delegaciÓn oaxaca

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN

DELEGACIÓN OAXACA

TESIS

"ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA ESTATAL EN OAXACA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN"

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRESENTA

JORGE ALBERTO PORRAS ALLENDE

DIRECTOR DE TESIS: M. EN C. ARTURO PERLASCA LOBATO

Estudios con reconocimiento de validez oficial por la Secretaria de Educación Pública, conforme al acuerdo no. 2004458 de fecha 15 de diciembre de 2000

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Octubre de 2002

<g cmic

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN

DELEGACIÓN OAXACA

TESIS

"ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES QÉ OBRA PÜBOCA ESTATAL EN OAXACA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN" '%

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRESENTA

JORGE ALBERTO PORRAS ALLENDE

DIRECTOR DE TESIS: M. EN C. ARTURO PERLASCA LOBATO

Estudios con reconocimiento de validez oficial por la Secretaria de Educación Pública, conforme al acuerdo no. 2004458 de fecha 15 de diciembre de 2000

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Octubre de 2002

5 ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL

5 1 Documentación que integra las estimaciones de obra

5 2 Principales incidencias de errores detectadas

5 3 Resultados respecto a la integración documental

6 EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA

6 1 Normatividad de la integración del Costo Directo, Indirecto, Fmanciamiento y la Utilidad

6 2 Tiempos supuestos para el trámite de estimaciones

6 3 Cálculo del fmanciamiento supuesto

6 4 Tiempos reales para el trámite de estimaciones

6 5 Cálculo del fmanciamiento real

6 6| Repercusión en la utilidad esperada

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resultados

Conclusiones

Recomendaciones

PROPUESTA DE MANUAL PARA INTEGRACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA

Contenido

ANEXO ESTADÍSTICO

1 De tiempos requeridos para el trámite de estimaciones

2 De incidencias de errores en documental de estimaciones

3 De factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad aplicados en Obra Pública

BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO

CAPITULO

vi l

%

RESUMEN

RESUMEN

ÍNDICE

CAPITULO I

CAPITULO

CAPITULO

CAPITULO

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

2

2 1 22 23 24 3

31 31 32 33 4 41 42 4 3 44

INTRODUCCIÓN

Problema de investigación

Objetivo General

Objetivos Particulares-

Justificación

Alcances del Estudio

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación

Establecimiento de la Hipótesis

Modelo relacional de variables

Descripción de variables

MARCO DE REFERENCIA

Antecedente

Los poderes del Estado de Oaxaca

El Poder Ejecutivo

Dependencias encargadas de la Obra Pública

EL TRAMITE DE ESTIMACIONES

Normatividad del trámite de estimaciones

El trámite documental de las estimaciones

Análisis estadístico de tiempos requeridos

Resultados respecto al trámite documental

vi

PAGINA

1

4

5

5

5

6

8

8

9

10

12

13

13

14

20

25

27

30

La presente investigación tiene como tema de analizar la problemática administrativa que presentan las Estimaciones de Obra Pública Estatal.

Tiene como objetivo genérico determinar los factores de tipo administrativo que afectan el proceso de trámite y cobro de las estimaciones de Obra Pública Estatal, evaluando su repercusión en cuanto a costos y tiempos de ejecución de la obra terminada, así como presentar una propuesta de solución al proceso administrativo encontrado.

La hipótesis de investigación versa en determinar que el alto índice de errores en la integración documental de estimaciones de obra, así como su lento proceso de trámite ante las dependencias involucradas da como resultado largos periodos de espera para su pago afectando los alcances de las metas programadas, dado el incremento de los cargos financieros adicionales que se generan.

Para poder comprobar la presente hipótesis este estudio se divide en dos vertientes; la primera se refiere al análisis de los tiempos que se requieren para la elaboración, autorización, revisión documental y pago de las estimaciones de obra pública, y la segunda al análisis de la situación que guarda la integración de los documentos que las conforman, sus principales errores y las causas que los generan.

Por lo que los hallazgos principales del estudio fueron: • Con relación a los tiempos requeridos para el trámite de estimaciones de obra, se requieren en promedio 64 días para

estimaciones de obra y 85 días para la última estimación y finiquito, tiempos que rebasan en mucho a los tiempos máximos marcados por la Ley de Obras Públicas, que es de 31 días naturales (24 días hábiles).

• Con respecto a la Revisión y corrección de las estimaciones, por la contratante y la contratista respectivamente, se encontró que actualmente se realiza entre 3.3 a 3.5 veces, valor muy elevado que muestra una alta incidencia de errores en su integración.

• Con respecto a la integración documental de estimaciones de obra fue necesario evaluar que documentos se solicitan en cada caso y cuales son las principales incidencias de errores al integrarse, pudiendo detectarse que de los 6 tipos de errores clasificados, los dos mas frecuentes, agrupan al 71.18% de los errores presentados, los cuales a su vez son originados por el descuido y desconocimiento del contratista en la elaboración documental y por la falta de un manual de referencia para la integración documental.

Con estos resultados obtenidos se procedió a determinar su repercusión en el valor del cargo financiero de la obra pública, encontrándose un incremento de tres veces su valor, el cual actualmente es erogado en su totalidad por el constructor, generándole una disminución de la utilidad esperada de hasta un 24.9%. Por lo que con estos resultados se comprueba la validez de la hipótesis de investigación y se rechaza el postulado de la hipótesis nula.

INTRODUCCIÓN

CONTENIDO: En el se describe el problema que da origen a la investigación, sus objetivos tanto generales como los particulares, la justificante de su realización así como la delimitación de sus alcances.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Actualmente la obra pública contratada con el Gobierno del Estado de Oaxaca representa una interesante fuente de recursos y trabajo para los constructores Oaxaqueños, quienes ven en ella una buena alternativa de inversión, sobre todo en estos tiempos de economías reprimidas. Sin embargo, presenta como inconveniente los largos periodos de espera para el cobro de los trabajos ejecutados, ya que por ley1 estos se deben realizar mediante estimaciones de obra, las cuales deben comprender periodos de ejecución de trabajos no mayores de un mes2 y que también por ley se deben pagar en un tiempo semejante.

En la práctica diaria las excesivas correcciones que presenta la documentación a cobro así como los largos procesos de trámite que sigue la documentación en las dependencias involucradas en su revisión, validación, autorización y pago son la principal causa de los largos periodos de espera.

Lo que genera para el constructor cargos mayores de financiamiento de obra que los presentados originalmente en sus propuestas de obra, afectando directamente la utilidad esperada.

El servidor público también se ve afectado ante el atraso en el pago de estimaciones de obra ya que este a la vez provoca el atraso en el termino de obra programado y por ende el incumplimiento de las metas propuestas.

Quienes al final se ven afectados por esta problemática, son los usuarios de los servicios públicos, los beneficiarios, quienes están en espera de contar con el equipamiento e infraestructura urbana básica necesaria.

1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Vigente Publicado en el Diario Oficial del Estado el 11 de septiembre de 2001 .Talleres gráficos del Gobierno del Estado. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Ob cit Art 56. p. 13.

1.2. OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores de tipo administrativo que afectan el proceso de cobro de las estimaciones de Obra Pública Estatal, evaluando su repercusión en cuanto a costos y tiempos de ejecución de la obra terminada, así como la presentación de una propuesta de solución al proceso administrativo presentado.

1.3. OBJETIVOS PARTICULARES

- Analizar las etapas que forman el proceso administrativo de una estimación de obra, para poder determinar los puntos críticos que se generan en el flujo documental y proponer una solución al mismo, con la finalidad de reducir el tiempo de trámite.

- Analizar el documental solicitado al constructor para el pago de sus estimaciones de obra, evaluando su complejidad y contenido así como proponer una solución al mismo para reducir la incidencia de errores en su integración y por ende el tiempo de trámite.

1.4. JUSTIFICACIÓN

Actualmente la integración y trámite de pago del documental de estimaciones de obra pública presenta periodos mayores a los programados, provocando que en algunos casos, esta sea financiada en su totalidad por el constructor, afectando la liquidez de su empresa y disminuyendo la utilidad esperada.

Por lo anterior, es interés de este estudio analizar los factores que provocan el atraso que actualmente se tiene, ya que representa una erogación económica adicional para el constructor, quien a su vez, si llega a solicitar la reposición de esta erogación a la dependencia contratante, con fundamento en lo que marca la ley1, dicho gasto deberá ser cubierto por la dependencia contratante, afectando sus recursos programados para la ejecución de la obra.

Por otra parte, si analizamos la razón de ser de la Obra Pública en el Estado de Oaxaca, esta es, la de dotar de servicios básicos a la comunidad Oaxaqueña, quienes los requieren de manera urgente, por lo que la mora en el pago de las estimaciones de obra sin duda alguna afectan en el cumplimiento de los tiempos de ejecución de la obra, afectando a toda la sociedad que es usuaria de éstos.

1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca Ob cit Art. 56, párrafo IV p 13.

1.5. ALCANCES DEL ESTUDIO

La presente investigación se delimita en función de los aspectos siguientes:

A. OBRA PÚBLICA: Se pretende estudiar únicamente el proceso administrativo que sufre el cobro de los trabajos ejecutados de la obra pública, y en particular aquella obra que se realiza con recursos asignados para su manejo al gobierno del Estado de Oaxaca y que regulan la S.D.U.C.O.P. (Secretaría de Desarrollo Urbano Comunicaciones y Obras Públicas), el COPLADE (Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca) y la Contraloría General del poder Ejecutivo del Estado, rigiéndose en este caso por lo que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, vigente y publicada en el periódico oficial el 11 de septiembre de 2001.

B. OBRA CONTRATADA: La obra pública se puede realizar por contrato o por administración directa. En este estudio se analizará únicamente la obra contratada con empresas constructoras, debido a que es el procedimiento general de ejecución que sigue actualmente el Gobierno del Estado de Oaxaca, dada la falta de Personal de obra, maquinaria y equipo suficiente para realizarla por administración directa.

C. ETAPA DE EJECUCIÓN: Para la realización de la obra pública podemos considerar como etapas básicas; la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, entrega y recepción. El presente estudio está enfocado a analizar la problemática presentada en el proceso administrativo del cobro de estimaciones de obra pública el cual se presenta en su etapa de Ejecución, que es la etapa propia de erogación de recursos tanto para el Estado como para el constructor.

D. GOBIERNO Y CONSTRUCTOR: Si bien en la obra pública intervienen; beneficiario, Gobierno y constructor; el proceso administrativo de las estimaciones de obra únicamente se realiza entre Gobierno y constructor, por lo que solo se analizará el desempeño de estos dos últimos.

La presente investigación se limita pues, a estudiar la problemática que presenta el cobro de Estimaciones de Obra Pública contratada evaluando el desempeño de el Gobierno del Estado y el Constructor.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

CONTENIDO: Se describe el tipo de método de investigación aplicado, la hipótesis de investigación, el alcance de sus variables, su relación, así como los valores supuestos y los reales obtenidos en la presente investigación.

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN1

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende analizar la problemática que presenta el trámite de Estimaciones de obra pública en el Estado de Oaxaca y así poder medir con la mayor precisión posible las variables que en ella intervienen, para que al termino de éste se presenten soluciones a los principales problemas detectados.

2.2. ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS

Hipótesis de investigación

H1: El alto índice de errores en la integración documental de estimaciones de obra, así como el lento proceso de trámite ante las dependencias involucradas dan como resultado largos periodos de espera para su pago, afectando los alcances de las metas programadas, dado el incremento de los cargos financieros que se generan.

Hipótesis nula

HO: El bajo índice de errores en la integración documental de estimaciones de obra, así como el rápido proceso de trámite ante las dependencias involucradas producen cortos periodos de espera para su pago no afectando los alcances de las metas programadas, dada la invariabilidad de los cargos financieros.

1 Vid. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la Investigación. 2da. Ed. Me Graw-Hill. 1991. p. 60/2

2.3. MODELO RELACIONAL DE VARIABLES

Las variables que intervienen en la presente investigación, así como su interrelación y dependencias se describen a continuación:

Servidor Público TD.- Sistema de

Revisión y trámite documental

Periodos muy largos

Constructor ID.- Integración

Documental para el Cobro de estimaciones

Demasiados errores

Servidor /Constructor T$,- Tiempo de espera

Para el pago de estimaciones de obra

Periodos muy largos

Constructor CF.- Cargos Financieros

de Obra

Mayores a los supuestos

Del cuales se aprecia que: • De las dos variables independientes, una mide el desempeño del servidor público, (TD) que se refiere al sistema de

revisión y trámite documental, y la otra el desempeño del constructor, (ID) que se refiere a la integración documental para el cobro de estimaciones.

• De las variables dependientes, (T$), se refiere al tiempo de espera para el cobro de estimaciones, depende de las dos anteriores por lo que esta en función de estas.

• La última variable dependiente (CF), mide el comportamiento del cargo financiero de una obra, y depende del tiempo de espera requerido para el pago de las estimaciones (T$).

2.4. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

A continuación se describe el alcance de cada una de las variables que intervienen en la presente investigación, anotándose su unidad de medida, así como sus valores supuestos y reales, los cuales se obtienen como resultado del desarrollo de la presente investigación:

CLAVE

TD

ID

T$

CF

..... • „ . . . . . ' . . , , ' V ,.^, : VARIABLE * £

TRAMITE DOCUMENTAL Validación, autorización y trámite de pago de las estimaciones de obra pública

INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL Elaboración y revisión documental de las estimaciones de obra pública

TIEMPO DE ESPERA PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA Tiempo requerido por el constructor y las instancias gubernamentales para la integración, revisión, trámite y autorización del documental de pago

CARGOS FINANCIEROS DE OBRA Porcentaje de financiamiento considerado por el constructor para la ejecución de la obra.

g UNIDAD #• DE

Tiempo

Revisiones

Tiempo

Porcentaje

VALOR SUPUESTO

31 DÍAS (máximo)

1.5 REVISIÓN

41 DÍAS (máximo)

0.6067%

VALOR r REALES1^

65 A 85 DÍAS '¿

(Promedio)

3.5 REVISIONES

97 A 126 DÍAS (Promedio)

1.9315%

1 Resultados obtenidos en la presente investigación 2 La variación se debe al tiempo adicional que se requiere para el trámite del finiquito que se adiciona en la última estimación.

MARCO DE REFERENCIA

CONTENIDO Se enmarca la investigación en cuanto a las dependencias involucradas en la realización de la Obra Pública, en el Estado de Oaxaca, así como los ordenamientos que norman su ejercicio.

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. ANTECEDENTE

Se entiende por Obra pública los trabajos que tienen por objeto construir, instalar, ampliar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles patrimonio del estado, obras entre las que contamos Escuelas, centros de Salud, Centros de Readaptación Social, Hospitales, albergues, vialidades, carreteras, albercas, redes de alumbrado, almacenes, puentes peatonales, etc.

Para el ejercicio de los recursos de tipo Estatal estos se pueden realizar por administración directa o por licitación pública, y en este caso particular debido a la falta de capacidad instalada de la Secretaria encargada de su ejercicio, actualmente la mayoría de obras son realizadas por Constructores mediante Contratos de Obra a base de Precios unitarios y tiempo determinado.

La ley de obras pública y servicios del Estado de Oaxaca, de aplicación estatal, establece que el pago de los trabajos ejecutados de Obra Pública deberá realizarse mediante Estimaciones, lo cual implica; la ejecución de los trabajos, la elaboración de la documentación comprobatoria de dichos trabajos, su revisión y autorización, el trámite documental y por último el pago al contratista. Actualmente para el pago de la última estimación de obra, se solicita al contratista que anexe la documentación correspondiente a su finiquito de obra, por lo que ésta se conoce como "Estimación de Finiquito".

Se entiende por Estimación el documento en que se consignan las valuaciones de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, mediante la aplicación de los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados, para efecto de su pago, considerando en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos.

En el ejercicio de la Obra Pública en el Estado de Oaxaca, intervienen dependencias como; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas quien es la encargada de la contratación o ejecución de la misma, La Contraloría General del Estado como entidad normativa que valida la correcta aplicación de la ley en la materia, y por último la Secretaria de Finanzas, quien es la encargada del Ejercicio de los Recursos, ya que es la que realiza la erogación financiera.

3.2 LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA

El Poder Público del Estado de Oaxaca se divide para el ejercicio de sus funciones en; Poder Legislativo, Ejecutivo y judicial, los cuales desarrollan sus funciones en la forma y términos provistos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca emitido el 29 de diciembre de 1983 y vigente a partir del 24 de febrero de 1984 a la fecha.

El poder ejecutivo del Estado de Oaxaca se ejerce por un solo individuo, que se denomina Gobernador del Estado, quien cuenta dentro de sus facultades con las de nombrar y remover libremente al Secretario General de Gobierno y a todos los demás Secretarios y Servidores Públicos del Gobierno del Estado cuyas designaciones o destituciones no estén delimitadas dentro de otro modo por la constitución y leyes que de ella deriven.

3.3 EL PODER EJECUTIVO

La Regulación de la Organización y funcionamiento de la administración Pública del Estado de Oaxaca se determina en la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicada el 1 de diciembre de 1992, entrando en vigencia el mismo día, de la cuál se extrae con respecto a nuestro tema de estudio que:

Las dependencias de la administración pública centralizada que forman el poder Ejecutivo del Estado son : I. Secretaría General de Gobierno. II. Secretaría de Protección Ciudadana. III. Procuraduría General de Justicia. IV. Secretaría de Finanzas. V. Secretaría de Administración VI. Contraloría General. Vil. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial. VIII. Secretaría de Desarrollo Turístico. IX. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal. X. Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas. XI. Secretaría de Salud. XII. Secretaría Técnica.

' Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Publicado en el Periódico oficial del Estado el 1 de diciembre de 1992 Art 17

Al frente de cada una de las dependencias hay un servidor público que es su Titular y se denomina respectivamente Secretario, Procurador General de Justicia y Contralor General. Para el despacho de los asuntos de la competencia de sus respectivas Dependencias los Secretarios, el Procurador General de Justicia y el Contralor General, se auxiliarán de Directores, Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, y demás servidores públicos que requieran para la eficaz atención y eficiente desempeño de sus atribuciones, en los términos prescritos por la Constitución Política del Estado, la ley orgánica del poder ejecutivo del Estado, el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones legales relativas.

3.4 DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA OBRA PÚBLICA

La Secretarías involucradas en la autorización, contratación y vigilancia del la correcta inversión de los recursos designados para la ejecución de la obra pública son:

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, a quien le corresponde1:

Planear, regular y realizar actividades en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, comunicaciones, obras públicas y vivienda. Construir, conservar o modificar los bienes inmuebles destinados al servicio público estatal, en los términos de los objetivos, metas y previsiones del presupuesto de egresos. Participar en la programación anual de la Obra Pública. Expedir las bases a que deben sujetarse los concursos para adjudicación de contratos de obras públicas, vigilar el cumplimiento de los mismos de acuerdo a los requisitos técnicos de los proyectos y elaborar los informes que le permitan conocer el avance de la calidad de la obra. Participar, cuando así se convenga con los Ayuntamientos en el otorgamiento de permisos, alineamientos y licencias a personas físicas y morales para la construcción o reconstrucción de obras públicas o privadas del Estado. Efectuar en el ámbito de su competencia, la remodelación y adaptación de edificios públicos, monumentos, plazas públicas, áreas verdes, regeneración de zonas y áreas de estudio y reposición de elementos arquitectónicos, así como áreas de conservación.

1 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Ob Cit Art 28

Realizar los estudios y proyectos para la construcción de obras para la conservación y restauración de los inmuebles de valor histórico o artístico propiedad de Gobierno del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al respecto. Planear, coordinar y evaluar los programas y proyectos de construcción de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado que sean competencia del Gobierno Estatal. Realizar programas y proyectos en materia de construcción y conservación de carreteras y caminos estatales. Ejecutar y evaluar los programas y proyectos de construcción y conservación de los sistemas de carreteras y caminos rurales de jurisdicción estatal. Realizar los estudios y proyectos de las Obras de Caminos rurales. Administrar los módulos de maquinaria. Asesorar técnicamente a las poblaciones que lo soliciten, en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, comunicaciones, obras públicas y vivienda. Vigilar que los programas que se realicen en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, comunicaciones, obras públicas y vivienda, contengan criterios ecológicos para conservar y restaurar el medio ambiente.

la Secretaría de Finanzas, a quien le corresponde1:

Reglamentar y autorizar el ejercicio del presupuesto de Egresos, así como efectuar los pagos correspondientes mediante ministraciones calendarizadas.

La Contraloría general a quien le corresponde2:

Vigilar que los recursos financieros destinados a la ejecución de Programas para el desarrollo del Estado, sean enfocados a los objetivos propuestos y se apliquen con honestidad y transparencia. Vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las normas y disposiciones en materia de contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes de la administración Pública.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Ob Cit Art 22 2Ibíd Art 24

Fiscalizar la ejecución física y financiera de los programas de inversión pública que se realicen en el Estado con recursos propios o provenientes de convenios con la federación. Participar en las licitaciones públicas convocadas para seleccionar a los proveedores de bienes y servicios, con el propósito de vigilar que las adjudicaciones se asignen dentro de un procedimiento de legalidad y con estricto apego a requerimientos de la Administración Pública Estatal.

De lo anterior podemos extraer que el ejercicio de la Obra Pública se realiza a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, cumpliendo con las normas y disposiciones en la materia, bajo la vigilancia de la Contraloría General y la autorización del ejercicio de los recursos por la Secretaria de Finanzas.

Adicionalmente intervienen como entidades normativas todas aquellas dependencias que de alguna manera serán responsables del funcionamiento de las obras, además de ser las dependencias a quienes se les asigna el recurso para su ejercicio.

Con relación al funcionamiento interno de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Pública, para mayor claridad, se presenta su Organigrama de funcionamiento.

DEPTO DE

COMUNICACIÓN

SOCIAL

DEPTO

JURÍDICO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

URBANO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD DE EVENTOS

ESPECIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE DESARROLLO

URBANO

DEPTO DE INFORMÁTICA Y CARTOGRAFÍA

DEPTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

DEPTO DE PLANEACION Y

DISEÑO URBANO

DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTU

RA SOCIAL


DEPTO DE MÓDULOS DE MAQUINARIA

PESADA

UNIDAD DE ESPACIOS

EDUCATIVOS Y UNIDADES

DEPORTIVAS

DEPTO DE

APROVÉCHAME NTO ECOLÓGICO

DÉLOS RECURSOS

UNIDAD DE ESTUDIOS

TOPOGRÁFICOS

Y TÉCNICOS

DEPTO DE ESPACIOS

EDUCATIVOS

DEPTO DE

ADMINISTRACIÓN URBANA

UNIDAD DE

APOYO TÉCNICO

DEPTO DE

TOPOGRAFÍA

DEPTO TÉCNICO

UNIDAD DE PROGRAMAS

CONCENTRADOS

DEPTO OE REVISION DE

ESTIMACIONES

DEPTO OE

COSTOS Y

CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN DE

COORDINACIÓN

DE PROGRAMAS


UNIDAD DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTU RA MUNICIPAL

DEPTO DE

COMPRAS Y SUMINISTROS DE

OBRA

DEPTO DE

SUPERVISION DE OBRAS

ESPECIALES

DEPTO DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

UNIDAD DE OBRAS Y

VIALIDADES URBANAS

UNIDAD DE ALUMBRADO

PUBLICO

DEPTO DE SUPERVISION DE

PAVIMENTOS

DEPTO DE

ENLACE PRESUPUESTAL

UNIDAD DE PLANEACION

DEPTO DE ALUMBRADO

PUBLICO

DEPTO DE

PROYECTOS E

IMAGEN VISUAL

DEPTO DE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTACI

ON

DEPTO DE DESARROLLO DE

SISTEMAS

DEPTO DE PLANEACION Y NORMATIVIDAD

DEPTO DE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Del Organigrama presentado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, se observa que actualmente está formada por cuatro Direcciones generales que son:

1. La Dirección de Desarrollo Urbano, 2. La Dirección de Obras Públicas 3. La Dirección de Infraestructura Social y 4. La Dirección de Coordinación de Programas

De las cuales, la segunda, La Dirección de obras Públicas es la encargada de la Presupuestación, Contratación y Ejecución de la Obra, por lo que es la responsable a través de su Unidad de Apoyo Técnico y en específico de su Departamento de Revisión de Estimaciones de la revisión y trámite de pago de las estimaciones de obra, enviándola para su validación a la Dependencia normativa o bien a la Contraloría General, y esta a su vez, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno para su Pago.

Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y obras

Públicas

Revisión de la Estimación

Contraloría o Entidad Normativa

validación de la Estimación

Secretaría De Finanzas

Pago de la estimación al constructor

EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES

CONTENIDO Se expone lo que indica la normatividad en la materia en cuanto al trámite de estimaciones de obra y sus tiempos máximos permisibles, así mismo se analizan los tiempos reales requeridos para tal efecto, obtenidos mediante un estudio estadístico que se presenta como Anexo 1.

4. EL TRAMITE DE ESTIMACIONES

4.1 NORMATIVIDAD DEL TRÁMITE DE ESTIMACIONES

El ejercicio de la obra pública Estatal está normado por lo que marca la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la cual se establecen los lineamientos respecto al pago de los trabajos ejecutados, así como de los anticipos de obra correspondientes, por lo que se presenta un extracto de la normatividad al respecto.

RESPECTO AL PAGO DE ANTICIPOS DE OBRA 1. En las Convocatorias para participar en las licitaciones públicas se deberá indicar los porcentajes a otorgar por

conceptos de anticipos. 2. Tanto en las convocatorias como en las bases se deberá indicar:

• Si se otorgarán anticipos, en cuyo caso se señalará las condiciones y el porcentaje respectivo, que no podrá exceder del 30% del monto total del contrato, salvo en casos excepcionales.

• Datos sobre la presentación de la garantía de anticipo • De los términos de la entrega del anticipo.

3. Los contratistas deberán exhibir, llegado el momento, la garantía mediante cheque certificado o fianza por una valor que cubra la cantidad total del monto concedido para garantizar los anticipos.

4. Todo contrato de obra pública deberá reunir el requisito de indicar los porcentajes, números y fechas de exhibición y amortización de los anticipos para inicio de trabajos y para comprar o producir los materiales.

5. La entrega de anticipos para la iniciación de los trabajos se hará de acuerdo a lo pactado en el contrato de obra pública, pero su importe máximo no rebasará el 30% de la asignación aprobada para el contrato en el primer ejercicio fiscal de que se trate, y del 20% en los ejercicios subsecuentes del propio contrato, en caso de que se trate de una obra que se ejecute en más de un ejercicio presupuesta!. Cuando por las características especiales y condiciones particulares de la realización de la obra sea necesario otorgar un anticipo mayor, deberán asentarse por escrito dichas características y condiciones, remitiendo el documento a la Contraloría, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la entrega del anticipo. La cantidad que reciba el contratista por ese concepto deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos y nunca excederá del 50%, en el cual deberá estipularse su destino específico.

6. En caso de rescisión de contrato por causas imputables al contratista se procederá a hacer efectiva la garantía de anticipo y la contratante se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados, aún los

liquidados hasta que no se otorgue el finiquito correspondiente, se establecerá un plazo de 10 días naturales para la recuperación del anticipo aún no amortizado.

7. El retraso de la contratante en la entrega del anticipo, será causa para diferir en un plazo igual el inicio de la obra, siempre y cuando sea por causas no imputables al contratista.

RESPECTO AL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA 1. Para la determinación del costo de financiamiento deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en

la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipo y estimaciones que recibirá, y la tasa de interés que aplicará, debiendo ajustarse al análisis correspondiente.

2. En caso de ser necesario par el contratista, los derechos de cobro sobre las estimaciones de obra ejecutados, podrán cederse, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la dependencia contratante.

3. En los contratos de Obra Pública se deberá indicar cláusulas relativas a la presentación y pago de las estimaciones de trabajos ejecutados en tiempo y forma.

4. EL procedimiento de ajuste de costos se sujetará a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones de obra correspondientes.

5. Las dependencias que ejecuten obras deberán establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al contratista un descuento que servirá para que la contraloría ejecute la vigilancia, inspección y control en los procesos de ejecución de la obra pública.

La ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, vigente, dedica en su titulo cuarto de la formalización del contrato, el capítulo III al Pago de los Trabajos Ejecutados, por lo que se presenta íntegro el artículo 56, referido al pago de estimaciones de obra que se contratan en base a precios unitarios y tiempo determinado;

Artículo 56.- El pago de los trabajos contratados y ejecutados basándose en precios unitarios y tiempo determinado, se realizará mediante la formulación de estimaciones por periodos no mayores a treinta días naturales, de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos contratantes; atendiendo a las siguientes disposiciones:

/.- El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión previamente establecida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante, las estimaciones acompañadas de la documentación que de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar y en su caso autorizarla estimación de que se trate;

//.- Para el caso de que derivado de la revisión hecha por la residencia de supervisión resultaren diferencias numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario que no se llegue a la conciliación de algún trabajo, quedará pendiente y se seguirá conciliando a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación;

III.- Una vez cumplidos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden, presentada la documentación requerida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento para el cobro de las estimaciones, éstas serán pagadas dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción; y

IV.-En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.

Actualmente La ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca no cuenta con un reglamento que establezca las disposiciones para propiciar su oportuno y estricto cumplimiento, por lo que se puede tomar únicamente como referencia, El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas, vigente, en lo que respecta a la forma de pago de los trabajos ejecutados, que indica:

LA FORMA DE PAGO Las cantidades de trabajos presentados en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato, el lugar en que se realizará el pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse. No implica retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considera como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación, y registrarse en la bitácora.

Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que le sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago, por la falta de alguno de estos, o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros.

En los contratos de obra, y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones: I. De trabajos ejecutados. II. De pago de estimaciones adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y III. De gastos no recuperables

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otras, los siguientes:

I. Números Generadores II. Croquis: III. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; IV. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, y V. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.

En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido para tal efecto, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista.

4.2. EL TRAMITE DOCUMENTAL DE LAS ESTIMACIONES

Actualmente el proceso de pago que siguen las estimaciones de obra pública desde su integración por parte del contratista hasta su trámite por las diferentes dependencias encargadas de su contratación, supervisión, revisión, autorización, validación y pago, se puede analizar de la siguiente forma:

ELABORACIÓN ("Constructor") Consiste en la cuantificación de los trabajos de obra, realizados en un periodo que por ley no deberá ser mayor de 30 días, trabajos de obra que corresponderán a los pactados en el contrato, indicados en el presupuesto o autorizados por la supervisión, y ejecutados en apego al programa de obra pactado. Elaboración de los documentos soporte de la estimación en los cuales se indican precios, volúmenes, importes y alcances de los conceptos de obra realizados.

AUTORIZACIÓN ("Ejecutora") Consiste en la revisión documental de las estimaciones por parte de la Supervisión, en cuanto a volúmenes y conceptos de obra realizados. En caso de que dicho documental este debidamente integrado se firma de autorizado y se enviará a pago al área de Revisión de Estimaciones. Si no esta debidamente integrada se devolverá a la contratista para la solventación de las observaciones presentadas.

REVISIÓN DOCUMENTAL ("Ejecutora") Se revisará por la dependencia "Ejecutora" que en el documental de estimación presentado se apliquen los precios unitarios autorizados, así como, la información administrativa y fiscal requerida para tal caso. En caso de que dicho documental este debidamente integrado se firma de autorizado y se enviará a pago a la Dependencia Normativa. Si no esta Debidamente integrada se devolverá al la contratista para la solventación de las observaciones presentadas.

VALIDACIÓN ("Normativa") Se validará el documental en trámite por la dependencia normativa que, en su caso, puede ser la Contraloría del Estado o la dependencia a nombre de quien se autoriza el recurso y que es la responsable de poner en funcionamiento el edificio al termino de su construcción. Esta dependencia será la responsable de validar que la obra ejecutada cumpla con la normatividad establecida para tal efecto. En caso de que

dicho documental este debidamente integrado se firma de Validado y se enviará a pago al área financiera de la misma, para su validación en cuanto al recurso financiero autorizado para su pago. En caso contrario se procederá a su devolución a la dependencia "Ejecutora".

PAGO ("Finanzas") Por último se revisará el documental por parte de la Secretaría encargada del pago del recurso siempre y cuando se cuente con el recurso asignado en tiempo y forma para la estimación en trámite.

De lo anterior indicado, podemos integrar un diagrama de flujo del proceso que siguen las estimaciones de obra pública en su trámite de pago:

devolución para corrección

Ejecutora

Autorización de conceptos de obra

(Supervisión)

Constructor

Elaboración documental

(Constructor)

Ejecutora

Revisión y autorización documental

(Estimaciones)

Normativa

Validación documental y de

normativa (Control de obra)



Normativa

Validación recursos

finartcieros (Finanzas)

m Finanzas

Revisión documental para

pago (Finanzas)

Constructor

Cobro de la estimación

(Constructor)

4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TIEMPOS REQUERIDOS

Para poder determinar los tiempos reales requeridos en el trámite de estimaciones de obra, por las diferentes dependencias involucradas en esta, se tuvo que analizar por separado de cada una de estas, los tiempos promedio generados, obteniendo los resultados siguientes:

DEPENDENCIA CONTRATANTE

Primeramente se partió por determinar los tiempos requeridos para su trámite en la dependencia contratante, la cual es en la mayoría de los casos, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, siendo la primera dependencia encargada de revisar la documentación generada por el constructor a trámite de pago. Esta secretaria cuenta con la Dirección de Obras Públicas que por medio de su Departamentos de Supervisión revisa y autoriza de la estimación, los volúmenes y la calidad de los trabajos de obra ejecutados. Posteriormente el departamento de Estimaciones es el encargado de revisar la aplicación de los precios unitarios contratados así como la validación de la documentación en cuanto a información de tipo administrativo y financiera que debe contener.

Estos tiempos se analizaron de manera estadística según se describe en el ANEXO 1, en el cual se estudiaron por separado las estimaciones de obra que se numeran partiendo de la número uno con relación a la última estimación, conocida como "estimación de finiquito", dado que para esta última se solicitan cinco documentos adicionales que ofrecen el sustento del buen termino de la obra en cuanto a garantías y cierre de importes de obra se refiere. Cabe hacer la aclaración que esta "estimación de finiquito" no esta tipificada por la ley de obras públicas, sin embargo es práctica común de las dependencias, solicitar para el trámite de pago de la última estimación la documentación correspondiente al finiquito de la obra, cerrando con ella el contrato de obra. (No las responsabilidades del constructor con respecto a los trabajos ejecutados, los cuales, por ley, prevalecen un año más a partir de la entrega recepción de la obra).

En lo que respecta al tiempo total que permanece la documentación en ésta dependencia, una parte esta en poder de: El Departamento de estimaciones, encargada de la revisión de la documentación en cuanto a contenido administrativo y de costos se refiere. El Departamento de supervisión, encargado de la revisión de la documentación en cuanto a volúmenes y calidad de los conceptos de obra realizados. En las diferentes Áreas directivas encargadas de la autorización y firma del documento, y por último En manos del contratista quien tiene que corregir la documentación de los errores detectados.

DEPENDENCIA NORMATIVA

Ya autorizada la documentación por la dependencia contratante, que es conocida como "Ejecutora", se procede a enviarla a la dependencia Normativa, que es la dependencia que va a dar uso y funcionamiento a la obra al término de su construcción, por lo que ésta debe de validar que la obra cumpla con la normatividad y calidad de construcción que requiere para su buen funcionamiento. Algunas dependencias normativas no cuentan con la capacidad o el personal necesario para validar dichas obras, por lo que en esos casos interviene la Contraloría General del Estado para tal efecto.

En lo que respecta al tiempo que permanece la documentación en ésta dependencia, una parte esta en poder de: El área de revisión administrativa, de costos y supervisión, quienes se encargan de la validación del alcance de los conceptos de obra, de la cantidad y calidad obtenida. El área de Revisión presupuesta!, quien es encargada de la validación de la existencia de los recursos necesarios, así como la correcta aplicación de estos, según su programa presupuesta! autorizado. En las diferentes áreas directivas encargadas de la autorización y firma del Documento.

En los casos en que se detecta alguna anomalía en la integración documental, se le ha solicitado a! contratista que corrija el documental correspondiente de manera directa, debiendo ser en cumplimiento del seguimiento documental, devuelto a la dependencia contratante.

DEPENDENCIA PAGADORA

Ya autorizada y validada la documentación esta es enviada a la única dependencia encargada del pago de los trabajos realizados al contratista, esta es la Secretaria de Finanzas. En lo que respecta al tiempo que permanece la documentación en ésta dependencia, una parte esta en poder de:

El área de revisión presupuesta!, quien es encargada de la validación de la existencia de los recursos necesarios, así como, la correcta aplicación de estos, según su programa presupuestal autorizado. En las diferentes Áreas directivas encargadas de la autorización y firma del Documento. En el área de caja, para su pago final.

Para poder determinar los tiempos requeridos para el trámite documental, en cada una de las dependencias involucradas, se realizó un análisis estadístico, de las estimaciones recibidas de agosto a diciembre de 2001, que es el periodo en que se ejecuta la obra, debido a que la autorización de la recursos por parte del COPLADE se presenta principalmente en los meses de agosto y septiembre.

Cabe hacer la observación que en el análisis estadístico realizado, y que se presenta como ANEXO 1, se calculó las diferentes medidas de tendencia central como son; La media, la mediana y la moda así como su desviación estándar, de cuyos valores el mas apropiada y que refleja el comportamiento de los tiempos en cuestión es la media, o promedio aritmético. Haciendo un resumen de dichos resultados, se obtiene el cuadro siguiente:

TIEMPOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES DE OBRA

MDAD \ ;¿S.P.04l NORMATIVA FINANIAS

ÁREáEteASCllDÁ. ;í§eg|J§f|^ Revisiónjé 'Contrite

',' ¿t, '„•• | 'S

:«ptfjg||!. IP? <liíÉÍ-%-

piteen I tófemolls/

freas *s •tólCostos

Trámite en diferen|||í

áreallPl kFinanzas; Revisión

ESTIMACIÓN INTERVENCIÓN

TIEMPO POR ÁREA

TIEMPO POR ENTIDAD

TIEMPO TOTAL

REVISIÓN

9.0

CORRECCIÓN

7.2

REVISIÓN

3.6

TRÁMITE

6.4

26.2

REVISIÓN

4.9

TRÁMITE

4.3

REVISIÓN

7.0

16.2

REVISIÓN

12.0

12.0

54.4

DE FINIQUITO INTERVENCIÓN

TIEMPO POR ÁREA

TIEMPO POR ENTIDAD

TIEMPO TOTAL

REVISIÓN

9.3

CORRECCIÓN

13.8

REVISIÓN

3.4

TRÁMITE

20.2

46.7

REVISIÓN

5.1

TRÁMITE

14.0

REVISIÓN

7.0

26.1

REVISIÓN

12.0

12.0

84.8

4.4. RESULTADOS RESPECTO AL TRÁMITE DOCUMENTAL

Podemos observar que el tiempo real requerido para el trámite documental de estimaciones de obra presenta valores exorbitantes, 54.4 días para las estimaciones de obra y 84.8 para la última estimación (de finiquito), en contraste con los tiempos máximos que la ley establece. Que para el caso de la revisión y autorización de una estimación indica con un plazo no mayor de 8 días, así como un plazo para pago (trámite y validación) , bajo responsabilidad de la dependencia contratante, de 20 días hábiles (28 días naturales) contados a partir de la fecha de recepción de los documentos. Por lo que se tiene valores excedidos en un 94% y 203%, respectivamente.

Esto generará para la empresa constructora cargos financieros mayores que los considerados en sus propuestas de obra originales, los cuales con fundamento en el artículo 56, párrafo IV de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, a solicitud del contratista deberán ser cubiertas por la dependencia contratante, acción que no se aplica actualmente debido a que este recurso de apelación puede provocar en las dependencias el desinterés de volver a invitarlos a la participar en la ejecución de las obras dado que en la mayoría de estas obras se contratan a través de un proceso de adjudicación directa o por invitación restringida, generando perdidas en los constructores.

ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL

CONTENIDO Se analiza El documental que integra una Estimación de Obra pública así como el de un finiquito de obra, evaluando mediante un estudio estadístico (Anexo 2) los principales tipos de errores presentados, su incidencia y las causas que los provocan.

5.1 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS ESTIMACIONES DE OBRA

Para La contratación de obras públicas se requiere integrar por parte de el constructor y la dependencia contratante la documentación siguiente: 1. Contrato de obra 2. Presupuesto de obra 3. Programa de ejecución de los trabajos 4. Garantía de cumplimiento de contrato 5. Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 32-D del código fiscal de la federación. 6. Manifestación de no encontrarse en los supuestos del Art. 32 de la ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca,

En caso de contemplarse dentro del contrato un pago de anticipo para inicio de obra el constructor deberá adicionar: 1. Factura de anticipo y 2. Garantía de anticipo

Para el cobro de estimaciones de obra, estas deberán estar formadas por la documentación siguiente, integrada por el constructor: 2. Factura de estimación 3. Estimación de obra 4. Resumen de Estimación 5. Estado de cuenta 6. Números generadores 7. Bitácora de obra y 8. Reporte fotográfico

Para el caso de la última estimación de una obra (de finiquito), además de los requisitos antes indicados deberá integrar adicionalmente: 1. Acta de entrega recepción entre la contratista y la contratante, en caso de existir una instancia normativa

deberá existir un acta de entrega recepción entre la contratante y la normativa. 2. Garantía de vicios ocultos 3. Sabana de finiquito

4. Presupuesto definitivo 5. Constancia de no adeudo a la comunidad, la cual se requerirá solo en zonas rurales.

Adicionalmente las estimaciones de obra deberán considerar:

1. En caso de obras realizadas con concreto hidráulico, se requerirá pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión a los 28 días,

2. En caso de trabajos de impermeabilización se requerirá una garantía expedida por la contratista. 3. En caso de que se realicen conceptos de obra no considerados en el catálogo original, se deberá autorizar por

oficio los conceptos fuera de catálogo. 4. En caso de que la obra se realice fuera del periodo indicado en el contrato por causas imputables a la

contratista, se aplicarán sanciones económicas las cuales se calcularán en base a lo indicado en el contrato. 5. En caso de que la obra se realice fuera del periodo indicado en el contrato por causas no imputables a la

contratista, ésta deberá asentarlo en bitácora y solicitar por escrito a la contratante la autorización de la prorroga en el periodo de ejecución de la obra, para lo cual la contratante deberá responder por oficio indicando su resolución al respecto

6. En caso que durante la vigencia del contrato se presenten circunstancias que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos ejecutados (Escalado) y bajo solicitud expresa de la contratista, dichos costos serán revisados conforme lo indique el contrato de referencia.

5.2. PRINCIPALES INCIDENCIAS DE ERRORES

Para poder analizar los principales errores que se presentan en la integración de las estimaciones de obra y que son entregados para su revisión a la dependencia contratante, fue necesario analizar por separado a las estimaciones de obra con respecto a la última, conocida como "de finiquito", ya que para las primeras se requieren normalmente ocho documentos base y para la "de finiquito" se requiere 5 documentos adicionales.

Los errores que se presentan en la documentación son muy diversos, ya que cada documento consta de información muy propia en cada caso, aunque a su vez todos los documentos están relacionados entre sí. Por lo anterior se optó por considerar los siguientes tipos de errores genéricos "F".- La falta del documento "M".- El documento mal elaborado " I " . - La existencia del documento, pero que presenta la falta de información o está incompleta "E".- La existencia del documento, pero que este presenta un error de forma o de redacción Adicionalmente se consideraron dos errores que en particular son de peso en la elaboración de una estimación de obra, que son: "P".- Se refiere al hecho que la estimación a cobro contempla trabajos ejecutados fuera del periodo contractual, lo que requiere de acuerdo a la ley la ampliación del periodo de ejecución de los trabajos o bien, de acuerdo al contrato, el cálculo de las sanciones pecuniarias por el atraso en la ejecución de los trabajos. "$"- Se refiere a un error de tipo numérico que afecta al importe total de cobro de la estimación,

Para poder conocer la incidencia de errores en la integración documental por parte de la empresa constructora fue necesario realizar un estudio estadístico al respecto, y que se presenta como ANEXO 2. Por lo que adelante se presenta el análisis estadístico de las incidencias de errores presentadas en 162 estimaciones de obra, primero se analizan según el tipo de error detectado, y después, en base al tipo de documento en que se presentan.

INCIDENCIA DE ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA

POR TIPO DE ERROR

Para evaluar la incidencia de errores en estimaciones de obra, se tomo una muestra de 90 estimaciones, que corresponde a las que se revisan en un periodo de 3 meses, obteniéndose los siguientes resultados:

Clave Error en Documentos

M

Información Incompleta

Mal elaborado

Periodo fuera de contrato

Error de forma

Falta el documento

Error numérico

Total

Total Porcentaje

166

62

12

63%

24%

5%

3%

3%

2%

100%

INCIDENCIAS EN ESTIMACIONES

Información Incompleta -

63%

Mal elaborado 24%

, - . — * ^ ^

V*""- .^m^ ^ • k T/éáÉ^P^Z-^z

¡̂Éjy *flHM_'i3^P^^-^r--—^^ *"

\j_55_jp,,!^s==5 1™X-_

/

yj


5%

" >x -^-""^ Error de forma - A - '-^_ 3% í jñ j Falta el ^ 3 ^-documento

1 3% \ L Error numérico

2%

Se puede destacar que mas de la mitad de errores (el 63%), son porque la documentación presenta información incompleta, esto es la falta de algún dato de importancia documental.

POR TIPO DE DOCUMENTO

Analizando la incidencia de errores por tipo de documento, se obtienen los siguientes resultados:

T i p ^ e - ^ c u m W t e ^ Total Porcenlaje

Estimación de obra

Reporte fotográfico

Resumen de Estimación

Números Generadores

Factura

Bitácora de obra

Estado de cuenta

P. U extraordinarios

Garantía impermeab.

oficio de prorroga

[totales ; .

. ..... M

41

3?

34

31

30

27

4

3

1

262

- 2 1 % ,, 1

". 18% |

;•. ^'14%

13%

12%

11%

10%

2%

1%

0%

100%

INCIDENCIAS SEGÚN DOCUMENTO

Estimación de obra 21% ^ ^ r -

oficio de prorroga / %

impermeab. )t - . ^^

1% p. u ^ f c L ^ ^ extraordinarios-' ^•' 's**"~-™w.

2% / ^ - - • ^

Reporte fotográfico — ~ ^ ^ ^ 16%

! j ^ ^ \

TI *• íftSi. /

ÜHÍÍII Smí̂ S J

Bir i l l i f l l y <

Estado de cuenta / n i t 4 „ „ r o HQ „ h r o Factura 10% ^ Brtacoradeobra ^


14%

Números 3eneradores

13%

Se puede destacar que los cuatro documentos que presentan mayor número de errores son; La estimación de obra (21%), el reporte fotográfico(16%), el resumen de estimación (14%) y los números generadores (13%), los cuales están relacionados con la validación de los volúmenes y calidad de los trabajos de obra realizados Así mismo son los documentos de mayor importancia.

INCIDENCIA DE ERRORES EN LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN (DE FINIQUITO)

POR TIPO DE ERROR

Para evaluar la incidencia de errores en estimaciones de obra, se tomo una muestra de 62 estimaciones de finiquito, obteniéndose los siguientes resultados:

Se puede destacar que el mayor número de errores (el 37%), son porque la documentación presenta información incompleta, y en segundo lugar (el 32%) se debe a la falta del documento.

POR TIPO DE DOCUMENTO

Analizando la incidencia de errores por tipo de documento se obtienen los siguientes resultados:

\ #1*;

|P& d e D 0 C # e l | ^ ?otaí";PorcÍlfíifíe

Acta de entrega recepción

Sábana de Finiquito

Estimación de obra

Presupuesto definitivo

iNúmeros Generadores


Bitácora de obra

Garantía de vicios ocultos

Constancia de no adeudo a la común.


Factura

Estado de cuenta

Precios unitarios extraord.

Garantía de impermeab.

pruebas de Laboratorio

loíalsí

42

33

31

30

25

24

23

23

20

19

17

11

8

7

1 ; 314

13%- -

11%

10%

10%

8%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

2%

0%

111%^

ERRORES SEGÚN DOCUMENTO

Acta de entrega recepción

13% pruebas de Laboratorio

0%

Garantía de impermeab.

2%

3 unitarios raord. 3%

Estado de cuenta -

4% Factura 5%


6%

Sábana de Finiquito

11% Estimación de

obra 10% Presupuesto

definitivo 10%

Constancia de no adeudo a la

común. 6%

Números Generadores

8%


8%

Bitácora de obra 7%

Garantía de vicios ocultos

7%

Se puede destacar que los tres documentos que presentan mayor número de errores son; El acta de entrega recepción (13%), La Sábana de finiquito (11%) y la estimación de obra (10%), los dos primeros están relacionados con; la entrega de la obra y el cálculo del monto total de obra ejecutados en el total de estimaciones, y la última que es el documento de mayor importancia; el cuerpo de la estimación de obra.

5.3. RESULTADOS RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL

Analizando las incidencias de errores presentadas en la revisión de estimaciones de obra y en la última estimación (de finiquito), en función del tipo de error generado y ordenando los resultados obtenidos de mayor a menor para poder determinar, la causa fundamental por la que se presenta ese tipo de error, así como el principal causal involucrado en generarla se obtiene el siguiente cuadro:

ft-1

M

F

E

P

$

tipo de e¡íPi;\ s

Inform. Incompleta

Mal elaborado

falta el documento

Error de forma

Periodo fuera de contrato Error numérico

« i l l ! • __

Estimación

166

62

8

9

12

5

262Í|-

' ' - , , <„ -114

68

102

17

4

9

314

L^^J I

280

130

110

26

16

14

576

48.61%

22.57%

19.10%

4.51%

2.78%

2.43%

100%

Acumulado

48.61%

71.18%

90.28%

94.79%

97.57%

100.00%

Cauáa

Descuido en la elaboración documental y falta de manual de referencia que funcione como guía de integración documental

Descuido en la elaboración documental y falta de manual de referencia que funcione como guía de integración documental

Incumplimiento y / o desconocimiento de la normatividad respecto al documental requerido Desconocimiento de formatos por descuido y por falta de manual de referencia Ejecución de trabajos fuera del periodo indicado en el contrato Operaciones matemáticas mal realizadas

P* : , _ ._. _

Causante

Constructor/ dependencia

Constructor / dependencia

Constructor / dependencia

Constructor / dependencia Constructor

Constructor

, _ . . . . ^ :.

Se tiene que tomar en cuenta el hecho que al presentar la documentación a cobro, ésta en la mayoría de los casos, no era aprobada en la primer revisión por la dependencia contratante, dado que presentaba faltantes y errores, obteniéndose un promedio de 3.271 revisiones en estimaciones de obra y 3.48 revisiones en la última estimación (de finiquito).

1 Valor obtenido del análisis estadístico que se presenta como ANEXO 2.1.

Para mayor claridad de los resultados obtenidos con respecto a la incidencia de errores en la integración de estimaciones se presenta la gráfica siguiente:

lave

M

: 0 r % É c « % ' | ¡ t o t : " " T o t a Y Porcentaje

Inform. Incompleta

Mal elaborado

falta el documento

Error de forma


Error numérico

total

280

130

110

26

16

14

576

48%

23%

19%

5%

3%

2%

hotim.

INCIENDENCIA DE ERRORES EN ESTIMACIONES Inform.

Incompleta -x 48% \ ^ _ _

Error / numérico

2% i

^ — = 5 ^ ^

f^^^^ ^ N í f

Periodo fuera . X ^ J ^ - — de contrato - ^ E r r o r d e ^ — —

3% forma 5%

~ ^ K J Ñ ^ * * ' •-. ]

^^^ JÍ Mal ^ o ™ ^ elaborado ^ -ppp r ^^^

- — falta el ^^^-documento

19%

Del cual podemos extraer utilizando la ley de PARETO que de los 6 tipos de errores clasificados, los dos más importantes agrupan al 71.18% de los errores presentados, los cuales a su vez son originados por el descuido y desconocimiento del contratista en la elaboración documental y también por la falta de un manual de referencia para la integración documental que proporcionen las Dependencias contratantes. Por lo que es necesario que dicho documento se institucionalice a nivel Gobierno del Estado promoviendo cursos de capacitación para los constructores dedicados a la obra pública, en los cuales deben intervenir como asesores, personal involucrado en la revisión documental pertenecientes a la SDUCOP (Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas), la Contraloría General del estado y El COPLADE (Coordinación para la Planeación del Desarrollo).

EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA

CONTENIDO Se presenta lo que la normatividad marca, con respecto a la integración del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, así mismo, se realiza un análisis estadístico de estos valores (Anexo 3), para que a partir del estudio de tiempos requerido (supuesto y reales), del trámite de estimaciones, se determine el valor del financiamiento (supuesto y real) de la obra pública. Por último se determina su repercusión en la Utilidad esperada.

6.1 NORMATIVIDAD DE LA INTEGRACIÓN DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD

Con respecto a la integración de los costos; Indirectos; Financiamiento y utilidad, a considerar en una obra pública la ley de Obras Públicas del Estado vigente no menciona nada al respecto, debiendo de indicarlo en su reglamento, Actualmente este reglamento aún no existe legalmente, podemos tomar únicamente como referencia lo que se indica en los artículos 154, 156, 159, 162, 163, 181, 182, 183-189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas, vigente, que dice:

Se considera como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal, de maquinaria y de equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán acabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

COSTO DIRECTO El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de los salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiendo como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

EL COSTO INDIRECTO El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los

costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando el importe de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodo. El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.

El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos: - Cuando varíe la tasa de interés, y - Cuando no se entregan los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los

trabajos.

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: - Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en

la propuesta del contratista; - Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y

egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más indirectos; - Que se integre por los siguientes ingresos: - Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y - El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago;

deduciendo la amortización de los anticipos, y - Que se integre por los siguientes egresos: - Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; - Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se

requieran, y - En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberán considerar lo siguiente: - El Contratista Deberá fijar la tasa de interés con base a un indicador económico específico, la cual permanecerá

constante en la integración de los precios; la variación de la tasa a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe la revisión;

- Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con la variación del indicador económico especifico a que este sujeta;

- El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y

El análisis, Cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento.

Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un atraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la sección V del artículo 50 de la ley, deberán considerar lo siguiente: - Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios; - Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el

importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y - El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente por ejecutar, conforme al programa convenido, a

partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

EL CARGO POR UTILIDAD El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

LOS CARGOS ADICIONALES Los cargos adicionales son las erogaciones que deberá realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no formen parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedan incluidos, aquellos cargos que derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

6.2 TIEMPOS SUPUESTOS PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES

Para poder conocer los tiempos requeridos para el trámite de pago de las estimaciones de obra, que el contratista supone para la determinación del monto de su propuesta de obra, se aplico los siguientes criterios:

Es necesario conocer el tiempo total de ejecución de la obra, el periodo de duración que abarca cada estimación y el tiempo que transcurre desde la ejecución de los trabajos hasta la fecha en que se paga a la empresa tal recurso.

El periodo de ejecución de la obra pública es muy variable, ya que depende de la naturaleza y alcance de los trabajos a realizar, por lo que considerando el análisis estadístico obtenido que se presenta como ANEXO 3, en el cual se obtiene que en promedio una obra se cobra a través de 3 estimaciones de obra, y considerando que el tiempo que abarca cada estimación, por ley, puede ser como máximo 30 días, se propone un periodo de obra de 90 días (3x30).

La ley indica que la contratista deberá presentar su estimación en el transcurso de los 4 días hábiles (6 días naturales) posteriores a la ejecución de los trabajos y que la revisión de las estimaciones de obra por parte de la dependencia contratante no será mayor de 8 días hábiles (11 días naturales) contados a partir de la fecha de recepción de la estimación, así mismo, el pago se realizará dentro de los 20 días hábiles (28 días naturales) posteriores a su recepción.

Por lo que el tiempo total requerido desde la fecha de ejecución de los trabajos hasta su supuesto pago es de ( 6 + 28 ) igual a 34 días, (dos quincenas aproximadamente).

Para mayor claridad de los resultados obtenidos, se presenta en la página siguiente una gráfica de los tiempos que supuestamente se requieren para el trámite de una estimación, conforme a los criterios siguientes: - El periodo para la ejecución de los trabajos de 90 días, - Un periodo de reprogramación de inicio de obra por retraso en el pago del anticipo de 7 días, valido conforme al

artículo 60 de la ley. - Dos estimaciones de obras y una estimación de finiquito de 30 días de duración. - Un periodo de elaboración documental de 6 días naturales. - Un periodo de revisión y autorización de 11 días naturales, y - Un periodo para el trámite de pago de 28 días naturales.

1 Se considera la relación de 7 días naturales por cada 5 días hábiles.

CALENDARIO DE TIEMPOS SUPUESTOS PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES1

ACTIVIDAD Duración

FIRMA DE CONTRATO

ESPERA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO

PERIODO REAL DE OBRA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS 1A. ESTIMACIÓN

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL (4 DÍAS HAB)

AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN (8 DÍAS HAB)

TRAMITE DE PAGO (20 DÍAS HAB)

PAGO ESTIMACIÓN 01


ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL (4 DÍAS HAB)

AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN (8 DÍAS HAB)

TRAMITE DE PAGO (20 DÍAS HAB)

PAGO ESTIMACIÓN 01


ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL

REVISION POR LA CONTRATANTE

VALIDACIÓN POR LA NORMATIVA

PAGO ESTIMACIÓN 03 (FINIQUITO)

1 D.N.

7D.N.

90 D. N.

30 D. N.

6 D.N.

11 D.N.

28 D. N.

1D. N.

30 D. N.

6 D.N.

11 D.N.

28 D. N.

1D.N.

30 D. N.

6 D.N.

11 D.N.

28 D. N.

1D.N.

Acum.

90

30

36

47

64

65

60

66

77

94

95

90

96

107

124

125

MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

*

i«i«

QUINCENAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA

90 días

. : • . "

1 2

= 1 «I

28 Días |

^ 3 4 días J A

nw «MHMP

3 .*JL«,

6 |

LJ 28 Días

^ 34 días ^

30 días

5 6 *

a 0

3 11 |

2Í

24 di:

¡días

is ^ •^ r-

7 IÉJ,

3 0

9 10 11 12

Se consideran 3 estimaciones para una obra, conforme al análisis estadístico del Anexo 3.1 y tiempos máximos según marca la ley de obras públicas.

6.3 CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO SUPUESTO

Para poder determinar el cargo por financiamiento de una obra se requiere primero, conocer el monto total de ésta, por lo que tomando en cuenta los resultados obtenidos en el anexos 1.1 y 1.2, respecto al monto promedio de una estimación de obra, que es de $349,995.26 y para las de última estimación (de finiquito), de $296,969.86, mas I. V. A., se puede determinar que el importe de la obra pública promedio, es de $1,146,504.00 de acuerdo al siguiente análisis:

MMRL' * * K ESTIMACIÓN

Estimación de obra

Estimación de finiquito

Mrorarl $349,995.26

$296,969.86

NO, EST,

2

1

SUMA

I.V.A.

TOTAL

TOTAL PPTO.

699,991

296,970

996,960

149,544

1,146,504

Con este importe se buscó una obra cuyo importe se asemeje al obtenido, optando por el costo de un Centro de Salud, cuyos importes por partida de obra son los siguientes.

|Jf ; |#f ' í;:gÍfPXRTIDA ' * . ' ^ PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN ESTRUCTURAS ALBAÑILERÍA ACABADOS INSTALACIONES OBRA EXTERIOR SUMA IVA. IMPORTE TOTAL

ICOBTOUIRECTO

$ 124,421.69 $ 121,253.44 $ 104,617.60 $ 226,852.81 $ 94,897.21 $ 106,479.27

$ 778,522.02 $ 116,778.30 $ 895,300.32

IMPORTE*" . 1

$ 159,332.03 $ 155,274.83 $ 133,971.29 $ 290,503.36 $ 121,523.55 $ 136,355.31 $ 996,960.38 $ 149,544.06 $ 1,146,504.43

Para la integración del importe total se consideró un factor de sobrecosto de 1.2806 del costo Directo de la obra.

El cargo por financiamiento de una obra se determina como la diferencia de los ingresos y los egresos generados en la obra a causa de la ejecución de los conceptos de obra por cada periodo de tiempo, al cual se le aplica una tasa de interés, que para este estudio se tomó los Certificados de la tesorería (CETES) a 28 días, que es del 6.78 %, ya que es la tasa de interés más utilizada por los constructores para el cálculo de éste cargo. Se adicionan 7.72 puntos para obtener una tasa del 14.50%.

Por lo que la tasa del 14.50 % anual1, para un periodo de 15 días es: T = (14.50)* 15 7 365 =0.005959 =0.5959%

ANÁLISIS DE EGRESOS Los Egresos generados en la obra se determinan a partir de la ejecución de los trabajos, los cuales se agrupan por partidas y se calendarizan en un periodo de 6 quincenas (90 días aproximadamente) según el desarrollo de la misma. Como para el análisis del financiamiento únicamente se deben consideran los gastos Directos e indirectos generados en la obra, es necesario conocer el costo de la obra a costo directo mas el indirecto correspondiente, por lo que tomado como referencia el análisis estadístico del anexo 3.1,en el cual se determina el Factor de Indirectos promedio de 15.7374%, se aplica dicho importe al costo directo de la Obra, como se muestra enseguida:

mmm mmwm iJitee COSTO DIRECTO 100.0000% $ 778,522.02 COSTO INDIRECTO 15.7374% $ 122,519.12

(DIRECTO + INDIRECTO) $ 901,041.14

Para determinar el financiamiento, en la practica común, se acostumbra aplicar el análisis de interés simple, que para estos casos el resultado obtenido no difiere en mas de un 2% de un análisis con interés compuesto.

Se determinan los egresos del constructor en base al calendario de obra programado, según se muestra enseguida.

PARTIDA PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN

ESTRUCTURAS

ALBAÑILERIA

ACABADOS

INSTALACIONES

OBRA EXTERIOR

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

EGRESOS HASTA INDIRECTO

ACUMULADO EGRESOS

15.737%

QUIN. 1 41,474

41,474

6,527

48,001

48,001

QUIN. 2 41,474

40,418

34,873

116,764

18,376

135,140

183,141

QUIN. 3 41,474

40,418

34,873

75,618

23,724

216,106

34,009

250,116

433,256

QUIN. 4

40,418

34,873

75,618

23,724

35,493

210,125

33,068

243,194

676,450

QUIN. 5

75,618

23,724

35,493

134,835

21,220

156,055

832,504

QUIN. 6

23,724

35,493

59,217

9,319

68,537

901,041

QUIN. 7

0

0

0

901,041

QUIN. 8

0

0

0

901,041

IMPORTE 124,422

121,253

104,618

226,853

94,897

106,479

778,522

122,519

901,041

ANÁLISIS DE INGRESOS Se consideran como ingresos el pago del anticipo de obra pactado en el contrato y que normalmente asciende al 30% del monto total consignado, y el pago por los trabajos ejecutados que según marca la ley deberá ser por estimaciones de obra. El Monto de las estimaciones de obra se determina en función de los trabajos ejecutados cobrándose 34 días después de su ejecución promedio por lo que para: los trabajos ejecutados en la 1a Y 2a Quincena se cobrarán hasta la 4a quincena los trabajos ejecutados en la 3a Y 4a Quincena se cobrarán hasta la 6a quincena los trabajos ejecutados en la 5a Y 6a Quincena se cobrarán hasta la 8a quincena

Dado que el importe neto que se recibe de una estimación de obra contempla la deducción por la amortización del anticipo recibido en su mismo porcentaje y el cargo por inspección y vigilancia de la Contraloría, se debe contemplar dichas deducciones en el análisis, según se muestra:

ANÁLISIS DE INGRESOS 1.2806 PARTIDA

PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN i ESTRUCTURAS ALBANILERIA ACABADOS |INSTAU\CIONES OBRA EXTERIOR

IMPORTE CON DEDUCCIONES ANTICIPO IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES lAMORTIZACION DE ANTICIPO ¡INGRESOS A RECIBIR

ACUMULADO INGRESOS

Inicio

299,088

IMM 299,088

QUIN. 1

0

0

299,088

QUIN. 2

A

b 299,088

QUIN. 3 53,111

53,111

0

299,088

QwKM'f 53,110.68

51,758 44,657

i4S,32é

202,637 -60,79

Wi&4é 440,934

QUIN. 5 53,111 51,758 44,657 96,834 30,381

m,7M

440,934

ifiStó^ 51,758 44,657 96,834 30,381 45,452

2¿d,682

545,824 -163,747

3&2,G77 823,011

QUIN. 7

96,834 30,381 45,452

172,éé7

823,011

QUIN, 8

30,381 45,452

78,833

248,500 -74,550

173,956 996,960

IMPORTE 159,332 155,275 133,97 290,503 121,524 136,355

§d¿,§éó 299,088 996,960

-299,088

§§é,9éó WMPW&k'J

CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO SUPUESTO Por último se calcula el financiamiento como la diferencia de los Ingresos y los Egresos de la obra afectado por una tasa de interés propuesta por el contratista, que para este estudio son los CETES: FINANCIAMIENTO = SUMA ( TASA (INGRESOS - EGRESOS)) Se consideró únicamente el cargo por financiamiento en los periodos donde los montos son negativos, debido a que solo en esos casos se requiere de financiamiento. Obteniéndose los resultados que se muestran enseguida:

CONCEPTO

DIFERENCIA (INGRESO-EGRESO)

ACUMULADO

FINANCIAMIENTO QUINCENAL

CETES + 7.72 PUNTOS = 14.50%

INICIO

299,088

299,088

0

0.5959%

QUIN. 1

-48,001

251,087

0

QUIN. 2

-135,140

115,947

0

QUIN. 3

-250,116

-134,168

-800

FACTOR DE FIN

llkHÍl# i -101,348

-235,516

-1,403

ANCIAMIENTO =

QUIN. 5

-156,055

-391,571

-2,333

0.6067%

lllwíífci 313,540

-78,031

-465

QUIN. 7

0

-78,031

-465

QUIN. 8

173,950

IMPORTE

95,919

9 5 , 9 1 9 ^ ^ ^ ^ ^ H

0| -5,466

El porcentaje de financiamiento se obtiene de dividir el financiamiento total requerido entre el costo de la obra hasta el financiamiento, según la formula siguiente: % FINANCIAMIENTO = FINANCIAMIENTO / ( COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)

Por lo que el costo de financiamiento supuesto resulta de $5,466, el cual representa un porcentaje de financiamiento del 0.6067%, valor muy abajo con respecto al obtenido del análisis estadístico consignado en el anexo 3.1, en el cual se obtiene como promedio de 173 obras un valor de (1.6451). Cabe hacerse la observación que existe una estrecha relación entre el valor obtenido del financiamiento y el valor de la tasa de interés, por lo que debido a que en los últimos años la tasa de interés a disminuido (de 18.62 al 7.97 de enero del año 2001 al 2002), en igual proporción ha disminuido este costo.

Por lo que la suma hasta el financiamiento es igual a: Suma Hasta el financiamiento = (Costo Directo + Costo Indirecto + Financiamiento) = 778,522+ 122,519+5,466 = 906,507

6.4 TIEMPOS REALES PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES

Para poder conocer los tiempos reales requeridos para el trámite de pago de las estimaciones de obra, que el contratista tiene que esperar, se aplico los siguientes criterios:

- El periodo de ejecución de la obra se obtuvo del análisis estadístico consignado en el anexo 1.1 y 1.2, del cual se extrae que cada estimación de obra (dos) en promedio abarcaba un periodo de tiempo de 26 días y para la última (de finiquito) un periodo de 39 días, obteniéndose un periodo real de ejecución de obra de (26 + 26 + 39) = 91 días.

- El periodo de revisión de estimaciones está formado por el tiempo que requiere el contratista para elaborar el documento (20 días aproximados), mas el requerido por la dependencia contratante (S.D.U.C.O.P.) para su revisión, corrección y trámite de pago que es de 26 días para estimaciones y para la última (de finiquito) de 47 días por lo que el periodo total es de(20+26) = 46 días para estimaciones y para la última (de finiquito) es de (20 + 47) = 67 días.

- El periodo requerido para el trámite de pago comprende el tiempo requerido por la dependencia normativa, que es de 16 días para estimaciones de obra y de 26 días para la última (de finiquito), más el tiempo que requiere la Secretaría de Finanzas para su pago, que es de 12 días, resultando un periodo total de 28 y 38 días respectivamente.

- El tiempo total que transcurre desde la ejecución real de los trabajos hasta el pago de las estimaciones de obra es de ( 20 + 26 + 28) = 74 días (cinco quincenas).

- El tiempo total que transcurre desde la ejecución real de los trabajos hasta el pago de las estimaciones de finiquito de ( 20 + 47 + 38 ) =105 días (siete quincenas).

Para mayor claridad de los resultados obtenidos se presenta la gráfica siguiente:

TIEMPOS REALES PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES ACTIVIDAD Duración

FIRMA DE CONTRATO

ESPERA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO

PERIODO REAL DE OBRA



REVISION EST. 01 POR UK CONTRATANTE


TRAMITE PAGO POR FINANZAS

PAGO ESTIMACIÓN 01






PAGO ESTIMACIÓN 02






PAGO ESTIMACIÓN 03 (FINIQUITO)

1D.N.

27 D. N.

90D.N.

26D.N.

20D.N.

26D.N.

16D.N.

12D.N.

1D.N.

26D.N.

20D.N.

26D.N.

16D.N.

12D.N.

1D.N.

39D.N.

20D.N.

47D.N.

26 D. N.

12 D. N.

1D.N.

QUINCENAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA

acum

90

26

46

72

88

100

101

52

72

98

114

126

127

91

111

158

184

196

197

MES1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES 6 MES7 IVES8

| ¡ 2 7 días A

^ • \ í • . - f " > r \ - ^

• '26<Sa»

4 i

1 2

90 días

20 días |

^ i * y

26 días

16 d. |

7Á días

l26lía§?

20 días |

M

^

iS

3 4

12

J w \

\

26 días |

16d. |

12 [

74 cías

gllíav:.

5 6

i 20 días

• w

47 días I

-̂ ^

i' 7- ' 8

26 días

105 días

9 10 11 12

1

12

fc« w ft

13 14

6.5 CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO REAL

Para determinar el cargo por financiamiento real de una obra pública, se partió por determinar los egresos e ingresos generados por el constructor en cada periodo de obra, aplicándose los siguientes valores: EGRESOS - Se aplicaron las mismas partidas e importes que en el análisis del financiamiento supuesto, cuyo importe total a costo

directo es de $778,522 al cual aplicándole un costo indirecto del 15.7374% se obtiene una suma total (hasta indirecto) de $901,041

- Se calendarizan las partidas de obra en base al proceso de ejecución de los trabajos, con un periodo total real de 91 días (6 quincenas), abarcando cada una de estas aproximadamente dos quincenas (26,26 y 39 días).según el análisis estadístico obtenido en el anexo 1.1 y 1.2

INGRESOS - Se Considera un anticipo del 30% del monto total de la obra al inicio de los trabajos (en el inicio de la obra). - Un primer pago por estimación de obra que abarca la 1a y 2a quincena de obra ejecutada, a aplicar cinco quincenas

después de la fecha de su ejecución, por lo que el primer pago se sitúa en la séptima quincena a partir del inicio de los trabajos, con un importe de ($349,995).

- Un segundo pago por estimación de obra que abarca la 3a y 4a quincena de obra ejecutada, a aplicar cinco quincenas después de la fecha de ejecución de los trabajos, por lo que el segundo pago se sitúa en la novena quincena a partir del inicio de los trabajos, con un importe de ($349,995).

- Una última estimación (de finiquito) que abarca la 5a y 6a quincena de obra ejecutada, a aplicar siete quincenas después de la fecha de ejecución de los trabajos, por lo que el tercer pago se sitúa en la decimocuarta quincena a partir del inicio de los trabajos, con un importe de ($296,969).

FINANCIAMIENTO REAL El porcentaje del costo por financiamiento real de una obra se obtiene del procedimiento ya aplicado para determinar el financiamiento supuesto, únicamente que en este caso se aplica el periodo de la obra, el periodo de espera para el pago de estimaciones así como los montos de estimaciones reales obtenidos del análisis estadístico realizado. Del cual se desprende el cuadro siguiente:

ANÁLISIS DE EGRESOS

Página 56

PARTIDA

PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN

ESTRUCTURAS

ALBAÑILERIA

ACABADOS

INSTALACIONES

OBRA EXTERIOR

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15.74%

EGRESOS HASTA INDIRECTO

ACUMULADO EGRESOS

0 Quin.1

41,474

41,474

6,527

48,001

48,001

Quin. 2

41,474

40,418

34,873

116,764

18,376

135,140

183,141

Quin. 3

41,474

40,418

34,873

75,618

23,724

216,106

34,009

250,116

433,256

Quin. 4

40,418

34,873

75,618

23,724

35,493

210,125

33,068

243,194

676,450

Quin. 5

75,618

23,724

35,493

134,835

21,220

156,055

832,504

Quin. 6

23,724

35,493

59,217

9,319

68,537

901,041

Quin. 7

0

0

0

901,041

Quin. 8

0

0

0

901,041

Quin. 9

0

0

0

901,041

Quin.10

0

0

0

901,041

Quin.11

0

0

0

901,041

Qu¡n.12

0

0

0

901,041

Quin.13

0

0

0

901,041

Quin.14

0

0

0

901,041

importe

124,422

121,253

104,618

226,853

94,897

106,479

778,522

122,519

901,041

fcfri? ANÁLISIS DE INGRESOS

PARTIDA

ANTICIPO 30,00%

IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

INGRESOS A RECIBIR

ACUMULADO INGRESOS

299,088

299,088

299,088

Quin. 1

0

299,088

Quin. 2

0

299,088

Quin. 3

0

299,088

Quin. 4

0

299,088

Quin. 5

0

299,088

Quin. 6

0

299,088

%€*

349,995

-104,999

244,997

544,085

Quin. 8

0

544,085

rQMfe§

349,995

-104,999

244,997

789,081

Quin.10

0

789,081

Quin.11

0

789,081

Quin.12

0

789,081

Quin.13

0

789,081

Quin.14

296,970

-89,091

207,879

996,960

Importe

299,088

996,960

-299,088

697,872

lililí ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO DIFERENCIA (INGRESO-EGRESO) ACUMULADO FINANCIAMIENTO QUINCENAI 0.5959%

299,088 299,088

0

•48,001 251,087

0

-135,140 115,947

0

-250,116 -134,168

-800

-243,194 -377,362

-2,249

-156,055 -533,416

-3,179

-68,537 -601,953

-3,587

244,997 -356,956

-2,127

0 -356,956

-2,127

244,997 -111,960

-667

0 -111,960

-667

0 -111,960

-667

0 -111,960

-667

0 -111,960

-667

207,879 95,919

0

95,9191

ÜIÜ] -17,404]

TASA DE INTERÉS 14.5% FACTOR DE FINANCIAMIENTO= 1.9315%

El Costo de financiamiento real resulta de ($17,404), el cual representa un porcentaje de financiamiento de 1.9315%, superior al supuesto que es de ($5,466) y 0.6067%, respectivamente. Se puede apreciar una diferencia entre los dos valores de financiamiento obtenidos de $17,404 y $5,466 igual a $11,938, que representa una variación de 3.18 veces su valor programado, en cumplimiento a los tiempos máximo que marca la Ley de Obras Públicas.

http://Quin.11

6.6 REPERCUSIÓN EN LA UTILIDAD ESPERADA

Para poder determinar de que manera la utilidad se ve afectada por el incremento del financiamiento a causa de los periodos adicionales de espera para el cobro de estimaciones de obra, fue necesario determinar la Utilidad Neta. Para lo cual se utilizó el procedimiento siguiente:

1. Se obtiene la utilidad bruta como el importe producto del porcentaje de utilidad propuesto de 9.4283%1 y la suma hasta el financiamiento, que es de ($906,507)2.

2. Adicionalmente se determinan las DEDUCCIONES A LA UTILIDAD ESPERADA, como es el impuesto sobre la renta del 34% (de la utilidad) y la participación de los trabajadores en la utilidad del 10% (de la utilidad), dado que estos se deben descontar de la utilidad para obtener la Utilidad Esperada.

3. La repercusión en la Utilidad Esperada (Utilidad neta) a causa de los tiempos de pago en estimaciones de obra se puede determinar como el porcentaje en que disminuye, en función de la variación de sus valores a causa del financiamiento real y el supuesto. Enseguida se presenta dicho análisis:

..^^^m^'^y COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO FINANCIAMIENTO SUPUESTO SUBTOTAL HASTA EL FINANCIAMIENTO

UTILIDAD BRUTA

PAGO ISR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN LA U.

^í AN4IJSIS - 4 ^ iiioj-centajd*

128.0581%

100.0000% 15.7374% 0.6067%

116.4395%

9.4283%

34.0000% 10.0000%

TOTAL DE DUCCIONES DE LA UTILIDAD

UTILIDAD NETA AL FINAL DE LA OBRA

*í Importen 996,960

778,522 122,519

5,466 906,507

85,468

29,059 8,547

37,606

47,862

FINANCIAMIENTO REAL Diferencia del financiamiento real y el supuesto Pordentaje de utilidad afectado por financiamiento

17,404 11,938 24.9%

Valor obtenido como el promedio aplicado por constructores en contratación de obra pública, según anexo 3.1 Supra p. 52.

$60,000

$50,000

m

35924

SUPUESTO

17404

REAL

/

Utilidad neta > -

75.1 % del valor esperado

Financiamiento

Se puede apreciar que la utilidad neta, que supuestamente se obtiene, asciende a $47,862, de una obra cuyo monto total es de un millón de pesos aproximadamente, sin embargo a causa de la problemática expuesta, el financiamiento se incrementa en $11,938, afectando directamente a la utilidad, disminuyendo su valor a $35,924, un 75.1% del valor esperado.

RESULTADOS,, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESULTADOS

Con respecto a los tiempos requeridos para el pago de estimaciones de obra se encontró que en promedio es de 74 días y para la última estimación en la cual se adiciona el finiquito, su promedio es de 105 días, valores muy por arriba de 34 días que es del máximo permitido por la Ley de Obras Públicas del Estado.

Con respecto a La revisión y corrección documental por parte de la dependencia y el contratista respectivamente, se encontró que se requiere entre 3.3 a 3.5 revisiones por estimación (1 ingreso y 2.5 reingresos), esto es una sobre revisión documental y una perdida adicional de tiempo en la corrección de estimaciones por la alta incidencia de errores detectados.

Con respecto a la integración Documental de estimaciones se encontró que en las estimaciones los documentos que presentan mayor número de errores son, la estimación de obra y su resumen, el reporte fotográfico y los números generadores, los cuales en si son documentos que validan la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados. Y en el caso de la última estimación de finiquito, se detecta que el mayor número de errores se presenta en el acta de entrega Recepción y la sábana de finiquito, documentos propios en los que se encuadra el importe total de los trabajos ejecutados.

Analizando cual fue el tipo de error que presenta mayor incidencia de errores, se detecto que de los 6 tipos de errores tipificados1, los dos más importante agrupan al 71.18% del total de errores presentados, los que a su vez son originados por el descuido y desconocimiento del contratista en la elaboración documental y por la falta de un manual de referencia para la integración documental, que proporcionen las dependencias contratantes.

1 Supra, p. 34.

CONCLUSIONES

De los anteriores resultados se analizó la repercusión de esta problemática para el constructor dedicado a la Obra Pública, encontrándose que los largos periodos de espera para el cobro de estimaciones de Obra Pública repercuten incrementando el cargo por financiamiento que presenta el constructor a su contratación, ya que éste para la integración del cargo por financiamiento considera los tiempos de revisión y trámite que contempla la ley de Obras Públicas, generando un financiamiento del 0.6067% aproximadamente, cuando el financiamiento real obtenido con tiempos de pago reales es del 1.9315%.

Realizando un análisis de la variación del cargo por financiamiento a causa de los largos periodos de espera para el cobro de las estimaciones, se encontró un incremento de su valor en $11,938, importe que afectan directamente a la utilidad neta de $47,862, esto es, se ve afectada en un 24.90% de su valor esperado. Por lo que con estos resultados se comprueba la validez de la hipótesis de investigación y se rechaza el postulado de la hipótesis nula.

RECOMENDACIONES

CON RESPECTO AL TRÁMITE DOCUMENTAL

Con respecto al tiempo requerido para el trámite de estimaciones de obra pública se recomienda:

- Realizar un Estudio de Reingeniería de procesos en el trámite documental, con la finalidad de determinar cuales son las causas fundamentales que provocan estos largos periodos de espera para el constructor en el cobro de los trabajos de obra realizados, presuntamente se pude observar, una falta de delimitación de funciones y responsabilidades de las dependencias involucradas, una sobre burocratización del proceso y una pérdida adicional de tiempo en la corrección de estimaciones a causa de los excesivos errores presentados por el constructor.

- Como una manera de evaluación de los tiempos requeridos para el trámite de las estimaciones de obra, se recomienda establecer un Sistema de control interinstitucional, en la cual se registre los tiempos requeridos en cada etapa de su revisión, desde el ingreso de la estimación hasta el momento en que llega a la ventanilla de caja la orden de pago, promoviendo de esta manera la fácil detección de los "cuellos de botella" generados en su trámite.

- Es necesario hacer ver que actualmente la dependencia ejecutora es la S.D.U.C.O.P., y las normativas son aquellas que se encargarán del funcionamiento de las obras terminadas, debiendo la S.D.U.C.O.P. fungir como normativa, por

lo que se recomienda una Redefinición de funciones, esto en miras a la simplificación del proceso de trámite, y en apego a las facultades en materia de obra pública que la ley le confiere1.

- Es necesario hacer ver que el ejercicio de la obra pública se realiza en buena parte, en el último cuatrimestre del año, dado que es cuando se liberan los recursos para obra pública, por parte de la Secretaría de Finanzas, afectando el proceso de adjudicación, contratación y construcción de la obra, por lo que se recomienda que su liberación se realice un cuatrimestre antes.

CON RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL

Con respecto a alto número de revisiones y correcciones de las estimaciones, debido a la excesiva incidencia de errores en la integración documental, se recomienda:

- La implementación y aplicación de un manual de referencia para la integración Documental de estimaciones como guía para los constructores dedicados a la Obra Pública.

- Se deberán programar cursos de capacitación sobre el uso del manual antes indicado, los cuales inclusive podían desarrollarse en coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

- También es recomendable promover la integración, por parte de las dependencias, de un manual de referencia para la revisión de estimaciones para el personal asignado en la dependencia para tal efecto, promoviendo de esta manera la disminución del tiempo requerido para su revisión.

- Se recomienda la separación del trámite de la última estimación y el finiquito de obra, que como se puede apreciar representa tiempo adicional para el pago de esta estimación. Esto con fundamento en lo que marca la ley.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Ob Cit, Art. 10. p. 3.

APORTACIÓN ADICIONAL

Se presenta como aportación adicional de este estudio, una Propuesta de Manual para la integración de Estimaciones de Obra Pública, que le puede servir al constructor como guía para su integración documental, esto con la finalidad de dar un paso mas a la solución de la problemática presentada. En el se describe todos y cada uno de los documentos que se requieren para la integración y trámite del anticipo de obra, de las estimaciones de obra, así como los documentos adicionales que se requieren para la última estimación en la cual se adiciona, como práctica común, el finiquito de obra.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Se pueden plantear como nuevas líneas de investigación en la materia, las siguientes: - Un estudio de Reingeniería de procesos que rompa con el sistema tradicional de revisión de estimaciones en miras de

un correcto funcionamiento y un expedito pago de estimaciones de obra. - Un estudio sobre las modalidades que se utilizan para la contratación de obras, sobre todo, la aplicación de las

excepciones a la licitación pública y su repercusión en la obra terminada.

PROPUESTA DE MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA

Pagina 65

CONTENIDO

DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN Y TRAMITE DE ANTICIPO

1 Contrato de obra 2 Garantía de cumplimiento de contrato 3 Presupuesto de obra 4 Programa calendanzado de la ejecución de los trabajos 5 Oficio de estar al comente en el pago de impuestos 6 Oficio de no encontrarse en los supuestos del Art 32 de la ley 7 Factura de anticipo 8 Garantía de anticipo

DOCUMENTACIÓN PARA EL COBRO DE ESTIMACIONES

9 Factura de estimación 10 Estimación de obra 11 Resumen de Estimación 12 Estado de cuenta 13 Números generadores 14 Bitácora de obra 15 Reporte fotográfico

DOCUMENTACIÓN PARA EL TRAMITE DE ESTIMACIÓN DE FINIQUITO

16 Acta de entrega recepción 17 Garantía de vicios ocultos 18 Sabana de finiquito 19 Presupuesto Definitivo 20 Constancia de no adeudo a la comunidad

OTROS DOCUMENTOS

21 Pruebas de laboratorio en resistencia de concretos 22 Garantías de impermeabilizacion

1. CONTRATO DE OBRA

1 . Los datos de la dependencia contratante a Nombre de la dependencia contratante b Domicilio actual c La autorización de los recursos, indicando oficio de

autorización por la entidad facultada para autorizar los recursos y su fecha de elaboración

d La indicación de proceso licitatono seguido para la adjudicación del contrato

2. Los datos del contratante a Nombre completo de la empresa (tomar como referencia

R F C ) b Domicilio fiscal c En caso de ser persona moral indicar la acreditación legal

de la empresa así como la acreditación de su representante legal

d Numero de registro federal de contribuyentes e Registro patronal del I M S S

3. Los datos de la obra a Nombre de la obra b Ubicación, indicando la localidad, municipio y distrito c Partidas que la conforman d Fuente de recursos según el origen de los mismos e Importe total de la obra incluyendo el IVA f Periodo de ejecución indicando la fecha de inicio y termino

así como el periodo en días calendario g El importe de el o los anticipos así como sus porcentajes

4. Los datos generales a El monto de la garantía de cumplimiento el cual será un

porcentaje del importe de la obra (10%) b El monto de la garantía de anticipo el cual será un

porcentaje del importe de la obra (normalmente el 30% y hasta el 50%)

c Del procedimiento a seguir en caso de ai usté de costos (en caso de ser contrato a precios unitarios, no aplicable en contratos a precio alzado

d De la suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión administrativa

e De las penas convencionales a aplicar en caso de atraso en la ejecución de la obra

Página 66

f Del procedimiento a seguir para la entrega de la obra del contratista a la contratante

g Los descuentos a aplicar a las estimaciones de obra como puede ser el 5 al millar por supervisión y vigilancia o el descuento de la CMIC aplicable hasta 1999

h La fecha de firma del contrato así como Firma y antefirma tanto de los representante de la contratante como de la contratista

2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas indican textualmente en sus artículos:

ARTÍCULO 48.-Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar

I Los anticipos que, en su caso, reciban Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y

II El cumplimiento de los contratos Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo "

MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Nombre o Razón Social de la Afianzadora

En ejercicio de la autorización que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con número y letra) ante, a favor y a disposición de (Para el caso de las dependencias federales a nombre de la Tesorería de la Federación, para el caso de las dependencias de las entidades federativas a nombre de la Tesorería Estatal, para el caso de los municipios a nombre de la Tesorería Municipal y para el caso de entidades a nombre de ellas) para garantizar por (Nombre del fiado Licitante y domicilio), el debido cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones y obligaciones contraídas mediante el contrato No de fecha celebrado entre el beneficiario y nuestro fiado

El Contrato citado tiene por objeto (Describir las características de las obras o tipo de servicios del contrato) y su monto asciende a la cantidad de $ (Monto del Contrato con número y letra) Esta fianza se mantendrá vigente hasta la formal recepción de la obra y/o servicio objeto del contrato garantizado y la presentación de la fianza que garantice la reparación de los vicios o defectos ocultos

Esta fianza garantiza la total, ejecución de las obras, o servicios objeto del contrato, aun cuando parte de ellas se subcontraten, esta fianza se expide de entera conformidad con las cláusulas del Contrato garantizado

Página 67

Cualquier reclamación de pago con cargo a la presente póliza de fianza, deberá ser presentada por el beneficiario directamente a la Cía Afianzadora, en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza

La institución afianzadora podrá solicitar al beneficiario información o documentación adicional necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondrá para tal efecto, de un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación En este caso, el beneficiario tendrá un término de cinco (5) días naturales para proporcionar la documentación e información adicional requerida, y de no hacerlo en dicho termino, se tendrá por integrada la reclamación Si la institución afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario

Una vez integrada la reclamación en términos de los dos párrafos anteriores, la institución de fianzas tendrá un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia En caso de inconformidad por parte del beneficiario a la negativa de pago de la reclamación por la institución afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias el procedimiento arbitral, mismo que se substanciará, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros según lo dispuesto en lo conducente a dicho procedimiento arbitral por el artículo 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

Asimismo, se compromete a pagar hasta el cien por ciento (100%) del importe garantizado, en caso de no cumplimiento total del Contrato

3. PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra deberá contener:

En el Encabezado: 1. Deberá presentar el título "PRESUPUESTO DE OBRA" 2. Nombre de la instancia contratante. 3. Los datos de la obra como son; su nombre, ubicación,

número de licitación y ejercicio fiscal. 4. Nombre de la empresa ejecutora y de su representante

legal.

En el cuerpo del presupuesto: 1. En el cuerpo del presupuesto se indicará la clave,

descripción, unidad de medida, el volumen de obra, el precio unitario y el importe total por cada concepto los cuales incluirán el factor de Sobrecosto, sin incluir I.V.A.

2. La clave del concepto que le asigne la instancia contratante.

3. La descripción de los conceptos deberá indicar si incluye material, mano de obra, herramienta , equipo, pruebas, limpieza, acopio de material de desperdicio y acarreo a primer estación.

4. La unidad podrá ser; ML, M2, M3, PZA, SALIDA, TRAMO, KG., TON., evitando utilizar la unidad LOTE, en cuyo caso se deberá indicar en la descripción el alcance detallado del concepto de obra.

5. los volúmenes de obra se manejarán con 4 décimas y el precio unitario así como el importe por cada concepto se manejará con 2 décimas.

6. los conceptos de obra se agruparán por partida según la naturaleza de los trabajos, realizando una sumatoria parcial por cada partida de obra.

Al final del presupuesto: 1. Se indicará la suma total, el I.V.A. y el importe total de la

obra. 2. La firma y antefirma del Representante de la empresa

constructora.

Página 68

PRESUPUESTO DE OBRA OBRA

UBICACIÓN

NO. CONTRATO EMPRESA

PROGRAMA: REPRESENTANTE:

SUBPROGRAMA:

flgtafrVE QiiggjpcifijjiM L ; " P * Eflfóy ¿ É M Í fcpRi¿ PARTIDA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbb bbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbb

parcial por partida $0.00

PARTIDA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaa aaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbb bbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbb


suma total $0.00

I.V.A. $0.00 Total

Presupuesto $0.00

(IMPORTE DEL PRESUPUESTO EN LETRA)

FIRMA DEL REPRESÉNTATE LEGAL

4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El calendario de obra (Programa de obra) deberá contener:

En el Encabezado: 1. El t itulo "PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS" 2. Nombre de la contratante 3. Los datos de la obra como son; su nombre, ubicación,

número de licitación, ejercicio fiscal, fecha de inicio y termino de la ejecución de los trabajos.

4. Nombre de la empresa ejecutora y de su representante legal.

En el cuerpo del calendario se indicará: 1. El número de partida, la partida de obra, el importe de esta

partida sin IVA, en periodos semanales (si la obra es pequeña) o mensuales, los importes de obra a aplicar en cada periodo.

2. Las partidas como sus importes deberán coincidir con las indicadas en el presupuesto de obra

3. Al final del calendario se indicaran los subtotales por periodo calendanzado, se aplicará el IVA y se determinará el importe total por periodo.

Al final del calendario se indicará: 3. La firma y antefirma del Representante de la empresa

constructora. 4. La firma y antefirma del encargado de la dependencia que

autoriza el calendario de obra. 5. En caso de que el calendario este formado por vanas hojas

se indicara el numero de hoja con respecto al total de estas, (hoja de )

Página 69

o i i— z o o _ i LU O IXI

O O z LU O

< O LU LL.

O z Oí LU 1— LU O

< i : o LU LL.

< O

ai o z LU Q. LU O

Z

O

i m 3

m o

o

_ i < o o —i

d a. o z =J E

d z o i i— z O o

1 i O o

í

D 0 t

D o í í c > • r -u o

i-u o £

u o

t

L¡ O

h u o £

I" u o £ z

D o

i D o

i-u o

ü o LU

\—

|

Q_

O

z

¡í o i— m = > tn

< > 2

O 1—

CU

o I -D <

O o o: < o >-LU Q¿

m

< H (0 1 -< oc 1-z o

o n Q¿ < o >-ni fY CO

ü <

5. OFICIO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS

MEMBRETE DE LA EMPRESA INDICANDO: NOMBRE, RFC Y DOMICILIO FISCAL

OAXACA DE JUAREZ OAXACA A DEL MES DE DE 200

C. TITULAR DE LA INSTANCIA CONTRATANTE

EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE DE LA EMPRESA ,POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y POR CONSIGUIENTE NO SE ENCUENTRA EN MORA NI TIENE ADEUDOS PENDIENTES CON LAS INSTANCIAS FISCALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CARGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA

Página 70

6. OFICIO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY

MEMBRETBDE LAEMPRESA INDICANDO: NOMBRE, RFC Y DOMICILIO FISCAL

OAXACA DE JUAREZ OAXACA A DEL MES DE DE 200

TITULAR DE LA INSTANCIA CONTRATANTE

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA:

, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CARGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA

7. FACTURA DE ANTICIPO

Deberá indicar como mínimo

En el encabezado de la misma:

1. En formato impreso para tal fin según registro de la S.H.C.P. Los datos del Contratista, como son, su Nombre, R.F.C., Domicilio fiscal y numero de factura.

2 Nombre, dirección y R F C de la dependencia contratante a favor de quien se emite la factura

3 El nombre del Programa, Subprograma y el ejercicio fiscal al que pertenecen los recursos

4 El importe total de la factura

En el cuerpo de la Factura:

1 Los datos de la obra como son, el nombre, la ubicación (localidad y municipio) de la misma y el numero del contrato de referencia

2 El importe de la factura incluyendo el I V A 3 La Fecha de inicio y termino 4 El origen de La Fuente de Recursos 5 La descripción de las partidas que forman la obra 6 En numero y fecha del oficio de autorización 7 De forma tabular se indicara

a El importe del contrato b El IVA c La suma total de El importe total y el IVA d El importe del anticipo e El IVA del anticipo f El total de la Factura que es la suma del importe del

anticipo y el IVA

Al final de la factura se indicará:

1 Lugar y fecha de elaboración 2 El titulo de RECIBIDO y La firma y antefirma del contratista que

cobra la factura 3 El título de AUTORIZO del titular de la instancia de gobierno

contratante 4 El titulo de PAGÚESE del titula quien autoriza el pago de los

recursos Nota: Se verificará que la factura se encuentre en vigencia fiscal.

Página 71

GOBIERNO DEL ESTADO S.S.O. 20 OAXACA

J.P.GARCIA 103, CENTRO OAXACA DE JUAREZ, OAXACA RFC SSO960923M2A

ESTADO:

PROGRAMA

SUBPROGRAMA-REGION EJERCICIO FISCAL PROGRAMA NORMAL 2002

BUENO POR $

LA CANTIDAD DE $_ RECIBÍ DE ( /100 M N ) POR CONCEPTO DE PAGO DEL _ % DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No CON UN IMPORTE DE $ _/100 M N ) IVA

Y FECHA DE INCLUIDO, CON FECHA DE INICIO DE DE 2 0 0 _ TERMINO DE DE 2 0 0 _ CONSISTENTE EN LAS SIGUIENTES

OBRA PARTIDAS

NO DE FECHA

RELATIVO A LA

UBICADO EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO

DE DE

CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN

CONTRATO IMPORTE I V A TOTAL

0 00 0 00 0 00

ANTICIPO IMPORTE I V A TOTAL

OAXACA DE JUAREZ, OAX A DE

0 00 0 00 0 00

DE 200

RECIBÍ AUTORIZO

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA

TITULAR RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

PAGÚESE

TITULAR RESPONSABLE DEL PAGO

8. GARANTÍA DE ANTICIPO

La ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, indican textualmente en sus artículos:

ARTÍCULO 48.-Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar

I Los anticipos que, en su caso, reciban Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y

II El cumplimiento de los contratos Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo "

MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

Nombre o Razón Social de la Afianzadora

En ejercicio de la autorización que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los artículos 5° y 6o de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con número y letra) ante, a favor y a disposición de (Para el caso de las dependencias federales a nombre de la Tesorería de la Federación, para el caso de las dependencias de las entidades federativas a nombre de la Tesorería Estatal, para el caso de los municipios a nombre de la Tesorería Municipal y para el caso de entidades a nombre de ellas) para garantizar por (Nombre del fiado licitante y domicilio), el total del anticipo recibido con motivo de la celebración del contrato No que con fecha

celebraron el beneficiario y nuestro fiado, relativo a (detallar el objeto materia del contrato), el cual deriva de la licitación publica No (indicar número de licitación) de fecha (indicar fecha) Para tal efecto el garante (nombre de la afianzadora) renuncia expresamente a lo señalado por el articulo 1844 del Código Civil Federal

Cualquier reclamación de pago con cargo a la presente póliza de fianza, deberá ser presentada por el beneficiario directamente a la Cía Afianzadora, en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibihdad de la obligación garantizada por la fianza

Página 72

La institución afianzadora podrá solicitar al beneficiario información o documentación adicional necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondrá para tal efecto, de un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación En este caso, el beneficiario tendrá un término de cinco (5) días naturales para proporcionar la documentación e información adicional requerida, y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación

Si la institución afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario

Una vez integrada la reclamación en términos de los dos párrafos anteriores, la institución de fianzas tendrá un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia

En caso de inconformidad por parte del beneficiario a la negativa de pago de la reclamación por la institución afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias el procedimiento arbitral, mismo que se substanciara, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, según lo dispuesto en lo conducente a dicho procedimiento arbitral por el articulo 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

Esta garantía permanecerá en vigor a partir de la fecha de su expedición y hasta que el anticipo se haya amortizado totalmente en los plazos estipulados en el contrato No de fecha

9. FACTURA DE ESTIMACIÓN

Deberá indicar como mínimo

En el encabezado de la misma:

5. En formato impreso para tal fin según registro de la S.H.C.P. Los datos del Contratista, como son, su Nombre, R.F.C., Domicilio fiscal y numero de factura.

6 Nombre, dirección y R F C de la dependencia contratante a favor de quien se emite la factura

7 El nombre del Programa, Subprograma, Oficio de autorización de recursos y el ejercicio fiscal al que pertenecen los recursos

8 El importe total de la factura

En el cuerpo de la Factura: 1 El importe de la factura incluyendo el I V A 2 El número de la estimación que respalda a la factura, en la última

estimación se adicionara la leyenda "DE FINIQUITO" 3 El numero del contrato de referencia, la fecha de formalización y su

importe total incluyendo I V A en número y letra 4 La Fecha de inicio y termino, así como el periodo de ejecución de

la Obra 5 Las partidas que forman la obra las cuales corresponden a las

indicadas en el resumen de presupuesto 6 Los datos de la obra como son, el nombre, la ubicación (localidad y

municipio) de la misma 7 El origen de La Fuente de Recursos 8 La descripción de las partidas que se cobra en la Estimación 9 En numero y fecha del oficio de autorización 10 De forma tabular se indicara

a EL IMPORTE DEL CONTRATO, incluyendo el IVA b EL IMPORTE DEL CONVENIO, incluyendo el IVA, en caso de

que exista tal c El TOTAL CONTRATADO, el cual es la suma de EL IMPORTE

DEL CONTRATO mas el IMPORTE DEL CONVENIO d. ESTIMADO ANTERIOR, que es igual al importe total de la suma

de las estimación anterior a la presente, si es que hubiera e IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN, que es el importe TOTAL de la

presente estimación (Incluyendo I VA) f. POR ESTIMAR, que es la diferencia del IMPORTE DEL

CONTRATO menos EL ESTIMADO ANTERIOR y el IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN

Página 73

g. IMPORTE DEL ANTICIPO, el cual será igual al anticipo otorgado según contrato

h. AMORTIZACIÓN ANTERIOR, será igual al la suma de las amortizaciones del anticipo realizadas en las estimaciones anteriores

i. ESTA AMORTIZACIÓN, sera igual al IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN por el porcentaje de anticipo otorgado

j . POR AMORTIZAR, es la diferencia de EL ANTICIPO menos la suma de AMORTIZACIÓN ANTERIOR y ESTA

AMORTIZACIÓN k. IMPORTE ESTIMACIÓN, que sera igual al importe del resultado

del resumen de estimación sin I V A I. 15% DE IVA , que es igual al IMPORTE ESTIMACIÓN por el

15% m. TOTAL ESTIMACIÓN, que es la suma de IMPORTE

ESTIMACIÓN y 15% DE IVA n. AMORTIZACIÓN ANTICIPO, que es igual a ESTA

AMORTIZACIÓN o (0.2% ó 0.5%) INSPEC. Y VIGILANCIA, es el producto del

IMPORTE ESTIMACIÓN por 0 002 ó 0 005 según se indique en el contrato

p TOTAL DEDUCCIONES, que es igual a la suma de AMORTIZACIÓN ANTICIPO y (0 2% ó 0 5%) INSPEC Y VIGILANCIA

q NETO A RECIBIR, que es la diferencia de TOTAL y TOTAL DEDUCCIONES

Al final de la factura se indicará:

1 Lugar y fecha de elaboración 2 El titulo de RECIBIDO y La firma y antefirma del contratista que

cobra la factura 3 El título de AUTORIZO del titular de la instancia de gobierno

contratante 4 El titulo de PAGÚESE del titular quien autoriza el pago de los

recursos

Nota Se verificará que la factura se encuentre en vigencia fiscal

DEPENDENCIA UBICACIÓN R.F.C.

BUENO POR $

RECIBÍ DE S .

ESTADO: PROGRAMA:

20 OAXACA

SUBPROGRAMA: REGION: OFIC. AUTOF EJERCICIO F

?IZACION: ISCAL:

LA CANTIDAD DE /100 M N ) POR CONCEPTO DE PAGO DE

LA ESTMACION NO , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEIV

/100M DE AL DI

PARTIDAS

UBICADA EN LA LOCALIDAE MUNICIPIO DE

IMPORTE DELCONTRATO IMPORTE DEL CONVENIO TOTAL CONTRATADO ESTIMADO ANTERIOR IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN POR ESTIMAR IMPORTE DEL ANTICIPO AMORTIZACIÓN ANTERIOR ESTA AMORTIZACIÓN POR AMORTIZAR

1PO[ 0

N) l\

)DE

$ $ $ $

1 $ $ $ $ $ $

ÍETERMI ON UN 1 /A INCLL

DE

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

NADO No MPORTE DE $ . . JIDO, DE LOS TRABAJOS RE/* 2000 CONSISTENTE EN LAS

RELATIVO A

IMPORTE ESTIMACIÓN 15% DE I V A TOTAL ESTIMACIÓN

AMORTIZACIÓN 30% ANT. 0 2 % INSPEC Y VIGILANCIA TOTAL DEDUCCIONES

NETO A RECIBIR

DE FECHA

( FIZADOS DEL 5 SIGUIENTES

LA OBRA

$ 000 $ 000 $ 0 00

$ 000 $ 0 00 $ 0 00

$ 0 00

OAXACA DE JUAREZ, OAX A DE DE 2001

RECIBÍ AUTORIZO

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA

TITULAR RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

PAGÚESE

TITULAR RESPONSABLE DEL PAGO

Página 74

10. ESTIMACIÓN DE OBRA.

ENCABEZADO:

NOMBRE DE LA CONTRATANTE -Nombre de la institución contratante OBRA.- Nombre completo de la obra UBICACIÓN.- Ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.- Nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos CONTRATO.- Se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DEL CONTRATO.- Periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACIÓN.-Periodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo PERIODO DEL CONVENIO.- Periodo modificatorio, del convenio ( en su caso) PERIODO DE ESTIMACIÓN.- Se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación FECHA.- Fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación NUMERO DE LA ESTIMACIÓN.-Numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra En la última estimación de obra se adicionará la leyenda "DE FINIQUITO"

CUERPO DE LA ESTIMACIÓN:

CLAVE.- clave de los conceptos de obra asignados en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el departamento de costos de la instancia contratante

CONCEPTO.- descripción de los conceptos de obra de manera completa según PRESUPUESTO de contrato o conceptos autorizados fuera de catalogo

UNIDAD.-umdad de los conceptos de obra, según presupuesto base

PRECIO UNITARIO.- el precio unitario de los conceptos de obra, según presupuesto de contrato, el cual no incluye I V A , y se presentará en pesos y centavos en caso de conceptos fuera de catalogo, estos serán de acuerdo a lo que se describa en el oficio de autorización de precios fuera de catalogo, emitido por la contratante

PRESUPUESTO.- volúmenes de los conceptos de obra de acuerdo al PRESUPUESTO base o bien en caso de conceptos fuera de catalogo, su volumen sera cero

ACUMULADO ANTERIOR.-Sera la suma de los volumen estimados anteriores

ESTA ESTIMACIÓN -volumen de los conceptos de obra a cobrar en la presente estimación

ACUMULADO TOTAL- suma del volumen ACUMULADO ANTERIOR de estimaciones y el de ESTA ESTIMACIÓN

EXCEDENTE .- Es el resultado de la diferencia del ACUMULADO TOTAL, menos el volumen del PRESUPUESTO

IMPORTE ESTIMADO - producto de la multiplicación de PRESUPUESTO por ESTA ESTIMACIÓN.

NOTAS EL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramacion de lo contrario se aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra en conformidad con el contrato Se deberán realizar sumas parciales por partida de obra Los precios unitarios extraordinarios deberán agruparse en una partida que se llamara OBRA EXTRAORDINARIA" Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del supervisor y del titular de la dependencia

11. RESUMEN DE ESTIMACIÓN.

ENCABEZADO: NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA- nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos DOMICILIO.- domicilio fiscal de la contratista CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DEL CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACION.-penodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo u otras causas PERIODO DEL CONVENIO.- periodo modificatorio, del convenio (en su caso) PERIODO DE ESTIMACIÓN.- se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación FECHA.- fecha de elaboración de la estimación la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación NUMERO DE LA ESTIMACIÓN -numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra En la ultima estimación se adicionara la leyenda "DE FINIQUITO"

CUERPO DEL RESUMEN DE ESTIMACIÓN: CLAVE.- la clave de la partida indicada en el PRESUPUESTO de obra CAPITULO.- descripción de la partida de obra según presupuesto de contrato, siempre que la presente estimación contemple conceptos de obra incluidos en esta IMPORTE.- importe total de los conceptos de obra incluidos en cada partida IMPORTE ESTIMACIÓN- suma de los importes de los capítulos de la estimación IVA- importe del 15% de la suma de los importes de los capítulos de la estimación TOTAL ESTIMACIÓN.- es la suma del IMPORTE ESTIMACIÓN mas jVA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- es el producto del porcentaje de los anticipos, por TOTAL ESTIMACIÓN (5 o 2 AL MILLAR POR INSPECCIÓN Y CONTROL.- es el producto del 0 005 o 0 002 por el IMPORTE ESTIMACIÓN OTRAS DEDUCCIONES.- el importe por sanciones u otros cargos TOTAL DE DEDUCCIONES.- es la suma de la amortización del anticipo, mas el 5 AL MILLAR POR INSPECCIÓN Y CONTROL NETO A RECIBIR.- es la diferencia de TOTAL ESTIMACIÓN menos TOTAL DE DEDUCCIONES el TOTAL DE DEDUCCIONES.

NOTA: EL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramacion de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra.

Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del supervisor y del titular de la dependencia

12. ESTADO DE CUENTA

ENCABEZADO: NOMBRE DE LA CONTRATANTE.-nombre de la institución contratante. OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.- nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado IMPORTE DEL CONTRATO.- importe total del contrato, incluyendo iva PERIODO DEL CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACION.-penodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo IMPORTE DEL CONVENIO.-importe total del convenio que modifica el contrato PERIODO DEL CONVENIO.- periodo modificatorio, del convenio ( en su caso) IMPORTE DEL ANTICIPO.- en caso de existir sera el importe de los anticipos entregados, incluyendo el I V A FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación No. DE ESTIMACIÓN -el numero de la presente estimación En la ultima estimación se adicionara la leyenda "DE FINIQUITO"

CUERPO DEL ESTADO DE CUENTA:

ESTIMACIÓN NUMERO.- numero de las estimaciones cobradas, incluyendo la presente estimación en tramite PERIODO DE EJECUCIÓN.- periodo que contemplan las estimaciones el cual presentara continuidad de periodos IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN.-importe total sin I VA IVA -15% del IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN TOTAL ESTIMACIÓN.- es la suma del IMPORTE ESTIMACIÓN mas IVA

DEDUCTIVAS: (5 ó 2 ) AL MILLAR.- 005 ó 0 002 sobre el importe de la estimación AMORTIZACIÓN ANTICIPOS.- se obtiene sobre el porcentaje del anticipo por el importe de la estimación OTROS.-en caso de que existan otras deducciones se indicara cual y el porcentaje de relación

Página 77

TOTAL DE DEDUCCIONES.-la suma del 5 al millar, amortización de anticipo y otras deducciones LIQUIDO A PAGAR.- la diferencia del importe de la estimación incluyendo el I V A menos el total de deducciones TOTALES: (al final de la tabla) se indicara la suma de cada uno de los rubros analizados

SALDO DEL MONTO CONTRATADO.-Ja diferencia del importe del contrato y de TOTAL ESTIMACIÓN SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO.-la diferencia entre el importe del anticipo y el total de AMORTIZACIÓN ANTICIPOS

HOJA DE se indicara el numero de hoja en análisis con relación al total de las hojas que forman el estado de cuenta de la obra

NOTA: EL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN deberá

estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramación de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra.

Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del supervisor y del titular de la dependencia

ESTADO DE CUENTA

DEPENDENCIA

OBRA:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

CONTRATO No.:

IMPORTE DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL CONVENIO:

IMPORTE DEL ANTICIPO:

PERIODO DE CONTRATO:

PERIODO DE CONVENIO:

FECHA

ESTIMACIÓN NUMERO

hSIIMACI ON

NIIMFRD PERIODO DE EJECUCIÓN

TOTALES

SALDO DEL CONTRATO

IMHUKIb ESTIMACI

ON I.V.A.15%

IUIAL ESTIMACI

DN

VOLÚMENES

uirsiAMriA ON OTROS

SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO

DEDUCCIÓN LIQUIDO A

PAGAR

HOJA DE

CONTRATISTA VO. BO. AUTORIZA

COORDINADOR DE TITULAR DE LA OBRAS DEPENDENCIA

13. NÚMEROS GENERADORES.

ENCABEZADO NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.-nombre de la contratista DOMICILIO.- domicilio fiscal de la contratista CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DE CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato NUMERO DE LA ESTIMACIÓN.-numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra En la ultima estimación se adicionará la leyenda "DE FINIQUITO" PERIODO DE ESTIMACIÓN.- se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación, dicho periodo deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramación de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra. FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación

CUERPO DE LOS NÚMEROS GENERADORES. CLAVE.- clave de los conceptos de obra asignados en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el depto de costos de la instancia contratante CONCEPTO.- descripción de los conceptos de obra de forma completa según presupuesto de contrato o en su caso descripción completa de los conceptos fuera de catalogo LOCALIZACIÓN.-se anotara en la columna del eje, el eje que corresponda según el croquis que corresponda al CONCEPTO , de igual forma el tramo, según corresponda dicho croquis VOLÚMENES.-se anotará de acuerdo al croquis las dimensiones del CONCEPTO , en la columna que le corresponda, asi como la UNIDAD de obra, el subtotal y total resultado de las operaciones aritméticas de los valores anotados en las columnas de largo, ancho y alto

OBSERVACIONES.-si hubiere alguna observación se anotará en esta columna Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista y del superviso de la dependencia

DEBERÁ PRESENTAR CROQUIS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ESTIMADOS.

Página 79

(O Lil Q¿ O Q <

111

LU O O ai LU

< X o LU

<

i o O

o z O i -

2 t-z O O

o z z o o

ü LU

Ó 1—

1 -z O o m o

§ O S LU Q .

< O z LU Q Z LU Q. LU Q

i O

< O z LU

«!

g LU

a O o o 0-

CO

o

z o Sí s fe LU

LU O O o o tx. LU Q -

z o Sí o tn

LÜ Z O o

1" LU </> en O

LU z LU S _ 1

z o o

< < O

o

< 1 -o 1—

o

< Q z 3

S O

< o X o z < o o CE

< O E

1—

LU

3

o

& o z o o

LU

! o

LU O

< —J

O X

< I—

i o o

14. BITÁCORA DE OBRA

Se presentará en copia al carbón conteniendo en cada hoja por lo menos

1 El nombre de la obra, su ubicación y el numero del contrato 2 El nombre de la contratista 3 Fecha de elaboración de la nota, la cual se encontrará

comprendida dentro del periodo de la estimación 4 Firma y antefirma del representante de la contratista y de la

contratante 5 El numero de la libreta y el folio de la hoja

Según el Reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas indica en su sección II que Artículo 93 - El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios, debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos Artículo 94 - La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia o entidad y deberá considerar como mínimo lo siguiente

I Las originales y sus copias deberán estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate

II Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el contratista y otra para la residencia de la obra o la supervision

III Las copias deberán ser desprendidas, no así la original y

IV El contenido de cada nota deberá precisar según las circunstancias de cada caso número de clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional, ubicación, causa solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiera y fecha de atención, así como la referencia a la nota que se contesta

Articulo 95 - Las dependencias y entidades así como el contratista deberán observar las siguientes reglas para el uso de la bitácora

II Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y telefonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollan, asi como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico

Página 80

que estará facultado como representante de la contratante y del contratista para la utilización de la bitácora, indicando a quien o a quiénes se delega esta facultad

III Todas las notas deberán numerarse en forma senada y fechada consecutivamente, respetando sin excepción el orden establecido,

IV Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas,

V Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá anularse por quien la emite, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta,

VI Las notas cuya original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula,

Vil No se deberá sobre poner ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen

VIII Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas,

IX Una vez firmadas las notas de bitácora, los interesados podran retirar sus respectivas copias,

X Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias,

XI El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad Asimismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentales que deriven del objeto de los trabajos en cuestión,

XII Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de resolución con la que le de origen, y

XIII El cierre de la bitácora, se consignara en una nota que de por terminados los trabajos

Artículo 96 - Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura I Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que

deberá coincidir con las jomadas de trabajo de campo, II Establecer un plazo máximo para la firma de las notas,

debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo,

III. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original, y

IV. Regular la autorización y revisión de las estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

Artículo 97.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas.

Página 81

DEPENDENCIA

FOLIO No.

LIBRETA No. DE

OBRA:

UBICACIÓN:

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CROQUIS

15. REPORTE FOTOGRÁFICO.

ENCABEZADO

NOMBRE DE LA CONTRATANTE.-nombre de la institución contratante. OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio. CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado. ESTIMACIÓN.-numero de estimación, consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra. En la última estimación se adicionará la leyenda "DE FINIQUITO". PERIODO DE EJECUCIÓN.- se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación, dicho periodo deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramación, de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra. FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación.

CUERPO DEL REPORTE FOTOGRÁFICO

ESPACIO PARA FOTOGRAFÍA.-anexar fotografía de los conceptos de mayor valor de la estimación. DESCRIPCIÓN.- Clave y descripción detallada del concepto expuesto en la imagen, el cual deberá corresponder a la descripción indicado en el presupuesto de obras o bien a la indicada en los conceptos fuera de catalogo.

NOTAS: para evitar modificaciones a la fotografía, esta no deberá ser digital. Se deberá presentar reporte fotográfico de todos los conceptos de obra a cobras en la estimación, o por lo menos los de mayor importe.

Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista y del supervisor de la dependencia.

Página 82

DEPENDENCIA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA SUPERVISOR

16. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA.

ENCABEZADO NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante FECHA.- fecha de elaboración del acta de entrega-recepción HOJA - se indicara el numero de hoja con relación al total de las hojas que forman el acta de entrega recepción

DATOS DE LA OBRA ESTADO.- el estado en el cual está situada la obra, que para este caso es el estado de Oaxaca PROGRAMA.-sera de acuerdo al citado en el contrato de obra SUBPROGRAMA.- será de acuerdo al citado en el contrato de obra NOMBRE DEL PROYECTO.-el nombre del proyecto o de la obra según el contrato de obra LOCALIDAD.- nombre de la localidad en donde se realizaron los trabajos MUNICIPIO.- nombre del municipio a que pertenece la LOCALIDAD MODALIDAD DE EJECUCIÓN.-de acuerdo a la asignada en el contrato de obra FECHA DE INICIO.- la marcada en el contrato de obra FECHA DE TERMINACIÓN.- la marcada en el contrato de obra

CUERPO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. *EN LA LOCALIDAD DE rellenar con DATOS DE LA OBRA, así como la hora, el día y el lugar ENTREGA.- anotar los datos solicitados de la dependencia ejecutora y la empresa contratista RECIBE.- anotar los datos solicitados de la Jurisdicción Sanitaria DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- breve descripción de los trabajos ejecutados

PARTICIPANTES.- si hubiere algún participante, se anotará en este espacio INVERSIÓN EJERCIDA.- se anotara el año a que corresponda , el monto total y el monto si es federal, estatal, comunidad o conjuntos, anotando el importe, ENTREGA-RECEPCIÓN.- anotar datos de la persona quien recibe

NOTA EN CASO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO SEA LOS S S O SE DEBERÁ ANOTAR EL VISTO BUENO POR LA SUBDIRECCION DE

OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Pagina 83

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

Estado Oaxaca Programa Subprograma_ Nombre del Proyecto

Modalidad de ejecución

Fecha de inicio Fecha de Terminación

En la localidad de correspondiente al Municipio de

, del Estado de Oaxaca, siendo las Horas del día del año , se reunieron en el

Los siguientes CC Representantes de las entidades que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto mencionado

Entrega: El Municipio de representado por el C

cuyo cargo es el de la localidad, y la compañía contratista representada por el C cuyo cargo es, Recibe: La Jurisdicción Sanitaria Numero _ representada por elC

con cargo de

Visto Bueno: Por la

representada por el C con cargo de

Si el Proyecto fue ejecutado por contrato y/o administración municipal

Nombre de la compañía R F C Representada por el C

cuyo cargo es

Por la Autoridad Municipal de Representada por el C

con cargo de

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan en el acta Entrega-Recepción del Proyecto, mediante la suscripción del presente Documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas

Descripción del Proyecto Arquitectónico:

Participantes:

Una vez verificada la Obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la Obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversion ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento La presente Acta no exime al Municipio o Compañía Constructora del Proyecto, de los defectos o VICIOS Ocultos que resultaren en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno de la Federación, los representantes de la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de la Dependencia Federal Normativa, podran firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento Entrega Recepción El Gobierno Municipal por medio de esta acta y en este momento, hace entrega a la Jurisdicción Sanitaria N"

de los Servicios de Salud de Oaxaca quien sera la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien recibe de (conformidadH ), CondicionadaH ) por las causas siguientes

Que dando trabajos pendientes de ejecuta

Entrega Recibe

Autoridad Municipal

Visto Bueno Testigo

Contraloría General

17. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

La ley de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas indican textualmente en su:

ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos En igual plazo quedara automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su JUICIO corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo

En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor publico que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podra exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este articulo

Página 85

18. SABANA DE FINIQUITO.

ENCABEZADO

NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.- nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DEL CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACIÓN.-periodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo PERIODO DEL CONVENIO.- periodo modificatorio, del convenio (en su caso) FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación numero de la estimación -numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra no se podran saltar la numeración (ver ley)

CUERPO DE LA SABANA DE FINIQUITO.

CLAVE.- clave de los conceptos de obra asignados en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el depto de costos de la instancia contratante

CONCEPTO.- descripción de los conceptos de obra en descripción recortada según PRESUPUESTO de contrato o de conceptos autorizados fuera de catálogo

PRESUPUESTO BASE

UNIDAD.-umdad de los conceptos de obra, según presupuesto base

VOLUMEN.- es el volumen de obra asignado en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el depto de costos de la instancia contratante

PRECIO UNITARIO.- el precio unitario de los conceptos de obra, según presupuesto de contrato , el cual no incluye iva , y se presenta en pesos

y centavos en caso de conceptos fuera de catalogo, estos serán de acuerdo a lo que se describa en el oficio de autorización de precios fuera de catalogo, emitido por la contratante

TOTAL.- es el importe resultado de multiplicar la CANTIDAD por PRECIO UNITARIO

ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN # 1.-volumen de los conceptos de obra cobrados en la estimación VOLUMEN DE ESTIMACIÓN #1 - es el volumen ejecutado en dicha estimación

TOTAL ESTIMACIÓN # 1.- es el importe resultado de multiplicar el VOLUMEN DE ESTIMACIÓN #1 por el PRECIO UNITARIO

TOTALES.

VOLUMEN.- es la suma total de los VOLÚMENES ejecutados por ESTIMACIÓN 1,2,3, etc

IMPORTE.- suma de los totales de ESTIMACIONES #1, 2 3,etc

VOLUMEN EJECUTADO.

MAS.- es el volumen ejecutado de mas respecto a la diferencia de VOLUMEN TOTALES y VOLUMEN DE PRESUPUESTO BASE MENOS.- es el volumen ejecutado de menos respecto a la diferencia VOLUMEN DE PRESUPUESTO BASE y VOLUMEN TOTALES

NOTAS Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del responsable técnico y del titular de ia dependencia

19. PRESUPUESTO DEFINITIVO

El presupuesto de obra deberá contener: En el Encabezado:

5. Deberá presentar el título "PRESUPUESTO DEFINITIVO DE OBRA"

6. Nombre de la instancia contratante. 7. Los datos de la obra como son; su nombre, ubicación, número de

licitación y ejercicio fiscal. 8. Nombre de la empresa ejecutora y de su representante legal.

En el cuerpo del presupuesto: 7. En el cuerpo del presupuesto se indicará la clave, descripción,

unidad de medida, el volumen de obra, el precio unitario y el importe total por cada concepto, sin incluir I.V.A. y corresponderá a los realmente ejecutados, incluyendo los que están fuera del catalogo original.

8. La clave del concepto que le asigne la instancia contratante. 9. La descripción de los conceptos deberá indicar si incluye material,

mano de obra, herramienta , equipo, pruebas, limpieza, acopio de material de desperdicio y acarreo a primer estación.

10. La unidad podrá ser; ML, M2, M3, PZA, SALIDA, TRAMO, KG., TON., evitando utilizar la unidad LOTE, en cuyo caso se deberá indicar en la descripción el alcance detallado del concepto de obra.

11. los volúmenes de obra se manejarán con 4 décimas y el precio unitario asi como el importe por cada concepto se manejará con 2 décimas.

12. los conceptos de obra se agruparán por partida según la naturaleza de los trabajos y el tipo de oficial que realiza el trabajo.

13. Se realizará una sumatoria parcial por cada partida de obra

Al final del presupuesto: 6. Se indicará la suma total, el I.V.A. y el importe total de la obra.

El cargo, firma y antefirma del Representante de la empresa constructora.

Página 87

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE OBRA OBRA UBICACIÓN NO. CONTRATO EMPRESA PROGRAMA: REPRESENTANTE:

SUBPROGRAMA:

i t Q i l l ' É ^ l W ^ ^ D E S C i J P C f ^ ' * ^ ^UNjOAD GANffPAjfMPttJ.,,,,'' |¡P?0'rtrE;

PARTIDA: XXXXXXXXXXXXXXXXX

aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb


PARTIDA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb


suma total $0.00

I.V.A. $0.00

Total Presupuesto $0.00

(IMPORTE DEL PRESUPUESTO EN LETRA)

FIRMA DEL REPRESÉNTATE LEGAL

20. CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LA COMUNIDAD

En la cual se indicará por lo menos 1 En hoja membreteada de la autoridad municipal o del

directivo responsable de la recepción del edificio entregado 2 Dirigido A QUIEN CORRESPONDA 3 Indicando de la obra, nombre, ubicación (localidad y

municipio) y número de contrato 4 debe indicar que SE HACE CONSTAR EL NO ADEUDO A

LA COMUNIDAD tanto de las autoridades de la localidad como de las personas que tuvieron relación de negociación con la contratista

5 El Cargo, Firma y antefirma de las autoridades que avalan la constancia

Página 88

INSTANCIA CONTRATANTE

OFICIO NO

ASUNTO CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LA COMUNIDAD

A QUIEN CORRESPONDA

EL QUE SUSCRIBE C , PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE , POR ESTE CONDUCTO

HAGO CONSTAR EL NO ADEUDO A LA COMUNIDAD

POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUIEN ESTUVO A CARGO DE LA

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, " ", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA A LA FECHA

LA CUAL REALIZA BAJO EL CONTRATO NO DE FECHA DE DEL

PRESENTE AÑO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES

SIN MAS POR EL MOMENTO Y A PETICIÓN DEL INTERESADO SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS DÍAS DEL MES DE

DE 200

A T E N T A M E N T E . SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

NOMBRE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C c p -

21. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETOS

PRUEBAS DE ESPECÍMENES

Los concretos se designaran de acuerdo con la carga unitaria de ruptura a la compresión (fe), determinada a la edad de 28 días

El instituto obtendrá las probetas de ensaye con la frecuencia que considere necesaria, pero llenando los siguientes requerimientos mínimos

1.- Se tomará una prueba por cada 10 m3 de colado para cada concreto de diferente f e y para cada frente de colado.

2 - Se tomará una prueba por cada bachada de camion revolvedor

3 - Cada prueba contará de 3 especímenes

4 -Se basara en las resistencias a compresión axial de cilindros fabricados, curados en campo en las mismas condiciones de curado de la estructura y aprobados de acuerdo a las normas NOM C 160, Nom C 83, en un laboratorio autorizado por los Servicios de Salud de Oaxaca

a) Si el concreto se fabricó con cemento tipo I los ensayes se efectuaran a los 28 días de edad para obtener la resistencia de proyecto

b) Si se elaboró con cemento tipo III se emplean acelerantes a los 14 días Por cada tipo de concreto de acuerdo a la granulometría de sus agregados y fe se tomara como mínimo una prueba que constara de dos especímenes para cada caso

Página 89

22. GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACION

Nombre y cargo del representante Nombre y cargo del representante legal o administrador de la empresa

Empresa Nombre de la empresa representada

Localidad Nombre de ia localidad donde se encuentre ubicada la obra

Municipio Nombre del municipio donde pertenezca la localidad

Num De contrato Número del contrato asignado

Fecha Fecha en que fue firmado el contrato

Descripción del concepto Descripción del concepto de impermeabilización contratado

Área Area impermeabilizada en metros cuadrados (M2)

Vigencia Vigencia de la garantía en años, la garantía dependerá del espesor del impermeabilizante para el de 3 5 MM ocho años, para el de 4 0 MM diez años y para el de 4 5 MM doce años

Fecha de inicio Fecha de inicio de la garantía

Fecha de vencimiento Fecha en que vence la garantía

Fecha de elaboración Fecha en que fue elaborada la garantía del impermeabilizante

GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACION (EN HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)

El que suscribe , con cargo de de la empresa

extiende mediante el presente documento la garantía por los trabajos de impermeabilizacion efectuados en el centro de salud ubicado en la localidad de , municipio de , Oaxaca y que me fueron contratados al amparo del contrato No

de fecha , bajo la siguiente especificación

Descripción del concepto , en un area de M2

La presente garantía tiene una vigencia de años, a partir de y con vencimiento el

, de acuerdo a la siguiente cobertura

a) Contra defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales aplicados

b) Contra fallas originadas por la incorrecta aplicación c) Por las fallas originadas por el mal acabado de las losas y/o la

incorrecta preparación previa de la superficie d) Contra defectos originados por fenómenos atmosféricos a los que

por naturaleza de uso este sujeto e) Contra fallas provocadas por problemas estructurales del inmueble,

que sean imputables a esta empresa, o por la acción y/o reacción de los materiales empleados en la construcción del inmueble

f) No serán cubiertas por la presente garantía, las fallas originadas por trabajos de albañilena, plomería o electricidad posteriores a la entrega, ni por manejo inadecuado de objetos pesados que puedan provocar daños en el sistema de impermeabilizacion

Fecha de elaboración de la garantía

Firma del representante legal de la empresa Nombre de la empresa y Del representante legal

Página 90

ANEXO ESTADÍSTICO

CONTENIDO: Se presentan como anexos, los datos estadísticos respecto el análisis de los tiempos requeridos para el trámite documental por cada dependencia involucrada en la revisión documental, al tipo de errores presentados en la integración documental de estimaciones de obra ,así como, los factores de In directos, financiamiento y utilidad aplicados por los constructores en la integración de sus propuestas de obra en los últimos 3 años.

ANEXO 1.1 TIEMPO REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES

EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS Y ADMINISTRATIVO) El tiempo de revisión de estimaciones de costos y administrativo que mas se repitió fue de 6 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 6 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 9.0 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 6 días. Ninguna revisión tardó menos de 1 día ni mas de 43 días.

EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (SUPERVISIÓN) El tiempo requerido para la revisión de estimaciones que mas se repite fue de 1 día, el 50% de las estimaciones se tardan por encima de 3 días, y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se tardan 3.6 días, así mismo se desvían de este valor 3.1 días, ninguna revisión tarda menos de 1 día ni más de 22 días.

TIEMPO DE CORRECCIÓN DE ESTIMACIONES (CONTRATISTA) El tiempo adicional requerido por el contratista para la corrección documental a causa de errores detectados, que mas se repite es de 2 días, el 50% de las estimaciones requieren por encima de 5 días para su corrección y el 50% restante requieren por debajo de este valor. En promedio la corrección documental requiere 7.2 días, así mismo se desvían de este valor 6.0 días, teniendo como tiempo mínimo de corrección cero días y un máximo de 43 días.

TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El tiempo que más se repite para el trámite de estimaciones, elaboración de oficios y envío del documental a la dependencia normativa es de 2 días, el 50% de las estimaciones requiere por encima de 4 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 6.4 días, así mismo se desvían de este valor 10.61 días, ningún trámite tarda menos de un día ni mas de 69 días.

REINGRESO POR DETECCIÓN DE ERRORES El número de veces que reingresa la documentación por corrección de errores que mas se repite es de 3 veces, el 50% de las estimaciones reingresa encima de 3 veces y el 50% restante reingresan por debajo de este valor, en promedio reingresan para corrección 3.3 veces, así mismo se desvían 0.80 veces, ninguna estimación reingresa menos de una vez ni mas de 6 veces.

ANEXO 1.2 TIEMPO REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DE LA ULTIMA ESTIMACIÓN Y EL FINIQUITO

EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS Y ADMINISTRATIVO) El tiempo de revisión de estimaciones de costos y administrativo que mas se repitió fue de 4 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 9 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 9.3 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 5.5 días. Ninguna revisión tardó menos de 1.0 día ni mas de 23 días.

EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (SUPERVISIÓN) El tiempo requerido para la revisión de estimaciones que mas se repite fue de 1 día, el 50% de las estimaciones se tardan por encima de 2 días, y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se tardan 3.4 días, así mismo se desvían de este valor 3.7 días, ninguna revisión tarda menos de cero días ni más de 22 días.

TIEMPO DE CORRECCIÓN DE ESTIMACIONES (CONTRATISTA) El tiempo adicional requerido por el contratista para la corrección documental a causa de errores detectados, que mas se repite es de 5 días, el 50% de las estimaciones requieren por encima de 8 días para su corrección y el 50% restante requieren por debajo de este valor. En promedio la corrección documental requiere 13.8 días, así mismo se desvían de este valor 16.2 días, teniendo como tiempo mínimo de corrección un día y un máximo de 87 días.

TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El 50% de las estimaciones requiere por encima de 8 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 20.2 días, así mismo se desvían de este valor 22.2 días, ningún trámite tarda menos de un día ni mas de 61 días.

REINGRESO POR DETECCIÓN DE ERRORES El número de veces que reingresa la documentación por corrección de errores que mas se repite es de 4 veces, el 50% de las estimaciones reingresa encima de 3.5 veces y el 50% restante reingresan por debajo de este valor, en promedio reingresan para corrección 3.5 veces, así mismo se desvían 0.98 veces, ninguna estimación reingresa menos de 2.0 veces ni mas de 6 veces.

ANEXO 1.3 TIEMPO REQUERIDO PARA LA VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

EN VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISIÓN) El tiempo de validación de estimaciones de costos, administrativo y supervisión que mas se repitió fue de 1 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 4 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 4.9 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 4.7 días. Ninguna revisión tardó menos de 1.0 día ni mas de 26 días.

TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El tiempo que más se repite para el trámite de estimaciones, elaboración de oficios y envío del documental a la dependencia encargada del pago es de 1 días, el 50% de las estimaciones requiere por encima de 2 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 4.3 días, así mismo se desvían de este valor 7.8 días, ningún trámite tarda menos de un día ni mas de 40 días.

ANEXO 1.4 TIEMPO REQUERIDO PARA LA VALIDACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN Y EL FINIQUITO

EN VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISIÓN) El tiempo de validación de estimaciones de costos, administrativo y supervisión que mas se repitió fue de 1 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 4 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 5.1 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 4.4 días. Ninguna revisión tardó menos de 1.0 día ni mas de 19 días.

TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El tiempo que más se repite para el trámite de estimaciones, elaboración de oficios y envío del documental a la dependencia encargada del pago es de 1 días, el 50% de las estimaciones requiere por encima de 6 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 14.0 días, así mismo se desvían de este valor 15.1 días, ningún trámite tarda menos de cero días ni mas de 54 días.

ANEXO 1.5 TIEMPO REQUERIDO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EROGACIÓN

EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CUALQUIER TIPO POR LA DEPENDENCIA PAGADORA El tiempo de trámite de pago de estimaciones que mas se repitió fue de 5 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 7.5 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 13.0 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 10.6 días. Ninguna revisión tardó menos de 2.0 día ni mas de 38 días.

ANEXO 1 1

REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA

--

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 37

38

39

40 41

.8 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DE LA BILIOTECA DE ENFERMERÍA Y DE (

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CERRO PR'

CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIO

REMODELACION DE CLÍNICA DISPLACÍA, PLAZA CÍVICA 0 E

CONSTRUCCIÓN DEPUENTE PEATONAL BUSTAMANTE

CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIC

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BAS (

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITAR C

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESC SE(

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO B,

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO FACULTAD DE

REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUARE


REHABILITACIÓN DEL MUSEO

CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN DE POLICÍA

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CONTINUC

TERMINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD

DISTRIBUIDOR VIAL

REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU

CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS PARA DIFUSIÓN DE 0 P

CONSTRUCCIÓN DE ESPECIALIDAD PARA DIFUSIÓN DE 0

CONSTRUCCIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAC

RESTAURACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ

ESTUDIOS PARA DIVERSAS OBRAS "CIRCUITO VIAL SANTÍ

AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD URBANO

REHABILITACIÓN DE TEMPLO CATÓLICO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD




CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD



CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL


REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVOF

CONSTRUCCIONES CENTRO DE CONVENCIONES

\ Q

SAN BARTOLO SOYALTEPEC

OAXACA DE JUAREZ

EJUTLA DE CRESPO

SAN MIGUEL CHICAHUA NOCHIXTL/

SANTA CRUZ, SANTA MARIA HUATU

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

PUERTO ESCONDIDO

OAXACA DE JUAREZ

SANBALTAZARYATZACHI

OAXACA DE JUAREZ

TLACOLULA DE MATAMOROS

ASUNCION OCOTLAN

OAXACA DE JUAREZ

GUELATAO DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

GUELATAO DE JUAREZ

EX- INGENIO LOPEZ PORTILLO, EL I

XOXOCOTLAN

SAN FRANCISCO TEOPAN

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO

ESCOLARA SANTA MARIA CHIMALAF

SAN JUAN JUQUILAVIJANOS

SAN BLAS ATEMPA

SAN PABLO COATLAN

SAN MARTIN HUEMELULPAM

SAN VICENTE NUÑU OAX

SAN PEDRO YUCUNAMA

SANTIAGO JAMILTEPC

PUERTO ESCONDIDO

REYES MANTECÓN

SAN JOSÉ AYUQUILA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

z

66,266

101,092

37,842

241,108

543,968

20,553

543,103

348,932

218,276

102,390

112,324

120,035

94,654

228,564

133,476

224,293

114,199

60,002

452,836

32,875

4,548,690

10,715

811,518

1,453,459

787 278

684,050

36,253

63 946

319,774

359,599

206,015

383,979

65,151

26,380

25,292

287,250

2,587,156

45,638

48,926

58,667

853,983

Página 96

32

26

13

11

47

38

72

33

67

91

42

65

56

17

58

53

19

56

77

3

06

59

20

93

13

03

75

36

64

58

42

41

81

71

40

01

41

05

87

81

57

5 u i se

o <a m ce o z

26-Nov-01

07-Dic-01

28-Nov-01

07-Dic-01

05-Dic-OI

23-Nov-OI

26-Nov-OI

10-DIC-01

19-Nov-OI

29-Nov-OI

19-Nov-OI

28-Nov-01

23-Nov-OI

30-Nov-OI

22-Nov-01

30-Nov-OI

22-Nov-01

12-Nov-01

23-Nov-OI

29-Nov-OI

15-NOV-01

12-Nov-01

19-Nov-OI

19-Nov-OI

19-Nov-OI

20-Oct-01

05-Nov-OI

12-Nov-01

08-Nov-01

13-Nov-OI

08-Nov-01

29-Oct-01

07-Nov-OI

30-Oct-01

30-Oct-01

31-Oct-01

23-Oct-01

18-Oct-01

26-Oct-01

17-Oct-01

17-Oct-01

z o

1 o 28-Nov-01

15-Dic-01

30-Nov-OI

14-Dic-OI

07-Dic-OI

29-Nov-OI

05-Dic-OI

13-Dic-OI

28-Nov-01

07-Dic-OI

23-Nov-OI

01-DIC-01

30-NOV-01

02-DIC-01

29-Nov-OI

03-DIC-01

29-Nov-OI

14-NOV-01

28-Nov-01

03-Dic-OI

25-Nov-OI

16-NOV-01

23-Nov-OI

23-NOV-01

23-Nov-OI

25-Oct-01

13-Nov-OI

16-Nov-01

15-Nov-OI

16-Nov-01

14-Nov-01

01-Nov-01

08-Nov-01

06-Nov-01

06-Nov-01

06-Nov-01

30-Oct-01

24-Oct-01

29-Oct-01

18-Oct-01

18-Oct-01

it.

-, Oí

O 35 '

29-Nov-O

18-Dic-O

01-Dic-01

17-Dic-OI

08-Dic-01

01-Dic-O

08-Dic-O

14-Dic-O

30-Nov-O

08-Dic-01

01-Dic-01

10-DIC-01

03-Dic-O

03-Dic-O

01-Dic-O

03-Dic-01

01-Dic-01

19-Nov-OI

29-Nov-OI

05-Dic-O

26-Nov-O

16-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

14-Nov-OI

13-Nov-OI

19-Nov-O

19-Nov-OI

19-Nov-OI

14-Nov-01

09-Nov-OI

10-Nov-01

06-Nov-01

06-Nov-01

07-Nov-OI

06-NOV-01

3l-Oct-01

05-Nov-OI

20-Oct-01

23-Oct-01

z o

03-Dic-OI

20-Dic-01

12-DIC-01

24-Dic-OI

19-Dic-OI

07-Dic-O

15-Dic-OI

17-Dic-OI

01-DIC-01

12-Dic-01

12-Dic-01

12-DIC-01

11-DIC-01

11-DIC-01

07-Dic-OI

11-Dic-01

07-Dic-01

30-Nov-OI

30-Nov-OI

06-DIC-01

28-NOV-01

19-Nov-OI

28-Nov-01

28-Nov-OI

28-Nov-01

21-Nov-01

21-Nov-01

20-Nov-01

21-Nov-01

20-Nov-01

19-Nov-OI

13-Nov-OI

13-Nov-OI

09-Nov-OI

09-Nov-OI

07-Nov-OI

08-Nov-01

06-NOV-01

07-Nov-01

24-Oct-01

25-Oct-01

f

s , v>

05-Dic-OI

20-Dic-01

13-Dic-OI

26-Dic-01

20-Dic-01

10-Dic-O

18-Dic-O

19-Dic-O

02-Dic-01

14-Dic-OI

13-Dic-OI

12-Dic-01

12-Dic-O

11-Dic-O

10-DIC-01

11-DIC-01

10-Dic-01

04-DIC-01

01-DIC-01

06-Dic-O

30-Nov-O

26-Nov-01

28-Nov-01

28-Nov-01

28//11/01

22-Nov-01

22-Nov-01

23-Nov-OI

22-Nov-01

21-Ene-01

19-Nov-OI

13-Nov-OI

14-Nov-01

09-Nov-01

09-Nov-OI

07-Nov-01

12-NOV-01

08-Nov-01

08-NOV-01

25-Oct-01

30-Oct-01

o

11-Dic-01

26-Dic-01

13-Dic-OI

20-Dic-01

07-Dic-OI

17-Dic-OI

02-Dic-01

02-Dic-01

27-NOV-01

23-Nov-OI

26-Nov-01

07-Nov-OI

25-Oct-01

•o ... z

19-Dic-OI

26-Dic-OI

18-Dic-01

20-Dic-OI

08-Dic-01

17-Dic-OI

04-Dic-01

29-Nov-OI

28-Nov-01

26-Nov-01

09-Nov-OI

25-Oct-01

* DEV

OLU

CIÓ

N 4

21-Dic-O I

18-Dic-O

11-DÍC-O

ANEXO 1 1

REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA rrr

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

CONSTRUCCIÓN DE LA FORD Na 187

TERMINACIÓN HOSPITAL INTEGRAL 12 CAMAS

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO

REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD

CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMPl

TERMINACIÓN DE HOSPITAL 12 CAMAS

TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONT í

CONSTRUCCIÓN DE CLUB POPULAR Y CANCHAS DE TEN í

CONSTRUCCIÓN DE 2 AIULAS REGIONALES ESCUELA PR l\

RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR RED DE ALCANTARILLADC

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PROVISIONALES

TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETAPA

TERMINACIÓN DE LA ALBERGA OLÍMPICA

CONSTRUCCIÓN DE PANADERÍA DIF

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRADO

REHABILITACIÓN EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO Y (

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA I


CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELE(

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARK




REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DRAU

REHABILITACIÓN DE AIRE ACONDICINADO DR AURELIO W


TERMINACIÓN DE ALBERGA OLÍMPICA




CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTIÍ



t s -

—•

SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS

CHALCATONGO DE HIDALGO

SNTO DOMINGO CHIHUITAN

OAXACA DE JUAREZ

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC


MAGDALENA TEITIPAC

ASUNCION NOCHIXTLAN

XOXOCOTLAN

OAXACA DE JUAREZ

PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO TEUT

OAXACA DE JUAREZ

SAN PEDRO POCHUTLA

SAN JUAN DEL RIO TUXTEPEC

SANTA MARIA IXCOTEL

SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN

OAXACA DE JUAREZ

SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA

OAXACA DE JUAREZ

SAN ISIDRO OJO DE AGUA

OAXACA DE JUAREZ

SAN MARTIN MEXICAPAM

OAXACA DE JUAREZ

SAN ANDRES HIDALGO

COL VICENTE GUERRERO VILLA DE

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

PUERTO ESCONDIDO

SAN PEDRO YUCUNAMA

SAN VICENTE NUNU

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ



EL ESPINAL JUCHITAN

SAN JUAN SAYULTEPEC

OAXACA DE JUAREZ

XOXOCOTLAN

SAN JUAN YUCUITA

SAN JOSÉ AYUQUILA

Sí tn o ,+-z o s

598,182

462,852

189,399

149,730

1,699,918

90,351

54,382

1,271,795

3,338,082

317,746

124,957

142,302

89,613

87,641

302,585

201,449

1,425,726

741 053

82,165

500,000

213,814

290,949

777,204

91,956

763 393

31,172

84,700

184,781

225,518

27,956

27,956

6,018

43,004

102,691

524,420

323,314

27,956

196,390

1,522,244

193,132

205,589

Página 97

6

39

75

00

86

54

02

44

06

4

86

55

52

33

36

4

04

80

65

00

65

64

86

38

82

92

97

73

32

57

57

05

25

79

9

29

57

45

27

99

51

fe Ul a

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

O

O z

08-Oct-O

09-Oct-O

09-Oct-O

09-Oct-O

05-Oct-O

10-Oct-O

03-Oct-O

13-Sep-O

04-Oct-O

20-Sep-O

01-Oct-O

13-Sep-O

02-Oct-O

13-Sep-O

04-Sep-O

04-Ago-O

17-Sep-O

17-Sep-O

18-Sep-O

25-Ago-01

14-Sep-01

15-Sep-01

07-Sep-01

13-Nov-OI

30-Nov-O

22-Nov-O

19-Nov-O

19-Nov-O

23-Oct-01

19-Nov-OI

19-Nov-OI

12-Nov-O

02-Ago-O

19-Nov-O

05-Nov-O

17-Nov-01

16-Nov-O

06-Nov-O

20-Oct-O

09-Nov-O

09-Nov-OI

z O

o i 15-Oct-O

18-Oct-O

10-Oct-O

10-Oct-O

11-Oct-0

15-Oct-O

08-Oct-O

14-Sep-O

06-Oct-0

20-Sep-O

04-Oct-O

17-Sep-O

03-Oct-O

22-Sep-O

05-Sep-O

08-Ago-0

20-Sep-O

18-Sep-O

20-Sep-O

28-Ago-O

19-Sep-01

15-Sep-01

11-Sep-01

29-Nov-OI

13-Dic-OI

28-Nov-01

23-Nov-OI

23-Nov-OI

30-Oct-01

22-Nov-01

22-Nov-01

16-Nov-01

08-Ago-01

23-Nov-OI

06-Nov-01

23-Nov-OI

21-Nov-O

08-Nov-OI

24-Oct-01

12-Nov-01

13-Nov-OI

1 ^ t u - O!...

18-Oct-0

26-Oct-01

17-Oct-01

13-Oct-01

23-Oct-0

17-Oct-0

08-Oct-O

25-Sep-O

09-Oct-O

01-Oct-O

08-Oct-01

21-Sep-01

04-Oct-O

25-Sep-O

12-Sep-O

16-Ago-O

25-Sep-O

20-Sep-01

24-Sep-O

28-Ago-01

20-Sep-O

12-Sep-O

30-Nov-O

13-Dic-O

30-Nov-OI

01-Dic-OI

01-Dic-O

21-Nov-O

22-Nov-O

23-Nov-O

16-Nov-O

31-Oct-01

27-Nov-01

08-Nov-01

26-Nov-01

21-Nov-O

09-Nov-OI

06-Nov-01

13-Nov-OI

14-Nov-OI

DEVO

LUCI

ÓN 2

25-Oct-01

26-Oct-01

18-Oct-01

15-Oct-01

23-Oct-01

08-Oct-01

26-Sep-01

01-Oct-01

09-Oct-01

27-Sep-01

05-Oct-01

02-Oct-01

24-Ago-01

27-Sep-01

20-Sep-01

25-Sep-01

21-Sep-01

12-Dic-OI

17-Dic-01

05-Dic-01

12-Dic-O

12-Dic-O

30-Nov-OI

26-Nov-01

26-NOV-01

19-Nov-OI

06-Nov-01

28-Nov-O

12-Nov-O

22-Nov-O

13-Nov-OI

12-Nov-01

15-Nov-O

16-Nov-O

i ' 1"

26-Oct-O

27-Oct-O

22-Oct-O

19-Oct-O

23-Oct-O

10-Oct-O

08-Oct-O

03-Oct-O

09-Oct-O

27-Sep-O

09-Oct-O

02-Oct-O

10-Sep-O

28-Sep-O

24-Sep-O

26-Sep-O

21-Sep-O

14-Dic-O

18-Dic-O

07-Dic-O

13-Dic-O

13-Dic-O

03-Dic-O

29-Nov-O

29-Nov-O

23-Nov-O

16-Nov-O

28-Nov-O

19-Nov-O

22-Nov-O

14-Nov-O

16-Nov-01

15-Nov-OI

16-Nov-01

If

o

^ >5

22-Oct-O

12-Oct-O

09-Oct-O

04-Oct-O

09-Oct-O

28-Sep-O

19-Sep-O

26-Sep-O

19-Dic-O

12-Dic-O

15-Dic-O

15-Dic-O

27-Nov-OI

23-Nov-OI

22-Nov-O

17-Nov-OI

17-Nov-OI

V

m O m

22-Oct-O

12-Oct-O

10-Oct-O

05-Oct-O

09-Oct-O

29-Sep-O

20-Sep-O

27-Sep-O

19-Dic-O

14-Dic-O

17-Dic-O

17-Dic-O

29-Nov-OI

26-Nov-O

23-Nov-O

23-Nov-OI

17-Nov-OI

z

S Z3 —l

02-Oct-O

20-Dic-O

27-Nov-O

26-Nov-O

ANEXO i 1 Página 98


83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

| 123

\

03

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE


CONSTRUCTORA CLUB POPULAR Y CANCHAS D ETENIS

CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUARI


CONSTRUCCIÓN CENDI2


CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO UNIDAD HABIl

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CU

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO


CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SILLAS DE RUEDA

REHABILITACIÓN E P BENITO JUAREZ





CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASI

REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASI


CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARK

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN JURISDICCIONAL





DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMP

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE MEDICINA



CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES

REHABILITACIÓN OFICINAS DE PALUDISMO

REHABILITACIÓN ANEXO PSIQUIÁTRICO


REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS

CONSTRUCCIÓN DEL CERESO FEMENIL

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO



SALINA CRUZ

REYES MANTECÓN

MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOY


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SALINA CRUZ

SAN PEDRO POCHUTLA

OAXACA DE JUAREZ



OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

PALOMARES MATÍAS ROMERO

CERRO MONEDA ASUNCION CACAL


SANTA CATARINA COATLAN

SAN JUAN YUCUITA

OAXACA DE JUAREZ

SAN JOSE AYUQUILA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

HUAJUAPAM DE LEON

SAN VICENTE NUÑU

SAN JUAN SAYULTEPEC

OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ

REYES MANTECÓN

SAN LORENZO CUANECUILTITLA

OAXACA DE JUAREZ

SAN PEDRO POCHUTLA

ZIMATLAN DE JUAREZ OAX

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

JUCHITAN DE ZARAGOZA


OAXACA DE JUAREZ

SALINA CRUZ

CORRALERO SANTIAGO PINOTEPA

MO

NTO

SIN

IVA

83,317 82

140,584 02

256,65494

739,46614

418,773 45

22,127 20

122,016 60

78,444 56

229,615 04

184,456 63

1,185,205 96

63,801 15

378,906 86

411,82173

358,26511

170,679 94

10,158 99

327,369 06

122,11123

344,523 30

100,679 04

63,561 09

377,045 28

41,77157

41,77177

28,260 77

499,351 55

563,104 41

6,538 84

115 426 99

384,677 56

33,626 02

8,314,396 57

254,616 90

194,113 61

31,07314

214,264 55

132,653 77

302,40715

105,629 46

66,301 69

i— m LU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11-Sep-01

18-Oct-01

20-Oct-01

18-Oct-01

17-Oct-01

13-Oct-01

11-Sep-01

12-Oct-01

09-Oct-01

28-Sep-01

19-Sep-01

13-Sep-01

13-Sep-01

30-Ago-01

20-Ago-01

03-Dic-OI

23-NOV-01

19-Nov-OI

30-Nov-OI

19-Nov-OI

19-Nov-OI

19-Nov-OI

26-NOV-01

19-NOV-01

19-Nov-OI

12-Nov-OI

05-Nov-OI

05-Nov-OI

23-Oct-01

17-Oct-01

18-Oct-01

29-Oct-01

17-Oct-01

15-Oct-01

02-Oct-01

11-Oct-01

17-Oct-01

16-Oct-01

16-Oct-01

11-Sep-01

09-Oct-01

z g o 3 _1 O

12-Sep-01

24-Oct-01

23-Oct-01

25-Oct-01

24-Oct-01

15-Oct-01

12-Sep-01

17-Oct-01

10-Oct-01

03-Oct-01

21-Sep-01

14-Sep-01

13-Sep-01

04-Sep-01

23-Ago-01

17-Dic-OI

30-Nov-OI

21-Nov-01

10-Dic-01

23-Nov-OI

25-Nov-OI

23-Nov-OI

30-Nov-OI

22-Nov-01

22-Nov-01

16-NOV-01

06-Nov-01

08-NOV-01

30-Oct-01

24-Oct-01

24-Oct-01

31-Oct-01

24-Oct-01

17-Oct-01

03-Oct-01

16-Oct-01

23-Oct-01

16-Oct-01

17-Oct-01

12,-Sep-01

15-Oct-01

1 z

17-Sep-01

31-Oct-01

24-Oct-01

26-Oct-01

29-Oct-01

17-Oct-01

17-Sep-01

17-Oct-01

11-Oct-01

05-Oct-01

26-Sep-01

18-Sep-01

14-Sep-01

05-Sep-01

29-Ago-01

26-Dic-01

03-Dic-OI

07-Dic-OI

11-Dic-01

07-Dic-01

30-Nov-OI

01-Dic-01

11-Dic-OI

23-Nov-OI

23-Nov-OI

16-Nov-01

08-NOV-01

IO-Nov-01

08-Nov-01

25-Oct-01

31-Oct-01

05-Nov-OI

30-Oct-01

18-Oct-01

18-Oct-01

18-Oct-01

24-Oct-01

17-Oct-01

18-Oct-01

17-Sep-01

17-Oct-01

LU

26-Sep-01

06-Nov-01

24-Oct-01

30-Oct-01

30-Oct-01

18-Oct-01

04-Oct-01

11-Oct-01

08-Oct-01

27-Sep-01

20-Sep-01

14-Sep-01

10-Sep-01

29-Ago-01

27-Dic-OI

07-Dic-OI

17-Dic-OI

15-Dic-OI

17-DIC-01

08-DIC-01

12-DIC-01

13-DIC-01

26-Nov-OI

26-Nov-OI

19-Nov-OI

12-Nov-01

17-Nov-OI

14-Nov-OI

30-Oct-01

06-Nov-01

07-Nov-OI

31-Oct-01

18-Oct-01

24-Oct-01

18-Oct-01

22-Oct-01

04-Oct-01

z

17-Oct-01

08-Nov-01

25-Oct-01

30-Oct-01

31-Oct-01

18-Oct-01

17-Oct-01

12-Oct-01

08-Oct-01

28-Sep-01

21-Sep-01

20-Sep-01

11-Sep-01

05-Sep-01

27-Dic-OI

18-Dic-01

19-Dic-OI

18-Dic-01

18-Dic-01

10-Dic-01

13-Dic-01

13-Dic-01

29-Nov-01

29-Nov-01

26-Nov-OI

19-Nov-01

21-Nov-01

15-Nov-01

07-Nov-01

08-Nov-01

08-Nov-01

05-Nov-01

23-Oct-01

25-Oct-01

18-Oct-01

23-Oct-01

17-Oct-01

DEV

OLU

CIÓ

N 3

23-Oct-01

25-Oct-01

31-Oct-01

17-Oct-01

24-Sep-01

10-Sep-01

26-Dic-01

19-Dic-01

13-Dic-01

15-Dic-01

27-Nov-01

22-Nov-01

17-Oct-01

O

24-Oct-01

25-Oct-01

31-Oct-01

23-Oct-01

25-Sep-01

12-Sep-01

26-Dic-01

22-Dic-01

18-Dic-01

17-Dic-01

29-Nov-01

23-Nov-01

23-Oct-01

§

1 i

24-Oct-01

13-Sep-01

17-Dic-01

26-Nov-01

ANEXO 1 1


124

125

126

127

128

129

130

13

132

133

134

135

136

137

138

139

140

14

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

I 164

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESALUD

REHABILITACIÓN DE LA E P BENITO JUAREZ

REHABILITACIÓN DE CERESO

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCON DE DORMITORIOS




REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AUI


CONSTRUCCIÓN DE AULAS 0 EDIFICIOS FACULTAD DE ME



REHABILITACIÓN EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CIENCI,

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CONVENCIONES


CONSTRUCCIÓN DE TALLER SILLA DE RUEDA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIO MEDICO CERESO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE RED DE ALCANTARILL

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ





CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITAR (



CONSTRUCCIÓN DE CENTROD E SALUD



CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y C I

REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIÓN NOF




REHABILITACIÓN DEL CERESO DE TEHUANTEPEC




CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO SALADO

LOC

ALI

DA

D

VICENTE CAMALOTE ACATLAN

OAXACA DE JUAREZ

VILLA DE ZAACHILAOAX

OAXACA DE JUAREZ


SALINA CRUZ


OAXACA DE JUAREZ

SAN FELIPE DE LEON

OAXACA DE JUAREZ



OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

HUAUTEPEC, HUAUTEPEC, OAX

OAXACA DE JUAREZ


SAN PEDRO POCHUTLA

OAXACA DE JUAREZ

SANTA CATARINA JUQUILA

SAN FRANCISCO DEL MAR VIEJO

TANICHE OAXACA

SAN MIGUEL EJUTLA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SAN VICENTE CAMALOTE


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

TANICHE OAXACA

SAN MIGUEL EJUTLA


SAN FCO DEL MAR VIEJO

SAN AGUSTÍN ATENANGO

SAN LORENZO VICTORIA

SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA

t z

z O

.SE.

208,113

426,555

128,090

230,015

126,041

88,994

280,438

27,609

8,748

535,474

129,855

669,407

322,997

657,194

289,604

24,728

93,016

20,427

415,606

95,045

141,663

69,319

69,319

60,170

12,914

222,680

434,992

83,278

231,689

304,758

415,509

516,775

10,225

292,553

65,732

65,732

100,217

247,687

48,121

37,880

751,125

Página 99

37

08

98

02

89

82

34

07

73

54

09

51

32

88

65

02

40

98

11

07

13

50

50

3

14

81

01

50

19

49

65

05

64

88

19

19

52

26

77

13

24

fe

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NG

RES

O

24-Sep-O

19-Sep-O

07-Ago-O

06-Dic-O

26-Nov-01

25-Jul-01

19-Nov-O

12-Nov-O

13-Ago-O

05-Nov-O

29-Oct-O

04-Oct-01

25-Oct-01

17-Oct-01

09-Oct-0

15-Oct-O

20-Oct-O

12-Oct-O

04-Oct-OI

10-Ago-01

21-Ago-01

30-Ago-01

30-Ago-O

19-Nov-O

12-Nov-O

21-Nov-01

08-Nov-01

06-Nov-01

31-Oct-01

04-Oct-01

25-Oct-O

06-Nov-01

28-Ago-01

17-Oct-01

14-Sep-01

14-Sep-OI

10-Oct-OI

28-Sep-01

01-Oct-01

08-Oct-01

13-Sep-01

se o o

I-26-Sep-O

24-Sep-O

11-Ago-O

13-Dic-O

30-Nov-O

27-Jul-O

23-Nov-O

16-Nov-O

24-Ago-O

06-Nov-O

31-Oct-O

11-Oct-O

26-Oct-O

24-Oct-O

16-Oct-O

17-Oct-O

24-Oct-O

17-Oct-O

08-Oct-O

27-Ago-O

28-Ago-O

04-Sep-O

04-Sep-O

23-Nov-O

16-Nov-O

27-Nov-O

12-Nov-O

08-Nov-O

01-Nov-O

11-Oct-01

29-Oct-O

08-Nov-O

11-Sep-O

01-Nov-O

21-Sep-01

21-Sep-01

15-Oct-01

28-Sep-01

04-Oct-O

08-Oct-01

18-Sep-01

I N t i l

Oí o z w

27-Sep-O

26-Sep-O

23-Ago-O

14-Dic-O

01-Dic-O

02-Ago-O

27-Nov-O

16-Nov-O

30-Ago-O

08-Nov-O

05-Nov-O

23-Oct-O

29-Oct-O

30-Oct-01

23-Oct-0

17-Oct-O

25-Oct-O

17-Oct-O

09-Oct-O

27-Ago-O

10-Sep-01

04-Sep-01

04-Sep-O

01-Dic-O

16-Nov-O

28-Nov-O

13-Nov-O

12-Nov-01

08-NOV-01

23-Oct-01

31-Oct-O

09-Nov-O

05-Oct-O

08-Nov-01

25-Sep-01

25-Sep-01

18-Oct-01

05-Oct-01

08-Oct-01

08-Oct-01

19-Sep-01

V

'*% z O O

* * * * o . . .

27-Sep-O

27-Sep-01

27-Ago-OI

07-Dic-01

05-Ago-01

29-Nov-O

19-Nov-O

01-Oct-O

IO-Nov-01

07-Nov-OI

30-Oct-01

01-Nov-01

25-Oct-O

18-Oct-O

26-Oct-01

09-Oct-01

12-Sep-01

06-Sep-01

06-Sep-O

12-Dic-O

19-Nov-OI

29-Nov-OI

14-Nov-01

08-Nov-OI

30-Oct-01

06-Nov-O

06-Oct-01

01-Oct-01

01-Oct-01

18-Oct-01

09-Oct-01

1 z

27-Sep-O

10-Sep-O

10-Dic-O

16-Ago-O

29-Nov-O

26-Nov-O

16-Oct-O

12-Nov-O

08-Nov-O

31-Oct-O

05-Nov-O

26-Oct-O

23-Oct-O

27-Oct-O

09-Oct-O

13-Sep-O

06-Sep-O

06-Sep-O

13-Dic-O

26-Nov-O

29-Nov-O

15-Nov-O

09-Nov-OI

31-Oct-01

06-Nov-O

13-Oct-O

12-Oct-O

12-Oct-01

22-Oct-01

11-Oct-01

z

i a Vi

28-Sep-O

21-Sep-O

17-Ago-O

30-Nov-O

27-Nov-O

06-Nov-O

13-Sep-O

13-Sep-01

12-Sep-O

15-Dic-O

27-Nov-O

30-Nov-O

06-Nov-01

08-Nov-O

17-Oct-O

20-Oct-01

20-Oct-01

12-Oct-01

HSR

K 01-Oct-01

24-Sep-01

20-Ago-01

30-Nov-O

29-Nov-O

08-Nov-01

14-Sep-01

14-Sep-01

13-Sep-O

17-Dic-OI

29-Nov-01

30-Nov-OI

08-Nov-01

08-Nov-01

17-Oct-01

23-Oct-01

23-Oct-01

13-Oct-01

DE

VO

LUC

IÓN

4

09-Nov-O

20-Oct-0

ANEXO 1 1


165

166

167

168

169

170

17

172

173

174

175

176

177

178

179

180

18

18

183

184

185

186

187

188

189

190

19

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

n CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD


REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y C f



CONSTRUCCIOON DE CENTROD E SALUD


CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENSIONES





CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL COCINAS Y AULAS DR Al

CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS COLEGIO BACHILLERATO

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DR AURELIO VALDIVIESO

OBRA GENRAL, COCINA, AULAS DEL HOSPITAL AURELIO V






REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN DE

REHABILITACIÓN Dr AURELIO VALDIVIESO







CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA DE LA ACADEMIA DE FORM,

AMPLIACIÓN, REMODELACION DE LABORATORIO Y CONS

CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN


REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR








í SANTO DOMINGO YODOHINO


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SAN MIGUEL EJUTLA

TANICHE OAXACA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ



SANTO DOMINGO YODOHINO

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ



OAXACA DE JUAREZ

SOLEDAD SAN SIMON LOMA BONIT/


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SANTIAGO LACHIVIA

SANTA MARIA ZAPOTITLAN

SANTIAGO YAVEO

SANTO DOMINGO ROAYAGA

SANTO TOMAS TAMAZULAPAM

SANIDELFONSOAMATLAN

SAN SEBASTIAN ETLA

OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SANTA CRUZ OCOTAL


SANTIAGO YAVEO


SANIDELFONSOAMATLAN


SANTIAGO LACHIVIA

§ z <a O Ü o s 85,631

355,109

325,098

29,702

73,585

89,235

89,235

1,462,787

220,632

68,476

82,431

67,679

111,286

86,971

274,533

235,170

40,112

526,273

49,738

52,203

95,985

264,962

74,854

135,913

143,914

161 349

110,477

34,681

75,910

872,550

171,810

1,115,779

276,353

321,131

166,342

111,077

66,076

148,672

76,915

82 662

84,405

Página 100

73

89

77

95

08

6

6

4

39

52

86

29

44

28

15

62

4

43

92

67

75

85

93

46

92

38

20

29

25

14

7

02

22

65

42

35

67

46

04

45

70

IXJ

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

O

O

z 06-Sep-O

23-Nov-O

23-Nov-O

12-Nov-O

19-Nov-O

08-Nov-O

08-Nov-O

17-Oct-O

29-Oct-O

24-Oct-O

24-Oct-O

03-Oct-O

13-Sep-O

12-Sep-O

13-Ago-O

25-Oct-O

29-Nov-O

22-Nov-O

12-Nov-O

08-Nov-O

29-Oct-O

25-Oct-O

17-Oct-O

10-Oct-O

10-Oct-01

08-Oct-O

03-Oct-O

06-Sep-01

06-Sep-01

27-Ago-01

30-Nov-OI

23-Nov-OI

12-Nov-O

16-Nov-O

19-Nov-OI

19-Nov-OI

19-Nov-OI

18-Oct-01

22-Oct-OI

05-Nov-OI

25-Oct-01

z o "* o

1 10-Sep-0

07-Dic-O

30-Nov-O

16-Nov-O

20-Nov-O

14-Nov-O

14-Nov-O

24-Oct-O

06-Nov-O

29-Oct-O

29-Oct-O

06-Oct-O

20-Sep-O

18-Sep-O

20-Ago-O

30-Oct-O

07-Dic-O

27-Nov-O

16-Nov-O

09-Nov-O

31-Oct-O

26-Oct-O

18-Oct-O

15-Oct-O

13-Oct-01

11-Oct-01

08-Oct-01

10-Sep-01

10-Sep-01

30-Ago-01

11-Dic-OI

07-Dic-OI

16-Nov-01

22-Nov-01

23-Nov-OI

23-Nov-O

22-Nov-01

25-Oct-OI

25-Oct-01

06-Nov-01

29-Oct-OI

5 o *

o z _

11-Sep-0

10-Dic-O

01-Dic-O

19-Nov-O

23-Nov-O

15-Nov-O

15-Nov-O

09-Nov-O

06-Nov-O

30-Oct-O

30-Oct-0

08-Oct-O

24-Sep-O

18-Sep-O

22-Ago-O

31-Oct-O

07-Dic-O

29-Nov-O

19-Nov-O

12-Nov-O

05-Nov-O

27-Oct-O

23-Oct-O

15-Oct-O

16-Oct-O

12-Oct-O

10-Oct-O

11-Sep-O

11-Sep-O

04-Sep-O

13-Dic-O

10-Dic-O

19-Nov-O

26-Nov-O

23-Nov-OI

23-Nov-O

22-Nov-01

25-Oct-01

25-Oct-01

07-Nov-01

29-Oct-01

z

1 -i' ' 13-Sep-O

12-Dic-01

02-D(C-01

26-Nov-01

19-Nov-OI

19-Nov-O

14-Nov-O

08-Nov-O

05-Nov-OI

05-Nov-OI

09-Oct-01

27-Sep-01

20-Sep-01

27-Ago-01

05-Nov-O

13-Dic-O

30-Nov-O

26-Nov-01

13-Nov-OI

05-Nov-OI

30-Oct-O

25-Oct-O

16-Oct-O

15-Oct-O

11-Oct-O

14-Sep-01

14-Sep-01

06-Sep-O

24-Dic-O

12-Dic-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-O

23-Nov-O

30-Oct-O

29-Oct-O

09-Nov-O

"i f

* 1 ••as

17-Sep-O

12-Dic-O

02-Dic-O

27-Nov-O

21-Nov-O

21-Nov-O

12-Nov-O

08-Nov-O

05-Nov-O

05-Nov-O

09-Oct-O

28-Sep-O

20-Sep-O

28-Ago-O

05-Nov-O

14-Dic-O

03-Dic-O

27-Nov-O

14-Nov-O

05-Nov-O

31-Oct-O

25-Oct-O

17-Oct-O

15-Oct-O

12-Oct-O

15-Sep-O

15-Sep-O

07-Sep-O

26-Dic-O

12-Dic-O

27-Nov-O

27-Nov-O

27-Nov-OI

27-Nov-O

23-Nov-O

30-Oct-O

29-Oct-01

09-Nov-01

z

i 18-Sep-O

27-Nov-O

22-Nov-O

22-Nov-O

02-Oct-O

28-Ago-O

06-Nov-O

27-Nov-O

16-Nov-O

15-Oct-O

28-Nov-O

30-Oct-O

S i

18-Sep-O

29-Nov-O

22-Nov-O

22-Nov-O

03-Oct-O

29-Ago-O

07-Nov-O

29-Nov-O

16-Nov-O

15-Oct-O

29-Nov-O

30-Oct-01

i

03-Oct-O

05-Sep-O

ANEXO 1 1

REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA Página 101

p

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231 | 232

" O


CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA DE LA ACADEMIA DE FORM






CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA ACADEMIA ES




CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA ACADEMIA ESTATAL FORM/

CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CE


CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO FEMENIL




CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRAL!

CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CE

CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRALS

CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEI»




CONSTRUCCIÓN DEL CERESO 2a ETAPA

i

LOC

ALID

AD

LA SOLEDAD SAN SIMON

OAXACA DE JUAREZ

SAN SEBASTIAN ETLA



SANTIAGO LACHIVIA


SAN IDELFONSO AMATLAN

SAN SEBASTIAN ETLA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SAN SEBASTIAN ETLA OAX


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ








MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ

i 2 «O

O

146,300 34

159,184 25

242,002 30

89,608 94

37,322 66

31,07616

45,864 59

87,466 73

410,237 94

560,894 34

604,241 89

54 357 60

1,195,751 08

1,095,004 56

30,132 54

464,439 43

96,014 27

678,380 98

127,970 78

207,968 76

723,302 99

213831 41

529,306 82

248,052 93

686,357 88

689,527 67

1,152,06184

Í5 Ul

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

12

12

13

13

14

15

16

16

17

19 48

8 > as

03-Oct-OI

24-Sep-01

06-Sep-01

03-Dic-01

19-Nov-OI

19-Nov-01

06-Nov-01

06-Nov-01

02-Oct-01

24-Sep-01

31-Oct-01

21-Oct-01

23-Oct-OI

06-Sep-01

21-Nov-01

17-Sep-01

21-Nov-01

21-Sep-01

12-Dic-01

28-Sep-01

16-Oct-01

12-Oct-01

20-Oct-01

08-Ago-01

31-Oct-01

16-Dic-01

27-Ago-01

z O

i o 05-Oct-01

26-Sep-01

11-Sep-01

20-Dic-OI

22-Nov-01

22-Nov-01

08-Nov-01

12-Nov-OI

04-Oct-01

26-Sep-01

06-Nov-01

05-Nov-OI

25-Oct-01

13-Sep-01

28-Nov-01

19-Sep-01

28-Nov-01

26-Sep-01

20-Dic-01

03-Oct-01

17-Oct-OI

15-Oct-01

24-Oct-01

16-Ago-01

05-Nov-OI

16-DioOI

04-Sep-01

\

Ul Oí

05-Oct-OI

27-Sep-01

12-Sep-01

20-Dic-01

22-Nov-01

22-Nov-OI

08-Nov-01

12-Nov-01

05-Oct-OI

27-Sep-01

06-Nov-01

05-Nov-OI

25-Oct-OI

17-Sep-01

29-Nov-01

21-Sep-01

29-Nov-OI

27-Sep-01

26-Dic-01

05-Oct-OI

20-Oct-01

15-Oct-01

25-Oct-01

16-Ago-OI

08-Nov-01

17-Dic-OI

10-Sep-01

Z O O K Z3

s 05-Oct-01

12-Sep-01

27-Dic-01

23-Nov-OI

23-Nov-OI

13-Nov-OI

14-Nov-01

07-Nov-OI

18-Sep-01

30-Nov-OI

24-Sep-01

30-Nov-OI

01-Oct-01

26-Dic-01

08-Oct-01

15-Oct-01

26-Oct-01

17-Ago-01

09-Nov-01

21-Dic-01

17-Sep-01

z

f 06-Oct-01

13-Sep-01

27-Dic-OI

23-Nov-OI

23-Nov-OI

13-Nov-OI

14-Nov-OI

08-Nov-01

19-Sep-01

30-Nov-OI

24-Sep-01

03-Dic-OI

01-Oct-01

28-Dic-01

09-Oct-01

20-Oct-01

27-Oct-01

18-Ago-01

09-Nov-OI

21-Dic-01

19-Sep-01

15-Nov-OI

01-Dic-01

12-Oct-01

29-Oct-01

12-Nov-01

s m

z — ce.

15-Nov-OI

03-Dic-OI

13-Oct-01

29-Oct-OI

12-Nov-OI

•9 Z

15-Oct-01

MAXIMO PROMEDIO MEDIANA MODA DESVIACIÓN MINIMA

8,314,396 349,995 154,457. 2 7 , «

715,488 6,018.

ANEXO 1 1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

8 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DE LA BILIOTECA DE ENFERMERÍA Y DE (


AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CERRO PR

CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIO

REMODELACION DE CLÍNICA DISPLACÍA, PLAZA CÍVICA 0 E

CONSTRUCCIÓN DEPUENTE PEATONAL BUSTAMANTE

CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIC

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASK

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARIC

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESC SE(

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO B,


REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUARE


REHABILITACIÓN DEL MUSEO


CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CONTINUC


DISTRIBUIDOR VIAL


CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS PARA DIFUSIÓN DE 0 P

CONSTRUCCIÓN DE ESPECIALIDAD PARA DIFUSIÓN DE 0

CONSTRUCCIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAE

RESTAURACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ

ESTUDIOS PARA DIVERSAS OBRAS "CIRCUITO VIAL SANTA

AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD URBANO

REHABILITACIÓN DE TEMPLO CATÓLICO













LOC

ALI

DA

D

SAN BARTOLO SOYALTEPEC

OAXACA DE JUAREZ

EJUTLA DE CRESPO

SAN MIGUEL CHICAHUA NOCHIXTU

SANTA CRUZ, SANTA MARIA HUATU

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

PUERTO ESCONDIDO

OAXACA DE JUAREZ

SANBALTAZARYATZACHI

OAXACA DE JUAREZ


ASUNCION OCOTLAN

OAXACA DE JUAREZ

GUELATAO DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

GUELATAO DE JUAREZ

EX - INGENIO LOPEZ PORTILLO, EL

XOXOCOTLAN


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ


ESCOLARA SANTA MARIA CHIMAUU

SAN JUAN JUQUILA VIJANOS

SAN BLAS ATEMPA

SAN PABLO COATLAN

SAN MARTIN HUEMELULPAM

SAN VICENTE NUÑU OAX

SAN PEDRO YUCUNAMA

SANTIAGO JAMILTEPC

PUERTO ESCONDIDO

REYES MANTECÓN

SAN JOSÉ AYUQUILA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

r—"

1

Página 102

o m

CD

m o ;

5-Dic-oi

i 33-

o»

24-Dic-01

26-Dic-OI

26-Dic-01

26-Dic-01

26-Dic-01

10-Dic-01

24-Dic-01

19-Dic-01

18-Dic01

15-Dic-01

18-Dic-01

13-Dic-01

13-Dic-01

13-Dic-01

13-Dic01

12-Dic-01

10-Dic-01

07-Dic-01

07-Dic-01

07-DIC-01

02-DIC-01

29-NOV-01

28-Nov-01

28-Nov-01

28-NOV-01

29-NOV-01

26-Nov-01

23-NOV-01

22-NOV-01

21-Nov-01

21 Nov-01

14-NovOI

14-Nov-01

09-Nov-01

09-Nov-01

10-Nov-01

12-Nov-01

08-Nov 01

08-Nov-01

26-Oct-01

30-Oct-01

IS

0

O)

-s Oí -. 04-Ene-02

03-Ene-02

03-Ene-02

02-Ene-02

27-Dic 01

15-Dic-01

26-Dic-01

24-Dic-01

24-Dic-01

24-Dic-01

24-Dic-01

17-Dic-01

17-Dic-01

17-Dic-01

14-Dic 01

14-Dic-01

12-Dic-01

11-Dic-01

10-Dic-01

10-DÍC-01

04-DIC-01

02-Dic-01

30-Nov-01

30-Nov-01

30-Nov-01

30-Nov-01

27-Nov-01

24 Nov-01

23-Nov-01

22-Nov-01

22-Nov-01

15-Nov-01

16-Nov-01

10-Nov-01

10-Nov-01

14-Nov-01

13-Nov-01

10-Nov-01

10-Nov-01

06-Nov-01

31-Oct-01

1 ' dL s >

08-Ene 02

08-Ene-02

19-Dic-01

26-Dic-OI

26 Dic-01

19-Dic-01

13-Dic-01

07-Dic-OI

30-Nov-01

19-Nov-01

08-Dic-01

13-Nov-01

12-Nov-01

12-Nov-01

O íflt

e o»

1 5

4

5

3

3

3

4

3

6

3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

l'í m

I a E -Í

14

16

13

14

13

12

18

6

20

12

19

5

15

10

13

11

13

13

7

5

14

8

6

6

6

13

20

5

9

4

11

7

4

10

10

6

9 12

5

5

3

12

4

16

6

3

6

7

4

7

4

10

10

5

2

6

1

6

10

5

3

4

10

4

4

4

27

2

7

6

4

1

9

4

1

1

4

12

10

9

4

11

W c 3 "> Oí i

R E -je 11

8

8

7

1

5

2

5

6

9

6

4

4

4

1

2

2

4

3

3

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4

1

2

2

11

1

>

E g 0

T3

KJ 4

5

4

2

2

2

3

5

8

3

28

3

2

2

ANEXO 1 1


. \

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

m

CONSTRUCCIÓN DE LA FORD Na 187

TERMINACIÓN HOSPITAL INTEGRAL 12 CAMAS


REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD


TERMINACIÓN DE HOSPITAL 12 CAMAS


CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTIt

CONSTRUCCIÓN DE CLUB POPULAR Y CANCHAS DE TENIÍ

CONSTRUCCIÓN DE 2 AIULAS REGIONALES ESCUELA PRIH

RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR RED DE ALCANTARILLADC

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PROVISIONALES

TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETAPA



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRADO

REHABILITACIÓN EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO Y (

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA 1


CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELE(


CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARIC





REHABILITACIÓN DE AIRE ACONDICINADO DR AURELIO W


TERMINACIÓN DE ALBERGA OLÍMPICA




CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTIf



_ l . . .

SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS


SNTO DOMINGO CHIHUITAN

OAXACA DE JUAREZ



MAGDALENA TEITIPAC

ASUNCION NOCHIXTLAN

XOXOCOTLAN

OAXACA DE JUAREZ

PIEDRA GRANDE SAN PEDRO TEUT

OAXACA DE JUAREZ

SAN PEDRO POCHUTLA

SAN JUAN DEL RIO TUXTEPEC

SANTA MARIA IXCOTEL

SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN

OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ

SAN MARTIN MEXICAPAM

OAXACA DE JUAREZ

SAN ANDRES HIDALGO

COL VICENTE GUERRERO VILLA DE

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

PUERTO ESCONDIDO

SAN PEDRO YUCUNAMA

SAN VICENTE NUÑU

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ



EL ESPINAL JUCHITAN

SAN JUAN SAYULTEPEC

OAXACA DE JUAREZ

XOXOCOTLAN

SAN JUAN YUCUITA

SAN JOSÉ AYUQUILA

Página 103

to O M

S tu Oí

s. m

26-Oct01

29-Oct 01

25-Oct-01

23-Oct01

24-Oct-01

17 Oct-01

12-Oct-01

10 Oct-01

12-Oct-01

06-Oct-01

09-Oct-01

04-Oct-01

09-Oct-01

02-Oct-01

01-Oct-01

24-Sep-01

28-Sep-01

27-Sep-01

27-Sep-01

05-Sep-01

21-Sep-01

16-Sep01

13-Sep01

19-Dic-OI

24-Dic-OI

24-Dic-OI

18-Dic-01

18-DIC-01

05-Dic 01

30-Nov-OI

30-Nov-OI

29-Nov 01

28-Nov-OI

28-Nov 01

26-Nov-01

27-Nov-OI

22-Nov 01

23-NOV-01

19 Nov-01

16-Nov01

16 Nov-01

o» * (0 Q. (O i

30-Oct-01

30-Oct-01

26 Oct-01

25-Oct-01

25 Oct-01

18-Oct-01

16-Oct-01

15-Oct-01

15-Oct-01

10 Oct-01

10 Oct-01

10 Oct-01

10-Oct01

03-Oct-01

02-Oct-01

26-Sep-01

01-Oct-01

28-Sep-01

28-Sep-01

27 Sep-01

24-Sep-01

19-Sep-01

18-Sep-01

03-Ene-02

27-Dic-OI

26-Dic-OI

24 Die 01

24-Dic 01

10-DIC-01

02-Dic-OI

02 Dic-01

02-Dic-OI

30 Nov-01

30-Nov-OI

29-Nov 01

28 Nov 01

23-Nov-OI

23-Nov-OI

21-Nov01

21-Nov-01

21-Nov 01

' "«í l fSt

O as Í * d . <u

31 Oct-01

02-Ene-02

08-Dic 01

02-Dic-01

02-DIC-01

26-Nov-01

27-Nov-01

27-Nov-OI

Reing

reso

s

3

3

3

4

3

2

4

4

2

4

4

5

3

3

2

4

3

4

3

2

3

1

2

4

3

5

4

4

3

3

3

4

5

3

5

2

3

4

4

3

3

Tiem

po re

visió

n Adm

vo.

14

9

2

6

6

5

14

16

21

5

3

3

3

6

0

4

33

17

22

17

17

16

7

6

11

20

5

11

6

6

9

11

5

6

, 2-1

5

10

12

8

13

3

3

25

4

15

5

6

6

4

8

27

7

8

6

1

2

1

2

4

2

8

12

12

26

4

5

7

99

5

11

4

1

9

18

2

2

tiem

po Re

visión

Sup

ervf

4

1

1

2

1

1

4

5

3

4

1

6

1

1

1

2

3

1

1

22

3

3

5

15

3

2

6

6

5

2

2

3

2

2

3

1

1

0

2

5

5

: 1 1 M "e S

1

7

6

2

2

3

6

6

ANEXO 1 1 Página 104

REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA hi

L_83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

| 123

1>



CONSTRUCTORA CLUB POPULAR Y CANCHAS D ETENIS

CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAR


CONSTRUCCIÓN CENDI 2


CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO UNIDAD HABIT

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CIÉ


CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMP


REHABILITACIÓN E P BENITO JUAREZ






REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVO



CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARI

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN JURISDICCIONAL





DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA


REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE MEDICINA




REHABILITACIÓN OFICINAS DE PALUDISMO

REHABILITACIÓN ANEXO PSIQUIÁTRICO


REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS

CONSTRUCCIÓN DEL CERESO FEMENIL

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO



SALINA CRUZ

REYES MANTECÓN

MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOY


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SALINA CRUZ

SAN PEDRO POCHUTLA

OAXACA DE JUAREZ



OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

PALOMARES MATÍAS ROMERO

CERRO MONEDA ASUNCION CACAL


SANTA CATARINA COATLAN

SAN JUAN YUCUITA

OAXACA DE JUAREZ

SAN JOSE AYUQUILA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

HUAJUAPAM DE LEON

SAN VICENTE NUÑU

SAN JUAN SAYULTEPEC

OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ

REYES MANTECÓN


OAXACA DE JUAREZ

SAN PEDRO POCHUTLA

ZIMATLAN DE JUAREZ OAX




OAXACA DE JUAREZ

SALINA CRUZ

CORRALERO SANTIAGO PINOTEPA

u> O

m Ui Oí

Rev

isión

Sup

erv,

09-Nov-OI

08 Nov-01

25-Oct-01

05-Nov-OI

31-Oct-01

02-Oct-01

23-Oct-01

17-Oct-01

12Oct-01

10-Oct-01

28 Sep-01

25-Sep-01

20-Sep-01

13-Sep01

17-Sep-01

28-Dic-01

27-Dic-OI

26-Dic-01

19-Dic 01

19-Dic-OI

18-Dic-OI

18-Dic-01

14-Dic-OI

30-Nov-OI

30-Nov 01

29-Nov 01

26-Nov-OI

22-Nov-01

16-Nov-01

07-Nov-01

08-Nov-01

08 Nov-01

06-Nov-01

25-Oct-01

29 Oct-01

25-Oct-01

25-Oct-01

22-Oct-01

23 Oct-01

25-Oct-01

18-Oct-01

*\ a. ^ ,2

"> « 0 <a

10-NOV-01

10-NOV-01

07-Nov-01

05-Nov-01

05 Nov-01

20-Oct-01

24-Oct-01

23-Oct-01

15-Oct-01

12-Oct-01

01-Oct-01

25-Sep-01

21-Sep-01

18-Sep-01

19-Sep-01

04-Ene-02

03-Ene-02

02-Ene-02

27-Dic-01

27-Dic 01

24-Dic 01

24-Dic-01

17-Dic-01

02-Dic-01

02-Dic-01

02-Dic-01

28-NOV-01

26-Nov 01

17-Nov-01

08-Nov-01

IO-Nov-01

09-Nov-01

08-NOV-01

05-Nov-OI

30-Oct-01

29-Oct 01

26 Oct-01

24-Oct-01

25 Oct-01

25-Oct-01

23-Oct-01

iá

z o.

12-Nov 01

08-Ene-02

08-Ene-02

05-Ene-02

02-Ene-02

08-Dic-01

08-Dic-01

12 Nov-01

31-Oct-01

29-Oct-01

en e

•® Di 5

3

4

4

3

3

4

2

3

3

3

4

3

3

5

3

4

4

3

3

5

4

3

3

3

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

4

2

2\ E

T3 < | * 1 a Oí i— 16

12

3

12

8

3

18

5

1

8

3

6

0

10

9

15

19

12

14

14

16

17

6

6

6

8

11

10

13

12

12

4

8

2

7

5

6

1

5

18

6

0 "0

8 S 8.8

11 28

10

3

2

7

3

25

1

3

3

7

7

8

3

20

10

15

22

5

16

14

12

12

5

5

10

11

7

11

10

10

7

12

7

17

3

2

2

3

25

3

tiem

po R

evis

ión S

uper

vl

1

2

13

0

5

18

1

6

3

2

3

0

1

5

2

7

7

7

8

8

6

6

3

2

2

3

2

4

1

1

2

1

2

11

1

4

1

2

2

0

5

* 2 , E

O T3

M

2

4

5

3

6

6

6

2

2

6

ANEXO 1 1

REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA í;

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

CÜ

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESALUD

REHABILITACIÓN DE LA E P BENITO JUAREZ


DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCON DE DORMITORIOS






CONSTRUCCIÓN DE AULAS 0 EDIFICIOS FACULTAD DE ME



REHABILITACIÓN EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CIENCI,

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CONVENCIONES



CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIO MEDICO CERESO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE RED DE ALCANTARILL

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ





CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARIO



CONSTRUCCIÓN DE CENTROD E SALUD



CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ


REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y Cl

REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIÓN NOF




REHABILITACIÓN DEL CERESO DE TEHUANTEPEC





1


OAXACA DE JUAREZ

VILLA DE ZAACHILAOAX

OAXACA DE JUAREZ


SALINA CRUZ


OAXACA DE JUAREZ

SAN FELIPE DE LEON

OAXACA DE JUAREZ



OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

HUAUTEPEC, HUAUTEPEC, OAX

OAXACA DE JUAREZ


SAN PEDRO POCHUTLA

OAXACA DE JUAREZ

SANTA CATARINA JUQUILA

SAN FRANCISCO DEL MAR VIEJO

TANICHE OAXACA

SAN MIGUEL EJUTLA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ



OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

TANICHE OAXACA

SAN MIGUEL EJUTLA


SAN FCO DEL MAR VIEJO




'

Página 105

s tu f£ O 2: tu

SL

s 01-Oct-OI

27-Sep-01

26-Sep-01

14-Dic-01

10-Dic-01

27-Ago-01

30-Nov-01

29-Nov-01

17-Oct-01

12-Nov-01

08-Nov-01

09-Nov-01

29-Oct-01

05-Nov-01

05-Nov-01

25-Oct-01

27-Oct-01

17-Oct-01

09-Oct-01

27-Sep-01

18-Sep-01

14-Sep-01

13-Sep-01

18-Dic-01

29-Nov-OI

30-Nov-01

16-Nov-01

13-Nov-01

10-Nov-01

10-Nov-01

08-Nov-01

09-Nov-01

08-Nov-01

08-Nov-01

30-Oct-01

31-Oct-01

24-Oct-01

13-Oct-01

09-Oct-01

09-Oct-01

20-Sep-01

0 en <o a. a O

0) <s JS 0

03-Oct-01

01-Oct-01

01-Oct-01

18-DIC-01

12-DIC-01

30-Ago-01

02-DIC-01

02-DIC-01

26-Oct-01

13-Nov-01

09-Nov-01

09-Nov-01

05-Nov-01

05-Nov-01

05-Nov-01

30-Oct-01

30-Oct-01

23-Oct-01

10-Oct-01

28-Sep-01

25-Sep-01

20-Sep-01

20-Sep-01

24-Dic-01

02-Dic-01

01-Dic-01

22-Nov-01

15-Nov-01

14-Nov-01

12-Nov-01

12-Nov-OI

10-Nov-01

09-Nov-01

09-Nov-01

05-Nov-01

05-Nov-01

25-Oct-01

16-Oct-01

09-Oct-01

09-Oct-01

24-Sep-01

z

17-Dic-01

08-Dic-01

26-Nov-01

08-Dic-01

Sfí

s w 4

2

4

2

3

4

4

4

3

3

3

4

2

3

3

3

3

2

3

2

4

4

4

4

4

4

3

2

3

5

4

2

5

2

4

4

3

4

2

2

2

«s - 0

a. E .,

í—• i®.

3

6

19

7

10

6

7

8

43

3

4

20

1

9

9

3

5

5

4

17

9

14

13

17

8

8

5

2

1

21

12

2

22

15

21

21

5

5

3

0

5

1 0

! . §

E E a -is

5

3

30

2

5

21

5

10

22

5

7

16

4

11

9

6

3

1

2

1

16

2

2

12

10

2

3

5

9

16

3

2

50

8

19

19

8

11

5

1

2

tiem

po R

evisi

ón S

uper

v.

2

4

5

4

2

3

2

3

9 1

1

0

7

0

0

5

3

6

1

1

7

6

7

6

3

1

6

2

4

2

4

1

1

1

6

5

1

3

0

0

4

JS CD

E B 0

E

5

6

31

6

ANEXO 1 1


165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

n CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD


REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y Cl!





CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENSIONES





CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL COCINAS Y AULAS DR Al

CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS COLEGIO BACHILLERATO


OBRA GENRAL COCINA, AULAS DEL HOSPITAL AURELIO V






REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN DE

REHABILITACIÓN Dr AURELIO VALDIVIESO








AMPLIACIÓN, REMODELACION DE LABORATORIO Y CONS

CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEf>


REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR








o o _J

- 1



OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SAN MIGUEL EJUTLA

TANICHE OAXACA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ




OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ



OAXACA DE JUAREZ

SOLEDAD SAN SIMON LOMA BONITÍ


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SANTIAGO LACHIVIA


SANTIAGO YAVEO




SAN SEBASTIAN ETLA

OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SANTA CRUZ OCOTAL


SANTIAGO YAVEO




SANTIAGO LACHIVIA

T —

Página 106

o m

o 3 LU a*

\ £ & =>

tft

1 18-Sep-01

14-Dic-OI

06-Dic-01

29-Nov 01

23-Nov 01

22-Nov-01

22-Nov-01

19 Nov-01

08-NOV-01

06-Nov-01

06-Nov 01

09-Oct 01

04-Oct 01

20-Sep 01

13-Sep 01

07-Nov-01

14-Dic-OI

06-Dic 01

29-Nov 01

17-Nov-OI

06-Nov 01

31-Oct-01

25-Oct-OI

17-Oct-01

18 Oct-01

15-Oct-01

15-Oct-01

17 Sep-01

17-Sep01

13-Sep-01

27-Dic-OI

14-Dic-OI

29-Nov-OI

27-Nov-OI

27-Nov-OI

27-Nov 01

24 Nov-01

31-Oct-01

30 Oct-01

12 Nov-01

29-Oct 01

o » *

m o > <s

20-Sep-01

18-Dic-01

11-Dic-01

02-Dic-01

26-Nov-OI

23-Nov-OI

23-Nov-OI

22-Nov-01

12-Nov-OI

06-Nov-01

06-Nov-01

10-Oct-01

05-Oct-01

25-Sep-01

14-Sep-01

10-Nov-01

18-Dic-01

07-Dic-OI

02-Dic-01

21-Nov-01

07-Nov-OI

07-Nov-OI

30-Oct-01

23-Oct-01

23-Oct-01

17-Oct-01

16-Oct-01

18-Sep-01

18-Sep-01

18-Sep-01

02-Ene-02

18-Dic-01

02-Dic-01

29-Nov-OI

28-Nov-01

28-Nov-01

26-Nov-01

05-Nov-OI

05-Nov-OI

12-Nov-OI

31-Oct-01

IS

o z a.

07-Dic-01

20 Sep-01

14-Nov-OI

08-Dic-01

10-Nov-01

31-Oct-01

04-Ene-02

07-Dic-OI

a» v

4

3

3

4

2

4

4

3

3

3

3

3

5

3

5

4

3

3

4

4

3

3

3

3

2

3

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

3

2

*£ -SO

'xfí ">

s

F 7

16

8

11

1

11

11

12

10

11

11

4

14

8

19

11

14

6

11

4

2

4

3

6

3

6

9

7

7

5

22

16

12

6

7

7

4

12

8

3

4

a o

1 s a l ¡1

6

4

2

7

4

4

4

17

1

2

2

3

8

1

6

3

2

6

7

5

6

3

6

2

4

2

4

3

3

7

5

4

6

6

2

2

1

1 1

2

1

3

m tí-•o 'w

I ce

a s 2

4

5

3

3

1

1

3

4

0

0 1

1

5

1

3

4

1

3

4

1

7

5

6

5

2

1

1

1

5

6

4

3

2

1

1

2

5

6

0

2

1 1 .8 E s

5

6

4

6

3

1

2

5

ANEXO 1 1

REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA Página 107

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231 232

o









CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA ACADEMIA ES




CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA ACADEMIA ESTATAL FORM







CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRALI


CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRAL!

CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEI^





D

1 <

LA SOLEDAD SAN SIMON

OAXACA DE JUAREZ

SAN SEBASTIAN ETLA



SANTIAGO LACHIVIA


SANIDELFONSOAMATLAN

SAN SEBASTIAN ETLA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SAN SEBASTIAN ETLA OAX


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ


OAXACA DE JUAREZ









«o

a LU

o:

o. m e

1 06-Oct-01

27-Sep 01

13 Sep-01

27-Dic-OI

24-Nov 01

24-Nov-OI

19 Nov-01

16 Nov-01

06-Oct-01

27 Sep-01

08 Nov 01

05-Nov-OI

26-Oct-01

20-Sep-01

07-Dic-OI

25-Sep 01

06-Dic-01

01-Oct01

28 Die 01

17-Oct01

22-Oct 01

20-Oct-01

30-Oct-01

24 Sep 01

14 Nov-01

02-Ene 02

20-Sep-01 Fe

cha e

nvió

a pag

o

09 Oct 01

01-Oct-01

18-Sep01

03 Ene-02

27-Nov-01

26 Nov 01

21-Nov01

19-Nov-01

12 Oct-01

01-Oct01

14-Nov-OI

10 Nov-01

05-Nov 01

26 Sep 01

17 Die 01

28-Sep-01

14 Die 01

02-Oct-01

04-Ene-02

23-Oct-01

24-Oct-01

24-Oct-01

05-Nov 01

10-Oct-01

21-Nov 01

03-Ene-02

26 Sep 01

O z

13-Nov-OI

19-Dic-OI

19-DIC-01

14 Mar-02

o en

. £

3

2

3

3

3

3

4

3

2

2

3

2

2

3

4

3

3

3

3

5

2

3

4

3

4

3 3

£

c - o

I A

2

2

5

24

4

4

9

8

2

2

7

15

2

8

9

5

8

9

8

13

1

3

7

9

9

4 15

o

1 §

ai 2

2

3

2

2

2

1

1

6

4

3

5

2

9

5

4

6

3

2

4

2 9

• o

CL. E

.92

3

4

5

7

3

2

2

3

6

4

6

5

10

6

10

3

8

1

7

6

2

4

6

16

7

1 6

B cz

s -a E &

3

2

5

69

MAXIMO PROMEDIO MEDIANA MODA DESVIACIÓN MINIMA

6 00

327 300

300 0 80

100

43 00

9f l3

m 600 6 07

0 00

9900

7 26

a oo 200

8 89

100

2200

356 300

100 313

0 00

69

i 4

4 2

1061 1

ANEXO 1 2

REVISION DE ESTIMACIONES ULTIMAS Y FINIQUITO

Página 108

OBRA LOCALIDAD

% z m O j -z O

«a o

"O

1 M S S B H

o

.o»

E

o s

-o

i o

» O)

•dttai REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL REYES MANTECÓN 73,228 73 29-Oct-01 05-Nov-OI 19-Nov-OI

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD OAXACA DE JUAREZ 52,938 54 10-DIC-01 13-Dic-OI 14-DIC-01 15-Dic-OI 15-DIC-OI

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DEL AMR 122,103 09 22-NOV-01 29-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI

PROYECTO DE LA ALBERGA OLÍMPICA EL TEQUIO OAXACA DE JUAREZ 73,996 24 12-NOV-01 19-Nov-OI 30-Nov-OI

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 1,654,467 99 12-Nov-OI 13-Nov-OI 14-Nov-OI 15-Nov-OI 16-Nov-01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DEL AUDITí SANTA CRUZ AMILPAS OAX 66,754 25 01-NOV-01 12-Nov-OI 13-Nov-OI 15 Nov-01 15-Nov-OI

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMERAL SANTA CRUZ AMILPAS OAX 361,524 97 02-Oct-01 04-Oct-OI 30-Oct-01 31-Oct-01 05-Nov-OI 07-Nov-OI 07-Nov-OI

EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE ES SANTA CRUZ AMILPAS OAX 109,250 00 25-Oct-01 26-Oct-01 30-OcM)1 30-Oct-01 31-Oct-01

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD SANTIAGO TEPETLAPA 310,998 09 15-Oct-01 19-Oct-01 23-Oct-01 24-Oct-01 25-Oct-01

REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLK OAXACA DE JUAREZ 393,300 00 09-Oct-OI 10-Oct-01 13-Oct-01 15-Oct-01 19-Oct-OI 22-Oct-01 22-Oct-01

DISTRIBUIDOR VIAL OAXACA DE JUAREZ 1,582,840 96 08-Oct-01 11-Oct-01 11-Oct-01

CONSTRUCCIÓN DE ADOBERA COMUNAL SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 155,480 44 26-Sep-01 28-Sep-01 28-Sep-01 03-Oct-01 03-Oct-01 04-Oct-01 04-Oct-01

AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELE( SANTA MARIA IXCOTEL 193,995 67 02-Jul-OI 05-Jul-01 05-Sep-01 06-Sep-01 07-Sep-01 37146 37149

PROYECTO EJECUTIVO ESTADIO DE BÉISBOL BENITÍ OAXACA DE JUAREZ 397,893 85 18-Sep-01 19-Sep-01 20-Sep-01 22-Sep-01 24-Sep-01

CONSTRUCCIÓN DE CERESO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 2,778,440 00 19-Sep-01 20-Sep-01 24-Sep-01

TERMINACIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL 30 CAMAS MARIA LOMBARDO DE CASO MIXE 363,450 53 11-Sep-01 20-Sep-01 20-Sep-01

TERMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL SOLA DE VEGA 1,955,000 00 11-Sep-01 15-Sep-01 17-Sep-01

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUTLA DE GUERRERO 5,173 98 07-Sep-01 17-Sep-01 18-Sep-01

TERMINACIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO SOLA DE VEGA 300,000 00 05-Sep-01 07-Sep-01 07-Sep-01 11-Sep-01 17-Sep-OI

REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOh RIO GRANDE OAXACA 36 57413 08-Nov-01 12-Nov-OI 19-Nov-OI 23-Nov-01 OI-Dic-01

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DE ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO TEUTILA 158,247 27 26-Nov-OI 04-Dic-OI 05-Dic-OI 06-Dic-OI 07-Dic-OI 08-DIC-01 IO-Dic-01

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 205,327 13 30-Nov-OI 03-Dic-OI 04-Dic-OI 05-Dic-OI 08-DIC-01

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CON" XOXOCOTLAN 184,484 43 26-Nov-OI 28-Nov-OI 30-Nov-OI 04-Dic-OI 04-Dic-OI CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 574,273 51 26-Nov-OI 29-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI OI-Dic-01

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO ESCOLARA SANTA MARIA CHIMALAPA 30,189 80 08-Nov-01 15-Nov-OI 23-Nov-OI 27-Nov-01 28-Nov-OI

TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD MAGDALEMATEITIPAC 99,998 95 18-Oct-01 23-Oct-01 30-Oct-01 31-Oct-01 05-Nov-OI 07-Nov-OI 08-NOV-01

INSTALACIONES DE ESPECTACULARES PARA PUBLIC OAXACA DE JUAREZ 249,550 00 05-Nov-OI 08-NOV-01 10-Nov-01 ll-Nov-01 13-Nov-OI 14-Nov-OI 14-Nov-OI

REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOh OAXACA DE JUAREZ 5,910 92 07-Sep-01 13-Sep-01 27-Sep-01 02-Oct-01 04-Oct-01 11-Oct-01 17-Oct-01

CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO PROV PENITENCI/ SANTA MARIA IXCOTEL 185,530 09 04-Sep-01 05-Sep-01 12-Sep-01 15-Sep-01 20-Sep-01 20-Sep-01 21-Sep-01

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL ESPECIA1 OAXACA DE JUAREZ 4,505 64 27-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI 06-DIC-01 10-Dic-01 12-Dic-OI 12-Dic-OI

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA ASUNCION NOCHIXTLAN 3,159 05 21-Nov-01 26-Nov-OI 27-Nov-OI 30-Nov-OI 07-Dic-OI 10-Dic-OI 11-Dic-OI

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2a ETAPA ESC URBÍ CIUDAD IXTEPEC 166,852 44 19-Nov-OI 22-Nov-OI 30-Nov-OI OI-Dic-01 02-Dic-OI 07-Dic-OI 10-DIC-01

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA 18,905 26 18-Oct-01 24-Oct01 16-Nov-01 19-Nov-01 23-Nov-OI 27-Nov-01 27-Nov-OI

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ASUNCION CACALOTEPEC MIXE 261,770 98 09-Nov-01 14-Nov-OI 22-Nov-01 23-Nov-OI 26-Nov-OI 26-Nov-01 27-Nov-OI

REHABILITACIÓN CERESO ASUNCION NOCHIXTLAN 26,131 16 IO-Oct-01 15-Oct-01 22-Oct-01 31-Oct-01 05-Nov-OI 07-Nov-01 08-Nov-01

36 REHABILITACIÓN CERESO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAX 13,10219 02-Oct-01 08-Oct-01 17-Oct-01 19 Oct-01 05-Nov-OI 06-NOV-01 08-Nov-01

37 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE READAPTACION SC VILLA SOLA DE VEGA 9,043 42 08-Sep-01 14-Sep-01 12-Oct-01 20-Oct-01 25-Oct-01 31-Oct-01 31-Oct-01

38 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SALINA CRUZ 25,337 24 11-Sep-01 12-Sep-01 17-Sep-01 26-Sep-01 17-Oct-01 23-Oct-01 24-Oct-01

ANEXO 1 2


Página 109

OBRA LOCALIDAD

§

CO

O z o

CO LU

O m

o

i 2 s

o í c •2 J' §

O

i O)

o

S

I

c •O

CONTRUCCION DE CERESO 4a ETAPA MIAHUATUN DE PORFIRIO DIAZ 542,465 25 18-Jun 01 18-Jun-01 30-Ago 01 11-Sep-01 24-Sep-01

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE OAXACA DE JUAREZ 15 554 06 27-Ago 01 09-Sep-01 19-Sep01 24-Sep-01 05-Oct-01 06 Oct-01 10-Oct-01

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL SAN PEDRO POCHUTLA 191,43211 23-Nov 01 02-Dic-OI 04-Dic 01 06-DIC-01 08-Dic-01

TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD LOS HORCONES 10,902 90 13-Nov-OI 22-Nov-OI 26-Nov-OI 27-NOV-01 28-Nov-01

REHABILITACIÓN DE ESCUELA NORMAL SUPERIOR XOXOCOTLAN 13,085 84 05-Oct-01 12-Oct-01 13-Oct-01 17-Oct-01 17-Oct-01 18-Oct-01 05-Nov-01

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 6 209 92 03-Sep-01 04-Sep-01 08-Sep-01 13-Sep-01 07-Sep-01 20-Sep-01 26-Sep-01

CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SANTA ROSA OAXACA DE JUAREZ 3 272 28 03-Sep 01 06-Sep-01 08-Sep-01 13-Sep-01 17-Sep-01 20 Sep-01 26-Sep-01

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA QUIANE 41,648 07 02-Oct-01 04-Oct-01 09-Oct-01

REHABILITACIÓN DEL CERESO SAN PEDRO POCHUTLA 13,283 06 11-Sep-01 17 Sep-01 20-Sep-01 26-Sep-01 02 Oct-01 04-Oct-01 05-Oct-01

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "BENITO JU OAXACA DE JUAREZ 206 968 67 22-Nov-01 26-Nov-OI 28-NOV-01 01-Dic-OI 10-DIC-01 12Dic01 12-D1C-01

MAXIMO

PROMEDIO

MEDIANA

MODA

DESVIACIÓN

MINIMA

,778 44000

296,96986

115,67655

138,791 77

548,389 83

3,15905

9 00

231

200

200

153

100

ANEXO 1 2


Página 110

OBRA LOCALIDAD

o to

o

Jmtam ±

«o o

JL

'O *5! "E tu Q. 3

to c

A

o

o I CO

I

•o a.

8 ai

o «O £ O) £ "5

ñ O ó <x >

i E

:9 o

j - <u

8.1 E - i .2 tS i - m

«o 3 o e •

CU 31 3 3 tP

K

«

O

i" REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL REYES MANTECÓN 04-Ene-02 04-Ene-02 12-Feb-02 15 0 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD OAXACA DE JUAREZ 18-Dic-OI 24-Dic-OI 02-Ene-02

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DEL AMR 30-Nov-OI 03-Dic-OI 02-Feb-02

PROYECTO DE LA ALBERGA OLÍMPICA EL TEQUIO OAXACA DE JUAREZ 30-Nov-OI 02-Dic-01 12 CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 17-Nov-OI 22-Nov-OI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DEL AUDITC SANTA CRUZ AMILPAS OAX 16-Nov-01 16-Nov-01 13 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMERAL SANTA CRUZ AMILPAS OAX 07-Nov-OI 09-Nov-01 32 EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE ES SANTA CRUZ AMILPAS OAX 31-Oct-01 05-Nov-OI

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD SANTIAGO TEPETLAPA 25-Oct-01 26-Oct-01 30-Oct-OI

REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLIC OAXACA DE JUAREZ 23-Oct-01 25-Oct-01

DISTRIBUIDOR VIAL OAXACA DE JUAREZ 11-Oct-01 15-Oct-01

CONSTRUCCIÓN DE ADOBERA COMUNAL SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 04-Oct-01 06-Oct-01

AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELE( SANTA MARIA IXCOTEL 21-Sep-01 25-Sep-01 25-Sep-01 25-Sep-01 26-Sep-01 17 69

PROYECTO EJECUTIVO ESTADIO DE BÉISBOL BENITC OAXACA DE JUAREZ 24-Sep-01 27-Sep-01

CONSTRUCCIÓN DE CERESO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 25-Sep-01 26-Sep-01

TERMINACIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL 30 CAMAS MARIA LOMBARDO DE CASO MIXE 20-Sep-01 22-Sep-01

TERMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL SOLA DE VEGA 17-Sep-01 20-Sep-01

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUTLA DE GUERRERO 18-Sep-01 19-Sep-01 10 TERMINACIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO SOLA DE VEGA 17-Sep-01 20-Sep-01

REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOh RIO GRANDE OAXACA 26-Dic-OI 03-Ene-02 16

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DE ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO TEUTILA 11-DIC-01 12-Dic-OI 10 CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 10-Dic-OI 11-DIC-01

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CON" XOXOCOTLAN 04-Dic-01 IO-Dic-01

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 02-Dic-01 04-DIC-01

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO ESCOUPA SANTA MARIA CHIMALAPA 28-Nov-01 30-Nov-OI 11 10 TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD MAGDALEMATEITIPAC 14-Nov-OI 19-Nov-OI 29-Nov-OI 29-Nov-OI 30-Nov-OI 18 25 INSTALACIONES DE ESPECTACULARES PARA PUBLIC OAXACA DE JUAREZ 14-Nov-OI 21-Nov-01

REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOI1 OAXACA DE JUAREZ 18-Oct-01 23-Oct-01 18 23 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO PROV PENITENCI/ SANTA MARIA IXCOTEL 01-Oct-01 02-Oct-01 14 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL ESPECIA1 OAXACA DE JUAREZ 18-Dic-01 20-Dic-OI 26-Dic-OI 14

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA ASUNCION NOCHIXTLAN 17-DIC-01 18-Dic-01 20-DIC-01 13 14 CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2a ETAPA ESC URBA CIUDAD IXTEPEC IO-Dic-01 12-Dic-01 13 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA 27-Nov-OI 29-Nov-OI 30-Nov-OI 13 28 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ASUNCION CACALOTEPEC MIXE 27-Nov-OI 29-Nov-OI 13 REHABILITACIÓN CERESO ASUNCION NOCHIXTLAN 09-Nov-OI 14-Nov-01 16 14 REHABILITACIÓN CERESO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAX 09-Nov-01 14-Nov-01 29 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE READAPTACION SC VILLA SOU DE VEGA 05-Nov-OI 14-Nov-OI 20 34 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SALINA CRUZ 09-Nov-OO 09-Nov-01 IO-Nov-01 23 28

ANEXO 1 2


Página 111

o m LU

^ 0 OBRA LOCALIDAD

c

•dBw

O «

c •o '55 "E <u o . 3 CO c •o "w

"s a:

o S» * ? - ,

s

f Si

o «i

O

£ c "35

c «o

s

«o-"S

8.1

c o

M Q C

«S S

E v!0

O i " *

39 CDNTRUCClDÑ DE CERESÜ 4a ETAPA" MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 11Oct-01 23-Oct-01 12 87 12 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE. OAXACA DE JUAREZ 12-Oct-01 15-Oct-01 19 26 REHABILITACIÓN DE HOSPITAL SAN PEDRO POCHUTLA 10-Dic-OI 11-Dic-OI 18-Dic-OI 11 TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD LOS HORCONES 29-Nov-OI 30-Nov-OI 10 REHABILITACIÓN DE ESCUELA NORMAL SUPERIOR X0X0C0TLAN 06-Nov-01 09-Nov-OI 12 20 CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 08-Oct-OI 09-Oct-01 19 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SANTA ROSA OAXACA DE JUAREZ 26-Sep 01 28-Sep-01 11 13 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA QUIANE 23-Oct-01 24-Oct-01

REHABILITACIÓN DEL CERESO SAN PEDRO POCHUTLA 06-Oct 01 10-Oct-01 14 11 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "BENITO JU OAXACA DE JUAREZ 13 Dic-01 04-Ene-02 12 22

MAXIMO

PROMEDIO

MEDIANA

MODA

DESVIACIÓN

MINIMA

6 00

348

350

400

0 98

200

23 00

931,

9 »

4.00

5 50

100

87 00

« 7 f

8,00 N 500

16 23

100

22 00

342

200

100

3 66

0 00

6100

2017

800

mik 2217

100

ANEXO 1.3

VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES Página 112

< o

o o

< tu DC a. S

¡m t f ^W' ^.

wnÉfl

t o ' a..

(O

O 1 é i -LU a o o

o

o o z 2 a: ui

< o SE

U I a. ui O O co ILI ac C3

O CO

UJ a. => CO s: o

> ui a: o

«0 o fj. S o o X

S 52 IU a: o a.

38 f̂ y j t -Z O

B> f 11 a£ tu O o a.

< o a

_ l O > UJ o < o o í£ a. < O tu

3 u. O CO tu a:

^ m'

i ra»

JÍL-s

- ^.1

_,__ villa de tututepec barro $166,259.08 S/N 16-Ene-02 01-Feb-02 25-Abr-02 16-May-02 16-May-02 20 guadalupe de ramirez covo $16,058.82 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 08-May-02 10-May-02 14-May-02

san pablo hulxtepec canngo $34,792.49 110 17-Dic-OI 31-Dic-OI 25-Abr-02 06-May-02 06-May-02

san pablo hulxtepec canngo $155,204.70 110 01-Ene-02 31-Ene-02 25-Abr-02 06-May-02 06-May-02

santo domingo tlatayapam Ojeda $308,538.85 217 03-Sep-01 10-Oct-01 10-Abr-02 10-Abr-02 11-Abr-02

villa de tututepec barro $167,244.32 sin 16-Dic-OI 15-Ene-02 14-Mar-02 18-Mar-02 18-Mar-02

san antonio acutla ojeda $308,538.85 228 03-Sep-01 10-Oct-01 26-Feb-02 13-Mar-02 14-Mar-02 15 villa de tututepec de melchor ocampo barro $92,186.74 S/N 01-Dlc-OI 15-Dic-OI 22-Feb-02 28-Feb-02 01-Mar-02

la trinidad vista hermosa ojeda $145,420.20 226 03-Sep-01 10-Oct-01 20-Feb-02 25-Feb-02 26-Feb-02

10 san andres chicahuaxtla $27,233.16 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 15-Feb-02 23-Feb-02 25-Feb-02

santo domingo tlatayapam ojeda $308,538.85 217 03-Sep-01 10-Oct-01 07-Feb-02 13 13 21-Feb-02 22-Feb-02

12 san rafael ahuejutla covo $22,718.42 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 07-Feb-02 12-Feb-02 13-Feb-02

13 san nicolas hidalgo $22,708.59 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 07-Feb-02 11-Feb-02 13-Feb-02

14 santiago tamazola $21,527.57 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 07-Feb-02 11-Feb-02 13-Feb-02

15 santa maria del rosario covo $64,171.79 F13 03-Sep-01 30-Oct-01 07-Feb-02 11-Feb-02 13-Feb-02

16 santiago miltepec consa s.a. De c.v. $262,012.93 232 15-Oct-01 15-Nov-OI 25-Ene-02 07-Feb-02 08-Feb-02

17 santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a $147,031.56 235 16-Dic-01 28-Dic-OI 30-Ene-02 04-Feb-02 06-Feb-02

18 santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a $260,370.05 235 16-Nov-OI 15-Dic-OI 29-Ene-02 31-Ene-02 01-Feb-02

19 sant maria xadani consa s.a. De c.v. $449,764.15 231 07-Nov-01 17-Nov-01 25-Ene-02 31-Ene-02 01-Feb-02

20 loma bonita dolsa $293,784.41 114 06-Nov-01 16-Nov-01 07-May-02 13-May-02 14-May-02

21 san Juan bautista tuxtepec doisa $197,180.02 115 06-Nov-01 16-Nov-01 07-May-02 14-May-02 14-May-02

22 asunción nochixtlan espacios $33,681.20 102 11-D¡c-01 15-Abr-02 22-Abr-02 22-Abr-02 23-Abr-02

23 asunción nochixtlan espacios $120,703.01 102 07-Dic-01 15-Abr-02 22-Abr-02 22-Abr-02 23-Abr-02

24 asunción nochixtlan espacios $98,974.57 102 07-Dic-01 15-Abr-02 22-Abr-02 22-Abr-02 23-Abr-02

25 san lucas ojitlan edificaciones, inmobiliaria y cor $28,299.29 F14 22-Oct-01 08-Nov-01 12-Feb-02 13-Feb-02 14-Feb-02

26 san felipe de dias edificaciones, inmobiliaria y cor $100,429.69 F14 22-Oct-01 08-Nov-01 24-Ene-02 28-Ene-02 30-Ene-02

27 santa Catarina juquila espacios $113,288.71 125 20-Nov-01 05-Dic-OI 28-Ene-02 28-Ene-02 29-Ene-02

28 san francisco teopan filiberto Jimenez milla $86,414.05 207 09-Nov-01 04-Dic-OI 04-Mar-02 13-Mar-02 14-Mar-02

29 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmona $14,569.44 13 s/n 01-Dic-OI 10-Dic-01 19-Ene-02 29-Ene-02 30-Ene-02

30 oaxaca de Juarez, oax. filiberto msnuel carmona $3,963.31 12 s/n 01-Jun-01 30-Jun-01 19-Ene-02 10 10 29-Ene-02 30-Ene-02

31 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmona $68,294.87 11 s/n 01-Nov-01 30-Nov-OI 22-Ene-02 26-Ene-02 28-Ene-02

32 oaxaca de juarez, oax. filiberto manuel carmona $81,675.92 10 s/n 01-Oct-01 30-Oct-01 23-Ene-02 26-Ene-02 28-Ene-02

33 oaxaca de juarez, oax. filiberto manuel carmona $21,430.99 53A s/n 11-Sep-01 30-Sep-01 19-Ene-01 22-Ene-01 23-Ene-01

ANEXO 1.3 Página 113 VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

o " 5

O

3

¡r- a,í %

tn O

03

o z uu a

i f f

i e ¡ s"' I3i

tn o i -co

^8 SE O 52 > ixl CU

o a. S

< o

y 1 Q£ 111 O o a. S

o

< o o ^ ̂ o. < o §

z o o

< z u. O

IXI

O O a

ui o o OL

34 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N 16-Nov-01 23-Nov-OI 23-Abr-02 21 21 14-May-02 23-May-02

35 oaxaca de juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N 16-Nov-01 23-Nov-OI 15-Mar-02 26-Mar-02 26-Mar-02

36 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $392,491.69 11 s/n 09-Mar-02 31-Mar-02 18-May-02 20-IVIay-02 21-May-02

37 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $648,311.50 10 s/n 01-Mar-02 08-Mar-02 22-Abr-02 23-Abr-02 23-Abr-02

38 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $503,576.82 s/n 17-Feb-02 28-Feb-02 19-Abr-02 23-Abr-02 23-Abr-02

39 san pedro tapanatepec concoar s a. De c.v. $226,130.68 s/n 16-Feb-02 16-Feb-02 18-Abr-02 19-Abr-02 22-Abr-02

40 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $1,005,137.31 122 10-Ene-02 15-Feb-02 09-Abr-02 11-Abr-02 12-Abr-02

41 oaxaca de juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 s/n 16-Nov-01 23-Nov-OI 15-Mar-02 26-Mar-02 01-Abr-02 12 42 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $547,144.13 122 01-Ene-02 06-Ene-02 05-Mar-02 11-Mar-02 12-Mar-02

43 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $774,028.41 122 01-DÍC-01 31-Dic-OI 05-Mar-02 06-Mar-02 07-Mar-02

44 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $1,363,273.07 122 16-Nov-01 30-Nov-OI 26-Ene-02 31-Ene-02 01-Feb-02

45 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $706,367.41 108 01-Nov-OI 15-Nov-OI 11-Ene-02 22-Ene-02 23-Ene-02

46 san Juan chicomezuchitl arq. Humberto ortega toward $52,326.14 F05 22-Oct-01 08-Nov-OI 24-Ene-02 28-Ene-02 29-Ene-02

47 san miguel talea de castro arq. Humberto ortega toward $29,044.61 F05 22-Oct-01 08-Nov-01 24-Ene-02 25-Ene-02 25-Ene-02

48 santa maria yavesia arq. Humberto ortega toward $33,826.92 F05 22-Oct-01 08-Nov-01 22-Ene-02 25-Ene-02 25-Ene-02

49 san Juan comaltepec guillermo delfaud ortiz garda $27,368.85 240 01-Oct-01 31-Oct-01 06-Feb-02 12-Feb-02 14-Feb-02

50 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $60,280.31 s/n 20-Nov-OI 19-Dic-OI 24-Abr-02 06-May-02 06-May-02 11

51 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroi $110,193.69 212 16-Nov-01 22-Nov-OI 02-Feb-02 25-Feb-02 26-Feb-02 21

52 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidrof $77,454.63 212 23-Nov-01 29-Nov-OI 06-Feb-02 13 13 21-Feb-02 22-Feb-02

53 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidrof $110,193.69 212 16-Nov-OI 22-Nov-OI 17-Ene-02 18 18 25-Feb-02 26-Feb-02 22 54 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidra* $79,861.95 209 23-Nov-OI 29-Nov-01 21-Ene-02 21-Feb-02 22-Feb-02 25 55 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidrof $110,193.82 209 16-Nov-01 22-Nov-01 17-Ene-02 23-Ene-02 23-Ene-02

56 san pedro yucunama instalaciones y proyectos hidrof $110,261.69 208 16-Nov-OI 22-Nov-OI 17-Ene-02 24-Ene-02 24-Ene-02

57 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $81,965.77 s/n 20-Oct-01 30-Oct-01 17-Ene-02 22-Ene-02 23-Ene-02

58 oaxaca de juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C 01-May-01 07-May-01 16-May-02 22-May-02 23-May-02

59 oaxaca de juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C OI-May-OI 07-May-01 05-Abr-02 25-Abr-02 26-Abr-02 16

60 san francisco infiernillo arq. Juvenal vargas orozco $100,590.51 237 31-Oct-01 17-Nov-OI 05-Mar-02 14-Mar-02 15-Mar-02

61 palomares arq. Juan lopez garda $46,479.80 F07 22-Oct-01 19-Nov-OI 14-Feb-02 13 13 27-Feb-02 01-Mar-02

62 matias romero arq. Juan lopez garda $42,978.44 F07 22-Oct-01 19-Nov-OI 14-Feb-02 21-Feb-02 22-Feb-02

63 plan de san luis arq. Juan lopez garda $44,069.18 F07 22-Oct-01 19-Nov-OI 14-Feb-02 15-Feb-02 18-Feb-02

64 chivixhuyo ing. Javier barroso limón $35,456.71 F17 22-Oct-01 26-Nov-01 12-Feb-02 14-Feb-02 15-Feb-02

65 asunción ixtaltepec ing. Javier barroso limón $29,046.07 F17 22-Oct-01 26-Nov-01 12-Feb-02 14-Feb-02 15-Feb-02

66 el espinal ¡ng. Javier barroso limón $40,805.30 F17 22-Oct-01 19-Nov-OI 12-Feb-02 14-Feb-02 15-Feb-02

ANEXO 1.3 Página 114 VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

o UJ

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

[*? '^

•i i u

tlacotepec plumas

magdalena jicotlan

magdalena jicotlan

tlacotepec plumas

san francisco infiernillo

oaxaca de Juarez, oax.

santa maria yucuhiti


san francisco nuxaño


magdalena zahuatlan

santa maria yucuhiti

magdalena zahuatlan

santa maria tataltepec



reyes mantecón

mazatlan villa de flores

ejutla de crespo

san pedro yaneri

san baltazaryatzachi, el bajo

san Cristobal honduras

san martin toxpalan

san martin toxpalan

- • / * • « fe* f V x " * " • * ,

X.

arq. Juvenal vargas orozco





joq s.a. De c.v.

ing. Laura hortensia diaz davi a

arq. Luis felguerezguzman

luname construcciones, s.a de

arq. Luis felguerezguzman



ing. Laura hortensia diaz dav a

luname construcciones, s.a de

c. Maria eugenia aragon sanch

c. Maria eugenia aragon sanch

orvy constructores s.a. De c.v

proyectos y construcciones esn

paebsa construcciones s.a. De

arq. Rigoberto rojas monola

arq. Rigoberto rojas monola

sodi construcciones, s.a. De c.v

tecno compuestos s.a. De c.v

tecno compuestos s.a. De c.v

«MMQ.fc-'" '* <m,; PROMEDIO

MEDIANA

MODA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

MÍNIMO

; - - " i ' ¡

$100,562.98

$103,656.53

$53,474.83

$51,735.61

$52,001.22

$534,971.09

$75,180.89

$82,815.81

$124,976.02

$212,073.49

$79,674.93

$235,398.93

$126,826.63

$130,019.85

$134,950.76

$134,950.76

$97,757.08

$60,920.37

$74,919.86

$103,793.50

$107,443.15

$457,240.00

$207,676.70

$276,902.26

... ' ...sfe. ' »"*

I 1

2

2

1

1

1

3

2

2

1

1

2

1

1

1

8

8

1

1

2

1

2

1

2

1

^ *

*' &

214

236

236

214

237

53C

238

124

225

124

239

238

239

222

s/n

s/n

43

F20

119

s/n

210

s/n

126

126 ¡f>>;

26-Sep-01

26-Sep-01

27-Ago-01

27-Ago-01

01-Oct-OI

01-Abr-01

18-Nov-01

OI-Dic-01

01-Sep-01

08-Nov-OI

18-Nov-OI

OI-Oct-01

01-Oct-01

01-Sep-01

10-Jul-01

IO-Jul-01

05-Jun-01

22-Oct-01

01-DÍC-01

01-Sep-01

31-Oct-01

17-Sep-01

12-Oct-01

12-Sep-01

*;' ¿; , !*.""

Ka o

i -

= s

25-Oct-01

25-Oct-01

25-Sep-01

25-Sep-01

30-Oct-01

30-Abr-01

30-Nov-OI

13-Ene-02

30-Sep-01

30-Nov-01

30-Nov-OI

17-Nov-01

17-Nov-OI

30-Sep-01

31-Jul-01

31-Jul-01

30-Jun-01

16-Nov-01

15-Dic-OI

30-Sep-01

15-Nov-OI

16-Nov-01

19-Oct-01

12-Oct-01 R * ^-'^^

M • j g -

z UJ

i: UJ

25-Ene-02

25-Ene-02

17-Ene-02

17-Ene-02

21-Ene-02

12-Ene-02

08-May-02

25-Mar-02

07-Mar-02

22-Feb-02

11-Feb-02

02-Feb-02

31-Ene-02

22-Ene-02

15-May-02

02-Feb-02

14-Mar-02

25-Abr-02

21-Ene-02

21-May-02

15-May-02

21-DÍC-01

10-May-02

04-Feb-02

x* s « * ^ ^

tu

i

UJ

5

5

5

5

1

9

3

2

9

6

1

12

14

26

1

5

3

2

%

O .

3

3

4

4

1

2

12

1

1

1

1

2

3

3

10

10

1

1

2

6

7

6

18

7

* ! |

«ir i i 3!

i 1 ..jas IL tz.

5

5

5

5

1

9

12

1

1

2

9

2

6

3

12

14

26

1

2

6

7

6

18

7

'lio 49

40

10

4,7

10

30-Ene-02

30-Ene-02

23-Ene-02

23-Ene-02

22-Ene-02

21-Ene-02

20-May-02

27-Mar-02

14-Mar-02

25-Feb-02

21-Feb-02

08-Feb-02

07-Feb-02

25-Ene-02

27-May-02

18-Feb-02

09-Abr-02

26-Abr-02

06-Feb-02

27-May-02

22-May-02

28-Ene-02

28-May-02

11-Feb-02

"^v

< as u_

' 8 i

31-Ene-02

31-Ene-02

23-Ene-02

23-Ene-02

23-Ene-02

22-Ene-02

21-May-02

01-Abr-02

15-Mar-02

26-Feb-02

22-Feb-02

11-Feb-02

07-Feb-02

25-Ene-02

29-May-02

20-Feb-02

09-Abr-02

30-Abr-02

07-Feb-02

29-May-02

23-May-02

29-Ene-02

29-May-02

13-Feb-02

%X^ '•%,

i tu E S>. -u o o

s o s UJ

F 1

1

1

1

1

1

1

6

7

2

2

7

1

0

2

4

0

4

15

2

1

33

1

2

1Í3Í¡ 43

20

10

61

00

2í

a 5

SE

6

6

6

6

2

10

13

7

8

4

11

9

7

3

14

18

26

5

17

8

8

39

19

9

\ » « 9 2

70

60

7.8

10

1; tu íf%

m' 1 O !

30

30

30

30

30

3oJ 13

44

30

23

13

48

48

30

22

22

26

26

15

30

16

61

8

31

l̂iipB 25 2

220-

30 0

227

10

ANEXO 1.4 Página 115 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO

1 o Ul

.Di

1 1

I 2

I 3

I 4

I 5

I 6 | 7

I 8

I 9

I 10 | 11

I n

I 13

I 14

I 15 16

I 17 | 18

| 19

| 20

I 21 | 22

| 23

I 24

I 25 | 26

I 27 | 28

| 29

| 30

1 ^ San Juan yolotepec

Santa Catarina zapoquila

santo domingo xagacia

san pablo yaganiza

santiago laxopa

la tnnidad

san miguel lachixola

plan de san luis

palomares

mafias romero

rancho grande, acatlan

Cosolapa

maríscala de Juarez

san lorenzo vista hermosa

san miguel amatitlan

santa maria chilapa de diaz

san pedro y san pablo teposcolula

san pedro nopala

guadalupe de ramirez

santiago tamazola

san andres chicahuaxtla

san nicolas hidalgo

san rafael ahuejutla

san francisco ixhuatan

los corazones

santiago niltepec

asunción ixtaltepec

chivixhuyo

la ventosa

el espinal

r

abda

abda

guillermo efren barraga

guillermo efren barrags


gullermo delfaud Ortiz c

gullermo delfaud ortizc

arq. Juan lopez garda

arq. Juan lopez garcia


Candido

Candido

guingolam

guingolani

guingolani

Ojeda

Ojeda

Ojeda

covo

covo

covo

covo

covo

espacios

espacios

espacios

ing. Javier barroso limo




B " "

$48,155.59

$47,741.25

I $1,724.10

$1,255.46

$48,453.81

$47,852.62

$4,659.62

$2,249.00

$5,750.37

$47,685.49

$48,728.67

$46,087.25

$48,259.43

$45,885.79

$48,242.84

$44,243.78

$48,184.31

$31,848.04

$26,424.30

$20,873.05

$25,002.73

$25,322.84

$48,728.81

$48,728.81

$48,728.81

$19,564.86

$13,169.73

$457.33

$7,870.22

1 - £--

O

o ss

$48,355.59

$47,741.25

$48,844.86

$36,796.13

$36,824.09

$48,453.8

$47,852.62

$48,728.8

$48,728.8

$48,728.8

$47,685.49

$48,728.67

$46,087.25

$48,259.43

$45,885.79

$48,242.84

$44,243.78

$48,184.3

$47,906.86

$47,951.87

$48,106.2

$47,711.82

$48,041.26

$48,728.8

$48,728.81

$48,728.81

$48,610.93

$48,626.44

$48,436.56

$48,675.52

o tu

i - 1 tu S o

- i 5-$24,177.80

$24,422.43

$18,498.06

$18,412.04

$24,226 9

$23,926.3

$24,364.40

$24,364.40

$24,364.40

$23,842.74

$24,364.34

$23,043.62

$24,129.71

$22,942.89

$24,121.42

$22,121.89

$24,092.15

$23,953.43

$23,975.94

$24,053.1

$23,855.66

$24,020 63

$24,364.40

$24,364.40

$24,364.40

$24,305.46

$24,313.22

$24,218.28

$24,337.76

i

a> X»

53 '

If

1f

2f

2f

2f

If

1f

2f

2f

2f

If

1f

1f

If

1f

1f

1f

1f

2f

2f

2f

2f

2f

1f

If

If

2f

2f

2f

2f

1 F01

F01

F03

F03

F03

F04

F04

F07

F07

F07

f09

f09

f11

f11

f11

F12

F12

F12

F13

F13

F13

F13

F13

F15

F15

F15

F17

F17

F17

F17

Ui "" o

S

SSO-SOCM-AD-018/01

SSO-SOCM-AD-019/01

SSO-SOCM-AD-071/01

SSO-SOCM-AD-072/01

SSO-SOCM-AD-070/01

SSO-SOCIVI-AD-069/01

SSO-SOCM-AD-068/01

SSO-SOCM-AD-061/01

SSO-SOCIV1-AD-060/01

SSO-SOCM-AD-059/01

SSO-SOCM-AD-064/01

SSO-SOCM-AD-062/01

SSO-SOCM-AD-021/01

SSO-SOCM-AD-022/01

SSO-SOCM-AD-020/01

SSO-SOCM-AD-033/01


SSO-SOCM-AD-031/01

SSO-SOCM-AD-023/01

SSO-SOCM-AD-025/01

SSO-SOCM-AD-026/01

SSO-SOCM-AD-024/01

SSO-SOCM-AD-027/01

SSO-SOCM-AD-058/01

SSO-SOCM-AD-057/01


SSO-SOCM-AD-052/01

SSO-SOCM-AD-053/01

SSO-SOCM-AD-055/01

SSO-SOCM-AD-054/01

i o Q

i 19-Oct-0

19-Oct-O

19-Oct-01

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-01

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-01

19-Od-0

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-01

19-Od-01

19-Oct-01

19-Oct-O

19-Oct-O

19-Oct-01

19-Oct-01

* i . • t u « i > o <

is 22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

2

O i

s :

I—

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-OI

26-Nov-O

26-Nov-OI

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-O

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-OI

Ul

a

a. Ul Ck

s 27-Nov-O

27-Nov-O

7-Dic-O

7-Dic-O

7-DÍC-01

27-Nov-OI

27-Nov-O

7-Dic-O

7-Dic-O

7-Dic-O

27-Nov-01

27-Nov-O

23-Nov-O

23-Nov-OI

23-Nov-O

27-Nov-01

27-Nov-O

27-Nov-O

23-Nov-01

23-Nov-OI

28-Nov-O

23-Nov-O

23-Nov-OI

27-Nov-OI

27-Nov-OI

27-Nov-OI

23-Nov-OI

23-Nov-OI

7-DÍC-01

23-Nov-OI

O O z

t

t\ ul a 2

36

36

46

46

46

36

36

46

46

46

3

36

32

32

3

3

36

36

32

32

3

32

32

36

36

se: 32

3

46

32:


o tu

31

32

33

I 34 35

36

37

38

39

40

41

I 42

I 43 | 44

I 45 | 46

I 47 | 48

49

| 50

I 51

I 52 | 53

I ^ | 55

| 56

I 57 | 58

| 59

| 60

santa cruz xoxocotlan

san antonino castillo velasco

emiliano zapata

san miguel peras

santa cruz mixtepec

santa maria ecatepec

santa maria mixistlan

san carlos yautepéc

san miguel el grande

el mamey

san andres cabecera nueva

oaxaca de Juarez de oax.

reyes mantecón

corralero

san Juan bautista cuicatlan

pluma hidalgo

ciudad ixtepec

ciudad ixtepec

cerro central municipio de san jos

chalcatongo de hidalgo

rio chiquito municipio de santiago

san Juan atepec

san melchor betaza

san bartolo municipio de san Juan

tamazulapam del espíritu santo


tierra colorada

vega de sol

san Juan bautista la raya

h. Colegio militar num. 717, col ref<

rniü' ing. Luis ignacio perez

ing. Luis ignacio perez




obras y mantenimiento



arq. Rodolfo quintero d




atsa s.a. De c.v.

sergio pablo rios aquim

ingrid

const. Mantenimiento y

ing. Demetrio alonso s;

grupo corporativo gurní

guzmanaguilarvelazqi

santiago chavez

covo

arq. Humberto ortega ti

monfamel s.a. De c.v.

constructora nevarez s

ceicesa, s.a. De c.v.

ing. Filiberto manuel ca

monfamel, s.a. De c.v.

covo

amesas.a De c.v.

covo

/ t u

$51,870.46

$50,127.52

$44,079.37

$48,528.31

$53,798.53

$53,538.89

$49,461.36

$73,323.37

$47,251.85

$35,975.24

$19,058.59

$52,938.54

$73,228.73

$24,972.60

$109,801.37

$47,323.31

$107,719.47

$1,460,705.99

$84,483.53

$116,609.61

$170,786.26

$88,005.80

$85,821.96

$12,208.13

$7,400.70

$76,984.50

$3,392.37

$49,150.26

$18,673.68

$45,259.10

i-o o _l tu a o 1— 5S $51,870.85

$50,127.90

$44,080.35

$48,528.94

$53,799.54

$53,536.89

$49,461.36

$73,323.37

$47,251.85

$35,975.24

$19,058.59

$52,938.54

$88,913.09

$191,170.05

$109,801.37

$47,342.33

$107,754.00

$1,460,705.99

$759,516.30

$1,198,320.33

$306,843.87

$163,038.64

$798,912.84

$671,186.49

$3,527,428 41

$76,894.97

$549,998.85

$49,427.18

$179,962.72

$123,998.53

•z.

O Ul

I

—1

ü $25,935.43

$25,063.95

$22,040.18

$24,264.47

$26,899.77

$26,768.45

$24,730.68

$36,661.69

$23,625.92

$17,987.62

$9,529.29

$0.00

$26,673.93

$57,351.02

$54,900.69

$9,468.47

$32,326.20

$0.00

$227,854.89

$359,496.10

$92,053.16

$0.00

$239,673.95

$201,355.95

$705,485.68

$0.00

$164,999.66

$14,828.16

$53,988.16

$0.00

I' JE

•8

if

if

if

if

i t

1F

IF

1F

IF

1F

1F

1f

If

4F

IF

1f

If

1f

6f

3f

2f

3f

5f

8f

11f

If

5f

1f

2f

2f

,

F18

F18

F18

F18

F18

f19

f19

f19

f21

f21

f21

41

43

45

46

47

49

50

51

53

66

67

68

69

70 Y LA

71

74

75

76

77

i S i =3

SSO-SOCM-AD-037/01

SSO-SOCM-AD-038/01

SSO-SOCM-AD-035/01

SSO-SOCM-AD-036/01

SSO-SOCM-AD-034/01

SSO-SOCM-AD-081/01

SSO-SOCM-AD-079/01

SSO-SOCM-AD-080/01

SSO-SOCM-AD-030/01

SSO-SOCM-AD-029/01

SSO-SOCM-AD-028/01

J03 SO 01 08 0243/2001.

J03SN 01 08 00012/2000

J03S0 0102 0229/2000

JO3SO01 01 0218/2001

SSO-SOCM-AD-001/01

SSO-SOCM-AD-002/00

J03SN 03 03 0185/2001

J03SP 01 01 0046/2000

J03SN 03 04 0059/2000

J03SP 02 07 0064/2000

SSO-SOCM-AA-001/00

J03SP 01 05 0065/2000

J03SP 01 05 0045/2000

J03SN 03 02 0024/98

SSO-SOCM-AD-005/00

J03SP 02 04 0061/2000

SSO-SOCM-AD-003/00

J03 SP 01 08 0063/00

SSO-1R-001/99

O

i 19-Oct-OI

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

19-Oct-01

13-Nov-OI

06-Ene-00

30-Nov-OO

09-Oct-01

22-Feb-01

19-Jun-00

19-Sep-01

19-Abr-OO

26-Abr-00

20-Jun-OO

01-Sep-00

20-Jun-OO

19-Abr-OO

30-Mar-98

25-May-00

31-May-00

20-Jun-OO

15-Jun-00

15-Nov-99

i O

S

if 22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

05-Nov-OI

10-Abr-00

04-Dic-OO

09-Oct-01

26-Feb-01

26-Jun-00

20-Sep-01

24-Abr-00

17-Abr-00

26-Jun-00

05-Sep-00

26-Jun-00

24-Abr-00

01-Abr-98

01-Jun-00

05-Jun-00

26-Jun-00

19-Jun-OO

15-Nov-99

UJ

O

1 <

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-NOV-01

26-Nov-OI

30-Nov-OI

05-Jun-00

05-Mar-01

30-Nov-OI

27-Mar-OI

25-Ago-00

31-Oct-01

22-Jul-OO

14-Ago-00

24-Ago-00

14-Nov-OO

27-Sep-00

22-Jul-OO

08-Ago-98

09-Ago-00

02-Oct-OO

17-Jul-00

18-Jul-OO

15-Ene-00

1 Ul O

o 1 UJ O «c tu

23-Nov-OI

23-Nov-OI

23-Nov-OI

23-Nov-OI

23-Nov-OI

7-DÍC-01

7-DÍC-01

7-DÍC-01

27-Nov-01

27-Nov-OI

27-Nov-OI

26-Dic-OO

28-Jun-00

28-Jun-00

1 Ó

% u-Q

UJ

32

32

32

32

32

46

46

46

36

36

36

22

2

23


o DC

I 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

a S

santa mana del mar

santa maria del mar

juchitan de Zaragoza

Sta. Maria del mar

benemérito Juarez col. Obrera

san pedro pochutla

fraccionamiento el rosario

san bartolo coyotepec

santa Catarina coatlan

reyes mantecón

san isidro ojo de gua

reyes mantecón

oaxaca de Juarez oax.

san felipe de león

san Cristobal suchixtlahuaca

san lazro etla

magdalena teitipac


loma bonita

san juan bautista tuxtepec

santa maria del mar


san martin toxpalan

san pedro yucunama

san juan sayultepec

san jóse ayuquila

san Vicente nuñu

san martin huamelulpam

tlacotepec plumas

san antonio lalana

'5 UI

acma construcciones

grupo comisa

const. Civiles e hidrauli

ACMA

covo

const. Aquino

arq. Gilberto Javier vast

const. Gloria

arq.Humberto ortega te

proyectos y construccic

constructora villa de an

¡ng. Enrique domingue;

construcciones calar, j

guzmanaguilarvelasqi

ing.Teresoperezmedi

covo

caringo

ceicesa

doisa

doisa

grupo constructor de ol

arq. Luis felguerezguz

tecno compuestos s.a.

instalaciones y proyecti


arq. Enrique domingue


covo

arq. Juvenal vargas ore

const. Villa de anteque

tu

2 ,! I $73,260.09

$122,103.09

$17,956.25

$73,260.09

$96,870.23

$191,432.11

$49,164.16

$18,905.26

$10,158.99

$33,627.30

$808,504.73

$5,362.06

$22,658.04

$8,148.73

$60,851.46

$131,480.96

$59,969.59

$462,852.39

$128,992.59

$22,116.08

$137,820.74

$6,085.71

$207,676.70

$20,677.95

$20,086.56

$113,784.45

$19,496.08

$115,095.98

$158,864.76

$368,487.28

O

1 o o

1 $355,407.58

$122,107.81

$967,231.75

$355,407.58

$97,457 00

$509,800.18

$386,482.39

$182,675.67

$153,890.02

$59,897.70

$808,504.73

$763,538.83

$245,100.88

$238,755.18

$188,360.41

$131,480.96

$59,975.19

$462,852.39

$474,266.34

$389,829.45

$137,919.36

$298,816.81

$692,255.66

$311,930.03

$311,930.03

$712,824.13

$311,930.03

$180,247.92

$311,864 41

$752,466 69

Z .% .............

m

2 o

- 1 w _ a o

íL í l '8" $106,622.27

$0.00

$290,169.53

$106,622.27

$29,237.10

$152,940.05

$115,944.72

$54,802.70

$46,167.01

$17,969.31

$0.00

$229,061.65

$73,530.26

$71,626.55

$56,508.12

$39,444.29

$0.00

$0.00

$237,133.17

$194,914.73

$0.00

$149,408.41

$207,676.69

$93,579.01

$93,579.01

$213,847.24

$93,579.01

$54,074.38

$155,932.21

$225,740.01

: 2 % -"O

2f 1f 4f 2f If 4f 4f 3f 3f 2f 1f 7f 3f 4f 2f If If If 3f 3f If 4f 3f 6f 6f 4f 6f 2f 3f 2f

1 JL. 78

78 779 78 81 83 84 86 88 89 92 93 97 99 104 106 112 113 114 115 123 124 126 208 209 211 212 213 214 218

! ¡ I i s

_ s J03 SO 01 03 0051/2000

J03 SO 01 03 0149/2001

J03SN 01 03 0110/2000

J03 SO 01 03 0051/2000

J03SP 02 05 0102/2000

J03 SN 01 02 0247/2000

J03 SO 02 08 0090/2001

J03 SO 01 08 0179/2000

J03 SO 01 07 0228/2000

SSO-SOCM-AD-014/00

J03 SO 03 07 0182/2000

J03 SN 01 08 0250/2000

J03 SO 01 08 0232/2000

J03 SO 01 05 0231/2000

J03 SO 01 04 0218/2000

SSO-SOCM-AD-003/01

J03 SO 03 08 0222/2001

J03SN 03 04 0175/2001

J03 SO 01 05 0215/2001

J03SN 01 05 0217/2001

J03 SO 01 03 0221/2001

J03 SO 01 08 0211/2001

PNE/FISM/TOX/002/2001.

J03 SO 03 04 0130/2001

J03 SO 03 04 0133/2001

J03 SO 03 04 0132/2001

J03 SO 03 04 0131/2001

J03 SO 03 04 0126/2001

J03 SO 03 04 0158/2001

J03 SO 03 07 0143/2001

i o tu a

i 15-May-00

13-Sep-01

22-Ago-00

15-May-00

11-Ago-01

14-Dic-OO

14-Jul-OI

14-Nov-OI

30-Nov-OO

06-Dic-OO

17-Dic-OO

14-Dic-OO

30-Nov-OO

06-Dic-OO

30-Nov-OO

16-Jul-OI

23-Nov-OI

13-Ago-01

30-Oct-01

30-Oct-01

30-Oct-01

08-NOV-01

10-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

25-Ago-01

03-Sep-01

o tu O. O

— § Ui s o <

¡I 15-May-00

17-Sep-01

28-Ago-00

15-May-OO

15-Ago-00

18-Dic-OO

16-Jul-OI

21-Nov-OO

11-Dic-OO

11-Dic-OO

17-Oct-00

18-Dic-OO

11-Dic-OO

08-Dic-OO

01-Dic-OO

23-Jul-01

27-Nov-OI

15-Ago-01

30-Oct-01

30-Oct-01

30-Oct-01

08-Nov-01

12-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

27-Ago-01

03-Sep-01

n i i 1

14-Jul-OO

16-Oct-01

25-Nov-OO

14-Jul-OO

13-Oct-00

18-Mar-01

16-Nov-01

04-Ene-01

12-Feb-01

24-Ene-01

30-Dic-OO

18-Feb-01

11-Ene-01

08-Mar-01

31-Ene-01

20-Sep-01

15-Dic-OI

15-Sep-01

30-Nov-OI

30-Nov-01

30-Nov-OI

15-DÍC-01

IO-Dic-01

03-Nov-OI

03-Nov-OI

30-Nov-OI

30-Nov-OI

31-Oct-01

19-Nov-OI

03-Ene-02

< Ui

a

i Uf Q s íá

26-Dic-OO

7-Sep-01

20-Dic-OO

20-Dic-OO

26-Dic-OO

26-Dic-OO

26-Dic-OO

11-Dic-OI

5-Oct-01

5-Oct-01

11-Oct-01

8** """vCf/'

O

l o

2 s

8 53 29 9

15

18 25

42

32

32

38


tu '

| 91

| 92

| 93

| 94

| 95

| 96

I 97 | 98

| 99

| 100

| 101

| 102

pif"

O

I 3

santiago tepetlapa

santa maria del rosario

asunción nochixtlan

san Juan yucuita

santiago miltepec

monjas mihuatlan

ixtlan de Juarez


ejutla de crespo


ciudad ixtepec

salina cruz

. - l̂l''11!!!;- ^

J

i" " constructora villa de an

covo

super con, s.a. Dec.v.


consa

emilio diaz garda

coronado hermanos s.;



ceicesa

gpo corporativo gurrion

grupo comisa

MAXIMO ' \ %

PROMEDIO

MEDIANA

MODA

tu

2 s

$310,998.09

$245,575.09

$3,159.05

$108,876.05

$33,475.34

$143,004 26

$27,404.20

$158,125.39

$59,846.98

$37,953.00

$1,460,705.99

$44,596.30

3^:


MÍNIMO

1 If 3

a

1 $311,000.00

$309,748.03

$1,461,864.39

$672,971.28

$295,489.45

$693,449.78

$100,682.50

$158,157.26

$344,711.98

$3,149,047.39

$1,460,705.99

$44,943.02

\ |^

z •=» «5

"U" o

fe" < .

fe §

1-8 $93,300.00

$92,924.41

$0.00

$201,891.38

$147,744.73

$208,034.93

$30,204.75

$47,447.18

$103,413.59

$944,714.21

$0.00

$13,482.90

J '• ' vil

c '""«

<t>

e E

If

2f

3f

4f

2f

2f

8f

1F

9f

7f

1F

If

t •

1 !,„ 219

223

234

229

232

233

s/n

s/n

s/n

s/n

s/n

s/n

j ( j |

I Ü o o LU O

i 1X1

J03 SO 03 05 0125/2001

J03 SO 03 04 0127/2001

J03SN 03 04 0138/2001

J03 SO 03 04 0145/2001

J03 SO 03 04 0168/2001

FISM-062-003/01

SSO-SOCM-AD-001/00

J03SN 01 06 0110/2000

J03 SO 01 08 050/2000

J03SN 03 04 0023/98

J03SN 03 03 0185/2001

SSO-SOCM-AD-002/01

""^K ,S1I,-Í ,

o S?

o o tu o

03-Sep-01

03-Sep-01

01-Sep-01

03-Sep-01

24-Sep-01

10-Sep-01

16-Jun-00

15-Jul-00

10-May-00

30-Mar-98

19-Sep-01

22-Mar-01

A-

Q

— § 'UJ S O <

X„t9,v

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

03-Sep-01

25-Sep-01

17-Sep-01

19-Jun-00

18-Jul-OO

15-May-00

01-Abr-98

20-Sep-01

26-Mar-01

Ife- ^

I O z

- %

03-Ene-02

01-Dic-01

02-Oct-01

30-Nov-01

30-Nov-OI

17-Dic-OI

17-Sep-00

18-Ago-00

12-Ago-00

08-Ago-98

31-Oct-01

16-Abr-01

%:, %

LU O , O ''

ii

; i

8-Oct-01

27-Nov-OI

6-Jul-OO

l-flíX í^

y. *

í¿.

UJ

35

71

17

I I P 34,9

36.0

32.0

11.0

2.0


1 1 1

I 2

I 3

I 4

I 5

I 6 | 7

I 8

I 9 | 10

| 11

1 n

\ 13

I 14

I 15

I 16

I 17

1 18 | 19

| 20

I 21 | 22

| 23

I 24

I 2S | 26

I 27 28

| 29

| 30

h ' ^ ,

San Juan yolotepec



san pablo yaganiza

santiago laxopa

la trinidad


plan de san luis

palomares

matias romero

rancho grande, acallan

Cosolapa

mariscala de Juarez





san pedro nopala


santiago tamazola


san nicolas hidalgo



los corazones

santiago niltepec


chivixhuyo

la ventosa

el espinal

m Ui a:

abda

abda

guillermo efren barrage



gullermodelfaudortizc

gullermo delfaud ortiz c


arq. Juan lopez garcía


Candido

Candido

guingolani

guingolani

guingolani

Ojeda

Ojeda

Ojeda

covo

covo

covo

covo

covo

espacios

espacios

espacios





S < 2

$48,155.59

$47,741.25

I $1,724.10

$1,255.46

$48,453.8

$47,852.62

$4,659.62

$2,249.00

$5,750.37

$47,685.49

$48,728.67

$46,087.25

$48,259.43

$45,885.79

$48,242.84

$44,243.78

$48,184.3

$31,848.04

$26,424.30

$20,873.05

$25,002.73

$25,322.84

$48,728.8

$48,728.8

$48,728.8

$19,564.86

$13,169.73

$457.33

$7,870.22

EQ O Ui

o rf „,,,

n S f**

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-O

23-Oct-O

23-Oct-01

23-Oct-01

5-Nov-O

5-Nov-O

22-Nov-O

22-Nov-OI

22-Nov-OI

31-Oct-01

26-Nov-O

31-Oct-O

22-Oct-O

22-Oct-01

24-Oct-01

22-Oct-01

24-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

26-Oct-OI

29-Oct-01

NO PRESENTA FE

N/P

26-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-OI

26-Nov-OI

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-01

24-Nov-OI

22-Nov-01

24-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-01

N/P

26-Nov-01

s 1 tu

a

22-Oct-01

22-Oct-01

23-Nov-OI

23-Nov-OI

11-Nov-01

22-Oct-01

22-Oct-01

20-Nov-OI

20-NOV-01

20-NOV-01

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-O

22-Oct-O

01-Oct-01

01-NOV-01

OI-Nov-01

OI-Nov-0

OI-Nov-01

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-O

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

19-Nov-01

to O

*-Ui O,

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

22-Nov-O

22-Nov-O

22-Nov-O

31-Oct-01

26-Nov-01

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-O

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-O

<

3S t u

i 03-Abr-02

03-Abr-02

28-Ene-02

28-Ene-02

28-Ene-02

06-Feb-02

06-Feb-02

14-Feb-02

14-Feb-02

14-Feb-02

23-May-02

23-IVlay-02

13-Feb-02

12-Feb-02

13-Feb-02

09-Abr-02

13-Abr-02

09-Abr-02

09-May-02

15-Feb-02

15-Feb-02

15-Feb-02

15-Feb-02

02-Feb-02

02-Feb-02

02-Feb-02

12-Feb-02

12-Feb-02

12-Feb-02

12-Feb-02

1

§ S-o: O £

7

7

7

2

7

4

8

2

2

2

2

Q

i 'se

8

5

2

2

4

4

2

9

7

4

6

6

4

6

2

2

2

2

SE

Q 5»

Ul

2 if

8

5

2

7

7

7

2

7

9

7

4

8

6

4

6

2

2

2

2

2

2

\ O _ l

o o o

-i <

11-Abr-02

05-Abr-02

31-Ene-O

31-Ene-O

31-Ene-O

03-Abr-02

03-Abr-02

01-Mar-02

01-IVIar-02

01-Mar-02

24-IVIay-02

24-May-02

01-Abr-02

27-Mar-02

27-Mar-02

07-May-02

22-Abr-02

19-Abr-02

14-May-02

23-Feb-02

23-Feb-02

23-Feb-02

23-Feb-02

06-Feb-02

06-Feb-02

06-Feb-02

05-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

• " ' | |

1 i e ui 1 •§

' tu r kS

o m

01-Feb-02

01-Feb-02

01-Feb-02

03-Abr-02

03-Abr-02

04-Mar-02

04-Mar-02

04-Mar-02

27-May-02

27-May-02

02-Abr-02

01-Abr-02

01-Abr-02

08-May-02

23-Abr-02

22-Abr-02

15-May-02

25-Feb-02

25-Feb-02

25-Feb-02

25-Feb-02

06-Feb-02

06-Feb-02

06-Feb-02

05-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

3

3

3

51

54

11

11

1

3

3

46

47

40

28

6

2

2

4

6

4

2

2

2

19

19

19

20

¡se

O zr z

> LU

a:

2

4

4

4

56

56

18

18

18

4

4

48

48

47

29

10

13

6

10

10

10

10

4

4

4

21

21

21

21

'k u n

o

36

36

4

4

16

36

36

7

7

7

36

36

36

36

36

32

3

3

3

26

26

26

26

3

36

36

36

36

36


l§

31

| 32

1 33 1 34 | 35

| 36

37

38

39

40

41

I 42

I 43 | 44

45

46

47

48

49

50

I 51

I 52

| 53

I ^ 55

56

57

| 58

| 59

| 60

j santa cruz xoxocotlan


emiliano zapata

san miguel peras

santa cruz mixtepec





el mamey


oaxaca de Juarez de oax.

reyes mantecón

corralero


pluma hidalgo

ciudad ixtepec

ciudad ixtepec

cerro central municipio de san jóse


rio chiquito municipio de santiago j

san Juan atepec

san melchor betaza

san bartolo municipio de san Juan



tierra colorada

vega de sol

san Juan bautista la raya

h. Colegio militar num. 717, col ref

— — U l ing. Luis ig nació perez












atsa s.a. De c.v.

sergio pablo rios aquin

ing rid

const. Mantenimiento y

ing. Demetrio alonso s;

grupo corporativo gurrk

guzmanaguilarvelazqi

santiago chavez

covo

arq. Humberto ortega t

monfamel s.a. De c.v.

constructora nevarez s

ceicesa, s.a. De c.v.

ing. Filiberto manuel ca


covo

amesa s.a. De c.v.

covo

UJ

$51,870.46

$50,127.52

$44,079.37

$48,528.31

$53,798.53

$53,538.89

$49,461.36

$73,323.37

$47,251.85

$35,975.24

$19,058.59

$52,938.54

$73,228.73

$24,972.60

$109,801.37

$47,323.31

$107,719.47

$1,460,705.99

$84,483.53

$116,609.61

$170,786.26

$88,005.80

$85,821.96

$12,208.13

$7,400.70

$76,984.50

$3,392.37

$49,150.26

$18,673.68

$45,259.10

o s og' Ui §= '

x*g" ^

19-Oct-01

HIP

20-Oct-01

19-Oct-01

20-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

HIP

29-Oct-OI

30-Oct-01

5-Nov-OI

23-May-00

HIP

9-Oct-01

1-Mar-01

26-Jun-00

20-Sep-01

12-Jun-00

10-May-00

26-Jun-00

5-Sep-00

15-Jun-00

25-May-00

SEGÚN EXPEDIE

SEGÚN EXPEDIE

31-May-00

27-Jul-OO

12-Jun-00

15-Nov-99

2 . ca <

¡¡1 i l l if 11

26-Nov-OI

26-Nov-OI

26-Nov-OI

26-Nov-OI

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-01

30-Nov-OI

20-Jul-00

5-Abr-01

30-Nov-OI

23-May-01

25-Ago-00

31-Oct-01

9-Oct-00

10-Oct-00

8-Sep-00

23-Oct-00

11-Nov-OO

9-Oct-00

15-Ene-99

9-Ago-00

26-Oct-00

17-Jul-00

18-Dic-OO

15-Ene-OO

8

22-Oct-OI

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-OI

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

22-Oct-01

23-May-00

26-Mar-01

09-Oct-OI

20-Sep-01

19-Nov-OO

17-Oct-00

te0

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-01

26-Nov-OI

26-Nov-OI

26-Nov-OI

20-Jul-OO

05-Abr-01

30-Nov-OI

31-Oct-01

31-Dic-00

26-Oct-00

S8S ^

^ M M 2

14-Feb-02

14-Feb-02

14-Feb-02

14-Feb-02

14-Feb-02

15-Feb-02

15-Feb-02

15-Feb-02

02-Feb-02

02-Feb-02

02-Feb-02

12-Feb-02

22-Abr-02

26-Feb-02

07-Mar-02

11-Abr-02

19-Ene-02

6

6

14

O

2 - s

UJ

1

1

1

19

19

4

6

3

4

4

4

10

1

1

7

1

6

¡ O _

o *

i

i

i

19

19

6

6

6

4

4

4

10

14

1

7

1

6

SE O

<5

-, o ' O *>- o -i. í

15-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

28-Feb-02

28-Feb-02

28-Feb-02

04-Mar-02

04-Mar-02

04-Mar-02

22-Feb-02

06-May-02

28-Feb-02

04-Abr-02

11-Abr-02

31-Ene-02

tu

o

18-Mar-02

06-Mar-02

06-Mar-02

06-Mar-02

06-Mar-02

OI-Mar-02

01-Mar-02

01-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

05-Mar-02

25-Feb-02

07-May-02

OI-Mar-02

09-Abr-02

13-Abr-02

01-Feb-02

i$ o x UJ

o CL

,41

31

19

19

1

1

8

8

8

27

27

27

3

1

2

26

1

7

: / I I Í

32

20

20

20

20

14

14

14

31

31

31

13

15

3

33

2

13

O •o

i

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

59

11

53

42

43

10


61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

i santa maria del mar

santa maria del mar

juchitan de Zaragoza

Sta. Maria del mar

benemérito Juarez col. Obrera

san pedro pochutla


san bartolo coyotepec


reyes mantecón

san isidro ojo de gua

reyes mantecón


san felipe de león


san lazro etla

magdalena teitipac


loma bonita

san Juan bautista tuxtepec

santa maria del mar


san martin toxpalan

san pedro yucunama

san Juan sayultepec

san jóse ayuquila

san Vicente nuñu


tlacotepec plumas

san antonio lalana

2 a .

acma construcciones

grupo comisa

const. Civiles e hidrauli

ACMA

covo

const. Aquino

arq. Gilberto Javier vasi

const. Gloria

arq.Humberto ortega te

proyectos y construeck


ing. Enrique domingue;

construcciones calar, s

guzmanaguilarvelasqi

ing.Teresoperezmedi

covo

caringo

ceicesa

doisa

doisa

grupo constructor de ol

arq. Luis felguerezguz

tecno compuestos s.a.

instalaciones y proyect




covo

arq. Juvenal vargas ore

const. Villa de anteque

$73,260.09

$122,103.09

$17,956.25

$73,260.09

$96,870.23

$191,432.11

$49,164.16

$18,905.26

$10,158.99

$33,627.30

$808,504.73

$5,362.06

$22,658.04

$8,148.73

$60,851.46

$131,480.96

$59,969.59

$462,852.39

$128,992.59

$22,116.08

$137,820.74

$6,085.71

$207,676.70

$20,677.95

$20,086.56

$113,784.45

$19,496.08

$115,095.98

$158,864.76

$368,487.28

r-SiSSi..:'

18-May-00

24-Sep-01

28-Sep-00

18-May-00

15-Ago-OO

N/P SEGÚN EXP. I

8-Sep-01

22-Dic-OO

28-Dic-OO

2-Ene-01

17-Oct-00

28-Dic-OO

18-Dic-OO

1-Feb-01

9-Ene-01

6-Sep-01

27-Nov-OI

15-Ago-01

30-Oct-01

30-Oct-01

6-Nov-01

8-Nov-OI

11-Sep-01

1-Oct-01

8-Sep-01

3-Sep-01

8-Sep-01

7-Sep-OI

27-Ago-01

8-Sep-01

*as.lp to

< 3 2:

5-Mar-01

16-Oct-01

19-Nov-OI

5-Mar-01

13-Oct-00

30-May-01

16-Nov-01

15-Feb-01

12-Feb-01

15-Feb-01

30-Dic-OO

24-Mar-01

5-Feb-01

14-Abr-01

31-Ago-01

4-Nov-OI

15-Dic-OI

15-Sep-01

30-Nov-OI

30-Nov-OI

30-Nov-01

2-Feb-02

3-Dic-OI

5-Dic-OI

5-DÍC-01

31-DÍC-01

8-Dic-OI

31-Oct-01

24-Nov-OI

30-Nov-OI

8

m o

16-Jun-OO

07-Oct-01

01-Feb-01

01-Mar-01

27-Nov-OI

17-Nov-01

30-Oct-01

17-Nov-OI

27-Oct-01

20-Oct-01

(O

O

< o: i -LU a o z s Oí LU

-' 1 -

05-Mar-01

07-Nov-OI

02-Feb-01

31-Ago-01

15-Dic-OI

30-Nov-OI

30-Nov-OI

31-Dic-OI

31-Oct-01

IO-Nov-01

< J¡ z H Í ' 4 | LU LU i f f O

a i o: ,#. z m

15-Abr

22-Mar-02

08-Ene-02

10-Abr-02

01-Feb-02

17-May-02

04-Feb-02

07-Mar-02

25-Feb-02

08-Ene-02

|

9

15

5

3

2

1

13

/• ^ w

4

3

13

13

3

3

2

1

1

13

«s;

9

3

15

13

5

3

2

1

1

13

25-Abr

25-Mar-02

23-Ene-02

22-Abr-02

08-Feb-02

21-May-02

07-Feb-02

13-Mar-02

26-Feb-02

24-Ene-02

1 u g i s

28-Mar-02

23-Ene-02

23-Abr-02

11-Feb-02

21-May-02

07-Feb-02

14-Mar-02

27-Feb-02

25-Ene-02

O

2 m fc

tu

O

ul

3

0

0

5

1

1

6

1

4

<

z o w

¡ g 1

6

15

13

10

4

3

7

2

17

HÍ

263

32

2

184

19

14

32

45

5

22


Ki§¿ 91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

* ^

.. .

o

2 santiago tepetlapa

santa mana del rosario

asunción nochixtlan

san Juan yucuita

santiago miltepec

monjas mihuatlan

ixtlan de Juárez


ejutla de crespo


ciudad ixtepec

salina cruz

l i t V \"

<

ü m _


covo

super con, s.a. Dec.v.


consa

emilio diaz garda

coronado hermanos s.;



ceicesa

gpo corporativo gurrion

grupo comisa

mm0; f PROMEDIO

MEDIANA

MODA

Ul ce o o. 3!

$310,998.09

$245,575.09

$3,159.05

$108,876.05

$33,475.34

$143,004.26

$27,404.20

$158,125.39

$59,846.98

$37,953.00

$1,460,705.99

$44,596.30

11 \


MÍNIMO

j |

1 i si

" . < 36' I § • §

10-Sep-OI

3-Sep-01

4-Sep-01

3-Sep-01

22-Oct-OI

17-Sep-01

N/P (SEGÚN PERI

18-Jul-OO

26-May-00

l-Dic-98

20-Sep-01

26-Mar-01

;/'f\'WK m

Si. sí cHÉA

as uiiisr-

tu y o l

i-gil UJ LU W 30-Nov-01

l-Dic-01

2-Oct-01

30-Nov-OI

30-Nov-OI

19-Dic-OI

13-Dic-OO

18-Ago-00

15-Nov-OO

30-Abr-99

31-Od-01

16-Abr-01

, *1?- * | |

§ g;

* .i Ul-

K i

17-Nov-OI

16-Nov-01

13-Nov-OI

1 s

w

•*» - k

o «»

31-Dic-OI

21-Nov-01

17-DÍC-01

, i | v

z .

z

19-Mar-02

04-Feb-02

12-Feb-02

í 1 ^

a.

1 O

3

-

É

1

3

5

É S K

1

3

5

;*"IP 5.1

4,0

1.0

4.4

1.0

i 08-Abr-02

01-Abr-02

09-Mar-02

„.„

Ul

09-Abr-02

02-Abr-02

13-Mar-02

20

54

24

541

14.0

6.0

1.0

15.1

0.0

se

21

57

29

# "

!

45

6

35

r*M 39.4

36.0

36.0

37.9

2.0

ANEXO 1.5

TIEMPO REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Página 123

"íí i».

"TPÍ %£. • ÍOISIPTO fclOdMlfAD IMPORTE

BRUTO FECHA

INGRESO A FINANZAS

FECHA MiNIS SEFIN

FECH/ffl TRANSFERÍ

CIA|#*, ESPEÜA

SoDEl lÓRge

No CpNTlQL

INSTALACIONES Y PROYECTOS HIDRO PAGO DE ESTIMACIÓN No 2 FAC. 0691 SAN VICENTE NUN 27,956.57 19/03/02 22/03/02 26/03/02 M.M. 0030 00V 6842

DOMÍNGUEZ GARCIA ENRIQUE PAGO DE ESTIMACIÓN No 3 FAC. 1140 APORTACIO SAN JOSE AYUQUI 13,398.39 19/03/02 22/03/02 27/03/02 M.M. 0030 001' 6836

VARGAS OROSCO JUVENAL PAGO DE EST. No 2 FAC. 0206 APORTACIÓN ESTA' SAN FRANCIISCO I 17,365.12 25/03/02 02/05/02 03/04/02 M.M. 0037 158 7358

GUERRERO ESPINOSA JESUS FRANCIS PAGO DE EST. No 4 FAC. 0341 APORTACIÓN ESTA MAGDALENA MIXTI 40,309.86 25/03/02 02/05/02 03/04/02 M.M. 0037 159- 6840

CONSTRUCTORA BARRO Y ASOCIADO: PAGO DE EST. No 2 FAC. 86 APORTACIÓN ESTATA VILLA DE TUTUTEF 83,622.16 04/04/02 09/04/02 10/04/02 FOLIO 2822 09 7354

EMILIO DIAZ GARCIA PAGO DE EST. No 2 FINIQUITO FAC. 0588 APORTA! MONJAS MIAHUATI 71,502.13 09/04/02 19/04/02 12/04/02 FOLIO 2925 6841

GUILLERMO DELFAUD ORTIZ GARCIA PAGO DE EST. No 2 FAC. 632 APORTACIÓN ESTAT/ SAN JUAN COMAL! 180,707.17 25/04/02 10/05/02 29/04/02 FOLIO 3544 7141

IMPIMA S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 FAC. 0209 SANTA MARIA YOS 60,280.31 17/05/02 22/05/02 22/05/02 FOLIO 4232 6857

CONSTRUCTORA BARRO Y ASOCIADO: PAGO DE EST. No 3 FAC. 92 APORTACIÓN ESTATA VILLA DE TUTUTEP 83,129.54 29/05/02 06/06/02 07/06/02 M.M. 0178 474e 7354

ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 2 FAC. 0136 APORTACIÓN ESTA SAN BALTAZAR YA 53,721.58 29/05/02 06/06/02 06/06/02 M.M. 0178 4747 8457

ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST No 2 FAC. 0144 APORTACIÓN ESTA! SAN PEDRO YANEf 44,071.28 19/06/02 05/07/02 28/06/02 FOLIO 5571 8284

ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 3 FAC. 0150 APORTACIÓN ESTA! SAN PEDRO YANEI 97,584.55 25/06/02 02/07/02 03/07/02 FOLIO 5730 8284

CONTRUCTORA BARRO Y ASOCIADOS PAGO DE EST. No 4 FAC. 97 APORTACIÓN ESTATA1 VILLA DE TUTUTEF 217,932.42 05/07/02 10/07/02 10/07/02 FOLIO 6157 7354

SODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 (FINIQUITO) FAC. 1436 APORTA SAN CRISTOBAL Hi 159,853.41 09/07/02 12/07/02 12/07/02 FOLIO 6298 6838

VAZQUEZ ORTIZ GILBERTO PAGO DE EST. No 4 FINIQUITO FAC. 221 AMPLIACIÓN DE 49,164.14 04/04/02 09/04/02 10/04/02 FOLIO 2774 4909

OFICIO DE AUTORIZACIÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN APORTACIÓN ESTATAL SAN PABLO 65,000.00 12/07/02 16/07/02 FOLIO 6444 6866

EDIFICACIONES DE INGENIERÍA CIVIL Y COMPLEMENTO DE EST. No 1 FINIQUITO FAC. No CHALCALTONGO 58,322.04 09/04/02 16/04/02 17/04/02 FOLIO 2987 7372

ESPACIOS Y INGENIERÍA PAGO DE EST. No 1 FAC. 040 INSTALACIONES ASUNCION 98,974.57 29/04/02 10/05/02 S/N M.M.0083 8616

ESPACIOS Y INGENIERÍA PAGO DE EST. No 1 FAC. 041 INSTALACIONES ASUNCION 120,703.01 29/04/02 17/05/02 06/05/02 FOLIO 3619 8616

ESPACIOS Y INGENIERÍA PAGO DE EST. No 1 FAC. 042 INSTALACIONES DE ASUNCION 33,681 20 29/04/02 10/05/02 S/N M.M. 0083 8616

CAPINGO S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 FAC. 0285 SAN PABLO 155,204.70 14/05/02 16/05/02 20/05/02 FOLIO 3920 8357

ESPACIOS, INGENIERÍA, PAGO DE EST. No 2 FINIQUITO FAC 056 ASUNCION 30,572.70 10/07/02 16/07/02 M.M.0276 8616

ESPACIOS, INGENIERÍA, PAGO DE EST. No 2 FINIQUITO FAC 059 ASUNCION 10,018.80 10/07/02 16/07/02 M.M. 0276 8616

FASA20( SOLICITUD INDIRECTOS INDIRECTOS EJECUTORA SAN JUAN 2,008.70 25/03/02 25/04/02 04/04/02 1645 8615

FASA20( SOLICITUD INDIRECTOS INDIRECTOS NORMATIVA SAN JUAN 860.87 25/03/02 25/04/02 04/04/02 1646 8615

i.FASA20( SOLICITUD INDIRECTOS INDIRECTOS EJECUTORA SANTA MARIA 978.83 25/03/02 25/04/02 04/04/02 1647 7430

i.MPAL20( OFICIO DE AUTORIZACIÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN INDIRECTOS MAGDALENA 9,045.00 27/06/02 02/07/02 09/07/02 FOLIO 5806 9207

DOMÍNGUEZ GARCIA ENRIQUE PAGO DE ESTIMACIÓN No 3 FAC. 1140 SAN JOSÉ 331,124.91 25/03/02 12/04/02 12/04/02 M.M.0043 9213

VARGAS OROSCO JUVENAL PAGO DE EST. No 2 FAC. 0206 APORTACIÓN SAN FRANCIISCO 83,225.39 25/03/02 12/04/02 12/04/02 M.M. 0043 9210

GUERRERO ESPINOSA JESÚS PAGO DE EST. No 4 FAC. 0341 APORTACIÓN MAGDALENA 290,418.38 25/03/02 25/04/02 12/04/02 M.M.0043 9207

CONSTRUCTORA BARRO Y PAGO DE EST. No 2 FAC. 86 APORTACIÓN VILLA DE 83,622.16 04/04/02 09/04/02 12/04/02 FOLIO 2790 9219

AL2002 GUILLERMO DELFAUD ORTIZ GARCIA PAGO DE EST. No 2 FAC. 632 APORTACIÓN SAN JUAN 180,707.18 25/04/02 17/05/02 03/05/02 FOLIO 3545 9214

PAGO DE EST. No 3 FAC. 92 APORTACIÓN VILLA DE 83,129.54 29/05/02 03/06/02 10/06/02 FOLIO 4731 9219

ANEXO 1.5

TIEMPO REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Página 124

PROVEEDOR ^CONCEPTO LOCAUDAD IMPORTE BRUTO

FECHA INGRESO A FINANZAS

FECHA MINIS. SEFIN

FECHA DE TRANSFEREN

CÍA DE ESPEUA

No DE FOLIO Y ORDEN DE MINiSTRACfO

H

JNo CONTROL

OBRA

SEFIN

TIEMPO.DE TRAMgE„ FINANÍAS

AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 2 FAC. 0136 APORTACIÓN SAN BALTAZAR 53,721.57 29/05/02 03/06/02 10/06/02 FOLIO 4732 9211

AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 2 FAC. 0144 APORTACIÓN SAN PEDRO 44,071.28 19/06/02 16/07/02 01/07/02 FOLIO 5585 9220 27

AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 3 FAC. 0146 APORTACIÓN SAN BALTAZAR 64,529.02 19/06/02 16/07/02 01/07/02 FOLIO 5586 9211 27

AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 3 FAC. 0150 APORTACIÓN SAN PEDRO 97,584.55 25/06/02 02/07/02 09/07/02 FOLIO 5728 9220

AL2002 CONTRUCTORA BARRO Y ASOCIADOS PAGO DE EST. No 4 FAC. 97 APORTACIÓN VILLA DE 217,932.43 05/07/02 16/07/02 16/07/02 FOLIO 6156 9219 11

AL2002 SODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 (FINIQUITO) FAC. 1436 SAN CRISTOBAL 90,032.84 09/07/02 16/07/02 16/07/02 FOLIO 6273 9212

mxim PROMEDIO

MEDIANA

MODA

DESVIACIÓN

MÍNIMO

138.0

13.0

7.5

5.0

10.6

2.0

ANEXO 2.1

ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S

Página 125

'^"fl" á|

2

I * *

3 " _£_

im

O

« i tu Oí s

5»

r-, m*

O"

'- Ü r a í

&3*

áx

í o a:

;¡Q£

.O/í

¡ W

O

o

¿ villa de tututepec Barro y asocialdos $166,259.08 S/N Observaciones solventadas

guadalupederamirez constructora del valle $16,058.82 F13 Sin observaciones

san pablo huixtepec canngo $34,792.49 110 M M M Observaciones solventadas

san pablo huixtepec canngo $155,204.70 110 M Observaciones solventadas

santo domingo tlatayapam Ojeda $308,538.85 217 M M Observaciones solventadas

villa de tututepec Barro y asocialdos $167,244.32 s/n Observaciones solventadas

san antonio acutla ojeda $308,538.85 228 M Observaciones solventadas

8 villa de tututepec de melchor ocampo Barro y asocialdos $92,186.74 S/N Observaciones solventadas

9 la trinidad vista hermosa ojeda $145,420.20 226 Observaciones solventadas

10 san andres chicahuaxtla constructora del valle $27,233.16 F13 Observaciones solventadas se devolvió endosar tacturas con el mismo importe. 11 santo domingo tlatayapam ojeda $308,538.85

217 M M

12 san rafael ahuejutla constructora del valle $22,718.42 F13 Sin observaciones

13 san nicolas hidalgo constructora del valle $22,708.59 F13 Sin observaciones

14 santiago tamazola constructora del valle $21,527.57 F13 Sin observaciones

15 santa maria del rosario constructora del valle $64,171.79 F13 Sin observaciones

16 santiago miltepec consa s.a. De c.v. $262,012.93 232 Observaciones solventadas

17 santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a. De c.v. $147,031.56 235 Observaciones solventadas

santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a. De c.v. $260,370.05 235 Observaciones solventadas

19 sant maria xadani consa s.a De c.v. $449,764.15 231 Observaciones solventadas

20 loma bonita doisa $293,784.41 114 Observaciones solventadas

21 san Juan bautista tuxtepec doisa $197,180.02 115 Observaciones solventadas

22 asunción nochixtlan espacios $33,681.20 102 Observaciones solventadas



25 san lucas ojitlan edificaciones, inmobiliaria y consultoria a $28,299.29 F14 M Observaciones solventadas

26 san felipe de dias edificaciones, inmobiliaria y consultoria a $100,429.69 F14 M Observaciones solventadas

27 santa Catarina juquila espacios $113,288.71 125 M Observaciones solventadas

28 san francisco teopan filiberto Jimenez milla $86,414.05 207 Observaciones solventadas

29 oaxaca de Juarez, oax filiberto manuel carmena $14,569.44 13 s/n M M Observaciones solventadas

30 oaxaca de juarez, oax. filiberto manuel carmona $3,963.31 12 s/n Observaciones solventadas

31 oaxaca de juarez, oax filiberto manuel carmona $68,294.87 11 s/n M Observaciones solventadas

ANEXO 2.1 Página 126 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S

mt3£.-i

LU o*

-***' f l i l i

9

ti-E

>m

"44

ííof

o «fe.

ul

=) o:

•«#) ^M"'

< o o ce .g . E l i h

1 LU (O m o < Q.

o Oí o.

32 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmena $81,675.92 10 sin Sin observaciones

33 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmena $21,430.99 53A sin M M Observaciones solventadas

34 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanars.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N M Observaciones solventadas se encuentra tuera del periodo del contrato 35 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N M

36 san pedro tapanatepec concoars.a. De c.v. $392,491.69 11 sin M Observaciones solventadas

37 san pedro tapanatepec concoars.a De c.v. $648,311.50 10 sin Observaciones solventadas

38 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $503,576.82 sin M M Observaciones solventadas

39 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $226,130.68 sin Observaciones solventadas

40 san pedro tapanatepec concoars.a Decv. $1,005,137.31 122 Sin observaciones se encuentra tuera del periodo del

contrato 41 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 s/n

42 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $547,144.13 122 M Observaciones solventadas

43 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $774,028.41 122 M Observaciones solventadas

44 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $1,363,273.07 122 Observaciones solventadas

45 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $706,367.41 108 M M Observaciones solventadas

46 san Juan chicomezuchitl arq. Humberto ortega toward $52,326.14 F05 Sin observaciones

47 san miguel talea de castro arq. Humberto ortega toward $29,044.61 F05 Observaciones solventadas

48 santa maria yavesia arq. Humberto ortega toward $33,826.92 F05 Observaciones solventadas

49 san Juan comaltepec guillermo delfaud ortiz garda $27,368.85 240 Observaciones solventadas

50 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $60,280.31 s/n observaciones solventadas

51 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,193.69 212 sin observaciones

52 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroeléctricos $77,454.63 212 M sin observaciones se devolvió por ooservaciones de

supervision 53 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,193.69 212

54 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidroeléctricos $79,861.95 209 Sin observaciones

55 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,193.82 209 Sin observaciones

56 san pedro yucunama instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,261.69 208 Observaciones solventadas

57 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $81,965.77 s/n Observaciones solventadas

58 oaxaca de Juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C M Observaciones solventadas se devolvió por observaciones de supervision 59 oaxaca de Juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C M

60 san francisco infiernillo arq. Juvenal vargas orozco $100,590.51 237 Observaciones solventadas

ANEXO 2.1

ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S Página 127

§ 52

wm

a <

jes» $& i' fe'

U-

HfUi

61 palomares arq. Juan lopez garcía $46,479.80 F07 M M M Observaciones solventadas

62 matias romero arq. Juan lopez garcía $42,978.44 F07 Observaciones solventadas

63 plan de san luis arq. Juan lopez garda $44,069.18 F07 M Observaciones solventadas

64 chivixhuyo ¡ng. Javier barroso limón $35,456.71 F17 M Observaciones solventadas

65 asunción ixtaltepec ing. Javier barroso limón $29,046.07 F17 M Observaciones solventadas

66 el espinal ing. Javier barroso limón $40,805.30 F17 M M M Observaciones solventadas

67 tlacotepec plumas arq. Juvenal vargas orozco $100,562.98 214 Observaciones solventadas

68 magdalena jicotlan arq. Juvenal vargas orozco $103,656.53 236 Observaciones solventadas

69 magdalena jicotlan arq. Juvenal vargas orozco $53,474.83 236 Observaciones solventadas

70 tlacotepec plumas arq. Juvenal vargas orozco $51,735.61 214 Observaciones solventadas

71 san francisco infiernillo arq. Juvenal vargas orozco $52,001.22 237 Sin observaciones

72 oaxaca de Juarez, oax. joqs.a. Dec.v. $534,971.09 53C M M Observaciones solventadas

73 santa maria yucuhiti ¡ng. Laura hortensia diaz davila $75,180.89 238 Observaciones solventadas

74 oaxaca de Juarez, oax. arq. Luisfelguerezguzman $82,815.81 124 Observaciones solventadas

75 san francisco nuxaño luname construcciones, s.a de c.v. $124,976.02 225 Observaciones solventadas

76 oaxaca de Juarez, oax. arq. Luis felguerez guzman $212,073.49 124 M Observaciones solventadas

77 magdalena zahuatlan ing. Laura hortensia diaz davila $79,674.93 239 M M Observaciones solventadas

78 santa maria yucuhiti ing. Laura hortensia diaz davila $235,398.93 238 Observaciones solventadas

79 magdalena zahuatlan ing. Laura hortensia diaz davila $126,826.63 239 Observaciones solventadas

80 santa maria tataltepec luname construcciones, s.a de c.v. $130,019.85 222 Observaciones solventadas

81 oaxaca de Juarez, oax. c. Maria eugenia aragon sanchez $134,950.76 sin Observaciones solventadas Sé devolvió póf PBServáóióheS éh lá bitácora y observaciones de supervision 82 oaxaca de Juarez, oax. c. Maria eugenia aragon sanchez

sin M $134,950.76

83 reyes mantecón orvy constructores s a. De c.v. $97,757.08 43 Observaciones solventadas

84 mazatlan villa de flores proyectos y construcciones esmars.a. D $60,920.37 F20 M M Observaciones solventadas

85 ejutla de crespo paebsa construcciones s.a. De c.v. $74,919.86 119 Observaciones solventadas

86 san pedro yanen arq. Rigoberto rojas monola $103,793.50 sin M M Observaciones solventadas

87 san baltazar yatzachi, el bajo arq. Rigoberto rojas monola $107,443.15 210 M Observaciones solventadas

san Cristobal honduras sodi construcciones, s.a. De c.v. $457,240.00 sin M M Observaciones solventadas

89 san martin toxpalan tecno compuestos s.a. De c.v. $207,676.70 126 M Observaciones solventadas

90 san martin toxpalan tecno compuestos s.a. De c.v. $276,902.26 126 Sin observaciones

ANEXO 2.1 Página 128 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S

s Piar

o < 9 < o o

i#C IS

i » ;

mM¡

I; i

'Es,

•'I: «i-

"S"

j a .

i' to'4

•4.1

«SÍ tu

SI ul

documento mal elaborado M 14 6 13 11 62

Documento con información incompleta 18 34 28 20 20 14 31 166

La falta del documento indicado

presenta error de forma

El periodo de la estrimacion está fuera de contrato 12

Presenta errores numéricos o de cálculo

totales 31 54 37 EÍE 30 41 262

ANEXO 2.2 Página 129 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S D E F I N I Q U I T O D E O B R A

o Oí H -CO O

i LU i oc

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

o <

i o

Sta. Maria del mar

Sta. Maria del mar

San Juan yolotepec


rancho grande, acallan

Cosolapa




san pedro nopala



maríscala de Juarez

santiago miltepec





santiago tamazola


san nicolas hidalgo


reyes mantecón

magdalena teitipac

san antonio lalana

san Juan bautista tuxtepec

san Juan yucuita

san ¡ose ayuquila

monjas mihuatlan


los corazones

santiago niltepec

S5 LU Q£ O .

LU

ACMA

ACMA

abda

abda

Candido

Candido

covo

Ojeda

Ojeda

Ojeda

santiago chavez

santiago chavez

guingolani

consa

guingolani

guingolani

¡ngrid

covo

covo

covo

covo

covo

atsa s.a. De c.v.

caringo

const. Villa de antequera, s doisa

arq. Enrique dominguez ga

arq. Enrique dominguez ga

emilio diaz garcia

espacios

espacios

espacios

LU

o Q .

2 $73,260.09

$73,260.09

$48,155.59

$47,741.25

$47,685.49

$48,728.67

$31,848.04

$48,242.84

$44,243.78

$48,184.31

$116,609.61

$116,609.61

$46,087.25

$33,475.34

$48,259.43

$45,88579

$109,801.37

$115,095.98

$26,424.30

$20,873.05

$25,002.73

$25,322.84

$73,22873

$59,969.59

$368,487.28

$22,116.08

$108,876.05

$113,784.45

$143,004.26

$48,728.81

$48,728.81

$48,728.81

c •o 'o CO

E 1 o -a o O)

E 3 C 2f

2f

I f

I f

I f

I f

2f

I f

1f

1f

3f

3f

I f

2f

1f

I f

IF

2f

2f

2f

2f

2f

1f

1f

2f

3f

4f

4f

2f

1f

I f

I f

52 c .0»

a.

78

78

fOI

f01

f09

f09

f13

F12

F12

f12

53

53

f l l

232

f11

f11

46

213

f13

F13

F13

f13

43

112

218

115

229

211

233

f15

f15

f15

i—

LL.

P

M

P

1

F

M

z O o

i LU

E

F

l,M

M

1

M

F

1

1

1

M

1

z g o < i— CO LU LU O

z LU 5 = J CO LU OH

F

1

1

M

1

F

1

1

M

1

z LU = > O LU

o o

s LU

1

M

1

M

M

1

1

1

M

M

eo LU oc § LU

z LU O C/J O oc LU

z

$

F

$ $ 1

1

M

1

M

1

1

1

1

03 O LU O

< & O o

1

1

1

1

1

1

M

1

M

1

1

F

O O LL.

§ LL. LU

2 LU OC

1

1

1

M M

1

1

1

1

1

F

F

O OC

§ o LU

a

LU = 3 OC Q-

z o

i m < LU

oc tu a.

< z

2

i

i

M

F

eo O oc < z o OC

1 6 LU

=j CL

F

z o o a. LU o LU OC < o LU OC t-

z LU LU

a

1

M

1

1

F

F

1

M

F

1

F

F

M

F

1

M

M

1

F

M

eo O

= > 8 CO O O

> LU

a <

< o

F

M

M F

F

F

O t a z u. LU

a

< CO

F

F

1

1

M

1

1

M

F

1

1 1

M

F

1

1

i t : z u. LU

a

i LU =3

a. Z3 CO LU OC CL.

F

1

1

1

1

1

1

1

1

M

1

M

§ => LU Q

< O Z LU

a < o z

S z o o

M

M

F

F

z O o

1 LU CO CQ O _ l

á o z ce a. fuera de periodo de contrato

se devolvió

observaciones solventadas



fuera del periodo de contrato

devolución por volúmenes mal










sin observaciones





observaciones de supervision


06/03/02





i 1—

O LU o;

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

o s i o _ l ciudad ¡xtepec

la trinidad



santa maria del mar


san pablo yaganiza

santiago laxopa



chivixhuyo

la ventosa

el espinal

plan de san luis

palomares

matias romero

santa cruz xoxocotlan


col. Emiliano zapata

san miguel peras

santa cruz mixtepec

tierra colorada





el mamey


corralero


< en LU ce Q.

LU grupo corporativo gurrion s

gullermo delfaud ortiz garc

gullermo delfaud ortiz garc

arq. Gilberto Javier vasque;

grupo constructor de obras

guillermo efren barragan a

guillermo efren barragan a

guillermo efren barragan a'

arq.Humberto ortega towai

ing. Javier barroso limón







ing. Luis ignacio perez cru;

ing. Luis ignacio perez crui





obras y mantenimiento arq



arq. Rodolfo quintero de pj

arq. Rodolfo quintero de pe

arq. Rodolfo quintero de p;

sergio pablo rios aquino

ing. Tereso perez medina

LU

fe O o.

$1,460,705.99

$48,453.81

$47,852.62

$49,164.16

$137,820.74

$3,097.33

$1,724.10

$1,255.46

$10,158.99

$19,564.86

$13,169.73

$457.33

$7,870.22

$4,659.62

$2,249.00

$5,750.37

$51,870.46

$50,127.52

$44,079.37

$48,528.31

$53,798.53

$3,392.37

$53,538.89

$49,461.36

$73,323.37

$47,251.85

$35,975.24

$19,058.59

$24,972.60

$60,851.46

c •o

íá . i CO Q) 0 ) -o 2 <u E 3 C 1f

1f

I f

4f

1f

2f

2f

2f

3f

2f

2f

2f

2f

2f

2f

2f

1f

I f

1f

1f

1f

5f

1F

1F

1F

1F

1F

I F

4F

2f

1 1 CL X

LU 50

F04

F04

84

123

F03

F03

F03

88

F17

F17

F17

F17

F07

F07

F07

F18

F18

F18

F18

F18

74

f19

f19

f19

f21

f21

f21

45

104

2 i -

Sí u . 1

E

1

M

1

1

1

1

1

P

P

O

1— e/5 LU

$

$ 1

1

E

M

E

M

E

M

S

1

E

$ 1

M

$

1

z O o

CO LU LU

a Z LU

LU ce

1

E

M

M

$

E

1

M

M

¡s z Ul => o tu a O

l tn LU

E

E

co LU CC O a

LU Z LU O to o oc LU

= > z M

1

M

E

M

M

1

1

E

1

1

1

2 m o LU

a

o

2 ca 1

E

1

F

F

1

F

M

F

F

1

O O u .

o o 1— o u. LU

fe O a. LU ce 1

M

1

E

1

M

1

1

M

M

1

M

O ce. o

i < LU a < m LU

ce

M

z O o

3 —1 CO

< LU 5 Oí LU

a .

<

Z

O

F

F

F

tn o ce < z a ce

1

F

F

F

F

F

F

F

z o <3 a . UJ o Ul ce < o LU ce

U l LU a < i -

Sí M

F

F

F

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

F

F

F

1

co O l -—i = > O

o CO o o > LU

a < z

<

F

F

1

1

F

F

F

F

F

F

F

M

F

F

F

F

F

O Y-

z u-Ul a <

co

E

M

M

1

1

1

E

F

F

M

F

1

1

M

M

F

F

F

O > (_ z u . Ul a o i— co Ul = > a. = > co LU ce a . 1

F

F

M

1

1

1

E

F

1

F

F

1

M

E

F

F

F

O O

LU

< O z LU a < o z < 1 -co z o o

F

F

M

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

1

z O

§ Ul

o

t o z ce O. observaciones solventadas





sin observaciones


sin observaciones
























1— cr> O UJ

1 —1 < o O —1

25 LU

O .

5 LU

LU

o Q .

c •o 'o re E 1 <u

•o

S E 3 C

documento mal elaborado

Documento con Información Incompleta

La falta del documento indicado

presenta error de forma

El periodo de la estrimacion está fuera de contrato

Presenta errores numéricos o de cálculo

TOTALES

•8 c <a '-a to a.

M

1

F

E

P

$

2 S3

3

8

1

1

4

0

17

z O Q

8

11

2

5

0

5

31

z O o < 1— tn LU UJ O z LU => w UJ o;

6

8

2

2

0

1

19

1 LU = J O UJ

o o

i UJ

5

5

0

1

0

0

11

CO UJ oí

§ UJ

z UJ <3 CO o a: LU = > Z

6

13

1

2

0

3

25

2 CD O t u a

o o

oa

3

13

6

1

0

0

23

o o u.

1 u-LU

o D-LU

7

14

2

1

0

0

24

o O

í o

LU

a LU

a.

1

0

0

0

0

0

1

O

i ca ¡2 a: LU a.

<

<

1

2

4

0

0

0

7

c/> O al < z o

I 1 -

= >

0

0

8

0

0

0

8

z O «3 a. tu O U J CE

UJ CE

LU

tu a ¡s Sí 10

9

23

0

0

0

42

to O

o o eo O O > LU

a < i— z

3

2

18

0

0

0

23

o H-=5

g z LL.

LU

a

i co 8

13

10

2

0

0

33

i != z LL. LU a o LU

a.

CO LU O í D .

4

15

9

2

0

0

30

§ UJ

% O z LU

a < o I co z o o

3

1

16

0

0

0

20

z O

§ LU CO ca O _ i

o z Oí a.

68

114

102

17

4

9

314

ANEXO 3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD APLICADOS EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

FACTOR DE INDIRECTOS El factor de indirectos que mas se repitió fue de 15.00%, el 50% de los factores aplicados se encuentran por encima de 15.8% y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio se aplicó un factor de indirectos de 15.7374%, así mismo los porcentajes se desvían de este valor en 2.4937%. Ninguna factor fue menor de2.4937% ni mas de 27%.

FACTOR DE FINANCIAMIENTO El factor de financiamiento que mas se repitió fue de 2.00%, el 50% de los factores aplicados se encuentran por encima de 1.66% y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio se aplicó un factor de financiamiento de 1.6249%, así mismo los porcentajes se desvían de este valor en 0.8308%. Ninguna factor fue menor de 0.8308% ni mas de 3.50%.

FACTOR DE UTILIDAD El factor de utilidad que mas se repitió fue de 10.00%, el 50% de los factores aplicados se encuentran por encima de 10.00% y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio se aplicó un factor de utilidad de 9.4283%, así mismo los porcentajes se desvían de este valor en 1.5121%. Ninguna factor fue menor de 3.0000% ni mayor de 14.2900%.

ANEXO 3.1 Página 133

ANÁLISIS DE FACTORES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTLIDAD APLICANDOS EN OBRAS PÚBLICAS

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON UN

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON UN

TERMINACIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO


TERMINACIÓN DE HOSPITAL 12 CAMAS OBRA

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL 30 CAMAS

CONSTRUCCIÓN 4 AULAS Y UN LABORATORIO, UN

REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE

CONSTRUCCIÓN DEL CERESO FEMENIL VALLES


CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN JURISDICCIONAL




CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE SALUD
















TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD




CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA DE

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO

CONSTRUCION CENTRO DE COMPUTO ESCUELA

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE'

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO

LOCALIDAD

CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ

SAN BARTOLO SAN JUAN BAUTISTA

TIERRA COLORADA, COYCOYAN DE

SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, STA.

CHALCATONGO DE HIDALGO,

COL. EL ARENAL STA. CRUZ


CIUDAD IXTEPEC

SAN PEDRO POCHUTLA


SAN MIGUEL HUAUTEPEC

HUAJUAPAN DE LEON

STO. DOMINGO YODOHINO


SAN FRANCISCO DEL MAR


SANIDELFONSOAMATLAN

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN

SAN JUAN LUVINA


ESTANCIA DE MORELOS

SANTA CRUZ OCOTAL

SAN JUAN JALTEPEC

SOLEDAD SAN SIMON

SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, STA.

SANTO TOMAS JALIEZA

SAN ISIDRO MONJAS

SAN JOSÉ DEL PROGRESO

SAN JUAN PROGRESO OCOTLAN

SAN MIGUEL EJUTLA

TANICHE

MAGDALENA TEITIPAC

SANTA CATARINA QUIANE


SAN ANTONIO, SAN MIGUEL

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

EMPRESA

GUSMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA NEVAREZ S.S. DE C.V.

MONFAMEL S.A. DE C.V.

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CONCRETO

CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ S.A. DE C.V.

ASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRÁULICAS DEL

EMPRESA CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

GUTIERREZ QUINTANAR S.A. DE C.V.

GRUPO CONCOAR S.A. DE C.V.

ING. SERGIO PABLO RÍOS AQUINO

CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ S.A. DE C.V.

ARQ. ADÁN RAFAEL NUNEZ

EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V.

CARINGO S.A. DE C.V.

DOISAS.A.DEC-V-

INSTALACIONES Y PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS


ASPI S.A. DE C.V.

RUME S.A. DE C.V.

OCTAVIANO MARTINEZ CORTEZ

ING. FILIBERTO JIMENEZ MILLA

DOISA S.A. DE C-V-

DOISA S.A. DE C-V-

INGRID S.A. DE C.V.

INGRID S.A. DE C.V.

INGRID S.A. DE C.V.

ING. FLOREAL ALFREDO LEYVA AGUILAR

ING. FLOREAL ALFREDO LEYVA AGUILAR

PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SURESTE S.A.

PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SURESTE S.A.

TÉCNICAS EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A.

TÉCNICAS EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A.

CONSTRUCTORA ROAN S.A. DE C.V.

ING: JULIO CESAR HERNANDEZ DELGADO

MGZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.,V.

INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA S.A. DE


VELASCO GUZMAN LUZ DEL CARMEN

JOB S.A. DE C.V.

No. CONTRATO

CONCURSO N° 49 006 002-

J03SP 01 05 0045/2000

J03 SP 02 04 0061/2000

J03SL 02 08 0049/2000

J03SN 03 04 0059/2000

J03 SE 01 08 0018/2000

J03SN 01 03 0110/2000

J03SJ 02 04 0062/2000

J03 SO 01 02 0113/2000

J03UM 03 08 0222/2000

J03 SO 03 01 0207/2000

J03 SO 04 01 0092/2000

J03 SO 03 04 0221/2000

J03 SO 03 04 0209/2000

J03 SO 03 03 0098/2001

J03 SO 03 07 0188/2000

J03 SO 03 07 0214/2000

J03 SO 03 07 0215/2000

LICITACIÓN N0 INV:

LICITACIÓN N" INV: 022 B

J03 SO 03 06 0206/2000

J03 SO 03 06 0190/2000

J03 SO 03 05 0186/2000

J03 SO 03 05 0185/2000

J03 SO 01 08 0193/2000

J03 SO 03 08 0191/2000

J03 SO 03 08 0194/2000

J03 SO 03 08 0198/2000

J03 SO 03 08 0196/2000

J03 SO 03 08 0199/2000

J03 SO 03 08 0200/2000

J03 SO 03 08 0205/2000

J03 SO 03 08 0201/2000

J03 SO 03 05 0210/2000

J03SJ 03 03 0217/2000

SJO 02 08 0258/2000

J03SJ 02 08 0234/2001

J03 SJ 02 08 0235/2001

J03 SJ 01 08 0058/2001

J03 SN 01 08 0262/2000

Indirecto

15.7000%

16.0000%

13.2054%

11.7110%

15.3200%

17.0000%

15.8700%

10.0000%

15.0000%

18.3300%

13.6500%

16.7700%

18.0000%

20.0000%

12.0000%

16.1700%

12.2600%

12.2600%

14.0000%

14.9700%

17.0000%

16.9200%

16.5900%

16.5900%

16.5000%

16.5000%

16.5000%

15.8700%

15.7800%

15.0000%

15.0000%

16.5404%

16.5404%

20.0000%

13.0000%

15.0800%

17.0800%

17.0800%

16.5206%

17.0000%

Financ.

1.8200%

0.9986%

0.0000%

1.8040%

1.5400%

1.5200%

2.0000%

0.7000%

1.0000%

0.5400%

2.1100%

0.3000%

3.0000%

1.0000%

1.3800%

1.6500%

3.1403%

3.1403%

1.8000%

2.0000%

2.0000%

1.5000%

1.6400%

1.6400%

1.7800%

1.7800%

1.7800%

2.0000%

2.0000%

1.2900%

1.2900%

0.8934%

0.8934%

1.0000%

1.0000%

1.5000%

1.5000%

1.5000%

1.3109%

1.5100%

Utilidad

9.7000%

10.0000%

10.0000%

7.2763%

11.0200%

9.9700%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

9.2800%

9.7500%

10.8600%

9.0000%

7.0000%

8.0000%

9.4500%

12.6000%

12.6000%

8.0000%

10.0000%

10.0000%

7.9000%

9.5900%

9.5900%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

8.5333%

8.5333%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

8.0000%

8.0000%

10.4169%

9.0000%



No.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

OBRA



AMPLIACIÓN Y REMODELACION DE LABORATORIO Y


REHABILITACIÓN DE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

REHABILITACIÓN CLÍNICA DE SALUD


TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COL. SAN PABLO


CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SANTA ROSA

CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SOLIDARIDAD

PAVIMENTACIÓN ACCESO DONAJI

TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD DE UN

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL

CONSTRUCCIÓN DE CERESO

PAVIMENTACIÓN MARGEN DERECHA DEL RIO

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA J. MUJICA

CONSTRUCCIÓN DE CERESO 4o ETAPA

CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS Y 12

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLLE DE HORNOS


CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y TALLER DE

CONSTRUCCIÓN E ESCUELA GENERAL N0139

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO




CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA




CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA



REHABILITACCION DE ALUMBRADO BOULEVAR

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIAS




LOCALIDAD

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

REYES MANTECÓN

CORRALERO PINOTEPA NACIONAL

SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA

SAN LUCAS CAMOTLAN

SALINA CRUZ

SAN PEDRO POCHUTLA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SAN LUIS BELTRAN MUNICIPIO DE

LOS HORCONES

COL. 5 SEÑORES OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ


OCOTLAN DE MORELOS

OAXACA DE JUAREZ


ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA

CONSTANCIA DEL ROSARIO PUTLA

SANTIAGO XANICA

SAN MIGUEL DE PUERTO

SANTA MARIA JAMILTEPEC

SANTA CRUZ YAGAVILA

SAN PEDRO OCOTEPEC

SAN PEDRO TEUTILA

TEOTITLAN OAXACA

CERRO ARMADILLO GRANDE

SANTA MARIA HUATULCO

SAN JUAN GUICHICOVI

BAHÍA SANTA CRUZ HUATULCO

OAXACA DE JUAREZ

SALINA CRUZ

SAN DIONISIO DEL MAR

SANTA LUCIA MONTEVERDE


EMPRESA

FIMACSA


ESMAR S.A. DE C.V.

DOISA S.A. DE C-V-

ORVY S.A. DE C.V.


ARQ. TERESO PEREZ MEDINA

ARQ. HUMBERTO ORTEGA TOWARD

CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES AQUINO S.A. DE C.V.




ARQ. CARLOS MARIO ARAGÓN MIRANDA

DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL

GALA INVISAR S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE OAXACA S.A.

ARQ. ALBERTO JOSE SIORDIA TORRES

CARGÓLA CONSTRUCCIONES

LIMARCO CONSTRUCCIONEES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A.

CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SEVICIO DE

VASQUEZ ARMENGOL S.A. DE C.V.

MELTEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ROAN S.A. DE C.V.

ING. PASTOR TRUJILLO TAMA YO

ARQ. JOSÉ FELIPA MÁRQUEZ VELASQUEZ


CONSTRUCCIONES HERNADEZ MATEOS

INGRID S.A. DE C.V.

ROVIDO S.A. DE C.V.

JARINA S.A. DE C.V.

ING. PEDRO RAYMUNDO MÉNDEZ JIMENEZ

ING. ANTONIO LEON DIAZ

ING. PEDRO RAYMUNDO MÉNDEZ JIMENEZ

SUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO S.A. DE

INMOVILIARIA LIMÓN S.A. DE C.V.

ARQ. MAURO ARTURO VASQUEZ

RAMSA S.A. DE C.V.

No. CONTRATO

J03 SN 01 08 0270/2000

J03SN 01 08 0256/2001

J03 SN 01 08 0267/2000

J03SJ 02 08 0264/2000

J03 SN 01 08 0246/2000

J03 SO 01 02 0229/2000

J03 SO 01 04 0218/2000

J03SP 01 06 0016/2000

J03 SI 02 03 0242/2000

J03 SN 01 02 0241/2000

J03SF 01 08 0253/2000

J03 SF 01 08 0252/2000

J03SF 02 08 0251/2000

J03SP 01 02 0213/2000

J03 IP 03 08 0151/2000

J03 UH 01 0031/2001

J03 5D 00 18 00 71 0953-95

J03SJ 02 B 08 0040/98

N° DE CONC: INV: 007/99

J03 SJ 02 B 08 0347/97

J03 SO 01 001 080-071

J03 SO 01 03 0235/2000

J03SJ 02 C 070100/97

J03SJ 01 20 60091/97

CONC: N° 078/97

CONC: N0 077/97

CONC: N" 075/97

CONC: N° 089/97

CONC: N° 066/97

CONC: N" 073/97

CONC: N0 074/97

CONC: N° 093/97

CONC: N° 099/97

CONC: N" 100/97

CONC: N° 098/97

CONC: N" 106/97

J03 SO 02 03 0161/97

CONC: N0 045/97

CONC: N° 047/97

CONC: N° 043/97

Indirecto

14.0000%

20.4400%

12.0000%

13.9000%

17.4300%

15.7000%

15.0000%

14.3800%

15.0000%

15.0000%

17.4300%

17.4300%

17.4300%

14.0000%

16.3326%

15.7600%

16.0300%

16.0300%

12.5000%

16.0000%

14.0000%

15.2000%

16.0000%

15.0000%

25.0000%

10.0000%

15.0000%

15.8600%

15.0000%

17.5000%

13.6800%

21.0000%

18.0000%

14.0000%

18.0000%

12.0000%

16.3500%

16.4000%

18.0000%

18.1200%

Firvanc.

1.0000%

1.0000%

2.0000%

1.8100%

2.5000%

1.7000%

2.7700%

2.0000%

2.5000%

1.5000%

2.5000%

2.5000%

2.5000%

1.7400%

1.3705%

0.3200%

0.0000%

1.7050%

0.0000%

1.6500%

1.0000%

2.5000%

1.7600%

0.4000%

0.4000%

2.0200%

2.2700%

1.9000%

3.0000%

2.0000%

1.0900%

0.0400%

1.0100%

1.5300%

1.0100%

2.0000%

0.7500%

1.2000%

3.0000%

2.0000%

Utilidad

10.0000%

10.0000%

10.0000%

12.1300%

8.0000%

10.0000%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

10.0000%

8.0000%

8.0000%

8.0000%

10.0000%

11.3346%

8.5000%

8.0000%

10.0800%

13.5000%

9.0000%

10.0000%

10.0000%

9.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

6.0000%

10.0000%

5.0000%

8.0000%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

8.0000%

8.0000%

6.9000%

9.0000%

8.0000%



No.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

OBRA


AMPLIACIÓN DE CARRETERA FEDERAL TRANSISMICA

CONSTRUCION CLÍNICA-HOSPITAL 12 CAMAS

AMPLIACIÓN DE ACCESO A SALINA CRUZ


CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RIO

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PAVIMENTACIÓN DE MARGEN DERECHA DEL RIO

CONSTRUCCIÓN DE CALLE HORNOS

RECONSTRUCCIÓN MARGEN DERECHA DEL RIO





CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN RURAL ROSA Y


CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN RURAL

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS S/N

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ



CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA

REHABILITACIÓN DE 12 AULAS Y SERVICIOS

RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REFINERÍA



REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL

REHABILITACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL


CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE

LOCALIDAD

CHÍVELA

SALINA CRUZ

TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU

SALINA CRUZ

SANTA MARIA MAGDALENA

OAXACA DE JUAREZ

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

VILLA DE GUADALUPE VICTORIA

SANTA MARIA ASUNCION TLAXIACO

OAXACA DE JUAREZ

SANTA LUCIA DEL CAMINO

OAXACA DE JUAREZ

COICOYAN DE FLORES

SANTA MARIA LOVANI

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS

SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA

COL NUEVO MEXICO SAN JACINTO

SALINA CRUZ

SAN SEBASTIAN NICANACUTA

SAN MARTIN SABINILLO

YOSONICAJE


SAN ANDRES HUAYAPAM

SANTA MARIA CHILCHOTLA

SALINA CRUZ

TLAXIACO

SAN CARLOS YAUTEPEC

SAN AGUISTIN CHAYUCO

SANTIAGO CHAZUMBA

SALINA CRUZ

SAN MIGUEL PIEDRAS


HUAJUAPAM DE LEON

SAN JUAN CACAHUATEPEC

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SANTIAGO SUCHILQUITONGO

PUTLA VILU DE GUERRERO

SANTIAGO CAMOTLAN OAX.

SANTIAGO XANICA

EMPRESA

ING. ANTONIO LEON DIAZ




CUSURS.A.DEC.V.

CONTSRUCCIONES E INSTALACIONES DEL SUR S.A.

CONTSRUCCIONES E INSTALACIONES DEL SUR S.A.

ING: ARNULFO SERGIO LOPEZ RUIZ

INSTALACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE OAXACA S.A.

INGENIERÍA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.

PROYECTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO S.A. DE

BAZAR DE MATERIALES EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JOSÉ FELIPE MÁRQUEZ

ING: HUGO DE MONTERRUBIO SOSA

CONSTRUCCIONES RUME S.A. DE C.V.


ARQ. ADÁN GUZMAN NUNEZ


RUME S.A. DE C.V.


BAZAR DE MATERIALES EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

RUME S.A. DE C.V.

VASQUEZ ARMENGOL S.A. DE C.V.

ING. CIVIL ARQUITECTURA Y PROVEEDORES S.A. DE

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA

GS INGENIERÍA S.A. DE C.V.

ING. H. JIMENEZ PERLASCA

ARQ. ANTELMO SILVA VALENCIA

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL

INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE

PROYECTOS, EDIFICACIONES CENTEOTL S.A. DE

ARQ. JUAN LOPEZ GARCIA

INMOBILIARIA ATHALI S.A. DE C.V.


VIDEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ARQ. FRANCISCO CARLOS RUIZ MARTINEZ

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OLLIN S.A. DE

CONSTRUCCIONES OROMAR S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA VILLA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.

No. CONTRATO

CONC: N" 044/97

CONC: N" 033/97

CONC: N° 034/97

J03 SB 01 03 0056/97

CONC: N" 038/97

CONC: N° 030/97

CONC: N" 031/97

CONC: N0 097/97

CONC: N" 027/97

CONC: N" 022/97

CONC: N" 023/97

CONC: N° 021/97

CONC: N" 081/97

CONC: N° 088/97

CONC: N" 087/97

CONC: N" 091/97

CONC: N" 092/97

CONC: N° 094/97

CONC: N" 096/97

CONC: N" 049/97

CONC: N° 084/97

CONC: N° 060/97

CONC: N" 087/97

CONC: N° 090/97

CONC: N" 159/97

CONC: N" 164/97

CONC: N0146/97

J03 SJ 02 C 02 0237/97

CONC: N" 147/97

CONC: N° 118/97

CONC: N" 126/97

J03SP 01 00 0044/98

J03 SJ 01 D2 04 0060/99

J03 SJ 01 D2 02 0028/99

J03SJ 01 D2 08 0034/99

J03SJ 01 D2 08 0026/99

J03SJ 01 13 08 0045/99

J03SN 01 07 0015/2000

J03 SP 01 06 0007/2000

J03SG02 07 33/99

Indirecto

16.7100%

18.0000%

19.0000%

18.0000%

13.0000%

13.4700%

13.4700%

14.7000%

16.7400%

15.8400%

14.0000%

12.2500%

13.9300%

15.0000%

14.8000%

15.0000%

16.2600%

15.0000%

15.0000%

14.0000%

15.0000%

14.4600%

15.0000%

16.0000%

17.3500%

16.8900%

16.0000%

15.6700%

18.0000%

10.7000%

18.5000%

11.4700%

14.0000%

16.0000%

18.0000%

14.5500%

18.1900%

16.0000%

18.0000%

18.8909%

Financ.

1.5500%

0.0000%

2.0700%

1.0400%

0.5500%

2.0000%

2.0000%

3.5000%

1.1600%

0.0000%

0.9000%

0.7500%

2.7800%

2.2700%

1.7800%

1.0000%

3.1400%

1.0000%

1.0000%

1.0000%

1.0000%

0.0000%

1.0000%

1.6600%

2.1400%

3.1400%

2.0000%

2.4000%

1.0100%

0.2300%

3.5000%

1.9500%

1.8000%

1.6400%

2.0000%

3.1700%

1.0500%

1.6000%

3.0000%

1.1142%

Utilidad

8.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

5.4500%

8.0000%

8.0000%

10.0000%

12.1000%

8.0000%

8.1900%

8.7500%

11.0000%

10.0000%

11.5000%

10.0000%

10.6000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

11.0000%

10.0000%

9.0000%

7.6500%

12.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

9.0900%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

3.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.4000%

4.0000%

9.6801%



No.

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143 144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

OBRA

LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO Na

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO


TERMINACIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS EN LA

REPARACIONES GENERALES DE HOSPITAL

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DISPERSO

CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO 1a ETAPA ESCUELA

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PROVISIONAL EN EL

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DE LA

REHABILITACIÓN DEL CERESO

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DISPERSO

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BÁSICO

REHABILITACIÓN DEL CERESO

REHABILITACIÓN DEL RECLUSORIO

TERMINACIÓN DEL CERESO

REHABILITACIÓN DEL RECLUSORIO


CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES



CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2a

DISTRIBUIDOR DE VIAL DE FLUJO CONTINUO EN

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO

DISTRIBUIDOR DE VIAL DE FLUJO CONTINUO

TERMINACIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL 12 CAMAS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS REGIONALES


DESMONTAJE Y REHUBICACION DE CASETA DE

DESMONTAJE Y REHUBICACION DE CASETA DE

HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA


TERMINACIÓN DE CENTRO DE SLAUD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBSTÁCULO DE

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA EMILIANO

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS

LOCALIDAD

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO

OAXACA DE JUAREZ

COL. VOLCANES OAXACA, OAX.


SAN LUCAS CAMOTLAN

OAXACA DE JUAREZ


PLUMA HIDALGO

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

ZAACHILAOAX.

EJUTLA DE CRESPO

RIO CHIQUITO

HUAJUAPAM DE LEON

ASUNCION NOCHIXTLAN


TEOTITLAN DE FLORES MAGON

SANTA MARIA XADANI

SAN JUAN CÓPALA JUXTLAHUACA

SANTA MARIA YUCUHITI TLAXIACO

MAGDALENA ZAHUATLAN

COL. VICENTE GUERRERO, VILLA

SÍMBOLOS PATRIOS SALIDA A


SALIDA A XOXOCOTLAN

CHALCATONGO DE HIDALGO,

SAN PABLO ETLA OAX.

LOMA DE PLAZA

ASUNCION OCOTLAN

SAN FRANCISCO LACHILOGO

SAN FRANCISCO LACHILOGO

CIUDAD IXTEPEC


SAN JUAN COMALTEPEC

SAN JOSE COSOLAPA OAX.

SAN ANDRES LOVENE, SAN JUAN

SANTA CRUZ AMILPAS

SANTA CRUZ AMILPAS

SALINA CRUZ OAX.

EMPRESA


CONSTRUCCIONES ARAHER S.A. DE C.V.


TÉCNICA EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A. DE


COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE



ESCALA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE



LIBRA ASOCIADOS S.A. DE C.V.


COVO

CONSTRUCCIONES CIVILES RICOSA S.A. DE C.V.

INGENIERÍA COORDINADA ROCA S.A. DE C.V.

ORVY S.A. DE C.V.

ARQ. ARMANDO VILLEGAS ARELUNES

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CONSA S.A. DE

INGENIERÍA COORDINADA ROCA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES OVIEDO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES OVIEDO S.A. DE C.V.



ARQ. GABRIEL ZARATE GIJON

JOQ S.A. DE C.V.

CEICESA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CIVILES Y

GUZMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES ARGOM S.A. DE C.V.

SER CONSTRUCCIONES DE OAXACA

SER CONSTRUCCIONES DE OAXACA

GRUPO GURRION S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAMSA S.A. DE

ARQ. GUILLERMO DELFAUD ORTIZ GARCIA

EXIMCO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.


ARQ. ALFONSO TEJADA OROZCO

ARQ. ALFONSO TEJADA OROZCO

MORLEY S.A. DE C.V.

No. CONTRATO

J03 SJ 01 D2 04 0010/2000

J03 SO 01 08 0008/2000

J03 SO SO 01 02 08

J03 UH 03 01 0034/2001

J03SP 01 06 0018/2000

J03SJ 02 D2 08 0018/2000

J03 SN 01 01 0009/2000

J03SQSO0102 08

J03SJ 01 D2 04 0017/2000

J03UH 03 08 0066/1999

J03 Ul 02 08 0068/99

J03 UH 01 08 0081/2000

J03 SC 08 050/2000

J03SP 02 07 0064/2000

J03UH 01 04 0108/2000

J03UH 01 04 0112/2000

J03UH 03 01 0114/2000

J03 UH 01 03 0093/2000

J03 SO 01 02 0041/2001

J03 IP 03 04 0180/2001

J03 SO 03 04 0179/2001

J03 SO 03 08 0178/2001

J03 56 08 0128/2001

J03 SI 02 08 0123/2001

J03SJ 02 08 0182/2001

J03 SI 02 08 0162/2001

J03 SN 03 04 0096/98

J03 SE 01 08 0165/2001

J03SJ 02 01 0198/2001

J03 SO 03 08 0172/2001

J03UH 08 0194/2001

J03UH 08 0195/2001

J03 SN 03 03 0185/2001

J03 UH 01 03 0174/2001

J03 SO 03 05 088/2001

J03UH 03 05 0161/2001

J03 SO 03 07 019/2001

J03 SL 02 08 0089/2001

J03 SJ 02 08 0200/2001

J03 SO 03 03 0224/2001

Indirecto

18.0000%

17.0000%

15.8700%

15.0000%

15.3000%

17.0200%

15.0000%

15.8700%

14.0000%

25.5000%

10.0000%

15.6500%

11.0000%

13.0000%

20.0000%

16.0000%

17.4300%

14.0000%

15.0000%

18.0000%

15.0000%

17.5000%

17.0000%

16.5000%

17.4300%

15.0000%

17.5000%

12.5000%

15.6000%

15.0000%

16.4700%

16.4700%

10.1700%

18.1200%

14.0800%

17.4300%

15.8000%

14.0800%

15.6350%

14.2000%

Financ.

2.0000%

1.6000%

2.0000%

1.0500%

2.5000%

1.0000%

2.3100%

2.0000%

3.0000%

0.0000%

2.4400%

0.0000%

3.0000%

2.3100%

0.0000%

1.0000%

2.5000%

2.0000%

1.0000%

3.0000%

1.0000%

1.0000%

0.9500%

1.6000%

2.5000%

2.0000%

2.0000%

1.4600%

1.7500%

1.0000%

1.8500%

1.8500%

1.5200%

2.0000%

2.0000%

2.5000%

1.9500%

3.0000%

1.6500%

3.5000%

Utilidad

10.0000%

10.0000%

10.0000%

7.0000%

10.0000%

10.0000%

10.5200%

10.0000%

6.0000%

10.0000%

10.0000%

9.7300%

10.0000%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

10.0000%

9.0000%

5.5000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

10.0000%

7.9800%

7.0000%

10.0000%

8.0000%

10.0000%

8.0000%

8.9000%

10.0000%



No.

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173 Up^i.)

OBRA

REHABILITACIÓN DE AREA DE RESIDENTE HOSP.


CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL FLUJO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA FACULTAD DE

REHABILITACIÓN DE LOS TALLERES DE

RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO

CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL

TERMINACIÓN DEL CERESO

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA DEL TEATRO

TERMINACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE SALUD



•M^^-r-' '• • • ! " " i . -

"'ñk ,íl Í

LOCALIDAD

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LOMA BONITA TUXTEPEC

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

SOLA DE VEGA



OAXACA DE JUAREZ


SAN FELIPE DE LEON

SAN MIGUEL PIEDRAS

•' * vjiüí" - - • - :

i cíp-' H -f,

EMPRESA

DOISA S.A. DE C-V-

DOISA S.A. DE C-V-

PEMAVS.A.DEC.V.

GS INGENIERÍA S.A. DE C.V.


ORVY S.A. DE C.V.



TÉCNICA EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A. DE

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. FILIBERTO JIMENEZ MILLA

GUZMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.

INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE

No. CONTRATO

J03 SO 01 05 021/2001

J03 SO 01 05 0217/2001

CONCURSO. INV. 015/2001

J03 SI 02 08 0060/2002

J03 SJ 01 08 0229/2001

J03 SO 01 08 0231/2001

J03 IP 02 06 0067/2000

J03 IP 03 06 0066/2000

J03 UH 01 05 0145/2000

J03 UE 01 08 0144/2001

J03 SO 03 04 0129/2001

J03 SO 01 05 0231/2000

CONC: N" 126/97

l y i t óqyK i ^ ^s í i í i i ^ í í íS - í 4 i i l l l ' ' --• "^ PROMEDIO MEDIANA MODA MÍNIMO BESV14e#N?ESTANDARé'^ | Í i ; ? " , j i UPí'-*""" -

Indirecto

16.2800%

17.2900%

15.3000%

27.0000%

17.4300%

17.4300%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

15.0000%

8.1700%

15.5000%

14.0000%

i .27.0000% 15.7374% 15.8000% 15.0000% 8.1700%

i l lÉBlí

Financ.

0.3200%

0.3200%

1.4750%

0.0000%

2.5000%

2.5000%

2.3100%

2.3100%

1.0500%

2.3000%

0.3200%

1.8200%

2.0000%

3:§GfgS 1.6249%

1.6600%

2,0000%

0.0000%

P^osaesp

utilidad

11.1200%

11.7100%

11.1300%

9.5450%

8.0000%

8.0000%

10.5200%

10.5200%

14.2900%

10.0000%

9.0000%

9.7000%

12.0000%

Bt4,29Qt$í 9.4283%

10.0000%

10.0000%

3.0000%

> ! Í Í Í .5121%

BIBLIOGRAFÍA

ijimimim

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La balanza Editores, México, 2000.

HERNÁNDEZ SAMPIEIRI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar; Metodología de la investigación. Editorial McGraw-Hill, México, D.F., 2000.

Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Periódico Oficial del 11 de septiembre de 2001, Oaxaca. Talleres gráficos del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Periódico Oficial, 1992, Oaxaca.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Diario oficial

Zendejas Núñez, Hugo M: Matemáticas financieras. Editorial Trillas. México, 1993.

delegaciÓn oaxaca

Documents