direcciÓn general de contrato simplificado ...alb.02 cadena de concreto armado de 20x25cm con...

:;o

~ fj.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722, 5321, 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4518001814 EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 11331NTERIOR 4, COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659,9000-3659/

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 27/06/2018 ** CIR070202Q64

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA * Av. 16 de Septiembre# 38 , Centro, 06000, MX, DF

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion

10 1.000 UN MALLA CICLONICA EN LA CCJ DE DURANGO OBSERVACIONES

Segundo concurso público sumario SCJN/CPS/DGIF-OPS/19-2018 para la adjudicación del contrato de obra pública en la modalidad de "precios unitarios y tiempo determinado", relativo al "Suministro e instalación de malla ciclónica para la Casa de la Cultura Jurídica de Durango, Durango"

PRELIMINARES

PRE.01 Reubicación de tinaco de agua de 1,100 litros de capacidad, considerando: -cierre temporal de la línea de alimentación (13mm).

-desmontaje de la salida (desde multiconector hasta la válvula de compuerta).

1 - movimiento de tinaco a una distancia de 1.00m aproximado.

- aumento y adaptación de tubo de cobre de 25mm (1.20m aprox. desde la tuerca unión hasta válvula de compuerta). -aumento y adaptación de tubo de cobre de 13mm (1.20m aprox. para la linea de alimentación). Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. PAQUTE 1.00

P.Unitario

219,312.83

Importe Total

219,312.83

CONTINUA

Página 1 de 9

Fecha de impresión: 29106/2018 16:33:57

;;a

§-~-11.1

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R.F.e. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305,5722,5321,5721 y 5304 FAX: 41131751




S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4, COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659, 9000-3659/

FECHA DEL DOCUMENTO 27/06/2018

FECHA DE ENTREGA *

Partida Clave art. Cantidad

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES ** CIR070202Q64

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38, Centro, 06000, MX, DF

Unidad Descripcion

PRE.02 Recorte de sección del impermeabilizante prefabricado, de 20cm de ancho por la longitud que se requiera en pretiles. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 26.53

PRE.03 Abertura de "cajas" en pretiles y muros en las medidas indicadas para anclaje de cadenas y castillos, considerar delimitación de la sección por medio de máquina de disco, así como el recorte del impermeabilizante prefabricado. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PRE.03A a) sección de 20cm por la longitud que se requiera, para cadenas. M 48.61

PRE.03B b} sección de 20x20cm y 25cm de profundidad, para castillos. M 7.75

ALBAÑILERIA

ALB.01 Base de concreto armado de 1.20 x 0.40 m y 0.20 m de altura, con fc=200kg/cm2 y armadura tipo Armex o similar de 15 x 15 cm, considerar su construcción en la azotea para recibir al tinaco de agua, así como su nivelación.

P.Unitario Importe Total

CONTINUA

Página 2 de 9


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38 , 6" PISO, COL CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722,5321,5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ.IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883



$001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4, COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659, 9000-3659/


FECHA DE ENTREGA *




Unidad Descripcion

Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA. 1.00

ALB.02 Cadena de concreto armado de 20x25cm con fc=200 kg/cm2 y armadura marca Armex o similar de 15x20 acabado aparente y con chaflanes de 1" en la corona, considerar anclar las puntas de la armadura 5cm al pretil o muro, aditivo Festergral, habilitado, nivelado, cimbrado, colado, curado, descimbrado y perfilado de la cadena contra el posible hueco generado por la abertura de "caja". Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 118.26

ALB.03 Castillo de concreto armado de 20x20cm y 25cm de profundidad con fc=200 kg/cm2 y armadura marca Armex o similar de 15x15 acabado aparente, considerar aditivo Festergral y ahogarlos en muros y/o pretiles y anclaje de las puntas de la armadura 5cm al muro, habilitado, plomeado, cimbrado, colado, curado y descimbrado. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M 20.00

ALB.04 Muro de tabique rojo recocido 7x14x28 cm acabado común junteado


CONTINUA

Página 3 de 9

Fecha de impresión: 29/06/2018 16:33:57

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext 5305, 5722, 5321, 5721 y 5304 FAX: 41131751




S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 , COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830 1 9000-3659, 9000-3659/


FECHA DE ENTREGA *



LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro, 06000, MX, DF

Unidad Descripcion

con mortero cem-arena 1:4, considerar su construcción en azotea, para cierre de tramos e hiladas donde se requiera incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M22.00

ALB.05 Aplanado de mortero cem-arena 1 :4 espesor promedio de 2 a 2.5 cm a plomo y regla acabado fino, considerar aditivo Festergral. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M228.25

ALB.06 lmpermeabilizante marca Acriton 4 años o similar, con refuerzo de malla acriflex en sección de 30 cm de ancho por el largo que se requiera, para reintegraciones del impermeabilizante actual contra las cadenas, considerar preparación de la superficie. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 22.67

HERRERfA

Malla ciclónica cal. 12 y 5x5cm de apertura, fabricada de alambre de acero galvanizado y con remate trenzado, colocadas en pretiles y


CONTINUA

Página 4 de 9


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305,5722,5321,5721 y 5304 FAX: 41131751



4518001814

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 , COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830 1 9000-3659, 9000-3659 1


FECHA DE ENTREGA *




Unidad Descrlpcion

muros de colindancias. considerar tubos galvanizados de 48mm ahogados en cadenas y/o castillos, así mismo soleras de refuerzo, barras superiores, abrazaderas, tomilleria, tapones, tres lineas de alambre de púas sobre espadas y todos sus accesorios de fijación, las cercas se instalarán según lo siguiente:

HER.01A Malla de 1.00 m de altura (colocada en varios tramos). M 83.53

HER.01 B Postes de 1.25 m de altura (colocados en varios tramos). PZA. 43.00

HER.01 C Malla de 1.50 m de altura. M 33.29

HER.01 D Postes de 1.50 m de altura. PZA. 9.00

HER.01 E Postes de 1.75 m de altura (colocados en varios tramos). PZA. 7.00

HER.01 F Malla de 2.00 m de altura (colocada en varios tramos). M 79.09

HER.01 G Postes de 2.25 m de altura (colocados en varios tramos). PZA. 38.00

HER.02 Base para recibir postes, fabricada con tubo de 2" galvanizado en sección de 15cm, soldado a placa de acero de 1/4N de espesor con sección de 15x15cm con cuatro barrenos para recibir taques expansivos


CONTINUA

Página 5 de 9


:;J:l

2' ~· IU

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R.F .C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305,5722,5321,5721 y 5304 FAX:41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883



S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 , COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830 /9000-3659, 9000-3659/


FECHA DE ENTREGA *




Unidad . Descripcion

modelo Kuik Bolt 3 de 1/4"x 3/1/4", de acero al carbón galvanizado marca Hilthi o similar considerar su anclaje a pretil hasta una altura de 4.00m así como las soldaduras entre la base y el poste. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA. 9.00

HER.03 Abrazadera de tubo de cierre de perno, de acero inoxidable modelo CD5BSS (49-73mm) marca CADDY o similar anclada a muro y a botaguas por medio de taquete expansivo modelo Kuik Bolt 3 de 114"x3/ 1/4", de acero al carbón galvanizado marca Hilthi o similar considerar colocarlas hasta una altura de 4.00m Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA. 24.00

HER.04 Puerta abatible de tubo galvanizado de 48 mm y malla ciclónica, con medidas de 1.1 Ox2.00 m de altura, considerar elementos de fijación, herrajes, cerrojo galvanizado y candado de acero modelo TX-160 marca Phillips o similar. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA. 1.00


CONTINUA

Página 6 de 9


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722,5321,5721 y 5304 FAX: 41131751




S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 11331NTERIOR 4, COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659,9000-3659/


FECHA DE ENTREGA *


FORMA DE PAGO l OBSERVACIONES ** CIR070202Q64


Unidad Descripcion

ACABADOS

ACA.01 Pintura vinilica en muros o pretiles marca Comex, línea Vinimex o similar a dos manos como mínimo en colores por definir en obra considerar la preparación de la superficie y aplicar sellador vinilico marca Comex 5x1. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo Jo necesario para su correcta ejecución.

M2 28.05

* PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 60 OlAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA HABIL A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y DISPOSICIÓN DEL ESPACIO DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS QUEDANDO ASENTADO EN BITÁCORA.

**FORMA DE PAGO: SERÁ DE 100% (CIEN POR CIENTO) CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SCJN.

BITÁCORA; INSTRUMENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE CONSTITUYE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO, DONDE SE REGISTRAN LOS ASUNTOS RELEVANTES DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA SCJN, LA SIGUIENTE FIANZA:

A) FIANZA DE VICIOS OCULTOS AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJECUTADO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA DESDE EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA


CONTINUA

Página 7 de 9

Fecha de impresión: 2910612018 16:33:57

~-DJ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R.F.e. SCJ-950204-6P5


DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ.IGNACIO ZARAGOZA No.1340 COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883



S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 11331NTERIOR 4. COL. M.ILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659,9000-3659/


FECHA DE ENTREGA *

Partida Clave art.


LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38. Centro, 06000, MX, DF

Cantidad Unidad Descripcion

DEL FINIQUITO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES EN QUE SU MONTO HAYA SIDO DETERMINADO EN EL FINIQUITO.

-ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA -NÚMERO DE SOLICITUD: 11800295 -CENTRO GESTOR: 1132400 -PARTIDA PRESUPUESTARIA: 62201 -TIPO DE CONTRATACIÓN: SEGUNDO CONCURSO PÚBLICO SUMARIO -CLASIFICACIÓN: MENOR -INCLUIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES 2018: SI -TARJETA DICTAMEN TÉCNICO: DGIF/DOC-T/248/2018 -FUNCIONARIO U ÓRGANO QUE AUTORIZÓ: DIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. -FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 DE JUNIO DE 2018 -ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES -DESTINO: CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE DURANGO, DURANGO. . . ~ ..:.. : . FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO SIMPLIFICADO TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LO SIGUIENTE:

"LA CONVOCTORIA/BASES, ANEXOS, MEMORIA DESCRIPTIVA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES, LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL


CONTINUA

Página 8 de 9


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R.F.C. SCJ-950204-6P5


DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ.IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883



S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 , COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830 1 9000-3659, 9000-3659 1


FECHA DE ENTREGA *

Partida Clave art.



Cantidad Unidad Descripcion

ADJUDICATARIO, LOS DICTÁMENES RESOLUTIVOS TÉCNICO Y ECONÓMICO".

EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURiDICO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AGA Vl/2008, DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CUANDO SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RESPECTO DE LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO "EL CONTRATISTA" PODRÁ ACUDIR AL P ROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTiCULOS 196 AL 201 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Vl/2008 VIGENTE, DE ESTE TRIBUNAL.

"LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HARÁ LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES QUE CORRESPONDAN".

SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

MIL CUATROCIENTOS DOS

~ AR

P.Unitario

SUBTOTAL

Importe Total

219,312.83

35,090.05

254,402.88

Página 9 de 9


CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS (HASTA 75,000 UDIS)

DECLARACIONES l. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo "la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este Instrumento manifiesta que: 1.1 Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1.2 La presente contratación fue autorizada por el Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante concurso público sumario (hasta 75,000 UDIS), de conformidad con lo previsto en el articulo 42, del Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Goblemo y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y des incorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. 1.3 El Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios de la Dirección General de Infraestructura Física, está facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10, párrafo segundo, 42 y 139 del Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiemo y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. 1.4 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José Maria Pino Suárez número 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, México, Distrito Federal. 11. "El Contratista" por conducto de su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que: 11.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para ejecutar los trabajos requeridos por la Suprema Corte, así como con los elementos técnicos y capacidad económica necesarios para tal fin. 11.2 No se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 48 y 58, fracción XVI del Acuerdo General de Administración Vl/2008 del Comité de Gobiemo y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. 11.3 Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la carátula del presente Instrumento, en el apartado denominado "Proveedor" 11.4 "El Contratista" manifiesta que se encuentra debidamente constituido conforme a las Leyes Mexicanas y con la inscripción vigente en el Registro Público correspondiente. 111. La "Suprema Corte" y "El Contratista" declaran que: 111.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas se dirigirán a los domicilios indicados en Jos antecedentes 1.4 y 11.3 de este instrumento. 111.2 El acuerdo de voluntades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiemo y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS Primera. Condiciones generales. "El Contratista" se compromete a proporcionar los trabajos descritos en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio, plazo y condiciones de pago señalados en la referida carátula, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades. El pago señalado en la presente cláusula, cubre el total de los trabajos contratados, por lo cual la "Suprema Corte• no tiene obligación de cubrir ningún Importe adicional. Segunda. Pena convencional. En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y sus anexos, la "Suprema Corte" podrá aplicar al "El Contratista" una pena convencional del 10% que se ajustará proporcionalmente al porcentaje incumplido. En caso de incumplimiento en el plazo de ejecución pactado, se aplicará una pena convencional equivalente al monio que resulte de apilcar el 1 O al millar por dio natural de retraso a !a c.antidad que importen las actividades pendientes de ejecutar. Dicha sanción no podrá exceder 1 O% del monto total contratado. Las penas convencionales podrán descontarse del monto pendiente de cubrir por la "Suprema Corte" a "El Contratista•. Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales "El contratista" deberá presentar el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) a nombre de la "Suprema Corte" según consta en la cédula de identificación fiscal, expedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 indicando el domicilio señalado en la declaración 1.4 de este instrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar. Además deberá presentar copia del instrumento contractual correspondiente, de la fianza respectiva dictaminada favorablemente por la Secretaria Jurídica de la Presidencia y la documentación que acredite que los trabajos fueron ejecutados a entera satisfacción de la "Suprema Corte". Cuarta. Modificaciones de este Instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los artículos 13, fracción XIX, 143 fracción 11 . Quinta. Fianza de vicios ocultos. Al término de los trabajos, y para efectuar el finiquito de la misma, equivalente al10% del monto total neto ejecutado, incluyendo el impuesto al valor agregado, la cual tendrá vigencia de un año posterior a la firma del finiquito, misma que deberá ser entregada dentro de los diez dias hábiles siguientes en que su monto haya sido determinado en el finiquito. Sexta. Inexistencia de relación laboral. "El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por Jo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o de la "Suprema Corte", en relación con los trabajos motivo de este contrato. La "Suprema Corte" estará facultada para requerir a "El Contratista• Jos comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS. En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de "El Contratista", ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de la "Suprema Corte", "El Contratista" deberá reembolsar la totalidad de los gastos que erogue la "Suprema Corte", por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a la "Suprema Corte" de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. Las partes acuerdan que el Importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por la "Suprema Corte" de Jos importes que se encuentren pendientes de pago, independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer. Séptima. Subcontrataclón. Se entiende por subcontratación, el acto mediante el cual el contratista encomienda a otra persona, física o moral la realización parcial del objeto de los trabajos. Cuando el contratista pretenda subcontratar, deberá comunicarlo previamente y por escrito a la SCJN, la que también por escrito resolverá si acepta o rechaza la subcontratación. Cabe señalar que no se permitirá la subcontratación de ninguno de los trabajos. Octava. Confidencialidad. La documentación e Información que se proporcione que se proporcione a "El Contratista" con motivo de la celebración de este contrato, es propiedad de la "Suprema Corte", así como toda aquella que se genere derivado de los trabajos ejecutados, por Jo que "El Contratista", por sí o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los trabajos prestados a la primera. ' Novena. Rescisión. Queda expresamente convenido que "la Suprema Corte" podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de que medie declaración judicial, en caso de que "El Contratista• deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidación. Antes de declarar la rescisión, la "Suprema Corte" notificará por escrito las causas respectivas a "El Contratista• en su domicilio señalado en la declaración 11.3 de este instrumento, con quien en el acto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Vencido ese plazo el órgano competente de la "Suprema Corte" determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a "El Contratista• en su domicilio señalado en la declaración 11.3 de instrumento. Décima. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 70, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que los gobernaélos podrán realizar su consulta. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a ·la protección de datos personales garantizados en el articulo 6" Constitucional, "El Contratista" se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni por conferencias y/o informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso de incumplimiento la "Suprema Corte" podrá exigir el pago correspondiente al 1 O% del monto total de este instrumento, por concepto de pena convencional. Décima Primera. Resolución de controversias. Para efecto de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento, "El Contratista" se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la "Suprema Corte" renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener.

Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha señalado en las declaraciones 1.4 y 11.3 de este instrumento.

"EL CONTRATISTA"

re

Csa~ Enrl9-ve -'-j/c..6/os ¡/- Jv /lo - HJI~.

MAlfaroM

Sello

direcciÓn general de contrato simplificado ...alb.02 cadena de concreto armado de 20x25cm con...

Documents