gerencia de transporte y almacenamiento … · gerencia de transporte y almacenamiento ep...

GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

EP PETROECUADOR

COTIZACIÓN DE SERVICIOS No.COS-EPP-TCTR-N-01-13

“INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA

CONTRA INCENDIOS”

QUITO, ENERO 2013

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN No.COS-EPP-TCTR-N-01-13 “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”

INTENDENCIA DE OLEODUCTO

-1-

ÍNDICE SECCIÓN I CONVOCATORIA SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Ámbito de aplicación 3.2 Comisión Técnica 3.3 Compromiso de asociación o consorcio 3.4 Bonificación por sorteo 3.5 Auto invitación 3.6 Documentos notariados 3.7 Inhabilidades 3.8 Modelos obligatorios de pliegos 3.9 Obligaciones del oferente 3.10 Modificación de los pliegos 3.11 Convalidación de errores de forma 3.12 Causas de rechazo 3.13 Adjudicación y Notificación 3.14 Garantías 3.15 Cancelación del procedimiento 3.16 Declaratoria de procedimiento desierto 3.17 Adjudicatario fallido 3.18 Proyecto de contrato 3.19 Precios unitarios y reajuste 3.20 Moneda de cotización y pago 3.21 Reclamos 3.22 Administración del contrato 3.23 Control ambiental

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta 4.2 Plazo de ejecución 4.3 Precio de la oferta 4.4 Forma de pago 4.5 Método de evaluación 4.6 Obligaciones de la Contratista 4.7 Obligaciones de la EP PETROECUADOR 4.8 Forma de presentar la oferta

4.8.1 Requisitos mínimos 4.8.1.1 Oferta Técnica 4.8.1.2 Oferta Económica

4.9 Cronograma del procedimiento de cotización 4.10 Anexos de las condiciones específicas

4.10.1 Especificaciones técnicas 4.10.2 Presupuesto Referencial

SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO



-2-

SECCIÓN VI MODELO DE FORMULARIOS Formulario No. 1 Modelo carta de presentación y compromiso Formulario No. 2 Datos generales del oferente Formulario No. 3 Componentes de los servicios ofertados Formulario No. 4 Carta de confidencialidad Formulario No. 5 Oferta económica Formulario No. 6 Detalle de la experiencia Formulario No. 7 Identidad de los accionistas



-3-

SECCIÓN I

CONVOCATORIA La Gerencia de Transporte y Almacenamiento a través de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública PETROECUADOR, convoca al presente proceso de Cotización, para la contratación del servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”, de acuerdo a los siguientes términos: Los Pliegos de Cotización han sido aprobados por el Ing. Gonzalo Flores Izurieta Subgerente de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR mediante Resolución No. TGER-2013042 de 28 de enero del 2013. Se invita a presentar ofertas a los cinco (5) oferentes elegidos mediante sorteo público realizado a través del portal www.compraspublicas.gob.ec de entre los oferentes que cumplan los parámetros de contratación preferente, de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. En cumplimiento a la Resolución INCOP No 039-2010, del 27 de febrero del 2010, los oferentes que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 puntos, la cual consta en el numeral 4.5 “Método de evaluación” de estos Pliegos. Además, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar y habilitados en la categoría de provisión requerida en este proceso, podrán auto invitarse a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas, para participar en este proceso, según el cronograma previsto. Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados como oferentes en el Registro Único de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el Art. 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). El Presupuesto Referencial es de US$ 58.000,00 (CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA. El plazo estimado para la ejecución del contrato es de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 1.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de

conformidad con lo previsto en el inciso 4 del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

2.- Los participantes podrán realizar cualquier pregunta, consulta o aclaración respecto a esta

Cotización, en un término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contados a partir de la fecha de su publicación en el portal www.compraspublicas.gob.ec; la Comisión Técnica aprobará las respuestas y realizará las aclaraciones necesarias, también a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, en un término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, de concluido el período para formular preguntas;

3.- La Oferta Técnica se presentará en la Secretaría de la Comisión Técnica en la Oficina de

Contratos Norte, ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado S35-34 y Manglar Alto, sector Guajaló de la ciudad de Quito, hasta la hora y fecha publicadas en el portal



-4-

www.compraspublicas.gob.ec 4.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en

los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP; 5.- La oferta será total, no se aceptará ofertas parciales ni condicionamientos; 6.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la partida

presupuestaria No. 728-900 25101 “SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN, Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS”, de acuerdo con la certificación emitida por el Analista Sénior de Presupuesto de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, constante en Precompromiso CO 51 del 5 de enero del 2013; y, de conformidad con lo indicado en el contrato.

7.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las

resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos. Quito,

ING. GONZALO FLORES IZURIETA SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ENC.

EP PETROECUADOR



-5-

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de mejor costo, en los términos del numeral 18 del Art. 6 de la LOSNCP, para contratar el servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”, conforme a los requerimientos operativos de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR y a lo establecido en la Sección IV numeral 4.10.1 de los Pliegos.



-6-

SECCIÓN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Ámbito de aplicación: El presente procedimiento de cotización se aplica por tratarse de un servicio no normalizado, de conformidad a la definición establecida en el numeral 2 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP y al Art. 42 de su Reglamento General.

3.2 Comisión Técnica: Todo proceso de Cotización presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, que se encargará del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la LOSNCP.

Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

3.3 Compromiso de asociación o consorcio: En caso de existir un compromiso de

asociación o consorcio, para la participación del proceso de Cotización, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.4 Bonificación por sorteo: De acuerdo al Art. 8 de la Resolución INCOP No 039-2010, del 27

de febrero del 2010, los oferentes que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de dos (2) puntos, estos valores constan en el numeral 4.5 “Método de evaluación” de los presentes Pliegos.

En consecuencia, la suma total de los demás parámetros de valoración establecidos en el procedimiento no podrán ser mayor a 98/100 puntos.

3.5 Auto invitación: El oferente que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en

el Registro Único de Proveedores RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La auto invitación es una opción del Portal www.compraspublicas.gob.ec que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso. Si el oferente se encuentra habilitado en el RUP en la categoría correspondiente y no fue invitado por no haber sido sorteado, podrá auto invitarse al procedimiento de Cotización mediante la opción que se le habilitará en el Portal.

3.6 Documentos notariados: No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que

previamente hayan sido entregados por estos para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores; tampoco se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega



-7-

notariada de los documentos.

3.7 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09).

3.8 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta

utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.9 Obligaciones del oferente: El oferente deberá revisar cuidadosamente estos pliegos y cumplir con todos los requisitos exigidos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.10 Modificación de los pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o

modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

Asimismo, el Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, podrá cambiar el cronograma del procedimiento, hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones, con la motivación respectiva; la que será publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

3.11 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán

ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

La Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, está obligada a

analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

3.12 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión

Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas: 3.12.1 Por incumplimiento, de los requisitos exigidos en el numeral 4.8.1 “Requisitos



-8-

Mínimos” o los establecidos en el numeral 4.10.1 “Especificaciones Técnicas” o por omitir la presentación de cualquiera de los Formularios solicitados de estos Pliegos.

3.12.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

3.12.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que impidan ser

convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que este pueda convalidarlos.

3.12.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos,

condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.

3.12.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no

puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

3.13 Adjudicación y Notificación: El Subgerente de Transporte y Almacenamiento, con base en

los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Resolución INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 2009.

La adjudicación será total.

La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, con la respectiva resolución de adjudicación emitida por el Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR.

3.14 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: De acuerdo al Art. 74 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, para este contrato no se exigirá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en razón de que el monto del contrato es menor a multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

Garantía técnica.- Previo a la suscripción del contrato entregará una garantía técnica que cubra posibles fallas de impermeabilidad de la geomembrana instalada, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de los pliegos, durante por lo menos seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva. Para el efecto, la contratista asumirá en forma exclusiva todos los costos y gastos que estos trabajos ocasionen cuando las causas de las fallas de los trabajos ejecutados, sean por causa imputable a la contratista.

3.15 Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la invitación y

hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, el Subgerente de Transporte



-9-

y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

3.16 Declaratoria de procedimiento desierto: El Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada del Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR. Una vez declarado desierto el procedimiento, el Subgerente de Transporte y Almacenamiento podrá disponer su archivo o su reapertura.

3.17 Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del

término previsto, por causas que le sean imputables, el Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

3.18 Proyecto de Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado

a partir de la misma, la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

3.19 Precios Unitarios y Reajuste: En razón de que el servicio objeto del presente contrato no hay variación en los componentes de los precios unitarios, no se estructura Fórmula de Reajuste de Precios.

3.20 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados

Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 3.21 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos

relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General.

3.22 Administración del Contrato: La Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP

PETROECUADOR, designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, para lo cual adoptará las acciones que sean necesarias a fin de evitar retrasos injustificados, e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.



-10-

3.23 Control ambiental: El contratista deberá observar las normas ambientales vigentes aplicables, según el objeto de contratación.



-11-

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta noventa (90) días contados a partir de su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP

4.2 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de treinta (30) días, contados a partir de la

fecha de suscripción del contrato.

4.3 Precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste el servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y a plena satisfacción de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad, cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

4.4 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 6 de la

Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

4.5 Método de evaluación: De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, y a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 50 y 52 de la LOSNCP. Se revisará que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos mínimos, que la entidad contratante podrá señalar siempre y cuando no se afecte los principios de trato justo y concurrencia. Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la fase de evaluación de ofertas con puntaje, evaluando tanto la propuesta técnica como la económica en función de los parámetros de calificación previstos en los pliegos, los que deberán ser objetivos e individualizados para cada caso, en función de las prioridades de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA 50 MYPES NACIONALES 10 PARTICIPACIÓN NACIONAL 10 MYPES - PARTICIPACIÓN LOCAL 5 BONIFICACIÓN POR SORTEO 2 TRABAJOS SIMILARES 23 TOTAL 100

Participación Nacional.- Un servicio se entiende como participación nacional cuando el oferente es una persona natural o jurídica domiciliada en el territorio nacional y más del 60% de su oferta representa el costo de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales.



-12-

MYPES – participación local.- El oferente será considerado como micro o pequeña empresa (MYPES) – participación local, si cumple con lo establecido en el Art. 16 del Reglamento General de la LOSNCP, para cada caso y si además se encuentra domiciliado en el cantón donde se destinará el servicio objeto del presente proceso de contratación.

MYPES – participación nacional.- El oferente será considerado como micro o pequeña empresa (MYPES) – participación local, si cumple con lo establecido en el Art. 16 del Reglamento General de la LOSNCP, para cada caso y si además se encuentra domiciliado en el territorio nacional.

Bonificación por Sorteo.- La bonificación por sorteo corresponderá a los cinco oferentes que hayan sido sorteados en forma aleatoria por el sistema, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8 de la Resolución INCOP No. 039-2010 de 27 de febrero del 2010.

Experiencia trabajos similares.- Se entenderá por servicio similar el que tenga características y exigencias equivalentes al del objeto del presente proceso de contratación.

Se tomará en cuenta también la experiencia obtenida por el oferente en situación de dependencia laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.

4.6 Obligaciones de la Contratista: La Contratista debe asegurar una correcta y legal

ejecución del contrato en los términos establecidos. Debe cumplir con la legislación ecuatoriana en la materia relacionada con la ejecución del contrato.

Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país, deberán ser pagados, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.7 Obligaciones de la EP PETROECUADOR:

Responder oportuna y en forma amplia a todas las preguntas que realicen los oferentes

en la etapa correspondiente del proceso y brindar las aclaraciones que fueren necesarias en el marco de los Pliegos del objeto de contratación;

Designar al Administrador del contrato;

4.8 Forma de presentar la oferta: El oferente incluirá en su oferta la información que se

determina en los formularios que constan en la Sección VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita.

4.8.1 Requisitos mínimos:

4.8.1.1 Oferta Técnica: El oferente deberá presentar los siguientes documentos

como parte integrante de su oferta técnica: a) Formulario No. 1: Carta de Presentación y Compromiso b) Formulario No. 2: Datos generales del oferente



-13-

c) Formulario No. 3: Componentes de los servicios ofertados d) Formulario No. 4: Carta de confidencialidad e) Formulario No. 5: Oferta económica, en la que conste cada uno de los

servicios ofertados, no podrá variar las cantidades y unidades establecidas y los precios serán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado I.V.A.

f) Formulario No. 6: “Detalle de la experiencia”, el oferente debe presentar al menos 1 (un) certificado emitido por el o los beneficiarios de los servicios que avalen la prestación de servicios iguales o similares a los del objeto de esta cotización o copia de al menos 1 (una) acta de entrega – recepción definitiva o única;

g) Formulario No. 7: Identidad de los accionistas (Resolución INCOP No.37-09).

4.8.1.2 Oferta económica: Se entenderá por oferta económica al Formulario No. 5 que consta en los presentes Pliegos. Este Formulario debidamente lleno debe subirse al portal www.compraspublicas.gob.ec y una impresión del mismo, se adjuntará a la oferta técnica.

4.9 Cronograma del procedimiento de Cotización: El cronograma para la presente

Cotización es el siguiente:

Concepto Día Hora Fecha de publicación de la convocatoria 01-FEB.-2013 10H00 Fecha límite de preguntas 05-FEB.-2013 10H00 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 07-FEB.-2013 16H00 Fecha límite para entrega de ofertas técnica y económica 27-FEB.-2013 10H00 Fecha de apertura de ofertas 27-FEB.-2013 11H00 Fecha estimada de adjudicación 15-MAR.-2013 16H00

El término para la convalidación de errores será de dos (2) días.

Si la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación:

CONCEPTO DÍA HORA

Fecha Límite para solicitar convalidación de errores 1-FEB.-2013 12H00 Fecha Límite para convalidación errores 3-FEB.-2013 12h00 Fecha estimada de Adjudicación 15-MAR.-2013 16H00

La carátula de la oferta técnica será la siguiente:



-14-

COTIZACIÓN No. COS-EPP-TCTR-N-01-13 “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”

SOBRE ÚNICO Señor SECRETARIO COMISIÓN TÉCNICA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Presente PRESENTADA POR: ____________________________________ No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. La Secretaría de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

4.10 Anexos de las condiciones específicas

4.10.1 Especificaciones técnicas:

Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”. 4.10.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO El servicio comprende la provisión e instalación de geomembrana termo sellada en toda la superficie que comprende las dos piscinas y 20 centímetros del borde de la vereda en la parte superior para anclaje, estás servirán de acopio para agua del Sistema Contra Incendios, ubicadas en la Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio. Dimensiones de las piscinas: El almacenamiento para el Sistema Contra Incendios consiste de dos piscinas contiguas, el área a impermeabilizar se encuentra totalmente cubierta de hormigón y cada una tiene las siguientes dimensiones: Medida superior: Largo 57,30 metros, ancho 37,40 metros Medida inferior: Largo 48,10 metros, ancho 28,40 metros Talud: 6,40 metros

4.10.1.2 ESPECIFICACIONES El servicio materia de la convocatoria, consistirá como mínimo en las siguientes actividades:



-15-

Provisión de geomembrana Limpieza: Previa a la instalación y durante la misma, el área debe tener toda

la superficie limpia y seca, eliminando todas las partes que puedan dañar la geomembrana.

Los traslapes de la geomembrana se lo realizará por termo sellado. El anclaje de la geomembrana en los contornos será de tipo mecánico. Seguridad Industrial y Manejo Ambiental.

Antes de iniciar el trabajo, la Contratista debe entregar un detalle del procedimiento para realizar la actividad para cumplir los requerimientos de las especificaciones y contar con la aprobación por escrito de tales procedimientos por el Administrador del contrato. Especificaciones técnicas de la Geomembrana: Geomembrana de polietileno de alta densidad HDPE Espesor 1,5 milímetros Resistente a los Rayos Ultravioleta (UV). Resistente al ataque químico Durabilidad: mínima de 20 años, para lo cual deberá presentar la certificación del fabricante. Inspección: El propósito de la inspección durante y después de la instalación de la geomembrana es el de asegurar el cumplimiento de las especificaciones y los requerimientos de impermeabilidad de las piscinas. Las fajas de geomembrana que se encuentren con defectos o rasgaduras no serán aceptadas para su instalación, el contratista está en la obligación de cambiarlo. EP PETROECUADOR tendrá acceso en cualquier momento a cualquier sitio donde la contratista esté realizando los trabajos relacionados con estas especificaciones. Luego de la ejecución y terminación de todos los trabajos, es obligación del contratista limpiar todas las áreas. Seguridad Industrial y Manejo Ambiental: Elaboración de un plan de Seguridad industrial y Manejo Ambiental que se aplicará en todas las etapas del contrato, sobre la base de las normas utilizadas para este tema. Será aprobada por el Supervisor de Seguridad y Ambiente de EP PETROECUADOR.

Almacenamiento de la geomembrana: Debe de cumplir las instrucciones del fabricante referente al almacenamiento. Reparación de fallas: La geomembrana no adherida debe volverse a termo sellar. Observaciones:



-16-

El costo de todos los materiales, accesorios, etc., así como la mano de obra y equipos necesarios para la instalación, se incluyen en la oferta original presentada por el contratista, por lo cual, no tiene derecho a ningún pago extra o adicional. Servicios de Ingeniería: Para asegurar que la ejecución del contrato arroje los resultados requeridos, la contratista elaborará los siguientes documentos de ingeniería:

Libro de avance de los trabajos ejecutados Lista de materiales Procedimientos de trabajos Formularios de pruebas hidrostáticas (llenado de las piscinas con agua para

evidenciar la impermeabilización). El cumplimiento de tiempo de entrega está sujeto a lo estipulado en el contrato, la contratista proveerá la coordinación y gerencia de todos los aspectos del trabajo. Este servicio incluye:

Control de documentación: la contratista será responsable de la revisión,

control y distribución de los documentos disponibles para la revisión y aprobación.



-17-

SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR a través de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento, EP PETROECUADOR en lo posterior para efectos de este Contrato, legalmente representada por el Ing. Gonzalo Flores Izurieta, Subgerente de Transporte y Almacenamiento Enc., conforme consta el documento que lo acredita y que lo anexa, en su calidad de delegado del Señor Gerente General, de conformidad al Instructivo de Procedimiento de Desconcentración Empresarial para la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y consultoría, aprobadas mediante Resolución No. 2011124 de 12 de mayo del 2011; y, por otra, la ______ (Compañía o persona natural) ______, representada por ______ (Nombre del representante legal) ______ en calidad de ______ (Función en la Empresa) ______ según se desprende de la copia certificada de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que igualmente se agrega, que en lo sucesivo se denominará la Contratista, convienen suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

1.2 La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 315 establece: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales…”;

1.3 Mediante Decreto Ejecutivo No. 315 del 6 de abril del 2010, se crea la Empresa Pública de

Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, como una persona de Derecho Público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, Provincia de Pichincha;

1.4 La Ley Orgánica de Empresas Públicas en el artículo 34.- CONTRATACIÓN EN LAS

EMPRESAS PÚBLICAS determina que: “Todo proceso de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, refinación, comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que realicen las empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del presupuesto nacional y empresarial…”.



-18-

1.5 En el Registro Oficial Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultaría, que celebren entre otros, los organismos y dependencias de las funciones del Estado.

1.6 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo Art. 50, numeral

3), establece que se utilizará el procedimiento de Cotización de Servicios, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico”;

1.7 En el Registro Oficial Suplemento No. 588 de 12 de mayo de 2009, se publicó el Decreto

Ejecutivo No. 1700 de 30 de abril de 2009, mediante el cual se expide el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su artículo Art. 56.- Convocatoria.- En este procedimiento la invitación a presentar ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realizará de forma aleatoria a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec de entre los proveedores que cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusión (tipo de proveedor y localidad), de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de la Ley.

1.8 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública y 25 y 26 de su Reglamento General, dentro del Plan Anual de Contratación para el año 2013, contempla la “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”.

1.9 Mediante Resolución No. 2011124 de fecha 12 de mayo de 2011, el Gerente General (Enc.)

de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, resolvió reformar el “PROCEDIMIENTO DE DESCONCENTRACIÓN EMPRESARIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA”, que en su Anexo 1 “Delegación de ordenadores de gasto” (Compras Públicas), constan las delegaciones para los distintas modalidades de contratación, el cual sustituyó a las versiones anteriores de dicho procedimiento y dispuso a todas las Unidades de Negocio, dentro del ámbito de su competencia, su inmediata aplicación.

1.10 De conformidad a la cuantía del Presupuesto Referencial que asciende a US$ 58.000,00

(CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA y al Procedimiento de Desconcentración Empresarial para la Adquisición de Bienes, Contratación de Obras, Servicios y Consultoría, Anexo 1, le corresponde al Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, autorizar la aprobación de los Pliegos y autorización de inicio del procedimiento de Cotización de Servicios.

1.11 Con Memorando No.0024-TOLE OLD-2013 de 10 de enero del 2013, el Intendente de

Oleoducto, Enc., remite al Subgerente de Transporte y Almacenamiento, el expediente para la autorización del inicio de proceso bajo la modalidad de Cotización de Servicios “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”, en el mismo que consta la autorización que dice: “CONTINUAR TRÁMITE CONFORME A NORMATIVA”.

1.12 Con Certificación Presupuestaria CO 51 del 5 de enero del 2013, el Analista Sénior de Presupuesto de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR certifica que existe la disponibilidad de recursos en el presupuesto 2012 y prorrogado (Presupuesto



-19-

Inicial 2012) para el año 2013, según Memorando No.00216-DFIN-2012 de 21 de diciembre del 2012, consta la Partida Presupuestaria 728-900 25101 “SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS”, por el valor de USD. $58.000,00 sin IVA.

1.13 Mediante Resolución No.________ de _____ de ________ del 2013, el Subgerente de

Transporte y Almacenamiento, resolvió autorizar el inicio del procedimiento, aprobar los pliegos y conformación de la Comisión Técnica para el procedo de Cotización de Servicios No.COS-EPP-TCTR-N-01-13 “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”.

1.14 Se realizó la respectiva convocatoria el_____ de ________ del 2013 a las ______, a través del

portal www.compraspublicas.gov.ec., a _______ oferentes habilitados en el código _________, para el procedimiento de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”.

1.15 De acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria esto es hasta las _____ del ___ de

_______ del 2013, se dio respuesta a las preguntas formuladas por los participantes a través del Portal de Compras Públicas.

1.16 De conformidad al cronograma del proceso, esto es hasta las _______ del _______de ______

de 2013, la Secretaría de Contratos Norte recibió _______ ofertas que corresponden a: _______________________.

1.17 Mediante Resolución No. __________ de _______de _________ del 2013, el Subgerente de

Transporte y Almacenamiento, adjudica el contrato para la “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”, a la empresa ____________, por un valor de USD ______________ (________________CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) sin incluir IVA y un plazo de ejecución de ______ ( __) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

1.18 Con Oficio No. _______________TCTR-NOR-2013 de _____de __________ del 2013, el

Subgerente de Transporte y Almacenamiento notificó a la _____________________, la adjudicación respectiva.

1.19 La empresa ___________________, a la presente fecha se encuentra habilitada para

contratar con el Estado, conforme la impresión del portal de compras públicas.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato, los siguientes documentos:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la Cláusula anterior;

b) La oferta presentada por la Contratista, que comprende todos los Formularios de la Sección VI; c) Copia del documento de habilitación en el RUP; d) La Resolución de Adjudicación; e) Oficio de Adjudicación f) Los pliegos, incluyendo las especificaciones técnicas; así como las condiciones de los servicios

a suministrarse; g) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario; h) La certificación presupuestaria CO 51 del 5 de enero del 2013; y,



-20-

i) La garantía técnica presentada por la Contratista y aceptada por la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública PETROECUADOR.

TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.1. Los términos del presente contrato deben interpretarse de acuerdo a su sentido literal, en el contexto del mismo, con la finalidad de revelar claramente la intención del contratante. En todo caso su interpretación considera las siguientes normas:

3.1.1. Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal

definición.

3.1.2. Si no están definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

3.1.3. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del

Libro IV de la Codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.2. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, será la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento la que determine la prevalecía de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO La Contratista se compromete y obliga formalmente para con la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, a prestar el servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS” a entera satisfacción de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas que constan en la Sección IV numeral 4.10 “Especificaciones técnicas” de los Pliegos y a su Oferta del ______________ que con esta oportunidad la ratifica, mantiene vigente y que forma parte inseparable de este contrato. QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO El precio del contrato que la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EPPTROECUADOR, pagará a la Contratista es de _________(Cantidad exacta en números y letras) _______, dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD $_______). SEXTA.- FORMA DE PAGO La forma de pago para el servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”será de la siguiente manera:

6.1. La factura por el servicio efectivamente realizado a entera satisfacción de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, deberán ser presentadas por un representante calificado de la Contratista, debiendo constar en Español y en dólares de los Estados Unidos de América. Estas facturas previamente aprobadas por el Administrador del Contrato y de acuerdo a los precios unitarios ofertados, de conformidad con los rubros de la oferta económica que constan en el Formulario No. 5 “Oferta



-21-

Económica”, serán entregadas en las oficinas de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento, en Quito.

La Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, no recibirá facturas emitidas con más de dos días de antelación a la fecha de presentación.

6.2. La Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, a su vez

pagará a la Contratista la factura no objetada, en dólares de los Estados Unidos de América, mediante transferencia bancaria luego de que los servicios prestados hayan sido aceptados por el Administrador del presente Contrato, hasta treinta (30) días calendario después de su recepción; si la factura es objetada y devuelta a la Contratista, el plazo indicado corre a partir de la recepción de la nueva factura debidamente modificada.

6.3. Los egresos de este contrato se harán con cargo a la partida de gasto 728-900 25101 “SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS” del presupuesto de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública PETROECUADOR, mediante Certificación Presupuestaria CO 51 del 5 de enero del 2013, la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento, contará con la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer las obligaciones contractuales durante la vigencia del contrato. Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este contrato, contando con los recursos económicos suficientes, y se aplicará lo establecido en el Art.101 de la LOSNCP.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS La Contratista entrega a favor de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR la siguiente garantía: Garantía técnica.- Previo a la suscripción del contrato entregará una garantía técnica que cubra posibles fallas de impermeabilidad de la geomembrana instalada, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de los pliegos, durante por lo menos seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta entrega recepción única. Para el efecto, la contratista asumirá en forma exclusiva todos los costos y gastos que estos trabajos ocasionen cuando las causas de las fallas de los trabajos ejecutados, sean por causa imputable a la contratista. OCTAVA.- PLAZO El plazo de ejecución para el servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS” objeto del presente contrato es de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su suscripción. NOVENA.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.1. Siempre que la Contratista así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud, la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes casos:

9.1.1. Por causa de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos establecidos en el Art. 30

del Código Civil, aceptados como tales por la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, previo informe del Administrador del



-22-

Contrato. En estos casos, el plazo se entenderá prorrogado estrictamente por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la Contratista está obligada a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.

9.1.2. Por suspensiones ordenadas por el Subgerente de Transporte y Almacenamiento y

que no se deban a causas imputables a la Contratista.

9.2. Al aceptar la prórroga, las partes definirán su duración y la incorporación del nuevo cronograma que sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido, dicho cronograma deberá ser suscrito por las partes.

9.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará el informe y la

calificación del Administrador del Contrato y la aprobación del Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR.

DÉCIMA.- MULTAS 10.1. En caso de incumplimiento o retraso en la prestación del servicio objeto de este contrato,

en los lugares y plazos previstos, la Contratista pagará a la EP PETROECUADOR, una multa diaria en dólares de los Estados Unidos de América equivalente al cero punto dos por mil (0,02%), del valor de este contrato, esto es __________ dólares de los Estados Unidos de América con ___/ 100 (US$. ___), valores que serán descontados de las cantidades pendientes de pago a favor de la Contratista.

10.2. Si el incumplimiento fuere debido a caso fortuito o fuerza mayor, acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano, oportuna y debidamente demostrado por la Contratista y aceptado por la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, no se aplicarán las multas respectivas.

10.3. Si el valor total de las multas impuestas a la Contratista supera el cinco por ciento (5%) del

monto total del contrato, esto es __________ dólares de los Estados Unidos de América con ___/ 100 (US$. ___), la EP PETROECUADOR se reserva el derecho de dar por terminado este contrato de manera unilateral y anticipadamente.

10.4. La cuantificación de las multas estará a cargo del Administrador del presente contrato. DÉCIMO PRIMERA.- REAJUSTE DE PRECIOS En razón de que el servicio objeto del presente Contrato no hay variación en los componentes de los precios unitarios, no se estructura Fórmula de Reajuste de Precios. DÉCIMO SEGUNDA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN La Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la EP PETROECUADOR, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal y el subcontratista se encuentre habilitado en el RUP. La Contratista será la única responsable ante la EP PETROECUADOR por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.



-23-

DÉCIMO TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 13.1. A más de las obligaciones ya establecidas en los pliegos y en el presente contrato, la

Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo, tales como pero no limitadas a:

13.2. Cumplir de manera especial y señalada a lo previsto en el Decreto Ejecutivo 2393 de noviembre 13 de 1986, publicado en el Registro Oficial No.565 del 17 de los mismos mes y año, que contiene el "Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la EP PETROECUADOR.

13.3. La Contratista proveerá a su cuenta y cargo a su personal de una tarjeta de identificación

donde conste el nombre de la empresa, el nombre del trabajador, su foto y número del documento de identidad emitido por el país de procedencia o pasaporte.

13.4. La Contratista asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código del

Trabajo, Ley de Seguridad Social y otras leyes respecto a los trabajadores que contrate para la ejecución de los servicios objeto del contrato; por tanto, tendrá la calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma responsabilidad alguna por estos conceptos.

13.5. La Contratista se compromete a cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales para

con su personal, aún en el caso de condena solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto éste tendrá el derecho de repetir contra la Contratista por los valores que hubiere pagado por este concepto.

DÉCIMO CUARTA.- OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR La EP PETROECUADOR, dará las facilidades a la Contratista y la autorización que esta requiera para el normal desarrollo del objeto contractual y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la EP PETROECUADOR. Son obligaciones de la EP PETROECUADOR, las establecidas en el numeral 4.7 del la Sección IV “Condiciones Específicas” de los pliegos que son parte del presente contrato. DÉCIMO QUINTA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO De conformidad a lo previsto en el Capítulo VIII “DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS” Arts. 85, 86 y 87 de la LOSNCP y al Art. 144 de su Reglamento General, en el caso de existir causas debidamente justificadas por el Administrador del presente contrato y aceptadas por el Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, las partes podrán firmar contratos complementarios. DÉCIMO SEXTA.- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 16.1 Una vez que hayan concluido los servicios materia de este contrato a entera satisfacción de

la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento, previa solicitud escrita de la Contratista y acompañada del certificado de terminación de los servicios emitido por el Administrador del Contrato, se procederá a la recepción de los mismos y a la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Definitiva, en el término no mayor de diez (10) días contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de la Contratista. Dentro de este plazo la EP PETROECUADOR



-24-

podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, la Contratista podrá acudir ante un juez o notario público solicitando se notifique a la EP PETROECUADOR que ha operado la recepción definitiva presunta o de pleno derecho, en los casos previstos en el Art. 81 de la LOSNCP y 122 de su Reglamento General de la LOSNCP.

16.2 El Acta Entrega Recepción Definitiva debe ser firmada de inmediato por la Contratista y los

integrantes de la Comisión designada.

En cumplimiento con el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP la Comisión estará conformada por el Administrador del presente contrato y un técnico que no haya intervenido en la ejecución del contrato.

16.3 Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR en la suscripción de las

Actas de Entrega – Recepción, son administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que consignen en ella, así como por la no suscripción de la misma dentro del plazo estipulado para el efecto.

DÉCIMO SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO El Subgerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, designará al Administrador del presente Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. El Sugerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, designará el Supervisor del Contrato quien velará por el cumplimento de las especificaciones constantes en el mismo. El Administrador y el Supervisor del Contrato, son responsables administrativa, civil y penalmente, según corresponda. DÉCIMO OCTAVA.- DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato puede terminar:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del Art. 93 de la LOSNCP;

c) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de la Contratista;

d) Por declaración unilateral de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de

EP PETROECUADOR “CONTRATANTE”, en los caso establecidos en el Art. 94 de la LOSNCP.

e) Por muerte del CONTRATISTA/disolución de la persona jurídica contratista, que

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

f) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales

constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.



-25-

El procedimiento a seguir para la terminación anticipada y unilateral del Contrato, será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. DÉCIMO NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Para todos los efectos que se deriven del presente contrato, las partes fijan como domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. En caso de existir controversias durante la ejecución del presente contrato, las partes tratarán de resolverlas por mutuo acuerdo dentro de un plazo de quince (15) días de suscitados las mismas. De no llegarse a un acuerdo amigable directo deberán utilizar el método alternativo de mediación para la solución de las controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. En caso que tampoco se resuelvan las controversias mediante mediación, se someterán a resolución del Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Quito, aplicando la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, LA CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si LA CONTRATISTA incumpliere este compromiso, EP PETROECUADOR podrá dar por terminado unilateralmente el Contrato. VIGÉSIMA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN La Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General y más disposiciones vigentes en el Ecuador. VIGÉSIMO PRIMERA.- TRIBUTOS Y RETENCIONES La Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. VIGÉSIMO SEGUNDA.- DOMICILIO Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: EP PETROECUADOR: Guajaló, Av. Pedro Vicente Maldonado No. S 35-34 Telf.: 267-1142 y 267-0130 Quito, Ecuador



-26-

LA CONTRATISTA: Dirección: _______________________________________ Teléfonos: _______________________________________ Ciudad: _______________________________________ e-mail: _______________________________________ VIGÉSIMO TERCERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato a cuyas estipulaciones se someten. Para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado, las partes suscriben el presente contrato en cinco (5) ejemplares de igual contenido y valor. Dado en Quito DM, ___________________________ ______________________ Ing. Gonzalo Flores Izurieta LA CONTRATISTA SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EP PETROECUADOR



-27-

SECCIÓN VI

MODELO DE FORMULARIOS

FORMULARIO No. 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Ingeniero Gonzalo Flores Izurieta SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ENC. EP PETROECUADOR Presente De mi consideración: En atención a la convocatoria para participar en la Cotización No. COS-EPP-TCTR-N-01-13 para contratar el servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”, Yo, _____________(Nombre del Representante legal)_______en calidad de representante legal de la Compañía ______________(Nombre de la Compañía) ______________ presento a la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR esta Oferta sujeta en todo su contenido a los documentos de la cotización y declaro que: 1. Prestar los servicios, de acuerdo con los Pliegos, especificaciones técnicas e instrucciones; en el

plazo y por los precios indicados en el Formulario No. 5 de la Oferta Económica.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u

otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Cotización de Servicios y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a

su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la

ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.



-28-

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

7. Conoce las condiciones del servicio y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás

Pliegos, inclusive sus alcances (detallar los alcances en caso de haberlos), como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”.

8. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario No.5 de Oferta Económica son fijas y no

podrán variar por ningún concepto. 9. Conoce y acepta que la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP

PETROECUADOR, se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses nacionales e institucionales. En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o de cancelación de procedimiento.

10. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los Pliegos respectivos, en caso de ser adjudicatario.

11. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas en

los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, a obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente.

12. Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio,

entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la EP PETROECUADOR, y acepta que en caso de violar este compromiso, la EP PETROECUADOR dé por terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

13. Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades

para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 de su Reglamento General.

14. En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en los pliegos. Como requisito indispensable, antes de la suscripción del contrato, presentará la Garantía Técnica establecida en la Cláusula Séptima Garantías del Contrato.

b) Suscribir el contrato dentro del término señalado en los pliegos. c) A entregar el servicio de conformidad con los pliegos y documentos del contrato.



-29-

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, conforme lo dispone el artículo 6 y la sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP.). Atentamente, ----------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



-30-

FORMULARIO No. 2

DATOS GENERALES DEL OFERENTE NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ (Determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso). DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: Ciudad: Calle: Teléfono(s): Correo electrónico: CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE): R.U.C: SERVICIOS QUE OFRECE: (lugar y fecha) ----------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



-31-

FORMULARIO No. 3

COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ El oferente deberá llenar una tabla de los componentes de los servicios, en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR. (lugar y fecha) ----------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



-32-

FORMULARIO No. 4

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor ingeniero Gonzalo Flores Izurieta SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ENC. EP PETROECUADOR Presente De mi consideración: El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, para el servicio de “INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA TERMOSELLADA EN EL INTERIOR DE LAS PISCINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS”, declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicado. La inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los Arts. 200 y 201 del Código Penal vigente. (lugar y fecha)

----------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



-33-

FORMULARIO No. 5

OFERTA ECONÓMICA NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1

PROVISIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE (1,5 MM DE ESPESOR, 7,0 METROS MINIMO DE ANCHO Y LARGO MINIMO DE 12 METROS)

M2 5600

2 TERMOSELLADO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE

M2 5600

3 ANCLAJE MECÁNICO M 390

4 ABRAZADRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 26 IN DIÁMETRO EXTERIOR

U 10

5 ABRAZADRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 4 1/2 IN DIÁMETRO EXTERIOR

U 8

6 ABRAZADRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 3 IN DIÁMETRO EXTERIOR

U 4

7 ABRAZADRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 1 ½ IN DIÁMETRO EXTERIOR

U 24

SUBTOTAL USD $

12% DE IVA USD $

TOTAL USD $

El monto total de la oferta asciende a __________ dólares de los Estados Unidos de América con ______/100 (USD $___________). (lugar y fecha) ----------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



-34-

FORMULARIO No. 6

DETALLE DE LA EXPERIENCIA NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Se indicarán los siguientes datos: Nombre y Dirección del contratante: Ubicación del servicio: Objeto y fecha del Contrato: Descripción del servicio suministrado: Comentarios Principales: Valor del contrato: Fecha inicial y final del servicio: Plazo Contractual: Hubo ampliación de Plazo (Causas) Hubo Terminación Anticipada (Causas) Actas de entrega – Recepción Definitivas (Lugar y fecha) ----------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



-35-

FORMULARIO No. 7

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09 (sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica) NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………... OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:…………………………………………………… CÓDIGO DEL PROCESO: ……………………………………………………………… Quito, Señor Ingeniero Gonzalo Flores Izurieta SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ENC. EP PETROECUADOR Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y

exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad,

la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR: a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19

de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. b. Descalifique a mi representada como oferente; o, c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64

de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.



-36-

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté

domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo

cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima Compañía de Responsabilidad Limitada Compañía Mixta Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil Corporación Fundación Asociación o consorcio Otra

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA

DOMICILIO FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA

DOMICILIO FISCAL

Atentamente, ________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



-37-

2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

NOMBRE DEL OFERENTE: ______________________________________ Quito, Señor ingeniero Gonzalo Flores Izurieta SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ENC. EP PETROECUADOR Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 1) Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y

autorizo a la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información.

2) Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda

a la verdad, la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del Art. 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o, c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del Art. 64 de

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d) Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. Atentamente, ________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

gerencia de transporte y almacenamiento … · gerencia de transporte y almacenamiento ep...

Documents