licitaciÓn pÚblica nº 915.108.2.03.2016 pliego de condiciones€¦ · no. 16 del 27 de noviembre...
TRANSCRIPT
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
METRO CALI S.A.
PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA No 915.108.2.03.2016
CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI SITM-MIO:
A. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL SEPARADOR
CENTRAL DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69, CONEXIÓN VIAL
ASOCIADA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI– SITM-MIO.
B. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA DEL SUR, CONEXIÓN CORREDOR
TRONCAL ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI – MIO.
C. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER AGUABLANCA Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DE SANTIAGO DE CALI.
D. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER VALLE DEL LILI Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DE SANTIAGO DE CALI.
Santiago de Cali, 1 de Noviembre de 2016
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Contenido
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO .......................................................................... 1
1.1. CONVOCATORIA ......................................................................................................... 1
1.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN ........................................................................................ 1
1.3. CRONOGRAMA........................................................................................................... 2
1.4. OBJETO ...................................................................................................................... 3
1.5. VALOR ....................................................................................................................... 8
1.5.1. Disponibilidad de Recursos ......................................................................................... 9
1.5.2. Mecanismos de administración de Recursos del Proyecto.......................................... 11
1.6. FORMA DE PAGO ...................................................................................................... 12
1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ....................................................................... 13
1.8. LUGAR DE EJECUCIÓN ............................................................................................... 14
1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ............................................................................ 14
1.10. CONVERSIÓN DE MONEDAS ...................................................................................... 15
1.11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES .................................................................... 15
1.12. INVITACIONES A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ......................................................... 16
1.13. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ................................................ 16
1.14. RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES ................................................................ 16
1.15. DEBERES DE LOS PROPONENTES ............................................................................... 17
1.16. COMUNICACIONES ................................................................................................... 18
1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES ........................................................ 18
1.18. DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES ............................................................ 24
1.19. DOCUMENTOS ADICIONALES A SER ENTREGADOS PARA USO Y CONSULTA A SOLICITUD
DEL INTERESADO ................................................................................................................. 25
1.20. ACUERDOS COMERCIALES: ....................................................................................... 25
2. REQUISITOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS .......................................................... 26
2.1 ALCANCE DE LAS OFERTAS ........................................................................................ 26
2.2 CONTENIDO Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ..................................... 27
2.3 GARANTÍAS .............................................................................................................. 37
2.4 IDIOMA .................................................................................................................... 39
2.5 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR ................................ 39
2.6 ACLARACIONES ........................................................................................................ 39
2.7 VALIDEZ DE LAS OFERTAS ......................................................................................... 40
2.8 PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS .............................. 40
2.9 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN ..................................................... 43
2.10 RETIRO DE LA OFERTA .............................................................................................. 43
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
2.11 MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS .............................................................................. 44
2.12 DEVOLUCIÓN DE OFERTAS ........................................................................................ 44
2.13 RECHAZO DE LA OFERTA ........................................................................................... 44
3. REQUISITOS HABILITANTES ............................................................................................. 46
3.1 DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ........................................................ 46
3.2 CAPACIDAD JURÍDICA ............................................................................................... 47
3.2.1 Presentación de la Oferta ......................................................................................... 47
3.2.2 Existencia y Representación Legal ............................................................................. 48
3.2.3 Objeto Social ............................................................................................................ 49
3.2.4 Constitución y Vigencia ............................................................................................. 50
3.2.5 Autorización para Contratar ..................................................................................... 50
3.2.6 Constitución del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura: ............ 50
3.2.7 Inhabilidades e Incompatibilidades: .......................................................................... 51
3.2.8 Información Confidencial .......................................................................................... 52
3.2.9 Certificación de pago de aportes de Seguridad Social y aportes Parafiscales: .............. 52
3.2.10 Garantía de Seriedad del Ofrecimiento ..................................................................... 54
3.2.11 Registro Único de Proponentes (RUP) ....................................................................... 55
3.2.12 Copia del Registro Único Tributario ........................................................................... 56
3.2.13 Certificación de Vinculación Personal Discapacitado .................................................. 56
3.2.14 Contrato de Obra y Contrato Fiduciario Suscrito: ....................................................... 56
3.3 EXPERIENCIA ............................................................................................................ 56
3.4 CAPACIDAD FINANCIERA .......................................................................................... 61
3.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ................................................................................. 63
3.6 CAPACIDAD RESIDUAL .............................................................................................. 65
4. OFERTA TÉCNICA CALIFICABLE Y EVALUACIÓN ........................................................... 67
4.1 EVALUACIÓN ............................................................................................................ 67
4.2 PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (Máximo 50 puntos) ............... 73
4.3 ORDEN DE ELEGIBILIDAD .......................................................................................... 74
4.4 FACTORES DE DESEMPATE ........................................................................................ 75
4.5 DECLARATORIA DE DESIERTA .................................................................................... 76
4.6 ADJUDICACIÓN ......................................................................................................... 76
5. OFERTA ECÓNOMICA ........................................................................................................ 77
5.1 PRESENTACIÓN ........................................................................................................ 77
5.2 CONDICIONES DEL FACTOR MULTIPLICADOR ..................... ¡Error! Marcador no definido.
5.3 VALOR DE LA OFERTA ............................................................................................... 78
5.4 CORRECCIÓN ARITMETICA ................................................ ¡Error! Marcador no definido.
6. RIESGOS ............................................................................................................................. 78
7. FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS ............................................................................ 80
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
8. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO .......................................... 81
9. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN .................................................................................... 81
10. TABLA DE ANEXOS Y PROFORMAS ................................................................................. 82
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
RECOMENDACIONES INICIALES
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.
2. Tenga en cuenta que no puede estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad generales ni especiales para contratar.
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
4. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella
que la requiera.
5. Siga las instrucciones que se imparten en estos Pliegos de Condiciones para la elaboración de su
propuesta.
6. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que:
Sea otorgada a favor de METRO CALI S.A. NIT 805.013.171-8
Como tomador, figure su razón social completa, de ser un proponente plural, la razón social
de todos sus integrantes;
El valor asegurado corresponda al fijado en este documento;
El Objeto y el número de la misma, coincida con el de la presente Convocatoria.
Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO.
7. Identifique su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en este documento.
8. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN CASO
SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. Nota : Se verificará con la
Hora Legal Colombiana, señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de
Industria y Comercio a través de la página web www.sic.gov.co
9. Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni telefónicas.
Ningún convenio verbal con personal del METRO CALI S.A. antes o después de la firma del
contrato podrá modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.
10. Los proponentes, por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad para verificar
toda la información que en ella suministren.
11. Cuando se presente falta de veracidad en la información suministrada por el proponente o en la
de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, METRO CALI S.A., podrá rechazar
la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes; esto operará única y exclusivamente si
la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.
12. Toda comunicación enviada por los proponentes de este documento deberá ser electrónica, y
dirigida a la oficina de contratación a los correos [email protected]
13. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaron
completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha
aceptado que estos Pliegos de Condiciones son completos, compatibles y adecuados para
identificar el alcance del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir
las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.
14. Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General
de la República.
15. Verifique previamente que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales, y contrato de
aprendizaje ya que METRO CALI S.A. se reserva el derecho de verificar la información
suministrada.
16. El uso del logo de la entidad es privativo de la misma, por lo tanto le sugerimos abstenerse de
presentar ofertas con papel que lo contenga METRO CALI S.A se reserva el derecho de verificar
la información suministrada., por cualquier medio idóneo.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
1.1. CONVOCATORIA
METRO CALI S.A., es una sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del orden Municipal bajo
la forma de Sociedad Anónima de carácter comercial con aportes 100 % públicos, autorizada mediante Acuerdo
No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Cali, dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública No. 580 del 25 de febrero de 1999
registrada en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, bajo el número 01507, quién actúa en su calidad de
Entidad Contratante.
METRO CALI S.A., como empresa titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros para la
ciudad de Santiago de Cali, está encargado de entregar para la operación del sistema, la infraestructura
correspondiente y todos los demás componentes requeridos para su correcta utilización.
De acuerdo con lo anterior, METRO CALI S.A. pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones
para la selección del o de los Contratistas encargado(s) de ejecutar los contratos de obra pública para la
construcción de las siguientes obras de infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Pasajeros de Santiago de Cali SITM-MIO:
A. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL
DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69, CONEXIÓN VIAL ASOCIADA Y
DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI– SITM-MIO.
B. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA DEL SUR, CONEXIÓN CORREDOR TRONCAL
ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI – MIO.
C. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER AGUABLANCA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.
D. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER VALLE DEL LILI Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y
el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus Anexos y PROFORMAS están a disposición
del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– www.colombiacompra.gov.co
1.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
De acuerdo a las características del contrato a celebrarse, la modalidad de selección aplicable será la
de LICITACIÓN PÚBLICA, atendiendo a lo consagrado en las Leyes 80 de 1993 y numeral 1 del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.
Es procedente adelantar este proceso mediante la modalidad descrita, debido a que es aquella la que
permite la selección de contratista mediante convocatoria pública, pues Metro Cali S.A., en
consideración a su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado, no obstante encontrarse
en las excepciones al régimen contractual del derecho público, ha adoptado por virtud de su manual
de contratación las normativas del Estatuto de Contratación Estatal, ateniéndose por lo tanto a lo
consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias de éstas.
En consecuencia, el presente proceso de selección está sometido a los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007, Ley 1148 de 2007, Ley 1296 de 2009, Ley 1474 de 2011 así mismo, se exigirán las responsabilidades de que trata el Decreto 1082 de 2015.
1.3. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Publicación Pliego de condiciones definitivo
Noviembre 1 de 2016
www.contratos.gov.co
www.metrocali.gov.co
Jornada de capacitación a los interesados para el manejo de las herramientas informáticas y tecnológicas a ser utilizadas para formular la propuesta económica y el plan de trabajo.
Noviembre 3 y 10 de 2016 a las 8:00 am
Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.
También se habilitará acceso vía Skype a través de cuenta: -
Gestión Proyectos Metrocali-, para absolver preguntas a la Capacitación
Audiencia de Aclaración de Pliegos y asignación de riesgos.
Noviembre 3 de 2016 a las 10:00 a.m.
Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Cali. Piso 3.
Plazo Máximo para presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo
Noviembre 21 de 2016
Plazo para la presentación de Ofertas (cierre)
Noviembre 28 de 2016 9:00 am
Ventanilla Unica Metro Cali S.A. Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.
Apertura Sobre 1 28 de Nov. 2016
Apertura Sobre 2 1 de Dic. 2016
Apertura Sobre 3 (audiencia) 7 de Dic. 2016 7:00 am
Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Nota 1: Se verificará con la Hora Legal Colombiana, señalada por la División de Metrología de la
Superintendencia de Industria y Comercio a través de la página web www.sic.gov.co.
Nota 2: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas
en el presente Pliego de Condiciones.
1.4. OBJETO
a. Las obras se contratarán por módulos, así:
MODULO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL
SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69,
CONEXIÓN VIAL ASOCIADA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI– SITM-MIO.
MODULO 2. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA DEL SUR, CONEXIÓN
CORREDOR TRONCAL ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI – MIO.
MODULO 3. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER AGUABLANCA Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DE SANTIAGO DE CALI.
Publicación Informe de evaluación 9 de Diciembre de 2016 7:30 am
www.contratos.gov.co
www.metrocali.gov.co
Término para presentar observaciones
9 al 15 de diciembre de 2016 5:00 pm
Audiencia de Adjudicación Diciembre 16 de 2016 7:30 am
Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.
Firma del Contracto Diciembre 16 de 2016
Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.
Presentación pólizas de cumplimiento y requisitos de perfeccionamiento del contrato
Diciembre 20 de 2016
Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.
Suscripción acta de inicio del contrato Diciembre 21 de 2016
Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, Piso 3. Cali.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
MODULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO Y TALLER VALLE DEL LILI Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DE SANTIAGO DE CALI.
La descripción técnica y alcance de cada uno de los Módulos se encuentra en los siguientes anexos
del presente pliego de condiciones:
ANEXO 1 – Ficha técnica del proyecto de Construcción de la Terminal de Guadalupe.
ANEXO 2 – Ficha técnica del proyecto de Construcción de la Terminal del Sur.
ANEXO 3 – Ficha técnica del proyecto de Construcción del Patio Taller Valle de LILI .
ANEXO 4 – Ficha técnica del proyecto de Construcción del Patio Taller Aguablanca.
Los contratos de obra, por su parte, se desarrollarán en los términos y condiciones previstos en la
Minuta del Contrato de Obra que se incorpora al presente pliego de condiciones como PROFORMA
No. 9, haciendo parte del mismo.
b. La documentación que se facilitará a los proponentes será:
o Este pliego y sus anexos.
o Las Proformas
o Propuesta del Plan de Obras Orientativo (diagrama de barras) ANEXO 9
o El proyecto de la obra de cada módulo
c. El proyecto de cada uno de los módulos está constituido bajo los siguientes componentes:
PROYECTO TERMINAL GUADALUPE:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
PROYECTO TERMINAL SUR
PROYECTO PATIO TALLER VALLE DE LILI
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
PROYECTO PATIO TALLER AGUABLANCA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
La información de los apéndices de cada proyecto podrá ser descargada en las siguientes direcciones:
o Proyecto de Construcción de la Terminal de Guadalupe que se podrá consultar en el siguiente
link: http://www.metrocali.gov.co/cms/t-guadalupe-obra
o Proyecto de Construcción de la Terminal del Sur que se podrá consultar en el siguiente link:
http://www.metrocali.gov.co/cms/t-sur-obra
o Proyecto de Construcción del Patio Taller Valle de LILI, que se podrá consultar en el siguiente
link: http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-valle-del-lili-obra
o Proyecto de Construcción del Patio Taller Aguablanca, que se podrá consultar en el siguiente
link: http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-aguablanca-obra
e. Los proyectos de construcción se desarrollarán en tres etapas: (i) etapa de
preconstrucción (ii) etapa de construcción y (iii) liquidación.
Durante la etapa de pre-construcción, el contratista deberá adelantar la revisión técnica y
pormenorizada de todos los componentes suministrados por el contratante. Como producto de esta
revisión deberá presentar un informe de observaciones encontradas a la interventoría y al contratante
proponiendo acciones de mejora a los componentes suministrados.
Adicionalmente el contratista debe cumplir con todas las obligaciones inherentes al desarrollo de la
ejecución del proyecto, tales como la implementación del plan de manejo de tráfico, la implementación
del plan de gestión social, implementación del plan de manejo ambiental y demás obligaciones
contractuales. De igual forma deberá elaborar la estructuración de información cartográfica y de base
de datos de acuerdo con las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato, de
conformidad con los parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG. Todo lo anterior de
conformidad con los anexos y apéndices que forman parte del pliego de condiciones.
Durante la etapa de construcción, el contratista deberá cumplir con el desarrollo de la obra según el
tiempo, calidad y precio pactados, cumpliendo la programación del proyecto y realizando la
construcción como obligación de resultado.
La liquidación del contrato se realizará conforme a lo previsto al efecto en el contrato de obra a
suscribir.
a. Clasificación UNSPSC
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Las obras públicas objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente
Tabla; que el proponente se encuentre inscrito en las clasificaciones presentadas a continuación no
es un requisito habilitante.
Tabla 1 – Codificación de la obra en el sistema UNSPSC:
Código
UNSPSC Descripción
72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas
72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras
72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras
72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras
72141105 Servicio de construcción y reparación de aceras
72121400 Servicios de construcción de edificios públicos
especializados
1.5. VALOR
El valor de licitación de los módulos a contratar es el siguiente:
MÓDULO PROYECTO
VALOR MÁXIMO DE
LICITACIÓN
(VML)
VML EXPRESADO
EN SMLMV 2016
Módulo 1
Construcción de La
Terminal De
Guadalupe
$43.982.559.357 63.793,32
Módulo 2 Construcción de la
Terminal del Sur $62.226.695.348 90.255,04
Módulo 3
Construcción del
Patio Taller Valle de
LILI
$30.711.814.985 44.545,13
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Módulo 4
Construcción del
Patio Taller
Aguablanca
$32.339.155.414 46.905,46
Estos valores constituyen el Presupuesto máximo destinado para cada Contrato de obra que se
celebre con ocasión del presente Proceso de Selección, entendiéndose por tanto que incluye los
valores totales en los que incurra el contratista en la ejecución del objeto del mismo, incluyendo
cualquier ajuste que se produzca por cambio de vigencia.
El valor total del presupuesto remunerará toda actividad que se despliegue para el desarrollo del
Objeto del Contrato durante todo el plazo que se requiera para la terminación completa de las obras.
Como los contratos se ejecutarán en varias vigencias, METRO CALI S.A. elaboró los presupuestos
teniendo en cuenta los valores de mercado del año 2016 y las proyecciones por ajustes salariales por
cambio de vigencia para los años subsiguientes. Por lo anterior, los ajustes salariales correspondientes
a las vigencias posteriores deberán ser estimados y contemplados por el proponente para la
elaboración de su oferta económica. METRO CALI S.A. no reconocerá reajustes con fundamento en
el cambio de vigencia.
1.5.1. Disponibilidad de Recursos
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso se cuenta con los siguientes
certificados de disponibilidad presupuestal:
MÓDULO/PROYECTO DISPONIBILIDAD
No. VALOR FECHA
Módulo 1: Terminal
Guadalupe
2016278 $ 9.870.623.525 12/08/2016
2017008 $20.858.676.128 12/08/2016
2018004 $15.830.245.276 12/08/2016
Módulo 2: Terminal del Sur
20160314 $15.155.779.300 30/09/2016
2017013 $17.679.607.558 30/09/2016
2018008 $38.654.138.142 30/09/2016
Módulo 3: Patio Taller Valle
del Lili
20160315 $ 7.265.273.739 30/09/2016
2017014 $25.634.079.041 30/09/2016
2018009 $ 1.370.806.366 30/09/2016
Módulo 4: Patio Taller
Aguablanca
20160316 $ 7.997.867.235 30/09/2016
2017015 $28.218.890.055 30/09/2016
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
2018010 $ 1.509.031.554 30/09/2016
AIU del proyecto: El AIU de los proyectos fue calculado conforme a los valores del mercado, a partir
de los cuales se elaboró el presupuesto oficial por parte de la Entidad; el valor estimado en el AUI,
se encuentra compuesto de la siguiente forma:
A: La Administración, que está compuesta por dos valores:
o A1: es un Valor fijo establecido en cada proyecto, con destino a remunerar la
implementación de la herramienta de gerencia, control, seguimiento y apoyo
transversal a la supervisión del proyecto que requiere METRO CALI para
estandarizar la administración de todos sus proyectos de infraestructura y
para conformar conjuntamente con todos los intervinientes en el proyecto un
repositorio único documental para el mejor seguimiento y control de la gestión
contractual tanto para el contratista como para el interventor, los
supervisores, la entidad contratante, y los Ministerios de Transporte y
Hacienda en lo que compete al seguimiento de la ejecución presupuestal de
los proyectos;
El valor que se ha establecido por este concepto es:
DESCRIPCIÓN OBRAS VALORES A1
Obra Terminal Intermedia
Guadalupe $698.225.290
Obra Terminal Sur $991.160.540
Obra Patio Taller Valle del
Lili $512.889.662
Obra Patio Taller
Aguablanca $520.587.387
o A2: es el Valor que cubre los demás gastos de administración de la obra,
costos de servicios públicos, costos de legalización del contrato, costos de
campamentos, dotaciones, costos relacionados con la implementación de los
Planes de Manejo Ambienta, Plan de Manejo de Trafico, Plan de Gestión
Social, Plan de Control de Calidad, gastos de oficinas administrativas, gastos
en producción de documentos e informes, gastos en producción de planos,
señalización, fianzas, seguros, impuestos, costos financieros y los demás
inherentes a este tipo de proyectos.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
I: Los Imprevistos: Valor que corresponde a los imprevistos, entendidos como
aquellos riesgos propios de la actividad de construcción, es decir que hacen parte de
la alea normal del proyecto, a cuyo cargo se cubrirán únicamente los costos que
sean propuesto por el contratista, justificados por la interventoría y aprobados por
METRO CALI como imprevistos, teniendo en cuenta las condiciones del contrato.
U: La Utilidad, es el Valor que se paga entendido como el beneficio económico que
pretende percibir el contratista por la correcta y diligente ejecución del contrato en
tiempo, calidad y costo.
Nota 1: El valor máximo que se ha estimado en cada módulo por concepto de A.I.U. de la siguiente
manera:
Módulo % Max de AIU
Módulo 1: Terminal Guadalupe 33,21%
Módulo 2: Terminal del Sur 33,06%
Módulo 3: Patio Taller Valle de Lili 32,76%
Módulo 4: Patio Taller Aguablanca 32,88%
Nota 2: La propuesta que supere el valor del AIU establecido será rechazada.
1.5.2. Mecanismos de administración de Recursos del Proyecto
El contrato de obra a celebrar contará con un mecanismo de administración de recursos del proyecto
que deberá implementar el contratista, en orden a garantizar que los recursos que se suministren para
su ejecución se destinen exclusivamente al pago de los costos directos e indirectos de la obra, en
forma específica y conforme a autorización previa del Interventor.
Para estos efectos, se entiende por recursos del contrato todos los recursos, cualquiera sea su fuente
u origen, destinados a realizar cualquier tipo de pagos asociados o destinados a la ejecución de los
contratos, incluidos los pagos anticipados y pagos que efectúe METRO CALI S.A. como remuneración
del contrato de obra celebrado.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Para el manejo de los recursos el contratista deberá cumplir con los criterios establecidos en el
PROFORMA No. 10 denominado: ANEXO PARA LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE LOS
RECURSOS DEL CONTRATO.
1.6. FORMA DE PAGO
METRO CALI S.A. ha establecido que el presente contrato se pagara así: a. Un Pago anticipado, b.
Pagos Parciales durante la ejecución del proyecto; c. Un Pago Final.
Pago Anticipado: METRO CALI S.A. hará desembolso a la Fiduciaria que el
contratista constituya de conformidad a los criterios establecidos en el presente pliego
de condiciones.
Pagos Parciales: METRO CALI S.A. pagará mediante actas parciales el valor
estipulado por cada uno de los proyectos de conformidad al siguiente procedimiento:
o Medición y preparación del acta parcial: La Interventoría del contrato
preparará mensualmente, a la fecha del día 15 de cada mes, la relación
valorada en la que consten las mediciones parciales, en función de todas y
cada una de las actividades realizadas de conformidad al Plan de Trabajo.
o Valoración del acta parcial: La valoración de las obras se realizará
aplicando a las unidades de obra ejecutadas los precios unitarios pactados.
Las actividades u obras elementales no terminadas podrán ser valoradas
también por la dirección facultativa que aplicará, bajo su responsabilidad, el
criterio que para cada caso estime más adecuado, la interventoría con
aprobación de METRO CALI S.A. En el caso del PMA, el PGS y el PMT, al
valor cobrado en las actas parciales le será descontado un porcentaje de
acuerdo con la calificación del desempeño socio ambiental efectuado por la
interventoría a partir de las listas de chequeo de los distintos programas de
manejo
o Conformidad del Contratista: El contratista dispondrá de cinco (5) días
calendario para expresar sus observaciones técnicas a la Interventoría sobre
la medición y preparación del acta, y a la valoración del acta. La Interventoría
tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario para emitir su informe
argumentando los puntos de disconformidad para que METRO CALI S.A., en
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados desde la fecha de
presentación de las reclamaciones por parte del contratista, pueda contestar
a este a las reclamaciones que hayan sido formuladas.
o Pago del Acta parcial: METRO CALI S.A. emitirá la conformidad del Acta de
obra mensual a partir de las observaciones del contratista y de las
consideraciones de la interventoría, estableciendo la cantidad de obra objeto
de pago y su respectivo valor a reconocer (de acuerdo al precio unitario fijo
pactado) y se procederá con la autorización para iniciar el trámite
administrativo correspondiente de pago.
o Restricciones: No será objeto de valoración cualquier aumento de obra
sobre lo previsto en los planos y anexos técnicos correspondiente debido a la
forma y condiciones de la ejecución por parte del Contratista. Asimismo si el
Contratista ejecutara obras de dimensiones mayores de las previstas en el
Proyecto, o ejecutase, sin previa autorización, obras no previstas en el
Proyecto -con independencia de la facultad del equipo de Interventoría de
poder optar entre obligarle a efectuar las correcciones que procedan o decidir
que lo construido no tendrá derecho a que se le abone ninguna cantidad por
los excesos cometidos.
Nota: Cuando por causa de modificaciones, suspensión, resolución, el Contratista hubiera ejecutado
de forma incompleta obras incluidas en el Contrato, y dentro del Plan de Trabajos establecido, le será
reconocida la parte ejecutada, tomándose como base única para la valoración de las obras
elementales incompletas el correspondiente informe de la Interventoría siempre y cuando sea
aprobado por Metro Cali. En caso de que el Metro Cali no aceptara la propuesta, las obras no serían
reconocidas.
a. Pago Final: METRO CALI S.A. ha establecido un diez punto cero por ciento (10,0 %) del
valor total de cada proyecto como pago final, el cual se reconocerá en el acta de
liquidación del contrato.
1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución de cada uno de los contratos que se deriven de esta licitación, se discrimina a
continuación:
MÓDULO/PROYECTO ETAPA DEL PROYECTO PLAZO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
CONSTRUCCIÓN DE LA
TERMINAL DE
GUADALUPE
PRE CONSTRUCCIÓN Uno (1) mes
CONSTRUCCIÓN Diecisiete (17) meses
LIQUIDACIÓN Uno (1) mes
TOTAL Dieciocho (19) meses
MÓDULO/PROYECTO ETAPA DEL PROYECTO PLAZO
CONSTRUCCIÓN DE LA
TERMINAL DEL SUR
PRE CONSTRUCCIÓN Uno (1) mes
CONSTRUCCIÓN Veintidós (22)
LIQUIDACION Uno (1) mes
TOTAL Veinticuatro (24)
MÓDULO/PROYECTO ETAPA DEL PROYECTO PLAZO
CONSTRUCCIÓN DEL
PATIO TALLER VALLE DE
LILI
PRE CONSTRUCCIÓN Uno (1) mes
CONSTRUCCIÓN Once (11)
LIQUIDACIÓN Uno (1) mes
TOTAL Trece (13) meses
MÓDULO/PROYECTO ETAPA DEL PROYECTO PLAZO
CONSTRUCCIÓN DEL
PATIO TALLER
AGUABLANCA
PRE CONSTRUCCIÓN Uno (1) mes
CONSTRUCCIÓN Doce (12) meses
LIQUIDACIÓN Uno (1) mes
TOTAL Catorce (14) meses
METRO CALI S.A. rechazará aquellas propuestas en las cuales el plazo del plan de trabajo sea mayor
al plazo establecido en el presente literal tanto en total como en cualquiera de sus etapas.
1.8. LUGAR DE EJECUCIÓN
a. Municipio: Santiago de Cali
1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Los Oferentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el PROFORMA No. 1A –
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del
Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Oferente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o, para la terminación anticipada
del Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio
de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
En caso que METRO CALI S.A., advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del Oferente
durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las
autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar. Si se
comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicación del proceso
de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, ello será suficiente para declarar la
caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 5 del Artículo 5 de la
Ley 80 de 1993, sin perjuicio de las sanciones penales aplicables.
1.10. CONVERSIÓN DE MONEDAS
Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte
América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente
procedimiento de conversión: Tomar el valor de los estados financieros en la moneda de origen y
convertirlo a dólares americanos utilizando para tal fin la tasa representativa del mercado del 31 de
diciembre de 2015.
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en
cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
para la fecha de corte de los estados financieros.
Para el caso de los contratos relacionados dentro de la experiencia del proponente, cuando el valor
de un contrato esté dado en dólares americanos, se convertirá a pesos colombianos utilizando la tasa
representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente
en la fecha de terminación del respectivo contrato. Para el caso de contratos que están dados en
cualquier otra moneda diferente al dólar americano, deberá primero realizarse la conversión a éste, y
posteriormente al peso colombiano.
1.11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la presente
convocatoria NO se limitará a la participación de Mipymes nacionales, toda vez que no se cumple con
lo establecido en numeral 1 del artículo citado.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
1.12. INVITACIONES A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, METRO CALI
S.A. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente
Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los
Documentos del Proceso.
1.13. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, el
cumplimiento la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a
cargo exclusivo de los interesados y Oferentes. METRO CALI S.A. no será responsable en ningún
caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación.
1.14. RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES
Será responsabilidad de los Proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutarán
los Contratos de Obra respecto de los cuales estén interesados en presentar Propuesta.
Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la Propuesta
con base en su propia información. Será responsabilidad de los Proponentes obtener toda la
información que requieran para realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su Propuesta.
El examen que deberán hacer los Proponentes incluirá también, entre otras cosas y sin limitarse
necesariamente a éstas, la revisión de todos los asuntos e informaciones relacionados con el Contrato
y los lugares donde se ejecutará, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo.
Adicionalmente, los Proponentes deberán verificar las condiciones climáticas, de pluviosidad,
topográficas y geológicas, las características de los equipos requeridos para la ejecución de las
obligaciones del Contrato, y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento
del Contrato, todo lo cual debe ser tomado en cuenta para la preparación de la Propuesta.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
El Adjudicatario asume los riesgos previsibles asignados en los Estudios y Documentos Previos y en
el Contrato que obra como PROFORMA No. 9 del presente pliego de condiciones, y soportar sus
efectos sin que las consecuencias derivadas del acaecimiento de tales riesgos constituya un eventual
desequilibrio económico del Contrato, o den lugar a reclamación alguna. Lo anterior, puesto que la
asunción de riesgos debe ser tenida en cuenta por los Proponentes en la valoración de la Oferta
Económica y será remunerada de conformidad con dicha Oferta Económica y con lo establecido en el
Contrato.
Ni la recepción de este Pliego de Condiciones por cualquier persona, ni cualquier información
contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente
a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, por parte de METRO CALI S.A., sus
funcionarios, asesores, o contratistas, debe considerarse como una asesoría en materia de
inversiones, legal, tributaria, fiscal, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualesquiera de dichas
personas.
El Proponente que resulte Adjudicatario de esta Licitación Pública, que no haya obtenido, evaluado o
considerado adecuadamente toda la información que pueda influir en la determinación de los costos,
no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones a su cargo,
asumidas por este en virtud del Contrato, ni ello le dará derecho a reembolso de costos, ni
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.
Por la sola presentación de la Propuesta se considera que los Proponentes han considerado la
viabilidad financiera del Contrato, bajo las condiciones contenidas en su Propuesta en especial en su
Oferta Económica, y que han hecho un cuidadoso examen de los sitios de la obra y que han
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos y, en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos de Obra, los cuales se incluyen en los
términos de su Propuesta y en especial en la Oferta Económica.
1.15. DEBERES DE LOS PROPONENTES
(a) En las audiencias los Proponentes deberán abstenerse de proferir juicios de valor
contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes.
Por lo tanto, en las audiencias solamente podrán debatirse asuntos relacionados con la
Licitación Pública y las Propuestas.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
(b) En las audiencias los Proponentes deberán guardar compostura, no levantar la voz y
hacer uso de la palabra únicamente cuando les sea concedida y por el tiempo que le sea
concedida.
(c) Los Proponentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Proponentes así como
frente a METRO CALI S.A. Por lo tanto, se abstendrán de utilizar herramientas para dilatar la
Licitación o la decisión de Adjudicación.
(d) Los Proponentes se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas en contra
de los demás Proponentes y sus Propuestas o terceros sin contar con los soportes
documentales suficientes, los cuales deberán estar a inmediata disposición de METRO CALI
S.A. para corroborar tales afirmaciones.
1.16. COMUNICACIONES
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio
electrónico a [email protected]. La comunicación además debe contener:
a. Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono,
con la expresa aceptación de que se le dirijan las comunicaciones y/o notificaciones a que
haya lugar a la dirección electrónica desde la cual se remiten o a cualquier otra que se indique
expresamente.
b. Objeto de la petición;
c. Identificación de los Anexos presentados con la comunicación.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a METRO CALI S.A. solamente serán tenidas en
cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal
que corresponda.
METRO CALI S.A. responderá únicamente las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la
dirección electrónica señalada en la comunicación que responde.
1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES
El presente Pliego de Condiciones debe ser interpretado armónicamente como un solo cuerpo
dispositivo que tiene como fin máximo el cumplimiento de los fines Estatales previstos en el artículo 2
de la Constitución Política de Colombia; por tanto sus disposiciones no deben ser entendidas de
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
manera separada de lo que indica su contexto general. Por ello, se entienden integrados a él los
Anexos que lo acompañan y Adendas que posteriormente se expidan.
Se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de condiciones:
El orden de los títulos, numerales, literales y viñetas de este Pliego no implica que
exista prelación o prevalencia entre los mismos.
Los títulos y/o notas al margen utilizadas en este Pliego sirven sólo como referencia
y no afectarán la interpretación de su texto.
Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija
el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino
y viceversa, cuando el contexto lo requiera.
Los plazos dados en meses establecidos en el presente Pliego se computarán en
Meses Calendario, salvo indicación expresa en contrario.
Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un Día Inhábil para METRO CALI
S.A., o cuando METRO CALI S.A. no ofrezca durante ese día por cualquier razón,
atención al público, dicho vencimiento se entenderá trasladado hasta el primer día
hábil siguiente.
Las palabras que se relacionen en el GLOSARIO siguiente, deberán ser entendidas
únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda.
A las palabras que no estén definidas en el GLOSARIO siguiente, se les dará el
sentido natural y obvio, según su uso común o el lenguaje técnico respectivo según
corresponda.
En cualquier diferencia que se encuentre entre el pliego de condiciones y alguno de
sus Anexos o Apéndices, primará lo contenido en el pliego de condiciones.
En la interpretación del pliego de condiciones, se dará aplicación a los términos que se relacionan en
el siguiente glosario conforme a la respectiva definición:
GLOSARIO
Acuerdos comerciales
Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes
celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como
mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y
servicios de origen extranjero.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
GLOSARIO
Adenda
Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los
pliegos de condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89
de la Ley 1474 de 2011.
Adjudicación
Es la decisión final de la Entidad, expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el Adjudicatario del presente Proceso de
Contratación.
Adjudicatario Es el Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación.
Anexos Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.
Conflicto de intereses
Son las circunstancias que el interesado o proponente dará a conocer a
la Entidad Estatal y que considera pueden tener incidencia en la
imparcialidad con la que se deben adoptar las decisiones en el curso del
proceso.
Contratista Es el Oferente que resulte Adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del
presente Proceso de Contratación.
Contrato
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el
Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones
recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la
relación contractual que se busca establecer a través del presente
Proceso de Contratación.
Día(s) Calendario Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día
Hábil o No hábil.
Día(s) Hábil(es)
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada
semana, excluyendo los días feriados determinados por ley en la
República de Colombia.
Día(s) No Hábil(es)
Se considerarán Días no hábiles todos los sábados y los domingos que
figuren en el calendario sin excepción, y los días festivos determinados
por ley en la República de Colombia.
Documentos del Proceso
Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria;
(c) el pliego de condiciones; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus
respuestas; (f) las Ofertas presentadas; (g) el informe de evaluación,
junto con las observaciones al mismo y respuestas; (h) el Contrato, (i) el
registro presupuestal, (j) la resolución de apertura de la licitación, (k) Las
actas de las audiencias que se surtan en el proceso licitatorio ; y
cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el
Proceso de Contratación.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
GLOSARIO
Edificación (es)
Para el proyecto en particular es aquella construcción cuya
conformación estructural sea en concreto armado, acero estructural o
mixto y que corresponda a un único cuerpo funcional construido, es
decir, no se validan construcciones modulares en serie que aun
sumando el área requerida, guarden independencia estructural.
EDC y/o Planos Asbuilt
Es el documento de estado de dimensiones y características de la obra
ejecutada o recopilación de los planos final de obra.
Puede incluir también actas de obra, resultados de los ensayos,
recopilación de los informes emitidos, libro de bitácora y todo aquel
documento que haga referencia al seguimiento y resultado final de las
obras construidas
Estación Intermedia
Son estaciones ubicadas en puntos sobre los corredores principales en
los que los usuarios pueden realizar transbordos entre rutas
alimentadoras urbanas y rutas troncales.
Homogenizar
Ajustar las ofertas de los oferentes a las condiciones de definición de los
ítems y las mediciones del presupuesto de licitación. Estos conceptos,
que forman parte de la metodología TCQ2000, serán motivo de la
capacitación que Metro Cali proporcionará a todos los oferentes
Interventoría
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, ambiental, social y legal que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por
METRO CALI S.A.
METRO CALI S.A. Es la entidad pública que adelanta el presente proceso licitatorio,
definida en el Capítulo I del presente documento.
Oferta
Es la propuesta presentada a METRO CALI S.A. por los interesados en
ser el Contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego
de Condiciones.
Pliego de Condiciones
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Oferentes deben formular su
propuesta para participar en el Proceso de Selección del Contratista y
tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del presente
Proceso de Contratación.
Plazo del Contrato (Plazo
de ejecución)
Es el lapso durante el cual se puede dar cumplimiento al objeto
contractual, es decir, el plazo comprendido entre la fecha de
cumplimiento de la totalidad de los requisitos de ejecución del Contrato
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
GLOSARIO
(aprobación de las garantías del Contrato y el registro presupuestal) y el
plazo o fecha máxima estipulada en el Contrato para tales efectos. Este
plazo puede ser modificado de común acuerdo entre las partes mediante
documentos modificatorios.
Primer orden de
elegibilidad
Es la posición que ocupa el Oferente que, una vez habilitado, obtiene el
puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el
presente Pliego de Condiciones.
Pre construcción
Periodo anterior a la etapa de Construcción, durante el cual el contratista
deberá preparar la ejecución de las actividades de construcción objeto
del contrato, conforme a los lineamientos definidos en los Anexos
técnicos del presente pliego de condiciones.
Oferente o Proponente
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las
figuras de consorcio o unión temporal que presenta una Oferta para
participar en el Proceso de Contratación.
Oferente Plural o
Proponente Plural
Es el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí
mediante las figuras jurídicas de Consorcio, Unión Temporal o promesa
de sociedad futura, quienes presentan de forma conjunta, una Propuesta
para participar en el Proceso de Contratación que se convoca a través
del presente Pliego. Cuando en este Pliego se haga referencia a
Oferente de forma general, sin hacer referencia específica a Oferente
Plural se entenderá en todos los casos que también incluye al Oferente
Plural.
Partida alzada de abono
íntegro
Corresponden al Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social y
Plan de Manejo de Tránsito cuyos montos están incluidos en el
presupuesto.
Propuesta u Oferta
Se entiende por tal la presentación de una Oferta con carácter
irrevocable para sus suscriptores, en las condiciones y con los requisitos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones.
Propuesta Admisible
Es aquella Propuesta presentada por un Oferente singular o Plural que
cumple con los requisitos habilitantes señalados y descritos en estos
Pliegos de Condiciones.
Propuesta No Admisible
Es aquella Propuesta presentada por un Oferente o Oferente Plural que
NO cumple con los requisitos habilitantes señalados y descritos en estos
Pliegos de Condiciones.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
GLOSARIO
Saldos de apropiación
disponibles para el
proyecto
Monto incluido en el presupuesto que no está a libre disposición del
contratista sino que sólo podrá ser utilizado para pagar actividades no
previstas que surjan durante la ejecución de las obras, previa
justificación por parte de la Interventoría y aceptación de Metro Cali.
Sistema Integrado de
Transporte Masivo SITM-
MIO
Es el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago
de Cali, denominado Masivo Integrado de Occidente.
TRM
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de
pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos, certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha
determinada publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co
Metodología TCQ
La metodología TCQ se define como una propuesta metodológica para
el establecimiento y seguimiento de los valores de los parámetros de
Tiempo, Costo y Calidad, basada en la integración de la información
generada durante el proceso constructivo y de las herramientas que la
gestionan.
Vía Urbana
Se entenderá por tal la sección de vía comprendida dentro del área
urbana definida por el POT o la norma equivalente aplicable según la
localización de la vía.
También serán válidas las vías que presten o sirvan para la prestación
de un servicio público urbano, tales como vías para la movilización de
los SITM y las pistas y vías de aeropuertos.
Así mismo serán válidas como vías urbanas los puentes vehiculares,
túneles y/o viaductos, siempre que se encuentren en zonas urbanas.
Para el efecto, NO serán válidas como vías urbanas: las carreteras de
interconexión entre ciudades o municipios (interurbanas,
intermunicipales e interdepartamentales), las vías férreas, las vías de
uso privado, urbanizaciones, ni parqueaderos.
Vigencia del Contrato
Es el plazo comprendido entre la suscripción del Contrato y la fecha
máxima prevista para la liquidación unilateral del Contrato, el cual se
compone por el plazo de ejecución del Contrato (plazo del Contrato) y
seis (6) meses más.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
1.18. DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Conforman el presente Pliego de Condiciones, los siguientes documentos:
TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
ANEXO No. 1 Ficha técnica del proyecto de Construcción de
la Terminal de Guadalupe
ANEXO No. 2 Ficha técnica del proyecto de Construcción de
la Terminal del Sur.
ANEXO No. 3 Ficha técnica del proyecto de Construcción del
Patio Taller Valle de LILI
ANEXO No. 4 Ficha técnica del proyecto de Construcción del
Patio Taller Aguablanca
ANEXO No. 5 A Análisis de Riesgo
ANEXO No. 6.1 Plan de Obra Orientativo (diagrama de barras)
Patio Taller Aguablanca
ANEXO No. 6.2 Plan de Obra Orientativo (diagrama de barras)
Patio Taller Valle de LILI
ANEXO No. 6.3 Plan de Obra Orientativo (diagrama de barras)
de la Terminal del Sur.
ANEXO No. 6.4 Plan de Obra Orientativo (diagrama de barras)
de la Terminal de Guadalupe
PROFORMA No. 1 Presentación de la Oferta
PROFORMA No. 1 A Compromiso Anticorrupción
PROFORMA No. 2 Acreditación de capacidad jurídica
PROFORMA No. 2 A Acreditación de requisitos Habilitantes
Proponente Extranjero
PROFORMA No. 3 Acreditación de Experiencia Habilitante del
proponente
PROFORMA No. 4 Capacidad Financiera y Organizacional
PROFORMA No. 5 Capacidad Residual
PROFORMA No. 6 Capacitación
PROFORMA No. 7 Formato de declaración responsable de medios
personales y materiales
PROFORMA No. 8 Propuesta Económica - AIU
PROFORMA No. 9 Minuta del Contrato
PROFORMA No. 10 Anexo Fiduciario
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
1.19. DOCUMENTOS ADICIONALES A SER ENTREGADOS PARA USO Y CONSULTA
A SOLICITUD DEL INTERESADO
Una vez se publique el anuncio de convocatoria del presente proceso, los posibles Oferentes podrán
formular solicitud para tener acceso a la siguiente información:
1. El Diseño inicial del proyecto en medio digital (DVD) que será objeto de Obra. La información
técnica del presente proceso de contratación se podrá entregar en medio digital a los interesados
en participar, en la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A., ubicada en la Avenida
Vásquez Cobo No. 23N-59, Piso 2 de Santiago de Cali, previa solicitud por escrito y entrega de
un (1) DVD en blanco requerido para el proceso de copiado de la información, a lo cual METRO
CALI S.A. responderá a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de radicación.
2. Los posibles Oferentes podrán solicitar cualquier otra información que esté disponible en
METRO CALI S.A. respecto del proyecto de construcción de infraestructura de su interés, sobre
la cual no exista reserva legal, para efectos de lo cual deberá presentar un derecho de petición
remitiéndolo a [email protected]. METRO CALI S.A. también publicará
dicha información en el siguiente link www.metrocali.gov.co
1.20. ACUERDOS COMERCIALES:
METRO CALI S.A. por ser una entidad municipal de orden descentralizado, esta cobijada por los
acuerdos comerciales con Chile, Guatemala, Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN,
Estados AELC y la Unión Europea, conforme al “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales
en Procesos de Contratación”, versión M-MACPC-011, de Colombia Compra Eficiente:
Acuerdo
Entidad
estatal
incluida
Presupuesto del
proceso de
contratación
superior al valor del
Acuerdo Comercial
Excepción
aplicable al
proceso de
contratación
Proceso de
contratación
cubierto por el
acuerdo comercial
Chile SI SI NO SI
Costa Rica SI SI NO SI
Estados AELC SI SI NO SI
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Triángulo
del Norte
El Salvador SI SI NO SI
Guatemala SI SI NO SI
Comunidad Andina –
Decisión 439 de 1998 SI SI NO SI
Unión Europea SI SI NO SI
2. REQUISITOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS
2.1 ALCANCE DE LAS OFERTAS
El Proponente podrá presentar Propuesta para uno o más Módulos objeto del presente Proceso de
Selección.
Si el proponente desea presentar oferta para más de una Obra, deberá formularla categorizando por
nivel de preferencia los diversos módulos que aspire a realizar, asignando a cada una niveles de
preferencia del 1 al 4, utilizando el nivel 1 para calificar aquella por la que tenga una mayor preferencia,
y con el nivel 4 aquella por la cual tenga el menor interés. Sin embargo:
a. Un Proponente podrá resultar Adjudicatario de hasta los cuatro (4) Módulos objeto del
presente Proceso, como se regula en el numeral 4.8 del presente Pliego de Condiciones
b. En el evento que un Proponente se presente a dos o más Módulos, solo se tendrán
en cuenta para efectos de la evaluación de las Propuestas, los Módulos relacionados en la
Carta de Presentación de las Propuestas. (Anexo 1)
c. Ninguno de los miembros que integran una Proponente Plural, que hayan formulado
Propuesta para uno, dos o más Módulos del presente proceso de selección, podrán participar
individualmente o a través de otras formas asociativas, o a través de su matriz o sociedades
controladas por su matriz o el Proponente, o con terceras personas para presentar Propuestas
para el mismo Módulo o Módulos diferentes al ofertado, so pena de resultar incurso en causal
de rechazo prevista al efecto en el numeral 2.12 del Pliego de Condiciones.
d. Las propuestas deben ajustarse en todos los puntos a las condiciones establecidas
en el presente Pliego de Condiciones, y sujetarse textualmente a las PROFORMAS que se
entregarán concurrentemente con el pliego de condiciones, para la presentación de una
propuesta.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
2.2 CONTENIDO Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito desde la fecha y hora de apertura del
proceso licitatorio y hasta la hora y fecha de cierre del mismo, con los formatos contenidos en los
Anexos del pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la 1.3 y
acompañado en los documentos solicitados en el numeral 2,, y acompañadas de los documentos
solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la
sección XI-A del presente Pliego de Condiciones.
Los proponentes podrán presentar su oferta para uno o varios de los módulos en licitación.
Las Ofertas estarán vigentes por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha
de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. METRO CALI S.A. podrá solicitar a los
Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico; los Oferentes podrán
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía de seriedad de la Oferta. La solicitud y
las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta.
Para la elaboración de la propuesta, METRO CALI S.A realizará jornadas de capacitación y
socialización de las herramientas informáticas, tecnológicas y metodológicas que deberán ser
utilizadas para formular la propuesta económica. Así mismo se explicarán a profundidad los métodos
de verificación y evaluación de la propuesta económica garantizando así la transparencia, publicidad
y responsabilidad en el presente proceso de contratación. Las jornadas de capacitación y socialización
descrita, se realizará en las fechas establecidas en el Cronograma al que se refiere en el numeral 1.3
y acompañado en los documentos solicitados en el numeral 2, así como la garantía de seriedad de la
oferta que se refiere el numeral 2.3. El proponente deberá diligenciar LA PROFORMA No. 6
CAPACITACIÓN
Los Proponentes deben presentar la Oferta y los Anexos en los formatos indicados (contenidos en los
Anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y/o Excel) y en medio físico y magnético.
El Proponente presentará tres (3) sobres:
SOBRE No.1 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Un (1) original de la carta de presentación de la oferta, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes, compromiso anticorrupción y la garantía de seriedad de la oferta, todo con una copia idéntica en digital. A tales efectos, se deberán incluir en éste sobre las PROFORMAS No. 1, 1A, 2 o 2A, 4, 5 y 7 con los documentos anexos que cada una de ellas indique y la póliza de seriedad de la oferta. SE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
PRESENTARÁ UN SOLO SOBRE 1 POR PROPUESTA, INDEPENDIENTEMENTE DEL NUMERO DE MÓDULOS PARA LOS CUALES SE PRESENTE OFERTA A EXCEPCION DE LA PROFORMA 5, DE LA CUAL SE DEBERÁN PRESENTAR UNA INDIVIDUALMENTE DILIGENCIADA POR CADA MODULO PARA EL QUE PRESENTE OFERTA.
SOBRE No.2 PROPUESTA TÉCNICA: Un (1) original de la oferta técnica, tres (3) copias físicas de la misma y una copia en digital, así como un original con su copia en digital de las PROFORMA No. 7. SE DEBERA PRESENTAR UN SOBRE 2 INDEPENDIENTE RESPECTO DE CADA MÓDULO PARA EL CUAL SE FORMULE OFERTA.
SOBRE No. 3 PROPUESTA ECONÓMICA: La PROFORMA 8 en original y copia en digital, junto con la oferta económica que se entregará en medio magnético con su impresión, siguiendo las instrucciones anexas a la PROFORMA No. 8. SE DEBERA PRESENTAR UN SOBRE 3 INDEPENDIENTE RESPECTO DE CADA MÓDULO PARA EL CUAL SE FORMULE OFERTA ”
2.1.1. Acreditación de requisitos habilitantes (SOBRE No. 1)
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:
2.1.1.1. Capacidad Jurídica
2.1.1.1.1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
Proponente es plural).
2.1.1.1.2. Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
Proponente es plural.
2.1.1.1.3. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal, promesa de
sociedad futuera, si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación
de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del
Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre
del Proponente plural.
2.1.1.1.4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.
2.1.1.1.5. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante
legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de
selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
2.1.1.1.6. Carta de presentación de la Oferta
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
2.1.1.1.7. Compromiso Anticorrupción
2.1.1.1.8. Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales
2.1.1.1.9. Garantía de seriedad Registro Único Tributario
2.1.1.1.10. Certificado personal Discapacitado
2.1.1.2. Experiencia:
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado la PROFORMA No. 3 EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PROPONENTE.
2.1.1.2.1. Formato de acreditación de la experiencia.
2.1.1.2.2. Se debe aportar certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los
miembros del Proponente si es plural. En dicho documento se debe verificar la
existencia del contrato aportado como experiencia.
2.1.1.2.3. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su
respectiva certificación y acta de liquidación expedida por la entidad contratante, y
deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre
de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del
Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para
efectos del presente proceso).
2.1.1.2.4. Para el caso de nacionales y extranjeros, los contratos celebrados con personas de
naturaleza privada, y ejecutados en Colombia, estos contratos deberán venir
acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener toda la
información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir acompañada de
la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas,
en las cuales conste la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto
de la obra realizada.
2.1.1.2.5. Para el caso de nacionales y extranjeros, los contratos celebrados con personas de
naturaleza privada y ejecutados en el exterior por personas nacionales deberá
entregarse copia del contrato o acto en el que conste el negocio jurídico y venir
acompañado de las facturas, estas últimas deberán cumplir con los requisitos del
ente fiscalizador del país donde se ejecutó el contrato.
2.1.1.2.6. Estos requisitos son obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos
inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta durante la evaluación.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
2.1.1.2.7. Cuando se trate de proponentes extranjeros, para demostrar la experiencia, los
contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de
terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad pública contratante, y
deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre
de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del
Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para
efectos del presente proceso).
2.1.1.3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional:
2.1.1.3.1. El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado la PROFORMA No. 4
2.1.1.3.2. Se debe aportar certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
Proponente es plural.
2.1.1.4. Capacidad Residual:
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado la PROFORMA No. 5, incluyendo la información
solicitada en las tablas 1 a 4 según se explica a continuación:
2.1.1.4.1. El proponente o cada integrante del proponente plural deberá relacionar en la tabla 1 los contratos inscritos
en el RUP en el segmento 72, y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV, así como
el porcentaje de participación como individual (100%) o dentro del proponente plural.
2.1.1.4.2. Para acreditar la capacidad técnica, el proponente o cada integrante del proponente plural deberá
diligenciar en la Tabla 2, los socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados
mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente a la construcción.
2.1.1.4.3. El proponente o cada integrante del proponente plural deberá relacionar en la tabla 3, todos los contratos
de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y entidades privadas (incluyendo los
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios) tanto individualmente como
cuando haga parte de sociedades, consorcios o uniones temporales. Adicionalmente, para cada contrato,
deberá consignar el valor, la fecha de inicio, el plazo, la forma de participación en el contrato (individual o
como parte de una sociedad), el porcentaje de participación en tal caso, e indicar si el contrato se encuentra
suspendido y en caso tal, registrar la fecha de suspensión.
2.1.1.4.4. El oferente deberá, además, entregar junto con la propuesta el Estado de resultados del año en que el
proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
2.1.1.4.5. Si se trata de proponentes no obligados a tener RUP, deberán también entregar junto con la propuesta el
balance general auditado del año inmediatamente anterior. En todo caso, los estados financieros deberán
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor, si está obligado a tenerlo, o el auditor
o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.
2.1.1.4.6. Cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá diligenciar la PROFORMA No. 5
Capacidad residual de contratación, separadamente.
2.1.2. Propuesta técnica (SOBRE No. 2)
2.1.2.1. Debe presentar un sobre No. 2 por cada módulo para el cual presente oferta, identificando
en el sobre el módulo al que corresponde.
2.1.2.2. Todas las hojas de la documentación a incluir en la propuesta técnica (SOBRE No. 2) que
se relaciona a continuación, deberán estar firmados por el representante del proponente.
2.1.2.3. En toda la documentación que contenga este sobre no podrá figurar ninguna información
económica que permita conocer el contenido de la oferta económica incluida en el SOBRE
No. 3 ya sea en relación con la oferta económica del proponente o con el presupuesto de
licitación (a no ser que se indique explícitamente que se hace referencia al presupuesto
de licitación), siendo este hecho motivo de exclusión de la licitación.
2.1.2.4. En este sobre se deberán adjuntar los siguientes documentos debidamente suscritos por
el proponente:
2.1.2.4.1. Declaración responsable relacionando los principales equipos de maquinaria y
medios auxiliares necesarios y adecuados para la correcta ejecución de las obras
de conformidad con la PROFORMA No. 7. DECLARACIÓN RESPONSABLES DE
MEDIOS Y MATERIALES
2.1.2.4.2. Declaración responsable relacionando los medios personales y equipo técnico que
se adscribirán a la ejecución de las obras de conformidad con LA PROFORMA No.
7. DECLARACIÓN RESPONSABLES DE MEDIOS Y MATERIALES
2.1.2.4.3. Documento en el cual el proponente nombra y se compromete a tener como
Ingeniero Director de Obra un titulado con la capacidad suficiente para
representarla en todo aquello que afecte la ejecución de la Obra. El titulado
propuesto como Ingeniero Director de Obra deberá tener la titulación académica y
profesional idónea a las especialidades técnicas necesarias y adecuadas para el
ejercicio de las funciones que debe desarrollar el Ingeniero Director de Obra objeto
de la licitación conforme lo exigido en el Apéndice 4 correspondiente a cada
proyecto.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
2.1.2.4.4. Documento en el cual el proponente nombra y se compromete a tener como
responsable de la seguridad industrial el titulado propuesto que debe tener la
titulación académica y profesional idónea.
2.1.2.4.5. Documento en el cual el proponente nombra y se compromete a tener como
responsable de calidad y responsable de la gestión ambiental los titulados
propuestos que deben tener la titulación académica y profesional idónea.
2.1.2.5. La cédula de ciudadanía de los profesionales nombrados y deberán ir firmados por el
proponente y los profesionales propuestos aceptando el nombramiento. Dichos
nombramientos pueden recaer en el mismo o en diferentes profesionales. El proponente
en caso de ser adjudicatario del contrato, no podrá sustituir el Ingeniero Director de Obra
sin la previa conformidad escrita de Metro Cali, S.A.
2.1.2.6. Estructura organizativa del equipo técnico destinado a la obra para cada una de sus fases
o especialidades: titulaciones y dedicaciones.
2.1.2.7. Plan de Obra que se presentará en impresión en hojas de tamaño DIN-A4 del diagrama
de barras de la planificación, del histograma de previsión mensual de certificaciones en
porcentajes y zona de previsión de certificaciones en porcentajes, elaborados con el
programa TCQ 2000. Este Plan reflejará la construcción de las obras asegurando su
ejecución en los plazos totales y parciales y se obtendrá a partir de una red de
precedencias que contemplará como mínimo las obras elementales y las actividades que
la conforman.
2.1.2.8. Memoria descriptiva y justificativa de los sistemas constructivos empleados en la
ejecución de cada una de las obras elementales detalladas en el punto anterior, haciendo
referencia a la implantación en obra, minimización de la afectación a las vías de
circulación y en las edificaciones vecinas, calidad y mantenimiento de los cierres de la
obra, organización de los cortes y actividades estudiando las necesidades y prioridades
en función de la Planificación Técnica, coordinación de las actividades a desarrollar por
los equipos y organizaciones que intervienen en la obra, etc., con indicación de cuáles
serán objeto de subcontratación (un documento que no supere las 15 hojas).
2.1.2.9. En este apartado incluirá un estudio para minimizar las posibles afecciones al tráfico y los
recursos propios de que dispone en la proximidad de la obra, tanto fijos (canteras, plantas,
parques de maquinaria, etc.) como provisionales. También presentará documentación
referente a la disponibilidad de materiales de préstamo (granulares) y / o vertederos
(escombreras) y su incidencia para hacer la obra. Adicionalmente, para los subsistemas
indicados en el anexo técnico adjunto a este pliego de condiciones, los proponentes
podrán indicar si las obras o instalaciones se ejecutarán con medios propios o
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
subcontratados; en este último supuesto, se aportará en cada caso una declaración
responsable firmada por el proponente y por el representante legal de la empresa
subcontratista con el compromiso mutuo de colaboración en la ejecución de las
actuaciones y en la que se relacionarán los medios que se pondrán a disposición para la
correcta ejecución de las mismas.
2.1.2.10. Plan de Aseguramiento de la Calidad en la aplicación del Plan de Manejo Ambiental,
Plan de Gestión Social y Plan de Manejo de Tráfico de la obra, que la empresa mantendrá
directamente durante la ejecución de la misma, y que será de su responsabilidad con
indicación de la sistemática de control de ejecución que el contratista deberá llevar a cabo.
El proponente presentará un documento, con una extensión máxima de 15 hojas que
permita valorar el alcance del Plan de Aseguramiento de la Calidad y que, en caso de
resultar adjudicatario de la obra, aplicará y que reflejará la aplicación del Sistema de
Calidad de la empresa a la obra en cuestión.
2.1.2.11. Sistemas y medios de Seguridad Industrial aplicados a los sistemas constructivos,
definidos en el proyecto y Memoria de Seguridad Industrial que comprenderá: sistema de
gestión de la Prevención y seguridad en la obra, sistema de participación del personal del
contratista y subcontratistas, revisión de los estudios de seguridad industrial, y análisis de
posibles situaciones de emergencia.
2.1.2.12. Plan de control de calidad (Ensayos) de los materiales que serán empleados en la
obra y de la bondad de los métodos constructivos utilizados
2.1.2.13. Declaración responsable mediante la cual la Empresa hace constar expresamente
su opinión sobre la viabilidad del Proyecto, teniendo en cuenta la realidad física de los
terrenos donde se llevarán a cabo las obras.
2.1.2.14. Documento indicando las innovaciones tecnológicas que, en su caso, aplicará en la
ejecución de la obra.
2.1.2.15. Cualquier aclaración específica o compromiso que se estime de interés para una
adecuada apreciación de la propuesta.
2.1.3. Propuesta económica (SOBRE No. 3)
La propuesta económica de la oferta, formulada de acuerdo con el modelo que se adjunta como PROFORMA
No. 8 PROPUESTA ECONOMICA a este Pliego de Condiciones, indicando, en su caso, el número de ofertas
variantes y su plazo de validez, que en todo caso no podrá ser inferior a la vigencia de la oferta presentada por
el proponente.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Debe presentar un SOBRE con el número 3 que corresponde a la oferta económica independiente por cada
módulo para el cual presente oferta, debidamente identificado.
Los criterios para la realización y presentación de la propuesta económica son:
2.1.3.1. Presupuesto (TCQ 2000) en soporte informático con los precios unitarios ofertados por el
proponente, y los listados correspondientes al “Presupuesto” y “Resumen de
Presupuesto”. Dentro del precio ofertado estarán incluidos todos los gastos indicados en
el presente pliego, y en especial los gastos generales y de empresa del contratista, su
utilidad y todo tipo de gastos que se originen por motivo del contrato y de la ejecución de
la obra, así como todos los gastos en concepto de control de calidad, por lo que no será
de abono ninguna partida de control de calidad, aunque esté específicamente señalada
en el proyecto. Metro Cali SA suministrará con soporte magnético los cuadros de precios
y presupuesto de proyecto, y los proponentes deberán ofertar los precios unitarios, sin
poder hacer variaciones en la codificación y descripción de los precios unitarios, ni en los
materiales de las justificaciones de precios ni en las mediciones y estructura del
presupuesto, en lo referente a la oferta base. El proponente tampoco podrá modificar, en
ningún caso, el importe de las partidas alzadas a justificar. El proponente asume como
propios todos los precios unitarios ofertados, aunque mantenga los precios de proyecto
suministrados por Metro Cali, S.A.
2.1.3.2. Respecto de la oferta económica, por tratarse de un sistema informático que debe ser
diligenciado por los proponentes, se le concederá al proponente licencia de uso sin costo
alguno, la cual debe ser solicitada por el proponente mediante el diligenciamiento del
formato de solicitud anexo a la PROFORMA No. 8. El proponente obtendrá dicha licencia
siguiendo las instrucciones contenidas en el documento “Información CALI.pdf”
que se encuentra incorporado en las instrucciones para el diligenciamiento de la
PROFORMA No. 8 Para el uso de dicho software se capacitará a los posibles oferentes
en la fecha indicada en el cronograma del proceso, dentro del término para presentar
ofertas. Una vez completada/s la/s oferta/s grabará cada una de ellas en un CD y junto
con una copia en papel del contenido de cada una de ellos las pondrá en el SOBRE 3.
Cabe señalar que el diligenciamiento de los campos correspondientes a dicha oferta
económica utilizando el software facilitado a los proponentes que lo soliciten, carece de
dificultad y guarda un gran parecido al uso de una hoja Excel previamente programada,
tal y como se acreditará en el momento de la capacitación.
2.1.3.3. Para ofertar el presupuesto de proyecto suministrado por Metro Cali, S.A y confeccionar
la oferta base, el proponente deberá utilizar el programa informático TCQ 2000.
2.1.3.4. El Presupuesto del Contrato se obtendrá añadiendo el AIU a los Costos Directos. Se
ofertará poniendo, ítem a ítem, el precio que decida el oferente. El ítem “Saldos de
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
apropiación disponibles para el proyecto” y el PMA, el PGS y el PMT no podrán ser
modificados. En caso de ser modificados, en el proceso de homogeneización se
adoptará el valor inicial del proyecto. En este supuesto, que deberá ser
adecuadamente identificado a la oferta, los Costes Directos se obtendrán mediante la
suma de los importes de los precios unitarios de todas las unidades de obra, multiplicados
por el coeficiente corrector y por las mediciones respectivas del presupuesto del Proyecto;
y el Presupuesto de Contrato resultará de añadir a la cifra anterior la cantidad
correspondiente al AIU.
Cualesquiera datos o informes que se estimen de interés para una adecuada apreciación de la propuesta.
Cada sobre debe contener: Tres (3) carpetas A-Z tamaño carta, Una con la propuesta original y las
otras dos copia, indicando el número de copia (Copia No. 1 o Copia No 2). Los sobres deberán
presentarse cerrados y exhibir leyendas bien visibles en las que únicamente debe constar la siguiente
información:
LICITACIÓN PUBLICA Nº 915.108.2.03.2016
OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES MÓDULOS: A. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL
GUADALUPE; B. CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DEL SUR; C. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO
TALLER VALLE DE LILI; D. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER AGUABLANCA, DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI SITM-MIO
MÓDULO O PROYECTO: ________________________________
SOBRE [No.1] [No.2] / [ORIGINAL] / [COPIA N° 1] / [COPIA Nº 2]
PROPONENTE: ________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________
TELÉFONO: ________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________
FECHA: ________________________________
CONTENIDO
No DE FOLIOS: ________________________________
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
CDS: ________________________________
Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar
con el número uno (1).
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de
Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, METRO CALI S.A. publicará un informe
con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.
Ofertas parciales: Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que
deben ofrecer todos los bienes y/o servicios y actividades requeridas en el presente pliego.
Ofertas condicionadas: No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en
este Pliego de condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las
establecidas, se rechazará la oferta respectiva.
Reserva durante el proceso de evaluación: A pesar de que la naturaleza de la información
que se solicita para la presentación de las propuestas no constituye información reservada o
protegida por la ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en
que las propuestas presenten información confidencial, privada o que configure secreto
industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las
normas legales que le sirven de fundamento.
En todo caso, La Entidad se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores,
con el fin de evaluar la propuesta.
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la
recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que
La Entidad, comunique a los primeros que el informe de evaluación se encuentra disponible para que
presenten las observaciones correspondientes.
Proyecto / Módulos: El proponente se puede presentar a los cuatro (4) proyectos / módulos
que hacen parte del objeto de la presente licitación. Sin importar el número de proyecto /
módulos se deberá presentar un único sobre los requisitos habilitantes. En relación a la
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
propuesta técnica y propuesta económica, deberá presentar los sobres respectivos por cada
proyecto / módulo al que desee presentarse.
2.3 GARANTÍAS
2.3.1. Las garantías que los Oferentes o Contratistas pueden otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones son: 1) Contrato de seguro contenido en una póliza,
2) patrimonio autónomo, 3) garantía Bancaria, los cuales se constituirán de conformidad
con el Decreto 1082 de 2015. La responsabilidad extracontractual de la administración
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o sub-Contratistas
solamente puede ser amparada con un Contrato de seguro.
2.3.2. La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible.
2.3.3. Cuando la Oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal o
Consorcio, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.
2.3.4. Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por METRO CALI S.A., el valor
de la garantía se reduzca, el Contratista deberá restablecer el valor inicial de la garantía.
2.3.5. Cuando el Contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el
Contratista ampliará el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el
caso.
2.3.6. En el evento que el Contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar
la garantía, METRO CALI S.A. procederá a realizar el trámite respectivo de manera
directa con la aseguradora, cubriendo los costos en que se incurra del saldo remanente
ejecutado del contrato.
2.3.7. Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la Garantía
de Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente.
2.3.8. Garantía de seriedad de la oferta : El Proponente debe presentar junto con la Oferta
una garantía de seriedad de la Oferta a favor de METRO garantCALI S.A., de
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, para el caso de la
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
presente licitación, se establece que el valor mínimo será del 10% del valor del
presupuesto oficial. (Decreto 1082 de 2015).
2.3.9. La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta deberá ser mínimo noventa (90) días,
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, término que de ser
necesario se solicitará al proponente sea ampliado si las condiciones del proceso así lo
exigen. En todo caso, la vigencia de la garantía deberá ser hasta la aprobación de la
garantía de cumplimiento del Contrato.
2.3.10. En caso de que se amplíen los términos y plazos estipulados en el Pliego de
Condiciones, el Proponente prorrogará la garantía de seriedad de la propuesta en los
términos que se le indique, con el fin único de perfeccionar el Contrato.
2.3.11. Responsabilidad civil extracontractual: El Contratista debe presentar una garantía
de responsabilidad civil extracontractual, a favor de METRO CALI S.A., de conformidad
con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, y por un valor del DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor del contrato.
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato.
2.3.12. Garantía única de cumplimiento: El Contratista debe presentar una garantía única
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de METRO CALI
S.A. La garantía única de cumplimiento, que deberá constituirse de conformidad con el
artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, debe tener los siguientes amparos:
Tabla 9 – Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Devolución del pago anticipado. 100% del valor total de
pago Anticipado
Hasta la liquidación del
Contrato.
Cumplimiento del Contrato 20% del valor total del
Contrato.
Hasta la liquidación del
Contrato.
Pago de salarios prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales
10% del valor total del
Contrato.
Por el plazo de ejecución del
Contrato y tres (3) años más.
Estabilidad y calidad de la obra 20% del valor total del
Contrato.
Por un plazo de cinco (5)
años, contados a partir de la
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
última fecha de recibo a
satisfacción de las obras.
Calidad y correcto funcionamiento
de los Bienes
3% del valor total del
Contrato.
Por un plazo de tres (3)
años, contados a partir de
la última fecha de recibo a
satisfacción de las obras
2.4 IDIOMA
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Oferentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
ser otorgados en castellano. La Oferta y sus Anexos deben ser presentados en castellano. Los
documentos con los cuales los Oferentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección
V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano de manera oficial y
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.
Para firmar el Contrato, el Oferente que resulte Adjudicatario debe presentar la traducción oficial al
castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial
en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o
consularización.
2.5 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo
establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público.
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de
legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la
Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero,
legalizados de conformidad con la normativa aplicable.
2.6 ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
METRO CALI S.A. podrá requerir a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime
necesarias y solicitar los documentos y certificaciones que encuentre convenientes. La solicitud de
aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán
cambios en los aspectos sustanciales de la Propuesta. METRO CALI S.A. también podrá requerir
informes y certificaciones a terceros, cuando lo considere conveniente o necesario para el análisis y
evaluación de las Propuestas.
Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las
omisiones en mención, dentro del término que para el efecto les fije METRO CALI S.A. de manera
expresa dentro del texto de su requerimiento; so pena del rechazo de la misma.
Las respuestas deben ser remitidas por correo electrónico de conformidad con lo indicado en el
acápite1.17 “Comunicaciones” del presente pliego de condiciones.
2.7 VALIDEZ DE LAS OFERTAS
La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre.
2.8 PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
a. Recepción de la Oferta: Luego del vencimiento del plazo y hora para presentar Ofertas,
METROCALI S.A. a través de su Presidente, el Comité Asesor Evaluador y el Jefe de la oficina
de Control Interno, verificarán la existencia de los tres sobres por cada proponente, realizarán
la apertura del sobre uno (1) y del sobre dos (2), realizarán el conteo de folios de cada uno de
los sobres y levantarán acta al respecto la cual será publicada. En relación al sobre tres (3)
serán depositados en una urna definida por METROCALI, la cual se sellará y quedará bajo la
custodia de la oficina de control interno hasta el día que se establezca en el cronograma para
la verificación y evaluación de la propuesta económica.
Nota: La entidad se reserva la facultad de utilizar medios fílmicos o fotográficos que permitan
establecer las condiciones físicas en las que se reciben las propuestas y los respectivos sobres.
b. Verificación de Requisitos Habilitantes (Sobre No. 1 - Acreditación de requisitos habilitantes):
Dentro del plazo que se establezca en el cronograma para la verificación de los requisitos
habilitantes, la entidad procederá a verificar los documentos aportados por el proponente de
acuerdo a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. El informe de verificación se
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
publicará y se otorgará un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que los proponentes
realicen sus observaciones, aclaraciones o subsanen lo requerido por la entidad.
Nota: No se aceptaran observaciones, aclaraciones o subsanación por fuera del plazo establecido
c. Evaluación y otorgamiento de puntaje a la propuesta técnica (Sobre No. 2 - Propuesta
Técnica): Superado el plazo de traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes,
la entidad procederá a realizar la evaluación de las ofertas técnicas presentadas por los
proponentes HABILITADOS.
El proceso de evaluación de la oferta técnica se realizará de conformidad a lo establecido el numeral
2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 “(...) La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para
ello”.
El comité asesor evaluador para el caso de la evaluación de la oferta técnica, estará conformado por
tres (3) actores: Equipo de técnicos de Metrocali; Equipo de técnicos del ITEC, Equipo de técnicos de
una universidad invitada. Cada uno de los actores señalados le otorgará el puntaje a las ofertas
técnicas de conformidad a los criterios establecidos en el presente pliego de condiciones y el resultado
definitivo será el promedio de las tres calificaciones. El informe de evaluación será publicado con el
informe de evaluación de la oferta económica en la fecha que se establezca en el cronograma del
presente proceso contractual.
d. Verificación y otorgamiento de puntaje a la propuesta económica (Sobre No. 3 -
Propuesta Económica): Superado el plazo de traslado del informe de verificación de
requisitos habilitantes y en la fecha, hora y lugar que se establezca en el cronograma del
presente proceso contractual, la entidad en sesión abierta a los proponentes habilitados,
procederá a realizar la verificación y otorgamiento de puntaje a la propuesta económica de
acuerdo al siguiente procedimiento:
I. Instalación de la sesión abierta: La sesión abierta será presidida por el Presidente
de la entidad con participación de la oficina de control interno. Solo podrán participar
los proponentes habilitados y lo realizarán a través de sus representantes o
apoderados debidamente facultados a través de poder para asistir a dicha sesión. El
Presidente de la entidad fijará el orden del día y las reglas de la sesión abierta.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
II. Apertura de la urna en la que fueron depositadas las propuestas económicas:
Instalada la sesión abierta, se procederá a verificar la inalterabilidad de los sellos
colocados a la urna establecida por la entidad. Validada su inalterabilidad se
procederá a quitar los sellos y a retirar de la urna las propuestas económicas de los
proponentes habilitados.
Las propuestas económicas de los proponentes No Habilitados serán devueltas junto
a las Propuestas técnicas a la dirección que se indique en la carta de presentación de
la oferta.
III. Verificación de la inalterabilidad de los sobres que contengan las propuestas
económicas: Acto seguido al retiro de la propuestas económicas, se ordenaran por
orden de llegada y se procederá a invitar al representante del proponente o a su
apoderado a que verifique la inalterabilidad de los sellos o marcas de su propuestas
dejando constancia en el acta que disponga la entidad. De existir alguna observación
la entidad realizará las verificaciones correspondientes y tomara las decisiones del
caso.
IV. Verificación y homogenización de las propuestas económicas: Agotada la fase
anterior, la entidad procederá a comparar las propuestas económicas con el
presupuesto y a homogenizarlas si es del caso. Este proceso se realizará mediante
el software o herramienta tecnológica que establezca la entidad, aplicando las
siguientes reglas de verificación y homogenización:
i. Si el proponente ha alterado el orden de los capítulos de obra descritos la
comparación no será posible y quedará rechazada.
ii. Si el proponente ha anulado alguno de los ítems la comparación no será
posible y quedará rechazada.
iii. Si el proponente cambió la cantidad de algún ítem, el programa tomará
automáticamente la cantidad establecida en el presupuesto
homogeneizándola.
iv. Si el proponente cambió el monto destinado al PMA/PGS/PMT, el programa
tomará automáticamente el valor inicial del presupuesto homogeneizándola.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
v. Una vez homogeneizadas las ofertas, y rechazadas aquellas que no
responden a la licitación, se procede al estudio correspondiente para
establecer si alguna de ellas es artificialmente baja y para ello se aplican las
fórmulas descrita en el pliego de condiciones.
Metro Cali ha establecido la definición de ARTIFICIALMENTE BAJA aquella cuyo monto sea
inferior en 2 unidades al valor medio de todas las ofertas.
Aquellas propuestas que sean consideradas ARTIFICIALMENTE BAJAS serán rechazadas.
V. Otorgamiento de puntaje a las propuestas económicas: Agotada la fase anterior,
y estableciendo las propuestas económicas aptas para el otorgamiento de puntaje,
se le dará aplicación a la fórmula establecida en el pliego de condiciones y se otorgará
el puntaje correspondiente.
e. Informe de evaluación de la propuesta técnica y de la propuesta económica: Dentro del
plazo que se establezca en el cronograma se publicará el informe de evaluación de la oferta
técnica y de la oferta económica, dando traslado a los proponentes para que dentro del plazo
establecido en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 se pronuncien.
2.9 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.
METRO CALI S.A. mantendrá la reserva de tal información en el Proceso de Contratación frente a
terceros. En todo caso, METRO CALI S.A. se reserva el derecho de revelar dicha información a sus
agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
2.10 RETIRO DE LA OFERTA
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de elección,
podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por METRO
CALI S.A. antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición
de un recibo firmado por el solicitante.
2.11 MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
En caso de que el Proponente deba aclarar o adicionar documentos a su propuesta, podrá hacerlo
presentando los documentos, en original y dos copias, en la ventanilla única de radicación de METRO
CALI S.A. antes de la hora límite de cierre del proceso. No será permitido que ningún Oferente
modifique o adicione su propuesta después de que el proceso de contratación haya sido cerrado.
2.12 DEVOLUCIÓN DE OFERTAS
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la Adjudicación del
Contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás
documentos, dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de
Adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, se procederá al archivo de la Oferta original
y la destrucción de las copias.
2.13 RECHAZO DE LA OFERTA
En adición a otras causas previstas por la ley, se rechazarán las Ofertas presentadas por los
Proponentes que:
o Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el
Cronograma.
o No haya suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el PROFORMA 1A (o su
renuncia a realizarlo en el periodo de subsanación) que no lo hayan cumplido durante el
Proceso de Contratación.
o La presentación de varias Ofertas por parte del mismo Proponente para la presente
Licitación (por sí o por interpuesta persona).
o Encontrarse el Proponente (o alguno de los integrantes del proponente plural) incurso en
alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la
Constitución y la Ley.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
o Encontrarse el Proponente (o alguno de los integrantes del proponente plural) registrado
en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables
fiscal.
o Cuando se compruebe que los documentos presentados por el Proponente contienen
información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no correspondan a la realidad
o induzcan a METRO CALI S.A. a error, para beneficio del Proponente.
o Cuando la Oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.
o Cuando el valor de la Oferta supere el valor del presupuesto oficial, o el valor del AIU
supere al valor oficial.
o Cuando el Proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el análisis de
las Ofertas, o en el acto de Adjudicación del Contrato, o de informarse indebidamente del
mismo.
o Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condición o modalidad.
o Cuando se omitan requisitos, contenidos o formularios que impidan la comparación
objetiva de las Propuestas.
o Cuando el plazo propuesto en la Oferta para la ejecución del Contrato sea mayor al
establecido en el pliego de condiciones
o Por el incumplimiento por parte del proponente, o de cualquiera de sus miembros cuando
se trate de un proponente plural, del requisito de encontrarse a paz y salvo por concepto
de aportes parafiscales de sus empleados en Colombia, en la fecha de presentación de
la propuesta.
o Cuando la Oferta económica y la carta de presentación de la Oferta no se encuentren
firmadas por el proponente o su representante legal.
o En todos los demás casos establecidos como causales de rechazo en este pliego de
condiciones.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
3. REQUISITOS HABILITANTES
3.1 DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
METRO CALI S.A. debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en
Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en
que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en
forma directa.
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de constitución de sociedad futura, cuyo
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación
debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y cinco años más.
METRO CALI S.A también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes
judiciales y el RUP.
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de
constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.
En cumplimiento del artículo 05 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica y las condiciones de
experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación
de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el presente proceso de selección.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Por otra parte y de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015
en el cual se establece que: “La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los
pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de
Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para
verificar los requisitos habilitantes”.
Se establecen los siguientes requisitos habilitantes en el presente proceso de selección:
FACTORES DE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN
CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado/No habilitado
CONDICIONES DE EXPERIENCIA Habilitado/No habilitado
CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitado
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Habilitado/No habilitado
3.2 CAPACIDAD JURÍDICA
3.2.1 Presentación de la Oferta
El proponente debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido en el PROFORMA No. 1 –
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe
ser diligenciado conforme se indica; cualquier anotación, aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá por
no escrito.
El proponente, debe actuar a través de su representante legal, o apoderado debidamente facultado para obrar
en su nombre y representación y para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la celebración,
ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación.
La carta de presentación de la propuesta debe venir acompañada de la cédula de ciudadanía del representante
legal o de quien firma la propuesta, y debe estar avalada por un arquitecto o ingeniero civil quien deberá anexar
fotocopia del documento de identidad, copia de la matrícula o tarjeta profesional y del certificado vigente de
antecedentes profesionales expedido por el Consejo Profesional respectivo.
Cuando el proponente (persona natural) o su representante legal (persona jurídica), tengan la condición de
Arquitecto o Ingeniero Civil, podrá avalar la propuesta. En el caso de consorcio o unión temporal se exigirá el
aval en las mismas condiciones que para las personas naturales o jurídicas según el caso.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
NOTA: Si el proponente no incluye la carta de presentación de la propuesta o si incluyéndola no está suscrita
por el proponente o por su representante legal o viene incompleta y en la oferta no se puede extraer la
información allí solicitada, se pedirá aclaración al proponente sin que implique en ningún caso modificación o
adición a la propuesta, so pena de ser RECHAZADA.
3.2.2 Existencia y Representación Legal
Si se trata de una persona natural, cédula de ciudadanía y tarjeta de profesional vigente. Si se trata
de una persona jurídica nacional, o una persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en
Colombia, la existencia y representación legal se acreditará mediante el Certificado de Existencia y
Representación Legal original expedido por la Cámara de Comercio máximo con un (01) mes de
anticipación a la fecha de cierre de este PROCESO LICITATORIO, o hasta cuando éste haya sido
prorrogado. El proponente debe suscribir la PROFORMA No. 2. – ACREDITACIÓN CAPACIDAD
JURIDICA
Cuando el proponente sea plural, cada una de las personas que los integre, deberá presentar el
Certificado de Existencia y Representación Legal y el Certificado de inscripción, Clasificación y
Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP cuyo objeto social este directamente
relacionado con el objeto del presente proceso contractual.
NOTA: Para el caso en que uno o varios de los miembros del Consorcio sea persona natural deberá
presentar copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional vigente y Certificado de inscripción,
Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP cuyo objeto social este
directamente relacionado con el objeto del presente proceso contractual.
Cuando se trate de una Institución de Educación Superior, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional, deberá presentar un documento que acredite su existencia y representación legal, otorgado
por el Ministerio de Educación Nacional.
Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documento expedido
dentro de los tres (3) meses anteriores al cierre del proceso de selección, en los que se acredite su
existencia y representación legal y que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con
domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente.
Deberán mantener dicho apoderado como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se
genere del presente proceso de selección y un (1) año más. El proponente deberá diligenciar la
PROFORMA No. 2A denominada ACREDITACIÓN REQUISITOS HABILITANTES PROPONENTE
EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
NOTA: No tendrán la obligación de acreditar apoderado si de conformidad con las normas legales
vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del
Contrato, caso en el cual deberán dar cumplimiento al literal a) del presente pliego.
Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la “Convención
sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
o El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se
certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá
validez en Colombia con la sola Apostilla.
o Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado
deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de
la sociedad y sobre la extensión del objeto social, documento éste que se deberá
apostillar.
o En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante
quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar la existencia
de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado
podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para
que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser
apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento.
o Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de
existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las Leyes
del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien
podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y
del ejercicio de su objeto conforme a las Leyes del respectivo país. En este caso,
como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por
agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de
legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
abonará la firma del Cónsul.
3.2.3 Objeto Social
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Este es un requisito de capacidad de la persona jurídica proponente que se circunscribe a que el desarrollo de
la actividad prevista en el objeto social tanto del proponente como de cada uno de los miembros que integren
proponente plurales, sea directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir, de manera que le
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta a estos efectos el
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
3.2.4 Constitución y Vigencia
La constitución de la persona jurídica proponente que participe en el proceso LICITATORIO o de cada uno de
sus miembros si se trata de proponente plural será de por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta, lo cual se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal.
La duración de la persona jurídica proponente o de cada uno de sus miembros si se trata de proponente plural
no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato y cinco (5) años más, contado a partir del cierre del
proceso LICITATORIO.
3.2.5 Autorización para Contratar
Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes del oferente plural requiere
autorización de sus órganos de dirección, para presentar oferta y/o para suscribir el contrato, debe el
proponente anexar los documentos que acrediten dicha autorización.
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para
que el representante legal del proponente pueda presentar propuesta y contratar, debe anexar el
respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para
presentar propuesta y contratar, mínimo, por el valor estimado.
3.2.6 Constitución del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura:
Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá presentar (en
original) el documento de constitución del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura
en el cual deberá cumplirse lo siguiente
o Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de
documento de identificación.
o Expresar si la participación es a título de Consorcio, Unión Temporal o promesa de
sociedad futura. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los
términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en
su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito
del METRO CALI S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
o Hacer la designación de la persona que tendrá la representación del proponente plural.
o Señalar que la duración del proponente plural no será inferior a la del plazo de ejecución
y liquidación del contrato y cinco (5) años más.
o Se deberá indicar el nombre del proponente plural, el cual no podrá ser modificado dentro
del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este será tenido en cuenta para la
celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación tributaria del
proponente asociativo.
o Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de
las empresas integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el
presupuesto oficial del proceso.
o Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los
requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso, en relación al
presente acápite denominado “Capacidad Jurídica”.
3.2.7 Inhabilidades e Incompatibilidades:
Los proponentes no deberán estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar
con METRO CALI S.A., de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y normas especiales.
METRO CALI S.A. verificará la información que obra en el boletín de responsables fiscales de la
Contraloría General de la República, la relativa a los antecedentes disciplinarios que obra en la
Procuraduría General de la Nación y además se verificará la información que aporta el Registro Único
de proponentes sobre multas y sanciones de los cinco (5) últimos años a efecto de determinar, la
existencia de inhabilidad por incumplimiento reiterado.
La inhabilidad por incumplimiento reiterado se extenderá a los socios de sociedades de personas a
las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que
aquéllos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.
El proponente, y cada uno de sus miembros, cuando sea el caso, no deben tener deuda alguna con
el Estado colombiano. Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta bajo la gravedad
de juramento: a) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no es deudor moroso del
Estado Colombiano con ocasión de obligaciones contraídas con éste, o que siendo deudor moroso
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
del Estado Colombiano en los términos de la Ley, tiene un acuerdo de pago vigente al momento del
cierre del Proceso de Selección. b) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no ha
sido declarado responsable fiscal mediante fallo ejecutoriado. En el evento de haber sido declarado
responsable fiscal, deberá acreditarse que se ha dado cumplimiento a la obligación contenida en el
fallo correspondiente.
3.2.8 Información Confidencial
Aunque la información que se solicita para la presentación de propuesta puede no ser constitutiva de
amparo bajo reserva o secreto protegido por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir
lo contrario; en el caso en que las propuestas tuvieren información confidencial privada o que configure
secreto industrial de acuerdo con la Ley colombiana, el proponente debe indicar tal calidad y expresar
las normas legales que le sirven de fundamento.
3.2.9 Certificación de pago de aportes de Seguridad Social y aportes Parafiscales:
El proponente deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de y deberá diligenciar
o Pago de los aportes parafiscales a favor del SENA.
o Cuota de contrato de aprendizaje cuando los empleadores tengan asignada cuota de
aprendizaje por resolución, deberán estar cumpliendo con la misma, o en su defecto
deberán estar cancelando mensualmente el valor de la monetización, de acuerdo con lo
reglamentado en el artículo 34 de la ley 789 de 2002, para lo cual deberán acreditar los
respectivos pagos antes del cierre del presente proceso.
o Aportes fondo de la industria de la construcción fic (para el sector de la construcción-
decreto 2375 de 1974)
o En el evento que no se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y/o cuota de
aprendizaje por algún periodo, deberá indicar dicha circunstancia, especificando la razón
y los periodos exentos.
o En el evento que no se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de
la reforma tributaria (ley 1607 de 2012 – impuesto cree), deberá indicar dicha
circunstancia.
o Declarar el cumplimiento de las obligaciones generadas por sus nóminas de sus
empleados, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones); aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
o Multas expedidas por el Ministerio de Trabajo.
o Todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por
concepto de aportes parafiscales, incumplimiento de contrato de aprendizaje, FIC (para
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
los empleadores del sector de la construcción) o multas impuestas por el Ministerio del
Trabajo, no podrán participar, salvo que exista acuerdo de pago suscrito y al día, previo
al cierre del proceso. En este caso deberán manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al día en el cumplimiento del mismo.
NOTA: En todo caso METRO CALI S.A., se reserva la revisión de las últimas cinco (5) vigencias
respecto de los pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para personas jurídicas
como para personas naturales y confrontará la información con las certificaciones de experiencia que
se acrediten en las mismas vigencias.
La Entidad de igual forma se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la
información que suministran los proponentes.
o Firma Certificación a presentar: Si el proponente es una persona natural, la acreditación
de este pago se hará mediante declaración juramentada del mismo
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, lo harán mediante certificación expedida y
firmada por el Revisor Fiscal si lo tiene o Contador Público, éste deberá aportar copia de la tarjeta
profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado disciplinario de la Junta Central de
Contadores.
Cuando el proponente sea un proponente plural, cada una de las personas naturales o jurídicas que
lo integran, deberán certificar que se encuentran cumpliendo con las obligaciones antes citadas, al
momento de iniciación del proceso de selección, y en el evento de resultar adjudicatarios, al momento
de suscribir el contrato correspondiente.
Cuando la certificación de pago de aportes allegada con la propuesta, se encuentre suscrita por el
Revisor Fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal,
deberá acompañarla de copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado
disciplinario de la Junta Central de Contadores.
Si verificada la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal
responsable de la suscripción de la certificación de aportes (Aportes, Cuota de contrato de
Aprendizaje, FIC y Ministerio de Trabajo), se establece que no se encuentra vigente la inscripción o
registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión, dará lugar a que la propuesta
sea evaluada como INHABILITADA JURÍDICAMENTE.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
La no presentación de la Certificación de Pago de Aportes de Seguridad Social, Aportes Parafiscales,
multas Ministerio de Trabajo, Cuota de Aprendizaje y/o FIC ocasionará que la propuesta sea declarada
como INHABILITADA JURÍDICAMENTE.
NOTA: De acuerdo a la Circular emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley, no se
permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados
con METRO CALI S.A. por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado.
3.2.10 Garantía de Seriedad del Ofrecimiento
El proponente para participar en el presente proceso, deberá constituir una garantía de seriedad del
ofrecimiento a favor de METRO CALI S.A cuyo Nit., es 805.013.171-8, de la garantía que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado el contrato. El proponente podrá
otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las clases de las garantías señaladas
en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015.
El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del diez por ciento (10%) del presupuesto
oficial y su vigencia será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de
la LICITACIÓN.
Cuando la propuesta sea presentada por un oferente plural, en la póliza de garantía deberá estipularse
que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de
sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales). Su valor total será exigible ante el
incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurra cualquiera de los integrantes del
proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta.
La garantía se adjuntará a la carta de presentación de la propuesta y solo será devuelta a solicitud de
los proponentes no seleccionados, quienes deberán retirarla en Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59.
Cuando un proponente retire su oferta después del cierre del proceso o cuando el proponente
favorecido no suscriba el contrato dentro de los términos establecidos, METRO CALI S.A hará efectiva
esta garantía. En este último evento METRO CALI S.A exigirá al proponente clasificado en segundo
lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y
legalización del contrato y así sucesivamente a los demás proponentes, siempre y cuando su oferta
sea favorable para METRO CALI S.A, conforme a lo previsto en este pliego de condiciones.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
La no presentación de la garantía de seriedad de manera simultánea con la propuesta, dará lugar a
que la propuesta será causal de RECHAZO de esta última.
3.2.11 Registro Único de Proponentes (RUP)
El Proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de inscripción, Clasificación y
Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP expedido por la respectiva Cámara de
Comercio en Colombia, en firme, con máximo 01 mes de anticipación a la fecha de cierre de este
proceso.
El proponente deberá encontrarse clasificado en las siguientes actividades de conformidad a la
siguiente descripción:
Código UNSPCS Descripción
72141000 Servicios de construcción de autopistas y
carreteras
72141100 Servicios de construcción y revestimiento
y pavimentación de infraestructura
72121400 Servicios de construcción de edificios
públicos especializados
NOTA: Si llegare a presentarse una diferencia entre el código de la actividad solicitada y la descripción
del mismo código, prevalecerá el texto de la inscripción.
En caso de propuestas presentadas por oferente plural, cada uno de sus miembros deberá anexar
dicho certificado y acreditar su inscripción, clasificación y calificación en las actividades señaladas.
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la inscripción
en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal. En defecto de dicho
documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el RUP. Este documento
deberá presentarse legalizado en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.
No estar inscrito, calificado y clasificado en las actividad, especialidad y grupo solicitado en el presente
pliego de condiciones dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
3.2.12 Copia del Registro Único Tributario
El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar el certificado de
Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN.
3.2.13 Certificación de Vinculación Personal Discapacitado
El proponente deberá presentar certificación en la que acredite si tiene o no, personal vinculado
laboralmente en las condiciones de discapacidad y/o con los presupuestos contenidos en la Ley 361
de 1997. En caso de tenerlo, la certificación deberá contener el porcentaje del personal discapacitado
en su empresa, el tiempo de vinculación y una manifestación expresa de que mantendrá dicho
personal por un lapso igual al de la contratación. En caso que el proponente sea un consorcio o unión
temporal, dicho requisito deberá ser presentado por cada uno de los integrantes.
3.2.14 Contrato de Obra y Contrato Fiduciario Suscrito:
De conformidad a la PROFORMA No. 9 denominado Minuta de Contrato y a la PROFORMA No 10
denominado Anexo Fiduciario, el proponente deberá presentar dichos contratos con los espacios en
blanco diligenciados y debidamente suscritos, lo cuales tendrán efectos jurídicos en la medida que la
licitación les sea adjudicada. Los espacios a diligenciar en el contrato de obra deben ser coherentes
con la oferta técnica y económica presentada por el proponente, su inexactitud o modificación del
clausulado propuesto por METRO CALI S.A., dará lugar a que la propuesta sea evaluada como
INHABILITADA. En relación al contrato de fiducia, el proponentes deberá presentar el contrato que
suscriba con la fiduciaria de acuerdo a la PROFORMA No.10 denominado Anexo Fiduciario, su
inexactitud, no inclusión o inclusión inexacta de las condiciones establecidas en dicho anexo, dará
lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA
3.3 EXPERIENCIA
Experiencia en Construcción del Proponente: Entendida como la experiencia en aquellos contratos
celebrados con entidades estatales y/o privadas, cuyo objeto sea o esté relacionado con el objeto del
presente proceso contractual. La anterior experiencia debe estar soportada en máximo cinco (5)
certificaciones de contratos iniciados, ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y liquidados dentro
de los últimos quince (15) años a partir del cierre del presente proceso.
Las certificaciones deberán demostrar de manera individual o en conjunto:
Construcción de edificaciones cuya área sea igual o superior a:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
a. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a los cuatro (4) módulos, deberá acreditar una
experiencia en área igual o superior a cuarenta y cuatro mil metros cuadrados (44.000 m2) bajo
cubierta y diferente a vivienda.
b. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a tres (3) módulos, deberá acreditar una
experiencia en área igual o superior a treinta y tres mil metros cuadrados (33.000 m2) bajo cubierta y
diferente a vivienda
c. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a dos (2) módulos, deberá acreditar una
experiencia en área igual o superior a veintidós mil metros cuadrados (22.000 m2) bajo cubierta y
diferente a vivienda
d. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a un (1) módulo, deberá acreditar una
experiencia en área igual o superior a quince mil metros cuadrados (15.000 m2) bajo cubierta y
diferente a vivienda
Construcción, o adecuación, o rehabilitación, o reconstrucción de vías urbanas en ciudades con más
de trescientos mil (300.000) habitantes, en pavimentos flexibles y/o rígidos.
o La sumatoria total de los contratos aportados con el fin de acreditar este componente de la
experiencia deberá dar cuenta que se hicieron intervenciones iguales o superiores a:
o a. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a los cuatro (4) módulos, deberá
acreditar una experiencia en área igual o superior a cien mil metros cuadrados (100.000 m2)
o b. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a tres (3) módulos, deberá acreditar
una experiencia en área igual o superior a ochenta mil metros cuadrados (80.000 m2)
o c. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a dos (2) módulos, deberá acreditar
una experiencia en área igual o superior a sesenta mil metros cuadrados (60.000 m2)
o d. Si el proponente manifiesta su interés de presentarse a un (1) módulo, deberá acreditar
una experiencia en área igual o superior a cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m2)
Para efectos de validar los Contratos cuya intervención de pavimentos rígidos y/o flexibles se certifique
en m3, y cuando no sea posible de los documentos aportados realizar la conversión a m2, se tomará
como espesor de los pavimentos el siguiente:
Para pavimentos rígidos (0,2m).
Para pavimentos flexibles (0,075m).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Para pavimentos flexibles expresados en medidas de peso
(2,4 Ton/m3).
La suma del valor acreditado en las certificaciones debe ser igual o superior al presupuesto oficial por
módulo.
Al menos una de las certificaciones aportados debe acreditar el área en construcción de edificaciones
igual o superior a diez mil metros cuadrados (10.000 m2)
Condiciones para acreditar la experiencia:
o En el caso de oferente plural, la experiencia certificada en valor, se tendrá en cuenta
de acuerdo con el porcentaje de participación de dicho integrante en el contrato
certificado.
o La experiencia certificada en valor del oferente plural será la suma de la experiencia
que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural en relación al
porcentaje de participación que tenga en el presente proceso
o Cuando se trate de certificaciones que incluyan el diseño, construcción y suministro
de equipos, las mismas deberán contener el valor discriminado correspondiente a
construcción. Por lo tanto en estos casos, las certificaciones deben diferenciar
explícitamente este valor.
o Por valor ejecutado se tendrá en cuenta el valor pagado al contratista. Para calcular
el valor ejecutado, se tendrá en cuenta el porcentaje correspondiente si el contrato
que se acredita, se realizó a través de un proponente plural. En el caso que el
proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos,
que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe
aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica
tiene revisor fiscal) que así lo acredite.
o Para el caso de proponentes plurales, por lo menos uno de los integrantes deberá
participar y acreditar por lo menos el cuarenta por ciento (40%) de los requisitos
establecidos en valor, y los demás miembros deberán acreditar al menos el veinte por
ciento (20%) de los requisitos establecidos en valor y/o área.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
o Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar
las certificaciones expedidas por las entidades que contrataron el servicio, las cuales
deberán contener, como mínimo, la siguiente información:
Nombre y NIT de la empresa y/o entidad contratante.
Nombre del contratista.
Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el
nombre de quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. De no informarse
dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta.
Si se trata de sociedades en las cuales el proponente haya tenido o tenga
participación, indicar el porcentaje de participación.
Número del contrato.
Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera
explícita la experiencia requerida: descripción de las actividades
desarrolladas, productos entregados de los Proyectos objeto del Contrato,
tipo y/o uso de las edificaciones y naturaleza de las (adecuaciones,
ampliaciones, modificaciones o construcción).
Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y
año)
Las fechas contractuales de suspensión y reanudación del plazo de
ejecución, cuando este haya sido suspendido.
Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)
Valor total del contrato
Valor ejecutado del contrato
Área construida del proyecto de acuerdo a las condiciones de experiencia
solicitada en el presente proceso.
Cargo y firma de quien expide la certificación.
Firma del funcionario competente.
o En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal,
el valor adicional se sumara al valor del contrato u orden principal, quedando esta
como una sola certificación.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
o Para contabilizar el valor de los contratos se tendrá en cuenta el valor del salario
mínimo legal mensual vigente que corresponde la fecha del contrato tomando el año
de suscripción del mismo.
o Si el oferente presenta la documentación exigida en este numeral, sin el lleno de los
requisitos exigidos, la entidad lo requerirá para que dentro del término establecido en
la respectiva comunicación, proceda a subsanarla.
o Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se
convertirá a pesos utilizando para esta conversión las tasas publicadas por la
autoridad competente para el día que corresponda a la fecha de suscripción del
respectivo contrato.
o No se aceptarán: 1. Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio
se realizó por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado; 2. Certificaciones
de contratos en donde se acredite que el contrato de obra se realizó bajo el sistema
de Administración Delegada, por cuanto en este tipo de contratos el contratista obra
como representante o delegado de la entidad contratante y todos los gastos de la
obra se hacen por cuenta y riesgo de la entidad contratante, lo cual difiere de la
construcción por precios unitarios, en la que el contratista asume la responsabilidad
del costo de los precios unitarios pactados y de administración de los recursos
entregados por la Entidad contratante; 3. Certificaciones de Interventoría; 4.
Certificaciones suscritas por supervisores o interventores.
o En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su
verificación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los
documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la información que falte
en la certificación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar
el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo respectivo.
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la
copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento
previsto en el contrato.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con
copia del acta de recibo final a satisfacción, acta de liquidación o con el
documento previsto en el contrato.
El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación
(o el documento que haga sus veces).
o Si a partir de la certificación y de los documentos de soporte de la misma el
proponente no acredita toda la información solicitada, METRO CALI S.A pedirá la
documentación que considere conveniente. La no presentación de la (s) certificación
(es) que acredite (n) la experiencia será motivo para que la propuesta sea
INHABILITADA TÉCNICAMENTE.
o METRO CALI S.A se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la
adjudicación, la información aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma,
podrá solicitar documentación adicional que considere conveniente a efecto de
determinar el cumplimiento de este requisito.
o En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán complementar, mejorar o
modificar su oferta, ni acreditar hechos ocurridos con posterioridad al cierre del
presente proceso.
NOTA: La documentación debe expresar los datos de forma clara e inequívoca de tal forma que la
entidad no tenga que realizar deducciones o inferencias de su contenido. De otro lado y en atención
a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019 de 2012, no se requerirá aportar certificaciones
o documentos relacionados con proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como
contratante, y bastará que los mismos se relacionen en la PROFORMA que corresponda conforme a
lo solicitado en éstos pliegos de condiciones.
3.4 CAPACIDAD FINANCIERA
Cumpliendo con lo señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por artículo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012, la verificación de las condiciones financieras se realizará con la información
contenida en el certificado del RUP del proponente, vigente a la fecha de cierre del proceso. La fecha
de corte de la información financiera deberá ser el 31 de diciembre de 2015 o posterior, so pena de
declarar la propuesta como INHABILITADA.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Las condiciones financieras y el comportamiento financiero del sector se evaluaron a través de la
muestra de cincuenta (50) empresas del sector, tomadas del Sistema de Información y Riesgo
Empresarial – SIREM, publicado por la Superintendencia de Sociedades, con corte al 31 de diciembre
de 2015.
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la
participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. Los indicadores financieros se
definieron teniendo en cuenta lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el documento
denominado “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratación. Así mismo se cumple con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015.
El oferente deberá diligenciar la PROFORMA No. 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL
El Oferente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el
RUP:
Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera
INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1,2
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 70 %
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 0,80
CAPITAL DE TRABAJO*
Mayor o Igual a:
- Si se presenta a los cuatro (4) módulo:
24.000 SMMLV.
- Si se presenta a tres (3) módulo:
20.000 SMMLV
- Si se presenta a dos (2) módulos:
16.000 SMMLV
- Si se presente a un (1) módulo: 12.000
SMMLV
*Teniendo en cuenta las condiciones contractuales, la entidad considera importante establecer un
indicador adicional, el cual será el Capital de Trabajo, el cual Refleja la capacidad financiera que tiene
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
el proponente para responder en el corto plazo por las obligaciones contraídas, mostrando su
independencia financiera frente a los recursos financieros entregados por el proceso de contratación.
El capital de trabajo se podrá acreditar a través de los estados financieros o complementar o acreditar
mediante certificación de cupo de crédito en firme expedida por entidad bancaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Si el Oferente es plural deberá acreditar su capacidad financiera, con el cumplimiento de los
indicadores por cada uno de sus integrantes. Solo para el caso del indicador de capital de trabajo, su
acreditación se hará mediante la modalidad denominada “Ponderación de los componentes de los
indicadores” en la cual cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del componente
del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural.
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador “cobertura
de intereses”, caso en el cual, el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional
sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE el indicador de cobertura de intereses
Si el proponente no iguala o supera el nivel de liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de
intereses y capital de trabajo mínimo establecido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será
INHABILITADA.
3.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta
certificaciones independientes sobre la organización de los proponentes como requisitos habilitantes
y que la capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados para sus clientes
y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de
rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor
del sector privado está bien organizado cuando es rentable.
Tabla 3 – Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Positiva
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Positiva
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
En caso de que el oferente no cumpla con lo requerido para alguno(s) de los indicadores, la propuesta
será considerada como “no habilitada”.
Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberá acreditar su
capacidad organizacional, con el cumplimiento de los indicadores por cada uno de sus integrantes.
Si el proponente no cumple con los índices requeridos de acuerdo a las condiciones establecidas en
el presente pliego la oferta será INHABILITADA.
3.5.1. Información financiera para proponentes extranjeros: Los proponentes extranjeros
deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien
se encuentre en obligación de hacerlo con la normatividad vigente del país de origen:
3.5.1.1. Estados Financieros: Las personas naturales y jurídicas que no tengan
residencia no domicilio en Colombia, deberán presentar estados financieros con
corte al 31 de diciembre de 2015, los cuales deben ser preparados de acuerdo
con los principios y normas contables vigentes, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera u de los resultados obtenidos durante
el ejercicio 2015.
3.5.1.2. Las cifras contenidas en los estados financieros deben expresar la moneda
en la cual se presentan. Para la conversión a pesos colombianos se hará la
conversión a la tasa representativa de mercado de la fecha a la cual se realice el
corte de balance general del estado y resultados o sus similares.
3.5.1.3. Certificación de contador Público: Los estados financieros de personas
naturales o jurídicas que no tengan residencia ni domicilio en Colombia deberán
venir acompañados de una certificación de contador público inscrito en la Junta
Central de Contadores de Colombia, en la cual se certifique que se confirmó la
veracidad de la información contenida en los estados financiero presentados, de
acuerdo con la misma se informe los siguiente ítem en pesos colombianos:
Fecha de corte de los estados financieros.
Activo Total.
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Total
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Patrimonio
Utilidad Operacional
NOTA: Para el caso de las propuestas presentas por consorcios o uniones temporales,. Cada uno de
sus integrantes deberá allegar la documentación requerida en el presente pliego de condiciones,
según corresponda.
3.5.2. Tarjeta profesional y certificado de Antecedentes Disciplinarios: El proponente
acompañara su oferta con fotocopias claras y legibles de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores,
vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al contador público
que emite la certificación.
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para
los participantes en el proceso de selección y no otorgará puntaje alguno.
3.6 CAPACIDAD RESIDUAL
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto
de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de
responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. El proponente deberá diligenciar la
PROFORMA No. 5 denominada CAPACIDAD RESIDUAL
De conformidad con el artículo 72 de la ley 1682 de 2013, el Decreto 791 de 2014 y la guía para
determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los proceso de contratación de obra, se
establece como capacidad residual del presente proceso de contratación es el resultado de la siguiente
operación, teniendo en cuenta que el plazo es superior a 12 meses:
Capacidad Residual
del Proceso de
Contratación
=
Presupuesto oficial del Módulo – Pago
anticipado
_______________________________ X 12
meses
Plazo estimado contrato (meses)
Teniendo en cuenta que en el presente proceso se están licitando cuatro (4) módulos de obra, el
proponente debe calcular la capacidad residual de conformidad a los siguientes valores de pago
anticipado:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Módulo Valor pago Anticipado
Módulo 1: Terminal Guadalupe $ 9.870.623.525
Módulo 2: Terminal del Sur $ 15.155.779.300
Módulo 3: Patio Taller Valle de
Lili $ 7.265.273.739
Módulo 4: Patio Taller
Aguablanca $ 7.997.867.235
Si el proponente no demuestra que su capacidad residual supera el valor determinado en la oferta
será INHABILITADA.
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en
un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar
su Capacidad Residual:
3.6.1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales
contratos.
3.6.2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como
el valor y plazo de tales contratos.
3.6.3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de
los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se
trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben
solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la
información de la liquidez se encuentra en el RUP.
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de
Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO)
y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:
Nota 1: El proponente debe leer con atención el documento denominado Guía Para Determinar Y
Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Proceso De Contratación De Obra Pública
(Versión 1) publicado en el portal de Colombia Compra Eficiente para establecer su capacidad
residual.
Nota 2: El proponente debe establecer el valor total a acreditar como capacidad residual de acuerdo
a los módulos que se presente, en este sentido, si es adjudicatario de un módulo, para ser adjudicatario
de un segundo módulo la estima confirmara si la capacidad residual acreditada permite la asignación
de ese módulo adicional.
4. OFERTA TÉCNICA CALIFICABLE Y EVALUACIÓN
4.1 EVALUACIÓN
METRO CALI S.A. evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de
que trata la sección VI.
La adjudicación del contrato se realizará a favor del proponente que cumpla los requisitos mínimos habilitantes
y presente la oferta más favorable para la Entidad bajo la ponderación de elementos de calidad y precio de la
siguiente manera:
FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN
Oferta Económica 100
Oferta Técnica 100
Estímulo a la Industria Nacional (Máximo 100 puntos)
50
TOTAL 250
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Factores de Evaluación – Oferta Económica (Máximo 100 Puntos)
En el proceso de evaluación de la oferta económica METRO CALI S.A. realizará el siguiente procedimiento:
Se homogeniza las propuestas presentadas: El proceso de homogenización de propuestas consiste
en la verificación y coherencia con el presupuesto de licitación.
Se calcula el porcentaje de baja de cada oferta económica i BOi:
Ofi = Importe de la oferta presentada por el oferte,
PC = Presupuesto de licitación.
Se calcula la media (BM) de este porcentaje de bajas (BOi)
Se calcula la desviación estándar:
Entre las n ofertas presentadas se escogerán aquellas n’ ofertas que, además, cumplan la condición:
El conjunto de ofertas n ' se obtiene únicamente con el fin de obtener la baja de referencia (BR), siendo
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
n´ las ofertas que cumplen con la condición de desviación estándar
Se entenderá que una oferta (de entre todas las n ofertas admitidas) es presuntamente anormal o
desproporcionada cuando su porcentaje de baja respecto del presupuesto de licitación (PC) sea
superior a los siguientes valores:
Si n es igual o superior a 5, se deberá obtener el valor BR (Baja de referencia ) para determinar el
límite de la presunción de valores desproporcionados o anormales :
o Se considerará presuntamente anormal o desproporcionada toda oferta a la que BOi > BR +
2,
- Si n 'es inferior a 5:
o Se considerará presuntamente anormal o desproporcionada toda oferta para la obra a la que
BOi > BM + 2
Evaluación y Ponderación: Superado el anterior procedimiento, se procede a realizar la
evaluación y ponderación de las ofertas económicas de conformidad a la siguiente fórmula:
PEi = 100 - 0,75 * ( Bmax - Bi ) ( Para Bi => Bd )
PEi = Pd - 1,50 * ( Bd - Bi ) ( Para Bi < Bd )
Donde
Bd = baja de referencia (BR) o baja media (BM ) según n sea igual o superior a 5, o inferior a 5 , de acuerdo con la
definición de n prevista en el apartado anterior: Realidad de la Oferta Económica
Bi = baja de la oferta y respeto tipo licitación (expresada en % )
B = baja máxima respecto tipo de licitación (expresada en % )
PEi = Puntuación económica de la oferta y en base 100
Pd = Puntuación económica en base a la Bd
Causales de rechazo de la oferta económica
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
i) Por presentar una oferta anormal o artificialmente baja.
ii) Por modificar la estructura de los capítulos del presupuesto en la oferta presentada, descripción
de los ítems y especificaciones técnicas o cantidades asociadas.
iii) Por cualquiera otra de las causales de rechazo indicadas en el presente pliego de condiciones
Factores de Evaluación – Oferta Técnica (Máximo 100 Puntos)
# DESCRIPCIÓN PUNTAJE
2 VALORACIÓN TÉCNICA [0-100]
2.1 Plan de Obras y Memoria Constructiva [0-55]
2.1.1 Plan de Obras [0-20]
2.1.1.1 Coherencia del plan de obras (Diagrama de Gantt) en relación a la oferta [0-10]
El plan de trabajos es amplio y coherente con la obra a ejecutar y denota un conocimiento excelente de la obra a realizar
10
El plan de trabajos es coherente con la obra a ejecutar y denota un conocimiento adecuado de la obra a realizar
8
El plan de trabajos es limitado en relación con la obra a ejecutar 5
El plan de trabajos es muy incompleto y escaso 0
2.1.1.2 Red de precedencias [0-5]
La red de precedencias contemplada en la planificación es coherente con la obra a ejecutar y denota un excelente conocimiento de la obra
5
La red de precedencias contemplada en la planificación es coherente con la obra a ejecutar 3
La red de precedencias presentada manifiesta alguna incoherencia en relación con la obra a ejecutar 0
2.1.1.3 Coherencia en la asignación de presupuestos [0-5]
La asignación de presupuestos es muy detallada y coherente con la obra a ejecutar 5
La asignación de presupuestos contemplada es coherente con la obra a ejecutar 3
La asignación de presupuestos contemplada manifiesta alguna incoherencia en relación con la obra a ejecutar
0
2.1.2 Memoria descriptiva del proceso de ejecución [0-15]
2.1.2.1 Estudio del proceso constructivo [0-5]
Proceso constructivo descrito de manera muy clara, exhaustiva y plenamente adaptado a la obra 5
Proceso constructivo descrito adecuadamente y adaptado a la obra 3
Proceso constructivo descrito de manera limitada y genérica 0
2.1.2.2 Mejoras y ventajas respecto del proceso constructivo [0-5]
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
# DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de elevado interés 5
Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de notable interés 4
Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de interés limitado 2
Las mejoras y ventajas presentadas, atendiendo a su contenido ya su número , son de interés muy limitado 0
2.1.2.3 Minimización de les afectaciones al tráfico [0-5]
Propone medidas adicionales a les del proyecto que son de interés 5
Propone medidas adicionales a les del proyecto que son de interés limitado 3
Cumple con lo previsto en el proyecto y la normativa vigente 0
2.1.3 Estructura organizativa del equipo humano destinado en obra [0-10]
Estructura adecuada 8
Estructura limitada 6
Estructura poco adecuada 3
La puntuación podrá ser completada si:
Indicación de las dedicaciones +(0-2]
2.1.4 Calidad de las propuestas de ejecución [0-5]
Se detallan propuestas concretas de subcontratación y adjunta compromiso de los subcontratistas, para el 100 % de los capítulos objeto de subcontratación especificados en la separata
5
Se detallan propuestas concretas de subcontratación y adjunta compromiso de los subcontratistas, entre el 50% y el 100 % de los capítulos objeto de subcontratación especificados en la separata
3
Se detallan propuestas concretas de subcontratación y adjunta compromiso de los subcontratistas, para menos del 50% de los capítulos objeto de subcontratación especificados en la separata.
0
2.1.5 Disponibilidad de Proveedores y escombreras [0-5]
Dispone de la red de proveedores necesarios 2
Dispone de los escombreras necesarias 3
2.2 Plan de Control Aseguramiento del Plan de Medio Ambiente y Plan de Gestión Social [0-17]
2.2.1 Propuestas de implementación del PMA [0-9]
Descripción exhaustiva de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. 9
Descripción de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. 7
Descripción de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. 5
Escasa descripción de las medidas de gestión y de mitigación de impactos ambientales. 3
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
# DESCRIPCIÓN PUNTAJE
2.2.2 Propuestas de implementación del PGS [0-8]
Descripción muy detallada y adaptada a la obra de las propuestas para la implementación del PGS 8
Descripción adecuada de las propuestas para la implementación del PGS 5
Descripción genérica de las propuestas para la implementación del PGS 3
2.3 Inversiones en el Plan de Control de Calidad (Ensayos) [0-14]
Se detallan exhaustivamente los recursos humanos y físicos empleados. 12
Se detallan adecuadamente los recursos humanos y físicos empleados 8
Se detallan limitadamente los recursos humanos y físicos empleados. 4
La puntuación podrá ser completada si:
Se cuantifica la inversión total 2
2.4 Memoria de Seguridad Industrial [0-10]
2.4.1 Sistema de gestión de la prevención y la seguridad en obra [0-4]
Muy amplia descripción adaptada a la obra del sistema de gestión de la prevención y la seguridad en la obra 4
Amplia descripción adaptada a la obra del sistema de gestión de la prevención y la seguridad en la obra. 2
Descripción genérica del sistema de gestión de la prevención y la seguridad en la obra 1
2.4.2 Análisis de las posibles situaciones de emergencia [0-3]
Se analizan posibles situaciones de emergencia. El análisis se adapta a la obra objeto de licitación. 3
Se analizan las posibles situaciones de emergencia de manera genérica 1
2.4.3 Sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas [0-3]
Se describen sistemas de participación de manera exhaustiva y específica. 3
Se describen sistemas de participación de manera genérica 1
2.5 Aportaciones de mejoras tecnológicas [0-4]
Las mejoras tecnológicas o los productos de la política de la empresa en I + D + i que se aportan , atendiendo a su contenido ya su número , son de elevado interés
4
Las mejoras tecnológicas o los productos de la política de la empresa en I + D + i que se aportan , atendiendo a su contenido ya su número , son de notable interés
2
Las mejoras tecnológicas o los productos de la política de la empresa en I + D + i que se aportan , atendiendo a su contenido ya su número , son de interés limitado
1
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
La evaluación y ponderación del ofrecimiento será cualitativo, y estará a cargo de un triunvirato de expertos externos a
METRO CALI S.A., integrados por miembros de la academia y técnicos extranjeros, quienes harán la revisión y calificación
de las propuestas.
Entre ellos se distribuirán las propuestas de plan de aseguramiento de la calidad de las ofertas que se reciban
aleatoriamente, quienes asignarán los puntajes antes referidos, considerando que una oferta responde sustancialmente a
lo solicitado cuando no tiene desviaciones importantes con respecto a las exigencias comerciales y especificaciones
técnicas.
Por regla general, son desviaciones importantes aquellas que, si fueran aceptadas, no permitirían cumplir la finalidad para
la cual se ha solicitado la oferta o impedirían hacer una comparación justa con las ofertas que responden en forma
apropiada a lo solicitado en los documentos de licitación. Entre los ejemplos de desviaciones importantes se incluyen los
siguientes:
1. No ajustarse a la descripción y especificaciones del proyecto
2. No reflejar las condiciones de ejecución del proyecto
3. Suponer cambios en diseños o productos diferentes que no sean sustancialmente equivalentes en cuanto a los
parámetros de desempeño o a otros requisitos ya establecidos para el desarrollo del proyecto constructivo;
4. Suponer programaciones respecto de la iniciación, entrega, instalación o construcción de las obras estipuladas en el
contrato en etapas que no se ajusten a las fechas clave o a los puntos de referencia sobre el avance de las
actividades requeridas El puntaje final asignado a cada oferta será el resultante de promediar (promedio simple) las
calificaciones obtenidas del triunvirato respecto de cada propuesta. La revisión de los expertos será efectuada sobre
los textos escritos aportados por los proponentes
4.2 PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (Máximo 50 puntos)
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y considerando
la definición de “ Servicios Nacionales”, se incluyen dentro de los criterios de calificación de las
propuestas incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados
nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.
En los términos del artículo 2 de la ley 816 del 7 de julio de 2003, se otorgará tratamiento de “bienes
o servicios de origen nacional” a aquel servicio que aunque sea ofrecido por sociedades constituidas
en el exterior o por personas naturales extranjeras no residentes en Colombia tengan personas de
nacionalidad colombiana a su servicio.
En tal sentido, se le asignará el siguiente puntaje:
CONDICIÓN PUNTAJE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios de personal nacional. 50
Los Proponentes ofertan parcialmente servicios de personal nacional,
cuando se indique que en mayor proporción corresponde a servicios
nacionales.
35
Los Proponentes ofertan en parcialmente servicios de personal nacional,
cuando se indique que en menor proporción corresponde a servicios
nacionales.
25
Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios extranjeros. 0
NOTA: Se entenderá por nacionales colombianos, quienes tengan dicha condición de conformidad
con lo estipulado en el artículo 96 de la Constitución Política.
Para la asignación del puntaje se analizará la información contenida en el certificado de existencia y
representación legal de la Cámara de Comercio y en los demás documentos que se anexan a cada
una de las propuestas.
Para verificar la participación de proveedor nacional el proponente deberá adjuntar la fotocopia del
documento de identidad de cada uno de los profesionales propuestos.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y
extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante,
según sea su condición de nacional o extranjero.
4.3 ORDEN DE ELEGIBILIDAD
a. El orden de elegibilidad se establecerán y realizará, para cada uno de los Módulos objeto del presente
proceso de contratación, iniciando por el Módulo en el cual haya el menor número de Proponentes
hábiles y de manera sucesiva hasta el Módulo en el cual haya el mayor número de Proponentes
hábiles.
b. En el evento de existir igual número de Proponentes hábiles en dos (2) o más Módulos, se procederá
a establecer el Módulo respecto del cual se establecerá el primer lugar del orden de elegibilidad y
posterior Adjudicación mediante sorteo o por balota.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
c. Se otorgará el primer orden de elegibilidad al proponente que obtenga mayor puntaje para el Módulo
de su mayor preferencia; sin embargo, se le asignará el primer orden de elegibilidad prioritariamente
en el Módulo en el cual haya menor número de proponentes hábiles.
d. En el evento de existir igual número de Proponentes hábiles en dos (2) o más Módulos, se procederá
a establecer el Módulo respecto del cual se establecerá el primer lugar del orden de elegibilidad
asignándoselo a quien tenga el mayor puntaje; de estar los proponentes de mayor puntaje en empate,
se definirá el mismo asignándoselo a quien le haya otorgado mayor orden de preferencia, y si tienen
el mismo orden de preferencia, mediante la aplicación de los criterios de desempate previstos en el
presente pliego de condiciones.
e. Acto seguido se presentará el orden de elegibilidad de las Propuestas para el Módulo que se adjudicará
en primer lugar, se abrirá la Oferta Económica de dicha Propuesta y se verificará que el valor de la
Oferta Económica no exceda el máximo valor licitado en la Hoja de Datos del Módulo respectivo.
f. Si la Oferta Económica cumple con lo señalado en el numeral anterior, se verificará la consistencia de
la Oferta Económica respecto de las actividades descritas en la Oferta Técnica. Para establecer la
consistencia de la Oferta Económica se deberá tener en cuenta que el valor de la Oferta Económica
deberá integrar de manera global la ejecución total de las actividades y obligaciones que se deriven
del contenido del presente Pliego, el Contrato y sus anexos respectivos, mediante la aplicación TCQ
en la que habrán sido formuladas las ofertas económicas, mecanismo tecnológico que hará en forma
automática la verificación de consistencia de las ofertas económicas.
g. Una vez verificada y aprobada la Oferta Económica se procederá a adjudicar el Módulo
correspondiente. Adjudicado el Módulo ubicado en el primer lugar, se continuará con el Módulo ubicado
en el segundo lugar para Adjudicación y así sucesivamente, hasta completar la Adjudicación de los
cuatro (4) Módulos.
h. Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente numeral, se resalta que en
principio un mismo Proponente sólo podrá ser Adjudicatario de un (1) Módulo, salvo en el evento en
que en el orden consecutivo de Adjudicación de Módulos se establezca que el Adjudicatario de un
primer Módulo es un Proponente opcionado para cumplir con los Requisitos Habilitantes habiendo
obtenido el mayor puntaje de ponderación para la Adjudicación de un segundo Módulo y así
sucesivamente, caso en el cual se podrá efectuar la Adjudicación de un segundo, tercer y cuarto
Módulo.
4.4 FACTORES DE DESEMPATE
En el evento de existir empate en el puntaje asignado, a dos (2) o más propuestas, se aplicarán los
criterios de desempate, sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
NOTA: La acreditación de la condición de vinculación laboral de personal en las condiciones de
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997 y para la
acreditación de condición de Mipymes, se deberá́ efectuar al momento de la presentación de la oferta,
no será́ subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la información
requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta
4.5 DECLARATORIA DE DESIERTA
METRO CALI S.A. declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten
Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la
escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de METRO CALI S.A. o su delegado
no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso,
caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la
ley.
4.6 ADJUDICACIÓN
Para la adjudicación se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de
2015.
En el evento que el Presidente de METRO CALI S.A. o su delegado no acoja las recomendaciones
del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de
desierta.
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe
de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el
proceso al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos
los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta
del proceso, si a ello hubiere lugar.
La audiencia pública de Adjudicación se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma
de que trata la sección 1.3. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en
acta.
La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo observando el siguiente
procedimiento:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
1. Registro de los asistentes, indicando el nombre de la persona o ente por cuenta del cual actúa.
2. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación (en caso
de no haberse publicado con anterioridad para lectura de los Oferentes). En la audiencia los
Oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas por la entidad a las
observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En ningún caso, esta
posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la Oferta. En caso de
presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de análisis y cuya solución
podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el
término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo
alegado. Se concederá la palabra por una única vez a cada proponente y por una duración
máxima de cinco (5) minutos.
3. Lectura del informe de evaluación definitivo y orden de elegibilidad.
4. Apertura del sobre No. 2 de la propuesta ubicada en primer lugar según el orden de
elegibilidad y lectura de la oferta económica. Si el valor de la propuesta excede la
disponibilidad presupuestal, será rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica
del oferente ubicado en el segundo orden de elegibilidad.
5. OFERTA ECÓNOMICA
5.1 PRESENTACIÓN
El Proponente, deberá so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar en su totalidad la PROFORMA
No. 8 – OFERTA ECONÓMICA.
Al diligenciar la Oferta Económica, los oferentes deberán tomar en cuenta que los cálculos de los
aspectos económicos del contrato deben cubrir e incluir, todos los costos directos e indirectos de los
suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con los alcances técnicos, con el objeto del
Contrato, y con todas las obligaciones y asunción de riesgos que de allí se derivan.
METRO CALI S.A., no reconocerá reajustes por ningún concepto, razón por la cual el Oferente dentro
de la propuesta deberá prever todas las situaciones laborales, tributarias, fiscales, financieras,
impuestos, costos asociados a la distribución de riesgos y todos los costos que sean necesarios para
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
dar cumplimiento al objeto del Contrato que resulte del presente proceso de selección. Las propuestas
que superen el valor del Presupuesto Oficial serán rechazadas.
Al elaborar su propuesta el Oferente deberá tener también en cuenta lo siguiente:
a) Las condiciones de pago serán las estipuladas al efecto en la Minuta del Contrato que
obra como PROFORMA No. 9 del presente pliego de condiciones.
b) Los valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecución de las
actividades de interventoría y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio
de lo previsto en los documentos del contrato.
c) Bajo ninguna circunstancia habrá lugar al reconocimiento a favor del CONTRATISTA
de suma adicional alguna o al ajuste, reajuste o actualización de los precios, por la
inobservancia de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o sus documentos.
d) El proponente, al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta la
discriminación del IVA. Si el proponente es responsable de IVA y no lo incluye, lo asumirá a
su costo con cargo al valor total registrado en la Oferta Económica sin lugar a revisión de
precio.
e) Las ofertas que sean mayores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.
5.2 VALOR DE LA OFERTA
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la
ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo a satisfacción de METRO CALI S.A., todo el
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y demás que se
requieran.
El Oferente presentará su oferta en pesos Colombianos, ajustados al peso, bien sea por exceso o por
defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso
al número entero siguiente del peso; cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo
aproximará por defecto al número entero anterior del peso.
6. RIESGOS
En la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XIII, se llevará a cabo
la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150
de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados,
METRO CALI S.A. se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas, y establecerá la
estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de
Contratación.
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna
observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de METRO
CALI S.A., únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.
La Audiencia pública de estimación, tipificación y asignación definitiva de riesgos, se llevará a
cabo observando el siguiente procedimiento:
Instalación de la audiencia y registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente
por cuenta del cual actúa.
Lectura del procedimiento de la audiencia pública de estimación, tipificación y asignación
definitiva de riesgos.
En la audiencia los Oferentes podrán pronunciarse sobre la estimación y tipificación de los
riesgos previstos por la entidad. Se concederá la palabra a cada proponente para que realice
las observaciones.
Consideraciones de la entidad respecto de la asignación y distribución de riesgos.
Establecimiento de la asignación de riesgos definitiva.
Cierre de la audiencia.
NOTA: El Contratista, de conformidad con la normatividad vigente, tiene como obligación contractual,
realizar el seguimiento a la matriz de riesgos del contrato que se derive del presente proceso de
contratación. Por lo tanto, deberá realizar todas las acciones señaladas por el interventor,
encaminadas a evitar, mitigar, tratar, monitorear y revisar los diferentes riesgos del proceso de
contratación.
NOTA: El análisis del riesgo en el presente proceso de contratación, elaborado por METRO CALI
S.A., y que sirve de soporte para elaborar la Matriz de riesgos, no eximen al proponente que resulte
adjudicatario de ejecutar las actividades contractuales con base en su experiencia y en las buenas
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
prácticas de ingeniería, utilizando medios y mecanismos que resulten más efectivos que los
propuestos en la Matriz de riesgos para evitar, mitigar, tratar, monitorear y revisar los diferentes riesgos
que se presenten durante la ejecución del contrato.
Ver Anexo No. 8A – Análisis de Riesgos
7. FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS
En el caso de causas no imputables al Contratista, la Entidad reconocerá los siguientes ajustes:
AJUSTES PARA LOS MATERIALES BÁSICOS SEGÚN ÍNDICE ICCP
Los ajustes se reconocen únicamente sobre los materiales básicos a relacionados a continuación:
Símbolo Material
B Asfalto.
C Cemento.
S Aceros.
El cálculo del precio del insumo que se aplica a las fórmulas de ajuste, se realiza según la expresión
descrita a continuación:
𝑃𝑖 = 𝑃𝑜(1 +𝐷𝐼
100) Donde:
Pi: Valor ajustado del insumo para el periodo de referencia.
Po: Valor del insumo en el cierre del proceso.
DI: Variación del Índice ICCP calculado por el Dane correspondiente al periodo entre el mes del Cierre
del proceso y .el periodo de corte para ajuste del Insumo en porcentaje.
Nota: En el presente capitulo se establece con anterioridad el mecanismo que se usará en el eventual
caso en que por factores exógenos, no previsibles y de acuerdo al plazo establecido de los proyectos,
se requiera reajustar precios para no afectar la ecuación económica del contrato.
En caso excepcional de utiliza la fórmula propuesta para reajustar los precios, la entidad hará las
apropiaciones presupuestales del caso, y dicho reconocimiento se deberá elevar a adición contractual.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
8. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
Metro Cali, S.A podrá modificar este Contrato, por razones de interés público cuando concurra alguna
de las circunstancias siguientes:
1. Falta de adecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que se pretenden
cubrir mediante el contrato debido a errores u omisiones sufridos en la redacción del proyecto o de las
especificaciones técnicas.
2. Falta de adecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico,
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación
del contrato, aplicando toda la diligencia que requiere la buena práctica profesional en la elaboración
del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
3. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que lo mejoren notoriamente
4. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas o
de seguridad
5. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
9. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN
METRO CALI S.A. ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un
Interventor independiente de la Entidad contratante y del Contratista, que posea experiencia en la
materia y que verificará la ejecución y cumplimiento de las actividades del Contratista de conformidad
con lo establecido en el inciso segundo del numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
El Interventor debe ejercer un control integral con enfoque técnico, administrativo, financiero, contable,
social, ambiental y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá exigir en cualquier momento al
Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener,
durante el desarrollo y ejecución del Contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras
existentes al momento de la celebración del mismo.
Además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, METRO CALI
S.A. supervisará la correcta ejecución del objeto contratado a través de uno o varios supervisores que
designará METRO CALI S.A. para tal fin, en este sentido y de conformidad a lo expuesto en la parte
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
introductoria del presente documento, METRO CALI S.A en el marco del convenio de cooperación
técnica con el ITEC, se apoyará en éste para la seguimiento y control del proyecto.
La supervisión consiste en el seguimiento de orden administrativo sobre el cumplimiento del objeto del
Contrato.
El Contratista debe acatar las órdenes que le impartan por parte del interventor. No obstante, si el
Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al Interventor, con copia
a METRO CALI S.A., antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá
solidariamente con el Interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para
METRO CALI S.A.
10. TABLA DE ANEXOS Y PROFORMAS
TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
ANEXO No. 1 Ficha técnica del proyecto de Construcción
de la Terminal de Guadalupe
ANEXO No. 2 Ficha técnica del proyecto de Construcción
de la Terminal del Sur.
ANEXO No. 3 Ficha técnica del proyecto de Construcción
del Patio Taller Valle de LILI
ANEXO No. 4 Ficha técnica del proyecto de Construcción
del Patio Taller Aguablanca
ANEXO No. 5A Análisis de Riesgo
ANEXO No. 6.1 Plan de Obra Orientativo (diagrama de
barras) Patio Taller Aguablanca
ANEXO No. 6.2 Plan de Obra Orientativo (diagrama de
barras) Patio Taller Valle de LILI
ANEXO No. 6.3 Plan de Obra Orientativo (diagrama de
barras) de la Terminal del Sur.
ANEXO No. 6.4 Plan de Obra Orientativo (diagrama de
barras) de la Terminal de Guadalupe
PROFORMA No. 1 Presentación de la Oferta
PROFORMA No. 1 A Compromiso Anticorrupción
PROFORMA No. 2 Acreditación de capacidad jurídica
PROFORMA No. 2A Acreditación de requisitos Habilitantes
Proponente Extranjero
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016 Pliego de condiciones
METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – [email protected]
PROFORMA No. 3 Acreditación de Experiencia Habilitante del
proponente
PROFORMA No. 4 Capacidad Financiera y Organizacional
PROFORMA No. 5 Capacidad Residual
PROFORMA No. 6 Capacitación
PROFORMA No. 7 Formato de declaración responsable de
medios personales y materiales
PROFORMA No. 8 Propuesta Económica - AIU
PROFORMA No. 9 Minuta del Contrato
PROFORMA No. 10 Anexo Fiduciario
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Página 1 de 124
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA 1
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Ciudad, ____ de ______________ 2016.
Señores
METRO CALI S.A.
E. S. M.
Referencia: Presentación de la propuesta
Proceso de Selección No. 915.108.2.03.2016
Licitación Pública Obra.
Yo (1), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (2), de conformidad
con lo establecido en el (3), me permito presentar, en nombre de (4), propuesta seria, formal e
irrevocable para participar en el proceso de Selección promovido por METRO CALI S.A., y al
efecto manifiesto:
1. Que presentamos oferta incondicional e irrevocable para operar como interventor en la(s)
siguiente(s) Obras(s) y con el siguiente orden de preferencia:
Módulos Orden de preferencia
[Indicar el número de módulo y el Objeto] [Indicar en letras el orden de preferencia, Primer Lugar,
Segundo lugar, ect]
2. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Pliego de
Condiciones, las proformas que lo integran y sus anexos, así como el de cada uno de las
adendas al mismo;
3. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga
insubordinadamente al proponente que represento.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Página 2 de 124
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
4. Que ni su representante legal, ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni
sus integrantes, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad determinadas por la Constitución Política, la ley aplicable y el Pliego de
Condiciones.
5. Que el proponente, en este caso está compuesto por las siguientes personas (5), y que
el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, correo electrónico y fax son los
siguientes: (6)
6. Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y
condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión,
contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con
los términos y condiciones del presente Proceso de Selección, y aceptamos expresa y
explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
7. Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer y haber
inspeccionado el régimen legal al que se encuentra sometido el desarrollo de las
actividades para las cuales se formula la presente oferta, y haber realizado todas las
evaluaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un
examen cuidadoso de sus características.
8. Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer y haber
inspeccionado y realizado todas las evaluaciones necesarias para presentar la presente
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, declarando
expresamente que este examen se ha hecho diligentemente, se han estudiado las
implicaciones legales, tributarias, fiscales y financieras que representan las condiciones
jurídicas y la distribución de riesgos planteada en el Pliego de Condiciones para la
celebración del contrato, y en general todos los aspectos que puedan incidir en la
determinación del precio por el cual se ha presentado nuestra propuesta. Manifestamos
además que hemos realizado el examen completo e investigado plenamente las
condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los
costos de ejecución del objeto del contrato, los cuales se encuentran totalmente cubiertos
en los términos de nuestra oferta económica.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Página 3 de 124
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos
podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir en la determinación
de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que
nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación,
reembolso o ajuste de ninguna naturaleza por cualquier situación que surja y no haya
sido conocida por nosotros en razón de la falta de diligencia en la obtención de
información.
10. Reconocemos que la exactitud, confiabilidad o integridad de la información que se
consultó se encuentra bajo nuestra propia responsabilidad, aun cuando ésta se
encuentre incluida dentro de documentos o información de METRO CALI S.A. para su
uso interno a la cual haya accedido a través de derechos de petición verbales o escritos
o por cualquier otro medio.
11. En particular reconocemos que ni a METRO CALI S.A., ni a las sociedades y personas
naturales que en su calidad de asesores externos han asistido como consultores a
METRO CALI S.A. en el Proceso de Contratación que se promueve, ni a ninguno de sus
respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes,
asesores o consultores, les cabe responsabilidad alguna por la razonabilidad de las
proyecciones, las perspectivas, los rendimientos y los costos que lleguen a soportar la
oferta formulada, ni de sus supuestos, si los hubiere, todo lo cual se acepta bajo la plena
responsabilidad del proponente.
12. Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones, ni la información contenida en este
documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a
cualquier título, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a cualquiera de los
aspectos de la presente contratación, se ha considerado como una asesoría en materia
de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la
preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia
financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y
adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente
Proceso de Selección y del contrato que se celebre.
13. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato y sus anexos
que se nos ofrecen, del Pliego de Condiciones.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Página 4 de 124
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de
información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia,
consideramos que METRO CALI S.A. se encuentra facultada para revelar dicha
información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus
agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el Proceso de Selección,
y al público en general. (7)
15. Los suscritos (8), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente
Proceso de Selección bajo (9), declaramos expresamente y aceptamos explícitamente
que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato,
según los términos del pliego de condiciones, y reconocemos que nos encontramos
vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria
respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la
presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del
contrato.
16. Que no existe ninguna falsedad en nuestra propuesta, y que la misma no contiene ningún
error u omisión que pueda afectar la comparación objetiva con otras propuestas que sean
presentadas en el presente Proceso de Selección.
17. Que se anexa de manera completa e íntegra, y en los términos previstos en el Pliego de
Condiciones, la documentación necesaria para la elegibilidad de la propuesta que se
presenta.
18. Que la garantía de seriedad de la oferta cumple cabalmente con los requisitos
establecidos y con el tenor literal de las cláusulas establecidas en el Pliego de
Condiciones que regula el Proceso de Selección y acompaña a manera de ANEXO 1 del
presente anexo desde el folio ___ al ___, evidenciándose en la misma el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
a) La garantía de seriedad de la oferta allegada se presenta a través de (10),
expedida por (11), quien es una (12) legalmente establecida en Colombia, y
autorizada por la Superintendencia Bancaria para la expedición de este tipo de
garantías.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Página 5 de 124
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
b) La póliza registra el nombre del proponente (13) como afianzado (EN EL CASO
DE QUE EL PROPONENTE SEA PLURAL, DEBE AGREGARSE EL SIGUIENTE
PÁRRAFO AL PRESENTE NUMERAL: (...) denominación que corresponde a la
del consorcio o de la unión temporal proponente; y se incluye igualmente la
indicación de cada uno de sus integrantes, y expresa claramente a Folio ______,
que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurra cualquiera
de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera
directa o indirecta derive en el incumplimiento de las obligaciones amparadas.)
c) La garantía se ha extendido con carácter incondicional e irrevocable, a cargo del
proponente y en favor de METRO CALI S.A., conforme se observa a Folio ____.
d) La garantía ha sido expedida el (14) y tiene como fecha de vencimiento el (15), y
prevé a Folio __________ su ampliación automática en el número de días en el
que se amplíen en cualquier momento, cualquiera de los términos del cronograma
incorporado en el Pliego de Condiciones.
e) El valor de la garantía de seriedad asciende a un valor de (16) el cual comprende
al requerido por el pliego.
f) La garantía de seriedad de la oferta incluye a Folio ________ el contenido que ha
requerido el Pliego de Condiciones.
19. Que me obligo a suministrar a solicitud de METRO CALI S.A. cualquier información
necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta.
20. Que la presente propuesta consta de ___ (17) folios que se entregan en ___ (18) sobre(s)
cerrado(s).
21. Que recibiremos notificaciones en la(s) siguiente(s) dirección(es): (19)
Cordialmente,
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Página 2 de 124
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
(20)
_____________________
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
Al diligenciar la carta de presentación de la propuesta deberá incluirse la siguiente información, en
cada uno de los llamados que se indican en el formato:
1. Nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta.
2. Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; Si la oferta se presenta por persona
jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma.
3. En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la
carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de
asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde
conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás.
4. Nombre completo de la entidad o grupo proponente.
5. Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias;
6. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y fax del representante legal del proponente.
7. En caso que el proponente incluya información confidencial dentro de la propuesta deberá
sustituir íntegramente el párrafo contenido en el numeral 13 de la carta de presentación de la
propuesta al siguiente tenor literal:
“Manifestamos y declaramos que del folio ___ al folio ___ de nuestra propuesta se aporta
información que de acuerdo con la ley colombiana se configura como (7A) según lo dispuesto por
el (la) (7B)
En todo caso, aceptamos que METRO CALI S.A. se reservará el derecho de revelar dicha
información a sus agentes, funcionarios o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.”
7A. Indicar se trata de: (i) información confidencial, (ii) información privada o (iii) secreto
industrial. Si la información aportada y declarada se subsume en más de una de las
categorías indicarlo expresamente.
7B. Indicar los datos identificadores completos de la norma que regula la materia
correspondiente. Si la información aportada y declarada se subsume en más de una de
las categorías, indicar cada una de las normas respectivas.
8. Integrantes del proponente.
9. Forma o institución jurídica bajo la cual se presenta la propuesta.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
10. Indicar si se trata de garantía bancaria o de póliza expedida por una compañía de seguros.
11. Indicar la razón social de la entidad bancaria o aseguradora que expide la garantía de
seriedad, que en todo caso deberán estar legalmente establecidos en Colombia, y autorizados
por la Superintendencia Bancaria para la expedición de este tipo de garantías.
12. Indicar si se trata de una aseguradora o de una entidad bancaria
13. Indicar la razón social o denominación del proponente
14. Indicar la fecha de expedición de la garantía
15. Indicar la fecha de vencimiento de la garantía
16. Indicar el valor de la garantía
17. Número de folios de la propuesta
18. Número de sobres cerrados que se entregan
19. Dirección para notificaciones; número de fax, correo electrónico y teléfono
20. Nombre y firma del representante legal del proponente
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA No. 1A
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Ciudad., ____ de ______________ de 2016.
Señores
METRO CALI S.A.
E. S. M.
Referencia: Presentación de la propuesta - Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
Convocada por METRO CALI para la adjudicación de Obra
Yo (1), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (2), de conformidad con lo
establecido en el (3), me permito manifestar lo siguiente:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de METRO CALI S.A. para fortalecer la transparencia
y la rendición de cuentas de la administración pública:
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el Contrato objeto del Proceso de
Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebendas a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente
o a través de sus empleados, Contratistas o terceros.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o
efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso nos soliciten los
organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por
nuestra parte y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
En constancia de lo anterior firmo este documento a los (3) días del mes de (3) de (3)
Cordialmente,
________________________
(4) [Firma representante legal del Oferente o del Oferente persona natural]
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTA
Al diligenciar el compromiso deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los
llamados que se indican en el formato:
1. Nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo el Compromiso en nombre del
oferente.
2. Calidad en la que actúa el(los) firmante(s).
3. Fecha en que se suscribe el compromiso.
4. Nombre y firma del representante legal del proponente
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA No. 2
ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA
Ciudad., ____ de ______________ de 2016.
Señores
METRO CALI S.A.
E. S. M.
Referencia: Proceso de Selección No. 915.108.2.03.2016
Apreciados señores:
En cumplimiento de lo previsto en el numeral noveno del Proceso de Selección N°
915.108.2.03.2016, a continuación me permito relacionar los documentos a través de los cuales se
acredita la aptitud legal del proponente (1) en los siguientes términos:
PARA EL CASO DE SOCIEDADES DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN O DE LO
CONTRARIO OMITIR Y BORRAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS
- Del Folio ____ al folio _____,se relaciona el original del Certificado de Existencia y
Representación legal expedido por la Cámara de Comercio, correspondiente a la matricula
mercantil número (2),conforme al cual se hace constar que la sociedad (3) es una sociedad que
fue debidamente constituida bajo la Ley Colombiana el (4), encontrándose actualmente vigente,
cuyo representante legal es (5) quien es la persona que ha suscrito y presentado en nombre y
representación de (6) la presente propuesta, que el plazo de expiración de su vigencia vence el
próximo (7) y cuyo objeto social es (8) estando en concordancia con lo establecido en el numeral
noveno del Proceso de Selección.
- En el artículo (9) de los estatutos sociales de la sociedad (10), los que constan en (11), se
evidencia que el objeto principal del proponente permite la celebración y ejecución del contrato
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere, al indicar: (12).
- En el artículo (13) de los estatutos sociales de la sociedad (14), los que constan en (15), se
mencionan las facultades otorgadas al representante legal de la sociedad, encontrándose éste
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
habilitado para presentar la presente propuesta, responder a las solicitudes y aclaraciones que
le sean requeridas por METRO CALI S.A., suscribir el contrato que de su adjudicación se derive.
(16)
PARA EL CASO DE SOCIEDADES EXTRANJERAS DE NATURALEZA PRIVADA CON
DOMICILIO EN COLOMBIA DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN O DE LO
CONTRARIO OMITIR Y BORRAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS
- Del Folio ____ al folio _____,se relaciona el original del certificado expedido por la Cámara de
Comercio, correspondiente a la matricula mercantil número (17),conforme al cual se hace constar
que la sociedad (18) es una sociedad extranjera que opera en Colombia desde el (19),
encontrándose actualmente vigente, cuyo mandatario general en Colombia en los términos del
numeral 5 del artículo 472 y del artículo 473 del Código de Comercio es (20) quien es la persona
que ha suscrito y presentado en nombre y representación de (21) la presente propuesta, que el
plazo de expiración de su vigencia vence el próximo (22) y cuyo objeto social es (23) estando en
concordancia con lo establecido en el numeral noveno del Proceso de Selección.
- En el artículo (24) de los estatutos sociales de la sociedad (25), los que constan en (26), se
evidencia que el objeto principal del proponente permite la celebración y ejecución del contrato
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere, al indicar: (27).
- En el artículo (28) de los documentos registrados en la Cámara de Comercio colombiana para la
operación de la sociedad extranjera (29), los que constan en (30), se mencionan las facultades
otorgadas al mandatario general de la sociedad en Colombia, encontrándose éste habilitado para
presentar la presente propuesta, responder a las solicitudes y aclaraciones que le sean
requeridas por METRO CALI S.A., suscribir el contrato que de su adjudicación se derive. (31)
(PARA EL CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, EN ESTE CASO DEBEN
CUMPLIRSE INDIVIDUALMENTE PARA CADA ASOCIADO O CONSORCIADO, LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE A LA CAPACIDAD
JURÍDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA
PRESENTE PROFORMA EN LA PARTE QUE CORRESPONDA, Y EN TODO CASO SE DEBE
MANIFESTAR LO SIGUIENTE)
- Del Folio ____ al folio _____ de la propuesta se anexa el Documento de Constitución de la Unión
Temporal o Consorcio, documento mediante el cual se acredita la existencia del acuerdo de
formación del Consorcio o Unión Temporal. (32)
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
- Del Folio ____ al folio _____ de la propuesta se anexa el poder, documento mediante el cual se
acredita el nombramiento del representante legal único de todas las partes asociadas o
consorciadas.
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 716 de 2001, manifiesto que la entidad proponente a la
que represento, no tiene obligación pendiente de pago con ninguna entidad del Estado. (33)
En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2003, manifiesto que la entidad proponente a la
que represento, no tiene obligación pendiente de pago, y a continuación relaciono las fechas de
consignación realizadas durante los seis meses anteriores al cierre del presente Proceso de
Selección:
(EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTES PLURALES O DE CONSORCIOS ESTE
CUADRO DEBE SER LLENADO PARA CADA UNA DE LAS SOCIEDADES QUE COMPONEN
EL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL)
Nombre de la empresa: ___________________
Sexto mes
anterior al
cierre del
proceso
(34)
Quinto mes
anterior al
cierre del
proceso
(35)
Cuarto mes
anterior al
cierre del
proceso
(36)
Tercer mes
anterior al
cierre del
proceso
(37)
Segundo mes
anterior al
cierre del
proceso
(38)
Primer mes
anterior al
cierre del
proceso
(39)
Aportes de sus
empleados al
sistema de salud.
Aportes de sus
empleados al
sistema de
riesgos
profesionales
Aportes de sus
empleados al
sistema de
pensiones
Aportes a las
Cajas de
Compensación
Familiar
Aportes al Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
Aportes al SENA
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información contenida en la presente PROFORMA
es fidedigna y veraz.
_________________________
Representante legal (40)
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CARTA DE ACREDITACIÓN DE LA
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS PROPONENTES Y ASISTENTES
TÉCNICOS
Al diligenciar la acreditación de la aptitud legal deberá incluirse la siguiente información, en cada
uno de los llamados que se indican en el formato:
1. Nombre o denominación del proponente.
2. Indicar el número de la matricula mercantil.
3. Denominación social de la sociedad proponente.
4. Fecha de constitución de la sociedad proponente que en todo caso debe ser superior a tres
años de anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta.
5. Nombre del representante legal de la sociedad proponente.
6. Denominación social de la sociedad proponente.
7. Fecha en la que vence el plazo de expiración de la vigencia del proponente que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 años contados a partir de la fecha de cierre del Proceso.
8. Transcribir el objeto social del proponente.
9. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad que evidencia que el objeto
principal del proponente permite la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en
cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere
10. Denominación social de la sociedad proponente.
11. Identificación del documento de constitución de la sociedad con su número, fecha de
expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial
12. Transcripción textual de la cláusula mencionada bajo el llamado (8).
13. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que menciona las facultades
otorgadas al representante legal de la sociedad.
14. Denominación social de la sociedad proponente
15. Identificación del documento de constitución de la sociedad con su número, fecha de
expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
16. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, deberá contar con la
autorización explícita del órgano correspondiente para la presentación de la propuesta, la
suscripción de los contratos a que haya lugar, y la actuación del representante en los demás
actos requeridos para adelantar las gestiones que le competan en el caso de resultar
adjudicatario. Esta situación se debe expresar en la pro forma y se debe reemplazar el párrafo
al siguiente tenor literal:
“En el artículo (16A) de los estatutos sociales de la sociedad (16B), los que constan en
(16C), se mencionan las facultades otorgadas al representante legal de la sociedad,
encontrándose éste inhabilitado para actuar en el presente proceso de selección. Del folio
__ al folio __ se anexa documento a través del cual se habilita al representante legal en el
que (16D) autoriza a (16E) en su calidad de representante legal para actuar plenamente
en este proceso licitatorio y así mismo para presentar la presente propuesta, responder a
las solicitudes y aclaraciones que le sean requeridas por METRO CALI S.A., suscribir el
contrato derivado del Proceso de Selección adelantado por METRO CALI S.A.
Instrucciones
(16A) Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que menciona las facultades
otorgadas al representante legal de la sociedad
(16B) Denominación del proponente
(16C) Identificación del documento de constitución de la sociedad con su número, fecha de
expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial
(16D) Indicar el órgano que autoriza al representante legal
(16E) Indicar el nombre del representante legal
17. Indicar el número de la matricula mercantil
18. Denominación social de la sociedad proponente
19. Fecha de desde la cual la sociedad extranjera opera en Colombia, en este caso debe ser
superior a tres años de anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta
20. Nombre del mandatario general de la sociedad proponente
21. Denominación social de la sociedad proponente
22. Fecha en la que vence el plazo de expiración de la vigencia del proponente que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 años contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Selección.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
23. Transcribir el objeto social del proponente
24. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad que evidencia que el objeto
principal del proponente permite la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en
cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere
25. Denominación social de la sociedad proponente
26. Identificación del documento de constitución de la sociedad
27. Trascripción textual del objeto de la sociedad
28. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que menciona las facultades
otorgadas al mandatario general de la sociedad extranjera en Colombia.
29. Denominación social de la sociedad proponente
30. Identificación del documento con su número, fecha de expedición, notaría de protocolización,
y círculo notarial en cuanto sea aplicable
31. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, deberá contar con la
autorización explícita del órgano correspondiente para la presentación de la propuesta, la
suscripción de los contratos a que haya lugar, y la actuación del representante en los demás
actos requeridos para adelantar las gestiones que le competan en el caso de resultar
adjudicatario. Esta situación se debe expresar en la pro forma y se debe reemplazar el
párrafo al siguiente tenor literal:
“En el artículo (31A) de los estatutos sociales de la sociedad (31B), los que constan en
(31C), se mencionan las facultades otorgadas al representante legal de la sociedad,
encontrándose éste inhabilitado para actuar en el presente proceso de selección. Del folio
__ al folio __ se anexa documento a través del cual se habilita al representante legal en el
que (31D) autoriza a (31E) en su calidad de representante legal para actuar plenamente
en este proceso de Selección y así mismo para presentar la presente propuesta,
responder a las solicitudes y aclaraciones que le sean requeridas por METRO CALI S.A.,
suscribir el contrato que de su adjudicación se derive
Instrucciones
(31A) Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que menciona las
facultades otorgadas al representante legal de la sociedad
(31B) Denominación del proponente
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
(31C) Identificación del documento de constitución de la sociedad con su número, fecha de
expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial
(31D) Indicar el órgano que autoriza al representante legal
(31E) Indicar el nombre del representante legal
32. Este documento debe cumplir con el lleno de los requisitos del numeral correspondiente a la
participación de proponentes plurales y acreditar la existencia del consorcio o de la unión
temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá
declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las
actividades y participación porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal
en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista.
Para la presentación de este requisito, debe anexarse un único documento de mandato
para todos los integrantes.
En caso de tener obligaciones pendientes con el Estado se debe remplazar el párrafo al
siguiente tenor literal:
“En cumplimiento del artículo 4 de la ley 716 de 2001, manifiesto bajo gravedad de
juramento que la entidad proponente a la que represento, tiene obligación pendiente de
pago con (33 A) que se encuentra contenida en el acuerdo de pago número (33 B) suscrito
el (33C)
(33 A) Entidad con la que se tiene la deuda.
(33 B) Número del acuerdo de pago
(33 C) Fecha de suscripción del acuerdo de pago.
33. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del sexto mes anterior al cierre
del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a la seguridad social.
34. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del quinto mes anterior al cierre
del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a la seguridad social.
35. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del cuarto mes anterior al cierre
del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a la seguridad social.
36. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del tercer mes anterior al cierre
del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a la seguridad social.
37. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del segundo mes anterior al
cierre del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a la seguridad
social.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
38. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del primer mes anterior al cierre
del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a la seguridad social.
39. Nombre y firma del representante legal.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA No 3.
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
[PROPONENTE]: _____________________________________
PROPONENTE O
MIEMBRO DEL
PROPONENTE QUE
ACREDITA
(1)
NUMERO
ORDEN EN
EL RUP
(2)
ENTIDAD O
PERSONA
NATURAL O
JURÍDICA
CONTRATANTE
FORMA DE
PARTICIPACIÓN
(3)
%
(4)
FECHAS DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
INICIO
(DD/MM/AA)
FINALIZACIÓN
(DD/MM/AA)
EN MONEDA
($) EN SMMLV (5)
1
2
3
4
5
SUMATORIA
Representante Legal (6)
C.C.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PROFORMA
1. Indicar miembro que acredita.
2. Debe reportar en esta columna el número de orden en el que el contrato a reportar se encuentra
inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP), salvo que se trata de Proponente Extranjero.
3. Indicar si la experiencia que menciona, se obtuvo como Individual, Unión Temporal o Consorcio.
4. En el evento en que sea Unión Temporal o Consorcio, indicar su porcentaje de participación dentro
de la misma. Si se participó como persona jurídica o natural, indicara 100%.
5. El valor de cada Contrato expresado en SMLMV será calculado con el año de terminación del
respectivo Contrato
6. Firma y número de cédula del representante legal.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA No. 4
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
Para la acreditación de la capacidad económica del (NOMBRE DEL PROPONENTE) se debe llenar en su
totalidad la presente proforma.
Cuenta
Oferente singular
(valor en $
colombianos)
Oferente plural
Integrante 1 (valor en $
colombianos)
Integrante 2 (valor en
$ colombianos)
Integrante 3 (valor
en $ colombianos)
Activo corriente
Pasivo corriente
Pasivo total
Utilidad operacional
Gastos de intereses
Fecha de corte de
los estados
financieros
Porcentaje de
participación
Oferente individual
(100%)
Oferente plural
(____%) (____%) (____%)
Índice del oferente
individual Índice del integrante 1 Índice del integrante 2
Índice del
integrante 3
Índice de liquidez
Índice de
endeudamiento
Razón de cobertura
de intereses
Rentabilidad sobre
activos
Rentabilidad sobre
patrimonio
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
Adjunto al presente anexo están los estados financieros auditados más recientes con sus notas. Declaro bajo
la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal y la responsabilidad de las personas
naturales y/o jurídicas que represento que la información consignada en los estados financieros y en el
presente son ciertas.
El revisor fiscal certifica que:
Que la información que se consigna en la proforma, ha sido tomada de los estados financieros de los
integrantes del proponente, preparados conforme a las normas y principios generales de contabilidad;
La razonabilidad de la información incorporada por el proponente o por los diferentes integrantes del
proponente;
La consistencia de la información incorporada por el proponente o por los diferentes integrantes del
proponente; y
Que los resultados incorporados se establecieron de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados.
(Si el proponente se encuentra adelantando procesos liquidatarios, ha sido declarado en estado de
quiebra, ha cesado en sus pagos con terceros, o existen procedimientos judiciales o administrativos
en su contra que busquen dicha declaración, deberá declararlo así expresamente.)
(Adicionalmente el revisor fiscal deberá manifestar las contingencias que puedan afectar los derechos
ciertos revelados en los activos, así como las contingencias por pasivos probables no revelados que
afecten la situación futura de la entidad durante el tiempo que transcurra entre la fecha del corte y la
fecha de presentación de la propuesta; igualmente, deberá revelar cualquier situación que pueda
implicar posibles cambios materiales que afecten de manera adversa el valor del patrimonio neto
incorporado al formato, y especialmente aquellas que surjan con posterioridad al corte del ejercicio
del cual se ha tomado la información, hasta la fecha de presentación de la propuesta.)
Firma Firma
Representante legal (3) Revisor Fiscal (4)
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PROFORMA
1. Se debe indicar el valor activo del proponente
2. Se debe indicar el pasivo del proponente
3. Representante legal de la persona jurídica que acredita la capacidad económica.
4. Revisor fiscal de la persona jurídica que acredita la capacidad económica
La PROFORMA deberá venir acompañada de los siguientes documentos:
Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal, si lo hubiere
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal, si lo hubiere,
expedido por la junta central de contadores.
RUP
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA N° 5
CAPACIDAD RESIDUAL
Santiago de Cali., ____ de ______________ de 2016.
Referencia: Proceso de Selección Contratación Licitación pública Obra. 915.108.2.03.2016
Tablas 1 Certificación de contratos para acreditación de experiencia
N°
Contratos relacionados con la
actividad de la construcción
(Segmento 72 Clasificador
UNSPSC)
Participación del
proponente en el
contratista plural
Valor total de los
contratos ejecutados
en SMMLV
1
2
3
n
TOTAL
Tablas 2 Certificación de la capacidad técnica.
N°
Nombre del socio y/o
profesional de la
arquitectura ingeniería o
geología
Profesión No. Matricula
Profesional
No. Y año del
contrato
laboral o PS
Vigencia del
contrato
1
2
3
n
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
Tablas 3 Lista de Contratos en ejecución.
N° Objeto del
Contrato Valor
Fecha de
Inicio Plazo
Forma de
participación
(individual,
plural)
Porcentaje de
participación
Fecha de
suspensión
(si se
encuentra
suspendido)
1
2
3
n
Tabla 4. Otros valores
MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS
ULTIMOS 5 AÑOS ($)
NOTA 1: En caso de proponentes plurales, cada integrante del mismo deberá entregar la
información en cuadros independientes.
Firma
Representante Legal
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA No. 6
CAPACITACIÓN
Santiago de Cali., ____ de ______________ de 2016.
Señores
METRO CALI S.A
Presente
Referencia: Propuesta para Proceso de Selección, convocado por METRO CALI S.A.
Los suscritos representante(s) legal(s) de la(s) sociedad(es) relacionada(s) en la PROFORMA 1, de
conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones del Proceso de Selección la referencia,
por medio de la presente manifestamos nuestra intención de participar en la Capacitación relacionada
con la Presentación de la Oferta en Formato TCQ2000, la cual se desarrollará en la fecha establecida
en el Cronograma del Proceso.
Para efectos de lo anterior, en nuestra representación asistirá (2) el señor(a) (2), identificado(a) con la
cédula de ciudadanía No. (2), quien actualmente ejerce el cargo de (2).
De otro lado, manifestamos nuestra intención de participar en la Capacitación que se brindará en caso
de resultar adjudicatarios del Proceso de Selección, relacionada con el Módulo “Área Colaborativa”,
que forma parte de la metodología TCQ2000, la cual se desarrollará una vez celebrado el contrato de
interventoría correspondiente.
Para efectos de lo anterior, en nuestra representación asistirá (3) el señor(a) (3), identificado(a) con la
cédula de ciudadanía No. (3), quien actualmente ejerce el cargo de (3).
Representante Legal (4)
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE
OFERTA ECONÓMICA
(1) Fecha de presentación de la propuesta.
(2) Se debe señalar el nombre, documento de identificación y cargo de quien asistirá a la
capacitación.
(3) Se debe señalar el nombre, documento de identificación y cargo de quien asistirá a la capacitación
(4) Se debe señalar el nombre, documento de identificación y firma del Representante Legal.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA No. 7.
FORMATO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
Santiago de Cali., ____ de ______________ de 2016.
Señores
METRO CALI S.A.
E. S. M.
Referencia: Proceso de Selección Contratación Licitación pública Obra.
Apreciados señores:
Yo [xxxxxxx], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de [xxxxxxxx], me
permito declarar:
1.- Que de conformidad con lo previsto en el literal c, denominado Propuesta Técnica, del proceso
de selección citado en la referencia, los principales equipos de maquinaria y medios auxiliares que
como proponente consideramos necesarios y adecuados para la correcta ejecución de las obras a
las condiciones y plazos ofertados, sin que esta relación tenga carácter limitativo son los siguientes:
DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES (máximo de 20 líneas)
PROPIO / SUBCONTRATADO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
2.- Que de conformidad con lo previsto en el literal c, denominado Propuesta Técnica, del proceso de
selección citado en la referencia, los medios personales y equipo técnico que se adscribirán a la
ejecución de las obras son los siguientes:
CARGO DEDICACIÓN TITULACIÓN
FECHA DE
EXPEDICIÓN DE
LA TARJETA
PROFESIONAL
EMPLEADO /
CONTRATISTA
Firma Representante legal del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
PROFORMA No. 8
PROPUESTA ECONÓMICA - AIU
Santiago de Cali., ____ de ______________ de 2016.
Señores
METRO CALI S.A.
E. S. M.
Referencia: Propuesta económica AIU- Proceso Contratación 915.108.2.03.2016
Los suscritos representante(s) legal(s) de la(s) sociedad(es) relacionada(s) en la PROFORMA No. 1,
de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones del Proceso de Selección la referencia,
presentamos nuestra oferta para la celebración del contrato de Obra objeto del presente Proceso de
Selección, en los siguientes términos:
OFERTA PORCENTAJE VALOR
A1
A2
I
U
TOTAL
____________________
Representante Legal
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
NOTAS
(1) Todos los valores incluidos en la oferta están expresados en pesos colombianos.
(2) Ninguna Propuesta económica podrá ser el tope del AIU estimado. Será causal de rechazo la
presentación de la propuesta con un valor superior.
(3) El oferente deberá tomar en cuenta que los cálculos de los aspectos económicos del contrato
deben cubrir e incluir todos los costos directos e indirectos de los suministros y de los trabajos
necesarios para cumplir con los alcances técnicos, con el objeto del Contrato, y con todas las
obligaciones y asunción de riesgos que de allí se derivan.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
SOLICITUD DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONOMICA AL
PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 915.108.2.03.2016 -
Yo (1), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (2), de conformidad con lo
establecido en el (3), me permito solicitar a la entidad Licencia del Software para presentar propuesta
en FORMATO TCQ 2000, y al efecto manifiesto:
1. Que con la presente solicitud acepto que para la entrega de la licencia requerida para descargar el
Software TCQ 2000, y de los formatos para presentar una propuesta económica dentro del proceso
de la referencia, se me habilite el acceso al link indicado en las instrucciones adjuntas a la presente
mediante el envío de la clave de acceso respectiva a la siguiente dirección electrónica:
_____________________________________________________________.
2. Que conozco y entiendo el documento de INSTRUCCIONES incorporado en el archivo
INSTRUCCIONES CALI.PDF que me fue entregado y que adjunto firmado en constancia de ello a
la presente solicitud.
3. Que me comprometo a asistir a la capacitación del TCQ 2000 contemplada en el cronograma del
proceso de la referencia, a efectos de contar con la total ilustración sobre el proceso de instalación,
activación y uso de la licencia a efectos de presentar propuesta económica dentro del proceso de
la referencia.
4. Que acepto y conozco que el uso del Software TCQ 2000 está restringido y será utilizado sólo para
efectos de presentar propuesta económica dentro del proceso de la referencia, y no será utilizado
por fuera de los términos enunciados en los Pliegos de Condiciones del proceso de selección de la
referencia.
5. Que reconozco que el acceso que se nos otorgue al Software TCQ 2000 no nos concede propiedad
intelectual alguna por el hecho de que se me conceda la licencia de uso del referido Software, ni
otorga derechos adicionales al de uso para los efectos puntuales y específicos de presentar oferta
al concurso de méritos de la referencia.
6. Que en caso de presentar propuesta, se diligenciará el Formato TCQ2000 y se entregará una
impresión en papel junto con el correspondiente archivo magnético en CD, todo lo cual será
aportado en SOBRE 3 de la oferta.
Que a efectos de lo anterior, anexo a la presente solicitud copia del certificado de existencia y
representación legal de: _____________ (persona jurídica) y de sus integrantes ________________
(en caso de ser unión temporal o consorcio).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 915.108.2.03.2016
Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – [email protected]
GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012
Proceso de Selección: 915.108.2.03.2016
__________________________
REPRESENTANTE LEGAL
Anexo: Documento Instrucciones Debidamente Firmado