plan de conexiones al saneamiento …licitaciones.ose.com.uy/documents/pliego plan nacional...
TRANSCRIPT
1
MVOTMA
PLAN DE CONEXIONES AL SANEAMIENTO – MVOTMA - OSE
Pedido de Precios a Empresas Constructoras para la Construcción de Conexiones al Saneamiento, Externas e Internas, en el Departamento de San José – Localidad de
Ecilda Paullier.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) invita a las empresas constructoras elegibles a presentar
propuestas de precios unitarios por rubro, para la construcción de conexiones domiciliarias externas (de
cámara en vereda o conexión ciega a la cámara nº1 del predio) y conexiones domiciliarias internas (incluye cámara nº1 del predio hasta instalación de desagüe de existente de
la vivienda).
El presente pedido de precios se regirá por las normas sobre contrataciones del Banco Mundial, en el marco del Proyecto de Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de OSE
– etapa APL 2 - Préstamo BIRF Nº7475.
El Pedido de Precios será recibido hasta las 11:00 hs del 15 de junio de 2011, en sobre cerrado en Treinta y Tres 378
bis- ciudad de San José (Oficina Técnica).
El Pliego podrá retirarse en la Oficina Comercial Departamental de San José, Treinta y Tres 325, San José, o
en el Departamento de Suministros, Sección Licitaciones, Av. Gral. San Martín 3235, Montevideo, a partir del día
miércoles 1º de junio de 2011.-
Las firmas interesadas podrán consultar el pliego del presente pedido de precios en la página web de OSE:
www.ose.com.uy
2
Obras Sanitarias del Estado
Plan de Conexiones al Saneamiento Préstamo BIRF 7475- Etapa APL2
Gerencia de Programas con Financiamiento Externo
Pliego de Condiciones Particulares
(PARTE l)
Pedido de Precios Nº 02-2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXTERNAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS INTERNAS DE DESAGÜE, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ (CIUDAD DE ECILDA PAULLIER).
Fecha de Apertura : 15 de junio de 2011. Hora : 11:00 hs Lugar : Oficina Técnica de San José
Calle Treinta y Tres 378 bis.
ÍNDICE
3
CAPITULO l ........................................................................................................ 5
1- DEFINICIONES .............................................................................................. 5
2 - OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS ....................................................... 5
3 - PLAZO TOTAL DE LA OBRA ...................................................................... 5
CAPITULO ll – ESPECIFICACIONES GENERALES ...................................... 6
1 - IMPLANTACIÓN ........................................................................................... 6
2 – CONEXIONES DOMICILIARIAS EXTERNAS DE DESAGUE ................. 6
3 – CONEXIONES DOMICILIARIAS INTERNAS DE DESAGUE ................... 9
5- DE LA LOCOMOCIÓN ................................................................................ 15
6- DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS ............................................ 15
8 - DEL REPRESENTANTE TÉCNICO .......................................................... 16
9 - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA .............................. 16
10- DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES .................................... 17
11- DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS ................................................. 18
CAPITULO lll – CONDICIONES GENERALES .............................................. 18
1 - BASES DEL PEDIDO DE PRECIOS ......................................................... 19
2 - ACLARACIONES AL PLIEGO ................................................................... 19
3 - SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA APERTURA DEL PEDIDO DE PRECIOS .......................................................................................................... 20
4 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA ........................ 20
5 - INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE ........................ 22
7- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA ........................................................ 24
8 - DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ............. 24
9 - DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN .......................................................... 25
10 - FORMA DE COTIZAR .............................................................................. 25
11- DEL PRECIO DE LA OFERTA ................................................................. 25
12 - AJUSTE DE PRECIOS ............................................................................. 25
13- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ........................................................... 26
14- COMPARACIÓN DE OFERTAS ............................................................... 26
15- RECHAZO DE PROPUESTAS ................................................................. 29
16- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS ................................... 29
17- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS........................................................ 29
18 - AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN .................................... 31
19 - LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA ........................................ 32
20 - TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES ........................... 32
21 - GARANTIA DE LA BUENA EJECUCION Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................................................. 34
22- DE LAS MULTAS ....................................................................................... 35
FORMULARIO DE OFERTA ........................................................................... 36
4
ANEXO 1- RECOMPOSICIÓN DE VEREDAS .............................................. 37
ANEXO 2 - REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA..................................... 41
ANEXO 3 – PERSONAL DE LA EMPRESA .................................................. 42
ANEXO 4 - COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA .... 44
ANEXO 5 – MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA CONEXIONES DE SANEAMIENTO ..................................................................... 44
5
OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO / O.S.E. Pedido de Precios (PP)
CAPITULO l
1- DEFINICIONES O.S.E/ Administración.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado.
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.
P.C.G.O.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.
T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado.
A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación.
M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
M.V.O.T.M.A.: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
B.S.E.: Banco de Seguros del Estado
B.P.S.: Banco de la Previsión Social
B.I.R.F: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
D.G.I.: Dirección General Impositiva
Director de Obra: persona que OSE asigne para la supervisión de obras. 2 - OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS 2.1- El objeto del pedido de precios (cotización por precios unitarios) comprende
la construcción de conexiones domiciliarias externas y conexiones domiciliarias internas de desagüe en el departamento de San José (ciudad de Ecilda Paullier).
3 - PLAZO TOTAL DE LA OBRA 3.1- El plazo total del contrato será de 5 meses a partir de la fecha de inicio
de los trabajos. Deberán ejecutarse un promedio de 16 conexiones mensuales (completas, tanto externas como internas).
3.2- Los plazos del contrato se computarán a los 5 días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Compra o de la firma del contrato.
3.3- Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la
solicitud de Recepción Provisoria de la última de las conexiones por parte del Contratista, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa contratista para
6
subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la Recepción Provisoria.
CAPITULO ll – ESPECIFICACIONES GENERALES
1 - IMPLANTACIÓN
La empresa deberá contar con obrador principal, con todos los requerimientos establecidos por el M.T.S.S. Contará además con instalaciones portátiles para baños y comedor, debido a lo disperso de las actuaciones a realizar.
La empresa será responsable de tramitar a su costo, todos aquellos permisos necesarios para las actuaciones en espacios públicos (veredas y calles) Las zonas de trabajo deberán estar rodeadas por una banda plástica de color amarillo que impida la circulación de extraños, y conos de advertencia de colores vivos espaciados alrededor del área ocupada. Cuando los trabajos sean en la calzada, será obligatoria la colocación de balizas luminosas y cualquier otra señalización necesaria para asegurar la seguridad.
Se colocará un cartel móvil en cada zona de trabajo de dimensiones no inferiores a 0,80 x 0,60 m. El mismo tendrá las leyendas según el modelo que indique la Administración.
2 – CONEXIONES DOMICILIARIAS EXTERNAS DE DESAGUE Se entiende por conexión externa de desagüe la vinculación de la red sanitaria interna de un predio con el alcantarillado público frentista a él.
La vinculación se inicia desde una cámara existente de inspección dentro del predio (Cámara Nº1), ubicada no más de un metro de distancia de la línea de edificación y concluirá en una cámara ciega existente en vereda (cilíndrica de Hormigón de 0.50 m de diámetro y 1 metro de profundidad, aunque puede haber algún caso excepcional que supere esta medida, ubicada contigua al cordón de vereda, cordón cuneta o proyección de éste) o eventualmente en una conexión ciega de saneamiento de diámetro 110 mm (ubicada en la vereda y cuyo extremo dista no más de un metro de la línea de propiedad).
La conexión será construida con caño de PVC de 110 mm de diámetro exterior con una pendiente del 2% (dos por ciento) o mayor según lo disponga la dirección de obra. La profundidad de las zanjas correspondientes oscilará entre los 0.50 y 1.00 m; solo en casos excepcionales superará el metro de profundidad.
En todos los casos:
El calzado de los caños será con arena sucia.
Los caños deberán venir con marca de conformidad con NORMA UNIT ISO 4435 clase 25.
7
El relleno de zanja será compactando cada 60 cm. Se utilizará el material existente hasta 60 cm. por debajo de la rasante si este resulta apropiado a criterio de la Dirección de Obra de Ose; en caso contrario se aportará material nuevo.
En el rubro 1.12 “Interconexión de tubería de PVC 110 mm con cámara Nº1 y cámara de vereda” que figura dentro del rubro 1 “Conexiones Domiciliarias”, se incluirán todos los trabajos y materiales necesarios para la reparación y/o perforación de la última cámara de inspección (Cámara Nº1) en caso de que no se encuentre perforada y la adecuación de la media caña correspondiente, así como también los mismos trabajos en la cámara ciega existente en vereda, luego de instalar la tubería de 110 mm.
En el rubro 1.13 “Interconexión de tubería de PVC 110 mm con cámara Nº1 y conexión ciega de 110mm” que figura dentro del rubro 1 “Conexiones Domiciliarias”, se incluirán todos los trabajos y materiales necesarios para la reparación y/o perforación de la última cámara de inspección (Cámara Nº1) en caso de que no se encuentre perforada y la adecuación de la media caña correspondiente, así como también el suministro y colocación (en caso de ser necesario) del manguito de unión de 110 mm, que permite la unión de la conexión ciega de saneamiento con la cámara Nº1 a través de la tubería de 110 a instalar.
Se considera 60 cm (sesenta centímetros) como ancho ficto para la remoción y reposición de veredas tanto de hormigón como de baldosas.
Este Pliego cubre la contratación de hasta 80 (ochenta) conexiones externas de desagüe, a realizarse en el departamento de San José (ciudad de Ecilda Paullier). La Dirección de Obra mediante Orden de Servicio entregará al contratista (dentro de los 5 primeros días hábiles anteriores a cada mes) el listado de hasta 20 conexiones externas de desagüe a realizar en dicho mes. En las citadas órdenes ha de constar; la dirección (calle y número), datos del solicitante, tipo de conexión. El plazo para la construcción de una conexión es de 5 días (incluye la reposición de las veredas afectados). Se considerará que un trabajo está cumplido y aceptado de acuerdo a los requisitos técnicos del pliego, cuando esté construida la totalidad de la conexión, con las cámaras reparadas (tanto la última domiciliaria como la cámara en vereda (si corresponde)), hecha la reposición de pavimentos y retirado los escombros. La Empresa presentará al comienzo de cada jornada un listado del personal que trabajará ese día por parte de ella en las conexiones externa de desagüe, a los efectos del control correspondiente. Lo anterior rige para el caso en que el listado correspondiente hubiere sufrido modificaciones desde la última notificación. Deberá estar firmada por el Responsable de la Empresa ante la Dirección de Obra de Ose y lucir la fecha correspondiente.
El trabajo a realizar comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la conexión. A título informativo y no exhaustivo, se enumeran dichas tareas:
8
Remoción del pavimento de vereda
Ejecución de los zanjeados que correspondan.
Colocación de los tramos de tubo y piezas especiales.
Relleno y apisonado de vereda con material seco y reposición del pavimento de vereda donde correspondiere, quedando ésta en las mismas condiciones anteriores a la ejecución de la conexión.
Balizamiento del trabajo hasta su finalización con balizas lumínicas
Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación por calle y o vereda.
Verificación del estado de la conexión construida, en presencia del sobrestante de la Dirección de obra o en su defecto de quién designe la Jefatura Técnica Departamental.
La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía Pública (UTE, T.V. cable, ANTEL, etc.). La Administración se encargará de proveer la información necesaria acerca de sus propias.
Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.
A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:
reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante la remoción;
consolidación del terreno base en calzada o vereda utilizando material de relleno seco cuando corresponda. En el caso de las veredas, se dejarán en el mismo estado en que se encontraron (reposición de baldosas rotas o removidas, cámaras y cajas de servicio en óptimas condiciones, en caso de existir). En el caso de la calzada, la misma deberá quedar transitable al tráfico vehicular y peatonal.
desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;
corte de raíces;
retiro de materiales sobrantes;
La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será dada por el técnico responsable de la empresa, al siguiente día hábil de su ejecución.
Deberá indicarse longitud de la conexión de desagüe externa, dirección, y nombre y C.I. del usuario. Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de comunicado el cumplido. La Administración
9
contará con un plazo de 3 días calendario para verificar la información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación.
3 – CONEXIONES DOMICILIARIAS INTERNAS DE DESAGUE
Se entiende por conexión interna de desagüe la adecuación de la sanitaria interna de una vivienda particular para poder conectar a colector público (se adjunta croquis tipo, página 13). OSE entregará a la empresa contratista un croquis donde conste el proyecto de la conexión interna de desagüe de la vivienda.
Básicamente, el conjunto de tuberías y cámaras debe recoger las aguas efluentes de la cocina y baño, en un todo de acuerdo con la normativa municipal, esto es respetando pendientes mínimas y máximas de tuberías, dimensiones de cámaras, instalando graseras, piletas de patio, cajas sifonadas, ventilaciones, etc. En el punto final de la instalación interna se construirá la Cámara de Inspección Nº1, la cual podrá ser de sección horizontal 0.60 m x 1.10m (Tipo 1) o 0.60m x 0.60m (Tipo 2), dependiendo de la profundidad de la misma (para profundidades mayores a 1 metro se construirá según el Tipo 1 y para profundidades hasta 1metro del Tipo 2). (se adjunta croquis ilustrativo de las mismas en página 12). Dichas cámaras podrán ser construidas en mampostería de ladrillo, hormigón en sitio o prefabricado, contará con tapa y contratapa, rejilla de aspiración, sifón desconector y ventilación, tal como se indica en el croquis mencionado anteriormente.
En todos los casos:
En los rubros 2.11 a 2.14 se deben cotizar todos los suministros y materiales necesarios a los efectos de la correcta instalación de las tuberías en los diámetros especificados. Este rubro se pagará por metro o fracción no menor a 5 cm, efectivamente colocada.
El calzado de los caños será con arena sucia.
Los caños deberán venir con marca de conformidad con NORMA UNIT 206:82.
El relleno de zanja, compactando cada 60 cm. Se utilizará el material existente hasta 60 cm. por debajo de la rasante si este resulta apropiado a criterio de la Dirección de Obra de Ose; en caso contrario se aportará material nuevo.
En el rubro 2.16 “C.I. Nº1 Tipo 1 con sifón desconector y rejilla (60*110)” que figura dentro del rubro 1 “Conexiones Domiciliarias”, se incluirán todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la misma, incluyendo sifón desconector de PVC, rejilla de aspiración, tapa y contratapa. Análogamente lo mismo rige para el rubro 2.17.
La salida de la rejilla de aspiración debe ser por debajo de la contratapa, prolongándose a una altura de 30 cm de nivel del piso, en 110 mm de diámetro.
10
El punto de inspección que se indica del sifón desconector tendrá un tapón extraíble (no pegado, ni roscado).
La instalación interna debe contar con ventilación final ubicada en el punto más alto en 110 mm de diámetro y contar con sombrerete. Dicha ventilación corresponde a la ventilación de la última cámara 60x60 de la vivienda (la cámara más alejada de la cámara Nº1), incluyéndose todos los suministros y materiales necesario en el rubro 2.27 “Ventilación cámara última PVC 110 mm”.
La pendiente mínima de las tuberías será de 2cm por metro y la máxima 5 cm por metro.
Las aguas pluviales no pueden conectarse a las instalaciones sanitarias internas.
Las cámaras de inspección intermedias de 60x110 o 60x60 con o sin salto (con salto cuando la diferencia de cotas entre la tubería de entrada y la tubería de salida supere los 50 cm) se cotizarán en los rubros 2.18 a 2.21 respectivamente. Podrán construirse en los mismos materiales que las cámaras Nº1, debiendo contar con tapa y contratapa.
En el rubro 2.22 “Suministro e Instalación de Interceptor de Grasa” deben incluirse todos los suministros y materiales necesarios para la correcta instalación de la misma, la cual debe cumplir con la norma UNIT 165:1976.
Se considera 60 cm (sesenta centímetros) como ancho ficto para la remoción y reposición de veredas tanto de hormigón como de baldosas. Para el caso de cerámicas se considerará como ancho ficto dos veces el ancho de la misma. Para el caso de las paredes se considera ancho ficto 20 cm (veinte centímetros).
Este Pliego cubre la contratación de hasta 80 (ochenta) conexiones internas de desagüe, a realizarse en el departamento de San José (ciudad de Ecilda Paullier). La Dirección de Obra mediante Orden de Servicio entregará al contratista (dentro de los 5 primeros días hábiles anteriores a cada mes) el listado de hasta 20 conexiones internas de desagüe a realizar en dicho mes. En las citadas órdenes ha de constar; la dirección (calle y número), datos del solicitante, tipo de conexión. El plazo para la construcción de una conexión es de 10 días (incluye la reposición de los pavimentos afectados) o si lo amerita, otro plazo acordado con la Dirección de Obra.
Se considerará que un trabajo está cumplido y aceptado de acuerdo a los requisitos técnicos del pliego, cuando este construida la totalidad de la conexión, cámaras, ventilaciones, grasera (si corresponde), hecha la reposición de pavimentos y retirado los escombros.
La Empresa presentará al comienzo de cada jornada un listado del personal que trabajará ese día por parte de ella en las conexiones internas de desagüe, a los efectos del control correspondiente. Lo anterior rige para el caso en que el listado correspondiente hubiere sufrido modificaciones desde la última notificación. Deberá estar firmada por el Responsable de la Empresa ante la Jefatura Comercial Operativa Departamental y lucir la fecha correspondiente.
11
El trabajo a realizar comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la conexión. A título informativo y no exhaustivo, se enumeran dichas tareas:
Remoción del pavimento de vereda
Ejecución de los zanjeados que correspondan.
Colocación de los tramos de tubo y piezas especiales.
Relleno y apisonado de vereda con material seco y reposición del pavimento de vereda donde correspondiere, quedando ésta en las mismas condiciones anteriores a la ejecución de la conexión.
Balizamiento del trabajo hasta su finalización con balizas lumínicas
Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación por calle y o vereda.
Verificación del estado de la conexión construida, en presencia del sobrestante de la Dirección de obra o en su defecto de quién designe la Jefatura Técnica Departamental.
Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.
A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:
consolidación del terreno base en veredas internas utilizando material de relleno seco cuando corresponda. En el caso de las veredas, se dejarán en el mismo estado en que se encontraron (reposición de baldosas rotas o removidas, cámaras y cajas de servicio en óptimas condiciones, en caso de existir).
desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;
corte de raíces; retiro de los materiales sobrantes;
La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será dada por el técnico responsable de la empresa, al siguiente día hábil de su ejecución. Se deberá adjuntar una planilla indicándose las distintas cantidades de los rubros ejecutados para la conexión interna de desagüe; indicando además, dirección, y nombre y C.I. del usuario. Se deberá adjuntar además (en todos los casos previo a su liquidación) un croquis de balizamiento de la conexión interna de desagüe, constando las cotas, pendientes y longitudes definitivas de dicha instalación. Se tomará como cota de referencia para cada vivienda la cota de cámara en vereda a la cual se conectará la vivienda. Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de comunicado el cumplido. La Administración contará
12
con un plazo de 3 días calendario para verificar la información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación. Solo una vez inspeccionada y aceptada por la Administración la conexión interna, podrá procederse a la ejecución de la conexión externa. En caso que una vivienda ya cuente con obras internas, se procederá a verificar el estado de la cámara 1, la que deberá ajustarse a lo indicado en “croquis de cámaras de inspección Tipo 1 y 2 con sifón desconector” (con correspondiente ventilación y rejilla de aspiración). Cualquier apartamiento a lo indicado será subsanado realizando la correspondiente adecuación, previo a la ejecución de la conexión externa. (Rubro 2.15).
Deberá coordinarse la habilitación de la conexión, con la eliminación del sistema operante en la vivienda. Es decir que deberá procederse a la eliminación de cualquier vínculo entre la obra ejecutada y el viejo sistema existente, debiendo el contratista encargarse del vaciado del pozo negro, fosa séptica o el elemento de retención que tuviere, cegando el mismo mediante relleno, para su eliminación de servicio. (rubros 2.40 y 2.41).
13
Croquis de cámaras de inspección Tipo 1 y 2 con sifón desconector (con su correspondiente ventilación) y rejilla de aspiración
14
15
4- AMPLIACIONES DE PLAZO
Las solicitudes de prórroga que correspondan, o no, a causas habituales tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro del primer día hábil de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución del Director de Obra. Toda solicitud planteada fuera del plazo no será atendida. El Director de Obra resolverá la pertinencia o no de la prórroga solicitada conjuntamente con la aprobación de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal.
5- DE LA LOCOMOCIÓN 5.1- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá
ser realizado por el contratista a su costo.
5.2- Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio nacional.
6- DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 6.1- La Jefatura de la Oficina Comercial Operativa o quién designe la
Administración, tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes.
De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el
presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguno por parte del adjudicatario.
En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el
contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.-
La Empresa presentará al comienzo de cada jornada un listado del
personal que trabajará ese día por parte de ella, a los efectos del control correspondiente. Lo anterior rige para el caso en que el listado correspondiente hubiere sufrido modificaciones desde la última notificación. Deberá estar firmada por el Responsable de la Empresa ante la Jefatura Comercial Operativa Departamental y lucir la fecha correspondiente.
16
7 - PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
7.1.- La empresa adjudicataria deberá informar a la Dirección de Obra la
planificación de los trabajos a realizarse en la semana previa a su ejecución. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por OSE.
Esta planificación, no puede ser modificada sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación, al listado de los trabajos a realizar, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.
8 - DEL REPRESENTANTE TÉCNICO
La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable de los trabajos efectuados por la misma, que servirá de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Administración estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa que deberán estar comprendidos entre las 8:00 y las 18:00 hrs., debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la empresa adjudicataria y OSE.
9 - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA
9.1- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.
9.2- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal equipos e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE.
9.3- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán
responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.
9.4- La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, Gas, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.).
Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la
17
información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado. Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos.
9.5- La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda
ocasionar sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.
9.6- El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del
contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en pesos equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales.
Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:
a) pérdida o daños a las obras y materiales b) pérdida o daño de equipos c) pérdida o daños a la propiedad d) lesiones personales o muerte
El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.
9.7- Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.
10- DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES 10.1- Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;
18
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama
de actividad de que se trate;
c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión social. La Contribución por Seguridad Social se hará al amparo de la Ley 14.411.
10.2- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social al amparo de la Ley 14.411.-
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.
10.3 - Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos
necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
10.4 - Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-
11- DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS La empresa será responsable por los defectos constructivos no evidentes
al momento de la respectiva aprobación y las reparaciones necesarias, a su costo, por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de recepción provisoria de la totalidad de las conexiones, dada por la dirección de obra.
No aplica a problemas de mantenimiento por uso de las instalaciones.
19
CAPITULO lll – CONDICIONES GENERALES 1 - BASES DEL PEDIDO DE PRECIOS
1.1- Los documentos que regirán como base del Pedido de Precios son los
siguientes:
a) El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.)
b) El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Obra (P.C.G.O.), aprobado por R/D del 10/02/1971, modificado el 8/06/1972 y el 10/10/1978, así como otras modificaciones vigentes al momento de la apertura de las propuestas.
c) Toda la Reglamentación Municipal vigente y la Memoria Descriptiva General para Obras de Conexiones de Saneamiento que figura en
el Anexo 5.
d) se aplica de manera obligatoria para este pedido de precios las Normas para Adquisiciones con Préstamos del Banco Mundial y Créditos de la AIF y en todo lo que no esté regulado de esta manera en las citadas Normas, rigen las Leyes y Normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), Decreto Nº194/997 y sus modificaciones.
e) Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al llamado, durante el plazo del pedido de precios.
1.2- La Administración será quien resuelva los eventuales casos de duda o
discrepancia que pudieran surgir entre los documentos que rigen el presente pedido de precios.
1.3- Los pliegos podrán ser adquiridos en el lugar establecido en la
publicación/invitación del presente llamado a pedido de precios.
2 - ACLARACIONES AL PLIEGO
2.1 - La Administración queda facultada para modificar los Documentos del Pedido de Precios.
2.2- Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida al Departamento de Suministros, Sección Licitaciones, Av. Gral. San Martín 3235, Montevideo, código postal 11700, teléfono 22037405 interno 1045, fax 22037405.
20
2.3- Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas mediante comunicación escrita a la sección mencionada en el párrafo anterior, con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura fijada para el Pedido de Precios. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
2.4- La Administración se reserva el derecho de respuesta, en la forma que
estime conveniente, y a su solo juicio, a las consultas formuladas. 2.5- En caso de que la Administración dé respuesta, se hará por escrito o
mediante fax o correo electrónico, y se enviará copia de las respuestas (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles oferentes que hayan recibido los documentos de licitación. Dichas respuestas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura.
2.6- Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento del pedido de
precios, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.
3 - SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA APERTURA DEL PEDIDO DE PRECIOS 3.1- La Administración tendrá facultad discrecional de prorrogar el plazo para
la presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas, enmienda de los documentos del pedido de precios. Dicha prórroga se otorgará si ello se encuentra de beneficio para la Administración.
3.2- Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura.
3.3- Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser
presentadas en la al Departamento de Suministros, Sección Licitaciones, Av. Gral. San Martín 3235, Montevideo, código postal 11700, teléfono 22037405 interno 1045, fax 22037405 con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la misma.
4 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 4.1- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado a O.S.E. (Oficina
Técnica)- ubicada en la calle Treinta y tres Nº 378 bis - San José.
Las propuestas deberán ceñirse a las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), Decreto N° 194/997 y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras, Memoria
21
Descriptiva General para la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión de OSE, el “Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado” de OSE (RD 1095/94 y modificaciones de RD1673/99), el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte I), los Anexos que se adjuntan, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.).
4.2- El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus Directores o Administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).
4.3- La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:
El formulario de Oferta de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares, firmado por el Representante Legal de la empresa. ( Formulario de Oferta, ver página 36 y rubrado
propuesto en numeral 14.3 página 26)
Información de la empresa. (de acuerdo a lo solicitado en el .(Capitulo III Condiciones Generales, 5 – Información sobre la empresa proponente, numerales 5.1 y 5.2, de página 21)
Constancia de haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares que rige para el Pedido de Precios.(Capítulo III
Condiciones Generales, 1-Bases del Pedido de Precios, numeral 1.3, página 18)
El certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas (RENOP) del M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura.
Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores de OSE.(
Implica la presentación ante OSE de la siguiente documentación: Original y Copia de Formulario de Inscripciones en DGI y BPS, Planilla de Trabajo, Certificado único de DGI y BPS, Certificado de RENOP del MTOP)
Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la
Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 ( establece la obligatoriedad del Seguro
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales)
Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales,
al día hábil anterior al llamado o en su defecto el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud. (Una vez adjudicada la
licitación este certificado será ampliado por la empresa adjudicataria al día hábil anterior al de la firma del contrato o de inicio de los trabajos).
El oferente deberá acreditar capacidad en equipos y en personal
hábil en el oficio, que lo habilite, a juicio de la Administración para la realización de estos trabajos. Informará además, antecedentes de la empresa en trabajos similares al licitado. (Anexo 2, página 41,
Anexo 3 página 42 y Anexo 4 página 44).
22
4.4- Cada oferta se presentará en un original y 2 copias.
5 - INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 5.1- Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón
social, contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax o/y correo electrónico.
5.2- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y
nacionalidad de la empresa, agregando copia de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra.
6 - REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE
6.1- Para presentarse a la Licitación la empresa proponente deberá acreditar:
I) Capacidad técnica para ejecutar la Obra II) Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo los trabajos. III) Capacidad financiera para realizar los trabajos
6.2- Capacidad técnica para ejecutar la Obra 6.2.1- Para demostrar la capacidad técnica para ejecutar la obra, el proponente
deberá acreditar:
a) Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del MTOP. . En caso de superar la oferta el monto máximo de licitación abreviada, la Empresa deberá tener a la fecha de apertura de la licitación un VECA superior al monto de su oferta.
6.2.2- Experiencia en obras similares (se deberá presentar de acuerdo a la
Planilla del Anexo 2):
a) El Proponente deberá demostrar haber realizado en los últimos 5 años obras de similares características en su naturaleza al de la obra licitada (construcción de conexiones de agua y saneamiento, colocación de tuberías, canalizaciones con cortes y reposición de pavimento, instalaciones sanitarias internas en vivienda,etc.)
6.2.3- Director de Obra y Representante Técnico (se deberá presentar de
acuerdo al formulario del Anexo 3):
La empresa oferente deberá nombrar en su propuesta un Director de Obra, que será el técnico responsable de la misma y
23
coordinará la ejecución de los trabajos con el personal autorizado de la Administración.
El Director de Obra deberá contar con reconocida experiencia en la construcción de este tipo de obras.
Asimismo deberá nombrar un Representante Técnico, que deberá poseer el título de Ingeniero Civil o Arquitecto o Instalador Sanitario, quien representará a la empresa ante la Intendencia Municipal.
El Representante Técnico podrá cumplir las tareas del Director de Obra, debiendo especificarse si así fuera.
6.2.4- Equipamiento (se deberá presentar de acuerdo a la Planilla de Anexo 2):
a) El oferente deberá reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos, y documentará la propiedad de los mismos o su disposición mediante subcontratación de equipos o arrendamiento de equipos. b) Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras el equipamiento básico que a continuación se detalla:
1 Hormigonera 1 Camioneta tipo pick-up o similar para transporte de herramientas
1 cortadora de caños de disco
6.2.5- Capacidad mínima de operación La empresa licitante deberá garantizar una capacidad de operación superior a la cantidad de conexiones de desagüe internas y externas a realizar por día que se establecen en el Anexo 4. A tales efectos se deberá completar el compromiso establecido en dicho Anexo.
6.3- Capacidad financiera
A los efectos de demostrar la capacidad económico financiera para ejecutar el contrato se deberá presentar para uso confidencial de la Administración:
6.3.1- A efectos de evaluar la capacidad económico y financiera para ejecutar
el contrato, se presentará, para uso confidencial de la Administración, las dos ultimas declaraciones juradas presentadas ante DGI (de los dos últimos años) y balancete de saldos elaborado al mes anterior al de apertura de la licitación o los estados contables correspondientes a los
24
dos últimos ejercicios preparados de acuerdo a normas contables adecuadas, certificados por Contador Público.
En caso de no presentar ninguna de las anteriores, se podrá presentar en sustitución de estas, una constancia expedida por un banco de primera línea establecido en la República Oriental del Uruguay de disponibilidad de línea de crédito bancaria de valor igual o mayor a $ 300.000 (Pesos uruguayos trescientos mil).
En cualquier caso, la Administración podrá solicitar la información complementaria que estime necesario.
6.3.2- Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos. 6.3.3- Se deberá presentar información concerniente a litigios en curso en los
cuales el oferente esté implicado. La Comisión de Adjudicación, podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre el tema.
6.3.4- Los proponentes presentarán el certificado de situación patrimonial del
oferente, expedido por el Registro de Actos Personales, al día hábil anterior al llamado, y en caso de no poder obtener justificadamente el mismo, deberá agregar el boleto pedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.
7- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de
la apertura del Pedido de Precios. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.
8 - DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 8.1- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será del 5% (cinco por ciento)
resultante del valor de la oferta o de la adjudicación respectivamente, cuya constitución correspondiere de acuerdo a lo establecido y regulado en el Art. 55 del T.O.C.A.F.(obligatoria a partir de $944.000 según valores vigentes para el cuatrimestre enero/abril del 2011), deberán ser constituidas en la misma moneda de la oferta o en dólares americanos.
Las mismas podrán realizarse mediante depósito en efectivo o en valores
Públicos, en Póliza de Seguros del Banco de Seguros del Estado, Fianza o Aval Bancario, a nombre del Oferente y a la orden de la Administración.
8.2- CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
8.2.1- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, la cual será devuelta una vez efectuada la Recepción Definitiva que se hará 6 meses después de la Recepción Provisoria.
25
9 - DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN Todos los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional, no
admitiéndose otra moneda. 10 - FORMA DE COTIZAR
10.1- El oferente deberá cotizar en forma unitaria los rubros que se detallan en la planilla de rubros que figura en el numeral 14.3.
10.2- El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.
10.3- La cotización se presentará conforme a la planilla que se agrega en el
numeral 14 del presente Capítulo, en base a la cual se efectuará la comparación de ofertas.
11- DEL PRECIO DE LA OFERTA
11.1- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 30 días de la fecha de factura, que será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.
11.2- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en
forma alguna. 11.3- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art° 9.4 del Decreto 53/993).
La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.
12 - AJUSTE DE PRECIOS 12.1- El componente de pago en moneda nacional se ajustará, mediante la
variación del I.C.C. (Índice del Costo de la Construcción) publicado mensualmente por el I.N.E.
Se tomará como índice base el correspondiente a dos meses anteriores
a la apertura del pedido de precios y el de dos meses anteriores al del mes de ejecución de los trabajos.
26
12.2- A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a los trabajos realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego.
12.3- La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su
correspondiente liquidación así como también con copia de las facturas de los trabajos realizados y la documentación probatoria de las fuentes de información para dicho cálculo.
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración.
13- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
13.1- Los principales factores que se tendrán en cuenta además del precio para evaluar las ofertas; serán el cumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto al representante, así como los antecedentes del Oferente en este tipo de trabajos, debidamente documentados y avalados, así como también las características de los equipos y vehículos a utilizar.
13.2- Discrepancias: 13.2.1- Los precios se expresarán en números y letras. Cuando exista
discrepancia se tomará la cantidad escrita en letras. 13.2.2- Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios y los totales, se
tendrá en cuenta el precio unitario multiplicado por la cantidad correspondiente.
13.2.3- También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal
únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 13.3- Subsanación de errores formales de las ofertas: 13.3.1- Se podrán admitir en las propuestas errores evidentes o de escasa
importancia, defectos o carencias formales, cuya corrección posterior no altere el tratamiento igualitario de las propuestas de los demás oferentes, otorgando ventajas que puedan incidir en la decisión de adjudicación o desnivelen a los oferentes
14- COMPARACIÓN DE OFERTAS 14.1- Entre los Proponentes que cumplan con los requisitos establecidos
previamente, la comparación de ofertas se realizará exclusivamente de acuerdo al monto de comparación de la oferta, entendiéndose como
27
monto de comparación el precio total de la oferta de acuerdo a lo establecido en la “Planilla de comparación” del presente numeral.
Detalle Precio Monto Imponible correspondiente
Precio del total de rubros unitarios de la planilla de rubros de las Conexiones Domiciliarias Externas de Desagüe (sin iva, sin aportes sociales y ccm)
(1) (1*)
Precio del total de rubros unitarios de la planilla de rubros de las Conexiones Domiciliarias Internas de Desagüe (sin iva, sin aportes sociales y ccm),
(2) (2*)
Sub-Totales (3) = (1) + (2) (3*) = (1*) + (2*)
I.V.A. (4) = (3) x 0.22
Precio Total de la Oferta (I.V.A. incluido, sin aportes sociales, sin ccm)
(5) = (3) + (4)
Monto Total Imponible (3*)
Aporte por Leyes Sociales y C.C Mutual (6) = (0.70+0.05) x (3*)
Monto de Comparación de Ofertas (7) = (5) + (6)
14.2- Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su
estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá requerir que se aumente el monto de la Garantía de Fiel cumplimiento, hasta un nivel suficiente para protegerla contra pérdidas financieras en el caso de no cumplimiento por parte del Adjudicatario.
14.3- Se presenta a continuación la “Planilla de rubros”
Planilla de rubros de las Conexiones Domiciliarias Externas de Desagüe.
28
Planilla de rubros de las Conexiones Domiciliarias Internas de Desagüe.
29
15- RECHAZO DE PROPUESTAS
Podrán ser causal de rechazo de la propuesta:
a) Que el Oferente no acepte las correcciones en su precio, de acuerdo con el Numeral 13.2 del Presente Capítulo.
b) Que el Oferente haya omitido precios unitarios en la Planilla de Comparación del numeral anterior, cuando ello corresponda o haya incluido nuevos rubros en dicha planilla.
16- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS
16.1- Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.
16.2- Se deberá asimismo presentar junto con las facturas por los trabajos realizados, la certificación de conformidad por parte de la Intendencia Municipal de las reposiciones de pavimento de vereda realizadas correspondientes a dichos trabajos, requisito éste sin el cual no se procederá al estudio y conformación de las referidas facturas.
17- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS
FACTURAS 17.1- Dentro de los primeros 2 (dos) días hábiles del mes siguiente al de
ejecución de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director de Obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.
17.2- Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones. La liquidación (certificada) presentada será analizada por la
Administración, la que en el plazo de 2 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 1 día hábil para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la fecha de la factura el último día del mes en que se realizaron los trabajos. Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación (certificada) aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos.
30
17.3- Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente. Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o
parcialmente, deberá comunicar las observaciones al contratista dentro del mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación.
El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera
efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior.
La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 2 días calendarios.
Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la
nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos.
17.4- Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas
total o parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los plazos establecidos en los numerales precedentes, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.
17.5- Si la Administración efectuara el pago de una factura correspondiente a
un Certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado, el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso.
17.6- La tasa referida en el numeral anterior será la media del mercado
financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del
31
Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago.
17.7- Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a
solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de Obra designado por la Administración, al que fuera presentado el certificado respectivo.
17.8- Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del
Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las certificaciones mensuales.
17.9- Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el
Contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.
17.10- El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y
procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación.
17.11- Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta
la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra.
17.12- Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las
prórrogas aceptadas por el Director de Obra, se considerará finalizado el contrato.
En caso que el ritmo de las órdenes de trabajo expedidas por la Administración, arrojara que no se ha alcanzado la totalidad de la contratación prevista en el Numeral 2 del Capítulo I del presente Pliego, será potestad de la Administración otorgar una prórroga para la ejecución de los trabajos pendientes.
Dicha prórroga sería proporcional al porcentaje de los trabajos
pendientes respecto a los trabajos originales previstos. 18 - AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 18.1- Serán causas justificables de prórroga:
Días de lluvia (serán días hábiles).
32
Licencia de la construcción.
El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.
Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.
Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 19 - LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA 19.1- Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra
contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.
19.2- En el caso de trabajos no previstos en los documentos del pedido de
precios el Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto del P.C.G.O..
19.3- La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o
extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.
20 - TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES
20.1- Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el Contratista
deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.
20.2- El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.
33
20.3- Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.
20.4- También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de
haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración.
20.5- Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS
aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
20.6- En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente
a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este Numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.
20.7- El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del
personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.
20.8- Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación
de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.
20.9- Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera
superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra. En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
20.10- A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta,
se tomará la relación J/Jo, donde:
J = Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se
34
ubica la Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.
Jo = Ídem, al último día del mes anterior al de apertura del Pedido de Precios.
21 - GARANTIA DE LA BUENA EJECUCION Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 21.1- Del importe de todos los pagos que se efectúen al Contratista,
excepción hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% al momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena Ejecución.
21.2- Esta Garantía se devolverá en las condiciones estipuladas en el
P.C.G.O., una vez recibidas la totalidad de las conexiones realizadas. 21.3- La Recepción Provisoria de las obras se regirá por lo establecido en el
Art.73º del P.C.G.O. y subsiguientes y todos los gastos que demanden las pruebas de Recepción Provisoria serán de cargo del Contratista.
21.4- Las Inspecciones Previas a la Recepción Provisoria de la obra deben
ser realizadas por técnicos designados por la Administración, en conjunto con el Director de Obra, una vez que el mismo la haya dado por finalizada. Si dichos técnicos formularen observaciones, se otorgará al Contratista un plazo para levantarlas, el que se sumará a los plazos empleados en la ejecución de los trabajos observados. En caso que en el plazo estipulado no se subsanaran las deficiencias constatadas podrá, según la gravedad del incumplimiento ampliarse el mismo o aplicar lo previsto en los Artículos 100º y 102º del P.C.G.O..
21.5- La Recepción Provisoria se hará transcurridos 5 días de la ejecución de
la última conexión realizada. 21.6- El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas
provisoriamente, a que se refiere el Art.76º del P.C.G.O., se fija en 3 (tres) meses.
21.7- Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la Obra
tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la Obra o parte de ella, según lo decida la Administración y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior.
El Contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección de Obra la hubiera anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.
35
En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, la Administración, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida.
En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos
detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen.
22- DE LAS MULTAS 22.1- Serán de aplicación las multas por incumplimiento de los plazos
estipulados en el Art.101º del P.C.G.O.
22.2- Todas las multas aplicadas por la Intendencia Municipal respectiva, por incumplimiento del adjudicatario de las disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo.
22.3- El incumplimiento por la constatación de la ausencia de un Oficial en un
frente de trabajo, así como la no presentación de la planilla de equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una Unidad Reajustable (1 UR) por cada frente de trabajo y por día de incumplimiento.
22.4- Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de los plazos
establecidos en el presente Pliego para la ejecución de cada trabajo, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al 0,1% del importe del servicio no efectuado a tiempo actualizado a la fecha del incumplimiento de acuerdo al Numeral 12 del presente Capítulo.
22.5- En cada facturación se descontarán las multas por atraso de los trabajos
que se hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así también la multa correspondiente a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los metrajes solicitados por O.S.E.).
22.6- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos
contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.
22.7- La Administración podrá asimismo exigir por la vía correspondiente el
resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso de acuerdo a lo previsto en los Art. 100° y 102° del P.C.G.O., podrá encomendar a un tercero la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.
36
FORMULARIO DE OFERTA
, ___ de ______________ de ____. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.
PEDIDO DE PRECIOS Nº -------
R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO NUMERO TELEFONO FAX Y/O CORREO ELECTRONICO
El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige el Pedido de Precios nº........ y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (iva, aportes sociales y ccm incluidos): ------------------------------------(Números)___-------------- (Letras) (Dicho monto coincide con el “Monto de Comparación de la Oferta,” de la Planilla de Comparación del P.C.P., página 26). PLAZO : De ejecución de las obras será de 5 (cinco) meses. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será de 120 (ciento veinte) días.
FIRMA/S
Aclaración de Firma/s Representante Legal de la empresa
37
ANEXO 1- RECOMPOSICIÓN DE VEREDAS A1) El presente Anexo tiene por objeto establecer los procedimientos y
condiciones que regirán para la reposición de veredas asociadas a las órdenes de trabajos entregados a la Empresa contratada, en aquellos casos que así correspondiera.
A2) A tales efectos, para la aplicación de las condiciones mencionadas, se
entenderá por acera la superficie comprendida entre la línea de propiedades y la de cordones existentes más próxima, y por vereda las áreas pavimentadas de las aceras. Se entenderá por calzada la superficie comprendida entre las dos líneas opuestas de cordones existentes.
A3) La Empresa contratada será responsable de la calidad de cada uno de los
materiales que emplee. A4) En aquellos casos que correspondiere, las baldosas a colocar serán
cuadradas, de 20 (veinte) centímetros de lado y deberán ajustarse a los establecido en la norma UNIT que corresponda, pudiendo la Administración exigir a la Empresa contratada, los análisis físicos y/o químicos que estime necesarios para la comprobación de tal hecho. El color de las baldosas será el mismo del de las existentes en la vereda correspondiente, salvo autorización expresa de la dirección de obra.
A5) La composición del hormigón se atendrá a las siguientes condiciones:
Hormigón para contrapiso
El mismo tendrá la siguiente dosificación especificada en volumen: 1 m3 de balasto natural. 120 a 150 Kg. de cemento portland.
Entradas de vehículos.
Para las entradas de vehículos se empleará hormigón con la siguiente dosificación: 350 Kg. de cemento portland. 0,90 m3 de pedregullo. 0,60 m3 de arena gruesa.
Muretes de contención.
Para muretes de contención las proporciones de hormigón en volumen serán las siguientes: 1 parte de cemento portland. 2 partes de arena gruesa. 4 partes de pedregullo.
Podrá emplearse canto rodado en lugar de pedregullo con la previa
38
autorización de la Administración.
Cordonetas.
Para cordonetas se empleará el hormigón de las siguientes proporciones expresadas en volumen: 1 parte de cemento portland. 2 partes de arena gruesa. 3 partes de pedregullo fino. Podrá emplearse canto rodado en lugar de pedregullo con la previa autorización de la Administración.
Composición del mortero (asentamiento de baldosas). La composición del mortero para asentar las baldosas expresada en volumen será la siguiente: 2 partes de cal en pasta. 6 partes de arena. 1 parte de cemento portland.
A6) Las obras a realizarse comprenden la preparación del terreno, adaptándolo
a los niveles que indique la Administración, el suministro y construcción del contrapiso, el suministro y colocación de los pavimentos de las veredas, de las cordonetas de defensa y de los muretes de contención si correspondiera de acuerdo a los trabajos realizados para cada orden de servicio. Las aceras tendrán una pendiente transversal uniforme, hacia el cordón, comprendida entre 2 (dos) y 3 (tres) por ciento. Si hubiera diferencia entre las veredas adyacentes se acordarán estas mediante un plano inclinado de 10 (diez) centímetros por metro. Cuando corresponda, la Empresa colocará en las veredas que repare o construya, barreras apropiadas para evitar que se transite por ellas. Las mismas deberán retirarse transcurridas 72 (setenta y dos) horas de ejecutada la vereda, librándose al tránsito. Deberá tomarse precauciones a los efectos de causar el mínimo de trastorno a los peatones y vehículos. No se dejará escombros ni material en los pavimentos que puedan ser peligrosos para el tránsito o ser arrastrados hacia las bocas de tormenta. En caso de ser necesaria la utilización de parte del pavimento, la Empresa deberá construir barreras reglamentarias con sus correspondientes señalizaciones. Antes de retirarse del lugar, la Empresa deberá dejar todo en perfectas condiciones. Toda cámara, caja de servicio, caño de desagüe, entrada de vehículo, protección de arbolado o planta o cualquier otra particularidad de la vereda o calzada, donde se efectúen trabajos por parte de la Empresa, deberán ser respetados y quedar en su estado original una vez concluidos los trabajos.
39
Queda excluido de esto la reposición del pavimento de la calzada.
A7) Retiro de las veredas existentes.
El material constitutivo de las veredas a sustituir, así como las tierras y arenas de propiedad Municipal que resulten de las obras y que la Intendencia Municipal correspondiente quisiera utilizar, será transportado y depositado por cuenta del contratista, en los lugares que indiquen las Condiciones Particulares del Contrato o, en su defecto, la Administración.
A8) Base del pavimento.
La forma de la base será exactamente igual a la que debe obedecer el afirmado y tendrá una pendiente transversal entre 2 y 3 centímetros por metro a menos que la Administración indique otra cosa. La Empresa estará obligada a realizar todas las obras necesarias para consolidar el suelo y no se aceptará la base hasta que no se encuentre en buenas condiciones.
A9) Pavimento de baldosas de cemento portland.
Preparada la base como se especifica en el artículo anterior, será mojada completamente antes de colocar el hormigón, y depositado este, deberá ser apisonado a fin de conseguir una masa homogénea. El hormigón será colocado en la base inmediatamente después de mezclado. El método y manera de colocar el hormigón será tal que evite la posibilidad de disgregación o separación de los elementos. Al distribuir la capa de hormigón se tratará de dejar una superficie uniforme. El espesor de contrapiso una vez compactado será de 7 (siete) centímetros como mínimo.
A10) Colocación de las baldosas.
Sobre el contrapiso de hormigón se colocará una capa de mortero de 1 (un) centímetro de espesor formado por una parte de cal grasa y 3 (tres) de arena gruesa. Una vez arreglada la superficie se espolvoreará totalmente con portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido previamente sumergidas en agua. La colocación se hará a cordel, dejando entre filas un espacio de 2 (dos) milímetros que será rejuntado con una mezcla de una parte de cemento portland por una de arena fina, penetrada a escoba o humedecida. Se utilizarán baldosas iguales a las existentes. Todo cambio a ese respecto deberá ser aprobado por la Administración. Cuando la vereda este construida por un material diferente a baldosas en general, hormigón, tierra apisonada o balasto, la Administración se hará cargo de su reparación, sobre lo cuál la Empresa deberá dejar aclarado. En caso que corresponda, se harán juntas de dilatación en el
40
embaldosado, de un centímetro de espesor, espaciadas cada 3 (tres) metros y ubicadas preferentemente en los límites de las propiedades y contra el cordón. Dichas juntas se rellenarán con un mortero asfáltico.
A11) Pavimento de hormigón hecho en sitio.
Se colocará una capa de base de arena sucia de 10 (diez) centímetros de espesor Sobre la capa de arena se colocará el hormigón que una vez curado deberá tener un espesor de 10 (diez) centímetros. Cada tres metros se construirán juntas de dilatación, las cuales se rellenarán con el material especificado en el artículo anterior.
A12) Veredas de balasto.
Una vez preparada la base que recibirá el balasto en las condiciones ya establecidas, se procederá a su colocación y se cilindrará perfectamente por medio de rodillo. El espesor de la caja de balasto una vez que se termine será de 12 (doce) centímetros.
41
ANEXO 2 - REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA.
1 NOMBRE DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………………………………………
2 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………………………………………
3 TELÉFONO DE LA EMPRESA:
…………………………………………………………………………………………….
4 REPRESENTANTE LEGAL:
…………………………………………………………………………………………….
5 REPRESENTANTE TÉCNICO:
…………………………………………………………………………………………….
6 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN TRABAJOS SIMILARES:
Obra: Repartición o persona
contratante.
Fecha del contrato. Características del trabajo.
7 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA:
Tipo de vehículo
/maquina:
Marca: Año: Modelo: Observaciones:
Deberá incluirse como mínimo el equipamiento solicitado en el presente pliego.
42
ANEXO 3 – PERSONAL DE LA EMPRESA
CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA EMPRESA
LICITACIÓN ABREVIADA Nº
Nombre: ................................................................................................
Nacionalidad: ................................................................................................
Profesión: ................................................................................................
Edad: ................................................................................................
Estudios Cursados: ................................................................................................
Actividad Profesional:................................................................................................
Experiencia en obras similares al presente Pedido de Precios:
.........................................................................
Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que
lo ampare y fotocopia del título habilitante (si correspondiere).
43
PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO POR LA
EMPRESA
LICITACIÓN ABREVIADA Nº
Nombre: ................................................................................................
Nacionalidad: ................................................................................................
Profesión: ................................................................................................
Edad: ................................................................................................
Estudios Cursados: ................................................................................................
Actividad Profesional:................................................................................................
Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que
lo ampare, y fotocopia del título habilitante.
44
ANEXO 4 - COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA
Fecha........... Pedido de Precios Nº....... DECLARACIÓN JURADA Sres. De Administración de las Obras Sanitarias del Estado Presente Estimados Señores: Por la presente la empresa................. declara tener una
capacidad de operación superior a 16 conexiones externas de desagüe por mes , no insumiendo más de 5 días en terminar las obras correspondientes a c/u. Asimismo declara tener una capacidad de operación superior a 16 conexiones internas de desagüe por mes, no insumiendo más de 10 días en terminar las obras correspondientes a c/u.
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la
empresa............................................., se extiende la presente declaración el día .................del mes de.........................de...............
.................................... .................................. ..................................
Firma Aclaración de firma en calidad de
45
ANEXO 5 – MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA CONEXIONES DE
SANEAMIENTO
1- INTERNAS (Adecuación de Sanitaria Intradomiciliaria) 2- EXTERNAS (Vinculación desde C1 de Sanitaria Intradomiciliaria al sistema público)
INTRODUCCION
La presente Memoria Descriptiva, comprende condiciones de carácter general que regirán la ejecución de las obras de adecuación de sanitaria interna para su conexión a colector público, como así también las obras de vinculación de la misma con la red de saneamiento.
La construcción de la conexión intradomiciliaria de saneamiento deberá respetar todas las Reglamentaciones Nacionales y Municipales vigentes, así como la Ordenanza Sanitaria Municipal correspondiente al Departamento de que se trate y además las Reglamentaciones vigentes de O.S.E., por lo que en ese aspecto la presente memoria constituye especificaciones técnicas de carácter orientativo.
Queda absolutamente prohibido evacuar aguas pluviales en las instalaciones
sanitarias de las viviendas en las redes de alcantarillado los cuales funcionan como sistema separativo.
Los desagües pluviales se harán por cañerías completamente independientes de las cañerías para aguas servidas y se evacuarán directamente a la vía pública.
1. CONEXIONES INTERNAS: INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGÜE
A - Diseño y construcción de las instalaciones Trazado de la cañería principal y de los ramales
La cañería principal y todos sus ramales deberán construir un conjunto los más breve posible a cuyo efecto sus alineaciones serán siempre rectilíneas, tanto en planta como en perfil. Si el trazado en línea recta es imposible, en razón de la disposición de la vivienda, se adoptará el trazado en línea quebrada. Las cañerías subterráneas de desagüe se deberán colocar en los patios, zaguanes, corredores o lugares abiertos de las viviendas o en el exterior de las mismas.
En los proyectos se deberá atender las siguientes directivas:
a) Ubicar las cañerías, siempre que sea posible por el exterior de las viviendas y cuando no lo sea, colocar las cámaras fuera de las habitaciones.
b) Colocar los interceptores de grasa en sitios abiertos y fuera de las cocinas. c) En caso de varias viviendas, no colocar las cámaras de modo que la
desobstrucción de las cañerías comunes obligue a penetrar dentro de una de las viviendas.
46
Pendientes de las cañerías
La pendiente de la cañería principal no será menor de dos centímetros ni mayor de cinco centímetros por metro lineal.
Las cañerías secundarias que conduzcan aguas servidas provenientes de lavatorios, bañeras, bidés, etc. se podrá establecer con una pendiente mínima del uno por ciento.
Las cañerías de desagüe no se podrán colocar a menos de 50cm de los muros
medianeros. Diámetros de la cañería principal y de los ramales
El diámetro interior de la cañería principal de la vivienda no será menor de 102mm, ni mayor de 152mm. Los ramales que concurran a la cañería principal, salvo casos especiales tendrán un diámetro mínimo de 102mm.
Las cañerías de desagüe de inodoros serán, en todos los casos de 102mm de
diámetro interior y se las comunicará directamente con la cañería principal domiciliaria. Diámetros de las cañerías secundarias
Los caños de desagüe de artefactos (cañerías secundarias), si son subterráneas tendrán como mínimo 63mm en P.V.C.
Los desagües de pileta de cocina hasta el interceptor de grasa tendrá como
mínimo 50mm en P.V.C. Los desagües de los interceptores de grasa tendrán los mismos diámetros. Materiales para las cañerías
Las cañerías y accesorios subterráneos de desagüe serán de P.V.C de espesor 3.2mms UNIT 206 y 647. Cuando la cañería de PVC se coloque subterránea, irá asentada en todo su recorrido sobre una capa de arena compactada de unos 5cm de espesor como mínimo.
En su longitud y con una separación de 10 veces el diámetro del caño, se colocarán por encima y a los costados, una capa de hormigón u otro tipo de anclaje alternativo, para evitar movimientos en la cañería. En cañerías de 100mm o 110mm de diámetro se podrá colocar el material antes mencionado cada 1,5mts.
Las cañerías de desagüe y ventilación de P.V.C se colocarán con la marca a la vista.
47
Las grampas de fijación para las columnas de P.V.C se deberán colocar junto al ramal que empalma con la columna, y no en medio del recorrido.
En caso de realizarse un salto en P.V.C, el punto de inspección irá colocado de frente a la cañería que llega a la cámara. Para los saltos ejecutados en cámaras de 1.10 x 0.60m se prolongará el punto de inspección hasta que sea visible desde el acceso a la cámara.
Las cañerías de desagüe secundario ejecutadas en P.V.C estarán encajonadas y asentadas en arena hasta la mitad de los caños. El trazado de la misma será rectilíneo, en caso de colocarse codos o curvas (hasta 50 grados como máximo) se colocarán pegadas a la caja de desagüe. Cuando se produzcan desagües hacia una caja de P.V.C que posea entrada de diámetro inferior al de la cañería que llega, la pieza de reducción se colocará junto a las entradas a la caja.
La distancia máxima entre caja de P.V.C y la cañería primaria será de 1m. Las medias cañas de las cámaras de inspección, no podrán ser de P.V.C.
Las máquinas lavavajillas deberán desaguar al interceptor de grasas y se deberá colocar un sifón con punto de inspección que será instalado dentro de la pared.
Los desagües de las máquinas de lavar ropa o piletas de lavar serán de 50mm de diámetro como mínimo.
Longitud de los tramos de las cañerías primarias
La longitud máxima de los tramos de la cañería principal y de los ramales cuando sean subterráneos, será de 25m.
La longitud máxima del tramo final de los ramales para inodoros para inodoro pedestal será de 10m, y para inodoros comunes o a la turca, de 5m, pudiéndose dar a estos ramales la longitud de 10m siempre que se disponga de una boca de acceso colocada lo más próximo posible al sifón de las tazas de los inodoros comunes. Esta boca de acceso podrá ser una pequeña cámara de 30cm de sección horizontal mínima que estará provista de tapa y contratapa; o un caño cámara según los casos.
48
Juntas y Conexiones
ESTANQUEIDAD DE UNIONES
Las juntas y conexiones en las instalaciones sanitarias deberán ser impermeables al fluido que transporten y a los gases que se puedan producir en ellas, ya sea sometidos a presiones de prueba como en servicio normal.
Las conexiones o soldaduras no deberán impedir o dificultar el flujo en ningún punto de la instalación.
UNIONES DE TUBERÍAS
Las uniones de los caños y piezas de P.V.C. serán estancas y sin rebarbas. Deberán estar libres de grasas u otras sustancias que impidan efectuar una conexión o unión adecuada. Cuando se realicen uniones de materiales diferentes, los accesorios de unión deberán cumplir los requerimientos establecidos en el artículo anterior.
Soportes y anclajes
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
Los soportes y anclajes a utilizar en las tuberías de desagüe, deberán estar firmemente unidos a muros, techos o elementos estructurales, de forma de soportar las tuberías y su contenido y condiciones de operación.
Los aparatos sanitarios y equipos en general deberán instalarse de forma de soportar su propio peso y además cualquier sobrecarga prevista en el uso que se pueda producir sobre ellos.
Los aparatos y tuberías deberán estar sujetos en forma firme por elementos adecuados que no podrán transmitirle tensiones en sus puntos de contacto de los mismos.
UBICACIÓN DE SOPORTES Y ANCLAJES
Cuando las tuberías o cañerías se instalen en forma tanto vertical como horizontal se deberán colocar soportes (fijos o deslizantes) en los puntos que recomienden los fabricantes, pero nunca con espaciamientos o a distancias mayores a las que se especifiquen en la reglamentación.
49
MATERIALES CONSTITUTIVOS
Los soportes, bandejas, ganchos, etc., deberán ser metálicos no corrosibles o de cualquier material lo suficientemente fuerte como para soportar la tubería y el fluido circulante.
Los anclajes de cañerías serán ejecutados en hormigón, hormigón armado, mampostería, mampostería armada u otro material adecuado a tal fin.
Cámaras de Inspección y limpieza.
En todos los puntos en que una cañería subterránea cambie de dirección o empalme con otra u otras cañerías, se establecerán cámaras de inspección y limpieza. La profundidad mínima de estas cámaras será de 30cm.
DIMENSIONES
Para profundidades comprendidas entre 30 y 60cm las cámaras se harán de 50cm x 50cm hasta el asiento de la contratapa siendo la parte superior de 60cm x 60cm. Las cámaras que reciban solamente un ramal se podrán hacer de 40cm de lado en toda su profundidad. Para profundidades comprendidas entre 60cm y 1.00m se construirán de 60x60cm.
Para profundidades mayores de un metro, sus bocas serán de 60x60cm y las cámaras se harán de 1.10mx60cm.Todas las cámaras se asentarán sobre una base de hormigón tipo II de 10cm de espesor que formará el piso.
Si las cámaras se fabrican de ladrillo, el espesor mínimo de las paredes será de 15cm, los ladrillos se tomarán en todos los casos con mortero compuesto de una parte de cemento y cuatro de arena gruesa.
Si las cámaras se hacen de hormigón armado tipo II, las paredes tendrán un espesor mínimo de 8cm y se armarán con una malla formada con varillas de 6mm espaciadas cada 10cm en los dos sentidos.
Los pisos de las cámaras tendrán canaletas y banquetas destinadas a facilitar el desagüe de los líquidos. La parte inferior de la canaleta o cuneta será de forma semicircular y cilíndrica, y su altura será, como mínima, la misma del caño de mayor diámetro que llegue a la cámara. La pendiente de la canaleta no será inferior al 10% y la pendiente transversal de las banquetas al 20%.
Las cámaras serán impermeables a los líquidos y a los gases, y serán totalmente revocadas con una capa de mortero compuesto de una capa de cemento y
50
dos de arena mediana de 5mm de espesor, alisado con cemento con toda prolijidad. El cierre de las cámaras de inspección será hermético, lo cual se utilizarán contratapas de hormigón armado de no menos de 4cm de espesor, asentadas sobre materiales apropiados que permitan levantar las contratapas sin deterioro en cualquier momento.
En el caso de instalar cámaras prefabricadas de polietileno (pasaje, cojinetes y desconectoras), las mismas cumplirán con la normativa municipal correspondiente.
Se deberán instalar sobre un fondo de arena con su correspondiente nivelación. Las mismas serán impermeables a los líquidos y gases.
La transición con el caño de P.V.C. se realiza a través de aros de goma logrando la estanqueidad de la misma, para lo cual se realiza un calado en dicha cámara determinando la entrada y salida de la tubería.
El cierre de las cámaras será hermético, utilizando contratapas de polietileno y marco con tapa de hormigón.
MATERIALES Condiciones generales.
Agua: El agua que se emplee en la preparación de los morteros y hormigones deberá ser limpia, dulce y no contendrá en exceso cloruros, sulfatos o materias orgánicas.
Arena: La arena será dulce, silícea, limpia y áspera al tacto. El grano será grueso, mediano o fino, según los distintos usos a que se destine la arena. Cemento: Todo cemento portland que se emplee en las obras sanitarias, será de la mejor calidad y deberá llenar las condiciones exigidas para su empleo en las obras públicas. Ladrillos: Los ladrillos de arcilla deberán ser duros y resistentes, de masa homogénea, de forma regular, de tamaño uniforme y de buen sonido. Carecerán de grietas acentuadas y no presentarán glóbulos de óxido de calcio. Pedregullo: El pedregullo, piedra partida o canto rodado provendrá de rocas homogéneas y duras. Deberá ser limpio, debiendo lavarse si tiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier sustancia extraña. Su tamaño no será inferior a medio centímetro ni superior a tres centímetros. Morteros: Se emplearán dos proporciones distintas para la composición de los morteros: a) Para revoques de cámaras, depósitos fijos impermeables, etc. Una parte en volumen en cemento portland, Dos partes en volumen de arena mediana.
51
b) Para tomar ladrillos de cámaras, depósitos fijos impermeables, etc. Una parte en volumen en cemento portland, Cuatro partes en volumen de arena gruesa. Hormigones: Se emplearán tres proporciones distintas.
a) Para depósito fijos impermeables de hormigón armado, etc. 400kg de cemento portland ½ m3 de arena gruesa, 1 m3 de pedregullo.
b) Para revestimiento de cañerías, fondos de cámaras, etc. 300kg de cemento portland ½ m3 de arena gruesa, 1 m3 de pedregullo.
c) Para asentamiento de cañerías subterráneas: 200kg de cemento portland, ½ m3 de arena gruesa. 1m3 de pedregullo o ladrillo partido.
UBICACION
Las cámaras de inspección se ubicarán preferentemente en los patios, corredores, lugares abiertos, etc, y solamente en casos excepcionales se permitirá su ubicación en habitaciones.
Piletas de patio y bocas de desagüe
Las piletas de patio y bocas de desagüe serán tapadas o abiertas. Las primeras desaguarán por medio de un sifón cuya carga no será inferior a 50mm y tendrán cierre perfecto. Las abiertas llevarán tapas caladas.
Las secciones horizontales mínimas para PPT y BD serán de 20x20cm para profundidades de 80cm.
Se construirán, en lo que sea aplicable, con los mismos materiales y en la misma forma que se ha indicado anteriormente para las cámaras de inspección.
USOS DE LAS PILETAS DE PATIO
Las piletas de patio se emplearán en los siguientes casos: a) interponiéndolas entre las cañerías de aguas amoniacales y las cañerías de aguas servidas o pluviales; b) para concentrar los desagües de los artefactos; c) para facilitar la evacuación de las aguas pluviales, en cuyo caso irán colocadas al pie de todas las cañerías verticales de bajadas de agua pluviales; d) para evacuar, como desagües de piso, las aguas servidas provenientes de baños de duchas en serie, las resultantes de la limpieza de pisos, vehículos y todas aquellas que por su naturaleza y procedencia, se admitan que corran sobre pisos, etc. e) como sumideros para desaguar
52
directamente las aguas pluviales que corran por los pavimentos o terrenos. f) para recibir las aguas amoniacales de los mingitorios de canaleta.
EMPLEO DE LAS BOCAS DE DESAGÜE
Las bocas de desagüe se emplearán en los mismos casos indicados en el artículo anterior con las letras b), c), d) y e). Estas bocas de desagüe serán de cierre hermético cuando se utilicen para concentrar las aguas amoniacales de mingitorios de cubeta.
UBICACIÓN DE LAS PILETAS DE PATIO Y BOCAS DE DESAGÜE
Se colocarán siempre que sea posible, en lugares descubiertos como terrenos, jardines o de iluminación y ventilación de dimensiones reglamentarias como patios, patios pequeños, etc. pudiendo en estos casos ser abiertas.
En estos casos cuando desagüen en ellas interceptores de grasa, deberán ser tapadas.
Cuando se ubiquen en lugares cubiertos deberán ser tapadas con la excepción de las que reciben directa y exclusivamente, como desagües de piso, aguas provenientes de la limpieza. Estos desagües de piso deberán tener sifón.
DISTANCIA DE LAS PILETAS DE PATIO A LAS CÁMARAS Y A LA CAÑERÍA PRINCIPAL
Las distancias máximas entre las piletas de patio y las cámaras serán las siguientes: para piletas de profundidad menor a 60cm, la distancia será menor a 5m.
Cuando las piletas de patio desagüen directamente en la cañería principal o en los ramales, no se podrán colocar a una distancia mayor a 1m de la cañería principal o ramales.
Sifón Desconector
En el punto de enlace de la cañería principal con la conexión exterior (Cámara 1), y lo más cerca posible de la vía pública, se colocará un interceptor hidráulico de gases o sifón desconector de igual diámetro que la cañería principal. Este sifón deberá estar provisto de una tapa fácil de extraer que permita la inspección de la conexión externa.
Sifones en general
53
Todo orificio que ponga en comunicación las canalizaciones de desagüe con el ambiente exterior, exceptuando las bocas de desagüe abiertas y los que se destinan a la aspiración o a la ventilación, deberán ser impermeables y de fácil limpieza.
Interceptores de grasa
En el desagüe de toda pileta de cocina y lo más inmediatamente posible a ésta, se colocará un interceptor de grasa, construido con un material resistente, inalterable e impermeable a la acción de los residuos que concurren a él y su superficie interior será perfectamente lisa. Deberá contar con certificación de cumplimiento de Norma UNIT 165:1976.
El citado artefacto deberá estar provisto además de un dispositivo, que a juicio de la oficina competente haga efectivo un cierre hidráulico, y a los efectos de aislar el ambiente interior del interceptor, del exterior del mismo.
Desagües de los interceptores de grasa
Los interceptores de grasa podrán desaguar en piletas de patio o bocas de desagüe, cualquiera que sea la ubicación de éstas. Los tramos de los ramales de desagüe de interceptores de grasa en planta baja (subterráneos) no tendrán una longitud mayor a 10m, cuando sean de 63mm de diámetro.
Ventilación
PROTECCIÓN DE LOS SIFONES
Las instalaciones de desagüe deberán estar provistas de un sistema de ventilación de las tuberías que permitan el ingreso y la salida de aire de forma que el sello hidráulico de cualquier artefacto sanitario instalado no esté sometido a presiones diferenciales que propicien el desifonaje.
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
El sistema de ventilación de las instalaciones sanitarias no se podrá dedicar a otros usos que no sean los requeridos por la instalación sanitaria.
VENTILACIÓN DE LAS CONEXIONES
Las instalaciones sanitarias internas poseerán un tubo de ventilación para el colector público, de 100 milímetros de diámetro como mínimo, que se empalmará con la conexión externa fuera del sifón desconector, en caso de corresponder.
54
VENTILACIÓN DE LA CAÑERÍA PRINCIPAL
La instalación sanitaria deberá contar con un ingreso de aire por el punto más bajo y con una salida libre a la atmósfera por su punto más elevado.El diámetro mínimo tanto del tubo de ingreso de aire como el de evacuación será de 100 milímetros.
EMPALME DE CAÑERÍAS DE VENTILACIÓN
Toda cañería de ventilación podrá unirse a otra cañería de ventilación, siempre que esta última fuera del mismo o mayor diámetro y conduzca gases provenientes de la misma clase de desagües.
ALTURAS DE CAÑERÍAS DE VENTILACIÓN
Todos los caños de ventilación se deberán prolongar hasta pasar los techos del edificio y deberán tener una altura suficiente para que los gases evacuados no puedan generar molestias a dependencia alguna de la finca o molestias a fincas linderas.
La oficina competente podrá obligar, en todo momento, a colocar los caños de ventilación en las condiciones establecidas en el párrafo anterior. Los caños de ventilación estarán dotados en su extremo superior de un sombrerete de forma y materiales adecuados para facilitar la evacuación de los gases. Este sombrerete deberá esta adherido al tubo de ventilación en forma adecuada al material con que esté constituido el caño y el sombrerete.
ALTURAS MÍNIMAS DE TUBOS DE VENTILACIÓN
Cuando el caño de ventilación de encuentre sobre azotea transitable o adyacente a una terraza transitable de una vivienda lindera, deberá tener una altura no menor de 2.50 metros. En los demás casos el caño se deberá prolongar 50 centímetros sobre los pretiles que puedan existir.
APROVECHAMIENTO DE CAÑOS DE DESAGÜE VERTICALES PARA VENTILACIÓN
Los caños de desagüe verticales que conduzcan aguas primarias, secundarias o pluviales, se podrán utilizar para ventilación, en cuyo caso los que desagüen aguas primarias se prolongarán por sobre los techos de los edificios como los caños destinados exclusivamente para ventilación.
55
Desagües pluviales
Los desagües pluviales se deberán evacuar a la calzada o cuneta correspondiente, salvo que exista un colector de pluviales y la conexión sea exigida y/o autorizada por la Intendencia correspondiente.
De forma de no aumentar significativamente el caudal de descarga en relación a la situación original del terreno, la Intendencia podrá exigir el diseño de la instalación de pluviales interponiendo dispositivos y demás mecanismos que retarden en el tiempo la aparición del caudal pico de escurrimiento y provoquen a la vez una atenuación del mismo.
Se hará prevalecer en lo posible la infiltración en el terreno.Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal correspondiente si la hubiere, en relación con los criterios de diseño a adoptar para la construcción de la red y de los dispositivos de atenuación del caudal pico de escurrimiento.
B- Pruebas hidráulicas de cañerías de desagüe y ventilación
Luego de instaladas las cañerías de desagües tanto horizontales como verticales así como las cañerías de ventilación correspondientes y sus elementos de soporte, serán sometidas a una prueba hidráulica con el fin de verificar la estanqueidad de las uniones de tuberías y sus accesorios.
La prueba hidráulica a someter a toda instalación o parte de ella se realizará a una presión de 2 metros de columna de agua como mínimo, debiendo contar la instalación con los elementos de cierre adecuados para la realización de la prueba.
Si se detectan pérdidas en la instalación en cualquier punto, se deberán corregir las mismas, debiéndose realizar nuevamente la inspección de las instalaciones o partes que inicialmente no verificaron la prueba.
2. CONEXIÓN A LA RED PUBLICA
A- Efluente convencional En las obras de construcción de redes de saneamiento, se deja previsto para futuras conexiones 2 tipos de instalaciones para vinculación de la sanitaria interna con el colector público. Estas opciones consisten en la ejecución de una cámara de conexión en vereda de acuerdo a plano O.S.E. Nº 39.170, que permite conectar 1 o más viviendas, o bien un ramal individual de acuerdo al plano O.S.E. Nº 30.894. En este caso la conexión externa consiste en la ejecución desde la cámara 1, de un ramal hasta la cámara de conexión en vereda o el ramal de conexión existente. Esta tubería deberá ser de PVC
56
110mm de diámetro según norma UNIT ISO 4435 serie 25 y pendiente igual o superior a dos por ciento.
B- Efluente decantado En caso que la vivienda sea frentista a red de efluente decantado, se considerarán 2 situaciones:
a- Cuando la vivienda no cuente con instalación sanitaria aprovechable, deberá ubicarse previa a la conexión a colector, una doble fosa séptica para retención de sólidos. Las cámaras sépticas se ajustarán en todas sus partes a los principios que aconseja la higiene: su disposición y construcción deberá ser simple, de acuerdo con el desempeño a que están destinadas, y se procurará su perfecta automaticidad en su funcionamiento. Toda cámara séptica, cualquiera sea el tipo y la forma adoptada, tendrá una capacidad mínima útil de 300 lts por persona prevista y contará con tabique divisorio de modo de generar 2 unidades individuales de retención de sólidos, para su uso alternado. Para ello contará con una cámara previa divisoria de caudales.
Deberá tener un mantenimiento (extracción de los barros acumulados en el fondo) en un plazo no mayor a los 12 meses para su correcto funcionamiento, permaneciendo operativo 1 solo compartimento en lapsos anuales. El vaciado será realizado por el propietario de la vivienda.
La conexión entre el depósito y la red de efluente decantado se realizará mediante una tubería PVC de 50mm de diámetro y con una pendiente mínima del cinco por mil.
De no mediar proyecto particular , su construcción se regirá por el plano Nº 33792 (sistema utilizado por MEVIR)
b- Cuando la vivienda cuente con pozo negro en condiciones de mantenerse en servicio en función de la adecuación posible de la sanitaria interna y de su estado de conservación, deberá construirse a continuación del mismo, un pequeño depósito de retención de sólidos, consistente en un tubo de hormigón de 300mm de diámetro, con una losa de hormigón pobre en su fondo y tapa y marco de hormigón.
La conexión entre el depósito y la red de efluente decantado se realizará mediante una tubería PVC de 50mm de diámetro y con una pendiente mínima del cinco por mil. Su construcción se regirá por el plano Nº 30977.