pbc final obras lote 3-2014

Km 3 Carretera Sur, contiguo a AutoStar, Managua, Nicaragua.

Telfonos: 2222-6721, 2268-6831. Telefax: 2268-6836 E-mail: [email protected] y [email protected]

LP-FOMAV-02-2014

REPUBLICA DE NICARAGUA

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

(FOMAV)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO RED VIAL

MANTENIBLE 2014, LOTE No. 3

GRUPOS: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

OCTUBRE 2014



LP-FOMAV-02-2014

INDICE

SECCION I: CONVOCATORIA A LICITACION PBLICA ..................................

SECCIN II: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES (IG) ....... 2

SECCIN III: METODOLOGIA DE EVALUACION ......................................... 22

SECCIN IV: ALCANCE DE OBRAS ............................................................. 27

SECCIN V: ESPECIFICACIONES TECNICAS ............................................. 36

SECCIN VI: FORMULARIOS TIPO .............................................................. 47 a) Formulario de presentacin de oferta del Contratista ..................................... 48

Presupuesto General - Resumen de Actividades ........................................ 49 Memoria de Costos Unitarios ....................................................................... 50 Listado de Equipos Asignados a la Obra ..................................................... 51

b) Formulario de Garanta de Seriedad de Oferta ............................................... 52 c) Formulario de Garanta de Cumplimiento de Contrato ................................... 53 d) Formulario de Garanta de Anticipo ................................................................ 54 e) Formulario de Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios ............................. 55

SECCIN VII: MODELO DE CONTRATO ...................................................... 58



LP-FOMAV-02-2014

CONVOCATORIA LICITACION PBLICA No. LP-FOMAV-02-2014

PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO RED VIAL MANTENIBLE 2014, LOTE No. 3, GRUPOS: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

La Divisin de Adquisiciones del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), encargada del proceso de Licitacin Pblica No. LP-FOMAV-02-2014, de conformidad a Resolucin de Inicio No. RILP-FOMAV-13-10-2014, invita a todas aquellos potenciales oferentes calificadas en nuestro pas, con Licencia de Operacin Vigente para la Construccin de Obras Horizontales, emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura e inscritos en el Registro Central de Proveedores de la Direccin General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, interesados en presentar ofertas selladas para la ejecucin del MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO RED VIAL MANTENIBLE 2014, LOTE No. 3, GRUPOS: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

1. Las obras objeto de esta contratacin, son financiadas con fondos propios y debern ser ejecutadas en un plazo no mayor al indicado en la Tabla siguiente, contados a partir de la orden de inicio:

2. Los oferentes elegibles podrn obtener el documento completo en idioma espaol del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacin en las oficinas del FOMAV ubicadas en la direccin indicada al final de la presente convocatoria, en los das comprendidos del 13 de Octubre al 11 de Noviembre del Ao 2014 en horas hbiles de oficina (de 08:00 a 05:00 p.m). Los oferentes tambin pueden obtener el documento de Licitacin a travs del portal nico de contrataciones (www.nicaraguacompra.gob.ni) y en la web del FOMAV (www.fomav.gob.ni); para stos casos debern enviar carta al rea de Adquisiciones, manifestando que han obtenido el PBC por este medio y que participarn en la Licitacin.

TRAMOLONGITUD

KMGRUPOS SUP. ROD

PLAZO -

MESGARANTIA

El Escudo - Emp. Mayocunda - La Garza 25.98 No pavimentada

El Marimbero - Llano Las Maras 10 No pavimentada

Villa 15 de Julio - Emp. Las Maras 29.82 No pavimentada

Ranchera - El Bonete 14.31 No pavimentada

Ranchera - Tonal 8.6 No pavimentada

Hato Grande - Cayanlipe 9.5 No pavimentada

Villanueva - Las Pilas 7.33 No pavimentada

Somotillo - Rodeo Grande - Valle Los Quesos (La Batea) 25.26 GRUPO 46 No pavimentada 2.50 109,000.00

Emp. El Viejo (Chinandega) - Cosigina 59.1 GRUPO 47 Asfaltada 2.50 132,000.00

La Virgen - San Juan del Sur (Iglesia Catlica) 19.2 Asfaltada

Rivas - San Jorge 4.54 Asfaltada

Beln - Mata de Caa 13.11 GRUPO 49 No pavimentada 2.00 80,000.00

Las Esquinas - Emp. Catarina 20.04 GRUPO 50 Asfaltada 3.00 131,000.00

Pueblo Nuevo - Shell Palacagina 13.21 Adoquinada

Pueblo Nuevo - Puente Paso Hondo 2 Adoquinada

Emp. Boaco - Boaco 14.18 Asfaltada

Emp. San Lorenzo - San Lorenzo 2.43 Asfaltada

Teustepe - San Jos de los Remates 25.24 Adoquinada

La Calamidad - Masige 11.75 No pavimentada

Juigalpa - Puerto Daz 27.36 GRUPO 53 No pavimentada 2.00 76,000.00

Macuelizo - Santa Mara 30.46 GRUPO 54 No pavimentada 3.00 167,000.00

Mozonte (San Pablo) - Teotecacinte 68.56 GRUPO 55 Adoquinada 3.00 129,000.00

Empalme San Dionisio - San Dionisio - Esquipulas 30.27 GRUPO 56 No pavimentada 3.00 194,000.00

Terrabona - La Estrella - Matagalpa 34 GRUPO 57 No pavimentada 3.00 167,000.00

TOTAL 506.25

160,000.00

3.00

2.50

3.00

261,000.00

83,000.00

176,000.00

130,000.00 2.50

3.00 237,000.00

GRUPO 44 2.50

GRUPO 45

GRUPO 48

GRUPO 51

GRUPO 52

GRUPO 43

3

3. Para obtener el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitacin los oferentes interesados debern presentar carta de inters especificando nombre o razn social de la empresa, direccin, telfono, Fax, E-Mail, debiendo adems hacer un pago no reembolsable de C$ 700.00 (Setecientos Crdobas Netos), en efectivo o mediante cheque certificado a nombre del Fondo de Mantenimiento Vial, los que debern ser depositados en la institucin bancaria BANCENTRO en cualquiera de sus sucursales, a la cuenta N 100242141. Los documentos debern ser retirados en la oficina del rea de Adquisiciones del Fondo de Mantenimiento Vial, previa presentacin de recibo y minuta oficial de caja bancaria, el que debe indicar claramente el nombre completo de la razn social del oferente. En caso de obtenerlo de forma electrnica no debern asumir ningn costo, pero debern entregar carta al rea de Adquisiciones para el registro correspondiente.

4. Las disposiciones contenidas en este Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacin tienen su base legal en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico y Decreto No. 75-2010 Reglamento General de la Ley No. 737.

5. Las ofertas debern entregarse en idioma espaol y con sus precios en moneda nacional a la direccin que aparece al final del aviso, conforme el siguiente calendario.

Grupo No. Hora y Fecha Lugar

43 al 50 09: 00 AM

12/NOV/2014

Sala de Conferencias del Fondo de Mantenimiento

Vial (FOMAV) 51 al 58 09:00 AM

19/NOV/2014

Las Ofertas presentadas despus de la hora estipulada, sern devueltas sin abrir. Las ofertas sern abiertas en acto pblico a las 09:05 horas del da correspondiente a cada grupo, en la Sala de Conferencias del Fondo de Mantenimiento Vial, en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir.

6. Ningn oferente podr retirar, modificar o corregir su oferta despus que sta haya sido presentada y abierta, sin perder su Garanta de Mantenimiento de Oferta. (Arto. 41 de la Ley No. 737 LCASP)

7. La oferta debe incluir una Garanta de Seriedad de Oferta, por el monto establecido en la tabla No. 1 de sta Convocatoria.

8. La Reunin de Homologacin para discusin del Pliego de Bases y Condiciones se realizar el da 27 de Octubre del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas del Fondo de Mantenimiento Vial, ubicadas en la direccin que aparece al final del aviso.

9. La visita al sitio de obras, es de carcter obligatorio. La visita al sitio se efectuar durante el perodo comprendido del da 16 al 24 de Octubre del Ao 2014.

TRAMOLONGITUD

KMGRUPOS CALENDARIO DE VISITAS

El Escudo - Emp. Mayocunda - La Garza 25.98

El Marimbero - Llano Las Maras 10

Villa 15 de Julio - Emp. Las Maras 29.82

Ranchera - El Bonete 14.31

Ranchera - Tonal 8.6

Hato Grande - Cayanlipe 9.5

Villanueva - Las Pilas 7.33

Somotillo - Rodeo Grande - Valle Los Quesos (La Batea) 25.26 GRUPO 46 22 de Octubre, 8:00am, gasolinera UNO, Rotonda de Chinandega

GRUPO 43 16 de Octubre, 8:00am, gasolinera UNO, Rotonda de Chinandega

17 de Octubre, 8:00am, gasolinera UNO, Rotonda de Chinandega

21 de Octubre, 8:00am, gasolinera UNO, Rotonda de Chinandega

GRUPO 44

GRUPO 45

4

Institucin : Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) Direccin : Km. 3.5 Carretera Sur, contiguo a Auto Star, Managua, Nicaragua Atencin : Lic. Jos Antonio De La Hoz Guerrero (Director de Adquisiciones). Telfonos : (505) 2222-6722/2268-6831 Telefax : (505) 2268-6836 E-Mail : [email protected] y [email protected]

MSC. JOS ANTONIO DE LA HOZ G.

Director de Adquisiciones.

TRAMOLONGITUD

KMGRUPOS CALENDARIO DE VISITAS

Emp. El Viejo (Chinandega) - Cosigina 59.1 GRUPO 47 23 de Octubre, 8:00am, gasolinera UNO, Rotonda de Chinandega

La Virgen - San Juan del Sur (Iglesia Catlica) 19.2

Rivas - San Jorge 4.54

Beln - Mata de Caa 13.11 GRUPO 49 23 de Octubre, 8:00am, Alcalda de Belen

Las Esquinas - Emp. Catarina 20.04 GRUPO 54 16 de Octubre, 8:00am, Emp. Catarina

Pueblo Nuevo - Shell Palacagina 13.21

Pueblo Nuevo - Puente Paso Hondo 2

Emp. Boaco - Boaco 14.18

Emp. San Lorenzo - San Lorenzo 2.43

Teustepe - San Jos de los Remates 25.24

La Calamidad - Masige 11.75

Juigalpa - Puerto Daz 27.36 GRUPO 5322 de Octubre, 9:00am, Estacionamiento del Restaurante Tip Top

Juigalpa

Macuelizo - Santa Mara 30.46 GRUPO 54 16 de Octubre, 9:00am, Estacin de Policia de Ocotal

Mozonte (San Pablo) - Teotecacinte 68.56 GRUPO 55 22 de Octubre, 8:00am, Estacin de Policia de Ocotal

Empalme San Dionisio - San Dionisio - Esquipulas 30.27 GRUPO 56 16 de Octubre, 9:00am, Parque San Ramn

Terrabona - La Estrella - Matagalpa 34 GRUPO 57 22 de Octubre, 9:00am, Parque Daro, Matagalpa

TOTAL 506.25

21 de Octubre, 8:00am, Rotonda de Rivas

21 de Octubre, 8:00am, Shell Palacaguina

21 de Octubre, 9:00am, Emp. TeustepeGRUPO 52

GRUPO 48

GRUPO 51

5

CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

Nombre de la Actividad Inicio Fin

Publicacin de Convocatoria 13/10/2014 13/10/2014

Disponibilidad del PBC 13/10/2014 18/10/2014

Reunin Homologacin 27/10/2014 27/10/2014

Visita al Sitio de Obras 16 al 23 Octubre 2014

Plazo para Aclaraciones al PBC 13/10/2014 29/10/2014

Respuesta a Aclaraciones 31/10/2014 31/10/2014

Acto de Recepcin y Apertura de Ofertas 12/11/2014

19/11/2014

12/11/2014

19/11/2014

Informe Preliminar de Evaluacin 25/11/2014 25/11/2014

Plazo para Recurso de Aclaracin 26/11/2014 27/11/2014

Informe de Evaluacin y Recomendacin

de Adjudicacin

28/11/2014 28/11/2014

Resolucin de Adjudicacin 01/12/2014 01/12/2014

Notificacin de Resolucin de adjudicacin 01/12/2014 01/10/2014

6

SECCIN II: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES (IG)

CONTENIDO

a. Introduccin 1. Origen de los fondos 2. Alcance de Obras 3. Licitantes elegibles 4. Una oferta por licitante 5. Costo de presentacin de oferta 6. Visita al sitio de la(s) Obra(s)

b. Pliego de Bases y Condiciones

7. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones 8. Aclaracin al Pliego de Bases y Condiciones 9. Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones 10. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones 11. Homologacin del Pliego de Bases y Condiciones 12. Aplicacin de Normas Especiales

c. Instrucciones para preparar y presentar ofertas

13. Idioma de la oferta 14. Documentos incluidos en la oferta 15. Formulario de oferta 16. Precios de la oferta 17. Moneda de la oferta 18. Documentos que establecen la elegibilidad y

calificaciones del Contratista

19. Garanta de Seriedad de la oferta 20. Perodo de validez de las ofertas 21. Formato y firma de la oferta

d. Presentacin de las ofertas 22. Cmo cerrar y marcar los sobres de las ofertas 23. Plazo para la presentacin de las ofertas 24. Ofertas tardas 25. Modificacin y retiro de las ofertas

e. Apertura y evaluacin de las ofertas

26. Apertura de las ofertas 27. Aclaracin de las ofertas 28. Examen preliminar de las ofertas

Motivos por los cuales se puede rechazar o descalificar una oferta

Errores u Omisiones subsanables

29. Evaluacin y comparacin de las ofertas

7

30. Comunicaciones con el Comprador

f. Adjudicacin del Contrato 31. Criterios para la adjudicacin 32. Derecho de la Entidad Contratante de adjudicar total o

parcialmente la Cantidad de Obras.

33. Derecho de la Entidad Contratante de aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas

34. Notificacin de la Recomendacin de Adjudicacin 35. Notificacin de la Adjudicacin 36. Firma del Contrato 37. Garanta de cumplimiento 38. Garanta de Anticipo 39. Forma y requisitos para el pago de la Contratacin de

Obras

40. Recepcin Sustancial y Definitiva de las Obras Ejecutadas

41. Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios g. Recursos

42. Objecin al Pliego de Bases y Condiciones 43. Aclaracin al Informe Preliminar de Evaluacin. 44. Impugnacin contra Resolucin de Adjudicacin. 45. Nulidad ante La Contralora General de la Repblica

8

A. Introduccin

1. Origen de los Fondos.- El Origen de los Fondos con que se financia la presente Licitacin provienen de la aplicacin de la Ley 574, Ley de Creacin del Tributo Especial para Financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial (T-FOMAV).

2. Alcance de Obras.- El Alcance de las Obras objeto de esta Licitacin estn detallados en la Seccin IV ALCANCE DE OBRAS del presente Pliego de Bases y Condiciones.

3. Licitantes Elegibles.- La presente Convocatoria est abierta a todos los Contratistas con Licencia de Operacin Vigente para la Construccin de Obras Horizontales, emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura y que adems cumplan con los Requisitos de Idoneidad para Contratar, conforme lo dispuesto en el Arto. 17 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico.

Los potenciales oferentes no deben estar inmersos en ninguna de las Prohibiciones establecidas en el Art. 18 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico.

4. Una oferta por Licitante.- Cada Oferente podr presentar solamente una oferta (por grupo), ya sea por s solo o como integrante de una asociacin o consorcio. Si un Oferente presenta ms de una oferta o participa en ms de una de ellas por grupo (a menos que sea en calidad de Subcontratista o que se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas), quedarn descalificadas todas las ofertas que incluyan la participacin de dicho Oferente.

5. Costo de presentacin de oferta.- Son por cuenta del Licitante todos los costos relacionados con motivo y ocasin de la presente Licitacin, preparacin y presentacin de su oferta y la Entidad Contratante no ser responsable en ningn caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o el resultado del proceso licitatorio.

6. Visita al Sitio de Obras. La visita se llevara a efecto conforme se estableci en la Convocatoria de la presente Licitacin. Con fundamento en el Art. 255 del Reglamento de la Ley No. 737, la visita al sitio de obras tiene carcter obligatorio y es requisito asistir a la misma para poder presentar ofertas. Al final de la visita al sitio de obras, se levantara un acta, la cual ser firmada por todos los participantes a la visita; ah mismo podrn los potenciales oferentes hacer observaciones.

B. Pliego de Bases y Condiciones

7. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones.- En el Pliego de Bases y Condiciones se estipula la cantidad, ndole y caractersticas tcnicas y de calidad que deben tener las obras objeto de licitacin, con indicacin de, por lo menos, las especificaciones tcnicas y los planos, dibujos o diseos que correspondan, el Procedimiento de Licitacin y las condiciones contractuales. El Pliego de Bases y Condiciones comprende:

1. Instrucciones para preparar y presentar las ofertas. 2. Metodologa de Evaluacin 3. Alcance de Obras 4. Especificaciones, Tcnicas 5. Formularios Tipo para:

Oferta del Contratista que incluye los Formatos de: - Presentacin de oferta - Presupuesto General

9

- Memoria de Costos Unitarios - Programa de Ejecucin Fsica - Programa de Requerimientos Financieros - Programa de Avance Financiero de Obras

Formulario de Garanta de Mantenimiento de Oferta

Formulario de Garanta de Cumplimiento de Contrato.

Formulario de Garanta de Anticipo

Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios. 6. Modelo de Contrato

La Convocatoria a Licitacin emitida por el Adquirente forma parte de este Documento de Licitacin.

El Adquirente no se responsabiliza por la integridad de este Documento de Licitacin y sus enmiendas, cuando han sido obtenidos por medios distintos a los establecidos en la Convocatoria a Licitacin.

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, trminos y especificaciones del Documento de Licitacin. La presentacin incompleta de la informacin o documentacin requerida en el Documento de Licitacin puede constituir causal de rechazo de la oferta.

8. Aclaracin al Pliego de Bases y Condiciones.- Los oferente podrn formular consultas por escrito al rea de Adquisiciones, para tal efecto tendrn como fecha tope hasta el da 29 de Octubre del 2014. Las solicitudes de aclaraciones sern respondidas por el rea de Adquisiciones, en un plazo de 2 das hbiles posteriores a la fecha de vencimiento para la presentacin de las mismas. El rea de Adquisiciones, notificar las respuestas a las aclaraciones, por los siguientes medios: 1) a travs del Portal nico de Contratacin (www.nicaraguacompra.gob.ni), 2.- en las Oficinas del Fondo de Mantenimiento Vial, 3.- a travs de las web del rgano contratante (www.fomav.gob.ni) y a travs de los correos electrnicos de los participantes.

9. Objecin al Pliego de Bases y Condiciones.- Los oferentes participantes, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, pueden formular objecin escrita y debidamente motivada ante el rea de adquisiciones, cuando consideren que el pliego de bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento de contratacin o cuando el pliego vulnere las normas establecidas en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico.

La objecin, ser resuelta dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a su presentacin y si la resolucin respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, el contratante modificar el cmputo del plazo para presentar ofertas.

10. Correccin al Pliego de Bases y Condiciones.-El Fondo de Mantenimiento Vial, por intermedio del rea de Adquisiciones y dentro de un plazo no mayor de tres das hbiles contados despus de celebrada la reunin de la homologacin, podr efectuar modificaciones de oficio o a peticin de cualquier oferente participante, con el objeto de precisar o aclarar el pliego de bases y condiciones. En este sentido conforme lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico,

10

el rea de Adquisiciones elaborar un Acta Motivada, la cual ser notificada a la mayor brevedad posible a los oferentes participantes por los medios establecidos en el prrafo segundo del numeral 8 del presente PBC.

Se considera como modificacin simple, aquella que no cambie el objeto de la contratacin, ni constituyan una variacin fundamental en la concepcin original de esta, en este caso, se mantendr el plazo establecido para el Acto de Recepcin y Apertura de Ofertas.

Se considera modificacin sustancial, aquella que altera de forma importante o esencial la concepcin original del objeto de la contratacin. Si este es el caso y se introduce por el contratante, una modificacin sustancial, ste podr ampliar hasta en un cincuenta por ciento del plazo original establecido en el pliego de bases y condiciones para la recepcin y apertura de ofertas.

11. Homologacin del Pliego de Bases y Condiciones.- De conformidad con el Arto. 34 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico, el contratante efectuar una Reunin para la Homologacin del PBC. Esta reunin se efectuar a las 10:00 AM del da 27 de Octubre del Ao 2014, en la Sala de Conferencias del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV).

12. Aplicacin de Normas Especiales.- En todo lo no previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones se estar a lo dispuesto en la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico y el Decreto No. 75-2010 Reglamento General de la Ley No. 737.

C. Instrucciones para preparar y presentar ofertas

13. Idioma de la oferta.- La Oferta, as como toda la correspondencia y documentos relacionados con intercambiados de informacin entre el Oferente y el Adquirente debern ser escritos en idioma Espaol. Todos los documentos que contengan informacin esencial de las ofertas se presentarn en idioma Espaol o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El oferente ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Para efectos de interpretacin de la oferta, dicha traduccin prevalecer.

14. Documentos incluidos en la oferta.- La oferta preparada por el Contratista deber incluir los siguientes documentos:

(a) Formulario de Oferta; (b) Lista de Cantidades y Calendario de Actividades; (c) Garanta de Seriedad de la Oferta; (d) Certificado de Inscripcin en el Registro de Proveedores, vigente; (e) Confirmacin escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al

Oferente; (f) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general del Oferente para

contratar de conformidad a lo establecido en el artculo 17 de la LCASP; (g) Poder del Representante Legal; (h) Evidencia documentada que acredite la elegibilidad del oferente; (i) Convenio de Consorcio (si es el caso);

11

(j) Evidencia documentada relativa a los criterios de evaluacin. (k) Evidencia documentada que establezca que el cumplimiento de los

requerimientos tcnicos mnimos; (l) Evidencia documentada, que establezca que el Oferente est calificado para

ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada. (m) Oferta econmica y el detalle de precios unitarios en el formato correspondiente.

15. Formulario de oferta.- El Contratista debe llenar el Formulario de oferta ajustndose en un cien por ciento en la forma establecida con los Formatos proporcionados en la Seccin VI del presente Pliego de Bases y Condiciones, se exceptuar de ello solo en aquellos Formatos en que se indique la posibilidad de variarlo o en aquellas indicaciones que se establezcan en el numeral 19 de estas IGO.

16. Precios de la oferta.- El Oferente indicar en el formulario proporcionado denominado "Presupuesto Detallado", los precios unitarios y el precio total de la oferta, haciendo un desglose completo de los costos de los alcances de obra, Gastos de Administracin y Utilidades.

Conforme lo dispuesto en la Ley Creadora del FOMAV, Ley No. 355 y su Reforma, Ley No. 572, el FOMAV, est exento del pago de todo impuesto fiscal sobre sus bienes, capital, reservas, crditos, prstamos, utilidades, traspaso de ttulos valores, impuestos municipales y las dems operaciones que obtenga o realice; por tanto con fundamento en lo establecido en el Art. 23 de la Ley No. 737, que dispone: Si el Convenio mediante el cual se regula la fuente de financiamiento del contrato, define la exoneracin de impuestos, el contrato respectivo queda exonerado de todos los impuestos incluidos los municipales. Por tanto el Oferente deber presentar su precio sin incluir ningn tipo de impuestos.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo sexto del Artculo 2 de la Ley No. 706 Ley de Reforma a la Ley No. 355 Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial: Los contratos para la construccin y mantenimiento de obras pblicas financiadas con los recursos propios del Fondo de Mantenimiento Vial, estn exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado. En este sentido, el Fondo de Mantenimiento Vial, tramitar ante el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, el aval correspondiente antes y durante la ejecucin de obras

17. Moneda de la oferta.- Todos los precios sern cotizados en Crdoba (Moneda Oficial)

18. Revisin de Precios.- Los precios unitarios establecidos en los contratos sern invariables, salvo los reajustes que se reconocern en caso de incrementos de costo en los diferentes componentes de los costos unitarios incluidos en la oferta original presentada y aprobada al contratista.

La revisin de precios ser aplicable desde la firma del contrato y durante el plazo original del contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas; y se tomar como precios base los que estn contenidos en la oferta y los ndices de incremento de precios sern los facilitados por el Banco Central de Nicaragua y en su defecto los valores de mercado avalados por la Cmara Nicaragense de la Construccin.

Para el escalamiento o revisin de precios, la proporcin que corresponde al Adelanto del proyecto, no est sujeto a revisin de precio o escalamiento, as mismo, si el

12

CONTRATISTA, presente un retraso conforme a su Programacin Fsico Financiera actualizada, tampoco ser objeto de escalamiento el porcentaje de retraso que presente en el periodo .

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en los respectivos contratos, los costos se reajustarn, mediante la aplicacin de la siguiente formula general:

Los smbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr= Valor reajustado del avalo por avance de obra. Po= Valor del avalo de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los

precios unitarios contractuales. F1 = Coeficiente del componente mano de obra. F2 = Coeficiente de los Materiales F3 = Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte.

Los coeficientes de la frmula se expresarn y aplicarn al milsimo y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

B= Valor o ndice de Precios del componente de mano de obra a costo directo segn el presupuesto inicial, fijados por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, ms remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicacin general que deban pagarse a todos los trabajadores en el pas.

B= Valor o ndice de Precios del componente de mano de obra a costo directo Vigente a la fecha de pago, expedidos por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, ms remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicacin general que deban pagarse a. todos los trabajadores en el pas.

C= Valor o ndices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo directo segn el presupuesto inicial.

C= Valor o los ndices de precios de los componentes principales de Materiales a la fecha de pago del anticipo o del Avalo por avance de obras de ejecucin de obras

D= Valor o ndices de Precios de equipos de construccin y transporte, a costo directo segn el presupuesto inicial

D= Valor o ndices de precios de los componentes principales de equipos de construccin y transporte a la fecha de pago del anticipo o del Avalo por avance de obras de ejecucin de obras

19. Documentos que establecen la elegibilidad y calificaciones del oferente.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 de IG, el Oferente debe presentar incluidos como parte de su oferta, todos los documentos que acrediten su elegibilidad para participar en este Proceso Licitatorio y sus calificaciones para ejecutar el Contrato en caso de que se le adjudique esta licitacin.

Pr = P[(F1(B/B)+F2(C/C)+F3(D/D)]

13

Los documentos que debe presentar debidamente el Oferente para comprobar que es elegible para participar en el Proceso Licitatorio son los siguientes:

a. Copia del Poder a favor de la persona que firma la oferta y representa legalmente a la Compaa Contratista (si es Persona Jurdica), inscrito en el Registro Pblico competente.

b. Certificado de Inscripcin del Registro Central de Proveedores del Estado (documento impreso de la pgina web: www.nicaraguacompra.gob.ni) emitido por la Direccin General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

c. Copia simple de la Licencia de Operacin Vigente, emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. La Licencia de Operacin, debe indicar claramente que el oferente est autorizado para la Construccin de Obras Horizontales.

d. Copia simple de la Constancia de Actualizacin de Licencia, emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

e. Copia simple de la Licencia de Higiene y Seguridad Ocupacional, extendida por el Ministerio del Trabajo. Para empresas que participan por primera vez en licitaciones del FOMAV, deber presentar al menos constancia emitida por el MITRAB, que refleje que la empresa est en trmite para la Licencia. Para el caso de empresas que ya han participado en procesos licitatorios del FOMAV, independientemente del resultado de dichos procesos, deben presentar copia de la Licencia, no se les aceptar constancia a menos que la constancia exprese que est en trmite de renovacin.

f. Memorias de costos unitarios incluidos en el presupuesto general, detallando Materiales, Equipo, Personal, Costos por Administracin, Utilidades, entre otros; respetando el Formato establecido en la Seccin VI del presente Pliego de Bases y Condiciones.

g. Acuerdo de Consorcio para las empresas que presenten ofertas en consorcio.

h. Declaracin ante Notario Pblico de no encontrarse sujeto a ninguna de las causales de prohibicin para contratar con instituciones del Sector Pblico y de no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidacin o en interdiccin judicial. La declaracin deber expresar adicionalmente lo siguiente:

Que no tiene impedimento para participar en el procedimiento de contratacin ni para contratar con el Estado.

Que conoce, acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones, y dems requerimientos del procedimiento de contratacin.

Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del proceso.

Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento.

i. Escritura de Constitucin Social y Estatutos, as como el Poder otorgado a quien suscriba la Oferta, inscritos en el Registro Pblico competente para el caso de las personas jurdicas que participen por primera vez en licitaciones con el FOMAV.

La falta o la presentacin incorrecta o incompleta de uno o ms documento indicado en esta clusula, podr ser objeto de rechazo.

Los requisitos que debe presentar el Oferente para ser calificado son los siguientes:

14

Experiencia en la ejecucin de obras similares Los oferentes deben demostrar experiencia en la ejecucin de obras viales, debiendo presentar un detalle soportado indicando, monto, plazo, descripcin de las actividades realizadas (Actas de recepcin final o finiquitos). Una descripcin de las obras que el oferente est ejecutando o de los compromisos contractuales y clientes a quienes se pueda solicitar ms informacin acerca de esos contratos.

Listado de los principales equipos de construccin que el Oferente prev utilizar para cumplir con el Contrato si ste le fuese adjudicado acompaado de Declaracin de Buena Fe (BONA FIDE), de que dispone del Equipo Mnimo propuestos para el proyecto, que se encuentran en Nicaragua y estarn accesibles para su verificacin por parte del comit si as lo considera necesario, indicando adems la ubicacin actual de los mismos y su disponibilidad al inicio de las obras.

Memorias de costos unitarios, estas sern revisadas en el proceso de evaluacin de la oferta, con el objetivo de verificar que todos los recursos necesarios contenido en la memoria de determinada actividad, correspondan a la especificacin tcnica. De no ser as, la oferta ser rechazada, al igual que si presenta diferencia entre el costo unitario utilizado en el presupuesto general y la memoria de costo. De igual forma sern revisados los montos de rentas horarias del equipo propuesto, si presenta incongruencias o se utilizan montos distintos entre el formato de renta horaria y la memoria de costos, la oferta ser rechazada.

En el proceso antes descrito incluye la revisin de la estructura de costos unitarios para cada actividad (equipo, mano de obra, materiales, etc). Se revisar el costo de mano de obra de conformidad a las disposiciones del MITRAB, los costos de materiales, debern estar acorde a los precios de mercados. El equipo debe estar ajustado a la renta horaria.

Personal clave, tanto tcnico como administrativo, su calificacin, experiencia y carta de compromiso para desempearse en el lugar de ejecucin de la(s) Obra(s).

Estados financieros. El Oferente deber proporcionar los estados financieros de los ltimos 3 aos (2011, 2012 y 2013), se aclara que el perodo debe estar comprendido del primero de julio del ao anterior al treinta de junio del ao a presentar. En caso de tener autorizacin para ao calendario as debern expresarlo el oferente. Los Estados Financieros, debern estar debidamente certificados por un Contador Pblico Autorizado o firma Auditora.

20. Garanta de Seriedad de la oferta. De conformidad con el Numeral 14 de IG, el oferente debe incluir como parte de su oferta, una Garanta de Seriedad de la Oferta, por el monto establecido en la Tabla No. 1 de la Convocatoria de Licitacin. Esta Garanta debe tener una vigencia no menor a cien (100) das calendarios contados a partir de la fecha fijada para la Recepcin y Apertura de las ofertas. Esta Garanta debe ser denominada en la moneda de la oferta (Crdobas). Se aclara que solamente se aceptan como Garantas de Seriedad de Ofertas: Garantas Bancarias o Fianzas.

En caso que el oferente presente su Garanta de Oferta en Dlares, se har la conversin a crdobas, conforme la tasa cambiaria emitida por el Banco Central de Nicaragua, para el da de la apertura de Ofertas. La Garanta de Seriedad de Oferta, ser ejecutada:

a) Si el Contratista oferente retira o modifica su oferta durante el perodo de validez de la misma.

b) Si el Contratista oferente despus de haber sido notificado de la adjudicacin no firma o rehsa firmar el Contrato en el plazo establecido en el Numeral 36 de IG.

15

c) Si el Contratista no presenta o rehsa presentar la Garanta de Cumplimiento de Contrato de conformidad con el Numeral 37 de IG.

d) Cualquier incongruencia en la presentacin de la Garanta de Mantenimiento de Oferta ser causal de rechazo de la oferta.

21. Perodo de Validez de la oferta. La oferta debe ser vlida por un plazo de cien (100) das calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, conforme al numeral 24 de IG. Toda oferta con un perodo de validez menor que el requerido ser rechazada por el FOMAV por no cumplir con los requisitos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones de la licitacin. Antes de que venza el plazo de validez de la oferta, el FOMAV podr solicitar a los Contratistas prorrogar el perodo de validez de las mismas. La solicitud y la respuesta sern por escrito. En caso de que el Contratista acepte prorrogar el plazo de validez de su oferta debe prorrogar el plazo de validez de su garanta de mantenimiento de oferta o presentar una nueva Garanta de Mantenimiento de oferta que comprenda el perodo de prrroga de validez de su oferta. Los Contratistas podrn denegar esa solicitud sin que se haga efectiva la garanta de sus ofertas. A los licitantes que accedan a la prrroga no se les pedir, ni permitir que modifiquen sus ofertas.

22. Formato y firma de la oferta. El Oferente preparar su oferta en Original y una (1) copia, marcando claramente cada ejemplar como Original y Copia, respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecer sobre el de las copias. El Original y la copia de la oferta sern escritos con tinta indeleble y firmados por el oferente o por la persona autorizada para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Todas las pginas de la oferta, llevarn la rbrica de la persona que firme la oferta, sern selladas y debidamente foliadas. Los textos entre lneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras sern vlidos solamente si llevan las iniciales de la persona que haya firmado la oferta. El oferente pondr ambos sobres ORIGINAL y COPIA en un sobre exterior que tambin deber estar cerrado.

D. Presentacin de las ofertas.

23. Cmo cerrar y marcar los sobres de las ofertas. El Oferente colocar el original y la copia de la oferta en sobres separados que cerrar en forma inviolable y marcar como ORIGINAL y COPIA, respectivamente. Luego los sobres se pondrn a su vez en otro sobre el cual se cerrar tambin en forma inviolable. Los sobres interiores y el sobre exterior deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar dirigidos al FOMAV y llevar la direccin Km 3 Carretera Sur, contiguo a AutoStar, Managua, Nicaragua, y

Llevar el nombre del Proyecto MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO RED VIAL MANTENIBLE 2014, LOTE No. 3 GRUPOS: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. La Modalidad de Convocatoria Licitacin Pblica No. LP-FOMAV-02-2014 y las palabras No abrir antes de las seguidas de la hora y la fecha especificada de conformidad con el numeral 24 de IG.

Los sobres interiores llevarn adems el nombre y la direccin del Oferente.

Si el sobre exterior no est sellado y marcado segn lo dispuesto en la presente clusula, el FOMAV no asumir responsabilidad alguna en caso de que la oferta se extrave o sea abierta prematuramente.

16

24. Plazo para la presentacin de ofertas. Las ofertas debern ser recibidas por el FOMAV en la Sala de Conferencias de la institucin, tal como se seala en el numeral 22 de IG, conforme el siguiente calendario:

Grupo No. Hora y Fecha Lugar

43 al 50 09: 00 AM

12/NOV/2014

Sala de Conferencias del Fondo de Mantenimiento

Vial (FOMAV) 51 al 57 09:00 AM

19/NOV/2014

El FOMAV podr, a su discrecin, prorrogar el plazo de presentacin de las ofertas mediante una modificacin del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del FOMAV y los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarn sujetos al nuevo plazo.

25. Ofertas Tardas. Las ofertas que se pretendan entregar despus de la hora estipulada en el numeral anterior, segn el numeral 24 de IG, no sern aceptadas cualquiera sea el motivo de su retraso.

26. Modificacin y retiro de las ofertas. El oferente podr modificar o retirar su oferta despus de presentada, a condicin de que el FOMAV reciba la notificacin escrita de la modificacin, inclusive la sustitucin o el retiro de la oferta, antes de que venza el plazo fijado para la presentacin de ofertas. Las ofertas no podrn ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentacin. Ninguna oferta podr ser retirada en el intervalo entre la fecha del vencimiento del plazo para la presentacin y la fecha del vencimiento del perodo de validez especificado o extendido de acuerdo al numeral 21 de IG. El retiro de una oferta durante ese intervalo dar lugar a la ejecucin de la Garanta de Seriedad de oferta.

E. Apertura y Evaluacin de las ofertas

27. Apertura de las ofertas. El FOMAV abrir todas las ofertas en forma pblica y en presencia de los representantes de los Contratistas que deseen asistir, a las 09:05 AM del da correspondiente a cada grupo, conforme se indica en la IG 24 del ste PBC, en el local de la Sala de Conferencias del Fondo de Mantenimiento Vial. Se anunciarn los nombres de los oferentes, las modificaciones o retiros de ofertas, los precios, la existencia o falta de la Garanta de Seriedad de Oferta y cualquier otro detalle que el FOMAV considere apropiado anunciar.

De esta apertura se levantar un acta y se har constar las observaciones de los presentes, la que ser firmada por los miembros del Comit de Evaluacin y los Contratistas oferentes que deseen hacerlo (Art. 110 del Decreto 75-2010 Reglamento General de la Ley No. 737).

28. Confidencialidad.-No se divulgar ninguna informacin relacionada con la revisin, evaluacin, comparacin y post calificacin de las ofertas, ni sobre la recomendacin de adjudicacin del contrato hasta que se haya notificado o publicado la adjudicacin del Contrato.

Ningn Oferente se comunicar con el Adquirente sobre ningn aspecto de su oferta a partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicacin del Contrato.

29. Aclaracin de las ofertas. Durante la etapa de evaluacin, el Comit de Evaluacin a travs del rea de Adquisiciones podr solicitar a los oferentes, por escrito o en forma electrnica, aclaraciones a sus ofertas. Las aclaraciones debern efectuarse por los medios antes indicados y no podrn alterar el contenido de la oferta original, ni violentar el Principio de Igualdad entre

17

los oferentes. Las aclaraciones debern ser presentadas por los oferentes dentro del plazo mximo de dos das hbiles a partir de la fecha de recepcin de la solicitud de aclaracin.

30. Cumplimiento de las Ofertas.- Para determinar la mejor oferta, el Comit de Evaluacin, se basar en el contenido de la propia oferta.

Se considera como Mejor oferta, aquella que ms se ajusta una vez aplicados los factores establecidos en el pliego de bases y condiciones. En ningn caso se calificarn las condiciones que el proponente tenga en exceso de las mnimas requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato, en trminos de experiencia, capacidad financiera, operativa, entre otros.

31. Examen Preliminar. El Comit de Evaluacin, examinar las ofertas para determinar si estn completas, si contienen errores de clculo, si se han presentado las garantas requeridas, si los documentos han sido debidamente presentados, firmados y si, en general, las ofertas estn en orden.

32. Principio de Subsanabilidad: En el presente proceso de Licitacin, primar lo sustancial sobre lo formal. No sern rechazadas ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones de capacidad del oferente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de seleccin determinados en el presente pliegos de bases y condiciones, asimismo que no afecte la calificacin de la oferta. En este caso, el Comit de Evaluacin, a travs del rea de Adquisiciones, solicitar al oferente aporte en un plazo no mayor de dos das calendarios la documentacin requerida, en caso de no hacerlo, se rechazar la oferta.

Bajo ste principio, no pueden ser subsanadas, las siguientes situaciones:

La falta de firma de la oferta, por lo que se entender que no hay compromiso.

La falta de presentacin de la Garanta de Seriedad de la Oferta, as como si es presentada por un plazo y monto menor al requerido en el PBC.

Los documentos a ser utilizados para determinar si el oferente cumple o no cumple con los requisitos para ser evaluado, todo de conformidad a la metodologa de cumple/no cumple que establecida en el presente PBC.

Omisiones o errores en los precios unitarios, al igual que si presenta diferencia entre el costo unitario utilizado en el presupuesto general y la memoria de costo.

Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha mxima prevista para la presentacin de las ofertas.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacin, ser rechazada por el Adquirente y el Oferente no podr posteriormente transformarla en una oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacin mediante la correccin o el retiro de las desviaciones o reservas.

a. Motivos por los cuales se puede rechazar. El Comit de Evaluacin, rechazar toda oferta que:

No est firmada por el oferente o su representante legal debidamente acreditado.

Cuando el oferente presente ms de una oferta, sin estar autorizado para ello en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacin.

18

Cuando el oferente no presente las Garantas requeridas.

Cuando la oferta no cumpla con los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que d lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribucin establecida, previa indagacin con el oferente con el propsito de averiguar si ste satisface las condiciones de participacin y ser capaz de cumplir los trminos del contrato.

Cuando el oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas en el Art. 44 de la Ley.

Presenten inconsistencia en las Memorias de costos unitarios. Las memorias, sern revisadas en el proceso de evaluacin de la oferta, con el objetivo de verificar que todos los recursos necesarios contenido en la memoria de determinada actividad, correspondan a la especificacin tcnica. De no ser as, la oferta ser rechazada, al igual que si presenta diferencia entre el costo unitario utilizado en el presupuesto general y la memoria de costo.

Si se comprueba que el oferente ha presentado el mismo equipo (Nmero de Serie) para varios grupos, se tendr esto como que la oferta no cumple con todos los requisitos del PBC. Asimismo si el equipo propuesto es rentado, y no se adjunta la carta del dueo del equipo en la que se demuestre el compromiso de arrendarlos.

Si se presentan inconsistencias en los montos de rentas horarias del equipo propuesto, si presenta incongruencias o se utilizan montos distintos entre el formato de renta horaria y la memoria de costos, la oferta ser rechazada.

b. Motivos por los cuales se descalificar la oferta: El Comit de Evaluacin, descalificar toda aquella oferta que:

Cuando el oferente no satisfaga los requisitos de idoneidad legal, tcnica y financiera, establecidos en la Ley y el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Cuando el oferente estuviese inmerso en situaciones de prohibicin para presentar ofertas o se encontrase sancionado de conformidad con la Ley de Contrataciones.

Cuando el oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados dentro del procedimiento de licitacin, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el proponente y la realidad.

33. Evaluacin y Comparacin de las ofertas. El Comit de Evaluacin del FOMAV evaluar y comparar las ofertas que se ajusten sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones y que hayan aprobado el examen preliminar de conformidad con el numeral 31 de sta seccin. El mtodo de Evaluacin y otros factores, as como el valor de cada uno de ellos para determinar la propuesta evaluada como la mejor oferta, sern los detallados en la Seccin III Metodologa de Evaluacin.

34. Comunicaciones con el FOMAV. Ningn oferente se comunicar con el FOMAV sobre ningn aspecto de su oferta a partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicacin del Contrato. Cualquier intento por parte del Oferente de influir en la evaluacin

19

y comparacin de las ofertas, las decisiones del Comit de Evaluacin o la adjudicacin del Contrato podr resultar en el rechazo de su oferta.

F. Adjudicacin del Contrato

35. Criterios para la Adjudicacin. El FOMAV adjudicar el Contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como Mejor Oferta. La cual ser aquella que se ajuste sustancialmente y cumpla con los trminos y condiciones estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones.

36. Derecho del FOMAV de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas. El FOMAV se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, as como el derecho de suspender o cancelar el presente proceso de Licitacin.

Para tal efecto el FOMAV, tendr en cuenta lo siguiente: si durante el desarrollo del procedimiento de licitacin se suscitan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan el normal desarrollo del mismo cuya solucin pueda ser superada dentro de un plazo prudencial que no sea superior a treinta das calendarios y que no afecte el monto y objeto de la contratacin, se podr mediante Resolucin motivada suspender el proceso de contratacin, indicando expresamente el plazo de suspensin y las razones que lo motivan, pudiendo reiniciar el procedimiento de la contratacin.

En caso que, las circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no puedan ser resueltas con la prontitud requerida dada la naturaleza de la contratacin, el FOMAV, deber cancelar el proceso, motivando mediante Resolucin Administrativa tal circunstancia.

En ambos casos, no implica responsabilidad alguna para el contratante. La resolucin ser notificada a los oferentes y se publicar en el portal nico de contratacin

37. Dictamen de Recomendacin del Comit de Evaluacin. El Comit de Evaluacin, dispondr del plazo de siete (7) das hbiles contados a partir de la fecha establecida para el Acto de Apertura de las Ofertas, para elaborar su Dictamen de Recomendacin de Adjudicacin. Este Plazo podr ser ampliado hasta en un 50% en atencin al nmero de ofertas presentadas; para lo cual deber ser autorizado por la Mxima Autoridad del FOMAV, y ser notificada a todos los oferentes participantes.

El Comit de Evaluacin, tres das antes del vencimiento del plazo antes sealado, dar a conocer a los oferentes participantes, los resultados de la evaluacin, para que estos en un plazo de dos das, soliciten las aclaraciones pertinentes; mismas que sern resueltos en el Informe Final de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin.

38. Notificacin del Dictamen de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin. El Comit de Evaluacin, dentro del plazo de dos (2) das hbiles posteriores a la suscripcin del Dictamen Final, lo enviar a la Mxima Autoridad del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), con copia a todos los oferentes participantes.

39. Resolucin de Adjudicacin.- La Licitacin se adjudicar mediante Resolucin motivada emitida por la Autoridad Mxima del Fondo de Mantenimiento Vial, dentro del plazo mximo de tres (3) das hbiles posteriores a la notificacin del Dictamen de Recomendacin del Comit de Evaluacin, indicando, especficamente el nombre y cargo del funcionario autorizado para firmar el contrato.

La Resolucin de adjudicacin, ser comunicada a todos los oferentes participantes, por el mismo medio empleado para la convocatoria, dentro de los dos (2) das hbiles posteriores a su emisin.

20

Una vez firme la resolucin de adjudicacin, la Mxima Autoridad del FOMAV, proceder a formalizar el contrato.

40. Firma del Contrato. El (los) Contratista(s) adjudicado(s) y el Fondo de Mantenimiento Vial, tendrn un plazo de diez (10) calendarios contados a partir de la fecha en que est firme la Resolucin de Adjudicacin para firmar el Contrato. Vencido este plazo, el organismo adquirente podr re adjudicar la licitacin al Contratista de la segunda mejor oferta posicionada.

41. Garanta de Cumplimiento. Dentro del plazo de Cinco (05) das calendarios siguientes a la firmeza de la Resolucin de Adjudicacin, y previo a la firma del contrato, el Contratista adjudicado deber presentar una Garanta de Cumplimiento de Contrato por un monto del Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato.

Es obligacin del Contratista, mantener la vigencia de la Garanta de Cumplimiento, mientras dure el contrato as como las prrrogas que se hagan al mismo. El FOMAV a travs del Administrador de Proyectos, deber requerir con al menos diez das hbiles de anticipacin, de la necesidad de prorrogar la Garanta de Cumplimiento, cuando est por vencerse; y en caso que el contratista no atienda la solicitud, el contratante est facultado para proceder a la ejecucin de la misma, un da hbil antes del vencimiento.

42. Garanta de Anticipo. Previo a recibir cualquier suma por concepto de adelanto, El Contratista constituir y presentar ante el FOMAV una Garanta de Adelanto o Anticipo por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo, a ms tardar (5) cinco das posteriores a la firma del contrato. Dicha Garanta debe ser por un plazo equivalente al perodo de ejecucin establecido.

43. Forma y requisitos para el pago de las obras ejecutadas. La forma de pago de las obras ejecutadas y los requisitos para hacerlo efectivo se indican a continuacin: El pago de los Alcances de Obra se efectuar en Crdobas de la siguiente manera:

Anticipo del Veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el que ser entregado a ms tardar diez das hbiles contados a partir de la correcta presentacin de la Garanta de Anticipo, as como la debida solicitud de pago adjuntando a sta un Recibo Provisional por el Monto del Anticipo, La Garanta de Anticipo, deber ser presentada al Contratante a ms tardar cinco das hbiles posteriores a la firma del contrato.

Pagos parciales por un valor equivalente a la obra realizada, contra la presentacin de informe de avalo de avance de obra aprobados por el Supervisor. Los avalos abarcarn un perodo no menor de treinta (30) das. De estos pagos parciales se deducir un veinte por ciento (20%) hasta amortizar el anticipo concedido. Estos pagos se harn dentro de los quince (15) das hbiles posteriores a la aprobacin del pago por la Direccin Tcnica del FOMAV previa verificacin correspondiente por el Supervisor en el sitio de la obra.

Revisin de precios: cuando esto sea procedente, se aplicar lo establecido en el numeral 18 de ste PBC.

44. Recepcin Sustancial y Definitiva de las Obras Ejecutadas.- De conformidad con el Arto. 269 del Decreto 75-2010 Reglamento General de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico, se efectuarn Recepcin Sustancial y Definitiva de las obras una vez aceptadas las mismas por el FOMAV, el procedimiento para cada recepcin es el establecido en el Art. 269 del Reglamento de la Ley.

21

45. Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios. El FOMAV solicitar una Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios con el fin de protegerse de defectos ocultos de las Obras ejecutadas por el Contratista. Esta Garanta deber ser presentada por el Contratista previo a recibir el pago final y debe ser por un monto del cinco por ciento (5%) del valor final del Contrato (inclusive montos por revisin de precios). El plazo de esta Garanta de Vicios Ocultos y Redhibitorios ser de seis (6) mesesa partir de la fecha del Acta de Recepcin Final de las Obras.

G. Recursos

46. Los Oferentes tienen derecho a hacer uso de los Recursos que la Ley y su Reglamento General disponen en su Capitulo X y Titulo X, respectivamente. Aclaracin al Dictamen del Comit de Licitacin.

22

SECCIN III: METODOLOGIA DE EVALUACION

A continuacin se establece la metodologa por el cual se determinar la oferta ms conveniente a los intereses del Fondo de Mantenimiento Vial.

1. Evaluacin de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la Licitacin. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante se basar en el contenido de la propia Oferta.

2. Comparacin de las Ofertas. El Contratante comparar todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, y definir como la mejor oferta, aquella que signifique el menor precio ofertado y cumpla con los requisitos tcnicos requeridos.

3. Calificacin del Oferente. El Contratante determinar a su entera satisfaccin si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la ms baja y que se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, cumple con los siguientes criterios de calificacin:

Disponibilidad de capacidad financiera (Cumple/No Cumple)

Volumen promedio de construccin: El Oferente deber demostrar una facturacin promedio en los ltimos tres aos (2011, 2012 y 2013), por un monto equivalente a dos veces el monto que se le recomiende adjudicar en sta licitacin.

Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar los estados financieros debidamente auditados de los ltimos 3 aos (2011, 2012 y 2013).

Disponibilidad de recursos financieros: El Oferente deber demostrar acceso o disponibilidad a recursos financieros, tales como activos lquidos, lneas de crdito no condicionado y otros medios financieros, que no sean pagos contractuales anticipados, mayor o igual que al 25% del monto que se le recomiende adjudicar en sta licitacin.

Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar los documentos que acrediten la disponibilidad de los recursos financieros. Estos documentos debern tener fecha de emisin hasta 28 das calendarios, antes de la fecha de presentacin de ofertas.

Disponibilidad de capacidad tcnica (Cumple/No Cumple)

Experiencia en obras similares: Los oferentes deben demostrar experiencia como contratista principal o subcontratista en la construccin, rehabilitacin o mantenimiento de obras viales, de al menos dos proyectos viales. Para esto deben presentar una descripcin de las obras que el oferente est ejecutando o de los compromisos contractuales y clientes a quienes se pueda solicitar ms informacin acerca de esos contratos.

Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar a) una planilla resumen con las obras similares con la que se propone acreditar el requisito; b) los documentos que permitan verificar la experiencia presentada (para obras finalizadas podrn acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: contrato, ltimo certificado de pago o con certificado de recepcin de la obra; para obras en ejecucin: certificados de pago).

Personal clave: El Oferente deber demostrar que cuenta con el personal para los puestos claves y que renen requisitos siguientes:

Gerente: La persona propuesta para este cargo, deber ser Ingeniero Titulado de la Carrera de Ingeniero Civil o Arquitecto; con no menos de 10 Proyectos en los que haya participado en el rea de la ingeniera vial y 2 aos de experiencia en roles de Gerencia. (El Comit de Licitacin, aceptar las constancias de

23

experiencia laboral, de personal propuesto que demuestren haber desempeado cargos cuya funcin implique experiencia en administracin de proyectos viales, tales como Directores de Proyectos, Directores de Unidades, etc. Todas las Constancias de trabajo, deben estar debidamente soportadas, para lo cual podrn presentar: Acta de Recepcin Final de los proyectos, donde el candidato al cargo se haya desempeado o con Constancia emitida por la Empresa en donde prest sus servicios. La experiencia requerida es especfica en Proyectos Viales, (proyectos de Construccin, Rehabilitacin o Mantenimiento de Obras Viales); no sern tomadas en cuenta aquellas constancias o soportes referidos a obras colaterales (bordillos, cunetas), diseo de proyectos, estudios de factibilidad, ambiental, etc..

Residente: La persona propuesta para este cargo, deber ser Ingeniero Titulado de la Carrera de Ingeniero Civil o Tcnico en Ingeniera Civil y de la Construccin; con no menos de 5 Proyectos en los que haya participado en el rea de la ingeniera vial y 2 aos de experiencia en roles de Residente o Gerencia. (El Comit de Licitacin, calificar las constancias de experiencia laboral, de personal propuesto que demuestren haber desempeado cargos cuya funcin implique experiencia en administracin de proyectos viales, tales como Directores de Proyectos, Directores de Unidades, etc. Todas las Constancias de trabajo, deben estar debidamente soportadas, para lo cual podrn presentar: Acta de Recepcin Final de los proyectos, donde el candidato al cargo se haya desempeado o con Constancia emitida por la Empresa en donde prest sus servicios. La experiencia requerida es especfica en Proyectos Viales, (proyectos de Construccin, Rehabilitacin o Mantenimiento de Obras Viales); no sern tomadas en cuenta aquellas constancias o soportes referidos a obras colaterales (bordillos, cunetas), diseo de proyectos, estudios de factibilidad, ambiental, etc.

Maestro de Obras: Para ste caso debern acreditar experiencia de al menos cinco aos. Las Constancias y/o Actas de Recepcin que el oferente presente como experiencia en Proyectos Viales (Obras Similares) debern corresponder a proyectos de Construccin, Rehabilitacin o Mantenimiento de Obras Viales; no sern tomadas en cuenta aquellas constancias o soportes referidos a obras colaterales (bordillos, drenaje menor), de diseo, estudios de factibilidad, ambiental, etc.

Si para el cargo de maestro de obras, el candidato es egresado de la carrera de ingeniera civil, Tcnico en Ingeniera Civil o ingeniero civil, se aceptar automticamente, para lo cual deber presentar Carta de Egresado autenticada o Ttulo de Ingeniero Civil con su publicacin en La Gaceta o bien autenticado por Notario.

Requisitos Documentales para el Personal:

Para el Personal propuesto para los cargos de Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente y Maestro de Obras, asignados para cada Grupo, deber adjuntar 1.- Carta de Compromiso: En la que exprese que laborar para el oferente en caso de adjudicarle el Contrato. La Carta Compromiso deber reflejar el nmero de telfono para contarle, adems de ser firmada en tinta azul y conforme a su cedula de identidad, de la cual deber adjuntar fotocopia legible. 2.- Copia de Currculum Vitae: Debidamente soportados con Ttulos Profesionales y su correspondiente Publicacin en La Gaceta Diario Oficial (en caso

24

de no presentar la Publicacin en La Gaceta, el Ttulo deber ser autenticado por Notario, caso contrario no ser sujeto de evaluacin), asimismo deber adjuntar Constancias de su experiencia laboral, entre otros.

Para el caso de personal clave propuesto y que ya ha sido admitido (mximo puntaje/cumple) en procesos licitatorios anteriores, bastar con que el oferente haga referencia del o los procesos en que fue evaluado. No obstante ser obligatorio presentar la correspondiente carta de compromiso, la que ser objeto de verificacin por parte del comit de licitacin.

Para el caso de Ttulos extendidos en el Extranjero, estos debern ser presentados con la autntica de Cancillera.

IMPORTANTE: Se establece que:

1. No ser evaluado aquel personal clave que se encuentre propuesto en otro proceso de licitacin en el que a la fecha de la presentacin de esta oferta, no se haya emitido una Resolucin de Adjudicacin.

2. No ser evaluado aquel personal que al momento de presentacin de la oferta se encuentre comprometido en la ejecucin de obras de otros proyectos del FOMAV, a menos que se confirme que dicho personal terminar sus funciones en el proyecto en el que est comprometido, antes o en el momento de la adjudicacin del presente proceso. Para ste caso el contratante deber adjuntar carta emitida por el correspondiente Administrador de Proyectos del FOMAV, en la que exponga la fecha de terminacin de dicho proyecto.

3. Para el caso especfico del Gerente de Proyectos este deber tener una participacin del 25% del tiempo, es decir ser evaluado siempre y cuando el 100% de su participacin no haya sido consumida entre el actual proceso de licitacin y las situaciones planteadas en los acpites 1 y 2 que anteceden.

4. Cuando no se tenga certeza sobre la autenticidad del Ttulo de Ingeniero Civil, carta de egresado y carta de compromiso, presentado por el oferente, (borrones, manchas, omisiones, firmas dudosas, etc), el FOMAV se reserva el derecho de solicitar la presentacin del Ttulo original o bien el Certificado de emisin del Ttulo por parte del Departamento de Registro de la Universidad respectiva; para el caso de la carta compromiso, se podr citar a la persona que suscribe el documento, todo ello en el plazo que lo demande el FOMAV, caso contrario se tomar como no presentado y por ende no sujeto de evaluacin dicho cargo.

5. Cuando una misma persona sea propuesta por dos o ms empresas y la firma de la persona, difiere en una y otra oferta, el Comit de Licitacin, se reserva el derecho de solicitar al propuesto confirme por escrito a quien le ha firmado. Si se comprueba falsedad por parte de alguno de los oferentes, esto ser causal suficiente para el rechazo automtico de la oferta.

6. Las Auto constancias (las que emiten las empresas a su propio personal), debern venir acompaadas con algunos de los siguientes documentos: Acta de Recepcin Final, Constancia emitida por el Dueo de la Obra.

25

EQUIPO MNIMO El Oferente deber demostrar que cuenta con los equipos clave que sea requerido para este proyecto (el parmetro ser evaluado como cumple/no cumple).Para acreditar este requisito, el Oferente deber proporcionar a) una planilla con las caractersticas de los equipos propuestos: descripcin, marca, nmero de serie, ao de fabricacin, estado, ubicacin, propietario; b) los documentos que acrediten la disponibilidad de los equipos cuando no fueran de propiedad del Oferente. El oferente no puede proponer el mismo equipo para varios grupos; al momento de evaluar el comit verificar sta situacin, si el oferente propone para varios grupos el mismo equipo, se considerar que no cumple.

a

GRUPO 43 GRUPO 44 GRUPO 45 GRUPO 46 GRUPO 47 GRUPO 48 GRUPO 49 GRUPO 50 GRUPO 51 GRUPO 52 GRUPO 53 GRUPO 54 GRUPO 55 GRUPO 56 GRUPO 57

CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANT

Camin plataforma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camin Volquete 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5

Cargadora Frontal 1 1 1 1 1 1 1 1

Compactadora Neumtica 1 1 1

Compactadora doble rodo metalico 1 1 1

Terminadora Asfltica (Finisher) 1

Distribuidor de ridos 1 1 1

Cisterna Distribuidora de asfalto 1 1 1

Cisterna de Agua de 1500 gls 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fresadora 1 1 1

Cortadora de Pavimentos 1 1 1

Vibrocompactadora Manual 5 5 5 5 5 5

Motoniveladora 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vibrocompactadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor de aire 1 1 1

Mezcladora de 2 sacos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Minicargadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Barredora 1 1

Mquina para pintar 1 1 1 1 1

Derretidora Super Shot

Retroexcavadora 1 1 1

EQUIPO

EQUIPO MINIMO

GRUPOS

26

PROPUESTA ECONMICA 100 %:

Previa a la evaluacin de todos los parmetros tcnicos e inmediatamente despus del examen preliminar, el Comit de Licitacin proceder a lo siguiente:

Tomar de referencia el Presupuesto Base estimado por el FOMAV (PB), el que ser dado a conocer en el acto de apertura de oferta.

Para efectos de evaluacin el FOMAV asignar el puntaje mximo al Oferente que haya presentado el precio ms bajo.

La Oferta con el precio ms bajo, obtendr el mximo puntaje que es de 100 puntos, y utilizando el monto de la Oferta ms baja como parmetro bsico, se calcular el puntaje de las dems Ofertas, utilizando la siguiente frmula:

Po

P*PP MBEC

PEC: Puntaje Econmico PM= Puntaje Mximo

PB= Precio ms bajo PO= Precio de la Oferta a evaluar

El resultado de la calificacin se determinar despus de analizar los documentos de calificacin presentados por el Oferente para demostrar su capacidad. Una determinacin afirmativa ser requisito previo para la adjudicacin del Contrato al Oferente. Una determinacin negativa resultar en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante proceder a determinar si el Oferente que present la siguiente Oferta evaluada como la ms baja est calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

Para recomendar la Adjudicacin, el Comit de Licitacin, tomar en cuenta lo siguiente:

o Que la oferta cumpla sustancialmente con los requisitos establecidos en los documentos de licitacin (Capacidad Financiera, Personal, Equipo) y el precio sea el ms bajo.

o En el caso de que la oferta ms baja est por encima del precio base, el Comit de Licitacin recomendar se inicien negociaciones con el oferente que haya cumplido con todos los requisitos y est ms cerca del precio base.

27

SECCIN IV: ALCANCE DE OBRAS 1.- Objeto Principal

El objeto del presente proceso de licitacin, es la contratacin de una Empresa Constructora, debidamente inscritas en el Registro Central de Proveedores del Estado del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, con capacidad de contratar y obligarse conforme la leyes de la materia, con las cualidades y mritos necesarios, para realizar satisfactoriamente las obras para el MANTENIMIENTO PERIODICO/RUTINARIO RED VIAL MANTENIBLE 2014, LOTE No. 3 GRUPOS: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Obras que comprende principalmente la realizacin de las actividades presentadas en la Lista de Cantidades Estimadas, todo en concordancia con lo estipulado en las especificaciones tcnicas, tanto generales como especiales.

As mismo durante la ejecucin de las obras, el Contratante mediante Orden de Cambio, podr incluir algunas actividades que no fueron estimadas y que por razones imprevistas, se hacen necesarias su realizacin, siempre contempladas dentro del marco de la concepcin del proyecto. Asimismo se podrn reajustar las cantidades de obra, de acuerdo a las necesidades, en el momento que se van ejecutando los trabajos.

2.- Lista de Cantidades Estimadas:

GRUPO 43El Escudo - Emp. Mayocunda - La Garza GRUPO 43 25.98

Longitud (km) 25.98CODIGO ACTIVIDAD U.M CANTIDAD

SIECA 203 Reposicin Capa de BalastoM3 6,000.00

SIECA 202 Conform. Carreteras Balastadas sin Reposicin de Mat.M2 50,000.00

NIC 905.05 Construccin Cunetas de Concreto 2500 psi ML 1,200.00

SIECA 101 Limpieza del Derecho de Via HA 6.00

SIECA 1101 Mamposteria M3 80.00

SIECA 802 Limpieza de Alcantarillas y Otras Estructuras de Drenaje ML 150.00

NIC 110.09 Movilizacin y desmovilizacin Glb. 1.00

TOTAL C$

El Marimbero - Llano Las Maras GRUPO 43 10.00


SIECA 203 Reposicin Capa de Balasto M3 3,500.00

SIECA 202 Conform. Carreteras Balastadas sin Reposicin de Mat.M2

30,000.00

NIC 905.05 Construccin Cunetas de Concreto 2500 psi ML 300.00



SIECA 806 Limpieza de Cunetas Revestidas ML 1,500.00

TOTAL C$

28

Villa 15 de Julio - Emp. Las Maras GRUPO 43 29.82


SIECA 203 Reposicin Capa de BalastoM3

7,000.00

SIECA 202 Conform. Carreteras Balastadas sin Reposicin de Mat. M2 50,000.00


NIC 910 Mampostera para vados y cabezales M3 50.00

NIC-207.07 Relleno con Material Selecto M3 150.00

SIECA 802 Limpieza de Alcantarillas y otras estructuras de drenaje ML 140.00


TOTAL C$

GRUPO 44Ranchera - El Bonete GRUPO 44 14.31









TOTAL C$

Ranchera - Tonal GRUPO 44 8.60







SIECA 806 Limpieza de Cunetas Revestidas ML 2,500.00

NIC-207.07 Relleno con material selecto M3 120.00

TOTAL C$

29

GRUPO 45Hato Grande - Cayanlipe GRUPO 45 9.50








TOTAL C$

Villanueva - Las Pilas GRUPO 45 7.33






SIECA 802 Limpieza de Alcantarillas y Otras Estructuras de Drenaje ML 160.00

TOTAL C$

GRUPO 46Somotillo - Rodeo Grande - Valle Los Quesos (La Batea) GRUPO 46 25.26










TOTAL C$

GRUPO 47Emp. El Viejo (Chinandega) - Cosigina GRUPO 47 59.10


SIECA 303 Bacheo Superficial de Pav. Bituminosos en frio M3 150.00

SIECA 302 Reparacin de Zonas de Inestabilidad Local sin rep de carpeta M3 200.00

SIECA 310 Tratamiento superficial simple M2 7,000.00

SIECA 901 Pintura de linea continua KM 45.00


NIC 913.04 Construccin de Cunetas Revestidas con mamposteria M3 200.00

SIECA 901 Simbologa de Pavimentos M2 200.00

NIC 902 Suministro y Colocacin Defensas Metlicas ML 250.00


TOTAL C$

30

GRUPO 48La Virgen - San Juan del Sur (Iglesia Catlica) GRUPO 48 19.20




SIECA 310 Tratamiento Superficial SimpleM2 10,000.00

NIC-403 Sello de grietas Mecaniz.con emulsin + Polmero CRS-2P M2 60,000.00


SIECA 901 Pintura de linea discontinua KM 3.00



TOTAL C$

Rivas - San Jorge GRUPO 48 4.54



SIECA 304 Mezcla asfltica en caliente M3 360.00

Construccin de bordillos (0.2x0.5) 210kg/cm2 M3 350.00

Pintura de bordillos ml 8.00

NIC-207.04 Excavacin Estructural M3 250.00

TOTAL C$

GRUPO 49Beln - Mata de Caa GRUPO 49 13.11






SIECA 806 Limpieza de Cunetas Revestidas ML 500.00




TOTAL C$

GRUPO 50Las Esquinas - Emp. Catarina GRUPO 50 20.04




SIECA 310 Tratamiento Superficial Simple M2 63,000.00





TOTAL C$

31

GRUPO 51Pueblo Nuevo - Shell Palacagina GRUPO 51 13.21


Remo. Y conformacin de adoqun M2 950.00

Reposicin de Adoqun M2 60.00

Sello de Adoquin con Arena M2 40,000.00

Demolicin de concreto existente M3 2.50

NIC-901 Concreto de 3500 psi para viga M3 2.50




SIECA 801 Suministro y Colocacin de Alcantarilla TCR 42" ML 9.00





SIECA 902 Sealizacin Vertical (sencillas) C/U 12.00



Pinturas de Barandas metalicas ml 19.50



TOTAL C$

Pueblo Nuevo - Puente Paso Hondo GRUPO 51 2.00


Remo. Y conformacin de adoqun M2 130.00



Demolicin de concreto existente m3 1.00








TOTAL C$

GRUPO 52Emp. Boaco - Boaco GRUPO 52 14.18





TOTAL C$

Emp. San Lorenzo - San Lorenzo GRUPO 52 2.43





TOTAL C$

En la actividad de remocin y conformacin de adoquines, se deber de considerar la estabilizacin de la base

con una proporcin de

3 bolsas de cemento por metro cbico, y un espesor de 15 centimetros.




32

Teustepe - San Jos de los Remates GRUPO 52 25.24


Remo. Y conformacin de adoqun M2 2,578.00






TOTAL C$

La Calamidad - Masige GRUPO 52 11.75





TOTAL C$

GRUPO 53Juigalpa - Puerto Daz GRUPO 53 27.36






NIC 110,09 Movilizacin y desmovilizacin Glb. 1.00

TOTAL C$

GRUPO 54Macuelizo - Santa Mara GRUPO 54 30.46




SIECA 204 Reparacin de zonas Inestables en carreteras No pavimentadas M3 950.00






SIECA 103 Remocin de derrumbes M3 70.00





TOTAL C$

#REF!




33

GRUPO 55Mozonte (San Pablo) - Teotecacinte GRUPO 55 68.56


Remo. Y conformacin de adoqun M2 3,350.00



Demolicin de concreto existente m3 3.50















TOTAL C$

GRUPO 56Empalme San Dionisio - San Dionisio - Esquipulas GRUPO 56 30.27





Limpieza y rectificacin de cunetas KM 30.00





SIECA 806 Limpieza de Cunetas Revestidas M3 2,700.00



TOTAL C$

GRUPO 57Terrabona - La Estrella - Matagalpa GRUPO 57 34.00










Limpieza y rectificacin de cunetas KM 10.00


Estabilizacin de base con cemento m3 250.00


TOTAL C$




34

Disposiciones Especiales

PRIMERA: DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE MANO DE OBRA

El Contratista deber incluir en sus costos el pago de los das feriados locales de cualquier ndole, religiosos y cvicos, entre otros. Cuando el Gobierno decrete feriados por una causa especial, el Dueo pagar la mano de obra correspondiente y extender el plazo del Contrato en el nmero de das feriados especiales.

El Contratista tomar en todo momento precauciones razonables para preservar la paz y resguardar la propiedad en el rea de la obra, evitando conductas escandalosas, ilegales o la alteracin del orden pblico por parte de sus empleados, casos que de ser comprobados podra implicar el retiro de dicho personal ordenado por parte del Ingeniero.

SEGUNDA: FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS

Cuando en los trminos del Contrato deba ejecutarse un acto o expire un plazo en una fecha coincidente con un feriado oficial, tal accin deber realizarse el primer da laborable que siga a dicha fecha.

TERCERA: PERSONAL EN LA OBRA

El Contratista se obliga a mantener en todo momento, en el sitio de la obra a un Ingeniero Residente, Inspector de Obras, as como al personal operario suficiente, para la correcta ejecucin de las obras, lo que ser verificado por el Representante del FOMAV. As mismo el Contratista garantizar la presencia en la Obra del Gerente del Proyecto, al menos en un 25% del tiempo y extraordinariamente cuando as lo solicite el Administrador de Proyectos del FOMAV.

Todo el personal asignado al proyecto sin excepcin, deber contar con la experiencia y capacidad requerida para la correcta y eficiente ejecucin de cada una de la tareas del proyecto, de lo contrario y a solicitud fundamentada

pbc final obras lote 3-2014

Documents