compranet®web.compranet.gob.mx:8002/hsm/unicom/00020/016/2010/007/... · web viewque sean enviadas...

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CONVOCATORIA No 007/2010

EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, Y 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA, SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO CONFORME AL SIGUIENTE:

NO. DE LICITACIÓNFECHA LÍMITE

DE REGISTRO A TRAVÉS DE CompraNet

VISITA AL SITIO DE OBRA

JUNTA DE ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS

FALLO

00020016-007-10 4 DE OCTUBRE DE 2010

11:00 HRS

27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 9:00

HRS

4 DE OCTUBRE DE 2010 11:00

HRS

11 DE OCTUBRE DE 2010

11:00 HRS

19 DE OCTUBRE DE 2010

17:30 HRS

PARTIDA CLAVE CAOP DESCRIPCIÓN

PUNTO DE REUNIÓN PARA

LA VISITA AL SITIO

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIOFIRMA DEL CONTRATO

ÚNICA

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B” DE LA CONVOCATORIA

ACCESO PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

71 DÍAS NATURALESDEL 22/10/2010 AL

31/12/2010

INICIO DE LOS TRABAJOS EL 22 DE OCTUBRE DEL 2010

20/10/2010DE 9:00 A

14:30 HORAS

NOTAS:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020016-007-10 1

CON OBJETO DE QUE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES INTERESADAS PUEDAN REVISAR LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SOLICITADAS EN ESTA CONVOCATORIA Y ASÍ PODER DETERMINAR SUS POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, ESTA SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA VÍA INTERNET EN: http://CompraNet.gob.mx O BIEN, DIRECTAMENTE EN LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, UBICADA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2010, EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES; EN HORARIOS DE 9:00 A 14:30 HRS. “LA SEDESOL” NO ESTARÁ OBLIGADA A ENTREGAR UNA IMPRESIÓN DE LA MISMA”.

1.- EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS OFICINAS DEL DELEGADO, SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, CREADO PARA TAL EFECTO CON FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008, REVISÓ, SANCIONÓ Y APROBÓ LA CONVOCATORIA No. 007 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 00020016-007-10, EXPEDIENTE No. LPN-SDS-MICH/PDZP-OP-007-10. MEDIANTE SU SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2010

2.- LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE DE MANERA ESTRICTA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA, LEERLA CON DETENIMIENTO, PARA EVITAR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN, LO CUAL SERÍA, MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

3.- EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (CompraNet). EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA.

4.- LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE LICITACIÓN SE LLEVARÁN A CABO EN LAS FECHAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN UBICADAS EN LA CALLE DE SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN.

5. QUE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, COMO ÁREA TÉCNICA EMITIÓ SU DICTAMINACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, MEDIANTE OFICIO N° SDSH/UMR/212/0832/10 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2010.

6.- QUE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES DE “LA SEDESOL”, COMO ÁREA REQUIRENTE, MEDIANTE OFICIO N° ______________ DE FECHA _____ DE __________ DE _____, SOLICITÓ FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

7.- QUE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES DE “LA SEDESOL”, COMO ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE OFICIO N° ______________ DE FECHA _____ DE __________ DE _____, MANIFESTÓ QUE LLEVARÁ A CABO LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE DERIVE DE ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.


INDICE

DEPENDENCIA CONVOCANTE............................................................................................................................................81. CONVOCATORIA.......................................................................................................................................................82. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”...............82.1 DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA..................................................................................................................83. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.............................93.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL.................................................................................................................................................93.2 FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES....................................................................................................................................................103.3 COMUNICACIÓN DEL FALLO.................................................................................................................................113.4 NOTIFICACIONES...................................................................................................................................................123.5 FIRMA DEL CONTRATO.........................................................................................................................................124. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES..................................................................................................135. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS......................................................................................................................146. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS....................147. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA......................................157.1 DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE” PARA CONSULTA...................167.2 ORIGEN DE LOS FONDOS.....................................................................................................................................167.3 IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.................................................................167.4 MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA...........................................167.5 NO NEGOCIACIÓN..................................................................................................................................................167.6 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA

SEDESOL”................................................................................................................................................................167.7 SUBCONTRATACIÓN..............................................................................................................................................167.8 CONTENIDO NACIONAL.........................................................................................................................................177.9 OBSERVADORES....................................................................................................................................................177.10 AJUSTE DE COSTOS..............................................................................................................................................177.11 PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.......................................................177.12 DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS..........................................................................................................................177.13 REQUISITOS ADICIONALES.................................................................................................................................187.14 EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA..................................................................218. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.....................................................................238.1 PRIMER ETAPA (RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES..........................................................................................238.2 REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS...................238.3 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES............................249. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES..............................................................................................................269.1 EVALUACIÓN TÉCNICA..........................................................................................................................................279.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA...................................................................................................................................2910. EMPATE................................................................................................................................................................... 3111. EMISIÓN DEL FALLO..............................................................................................................................................3112. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO..........................................................................................................................3213. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.............................................................................................................3214. CANCELACIÓN NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS.......................................................................3315. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR...............................3316. PENAS CONVENCIONALES..................................................................................................................................3417. DEDUCCIONES.......................................................................................................................................................3518. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.............................................................................................................................3519. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.....................................................................................................3620. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO..................................................................................................3821. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS...........................................................................................................3822. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.........................................................................................................................3923. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE”...................................3924. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA...........................................................................................................................3925. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, LONA Y PLACA METÁLICA.......................................................................39ANEXOS DE LA CONVOCATORIA:.....................................................................................................................................41ANEXO “A”............................................................................................................................................................................ 43ANEXO “B”............................................................................................................................................................................ 46ANEXO A.F. 01..................................................................................................................................................................... 55ANEXO A.F. 02..................................................................................................................................................................... 56ANEXO A.F. 03..................................................................................................................................................................... 57ANEXO A.F. 04...................................................................................................................................................................... 58ANEXO A.T. 01...................................................................................................................................................................... 59


ANEXO A.T. 02...................................................................................................................................................................... 60ANEXO A.T. 03...................................................................................................................................................................... 61ANEXO A.T. 04...................................................................................................................................................................... 62ANEXO A.T. 05...................................................................................................................................................................... 63ANEXO A.T. 06...................................................................................................................................................................... 64ANEXO A.T. 07...................................................................................................................................................................... 65ANEXO A.T. 08...................................................................................................................................................................... 66ANEXO A.T. 08 a................................................................................................................................................................... 67ANEXO A.T. 09...................................................................................................................................................................... 68ANEXO A.T. 10...................................................................................................................................................................... 69ANEXO A.T. 11...................................................................................................................................................................... 70ANEXO A.T. 12...................................................................................................................................................................... 71ANEXO A.T. 13...................................................................................................................................................................... 72ANEXO A.T. 14...................................................................................................................................................................... 73ANEXO A.T. 15...................................................................................................................................................................... 74ANEXO A.T. 16...................................................................................................................................................................... 75MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR M.C.01..............................................................................77ANEXO 1............................................................................................................................................................................... 94ANEXO 2........................................................................................................................................................................... 104ANEXO 3............................................................................................................................................................................. 112ANEXO 4............................................................................................................................................................................ 113ANEXO 5............................................................................................................................................................................. 114ANEXO A.E. 01................................................................................................................................................................... 118ANEXO A.E. 02................................................................................................................................................................... 119ANEXO A.E. 03................................................................................................................................................................... 120ANEXO A.E. 03 a................................................................................................................................................................ 121ANEXO A.E. 04................................................................................................................................................................... 122ANEXO A.E. 05................................................................................................................................................................... 124ANEXO A.E. 05a................................................................................................................................................................. 125ANEXO A.E. 05b................................................................................................................................................................. 127ANEXO A.E. 06................................................................................................................................................................... 128ANEXO A.E. 07................................................................................................................................................................... 129ANEXO A.E. 07 a................................................................................................................................................................ 130ANEXO A.E. 08................................................................................................................................................................... 131ANEXO A.E. 09................................................................................................................................................................... 132ANEXO A.E. 10................................................................................................................................................................... 133ANEXO A.E. 11................................................................................................................................................................... 134ANEXO A.E. 12................................................................................................................................................................... 135ANEXO A.E. 13................................................................................................................................................................... 136ANEXO I............................................................................................................................................................................. 137ANEXO II............................................................................................................................................................................ 138ANEXO III........................................................................................................................................................................... 140ANEXO IV............................................................................................................................................................................ 145


GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN

LA FACULTADA EN “LA SEDESOL” PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A EFECTO DE REALIZAR OBRAS PÚBLICAS O CONTRATAR SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA FACULTADA EN “LA SEDESOL” PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ÁREA REQUIRENTELA QUE EN “LA SEDESOL” SOLICITE O REQUIERA FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, O BIEN AQUÉLLA QUE LOS UTILIZARÁ

ÁREA TÉCNICA

LA QUE EN “LA SEDESOL” ELABORA LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALÚA LA PARTE TÉCNICA DE LA PROPOSICIÓN Y RESPONDE A LAS DUDAS QUE SE PRESENTEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

AVANCE FINANCIERO EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS PAGADOS RESPECTO DEL IMPORTE CONTRACTUAL

AVANCE FÍSICOEL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VERIFICADOS POR EL RESIDENTE CONFORME A LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 113 DE ESTE REGLAMENTO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO

BITÁCORA

EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CASO EN EL CUAL SE DENOMINARÁ BITÁCORA ELECTRÓNICA, U OTROS MEDIOS AUTORIZADOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTE REGLAMENTO, EN CUYO CASO SE DENOMINARÁ BITÁCORA CONVENCIONAL

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL ACONTECIMIENTO PROVENIENTE DE LA NATURALEZA O DEL HOMBRE CARACTERIZADO POR SER IMPREVISIBLE, INEVITABLE, IRRESISTIBLE, INSUPERABLE, AJENO A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS O ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

COMITÉ COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO A LA (S) OBRA (S).OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y LA (S) PERSONA (S) INTERESADA (S) EN REALIZARLA (S), ASÍ COMO LOS TÉRMINOS A QUE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

CALENDARIO DE EVENTOS

DOCUMENTO QUE INDICA NUMERO DE CONVOCATORIA, NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA LÍMITE DE REGISTRO A TRAVÉS DE CompraNet, FECHA, HORA Y LUGAR DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIÓNES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, COMUNICACIÓN DEL FALLO, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA DE INICIO Y FIRMA DEL CONTRATO.

COMPRANET SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

ES EL INSTRUMENTO LEGAL POR MEDIO DEL CUAL UNA DE LAS PARTES LLAMADA “LA CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS, A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN QUE PAGARÁ “LA SEDESOL”

DEPENDENCIA

LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, INCLUYENDO A SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA REPÚBLICA SERÁN CONSIDERADAS CON ESTE CARÁCTER.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “LA SEDESOL” TIENEESTABLECIDAS COMO PARTE DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, Y PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO


DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO;.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “LA SEDESOL” PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN;

ESTIMACIÓN

LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PERIODO DETERMINADO PRESENTADA PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO, EN LA CUAL SE APLICAN LOS PRECIOS, VALORES O PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, LOS AJUSTES DE COSTOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS DEDUCCIONES; ASÍ COMO, LA VALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE PERMITAN DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO DE CONTRATISTAS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, Y DEL PRECIO TOTAL ESTIMADO DE LOS TRABAJOS, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA EN TÉRMINOS DEL PRESENTE REGLAMENTO

“LA CONTRATISTA” PERSONA FISICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS.

“LA SEDESOL” DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN (CONVOCANTE).

“EL LICITANTE”PERSONA QUE PARTICIPA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LEY LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LICITANTE ADJUDICADO PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE HABIENDO PARTICIPADO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HAYA RESULTADO FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

MIPYMESLAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

MONTO TOTAL EJERCIDOEL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COSTO TOTAL EROGADO CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJERCER EN UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

NORMAS DE CALIDAD

LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE ESTABLECEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA SON LOS ADECUADOS

OBRAS PÚBLICASTRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR, MODERNIZAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO AQUELLOS CONCEPTOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY. DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PRECIO DE MERCADOEL PRECIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 161 DE ESTE REGLAMENTO, QUE OFERTÓ EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALIZÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE ENTRE LA CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR

PRESUPUESTO AUTORIZADO

EL QUE LA SECRETARÍA COMUNICA A “LA SEDESOL” EN EL CALENDARIO DE GASTO CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

PRESUPUESTO DE OBRA O DE SERVICIO

EL RECURSO ESTIMADO QUE “LA SEDESOL” DETERMINA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN EL QUE SE DESGLOSA EL LISTADO DE CONCEPTOS DE TRABAJO O ACTIVIDADES, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO Y SUS PRECIOS

PROPOSICIÓN PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES


PROYECTO DE CONVOCATORIA

EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA VERSIÓN PRELIMINAR DE UNA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EL CUAL ES DIFUNDIDO CON ESE CARÁCTER EN COMPRANET POR “LA SEDESOL”

P.U.O.T PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FACULTADO

RESIDENTE DE OBRA FUNCIONARIO PÚBLICO DE “LA SEDESOL”, DESIGNADO POR EL DELEGADO FEDERAL DE “LA SEDESOL”, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN RESPONSABLE DIRECTO DE LA CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

SUPERINTENDENTE REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” ANTE “LA SEDESOL” ENCARGADO DE CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO,

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS

LOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY

SOBRE CERRADOCUALQUIER MEDIO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE, CUYO CONTENIDO SÓLO PUEDE SER CONOCIDO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY

SUBCONTRATISTAPERSONA FÍSICA O MORAL CON LA QUE “EL CONTRATISTA” CONTRATARÁ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS, LETREROS DE DIFUSIÓN Y SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS.


DEPENDENCIA CONVOCANTE

“LA SEDESOL”, CELEBRA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA.

1. CONVOCATORIA.

SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA EN CompraNet EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 ASÍ MISMO, SE ELABORÓ RESUMEN DE LA CONVOCATORIA No. 007, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020016-007-10 QUE FUE PUBLICADA EN LA SECCIÓN ESPECIALIZADA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONTARÁ CON UNA PARTIDA ÚNICA, MISMA QUE SE DESCRIBE EN EL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

2. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”

PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL, LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SUS PROPOSICIONES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

I.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

II.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, Y

B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ Y NÚMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LOS LICITANTES DEBERÁN PROPORCIONAR, EN CASO DE CONTAR CON ÉL, UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

2.1 DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR CON SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, UNA COPIA DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (ANEXO P.C. 01) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y DE LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD POR MEDIO DE PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A “LA SEDESOL” POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES

EN EL SUPUESTO DE QUE SE DESIGNE POR PARTE DE LA AGRUPACIÓN UN APODERADO LEGAL PARA FORMALIZAR EL CONTRATO, EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA.


EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. EN CASO DE QUE A LOS LICITANTES QUE LA HUBIEREN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, EL CONVENIO ANEXO P.C.01 A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, FORMARÁ PARTE DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS.

PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA POR “LA SEDESOL”, SE PODRÁN CONSIDERAR EN CONJUNTO LAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN, TOMANDO EN CUENTA SI LA OBLIGACIÓN QUE ASUMIRÁN ES MANCOMUNADA O SOLIDARIA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE PRESENTARON UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL CONVENIO ANEXO P.C. 01 Y LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL DE LA AGRUPACIÓN QUE FORMALIZARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, SALVO QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULÓ LA PROPOSICIÓN CONJUNTA, ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A LA CONVOCANTE POR DICHAS PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.

3. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, LA CUAL SERÁ GUIADA POR EL COMISIONADO EN LA REGIÓN, COMO REPRESENTANTE DE “LA SEDESOL” SIENDO EL PUNTO DE REUNIÓN EL ACCESO PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACÁN.

LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS, PERO EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLÍTICAS, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES Y VIVIENDAS EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO Y LOS MEDIOS DE ACCESO, LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREARAN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO, SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS O MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS PARTICIPANTES Y SUS AUXILIARES QUE ESTÉN INTERESADOS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE “LA SEDESOL”. A QUIENES OBTENGAN LA CONVOCATORIA CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN POR ESCRITO CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS, SIN QUE ELLO REPRESENTE UNA OBLIGACIÓN PARA “LA SEDESOL” DESIGNAR UN TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA. DICHO PLAZO PODRÁ SER HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS, CUANDO POR RAZONES DE SEGURIDAD O ACCESO AL SITIO DE LOS TRABAJOS RESULTE NECESARIO.

AL CONCLUIR LA VISITA, “LA SEDESOL” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EXTENDERÁ Y ENTREGARÁ LA CONSTANCIA RESPECTIVA, LA CUAL EN SU CASO DEBERÁ INCLUIRSE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA.

3.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE LLEVARÁ(N) A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN.

EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA SEDESOL”, QUIÉN DEBERÁ SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, CON EL FIN DE RESOLVER EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.


LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, O ENVIARSE A TRAVÉS DE CompraNet, SEGÚN CORRESPONDA, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA QUE CORRESPONDA.

DE EXISTIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ÉSTAS SE DIFUNDIRÁN A TRAVÉS DE CompraNet.

CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR “LA SEDESOL”. EN CASO DE QUE LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN REMITAN A LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBERÁN SEÑALAR EL APARTADO ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRE LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO.

“LA SEDESOL” TOMARÁ COMO HORA DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL LICITANTE QUE SE FORMULEN A TRAVÉS DE CompraNet., LA HORA QUE REGISTRE EL SISTEMA AL MOMENTO DE SU ENVÍO.

DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE “LA SEDESOL”, LA CUAL CONTENDRÁ LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN; LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS DE “LA SEDESOL” EN FORMA CLARA Y PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.2 FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN SOBRE CERRADO. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE. EN EL CASO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS A TRAVÉS DE CompraNet, LOS SOBRES SERÁN GENERADOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS QUE RESGUARDEN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TAL FORMA QUE SEAN INVIOLABLES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LEY.

LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE A ELECCIÓN DE “EL LICITANTE” QUE SEAN ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁN ELABORARSE EN FORMATOS WORD (VERSIÓN 2003 O ANTERIOR), EXCEL (VERSIÓN 2003 O ANTERIOR), ADEMÁS SE PODRÁN UTILIZAR ARCHIVOS DE IMAGEN TIPO JPG O GIF.

EL CONCURSANTE QUE ELIJA ENVIAR SU PROPOSICIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁ CONCLUIR EL ENVÍO DE ÉSTA Y CONTAR CON EL ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO QUE EMITA EL SISTEMA CompraNet, A MÁS TARDAR UNA HORA ANTES DE LA HORA Y FECHA INDICADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES.

PREFERENTEMENTE “EL LICITANTE” DEBERÁ IDENTIFICARSE CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES, CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE; DICHA


IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

ADICIONALMENTE, DEBERÁN EMPLEAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE PARA TAL FIN DEBERÁ CERTIFICARSE PREVIAMENTE POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS LICITANTES ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR “LA SEDESOL“, CUANDO LOS SOBRES RECIBIDOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONTENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE COMPUTO.

APERTURA DE PROPOSICIONES

EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA, LUGAR Y HORA PREVISTOS EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE LA CONVOCATORIA. CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO; SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR ÚNICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.

DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE OBSERVARÁ LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO, PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES.

II. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA SEDESOL” DESIGNE, RUBRICARÁN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 16 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 13 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, DE TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE, Y

III. SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.

III.3 COMUNICACIÓN DEL FALLO

EL ACTO DEL FALLO SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS, EN SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, MEDIANTE JUNTA PÚBLICA EN LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIESEN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA.

ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÙBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN CompraNet.

CUANDO EL FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA REFERIDA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES Y SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN CompraNet.

3.4 NOTIFICACIONES.

LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y DE LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO SERÁN FIRMADAS POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, DE LAS CUALES SE PODRÁ ENTREGAR UNA COPIA A DICHOS ASISTENTES, Y AL FINALIZAR CADA ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN LUGAR VISIBLE, AL QUE TENGA ACCESO EL PÚBLICO, EN EL DOMICILIO DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE


CONTRATACIÓN, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES. EL TITULAR DE LA CITADA ÁREA DEJARÁ CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE HAYAN FIJADO LAS ACTAS O EL AVISO DE REFERENCIA.

ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN Compra Net PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

3.5 FIRMA DEL CONTRATO.

“EL LICITANTE” GANADOR FIRMARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO EL DÍA, HORA Y LUGAR PREVISTO EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, “EL LICITANTE” GANADOR PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

I. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, O

II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÀRRAFO ANTERIOR, BASTANDO ÚNICAMENTE EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NÚMERO DE SU INSCRIPCIÓN Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA;

EN SU CASO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, “LA SEDESOL” DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES.

LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO.

CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD POR MEDIO DE PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A “LA SEDESOL” POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.


ADICIONALMENTE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4 DE ESTA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 11 DE JUNIO DE 2010, “EL LICITANTE” PRESENTARÁ ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE” Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE LO SIGUIENTE:

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES A SUS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2008, 2009 Y PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010) POR EL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO EMPRESARIAL TASA ÚNICA Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO EMPRESARIAL TASA ÚNICA Y RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS, ASÍ COMO PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL 2009 Y LAS CORRIENTES DE 2010 POR LOS MISMOS


IMPUESTOS. CUANDO “EL LICITANTE” GANADOR TENGA MENOS DE TRES AÑOS INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, LA MANIFESTACIÓN A QUÉ SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERÁ AL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.

NO TIENE CREDITOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS E IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS. ASÍ COMO CREDITOS FISCALES FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS, INFORMACIONES O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COMPROBANTES FISCALES.

“EL LICITANTE” GANADOR QUE NO HUBIERE ESTADO OBLIGADO A PRESENTAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, ASÍ COMO LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASENTARÁN ESTA MANIFESTACIÓN EN EL ESCRITO ANTES REFERIDO.

QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A LOS DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) E IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS (ISTUV),

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARÁN QUE NO HAN INCURRIDO DURANTE EL EJERCICIO ACTUAL EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 A FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

EN EL ESCRITO REFERIDO EN EL OCTAVO PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL SE DEBERÁ SEÑALAR EL NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL R.F.C., NÚMERO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN LA QUE PARTICIPÓ Y RESULTÓ ADJUDICADA Y MONTO TOTAL SIN INCLUIR EL I.V.A.

LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2010

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL DOF DEL 28 DE JUNIO DE 2006, LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2010, PUBLICADA EN EL DOF EL 11 DE JUNIO DE 2010 Y EL OFICIO CIRCULAR UNAOPSFP/309/0743/2008 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÉN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES,; “EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO POR UN MONTO SUPERIOR A $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EL ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SIN EXCEPCIÓN, “EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE OPINIÓN ANTE EL SAT, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL NUMERAL 7.13.17 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE; A DICHA SOLICITUD SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO [email protected] , A FIN DE QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ENVÍE A “LA SEDESOL” EL “ACUSE DE RESPUESTA” QUE EMITIRÁ A “EL LICITANTE” ADJUDICADO EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE OPINIÓN.

LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE RESULTEN ADJUDICADAS Y QUE NO ESTÉN OBLIGADAS A PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) O DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASÍ COMO LOS CONTRIBUYENTES QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR TOTAL O PARCIALMENTE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEBERÁN REALIZAR SU SOLICITUD DE OPINIÓN AL SAT ANTE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO DE “LA SEDESOL”.

EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE SE COMPRUEBE QUE “EL LICITANTE” REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEBERÁ PRESENTARSE, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, UBICADAS EN LA CALLE


SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN, EN HORARIOS DE LAS 9:00 A LAS 14:30 HORAS

TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES CONJUNTAS, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS “ACUSES DE RECEPCIÓN” DE CADA UNA DE LAS PERSONAS OBLIGADAS EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

SI “LA SEDESOL”, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, RECIBE DEL SAT EL “ACUSE DE RESPUESTA” DE LA SOLICITUD EN LA QUE SE EMITA UNA OPINIÓN EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE “EL LICITANTE” ADJUDICADO, NO SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO Y “LA SEDESOL” REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL LICITANTE” ADJUDICADO.

ADEMÁS DEBERÁ DE PRESENTAR ANTE “LA SEDESOL” ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B” DE LA CONVOCATORIA.

ADICIONALMENTE EN LAS LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEÑALADOS COMO SIGUE Y DETALLADOS EN EL ANEXO IV.

1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA PLACA POR VIVIENDA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADA A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE, PLATEADA Y CON GRABADO EN COLOR. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV).

2.- POR CADA LOCALIDAD DISTINTA A LA CABECERA MUNICIPAL EN QUE SE REALICEN 20 PISOS O MÁS, SE COLOCARÁ UN LETRERO DE DIFUSIÓN DE LA OBRA, ELABORADA EN LONA VINÍLICA DE 2.50 X 4.00 MTS. CON IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV).

3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 4.00 X 2.50 MTS, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO, CON BASTIDOR Y POSTES DE ANGULO DE 63.50 MM. X 63.50 MM. X 6.35 MM. (2.5 X 2.5 X ¼ PULGADAS) Y LÁMINA CALIBRE 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV)

LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBERÁ ESTAR APEGADA A LA GUÍA DE APLICACIONES GRÁFICAS PARA MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES. 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.

A FIN DE QUE “EL LICITANTE” PUEDA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RESPECTIVOS DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE ES DE 71(SETENTA Y UN) DÍAS NATURALES, TOMANDO COMO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ES EL 22 DE OCTUBRE DE 2010.

7. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE GENEREN.

2. “EL LICITANTE” DEBERÁ FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA.


3. LA PROPOSICIÓN SERÁ ENTREGADA EN UN SOLO SOBRE, INCLUYENDO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA CONJUNTAS, CLARAMENTE IDENTIFICADA EN SU PARTE EXTERIOR Y COMPLETAMENTE CERRADO. JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

4. LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y AQUELLOS DOCUMENTOS DISTINTOS A ESTAS DEBERÁN ESTAR FOLIADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LAS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE.

5. PARA AQUELLOS LICITANTES QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN EMPLEAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE PARA TAL FIN ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

6. LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, SERÁ REGISTRADA PARA EFECTOS DE CONTROL A TRAVÉS DEL ANEXO “A” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

7. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

8. PARA QUE “EL LICITANTE” PUEDA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO EN LO RELATIVO AL PAGO DE SUS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARÁ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

9. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DIERAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE ORIGINEN LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS, ESTOS SE CALCULARÁN Y OBTENDRÁN POR CONCEPTO DE OBRA, Y SU IMPORTE SE PAGARÁ POR “LA SEDESOL” A PETICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, QUIÉN DEBERÁ SUJETARSE A LOS RELATIVOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y CUANDO ESTOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE; UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

10. ESTAS ESTIMACIONES SE FORMULARÁN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA.

11. PARA FINES DE MEDICIÓN “LA SEDESOL” UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA PARA CADA CONCEPTO DE CONCEPTOS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, TALES UNIDADES NO PODRÁN SER MODIFICADAS.

12. EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONTIENE CONCEPTOS DE OBRA QUE SERÁN PAGADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN PAGOS POR PARCIALIDADES, SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.

13. “EL LICITANTE” GANADOR COMO PROFESIONAL Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO QUE “EL LICITANTE” CONVIENE EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTA, CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

7.1 DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE” PARA CONSULTA


7.1.1 LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LOS CONTENIDOS DE CADA UNO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.

7.1.2 MODELO DE CONTRATO (M.C. 01) Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS

TRABAJOS, (ANEXO 1)

7.1.3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR. (ANEXO 2)

7.1.4 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 3)

7.1.5 PROYECTO TIPO “PISO FIRME”. (ANEXO 4)

7.1.6 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5)

7.2 ORIGEN DE LOS FONDOS.

LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, ESTÁN AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DE “LA SEDESOL” MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO SDSH/2010/AE/212/0584/1522, DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2010.

7.3 IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.

7.4 MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

LA MONEDA EN QUE DEBERÁN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN PESOS MEXICANOS.

7.5 NO NEGOCIACIÓN.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

7.6 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “LA SEDESOL” NO SUMINISTRARÁ NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

7.7 SUBCONTRATACIÓN.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBERÁ SUBCONTRATAR:

LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS (ARENA Y GRAVA)

LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS POR VIVIENDA, LETREROS DE DIFUSIÓN Y SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS

EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ (ANEXO A.T.08)

“LA SEDESOL” SOLICITARÁ A LOS LICITANTES, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO A.T. 8a.

7.8 CONTENIDO NACIONAL

EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES EN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SERÁ EL SIGUIENTE: 100%


7.9 OBSERVADORES

CUALQUIER PERSONA, INCLUYENDO LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES, PODRÁN ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN CALIDAD DE OBSERVADORES, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA PREVIAMENTE Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS (ART. 27 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY).

7.10 AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56, 57 FRACCIÓN I, Y DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY. EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 173 A183 DEL REGLAMENTO.

LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PROCEDAN, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

7.11 PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.

“LA SEDESOL” ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DE LA PARTIDA ADJUDICADA QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, PARA QUE LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

“EL LICITANTE” DEBERÁ DE CONSIDERAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, POR LO QUE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL PAGO DE ÉSTE SE HARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN POR “LA CONTRATISTA” Y ACEPTACIÓN POR “LA SEDESOL”, DE LA GARANTÍA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN EL CONTRATO. EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (FORMATO LIBRE).

7.12 DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS.

LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DEBERÁN EXPEDIRSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL OFICIO NO. 401-T-36314 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, A EFECTO DE QUE LO PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA DE SU ELECCIÓN PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO.

DE CUMPLIMIENTO

“EL LICITANTE”, AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR I.V.A. (ANEXO A.F.01).

DEL ANTICIPO


“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO INCLUYENDO EL I.V.A. (ANEXO A.F.02).

DE VICIOS OCULTOS

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA EN PESOS MEXICANOS PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR UN PLAZO DE DOCE MESES DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS SIGUIENTES:

a) PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO IVA, CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO) (ANEXO A.F.03)

b) CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO), O BIEN;

c) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJO INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO).

SI “EL LICITANTE” OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR A “LA SEDESOL” EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

PRÓRROGAS AL CONTRATISTA

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO A.F.04)

EN EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN MONTO, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA SEDESOL” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS, DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE DERIVEN DE INCUMPLIMIENTOS EN QUE INCURRA “LA CONTRATISTA”, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTE APARTADO.

7.13 REQUISITOS ADICIONALES.

AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN “EL LICITANTE” TOMARÁ EN CUENTA:

7.13.1 QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A: LA LEY Y SU REGLAMENTO; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES QUE “LA SEDESOL” TIENE EN VIGOR, EL PROGRAMA Y MONTOS PARCIALES DE OBRA EXPRESADO EN PESOS Y CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS; EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y CONFORME A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA Y EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE CONVOCATORIA.

7.13.2 QUE EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS UNITARIOS ALUDIDOS EN EL INCISO ANTERIOR, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, 173 Y 174 DE SU REGLAMENTO. DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 58 DE LA LEY Y 180 DE SU REGLAMENTO.

EN CASO QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA SU SOLICITUD DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AJUSTES DE COSTOS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUYE SU DERECHO DE DICHA REVISIÓN.


PARA LOS EFECTOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR, POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS, EL CUAL SE CALCULARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO SE AFECTARÁ POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS QUE INICIEN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EN SU CASO, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56, TERCER PÁRRAFO DE LA LEY Y 135 DEL REGLAMENTO.

7.13.3 QUE DEBERÁ OBTENER, CON TODA OPORTUNIDAD, LOS PERMISOS PARA LA LIBERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS REGALÍAS DE LOS MISMOS.

7.13.4 QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” EN EL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE. EN TAL CASO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

“LA SEDESOL” EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR “LA CONTRATISTA” PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER ASÍ, DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

7.13.5 QUE HA CONSIDERADO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLÍTICAS, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO DE ACCESOS Y LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREARÁN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.

7.13.6 QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO TIPO DE CAMINOS Y VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN LOS LUGARES INDICADOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA SEDESOL” ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN Y A TÍTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERÓ EL PROPONENTE (POR EJEMPLO, EN LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS) LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “LA CONTRATISTA” EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

7.13.7 QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO TIPO PISO FIRME Y SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO Y EN ESTA CONVOCATORIA.

7.13.8 QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN


TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL AR´TICULO 37 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINITRACIÓN PUBLICA FEDERAL

7.13.9 QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ANOTADAS POR “LA SEDESOL” EN EL ANEXO A.E. 02, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

7.13.10 QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN LA RELACIÓN (ANEXO A.E. 02) Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

7.13.11 QUE HA PROPUESTO PRECIOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA POR LOS PROVEEDORES.

7.13.12 QUE SE CONSIDERARÁ COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO TIPO PISO FIRME, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD.

7.13.13 QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

7.13.14 QUE PRESENTARÁ, ANÁLISIS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS, DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO A.E. 02, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

7.13.15 QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 211 AL 213 DEL REGLAMENTO.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO EN QUE SE BASÓ, DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, LO CUAL SE HARÁ EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO PERMANECERÁ CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ÚNICAMENTE SE AJUSTARÁ EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 215 DEL REGLAMENTO.

PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 216 DEL REGLAMENTO.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “LA CONTRATISTA”, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.


LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁN INCLUIRSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD Y SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

7.13.16 QUE LAS PARTIDAS, RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO A.E. 02) SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, EL ANEXO A.E. 02 DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO;

SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y NÚMERO, EN PESOS CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO;

CUANDO EL ANEXO A.E. 02 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN;

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA SEDESOL” Y EL IMPORTE ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA;

DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

7.13.17 QUE DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32D DELCÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECE LA REGLA I.2.1.15 DE LA LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2010, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CUYO TRÁMITE PUEDE SER CONSULTADO EN http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/misfis270508.pdf.

7.13.18 QUE NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

7.13.19 QUE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO A.T.06)

7.14 EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA.

LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) CURRICULUM DE LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “EL LICITANTE” DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN.

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL LICITANTE” QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE SE INCLUYA, CREDENCIAL DE ELECTOR Y EN SU CASO, CÉDULA PROFESIONAL, SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO (ANEXO C.F.01)

DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y


MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO.

CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBERÁ INCLUIR EN ESTA RELACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO ADECUADO Y NECESARIO, PARA ATENDER LO REFERENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA.

B) RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS QUE HAYA CELEBRADO Y TENGA CONCLUIDOS TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL COMO CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA “EL LICITANTE” EN ESTE TIPO DE OBRAS. LA RELACIÓN MENCIONADA CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE; DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS; DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS, FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE CONTRATOS COMPLETOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS, ANOTANDO EL NÚMERO QUE IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU IMPORTE EN PESOS, CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE “LA SEDESOL” PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA. (ANEXO C.F. 02).

EN CASO DE QUE LOS LICITANTES NO HAYAN FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, MANIFESTARÁN DICHA CIRCUNSTANCIA EN UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO.

LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS TENDRÁN LA OPCIÓN DE NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

C) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE, DEBIDAMENTE AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE SU REGISTRO EXPEDIDA POR LA MISMA SECRETARÍA PARA AUDITAR ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CÉDULA PROFESIONAL E IDENTIFICACIÓN DEL MISMO, Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS. TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDERÁN A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES. ASI MISMO SE DEBERÁ ENTREGAR LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.(ANEXO C.F.03).

D) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA DE TALES CIRCUNSTANCIAS Y ACREDITARLO CON COPIA SIMPLE DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES; EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ACREDITARLO, EN SU CASO, CON COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO. (ANEXO C.F.04)

E) QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DEMUESTREN QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁN, ADEMÁS DE QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE. (ANEXO C.F.05)

8. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

8.1 PRIMER ETAPA (RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES ENTREGARÁN SUS PROPOSICIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN SU TOTALIDAD EN SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.


DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA SEDESOL” DESIGNE RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 16 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 13 QUE CONTENGAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y QUEDARÁN EN CUSTODIA DE “LA SEDESOL”.

EN EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” HAYA OPTADO POR ENVIAR LAS PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS SE RECEPCIONARÁN A TRAVÉS DE CompraNet.

LOS LICITANTES QUE OPTEN POR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN CONCLUIR EL ENVÍO DE ÉSTAS Y CONTAR CON EL ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO QUE EMITA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE CompraNet, A MÁS TARDAR, UNA HORA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE OFERTAS EL DÍA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS; POSTERIORMENTE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PROPOSICIÓN POR ESTE MEDIO.

SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.

8.2 REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS.

DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS, YA SEA AUTÓGRAFAMENTE O POR MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD POR MEDIO DE PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A “LA SEDESOL” POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.


LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ANEXOS TÉCNICOS 01, 02, 06, Y 08 REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO.

8.3 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES

8.3.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA.

8.3.1.1 COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN QUE GENERA EL SISTEMA CompraNet

8.3.1.2 TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, Y EN CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN


8.3.1.3 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY; (ANEXO A.T. 01)

8.3.1.4 EN CASO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY, DEBERÁN PRESENTAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO (ANEXO A.T. 02) (NO APLICA ESTE PUNTO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL)

8.3.1.5 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (ANEXO A.T. 03)

8.3.1.6 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”. (ANEXO A.T. 04)

8.3.1.7 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; (ANEXO A.T. 05)

8.3.1.8 MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO A.T. 06)

8.3.1.9 CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA Ó EN SU CASO MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; (ANEXO A.T. 07)

8.3.1.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN (ANEXO A.T. 08)

EN LA SUBCONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO DE MATERIALES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO, CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁ PRESENTAR:

A) CURRICULUM DE LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “EL SUBCONTRATISTA” DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

B) CERTIFICADO DEL LABORATORIO DE MATERIALES, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO CERTIFICADOR CON FECHA Y VIGENCIA DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓN

C) RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL SUBCONTRATISTA” QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN.

D) RELACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO, ENSAYES PARA LA CALIDAD DEL CONCRETO Y PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS.

8.3.1.11 ACREDITACIÓN ECONÓMICA DE “EL SUBCONTRATISTA” (ANEXO A.T. 08 a)

EN LA SUBCONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO DE MATERIALES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO, LOS MATERIALES PÉTREOS, LOS LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA, LONAS DE DIFUSIÓN Y PLACAS METÁLICAS DEBERÁN PRESENTAR:

LAS SUBCONTRATISTAS EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, COPIA SIMPLE DE CREDENCIAL OFICIAL VIGENTE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.), EL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.


TRATÁNDOSE DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, EL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y COPIA SIMPLE DEL INSTRUMENTO NOTARIAL EN QUE CONSTE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

8.3.1.12 MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO. (ANEXO A.T.09)

8.3.1.13 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (ANEXO A.T. 10)

8.3.1.14 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA SEDESOL”, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA. (ANEXO A.T. 11)

8.3.1.15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, DESGLOSADO POR CONCEPTO; (ANEXO A.T. 12)

8.3.1.16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, DESGLOSADO POR TIPO DE EQUIPO; (ANEXO A.T. 13)

8.3.1.17 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS; (ANEXO A.T. 14)

8.3.1.18 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS; (ANEXO A.T.15)

8.3.1.19 RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. INDICANDO SU UBICACIÓN, VOLUMEN A EXTRAER Y DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA ANEXANDO CROQUIS DE LOCALIZACIÓN. (ANEXO A.T.16).

8.3.1.20 MODELO DE CONTRATO (ANEXO M.C. 01)

8.3.1.21 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 1).

8.3.1.22 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL I.V.A. DESGLOSADO; ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE; (ANEXO 2)

8.3.1.23 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 3)

8.3.1.24 PROYECTO TIPO “PISO FIRME” (ANEXO 4)

8.3.1.25 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5)

8.3.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

8.3.2.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, (ANEXO A.E. 01)

8.3.2.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A EL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 02)

8.3.2.3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS; (ANEXO A.E. 03)


8.3.2.4 ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL (ANEXO A.E. 03 a)

8.3.2.5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; (ANEXO A.E. 04)

8.3.2.6 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES (ANEXO A.E. 05)

8.3.2.7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO QUE UTILIZÓ ASÍ COMO LA FECHA DEL MISMO (ANEXO A.E. 05 a)

8.3.2.8 UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” (ANEXO A.E. 05 b)

8.3.2.9 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (ANEXO A.E. 06)

8.3.2.10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN , AGRUPADO POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, Y SUS IMPORTES; (ANEXO A.E. 07)

8.3.2.11 EXPLOSIÓN DE INSUMOS “RESUMEN” (ANEXO A.E. 07 a)

8.3.2.12 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TÉCNICA. (ANEXO A E. 08)

8.3.2.13 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, DESGLOSADO POR CONCEPTO; (ANEXO A.E. 09)

8.3.2.14 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DESGLOSADO POR CONCEPTO; (ANEXO A.E. 10)

8.3.2.15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO A.E.11)

8.3.2.16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A .E. 12)

8.3.2.17 CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO (ANEXO A .E. 13)

9. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

“LA SEDESOL” ANALIZARÁ Y EVALUARÁ LAS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO, EN LOS SIGUENTES TÉRMINOS:

LA DETERMINACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

ESTE MECANISMO PODRÁ APLICARSE EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:A. CUANDO “LA SEDESOL” QUE CONTRATEN DE MANERA OCASIONAL OBRAS Y SERVICIOS NO CUENTEN

CON ÁREAS O ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS PARA TAL FIN;

B. TRATÁNDOSE DE OBRAS Y SERVICIOS CUYO MONTO MÁXIMO PRESUPUESTADO NO EXCEDA LOS DIEZ MIL DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL ELEVADO AL MES, Y


C. EN LOS CASOS EN QUE ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, EL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN JUSTIFIQUE LA CONVENIENCIA DE APLICAR ESTE MECANISMO, DEJANDO CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

9.1 EVALUACIÓN TÉCNICA

PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

9.1.1 QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

9.1.2 QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.

EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS LICITANTES, SE DEBERÁN CONSIDERAR, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

9.1.3 QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN;

9.1.4 QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR “EL LICITANTE” PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS;

9.1.5 QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, Y

9.1.6 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, “LA SEDESOL” DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁ AQUELLOS ASPECTOS QUE SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS:

A. QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DE “EL LICITANTE” CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B. QUE “EL LICITANTE” TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C. EL GRADO EN QUE “EL LICITANTE” DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

9.1.7 EN SU CASO, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL LICITANTE CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY (SE DEBERÁ PREFERIR LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS INTERESADOS, ASÍ COMO AQUELLOS CONTRATISTAS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS)

ASIMISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. DE LOS PROGRAMAS:

A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR “LA SEDESOL”;

B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS


C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE” Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR.

D. QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y

E. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

A. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR “EL LICITANTE”;

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR “EL LICITANTE”, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR “LA CONTRATISTA”, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO “LA SEDESOL” FIJE UN PROCEDIMIENTO, Y

C. QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS

III. DE LOS MATERIALES:

A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR “EL LICITANTE” PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE.

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;

B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR “EL LICITANTE”, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

D. QUE SE UTILICE INTENSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA TRABAJOS NO ESPECIALIZADOS. ESTA CONSIDERADO EN EL ANEXO 1, PUNTO 9, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.

9.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA

PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO SE DEBERÁN VERIFICAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

9.2.1 QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA,


9.2.2 QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR LA CONVOCANTE COMO PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, O EN SU CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O COMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ASIMISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. DEL PRESUPUESTO DE OBRA: (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

A. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;

B. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES ENTRE SI Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS,

C. QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

II. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, POR LO QUE SE REVISARÁ:

A. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

B. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

C. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

D. QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

E. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

F. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS.

III.- QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, POR LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:

A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;

B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.

C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO


NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

IV.- QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CON LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:

A. QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

B. CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DE “EL LICITANTE”, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DE “LA CONTRATISTA” ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y

C. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

V.- QUE EN EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS A “LA CONTRATISTA”, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS;

B. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

C. QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;

D. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, Y

E. QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR “EL LICITANTE” SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;

VI.- QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

VII.- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, Y

VIII.-QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA SEDESOL” TENGA LA NECESIDAD DE SOLICITAR A “EL LICITANTE” LAS ACLARACIONES PERTINENTES O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DICHA COMUNICACIÓN SE REALIZARA SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE SU PROPOSICIÓN. “LA SEDESOL” RECABARÁ EL ACUSE RESPECTIVO EN EL QUE SE ACREDITE DE FORMA INDUBITABLE LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR SE HARÁ CONSTAR EN EL FALLO.

10. EMPATE

EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES, ÉSTE SE RESOLVERÁ EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY Y 67 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO. SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO ARTÍCULO, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL


SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE REALICE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA TRANSPARENTE LOS BOLETOS CON EL NOMBRE DE CADA LICITANTE EMPATADO, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS DE LOS LICITANTES QUE RESULTARON EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES.

11. EMISIÓN DEL FALLO.

AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 63, 64 Y 65 DEL REGLAMENTO, “LA SEDESOL” EMITIRÁ UN FALLO EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

I. LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA;

II.- LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO GENERAL DICHAS PROPOSICIONES. SE PRESUMIRÁ LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SEÑALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO ALGUNO.

III.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN;

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPOS, Y

V.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE, SEÑALANDO SUS FACULTADES DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE RIJAN A LA CONVOCANTE. INDICARÁ TAMBIÉN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE SEÑALARAN EN EL FALLO LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON.

EN EL FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS “LA SEDESOL” PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.

EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN CompraNet.

CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO.

12. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A AQUEL CUYA PROPOSICIÓN HUBIERA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO, UTILIZANDO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

“EL LICITANTE” GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 77 Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY Y SU REGLAMENTO, SIN PERJUICIO DE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA MISMA LEY.


13. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

I. SÍ DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES, SE DETECTA QUE ÉSTAS SE PRESENTARON EN FORMA INCOMPLETA O SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y QUE IMPOSIBILITE DETERMINAR SU SOLVENCIA;

II. LAS PROPOSICIONES INCLUYAN INCONSISTENCIAS POR CONTRADICCIONES O INTENTOS DE ESPECULACIÓN.

III. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN ESTA LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION;

IV. "EL LICITANTE" PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL REQUERIDO COMO MÁXIMO POR “LA SEDESOL”; O NO SE AJUSTEN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, A LAS CANTIDADES O MONTOS TOTALES SEGÚN CORRESPONDA;

V. EN EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO NO CONSIDERE EL ANTICIPO QUE RECIBIRÁ U OMITA ASENTAR EL INDICADOR ECONÓMICO ESTABLECIDO QUE UTILIZÓ O INCLUYA UNA SOBRETASA;

VI. “EL LICITANTE” INCLUYA INFORMACIÓN O CARGOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS;

VII. LOS MATERIALES PROPUESTOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS QUE “LA SEDESOL” HAYA EMITIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA;

VIII. LA PROPOSICIÓN INCLUYA EN ALGUNA DE SUS HOJAS FIRMAS EN COPIA O FACSIMILARES;

IX. CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES;

X. “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY;

XI. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY

XII. LOS PROGRAMAS PROPUESTOS SEAN INCONGRUENTES Y POR LO TANTO NO SEA FACTIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS;

XIII. EN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y/O ECONÓMICA HAYA OMITIDO LAS INDICACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES;

XIV. SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA;

XV. “EL LICITANTE” PARTICIPE CON EL MISMO PERSONAL O EQUIPO EN DOS O MÁS LICITACIONES AL MISMO TIEMPO. EN CUYO CASO, AL OTORGÁRSELE LA PRIMERA LICITACIÓN, AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCALIFICADO DE LAS SIGUIENTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN;

XVI. LA INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN, SEA INCONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA O QUE EN SU PROPOSICIÓN CONSIDEREN DOS O MÁS COSTOS DIFERENTES PARA UN MISMO MATERIAL, CATEGORÍA DE MANO DE OBRA O MAQUINARIA Y EQUIPO;

XVII. NO CONTENGAN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS LOS PORCENTAJES DE PRESTACIONES, IMPUESTOS, CUOTAS O RETENCIONES, CONSIDERADOS EN ALGUNO DE LOS ANÁLISIS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

XVIII. OMITIR CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEA CONSIDERADO POR “LA SEDESOL” ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS,

EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES SE COMUNICARÁ A “EL LICITANTE” DURANTE EL FALLO; ASENTÁNDOSE EN LAS ACTAS RESPECTIVAS, LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.


14. CANCELACIÓN Y LICITACIONES DESIERTAS

“LA SEDESOL” PODRÁ CANCELAR ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA “SEDESOL”. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO PODRÁN INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY.

SALVO EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “LA SEDESOL” CUBRIRÁ A LOS LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY.

“LA SEDESOL” PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES

“LA SEDESOL” PODRÁ DECLARAR DESIERTA ESTA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

CUANDO NINGUNA EMPRESA O PERSONA SE REGISTRE PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA,

CUANDO HABIÉNDOSE RECIBIDO UNA O MÁS PROPOSICIONES, ÉSTAS HAYAN SIDO DESECHADAS O DESCALIFICADAS DURANTE EL ACTO DEL FALLO,

CUANDO NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y

CUANDO HABIENDO EVALUADO ECONÓMICAMENTE UNA O MÁS PROPOSICIONES, SE CONSIDERE QUE SUS PRECIOS DE INSUMOS SON INACEPTABLES. SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR “LA SEDESOL”.

15. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR

EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY Y 267 DEL REGLAMENTO, “LA SEDESOL” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA INFRACCIÓN PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES INFRACCIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES:

I. “LA CONTRATISTA” QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DE LA LEY POR “LA SEDESOL”.

II. “LA CONTRATISTA” QUE SE ENCUENTREN EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, RESPECTO DE DOS O MÁS DEPENDENCIAS O ENTIDADES;

III. “LA CONTRATISTA” QUE NO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”,

IV. LAS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA, ALTERADA O QUE ACTÚEN CON DOLO O MALA FE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD, Y

V. “LA CONTRATISTA” QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY.

16. PENAS CONVENCIONALES


“LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÀN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSASIMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS, DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS.

ASIMISMO, SE PODRÁ PACTAR QUE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” APLICARÁ RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR LOS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A:

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

II.- APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRÁ “LA CONTRATISTA” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MENSUALMENTE, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJÓ DE HACER “LA CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ ENTERAR A “LA SEDESOL” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “LA CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

17. DEDUCCIONES

“LA CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE AUTORICEN PARA PAGO, SE LE RETENGA EL 0.5% (CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE


DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DEDUCCIÓN QUE SERÁ EJERCIDA Y COMPROBADA, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA TAL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 17 DE JULIO DE 2009. 18. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA SEDESOL” LO NOTIFICARÁ A “LA CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN. LA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO..

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS, EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ A LO SIGUIENTE:

I. LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MÁS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRO Y REGRESO DEL MISMO A LA OBRA

II. LA MANO DE OBRA PROGRAMADA QUE PERMANEZCA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO O A OTRA OBRA Y QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN LA “BITÁCORA” O EN EL DOCUMENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA QUE DEFINA “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”

III. AL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE HAYAN GENERADO DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN.

LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE CONSIDERAN SON LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 213 DEL REGLAMENTO Y

IV. EL COSTO POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO CUANDO NO IMPLIQUEN UN COSTO INDIRECTO.

PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTOS GASTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “LA CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

EN CASOS DE SUSPENSIÓN, “LA SEDESOL” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA;

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE “LA SEDESOL” Y EL DEL SUPERINTENDENTE DE “LA CONTRATISTA”, ASÍ COMO DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY; DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRÁN DE SUSPENDER, SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL, SÓLO IDENTIFICAR LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE PARA SU REANUDACIÓN;

III. DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN;

IV. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;


V. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;

VI. SEÑALAR LAS VIVIENDAS EN LAS QUE “LA SEDESOL”, DEBERÁ ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS;

VII. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y

VIII. EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA. DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA SEDESOL” COMUNICARÁN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO.

19. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO SE LE PAGARÁN A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. (ARTÍCULO 62 FRACCIÓN III DE LA LEY)

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA ”BITÁCORA”, DEBIENDO “LA SEDESOL” LEVANTAR UN ACTA, DONDE SE HAGA CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA;

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE “LA SEDESOL” Y DEL SUPERINTENDENTE DE “LA CONTRATISTA”;

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;


IV. IMPORTE CONTRACTUAL;

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;

VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS;

VII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS;

VIII. RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA ASI COMO UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE

IX. SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, Y

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN:

I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:

A. LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN;

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS POR “LA CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA;

C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU RETIRO, Y

D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR “LA CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, Y

III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “LA CONTRATISTA”.

PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN LA SECCIÓN IX DEL REGLAMENTO.

20. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA SEDESOL” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "LA CONTRATISTA" INCURRA EN LAS SIGUIENTES CAUSALES:

I. CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

II. SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.

III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “LA SEDESOL”.


V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES, EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O ACTIVIDADES O ALGUNA FIGURA ANALOGA.

VII. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”

VIII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA SEDESOL.”

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA.

X. NO PROPORCIONE A “LA SEDESOL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

XI. SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

XII. EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

XIII. USE INDEBIDAMENTE O CON PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y/O EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR LA SEDESOL, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

21. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.

LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON DIRECCIÓN EN AVENIDA INSURGENTES SUR N°. 1735, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON TELÉFONO (55) 2000-3000, O A TRAVÉS DE CompraNet, POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA MATERIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.

22. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EMITE EL ANEXO I CUYO PROPÓSITO ES CONOCER EL NIVEL DE TRANSPARENCIA CON LA QUE SON LLEVADOS LOS PROCESOS LICITATORIOS.

SE AGRADECERÁ A LOS LICITANTES QUE EL DÍA DEL FALLO DEPOSITEN EN LA URNA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDE DEL ACTO DE FALLO. DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO I.

23. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE”

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EMITE LA NOTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO II

24. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA


EN EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” OPTE POR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRANET) DEBERÁN PRESENTAR SUS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA. (ANEXO III).

25. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, LONA Y PLACA METÁLICA

SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEÑALADOS COMO SIGUE Y DETALLADOS EN EL ANEXO IV.

1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA PLACA POR VIVIENDA, CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADA A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE, DEBE SER PLATEADA Y CON GRABADO EN COLOR, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV).

2.- POR CADA LOCALIDAD DISTINTA A LA CABECERA MUNICIPAL EN QUE SE REALICEN 20 PISOS O MÁS, SE COLOCARÁ UN LETRERO DE DIFUSIÓN DE LA OBRA, ELABORADA EN LONA VINÍLICA DE 2.50 X 4.00 MTS. CON IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV)..

3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 4.00 X 2.50 MTS, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO, CON BASTIDOR Y POSTES DE ANGULO DE 63.50 MM. X 63.50 MM. X 6.35 MM. (2.5 X 2.5 X ¼ PULGADAS) Y LÁMINA CALIBRE 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV)

LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBERÁ ESTAR APEGADA A LA GUÍA DE APLICACIONES GRAFICAS PARA MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES.

MORELIA, MICHOACÁN. A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

_______________________________M.G.P. JOSÉ ANTONIO PLAZA URBINA

DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN


ANEXOS A LA CONVOCATORIA


ANEXOS DE LA CONVOCATORIA:

Se consideran parte integrante de la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, los anexos que a continuación se señalan:

DESCRIPCIÓN ANEXOFORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES ANEXO “A”

PARTIDAS QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. ANEXO “B”CURRÍCULUM DE LA EMPRESA LICITANTE (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 01RELACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS DE “EL LICITANTE” (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 02ACREDITACIÓN FINANCIERA DEL LICITANTE (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 03RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE “EL LICITANTE” (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 04

PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 05FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ANEXO A.F. 01

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, CON BASE EN LO CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY. ANEXO A.F. 02

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY

ANEXO A.F. 03

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CON BASE EN LO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO.

ANEXO A.F. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

ANEXO A.T. 01

EN CASO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN UN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO

ANEXO A.T. 02

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

ANEXO A.T. 03

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”. ANEXO A.T. 04

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES.

ANEXO A.T. 05

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA ANEXO A.T. 06

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.

ANEXO A.T. 07

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN

ANEXO A.T. 08

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL SUBCONTRATANTE” ANEXO A.T. 08 a

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO

ANEXO A.T. 9

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE

ANEXO A.T. 10


AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. ANEXO A.T. 11PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES. ANEXO A.T. 12PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. ANEXO A.T. 13

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.T. 14

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. ANEXO A.T. 15

RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. ANEXO A.T. 16MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR. ANEXO M.C. 01ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ANEXO 1CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 2PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO 3PROYECTO TIPO “PISO FIRME” ANEXO 4PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. ANEXO 5CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. ANEXO P.C. 01

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. ANEXO A.E. 01ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANEXO A.E. 02ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. ANEXO A.E. 03ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL ANEXO A.E. 03aANÁLISIS, DE LOS COSTOS INDIRECTOS. ANEXO A.E. 04INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD. ANEXO A.E. 05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. ANEXO A.E. 05a

UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE”. ANEXO A.E. 05b

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. ANEXO A.E. 06

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS).

ANEXO A.E. 07

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN)

ANEXO A.E. 07a

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR PARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO.

ANEXO A.E. 08

PROGRAMAS EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES.

ANEXO A.E. 09

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO A.E. 10

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO. ANEXO A.E. 11

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

ANEXO A.E. 12

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS. ANEXO A.E. 13ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. ANEXO INOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). ANEXO II

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA.

ANEXO III

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, LONA Y PLACA METÁLICA. ANEXO IV


ANEXO “A”


ANEXO “B”PARTIDAS QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ESTÁN CONTENIDOS EN LA PARTIDA 1, CONFORME A LA SIGUIENTE RELACIÓN:

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UBICACIÓNPLAZO DE EJECUCIÓ

N

PARTIDA ÚNICA

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

71(SETENTA Y UN) DÍAS

NATURALES

LA PARTIDA 1 COMPRENDE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

CLAVE CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD

PFP CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

M2 156,544.00


LOS TRABAJOS DE PISO FIRME SE EJECUTARÁN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, MICHOACÁN.

CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)

LOCALIDAD No. DE PISOS

ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)

0002 Agua Caliente 4 32 1280262 Ahuindo 9 32 2880263 Antúnez 2 32 640001 Arteaga 148 32 4,7360304 Barranca Honda 9 32 2880015 Barranca Prieta 5 32 1600836 Barranca Prieta 2 32 640840 Buenos Aires 6 32 1920040 Cerro de la Lumbre 29 32 9280335 Chiquihuitillo 4 32 1280747 Coacuyulito 5 32 1600735 El Aguacate 3 32 960722 El Antehuana 3 32 960302 El Arenal 6 32 1920521 El Bravo 6 32 1920267 El Buen Amigo 3 32 960031 El Campo de Aviación 19 32 6080319 El Cascalote 15 32 4800285 El Cerro Verde 2 32 640057 El Changungo 5 32 1600061 El Chicharrón 7 32 2240334 El Chino 6 32 1920732 El Cirián 4 32 1280633 El Cuirindal 2 32 640337 El Descansadero 2 32 640444 El Espadín 8 32 2560347 El Guasimal 5 32 1600391 El Guayabito (La Ordeñita) 2 32 640080 El Guayabo Norte (El Guayabillo) 36 32 1,1520088 El Higueral 3 32 960354 El Higueral 4 32 1280082 El Huindure 16 32 5120363 El Hule 4 32 1280564 El Limón 10 32 3200826 El Limón de Cornejo 4 32 1280108 El Limón de Franco 11 32 352

0110 El Limón de Tamayo (Limón de los Franco) 4 32

1280862 El Manguito 3 32 960125 El Molino (El Molino de Catarina) 3 32 960386 El Muleto 2 32 640387 El Naranjal 2 32 640513 El Naranjal 4 32 1280867 El Naranjito 3 32 960141 El Pajal 5 32 1600463 El Pajal 3 32 960144 El Palo Pintado 4 32 128


0149 El Papayo 7 32 2240874 El Perdido 2 32 640681 El Pino Gordo 2 32 640406 El Platanito 14 32 4480188 El Reparito 16 32 5120495 El Saucito 3 32 960203 El Sauz 14 32 4480797 El Tepeguaje 6 32 1920293 El Valle 7 32 2240427 El Valle 4 32 1280553 El Varil 3 32 960234 El Zapatero 3 32 960236 El Zapote de Toscano (El Zapote) 5 32 1600241 El Zoquital 1 32 320242 El Zorrillo 3 32 960070 Espinosa 13 32 4160072 Ferrería (Fierrería) 4 32 1280342 Galeana 2 32 640855 Guayabera 6 32 1920247 Infiernillo (Morelos de Infiernillo) 83 32 2,6560365 Jaujilla 7 32 2240603 La Añilera 3 32 960724 La Calera 3 32 960276 La Calzada 3 32 960639 La Chilillera 3 32 960049 La Concepción 4 32 1280516 La Cruz 5 32 1600068 La Escoba 1 32 320073 La Floreña (El Estribo) 1 32 320341 La Fundición 2 32 640360 La Huerta 3 32 960361 La Huizachera 4 32 1280487 La Lagunita 4 32 1280106 La Lajita (Los Bermejos) 15 32 4800385 La Mora 3 32 960135 La Ordeña 4 32 1280542 La Otatera 2 32 640151 La Pareja 48 32 1,5360152 La Parota (Las Parotas) 12 32 3840402 La Peñita 2 32 640690 La Tinaja 3 32 960230 La Vinata (Vinata Norte) 33 32 1,0560694 La Vuelta 1 32 320870 La Zapotera 3 32 960802 La Zapotera del Chico 8 32 2560308 Las Calandrias 8 32 2560317 Las Cañas 48 32 1,5360035 Las Carretas 4 32 1280571 Las Enramadas 1 32 320540 Las Galeras 2 32 640084 Las Hembrillas 3 32 960558 Las Higueras 4 32 1280096 Las Huertas 4 32 128


0517 Las Huertas 3 32 960756 Las Huertitas 3 32 960857 Las Huertitas 2 32 640102 Las Juntas 3 32 960104 Las Lagunas 6 32 1920350 Las Lajas 3 32 960376 Las Lomas 2 32 640790 Las Ollas 3 32 960514 Las Tierritas 4 32 1280295 Los Aguacates 5 32 1600034 Los Capires 3 32 960048 Los Colorados 8 32 2560329 Los Copales 12 32 3840749 Los Coyules 2 32 640090 Los Horcones 5 32 1600407 Los Potreros 7 32 2240179 Los Pozos 4 32 1280510 Nombre de Dios 5 32 1600249 Palo Alto 2 32 640143 Palo Dulce (Coalcomeca) 1 32 320502 Parota de las Ollas 3 32 960399 Parotita 8 32 2560158 Paso de la Goleta (La Goleta) 11 32 3520400 Paso del Chivo 9 32 2880573 Patacuás 5 32 1600167 Pinzandarán 25 32 8000174 Plan de Armas (El Plan) 8 32 2560793 Potrerillos 2 32 640190 Rincón de Valdés 8 32 2560192 Rincón Viejo (La Huerta) 2 32 640418 San Isidro 6 32 192

0198 San José de los Pinos (Mancha de Pinos) 4 32

1280421 Toluca 2 32 640216 Toluquilla 41 32 1,3120422 Tototán 5 32 1600425 Vallecitos 10 32 320

TOTAL 1,123 35,936.00

LOS TRABAJOS DE PISO FIRME SE EJECUTARÁN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LA HUACANA, MICHOACÁN.

CLAVE DE LOCALIDAD No. DE ÁREA AREA TOTAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020016-007-10 49

LA LOCALIDAD

(INEGI)PISOS PROMEDIO POR

PISO (M2)POR

LOCALIDAD(M2)

0004 Agua Blanca 22 32 7040008 Arronjadero (La Cuesta) 34 32 1,0880012 Bellas Fuentes (Nuevo Centro) 44 32 1,4080021 Cerrito Colorado 34 32 1,0880305 Colonia Lindavista 13 32 416

0319Colonia Vicente Guerrero (El Papayo) 6 32 192

0034 Cuimbo 30 32 9600009 El Arroyo del Espíritu Santo 15 32 4800115 El Canelo 31 32 9920017 El Capire de Oropeo 6 32 1920039 El Chilar 14 32 4480022 El Ciruelo 10 32 3200133 El Colorado 19 32 6080138 El Embarcadero 11 32 3520043 El Estradito 6 32 1920230 El Limoncito 16 32 5120060 El Lindero 36 32 1,1520058 El Naranjito (Limón de Jorullo) 13 32 4160164 El Palmar 38 32 1,2160092 El Reparo de Luna 17 32 5440094 El Salitrillo 7 32 2240168 El Tepetate 6 32 1920102 El Terrero (El Cuatro) 12 32 3840107 El Valle (El Vallecito) 40 32 1,2800044 Fincas de Inguarán 15 32 4800046 Guadalupe de Oropeo 18 32 5760047 Hacienda Vieja 24 32 7680049 Huatzirán 22 32 7040050 Ichamio 52 32 1,6640284 La Algodonera 7 32 2240052 La Caja de Zicuirán (El Jazmín) 10 32 3200156 La Curuca 13 32 4160225 La Galera 7 32 2240152 La Gallina (Vista Hermosa) 10 32 3200053 La Joya de Álvarez 13 32 4160078 La Pedregosa 19 32 6080200 La Peña 6 32 1920080 La Peña de Ducuán 19 32 6080166 La Zauda (La Colonia) 33 32 1,0560019 Las Caramicuas 8 32 2560027 Las Cruces (Las Crucitas) 12 32 3840189 Las Higueras 7 32 2240310 Localidad sin Nombre 6 32 1920025 Los Copales 9 32 2880073 Los Olivos 37 32 1,1840086 Los Pocitos 31 32 9920062 Manga de Chávez 20 32 6400061 Manga de Cuimbo 16 32 5120235 Mártires de Gámbara (La Parota) 6 32 1920067 Mata de Plátano 52 32 1,664


0140 Naranjo de Jorullo 13 32 4160071 Naranjo de Tziritzícuaro 34 32 1,0880051 Nuevo Inguarán (San Nicolás) 13 32 416

0072Ojo de Agua de San Ignacio (San Ignacio) 45 32 1,440

0082 Piedra Verde 65 32 2,080

0087Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) 11 32 352

0089 Puerta de la Playa 20 32 640

0282Puerto San Simón (Cerro de Burras) 25 32 800

0135 Rincón de León 9 32 288

0096San Francisco de los Ranchos (El Falsete) 61 32 1,952

0097 San Isidro 13 32 4160020 San José Cayaco (Cayaco) 23 32 736

0042San Miguel de la Laguna (Las Estancias) 17 32 544

0283 San Miguel Silahua (La Nopalera) 17 32 5440098 San Pedro Barajas 51 32 1,6320099 San Pedro Jorullo 11 32 3520205 Santa María (Changungal) 16 32 5120299 Sin Agua (Rancho Nuevo) 32 32 1,0240116 Tamo 17 32 544

0244Terrero de Zicuirán (Los Terreritos) 18 32 576

0177 Villahermosa 8 32 2560110 Zapote de Jorullo (El Zapote) 18 32 5760109 Zapote de las Cuatas (El Zapote) 11 32 352

TOTAL 1,500 48,000.00

LOS TRABAJOS DE PISO FIRME SE EJECUTARÁN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TURICATO, MICHOACÁN.

CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)

LOCALIDAD No. DE PISOS

ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)

0004 Agua Fría 6 32 1920325 Agua Hedionda (Agua Dulce) 10 32 3200007 Aguas Calientes (Aguascalientes) 4 32 1280025 Alcantarranas (Cantarranas) 5 32 1600367 Arroyo la Huerta (La Barranca) 3 32 960016 Atijo 20 32 6400249 Bapácuaro 5 32 1600457 Barbechitos 2 32 640387 Barranca Honda 4 32 1280408 Bejucal 3 32 960616 Cahurica 3 32 960432 Caimán 3 32 960761 Campo Santo 3 32 960024 Canales 3 32 96

0026Cañada de Santa Cruz (La Cañada) 7

32 224

0032 Caramicuas 22 32 7040371 Caramicuas 6 32 192


0230 Carpintería 2 32 640305 Catzanga (Cazanga) 9 32 2880040 Ceibas Negras 2 32 640218 Cercas Cuatas 2 32 640210 Cerro la Cruz 5 32 1600065 Chiquito el Grande (El Chiquito) 65 32 2,0800043 Cieneguillas de Enmedio 28 32 896

0045Cieneguillas del Huerto (Cieneguillas) 45

32 1,440

0166 Coronillas 3 32 960052 Corumio 5 32 1600260 Cruz de Caminos 4 32 1280058 Cuamácuaro 28 32 8960465 Cuesta Alta 5 32 1600346 Cuirindales de Maritangacho 13 32 4160061 Cuitzián Chiquito 23 32 7360062 Cuitzián Grande 35 32 1,1200689 El Aguacate 4 32 1280448 El Aguaje 6 32 1920373 El Arenal 4 32 128

0187El Atravezaño (Atravezaño del Azinchete) 1

32 32

0372 El Barillo 7 32 2240059 El Cahulote Seco 35 32 1,1200459 El Cajoncito 3 32 960462 El Capire 6 32 1920601 El Capire 9 32 2880030 El Capire (El Capire de Sanabria) 18 32 5760031 El Capote 33 32 1,0560033 El Carrizalillo 30 32 9600537 El Cascalotal 13 32 4160064 El Chico 7 32 2240050 El Colorín 9 32 2880070 El Encanto 8 32 2560071 El Encanto 49 32 1,5680073 El Encuentro 9 32 2880080 El Guayabo 6 32 1920081 El Guayabo 4 32 1280354 El Guayabo 3 32 960085 El Huicumo 4 32 1280274 El Huicumo (El Reparo) 3 32 960207 El Jazmín 15 32 4800477 El Jazmín 3 32 960096 El Limón 7 32 2240099 El Limón 5 32 1600714 El Limón 2 32 640482 El Limón de Apo 1 32 320695 El Limón de Paránguaro 4 32 1280393 El Limón del Calabozo 9 32 2880621 El Limoncito 3 32 960097 El Limoncito Piedra del Agua 1 32 320112 El Mirador 10 32 320

0488El Ojo de Agua (Ojo de Agua de Etucuarillo) 10

32 320


0718 El Paso de los Becerros 4 32 1280271 El Paso Real 4 32 1280147 El Pinzán 8 32 2560327 El Pinzanito 5 32 1600721 El Pinzanito 3 32 960569 El Plátano 2 32 640338 El Puertecito 4 32 1280501 El Puertecito 8 32 2560706 El Puerto 4 32 1280235 El Remate 12 32 3840245 El Remate (Llanitos de Cucha) 12 32 3840165 El Reparito 2 32 64

0308El Reparo de Iranahuipio (La Parota) 13

32 416

0508 El Salitre (Los Baños del Salitre) 7 32 2240355 El Salitrito 5 32 1600512 El Saucito 3 32 96

0353El Sauz (El Sauz de Cuitzián Grande) 15

32 480

0598 El Tabacal 3 32 960729 El Tecolote 4 32 128

0395El Tepeguaje (El Tepeguaje de Paránguaro) 5

32 160

0180 El Terrero 6 32 1920385 El Timbiriche 18 32 5760587 El Túnel 2 32 640382 El Uje (Potrero) 12 32 3840763 El Yarín 4 32 1280191 El Zapote 19 32 6080192 El Zapote 45 32 1,4400520 El Zapote 3 32 960221 Etucuarillo 39 32 1,2480079 Guangucha 3 32 960188 Iranahuipio 9 32 2880315 La Angostura 2 32 640388 La Angostura 3 32 960746 La Angostura 5 32 1600409 La Bejuquera 6 32 1920458 La Borreguera 4 32 1280027 La Capilla 19 32 6080048 La Cofradía 7 32 2240314 La Crucita 4 32 1280057 La Cruz de Atato 10 32 3200087 La Injertada 10 32 3200351 La Joya 7 32 2240450 La Joya del Añil 3 32 960091 La Lagunilla 6 32 1920092 La Laja 3 32 960237 La Laja 3 32 960279 La Laja 6 32 1920275 La Limonera 6 32 1920101 La Lobera 2 32 640715 La Mesa Turicato 2 32 640696 La Mezquitera 4 32 128


0492 La Parota 5 32 1600717 La Parota 3 32 960136 La Parota de Atijo (La Parota) 36 32 1,152

0339La Parota de Cuitzián Grande (La Parota) 4

32 128

0764 La Pila 3 32 960386 La Presa 13 32 416

0153La Puerta del Chocolate (Azinchetes) 11

32 352

0154 La Puerta del Naranjo 22 32 7040170 La Salada 31 32 9920368 La Tijera 3 32 960730 La Tinaja 2 32 640310 La Vinata 5 32 1600190 La Yerbabuena 3 32 960733 La Yerbabuena 2 32 640251 Las Agujas 3 32 960012 Las Anonas 10 32 3200403 Las Anonas 6 32 1920460 Las Calabazas (Las Calabacitas) 4 32 1280023 Las Camuchinas 7 32 2240225 Las Canoas 3 32 960410 Las Canoas Altas 4 32 1280035 Las Ceibas de Cuitzián Grande 13 32 4160090 Las Juntas de Acuyo 5 32 1600713 Las Juntas de Bapácuaro 1 32 320118 Las Nueces 31 32 9920381 Las Parras 13 32 416

0144Las Piedras (Las Piedras de Santa Cruz) 6 32 192

0348 Las Pilas 4 32 1280732 Las Yácatas 2 32 640416 Lorencillo 19 32 6080015 Los Ascinchetes 1 32 320584 Los Cazahuates 5 32 1600404 Los Chirapes 9 32 2880068 Los Chupaderos 9 32 2880467 Los Cuirindales 2 32 640523 Los Guajes del Capire 6 32 1920335 Los Horcones 4 32 1280356 Los Lampases 3 32 960322 Los Llanos 7 32 2240104 Los Magueyes 15 32 4800114 Los Nogales 10 32 3200486 Los Núñez (Rincón de los Núñez) 6 32 1920169 Los Rucios 36 32 1,1520176 Los Sauces 14 32 4480276 Los Ticuiches 3 32 960365 Los Tules (Potrero los Tules) 4 32 1280106 Maritangacho 6 32 192

0107Mata de Bejuco (La Mata de Bejuco) 13 32 416

0593 Mesa de la Mora 2 32 640552 Mesa del Cerro Colorado 1 32 32


0487 Oaxaquita 3 32 960125 Ojo de Agua de los Maldonado 17 32 5440323 Omícuaro 25 32 8000307 Ordeñitas 7 32 2240300 Palmillas 5 32 1600760 Parengui 3 32 960392 Petatán 25 32 8000142 Piedra del Agua 4 32 1280143 Piedras Aradas 4 32 1280146 Pinal Grande 64 32 2,0480701 Pinzán Grueso 4 32 1280150 Plan del Bonete 3 32 960149 Potrerillos 1 32 320375 Potrero 6 32 1920405 Potrero del Rancho 5 32 1600212 Pueblo Viejo 4 32 1280233 Quiringucas 2 32 640163 Rancho Viejo 4 32 1280434 Rancho Viejo 7 32 2240167 Rincón de Arias 5 32 1600196 Rincón de Zárate 2 32 640389 Rincón del Guaje 4 32 1280171 Salitrillo 24 32 7680078 San Cristóbal de los Guajes 27 32 8640344 San Francisco 17 32 5440574 San Isidro 4 32 1280173 San José Turicato 9 32 288

0318San Rafael de Iranahuipio (San Rafael) 11

32 352

0172 Sanabria (Las Canoas) 18 32 576

0175Santa Cruz de Morelos (Santa Cruz) 70

32 2,240

0240 Santa Rita 10 32 3200374 Sauz de la Sierra 5 32 1600306 Shorio (Chorio) 14 32 4480177 Siguario 4 32 1280178 Tanicua 9 32 2880179 Tavera 76 32 2,4320181 Tetenguio 4 32 1280001 Turicato 107 32 3,4240345 Tzirúcuaro 4 32 1280194 Zárate 19 32 6080285 Zicuapo 10 32 3200417 Zihuatzio 74 32 2,368

TOTAL 2,279 72,608.00

LA CANTIDAD DE PISOS FIRMES A EJECUTAR EN CADA LOCALIDAD, SE OBTUVO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS ÚNICAS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO POR LO QUE A LA FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES (DECREMENTOS O INCREMENTOS) EN LAS CANTIDADES INDICADAS.

“EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA FECHA DE INICIO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.


ANEXO A.F. 01

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NÚMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (NUMERO Y LETRA). LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE “LA CONTRATISTA”), EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NÚM. ________DE FECHA , CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I Y 48 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 91 DE SU REGLAMENTO, CON FECHA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B” DE LA CONVOCATORIA, HASTA POR UN MONTO DE $ (NUMERO Y LETRA)

ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA U ÓRGANO DESCONCENTRADO, SEGÚN CORRESPONDA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

_________________________________________FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR LA AFIANZADORA.


ANEXO A.F. 02FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORANUMERO DE LA PÓLIZADECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (DEBERÁ APARECER LA CANTIDAD AFIANZADA EN NUMERO Y LETRA LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO).

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DOMICILIO DE “LA CONTRATISTA”), LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DE LOS ANTICIPOS, CORRESPONDIENTES AL XX% (XXXXXX POR CIENTO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, QUE ES LA CANTIDAD $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA) Y DEL XX% (XXX POR CIENTO), PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA), CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, CON UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA).

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE CONTROVERSIA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASIMISMO PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, PARA SU CANCELACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.


_______________________________________


FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.ANEXO A.F. 03

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORANUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $XXX (NUMERO Y LETRA. LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL TOTAL EJERCIDO).A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE “LA CONTRATISTA”), PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE_______. NÚM______ , DE FECHA__________ OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, Y MONTO TOTAL $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA), Y TENDRÁ LA DURACIÓN DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA EN LA QUE CONSTE FORMALMENTE LA ENTREGA–RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRÁ SUBSISTENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 95, 95BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA CITADA LEY.

FECHA DE EXPEDICIÓNFIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________CONTRATO No.___________________


PARTIDA: _______________________


ANEXO A.F. 04

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SU AMPLIACIÓN EN MONTO O EN PLAZO, CON BASE EN LO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NÚMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA FIANZA No: _______________________________

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE HACE CONSTAR QUE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NÚMERO _________ DE FECHA_____________ QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $ (NÚMERO Y LETRA)

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR POR ________________ EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NÚM. ____________ DE FECHA____________, QUE TIENE POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, HA SIDO MODIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE:

PLAZO DE EJECUCIÓN:PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO: (__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:(__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: (___DÍAS NATURALES)

MONTO DEL CONTRATOMONTO ANTERIOR DEL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: $(NÚMERO Y LETRA)QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: $(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DE LA FIANZAMONTO ANTERIOR DE LA FIANZA AL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)MONTO DE LA FIANZA AL CONVENIO: $(NÚMERO Y LETRA)QUEDA (AUMENTADA O DISMINUÍDA) LA FIANZA EN: $(NÚMERO Y LETRA)

DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No_________ DE FECHA ___________, DE ACUERDO CON SU CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO A QUE SE HACE REFEERENCIA.

A EXCEPCIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.


_____________________________________FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR LA AFIANZADORA.


PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁNPRESENTE

EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM 0020016-007-10, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE “EL LICITANTE” _________________________, A QUIEN REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, DE LA PROPIA LEY.

DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

A T E N T A M E N T E

__________________________________________NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE



ANEXO A.T. 02

EN CASO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN UN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. 00020016-007-10 RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.





ANEXO A.T. 03

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LUGAR Y FECHA


CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL:DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA:TELÉFONO:FAX:CORREO ELECTRÓNICO:

EN ESTE DOMICILIO SE ME PODRÁN PRACTICAR NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, MISMAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.



(EL DOMICILIO SEÑALADO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.)



ANEXO A.T. 04

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”

EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. 0020016-007-10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):

NUMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA ________________________DE FECHA____________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON NUMERO.

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD:

ESCRITURA PÚBLICA No. : DE FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO






ANEXO A.T. 05

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEDESOL INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO_______________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME COMPROMETO A CONDUCIRME CON PROBIDAD Y HONRADEZ ÍNTEGRAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. 0020016-007-10, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, ABSTENIÉNDOME DE DESPLEGAR CONDUCTAS POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ”LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIÓNES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





ANEXO A.T. 06

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁNP R E S E N T E.

EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. 00020016-007-10 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.





ANEXO A.T. 07

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 00020016-007-10 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CONOCE EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES Y DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.





ANEXO A.T. 08

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020016-007-10 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PARTES DEL CONTRATO A SUBCONTRATAR SERÁN LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

PARTES A SUBCONTRATAR EMPRESA SUBCONTRATISTALETRERO DE DIFUSIÓNLONAS INFORMATIVASPLACAS METÁLICASPRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO.




PAPEL MEMBRETADO DE “EL SUBCONTRATISTA”

ANEXO A.T. 08 a

ACREDITACIÓN ECONÓMICA DE “EL SUBCONTRATISTA”

EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA SUBCONTRATACIÓN REFERENTE A ________________________ DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. 00020016-007-10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):

REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

INCORPORAR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO


__________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL SUBCONTRATANTE”


__________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



ANEXO A.T. 09

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.00020016-007-10 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA NO HA FORMALIZADO CONTRATO ALGUNO CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN.

LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON MISMAS





ANEXO A.T. 10

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 0020016-007-10 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, MANIFESTANDO MI CONFORMIDAD DE AJUSTARME A SUS TÉRMINOS.




SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020016-007-10/10

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-MICH/PDZP-OP-007/10

PERIODO FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010DÍAS CALENDARIO: 71 DÍAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: 31DE DICIEMBRE DE 2010

OBRA:UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.T. 11PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA

(PROGRAMA DE BARRAS)(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual)

CLAVE/

No.DESCRIPCIÓN DEL

CONCEPTOUNIDAD

CANTIDAD PORCENTAJE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE.

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE.

ANEXO A.T. 12







PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual)

CLAVE/

No.DESCRIPCIÓN DEL

MATERIALUNIDAD

CANTIDAD PORCENTAJE

MES MES MES MES MES MES MES Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE.


ANEXO A.T. 13PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN







(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual )

CLAVE/No.

DESCRIPCIÓN DELA MAQUINARIA Y

EQUIPO

UNIDAD CANTIDAD

PORCENTAJE


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE.








ANEXO A.T. 14PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE LA OBRA, DEL PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual)

CLAVE/No. CATEGORÍA

UNIDAD CANTIDAD

PORCENTAJE

MES 1. MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE.








ANEXO A.T. 15PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIO(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual )

CLAVE/

No.CATEGORIA

UNIDAD CANTIDAD

PORCENTAJE


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Personal Directivo

Personal Técnico

Personal Administrativo

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE.




ANEXO A.T. 16

RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES

LUGAR Y FECHA


EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM 0020016-007-10 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, MANIFIESTO QUE, DE RESULTAR ADJUDICATARIO DE LA OBRA QUE SE LICITA, LA UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL VOLUMEN A EXTRAER Y LA DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA, SERÁN LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

UBICACIÓN VOLUMEN A EXTRAER DISTANCIA A LA OBRA

SE ANEXA CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

(PARA EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” EXPLOTE POR SI MISMO LOS BANCOS) ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVAMENES, QUE SE OBTENDRÁN OPORTUNAMENTE LOS PERMISOS PARA SU EXPLOTACIÓN Y QUE SE PAGARÁN LAS REGALÍAS CORRESPONDIENTES.

(EN EL CASO DE QUE SE ADQUIERÁN CON UN PROVEEDOR) EL PROVEEDOR CON EL QUE SERÁN ADQUIRIDOS LOS MATERIALES ES ___________________________, DE QUIEN ANEXO LAS CARTAS COMPROMISO DE SUMINISTRO EN TIEMPO Y FORMA, RESPECTIVAS.




CROQUIS DE LOS BANCOS DE MATERIALES

NOTA: DEBERA INDICARSE LA UBICACIÓN DEL(LOS) BANCO(S) Y LAS LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, ASÍ COMO LAS DISTANCIAS Y ACOTAMIENTOS.


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. XXXXXXXXXXX

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR M.C.01

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

CONTRATO NÚM. ____________________________

CONTRATISTA: __________________________________________________________________

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 0020016-007-10.

IMPORTE: $ XX,XXX,XXX.XX (EN LETRA), IVA INCLUIDO.

VIGENCIA: INICIO 22 DE OCTUBRE Y TÉRMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR EL M.G.P. JOSÉ ANTONIO PLAZA URBINA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Y, POR LA OTRA XXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL C. XXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE: XXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- “LA SEDESOL” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º Y 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LAS DE FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EN SU CASO, PROVEER LO NECESARIO PARA EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

I.2.- EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 36 FRACCIÓN VII, 37, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

I.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES SDS920522F6A Y SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Nº 262 COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P 58260, MORELIA, MICHOACÁN, MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4.- CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2010, APROBADO AL RAMO ADMINISTRATIVO 20.- DESARROLLO SOCIAL, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 26, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL AUTORIZÓ RECURSOS MEDIANTE OFICIO SDSH/2010/AE/212/0584/1522 DEL 26 DE MAYO DEL 2010, SIGNADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES, PARA EL PROGRAMA S216 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS.

I.5.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 0020016-007-10 CON BASE A LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 24, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 45 FRACCIÓN I Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL FALLO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

I.6.- REQUIERA REALIZAR LA OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B” DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. 0020016-007-10

I.7.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIONES VIII, XII, XX Y XXIII, 13 FRACCIONES I, II Y VI, Y 19 FRACCIONES I, II, VII, Y VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, OBTUVO LA DICTAMINACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL OFICIO NO. _______ DE FECHA __________, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS CONTENCIOSOS.




II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

II.1.- ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE LA ESCRITURA NUM. XXXXX, DE FECHA XX DE XXXXX DE XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO, LIC. XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE _______________, BAJO EL FOLIO MERCANTIL Nº XXXXX DE FECHA XXXXXXXX.

II.2.- QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXXXXXX, MEDIANTE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUM. XXXX DE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO, LIC. XXXX XXXXX XXX, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NUM. XXX, EN LA CIUDAD DE XXXXXXXX XXX. Y CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO. Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS, TOTAL O PARCIALMENTE, CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

II.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.

II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: XXXXXXXXXX, COLONIA XXXXXXX XXXXXX C. P. XXXXX EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXX, TELÉFONO/FAX XXXXXXXXXXXXX, LO QUE ACREDITA CON MANIFIESTO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXXXXXXXXXXXX. Y COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL Nº XXXXXXXXXXXX.

II.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XIV 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.9.- PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTÓ EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. EN TÉRMINOS DE LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DEL 2010, Y EL OFICIO CIRCULAR NÚM. UNAOPSFP/309/0743/2008, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.




(PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ UTILIZAR ESTE APARTADO EN SUSTITUCIÓN DEL ANTERIOR)

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL MISMO.

II.2.- SE IDENTIFICA CON (CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL) CON FOLIO N° __________, EXPEDIDA POR (EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL O LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA).

II.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ________________________________________________, TELÉFONO/FAX ________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Nº _______________.

II.5.- COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL Nº ______________.

II.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XIV, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.9.- PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTÓ EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF), EL 11 DE JUNIO DE 2010, Y EL OFICIO CIRCULAR N° UNAOPSFP/309/0743/2008 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DOF EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

III. DECLARAN “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

III.1. LA CONVOCATORIA QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONTRATO, LA BITÁCORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

III.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA QUE LE DA ORIGEN.

III.3 LAS PARTES CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES, LOS CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR CADA UNA DE ELLAS CORREN AGREGADOS AL MISMO:




ANEXO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ANEXO 2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.ANEXO 3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.ANEXO 4. PROYECTO TIPO PISO FIRME.ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”DE LA CONVOCATORIA. A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 0020016-007-10, OBLIGÁNDOSE A REALIZAR ESTA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LA ”BITÁCORA”, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.6 DE ESTE CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA “BITÁCORA” QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO QUE CUBRIRÁ “LA SEDESOL” A “EL CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $XX’XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE $XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 95 NOVENTA Y CINCO DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE DIDIEMBRE DEL 2010, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ELABORANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.

“LA SEDESOL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES,




PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “LA SEDESOL”, OBSERVANDO, TANTO “LA SEDESOL” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“LA SEDESOL” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA POR “EL CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE:

EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ XX,XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE SE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA SEDESOL” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

SE PODRÁN OTORGAR ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN, SIN EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA SUPERVISIÓN EXTERNA O A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA SEDESOL” DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA




DE CORTE, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA EJECUTADA POR PISO, ACOMPAÑADOS POR SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, DEBIDAMENTE SIGNADOS POR EL BENEFICIARIO Y EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS, INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NUMERO DE FOLIO DE LAS CÉDULAS ÚNICAS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CUIS), METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. ADEMÁS DE FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE. LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARÁN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR LA “BITÁCORA” DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR “LA SEDESOL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LAS ESTIMACIONES MENSUALES, DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA.

EL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS FOJAS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Nº 262, COL. NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE LE PAGARÁN GASTOS FINANCIEROS, CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.




SÉPTIMA: GARANTÍAS.

LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LAS GARANTÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

A) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ FIANZA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

B) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ ANTE “LA SEDESOL”, FIANZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN MEXICANA DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTÍA QUE A SU ELECCIÓN PODRÁ SER MEDIANTE: a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, b) POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA ó c) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” OPTE POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

1. NÚMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

2. NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

4. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

6. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

7. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, QUE LA PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.




EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” OPTE POR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE O APORTE RECURSOS LÍQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERÁN OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”.

“EL CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO.

ADICIONALMENTE, LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DEBERÁN CONSIDERAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO N° 401-T-36314 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; COPIA DE DICHO DOCUMENTO LE FUE ENTREGADA POR “LA SEDESOL” EN EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 178, 179 Y 180 DEL REGLAMENTO.

NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA SEDESOL” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO Y ÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA SEDESOL” EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA SEDESOL” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDESOL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:




1. CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA SEDESOL” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3. CUANDO DE COMÚN ACUERDO, “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “LA SEDESOL” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

4. CUANDO “LA SEDESOL” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA SEDESOL” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

5. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ESTA FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, CUBRE EL PERFIL REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA SEDESOL” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO(S) QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA CONVOCATORIA.

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “LA SEDESOL”, A MÁS TARDAR A LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARÁ A “LA SEDESOL” EN IGUAL TÉRMINO.

DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE MANO DE OBRA DE LA REGIÓN.




DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA SEDESOL”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “LA SEDESOL” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SEDESOL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR “EL CONTRATISTA”, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPEÑO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS AGENTES QUÍMICOS O GASES QUE UTILICE. “LA SEDESOL” NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE DICHO PERSONAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

“LA SEDESOL” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, LA CUAL RECAERÁ EN EL C. (INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O TÉCNICO ESPECIALIZADO) ______________ SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA SEDESOL”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

CUANDO LA OBRA PRESENTE ATRASOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y ESTO IMPIDA TERMINAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN OBRA




AUTORIZADO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN A LA EMPRESA CONTRATADA POR “LA SEDESOL” DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EN TERMINAR COMPLETAMENTE TODOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS. ESTE PAGO SERÁ MENSUAL Y POR LA CANTIDAD QUE “LA SEDESOL” HAYA CONTRATADO CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA SEDESOL” ENVIARÁ UN ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EN DONDE LE INDICARÁ EL NOMBRE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EL PLAZO DE CONTRATACIÓN DE LA MISMA Y EL IMPORTE MENSUAL QUE DEBERÁ PAGAR A ESTA SUPERVISIÓN EXTERNA EN EL CASO QUE LA OBRA NO SE TERMINE EN EL TIEMPO CONTRATADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

CUANDO EL ATRASO EN LA TERMINACIÓN NO SEA MAYOR DE UN MES, “EL CONTRATISTA” Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA DETERMINARÁN DE COMÚN ACUERDO EL IMPORTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE ATRASO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR “EL CONTRATISTA” POR ESTOS ATRASOS.

EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, “LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA, DEFINIRÁN EL LUGAR Y LA CANTIDAD DE MUESTRAS A REALIZAR.

DÉCIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

“LA SEDESOL” Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “LA SEDESOL” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN, DICHAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” REINTEGRARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “LA SEDESOL” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN REAL. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARÁ, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA SEDESOL” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA”.




INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI “LA SEDESOL” OPTA POR LA RESCISIÓN, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 155 Y 156 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SE SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS SI:

NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO, SUS ANEXOS Y LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “LA SEDESOL”.

SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.

INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA SEDESOL”.




NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “LA SEDESOL”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO DA A “LA SEDESOL” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA SEDESOL”, SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, “BITÁCORA”, CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SEDESOL”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA” LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

CUANDO “LA SEDESOL” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA SEDESOL” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE NO HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN APEGO A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL




PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVA EL CONTRATO NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR “LA SEDESOL” CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 159 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “LA SEDESOL” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON FUNDAMENTO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA SEDESOL” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS, SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL; SI EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE BASTARÁ SEA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” PAGANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA




ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 5, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ÉSTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA: SUBCONTRATACIÓN.

PARA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA SEDESOL” NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SÓLO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES PÉTREOS (ARENA Y GRAVA), LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS METÁLICAS, LETREROS DE DIFUSIÓN Y SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS.

VIGÉSIMA CUARTA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “LA SEDESOL” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79, 80, 81 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 267 AL 273 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.




LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CINCO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE XXXXX FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN EL 20 DE OCTUBRE DE 2010.

POR “LA SEDESOL”

_______________________________ M.G.P. JOSÉ ANTONIO PLAZA URBINA

DELEGADO FEDERAL EN ELESTADO DE MICHOACÁN

POR “EL CONTRATISTA”“-----------------------------------”

_________________________________C. XXXXXXXXXXXXXXXXX

(CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DE MICRORREGIONESY COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

___________________________________________ING. ALFONSO ARAGÓN MEJÍA

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. XXXXXXXXXX DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2010, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $ XX,XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 30 22 DE OCTUBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.




ANEXO 1

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, REQUIERE REALIZAR ESTOS TRABAJOS EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS, HUETAMO, JUÁREZ Y TUZANTLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B” DE ESTA CONVOCATORIA.

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

INICIO EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2010 Y TERMINACIÓN: EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2010, CON UN PLAZO DE 71 (SETENTA Y UN) DÍAS NATURALES.

3.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TODAS LAS ÁREAS DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE A LOS INMUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPOS, MUROS, PISOS, CARPINTERÍA, CANCELARÍA, PLAFONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC.), DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LAS PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, RESGUARDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN, EN CASO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y DE ELLO RESULTE QUE SE AFECTEN EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS MUEBLES O INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MISMO DEJARLOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES SIN COSTO ALGUNO PARA “LA SEDESOL”

4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR LAS CUADRILLAS ESPECIALIZADAS NECESARIAS DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LO CUAL DEBERA CONSIDERAR HORARIO ABIERTO DE 12 HORAS, PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO “B”, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERÍSTICAS:

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”.




5.- RESIDENTE DE OBRA:

EL M.G.P. JOSÉ ANTONIO PLAZA URBINA DELEGADO FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOMBRARÁ AL “RESIDENTE DE OBRA” DE LOS TRABAJOS, EL CUAL CONTARA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA FIRMAR LA ”BITÁCORA” Y QUIEN CON EL APOYO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN (EJECUCIÓN), CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”; ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN A LOS AVANCES REALIZADOS POR “EL CONTRATISTA” ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

“EL CONTRATISTA” TENDRÁ UN SUPERINTENDENTE COMO RESPONSABLE CON EXPERIENCIA Y FACULTADO PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE RECIBIR Y EJECUTAR LAS OBSERVACIONES Y/O INDICACIONES QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” CONSIDERE CONVENIENTE, EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA FIRMAR LA ”BITÁCORA” Y ADEMÁS PROPORCIONAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN

6.- SUPERVISIÓN EXTERNA:

“LA SEDESOL”, MEDIANTE CONTRATO RESPECTIVO, DESIGNARÁ A LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS, QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, MISMA QUE MANTENDRÁ A CUANDO MENOS UN REPRESENTANTE EN CADA UNO DE FRENTES DE TRABAJO, PARA TENER UN CONTROL ESTRICTO DE LOS AVANCES REALIZADOS POR “EL CONTRATISTA”, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ÉSTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA, LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD CONTRATADAS, AL IGUAL QUE LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE LABORATORIO ESTABLECIDAS. EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA CONTARA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EL REGISTRO DE NOTAS EN LA BITÁCORA

ASI MISMO DEBERÁ VERIFICAR QUE PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS, “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO TANTO A “LA SEDESOL”, COMO A LA SUPERVISIÓN EXTERNA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ELABORADOS POR UN LABORATORIO RECONOCIDO CON AMPLIA EXPERIENCIA COMPROBABLE, DE NO SER ASÍ, LOS PISOS QUE SE HAYAN CONSTRUIDO SIN LA VERIFICACIÓN DEL PROPORCIONAMIENTO UTILIZADO, NO PROCEDERÁN PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO, A MENOS QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE UNA PRUEBA DE LABORATORIO, DONDE SE GARANTICE QUE DICHO PISO TIENE UNA RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² Y CON LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL CONTRATO.

7.- CONTROL DE LOS TRABAJOS:

EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE “LA SEDESOL” CON APOYO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA EN FORMA CONJUNTA CON EL “SUPERINTENDENTE” DE “EL CONTRATISTA”, DETERMINARAN LOS TRABAJOS A REALIZAR, POSTERIORMENTE EL PERSONAL TÉCNICO DE “EL CONTRATISTA” ELABORARÁ EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, COMPRENDIENDO CROQUIS DE REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PARA DETERMINAR LOS VOLÚMENES QUE APLICARÁN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS. POSTERIORMENTE A ESTO LA SUPERVISIÓN EXTERNA ANOTARÁ EN LA “BITÁCORA” LAS OBSERVACIONES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A REALIZAR. UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON ESTE PROCEDIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS, CABE HACER MENCIÓN QUE AL TÉRMINO DE DICHOS TRABAJOS, DEBERÁN SER RECEPCIONADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EN CASO DE EXISTIR ANOMALÍAS EN ÉSTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CORREGIRLOS A LA BREVEDAD

8.- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR “EL CONTRATISTA”:

A) EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SERÁ POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

B) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AJUSTARSE AL HORARIO QUE ESTABLEZCA EL “RESIDENTE DE OBRA” DE “LA SEDESOL” PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, EL CUAL ESTARÁ ESTABLECIDO DE FORMA ABIERTA LAS 12 HORAS INCLUYENDO DÍAS FESTIVOS, SÁBADOS Y DOMINGOS.




C) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CASOS EXTRAORDINARIOS DE ASÍ REQUERIRSE.

D) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON LOS MATERIALES ESPECIFICADOS Y LA SUFICIENTE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

E) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA LA RESIDENCIA DE LA EMPRESA, ASÍ COMO UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

F) “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS, DEBERÁ ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN EXTERNA, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE INDIQUEN EL PROPORCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PÉTREOS A UTILIZAR EN CADA LOCALIDAD PARA GARANTIZAR QUE EL CONCRETO QUE SE CONSTRUYA TENGA UNA RESISTENCIA F´C=150 KG/CM². LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, DEBERÁN REALIZARSE A TRAVÉS DE UNA EMPRESA RECONOCIDA Y CON AMPLIA EXPERIENCIA COMPROBABLE. ANEXO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO DEBERÁ ENTREGARSE LA RELACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIAL QUE SE UTILIZARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS; CARTA DEL PROPIETARIO DEL BANCO EN LA CUAL ÉSTE ASEGURA QUE EL BANCO DE MATERIALES CUENTA CON EL VOLUMEN DE MATERIAL SOLICITADO POR “EL CONTRATISTA”, INDICANDO LA CANTIDAD SOLICITADA, Y COPIA DEL CONTRATO O CONVENIO CONTRAÍDO CON EL PROPIETARIO DEL BANCO DE MATERIALES.

9.- MANO DE OBRA:

TODA LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER PROPORCIONADA POR “EL CONTRATISTA”, PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES Y CON CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A SU CATEGORÍA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI A JUICIO DEL “RESIDENTE DE OBRA” LA MANO DE OBRA NO ES CALIFICADA, SOLICITARÁ AL CONTRATISTA SU SUSTITUCIÓN Y LO ANOTARÁ EN LA ”BITÁCORA”.

10.- MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:

TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LOS TRABAJOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS MEXICANAS EN LO RELATIVO A CALIDAD REQUERIDA. ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE SUMINISTRAR UN MATERIAL DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN DICHOS ANEXOS, ESTE NO DEBERÁ SER SUMINISTRADO HASTA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y A SU JUICIO PODRÁ RECHAZAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO ANTERIOR Y SE ANOTARÁ EN LA ”BEOP”. “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE SER NECESARIO Y A SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y DEL “RESIDENTE DE OBRA”, DEBERÁ ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES (BANCO DE MATERIALES), MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PARA EL CASO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y CON LA CALIDAD Y CONDICIONES ESPECIFICADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

11.- BITÁCORA

SE ABRIRÁ Y FIRMARÁ CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, “EL CONTRATISTA” Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EN DONDE SE ANOTARÁN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS MISMOS. ESTA CONSTITUIRÁ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

12.- CANTIDADES DE TRABAJO:

ESTÁN DETERMINADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS Y A NO EXCEDERSE DE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS.




13.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO LOS PROPORCIONARÁ “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO EL EQUIPO PARA EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES O RESIDUOS DE LOS TRABAJOS. LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SE INCLUIRÁ DENTRO DE LOS ALCANCES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERARLO DIARIAMENTE, YA QUE COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE LAS ÁREAS A TRABAJAR SE ENCUENTRAN EN CONTINUA OPERACIÓN.

14.- TRANSPORTE DE MATERIAL SUSTITUIDO O DESMANTELADO SIN RECUPERACIÓN:

TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN DESMANTELADOS INDICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ESTIBAR, EMPACAR, CARGAR, TRANSPORTAR Y DESCARGAR EN LAS INSTALACIONES QUE DETERMINE EL “RESIDENTE DE OBRA” EL CUAL TRAMITARÁ PASE DE SALIDA, AVISO DE EMBARQUE Y/O DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA, PARA QUE SEA RECEPCIONADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA O DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. SERÁ RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” EL DESTINO FINAL DE DICHOS MATERIALES.

15.- ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA”, PREVIA VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA PRESENTARÁ AL RESIDENTE DE OBRA LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR PISO, ACOMPAÑADOS POR SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NÚMERO DE FOLIO CIS, M2 CONSTRUIDOS, NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE Y POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA.

LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. UNA VEZ QUE LA SUPERVISIÓN EXTERNA ESTÉ DE ACUERDO CON LOS GENERADORES, LOS FIRMARÁ DE CONFORMIDAD. ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR LA “BITÁCORA” DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO DEL PISO FIRME, COMITÉ DE OBRA, AUTORIDAD LOCAL Y POR “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ÉSTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO DEBERÁN ANEXAR REPORTE FOTOGRÁFICO.

16.- CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS:

71(SETENTA Y UN) DÍAS NATURALES

MESUBICACIÓN

(MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOCÁN)

OCT 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

031

NOV 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

031

DIC 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

031




FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2010




ESPECIFICACIONES PARTICULARES

OBRA OBJETO DEL CONCURSO:

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B” DE ESTA CONVOCATORIA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO CON LO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE “LA SEDESOL”, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE.

“EL LICITANTE” DEBERÁ TENER EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN QUE CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA ESTA OBRA, DEBE PROGRAMARSE LA EJECUCIÓN DE PISOS DE 32 METROS CUADRADOS PROMEDIO, EN FORMA COMPLETA Y CONTINUA HASTA CONCLUIR TODOS LOS QUE HAYA EN CADA LOCALIDAD, POR LO QUE “LA SEDESOL” NO ACEPTARÁ LA REALIZACIÓN DE UNO O VARIOS SIN CONCLUIR TOTALMENTE O SIN EJECUTAR TODOS LOS REQUERIDOS EN CADA LOCALIDAD.

I. “EL LICITANTE” AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

I.1.- MANO DE OBRA LOCAL. DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN.

I.2.- INTEGRACIÓN DEL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO (EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DE MATERIAL), Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, LAS MANIOBRAS, ACARREOS, ALMACENAJES Y MERMAS. CUANDO SE UTILICEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA O CERCA DE ELLA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.

I.3.- BANCOS DE MATERIALES. EL PROPONENTE, DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO CABAL QUE TIENE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y DE LA REGIÓN, PROPONDRÁ EL O LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE CONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PISOS, DEBIENDO TOMAR SIEMPRE EN CUENTA QUE DICHOS BANCOS GARANTICEN LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y QUE DE PREFERENCIA SE ENCUENTREN EN EXPLOTACIÓN. EL MISMO PROPONENTE DEBERÁ CERCIORARSE DE QUE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTREN LIBRES DE GRAVÁMENES ANTE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y QUE LOS PROPIETARIOS O CONCESIONARIOS DEN SU ANUENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN, LA LIBERACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES ASÍ COMO EL PAGO DE LAS REGALÍAS Y OTROS PAGOS INHERENTES CORRERÁN POR CUENTA EXCLUSIVA DE “EL CONTRATISTA” GANADOR (SE DEBERÁ PRESENTAR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, INDICANDO DISTANCIA Y ACOTAMIENTO.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERÁ EL RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN Y USO DE EXPLOSIVOS NECESARIOS EN CASO QUE SE REQUIERAN, “LA SEDESOL” Y/O CONVOCANTE NO ACEPTARÁ RECLAMACIONES DEBIDO A ALGUNA RECONSIDERACIÓN NO PREVISTA POR EL PROPONENTE.

I.4.- ACARREO DE MATERIALES. ACARREO DE MATERIALES. LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS PODRÁN HACERSE CON MEDIOS PROPIOS, ASÍ COMO PARA EL MATERIAL DE RELLENO, DEBIENDO OBTENER Y ANEXAR A SU PROPOSICIÓN, UN DOCUMENTO DE LA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN, EN DONDE SE HAGA CONSTAR QUE NO SE OPONDRÁN A ESTA OPCIÓN Y/O CON FLETEROS DE LA REGIÓN, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CONSIGNARÁ LA TARIFA VIGENTE EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LA CUAL FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN; SE OPTARÁ POR LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA.




I.5.- REGALÍAS.- EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES AL PISO FIRME, DEBERÁ INCLUIR LAS REGALÍAS POR LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS, LAS CUALES DEBERÁN SER NEGOCIADAS POR EL PROPONENTE; LA OMISIÓN DE ESTE CONCEPTO NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR EN CASO DE QUE LA OBRA LE SEA ADJUDICADA.

I.6.- CONCEPTOS NO MEDIBLES.- LOS CONCEPTOS QUE NO SEAN OBJETO DE MEDICIÓN NO ESTARÁN SUJETOS A PAGO POR SEPARADO, PUES SE CONSIDERA QUE SUS IMPORTES YA SE HAN DISTRIBUIDO PROPORCIONALMENTE O COMO CORRESPONDA, EN EL (LOS) PRECIO (S) UNITARIO (S) DEL CONTRATO, LO CUAL ES APLICABLE AL CONCRETO DESPERDICIADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. PARA ESTA LICITACIÓN SÓLO ES OBJETO DE MEDICIÓN EL CONCEPTO DE TRABAJO DE PISO FIRME POR VIVIENDA Y METROS CUADRADOS.

I.7.- SUFICIENCIA Y CONTAMINACIÓN DE MATERIALES EN BANCOS.- EN LOS BANCOS DE MATERIALES “EL CONTRATISTA” OBSERVARÁ QUE EXISTA EL VOLUMEN NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASIMISMO TOMARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

II. GENERALIDADES

II.1.- UBICACIÓN DENTRO DE LA VIVIENDA DEL PISO FIRME.- EL PISO FIRME SE EJECUTARÁ EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS HABITADAS, EN EL SIGUIENTE ORDEN DE PREFERENCIA: RECÁMARA (S), COCINA, COMEDOR, Y SALA; LA MAYORÍA DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES RURALES NO TIENEN UNA DIFERENCIACIÓN DE ÁREAS COMO LA INDICADA, LA RECÁMARA, SALA Y COMEDOR SUELEN ESTAR INTEGRADAS EN UN SOLO ESPACIO HABITABLE Y LA COCINA PUEDE ESTAR SEPARADA, SIN EMBARGO, POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN ACCIONES EN ÁREAS EXTERNAS COMO PATIOS, ANDADORES, CHIQUEROS, ESTABLOS, GALLINEROS ETC.

II.2.- ÁREA DE PISO FIRME POR VIVIENDA.- EL ÁREA PROMEDIO DE PISO FIRME POR VIVIENDA HABITADA ES DE 32 METROS CUADRADOS, PUDIÉNDOSE TENER VIVIENDAS CON UN MÍNIMO DE 16 Y UN MÁXIMO DE 45 METROS CUADRADOS, POR LO QUE EN LA SUMATORIA DEL ÁREA DE TODAS LAS VIVIENDAS ATENDIDAS ENTRE EL NÚMERO DE VIVIENDAS DEBE APROXIMARSE AL PROMEDIO INDICADO. SÓLO EN CASOS AISLADOS Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA SE PODRÁN REBASAR LOS LÍMITES INDICADOS.

II.3.- RESISTENCIA DEL CONCRETO DEL PISO FIRME.- LA RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILICE PARA CONSTRUIR EL PISO FIRME DE LAS VIVIENDAS HABITADAS DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE OBTENIDA DE PRUEBAS EN EL LABORATORIO A LOS 28 DÍAS, DE F’C=150 KG/CM2, LA RESISTENCIA DE LOS ENSAYES DE ESPECÍMENES A LOS 7 DÍAS DEBE SER IGUAL O MAYOR AL 70%, MIENTRAS QUE LOS DE 14 DÍAS DEBERÁN SER IGUALES O MAYORES AL 84%, EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ SUSTITUIR LOS PISOS FIRMES EJECUTADOS CON EL CONCRETO ENSAYADO. LOS REVENIMIENTOS NO PODRÁN SER MENORES A 8 CENTÍMETROS NI MAYORES A 10 CENTÍMETROS.

II.4.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO DEL PISO FIRME, LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ (TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN O RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO).

III. CALIDAD DE LOS MATERIALES

III.1.- CEMENTO. SÓLO SE UTILIZARÁ CEMENTO GRIS PORTLAND COMPUESTO CPC 30R, DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO QUE REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCE-2004. LOS VEHÍCULOS EN LOS QUE SE ACARREE DEBERÁN CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA SU PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. SE ALMACENARÁ EN LUGARES VENTILADOS Y PROTEGIDOS CONTRA LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y LA HUMEDAD DEL SUELO, PERFECTAMENTE ESTIBADO SOBRE TARIMAS DE MADERA. SE PODRÁ TENER EN CADA LOCALIDAD O FRENTE DE TRABAJO EL CEMENTO NECESARIO PARA DOS O MÁS DÍAS DE LABORES Y EL QUE NO SE UTILICE SE PROTEGERÁ ADECUADAMENTE. (PROPORCIÓN DE 0.306 TONELADAS DE CEMENTO PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2).

III.2.- ARENA. SE UTILIZARÁ ARENA DE MINA O DE BANCO, LA QUE DEBE DE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES COMO ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-




111-2004, QUE PUEDE SER ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR “EL CONTRATISTA”, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE SE OBTENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE DE SER MENOR A 10 MILÍMETROS (3/8” DE PULGADA). (PROPORCIÓN DE 0.580 METROS CÚBICOS DE ARENA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS, DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).

III.3.- GRAVA.- DEBERÁ UTILIZARSE GRAVA DE BANCO TRITURADA, ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR “EL CONTRATISTA” EN LA REGIÓN O FUERA DE ELLA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (T.M.A.) DE 19 MM (¾ DE PULGADA, LIBRE DE IMPUREZAS COMO ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE PROVENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÍNIMO DEBE DE SER DE 9.53 MILÍMETROS (3/8” DE PULGADA). (PROPORCIÓN DE 0.630 METROS CÚBICOS DE GRAVA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).

III.4.- AGUA.- DEBE SER APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, LIBRE DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, GRASAS Y MATERIA ORGÁNICA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN. (PROPORCIÓN DE 0.202 METROS CÚBICOS DE AGUA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE ACUERDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS, DERIVADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).

IV. ESPESOR

EL ESPESOR DE PISO FIRME SERÁ DE 8 CM (OCHO CENTÍMETROS), CON UNA TOLERANCIA DE +2 CM. (MÁS DOS CENTÍMETROS) CABE INDICAR QUE LA RECEPCIÓN DE PISOS FIRMES DE ESTE TIPO NO IMPLICARÁ EL PAGO DE EXCEDENTES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LO QUE SU EJECUCIÓN NO IMPLICARÁ COSTO ADICIONAL PARA “LA SEDESOL”; LOS ESPESORES MENORES SERÁN RECHAZADOS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ACEPTADOS POR “LA SEDESOL”, QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE REALIZAR REVISIONES, CALAS Y MUESTREOS PARA COMPROBARLOS.

V. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

V.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADA, HÚMEDA Y LIBRE DE MATERIALES QUE PUEDAN CONTAMINARLO; SI ES EL CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EXCAVACIÓN A MANO O EL RELLENO CON MATERIAL MEJORADO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON UN ESPESOR DETERMINADO Y ESTABLECIDO POR LA DELEGACIÓN.

V.2.- CIMBRADO, SECCIONADO DEL PISO Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS.- LA CIMBRA EN FRONTERAS DEL PISO FIRME DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADAS Y ALINEADAS, DE TAL FORMA QUE SE SECCIONE EL ÁREA DEL PISO HASTA UNA SUPERFICIE DE 12 METROS CUADRADOS, SEGÚN INDICA EL PROYECTO TIPO, ESTO CON EL FIN DE EVITAR LAS FISURAS Y AGRIETAMIENTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR VARIACIONES VOLUMÉTRICAS DEL CONCRETO, DEBIDO A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS TENDRÁN COMO FUNCIÓN ESPECÍFICA EL CONTROL DEL AGRIETAMIENTO TRANSVERSAL PROVOCADAS POR LAS RESTRICCIONES A LA CONTRACCIÓN DEL CONCRETO DEL PISO FIRME.

V.3.- ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA.- EL CONCRETO SE DEBE ELABORAR EN REVOLVEDORA DE UN SACO DE CAPACIDAD Y VACIAR DIRECTAMENTE EN CARRETILLAS O EN ARTESAS DE MADERA EVITANDO QUE SE CONTAMINE; SE DEBE ACARREAR Y COLOCAR INMEDIATAMENTE, NO SE ACEPTARÁ LA UTILIZACIÓN DE CONCRETOS CON MÁS DE 10 MINUTOS DE HABERSE ELABORADO. LOS REVENIMIENTOS NO PODRÁN SER MENORES A 8 CENTÍMETROS NI MAYORES A 10 CENTÍMETROS.

LA DOSIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS POR CADA SACO DE CEMENTO SERÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

LA COLOCACIÓN DEBE SER SIMULTÁNEA CON LA ELABORACIÓN Y NO MÁS RÁPIDAMENTE DE LO QUE PUEDA DISTRIBUIRSE Y REVISAR ESPESORES, ACOMODÁNDOSE ADECUADAMENTE BUSCANDO ALCANZAR UNA BUENA COMPACTACIÓN Y EVITANDO LA SEGREGACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS. LA NIVELACIÓN DEL PISO DEBE SER TAL QUE NO SE PRESENTEN PROTUBERANCIAS NI PARTES BAJAS, LO QUE SE DEBERÁ




VERIFICAR CON EL TENDIDO DE UNA REGLA METÁLICA O DE MADERA DE DOS METROS DE LONGITUD SIN QUE SE OBSERVEN DIFERENCIAS MAYORES DE 5 MILÍMETROS. EL PISO FIRME DEBE CONSTRUIRSE SIN PENDIENTES, PERO SI ES EL CASO NO SE ACEPTARÁN PENDIENTES MAYORES AL 0.5% Y SI ES NECESARIO SE PERMITIRÁ CONSTRUIR PISOS CON UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE 12 A 17.5 CENTÍMETROS.

V.4.- COMPACTADO. ANTES DE QUE EL CONCRETO COLOCADO ALCANCE SU FRAGUADO INICIAL, CUANDO TENGA UNA CONSISTENCIA ADECUADA, SE REALIZARÁ SU COMPACTACIÓN CON UN PISÓN DE MANO METÁLICO.

V.5.- ACABADO.- EL ACABADO DEL PISO FIRME DE CONCRETO SERÁ PULIDO INTEGRAL POR MEDIO DE LLANA METÁLICA Y SE REALIZARÁ POSTERIORMENTE AL COMPACTADO CUANDO EL CONCRETO TENGA LA CONSISTENCIA NECESARIA Y HAYA DESAPARECIDO EL AGUA DE SANGRADO, LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE NIVELADA, LISA, LLANA Y CERRADA, SIN PROTUBERANCIAS NI PARTES BAJAS, DESAPARECIENDO LAS FISURAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL FRAGUADO INICIAL.

V.6.- CURADO DEL CONCRETO.- EL CONCRETO DEL PISO FIRME DEBE MANTENERSE HÚMEDO POR LO MENOS SIETE DÍAS O HASTA CUANDO ALCANCE EL 70% DE SU RESISTENCIA DE PROYECTO. “EL CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DE CUALQUIER DETERIORO QUE SUFRA EL PISO POR LA PÉRDIDA DE HUMEDAD.

V.7.- INCORPORACIÓN DE LA FIBRA ANTIBACTERIANA.- SE INCORPORARÁ AL CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCA CON AGENTE ANTIBACTERIANO INTEGRAL PARA REFUERZO A RAZÓN DE 600 GRAMOS POR METRO CÚBICO DEL CONCRETO, QUE ASEGURE 90’000,000 DE FIBRAS POR M3, CON LONGITUD DE 19 MM (3/4 DE PULGADA) DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO. SE DEBERÁ REALIZAR UN MEZCLADO DE 3 A 5 MINUTOS PARA SU COMPLETA INCORPORACIÓN, POR RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ ACI 544 EL REVENIMIENTO DEL PROYECTO DEBERÁ MEDIRSE PREVIAMENTE A LA INCORPORACIÓN DE LA FIBRA EN EL CONCRETO.

PARA ASEGURAR LA CORRECTA DOSIFICACIÓN SE DEBERÁ SUMINISTRAR LA FIBRA DE POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL EN BOLSAS DE 100 GRAMOS DE PESO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD NECESARIA POR BULTO DE CEMENTO PARA LA RESISTENCIA DE PROYECTO.

V.7.- UTILIZACIÓN DEL PISO FIRME.- EL BENEFICIARIO PUEDE UTILIZAR EL PISO FIRME INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE ESTÉ ENDURECIDO Y SOPORTE EL TRÁFICO DE PERSONAS, EVITANDO QUE SE RAYE AL COLOCAR LOS MUEBLES O QUE ÉSTOS SE INCRUSTEN EN EL MISMO, COLOCÁNDOLES ALGÚN ARTIFICIO PARA EVITARLO, NO DEBEN INSTALARSE LOS MUEBLES PESADOS HASTA DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS TRES DÍAS. “EL CONTRATISTA” DEBE OBTENER EL COMPROMISO DEL BENEFICIARIO DE EVITAR DAÑAR EL PISO, LO QUE SE MENCIONARÁ EN LA RELACIÓN O ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADA POR CADA UNO DE ELLOS.

V.8.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.- POR CADA PISO FIRME TERMINADO Y ENTREGADO AL BENEFICIARIO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN EL FORMATO QUE LE PROPORCIONE “LA SEDESOL” AL INICIO DE LOS TRABAJOS. A ESTE RESPECTO DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES QUE LE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE OBRA. ESTA ACTA NO SERÁ LA QUE RECONOZCA “LA SEDESOL” COMO LA DEFINITIVA PARA RECIBIR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VI. MEDICIÓN Y PAGO

EL LARGO Y ANCHO DEL PISO FIRME SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO, PROCURANDO QUE LA CINTA MÉTRICA ESTÉ COMPLETAMENTE TENSA Y HORIZONTAL, EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LAS PAREDES. EL ANCHO SE MEDIRÁ EN DOS DIFERENTES PUNTOS A LO LARGO DEL PISO, A 50 CENTÍMETROS DE CADA UNA DE LAS PAREDES, EL LARGO SE MEDIRÁ DE LA MISMA FORMA, Y EN AMBOS CASOS SE PROMEDIARÁ LA MEDIDA. EN LOS NÚMEROS GENERADORES SE ANOTARÁ EL ANCHO Y LARGO PROMEDIO, CON UNA APROXIMACIÓN A CENTÉSIMAS. SI EN LA VIVIENDA SE TIENE MÁS DE UN ÁREA DE PISO FIRME, SE MEDIRÁ Y ANOTARÁ CADA UNA INDICANDO LA SUMA POR VIVIENDA Y SEÑALANDO EL LUGAR DONDE SE EJECUTÓ EL PISO FIRME (COCINA, COMEDOR, RECÁMARAS Y/O SALA).

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE PARA EL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN SON, ENTRE OTRAS:

VI.1.- NÚMEROS GENERADORES;




VI.2.- NOTAS DE LA “BITÁCORA” Y REPORTE FOTOGRÁFICO;

VI.3.- CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PISO FIRME EN LA VIVIENDA Y CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD;

VI.4.- CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCESOS;

VI.5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN;

VI.6.- ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUAL SIN TACHADURAS, BORRONES O ENMENDADURAS, FIRMADA O CON HUELLA DIGITAL DEL BENEFICIARIO O SU REPRESENTANTE Y CON FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL COMITÉ DE OBRA Y/O LA AUTORIDAD LOCAL, INDICANDO CLARAMENTE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EN LA VIVIENDA, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”;

VI.7.- RELACIÓN DE BENEFICIARIOS EN DONDE CONSTE NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓN, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL, METROS CUADRADOS EJECUTADOS EN LA VIVIENDA Y FIRMA O HUELLA DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS O SUS REPRESENTANTES, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”.

VII. BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

“EL CONTRATISTA” PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ENTREGAR LAS CORRESPONDIENTES NOTAS DE LA “BITÁCORA” Y REPORTE FOTOGRÁFICO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN DISCO COMPACTO (FORMATO JPG), CON LAS FOTOS DEL ÁREA ANTES DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y A LA TERMINACIÓN DE LOS PISOS. EN LA FOTO DEL ANTES Y DESPUÉS, DEBERÁ APARECER EL O LOS BENEFICIARIOS, PREFERENTEMENTE EL BENEFICIARIO QUE APARECE EN EL PADRÓN. EL NOMBRE DE CADA FOTOGRAFÍA CONTENDRÁ EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA INDICACIÓN DEL MOMENTO EN QUE SE TOMÓ (ANTES, DURANTE O DESPUÉS), EJEMPLO: “JOSÉ LUIS SANTOS PÉREZ: ANTES”.

ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR IMPRESAS POR LO MENOS EL 25% DE LAS FOTOS DE LOS PISOS FIRMES QUE PRESENTE EN SU ESTIMACIÓN.

VIII. SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA

EN LO QUE SE REFIERE A LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTE DEBERÁ DE APEGARSE A LA GUÍA DE APLICACIONES GRÁFICAS PARA MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM DE LARGO POR 10.15 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE, PLATEADA Y CON GRABADO EN COLOR. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV).

ADEMÁS, POR CADA LOCALIDAD DISTINTA A LA CABECERA MUNICIPAL EN QUE SE REALICEN 20 PISOS O MÁS, SE COLOCARÁ UN LETRERO DE DIFUSIÓN DE LA OBRA, ELABORADA EN LONA A BASE DE VINIL DE 2.50 X 4.00 MTS. CON IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV)..

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 4.00 X 2.50 MTS, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO, CON BASTIDOR Y POSTES DE ANGULO DE 63.50 MM. X 63.50 MM. X 6.35 MM. Y LÁMINA CALIBRE 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV)

EL COSTO DEL SEÑALAMIENTO SE INTEGRARÁ EN LOS COSTOS DE LA OBRA, POR PARTIDA Y SE COLOCARÁ EN DONDE SEÑALE LA RESIDENCIA DE OBRA A MÁS TARDAR 10 DÍAS DESPUÉS DE INICIADOS LOS TRABAJOS




IX. CONTROL DE CALIDAD

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTEMPLAR EL CONTROL DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS QUE EJECUTE, OBSERVANDO LAS NORMAS NMX-C-111-ONNCCE-2004 Y NMX-C-160-ONNCCE-2004, PRESENTANDO EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE LABORATORIO:

IX.1.- ESTUDIO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS.- SE REALIZARÁ POR CADA UNO DE LOS BANCOS QUE UTILICE Y SE PRESENTARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA, EN CASO CONTRARIO NO PROCEDERÁ EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN.

IX.2.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y ENSAYE A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS A LA COMPRESIÓN SIMPLE.- SE OBTENDRÁN MUESTRAS DEL CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, A RAZÓN DE 1 MUESTRA POR CADA 500 METROS CUADRADOS EJECUTADOS, EN CADA MUESTRA SE OBTENDRÁN 3 ESPECÍMENES PARA ENSAYAR A LA COMPRESIÓN SIMPLE A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYES DE 7 Y 14 DÍAS SE ENTREGARÁN EN ORIGINAL EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA, LA DE 28 DÍAS SE ENTREGARÁ POSTERIORMENTE, LA RESISTENCIA MÍNIMA DEL PROYECTO A LOS 7 DÍAS, PARA QUE SEAN ACEPTADOS, SERÁ DEL 70% DE, 84% A LOS 14 DÍAS Y 100% A LOS 28 DÍAS. EL REPORTE DE LABORATORIO DEBERÁ INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA, NÚMERO DE CONTRATO, LOCALIDAD, EL NÚMERO DE FOLIO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TAL COMO APARECE EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, EL BANCO DE DONDE SE OBTUVIERON LOS MATERIALES PÉTREOS Y LA EDAD DEL ESPÉCIMEN ENSAYADO.

X.- CONTRALORÍA SOCIAL

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN CADA LOCALIDAD SE CONSTITUIRÁ UN COMITÉ DE OBRA Y CONTRALORÍA SOCIAL, LOS CUALES PODRÁN PROPONER A “LA SEDESOL” LOS CAMBIOS AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS (ALTAS, BAJAS Y/O MODIFICACIONES). POR SU PARTE, “LA SEDESOL” ANALIZARÁ LAS PROPOSICIONES DE CAMBIO Y DOCUMENTARÁ LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES.



DELEGADO FEDERAL


________________________ _________C. XXXXXX XXXXXXXX XXXX

(CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DE MICRORREGIONES Y COORDINADOR DE SUPERVISIÓN



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. 00020016-007-10


NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-MICH/PDZP-OP-007/10

PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010

PLAZO DE EJECUCIÓN: 71 DÍAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

OBRA:

UBICACIÓN

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO 2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD O VOLUMEN

PRECIO UNITARIO( $ )

IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF

CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B” DE ESTA CONVOCATORIA

M2 156,544.00

ARTEAGA: DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS

1 Agua Caliente M2 1282 Ahuindo M2 2883 Antúnez M2 644 Arteaga M2 4,7365 Barranca Honda M2 2886 Barranca Prieta M2 1607 Barranca Prieta M2 648 Buenos Aires M2 1929 Cerro de la Lumbre M2 928

10 Chiquihuitillo M2 12811 Coacuyulito M2 16012 El Aguacate M2 9613 El Antehuana M2 9614 El Arenal M2 19215 El Bravo M2 192


16 El Buen Amigo M2 9617 El Campo de Aviación M2 60818 El Cascalote M2 48019 El Cerro Verde M2 6420 El Changungo M2 16021 El Chicharrón M2 22422 El Chino M2 19223 El Cirián M2 12824 El Cuirindal M2 6425 El Descansadero M2 6426 El Espadín M2 25627 El Guasimal M2 16028 El Guayabito (La Ordeñita) M2 6429 El Guayabo Norte (El Guayabillo) M2 1,15230 El Higueral M2 9631 El Higueral M2 12832 El Huindure M2 51233 El Hule M2 12834 El Limón M2 32035 El Limón de Cornejo M2 12836 El Limón de Franco M2 35237 El Limón de Tamayo (Limón de los Franco) M2 12838 El Manguito M2 9639 El Molino (El Molino de Catarina) M2 9640 El Muleto M2 6441 El Naranjal M2 6442 El Naranjal M2 12843 El Naranjito M2 9644 El Pajal M2 16045 El Pajal M2 9646 El Palo Pintado M2 12847 El Papayo M2 22448 El Perdido M2 6449 El Pino Gordo M2 6450 El Platanito M2 44851 El Reparito M2 51252 El Saucito M2 9653 El Sauz M2 44854 El Tepeguaje M2 19255 El Valle M2 22456 El Valle M2 12857 El Varil M2 9658 El Zapatero M2 9659 El Zapote de Toscano (El Zapote) M2 16060 El Zoquital M2 3261 El Zorrillo M2 9662 Espinosa M2 41663 Ferrería (Fierrería) M2 12864 Galeana M2 6465 Guayabera M2 19266 Infiernillo (Morelos de Infiernillo) M2 2,65667 Jaujilla M2 22468 La Añilera M2 9669 La Calera M2 9670 La Calzada M2 9671 La Chilillera M2 9672 La Concepción M2 128


73 La Cruz M2 16074 La Escoba M2 3275 La Floreña (El Estribo) M2 3276 La Fundición M2 6477 La Huerta M2 9678 La Huizachera M2 12879 La Lagunita M2 12880 La Lajita (Los Bermejos) M2 48081 La Mora M2 9682 La Ordeña M2 12883 La Otatera M2 6484 La Pareja M2 1,53685 La Parota (Las Parotas) M2 38486 La Peñita M2 6487 La Tinaja M2 9688 La Vinata (Vinata Norte) M2 1,05689 La Vuelta M2 3290 La Zapotera M2 9691 La Zapotera del Chico M2 25692 Las Calandrias M2 25693 Las Cañas M2 1,53694 Las Carretas M2 12895 Las Enramadas M2 3296 Las Galeras M2 6497 Las Hembrillas M2 9698 Las Higueras M2 12899 Las Huertas M2 128

100 Las Huertas M2 96101 Las Huertitas M2 96102 Las Huertitas M2 64103 Las Juntas M2 96104 Las Lagunas M2 192105 Las Lajas M2 96106 Las Lomas M2 64107 Las Ollas M2 96108 Las Tierritas M2 128109 Los Aguacates M2 160110 Los Capires M2 96111 Los Colorados M2 256112 Los Copales M2 384113 Los Coyules M2 64114 Los Horcones M2 160115 Los Potreros M2 224116 Los Pozos M2 128117 Nombre de Dios M2 160118 Palo Alto M2 64119 Palo Dulce (Coalcomeca) M2 32120 Parota de las Ollas M2 96121 Parotita M2 256122 Paso de la Goleta (La Goleta) M2 352123 Paso del Chivo M2 288124 Patacuás M2 160125 Pinzandarán M2 800126 Plan de Armas (El Plan) M2 256127 Potrerillos M2 64128 Rincón de Valdés M2 256129 Rincón Viejo (La Huerta) M2 64


130 San Isidro M2 192131 San José de los Pinos (Mancha de Pinos) M2 128132 Toluca M2 64133 Toluquilla M2 1,312134 Tototán M2 160135 Vallecitos M2 320

35,936.00LA HUACANA: DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y

SUS ÁREAS704

1 Agua Blanca M2 1,0882 Arronjadero (La Cuesta) M2 1,4083 Bellas Fuentes (Nuevo Centro) M2 1,0884 Cerrito Colorado M2 4165 Colonia Lindavista M2 1926 Colonia Vicente Guerrero (El Papayo) M2 9607 Cuimbo M2 4808 El Arroyo del Espíritu Santo M2 9929 El Canelo M2 192

10 El Capire de Oropeo M2 44811 El Chilar M2 32012 El Ciruelo M2 60813 El Colorado M2 35214 El Embarcadero M2 19215 El Estradito M2 51216 El Limoncito M2 1,15217 El Lindero M2 41618 El Naranjito (Limón de Jorullo) M2 1,21619 El Palmar M2 54420 El Reparo de Luna M2 22421 El Salitrillo M2 19222 El Tepetate M2 38423 El Terrero (El Cuatro) M2 1,28024 El Valle (El Vallecito) M2 48025 Fincas de Inguarán M2 57626 Guadalupe de Oropeo M2 76827 Hacienda Vieja M2 70428 Huatzirán M2 1,66429 Ichamio M2 22430 La Algodonera M2 32031 La Caja de Zicuirán (El Jazmín) M2 41632 La Curuca M2 22433 La Galera M2 32034 La Gallina (Vista Hermosa) M2 41635 La Joya de Álvarez M2 60836 La Pedregosa M2 19237 La Peña M2 60838 La Peña de Ducuán M2 1,05639 La Zauda (La Colonia) M2 25640 Las Caramicuas M2 38441 Las Cruces (Las Crucitas) M2 22442 Las Higueras M2 19243 Localidad sin Nombre M2 28844 Los Copales M2 1,18445 Los Olivos M2 99246 Los Pocitos M2 64047 Manga de Chávez M2 512


48 Manga de Cuimbo M2 19249 Mártires de Gámbara (La Parota) M2 1,66450 Mata de Plátano M2 41651 Naranjo de Jorullo M2 1,08852 Naranjo de Tziritzícuaro M2 41653 Nuevo Inguarán (San Nicolás) M2 1,44054 Ojo de Agua de San Ignacio (San Ignacio) M2 2,08055 Piedra Verde M2 35256 Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) M2 64057 Puerta de la Playa M2 80058 Puerto San Simón (Cerro de Burras) M2 28859 Rincón de León M2 1,95260 San Francisco de los Ranchos (El Falsete) M2 41661 San Isidro M2 73662 San José Cayaco (Cayaco) M2 54463 San Miguel de la Laguna (Las Estancias) M2 54464 San Miguel Silahua (La Nopalera) M2 1,63265 San Pedro Barajas M2 35266 San Pedro Jorullo M2 51267 Santa María (Changungal) M2 1,02468 Sin Agua (Rancho Nuevo) M2 54469 Tamo M2 57670 Terrero de Zicuirán (Los Terreritos) M2 25671 Villahermosa M2 57672 Zapote de Jorullo (El Zapote) M2 35273 Zapote de las Cuatas (El Zapote) M2 704

48,000.00TURICATO: DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS

ÁREAS

1 Agua Fría M2 1922 Agua Hedionda (Agua Dulce) M2 3203 Aguas Calientes (Aguascalientes) M2 1284 Alcantarranas (Cantarranas) M2 1605 Arroyo la Huerta (La Barranca) M2 966 Atijo M2 6407 Bapácuaro M2 1608 Barbechitos M2 649 Barranca Honda M2 128

10 Bejucal M2 9611 Cahurica M2 9612 Caimán M2 9613 Campo Santo M2 9614 Canales M2 9615 Cañada de Santa Cruz (La Cañada) M2 22416 Caramicuas M2 70417 Caramicuas M2 19218 Carpintería M2 6419 Catzanga (Cazanga) M2 28820 Ceibas Negras M2 6421 Cercas Cuatas M2 6422 Cerro la Cruz M2 16023 Chiquito el Grande (El Chiquito) M2 2,08024 Cieneguillas de Enmedio M2 89625 Cieneguillas del Huerto (Cieneguillas) M2 1,44026 Coronillas M2 9627 Corumio M2 160


28 Cruz de Caminos M2 12829 Cuamácuaro M2 89630 Cuesta Alta M2 16031 Cuirindales de Maritangacho M2 41632 Cuitzián Chiquito M2 73633 Cuitzián Grande M2 1,12034 El Aguacate M2 12835 El Aguaje M2 19236 El Arenal M2 12837 El Atravezaño (Atravezaño del Azinchete) M2 3238 El Barillo M2 22439 El Cahulote Seco M2 1,12040 El Cajoncito M2 9641 El Capire M2 19242 El Capire M2 28843 El Capire (El Capire de Sanabria) M2 57644 El Capote M2 1,05645 El Carrizalillo M2 96046 El Cascalotal M2 41647 El Chico M2 22448 El Colorín M2 28849 El Encanto M2 25650 El Encanto M2 1,56851 El Encuentro M2 28852 El Guayabo M2 19253 El Guayabo M2 12854 El Guayabo M2 9655 El Huicumo M2 12856 El Huicumo (El Reparo) M2 9657 El Jazmín M2 48058 El Jazmín M2 9659 El Limón M2 22460 El Limón M2 16061 El Limón M2 6462 El Limón de Apo M2 3263 El Limón de Paránguaro M2 12864 El Limón del Calabozo M2 28865 El Limoncito M2 9666 El Limoncito Piedra del Agua M2 3267 El Mirador M2 32068 El Ojo de Agua (Ojo de Agua de Etucuarillo) M2 32069 El Paso de los Becerros M2 12870 El Paso Real M2 12871 El Pinzán M2 25672 El Pinzanito M2 16073 El Pinzanito M2 9674 El Plátano M2 6475 El Puertecito M2 12876 El Puertecito M2 25677 El Puerto M2 12878 El Remate M2 38479 El Remate (Llanitos de Cucha) M2 38480 El Reparito M2 6481 El Reparo de Iranahuipio (La Parota) M2 416

82 El Salitre (Los Baños del Salitre)

M2 224


83 El Salitrito M2 16084 El Saucito M2 9685 El Sauz (El Sauz de Cuitzián Grande) M2 48086 El Tabacal M2 9687 El Tecolote M2 12888 El Tepeguaje (El Tepeguaje de Paránguaro) M2 16089 El Terrero M2 19290 El Timbiriche M2 57691 El Túnel M2 6492 El Uje (Potrero) M2 38493 El Yarín M2 12894 El Zapote M2 60895 El Zapote M2 1,44096 El Zapote M2 9697 Etucuarillo M2 1,24898 Guangucha M2 9699 Iranahuipio M2 288

100 La Angostura M2 64101 La Angostura M2 96102 La Angostura M2 160103 La Bejuquera M2 192104 La Borreguera M2 128105 La Capilla M2 608106 La Cofradía M2 224107 La Crucita M2 128108 La Cruz de Atato M2 320109 La Injertada M2 320110 La Joya M2 224111 La Joya del Añil M2 96112 La Lagunilla M2 192113 La Laja M2 96114 La Laja M2 96115 La Laja M2 192116 La Limonera M2 192117 La Lobera M2 64118 La Mesa Turicato M2 64119 La Mezquitera M2 128120 La Parota M2 160121 La Parota M2 96122 La Parota de Atijo (La Parota) M2 1,152123 La Parota de Cuitzián Grande (La Parota) M2 128124 La Pila M2 96125 La Presa M2 416126 La Puerta del Chocolate (Azinchetes) M2 352127 La Puerta del Naranjo M2 704128 La Salada M2 992129 La Tijera M2 96130 La Tinaja M2 64131 La Vinata M2 160132 La Yerbabuena M2 96133 La Yerbabuena M2 64134 Las Agujas M2 96135 Las Anonas M2 320136 Las Anonas M2 192137 Las Calabazas (Las Calabacitas) M2 128138 Las Camuchinas M2 224139 Las Canoas M2 96


140 Las Canoas Altas M2 128141 Las Ceibas de Cuitzián Grande M2 416142 Las Juntas de Acuyo M2 160143 Las Juntas de Bapácuaro M2 32144 Las Nueces M2 992145 Las Parras M2 416146 Las Piedras (Las Piedras de Santa Cruz) M2 192147 Las Pilas M2 128148 Las Yácatas M2 64149 Lorencillo M2 608150 Los Ascinchetes M2 32151 Los Cazahuates M2 160152 Los Chirapes M2 288153 Los Chupaderos M2 288154 Los Cuirindales M2 64155 Los Guajes del Capire M2 192156 Los Horcones M2 128157 Los Lampases M2 96158 Los Llanos M2 224159 Los Magueyes M2 480160 Los Nogales M2 320161 Los Núñez (Rincón de los Núñez) M2 192162 Los Rucios M2 1,152163 Los Sauces M2 448164 Los Ticuiches M2 96165 Los Tules (Potrero los Tules) M2 128166 Maritangacho M2 192167 Mata de Bejuco (La Mata de Bejuco) M2 416168 Mesa de la Mora M2 64169 Mesa del Cerro Colorado M2 32170 Oaxaquita M2 96171 Ojo de Agua de los Maldonado M2 544172 Omícuaro M2 800173 Ordeñitas M2 224174 Palmillas M2 160175 Parengui M2 96176 Petatán M2 800177 Piedra del Agua M2 128178 Piedras Aradas M2 128179 Pinal Grande M2 2,048180 Pinzán Grueso M2 128181 Plan del Bonete M2 96182 Potrerillos M2 32183 Potrero M2 192184 Potrero del Rancho M2 160185 Pueblo Viejo M2 128186 Quiringucas M2 64187 Rancho Viejo M2 128188 Rancho Viejo M2 224189 Rincón de Arias M2 160190 Rincón de Zárate M2 64191 Rincón del Guaje M2 128192 Salitrillo M2 768193 San Cristóbal de los Guajes M2 864194 San Francisco M2 544195 San Isidro M2 128196 San José Turicato M2 288


197 San Rafael de Iranahuipio (San Rafael) M2 352198 Sanabria (Las Canoas) M2 576199 Santa Cruz de Morelos (Santa Cruz) M2 2,240200 Santa Rita M2 320201 Sauz de la Sierra M2 160202 Shorio (Chorio) M2 448203 Siguario M2 128204 Tanicua M2 288205 Tavera M2 2,432206 Tetenguio M2 128207 Turicato M2 3,424208 Tzirúcuaro M2 128209 Zárate M2 608210 Zicuapo M2 320211 Zihuatzio M2 2,368

72,608.00

SIV

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO VERTICAL DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 2.00 X 4.00 MTS., ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ANGULO DE 63.50 MM X63.50 MM X 6.35 MM Y LÁMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL”

PZA 3

LIVSUMINISTRO Y COLOCACIÓN LONA INFORMATIVA DE 1.25 X 1.80 MTS. A BASE DE VINIL IMPRESA O ROTULADA CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL”

PZA 63

PMP

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 CON MEDIDAS DE 29 CM DE LARGO POR 10.15 CM, DE ALTO, ELABORADO EN PRODUCCION FOTOGRABADO A COLOR CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL”

PZA 4,892

ECC PRUEBA DE REVENIMIENTO Y ENSAYE DE ESPECÍMENES DE CONCRETO A LA COMPRESIÓN SIMPLE

PBA 313

PCMP PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOSPBA *

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:

* LAS PRUEBAS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ESTARÁN EN FUNCIÓN DE EL NÚMERO DE BANCOS CONSIDERADOS EN SU PROPUESTA (MUESTRA POR BANCO).


_______________________________ M.G.P. JOSÉ ANTONIO PLAZA URBINA

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. XXXXXX XXXX XXXXX

(CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública Núm. XXXXXXXX, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA XXXXXXXXXX, con plazo de ejecución del 22 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2010, por


un monto total de $ ,XXX,XXX.XX (_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I.V.A.Conste.


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. _____________

ANEXO 3

“PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”

CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS

71(SETENTA Y UN) DÍAS NATURALES

MES UBICACIÓN DE LA OBRA

MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

OCT 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOV 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

DIC 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010. FECHA TÉRMINO: 27 DE DICIEMBRE DE 2010



DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. XXXXXX XXXXX XXX

(CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública Núm. XXXXXXXXX, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX, con plazo de ejecución del 22 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2010, por un monto total de $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.




ANEXO 4

PROYECTO TIPO (PISO FIRME)



DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. _XXXX XXXXXX XXXX

(CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública Núm. XXXXXXXXX, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA XXXXXXXXXXXX, con plazo de ejecución del 22 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2010, por un monto total de $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.




ANEXO 5

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROCURARÁ, POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y LO CONVENIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO, SOMETIÉNDOSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- “EL CONTRATISTA SOLICITARÁ A “LA SEDESOL” MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y LA RESIDENCIA DE LA OBRA O LA SUPERVISIÓN EXTERNA, CUANDO SEA EL CASO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN Y ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN PRESENTÁNDOLA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL QUE HAYAN OCURRIDO.

2.- “LA SEDESOL”, ORDENARÁ SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DE TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

3.- “LA SEDESOL”, AL EMITIR SU RESOLUCIÓN, CITARÁ A “EL CONTRATISTA” Y A LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O LA SUPERVISIÓN EXTERNA PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

4.- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS.



DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

(CARGO)




Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno

ANEXO P.C. 01

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REPRESENTADA POR XXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR LA OTRA XXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR XXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. “EL PARTICIPANTE A” DECLARA QUE:

I.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA ______________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ________NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______, DEL ______________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE FECHA ______________ DE 2010.

I.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO ________________________________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) NÚMERO ___________________.

I.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _______NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON EL NÚMERO ______ DE FECHA __________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

I.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

I.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN __________.

II. “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

II.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA ________________ DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______, DEL ______ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE FECHA _________________.

II.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) NÚMERO ________________.

II.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FÉ DEL LIC. __________NOTARIO PÚBLICO NUMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______, DE FECHA __________, MANIFESTANDO


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

II.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

II.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN __________.

III. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

III.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA QUE SE APLICARÁN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _______ PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA (PUOT) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE _______ EN LA ______ DEL ____, CONVOCADA POR “LA SEDESOL”.

III.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO_________, PRESENTANDO PROPOSICION TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ____ Y, EN CASO DE QUE SUS PROPOSICIÓNES RESULTEN LAS GANADORAS DEL PROCEDIMIENTO, SE OBLIGAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE _________ PARA _______ DE ________, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

NO. PARTICIPANTE PARTE DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR

SEGUNDA.- CAPITAL CONTABLE

“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS CAPITALES CONTABLES, CON OBJETO DE ACREDITAR EL REQUERIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

NO. PARTICIPANTE CAPITAL CONTABLE

SUMA DEL CAPITAL


PARA ACREDITAR EL REFERIDO CAPITAL, CADA UNO DE “LOS PARTICIPANTES” ANEXA AL PRESENTE (________) DEL EJERCICIO FISCAL DE (_______).

NOTA:ESTA CLÁUSULA DEBERÁ SUPRIMIRSE EN CASO DE QUE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA SE DÉ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN Y CONSTITUCIÓN DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL “PARTICIPANTE” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) ________, OTORGÁNDOLE, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE SE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INCLUYENDO POR LO MENOS, PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, OBLIGÁNDOSE A PROTOCOLIZAR ESTE MANDATO ANTE NOTARIO PÚBLICO.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SÍ EN CONSTITUIRSE COMO AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” POR LA PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE Y, EN SU CASO, POR LAS OBLIGACIONES QUE SE LLEGARAN A DERIVAR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE RESULTAR GANADORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, RENUNCIANDO TAMBIÉN EXPRESAMENTE AL DERECHO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.

CUARTA.- DEL COBRO DE ESTIMACIONES O FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTE “LA SEDESOL” EN CASO DE RESULTAR GANADORES EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA ANTERIOR.

QUINTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ LA DURACIÓN QUE TENGA EL PROCEDIMIENTO CITADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE.

SEXTA.- OBLIGACIÓN

“LAS PARTES” SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A RESPONDER EN SU CARÁCTER DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA TERCERA, A RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN QUE PARTICIPAN, Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE COMÚN Y “LA SEDESOL”.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES”, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN _____________, EL ____, DE _______, DE______.

“EL PARTICIPANTE A” “EL PARTICIPANTE B”

_________________________________ ____________ ____________________ (NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO) (NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO)

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE CONVENIO DEBERÁ SER ÚNICO E INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES CON LOS CUALES SE CONJUNTA LA EMPRESA.



ANEXO A.E. 01

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.P R E S E N T E.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. 00020016-005-10 MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”. MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE RECIBIÓ OPORTUNAMENTE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CON LA CUAL SE HA PREPARADO LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVÓ A CABO; POR LO CUAL EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA QUE SE PRESENTA ES DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MEXICANOS 00/100 M. N. ) MÁS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I. V. A. DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.), HACIENDO UN TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.)


__________________________________________NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE.


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM 00020016-007-10



PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010DÍAS CALENDARIO: 71 DÍAS NATURALES FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE

2010OBRA: :

UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.E. 02ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPUESTOCANTIDAD PRECIO IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMA DE LOS MATERIALESMANO DE OBRAHMTA. EQUIPOCOSTO DIRECTOINDIRECTO % XXXFINANCIAMIENTO, % X.XXUTILIDAD % X.XXY CARGOS ADICIONALES % X.XXPRECIO UNITARIO

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM 00020016-007-10



PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010DÍAS CALENDARIO: 71 DÍAS NATURALES FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE

2010OBRA: :

UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.E. 03ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en la zona donde se realizarán los trabajos) DÍAS TOTALES EN EL AÑO ENERO DICIEMBRE 2004 366 DÍAS

CONCEPTO DÍAS NO LABORABLES DÍAS LABORABLES AL AÑO DÍAS PAGADOS EN EL AÑO FACTOR DE INTEGRACIÓN DELFACTOR DE INTEGRACIÓN DESÉPTIMOS DÍAS 52DOMINGOS DÍAS CALENDARIO 366 DÍAS PAGO ADICIONAL POR VACACIONES 0.25 x 6 DÍAS 1.50DÍAS SALARIO DE COTIZACIÓN SALARIO DEL PERSONAL DE CAMPO

VACACIONES 6DÍAS DÍAS NO LABORABLES 64 DÍAS GRATIFICACIÓN ANUAL 15.00DÍASDÍAS PAGADOS / DÍAS CALENDARIO DÍAS PAGADOS / DÍAS TRABAJADOS

DÍAS FESTIVOS POR LEY 6DÍAS Tl = TOTAL DÍAS LABORABLES 302 DÍAS DÍAS CALENDARIO 366.00DÍAS

382.50 / 366.00 = 1.0451

382.50 / 302 = 1.2666

TOTAL 64DÍAS Tp = TOTAL DÍAS PAGADOS 382.50DÍAS

SALARIO MÍNIMO GRAL DIARIO D. F. $45.24 3 SALARIOS DEL MÍNIMO GRAL D.F. $135.72

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

FACTOR SALARIO EXCEDENTE PRESTA - GASTOS RIESGOS INVALIDEZ GUARDERÍA CESANTÍA TOTAL % CUOTAS FACTOR DE FSR =

SALARIO T.P.= BASE DE CUOTA DE CION EN MÉDICOS DE Y Y Y SAR INFONAVIT CUOTAS INTEGRACIÓN Ps (TP / TI) +

CATEGORÍA BASE D.P./DT COTIZACIÓN FIJA 3 S.M.G. DINERO PENSIONADOS TRABAJO VIDA P. SOCIA VEJEZ (PS) TP/TI

P A T R O N 17.8000% 3.0600% 0.7000% 1.0500% 7.5888% 1.7500% 1.0000% 3.1500% 2.0000% 5.0000%.= D+ E+F+G días pagados / FACTOR

A S E G U R A D O 1.0400% 0.2500% 0.3750% 0.6250% 1.1250% . +H+I+J+K + . = O / C días trabajados SALARIO SALARIO

TOTAL DE CUOTAS 1.0451 17.8000% 4.1000% 0.9500% 1.4250% 7.5888% 2.3750% 1.0000% 4.2750% 2.0000% 5.0000% L+M+N REAL REAL

SALARIO MÍNIMO 45.24 1.0451 47.28 8.0527 0 0.4492 0.6737 3.5880 1.1229 0.4728 2.0212 0.9456 2.3640 20.6352 0.4364 1.2666 1.7030 $80.51

PEÓN 75.00 1.0451 78.38 8.0527 0 0.5487 0.8230 5.9483 1.3717 0.7838 2.4690 1.5677 3.9191 27.0517 0.3451 1.2666 1.6117 $126.33

AYUDANTE DE OFICIAL 90.00 1.0451 94.06 8.0527 0 0.6584 0.9876 7.1379 1.6460 0.9406 2.9629 1.8812 4.7030 30.8515 0.3280 1.2666 1.5946 $149.99

OFICIAL ALBAÑIL 110.00 1.0451 114.96 8.0527 0 0.8047 1.2071 8.7242 2.0118 1.1496 3.6213 2.2992 5.7481 35.9149 0.3124 1.2666 1.5790 $181.52

OFICIAL AZULEJERO 150.00 1.0451 156.77 8.0527 0.644 1.0974 1.6460 11.8966 2.7434 1.5677 4.9381 3.1353 7.8383 46.6947 0.2979 1.2666 1.5645 $245.27

OFICIAL FIERRERO 160.00 1.0451 167.22 8.0527 0.9638 1.1705 1.7558 12.6897 2.9263 1.6722 5.2673 3.3443 8.3608 49.5476 0.2963 1.2666 1.5629 $261.35

OFICIAL CARPINTERO 170.00 1.0451 177.67 8.0527 1.2836 1.2437 1.8655 13.4828 3.1092 1.7767 5.5965 3.5533 8.8834 52.4006 0.2949 1.2666 1.5615 $277.43

OFICIAL EBANISTA 190.00 1.0451 198.57 8.0527 1.9232 1.3900 2.0850 15.0690 3.4750 1.9857 6.2549 3.9714 9.9285 58.1067 0.2926 1.2666 1.5592 $309.61A T E N T A M E N T E.




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM: 00020016-005-10



PERIODO FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010


FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

OBRAUBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.E. 03 aANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en el 2010)



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020016-007-10

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL ( Debera ser por categoria ).CATEGORIA

SALARIO DIARIO (C.N.S.M.) $__________SALARIO SEMANAL (C.N.S.M.) $__________

SMGDF = SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE DEL D.F. (C.N.S.M.) 0.0000 VECES EL SMGDF $__________ Art. 90 Ley Fed. del TrabajoSBASE = Salario Base = 0.0000 VECES EL SMGDF $__________ Art. 82 Ley Federal del Trabajo

Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (mínimas) para calcular cuotas IMSSDCAL = Días para cotizar por año 0 Días

Aguinaldo 0 Días Art. 87 Ley Federal del TrabajoArt. 80 Ley Federal del Trabajo 25.00% Prima vacacional 0 0 Días Art. 76, 78,79, 81 L.F.T.

DPA = suma días pagados 0 Días Dias Realmente Pagados (Tp)

FDI_IMSS = ( DPA / DCAL ) = Factor de Integración cuotas IMSS = 0.0000

Otras Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo ( Anual )

Domingos (Art. 69 L. F. T.) 0 Días Art. 69 y 73 Ley Federal del TrabajoDescansos por Ley (Art. 74) 0 Días Art. 74 Ley Federal del TrabajoVacaciones (Art. 76 L. F. T.) 0 Días

Días por costumbre 0 DíasDías por enfermedad No Prof. Son 3 días/trab/año 0 Días L.F.T. y Ley del Seguro Social

Días por lluvia: __ día por cada ___ mm. de lluvia al año (Justificar) 0 Días(en su caso indicar otras) ________________ 0 Días

DNLA = suma días no laborables = 0 Días

DLA = ( DCAL - DNLA ) = Días laborables al año = 0 Días

FDI_LFT = ( DPA / DLA ) = Factor de Integración LFT = 0.0000 TP/TL

DEI = ( FDI_IMSS * SBASE ) = Días equivalentes integrados = 0.0000 Salario nominal con Factor de Empresa

E3SMGDF = ( DEI - 3 * SMGDF ) = Excedente 3 veces SMGDF = 0.0000 Art. 106 fracc. II y 19° Trans 2° Párrafo

Cuotas Patronales del IMSS

Enfermedades y MaternidadCuotas

vigentesCuota Fija = 0.00% * SMGDF Art. 106 Fracc. I LSS 0.0000

Excedente 3 veces SMGDF = 0.00% * E3SMGDF 0.0000Prestaciones en dinero = 0.00% * DEI Art. 107 LSS y 97 LFT 0.0000

Gastos médicos pensionados = 0.00% * DEI Art. 25 LSS y 97 LFT 0.0000

Riesgos de Trabajo (anexar copia del documento emitido por el imss)= 0.00000% * DEI Art. 72 y 73 LSS 0.0000

Invalidez y Vida = 0.00% * DEI Art. 147 LSS y 97 LFT 0.0000

Guarderias y Prestaciones Sociales = 0.00% * DEI Art. 211 LSS 0.0000

Cesantía y Vejez = 0.00% * DEI Art 168 frac II LSS y 97 LFT 0.0000

S_IMSS = Suma de cuotas patronales del IMSS = 0.0000

SAR e INFONAVITSistema de Ahorro para el Retiro SAR = 0.00% * DEI Art. 168 fracc. I LSS 0.0000

Fondo para la vivienda INFONAVIT = 0.00% * DEI Art. 29-II L INFONAVIT 0.0000

S_SAR_INFONAVIT = Suma SAR e INFONAVIT de cuotas patronales = 0.0000

STP = S_IMSS + S_SAR_INFONAVIT = Suma total de obligaciones patronales = 0.0000

Art.160 y 161 RLOPSRM PS = STP / DEI = Porcentaje de prestaciones patronales = 0.0000Art.160 y 161 RLOPSRM Ps (Tp/TL) = 0.0000FSR = Ps (TP/TL) + TP/TL F.S.R. = FACTOR DE SALARIO REAL = ( PP )*( FDI-LFT ) + FDI-LFT = 0.0000Se deben considerar los porcentajes de aportación vigentes, según la ley, considerando el descuento del 5% a la cuota patronal autorizado en el decreto por el se exime parcialmente del pago de las cuotas patronales a que se refiere la ley del seguro social del 03 de marzo de 2008.

SI ( E3SMGDF ) ES MENOR O IGUAL A CERO ( 0 ), ENTONCES EL EXCEDENTE SERA CERO

PERIODO ANUAL

( Nombre )

126


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº

00020016-007-10


NÚMERO DE EXPEDIENTELPN-SDS-MICH-PDZP-OP-007/2010



FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2010


ANEXO A.E. 04ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE DE COSTO DIRECTO $ 2,272,727.27 ADMINISTRACIÓN CENTRAL ADMINISTRACIÓN DE CAMPO

C O N C E P T O S IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJEI.- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a.-PERSONAL DIRECTIVOb.-PERSONAL ADMINISTRATIVO 35,000.00 1.54% 20,000.00 1.83%c.-PERSONAL TÉCNICO 100,000.00 3.46%d.-CUOTAS PATRONALES PARA EL PERSONAL (a;b;c)e.-PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LFT DEL PERSONAL (a,b,c)f.-PASAJES Y VIÁTICOSg.- LA QUE DERIVE DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO

SUBTOTAL 35,000.00 1.54% 120,000.00 5.29%

II.- DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTA

a.- EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00 0.62% 12,000.00 0.53%b.- BODEGAS E INSTALACIONES GENERALES 9,000.00 0.40%c.- EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES 9,000.00 0.40%d.-DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

17,000.00 0.75%

e.- CAMPAMENTOS

SUBTOTAL 14,000.00 0.62% 47,000.00 2.08%III.- SERVICIOS.

a.- CONSULTORES Y ASESORESb.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SUBTOTAL

IV.- FLETES Y ACARREOSa.- CAMPAMENTOS 11,500.00 0.51%b.- EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓNc.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESd.- MOBILIARIO

SUB TOTAL 11,500.00 0.51%

V.- GASTOS DE OFICINAa.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO




00020016-007-10







b.-CORREOS, TELÉFONOS, ETC. c.-EQUIPO DE CÓMPUTOd.-COPIAS Y DUPLICADOSe.-GAS, LUZ Y OTROS CONSUMOS f.-GASTOS DE LICITACIÓN

SUB TOTAL 20,000.00 0.88% 10,000.00 0.44%

VI.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESa.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOSb.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

9,016.00 0.40%

c.-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

SUB TOTAL 9,016.00 0.40%VII.- SEGUROS Y FIANZASa.- PRIMAS DE SEGUROSb.- PRIMAS DE FIANZAS 35,000.00 1.54%

SUB TOTAL 35,000.00 1.54%

IMPORTES TOTALES 121,000.00 5.32% 197,516.00 8.62%

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJEADMINISTRACIÓN CENTRAL 121,000.00 5.32 %ADMINISTRACIÓN DE CAMPO 197,516.00 8.69 %IMPORTES TOTALES 318,516.00 14.01 %






00020016-007-10







ANEXO A.E. 05INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

(EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE COSTO DIRECTO 100.00 % 2´272,727.27 100.00 %

CARGO POR INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5.3240 % 121,000.00 5.3240 %

ADMINISTRACIÓN DE CAMPO 8.6907 % 197,516.00 8.6907 %

SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS 114.01 % 2´591,243.27 114.0147 %

CARGO POR FINANCIAMIENTO 0.1727 % 4,473.87 0.1969 %

SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIA. 114.1827 % 2´595,717.14 114.2116 %

CARGO POR UTILIDAD 15.0000 % 389,357.57 17.1317 %

OTROS CARGOS % %

SUB TOTAL 129.1827 % 2´985,074.71 131.3433 %

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 2´985,074.71 131.3433 %

IMPORTE DEL COSTO DIRECTO 2´272,727.27 100.00 %

IMPORTE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 712,347.44 31.44 %




SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. 00020016-007-10DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN NÚMERO DE EXPEDIENTE:

LPN-SDS-MICH/PDZP-OP-007/2010

PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010PLAZO DE EJECUCIÓN: 71 DÍAS NATURALES



COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICION $2,272,727.27 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(EJEMPLO ILUSTRATIVO)IMPORTE DE LOS INDIRECTOS 14.01% $318,516.00

IMP COSTO DIRECTO. MAS INDIRECTO $2,591,243.27FINANCIAMIENTO 0.17% $4,473.83 ANEXO A.E. 05aIMP. DE IND. FINAN. Y UTILIDAD 32.00% $727,272.73

IMPORTE DEL CONTRATO $3,000,000.00 TIEMPO DE EJECUCION 150 DÍAS CALENDARIOIMPORTE TOTAL DE ANTICIPO $900,000.00MESES periodo 1 periodo 2 Periodo 3 periodo 4 periodo 5 AVANCE FÍSICO FINANCIERO % 12.00% 15.00% 25.00% 35.00% 13.00%ACUMULADO % 27.00% 52.00% 87.00% 100.00%AVANCE FÍSICO FINANCIERO $ $360,000.00 $450,000.00 $750,000.00 $1,050,000.00 $390,000.00ACUMULADO $ $810,000.00 $1,560,000.00 $2,610,000.00 $3,000,000.00

A EGRESOS DEL CONTRATISTA I COSTO DIRECTO periodo 1 periodo 2 Periodo 3 periodo 4 periodo 5 1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 335,856.82 559,761.36 447,809.10 159,931.80 95,959.10 1,599,318.18 2 MANO DE OBRA 128,863.64 180,409.09 161,079.54 128,863.64 45,102.27 644,318.18 3 EQUIPO Y MAQUINARIA 9,600.00 11,636.36 7,854.55 29,090.91 4 SUB- TOTAL COSTO DIRECTO 474,320.46 751,806.81 616,743.19 288,795.44 141,061.37 5 ACUMULADO 1,226,127.27 1,842,870.46 2,131,665.90 2,272,727.27 II COSTO INDIRECTO

1 INDIRECTO 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20 2 ACUMULADO COSTO INDIRECTO 63,703.20 127,406.40 191,109.60 254,812.80 318,516.00 3 SUMA COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 538,023.66 815,510.01 680,446.39 352,498.64 204,764.57 4 ACUMULADO 1,353,533.67 2,033,980.06 2,386,478.70 2,591,243.27 B INGRESOS CONTRATISTA1 ANTICIPO $900,000.00 2 IMPORTE ESTIMACIÓN 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00 3 TOTAL MENSUAL 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00 4 TOTAL ACUMULADO 900,000.00 900,000.00 1,152,000.00 1,467,000.00 1,992,000.00 2,727,000.00 3,000,000.00 5 SALDOS ( B - A ) $900,000.00 361,976.34 (201,533.67) (566,980.06) (394,478.70) 135,756.73


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. 00020016-007-10DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN NÚMERO DE EXPEDIENTE:

LPN-SDS-MICH/PDZP-OP-007/2010

PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2010PLAZO DE EJECUCIÓN: 71 DÍAS NATURALES



6 INTERÉS INDICADOR TIIE 0.6725% 2,434.29 (1,355.31) (3,812.94) (2,652.87) 912.96 7 ACUMULADO 1,078.98 (2,733.96) (5,386.83) (4,473.87)

INDICADOR " TIIE " DE FECHA __ DE _____ DE ___ = 8.07 % 8.07 / 12 = 0.6725%*LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA TABLA SON UN EJEMPLO REPRESENTATIVO ACUMULADO DE INTERÉS AL TERMINO DEL ESTUDIO (4,473.87)

------------------- -0.1727%

IMPORTE DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO $2,591,243.27

EN CASO DE QUE EL RESULTADO DEL CÁLCULO SEA POSITIVO NO SE REQUIERE FINANCIAMIENTO.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 00020016-007-10


NÚMERO DE EXPEDIENTE LPN.SDS-PDZP-OP-007/2010PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE

DE 2010PLAZO DE EJECUCIÓN: 71 DÍAS NATURALES


OBRA: :UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.E. 05bUTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

CLAVE CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

(A) MANO DE OBRA $ 0.00 0.00%(B) MATERIALES $ 0.00 0.00%(C) MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0.00 0.00%(D) HERRAMIENTA MENOR $ 0.00 0.00%

(E) COSTO DIRECTO = (A)+(B)+(C)+(D) $ 0.00 0.00%

(F) COSTO INDIRECTO (DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DE CAMPO) $ 0.00 0.00%

(G) SUB TOTAL =(E)+(F) $ 0.00 0.00%

(H) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO $ 0.00 0.00%

(I) COSTO DE FINANCIAMIENTO = (G)*(H) $ 0.00 0.00%

(J) SUBTOTAL =(G)+(I) $ 0.00 0.00%

(K) UTILIDAD PROPUESTA = ESTA UTILIDAD ES ESTABLECIDA POR EL LICITANTE. 0.00%

(L) COSTO DE UTILIDAD PROPUESTA =(J)*(K) 0.00%

(M) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) = ___% * L 0.00%

(N) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) = ___% * L 0.00%

UTILIDAD NETA = (L) + (M) + (N) 0.00%





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 00020016-007-10


NÚMERO DE EXPEDIENTE LPN.SDS-PDZP-OP-007/2010PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE

DE 2010PLAZO DE EJECUCIÓN: 71 DÍAS NATURALES


OBRA: :UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.E. 06ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN (EJEMPLO ILUSTRATIVO) CLAVE: MAQUINA: MODELO: CAPACIDAD: DATOS GENERALES:

VALOR DE ADQUISICION (Pm): FACTOR DE OPERACION (Fo): VALOR DE LAS LLANTAS (Pn): POTENCIA DE OPERACION (Fo*HP):

VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES (Pa): COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (CC): VALOR DE LA MÁQUINA O EQUIPO (Vm): CAPACIDAD DE CARTER (C):

VALOR DE RESCATE (Vr): HORAS ENTRE CAMBIO DE ACEITE (T): VIDA ECONOMICA (Ve): COEFICIENTE DE LUBRICANTE (CL):

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pa): ACEITE PARA MOTOR (A): VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va): ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO (Ah):

VALOR DE LA MAQUINA (Vm): CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO (Gh): VALOR DE RESCATE (Vr): PRECIO DEL COMBUSTIBLE (Pc):

INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO (IIE): CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE (Ah):TASA DE INTERES EN FRACCIÓN DECIMAL (i): CONSUMO/CAMBIOS DE LUBRICANTE (Ga):

HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea): PRECIO DEL LUBRICANTE (Pal): PRIMA DE SEGUROS EN FRACCIÓN DECIMAL (s): VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn):

INDICADOR ESPECÍFICO MERCADO SEGUROS (IEMS): VIDA ECONOMICA PIEZAS ESPECIALES (Va): COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO EN FRACCIÓN DECIMAL (Ko): SALARIOS POR TURNO (Sr):

POTENCIA NOMINAL (HP): FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): I.- CARGOS FIJOS a).- DEPRECIACION D = (Vm-Vr)/Ve = b).- INVERSION Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = c).- SEGUROS Sm = [Vm+Vr/2Hea]s = d).- MANTENIMIENTO M = Ko * D = SUMA CARGOS FIJOS I): II.- COSTOS POR CONSUMOS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE TOTAL II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh * Pc = CC x HP*Op x Pc II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA II.3.- LUBRICANTES: Lb = (Ah + Ga ) * Pa

CONSUMO DE ACEITE OPERACIÓN (Ah): LTS / HORA EFECTIVACONSUMO ACEITE (Ga): Ga = (C/T) LTS / HORA

CAPACIDAD CARTER (C): CAMBIOS DE ACEITE (T):

II.4.- LLANTAS: N = Pn/Vn = II.5.- PIEZAS ESPECIALES: Ae = Pa/Va = SUMA DE CONSUMOS II): III.- COSTOS POR OPERACIÓN CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE (Sr) = III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA = CARGOS FIJOS+CONSUMO+OPERACIÓN (Phm):




SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 00020016-007-10


NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-MICH-PDZP-OP-007/2010PERIODO: FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010PLAZO DE EJECUCIÓN: 71 DIAS NATURALES



ANEXO A.E. 07LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA Y EQUIPO









ANEXO A.E. 07 aEXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN)

( EJEMPLO ILUSTRATIVO)

R E S U M E N

IMPORTE % DE INCIDENCIA

TOTAL MATERIAL 1´599,318.18 70.37 %

TOTAL MANO DE OBRA 644,318.18 28.34 %

TOTAL MAQ. EQUIPO Y HMTA. 29,090.91 1.29 %

SUMA 2´272,727.27 100.00 %









ANEXO A.E. 08PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA QUE

INTEGRAN EL CATÁLOGO(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/

No.DESCRIPCIÓN DEL

CONCEPTOUNIDAD –CANTIDAD

E IMPORTE

PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO









ANEXO A.E. 09PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE

MATERIALES(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/

No.DESCRIPCIÓN DEL

MATERIALUNIDAD –CANTIDAD

E IMPORTE

MES 1. MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7


TOTALESACUMULADO



ANEXO A.E. 10







PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/

No.

DENOMINACIÓN DE LA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD –CANTIDAD E IMPORTE



TOTALESACUMULADO



ANEXO A.E. 11PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL

OBRERO







(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/

No.CATEGORIA UNIDAD –CANTIDAD

E IMPORTE



TOTALESACUMULADO



ANEXO A.E. 12PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)







CLAVE/

No.CATEGORIA UNIDAD –CANTIDAD

E IMPORTE



Personal Directivo

Personal Técnico

Personal Administrativo

TOTALESACUMULADO





ANEXO A.E. 13

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO

LUGAR Y FECHA


ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 0020016-007-10 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”.

EN LA QUE SE INDICÓ QUE SE OTORGARÁ UN 30 % SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGAN. PARA SU APLICACIÓN TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EN LA LEY Y SU PROPIO REGLAMENTO




ANEXO IENCUESTA DE TRANSPARENCIA:

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. 0020016-007-10

PARA LA CONTRATACIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE 156,544.00 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, CON FIBRA ANTIBACTERIAL ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 4,892 VIVIENDAS DE 419 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARTEAGA, TURICATO Y LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME AL ANEXO “B”. DE ESTA CONVOCATORIA.

INSTRUCCIONES:

FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

No. EVENTO SUPUESTOS

CALIFICACIÓNTOTALMENTE

DE ACUERDOEN GENERAL DE ACUERDO

EN GENERAL EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1JUNTA DE

ACLARACIONES

El contenido de la convocatoria es claro para la contratación de los trabajos que se pretenden realizar

2Las preguntas en el evento, se contestaron con claridad

3 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El evento se desarrolló con oportunidad. En razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

4La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso

5FALLO

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los contratistas adjudicados y los que no resultaron adjudicados.

6 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito

7 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.

8 El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la licitación fue respetuosa y amable

9 Volvería a participar en otra licitación que emita la institución

10 El concurso se apegó a la normatividad aplicable

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO.


ANEXO II

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.

LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EN NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FUE APROBADA- EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS AGENCIAS CALIFICADORES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN:

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIO EN 1999

DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO.

PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN FINANCIERA PUBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA.

LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES.

LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.

LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES.

ASIMISMO, ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS.

EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO.


EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIENDO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“ARTÍCULO 222”COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y

II. EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.

AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES:

CUANDO LA CANTIDAD O VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO A COMISIÓN PÚBLICOS.

CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DADIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.

EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARAN EN BENEFICIO DE “LA SEDESOL”.

CAPITULO XICOHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROSARTÍCULO 222 BIS

SE IMPONDRÁN PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULOS ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SI O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ , POR SI O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS.

I. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN O,

III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

PARA LO EFECTOS D ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES.

CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL”


ANEXO III

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA.

PRIMERA.- EL PRESENTE ACUERDO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA.

SEGUNDA.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE ACUERDO, SE ENTENDERÁ POR:

CONTRALORÍA: LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO;

LEYES: LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

DEPENDENCIAS: LAS SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES;

ENTIDADES: LAS MENCIONADAS EN LAS FRACCIONES IV A V DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES;

LICITANTE: LA PERSONA QUE PARTICIPA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS;

ENTIDADES FEDERATIVAS: LAS QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES;

MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA EFECTUAR TRANSMISIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMPUTADORAS, LÍNEAS TELEFÓNICAS, ENLACES DEDICADOS, MICROONDAS Y SIMILARES;

CompraNet: EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DESARROLLADO POR LA CONTRALORÍA, CON DIRECCIÓN ELECTRÓNICA EN INTERNET: http://web.CompraNet.gob.mx, Y REGISTRADA SU MARCA, BAJO ESTA MISMA DENOMINACIÓN, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL;

PROGRAMA INFORMÁTICO: EL MEDIO DE CAPTURA DESARROLLADO POR LA CONTRALORÍA QUE PERMITE A LOS LICITANTES ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ENVIAR Y RECIBIR INFORMACIÓN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ASÍ COMO GENERAR PARA CADA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UN MECANISMO DE SEGURIDAD QUE GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PROPOSICIONES QUE RECIBAN LAS DEPENDENCIAS POR ESA VÍA; Y QUE CONSTITUYE EL ÚNICO INSTRUMENTO CON EL CUAL PODRÁN ABRIRSE LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO DE LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA;

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: CONJUNTO DE DATOS ELECTRÓNICOS ASOCIADOS CON UN DOCUMENTO QUE SON UTILIZADOS PARA RECONOCER A SU AUTOR, Y QUE LEGITIMAN EL CONSENTIMIENTO DE ÉSTE PARA OBLIGARLO A LAS MANIFESTACIONES QUE EN ÉL SE CONTIENEN, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LAS LEYES, Y

CERTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL LA CONTRALORÍA EMITE UN CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTABLECER LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE UNA DEPENDENCIA, ENTIDAD, ENTIDAD FEDERATIVA O DE UN LICITANTE.

TERCERA.- LA CONTRALORÍA, PREVIA EVALUACIÓN, DETERMINARÁ LAS ÁREAS, DEPENDENCIAS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÁN HACER USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA RECIBIR PROPOSICIONES A TRAVÉS DE ESTA VÍA, MISMAS A LAS QUE LES HARÁ ENTREGA DEL PROGRAMA INFORMÁTICO Y DEL MANUAL DEL USUARIO CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, DETERMINARÁ LAS ÁREAS DEPENDENCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE PODRÁN HACER USO DE DICHOS MEDIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN QUE SE REALICEN AL AMPARO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES.

EL USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ACUERDO, PODRÁ HACERSE EXTENSIVO A LAS LICITACIONES PÚBLICAS RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FINANCIADAS CON CRÉDITOS


EXTERNOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU AVAL, CUANDO EL ORGANISMO FINANCIERO INTERNACIONAL LO AUTORICE EN FORMA EXPRESA.

CUARTA.- LOS INTERESADOS QUE A SU ELECCIÓN OPTEN POR PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA, CON EL PROPÓSITO DE QUE OBTENGAN LA CERTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL EXHIBIRÁN, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN, LA SIGUIENTE:

PERSONAS FÍSICAS: ACTA DE NACIMIENTO, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; EN CASO DE QUE EL TRÁMITE LO REALICE A TRAVÉS DE ALGÚN APODERADO, ADICIONALMENTE, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE ACREDITE EL OTORGAMIENTO DE DICHA REPRESENTACIÓN, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL APODERADO.

PERSONAS MORALES: TESTIMONIOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL, INCLUIDAS SUS REFORMAS, ASÍ COMO LAS FACULTADES DE SU APODERADO; IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DE DICHO REPRESENTANTE, Y CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL APODERADO Y DE LA PERSONA MORAL.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, ÉSTAS DEBERÁN EXHIBIR DOCUMENTACIÓN EQUIVALENTE A LA ALUDIDA EN LOS INCISOS DE ESTA DISPOSICIÓN, DEBIDAMENTE APOSTILLADA O CERTIFICADA POR EL CONSULADO MEXICANO EN EL PAÍS DE QUE SE TRATE, SEGÚN CORRESPONDA.

RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA, LA CONTRALORÍA DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS CONTADAS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN VERIFICARÁ SI EL INTERESADO CUBRE LAS CONDICIONES REQUERIDAS. DE RESULTAR PROCEDENTE EL INTERESADO FIRMARÁ SU INSCRIPCIÓN A CompraNet, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL QUEDARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN ESTE ACUERDO, Y EN EL MISMO ACTO LA CONTRALORÍA LE HARÁ ENTREGA DEL PROGRAMA INFORMÁTICO CON SU MANUAL DEL USUARIO, ASÍ COMO DEL CERTIFICADO DIGITAL QUE, COMO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁ UTILIZAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE ADMITAN ESTA VÍA DE PARTICIPACIÓN.

QUINTA.- EL USO DEL CERTIFICADO DIGITAL POR PARTE DE LOS INTERESADOS, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE SU ENTREGA, LAPSO DURANTE EL CUAL PODRÁN, A SU ELECCIÓN, PARTICIPAR POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS CUYAS CONVOCATORIAS ASÍ LO ESTABLEZCAN EN FORMA EXPRESA.

PARA RENOVAR EL USO DEL CERTIFICADO, BASTARÁ QUE LOS INTERESADOS ENTREGUEN A LA CONTRALORÍA UN ESCRITO FIRMADO EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA PARA SU INSCRIPCIÓN NO HA SUFRIDO MODIFICACIÓN ALGUNA, POR LO QUE RESPECTA AL ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD Y, EN SU CASO, AL DE SU EXISTENCIA LEGAL Y AL DE LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE.

SEXTA.- LOS INTERESADOS QUE OPTEN POR PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

RECONOCERÁN COMO PROPIA Y AUTÉNTICA LA INFORMACIÓN QUE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENVÍEN A TRAVÉS DE CompraNet, Y QUE A SU VEZ, SE DISTINGA POR EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE LES CERTIFIQUE LA CONTRALORÍA. EN DICHA INFORMACIÓN QUEDARÁN COMPRENDIDAS LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA; LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ÉSTAS, Y LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LES REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES .

NOTIFICARÁN OPORTUNAMENTE A LA CONTRALORÍA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RESPECTO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A SU APODERADO O REPRESENTANTE AL QUE LE HAYA SIDO ENTREGADO UN CERTIFICADO DIGITAL.

ACEPTARÁN QUE EL USO DE SU CERTIFICADO DIGITAL POR PERSONA DISTINTA A LA AUTORIZADA, QUEDARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR “LA SEDESOL”, CUANDO LOS SOBRES EN LOS QUE SE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN CONTENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.

ACEPTARÁN QUE SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO Y DE LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN CON MOTIVO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPEN, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE CompraNet.


CONSENTIRÁN QUE SERÁ MOTIVO DE QUE LA CONTRALORÍA INVALIDE SU CERTIFICADO DIGITAL, CUANDO HAGA MAL USO DE LA RED PRIVADA DE COMUNICACIONES DE CompraNet.

RENUNCIARÁN, TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS, A INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO, EN CASO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL USO DE CompraNet, Y ACEPTARÁN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES.

SÉPTIMA.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN SEA ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO EN BANCOS POR MEDIO DE LOS FORMATOS QUE PARA ESTE EFECTO EXPIDE CompraNet.

DEBERÁN CONCLUIR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ESTAS, A MÁS TARDAR UNA HORA ANTES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DE CompraNet EMITIRÁ A LOS LICITANTES UN ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO CON EL QUE SE ACREDITARÁ LA RECEPCIÓN DE SUS PROPOSICIONES Y DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ÉSTAS.

PREFERENTEMENTE, DEBERÁN IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGREN SUS PROPOSICIONES, CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

OCTAVA.- LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”RESPONSABLES DE CONDUCIR LOS ACTOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS, DEBERÁN OBSERVAR LO SIGUIENTE:

ABRIR EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, EN PRIMER TÉRMINO, LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE CONSTEN POR ESCRITO, Y POSTERIORMENTE, LOS CORRESPONDIENTES A LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA CONTRALORÍA O DE LA DEPENDENCIA, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN, SALVO LO PREVISTO EN EL INCISO D) DE LA DISPOSICIÓN SEXTA.

LA CONTRALORÍA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE, DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN, NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPOSICIONES QUE OBREN EN PODER DE LA DEPENDENCIA.

IMPRIMIR PARA SU RÚBRICA, LAS PARTES O LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES QUE HAYA DETERMINADO LA DEPENDENCIA EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

HACER CONSTAR EN EL ACTA DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS PROPOSICIONES QUE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS FUERON RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA, PROPORCIONANDO COPIA DE DICHA ACTA A LOS LICITANTES PRESENTES QUE SE ENCUENTREN.

ENVIAR A LA CONTRALORÍA EL FALLO, LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DE VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O DE LAS INSTALACIONES, DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE HAYAN CONCLUIDO LOS PROPIOS ACTOS, MISMAS QUE SE PONDRÁN DE MANERA SIMULTÁNEA A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS A TRAVÉS DE CompraNet.

ENVIAR A LA CONTRALORÍA, UNA VEZ CONCLUIDA LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, EL MECANISMO DE SEGURIDAD GENERADO POR EL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA LICITACIÓN DE QUE SE TRATE.

DICHO MECANISMO SÓLO PODRÁ UTILIZARSE POR LA CONTRALORÍA CUANDO ÉSTA EJERZA ATRIBUCIONES DE VERIFICACIÓN O A SOLICITUD DE AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO QUE SU USO O PÉRDIDA, A EXCEPCIÓN DE ESTE SUPUESTO, QUEDARÁ EXCLUSIVAMENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS DEPENDENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. LA PÉRDIDA DEL MECANISMO DE SEGURIDAD DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE.

NOVENA.- EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE SE REALICEN BAJO LA COBERTURA DE LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MÉXICO SEA PARTE, SERÁ NECESARIO QUE “EL LICITANTE” NACIONAL O EXTRANJERO, CONFIRME POR TELEFACSÍMIL U OTROS MEDIOS DE


TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA QUE LA PROPOSICION ENVIADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CORRESPONDE AL PROPIO LICITANTE, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE CUMPLE ESTE REQUISITO LA PROPOSICION SERÁ DESECHADA. LO ANTERIOR DEBERÁ INDICARSE EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

LOS LICITANTES EN ESTE TIPO DE LICITACIONES DEBERÁN INCLUIR EN LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, UNA DECLARACIÓN EN LA QUE MANIFIESTEN QUE ACEPTAN TODAS LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

DÉCIMA.- LA CONTRALORÍA, PREVIA EVALUACIÓN, DETERMINARÁ LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, QUE PODRÁN RECIBIR INCONFORMIDADES DE LOS INTERESADOS QUE OPTEN POR PRESENTARLAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. LA CONTRALORÍA COMUNICARÁ A LAS DEPENDENCIAS PARA QUE ESTABLEZCAN EN LAS CONVOCATORIAS DE LAS LICITACIONES O INVITACIONES, LA POSIBILIDAD DE QUE DICHAS INCONFORMIDADES PUEDAN SER PRESENTADAS A TRAVÉS DE ESA VÍA.

PARA TAL EFECTO, LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE A CompraNet, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA DISPOSICIÓN CUARTA DE ESTE ACUERDO, Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE SU MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, ASÍ COMO EL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. LA RENOVACIÓN DEL USO DEL CERTIFICADO DIGITAL QUE ALUDE ESTE PÁRRAFO, SE AJUSTARÁ A LO PREVISTO POR LA DISPOSICIÓN QUINTA DEL PRESENTE ACUERDO.

SALVO LO PREVISTO EN EL PRESENTE ACUERDO, LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA SE TRAMITARÁN CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES.

LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DE CompraNet EMITIRÁ A LOS INTERESADOS UN ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO QUE PERMITIRÁ ACREDITAR LA FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE INCONFORMIDADES.

EN LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR ESTA VÍA, NO SERÁ NECESARIO QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU PERSONALIDAD.

ASIMISMO, NO SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL PROMOVENTE ACOMPAÑE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADUCIDOS COMO IRREGULARES, CUANDO ÉSTA OBRE EN PODER DE LA DEPENDENCIA, BASTANDO PARA ELLO EN LA INCONFORMIDAD QUE PROMUEVA RELACIONAR DICHA DOCUMENTACIÓN CON CADA UNO DE LOS HECHOS QUE PRETENDA ACREDITAR. EN EL SUPUESTO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA NO SE ENCUENTRE EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA, EL PROMOVENTE DEBERÁ REMITIRLA POR MENSAJERÍA O CORREO CERTIFICADO DENTRO DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES QUE ESTABLECEN LAS LEYES.

DÉCIMA PRIMERA.- LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR INCONFORMIDADES, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

RECONOCERÁN COMO PROPIA Y AUTÉNTICA LA INFORMACIÓN QUE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENVÍEN A TRAVÉS DE CompraNet, Y QUE A SU VEZ, SE DISTINGA POR EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE LES CERTIFIQUE LA CONTRALORÍA.

NOTIFICARÁN OPORTUNAMENTE A LA CONTRALORÍA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RESPECTO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A SU APODERADO O REPRESENTANTE AL QUE LE HAYA SIDO ENTREGADO UN CERTIFICADO DIGITAL.

ACEPTARÁN QUE EL USO DE SU CERTIFICADO DIGITAL POR PERSONA DISTINTA A LA AUTORIZADA, QUEDARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS INCONFORMIDADES, CUANDO LA INFORMACIÓN REMITIDA CONTENGA VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDA CONSULTARSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.

CONSENTIRÁN QUE SERÁ MOTIVO DE QUE LA CONTRALORÍA INVALIDE SU CERTIFICADO DIGITAL, CUANDO HAGA MAL USO DE LA RED PRIVADA DE COMUNICACIONES DE CompraNet.

RENUNCIARÁN, TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS, A INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO, EN CASO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL USO DE CompraNet, Y ACEPTARÁN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES.

DÉCIMA SEGUNDA.- LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ACUERDO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEBERÁN REMITIR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO POR TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA O EN MEDIO MAGNÉTICO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE


LAS MISMAS PODRÁN REQUERIR A LOS PROVEEDORES PARA QUE ÉSTOS ACREDITEN SU PERSONALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 11 DE ABRIL DE 1997, Y AL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A QUE ALUDE EL CITADO ACUERDO, SERÁN APLICABLES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS REFERENTES A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FINANCIADAS CON CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU AVAL.

DÉCIMA TERCERA.- LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS RELEVANTES DE LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD EQUIVALENTE A DOS MIL QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERÁN REMITIRSE A LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DE CompraNet, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, PRECISANDO LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CONFORME AL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LES PROPORCIONARÁ A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2000. AQUELLAS ÁREAS DE “LA SEDESOL”FACULTADAS PARA CONTRATAR ESTE TIPO DE OPERACIONES, QUE NO SE ENCUENTREN REGISTRADAS, DEBERÁN EFECTUAR EL TRÁMITE EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ACUERDO ALUDIDO EN LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEGUNDA.

DÉCIMA CUARTA.- EN EL SUPUESTO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN ENVIADA A TRAVÉS DE CompraNet, LA AUTORIDAD COMPETENTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRALORÍA EXHIBA LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS QUE OBRAN EN CompraNet, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DE ÉSTOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, A EFECTO DE DESAHOGAR LAS PRUEBAS A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADJETIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

LAS ÁREAS DE “LA SEDESOL”DEBERÁN CONSERVAR EN FORMA ORDENADA Y SISTEMÁTICA LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O LOS DOCUMENTOS IMPRESOS QUE OBREN EN SUS EXPEDIENTES, CUANDO MENOS DURANTE UN LAPSO DE TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN.

DÉCIMA QUINTA.- LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”QUE INCUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR ESTE ACUERDO, SERÁN SANCIONADOS, EN SU CASO, CONFORME A LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

LAS CONSULTAS TÉCNICAS QUE SE DERIVEN DE LA APLICACIÓN DE ESTE ACUERDO SERÁN DESAHOGADAS POR LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DEL TELÉFONO 59 99 64 00, EN DÍAS HÁBILES DE LAS 9:00 A LAS 18:00 HORAS.

TRANSITORIO

ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.


ANEXO IV

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, LONA Y PLACA METÁLICA

LETRERO INFORMATIVO

Características:


LONA


PLACA METÁLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020016-007-10

Tipo de Material: ACERO INOXIDABLECalibre: 26

152

compranet®web.compranet.gob.mx:8002/hsm/unicom/00020/016/2010/007/... · web viewque sean enviadas...

Documents