secretarÍa de gobernaciÓn instituto nacional de …...de no efectuar el pago en el formato emitido...

L I C I T A C I Ó N P Ù B L I C A N A C I O N A L N o . 0 4 1 1 1 0 0 1 - 0 0 2 - 0 8 . H O J A 1 D E 9 1

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERAL ES Y OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 04 111001-004-08

BASES

PARA LA ASIGNACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA ESTACIÓN MIGRATOR IA DEL INSTITUTO EN CHIHUAHUA. EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS M EXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS: 3, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 26 FRA CCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 29, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45 FRACCIÓN I, 47, 48 FRACCIONES I Y II, 49 FRACCIÓN I, 50 FRACCIONES I, II, III Y V ÚLTIMO PÁRRAFO, 51, 52, 54, 55, 56, 57 FRACCIÓN II, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REL ACIONADOS CON LAS MISMAS Y ASÍ COMO ARTÍCULOS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS NORMA TIVIDAD APLICABLE, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO D E LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS, UBICADA EN LA CALLE HOMERO No.1832 6o. PISO, COLONIA LOS MORALES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALG O, CÓDIGO POSTAL 11510, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TELÉFONO: 5387-2400 EXTENSIÓN No. 18150.

C O N V O C A A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CUYO OBJETO SOCIAL COMPRENDA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE TODO TIPO DE OBRA, A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 04111001-001-08, CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA ESTACIÓN MIGRATOR IA DEL INSTITUTO EN CHIHUAHUA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



TERMINOLOGÍA PARA LOS EFECTOS DE ESTAS BASES SE ENTENDERÁ POR:

A) “BASES”.- DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS CONCEPTOS Y CRITERIOS QUE REGIRÁN LA PRESENTE LICITACIÓN Y SERÁN APLICADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DEL “INSTITUTO”.

B) “CONTRATISTA”.- LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON LA QUE SE CELEBRE EL CONTRATO

RESPECTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA.

C) “CONTRATO”.- DOCUMENTO JURÍDICO QUE ESTABLECE DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE EL “INSTITUTO” Y EL “CONTRATISTA”.

D) “CONVOCATORIA”.- LA CONVOCATORIA FORMALMENTE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERACIÓN.

E) “COORDINACIÓN”.- LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

F) “DIRECCIÓN”.- LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS.

G) “IDENTIFICACIÓN OFICIAL”.- EL ORIGINAL DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, EL

PASAPORTE VIGENTE (EXPEDIDO POR AUTORIDAD MEXICANA), LA CEDULA PROFESIONAL, CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL O DOCUMENTO MIGRATORIO FM-2 O FM-3.

H) “INSTITUTO”.- EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. I) “LEY”.- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

J) “LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES”.- LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. K) “LICITACIÓN”. - LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 04111001-001-08.

L) “LICITANTE(S)”.- LA(S) PERSONA(S) FÍSICA(S) O MORAL(ES) QUE PARTICIPA(N) EN LA

PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

M) “OIC”.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL “INSTITUTO”.

N) “PROPUESTA(S) O PROPOSICIÓN(ES)”.- LAS OFERTA(S) TÉCNICA(S) Y/O ECONÓMICA(S) QUE PRESENTAN LOS “LICITANTES”.

O) “REGLAMENTO”.- EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

P) “RESIDENTE DE OBRA”.- EL PERSONAL DESIGNADO POR EL “INSTITUTO”, PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

Q) “SFP”.- SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

R) “SUBDIRECCIÓN”.- LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.



S) “SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN”.- PERSONAL RESPONSABLE DESIGNADO POR EL “CONTRATISTA”, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL “LICITANTE” SE OBLIGA A LEER DETENIDAMENTE, EXAMINAR TODAS LAS INSTRUCCIONES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y FORMATOS QUE FIGUREN EN LAS PRESENTES “BASES” Y CUMPLIR DE MANERA INTEGRA LO ESTABLECIDO EN LAS MISMAS, QUEDANDO ENTERADO DE QUE LA OMISIÓN O CONTRAVENCIÓN DE ALGUNO DE SUS PUNTOS, REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN IV DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 40 DEL “REGLAMENTO”.

I . DISPOSICIONES GENERALES

I .1. OBJETO DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS OBJETO DE LA “LICITACIÓN” CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA ESTACIÓN MIGRATOR IA DEL INSTITUTO EN CHIHUAHUA.

I .2. PARTICIPACIÓN

PODRÁN PARTICIPAR EN LA PRESENTE “LICITACIÓN”, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE ADQUIERAN LAS “BASES” DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 20 DEL “REGLAMENTO” (PRESENTAR COMPROBANTE DE COMPRA DE “BASES”) , Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA “CONVOCATORIA”, PRESENTEN OPORTUNAMENTE SUS OFERTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29 PÁRRAFO SEGUNDO Y 31 PÁRRAFO TERCERO DEL “REGLAMENTO”.

CUANDO EL “LICITANTE” DECIDA PARTICIPAR EN LA “LICITACIÓN” ENVIANDO SU OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA, DICHA OFERTA SERÁ ENVIADA A LA “DIRECCIÓN” CON DOMICILIO EN CALLE HOMERO No. 1832, 6° PISO, COLONIA LOS MORA LES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C. P. 11510 MÉXICO, D. F. Y DEBERÁ SER RECIBIDA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2008 COMO FECHA LIMITE; (VEINTICUATRO HORAS) ANTES AL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE “PROPUESTAS”, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL “LICITANTE” VERIFICAR LA RECEPCIÓN DE SU “PROPUESTA” Y OBTENER EL ACUSE DE RECIBO DE LA MISMA.

I .3. ÁREA RESPONSABLE POR EL “ INSTITUTO”

EL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ LA “COORDINACIÓN” A TRAVÉS DE LA “DIRECCIÓN” Y LA “SUBDIRECCIÓN” DEL “ INSTITUTO”, CON DOMICILIO EN LA CALLE HOMERO No. 1832 6° PISO, COLONIA LOS MORALES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11510, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TELÉFONO 5387-2400 EXT. 18436, CON HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 10:00 A LAS 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES.



I .4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL “CONTRATO”, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008 , FECHA QUE A SU VEZ SE SEÑALARÁ EN EL “CONTRATO” Y EN EL AVISO DE INICIO QUE LE GIRE EL “ INSTITUTO”, AL “CONTRATISTA”. ASIMISMO, ÉSTE SE OBLIGA A CONCLUIR TOTALMENTE A SATISFACCIÓN DEL “ INSTITUTO” LOS TRABAJOS EN UN TÉRMINO DE 27 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2008, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XVII DE LA “LEY”.

I .5. DISPONIBILIDAD DEL SITIO OBJETO DE LA OBRA.

EL “ INSTITUTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO, LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA “LICITACIÓN”, A PARTIR DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008 , EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL “ INSTITUTO”, SE PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA “LEY”.

I .6. RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PARTICIPAR .

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ÉSTA “LICITACIÓN” LOS “LICITANTES” QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXII I , 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA “LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES”.

I .7. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA A CONTR ATAR.

EL ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE ESTA “LICITACIÓN”, SE REFIERE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO EN CHIHUAHUA, UBICADA EN C ALLE ANTONIO DE MONTES 2116, COLONIA, SAN FELIPE C. P. 31240 CHIH UAHUA, CHIHUAHUA. CONSIDERANDO PARA TAL EFECTO LOS ALCANCES DE LOS CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES, PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INSTALACIONES EN GENERAL DE LOS QUE CONSTA ESTA OBRA Y LOS CUALES SE ANEXAN A ESTAS “BASES”.

ADEMÁS DENTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ALCANCES, SE CONSIDERARÁ OBLIGATORIA LA PARTICIPACIÓN CUANDO SE REQUIERA Y LAS VECES QUE SEA NECESARIA DEL “CONTRATISTA” AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL “CONTRATO” OBJETO DE ESTA OBRA, PARA EL DESAHOGO Y SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN REALIZAR LA “SFP”, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITORES EXTERNOS, ASÍ COMO EL “OIC” EN EL “ INSTITUTO”, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 PÁRRAFO TERCERO DEL “REGLAMENTO”.



I .8. PROGRAMA DE EVENTOS PARA LA “LICITACIÓN”.

PARA LOS DIVERSOS ACTOS QUE SE CELEBRARÁN, SE DETERMINARON LAS SIGUIENTES FECHAS, DE ACUERDO CON LA “CONVOCATORIA” PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2008, MISMAS QUE DEBERÁN SER RESPETADAS POR EL “LICITANTE”.

EVENTO

FECHA Y HORA

INSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE “BASES”

EN DÍAS Y HORAS HÁBILES.

DEL DÍA 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2008, DE 10:00 A 14:00 HORAS

VISITA AL SITIO DE LA OBRA. EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2008 A LAS 12:00 HORAS

JUNTA DE ACLARACIONES.

EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2008 A LAS 14:00 HORAS

RECEPCIÓN Y APERTURA DE “PROPUESTAS”.

EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 A LAS 14:00 HORAS

DICTAMEN DE LAS “PROPUESTAS” Y FALLO DE LA “LICITACIÓN”

EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2008 A LAS 14:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

27 DÍAS NATURALES INICIO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 TERMINACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2008.

I .9. ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS “BASES”

ES REQUISITO INDISPENSABLE LA ADQUISICIÓN DE LAS “BASES” PARA PARTICIPAR EN ESTA “LICITACIÓN”. LA VENTA DE LAS PRESENTES “BASES” SE LLEVARÁ A CABO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2008, NO SE ACEPTARÁN RECIBOS CUYA FECHA DE PAGO SEA POSTERIOR A LA FECHA LÍMITE DEL PERÍODO ANTES MENCIONADO. LOS PLANOS LES SERÁN ENTREGADOS A LOS “LICITANTES” PREVIA PRESENTACIÓN DE CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INCLUIDO EN EL ANEXO T-4, ASÍ COMO EL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS “BASES” SELLADO POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA (PRESENTAR ORIGINAL), EN LA “SUBDIRECCIÓN” UBICADA EN LA CALLE HOMERO # 1832, 6° PISO, COLONIA LOS MORALES POLANCO, C. P. 11510, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO PARA NEGAR LA PARTICIPACIÓN AL “LICITANTE” EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20 PÁRRAFO SEGUNDO DEL “REGLAMENTO” QUE A LA LETRA DICE: “EL PAGO SE HARA EN LA FORMA Y EN EL LUGAR INDICADO EN LA CONVOCATORIA. A TODO EL INTERESADO QUE PAGUE EL IMPORTE DE LAS BASES SE LE ENTREGARA UN COMPROBANTE Y TENDRA DERECHO A PARTICIPAR EN LA LICITACION”



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN I I I DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 20 DEL “REGLAMENTO”, LAS PRESENTES “BASES” TIENEN UN COSTO DE $2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) , QUE SE CUBRIRÁ MEDIANTE EL FORMATO 16 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE SE PODRÁ ADQUIRIR EN LAS PAPELERÍAS, EL PAGO DE LAS “BASES” SE PODRÁ EFECTUAR EN CUALQUIER SUCURSAL BANCARIA. POSTERIORMENTE, PRESENTARSE EN LA “SUBDIRECCIÓN”, EN EL DOMICILIO ANTES MENCIONADO, EN HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES, DONDE SE ENTREGARÁ UN EJEMPLAR DE LAS “BASES” Y SUS ANEXOS. SI LOS INTERESADOS OPTAN POR CONSULTAR Y BAJAR LAS “BASES” Y SUS ANEXOS POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN: ht tp: / /www.compranet .gob.mx, Y GENERAR EL RECIBO DEL PROPIO SISTEMA, LAS “BASES” TENDRÁN UN COSTO DE $1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) . INVARIABLEMENTE LA ENTREGA DE LOS ANEXOS DE LOS PLANOS LA REALIZARÁ LA “SUBDIRECCIÓN” EN EL DOMICILIO ANTES MENCIONADO PREVIA PRESENTACIÓN DE CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INCLUIDO EN EL ANEXO T-4. DE NO EFECTUAR EL PAGO EN EL FORMATO EMITIDO POR EL SISTEMA COMPRANET, ESTE NO SERÁ ACEPTADO.

I .10. EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA SE EJECUTARÁ DE ACUERDO Y EN ESTRICTO APEGO A LOS ALCANCES DE LOS CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INSTALACIONES EN GENERAL, EN CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA CADA ENTIDAD FEDERATIVA, Y/O EN SU CASO SE APLICARA EL QUE SE ENCUENTRE EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL PARA TODOS LOS CASOS Y A LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES APLICABLES PARA CADA ESPECIALIDAD EN PARTICULAR, QUE SE RELACIONE CON LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y AL PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

I .11. VISITA OPTATIVA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA OBRA.

LA VISITA AL SITIO OBJETO DE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO POR UNA SOLA Y ÚNICA VEZ EL DÍA Y HORA ANTES ESTABLECIDO Y EL LUGAR DE REUNIÓN SERÁ EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA UBICADA EN: CALLE ANTONIO DE MONTES 2116, COLONI A, SAN FELIPE C. P. 31240 CHIHUAHUA, CHIHUAH UA. LOS “LICITANTES” ASISTAN O NO A LA VISITA DE OBRA, DEBERAN INCLUIR EN SUS PROPOSICIONES UN ESCRITO EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL MISMO Ò POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE CONOCEN EL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS , SUS CONDICIONES AMBIENTALES ASI COMO LAS CARACTERISTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO Y QUE HAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN TODOS LOS INCONVENIENTES EN SU “PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA”, POR LO QUE NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O



SOLICITAR MODIFICACIONES AL “CONTRATO” POR ESTOS MOTIVOS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 DEL “REGLAMENTO”.

“EL LICITANTE” EN LA VISITA AL LUGAR OBJETO DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONAR EL SITIO DE LA OBRA Y HACER LA VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE “LICITACIÓN”, ESTIME LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EN NINGÚN CASO EL “ INSTITUTO” ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS CONCLUSIONES QUE “EL LICITANTE” OBTENGA AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS; EL HECHO DE QUE “EL LICITANTE” NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LA OBRA EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS EN ESTAS “BASES” Y EN EL “CONTRATO” EN EL CASO DE QUE EL “ INSTITUTO” DECIDA ENCOMENDÁRSELOS.

I .12. JUNTA DE ACLARACIONES. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, 35 PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LOPSRM” Y 22 DEL “REGLAMENTO”, CON EL OBJETO DE EVITAR ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS PRESENTES “BASES” Y SUS ANEXOS, LA “CONVOCANTE” CELEBRARÁ LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS. EL ACTO SE DESARROLLARÁ CONFORME A LO SIGUIENTE: LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2008, A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA DE LICITACIONES DEL “INSTITUTO” UBICADA EN LA CALLE HOMERO No. 1832, 3° PISO COLONIA LOS MORALES POLANCO, C. P . 11510, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; EN LA QUE SOLAMENTE PODRÁN FORMULAR SUS DUDAS, ACLARACIONES O CUESTIONAMIENTOS LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES A LAS QUE SE HAYA INVITADO Y ENTREGADO LAS “BASES”. EN CASO DE REQUERIRSE, LA “CONVOCANTE” PODRÁ REALIZAR LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS CUYAS FECHAS SE FIJARÁN AL TÉRMINO DE LA PRIMERA. LAS PREGUNTAS QUE SOBRE EL CONTENIDO DE LAS “BASES” REALICEN LOS “LICITANTES”, DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE, Y FIRMADAS POR LA PERSONA QUE CUENTE CON FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO, Y EN MEDIO MAGNÉTICO PREFERENTEMENTE EN FORMATO MICROSOFT WORD A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS “BASES” Y HASTA UN DIA ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS 9:00 A LAS 14:00 HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE HOMERO No. 1832, 6° PISO, COLONIA LOS MORALES POLAN CO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11510, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, O A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN [email protected], O BIEN ENVIARLAS AL FAX QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN CONFIRMANDO SIEMPRE LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS AL 5387-2400, EXTENSIÓN 18152. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS PRESENTES “BASES”.



AL TÉRMINO DE LA(S) JUNTA(S) ACLARATORIA(S), NO SE EFECTUARÁN ACLARACIONES POSTERIORES, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LOS “LICITANTES” REVISAR DETALLADAMENTE LAS “BASES” Y ASISTIR AL (LOS) ACTO(S) DE JUNTA(S) DE ACLARACIONES. LAS MODIFICACIONES A LAS “BASES” QUE SE DERIVEN DEL (LOS) ACTO(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE LOS “LICITANTES” MEDIANTE COPIA DEL ACTA QUE AL RESPECTO SE FORMULE, LA QUE SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES INTERESADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN, COMO CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD CON LOS DATOS ASENTADOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 DEL “REGLAMENTO” LAS MODIFICACIONES A LAS “BASES” QUE SE REALICEN EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, O BIEN, EN LA ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LOPSRM”. EL “INSTITUTO” PODRÁ MODIFICAR LOS PLAZOS Y OTROS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN ESTAS “BASES” A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADA LA PRIMERA INVITACIÓN Y HASTA, INCLUSIVE, EL SEXTO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 TERCER PÁRRAFO Y 35 DE LA “LOPSRM” CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS PRESENTES “BASES” QUE DERIVE DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES “BASES” Y LOS “LICITANTES” DEBERÁN OBTENER COPIA DEL ACTA CORRESPONDIENTE, MISMA QUE ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA “SOM”.

I .13. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁ LA EJE CUCIÓN DE OBRA. LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DE LA “LEY” Y 26 A DE “EL REGLAMENTO”.

I .14. CONDICIONES DE PAGO.

EL “CONTRATISTA” RECIBIRÁ DE “EL INSTITUTO” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE OBRA TERMINADO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROYECTO, PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO Y AUTORIZADO POR EL “RESIDENTE DE OBRA” QUE DESIGNE EL “ INSTITUTO”, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DE LA “LEY” Y ARTÍCULOS 84 FRACCIÓN IX, 98 Y 100 FRACCIÓN I DEL “REGLAMENTO” Y POR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2008.

I .15. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENT E PROPORCIONADOS POR EL “INSTITUTO”.



EL “ INSTITUTO” PROPORCIONARÁ EL MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE, PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” O PARA SOLICITAR BONIFICACIÓN AL PRECIO CONSIGNADO EN SU “PROPOSICIÓN”.

I .16. PARTES DE LA OBRA O ACTIVIDADES QUE PODRÁN SU BCONTRATARSE.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XVI DE LA “LEY” Y ATENDIENDO A LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO A LA CONCURRENCIA DE DIVERSOS GIROS PROFESIONALES EN SU DESARROLLO, LOS PARTICIPANTES EN LA “LICITACIÓN” PODRÁN CONSIDERAR LA SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA MISMA SOBRE LA BASE DE CONCEPTOS COMPLETOS, (SI FUERA EL CASO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO INDICANDO LAS PARTES DE LA OBRA QUE VA A SUBCONTRATAR, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL).

SI EXISTIERAN PARTE DE LOS TRABAJOS QUE POR NECESIDADES DE LA OBRA EL “CONTRATISTA” TENGA QUE SUBCONTRATAR Y NO HAYAN SIDO CONSIDERADOS EN SU “PROPUESTA”, SE DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO, PREVIO A SU EJECUCIÓN, LA AUTORIZACIÓN DE LA “DIRECCIÓN”.

I .17. “PROPUESTAS” CONJUNTAS

PARA LA PRESENTACIÓN DE “PROPUESTAS” DE MANERA CONJUNTA CON EMPRESAS DE GIROS COMPLEMENTARIOS, DEBERA CUMPLIRSE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA “LEY”, Y LOS ARTÍCULOS 24 TERCER PÁRRAFO, 28 Y 50 DEL “REGLAMENTO”, EN ESTE SENTIDO “EL LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR EL CONVENIO PRIVADO DEBIDAMENTE FORMALIZADO , EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DEL “REGLAMENTO” EN EL QUE SE DESIGNE NECESARIAMENTE UN REPRESENTANTE COMÚN CON LOS PODERES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A LOS INTERESADOS Y SE DETERMINE CON PRECISIÓN EL ALCANCE Y MODALIDADES DE SU PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

I .18. MANIFESTACIÓN DE PREVENCIÓN PARA LA CONTRATAC IÓN DE

EXTRANJEROS. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO CIRCULAR NO. SACN/300/414/2004 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2004, EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DE LA “SFP”, EL “CONTRATISTA” AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL “CONTRATO”, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE: “TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE SEA CONTRATADO POR ÉSTE O POR LOS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE QUE SE TRATE, PARA EFECTOS DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS

L I C I T A C I Ó N P Ù B L I C A N A C I O N A L N o . 0 4 1 1 1 0 0 1 - 0 0 2 - 0 8 . H O J A 1 0 D E 9 1


ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO. EL “CONTRATISTA” DEBERÁ INDICAR ADEMÁS, QUE TANTO ÉL COMO SUS CORRESPONDIENTES SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES, SE COMPROMETEN, A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LAS CONDICIONES MIGRATORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LOS GASTOS QUE ORIGINA LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN”.

I I DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL “LICITANTE”; Y A ELECCIÓN DEL MISMO, PODRÁ ENTREGARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE DE LA “PROPUESTA”, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO CUARTO DE LA “LEY “ Y ARTICULO 24 DEL REGLAMENTO.

I I .1 DOCUMENTO L-1 CARTA PODER SIMPLE PARA RECIBIR Y ENTREGAR DOCUMENTOS, COMPARECER A NOMBRE DEL “LICITANTE” AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE “PROPUESTAS”, SIN PERJUICIO DE QUE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA “LICITACIÓN” QUE ASÍ SE REQUIERA, DEBERÁN SER FIRMADOS POR LA PERSONA QUE ESTE LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO. (ANEXO L–1) “ESTE DOCUMENTO NO SERÁ NECESARIO SI LA PERSONAL FÍS ICA O EN SU CASO EL REPRESENTANTE LEG AL DE LA EMPRESA ACUDE PERSONALMENTE A TODOS LOS EVENTOS DE LA “L ICITACIÓN”.

I I .2 DOCUMENTO L-2

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: (ANEXO L-2)

a. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE HAYAN OTORGADO; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, Y

b. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE

LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA “PROPUESTA”, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE HAYAN OTORGADO.



NOTA: LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE HACE MENCIÓN EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, DEBERÁN EXHIBIRSE POR EL “LICITANTE” GANADOR, EN ORIGINALES O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO, PREVIO AL ACTO DE FIRMA DE “CONTRATO”, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN V DEL “REGLAMENTO”.


“IDENTIFICACIÓN OFICIAL” EN COPIA Y ORIGINAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, PARA SU COTEJO O EN CASO DE QUE EL “LICITANTE” SEA PERSONA FÍSICA, COPIA DE SU ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (R. F. C.) Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, COPIA DE SU ACTA DE NACIMIENTO Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, ASÍ COMO “IDENTIFICACIÓN OFICIAL” COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IV DEL “REGLAMENTO”. (ANEXO L-3)


ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA CON CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO SERÁ DE $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), CON BASE EN ESTADOS FINANCIEROS, AUDITADOS O COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL 2007. (SIN FORMATO)


MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL “LICITANTE” Y SUS REPRESENTADOS NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA “LEY” Y EL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA “LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES”, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I I DEL “REGLAMENTO”. (ANEXO L-5)


MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL “LICITANTE” Y SUS REPRESENTADOS NO SE ENCUENTRAN INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRE TARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, TAL Y COMO SE ESTABLECE EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XXII I DE LA “LEY”. (ANEXO L -6)


MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL “LICITANTE” SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES , DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA FISCAL, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL PROPIO CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (ANEXO L-7). EL “LICITANTE” AL QUE SE ADJUDIQUE EL “CONTRATO” DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ESCRITO DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.16 FRACCIÓN I DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 24DE MAYO DE 2008.


CARTA EN LA QUE MANIFIESTA EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO DEL “CONTRATO”



RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I DEL “REGLAMENTO”. (ANEXO L-8) EN CASO DE QUE EL LICITANTE ENTREGUE INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SEÑALARLO EXPRESAMENTE POR ESCRITO A EL “ INSTUTO” PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

I I .9 DOCUMENTO L-9 INTEGRAR COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

I I .10 DOCUMENTO L-10 MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DECLAR ACIÓN DE INTEGRIDAD , MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD , CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO.

EL “ INSTITUTO” EVALUARA LA SOLVENCIA DEL “LICITANTE” PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN SU “PROPOSICIÓN”, POR LA INFORMACIÓN QUE ÉL MISMO SUMINISTRE, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE COMPROBAR POR LOS MEDIOS QUE ESTIME CONVENIENTES, LA VERACIDAD DE DICHA INFORMACIÓN.

LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA PUEDE CAUSAR RESPONSABILIDAD PENAL, POR LO QUE EN SU CASO TALES HECHOS SERÁN DENUNCIADOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE EN LA MATERIA.

I I I PREPARACIÓN DE LAS “PROPUESTAS”.

I I I .1 LOS “LICITANTES” QUE ADQUIRIERON LAS “BASES” Y HAYAN QUEDADO

INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE “LICITACION”, DEBERÁN PREPARAR SUS “PROPUESTAS” APEGÁNDOSE A LO DISPUESTO EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS Y A LAS MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE EN SU CASO SE HUBIERAN GENERADO, CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÌCULO 35 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LEY”, ARTÌCULO 26 FRACCIONES I , I I , I I I , IV, V, VI , VI I I , Y ARTÍCULO 26 A I , I I , I I I , IV, V, VI , VI I , IX, X Y XI DEL “REGLAMENTO”.



ASÍ MISMO LAS PROPUESTAS TENDRÁN ENCUENTA LO SIGUIENTE:

A) NO OMITIR NI INCUMPLIR NINGÚN REQUISITO SOLICITADO EN ESTAS

“BASES” Y SUS ANEXOS, Y QUE TAMPOCO PRESENTARA INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O APÓCRIFA.

B) NO DEBERÁ INCLUIR NINGÚN DOCUMENTO ESCRITO A LÁPIZ, NI LO

PRESENTARÁN CON ENMENDADURAS, CORRECTOR LÍQUIDO, NI ETIQUETAS O TACHADURAS.

C) DEBERÁN ESCRIBIR EL NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS DE LA “PROPUESTA” AUN EN LOS FORMATOS EN BLANCO (ANEXOS TECNICO, ECONOMICO Y LEGAL).

D) LAS “PROPUESTAS” DEBERÁN PRESENTARSE EN HOJAS CON EL

MEMBRETE DE LA EMPRESA, EXCEPTO AQUELLAS QUE FUERON ENTREGADAS POR EL “ INSTITUTO”.

E) DEBERÁN PRESENTAR PRECIOS UNITARIOS QUE SEAN

REMUNERATIVOS PARA SU EMPRESA, LOS CUALES GARANTICEN LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA.

F) EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO HARÁ INTERVENIR LOTES

O DESTAJOS EN LA MANO DE OBRA, MATERIALES O EQUIPO, DEBERÁ CONSIDERAR SOLO UN MANDO INTERMEDIO, ASÍ MISMO LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS INSUMOS DEBEN SER LOS MISMOS QUE REPORTA EN LA “PROPUESTA” ECONÓMICA.

G) DEBERÁN PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIO UNITARIO

DE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. H) NO DEBERÁN PROPONER ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LAS

CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL “ INSTITUTO” EN ESTAS “BASES”. I ) EN EL CÁLCULO DE LOS INDIRECTOS NO CONSIDERARÁN DENTRO DE

ESTOS LOS CARGOS POR: INFONAVIT, “SFP”, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS, NI GASTOS DE REPRESENTACIÓN.

J) EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ REPERCUTIR EL 100

% DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y LA PERIODICIDAD DEL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS.

K) DEBERÁ UTILIZAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE LE

PROPORCIONA EL “ INSTITUTO”.

L) EN LA FORMACIÓN DE CUADRILLAS NO DEBERA INCLUIR: MANDO INTERMEDIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR NI ANDAMIOS YA QUE ESTOS CARGOS SE DEBERÁN HACER DIRECTAMENTE EN CADA ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.



I I I .2. LAS “PROPUESTAS” TÉCNICA Y ECONÓMICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS Y FOLIADAS (PREFERENTEMENTE) CADA UNA DE LAS FOJAS QUE LAS INTEGREN, POR LOS LICITANTES O SUS APODERADOS, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNA DE ELLAS SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 28 PÁRRAFO QUINTO DE LA “LEY” Y 23 DEL “REGLAMENTO”. DICHAS “PROPUESTAS” DEBERÁN ENTREGARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, CONSIGNANDO LOS PRECIOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), EN UN SOLO SOBRE CERRADO, (SERÁ OPCIONAL PARA EL “LICITANTE” ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LAS “PROPUESTAS” O EN SOBRE POR SEPARADO), SEÑALANDO CLARAMENTE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y NUMERO DE “LICITACIÓN”. EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE LICITACIONES UBICADA EN LA CALLE HOMERO No. 1832 DEL 3° PISO COLONIA LOS MORALES, C. P. 11510, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL , EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2008 A LAS 14:00 HORAS. QUIEN NO SE PRESENTE EL DÍA Y HORA SEÑALADOS, CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA TAL COMO SE PIDE EN ESTAS “BASES”, NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA PRESENTE “LICITACIÓN”.

IV “PROPUESTA” TÉCNICA

LA “PROPUESTA” TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 Y 26 A APARTADO A DEL “REGLAMENTO”:

IV.1 DOCUMENTO T-1

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, EN EL CASO DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y QUE ESTÉN OBLIGADAS A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS, DEBERÁ INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES AUDITADOS Y FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO (HOJAS MEMBRETADAS DEL CONTADOR), CON REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL S. A. T. , ANEXANDO COPIA DEL REGISTRO Y DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MISMO, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 FRACCIÓN I I I DEL “REGLAMENTO” Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VI DEL “REGLAMENTO”. (SIN FORMATO) SI SE TRATASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE NO SE ENCUENTREN SUJETAS AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR EL ART. 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES FIRMADOS POR EL CONTADOR RESPONSABLE, ASÍ COMO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE”, ANEXANDO COPIA DEL REGISTRO Y DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO TITULADO, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VI DEL “REGLAMENTO”. (SIN FORMATO)



IV.2 DOCUMENTO T-2 CURRICULUM VITAE DEL (LOS) PROFESIONAL(ES) TÉCNICO( S) AL SERVICIO DEL “LICITANTE”, QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, EL (LOS) QUE DEBE(N) TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTA “LICITACIÓN”. COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN I I I DEL “REGLAMENTO”. (ANEXO T–2)

IV.3 DOCUMENTO T-3

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL “LICITANTE” Y SU PERSONAL EN EL QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN TRABAJOS SIMILARES DE POR LO MENOS UN AÑO ANTERIOR A LA FECHA (CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA) , EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN EN POR LO MENOS DOS OBRAS SEMEJANTES EN DIMENSIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD EN INVERSIÓN Y QUE NO EXCEDAN DE DOS AÑOS A LA FECHA, ANOTANDO LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS. PARA EL CASO DE OBRAS EN PROCESO, LOS IMPORTES POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO. EN AMBOS CASOS SE DEBERÁ ANEXAR COMO COMPROBACIÓN COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y/O COPIAS DE LAS CARATULAS DE CONTRATOS, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DEL “REGLAMENTO”. (ANEXO T–3a Y T–3b)

IV.4 DOCUMENTO T-4

CARTA COMPROMISO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LA MISMA, DE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS Y DATOS TÉCNICOS REFERIDOS A ESTA “LICITACIÓN” SERÁN MANEJADOS CON ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD POR EL “LICITANTE". (ANEXO T–4)

IV.5 DOCUMENTO T-5

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LA MISMA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE NO SE LE HA RESCINDIDO NINGÚN “CONTRATO” EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 127 DEL “REGLAMENTO”, ASÍ COMO NO ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE MORA EN TIEMPOS DE ENTREGA, TANTO ANTE EL “ INSTITUTO”, COMO ANTE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL. (ANEXO T–5)

IV.6 DOCUMENTO T-6

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LA MISMA , DE CONOCER LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EL “ INSTITUTO” LE HUBIERE PROPORCIONADO, LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE DE LA ZONA O REGIÓN DEL SITIO OBJETO DE LA OBRA, ASÍ COMO LA LEGISLACIÓN GENERAL QUE SE DEBE CUMPLIR EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES, REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. (ANEXO T–6)

IV.7 DOCUMENTO T- 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES, INDEPENDIENTEMENTE DE SI



ASISTIÓ O NO A LA VISITA DE OBRA, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS “BASES” DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, LO CONTRARIO NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR BONIFICACIÓN O AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS. (ANEXO T-7a, T-7b Y T-7c)

IV.8 DOCUMENTO T-8

LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL “CONTRATO” (EL CUAL SE AGREGA A LAS PRESENTES “BASES”), ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LAS “BASES” DE REFERENCIA, ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS “BASES” DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (ANEXO T–8)

IV.9 DOCUMENTO T-9

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA , INDICANDO EL DOMICILIO Y TELÉFONO DEL SUBCONTRATISTA. EL “ INSTITUTO” PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARA; EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA. (ANEXO T–9)

IV.10 DOCUMENTO T-10 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON SUS REGISTROS PATRONALES : REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES, INFONAVIT E I .M.S.S. ANEXAR COPIA DE CADA REGISTRO. (ANEXO T–10)

IV.11 DOCUMENTO T-11

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON EL PACTO DE TRANSPARENCIA. (ANEXO T-11)

IV.12 DOCUMENTO T-12

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. (ANEXO T-12)

IV.13 DOCUMENTO T-13 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, SEÑALANDO LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL “LICITANTE” PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA, SISTEMAS, TECNOLOGÍAS, FORMA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. (SIN FORMATO)

IV.14 DOCUMENTO T-14 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, EN LA QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE QUE EL FALLO DE LA “LICITACIÓN” LE SEA



FAVORABLE, SE COMPROMETE A ADQUIRIR UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O UN SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO XIV.4 DE LAS PRESENTES “BASES”. (ANEXO T–14)

IV.15 DOCUMENTO T-15 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN , INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR. EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA. (ANEXO T–15)

QUIEN NO PRESENTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADO S EN ESTAS “BASES”, O LOS PRESENTE CON INFORMACIÓN INCOMPLETA, SERÁ DESCALIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 FRA CCIÓN IV DE LA “LEY”.

V. “PROPUESTA” ECONÓMICA

LA “PROPUESTA” ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 A DEL “REGLAMENTO”:

V.1 DOCUMENTO E-1

CARTA COMPROMISO DE LA “PROPUESTA” ECONÓMICA , ANOTANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CON LETRA Y NUMERO EL IMPORTE TOTAL SIN I . V. A. DE LA “PROPOSICIÓN”, QUE DEBERÁ SER EL MISMO AL CONSIGNADO EN LA ULTIMA HOJA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. (ANEXO E–1)

V.2 DOCUMENTO E-2 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS ASI COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS POR: COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, COSTOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. LA SUMA DE LOS CINCO COSTOS ES IGUAL AL PRECIO UNITARIO, SIENDO ESTE EL QUE SE TRASLADE AL CATALOGO DE CONCEPTOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR CON NUMERO Y LETRA, EL PRECIO UNITARIO ANALIZADO EN FORMA DETALLADA. (ANEXO E-2) EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ SER POR RENDIMIENTO Y POR TURNO (JORNADA). LOS COSTOS DIRECTOS INCLUIRÁN LOS CARGOS POR CONCEPTOS DE MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANDO INTERMEDIO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y/O MAQUINARIA. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



V.3 DOCUMENTO E-3 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIO (ACTIVO E INACTIVO) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA SU EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS, CONSIDERANDO LOS PORCENTAJES MÁXIMOS AUTORIZADOS PARA CADA EQUIPO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 40 DE LAS REGLAS PARA LA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LOS ARTÍCULOS 164 AL 174 DEL “REGLAMENTO”. (ANEXO E–3a Y E-3b)

V.4 DOCUMENTO E-4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ACUERDO AL PERIODO REAL DE DESARROLLO DE LA OBRA, CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE QUE INCLUYA EL DESGLOSE DEL PAGO AL I .M.S.S. POR CADA CATEGORÍA QUE SE EMPLEARÁ. (ANEXO E-4)

V.5 DOCUMENTO E-5 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 8 HORAS E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL POR CADA CATEGORÍA. (ANEXO E–5)

V.6 DOCUMENTO E–6

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO . LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO; DE DICHOS COSTOS SE PRESENTARÁ EL ANÁLISIS PARA SU DETERMINACIÓN, DESGLOSÁNDOSE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS. (ANEXO E–6)

V.7 DOCUMENTO E–7

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO . EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA SE CALCULARÁ COMO UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, DEBERÁN CONSIDERAR LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL “LICITANTE” EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS PAGOS POR ANTICIPO DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN I I I DE LA “LEY” Y ARTÍCULOS 183 Y 185 DEL “REGLAMENTO”, ASÍ COMO LAS ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO (ANEXAR COPIA), EL CUAL NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL “CONTRATO”, DEBIENDO ADJUNTAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. (ANEXO E–7)

V.8 DOCUMENTO E–8 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD , COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 188 DEL “REGLAMENTO”. EL CARGO POR UTILIDAD SERÁ FIJADO POR EL “LICITANTE” MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. EL CARGO POR UTILIDAD DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA. INDICANDO EN HOJA POR SEPARADO UN RESUMEN DE LOS INDIRECTOS TOTALES INTEGRADOS. (ANEXO E–8a Y E-8b)



V.9 DOCUMENTO E–9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA “PROPUESTA” AGRUPANDO POR MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS , MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS INDICANDO PUESTOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y ESPECIFICACIONES, LA CANTIDAD, UNIDADES DE MEDICIÓN E IMPORTE DE CADA UNO DE ELLOS, EL RESUMEN CORRESPONDIENTE CLASIFICADO DE ACUERDO A: MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EN GENERAL EL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (EXPLOSIÓN DE INSUMOS). (ANEXO E-9)

V.10 DOCUMENTO E–10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIONES QUE INDICA LAS UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y SE ANOTARÁN LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS CON NÚMERO Y LETRA, INDICANDO SUBTOTALES POR PARTIDA, SI HUBIERA DISCREPANCIAS ENTRE LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON NÚMERO Y LOS ANOTADOS CON LETRA, PREVALECERÁ EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, AL ESTABLECER EL MONTO TOTAL CORREGIDO DE LA “PROPOSICIÓN”, EN CASO DE QUE LO HUBIERE.

LA SUMA DE LOS IMPORTES TOTALES DE TODOS LOS CONCEPTOS, REPRESENTARÁ EL MONTO TOTAL DE LA “PROPOSICIÓN”, (SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) LA QUE DEBERÁ ANOTARSE CON NÚMERO Y LETRA EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (ANEXO E-10) ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. CONFORME AL ARTÍCULO 26 A FRACCIÓN IX DEL “REGLAMENTO”

V.11 DOCUMENTO E-11 PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO CUANTIFICADO Y MONTOS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Y POR CONCEPTO, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS. (ANEXO E-11).

V.12 DOCUMENTO E-12 PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO CON MONTOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LA OB RA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANOTANDO, CATEGORÍA E IMPORTES MENSUALES, EL QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA GRÁFICA (DE BARRAS) Y SER CONGRUENTE AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO E-12)

V.13 DOCUMENTO E-13 PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO CON MONTOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA POR EJECUTAR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANOTANDO CATEGORÍA E IMPORTES MENSUALES, EL QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA GRÁFICA (DE BARRAS) Y SER CONGRUENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO E–13)



V.14 DOCUMENTO E-14 PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO CON MONTOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA UTILIZACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA “PROPUESTA”, INDICANDO IMPORTES REQUERIDOS; IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, EL QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA GRÁFICA (DE BARRAS) Y SER CONGRUENTE AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO E–14 )

V.15 DOCUMENTO E-15 PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO CON MONTOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA “PROPUESTA”, INDICANDO IMPORTES REQUERIDOS E IDENTIFICANDO, SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, EL QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA GRÁFICA (DE BARRAS) Y SER CONGRUENTE AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO E–15) QUIEN NO PRESENTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADO S EN ESTAS “BASES”, O LOS PRESENTE CON INFORMACIÓN INCOMPLETA, SERÁ DESCALIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 FRA CCIÓN IV DE LA “LEY”.

VI. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

EL “LICITANTE” DEBERÁ PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS “PROPUESTAS”, FIRMADAS Y FOLI ADAS (PREFERENTEMENTE) CADA UNA DE LAS FOJAS QUE LAS INTEGREN POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ASIMISMO SE ANOTARÁ CON TODA CLARIDAD EL NOMBRE COMPLETO DEL “LICITANTE”.

LOS FORMATOS Y MODELOS PROPUESTOS, SON DISEÑOS QUE PUEDEN VARIARSE EN REPRODUCCIONES QUE CONSERVEN ELEMENTOS BÁSICOS PRESENTADOS Y PUEDEN SER PROCESADOS A TRAVÉS DE SISTEMAS COMO EL DE CÓMPUTO, CON EXCEPCIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS “BASES” SIN MODIFICACIÓN ALGUNA, EN LOS QUE SE DEBERÁN CONSIGNAR NOMBRE Y FIRMA DEL “LICITANTE” Y, EN SU CASO, RAZÓN SOCIAL, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

VII . ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE “PROPOSICIONES”.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 PÁRRAFO PRIMERO Y 37 DE LA “LEY” Y ARTÍCULOS 29 Y 30, DEL “REGLAMENTO”, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE “PROPOSICIONES” SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE LICITACIONES, UBICADA EN LA CALLE HOMERO No. 1832 DEL 3° PISO COLONIA LOS MORALES, C. P. 11510, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2008 A LAS 14:00 HORAS , SIENDO PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE EL “ INSTITUTO”, QUIEN SERÁ LA ÚNICA PERSONA FACULTADA PARA ACEPTAR O DESECHAR LAS



“PROPUESTAS” Y EN GENERAL PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO. POSTERIOR A LA FECHA Y HORA DE INICIO DEL ACTO ESTABLECIDAS EN LAS “BASES”, NO SE ADMITIRÁ NINGUNA OTRA “PROPOSICIÓN”, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 DEL “REGLAMENTO”.

UNA VEZ REALIZADO EL REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS “LICITANTES” SE PROCEDERÁ A:

• LEER EN VOZ ALTA LA LISTA DE REGISTRO DE “LICITANTES” Y

SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES.

• LA RECEPCIÓN DEL SOBRE CERRADO DE LOS “LICITANTES” CONTENIENDO LAS “PROPUESTAS” TÉCNICA Y ECONÓMICA, SIENDO OPCIÓN DEL “LICITANTE” QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SE PRESENTE DENTRO DEL MISMO SOBRE O POR SEPARADO.

• LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA SERÁ EN

FORMA CUANTITATIVA, YA QUE EL ANÁLISIS DETALLADO SE EFECTUARÁ EN LA EVALUACIÓN DE LAS “PROPUESTAS”.

• SE REALIZARÁ LA APERTURA DE LAS “PROPOSICIONES”, DANDO

LECTURA AL IMPORTE DE LAS MISMAS. • SE DESECHARÁN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS

REQUISITOS EXIGIDOS.

• LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SERÁ EN FORMA CUANTITATIVA YA QUE EL ANÁLISIS DETALLADO SE EFECTUARÁ EN LA EVALUACIÓN DE LAS “PROPUESTAS”. CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 29 PRIMER PARRAFO DEL “REGLAMENTO”

• PASAR A FIRMA DE AL MENOS UN “LICITANTE” Y DEL SERVIDOR PÚBLICO

QUE PRESIDE EL ACTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 37 FRACCIÓN I I DE LA “LEY”

• LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE FIRMADA POR

LOS “LICITANTES” Y SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES. CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 32 PRIMER PARRAFO DEL “REGLAMENTO”

VII I . CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS “PROPUEST AS”.

LA “SUBDIRECCIÓN” EVALUARÁ LAS “PROPUESTAS” EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 36 DEL “REGLAMENTO” PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS “PROPOSICIONES” PRESENTADAS Y QUE GARANTICEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL “ INSTITUTO”.

VI I I .1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS “PROPUES TAS” TÉCNICAS. LAS “PROPUESTAS” TÉCNICAS SERÁN EVALUADAS POR EL “ INSTITUTO”, Y SE TOMARÁ EN LO SIGUIENTE:



A) QUE AL REVISAR LAS “PROPUESTAS”, LOS DOCUMENTOS CONTENGAN LA

INFORMACIÓN SOLICITADA, YA QUE LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHARLAS.

B) SE EVALUARÁ QUE EL (LOS) PROFESIONAL(ES) TÉCNICO(S) Y

ADMINISTRATIVO(S) QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, CUENTE(N) CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE CONSIDERARA ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA.

C) QUE LOS “LICITANTES” CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN.

D) QUE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL PROPUESTA POR EL

“LICITANTE” PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.

E) QUE EL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA OBRA DESCRITA SEA

ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL “LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DETALLADO CONSIDERADO EN SU “PROPUESTA”.

F) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL “ INSTITUTO” DE ACUERDO CON LAS

CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS VERIFICARA ENTRE OTROS:

QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO; QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

VII I .2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS “PROPUES TAS” ECONÓMICAS. PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBERÁN CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 DEL “REGLAMENTO”.

A) EN LA CARTA COMPROMISO CONSTATAR QUE EL MONTO Y PLAZO DE

EJECUCIÓN CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SEAN COINCIDENTES



CON EL MONTO TOTAL ANOTADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

B) QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL “LICITANTE” SEAN

ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPOSICIÓN TOTAL.

C) EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE VERIFICARA:

QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO.

QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NUMERO Y LETRA, LOS QUE DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, PREVALECERÁ EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DETALLADO DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MAS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORREGIDO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARA PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS “PROPOSICIONES”.

D) QUE LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS,

SE HAYAN HECHO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL “REGLAMENTO” DEBIENDO REVISAR:

QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y QUE ESTOS CORRESPONDAN A LOS DEL LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PRESENTADOS EN LA “PROPUESTA” ECONÓMICA.

QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL “REGLAMENTO”, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL. QUE SE HAYA CONSIDERADO EL PERSONAL DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA EN LA ELABORACIÓN DE CADA PRECIO UNITARIO. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS PARA CADA CONCEPTO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBE REALIZARSE LA OBRA. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO



APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE. QUE LOS COSTOS-HORARIO POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MAQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS.

E) QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y

DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL “REGLAMENTO” DEBIENDO CONSIDERAR:

QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL “LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICAS EN LAS BASES ASI COMO CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA Ó SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL “LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA. QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADA SEA LA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO Y LOS RENDIMIENTOS DE ESTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA. QUE LOS COSTOS-HORARIO SE HAYAN DETERMINADO POR HORA ACTIVA Y HORA INACTIVA Y SE HAYAN ESTRUCTURADO EN: CARGOS FIJOS, CARGOS DE DEPRECIACIÓN, CARGOS DE MANTENIMIENTO, CARGOS POR CONSUMOS Y CARGOS DE OPERACIÓN.

F) QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y

DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL “REGLAMENTO” DEBIENDO CONSIDERAR:

QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS, CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.

CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL “LICITANTE”, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL “LICITANTE” ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.



QUE EL COSTO DE INDIRECTOS ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LOS COSTOS DIRECTOS.

QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A ESTAS “BASES”, DEBA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO DIRECTO.

G) QUE EN EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA

ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE LOS ANTICIPOS AL CIEN POR CIENTO QUE SERÁN OTORGADOS AL “CONTRATISTA” DURANTE EL EJERCICIO DEL “CONTRATO” Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CONSIDERANDO SU PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRAMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS. NO SEOTORGARAN ANTICIPOS

QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTE DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO.

QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO, DETALLADO Y VALORIZADO A MONTOS PARA LA EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA.

QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL “LICITANTE” SEA CONGRUENTE CON LA ESTABLECIDA EN ESTAS “BASES”.

H) QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, SE

HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO QUE DENTRO DE SU MONTO, QUEDEN INCLUIDOS LA GANANCIA QUE EL “LICITANTE” ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES; Y SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

I ) QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA “PROPUESTA” SEA CONGRUENTE CON

TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

J) EL “ INSTITUTO” VERIFICARA EN LOS PROGRAMAS:

QUE EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDA AL PLAZO DE INICIO Y TERMINACIÓN ESTABLECIDO Y QUE SEA CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR.

QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS, DE EROGACIONES Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DETALLADO Y DEFINITIVO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.



QUE LOS PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL “LICITANTE” Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR.

CUANDO SE REQUIERA EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DEBERÁ CONSIDERARSE QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

QUE LOS MATERIALES (INSUMOS) PROPUESTOS POR EL “LICITANTE” CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

K) EL “ INSTITUTO” VERIFICARA EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA “LICITACIÓN”, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL “LICITANTE”. QUE LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS.

QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR EL “LICITANTE”, SEAN LAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE DEBERÁN EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL “LICITANTE”, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO EL “ INSTITUTO” FIJE UN PROCEDIMIENTO.

L) EN LOS MATERIALES EL “ INSTITUTO” VERIFICARA.

QUE EN EL CONSUMO DE MATERIALES POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL “LICITANTE” PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS EN SU CASO Y LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS ADECUADAS CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN ESTAS “BASES”.

M) EN EL RECURSO HUMANO EL “ INSTITUTO” VERIFICARA.



QUE EL PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

EN NINGÚN CASO, PARA EVALUAR Y DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS “PROPOSICIONES”, SE UTILIZARAN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONSISTENTES EN ASIGNAR CALIFICACIONES A BASE DE PUNTOS O PORCENTAJES PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS ANTES MENCIONADOS.

LAS “PROPUESTAS” QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS SEÑALADOS SERÁN CALIFICADAS COMO SOLVENTES, EN TANTO QUE LAS RESTANTES SERÁN DESECHADAS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL DICTAMEN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN QUE PARA EL EFECTO SE ELABORE EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS “PROPOSICIONES” Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 38 DE LA “LEY”.

IX. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO”.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS “PROPOSICIONES” ACEPTADAS, EL “CONTRATO” SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS “LICITANTES”, A AQUEL CUYA “PROPUESTA” RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS “BASES”, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL “ INSTITUTO”, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 PÁRRAFO QUINTO DE LA “LEY” Y ARTICULO 37 A PRIMER PÁRRAFO DEL “REGLAMENTO”.

SI RESULTARE QUE DOS O MÁS “PROPUESTAS” SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL “ INSTITUTO” EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, EL “CONTRATO” SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA “PROPOSICIÓN” QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, QUE SERÁ AQUELLA QUE OTORGUE MAYOR CERTEZA EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS POR ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 PÁRRAFO SEXTO DE LA “LEY” Y ARTÍCULOS 37ª SEGUNDO PÁRRAFO Y 37 B PRIMER PÁRRAFO DEL “REGLAMENTO” LA ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO” A LA “PROPOSICIÓN” QUE RESULTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SE HARÁ A TRAVÉS DEL MECANISMO QUE ATIENDA A LAS CONDICIONES, CRITERIOS, PARÁMETROS Y SU CORRESPONDIENTE VALORACIÓN EN PUNTAJE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. IX.1 CRITERIO RELATIVO AL PRECIO. LA “PROPUESTA” SOLVENTE CUYO PRECIO O MONTO SEA EL MAS BAJO, TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 50 PUNTOS. PARA DETERMINAR LA PONDERACIÓN DEL CRITERIO PRECIO A LAS DEMÁS “PROPUESTA” SOLVENTES SE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA: PAJ 0 50*(PSPMB/PPJ) DONDE: PA = PUNTOS A ASIGNAR DE LA “PROPUESTA” “j”



PSPMB = “PROPUESTA” SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO,. PPj = PRECIO DE LA “PROPUESTA” “j” IX.2 CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD. LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA “LEY”, DICHOS RUBROS EN SU PUNTAJE DEBERÁN TENER UNA PONDERACIÓN EN SU CONJUNTO DE 20 PUNTOS, Y SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

• ESPECIALIDAD.- MAYOR NÚMERO DE “CONTRATOS” DE TRABAJOS EJECUTADOS DE LA MISMA NATURALEZA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 AÑOS, PREVIOS A LA FECHA DE LA “LICITACIÓN”. PONDERACIÓN 5 PUNTOS.

• EXPERIENCIA.- MAYOR TIEMPO DEL “LICITANTE” REALIZANDO TRABAJOS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A MONTO, COMPLEJIDAD O MAGNITUD, PONDERACIÓN MÁXIMA 5 PUNTOS.

• CAPACIDAD TÉCNICA. SE ASIGNARA 10 PUNTOS COMO MÁXIMO DISTRIBUIDOS COMO SIGUE:

a) MAYOR EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE

TRABAJOS SIMILARES, SE ASIGNARAN 3 PUNTOS COMO MÁXIMO. b) SIN ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS

O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SE ASIGNARAN 3 PUNTOS COMO MÁXIMO.

c) CERTIFICACIÓN EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, TRATÁNDOSE DE EXTRANJEROS, LAS NORMAS EQUIVALENTES (CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE), SE ASIGNARAN 4 PUNTOS COMO MÁXIMO.

IX.3 CRITERIO RELATIVO AL FINANCIAMIENTO.- LA “PROPOSICIÓN” QUE APORTE LAS MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EL “INSTITUTO”, TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS. LA SUMA DE LOS TRES CRITERIOS SERÁ MENOR O IGUAL A 80 PUNTOS.

LA “PROPOSICIÓN” SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SERÁ AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME ALA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ANTERIORMENTE DESCRITOS, SIEMPRE Y CUANDO SU PRECIO O MONTO NO EXCEDA DEL 7% (SIETE PUNTOS PORCENTUALES) RESPECTO DEL PRECIO O MONTO DE LA DETERMINADA COMO SOLVENTE MAS BAJA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, ARTÍCULO 37 B PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL “REGLAMENTO”. SI LA “PROPOSICIÓN” DETERMINADA COMO LA ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO TIENE UNA DIFERENCIA EN PRECIO O MONTO SUPERIOR AL 7% (SIETE PUNTOS PORCENTUALES), RESPECTO DE LA DETERMINADA COMO SOLVENTE MAS BAJA, EL “CONTRATO2 SE ADJUDICARA A LA “PROPUESTA” EN PUNTAJE QUE LE SIGA HACIA ABAJO, PERO LA DIFERENCIA DE SU PRECIO SEA IGUAL O MENOR AL 7% (SIETE PUNTOS PORCENTUALES), Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA QUE SE OBTENGA LA “PROPOSICIÓN” QUE SERÁ ADJUDICADA, ARTÍCULO 37 B ÚLTIMO PÁRRAFO DEL “REGLAMENTO”.

EN CASO DE EMPATE TÉCNICO ENTRE LOS “LICITANTES”, LOS TRABAJOS SE ADJUDICARÁN, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, A LOS “LICITANTES” QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL UN CINCO PORCIENTO DE PERSONAS CON



DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA “LICITACIÓN”, COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 38 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LEY” Y 37 E DEL “REGLAMENTO”. EN CASO DE QUE NO SEA FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE TÉCNICO, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARA A FAVOR DEL “LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE SE CELEBRE EN EL ACTO DE FALLO, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 F DEL “REGLAMENTO”.

X. LOS CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIÓN Y CONSECUE NTEMENTE DE

RECHAZO DE LA “PROPUESTA” SERÁN:

X.1 SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POS TERIORMENTE AL ACTO DE APERTURA DE “PROPOSICIONES” O DURANTE EL ESTUDIO DE LAS MISMAS, AQUELLAS “PROPUESTAS”:

X.1.1 QUE INCUMPLAN CON LOS DATOS QUE INTEGRAN LA “PROPUESTA” O

SEAN ERRÓNEOS U OMITAN ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES “BASES” Y SUS ANEXOS, COMO SE MENCIONA EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIÓN I DE LA “LEY” Y 40 DEL “REGLAMENTO”.

X.1.2 QUE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS SE FORMULE A LÁPIZ.

X.1.3 QUE CUALQUIERA DE LOS ANEXOS, SEA PRESENTADO CON RASPADURAS, ENMENDADURAS, CORRECTOR LÍQUIDO, ETIQUETAS O TACHADURAS.

X.1.4 QUE LA “PROPOSICIÓN” Y SUS ANEXOS NO SEA PRESENTADA EN

ORIGINAL EN FORMA IMPRESA O QUE SEA ILEGIBLE CUANDO USE BOLÍGRAFO.

X.1.5 SÍ SE COMPRUEBA QUE ALGÚN “LICITANTE” TIENE ACUERDO CON OTROS

PARTICIPANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS A COTIZAR VINCULADOS CON EL OBJETO DE ESTA “LICITACIÓN”, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS “LICITANTES”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN IV DE LA “LEY”.

X.1.6 CUANDO EL “LICITANTE” PROPONENTE TENGA SUSCRITOS “CONTRATOS”

CON EL “ INSTITUTO” Y A LA FECHA DE LA ENTREGA DE SU “PROPOSICIÓN”, TENGA UN ATRASO CONSIDERABLE IMPUTABLE AL “LICITANTE” PROPONENTE RESPECTO A SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

X.1.7 QUE EL “LICITANTE” SE ENCUENTRE SUJETO A SUSPENSIÓN DE PAGOS O

DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA, DURANTE EL PROCESO DE LA “LICITACIÓN”.



X.1.8 QUE CONTENGA PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS EN UNO O VARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS.

X.1.9 QUE EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS, HAGAN

INTERVENIR DESTAJOS O LOTES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES O EQUIPO.

X.1.10 QUE OMITA EL MONTO TOTAL DE LA “PROPOSICIÓN” EN LA ÚLTIMA HOJA

DEL DOCUMENTO E-10 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) DE LA “PROPUESTA” ECONÓMICA.

X.1.11 QUE DEJE DE COTIZAR CUALQUIER CONCEPTO O MODIFIQUE EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO E-10) EN CANTIDADES, UNIDADES O CONCEPTOS, SALVO QUE LOS CAMBIOS SEAN COMO RESULTADO DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

X.1.12 QUE NO UTILICE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO E-10)

PROPORCIONADO POR EL “ INSTITUTO”. X.1.13 QUE NO CONTENGAN COMPLETOS LOS DATOS BÁSICOS RELATIVOS A

SALARIOS DE PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO Y COSTOS UNITARIOS DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS Y COSTO-HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

X.1.14 QUE EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSIDEREN COSTOS DE

INSUMOS DIFERENTES A LOS REPORTADOS EN LA “PROPUESTA” ECONÓMICA.

X.1.15 QUE NO PRESENTEN TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y CANTIDADES

SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, DE ACUERDO AL ALCANCE DEL CONCEPTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DIRECTO.

X.1.16 QUE NO CONTENGAN LA TOTALIDAD DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE

LOS PRECIOS UNITARIOS, DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO.

X.1.17 QUE PROPONGA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL “ INSTITUTO” EN ESTAS “BASES” Y CONFORME A LAS CUALES SE DESARROLLARA LA “LICITACIÓN” Y LOS TRABAJOS.

X.1.18 QUE CONSIDERE DENTRO DEL INDIRECTO LOS CARGOS POR INFONAVIT Y

“SFP”.

X.1.19 QUE EN EL CÁLCULO DE LOS INDIRECTOS INCLUYAN: EL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN.

X.1.20 QUE SE PRESENTEN DOS “PROPOSICIONES” BAJO DIFERENTES NOMBRES

YA SEA POR SI MISMO O FORMANDO PARTE DE CUALQUIER COMPAÑÍA O ASOCIACIÓN.

X.1.21 QUE EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO NO HAYA CONSIDERADO LA

REPERCUSIÓN DEL 100% (CIEN PUNTOS PORCENTUALES) DE LOS



ANTICIPOS A RECIBIR Y LA PERIODICIDAD Y TRÁMITE DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS

X.1.22 QUE LA FALTA DE INFORMACIÓN EN LOS ANEXOS FACULTA AL “ INSTITUTO”

SIN RESPONSABILIDAD Y CON EXPLICACIÓN CONCRETA A DESECHAR LA “PROPOSICIÓN”.

X.1.23 QUE NO PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN LA FORMA

Y TÉRMINOS SOLICITADA EN EL DOCUMENTO T-3a Y T-3b DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO.

X.1.24 QUE EN LA INTEGRACIÓN DE LAS CUADRILLAS DEL PERSONAL OBRERO

CONSIDERE: EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE HIGIENE O HERRAMIENTA MENOR (NO DEBE HACERLO YA QUE ESTOS CARGOS DEBEN IR EN FORMA DESGLOSADA MULTIPLICADO POR EL CARGO DE MANO DE OBRA EN CADA ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO).

X.1.25 QUE EN LOS INSUMOS CON UNIDAD PIEZA CONSIDEREN DESPERDICIOS O

MERMAS. X.1.28 QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES O LA MANO DE OBRA

CONSIDERADOS POR EL “LICITANTE”, NO SEAN CONGRUENTES CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.

X.1.29 QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS PARA CADA CONCEPTO, NO SE

ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBE ANALIZARSE LOS MISMOS.

X.1.30 QUE EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SEA

CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR. X.1.31 QUE LOS PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPOS DE

INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE AL “LICITANTE” LE SEA DESECHADA SU “PROPUESTA” POR INCUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES “BASES”, LA DOCUMENTACIÓN Y “PROPUESTAS” QUE EXHIBA, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS “LICITANTES” QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS “PROPUESTAS” DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS EL “ INSTITUTO” PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN Ò DESTRUCCIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 74 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LEY”.



XI.- DICTAMEN DE LA “LICITACIÓN”

EL “ INSTITUTO” EMITIRÁ EL DICTAMEN DEL PROCESO DE LA “LICITACIÓN” DE ACUERDO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 DE LA “LEY” Y 38 DEL “REGLAMENTO”.

XI.1 COMUNICACIÓN DEL FALLO.

SE LLEVARÁ A CABO EN JUNTA PÚBLICA EN LA SALA DE LICITACIONES UBICADA EN LA CALLE HOMERO No. 1832 DEL 3° PISO COLONIA LOS MORALES, C. P. 11510, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 A LAS 14:00 HORAS , SIENDO PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE EL “ INSTITUTO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DE LA “LEY”.

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD QUE SE INTERPONGA POR LOS “LICITANTES” EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA “LEY”.

EL “ INSTITUTO” PODRÁ DIFERIR EL FALLO DE LA “LICITACIÓN”, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN IV DE LA “LEY”.

XII . - NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

XI I I . - FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PRESENTARÁN POR EL “CONTRATISTA” AL “ INSTITUTO” POR PERÍODOS QUINCENALES ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. DICHA DOCUMENTACIÓN SERÁ LA SIGUIENTE: NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORAS, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN. EL PLAZO DEL “CONTRATISTA” PARA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES A LA “RESIDENCIA DE OBRA” NO SERÁ MAYOR DE SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES FIJADO POR EL “ INSTITUTO” EN EL “CONTRATO”. DICHA RESIDENCIA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. Y SE PAGARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE SE HUBIEREN ACEPTADO Y FIRMADO POR LAS PARTES EN LAS OFICINAS DE LA “DIRECCIÓN” CON DOMICILIO EN CALLE HOMERO No. 1832, 6o. PISO, COLONIA LOS MORALES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C. P. 11510 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”.



SI EL “CONTRATISTA” NO PRESENTA SUS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO, ESTE DEBERÁ PRESENTARLAS EN LAS SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL “CONTRATISTA”. EN CASO DE SURGIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL “CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE UNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS COMO LO REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS POR PARTE DEL “ INSTITUTO”, A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA”, EL “ INSTITUTO” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE GENERARAN A PARTIR DE QUE LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”. CABE HACER MENCIÓN QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EL “ INSTITUTO” TENDRÁ DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, LA DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE SE HAYAN EFECTUADO. SI EL “CONTRATISTA” DECIDE CEDER A FAVOR DE UNA PERSONA SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ DE SOLICITAR POR ESCRITO AL “ INSTITUTO” SU CONSENTIMIENTO, EL QUE RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DEL “REGLAMENTO”. CABE ACLARAR QUE SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL “CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”.

XIV.- GARANTÍ AS.

XIV.1. PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS

XIV.2. GARANTÍ A DE CUMPLIMIENTO DE “CONTRATO”.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN I I , 49 FRACCIÓN I DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 60 DEL “REGLAMENTO”, EL “CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR ANTE EL “ INSTITUTO”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL “CONTRATISTA” HUBIESE RECIBIDO NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA “LICITACIÓN”, UNA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN



AFIANZADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A SATISFACCIÓN DEL “ INSTITUTO”, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PUNTOS PORCENTUALES) DEL IMPORTE TOTAL DEL “CONTRATO” (SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).

XIV.3. GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUAL QUIER OTRA

RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL “CONTRATISTA”.

CONCLUIDA LA OBRA NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL “CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 65 DEL “REGLAMENTO”, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DEL “REGLAMENTO”, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL “CONTRATO” RESPECTIVO Y EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

. LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN POR UN PLAZO DE DOCE MESES Y LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL “ INSTITUTO”, COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA “LEY” Y EN LOS ARTÍCULOS 64 Y 65 DEL “REGLAMENTO”.

XIV.4. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EL “CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ADQUIRIR UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O UN SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS, POR LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUDIERA CAUSAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, VISITANTES, ASÍ COMO A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, BIENES MUEBLES O INMUEBLES DEL “ INSTITUTO”, POR UN IMPORTE IGUAL AL 100 % (CIEN PUNTOS PORCENTUALES) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. SI LOS DAÑOS O PERJUICIOS EXCEDEN ESE IMPORTE EL “CONTRATISTA” SE HARÁ CARGO DE ELLOS.

XV.- AJUSTES DE COSTOS.

XV.1. CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL “CONTRATO” OCURRAN

CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL “CONTRATO”, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y ACORDES AL PROGRAMA PACTADO, LOS COSTOS MENCIONADOS PODRÁN SER AJUSTADOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XX, 56, 57 FRACCIÓN I I Y 58 DE LA “LEY” Y LOS ARTÍCULOS 105, 106, 148 Y 151 DEL “REGLAMENTO”.

XV.2. LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA

PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO QUE FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL “CONTRATO” VIGENTE. DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I DE LA “LEY”.



XV.3. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I PÁRRAFO SEGUNDO DE LA “LEY”.

XV.4. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL “CONTRATO” PERMANECERÁN FIJOS

HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL “CONTRATO”, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I I I DE LA “LEY”. SI HUBIERE AJUSTE, ÉSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL “CONTRATO”, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA,

XV.5. LOS AJUSTES DE COSTOS QUE SE AUTORICEN SERÁN AFECTADOS EN LA MISMA PROPORCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y COMPRA DE MATERIALES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 147 DEL “REGLAMENTO”. PARA EL AJUSTE DE COSTOS SE TOMARÁ COMO ANTECEDENTE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE “PROPOSICIONES”, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I PÁRRAFO TERCERO DE LA “LEY “ Y ARTÍCULO 145 DEL “REGLAMENTO”.

XV.6. EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA, SERÁ A SOLICITUD ESCRITA

DEL “CONTRATISTA”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, CONFORME AL ARTÍCULO 105 PÁRRAFO SEGUNDO DEL “REGLAMENTO”. EL “ INSTITUTO” RESOLVERÁ Y EMITIRÁ EL OFICIO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 105 PÁRRAFO TERCERO DEL “REGLAMENTO”.

XV.7. NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS

QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA “LEY”.

XV.8. EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO ESTÉ DE ACUERDO CON LA PROPORCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LOS INSUMOS, NI SU FORMA DE MEDICIÓN DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, Y DE NO LLEGARSE A UN ACUERDO EN SU REVISIÓN, SE PODRÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DE LA “LEY”.

XVI . TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL “CONTRATO” SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL “CONTRATO”, EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30 DÍAS



NATURALES A SU PRESENTACIÓN, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 77 DEL “REGLAMENTO”.

EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” REALICE TRABAJOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, POR MEDIO DE LA BITÁCORA O POR OFICIO FIRMADO POR LA “DIRECCIÓN”, SERÁN BAJO SU ENTERA RESPONSABILIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 88 DEL “REGLAMENTO” Y EL “ INSTITUTO” SE RESERVARÁ EL DERECHO DE ACEPTARLOS O RECHAZARLOS O DE EXIGIR SU ADECUACIÓN PARA SATISFACER LOS ALCANCES Y OBJETIVOS DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y, EN SU CASO, A LA “LEY” Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES APLICABLES EN LA MATERIA.

XVII . CONSIDERACIONES GENERALES.

XVII .1. RESPONSABILIDADES .

EL “CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE: LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE ALGUNOS TRABAJOS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DEL”INSTITUTO”, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DEL “REGLAMENTO”.

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 67 DE LA “LEY” Y QUE SE REALICEN CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL “CONTRATO”.

REALIZAR TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL “CONTRATO”, CUANDO NO MEDIE ORDEN POR ESCRITO DEL “ INSTITUTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DEL “REGLAMENTO”.

QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 99 PÁRRAFO SEGUNDO DEL “REGLAMENTO”.

NO HABER HECHO LAS DEBIDAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS EN SU “PROPUESTA”. EL HECHO DE ADJUDICÁRSELE EL “CONTRATO”, NO LO EXIME DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON LA FIRMA DEL “CONTRATO”.

EL USO INDEBIDO DE PATENTES O MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS DE AUTOR.

LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS NO OBSTANTE SU PAGO Y RECEPCIÓN FORMAL, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE



CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS DEL “CONTRATO”.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. ARTÍCULO 89 DEL “REGLAMENTO”.

LAS OBLIGACIONES QUE COMO PATRÓN SE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO TANTO EL “CONTRATISTA“ SE OBLIGA A RESPONDER Y RESOLVER SIN COSTO PARA EL “ INSTITUTO” TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “ INSTITUTO”.

LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ANTONIO DE MONTES 2116, COLONIA SAN FELIPE C. P. 31240 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA . XVII .1.1 LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SERÁN EN HORARIO NOCTURNO DE 19:00 HRS A 07:00 DEL DIA SIGUIENTE INCLUYENDO TRABAJOS LOS SABADOS Y DOMINGOS CON UN HORARIO DE 09:00 A 20:00 HRS. LOS TRABAJOS EN EL EXTERIOR (FACHADA) SE EJECUTARÁN EN HORARIOS NORMALES 9:00 A 18:00 HRS. XVII .1.2. SE DEBEN TOMAR EN CUENTA QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN EN OFICINAS CON MOBILIARIO Y EQUIPO, POR LO QUE SERA NECESARIO ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES SE DEBERAN CUBRIR MUEBLES Y EQUIPO CON POLIETILENO Ó SIMILAR. XVII .1.3. PARA EL CASO DE COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA SOBRE LA EXISTENTE SERA NECESARIO TOMAR EN CUENTA LA MOVILIZACIÓN DE LOS MUEBLES Y SU ACOMODO ORIGINAL UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. PARA EL CASO DEL DESMONTE DE PLAFONES EXISTENTES SE DEBERAN RETIRAR DEL INMUEBLE AL TERMINO DE CADA JORNADA YA QUE NO SE CUENTA CON EL ESPACIO PARA QUE PERMANEZCAN EN EL EDIFICIO. XVII .1.4. PARA PODER CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN (55 DIAS NATURALES) EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SERA NECESARIO TRABAJAR SIMULTANEAMENTE EN TODOS LOS FRENTES (DESMONTE Y COLOCACIÓN DE PLAFONES EN SEIS NIVELES, COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA EN TODOS LOS NIVELES, ADECUACIÓN DE SANITARIOS NIVELES 5, 6, Y 19, PINTURA DE ESTACIONAMIENTOS Y LAVADO DE FACHADAS ENTRE OTROS).

XVII .2. “SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN”.

EL “LICITANTE” AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO ESTABLECERÁ MEDIANTE ESCRITO DE DESIGNACIÓN, ANTES DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA, UN REPRESENTANTE, COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 87 DEL “REGLAMENTO” QUIEN ACTUARÁ COMO “SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN”, EL QUE DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO”; DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DEL “ INSTITUTO”, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE LA OBRA CONVENIDA. DE LA MISMA MANERA INFORMARÁ DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A SU CARGO.



CUALQUIER ORDEN DADA POR ESCRITO AL “SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN”, POR PARTE DEL “RESIDENTE DE OBRA” QUE DESIGNE EL “ INSTITUTO”, SE CONSIDERARÁ TRANSMITIDA DIRECTAMENTE AL “CONTRATISTA”.

“EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN” DESIGNADO POR EL “CONTRATISTA” DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES, SIN DETRIMENTO DE CUALQUIER OTRA QUE LE CORRESPONDA:

A) CONTAR CON CÉDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO O INGENIERO,

EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

B) PROPORCIONAR SU DOMICILIO Y TELÉFONOS DONDE SE LE PUEDA LOCALIZAR LAS 24 HORAS DEL DÍA INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS.

C) VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME AL PROYECTO

EJECUTIVO PACTADO EN EL “CONTRATO”, ASÍ COMO A LAS ÓRDENES DEL “ INSTITUTO” A TRAVÉS DE SU “RESIDENCIA DE OBRA”.

D) ESTAR AUTORIZADO PARA FIRMAR EN NOMBRE DEL “CONTRATISTA” LAS

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO OFICIAL QUE SE GENERE.

E) ASISTIR DIARIAMENTE A LA OBRA Y HASTA SU TERMINACIÓN, EN EL

HORARIO QUE SE ESTABLEZCA DE COMÚN ACUERDO, EL CUAL DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO EN LA BITÁCORA DE OBRA.

F) LLEVAR CONJUNTAMENTE CON EL “RESIDENTE DE OBRA” DESIGNADO POR

EL “ INSTITUTO”, EL USO DE LA BITÁCORA DE OBRA LA CUAL FORMA PARTE DEL “CONTRATO” COMO SE INDICA EN LOS ARTÍCULOS 11 FRACCIÓN I I I Y 82 DEL “REGLAMENTO”.

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL “SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN”, AMBAS PARTES DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO CON 15 DÍAS NATURALES PREVIOS A QUE SUCEDA, RESERVÁNDOSE EL “ INSTITUTO” EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, LO CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 87 DEL “REGLAMENTO”.

XVII .3. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL “LICITANTE” GANADOR SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS DICTADOS A SU FAVOR, SALVO POR AUTORIZACIÓN PREVIA DEL “ INSTITUTO” MEDIANTE ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO LEGALMENTE FACULTADO PARA TALES EFECTOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO QUINTO Y SEXTO DE LA “LEY”.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL “CONTRATO” NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE



DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL “ INSTITUTO”, COMO SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 47 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LEY” Y 54 DEL “REGLAMENTO”.

XVII .4. CUSTODIA DE LAS “PROPUESTAS”.

LAS “PROPUESTAS” PRESENTADAS POR LOS “LICITANTES”, OBRARÁN EN PODER DEL “ INSTITUTO” CON EXCEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 74 PÁRRAFO TERCERO DE LA “LEY”.

XVI I .5. PROCESO DE “LICITACIÓN” DESIERTO.

EL “ INSTITUTO” PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE LA “LICITACIÓN” POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

A) CUANDO NINGUNA PERSONA ADQUIERA LAS “BASES”, COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN I DEL “REGLAMENTO”.

B) CUANDO EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS “PROPOSICIONES”, NO SE RECIBA

ALGUNA O TODAS LAS PRESENTADAS FUERAN DESECHADAS. COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN I I DEL “REGLAMENTO”.

C) CUANDO LAS “PROPUESTAS” ACEPTADAS Y ANALIZADAS DETALLADAMENTE

NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE ESTAS “BASES” O SUS PRECIOS NO FUERAN ACEPTABLES.

XVII I . SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMI NACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”.

LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO SE SUJETARÁ A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 60, 61, 62, 63 Y 64 DE LA ”LEY” ASÍ COMO A LO DISPUESTO EN EL “REGLAMENTO” EN SU TITULO TERCERO, CAPITULO CUARTO, SECCIONES V, VI , VI I .

XIX. CANCELACIÓN DE LA “LICITACIÓN”.

EL “ INSTITUTO” PODRÁ CANCELAR LA PRESENTE “LICITACIÓN” POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA, LA PODRÁ CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LA OBRA Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL “ INSTITUTO”, COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 40 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA “LEY”.

XX. NUEVA “CONVOCATORIA”.

EL “ INSTITUTO” NO ADJUDICARÁ EL “CONTRATO” Y DEBERÁ EXPEDIR UNA SEGUNDA “CONVOCATORIA”, CUANDO A SU JUICIO LAS POSTURAS PRESENTADAS



NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE LAS “BASES” O LOS PRECIOS PRESENTADOS NO FUEREN ACEPTABLES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA “LEY” Y DEL ARTÍCULO 43 DEL “REGLAMENTO”.

XXI. FIRMA DE “CONTRATO”.

EL “LICITANTE” GANADOR, DEBERÁ FIRMAR EL “CONTRATO” RESPECTIVO, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA “LICITACIÓN” DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO PRIMERO DE LA “LEY”, EN LA “DIRECCIÓN” DEL “ INSTITUTO”, CON DOMICILIO EN LA CALLE HOMERO No. 1832, 6° PISO, COLONIA LOS MORALES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C. P. 11510 MEXICO, D.F.

ASÍ MISMO, PREVIO AL ACTO DE FIRMA DE “CONTRATO” DEBERÁ ENTREGAR LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE “CONTRATO” Y LA DEL ANTICIPO DEL PRIMER EJERCICIO QUE SE OTORGUE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL “LICITANTE” RECIBIÓ LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA “LICITACIÓN”, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y I I , 49 FRACCIÓN I DE LA “LEY”.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE” GANADOR QUE FIRME EL “CONTRATO” DEBERÁ PRESENTAR EL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE Y ACREDITAR SU PERSONALIDAD. DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO L-2 .

EN EL SUPUESTO DE QUE EL “LICITANTE” AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL “CONTRATO”, DECIDA NO FORMALIZARLO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL MISMO O NO PRESENTE LAS FIANZAS ESTIPULADAS DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL “ INSTITUTO” PODRÁ SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL “CONTRATO” AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE “PROPOSICIÓN” SOLVENTE QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL “ INSTITUTO”, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 38 DE LA “LEY” Y ASÍ SUCESIVAMENTE, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA POSTURA GANADORA NO SEA SUPERIOR AL 10% (DIEZ PUNTOS PORCENTUALES) EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA “LEY”. ADEMÁS DICHO “LICITANTE” SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DE LA “LEY”. ASÍ MISMO, CUANDO EL “ INSTITUTO” NO FIRME EL “CONTRATO” RESPECTIVO O CAMBIE LAS CONDICIONES DE LAS “BASES” QUE MOTIVARON EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL “LICITANTE” GANADOR, SIN RECURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO CUARTO DE LA “LEY”.

XXI I . TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”

EL “ INSTITUTO” PODRÁ SUSPENDER POR CUALQUIER CAUSA JUSTFICADA TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL “CONTRATO” OBJETO DE LOS TRABAJOS, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE



DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LA OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DERTERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL “CONTRATO” CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA “LEY”.

XXII I . RESCISION DE “CONTRATO”.

EL “ INSTITUTO” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL “CONTRATO” POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “CONTRATISTA” EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 FRACCIÓN I I DE LA “LEY” Y ARTÍCULOS 125 Y 127 DEL “REGLAMENTO”

XXIV. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFEC TUARSE A LAS PRESENTES “BASES”.

EL “ INSTITUTO”, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE “LICITANTES”, PODRÁ MODIFICAR LOS PLAZOS U OTROS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA “LICITACIÓN” O EN ESTAS “BASES” A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA “CONVOCATORIA” HASTA INCLUSIVE, EL SEXTO DIA NATURAL, PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA “LEY”.

XXV. MODIFICACIONES.

EL “ INSTITUTO” DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, ASÍ COMO POR NECESIDADES PROPIAS DE LA OBRA YA SEA POR ATRASO EN EL PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS O POR NO PONER A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA”, LAS INSTALACIONES EN DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN EL “CONTRATO”, PODRÁ DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN I Y ARTÍCULO 52 DE LA “LEY”. CUANDO EL “CONTRATISTA” NO ENTREGUE LAS GARANTÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48 DE LA “LEY” NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO, Y DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA PACTADA ORIGINALMENTE, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN I DE LA “LEY”. ADEMÁS, PODRÁ MODIFICAR EL “CONTRATO” DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE CONVENIOS EN MONTO Y/O PLAZO SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES SEAN EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA “LEY” Y SE ADMINISTRARAN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 71 DEL “REGLAMENTO”.

XXVI. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTAS “BASES” DE LA “LICITACIÓN” Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASÍ COMO EN LAS “PROPOSICIONES”



QUE SEAN PRESENTADAS POR LOS “LICITANTES”, PODRÁN SER NEGOCIADAS O MODIFICADAS, COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VI I DE LA “LEY”.

XXVII . INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

XXVII .1 INCONFORMIDADES.

CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA “LEY” Y DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTO EN EL QUE A JUICIO DE ALGÚN “LICITANTE” SE COMETA ALGUNA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA “LEY”, PODRÁ PRESENTAR SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO ANTE LA “SFP”.

XXVII .2 CONTROVERSIAS.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DEL CONTENIDO DE ESTAS “BASES”, EL “CONTRATO” OBJETO DE ESTA “LICITACIÓN” Y DE LA PROPIA “LEY”, SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 PÁRRAFO PRIMERO DE LA “LEY”.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA “LEY”, LA “SFP” , LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANTES SECRETARIA DE COMERCIO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTARÁN FACULTADAS PARA INTERPRETAR LA “LEY” PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS.

EN LO NO PREVISTO POR LA “LEY” Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 13 DE LA “LEY”.

XXVII .3 SANCIONES.

LOS “LICITANTES” QUE INFRINJAN LA “LEY” SERÁN SANCIONADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79 Y 81 DE LA “LEY”.

SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO”, CUANDO EL “CONTRATISTA” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CONFORME AL “CONTRATO” RESPECTIVO. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 FRACCIÓN I I DE LA “LEY” Y ARTÍCULO 129 DEL “REGLAMENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR.

ADEMÁS DE LAS SANCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SERÁN APLICABLES LAS QUE CONFORME AL “CONTRATO” SE ESTABLEZCAN Y AQUELLAS



QUE EN LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA EXISTAN. XXVII .4 PENAS CONVENCIONALES

SE APLICARÁN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 56 Y 58 DEL “REGLAMENTO”. EL “ INSTITUTO”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL “CONTRATO”, SE ESTÁ EJECUTANDO POR EL “CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL EL “ INSTITUTO” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE REAL DE LOS TRABAJOS CON RESPECTO A LA QUE DEBIÓ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, EL “ INSTITUTO” PROCEDERÁ A EFECTUAR UNA RETENCIÓN DE 0.5% (MEDIO PUNTO PORCENTUAL) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE COMPARAR EL IMPORTE PROGRAMADO CONTRA EL IMPORTE REALIZADO, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO, MONTO QUE SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN AL “CONTRATISTA”. EL “CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR LA RETENCIÓN EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES, SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA DEL PROGRAMA PACTADO PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, EL MONTO QUE RESULTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL “ INSTITUTO” A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “CONTRATISTA”. ADICIONALMENTE, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL “CONTRATISTA” NO HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A ÈL MISMO, PAGARÁ AL “ INSTITUTO” UNA PENALIZACIÓN DE 0.5% (MEDIO PUNTO PORCENTUAL) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR POR CADA DÍA DE ATRASO EN QUE INCURRA, A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DEL 10% (DIEZ PUNTOS PORCENTUALES) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. SI POR CAUSAS INJUSTIFICADAS, LOS TRABAJOS OBJETO DEL “CONTRATO” NO SE ENTREGAN EN EL PLAZO CONVENIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADO, TODO GASTO QUE EL “ INSTITUTO” EFECTÚE POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LOS TRABAJOS, SERÁN CON CARGO AL “CONTRATISTA” Y SU IMPORTE SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE EL “ INSTITUTO” DEBA HACER AL “CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EL “ INSTITUTO” PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” O RESCINDIRLO.

NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”.

XXVII I . ASPECTOS VARIOS.



XXVII I .1. IMPUESTOS Y DERECHOS.

LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁN PAGADOS POR EL “CONTRATISTA”, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 99 PÁRRAFO PRIMERO DEL “REGLAMENTO”. DE IGUAL FORMA AQUELLOS GASTOS DERIVADOS, EN SU CASO, DE LAS ADQUISICIONES DE PRODUCTOS IMPORTADOS QUE NECESITE PARA CUMPLIR CON LA OBRA CONTRATADA, INCLUYENDO LOS GASTOS DE ADUANAS Y DEMÁS DERECHOS DE IMPORTACIÓN Y FLETES.

XXVII I .2. RETENCIONES.

EL “LICITANTE” AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL “CONTRATO”, ACEPTA QUE LE SEA RETENIDO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN EL CINCO AL MILLAR, APLICADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA “SFP”, ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y ARTÍCULO 92 DEL “REGLAMENTO”.

XXIX. ANEXOS

SE CONSIDERAN COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES “BASES” LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN Y LOS CUALES SE ENTREGAN A LOS “LICITANTES” PARA QUE ELABOREN SUS “PROPUESTAS”.

XXIX.1. DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DOCUMENTO L-1 DOCUMENTO L-6 DOCUMENTO L-2 DOCUMENTO L-7 DOCUMENTO L-3 DOCUMENTO L-8 DOCUMENTO L-4 (SIN FORMATO) DOCUMENTO L-9 DOCUMENTO L-5 DOCUMENTO L-10 (SIN FORMATO) XXIX.2. DE LA “PROPUESTA” TÉCNICA DOCUMENTO T-1 (SIN FORMATO) DOCUMENTO T-9 DOCUMENTO T-2 DOCUMENTO T-10 DOCUMENTO T-3a Y T-3b DOCUMENTO T-11 DOCUMENTO T-4 DOCUMENTO T-12 DOCUMENTO T-5 DOCUMENTO T-13 (SIN FORMATO) DOCUMENTO T-6 DOCUMENTO T-14 DOCUMENTO T-7a, T-7b Y T-7c DOCUMENTO T-15 DOCUMENTO T–8 XXIX.3. DE LA “PROPUESTA” ECONÓMICA DOCUMENTO E-1 DOCUMENTO E- 9 DOCUMENTO E-2 DOCUMENTO E-10 DOCUMENTO E-3a Y E-3b DOCUMENTO E-11 DOCUMENTO E-4 DOCUMENTO E-12 DOCUMENTO E-5 DOCUMENTO E-13 DOCUMENTO E-6 DOCUMENTO E-14 DOCUMENTO E-7 DOCUMENTO E-15 DOCUMENTO E- 8a Y E-8b

XXIX.4. - RELACIÓN DE PLANOS (EN SU CASO)



SE ANEXAN PLANOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS A LOS “LICITANTES” PARA QUE PUEDAN PREPARAR DE UNA MANERA MAS COMPLETA SUS “PROPUESTAS”. ANEXO 1 CATÁLOGOS DE CONCEPTOS DE LAS OBRAS A COTIZ AR

A T E N T A M E N T E EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS. SILVI ANO GIL ROJAS.

MÉXICO, D. F. A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008



ANEXO L-1

CARTA PODER SIMPLE

MÉXICO, D. F . A DE DE 2008

C. SILVI ANO GIL ROJAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E: EL SUSCRITO __________________ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN MI

CARÁCTER DE _______________ DE LA EMPRESA

___________________________________________ SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO

NOTARIAL NO.___________________ DE FECHA______________ OTORGADO ANTE EL

NOTARIO PUBLICO No________ DE LA CIUDAD DE ________________ Y QUE SE ENCUENTRA

REGISTRADO BAJO EL NO.______________ DE REGISTRO PUBLICO Y DE COMERCIO DE DE

FECHA ___________, OTORGO LA PRESENTE “CAR TA PODER” AL

C.___________________________ PARA QUE A MI NOMBRE Y EN MI REPRESENTACIÓN, SE

ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE

DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE LA VISITA DE OBRA, JUNTA DE

ACLARACION DE BASES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, FALLO Y

REALIZAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS CON RELACIÓN A LA

L ICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ____________________, CONSISTENTE EN

________________________________________________________________ , CON DOMICILIO

EN____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

___________________________

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

_________________________________

________________________________

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y DOMICILIO NOMBRE, CARGO, FIRMA Y

DOMICILIO

QUIEN OTORGA EL PODER QUIEN RECIBE EL PODER

TESTIGOS

_________________________________

________________________________

NOMBRE, DOMICILIO, TELÉFONO FIRMA NOMBRE, DOMICILIO, TELÉFONO Y FIRMA

EN PAPEL MEMBRET EADO DE LA EMPRESA



ANEXO L-2 DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD YO (NOMBRE DEL REPRESENTANT E LEGAL DE LA EMPRESA) , M ANIFIESTO B AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENT ADOS, SO N CIE RTOS Y HAN SIDO DEBIDAM ENT E VERIF IC ADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CO N FACULTADES SUF IC IENT ES P AR A SUSCRIBIR L A PRO PUEST A EN LA PRESENT E L ICIT ACIÓN PÚBL ICA N ACIO NA L Y, EN SU CASO EL CONT RATO Q UE DERIVE, A NOMBRE Y REPRESENT ACIÓN DE: (NO MBRE DE LA EMPRESA) L IC IT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: ___________________ _ DESCRIPCIÓN: (DE LO S T RAB AJOS) REG ISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENT ES: DOMICIL IO F ISCAL .- CALLE Y NÚMERO: COLONIA : DELEGACIÓN O MUNICIPIO: CÓDIGO POST AL :

ENT IDAD F EDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX: CORREO ELECT RÓNICO ( E - MAIL) : NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CO NST A SU ACTA CONST ITUT IVA: FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y C IRCUNSCRIPCIÓ N DEL NOT ARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE D IO FE DE LA MISMA: DAT OS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGIST RO PÚBL ICO DE COMERCIO

RELACIÓ N DE ACCIONISTAS: APELLIDO PAT ERNO APELLIDO MATERNO NO MBRE(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJ ET O SO CIAL: REF ORMAS AL ACT A CONST ITUT IVA: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOT ARIO PÚBL ICO ANTE EL CUAL SE DIO F E DE LA MISMA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANT E:

DAT OS DEL DOCUMENTO MEDIANT E EL CUAL SE ACREDIT A SU PERSO NALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA NO. : FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOT ARIO PÚBL ICO ANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZÓ :

(C IUDAD) , A __ DE __________ DE 2008

NOT A: LOS DO CUMENTOS A LOS QUE SE HACE MENCIÓN EN LOS PÁRRAF OS QUE ANT ECEDEN DEBERÁN EXHIB IRSE POR EL “L IC IT ANT E” GANADOR EN O RIGINALES PARA SU COT EJO Y EN COPIA S IMPLE, PREVIO AL ACT O DE F IRMA DE CONT RATO.

PROTESTO L O NECESARIO

__________________________________________

NOMBRE, CARG O Y F IRMA DEL REPRESENT ANT E LEGAL




ANEXO LANEXO LANEXO LANEXO L----3333

IDENTIFICACION VIGENTE Y COPIA PARA SU COTEJO QUE I NCLUYA FIRMA Y FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL. O EN CA SO DE QUE EL “LICITANTE” SEA PERSONA FÍSICA, COPIA DE SU ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (R. F. C.) Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, COPIA DE SU ACTA DE NACIMI ENTO Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.

__________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS

SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA “LEY”.

MÉXICO, D. F . A DE DE 2008 C. S IL VIANO G IL ROJAS DIRECTO R DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y O BRAS P R E S E N T E : EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENT ACIÓ N DE ___________________ EN

CUMPLIMIENTO A LOS REQUIS ITOS EST ABLECIDOS EN LAS BASES DE L ICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL NO . ____________________, CONSIST ENTE EN

______________________________________________________________________________________ ,

CON DOMIC IL IO EN _____________________________________

________________________________________________________, MANIF IESTO BAJO PROT ESTA DE

DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA ASÍ CO MO NINGUNO DE LO S SOCIO S DE MI REPRESENT ADA, NI

EL QUE SUSCRIBE, CUYO NOMBRE APARECE EN EL MEMBRETE, NO SE ENCUENTRA EN N INGUNO DE

LOS SUPUESTO S QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBL ICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART ICULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY F EDERAL DE

RESPONSABIL IDADES ADMIN ISTRAT IVAS DE LOS SERVIDORES PUBL ICOS.

EL ART ÍCULO 51 DE “LA LEY” QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS Y ENT IDADES SE ABSTENDRÁN DE RECIBIR PROPUESTAS O DE CELEBRAR CONTRATO ALGUNO EN LAS MAT ERIAS A QUE SE REFIERE ESTA LEY, CON LAS PERSONAS S IGUIENTES:

I. AQUÉLLAS EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE INTERVENGA EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN TENGA INTERÉS PERSONAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS, INCLUYENDO AQUELLAS DE LAS QUE PUEDA RESULTAR ALGÚN BENEFICIO PARA ÉL, SU CÓNYUGE O SUS PARIENTES CONSANGUÍNEOS HASTA EL CUARTO GRADO, POR AFINIDAD O CIVILES, O PARA TERCEROS CON LOS QUE TENGA RELACIONES PROFESIONALES, LABORALES O DE NEGOCIOS, O PARA SOCIOS O SOCIEDADES DE LAS QUE EL SERVIDOR PÚBLICO O LAS PERSONAS ANTES REFERIDAS FORMEN O HAYAN FORMADO PARTE DURANTE LOS DOS AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE;

II. LAS QUE DESEMPEÑEN UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, O BIEN, LAS

SOCIEDADES DE LAS QUE DICHAS PERSONAS FORMEN PARTE, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESPECÍFICA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;

III. AQUELLOS CONTRATISTAS QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS, LA DEPENDENCIA O

ENTIDAD CONVOCANTE LES HUBIERE RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE UN CONTRATO DENTRO DE UN LAPSO DE UN AÑO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. DICHO IMPEDIMENTO PREVALECERÁ ANTE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE DURANTE UN AÑO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN;

IV. LAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA, EN LOS TÉRMINOS

DEL TITULO SÉPTIMO DE ESTE ORDENAMIENTO Y TITULO SEXTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;

V. AQUÉLLAS QUE HAYAN SIDO DECLARADAS O SUJETAS A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA

ANÁLOGA; VI. LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN UN MISMO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, QUE SE



ENCUENTREN VINCULADOS ENTRE SÍ POR ALGÚN SOCIO O ASOCIADO COMÚN; VII. LAS QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y PREVIAMENTE, HAYAN

REALIZADO O SE ENCUENTREN REALIZANDO POR SÍ O A TRAVÉS DE EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL, EN VIRTUD DE OTRO CONTRATO, TRABAJOS DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE OBRA; PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN; PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS; SELECCIÓN O APROBACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y PROCESOS;

VIII. AQUÉLLAS QUE POR SÍ O A TRAVÉS DE EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DEL MISMO GRUPO

EMPRESARIAL, PRETENDAN SER CONTRATADAS PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, PERITAJES Y AVALÚOS, CUANDO ÉSTOS HAYAN DE SER UTILIZADOS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS EN LOS QUE DICHAS PERSONAS O EMPRESAS SEAN PARTES;

IX. LAS QUE HAYAN UTILIZADO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PROPORCIONADA INDEBIDAMENTE POR

SERVIDORES PÚBLICOS O SUS FAMILIARES POR PARENTESCO CONSANGUÍNEO Y POR AFINIDAD HASTA POR CUARTO GRADO, O CIVIL;

X. LAS QUE CONTRATEN SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y APOYO DE CUALQUIER TIPO DE

PERSONAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, SI SE COMPRUEBA QUE TODO O PARTE DE LAS CONTRAPRESTACIONES PAGADAS AL PRESTADOR DEL SERVICIO, A SU VEZ, SON RECIBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, CON INDEPENDENCIA DE QUE QUIENES LAS RECIBAN TENGAN O NO RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN, Y;

XI. LAS DEMÁS QUE POR CUALQUIER CAUSA SE ENCUENTREN IMPEDIDAS PARA ELLO POR DISPOSICIÓN DE

LEY.

A T E N T A M E N T E

______________________


EN PAPEL MEMBRET EADO DE LA EMPRESA.




MANIF EST ACIÓ N DE NO ENCONTR ARSE INHABIL ITADO S POR R ESOL UCIÓN DE L A SECRET ARÍA DE L A F UNCIÓN PÚBL IC A.

MÉXICO, D. F . A DE DE 2008 C. S IL VIANO G IL ROJAS DIRECTO RA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y O BRAS P R E S E N T E :

EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENTACIÓN DE ___________________ EN


NACIONAL NO . ____________________, CONSIST ENTE EN

______________________________________________________________________________________ ,

CON DOMIC IL IO EN _____________________________________

________________________________________________________, MANIF IESTO BAJO PROT ESTA DE

DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA ASÍ CO MO NINGUNO DE LO S SOCIO S DE MI REPRESENT ADA, NI

EL QUE SUSCRIBE, CUYO NOMBRE APARECE EN EL MEMBRET E, SE ENCUENTRAN INHABIL IT ADOS

POR RESOLUCIÓN DE LA SECRET ARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS SUPUESTOS Q UE

ESTABLECE EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XXI I I Y 78 PENÚLT IMO PÁRR AF O DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVIC IOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O EN LOS TÉRMINO S DE LA LEY DE

ADQ UISIC IONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICO S DEL SECTOR PÚBL ICO .


______________________


EN PAPEL MEMBRET EADO DE LA EMPRESA.




M ANIFESTACION DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OB LIGACIONES F ISC ALES


C. SILVI ANO GIL ROJAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E: EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENTACION DE__________________ EN

CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL No. ____________________, CONSISTENTE EN

_______________________________________________________________________, CON

DOMICILIO EN: __________________________________________________________

_____________________________________________, . MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LAS

DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y LAS LEYES TRIBUTARIAS,

COMO SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 32.D NOVENA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNEA

FISCAL PARA EL 2004, Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL 17 DE

MARZO DE 2005


______________________________________________


EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA




MANIF EST ACIO N DEL DOM ICIL IO PAR A OIR Y RECIBIR NOT I F ICACIONES


C. S IL VIANO G IL ROJAS DIRECTO R DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y O BRAS P R E S E N T E : EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENT ACION DE__________________ EN


NACIONAL No . ____________________, CONSISTENTE EN ______________________________________

_______________________________________________ , CON DOMICIL IO EN _____________

______________________________________________________________________________ ,

MANIF IESTO BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD QUE EL DOMICIL IO DE MI REPRESENT ADA

ES_____________________________________________________________ _______________________ Y

EL DEL REPRESENTANTE LEGAL ES ______________

_______________________________________________________________________________

________________________, PARA OIR Y RECIBIR TODO T IPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y EN SU CA SO DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRA

PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCT ER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.


______________________________________________





ANEXO TANEXO TANEXO TANEXO T----2222

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS

MEXICO, D. F . A DE DE 2008

C. SILVI ANO GIL ROJAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E: EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENTACIÓN DE__________________ EN


NACIONAL No. ________________________, CONSISTENTE EN

_____________________________

________________________________________________________________________________

____ , CON DOMICILIO EN

__________________________________________________________________

________________________________________________________, MANIFIESTO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS CURRICULUM VITAE QUE SE ANEXAN AL

PRESENTE, SON DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS Y Q UE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA

Y CAPACIDAD REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.


______________________________________________





ANEXO TANEXO TANEXO TANEXO T----3a3a3a3a

CURRICULUM VIT AE DE LA EMPRES A




NACIONAL No. ____________________, CONSISTENTE EN

_________________________________

________________________________________________________________________________

_, CON DOMICILIO EN

___________________________________________________________________, MANIF IESTO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA ES

VERIDICO EL CUAL CONTIENE, NOMBRE, DOMICILIO Y TELEFONO DE LA PERSONA FISICA O

MORAL A LA Q UE SE LE PUEDE PEDIR INFORMES DE DICHAS OBRAS Y/O SERVICIOS,

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE CONTRATOS DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS, Y/O EN PROCESO QUE ACREDITAN LA EXP ERIENCIA Y CAPACIDAD

TECNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DICHOS

DOCUMENTOS ASI COMO LA RELACIÓN DE OBRAS SE ANEXAN A CONTINUACIÓN.


______________________________________________





ANEXO TANEXO TANEXO TANEXO T----3b3b3b3b

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES A LA FECHA

L IC IT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ____________________ RELATIVA A ____________________________________________________,CON DO MIC IL IO EN : _________________________________________________________________ RAZON SOCIAL DEL L IC IT ANT E . _______________________________

HOJ A _________ DE _________ FECHA ___________________

NOMBRE DEL CONTRAT ANT E, NOMBRE Y TELEFONO DE LA PERSONA A LA QUE SE PUEDEN PEDIR INFORMES DE DICHAS OBRA, Y/O SERVIC IOS BREVE DESCRIPCIÓN

LUG A

R

MONTO

DEL CONT RAT

O

FECHAS DE AVANCES

IN ICIO

TERMINACION

FISICO

F INANCIERO


______________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN PAPEL MEMBRET EADO DE LA EMPRESA




CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

MEXICO, D. F. A DE DE 2008



NACIONAL No. _____________________________, CONSISTENTE EN

_____________________________________________________________________________,

CON DOMICILIO EN __________________________________________________________

__________________________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD QUE: TODOS LOS TRABAJOS, DOCUMENTOS Y DATOS TÉCNICOS

DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANTES MENCIONADA, SERÁN

MANEJADOS CON ABSOLUTA CONFIDENCIAL IDAD , EN EL SUPUESTO QUE EL “ INSTITUTO”

DECIDA ENCOMENDARNOS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AUN CUANDO NUESTRA

PROPUESTA FUESE DESECHADA O NOS ABSTENGAMOS DE PRESENTAR PROPUESTA.

EL “ INSTITUTO” PODRÁ EJERCER LAS ACCIONES PENALES QUE SE DERIVEN DE LA

VIOLACIÓN A ESTA CARTA COMPROMISO EN CUALQUIER TIEMPO, SIN PERJUICIO DE LAS

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O CIVILES A QUE HAYA LUGAR.


______________________________________________






M ANIFIESTO DE NO RESCISIÓN DE CONTRATOS, NI MORA EN ENTREG A




NACIONAL No. ______________________________________, CONSISTENTE EN

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________, CON DOMICILIO EN

___________________________________________________________, MANIFIESTO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A MÍ REPRESENTADA NO SE LE H A RESCINDIDO

NINGUN CONTR ATO DE OBRA PUBLICA, Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN

LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 127 DEL REG LAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIO NADOS CON LAS MISM AS, ASÍ MISMO QUE NO SE ENCUENTR A EN

SITU ACIÓN DE MOR A EN TIEMPOS DE ENTREGA DE NINGUNA OBRA Y/O SERVICIO

RELACIONADOS CON LA MISMAS TANTO ANTE EL “ INSTITUTO” COMO ANTE NING UNA

DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.


______________________________________________






CARTA COMPROMISO DE CONOCER, RESPETAR Y CUMPLIR CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES




NACIONAL No. ___________________________________ , CONSISTENTE EN

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________, CON DOMICIL IO EN

______________________________________________________________________________

__________________________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA CONOCE, EL PROYECTO EJECUTIVO, LAS

INSTALACIONES EN GENERAL, RESPETARA Y CUMPLIRA INTEGRAMENTE LOS ALCANCES Y

ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS PROPORCIONADOS POR EL “ INSTITUTO”; LA

NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE DE LA ZONA O REGION DEL SITIO OBJETO DE LOS

TRABAJOS, LA LEGISLACION GENERAL QUE SE DEBE CUMPLIR EN LA REALIZACION DE LA

OBRA, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES, EL REGLAMENTO DE

CONSTRUCCIONES, LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS, LOS PROCEDIMIENTOS

CONSTRUCTIVOS Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARNOS A SUS TERMINOS.


______________________________________________





ANEXO TANEXO TANEXO TANEXO T----7a7a7a7a

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

C. SILVI ANO GIL ROJAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E: EN LA CIUDAD DE___________________ S IENDO LAS _____________ HORAS DEL DIA ____

DE ____________ DEL 2008, POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE EL C.

__________________________ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ________ ______________,

EN SU CARÁCTER DE ____________________________________ , PERSONALIDAD QUE

ACREDITA CON _______________________ No. _____________ ESTUVO PRESENTE Y

PARTICIPO EN LA VISITA AL SITIO DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA CORRESPONDIENTE A

_________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________OBJETO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ____________________ PARA QUE EN LA ELABORACION

DE SU PROPUESTA CONSIDERE LAS CONDICIONES EN QUE DEBERA EJECUTARSE LOS

TRABAJOS, Y/O INCLUYA CUALQUIER CO NTINGENCIA QUE PUDIERA PRESENTARSE Y QUE

AFECTARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

NOTA: AUNQUE NO HAYA ASISTIDO A LA VISITA DE OBRA, SE DEBERA ANEXAR ESTE

FORMATO A SU PROPUESTA.

POR EL INSTITUTO POR L A EMPRES A

____________________________ _______________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ANEXO TANEXO TANEXO TANEXO T----7b7b7b7b

M ANIFESTACION DE CONOCIMIENTO DEL SITIO OBJETO DE LOS TRAB AJOS




NACIONAL No. _____________________, CONSISTENTE EN

_____________________________________________________________________________,

CON DOMICIL IO EN ____________________________________________________________

___________________________________________________________, MANIFIESTO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCEMOS EL SITIO OBJETO DE LOS TRAB AJOS ,

SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y NORMAS QUE APLICAN EN MATERIA AMBIENTAL, QUE

HEMOS OBSERVADO TODOS LOS PROBLEMAS Y CONDICIONANTES QUE SE TENDRÁN PARA

EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y QUE SERÁN CONSIDERADOS EN NUESTRA

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.


______________________________________________





ANEXO TANEXO TANEXO TANEXO T----7c7c7c7c

M ANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL ACTA D E L A JUNT A DE ACL AR ACIONES


C. SILVI ANO GIL ROJ AS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E:

EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENTACION

DE__________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN

LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

_______________________________, CONSISTENTE EN

__________________________________________________________________________

____ __________________________________________________________ , CON

DOMICILIO EN

__________________________________________________________________________

____ ____________________________________________________________,

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCEMOS Y EST AMOS DE

ACUERDO, EN LA FORMA Y TERMINOS CON EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA JUNT A

DE ACL AR ACIONES Y QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA, SERAN

CONSIDERADOS EN NUESTRA PROPUESTA, TECNICA Y ECONOMICA.


______________________________________________






MANIFESTACION DE CONOCIMIENTO DE CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y DE LAS BASES


C. SILVIANO GIL ROJAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E:


DE__________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

________________________, CONSISTENTE EN

_______________________________________________________________

_______________

___________________________________________________________,

CON DOMICILIO EN

_______________________________________________________________

_________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO Y ESTOY DE ACUERDO, CON EL

CONTENIDO, FORMA Y TERMINOS DEL MODELO DEL CONTRATO Y DE

LAS BASES DE LICITACIÓN.


______________________________________________





ANEXO T-9

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA

MÉXICO, D. F. A __ DE _______ DEL 2008

C. SILVIANO GIL ROJAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E:

EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENTACIÓN

DE___________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ____________________,

CONSISTENTE EN____________________________________________________________, CON

DOMICILIO EN___________________________________________________________________,

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PARTES DE LA OBRA A

SUBCONTRATAR SERÁN:_______________________________________________________ASÍ

MISMO LOS DOMICILIOS (CALLE Y No. , COLONIA, CIUDAD Y TELÉFONO) QUE A

CONTINUACIÓN SE INDICAN:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DE:_______________________________________________


____________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA




MANIFESTACION DE CONTAR CON LOS REGISTROS PATRONALE S


C. SILVIANO GIL ROJAS DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E:


DE__________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN

LAS BASES DE LIC ITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ___________________________,

CONSISTENTE EN

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________, CON

DOMICILIO EN

__________________________________________________________________________

___________________________________________________, MANIFIESTO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON LOS

REGISTROS PATRONALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

R.F.C. ________________________

I .M.S.S. _______________________

INFON AVIT ___________________

NOTA: SE ANE XA COPIA SIMPLE DE DICHOS REGISTROS


______________________________________________





ANEXO T-11 L IC IT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ___________________ _

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

MANIF EST AR DE Q UE PO R S I MISMO O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPT AR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBL ICOS DE LA ENT IDAD CO NVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PRO PUEST AS, EL RESULT ADO DEL PRO CEDIMIENTO DE CONT RATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PART IC IPANTES, Y EVIT AR ARREGLOS CO MPENSATO RIOS O CONTRIBUCIONES DEST INADAS A INF LUENCIAR O ASEGURAR LA CONT RATACIÓN PARA S I O PARA TERCERO S.

1. O MIT IR ACT IT UDES Y REALIZ ACIÓN DE ACTOS QUE PUEDAN DAÑAR LA REPUT ACIÓN DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENT ALES O DE TERCEROS.

2. EXHORT AR QUE LO S SERVIDORES PUBL ICOS QUE PO R RAZON DE SU ACTIVIDAD INT ERVENG AN EN EL

PROCESO DE CONT RATACIÓN, CUMPLAN CON LOS CO MPRO MISOS AQ UÍ PACTADOS Y DIFUNDIR EL PRESENTE PACTO ENTRE SU PERSONAL, AS I CO MO T ERCEROS QUE TRABAJEN PARA EL INSTITUTO, QUE POR RAZONES DE SUS ACTIV IDADES INTERVENGAN DURANT E EL PRO CESO DE CONTRATACIÓN.

3. DESARROLLAR SUS ACT IV IDADES EN EL PROCESO DE CONT RAT ACIÓN DENTRO DE UN CODIGO DE

ET ICA Y CONDUCT A.

4. EVITAR ARREG LOS COMPENSATORIOS O CONTRIBUCIONES DEST INADAS A FAVORECER LA CONTRATACIÓN.

5. RECHAZ AR CUALQUIER TIPO DE CO MPENSACIÓN QUE PUDIERA PREDISPO NERLE A OTO RGAR

VENT AJAS EN EL PROCESO DE CONT RATACIÓN.

6. ACTUAR CON HONEST IDAD Y T RANSPARENCIA DURANT E EL PRO CESO DE CONTRATACIÓN.

7. ACTUAR EN T ODO MO ME NTO CON IMPARCIALIDAD EN BENEFICIO DEL INST ITUTO Y S IN PERJUIC IO DE LA EMPRESA.

8. LLEVAR A CABO SUS ACTIV IDADES CO N INT EGRIDAD PROF ESIONAL, SIN PERJUDICAR LOS INT ERESES

DE LA SOCIEDAD Y LA NACIÓN. EL PRESENT E PACTO DE INT EG RIDAD SE F IRMA DE CO MUN ACUERDO EN MÉXICO, D . F . A ____ DE

___________ DE 2008 .

POR EL INSTITUTO

______________________________________________ NOMBRE Y CARGO

POR LA EMPRESA

_______________________________________ NO MBRE Y CARGO





NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

PARA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONOMICOS Y FIRMANTES DE LA CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN

TRACCCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

El compromiso de México en el combate a co rrupc ión ha t rascend ido nuestras f ronteras y e l ámb ito de acc ión de l gobierno federa l. En e l p lano in ternac iona l y como miembro de la Organ izac ión para la Cooperac ión y e l Desar ro l lo Económico (OCEDE) y f i rmante de la Convenc ión para combat i r e l cohecho de serv idores púb l icos ext ran jeros en t ransacc iones comerc ia les in ternac ionales , hemos adqu ir ido responsabi l idades que invo lucran a los sec tores públ ico y pr ivado. Es ta convenc ión busca es tab lecer med idas para preveni r y pena l i zar a las personas y a las empresas que prometan o den gra t i f icac iones a funcionar ios púb l icos extran je ros que par t ic ipan en t ransacc iones comercia les in ternac iona les . Su ob je to es e l iminar la competenc ia des lea l y c rear igua ldad de opor tun idades para las empresas que comp iten por las contra tac iones gubernamenta les . La OCDE ha es tab lec ido mecan ismos muy c laros pa ra que los países f i rman tes de la Convenc ión cump lan con las recomendac iones emit idas por ésta, y en e l caso de México, in ic ia rá en nov iembre de 2003 una segunda fase de eva luación, la pr imera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos ve r i f icará, entre o t ros :

o La compat ib i l idad de nuest ro marco jur íd ico con las d ispos ic iones de la Convenc ión . o E l conoc imien to que tengan los sec tores púb l ico y pr ivado de las recomendac iones de la

Convenc ión . E l resu ltado de es ta evaluac ión impactara e l g rado de invers ión oto rgado a México por las agenc ias ca l i f icadoras y la a t racc ión de invers ión ext ran jera . Las responsabi l idades del sec tor púb l ico se cent ran en:

o Pro fund izar las re formas lega les que in ic ió en 1999. o Dif und i r las recomendac iones de la Convenc ión y las ob l igac iones de cada uno de los

ac tores compromet idos en su cump l im iento . o Presentar casos de cohecho en proceso y conc lu idos ( inc luyendo aque l los re lac ionados

con lavado de d inero y ext rad ic ión ) . Las responsabi l idades del sec tor pr ivado contemplan:

o Las empresas; adoptar esquemas prevent ivos como e l es tab lec imien to de códigos de conducta, de mejores p rác t icas corporat ivas (contro les in te rnos, mon itores, informac ión f inanc ie ra públ ica , aud i tor ias externas ) y de mecanismos que prevengan e l o f rec imiento y o torgamiento de recursos o b ienes a serv idores púb l icos, para obtener benef ic ios par t icu lares o pa ra la empresa.

o Los contadores púb l icos ; rea l izar aud i tor ias, no encubr ir ac t iv idades i l íc i tas , dob le contab i l idad y t ransacc iones indeb idas, como as ientos contab les , fa ls i f icados, in formes f inanc ie ros f raudulentos , t rans ferenc ias s in autor izac ión , acceso a los ac t ivos s in consent imiento de la gerenc ia , ut i l i zar reg is t ros contab les p rec isos ; informar a los d irec t ivos sob re conductas i lega les .

o Los abogados; promover e l cump l im iento y rev is ión de la Convenc ión ( impr imir e l carác ter v incu la tor io entre ésta y la leg is lac ión nac iona l ) ; impulsar los esquemas prevent ivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las pe rsonas f ís icas o mora les (pr ivados) y a los serv ido res púb l icos que incumplan las recomendac iones de la Convenc ión, impl ican entre ot ras , pr ivac ión de la l iber tad, extrad ic ión, decomiso y/o embargo de dinero y b ienes.



Asimismo, es impor tante conocer que el pago real izado a serv idores púb l icos ext ran jeros es persegu ido y cas t igado independien temente que e l f unc ionar io sea acusado o no. Las invest igac iones pueden in ic ia rse por denunc ia , pero tamb ién por o t ros med ios , como la rev is ión de la s i tuac ión pat r imon ia l de los serv idores púb l icos o la ident i f icac ión de t ransacciones i l í c i tas , en e l caso de las empresas. E l cu lpab le puede ser perseguido en cua lqu ier país f i rman te de la Convenc ión, independien temente de l lugar donde e l ac to de cohecho haya s ido comet ido. En la med ida que estos l ineamientos sean conoc idos po r las empresas y los serv idores púb l icos de l país , es taremos contr ibuyendo a constru i r es t ruc turas prevent ivas que impidan e l incumpl imiento de las recomendac iones de la convenc ión y por tan to la comis ión de ac tos de corrupc ión. Por ot ra par te , es de seña lar que e l Cód igo Penal Federa l sanc iona e l cohecho en los s igu ientes términos: Ar t icu lo 222 Cometen e l de l i to de cohecho:

I . E l serv idor púb l ico que por s i , o por in terpós i ta persona so l ic i te o rec iba indeb idamente para s i o para o t ro , d inero o cua lqu ier o t ra dád iva, o acepte una promesa, para hacer o de jar de hacer a lgo jus to o in jus to re lac ionado con sus funciones, y

I I . E l que de manera espontánea dé u of rezca d inero o cua lqu ier o t ra dád iva a a lguna de las personas que se menc iona en la f racc ión ante r io r , para que cua lqu ie r serv idor púb l ico haga u omita un acto jus to o in jus to re lac ionado con sus func iones.

A l que comete e l de l i to de cohecho se le impondrán las s igu ientes sanc iones: Cuando la cant idad o e l va lor de la dád iva o promesa no exceda de l equiva lente a qu in ientas veces el sa la r io mín imo d iar io v igente en e l Dis t r i to Federa l en e l momento de cometerse el de l i to , o no sea va luab le , se impondrán de t res meses a dos años de pr is ión, mu lta de t re in ta a t resc ientas veces e l sa lar io mín imo d iar io v igente en e l D is t r i to Federal en e l momento de cometerse e l de l i to y dest i tuc ión e inhab i l i tac ión de t res meses a dos años para desempeñar o t ro emp leo , cargo o comis ión púb l icos . Cuando la cant idad o valor de la dad iva, promesa o pres tación exceda de qu in ientas veces el sa lar io mín imo diar io v igente en e l D is t r i to Federal en e l momento de cometerse le de l i to , se impondrán de dos años a catorce años de pr is ión, mu lta de t resc ientas a qu in ien tas veces el sa lar io mín imo d iar io v igente en el D is t r i to Federal en e l momento de cometerse e l de l i to y dest i tuc ión e inhab i l i tac ión de dos años a catorce años para desempeñar o t ro empleo, cargo o comis ión púb l icos . En n ingún caso se les devolverá a los responsab les de l de l i to de cohecho, e l d inero o dád ivas entregadas, las m ismas se apl icaran en benef ic io del Es tado. Cap itu lo XI Cohecho a serv idores púb l icos extran jeros Ar t icu lo 222 b is Se impondrán las penas prev is tas en e l ar t icu lo anter io r a l que con e l p ropós ito de ob tener o re tener para s í o para otra persona venta jas indeb idas en e l desar ro l lo o conducc ión de t ransacc iones comerc ia les in te rnac iona les , of rezca, prometa o de, por s í o por in terpós i ta persona d inero o cua lqu iera ot ra dád iva, ya sea en b ienes o serv ic ios:

I . A un serv idor púb l ico extran jero para que gest ione o se abstenga de gest ionar la t rami tación o reso luc ión de asuntos relac ionados con las funciones inheren tes a su emp leo, cargo o comis ión:



I I . A un serv idor púb l ico extran jero para l levar a cabo la t ramitac ión o reso luc ión de cualqu ier asunto que se encuent re fuera del ámb ito de las f unc iones inherentes a su emp leo, cargo o comis ión, o

I I I . A cua lqu ie r persona para que acuda ante un serv idor púb l ico extran jero y le requ iera o le proponga l leva r acabo la t rami tac ión o reso luc ión de cualqu ier asunto re lac ionado con las func iones inherentes a l empleo, ca rgo o comis ión de es te ú l t imo.

Para los e fec tos de es te ar t ícu lo se ent ienden como serv idores púb l icos ext ran jeros , toda persona que ostenta u ocupe un cargo púb l ico cons iderado as í por la ley respect iva , en los órganos leg is la t ivo , e jecut ivo o jud ic ia l de un Estado extran jero , inc luyendo las agenc ias o empresas autónomas, independien tes o de par t ic ipac ión es ta ta l , en cua lqu ier orden o n ive l de gobierno, as í como cua lquier organ ismo u o rgan izac ión púb l ica in te rnac ionales . Cuando a lguno de los del i tos comprend idos en este ar t icu lo se cometan en los supuestos a que se ref ie re e l a r t icu lo 11 de es te cód igo, e l juez impondrá a la persona mora l has ta qu in ientos d ías de mu lta y podrá decretar su suspens ión o d iso luc ión, tomando en cons iderac ión e l g rado de conocimiento de los órganos admin is t ra t i vos respecto de l cohecho en la t ransacc ión internac iona l y e l daño causado o e l benef ic io obten ido por la pe rsona mora l





M ANIFIESTO DE ADQUIRIR PÓLIZA DE RESPO NSABILIDAD CI VIL


C. SILVI ANO GIL ROJ AS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E:

EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENTACIÓN DE__________________ EN


NACIONAL No. ______________________________________, CONSISTENTE EN

_______________

________________________________________________________________________________

_______________________________________, CON DOMICILIO EN

______________________________

____________________________________________________, MANIF IESTO BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD QUE EN EL SUPUESTO QUE EL FALLO DE LA “LICITACIÓN” ME SEA

FAVORABLE, ME COMPROMETO A ADQUIRIR UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIV IL , O

UN SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS, POR LO S DAÑOS O PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL “CONTRATO”, PUDIERA CAUSAR A

SERVIDORES PÚBLICOS Y VISITANTES, ASÍ COMO A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS,

BIENES MUEBLES O INMUEBLES DEL “ INSTITUTO” , PO R UN IMPORTE IGUAL AL 100% (CIEN

PUNTOS PORCENTUALES) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. SI LOS DAÑOS O PERJUICIOS

EXCEDEN ESE IMPORTE, ME COMPROMETO A HACERME CARGO DE ELLOS.


______________________________________________






R E L A C I Ó N DE M AQ U I N AR I A Y EQ U I P O DE C O NS T RU C CI Ó N , PR O PI O O R E N T AD O

L I C IT AC I Ó N PÚ B LI C A N A CI O N AL No . _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ __ __ _ _ _ R E L AT I VA A _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ _ C O N D O M I C I L I O EN _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ ___ _ __ _ __ _ _ ___ _ _ __ _ _ __ _ _ ___ _ _ __ _ __ _ ___ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ _ R AZO N S O C I AL D E L

L I C IT AN T E _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ __ _ __ _ ___ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ __ _ _ __ ___

HO J A _ _ _ _ _ D E _ __ __ _

FE C H A _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _

E L L IC IT A N T E D E BE R A RE L A CI O N A R T O D A L A M AQ U I N AR IA Y EQ U I P O NE C E SA R I O S P A R A L A E J E CU C IO N D E L O S T R A B AJ O S

E Q UI PO D E SC R I P C I O N D E L A

M A Q U IN A R I A O E Q U IP O

M A RC A

CA R A C T E RI ST I C A S P A RT IC U L AR E S S IT I O D E

UB I C A C IÓ N

A C T UA L ( C IU DA D Y E NT . F E D . )

D IS P O N IB I L I DA D

M O D ELO

V ID A UT I L E N

A ÑOS

N o . DE S ER I E

CA P A CI DAD

C O M BU S T IBL E

P O T E N C IA D EL

M O TO R

PR O PIO R E NT A

C O M P RA

F EC HA


_ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ ___ _ __ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ __ _ _ ___

N O M BR E , C A RG O Y F IR M A D E L R EP R E S E N T AN T E L E G A L EN P A P EL M E M B R ET E A DO D E L A E M P R E S A



ANEXO E-1

C ART A COMPROMISO DE L A PROPUEST A ECONOMICA

MEXICO, D. F. A _____DE ________DE 2008 C. SILVI ANO GIL ROJAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS P R E S E N T E: EL SUSCRITO POR MI PROPIO DERECHO EN REPRESENTACION DE __________________ Y

EN CUMPLIMIENTO A LOS REQ UISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL No. _________________________________________, CONSISTENTE EN

_____________________ , CON DOMICILIO EN

_________________________________________.

P R O P O N G O

EJECUTAR LOS TRABAJOS MEDIANTE EL CO NTRATO RESPECTIVO Y DE ACUERDO A LAS

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA Y DE LA NORMATIV IDAD APLICABLE EN LA

REGION, EN UN PLAZO DE ____ DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL ___ DE

_____________ DE 2008 Y DE TERMINACION EL ___ DE __________ DE 2008.

DE CONFORMIDAD A LO ANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE M I PROPOSICION ES DE $______________, (_____CANTIDAD CON LETRA_____), SIN INCLUIR EL IMPU ESTO AL VALOR AGREGADO.

D E C L A R O

1 . QUE LOS PRECIOS UNITARIOS NO TENDRAN VARIACION DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA NI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO INCLUYENDO LOS CONVENIOS (SI LOS

HUBIERA)

2 . QUE CONOZCO Y ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LAS BASES DE

LICITACIÓN Y SUS ANEXOS, EN BASE A LO ANTERIOR FORMULO ESTA PROPOSICION

CON PLENA CONCIENCIA A TODAS LAS CIRCUNSTANCIA INHERENTES A LOS TRABAJOS.


______________________________________________





ANEXO E-1 (CONTINUACION)

CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA

M E C O M P R O M E T O 1. A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EN LA FORMA Y TERMINOS

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

2. A PRESENTAR ANTE EL “INSTITUTO” LAS FIANZAS DE: CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO Y DE GARANTIA POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS

ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES

SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

C O N V E N G O

QUE EN EL SUPUESTO QUE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ME SEA FAVORABLE Y NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO Y/O NO

PRESENTE LAS FIANZAS DE: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE LA

GARANTIA POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ACEPTO SER

SANCIONADO EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA

NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.


______________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




ANEXO E-2 AN AL IS IS DE PRECIOS UNIT ARIO S

L IC IT ACIÓ N PÚBLICA N ACIONAL No.

___________________________________________________ REL AT IVO A __________________________________________________________ CON DOMIC IL IO EN __________________________________________________________________ RAZO N SOCIAL DEL L ICITANT E. _______________________________________________________

HOJA ______DE ______

FECHA: _____________

DESCRIPCIO N DEL CONCEPTO: _________________________ _________________________ _______________________________________________________________________________

UN ID AD

MATERIAL ES UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNIT ARIO IMPORT E

CARGO POR M ATERIAL ES $

MANO DE O BRA UNIDAD

CANTIDAD


CARGO POR M ANO DE O BR A $

MAQUINARIA, HERRAM IENTA Y EQUIPO UNIDAD

CANTIDAD


CARGO POR M AQUIN ARIA, HERRAM IENT A Y/O EQUIPO $

R E S U M E N COSTO D IRECTO $

IND IRECTO % $

SUBTOT AL $

F INANCIAMIENTO % $

SUBTOT AL $

UTIL IDAD % $

SUBTOT AL $

CARGO S ADIC IONALES

( S.F .P . C INCO AL MILLAR) %

$

PRECIO UNIT ARIO $


______________________________________________ NOMBRE, CARG O Y F IRMA DEL REPRESENT ANT E LEGAL




ANEXO E-3a AN AL I S I S D E C O S T O S H O R A RI O S P A R A C A D A M AQ U I N AR I A Y EQ U I P O

L I C IT AC I Ó N P Ú B L I C A N AC I O N AL

No . _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ __ _ _ ___ _ __ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ ___ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _

_

RE L AT I V O A :

_ __ __ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ __ _ _ ___ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

R AZ O N SO CI AL DE L L I C IT AN TE . _ _ ___ _ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ __ _ _

HO J A _ _ _ _ __ D E __ _ _ _ _

F EC H A: _ _ _ _ ___ _ _ __ _ _

DE S C RI PC I O N D EL E Q UI P O : _ __ __ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ __ _ _ ___ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ __ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ __ _ _ ___ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ ___ _ __ _ _ __ _ __ __ _

U N I D AD

C AL C U LO D E C O S T O HO R AR IO

D AT O S G E NE R AL E S

V a= VA L O R DE A D Q U IS I C IO N $ P n= P O T E N C I A L NO M IN AL KW

V l l= VA L O R DE L L A NT A S $ T I PÓ D E C O M BU S T IB L E

V n= VA L O R NE T O = V a - V l l $ P c= P R E C I O C O M B U ST IB L E $ / L IT RO

Vr = V AL O R D E RE S CA T E $ F o= F A CT O R D E O P E RA C IÓ N

T i= T A S A DE I NT E R ES % A Ñ O G R UP O ( I ó I I )

P s= PR I M A D E S EG U RO S % A Ñ O C c= C A PA C I D A D D E L C A RT E R L IT R O

F m= F A CT O R D E M A N T E N IM I E NT O T a= T I EM P O E N T RE C A M B IO D E A CE IT E H O RA S

V e= V I DA E C O N O M I C A - H O R A S H O R AS F l= F AC T O R LU B RI CA N T E

Ha = T I E M P O T R A B AJ A D O PO R A ÑO H O R AS P a= P R EC IO D E A CE I T E $ / L IT RO

S o= SA L A RI O DE O P E R A C IÓ N $ Hv = V ID A E C O N O M IC A D E L LA N T AS H O RA S C AR G O S F I J O S

AC T I V A I NA C T I V A

DE P R EC IA C IO N D = ( V n - Vr ) / Ve

IN V E R S IO N I = { ( V n+ Vr ) / 2 H a} T i

S EG U RO S S = { ( Vn + Vr ) / 2 Ha} P s

M A N T E N IM I E NT O M = F m x D

S U BT O T AL

C AR G O S P O R C O N S UM O

CO M B U S T I B LE C o = Fo x P n x Pc

L UB R I C A N T E L= { C c /T a + ( F o x F l ) P n } P a

L L ANT A S V = V I I / Hv

S U BT O T AL

C AR G O S P O R O PE R AC I O N

O P E R AD O R $ O = S o / Ho r a s

S U BT O T AL

AC T I V A I NA C T I V A

CO ST O D I RE C T O H O R A M AQ U IN AR IA

A T E N T A M E N T E _ __ _ _ __ _ _ _ ___ _ __ _ _ _ __ _ ___ _ __ _ _ __ _ _ ___ _ _ __ _ _ _ __

N O M BR E , CA R G O Y F IR M A D E L R E PR E S EN T AN T E L E G A L EN PAPEL MEMBRET EADO DE LA EMPRESA



ANEXO E-3b

RELACION DE COSTOS – HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQU IPO

L ICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No.________________________________________________ _______________

REL AT IVO A:

_________________________________________________________________

RAZO N SOCIAL DEL L ICITANT E. ________________________________________________

HOJA ______DE ______

FECHA: _____________

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

UN IDAD COSTO-HOR ARIO

ACT IVA INACT IV A $ $


______________________________________________





ANEXO E-4

AN AL IS IS DESGLOS ADO DEL F ACTOR DE SAL ARIO REAL POR CAT EGORIA L ICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ___________________ __

REL AT IVO A _____________________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL DEL L ICITANT E. ___________________________________________________________________________________________

HOJ A ______DE ______ FECHA: _____________

DIAS NO L ABO RABL ES EN EL AÑO DIAS PAGADO S EN EL AÑO

DO MINGO S DIAS DIAS CALENDARIO DIAS

VACACIONES DIAS AGUINALDO DIAS

DIAS F ESTIVOS OF ICIALES POR LEY DIAS PRIMA VACACIONAL DIAS

DIAS POR CO STUMBRE DIAS

DIAS POR CONDIC IONES

CL IMAT OLOGICAS

DIAS

TOTAL DIAS TOTAL DIAS

DIAS PAGADOS D IAS PAGADOS FACT OR DE SALARIO INT EGRADO =- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FACTO R DE SBC = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

DIAS TRABAJADO S D IAS DEL AÑO



ANEXO E-4 (CONTINUACIÓN)

ANÁLIS IS DESGLOS ADO DEL F ACTOR DE SAL ARIO REAL POR CAT EGORIA

CLAVE CATEGORIA

VECES SALARIO TABULAD

O

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACI

ON

LEY DEL SEGURO SOCIAL

INFONA-V IT

TOTAL DE

CUOTAS

FACTOR DE

SALARIO REAL

ART . 25

ART. 72 Y

73

ART.106

FRACC. I

ART .106

FRACC. I I

ART .107

ART .147

ART .211

ART.168

FRACC. I I

ART.168

FRACC. I SAR


______________________________________________

NO MBRE, CARGO Y F IRMA DEL REPRESENT ANT E LEGAL EN PAPEL MEMBRET EADO DE LA EMPRESA



ANEXO E-5

TABULADOR DE SALARIOS POR CATEGORIA

L ICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No .____________________ _

REL AT IVO A __________________________________________________________ RAZO N SOCIAL DEL L ICITANT E. ________________________________________________

HOJA ______DE ______

FECHA: _____________

CL AVE C A T E G O R I A

UNIDAD SAL ARIO BASE DE

COT IZ ACION

F ACTOR DE

SAL ARIO RE AL

SAL ARIO RE AL POR

JORNAL






ANEXO E-6

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

LICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ___________________

REL AT IVO A __________________________________________________________ RAZO N SOCIAL DEL L ICITANT E. _______________________________________________________

HOJA ______DE ______

FECHA: _____________

C O N C E P T O S GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE OBRA

IMPORTE % IMPORTE %

I . HONO RARIO S SUELDO S Y PREST ACIONES

1.1 PERSONAL D IRECTIVO

1 .2 PERSONAL T ECNICO

1.3 PERSONAL ADMINIST RAT IVO

1 .4 CUOTA PATRONAL IMSS e ISRP DEL 1 AL 3

1 .5 PRESTACIONES DE LA LFT DEL 1 AL 3

1 .6 PASAJES Y V IATICOS

1 .7 POR CONTRAT OS DE TRABAJO DEL 1 AL 3

I I . DEPRECIACION, M ANT ENIM IENTO Y RENT AS

2.1 ED IF ICIOS Y LOCALES

2 .2 LO CALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA-

2 .3 BODEGAS

2.4 INSTALACIO NES GENERALES

2 .5 MUEBLES Y ENSERES

2 .6 DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACIONES

VEH.

2 .7 CAMPAMENTOS

I I I . SERVIC IO S

3.1 CONSULTORES, ASESORES

3.2 ESTUDIOS E INVEST IGACIONES

IV . FLETES Y AC ARREOS DE EQUIPO

4.1 DE CAMPAMENTO S

4.2 DE EQUIPO S DE CONSTRUCCION

(MAQ UINARIA)

4 .3 DE PLANT AS Y ELEMENTO S DE

INSTALACIONES

4 .4 DE MOBIL IAR IO

V. GASTOS DE OF ICINA

5.1 PAPELERIA Y UT ILES DE ESCRITORIO

5 .2 CORREOS, T ELEFONOS, FAX, RADIO,

TELEGRAFO

5.3 S IT UACION DE FONDOS

5.4 COPIAS Y DUPL ICADOS

5.5 LUZ, GAS Y OTRO S CONSUMO S



5.6 G AST OS DE CONCURSO

5.7 EQUIPO DE CO MPUTO

VI . CAPACITACION Y AD IEST RAM IENTO

VI I . SEGURIDAD E H IGIENE

VI I I . PR IM AS PO R SEGURO S Y F IANZ AS

ANEXO E-6 (CONTINUACION)

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

C O N C E P T O S GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE OBRA

IMPORTE % IMPORTE %

IX . TRAB AJOS PREVIOS Y AUXIL IARES

9.1 CONSTRUCCION CONSERVACION DE CAMINO

DE ACCESO

9.2 MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE EQ UIPO

9.3 CONSTRUCCION E INSTALACIO N DE

CAMPA MENTOS

9.4 C O N ST RU C C I O N E I N S T A L AC IO N D E EQ U IP O DE

C O NS T RU C CI O N

9 .5 C O NST . E IN ST . D E PL A NT AS Y E Q UI P O P A R A

I NS T A L AC IO N

TO TALES COSTO INDIRECTO TOT AL

COSTO INDIRECTO / COSTO DIRECTO = % DE INDIRECTOS






ANEXO E-7

ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(EJEMPLO) LICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ___ __________________

REL AT IVO A _____________________________________________________________ RAZO N SOCIAL DEL L ICITANT E. ____________________________________________________________

HOJ A ______DE ______

FECHA: _____________

CONCEPTO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

MAT ERIALES (DEL PROGRAMA) PO R

PERIO DO

100 .00

90 .00

80 .00

50 .00

320.00

MANO DE OBRA ( DEL PROGRAMA)

POR PERIODO

12 .00

16 .00

18 .00

20 .00

14 .00

80 .00

EQUIPO Y MAQUINARIA ( DEL

PRO GRAMA PR PERIODO

50 .00

70 .00

100 .00

100 .00

80 .00

400.00

COSTO D IRECTO POR PERIODO

162 .00

176 .00

198 .00

170 .00

94 .00

800.00

COSTO INDIRECTO PO R PERIO DO

25 .00

40 .50

44 .00

49 .50

42 .50

23 .50

200.00

EGRESOS POR PERIODO

202 .50

220 .00

247 .50

212 .50

117 .50

1, 000.

00

ACUMULADO DE EGRESO S

202 .50

422 .50

670 .00

882 .50

1 ,000.00

1 ,000.0

0

COSTO DEL F INANCIAMIENTO

(SUPUESTO)

3 . 59

7 .27

7 .90

8 .89

7 .63

4 .22

35 .91

EGRESOS + F INANCIAMIENTO

(SUPUESTO)

209 .77

227 .90

256 .39

220 .13

121 .72

1,035.

91

UTIL IDAD

10 .00

20 .98

22 .79

25 .64

22 .01

12 .17

103.59

IMPORT E DE LA EST IMACION 230 .75 250 .69 282 .03 242 .14 133 .89 1,139.

49

PRO GRAMA DE EST IMACIONES

(AMO RT IZ ACIO NES)

80 .00

184 .60

200 .55

225 .62

193 .71

107.11

911.59

ANT IC IPOS

20 .00

227 .90

227.90

INGRESO POR PERIO DO

227 .90

184 .50

200 .55

225 .62

193 .71

107.11

1,139.

39

ACUMULADO DE INGRESOS

227 .90

412 .50

613 .05

838 .67

1 ,032.38

1 ,139.4

9



DIF ERENCIA DE ACUMULADO

( ING RESO S-E

GRESO S)

25 .40

10 .00

56 .95

43 .83

32 .38

139.49

10 .00

56 .95

43 .83

110.78

COSTO DEL F INANCIAMIENTO (TASA

DE INTERES PROPUEST A POR EL

L IC ITANT E)

8 . 00

0 .80

4 .56

3 .51

8 .87

ACUMULADO

0 .80

5 .36

8 .86

( INGRESOS – EGRESOS) T ASA DE INT ERES PROPUEST A PORCENT AJE DEL COST O POR F INANCIAMIENTO = ____________________________________________________

COSTO DIRECTO + COST OS INDIRECT OS






ANEXO E-8a ANALISIS DESGLOSADO PARA DETERMINAR EL CARGO POR UT ILIDAD

LICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ___________________ __


HOJA ______DE ______

FECHA: _____________

CLAVE CONCEPTO FORMUL A IMPORTE PORCENT AJE

CD COSTO D IRECTO $

C I I . - INDIRECTO $

CF I I . - F INANCIAMIENTO $

CARGO POR UT IL IDAD $

UB UTIL IDAD NETA ( CD+CI+CF)*% $

ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30% DE UB $

PTUE PART ICIPACION DE LOS TRABAJADO RES EN

LAS UT IL IDADES DE LAS EMPRESAS

10% DE UB $

SUBTOTAL

CARGO POR

UTIL IDAD –

( ISR+PTUE)

$

TOTAL UTIL IDAD $

PORCENT AJ E

TOTAL DE

UTIL IDAD

% =TOT

UTIL*100 /( CD+CI+C

F)

FACTOR DE UTILIDAD

NO T A: � EST E C A R G O , DE B E RA C O N S I D ER A R L A S D E DU C C I O N E S C O R R ES P O N D IE N T E S AL IM P UE S T O SO B R E L A RE NT A Y L A

PA R T IC I P AC IO N D E L O S T R A B A J A DO R ES E N L A S UT I L I D A D E S D E L AS E M PR E SA S






ANEXO E-8b

RESUMEN DE LOS C ARGOS INDIRECTOS, C ARGOS FINANCIERO S, C ARGOS POR UTILIDAD Y C ARGOS ADICIONAL ES

MEXICO, D. F. A _____DE ________DE 2008



NACIONAL No. ________________________________, CONSISTENTE EN

_______________________________________________________________________________

_____________ , CON DOMICILIO EN ______________________________________________

___________________________________________________________________ , MANIF IESTO

QUE LOS CARGOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, SON LOS CALCULADOS Y

SERAN APLICADOS PARA ESTA L ICITACIÓN.

CARGOS INDIRECTOS =__________% CARGO POR FINANCIAMIENTO =__________% CARGO POR UTIL IDAD =__________% CARGOS ADICIONALES =__________%






ANEXO E-9

LISTADO DE INSUMOS Y CANTIDADES TOTALES QUE INTERV IENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA CON MONTOS (SIN INCL UIR EL

IVA)



HOJA ______DE ______

FECHA: _____________

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNID AD IM PORT E

A. MATERIALES

B. MANO DE OBRA

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SUBTOT AL

ACUMULADO






ANEXO E-11

PROGR AM A M ENSUAL C ALENDARIZ ADO CON MONTOS PAR A L A E JECUCION GENERAL DE L A OBRA POR PART IDA Y POR CONCEPTO.

L ICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ___________________ ____

REL AT IVO A _________________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL DEL L ICITANT E. ______________________________________________________________________________________________

HOJ A ______DE ______ FECHA: _____________

FECHA DE IN ICIO _____DE_____________ DE 2008 T ERMINACION ______DE_______________2008

CLAVE PARTIDA

Y /O CONCEPT O

UNIDAD

CANTIDAD

AÑO IM PORT E MES MES MES MES M ES MES

IM PORT E POR PERIO DO


______________________________________________

NO MBRE, CARGO Y F IRMA DEL REPRESENT ANT E LEGAL EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA



ANEXO E-12

PRO GRAM A M ENSUAL CALENDARIZ ADO CO N M ONTOS PARA L A U T IL IZ ACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE L A EJECUCIÓN DIRECT A DE L A O BRA

L ICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ___________________ __

REL AT IVO A _______________________________________________________________________________________

RAZON SOCIAL DEL L ICITANT E. ___________________________________________________________________________________________

HOJ A ______DE ______ FECHA: _____________


PERSONAL POR

CAT EGORIA

UNIDAD CANTIDAD

SAL ARIO RE AL POR

JORNAL

AÑO IMPORTE MES MES MES MES M ES MES



______________________________________________




ANEXO E-13

PRO GRAM A M ENSUAL CALENDARIZ ADO CO N M ONTOS PARA L A U T IL IZ ACION DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADM IN ISTR AT IVO.

L ICIT ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No . ___________________ __

REL AT IVO A _______________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL DEL L ICITANT E. ___________________________________________________________________________________________

HOJ A ______DE ______ FECHA: _____________


PERSONAL POR

CAT EGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SAL ARIO RE AL POR

JORNAL

AÑO IMPORTE MES MES MES MES M ES MES



______________________________________________




ANEXO E-14

PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO CON MONTOS PARA LA U TILIZACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES (INSUMOS) Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PE RMANENTE.


REL AT IVO A _______________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL DEL L ICITANT E. ____________________________________________________________________________________________

HOJ A ______DE ______ FECHA: _____________


MATERIAL E

S Y /O EQUIPO

UNIDAD

C ANTID AD

COSTO

POR UNID AD

AÑO IMPORT

E MES MES MES MES M ES MES

IMPORTE POR PERIODO






ANEXO E-15

PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO CON MONTOS PARA LA U TILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REALIZA CIÓN DE LA OBRA


REL AT IVO A: ___________________________________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL DEL L ICITANT E. ___________________________________________________________________________________________

HOJ A ______DE ______ FECHA: _____________


MATERIAL ES Y /O

EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

POR UNID AD

AÑO IMPORT

E MES MES MES MES M ES MES

IMPORTE POR PERIODO




secretarÍa de gobernaciÓn instituto nacional de …...de no efectuar el pago en el formato emitido...

Documents