desde la fecha de firma del Contrato hasta seis meses de culminado el servicio, REP considerará su devolución de la garantía cuando se apruebe la liquidación del Contrato, y por la sumaemitida por el CONTRATISTA sobre los beneficios laborales de los trabajadores desplazados a las instalaciones de REP.

La presente garantía cubrirá el pago de los beneficios laborales así como las obligaciones de previsión social de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA y desplazados en forma continua a los centros de trabajo y operación de REP, en casos de incumplimiento beneficios laborales, al amparo de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley 29245 y del Artículo 7° del Decreto Supremo N° 006

6.4 De calidad y correcto funcionamiento del montaje

El CONTRATISTAfuncionamiento del montaje y/o instalación mediante la cual se garantiza a REP, que el montaje objeto del requisitos mínimos. Deberá estar vigente por un plazo dedesde la fecha de terpor un valor asegurado de(10%) del valor del Asimismo a la entrega de los documento por el cual el fabricante:


los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Vencido este plazo y en caso de no

do las sustituciones REP retendrá cualquier pago hasta por el monto de las garantías mencionadas.

REP las siguientes garantías y póliza de seguros:

De Cumplimiento del Contrato

CONTRATISTA entregará una carta fianza a fin de garcumplimiento del contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta fianza tendrá vigencia hasta la aprobación de la liquidación del

ATISTA deberá entregar a REP la factura conjuntamente con laCarta Fianza válida hasta la completa amortización del adelanto.

Esta garantía será equivalente al cien por ciento (100%) del monto total del adelanto, por la suma de .....................

arantías de derechos laborales.

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de REP una Garantía de Derechos Laborales; esta garantía deberá estar vigente desde la fecha de firma del Contrato hasta seis meses de culminado el servicio, REP

devolución de la garantía cuando se apruebe la liquidación del Contrato, y por la suma…………..., acorde con la declaración jurada emitida por el CONTRATISTA sobre los beneficios laborales de los trabajadores desplazados a las instalaciones de REP.

e garantía cubrirá el pago de los beneficios laborales así como las obligaciones de previsión social de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA y desplazados en forma continua a los centros de trabajo y operación de REP, en casos de incumplimiento de los mencionados beneficios laborales, al amparo de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley 29245 y del Artículo 7° del Decreto Supremo N° 006-2008

De calidad y correcto funcionamiento del montaje

CONTRATISTA debe constituir una garantía de cfuncionamiento del montaje y/o instalación mediante la cual se garantiza a

, que el montaje objeto del Contrato reúna las especificaciones y requisitos mínimos. Deberá estar vigente por un plazo dedesde la fecha de terminación de pruebas y aceptación por parte de por un valor asegurado de ____________ equivalente al diez por ciento

) del valor del Contrato.

entrega de los equipos, el CONTRATISTAdocumento por el cual el fabricante:

Página 77 de 87

los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, en un plazo . Vencido este plazo y en caso de no

retendrá cualquier pago hasta por el

las siguientes garantías y póliza de seguros:

entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta fianza tendrá vigencia hasta la aprobación de la liquidación del

la factura conjuntamente con la Carta Fianza válida hasta la completa amortización del adelanto.

Esta garantía será equivalente al cien por ciento (100%) del monto total

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de REP una Garantía de Derechos Laborales; esta garantía deberá estar vigente desde la fecha de firma del Contrato hasta seis meses de culminado el servicio, REP

devolución de la garantía cuando se apruebe la liquidación ., acorde con la declaración jurada

emitida por el CONTRATISTA sobre los beneficios laborales de los

e garantía cubrirá el pago de los beneficios laborales así como las obligaciones de previsión social de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA y desplazados en forma continua a los centros de trabajo y

de los mencionados beneficios laborales, al amparo de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley

2008-TR.

debe constituir una garantía de calidad y correcto funcionamiento del montaje y/o instalación mediante la cual se garantiza a

ontrato reúna las especificaciones y requisitos mínimos. Deberá estar vigente por un plazo de doce (12) meses

minación de pruebas y aceptación por parte de REP, equivalente al diez por ciento

CONTRATISTA entregará un


a) Garantiza plenamente que todos los bienes materia del Contrato, serán suministrados nuevos, libres de defectos de material, de producción o de fabricación y, además, que cumplirán con todas las especificaciones establecidas en el Contrato y sus documentos a

b) Garantiza, sin costo alguno para detectado en el uso normal de los bienes suministrados, por el período mínimo de doceconsiderando el plazo adicional propuestoemisión del Acta de Recepción de los bienes. Asimismo, que garantiza la operación de los bienes suministrados, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de

c) Los bienes o parte de los mismos que sustituyandefectuosos, tendrán el mismo tiempo de validez de garantía que los originales.

d) Garantiza el suministro de repuestos por un mínimo de 05 años a partir de la entrega de los equipos.

6.5 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

El CONTRATISTATrabajo de Riesgo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. La misma incluye los siguientes rubros:- Pensiones: A ser contratada libremente con la ONP o

seguro privada.- Salud: A ser contratada con ESSALUD o con EPS.

6.6 Seguro de Responsabilidad Civil

El CONTRATISTAde Responsabilidad Civil General equivalente cincuenta mil y 00/100 dólares americanos (USD amparar cualquier reclamo de inhaya causado a personas y/o bienes de resulte responsableconsiderar las coberturas deCruzada, Vehículos y Operaciones.

6.7 Ejecución de garantías

REP ejecutará la(s) garantía(s) entregada(s) por el los casos previstos en el numeral 9.1 de la ClContrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

7.1 Del CONTRATISTA

- Entregar las obrasconformidad con lo establecido en su propuesta y las especificaciones técnicas solicitadas.


arantiza plenamente que todos los bienes materia del Contrato, serán suministrados nuevos, libres de defectos de material, de producción o de fabricación y, además, que cumplirán con todas las especificaciones establecidas en el Contrato y sus documentos anexos.Garantiza, sin costo alguno para REP, el reemplazo por defecto o falla, detectado en el uso normal de los bienes suministrados, por el período

doce (12) meses (o según lo establecido considerando el plazo adicional propuesto) después de la fecha de emisión del Acta de Recepción de los bienes. Asimismo, que garantiza la operación de los bienes suministrados, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de REP y de su propuesta.Los bienes o parte de los mismos que sustituyan a los que resultasen defectuosos, tendrán el mismo tiempo de validez de garantía que los

Garantiza el suministro de repuestos por un mínimo de 05 años a partir de la entrega de los equipos.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

TISTA contratará una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

La misma incluye los siguientes rubros: Pensiones: A ser contratada libremente con la ONP o seguro privada. Salud: A ser contratada con ESSALUD o con EPS.

Seguro de Responsabilidad Civil

CONTRATISTA mantendrá durante la vigencia del Cde Responsabilidad Civil General equivalente mínima

y 00/100 dólares americanos (USD amparar cualquier reclamo de indemnización por daños y perjuicios que haya causado a personas y/o bienes de REP y/o terceros en los cuales resulte responsable. Dicha póliza deberá incluir a REP como beneficonsiderar las coberturas de: Responsabilidad Civil Contractual, Patronal, Cruzada, Vehículos y Operaciones.

Ejecución de garantías

ejecutará la(s) garantía(s) entregada(s) por el CONTRATISTAlos casos previstos en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Del CONTRATISTA

las obras y cumplir las condiciones contratadas de conformidad con lo establecido en su propuesta y las especificaciones técnicas solicitadas.

Página 78 de 87

arantiza plenamente que todos los bienes materia del Contrato, serán suministrados nuevos, libres de defectos de material, de producción o de fabricación y, además, que cumplirán con todas las especificaciones

nexos. , el reemplazo por defecto o falla,

detectado en el uso normal de los bienes suministrados, por el período ) meses (o según lo establecido en la oferta

después de la fecha de emisión del Acta de Recepción de los bienes. Asimismo, que garantiza la operación de los bienes suministrados, de conformidad con las

y de su propuesta. a los que resultasen

defectuosos, tendrán el mismo tiempo de validez de garantía que los

Garantiza el suministro de repuestos por un mínimo de 05 años a

contratará una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Modernización

Pensiones: A ser contratada libremente con la ONP o compañía de

Contrato una Póliza mínima a doscientos

y 00/100 dólares americanos (USD 250 000,00), para demnización por daños y perjuicios que

y/o terceros en los cuales como beneficiario y

esponsabilidad Civil Contractual, Patronal,

CONTRATISTA, en áusula Novena del presente

y cumplir las condiciones contratadas de conformidad con lo establecido en su propuesta y las especificaciones


- Cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, higiene, etc. oportunamenteteniendo responsabilidad lugar el CONTRATISTAincumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, reclamado o solicitarle constituya una fianza o garantía a su favor que cubra dicho monto hasta que la reclamación se

- Emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia. El

Ingeniero Residente será el la ejecución de las obras. El personal propuesto en su propuesta no podrá ser cambiado sin previa autorizapenalización equivalente a diez (10) días de atraso en el plazo

- Presentar una lista con los nombres de las personas que trabajarán,

así como su remuneración, y demás temas que solicita la Ley de Tercerización y su Reglamento.

- Dar cumplimiento a todos los pedidos y exigencias de representante, que sean solicitados con sujeción al presente Contrato

- Efectuar la pruebas de disponibilidad

para dar inicio pendiente funcional se define como aquel que impida cualquiera de las funciones de control, medición, protección, registro de eventos, alarmas, oscilografía, ya sea a nivel local o a nivel SCADA desde el centro de control

La ocurrencia de fallas mayores durante el período de operación

experimental, dará lugar al reinicio del período de operación experimental, luego de producida la corrección de la falla, por causas que comprobadamente Se define el término falla mayor, como aquella que ocasione el bloqueo total o parcial del sistema suministrado y que impida las funciones de mando, medida, o protecciónespecificaciones

- Las pruebas en fábrica

del supervisor de comunicada por escrito al estará a cargo de CONTRATISTA

A fin de facilitar las labores de supervisión, el notificará a REPcalendario la fecha en que se dará comienzo a las pruebas d

REP se reserva el derecho de rechazar los epruebas no cumplan con lo especificado y el sin cargo para modificaciones necesarias para cumplir con las especific


umplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, higiene, etc. oportunamente

do responsabilidad REP frente a las reclamaciones que diera CONTRATISTA por violación de los mismos

incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, REP podrá retener al CONTRATISTAreclamado o solicitarle constituya una fianza o garantía a su favor que cubra dicho monto hasta que la reclamación sea absuelta

Emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia. El Ingeniero Residente será el representante del CONTRATISTAla ejecución de las obras. El personal propuesto en su propuesta no podrá ser cambiado sin previa autorización de REPpenalización equivalente a diez (10) días de atraso en el plazo

Presentar una lista con los nombres de las personas que trabajarán, así como su remuneración, y demás temas que solicita la Ley de Tercerización y su Reglamento.

Dar cumplimiento a todos los pedidos y exigencias de resentante, que sean solicitados con sujeción al presente Contrato

pruebas de disponibilidad y la operación experimentalpara dar inicio no existirán pendientes funcionapendiente funcional se define como aquel que impida cualquiera de las funciones de control, medición, protección, registro de eventos, alarmas, oscilografía, ya sea a nivel local o a nivel SCADA desde el centro de control, conforme se detalla en las especificaciones técnicas

La ocurrencia de fallas mayores durante el período de operación experimental, dará lugar al reinicio del período de operación experimental, luego de producida la corrección de la falla, por causas que comprobadamente sean de responsabilidad del Se define el término falla mayor, como aquella que ocasione el bloqueo total o parcial del sistema suministrado y que impida las funciones de mando, medida, o protección, conforme se detalla en las especificaciones técnicas.

Las pruebas en fábrica de los equipos se llevarán a cabo en presencia del supervisor de REP. La asistencia y designación del supervisor será comunicada por escrito al CONTRATISTA. El costo de asistencia estará a cargo de REP. REP informará opoCONTRATISTA sobre su asistencia o no a las pruebas.

A fin de facilitar las labores de supervisión, el REP con una anticipación no menor de treinta (30) días

calendario la fecha en que se dará comienzo a las pruebas d

se reserva el derecho de rechazar los equipospruebas no cumplan con lo especificado y el CONTRATISTAsin cargo para REP reemplazarlos o introducirles todas las modificaciones necesarias para cumplir con las especific

Página 79 de 87

umplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, higiene, etc. oportunamente, no

frente a las reclamaciones que diera por violación de los mismos. En caso de

incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente CONTRATISTA el monto

reclamado o solicitarle constituya una fianza o garantía a su favor que a absuelta.

Emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia. El CONTRATISTA durante

la ejecución de las obras. El personal propuesto en su propuesta no REP y bajo causal de

penalización equivalente a diez (10) días de atraso en el plazo.

Presentar una lista con los nombres de las personas que trabajarán, así como su remuneración, y demás temas que solicita la Ley de

Dar cumplimiento a todos los pedidos y exigencias de REP o su resentante, que sean solicitados con sujeción al presente Contrato.

operación experimental, y no existirán pendientes funcionales. El término

pendiente funcional se define como aquel que impida cualquiera de las funciones de control, medición, protección, registro de eventos, alarmas, oscilografía, ya sea a nivel local o a nivel SCADA desde el

la en las especificaciones técnicas.

La ocurrencia de fallas mayores durante el período de operación experimental, dará lugar al reinicio del período de operación experimental, luego de producida la corrección de la falla, por causas

sean de responsabilidad del CONTRATISTA. Se define el término falla mayor, como aquella que ocasione el bloqueo total o parcial del sistema suministrado y que impida las funciones de

conforme se detalla en las

se llevarán a cabo en presencia . La asistencia y designación del supervisor será

. El costo de asistencia informará oportunamente al

sobre su asistencia o no a las pruebas.

A fin de facilitar las labores de supervisión, el CONTRATISTA con una anticipación no menor de treinta (30) días

calendario la fecha en que se dará comienzo a las pruebas de fábrica.

quipos que durante las CONTRATISTA deberá

reemplazarlos o introducirles todas las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones.


Asimismo la partida del monto ofertado correspondiente a un bien podrá ser rechazada por la Supervisión, si las pruebas de control de calidad no demuestran resultados satisfactorios hasta dos (2) veces consecutivas, luego de lo cual, en caso de noCONTRATISTA

- Emplear materiales que cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y en su propuesta. Cuando sea pertinente, deberá rcuenta los materiales que hayan sido rechazados por mala calidad, así como el desmonte y otros desechos

- Proporcionar a

necesarios, a fin que la supervisión se efectúe en formaoportuna y eficiente.

- Velar por que sus actividades sean efectuadas en concordancia con la

normatividad vigente y la buena práctica profesional aplicable. - Proteger las obras ejecutadas contra cualquier daño o pérdida de

materiales. En cualquier caso, elreparar o reemplazar lo dañadoreparación o repel plazo de ejecución, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

- Abstenerse de iniciar la ejecución de obras, si no ha sido abierto el

cuaderno de obras. Abierto la supervisión y control de

- Cumplir con las Especificaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo,

Medio AmbienteAnexo N° 12

- Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en

el Trabajo de las Actividades Eléctricas. aprobado mediante R.M. Nº 161-2007-MEM/DM y el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. Nº 29Reglamento Interno de Seguridad, así como las demás normas legales concordantes y aplicables.

- Mantener vigentes las pólizas de seguro establ - Ser responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los

bienes, servicios y obras propuestas por un plazo no menor de cinco años, contado a partir de la recepción de la obra otorgada por

- Efectuar la liquida

procedimientos con que plazos establecidos.


Asimismo la partida del monto ofertado correspondiente a un bien podrá ser rechazada por la Supervisión, si las pruebas de control de calidad no demuestran resultados satisfactorios hasta dos (2) veces consecutivas, luego de lo cual, en caso de no reponer el bien, el CONTRATISTA incurrirá en causal de resolución de contrato.

Emplear materiales que cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y en su propuesta. Cuando sea pertinente, deberá retirar de la obra por su cuenta los materiales que hayan sido rechazados por mala calidad, así como el desmonte y otros desechos.

Proporcionar a REP o su representante, las facilidades o elementos necesarios, a fin que la supervisión se efectúe en formaoportuna y eficiente.

Velar por que sus actividades sean efectuadas en concordancia con la normatividad vigente y la buena práctica profesional aplicable.

Proteger las obras ejecutadas contra cualquier daño o pérdida de n cualquier caso, el CONTRATISTA debe inmediatamente

reemplazar lo dañado o perdido. El tiempo que demande la reposición del daño sufrido no será motivo de prórroga en

el plazo de ejecución, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

stenerse de iniciar la ejecución de obras, si no ha sido abierto el cuaderno de obras. Abierto el cuaderno, el CONTRATISTA

pervisión y control de REP.

Cumplir con las Especificaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, para proveedores según

de las bases materia del presente contrato.

Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. aprobado mediante R.M. Nº

EM/DM y el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. Nº 29Reglamento Interno de Seguridad, así como las demás normas legales concordantes y aplicables.

Mantener vigentes las pólizas de seguro establecidas en el

responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes, servicios y obras propuestas por un plazo no menor de cinco años, contado a partir de la recepción de la obra otorgada por

Efectuar la liquidación del Contrato de obra, de acuerdo a los procedimientos con que REP norma dicho procesos, dentro de los plazos establecidos.

Página 80 de 87

Asimismo la partida del monto ofertado correspondiente a un bien podrá ser rechazada por la Supervisión, si las pruebas de control de calidad no demuestran resultados satisfactorios hasta dos (2) veces

reponer el bien, el incurrirá en causal de resolución de contrato.

Emplear materiales que cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y en su

etirar de la obra por su cuenta los materiales que hayan sido rechazados por mala calidad, así

resentante, las facilidades o elementos necesarios, a fin que la supervisión se efectúe en forma satisfactoria,

Velar por que sus actividades sean efectuadas en concordancia con la normatividad vigente y la buena práctica profesional aplicable.

Proteger las obras ejecutadas contra cualquier daño o pérdida de debe inmediatamente

perdido. El tiempo que demande la daño sufrido no será motivo de prórroga en

el plazo de ejecución, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

stenerse de iniciar la ejecución de obras, si no ha sido abierto el CONTRATISTA se somete a

Cumplir con las Especificaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, y Responsabilidad Social, para proveedores según

de las bases materia del presente contrato.

Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. aprobado mediante R.M. Nº

EM/DM y el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. Nº 29-94-EM, Reglamento Interno de Seguridad, así como las demás normas legales

ecidas en el Contrato.

responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes, servicios y obras propuestas por un plazo no menor de cinco años, contado a partir de la recepción de la obra otorgada por REP.

ontrato de obra, de acuerdo a los norma dicho procesos, dentro de los


- No podrá ceder, subcontratar, transferir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derContrato, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de otorgado, éste no exonerará al responsabilidades y obligaciones emanadas del presente Consiendo de su responsabilidad los actos, faltas o negligencia de la entidad o persona a favor de quien se cedió, transfirió o constituyó un gravamen, en la misma medida que si fuesen actos, falta o negligencias del

- La información, doc

CONTRATISTAexclusivamente para prestar los servicios requeridos bajo las condiciones establecidas en el presente Contrato, excluyéndose su empleo para cualquier otro propósiprohibido de información, documentos y materiales, a cualquier persona natural o jurídica, salvo autorización expresa de de los planos y diseños, notas deelabore el CONTRATISTAde REP y en consecuencia a la terminación del entregados a éste en su totalidad.

- Informar por escrito a los trabajadores de la ejecuci

servicio, a sus representantes así como a las organizaciones sindicales de las obligaciones señaladas en los Artículos 4° y 6° de la Ley 29245 y artículo 8° del Decreto Supremo 006

- Registrar o inscribirse en el Registro Nacional deTercerizadoras a cargo de la autoridad administrativa de trabajo, dentro del plazo de ley. Se considerará inscrita en el registro, cuando el CONTRATISTA cumpla con registrar el desplazamiento de su personal a REP en la planilla electrónica del COdel Decreto Supremo N° 018complementarias.

- Prestar el servicio en forma independiente y autónoma, asumiendo los servicios prestadosfinancieros, técnicos resultados de sus actividades, y sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación.

7.2 De REP

- Efectuar los pagos al en el presente Contrato.

- REP deberá infodelegados que representen a los trabajadores de REP, acerca de la identidad del CONTRATISTA y de los trabajadores del CONTRATISTA que serán desplazados enque éstos realizarán.


No podrá ceder, subcontratar, transferir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derContrato, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de REP. Si tal consentimiento fuera otorgado, éste no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades y obligaciones emanadas del presente Consiendo de su responsabilidad los actos, faltas o negligencia de la entidad o persona a favor de quien se cedió, transfirió o constituyó un gravamen, en la misma medida que si fuesen actos, falta o negligencias del CONTRATISTA.

La información, documentos y materiales que se entreguen al CONTRATISTA son de propiedad de REP, y se utilizarán exclusivamente para prestar los servicios requeridos bajo las condiciones establecidas en el presente Contrato, excluyéndose su empleo para cualquier otro propósito. El CONTRATISTA

de reproducir, alterar, enajenar o proporcionar la información, documentos y materiales, a cualquier persona natural o jurídica, salvo autorización expresa de REP. Asimismo, los originales de los planos y diseños, notas de cálculo y otros documentos que

CONTRATISTA con relación al servicio serán de propiedad y en consecuencia a la terminación del servic

entregados a éste en su totalidad.

nformar por escrito a los trabajadores de la ejecuciservicio, a sus representantes así como a las organizaciones sindicales de las obligaciones señaladas en los Artículos 4° y 6° de la Ley 29245 y artículo 8° del Decreto Supremo 006-2008-TR.

egistrar o inscribirse en el Registro Nacional deTercerizadoras a cargo de la autoridad administrativa de trabajo, dentro del plazo de ley. Se considerará inscrita en el registro, cuando el CONTRATISTA cumpla con registrar el desplazamiento de su personal a REP en la planilla electrónica del CONTRATISTA, al amparo del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y sus modificatorias y complementarias.

Prestar el servicio en forma independiente y autónoma, asumiendo los servicios prestados por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, así mismo son responsables por los resultados de sus actividades, y sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación.

Efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma y plazos establecidos en el presente Contrato.

EP deberá informar a la organización sindical o, en su defecto a los delegados que representen a los trabajadores de REP, acerca de la identidad del CONTRATISTA y de los trabajadores del CONTRATISTA que serán desplazados en forma continua, así como las actividades

éstos realizarán.

Página 81 de 87

No podrá ceder, subcontratar, transferir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, incluidos los derechos de crédito, sin el previo

. Si tal consentimiento fuera de ninguna de sus

responsabilidades y obligaciones emanadas del presente Contrato, siendo de su responsabilidad los actos, faltas o negligencia de la entidad o persona a favor de quien se cedió, transfirió o constituyó un gravamen, en la misma medida que si fuesen actos, falta o

umentos y materiales que se entreguen al , y se utilizarán

exclusivamente para prestar los servicios requeridos bajo las condiciones establecidas en el presente Contrato, excluyéndose su

CONTRATISTA está roducir, alterar, enajenar o proporcionar la

información, documentos y materiales, a cualquier persona natural o Asimismo, los originales

cálculo y otros documentos que io serán de propiedad servicio, deberán ser

nformar por escrito a los trabajadores de la ejecución de la obra o servicio, a sus representantes así como a las organizaciones sindicales de las obligaciones señaladas en los Artículos 4° y 6° de la Ley 29245

egistrar o inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras a cargo de la autoridad administrativa de trabajo, dentro del plazo de ley. Se considerará inscrita en el registro, cuando el CONTRATISTA cumpla con registrar el desplazamiento de su

NTRATISTA, al amparo TR y sus modificatorias y

Prestar el servicio en forma independiente y autónoma, asumiendo los por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos o materiales, así mismo son responsables por los

resultados de sus actividades, y sus trabajadores están bajo su

en la forma y plazos establecidos

rmar a la organización sindical o, en su defecto a los delegados que representen a los trabajadores de REP, acerca de la identidad del CONTRATISTA y de los trabajadores del CONTRATISTA

, así como las actividades


CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDAD

8.1 Penalidad por demora en la entrega de

En caso de retraso en la entrega de le aplicará al CONTRATISTAcorrespondiente demáximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractualcada ítem. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultantegarantías entregadas. En caso de ser aplicable la penalidad, el monto respectivo, el mismo que no estará afecto al IGV.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, resolver el Contrato por incumplimiento.

Asimismo si el CONTRATISTAcalificó en el proceso, se hará acreedor a una sanción del 3% del monto del Contrato, salvo en los casos de fuerza mayor y con la aprobación de REP.

8.2 Multas impuestas a

Si REP fuera sancionado por las entidades de fiscalización por infracciones a los reglamentos (de seguridad y otros) y normas vigentes cometidas por el CONTRATISTAserán descontadogarantía.

8.3 Penalidad por incumplimiento de normas de Seguridad y Protección Ambiental

Se genera en el supuesto que el CONSULTOR, en forma directa, por medio de personal a su cargo infringe el Reglamento de SeTrabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial W 161Salud en el Trabajo de REP; las normas de Protección Ambiental, contenidas en el Decreto Supremo N°Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 245demás normas aplicables y concordantes. En estos casos, REP queda facultada para penalizdebidamente identificada considerando lo siguiente:

� Si REP resultara multado consecuencia de algún incumplimiento de las normas medio ambiente, por parte d


CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDAD

Penalidad por demora en la entrega de las obras

En caso de retraso en la entrega de cada una de las obras ejecutadasCONTRATISTA una penalidad de 0,25% del monto del

correspondiente del Contrato por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías entregadas.

ser aplicable la penalidad, REP emitirá una nota de débito por el monto respectivo, el mismo que no estará afecto al IGV.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, ontrato por incumplimiento.

CONTRATISTA cambia al Ingeniero Residente con el que calificó en el proceso, se hará acreedor a una sanción del 3% del monto

ontrato, salvo en los casos de fuerza mayor y con la aprobación de

ltas impuestas a REP

fuera sancionado por las entidades de fiscalización por infracciones a los reglamentos (de seguridad y otros) y normas vigentes cometidas por

CONTRATISTA durante la ejecución de las obras, los gastos o multas serán descontados al CONTRATISTA de cualquier pago en trámite o

Penalidad por incumplimiento de normas de Seguridad y Protección Ambiental

Se genera en el supuesto que el CONSULTOR, en forma directa, por medio de personal a su cargo infringe el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial W 161-2007 -MEM/DM; el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP; las normas de Protección Ambiental, contenidas en el Decreto Supremo N° 29-94-EM; el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 245demás normas aplicables y concordantes.

En estos casos, REP queda facultada para penalizar la conducta infractora, debidamente identificada considerando lo siguiente:

Si REP resultara multado por alguna entidad del estado u otra, consecuencia de algún incumplimiento de las normas medio ambiente, por parte del contratista, la multa será trasladada

Página 82 de 87

las obras ejecutadas, REP una penalidad de 0,25% del monto del ítem por cada día de atraso, hasta por un monto

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual de

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si de la ejecución de las

emitirá una nota de débito por el monto respectivo, el mismo que no estará afecto al IGV.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá

cambia al Ingeniero Residente con el que calificó en el proceso, se hará acreedor a una sanción del 3% del monto

ontrato, salvo en los casos de fuerza mayor y con la aprobación de

fuera sancionado por las entidades de fiscalización por infracciones a los reglamentos (de seguridad y otros) y normas vigentes cometidas por

durante la ejecución de las obras, los gastos o multas de cualquier pago en trámite o

Penalidad por incumplimiento de normas de Seguridad y

Se genera en el supuesto que el CONSULTOR, en forma directa, por medio guridad y Salud en el

Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución MEM/DM; el Reglamento Interno de Seguridad y

Salud en el Trabajo de REP; las normas de Protección Ambiental, EM; el Procedimiento para la

Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 245-2007-0S/CD; y,

ar la conducta infractora,

por alguna entidad del estado u otra, a consecuencia de algún incumplimiento de las normas de seguridad y

multa será trasladada


al contratista y además se le aplicarámulta impuesta

� Si REP no resulta multado

pero el contratistaambiente, REP queda además, por el monto establecido en las normas nacionales de seguridad y medio ambiente

Las penalidades serán descontadas al CONSULTOR de cualquier pago pendiente o garantía otorgada, a e

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

9.1 Imputable al CONTRATISTA

REP podrá resolver el presente Contrato por alguna de las causas fundamentales siguientes, las que no se limitan a:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractu

legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para que cumpla.

b) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la

ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situa

c) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en

la ejecución de la prestación a su cargo.

d) La suspensión, abandono parcial o total de la ejecución del Contrato por parte del corregirlo.

e) La negativa del

Contrato.

f) La cesión o transferencia del Contrato a terceros o su subcontratación, sin previa autorización escrita de

g) La alteración y/o modificación de las especificaciones técnicas y

condiciones económicas de los bienes señalados en las Especificaciones Técnicas, en perjuicio de

9.2 Imputable a REP

El CONTRATISTAque REP incumpla con la honra de sus obligaciones pecuniarias.

9.3 Perfeccionamiento de la resolución del Contrato

El presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho y sin que se requiera decisión judicial alguna en caso que una de las partes incurriese


al contratista y además se le aplicará, adicionalmenteimpuesta.

Si REP no resulta multado por alguna entidad del estado u otra, pero el contratista incumple alguna norma de seguridad y medio

, REP queda facultada de multar al contratista, por el monto establecido en las normas nacionales de

seguridad y medio ambiente (escala de multas).

Las penalidades serán descontadas al CONSULTOR de cualquier pago pendiente o garantía otorgada, a elección de REP.


Imputable al CONTRATISTA

podrá resolver el presente Contrato por alguna de las causas fundamentales siguientes, las que no se limitan a:

Incumpla injustificadamente obligaciones contractulegales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para

No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

La suspensión, abandono parcial o total de la ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para

La negativa del CONTRATISTA a continuar con la ejecución del

La cesión o transferencia del Contrato a terceros o su subcontratación, sin previa autorización escrita de REP.

La alteración y/o modificación de las especificaciones técnicas y ondiciones económicas de los bienes señalados en las Especificaciones

Técnicas, en perjuicio de REP.

REP

CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el Contrato en el supuesto incumpla con la honra de sus obligaciones pecuniarias.

ccionamiento de la resolución del Contrato


Página 83 de 87

adicionalmente, el 10% de la

por alguna entidad del estado u otra, de seguridad y medio

al contratista por 2 UIT y , por el monto establecido en las normas nacionales de

Las penalidades serán descontadas al CONSULTOR de cualquier pago


podrá resolver el presente Contrato por alguna de las causas

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para

No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para

Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en

La suspensión, abandono parcial o total de la ejecución del Contrato , pese a haber sido requerido para

a continuar con la ejecución del

La cesión o transferencia del Contrato a terceros o su subcontratación,

La alteración y/o modificación de las especificaciones técnicas y ondiciones económicas de los bienes señalados en las Especificaciones

tendrá derecho a resolver el Contrato en el supuesto incumpla con la honra de sus obligaciones pecuniarias.



en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones a su cargo estipuladas en el presente establecido en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente Contrato. Las partes convienen que cuando se produzca el incumplimiento, el contrato quedará resuelto de pleno derecho a en la comunicación notarial que para estos efectos, la parte afectada con el incumplimiento, curse a la otra con el fin de notificarle su decisión de hacer valer la cláusula resolutoria expresa pactada en su favor. Alternativamente, la parte afectada con el incumplimiento podrá establecer un plazo para que la otra subsane su incumplimiento, en cuyo caso el Contrato quedará resuelto de pleno derecho, si al vencimiento del indicado plazo no ha sido subsanada la ejecución de la pre La resolución así declarada dará derecho a interponer y ejercer las acciones que estime convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA: AUTONOMÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Las partes dejan expresa constancia que lCONTRATISTA para llevar a cabo el objeto del Contrato, no se encuentran sujetos a subordinación alguna a REP. El presente contrato no origina en modo alguno relación laboral entre REP y los trabajadores contratados por elCONTRATISTA, bajo los siguientes términos: 10.1 Los trabajadores prestarán los servicios pactados con los instrumentos y

equipos proporcionados por el CONTRATISTA, ya sean de su propiedad o que se mantengan bajo su administración y responsabilidad, con las excepciones de ley.

10.2 Las instrucciones y sanciones que recibirán los trabajadores únicamente pueden provenir del CONTRATISTA.

10.3 Los trabajadores encargados de prestar el servicio pactado entre el CONTRATISTA y REP percibirán la remuneración que el CONTRATISTA lotorgue, no pudiendo recibir beneficios económicos de parte de REP.

10.4 El CONTRATISTA se encarga del pago de los beneficios y aportaciones sociales de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA.

10.5 El CONTRATISTA fija la jornada laboral y el horario de ttrabajadores.

CLÁUSULA UNDÉCIMA SERVICIOS

El Contrato se considera terminado cuando las partes hayan ejecutado íntegramente sus obligaciones, luego de la firma del Acta de Obra a entera satisfacción de las partes 11.1 Realización de la Recepción de la obra

El CONTRATISTAel acto de Recepción de obra señalando la fecha de culminación de la


en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones a su cargo ipuladas en el presente Contrato, incluyendo pero sin limitarse a lo

establecido en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente

Las partes convienen que cuando se produzca el incumplimiento, el contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la fecha indicada en la comunicación notarial que para estos efectos, la parte afectada con el incumplimiento, curse a la otra con el fin de notificarle su decisión de hacer valer la cláusula resolutoria expresa pactada en su favor.

ente, la parte afectada con el incumplimiento podrá establecer un plazo para que la otra subsane su incumplimiento, en cuyo caso el Contrato quedará resuelto de pleno derecho, si al vencimiento del indicado plazo no ha sido subsanada la ejecución de la prestación a su cargo.

La resolución así declarada dará derecho a cualquiera de las partesinterponer y ejercer las acciones que estime convenientes.

AUTONOMÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Las partes dejan expresa constancia que los trabajadores contratados por el CONTRATISTA para llevar a cabo el objeto del Contrato, no se encuentran sujetos a subordinación alguna a REP. El presente contrato no origina en modo

relación laboral entre REP y los trabajadores contratados por elCONTRATISTA, bajo los siguientes términos:

Los trabajadores prestarán los servicios pactados con los instrumentos y equipos proporcionados por el CONTRATISTA, ya sean de su propiedad o que se mantengan bajo su administración y responsabilidad, con las

cepciones de ley. as instrucciones y sanciones que recibirán los trabajadores únicamente

pueden provenir del CONTRATISTA. os trabajadores encargados de prestar el servicio pactado entre el

CONTRATISTA y REP percibirán la remuneración que el CONTRATISTA lotorgue, no pudiendo recibir beneficios económicos de parte de REP.El CONTRATISTA se encarga del pago de los beneficios y aportaciones sociales de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA.El CONTRATISTA fija la jornada laboral y el horario de t

DÉCIMA ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS

El Contrato se considera terminado cuando las partes hayan ejecutado íntegramente sus obligaciones, luego de la firma del Acta de

satisfacción de las partes, y efectuada la Liquidación de la obra

Realización de la Recepción de la obra

CONTRATISTA solicitará en el cuaderno de obra, se fije día y hora para el acto de Recepción de obra señalando la fecha de culminación de la

Página 84 de 87

en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones a su cargo ontrato, incluyendo pero sin limitarse a lo

establecido en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente

Las partes convienen que cuando se produzca el incumplimiento, el partir de la fecha indicada

en la comunicación notarial que para estos efectos, la parte afectada con el incumplimiento, curse a la otra con el fin de notificarle su decisión de hacer valer la cláusula resolutoria expresa pactada en su favor.

ente, la parte afectada con el incumplimiento podrá establecer un plazo para que la otra subsane su incumplimiento, en cuyo caso el Contrato quedará resuelto de pleno derecho, si al vencimiento del indicado

stación a su cargo.

cualquiera de las partes para interponer y ejercer las acciones que estime convenientes.

AUTONOMÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

os trabajadores contratados por el CONTRATISTA para llevar a cabo el objeto del Contrato, no se encuentran sujetos a subordinación alguna a REP. El presente contrato no origina en modo

relación laboral entre REP y los trabajadores contratados por el

Los trabajadores prestarán los servicios pactados con los instrumentos y equipos proporcionados por el CONTRATISTA, ya sean de su propiedad o que se mantengan bajo su administración y responsabilidad, con las

as instrucciones y sanciones que recibirán los trabajadores únicamente

os trabajadores encargados de prestar el servicio pactado entre el CONTRATISTA y REP percibirán la remuneración que el CONTRATISTA les otorgue, no pudiendo recibir beneficios económicos de parte de REP. El CONTRATISTA se encarga del pago de los beneficios y aportaciones sociales de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA fija la jornada laboral y el horario de trabajo de sus

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS

El Contrato se considera terminado cuando las partes hayan ejecutado íntegramente sus obligaciones, luego de la firma del Acta de Recepción de la

, y efectuada la Liquidación de la obra.

solicitará en el cuaderno de obra, se fije día y hora para el acto de Recepción de obra señalando la fecha de culminación de la


misma. El representante de obra se encuentra satisfactoriamente concluida, presentará un informe a REP a efectos de que el Comité de Recepción de la obra proceda a recepción, teniéndose por concluida en la fecCONTRATISTA.

11.2 Suscripción del Acta de Recepción de la obra

Si a juicio del Ingeniero Inspector o Supervisor y del Comité de Recepción de obra, ésta se encontrara correctamente ejecutada conforme a los planos, especificaciones técncuaderno de obra; después de las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones se procederá a dicha Recepción dentro de los veinte (20) días hábiles de efectuada la designación del Comité de recepción de la obra y se dejará constancia escrita en acta que se levantará al efecto, la que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción de obra, el representante del CONTRATISTA y el Ingeniero Inspector o Supervisor.

11.3 Deficiencias u observaciones

Si el Comité de Recepción encontrara que la obra no ha sido correctamente ejecutada en la forma que se señala en el numeral 10.2 del presente contrato, no en la que se haimperfecciones que se encuentren, las cuales deberán ser subsanadas por el CONTRATISTAtotal vigente de la ejecución de la obra, contado a partir del quinto hábil de suscrito el acta de observaciones. Al término de dichas subsanaciones, el Comité de Recepción formulará el Acta de Recepción respectiva.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior no conlleva la aplicación de multa ni genera derecho a favoreconocimiento de gastos generales producidos en ese lapso.

11.4 En la fecha indicada, el

• Tres (3) copias de la Memoria Descriptiva y en CD en Microsoft Word.• Tres (3) copias de las Esuministrados y en CD en Microsoft Word.

• Tres (3) copias del Inventario Valorizado de los materiales suministrados, en CD en Excel.

• Un (1) original y tres (3) copias de los Planos conforme a obra y en CD en AUTOCAD versión 2002.

• Manuales de los equipos, protocolo de pruebas (

Esta documentación será complementada de acuerdo a lo solicitado en el Expediente Técnico.


misma. El representante de REP en la obra a su vez, si juzgara que la obra se encuentra satisfactoriamente concluida, presentará un informe a

a efectos de que el Comité de Recepción de la obra proceda a , teniéndose por concluida en la fecha indicada por el

uscripción del Acta de Recepción de la obra

Si a juicio del Ingeniero Inspector o Supervisor y del Comité de Recepción de obra, ésta se encontrara correctamente ejecutada conforme a los planos, especificaciones técnicas, órdenes de cambio y anotaciones del cuaderno de obra; después de las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones se procederá a dicha Recepción dentro de los veinte (20) días hábiles de efectuada la

gnación del Comité de recepción de la obra y se dejará constancia escrita en acta que se levantará al efecto, la que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción de obra, el representante del

y el Ingeniero Inspector o Supervisor.

Deficiencias u observaciones

Si el Comité de Recepción encontrara que la obra no ha sido correctamente ejecutada en la forma que se señala en el numeral 10.2 del presente contrato, no recibirá la obra y sentará un acta de observaciones en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que se encuentren, las cuales deberán ser subsanadas por

CONTRATISTA en un plazo no mayor de un décimo (1/10) del plazo total vigente de la ejecución de la obra, contado a partir del quinto hábil de suscrito el acta de observaciones. Al término de dichas subsanaciones, el Comité de Recepción formulará el Acta de Recepción

El plazo a que se refiere el párrafo anterior no conlleva la aplicación de multa ni genera derecho a favor del CONTRATISTAreconocimiento de gastos generales producidos en ese lapso.

En la fecha indicada, el CONTRATISTA entregará a REPTres (3) copias de la Memoria Descriptiva y en CD en Microsoft Word.Tres (3) copias de las Especificaciones Técnicas de los materiales suministrados y en CD en Microsoft Word. Tres (3) copias del Inventario Valorizado de los materiales suministrados, en CD en Excel. Un (1) original y tres (3) copias de los Planos conforme a obra y en CD

TOCAD versión 2002. Manuales de los equipos, protocolo de pruebas ( magnético

Esta documentación será complementada de acuerdo a lo solicitado en el Expediente Técnico.

Página 85 de 87

en la obra a su vez, si juzgara que la obra se encuentra satisfactoriamente concluida, presentará un informe a

a efectos de que el Comité de Recepción de la obra proceda a su ha indicada por el

Si a juicio del Ingeniero Inspector o Supervisor y del Comité de Recepción de obra, ésta se encontrara correctamente ejecutada conforme a los

icas, órdenes de cambio y anotaciones del cuaderno de obra; después de las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones se procederá a dicha Recepción dentro de los veinte (20) días hábiles de efectuada la

gnación del Comité de recepción de la obra y se dejará constancia escrita en acta que se levantará al efecto, la que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción de obra, el representante del

Si el Comité de Recepción encontrara que la obra no ha sido correctamente ejecutada en la forma que se señala en el numeral 10.2 del

la obra y sentará un acta de observaciones rán constar todas las deficiencias, anomalías e

imperfecciones que se encuentren, las cuales deberán ser subsanadas por en un plazo no mayor de un décimo (1/10) del plazo

total vigente de la ejecución de la obra, contado a partir del quinto día hábil de suscrito el acta de observaciones. Al término de dichas subsanaciones, el Comité de Recepción formulará el Acta de Recepción

El plazo a que se refiere el párrafo anterior no conlleva la aplicación de CONTRATISTA para el

reconocimiento de gastos generales producidos en ese lapso.

REP lo siguiente: Tres (3) copias de la Memoria Descriptiva y en CD en Microsoft Word.

specificaciones Técnicas de los materiales

Tres (3) copias del Inventario Valorizado de los materiales suministrados,

Un (1) original y tres (3) copias de los Planos conforme a obra y en CD

magnético y físico)

Esta documentación será complementada de acuerdo a lo solicitado en el


CLÁUSULA DUODÉCIMA: DIVERGENCIAS

Cualquier divergencia que pudiera surgir eun arbitraje de derecho de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima. Las partes convienen que el laudo arbitral será definitivo e inapelable. Las partes renuncian expresamente a cualquier recurso impugncontra el laudo arbitral ante los jueces y tribunales peruanos o extranjeros. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DISPOSICIONES GENERALES

Además de lo específicamente indicado en el presente Contrato, rigen todas las disposiciones y estipulacpropuesta aprobada, así como las disposiciones legales vigentes y complementarias sobre la materia. 12.1 Vigencia del Contrato

Este Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por las partes hasta la liquidación del mismo.

12.2 Modificaciones

Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente Contrato, se harán constar mediante adenda, la misma que será suscrita por los rep

12.3 Administración del Contrato

REP designará el supervisor.

12.4 Renovación de cartas fianza

Las cartas fianza serán renovadas cuantas veces sea necesario, a costo del CONTRATISTA, sin que sea necesaria la solicitud previa de

12.5 Tributos

El CONTRATISTAtributos, gravámenes, tasas, derechos y otros cargos de acuerdo con la Legislación Tributaria Peruana que se generen con la suscripción del presente Contrato y definan al tributo. Cualquier modificación a las bases imponibles, tasas y similares de tributos existentes a la fecha de presentación de ofertas o la creación de nuevos tributos, afectará a quien la legislación tributaría haya calificado como sujeto pasivo del tributo

12.6 Cambio de domicilio

Las partes señalan como domicilio real las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se le cursarán válidamente las notificaciones de ley.


DÉCIMA: DIVERGENCIAS

Cualquier divergencia que pudiera surgir entre las partes será resuelta mediante un arbitraje de derecho de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio de

Las partes convienen que el laudo arbitral será definitivo e inapelable. Las partes renuncian expresamente a cualquier recurso impugnatorio que pudieran formular contra el laudo arbitral ante los jueces y tribunales peruanos o extranjeros.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DISPOSICIONES GENERALES

Además de lo específicamente indicado en el presente Contrato, rigen todas las disposiciones y estipulaciones consignadas en el Expediente Técnico y en la propuesta aprobada, así como las disposiciones legales vigentes y complementarias sobre la materia.

Vigencia del Contrato

Este Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por artes hasta la liquidación del mismo.

Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente Contrato, se harán constar mediante adenda, la misma que será

representantes legales de ambas partes.

inistración del Contrato

designará el supervisor.

Renovación de cartas fianza

Las cartas fianza serán renovadas cuantas veces sea necesario, a costo del , sin que sea necesaria la solicitud previa de

CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones tributarias derivadas de tributos, gravámenes, tasas, derechos y otros cargos de acuerdo con la Legislación Tributaria Peruana que se generen con la suscripción del presente Contrato y definan al CONTRATISTA como sujeto pasivo del

Cualquier modificación a las bases imponibles, tasas y similares de tributos existentes a la fecha de presentación de ofertas o la creación de nuevos tributos, afectará a quien la legislación tributaría haya calificado como sujeto pasivo del tributo.

Cambio de domicilio

Las partes señalan como domicilio real las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se le cursarán válidamente las notificaciones de ley.

Página 86 de 87

ntre las partes será resuelta mediante un arbitraje de derecho de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio de

Las partes convienen que el laudo arbitral será definitivo e inapelable. Las partes atorio que pudieran formular

contra el laudo arbitral ante los jueces y tribunales peruanos o extranjeros.

Además de lo específicamente indicado en el presente Contrato, rigen todas las iones consignadas en el Expediente Técnico y en la

propuesta aprobada, así como las disposiciones legales vigentes y

Este Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por

Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente Contrato, se harán constar mediante adenda, la misma que será

resentantes legales de ambas partes.

Las cartas fianza serán renovadas cuantas veces sea necesario, a costo del , sin que sea necesaria la solicitud previa de REP.

odas las obligaciones tributarias derivadas de tributos, gravámenes, tasas, derechos y otros cargos de acuerdo con la Legislación Tributaria Peruana que se generen con la suscripción del

como sujeto pasivo del

Cualquier modificación a las bases imponibles, tasas y similares de tributos existentes a la fecha de presentación de ofertas o la creación de nuevos tributos, afectará a quien la legislación tributaría haya calificado como

Las partes señalan como domicilio real las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se le cursarán


Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comdomicilio legal de la otra parte con diez (10) días de anticipación.

12.7 Codigo Antifraude Las partes se comprometen a cumplir de manera cabal lo dispuesto en el Código Antifraude de REP y sus modificatorias, el mismo que se puede obtener en la página web de REP (a denunciar los actos de corrupción y/o fraude de los que se tenga conocimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Forman parte integranteaprobación: Las bases del proceso, incluyendo sus anexos, absolución de consultas, aclaraciones a las bases y todos los documentos legales y administrativos que sirvieron para el proceso de seleccióser el caso la oferta negociada, las garantías y la carta de adjudicación. Encontrándose ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, lo firman en señal de conformidad, e.... de ................ de 20

Por REP


Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comdomicilio legal de la otra parte con diez (10) días de anticipación.

Codigo Antifraude

Las partes se comprometen a cumplir de manera cabal lo dispuesto en el Código Antifraude de REP y sus modificatorias, el mismo que se puede

ágina web de REP (www.rep.com.pe), comprometiéndose a denunciar los actos de corrupción y/o fraude de los que se tenga

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL

Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos, en señal de

Las bases del proceso, incluyendo sus anexos, absolución de consultas, aclaraciones a las bases y todos los documentos legales y administrativos que sirvieron para el proceso de selección, así como la oferta técnico

oferta negociada, las garantías y la carta de adjudicación.

Encontrándose ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, lo firman en señal de conformidad, en la ciudad de Lima el .... de ................ de 2012.

Por el CONTRATISTA

Página 87 de 87

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al domicilio legal de la otra parte con diez (10) días de anticipación.

Las partes se comprometen a cumplir de manera cabal lo dispuesto en el Código Antifraude de REP y sus modificatorias, el mismo que se puede

), comprometiéndose a denunciar los actos de corrupción y/o fraude de los que se tenga

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL

de este Contrato los siguientes documentos, en señal de

Las bases del proceso, incluyendo sus anexos, absolución de consultas, aclaraciones a las bases y todos los documentos legales y administrativos que

técnico-económica y de oferta negociada, las garantías y la carta de adjudicación.

Encontrándose ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas n la ciudad de Lima el

Por el CONTRATISTA

spu 006-2012 bases modernizacion-supervisioncontrolyprotecciones se_ica final

Documents