Pág. 1

CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO DEL PROCESO:

CCD-026-EPP-OSC-2014

Objeto de Contratación:

“INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS

ESTACIONES DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS – NUEVA LOJA –LAGO AGRIO”.

Quito DM, Junio de 2014

Pág. 2

INDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

SECCION I

CONVOCATORIA

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

III. FORMULARIOS

SECCIÓN I

FORMULARIO DE LA OFERTA

Pág. 3

SECCIÓN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA.

SECCIÓN III

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOSICIÓN O CONSORCIO (No aplica para procedimientos de Contratación Directa)

IV. PROYECTO DE CONTRATO

Pág. 4

I. CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I CONVOCATORIA

Se convoca al arquitecto Virgilio Lozano, para que presente su oferta técnica y económica para la “INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS- NUEVA LOJA- LAGO AGRIO”. El invitado deberá encontrarse habilitado en el Registro Único de Proveedores – RUP en el CPC 83313, tener su domicilio fiscal en el Ecuador y ser legalmente capaz para contratar. El Presupuesto Referencial es de US$. 65.751, 00 (Sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y uno 00/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, y el plazo para la ejecución del contrato es de dos meses, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato. Las condiciones de esta Convocatoria son las siguientes: 1. El Pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 2. El interesado podrá formular preguntas en el término establecido en el cronograma. EP PETROECUADOR absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en el plazo señalado en el cronograma. 3. La oferta se presentará de forma física en el Dpto. de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría, ubicada en la calle Alpallana E8-51 y Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío II, hasta la fecha y hora establecida en el calendario del proceso. Los Formularios 1 y 2 de la oferta técnica y, el precio de la misma, deberá subirse a través del Portal Institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio de la propuesta en el Portal Institucional será causa de descalificación de la oferta. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, se deberá proceder con la corrección de errores aritméticos por parte de EP PETROECUADOR. La apertura de la oferta se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de la oferta; el acto de apertura de la oferta técnica será público. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, el oferente deberá encontrarse habilitado en el Registro Único de Proveedores en el CPC 83313.

Pág. 5

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 5. De acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 131 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en este contrato no se establece ningún tipo de reajuste de precios, y el Contratista al aceptar su participación en este procedimiento precontractual y contractual renuncia expresamente al Reajuste de Precios. 6. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en estos pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP dicte para el efecto. 7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de Inversiones 2014 de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR relacionados con la Partida Presupuestaria 63010900 correspondiente al proyecto “RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAÍS (INCLUYE FASE DE REMODELACIÓN), de acuerdo con la Certificación Presupuestaria emitida mediante Memorando No. 00745-PFP-PPP-2014 de 22 de abril de 2014. El pago se realizará de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. 8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente Pliego. 9. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. Quito DM, Junio de 2014

ECON. CARMITA ECHEVERRÍA R. SUBGERENTE DE PROYECTOS, ENC.

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL DE EP PETROECUADOR

Pág. 6

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1 OBJETO: Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del contrato para la Consultoría: INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL: SUCUMBIOS- NUEVA LOJA- LAGO AGRIO. Con el propósito de contribuir al control del uso indebido de combustibles subsidiados mediante la participación directa de EP PETROECUADOR en su comercialización en las fronteras norte y sur del país, se procedió a la adquisición y operación inmediata de la Estaciones de Servicio de PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS- NUEVA LOJA- LAGO AGRIO DE EP PETROECUADOR en la Frontera Norte del país. 2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL: El Presupuesto Referencial es US$. 65.751, 00 (Sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y uno 00/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, por realizar la inspección técnica, diseños y estudios de ingeniería básica para la remodelación de tres (3) Estaciones de Servicios: PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS, PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA Y PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO. 2.3 TÉRMINOS DE REFERENCIA: 2.3.1- ANTECEDENTES EP PETROECUADOR dentro de sus proyectos de inversión tiene previsto la remodelación de las estaciones de servicios adquiridas, por lo tanto requiere la contratación de la Consultoría para realizar la inspección técnica, diseños y estudios de ingeniería básica para el efecto. 2.3.2- OBJETIVO Contar con los estudios de ingeniería básica para proceder con la remodelación de las Estaciones de Servicio Petrocomercial Sucumbios, Petrocomercial Nueva Loja y Petrocomercial Lago Agrio. 2.3.3- ALCANCE El Consultor deberá realizar los estudios de consultoría de acuerdo a las especificaciones técnicas, y deberá considerar los siguientes trabajos para la modernización de las Estaciones de Servicio, ver cuadro siguiente. (SOLICITUD DE PROYECTO DEL ÁREA

Pág. 7

USUARIA; TRABAJOS REQUERIDOS)

SOLICITUD DE PROYECTO DEL ÁREA USUARIA TRABAJOS REQUERIDOS

ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO: Instalación de sondas en los 5 tanques de almacenamiento; Cambio de dispensadores: 4 dispensadores de dos productos (super y extra);

2 dispensadores de dos productos (extra y diesel) y 2 dispensadores diesel de alto caudal;

Sistema contraincendios; Mejoramiento de iluminación.

ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA: 3 tanques de almacenamiento de diesel de 10.000 galones; 2 tanques de almacenamiento de extra de 10.000 galones; 1 tanque de almacenamiento de super de 10.000 galones; Instalación de Zondas en los 6 tanques de almacenamiento; Cambio de dispensadores: 4 dispensadores de tres productos(super, extra y

diesel); 3 dispensadores de diesel de alto caudal;

Conformación de líneas; Sistema contraincendios; Sistema trampa de grasas; Ampliación de marquesina; Construcción de otra marquesina para transporte pesado; Mejoramiento de iluminación. Trabajos de obra civil en instalaciones

ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL SUCUMBÍOS: Reubicación de zona de descarga de tanquero; Reubicación de tanques de almacenamiento; Cambiar tanques de almacenamiento según el caso, 2 tanques de

almacenamiento de diesel de 10.000 galones; 2 tanques de almacenamiento de extra de 10.000 galones; 1 tanque de almacenamiento de super de 10.000 galones;

Instalación de Zondas en los 5 tanques de almacenamiento; Ampliación de marquesina; Sistema trampa de grasas; Reconformación de líneas; Sistema contraincendios; Arreglos de ingeniería civil en instalaciones; Mejoramiento de iluminación.

Pág. 8

Sobre la base de lo señalado en el cuadro anterior, el Consultor deberá ejecutar las inspecciones técnicas y estudios, objeto de este contrato: Específicamente para la Estación de Servicios PETROCOMERCIAL Lago Agrio, debe proceder con los trabajos que comprende el Diagnóstico e Inspección Técnica, desgasificación de tanques, pruebas hidrostáticas, inspección técnica (incluye pruebas no destructivas de ultrasonido), pruebas de presión del sistema de tuberías, transporte y tratamiento de residuos peligrosos, entrega de informes y reportes de pruebas, necesarios para la elaboración de los Estudios Técnicos con sus respectivos documentos que forman parte de los entregables o productos esperados de la Consultoría. Cabe señalar que en las otras dos estaciones de servicios en las que realizará la Consultoría, se reemplazará los tanques de almacenamiento actuales y se construirá un nuevo cubeto, conforme al requerimiento de la Subgerencia de Ventas Minoristas, por lo que no se requiere efectuar los trabajos de limpieza y desgasificación de tanques, citados en el párrafo anterior. El Consultor deberá presentar dentro de su oferta la planificación y cronograma de actividades que impliquen reducir al máximo la suspensión de actividades, funcionamiento y operación de la Estación de Servicios PETROCOMERCIAL Lago Agrio, con la finalidad de evitar que se detenga el despacho de producto, lo que deberá ser informado y se coordinará previamente con el Administrador del Contrato y con las Autoridades respectivas de las Subgerencias de Ventas Minoristas y de Proyectos. Adicionalmente, deberá realizar el Cálculo de Volúmenes de Obra, Tabla de Cantidades, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto Referencial, Especificaciones Técnicas y Pliego para la contratación de la obra con Metodología de Trabajo y Cronograma valorado. 2.3.3.4 Especificaciones técnicas: ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE MARCO TÉCNICO REFERENCIAL • Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de EP PETROECUADOR. • Norma API 653, Inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques. • Norma API 650, Tanques de acero soldado para el almacenamiento de petróleo. • Norma API 2015, Limpieza de tanques de almacenamiento de petróleo. • Norma ASME, Pruebas hidrostáticas en tanques de petróleo.

Pág. 9

DESCRIPCIÓN DE LOS TANQUES UBICADOS EN LA “ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS” QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR

Producto Tipo tanque

Capacidad Galones

EXTRA EXTRA EXTRA DIESEL DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LOS TANQUES UBICADOS EN LA “ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA” QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR

Producto Tipo tanque

Capacidad Galones

EXTRA EXTRA EXTRA DIESEL DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LOS TANQUES UBICADOS EN LA “ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO” QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR

Producto Tipo tanque

Capacidad Galones

EXTRA EXTRA EXTRA DIESEL DIESEL

TANQUES DE COMBUSTIBLE LIMPIO El Consultor para elaborar el estudio de consultoría deberá realizar los trabajos preliminares que permitan realizar el diagnóstico e inspección técnica en los tanques de combustible en la Estación de Servicios PETROCOMERCIAL Lago Agrio que se detallan a continuación:

Pág. 10

Desgasificación y limpieza de los tanques de almacenamiento de combustible existentes.

Certificación de la limpieza de los tanques. Pruebas Hidrostáticas y de Hermeticidad. Certificación de Pruebas Hidrostáticas y de Hermeticidad. Inspección Técnica, verificación de la integridad de la estructura y determinación

del período de vida útil de los tanques. Certificación de Inspección Técnica. Conexiones temporales para trasvasije y despacho entre tanques (Incluye todos

los accesorios para interconectar tanques y no paralizar despacho). El Consultor como parte de los estudios deberá considerar definir: • Estado Integral del sistema de almacenamiento: tanques, tuberías, tubos de venteo,

sistema de sobrellenado, manholes, bombas, zona de descarga de productos, sistema mecánico y eléctrico.

• Detalle de los tipos de Mantenimiento al que deben ser sometidos los tanques de almacenamiento, tuberías, tubos de venteo, sistema de sobrellenado, manholes, bombas, zona de descarga de productos, sistema mecánico y eléctrico.

• Metodología y cronograma físico de los trabajos que se deben ejecutar para el mantenimiento del sistema de almacenamiento: tanques, tuberías, tubos de venteo, sistema de sobrellenado, manholes, bombas, zona de descarga de productos, sistema mecánico y eléctrico, evitando paradas en el despacho, cumpliendo las normas de seguridad industrial y normas de medio de ambiente.

Certificación de la limpieza del tanque.

Previo a la verificación de las actividades de limpieza, remoción de sedimentos y disposición final de los mismos, el Consultor, certificará la limpieza y cumplimiento de Normas Ambientales de los tanques, siempre y cuando las actividades realizadas se encuentren de conformidad a las Normas y Disposiciones legales pertinentes. Se verificará la hermeticidad de los tanques.

Pruebas Hidrostáticas, Inspección Técnica, y Certificación de la Idoneidad Técnica de los Tanques.

El Consultor verificará la condición física de los tanques y estado de las chapas que los conforman, con la finalidad de determinar su estado integral, período de vida útil, para garantizar condiciones seguras en el almacenamiento de combustibles. Se verificará lo siguiente: • Pruebas Hidrostáticas para verificar la hermeticidad del sistema de almacenamiento,

sistema de tuberías en carga de combustible (desde zona de carga hacia los tanques).

Pág. 11

• Inspección visual, condición de las soldaduras, estado general de los accesorios, presencia de corrosión.

• Inspección visual de los accesorios, condición de las chapas, verificación de soldaduras en los sitios accesibles del Tanque que se puedan revisar (manholes y aberturas superiores del Tanque), estado general de los accesorios y sistema de tuberías de carga y despacho.

• Inspección ultrasónica de espesores en los manholes o aberturas en la parte superior del tanque.

• Inspección del estado de corrosión de las chapas y accesorios, caracterización de los espesores críticos.

• Determinación de los espesores mínimos y máximos de cada una de las planchas, con las cuales se hará la comparación con el espesor de retiro (Código ASME, API – 653, API-650).

• Incrementará el análisis ultrasónico, en zonas donde se detecte pérdidas de espesor apreciables.

• Certificar el estado y operatividad del sistema de almacenamiento, sistema de tuberías, cumpliendo los requisitos establecidos en las Normas Internacionales de conformidad con lo solicitado por la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) u Organismo Competente.

• Verificación de los elementos de los tanques y sus instalaciones, tales como: válvulas, estado de tuberías y acoples.

• Conclusiones y recomendaciones de las acciones a tomar a fin de garantizar la seguridad en el almacenamiento de combustibles.

Conexiones temporales. El Consultor garantizará que no se paralice el despacho en la Estación, por lo tanto deberá realizar conexiones temporales para trasvasije y despacho, entre tanques, además debe incluir todos los accesorios necesarios para interconectar los tanques.

Pruebas de Presión en el Sistema de Tuberías. El Consultor realizará Pruebas de Presión en sistema de tuberías de tanques de Combustible, (Carga de producto desde el Autotanque al tanque, Despacho de productos desde los tanques a los dispensadores), bajo la Norma ASTM 150.

Agua para Limpieza y Pruebas.

El Consultor realizará la gestión para la adquisición de tanqueros de agua para la limpieza y pruebas en el sistema de almacenamiento de combustible y descarga de productos. Para esto debe considerar el volumen del tanque de mayor capacidad que exista en la Estación de Servicio. Posteriormente para las pruebas de los otros tanques se reutilizará el agua del tanque anterior.

Pág. 12

Además el Consultor realizará los trabajos necesarios para la separación del agua con las trazas de grasas, considerando su reutilización y disposición final, con un gestor ambiental de ser necesario, previa autorización del Administrador del Contrato.

Empaques, pernos, acoples.

El Consultor para la realización de los trabajos preliminares deberá instalar los equipos y materiales necesarios como: empaques de nitrilo, pernos, tuercas, acoples en el sistema de almacenamiento, bridas, tuberías.

Disposición final de residuos contaminados. De acuerdo a lo que establece la normativa ambiental vigente, el Consultor una vez que haya realizado la inspección técnica será responsable manejos y almacenamiento de los desechos peligrosos, (este almacenamiento será en tambores apropiados provistos por el Consultor), los que serán entregados posteriormente a un Gestor Ambiental autorizado para su disposición final. El Consultor deberá entregar un Certificado de gestión, tratamiento y disposición final de residuos especiales a la GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL de EP PETROECUADOR emitido por el Gestor Ambiental. Adicionalmente el Consultor deberá cumplir con lo siguiente: 1. Manejo y tratamiento del agua contaminada de acuerdo a la normativa ambiental

aplicable.

2. La consultoría se realizará de acuerdo al programa y cronogramas de trabajo preparados por el Consultor y aprobados por las Subgerencias de Ventas Minoristas y de Proyectos, con el Administrador del Contrato en coordinación con la Supervisión de la Estación de Servicios. Este programa y cronograma no podrán ser modificados posteriormente sino por razones debidamente justificadas y aceptadas por escrito por el Administrador del Contrato.

3. Durante el desarrollo de los estudios, el Consultor mantendrá permanentemente en

el lugar de trabajo, un Supervisor que tendrá poder de decisión y toda la autoridad para representarlo en asuntos relacionados con el desarrollo del trabajo.

4. El Consultor deberá coordinar el trabajo con el Supervisor de la Estación, de tal

manera que las actividades se realicen en un tanque o máximo dos, con el fin de que no quede desabastecida la Estación de Servicio y no se paralice el despacho de combustible.

ESTUDIO TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE.

Pág. 13

El Consultor realizará un estudio técnico que incluya: Diseño, Planos (Mecánicos, Eléctricos, Instrumentación), Calculo de volúmenes de obra, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas para la implementación de un sistema de monitoreo de niveles en tanques de combustible. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Si la Estación de Servicio PETROCOMERCIAL Lago Agrio requiere ampliar su capacidad de almacenamiento de combustible, el Consultor debe diseñar la implementación de los tanques de almacenamiento de la capacidad requerida (miles de galones) cada uno con última tecnología que garantice durabilidad y facilidad de mantenimiento.

La geometría de los tanques debe considerar todos los accesorios electromecánicos necesarios para un correcto control de inventarios, flexibilidad en el manejo de válvulas para futuras interconexiones y facilidad para cambio de producto en tanques. ÁREA DE PLATAFORMA DE DESCARGA (AUTOTANQUE)

El Consultor debe elaborar el detalle de materiales y mano de obra necesarios para:

• Impermeabilización de plataforma auto tanque (solo si aplica) • Construcción y colocación de canaleta metálica en la plataforma de auto tanque • Adquisición de sistema tierra con identificación de conexión.

ÁREA DE RESIDUOS ESPECIALES Se definirá la colocación de un área cubierta con enmallado de seguridad en acero inoxidable con puerta de acceso.

ISLA DE DESPACHO El Consultor verificará el estado de las áreas de circulación vehicular en el área de despacho y propondrá las soluciones técnicas más adecuadas para la renovación de la superficie de rodamiento. Para el diseño el Consultor deberá considerar que los depósitos contarán con lo siguiente: Una ubicación de caja de revisión de plataforma fuera de la isla de despacho. Surtidores de acuerdo a lo señalado en el cuadro SOLICITUD DE PROYECTO

DEL ÁREA USUARIA; TRABAJOS REQUERIDOS. canaletas de recolección de agua aceite de plataforma de isla de despacho (en

acero inoxidable con 2 rejillas). 2 tachos metálicos para el manejo de residuos de acuerdo a la normativa.

Pág. 14

Cambio de luces blanca a luces amarillas. CASETA DE GUARDIAS

Diseño para la construcción de garita de guardianía con instalación eléctrica con las características técnicas apropiadas acorde a la industria e imagen de la empresa.

ÁREAS INTERNAS SISTEMA API - PLANTA TRATAMIENTO

Estudios y análisis para la compactación (relleno un solo nivel el suelo manteniendo simetría con los sistemas de tratamiento API y sistema de Tratamiento aguas negras y grises)

ÁREA DE SISTEMA API Análisis y Diagnóstico para el mantenimiento cajas de revisión de sistema de agua lluvias. Diseño para la construcción de un muro ciclópeo al mismo nivel de la base de la cisterna de agua potable de la estación y relleno. Diseño para distribución de cableado aéreo de comunicaciones, antena y tv, que ingresan a bloque de oficinas administrativas (enterrados usando tuberías).

CUARTO DE GENERADOR EMERGENCIA Se requiere la reubicación de tanque de la bomba de agua y compresor de aire. Para el efecto se debe diseñar en el área de la cisterna de agua potable una estructura techada con seguridad. Ampliación de la vereda del área de generador y oficina del área de Seguridad Industrial y relleno en la parte posterior (considerada área verde). Análisis y Diagnóstico para el mantenimiento integral de la chimenea del generador de emergencia.

ÁREAS CON DISTINTO NIVEL SUELO Se debe calcular la cantidad de material de relleno que se requiere para las áreas que encuentran a diferente nivel y considerarla áreas verdes (área generador área de tanques de almacenamiento sistema API planta de tratamiento).

CERRAMIENTO PERÍMETRO ESTACIÓN

Diseño para mejoramiento del muro de cerramiento al mismo nivel que se encuentra el muro actual de los tanques de almacenamiento.

INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO

Pág. 15

Se debe diseñar un sistema de aire acondicionado que permita cubrir las áreas administrativas promoviendo el ahorro de energía y la estética de las instalaciones. INSTALACIONES ELÉCTRICAS El Consultor debe realizar el análisis para instalar un transformador trifásico en reemplazo del existente y definir las características del nuevo equipo. Se debe prever todas las instalaciones eléctricas necesarias en las áreas que se van a intervenir. Se debe levantar el detalle del mantenimiento de la iluminación exterior con el reemplazo de luminarias exteriores perimetrales dando preferencia a luminarias de tipo ahorrativas. Análisis y Diagnóstico para el mantenimiento general de sistema eléctrico de las oficinas y colocación de nuevas luminarias ahorrativas color amarillo. Implementar un poste con lámpara en área junto a la planta de tratamiento. Diseñar la implementación de un sistema para rayos que cubra toda el área de la Estación.

SISTEMA CONTRA INCENDIO Se requiere de todos los cálculos de volúmenes de obra necesarios para la construcción de un sistema contra incendio fijo que incluya una cisterna con su sistema de bombeo, tuberías, accesorios cumpliendo las normas para Estaciones de Servicio que permita una cobertura suficiente en caso de un conato de incendio.

BODEGA DE LA ESTACIÓN Se requiere el detalle para renovar el piso que actualmente se encuentra deteriorado. Colocar puertas que se abran hacia afuera y adentro con una rampa que facilite el ingreso de coches manuales con carga. Mantenimiento integral de la bodega.

DE SER NECESARIO AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Ampliación de las oficinas del Edificio Administrativo y renovación de pista en área de Despacho Vehicular, Caseta de Guardias, Bodega y Piscina para el Sistema Contra Incendios.

El Consultor realizará una evaluación de la condición física y estructural de las oficinas del Edificio Administrativo y efectuará un diseño arquitectónico y estructural para la ampliación de dicha edificación. Para todas las construcciones se debe tener el

Pág. 16

Levantamiento Planimétrico respectivo, además de los diseños: Estructural, Hidráulico, Sanitario, Eléctrico y Red Contra Incendios, Cálculo de Volúmenes de Obra, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas, Cronograma Valorado.

Los diseños arquitectónicos deberán cumplir con las normas vigentes y ajustarse a las condiciones del terreno asignada para la construcción de las infraestructuras y al presupuesto destinado para la construcción de la obra.

El diseño estructural deberá considerar un análisis de los materiales que brinden la mayor funcionalidad, operatividad y seguridad, a partir de sus características naturales específicas, sus capacidades mecánicas y el mejor costo que puede conseguirse, pero obteniendo el mejor resultado a partir de un análisis estructural previo. Además, dentro de otras funciones que cumplen los elementos dentro del diseño estructural están los aspectos arquitectónicos, los cuales deben ser integrados dentro del diseño estructural, a fin de obtener el mejor rendimiento de la estructura total.

Como parte de la Consultoría se tiene que hacer una evaluación técnica para realizar el Mantenimiento Integral en la Estación de Servicio (Área de Marquesinas, Sistema de tanques, Sistema de despacho de productos, Equipos Auxiliares, Sistema de trampas de grasa, Sistema de Iluminación en estación). También, como parte de la consultoría, se debe realizar el chequeo de cada estación sobre la base del “ACTA DE CONTROL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS”, emitida por la Agencia de Regulación y Control ARCH.

2.3.3.5- ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

El Consultor indicará permanentemente el avance de sus diseños, mediante:

• Inspección del sitio y conocimiento de todas las instalaciones de la Estación de Servicios en las cuales se desarrollará la consultoría.

• Reuniones de trabajo con los responsables de las Subgerencias de Ventas Minoristas, de proyectos y el Administrador del Contrato para definir: la metodología de trabajo bajo los cuales se desarrollarán las fases de la consultoría (anteproyecto y proyecto definitivo), y la forma en que se entregarán los productos finales del trabajo para su aprobación.

• Ejecución de las tareas de consultoría de acuerdo a las fases establecidas en este pliego.

• Entrega de los productos esperados de la consultoría establecidos en este pliego. • La Oferta deberá contener un cronograma detallado de las actividades a realizar,

así como también de los productos concretos a obtenerse en cada una de las fases

Pág. 17

2.3.3.6- PRODUCTOS ESPERADOS (ENTREGABLES) La GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL de EP PETROECUADOR requiere como parte de la Consultoría los siguientes productos entregables:

• Informe de la Inspección Técnica, donde se detalle el procedimiento mediante el cual se verificó la integridad y sanidad de la estructura metálica de los tanques (incluye registro fotográfico).

o Procedimiento general de los trabajos realizados para la desgasificación y limpieza de cada tanque.

o Procedimiento de pruebas hidrostáticas o Registro de pruebas hidrostáticas de cada tanque o Procedimiento de pruebas no destructivas, ultrasonido. o Registro de pruebas de ultrasonido por cada tanque. o Procedimiento de operación de la Estación mediante conexiones

provisionales. o Procedimiento de pruebas en sistema de tuberías de producto. o Registro de pruebas neumáticas e hidrostáticas. o Hojas de datos de los materiales solicitados y cumplimiento de normas

y procedimientos. o Registro y control de personal calificado, responsable de las

inspecciones técnicas, pruebas y análisis de resultados. o Informe final o reporte ejecutivo que incluya la memoria técnica de los

trabajos realizados durante la inspección técnica.

• Certificado de Inspección y limpieza de los tanques. • El informe final con la formulación de soluciones técnicas más viables para

realizar el mantenimiento al cual deben ser sometidos los tanques con el detalle de los productos a utilizar, la metodología de trabajo, cálculo de volumen de obra, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios.

• Certificado por parte del Gestor de Residuos contaminados de la gestión, tratamiento y disposición final de residuos especiales que salen de los tanques resultado de la limpieza.

• Levantamiento planimétrico de las estructuras existentes en la Estación. • Planos Isométricos y Diagramas P&ID • Diseño y planos definitivos con los detalles constructivos para la

implementación de la instrumentación y accesorios del sistema de monitoreo de nivel de tanques de combustible. Especificaciones técnicas, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios.

o Descripción actual de las instalaciones o Especificaciones técnicas del sistema propuesto

Pág. 18

Filosofía y arquitectura de control Normativas aplicables Descripción de equipos de hardware Descripción de sistema de monitoreo y control de nivel.

o Planos de distribución general para monitoreo y control del nivel de

tanques de almacenamiento de combustible. o Diagramas de tubería de proceso, instrumentación e instalación

mecánica de instrumentos.

• Diseño y planos definitivos con los detalles constructivos para la construcción de la ampliación de las oficinas administrativas, renovación de pista en área de despacho vehicular, caseta de guardias, Bodega Especificaciones técnicas, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios.

o Descripción actual de la infraestructura o Especificaciones técnicas de diseño.

Análisis de funcionalidad de las áreas a ser ampliadas. Normativas aplicables Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico Detalles de diseño de publicidad y señalización.

o Planos de planta básicos. o Planos de planta detallados incluido el diseño de mobiliario. o Planos de diseño eléctrico, red de voz y datos, sistema de aire

acondicionado, planos de señalética y rótulos informativos. o Diagramas diseño de publicidad de acuerdo a manual de imagen

corporativa de EP PETROECUADOR o Cálculo de volúmenes de obra con presupuesto referencial. o Análisis de precios unitarios o Cronograma de ejecución de obra.

• Informes de evaluación (Arquitectónica, Estructural, Mecánica, Eléctrica y

Electrónica), Cálculo de Volúmenes de Obra, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones técnicas a detalle para: Mantenimiento integral en la Estación de Servicio (Área de Marquesinas, Sistema de tanques, Sistema de despacho de productos, Equipos Auxiliares, Sistema de trampas de grasa, Sistema de Iluminación en estación, Sistema de Facturación, construcción de un cuarto de bomba de agua).

o Descripción actual de la infraestructura de tanques de almacenamiento. o Especificaciones técnicas de diseño.

Detalles constructivos para los nuevos tanques.

Pág. 19

Normativas aplicables Detalles constructivos cubeto y cubierto de área de tanques.

o Planos de diseño y construcción de tanques. o Diagramas de tuberías de proceso, instrumentación e instalación

mecánica de instrumentos. o Cálculos de volúmenes de obra. o Presupuesto referencial. o Análisis de Precios Unitarios. o Cronograma de ejecución de trabajos.

• Diseño, Planos (Arquitectónicos, Estructurales, Mecánicos, Eléctricos,

Instrumentación), Calculo de Volúmenes de Obra, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas para la Implantación de un Sistema Contra Incendio, Incluye el diseño de construcción de una cisterna, bombas, tubería, monitores, sensores.

• Entrega del “ACTA DE CONTROL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS” de la Agencia de Regulación y Control ARCH con las características técnicas llenas de cada Estación de Servicio.

- Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de dos (2) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato. - Personal técnico El personal técnico mínimo para la ejecución del servicio de consultoría será el siguiente:

No. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO No.

PROFESIONALES

1 Director del proyecto 1 2 Ingeniero Eléctrico 1 3 Ingeniero Mecánico 1 4 Ingeniero Civil 1 5 Ingeniero Ambiental 1

TOTAL 5 - Forma y condiciones de pago El pago del servicio de Consultoría se realizará con fondos propios, provenientes del

Pág. 20

Presupuesto de Inversiones 2014 de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR, con cargo a la Partida Presupuestaria 63010900 “Red de Gasolineras Fronteras Norte y Sur del País”, ítem 130 - Contratación de Estudios Técnicos, Servicios Profesionales, Planos, Topografías, Planimetrías; el mismo que se realizará una vez que se reciba todos los entregables detallados, a entera satisfacción de EP PETROECUADOR.

Pág. 21

SECCIÓN III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Concepto Día Hora Fecha de publicación 13-junio-2014 16:00 Fecha límite de preguntas 17-junio-2014 16:00 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 18-junio-2014 16:00 Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica

20-junio-2014 10:00

Fecha apertura oferta técnica 20-junio-2014 11:00 Fecha evaluación oferta 20-junio-2014 11:10 Fecha publicación resultados finales oferta técnica

23-junio-2014 16:00

Fecha estimada de adjudicación 25-junio-2014 11:00 En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de dos días.

Concepto Día Hora Fecha límite para solicitar convalidación de errores Fecha límite para convalidación errores Fecha estimada de adjudicación

3.2 Vigencia de la oferta: La oferta se entenderá vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 3.3 Precio de la propuesta: Se entenderá por precio de la propuesta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, Formulario de Oferta Económica. El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse según sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la consultoría a contratarse. El oferente deberá detallar en su oferta económica los costos unitarios requeridos para la prestación de sus servicios.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

Pág. 22

3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta, se presentará en un sobre único, el cual contendrá el siguiente texto:

CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA CCD-26 -CCTR-2014

Sobre Único

OFERTA TÉCNICA y ECONÓMICA (Original y copia)

Señores JEFATURA DE ADQUISICIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA Alpallana E8-51 y Diego de Almagro, Edificio El Rocío II, segundo piso EP PETROECUADOR Presente PRESENTADA POR: No se tomará en cuenta la oferta entregada en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. La Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR, recibirá la oferta y conferirá comprobante de recepción para la oferta entregada y anotará, tanto en el recibo como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 3.5 Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de dos (2) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato. La recepción se realizará en el término de 10 días desde la recepción del informe final, en función de lo previsto en los incisos tercero y cuarto del artículo 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 3.6 Alcance al Precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse según sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la consultoría a contratarse. El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, Formulario de Oferta Económica, 3.5. De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. 3.7 Forma de pago: El valor del contrato se pagará una vez que el Consultor haya presentado todos los

Pág. 23

entregables contratados a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, hasta 30 días luego de haberse presentado la factura, aprobada por el Administrador del Contrato y una vez suscrita el acta de entrega recepción definitiva. El pago del servicio de Consultoría se realizará con fondos propios, provenientes del Presupuesto de Inversiones 2014 de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR, con cargo a la Partida Presupuestaria 63010900 “Red de Gasolineras Fronteras Norte y Sur del País”, ítem 130 - Contratación de Estudios Técnicos, Servicios Profesionales, Planos, Topografías, Planimetrías.

Pág. 24

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1 Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la metodología “cumple o no cumple”. 4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el Pliego, conforme al siguiente detalle:

a.) FORMULARIO DE OFERTA

b.) FORMULARIOS DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

c.) FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (De ser el caso)

El Formulario de Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares del Pliego de Consultoría: Descripción:

1. Presentación y compromiso 2. Datos generales del oferente 3. Oferta económica 4. Plan de trabajo: enfoque, alcance y metodología 5. Experiencia del oferente 6. Personal técnico clave asignado al proyecto 7. Experiencia del Personal Técnico 8. Formulario de Compromiso de participación del personal técnico 9. Hoja de Vida del personal técnico asignado al proyecto

4.2 Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación señalados a continuación se cumplirán integralmente, caso contrario será descalificada:

4.2.1 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal técnico clave):

No. PERSONAL TÉCNICO

PERSO

NAL MÍNIMO

REQUISITOS MÍNIMOS

1 Director/Líder del

1 - Título de tercer nivel en Arquitectura - Experiencia mínima de 3 años o 3

Pág. 25

Proyecto

en obras similares

2 Ingeniero Eléctrico 1 - Título de tercer nivel - Experiencia mínima de 3 años o 3 en obras similares

3 Ingeniero Mecánico 1 - Título de tercer nivel - Experiencia mínima de 3 años o 3 en obras similares

4 Ingeniero Civil 1 - Título de tercer nivel - Experiencia mínima de 3 años o 3 en obras similares

5 Ingeniero Ambiental 1 - Título de tercer nivel - Experiencia mínima de 3 años o 3 en obras similares

Director/Líder de Proyecto.- El Líder del Proyecto deberá presentar tres (3) certificados, en diseños, construcción o fiscalización de obras civiles, mecánicas, eléctricas o electrónicas ejecutadas durante los últimos tres (3) años. Arquitecto, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental.- presentar tres (3) certificados o documentos que respalden su trabajo en proyectos de diseño, construcción o fiscalización de obras, ejecutadas durante los últimos tres (3) años, conforme a su área de especialidad. Será responsabilidad de EP PETROECUADOR, verificar la autenticidad de la información presentada. 4.2.2 Capacidad Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto (Metodología y Cronograma).- En este ítem se evaluará los criterios como enfoque, alcance y metodología de los trabajos de acuerdo a la propuesta presentada. Se evaluará la capacidad organizativa del oferente, la programación de los trabajos, la asignación de responsabilidades, los niveles de coordinación interna, etc. Se deberá presentar el cronograma de participación del personal y la metodología para la ejecución de los trabajos de Fiscalización de Obras asignadas.

EVALUACIÓN DE LA OFERTA: 4.3 Calificación de la Oferta.- De cumplir la oferta presentada con cada uno de los requisitos exigidos, se otorgará el siguiente puntaje:

Pág. 26

PARÁMETRO PUNTAJE Experiencia general mínima 40 Experiencia mínima personal técnico clave

50

Plan de trabajo 10

Pág. 27

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista: El Contratista se obliga a: 1. Prestar servicios de Consultoría para la “Inspección Técnica, Diseños y Estudios de

Ingeniería Básica para la Remodelación de las Estaciones de Servicios PETROCOMERCIAL Sucumbios- Nueva Loja- Lago Agrio”, realizando todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las Condiciones Generales y Específicas y los demás documentos contractuales.

2. Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

3. Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa

autorización, por escrito, del Administrador del Contrato. 4. A solicitud de EP PETROECUADOR, fundamentada en la ineficiencia comprobada

del personal, a su costo, deberá sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

5. Solicitará a EP PETROECUADOR la aprobación correspondiente en caso de que

requiera personal adicional al indicado en su oferta.

6. Coordinar y vigilar el correcto desempeño de la consultoría, de manera que todas las actividades se realicen bajo el total cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y de seguridad.

7. Tomar decisiones y plantear alternativas de solución para viabilizar la ejecución adecuada del proyecto, en coordinación permanente con Administrador de Contrato.

5.2 Obligaciones de la Contratante: 1. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del

contrato, en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la petición escrita formulada por el Consultor.

2. Proporcionar al Consultor los documentos, accesos e información relevante relacionada

con los trabajos de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de diez (10) días, contados a partir de la petición escrita formulada por el Consultor.

Pág. 28

3. En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de diez (10) días, contados a partir de la decisión de la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR.

4. Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Pág. 29

II. CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1.1 Comisión Técnica: En el presente procedimiento, el delegado designado como parte de la Comisión y la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR serán responsables del procedimiento. 1.2 Participantes: La convocatoria está dirigida al Arq. Virgilio Lozano, que se encuentra habilitado en el CPC 83313 y debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que el objeto social de la compañía incluya esta actividad. b) La empresa consultora contratará y demostrará que cuenta con consultores

individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP. c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades

determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP. 1.3 Presentación y apertura de oferta: La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Jefatura de Adquisiciones de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR ubicada en la calle Alpallana E8-51 Av. 6 de Diciembre, Edificio El Rocío II, segundo piso. La Oferta técnico-económica se presentará hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. EP PETROECUADOR, realizará la evaluación, negociación y adjudicación, sobre la base del Pliego en el término previsto en el cronograma del procedimiento. La apertura de la oferta técnica se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de la oferta. El acto de apertura de la oferta técnica será público. La oferta técnico - económica será completada en línea y una impresión de la misma se incluirá en el sobre respectivo que se entregará físicamente. 1.4 Inhabilidades: No podrán intervenir en el proceso, ningún oferente que se encuentre incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y artículos 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP. y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP. De verificarse con posterioridad que la Consultora, incursa en una inhabilidad general o especial, hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

Pág. 30

1.5 Obligaciones de la Consultora: La Consultora deberá revisar cuidadosamente el Pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones: El invitado al procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a EP PETROECUADOR, a través del Portal Institucional SERCOP, la respuesta a su inquietud o consulta. EP PETROECUADOR responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria.

1.7 Modificación del Pliego: EP PETROECUADOR, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del Pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP hasta el término máximo para responder preguntas. EP PETROECUADOR podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del SERCOP y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

1.8 Idioma y autenticidad de los documentos: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen. Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia notariada. Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernización del Estado y la Convención de La Haya sobre la apostilla. 1.9 Convalidación de errores de forma: Si en el procedimiento se presentaren errores de forma, la oferta podrá ser convalidada por el oferente en un término de 2 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de EP PETROECUADOR. Así mismo, dentro del período de convalidación, el oferente podrá integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del RGLOSNCP. En este caso, EP PETROECUADOR podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

Pág. 31

EP PETROECUADOR está obligada a analizar en profundidad la oferta presentada en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ella, respecto de los cuales notificará a través del Portal Institucional del SERCOP. El oferente notificado podrá convalidar tales errores para efectos de ser calificados. Si EP PETROECUADOR, al analizar la oferta presentada, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido al oferente para efecto de que convaliden los errores de forma notificados. 1.10 Causas de Rechazo de Ofertas: EP PETROECUADOR podrá rechazar la oferta por las siguientes causas: a) Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones

particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este Pliego.

b) Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después

de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional.

c) Cuando la oferta contenga errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos

o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

e) Si se presentaren documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando

no puedan ser convalidados. f) No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier

modificación al Pliego. g) Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se

encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores. La oferta será descalificada por EP PETROECUADOR en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. EP PETROECUADOR podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.

Pág. 32

La adjudicación se circunscribirá a la oferta calificada. No se aceptará oferta alternativa y no podrá intervenir con más de una oferta. 1.11 Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación: 1.11.1 Apertura de la oferta: EP PETROECUADOR, una hora después del término límite para la presentación de la oferta, iniciará la evaluación de la oferta presentada, para lo que abrirá el sobre único presentado físicamente y evaluará tanto la oferta técnica como la económica, en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en los pliegos. 1.11.2 Criterios de evaluación: EP PETROECUADOR calificará la oferta, bajo los parámetros de evaluación determinados en el Pliego, tomando en cuenta los criterios de selección establecidos en el Pliego. 1.11.3 Negociación: EP PETROECUADOR negociará con el proponente de acuerdo a los términos del artículo 40 del RGLOSNCP y, no se volverá a llamar para nuevas negociaciones en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo. El Acta de Negociación será firmada por la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR y el Consultor. El Consultor negociará por intermedio de su Representante Legal o el delegado de éste, debidamente acreditado, y de los profesionales que estime necesario. Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo circunstancias de fuerza mayor, hasta lograr la negociación. EP PETROECUADOR adjudicará el contrato en los términos del último inciso del artículo 40 del RGLOSNCP. En caso de no llegar a un acuerdo en la negociación, el procedimiento se declarará desierto por esta circunstancia, de conformidad al artículo 33 de la LOSNCP. El Acta de Negociación y la Resolución de Adjudicación debidamente suscritas, se publicarán en el Portal del SERCOP. 1.12 Garantías: Por ser la cuantía del presente procedimiento menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, no se exige garantía de Fiel Cumplimiento. 1.13 Cancelación del Procedimiento: EP PETROECUADOR podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

Pág. 33

1.14 Declaratoria de Procedimiento Desierto: EP PETROECUADOR, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización EP PETROECUADOR, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, podrá disponer su archivo o su reapertura. 1.15 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, EP PETROECUADOR le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP. 1.16 Suscripción del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, EP PETROECUADOR formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de este Pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional. 1.17 Moneda de cotización y pago: La oferta deberá presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 1.18 Reclamos: Para el evento de que el oferente o adjudicatario presente reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, y el procedimiento correspondiente. 1.19 Administración del Contrato: EP PETROECUADOR designará de manera expresa un Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El Administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas. El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular la Consultora. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Respecto de su gestión reportará a la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, debiendo comunicar todos los aspectos

Pág. 34

operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente la Contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 1.20 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que EP PETROECUADOR encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, EP PETROECUADOR, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SECCIÓN II

FASE CONTRACTUAL 2.1 Ejecución del contrato: 2.1.1 Inicio, planificación y ejecución contractual: La Consultora prestará los servicios de consultoría dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, la Consultora analizará conjuntamente con el Administrador del Contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables a la Consultora, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso. Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento de la Consultora. 2.1.2 Cumplimiento de términos de referencia: Todos los servicios de consultoría a prestar deben cumplir en forma estricta con los términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por EP PETROECUADOR. En caso de que la Consultora descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al Administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva.

Pág. 35

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o la Consultora no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al Administrador del Contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 2.1.3 Personal de la Consultora: La Consultora de ser el caso empleará personal en número suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia. El Administrador del Contrato podrá requerir en forma justificada a la Consultora, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 2.1.4 Obligaciones de la Consultora: La Consultora debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el Administrador del Contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal de la Consultora, especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de la Consultora con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. La Consultora deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Serán también de cuenta de la Consultora y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. La Consultora se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. La Consultora, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

Pág. 36

2.1.5 Obligaciones de EP PETROECUADOR: - Designar al Administrador del Contrato. - Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del

mismo, en forma ágil y oportuna. - Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma

oportuna. - Las demás, determinadas en el pliego precontractual. 2.1.6 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos a la Consultora se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP. 2.1.7 Administrador del Contrato.- EP PETROECUADOR designará de manera expresa un Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El Administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas. El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular la Consultora. El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente la Consultora y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

Pág. 37

III. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: 3.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO El que suscribe, en atención a la convocatoria de Contratación Directa efectuada por la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR para la ejecución de la INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DE PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS, PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA y PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO, luego de examinar el Pliego del presente procedimiento de Consultoría, al presentar esta oferta por (representante legal o apoderado de…), declara que: 1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento. 2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella,

sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras

personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

Pág. 38

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de

sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha

efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del Pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, EP PETROECUADOR le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que

pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta quela inobservancia de lo manifestado dará lugar a que EP PETROECUADOR ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas,

términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación

son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

Pág. 39

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a

prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

12. Conoce y acepta que la Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Comercialización

Nacional de EP PETROECUADOR se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las

resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de la entidad contratante que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para

contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción

Pág. 40

del contrato presentará la garantía correspondiente. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del

término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del

contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

Pág. 41

3.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE NOMBRE DEL OFERENTE: Ciudad: Calle (principal): No.: Calle (intersección): Teléfono(s): Correo electrónico: Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): RUC:

Pág. 42

3.4 OFERTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN Valor US$ COSTOS DIRECTOS Remuneraciones Beneficios y cargas sociales Viajes y viáticos Servicios Arrendamientos Equipos e instalaciones Suministros Reproducciones Subcontratos COSTOS INDIRECTOS Utilidad TOTAL

TOTAL: (detallar el total en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA. (Detallar costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la LOSNCP.)

Pág. 43

3.5 PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA Contendrá, entre otros lo siguiente:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestación del servicio de consultoría;

c) Organigrama funcional del servicio propuesto; y,

d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y tiempos.

(Nota: El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el mismo formato).

Pág. 44

3.6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA, REALIZADOS.

Nº Nombre del proyecto

Entidad Contratante

Monto Breve descripció

n

Período de ejecución

Inicio Final

Pág. 45

3.7 PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre completo

Título profesional Nacionalidad Cargo /

Función

Tiempo participació

n (meses)

Porcentaje participació

n sobre total

Pág. 46

3.8 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: Director/ Líder del Proyecto:

Nº Nombre del proyecto

Entidad Contratante

Monto Breve

descripción

Período de ejecución

Inicio Final

****

Nº Nombre del proyecto

Entidad Contratante

Monto Breve

descripción

Período de ejecución

Inicio Final

Para constancia de lo ofertado, suscribo este Formulario de Oferta, FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso) Lugar y fecha

Pág. 47

IV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

4.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 4.2 de este formulario. Lugar y Fecha __________________________ (Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto) Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado. 2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el

numeral 4.2 de este formulario.

Pág. 48

4.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja.... de ..... 1. Nombres completos: __________________________________ 2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 3. Nacionalidad: __________________________________ 4. Título profesional: __________________________________ 5. Fecha de graduación: __________________________________ 6. Título IV nivel: __________________________________ 7. Fecha de obtención: __________________________________ 6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución Contratante Proyecto Monto del proyecto Papel desempeñado Tiempo de participación

Actividades relevantes

Pág. 49

IV. PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES: La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, a través de la Gerencia de Comercialización Nacional, por intermedio de la Econ. Carmita Echeverría, Subgerente de Proyectos Enc., por una parte; y, por otra parte ……………………………………….., por sus propios derechos, a quien en adelante se le denominará el “CONSULTOR”, respectivamente, convienen en celebrar el presente Contrato para la “INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS- NUEVA LOJA- LAGO AGRIO”, de conformidad con las siguientes cláusulas: Primera.- ANTECEDENTES 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la contratación de: “CGER Estudios y diseños para modernización y remodelación Estaciones de SERVICIO de Frontera inclusive levantamientos planimétricos, topográficos y de suelos, bajo el CPC No. 83313.05.1. 1.2 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 63010900 del Presupuesto de Inversiones de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR para el año 2014, de acuerdo con la Certificación Presupuestaria emitida mediante Memorando No. 00745-PFP-PPP-2014 de 22 de abril de 2014. 1.3 Previo los informes y los estudios respectivos, la Gerencia de Comercialización Nacional a través de la Subgerente de Proyectos, Enc. mediante Resolución No. ……………… resolvió aprobar los pliegos del procedimiento de Consultoría Contratación Directa para la INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DE PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS, PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA Y PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO. 1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el ** de mayo de 2014, a través del Portal Institucional del SERCOP. 1.5 Luego del proceso correspondiente, la Subgerente de Proyectos Enc., de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, mediante Resolución - CNA - …………….…………, de …. de junio de 2014 adjudicó la ejecución de la consultoría para la “INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DE PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS, PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA Y PETROCOMERCIAL LAGO

Pág. 50

AGRIO”, al oferente (nombre del adjudicatario). Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El Pliego del procedimiento. b) La oferta presentada por el CONSULTOR. c) Los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para

celebrar el contrato. d) Registro Único de Contribuyentes (RUC) e) Registro Único de Proveedores (RUP)

Tercera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 3.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera

que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

3.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien EP PETROECUADOR le adjudica el contrato.

b. “Consultor”, es el oferente adjudicatario. c. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. d. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. e. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Púbica. f. “Oferente”, es la persona jurídica, que presenta una "oferta", en atención al

llamado. g. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el

oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el

Pág. 51

contrato y a la ejecución del proyecto. h. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO 4.1 EL CONSULTOR se obliga para con la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR a prestar el servicio de Consultoría para la “INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑOS Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DE PETROCOMERCIAL SUCUMBIOS, PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA Y PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO”, a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, según las características y especificaciones técnicas constantes en el Pliego y en la oferta negociada, que se agrega y forma parte integrante de este contrato. Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, que forman parte del mismo respetando la normativa legal aplicable. Quinta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 5.1 En cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONSULTOR se compromete a prestar a EP PETROECUADOR todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican: El Consultor deberá realizar los estudios de consultoría de acuerdo a las especificaciones técnicas que constan en el pliego para lo que deberá realizar previamente los trabajos preliminares descritos. Deberá considerar el cálculo de Volúmenes de Obra, Tabla de Cantidades, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto Referencial, Especificaciones Técnicas y Pliego para la contratación de la obra con Metodología de Trabajo y Cronograma. Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO 6.1 El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a la Consultora, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Consultor. 6.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Consultor por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1.

Pág. 52

Séptima.- FORMA DE PAGO 7.1 El valor del contrato se pagará una vez que el Consultor haya presentado en la Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Comercialización Nacional todos los entregables contratados con los estudios finales impresos y digitales a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, y se cancelará hasta en 30 días luego de haberse presentado la factura, aprobada por el Administrador del Contrato y una vez suscrita el acta de entrega recepción definitiva. 7.2 Pagos indebidos: EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose al CONSULTORA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 7.3 Todos estos valores se pagarán con cargo a la partida presupuestaria 63010900 “RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAIS (INCLUYE FASE DE REMODELACIÓN)” de acuerdo con la Certificación Presupuestaria emitida mediante Memorando No. 00745-PFP-PPP-2014 de 22 de abril de 2014. Octava.- PLAZO 8.1 El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de este contrato. Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO 9.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que la CONSULTORA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del término de hasta dos días siguientes a la fecha de producido el hecho que motive la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Subgerente de Proyectos de

la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR está obligado a continuar con la prestación del servicio, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden de EP PETROECUADOR y que no se deban a causas imputables al Consultor.

c) Si EP PETROECUADOR no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestación del servicio de Consultoría.

Pág. 53

9.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización del Jefe de Ambiental, previo informe del administrador del contrato. Cláusula Décima.- GARANTÍA 10.1 Por ser la cuantía del presente procedimiento menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, no se exige garantía de Fiel Cumplimiento. Décimo Primera.- MULTAS 11.1.- El CONSULTOR pagará a EP PETROECUADOR, por concepto de multa el equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total de este contrato sin IVA, por cada día de retraso en la entrega de cada uno de los productos esperados , de igual manera se aplicará estás multas, si el Contratista no cumple con lo establecido en cláusula décimo cuarta del presente contrato. Excepto en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por EP PETROECUADOR, para lo cual el CONSULTOR notificará a la CONTRATANTE dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la ocurrencia de los hechos. Cumplido el término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTA como causa, para el no cumplimiento del objeto al cual está obligado, y se le impondrá la multa prevista anteriormente. 11.2.- EP PETROECUADOR queda autorizada por el CONSULTOR para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite previo alguno. 11.3.- Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el equivalente al cinco por ciento (5%) del precio del contrato sin el valor del IVA, EP PETROECUADOR podrá declarar, anticipada y unilateralmente la terminación del contrato. 11.4.- El pago de multas no libera al CONSULTOR del cumplimiento de la obligación principal, esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente contrato. 11.5.- Las multas serán descontadas de la factura presentada por el CONSULTOR al final de la ejecución del contrato. En caso que las multas superen el valor pendiente de pago, el CONSULTOR deberá cancelar el excedente, mediante cheque certificado o giro bancario a la orden de EP PETROECUADOR. 11.6.- El pago de las multas no exonerará al CONSULTOR, de indemnizar los daños o perjuicios que su eventual incumplimiento ocasione a EP PETROECUADOR. 11.7 Las multas podrán ser apeladas ante la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR dentro del término de tres (3) días de notificadas. Transcurrido este término sin que se apele, se entenderá que la multa adquiere firmeza y que el CONTRATISTA acepte su imposición.

Pág. 54

11.8 El recurso se presentará por escrito y reunirá, en lo que resulte aplicable, los requisitos del Art. 153 de Reglamento General de la LOSNCP; de no cumplir con tales requisitos se podrá disponer que se lo aclare o complete, en el término de 3 días, de no hacerlo en este lapso, no se dará trámite al recurso y se lo archivará. La resolución se dictará y notificará en el término de quince (15) días de interpuesto el recurso; no obstante, considerando los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado referentes al silencio administrativo en el ámbito de los contratos administrativos, si se notificare en un lapso mayor, no se entenderá por este hecho que el recurso se entienda aceptado. La resolución que tome la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, será definitiva y no será proclive de nuevo recurso o reclamo administrativo. Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 12.1 En este contrato no se establece ningún tipo de reajuste de precios, por lo que las Partes renuncian expresamente al mismo. Décimo Tercera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 13.1 La CONSULTORA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo ni parte los derechos y obligaciones emanados de este Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la LOSNCP. 13.2 La CONSULTORA previo autorización por escrito de la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones, dentro del porcentaje permitido en el Art. 79 de la LOSNCP, y del Art. 120 del Reglamento General de la LOSNCP. 13.3 La CONSULTORA será la única responsable ante EP PETROECUADOR por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las Condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 14.1 El CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de la información con los que contó EP PETROECUADOR y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración. 14.2 El CONSULTOR se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por EP PETROECUADOR, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestación del servicio, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Pág. 55

14.3 La CONSULTORA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 14.4 La CONSULTORA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente. 14.5 La CONSULTORA debe entregar el Programa de Vigilancia de la Salud del personal a su cargo y el Informe de Cumplimiento, al administrador del contrato cuando éste lo requiera.

Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 15.1 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del presente contrato. Décimo Sexta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 16.1.- EP PETROECUADOR, designará un administrador del contrato, para el adecuado control de la ejecución del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los Pliegos que forman parte del presente contrato, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 16.2.- El administrador del contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo lo que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga de plazo parcial que puede hacer el CONSULTOR; pero, la autorización de la prórroga que varíe el plazo total del Contrato, le corresponderá a la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR. 16.3.- El administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte del CONSULTOR. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 16.4 Las multas que imponga el administrador del contrato al CONSULTOR, deberán constar por escrito, estar debidamente fundamentadas y notificadas a éste. 16.5 El administrador pondrá inmediatamente en conocimiento de la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, el o los recursos que interponga el CONTRATISTA por las multas que se pudieran imponer, adjuntando un informe sustentando sobre los hechos y argumentos esgrimidos por el CONTRATISTA. 16.6 El administrador del contrato elaborará la orden de pago, la aprobará y la remitirá al área respectiva para que se efectúe el pago al CONTRATISTA. 16.7.- El administrador del contrato, reportará a la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, sobre todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza, que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 16.8.- Emitir el informe final del servicio recibido, previamente a la suscripción del acta entrega recepción definitiva y enviará una copia del acta en mención, al Departamento de

Pág. 56

Adquisición de Obras, Servicios y Consultoría de EP PETROECUADOR. 16.9.- Emitir su opinión debidamente sustentada a la Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, sugiriendo o no, según la situación fáctica del caso, la terminación unilateral del contrato. 16.10.- Formar parte de la comisión que suscribirá el acta de entrega recepción definitiva, verificando que cumpla con lo establecido en el Art. 124 y 125 del Reglamento de la LOSNCP. 16.11.- El administrador del contrato designado, debe solicitar al CONTRATISTA el Programa de Vigilancia de la Salud y el Informe de Cumplimiento respectivo, de acuerdo con lo requerido por el Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR en memorando N° 00678-SGER-SSSA-SSB-2013 de 20 de agosto de 2013. Décimo Séptima.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 17.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el CONSULTOR entregará a la CONTRATANTE el informe final provisional, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. La Entidad Contratante dispondrá del término de 15 días para la emisión de observaciones y el CONSULTOR de 15 días adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo. 17.2 El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo de 15 dìas, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el artículo 123 del RGLOSNCP. 17.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONSULTOR notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 17.4 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente. Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 17.5 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP. Décimo Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 18.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

Pág. 57

18.2 Causales de Terminación unilateral del Contrato.- Tratándose de incumplimiento de la CONSULTORA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: a) Si la CONSULTORA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,

cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de la CONSULTORA;

c) Si la CONSULTORA incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

d) El caso de que EP PETROECUADOR encontrare que existe inconsistencia, simulación

y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de EP PETROECUADOR o su delegado, lo declarará Contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

18.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 18.3.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 18.3.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. Décimo Novena.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 19.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de servicio u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su Reglamento General. Vigésima.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS 20.1 En caso de suscitarse divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las Partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema, en el plazo de treinta (30) días.

Pág. 58

20.2 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar la mediación para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 20.3 De no mediar acuerdo alguno, las partes en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, aplicarán el procedimiento prescrito en la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la ciudad de Quito. 20.4 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONSULTOR renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el CONSULTOR incumpliere este compromiso, EP PETROECUADOR podrá dar por terminado unilateralmente el contrato. Vigésimo Primera.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 21.1 La CONTRATANTE efectuará al CONSULTOR las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. Vigésimo Segunda: LABORAL 22.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, la Entidad Contratante está exenta de toda obligación respecto del personal del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente. Vigésimo Tercera: RESPONSABILIDAD 23.1 El CONSULTOR es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la LOSNCOP, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador. Vigésimo Cuarta.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES 24.1 Para todos los efectos de este contrato, las Partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito DM. 24.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las Partes señalan como su dirección, las siguientes:

Pág. 59

CONTRATANTE: EP PETROECUADOR RUC : 1768153530001 DIRECCIÓN : Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edif. El Rocío I, 8vo. piso. TELÉFONOS : 2994-200 CIUDAD : Quito-Ecuador CONTRATISTA : RUC : DIRECCIÓN : TELÉFONOS : Correo electrónico: Ciudad : Vigésima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

25.1.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Para constancia de las declaraciones presentes y ratificándose en todo su contenido, las Partes suscriben el presente contrato, en seis (6) ejemplares originales, de igual contenido y valor en la ciudad Quito, Distrito Metropolitano, a los Econ. Carmita Echeverría R. CONSULTOR SUBGERENTE DE PROYECTOS, ENC. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL EP PETROECUADOR