de la de€¦ · aprobación inicial en expediente de modificación al presupuesto de gastos ......

SUMARIO

III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID




CONCEJALÍA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓNECONÓMICA. Departamento de Patrimonio. Anuncio de licitación paracontratar la enajenación por subasta de los aprovechamientos forestales2017. Página 4

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD. SERVICIO DEEDUCACION. Anuncio de licitación para contratar el servicio de celaduríade los colegios públicos. Página 7

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar la obra de reparación yeliminación de fugas en el depósito de las Contiendas. Página 9

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar la obra de actuaciones enválvulas en el puente de la Hispanidad. Página 11

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar el suministro e instalaciónde puente grúa de operación y mantenimiento en rejas de desbaste en elcanal de entrada a la estación depuradora de aguas residuales. Página 13

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-S

-201

6-25

7M

arte

s, 1

5 de

nov

iem

bre

de 2

016

Núm

. 257

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

BOPVA-B-2016-257

Núm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 1


AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

AYUNTAMIENTO DE CASTROMEMBIBRE

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO

AYUNTAMIENTO DE RÁBANO

MANCOMUNIDAD VALLE DEL ESGUEVA

IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NUMERO 2

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar la obra de instalación debombas en el bombeo principal y obras complementarias en la estacióndepuradora de aguas residuales. Página 15

Aprobación inicial en expediente de modificación al presupuesto de gastospor suplemento de créditos Página 17

Notificación colectiva de liquidaciones de cobro periódico y anuncio decobranza del padrón de tasa de recogida de basuras, correspondiente altercer trimestre de 2016 Página 18

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto debienes inmuebles y la tasa por prestación del servicio de abastecimientode agua potable. Página 20

SECRETARIA GENERAL. Aprobación definitiva de la modificación delreglamento del cementerio municipal. Página 22

Información pública en expediente de desafectación de parcelas sobrantes Página 24

Aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla del personal.Ejercicio 2016. Página 25

Notificación en procedimiento ordinario número 629/2016. Página 26

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-S

-201

6-25

7M

arte

s, 1

5 de

nov

iem

bre

de 2

016

Núm

. 257

Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 2

JUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3

JUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. VALLADOLID NÚMERO 2

Notificación en procedimiento ordinario número 471/2016. Página 27

Notificación en procedimiento ejecución de títulos judiciales número180/2016. Página 28

Edicto de notificación de Sentencia número 254/2016 Página 30

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-S

-201

6-25

7M

arte

s, 1

5 de

nov

iem

bre

de 2

016

Núm

. 257


http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257


CONCEJALÍA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓNECONÓMICA

Departamento de Patrimonio

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia la licitación para lacontratación de los Aprovechamientos Forestales 2017

1.-Entidad Adjudicataria:a).Organismo: Ayuntamiento de Valladolidb).Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Patrimonio.

2.-Objeto del contrato:a).Descripción del objeto: Enajenación aprovechamientos forestales de madera y fruto(piñas) incluidos en el Plan de Aprovechamientos 2017.b).Lugar: Valladolid

3.-Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación.a).Tramitación: Ordinariab).Procedimiento: Abierto.c).Forma: Mayor precio.

4.-Base o tipo de licitación: La incorporada como anexo del presente anuncio.

5.-Garantía Provisional: No se exige.

6.-Obtención de documentación e información.a).Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Casa Consistorial)b).Domicilio: Plaza Mayor, 1c).Localidad y Código Postal: Valladolid, 47001d).Teléfono: 983 42 61 57e).Fax: 983 42 60 86f).e-mail: [email protected]).Perfil del contratante: https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacionh).Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones

7.-Fecha de admisión de ofertas.a).Fecha límite de presentación: Los licitadores las presentarán en el Departamento dePatrimonio del Ayuntamiento hasta las 14.30 horas del décimo quinto día a contar desde elsiguiente a la publicación en el BOP, o el inmediato hábil siguiente si aquel fuera inhábil.b).Documentación a presentar: La estipulada en la cláusula 8 del PCAP.c).Lugar de presentación:

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

909

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 4


-Entidad: Ayuntamiento de Valladolid -Casa Consistorial (Departamento de Patrimonio) -Horario de oficia, de 8.30 a 14.30 horas. -Domicilio: Plaza Mayor,1 -Localidad: Valladolid

8.-Otras informaciones: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de CláusulasAdministrativas Particulares para cada uno de los aprovechamientos.

El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica.-Fdo.: Juan Antonio Gato Casado.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

909

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 5


Apr

ovec

ham

ient

o de

fru

to q

ue s

egún

el

Pla

n ap

roba

do p

ara

el a

ño 2

017,

ha

de e

jecu

tars

e en

los

Mon

tes

de

U.P

. pe

rten

ecie

ntes

al

Ayu

ntam

ient

o de

Val

lado

lid.

Nº

Mon

te

Nom

bre

Kg.

P

iña

Obs

erva

cion

es

Zon

a ex

clui

da

Tas

ació

n (e

uros

) F

echa

pre

sent

ació

n of

erta

s (1

4.30

hor

as)

79

Ant

eque

ra

31.3

60

Aco

tado

Vib

rado

. Núc

leo

recr

eativ

o “F

ranc

isco

Pin

o”, r

odal

es B

-1, B

-2 y

zon

a de

“P

ingü

inos

” (r

odal

es B

-22

y pa

rcia

lmen

te B

-21

y B

-23)

Rod

ales

A-2

4, B

-14

, B-2

1 (p

arte

) y

B-2

2 9.

063,

04

Has

ta e

l déc

imo

quin

to d

ía a

co

ntar

des

de e

l sig

uien

te a

la

publ

icac

ión

en e

l BO

P, o

el

inm

edia

to h

ábil

sigu

ient

e si

aq

uel f

uera

inhá

bil

80

Esp

arra

gal

60.0

00

R

odal

es D

-24,

D-

25 y

E-1

8 17

.340

,00

Apr

ovec

ham

ient

o de

mad

era

que

segú

n el

Pla

n ap

roba

do

para

el

año

2017

, ha

de

ejec

utar

se e

n lo

s M

onte

s de

U.P

. pe

rten

ecie

ntes

al

Ayu

ntam

ient

o de

Val

lado

lid.

Nº

Mon

te

Nom

bre

Lote

Lo

ca-

lizac

%

Pp

a %

Ppr

N

º to

tal

pies

m

3

mad

era

m3

leña

s T

asac

(e

uros

)

Gas

tos

seña

lam

(e

uros

)

Fec

ha p

rese

ntac

ión

ofer

tas

(14.

30 h

oras

)

79

Ant

eque

ra

1 B

-19

y B

-21

100

0 22

3 19

4,06

38

,81

4.02

2,71

15

4,44

Has

ta e

l déc

imo

quin

to d

ía a

co

ntar

des

de e

l sig

uien

te a

la

publ

icac

ión

en e

l BO

P, o

el

inm

edia

to h

ábil

sigu

ient

e si

aq

uel f

uera

inhá

bil

79

Ant

eque

ra

2 B

-10

100

0 19

7 58

,65

11,7

3 1.

063,

56

77,2

2

Obs

erva

cion

es:

El a

djud

icat

ario

del

apr

ovec

ham

ient

o de

berá

abo

nar

los

impo

rtes

cor

resp

ondi

ente

s a

los

sigu

ient

es c

once

ptos

, con

car

ácte

r pr

evio

a la

obt

enci

ón d

e la

cor

resp

ondi

ente

lice

ncia

.

1º.-

El 8

5% d

el v

alor

fina

l de

la a

djud

icac

ión

a la

Ent

idad

pro

piet

aria

del

mon

te.

2º.-

El 1

5% d

el v

alor

fina

l de

la a

djud

icac

ión

dest

inad

o al

Fon

do d

e M

ejor

as d

el M

onte

. 3º

.- E

l IV

A, c

uand

o co

rres

pond

a, a

plic

ado

al v

alor

fina

l de

la a

djud

icac

ión,

a la

Ent

idad

pro

piet

aria

. 4º

.- G

asto

s de

señ

alam

ient

o, e

n la

cue

nta

del F

ondo

de

Mej

oras

. 5º

.- G

asto

s de

pub

licac

ión

de

anun

cios

. 6º

.- G

aran

tías

u ot

ros

gast

os q

ue c

onsi

dere

la e

ntid

ad p

ropi

etar

ia.

Asi

mis

mo

se i

nfor

ma

que

los

apro

vech

amie

ntos

de

los

mon

tes

de U

.P.

está

n su

jeto

s al

pag

o de

l IV

A a

l tip

o vi

gent

e en

el

mom

ento

del

pag

o (a

ctua

lmen

te e

l 21

%).

Los

apr

ovec

ham

ient

os d

e lo

s m

onte

s es

tán

actu

alm

ente

exe

ntos

del

pag

o de

tas

as a

la

Adm

inis

trac

ión

de l

a C

omun

idad

A

utón

oma.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

909

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 6




CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD

SERVICIO DE EDUCACION

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid por el que se convoca la licitación para contratar elservicio de celaduría de los colegios públicos del Ayuntamiento de Valladolid.

1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Educación.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Servicio de Educación del Ayuntamiento. 2.Domicilio: Monasterio de San Benito, 1 3.Localidad y código postal: 47001 Valladolid 4.Teléfono: 983426465 5.Telefax: 983426476 6.Correo electrónico: [email protected] 7.Dirección de internet: https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.d).Número de expediente: S.E. nº 45/2016

2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Servicios.b).Descripción: Servicio de celaduría de los colegios públicos del Ayuntamiento deValladolidc).Lugar de ejecución: Término municipal.d).Plazo Ejecución: Desde el 1 de enero de 2017 o fecha de formalización si fueseposterior hasta el 31 de diciembre de 2017 o un año después de su formalización.e).Admisión de prórroga: Sif).CPV (Referencia de Nomenclatura): 9834120-2 Servicios de portería.

3.-Tramitación y procedimiento.a).Tramitación: Ordinariab).Procedimiento: Abiertoc).Criterios de adjudicación: un único criterio, precio más bajo.

4.-Valor estimado del contrato:a).Importe total: 60.000 €, IVA excluido.

5.-Presupuesto base de licitación:El tipo de licitación a la baja será de 9,40 euros/hora, I.V.A. excluido.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

910

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 7


6.-Garantías exigidas:a).Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

7.-Requisitos específicos del contratista:a).Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: la indicada en el apartado D delcuadro de características.

8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a). Fecha límite de presentación: 20 días naturales a partir del siguiente a la publicación deeste anuncio en el BOP.b).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Servicio de Educación. 2.Domicilio: C/ San Benito nº 1 3.Localidad y Código Postal: 47003 Valladolid 4.Dirección electrónica: [email protected]).Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.

9.-Apertura de ofertas:a).Dirección: c/ San Benito nº 1.b).Localidad y Código postal: Valladolid, 47003c).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

10.-Gastos de publicidad: Como máximo 300 euros.

En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016.- La Concejala de Educación, Infancia eIgualdad.-Fdo.: Mª Victoria Soto Olmedo.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

910

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 8




CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDADSecretaría Ejecutiva

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, laobra de reparación y eliminación de fugas en el depósito de las Contiendas.

1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico: [email protected] 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-4/2016.

2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Obrasb).Descripción: Reparación y eliminación de fugas en el depósito de las Contiendas.c).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega:Dos meses.f).CPV: 45213260-3, 45261420-4 50514200-3 65130000-3

3.-Tramitación y procedimiento.a).Tramitación: Ordinaria.b).Procedimiento: Abierto.c).Criterios de adjudicación: Apartado H del cuadro de características adjunto al pliego decláusulas administrativas particulares.

4.-Valor estimado del contrato: 77.856,70 € (excluido el I.V.A.).

5.-Presupuesto base de licitación:a).Importe neto: 77.856,70 €.b).Importe total: 94.206,61 €.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

911

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 9


6.-Garantías exigidas:a).Provisional: No se exige.b).Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I. V. A.

7.-Requisitos específicos del contratista:a).Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado D delcuadro de características, adjunto al pliego de características particulares.

8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Treinta y un días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en elBoletín Oficial de la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación:La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal. Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: [email protected]).Admisión de variantes: No se admiten.

9.-Apertura de ofertas:a).Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección:Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal: Valladolid.47001.d).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

10.-Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe máximo 500 euros.

11.-Otras informaciones: Portal http//www.ava.es

En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016.- La Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.-Fdo.: María Sánchez Esteban.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

911

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 1

0Boletín oficial de la Provincia de valladolid





Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, laobra de actuaciones en válvulas de la arteria de 1000 mm. en el Puente de la Hispanidad.

1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo:Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico: [email protected] 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-6/2016.

2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Obrasb).Descripción: Obra de actuaciones en válvulas de la arteria de 1000 mm. en el Puente dela Hispanidadc).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.f).CPV: 65110000-7



5.-Presupuesto base de licitación:a).Importe neto: 153.094,76 €

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

912

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 1

1


b).Importe total: 185.244,66 €.



8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Treinta y un días naturales contados desde el siguiente al anuncio en el Boletín Oficialde la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación:La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal.Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: [email protected]).Admisión de variantes: No se admiten.

9.-Apertura de ofertas:a).Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección: Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal: Valladolid.47001.d).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.



En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016, Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.- María Sánchez Esteban

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

912

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 1






Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, elsuministro e instalación de puente grúa de operación y mantenimiento en rejas de desbasteen el canal de entrada EDAR

1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico: [email protected] 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-8/2016.

2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Suministrob).Descripción: Suministro e instalación de puente grúa de operación y mantenimiento enrejas de desbaste en el canal de entrada EDARc).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.f).CPV: 42414310-7. 42414500-6



5.-Presupuesto base de licitación:

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

913

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 1

3


a).Importe neto: 153.094,76 €b).Importe total: 185.244,66 €.



8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Veintiún días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio enel Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación: La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal. Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: [email protected]).Admisión de variantes: No se admiten.

9.-Apertura de ofertas:a).Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección: Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal: Valladolid.47001.d).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.



En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016, Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.- María Sánchez Esteban

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

913

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 1






Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, laobra de instalación de bombas en el bombeo principal y obras complementarias en laEDAR

1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico:[email protected] 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-14/2016.

2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Obrasb).Descripción: Obra de instalación de bombas en el bombeo principal y obrascomplementarias en la EDARc).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.f).CPV: 45259100-8.


4.-Valor estimado del contrato: 198.089,80 €, (excluido el I.V.A.).

5.-Presupuesto base de licitación:a).Importe neto: 198.089,80 €.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

914

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 1

5


b).Importe total: 239.688,66€.


7.-Requisitos específicos del contratista:a)-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado D delcuadro de características, adjunto al pliego de características particulares.

8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Treinta y un días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en elBoletín Oficial de la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación: La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal.Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: [email protected]).Admisión de variantes: No se admiten.

9.-Apertura de ofertas:a).Descripción:Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección:Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal:Valladolid.47001.d).Fecha y hora:Se anunciará en el perfil del contratante.

10.-Gastos de publicidad:A cargo del adjudicatario. Importe máximo 500 euros.

11.-Otras informaciones:Portal http//www.ava.es

En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016.- La Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.-Fdo.: María Sánchez Esteban.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

914

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E V

ALL

AD

OLI

DP

ág. 1




III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Expediente de modificación al presupuesto de gastos por suplemento de créditos

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 27 de octubre de 2016, aprobó provisionalmenteel expediente de modificación de crédito nº 23/2016 de suplemento de créditos alPresupuesto General de 2016.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, dichoexpediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante 15 díashábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el BOP, en horas de oficina al público(lunes a viernes de 9 a 14 horas), a efectos de que los interesados puedan presentar lasreclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente seentenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobaciónprovisional una vez que se hayan publicado íntegramente las modificaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento

En Aldeamayor de San Martín, a 28 de octubre de 2016.- El Alcalde.- Fdo.: Fernando dela Cal Bueno.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

915

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E A

LDE

AM

AY

OR

DE

SA

N M

AR

TÍN

Pág

. 17



III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Notificación colectiva de liquidaciones de cobro periódico y anuncio de cobranza de lospadrones de la tasa de recogida de basuras del tercer trimestre de 2016.

Por Decreto de la Alcaldía Nº 892/2016 han sido aprobadas las liquidaciones de cobroperiódico del Primer Trimestre del ejercicio 2016 correspondientes del Padrón de Basurade Aldeamayor de San Martín

De acuerdo con lo establecido en el Art. 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de DiciembreGeneral Tributaria, se pone en conocimiento de los interesados que en las OficinasMunicipales de este Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor 1, de Aldeamayor de SanMartín , y durante el periodo de un mes a contar a partir del siguiente día hábil al de lainserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesto al público, aefectos de reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de las liquidacionesefectuadas.

Contra la aprobación de las mencionadas liquidaciones podrán interponerse los siguientesRECURSOS:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, losinteresados solo podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hadictado, en el plazo de quince días hábiles, contado desde el día siguiente al de lapublicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dicho recurso se entenderá desestimado si no recayera resolución expresa en el plazo dequince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su presentación, con excepciónde los supuestos de las letras J) y K) del citado artículo 14.

Contra la resolución del recurso de reposición, expresa o tácita, los interesados podráninterponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de loContencioso-Administrativo de Valladolid en los plazos señalados en el artículo 46 de laLey 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Anuncio de Cobranza:

El plazo de ingreso en período voluntario se iniciará el día 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL01 DE FEBRERO DE 2017, ambos inclusive.

Modalidades de Ingreso:

1.Pagos No domiciliados: El importe de la cuota se ingresará en la oficina bancaria de LaCaixa o en Cajamar, del municipio mediante los documentos que se han confeccionado yque se enviarán a los contribuyentes; Este envío no tiene carácter de notificación por loque la no recepción por correo no exime al contribuyente de la obligación de pago; Noobstante, quienes no reciban en su domicilio dichos documentos, podrán acudir a las

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

916

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E A

LDE

AM

AY

OR

DE

SA

N M

AR

TÍN

Pág

. 18


Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, de lunes a viernes,de 9 a 14 horas, para proveerse de los mismos, ya que, en todo caso, el periodovoluntario de recaudación, finalizará el día 01 DE FEBRERO DE 2017.

El documento de cobro solamente tendrá carácter liberatorio una vez validado el ingresopor la entidad colaboradora anteriormente citada.

2.Pagos domiciliados: Las deudas, cuyo pago, con arreglo a lo establecido en el art. 38del vigente Reglamento General de Recaudación, hayan sido domiciliadas en cuentasabiertas en Entidades de depósito, se harán efectivas a través de dichas entidades,mediante adeudo en la cuenta que el interesado tenga abierta en las mismas, y que serealizará el día 01 DE DICIEMBRE DE 2016.

En estos casos, servirán como justificantes del pago, los documentos de adeudo en cuentaemitidos por las entidades de depósito donde se tenga domiciliado el pago de las deudas.

Una vez finalizado el periodo voluntario, se iniciará el período ejecutivo, devengándose losrecargos del período ejecutivo y, en su caso, los intereses de demora, regulados en elartículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Aldeamayor de San Martín, a 28 de octubre de 2016.- El Alcalde.-Fdo.:Fernando de laCal Bueno.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

916

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E A

LDE

AM

AY

OR

DE

SA

N M

AR

TÍN

Pág

. 19



III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE CASTROMEMBIBRE

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno defecha 1 de octubre de 2016, aprobando provisionalmente la modificación de lasOrdenanzas Fiscales reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles y la Tasa porprestación del servicio de abastecimiento de agua potable, sin que se haya presentadoreclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en elartículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local yartículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el textoíntegro de la modificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, tal y como figura en el Anexo de este Anuncio.

Las modificaciones incluidas en el Anexo entraran en vigor desde esta publicación ycomenzaran a aplicarse a partir del día 1 de enero del próximo año, permaneciendo envigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra este acuerdo podrán los interesados interponer recurso contencioso- administrativoante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente alde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO

Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles.

Artículo 2. Cuota Tributaria

1.-El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes denaturaleza urbana, queda fijado en el 0,83 %.

2.-El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes denaturaleza rústica, queda fijado en el 0,52 %.

Artículo 3.

Conforme al artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las HaciendasLocales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en razón decriterios de economía y eficiencia en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentoslos siguientes inmuebles:

a).Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere 3 euros.

b).Los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere 3 euros.

Ordenanza Fiscal regualdora de la tasa por prestacion del serivicio de abastecimiento deagua potable

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

917

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E C

AS

TR

OM

EM

BIB

RE

Pág

. 20


Artículo 6. Cuota Tributaria.

1.-La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización deacometida a la red consistirá en una cantidad fija de 200,00 €uros.

2.-La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, sedeterminará en función de los metros cúbicos consumidos, aplicando las siguientes tarifas:

a).Tarifa primera: Suministro de agua para viviendas. Facturación semestral

Cuota por mantenimiento del servicio: 12,00 €urosPrimer bloque; Hasta 60 metros cúbicos: 0,30 € por metro cúbicoSegundo bloque; Desde 61 metros cúbicos en adelante: 0,40 € por metro cúbico

b).Tarifa segunda: Suministro de agua para explotaciones ganaderas. Facturaciónsemestral.

Cuota por mantenimiento del servicio: 12,00 €urosPrimer bloque; Hasta 60 metros cúbicos: 60,00 €urosSegundo bloque; Desde 61 metros cúbicos en adelante: 0,40 € por metro cúbico

c).Tarifa tercera: Suministro de agua para naves. Facturación semestral.

Cuota por mantenimiento del servicio: 30,00 €urosPrimer bloque; Hasta 40 metros cúbicos: 40,00 €urosSegundo bloque; Desde 41 metros cúbicos en adelante: 0,80 € por metro cúbico

3.-A la cuota de los apartados anteriores se añadirá el Tipo correspondiente del Impuestosobre el Valor Añadido.

Castromembibre, 2 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa.-Fdo.: Lorena RodríguezFernández.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

917

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E C

AS

TR

OM

EM

BIB

RE

Pág

. 21



III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO

SECRETARIA GENERAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, quedaautomáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de laMODIFICACIÓN del REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, cuyo texto integrose hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en losartículos 49 y 70.2. de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de RégimenLocal, en el Anexo de este anuncio.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer, por los interesados, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior deJusticia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente alde la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

En Medina de Rioseco, a 11 de noviembre de 2016.-El Alcalde.- Fdo.: Artemio DomínguezGonzález.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

918

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E M

ED

INA

DE

RIO

SE

CO

Pág

. 22


ANEXO

ARTÍCULO 14.-

…/

2.- No será otorgada primera concesión sin que exista previo fallecimiento, excepto

casos excepcionales en los que se otorgará la concesión de otro elemento funerario

contiguo al adjudicado.

…/

La modificación del presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

918

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E M

ED

INA

DE

RIO

SE

CO

Pág

. 23



III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE RÁBANO

Aprobada inicialmente la desafectación de parte de la parcela, propiedad de esteAyuntamiento y calificada como bien de dominio público, sita en la Calle Platería, nº 16 deesta localidad, por Acuerdo del Pleno de fecha 14 de noviembre de 2016, de conformidadcon el artículo 8.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba elReglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por elplazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio enel Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependenciasmunicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Rábano, a 14 de noviembre de 2016.- El Alcalde.- Fdo: Juan García Benito.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

919

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

AY

UN

TA

MIE

NT

O D

E R

ÁB

AN

OP

ág. 2

4



III.-ADMINISTRACIÓN LOCALMANCOMUNIDAD VALLE DEL ESGUEVA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.4 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, sehace público el presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2016,resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:Ingresos Gastos

Operaciones Corrientes: Importe Operaciones Corrientes: Importe

Capítulo 1º.- Impuestos directos 0,00 Capítulo 1.- Remuneraciones del personal. 61.068,26

Capítulo 2º.- Impuestos indirectos 0,00 Capítulo 2.- Gastos en bienes y servicios 924.962,83

Capítulo 3º.- Tasas y otros ingresos 100,00 Capítulo 3.- Gastos financieros 100,03

Capítulo 4º.- Transferencias corrientes 985.931,12 Capítulo 4º.- Transferencias corrientes

Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales 100,00 Total 986.931,12

Total 986.131,12

Operaciones de capital Operaciones de capital

Capítulo 6º.- Enajenación inversiones 0,00 Capítulo 6..- Inversiones reales 0,00

Capítulo 7º.- Transferencias de capital 0,00 Capítulo 7.- Transferencias de capital. 0,00

Total 0,00 Total 0,00

Operaciones financieras Operaciones financieras

Capítulo 8º.- Activos financieros 0,00 Capítulo 8º.- Activos financieros 0,00

Capítulo 9 º.- Pasivos financieros 0,00 Capítulo 9 º.- Pasivos financieros 0,00

Total 0,00 Total 0,00

Total Ingresos 986.931,12 Total gastos. 986.931,12

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 deabril, se publica la plantilla de personal de esta Mancomunidad, que es la que acontinuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: -Denominación del puesto:PERSONAL LABORAL: Denominación del puesto; CONDUCTOR DEL CAMIONContra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse, altenativamente,cualquiera de los siguientes recursos:

a)-Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución enel plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este edicto. Contrala desestimación expresa o presunta del recurso de reposición cabe recurso contencioso-asministratuvo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior deJusticia de Castilla y León, sita en Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala el art.46 de la Ley 299/1998.b)-Directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sita en Valladolid, en elplazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto.No obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Castronuevo de Esgueva a 17 de octubre de 2016.- El Presidente.- Fdo.:Fernando MongeGarcia

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

920

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: II

I.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

LO

CA

Lor

gani

smo:

MA

NC

OM

UN

IDA

D V

ALL

E D

EL

ES

GU

EV

AP

ág. 2

5



IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NUMERO 2

Dª MARIA YOLANDA MARTIN LLORENTE, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEJUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 002 DE VALLADOLID.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido ainstancia de D/Dª JOSE LUIS ALEJOS VAÑEZ contra COMERCIAL ENERGETICANATURAL, S.L., en reclamación por DESPIDO, registrado con el nº DESPIDO/CESES ENGENERAL 0000629 /2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo59 de la LJS, citar a COMERCIAL ENERGETICA NATURAL, S.L., en ignorado paradero,a fin de que comparezca el día 24/1/2017 a las 12,15 horas, en la Sede de este Juzgado,para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecerpersonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todoslos medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es únicaconvocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de laresolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto dela comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, ocuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado orepresentado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de losdos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada talintención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado socialcolegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitarsu designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitossupone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a COMERCIAL ENERGÉTICA NATURAL, S.L., se expide lapresente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en eltablón de anuncios.

En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016.- El Secretario.-Fdo.: José Luis García Roig.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

921

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: IV

.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

DE

JU

ST

ICIA

orga

nism

o: J

UZ

GA

DO

DE

LO

SO

CIA

L. V

ALL

AD

OLI

D N

UM

ER

O 2

Pág

. 26



IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3

Dª ESPERANZA LLAMAS HERMIDA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgadode lo Social nº 003 de VALLADOLID, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000471 /2016 de este Juzgado de lo Social,seguido a instancia de Dª MERCEDES GONZALEZ CASTELL contra UNION DEPROFESIONALES AUTONOMOS CASTILLA Y LEON y FOGASA sobre RECLAMACIONDE CANTIDAD, se ha dictado la siguiente SENTENCIA:

En VALLADOLID, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 3. Doña MARIADOLORES ROMÁN DE LA TORRE, los presentes autos número 471/16, seguidos ainstancia de Dña. MERCEDES GONZÁLEZ CASTELL contra UNIÓN DEPROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, siendo parte interesada elFONDO DE GARANTÍA SALARIAL sobre reclamación de CANTIDAD

FALLO

Que, desestimando la demanda formulada por Dña. MERCEDES GONZÁLEZ CASTELLfrente a UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, siendo parteinteresada el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, procede absolver a la demandada de laspretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponerrecurso alguno.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a UNIÓN DE PROFESIONALESAUTÓNOMOS CASTILLA Y LEON, en ignorado paradero, expido el presente para suinserción en el Boletín Oficial de VALLADOLID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de laresolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuestode la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, ocuando se trate de emplazamiento.

En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016.- La Letrada de la Administración de Justicia.-Fdo.: Esperanza Llamas Hermida.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

922

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: IV

.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

DE

JU

ST

ICIA

orga

nism

o: J

UZ

GA

DO

DE

LO

SO

CIA

L. V

ALL

AD

OLI

D N

ÚM

ER

O 3

Pág

. 27



IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3

Dª ESPERANZA LLAMAS HERMIDA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgadode lo Social nº 003 de VALLADOLID, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000180/2016 de esteJuzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. DIMITAR VASILEV SMEONOV contra laempresa JARDIN STORE SISTEMAS PROTECCION SOL S.L., FOGASA, sobreDESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:Despachar orden general de ejecución SENTENCIA a favor de la parteejecutante, DIMITAR VASILEV SMEONOV, frente a JARDIN STORE SISTEMASPROTECCION SOL S.L., FOGASA, parte ejecutada, por importe de 29.208,40.- euros enconcepto de principal, más otros 4.673,34.-euros que se fijan provisionalmente enconcepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y lascostas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Letrado de la Administración deJusticia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parteejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibidaa los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de estaresolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órganojudicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el queademás de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y elcumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrádeducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimientodocumentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechosimpeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo lacompensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público deseguridad social deberá

consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito

para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 3 abiertaen BANCO SANTANDER, cuenta nº 4628 0000 64 018016 debiendo indicar en el campoconcepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hacemediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por unespacio, el "código 30 Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la mismacuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otrosrecursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

923

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: IV

.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

DE

JU

ST

ICIA

orga

nism

o: J

UZ

GA

DO

DE

LO

SO

CIA

L. V

ALL

AD

OLI

D N

ÚM

ER

O 3

Pág

. 28


la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono entodo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidadeslocales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ LETRADO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a JARDIN STORE SISTEMASPROTECCION SOL S.L. , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción enel Boletín Oficial de la Provincia de VALLADOLID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de laresolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuestode la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, ocuando se trate de emplazamiento.

En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016,.- La Letrada de la Administración de Justicia.-Fdo.: Esperanza Llamas Hermida.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

923

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: IV

.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

DE

JU

ST

ICIA

orga

nism

o: J

UZ

GA

DO

DE

LO

SO

CIA

L. V

ALL

AD

OLI

D N

ÚM

ER

O 3

Pág

. 29



IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. VALLADOLID NÚMERO

2

SENTENCIA NÚMERO 254/2016

Valladolid, a 20 de octubre de 2016

Visto por el ILMO. SR. D. ANGEL GONZÁLEZ CARVAJAL, Magistrado-Juez del Juzgadode Primera Instancia nº 2 de Valladolid, el juicio verbal nº 360/2016, promovido por D.MARCOS TOMÁS VEGA GONZÁLEZ contra SOLARIA PROYECTOS EXTERIORESS.L., en rebeldía; sobre reclamación de cantidad (700 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La demandante presentó demanda de juicio verbal en fecha 14/04/2016 en laque reclama la cantidad de 700 € en concepto de entrega a cuenta por la venta einstalación de unos toldos en su domicilio que no se han realizado, solicitando la devoluciónde esa cantidad con los intereses legales y las costas procesales causadas.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada que no sepersonó. Y, no solicitada la celebración de vista, se dio por concluido el juicio parasentencia.

TERCERO.-En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-De los documentos aportados con la demanda no impugnados de contrario,resulta probado que el demandante, D. MARCOS TOMAS VEGA GONZÁLEZ entregó el15/05/2015 la cantidad de 700 € a cuenta del precio final por la entrega e instalación deunos toldos en su domicilio conforme al pedido que se adjunta, sin que por la otra parte,SOLARIA PROYECTOS EXTERIORES S.L., se hayan ejecutados lasprestaciones comprometidas a pesar del tiempo transcurrido y las reclamacionesefectuadas.

SEGUNDO.-La parte demandada no ha comparecido a la vista, por lo que ha sidodeclarada en rebeldía, situación procesal que no libera al demandante de probar loshechos constitutivos del derecho reclamado judicialmente de acuerdo con las reglas de lacarga de la prueba, que también disponen que es al demandado, al que correspondeprobar los hechos que extinguen, enerven o impiden la eficacia jurídica de las pretensionesformuladas por el demandante (artículos 217 y 496,2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-).

TERCERO.-Pues bien, a la vista de los hechos probados precedentemente expuestos,procede estimar la demanda en su integridad, pues: de un lado, está acreditado el anticipoa cuenta del precio por el importe reclamado efectuado por el demandante, y por otrolado, no consta que el encargo realizado como contraprestación se haya llevado a cabo.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

924

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: IV

.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

DE

JU

ST

ICIA

orga

nism

o: J

UZ

GA

DO

DE

PR

IME

RA

INS

TA

NC

IA. V

ALL

AD

OLI

D N

ÚM

ER

O 2

Pág

. 30


Por consiguiente, ha lugar a estimar la demanda en su integridad por el principal reclamado(art. 1091, 1124 del Código Civil), incrementado con los intereses legales moratoriospedidos desde la fecha de reclamación judicial (artículos 1100 y 1108 Código Civil).

CUARTO.-Se imponen las costas a la demandada al estimarse íntegramente la demanda(art. 394,1 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de aplicación:

FALLO

Estimo íntegramente la demanda interpuesta por D. MARCOS TOMÁS VEGA GONZÁLEZcontra SOLARIA PROYECTOS EXTERIORES S.L., y, en consecuencia:

1.-Condeno a la demandada a pagar al demandante la cantidad de 700 € más los interéslegales desde la fecha de presentación de la demanda (14/04/2016).

2.-Se imponen a la demandada las costas procesales.

Recurso.-La presente resolución no es apelable al tratarse de un juicio verbal por razón decuantía que no supera los 3.000 € (art. 455,1 LEC).

PUBLICACIÓN.-Publicada la anterior sentencia en el día de su fecha, doy fe. La Letradade la Administración de Justicia.-

En Valladolid, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración deJusticia.

BO

LETÍ

NO

FIC

IAL

DE

LA P

RO

VIN

CIA

DE

VA

LLA

DO

LID

cve:

BO

PV

A-A

-201

6-04

924

Mar

tes,

15

de n

ovie

mbr

e de

201

6N

úm. 2

57se

cció

n: IV

.-A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

DE

JU

ST

ICIA

orga

nism

o: J

UZ

GA

DO

DE

PR

IME

RA

INS

TA

NC

IA. V

ALL

AD

OLI

D N

ÚM

ER

O 2

Pág

. 31



de la de€¦ · aprobación inicial en expediente de modificación al presupuesto de gastos ......

Documents