cmic insthuto tecnolÓgico de la construcciÓn, a.c. · de subestaciones elÉctricas. tesis para...
TRANSCRIPT
« cmic INSTHUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Deleaacion: México D.F.
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
PIDIREGAS, BAJO LOS CUALES SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN
DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
TESIS
PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN
PRESENTA:
ING. BERENICE CITLALY CONTLA VELASCO
DIRECTOR DE TESIS:
M. en C. ARTURO PERLASCA LOBATO
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON FORME AL ACUERDO NO. 00954061 DE FECHA
7 DE MARZO DE 1995.
MEXICO, D.F. DICIEMBRE, 2004
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C,
Delegación Mexico D F
Esta Tesis no es el resultado de un solo impulso,
sino la consecuencia paciente de un propósito
DEDICÓ ESTE TRABAJO:
A mis hijos Keny y Sergito,
quienes me dan la fuerza para seguir teniendo retos
A mi Mamá,
pues sin su apoyo y amor incondicional, mi vida sería más complicada
A mi esposo Sergio,
quien con sus cuidados, preocupación, entusiasmo y amor me hace ser más feliz
A mis hermanos,
porque siempre que he necesitado de ellos, ahí están
A mi prima Vicky,
quien ha estado siempre preocupada por lo que me pasa
Al I.P.N.
pues fue en esa escuela donde encontré la motivación que me encauzó en la
búsqueda del conocimiento
Al ITC:
quien con sus planes y horarios me abrió la oportunidad de crearme más propósitos
A la CFE:
empresa donde he encontrado apoyo, segundad, motivación e inspiración para seguir
forjándome retos
Al Dr. Arturo Perlasca:
quien con su entusiasmo y orientación hizo posible concluir éste trabajo
Hago extensiva esta dedicatoria a todos mis familiares, amigos, condiscípulos,
compañeros de profesión y trabajo:
quienes me inspiraron, motivaron, colaboraron, toleraron y orientaron para poder
concluirlo este propósito
<f cmic
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D T
RESUMEN
La presente investigación toca la problemática que se tiene en la supervisión y cumplimiento
de los contratos Pidiregas bajo los cuales se realiza la construcción de subestaciones
eléctricas Unos de los principales problemas que dan pie a esta situación son la falta de
identidad del área, la falta de procesos para la dirección de proyectos, confusión de mandos,
inconformidad y apatía de la gente por una mala distribución de carga de trabajo, además de
carecer de personal especializado y falta de hderazgo, entre otras
El objeto de este estudio, es el de establecer los procedimientos que servirán para realizar
más eficientemente la construcción de subestaciones eléctricas que se encuentran bajo el
esquema Pidiregas
Con la intención de crear un hilo conductor en el establecimiento de dichos procedimientos,
se aborda el concepto de los contratos bajo el esquema de Pidiregas y otras modalidades
adaptadas en el sector paraestatal de nuestro país, así como las teorías administrativas que
le dan sustento al estudio Se mencionan y refieren las leyes y reglamentos que concierne a
este tipo de contratos, conformado así el marco legal
Se presenta un esquema de estudio descriptivo no experimental donde se postula la
hipótesis H1 "Con adecuados procedimientos para la administración de contratos Pidiregas
bajo los cuales se realiza la construcción de subestaciones eléctricas, estos tendrán más
apego en conservarse en presupuesto, programa y especificaciones"
Del mismo modo, se establece la propuesta y desarrollo de los procedimientos para la
administración de los contratos bajo los cuales se construyen las subestaciones eléctricas,
dichos procedimientos abarcan las diferentes fases de proyecto como son planeación,
inicio, ejecución y cierre, definiendo su propósito hasta el detalle de sus actividades
Se muestra también, un ejemplo de aplicación en apego a estos procedimientos, la obra
denominada S E Tres Estrellas con duración de 305, tuvo como resultado una desviación de
CÍYIIC
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A£ .
Delegación Mexico D F
5 días, mientras que en obras anteriores, el defasamiento era de un 35% más de lo
planeado, quedando contrastada así la hipótesis del presente estudio
Después del trabajo realizado se concluye que con el establecimiento de procedimientos
para la administración de contratos Pidiregas bajo los cuales se realiza la construcción de
subestaciones eléctricas, se tiene un mejor seguimiento, supervisión y control de los
proyectos y, la documentación de los mismos, sirve para garantizar en lo posible que el
proceso se realice de la misma forma, independientemente del contrato que se trate, y con
similares resultados
cmic
L ^ J M I L ^ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
ÍNDICE:
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 7
1 1 Problema de investigación 7
1 1 1 Esquema del problema de investigación 9
1 1 2 Proyectos realizados bajo el esquema Pidiregas y su
Periodo de ejecución 10
1 1 3 Pidiregas & Presupuestal 11
1 2 Justificación 12
1 2 1 Económica 12
122 Social 12
1 3 Alcance 13
1 4 Objetivo 13
1 4 1 Genérico 13
1 4 2 Específicos 13
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 14
2 1 Pidiregas 14
2 2 Teorías Administrativas 17
2 3 Calidad 19
CAPÍTULO III. MARCO LEGAL 21
3 1 Reforma legal para los Pidiregas 21
3 2 Políticas en materia de obras Pidiregas 23
CAPÍTULO IV. MÉTODO 26
4 1 Tipo de Estudio 26
4 2 Hipótesis 26
4 3 Modelo operacional de las variables de la hipótesis 26
4 4 Descripción de las variables de la hipótesis 27
4 5 Diseño de la Investigación 27
LmjIllLy INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C. Delegación Mexico D F
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO
PIDIREGAS EN LA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS 28
5 1 Misión y Visión 28
5 2 Políticas 28
5 3 Proceso 28
5 4 Procedimientos 30
5 4 1 Abreviaturas 30
5 4 2 Responsabilidades 31
5 4 3 Contenido de los procedimientos 36
5 4 4 Fases 36
CAPÍTULO VI. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
(S.E. TRES ESTRELLAS) 75
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
APÉNDICE
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación. México D F
CAPITULO I _ __ *~.r
INTRODUCCIÓN
P: ^ Debido a la creciente demanda de energía eléctrica, se ha dado importancia preponderante
al fortalecimiento de la Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional en nuestro país; para
lograr esto, el Gobierno Federal ha elaborado planes de desarrollo en los que se incluyen
varios proyectos de transmisión y transformación de energía eléctrica, dichos proyectos
requieren de una gran inversión.
Los recursos presupuéstales anuales que obtienen los organismos reguladores, no son
suficientes para cubrir la gran inversión necesaria para cumplir el compromiso de reafirmar la
infraestructura de energía eléctrica, por lo que se crea una nueva modalidad de crédito
financiero denominada Proyectos de Inversión Diferido en el Registro del Gasto
(PIDIREGAS).
Hoy en día la Comisión Federal de Electricidad por medio de su Coordinación de Proyectos
de Transmisión y Transformación (CPTT) y bajo la nueva modalidad de contratación,
implementa las especificaciones que debe cumplir cada proyecto, así mismo, realiza la
administración y ejecución de las obras.
1.1. Problema de investigación:
Actualmente existe en la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, la
Gerencia de Proyectos de Obra Pública Financiada (GPOPF), la cual supervisa el
cumplimiento de los Contratos Pidiregas que firma la CFE con la empresa que realizará
todos las obras necesarias para la construcción de las Subestaciones Eléctricas. Debido a
que los contratos Pidiregas es sinónimo de gran inversión, se pensaría, que la GPOPF, tiene
definida su razón de existir, del mismo modo que cuenta con una estructura orgánica
multidisciplinaría, personal especializado con alto liderazgo, procedimientos formales y todos
Páijira 7
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegation Mexico D F
los recursos necesarios para que los proyectos a ejecutar se realicen en forma eficaz y
eficiente, pues bien, dicha situación no se cumple, ya que en primer lugar la Gerencia de
Proyectos de Obra Publica Financiada no cuenta con una identidad, una razón de ser,
aunado a esto se agrega, que, en lo que se refiere a su organización, se carece tanto de un
estructura orgánica definida así como de un manual de organización, acarreando que no se
tenga definido el perfil de las personas que dirigirán al equipo, ni sus funciones, ni sus limites
y responsabilidades De la misma manera se carece de procesos documentados (manual de
procedimientos) para la adecuada supervisión administrativa de las Obras, de ahí que los
Representante de la Comisión actué de la forma que considere mas conveniente,
provocando que la probabilidad de desacierto en la toma de decisiones no se reduzca y que
las tareas se dupliquen, existiendo también discordancia entre las areas involucradas
Si además de lo anterior se suma, que el personal con que se cuenta esta contratada en
forma eventual, lo que impacta en una constante rotación de personal, así mismo, los
programas de capacitación no cubren las necesidades que se requieren en el area, ya que la
supervisión que se realiza de las obras demanda personal especializado, y todo esto en un
ambiente donde el sindicalismo tiene un fuerte papel, hace que sea difícil la administración
de los proyectos
La Gerencia esta inmersa en una deficiente dirección, que genera descuido en la realización
de los planes de trabajo, viéndose reflejado en fuertes cargas de trabajo una mala
distribución de las tares que genera un ambiente hostil
De lo anterior, se desemboca que los proyectos que se desarrollan tengan resultados
insatisfactonos y hasta fracasos clamorosos plazos de finalización dilatados, costes muy
superiores a los presupuestados e incumplimiento de las especificaciones indicadas
imcialmente
<S CÍTIIC
Páspuá
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación: México D.F.
1.1.1 Esquema del Problema de Investigación.
Estructura orgánica indefinida
Incertidumbre sobre las funciones a
desarrollar
Falta de un manual
organizacional
Falta de personal
especializado
Deficientes programas de capacitación
Construcción de subestaciones
eléctricas.
Personal eventual
Falta de procesos formales
Falta de identidad del
área
Falta de planeación
Falta de motivación
Falta de liderazgo
Falta de comunicación
P-S§r,ai
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A£ .
Delegación Mexico í) F
1.1.2. Proyectos realizados bajo el esquema Pidiregas y su periodo de ejecución.
PID NOMBRE DEL PROYECTO TERMINACIÓN PROGRAMADA
FECHA DE TERMINACIÓN
REAL
DÍAS DE
DIFERIMIENTO
212
213
218
220
221
S E SF6 Potencia
S E SF6 Distribución
S E Transformación Noroeste
S E Transformación Oriental - Centro
S E Transformación Occidental
30-Sep-99
31-Jul-99
30-Jun-99
30-Ago-99
30-Sep-99
05-Feb-00
10-Ago-00
30-Jun-99
30-Jun-00
03-Mar-00
128
376
0
305
155
308 | SE Noroeste | 02-Dic-00 | 31-Dic-01 | 394
305
306
307
S E Centro Occidente
S E Sureste
S E Noreste
27-Feb-01
14-Abr-01
14-Feb-01
31-Ago-01
05-Nov-01
18-Abr-01
185
205
63
406 I F
407 I F
408 I F
410
406 II F
Red Asociada a Tuxpan II, III, IV (1 a Fase)
Red Asociada a Altamira II, III, IV (1 a Fase)
Naco-Nogales Area Noroeste (1 a Fase)
Sistema Nacional
Red Asociada a Tuxpan II, III, IV (2a Fase)
24-Abr-02
22-May-02
27-Sep-02
13-Nov-02
12-Nov-02
30-Ago-03
13-Sep-02
07-Oct-02
19-Dic-02
17-Nov-02
493
114
10
36
5
409 II F
412
509 I F
L T Manuel Moreno Torres-Red Asociada
S E Compensación Norte
Red Asociada de la Central Rio Bravo III
06-NOV-03
09-May-O3
28-Nov-03
12-May-04
27-May-03
21-Jun-04
188
18
206
413
509 II F
S E Noreste-Occidental
Red Asociada de la Central Rio Bravo III
09-Jul-04
14-May-04
09-Jul-04
14-May-04
0
0
Se puede observar que de los proyectos de 1999 a 2004 solo se concluyeron en lo
programado el 15.7%, cifra que refleja la falta de un procedimiento adecuado para dar
seguimiento y cumplir con las fechas establecidas.
cmic
P3©fia10
< $ cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D T
1.1.3. Proyectos Pidiregas & Proyectos Presupuéstales
USD
VALOR DE LA OBRA INDIRECTOS FINANCI AMIENTO LTILIDAD
PLAZO DE EJECLCION OPERACIÓN DE LA OBRA
TIEMPO
1 Obra presupuestal
Del total de las Obras que se realizan
en CFE, el 15% son presupuéstales
Se da anticipo
Pago por est imaciones por trabajo
e jecutado mensualmente
Periodo de ejecución es grande
El f inanciamiento que se paga es bajo
2 Obra Pidiregas
Del total de las Obras que se realizan
en CFE, el 8 5 % son Pidiregas.
Proyectos Autof inanciados por
empresas pr ivadas
Pagos tr imestrales a 12 años a partir
de la entrega de la obra.
Per iodo de ejecución corto
El f inanciamiento que se paga es
muy alto.
Pagua 11
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación M C M L O D I
1.2. Justificación:
1.2.1. Económica
Las obras realizadas bajo la modalidad de Pidiregas requieren de millones de dólares de
inversión A la fecha se han realizado vanas proyectos que, por la falta de precisión en la
definición de los cargos del personal que labora en CFE y en la forma de operación de las
mismas, han concluido a un costo mayor de lo programado Con la implementación de los
procedimientos propuestos especialmente para la supervisión administrativas de contratos
Pidiregas bajo los cuales se realiza la construcción de subestaciones eléctricas, se pretende
producir que las obras se mantengan en presupuesto, programa y especificaciones
1.2.2 Social
La Comisión Federal de Electricidad elabora las especificaciones técnicas que deben cumplir
las obras, dichas especificaciones presentan errores debido a la falta de comunicación entre
las áreas involucras, por lo que la calidad de las obras se reduce aún cuando se están
usando materiales de la mejor calidad y equipo de alta tecnología Es conveniente realizar
éste trabajo para garantizar, a través de una mejor supervisión en la construcción de
subestaciones eléctricas, la calidad y contabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que se
verá reflejado en un mejor abastecimiento de energía eléctrica tanto en zonas urbanas,
como en zonas industriales, permitiendo el desarrollo económico del país
<Í cmic
Pa^ id l i
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C,
Delegación Mexico D F
1.3 Alcance
El presente estudio abarca la problemática que tiene la Comisión Federal de Electricidad en
la administración de los Contratos Pidiregas bajo los cuales se realiza la construcción de
Subestaciones Eléctricas
1.4. Objetivos
1.4.1 Genérico
Establecer procedimientos de supervisión que servirán de base para realizar más
eficientemente la construcción de subestaciones eléctricas que se encuentran contratadas
bajo la modalidad Pidiregas
1.4.2 Específicos
4- Analizar la problemática en cuanto a la supervisión en la construcción de subestaciones
eléctricas bajo la modalidad Pidiregas y las causas que todo esto trae consigo
4- Referir un marco legal compuesto por el Contrato de Obra Pública Financiada a Precio
Alzado entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa contratista
4- Establecer el concepto del contrato Pidiregas
4- Ilustrar a través de un ejemplo de aplicación los métodos y procedimientos propuestos
« cmic
P᧿t!d U
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación M C M L O D F
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Pidiregas
Frente a la reforma de 1992, la respuesta de los inversionistas privados fue mucho menor a
lo esperado, por la existencia de algunas limitaciones legales que todavía persisten, por
ejemplo, los productores independientes, pequeños productores y auto abastecedores
pueden vender su electricidad únicamente a CFE, es decir existe un monopolio en la
comercialización Además, la iniciativa privada también apelo a un mayor aval del Gobierno
Federal para incrementar sus inversiones en el sector eléctrico, con riesgos mínimos Dada
la creciente necesidad de expansión y la escasez de los recursos públicos para financiar la
capacidad adicional de la industria eléctrica nacional, en el año de 1997 empezó a operar un
nuevo esquema de financiamiento para los agentes privados que invierten en el sector
energético, incluido el eléctrico, llamado "Proyecto de Infraestructura Productiva de Impacto
Diferido en el Programa de Gasto" también conocido como "Proyectos de Infraestructura
Productiva de Largo Plazo" o PIDIREGAS, los cuales se definen como
"Aquellas inversiones que realizan algunas entidades del sector paraestatal bajo control
presupuestario directo, con financiamiento privado de largo plazo, para constituir activos
generadores de ingreso cuyo impacto presupuestario se difiere en los subsecuentes
ejercicios fiscales"
Los proyectos Pidiregas son esquemas de inversión, en los cuales, las empresas privadas
financian proyectos de infraestructura para la producción de energía Este mecanismo
permite la amortización anual de dicha inversión, a un plazo previamente pactado entre el
gobierno y las empresas que hacen la inversión, con recursos públicos comprometidos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
<f cmic
Pa%jRa 14
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A£.
Delegación Mexico D F
Para que un proyecto pueda ser realizado bajo el esquema Pidiregas, es necesario que los
recursos que genere, por la venta de bienes y servicios, sean suficientes para cubrir las
obligaciones financieras contraídas Asi, solo aquellos proyectos en que el análisis de
prefactibilidad que realizan las entidades tengan una rentabilidad demostrada y que
correspondan a actividades prioritarias o estratégicas, en los términos que señala la
Constitución, podrán calificar para que su financiamiento y registro de gasto se realice
conforme a esta modalidad
Los proyectos se pagan con los ingresos de su propia operación, para ser fmanciables
requieren la firma de un contrato en el que está de por medio el producto o la obra El
Estado asume el nesgo de la inversión porque CFE firma el contrato como aval, mientras
que los inversionistas recuperarán su inversión en el plazo pactado En el esquema
Pidiregas existen dos modalidades
I. Los de inversión directa. Se ejecutan a través de contratos Construir-Arrendar-
Transferir (CAT): El constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el
proyecto y al término de la obra la entrega a CFE, para su operación mediante un
contrato de arrendamiento financiero de largo plazo, una vez concluido éste, los
activos son transferidos al patrimonio de CFE
II. Los de inversión condicionada. Esta modalidad presenta dos esquemas de
inversión
• Productores Independientes de Energía (PIE): El constructor lleva a cabo todas las
inversiones que requiere el proyecto, al término de la obra le vende la energía a CFE, previo
contrato de compra-venta a largo plazo Esta modalidad no implica ningún pasivo real para
el Sector Público
• Obra Pública Financiada (OPF): El constructor lleva a cabo todas las inversiones que
requiere el proyecto, al término de la obra, CFE liquida el total de las inversiones
<S cmic
P4$i\a 15
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mc\iu> D f
contratadas, para lo cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que le
permita pagar las obras realizadas
Los proyectos Pidiregas han generado puntos de vista encontrados La CRE (Comisión
Reguladora de Energía) afirma que estos proyectos requieren cuantiosas inversiones, sin
embargo, son autofinanciables y de probada rentabilidad, porque cuando entran en
operación, generan un flujo suficiente de ingresos por la venta de bienes y servicios que
aseguran el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas
El atractivo principal de este esquema es que permite ampliar el gasto público, porque es
posible diferir su pago en los ejercicios fiscales subsecuentes La fuente de pagos es el flujo
de recursos generados por el proyecto El pago comienza a partir de la entrega de la obra y
se escalona por vanos años, hasta la recuperación de la inversión
La problemática de los Pidiregas ha sido reconocida en la Propuesta de Reforma Estructural
del Sector Eléctrico impulsada por el Presidente Vicente Fox "La mayoría de la participación
privada se ha dado bajo la figura de PIE. Sin embargo, estos esquemas y los CAT han sido
una solución transitoria para el fmanciamiento de nueva infraestructura, debido a que estos
contratos constituyen pasivos contingentes para el Estado, y su efecto en las cuentas
públicas es similar a la emisión de deuda pública"
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), establece las siguientes razones para corregir
el esquema de financiamiento vía Pidiregas
a. Transfieren el riesgo al Estado. Estos esquemas no representan una verdadera
inversión de capital por parte de este sector, ya que el Estado es quien asume el nesgo de la
inversión El capital privado ha fluido gracias a las garantías gubernamentales
b. Compiten con el gasto social. Por el tamaño de los recursos que anualmente se está
asignado para el financiamiento de los Pidiregas, el Gobierno Federal enfrenta una
<Í cmic
?i*ji-A 16
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A£ .
Delegación Mexico D F
disyuntiva, si se asigna más gasto para ampliar la infraestructura del sector eléctrico, se
reduce el presupuesto para gasto social
c. Desestabilizan los equilibrios macroeconómicos. Los compromisos de pago asociados
a este esquema generan presiones de corto plazo sobre el gasto y el déficit público
d. Debilitan la viabilidad financiera de las empresas. Dicho esquema no puede utilizarse
de forma indefinida, pues la deuda crecería exponencialmente hasta llegar a un punto
insostenible para las entidades y el presupuesto público, ya que la relación pasivo/capital no
soportaría el nivel de endeudamiento
e. Reducen la capacidad de endeudamiento del Estado. Aunque la mayor parte del
monto de los Pidiregas se contabiliza como deuda contingente, los mercados internacionales
de capital lo consideran de muy alto riesgo, tal calificación se adhiere a la abultada deuda
del gobierno federal, ambos factores inciden en la menor capacidad de endeudamiento
federal
En un país como México, donde la demanda de energía eléctrica aumenta en más de cinco
por ciento al año y los recursos públicos son tan limitados para la inversión, Pidiregas ha
permitido aumentar la infraestructura y el abasto de energía en muchas regiones
2.2 Teorías Administrativas
El marco en que se pretende afianzar la solución del problema planteado, es una mezcla de
teorías que darán la pauta para la realización de un proceso administrativo en la
construcción de subestaciones eléctricas que se encuentran bajo el esquema de
financiamiento PIDIREGAS
Partiendo que CFE es una empresa de gobierno 100% burocrática, no podemos hacer a un
lado, que de alguna manera ha sido el pilar de la institución, por lo que recordando lo que
CS cmic
f é^Jiíi 1?
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.0
Delegación Mexieo D F
predicaba Max Weber, máximo expositor de esta teoría "para lograr la eficiencia en la
empresa, es necesario descnbir con anticipación y con los más mínimos detalles como
deben ejecutarse las cosas, es por ello que, deben estar estrictamente definidas por reglas
impersonales y esentas, de manera racional la jerarquía del aparato administrativo, los
derechos y deberes inertes a cada posición, puesto o cargo" La adecuada delimitación que
se realice a cada uno de los cargos así como su interrelación con puestos semejantes
permitirá la buena ejecución de los trabajos de la institución
Otra teoría que se pretende utilizar es la del comportamiento, esta es una evolución de la de
las Relaciones Humanas, ya que la metodología que se utilizaba para el estudio de ésta,
sólo se basaba en el comportamiento particular del individuo y mediante estímulos y
reacciones a partir de sensaciones, emociones y percepciones sin importar el entorno
La teoría del comportamiento ve al individuo como parte de una sociedad y trata de entender
su desarrollo social dentro de un grupo de personas que interactúan con él, logrando con
ello una interrelación de personas y no de puestos Con esta manera de percibir a la
organización es factible asegurar que las personas no actúan aisladas sido a través de
interrelaciones con otras personas para alcanzar sus metas y objetivos con mayor facilidad
Una mezcla balanceada de estas teorías, puede dar un resultado capaz de mediar la
situación entre la organización y las personas, logrando la eficacia (teoría burocrática) y la
eficiencia (teoría del comportamiento)
Aunada a la teoría del comportamiento, con la que se le dio el toque social y motivacional y
en donde la organización se muestra como un organismo que tiene vida y cultura propia, es
necesario considerar a la teoría del Desarrollo Organizacional, ya que es ésta la que
comprobó que no bastaba con proporcionar adecuación individual o grupal, sino que era
necesario realizar cambios específicos capaces de comprobar el desempeño de las
organizaciones Estos cambios en el desempeño son los mismos que de una u otra manera
se presentan en el transcurso de la vida misma de las personas
cmic
P"4QJvá 13
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C.
Delegación Mexico D F
Los cambios organizacionales no deben dejarse al azar, a la inercia o a la improvisación, es
necesario planearlos y estar conciente de las repercusiones que conllevará la realización de
dichos cambios, ya que al considerarlos y mantenerlos en constante presencia es más fácil
la adecuación a lo que se pudiera presentar en un futuro La tendencia natural de toda
organización a crear y desarrollarse tiene sus orígenes en los factores endógenos (internos)
y exógenos (externos), por lo que el desarrollo organizacional es un proceso lento y gradual
que conduce al exacto conocimiento de la organización, más que un cambio de silla es un
cambio de actitud, y esto sobrelleva a la plena realización de sus potenciales
Aún cuando se pudiera pensar que ya esta resuelta la problemática planteada, es necesario
recordar que la constante adecuación a los cambios y las innovaciones refleja la movilidad y
la velocidad con que se desarrollan los procesos administrativos, es por ello, y basándose en
éstas tres teorías, que la mejor manera de otorgar un resultado basado en una teoría
administrativa es la teoría situacional, ya que es la que presenta todas y cada una de las
necesidades planteadas Esta teoría tiene la facilidad de la plunfuncionalidad, ya que
considera lo mejor o lo que le conviene a cada empresa, de las teorías clásicas de la
administración la engloba en un todo capaz de contemplar todos y cada uno de los factores
que toca a la organización, es capaz de integrar las relaciones humanas con un toque de
jerarquía y compromiso, es capaz de estructurar y adecuarse a los cambios y a las
modificaciones que se presentaran en los departamentos instituciones o empresas, razona
la capacidad del cambio, no como una pérdida, sino como una etapa de crecimiento y
perfeccionamiento, interactúa con el medio ambiente y adopta las tecnologías y avances
tecnológicos que implementan y/o se desarrollan en el exterior
2.3 Calidad
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar
numerosas actividades relacionadas entre sí Aún cuando la Coordinación de Proyectos de
Transmisión y Transformación se encuentra certificado por la Norma NMX-CC-9001-IMNC-
2000, el Área de Representantes de Proyectos carece de un Manual de calidad, es por ello
que, basándonos en la Norma ISO 9001 2000 se crearán los procedimientos para la
cmic
CffHC INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C>
Delegación Mexico D F
supervisión de subestaciones eléctricas que se encuentran en etapa de construcción y bajo
la modalidad Pidiregas; ya que dicha norma, promueve la adopción de un enfoque basado
en procesos, procesos que dan importancia a las actividades de planeación, ejecución,
verificación y cierre de los proyectos.
£ti? Y ^ " V
Páeía ¿0
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación: México D.F.
CAPÍTULO III
MARCO LEGAL
3.1 Reformas legales para los Pidiregas
El Congreso de la Unión reformó en diciembre de 1995 el artículo 30 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF) y el artículo 18 de la Ley
General de Deuda Pública (LGDP) con objeto de contar con la infraestructura necesaria para
asegurar un abasto oportuno y suficiente de los bienes y servicios que produce el Estado de
manera exclusiva. Estas reformas dieron lugar a los Pidiregas. Además, los artículos 1,2,4,
9, y 10 de esta última Ley están relacionados con estos proyectos.
El artículo 30 de la LPCGPF faculta a la SHCP para que, en casos excepcionales y
debidamente justificados, autorice contratos de obras públicas, cuyo financiamiento sea
superior a las asignaciones presupuéstales aprobadas para un ejercicio fiscal, también
prioriza el pago de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ya
comprometidos sobre los nuevos:
Por su parte, la LGDP también está vinculada con los Pidiregas a través de algunos
artículos:
El párrafo I del artículo 1 de la LGDP define que la deuda pública está constituida por las
obligaciones de pasivos, directas o contingentes derivadas de financiamíentos y a cargo de
entidades como el Ejecutivo Federal y sus dependencias.
El párrafo II del artículo 2 de la LGDP define el financiamiento como la contratación, dentro
o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de la adquisición de
bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos. No
olvidar que los compromisos que se realizan vía Pidiregas se cubren de manera diferida.
<S cmic
F'*>M 21
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D 1
Los párrafos I, III, IV y VI del artículo 4 de la LGDP faculta al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para emitir valores y contratar
empréstitos, autorizar a las entidades paraestatales para que contraten financiamiento para
proyectos de inversión pública productiva, así como, cuidar el uso de los financiamientos
contratados para inversión pública productiva y las condiciones en que se contraten Así,
esta Secretaría puede
I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública
productiva...
II. Autorizar a las entidades paraestatales [a través de la SHCP] para gestionar y
contratar financiamientos externos, fijando los requisitos que deberán observar en
cada eventualidad
III. Cuidar que los recursos procedentes de fmanciamientos constitutivos de la deuda
pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que
apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su
pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento
público
IV. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos
sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan Para tal
efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de
financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las
entidades acreditadas
El artículo 9 de la LGDP establece que el Congreso de la Unión también interviene en
la regulación del esquema Pidiregas, porque está facultado para aprobar los montos del
endeudamiento directo neto interno y externo que sean necesarios para el financiamiento del
Gobierno Federal y de las entidades del Sector Público Federal
f á u , a ¿¿
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegation Mexico D F
Asimismo, el artículo 10 de la LGDP establece que el Ejecutivo Federal, debe proponer
los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el
financiamiento del presupuesto federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando
los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta También tiene la
obligación de informar al Congreso de la Unión acerca del estado de la deuda, al rendir cada
año la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Asimismo, informará trimestralmente de los
movimientos de la misma
Por su parte, el artículo 18 de la LGDP tiene como objetivo regular que el monto del
financiamiento de los proyectos no rebase la capacidad de pago de las entidades públicas y
establece una clara diferencia entre pasivos directos y contingentes
3.2 Políticas en materia de obras Pidiregas.
El instrumento jurídico que da respaldo en la toma de decisiones para las Actividades de
Ejecución de los Pidiregas es la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas junto con su Reglamento, además del Contrato de Obra Publica Financiada que
firman la Comisión Federal de Electricidad y la Empresa que realizará el Proyecto, a falta de
alguna disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Civil Federal, Ley Federal
de Procedimientos Administrativos y el Código Federal de Procedimientos Civiles y las
demás leyes Federales de México, tal y como se indica en el artículo 67 de la LOPSRM y la
cláusula 30 1 del Contrato de Obra Pública Financiada
Por lo que corresponde a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (LOPSRM) y su Reglamento (RLOPSRM) junto con el Contrato de Obra Pública
Financiada (COPF) es importante resaltar los siguientes puntos
Los Contratistas deben garantizar el debido, propio y absoluto cumplimiento de todas
sus obligaciones derivadas del Contrato tal y como se indica en el artículo 48 de la
LOPSRM, en los artículos 60, 62 y 67 del RLOPSRM y en las Cláusulas 11 1, 11 2 y 11 3 del
COPF
<S CÍYIIC
f-i^m 23
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegation Mexico D F
La ejecución de los trabajos debe de iniciarse en la fecha señalada en el Contrato
respectivo; artículo 82 del RLOPSRM y Cláusula 12 1 del COPF
La dependencia y entidad designaran a sus representantes en apego al artículo 53 de la
LOPSRM, 83 de RLOPSRM y de las cláusulas 7 1 a la 7 4 del COPF
Las funciones de los responsables de los trabajos se estipulan en los artículos 83 al 92
del RLOPSRM
Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o residencia de
supervisión en apego al artículo 53 de la LOPSRM y 4 9 del COPF
De la disposición de los Derechos Inmobiliarios, artículo 52 de la LOPSRM y de las
cláusulas 5 4 a la 5 7 del COPF.
De la obtención de los permisos, se hace referencia en las Cláusulas 4 7, 6 2 y Anexo 9 del
COPF
El uso de bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos, tal y como se establee en los
artículos 93 al 97 del RLOPSRM y Cláusula 4 8 del COPF
La Contratista antes del inicio de las actividades de obra, deberá obtener seguros contra
todo riesgo y de responsabilidad civil, tal y como se indica en la Cláusula 23 del COPF
Se podrán realizar modificaciones a los contratos mediante convenios en apego al
artículo 59 de la LOPSRM, a los artículos 69 al 80 y 88 del RLOPSRM, y cláusulas 5 6, 12 3
y 9.3 del COPF
Se podrán suspender temporalmente los trabajos, en todo o en parte de acuerdo a los
artículos 60, 62 y 63 de la LOPSRM, a los atrículos114 al 119del RLOPSRM y cláusula 5 6
del COPF
cmic
Pü§j|íd¿4
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación México D.F
Se podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las
obligaciones del contratista de acuerdo a los artículos 61, 62 y 63 de la LOPSRM,
artículos124 al 134 del RLOPSRM y las cláusulas 25.1 a la 25.6 del COPF.
Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando existan causas
justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se deberá de observa los que se
establece en los artículos 60, 62 y 63 de la LOPSR y los artículos120 al 123 del RLOPSR.
Concluidos los trabajos, la Contratista quedara obligada a responder de los defectos que
resulten de los mismos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido de acuerdo a la señalado en el artículo 66 de la LOPSRM, en los artículos
64, 65, 66 y 68 del RLOPSRM y las Cláusulas 11.1, 11.2, 11.3 y de la 20.1 a la 20.10 del
COPF.
Cuando se concluyan los trabajos encomendados se deberá de realizar lo que se indica
en los artículos 64, 65 y 68 de la LOPSRM, artículos 135, 136 y 137 del RLOPSRM y
cláusulas 6.3, 18.1 a la 18.5 del COPF.
Las partes deberán elaborar dentro de los términos estipulados en el contrato, el finiquito
de los trabajos, del que se hace referencia en el artículo 64 de la LOPSRM, artículos 139 al
143 de RLOPSRM y de las cláusulas 18.1 y 20.10 del COPF.
Lo referente al pago de las obras, pagos en exceso y retenciones, se deberá de revisar lo
que se indica en el artículo 55 de la LOPSRM, el artículo 104 del RLOPSRM y las cláusulas
10.1 a la 10.7 del COPF.
cmic
í* «íjyrt'riS ¿ J
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegation Mexico D T
CAPÍTULO IV
MÉTODO
4.1 Tipo de estudio
La presente investigación es del tipo descriptivo documental (Dankhe 1980), ya que
determina, analiza y mide las variables que se establecen en los métodos y procedimientos
para la supervisión administrativa en las subestaciones eléctricas que se encuentran en
etapa de construcción y bajo la modalidad de Pidiregas
4.2 Hipótesis
H1 con adecuados métodos y procedimientos para la supervisión de subestaciones en
etapa de construcción, los proyectos tendrán más apego a conservarse en presupuesto,
programa y especificaciones
4.3 Modelo operacional de las variables de la hipótesis
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE
X1 Y1
Se tendrá mas \ apego a \
conservarse en \ presupuesto programa y
especificaciones /
P^»a ¿«3
<Í cmic
Adecuados métodos y
procedimientos para la supervisión administrativa de
subestaciones eléctricas en etapa
de ejecución
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación: México D.F.
4.4 Descripción de las variables de la hipótesis
X1: Métodos y procedimientos para la supervisión de subestaciones eléctricas en etapa de
ejecución.
Y2: Mantener más apego a conservar las obras en presupuesto, programa y
especificaciones, cumplir con los fines de la supervisión en el seguimiento de la obra
estrictamente como esta en la oferta de trabajo y los contratos.
4.5 Diseño de la investigado
La presente investigación esta dada bajo un esquema no experimental, dada la dificultad por
parte del investigador de manipular las variables, ya que estas son de índole técnico legal y
económico. Por lo que solo se limita a estudiar el fenómeno en su contexto natural.
<Í CfíflIC
P%r.a2?
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C>
Delegación Mexico D F
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PIDIREGAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
5.1 Misión y Visión
La Misión del Área de Representantes de Proyectos
Coadyuvar al desempeño en la construcción de subestaciones eléctricas que se encuentran
bajo la modalidad Pidiregas y a cargo de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y
Transformación, de manera que las obras se mantenga en presupuesto, programa y
especificaciones
La Visión del Área de Representantes de Proyectos
Crear un ambiente de trabajo y cooperación estableciendo sinergia entre las áreas de
Construcción, Operación y la Contratistas
5.2 Política
Realizar nuestro trabajo siempre con ética, transparencia, profesionalismo y trabajando en
equipo
5.3 Proceso
La complejidad inherente de todo proyecto implica que, el logro de los objetivos no se pueda
producir por el mero hecho de que éstos estén bien identificados o que haya sido nombrado
un Representante de Supervisión
Claros objetivos, buena planeación, buena comunicación y explícitos procedimientos
administrativos, coadyuvará a poder concluir con éxito un proyecto La descomposición del
proyecto en fases, ayudará a visualizar y establecer las necesidades así como destacar
aquellos puntos que tienen una repercusión más marcada del proyecto
<Í cmic
f-á^JU ¿4
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegation Mexico D F
Desde un punto de vista general se propone la siguiente división
Fase I Planeacion I > AFINE DEL PROYECTO'
Fase II Inicio ARRANQUE DEL PROYECTO
l Fase III Ejecución
DIRIGIENDO EL EQUIPO"
i ' Fase IV Cierre APRENDIENDO DE LAS EXPERIENCIAS"
Fase I Planeacion "Afine del Proyecto":
Para poder establecer un plan de trabajo, es importante identificar las tares a desarrollar,
determinar las prioridades y los tiempo que llevará cada actividad En esta fase se intenta
evitar que ciertos asuntos inmediatos se vuelvan menos claros y, por consiguiente, menos
importantes, asi mismo nos ayudará a enfrentar el futuro
Fase II Inicio "Arranque del Proyecto":
Un buen arranque es definir cual es el objetivo y que debe hacerse para cumplirlo, siendo
importante revisar los riesgos que se corren, definir las prioridades que se tienen Es
necesario establecer los miembros del equipo de trabajo y las comunicaciones
Fase III Ejecución "Dirigiendo el equipo":
Se establecerá la forma de operar, requerimientos, reportes, reuniones, y otras
comunicaciones necesarias entre el administrador y el equipo En esta fase surgirán
conflictos que deben de solucionarse a la brevedad, modificaciones en el proyecto, retrasos
en la construcción, etc , todo esto nos llevará a regresar a la etapa de planeacion
<S cmic
ráí^ftááKJ
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D t
Fase IV Cierre "Aprendiendo de las experiencias":
Esta fase se debe de identificar las actividades que faltan por concluir y la fecha de cierre de
proyecto. De igual forma se debe de realizar un balance de lo sucedido durante el proyecto,
lo cual ayudará a identificar problemas o actividades que requieren de un análisis más
profundo, así como se pueden obtener recomendaciones para futuros proyectos.
5.4 Procedimientos M
5.4.1 Abreviaturas
Para efectos de los procedimientos serán aplicables las siguientes abreviaciones.
CAP
CAF
CFE
COPF
COPFPU
CPTT
DPIF
GAJ
GT
GC
GLCPIF
GPF
GPOPF
LOPSRM
RGC
Certificado de Aceptación Provisional.
Certificado de Aceptación Final.
Comisión Federal de Electricidad.
Contrato de Obra Pública Financiada.
Contrato de Obra Pública Financiada a Precios Unitarios
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada
Gerencia de Asuntos Jurídicos.
Gerencia Técnica de Proyectos de Transmisión y Transformación.
Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación.
Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada.
Gerencia de Planeación Financiera
Gerencia de Proyectos de Obra Pública Financiada.
Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
Residencia General de Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas.
CÍYHC
M^MÍO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
Rl
RLOPSRM
RS
RO
RSOE
UAR
UCPU
Residente de Ingeniería
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas
Residente de Supervisión
Residente de Obra
Residente de Supervisión de Obra Específica
Unidad de Administración de Riesgos
Unidad de Contratación y Precios Unitanos
5.4.2 Responsabilidades
Las Responsabilidades que tendrán cada una de las áreas involucrada en la ejecución de
las obras, modalidad Pidiregas, son
De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada
Será la responsable de entregar formalizado el Contrato de Obra Pública Financiada junto
con sus anexos
De la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación
• Dirigir, coordinar y administrar contratos, dictámenes, convenios, conciliaciones y pagos
asociados a la ejecución de proyectos de subestaciones
• Designar al Representante del Proyecto y al Residente de Supervisión a través de los
documentos de nombramiento e informando al Contratista y Áreas involucradas
• El Coordinador será miembro del comité consultivo y tendrá el propósito de resolver de
buena fe las controversias que surjan durante la ejecución de las obras
• Notificará a la Contratista cuando se requiera de una suspensión durante el desarrollo
del proyecto
• Emisión de Ordenes de Trabajo
<S crnic
p%fe»di
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C,
Delegation Mexico D F
• Notificará a la GLCPIF, las causas y el monto por el que se debe de hacer efectivas la
garantía de calidad
De la Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada.
• Será la responsable de entregar formalizado el Contrato de Obra Pública Financiada
• Será la responsable de hacer efectiva la carta de crédito
Gerencia de Planeación Financiada
• Una vez cumplidos los requisitos para la terminación del Contrato correspondiente
efectuar los trámites de Pago de las Obras involucradas
Gerencia de Asuntos Jurídicos
• Revisará y dará solución a los problemas de carácter legal y jurídico de los Contratos,
así como revisará los Convenios, Dictámenes y Contratos Adicionales
« Revisará las garantías obtenidas por la Contratista
Gerencia de Proyectos de Obra Pública Financiada
• Planear, implantar, mantener operativamente un sistema de reportes periódicos que
permitan a la subdirección de construcción y a la CPTT estar informados del desarrollo
de los proyectos
• Participar en la planeación de obra pública financiada de los proyectos que se
presentarán en base al programa de obra e inversión del sector eléctrico
• Atender y dar seguimiento a los requerimientos de los diferentes órganos fiscahzadores
• Participará en las reuniones del Comité Consultivo cuando existan controversias dentro
del proyecto
• Gestionar el presupuesto para el pago de variaciones en la obra
• Autorizar los pagos de los contratos paralelos
• Aplicar las penalizaciones a que haya lugar en los términos contractuales
• Aplicar la carta de crédito o póliza de fianza de garantía por incumplimiento o por vicios
ocultos
emie
W§IÍ4Í -Ü
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegation \ k \ i c o I) T
• Solicitará la opinión de la Secretaría de Economía cuando se requiera un cambio de
proveedor
De la Gerencia Técnica
• Designará al Residente de Ingeniería
" El Gerente Técnico será miembro del comité consultivo y tendrá el propósito de resolver
de buena fe las controversias que surjan durante la ejecución de las obras
Residencia General de Construcción
• Realizará y validará los dictámenes, razones fundadas y dictámenes de excepción que
se requieran para la formalización de convenios
• Validará los gastos adicionales que se requieran para el desarrollo del proyecto
• Revisará y concillará los análisis de precios unitarios, catálogo de conceptos y programa
de ejecución que presente el contratista cuando se requieran trabajos adicionales
• Realizará y autorizará los finiquitos del contrato
Del Residente de Supervisión
• Delegará la supervisión de las actividades de ingeniería, suministro y construcción del
contrato
• Revisará y distribuirá la documentación completa del proyecto a las áreas involucradas
• El RS será el contacto oficial de la CFE con la empresa Contratista, inspeccionara y
supervisará al Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones
• Gestionara la revisión de los seguros entregados por la Contratista
• Coordinará y participara en las conciliaciones entre la Contratista y la RSOE o las areas
involucradas
• Vigilará que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los
trabajos
• Emisión de órdenes de trabajo junto con la CPTT
• Acordara junto con las residencias de ingeniería, construcción y suministro la
ponderación de los avances correspondientes
CÍYIIC
Ps$na-Ü
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegation Mexico D F
• Coordinará y participará en las reuniones mensuales que se llevan entre la Contratista y
CFE
• Coordinará y/o participará en reuniones periódicas con las áreas operativas y residencia
generales de construcción
• Gestionará las reuniones con el Comité Consultivo
• Gestionará el apoyo de otras áreas, en caso de ser necesario
• Resguardará los originales de los seguros y gestionará su revisión
• Vigilará que los seguros se encuentren vigentes durante la ejecución del proyecto
• Autorizará el valor de obra
• Tramitará cambios de proveedor, de trayectoria, de equipos y materiales
• Elaborará, gestionará la revisión y formalización de los convenios que sean necesarios
para la realización de las obras, así como realizará su distribución correspondiente
• Verificará y tramitar los pagos del contrato Pidiregas y de los Contratos Paralelos
• Integrará y documentará las penalizaciones que haya lugar en los términos contractuales
y gestionará hacer efectivas éstas
• Integrará la documentación para la aplicación de carta de crédito o fianza de garantía
• Elaborar y emitirá el Certificado de Aceptación Provisional
• Elaborará y tramitará el Certificado de Aceptación Final
• Resguardará la garantía de calidad y gestionará su revisión
• Gestionará la formalización de las suspensiones que surjan durante el desarrollo del
proyecto
• Gestionará la formalizar los finiquitos correspondientes
• Gestionará la formalizar la devolución de Garantías
Del Residente de Ingeniería
• Revisar la Ingeniería que desarrolla la Contratista y podrá hacer propuestas para
modificar dichos documentos, siempre y cuando considere el tiempo que se estipula en
el Contrato
• Tomará la decisión técnica correspondiente y necesaria para la correcta ejecución de los
trabajos
cmic
Pasiva >54
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
• Resolverá oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas técnicas que presente el
supervisor o el contratista
• Acordará junto con el RS la ponderación que se aplicará para cuantificar el avance de
ingeniería y suministros
• Revisará y concillará con al contratista el avance mensual de ingeniería
• Emitirá su opinión técnica en caso de que se tenga una solicitud de cambio de proveedor
por parte de la Contratista
Del Residente de Supervisión de Obra Específica
• Supervisará, vigilará y controlará los trabajos
• Rendir un informe semanal sobre el cumplimiento del contratista
• Revisará, controlará y comprobará que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y
equipo sea de calidad y características pactadas en el contrato
• Pondrá a disposición del Contratista, por escrito, el o los inmuebles en que debe llevarse
a cabo las obras (Artículo 52 de la LOPSRM)
• Acordará junto con el RS la ponderación que se aplicará para cuantificar el avance de
construcción
• Revisará y concillará con la contratista el avance mensual de construcción y suministro
• Será la responsable de formalizar y mantener corriente la bitácora de obra
• Coordinar con la RGC los Dictamen técnico que funde y motive las causas que
originarían una modificación en el contrato (Artículo 69 del RLOPSRM)
• Concillará con la Contratista la lista de deficiencias menores
• Será la responsable de coordinar y autorizar los finiquitos de obra y garantía, junto con la
RGC
• Hará la entrega física de las Obras al área operativa
Unidad de Administración de Riesgos
• Revisará que los seguros obtenidos por la Contratista cumpla con lo indicado en el
Contrato
• Aprobara o rechazará la solicitud del contratista de modificar el limite de responsabilidad
civil
<s cmic
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación: México D.F.
De la Unidad de Contratación y Precios Unitarios.
• Elaboración e Integración de los Contratos Adicionales con sus anexos asi como
realizará su distribución y custodia.
5.4.3 Contenido de los Procedimientos
El Contenido de los procedimientos será el siguiente:
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
3. REQUISITOS PREVIOS
4. FLUJOGRAMAS
5. ACTIVIDADES
6. REGISTROS Y DOCUMENTOS
7 ANEXOS Y FORMATOS
5.4.3 Fases
ARP-FI-PR-01 Planeación
ARP-FII-PR-02 Inicio
ARP-FIII-PR-03 Ejecución
ARP-FIV|-PR-04 Cierre
cmic
Pa§ífla3§
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA FINANCIADA
PROCEDIMIENTO ARP-FI-PR-01
FASE I "PLANEACIÓN"
EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PIDIREGAS, BAJOS LOS CUALES SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
FI.1 PROPÓSITO
Realizar un estudio y selección de alternativas para tener un pronostico de la operación futura del proyecto, así como dividir de una manera lógica, óptima y ordenada el trabajo interno que desarrollará la CFE para lograr el objetivo encomendado
FI.2 ALCANCE
Se identificarán las tareas a desarrollar, las prioridades, el tiempo de ejecución del proyecto y las estrategias de solución, evitando en lo posible que ciertos asuntos inmediatos se vuelvan menos claros y, por consiguiente, menos importante, asi mismo se buscara dividir el trabajo para fortalecer los canales de comunicación existentes entre las distintas areas de CFE
FI.3 REQUISITOS PREVIOS
Contrato de Obra Publica Financiada y sus anexos, formalizados
cmic
P%fta3?
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A¿ .
Deleuacióir Mexico D.F.
FI.4 FLUJOGRAMA
(5.8)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
FI.5 ACTIVIDADES
5.1 El Coordinador de la CPTT a través del Gerente de Proyectos de Obra Publica Financiada, designara al Residente de Supervisón y Residente de Obra e informara a la DPIF (Cláusula 7)
5.2 El Contratista designara a su Gerente de Proyecto y al Superintendente de construcción e informara a la DPIF (Cláusula 7)
5.3 En la DPIF se llevará a cabo la Firma del Contrato y sus anexos
5.4 La DPIF remitirá a la GPOPF toda la documentación referente al Contrato con firmas autógrafas originales
5.5 La Gerencia Técnica designa al Residente de Ingeniería e informa al Residente de Supervisión (Clausula 7)
5.6 El Residente de Supervision concentrará toda la información del proyecto, revisará que este completa y distribuirá las copias correspondientes a la Residencia General Construcción y al Residente de Ingeniería
Coordinará la primera reunión interna de CFE
5.7 El Residente de Ingeniería revisará la información del proyecto enviada por la GPOPF, detectará los riesgos que corre el proyecto y propondrá los porcentajes de ponderación que se utilizarán en el informe mensual que debe de entregar la contratista (Cláusula 12 4), con dicha información asistirá a la primera reunión interna de CFE
5.8 El Residente General de Construcción a través de su Residente de Supervisión de Obra Especifica, revisará la documentación remitida por la GPOPF, detectará los riegos que corre el proyecto, elaborará un informe del estado que presenta el tramite de obtención de Derechos Inmobiliarios y permisos, y propondrá los porcentajes de ponderación del rubro de suministros, con dicha información asistirá a la primera reunión interna de CFE
5.9 El Residente de Supervision convocará y efectuará la primera reunión interna, en la cual se puntualizará el Objeto del Contrato, se identificarán y enlistarán los riesgos que corre el proyecto, las prioridades que se tienen y las estrategias de solución, de mismo modo, se revisará la estructura orgánica-funcional y se definirán los canales de comunicación entre las áreas involucradas, por ultimo se revisará el estado que presenta la obtención de derechos inmobiliarios y permisos (Cláusulas 5 4, 5 5 y 6 2)
5.10 El Residente de Supervisión, el Residente de Ingeniería y el Residente de Obra Específica acordaran la fecha de la primera reunión con la Contratista y con la cual se dará inicio formal al proyecto (Cláusula 12 2)
FI.6. REGISTROS Y DOCUMENTOS
Se deberá de dejar todo lo acordado por escrito en el formato ARP-FR-01, asi mismo, todos los documentos que se generen en dicha reunion, deberán permanecer en el archivo de control de documentos o en las áreas generadoras
FI.7. ANEXOS Y FORMATOS
Formato de minuta (ARP-FR-01)
<s cmic
Pa§*d á9
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación México D F
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA FINANCIADA
PROCEDIMIENTO ARP-FII-PR-02
FASE II "INICIO"
EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PIDIREGAS, BAJOS LOS CUALES SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
FII.1 PROPÓSITO
Es realizar una planificación detallada considerando las obligaciones jurídicas e identificar las tareas a desarrollar y las pnondades, así como organizar de forma óptima y ordenada las obligaciones denvadas del contrato Del mismo modo se buscara integrar el grupo de trabajo Contratista - CFE, estableciendo los niveles jerárquicos y lineas de comunicación
FII.2 ALCANCE
Remarcar el objetivo del proyecto, enlistar las tareas a desarrollar, enlistar los riesgos que corre el proyecto, definir las prioridades que se tienen y fijar los miembros del equipo de trabajo, así como las lineas de comunicación
FII.3 REQUISITOS PREVIOS
Minuta de Reunión que se llevo a cabo entre CFE Orden del día
<S cmic
fUjuva 40
cmic iNSTmrro TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Deleitación Mexico D F
F1I.4 FLUJOGRAMAS
Páyva41
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A¿ .
Delegación Mexico D F
FII.5. ACTIVIDADES:
5.1 El Residente de Supervisión, informará a la contratista la fecha en que se realizará la reunión de inició del proyecto entre la CFE y la Contratista Asimismo, elaborará la orden del día (formato ARP-FR-02) y la distribuirá a la Contratista y a los Residentes, para su revisión y/o atención
5.2 La Contratista revisará la orden del día y atenderá los puntos que le corresponde, así mismo asistirá a la reunión de inicio
5.3 Los Residentes de Ingeniería y de Obra revisará la orden del día y atenderá los puntos que le corresponde
El Residente de Supervisión de Obra Específica elaborará un informe del estado que presenta el trámite de obtención de Derechos Inmobiliarios y permisos
5.4 El RSOE pondrá a disposición del Contratista el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo las Obras La entrega deberá de ser por escrito (Articulo 52 de la LOPSRM)
5.5 El Residente de Supervisión llevará a cabo la reunión de trabajo, en el día, lugar y hora señalada En dicha reunión se tratarán los temas de la orden del día, que previamente fue distribuida (Cláusula 12 2 del COPF)
El Residente de Supervisión buscará evitar que se traten temas que se encuentren fuera de la orden del día y que sean irrelevantes para el proyecto
El Residente de Supervisión deberá de buscar que, de los compromisos adquiridos por las partes, se establezcan las personas responsables y la fecha de su atención
5.6 Si dentro de la Reunión se hace necesario solicitar el apoyo de otras áreas, la parte responsable (Contratista o CFE), gestionará dicho apoyo
5.7 Las partes programarán la próxima reunión de seguimiento al mes de hacerse llevado la primera reunión Si los compromisos contraídos requieren de una atención anticipada, se podrán programar reuniones antes de que se cumpla el mes
5.8 El Residente de Supervisión, realizará un directorio en el cual estén incluidas todas las personas que interactúan en el proyecto (ARP-FR-03)
5.9 El Residente de Supervisión tendrá comunicación permanente con las partes, a manera de coordinar y dar seguimiento a los compromisos contraidos en la primera reunión de trabajo
FII.6 REGISTROS Y DOCUMENTOS
Los documentos que se generen deberán permanecer en el archivo de control de documentos y/o en las áreas generadoras
FII.7 FORMATOS
Formato de Orden del día (ARP-FR-02) Formato de directorio (ARP-FR-03)
<Í CÍY1IC
P^§fta4S
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C>
Delegación Mexico D F
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA FINANCIADA
PROCEDIMIENTO ARP-FIII-PR-03
FASE III "EJECUCIÓN"
EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PIDIREGAS, BAJOS LOS CUALES SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
FIII.1 PROPÓSITO
Es representar el conjunto de tareas y actividades para la realización propia del proyecto de manera que se cuente con los datos necesanos para informar la situación actual, controlar los factores que se están observando y considerar el tiempo para tomar acciones, buscando que la oportunidad se anteponga a la exactitud
FIII.2 ALCANCE
Establecer la forma de realizar las tareas y actividades jurídicas para la administración de los Contratos Pidiregas, basándose en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento asi como el Contrato de Obra Publica Financiada a Precio Alzado
FIII.3 REQUISITOS PREVIOS
Orden del día La documentación que se requiera de acuerdo a la Orden del Oía
cmic
f-'apa-O
cmic
FIII.4 FLUJOGRAMAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A>C.
Delcuacion Mexico D í
f FUI 5 A
í INICIO 1
FUI 5 c
t FUI 5 B
FI1I5E
V
FUI 5 G
FUI 5 F
FUI 5 A Bitácora
FUI 5 B Ajuste a las Fechas de Eventos Críticos
FUI 5 C Suspension por Caso Fortuito
FUI 5 D Suspensión por Causas Justificadas
FUI 5 E Variaciones en las Obras
FUI 5 F Formalización de Convenios
FUI 5 G Formalizacion de Contratos a Precios Unitarios
FUI 5 H Garantías
FIN 5 I Seguros
FUI 5 J Reportes Mensuales
FUI 5 K Entrega de Ingeniería
FUI 5 L Cambio de Proveedor
f"s§Jva44
<£ cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delccación: México D.F.
FIII.5.A Bitácora
5.A.1 La Contratista junto con el Residente de Supervisión de Obra Especifica, se reunirán para establecer la Bitácora de Obra antes del inicio de las Obras y de acuerdo a la Cláusula 4.8 del COPF, además deberá de contemplar como mínimo lo estipulado en los artículos 93 al 97 del RLOPSRM.
P%fta45
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C,
Delegación: Mexico D.F.
FIII.5.B. Ajuste a la Fecha de Eventos Críticos. (No se debe de rebasar el 25 % del plazo del Contrato, Artículo 59 de la LOPSRM)
5.B.1 La Contratista notificará al RS su solicitud de ampliación y entregará la documentación justificatoria (Articulo 73 RLOPSRM y Cláusula 12.3 b del COPF)
5.B.2 El RS remitirá a la RSOE la documentación enviada por la Contratista, para su revisión y comentarios.
5.B.3 El Residente de Supervisión dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud del contratista, emitirá el dictamen de resolución. (Articulo 73 RLOPSRM)
5.B.4 Si la Contratista no aceptar la resolución de la CFE, las partes deberán de gestión una reunión con el Comité Consultivo.
5.B.5 La RS deberá de levantar una acta de acuerdos en donde se establezca lo pactado entre el Comité Consultivo
5.B.6 LA RSOE elaborará las Razones Fundadas teniendo en cuenta que la formalización del convenio debe de realizarse a los treinta días de la aceptación de ampliación
FIII.5.F Formalización de convenios.
5.B.7 Una vez concluido el proceso FIII.5.F el RS distribuirá el convenio formalizado
Ps¡pa4§
cmic
<i cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C.
Delegación: México D F
FIII.5.C. Suspensión de los trabajos derivados de un caso fortuito o fuerza mayor.
(5.C.6) DISTRIBUCIÓN DEL CON\TAIO
j (5-C.3)
INFORMAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
5 C 1 La RSOE deberá de informar al RS si derivado de la suspensión por caso fortuito resulto que los trabajos fueron destruidos o dañados
5 C 2 Una vez remiciado los trabajos, el RS gestionará reuniones de conciliación, entre la Contratista y el personal que designe el RGC, con el fin de determinar el monto a pagar al Contratista por los Gastos No Recuperables y los trabajos dañados o destruidos, derivados de la suspensión y de acuerdo al Articulo 119delRLOPSRM
5 C 3 El GPOPF presentará un informe al órgano interno de control de la autorización otorgada, a más tardar el último día de mes (Art 59 de la LOPSRM)
P$pta4?
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C>
Delegación Mexico D F
5 C 4 El RS verificará en la Gerencia de Planeación Financiada el monto autorizado por el PEF para el COPF e informará a la Gerencia que se realizará un pago adicional al moto del Contrato
5 C 5 La RGC elaborará las Razones Fundadas, teniendo en cuenta que la formalización del convenio debe de realizarse a los treinta días de haberse concluido las conciliaciones (Artículo 73 del RLOPSRM)
FUI 5 F Formalización de convenios
FIV 5 H Proceso de Pago
5 C 6 Una vez concluido el proceso FUI 5 F el RS distribuirá, a las partes, el convenio formalizado junto con sus anexos
< 1 cmic
Paip^íüS
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A>C.
Deicuacion Mexico D F
FIII.5.D. Suspensión de los trabajos por causas justificadas.
P%K3 4-i
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C,
Delegación Mexico D [
5 D 1 La RGC, informará al RS las causas que originaron la suspensión, la fecha de inicio y la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar el Contratista (Clausula 5 6)
5 D 2 El CPTT notificará al Contratista las causas que motivan la suspension la fecha de su inicio y la probable reanudación de los trabajos (Articulo 114 del RLOPSRM)
5 D 3 Después de la notificación al Contratista, el RS coordinará una reunion entre la Contratista y el RSOE para levantar el Acta Circunstanciada que se indica en el articulo 117 de la RLOPSRM
5 D 4 La RGC informará al CPTT la fecha en que se dé por terminada la suspension, quien a su vez notificará a la Contratista
5 D 5 Una vez reiniciado los trabajos, el RS coordinará reuniones de conciliación, entre la Contratista y el personal que designe el RGC, con el fin de determinar el monto a pagar al Contratista por los Gastos No Recuperables derivados de la suspensión y de acuerdo al Articulo 116 del RLOPSRM
5 D 6 El GPOPF presentara un informe al órgano interno de control de la autorización otorgada, a mas tardar el último día de mes (Art 59 de la LOPSRM)
5 D 7 La RGC elaborara las Razones Fundadas, teniendo en cuenta que la formalizacion del convenio debe de realizarse a los treinta días de haberse concluido las conciliaciones (Articulo 73 del RLOPSRM)
5 D 8 El RS verificará en la Gerencia de Planeación Financiada el monto autorizado por el PEF para el COPF e informará a la Gerencia que se realizará un pago adicional al moto del Contrato
FIN 5 F Formalización de convenios
FIV 5 H Proceso de Pago
5 D 9 Una vez concluido el proceso FUI 5 F ,el RS distribuirá, a las partes, el convenio formalizado
<s cmic
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación: México D F
F1II.5.E. Variaciones en las Obras: (No se debe de rebasar el 5 % del monto de la Obra a modificar, Cláusula 5 del COPFPU)
(5.E.5)
Transcurso máximo De 30 días.
I (5.E.7) PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE
PRECIOS Y PROGRAMA
Transcurso máximo De 30 días.
(5.E.8)
Transcurso de 15 días (5.E.9)
ENTREGA DE GARANTÍ \ DE CUMPLIMIENTO PARA COPFPU
P%na§1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación México D F
5 E 1 La Contratista notificará a la CFE de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales (Artículo 74 del RLOPSRM y Cláusula 6 2 del COPFPU)
5 E 2 El RS gestionará con la Gerencia Técnica y con el RGC la necesidad de los trabajos
El CPTT notificará por escrito a la Contratista una vez que se tenga la respuesta
El RS solicitará un dictamen técnico a la RGC
5 E 3 La RGC informará al RS la necesidad de ejecutar trabajos adicionales (Articulo 77 del RLOPSRM y Cláusula 9 3 COPF)
5 E 4 La RGC elaborará un Dictamen Técnico que funde y motiven las causas de la variación del Contrato (Articulo 69 del RLOPSRM)
5 E 5 El GPOPF presentará un informe al órgano interno de control de la autorización otorgada, a más tardar el último día de mes (Art 59 de la LOPSRM y 78 del RLOPSRM)
5 E 6 El CPTT y el RS emitirán la orden de trabajo correspondiente a la Contratista (Cláusula 6 1 del COPFPU)
5 E 7 Dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la Orden de trabajo, la Contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión (Articulo 77 del RLOPSRM y cláusula 6 3 del COPFPU)
5 E 8 El RS coordinará la reuniones necesanas, entre la RGC y el Contratista, para que, dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación del proyecto presentado por la Contratista, se concluya la conciliación del monto de los trabajos a desarrolla (Artículo 77 del RLOPSRM y cláusula 6 3 del COPFPU)
La RGC considerará la estipulado en los artículos 77 y 78 del RLOPSRM
5 E 9 La RS solicitará a la Contratista la entrega de la Garantía de cumplimiento, dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de platicas de conciliación (Cláusula 8 1 inciso a del COPFPU)
FUI 5 G Proceso de Formalización de COPFPU
FIV 5 H Proceso de Pago
<Í CÍYIIC
P%RaS2
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.O
Oeleeacion Mexico D F
FIII.5.F. Formalización de Convenios
(5.F.1)
Sin Observaciones
15Í-3)
(5.F.4)
5 F 1 El RS, una vez que cuente con las Razones Fundadas por parte de la RGC, elaborará junto con la Contratista el Convenio Modificatorio al Contrato correspondiente (Artículo 59 de la LOPSRM, artículo 69 al 80 y 88 del RLOPSRM y Cláusulas 5 6, 12 3 y 25 5 del COPF)
5 F 2 El RS remitirá el convenio concillado a la GAJ, para que ésta lo revise en sus aspecto legales
De existir observaciones por parte de la GAJ, el RS implementará éstas junto con la Contratista
Asimismo remitirá al GAJ el nuevo formato de convenio para su revisión
5 F 3 Una vez que no existan observaciones por parte del la GAJ, el RS gestionará las firmas necesarias para su formalización
5 F 4 El RS remitirá los originales y las copias del convenio a las Áreas Involucradas
t"í}"^tl*í]l «oj
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C.
FIII.5.G. Formalización de Contratos a Precios Unitarios:
Deleitación: México D.F.
(5.G.5)
_ ^ INFORMAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
5.G.1 La RGC enviará al RS el Dictamen de Excepción de Licitación y el Dictamen de Adjudicación Directa, debidamente firmado por esa Residencia General.
5.G.2 El RS solicitará a la Contratista la documentación que se indica en el inciso (b) del Anexo 1 del procedimiento ARP-FIII-PR-03.
5.G.3 El RS remitirá a la UCPU todos los documentos que se enlistan en el Anexo 1 del procedimiento ARP-FIII-PR-03.
5.G.4 La UCPU realizará la formalización del COPFPU, y distribuirá los originales a las partes que le corresponda.
5.G.5 El GPOPF presentará un informe al órgano interno de control del proceso de formalización del COPFPU a más tardar el último día de mes. (Art. 59 de la LOPSRM y 78 del RLOPSRM)
FIV.5.H Procedimiento de Pago
Fíiípa 84
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C.
Delegación Mexico D F
FIII.5.H. Garantía de Cumplimiento
5 H 1 15 días posteriores al fallo, la Contratista deberá de entregar a la GLCPIF una carta de crédito a favor de la Comisión (Articulo 48 de la LOPSRM, artículo 60 del RLOPSRM y Cláusula 11 1 inciso (a) del COPF)
5 H 2 Si durante el proyecto se requiere hacer efectiva la garantía de cumplimiento, el RS informará a la CPTT y notificara por escrito a la Contratista de la cantidad a retirar y las razones correspondientes (Cláusula 11 3 del COPF)
5 H 3 La CPTT remitirá un oficio a la GLCPIF, en el que le informe las razones por las que se requiere el pago y el monto a retirar
5 H 4 La GLCPIF gestionará ante el Banco Emisor de la Carta de Crédito, el requerimiento de pago
5 H 5 La Contratista solicitará al RS el Certificado de Aceptación Provisional, por lo que el RS iniciará con el proceso de liberación de la Garantía de Cumplimiento
FIV 5 B Proceso de Aceptación Provisional
CfYIIC
P3«£«aS$
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Deleeacion Mexico D \r
Flll.5.1. Seguros:
511 El RS vigilara, que la Contratista, antes del inicio de las Obras, haga entrega del Seguro Contra Todo Riesgo que se menciona en la Cláusula 23 1 inciso (a) del COPF
5 I 2 La Contratista podrá solicitar reducir el limite de Responsabilidad Civil contratado de acuerdo a la Cláusula 23 2 inciso (b) del COPF
513 El RS enviara, a la Unidad de Administración y Riesgos para su revision y/o aprobación, el estudio de riegos presentando por la Contratista
5 14 El RS vigilará, que la Contratista, antes del inicio de las Obras, haga entrega del Seguro de Responsabilidad Civil que se menciona en la Cláusula 23 2 inciso (b) del COPF
515 El RS enviara, a la Unidad de Administración y Riesgos para su revision y/o aprobación, las cobertura de los Seguros presentados por la Contratista
Pa^naSS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación México D f
En caso de existir comentarios por parte de la UAR, el RS informará a la Contratista para que haga las correcciones correspondientes
5 I 6 Toda vez que la UAR a revisado la documentación y no se tengan comentarios al respecto, el RS debe de solicitar a la Contratista la documentación enlistada en el Anexo 2 (ARP-AN-02)
5 17 El RS enviará a la UAR la documentación mencionada en el Anexo 2 ( ARP-AN-02) para su revisión
El RS deberá de cuidar que la respuesta de la UAR no rebase un periodo de 25 días, ya que se debe de considerar lo dispuesto en el Articulo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros
<S cmic
P3$ita 5?
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
FIII.5.J. Reportes Mensuales:
Deleuacion México D h
(5.J.3)
5 J 1 La Contratista y el Residente de Ingeniería se reunirán en la fecha de corte (fecha establecida en la primera reunión de coordinación) para conciliar el porcentaje de avance mensual de ingeniería
5 J 2 La Contratista y el Residente de Supervisión de Obra Especifica se reunirán, en la fecha de corte, para conciliar el porcentaje de avance mensual de suministros
5 J 3 La Contratista y el Residente de Supervisión de Obra Específica se reunirán, en la fecha de corte, para conciliar el porcentaje de avance mensual de construcción
5 J 4 El RS cuidará que el Contratista haga entrega del reporte mensual dentro de los 5 días siguientes al fin de cada mes, dicho reporte debe de traer firmado los porcentajes conciliaciones entre las partes (Cláusula 12 4 del COPF)
5 J 5 El RS revisará el cálculo de valor de obra hecho por la Contratista, de no existir inconveniente, deberá de firmar el valor de Obra mensual
f"4§*aJá
<I cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C.
Delegación México D F
FIII.5.K. Entrega de Ingeniería:
5 K 1 El RS cuidara que la Contratista, dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la firma del Contrato, entregue el Libro de Proyecto que hace referencia la Cláusula 13 1 del COPF
5 K 2 El RS remitirá el Libro de Proyecto al Residente de Ingeniería para su revisión y/o comentarios De existir comentarios por parte del Rl, el RS informará al Contratista para que modifique los documentos
5 K 3 El RS verificará que la Contratista haga entrega de la documentación de ingeniería de la siguiente forma una copia a la RSOE y dos copias al Rl
El RS deberá de cuidar la Fecha Crítica de ingeniería que establece el COPF
5 K 4 El Rl deberá de revisar la documentación enviada por la contratista y emitir sus comentarios dentro de un plazo de 45 días contados a partir de la entrega del documento a Comisión
Í^S^^^I £3
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delenaeión: México D.F.
FIII.5.L. Cambio de Proveedor:
5.L.1 La Contratista remitirá al RS su solicitud de aprobación para sustituir el proveedor de un material y/o equipo. (Cláusula 14 5 del COPF).
5.L.2 El RS revisará la documentación enviada por la Contratista de acuerdo al Anexo 3 (ARP-AN-03)
El RS solicitará la opinión de la Gerencia Técnica y de la Secretaría de Economía. (Cláusula 4.13)
5.L.3 La Gerencia Técnica emitirá su opinión en un plazo no mayor a 10 días
5.L.4 La Secretaria de Economía deberá de dar su opinión en un plazo no mayor a 10 días
5.L.5 En todos los casos, el RS debe de informar a la Contratista de la resolución de las áreas; dicho comunicado debe de emitirse en un plazo de 15 días contados desde la fecha en que la Comisión informe a la Secretaría de Economía.
En caso de que no se tenga respuesta de las partes dentro de el periodo de 15 días, se considerará aceptada la solicitud del Contratista. (Cláusula 4 13)
Pag&aéO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C>
Delegación Mexico D F
FIII.6 Registros y Documentos Los documentos que se generen deberán permanecer en el archivo de control de documentos y/o en las áreas generadoras
FIII.7 Formatos Requisitos para formalización de Contratos a Precios Unitarios (ARP-AN-01) Requisitos para la certificación de seguros (ARP-AN-02) Documentación para cambio de proveedor (ARP-AN-03)
<s cmic
P%fta6l
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA FINANCIADA
PROCEDIMIENTO ARP-FIV-PR-04
FASE IV "CIERRE"
EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PIDIREGAS, BAJOS LOS CUALES SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
FIV.1 PROPÓSITO
Identificar las actividades que faltan de concluir, realizar un balance de lo sucedido durante el proyecto para obtener recomendaciones para futuros proyectos, de la misma manera poder mejorar o actualizar los procedimientos establecidos
FIV.2 ALCANCE
Establecer las actividades jurídicas de cierre del Proyecto, el periodo de garantía del mismo, asi como determinar las lineas de comunicación en caso de encontrarse un defecto o VICIO oculto en la obra De acuerdo a la expenencia obtenida, se revisaran los procedimientos existentes para corregirlos, actualizar o de ser necesarios, hacer nuevos procedimientos
FIV.3 REQUISITOS PREVIOS
Orden del día Los requisitos que se indiquen en la Orden del día
cmic
P3y,a$2
<f cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO OE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
FIV.4 FLUJOGRAMAS
f INICIO J
T
F IV5F
FIV5E
F M H
FIV5I
FIV 5 B Aceptación Provisional
FIV 5 C Garantía de Calidad
FIV 5 D Liberación de Garantías
FIV 5 E Cierre de Contratos a Precios Unitarios
FIV 5 F Verificaciones y Cancelación de Seguro
FIV 5 G Penalizaciones
FIV 5 H Pago
FIV 5 I Aceptación Final
Pa®na£3
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
FIV.5.B. Aceptación Provisional
Deleitación: México D.F.
Fuera de tiempo
F^SJnaSí
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C.
Delegación México D F
5 B 1 El RS verificará que la Contratista haga entrega de la documentación indicada en la Cláusula 18 1 incisos ii, iv del COPF (Art 66 de la LOPSRM)
El RS recibirá la notificación de la Contratista, con la cual comunique la conclusión de los trabajos (Artículo 64 LOPSRM, artículo 135 RLOPSRM y Cláusula 18 1 inciso iv del COPF)
El RS deberá de verificar que junto con la notificación, la Contratista haga entrega de la factura correspondiente (Cláusula 10 3 del COPF)
FIV 5 C Proceso de Garantía de Calidad
5 B 2 El RS solicitará a la RGC que verifique, dentro de un periodo de 15 días, la conclusión de los trabajos (Art 64 LOPSRM, Art 136 RLOPSRM y Cláusula 18 1 del COPF)
5 B 3 La RGC revisará junto con la Contratista los trabajos ejecutados
La RGC entregará al RS la lista de pendiente y/o deficiencias menores debidamente firmada por las partes
El RS verificará el cumplimiento de las fechas Críticas
5 B 4 De existir pendientes y haber rebasado las fechas criticas, el RS deberá de realizar el proceso de penalización (FIV 5 G)
5 B 5 La RGC deberá de informar al RS la fecha en que se concluyan los trabajos pendientes
El RS deberá de verificar que se concluyan de acuerdo al tiempo pactado
5 B 6 De haberse rebasado el periodo pactado, el RS deberá de realizar el proceso de penalización (FIV 5 G)
5 B 7 La RGC deberá de conciliar con la contratista la lista de deficiencias menores
La RGC deberá de entregar dicha lista, debidamente firmada al RS
5 B 8 En un plazo de 15 días emitirá el certificado de aceptación provisional Cláusula 18 1 inciso (iv)
FIV 5 H Proceso de Pago
5 B 9 Las deficiencias menores se deben de corregir dentro de un periodo no mayor a 30 días posteriores a la Fecha de Aceptación Provisional
La RGC sera la responsable de revisar que estas se concluyan a satisfacción de CFE, así como deberá de informará al RS la conclusión de las deficiencias menores
5 B 10 Una vez concluidos los trabajos, la RGC gestionará con el Área Operativa, la recepción física de los trabajos, mediante el levantamiento del acta de recepción (Art 64 LOPSRM Art 137 y 143 RLOPSRM)
5 B 11 La RGC deberá de elaborar el finiquito de los trabajos que incluirá el acta de recepción
La RGC deberá de enviar al RS un original del finiquito, debidamente formalizado por las partes
cmic
fs$pa65
^CllU^ INSTmnO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C. Delegación Mexico D h
FIV.5.C. Garantía de Calidad.
5 C 1 La Contratista hará entrega al RS de la Garantía de Calidad de acuerdo a los términos establecidos en la Cláusula 11 1 inciso (b) del COPF (Artículo 62 de RLOPSRM)
5 C 2 El RS enviará a la GAJ una copia de la Garantía de Calidad para su revision
5 C 3 La GAJ informará al RS de las observaciones encontradas Es importante informar al GAJ que las observaciones se deben de realizar en un plazo no mayor a cinco días contados a partir de la notificación del contratista, tal y como se indica en el Art 138 fracción III del Reglamento de la Ley del servicio de Tesorería de la Federación
Pa^raiS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
5 C 4 El RS informará a la Contratista las Observaciones emitidas por la GAL y le solicitara el endoso correspondiente
5 C 5 El RSOE informara al RS si existe o no defectos o vicios ocultos que resultaren de las Obras durante el periodo de garantía
5 C 6 El RS notificará a la Contratista de la necesidad de restaurar, arreglar o reponer aquellas partes de las obras en las que se tenga defectos o vicios ocultos (Art 65 LRLOPSRM, Art 120 y Art 93 inciso IV de la LFIF y Cláusula 20 5 del COPF)
5 C 7 El RS verificará a través de la RSOE la realización de los trabajos por parte de la Contratista
5 C 8 El RS solicitará a la RSOE evalué el monto de los trabajos que no han sido atendidos por la Contratista (Cláusula 20 6 del COPF)
5 C 9 Una vez que se tenga el monto de los trabajos faltantes, el RS gestionará con la CPTT el oficio de solicitud de pago ante la institución de fianza de acuerdo al artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza Deberá de informar a la Tesorería de la Federación a mas tardar en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se de el incumplimiento del contratista, tal y como lo indica el Art 143 del Reglamento de la Ley del servicio de Tesorería de la Federación
5 C 10 La Contratista, dentro de los cinco días siguientes a la terminación del periodo de garantía, solicitará el Finiquito de Garantía e iniciará el proceso de liberación de la Garantía de Calidad (Cláusula 20 10 del COPF)
FIV 5 D Proceso de liberación de Garantía de Calidad
<S cmic
Pifias?
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
FIV.5.D. Liberación de Garantías
Delciiacion Mexico D F
(5.D.6)
No Hay Pendientes
•(5.D.12)
Ps§4vat3
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
5 D 1 Toda vez que se llegue a la Fecha de Culminación del Proyecto, el RS deberá de verificar que permanezca vigente la Garantía de Calidad, asi mismo solicitar a la RSOE que verifique que no existan deficiencias en las obras (Art 62 RLOPSRM y Cláusula 11 2 COPF)
5 D 2 De existir deficiencias, el RS deberá de solicitar al Contratista un programa de atención de las mismas en el entendió de que la reparación o corrección no deberá de rebasar un periodo de 30 días (Cláusula 18 4 COPF)
El RS deberá de verificar que la Garantía de Cumplimiento permanezca en vigor durante 60 días posterior a la Fecha de Culminación del Proyecto
5 D 3 Concluidos los trabajos, el RS informará a la GLCPIF dicho evento y solicitara que libere la Garantía de Cumplimiento que obra en su poder
5 D 4 El área que tenga la garantía de cumplimiento original, deberá de emitir un oficio al banco emisor informándole que las obligaciones a cargo del contratista han sido concluidas
5 D 5 El área que tenga la garantía de cumplimiento original, deberá de remitir dicha documento a la Contratista
5 D 6 El RS deberá de verificar que se ha cumplido el periodo de garantía o la fecha determinada de acuerdo a las prorrogas dadas durante éste periodo (Cláusula 11 2 COPF)
5 D 7 Dentro de los 5 días siguientes a la terminación del periodo de garantía, el RS deberá de coordinar una reunión entre la Contratista y la RGC, para realizar la firma del Finiquito (Cláusula 20 10 del COPF)
5 D 8 Si durante la reunión se detecta que existen trabajos pendientes de ejecutar, el RS deberá de informar a la afianzadora, de manera que no se extinga la fianza por vencimiento de vigencia o por falta de conocimiento de la afianzadora (Art 119 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza)
5 D 9 El RS deberá de solicitar un programa de atención de pendientes y la prorroga de la garantía de calidad con copia a la aseguradora
5 D 10 El RSOE deberá de informar al RS la fecha en que se concluyan los pendientes
5 D 11 Se reunirán las partes para la firma del finiquito correspondiente (Cláusula 20 10 COPF)
5 D 12 El RS deberá de devolver a la Contratista la Garantía de calidad original
cmic
P%na€9
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
FIV.5.E. Cierre de Contratos a Precios Unitarios
Delcuacion Mexico D F
(5.E.1)
(5.E.2)
5 E 1 El RSOE junto con la Contratista revisarán la terminación de los trabajos,
El RSOE deberá de informar al RS la conciliación que realizó con la Contratista
5 E 2 Una vez concluidos los trabajos, El RSOE deberá de emitir junto con el RS el Certificado de Recepción Física (Cláusula 15 1 del COPFPU)
5 E 3 El RS deberá de verificar la entrega de la garantía de calidad del COPFPU, (Cláusula 8 1 del COPFPU) así como también que se haya logrado la aceptación provisional de la subestación en cuestión
5.E 4 El RS junto con la RSOE deberán de emitir el Certificado de Aceptación que indica la Cláusula 15 4 del COPFPU
5 E 5 Conjuntamente con la emisión del certificado de Aceptación el RSOE deberá de levantar el Acta de recepción de los trabajos
5 E 6 Dentro de los cinco dias siguientes a la terminación del periodo de garantía, la RSOE deberá de suscribir el finiquito que se menciona en la cláusula 16 9 del COPFPU
Pá^naJO
<i cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Deleeacicm Mexico D F
FIV.5.F. Verificaciones y Cancelación de Seguro
(5.F.1) Seauro Contra Todo Rieseo
EMISIÓN D£ CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN
P R O U M O N A l (5.F.3)
(5.F.4)
5 F 1 El RS deberá de verificar que las coberturas del Seguro Contra Todo Riesgo permanezcan vigentes 30 días adicionales a la emisión de los Certificados de Aceptación Provisional (Cláusula 23 8 del COPF)
5 F 2 Referente al Seguro de Contra Todo Riesgo, el RS deberá de verificar que, una vez alcanzada la Fecha de Culminación del proyecto, permanezca vigente hasta finalizar el periodo de garantía la cobertura requerida en el subinciso (iv) de la Cláusula 23 1 del COPF, que a la letra dice "riesgos derivados de las garantías "
5 F 3 Llegada la fecha de Culminación del proyecto, el RS deberá de verificar que el Seguro de Responsabilidad Civil tenga vigencia hasta la finalización del periodo de garantía de las obras (Clausula 23 2 inciso (a) del COPF), para lo cual solicitará a la Contratista una notificación por escrito de su aseguradora donde ésta confirme que cada póliza esta en pleno vigor, la fecha de vencimiento de las pólizas y que ha sido pagadas las primas correspondientes
5 F 4 La vigencia de los seguro fenece cuando se concluye el Periodo de Garantía del proyecto
P%)ta?l
<s CfYIIC INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
FIV.5.G. Penalizaciones
Dclcuacion Mexico D F
(5.G.1)
(5.G.2)
Í5.G.3)
(5.G.4)
5 G 1 El RS, a la brevedad posible y a partir del retraso por parte de la Contratista en alcanzar la Fecha de Terminación de la Obras, notificará a está que deberá pagar a la Comisión una pena económica que se aplicará de acuerdo a la indicado en la Cláusula 12 6 del COPF
El RS deberá enviar copia de la notificación a la Gerencia de Obra Pública Financiada y al cajero general de la CFE
5 G 2 Cada semana de demora, el RS deberá notificar a la Contratista los días de atraso y el monto calculado asi como informar el número de cuenta en donde la Contratista deberá realizar dicho pago
5 G 3 El periodo de penalización concluye en el momento que la Contratista haya alcanzado la Aceptación provisional de la Obra
En la semana en que se alcance la Aceptación Provisional de la Obra, el RS deberá informar a la Contratista los días de retraso y el prorrateo por el número de días en dicha semana
5 G 4 El RS solicitará a la Contratista los recibos de pago de las penalizaciones aplicadas
P&pa72
cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Deleitación Mexico D \
FIV.5.H. Pago
(5.H.1)
(5.H.2)
(5.H.3)
(5.H.4)
4 días
(S.H.5)
15 días
5 H 1 El RS lleva el control de las fechas de pago e informará a la GPF con suficiente anticipación, antes de la Fecha Programada de Aceptación Provisional (un mínimo 90 días calendario), sobre la modificación de las fechas compromiso de pago, a efecto de lograr la adecuada planeación de los compromisos financieros de la CFE, relacionados con el Contrato de que se trate
5 H 2 Una vez emitido el CAP de acuerdo al procedimiento FIV 5 B, el RS deberá de verificar que la Contratista haya entregado la garantía de calidad de la obra de acuerdo al procedimiento FIV 5 C y la factura por la porción del monto de la obra concluida
5 H 3 El RS elabora los formatos denominados"A" y "B" (ARP-FR-04)
5 H 4 A los cuatro días naturales de haber emitido el certificado de Aceptación provisional, el RS enviará a la GPF la factura debidamente requisitada, el original del CAP y los anexos A y B indicando en el oficio de envió la fecha programada de pago, monto y demás instrucciones especificas para la transferencia de fondos
5 H 5 Un día antes de la fecha de pago, el RS elaborará los anexos "A" y "B" definitivos, con los ajustes de la pandad cambiaría de la moneda de que se trata a la fecha real de pago (dato proporcionado por la GPF), turnando dichos documentos debidamente requisitados a la GPF
Pá§*a73
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C
Deiccacion Mexico D F
FIV.5.1. Aceptación Final
(5.1.1)
(5.I.2)
(5.I.3)
(5.I.4)
511 El RS verificará la fecha de conclusión del periodo de garantía de acuerdo a la (Clausula 1 'Definiciones" del COPF)
5 I 2 El RS ,a los cinco días siguientes a la terminación del periodo de Garantía, coordinara reunion con la RGC y la Contratista a fin de suscribir el finiquito de garantía de la obra (Clausula 20 10 del COPF)
5 I 3 El RS recepcionará la solicitud de aceptación final de la Contratista y verificara que esta haya hecho entrega de el finiquito de garantía, un certificado de que han sido pagadas las nominas y facturas de materiales y las demás deudas relacionadas con las obras, que pudiesen estar garantizadas por la Comisión
5 I 4 El RS gestionará con la Subdirección de Construcción la emisión del Certificado de Aceptación Provisional
FIV.6 REGISTROS Y DOCUMENTOS
Los documentos que se generen deberán permanecer en el archivo de control de documentos y/o en las areas generadoras
FIV.7 FORMATOS
Formato de anexos A y B (ARP-FR-04)
FS§lWi ?4
<s cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Oclcii.ition M C M L O D I
CAPITULO IV
EJEMPLO DE APLICACIÓN, S.E. TRES ESTRELLAS
PROYECTO. 406 2'F
CONTRATISTA : CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S A
< IAOA A IUM At II II T 1^ (^LIA 1 * 1 ) S t l t t D l K l ( ' ( " | 6 N 1>I- C O N M R I K X | 6 N
COOKD1N.4C1ÓN Dt PHOYtCIOS Di 1KANSM1S1ÓN Y rRANShOKMAClÓN
GRÁFICA GENERAL DEL PROYECTO
Reporte de Avance
Nov-02
No de Contrato
Proyecto
Sociedad
Fecha de Firma del Contrato Fecha de inicio Fecha de Terminación Ampliación
Suspensión
Inicio Term no
Avance Acumulado
Programndc
l'royi un ítki IAJ¿I
Aygnc'j Acumulado por I QrtidJ
Contrato
L T 406 RED ASOCIADA A TUXPAN II II Y IV (2DA FASE)
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S A
17 DE ENERO DEL 2002
17 DE ENERO DEL 2002
12 DE NOVIEMBRE DEL 2002
1111 UÜ1*.
iríUlíl-X
o y M r r f i d o
Rüd l
1UUUU% iim 111)%
• j i imim. j . tm,
mu un y.
Monto del Contrato
Importes Contractuales
Ingeniería
Cons t rucc ión
Días de Paro
Re loca l izac ion de Frentes
Sumin is t ros pa ra Superv is ión üe
C F F
USD
USD
USO
USD
U S D L P r o g r a m a d o
E jerc ido
B 2b6 42J 65
~Í3 26b 423 G!
Eventos Relevantes
Avance Gráfico de la Obra
f ^ u 75
<f CflfllC INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Deleuación: México {).¥.
PROYECTO : 406 2"F
L I 41115 R H ) ASOC 'ADA A RIXPANI I 1' - I V ( ; h A I A M )
CONTRATISTA :
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S A
SÜ13DIRECCIÓN D E C O N S T R U C C I Ó N
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
GRÁFICA GENERAL DEL PROYECTO POR DISCIPLINA
Reporte de Avance
Nov-02
L.T. 406 RED ASOCIADA A TUXPAN II, II Y IV (2DA FASE)
Ingeniería
Avance[%}
Avance/Acumulado Porcentaje Impones
Avance / Mes Porcentaje
Impone
; Programado
icono* 172.295 19
-, OOOTti
12,677 411
Real |
t 100 00%;
172,295 191
18 58%; 32.012 451
Gráfica de Avance de Ingeniería
Avance(%]
Avance/Acumulado Porcentaje Impones
Avance / Mes Porcenlaje Impone
Suministros
Programado
100 00% 100 00% 3,131,253 28 6,131.253 28.
0 00% 000
5 12% 313,920 17'
Gráfica de Avance de Suministros
Avance CM:)
Avance/Acumulado Porcenlaje Impones
Avance/Mes Porcentaje Impone
Construcción
Programado
100 00%
1.812.292 94*
000% 0 00¡
100 00% 1.612,292 94
0 64%
11,596 87'
Gráfica de Avance de Construcción
' ' ' S S 1 S ? S i i i M 1 a S 1
P*jr,<j 'J'C <te •*
« cmic INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
SlllilHIUiCClÓN l)t CONS1HUCCIUN
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ) TRANSFORMACIÓN
Delegation M L M C O D \
CAPTURA GENERAL DEL PROYECTO AVANCE GENERAL DE LA OBRA
Contrato
No de Contrato
Proyecto
Contrat sla
Fecha de Firma del Contrato Fecha de Inicio Fecha de Terminación Fecha de Terminación real Ampliacón
Suspension
Inicio
Termino
PIF-0D3/2OD2
UT 40GREDASQCIADAATUXPANII.IIYIV (20AFASE)
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S A
17 DE ENERO DEL 2002
1? DE ENERO DEL 2002
12 DE NOVIEMBRE DEL 2002 17 DE NOVIEMBRE DEL 2002
5
Avances
Avance Acumu lado
Programado Real
Avance en e! Mes
Programado Real
Avance Acumu lado por Partida
Programado Real
Inganimla
% 100 00% 100 00%
% 100 00% 100 00%
% 0 00% 0 53%
Suminislros
% 100 00% 100 00%
Importes
8 266 423 65 B 266 « 3 65
Importes
000 «B12 05
Cnnatrucntin
% 10000% 100 00%
Monto de! Contrato
Importes Contractuales
Ingeniería
Suministros
Construcción
Días de Paro
Relocalización de Frentes Recursos para Supervisión de C F E
Total
Programado
t jerc ido
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
172,29519
B 131 253 28
1.612 292 94
150 582 24
8.266.423 65
B 266 423 65
8266 423 B5
Eventos Relevantes
Ingeniería
Construcción
Mes
Mar 02
Abr-02
May-02
Jurt-02
Jul-02
AgoJK Sep-432
Ocl-02
No*02
% Programado
6 07%
12 69%
17 69%
20 50%
24 49%
95 38% 99 64%
100 00%
100 00%
% R e a l
19 03%
32B4%
46 80%
63 42%
84 32%
9140% 97 92%
99 59%
10000%
f j jyavj H>k¿~\
<s cmic INSTmnO TECNOLÓGICO OE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Dulmacion Mc\ito I) I
MIIiUIKI'VCION l)K CONSI UUCCION
C ÜORDINACIÜN Dl< PRO*I ( 7 (AS Di> ¡PANSktlSIÓN Y ¡RANShORMACION
CAPTURA GENERAL DEL PROYECTO POR DISCIPLINA
Ingeniarte
Avance (%)
Avance/Acumulado Porcentaje Importes
Avance / Mes Porcentaje Importe
Programado
100 00% 172.29519
100 00% 172.29519
000% 0 00
18 58% 32.01245
Programado
Avance/Acumulado Porcentaje Importes
Avance /Mes Porcentaje Importe
100 00% 6.131.253 28
100 00% 6,131,253 28
0 00% 0 00
512% 313.92017
Avance (%)
Avance/Acumulado Porcentaje Importes
Avance / Mes Porcentaje Importe
Programado
100 00% 1.812.292 94
100 00% 1.812.292 94
0 00% 0 00
0 64% 11,598 67
Datos para Gráfica de Avance de Ingeniería Dalos para Granea de Avance de Suministros Dalos para Gráfica de Avance da Construcción
•A PROGRAMADO % PROGRAMADO •/. PROGRAMADO
¥tyml$é¿4
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
CONCLUSIONES:
En los Contratos Pidiregas, bajo los cuales se realiza la construcción de subestaciones
eléctricas, se tiene actualmente un sin número de problemas que en su mayoría son de
origen administrativo, uno de los problemas clave es el de no tener establecido un
procedimiento formal, objetivo principal de esta investigación
Partiendo de que cada proyecto de una Subestaciones Eléctricas es un trabajo no repetitivo
pero que presenta características comunes con otros, nos obliga a establecer
procedimientos específicos que nos ayuden a planificar, coordinar y armonizar el desarrollo
del mismo, y así garantizar en lo posible que la administración se realice en forma similar
independientemente del proyecto que se trate
RECOMENDACIONES:
Los procedimientos establecidos en éste trabajo son muy útiles, ya que fueron elaborados
con ayuda de la experiencias que se ha tenido a lo largo del camino Sin embargo su sola
aplicación es incapaz de producir un cambio profundo en la forma de trabajar y en la calidad
de los resultados, ya que la mejora en la obtención de resultados, también depende en
contar con una elevada competencia profesional en la tecnología dominante del proyecto,
poseer cualidades gerenciales y personales, así como sumar una modificación de
comportamiento y aplicar los consejos que dicta el sentido común con suficiente grado de
voluntad y perseverancia, de ésta manera podríamos garantizará el logro de los retos que se
impongas
No hay que perder de vista que aún cuando se trabaje de forma correcta, existen factores
externos, como el entorno social, político o económico, de los cuales el responsable del
proyecto no tiene dominio y que resultan parte esencial para lograr el éxito planeado
cmic
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A¿ .
Delegación M C M C O D F
BIBLIOGRAFÍA:
Jaime Pereña Brand Dirección y gestión de Proyectos Ediciones Díaz de Santos, S A ,
España, 1991
Carlos Suárez Salazar Administración de Empresas Constructoras Limusa, Mexico 2001
Henry Fayol Administración Industnal y general Herreros Hnos, México, 1973
Duglas McGregor El Aspecto Humano de la Empresa Diana, México, 1972
Roberto Hernández San Píen Métodos de Investigación Me Graw Hill México, 3ra edición
A Reyes Ponce Administración de Empresas 1a y 2a partes Limusa, México, 1975
David McGregor El Administrador Profesional Diana, México, 1971
Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas 2000
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las Mismas 2001
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 2002
Ley Federal de Instituciones de Fianza 2003
<S cmic
cmic
APÉNDICE:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, AC.
Delegación: México D.F.
ARP-AN-01 Requisitos para la Formalización de Contratos a Precios Unitarios.
ARP-AN-02 Certificación de Seguros
ARP-AN-03 Requisitos para Solicitar Opinión de la Secretaría de Economía
ARP-FR-01 Formato de Minuta de Trabajo
ARP-FR-02 Formato de Orden del Día
ARP-FR-03 Formato de Directorio.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A,C.
Delegación Mexico D F
Requisitos para la Formalización de Contratos a Precios Unitarios
ARP-AN-01
(a) CFE 4- Ordenes de Trabajo Originales 4. Dictamen de Excepción de Licitación 4. Dictamen de Adjudicación Directa 4. Copia fotostática del Contrato de Obra Publica Financiada a Precio Alzado 4. Copia electrónica y fotostática del Modelo de Contrato de Obra Publica Financiada a Precios Unitarios
entregado dentro de las Bases de Licitación 4. Copia fotostática del Modelo del Formato de Garantía de Cumplimiento y de la Garantía de Calidad, los
cuales se integraron dentro de las Bases de Licitación
(b) Contratista 4- Garantía de Cumplimiento 4. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes 4- Copia Certificada del acta Constitutiva de la empresa 4- Poder de los representes que suscribirán el Contrato 4- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la
LOPSRM 4- Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación 4- Programa Físico concillado con CFE 4- Programa Financiaero concillado con CFE 4- Análisis de Precios Unitarios Concillados con CFE
CfYIIC
Ps§jva 1 & 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D ¡'
CERTIFICACIÓN DE SEGUROS
ARP-AN-02
En apego a la Cláusula 23 7 del COPF, para la certificación de los Seguros, la Contratista debe de presentar
i- Pólizas certificadas y con sello de pago
A- Duplicado de las Pólizas completas en papel membretado y debidamente firmadas
i . Copia de los comprobantes de Pagos
4. Oficio de la Aseguradora que certifique por escrito la fecha de inicio y término de las pólizas, y que el
pago de las pólizas fue realizado
Se debe de considerar lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, que a la letra dice
"Si el Contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con al oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la póliza Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones "
cmic
Pá$*a I «Sa I
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
Delegación Mexico D F
Requisitos para solicitar opinión de la Secretaría de Economía
ARP-AN-03
De acuerdo a! Oficio No 415 02 1-04 1037 de fecha 25 de jumo del 2004, la solicitud de opinion a la Secretaria de Economía debe de incluir la siguiente documentación
1. Oficio de solicitud de la Contratista 2. La documentación indicada en el Anexo OT-19.
3. Para Bienes nacionales por extranjeros: a Indicar las variaciones estimadas del contenido nacional del proyecto b Escrito del proveedor nacional que se sustituye por extranjero Mediante el cual manifieste la
imposibilidad para cumplir con el abastecimiento de los bienes c Indicar el origen de los bienes sustitutos d Otra información que la gerencia considere conveniente, para los fines mencionados
Para Cualquier sustitución que incorpore bienes nacionales: a Escrito mediante el cual el Contratista manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los bienes sustitutos
que integran el contenido nacional del proyecto cumplen con la regla Quinta del "Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, (D O P 15 Vil 03), en el sentido de que
QUINTA - La convocante de cualquier procedimiento de contratación que tenga por objeto la contratación de obra pública, bajo la imposición de un porcentaje de contenido nacional determinado que debe observar los licitantes, deberá establecer en las bases de procedimiento de contratación la obligación expresa de que los licitantes manifiesten por esento, bajo protesta de decir verdad, que los equipos maquinaría y matenales de instalación permanente, que integren el contenido nacional del proyecto cumplen con lo dispuesto por la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
< $ CÍYIIC
P B § M l se i
AREA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
TITULO ACTA DE REUNIÓN
CLAVE ARP-FRO!
No De Reunion 0
FECHA / /
PAGINA _ DE _
JUNTA CONVOCADA POR: LUGAR DE REUNION:
ASUNTO: HORA:
PARTICIPANTES AREA FIRMA
PROGRAMA PRÓXIMA REUNION
FECHA: HORA: LUGAR:
REVISION No 0 FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2002 PAGINA 1 DE
AREA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
TITULO ACTA DE REUNIÓN
CLAVE ARP-FR-OI
No De Reunión 0
FECHA / /
PAGINA DE
No. ASUNTOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS CUMPLIMIENTO RESPONSABLE FECHA
REVISION No 0 FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2002 PAGINA 2 DE
AREA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
TÍTULO: ORDEN DEL DÍA CLAVE ARP-FR-02
PROYECTO: FECHA: LUGAR: HORA:
De los representantes: 4. Entrega de Organigramas (CFE y Contratista respectivamente) 4- Nombramiento de los Representantes de las partes
De las Entreqas: 4- Entrega de los reportes mensuales 4- Establecer fechas de corte 4- Establecimiento del comité consultivo 4- Entrega del Procedimiento de Coordinación por parte de la Contratista 4- Entrega de la lista de Inspectores de Calidad por parte de la Contratista 4- Entrega del Manual del Sistema de Calidad y Segundad
Del sitio:
REVISIÓN No 0
FECHA:
Página 1 de 1
4. Estado en que se encuentra la formalización del Contrato colectivo entre Contratista y el SUTERM 4- Estado en que se encuentra la Obtención de Derechos Inmobiliarios A 4- Estado en que se encuentra la Obtención de Derechos Inmobiliarios B 4. Estado en que se encuentra la Obtención de Permisos
De la Construcción 4. Establecimiento de la Residencia de Supervisión 4- Definir las Líneas de comunicación 4 Apertura de Bitácoras 4- Conciliación de ponderados para obra 4- Subcontratación 4- Variaciones en la Obra
De la Inqeniería: 4- Definir la entrega de ingeniería 4. Definir las líneas de comunicación 4. Conciliación de ponderados para ingeniería 4- Variaciones en la Obra
De los Suministros: 4. Entrega de ordene de compra 4- Programa de Inspección y prueba de los equipos 4- Entrega de solicitud de cambios de proveedor 4- Conciliación de Ponderados para suministro
De los Sequros: 4- Entrega de seguros 4- Estado en que se encuentra la obtención de los Seguros
ÁREA: COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN . GERENCIA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA FINANCIADA
TÍTULO: DIRECTORIO CLAVE ARP-FR-03
REVISIÓN No 0
FECHA / /
Página 1 de 2
PROYECTO:
CONTRATO NO.
CONTRATISTA:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
NOMBRE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO
_