municipio de gonzalez tamaulipas r. ayuntamiento …€¦ · municipio de gonzalez tamaulipas r....

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 23 de Noviembre del 2016

ING. ISAEL BARRIENTOS TORRESRepresentante Legal de:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V,

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO No.: MGT-DOP-IR-FQRTAMUN-2016-006

TRABAJOS: AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR INTERPARCELARIO DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZÁLEZ. TAM.

PLAZO DE EJECUCION: 31 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 9:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 10:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 11:00 HRS.

FALLO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 10:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

CON RECURSOS: FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 23 al 25 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la




ING. RICARDO SANCHEZ DE LEONRepresentante Legal de:PRESENTE:

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO No.: MGT-DOP-IR-FQRTAMUN-2016,-006











ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 23 al 25 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de s al que se sujetara el Concurso de

A T E E N T E

C. Arq DIRECT

pon uestes Alanís -----OBRAS P U B L I C A S gunz

MUNICIPIO DE I f á l l )GONZÁLEZ ¡¡gj:




L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:CARSA CONSTRUCTORA

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO No.: MGT-DOP-IR-FQRTAMUN-2016-006











ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 23 al 25 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la

A T

C. Arq DIRECT

ites AlanísOBRAS PUBLICAS N ^ F conz

MUNICIPIO DE i C fÉ Í|)GONZÁLEZ (gjg.:



González, Tam. A 29 de Noviembre del 2016

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALAREPRESENTANTE LEGAL DE:CARSA CONSTRUCTORA

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR INTERPARCELARIO DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM.

De este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los térm inos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me perm ito inform arle que este Departamento de Obras Publicas ha procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-IR-FQRTAMUN-2016-006 para la construcción de las obras

que en el mismo instrum ento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firm a del contrato antes citado.

MUNICIPIO DE ;GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


González, Tarn. A 28 de Noviembre del 2016

DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictam inar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción

de la obra denominada: AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR INTERPARCELARIO DEL EJ.

SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZÁLEZ. TAM.de este municipio, y una vez hecha la evaluación

técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme

a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las

mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la

empresa de nacionalidad mexicana Denominada: CARSA CONSTRUCTOR en virtud que reúne las

condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los térm inos del artículo

antes citado, así mismo garantiza el cum plim iento del contrato y es la postura solvente más baja,

con un im porte de $ 1'658,460.22 ( Un Millón Seiscientos Cincuenta y Ocho M il Cuatrocientos

Sesenta pesos 22/100 m .n .) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundam ento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

C. / Di

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUUPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


González, Tam. A 29 de Noviembre del 2016

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALAREPRESENTANTE LEGAL DE:CARSA CONSTRUCTORA

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR INTERPARCELARIO DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.

De este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los térm inos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me perm ito inform arle que este Departamento de Obras Publicas ha procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-IR-FQRTAMUN-2016-006 para la construcción de las obras

que en el mismo instrum ento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

MUNICIPIO DE

GONZÁLEZMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-IR-FORTAMUN-2016-006

DESCRIPCION: Ampliación de Puente Vehicular interparcelario del Ei. Santa Fe. del Mpio. De González. Tam„

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González. Tamaulipas. representada por él (la) C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “ La Contratante” y por la otra la empresa denominada: Paola Anali Rodríguez Zavaia, Representada por Paola Anali Rodríguez Zavala. a quien en lo sucesivo se le denomina “ El Contratista” .

D E C L A R A C I O N E S

1. “ La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “ El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Invitación Restringida por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 28 de Noviembre del 2016 y el acto de adjudicación final el dia 29 de Noviembre del 2016 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“ El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “ La Contratista” se compromete a proporcionar a “ El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

^ TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “ El Contratista” :

Para los efectos legales a que hubiera lugar “ La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “ El Contratista” en atención a sus personales características, en tai virtud “ El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “ La Contratante” , sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Fortamun/2016-006

Referente a: : Ampliación de Puente Vehicular interparcelario del Ei. Santa Fe, del Mpio. De Gonzále

1 Serig i o A - Cen/qnfa I t'l

Plazo de ejecución: 31 días de calendario

Fecha de iniciación de la obra: 01 de Diciembre del 2016

Fecha de terminación de la obra: 31 de Diciembre del 2016

MUNICIPIO DE

GONZÁLEZ

U U A K Í A .- IIS IK U K IC Ufc L A S U tíK A S (O U N I.V .A . IN U L U IU U )-.

El importe de las obras materia del presente contrato es de: $ 1,658.460.22 ( Un Millón Seiscientos Cincuenta v Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 22/100 m.n. ) Cantidad que resulta de aplicar ios precios unitarios a que se refiere laclausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/oo p í (/iyauora por i—» v u í im c n u n o .

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “ Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016 se compromete aportar la cantidad de $ 1,658,460.22 ( Un Milión Seiscientos Cincuenta v Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 22/100 m.n. Idel costo total del proyecto.

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

"El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “ El Contratista" utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, sera responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “ La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “ El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “ La Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “ El Contratista” recibe de “ La Contratante” después de la firfna de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% por la cantidad de: $ xxxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio 10% de los trabajos y 20% para adquisición de materiales, en caso de no otrogar algún anticipo será de común acuerdo al contratista si es que se ahstiene de el y tos pagos se matizaran por estimación presentada.según el avance físico de la obra generado, en 1 o 2 estimaciones hasta llegar el finiquito y entrega de la misma.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30% al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “ La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señalaos, “ El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y coft las/características que “ La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que recuperado por “ La Contratante” . P \ 3 M

S e r g io A - L e r yq n f c s 6or)zc¡¡e2 l \A ]

MUNICIPIO DE

GONZÁLEZ

En caso de que una vez recibido el anticipo “ El Contratista” no inicie ias obras dentro del plazo estipulado “ La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “ La Contratante” , por la Dirección de Obras Públicas Municipales y por la entidad responsable y por el personal de la Dirección Técnica del Municipio,

B) NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “ El Contratista” acepta en forma expresa que “ La Contratante” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “ La Contratante” .

2- Si por causas imputables a “ El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “ El Contratista” hasta el acto de su entrega y aceptación por “ La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “ El Contratista” , “ La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “ La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A).- Una vez terminada totalmente la obra “ El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “ La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “ La Contratante” , se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “ El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpió y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “ La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.

C) .- Previamente a la entrega de las obras en la forma convenida “ El Contratista” deberá acreditar con las constancias correspondientes de las oficinas fiscales del IMSS que no tiene adeudos pendientes, será responsabilidad de “ El Contratista” en la formación u obtención y la entrega de tales constancias, sin ias cuales no será recibida la obra.

D).- “ La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el aatálcorrespondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES

A -C c rv q n ^ e S b o r iz ó le

MUNICIPIO DE

GONZÁLEZ

A) .- “ El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B) .- “ El Contratista” acepta que “ La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “ El Contratista” , “ La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “ El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“ El Contratista” presentará a “ La Contratante” dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “ La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “ La Contratante” determine, equivalente al 10%

del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “ El Contratista” .

Mientras “ El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así

como de las responsabilidades que resulten a cargo de “ El Contratista” , derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “ La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada

con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “ La Contratante” .

La presidencia municipal de González, Tamaulipas. Representada por el (la) C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

DATOS DEL CONTRATISTA

“ El Contratista” Paola Anali Rodríguez Zavala, acredita su personalidad como Administrador Unico con laCredencial expedida por el Instituto Nacional de Elector con clave: RDZVPL82080228M400 Acreditando su legal existencia, y Numero de Registro Patronal del Seguro Social: E8919880101:

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No ROZP820802MTSDVL05 y CURP No. ROZP820802MTSDVL05 y su Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No. P2211 dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “ El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato. / tP

Ser^iC CerN/qrrfeS <oo

MUNICIPIO DE

GONZÁLEZ • *

B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. 315 de la Calle Benito Juárez Col. Primavera de Villa Manuel Código Postal 89730 Tel: 836-272-06-93 Cel: 836-108-04-88 del municipio de González, T a m . ,Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tam.. a los 30 día del mes de Noviembre del 2016.

^ ^ iC L Á A \ i? . r v q n k s . . . ^ .g J 2 g s i Í2C. Profr. Sergio Cervantes González

Secretario del R. Ayuntamiento

i- C ÍIIS I ! ? U l I t i H

PROYECTO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL EJ. SANTA FE INICIO: l/D IC /2016EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS TERMINO:31/DIC/2016

PLAZO: 31 DIAS CAL.CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO

TOPOGRAFICOM2 140.00 $ 35.21 $ 4,929.40

2 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE AREA HASTA 20 CM. DE ESPESOR PARA RETIRO DE MATERIAL INERTE CON EQUIPO MECANICO

M2 140.00 $ 50.50 $ 7,070.00

3 EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUDES

M3 8.00 $ 753.62 $ 6,028.96

4 DEMOLICION A MANO DE CABEZAL DE PILAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 6.00 $ 1,884.06 $ 11,304.36

5 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y CORTES PARA ESTABILIZACION DE TERRENO EN LECHO DE ARROYO CON EQUIPO MECANICO

M3 300.00 $ 372.60 $ 111,780.00

6 SUMINISTRO DE MATERIAL DDE BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPA DE 20 CM.DE ESPESOR INCLUYE: ACARREOS, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 60.00 $ 715.25 $ 42,915.00

7 TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DESVIACION DE CAMINO PARA TRAFICO TEMPORAL DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, INCLUYE: RELLENOS, NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA CRUCE DEL AGUA

DESV 1.00 $ 71,856.58 $ 71,856.58

8 DEMOLICION DE MUROS DE MAMAPOSTERIA EXISTENTE A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 3.60 $ 1,130.44 $ 4,069.58

9 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE INCLUYE: MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 40.00 $ 376.82 $ 15,072.80

10 CIMBRA COMUN EN MUROS DE MAMAPOSTERIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

M2 14.40 $ 482.02 $ 6,941.09

11 CIMBRA COMUN EN LOSAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

M2 77.72 $ 616.66 $ 47,926.82

12 AMPLIACION DE PILA CENTRAL CON MURO MAMPOSTEADO DE PIEDRA Y MORTERO EN PROPORCIO 50-50 INCLUYE: PARIILLA DE AMARRE CON VARILLAS No: 4 A CADA 20 AMBOS SENTIDOS, CAIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M3 7.28 $ 8,281.77 $ 60,291.29

13 JUNTA FRIA CON CELOTEX DE 17” DE ESPESOR EN LISA DEL PUENTE DE 30 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML ,14.50 $ 348.32 $ 5,050.64

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL #6 (3/4") A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILLADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

KG 1,684.80 $ 70.10 $ 118,104.48

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL # 4 (1/2") A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILLADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

KG 745.80 $ 67.33 $ 50,214.71

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL #3 (3/8") A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILLADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

KG 844.97 $ 64.56 $

fk

54,551.26

LICITANTE: FIRMA DEá

CITANTE:

PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA H O JA . 1 L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA

t u n s 1ÓUL TO WH

PROYECTO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL EJ. SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

INICIO: l/D IC /2016TERMINO:31/DIC/2016

PLAZO: 31 DIAS CAL.CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total17 TRABE DE REFUERZO ARMADA CON 4 VARILLAS DE #6 (3/4”) M 72.00 $ 1,157.81 $ 83,362.32

Y 4 VARILLAS $ 3, REFORZADA CON ANILLOS DEL #3 (3/8") A CADA 20 CM. INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA M3 44.59 $ 5,886.66 $ 262,486.17DE UN Fc=250 KG/CM2 CON TAMAÑO MAXIMO DELAGREGADO DE 19MM (3/4") INCLUYE: MATERIALES,FABRICACION, ACARREOS Y DESPERDICIOS, ACBE MENCIONAR QUE EL CONCRETO TENDRA UN ESPESOR DE-20 CM

19 RELLENO COMPACTADO Y AFINE DE TALUDES PARA ACCESO M3 220.00 $ 715.25 $ 157,355.00AL PUENTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO YHERRAMIENTA

20 CONSTRUCCION DE GUARNICION LATERAL DE 25X40 CM. ML ARMADA CON 6 VARILLAS DE REFUERZO No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS No: 2 A CADA 20 CM. EN INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

21 FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO M3 PARA ACCESO A RAMPA DEL PUENTE INCLUYE:CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

22 APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN MUROS DE 2.0 CM. M2DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO

23 PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO ML INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

24 CARGA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE M3 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O CORTES FUERA DEL SITIO DE LA OBRA

41.00 $ 1,308.74 $ 53,658.34

10.80 $ 6,476.54 $ 69,946.63

166.00 $ 278.91 $ 46,299.06

41.00 $ 237.91 $ 9,754.31

41.08 $ 461.64 $ 18,964.17

25

26

27

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 0.90 X PZA 1.00 $ 4,739.27 $ • 4,739.271.50 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2"X2"CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 20 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTALIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON EQUIPO PARA OBRA 1.00 $ 18,258.80 $ 18,258.80ELIMINAR MONTE EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOSREFURZO DE PILAS ESTRUCTURALES LATERALES CON ML 14.00 $ 6,198.29 $ 86,776.06CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE:EXCAV ACION,RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

Subtotal de Presupuesto $ 1'429,707.09I.V.A. 16% S 228,753.13

Total $ 1’658,460.22

LICITANTE: FIRMA

PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA HOJA: 2 L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA

Eícartro §>ántf)e? ®e HeónCONSTRUCCIÓN DE SISTEM AS DE A G U A POTABLE Y ALC A N TA R ILLA D O ,

REVESTIM IENTOS, PAVIM EN TAC IO N ES, EDIFICACIONES, SU M IN ISTR O Y/COLOCACIÓN DE TOO O TIPO DE SE Ñ ALAM IEN TO S VIALES.

PROYECTO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL EJ. SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS HOJA: 1

CATALOGO DE CONCEPTOSClave Descripción Unidad Cantidad Predo unitario Total1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 140.00 $ 35.71 $ 4,999.40


m2 140.00 $ 51.21 $ 7,169.40

3 EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO ”B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUDES

m3 8.00 $ 764.34 $ 6,114.72


m3 6.00 $ 1,910.82 $ 11,464.92


m3 300.00 $ 377.89 $ 113,367.00


m3 60.00 $ 725.40 $ 43,524.00


desv 1.00 $ 72,877.26 $ 72,877.26


m3 3.60 $ 1,146.49 $ 4,127.36


mi 40.00 $ 382.15 $ 15,286.00


m2 14.40 $ 488.86 $ 7,039.58


m2 77.72 $ 625.41 $ 48,606.87


m3 7.28 $ 8,414.46 $ 61,257.27

13 JUNTA FRIA CON CELOTEX DE 17" DE ESPESOR EN LISA DEL PUENTE DE 30 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

mi 14.50 $ 353.26 $ 5,122.27

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL # 6 (3/4') A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILLADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

kg 1,684.80 $ 71.10 $ 119,789.28


kg 745.80 $ 68.30 $ 50,938.14

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL # 3 (3/8”) A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILLADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y

kg 844.97 $ 68.30 $ 57,711.45

DESPERDICIOS

17 TRABE DE REFUERZO ARMADA CON 4 VARILLAS DE #6 (3/4’ ]RAZON SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

Y 4 mi

&ícarbo ^áncíjej ®e HcónCONSTRUCCIÓN DE SISTEM AS DE A C U A POTABLE Y ALC A N TA R ILLA D O ,

REVESTIM IENTOS, PA VIM EN TAC IO N ES, EDIFICACIONES, SU M IN ISTR O Y/COLOCACIÓN DE TO D O TIPO OE SE Ñ ALAM IEN TO S VIALES.

PROYECTO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL EJ. SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

CATALOGO DE CONCEPTOSClave Descripción Unidad Cantidad Predo unitario Total

VARILLAS $ 3, REFORZADA CON ANILLOS DEL #3 (3/8") A CADA 20 CM. INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE UN Fc=250 KG/CM2 CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19MM ( 3/4') INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ACARREOS Y DESPERDICIOS, ACBE MENCIONAR QUE EL CONCRETO TENDRA UN ESPESOR DE 20 CM

m3 44.59 $ 5,970.29 $ 266,215.23

19 RELLENO COMPACTADO Y AFINE DE TALUDES PARA ACCESO AL PUENTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO „ Y HERRAMIENTA

m3 220.00 $ 725.40 $ 159,588.00

20 CONSTRUCCION DE GUARNICION LATERAL DE 25X40 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DE REFUERZO No. 3 (3/8’) Y ESTRIBOS No: 2 A CADA 20 CM. EN INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

mi 41.00 $ 1,355.76 $ 55,586.16

21 FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO PARA ACCESO A RAMPA DEL PUENTE INCLUYE:CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

m3 10.80 $ 6,583.59 $ 71,102.77

22 APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN MUROS DE 2.0 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

m2 166.00 $ 282.87 $ 46,956.42

23 PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

mi 41.00 $ 241.30 $ 9,893.30

24 CARGA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O CORTES FUERA DEL SITIO DE LA OBRA

m3 41.08 $ 468.20 $ 19,233.66

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2’X2’ CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 20 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

pza 1.00 $ 4,806.59 $ 4,806.59

26 LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON EQUIPO PARA ELIMINAR MONTE EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

obra 1.00 $ 18,518.18 $ 18,518.18

27 REFURZO DE PILAS ESTRUCTURALES LATERALES CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE:EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

mi 14.00 $ 6,286.33 $ 88,008.62

Subtotal de Presupuesto $ 1'454,496.4116% I.V.A $ 232,719.43

Total $ 1’687,215.84

RAZON SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

INTRODUCCION, EXCAVACIONY MANTENIMENTO MECAMCO, S.A. DE C.V.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PROYECTO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL EJ. SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO: l/DIC/2016 TERMINO: Sl/DIC/2016 PLAZO: 31 DIAS CAL. HOJA: 1 DE: 3

CATALOGO DE CONCEPTOSClave Descripción Unidad Cantidad Predo unitario Total1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO

TOPOGRAFICOm2 140.00 $ 36.81 $ 5,153.40


m2 140.00 $ 52.80 $ 7,392.00

3 EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE I)E TALUDES

m3 8.00 $ 787.88 $ 6,303.04»


m3 6.00 $ 1,969.70 $ 1 1,818.20


m3 300.00 $ 389.54 $ 116,862.00


m3 60.00 $ 747.76 $ 44,865.60


desv 1.00 $ 75,122.78 $ 75,122.78


m3 3.60 $ 1,181.82 $ 4,254.55


mi 40.00 $ 393.94 $ 15,757.60


m2 14.40 $ 503.93 $ 7,256.59


m2 77.72 $ 644.69 $ 50,105.31


m3 7.28 $ 8,658.21 $ 63,031.77

13 JUNTA FRIA CON CELOTEX DE 17" DE ESPESOR EN LISA DEL PUENTE DE SO CM. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE

mi 14.50 $ 364.15 $ 5,280.18OBRA Y HERRAMIENTA

ELAJOTANTE:

lEmmRAZON SOCIAL DEL LICITANTE

INTRODUCCION, EXCAVACIONY MANTENIMENTO MECAMCO, S.A. DE C.V.

PROYECTO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL EJ. SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO: l/DIC/2016 TERMINO: Sl/DIC/2016 PLAZO: 31 DIAS CAL. HOJA: 2 DE: 3

CATALOGO DE CONCEPTOSClave Descripción Unidad Cantidad Predo unitario Total14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

DEL # 6 (3/4") A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILLADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

kg 1,684.80 $ 73.29 $ 123,478.99


kg 745.80 $ 70.39 $ 52,496.86


kg 844.97 $ 67.49 $ 57,027.03

17 TRABE DE REFUERZO ARMADA CON 4 VARILLAS DE #6 ( 3/4") Y 4 VARILLAS $ 3, REFORZADA CON ANILLOS DEL #3 (3/8") A CADA 20 CM INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

ml 72.00 $ 1,210.43 $ 87,150.96

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE UN Fc=250 KG/CM2 CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19MM (3/4”) INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ACARREOS Y DESPERDICIOS, ACBE MENCIONAR QUE EL CONCRETO TENDRA UN ESPESOR DE 20 CM

m3 44.59 $ 6,154.24 $ 274,417.56

19 RELLENO COMPACTADO Y AFINE DE TALUDES PARA ACCESO AL PUENTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

m3 220.00 $ 747.76 $ 164,507.20

20 CONSTRUCCION DE GUARNICION LATERAL DE 25X40 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DE REFUERZO No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS No: 2 A CADA 20 CM. EN INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ml 41.00 $ 1,368.22 $ 56,097.02

21 FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO PARA ACCESO A RAMPA DEL PUENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

m3 10.80 $ 6,770.92 $ 73,125.94

22 APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN MUROS DE 2.0 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

m2 166.00 $ 291.58 $ 48,402.28

2 3 PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ml 41.00 $ 248.72 $ 10,197.52

24 CARGA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O CORTES FUERA

m3 41.08 $ 482.62 $ 19,826.03DEL SITIO DE LA OBRA

FIRMA DEL I ITANTE

ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES REPRESENTANTE LEGAL

INTRODUCCION, EXCAVACIONY MANTENIMENTO MECANICO, S.A. DE C.V,

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PROYECTO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL EJ. SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO: l/D IC /2016 TERMINO: Sl/DIC/2016 PLAZO: 31 DIAS CAL. HOJA: 3 DE: 3

CATALOGO DE CONCEPTOSClave Descripción Unidad Cantidad Predo unitario Total25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE pza 1.00 $ 4,954.69 $ 4,954.69

0.90 X 1.50 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFILPTR DE 2"X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 20 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO,INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

26 LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON EQUIPO PARA obra 1.00 $ 19,088.75 $ 19,088.75ELIMINAR MONTE EXISTENTE INCLUYE RETIRO DELMATERIAL FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

27 REFURZO DE PILAS ESTRUCTURALES LATERALES CON mi 14.00 $ 6,480.03 $ 90,720.42CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE:EXCAVACION,RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO

Subtotal de Presupuesto $ 1'494,694.27

I.V .A . 16% $ 239,151.08T o ta l $ 1'7S3,845.35

FIRMA DEL LICITAN'

ING. ISAEL BARRIENTOSVTORRES REPRESENTANTE LEGAL


FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2016-006

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

DESCRIPCION: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR INTERPARCELARIO DEL EJ, SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EN ELSITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, PAOLA ANAL! RODRIGUEZ ZAVALA ,QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: : AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR INTERPARCELARIO DEL EJ. SANTA FE, DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM..

III. - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 140.00


M2 140.00

3 EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES

M3 8.00


M3 6.00

5 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y CORTES PARA ESTABILIZACION DE TERRENO EN LECHO DE ARROYO CON' EQUIPO MECANICO

M3 300.00

6 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCOCOMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 60.00

7 TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DESVIACION DE CAMINO PARA TRAFICO TEMPORAL DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE IA OBRA, INCLUYE: RELLENOS , NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA CRUCE DEL AGUA

DESV 1.00


M3 3.60

CALLE FCO. I . MADERO, S /N , COLONIA ZONA CENTRO.CIUDAD GONZÁLEZ,' TAM/AULIPAS, MÉXICO. C P .8 97 0 0

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TEL: (83 6 )

MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ

9 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO ARAMADO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 40.00

10 CIMBRA COMUN EN MUROS DE MAMAPOSTERIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M2 14.40


M2 77.72

12 AMPLIACION DE PILA CENTRAL CON MURO MAMPOSTEADO DE PIEDRA Y MORTERO EN PROPORCION 50-50 INCLUYE: PARRILLA, DE AAMARRE CON VARILLAS No. 4 a CADA 20 AMBOS SENTIDOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANÓ DE OBRA Y HERRAMIENTA

M3 7.28

•

13 JUNTAS FIRAS CON CELOTEX DE 17" DE ESPESOR EN LISA DEL PUENTE DE 30 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML 14.50

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL # 6 (3/4") A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

KG 1684.8

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 /1/2") a cada 20 crn. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILLADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

KG 745.8

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL # 3 (3/8") A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y SERA DOBLE EMPARRILADO, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS

KG 844.97

17 TRABE DE REFUERZO ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 6 (3/4") Y 4 VARILLAS No. 3 REFORZADA CON ANILLOS DEL # 3 (3/8") A CADA 20 CM. INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES Y . DESPERDICIOS

M3 72.00

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE UN FC=250 KG/CM2 CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM(3/4" ) INCLUYE MATERIALES, FABRICACION ACARREOS Y DESPERDICIOS, ACBE MENCIONAR QUE EL CONCRETO TENDRA UN ESPESOR DE 20 CM.

M3 44.59

19 RELLENO COMPACTADO Y AFINE DE TALUDES PARA ACCESO AL PUENTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3 220.00

CALLE FCO. I,MADERO, S /N , COLONIA ZONA CENTRO.CIUDAD GONZÁLEZ, TAMAULIPAS* MÉXICO. C P .89700

R. AYUNTAMIENTO 2 0 1 6 - 2 0 1 8

TEL: (8 3 6 ) 2730087EXT: 110

T A M A U L f P A S


20 CONSTRUCCION DE GUARNICION LATERAL DE 25X40 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DE REFUERZO No. 3 (3/8M) Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM.INCLUYE: CONCRETO CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML 41.00

21 FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO PARA ACCESO A RAMPA DEL PUENTE INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 10.80

22 APLANADO CON MORTERO CEM ARE 1:4 EN MUROS DE 2.0 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M2 166.00

23 PINUTRA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COL,OR AMARILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 41.00

24 CARGA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES , DEMOLICIONS Y /O CORTES FUERA DEL SITIO DE LA OBRA

M3 41.08

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE .90 X 1.50 MTS. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL 20 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PORYECTO INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 1.00

26 LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON EQUIPO PARA ELIMINAR MONTE EXISTENTE INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

OBRA 1.00

27 REFUERZO DE PILAS ESTRUCTURALES LATERALES CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2 INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 14.00.

IV. - IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-IR- FORTAMUN-2016-006 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 1,658,460.22 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 22/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

V. - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 31 (TREINTA Y UN ) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

CALLE FCO. I.M ADERO, S/N, COLONIA ZONA CENTRO.CIUDAD GONZÁLEZ, TAMAULIPAS, MÉXICO. C P .8 9 7 0 0

TEL: ( 8 3 6 ) 2 7 3 0 0 8 7EXT; 1 1 0


SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 31 (TREINTA Y UN ) DIAS CALENDARIO.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.NO. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1DEL: 01 AL 31 DE DICIEMBRE AL E

DEL 2016$1,429,707.09 $0.00 $0.00 $7,148.54 064

RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO

INCLUYENDO CONVENIOS

$1,658,460.22 $ 1,429,707.09

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $1,658,460.22 $ 1,429,707.09

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$1,658,460.22 $ 1,429,707.09

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTAm

$1,658,460.22 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:


CALLE FCO. I.M ADERO, S / N , COLONIA ZONA CENTRO.CIUDAD GONZÁLEZ, TAMAULIPAS, MÉXICO. C P .8 9 7 0 0

TEL: {836) 2730087EXT: 110

A M A U L I P A S

MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

$ 165,846.02 17AI6958 FIANZAS DORAMA, S.A

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL

REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" C. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


CALLE IC O . I.MADERO, S /N , COLONIA ZONA CENTRO.CIUDAD GONZÁLEZ, TARATILI PAG, MÉXICO. C P .89700

TEL t ( 8 3 6 } 27.30 0 8 7 EXT : 110

municipio de gonzalez tamaulipas r. ayuntamiento …€¦ · municipio de gonzalez tamaulipas r....

Documents