municipalidad de olavarria · web viewsubsecretaria de arquitectura, planificación y vivienda....
TRANSCRIPT
Subsecretaria de Arquitectura, Planificación y Vivienda.
LICITACION PUBLICA N° 37/14: “Reforma de Plaza Central Coronel Olavarria".Ubicación: entre las calles Vicente López, Rivadavia, Paseo Jesús Mendía y General Paz.-
MEMORIA DESCRIPTIVAEl presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión de la mano de obra y
materiales necesarios, para las obras de reforma de la plaza Central de la ciudad, llamada Coronel
Olavarria, ubicada entre las Vicente López, Rivadavia, Paseo Jesús Mendía y general Paz, de la localidad
de Olavarría.
El primer trabajo que se realiza es el cerramiento provisorio del terreno donde se ejecuta la obra, la
manzana de la plaza central de la ciudad. El mismo no puede invadir la calle ni el estacionamiento
alrededor de la plaza. Consiste en un vallado perimetral de madera y tela de media sombra con tres
portones de chapa, que abren hacia adentro en todos los casos y van uno sobre cada calle: Rivadavia,
Gral. Paz y Vicente López.
El objetivo del mismo es delimitar el área de obras, impidiendo el ingreso de personas no autorizadas y
generar un marco de seguridad para evitar accidentes y robos.
Se señalizan todos los ingresos y vallados de la obra en costruccion, con carteleria, elementos refractantes
o personal en caso de operaciones especiales, evitando todo tipo de accidentes o inconvenientes con la
circulación externa.
Se coloca y conserva durante la Obra, en lugar visible y bien iluminado artificialmente un cartel cuyo texto,
ubicación, diseño, dimensiones y características responde a lo indicado por la Inspección y el plano.
Se construye un obrador y baño químico, que duraran el tiempo de ejecución de los trabajos programados
de la obra, el obrador debe servir para el depósito de materiales de la obra, herramientas, tareas
administrativas y un espacio adecuado para el sereno designado por la empresa.
El baño químico es de dimensiones mínimas con inodoro, conectado a red de agua. Todo el obrador
dispondrá de instalación de luz eléctrica.
La ubicación del obrador debe ser aprobada por la Inspección de Obra.
Debe preverse especialmente las comodidades reglamentarias para el personal obrero.
El proyecto contempla la materialización de solados y pisos nuevos, una fuente central, con desagote a un
pozo ciego de 2.2 mts de diámetro por 3 de profundidad, con su losa de cerramiento, en su cercanía y un
sistema de riego computarizado por aspersión y goteo.
Se deja previsto la estructura y cañeros para las instalaciones de la fuente de agua, en el monumento
central, con su desagüe a un pozo ciego de 2.2 metros de diámetro por 3 metros de profundidad, con losa;
la refacción de los monumentos; parquización, forestación y tratamiento de raíces en la plaza.
Se retiran todos lo elementos indicados en el plano de demolición; bancos, luminarias, solados reticulados,
bordes de senderos, cestos, etc., y son llevados donde indique la Inspección de Obra. El solado reticulado
debe separarse por color, ser lavado y embalado, cuidando de no ser dañado, para su traslado al corralón
municipal.
La plaza conserva su traza original, cambiando los anchos de los senderos y contempla la materialización
de solados y miradores por el centro de la plaza.
Para la materialización de los solados, (4000 m2), se retira el existente, de toda la plaza, el deck del Paseo
Jesús Mendía, el solado de acceso al Templo San José y del sendero continuo al del monumento y mástil
de la bandera.
Se retiran bordes de los senderos de la plaza, 1140 ml; el contrapiso existente que no conforme los
senderos nuevos, y el primer escalón del monumento central y del monumento de la madre.
Los senderos perimetrales nuevos pasan de ser de 5.2 metros de ancho a 3.6, centrados entre las hileras
de árboles existentes; son de losetas graníticas del tipo Blangino 40 x 40, 8 vainillas, colocadas según
indica el plano, en color gris claro y los bordes son de 5 cm de hormigón fratasado, perfectamente liso. Los
metros cuadrados a reemplazar de los senderos perimetrales, octogonales y el paseo Jesús Mendía, son
1900 metros cuadrados aproximadamente.
El centro de la plaza es una cuadrado de 28.40 metros por 28.40 metros, (mas amplio que el anterior) con
solado de losetas graníticas del tipo Blangino 40 x 40 color gris claro, 25 panes y bordes perimetrales de 5
cm de hormigón perfectamente liso. La superficie de piso a cubrir es de 700 metros cuadrados
aproximadamente.
En el solado del centro de la plaza se construye una fuente perimetral de hormigón armado alisado
fratasado, según indica el plano.
Debajo el solado se deja previsto la estructura de la fuente, una losa, la base y tabique de borde de
hormigón armado h21. También se deja previsto los pases y conductos para alojar bombas, filtros, electro
bombas, alimentación eléctrica para la iluminación y funcionamiento de la fuente, así como también pase
de cañerías para llenado, desborde y vaciado de la fuente.
Los senderos diagonales nuevos son también mas angostos, de 4.1 metros de ancho pasan a ser de 3.6
metros de ancho, y se materializan en solados de hormigón reforzado con terminación peinada y bordes de
hormigón fratasado alisado de 10 cm de espesor, juntas de dilatación y terminaciones perfectamente
prolijas. Son 800 metros cuadrados a construir.
El monumento de la bandera adquiere un nuevo nivel de piso, rampas con pisos antideslizantes tipo
cuarzo, y canteros de hormigón armado visto, con superficie perfectamente lisas y aristas sin alabeos. El
Monumento a la madre es refaccionado, se construye una rampa y una explanada en hormigón fratasado
alisado. En el monumento central se realizan las tareas previas para dejar previstas las estructuras e
instalaciones de una futura fuente de agua de 10 x 10 metros.
Se colocan dos bebederos (2) y 10 cestos nuevos ubicados en el plano.
Sobre el Paseo Jesús Mendía, y el verdón del Teatro Municipal, sobre la calle San Martín, se demuele el
solado y su contrapiso en sectores indicados para construir jardines de césped y vegetación, y una hilera
de árboles que une la puerta del Museo Damaso Arce y la puerta del templo San José. Para ello se
excavan pozos para cada árbol, según especificaciones de la parquización y se construye un borde
perimetral de 1metro de diámetro en hormigón fratasado perfectamente alisado y bordes alineados.
Los platanos existentes se conservan, siendo necesario realizar un tratamiento de raíces, sobre los lados
de los senderos nuevos.
Se plantan árboles y arbustos nuevos según plano N° 11 de Parquización y se retiran 3 árboles.
Se colocan rampas peatonales en las esquinas, 4 unidades provistas por la Municipalidad.
En el sector de árboles se retira el chamote de tejas, para se reemplazado por césped.
Para la concreción del proyecto se debe nivelar el trazado de los caminos y se respeta la nivelación del
resto del terreno. Para la realización de los nuevos trazados se excava el terreno, 30 cm de profundidad
y/o 12 cm, según indicación en planos de solados, se cortan las raíces subterráneas y superficiales de los
árboles que atraviesan los solados, se retira todo resto vegetal por debajo de los futuros solados, se
compacta el terreno, para posteriormente realizar los pisos de hormigón de 12 cm de alto, con terminación
antideslizante textura peinada, los solados llevan juntas de dilatación perfectamente rectas de 1,5 cm
ancho y los bordes son rectos sin alabeo alguno. Sus ubicaciones se detallan en los planos.
Los monumentos son hidrolavados y llevado a su estado original, posteriormente se emulsionan con 2
manos de tratamiento antigrafitti.
Se construyen bancos de hormigón armado que se detalla en el plano, en forma de L, dos en accesos a la
plaza por calle Rivadavia, dos por calle General Paz, dos por calle Vicente Lopez y uno sobre sendero del
monumento a la bandera.
Se incorpora un sistema de riego nuevo automatizado, cambiando la bomba actual sumergible para pozo
de 4”, por una nueva de iguales características, el sistema es a través de toberas por aspersión, dividido en
8 sectores a través de un tablero programador, para cual se construye un gabinete, el mismo en el que
posteriormente se coloca el programador de la fuente.
El banco de material ubicado en un sector de la plaza es reubicado en uno de los miradores nuevos.
Se nivela el terreno y se realiza la parquización de césped en las áreas necesarias y donde disponga la
Inspección.
Se dejan en las cuatro esquinas 2 cañeros de PVC de 2” Reforzado, par la instalación eléctrica que realiza
la Cooperativa eléctrica.
Todos los elementos que se desmontan, ya sea luminarias, carteles, juegos, etc. se llevan al Corralón
Municipal o donde la Inspección de Obras lo solicite.
Durante la obra la Empresa Coopelectric, retira las luminarias existentes (no las columnas), realiza el
tendido del cableado subterráneo y la colocación de las luminarias y columnas. La empresa contratista
debe quedar de acuerdo con la prestataria del servicio eléctrico para la concreción de los trabajos en forma
simultánea, ya que la finalización de la obra civil coincide con la culminación de las obras de iluminación.
Durante la confección de las tareas se limpia y mantiene ordenadamente los materiales y herramientas en
uso y al finalizar las obras se dejan en correctas condiciones de habitabilidad e higiene.
El contratista debe proveer herramientas y equipos necesarios para ejecutar en forma correcta las tareas
asignadas por la presente licitación.
El sistema de contratación es de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de 3.500.000 (pesos tres
millones quinientos mil).
El plazo total acordado de las obras, será de 120 días corridos a contar de la iniciación de las mismas.
El oferente debe efectuar “in situ” una completa verificación del terreno y obras existentes, de manera que
la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información.
Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconocerá diferencia alguna por supuestas
discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiere.
Subsecretaria de Arquitectura, Planificación y Vivienda.
LICITACION PUBLICA N° 37/14: “Reforma de Plaza Central Coronel Olavarria".Ubicación: entre las calles Vicente López, Rivadavia, Paseo Jesús Mendía y General Paz.-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Artículo 1º - TRABAJOS PRELIMINARES: El contratista tiene a su cargo las tareas de revisión de
replanteos, preparación del terreno, control de niveles, relleno y compactación del suelo, retiro de restos
vegetales, corte de raíces, etc. La limpieza del terreno se efectúa en el área correspondiente a todo el
emplazamiento de la obra. El contratista debe comunicar de inmediato a la inspección y corregir las
deficiencias detectadas en los planos en caso de que existan, previos a la prosecución de las obras en
general.
OBRADOR: antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista somete a la
aprobación de la Inspección Técnica de Obra, planos del proyecto de obrador y ajusta sus instalaciones a
las observaciones que hiciera aquella.
Se debe presentar revisiones de los planos del obrador antes del inicio de cada Etapa de Obra.
En el obrador se instalan depósitos, vestuarios, sanitarios y áreas de descanso para obreros y empleados,
oficinas para el Representante Técnico, debiendo proveerse el espacio para el desarrollo de las tareas de
la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
Las instalaciones destinadas a baños y vestuarios del Obrador, deben ser dimensionadas en base al
plantel a utilizar durante la ejecución de los trabajos y responden a los convenios laborables y a la Ley de
Seguridad e Higiene vigente.
Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para la Dirección e Inspección Técnica de
Obra, el Contratista dispone un servicio sanitario incluyendo lavatorio e inodoro, pudiendo este servicio
como así también el equipamiento señalado, ser común a ambos.
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio
de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo del
Contratista.
Todo el obrador, a la terminación de la obra y previa autorización de la Dirección e Inspección Técnica de
Obra, es desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la recepción provisional
de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección Técnica de Obra. Estas tareas incluyen el
sellado de conexiones correspondientes a cañerías, cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.
El Contratista debe limpiar diariamente la zona del obrador, especialmente las áreas de vestuarios,
sanitarios y locales de los obreros. Todos los residuos son retirados diariamente, por lo menos después del
descanso de almuerzo y al final de la jornada de trabajo. La Dirección e Inspección Técnica de Obra
controla la higiene y limpieza del obrador y en caso de observar su falta, emite Orden de Servicio, con
plazo de cumplimiento de 24 horas.
LOCALES PARA ACOPIO Y DEPOSITO DE MATERIALES: no se permite la estiba a la intemperie y con
recubrimientos de emergencia de aquellos materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia
o cambiar de aspecto, etc.
Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.
LOCALES PARA DEPÓSITO DE INFLAMABLES: los materiales inflamables deben ser depositados en
locales apropiados, donde no corran peligro de entrar en combustión, ni provocar riesgos al personal ni a la
obra en sí misma.
En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se prevén los elementos contra incendio que
exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministran estos elementos en la
medida que lo exija la Inspección Técnica de Obra.
LOCAL PARA LA DIRECCION E INSPECCION TECNICA DE OBRA: dentro del obrador, el Contratista
debe proveer una oficina con espacio para el desarrollo de las tareas de la Dirección e Inspección Técnica
de Obra, no inferior a 15 m2.
El local para la Dirección e Inspección Técnica de Obra debe contar con las comodidades mínimas para
los fines del uso que tiene destinado, con sistema de iluminación y tomacorrientes, equipado con una (1)
línea telefónica, un (1) tablero de dibujo o mesa escritorio, sillas, un (1) equipo de PC. El sistema operativo
debe ser Windows XP con programas Office 2000 y Autocad 2004.
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio
de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo del
Contratista.
Todo el obrador, a la terminación de la obra y previa autorización de la Dirección e Inspección Técnica de
Obra, es desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la recepción provisional
de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección Técnica de Obra. Estas tareas incluyen el
sellado de conexiones correspondientes a cañerías, cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales
El Contratista tiene a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas
las construcciones, instalaciones, mobiliarios y bienes destinados al uso de la Dirección e Inspección
Técnica de Obra. Debe asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.
LABORATORIOS: todos los ensayos previstos en las especificaciones técnicas y/o aquellos que aunque
no estén explicitados fueran necesarios al sólo juicio de la Inspección Técnica de Obra, deben ser
efectuados en laboratorios oficiales y/o privados, previamente aceptados por la Inspección Técnica de
Obra.
Para la toma de muestras y ensayos, se debe respetar las prescripciones establecidas en las normas para
cada caso y en este pliego.
Los resultados de los ensayos se entregan dentro de un plazo máximo de 7 días después de haber sido
solicitados verbalmente o por escrito por la Dirección e Inspección Técnica de Obra.
PROTECCIONES Y ANDAMIOS - HIGIENE Y SEGURIDAD: el Contratista debe cumplir con lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley Nacional 19587), la Resolución de Aplicación de
Riesgos de Trabajo No. 911/96, el Decreto especial de la Construcción 351/79 y 338/96, el Decreto
Reglamentario No. 1195/81, la Reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (Edición
Actualizada) y la Resolución 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista somete a la aprobación de la
Inspección Técnica de Obra, el Manual de Higiene y Seguridad que aplica en la obra, firmado por el
profesional responsable de dicha especialidad y por el Representante Técnico. Dicho Manual cumple con
los requisitos de la ART contratada y con las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales.
Dentro de un plazo de 15 días de comenzado los trabajos, el Contratista presenta una copia del Manual de
Higiene y Seguridad sellado y aprobado por la ART.
El Contratista debe efectuar las protecciones determinadas por las normas de seguridad y disposiciones
municipales en vigor (barandas en andamios, escaleras, losas, etc., cegados de huecos, señalizaciones de
peligro, etc.).
El Contratista debe efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones municipales
establecidas en el Código de la Edificación de la Municipalidad de Olavarria.
El Contratista propone el o los sistemas de andamios que usa en la obra. A tal efecto debe entregar 7 días
antes de iniciar los trabajos, la información necesaria a la Inspección Técnica de Obra, para su aprobación
previa. Debe tener en cuenta que sean sistemas experimentados en el mercado y que para trabajos que se
realicen a más de 3,00 m de altura deben ser andamios metálicos.
De todos modos, la aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones
de seguridad y protección, queda librado a juicio de la Inspección Técnica de Obra.
Como norma general los andamios son sólidos y arriostrados. En caso de usarse apoyos horizontales de
madera, éstos y tienen en toda su extensión por lo menos, un tablón de 0.30 m. de ancho; otro de igual
medida para la carga de materiales y una tabla de parapeto.
Deben permitir la libre circulación sin interrupciones, y los parantes y/o travesaños no pueden tener
separaciones mayores de 4,00 metros. Las ataduras de los travesaños a los parantes deben ejecutarse
con alambre negro N° 16 en forma sólida y segura para lograr una estructura firme y rígida. Además se
refuerzan los encuentros con tablas de unión (empatilladuras).
Tienen asimismo las riostras y cruces tradicionales realizadas con perfiles metálicos o con tablas de
sección mínima de 25 mm. x 10 mm. Convenientemente ligadas y fijadas a los parantes, etc.
Los andamios no deben cargarse en exceso y se evita que haya en ellos abundancia de materiales. Las
tablas de las empalizadas o de los andamios son limpias de clavos y astillas que pudieran crear riesgos o
dañar a las personas.
Las escaleras son resistentes y de alturas apropiadas, debiéndose atar donde fuera menester para evitar
su resbalamiento y se colocan las cantidades que fueren necesarias para el trabajo normal del personal y
desarrollo de obra.
Todos los perímetros de losas están protegidos mediante barandas sostenidas con parantes fijados a la
estructura, además de señales de peligro.
CERCO DE OBRA: el Contratista coloca un cerco de obra que delimite el área de obra y el obrador,
adecuándose su perímetro en cada una de las Etapas de Obra. El cerco de obra esta conformado con
postes de madera y malla de sombra, en color verde. Si el cerco estuviera conformado por materiales
usados, los mismos deben estar sanos.
Se debe prever el acceso a lo distintos lugares de la obra, tanto para el personal como los materiales, a
cuyo efecto el Contratista debe presentar una propuesta para ser aprobada por la Inspección Técnica de
Obra.
Sobre líneas municipales y veredas debe realizarse – cuando corresponda - los cercos reglamentarios de
acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad de Olavarria.
CARTEL DE OBRA: el Contratista coloca un cartel de obra, en los lugares que le señale la Inspección
Técnica de Obra, de acuerdo al diseño y las leyendas incluidas en la documentación o las que se
propongan por orden de servicio.
Los carteles de obra se montan sobre estructuras metálicas convenientemente arriostradas.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD: el Contratista ejerce la vigilancia y seguridad de toda el área de obra,
cumpliendo dichas funciones durante todo el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, controlando el
ingreso y egreso al área de obra, realizando rondas durante las horas no laborables (nocturnas o feriados),
iluminando y señalizando adecuadamente todos los sectores de la obra.
RELEVAMIENTO: Una vez en posesión parcial de la zona de obra, sus edificios y las áreas exteriores que
corresponden al proyecto, el Contratista hace un relevamiento de los mismos y confecciona en escala
adecuada, planos conforme a lo relevado. Los planos de relevamiento deben presentarse dentro de los 10
(diez) días de firmada el Acta de Inicio.
La nivelación y preparación del terreno se efectúa en el área correspondiente al emplazamiento de la obra,
vale decir las zonas incluidas en el proyecto.
Los datos de los relevamientos se utilizan para la ejecución de todos los trabajos.
REPLANTEO: El instrumental que debe aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, esta en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de cada una de las tareas
correspondientes.
El replanteo lo efectúa el Contratista y es verificado por la Inspección Técnica de Obra antes de dar
comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras son delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a
una altura conveniente sobre el nivel del suelo.
Esos alambres no son retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadría de los
locales es prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos
que corresponda.
Los replanteos de muros y tabiques, también pueden ser efectuados sobre fajas efectuadas con alisado de
cemento, sujetos a la aprobación de la Inspección Técnica de Obra.
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista
debe ejecutar en lugares adecuados de la obra las construcciones de albañilería de ladrillos que sean
necesarias, en cuya parte superior se empotran bulones cuya cabeza quede al ras con la mampostería y
fije el nivel.
Los mencionados pilares, debidamente protegidos, no pueden demolerse hasta después de concluida la
ejecución de todos los pisos y aceras.
Sólo se admiten tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes
principales o coordenados del replanteo.
Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de referencia básico no
pueden superar en ningún caso los 5 mm.
MEDICIONES: Las mediciones de los trabajos ejecutados se efectúan conforme con las “Normas de
Medición de Estructuras en la Construcción de Edificios” de la Dirección Nacional de Arquitectura,
aprobado por Decreto número124.718/38, con las modificaciones introducidas por el Decreto número
127/65, última edición disponible.
ENERGIA ELECTRICA: La energía eléctrica para iluminación y fuerza motriz de la obra y el valor de su
consumo es por cuenta del Contratista y es tomada de una nueva conexión obtenida desde la acometida
de la red de distribución, de acuerdo a instrucciones expresas de la Inspección Técnica de Obra. El tendido
es preferentemente aéreo.
Esta a cargo del Contratista el trámite correspondiente y el costo de la provisión e instalación de un
medidor y tablero, con llave de corte debidamente protegida y señalizada.
Toda la red interna, incluyendo los tableros seccionales necesarios, para uso propio y de sus
subcontratistas y las redes de iluminación provisoria, también son por cuenta y cargo del Contratista. Esta
instalación provisoria debe respetar todas las disposiciones y las normas de seguridad vigentes.
A la finalización de la obra, los materiales usados son retirados y quedan en propiedad del Contratista.
AGUA DE CONSTRUCCION: Los trámites y la provisión de agua de construcción están a cargo exclusivo
de la Contratista, quien arbitra los medios para su obtención, incluyendo la instalación de la red interna que
fuera necesaria para uso de obra incluyendo tanque de agua de reserva.
El valor de su consumo es por cuenta y cargo del Contratista, a cuyo efecto debe instalar un medidor en la
conexión para uso de obra. Debe realizarse el ensayo de potabilidad del agua determinado por la Ley de
Seguridad e Higiene vigente.
El consumo de las instalaciones destinadas a baños y vestuarios del Obrador, debe ser dimensionado en
base al plantel a utilizar durante la ejecución de los trabajos y responde a los convenios laborables y a la
Ley de Seguridad e Higiene vigente.
LIMPIEZA EN GENERAL: El Contratista debe organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, como así también los
residuos generados en el obrador, sean retirados inmediatamente del área de las obras.
Asimismo se especifica que este retiro debe ser diario, a fin de evitar todo tipo de acumulaciones.
A tal efecto se usa el equipamiento instalado en la obra, estando terminantemente prohibido arrojar
residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas abiertas.
No se permite quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno.
La Dirección e Inspección Técnica de Obra controla la higiene, limpieza y retiro de residuos y en caso de
observar su falta, debe emitir una Orden de Servicio.
Se debe tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de
colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y
revestimientos.
Asimismo se efectúa la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.
En las cubiertas, se debe evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas
ó plásticas.
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, mesadas, artefactos, etc. son retiradas
al efectuar la limpieza final.
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retira todos sus desperdicios y desechos
del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retira todas sus herramientas, maquinarias,
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
LIMPIEZA FINAL:
a) El Contratista debe entregar la obra en perfectas condiciones.
b) Se limpia íntegramente. Las manchas se quitan con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los
detalles y prolijeando la terminación de los trabajos ejecutados.
c) Debe procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección Técnica de Obra disponga, exigiendo
similares tareas a los Subcontratistas.
d) Todos los trabajos se realizan por cuenta del Contratista, quien también provee las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.
e) El Contratista es responsable por las roturas o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o
accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspección Técnica de Obra se hubiera incurrido.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: El Contratista provee todas las herramientas comunes, especiales y de
corte mecánico, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios
para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.
El Contratista debe someter a la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra el listado de
máquinas que usará (tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o
alquilado).
Todos los equipos y herramientas deben ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los
trabajos en los plazos previstos.
El Contratista no puede proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se encuentren en
ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección Técnica de Obra extienda autorización por escrito.
Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecución de los trabajos, la
Inspección Técnica de Obra puede ordenar el retiro y su reemplazo por otros en buenas condiciones de
uso.
El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, se conviene con la Inspección Técnica de Obra.
SEGUROS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO: El Contratista debe, durante la realización de la obra,
incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con la misma, mantener la cobertura de seguro por
accidentes del trabajo de acuerdo con la ley Nº 24028, la ley 24557 de creación de Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo (ART) o las que las reemplacen, en la forma más amplia permitida por las dichas
reglamentaciones en vigor y cualquier otro seguro requerido por las leyes y beneficios para empleados y
obreros, o por otra reglamentación aplicable donde se realiza el trabajo.
Dichos seguros son por montos suficientes, en opinión del Comitente, para proteger al Contratista de
cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o
parciales, permanentes o temporarias, incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento
como resultado de las mismas, a cualesquiera de sus empleados, agentes, servidores o dependientes,
incluyendo cualquier indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en
vigencia o que pudiera sancionarse en el futuro.
El Contratista debe exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y debe verificar su
cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta.
El Contratista debe incluir al personal de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, integrado por un
mínimo de tres (3) personas y al personal de la UEP por un mínimo de una (1) persona, en un seguro cuyo
monto por cada asegurado sea como mínimo por un valor de $ 300.000.-. Dicho seguro debe cubrir
lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o
temporarias, incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de las
mismas. Asimismo debe contratar para el personal indicado anteriormente, seguros que incluyan cualquier
indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia o que pudiera
sancionarse en el futuro.
El Contratista presenta comprobantes de las pólizas emitidos por la entidad aseguradora dentro de un
plazo máximo de 5 (cinco) días de haber iniciado las obras. Posteriormente, presenta junto a cada
Certificado de Obra los comprobantes de pago de las pólizas.
AYUDA DE GREMIOS: Se entiende básicamente por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara
Argentina de la Construcción complementada por aquellas establecidas por las respectivas Cámaras de
los gremios y según usos y costumbres.
Esencialmente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del contratista de las siguientes
prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo:
a) Locales de uso general con iluminación para el personal, destinada a vestuarios y sanitaria; oficinas
para el Representante Técnico y la Dirección de Obra.
b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas;
c) Provisión, armado y desarmado de andamios.
d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza.
e) Proporcionar en el lugar de trabajo: fuerza motriz para herramientas y tomacorrientes para iluminación;
f) Medios mecánicos de transporte para el traslado de materiales y desechos y residuos;
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, y todos trabajos de albañilería ;
h) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes;
Toda aquella necesaria, aunque no esté mencionada precedentemente, dadas las características
particulares del proyecto.
PLANOS DE INGENIERIA DE DETALLE: Los planos y gráficos del proyecto que integran la
documentación licitatoria no deben ser utilizados para construir. Por lo tanto, el Contratista es responsable
–y tiene a su exclusivo cargo- de la ejecución de la totalidad de los planos de ingeniería de detalle
necesarios para la construcción de la obra, después de ser aprobados por la Dirección de Obra y por los
organismos correspondientes, municipales y de servicios cuando correspondieren.
Se entiende por PLANOS DE INGENIERIA DE DETALLE al conjunto de documentos gráficos, memorias
de cálculo, especificaciones y muestras, requeridos en las distintas partes del Pliego y los que se detallan
en esta Sección.
En ningún caso en Contratista puede dar comienzo a trabajo alguno sin contar con la aprobación de la
documentación por parte de la Dirección de Obra (Planos “APTO PARA CONSTRUCCIÓN”).
La demora en la presentación de la documentación pertinente no puede ser considerada bajo ningún
concepto como motivo de actualización del Plan de Trabajos vigentes.
PRESENTACION DE LOS PLANOS DE LICITACION
Los Planos de Ingeniería de Detalle se basan en los Planos de Licitación. Con el objeto de evitar errores de
interpretación, se establece el siguiente Orden de Prelación para los Documentos de Licitación:
Memoria descriptiva
Documentos que definen el proyecto espacialmente:
Planos de vistas, corte, imágenes
Planos de plantas de arquitectura
Documentos que definen el técnicamente el proyecto:
Planos de estructuras
Planos de instalaciones
Documentos complementarios:
Planos de relevamiento, etc.
Especificaciones técnicas particulares
Cómputo y Presupuesto
PRESENTACION DE PLANOS DE INGENIERIA DE DETALLE
El Contratista queda obligado a presentar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación,
mediante Nota de Pedido y dentro de los plazos establecidos, las siguientes Emisiones de los Planos de
Ingeniería de Detalle:
Emisión Preliminar para revisión (RA):
Plazo de presentación: 30 días antes de la fecha de ejecución de los trabajos.
Ejemplares: Original y copias. El Original queda para la Dirección de Obra y la copia es devuelta al
Contratista en el plazo de 5 días hábiles desde su presentación, como “APTO PARA CONSTRUCCIÓN” u
“OBSERVADO”.
Emisión de planos Corregidos (RB, RC.): (sobre planos “OBSERVADO”).
Plazo de presentación: 5 días hábiles después de haber sido devueltos por la Dirección de Obra para su
corrección.
Ejemplares: Original y copias. El Original queda para la Dirección de Obra y la copia es devuelta al
Contratista en el plazo de 5 días hábiles desde su presentación, como “APTO PARA CONSTRUCCIÓN” u
“OBSERVADO”.
Emisión de planos R0: (planos “APTO PARA CONSTRUCCIÓN”).
Plazo de presentación: 15 días hábiles antes de la fecha de ejecución de los trabajos.
Ejemplares: Dos copias papel y una copia en formato magnético.
Emisión de planos modificados R1, R2...(sobre planos aprobados).
Plazo de presentación: 5 días hábiles antes de la fecha de ejecución de los trabajos.
Ejemplares: Tres copias papel y una copia en formato magnético.
Emisión de planos “CONFORME A OBRA” (R1, R2....)
Plazo de presentación: con la Recepción Provisoria de los trabajos aprobados.
Ejemplares: Tres copias papel y una copia en formato magnético.
Conjuntamente con lo indicado, debe entregar dos (3) copias de los Protocolos de Pruebas de las
Instalaciones y de los Manuales de Operación y Mantenimiento Preventivo.
Emisión de planos “ADMINISTRATIVOS” (planos según requerimientos Municipales, Bomberos, empresas
de servicios telefónicos, aguas, coop. eléctricas, etc.).
Plazo de presentación: con la Recepción Provisoria de los trabajos aprobados.
Ejemplares: Tres copias papel y una copia en formato magnético.
La Recepción Definitiva de la Obra no puede cumplirse hasta tanto estos planos y toda la documentación
solicitada se encuentre aprobada por la Dirección de Obra y el Comitente.
FORMATOS DE LOS DOCUMENTOS
Los Documentos de la Ingeniería de Detalle se entregan en Formatos IRAM, según el siguiente detalle:
A1 – Planos y gráficos (plegados como A4)
A3 – Gráficos (plegados como A4)
A4 – Informes y Memorias de Cálculo (troquelados y con tapas duras)
Los planos y gráficos se hacen con AUTOCAD 2004 de Autodesk.
Los Informes y Memorias de Cálculo con Word y Excel.
Soportes magnéticos en CD.
RÓTULO DE LOS PLANOS
Los planos y gráficos tienen un rótulo suministrado por la Dirección de Obra. En dicho rótulo debe figurar,
además de los datos propios del plano, los siguientes datos:
Nombre y firma del representante legal de la Contratista.
Nombre y firma del representante técnico de la Contratista
Nombre, matrícula y firma del profesional responsable del trabajo a ejecutar.
0107.6. LISTADO DE PLANOS A EMITIR ESTIMADOS
El Contratista presenta los 10 (diez) días de haber firmado el Acta de Inicio de Obra, el listado tentativo de
planos a emitir y la fecha prevista para su emisión de acuerdo a las Etapas de Obra. Como mínimo deben
figurar los planos equivalentes a los detallados en el Listado de Planos del presente Pliego.
Artículo 2º – DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE SUELOS: Se retiran los contrapisos indicados en
planos, cordones de senderos, todo el solado reticulado de la plaza y el indicado en el Paseo Jesús
Mendía, así como también el deck del mismo.
En los sectores indicados en el plano de solados, para pisos de hormigón, donde no existe contrapiso, se
excava el terreno natural a una profundidad de 30cm cm por debajo de los nuevos solados (nuevo
trazado), se cortan las raíces subterráneas y superficiales y se retiran los restos vegetales, se rellena con
tosca apisonada, hasta dejar preparada la superficie para un contrapiso de 12 cm con nivel de piso
terminado.
Se demuele contrapisos sobre Paseo Jesús Mendía y veredón del Teatro Municipal, donde se realiza una
parquisación de césped y vegetación. Además los contrapisos que no coinciden con los senderos nuevos,
los cuales son mas angostos, los perimetrales quedan centrados entre las dos hileras de árboles y miden
3.6 metros de ancho, (antes 5.2 metros de ancho) y los diagonales de hormigón con terminación peinado
miden 3.60 metros de ancho, (antes 4.1metros).
En el centro de la plaza se construye la fundación y los bordes de la fuente que bordea el monumento a
central, para ello hay que realizar la excavación para las bases de los bordes de la fuente y la losa de la
misma, se describen en los planos las dimensiones y detalles. Se realiza el zanjeo para dejar los cañeros
para las instalaciones.
Se realiza el zanjeo de 30 cm de profundidad para el sistema de riego.
La vegetación a retirar indicada en el plano de parquizacion se retira del lugar y se reubica según
indicaciones de la inspección de obra.
Se realiza el pozo absorbente para desagüe de la fuente de agua, de 2.2 metros de diámetro por tres de
profundidad, con losa de viguetas pretenzadas apoyadas en encadenado perimetral.
Las excavaciones se ejecutan en un todo de acuerdo a los planos según el nuevo trazado, conduciendo el
trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras
y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.
Todo equipamiento como luminarias, carteles, bancos, etc., deben retirarse del lugar. Se realiza el trazado
y la verificación de ejes de replanteo y niveles de referencia. Los ejes de referencia son materializados en
forma visible y permanente.
Para los trabajos de rellenos se pueden utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
Artículo 3º - FUNDACIONES: La estructura de fundación es, bases, tabiques y losas de hormigón H21,
armado para la futura fuente en el monumento central de la plaza, y bancos de hormigón armado en los
accesos a la plaza sobre calle Rivadavia, Vicente López, General Paz y monumento y mástil de la bandera.
Debe ser en todos los casos, una estructura maciza, y su cálculo y verificación es exclusiva
responsabilidad de la empresa contratista. Se realiza una viga de encadenado perimetral en la base del
pozo ciego, con hormigón armado H21 y 4 hierros del 10, con estribos del 6 cada 20 centímetros.
En todos los casos es responsabilidad del contratista la verificación del cálculo estructural de toda la
estructura portante en la obra.
El contratista debe presentar la documentación del cálculo correspondiente a la inspección, previo a su
ejecución. En el plano de estructuras se indican espesores y medidas mínimas a tener en cuenta.
El hormigón a utilizar es H21.
Artículo 4º - NIVELACION: La nivelación del lugar incluye todas las excavaciones, desmontes y rellenos
necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto; los rellenos deben hacerse con tosca
apisonada hasta obtener un grado de compactación apto para recibir los futuros pisos.
Se toma de referencia los niveles existentes. Los futuros senderos deben tener el nivel del cordón cuneta:
+-0.00.
El terreno es llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más
o menos 3cm. En excepciones se conserva el nivel existente del terreno, siempre a entera aceptación de la
Inspección.
La tierra vegetal extraída es depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.
El desmonte se realiza por medios mecánicos y manuales según indique la inspección de obra, para no
dañar árboles y estructuras existentes. Todos los excedentes provenientes del mismo son retirados con
camiones por exclusiva cuenta y cargo del contratista. Toda la nivelación de la plaza como de los pisos
terminados cuenta con una ligera pendiente hacia los cordones para asegurar el escurrimiento natural del
agua de lluvia.
Toda diferencia de alturas en la construcción debe ser salvada y consensuada con la Inspección de Obra,
se tiene especial cuidado en no presentar escalones o saltos de niveles.
Artículo 5º - ESTRUCTURA RESISTENTE: La estructura es de hormigón armado H21 en rampas,
escalones, bancos, bases, tabiques , bordes y losa de base de fuente.
La base de rampas es de H°A° con malla de 15 x 15 cm con hierro del 8mm y con tratamiento superficial
allanado.
Los bancos son de de H°A° H21 con la misma armadura descripta anteriormente, se realiza su
desencofrado debe asegurar una perfecta terminación, lisa y sin alabeos en toda su superficie. Así como
también la terminación de los tabiques de canteros y laterales de rampas y escalones.
Toda verificación de la estructura esta a cargo de la contratista, siendo en todos los casos la mínima
recomendada en el pliego y de modo indicativo.
Debe presentar la documentación del cálculo correspondiente a la inspección, previo a su ejecución. En el
plano de estructuras se indican espesores y medidas mínimas a tener en cuenta.
Artículo 6º –PISOS Y SOLADOS: se realizan los senderos que indica el plano de solados.
Conforman el nuevo trazado sobre el existente y con otras dimensiones:
En los senderos perimetrales y octogonales de la plaza, y sectores del Paseo Jesús Mendía los solados
son losetas graníticas 40 x 40, 8 vainillas Gris claro, código C098 8V; y en el centro de la plaza, losetas
graníticas 40 x 40, Adoquin Recto 25 panes Gris claro, con código C098 25P.
En senderos diagonales y miradores ( cuadrado de 4 x 4) del sendero nuevo central: Contrapiso de Hº H21
armado c/ malla esp. 0.12m: es de hormigón armado con terminación antideslizante textura peinada con
endurecedor no metálico y sellado con polímero acrílico.
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplica endurecedor no metálico con pigmento
incorporado a la mezcla fresca, usando el mínimo de 3 Kg. /m2. Luego se aplica la impronta antideslizante
sobre la superficie del hormigón. Por ultimo, una vez bien seco y limpio, se procede a sellar la superficie
con un sella poros fabricado a base de una emulsión acrílica del tipo Policemento Sellador o equivalente,
con consumo mínimo de 1 litro por cada 5m2.
Toda la superficie cuenta con la correspondiente pendiente para el escurrimiento pluvial.
Se dispone con un espesor de 12cm y malla Q188 (150x150 x6mm 2,15 x 6m). Se debe prever juntas de
dilatación. La ubicación de las juntas conforma siempre paños no mayores a 12m2. Las juntas son de
20mm de ancho y espesor hasta el contrapiso, rellenas con material elástico, pudiendo ser del tipo mastic
asfáltico o sellador acrílico. Los bordes son totalmente rectos, dejándose la superficie alisada y levemente
rehundida (entre 2 y 3mm) respecto a la superficie peinada. La ubicación de las juntas se indica en el
plano. Todos los contrapisos son de color gris natural.
Sendero nuevo central: de fajas de hormigón con terminación fratasada alisada. Los espesores indicados
son nominales, se deben realizar los mismos con los espesores necesarios para cumplir con los niveles de
piso terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas.
En la rampa del monumento de la madre y la rampa y piso del monumento de la bandera, se coloca piso
antideslizante del tipo cuarzo de Cerro negro de 33 x 33. El nivel superior del monumento de la bandera se
levanta 20 cm, con hormigón armado, dejando, al igual que el escalón del pie del mástil. El frente de este
ultimo tiene una terminación en hormigón alisado.
Es necesario evitar el encharcamiento de todos los senderos, poniendo especial cuidado en revisar y
rectificar las pendientes de los mismos, ya que es necesario un rápido escurrimiento del agua de lluvia.
El contratista debe repasar, previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno corrigiendo
aquellos sectores que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra y
exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tiene a su cargo la
verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos
sectores donde fuera imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos.
En fajas del sendero nuevo central: se realizan fajas de 2 metros de largo por 40 cm de ancho, separadas
30 centímetros una de otra. Estas son de hormigón H21, con malla del 6, con una terminación de hormigón
fratasado alisado, con terminaciones perfectamente lisas, sin alabeos ni rebabas y el color es gris natural.
Las caras expuestas de los contrapisos, son perfectamente enrasadas y niveladas. En los
contrapisos asentados sobre terreno natural, se debe nivelar y compactar el mismo antes del llenado.
En las rampas de acceso a los monumentos y en el solado del monumento a la bandera, se coloca un
solado antideslizante, del tipo cuarzo de Cerro Negro 33 x 33, color gris, sobre carpeta.
Se colocan 4 rampas en acera-calzada por esquinas para alcanzar el nivel requerido en el proyecto. Las
provee la Municipalidad.
Los bordes de los árboles que quedan dentro de los solados, son de hormigón de 5 cm de ancho,
perfectamente lisos y alineados.
El Contratista debe presentar las muestras a la Inspección de Obra.
Las muestras aprobadas se mantienen en obra y sirven de elementos de comparación al recibir otras
piezas de su tipo, a los efectos de que la Inspección de Obra decida, en forma inapelable, su incorporación
o no a la obra.
El contratista ejecuta a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor
realización, y resolver detalles constructivos no previstos.
El hormigón a utilizar para todos los casos será H21.
Artículo 7º - OBRAS VARIAS:
Plantación y jardinería: ver especificaciones y plano adjuntos.
Barandas de rampa : son en tubo de acero inoxidable con terminación cromada de 2” para pasamanos y de
1” para protecciones horizontales.
Los parantes verticales de 2” van sujetos al piso.
En todos los casos se debe garantizar la seguridad y estabilidad de las barandas y su perdurabilidad en el
tiempo como medida de seguridad.
Todas las barandas y los accesorios son de acero inoxidable.
Limpieza de Monumento: los monumento son hidrolavados a media presión y se quitan todas las marcas e
inscripciones que tienen. Se acondiciona material en mal estado.
Provisión de agua para riego y bebederos: se realiza el tendido de cañería de agua corriente para dos
bebederos, que provee la Municipalidad, y para el abastecimiento de agua para la futura fuente y sistema
de riego.
Tendido eléctrico y luminarias: la instalación de iluminación publica de la plaza queda a cargo de la
cooperativa eléctrica de Olavarria. El contratista civil debe coordinar la obra con la misma.
Fuente: Se construyen los bordes de la fuente central, en hormigón H21 armado, según detalla el, plano.
La terminación del hormigón es en color gris en cemento fratazado alisado, y la verificación de los tabiques
de hormigón y su estructura, esta en el plano a modo indicativo, siento responsabilidad de la empresa
contratista su calculo de dimensionado y verificación.
Se deja prevista la cañería de abastecimiento de agua y electricidad, debajo de los nuevos solados y la
fuente.
Para el abastecimiento de agua, se toma una derivación de la cañería del sistema de riego, se colocan 2
conductos de tubería de manguera negra plástica de 2”, vinculadas con el pozo de la bomba y el nicho o
tablero eléctrico, y la base de la fuente; en total 4 cañerías. El extremo del caño, dentro del buzón del
tablero debe tener cota superior al borde del extremo de la fuente.
Para la instalación eléctrica de la fuente, se dejan 4 cañeros de 2” de caño negro,
Desde el tablero nuevo hasta el centro de monumento, bajo solados.
Para el vaciado de la fuente se instala la cámara o rejilla de vaciado en los puntos de las electrobombas,
que son los más bajos de la batea terminada después del contrapiso que tapa los caños.
La batea o losa de hormigón es inundada para probar su estanqueidad, se dejan previstos los cañeros para
futuras instalaciones, y se cubre con la carpeta pobre de relleno sobre las cañerías.
Los desbordes y desagüe de la fuente, se realizan a pozo ciego, de 2.20 a 2.5 metros de diámetro, por 3 de
profundidad, se excava el pozo dejando unos 30cm para submuracion de bloques de hormigón perimetral
de 1 metro de alto y una viga perimetral de 20 cm x 20 cm con hormigón H21 y 4 hierros del 10.
Sobre esta losa se apoyan viguetas de hormigón pretensado, debajo de estas se coloca un riel o perfil
doble T de puntal.
Se colocan bloques de hormigón, una carpeta con malla del 6 y sobre esta cuando haya fraguado
totalmente la estructura, se colocan 30 cm de tierra negra para sembrar césped.
Se coloca un caño de 60 mm desde la fuente hasta el pozo, para desaguar.
Provisión e instalación del sistema de riego automatizado:
La plaza tiene un sistema de riego existente viejo, del mismo se detallan las instalaciones existentes en el
plano correspondiente.
El sistema de riego nuevo, abarca el riego de toda la plaza, sin invadir los senderos y monumentos.
Los sistemas a utilizarse para el riego son, el existente con canillas y exclusas, el cual es refaccionado,
dejando el sistema funcionando correctamente; y sistema nuevos computarizados, por aspersión mediante
toberas y por goteo para canteros.
El contratista debe hacerse cargo de la totalidad de los materiales, mano de obra especializada y equipos
para su completa ejecución y correcto funcionamiento.
El espacio a regar se divide según el plano en 8 sectores, de aproximadamente 700 m2 cada uno,
utilizando riego por aspersión con toberas emergentes presurizadas por bomba centrifuga.
Todas las tareas para la ejecución del sistema de riego son coordinadas con la de obra civil de los
senderos y la de parquisación.
Se utilizan 8 circuitos : el circuito 1, de 850 m2, donde esta ubicada la bomba; el circuito 2, de 700m2; el
circuito 3, de 600m2; el circuito 4, 5 y 6 de 650 m2 y el circuito 8 de 760m2.
Estos circuitos se alimentan desde una bomba instalada en el circuito uno, a través de caños tipo bicapa
Polimex de 1 ½” x 6mm para distribución a toberas y 2” x 6mm cañería principal.
Para el comando de los distintos sectores de riego por aspersión, se provee e instala un programador de
riego para 8 estaciones de calidad registrada, con capacidad para controlar la bomba y las electro válvulas,
la cual arranca y detiene la bomba, abre y cierra las electrovalvulas y espacia los arranques de cada
circuito lo suficiente para permitir reposición de agua en el reservorio.
El tablero eléctrico es del tipo armario con protecciones contra sobrecarga, falta de base, sobre y
subtension, y detención en vacío, se instala en la casa de bombas y la alimentación eléctrica se hace
mediante cable subterráneo desde gabinete ubicado a unos 20 metros aproximadamente.
En cada sector y cantero se colocan toberas del Unispray o similares, aproximadamente 200 unidades en
total.
El sistema por goteo solo se utiliza en los canteros y agrupaciones de flores indicadas en el plano de
parquisación.
El lapso diario del sistema de goteo es de aproximadamente de 2 horas en verano con arranques en
horarios programados.
Se alimenta de una derivación en la cañería que lleva el agua del reservorio.
Las tareas a realizar son:
1) Apertura de zanjas de 30 cm de profundidad.
2) Armado de una cañería troncal con 4 válvulas solenoides de 2”.
3) Provisión y tendido de caños de PVC de 63, 50, 40 y 32 mm.
4) Provisión y colocación de los equipos de riego.
5) Tapado de zanjas y purgado de cañerías.
6) Calibración de los equipos de riego.
Los materiales para el sistema por aspersión son:
a) Caños de PVC de 65, 50, 40 y 32 mm junta pegada marca Tigre clase 10 y sus accesorios o
similar.
b) Equipo de riego marca RAIN BIRD, 200 toberas modelo UNISPRAY con boquillas rotativas R 17-
24 Y R 13-18, un programador modelo ESP-RZX4, 1 sensor de lluvia modelo RSEDBX, o similar.
c) 1 Llave termica de 10ª , 1 contactor de bobina de 220 volts, 1 rellay con zocalo de 24 volts, 1
gabinete exterior IP 64.
d) 4 Valvulas soleniodes marca BERMAD de 2”.
e) 200 Monturas de 50, 40 y32 x ½”.
f) 600 Metros de cable unipolar de 1.5 mm para válvulas, apto para enterrar.
Las tuberías de goteo son de polietileno k4, ciega, enterradas a 25 cm de profundidad, autocompensada de
2 litros hora, con salida para microtubo para evitar el ingreso de raíces.
El distanciamiento entre líneas es de 60 cm y entre goteros también de 60 cm. Contando al final de cada
cantero con un colector y final de línea roscado para limpieza.
El sistema de riego por manguera, si bien ya se encuentra instalado, el mismo debe refaccionarse,
cambiando las exclusas y canillas existentes por nuevas, que garanticen un correcto y duradero
funcionamiento.
Quedan incluidas en la instalación del sistema de riego, todas las tareas necesarias, de proyecto, calculo,
verificaciones, mano de obra etc, con personal capacitado e idóneo para asegurar un correcto
funcionamiento.
El plano adjunto para riego es en todo caso de modo indicativo, siendo necesario
Personal especializado en el sistema.
Artículo 10º - LIMPIEZA DE OBRA: La limpieza debe ser ejecutada permanentemente por el Contratista,
durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección.
Para la entrega de la obra, la Contratista debe entregar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de
los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la
Inspección.
Artículo 11º- DE LA DOCUMENTACIÓN: La Contratista debe presentar, previo a la ejecución de las obras,
los planos de detalles constructivos, de todos aquellos no especificados en la presente documentación,
como así también los planos y planillas de cálculos correspondientes a la totalidad de la estructuras.
Asimismo debe entregar previo a la recepción de las obras, los planos conforme a obra en copia en papel y
cds en Autocad 2007 o inferior.
En la planilla de resumen que la contratista debe completar con su propuesta, se debe tener en cuenta el
porcentaje sugerido, con pequeñas variantes(+-5% del porcentaje oficial de cada rubro.)
En la planilla de resumen que la contratista debe completar con su propuesta, se tendra en cuenta el
porcentaje sugerido, con pequeñas variantes (+-5% del porcentaje oficial de cada rubro).
Subsecretaria de Arquitectura, Planificación y Vivienda.
LICITACION PUBLICA N° 37/14: “Reforma de Plaza Central Coronel Olavarria".Ubicación: entre las calles Vicente López, Rivadavia, Paseo Jesús Mendía y General Paz.-
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
Artículo 1º: OBJETO DEL LLAMADO:El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la
provisión de la mano de obra y materiales necesarios, para las obras de reforma de la plaza Central de la
ciudad, llamada Coronel Olavarria, ubicada entre las Vicente López, Rivadavia, Paseo Jesús Mendía y general
Paz, de la localidad de Olavarría.
Artículo 2º: LEYES, DECRETOS Y ORDENANZAS:
Se consideran parte de este Pliego, las siguientes Leyes, Decretos y Ordenanzas:
a) La ley Orgánica de las Municipalidades, (Decretos, Ley 6769/1950 y todas sus modificatorias).
b) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de
Cuentas.
c) Las Ordenanzas Generales para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, número 37,
43 y todas aquellas atinentes a Obras Publicas que se encuentran en vigencia.
d) La Ordenanza Nº 1245/90 para las obras de infraestructura urbana de pavimentación, cercos,
veredas, urbanización, desagües pluviales y cloacales, aguas corrientes, redes de electricidad, de
iluminación, etc
e) Supletoriamente, para los casos no previstos y todo aquello que no se oponga a lo establecido
por las diferentes especificaciones que integran el presente Legajo, se considerarán de aplicación la
Ley Nº 6021 de Obras Publicas de la Provincia de Bs. Aires y su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 y
todas sus modificatorias. El Reglamento General de Construcciones de la Municipalidad y los
principios generales del derecho administrativo.
Artículo 3º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las obras se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado.-
Artículo 4º: ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN-EVACUACION DE CONSULTAS : La misma
podrá ser adquirida en la MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA.
No se venderán Pliegos el día fijado para la apertura de las propuestas ni durante dos (2) días hábiles
anteriores al mismo.
Los Pliegos de Licitación serán entregados en el Palacio Municipal San Martín, en la Dirección de
Licitaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda previa acreditación del
correspondiente recibo de pago efectuado en la Oficina de Recaudación Municipal.
Mientras dure el llamado a licitación y hasta el tercer día hábil anterior a su término, se evacuarán las
consultas que los interesados formulen, las que deberán hacerse por escrito.
Las resoluciones que a este respecto adopte la Municipalidad se llevarán a conocimiento de aquellos
que hubieran adquirido los documentos de licitación.
Artículo 5º: PRECIO DEL LEGAJO: El precio del legajo se fija en la suma de $ 3.500 (pesos tres mil
quinientos).
Artículo 6º: PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece en $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil).
Artículo 7º: PLAZO DE EJECUCION: Se establece el plazo de ejecución de la obra en ciento veinte
(120) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio.-
Artículo 8º: CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES : La ejecución de las obras se
hará por Licitación Pública con fondos previstos por la Municipalidad y se exigirá a los proponentes, los
siguientes requisitos:
a) Estar inscripto en el Registro de Proveedores Municipales o expresar en nota con carácter de
declaración jurada que el trámite ha sido iniciado.-
b) Estar inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o su similar en
Nación especialidad EDIFICIOS o en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría.
c) Mantener sus propuestas hasta un máximo de sesenta (60) días a partir de la fecha de licitación,
o lo que determine más adelante el presente Pliego.
Transcurrido ese plazo mencionado en el punto b) se reputará que mantienen sus ofertas hasta que
no manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la oferta en
violación a lo expuesto precedentemente, el proponente perderá el depósito de garantía que hubiere
efectuado sin derecho a reclamación alguna, quedando a salvo el derecho de la Municipalidad para
exigir la reparación por daños y perjuicios.
d) Integrar la Garantía de Propuesta por un valor igual al uno por ciento (1%) del monto del
Presupuesto Oficial;
ARTÍCULO 9º. ESPECIALIDAD – CAPACIDAD TECNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA: Los oferentes
deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o su similar en
Nación especialidad EDIFICIOS o en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría.
Para el primero de los casos la Capacidad Técnica requerida es de pesos: tres millones quinientos mil ( $
3.500.000).
La Capacidad Financiera anual, libre de compromisos pendientes, no podrá ser inferior a pesos diez
millones quinientos mil ($ 10.500.000) .-
En caso de estar inscripto en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría, se exige una
capacidad financiera igual o mayor a 35 puntos y una capacidad técnica aceptable para esta obra.
Artículo 10º: DEPOSITO DE GARANTÍA DE PROPUESTA: De acuerdo con el art. 12º del presente
pliego, juntamente con la oferta deberá presentarse como garantía de propuesta un certificado de
depósito efectuado a la orden de la Municipalidad por 35.000,00.- (PESOS TREINTA Y CINCO MIL).
equivalente al 1% del monto del presupuesto oficial. El depósito podrá ser integrado en dinero en
efectivo o cheque certificado PREVIAMENTE a la licitación en la Caja de Recaudación municipal;
también puede ser cubierta mediante una fianza bancaria o seguro de caución debidamente certificadas
por las firmas otorgantes.
Artículo 11º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas y leídas en acto
público en el lugar, día y hora fijado en el llamado a licitación, en presencia del Intendente Municipal o de
los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen.
De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de
apertura, el importe de las mismas y el monto de los depósitos de garantía. El acta será leída y firmada
por los funcionarios antes mencionados y las personas presentes que desearan hacerlo.-
Artículo 12º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas deberán
presentarse en dos sobres por separado.
En el primero deberá presentarse todos los elementos enumerados a continuación:
1. Constancia de adquisición del legajo.
2. La documentación de la Licitación debidamente firmada por el proponente, en prueba de
conformidad.
3. Garantía de mantenimiento de propuestas según lo determinado en Art. 10º de las presentes
bases $ 35.000,00.-
4. Requisitos solicitados en el Artículo Nº 9, en cuanto a la capacidad técnica y financiera.
5. Antecedentes de obras del tipo a la licitada realizada en los últimos dos años, indicando
ubicación, monto, año y comitente.
6. Declaración jurada de aceptación de la Jurisdicción Tribunalicia.
7. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Olavarría.-
8. En caso de ser el proponente una Sociedad deberá presentar constancia de su constitución y
alcance de su objeto social y copia del acta que le autoriza a presentarse en la licitación.
9. Certificado de Libre Deuda extendido por la Subsecretaria de Rentas Municipal (Tasas por
Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y/o Red Vial sobre propiedades o emprendimientos
ubicados en el Partido de Olavarría,), o declaración jurada indicando no ser contribuyente de
este Municipio.
La falta de cumplimentación de los requisitos establecidos a puntos 1,2 y 3) es motivo de rechazo de la
propuesta en el acto licitatorio conforme lo establecido en el Pliego de bases y condiciones Legales
Generales, devolviéndose el segundo sobre sin abrir, de todo lo que se labrará acta.- La falta de
cumplimentación de lo requerido en los restantes puntos puede ser salvado en el plazo perentorio e
improrrogable de dos (2) días hábiles inmediatos posteriores al día de la apertura; su incumplimiento
dará lugar a la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía constituida.-
El segundo sobre contendrá por triplicado, confeccionados en los formularios que acompañan a esta
documentación, debidamente firmados por el proponente y su representante técnico:
a) el Pedido de Cotización,
b) la Cotización por Precios Unitarios y
En la cubierta de ambos sobres deberá de indicarse claramente la mención de la licitación a que se
refiere y día y hora de apertura de las propuestas. Las ofertas se presentarán escritas a máquina o en
caracteres de imprenta.
Artículo 13º: VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante los dos (2) días hábiles posteriores al día de
apertura, las propuestas quedaran a disposición de los distintos oferentes a los efectos de la formulación
de las acotaciones, impugnaciones y/u observaciones que estimen puedan corresponder, las que
deberán efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas dentro del plazo arriba
establecido.
Cada impugnación se deberá avalar con un depósito de Pesos dos mil (2.000,00$) por cada hecho
impugnado; dicho valor, en el supuesto que los fundamentos de la impugnación fueran procedentes e
independientemente del resultado que recaiga, será reintegrado simultáneamente con la comunicación
de la resolución recaída; si fueran calificadas de improcedentes dicho depósito ingresará definitivamente
al patrimonio municipal.
Vencido dicho plazo caducará el derecho que se acuerda a párrafo precedente, continuándose la
tramitación administrativa normal.
En ningún caso los oferentes podrán hacer agregados, ampliaciones o aclaraciones de ningún tipo
referida a la propia oferta.-
Artículo 14º: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS : Los proponentes deberán mantener sus
propuestas por el término de SESENTA (60) días a contar de la fecha de apertura de licitación. Vencido
el mismo, si no hay definición, se prorrogará automáticamente por un plazo igual, salvo indicación
fehaciente del oferente en sentido contrario.
Artículo 15º: PLANTEL Y EQUIPO : El proponente preadjudicado, previo a la firma del contrato deberá
demostrar fehacientemente la disponibilidad de las maquinarias, herramientas y demás elementos que
forman el plantel y equipo a utilizar y cuyo detalle han agregado a su oferta; en caso contrario se dejará
sin efecto su selección, perdiendo la garantía de oferta que hubiese constituido.
Artículo 16º: AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES : La Municipalidad se reserva el derecho de
efectuar, previo a la adjudicación de los trabajos, las averiguaciones que estime conveniente sobre la
solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier proponente al acto
de la licitación. Estos últimos quedan obligados a facilitar todos los datos que la Municipalidad les solicite
a los fines indicados.-
Artículo 17º: ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: Realizada la licitación Pública, se procederá al estudio
de las propuestas y aprobación del acto licitatorio a los efectos de la adjudicación de las obras, pudiendo
asimismo rechazar todas las propuestas si no las considera convenientes, sin que ello de derecho a
efectuar reclamación alguna a los proponentes.-
Se deja expresamente sentado que la decisión que adopte la Municipalidad será irrecurrible y en ningún
caso ni bajo ningún concepto dará lugar y/o derecho a los oferentes a formular reclamos de ningún tipo.-
Artículo 18º: NOTIFICACION: La Municipalidad procederá a notificar sobre los resultados de la
adjudicación al proponente que resulte adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas y
en forma legal fehaciente.-
Artículo 19º: DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS: La garantía de
las propuestas será devuelta después de la licitación en la siguiente forma: 1) Vencido el término de
mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la adjudicación, a los proponentes que lo soliciten;
2) después de la adjudicación, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no
resulten favorecidos por ésta.-
Artículo 20º: FIRMA DEL CONTRATO, GASTOS Y SELLADO : Dentro de los diez (10) días corridos de
la fecha de notificación de la adjudicación se procederá a la firma del Contrato.
Los gastos que se originen para formalizar el contrato serán por cuenta del adjudicatario.
Estará exento del impuesto de Sellos según artículo N°123 de la Ley 14200.-
A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar la garantía de Contrato por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total de la oferta.-
Artículo 21º: GARANTÍA DE OBRA Y DE CONTRATO: En caso de resultar adjudicatario deberá
integrar las siguientes garantías:
1) la Garantía del Contrato será del cinco por ciento (5%) del monto de éste. El adjudicatario deberá
afianzar el cumplimiento de su convenio mediante el depósito a la orden de la Municipalidad del 5%
del monto del contrato, en dinero en efectivo, o mediante una fianza bancaria o seguro de caución.-
2) la Garantía de Obra (fondo de reparo) se formará con la retención del cinco por ciento (5%) del
monto de cada certificado, pudiendo reemplazarse por seguro de caución o fianza bancaria.
La Garantía de Contrato se devolverá en oportunidad de la Recepción Definitiva de las obras. La
Garantía de Obra (fondo de reparo) se devolverá luego de la recepción provisoria de las tareas.
Si la Recepción Provisoria se efectuara en forma parcial, el contratista podrá solicitar la devolución
parcial de la garantía de obra, la que se librará en forma proporcional a la obra recibida.
Artículo 22º: INICIACIÓN DE LAS OBRAS : Se considerará como fecha de iniciación de las obras, la
del Acta de Inicio, la que se efectuará, como máximo, dentro de los quince (15) días de la firma del
contrato.
Artículo 23º: PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES: Previo a la firma del Acta de inicio,
el adjudicatario presentará para su aprobación el Plan de Trabajos definitivo para su aprobación y la
curva de inversiones correspondiente, en papel y en formato digital, teniendo la Municipalidad que hacer
la observaciones que considere pertinente dentro de los cinco (5) días, caso contrario se considerará
aprobado.
Asimismo deberá presentar las constancias que acrediten la cobertura de los seguros que establecen
las leyes vigentes, en cumplimiento del artículo N° 42 de las presentes especificaciones.-
El Contratista debe cumplir con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley Nacional
19587), la Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo No. 911/96, el Decreto especial de la Construcción
351/79 y 338/96.
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista somete a la aprobación de la
Inspección Técnica de Obra, el Manual de Higiene y Seguridad que aplicará en la obra, firmado por el
profesional responsable de dicha especialidad y por el Representante Técnico.
Artículo 24º: MULTAS POR DEMORAS: Por las infracciones cometidas por la empresa contratista en
relación a los incumplimientos del articulado del presente pliego y/o la inobservancia de cualquier otra
obligación inherente a la contratación, determinará la aplicación de multas que se graduarán en relación
porcentual con la retribución mensual que abona la Municipalidad a un personal Jerárquico categoría 34
(Secretario) del Departamento Ejecutivo. La graduación de la misma será:
1) Por demoras en la iniciación de los trabajos, por suspensión o paralización injustificada de los
trabajos, por demora en la entrega de la obra en el plazo establecido y/o por demoras parciales
respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por la Municipalidad: Multa equivalente al
5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.
2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa equivalente al 5% de la retribución
mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.Por incomparecencia del Representante
Técnico en todas aquellas actividades que dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico:
Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.
3) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la ejecución de
la obra se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y e Contratista no los comunicara a la
Inspección, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del
contrato, más adicionales acordados, a precio de licitación.
Al tercer incumplimiento incurrido por la empresa contratista, los porcentajes de las multas se elevarán
un 50%.
Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sea igual o mayor al 15% del monto
del contrato, el contratista se hará pasible de la penalidad prevista en el artículo 37° de la Ley de Obras
Públicas N° 6021.
La presente cláusula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los
puntos I, II y III del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edición 2003).
Artículo 25º: PROVISIÓN DE MATERIALES : Serán por cuenta del proponente la provisión de todos los
materiales necesarios para la correcta ejecución de la presente obra.-
Artículo 26º: RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva y la devolución
del fondo de reparos no eximen al Contratista y a su representante técnico de la responsabilidad por su
trabajo con arreglo a las leyes generales.-
Artículo 27º: APELACIONES DEL CONTRATISTA: En toda controversia o cuestión entre el Contratista
y la Inspección, relacionada con la obra a cargo del primero y bajo el contralor de la segunda, el
Contratista deberá atenerse en primer término al juicio de la Inspección, en segunda ante el
Departamento Ejecutivo y en definitiva, a la acción ulterior en lo contencioso-administrativo.-
Artículo 28º- INTERESES MORATORIOS: En caso de incurrir el Municipio en mora en el pago de algún
certificado, reconocerá a la Contratista intereses moratorios, calculados hasta la fecha de efectivo pago,
en función de la tasa de interés de descuento de certificados de la Obra Pública que tenga el Banco de
la Provincia de Buenos Aires (Tasa Nominal anual promedio ponderado para el período de mora).
Artículo 29º- GASTOS IMPRODUCTIVOS: A los efectos de eventuales gastos improductivos que
pudieran corresponder, queda taxativamente establecido que no serán reconocidos.
Artículo 30º- REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS: El Municipio se reserva un plazo máximo de cinco (5)
días, contados a partir de la fecha de presentación, para efectuar la revisión de los certificados, en cuyo
ínterin no se brindarán informaciones a consultas formuladas por el Contratista relativas al estado de su
tramitación administrativa.
Artículo 31º- MEDICIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS Los certificados de
cobro serán confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por Mesa de Entradas,
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la
Inspección y la Empresa.-
El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas hasta el último día del mes anterior a su
presentación y será avalado por la Inspección.
Siendo la Municipalidad “Consumidor Final”, el IVA no se discriminará.
El pago se efectuará el cuarto viernes hábil contado a partir de la presentación del certificado en mesa de entradas, firmada el acta de medición por el Inspector de la obra.
De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar,
el plazo de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.-
Con cada certificado el contratista deberá presentar:
1. El cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando el Formulario 931 del período de
ejecución de las tareas o el período inmediato anterior ( según la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago, se debe adjuntar a su vez la nómina
de empleados declarados en dicho organismo, Registro de altas y bajas. En caso de encontrarse
en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de su
cumplimiento.-
2. copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de las hojas
correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la Delegación
Olavarría del Ministerio de trabajo,
3. los comprobantes de pago de los seguros detallados en el artículo 42º de las presentes
Condiciones.
4. Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.-
Asimismo se indica que :
Los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido serán retenidos en la
Dirección de Licitaciones hasta el mes siguiente, cuando, durante los cinco primeros días habiles,
se procederá a efectuar la revisión y tramitación de los mismos.-
En cada Certificado de Pago se establecerá una retención del 5% de su monto bruto, la que pasará
formar parte del Fondo de Reparo o garantía de obra.-
Artículo 32º: FONDO DE REPAROS : Del valor de cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%)
en concepto de fondo de reparos. El monto así formado se devolverá totalmente en oportunidad de la
recepción provisoria.
Artículo 33º: RECEPCIÓN PROVISORIA : Para la recepción de la obra o parte de ella, deberán
conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo ejecutado.-
Artículo 34º: RECEPCIÓN DEFINITIVA : Se operará en igualdad de condiciones que para la recepción
provisoria y a los seis (6) meses de realizada ésta.-
Artículo 35º: CONSERVACIÓN: Por conservación se entiende la realización de los trabajos que
requiere la obra para mantenerla constantemente en buen estado de utilización y preservación a fin de
que su vida económica no altere fundamentalmente, quedando el Contratista obligado también a la
ejecución de las reparaciones originadas por omisión a defectos de construcción.-
El plazo de conservación se fija en seis (6) meses.
Artículo 36º: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Para la devolución de las garantías que correspondan,
en ocasión de recibirse la obra total o partes de ella, en forma provisoria o definitiva, se aplicarán las
especificaciones del art. 54º de la Ley 6021 de Obras Públicas de la Pcia. de Buenos Aires.-
La devolución de las garantías no sufrirá actualización de ningún tipo.
Artículo 37º: ERRORES EN LOS COMPUTOS OFICIALES: Cualquier error en los cómputos del
presupuesto o formularios de propuestas con respecto a la obra a realizar, no será motivo de reclamo
alguno por parte del Contratista, pues estos errores de existir, se consideran tenidos en cuenta por el
proponente al presentar las ofertas.-
Artículo 38º: ERRORES EN LAS PROPUESTAS DE LICITACIÓN : En los casos en que las propuestas
presentadas al acto de la licitación adolezcan de contradicciones o errores numéricos de letras o de
cálculos, ya sea en los precios unitarios, subtotales o totales, serán tomados como elementos
preponderantes de la cotización, los precios unitarios expresados en letras.-
Artículo 39º: CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la Inspección, un
cartel de obra de acuerdo con las especificaciones y características generales fijadas en el plano
especial y documentación adjunta al presente.
Artículo 40º: INSTALACIONES EXISTENTES: El Contratista será el único responsable de los deterioros
que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, líneas
telegráficas y telefónicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes, etc.
Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba efectuar.-
Artículo 41°: VARIACIONES DE COSTOS: En virtud del plazo de de ejecución de la obra, no se
reconocerán variaciones de costos.-
Artículo 42º: SEGUROS: La Contratista deberá tener a la totalidad de su personal asegurado contra
riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.
Asimismo deberá contar con seguros por daño civil a terceros por hechos derivados de las obras en
ejecución.
El Contratista deberá tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y los
mantendrá durante todo el tiempo que insuma la obra.
Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca serán inferiores a los
obligatorios según las leyes y demás normas vigentes.
Entre ellos se citan:
a- Seguro de Riesgos del Trabajo (ley 24.557).
El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la verificación del seguro, deberá presentar el
certificado de cobertura emitido por la ART, y el formulario SRT 51/97 ó el formulario 931, según
corresponda, en donde figure la nómina del personal involucrado en la obra.
Mensualmente deberá presentar una actualización de dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)
b- Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74). Deberá presentar último recibo de pago.
c- Seguro de responsabilidad civil para vehículos automotores y/o remolcados. Deberá presentar último
recibo de pago.
d- Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrirá lesiones y/o daños a terceros ocasionado por el contratista
en ejercicio de su actividad. Deberá presentar recibo de pago.
e- Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal contratado, siendo
beneficiario del mismo la Municipalidad de Olavarría. Deberá presentar recibo de pago.
Artículo 43º- DE LOS PROFESIONALES: El contratista será responsable de la obra, por lo que contará
con los servicios de un profesional, Ingeniero o Arquitecto, responsable del cálculo como así también de
la totalidad de las instalaciones y obras en general, incluido los encargos a terceros si los hubiese etc.-
En ocasión de la presentación de los certificados de obra, el Contratista deberá acompañar los
comprobantes expedidos por el Colegio Profesional de la Ingeniería que acrediten haber dado
cumplimiento a las Leyes Nº 5140 y 5920.
La falta de cumplimiento de este requisito motivará la automática interrupción del plazo de pago del
certificado, sin necesidad de obligación por parte del Municipio de requerir o instrumentar la
cumplimentación de lo exigido.
Contará además con un profesional habilitado en “Seguridad e Higiene Laboral en Obra” en
cumplimiento a la ley vigente Nº 19.587. El mismo será presentado por nota de pedido al inicio de las
obras, debiendo presentar copia certificada del título habilitante.
Artículo 44º: SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL: El Contratista proveerá a sus
empleados los elementos y equipos de protección personal de uso general y los específicos para cada
tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos. La Empresa
deberá contar con un responsable matriculado en higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a las
leyes vigentes.
Artículo 45º : HONORARIOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO- APORTES: En ocasión de los
certificados de obra, el Contratista deberá acompañar los comprobantes expedidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, que acrediten haber dado cumplimiento a las leyes Nº 5140,
5920 y modificatorias.
Artículo 46º : LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: El Contratista deberá
entregar a la Inspección, en ocasión de la firma del Contrato, dos libros de hojas móviles, por triplicado.
Artículo 47º : INSPECCION DE LA OBRA: La misma estará a cargo del personal que la Secretaría de
Planificación e Inversión Publica designe al efecto.-
Artículo 48º : CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE OBRA: El oferente deberá efectuar “in situ” una
completa verificación del sector de trabajo, de manera que la propuesta sea hecho a sus propios medios
de información. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocerá diferencia alguna
por supuesta discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiere.
Artículo 49º : DOMICILIO LEGAL: El proponente deberá tener constituido el domicilio legal en la ciudad
de Olavarría, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectúen. Es carga del
contratista mantener el domicilio actualizado, por ende en caso de no hacerlo o hacerlo en forma
deficiente se tendrá por domicilio legal con plenos efectos legales, el último domicilio constituido al
efecto.-
ARTICULO 50º: RESCICION DEL CONTRATO: El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio
de las causales enunciado en los artículos anteriores, en los siguientes casos:
1) Por común acuerdo de partes, o por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, no
pudiera cumplirse con el mismo. En este caso la Municipalidad deberá pagar exclusivamente a la
Contratista la parte correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y aprobados, sin que
puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnización o compensación al respecto.
2) Por decisión de la Municipalidad en los siguientes casos: 1) Fraude o negligencia sin perjuicio de
la Municipalidad. 2) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones
contractuales y/o de las instrucciones impartidas por la Municipalidad. 3) Transgresión de lo
determinado en este Contrato 4) Por quiebra o concurso del adjudicatario.-
ARTICULO 51º.- JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes quedan
sometidas a la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de Azul, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que eventualmente pudiere corresponder.
Artículo 52º: CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: La Municipalidad no admitirá la cesión
parcial o total del contrato, la subcontratación parcial o total de los servicios contratados y/o de los
trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociación de la Contratista con terceros sin la
autorización previa por escrito por parte de la Municipalidad, bajo pena de rescindir el contrato con
pérdida de la garantía constituida.
En el supuesto de aceptarse la subcontratación parcial de ítems, la responsabilidad por el cumplimiento
de lo pactado para ellos sigue siendo de exclusividad del Contratista principal; asimismo los reclamos
entre éste y su subcontratista le son ajenos al Municipio.-
LICITACION PUBLICA N°
DECLARACIÓN JURADA
La firma ................................................................................................................................ que suscribe,
con domicilio real en ............................................................y domicilio legal en
calle ..............................................................................................................................................................
..Nº .............................. de la ciudad de Olavarría, declara que ha examinado y acepta en un todo la
documentación del legajo, y que por cualquier cuestión Judicial emergente de la presente licitación se
somete a la Jurisdicción del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul,
con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere
corresponderle.-
-----------------------------------------------------------------------
Aclaración y firma del Proponente