dentro del contexto del … › concursos › files › 2388 › [email protected] el marco del...

de 163

DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROGRAMA/PROYECTO

“PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RIO CUILCO”

REF. LC – 1 – 2020 - FCAS-ADIMAM/Convenio-GTM-014-B

Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo. EVENTO PÚBLICO

NOG 11939524

DOCUMENTOS DE LICITACION DE OBRAS

CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOTE NÚMERO 12.

DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROGRAMA FCAS – ADIMAM, PROGRAMA GTM 014 B

MUNICIPIO DE TACANA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA:

1. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala. Valor de referencia: Dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil once quetzales con cuarenta y cuatro centavos (Q2,454,011.44), el cual incluye costos directos, indirectos e impuestos de ley.


2. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón Pin Pin, Aldea las Majadas, Municipio de

Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala. Valor de referencia: Tres Millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos veintinueve quetzales con sesenta y dos centavos. (Q3,553,829.62), el cual incluye costos directos, indirectos e impuestos de ley.

Valor de referencia: Seis millones siete mil ochocientos cuarenta y un quetzales con cinco centavos (Q 6,007,841.05), el cual incluye costos directos, indirectos e impuestos de ley. ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURAS COMUNITARIAS CON ENFOQUE EN GÉNERO Y PERTINENCIA CULTURAL (MEDIDORES)

San Marcos, Guatemala, Enero 2,020.

de 163

INDICE SECCIÓN I ......................................................................................................................................... 8

LLAMADO A LICITAR .................................................................................................................... 8

SECCIÓN II...................................................................................................................................... 11

BASES DE LICITACION ................................................................................................................ 11

II.1. DEFINICIONES .......................................................................................................... 11

II.2. INFORMACION GENERAL ......................................................................................... 14

II.2.1. Procedimiento ...................................................................................................... 14

II.2.2. Título del programa/proyecto .............................................................................. 14

II.2.3. Fuentes de financiamiento ................................................................................... 14

II.2.4. Contratante u Órgano de Contratación ............................................................... 15

II.2.5. Fundamento legal ................................................................................................ 15

II.2.6. Antecedentes ....................................................................................................... 15

II.3. OBJETO DE LA LICITACIÓN ....................................................................................... 17

II.3.1. Obra(s) .................................................................................................................. 17

II.3.2. Número de Operación Guatecompras ................................................................. 17

II.3.3. Objetivos de la Contratación ................................................................................ 17

II.3.4. Alcance ................................................................................................................. 18

II.3.5. Descripción ........................................................................................................... 18

II.3.6. Localización .......................................................................................................... 31

II.3.7. Plazo estimado ..................................................................................................... 33

II.3.8. Costos estimados ................................................................................................. 34

II.3.9. Convocatoria ........................................................................................................ 34

II.4. DE LOS OFERENTES .................................................................................................. 35

II.4.1. Oferentes elegibles .............................................................................................. 35

II.4.2. Fraude y corrupción ............................................................................................. 37

II.4.3. Revelar situaciones de conflicto que pudiera afectar a su capacidad ................. 39

II.4.4. No contratación de empleados gubernamentales con contrato ......................... 39

II.5. PREPARACIÓN DE LA PLICA ...................................................................................... 40

II.5.1. Cantidad de ofertas por oferente ........................................................................ 40

de 163

II.5.2. Costo de preparación de las Ofertas .................................................................... 40

II.5.3. Redacción y legibilidad ......................................................................................... 40

II.5.4. Idioma de las Ofertas ........................................................................................... 41

II.5.5. Autenticidad de Documentos y Veracidad de la Información ............................. 41

II.5.6. Contenido ............................................................................................................. 41

II.5.7. Contrato en Asociación ........................................................................................ 62

II.5.8. Requisitos que se consideran fundamentales ..................................................... 64

II.5.9. Prevalencia de documentos ................................................................................. 66

II.5.10. Preguntas y Respuestas ........................................................................................ 66

II.5.11. Modificaciones a los Documentos de Licitación .................................................. 67

II.6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS ........................................................................ 67

II.6.1. Forma, Sello e Identificación de las Ofertas ......................................................... 67

II.6.2. Lugar para la presentación de las Ofertas ............................................................ 68

II.6.3. Plazo para la presentación de las Ofertas ............................................................ 69

II.6.4. Apertura de las Ofertas ........................................................................................ 70

II.6.5. Ausencia de Ofertas o Licitación desierta ........................................................... 71

II.6.6. Un solo Oferente .................................................................................................. 71

II.7. EVALUACION DE LAS OFERTAS ................................................................................ 71

II.7.1. Moneda para la evaluación de las Ofertas ........................................................... 71

II.7.2. Etapa 1: Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento (Conformidad Administrativa) .................................................................................................................. 71

II.7.3. Etapa 2: Corrección de errores ............................................................................ 72

II.7.4. Etapa 3: Evaluación y comparación de las Ofertas .............................................. 73

II.7.5. Aclaraciones de las Ofertas .................................................................................. 81

II.7.6. Confidencialidad ................................................................................................... 82

II.8. ADJUDICACIÓN......................................................................................................... 82

II.8.1. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas ......................................................................................................................... 82

II.8.2. Notificación de adjudicación y firma del Contrato .............................................. 82

II.8.3. Adjudicatario extranjero ...................................................................................... 84

II.9. INFORMACION PARA EL ADJUDICATARIO ............................................................... 84

de 163

II.9.1. Información a entregar ........................................................................................ 84

II.9.2. Forma de pago ..................................................................................................... 85

II.9.3. Controversias ....................................................................................................... 88

II.9.4. Garantías y seguros a constituir ........................................................................... 89

II.9.5. Sanciones.............................................................................................................. 92

II.9.6. Supervisión por parte del Contratante ................................................................ 95

SECCIÓN III..................................................................................................................................... 96

DEL CONTRATO ......................................................................................................................... 96

III.1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO ............................................................ 96

A. DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................. 96

III.1.1. Definiciones .......................................................................................................... 96

III.1.2. Interpretación y constitución ............................................................................... 99

III.1.3. Idioma .................................................................................................................. 99

III.1.4. Leyes Aplicables ................................................................................................. 100

III.1.5. Funciones del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM 100

III.1.6. Funciones del Responsable de la Unidad Infraestructura del Programa Financiado por el FCAS ...................................................................................................................... 100

III.1.7. Funciones del Supervisor de primer nivel .......................................................... 101

III.1.8. Comunicaciones ................................................................................................. 101

III.1.9. Subcontratos y cesión del Contrato ................................................................... 101

III.1.10. Otros Contratistas ............................................................................................. 101

III.1.11. Personal ............................................................................................................. 101

III.1.12. Riesgos del Contratante .................................................................................... 102

III.1.13. Riesgos del Contratista ...................................................................................... 103

III.1.14. Seguros .............................................................................................................. 103

III.1.15. Informes de “Análisis de Riesgo en proyectos de inversión pública” ............... 104

III.1.16. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato .......................... 104

III.1.17. Ejecución del contrato y Construcción de las Obras por el Contratista ............ 104

III.1.18. Terminación de los servicios y de las Obras en la fecha prevista...................... 104

III.1.19. Aprobación de Obras provisionales por el Contratante .................................... 104

de 163

III.1.20. Seguridad, Salud, derechos laborales y protección al ambiente ...................... 105

III.1.21. Hallazgos ............................................................................................................ 106

III.1.22. Sitio de las Obras ............................................................................................... 106

III.1.23. Acceso al Sitio de las Obras ............................................................................... 106

III.1.24. Instrucciones, Inspecciones y Auditorias .......................................................... 106

III.1.25. Controversias..................................................................................................... 107

III.1.26. Procedimientos para la solución de controversias ........................................... 107

III.1.27. Mediador. .......................................................................................................... 108

B. CONTROL DE PLAZOS ......................................................................................... 108

III.1.28. Cronograma ....................................................................................................... 108

III.1.29. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación.................................................. 109

III.1.30. Aceleración de las Obras ................................................................................... 109

III.1.31. Demoras Ordenadas por el Contratante ........................................................... 110

III.1.32. Reuniones Administrativas ................................................................................ 110

III.1.33. Advertencia Anticipada ..................................................................................... 110

C. CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................... 111

III.1.34. Identificación y notificación de Defectos .......................................................... 111

III.1.35. Pruebas, control de calidad y seguimiento ....................................................... 111

III.1.36. Corrección de Defectos ..................................................................................... 112

III.1.37. Defectos no corregidos ..................................................................................... 112

D. CONTROL DE COSTOS ......................................................................................... 112

III.1.38. Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado ................................ 112

III.1.39. Modificaciones en la Lista de cantidades valoradas ......................................... 112

III.1.40. Variaciones ........................................................................................................ 113

III.1.41. Pagos de las Variaciones ................................................................................... 113

III.1.42. Pago de Anticipo................................................................................................ 114

III.1.43. Pagos ................................................................................................................. 115

III.1.44. Eventos compensables ...................................................................................... 116

III.1.45. Ajustes de precios por variación en los Impuestos ........................................... 117

III.1.46. Moneda y Facturación ....................................................................................... 117

de 163

III.1.47. Ajustes de precios ............................................................................................. 117

III.1.48. Retenciones ....................................................................................................... 117

III.1.49. Liquidación por daños y perjuicios y Sanciones ................................................ 118

III.1.50. Fianzas ............................................................................................................... 119

III.1.51. Costo de Reparaciones ...................................................................................... 120

E. FINALIZACION DEL CONTRATO ........................................................................... 120

III.1.52. Terminación de las Obras .................................................................................. 120

III.1.53. Certificación de las Obras por la OTC AECID ..................................................... 121

III.1.54. Planos finales y/o Manuales de Operación y de Mantenimiento ..................... 122

III.1.55. Comisión Receptora y liquidadora .................................................................... 122

III.1.56. Liquidación Final ................................................................................................ 123

III.1.57. Terminación Anticipada del Contrato ............................................................... 123

III.1.58. Fraude y corrupción .......................................................................................... 125

III.1.59. Pagos Posteriores a la Terminación del Contrato ............................................. 127

III.1.60. Derechos de propiedad ..................................................................................... 128

III.1.61. Liberación de Cumplimiento ............................................................................. 128

III.1.62. Verificaciones y controles por el FCAS. ............................................................. 128

III.1.63. Modificaciones al Contrato ............................................................................... 129

III.1.64. Visibilidad .......................................................................................................... 129

III.2. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO ........................................................... 131

F. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................... 131

G. CONTROL DE PLAZOS ......................................................................................... 134

H. CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................... 134

I. CONTROL DE COSTOS ......................................................................................... 134

J. FINALIZACION DEL CONTRATO ........................................................................... 135

SECCIÓN IV .................................................................................................................................. 137

ESPECIFICACIONES GENERALES, Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO. ................................. 137

SECCIÓN V ................................................................................................................................... 138

PLANOS .................................................................................................................................... 138

SECCION VI .................................................................................................................................. 139

de 163

CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES ....................................................... 139

SECCIÓN VII ................................................................................................................................. 149

FORMULARIOS Y FORMATOS .................................................................................................. 149

VII.1. FORMATO DE INDICE ............................................................................................. 149

VII.2. CARTA DE OFERTA ................................................................................................. 152

VII.3. LISTA DE CANTIDADES VALORADAS ....................................................................... 155

VII.4. FORMATO PARA INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS O PRESUPUESTO DESGLOZADO ...................................................................................................................... 156

VII.5. EJEMPLO DE CERTIFICACION BANCARIA ................................................................ 158

VII.6. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE EXTERNO ............................................................ 159

VII.7. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE INTERNO “ORIGINAL “........................................ 160

VII.8. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE INTERNO “COPIAS “ ........................................... 161

VII.9. FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA ............................................... 162

de 163

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I

LLAMADO A LICITAR

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUENSE

En el marco del programa/proyecto “Programa de agua y saneamiento con enfoque de cuenca en la parte alta de la subcuenca del Río Cuilco”, GTM-014-B, cofinanciado por el Instituto de Crédito Oficial en nombre del Gobierno de España/Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de desarrollo integral de municipalidades del altiplano marquense (ADIMAM), invita a participar a nacionales y extranjeros en el proceso de contratación REF. LC – 1 – 2020 - FCAS-ADIMAM/Convenio-GTM-014-B denominado:








Valor de referencia: Seis millones siete mil ochocientos cuarenta y un quetzales con cinco centavos (Q 6,007,841.05), el cual incluye costos directos, indirectos e impuestos de ley.

de 163

El tiempo de ejecución estimado es:

PROYECTO PERIODO DE DURACIÓN

1. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San

Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala.

2. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón Pin Pin,

Aldea las Majadas, Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala.

6.00 MESES

6.00 MESES

1. Este llamado a Licitar se emite como resultado del Plan de Adquisiciones del Plan Operativo

Anual VII (POA VII), aprobado por AECID. 2. Los Oferentes interesados podrán obtener gratuitamente los Documentos de Licitación e

información sobre el proyecto en el idioma español, en la página de internet del sistema Guatecompras (www.guatecompras.gt), consultando el Número de Operación Guatecompras (NOG) 11939524 o en los portales electrónicos del Contratante (www.adimam.org) y de la AECID (www.aecid.org.gt).

3. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos acordados con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, según se define en los Documentos de Licitación.

4. Los requisitos de calificación incluyen Aspectos Técnicos tales como: Experiencia general de la empresa, Experiencia en trabajos similares, Equipo directivo con experiencia en proyectos similares a los licitados, Realización de la Visita al Sitio de las Obras, Contar con equipo acorde y pertinente, y Proposición de mejoras pertinentes; Aspectos Financieros tales como: Integración de Precios Unitarios, Programa de Inversión y Ejecución, Ponderación según escala de Ofertas más cercanas al precio integrado como oficial; y Aspectos Legales tales como: Presentación de documentos legales del Oferente. No se otorgará un margen de preferencia a contratistas o contratos en asociación nacionales.

5. El Oferente nacional debe estar inscrito en el Registro General de Adquisiciones del estado, debe tener la especialidad 4224 Sistemas de captación, conducción y distribución de agua, debiendo presentar la constancia que para el efecto emita este registro, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo el monto que tiene permitido ofertar, el cual debe ser igual o mayor al monto que está ofertando. En caso de ser extranjero deberá presentar el documento que sea equivalente a éste en su país de origen (si existe).

6. Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Fianza de Sostenimiento de la Oferta por un porcentaje de 5% del monto total de la Oferta.

de 163

7. Las Ofertas deberán hacerse llegar en sobre cerrado a las Oficinas de ADIMAM, ubicadas en 10ma. Calle 10 – 41 zona 3, Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, País Guatemala, a más tardar el día nueve (9) de Marzo del año 2020 a las 11:00 horas, transcurridos 30 minutos de la hora señalada se cerrará la recepción de plicas. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las Ofertas fuera del plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán físicamente el día nueve (9) de Marzo del año 2020, a las 11:30 horas, en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección arriba indicada.

Documentos anexos:

ANEXO 1. PLANOS.

ANEXO 2. CUADRO RENGLONES A OFERTAR.

ANEXO 3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 5. MANUAL DE VISIBILIDAD.

ANEXO 6. INFORMACIÓN REFERENCIAL.

ANEXO 7. ADHESIVO CONEXIÓN PREDIAL.

ANEXO 8. VISIBILIDAD EN DOCUMENTOS.

de 163

SECCIÓN II

BASES DE LICITACION

II.1. DEFINICIONES

A continuación, se definen los términos, siglas y abreviaturas que se consideran necesarios para manejar e interpretar los Documentos de Licitación de Obras con la mayor claridad posible. Adenda o Enmienda: Documento adicional a los Documentos de Licitación, el cual se emite con posteridad y sirve para ampliar o corregir a los mismos. Adjudicación definitiva: Es la adjudicación aprobada que cuenta con la No objeción por parte del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), quien podrá delegar en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Guatemala. Adjudicatario: Oferente a quien se ha adjudicado definitivamente la negociación. AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Autoridad Administrativa Superior: Es la autoridad no colegiada que ocupa el orden jerárquico superior en la Entidad Contratante (Presidente de la Junta Directiva). Autoridad Superior: La Junta Directiva de la Entidad Contratante como ente ejecutor, basado en el Convenio de financiación y el Reglamento Operativo del Programa (ROP). Beneficiario del Proyecto: Es la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, como entidad territorial guatemalteca beneficiaria del proyecto a ser financiado con los recursos de la cooperación, quien será titular de la propiedad de las infraestructuras construidas y/o beneficiaria directa de los servicios contratados con los fondos de la cooperación. Calidad: Conjunto de características de un producto o de un servicio, capaces de satisfacer las necesidades y expectativas presentes e incluso futuras del usuario, adquiriente o beneficiario. Comité de Adjudicación: Único órgano competente para recibir, calificar las Ofertas y adjudicar. Contratante, Entidad Contratante u órgano de contratación: Es la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, beneficiaria y ejecutora del Fondo de Cooperación

de 163

para Agua y Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Contratista: Adjudicatario con quién se suscribe un contrato para la ejecución de la negociación. Contrato: Documento legal suscrito entre el Contratante y el Adjudicatario, en el que constan las obligaciones y derechos del Contratante y del Contratista para la ejecución de la negociación, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso de Licitación. DFCAS: Significa la Dirección del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, a quien corresponde la administración del Fondo, encuadrada en la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Días: Días calendario. Documentos de Licitación o Documentos de Licitación de Obras: Son los siguientes: Bases de Licitación, Especificaciones generales, Especificaciones técnicas, Disposiciones especiales, Planos y Documentos Anexos. DPI: Documento Personal de Identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Emplazamiento: Lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la negociación. FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España. Para efectos de estos Documentos y del manejo, control, revisiones, aprobaciones y supervisión de los fondos de la Subvención de Cooperación, se entenderá que el término FCAS incluye todas las instituciones de cooperación del Gobierno de España. IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lista de Cantidades Valoradas o Presupuesto desglosado: es la lista debidamente preparada por el Oferente, donde indica las cantidades y precios de los trabajos a realizar, que forma parte de la Oferta. Los precios deberán incluir los impuestos fiscales respectivos. Llamado a Licitar: Solicitud girada por la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, para que se oferten los trabajos objeto de esta Licitación. Mancomunidad o Asociación: Una Mancomunidad o Asociación de municipios es una agrupación de municipios con personería jurídica, constituida mediante acuerdos celebrados entre los concejos de dos o más municipios, de conformidad con la ley, para la formulación común de políticas públicas

de 163

municipales, planes, programas y proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias. Mediador: Es el profesional nombrado por el Contratante o en su defecto, según se especifica en estos Documentos, para resolver en segunda instancia cualquier controversia. Mes: Mes calendario. Obra(s): Es todo aquello que el contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante de acuerdo con los Documentos de Licitación, el Contrato y demás documentos relacionados, para cumplir con los objetivos. Oferente u Ofertante: Persona individual, jurídica o Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) que presenta Oferta a la Licitación. Oferta: Propuesta presentada por una persona individual, Jurídica o Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), ofreciendo los trabajos objeto de la negociación. OTC: Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Guatemala, es la encargada de poner en marcha los programas y proyectos de desarrollo financiados por el Gobierno de España en el país. Este organismo ejecuta la Ayuda Oficial al Desarrollo, del Gobierno español. Asimismo, supervisa la aportación española a los Organismos Bilaterales que trabajan en Guatemala. Plazo contractual: Periodo de tiempo en días (incluyendo sábados, domingos y días de asueto o festivos), de que dispone el Contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. Plica: Sobre cerrado, sellado y debidamente identificado que contiene los documentos solicitados en los Documentos de Licitación. Reglamento Operativo del Programa (ROP): Reglamento Operativo que regula las condiciones de la Licitación y las relaciones entre el Contratante, los Oferentes y el Contratista. Subcontratista: Es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. Supervisor: También denominado Supervisor Externo, Supervisor de primer nivel y/o Supervisor de Obra. Es la persona que designe el Contratante, con notificación al Contratista, para supervisar el desarrollo de la ejecución de las actividades y administrar el Contrato, quien trabajará en completa coordinación con el supervisor de segundo nivel designado por ADIMAM.

de 163

II.2. INFORMACION GENERAL En estos Documentos de Licitación:

a. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por

correo electrónico, facsímile, télex) con prueba de recibido; b. Si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y

viceversa. II.2.1. Procedimiento Público. II.2.2. Título del programa/proyecto Programa de agua y saneamiento con enfoque de cuenca en la parte alta de la subcuenca del Río Cuilco. II.2.3. Fuentes de financiamiento 1. Convenio de Financiación GTM-014-B, firmado entre el Instituto de Crédito Oficial de

España/Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de desarrollo integral de municipalidades del altiplano marquense (ADIMAM).

2. Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, beneficiaria de la Subvención, ha solicitado y recibido una subvención de cooperación internacional otorgada por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) del Gobierno de España con cargo al FCAS, cuya gestión y seguimiento es realizada por la Dirección del Fondo Cooperación para Agua y Saneamiento (DFCAS), a través, en este caso, de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Guatemala, para sufragar el costo del proyecto especificado en estos Documentos. Se destinará una porción de dicha subvención para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emiten estos Documentos de Licitación.

3. El FCAS autorizará los pagos solamente a solicitud del Beneficiario y una vez que el FCAS los haya aprobado, de conformidad con las estipulaciones del Convenio de Cooperación y demás documentos y convenios que lo integran, convenidos entre el Beneficiario y el FCAS. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones y procedimientos indicados en dichos acuerdos y demás convenios de ejecución relacionados. Salvo que el FCAS acuerde

de 163

expresamente otra cosa, nadie más que el Beneficiario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio ni tendrá derecho alguno sobre los fondos de la subvención.

II.2.4. Contratante u Órgano de Contratación Asociación de desarrollo integral de municipalidades del altiplano marquense (ADIMAM), beneficiaria del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en adelante el Contratante. II.2.5. Fundamento legal 1. Este concurso y los presentes Documentos se realizan con base a lo establecido en el Convenio

de financiación, el Reglamento Operativo del Programa y el marco legal nacional aplicable.

2. Según el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado “Las negociaciones a que se refiere el artículo 1 de la Ley, cuando se financien total o parcialmente con recursos externos, se regirán por el convenio respectivo debidamente aprobado.”, y el Artículo 1 de la Ley de Contracciones del Estado “Sin embargo, en el caso de los contratos, convenios o tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, podrán someterse a las disposiciones de tales entidades. En estos casos, las adquisiciones siempre deberán cumplir con un proceso de concurso público”. Por lo que estos Documentos de Licitación de Obras están exentos de dicha Ley y se rigen por el Convenio de Financiación establecido entre las partes.

II.2.6. Antecedentes Antecedentes de la Asociación La Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM) surge de la necesidad imperante de dar solución a la enorme problemática existente en los municipios socios. Fue constituida el 20 de enero de 1997, contando con reconocimiento legal y personería jurídica para funcionar como Asociación de Municipalidades, de acuerdo a preceptos legales vigentes en la fecha. Los municipios que integran a la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM) son: San Marcos, San Miguel Ixtahuacán, San José Ojetenam, San Cristóbal Ixchiguán, Sibinal, Tacaná, Tejutla, Santa Cruz Comitancillo, Sipacapa, Tajumulco, Concepción Tutuapa, Río Blanco, Cuilco, San Lorenzo y San Antonio Sacatepéquez. Dichos municipios cuentan con los índices de desarrollo humano y pobreza de los más bajos del país. La Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM) es beneficiaria del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para implementar el

de 163

programa/proyecto titulado “Programa de Agua y Saneamiento con enfoque de Cuenca en la parte alta de la Subcuenca del Río Cuilco“. El financiamiento surge dentro del contexto de la ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado español para el año 2008, donde se creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), dirigido a financiar actuaciones dentro de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo para hacer efectivo el derecho al agua y al saneamiento, designando al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como agente financiero del mismo. Dentro de este contexto se firma el convenio Número GTM-014-B, el trece de diciembre del año dos mil diez, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en nombre del Gobierno de España, y la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM) para financiar el programa/proyecto ya mencionado, el cual contribuye a la mejora del acceso al agua potable y saneamiento de los habitantes del territorio de ADIMAM y la gestión integrada del recurso hídrico. Este programa responde a los objetivos de la estrategia que el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la AECID tiene para Guatemala, al contribuir a aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales del país, así como sensibilizar a la población beneficiaria en cuanto al buen uso de los recursos hídricos, su conservación y protección. Objetivo general: “Contribuir a mejorar el nivel de vida y reducir la pobreza de la población más vulnerable de la región a través de una mejora de la cobertura de servicios de agua potable con enfoque de cuenca tomando como unidad de planificación la parte alta de la sub cuenca del rio Cuilco”. Objetivo específico: “Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres rurales e indígenas de los municipios de la ADIMAM”. Los componentes del proyecto son: Componente I: Contribuir a la Gobernabilidad del Agua (subsector Agua Saneamiento) mediante el fortalecimiento de las autoridades municipales y la organización comunitaria para llevar a cabo una gestión sostenible de los Sistemas de Agua y Saneamiento Ambiental. Componente II: Diagnóstico territorial: Identificar la problemática de la región en los sectores agua y saneamiento y elaborar propuestas integrales de solución. Componente III: Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento gestionados de forma sostenible en las comunidades pobres rurales e indígenas de los municipios de ADIMAM. Es un compromiso gubernamental, de la ADIMAM, así como de la AECID, priorizar las intervenciones para la mejora del servicio y cobertura de agua y saneamiento en la región, con un importante papel de la ADIMAM en los procesos. En el año 2012 se elaboraron los Planes Directores de las comunidades que integran cada uno de los municipios socios de la ADIMAM, lo que permitió identificar alternativas de solución para los servicios de agua potable y saneamiento, mismas que fueron analizadas y priorizadas de acuerdo a una serie de criterios de viabilidad.

de 163

II.3. OBJETO DE LA LICITACIÓN II.3.1. Obra(s)








Valor de referencia: Seis millones siete mil ochocientos cuarenta y un quetzales con cinco centavos (Q 6,007,841.05), el cual incluye costos directos, indirectos e impuestos de ley. Los Oferentes deberán presentar Ofertas para todas las obras y renglones de trabajo que conforman el lote, no se aceptarán Ofertas parciales que tomen en cuenta solo parte de los trabajos a realizar. II.3.2. Número de Operación Guatecompras

11939524

II.3.3. Objetivos de la Contratación Objetivo General

Contar con entidades calificadas para la ejecución de las obras, cumpliendo con calidad, tiempo, especificaciones técnicas y planos que las rigen.

de 163

Objetivos Específicos

Realizar las distintas obras cumpliendo con las especificaciones técnicas de obra, así como con las normas técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de materiales o equipos.

Ejecutar los trabajos de acuerdo al Cronograma aprobado, promoviendo que se cumpla lo que establece el contrato de obra, adoptando las medidas adecuadas con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato.

Vigilar el costo, mediante la Lista de Cantidades Valoradas o Presupuesto Desglosado aprobado, considerando la revisión del presupuesto cuyo importe total corresponde con el monto total del contrato de obra.

Colaborar con el cumplimiento de todos los procedimientos incluidos en el “Manual de Supervisión de Primer Nivel para Obras del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)” para Guatemala y, específicamente, colaborar y coordinar con el Responsable de Infraestructura, supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM y la OTC de la AECID, según los protocolos establecidos en el mismo manual.

II.3.4. Alcance El alcance de las tareas a realizar por el Contratista, consistirá en la prestación de todos los servicios y suministros necesarios para la correcta ejecución de la(s) Obra(s), las cuales deberán ejecutarse cumpliendo con la normativa vigente, especialmente la de calidad. II.3.5. Descripción 1. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San Antonio, Aldea Sujchay, Municipio

de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala La intervención al sistema de agua potable, consiste en mejorar el sistema de abastecimiento existente, aumentando el caudal de suministro, por medio de la captación de más fuentes de suministro de agua potable, aumentando el volumen de almacenamiento y construyendo nuevamente las redes de conducción y distribución, incluyendo conexiones domiciliares con medidor de agua potable. Por las condiciones de topografía de la comunidad, el abastecimiento de agua se realizará en dos zonas de presión, la cual se denominará zona alta (sector 2) y la zona baja (sector 1), para el

de 163

abastecimiento de la zona alta, se utilizaran los nacimientos número seis, siete y ocho, y para la parte baja, se utilizarán los ocho nacimientos del proyecto, observar que para los nacimientos número seis, siete y ocho, se debe construir una caja distribuidora de caudales, la cual enviara el caudal necesario para la parte alta y baja del sistema. Para la zona de distribución alta, se construirá todo el sistema de conducción y distribución, instalando sistema de desinfección por medio de pastillas de hipoclorito de calcio al 70.00% de concentración, las conexiones domiciliares con medidor de agua, chorro predial, las captaciones serán mejorados con remozamiento, se utilizará el tanque de almacenamiento de agua con algunas remodelaciones, el total de viviendas que están ubicadas en la zona alta es un total de veinticuatro, con un población beneficiada de ciento veinte personas. Para la zona de distribución baja, se construirá todo el sistema de conducción y distribución, realizando un proceso de demolición del tanque existe, construcción de un nuevo tanque de almacenamiento, instalación de sistema de desinfección por medio de pastillas de hipoclorito de calcio al 70.00% de concentración, conexiones domiciliares con medidor de agua, choro predial, las captaciones existentes serán mejoradas y se necesita realizar el proceso de captación de la fuente de suministro número cuatro, las viviendas ubicadas en la zona baja son un total de doscientas cinco (205) viviendas. Todas las fuentes de suministro de agua potable, que están construidas (captadas), tendrán proceso de remozamiento, con lo indicado en la especificación de cada renglón de trabajo, la captación número cuatro (nueva) debe realizarse todo el proceso constructivo. Debido a que el tanque de la zona de distribución baja, tiene un procesos constructivo de demolición, el contratista debe observar que no se puede suspender la prestación del servicio de agua potable, debiendo tomar las medidas necesarias para garantizar que el servicio sea continuo, durante la construcción del proyecto, en la presentación del metodología del proceso constructivo, debe presentar la propuesta de abastecimiento e indicar en que fechas programara la construcción del nuevo depósito, ya que este renglón es crítico, para la construcción de la obra. El proyecto beneficiara a un total de 1135 personas beneficiadas, contemplando brindarle agua al 100% de la población de la comunidad, todo el sistema es por gravedad, las fuentes de suministro de agua son un total de ocho, el sistema integra una caja distribuidora de caudales. Durante la construcción del sistema el contratista deberá desarrollar un programa que reduzca las medidas de mitigación ambiental identificadas durante la construcción y apoyar a disminuir los impactos durante la operación y mantenimiento del sistema. Desarrollar capacidad local de operación y mantenimiento de cada uno de los componentes que integran el proyecto y dejar habilitada una bodega debidamente equipada para el efecto. Y además deberá velar por las medidas de mitigación señaladas en el estudio de impacto ambiental correspondiente.

de 163

El proyecto contempla el tratamiento y disposición de aguas grises las cuales serán producto de las labores de lavado de manos, ropa y utensilios de cocina, las cuales serán captadas, tratadas en una caja trampa de grasas y jabones para luego ser infiltrada haciendo uso de una zanja de infiltración, la construcción de esta obra es una medida de mitigación, en prevención del tratamiento de las aguas grises, que se generaran en la puesta de operación del proyecto. El sistema de tratamiento de excretas, se trabajará por medio de la metodología SANTOLIC, la implementación estará a cargo de una consultoría externa a contratar por parte del programa FCAS ADIMAM. Los renglones de este sistema son:

No. RENGLON CANTIDAD UNIDAD

INTERVENCIÓN EN AGUA POTABLE

1.00 REPLANTEO TOPOGRÁFICO 14.06 Km

SECTOR 1

2.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 1 1 Unidad 3.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 2 1 Unidad 4.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 3 + REUNIDORA DE CAUDALES 1 Unidad 5.00 CAPTACIÓN No. 4 + REUNIDORA DE CAUDALES 1 Unidad 6.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 5 1 Unidad

7.00 CUNETA DE CONCRETO PARA LOS CINCO NACIMIENTOS SECTOR 1

50 m

8.00 CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS CINCO NACIMIENTOS SECTOR 1

120 m

9.00 MURO DE PROTECCIÓN CAPTACIÓN 4, SECTOR 1 1 Unidad

10.00 TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 1 1,252.38 m

11.00 TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR 1 71.70 m 12.00 TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/4" DE 160 PSI, SECTOR 1 35.82 m 13.00 TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/2" DE 160 PSI, SECTOR 1 140.46 m 14.00 TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 2" DE 160 PSI, SECTOR 1 916.44 m 15.00 TUBERÍA CONDUCCIÓN HG Ø 3/4" TIPO LIVIANO, SECTOR 1 100.08 m 16.00 TUBERÍA CONDUCCIÓN HG Ø 1" TIPO LIVIANO, SECTOR 1 98.28 m 17.00 VÁLVULA DE AIRE + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR 1 5.00 Unidad

18.00

VÁLVULA DE LIMPIEZA + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR 1

4.00 Unidad

19.00 PASO DE ZANJÓN TIPO C (DOS TUBOS), SECTOR 1 1.00 Unidad 20.00 PASO AÉREO DE 30.00m, SECTOR 1 1.00 Unidad 21.00 PASO AÉREO DE 22.00 m, SECTOR 1 1.00 Unidad

22.00

PRUEBA DE VALOR SOPORTE AASHTO T-296 (PREDIO DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1)

1.00 Unidad

23.00 TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 60 m³ 1.00 Unidad 24.00 DEMOLICIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1 1.00 Unidad

de 163

25.00 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CLORADOR, SECTOR 1 1.00 Unidad 26.00 CLORADOR DE TERMO E INSTALACIÓN, SECTOR 1 1.00 Unidad

27.00

DOTACIÓN DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO (225 U) Y KIT DE PRUEBAS, SECTOR 1

1.00 Unidad

28.00 MURO DE CIRCULACIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, SECTOR 1 30.55 m 29.00 TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 1 1,812.96 m 30.00 TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR 1 1,494.30 m

31.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1 1/4" DE 160 PSI, SECTOR 1

738.48 m

32.00


956.94 m

33.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 2" DE 160 PSI, SECTOR 1

197.64 m

34.00


166.74 m

35.00

PASO AEREO DE 30.00m. DOS TUBERIAS, SECTOR 1 1 Unidad

36.00

ANCLAJE PARA TUBERIA H.G. SECTOR 1 56 Unidad

37.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C UN TUBO, SECTOR 1 2 Unidad

38.00

VÁLVULA DE CONTROL + CAJA CONCRETO ARMADO, SECTOR 1 6 Unidad

39.00

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN + CAJA DE CONCRETO ARMADO, SECTOR 1

13.00 Unidad

40.00

CONEXIÓN DOMICILIAR (CON CONTADOR), SECTOR 1 205.00 Unidad

SECTOR 2

41.00

MEJORAS CAPTACIÓN No. 6 1.00 Unidad

42.00


43.00


44.00

CUNETA DE CONCRETO PARA LOS TRES NACIMIENTOS SECTOR 2

45.00 m

45.00

CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS TRES NACIMIENTOS, SECTOR 2

80.00 Unidad

46.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 2 610.86 m

47.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR 2 815.10 m

48.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/2" DE 160 PSI, SECTOR 2 140.34 m

49.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ + DISTRIBUIDORA CON DOS SALIDAS SECTOR 2

1.00 Unidad

de 163

50.00

MEJORAS TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 20.00 m³ EXISTENTE, SECTOR 2

1.00 Unidad

51.00

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CLORADOR, SECTOR 2 1.00 Unidad

52.00

CLORADOR DE TERMO E INSTALACIÓN, SECTOR 2 1.00 Unidad

53.00


1.00 Unidad

54.00

MURO DE CIRCULACIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2 120.00 m

55.00


1.00 Unidad

56.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 2" DE 160 PSI, SECTOR 2 721.56 m

57.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1 1/2" DE 160 PSI, SECTOR 2 228.00 m

58.00


59.00


60.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 2 678.00 m

61.00


62.00

ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA (PARA LOS 8 NACIMIENTOS) 16.00 Unidad

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

63.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN SIEMBRA DE ARBOLITOS 1650.00 Unidad

HERRAMIENTAS DE VISIBILIDAD

64.00

ROTULO DE IDENTIFICACIÓN 1.00 Unidad

65.00

PLAQUETA DEL PROYECTO + PEDESTAL 1.00 Unidad

66.00

VISIBILIDAD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (PREDIOS DE TANQUE Y MUROS DE CIRCULACIÓN SECTOR 1 Y 2)

2.00 Unidad

67.00

VISIBILIDAD EN CONEXIÓN DOMICILIAR 242.00 Unidad

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

68.00

PLANOS DE LINEA ROJA (mas 4 copias) 47.00 Unidad

69.00

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACITACIONES A COMUNITARIOS

12.00 Unidad

de 163

SISTEMA DE SANEAMIENTO: El proyecto contempla el tratamiento y disposición de aguas grises las cuales serán producto de las labores de lavado de manos, ropa y utensilios de cocina, las cuales serán captadas, tratadas en una caja trampa de grasas y jabones para luego ser infiltrada haciendo uso de una zanja de infiltración, la construcción de esta obra es una medida de mitigación, en prevención del tratamiento de las aguas grises, que se generaran en la puesta de operación del proyecto. El sistema de tratamiento de excretas, se trabajará por medio de la metodología SANTOLIC, la implementación estará a cargo de una consultoría externa a contratar por parte del programa FCAS ADIMAM. Los renglones de este sistema son:


INTERVENCIÓN EN SANEAMIENTO

SECTOR 1

70.00 CAJA COLECTORA DE AGUAS GRISES (concreto armado), SECTOR 1

205 Unidad

TRAMPA DE GRASAS 71.00 PISO DE CAJA, SECTOR 1 205 Unidad 72.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR 1 205 Unidad 73.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR 1 205 Unidad 74.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR 1 205 Unidad

75.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR 1

205.00 Unidad

SECTOR 2


24 Unidad

TRAMPA DE GRASAS 77.00 PISO DE CAJA, SECTOR 2 24 Unidad 78.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR 2 24 Unidad 79.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR 2 24 Unidad 80.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR 2 24 Unidad

81.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR 2

24.00 Unidad


Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala.

de 163

El proyecto contempla el mejoramiento del sistema de distribución de agua existente, el cual ha sufrido ampliaciones y modificaciones, a sus elementos sin contar con asesoría técnica, lo que produce un sistema que no cumple, con la calidad del suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad. El sistema se encuentra divido en dos zonas de presión, la primer zona abastece a las viviendas de la parte alta y la segunda zona a la parte baja. Para mejorar el sistema se considera cambiar el 100% de la tubería de conducción y distribución de las dos zonas de presión, la zona alta abastece a una población inicial de 1,124 habitantes distribuidos en 214 viviendas, 1 salón comunal, 1 cementerio, 3 iglesias, 1 auxiliatura y 2 escuelas, la zona alta es abastecida por 12 nacimientos, de estos se mejoraran 9 captaciones y se construirán 3 nuevas, se instalaran 4910.00 m de tubería de conducción PVC de diámetros de ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½” y 3” de 160 y 250 PSI, se construirán pasos aéreos, de zanjón, cajas y válvulas de aire y limpieza, se almacenará el agua en dos tanques de distribución, el primer depósito tiene una capacidad de 50 m³, este se encuentra construido, y en la evaluación realizada, se determino que únicamente hay que realizarle trabajos de mejoramiento, el segundo tanque de almacenamiento debe ser de 15 m³, este tanque se debe construir, observando que en el predio, donde se ubicará, existe un tanque, el cual es necesario demoler. Los dos tanques se les construirá un sistema de desinfección por medio de hipoclorito de calcio. El tanque existente de 50.00 m³ abastecerá a 206 conexiones prediales y el tanque de 15.00 m³ a construir, abastecerá a 30 conexiones, por medio de 12,627 m de tubería PVC de diámetros de ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2”, para un adecuado funcionamiento hidráulico se contempla la construcción de 30 válvulas reguladoras de presión, 3 de control, pasos aéreos y de zanjón. El sector bajo se abastece de 7 nacimientos de los cuales a 6 se les realizaran mejoras, 1 se construirá completamente, la conducción se realizará con la instalación de 2,511 m de tubería PVC y HG de ¾”, 1” y 1 ½” se construirán válvulas de aire y limpieza, el almacenamiento se hará en un tanque de 20.00 m³ en el predio que actualmente ocupa un tanque de 15.00 m³ el cual no almacena la cantidad de agua necesaria se le construirá un sistema de desinfección por medio de hipoclorito de calcio, abastecerá 72 conexiones prediales por medio de 3,386 m de tubería PVC de ¾”, 1”, 1 ¼” y 1 ½”. Durante la construcción del sistema el contratista deberá desarrollar un programa que reduzca las medidas de mitigación ambiental identificadas durante la construcción y apoyar a disminuir los impactos durante la operación y mantenimiento del sistema. Desarrollar capacidad local de operación y mantenimiento de cada uno de los componentes que integran el proyecto y dejar habilitada una bodega debidamente equipada para el efecto. Y además deberá velar por las medidas de mitigación señaladas en el estudio de impacto ambiental correspondiente. El proyecto contempla el tratamiento y disposición de aguas grises las cuales serán producto de las labores de lavado de manos, ropa y utensilios de cocina, las cuales serán captadas, tratadas en 294 cajas de trampa de grasas y jabones para luego ser infiltrada haciendo uso de 294 zanjas de

de 163

infiltración, la construcción de esta obra es una medida de mitigación, en prevención del tratamiento de las aguas grises, que se generaran en la puesta de operación del proyecto. El sistema de tratamiento de excretas, se trabajará por medio de la metodología SANTOLIC, la implementación estará a cargo de una consultoría externa a contratar por parte del programa FCAS ADIMAM. Los renglones de este sistema son:



1.00 REPLANTEO TOPOGRÁFICO

19.70 Km

SECTOR ALTO

2.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 1

1.00 Unidad


1.00 Unidad


1.00 Unidad


1.00 Unidad


1.00 Unidad


1.00 Unidad

8.00 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 7

1.00 Unidad

9.00 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 9

1.00 Unidad

10.00

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 10

1.00 Unidad

11.00

MEJORAS CAPTACIÓN No. 18

1.00 Unidad

12.00


1.00 Unidad

13.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ SECTOR ALTO

1.00 Unidad

de 163

14.00


1.00 Unidad

15.00

CUNETA DE CONCRETO PARA LOS DOCE NACIMIENTOS SECTOR ALTO

71.16

m

16.00

CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS DOCE NACIMIENTOS SECTOR ALTO

884.53

m

17.00

MURO-CUNETA DE PROTECCIÓN

1.00 Unidad

18.00

VÁLVULA DE AIRE + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR ALTO

6.00

Unidad

19.00

VÁLVULA DE LIMPIEZA + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR ALTO

7.00

Unidad

20.00

PASO DE ZANJÓN TIPO A (TERRENO SUAVE), SECTOR ALTO

2.00 Unidad

21.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ SECTOR ALTO

2.00 Unidad

22.00

MEJORA PASO AÉREO DE 22.00m, SECTOR ALTO (E-76 Y E-425)

2.00 Unidad

23.00

MEJORA PASO AÉREO DE 15.00m (E-89), SECTOR ALTO

1.00 Unidad

24.00

MEJORAS PASO AÉREO DE 12.00m (E-95, E-102, E-121), SECTOR ALTO

3.00

Unidad

25.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR ALTO

2,035.00 m

26.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR ALTO

587.00 m

27.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/4" DE 160 PSI, SECTOR ALTO

291.00 m

28.00


183.00 m

29.00


28.00 m

30.00


346.00 m

31.00


1,440.00 m

32.00

MEJORAS TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 50.00 m³ EXISTENTE (E-145), SECTOR ALTO

1.00

Unidad

33.00

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CLORADOR (E-145), SECTOR ALTO

1.00 Unidad

34.00

CLORADOR DE TERMO E INSTALACIÓN (E-145), SECTOR ALTO

1.00 Unidad

35.00

DOTACIÓN DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO (225 U) Y KIT DE PRUEBAS (E-145), SECTOR ALTO

1.00

Unidad

36.00

DEMOLICIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (EN E-144) SECTOR ALTO

1.00

Unidad

de 163

37.00

PRUEBA DE VALOR SOPORTE AASHTO T-296 (PREDIO E-144) SECTOR ALTO

1.00

Unidad

38.00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 15 m³ (E-144), SECTOR ALTO

1.00

Unidad

39.00

CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES DOS SALIDAS SECTOR ALTO

1.00 Unidad

40.00


1.00 Unidad

41.00


1.00 Unidad

42.00


1.00

Unidad

43.00

MURO DE CIRCULACIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (E-145), SECTOR ALTO

45.00

m

44.00


35.00

m

45.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR ALTO

6,017.00 m

46.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR ALTO

3,286.00 m

47.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1 1/4" DE 160 PSI, SECTOR ALTO

1,309.00 m

48.00


409.00 m

49.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 2" DE 160 PSI, SECTOR ALTO

1,606.00 m

50.00

RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PVC

6.00 m

51.00

INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL, SECTOR ALTO

3.00 Unidad

52.00

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN + CAJA DE CONCRETO ARMADO, SECTOR ALTO

30.00

Unidad

53.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C (6.00 m), SECTOR ALTO

1.00 Unidad

54.00

VÁLVULA DE CONTROL + CAJA CONCRETO ARMADO, SECTOR ALTO

3.00

Unidad

55.00

CONEXIÓN DOMICILIAR (CON CONTADOR), SECTOR ALTO

222.00 Unidad

SECTOR BAJO

56.00

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 11

1.00 Unidad

57.00


1.00 Unidad

58.00


1.00 Unidad

de 163

59.00


1.00 Unidad

60.00


1.00 Unidad

61.00


1.00 Unidad

62.00


1.00 Unidad

63.00

CUNETA DE CONCRETO PARA LOS SIETE NACIMIENTOS SECTOR BAJO

32.50

m

64.00

CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS SIETE NACIMIENTOS SECTOR BAJO

442.00

m

65.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C (12.00 m), SECTOR BAJO

3.00 Unidad

66.00

ANCLAJE PARA TUBERIA HG, SECTOR BAJO

4.00 Unidad

67.00

PASO DE ZANJÓN TIPO E, SECTOR BAJO

1.00 Unidad

68.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ SECTOR BAJO

1.00 Unidad

69.00

PASO AEREO DE 12.00m, SECTOR BAJO

1.00 Unidad

70.00

MEJORA PASO AÉREO DE 13.00m, SECTOR ALTO

3.00 Unidad

71.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C (6.00m), SECTOR BAJO

2.00 Unidad

72.00

MEJORA PASO AÉREO DE 18.00m, SECTOR BAJO

4.00 Unidad

73.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR BAJO

47.00 m

74.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR BAJO

767.00 m

75.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/2" DE 160 PSI, SECTOR BAJO

1,685.00 m

76.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN HG Ø 1 1/2" TIPO LIVIANO, SECTOR BAJO

12.00 m

77.00

VÁLVULA DE AIRE + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR BAJO

3.00

Unidad

78.00

VÁLVULA DE LIMPIEZA + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR BAJO

4.00

Unidad

79.00

DEMOLICIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (EN E-283) SECTOR BAJO

1.00

Unidad

80.00

PRUEBA DE VALOR SOPORTE AASHTO T-296 (PREDIO E-283) SECTOR BAJO

1.00

Unidad

81.00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 20 m³ (E-283), SECTOR BAJO

1.00

Unidad

de 163

82.00

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CLORADOR (E-283), SECTOR BAJO

1.00 Unidad

83.00

CLORADOR DE TERMO E INSTALACIÓN (E-283), SECTOR BAJO

1.00 Unidad

84.00

DOTACIÓN DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO (225 U) Y KIT DE PRUEBAS (E-283), SECTOR BAJO

1.00

Unidad

85.00

MURO DE CIRCULACIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (E-283), SECTOR BAJO

41.66

Unidad

86.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR BAJO

1,665.00 m

87.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR BAJO

798.00 m

88.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1 1/4" DE 160 PSI, SECTOR BAJO

369.00 m

89.00


554.00 m

90.00

VÁLVULA DE CONTROL + CAJA CONCRETO ARMADO, SECTOR BAJO

1.00

Unidad

91.00

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN + CAJA DE CONCRETO ARMADO, SECTOR BAJO

6.00

Unidad

92.00

MEJORA PASO AÉREO DE 30.00m, SECTOR BAJO (E-315 Y E-316)

1.00 Unidad

93.00

CONEXIÓN DOMICILIAR (CON CONTADOR), SECTOR BAJO

72.00 Unidad

94.00

ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA (PARA LOS 19 NACIMIENTOS DE LOS DOS SECTORES)

31.00

Unidad


95.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN SIEMBRA DE ARBOLITOS

1,650.00 Unidad


96.00

ROTULO DE IDENTIFICACIÓN

1.00 Unidad

97.00

PLAQUETA DEL PROYECTO + PEDESTAL

1.00 Unidad

98.00

VISIBILIDAD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (NACIMIENTOS, PREDIOS DE TANQUE Y MUROS DE CIRCULACIÓN DE TANQUES DE AMBOS SECTORES)

22.00

Unidad

99.00

VISIBILIDAD EN CONEXIÓN DOMICILIAR

294.00 Unidad


100.00 PLANOS DE LINEA ROJA (más 4 copias)

75.00 Unidad

101.00 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACITACIONES A COMUNITARIOS

12.00

Unidad

de 163

SISTEMA DE SANEAMIENTO: El proyecto contempla el tratamiento y disposición de aguas grises las cuales serán producto de las labores de lavado de manos, ropa y utensilios de cocina, las cuales serán captadas, tratadas en una caja trampa de grasas y jabones para luego ser infiltrada haciendo uso de una zanja de infiltración, la construcción de esta obra es una medida de mitigación, en prevención del tratamiento de las aguas grises, que se generaran en la puesta de operación del proyecto. El sistema de tratamiento de excretas, se trabajará por medio de la metodología SANTOLIC, la implementación estará a cargo de una consultoría externa a contratar por parte del programa FCAS ADIMAM. Los renglones de este sistema son:



SECTOR ALTO

102.00 CAJA COLECTORA DE AGUAS GRISES (concreto armado), SECTOR ALTO

222.00

Unidad

TRAMPA DE GRASAS DE MAMPOSTERIA (BLOCK TABIQUE), SECTOR ALTO

103.00 PISO DE CAJA, SECTOR ALTO

222.00 Unidad

104.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR ALTO

222.00 Unidad

105.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR ALTO

222.00 Unidad

106.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR ALTO

222.00 Unidad

107.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR ALTO

222.00 Unidad

SECTOR BAJO

108.00 CAJA COLECTORA DE AGUAS GRISES (concreto armado), SECTOR BAJO

72.00

Unidad

TRAMPA DE GRASAS DE MAMPOSTERIA (BLOCK TABIQUE), SECTOR BAJO

109.00 PISO DE CAJA, SECTOR BAJO

72.00 Unidad

110.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR BAJO

72.00 Unidad

111.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR BAJO

72.00 Unidad

de 163

112.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR BAJO

72.00 Unidad

113.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR BAJO

72.00 Unidad

II.3.6. Localización

1. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de

Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala. Aldea Sujchay se localiza a 8.39 Kilómetros de la cabecera municipal de Tácana, con un tramo de carretera asfaltada de la cabecera municipal de Tacana al cruce de la comunidad, siguiendo la ruta RN 12N, luego de la carretera hacia la comunidad cuenta con un tramo de 1.53 de terracería en buenas condiciones. Aldea Sujchay se ubica en la región central del municipio colinda al Sur; con el Astillero Municipal, ubicado en Caserío Yerba Buena, Norte con Caserío Yerba Buena, Este con las comunidades de Top Pac y Nuevos Horizontes, Oeste con Caserío Yerba Buena, todas comunidades del Municipio de Tacana. Aldea Sujchay, se ubica en las siguientes coordenadas geográficas: UTM 1682823.00 m Norte; 15P601977.00 Este y a 2658 metros sobre el nivel del mar /msnm.

Cabecera Municipal de Tacana, Aldea Sujchay:

Distancias: Se encuentra a una distancia de 71.00 kilómetros al noreste de la cabecera departamental de San Marcos y a 265.00 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. La principal vía de comunicación al municipio, es por la carretera asfaltada, ruta RN 12N, que conduce de la cabecera departamental hacia el municipio de Tacana.

Las vías de comunicación dentro del municipio hacia las diferentes comunidades, la mayoría cuentan con caminos de terracería transitables en toda época, mientras que otras se comunican por medio de terracería parcial que se complementa con caminos de herradura y brechas.

Colindancias: Al Sur; con el Astillero Municipal, ubicado en Caserío Yerba Buena, Norte con Caserío Yerba Buena, Este con las comunidades de Top Pac y Nuevos Horizontes, Oeste con Caserío Yerba Buena, todas comunidades del Municipio de Tacana.

Ubicación sector la Torre: se ubica en las siguientes coordenadas geográficas: UTM 1682823.00 m Norte; 15P601977.00 Este y a 2658 metros sobre el nivel del mar /msnm.

de 163

2. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón Pin Pin, Aldea las Majadas, Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala.

Cantón Pin Pin se localiza a 4.5 Kilómetros de la cabecera municipal de Tácana, con un tramo de carretera asfaltada de la cabecera municipal de Tacana al cruce de la comunidad, siguiendo la ruta RN 12N, luego de la carretera hacia la comunidad cuenta con un tramo de 3.25 de terracería en buenas condiciones. Cantón Pin Pin se ubica en la región central del municipio, colinda al Sur; con Colonia Barrios, 20 de Abril, Agua Tibia, Norte con Colonia Monte Flor, Este con Cantón Miramar, Oeste con Colonia el Triunfo e Independencia, todas comunidades y colonias del Municipio de Tacana. Cantón Pin Pin, se ubica en las siguientes coordenadas geográficas: UTM 1687595.00 m Norte; 15P599437.00 m Este y a 2414 metros sobre el nivel del mar /msnm.

Cabecera Municipal de Tacana, Cantón Pin Pin:

Distancias: Se encuentra a una distancia de 71.00 kilómetros al noreste de la cabecera departamental de San Marcos y a 265.00 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. La principal vía de comunicación al municipio, es por la carretera asfaltada, ruta RN 12N, que conduce de la cabecera departamental hacia el municipio de Tacana.

Las vías de comunicación dentro del municipio hacia las diferentes comunidades, la mayoría cuentan con caminos de terracería transitables en toda época, mientras que otras se comunican por medio de terracería parcial que se complementa con caminos de herradura y brechas.

Colindancias: Al Sur; con Colonia Barrios, 20 de Abril, Agua Tibia, Norte con Colonia Monte Flor, Este con Cantón Miramar, Oeste con Colonia el Triunfo e Independencia, todas comunidades y colonias del Municipio de Tacana.

Ubicación sector la Torre: se ubica en las siguientes coordenadas geográficas: UTM 1687595.00 m Norte; 15P599437.00 m Este y a 2414 metros sobre el nivel del mar /msnm.

Mapa 1. Ubicación de Aldea Sujchay y Caserío Pin Pin, Municipio de Tacana.

de 163

DE A Km.. RUTA

Ciudad Guatemala San Marcos 265.00 Asfalto CA1 / RN1

San Marcos Cabecera de Tacana 71.00 Asfalto RN12 – SM2

Cabecera de Tacana Aldea Sujchay 8.39 Asfalto / Terracería

RN12 – camino rural

Cabecera de Tacana Caserío Pin Pin 4.5 Asfalto / Terracería

RN12 – camino rural

II.3.7. Plazo estimado

PROYECTO PERIODO DE DURACIÓN

1. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San

Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala.

6.00 MESES

de 163


6.00 MESES

Los plazos inician a partir de la fecha consignada en el Acta de Inicio de las Obras, hasta la fecha del acta de terminación del proyecto, actas realizadas por parte del supervisor de primer nivel. II.3.8. Costos estimados








Valor de referencia: Seis millones siete mil ochocientos cuarenta y un quetzales con cinco centavos (Q 6,007,841.05), el cual incluye costos directos, indirectos e impuestos de ley. II.3.9. Convocatoria 1. Se convoca a empresas individuales, empresas jurídicas (en el caso de las sociedades mercantiles,

únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas), o las asociaciones entre ellas, ya sea formando una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), para que presenten su Oferta. Los Documentos de Licitación serán publicados a través de los portales electrónicos de Guatecompras (www.guatecompras.gt), de la ADIMAM (www.adimam.org) y de la AECID (www.aecid.org.gt).

de 163

2. Podrán participar en la presente Licitación empresas nacionales y extranjeras que serán evaluadas de la misma manera.

3. Todos los países serán elegibles para los suministros de los bienes financiados por el FCAS.

4. La adquisición de los presentes Documentos es de forma gratuita.

II.4. DE LOS OFERENTES

Los Oferentes deben sujetarse a los Documentos de Licitación y en lo correspondiente a las leyes y reglamentos aplicables, aunque los artículos o la normativa no se indiquen expresamente. II.4.1. Oferentes elegibles 1. No se establecen condiciones de elegibilidad respecto del origen de los bienes y servicios

conexos. Los Oferentes originarios de un determinado país, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles y serán descalificados si: a. Las leyes o la reglamentación oficial de Guatemala prohíben relaciones comerciales con ese

país. b. Por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, Guatemala prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades de ese país.

c. Existe algún litigio judicial pendiente en que el Oferente esté involucrado de carácter penal y/ o administrativo, o si esta privado por instancia formal del goce de sus derechos civiles.

d. Ha incumplido contratos con el Contratante y/o instituciones financiadas con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, así como cualquier otra entidad pública o privada, nacional o internacional.

e. Aparece inhabilitado en Guatecompras. f. No está al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. g. Se encuentra inhabilitado.

2. Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que

tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación si ellos: a. Están o han estado asociados, o sus parientes dentro de los grados de ley, o sus socios o

representantes, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para

de 163

la preparación de la prefactibilidad, la factibilidad, estos Documentos de Licitación, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la Licitación, para la contratación de Obras objeto de estos Documentos de Licitación.

b. Presentar más de una Oferta en este proceso de Licitación como lo específica la Sub-cláusula II.5.1 de la Sección II. Sin embargo, esto no limita la participación de Subcontratistas en más de una Oferta.

c. Tienen un negocio o relación familiar (hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad1), incluyendo sus empleados, sus consultores y/o Subcontratistas, sus socios o sus representantes, con un miembro del personal del Contratante (Mancomunidad, Asociaciones o municipalidades); y/o de la asistencia técnica dirigida al Contratante por parte del cooperante financista; y/o del personal con contrato que trabaje actualmente en la supervisión de otros programas del cooperante financista, que esté directa o indirectamente relacionado con el proyecto e involucrado en: i. La preparación, revisión y aprobación de los Documentos de Licitación para la

contratación de la Supervisión Externa y/o Construcción de Obra; ii. El proceso de selección para la contratación de la Supervisión Externa y/o de la

Construcción de Obra iii. La supervisión y asistencia técnica por seguimiento, monitoreo y evaluación de los

servicios contratados. Se incluyen también todos aquellos agentes que intervienen en el proceso de financiación,

gestión y supervisión relacionado con los Programas financiados por el FCAS en Guatemala. d. Proponen, dentro de su oferta, participación de personal propio y personal externo con

contrato en vigor con cualquiera de las entidades beneficiarias del FCAS en Guatemala u otra entidad privada o estatal.

e. Han sido declarados inelegibles para que se le adjudiquen contratos financiados por el FCAS durante el periodo de tiempo determinado por el FCAS.

3. Los Oferentes deben dedicarse en forma permanente a este giro, estar legalmente constituidos

y establecidos para el efecto y estar en condiciones de realizar lo requerido.

4. No se podrá adjudicar el contrato a menos que el conflicto originado por cualquiera de las relaciones mencionadas haya sido resuelto a través de la No Objeción de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID.

1 La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil, que nace de la adopción y sólo existe

entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Artículos 194 al 198 del Código Civil Guatemalteco.

de 163

5. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite, mediante declaración jurada prestada ante notario público (nacional o extranjero).

II.4.2. Fraude y corrupción 1. Todos los beneficiarios de la subvención, las entidades financiadoras, entidades ejecutoras y

contratistas, entidades supervisoras al igual que todas las firmas, entidades o personas Oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el FCAS incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben observar los más altos niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sean informados durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.

2. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; (d) colusión; (e) cohecho pasivo; (f) cohecho activo, (g) cohecho activo transnacional. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas:

a. “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las

acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes.

b. “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes.

c. “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero.

d. “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito.

e. “Cohecho Pasivo”, el funcionario o empleado que solicite intencionalmente o acepte, directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o presente, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de que dicho funcionario o empleado realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

f. “Cohecho activo”, cualquier persona, que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario o empleado cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o presente promesa, o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

de 163

g. “Cohecho activo transnacional”, cualquier persona sujeta a la jurisdicción guatemalteca que ofrezca dádiva o presente, prometa u otorgue cualquier ventaja pecuniaria o de otra índole, directa o indirectamente a funcionario público guatemalteco, de otro Estado u organización internacional, para ese funcionario o para otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de sus funciones para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida de naturaleza económica o comercial.

3. Si se comprueba que se ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto

financiado por el FCAS éste podrá: a. Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato

adjudicado para la construcción de obras financiadas por el FCAS. b. Suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación para el proyecto. c. Cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación relacionada

inequívocamente con el contrato vinculado. 4. El FCAS establece las siguientes políticas básicas:

a. El Beneficiario exigirá tanto a su planilla como a los organismos ejecutores, contratistas y a

todas las firmas, entidades o personas por participar o participando en proyectos financiados por el FCAS, que no ofrezcan a terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para otros, ningún regalo, remuneración, compensación o beneficio de ningún tipo, ya que podría ser interpretado como un acto/práctica de corrupción.

b. El Beneficiario deberá mantener al FCAS informado sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir en el transcurso de las operaciones con respecto al uso inadecuado de los fondos.

c. El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva el derecho de efectuar auditorías, incluidas las auditorías documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos por parte del Beneficiario. Así como se reserva el derecho de objetar a los contratistas, subcontratistas y mediadores (antes o durante la ejecución) que intervengan en la ejecución de las Obras.

5. Adicionalmente todos los involucrados en el proceso de Licitación, mencionados antes, deberán

observar lo dispuesto en la legislación guatemalteca sobre seguimiento, control y normas de fraude y corrupción en contratos, para lo cual deberán proporcionar la información necesaria para el adecuado ejercicio de estas actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas corruptivas o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a la legislación guatemalteca y por las entidades encargadas correspondientes. Cualquier evento de esta naturaleza debe ser informado al FCAS por el Contratante.

de 163

6. La AECID se esfuerza por asegurar que los proyectos que financia se desarrollen libres de fraude y corrupción, y que se sujeten a los más estrictos mecanismos de control. Por ello, se proporciona un correo electrónico para canalizar denuncias relacionadas con las actividades, cotizaciones o licitaciones de los proyectos financiados por el Fondo de Cooperación Española para Agua y Saneamiento el cual es: [email protected]. Para mayor información consultar la página www.aecid.org.gt (Fondo del agua – Integralidad y transparencia).

7. Es obligatorio que, a la firma del contrato, el Oferente al que se le adjudique la negociación

presente una declaración jurada donde se compromete a “denunciar ante la OTC de la AECID de Guatemala y/o frente a las autoridades judiciales competentes, cualquier injerencia en su trabajo consistente en peticiones realizadas por terceros, tanto de agentes relacionados directamente con su trabajo como aquellos ajenos, y que no sean del ámbito de las funciones y obligaciones contenidas en los Documentos de Licitación y contrato, especialmente las relacionadas con la petición o solicitud de prestaciones económicas”.

8. Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de Licitación se haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en materia de fraude y corrupción.

II.4.3. Revelar situaciones de conflicto que pudiera afectar a su capacidad Todos los Oferentes y Contratistas tienen la obligación de revelar cualquier situación actual o potencial de conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante, o que pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar dichas situaciones puede conducir a la descalificación del Oferente o a la terminación de su contrato, según fuere el caso, de forma unilateral por parte del Contratante. II.4.4. No contratación de empleados gubernamentales con contrato 1. Ningún empleado actual del Contratante (mancomunidad, asociación o municipalidades) podrá

presentar Oferta para sus propias entidades o agencias. La contratación de ex-empleados del Contratante es aceptable siempre que no exista conflicto de interés.

2. Cuando el Oferente sugiera a cualquier empleado del gobierno central y/o local como personal en su propuesta técnica, dicho personal deberá tener una certificación por escrito de su gobierno empleador confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posición oficial y cuenta con permiso para trabajar a tiempo completo o parcial fuera de esta posición. El Oferente deberá presentar dicha certificación como parte de su propuesta técnica al Contratante.

de 163

3. Igual prohibición rige para personas jurídicas, cuando dicho empleado es socio o representante de las mismas.

II.5. PREPARACIÓN DE LA PLICA

1. Los Oferentes deberán examinar la totalidad de los Documentos de Licitación, las condiciones y

las especificaciones que rigen y cumplir con lo requerido en ellos y en lo correspondiente a las leyes y reglamentos aplicables, aunque los artículos o la normativa no se indiquen expresamente.

2. Cada uno de los documentos (originales y copias) deben ser mecanografiados, impresos o escritos con tinta indeleble, foliarse según el orden que se detalla, firmarse por el Oferente o representante legal, sellarse y presentarse en el mismo orden en cada juego, excepto la Garantía de Sostenimiento de la Oferta, la cual no debe mancharse ni perforarse. Los documentos que expresamente se soliciten deban ir firmados y sellados por el oferente o representante legal, pueden ir con una sola firma y sello.

3. Todos los folios deben firmarse y sellarse, se descalificará a la oferta, que no se presente de esta forma, no se aceptarán rubricas, descalificándose la Oferta que así lo presente.

II.5.1. Cantidad de ofertas por oferente Cada Oferente deberá presentar solamente una (1) Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA). El Oferente que presente o participe en más de una Oferta ocasionará que todas las Ofertas en las cuales participa sean rechazadas. II.5.2. Costo de preparación de las Ofertas Los Oferentes serán total y exclusivamente responsables por todos los gastos asociados con la preparación, elaboración y presentación de sus Ofertas y de cualquier otro costo que demande su participación en este proceso y en el de contratación, cualquiera fuese su resultado. El Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos. II.5.3. Redacción y legibilidad La Oferta, todos los documentos a presentarse, y toda la correspondencia que intercambien el Oferente y el Contratante deben ser legibles y cuidadosamente redactados, escritos en papel y en versiones digitales, las copias digitales deben ser idénticas a las versiones impresas. No deben contener errores, borrones, raspaduras, enmiendas, alteraciones o añadiduras, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante, previa No Objeción de la OTC, o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas páginas con

de 163

correcciones, anotaciones o enmiendas deberán ser rubricadas y selladas por la persona o personas que firmen la Oferta. Si esto no se cumple, la Oferta será descalificada sin perjuicio del Contratante. II.5.4. Idioma de las Ofertas La Oferta, todos los documentos a presentarse y toda la correspondencia que intercambien el Oferente y el Contratante deben ser cuidadosamente redactados en idioma español, si se presentan en otro idioma diferente al español deberán acompañarse de su respectiva traducción jurada. II.5.5. Autenticidad de Documentos y Veracidad de la Información 1. Se verificará la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la

información que contenga la Oferta y los demás documentos. De encontrar falsedad o engaño en los mismos se procederá a rechazar la Oferta, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles que sean del caso.

2. En cualquier fase del procedimiento de contratación en la que se tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el Oferente o Adjudicatario, se requerirá a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo, y resolverá dentro de un plazo similar. En caso el Oferente o Adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, se resolverá rechazar la Oferta.

II.5.6. Contenido El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida a continuación y cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los presentes Documentos de Licitación.

a. Índice El índice debe ser realizado utilizando para ello el foliado de cada uno de los documentos detallados en las siguientes literales. El orden de presentación de los documentos debe ser atendiendo de forma obligatoria y poniendo atención a los formatos y correlación indicados a continuación. Debe utilizarse el formato presentado en la Sección VII FORMULARIOS Y FORMATOS, VII... Formato de índice.

b. Carta de Oferta

de 163

1. Los Oferentes deberán presentar Oferta, según los renglones de trabajo especificados en la Sección VI CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES, no se aceptarán Ofertas parciales que tomen en cuenta solo parte de los trabajos a realizar.

2. La Oferta debe realizarse sobre la base de la Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado presentado por el Oferente. No se aceptarán Ofertas que comprendan condiciones que modifiquen o tergiversen las Bases de Licitación.

3. La Carta de Oferta se debe realizar en el formato contenido en la Sección VII FORMULARIOS Y FORMATOS, VII.2. Carta de Oferta, el cual debe ser debidamente llenado y adjuntado.

Precio 1. La Oferta comprenderá la totalidad de los trabajos para realizar cada uno de los renglones

especificados en la Sección VI CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES.

2. El Oferente deberá considerar en el monto, los materiales y mano de Obra para cerrar el área de ejecución, (tanques de almacenamiento, fuentes de agua, estaciones de bombeo, otras obras en las que aplique) para evitar que personas ajenas interfieran con el trabajo y lo destruyan o deterioren, la construcción de bodegas para almacenar adecuadamente los materiales de construcción que, por sus características, no puedan permanecer a la intemperie o herramientas, y una guardianía adecuada para asegurar condiciones mínimas para el guardián de la Obra y cualquier otro trabajo necesario para poder entregar la obra en completo funcionamiento, operación y cumplimiento con la normativa aplicable.

3. El precio debe ser fijo, inalterable, calculado tomando en cuenta las disposiciones estipuladas en los Documentos de Licitación y expresados tanto en números como en letras. Deberá incluir todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otra razón, a que tenga obligación de acuerdo a las leyes guatemaltecas.

4. No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios en la Oferta después de que haya sido presentada.

Moneda El precio deberá ser cotizado por el Oferente enteramente en quetzales, pues los pagos no serán en otra moneda diferente de la moneda nacional. Validez

de 163

1. La Oferta permanecerá válida por el período de ciento veinte (120) días calendario, después de la apertura publica de las plicas.

2. En circunstancias excepcionales y antes de que expire el periodo de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La Fianza de Sostenimiento de la Oferta deberá extenderse también por este plazo. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva dicha fianza. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta.

c. Cuadro de cantidades estimadas de trabajo Cuadro de cantidades estimadas de trabajo, realizándolo de acuerdo con el Cuadro de cantidades o Catálogo de Renglones contenido en la Sección VI, indicando el Número de renglón, su descripción, la cantidad y la unidad.

d. Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado 1. La Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado es la lista debidamente preparada

por el Oferente, donde indica las cantidades y precios unitarios de los renglones de trabajo a realizar, por cada una de las obras a ofertar por el Oferente.

2. El Oferente debe utilizar el formato contenido en la Sección VII FORMULARIOS Y FORMATOS, VII.3. Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado, para realizar la Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado, en base a sus Precios unitarios calculados.

3. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los Precios Unitarios y Totales que figuren en la Lista de cantidades valoradas.

4. La Lista de Cantidades Valoradas o presupuesto desglosado deberá también ser presentada en formato Excel editable en los discos que contengan las copias electrónicas, caso contrario no se podrá evaluar la calidad de la Oferta económica.

e. Precios unitarios 1. Análisis detallado, según formato presentado en la Sección VII. FORMULARIOS Y FORMATOS,

4. Formato para integración de Costos Unitarios, de la integración de costos de todos y cada uno de los Precios Unitarios que se aplicarán a los diferentes renglones de trabajo especificados en la Sección VI. CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES.

de 163

2. Los precios unitarios deben incluir los impuestos fiscales respectivos, el pago de cada uno de los gastos en que se incurra para la ejecución y entrega de lo contratado (transporte; suministro, almacenaje, manejo y disposición de todos los materiales; gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de entrada temporal que se requieran en relación con el acceso al emplazamiento de la Obra; cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del emplazamiento que necesite con miras a la Obra, etc.).

3. Mano de obra local o Aporte comunitario, no debe incluir dentro de los Precios unitarios el

importe por la Mano de obra local o Mano de obra no calificado, pues este será aporte comunitario. El aporte comunitario contempla el realizar trabajos de limpieza, excavación, acarreo de materiales, relleno y algún otro trabajo que el contratista considere, tomando en cuenta que estos están bajo supervisión y responsabilidad del contratista.

El monto aportado por la comunidad se cuantifico a un costo de Q90.16 por jornal, sumando en total:

COMUNIDAD MONTO (Q)

1. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala.


Q 311,771.90

Q 600,363.58

El oferente deberá realizar la cuantificación de los jornales en cada presupuesto desglosado por proyecto asignando un costo de Q 0.00 ya que esta no será pagada (este monto no deberá ser cargado al precio de oferta), esto con el fin de que pueda estimar la cantidad de jornales a requerir, de no ser suficientes deberá ser cargado la diferencia a la mano de obra calificada. La administración del aporte comunitario será responsabilidad de la empresa para lo cual deberá de presentar dentro del cronograma, la distribución de jornales por renglón, de esta forma la unidad de fortalecimiento institucional de ADIMAM podrá dar acompañamiento. 4. El costo estimado de los trabajos que se ejecutarán por los subcontratistas o los materiales que

éstos han de suministrar deben indicarse en la integración de los Precios unitarios, con una breve indicación para poderlos identificar.

5. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los Precios Unitarios.

de 163

6. A los Precios Unitarios contratados no se les aplicara ajuste.

7. Las integraciones de los precios unitarios deberán también ser presentada en formato Excel

editable en los discos que contengan las copias electrónicas, caso contrario no se podrá evaluar la calidad de la Oferta económica.

Moneda Los Precios Unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en quetzales, pues los pagos no serán en otra moneda diferente de la moneda nacional. Es por ello que se debe cuidar que las operaciones de multiplicación den en el resultado solamente dos decimales debidamente aproximados. Omisiones El Oferente debe integrar sus Precios Unitarios en concordancia con los trabajos objeto del contrato, por lo que no podrá excusarse de la inexistencia de algún insumo dentro del mismo para no cumplir con las calidades y cantidades requeridas. Errores El Oferente debe cuidar que en la integración de los costos unitarios no se cometan errores. Se debe cuidar que las operaciones de multiplicación den en el resultado solamente dos decimales.

f. Garantía de Sostenimiento de la Oferta 1. El Oferente deberá presentar, como parte de su Oferta, una garantía mediante Fianza de

Sostenimiento de la Oferta por un importe mayor o igual al cinco por ciento (5 %) del monto total de lo Ofertado, y deberá: a. Consistir en una fianza, denominada en Quetzales, emitida por una institución afianzadora,

debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala. Si la institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté debidamente autorizada para operar en el país.

b. Ser presentada en original (no se aceptarán copias), no podrá ser perforada en ninguno de sus extremos, manchada, ni firmada ni sellada y deberá adjuntarse en una hoja protectora plástica. Las fianzas alteradas (perforadas, manchadas, etc.) no serán válidas y serán objeto de descalificación de la Oferta.

c. Permanecer válida por el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendario después de la fecha límite de la presentación de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde de conformidad con la Sub-cláusula II.5.6(b), Carta de

de 163

Oferta, Validez, de la Sección II. Sin embargo, con el adjudicatario se conviene su prórroga hasta que sea substituida por la garantía de Cumplimiento, debiendo presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva.

d. Formalizarse mediante póliza emitida a favor de: Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense -ADIMAM-.

e. Consignarse el nombre completo del Oferente o representante legal. 2. La Fianza de Sostenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación, Consorcio o

Asociación (APCA) deberá ser emitida en nombre de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) que presenta la Oferta e incluir los nombres de todos los integrantes de dicha Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA). Si dicha Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Fianza de Sostenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) tal como se denominan en la carta de intención. No se aceptarán fianzas a nombre de una sola empresa, aunque ésta sea integrante de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).

3. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Fianza de Sostenimiento de la Oferta o lo estén por una fianza alterada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

4. La Fianza de Sostenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas no serán devueltas.

5. La fianza de Sostenimiento de Oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes: a. Si el Oferente no sostiene su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado

por el Contratante, salvo lo recogido en la Sub-cláusula II.5.6(b), Carta de Oferta, Validez, de la Sección II.

b. Si el Oferente no acepta las correcciones al precio de su oferta. c. Si el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta. d. Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo de cinco (5)

días contados a partir del aviso de que el Contrato ya está firmado por el Contratante. e. Si el adjudicatario habiendo suscrito el contrato no presenta la garantía de Cumplimiento

dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la firma del contrato. 6. En cualquiera de los casos anteriores, la adjudicación que se hubiere hecho quedará sin efecto,

debiéndose emitir la resolución que así lo disponga. La Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense -ADIMAM- avisará por escrito a la afianzadora, acompañando la información y documentación pertinente para que la afianzadora haga el pago, conforme lo establece el artículo 896 del Código de Comercio, pudiendo ser llamado a negociar el Oferente calificado en el segundo lugar, previa No Objeción de la OTC.

de 163

g. Declaraciones Juradas

1. Declaración Jurada ante Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente y en original, (los incisos solicitados se pueden presentar en una sola declaración jurada o presentarla por cada inciso), la misma debe presentarse foliada en cada una de sus páginas y debe contener los timbres que corresponde, en este documento se hace constar que el Oferente y/o su representada:

a. Han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuestos en la sub-cláusula II.4.2. Fraude y corrupción, de la Sección II de los Documentos de Licitación, y se obligan a observar las normas pertinentes.

b. No han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y corrupción descritas y que no han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción, bajo las leyes guatemaltecas, la legislación española, ni se encuentran en ninguna lista de firmas inhabilitadas por instituciones financieras internacionales, organismos multilaterales de desarrollo y otros organismos internacionales (ejemplo Naciones Unidas y Unión Europea). Además, que se compromete a declarar de inmediato si durante el proceso de su contratación (si fuera adjudicado) se ve involucrado en procesos de carácter legal y/o judicial, razón por la cual se viera afectada su participación en el proceso administrativo legal de la ejecución del contrato.

c. Ninguno de sus directores o accionistas principales ha sido director o accionista principal de

ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción.

d. No han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante el proceso de presentación de Ofertas.

e. No es deudor moroso del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Estado de Guatemala, de las entidades a las que se refiere el Artículo I de la Ley de Contrataciones del Estado, ni del sector privado, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la suscripción del contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente.

f. No han suscrito con anterioridad contratos con las entidades que tienen financiamiento del Fondo de Cooperación para Agua Potable y Saneamiento de la AECID y/o con dependencias

de 163

o instituciones del Estado, o si los hubiera suscrito, que en el resultado de éstos no existieron o no existen controversias o incumplimiento contractual. (Este literal, no se debe copiar textualmente, se debe indicar lo solicitado en la declaración jurada)

g. No está comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado.

h. Indica el estado actual (contratación, ejecución, recepción, liquidación u otro) en que se encuentran al momento de cualquier Licitación y/o Licitación que les haya sido adjudicada en el sector público y/o privado, manifestando que tienen capacidad económica suficiente para cumplir según los requerimientos de estos Documentos de Licitación. (Este literal, no se debe copiar textualmente, se debe indicar lo solicitado en la declaración jurada, indicando los proyectos que tiene en ejecución, los proyectos en procesos de recepción o liquidación, los proyectos que tienen en procesos de elaboración de contrato y los proyectos en los cuales este cotizando o licitando.)

i. No tienen conflicto de interés con el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

j. No tienen prohibición para cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado y sus entidades, así como el sector público y privado.

k. No son servidores o trabajadores públicos del Estado y sus entidades, así como sus parientes dentro de los grados de ley y/o sus socios o representantes.

l. Que sus parientes dentro de los grados de ley, así como sus socios o representantes no han intervenido directa o indirectamente en las fases previas a esta compra o contratación.

m. Han leído y comprendido las Documentos de Licitación y sus adendas y modificaciones si las hubiere, así como los documentos conexos a los mismos, los acepta de forma expresa y se somete a ellos.

n. Se dedican en forma constante y continua a la construcción de las Obras Ofertadas y que tiene experiencia en ello.

o. No ha sido inhabilitado por procesos judiciales en curso.

p. Asegura que toda la información y documentos anexos proporcionados por el Oferente al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas está actualizada y es de fácil acceso. En caso de ser extranjero el Registro deberá ser el equivalente a éste en su país de origen (si existe).

de 163

q. Entiende que los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de Licitación se haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en materia de fraude y corrupción.

2. Declaración Jurada ante Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente y en

original, (los incisos solicitados se pueden presentar en una sola declaración jurada o presentarla por cada inciso), en la que se haga constar que el Oferente y/o su representada:

a. Detallar el personal clave propuesto y declarar el compromiso formal de contar con ellos

durante la ejecución de las Obras. Esta Declaración Jurada debe ser firmada tanto por el Oferente como por el personal clave propuesto, indicando el puesto al que se propone e identificando debajo de la firma, el nombre del personal clave propuesto y su puesto.

h. Otros documentos Los Oferentes, según el caso, deberán incluir la siguiente información: EMPRESAS INDIVIDUALES 1. Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero), de fecha reciente, del

Documento Personal de Identificación (DPI) del propietario de la Empresa y del Representante Legal, de ser el caso. Las personas individuales extranjeras, deberán presentar fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, de su pasaporte, en caso no posean DPI.

2. Quien participe en representación de una persona Individual deberá presentar fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero), de fecha reciente, del nombramiento de Representante Legal debidamente inscrito en el (los) Registro(s) correspondiente(s) que acrediten la representación que se ejercita en nombre de la persona Individual.

3. Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero), de fecha reciente, de la Patente de Comercio de Empresa. En caso de entidades extranjeras se deberá presentar el documento que sea equivalente a éste en su país de origen.

4. Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del formulario de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU) de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el cual debe estar vigente y consignar en el estatus IMPRESO. En caso de ser extranjero deberá presentar el documento que sea equivalente a éste en su país de origen.

5. Estados Financieros del Oferente, respaldados con sus respectivos documentos legalizados (balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo), de los últimos dos (2)

de 163

años (2017 y 2018), debidamente firmados por el propietario o representante legal y por el contador general o el Director Financiero de la empresa registrado y autorizado, que aparece en el RTU como contador registrado.

6. Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, de la declaración jurada del impuesto sobre la renta, de los dos (2) últimos años (2017 y 2018), presentados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (ISR anual) o documento que sea equivalente a éste en su país de origen.

7. Solvencia fiscal reciente (máximo de fecha tres meses antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas). En caso de ser extranjero deberá presentar el documento que sea equivalente a éste en su país de origen (si existe).

8. Documentos que evidencien y certifiquen la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y/o disponibilidad de otros recursos financieros); incluyendo cartas de recomendación bancarias.

9. Constancia de inscripción patronal al IGSS y compromiso formal de inscripción de las obras, de

estar inscrito, presentar la constancia del pago del IGSS, del período anterior a la fecha de la presentación de la oferta.

10. Constancia de Inscripción ante Registro General de Adquisiciones del estado, debe tener la especialidad 4224 Sistemas de captación, conducción y distribución de agua, presentando el monto máximo de contratación del oferente, el cual debe ser igual o mayor al monto de la oferta que presenta. En caso de ser extranjero deberá presentar el documento que sea equivalente a éste en su país de origen (si existe).

11. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la información descrita en el inciso “c” del artículo 1 del Acuerdo Ministerial 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas: Identificación del cuentahabiente; 2) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria; 3) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee; 4) Tiempo de manejo de la cuenta; 5) Clase de cuentahabiente; 6) Determinación si posee créditos; 7) Saldo del deudor; 8) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente. Se adjunta ejemplo de Certificación, Sección VII. FORMULARIOS Y FORMATOS, 5. Ejemplo de Certificación Bancaria.

12. Certificación de su estado de cuentas original reciente (del mes anterior a la publicación de estas bases) dicha certificación deberá estar firmada y sellada por el gerente o director del banco.

de 163

SOCIEDADES MERCANTILES O PERSONAS JURIDICAS Además de los documentos citados con anterioridad, aplicados al Representante Legal o Mandatario y/o a su representada, deberán presentar los siguientes:

13. Fotocopia legalizada por notario público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del

documento vigente que compruebe la personería jurídica del Representante Legal o Mandatario de la entidad Oferente; debidamente inscrita y razonada por el o los Registros Mercantiles y en caso de Mandato en el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia correspondiente. En el caso de entidades extranjeras el documento deberá estar inscrito en el Registro Público respectivo de su país de origen.

14. Fotocopia legalizada por Notario público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del Testimonio de la Escritura de Constitución de Sociedad, así como de sus ampliaciones y/o modificaciones de ser el caso, debidamente inscritas y razonadas por el Registro Mercantil General de la República. En el caso de entidades extranjeras el documento deberá estar inscrito en el Registro Público respectivo de su país de origen.

15. Fotocopia, legalizada por notario público (nacional o extranjero) de fecha reciente, de la Patente de Comercio de Sociedad. En el caso de entidades extranjeras deberá presentar certificación reciente extendida por el Registro Público correspondiente en donde acredite la existencia legal y vigencia de la entidad jurídica en su país de origen.

16. Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas.

i. De la empresa Todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información: 1. Perfil (descripción) de la empresa o entidad Oferente, en papel membretado y firmado por el

propietario o Representante Legal de la empresa o entidad, detallando su historial, organización (organigrama y respaldada por Curriculum Vitae del personal firmado por ese personal), infraestructura, así como los productos y/o servicios que provee.

2. Certificación del Contador General o Director financiero del monto total facturado en quetzales o su equivalente, por la construcción de obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). documento que extenderá el Contador General o Director financiero que aparece en el RTU como contador registrado y autorizado.

de 163

3. Certificación del Contador General o Director Financiero que contenga el monto total facturado en quetzales o su equivalente, por la construcción de obra de agua potable, realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). documento que extenderá del Contador General o Director Financiero que aparece registrado en el RTU, como contador registrado y autorizado.

4. Acreditar en años, la experiencia general en obras (no incluyendo las obras de similar naturaleza y magnitud que el Oferente presente en el siguiente numeral), detallando la información en el Cuadro No. 1 siguiente, como Contratista principal en la construcción de obras. Se considerarán solo proyectos que se encuentren terminados y recibidos, además que sean legibles y se puedan verificar en su veracidad mediante los medios de contacto proporcionados Si para demostrar su experiencia el Oferente utiliza trabajos en el exterior, debe indicar los montos en quetzales, para lo cual primero el o los contratos se convertirán a dólares americanos aplicando los tipos de cambio publicados por el Banco de Guatemala en la fecha correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, aplicando los tipos de cambio estipulados por la misma entidad. Debe anexar los finiquitos o actas recepción que respaldan la información consignada, resaltando en estos documentos el nombre del proyecto, monto de inversión, año, o de lo contrario esta experiencia no será valorada. Consignar datos actualizados de las personas a quien contactar.

Cuadro No. 1

Acreditación de experiencia general en obras

NO

MB

RE

DEL

PR

OYE

CTO

PA

IS

NO

MB

RE

DEL

CO

NTR

ATA

NTE

DIR

ECC

ION

,

CO

RR

EO

ELEC

TRO

NIC

O

Y

TELE

FON

O

DEL

CO

NTR

ATA

NTE

PER

SON

A

A

QU

IEN

CO

NTA

CTA

R

Y

CA

RG

O

QU

E

DES

EMP

EÑ

A

CLA

SE

DE

TRA

BA

JO

FEC

HA

DE

INIC

IO

FEC

HA

D

E

FIN

ALI

ZAC

ION

VA

LOR

D

EL

CO

NTR

ATO

(E

N

QU

ETZA

LES)

TIP

O

DE

DO

CU

MEN

O

AD

JUN

TO

PA

RA

RES

PA

LDO

(FIN

IQU

ITO

, A

CTA

DE

REC

EPC

ION

)

(a) (b)

5. Acreditar experiencia en construcción como contratista principal en al menos tres (3) obras de

similar naturaleza y magnitud equivalentes a la obra que oferta, (sistemas de agua potable por gravedad o por bombeo), detallando la información en el Cuadro No. 2 siguiente. Se consideraran solo proyectos que se encuentren terminados y recibidos, además que sean legibles y se puedan verificar en su veracidad mediante los medios de contacto proporcionados Si para demostrar su experiencia el Oferente utiliza trabajos en el exterior, debe indicar los montos en quetzales, para lo cual primero el o los contratos se convertirán a dólares americanos aplicando los tipos de cambio publicados por el Banco de Guatemala en la fecha correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, aplicando los tipos de cambio estipulados por la misma entidad. Debe anexar los finiquitos o actas recepción que respaldan la información consignada, resaltando en estos documentos el nombre del proyecto, monto de inversión, año, o de lo contrario esta experiencia no será valorada. Consignar datos actualizados de las personas a quien contactar.

de 163

Cuadro No. 2

Acreditación de experiencia en construcción como contratista principal en obras de similar naturaleza y magnitud

NO

MB

RE

DEL

PR

OYE

CTO

PA

IS

NO

MB

RE

DEL

CO

NTR

ATA

NTE

DIR

ECC

ION

,

CO

RR

EO

ELEC

TRO

NIC

O

Y

TELE

FON

O

DEL

CO

NTR

ATA

NTE

PER

SON

A A

QU

IEN

CO

NTA

CTA

R

Y

CA

RG

O

QU

E

DES

EMP

EÑA

CLA

SE D

E TR

AB

AJO

FEC

HA

DE

INIC

IO

FEC

HA

D

E

TER

MIN

AC

ION

VA

LOR

D

EL

CO

NTR

ATO

(E

N

QU

ETZA

LES)

TIP

O

DE

DO

CU

MEN

O

AD

JUN

TO

PA

RA

RES

PA

LDO

(FIN

IQU

ITO

, A

CTA

DE

REC

EPC

ION

)

(a) (b)

6. Detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, proporcionando los datos en

el Cuadro No. 3 a continuación. Debe anexar copia de los contratos que respaldan la información consignada, resaltando en estos documentos el nombre del proyecto, los documentos deben ser legibles y verificables mediante el contacto proporcionado, de lo contrario no serán tomados en cuenta para la calificación, este cuadro debe estar conforme a lo indicado en el inciso g) Declaraciones juradas, sub inciso h.

Cuadro No. 3

Detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual

NO

MB

RE

DEL

P

RO

YEC

TO

PA

IS

NO

MB

RE

DEL

C

ON

TRA

TAN

T

E DIR

ECC

ION

,

CO

RR

EO

ELEC

TRO

NIC

O

Y TE

LEFO

NO

D

EL

CO

NTR

ATA

NT

E PER

SON

A

A

QU

IEN

C

ON

TAC

TAR

Y

CA

RG

O

QU

E D

ESEM

PEÑ

A

CLA

SE

DE

TRA

BA

JO

FEC

HA

D

E IN

ICIO

FEC

HA

D

E TE

RM

INA

CIO

N

PR

OYE

CTA

DA

V

ALO

R

DEL

CO

NTR

ATO

(E

N

QU

ETZA

LES)

C

ON

TRA

TO D

E

RES

PA

LDO

(a) (b)

7. Acreditar documentos en donde consten los principales equipos de construcción que el Oferente

propone para cumplir con la ejecución del Contrato, se tomaran en cuenta únicamente equipos que vengan respaldados por facturas, vehículos que consignen copia de tarjeta de circulación, carta o documento de arrendamiento de equipo, para el presente proyecto o inventario debidamente firmado por auditor colegiado, según se presenta en el Cuadro No. 4 siguiente.

Cuadro No. 4

Principales equipos de construcción

de 163

EQU

IPO

DES

CR

IPC

ION

MA

RC

A

MO

DEL

O (

AÑ

O)

CO

ND

ICIO

N (

NU

EVO

,

BU

EN E

STA

DO

)

NU

MER

O D

E

UN

IDA

DES

D

ISP

ON

IBLE

S

PR

OP

IED

AD

(PR

OP

IO,

AR

REN

DA

DO

,

FIN

AN

CIA

DO

) (n

om

bre

de

la

arre

nd

ado

ra),

o p

or

com

pra

r (n

om

bre

del

ven

ded

or)

D

OC

UM

ENTO

D

E

RES

PA

LDO

(Fa

ctu

ras,

ta

rjet

as

de

ci

rcu

laci

ón

,

cert

ific

ació

n

de

ar

ren

dam

ien

to,

inve

nta

rio

)

(a) (b)

NOTA: Todo el equipo que se solicita deberá estar puesto a disposición para la construcción de las obras, así como los vehículos (camiones y pick-up 4x4), deberán contemplarse para traslado de materiales a las obras, por la dificultad de los accesos a las mismas y la distribución de materiales dentro de la comunidad. También se deberá contemplar el equipo de seguridad mínimo para todo el personal involucrado en las obras, tanto de la empresa como de la comunidad.

8. La empresa debe justificar al administrador y contador propuesto para el presente proyecto, con las especificaciones siguientes:

a. Administrador: Graduado a nivel licenciatura como Contador Público y Auditor,

Administrador de Empresas o su equivalente. CV que acredite experiencia y conocimientos en el puesto que se propone, debe adjuntar constancias (copia de los contratos de relación de dependencia o laborales, finiquitos, actas), para validar la experiencia y conocimientos descritos en CV, de lo contrario esta no será valorada, debe presentar copia autenticada por notario del título universitario. Constancia de colegiado activo en original.

b. Contador: Graduado a nivel diversificado como Perito Contador, Perito en Administración o su equivalente. Deseables estudios a nivel licenciatura en carreras de Ciencias Económicas y Empresariales. CV que acredite experiencia y conocimientos en el puesto que se propone, debe adjuntar constancias (copia de los contratos de relación de dependencia o laborales, finiquitos, actas), para validar la experiencia y conocimientos descritos en CV, de lo contrario esta no será valorada, debe presentar copia autenticada por notario del título a nivel medio, constancia de cursos aprobados a nivel universitario (si los tuviera) en caso de no presentar dichas copias no se podrá a evaluar al personal propuesto.

Ambos puestos deben ser incluidos en la declaración jurada del personal clave y en el organigrama de la empresa, se debe presentar constancia de colegiado activo en original del personal administrativo cuando aplique.

de 163

9. Documentos que acrediten calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico (mínimo Director de Obras, Residente de Obras y Logista, para desempeñarse en el Sitio de las Obras), y también del personal administrativo propuesto (Administración, contabilidad). Para el personal Técnico y para el Administrativo deberá presentar: i) Curriculum vitae firmado y sellado por el profesional, adjuntando constancias de la información consignada, ii) copia autenticada del título académicos a nivel licenciatura y profesionales, iii) Constancia de Colegiado activo en original. Para este proyecto se requiere de dos RESIDENTES y dos LOGISTAS. a. El perfil mínimo del Director de Obras será: Ingeniero/a Civil, Experiencia general como

mínimo cinco (5) años de experiencia, en su calidad de profesional, en construcción de obra civil, en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a la de la obra que se oferta. Experiencia especifica en construcción de al menos cinco proyectos de sistemas de agua potable por gravedad o bombeo, en su calidad de profesional. El cual deberá estar presente en obra, una vez cada 15 días, para darle seguimiento en campo a los proyectos.

b. El perfil mínimo del Residente de Obras será: un residente por proyecto, Ingeniero (a) Civil, Experiencia general, con al menos tres (3) años de experiencia en obra civil, en su calidad de profesional, cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a la obra que se oferta. Experiencia especifica de al menos tres (3) proyectos en construcción de sistemas de agua potable por gravedad o bombeo, en su calidad de profesional, obras cuya naturaleza y volumen sean como mínimo equivalentes a la de la obra que oferta. El Residente deberá permanecer como mínimo 5 días a la semana o de acuerdo al plan de trabajo del contratista, permanecer en el lugar de la obra durante la ejecución del plan de trabajo, siendo el responsable técnico de la ejecución de cada uno de los renglones de trabajo.

c. Se valorará las experiencias relacionadas a construcción y supervisión de obras generales y

específicas.

d. Los documentos que servirán como medio de verificación para el Director de obra y residente, serán: a) contratos en relación de dependencia, b) finiquitos laborales, c) actas de recepción o liquidación de proyectos, d) fotocopia de la primer hoja de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

e. Logista: Se deberá proponer un logista por proyecto, con presencia de 5 días a la semana o de acuerdo al plan de trabajo del contratista, permanecer en el lugar de la obra durante la ejecución del plan de trabajo, siendo el responsable de toda la coordinación de requerimiento, control, suministro y entrega de materiales de cada uno de los renglones de trabajo. Estudios universitarios en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Administración de empresas. Debe justificar experiencia en suministros de materiales y ejecución de trabajos en la rama de la ingeniería civil, principalmente en el área de compra y envió de materiales de construcción, equipos de construcción, seguimiento de personal, supervisión o residente de proyectos, diseño de proyectos, estudios de prefactibilidad y

de 163

factibilidad.. Presentar CV que acredite experiencia y conocimientos en el puesto que se propone, debe adjuntar constancias (copia de los contratos de relación de dependencia o laborales, finiquitos, actas), para validar la experiencia y conocimientos descritos en CV, de lo contrario esta no será valorada, debe presentar copia autenticada por notario del título a nivel medio (como mínimo) y constancia de cursos aprobados a nivel universitario, en caso de no presentar dichas copias no se podrá a evaluar al personal propuesto. El logista será el responsable de las programaciones del suministro de materiales para el proyecto, realizando los pedidos de los materiales a tiempo, llevando el control del stock de materiales en bodega. El logista debe permanecer en el proyecto, cinco días a la semana o de acuerdo al plan de trabajo del contratista.

Se debe cumplir con el número mínimo de personal requerido y con el perfil indicado para cada uno de ellos. La falta de cumplimiento de este aspecto dará pie a la valoración de la pertinencia del propuesto reservándose el derecho de exclusión de la Oferta. Por cada profesional (técnico y administrativo) se debe realizar un cuadro resumen utilizando como base el Cuadro No. 5 presentado a continuación. Debe anexar los medios de verificación que respaldan la información consignada (copia de los contratos de relación de dependencia o laborales, finiquitos, actas), o de lo contrario esta experiencia no será valorada. Tanto para la experiencia del Director de obras como para el residente de obra, la valoración de la experiencia general no tomara en cuenta trabajos o supervisión de sistemas de agua potable por gravedad o bombeo, pues esto se tomará en cuenta en la experiencia específica. La presentación de la experiencia general y la experiencia específica será en forma separada, adjuntando los medios de verificación descritos en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 5 Experiencia del profesional

Institución /Empresa

Proyecto Cargo desempeñado

Período Medio de verificación anexo (contratos, finiquitos, actas, copia primer hoja de bitácora)

Inicio Final

(a) (b)

10. Propuestas para subcontratar componentes y comprar materiales de las Obras cuyo monto

ascienda a más del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas es de veinte por ciento (20%). Se debe adjuntar constancias de compromiso de los subcontratistas y proveedores. En las constancias se debe estipular que

de 163

se comprometen a proveer los servicios o los materiales necesarios según el Cronograma o Programa de inversión y ejecución propuesto, incluso en calidad de crédito para el Oferente. Dicho documento debe estar firmado y sellado por la máxima autoridad de la empresa subcontratista o proveedora de materiales. Debe indicar como mínimo la información contenida en el Cuadro No. 6 siguiente.

Cuadro No. 6 Subcontrataciones

Sección o material de la Obra a

subcontratar

Valor del subcontrato (en

Quetzales)

Subcontratista (nombre y dirección)

Experiencia en obras similares

(a) (b)

La subcontratación debe contar con la No Objeción de la AECID o su representante y se deberá presentar en su oportunidad la información sobre la capacidad financiera, económica, técnica y profesional del subcontratista previsto. No se tendrá en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas para la calificación de la Oferta.

j. Constancia de Visita al Sitio de las Obras 1. El Oferente está obligado, bajo su propia responsabilidad y riesgo, con el acompañamiento del

Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, a visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la ejecución de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente, para presentarse a ofertar como consorcio, es suficiente que se presente la constancia de la visita al sitio de obra, de una de las empresas.

2. El Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, realizará la visita guiada al sitio de las obras, para lo cual los interesados, previa confirmación de su asistencia enviando correo electrónico a [email protected], colocando en el asunto VISITA DE OBRA LOTE 12 y brindando un número telefónico para poderlos contactar, con la finalidad de organizar la logística de la visita y reuniones, deberán presentarse en la comunidad de Pin Pin, Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala, el día diez y nueve (19) de Febrero del año dos mil veinte (2,020) a las 8:30 am., donde se iniciará con una reunión informativa, luego se visitara el sitio de la obra, denominada: Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón Pin Pin, Aldea las Majadas, Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala, posteriormente los oferentes se trasladaran por su medio a la escuela de la comunidad de Aldea Sujcahy, para realizar la visita al sitio de obra denominada: Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, después del

de 163

recorrido, se tendrá una reunión de aclaración de dudas sobre el emplazamiento de la obra y sobre los Documentos de Licitación, la cual se realizara en la escuela de Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala. Se debe realizar la visita a las dos comunidades, y no podrá realizarse posteriormente, bajo ninguna circunstancia. La empresa que realice la visita, delegara como mínimo a un profesional de Ingeniería, quien se presentara debidamente identificados con DPI o Pasaporte, además se recomienda traer por escrito todas las preguntas para poder ser aclaradas. Se recomienda llevar vehículo de doble tracción.

3. En la reunión informativa se presentarán, por parte del Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, los aspectos importantes que debe tomar en cuenta el Oferente para la conformación de su Oferta, haciendo principal énfasis en los requisitos que debe cumplir cada uno de los Oferentes y de los aspectos que puedan significar la descalificación en el proceso de evaluación y se responderán las dudas que planteen los Oferentes.

4. Para la visita, el Contratante dará permiso al Oferente y a su personal o sus representantes, para que ingresen a sus establecimientos y terrenos, a fin de realizar las inspecciones que el Oferente considere necesarias para la recopilación de información o desarrollo de estudios de base para la elaboración de su Oferta.

5. En el momento de la Visita al Sitio de las Obras el Oferente debe comprobar toda la información técnica existente de los estudios de pre-factibilidad y/o factibilidad, constatando su calidad y tomando notas que le permitan considerar en su Oferta los posibles modificados y mejoras que pueda detectar. Para ello el Contratante ha puesto a disposición la información técnica disponible a través del portal de Guatecompras, con antelación a la visita.

6. Después de la visita al sitio de las obras se celebrará una reunión de aclaración de dudas sobre el emplazamiento y sobre los Documentos de Licitación en las instalaciones del Contratante.

7. Se considerará que el Oferente ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su Oferta, en lo que respecta a todo asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, estructuras existentes, los detalles y niveles de las tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, las cantidades y la índole de los trabajos y la maquinaria y materiales necesarios para realizar la Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite, y que, en general, ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en su Oferta o afectarla. No se considerará ninguna reclamación del Oferente o del Contratista en relación con lo anterior.

8. Se entregará constancia de la visita por parte del Contratante, la cual el Oferente adjuntará a su Oferta, en caso de no presentar la constancia de visita, la oferta será descalificada.

de 163

k. Informe de la Visita al Sitio de las Obras El Oferente deberá realizar un informe de la Visita al Sitio de las Obras, como mínimo estructurado de la siguiente manera:

a. Introducción. b. Objetivos. c. Descripción de la visita. d. Reporte fotográfico comentado (10 fotografías). e. Conclusiones.

En este se debe de indicar el procedimiento de intervención para cada proyecto, con el objetivo de realizar una mejor valoración de la oferta.

l. Mejoras

Las mejoras se deben proponer describiendo el proyecto al que se realizaran. 1. El Oferente debe manifestar las Mejoras que propone. Se considera mejora todo valor agregado

que incremente la calidad y/o disminuya el tiempo de ejecución sin que represente costo dentro de su oferta. Se deberán detallar las mejoras especificando: a. Todas las actividades, equipos o medios humanos (especialistas, No. de trabajadores,

equipos, etc.) que mejoren lo requerido en tiempo y calidad. b. Mejoras al calendario de trabajo. c. Mejoras a la obra: modificados pertinentes que mejoren la obra sustancialmente.

2. Las mejoras deben integrarse en los costos unitarios con precio cero (0). Indicando el proyecto

y/o proyectos, al cual se aplicará.

3. De no seguir las indicaciones dadas, las Mejoras no se valorarán en la calificación. 4. Para que las mejoras propuestas sean valoradas, deben ser congruentes con los respectivos

cronogramas presentados, con el personal propuesto y declarado, y con las obras ofertadas. No se valorarán propuestas copiadas literalmente de diversas bibliografías.

m. Cronograma o Programa de inversión y ejecución Cronograma o Programa de inversión y ejecución de los trabajos objeto de la de Licitación se realizará de acuerdo con el Cuadro de Cantidades o Catalogo de Renglones de trabajo presentado en la Sección VI CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES, en forma diferenciada para cada proyecto. Debe contener como mínimo los requisitos siguientes:

de 163

a. La identificación de cada renglón a efectuarse, desde su iniciación hasta su terminación

total, indicando detalladamente las actividades. b. Indicar gráficamente la iniciación y terminación de cada renglón a que se refiere el inciso

anterior. c. Indicar, con números, las cantidades de trabajo a efectuarse en cada período o porcentaje

si es un renglón a base de suma global, los productos, así como sus montos en Quetzales, monto correspondiente a la estimación periódica, montos acumulados y porcentajes de estos dos últimos montos con relación al monto de la Oferta.

d. Aquellos renglones cuyos trabajos, en que por su naturaleza eventual no pueda establecerse el momento de ejecución, deben consignarse en forma aproximada.

e. Estipular los Recursos humanos necesarios por etapa.

n. Método y Plan de trabajo 1. Los Oferentes deberán presentar una descripción del Método y Plan de trabajo, en concordancia

con el Cronograma o Programa de inversión y ejecución que proponen, incluyendo documentos de respaldo como planos, tablas y gráficas, según sea necesario. Se debe detallar la metodología para la organización, y ejecución del contrato estableciendo los vínculos con los medios materiales, indicando las condiciones externas necesarias para la ejecución de cada proceso, y los integrantes del recurso humano, especialmente del personal clave, necesario para la ejecución de cada renglón, indicando sus responsabilidades y/o funciones, así como el tiempo de intervención.

2. Debe incluir la descripción de la estrategia general del proyecto y el sistema o proceso constructivo propuesto. Debe definir además, el origen de los materiales, la construcción, características y descripción de la tecnología a utilizar, instalaciones de obra y planificación de la misma, en congruencia con las especificaciones. Debe indicar los técnicos y organismos técnicos, en particular de los que son responsables del control de la calidad.

3. Estos deben ser presentados y validados en su versión definitiva por la Supervisión de Primer Nivel y el Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, previo a iniciarse la construcción de las Obras.

Para que las propuestas sean valoradas, deben ser congruentes con los respectivos cronogramas presentados, con el personal propuesto y declarado, y con las obras ofertadas. No se valorarán propuestas copiadas literalmente de diversas bibliografías.

de 163

o. Método y Plan de control de calidad y seguimiento 1. Los Oferentes deberán presentar una descripción del Método y del Plan de control de calidad y

seguimiento, en concordancia con el Cronograma que proponen, incluyendo el o los diseños de mezcla a utilizarse en cada uno de los elementos de concreto; el detalle, tipo y cantidad mínima de los ensayos a realizarse, indicando las condiciones externas necesarias para la ejecución de cada proceso, así como un diagrama de flujo de los procesos inherentes al sistema de control de calidad y seguimiento, con el detalle del recurso humano, definiendo sus responsabilidades y/o funciones, quienes deben ser de reconocida competencia en la certificación de la conformidad de los productos a las especificaciones o normas vigentes; y material que planea asignar a fin de cumplir con el control de calidad propuesto. Debe definir, además, el origen de los materiales a utilizar.

2. Debe incluir reuniones para presentación del equipo, validación de metodologías y planes, socialización y calendarización del plan de trabajo (actividades, visitas de campo, talleres) ante el Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, autoridades municipales y comunitarias, reuniones de evaluaciones de avance, indicando las metodologías a utilizar, participantes y recursos necesarios.

3. El método y plan de control de calidad y seguimiento deberá ser nuevamente revisado y acordado en su versión definitiva por la Supervisión de Primer Nivel y el Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, previo a iniciarse la construcción de las Obras, caso contrario, el Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, realizará los propios y se los informará al Contratista para que los acate antes del comienzo de los trabajos.

p. Método y Plan de seguridad y salud 1. Los Oferentes deberán presentar una descripción del Método y del Plan de seguridad y salud, en

concordancia con el Cronograma que proponen. Se deben detallar indicando las condiciones externas necesarias para su ejecución, las responsabilidades y/o funciones de los integrantes del equipo, y estableciendo los vínculos con los medios materiales.

2. Se incluirá la descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

de 163

3. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

4. Se tendrán en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

5. Se debe tomar en cuenta el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

6. Estos deben ser presentados y validados en su versión definitiva por la Supervisión de Primer Nivel y el Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, previo al inicio de los trabajos.

q. Método y Plan de protección al ambiente

1. Los Oferentes deberán presentar una descripción del Método y del Plan de protección al ambiente, en concordancia con el Cronograma que proponen. Se deben detallar indicando las condiciones externas necesarias para su ejecución, las responsabilidades y/o funciones de los integrantes del equipo, y estableciendo los vínculos con los medios materiales. Debe incluir una identificación de todos los impactos ambientales que tendrá la construcción y su posterior funcionamiento en el entorno, así como una valoración e interpretación de los mismos. Se incluirán las medidas necesarias para la minimización y/o compensación de los efectos negativos, maximizando al mismo tiempo los positivos.

2. Entre las medidas a considerar se deberá tener en cuenta la elaboración de un Plan de Gestión de Residuos, donde se recogerán las medidas para mitigar el impacto de los residuos generados durante la construcción, así como la definición de los lugares a utilizar para la obtención de préstamos y los lugares de acopio de los excedentes de obra (terraplenes).

3. Se debe tomar en cuenta la Ley de protección y mejoramiento del ambiente.

4. Estos deben ser presentados y validados en su versión definitiva por la Supervisión de Primer Nivel y el Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, previo al inicio de los trabajos.

II.5.7. Contrato en Asociación 1. Los Oferentes pueden asociarse entre sí, ya sea formando una Asociación en Participación,

Consorcio o Asociación (APCA).

de 163

2. Las Ofertas presentadas por entidades bajo esta figura de contrato, deberán contener toda la información enumerada en el apartado anterior, para cada miembro. Además deberá presentar:

a. Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del

Contrato de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) firmado por todos los miembros o socios, o una Carta de Intención para formalizar el Contrato de constitución en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los miembros o socios y estar acompañada de una copia del Contrato propuesto. En el documento debe constar como mínimo lo siguiente: • Que todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; • La designación como representante de uno de los integrantes en nombre de todos y cada

uno de los integrantes del APCA, y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros;

• La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se anexar a exclusivamente con el integrante designado como representante; y

• La manera de resolución de controversias entre los miembros del APCA.

b. Fotocopia legalizada o compulsada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre del APCA.

3. La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación mancomunada y solidaria

para todos los miembros.

4. Todos los miembros serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.

5. Uno de los miembros deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquiera o todos los miembros.

6. La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el

miembro designado como representante.

7. Todos los documentos a presentar en la Oferta deberán ser firmados por todos los miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).

8. La experiencia y recursos de las APCA serán acumulativas en la evaluación.

de 163

II.5.8. Requisitos que se consideran fundamentales Los requisitos que se consideran fundamentales son los listados a continuación: 1. De la sub-cláusula II.5.6. Contenido

Literal a, Indice Literal b, Carta de Oferta Literal c, Cuadro de cantidades estimadas de trabajo Literal d, Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado (Estos deben de ser acompañados de copia digital en EXCEL para realizar la revisión) Literal e, Precios unitarios Literal f, Garantía de Sostenimiento de la Oferta Literal g.1, Declaraciones Juradas Literal g.2, Declaraciones Juradas del oferente y personal clave propuesto. Literal h, Otros documentos h.1.1, DPI o pasaporte propietario de la empresa. h.1.2. DPI o pasaporte del representante legal (si aplica) h.2, Nombramiento de Representante Legal registrado (si aplica) h.3, Patente de comercio de empresa o equivalente h.4, RTU o equivalente h.5, Estados Financieros de los últimos dos (2) años

h.6, Formularios anuales de ISR o equivalente de los últimos dos (2) años h.7, Solvencia fiscal o equivalente, reciente h.9.1. Constancia de Inscripción al IGSS. h.9.2. Compromiso formal de inscripción de la obra. h.9.3. Constancia de pago del IGSS. (si aplica) h.10, Constancia de inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado. h.11, Certificación Bancaria de acreditación de titularidad de las cuentas y operaciones

bancarias que posee. h.13, Personería Jurídica del Representante Legal o Mandatario registrado (si aplica) h.14, Testimonio de la Escritura de Constitución de Sociedad, sus ampliaciones y/o

modificaciones, registradas (si aplica) h.15, Patente de Comercio de Sociedad o equivalente (si aplica) h.16, Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios (si aplica)

Literal i, De la empresa

i.2, Monto anual facturado por la construcción de obras civiles en cada uno de los últimos cinco (5) años

i.3, Monto anual facturado por la construcción de obras de agua potable, en cada uno de los últimos cinco (5) años.

de 163

Literal j, Constancia de Visita al Sitio de las Obras Literal k, Informe de la Visita al Sitio de las Obras Literal m, Cronograma o Programa de inversión y ejecución

2. De la sub-cláusula II.5.7. Contrato en Asociación (cuando apliquen)

a. Los requisitos fundamentales aplicables del numeral uno (1) anterior de la sub-cláusula II.5.7,

para cada miembro son los siguientes: Literal g.1, Declaraciones Juradas Literal g.2, Declaraciones Juradas del oferente y personal clave propuesto. Literal h, Otros documentos h.1.1, DPI o pasaporte propietario de la empresa. h.1.2. DPI o pasaporte del representante legal (si aplica) h.2, Nombramiento de Representante Legal registrado (si aplica) h.3, Patente de comercio de empresa o equivalente h.4, RTU o equivalente h.5, Estados Financieros de los últimos dos (2) años

h.6, Formularios anuales de ISR o equivalente de los últimos dos (2) años h.7, Solvencia fiscal o equivalente, reciente h.9.1 Constancia de Inscripción al IGSS. h.9.2.Compromiso formal de inscripción de la obra. h.9.3. Constancia de pago del IGSS. (si aplica) h.10, Constancia de inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado. h.11, Certificación Bancaria de acreditación de titularidad de las cuentas y operaciones

bancarias que posee. h.13, Personería Jurídica del Representante Legal o Mandatario registrado (si aplica) h.14, Testimonio de la Escritura de Constitución de Sociedad, sus ampliaciones y/o

modificaciones, registradas (si aplica) h.15, Patente de Comercio de Sociedad o equivalente (si aplica) h.16, Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios (si aplica)

Literal i, De la empresa i.2, Monto anual facturado por la construcción de obras civiles en cada uno de los últimos cinco (5) años. i.3, Monto anual facturado por la construcción de obras de agua potable, en cada uno de los últimos cinco (5) años.

Literal j, Constancia de Visita al Sitio de las Obras Literal k, Informe de la Visita al Sitio de las Obras Literal m, Cronograma o Programa de inversión y ejecución

de 163

b. Contrato de APCA o Carta de Intención para formalizar el Contrato

c. Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta

3. Los requisitos fundamentales deben presentarse tal como se establece en el apartado específico

que los describe. 4. El Comité de Adjudicación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las Ofertas que no se

ajusten a estos requisitos fundamentales o no los presenten, y se calificarán solo las Ofertas que completen los mismos.

II.5.9. Prevalencia de documentos En caso de discrepancia en los documentos de Licitación, la prevalencia de los mismos será en el orden en que se cita a continuación: Disposiciones Especiales y condiciones de cumplimiento, Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Generales, Planos. II.5.10. Preguntas y Respuestas 1. Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación

deberán solicitarlas al Contratante por escrito a través del portal de Guatecompras www.guatecompras.gt a más tardar 3 días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El Contratante publicará las respuestas en la página www.guatecompras.gt. Las respuestas formarán parte de los Documentos de Licitación y pueden aclarar, complementar o corregir el contenido de los mismos.

2. Si es necesario, excepcionalmente y a criterio del Contratante, en segunda instancia, los posibles Oferentes podrán requerir aclaraciones mediante una audiencia aclaratoria, prefijada por el Contratante y abierta a todos los Oferentes, a dicha sesión podrá acudir un representante de la OTC o, en su defecto, cualquier persona nombrada por éste quien será oportunamente citado por el Contratante. La inasistencia a la audiencia aclaratoria no será motivo de descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante adenda o enmienda a los Documentos de Licitación mediante su publicación en la página web www.guatecompras.gt.

3. Se celebrará una audiencia de aclaración de los Documentos de Licitación con todos los posibles Oferentes, el día de la Visita al Sitio de las Obras tal como se estipula en la Sub-cláusula II.5.6.j. Constancia de Visita al Sitio de las Obras de las Sección II.

de 163

II.5.11. Modificaciones a los Documentos de Licitación 1. Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los

Documentos de Licitación mediante una adenda o enmienda.

2. Cualquier modificación que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada a través de la página web www.guatecompras.gt. Los posibles Oferentes deberán estar atentos a las mencionadas publicaciones a través del sistema de Guatecompras y el desconocimiento de tales documentos no será motivo para reclamar sobre cualquier decisión que el Contratante tome sobre la inhabilitación de la Oferta.

3. Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una adenda o enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas.

II.6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS II.6.1. Forma, Sello e Identificación de las Ofertas 1. La Oferta se debe entregar en sobre cerrado (plica). El Oferente pondrá el original y las copias de

la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar e identificar; utilizando para ello los formatos proporcionados en las sub-cláusulas VII.7, VII.8 y VII.9 de la Sección VII.

2. Dentro del sobre etiquetado como “ORIGINAL” colocara un (1) juego con los documentos originales debidamente sujetado. (encuadernado, empastados, ordenado en archivador, no debiendo superar los cuatrocientos folios por archivador, etc., no se aceptan ofertas en folders con gancho).

3. Dentro del sobre etiquetado como “COPIA” colocara:

a. Un (1) juego con las copias de los documentos originales, debidamente sujetado (encuadernado, empastados, ordenado en archivador, no debiendo superar los cuatrocientos folios por archivador etc., no se aceptan ofertas en folders con gancho).

b. Cuatro (4) copias electrónicas identificadas con el nombre del evento al cual está licitando, las cuales deben contener: la copia, en formato pdf, de la Oferta, que deberá coincidir íntegramente con el documento físico, incluyendo el número de folio, el sello y la firma; también deberá incluir copias del archivo Excel editable, con fórmulas enlazadas, de la Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado solicitada en la sub-cláusula

de 163

II.5.6.d. Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado de la Sección II y de la integración de Precios unitarios solicitada en la sub-cláusula II.5.6.e. Precios unitarios de la Sección II. Si el Oferente adjunta dentro de su Oferta planos, deberá adjuntar copia electrónica de los mismos en formato DWG.

4. En caso de no cumplir con cualquiera de las copias, física o electrónicas, y de no contener toda

la información en el formato solicitado, se penalizará con una resta de cinco (5) puntos a la calificación final.

5. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

6. Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Comité de Adjudicación se reserva el derecho de descartar la Oferta y el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

7. Las Ofertas y demás documentos, así como las muestras que sean presentadas al presente concurso, serán propiedad del Contratante, quien las conservará en su poder.

II.6.2. Lugar para la presentación de las Ofertas 1. Las plicas serán recibidas en las instalaciones del programa FCAS - ADIMAM, ubicado en 10ma.

Calle 10 – 41 zona 3, Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, País Guatemala, (Tel (502) 7760-2065)).

2. Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo (transporte de encomiendas) o entregarlas personalmente. No se recibirán Ofertas vía correo electrónico.

3. La presentación de la Oferta constituirá evidencia de que el Oferente estudió y examinó completamente los documentos relacionados y las características requeridas, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido para poder cotizar adecuadamente el precio y los servicios correspondientes, de conformidad con las especificaciones y condiciones de los mismos.

4. La persona que haga entrega de las Ofertas deberá identificarse por medio de su DPI o pasaporte.

de 163

Mapa de ubicación oficinas del programa FCAS - ADIMAM.

II.6.3. Plazo para la presentación de las Ofertas 1. Las plicas serán recibidas en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:30 p.m.

a 5:00 p.m. La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será el día nueve (9) de Marzo del año dos mil veinte (2020), a las 11:00 a.m. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada, no se aceptará alguna más y se procederá la apertura de plicas y a levantar el acta de recepción correspondiente.

2. El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una adenda o enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la sub-cláusula II.5.11. Modificaciones a los Documentos de Licitación, de la Sección II. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

de 163

3. Toda Oferta que se pretenda presentar después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada no se recibirá. Los gastos que esto genere serán asumidos por el Oferente.

II.6.4. Apertura de las Ofertas 1. La apertura de las Ofertas o apertura de plicas, tendrá lugar en las instalaciones del programa

FCAS - ADIMAM, ubicado en 10ma. Calle 10 – 41 zona 3, Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, País Guatemala.

2. Las Ofertas serán abiertas el día nueve (9) de Marzo del año dos mil veinte (2,020), a las 11:30 a.m.

3. El Contratante abrirá las Ofertas en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir.

4. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro y serán excluidas del proceso.

5. En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta lo siguiente:

a. Los nombres de los Oferentes. b. Número de Identificación Tributaria (NIT) c. Los precios totales de las Ofertas. d. Tiempo propuesto de ejecución. e. La clase, el número y el monto de la Fianza de Sostenimiento de Oferta, verificando si

cumple con el porcentaje requerido, según el Monto de su oferta. f. Número y formato de copias presentadas.

Posteriormente se registrará en un Acta, la cual se publicará en el sistema de Guatecompras, la revisión de requisitos se realizará posteriormente por parte del Comité de Adjudicación.

6. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardías.

7. Las Ofertas presentadas que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no

podrán ser consideradas para evaluación, sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

8. En el caso que, durante el acto de apertura, una Oferta presentara alguna situación especial que provocase conflicto, el Comité de Adjudicación podrá retirarse y suspender momentáneamente el acto para discutir y acordar la forma de proceder, para luego continuar con el acto.

de 163

9. Con esto terminará el acto público de apertura de las Ofertas. II.6.5. Ausencia de Ofertas o Licitación desierta En caso de que a la convocatoria de la Licitación no concurriere ningún Oferente, o ninguna oferta mereciera ser seleccionada ni cualitativa ni financieramente, se levantará el acta correspondiente por el Comité de Adjudicación y lo hará del conocimiento del Contratante y la AECID, para que se prorrogue el plazo para recibir Ofertas. Si aun así no concurriere algún Oferente, quedará facultada la realización de una convocatoria a Evento en donde se invitará a participar a por lo menos tres Oferentes y en caso de que no se presente ningún interesado a Ofertar, se procederá, como situación excepcional, a la compra directa previa No Objeción de la OTC de la AECID. II.6.6. Un solo Oferente Si a la convocatoria de la Licitación se presentara únicamente un Oferente, a éste se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio del Comité de Adjudicación, la Oferta satisfaga los requisitos exigidos en los Documentos de Licitación, y que la proposición sea conveniente para los intereses del Contratante y que además esta decisión esté acompañada de la No Objeción de la OTC de la AECID en Guatemala. En caso contrario el Comité de Adjudicación está facultado para abstenerse de adjudicar.

II.7. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas por parte del Comité de adjudicación se realizará en tres etapas. Las cuales son: Etapa 1: Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento (Conformidad Administrativa). Etapa 2: Corrección de errores. Etapa 3: Evaluación y comparación de las Ofertas. La cual se realizará en dos partes, Evaluación Técnica y Evaluación Económica. II.7.1. Moneda para la evaluación de las Ofertas Las Ofertas serán evaluadas en Quetzales, por lo que todos los precios deben contener como máximo dos (2) decimales. II.7.2. Etapa 1: Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento (Conformidad Administrativa) 1. Posterior al acto público de apertura de plicas y antes de proceder a la evaluación detallada de

las Ofertas, el Contratante examinará cada una de las Ofertas para determinar su cumplimiento

de 163

(Conformidad Administrativa), realizando una revisión documental de carácter excluyente, la cual determinará si cada una de ellas:

a. Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la sub-cláusula II.4.1 Oferentes elegibles de la Sección II.

b. Que ha sido debidamente foliada, firmada y sellada en cada folio por el Oferente. c. Que está acompañada de la Carta de Oferta y de la Fianza de Sostenimiento de la Oferta. d. Cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. e. Contiene los requisitos que se consideran fundamentales en los Documentos de Licitación,

sub-cláusula II.5.8. Requisitos que se consideran fundamentales de la Sección II. f. Contiene documentación veraz.

De lo contrario será causa justificada para rechazar la Oferta. 2. Una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación es la

que satisface todos los términos, disposiciones, condiciones y especificaciones establecidos en ellos sin desviaciones, restricciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: a. Afecta de una manera sustancial el ámbito, alcance, la calidad, el avance, la ejecución o el

funcionamiento de las Obras y el Contrato. b. Se aparta de manera sustancial de los Documentos de Licitación. c. Afecta de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los

derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato. d. Falsea la competencia en relación con los demás Oferentes que hayan presentado Ofertas

que si cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. e. De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas

Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. 3. Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y los

requisitos de elegibilidad, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente convertirla en una Oferta que cumpla sustancialmente con ellos, mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.

4. En ningún caso se admitirán en la Oferta condiciones que modifiquen o tergiversen los Documentos de Licitación.

II.7.3. Etapa 2: Corrección de errores 1. El Contratante verificará si las Ofertas que no hayan sido descalificadas en la Etapa 1: Examen de

las Ofertas para determinar su cumplimiento (Conformidad Administrativa), contienen errores aritméticos. Dichos errores serán identificados y tomados por el Contratante de la siguiente manera:

de 163

a. En la Carta de Oferta, cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y

en letras, prevalecerán los indicados en letras. b. En la Lista de cantidades valoradas, se verificará:

a) Que el total en números y letras, coincida con el monto en número y letras indicado en la Carta de Oferta; b) Que los renglones para cada obra, sean como mínimo, los establecidos en los términos de referencia; c) Que los valores en números y en letras, consignados en cada una de las columnas sean los correctos; d) que los resultados de multiplicar los montos de las columnas “CANTIDAD” y “PRECIO UNITARIO”, sea el estipulado en la columna “PRECIO TOTAL” y posea solo dos (2) decimales y que coincida en lo indicado en letras; y e) que la sumatoria sea correcta.

2. Si las variaciones entre el precio consignado en números y el precio consignado en letras, para la

Carta de Oferta y La lista de cantidades valoradas, presentan error, y el mismo no excede de un cinco por ciento (5%), se le requerirá al Oferente, en un plazo establecido por el Comité de Adjudicación, realice las correcciones pertinentes a: i) Los Precios unitarios, ii) La Lista de cantidades valoradas iii) Presupuesto desglosado, y iv) La carta de oferta.

De lo contrario, la Oferta será descalificada.

3. Si el oferente no realiza las correcciones pertinentes en el plazo establecido o los errores

exceden del 5%, su Oferta será rechazada.

II.7.4. Etapa 3: Evaluación y comparación de las Ofertas 1. El Contratante evaluará solamente las Ofertas que hayan superado la Etapa 1: Examen de las

Ofertas para determinar su cumplimiento (Conformidad Administrativa) y la Etapa 2: Detección de errores.

2. Se realizará una Evaluación Técnica y una Evaluación Económica, las cuales están basadas en criterios de experiencia, calidad, garantía, precio, tiempo, características y demás condiciones que se fijan en los Documentos de Licitación. Se adjudicará al Oferente que ofrezca la mejor

de 163

relación calidad-precio, siempre y cuando se considere que los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual no afecten el cumplimiento del contrato por parte del Oferente.

3. Para la evaluación e integración de la nota de la metodología y plan de trabajo, la nota total a

obtener se integrará valorando, a) la adecuación del personal, b) adecuación a los renglones de trabajo, c) la secuencia y coherencia, d) el contenido requerido en el inciso II.5.6 Contenido, inciso n Método y Plan de trabajo, de estos términos de referencia. La nota total a obtener por el oferente se obtiene de la sumatoria de las notas parciales de cada inciso de valoración.

4. Para la evaluación e integración de la nota del metodología y plan de control de calidad y

seguimiento, la nota total a obtener se integrará valorando, a) la adecuación a la obra, b) la secuencia y especificación de los materiales, c) descripción particular de los materiales, d) el contenido requerido en el inciso II.5.6 Contenido, inciso o Método y plan de control de calidad y seguimiento, de estos términos de referencia. La nota total a obtener por el oferente, se obtiene de la sumatoria de las notas parciales de cada inciso de valoración.

5. Para la evaluación e integración de la nota de la metodología de seguridad y protección del

ambiente, la nota total a obtener se integrará valorando, a) Adecuación a la obra, b) Secuencia y descripción, que incluye el contenido requerido en el inciso II.5.6. Contenido, inciso p Método y Plan de seguridad y salud, de estos términos de referencia. La nota total a obtener por el oferente, se obtiene de la sumatoria de las notas parciales de cada inciso de valoración.

6. Las ofertas técnicamente aceptables para continuar con el proceso de evaluación, serán las que

alcancen notas mayores al sesenta por ciento (60%) de la nota técnica total, equivalente a 50 puntos (50). Previo a las Evaluaciones Técnica y Económica, el Comité de Adjudicación calculará en definitiva el Costo Total Oficial Estimado que servirá de base para fijar la franja de fluctuación.

7. Las ofertas económicamente aceptables son aquellas que tengan un 30.00% de monto ofertado,

observando que las empresas que tengan contratos con el programa FCAS – ADIMAM adjudicado o por adjudicar, para determinar el porcentaje, se les restara el monto de los contratos por adjudicar o adjudicados, si el porcentaje es menor al 30.00%, la oferta se descalificará.

a. Integración del Costo Total Oficial Estimado 1. Para la evaluación de Ofertas en obras se definirá la integración de un Costo total oficial

estimado.

2. Para este cálculo se tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado y publicado por el Contratante de cada uno de los proyectos de obra, al cual se le sumara el sesenta por ciento (60%) de la media del costo de las Ofertas de cada uno de los proyectos presentados y que superaron la Etapa 1 y la Etapa 2, y que están comprendidas dentro de la franja inicial del diez

de 163

por ciento (10%) arriba y el veinte por ciento (20%) abajo del costo estimado y publicado por la entidad contratante.

3. Los límites máximos de fluctuación con respecto al Costo total oficial estimado se establecen en un diez por ciento (10%) hacia arriba y un quince por ciento (15%) hacia abajo. Estos porcentajes darán la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las Ofertas para que sean calificadas por el Comité de Adjudicación. Las Ofertas recibidas que estén fuera de la franja establecida serán descalificadas.

b. Parámetros y rangos de ponderación de las Ofertas

Los parámetros y la ponderación de las Ofertas será el siguiente:

PARAMETROS Y PONDERACIÓN

EVALUACIÓN PUNTEO MAXIMO

EVALUACIÓN TÉCNICA (las ofertas técnicamente aceptables serán las que alcancen como mínimo el 60% de la nota total.

50 PUNTOS

EVALUACIÓN ECONÓMICA 50 PUNTOS

TOTAL 100 PUNTOS

(-) PENALIZACION POR COPIAS FALTANTES* 5 PUNTOS

‘* Si no se entregan todas las copias físicas o digitales solicitadas se le restará 5 puntos a su evaluación final.

c. Evaluación Técnica de Ofertas (Puntuación máxima 50 puntos) Los oferentes que se considerarán elegibles para continuar el proceso serán aquellos que alcancen como mínimo el sesenta (60%) por ciento de la puntuación máxima de la evaluación técnica. Las ponderaciones específicas para cada uno de los parámetros en evaluación se indican en la siguiente tabla:

TABLA DE CALIFICACIÓN TÉCNICA

PARAMETROS Y PONDERACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA

a) Experiencia general de la empresa (construcción de obra civil) (puntuación máxima 5.00 puntos)

Diez o más (10) Años 5.00 5.00

Nueve (9) Años 4.50

de 163

Ocho (8) Años 4.00

Siete (7) Años 3.50

Seis (6) Años 3.00

Cinco (5) Años 2.50

Cuatro (4) Años 2.00

Tres (3) Años 1.50

Dos (2) Años 1.00

Uno (1) Años 0.50

b) Experiencia específica de la empresa en al menos tres (3) obras de similar naturaleza y magnitud (en construcción de proyectos de agua potable por gravedad, construcción de proyectos de agua potable por bombeo). (puntuación máxima 10.00 puntos)

Diez o más (10) Proyectos 10.00

10.00

Nueve (9) Proyectos 9.00

Ocho (8) Proyectos 8.00

Siete (7) Proyectos 7.00

Seis (6) Proyectos 6.00

Cinco (5) Proyectos 5.00

Cuatro (4) Proyectos 4.00

Tres (3) Proyectos 3.00

c) Organización del área administrativa (puntuación máxima 2.00 puntos)

Cuenta con administrador según el perfil solicitado (con experiencia comprobable en procesos de similar magnitud y características, mediante documentación de respaldo adjunta).

1

2.00 Cuenta con contador según el perfil solicitado (con experiencia comprobable en procesos de similar magnitud y características, mediante documentación de respaldo adjunta).

1

d) Personal clave (puntuación máxima 12.00 puntos)

d.1) Director de Obras: Experiencia general, mínimo 5 años de experiencia, en su calidad de profesional, en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes al evento que se oferta, experiencia en construcción de obra civil. Experiencia específica, mínimo 5 proyectos, en construcción de sistemas de agua potable por gravedad, construcción de proyectos de agua potable por bombeo, en su calidad de profesional. (puntuación máxima 5.00 puntos)

Experiencia General (puntuación máxima 2.50 puntos) puntos.)

Mas de Diez +(10) Años 2.50

Diez (10) Años 2.25

2.50


Ocho (8) Años 1.75


Seis (6) Años 1.25


de 163

Experiencia Específica (puntuación máxima 2.50 puntos)

Mas de Diez (10) Años 2.50

2.50

Diez (10) Proyectos 2.25






d.2) Residente de Obras: Experiencia general en obra civil y mínimo 3 años de experiencia, en su calidad de profesional, en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes al evento que se oferta; Experiencia específica, construcción de al menos tres (3) proyectos de sistemas de agua potable por gravedad, construcción de sistemas de agua potable por bombeo. En su calidad de profesional. (Puntuación máxima 7.00puntos.)

Residente No. 1 proyecto Cantón San Antonio, Aldea Sujchay.

Experiencia General (puntuación máxima 1.75 puntos.)


1.75



Ocho (8) Años 1.375


Seis (6) Años 1.125



Tres (3) Años 0.750


Más de diez +(10) Proyectos 1.750

1.75








Tres (3) Proyecto 0.750

Residente No. 2 Proyecto Cantón Pin Pin, Aldea Majadas.

Experiencia General (puntuación máxima 1.75 puntos.)


1.75



Ocho (8) Años 1.375


Seis (6) Años 1.125


de 163




Más de diez +(10) Proyectos 1.750

1.75








Tres (3) Proyecto 0.750

d.3) Logista: Experiencia general en obras, mínimo 3 años de experiencia en suministro de materiales, equipos y personal, diseño, estudios de prefactibilidad o factibilidad, de proyectos de obra civil, logista. Experiencia específica, al menos 3 proyectos de agua potable por gravedad, proyectos de agua potable por bombeo, principalmente como supervisión, residente de proyectos, intendente de proyectos, diseño, estudios de prefactibilidad o factibilidad en agua potable, suministro de materiales, equipos, personal, logista. (Puntuación máxima 2.00 puntos)

LOGISTA No. 1, PROYECTO CANTÓN SAN ANTONIO, ALDEA SUJCHAY.

Experiencia General (puntuación máxima 0.50 punto)

Seis o más (6) Años 0.500

0.50 Cinco (5) Años 0.375



Experiencia Específica (puntuación máxima 0.50 punto)

Seis o más (6) Proyectos 0.500

0.50 Cinco (5) Proyectos 0.375



LOGISTA No. 1, PROYECTO CASERÍO PIN PIN, ALDEA MAJADAS

Experiencia General (puntuación máxima 0.50 punto)

Seis o más (6) Años 0.500

0.50 Cinco (5) Años 0.375



Experiencia Específica (puntuación máxima 0.50 punto)

Seis o más (6) Proyectos 0.500

0.50




de 163

e) Equipo de construcción (puntuación máxima 9.00 puntos)

Camiones (puntuación máxima 2.00 puntos)

Cuatro (4) Camiones 2.00

2.00 Tres (3) Camiones 1.50

Dos (2) Camiones 1.00

Un (1) Camión 0.50

Pick up 4x4 (1 tonelada) (para traslado y distribución de materiales dentro de la comunidad) (puntuación máxima 2.00 puntos)

Cuatro (4) Pick Up 2.00

2.00 Tres (3) Pick Up 1.50

Dos (2) Pick Up 1.00

Un (1) Pick UP 0.50

Compactadoras manuales (bailarinas) (puntuación máxima 1.00 punto)

Cuatro (4) Equipos 1.00

1.00 Tres (3) Equipos 0.75

Dos (2) Equipos 0.50

Un (1) Equipos 0.25

Mezcladoras estacionarias de concreto (puntuación máxima 1.00 punto)




Un (1) Equipos 0.25

Vibradores de concreto (puntuación máxima 1.00 punto)




Un (1) Equipos 0.25

Llaves Stillson para tubos HG de Ø 3” (puntuación máxima 1.00 punto)

4 juegos de llaves 1.00

1.00 3 juegos de llaves 0.75



Equipo para pruebas de presión, Bomba de presión hidrostática (puntuación máxima 1.00 puntos)

Dos (2) Equipos 1.00 1.00

Un (1) Equipo 0.50

f) Metodologías y planes (puntuación máxima 6.00 puntos)

Metodología y plan de trabajo 2 (máximo)

6.00 Metodología y plan de control de calidad y seguimiento 2 (máximo)

Metodología de seguridad y protección del ambiente 2 (máximo)

g) Mejoras (puntuación máxima 4.00 punto)

Mejoras en calidad en equipos y procedimientos constructivos 1 (máximo) 4.00

Modificados que mejoren el diseño y que sean pertinentes 1 (máximo)

de 163

Medios humanos (especialistas) 1 (máximo)

Mejoras en el calendario de trabajo (disminución en el tiempo de entrega de la obra)

1 (máximo)

TOTAL 50.00

Para la evaluación y calificación de la experiencia “específica” de los profesionales propuestos solamente se tomarán en cuenta los documentos que sean correspondientes en volumen y característica al tipo de obra a ejecutar, excluyendo documentos que acrediten experiencia en elaboración de estudios y evaluaciones. Para realizar la evaluación económica de la oferta, las empresas deberán obtener como mínimo el 60.00% de la calificación técnica, equivalente a treinta (30) puntos. Caso contrario la oferta no será aceptada para continuar el proceso.

d. Evaluación Económica de Ofertas (Puntuación máxima 50 puntos) i) Calidad de la Oferta económica (Puntuación máxima 10 puntos): esta se realizará tomando como

referencia el monto del valor económico, presentado dentro de la carta de oferta, para la totalidad de las obras publicadas

TABLA DE PONDERACIÓN PROPUESTA.

PARAMETROS Y PONDERACIÓN (CALIDAD DE LA OFERTA ECONOMICA). Punteo máximo 10 pts.

a) Evaluación de costos unitarios (puntuación máxima 1.00 punto.)

Estructura de acuerdo a TDR 0.25 1 Costos indirectos en un margen hasta del 30% de acuerdo al

desglose proporcionado por las empresas 0.75

b) Evaluación del cronograma (puntuación máxima 1.00 punto.)

Congruencia del Cronograma 1 1

c) Capacidad financiera (puntuación máxima 4.00 puntos.) Promedio de índice de liquidez > 1. Fórmula: total activo Corriente / total pasivo Corriente Evaluado en el último estado financiero.

1.50

4

Capital de Trabajo: ≥ al 30% del monto de la oferta Fórmula: total activo Corriente - total pasivo Corriente Evaluado en el último estado financiero.

2.00

líneas de crédito o cartas crediticias y otros medios financieros Fórmula: La sumatoria total de las líneas de crédito o cartas crediticias y otros medios financieros deben ser ≥ al 30% del monto de la oferta.

0.50

d) Monto facturado en construcción (promediado de los últimos 5 años)

de 163

(puntuación máxima 2.00 puntos.)

Más del 100% del monto ofertado 2

2 Entre el 80% y 100% del monto ofertado 1.5

Menos del 80% del monto ofertado 1

e) Monto facturado en construcción de sistemas de agua potable (total desde el inicio de la empresa) (puntuación máximo 2.00 puntos)

Más del 50% del monto ofertado. 2

2 Entre el 30% y el 50% del monto ofertado. 1.5

Menos del 30% del monto ofertado 1

TOTAL 10 ii) Costo Total (Puntuación máxima 40 puntos.):

La más cercana al precio oficial (40 puntos.)

Se castigará con restas de puntaje a las Ofertas con una dispersión hacia el alza en el rango siguiente: 0 ≤ Dispersión ≤ 3% (2 puntos.) 3% > Dispersión ≤ 5% (5 puntos.) 5% > Dispersión (10 puntos.)

Se castigará con restas de puntaje a las Ofertas con una dispersión hacia la baja en el rango siguiente:

0 ≤ Dispersión ≤ 5% (1 puntos.) 5% > Dispersión ≤ 10% (4 puntos.) 10% > Dispersión (12 puntos.)

II.7.5. Aclaraciones de las Ofertas Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Comité de Adjudicación tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, solicitando información complementaria, aclaraciones y muestras (materiales y equipos) que el Contratante considere pertinentes siempre y cuando se refieran a requisitos y condiciones relacionados con la compra o contratación de que se trate y que sea económica y físicamente posible, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta. En la solicitud de aclaración, el Contratante fijará un plazo perentorio razonable para que el Oferente cumpla con lo solicitado. El incumplimiento por parte del Oferente podrá considerarse causal de rechazo de su Oferta.

de 163

II.7.6. Confidencialidad No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado, cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitación deberá hacerlo a través del sistema de Guatecompras.

II.8. ADJUDICACIÓN

El Contratante adjudicará el Contrato, antes de la expiración de la validez de las Ofertas (120 días calendario después de la apertura publica de las plicas), previa aprobación del Informe de Evaluación por el DFCAS a través de la OTC de la AECID en Guatemala o cualquier otra persona que éste designe, al Oferente cuya Oferta se haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que haya obtenido la calificación más alta, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente, (a) es elegible de conformidad con la sub-cláusula II.4.1. Oferentes elegibles de la Sección II y convenga a los intereses del contratante. II.8.1. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y prescindir o cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. II.8.2. Notificación de adjudicación y firma del Contrato 1. Antes de la expiración de la validez de las Ofertas (120 días calendario después de la apertura

publica de las plicas), el Contratante publicará en el sitio de Internet de Guatecompras, el nombre de cada Oferente, los precios de las Ofertas leídos en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas, los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo y el nombre del Oferente seleccionado y el precio ofertado.

2. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del Contrato, los Oferentes no seleccionados podrán utilizar el sistema Guatecompras para solicitar explicaciones. El

de 163

Contratante responderá por escrito, mediante el sistema Guatecompras, en un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la solicitud. Los Oferentes que no estén conformes con la explicación del Contratante, podrán presentar inconformidades o quejas ante el Contratante.

3. Después de transcurrido un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha de publicación señalada en el numeral 1 anterior o de la última petición de explicación, si el Contratante no ha recibido ninguna solicitud de explicación al informe de Evaluación por parte de cualquier Oferente no seleccionado, el Contratante:

a. Publicará en el sitio de Guatecompras, mediante acta, los resultados de la Licitación con la

siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas; (iii) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (iv) el nombre del Oferente seleccionado, quien será el Adjudicatario, y el precio ofertado.

b. Notificará al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada por medio de una Carta de Aceptación de Oferta acorde con la presentada en la sub-cláusula VII.9. Formato de Carta de aceptación de oferta de la Sección VII. Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado utilizando de base, las Condiciones Generales del Contrato de la sub-cláusula III.1 de la Sección III y las Condiciones Especiales del Contrato de la sub-cláusula III.2 de la Sección III y las recomendaciones contenidas en el informe emitido por el comité de adjudicación, las cuales son avaladas por la no objeción de la adjudicación.

4. El adjudicatario deberá proporcionar toda la información requerida en su momento por el

contratante.

5. El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Contratista. Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará tres (3) ejemplares del Contrato al Adjudicatario. Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, después de haber recibido el Contrato, el Adjudicatario deberá firmarlo y enviar dos (2) ejemplares al Contratante, acompañado de las garantías de Cumplimiento y de Anticipo de conformidad con las disposiciones de la sub-cláusula II.9.4.a. Garantía de Cumplimiento y sub-cláusula II.9.4.b. Garantía de Anticipo de la Sección II. La fecha de la última firma será la fecha de entrada en vigor del contrato.

6. Si el Adjudicatario no cumple con la condición del plazo especificado o indica en cualquier momento que no desea o no puede firmar el contrato, se realizara la negociación con el Oferente calificado en segundo lugar, siempre que sea conveniente a los intereses del Contratante y previa No Objeción de la OTC de la AECID.

de 163

7. Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la garantía de Cumplimiento y de Anticipo, el Contratante publicará el contrato a través del portal de Guatecompras (www.guatecompras.gt).

8. Los honorarios y gastos que se incurran en la elaboración y firma del contrato serán sufragados por el adjudicatario.

II.8.3. Adjudicatario extranjero 1. El Oferente extranjero, en caso de resultar adjudicatario del contrato, demostrará la existencia

legal y vigencia de la entidad jurídica y representación legal de la entidad, mediante una certificación expedida por la Cámara de Comercio (o equivalente) de su país de origen, autenticada por el Consulado de Guatemala. Para los documentos de su experiencia y de su personal si corresponde, se aceptarán copias simples de las certificaciones expedidas por la entidad Contratante y/o de la hoja de vida del personal, si corresponde. Los demás documentos deberán ser autenticados o certificados por el Consulado de Guatemala en el país de origen. El Contratante se reserva el derecho de efectuar las comprobaciones de dicha información.

2. Así también deberá constituir en la República de Guatemala un Mandatario con representación,

con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representarlo legalmente, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial, antes de la firma definitiva del Contrato.

II.9. INFORMACION PARA EL ADJUDICATARIO

II.9.1. Información a entregar 1. Es obligatorio que, a la firma del contrato, el Oferente al que se le adjudique la negociación

presente una declaración jurada donde se compromete a “denunciar ante la OTC de la AECID de Guatemala y/o frente a las autoridades judiciales competentes, cualquier injerencia en su trabajo consistente en peticiones realizadas por terceros, tanto de agentes relacionados directamente con su trabajo como aquellos ajenos, y que no sean del ámbito de las funciones y obligaciones contenidas en los Documentos de Licitación y contrato, especialmente las relacionadas con la petición o solicitud de prestaciones económicas”.

2. Si el Adjudicatario es extranjero, previo a la firma del contrato deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala, por lo que deberá presentar la Constancia respectiva.

de 163

II.9.2. Forma de pago Se efectuarán pagos por el Contrato en la forma siguiente

a. Anticipo 1. El Contratante proveerá un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor original del contrato,

con destino específico para la ejecución del Contrato, el mismo debe solicitarse, como fecha máxima, veinticinco días (25) después de la fecha de envió de la carta de notificación de adjudicación, emitida por el Director del Programa, de acuerdo con el plan de inversión del anticipo elaborado, los documentos que se deben presentar en la solicitud son los siguientes: a) Solicitud de pago del supervisor de primer nivel, b) Solicitud de pago de anticipo de la empresa contratada, c) Copia del contrato de obra, d) Plan de inversión del anticipo, e) cronograma general de obra actualizado, f) Fianza de anticipo, g) Fianza de cumplimiento de contrato, h) actualización del Plan de mejoras al proyecto, i) actualización de la Metodología y plan de intervención, j) actualización del Método y plan de control de calidad y seguimiento, k) actualización del Método y plan de seguridad y salud, l) actualización del Método y plan de protección al medio ambiente, m) Recibo de la empresa, emitido por la recepción del anticipo de obra, n) Notificación de adjudicación del proyecto, o) Copia de la hoja de autorización de la bitácora del proyecto. Estos documentos serán revisados y aprobados por el supervisor de primer nivel contratado para el proyecto y el supervisor de segundo nivel, del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM.

2. El Contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago. El descuento del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, sin incluir en el monto de la estimación, el valor de las Órdenes de Trabajo Suplementario y Acuerdos de Trabajo Extra en los cuales no se haya otorgado anticipo. La cantidad que se otorgue por concepto de anticipo deberá quedar totalmente amortizada en la Liquidación. En casos de rescisión, resolución o terminación del contrato, el saldo del anticipo será tomado en cuenta en la liquidación del contrato.

3. El anticipo deberá utilizarse con destino específico para la ejecución del contrato de acuerdo con

el plan de inversión del anticipo, el contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para iniciar las obras que permitan la ejecución del contrato.

4. El contratista a solicitud del contratante deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines, mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos requeridos por el contratante.

5. No se tomará en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables o liquidación por daños y perjuicios.

de 163

b. Estimaciones de trabajo:

Se harán pagos parciales al Contratista a cuenta del contrato contra estimaciones de trabajo

ejecutado, de acuerdo a estimaciones, medidas revisadas y aceptadas por el supervisor de primer

nivel y el supervisor de segundo nivel del Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS,

mediante la presentación de la documentación de soporte que incluye los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud de pago de la empresa, b) Carta de solicitud de pago del supervisor de primer

nivel, c) Copia de la factura de pago, d) Cuadro de estimaciones de pago, e) Programa de trabajo e

inversión inicial, f) Programa de trabajo e inversión actualizado, g) Certificación contable, h)

Finiquito comunitario del período que comprende la estimación, i) Acta de estimación del supervisor

del primer nivel, j) Informe del supervisor de primer nivel, k) Copia de bitácora de campo

correspondiente al periodo de la estimación, l) Certificación de calidad de los materiales utilizados

en obra, presentados por el contratista, m) Pruebas de materiales, referentes a ensayos de cilindros,

por laboratorista certificado por el ACI en CONCRETE STRENGTH TESTING TECHNICIAN, pruebas de

del contratista y supervisor de primer nivel, n) Constancia de inscripción de la obra al IGSS, o)

Constancia del pago del IGSS, personal administrativo y personal que ejecuta la obra, p) Seguro de

accidentes, lesiones personales, desmembración accidental o muerte, incluyendo a todo el personal

del contratista y terceros, q)Pólizas de seguros, r) Seguro de todo riesgo, s) Copia de fianza de

cumplimiento de contrato, emitiendo el dictamen respectivo el supervisor de primer nivel y el

supervisor de segundo nivel. Las estimaciones de pago se efectuarán cuando por lo menos se haya

alcanzado el treinta por ciento (30%), sesenta por ciento (60%), y noventa por ciento (90%) del

avance.

1. Los pagos serán ajustados para deducir el pago de anticipo. Así también el Contratante retendrá

de cada pago al Contratista un cinco por ciento (5%) y el pago del último diez por ciento (10%) de avance físico, en concepto de garantizar la buena ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas.

2. Si la empresa contratada solicita el pago de la tercera estimación antes de la fecha de

terminación de contrato, deberá presentar la documentación de soporte completa para el pago, quince (15) días antes de la terminación del tiempo contractual.

3. El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se

entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. 4. Si el monto certificado es incrementado como resultado de un veredicto por el Mediador, se le

pagará interés al Contratista sobre el pago demorado. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

de 163

c. Documentos de cambio:

1. El contratista tiene la responsabilidad de generar los documentos modificatorios y expediente

(presupuestos, planos y especificaciones técnicas) que sea necesario para la aprobación de los mismos, (orden de cambio, acuerdo de trabajo extra, trabajo suplementario, etc.) según lineamientos de la Supervisión Externa y con visto bueno del supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM, el expediente de documentos de cambio debe contener los siguientes documentos: a) Dictamen del supervisor de primer nivel referente a la aprobación o no de los documentos modificatorios, b) Solicitud de la empresa contratada, c) ordenes de campo, d) documentos de cambio, e) cuadro de trabajos modificatorios, f) Resumen de trabajos modificatorios, g) cronograma actualizado, h) presupuesto, i) especificaciones técnicas, j) Memoria de cálculo, k) planos, l) solicitud de aprobación de documentos modificatorios del supervisor, m) solicitud de ampliación de tiempo contractual (si aplica) de la empresa contratada, n) Informe de supervisor.

d. Liquidación:

1. Después que lo contratado haya sido recibido a entera satisfacción de la Comisión Receptora y

Liquidadora, mediante acta, procederá a efectuar la liquidación y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al Contratista, incluyendo los montos retenidos.

2. Cuando las obras estén totalmente terminadas y la Comisión Receptora haya emitido el Acta de

Terminación de las obras, se le pagara al Contratista la mitad del cinco por ciento (5%) retenido en cada estimación de pago; la otra mitad y el diez por ciento (10%) del monto del contrato (último pago) menos los descuentos pertinentes, se pagarán cuando se realice la liquidación y el Supervisor haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista han sido corregidos.

3. Realizada la Liquidación se debe otorgar finiquito reciproco entre las partes, que los libera de sus

obligaciones, excepto, para el Contratista, de la Conservación de obra y/o de la calidad o del funcionamiento.

e. Plazo para pagos 1. Los pagos de los montos certificados, derivados del contrato de obras, se harán al contratista

dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha de certificación, la cual se realiza después de que fuere presentada la documentación completa y sin documentos que requieran corrección. Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque que lo cubra se encuentre a disposición del Contratista.

2. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagar al Contratista

interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado

de 163

debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es realizado, de acuerdo al interés legal.

f. Moneda de Pago

Los pagos se harán en Quetzales, moneda nacional.

g. Facturación El Contratista emitirá su Factura Electrónica en Línea FEL en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: ADIMAM, NIT 1970957-9. II.9.3. Controversias

1. Cualquier diferencia, controversia o reclamo que surgiere entre las partes, derivado del cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato que se suscriba, será resuelto con carácter conciliatorio a la brevedad posible, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidar se someterán en última instancia a un Mediador, designado previamente, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión del Contratante.

2. El Mediador que propone el Contratante lo determinará mediante un listado de

profesionales de la ingeniería civil proporcionado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala preferentemente con experiencia y/o especialidad en resolución de conflictos. Los honorarios para éste Mediador será de Q.1, 200.00 por día más gastos reembolsables. El costo será sufragado por el Contratista. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta deberá manifestarlo en la Oferta junto con su propuesta, si el Contratante no está en acuerdo, el Mediador deberá de ser asignado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala a solicitud del Contratante.

3. En todo caso cualquier nombramiento de Mediador deberá contar con la No Objeción de la

OTC de la AECID.

4. En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Mediador. Si al cabo de diez (10) días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición del Contratante, el Mediador será designado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala.

5. El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito en un máximo de diez (10) días

siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

de 163

II.9.4. Garantías y seguros a constituir

Las condiciones de las garantías (fianzas) no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante, si las garantías (fianzas) deben ser modificadas, se hará mediante endoso, presentándose cada vez que se modifique el contrato en tiempo contractual, como en monto del contrato.

a. Garantía de Cumplimiento 1. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el

contrato el Adjudicatario deberá entregar al Contratante, junto con el Contrato firmado, una Fianza de Cumplimiento, por un valor del veinte por ciento (20 %) del monto total del Contrato, denominada en Quetzales, la cual deberá estar vigente hasta que el Contratante extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción todo lo contratado y haya recibido a su satisfacción las Garantías de Conservación de Obra y/o de Calidad o funcionamiento.

2. La fianza cubrirá con el diez por ciento (10%) de su valor, el pago de salarios y prestaciones

laborales de los trabajadores incluyendo las cuotas patronales establecidas por la Ley y, con el noventa por ciento (90%) restante, el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones, planos y demás documentos contractuales, así como la ejecución y entrega de lo contratado dentro del tiempo estipulado. Además cubrirá fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de Conservación.

3. La Fianza de Cumplimiento deberá formalizarse mediante póliza emitida por una institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté debidamente autorizada para operar en el país.

4. El incumplimiento del Adjudicatario en la entrega de esta fianza con las disposiciones ya expuestas constituirá base suficiente para dejar sin efecto la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Fianza de Sostenimiento de la Oferta.

5. Si el emisor de la fianza de Cumplimiento se declarara en quiebra o insolvente o cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el país, en un plazo de cinco (5) días a partir de esa fecha, el Contratista deberá reemplazarla por una fianza de otro emisor.

6. Se hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los siguientes casos:

de 163

a. Si el Contratista no presenta la garantía de Conservación de Obra y/o de Calidad y Funcionamiento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del contratista al supervisor de primer nivel, referente a la fecha de terminación de obra.

b. Si el Contratista no presenta la constancia respectiva del Contratante de haber recibido a entera satisfacción la Obra objeto del contrato.

c. Si el Contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del contrato. d. Si el Contratista no cumple con el pago de salarios, prestaciones laborales, cuotas al IGSS,

seguros del personal y cualquier otro pago a sus trabajadores al que legalmente estuviera obligado.

b. Garantía de Anticipo 1. Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el Contratista constituirá garantía

mediante fianza de Anticipo por el monto de un cien por ciento (100%) del pago de Anticipo mismo.

2. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El Contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago. El descuento del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, sin incluir en el monto de la estimación, el valor de las Órdenes de Trabajo Suplementario y Acuerdos de Trabajo Extra en los cuales no se haya otorgado anticipo.

3. La Fianza de Anticipo deberá formalizarse mediante póliza emitida por una institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté debidamente autorizada para operar en el país.

4. Esta fianza se hará efectiva en el caso de comprobarse que el Contratista ha dado al anticipo un destino distinto a la ejecución de la Obra objeto del contrato

c. Garantía de Conservación de Obra

1. El Contratista constituirá garantía mediante Fianza de Conservación de Obra, a favor del Contratante, equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del Contrato, como requisito previo a la liquidación de lo contratado.

2. La Fianza de Conservación de Obra deberá formalizarse mediante póliza emitida por una institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la

de 163

institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté debidamente autorizada para operar en el país.

3. Esta fianza se hará efectiva para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la Obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la Obra no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la Obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

d. Garantía de Saldos Deudores 1. Cuando la Obra esté terminada, el Contratista constituirá garantía mediante Fianza de Saldos

Deudores con una vigencia hasta la liquidación del proyecto, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Contratante o de terceros en la liquidación, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta fianza deberá otorgarse como requisito previo, a la recepción y liquidación del Contrato.

2. La Fianza de Saldos Deudores deberá formalizarse mediante póliza emitida por una institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté debidamente autorizada para operar en el país.

3. Esta fianza se hará efectiva para cubrir el valor de los saldos deudores relacionados con el contrato hasta la liquidación.

e. Seguros 1. El Contratista deberá contratar seguros emitidos a nombre del Contratista, los cuales serán

emitidos por Aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el país y deberán estar vigentes hasta que se expida el acta de finalización del contrato y solo podrán cancelarse con previa autorización del Contratante y deberán cubrir como mínimo y en los porcentajes siguientes: a. Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales: 100%. b. Pérdida o daños a los Equipos: 80% c. Pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)

relacionada con el Contrato, incluyendo a la de terceros: 100%

de 163

d. Accidentes, lesiones personales, desmembración accidental, o muerte incluyendo a todos los empleados del Contratista y terceros. i. De los empleados del contratista: Q. 100,000.00;

ii. Daños a terceros: Q. 50,000.00. e. Seguros de incendio y líneas aliadas, protección por incendio y rayo, además de riesgos

derivados de eventos de la naturaleza como terremoto, erupción volcánica, caída de ceniza volcánica, huracanes, granizo, vientos tempestuosos e inundaciones y otros daños provocados por la intervención de terceras personas.

f. Seguros de todo riesgo para construcción, cuya cobertura será de acuerdo a las necesidades y naturaleza de la Obra.

g. Los seguros se deben presentarse como fecha máxima, quince (15) días calendario, después

de haberse levantado el acta de inicio del proyecto, observando que el seguro de accidentes, lesiones personales, desmembración accidental, o muerte incluyendo a todos los empleados del Contratista que tienen intervención permanente o temporal dentro del proyecto, incluyendo daños a terceros.

h. El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación, las pólizas de seguro, quince (15) días calendario, después de haberse levantado el acta de inicio del proyecto observando que el seguro de accidentes, lesiones personales, desmembración accidental, o muerte incluye a todos los empleados del Contratista que tienen intervención permanente o temporal dentro del proyecto, incluyendo daños a terceros, si el Contratista no proporcionara las pólizas de los seguros, el Contratante podrá aplicar una multa del cero punto tres por ciento (0.3%) del monto contratado, sin perjuicio de dar por terminado el Contrato.

2. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. Los seguros

deben ser modificados, mediante endoso, presentándose cada vez que se modifique el contrato en tiempo contractual, como en monto del contrato.

II.9.5. Sanciones

1. Dentro de las causas por las cuales se penalizará al contratista, se encuentran: a. Si el Contratista no inicia la ejecución e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos

contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, a favor del Contratante, o reintegrará el anticipo.

b. Los proyectos que tienen renglones de replanteamiento topográfico y renglón de diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable, los cuales incluyen la modificación de planos del sistema de abastecimiento, los documentos de estos renglones

de 163

deben presentarse, veinte (20) días después de levantada el acta de inicio, si el contratista no presenta los documentos de estos renglones y los planos antes de la fecha indicada se podrá aplicar una multa del cero punto tres por ciento (0.3%) del monto contratado.

c. Solamente bajo causa fundamentada, el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM, el responsable de infraestructura y la OTC de la AECID aprobarán cualquier reemplazo del personal del contratista, solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal estipulado en la oferta, según valoración realizada. En todo caso se penalizará cualquier cambio de personal con un monto del cero punto tres por ciento (0.3%) del monto del contrato, Se reserva el derecho de rescindir el contrato.

d. El contratista debe presentar dentro de su oferta, el personal clave, propuesto por su empresa, indicando que para el Residente y logista del Proyecto, no pueden incluirse, este personal, para los diferentes procesos de presentación de oferta, dentro del programa FCAS – ADIMAM, debiendo presentar diferente personal clave, en cada proceso de presentación de oferta.

e. El Contratante por medio de la supervisión de primer nivel y segundo nivel del equipo de

gestión del programa FCAS – ADIMAM, verificará la presencia del personal clave en el sitio de las obras, desde el inicio hasta la finalización de la jornada de trabajo, en caso de constatar que el personal clave, especialmente el Residente de Obras y Logista del Proyecto, no se encuentra en el lugar, sin causa justificada aprobada por el Supervisor de primer nivel y con el visto bueno del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, el contratante podrá sancionar con una multa equivalente a un cinco (5) por millar del valor total del contrato, por cada ausencia, hasta un máximo de diez (10) días, de superar este número de días se procederá a solicitar el reemplazo del residente de obra o logista del proyecto.

f. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare al

Contratante variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación. Esta sanción se ejecutará entre la solicitud de recepción por parte de supervisión y la recepción final por parte del Contratante.

g. Por cada día de retraso de la Fecha de terminación con respecto a la Fecha prevista de

terminación, el contratista deberá indemnizar al contratante por daños y perjuicios, pudiéndose deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al contratista, con el pago de una multa por cada día de retraso. Para los primeros treinta (30) días calendario de atraso, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado; cuando el atraso sea de más de treinta (30) días calendario hasta sesenta (60)

de 163

días calendario, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado para los primeros treinta días calendario y del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso después de los treinta (30) días; cuando el atraso sea de más de sesenta (60) días calendario hasta noventa (90) días calendario, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado para los primeros treinta días calendario, del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso después de los treinta (30) días y del cero punto tres por ciento (0.3%) por cada día de atraso después de los sesenta (60) días calendario; pasados los noventa (90) días calendario se ejecutara la fianza, siempre y cuando esta situación no sea causal de rescisión de contrato.

2. Dentro de las causas por la cuales se rescindirá contrato con el contratista, sin culpa del

contratante, se encuentran: a. El Contratista suspende los trabajos por quince (15) días cuando el Cronograma vigente no

prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el supervisor de primer nivel y/o avalado por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM; se cataloga como suspensión el retiro del recurso humano por parte del contratista del cien por ciento (100%) al cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en la integración de costos unitarios del renglón o renglones que se estén ejecutando.

b. el Supervisor de primer nivel, con la autorización del Contratante, ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los sesenta (60) días siguientes.

c. el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades.

d. el Contratante no efectúa al Contratista un pago de un Acta de Obra certificada por el Supervisor de primer nivel, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de emisión de la misma por parte del Contratante.

e. el Supervisor de primer nivel o el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM le notifica al Contratista que de no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Contratante en la notificación.

f. el Contratista no mantiene o no constituye las Fianzas y Seguros que sean exigidos en el Contrato.

g. el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato.

h. si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y Corrupción, que se indican en la Cláusula II.4.2.

i. Si el Contratista tiene un atraso del veinte por ciento (20%) en relación con el cronograma aprobado evaluado quincenalmente mediante los informes de seguimiento del Equipo de

de 163

Gestión del programa financiado por el FCAS del Contratante y/o del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM, siempre que este atraso sea injustificado y/o no este respaldado con la documentación pertinente.

j. Si la calidad de los trabajos no cumple con la establecida en las especificaciones técnicas y el Contratista se niega a sustituirlos.

k. Si en el plazo máximo de un mes el Contratista no ha iniciado la ejecución del contrato. II.9.6. Supervisión por parte del Contratante

1. Se contará con un Supervisor Externo denominado de primer nivel, designado para el caso. 2. La supervisión se realizará para garantizar la correcta ejecución del contrato. El Contratista

debe estar anuente a proporcionar información, informes, análisis de laboratorio, bitácoras, información contable y administrativa, y a toda la documentación pertinente, así como permisos de ingreso a sus instalaciones y a las Obras.

3. Además, se realizará supervisión por el Equipo de Gestión del programa financiado por el

FCAS del Contratante y la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, utilizando los manuales respectivos.

de 163

SECCIÓN III

DEL CONTRATO

III.1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

III.1.1. Definiciones Las palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna: a. “Acta de Recepción” es el acta suscrita entre el Contratante y el Contratista, al momento de

inspección y recepción final de lo contratado. b. “Administrador” del Programa financiado por el FCAS del Contratante es el encargado de

administrar la ejecución del contrato. c. “AECID” Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. d. “Análisis de Riesgo en proyectos de inversión pública” es el informe incluido en el estudio de

factibilidad y que diagnostica el riesgo del sitio de obra y define las medidas para la reducción del mismo.

e. “Beneficiario de la Subvención” y/o “Beneficiario del Programa” y/o “Beneficiario del Proyecto” es la Entidad subscriptora del Convenio de Financiación, según se estipula en las Condiciones Especiales del Contrato.

f. “Carta de Aceptación de la Oferta” es la comunicación formal, firmada por el Contratante, de la Aceptación de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las partes. De no existir una Carta de Aceptación de la Oferta en los términos señalados la expresión “Carta de Aceptación de la Oferta” significará el Contrato, y la fecha de emisión o recibo significará la fecha de suscripción del Contrato.

g. “Contratante” o “Entidad Contratante” u “Órgano de contratación” es la parte que contrata al Contratista para la ejecución de las Obras y los servicios, según se estipula en las Condiciones Especiales del Contrato.

h. “Contratista” es la persona natural, jurídica o Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), cuya Oferta para la ejecución de la(s) Obra(s) y los servicios ha sido aceptada por el Contratante, según se define en las Condiciones Especiales del Contrato.

i. “Contrato” es el documento legal suscrito entre el Contratante y el Contratista, en el que constan las obligaciones y derechos del Contratante y del Contratista, para ejecutar, terminar y entregar la(s) Obra(s) y/o servicios, de conformidad con el plazo, precio y demás especificaciones establecidas en el mismo, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse del proceso de Licitación.

de 163

j. “Responsable de la Unidad de Infraestructura” del Programa financiado por el FCAS del Contratante, actúa como el(la) responsable técnico de la ejecución de las obras y avala el trabajo del Supervisor de primer nivel y supervisión de segundo nivel.

k. “Defecto” es cualquier parte de la(s) Obra(s) y/o servicios que no haya sido terminada conforme al Contrato.

l. “DFCAS” significa la Dirección del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS a quien corresponde la administración del Fondo, encuadrada en la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

m. “Días” significa días calendario o naturales. n. “Dictamen de Corrección de Defectos” es el certificado emitido por el Supervisor de primer

nivel (y aprobado en primera instancia por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM y Visto Bueno del Responsable de la Unidad de Infraestructura), una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

o. “Director” es el responsable máximo de la ejecución, técnica, administrativa y legal del contrato, incluye las decisiones técnicas finales.

p. “Entidad Ejecutora del Programa” es la entidad contratante de los proyectos de cooperación, que en este caso coincide con el Beneficiario de la Subvención y que actuará como el Comprador o el Contratante, según corresponda.

q. “Equipo de Gestión”, EG, es el grupo de profesionales constituido por la Entidad Ejecutora del Programa definida por el Beneficiario de la Subvención, que se encargará, de los aspectos operativos del proyecto en las áreas administrativa, financiera y técnica, incluyendo la elaboración de los Términos de Referencia, Documentos de Cotización, Documentos de Licitación, desarrollo del proceso de contratación y el seguimiento y control de la ejecución del contrato correspondiente. El EG está constituido y aprobado según lo acordado en el Convenio de Subvención y demás documentos que lo complementan y trabaja en coordinación con la OTC - AECID

r. “Equipos” es la maquinaria y los vehículos del Contratista que hayan sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la ejecución de la(s) Obra(s).

s. “Especificaciones” significa las especificaciones de la(s) Obra(s) incluida(s) o generadas durante el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Contratante y el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, previo informe del Supervisor de primer nivel.

t. “Eventos Compensables” son los definidos en la 0. u. “FCAS” Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España. Para efectos

de estos documentos, del Seguimiento del Programa, y del manejo, control, revisiones, aprobaciones y supervisión de los fondos de la Subvención de Cooperación, se entenderá que el término FCAS incluye todas las instituciones de cooperación del Gobierno de España.

v. “Fecha de Inicio” es la fecha en la que el Contratista deberá empezar la ejecución del contrato y que está estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.

de 163

w. “Fecha de Terminación” es la fecha de terminación del contrato, estando la(s) Obra(s), certificada(s) por la OTC de la AECID (previo informe del Supervisor de primer nivel) de acuerdo con las Cláusulas 0, III.1.53, III.1.54, III.1.55 y III.1.56.

x. “Fecha Prevista de Terminación” es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y demás servicios contratados y que se especifica en las Condiciones Especiales del Contrato. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Supervisor de primer nivel del equipo de gestión FCAS – ADIMAM (previo informe del Supervisor de primer nivel y aval del Responsable de infraestructura del Programa financiado por el FCAS) mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

y. El Director del programa de la Entidad Contratante es su representante y responsable máximo de la administración del contrato.

z. “Lista de cantidades valoradas” o “Presupuesto desglosado” es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta, y es parte del contrato.

aa. “Mediador” es el profesional nombrado por el Contratante o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la 0, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 0 y III.1.26.

bb. “Materiales” son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en la(s) Obra(s) y servicios, todos los materiales son nuevos, sin usar, normados.

cc. “Mes” o “Meses” significa meses calendario o naturales. dd. “Obras” es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar, realizar y

entregar al Contratante, como se define en las Condiciones Especiales del Contrato. ee. “Obras Provisionales” son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar,

y que son necesarias para la construcción o instalación de la(s) Obra(s). ff. “Oferta” del Contratista es el documento de cotización o licitación que fue completado y

entregado por el Contratista al Contratante. gg. “Orden de Cambio” es una instrucción impartida por el Supervisor de primer nivel que modifica

la(s) Obra(s), previo aval del Responsable de la Unidad de Infraestructura del Programa financiado por el FCAS y visto bueno del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM.

hh. “OTC” Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Guatemala.

ii. “Período de Responsabilidad por Defectos” es el período estipulado en la Cláusula 0 y calculado a partir de la Fecha de Terminación.

jj. “Planos” son los dibujos técnicos sobre los cuales debe basarse la construcción de la(s) obra(s), incluyen los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM (previo informe del Supervisor de primer nivel y el aval del Responsable de la Unidad de Infraestructura) para la ejecución del Contrato, los planos se presentan firmados, sellados y firmados por el profesional responsable de su aprobación.

de 163

kk. “Planta” es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

ll. “Precio del Contrato” es el precio establecido en la Carta de Aceptación de Oferta y subsecuentemente ajustado, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

mm. “Precio Inicial del Contrato” es el precio total establecido en la Carta de Aceptación de la Oferta por el Contratante y que incluye impuestos.

nn. “Sitio de las Obras” es el sitio definido como tal en las Condiciones Especiales del Contrato. oo. “Subcontratista” es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar

una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. pp. “Supervisor” o “Supervisor Externo” o “Supervisor de primero nivel” o “Supervisor de Obra” es

la persona nombrada por el Contratante responsable de supervisar la ejecución de la(s) Obra(s) y los servicios contratados, según se especifica en la Condiciones Especiales del Contrato.

qq. “Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM” es la persona nombrada por el Contratante responsable del seguimiento de la supervisión y la ejecución de la(s) Obra(s) y los servicios contratados.

rr. “Trabajos por día” significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

ss. “Variación” es una actividad o serie de actividades, no previstas inicialmente, para la construcción de la(s) obra(s) y/o prestación de los servicios.

III.1.2. Interpretación y constitución Los documentos que constituyen el Contrato son los siguientes y se interpretarán en el siguiente orden de prioridad, sin perjuicio de la complementariedad de los mismos: a. Condiciones Especiales del Contrato. b. Condiciones Generales del Contrato. c. Carta de Aceptación de la Oferta. d. Documentos de Licitación. e. Oferta. f. Lista de Cantidades Valoradas o Presupuesto Desglosado, g. Cualquier otro documento que se identifique como anexo a la Oferta presentada y al presente

contrato. III.1.3. Idioma El idioma del Contrato será el español, así como el de toda la documentación generada relacionada con el mismo.

de 163

III.1.4. Leyes Aplicables La normativa que regirá el Contrato será el Convenio de Financiación suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO)/Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en nombre del Gobierno de España y el Beneficiario de la Subvención, y el Reglamento Operativo del Programa, y en todo aquello no regulado por éstas, el presente Contrato se regirá por el ordenamiento jurídico de la República de Guatemala, según el Artículo 54 del Decreto número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, se estipula que en los contratos que celebre el Estado, por medio de sus entidades centralizadas o descentralizadas, que no provengan de procedimientos que determina dicha ley, o en los que el ente administrativo actúe como sujeto de derecho privado, se aplicarán las normas de derecho común. III.1.5. Funciones del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM

1. Es corresponsable, junto con el Beneficiario de la Subvención, de la ejecución técnica y

administrativa de la Obra. 4. Aprobar los cambios de calendario de las Obras y las órdenes de cambio, con visto bueno del

Responsable de la Unidad de Infraestructura y aprobación del Director del Programa financiado por el FCAS.

5. Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión

del programa FCAS - ADIMAM, en representación del Contratante, dará Visto Bueno sobre cuestiones contractuales que se presenten entre Contratante y Contratista.

6. En caso de que una decisión adoptada por el Supervisor de segundo nivel del equipo de

gestión del programa FCAS -ADIMAM no sea aceptada por el Contratista, la decisión será tomada en primera instancia por el Contratante. Si esta decisión no fuere aceptada por el Contratista la disputa será resuelta por el Mediador de conformidad con el procedimiento establecido en la 0.

7. Dará Visto Bueno a las estimaciones presentadas por el Contratista y validadas por el

Responsable de la Unidad de Infraestructura del Programa Financiado por el FCAS y aprobadas por el Director del programa FCAS -ADIMAM.

III.1.6. Funciones del Responsable de la Unidad Infraestructura del Programa Financiado por el FCAS 1. Será el referente técnico del Director del programa FCAS -ADIMAM, para la ejecución de la Obra,

informando de manera periódica de los cambios y avances de la misma.

de 163

8. Será el que avale los dictámenes del Supervisor de segundo nivel del programa FCAS – ADIMAM, designado para la ejecución de la Obra.

9. Elaborar informes periódicos sobre las labores de supervisión de la Obra.

III.1.7. Funciones del Supervisor de primer nivel 1. Es una persona o entidad designada por el Contratante para la supervisión de la ejecución del

contrato y así garantizar su correcta ejecución. Presentará informes de avance de cada una de las fases del contrato y reclamará su aval al Responsable de la unidad de infraestructura y al Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS -ADIMAM. 10. Es el representante del Contratante, proporcionara órdenes oportunas, eficaces y aptas al

Contratista en su calidad de Supervisor. III.1.8. Comunicaciones Las comunicaciones cursadas entre las partes relacionadas con la ejecución del contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito, personalmente o vía correo electrónico. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas, pudiendo ser vía correo electrónico. III.1.9. Subcontratos y cesión del Contrato El Contratista podrá subcontratar componentes y materiales de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas se establece en las Condiciones Especiales del Contrato, pero para tal efecto deberá contar con la aprobación por escrito del Contratante, en el entendido que a ningún título podrá ceder el Contrato sin la previa autorización por escrito del FCAS y el Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista en ningún sentido. III.1.10. Otros Contratistas El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante, en las fechas a señalarse en una Lista de Otros Contratistas. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describirán en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. III.1.11. Personal

1. El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en su Oferta, de conformidad con lo indicado en las Condiciones Especiales del Contrato, para llevar a cabo las funciones

de 163

especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Contratante. El Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM aprobará cualquier reemplazo de personal clave (Director, Residente y Logista), bajo causa fundamentada, solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. En todo caso se penalizará cualquier cambio de personal clave con un monto del cero punto tres por ciento (0.3%) del monto del contrato. Se reserva el derecho de rescindir el contrato,

2. Si el Contratante solicita al Contratista la remoción de un integrante del personal del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras en un máximo de diez (10) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato y el programa FCAS – ADIMAM.

3. El Contratante por medio de la supervisión de primer nivel y segundo nivel del equipo de gestión

del programa FCAS – ADIMAM, verificará la presencia del personal clave en el sitio de las obras, desde el inicio hasta la finalización de la jornada de trabajo, en caso de constatar que el personal clave, especialmente el Residente de Obras y Logista del Proyecto, no se encuentra en el lugar, sin causa justificada aprobada por el Supervisor de primer nivel y con el visto bueno del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, el contratante podrá sancionar con una multa equivalente a un cinco (5) por millar del valor total del contrato, por cada ausencia, hasta un máximo de diez (10) días, de superar este número de días se procederá a solicitar el reemplazo del residente de obra o logista del proyecto.

4. El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato será el único responsable del

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y de seguridad social en Guatemala y el Contratista indemnizará al Contratante por cualquier daño o perjuicio que resulte del incumplimiento de estas obligaciones.

III.1.12. Riesgos del Contratante

1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante.

2. Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Dictamen de Corrección de Defectos,

son riesgos del Contratante: a. Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin

incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquier persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

de 163

b. El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente a Guatemala.

3. Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Dictamen de Corrección de

Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: a. un defecto que existía en la Fecha de Terminación; b. un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del

Contratante; o c. las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación.

III.1.13. Riesgos del Contratista Son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

a. Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Dictamen de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista.

b. Negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales o cualquier persona empleada por él o contratada por él.

III.1.14. Seguros 1. El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre del Contratista, los que deberán

estar vigentes hasta la fecha de finalización del contrato y solo podrán cancelarse con previa autorización del Contratante; por los eventos y montos totales estipulados en las Condiciones Especiales del Contrato.

2. Los seguros deben ser emitidos por Aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el país.

3. El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro, quince (15) días calendario, después de haberse levantado el acta de inicio del proyecto. Observando que el seguro de accidentes, lesiones personales desmembración accidental o muerte, incluye a todos los empleados del contratista que tienen intervención permanente o temporal dentro del proyecto, incluyendo daños a terceros. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para indemnizar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. Si el contratista no proporcional las pólizas de seguros, el contratante podrá aplicar una multa del cero punto tres por ciento (0.3%) del monto contratado, sin perjuicio de dar por terminado el contrato

de 163

4. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. Los seguros deben ser modificados, mediante endoso, presentándose cada vez que se modifique el contrato en tiempo contractual, como en monto del contrato.

III.1.15. Informes de “Análisis de Riesgo en proyectos de inversión pública” El Contratista, al preparar su Oferta, se basó en los Análisis de Riesgo indicados en las Condiciones especiales del contrato, además de cualquier otra información disponible. III.1.16. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato El Contratante responderá a las consultas formuladas por el Contratista sobre las Condiciones especiales del contrato. III.1.17. Ejecución del contrato y Construcción de las Obras por el Contratista

1. El Contratista deberá realizar los servicios y construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos y cualquier documento o mandato relacionado.

2. Será responsabilidad del Contratista: a. Recepcionar los bienes aportados por el Contratante para las Obras, a través de la

suscripción de un Acta de Recepción de obra; b. Almacenar y custodiar todos los bienes aportados por el Contratante para las Obras; y c. Contar con seguros que amparen totalmente el riesgo de pérdida o daños de los bienes

aportados por el Contratante para las Obras y equipos a disposición de la Obra. Estos seguros se mantendrán vigentes como mínimo hasta la fecha de terminación del contrato y solo podrán cancelarse con previo aviso al Contratante. Para pérdida o daño a las Obras, Planta y Materiales, este seguro deberá garantizar los bienes aportados por el Contratante para las Obras, el valor asegurado corresponderá al valor de compra de estos elementos.

III.1.18. Terminación de los servicios y de las Obras en la fecha prevista El Contratista podrá iniciar la ejecución del contrato en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlo de acuerdo con el Cronograma que hubiera presentado y sido aprobado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación, por lo que en ese sentido el Cronograma Aprobado y Aceptado por el Contratante serán parte integrante del Contrato. III.1.19. Aprobación de Obras provisionales por el Contratante

1. El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales.

de 163

2. El Contratista deberá proporcionar al Supervisor de primer nivel, las Especificaciones y los Planos que muestren las Obras Provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con Especificaciones mínimas, Planos coherentes y buenas prácticas de ingeniería.

3. La aprobación del Contratante no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al

diseño de las Obras Provisionales. 4. El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por

parte de terceros cuando sean necesarias. 5. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales

o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Contratante antes de su utilización. III.1.20. Seguridad, Salud, derechos laborales y protección al ambiente

1. El Contratista será responsable por la seguridad y salubridad de todas las actividades, especialmente en el Sitio de las Obras, y de su personal empleado. De acuerdo al instrumento ambiental incluido en los estudios de factibilidad y a la normativa vigente del país. El Contratista deberá presentar el Método y Plan de seguridad y salud, documento actualizado, del presentado dentro de la oferta, y que se presenta como parte de los documentos de la solicitud del pago de anticipo, el cual debe ser validado por el supervisor de primer nivel y el supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM.

2. El Contratista deberá velar que se cumplan y respeten los derechos laborales de todos los

trabajadores que participen en la ejecución del contrato.

3. El Contratista deberá velar que se cumplan y respeten los derechos laborales de menores de edad (menores de 14 a 17 años), en caso sea necesario su contratación, así como de obtener todas las autorizaciones gubernamentales que sean necesarias en el caso desee emplear menores de edad.

4. El Contratista deberá velar que se cumplan y respeten los derechos laborales de mujeres y

mujeres en estado de gravidez (embarazo), según el Código de Trabajo de Guatemala.

5. El Contratista será responsable ante las autoridades gubernamentales de cualquier violación o contravención a las leyes laborales de Guatemala de todos sus trabajadores.

6. La regulación de las jornadas y horarios de trabajo, así como el pago de salarios, viáticos,

bonos, estipendios, y prestaciones laborales en general, serán por cuenta del Contratista,

de 163

por lo que en ese sentido está libremente dispensado para la contratación en cuanto a su número y en cuanto a sus capacidades y aptitudes.

7. El Contratista deberá presentar el Método y Plan de protección al ambiente, documento

actualizado, del presentado dentro de la oferta, y que se presenta como parte de los documentos de la solicitud de pago de anticipo, el cual debe ser validado por el supervisor de primer nivel y el supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM

III.1.21. Hallazgos Cualquier elemento, pieza u objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor, que se descubra inesperadamente en la zona de las obras, será de propiedad del Estado de Guatemala de acuerdo con la Ley nacional aplicable, por lo que dicho interés o valor no podrá ser discrecional en ningún caso, correspondiéndole los mismos al dictamen respectivo que deberá emanar de las autoridades pertinentes. El Contratista deberá notificar al Contratante acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. En caso el Contratista incumpliere con dar aviso al Contratante del hallazgo, el Contratante queda facultado de dar por terminado el Contrato anticipadamente, sin responsabilidad de su parte, dándole el derecho al cobro de daños y perjuicios y de presentar las denuncias penales correspondientes. III.1.22. Sitio de las Obras El Contratante dará posesión al Contratista de la totalidad del Sitio de las Obras. El Contratante se reserva el derecho al ingreso al Sitio de las Obras de él y de cualquier persona autorizada por éste, mientras se desarrolle y hasta que se finalice y entregue la Obra a satisfacción del Contratante. La Fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras, se establece al levantar el acta de inicio de obra y lo indicado en las Condiciones Especiales del Contrato. III.1.23. Acceso al Sitio de las Obras El Contratista deberá permitir al Supervisor de primer nivel, al Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM, y a cualquier persona autorizada por el Contratante, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. III.1.24. Instrucciones, Inspecciones y Auditorias 2. El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Contratante que se ajusten al desarrollo

del contrato, a la obra y a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

de 163

3. El Contratista expresamente faculta y autoriza que el FCAS inspeccione las Obras, cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de la Oferta y la ejecución del contrato y que realice auditorias por medio de auditores designados por el FCAS, si así lo requiere el FCAS. Para estos efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el FCAS. Igualmente, entregará al FCAS todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el FCAS responder a las consultas provenientes de personal del FCAS. El Contratista debe tener en cuenta la 0 (Fraude y Corrupción) la cual establece, entre otras cosas, que toda acción con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del FCAS de realizar inspecciones y auditorías establecido en esta Cláusula constituye una práctica obstructiva sujeta a las acciones sobre el financiamiento por parte del FCAS.

III.1.25. Controversias Si el Contratista considera que el Supervisor de primer nivel, ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración primero del Contratante y de no llegarse a acuerdo, se nombrará al Mediador dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión del Contratante. III.1.26. Procedimientos para la solución de controversias 1. Cualquier diferencia, controversia o reclamo que surgiere entre las partes, derivado del

cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato que se suscriba, será resuelto con carácter conciliatorio a la brevedad posible, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidar se someterán en última instancia a un mediador, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión del Contratante.

2. El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito en un máximo de diez (10) días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

3. El Mediador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, según los honorarios y los gastos reembolsables especificados en las Condiciones Especiales del Contrato, y el costo será sufragado por el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Mediador a arbitraje en un máximo de treinta (30) días siguientes a la decisión por escrito del Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo máximo de treinta (30) días mencionado, la decisión del Mediador será definitiva y obligatoria.

4. Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por

incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, deberán ser resueltos, después de la mediación, mediante arbitraje de conformidad con la Ley de Arbitraje de Guatemala, Decreto

de 163

del Congreso de la República número 67-95. El lugar de arbitraje deberá ser el establecido en las Condiciones Especiales del Contrato.

III.1.27. Mediador. 1. El mediador es el profesional establecido en las Condiciones Especiales del Contrato.

2. En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el Contratante y el Contratista

coincidieran en que el Mediador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Mediador. Si al cabo de diez (10) días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición del Contratante, el Mediador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la petición.

3. En todo caso cualquier nombramiento de mediador deberá contar con la No Objeción de la OTC

de la AECID.

B. CONTROL DE PLAZOS

III.1.28. Cronograma 1. Dentro del plazo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato y después de la fecha de

la Carta de Aceptación de la Oferta, el Contratista presentará al Contratante, para su aprobación, un Cronograma actualizado y tomando como base el presentado en la Oferta, al cual se le acompañará con el Método y Plan de trabajo actualizado, del documento presentado en la oferta, en concordancia con el Cronograma que proponen. Se deben hacer constar las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a la ejecución del contrato.

2. La aprobación del Cronograma por el Contratante no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista, el seguimiento por parte del supervisor de primer nivel, referente al avance físico programado, se realizara con base al cronograma inicial, únicamente se modificará, el seguimiento de avance físico, si existiera la aprobación de documentos modificatorios, ajustando el seguimiento acorde a las variaciones y eventos compensables que se presenten. El Contratista podrá modificar el Cronograma, como parte de una solicitud de contingencia del contratante o supervisor de primer nivel, para recuperar el desface en la ejecución del proyecto, sin embargo, el seguimiento de avance físico programado se evaluará con base al cronograma inicial. El contratista podrá modificar el cronograma y el Método y Plan de trabajo, presentándolos nuevamente al Contratante en cualquier momento.

de 163

3. El Contratista deberá presentar para su aprobación al Supervisor de primer nivel y supervisor de segundo nivel, Cronogramas actualizados a intervalos iguales que no excedan el período establecido en las Condiciones Especiales del Contrato. Si el Contratista no presenta dicho Cronograma actualizado dentro de este plazo, el Contratante podrá retener el monto especificado en las Condiciones Especiales del Contrato del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Cronograma atrasado.

4. El Cronograma actualizado, generado por emisión de documentos modificatorios, recogerá las

estimaciones de pago actualizadas que serán aquellas que reflejen los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

III.1.29. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 1. El Contratante podrá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento

Compensable, o se ordene una Variación, que haga imposible la terminación del contrato en la Fecha Prevista de Terminación, sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le generen gastos adicionales, la fecha máxima para presentar dicha solicitud es de veinticinco (25) días antes de la fecha de finalización del proyecto. La prórroga de la fecha prevista de terminación deberá someterse a la No Objeción por parte de la AECID, para contratos superiores a novecientos mil quetzales exactos (Q900,000.00) 2. El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por

cuánto tiempo, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Supervisor externo, la decisión sobre los efectos de la Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

3. Cuando el Contratante ordene la ejecución de cantidades de trabajo adicionales en el

documento que se emita se hará ajustar la prorroga al plazo contractual de ser necesario. Igual procedimiento se seguirá cuando se ordenen cambios de diseño que afecten el desarrollo normal de los trabajos.

III.1.30. Aceleración de las Obras 1. Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de

Terminación, el Contratante deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas

de 163

propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

2. Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

III.1.31. Demoras Ordenadas por el Contratante 1. El Contratante podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier

actividad comprendida en las Obras.

2. Cuando se ordene la suspensión temporal de la obra, por causas no imputables al Contratista, se levantará en el libro de bitácora del proyecto, actas de inicio y acta de finalización de suspensión temporal de obra. En el acta de finalización de suspensión, se consignará la prorroga al plazo contractual, con base a los días en que se ha suspendido la ejecución de obra.

III.1.32. Reuniones Administrativas 1. Tanto el Contratante como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la 0.

2. El Contratante deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratista. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Contratante deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

III.1.33. Advertencia Anticipada 1. El Contratista deberá advertir al Contratante lo antes posible sobre futuros eventos probables o

circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Contratante podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible, siempre y cuando este plazo no exceda de treinta (30) días a partir del momento en que se estimen los eventos.

2. El Contratista colaborará con el Contratante en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho

de 163

evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Contratante.

C. CONTROL DE CALIDAD

III.1.34. Identificación y notificación de Defectos 1. El Contratante controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que

encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratante podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Contratante considere que pudiera tener algún defecto.

2. El Contratante notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las Condiciones Especiales del Contrato. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

3. El vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos no exime al Contratista de las

responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido al dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la Garantía de Conservación de Obra y/o de Calidad y Funcionamiento.

III.1.35. Pruebas, control de calidad y seguimiento 1. El Contratista será responsable por el control de calidad y del seguimiento en cada una de las

fases del contrato. El Contratista deberá presentar el Método y Plan de control de calidad y seguimiento, documento actualizado, del presentado dentro de la oferta, el cual debe incluir el laboratorio certificado por el ACI en CONCRETE STRENGTH TESTING TECHNICIAN, y que se presenta como parte de los documentos de solicitud de pago de anticipo, el cual debe ser validado por el supervisor de primer nivel y el supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM. El certificado de resistencia del concreto debe presentarse firmado y sellado por el profesional acreditado ante el ACI, incluir la información referente al ensayo, la curva de resistencia versus tiempo y la fotografía del cilindro ensayado.

2. Si el Contratante ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.

de 163

III.1.36. Corrección de Defectos 1. El Contratista rectificará cualesquiera defectos en la ejecución del contrato en estricta

concordancia con el presente contrato, con la debida atención, diligencia y a su costa y a satisfacción del Supervisor de primer nivel.

2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Contratante.

III.1.37. Defectos no corregidos Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Contratante, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.

D. CONTROL DE COSTOS

III.1.38. Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado 1. La Lista de cantidades valoradas deberá contener todos los renglones correspondientes a la

correcta ejecución de las Obras, incluyendo el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio y todo lo que deba ejecutar el Contratista.

2. La Lista de cantidades valoradas se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada renglón en La Lista de cantidades valoradas.

III.1.39. Modificaciones en la Lista de cantidades valoradas 1. El expediente de respaldo de la solicitud, lo generará la empresa contratada, la revisión de la

documentación corresponde al supervisor externo, quien traslada el expediente a la unidad de infraestructura, si el personal de esta unidad, emite dictamen para corrección de los documentos de soporte, el supervisor externo dará el seguimiento a las modificaciones solicitadas y la empresa contratada realizara los cambios que se solicitan, iniciando nuevamente el proceso de solicitud.

2. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más del veinte por ciento (20%) de la especificada en la Lista de cantidades valoradas para un renglón en particular, y siempre que la diferencia exceda el diez por ciento (10%) del Precio Inicial del Contrato, ambos suficientemente justificados, el Contratista solicitará la modificación de los precios para reflejar el cambio en el Contrato.

de 163

3. Si el Precio Inicial del Contrato varía en más del diez por ciento (10.00%), entonces necesitará la aprobación previa del Contratante, autorizando la modificación el Director del Programa, la Junta Directiva de ADIMAM con la no Objeción de la AECID, antes de solicitar la modificación de los precios debido a diferencias en las cantidades. Todo aumento en los renglones deberá ser notificado y debidamente justificado al Supervisor de primer nivel, Responsable de la unidad de infraestructura del FCAS y Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, para que se refleje en las estimaciones de pago.

4. Si el precio inicial del contrato varía, y es menor o igual al diez por ciento (10.00%), necesitará la aprobación del contratante, autorizando la modificación el Director del Programa y la Junta Directiva de ADIMAM, presentando el supervisor de primer nivel la solicitud de la empresa y los renglones debidamente justificados, con sus documentos de soporte.

5. El Contratista deberá proporcionar un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio

que no conste en la Lista de cantidades valoradas. III.1.40. Variaciones Todas las Variaciones deberán incluirse en los Cronogramas y Métodos y Planes actualizados que presente el Contratista. III.1.41. Pagos de las Variaciones 1. Cuando el Contratante lo solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la

ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Contratante así lo hubiera determinado.

2. Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades valoradas y si, a juicio del Contratante, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Cláusula III.1.39, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de cantidades valoradas. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de cantidades valoradas, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

3. Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista razonable, podrá ordenar la

Variación y solicitar al Contratista modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

de 163

4. Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

5. El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si

hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. 6. El Contratante podrá excluir cualquier rubro incluido en un Dictamen de avance físico y financiero

anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.

III.1.42. Pago de Anticipo 1. El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las Condiciones

Especiales del Contrato, en la fecha también allí estipulada, contra la recepción de los siguientes documentos: a) Solicitud de pago del supervisor de primer nivel, b) Solicitud de pago de anticipo de la empresa contratada, c) Copia del contrato de obra, d) Plan de inversión del anticipo, e) cronograma general de obra actualizado, f) Fianza de anticipo, g) Fianza de cumplimiento de contrato, h) Plan de mejoras al proyecto, i) Metodología y plan de intervención, j) Método y plan de control de calidad y seguimiento, k) Método y plan de seguridad y salud, l) Método y plan de protección al medio ambiente, m) Recibo de la empresa, emitido por la recepción del anticipo de obra, n) Notificación de adjudicación del proyecto, o) Copia de la hoja de autorización de la bitácora del proyecto. El expediente de respaldo de la solicitud, lo generará la empresa contratada, la revisión de la documentación corresponde al supervisor externo, quien traslada el expediente a la unidad de infraestructura, si el personal de esta unidad, emite dictamen para corrección de los documentos de soporte, el supervisor externo dará el seguimiento a las modificaciones solicitadas y la empresa contratada realizara los cambios que se solicitan, iniciando nuevamente el proceso de solicitud.

La Fianza de Anticipo emitida en la forma y por una institución aceptable para el Contratante, en los mismos montos y moneda del anticipo, deberá permanecer vigente hasta que la fecha de finalización del contrato. El monto de la fianza será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

2. El Contratista deberá presentar al Contratante un Plan de Inversión del Anticipo que el

Contratante deberá aprobar. 3. El Anticipo deberá utilizarse con destino específico para la ejecución del Contrato de acuerdo con

el Plan de Inversión del Anticipo. El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para iniciar las obras que permitan la ejecución del Contrato. El Contratista, a solicitud del

de 163

Contratante, deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos.

4. El Contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago. El

descuento del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, incluyendo en el monto de la estimación, el valor de las Órdenes de Trabajo Suplementario y Acuerdos de Trabajo Extra en los cuales no se haya otorgado anticipo. La cantidad que se otorgue por concepto de anticipo deberá quedar totalmente amortizada en la Liquidación. En casos de rescisión, resolución o terminación del contrato, el saldo del anticipo será tomado en cuenta en la liquidación del contrato.

5. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables o liquidación por daños y perjuicios.

III.1.43. Pagos 1. Al Contratista se le harán pagos según se establecen en las Condiciones Especiales del Contrato.

2. El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se

entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. 3. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Supervisor de primer nivel en

acta y el dictamen emitido por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM con el Visto Bueno del Responsable de la Unidad de Infraestructura y dictamen de aprobación del Director del programa, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de certificación de cada uno de ellos, la cual se realiza después de que fuere presentada la documentación completa que se estipule. Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque que lo cubra se encuentre a disposición del contratista. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, de acuerdo al interés legal.

4. Si el monto certificado es incrementado en un acta posterior o como resultado de un veredicto

por el Mediador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

5. Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las monedas

en que está expresado el Precio del Contrato.

de 163

6. El expediente de respaldo de la solicitud, lo generará la empresa contratada, la revisión de la documentación corresponde al supervisor externo, quien traslada el expediente a la unidad de infraestructura, si el personal de esta unidad, emite dictamen para corrección de los documentos de soporte, el supervisor externo dará el seguimiento a las modificaciones solicitadas y la empresa contratada realizara los cambios que se solicitan, iniciando nuevamente el proceso de solicitud.

III.1.44. Eventos compensables 1. Se considerarán eventos compensables los siguientes:

a. El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de toma de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 0.

b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

c. El Contratante ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras y servicios.

d. El Contratante ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

e. El Contratante sin justificación desaprueba una subcontratación. f. Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía

inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación de la Oferta, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Análisis de riesgos del sitio del proyecto en obras de inversión pública), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.

g. El Contratante imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

h. Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en las Condiciones Especiales del contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

i. El anticipo se paga atrasado. j. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. k. La comisión receptora y liquidadora establecida por el Contratante demora sin justificación

alguna la emisión del acta de recepción y acta de liquidación.

2. Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Contratante decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.

de 163

3. Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Supervisor de primer nivel, la evaluará y solicitará al Contratante ajustar el Precio del Contrato como corresponda, considerando lo estipulado en la Cláusula III.1.41. Si el Supervisor de primer nivel, no considerase la estimación del Contratista razonable, el Supervisor de primer nivel preparará su propia estimación y solicitará al Contratante ajustar el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor de primer nivel supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.

4. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los

intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de primer nivel.

III.1.45. Ajustes de precios por variación en los Impuestos El Precio del Contrato se ajustará si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea quince (15) días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del acta de entrega definitiva del contrato. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la 0 siempre sobre las cantidades de trabajo realmente afectadas. III.1.46. Moneda y Facturación 1. Los pagos se harán sólo en Quetzales, y esta moneda se utilizará para calcular las sumas

pagaderas. 2. El Contratista emitirá su factura en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a

nombre de la entidad estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato. III.1.47. Ajustes de precios Según lo establecido en la Condiciones Especiales del Contrato. III.1.48. Retenciones 1. El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista un porcentaje establecido en

las Condiciones Especiales del Contrato, en concepto de garantizar la buena ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas.

2. El monto del cinco por ciento (5%) retenido en cada estimación de pago será pagadero en un cincuenta por ciento (50%) al Contratista cuando las obras estén totalmente terminadas y la

de 163

Comisión Receptora haya emitido el Acta de Recepción de las obras. El otro cincuenta por ciento (50%) del cinco por ciento (5%) retenido y el diez por ciento (10%) del monto del contrato (último pago) será pagadero cuando se realice la liquidación y el Supervisor de primer nivel haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista han sido corregidos.

III.1.49. Liquidación por daños y perjuicios y Sanciones 1. El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios, pudiéndose deducir dicha

indemnización de los pagos que se adeudaren el contratista, conforme al precio por día establecido en este apartado, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

2. El retraso del Contratista en la terminación y por causas imputables a él, se podrá sancionara con el pago de una multa, para los primeros treinta (30) días calendario de atraso, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado; cuando el atraso sea de más de treinta (30) días calendario hasta sesenta (60) días calendario, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado para los primeros treinta días calendario y del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso después de los treinta (30) días; cuando el atraso sea de más de sesenta (60) días calendario hasta noventa (90) días calendario, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado para los primeros treinta días calendario, del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso después de los treinta (30) días y del cero punto tres por ciento (0.3%) por cada día de atraso después de los sesenta (60) días calendario; pasados los noventa (90) días calendario se ejecutara la fianza (la Fianza de Cumplimiento de Contrato deberá adaptarse al menos a los noventa (90) días calendario contemplados en los retrasos en la entrega si fuere el caso), siempre y cuando esta situación no sea causal de terminación anticipada del contrato.

3. En el caso en que las medidas mencionadas no conduzcan a la subsanación de los daños y

perjuicios ocasionados por el Contratista, el Contratante se reserva el derecho de terminar el Contrato y acudir a reclamaciones por la vía correspondiente.

4. Si el Contratista no inicia la ejecución e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, a favor del Contratante, o reintegrará el anticipo.

5. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare al Contratante variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación. Esta sanción se ejecutará entre la solicitud de recepción por parte de supervisión y la recepción final por parte del Contratante.

de 163

6. El Contratante por medio de la supervisión de primer nivel y segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS – ADIMAM, verificará la presencia del personal clave en el sitio de las obras, desde el inicio hasta la finalización de la jornada de trabajo, en caso de constatar que el personal clave, especialmente el Residente de Obras y Logista del Proyecto, no se encuentra en el lugar, sin causa justificada aprobada por el Supervisor de primer nivel y con el visto bueno del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, se podrá sancionar con una multa equivalente a un cinco (5) por millar del valor total del contrato, por cada ausencia, hasta un máximo de diez (10) días, de superar este número de días se procederá a solicitar el reemplazo del residente de obra o logista del proyecto.

7. En todo caso se podrá penalizará cualquier cambio de personal clave con un monto del cero

punto tres por ciento (0.3%) del monto del contrato y se reserva el derecho de rescindir el contrato.

8. El pago de las multas indicadas en estos términos de referencia y consignados en el contrato de

obra, se aplicará al monto de aporte del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). III.1.50. Fianzas 1. El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Fianza de Cumplimiento la cual deberá estar

vigente hasta que el Contratante extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción todo lo contratado, en el tiempo y por el monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, emitida por un banco o entidad afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en Quetzales.

2. Las condiciones de las garantías (fianzas) no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante, si las garantías (fianzas) deben ser modificadas, se hará mediante endoso, presentándose cada vez que se modifique el contrato en tiempo contractual, como en monto del contrato.

3. El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Fianza de Anticipo formalizada mediante póliza emitida por una entidad afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala, y expresada en Quetzales, a más tardar en la fecha definida y por el monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato.

4. El Contratista responderá por la conservación de la obra, mediante Fianza de Conservación de obra formalizada mediante póliza emitida por una entidad afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala, por el monto y en la fecha estipulados en las Condiciones Especiales del Contrato, la que se hará efectiva para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción.

de 163

5. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al

Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la Obra y del equipo debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

6. El Contratista presentará Fianza de Saldos Deudores, formalizada mediante póliza emitida por una institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala, por el monto y en la fecha estipulados en las Condiciones Especiales del Contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Contratante o de terceros en la liquidación.

III.1.51. Costo de Reparaciones El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

III.1.52. Terminación de las Obras 1. Cuando las Obras estén terminadas, el Contratista deberá dar aviso por escrito al Supervisor de

primer nivel, de la conclusión de los trabajos y este notificará al Director del Programa FCAS – ADIMAM, ratificando la finalización de la ejecución de obra, con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución del contrato.

2. El Supervisor de primer nivel hará la inspección final dentro los siguientes diez (10) días hábiles como máximo, plazo dentro del cual, si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al Contratista, previa aprobación del Contratante y del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM, para que este proceda a corregir las deficiencias, en un período que no debe superar los quince (15) días hábiles. Si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor de primer nivel, rendirá informe al Contratante, validado por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS – ADIMAM, y si las correcciones no estuvieran correctamente concluidas se ampliará un segundo plazo de corrección de defectos, el cual no debe superar los quince (15) días hábiles.

3. El supervisor de primer nivel debe presentar el informe pormenorizado, integrando la documentación del contratista, al momento de concluir la fase de corrección de defectos, el tiempo para realizar la entrega es de cuarenta días, contabilizados a partir de la fecha de notificación de terminación de ejecución del proyecto emitido por el contratista. El informe

de 163

pormenorizado debe ser aprobado por el supervisor de segundo nivel y el responsable de la unidad de infraestructura, quienes trasladaran por medio de dictamen, al director del programa, El expediente de respaldo de la solicitud, lo generará la empresa contratada, la revisión de la documentación corresponde al supervisor externo, quien traslada el expediente a la unidad de infraestructura, si el personal de esta unidad, emite dictamen para corrección de los documentos de soporte, el supervisor externo dará el seguimiento a las modificaciones solicitadas y la empresa contratada realizara los cambios que se solicitan, iniciando nuevamente el proceso de solicitud.

4. Aprobando el Director del programa, el informe pormenorizado, solicitara al Contratante en un

plazo de cinco (5) días, que nombre una Comisión Receptora y Liquidadora.

5. El Contratista previo a la recepción de la obra, deberá constituir las Fianzas de Conservación de Obras, y/o de Calidad y Funcionamiento, y de Saldos Deudores según se establece en las Condiciones Especiales del Contrato.

6. Al momento de levantar el acta recepción el contratante tomará posesión del proyecto, en la

misma acta de recepción la comisión nombrada trasladara la posesión de la obra, a la Municipalidad donde se ejecutó el proyecto.

III.1.53. Certificación de las Obras por la OTC AECID 1. El contratante emitirá la solicitud de certificación de la obra por parte de la AECID. Una

certificación es una medición valorada de cumplimiento, según el presupuesto del proyecto con los modificados desarrollados durante la ejecución de la obra y considerando como base de cumplimiento los documentos contractuales.

2. En el proceso de certificación se pueden identificar correcciones o trabajos extras los cuales serán notificados por escrito al contratante y el cumplimiento de estos será comunicado mediante informe de la unidad Contratante a la AECID. El cumplimiento de las correcciones y trabajo extra es requisito para la emisión de la certificación de la obra.

3. Las certificaciones pueden ser de tipo parcial o total.

4. Certificación parcial: Esta se realiza sobre unidades de obra terminadas y que hayan sido presentadas como parte de una estimación de pago por parte del Contratista. Para la certificación de estas unidades de obra se deberá hacer constar que se han realizado las pruebas de funcionamiento. El número de certificaciones parciales a realizar en una obra deberá abarcar la totalidad de la obra. La certificación parcial final de obra deberá ser solicitada por el Contratante al momento de que el Contratista notifique la finalización de la obra y corresponderá a las unidades de obra que no hayan sido certificadas anteriormente.

de 163

5. Certificación Total: La certificación total corresponde a la totalidad de la obra y se realizará en el caso de las obras en las que no se haya realizado ninguna certificación parcial. La certificación deberá ser solicitada por el Contratante al momento de que el Contratista notifique la finalización de la obra.

III.1.54. Planos finales y/o Manuales de Operación y de Mantenimiento 1. Se entregarán Planos finales y Manuales de operación y mantenimiento finales, según se estipule

en las Condiciones Especiales del Contrato.

2. El contratista entregará una primera versión de Planos finales en el tiempo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, y una segunda versión, la cual será la definitiva, en el tiempo también estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato. Ambas versiones deben ser aprobadas por el Supervisor de primer nivel y el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM.

3. El Contratista deberá entregar los Manuales de operación y mantenimiento en el tiempo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato. Estos manuales de operación y mantenimiento deben ser aprobados por el Supervisor de primer nivel y el Responsable del componente social y fortalecimiento institucional del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM.

4. Si el Contratista no proporciona los Planos finales y/o los Manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas, o no son aprobados por el Supervisor de primer nivel o el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, el Contratante retendrá la suma estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato o aplicará la multa respectiva.

III.1.55. Comisión Receptora y liquidadora 1. La Comisión receptora y liquidadora estará integrada por tres personas.

2. La Comisión Receptora y Liquidadora deberá elaborar el Acta de Recepción dentro de los diez

(10) días hábiles siguientes a la fecha de nombramiento de la comisión si ésta comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el Acta de Recepción Final de los mismos y en caso contrario hará constar en el acta. a. Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. b. El tiempo a emplearse c. Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede

conceder tiempo adicional para ejecutarlo.

de 163

Al recibirse el aviso por escrito del Residente de Obras de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora y Liquidadora, los cuales serán certificados por el Supervisor de primer nivel y validados por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión FCAS - ADIMAM, ésta dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, y de ser así suscribirá el acta de recepción Final correspondiente.

III.1.56. Liquidación Final 1. Inmediatamente después que las obras hayan sido recibidas, la Comisión Receptora y liquidadora

en un plazo de hasta diez (10) días hábiles siguientes procederá a efectuar la liquidación del Contrato y establecerá el importe de los pagos que deben hacerse al Contratista.

2. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, la Comisión Receptora y Liquidadora deberá emitir dentro de veinte (20) días naturales una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y este aún no fuera satisfactorio a juicio de la Comisión Receptora y Liquidadora, ésta decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

3. Realizada la Liquidación se debe otorgar finiquito reciproco entre las partes, que los libera de sus obligaciones, excepto, para el Contratista, de la Conservación de obra y/o de la calidad o del funcionamiento.

III.1.57. Terminación Anticipada del Contrato

1. El Contratante o el Contratista podrán terminar unilateralmente el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. Se deberá informar y justificar al FCAS esta decisión por parte del Contratante y obtener su no objeción a la misma.

2. Se entenderá como incumplimiento fundamental toda acción u omisión deliberada que determine evidentemente la suspensión o paralización en el desarrollo de las obras; toda acción u omisión que notoriamente intente sorprender la buena fe de la otra parte; toda acción que desvíe el destino o el uso pactado de las cantidades de pago recibidas; o la falta de pago en el plazo establecido. Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes: a. el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días cuando el Cronograma vigente no

prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el supervisor de primer nivel y/o avalado por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM; se cataloga como suspensión el retiro del recurso humano por parte del contratista del cien por ciento (100%) al cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en la integración de costos unitarios del renglón o renglones que se estén ejecutando.

de 163

b. el Supervisor de primer nivel, con la autorización del Contratante, ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los sesenta (60) días siguientes.

c. el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades.

d. el Contratante no efectúa al Contratista un pago de un Acta de Obra certificada por el Supervisor de primer nivel, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de emisión de la misma por parte del Contratante.

e. el Supervisor de primer nivel o el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM le notifica al Contratista que de no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Contratante en la notificación.

f. el Contratista no mantiene o no constituye las Fianzas y Seguros que sean exigidos en el Contrato.

g. el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato.

h. si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y Corrupción, que se indican en la 0.

i. Si el Contratista tiene un atraso del veinte por ciento (20%) en relación con el cronograma aprobado evaluado quincenalmente mediante los informes de seguimiento del Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS del Contratante y/o del Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, siempre que este atraso sea injustificado y/o no este respaldado con la documentación pertinente.

j. Si la calidad de los trabajos no cumple con la establecida en las especificaciones técnicas y el Contratista se niega a sustituirlos.

k. Si en el plazo máximo de un mes el Contratista no ha iniciado la ejecución del contrato. 3. Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Supervisor de primer nivel y al

Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas anteriormente, el DIRECTOR del programa deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

4. No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento de forma unilateral cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos porque pueda ocasionarse grave daño o perjuicio al Estado, o porque no es posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

de 163

5. Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. Esta situación deberá informarse detalladamente al FCAS.

6. Si el caso fuere que quien da por finalizado el plazo del contrato es el Contratista, deberá sujetarse a cualesquiera de dos procedimientos: a) Al procedimiento administrativo por medio del cual incondicionalmente quedará sometido al período de tiempo y procedimiento que decida el Contratante para la recepción de la obra terminada, así como para la verificación fiscalizada de la inversión económica realizada en la ejecución de las obras y el establecimiento, forma, procedimiento, monto y temporalidad de cualquier cantidad que se deba reintegrar a la Parte Contratante. La verificación correrá por cuenta de una comisión paritaria integrada por el número de miembros que decida la Contratante para el efecto; o, b) Acudir a la vía del Arbitraje sometiéndose a las disposiciones de la ley, lo cual deberá ocurrir inmediatamente que la parte que dio por vencido anticipadamente el plazo lo haya comunicado por escrito, y en su defecto cuando de hecho existan evidentes razones que confirman que el plazo se dio por vencido en forma anticipada. Si por el contrario el plazo fue dado por vencido en forma anticipada por parte de la Contratante, es de su cuenta hacerlo del conocimiento de la otra parte previo establecimiento del estado de ejecución de la obra, el avance de la misma en relación con las cantidades pagadas, y la calidad de los materiales utilizados en la obra que se reciba, sin que sea necesario justificar la razón en que se haya fundamentado para haber dado por vencido el plazo. Si con motivo de la terminación anticipada del plazo a que se refiere el presente apartado, se derivan daños o perjuicios causados a la Contratante, el Contratista no podrá retirar del proyecto su equipo hasta que dicha situación no se haya solventado.

III.1.58. Fraude y corrupción 1. Todos los beneficiarios de la subvención, entidades ejecutoras y contratistas, al igual que todas

las firmas, entidades o personas Oferentes por participar o participando en proyectos financiados por los fondos incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben observar los más altos niveles éticos y denunciar, todo acto sospechoso de fraude del cual tengan conocimiento o sea informado durante el proceso de selección; las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv) colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas, ni limitativas y en ese sentido su mención no impide la existencia de otras formas cuya práctica igualmente no es permitida y será denunciada. a. “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las

acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes;

de 163

b. “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes;

c. “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; y

d. “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito.

e. “Cohecho Pasivo”: El funcionario o empleado que solicite intencionalmente o acepte, directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o presente, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de que dicho funcionario o empleado realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

f. “Cohecho activo”: Cualquier persona, que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario o empleado cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o presente promesa, o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

g. “Cohecho activo transnacional”: Cualquier persona sujeta a la jurisdicción guatemalteca que ofrezca dádiva o presente, prometa u otorgue cualquier ventaja pecuniaria o de otra índole, directa o indirectamente a funcionario de otro Estado u organización internacional, para ese funcionario o para otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de sus funciones para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida de naturaleza económica o comercial.

7. Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto

financiado por el FCAS éste podrá: a. Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato

adjudicado para la adquisición de bienes financiado por el FCAS; b. Suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación para el proyecto; c. Cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación relacionada

inequívocamente con el contrato vinculado.

8. El FCAS establece las siguientes políticas básicas: a. El Beneficiario exigirá tanto a su plantilla como los organismos ejecutores, contratistas y a

todas las firmas, entidades o personas por participar o participando en proyecto financiados con los fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para otros, ningún regalo, remuneración, compensación o beneficio de ningún tipo, ya que podría ser interpretado como un acto/práctica de corrupción.

b. El Beneficiario deberá mantener al FCAS informado sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir en el transcurso de las operaciones con respecto al uso inadecuado de los fondos.

de 163

c. El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva el derecho de efectuar auditorías, incluidas las auditorías documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos por parte del Beneficiario, así como todos los ejecutores, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos españoles. Además, deberán autorizar explícitamente a las autoridades españolas para realizar controles e inspecciones in situ.

9. Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio o cotizatorio, mencionados antes, deberán observar lo dispuesto en la legislación Guatemalteca sobre seguimiento, control y normas de fraude y corrupción en contratos, incluyendo lo relacionado con el esquema de veedurías, para lo cual deberán proporcionar la información necesaria para el adecuado ejercicio de estas actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas corruptivas o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a la legislación Guatemalteca y por las entidades encargadas correspondientes. Cualquier evento de esta naturaleza debe ser informado al FCAS por el Beneficiario.

10. Los Oferentes, proveedores, contratistas, consultores y concesionarios deberán declarar y garantizar:

a. Que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuestas en

los apartados 1 y 2 anteriores y se obligan a observar las normas pertinentes; b. Que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y corrupción descritas ni han sido

declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción, bajo las leyes Guatemaltecas, la legislación de su país de origen, ni se encuentran en ninguna lista de firmas inhabilitadas por instituciones financieras internacionales, organismos multilaterales de desarrollo y otros organismos internacionales (ejemplo Naciones Unidas y Unión Europea);

c. Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

d. Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de Licitación se haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula.

e. Que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato.

III.1.59. Pagos Posteriores a la Terminación del Contrato 1. Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Contratante deberá

emitir un Acta en la que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales entregados al Contratante por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión

de 163

de dicha Acta, menos los pagos por estimaciones de trabajos realizados, y menos el porcentaje estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, que se aplicará al valor de los trabajos realizados de unidades no terminadas. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. Esta situación será informada al FCAS al que también se remitirá copia del Acta.

2. Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental

del Contrato por el Contratante, el Supervisor de primer nivel en conjunto con el contratante deberá emitir un Acta avalada por el Supervisor de segundo nivel del equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicha Acta. El FCAS debe estar informado previamente de esta situación.

III.1.60. Derechos de propiedad Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos auxiliares, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. III.1.61. Liberación de Cumplimiento Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guerra, o por un evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista (caso fortuito o de fuerza mayor), el Contratante deberá certificar la imposibilidad del cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En este caso, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. De lo anterior se enviará información al FCAS. III.1.62. Verificaciones y controles por el FCAS. El Contratista consentirá que el FCAS, así como las personas designadas por ellos, pueda realizar inspecciones y controles a las Obras sobre los procesos de construcción, documentos y programas de avance, tanto en las instalaciones del Contratista o sus subcontratistas, así como en el sitio de obras. También a efectuar una Auditoría completa en caso necesario a las cuentas y documentos contables y cualquier otro documento relacionado con el proyecto, hasta el final de un periodo de diez (10) años después de terminado el proyecto. Para el efecto de los anteriores controles, el Contratista deberá otorgar todas las facilidades y conservar la información completa durante el periodo de tiempo indicado.

de 163

III.1.63. Modificaciones al Contrato Cualquier modificación al Contrato requerirá la no objeción previa del Contratante y del DFCAS. III.1.64. Visibilidad 1. El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de la

financiación a cargo del FCAS. Dentro de las políticas de visibilidad para los proyectos se contempla basados en las políticas de visibilidad de ADIMAM ver ANEXO 5. MANUAL DE VISIBILIDAD, ANEXO 7. ADHESIVO CONEXIÓN PREDIAL, ANEXO 8. VISIBILIDAD EN DOCUMENTOS, El Proyecto deberá realizarse en condiciones que permitan, en cualquier momento, la máxima visibilidad del aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Contratante. Para ello, el Proyecto realizará acciones para evitar que pueda establecerse una confusión entre el presente Proyecto y acciones financiadas por otros organismos internacionales y/u otros donantes, con el fin de asegurar la transparencia necesaria de la contribución de la AECID a través del FCAS.

2. El Contratante asegurará que los contratistas apliquen estrictamente las disposiciones del Plan de Visibilidad y Comunicación aprobado por la AECID o su representante. El Contratista asegurará que él y los sub-contratistas, apliquen estrictamente las disposiciones del Plan de Visibilidad y Comunicación aprobadas por el FCAS o su Representante.

3. El Plan de Visibilidad y Comunicación incluye las acciones que el programa pretende realizar para lograr el objetivo de comunicar y divulgar entre los beneficiarios finales y la población en general sobre los aportes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Contratante para la realización del Proyecto. Entre estas acciones destacan:

a. Acciones de relaciones públicas y de publicidad para valorizar y dar a conocer el Proyecto

(folletos, artículos y reportajes, visitas, conferencias, seminarios y materiales de promoción, etc.). En particular, el Contratante mencionará la acción y el aporte financiero de la AECID en la información dirigida a los beneficiarios finales de la acción, en sus actividades de comunicación, promoción, ejecución e informes internos, manuales y en los posibles contactos con los medios de comunicación.

b. Realización y participación en eventos, ferias, encuentros, etc. relacionados directamente con los objetivos del Proyecto. El Contratante invitará a la OTC de la AECID a cuantos eventos de visibilidad se puedan desarrollar.

c. Toda comunicación o publicación del Contratante sobre el Proyecto o sus acciones, incluso

en una conferencia o un seminario, deberá mencionar que aquella ha recibido apoyo financiero de la Cooperación Española. Toda publicación del Contratante, cualesquiera que

de 163

sean su forma y soporte, incluido Internet, deberá llevar la mención siguiente: «Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario y en ningún modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Cooperación Española.»

d. El Contratante deberá garantizar la incorporación de forma visible en todas las actuaciones derivadas del Proyecto subvencionado (oficinas, obras, equipos, vehículos, placas, vallas, letreros, carteles in situ, documentos, publicaciones, material de difusión, publicidad, etc.) del logotipo oficial de la Cooperación Española consistente en una letra C de color rojo, en cuya interior figura una viñeta de color amarillo, el escudo de España, el logotipo de fondo de cooperación para agua y saneamiento en letras color azul, las iniciales del programa en mayúscula color azul, el logotipo en color azul y blanco, representado por una gota de agua, el logotipo de la ADIMAM, todo ello en formato duradero y material resistente, para la debida difusión del origen de los fondos aportados al Proyecto.

e. El Contratante autoriza a la AECID, a publicar su nombre y dirección, el título del Proyecto y sus objetivos, así como la cuantía aprobada para su ejecución.

f. Todas las demás acciones de visibilidad y comunicación que el Contratante contemple

realizar durante la ejecución del Proyecto. 4. Cuando el Contratante incluya su propio logotipo, o el de otros co-financiadores, el del

«Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, AECID» deberá figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad. Estas cláusulas se aplicarán especialmente con ocasión de manifestaciones, eventos y actos públicos organizados en el marco de la ejecución del Proyecto, así como en la elaboración de todo documento público u oficial relativo al mismo. Todas esas acciones serán concertadas en estrecha colaboración con la AECID o su representante desde el comienzo de la ejecución del Proyecto.

RECOMENDACIONES PARA CARTELES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 1. Las acciones relacionadas con infraestructuras que financia la AECID/FCAS deben identificarse

como tales por medio de carteles o en los que se describa la acción. Esos paneles deben ser claramente visibles, de modo que las personas que pasen cerca de ellos puedan leer y conocer la naturaleza de la acción. Los paneles deben levantarse junto a vías de acceso al lugar donde se lleve a cabo la acción y deben mantenerse allí desde el inicio de la acción hasta seis meses después de su finalización.

2. La forma, el tamaño y las dimensiones de los paneles varían en función del volumen de

información que deba transmitirse, así como de si se pretende que el panel sea movible o fijo. En cualquier caso debe ser de formato duradero y material resistente.

de 163

3. La marca de la AECID/FCAS deberá colocarse en la esquina inferior izquierda, y la de los socios en la esquina inferior derecha. Encima del logotipo de la AECID, aparecerá el nombre completo desarrollado (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) así como la página web www.aecid.es. El nombre de la empresa adjudicataria aparecerá en el texto informativo de la obra. Se le proporcionará al adjudicatario el Modelo Panel.

III.2. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

F. DISPOSICIONES GENERALES

III.1.1. (b) El Administrador es: Licda. Marcia Maldonado

III.1.1. (e) El Beneficiario de la Subvención es Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense.

III.1.1. (g) El Contratante es Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense -ADIMAM-.

III.1.1. (h) El Contratista es XXXXXXxxxxxxxxxx

III.1.1. (j) El Responsable de la unidad de infraestructura es: Ing. Ardany Joel Hernández Rivas.

III.1.1. (o) El Director es: Ing. Ediberto E. Fuentes Velásquez.

III.1.1. (v) La Fecha de Inicio es: Un día después de consignada el Acta de Inicio.

III.1.1. (x) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad del contrato es: El tiempo propuesto por el Contratista contado a partir del día posterior de emitida el Acta de Inicio. Las secciones del contrato con fechas de terminación distintas a las de la totalidad del mismo son: Listar las secciones y las fechas de terminación

III.1.1. (y) El Gerente General es: Lic. Omar Isaí Barrios.

III.1.1. (dd) CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOTE NÚMERO 12.

DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROGRAMA FCAS – ADIMAM, PROGRAMA GTM

014 B


de 163



2. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón Pin Pin, Aldea las

Majadas, Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala.

III.1.1. (mm) El precio inicial de Contrato es: El que se determine de acuerdo al Oferente adjudicado.

III.1.1. (nn) El Sitio de las Obras está ubicado en:

Cantón San Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala

Cantón Pin Pin, Aldea las Majadas, Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala

III.1.1. (pp) El Supervisor es: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Listar los supervisores que intervendrán En todas las fases además se realizará supervisión por el Equipo de Gestión del programa FCAS - ADIMAM y la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, utilizando los manuales respectivos.

III.1.1. (qq) El supervisor de segundo nivel del equipo de gestión es: XXXXXX XXXXXX XXXXX

III.1.2. Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Fianza de conservación de obra Fianza de saldos deudores Pólizas de seguro requeridas No Objeciones por parte de AECID Todo lo inherente al desarrollo del contrato.

III.1.9. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas es: Veinte por ciento (20 %) El detalle de los subcontratos es el siguiente: Liste el nombre y demás información de los subcontratistas.

III.1.10. Lista de Otros Contratistas: Listar los nombres de los otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante, así como las fechas en las que intervendrán y el detalle de las instalaciones y servicios que se les deberá proporcionar y demás limitaciones.

de 163

III.1.11. Lista del Personal Clave del Contratista (Director, Residente, Logísta) El personal clave del Contratista es: Listar los nombres del personal clave y su función.

III.1.14. Las coberturas mínimas de seguros serán: (a) para pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales: cien por ciento (100%) (b) para pérdida o daños a los equipos: ochenta por ciento (80%)

(c) para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, incluyendo a la de terceros: cien por

ciento (100%) (d) accidentes, lesiones personales, desmembración accidental, o muerte

incluyendo a empleados del Contratista y terceros: (i) de los empleados del Contratista: Q100,000.00 (ii) daños a terceros: Q50,000.00

4. Los siguientes eventos que el Contratista debe cubrir mediante la contratación de seguro o seguros, los cuales serán emitidos por Aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el país, deberán cubrir como mínimo lo siguiente:

a. Seguros de incendio y líneas aliadas, protección por incendio y rayo, además de riesgos derivados de eventos de la naturaleza como terremoto, erupción volcánica, caída de ceniza volcánica, huracanes, granizo, vientos tempestuosos e inundaciones y otros daños provocados por la intervención de terceras personas;

b. Seguros de todo riesgo para construcción, cuya cobertura será de acuerdo a las necesidades y naturaleza de la Obra.

III.1.15. Los análisis de riesgos de los sitios de proyectos en obras de inversión pública son: Análisis de gestión de riesgo (AGRIP) de acuerdo a la guía de SEGEPLAN2014.

III.1.22. La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): Definir de común acuerdo el equipo de gestión del programa FCAS - ADIMAM, la municipalidad correspondiente y el contratista después de la firma del contrato.

III.1.26.3. Los honorarios pagaderos al Mediador serán un mil doscientos quetzales (Q.1, 200.00) por día y los gastos reembolsables serán los de hospedaje, alimentación y gastos de viaje.

III.1.26.4. El lugar de arbitraje será: Ciudad de Guatemala, Guatemala

III.1.27.1. El Mediador es:

de 163

Profesional determinado mediante un listado de profesionales de la ingeniería civil y sanitaria proporcionado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala preferentemente con experiencia y/o especialidad en resolución de conflictos. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta deberá manifestarlo en la Oferta junto con su propuesta, si el Contratante no está en acuerdo, el Mediador deberá de ser asignado por Colegio de Ingenieros de Guatemala a solicitud del Contratante.

G. CONTROL DE PLAZOS

III.1.28.1. El Contratista presentará un Cronograma para la aprobación del Contratante, dentro de veinticinco (25) días a partir de la fecha de emisión de la notificación de adjudicación, emitida por el Director del Programa.

III.1.28.3. El plazo máximo entre cada actualización del Cronograma será de 30 días. El monto que será retenido por la presentación retrasada del Cronograma actualizado será el diez por ciento (10%) del pago parcial correspondiente al avance físico del período.

H. CONTROL DE CALIDAD

III.1.34.2. El Período de Responsabilidad por Defectos es: Dieciocho (18) meses, de acuerdo a la fianza de Conservación de Obra.

I. CONTROL DE COSTOS

III.1.42.1. Un pago en concepto de Anticipo del veinte por ciento (20.00%) del valor del contrato, previo a la emisión del acta de Inicio.

III.1.43.1. Se harán pagos parciales al Contratista a cuenta del contrato contra estimaciones de trabajo ejecutado, de acuerdo a estimaciones y medidas revisadas y aceptadas por el Equipo de Gestión del programa financiado por el FCAS, mediante informe respectivo y suscripción de acta del supervisor de primer nivel, las que se efectuarán cuando por lo menos se haya alcanzado el treinta por ciento (30.00%), sesenta por ciento (60.00%), y noventa por ciento (90.00%) del avance. Los pagos serán ajustados para deducir el pago de anticipo. Así también el Contratante retendrá de cada pago al Contratista un cinco por ciento (5%) y el pago del último diez por ciento (10%) de avance físico, en concepto de garantizar la buena ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas.

de 163

Cuando las obras estén totalmente terminadas y la Comisión Receptora haya emitido el acta de recepción de las obras, se le pagara al Contratista la mitad del cinco por ciento (5%) retenido en cada estimación de pago; la otra mitad y el diez por ciento (10%) del monto del contrato (último pago) menos los descuentos pertinentes, se pagarán cuando se realice la liquidación y el Supervisor de primer nivel, haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista han sido corregidos.

III.1.46.2. El Contratista emitirá su Factura Electrónica en Línea FEL, a nombre de:

ADIMAM; NIT 1970957-9

III.1.47. El Contrato no está sujeto a ajuste de precios.

III.1.48.1 La proporción que se retendrá de los pagos es: el cinco por ciento (5%) de cada pago de las Estimaciones de Trabajo

III.1.50.1. La Fianza de Cumplimiento por: veinte por ciento (20.00%) del monto total del contrato, a entregarse junto con el contrato firmado.

III.1.50.2. La Fianza de Anticipo por: el cien por ciento (100.00%) del valor del Anticipo y deberá entregarse previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo.

III.1.50.3. La Fianza de Conservación de Obra por: quince por ciento (15.00%) del valor original del contrato, a entregarse como Como requisito previo a la liquidación de lo contratado.

III.1.50.5. La Fianza de Saldos deudores por: cinco por ciento (5.00%) del valor original del contrato, a entregarse Como requisito previo a la recepción del Contrato por medio del Acta de recepción.

J. FINALIZACION DEL CONTRATO

III.1.54.1. El Contratista deberá entregar: Planos finales.

III.1.54.2. La primera versión de Planos finales deberá entregarse a más tardar quince (15) días antes de la finalización de las obras establecidas en contrato o en su defecto al haber alcanzado el 90.00% de avance físico de la obra. La segunda versión que corresponde a los planos finales corregidos, observando que los planos deberán estar aprobados por el supervisor de primer nivel y el supervisor de segundo nivel, los planos deben entregarse por el contratista, conjuntamente con el aviso escrito de que la obra está terminada. La presentación de los planos y el aviso servirán de base para la respectiva inspección del proyecto y recepción final. El no cumplir con lo establecido en este inciso será motivo relevante para la no recepción del proyecto y se aplicará la multa por retraso en entrega del proyecto. Los planos que se generen por el pago del renglón de replanteo topográfico y renglón de diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable,

de 163

deben ser entregados, veinte días (20), después de levantada el acta de inicio, si el contratista no presenta los documentos de estos renglones y los planos antes de la fecha máxima de presentación, se podrá aplicar una multa del cero punto tres por ciento (0.3%)

III.1.54.3. Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse cuando el avance de la obra, llegue al 90.00% de avance físico o a más tardar veinte (20) días antes de la fecha de finalización de la obra establecida en contrato, los cuales deben estar aprobados por la unidad del componente social, antes de la fecha de finalización del contrato,

III.1.54.4. La suma de la multa que se le impondrá al Contratista por no cumplir con la presentación de los Planos finales en la fecha máxima establecida, se aplicará por cada día de retraso de la fecha de terminación de obra con respecto de la fecha prevista de terminación, el contratista deberá indemnizar al contratante por daños y perjuicios, pudiéndose deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al contratista, con el pago de una multa por cada día de retraso. Para los primeros treinta (30) días calendario de atraso, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado; cuando el atraso sea de más de treinta (30) días calendario hasta sesenta (60) días calendario, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado para los primeros treinta días calendario y del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso después de los treinta (30) días; cuando el atraso sea de más de sesenta (60) días calendario hasta noventa (90) días calendario, se aplicará una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor contratado para los primeros treinta días calendario, del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso después de los treinta (30) días y del cero punto tres por ciento (0.3%) por cada día de atraso después de los sesenta (60) días calendario; La suma que se retendrá de los pagos que se le adeuden al Contratista. Por no cumplir con la entrega de los Manuales de operación y mantenimiento, se aplicará la misma multa que corresponde a la elaboración de planos finales.

III.1.57.2.g El número máximo de días es noventa (90) días, después de transcurrido dicho término de días se procederá a ejecutar las fianzas correspondientes y a terminar unilateralmente el Contrato.

III.1.59.1. El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es: cincuenta por ciento (50%)

de 163

SECCIÓN IV

ESPECIFICACIONES GENERALES, Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO.

Para la construcción de estos proyectos deberá apegarse a las ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISPOSICIONES ESPECIALES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO y planos proporcionados. El Fondo de Cooperación de Agua y saneamiento FCAS, promueve el uso del sistema métrico decimal, lo cual debe verse reflejado en todos los documentos de soporte generados para el proyecto y en los documentos modificatorios que se puedan generar. Para verificar las especificaciones generales, ver: ANEXO 4. Especificaciones técnicas, San Antonio Sujchay. ANEXO 4. Especificaciones técnicas, Pin Pin

de 163

SECCIÓN V

PLANOS

Se cuenta con los siguientes planos, los cuales se adjuntan en formato electrónico en el sitio www.guatecompras.gt, en el Número de Operación Guatecompras 11939524





Los planos se encuentran en ANEXO 1. PLANOS SAN ANTONIO SUJCHAY Los planos se encuentran en ANEXO 1. PLANOS PIN PIN

de 163

SECCION VI

CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES

El proporcionar los renglones de trabajo no exime al Oferente de realizar su propia cuantificación en base a planos, especificaciones técnicas, mejoras a la Oferta, lo detectado en las visitas de campo y toda la información referencial facilitada por el Contratante: Los objetivos del Cuadro de Cantidades son: (a) proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de las Obras que deberán realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precisión, y (b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con renglones con precios, para ser utilizados en la valoración periódica de las Obras ejecutadas. Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras se encuentran desglosadas en los renglones con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras en distintos sitios o en circunstancias diferentes que puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. A continuación, se presentan los cuadros de cantidades por renglón de trabajo,





SECTOR 1

2.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 1 1 Unidad 3.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 2 1 Unidad 4.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 3 + REUNIDORA DE CAUDALES 1 Unidad 5.00 CAPTACIÓN No. 4 + REUNIDORA DE CAUDALES 1 Unidad 6.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 5 1 Unidad

7.00 CUNETA DE CONCRETO PARA LOS CINCO NACIMIENTOS SECTOR 1

50 m

8.00 CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS CINCO NACIMIENTOS SECTOR 1

120 m

9.00 MURO DE PROTECCIÓN CAPTACIÓN 4, SECTOR 1 1 Unidad

de 163

10.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 1

1,252.38 m

11.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR 1

71.70 m

12.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/4" DE 160 PSI, SECTOR 1

35.82 m

13.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/2" DE 160 PSI, SECTOR 1

140.46 m

14.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 2" DE 160 PSI, SECTOR 1

916.44 m

15.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN HG Ø 3/4" TIPO LIVIANO, SECTOR 1

100.08 m

16.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN HG Ø 1" TIPO LIVIANO, SECTOR 1

98.28 m

17.00

VÁLVULA DE AIRE + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR 1 5.00 Unidad

18.00

VÁLVULA DE LIMPIEZA + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR 1

4.00 Unidad

19.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C (DOS TUBOS), SECTOR 1 1.00 Unidad

20.00

PASO AÉREO DE 30.00m, SECTOR 1 1.00 Unidad

21.00

PASO AÉREO DE 22.00 m, SECTOR 1 1.00 Unidad

22.00

PRUEBA DE VALOR SOPORTE AASHTO T-296 (PREDIO DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1)

1.00 Unidad

23.00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 60 m³ 1 Unidad

24.00

DEMOLICIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1 1.00 Unidad

25.00


26.00


27.00


1.00 Unidad

28.00

MURO DE CIRCULACIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, SECTOR 1 30.55 m

29.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 1

1,812.96 m

30.00


1,494.30 m

31.00


738.48 m

32.00


956.94 m

de 163

33.00


197.64 m

34.00


166.74 m

35.00

PASO AEREO DE 30.00m. DOS TUBERIAS, SECTOR 1 1 Unidad

36.00

ANCLAJE PARA TUBERIA H.G. SECTOR 1 56 Unidad

37.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C UN TUBO, SECTOR 1 2 Unidad

38.00

VÁLVULA DE CONTROL + CAJA CONCRETO ARMADO, SECTOR 1 6 Unidad

39.00


13.00 Unidad

40.00


SECTOR 2

41.00


42.00


43.00


44.00

CUNETA DE CONCRETO PARA LOS TRES NACIMIENTOS SECTOR 2

45.00 m

45.00

CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS TRES NACIMIENTOS, SECTOR 2

80.00 Unidad

46.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 2 610.86 m

47.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR 2 815.10 m

48.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/2" DE 160 PSI, SECTOR 2 140.34 m

49.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ + DISTRIBUIDORA CON DOS SALIDAS SECTOR 2

1.00 Unidad

50.00

MEJORAS TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 20.00 m³ EXISTENTE, SECTOR 2

1.00 Unidad

51.00


52.00


53.00


1.00 Unidad

54.00

MURO DE CIRCULACIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2 120.00 m

de 163

55.00


1.00 Unidad

56.00


57.00


58.00


59.00


60.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR 2 678.00 m

61.00


62.00

ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA (PARA LOS 8 NACIMIENTOS) 16.00 Unidad


63.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN SIEMBRA DE ARBOLITOS 1650.00 Unidad


64.00


65.00


66.00

VISIBILIDAD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (PREDIOS DE TANQUE Y MUROS DE CIRCULACIÓN SECTOR 1 Y 2)

2.00 Unidad

67.00



68.00

PLANOS DE LINEA ROJA (mas 4 copias) 47.00 Unidad

69.00

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACITACIONES A COMUNITARIOS

12.00 Unidad


SECTOR 1


205 Unidad

TRAMPA DE GRASAS 71.00 PISO DE CAJA, SECTOR 1 205 Unidad 72.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR 1 205 Unidad 73.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR 1 205 Unidad 74.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR 1 205 Unidad 75.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR 1 205.00 Unidad

SECTOR 2

de 163


24 Unidad

TRAMPA DE GRASAS 77.00 PISO DE CAJA, SECTOR 2 24 Unidad 78.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR 2 24 Unidad 79.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR 2 24 Unidad 80.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR 2 24 Unidad 81.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR 2 24.00 Unidad

2. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTÓN PIN PIN, ALDEA LAS MAJADAS, MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, GUATEMALA.




SECTOR ALTO

2.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 1 1.00 Unidad 3.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 2 1.00 Unidad 4.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 3 1.00 Unidad 5.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 4 1.00 Unidad 6.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 5 1.00 Unidad 7.00 MEJORAS CAPTACIÓN No. 6 1.00 Unidad 8.00 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 7 1.00 Unidad 9.00 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 9 1.00 Unidad

10.00

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 10 1.00 Unidad

11.00


12.00


13.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ (4 ENTRADAS) SECTOR ALTO

1.00 Unidad

14.00


15.00

CUNETA DE CONCRETO PARA LOS DOCE NACIMIENTOS SECTOR ALTO

71.16 M

16.00

CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS DOCE NACIMIENTOS SECTOR ALTO

884.53 M

de 163

17.00

MURO-CUNETA DE PROTECCIÓN 1.00 Unidad

18.00

VÁLVULA DE AIRE + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR ALTO

6.00 Unidad

19.00

VÁLVULA DE LIMPIEZA + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR ALTO

7.00 Unidad

20.00

PASO DE ZANJÓN TIPO A (TERRENO SUAVE), SECTOR ALTO 2.00 Unidad

21.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ (3 ENTRADAS) SECTOR ALTO

2.00 Unidad

22.00

MEJORA PASO AÉREO DE 22.00m, SECTOR ALTO (E-76 Y E-425)

2.00 Unidad

23.00

MEJORA PASO AÉREO DE 15.00m (E-89), SECTOR ALTO 1.00 Unidad

24.00

MEJORAS PASO AÉREO DE 12.00m (E-95, E-102, E-121), SECTOR ALTO

3.00 Unidad

25.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR ALTO

2,035.00 M

26.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR ALTO 587.00 M

27.00


291.00 M

28.00


183.00 M

29.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 2" DE 160 PSI, SECTOR ALTO 28.00 M

30.00


346.00 M

31.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3" DE 160 PSI, SECTOR ALTO 1,440.00 M

32.00

MEJORAS TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 50.00 m³ EXISTENTE (E-145), SECTOR ALTO

1.00 Unidad

33.00


1.00 Unidad

34.00


1.00 Unidad

35.00


1.00 Unidad

36.00

DEMOLICIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (EN E-144) SECTOR ALTO

1.00 Unidad

37.00

PRUEBA DE VALOR SOPORTE AASHTO T-296 (PREDIO E-144) SECTOR ALTO

1.00 Unidad

38.00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 15 m³ (E-144), SECTOR ALTO

1.00 Unidad

39.00

CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES DOS SALIDAS SECTOR ALTO

1.00 Unidad

de 163

40.00


1.00 Unidad

41.00


1.00 Unidad

42.00


1.00 Unidad

43.00


45.00 M

44.00


35.00 M

45.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR ALTO

6,017.00 M

46.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR ALTO 3,286.00 M

47.00


1,309.00 M

48.00


409.00 M

49.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 2" DE 160 PSI, SECTOR ALTO 1,606.00 M

50.00

RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PVC 6.00 M

51.00

INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL, SECTOR ALTO 3.00 Unidad

52.00

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN + CAJA DE CONCRETO ARMADO, SECTOR ALTO

35.00 Unidad

53.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C (6.00 m), SECTOR ALTO 1.00 Unidad

54.00

VÁLVULA DE CONTROL + CAJA CONCRETO ARMADO, SECTOR ALTO

3.00 Unidad

55.00

CONEXIÓN DOMICILIAR (CON CONTADOR), SECTOR ALTO 222.00 Unidad

SECTOR BAJO

56.00

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN No. 11 1.00 Unidad

57.00


58.00


59.00


60.00


61.00


de 163

62.00


63.00

CUNETA DE CONCRETO PARA LOS SIETE NACIMIENTOS SECTOR BAJO

32.50 M

64.00

CIRCULACIÓN CON POSTE BROTÓN PARA LOS SIETE NACIMIENTOS SECTOR BAJO

442.00 M

65.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C (12.00 m), SECTOR BAJO 3.00 Unidad

66.00

ANCLAJE PARA TUBERIA HG, SECTOR BAJO 4.00 Unidad

67.00

PASO DE ZANJÓN TIPO E , SECTOR BAJO 1.00 Unidad

68.00

CAJA REUNIDORA DE CAUDALES DE 1.00 m³ SECTOR BAJO 1.00 Unidad

69.00

PASO AEREO DE 12.00m, SECTOR BAJO 1.00 Unidad

70.00

MEJORA PASO AÉREO DE 13.00m, SECTOR BAJO 3.00 Unidad

71.00

PASO DE ZANJÓN TIPO C (6.00 m), SECTOR BAJO 2.00 Unidad

72.00

MEJORA PASO AÉREO DE 18.00m, SECTOR BAJO 4.00 Unidad

73.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR BAJO

47.00 M

74.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR BAJO 767.00 M

75.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN PVC Ø 1 1/2" DE 160 PSI, SECTOR BAJO

1,685.00 M

76.00

TUBERÍA CONDUCCIÓN HG Ø 1 1/2" TIPO LIVIANO, SECTOR BAJO

12.00 M

77.00

VÁLVULA DE AIRE + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR BAJO

3.00 Unidad

78.00

VÁLVULA DE LIMPIEZA + CAJA DE CONCRETO CICLÓPEO, SECTOR BAJO

4.00 Unidad

79.00

DEMOLICIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (EN E-283) SECTOR BAJO

1.00 Unidad

80.00

PRUEBA DE VALOR SOPORTE AASHTO T-296 (PREDIO E-283) SECTOR BAJO

1.00 Unidad

81.00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 20 m³ (E-283), SECTOR BAJO

1.00 Unidad

82.00

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CLORADOR (E-283), SECTOR BAJO

1.00 Unidad

83.00

CLORADOR DE TERMO E INSTALACIÓN (E-283), SECTOR BAJO

1.00 Unidad

84.00

DOTACIÓN DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO (225 U) Y KIT DE PRUEBAS (E-283), SECTOR BAJO

1.00 Unidad

de 163

85.00

MURO DE CIRCULACIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN (E-283), SECTOR BAJO

41.66 Unidad

86.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 3/4" DE 250 PSI, SECTOR BAJO

1,665.00 M

87.00

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN PVC Ø 1" DE 160 PSI, SECTOR BAJO 798.00 M

88.00


369.00 M

89.00


554.00 M

90.00

VÁLVULA DE CONTROL + CAJA CONCRETO ARMADO, SECTOR BAJO

1.00 Unidad

91.00

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN + CAJA DE CONCRETO ARMADO, SECTOR BAJO

6.00 Unidad

92.00

MEJORA PASO AÉREO DE 30.00m, SECTOR BAJO (E-315 Y E-316)

1.00 Unidad

93.00

CONEXIÓN DOMICILIAR (CON CONTADOR), SECTOR BAJO 72.00 Unidad

94.00

ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA (PARA LOS 19 NACIMIENTOS DE LOS DOS SECTORES)

31.00 Unidad


95.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN SIEMBRA DE ARBOLITOS 1,650.00 Unidad


96.00


97.00


98.00

VISIBILIDAD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (NACIMIENTOS, PREDIOS DE TANQUE Y MUROS DE CIRCULACIÓN DE TANQUES DE AMBOS SECTORES)

22.00 Unidad

99.00



100.00 PLANOS DE LINEA ROJA (mas 4 copias) 78.00 Unidad

101.00 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACITACIONES A COMUNITARIOS

12.00 Unidad


SECTOR ALTO

102.00 CAJA COLECTORA DE AGUAS GRISES (concreto armado), SECTOR ALTO

222.00 Unidad

TRAMPA DE GRASAS DE MAMPOSTERIA (BLOCK TABIQUE), SECTOR ALTO

de 163

103.00 PISO DE CAJA, SECTOR ALTO 222.00 Unidad 104.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR ALTO 222.00 Unidad 105.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR ALTO 222.00 Unidad 106.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR ALTO 222.00 Unidad

107.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR ALTO

222.00 Unidad

SECTOR BAJO

108.00 CAJA COLECTORA DE AGUAS GRISES (concreto armado), SECTOR BAJO

72.00 Unidad

TRAMPA DE GRASAS DE MAMPOSTERIA (BLOCK TABIQUE), SECTOR BAJO

109.00 PISO DE CAJA, SECTOR BAJO 72.00 Unidad 110.00 LEVANTADO DE MUROS, SECTOR BAJO 72.00 Unidad 111.00 TAPADERA DE CONCRETO, SECTOR BAJO 72.00 Unidad 112.00 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, SECTOR BAJO 72.00 Unidad

113.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN (6.00 M TUBOS DE PVC), SECTOR BAJO

72.00 Unidad

de 163

SECCIÓN VII

FORMULARIOS Y FORMATOS

VII.1. FORMATO DE INDICE

INDICE

INCISO DESCRIPCION CATEGORIA ADJUNTADO (SI/NO/NO

APLICA)

PAGINA EN QUE SE

ENCUENTRA

II.5.6 CONTENIDO

a. Índice

b. Carta de Oferta Fundamental

c. Cuadro de cantidades estimadas de trabajo Fundamental

d. Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado (Estos deben de ser acompañados de copia digital en EXCEL para realizar la revisión)

Fundamental

e. Precios unitarios Fundamental

f. Garantía de Sostenimiento de la Oferta Fundamental

g.1 Declaración jurada del Oferente Fundamental

g.2 Declaración jurada del Oferente y personal clave propuesto

Fundamental

h.1.1 Documento Personal de Identificación (DPI) o pasaporte del propietario de la empresa

Fundamental

h.1.2 Documento Personal de Identificación (DPI) o pasaporte del Representante Legal

Fundamental

h.2 Nombramiento del representante legal debidamente registrado (si aplica)

Fundamental

h.3 Patente de Comercio de Empresa o equivalente Fundamental

h.4 Formulario del Registro Tributario Unificado (RTU) Fundamental

h.5 Estados financieros del oferente de los últimos dos (2) años

Fundamental

h.6 Formularios anuales, de los últimos dos (2) años, presentados ante la Superintendencia de Administración Tributaria o equivalente

Fundamental

h.7 Solvencia fiscal reciente o equivalente Fundamental

h.8 Documentos que evidencien y certifiquen la existencia de suficiente capital de trabajo

h.9.1. Constancia de inscripción patronal al IGSS, Fundamental

h.9.2. compromiso formal de inscripción de obra, Fundamental

de 163

h.9.3 presentar constancia del pago del IGSS, del período anterior a la fecha de presentación de la oferta, si aplica.

Fundamental

h.10 Constancia del Registro General de Adquisiciones del Estado

Fundamental

h.11 Certificación bancaria Fundamental

h.12 Certificación de estado de cuentas original

h.13 Documento vigente que compruebe la personería jurídica del Representante Legal o Mandatario de la entidad Oferente, si aplica

Fundamental

h.14 Documentos de constitución y sus modificaciones y ampliaciones debidamente registrados, si aplica

Fundamental

h.15 Patente de Sociedad, si aplica Fundamental

h.16 Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad

Fundamental

i.1 Perfil de la empresa o entidad Oferente

i.2 Monto total anual facturad por la construcción de obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años.

Fundamental

i.3 Monto total anual facturado por la construcción de obras de agua potable, realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años

Fundamental

i.4 Acreditación de Experiencia general en obras

i.5 Acreditación de Experiencia en construcción de obras de similar naturaleza y magnitud

i.6 Detalle de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual

i.7 Principales equipos de construcción que el Oferente propone

i.8 Documentos que acrediten calificaciones y experiencia del personal administrativo

i.9 Documentos que acrediten calificaciones y experiencia del personal clave

i.10 Propuestas para subcontratar componentes y comprar materiales de las Obras

j. Constancia de Visita al Sitio de las Obras Fundamental

k. Informe de la Visita al Sitio de las Obras Fundamental

l. Mejoras

m. Cronograma o Programa de inversión y ejecución Fundamental

n. Método y Plan de trabajo

o. Método y Plan de control de calidad y seguimiento

p. Método y Plan de seguridad y salud

q. Método y Plan de protección al ambiente

II.5.7. CONTRATO EN ASOCIACION

de 163

a. Los requisitos fundamentales aplicables, a cada miembro del consorcio

Fundamental

b. Carta o contrato de conformación de consorcio, si aplica Fundamental

c. Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre del APCA.

Fundamental

de 163

VII.2. CARTA DE OFERTA El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Mediador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la sub-cláusula II.9.3. Controversias de la Sección II.

____________[Lugar y fecha]

NOG: 11939524




1. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón San Antonio, Aldea Sujchay, Municipio de Tacana, departamento de San Marcos, Guatemala. Valor Q xx.xx


2. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón Pin Pin, Aldea las Majadas, Municipio

de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala. Valor Q xx.xx

Valor total Q xxx.xx

A: Asociación de desarrollo integral de municipalidades del altiplano marquense (ADIMAM) 10ma. Avenida 9-88 zona 1, San Marcos, San Marcos, Guatemala. Después de haber examinado los Documentos de Licitación relacionados, incluyendo la(s) adenda(s) ______________ [liste], ofrecemos ejecutar el contrato resultante del proceso de Contratación de la “ CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOTE NÚMERO 12.”, proceso identificado con Numero de Operación Guatecompras – NOG - 11939524 de conformidad con las Secciones III, IV, V y VI incluidas en los Documentos de Licitación

de 163

relacionados, por el Precio Inicial del Contrato de Q._________ [indique el monto en cifras], _____________ [indique el monto en letras], el cual incluye todos los impuestos de ley. El tiempo propuesto de ejecución de las obras en días calendario es: ___________________________. [indique el tiempo de ejecución en días calendario, en cifras y

letras] Nuestro número de identificación tributaria –NIT- es: ____________[indique el número de

identificación tributaria]. La base impositiva para el cálculo de los impuestos es: ____________[Insertar el porcentaje de

todos los impuestos a los que se está afecto] Entendemos que el Contrato será pagado en Quetzales. Aceptamos la designación del Mediador que ustedes propongan. [o] No aceptamos la designación del Mediador que ustedes propongan, y en su lugar proponemos que se nombre como Mediador al Ingeniero Civil_____ [indique el nombre], Colegiado numero _________ [indique el número de colegiado], cuyos honorarios diarios y datos personales se adjuntan a este formulario. Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el suministro de Fianza de Sostenimiento de la Oferta exigida en los Documentos de Licitación relacionados. Manifestamos que no presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la sub-cláusula II.4.1. y declaramos que hemos leído y aceptado todas las condiciones expresadas en la sub-cláusula II.4.2., ambas de la Sección II de los los Documentos de Licitación relacionados. Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles bajo las leyes o normativas oficiales de Guatemala, como tampoco por las leyes del país de origen nuestro o normativas oficiales en relación con la participación y la celebración de contratos, ni nos encontramos en la lista de firmas inhabilitadas por instituciones financieras internacionales.

de 163

Firma(s) Autorizada(s): _______________________________________________________ Nombre(s) y Cargo(s) del/de los Firmante(s): ____________________________________ Nombre del Oferente: _________________________________________________________ Dirección: __________________________________________________________________ Número de Identificación Tributaria (NIT): ____________________________________ Sello(s)______________________________________________________________________

de 163

VII.3. LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LUGAR Y FECHA:

NOG:

NOMBRE DEL OFERENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

NIT:

PATENTE DE COMERCIO No.:

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD UNIDAD RENGLON PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

EN LETRAS

OBRA XX

(renglón)

(renglón)

(renglón)

Sub total obra xx

OBRA YY

(renglón)

(renglón)

(renglón)

Sub total obra yy

OBRA ZZ

(renglón)

(renglón)

(renglón)

Sub total obra zz

TOTAL

TOTAL EN LETRAS

Firma del Oferente Sello

Las bases del presente concurso pueden leerse a través de internet en la dirección www.guatecompras.gt, consultando el Número de Operación Guatecompras 11939524.

de 163

VII.4. FORMATO PARA INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS O

PRESUPUESTO DESGLOZADO

Fecha:

Oferente:

Obra:

Renglón No.:

Nombre del renglón:

Cantidad:

Unidad de medida:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

(Q.) TOTAL

(Q.)

MATERIALES

(Desglose)

MANO DE OBRA CALIFICADA (incluye prestaciones)

(Desglose)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA (incluye prestaciones)

(Desglose)

APORTE COMUNITARIO

(Desglose) JORNALES

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

(Desglose)

TRANSPORTE Y ACARREO

(Desglose)

OTROS

(Desglose)

de 163

COSTOS DIRECTOS

Dirección técnica

Administrativos

Impuestos

Utilidades

COSTOS INDIRECTOS*

COSTO TOTAL DEL RENGLON

PRECIO UNITARIO

EN LETRAS:

de 163

VII.5. EJEMPLO DE CERTIFICACION BANCARIA A QUIEN INTERESE Por este medio hacemos constar que el señor (nombre completo), quien se identifica con el Código Único de Identificación -CUI- número (XX) del Documento Personal de Identificación -DPI-, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, (en el caso de una sociedad

deberá consignarse la denominación social y el nombre comercial), es cuentahabiente de la entidad con cuentas de tipo (descripción de la cuenta que corresponda, sin identificar el número, de monetarios, de

ahorro o a plazo, etc.); las cuales tienen (número) de años de haberlas aperturado, en las que maneja un saldo promedio de hasta (poner el número de cifras antes del punto decimal); cifras y según las políticas internas de esta entidad es considerado como un tipo cuentahabiente clase (A,B,C, o según

el caso, consignar que no tienen dicha clasificación). Asimismo, (Si o No) posee obligaciones crediticias con el banco, por un saldo de (poner el número de

cifras antes del punto decimal), las que conforme a la normativa correspondiente tiene asignada la categoría de deudor de (Categoría A, de riesgo normal; Categoría B, de riesgo superior a lo normal;

Categoría C, con pérdidas esperadas; Categoría D, con pérdidas significativas esperadas y Categoría E, de alto

riesgo de irrecuperabilidad). La presente se extiende a solicitud del interesado para los efectos legales que correspondan el (día) de (mes) de (año).

Atentamente,

de 163

VII.6. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE EXTERNO

LOGO(S) DEL OFERENTE

DATOS DEL OFERENTE

NOMBRE:______________________________________________

TELEFONO:_____________________________________________

DIRECCION: ____________________________________________

DATOS DEL CONCURSO

NOMBRE:______________________________________________

NOG:__________________________________________________

CONTRATANTE:_________________________________________

DIRECCION:____________________________________________

FIRMA(S) DEL OFERENTE SELLO(S) DEL OFERENTE

PARA USO DEL CONTRATANTE

FECHA DE RECIBIDO: HORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE SELLO

No. De recepción

de 163

VII.7. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE INTERNO “ORIGINAL “

ORIGINAL


DATOS DEL OFERENTE NOMBRE:______________________________________________ TELEFONO:_____________________________________________ DIRECCION: ____________________________________________ DATOS DEL CONCURSO NOMBRE:______________________________________________ NOG:__________________________________________________


de 163

VII.8. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE INTERNO “COPIAS “

COPIAS


DATOS DEL OFERENTE NOMBRE:______________________________________________ TELEFONO:_____________________________________________ DIRECCION: ____________________________________________ DATOS DEL CONCURSO NOMBRE:______________________________________________ NOG:__________________________________________________


de 163

VII.9. FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA La Carta de Aceptación de Oferta será la base para la constitución del Contrato de conformidad con la Sub-cláusula II.8.2 de la Sección II. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación de Oferta debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del FCAS o que se requiera en virtud del Contrato. Ésta será elaborada y enviada por el Contratante al Oferente seleccionado.

[indique lugar y fecha]

NOG: xxxxxxxxxxxx_ [indique el NOG]

CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOTE NÚMERO

12.





2. Mejoramiento sistema de agua potable de Cantón Pin Pin, Aldea las Majadas,

Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, Guatemala.

A:_______ [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que, por este medio, nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la

fecha] para la ejecución de CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOTE NÚMERO 12 DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROGRAMA FCAS – ADIMAM, PROGRAMA GTM 014 B NOG______ [indique el número de operación guatecompras] por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras y en palabra en Quetzales].

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente]

como Mediador.

de 163

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Mediador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Mediador de conformidad con la

Cláusula II.9.3 de la Sección II. Por este medio les solicitamos que (a) procedan con las fases previas a la ejecución de los proyectos mencionados, (b) firmen el Contrato que oportunamente se les proporcionará, el cual deberá ser devuelto, a más tardar, cinco (5) días después de haber sido recibido, de conformidad con la Sub-cláusula II.8.2. de la Sección II, y (c) entreguen la Fianza de Cumplimiento de conformidad con II.9.4 de la Sección II de los Documentos de Licitación junto con el contrato firmado.

Firma Autorizada ______________________________________________________________ Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

dentro del contexto del … › concursos › files › 2388 › [email protected] el marco del...

Documents