calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento ......celebración de un contrato de obra...

Bases a la Licitación Pública Nacional P5LNO34040 Subdirección de Procura y Abastecimiento

Gerencia de Contrataciones para Procesos de Refinación Subgerencia de Contratos en Producción en nombre y Representación de Pemex-Refinación

1

Bases para la Licitación Publica Nacional

P5LNO34040

Que se realiza bajo la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Licitación Pública Nacional de Servicio Relacionado con la Obra Pública para la celebración de un contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

El objeto de la licitación es:

Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la

refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

Nombre y Dirección de la Convocante: Pemex Refinación Subdirección de Administración y Finanzas Gerencia de Contratos de Obra Pública Areá de Contratación de Obra Pública. Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Ubicada en Carretera Transístmica Km. 3 en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca C.P. 70620, con los teléfonos 01-971-714-9022 y No. de Fax 01-971-714-9000-Ext.-50-706 y correo electrónico

[email protected] y/o [email protected]

Nomenclatura empleada en estas bases: Para los efectos de las presentes bases de licitación se entenderá por: PR: Pemex Refinación [la convocante]. DOF: Diario Oficial de la Federación. LPM: Ley de Petróleos Mexicanos. RLPM: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. DAC´s: Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. SFP: Secretaría de la Función Pública. OIC: Órgano Interno de Control en PR. DA: Documento Administrativo DP. Documento Precalificación DT. Documento Técnico DE. Documento Económico DI. Documento Informativo STPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana



2

Documentos que integran las bases de la licitación

Secciones y anexos

Sección I: Instrucciones. Anexo 1: Solicitud de inscripción a la licitación. Anexo 2: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

Sección II: Información general del proyecto.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Parte I Documentación distinta de la parte técnica, económica y financiera de la propuesta

Parte II Contenido de la Propuesta Técnica

Parte III Contenido de la Propuesta Económica

Parte IV Contenido de la Propuesta Financiera

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADJUDICACIÓN.

IV.1 Criterios de Evaluación Técnica

IV.2 Criterios de Evaluación Económica

IV.3 Criterios de Evaluación Financiera

IV.4 Mecanismo de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.

Modelo de Contrato

Formatos para Contratación



3

Sección I: Instrucciones.

Índice de las Instrucciones de la licitación

Apartado Concepto

Introducción

1.- Descripción general del servicio relacionado con la obra pública.

2.- Plazo, lugar de ejecución del servicio relacionado con la obra pública, tipo de contrato y ejercicios fiscales.

3.- Condiciones de precio, moneda en que se cotizará, anticipos y remuneración.

4.- Visita al sitio.

5.- Junta de Aclaraciones.

6.- Modificaciones a la convocatoria y a las bases de la licitación.

6.1 Precalificación (NO APLICA)

7.- Reglas para la participación de los licitantes.

8.- Preparación y presentación de las propuestas.

9.- Acto de presentación y apertura de las propuestas.

10.- Evaluación de las propuestas [criterios de evaluación].

11.- Causales de desechamiento.

12.- Criterios de adjudicación.

13.- Cancelación de licitación.

14.- Suspensión de la licitación.

15.- Licitación desierta.

16.- Fallo.

17.- Formalización del contrato.

18.- Devolución de propuestas desechadas.

19.- Información confidencial de los licitantes.

20.- Testigo Social. (NO APLICA)

21.- Inconformidades.

21A.- Penalizaciones y Retenciones.

22.- Garantías



4

23.- Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.).

24.- Compromiso de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

25.- Contratación de Extranjeros.

26.- Programa de Cadenas Productivas.

27.- Bitácora Electrónica.

28.- Artículo 32-Ddel Código Fiscal de la Federación y las disposiciones aplicables de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

29.- Informacion adicional

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 51, 54 y 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 53 fracción I de su Reglamento, las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y demás disposiciones aplicables, Pemex Refinación a través del Areá de Contracion de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime emite las presentes Bases de la licitación, de acuerdo a lo siguiente:



5

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES.

Introducción

Información a considerar en las presentes bases de la licitación.

La presente licitación se realiza bajo la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las “Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, y demás disposiciones aplicables. Queda asentado para todos los efectos legales, que ni el proceso de licitación a que se refieren estas bases ni el contrato que en su caso se adjudique como resultado de dicho proceso, implican compromiso alguno de PR en relación con la producción, explotación, extracción, uso y destino de los hidrocarburos que en su caso se produzcan, los cuales son propiedad exclusiva de la nación mexicana. Toda la información que se genere de la Licitación formará parte de las Bases y se publicará en la página electrónica de PR; dicha publicación surtirá efectos de notificación personal a los licitantes, por lo que será responsabilidad de éstos revisar, conocer, analizar y considerar dicha información durante todas las etapas del proceso de Licitación. Formas de participación en la licitación.- En esta licitación solamente se podrá participar en forma presencial, por lo que los licitantes deberán presentar personalmente sus ofertas y no podrán remitirlas en forma electrónica. Impedimentos para participar en la licitación.- No podrán presentar propuesta ni celebrar contratos en la licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren el Artículo 53 fracción V de la LPM, así como el Artículo 12 de las DAC´s . En el caso que un licitante presente propuesta por sí mismo o como parte de un grupo que presenta una propuesta conjunta, no podrá presentar otra propuesta. Ingreso al Domicilio de la Convocante.- La persona física que asista por su propio derecho, o en representación de una persona moral a los actos de juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones, y otros actos públicos relacionados con esta licitación, para ingresar al Domicilio de la Convocante en donde se llevarán a cabo dichos actos del procedimiento de contratación, deberá entregar en el control de acceso, una identificación oficial con fotografía,[permitiéndose credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional], por lo que se le recomienda prever su asistencia por lo menos con dos identificaciones oficiales de las ya mencionadas, y presentarse con 30 minutos de antelación a dichos actos, con la finalidad de cumplir oportunamente con el trámite de registro lo que les permitirá ingresar al edificio. Observadores.- Las cámaras, colegios, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y en general cualquier persona interesada, pueden asistir a los actos públicos de esta licitación, en calidad de observadores, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.



6

Cronograma del Procedimiento de Contratación

Actos Fecha Hora Lugar

Publicación de la convocatoria: 10 de Septiembre de 2015 Diario Oficial de la Federación y Página de Internet: www.ref.pemex.com

Visita al sitio de los trabajos: 17 de Septiembre de 2015 09:00 HRS.

Sala de Juntas del Areá de Contratación de Obra

Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí

Jaime.

Junta de aclaraciones 17 de Septiembre de 2015 10:00 HRS.

Sala de Juntas del Areá de Contratación de Obra Pública de la

Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.

Fecha limite inscripción a la licitación 25 de Septiembre de 2015

Areá de Contratación de Obra Pública de la


Presentación de las propuestas.(Tecnica y Económica) y apertura de propuestas tecnicas

28 de Septiembre de 2015 10:00 HRS.



Apertura de propuestas economicas 06 de Octubre de 2015 10:00 HRS.



Subsanación Del 29 de Septiembre al 12 de Octubre de

2015



Acto de fallo de la licitación: 13 de Octubre de 2015 15:00 HRS.



Plazo de la suscripción del contrato del 14 al 25 de Octubre de 2015.

Fecha estimada de inicio de los Trabajos

26 de Octubre de 2015

Los plazos, horarios y sitios aquí señalados, podrán ser modificados de acuerdo al Artículo 26 de las DAC´s.

La visita a las instalaciones y la(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de Juntas del Areá de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio

Administrativo planta Alta, código postal 70620 en Salina Cruz, Oax.

La presentación y apertura de proposiciones, la notificación de fallo y la formalización del contrato se llevarán a cabo en la sala de Juntas del Areá de Contratación de Obra Pública, ubicada en la Planta Alta Ala Norte del Edificio Técnico Administrativo de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, KM. 3 de la Carretera Transístmica, código postal 70620 en Salina Cruz, Oax.



7

Consulta de Bases: Las bases de la licitación estarán disponibles en forma electrónica en la dirección:

http://prebasesinv.pemex.com/WbDocumentos.aspx y/o www.ref.pemex.com, para que los interesados en

participar obtengan información, revisen las bases, desde la fecha de publicación de la convocatoria, y hasta la fecha límite de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerlas oportunamente durante ese periodo. Inscripción de Licitantes.- Las personas interesadas en participar como licitantes en el presente procedimiento de contratación, deberán inscribirse en el mismo, entregando en el domicilio de la convocante, el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación por sí o en representación de un tercero, así como manifestación bajo protesta de decir verdad relativa a los datos generales del interesado y en su caso, del representante; podrán utilizar el Anexo 1 de la Sección I para solicitud de inscripción a la licitación, anexando a dicha manifestación la documentación siguiente:

a).-Copia simple legible dela Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

1.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA:

“Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado”

2.-PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, TIPO DE CONTRATO Y EJERCICIOS FISCALES.

I. El plazo de ejecución de la obra: es de 15 (Quince) días naturales, con fecha probable de inicio 26 de Octubre de 2015.

II. El lugar de ejecución del servicio relacionado con la obra pública: en los tanques de almacenamiento

vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 en el interior de la Refineria “ING. ANTONIO DOVALI JAIME” DE SALINA CRUZ, OAX.

III. Tipo y alcance del contrato: el contrato que resulte de la presente licitación, será de Obra Pública a Precio

Unitario.

El alcance del contrato, la descripción completa y detallada, características, instrucciones e indicaciones para la contratación requerida, así como las cantidades, unidades de medida y descripciones por partida/concepto, están descritas en la Sección II de las presentes bases de licitación.

IV. Ejercicios fiscales.

El contrato que resulte de esta licitación abarcará el ejercicio fiscal 2015.

Programa presupuestario: NO APLICA

3.- CONDICIONES DE PRECIO, MONEDA EN QUE SE COTIZARÁ, ANTICIPOS Y REMUNERACIÓN.

I. Condiciones de precio.

Los precios deberán cotizarse sin incluir el impuesto al valor agregado [I.V.A.]. Los precios deberán calcularse y expresarse con dos decimales.

II. Moneda en que se cotizará.

http://www.ref.pemex.com/



8

Las propuestas de los licitantes deberán ser presentadas en Moneda Nacional (pesos mexicanos)

III. Anticipos.

No se otorgará anticipo

IV. Remuneración. Los pagos se efectuarán en: Moneda Nacional (pesos mexicanos) Periodicidad de Pago: Estimaciones (mensuales) de trabajos ejecutados. Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la autorización de la factura. El monto, la facturación, las condiciones y forma de pago y lo relativo a pagos en exceso se realizarán conforme a lo establecido en la cláusula Cuarta del modelo de contrato, el cual forma parte integrante de estas bases de licitación.

V. Capital Contable.

El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $ 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

4.-VISITA AL SITIO. La visita al sitio se llevará a cabo iniciando en la fecha, hora y lugar establecida en el “Cronograma del Procedimiento de licitación" de estas bases de la licitación. La visita será coordinada por el Areá de Contratación de Obra Pública de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oax., los licitantes que asistan no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radio localizadores. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga con pantalón u overol, ambos de algodón de color naranja, casco protector con barbiquejo, zapatos tipo industrial con casquillo, lentes de seguridad y protectores auditivos. Los licitantes deberán considerar que la transportación, hospedaje y cualquier gasto que sean erogados para llegar al lugar donde iniciará la visita al sitio, serán por su cuenta. La asistencia de los licitantes a la visita al sitio no será obligatoria, pero en caso de no asistir, los licitantes aceptan con el sólo hecho de participar en la licitación, que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por ese motivo. 5.-JUNTA DE ACLARACIONES. 5.1.- Consideraciones Generales: El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién podrá ser asistido por los representantes de las áreas que se consideren necesarias. Solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas, las personas [físicas o morales], que se hayan inscrito, lo cual deberá acreditarse con copia del comprobante de inscripción (Anexo 1 de la Sección I); en caso contrario se les permitirá su asistencia registrándose, sin poder formular preguntas ni intervenir en cualquier forma. Los actos de junta de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de Juntas del Area de Contratación| de Obra Pública, ubicada en: la Planta Alta Ala Norte del Edificio Técnico Administrativo de la Refinería Ing. Antonio



9

Dovalí Jaime, Km. 3 de la Carretera Transístmica, en Salina Cruz, Oax. En la fecha, hora y sala indicadas en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación”, de estas bases. Las preguntas que formulen los licitantes deberán tener el sentido de aclaración de las dudas y planteamientos relacionados con los aspectos contenidos en estas bases, se entregarán personalmente, por escrito o en archivos de texto magnéticos en formato Word y PDF debidamente firmado por su representante, en el domicilio de la Convocante ubicado en: la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” en la Área de Contratos de Obra Pública, Domicilio Carretera Transístmica Km. 3 en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca C.P. 70620 dentro del horario comprendido de las 08:30 a a 15:00 hrs. en días hábiles, a la atención del Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt, E.D. del Areá de Contratación de Obra Pública, o enviar dicho archivo por correo electrónico a la(s)

siguiente(s) dirección(es): [email protected] y [email protected], al

menos (48 horas) 2 (dos) días hábiles antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, adjuntando Escrito de manifestación de estar interesado de participar en la licitación. Esta última opción deberá ser confirmada a los teléfonos siguientes: (01) (971) 71 49022 extensión 50376 y 50610, con la finalidad de asegurar su correcta recepción por parte de la convocante y la identidad del emisor de las mismas. Sin que el envío de este archivo por correo electrónico o entrega presencial adelantado implique la recepción formal de las preguntas, ya que las mismas deberán entregarse en forma escrita y presencial en la hora y fecha indicados, caso contrario, se le permitirá su asistencia sin poder formular preguntas. En el caso de que Pemex Refinacion no tenga programado realizar un asiguiente junta, las preguntas que no fueron enviadas en las condiciones antes señaladas, no se les dara respuests a las mismas y únicamente se harán constar en el acta de la junta.

La asistencia a las juntas de aclaraciones por parte de los licitantes será de su estricta responsabilidad. Las actas de las juntas de aclaraciones, se pondrán al finalizar dichas juntas, a disposición de los licitantes que no hubiesen asistido, para efectos de su notificación, en la página de Internet:

http://prebasesinv.pemex.com/WbDocumentos.aspx y/o www.ref.pemex.com, ya que será de su exclusiva

responsabilidad consultar y obtener dichos documentos, siendo éste el único medio para obtenerlas. 5.2.- Junta de Aclaraciones para Bases de Licitación: Se realizará la junta de aclaraciones en la fecha, hora y lugar establecido en el Cronograma del Procedimiento de Contratación y solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas relacionadas con las bases de licitación, los licitantes que se hayan inscrito para esta Licitación y presenten el escrito en el que exprese su interés en participar en esta Licitación. El servidor público que presida la junta de aclaraciones en su caso, podrá convocar a ulterior(es) junta(s) en razón de la complejidad y del número de preguntas recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora, fecha y lugar en la que se llevará(n) a cabo. Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las preguntas, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento. Una vez concluida la última junta de aclaraciones, no se dará respuesta a ninguna solicitud de aclaración enviada por los licitantes, posterior a dicho acto. Las preguntas recibidas con posterioridad, por resultar extemporáneas, no serán contestadas y se integrarán al expediente respectivo, excepto que la convocante estime conveniente para el proceso, programar una nueva reunión para ello. En el caso de existir adecuaciones estas serán asentadas en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones y formará(n) parte de la versión final de las bases de licitación, por lo que deberán ser tomadas en cuenta por los

mailto:[email protected]




10

licitantes para la elaboración de sus proposiciones, ya que la evaluación de las mismas se realizará considerando la versión final de las bases de licitación. 6.- MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. PR podrá modificar los requisitos, documentación requerida, plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación en la forma dispuesta en las mismas, lo cual invariablemente deberá ser comunicado a los licitantes, difundiendo tales modificaciones durante la(s) junta(s) de aclaraciones o a través de los mismos medios utilizados y bajo las mismas condiciones para su publicación. Los licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta todas las modificaciones a la convocatoria o a éstas bases de licitación, mismas que quedarán plasmadas en la versión final de las bases de licitación. Versión final de las bases. La convocante en la última junta de aclaraciones podrá poner a disposición de los licitantes la versión final de las bases de licitación, en forma electrónica, misma que también podrán obtener directamente del portal de Internet

en la dirección siguiente http://prebasesinv.pemex.com/WbDocumentos.aspx y/o www.ref.pemex.com, es

responsabilidad del licitante obtener un ejemplar de la versión final de las bases de licitación, siendo este el único medio para obtenerla. 6.1 Precalificación –NO APLICA- 7.-REGLAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES. 7.1.- Forma de Participación. La participación de los licitantes en cualquier acto público de este proceso de contratación, será en forma presencial, para lo cual presentarán sus propuestas técnica y económicas por escrito [a máquina o en impresión por computadora], en sobre cerrado, en original, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras y con firma autógrafa del apoderado o representante legal acreditado o representante común para el caso de propuestas conjuntas, cada uno de los documentos que integren la propuesta. Los licitantes, en la preparación de sus propuestas, deberán utilizar los formatos que se entregan como parte de estas bases, o bien, en sus formatos, siempre y cuando éstos contengan toda la información requerida y preferentemente en el orden señalado. A fin de facilitar el proceso de evaluación de las propuestas, se recomienda que las propuestas técnica y económica se entreguen con sus hojas preferentemente foliadas, también solicitamos sea entregado en forma electrónica en formato Word o Excel los anexos DE-1, DE-8, DE-9, DE-10, DE-11, DE-12, DE-13. En esta licitación no se aceptará el envío de propuestas por medios electrónicos, servicio postal, mensajería o correo electrónico. Un licitante no podrá presentar más de una propuesta en esta licitación. Los licitantes que no están dados de alta en el Sistema SAP para este Centro de Trabajo deberán anexar a su propuesta Técnica lo siguiente: -Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes -Alta en La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Formulario de Registro) -Modelo de Información para Acreditar la Existencia y Personalidad del Proveedor -Modelo de Formato de Manifestación para Integrar el Catálogo de Proveedores de los Sistemas Transnacionales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. -Modelo de Formato de Carta Bancaria, para Alta en Catálogo de Proveedores, debe entregarse en papel membretado.




11

D:\Documents and Settings\hordaze\Mis documentos\MANIFIESTO INTEGRA CATALOGO.doc

D:\Documents and Settings\hordaze\Mis documentos\CARTA BANCARIA.doc

D:\Documents and Settings\hordaze\Mis documentos\ACREDITACION DEL PROVEEDOR.doc

7.2.- Idioma: Las propuestas deberán presentarse en idioma español, los catálogos técnicos y folletos que expresamente se soliciten en estas bases de licitación, podrán ser presentados en idioma inglés, con una traducción simple al español. 7.3.- Subcontratación: NO APLICA El contratista podrá subcontratar partes o actividades de la obra enseguida enunciadas: Para la ejecución de los trabajos Pemex-Refinación autoriza la subcontratación de las siguientes partes de la obra: Cada una de las compañías participantes, asociadas o subcontratadas, debe acreditar la experiencia técnica en la parte que le corresponda, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. 7.4.- Presentación de Propuestas Conjuntas. Dos o más personas, que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 53,Fracción V de la LPM, y 12 de las DAC´s, podrán presentar conjuntamente una propuesta (consorcio) en esta licitación sin la necesidad de constituir una persona jurídica distinta de dichas personas, de acuerdo a lo siguiente:

Bastará con la inscripción de una sola de las empresas que forme parte del consorcio

Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio, un convenio de propuesta conjunta de acuerdo a lo establecido en el Formato DT-15 incluido en la Parte II de la Sección III de estas bases de licitación. Dicho convenio deberá ser firmado por los representantes legales acreditados de cada una de las personas integrantes del grupo que presentan la propuesta conjunta. El convenio formará parte del contrato que en su caso se adjudique.

La propuesta deberá contener firma autógrafa del representante común que haya sido designado por los integrantes del consorcio en el convenio.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando en la nueva sociedad se mantengan las responsabilidades de dicho convenio.

7.5.- Contenido Nacional Para la presente obra se establece de acuerdo a los procedimientos de contratación de proyectos integrados mayores, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo de Compras del Sector Público, Anexo 1001.2b Notas Generales, Lista de México, Numeral 6, un Porcentaje de Contenido Nacional mínimo del 0.00 %, debiendo acreditarse su integración nacional.



12

Para dar cumplimiento a lo anterior, se establece la obligación expresa de que los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, el porcentaje de contenido nacional que cumplirán, el cual deberá ser 0.00 % (CERO POR CIENTO) establecido en el párrafo anterior y que a su vez, los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que integren el contenido nacional exigido del proyecto, cumplirán con lo establecido. La manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el párrafo anterior podrá ser presentada en el formato DT-8, incluido en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III de las presentes bases. Asimismo, el licitante requerirá a su fabricante o proveedor de bienes, por tratarse de obra pública, utilizando el formato DT-9, incluido en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III de las presentes bases, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que suministrará a dicho licitante, en caso de resultar adjudicado, para integrar el porcentaje de contenido nacional de la obra, serán fabricados en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con el porcentaje de contenido nacional requerido. El licitante que ganador, requerirá a su (s) proveedor (es) a la entrega de los bienes, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito en formato libre mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo. El licitante ganador remitirá a PR los escritos respectivos a los que se refiere el párrafo anterior, además de considerar lo establecido en el Anexo “DT-8” y “DT-9” (Calculo y Declaración del Grado de Integración Nacional). 7.6.- Experiencia y capacidad requerida. La experiencia requerida para esta licitación: De cuando menos un año en en trabajos similares como: a las condiciones de operación del anexo c, y conforme a las especificaciones generales y particulares del Anexo B-1 y B-4.

8.- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

8.1.-Cada Licitante deberá presentar una sola proposición la cual estará integrada de tres partes (partes a las que de manera conjunta se hace referencia en las Bases de Licitación como la “Proposición”): una Propuesta Técnica, una Propuesta Económica y una Propuesta Financiera en SOBRE CERRADO y protegido (se recomienda con cinta adhesiva de celulosa) en forma inviolable, (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas), de la siguiente forma:

Parte 1: Propuesta Técnica.

Parte 2: Propuesta Económica.

Parte 3: Propuesta Financiera

Cada Proposición (Propuesta Técnica, Económica y Financiera) deberá ser rotulada como se muestra en la siguiente figura:

PEMEX-REFINACION

Licitación Pública Nacional No. P5LNO34040

Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

PROPOSICIÓN DE:

(Nombre o razón social del licitante)



13

ANEXO “XX”

“A”ANEXO "E-

2"

F

I

N

A

N

C

I

E

R

A

E

C

O

N

O

M

I

C

A

T

E

C

N

I

C

A

Para facilitar el proceso de revisión de las proposiciones, los licitantes deberán presentar su proposición, preferentemente en tres carpetas de argollas, rotuladas conforme a lo señalado en el punto anterior y tal y como se muestra en la siguiente figura; foliado por separado la Parte II (Propuesta técnica), la Parte III (Propuesta económica) y la Parte IV (Propuesta Financiera) de la sección III de las bases, o bien, foliando de manera independiente cada una de las carpetas que integran su proposición. y siguiendo preferentemente el mismo orden del formato de la Constancia de documentación presentada por los licitantes incluida en estas bases, La omisión del foliado, el orden de las hojas o la presentación en carpetas no será motivo para desechar la proposición, pero son necesarias para una mejor conducción del procedimiento licitatorio, por lo que se recomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus fojas y con la presentación sugerida, con el objeto de agilizar la conducción del procedimiento de licitación.

No se aceptan propuestas enviadas por servicio postal o mensajería. La parte 1, parte 2 y parte 3 deben estar debidamente identificadas y envueltas por separado en un sobre manila o similar cada una, debiendo meter los tres paquetes en una caja o paquete principal. 8.2.- Propuesta técnica: Dentro del sobre correspondiente debe incluirse debidamente separada e identificada, la propuesta técnica, debiendo integrarse preferentemente dentro de una carpeta o fólder [engargolada o con argollas] con separadores, y conteniendo los documentos solicitados en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III, de las bases de licitación. 8.3.- Propuesta económica: Dentro del sobre correspondiente debe incluirse debidamente separada e identificada, la propuesta económica, debiendo integrarse preferentemente dentro de una carpeta o fólder [engargolada o con argollas], con separadores, y conteniendo los documentos solicitados en la Parte III Contenido de la Propuesta Económica de la Sección III, de las bases de licitación. 8.4.- Propuesta Financiera: Dentro del sobre correspondiente debe incluirse debidamente separada e identificada, la propuesta financiera, debiendo integrarse preferentemente dentro de una carpeta o fólder [engargolada o con argollas], con separadores, y conteniendo los documentos solicitados en la Parte IV Contenido de la Propuesta Financiera de la Sección III, de las bases de licitación. 9.- EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE

LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

I. El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del acto y se llevará a cabo en el domicilio de la convocante señalado en estas bases de licitación, y en el lugar y hora señalados en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación” de estas bases de licitación.



14

II. Con el objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes en el acto de presentación y apertura de propuestas, los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

III. Los licitantes son los únicos responsables de que la documentación requerida en esta etapa del proceso

de licitación sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de propuestas.

IV. La hora del inicio de este acto, estará sincronizada con la hora de Telmex marcando el numero 030.

V. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, y se registrarán los asistentes. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas a la hora señalada, no se recibirán las propuestas de los licitantes que lleguen después de la hora señalada, por lo que se recomienda a los participantes que se presenten con 30 minutos de anticipación a la hora establecida, considerando el tiempo requerido para registrarse y obtener su acceso al domicilio de la convocante.

VI. Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, el servidor público facultado por la convocante para

presidir el acto, procederá a la apertura de las mismas y realizará una revisión cuantitativa, verificará que las propuestas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, en el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su propuesta, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en el acta de entrega y apertura de propuestas, de documentos que integran la propuesta técnica, que al efecto se recabe para cada licitante. Con posterioridad, la convocante llevará a cabo la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en la sección IV de esta bases de licitación, así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dichas revisiones o análisis se dará a conocer en el acto de fallo de la licitación en el que se de a conocer el resultado técnico y apertura de propuestas económicas correspondiente. La determinación de la convocante sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de la convocatoria a la licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa.

VII. Recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse

sin efecto, por lo que se deberán considerar vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta la conclusión del mismo.

VIII. Se verificarán las propuestas recibidas y se hará constar en el acta la documentación presentada, sin entrar en el análisis detallado de la misma.

PRIMERA ETAPA (TECNICA) El acto iniciará puntualmente el día 28 de SEPTIEMBRE de 2015 a las 10:00 horas indicados en el cronograma, por lo que a partir de la hora señalada no se permitirá el acceso a ningún licitante y se procederá a registrar a los asistentes, razón por la que se recomienda su presencia con 30 (treinta) minutos de anticipación a la hora establecida. Quien concurra en representación de una persona física o moral al acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y financieras, para poder intervenir en dicho acto, deberá presentar un escrito (Documento 3), en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada Los participantes que no hayan identificado el sobre de su propuesta con su nombre o razón social y domicilio, así como con el número de licitación podrán hacerlo en el momento de la entrega de la propuesta. Los representantes de los licitantes al ser nombrados, entregarán su proposición en sobre o paquete, claramente identificados en su parte exterior y completamente cerrado, indicando lo que corresponda a la propuesta técnica/financiera y a la propuesta económica y se procederá a la apertura a las propuestas técnicas/financiera exclusivamente.



15

Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado se procederá a su apertura técnica y financiera, haciéndose constar la documentación presentada, acusando recibo de la misma, en el Documento 5.

Las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de propuestas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por parte de los licitantes, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta la formalización del contrato correspondiente.

SEGUNDA ETAPA (ECONOMICA)

El acto iniciará puntualmente el día 06 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas indicados en el cronograma, e iniciará con la lectura del resultado que contenga la evaluación de las propuestas técnicas, dando a conocer las que cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas, procediendo en este último caso, a entregar a cada licitante un escrito en el que se señalen las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha determinación.

Una vez conocido el resultado técnico en la fecha y hora indicadas, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas.

De entre los licitantes que hayan asistido, estos podrán elegir a cuando menos uno o a todos, que en forma conjunta con el servidor público que PR designe, rubricarán el Programa calendarizado de ejecución de obra y el catalogo de conceptos solicitados en los Formatos DE-1 y DE-8 de la Parte III Contenido de las Propuestas Técnica y Económica de la Sección III de las Bases de Licitación.

En caso que los licitantes no se pongan de acuerdo para elegir al menos a un licitante para rubricar los documentos antes citados, el servidor público que preside el acto elegirá a cuando menos un licitante para que los rubrique.

El documento en que conste el recibo de los documentos que integran las propuestas técnica y económica de cada licitante, formará parte del acta de presentación y apertura de propuestas.

10.-EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS [CRITERIOS DE EVALUACIÓN].

La convocante evaluará las propuestas utilizando los criterios de evaluación establecidos en la sección IV de estas bases. Únicamente serán evaluadas económicamente las propuestas que hayan sido determinadas solventes técnicamente. En todos los casos la convocante verificará que las propuestas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria y las presentes bases de licitación, elaborando una justificación que determine la solvencia de la propuesta ganadora y el desechamiento de propuestas.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas para agilizar los actos de la licitación no será motivo para desechar sus propuestas. La evaluación de las propuestas se hará por el método siguiente: Por precio más bajo, el cual consiste en verificar que la propuesta solvente económicamente más conveniente para Pemex Refinación, será aquella que dentro de las que resultaron solventes, halla presentado el monto más bajo.

Propuesta técnica: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III, de las bases de licitación. Propuesta económica: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados en la Parte III Contenido de la Propuesta Económica de la Sección III, de las bases de licitación.



16

Se evaluarán económicamente, solamente aquéllas propuestas que cumplan con los requisitos técnicos y financieros solicitados. Propuesta financiera: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados en la Parte IV Contenido de la Propuesta Financiera de la Sección III, de las bases de licitación.

11.-CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Durante la evaluación a detalle de las propuestas, es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la presente licitación, que afecte directamente la solvencia de las propuestas, conforme a los criterios de evaluación que se establecen en la Sección IV de estas bases de licitación. Además de lo anterior, se consideran causas para el desechamiento de las propuestas, las siguientes:

I. La presentación incompleta, ilegible o la omisión de cualquier documento o información requerida en

estas bases de licitación, que afecte directamente la solvencia de las propuestas.

II. Que las propuestas estén condicionadas, presenten correcciones, tachaduras, enmendaduras, o sean similares en su documentación de dos o más participantes.

III. El incumplimiento de las condiciones técnicas y económicas requeridas por PR [considerando la versión

final de las bases de licitación].

IV. En caso de que una persona presente propuesta por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar propuesta como parte integrante de otro grupo. La presentación de propuestas en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las propuestas en que intervenga la misma persona.

V. Que PR tenga conocimiento de que el licitante se ubica en alguno de los supuestos señalados en los

artículos 53 fracción V de la LPM, así como lo establecido en el artículo 12 de las DAC.

VI. No considerar en su caso, las aclaraciones y/o modificaciones efectuadas a las bases de licitación en la(s) junta(s) de aclaraciones.

Además:

Aquellas proposiciones que excedan el plazo de ejecución de los trabajos que Pemex-Refinación establece en la convocatoria.

Aquellas proposiciones que no incluyan los recursos necesarios para ejecutar los trabajos satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución.

Aquellas proposiciones cuyo programa de ejecución o programas de utilización de recursos no sean factibles de ejecutar.

Aquellas proposiciones que contengan materiales que no sean congruentes con las normas de calidad o con las características solicitadas en la LICITACIÓN.

Aquellas proposiciones que no consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto.

Aquellas proposiciones que no hayan considerado los costos de la mano de obra, materiales y demás insumos, acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos.



17

Aquellas proposiciones cuyo importe de los conceptos de obra, comparados con los existentes en el mercado, sean de tal forma bajos, que como resultado de la revisión efectuada, se concluya que el postor no podrá ejecutar la obra, sin pérdida que se traduzca en falta de cumplimiento al contrato.

La comprobación de haber presentado información falsa dentro de la propuesta.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”

La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en estas bases a la licitación.

12.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Mecanismo de Adjudicación:

Las propuestas que resulten solventes técnicamente, se someterán a un mecanismo de adjudicación de acuerdo a lo siguiente: Por la naturaleza de los trabajos y la magnitud de los mismos, se selecciona como Método de Evaluación de las propuestas en el inciso II del artículo 30 de las DAC´s, denominado “por precio mas bajo”, el cual será utilizado en conjunto a los criterios de evaluación previstos en éstas bases. La evaluación técnica, económica y financiera de las propuestas aceptadas se realizará en forma detallada, y deberá considerar, lo establecido en la Sección IV “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y DE ADJUDICACIÓN”, IV.1 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”, IV.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA”, IV.3 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA” y IV.4 “MECANISMO DE ADJUDICACIÓN” de las presentes bases.

a).- La propuesta solvente que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros. b).- La adjudicación del contrato será por solicitud de pedido. c).- La adjudicación se hará a un solo licitante.

Cuando se presente una sola propuesta en un procedimiento licitatorio, SE PODRÁ INCLUIR UN PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN QUE MEJORE LA PROPUESTA PRESENTADA al Organismo Descentralizado, para lo cual se requerirá la aprobación del servidor público inmediato superior de la Administradora del Proyecto o en caso de que el procedimiento haya sido autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director General del Organismo Subsidiario correspondiente o del Director Corporativo, según sea el caso, de acuerdo con el artículo 30 delas DAC´S.

13.- CANCELACIÓN DE LICITACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37, de las DAC´s, PR podrá cancelar la licitación, por cualquier causa.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la convocante cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, limitándose a los siguientes conceptos:

I. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de las propuestas, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;



18

II. Costo de la preparación de la propuesta que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de la propuesta; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y fotocopiado.

14.-SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.

La Secretaria de la Función Pública, podrá ordenar la suspensión de la licitación, en cuyo caso, PR lo hará del conocimiento de los licitantes. 15.-LICITACIÓN DESIERTA.

PR procederá a declarar desierta la licitación cuando:

I. No se presenten propuestas;

II. Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados;

III. Las propuestas económicas no resulten aceptables, o

IV. Se presente alguna otra causal o supuesto expresamente previsto en estas bases de licitación.

16.-FALLO.

La fecha de notificación de fallo podrá anticiparse o diferirse; lo cual se hará del conocimiento de los licitantes por escrito, utilizando en su caso, medios electrónicos.

El fallo del procedimiento se dará a conocer en junta pública en la fecha señalada en el Cronograma del Procedimiento de Contratación, o en la fecha establecida por la convocante durante el desarrollo de esta licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado propuesta, entregándoseles copia del mismo, para lo cual se levantará el acta correspondiente que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma,adjunto al acta de notificación de fallo se entregará copia del fallo, a los licitantes que hubieran presentado propuesta,mismo que contendrá las razones y fundamentos por las que las proposiciones fueron aceptadas o desechadas. Mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo originalmente para el fallo.

El acta de notificación de fallo se pondrá a disposición de los que no hayan asistido, a través de la página de

Internet: http://prebasesinv.pemex.com/WbDocumentos.aspx y/o www.ref.pemex.com, el mismo día en

que se emita para efectos de su notificación y será de su exclusiva responsabilidad consultar y obtener dichos documentos, siendo este el único medio para obtenerlas. 17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La notificación del fallo obligará a la convocante y a la(s) persona(s) a quien(es) se haya(n) adjudicado, a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el cronograma de la Contratación o bien en la fecha hora y lugar establecido que se hubiese señalado en el acta correspondiente al fallo de la licitación.

El licitante ganador, previo a la formalización del Contrato, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y personalidad jurídica y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, de acuerdo y como se establece en el Formato DA-4 de estas bases. Dicha documentación deberá presentarse ante la Convocante en días hábiles y en el horario comprendido de 09:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Convocante, preferentemente dentro del primer día hábil posterior a la notificación del fallo. Si la Convocante, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita




19

una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, ésta se abstendrá de formalizarlo y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constituidos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante ganador. El licitante ganador, que injustificadamente y por causas imputables a él, no se presentara a firmar el Contrato, dentro del plazo descrito con anterioridad, y una vez agotado dicho plazo, perderá el derecho a formalizarlo y se hará acreedor a las sanciones señaladas por el artículo 59 de la LPM. En el caso de propuestas conjuntas, si algún miembro del grupo se negara a firmar el contrato se procederá en términos del párrafo anterior, salvo que el grupo solicite la sustitución de dicho miembro, en cuyo caso PR aplicará lo dispuesto en el Artículo 54 de las DAC´s y podrá autorizar la sustitución de que se trate. De no autorizarla, se considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al licitante ganador. 18.-DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS DESECHADAS Y NO ADJUDICADAS. Las propuestas desechadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes una vez transcurridos 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas continuarán en resguardo de PR hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, PR procederá a su devolución y en caso de que no pueda devolverse se procederá a su destrucción. 19.-INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LOS LICITANTES. Los licitantes podrán señalar en su propuesta debidamente fundada y motivada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental los documentos que contengan información confidencial. Para tal efecto podrán utilizar el Formato DA-7 de estas bases. Si el licitante omite hacer el señalamiento expreso conforme al párrafo que antecede, se entenderá que su propuesta no contiene información confidencial. 20.-TESTIGO SOCIAL

Esta licitación NO contara con la intervención de un Testigo Social, con fundamento en el artículo 85 de las DAC´s. 21.-INCONFORMIDADES. De conformidad con lo señalado en los Artículos 35 de la LPM y 67 del RLPM, las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur Número Exterior 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, o ante el OIC, ubicada en Bahía de Ballenas N° 5, Edificio “D”, piso 11 código postal 11311, Delegación Miguel Hidalgo, ambos en México, Distrito Federal. En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma. 21 A.- PENALIZACIONES Y RETENCIONES.

I. Por atraso en el cumplimiento en la fecha programada para la conclusión total de los trabajos

Las partes acordaran que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan incumplimientos o atrasos en la ejecución de los trabajos, PEMEX REFINACIÓN le aplicará pena convencional en los siguientes supuestos: En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que PEMEX REFINACIÓN podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente



20

contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos. De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, PEMEX REFINACIÓN aplicará el 0.2 % (cero punto dos por ciento) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculará cada (día/semana/quincena/mes, según se haya pactado la fecha de corte para el pago de las facturas), de conformidad con el avance en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.

El recálculo de la pena se hará únicamente tratándose de conceptos de trabajo totalmente terminados.

II. Incumplimiento en la observacion de las Especificaciones Técnicas

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con los alcances de las especificaciones técnicas que se señalan en el anexos “B”, “B-1”, “C” del presente contrato, (PEMEX REFINACION le aplicará una pena convencional del 0.5% (cero punto cinco por ciento). La aplicación de la pena convencional prevista en esta cláusula, no obliga a (PEMEX REFINACION) a aceptar los trabajos realizados por el CONTRATISTA sin cumplir las especificaciones técnicas.

Lo anterior sin perjuicio de que (PEMEX REFINACION) exija al CONTRATISTA a ejecutar nuevamente los trabajos en estricto cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener derecho a prorrogar la fecha de terminación o ampliar el plazo de ejecución.

III. Incumplimiento a las obligaciones pactadas en el Anexo “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo “SSPA” del presente contrato, (PEMEX REFINACION) aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del Anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

IV. Incumplimiento de las obligaciones relativas al Contenido Nacional. (NO APLICA)

Si como resultado de la verificación del contenido nacional establecido en la cláusula denominada “Contenido Nacional” se determina que el grado de contenido nacional de las obras alcanzado por el CONTRATISTA es menor a al que se comprometió, en los términos del Anexo “CN” de este contrato, el Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato le aplicará una pena convencional, del 0.5% (cero punto cinco por ciento) y que podrá ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conforme al presente contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta situación. RETENCIONES. A.- De conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, deberá de considerarse que de las

facturas que se cubran por concepto de la obra, se haga en cada una la retención del CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que entregará a la Tesorería de la Federación



21

B.- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que (PEMEX REFINACION) entregará a la institución antes mencionada.

NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO B), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE POR

ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA. C.- La cantidad o el porcentaje establecido en el convenio celebrado con las autoridades fiscales, señalado en la

declaración 2.9 del contrato.

NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO C), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA HAYA DECLARADO

HABER CELEBRADO CONVENIO CON LA AUTORIDAD FISCAL.

22.- GARANTÍAS

22.1.- Garantía de Sostenimiento de Propuesta (no aplica)

22.2.- Garantía de Cumplimiento.- El contratista, a fin de garantizar el complimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “PEMEX REFINACION” , dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la suscrcipcion del contrato, garantía por el 10 % (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “PEMEX REFINACION” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional. En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

22.3.- Garantía de la Obligacion de Responder por Defectos y Vicios Ocultos Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable. Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una Carta de Crédito Standby por el equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista. 22.4.- Seguros: Conforme a las disposiciones institucionales en la materia, el Contratista será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato estime necesarios. “LA CONVOCANTE” no acepta garantías enviadas por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico. 23.- PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.) Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula 34 del contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX REFINACIÓN, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al



22

personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como en el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas, al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:

“CLAUSULA 34. …

“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el S.T.P.R.M…” 24.- COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

ECONÓMICO

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 25.- CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS (NO APLICA) El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. 26.- PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. un acuerdo denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas. Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

27.- BITÁCORA ELECTRÓNICA

La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de la obra objeto de esta licitación se llevará a través de medios electrónicos. Por tal motivo, Pemex Refinación y el licitante que resulte ganador se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los trabajos materia de la presente licitación pública.



23

A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, Pemex Refinación y el licitante que resulte ganador, deberán obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora, para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción con los “Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica” a que hace referencia el Anexo BEO de la Sección II de las presentes bases.

28.- ARTICULO 32-D

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y las disposiciones aplicables de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el licitante con quién se vaya a celebrar el contrato, deberá presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quién se vaya a celebrar el contrato, deberá solicitar a las autoridades

fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en la Resolución de la

Miscelánea Fiscal vigente.

29.- INFORMACION ADICIONAL ALTA DE TRABAJADORES EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El licitante ganador, deberá presentar al Residente de Obra en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de inicio del contrato la relación de los trabajadores contratados para la ejecución de los trabajos, anexando sus respectivas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social para su verificación y control, así mismo informar de las altas y/o bajas del personal que realice durante la vigencia del contrato.

NOTAS A CONSIDERAR:

1. GENERAL

Es obligación que el contratista aplique los formatos proporcionados en las bases de licitación, por PR.

2. RENTAS HORARIAS

El licitante deberá considerar el valor de adquisición, de acuerdo a cotización del equipo nuevo que

deberá entregar como soporte.

El licitante deberá considerar para el cálculo de las rentas horarias, los datos proporcionados por el

fabricante del equipo, como son: capacidad del carter, potencia, consumibles, etc.

La vida económica, deberá establecerse de acuerdo a lo que se estipula en la ley del impuesto sobre la

renta.

La tasa de interés aplicada será la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y corresponderá a la

utilizada en el cálculo del factor de financiamiento.

3. FACTOR DE SALARIO REAL

Al licitante que resulte ganador se le requerirá el cálculo del factor de salario real.

El licitante deberá acreditar el factor de riesgo de trabajo con documento expedido por el IMSS.

Los días otorgados por la contratista por concepto de día de sindicato y días por costumbre (6 días)

deberán comprobarse con el contrato colectivo de trabajo respectivo.

Tener cuidado de aplicar el dia por año bisiesto solamente cuando corresponda.

4. FACTOR DE INDIRECTOS

Estos deberán ser demostrables en la ejecución de los trabajos, al área usuaria.

No considerar gastos por concepto de servicios cuando no apliquen, en caso contrario especificar

claramente el servicio que requieren (consultores, asesores, servicios y laboratorios, y estudios e

investigaciones).

El licitante deberá considerar como referencia, los porcentajes indirectos de administración central

aplicados en contratos anteriores.



24

5. CARGOS ADICIONALES El porcentaje por cargos adicionales propuesto deberá incluir los cargos que deriven de ordenamientos

legales aplicables o de disposiciones administrativas que emiten autoridades competentes en la materia, como impuestos locales (los cuales deberán demostrarse mediante copia de ordenamientos oficiales), y/o federales, tales como, los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control, que no están incluidos en los costos directos.

Calcular los cargos adicionales aplicando el porcentaje en cascada de los indirectos, utilidad y

financiamiento.

6. FINANCIAMIENTO

El licitante deberá utilizar su propio programa de obra, para el cálculo del financiamiento.

Aplicar únicamente la tasa de interes interbancaria de equilibrio (TIIE), sin agregar puntos por

financiamiento del banco.

Considerar las políticas de pago de petróleos mexicanos.

Para el calculo del factor de financiamiento considerar los meses completos.

7. UTILIDAD

Este concepto refleja la ganancia que pretende el licitante, debiendo ser razonable.

8. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. El licitante proporcionará en forma electrónica (Excel o Word) la información relativa al anexo “C”

catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición cantidades de obra y precios unitarios; y al

análisis de precios unitarios, los programas solicitados en los formatos DE-8, DE-9, DE-10, DE-11 y DE-

12; así mismo, entregar el presupuesto de obra en el paquete de precios unitarios utilizado por el

licitante (Neodata, Opus, etc).

Salina Cruz, Oax., a 10 de septiembre del 2015.

A T E N T A M E N T E,

ING. ARNULFO ALARCON BETANCOURT Subdirección de Procura y Abastecimiento

Gerencia de Contrataciones para Procesos de Refinación Subgerencia de Contratos en Producción en nombre y Representación de Pemex-

Refinación Enc.Desp. del Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio

Dovalí Jaime.



25

S E C C I Ó N I

F O R M A T O S I N S T R U C C I O N E S P A R A L A L I C I T A C I Ó N

I N D I C E

ANEXO 1.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. ANEXO 2.- PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.



26

ANEXO 1

Solicitud de Inscripción a la Licitación (ANTE LA CONVOCANTE Y DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DE

ESTAS BASES)

PEMEX REFINACIÓN XXXXXXXXXXXXXXX

At’n.: XXXXXXXXXXXXX Presente. En referencia a la licitación pública nacional N°. P5LNO34040, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación de un contrato del servicio relacionado con la obra pública a ________, para los trabajos consistentes en la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes

servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

PERSONA MORAL

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que mi representada tiene interés en participar en esta licitación, para que desde este momento consideren a mi representada inscrita en la misma.

PERSONA FÍSICA: Me refiero a la licitación pública antes mencionada en la que tengo interés en participar, para que desde este momento me consideren inscrito en la misma.

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: DATOS DEL LICITANTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Relación de accionistas:

Teléfono:

Correo electrónico :

DATOS DEL REPRESENTANTE


Nombre:

Domicilio Fiscal:

Correo electrónico :

Teléfonos.

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de representación.

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó:

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:



27

Calle:

No. Colonia:

Ciudad: Código Postal:

Estado y País

Teléfono:

Fax: E-Mail:

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El interesado deberá elaborar este formato en papel membretado que contenga su razón social.

Bases a la Licitación Pública Nacional No. P5LNO34040

Subdirección de Administración y Finanzas Gerencia de Contratos de Obra Pública

28

ANEXO 2 FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS (entragar o enviar 24 horas antes del acto de junta de aclaraciones) LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________

N° REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA 1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________ Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (Apéndice, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

Bases a la Licitación Pública Nacional P5LNO34040


29

DOCUMENTO 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. P5LNO34040

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD

DEL LICITANTE

Yo, ___(nombre )_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral).


Domicilio.-

Calle y Número:

Colonia: Delegación o Municipio:

Código Postal: Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

Datos de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Relación de Socios:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre( s )

Descripción del objeto social (para personas físicas, actividad comercial ó profesional):

Datos de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Relación de Socios:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre( s )

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Nombre y domicilio del apoderado o representante:

Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta:

Lugar y fecha Protesto lo necesario. (Firma autógrafa original) Notas: 1.- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido,

preferentemente, en el orden indicado. 2.- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar

abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral. 3.- Los poderes otorgados fuera de los Estados Unidos Mexicanos, una vez legalizados o apostillados y traducidos, en su caso por perito,

deberán protocolizarse ante Notario Público mexicano, esto no es aplicable a los poderes otorgados ante Cónsules Mexicanos. 4.- En el caso de licitantes extranjeros, deberán presentar este escrito conforme a los documentos equivalentes a las escrituras constitutivas

y el registro correspondiente, en su caso, expedido en el extranjero, considerando su nacionalidad.



30

DOCUMENTO 2


FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACIÓN

EN MATERIA DE ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS

SUBSIDIARIOS.

(Lugar y Fecha) Anotar el nombre del Titular de la Subgerencia de Contratación que corresponda Gerencia de _______________ PEMEX-Refinación Presente (Nombre del apoderado o representante legal), en mi carácter de (términos en que esté otorgando el mandato), manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. .

A T E N T A M E N T E

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA)

NOTA: 1 En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su

parte conducente.



31

DOCUMENTO 3


FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE FACULTADES PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPUESTAS.

(Lugar y Fecha)

NOMBRE CARGO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN PEMEX-Refinación Presente (Nombre del representante o persona que asista al acto), manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”

que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada para intervenir en

el acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación citada al rubro.

A T E N T A M E N T E

(NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ASISTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES)

Nota: Este formato deberá requisitarse en caso de que la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones, no sea el representante legal que suscribe la propuesta.



32


DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE POR PERSONA FACULTADA PARA

ELLO 1. Escrito para acreditar la existencia y personalidad del licitante. (DOCUMENTO 1) 2. Propuesta Técnica, Económica y Financiera (SECCIÓN III). 3. Declaraciones escritas de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el en el artículo 12 de

“Las Disposiciones”. (DOCUMENTO 2) 4. Formato Compromisos con la Transparencia (DT-12) 5. De ser el caso, convenio privado mediante el cual se conviene en presentar propuesta conjunta. 6. Formato de manifestación de facultades para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas. (DOCUMENTO 3).



33

ANEXO 3 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. P5LNO34040

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE ENTREGAN LOS LICITANTES A EL ÁREA

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

DOCUMENTO ENTREGÓ

SI NO

DOCUMENTO 1.- Formato de información para Acreditar la existencia y personalidad del licitante.

Propuesta Técnica y Financiera

PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE

LA PROPUESTA DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en

inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública. DA-3 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose

de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta;

DA-4 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con

facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón

social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

DA-5 Copia simple del registro de participación a la LICITACIÓN

DA-6 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral

cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico.



34

DA-7 Información de documentos de Carácter Confidencial.

DA-8 Escrito mediante el cual el Subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que respecta a

las“OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” (B-5).

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio. La presentación y firma de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

PARTE TÉCNICA

DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones

ambientales; así como de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante proporcionó, así como haber considerado en la integración de la propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente, que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; (FORMATO DT-1)

DT -2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar el servicio relacionado con la

obra pública , incluyendo el procedimiento constructivo que será aplicado en la ejecución de la obra objeto del contrato. Esta información podrá entregarse en formato libre.

DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,

administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la

identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción del servicio relacionado con la obra pública, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-7 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará,

acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.(FORMATO DT-7).

DT-8 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que señalará el porcentaje de

contenido nacional que cumplirá, el que deberá ser como mínimo el requerido en la convocatoria y en la Sección I de las bases de licitación, incluyendo un listado de los Bienes Nacionales ofertados, que incluya para cada uno de estos, la siguiente información: Identificador (tag), descripción, nombre del fabricante y costo directo. Esta tabla podrá entregarse en formato libre o utilizando el FORMATO DT-8.

DT-9 Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido en el

apartado anterior, se entregará un escrito mediante el cual el Fabricante o proveedor de dicho Bien Nacional manifieste bajo protesta de decir verdad, que el Bien Nacional que suministrará,



35

contará con un Grado de Integración Nacional, de al menos el 60%. Esta manifestación podrá ser entregada en escrito libre o utilizando el FORMATO DT-9.

DT-10 Carta compromiso de conocimiento de las disposiciones en materia de seguridad. (FORMATO

DT-10) DT-11 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus Anexos.

DT-12 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a

través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (FORMATO DT-12)

DT-13 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los

supuestos del artículo 53, fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos y artículo 12 de las Disposiciones Administrativas. (FORMATO DT-13)

DT-14 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen

extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, presentar manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. (FORMATO DT-14)

DT-15 Convenio privado de participación conjunta, referido en el Artículo 24 de las DAC, y en el

apartado “Propuestas Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación. DT-16 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad,

arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

DT-17 Relación de toda la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de los trabajos. DT-18 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por equipo

crítico de Maquinaria y Equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos. DT-19 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por equipo

crítico de instalación permanente de materiales y equipo de instalación permanente., con la

descripción de cada uno de ellos.

DT-20 Programa Calendarizado de Ejecución General de la Obra, de acuerdoa la sección II de las bases, calendarizado y cuantificado por mes. (Sin montos) (FORMATO DT-20)

DT-21 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de

obra que interviene directamente de la ejecución de los trabajos (sin montos).

DT-22 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de maquinaria y

equipo de construcción que proporcionara el licitante para ejecutar los trabajos (sin montos).

DT-23 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

que proporcionará el licitante para los trabajos(sin montos).

DT-24 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado, de utilización mensual del personal

profesional, técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión,



36

administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos) DT-25 Análisis de los conceptos de trabajo sin precio, , donde se incluirán los materiales a utilizar con

sus correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos (sin montos).

DT-26 Anexo “U” Desglose de Unidades Minimas Indivisibles.

[NOTA: El Anexo U Desglose de Unidades Minimas Indivisibles aplica únicamente para el licitante ganador y deberá de entregarse al final de la obra, mismo que deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan considerado en los trabajos realizados y

de acuerdo al instructivo para el Llenado del Formato para la Identificacion de las Unidades Minimas Indivisibles (UMI´s) y al Formato Anexo U UMIS].

PARTE FINANCIERA DT-5 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de propuestas. DT-6 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante;

DOCUMENTO ENTREGÓ

SI NO

Propuesta Economica

PARTE ECONÓMICA

DE-1 Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y precios

unitarios,“Anexo C”. DE-2 Relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente que intervienen en la

ejecución de los trabajos DE-3 Relación de toda la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.

DE-4 Relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que intervienen directamente en la

ejecución de los trabajos. DE-5 Análisis de los costos indirectos.

DE-6 Análisis del costo de Financiamiento.

DE-7 Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales.

DE-8 Programa de montos calendarizado de la ejecución de los Trabajos expresados en un

Diagrama de Gantt. DE-9 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de



37

utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de la mano de obra, con montos parciales y totales.

DE-10 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de

utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.


utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.


utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, deberá de enlistar lo correspondiente a paramédicos, medico y enfermera, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.

DE-13 Análisis de Precios Unitarios.

DE-14 Formato de determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo emitido por el

IMSS

DOCUMENTO 2.- Formato para la manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 12 de “Las Disposiciones”.

DOCUMENTO 3.- Formato de manifestación de facultades para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas.

Este formato se utilizará como constancia para el licitante de haber entregado la documentación que en el mismo se cita, en caso de que lo incluya, y sólo da constancia de la recepción de la propuesta, por lo que su contenido cualitativo con respecto a lo solicitado en las bases será verificado y evaluado por el Área Administradora del Proyecto.

La omisión de la presentación de este formato por parte del licitante, no será motivo de desechamiento de su propuesta.

Nota: La información del Documento DE-1 y DE-8 de todas las propuestas económicas presentadas será firmada en el acto de presentación y apertura de proposiciones.



38

SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTENIDO Anexo A: Relación de Planos. Anexo B: Especificaciones Particulares Anexo B-1 Normas, Especificaciones y Procedimientos Técnicos

Anexo B-2 Anexo SSPA: Reglas y Medidas de Seguridad, Salud y de Protección Ambiental Anexo B-3 Requisitos adicionales de proteccion ambiental. Anexo B-4: Catalogo de Alcances. Anexo B-5: Anexo SSPA. Anexo DE-10: Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado. Anexo E: Maquinaria y Equipo que Proporcionara Pemex Refinación. Anexo E-1: Maquinaria y Equipo Mínimo que Proporcionara el Licitante Anexo M-1: Materiales y Equipos de Instalación Permanente que Proporcionará Pemex Refinación. Anexo M: Materiales y Equipos de Instalación Permanente que proporcionará el licitante.

Anexo “BEO”: Bitácora Electrónica. Anexo TG: Modelo de fianza. Anexo PCE: Programa de cierre de estimaciones y erogaciones. Anexo S: Obligaciones de los Proveedores y Contratistas en materia de SSPA. Anexo S-1: Reporte mensual del desempeño en SSPA de Proveedores y Contratistas. Anexo S-2: Datos del Personal, Proveedor y Contratista responsable de proporcionar las estadísticas de Accidentabilidad. Anexo S-3: Reporte de accidentes industriales o de trabajo de Proveedores y Contratistas. Anexo S-4: Listado de requerimientos de este anexo que debe cumplir el proveedor o contratista por motivo del contrato.



39


A N E X O " A "

R E L A C I O N D E P L A N O S

(EL LICITANTE DEBE INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, EL PRESENTE ANEXO, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBE LA PROPUESTA)

No. DE PLANO DESCRIPCIÓN

SM-SPA-2000-E-0003

PLANO GENERAL REFINERIA.docx

SM-AT-72-D-0179

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL DE 55,000 BLS.

SM-AT-72-D-0179

SM-AT-98-D-0014

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL DE 100,000 BLS.

SM-AT-98-D-0014

Nombre del Licitante: Nombre del Representante Legal: Firma: Cargo: Fecha:



40


Anexo “B ” 1.- PARA LA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA A QUE SE REFIERE EL ANEXO “C” DE

ESTE CONTRATO, EL LICITANTE SE SUJETARA A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE PEMEX-REFINACION. Y LOS ALCANCES DE ANEXOS DE LAS BASES DE LICITACION.

2.- LA OBRA QUE AMPARA ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA LOCALIZADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES

DE LA REFINERIA “ING. ANTONIO DOVALI JAIME” SALINA CRUZ, OAX. 3.- CUANDO SE REALICE UN TRABAJO PARA EL CUAL NO SE CUENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DEBERA

APEGARSE A DICHO ANEXO B Y C. 4.- EL LICITANTE SERA RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA CONTRATISTAS, Y DE

POSIBLES CONATOS QUE PUDIERAN OCURRIR EN SU AREA DE TRABAJO, POR DESCUIDO O INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES E INDICACIONES ESTABLECIDAS EN LA SOLICITUD DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, LA CUAL TENDRA VALIDEZ CUANDO ESTE DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PERSONAS QUE EN SU FORMULACION INTERVIENEN.

5.- NO SE PERMITE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SOLO PARA SUPERVISION DE CAMPO. 6.- EL LICITANTE DEBERA UTILIZAR AUTOBUSES Y MICROBUSES UNICAMENTE, PARA TRANSPORTAR A SU

PERSONAL DE LA PUERTA AL SITIO DE LA OBRA Y VICEVERSA, NO PERMITIENDO QUE SUS TRABAJADORES DEAMBULEN EN EL INTERIOR DE LA REFINERIA.

7.- SE HARA LIMPIEZA CUANTAS VECES SEA NECESARIA, (MINIMO UNA VEZ AL DIA), ADEMAS AL FINAL,

ANTES DE LA ENTREGA DE LA OBRA SE HARA LIMPIEZA MINUCIOSA Y A SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION.

8.- LA EJECUCION DE LA OBRA DEBERA APEGARSE, ESTRICTAMENTE AL DISEÑO Y NORMAS DE

CONSTRUCCION VIGENTES DE PEMEX, ASI COMO LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. ADEMAS DE LOS PUNTOS ESPECIFICOS ANTERIORES, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD

SIGUIENTE: a).- MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTA GPI-SI-82000 B).- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETROLEOS MEXICANOS EN EL CAPITULO REFERENTE

A OBRAS. C).- MINUTA ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA INICIO DE LA OBRA SE ANEXA INFORMACION. MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERAN SEGUIRSE POR EL CONTRATISTA QUE LABORE DENTRO DE

LAS INSTALACIONES DE LA REFINERIA, BASADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETROLEOS MEXICANOS.

1.- TODO EL PERSONAL QUE SEA CONTRATADO POR EL CONTRATISTA, DEBERA CONTAR CON GAFETE Y

CREDENCIAL DE IDENTIFICACION, DE LO CONTRARIO NO SE LE PERMITIRA EL ACCESO, ADEMAS DICHAS CONTRATACIONES, DEBERAN REALIZARSE FUERA DE LAS INSTALACIONES DE REFINERIA.



41

2.- TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRATISTA DEBERA ESTAR REGISTRADOS, ASEGURADOS Y CON EL PASE DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES DEBIDAMENTE TRAMITADO EN LA GERENCIA GENERAL DE REFINERIA RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO EN INSTALACIONES PETROLERAS (RESPETAR SEÑALES, NO CORRER A VELOCIDAD MAYOR DE 20 KM/HR).

3.- EL AREA ASIGNADA AL CONTRATISTA PARA OFICINAS Y ALMACENES, DEBERA ESTAR PERFECTAMENTE

CERRADA Y CONTAR CON LETRINAS (SANIMOVIL) EXTINGUIDORES DE P.Q.S., PARA INCENDIOS CLASE A, B, Y C MANTENER LIMPIA LAS AREAS DE TRABAJO.

4.- AL INICIO DE CUALQUIER OBRA, YA SEAN EN AREAS NUEVAS O EN OPERACIÓN INVARIABLEMENTE SE

TENDRA QUE REUNIR LA RAMA OPERATIVA Y EL CONTRATISTA, PARA TRATAR EL ASUNTO CON LA INFORMACION CORRESPONDIENTE (CONTRATO DE INICIO DE OBRA, PLANOS), SENTAR LAS BASES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA RECEPCION DE LA OBRA.

5.- TODOS LOS TRABAJOS A DESARROLLAR DEBERAN ESTAR AMPARADOS POR LA NUEVA SOLICITUD DE

TRABAJO AUTORIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PETROLEOS MEXICANOS, REVALIDANDO DIARIAMENTE.

6.- TODO EL PERSONAL QUE TRABAJE PARA CONTRATISTA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEBERA

CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON EL EQUIPO BASICO DE PROTECCION PERSONAL (CASCO, GUANTES, ZAPATOS ROPA DE ALGODÓN,LENTES DE SEGURIDAD Y TAPONES AUDITIVOS), CON EQUIPO ESPECIAL DE SEGURIDAD CUANDO ASI LO ESTIPULE.

7.- EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADA A SUMINISTRAR AGUA POTABLE A SUS TRABAJADORES E

INSTALAR UN LUGAR FIJO PARA COMEDOR Y CONTAR CON BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. 8.- INSTALAR CINTAS O LETREROS DE SEGURIDAD CON LEYENDAS EJEMPLO: NO HAY PASO, PROHIBIDO

FUMAR. 9.- PARA TODOS LOS TRABAJOS QUE REALICE EL CONTRATISTA QUE IMPLIQUE CORTE O SOLDADURA,

DEBERA CONTAR CON PERSONAL Y EQUIPO CONTRA-INCENDIO PARA LA PROTECCION REQUERIDA. 10.- QUEDA PROHIBIDO PREFABRICAR PIEZAS (MINITALLERES) DENTRO DE AREAS DE OPERACIÓN. 11.- PETROLEOS MEXICANOS NO SE RESPONSABILIZA DE DAÑOS POR INCENDIO, ROBO, CAUSADOS A LAS

INSTALACIONES DEL CONTRATISTA. 12.- DENTRO DE LAS INSTALACIONES O AREAS EN OPERACIÓN, NO SE ALMACENARAN MATERIALES

COMBUSTIBLES O INFLAMABLES, LAS CASETAS CUYA CONSTRUCCION SE AUTORICE DENTRO DEL AREA DEBERA HACERSE DE MATERIALES NO COMBUSTIBLES.

13.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO HACER FOGATAS SIN AUTORIZACION Y PROTECCION

CONTRAINCENDIO CORRESPONDIENTE. 14.- NO DEBERA EFECTUARSE NINGUNA EXCAVACION SI NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE DUCTOS

ELECTRICOS Y LINEAS SUBTERRANEAS CORRESPONDIENTE AL AREA. 15.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO INTERVENIR LINEAS O EQUIPOS EN OPERACIÓN SI NO SE

EFECTUA UNA REUNION CON EL PERSONAL OPERATIVO Y DE INSPECCION PARA LABORAR LA SECUENCIA DE ENTREGA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ASEGUIR PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO MEDIANTE UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA POR QUIENES INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DEL MISMO.

16.- LA EJECUCION DE LA OBRA DEBERA APEGARSE ESTRICTAMENTE AL DISEÑO Y NORMAS DE

CONSTRUCCION VIGENTES EN PETROLEOS MEXICANOS. 17.- PARA TODO TRABAJO DE ALTURA, INVARIABLEMENTE EL PERSONAL UTILIZARA CINTURON DE

SEGURIDAD TIPO PARACAIDAS, LOS ANDAMIOS QUE LLEGARA A REQUERIR DEBERAN ESTAR BIEN



42

ARMADOS CON PLATAFORMAS METALICAS, BIEN SUJETOS, CON BARANDAL DE PROTECCION Y ESCALERA, EN EL CASO QUE SE TUVIERAN QUE CONSTRUIR ARRIBA DE 3 METROS, ESTOS DEBERAN ESTAR AMARRADOS Y APUNTALADOS.

18.- PARA TRABAJOS DE SAND BLASTEO, EL PERSONAL QUE REALICE ESTA LABOR DEBERA CONTAR CON

EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ADECUADO. 19.- LOS CILINDROS DE ACETILENO, OXIGENO O GAS ARGON, DEBERAN TENER SUS CAPUCHONES DE

PROTECCION, ESTAR ALMACENADOS VERTICALMENTE POR SEPARADOS Y SUJETOS POR UNA CADENA O CABLE DE TAL MANERA QUE NO CAIGAN Y LOS EQUIPOS DE CORTE CON SOPLETE DEBERAN TENER SU VALVULA CHECK

21.- AL TERMINO DE LA OBRA EL CONTRATISTA ENTREGARA A PEMEX EL AREA DESPEJADA Y LIMPIA.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN REPARACIONES DE

PLANTAS DE PROCESO Y AREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

1.- EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR SU GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE CAPACIDAD

ADECUADA EN 480 V. 220/127 VOLTS. PARA SUS REPARACIONES EN PLANTAS DE PROCESO Y AREAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, YA QUE PEMEX-REFINACION NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRAZO DE LOS TRABAJOS POR AUSENCIA DE ENERGIA ELECTRICA.

2.- EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR SUS UNIDADES DE ALUMBRADO PARA REPARACIONES EN

PLANTAS DE PROCESO , ESTA UNIDADES DE ALUMBRADO SERAN A PRUEBA DE EXPLOSION O NORMALES DEPENDIENDO DEL TIPO DE ATMOSFERA EN QUE SE ENCUENTRE EL AREA DONDE SE EFECTUE LAS REPARACIONES, ESTARA SUJETA SU DEFINICION POR EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION.

3.- EL CONTRATISTA DEBERA DE SUMINISTRAR TODAS SUS EXTENSIONES DE TIPO USO RUDO NECESARIAS

PARA SUS REPARACIONES EN PLANTAS DE PROCESO, ESTAS EXTENSIONES DEBERAN SER MINIMO DE 3 CONDUCTORES Y CALIBRE No. 12 AWG.

4.- TODAS LAS EXTENSIONES QUE SE UTILICEN EN AREAS DE PLANTAS DE PROCESO, SE REQUIERAN

EMPALMAR ESTOS EMPALMES DEBERAN SER DEL TIPO TERMOCONTRACTIL. 5.- TODAS LAS EXTENSIONES QUE SE UTILICEN PARA EXTENSION DE 127 VOLTS DEBERA DE SER DE 3

CONDUCTORES Y PARA LOS QUE MANEJEN 220 VOLTS. Y 400/480 VOLTS. DEBERAN SER DE 4 CONDUCTORES.

6.- EL CONTRATISTA DEBERA DE SUMINISTRAR UN MODULO DE CONTACTOS EN 127, 200 Y 440 VOLTS. PARA

SUS REPARACIONES EN PLANTAS DE PROCESO, DEBERAN ESTAR PREVISTOS DE UNA BARRA DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE SUS EQUIPOS.

7.- TODOS LOS CONTACTOS QUE SE LOCALICEN EN LOS MODULOS DE CONTACTOS DEBERAN SER A

PRUEBA DE EXPLOSION Y POLARIZADOS. 8.- TODAS LAS EXTENSIONES DEBERAN CONTAR CON CLAVIJAS TIPO CAMOTE DE ACUERDO AL TIPO DE

CONTACTO QUE SE ESTE USANDO. 9.- TODAS LAS MAQUINAS DE SOLDAR DEBERAN ESTAR CONECTADAS A UN SOLO MODULO DE CONTACTOS

Y DEBIDAMENTE ATERRIZADOS. 10.- TODOS LOS MODULOS DE CONTACTOS ASI COMO MAQUINAS DE SOLDAR DEBERAN DE UBICARSE LO

MAS DISTANTE POSIBLE DE LOS REGISTROS ACEITOSOS, PEMEX-REFINACION NO SE RESPONSABILIZA DE DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIO.

11.- EN CASO DE QUE PEMEX-REFINACION PROPORCIONE ENERGIA ELECTRICA, LUMINARIAS, CONTACTOS,



43

CABLE USO RUDO PARA EXTENSIONES O ALGUN OTRO EQUIPO O ACCESORIO ELECTRICO PEMEX-REFINACION LE HARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL CONTRATO PACTADO, PREVIO ANALISIS DE COSTOS POR EL DEPTO. DE CONTRATOS.

12.- EN CASO QUE EL CONTRATISTA INSTALE TRANSFORMADORES PARA REDUCIR LA TENSION DE 480 A

220/127 VOLTS. EN PLANTAS DE PROCESO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ESTOS DEBERAN SER DEL TIPO SECO EN GABINETES.

13.- TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN DE APEGARSE ESTRICTAMENTE E INVARIABLEMENTE AL

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX-REFINACION EN SU ÚLTIMA EDICION. 14.- CUALQUIER TRABAJO EN DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO OPERANDO SE DEBERA DESENERGIZAR

DESDE LA SUBESTACION ELECTRICA PREVIA AUTORIZACION DEL JEFE DEL SECTOR O EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION ASI COMO SU ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

15.- CUALQUIER TRABAJO CONTEMPLADO EN EL ANEXO “C” EN DONDE SE REQUIERA EXCAVACION Y POR

CONDICIONES DEL TRABAJO SE OBSTRUYA LA CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE TIERRAS ESTE DEBERA DE REPARARSE INVARIABLEMENTE CON CONECTORES SOLDABLES TIPO CADWELD Y SI EL SISTEMA DE TIERRA ES VISIBLE DEBERA EMPLEARSE CONECTORES MECANICOS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.- EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL

OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE LA MAS ALTA TECNOLOGIA DE USO INDUSTRIAL A LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO.

LOS TRABAJOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA SE INCLUIRAN LO SIGUIENTE:

1.a) DESARROLLAR Y ENTREGAR A PEMEX-REFINACION LOS TRABAJOS REQUERIDOS PARA LA

REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO “C”. 1.b) LA PROCURA Y SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS

QUE DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. 1.c) REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS E INSPECCIONES A LOS MATERIALES DURANTE SU

PREPARACION EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. 1.d) EJECUTAR TODOS LOS TRABAJOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS REQUERIDOS PARA LA

REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. 1.e) INSTALAR E INTEGRAR A LA REFINERIA EL OBJETO DEL CONTRATO. 1.f) REALIZAR Y CONCLUIR LAS PRUEBAS OPERACIONALES SATISFACTORIAMENTE. 1.g) PROPORCIONAR A PEMEX-REFINACION Y AL PERSONAL DE ESTE, MANUALES, INSTRUCTIVOS,

INCLUYENDO LA FORMULACION DE PROCEDIMIENTOS CON LOS ASPECTOS RELEVANTES NECESARIOS PARA OPERAR Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS EL OBJETO DEL CONTRATO DE LA FORMA MAS SEGURA Y ECONOMICA.

1.h) SUSTITUIR O REPARAR LOS MATERIALES O TRABAJOS QUE SE DETECTEN DEFECTUOSOS

DURANTE EL PERIODO DE SU INSTALACION. 1.i) OBTENER Y CEDER LOS DERECHOS A PEMEX-REFINACION DE CUALQUIER PATENTE O

LICENCIA NECESARIA PARA LA OPERACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. 1.j) EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR EL “CURRICULUM-VITAE” DE CADA UNO DE LOS

PROFESIONISTAS RESPONSABLES (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ADMINISTRADOR DE LA OBRA, INGENIERO SUPERVISOR DE SEGURIDAD) PARA COORDINAR LAS DIFERENTES



44

ETAPAS DEL CONTRATO QUE INDIQUEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN SU FUNCION Y OBJETO DE LA OBRA CON COPIA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE EL GRADO DE ESCOLARIDAD.

2.- REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO, 3.- EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TODA LA DIRECCION, TRABAJOS, EQUIPOS, MATERIALES,

HERRAMIENTAS, INSUMOS Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA OBJETO DEL CONTRATO.

4.- PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA TODOS LOS

FACTORES DE ESTE CONTRATO, INCLUYENDO SIN SER MILITANTES, LOS SIGUIENTES: 4.a) APLICAR LOS ULTIMOS AVANCES EN TECNOLOGIA CONFIRMADA Y PROBADA

INDUSTRIALMENTE PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. 4.b) QUE LA INSTALACION E INTEGRACION DEL OBJETO DEL CONTRATO SE REALICE DE TAL

MANERA QUE MINIMICE LAS INTERRUPCIONES DE OPERACION Y PRODUCCION DE LA REFINERIA.

4.c) QUE EL OBJETO DEL CONTRATO, SE DISEÑE PARA TRABAJAR CONTINUA Y EFICIENTEMENTE

DE MANERA QUE PUEDA SER FACILMENTE OPERADO. 5.- EL LICITANTE SERA RESPONSABLE DE QUE LAS ESPECIFICACIONES GENERADAS DURANTE EL

MANTENIMIENTO SEAN ADECUADAS PARA ALCANZAR EL OBJETO DEL CONTRATO. 6.- EL LICITANTE DEBERA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS,

REGLAS Y NORMAS VIGENTES EN MEXICO, A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS QUE SE MODIFIQUEN EN FECHA POSTERIOR, INCLUYENDO SIN LIMITACION LAS DE ORDEN LABORAL.

7.- EL LICITANTE DEBERA, DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EN LA REPARACION DE ALGUN

DEFECTO, CUMPLIR LO SIGUIENTE: 7.a) SER RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL

LUGAR DE LOS TRABAJOS Y MANTENER EL LUGAR Y LOS TRABAJOS EFECTUADOS (EN TANTO ESTEN BAJO SU CONTROL Y NO ESTEN TERMINADOS U OCUPADOS POR PEMEX-REFINACION) EN CONDICIONES DE ORDEN APROPIADO PARA EVITAR UN POSIBLE DAÑO A PERSONAS E INSTALACIONES, ASI COMO CUMPLIR CON EL “REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE” DE PEMEX-REFINACION; COPIA DEL CUAL SE HA PROPORCIONADO AL CONTRATISTA.

7.b) INSTALAR Y MANTENER POR SU CUENTA TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD, LA ILUMINACION

NECESARIA, CERCAS Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DONDE Y CUANDO FUEREN NECESARIOS O REQUERIDOS POR PEMEX-REFINACION O ALGUNA OTRA AUTORIDAD CONSTITUIDA, PARA LA PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO O PARA LA SEGURIDAD Y CONVENIENCIA PUBLICA.

7.c) TOMAR TODAS LAS ACCIONES RAZONABLES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DENTRO

DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y SUS ALREDEDORES, PARA EVITAR DAÑOS O MOLESTIAS A PERSONAS O PROPIEDADES, COMO CONSECUENCIA DE CONTAMINACION, RUIDO U OTRAS CAUSAS DERIVADAS O EN CONSECUENCIA DE LOS METODOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

8.- INSPECCION DEL LUGAR PREVIAMENTE A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, HA VISITADO EL LUGAR DE

LOS TRABAJOS Y HA TOMADO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS EXISTENTES EN EL Y SUS ALREDEDORES, QUE PUDIERAN AFECTAR EL PRECIO DEL CONTRATO INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

9.- LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, DEL TERRENO, DE LA SUPERFICIE, ASI COMO LA CANTIDAD Y

NATURALEZA DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCION Y TERMINACION DE



45

LA OBRA OBJETO. 10.- EL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, HA REVISADO TODOS LOS

DOCUMENTOS E INFORMACION PROPORCIONADOS POR PEMEX-REFINACION, LOS QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DOCUMENTOS QUE HA CONSIDERADO SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

11.- CUALQUIER FALTA DE INFORMACION DEBERA SER SOLICITADA POR ESCRITO A PEMEX-REFINACION Y

NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SU TOTAL RESPONSABILIDAD PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NO SERA CAUSA DE RECLAMACION ALGUNA, AUMETO DE PRECIO, MODIFICACION AL PROGRAMA DE EJECUCION O AMPLIACION A LA FECHA DE TERMINACION.

12.- EL LICITANTE ENTREGARA REPORTE FOTOGRAFICO POR CADA ESTIMACION. OBLIGACIONES DE PEMEX-REFINACION.

1.- PEMEX-REFINACION PERMITIRA AL CONTRATISTA, SUS EMPLEADOS Y SUBCONTRATISTAS, ACCESO A

LAS AREAS PROPIEDAD DE PEMEX-REFINACION Y LE PROPORCIONARA ESPACIO SUFICIENTE Y ADECUADO PARA ALMACENAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES, EN ESTAS AREAS.

2.- PEMEX-REFINACION PROPORCIONARA, SIN CARGO AL CONTRATISTA, LOS SERVICIOS E INSUMOS

REQUERIDOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

(COMO SON: ENERGIA ELECTRICA, AGUA, VAPOR, AIRE). 3.- PEMEX-REFINACION PAGARA AL CONTRATISTA, BAJO LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, LOS

TRABAJOS EFECTUADOS CUANDO HAYAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES.

VARIACIONES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

1.- CUANDO PEMEX-REFINACION CONSIDERE PERTINENTE SUSPENDER EN FORMA MOMENTANEA LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS EN EL CAMPO, SEA ESTO DERIVADO DE UNA SITUACION OPERACIONAL DE LA REFINERIA O DE UNA SITUACION DE SEGURIDAD, O CUALQUIERA OTRA EN QUE PEMEX-REFINACION LO CONSIDERE APROPIADO, PEMEX-REFINACION LO HARA CONOCER AL CONTRATISTA POR ESCRITO; SI LA SUSPENCION ES DERIVADA DE UNA SITUACION DE EMERGENCIA (SEGURIDAD), LA ORDEN DE SUSPENSION PUEDE TRANSMITIRSE VERBALMENTE, DE PREFERENCIA POR EL REPRESENTANTE DE PEMEX-REFINACION ANTE EL CONTRATISTA; SI ESTE NO ESTUVIERA PRESENTE, SERA SUFICIENTE EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE TRABAJO.

EL CONTRATISTA PRESENTARA A PEMEX-REFINACION, A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES, UN REPORTE

DEL PERSONAL Y MAQUINARIA QUE HUBIERE SUSPENDIDO EL TRABAJO, CON LOS DATOS SUFICIENTES DE LA CAUSA DEFINICION DEL COSTO DE LA SUSPENSION MOMENTANEA DE LABORES. EL REPRESENTANTE DE PEMEX-REFINACION DARA EL VISTO BUENO A ESTE DOCUMENTO.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS.

1.- EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA

EJECUCION Y TERMINACION DEL OBJETO DEL CONTRATO, LIBRE DE IMPUESTOS Y SERA RESPONSABLE DE SU MANEJO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO APROPIADO, DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LA REPARACION Y REPOSICION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PERDIDOS O DAÑADOS EN EL TRANSPORTE O DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE TAL PERDIDA O DAÑO NO ESTE CUBIERTO POR EL SEGURO CONTRATADO POR EL CONTRATISTA O EXCEDA LO AMPARADO POR EL CONTRATISTA O EXCEDA LO AMPARADO POR EL SEGURO, EL CONTRATISTA CUBRIRA EL EXCESO DEL COSTO DE TAL REPARACION O REPOSICION.

2.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA, SERAN NUEVOS Y DE

LA MEJOR CALIDAD Y DEBERAN ESTAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.



46

INSPECCION Y PRUEBAS DE MATERIALES Y EQUIPOS.

1.- EL LICITANTE TENDRA TODA LA RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION. PRUEBA Y CERTIFICACION DE CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS, A SU COSTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE QUE ESTEN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO. LOS REPORTES DE INSPECCION DEBERAN ESTAR A DISPOSICION DE PEMEX-REFINACION. EN LA EVENTUALIDAD DE DEFECTOS DE ALGUNOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS EN LA OBRA, EL CONTRATISTA OBTENDRA LOS REPUESTOS NECESARIOS.

2.- PARA LOS FINES DE INSPECCION, PEMEX-REFINACION, O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO

DE ESTE, TENDRA ACCESO, EN CUALQUIER TIEMPO, A LAS PLANTAS O INSTALACIONES DONDE SE FABRICAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

3.- PARA QUE LA INSPECCION POR PARTE DEL LICITANTE SEA EFICIENTE Y EFECTIVA, ESTARAN A SU

CARGO TODAS LAS ACCIONES, COSTOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVARLA A CABO.



47

Anexo “B - 1”

NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

1. ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO DOVALI JAIME DE SALINA CRUZ,

OAXACA, MÉXICO.

2. EL LICITANTE PRESENTARA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE SUS EQUIPOS MECÁNICOS (GRAUS, HIAB) Y LOS OPERADORES DE LOS MISMOS ESTÁN CERTIFICADOS ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

3. PARA EL CASO DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS QUE NO ESTÉN AVALADOS POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, TALES COMO, SERVICIOS CONTRAINCENDIO, MANIOBRAS DE grúas, ENTRE OTROS, CONTAR CON LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES VIGENTES QUE DEMUESTREN LA COMPETENCIA LABORAL DEL PERSONAL TECNICO CONFORME AL CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL (CONOCER) U OTRO ORGANISMO EQUIVALENTE.

4. LA CALIFICACIÓN DE LOS SOLDADORES DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO A LAS NORMAS DE REFERENCIAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS INDICADA EN ANEXO B.

5. LA INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA PODRÁ SER SUBCONTRATADA POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA Y CUMPLIRÁ CON LO DISPUESTO EN EL ANEXO S DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

6. EL RELEVADO DE ESFUERZOS PODRÁ SER SUBCONTRATADO POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA Y ESTARÁ REGIDA POR LAS NORMAS INDICADAS EN ANEXO B.

7. PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA A QUE SE REFIERE EL ANEXO “C” DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN,

EL LICITANTE SE SUJETARA A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PEMEX-REFINACIÓN, ESPECIFICACIONES DE CADA FABRICANTE, EL ALCANCE ANEXO B-4 Y C.

8. EL PERSONAL TECNICO DE LA LICITANTE DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 55 FRACCIONES III INCISO A DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 18 Y 20 DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACIÓN, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

9. PEMEX-REFINACIÓN PROPORCIONARA, SIN CARGO AL LICITANTE, LOS SERVICIOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (COMO SON: AGUA, VAPOR, AIRE).

10. PEMEX-REFINACIÓN PERMITIRÁ AL LICITANTE, SUS EMPLEADOS Y SUBLICITANTES, ACCESO A LAS ÁREAS PROPIEDAD DE PEMEX-REFINACIÓN Y LE PROPORCIONARA ESPACIO SUFICIENTE Y ADECUADO PARA ALMACENAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES EN ESTAS ÁREAS.

11. EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR SU GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAPACIDAD ADECUADA EN 480/ 220/127 VOLTS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE PEMEX-REFINACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER ATRASO DE LOS TRABAJOS POR AUSENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

12. EL LICITANTE SERA RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PERDIDOS O DAÑADOS EN EL TRANSPORTE O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE TAL PERDIDA O DAÑO NO ESTE CUBIERTO POR EL SEGURO CONTRATADO POR EL LICITANTE O EXCEDA LO AMPARADO POR EL LICITANTE O EXCEDA LO AMPARADO POR EL SEGURO, EL LICITANTE CUBRIRA EL EXCESO DEL COSTO DE TAL REPARACIÓN O REPOSICIÓN.



48

13. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL LICITANTE, SERÁN NUEVOS Y DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERÁN ESTAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

14. EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SUMINISTRA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, TALES COMO CATÁLOGOS, MANUALES, CERTIFICADOS.

15. EL LICITANTE TENDRÁ TODA LA RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIÓN. PRUEBA Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS, A SU COSTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE QUE ESTÉN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN. LOS REPORTES DE INSPECCIÓN DEBERÁN ESTAR A DISPOSICIÓN DE PEMEX-REFINACIÓN.

16. PARA LOS FINES DE INSPECCIÓN, PEMEX-REFINACIÓN, O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ESTE, TENDRÁ ACCESO, EN CUALQUIER TIEMPO, A LAS PLANTAS O INSTALACIONES DONDE SE FABRICAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

17. PARA DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS CON DESTINO A EL CENTRO DE ACOPIO DE DESECHO INDUSTRIAL APLICAR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.

332-43640-PO-004-1

TRAMITE PARA LA DICTAMINACIÓN DE NO UTILIDAD DE LOS BIENES MUEBLES

332-43640-PO-005-1

ENTREGA DE DESECHOS INDUSTRIALES AL CADI DE LA SUAP



49

Anexo B-2 REGLAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

EL LICITANTE DEBERÁ REGIRSE POR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD.

1. PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS DE ESTE CENTRO DE TRABAJO.

SP-SASIPA-SI-02310 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EN INSTALACIÓNES INDUSTRIALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PXR-PC-01-2012 ENTRADA SEGURA A ESPACIOS CONFINADOS PXR-PC-02-2012 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO PXR-PC-03-2012 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PXR-PC-04-2012 PREVENCIÓN DE CAÍDAS PXR-PC-05-2012 SEGURIDAD ELÉCTRICA PXR-PC-06-2012 BLOQUEO DE ENERGÍA Y MATERIALES PELIGROSOS PXR-PC-07-2012 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO (Barricadas) PXR-PC-08-2012 APERTURA Y CIERRE DE LÍNEAS Y EQUIPOS DE PROCESO

A).- APLICAR CAPITULO XIX, ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE

PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS (PRIMERA ACTUALIZACIÓN

2006).

CAPITULO XIX, ARTICULO 34: NO DEBE PERMITIRSE A NADIE QUE SE ACERQUE A PARTES

VIVAS Y EXPUESTAS DE LOS CIRCUITOS Y APARATOS ELÉCTRICOS, O PARTES MUERTAS

QUE NO ESTÉN CONECTADAS A TIERRA, SIN TOMAR LAS PRECAUCIONES ESTIPULADAS

EN LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES DE ESTE REGLAMENTO, A DISTANCIAS

MENORES DE LAS ESCRITAS POR LA SIGUIENTE TABLA, DE ACUERDO CON LA TENSIÓN

PARA LA CUAL ESTÁN HECHOS LOS ARTÍCULOS:

TENSIÓN EN VOLTS DISTANCIA EN CM

750 A 2500 30

2501 A 10,000 60

10001 A 27000 90

27001 A 47000 120

47001 A 70000 130

70001 A 11000 220

11001 A 25000 300

25001 EN ADELANTE 300+1.25 CM POR CADA 1000 VOLTS EN

EXCESO

B).- LA MISMA PRECAUCIÓN DEBE OBSERVARSE RESPECTO A CUALQUIER OBJETO QUE SE CONDUZCA O SE LLEVE CONSIGO (TUBOS METÁLICOS, ALAMBRE, CABLE, ETC.)

http://sasipa.ref.pemex.com/colaboracion/Documentos%20Normativos/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20AUTORIZACIÓN%20DE%20TRABAJOS%20EN%20INSTALACIONES%20INDUSTRIALES%20DE%20LA%20SUBDIRECCIÓN%20DE%20PRODUCCIÓN.pdf

http://sasipa.ref.pemex.com/Documents/procedimientos%20criticos/PC01_2012%20ENE%2007.pdf










50

C).- MANUAL DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS.

Adobe Acrobat Document

2. REQUISITOS EN INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS A CUMPLIR POR PARTE DE UN CONTRATISTA O PROVEEDOR. SE ANEXA ARCHIVO 3. NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. SE ANEXA LISTA. 4. REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LICITANTES Y PROVEEDORES, DG-SASIPA-SI-

08200 REV. 4. SE ANEXA ARCHIVO. 5. REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN EL CAPITULO XXI REFERENTE A OBRAS. SE ANEXA A

ARCHIVO. 6. MINUTA ESPECIAL DE SEGURIDAD (PROTOCOLO DE SEGURIDAD) Y EVALUACIÓN DE CANDIDATOS A RESIDENTE DE SEGURIDAD DE

COMPAÑÍAS LICITANTES PARA INICIO DE LA OBRA, SE ANEXA INFORMACIÓN. SE ANEXAN ARCHIVOS.

REQUISITOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS

7. ANEXOS S Y SSPA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. LOS ARCHIVOS SE ANEXAN EN ESPECIFICACIONES

PARTICULARES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

EVALUACIÓN DE CANDIDATOS

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

REGLAMENTO SEGURIDAD E HIG. CAP XXI

DG-SASIPA-SI-08200-REV.4

NORMATIVIDAD STPS



51

Anexo B-3

REQUISITOS ADICIONALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. EL CONTRATISTA DEBE CONOCER LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS AMBIENTALES APLICABLES EN TERRITORIO NACIONAL.

1.2. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE

CARÁCTER AMBIENTAL, ASÍ COMO A RESPONDER POR CUALQUIER DEMANDA, REQUERIMIENTO, MULTA, INSPECCIÓN O

RESPONSABILIDAD INSTAURADA EN CONTRA DE PEMEX Y/O CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, COMO

CONSECUENCIA DE VIOLACIÓN Y/O DAÑOS OCASIONADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO ASIGNADO, DE IGUAL MODO EL CONTRATISTA, ESTA OBLIGADO, A PAGAR A PEMEX REFINACIÓN, TODOS LOS GASTOS,

EROGACIONES Y PAGOS QUE EFECTUÉ POR ESTE CONCEPTO.

1.3. PRESENTARA EL CONTRATISTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS INSUMOS EMPLEADOS EN EL CONTRATO Y QUE NO

IMPACTAN AL MEDIO AMBIENTE.

1.4. EL CONTRATISTA DEBERÁ EVITAR QUE SU PERSONAL TIRE RESIDUOS EN ÁREAS VERDES Y EN GENERAL EN CUALQUIER ÁREA DE LA

REFINERÍA.

1.5. LOS RECIPIENTES, ENVASES, BOLSAS Y DESECHOS DE SU ACTIVIDAD DE INGESTA DE ALIMENTOS, EL CONTRATISTA DEBE

ESTABLECER UN SITIO ESPECIFICO PARA EL DEPOSITO DE ESOS DESECHOS Y RETIRARLOS DE LA REFINERÍA EN LAS ÁREAS

AUTORIZADAS POR EL MUNICIPIO, ENTREGANDO COPIA AL SUPERVISOR DE PEMEX EL PAGO DE LA AUTORIZACIÓN.

1.6. AL TÉRMINO DE LA OBRA Y ANTES DE FINIQUITAR EL CONTRATO, LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBE ENTREGAR AL SUPERVISOR

POR PARTE DE PEMEX REFINACIÓN Y A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA, UNA CARTA

MEMBRETADA Y FIRMADA EN DONDE SE ESTABLEZCA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, DE

MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS DURANTE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

1.7. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TENER UNA BITÁCORA DE CONTROL POR SEPARADO DE RESIDUOS PELIGROSOS, DE MANEJO

ESPECIAL, RESIDUO SOLIDO URBANO ORGÁNICO E INORGÁNICO, EN LA CUAL DEBE INCLUIR FECHA, SECTOR, CANTIDAD GENERADA,

FECHA DE DISPOSICIÓN, No. MANIFIESTO Y RESPONSABLE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBE

CLASIFICARLOS Y NO MEZCLARLOS. ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN: LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RESIDUOS PELIGROSOS,

PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, MADERA LIBRE DE HIDROCARBUROS, FIBRA O COLCHA AISLANTE NO CONTAMINADA CON

HIDROCARBURO, ALÚMINA INERTE Y ESCOMBRO. SE ENTREGARÁ COPIA AL SUPERVISOR DE PEMEX DE LA BITÁCORA Y LA

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE SE REALIZO LA DISPOSICIÓN CORRECTA EN LOS SITIOS AUTORIZADOS.

1.8. EL SUPERVISOR POR PARTE DE PEMEX REFINACIÓN, DEBE REPORTAR EN SU BITÁCORA TODO LO RELACIONADO CON LA

RECUPERACIÓN, CONTROL, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA OBRA.

1.9. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN EN LA CUAL ACREDITE LA COMPETENCIA O LA FORMACIÓN DEL

PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DERIVADO DE LOS TRABAJOS

ESPECÍFICOS DE SU ESPECIALIDAD. ASIMISMO, SE DEBERÁ ENTRENAR Y EVALUAR AL PERSONAL QUE EJECUTA LAS ACTIVIDADES. AL

TÉRMINO DEL CONTRATO ENTREGARÁ LA EVIDENCIA DOCUMENTAL AL SUPERVISOR DE PEMEX

1.10. EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES AQUÍ PLASMADOS DARÁN FUNDAMENTO PARA LA CANCELACIÓN

DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUPERVISOR DE

PEMEX DARLE SEGUIMIENTO Y EXIGIR SU CABAL CUMPLIMIENTO, EL NO HACERLO PUEDE SER MOTIVO DE SANCIÓN

ADMINISTRATIVA.

2. MANEJO DE RESIDUOS

2.1. EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS CON EMPRESAS AUTORIZADAS Y

DEBERÁ ENTREGAR MANIFIESTO DE SU DISPOSICIÓN AL SUPERVISOR DE PEMEX Y A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL.

2.2. EL CONTRATISTA DEJARÁ EL LUGAR EN DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS LIMPIO DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUOS

PELIGROSOS, DE MANEJO ESPECIAL Y SOLIDOS URBANOS. EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN CORRERÁ POR SU CUENTA

INFORMANDO POR ESCRITO AL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACIÓN AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.



52

2.3. EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR UNA CARTA COMPROMISO EN LA CUAL DECLARE EL ADECUADO

MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS A SER GENERADOS. LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA

TÉCNICA ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

2.4. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGREGAR LOS RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

(ORGÁNICOS E INORGÁNICOS) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LGEEPA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS

PELIGROSOS; Y LA LGPGIR Y SU REGLAMENTO; Y DEBERÁ PROPORCIONAR CONTENEDORES PARA LA CORRECTA SEPARACIÓN Y

POSTERIOR DISPOSICIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN VIGENTE QUE ACREDITE EL DESTINO FINAL DE

LOS RESIDUOS.

2.5. EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS (SI EL GIRO DE LA CIA. CONTRATISTA NO ES

LA DEL MANEJO, DISPOSICIÓN, ETC, DE RESIDUOS LO HARÁ SUBCONTRATANDO UNA EMPRESA DEBIDAMENTE ACREDITADA),

DEBIENDO PRESENTAR SUS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS, TRANSPORTE Y COPROCESAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL (EL SUPERVISOR DE OBRA DE PEMEX REFINACIÓN DEBERÁ INDICAR CUALES SON DESECHOS Y CUAL ES

MATERIAL DE LA REFINERÍA).

2.6. EN EL SUPUESTO DE QUE EL CONTRATISTA SE NEGARA HACER LIMPIEZA EN EL ÁREA, PEMEX POR SU CONDUCTO O MEDIANTE LA

CONTRATACIÓN DE TERCEROS LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES, CORRIENDO A CARGO DEL

CONTRATISTA, EL PAGO DE LOS MISMOS, YA SEA QUE SE CUBRAN DIRECTAMENTE POR ESTE O MEDIANTE EL DESCUENTO DE SUS

PAGOS (FACTURAS), QUEDANDO ASENTADA ESTA CIRCUNSTANCIA EN BITÁCORA.

2.7. LOS RESIDUOS DE HIDROCARBURO IDENTIFICADOS COMO PELIGROSOS, SERÁN MANEJADOS, POR PARTE DEL CONTRATISTA,

TRASLADADOS Y RECOLECTADOS EN TAMBORES Y REALIZAR ANÁLISIS CRETIB, POR UNA EMPRESA CERTIFICADA. PARA ELLO

APLICARAN EL CRITERIO DE LA L G E E P A, Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y LA LGPGIR Y SU

REGLAMENTO, ADEMÁS DE LAS NORMAS DE SEMARNAT, Y S.C.T.

2.8. LO REFERENTE AL ENVASADO, EMBALAJE, CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DEBERÁ REALIZARSE ATENDIENDO LO DISPUESTO EN EL “REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE

TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS”.

2.9. LOS ACEITES GASTADOS PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO DE SU MAQUINARIA, DEBERÁN SER RECOLECTADOS EN TAMBORES

HERMÉTICAMENTE CERRADOS, EVITANDO DERRAMES Y EL CONTRATISTA DEBE SACARLOS DE LA REFINERÍA HACIÉNDOSE

RESPONSABLE DE SU DISPOSICIÓN FINAL.

2.10. LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS PORTÁTILES, DEL CONTRATISTA, DEBERÁN SER RECOLECTADOS

POR EMPRESAS QUE CUENTEN CON AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA Y DEPOSITADOS CONFORME A NORMA NOM-052-

SEMARNAT 2005. EN EL EXTERIOR DE LA REFINERÍA.

2.11. EL CONCRETO REFRACTARIO Y CASCAJO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DEL CONTRATISTA SERÁ DEPOSITADO CONFORME A LOS

LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO PAGO DE AUTORIZACIÓN.

2.12. LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS TIPO DOMESTICO COMO SON PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, ENVASES DE REFRESCO, RECIPIENTES DE

ENSERES DOMÉSTICOS ETC, POR PARTE DEL CONTRATISTA SERÁN DEPOSITADOS EN RECIPIENTES COLOR VERDE Y ROTULADOS

CON EL TIPO DE DESECHO A RECOLECTAR, SE PROHÍBE ESTRICTAMENTE MEZCLARLO CON RESIDUOS ACEITOSOS (YA QUE ESTA

ACCIÓN ORIGINA QUE EL RESIDUO ADQUIERA LA CARACTERÍSTICA DE PELIGROSO), Y ESTOS SERÁN LLEVADOS AL RELLENO

MUNICIPAL, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO PAGO DE AUTORIZACIÓN.

2.13. SI DURANTE LOS TRABAJOS DE MANEJO Y RETIRO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS SE DAÑARÁN, ÁREAS DE CONCRETO O

CUALQUIERA DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN ESTAS SERÁN REPARADAS POR EL CONTRATISTA SIN CARGO PARA LA

INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SE DEBE EFECTUAR ANTES DEL VENCIMIENTO DE PLAZO DE ESTE CONTRATO.

2.14. LOS RESIDUOS DE ELECTRODOS DE SOLDADURA DEBEN SER RECOLECTADOS Y DISPUESTOS DE ACUERDO A LA COMPAÑÍA

DESTINADA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL.

2.15. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA DISPOSICIÓN DE TODO EL MATERIAL PELIGROSO PROCEDENTE DE LOS RECIPIENTES,

TORRES, CAMBIADORES Y LA FIBRA MINERAL O COLCHA IMPREGNADA CON HIDROCARBUROS, PINTURA O CUALQUIER OTRO

MATERIAL CON SOLVENTE SERÁ CONSIDERADA COMO UN RESIDUO PELIGROSO Y EL CONTRATISTA LA DEBE DE COLOCAR EN

BOLSAS GRANDES DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO Y SUMINISTRADAS POR EL MISMO CONTRATISTA. ESTE MATERIAL DEBERÁ ESTAR

DELIMITADO EN UNA ZONA ESPECÍFICA Y SEPARADO EN EL INTERIOR DE LA PLANTA PARA QUE SEA DISPUESTA POR LA COMPAÑÍA

CONTRATISTA ANTE EMPRESAS AUTORIZADAS POR SEMARNAT.



53

2.16. EL MATERIAL RESULTANTE DE LA LIMPIEZA POR SANDBLASTEO O A CHORRO DEBE SER RECOGIDO POR EL CONTRATISTA Y SIEMPRE

SERÁ CONSIDERADO COMO DE SU PROPIEDAD. ANTES DEL TÉRMINO DEL CONTRATO LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRARLOS DE LAS

INSTALACIONES DE LA REFINERÍA.

2.17. LOS BOTES Y/O CUBETAS, BROCHAS, ESTOPAS, TRAPOS Y MADERA IMPREGNADOS CON PINTURA, RESINAS, PRIMARIO, SOLVENTE,

ESMALTE ALQUIDÁLICO, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO O PRIMARIO INORGÁNICO DE ZINC. SERÁN PROPIEDAD DEL

CONTRATISTA Y, EN CONSECUENCIA, LOS DEBE RETIRAR DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA ANTES DE CONCLUIR EL

CONTRATO.

2.18. LA ALÚMINA INERTE DEBE SER COLOCADA EN TAMBORES DE 200 LITROS, CON TAPA, ARO, CINCHO Y TORNILLO-TUERCA, ASÍ COMO

NOMBRE DEL GENERADOR DEL RESIDUO. ESTOS TAMBORES DEBEN SER ROTULADOS Y DEBEN DE SER PROPORCIONADOS POR EL

CONTRATISTA.

2.19. EN CASO DE NO SER ENVIADOS A LOS SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PUEDEN SER

INGRESADOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN CONFINAMIENTOS CONTROLADOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS

DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES. EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR AL SUPERVISOR DE PEMEX,

CON COPIA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO, LAS CONSTANCIAS DE LA

ACEPTACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

2.20. LA FIBRA MINERAL O COLCHA LIBRE DE HIDROCARBUROS SERÁ CONSIDERADA COMO UN RESIDUO DE MANEJO ESPECIAL Y EL

CONTRATISTA LA DEBE DE COLOCAR EN BOLSAS GRANDES DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO Y SUMINISTRADAS POR EL MISMO

CONTRATISTA. SU DISPOSICIÓN FINAL CORRESPONDERÁ EFECTUARLA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA, YA SEA EN EL MUNICIPIO O

EN SITIOS AUTORIZADOS POR EL ESTADO PARA SU RECEPCIÓN. CON ENTREGA DEL DOCUMENTO QUE AMERITE LA DISPOSICIÓN DE

ESTOS RESIDUOS.

2.21. TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DEBEN SER RETIRADOS DEL

INTERIOR DE LA REFINERÍA POR EL CONTRATISTA Y DEBERÁN DEPOSITARSE EN EL MUNICIPIO CON SU AUTORIZACIÓN

ENTREGANDO AL SUPERVISOR DE PEMEX, COPIA DE LA CANTIDAD RETIRADA DE LA REFINERÍA. LA COMPAÑÍA CONTRATISTA ES LA

RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS PAGOS Y TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

2.22. LOS RESIDUOS DE PAPEL, CARTÓN, MADERA, PLÁSTICOS, VIDRIO Y CRISTAL TODOS LIBRES DE HIDROCARBURO, ASI COMO LOS

DESECHOS PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA O EQUIPOS Y DESECHOS DE LADRILLO REFRACTARIO, EL

CONTRATISTA LOS ENTREGARÁ A LA SUCAP DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO 303-43600-PO-003 Y DEBERÁ ENTREGAR LOS

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RECEPCIÓN AL SUPERVISOR DE PEMEX.

3. AIRE

3.1. LOS VEHÍCULOS, DEL CONTRATISTA DEBERÁN SER VERIFICADOS CONFORME A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SEMARNAT-

2006 “LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE VEHÍCULOS QUE USAN COMBUSTIBLE

Y LA NOM-047-SEMARNAT-1999, POR LO MISMO, DEBERÁ EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA

VERIFICACIÓN DE SUS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.

3.2. LAS FUENTES FIJAS O PORTÁTILES, DEL CONTRATISTA NO DEBEN REBASAR LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE

RUIDO, PRESENTAR CERTIFICADO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN SU EQUIPO O MAQUINARIA, ADEMÁS DE CONTAR CON

SILENCIADOR.

4. AGUA

4.1. CUALQUIER TRABAJO DEL CONTRATISTA EN EL QUE SE USE AGUA Y SE GENERE COMO RESIDUAL, LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN

CONSIDERAR LA ESPECIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA, AL IGUAL QUE LA NOM-001-SEMARNAT-

1996 Y NO VERTIRLA AL DRENAJE SIN PRE TRATAR CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA CONTAMINACIÓN EN ESTE ELEMENTO.

4.2. EL AGUA USADA PARA CONSUMO HUMANO DEL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL

MEXICANA NOM-201-SSA1-2002 PRODUCTOS Y SERVICIOS. AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADOS Y A GRANEL.

ESPECIFICACIONES SANITARIAS Y EL AGUA USADA COMO MATERIA PRIMA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEBE CUMPLIR

CON LA “MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO

HUMANO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN”,

CERTIFICANDO MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DURANTE EL TIEMPO QUE SE DESARROLLE EL

SERVICIO.



54

5. SUELO

5.1. SI DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA SE GENERA CONTAMINACIÓN AL SUELO, SERÁ EL MISMO CONTRATISTA EL

RESPONSABLE DE LA REMEDIACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LGEEPA,

TITULO CUARTO, CAP. IV, ART. 134, FRACCIÓN V. Y DEMÁS NORMATIVIDAD OFICIAL MEXICANA APLICABLE.



55

Anexo B-4

PART. C O N C E P T O. ALCANCE DE LOS CONCEPTO DE OBRA

1.00 CALIBRACIÓN VOLUMÉTRICA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO VERTICAL. (EL CONTRATISTA PROPORCIONA HERRAMIENTAS Y EQUIPO)

1.-

EJECUTAR LA CALIBRACIÓN DE ACUERDO AL MÉTODO API MPMS 2.2A, API MPMS 2.2B, ISO-7507-1 E ISO-7507-2.

2.- CARGA, ACARREO Y TRANSPORTE DE

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, DEL TALLER DEL CONTRATISTA AL SITIO DEL SERVICIO Y VICEVERSA.

3.- PROPORCIONAR LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS

PARA REALIZAR LA CALIBRACIÓN, ESTOS DEBEN ESTAR CALIBRADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) Y CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE TRAZABLE A PATRONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM) E INTERNACIONALES (N.I.S.T.).

4.- CLASIFICAR EL TANQUE PARA OBTENER EL GRADO

MÁXIMO DE EXACTITUD, PRINCIPALMENTE EN LA MEDICIÓN DE CIRCUNFERENCIAS PARA TANQUES CON DEFORMACIONES CRITICAS, INCLUYENDO:

4.1 VERIFICAR VERTICALIDAD MEDIANTE NORMA

API 650 SECCION 5.5.2. INICIANDO A UNA ALTURA DE 305 MM (UN PIE) DE LA UNION DE LA PLACA FONDO-ENVOLVENTE Y TOMANDO COMO REFERENCIA LOS PUNTOS MARCADOS PARA LA NIVELACION DEL FONDO O ANILLO DE CIMENTACION (ESTACION DE MEDICION).

4.2 EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN POR EFECTO DEL

PESO DEL PRODUCTO SOBRE LA ENVOLVENTE DEL TANQUE EN FUNCIÓN DE LA DENSIDAD DEL LÍQUIDO ALMACENADO.

4.3 EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN POR EFECTO DE

LA TEMPERATURA DEL PRODUCTO Y TEMPERATURA AMBIENTE, ESTANDARIZANDO A LA TEMPERATURA DE REFERENCIA DE 20 °C.

4.4 INCLINACIÓN DEL TANQUE TENIENDO COMO

REFERENCIA LA LÍNEA CENTRAL VERTICAL. 4.5 CÁLCULO VOLUMÉTRICO PARA FONDOS

IRREGULARES O INESTABLES SOMETIDOS A CARGA



56

DE LÍQUIDOS. 5.- SELECCIONAR LAS ESTACIONES HORIZONTALES,

DE ACUERDO A EL MPMS Cap. 2.2B E ISO-7507-2, INCREMENTANDO ÉSTAS DESDE UN 75% HASTA EL 150%. TODAS LAS ESTACIONES SERÁN EQUIDISTANTES.

6.- MEDIR LA CIRCUNFERENCIA, LAS MEDICIONES

SERÁN AL 20,50 Y 80% DE LA ALTURA DE CADA ANILLO, OBTENIENDO PROMEDIO ENTRE 0-20, 20-50, 50-80, Y 80- 0%, PARA EFECTUAR TODAS LAS CORRECCIONES INDEPENDIENTES EN ESTOS RANGOS Y PARA CADA UNO DE LOS ANILLOS.

7.- LAS TOLERANCIAS PARA LA MEDICIÓN DE LA

CIRCUNFERENCIA, ALTURA VERTICAL, TERMÓMETRO, ESPESORES DE PARED Y MEDICIÓN DE ADICIONES O DEDUCCIONES (DEADWOOD), DE ACUERDO AL MÉTODO MPMS Cap. 2.2A E ISO-7507-1.

8.- TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL PESO DE LA

MEMBRANA FLOTANTE O CÚPULA FLOTANTE Y LA ALTURA DE OPERACIÓN DE LA MEMBRANA, CONSIDERANDO CÓMO TAL LA ALTURA A LA CUAL LA MEMBRANA INICIA LA FLOTACIÓN. PARA EFECTUAR LA CORRECCIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE PRODUCTO.

9.- ELABORAR TABLAS DE CALIBRACIÓN, CALCULADAS

EN CENTÍMETROS CON SU RESPECTIVO CÁLCULO EN MILIMETROS PROPORCIONALES. LAS UNIDADES DE VOLUMEN A CALCULAR SERÁN: BARRILES Y METROS CÚBICOS EN COLUMNAS ADYACENTES, INCLUIR CÁLCULO DEL FONDO EN LA ZONA IRREGULAR POR CADA MILIMETRO, ASÍ COMO ESPECIFICAR LA ZONA CRÍTICA PARA EL CASO DE CÚPULA FLOTANTE O MEMBRANA INTERNA FLOTANTE.LA PRESENTACIÓN DEBE SER EN ORIGINAL CON MICA FLEXIBLE EN TAMAÑO CARTA.

10.- PROPORCIONAR LA MEMORIA DE CÁLCULO QUE

INCLUYE: a) DATOS DESCRIPTIVOS DEL TANQUE COMO SON:

IDENTIFICACIÓN, DIMENSIONES NOMINALES Y REALES.

b) FACTORES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES ASTM

TABLA No.1.



57

c) LECTURAS ÓPTICAS AL 20, 50 Y 80% DE CADA ANILLO.

d) CORRECCIÓN DE CIRCUNFERENCIA EN BASE A

LECTURAS ÓPTICAS. e) CORRECCIÓN DE CIRCUNFERENCIA POR

ELEVACIÓN DE CINTA EN LA JUNTA DE LAS PLACAS. f) CORRECCIÓN DE CIRCUNFERENCIA A TANQUE

VACÍO. g) CORRECCIÓN DE CIRCUNFERENCIA POR

ESPESOR DE LAS PLACAS DEL TANQUE. h) INCREMENTO DE VOLUMEN POR EL PESO DEL

LÍQUIDO. i) ADICIONES Y DEDUCCIONES POR EFECTO DE

TEMPERATURA, INCLINACIÓN DEL TANQUE ELEMENTOS VOLUMÉTRICOS COMO: COLUMNAS, ENTRADA HOMBRE, DRENES, TUBERÍAS.

j) BASE DE DATOS PARA OBTENER LA TABLA DE

CALIBRACIÓN Y PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA COMPUTARIZADO PARA EL USO EN TELEMEDICIÓN.

k) EJEMPLO PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE

CALIBRACIÓN Y EJEMPLO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TELE-MEDICIÓN.

11.- EL PROCEDIMIENTO DE VERTICALIDAD Y

HORIZONTALIDAD (PEAKING AND BANDING) DEBE MEDIR LAS DISTORSIONES QUE PRESENTA LA ENVOLVENTE, EN SUS UNIONES SOLDADAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES MEDIR LAS DISTORSIONES SOBRE LAS PLACAS EN SU SUPERFICIE. LAS DISTORSIONES DETECTADAS DEBEN SER EVALUADAS DE ACUERDO AL API-653 SECCIÓN 4. UTILIZANDO LOS FORMATOS INSP-F07 Y INSP-F08, CON REFERENCIA A LAS FIGURAS INSP-D09, INSP-D10, INSP-D11 Y INSP-D12.

12.- EL PERSONAL EJECUTOR DEBE ENTREGAR A LA

SUPERVISIÓN DE PEMEX DEBIDAMENTE RUBRICADO POR EL RESPONSABLE EL INFORME POR ESCRITO DEL ESTADO QUE GUARDA EL TANQUE CON RESPECTO A VERTICALIDAD Y REDONDEZ, ASI COMO DE (PEAKING AND BANDING) EN LA CUAL SE DEBE DETERMINAR SI PUEDE CONTINUAR EN SERVICIO, DEBIENDO ADICIONAR



58

LOS DIBUJOS RESPECTIVOS DEL LEVANTAMIENTO (IMPRESO Y POR MEDIOS ELECTRÓNICOS).



59

Anexo B-5

Anexo SSPA.

ANEXO SSPA



60

VIII. FORMATOS

FORMATO 1

RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

LOGOTIPO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

COMPAÑÍA:

NÚMERO DE CONTRATO: RFC:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: AÑO:

TOTAL MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON PÉRDIDA DE TIEMPO:

TOTAL MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON PÉRDIDA DE TIEMPO:

TOTAL MENSUAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:

TOTAL MENSUAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE:

TOTAL MENSUAL DE CASOS PAGADOS DE MUERTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO:

TOTAL MENSUAL DE DÍAS PÉRDIDOS POR INCAPACIDAD:

TOTAL MENSUAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:

TOTAL MENSUAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE O MUERTE:

IMPORTE TOTAL MENSUAL DE SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS POR INCAPACIDAD:

IMPORTE TOTAL MENSUAL DE GASTOS POR SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADO A LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS:

IMPORTE TOTAL MENSUAL DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS POR RIESGOS DE TRABAJO:

TOTAL MENSUAL DE HORAS HOMBRE LABORADAS:

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:

LUGAR: FECHA (DÍA/MES/AÑO): DE: DE:

RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE Y FIRMA:



61

FORMATO 2

DATOS DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA RESPONSABLE DE

PROPORCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD


COMPAÑÍA: RFC:

NÚMERO DE CONTRATO: VIGENCIA:

NOMBRE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

PERÍODO DE NOMBRAMIENTO:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA:

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:



62

FORMATO 3

REPORTE DE ACCIDENTES INDUSTRIALES O DE TRABAJO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS


LUGAR DEL EVENTO: FECHA DE REPORTE (DÍA/MES/AÑO):

FECHA DEL EVENTO (DIA/MES/AÑO): HORA DEL EVENTO:

COMPAÑÍA: RFC:

NUMERO DE CONTRATO:

ACCIDENTE: INDUSTRIAL: PERSONAL:

NOMBRE DE LA PERSONA: EDAD:

ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA: No. DE IDENTIFICACIÓN:

CLASIFICACIÓN O CATEGORIA:

TIEMPO QUE TENÍA DESARROLLANDO ESA CATEGORÍA:

RELATO DEL ACCIDENTE:

SE AUTORIZÓ EL TRABAJO SI NO SE SUPERVISÓ EL TRABAJO SI NO

¿QUÍEN AUTORIZÓ? ¿QUIÉN SUPERVISÓ?

¿REQUERÍA PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO? SI NO

PERMISO CLASE A B NÚMERO DE PERMISO:

DEPENDENCIA QUE EXPIDIÓ EL PERMISO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O RESIDENTE:

TIPO DE LESIONES AL TRABAJADOR:

LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:

DAÑOS A LA INSTALACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:

CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS:

EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE: SI NO

DERRAME DE:

HIDROCARBUROS: MATERIALES PELIGROSOS: RESIDUOS PELIGROSOS:

EMISIONES DE: GASES TÓXICOS: HUMO:

CONTAMINACIÓN DEL: AIRE AGUA SUELO

RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE Y FIRMA:



63

FORMATO 4

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR

MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTOS COMENTARIOS

II. REQUERIMIENTOS COMUNES II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.8.1, II.8.2, II.8.3, II.9.1, II.9.2.

II.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN

EL ANEXO B-2 (REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002) II.3.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN

EL ANEXO B-2 (ANEXO 8 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

III. REQUERIMIENTOS CAPACITACIÓN III.1, III.4, III.5.

III.1.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO

EN EL ANEXO B-2 (REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

III.4.-PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO,

NO SERÁ OBLIGATORIO REGISTRAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ANTE LA STPS.


EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 9DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA

IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.5, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, IV.2.9, IV.2.10, IV.2.11, IV.3.1, IV.3.2, IV.3.3.

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

V.10.1, V.10.2, V.13,

V.10.1 y V.10.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO

ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 7 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

V.13.-SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO


V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.9.1, V.9.2, V.9.3, V.9.4, V.9.5, V.9.6, V.10.3, V.10.4, V.10.5,

V.11.1, V.11.2, V.11.5.1, V.11.5.2, V.11.5.3, V.11.5.4, V.11.5.5, V.11.5.6, V.12.1,

V.12.2, V.12.3, V.12.4, V.14, V.15.1, V.15.2, V.15.3, V.15.4, V.15.5, V.15.6, V.16.1, V.16.2, V.16.3, V.16.4, V.17.1, V.18.1.

V.4.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO, SE

TENDRÁ QUE UTILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS DE PEMEX, ESTABLECIDOS EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002,).

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO

VI.2, VI.5.6,

VI.2.- SE DA CUMPLIMIENTO SEGÚN LO ESTABLECIDO

EN LOS ANEXOS DEL CONTRATO.

VI.5.6.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO


VI.3, VI.4.1, VI.5.1, VI.6.1, VI.6.2, VI.8.1,


EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 6 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002

VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

VII.3.1, VII.9.2, VII.11.1

VII.3.1 SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO

EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002, EN LO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS 302-45200-PO-001 Y 302-45200-PSIA-201 EN MATERIA AMBIENTAL).

VII.9.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO

EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002, EN LO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO 302-45200-PSIA-201).



64

VII.11.1.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO

ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 7DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

VII.4.2, VII.9.10, VII.9.11,VII.10.1 VII.10.1.- SE DA CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA

PRESENTACIÓN DEL SEGURO AMBIENTAL ANTES DE QUE SE LLEVE A CABO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

VII.1.1, VII.5.6, VII.7.1, VII.7.2, VII.9.1, VII.9.4.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

VII. FORMATOS Formato 1 Mensualmente.

Formato 2

Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

Formato 3 En caso de presentarse un accidente.

Formato 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del

contrato.

Formatos 5.1, 5.2 y 5.3 Cuando apliquen.

Formatos 6 y 7

Mensualmente. (validar de conformidad)



65

FORMATO 5

Formato: 5.1

PROGRAMA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONANTES


OFICIO RESOLUTORIO No.

NOMBRE DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO:

Término Condicionantes Descripción Acciones a Realizar

Etapa del

Proyecto

Plazo de Cumplimiento

Área Responsable



66


Anexo “DE-10”

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DIAS NATURALES





67


Anexo “E”

MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONA PEMEX-REFINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PEMEX-REFINACION NO PROPORCIONA NINGUN EQUIPO MECANICO




68


ANEXO “E-1”

RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO QUE PROPORCIONARA EL LICITANTE.

EL LICITANTE PROPORCIONARÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO, SUFICIENTE, EN BUEN ESTADO Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CARRETES Y CINTAS MÉTRICAS EQUIPADOS CON ENROLLADOR Y MANIJAS. 01

ESCALA DE TENSIÓN DE RESORTE 01

TRÁNSITO O NIVEL O AMBOS PARA USARSE CUANDO SE REQUIERA 01

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE 6 “DE LONGITUD GRADUADO A 1/64” (RESOLUCIÓN DE 1 MM, Y LECTURA MÍNIMA DE 5 MM) PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PLACAS DE ACERO.

01

ESCANTILLÓN DE LONGITUD ADECUADA Y MADERA PERFILADA PARA MEDICIÓN DE CHARNELAS

01

CALIBRADORES Y ABRAZADERAS ESPECIALES PARA LIBRAR OBSTRUCCIONES DURANTE LAS MEDICIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DEL TANQUE.

01

UN DISPOSITIVO ÓPTICO, MONTADO EN UN TRÍPODE O SOBRE UN SOPORTE EQUIVALENTE, EL CUAL DEBE TENER UNA LÍNEA DE VISIÓN PERPENDICULAR (LÍNEA DE VISTA A 90º), CON MECANISMOS DE NIVELACIÓN EN TRES EJES DIFERENTES.

01

UN CARRO DESPLAZADOR MAGNÉTICO, CON UNA REGLA HORIZONTAL GRADUADA (INCREMENTOS DE 1 MM Ó DE 0,01 PIE), PARA LA MEDICIÓN DE LAS DESVIACIONES EN ESTACIONES VERTICALES.

01

NOTA: LA CONTRATISTA DEBE INDICAR EN SU PROPUESTA TECNICA SI LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION

A COMPRA, INDICANDO SU UBICACIÓN FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,

TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADA O SIN OPCION A COMPRA DEBEN DE PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y

DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR




69


ANEXO “M-1”

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE PROPORCIONA PEMEX-REFINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PEMEX NO PROPORCIONARÁ MATERIAL NI EQUIPO ALGUNO




70


ANEXO “M”

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE PROPORCIONA EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

*EL LICITANTE NO SUMINISTRA MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.




71

Anexo BEO

(BITÁCORA ELETRÔNICA DE OBRA) La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos del servicio

relacionado con la obra pública objeto de esta licitación se llevará a través de medios electrónicos. Por tal motivo,PEMEX REFINACIÓN y el licitante que resulte adjudicado se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los trabajos materia de la presente licitación pública. A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, PEMEX REFINACIÓN y el licitante que resulte adjudicado, deberán obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora, para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción los Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica a que hace referencia el APÉNDICE BEO I (Términos y condiciones de uso de bitácora electrónica) Y APÉNDICE BEO II (Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada)

APÉNDICE BEO I TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA

DEFINICIONES

Para efectos del presente Anexo, se entenderá por: Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2006. Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones, Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de certificados digitales de firma electrónica. Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora Electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos en un ambiente WEB utilizando infraestructura VISUAL STUDIO.NET y la base de datos para almacenar información SQL_SERVER, sistema que contará con medios de identificación electrónica. Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente, Superintendente o Supervisor de obra, así como personal técnico facultado para utilizar la Bitácora, a efecto de establecer su identificación electrónica. Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante. Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica del firmante. Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en éste, y para los efectos del presente anexo, los datos electrónicos que asociados con la Bitácora son utilizados para reconocer al autor de una nota y que expresan el consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota se contienen.



72

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridad certificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales del Residente y Superintendente de obra, así como del personal técnico que faculten para utilizar la Bitácora, al menos con cinco días hábiles de anticipación al de inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligación (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) podrá dar inicio al procedimiento de rescisión del contrato. La metodología requerida para la obtención del certificado digital se contiene en el Apéndice I de este Anexo, mismo que también forma parte integrante de este contrato, con independencia de que se consulte el Acuerdo.

HABILITACIÓN EN EL SISTEMA

Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito a (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante)amás tardar al día hábil siguiente de la emisión de dichos certificados, suministrando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto de que (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante)instruya al Administrador del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública, proporcione a “EL CONTRATISTA” las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado. La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede, consiste en lo siguiente:

a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y dirección de correo electrónico.

b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como Superintendente y del personal técnico que faculte el representante de “EL CONTRATISTA” para utilizar la Bitácora; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentos en los que conste su designación por parte del representante de “EL CONTRATISTA” y de sus identificaciones oficiales.

A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del Sistema de Bitácora Electrónica, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:

a) Hardware: Pentium 4 CPU 256 MB de RAM 20 GB de Memoria en Disco 512 MHZ de procesador

b) Software:Windows XP

Internet Explorer

ADIESTRAMIENTO

(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, se compromete a suministrar el adiestramiento



73

necesario al Residente y Superintendente de obra de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten para operar el Sistema de Bitácora Electrónica. La cuestiones técnicas relacionadas con la Operación del Sistema de Bitácora Electrónica, se contienen en el Manual que como Apéndice II de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la Bitácora durante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.

USO DE LA BITÁCORA

(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la Bitácora a que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las condiciones siguientes: I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:

a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra. Nota 1 Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo. Nota 2 En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:

1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo. 2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido. 3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables. 4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como la recepción de solicitudes que éste haga a aquél.

c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros. d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.



74

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones. f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante), cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido. g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes. h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios. i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse. j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos. k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.

II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán efectuarse sin abreviaturas. IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos. V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen. VI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica. VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.

Apéndice BEO II

Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada

Para la obtención de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, el solicitante llevará a cabo las siguientes actividades:

I. Obtener la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzadaque se encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.cidge.gob.mx o en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada;

II. Firmar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, aceptando los Términos y

Condiciones establecidos en la misma, reconociendo como propia y auténtica la información proporcionada;

III. Generar su clave privada y Requerimiento de Certificación, mediante los programas de cómputo que

deberá poner a su disposición la Autoridad Certificadora, o bien a través de otros que cumplan con la funcionalidad requerida;

http://www.cidge.gob.mx/



75

IV. Resguardar bajo su responsabilidad la clave privada en un medio electrónico, óptico o magnético de acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan las Autoridades Certificadoras de las Dependencias, Entidades, Organizaciones e Instituciones;

V. Presentar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada y el archivo que contenga

el Requerimiento de Certificación en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada e identificarse con cualquiera de los Documentos de Identidad y Documentos Probatorios de Identidad autorizados;

VI. Permitir que la Autoridad Certificadora realice el procedimiento de certificación electrónica de identidad

mediante el registro de huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y digitalización de documentos; VII. Acusar recibo del Comprobante de Emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada

expedido por la Autoridad Certificadora al momento de recibir dicho certificado. El solicitante recibirá su Certificado Digital en un plazo no mayor a diez días hábiles.



76

Anexo TG: Modelo de Fianza

TEXTO 8. PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ___________________ DE FECHA _______________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO ENTRE ______________________ Y NUESTRO FIADO(S). EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO __________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA). ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO. EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 25% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO HASTA EN UN 25% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE GARANTIZADO. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.



77

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO. D) EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION. E) EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. F) FINIQUITO G) IMPORTE RECLAMADO. ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO SE HAYA ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO EN ENTREGAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.



78

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA



79

COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN DEL TEXTO.



80

FORMATO DI-3

TEXTO 9. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ______________________________________ Y NUESTRO FIADO(S), REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO(S). ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO O NO RESPONDA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.



81

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN, SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO, SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS

ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN.

D) ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL FIADO.

E) NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA



82

CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO NO HUBIERA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUE SE DETECTARON DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ PRESENTAR A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. CUANDO EL BENEFICIARIO HAYA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SI EL FIADO LE PRESENTA LA MANIFIESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO EN LA QUE SE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN DEL TEXTO.



83

** EN ESTE PROGRAMA SE CONSIDERAN LOS PLAZOS INDICADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO “PCE” PROGRAMA DE CIERRE DE ESTIMACIONES Y EROGACIONES 2015

(CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

2015 PERIODO ESTIMACIONES FECHA * FECHA MAXIMA

MES INICIO TERMINO FECHA DE CIERRE LIMITE DE ENVIO A MODULO ** FECHA MAXIMA

PRESENTACION DE PAGO DE PAGO

(6 DIAS) (15 DIAS)

ENERO 01-Ene 31-Ene 31-Ene 06-Feb 21-Feb 12-Mar

FEBRERO 01-Feb 28-Feb 28-Feb 06-Mar 21-Mar 09-Abr

MARZO 01-Mar 31-Mar 31-Mar 06-Abr 21-Abr 10-May

ABRIL 01-Abr 30-Abr 30-Abr 06-May 21-May 09-Jun

MAYO 01-May 31-May 31-May 06-Jun 21-Jun 10-Jul

JUNIO 01-Jun 30-Jun 30-Jun 06-Jul 21-Jul 09-Ago

JULIO 01-Jul 31-Jul 31-Jul 06-Ago 21-Ago 09-Sep

AGOSTO 01-Ago 31-Ago 31-Ago 06-Sep 21-Sep 10-Oct

SEPTIEMBRE 01-Sep 30-Sep 30-Sep 06-Oct 21-Oct 09-Nov

OCTUBRE 01-Oct 31-Oct 31-Oct 06-Nov 21-Nov 10-Dic

NOVIEMBRE 01-Nov 30-Nov 30-Nov 06-Dic 21-Dic 09-Ene-2016

DICIEMBRE 01-Dic 15-Dic 15-Dic 21-Dic 05-Ene-2016 24-Ene-2016

DICIEMBRE 16-Dic 31-Dic 31-Dic 06-Ene-2016 21-Ene-2016 09-Febrero-2016



84

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

ANEXO “SDC”

CASOS EN QUE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE ORIGEN A REALIZAR PAGOS

(INCLUYE LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS). Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables a que se refiere el artículo 74 de las DAC’s se limitará a lo siguiente:

I. A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los trabajos;

II. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la Bitácora o en el documento de control de asistencia que definan las partes;

III. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión.

Los costos indirectos que se considerarán son los previstos en el formato correspondiente de las bases de adjudicación, y

IV. El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Para la determinación de los gastos a que se refiere este artículo se deberán considerar como elementos razonables para su cálculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste de remuneración autorizado antes de la suspensión.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola memoranda de entendimiento o cualquier otro documento (acta circunstanciada).

La forma de cuantificar y cubrir los pagos se realizara de acuerdo a la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la suspensión del contrato, los cuales deberán observar las reglas que se establecen en el artículo 76 de las DAC’s y en la Clausula Decima Séptima del Contrato de Obra.

EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)



85

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

ANEXO “TADC”

CASOS EN QUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA DE ORIGEN A REALIZAR PAGOS

(INCLUYE LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS). La terminación anticipada de los contratos procederá sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 75 de las DAC’s, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán los siguientes:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la Federación o de la entidad, según se trate;

b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

c) La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato;

II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y

III. La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

La forma de cuantificar y cubrir los pagos se realizara de acuerdo a la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato, los cuales deberán observar las reglas que se establecen en el artículo 76 de las DAC’s y en la Clausula Decima Séptima del Contrato de Obra.

EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)



86


Anexo “S”

OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN MATERIA DE SSPA.

Anexo S.docx



87


Anexo “S-1” REPORTE MENSUAL DEL DESEMPEÑO EN SSPA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

No. ACTIVIDAD

1. INDICE DE ACTOS SEGUROS (COMPARATIVO PEMEX-COMPAÑIA)

2. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

3. INDICE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD

332-48400-RPO-012-4.DOC

4. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ACTIVIDADES SSPA

Prog_SSPA_Cías.xlsx

5. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACION

Prog_Capa_Cías.xls

6. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS EFECTIVAS

Prog_AEs_Cías.xls

7. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA

Prog_Orden_Limpieza.xls

8. ATENCION A ACTOS INSEGUROS CON FACTOR DE SEVERIDAD IGUAL A 3

Atencion_AI_FS_3.docx

9. REPORTE DE LLAMADOS DE ATENCION POR USIPA

10. REPORTE DE SUSPENSION DE TRABAJOS

11. REPORTE DEL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

332-48400-RPO-012-5.DOC

12. REPORTE DE PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE EQUIPOS PESADOS

13. REPORTE DE DIFUSION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

ELABORO _____________________ SUPDTE. DE CONSTRUCCION CIA. O PROV.

APROBO __________________________ ING. DE SEGURIDAD DEL SECTOR

ELABORO __________________________ SUPERVISOR DE OBRA PEMEX.



88


Anexo “S-2”

DATOS DEL PERSONAL, PROVEEDOR Y CONTRATISTA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD.

COMPAÑÍA:

RFC:

NUMERO DE CONTRATO:

NOMBRE DEL PERSONAL:

CARGO:

DIRECCION:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRONICO:

PERIODO DEL NOMBRAMIENTO:




89


Anexo “S-3”

REPORTE DE ACCIDENTES INDUSTRIALES O DE TRABAJO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

LUGAR DEL EVENTO: FECHA DEL REPORTE (DIA/MES/AÑO):

FECHA DEL EVENTO(DIA/MES/AÑO): HORA DEL EVENTO:

COMPAÑÍA: RFC:

NUMERO DE CONTRATO:

ACCIDENTE: INDUSTRIAL: PERSONAL:

NOMBRE DE LA PERSONA: EDAD:

ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA: No. DE IDENTIFICACIÓN:

CLASIFICACIÓN O CATEGORIA:

TIEMPO QUE TENIA DESARROLLANDO LA CATEGORIA:

RELATO DEL ACCIDENTE:

SE AUTORIZO EL TRABAJO SI NO SE SUPERVISO EL TRABAJO SI NO

PERMISO REQUISITADO: SI NO NUMERO DE PERMISO:

DEPENDENCIA QUE GENERO EL PERMISO:

NOMBRE DEL RESIDENTE:

TIPO DE LESIONES AL TRABAJADOR:

LUGAR DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE:

DAÑOS A LA INSTALACIÓN DE PEMEX:

CUANTIFICACION DE DAÑOS:

EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE SI NO

DERRAME DE: HIDROCARBUROS MATERIALES PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

EMISIONES DE: GASES TOXICOS HUMO.

CONTAMINACIÓN DEL: AIRE AGUA SUELO

REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

Nombre del Licitante: Nombre del Representante Legal: Firma: Cargo:



90

Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali

Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. Anexo “S-4”

Listado de requerimientos de este anexo que debe cumplir el proveedor o contratista por motivo del contrato.

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR

MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTOS COMENTARIOS

II. REQUERIMIENTOS COMUNES II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.8.1, II.8.2, II.8.3, II.9.1, II.9.2.

II.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN

EL ANEXO B-2 (REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002) II.3.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN

EL ANEXO B-2 (ANEXO 8 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

III. REQUERIMIENTOS CAPACITACIÓN III.1, III.4, III.5.



III.4.-PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO,

NO SERÁ OBLIGATORIO REGISTRAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ANTE LA STPS.


EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 9DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA

IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.5, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, IV.2.9, IV.2.10, IV.2.11, IV.3.1, IV.3.2, IV.3.3.

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

V.10.1, V.10.2, V.13,

V.10.1 y V.10.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO

ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 7 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

V.13.-SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO


V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.9.1, V.9.2, V.9.3, V.9.4, V.9.5, V.9.6, V.10.3, V.10.4, V.10.5,

V.11.1, V.11.2, V.11.5.1, V.11.5.2, V.11.5.3, V.11.5.4, V.11.5.5, V.11.5.6, V.12.1,

V.12.2, V.12.3, V.12.4, V.14, V.15.1, V.15.2, V.15.3, V.15.4, V.15.5, V.15.6, V.16.1, V.16.2, V.16.3, V.16.4, V.17.1, V.18.1.

V.4.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO, SE

TENDRÁ QUE UTILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS DE PEMEX, ESTABLECIDOS EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002,).

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO

VI.2, VI.5.6,

VI.2.- SE DA CUMPLIMIENTO SEGÚN LO ESTABLECIDO

EN LOS ANEXOS DEL CONTRATO.



VI.3, VI.4.1, VI.5.1, VI.6.1, VI.6.2, VI.8.1,


EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 6 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002

VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

VII.3.1, VII.9.2, VII.11.1 VII.3.1 SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO

EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE LOS REQUISITOS DE



91

PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002, EN LO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS 302-45200-PO-001 Y 302-45200-PSIA-201 EN MATERIA AMBIENTAL).

VII.9.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO

EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002, EN LO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO 302-45200-PSIA-201).

VII.11.1.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO

ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 7DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

VII.4.2, VII.9.10, VII.9.11,VII.10.1 VII.10.1.- SE DA CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA

PRESENTACIÓN DEL SEGURO AMBIENTAL ANTES DE QUE SE LLEVE A CABO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

VII.1.1, VII.5.6, VII.7.1, VII.7.2, VII.9.1, VII.9.4.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).

VII. FORMATOS Formato 1 Mensualmente.

Formato 2

Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

Formato 3 En caso de presentarse un accidente.

Formato 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del

contrato.

Formatos 5.1, 5.2 y 5.3 Cuando apliquen.

Formatos 6 y 7

Mensualmente. (validar de conformidad)

Nombre del Licitante: Nombre del Representante Legal: Firma: Cargo:



92

SECCIÓN III

PARTE I.- DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA PARTE II.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA PARTE III.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA PARTE IV.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA FINANCIERA



93

PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA

DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

DA-3 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, credencial de electorIFE, etc.), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta;

DA-4 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes: a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social,

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

DA-5 Copia simple del comprobante del pago de las bases de licitación.

DA-6 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico.

DA-7 Información de documentos de Carácter Confidencial.

DA-8 Escrito mediante el cual el Subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que respecta alas“OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y

ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” (B-5).

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio. La presentación y firma de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.



94

FORMATO DA-1 (Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1 PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax.

At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Areá de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. PRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL) N°. P5LNO34040, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato a base de precios unitarios del servicio relacionado con la obra pública, para

los trabajos consistentes en la Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle:

No. Colonia:

Ciudad: Código Postal:

Estado y País

Teléfono:

Fax: E-Mail:




[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN] PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN

PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.



95

FORMATO DA-2

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de XX PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax.

At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Areá de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt.

PRESENTE: En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL) N°. P5LNO34040, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato a base de precios unitarios del servicio relacionado con la obra pública, para

los trabajos consistentes en Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL

LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra inhabilitado o sancionado por la resolución de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y

C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.


Protesto lo necesario __________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]



96

FORMATO DA-3

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR IFE, ETC.), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.



97

FORMATO DA-4 PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax.

At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt.

En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. P5LNO34040, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato a base de precios unitarios del servicio relacionado con la obra pública, para los trabajos consistentes en: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

a). De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 2. Denominación o razón social. 3. Descripción del objeto social de la empresa. 4. Relación de los nombres de los accionistas o socios. 5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó). 6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

b). Del representante:

1. Nombre. 2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la

Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).


Protesto lo necesario __________________________




98

FORMATO DA-5

COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN



99

FORMATO DA-6 ( En papel membretado del licitante)

PEMEX REFINACIÓN

KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax.

At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. PRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL) N°. P5LNO34040, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo

para la adjudicación del contrato a base de precios unitarios del servicio relacionado con la obra pública, para los trabajos consistentes en: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral. Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.




[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]



100

FORMATO DA-7 (PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

PEMEX REFINACIÓN

KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax.

At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. Presente

En referencia a la licitación pública Nacional N°. P5LNO34040 que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la

adjudicación de un contrato de obra a base de precios unitarios, para los trabajos consistentes en: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. :[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la propuesta técnico-económica presentada esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información; de la Ley

Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Relación de Documentos de la Proposición Clasificados

Documento.

Carácter de la

Información.

[Confidencial, reservada

o comercial reservada]

Motivación del carácter

de la información.

Fundamentación del

carácter de la

información.






101

FORMATO DA-8

Escrito mediante el cual el subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que respecta a las “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” (B-5).



102

PARTE II.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA

DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; así como de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante proporcionó, así como haber considerado en la integración de la propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente, que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; (FORMATO DT-1)

DT -2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo que será aplicado en la ejecución de la obra objeto del contrato. Esta información podrá entregarse en formato libre. (SIN FORMATO)

DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-7 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.(FORMATO DT-7).

DT-8 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que señalará el porcentaje de contenido nacional que cumplirá, el que deberá ser como mínimo el requerido en la convocatoria y en la Sección I de las bases de licitación, incluyendo un listado de los Bienes Nacionales ofertados, que incluya para cada uno de estos, la siguiente información: Identificador (tag), descripción, nombre del fabricante y costo directo. Esta tabla podrá entregarse en formato libre o utilizando el FORMATO DT-8.

DT-9 Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido en el apartado anterior, se entregará un escrito mediante el cual el Fabricante o proveedor de dicho Bien Nacional manifieste bajo protesta de decir verdad, que el Bien Nacional que suministrará, contará con un Grado de Integración Nacional, de al menos el 60%. Esta manifestación podrá ser entregada en escrito libre o utilizando el FORMATO DT-9.

DT-10 Carta compromiso de conocimiento de las disposiciones en materia de seguridad. (FORMATO DT-10)

DT-11 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus Anexos.

DT-12 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (FORMATO DT-12)

DT-13 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos del artículo 53, fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos y artículo 12 de las Disposiciones Administrativas. (FORMATO DT-13)

DT-14 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, presentar manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. (FORMATO DT-14)



103

DT-15 Convenio privado de participación conjunta, referido en el Artículo 24 de las DAC, y en el apartado “Propuestas Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación.

DT-16 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

DT-17 Relación de toda la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de los trabajos.

DT-18 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por equipo crítico deMaquinaria y Equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos.

DT-19 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por equipo crítico de instalación permanente demateriales y equipo de instalación permanente., con la descripción de cada uno de ellos.

DT-20 Programa Calendarizado de Ejecución General de la Obra, de acuerdoa la sección II de las bases, calendarizado y cuantificado por mes. (Sin montos) (FORMATO DT-20)

DT-21 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra que interviene directamente de la ejecución de los trabajos (sin montos). expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).

DT-22 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción que proporcionara el licitante para ejecutar los trabajos (sin montos).

DT-23 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales que proporcionará el licitante para los trabajos(sin montos).

DT-24 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado, de utilización mensual del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos)

DT-25 Análisis de los conceptos de trabajo sin precio, , donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos (sin montos).

DT-26 Anexo “U” Desglose de Unidades Minimas Indivisibles. [NOTA: El Anexo U Desglose de Unidades Minimas Indivisibles aplica únicamente para el licitante ganador y deberá de entregarse al final de la obra, mismo que deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan considerado en los trabajos realizados y de acuerdo al instructivo para el Llenado del Formato para la Identificacion de las Unidades Minimas Indivisibles (UMI´s) y al Formato Anexo U UMIS].



104

FORMATO DT-1 ( En papel membretado del licitante) PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax. At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. En referencia a las bases de la Licitación Pública Nacional Núm. P5LNO34040, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos

consistentes en: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente: Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.




[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]



105

DT -2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo que será aplicado en la ejecución de la obra objeto del contrato. Esta información podrá entregarse en formato libre. (SIN FORMATO)



106

FORMATO DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.



107

FORMATO DT-4 En este formato, el licitante proporcionará documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.



108

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU

PARTICIPACIÓN

El licitante debera anotar los trabajos realizados por él , que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida en las bases de licitación, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. A).-ENCABEZADO: LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA

PROPUESTA. FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.

TEXTO: CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS. IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,

EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y

TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON

REALIZADOS POR EL LICITANTE.

OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.



109

FORMATO DT-4

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS

POR (LICITANTE )

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINACIÓN

NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.



110

FORMATO DT-7 ( En papel membretado del licitante)

PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax. At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt.

En referencia a las bases de la Licitación Pública Nacional Núm: P5LNO34040, que Pemex Refinación lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos

consistentes en: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente: Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son: _____________________________________

(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista Trabajos que Realizará

(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que realizará(n). Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora. Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.



[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]



111

FORMATO DT-8 ( En papel membretado del licitante)

PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax. At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. Mediante el presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de que me sea adjudicado el

Contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. __(1)____, relativa a: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. el Contenido Nacional de las Obras a ejecutar será de __(2)__%, medido de acuerdo a lo indicado en Determinación y Declaración del Grado de Integración Nacional del Anexo ___ de la Sección II de las bases de licitación. Los Bienes Nacionales que se suministrarán como parte del alcance de las Obras son los siguientes:

Marca de identificación

(Tag) (3) Descripción (4) Fabricante (5) Costo Directo (6)

Atentamente

_______________(7)_______________

(1) Número de Licitación

(2) Porcentaje de Contenido Nacional

(3) Número de identificación del Bien.

(4) Descripción del Bien.

(5) Nombre o razón social del Fabricante del Bien

(6) Costo directo del Bien

(7) Nombre y firma del representante legal del Licitante.



112

FORMATO DT-9

( En papel membretado del Fabricante o proveedor del Bien Nacional)

(1) PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax. At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. Por medio de la presente me comprometo a que en caso de que la compañía _____(2)____ resulte ganadora

en la Licitación Pública Nacional No. P5LNO34040 de Pemex Refinación, para Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. La compañía _________(3)_________ suministrará el equipo ______________(4)___________con un Grado de Integración Nacional igual o superior al ___%.

Atentamente

_______________(5)_______________

(1) Lugar y fecha de suscripción del documento.

(2) Nombre o razón social del Licitante.

(3) Nombre o razón social del Fabricante del Bien

(4) Identificador (tag) y descripción del Bien.

(5) Nombre y firma del representante legal del Fabricante del Bien.

ejemplo de calculo de contenido nacional.pdf

Anexo GIN de Obra Pública v 2.0.docx



113

FORMATO DT-10

(PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax. At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. En referencia a las bases de licitación pública Nacional N. P5LNO34040 que PEMEX REFINACIÓN lleva a

cabo para la adjudicación del contrato de obra tipo de contrato, para los trabajos consistentes en la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL

LICITANTE], manifiesto que:

Habiendo leído lo establecido en el Anexo ___ de la Sección II “Lineamientos de Seguridad Industrial para

contratistas”, que forma parte integrante de las Bases de Licitación, hacemos patente nuestro entendimiento de

todas las obligaciones que se enmarcan en ese documento para el Licitante Ganador, con relación a las

Disposiciones en Materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental y la documentación complementaria, las

cuales aceptamos y nos obligamos a cumplir en el caso de que nos sea adjudicado el Contrato en cuestión.




[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]



114

FORMATO DT-11

CARTA DE CONOCIMIENTO DE LA BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS

[ En papel membretado del Licitante ]

[ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]

PEMEX REFINACIÓN PRESENTE:

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de las Bases de la

Licitación y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas y

en las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Licitación Pública Nacional N.

P5LNO34040 para la ejecución del servicio relacionado con la obra pública consistente en Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a [PEMEX REFINACIÓN] , toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de propuesta conjunta).

El Contenido de la Bases de la Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por [PEMEX REFINACIÓN] , por conducto de [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] , es el que a continuación se detalla



115

Contenido de la Bases de la Licitación y sus Anexos

CONTENIDO DEL PAQUETE DE LICITACIÓN PARA en la Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN. Anexo 1: Solicitud de inscripción a la licitación Anexo 2: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA. Parte I: Documentación distinta de la parte técnica, económica y financiera de la propuesta. Parte II: Contenido de la Propuesta Técnica Parte III: Contenido de la Propuesta Económica Parte IV: Contenido de la Propuesta Financiera

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN. Criterios de Evaluación Técnica Criterios de Evaluación Económica

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS. Modelo de Contrato Formatos para firma del contrato Mecanismo de Adjudicación

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 2. ___ CARTAS ACLARATORIAS. 3. ___ NOTAS ACLARATORIAS

ATENTAMENTE, _________________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]



116

FORMATO DT-12

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de

contratación P5LNO34040 en Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. . que acuerdan suscribir Pemex Refinación representado en este acto por [Nombre del Presidente de la licitación], en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. El objeto de este instrumentoconsiste en mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.

Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.

3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto.

4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.

5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación

6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la realización del proyecto.

7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.

8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.



117

II.- De Pemex

1. Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.

6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la empresa.

7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.

DECLARACIONES

I.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.

Por “Pemex”

Nombre y firma del Servidor Público (Presidente de la licitación)

Por el “licitante”

Nombre y firma del Representante Legal

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.



118

FORMATO DT-13

(PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax. At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt.

Presente

En referencia a las bases de la Licitación Pública Nacional N°. P5LNO34040, que PEMEX REFINACIÓN lleva a

cabo para la adjudicación del contrato tipo de contrato de obra, para los trabajos consistentes en la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse bajo los supuestos del artículo 53, fracción V de la LPM, y del artículo 12 de las DAC´s.




[Nombre del representante legal debidamente facultado, y del Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]



119

FORMATO DT-14 (PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

PEMEX REFINACIÓN KM. 3 de la Carretera Transístmica, Edificio Técnico Administrativo, C.P. 70620, Salina Cruz, Oax. At’n.: Subdirección de Finanzas y Administración Gerencia de Contratos Subgerencia de Contratación en Áreas Operativas. Superintendencia de Contratos de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Ing. Arnulfo Alarcón Betancourt. En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. P5LNO34040, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado , para los trabajos

consistentes en la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que los precios consignados en mi propuesta de los materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no están cotizados en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.



________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]

[Nombre del representante legal debidamente facultado o representante común]



120

FORMATO DT-15

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Convenio de Asociación

Convenio de Asociación que celebran por una parte la persona_________________ y por la otra la

persona ___________________, para participar en la Licitación Pública Nacional Número

P5LNO34040, referente a la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73,

TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones:

I. Declara la persona ____________________: I.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen Número ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número _____ de la Ciudad de ________, Lic. __________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________. [Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I.2.- Que el Señor ___________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_______ de fecha ___________ de __________ de ____ otorgada ante la fe del Notario Público Número _______, de la Ciudad de ________, Lic. ________________, y tiene como domicilio el ubicado en: ________________.



121

I.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara la persona ____________________: II.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen Número ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número _____ de la Ciudad de ________, Lic. __________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________. [Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ II.2.- Que el Señor _______________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_____ de fecha ______ de _____ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________, Lic. ______________, y tiene como domicilio el ubicado en: ______________________. II.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________. III.- Las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en los Artículos 24 y 53 de las

“Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras

y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios” y lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional número

P5LNO34040, cuyo objeto en la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70,

TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.



122

III.2.- Las partes de este convenio privado de Asociación, nos comprometemos al tenor de las siguientes

Clausulas:

Primera

Objeto.- Las partes convienen en agruparse con el fin de presentar propuesta conjunta para participar

en la Licitación Pública Nacional, número P5LNO34040, cuyo objeto es la: Calibración volumétrica de

los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. Segunda

Partes de los trabajos que cada agrupado se obliga a cumplir. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar adjudicados, lo siguiente: I. La Persona __________________________: [PARTES DE LOS BIENES Y/O (SERVICIOS, TRABAJOS, ETC.) QUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN EL GRUPO] II. La Persona __________________________: [PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN EL GRUPO] Asimismo, la persona que actuará como líder en la ejecución del contrato es ____________, siendo su domicilio para oír y recibir notificaciones _____________________________. Tercera Domicilio común. Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en________ número _____, Colonia _______, Código Postal ______, en la ciudad de ______,_______, Tel. _____, Fax._____, correo electrónico ______.

Cuarta Representante común. Las partes convienen que la Persona __________, a través de su Represente Legal, Señor _______________, será el representante común, otorgándole todo el poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante Pemex Refinación en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública Nacional referida, así como para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la propuesta [es conveniente que se anote el nombre, dirección, teléfono, fax, y correo electrónico del representante común designado].

Quinta Obligación conjunta y solidaria. Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre sí y ante Pemex Refinación, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la Licitación Pública Nacional de referencia.

Sexta Facturación y pago. Las partes acuerdan que los pagos por la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios, se efectúen a [Anotar el nombre de la persona integrante del grupo a la



123

que Pemex Refinación le efectuará el pago correspondiente], quien será la encargada de expedir la(s) factura(s) correspondientes y realizar los trámites de cobro.

Séptima Instrumentos. Asimismo, se adjuntan al presente convenio, los siguientes instrumentos que regulan el control del consorcio por quien actuará como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos: __________________ __________________ __________________ El presente convenio de asociación, se firma por las partes en ___ tantos originales, en la Ciudad de _____________, ________, a los _____ días del mes de ________________ de 2014.

Licitante

Licitante

Representante Legal Representante Legal

Licitante

Licitante

Representante Legal Representante Legal



124

LICITACIÓN N°: P5LNO34040

OBJETO: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

FORMATO

DT-16

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS).

N° CONSECUTIVO

MAQUINARIA O

EQUIPO MARCA MODELO

USOS ACTUALES

CAPACIDAD TIPO Y

POTENCIA DEL MOTOR

PROPIO ARRENDADO CON OPCIÓN A

COMPRA ARRENDADO SIN OPCIÓN A

COMPRA

UBICACIÓN

FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

OTRAS ESPECIFICACIONES

En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y particulares de construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en las bases.



125

FORMATO DT-17

RELACIÓN DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE NOMBRE DE LA CATEGORÍA HRS/JOR UNIDAD CANTIDAD

TOTAL DE HRS/JOR

EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:



126

FORMATO DT-18 RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

UNIDAD CANTIDAD

EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:



127

FORMATO DT-19 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCIÓN MARCA Y MODELO

PROVEEDOR UNIDAD CANTIDAD ORIGEN

EMPRESA: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

(FIRMA):



128

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:

P5LNO34040


FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: FORMATO

DT-20


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

MENSUAL

PARTIDA SUB PARTIDA

CONCEPTO DE TRABAJOS

UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOTAS: En la programación se indicarán por MESlas actividades de los trabajos por realizar. El licitante adecuará el número de columnas de MESES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

ANEXAR EL CÁLCULO DE LA RUTA CRITICA DE LOS TRABAJOS EN ESTE ANEXO.



129

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: P5LNO34040


FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

FORMATO DT-21 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.



130

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: P5LNO34040 OBJETO: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DT-22 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas:

En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



131




RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LOS TRABAJOS

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: En la programación se indicarán por mes los volúmenes de materiales requeridos para la ejecución de los trabajos. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



132





FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



133

FORMATO DT-25

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SIN PRECIO

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

N° : CONCEPTO:

UNIDAD : CANTIDAD:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD

MANO DE OBRA CATEGORIA

Rendimiento (UNIDAD/JOR)

Equipo de Seguridad (Ks) ________

Herramienta Menor (Kh) ________

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Rendimiento (UNIDAD/H)

Análisis del total de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos SIN COSTO



134

FORMATO DT-26

ANEXO “U” DESGLOSE DE UNIDADES MINIMAS INDIVISIBLES. El Anexo U Desglose de Unidades Minimas Indivisibles aplica únicamente para el licitante ganador y deberá de entregarse al final de la obra, mismo que deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan considerado en los trabajos realizados y de acuerdo al instructivo para el llenado del formato para la Identificacion de las Unidades Minimas Indivisibles (UMI´s) y al Formato Anexo U UMIS.

NO APLICA.



135

ANEXO “U”

UMIS

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES MÍNIMAS INDIVISIBLES (UMI’S).

Con el propósito de que Pemex Refinación aplique las Políticas Institucionales de Capitalización de Bienes Muebles e Inmuebles, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá entregar al área administradora del Contrato de Pemex Refinación,la información resumida a través del concepto de la Unidad Mínima Indivisible (UMI) de costos finales del(os) contrato(s) de obra pública o servicios amparado(s) en un Proyecto o Unidad de Inversión. El anexo “U”, integrado por el formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles “UMI’S” y el presente instructivo, es aplicable cuando se adquieran, construyan, reconstruyan, rehabiliten y mantengan bienes muebles e inmuebles (activos fijos) de las Refinerías del Sistema Nacional de Refinación y que se deriven deerogaciones por la realización de acciones capitalizables, su objetivo es el de identificar y desglosar el costo de las activos intervenidos en “UMI’S”, para la correcta asignación contable, control y administración de los activos fijos que refleje el patrimonio de manera real, total y oportuna. La aplicación del anexo “U” es únicamente para el Licitante ganador(“Proveedor” o “Contratista” según corresponda) y por cada contrato celebrado, asimismo deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan considerado en las trabajos realizados en las UMIS intervenidas. Definición de Unidad Mínima Indivisible“UMI”. UMI.- La circular 11-18 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la define como: aquella unidad de maquinaria integrada por el equipo propiamente dicho, accionado por un determinado mecanismo o transmisión, seguido, en su caso, de equipos o instalaciones menores, así como su ingeniería, directamente relacionados con este equipo, como son: instalaciones de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, bombas, válvulas, tuberías, instrumentos, etc., y que por lo tanto definan una capacidad productiva. No se debe incluir aquellas refacciones o partes no instaladas, cuando éstas se encuentren formando parte del almacén de refacciones o hayan sido ya cargadas a resultados. El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), desglosará en Unidades Mínimas Indivisibles con su valor correspondientela infraestructura, proyecto, instalación y contrato, tomando como base:

1. El documento denominado los “Criterios de Capitalización de Bienes Muebles e Inmuebles de Pemex Refinación”. 2. Catálogo Institucional de Unidades Mínimas Indivisibles de Bienes Muebles e Inmuebles. 3. Instructivo para llenado del“Formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI’S)”, indicado en este anexo. 4. Formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI´S), indicado en este anexo.

Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables realizadas a bienes muebles e inmuebles (activos fijos) se deberán detallar los alcances específicos que se realizaron en las “UMI’S” intervenidas, información que será revisada y validadapor el área administradora del Contrato de Pemex Refinación y con el Licitante ganador(“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), sin que estas actividades afecten el desarrollo del Proyecto. El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda)elaborará y entregará un reporte fotográfico de las instalaciones “UMI’S” (equipos de proceso, edificios, instalaciones de integración, etc.)que haya realizado de acuerdo a los alcances del contrato correspondiente y una vez terminado el proyectoo Unidad de Inversión.



136

Campos del formato para la identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI’S). 1. Centro de Trabajo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá anotar el número del Centro de Trabajo. Ejemplo:302 “Ing.

Antonio M. Amor”.

2. Planta o instalación.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá anotar el nombre de la instalación principal que se desglosará en “UMI’s”. Ejemplo: Planta SRU-2.

3. Proyecto o Unidad de Inversión.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el número de proyectoy/o programa

presupuestal correspondiente asignado por Pemex Refinación. Ejemplo: RR345678, DXXXXXX. 4. No. Contrato y de pedido.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá anotar el número de contrato y de pedido asignado

por Pemex Refinación. Ejemplo CO-RFIM-010/2010, 4500XXXX.

5. Descripción del contrato: El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá anotar la descripción del contrato. Ejemplo: Rehabilitación de equipos de proceso Planta SRU-2.

6. Consc.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar la literal en orden alfabético de las UMI’S que integran el contrato

en la cual se incluyan adicionalmente y por separado a la UMI, sus respectivos subcomponentes y sus costos indirectos. Ejemplo: A, B, C.

7. UMI.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar el tipo de activo principal del que se trate, de conformidad con el Catálogo Institucional de Unidades Mínimas Indivisibles (Unidad o Maquinaria Principal). Ejemplo: Horno.

8. Subcomponente de la UMI.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar los subcomponentes que integran a la

UMI (aclarando que el término subcomponente se refiere a equipos que van adicionados al equipo principal, ver definición UMI). Ejemplo: Quemadores.

9. Clave, número de activo, Tag.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar la nomenclatura que se le asignaráo que tiene asignado el equipo en razón a los datos que le proporcione Pemex-Refinación (ejemplo 080-A-1101, 500001234, TV-12, TG-3).

10. Marca.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar la marca del equipo según las casas de fabricación del mismo.

Ejemplo: HansuChemicalPemoprosa.

11. Tipo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar el tipo de equipo según sus datos técnicos acorde al Catálogo Institucional de unidades mínimas indivisibles. Ejemplo: Horno Calentador.

12. Modelo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar los modelos de los equipos según sus datos físicos y de documentos. Ejemplo: Lumus.

13. No.Serie.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar los números de series de los equipos según los datos físicos y de documentos. Ejemplo: 8058201

14. Descripción detallada.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar la descripción técnica de cada uno de los



137

equipos según los datos técnicos y de documentos. Ejemplo: Horno calentador completo construido con las siguientes características: cuerpo diámetro interior 1804 largo de 1800 mm, bridado al incinerador lleva piloto de encendido, capacidad de los equipos presión: 1 Kg/cm

2; Temp. 80° C.

15. Alcance de la obra*.- Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista”

según corresponda),deberá indicar el tipo de trabajo que se dio a la UMI intervenida, subcomponente, costos indirectos. Ejemplo: “Cambio de rotor”, “Modernización de la instrumentación y control”, “Cambio del tipo de interno”, “Cambio de haz de tubo”, “instalación y puesta en marcha del horno y calentador”.

16. Costo UMI.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar el costo de la UMI nueva. Ejemplo: $280,000.00. *Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá indicar los gastos de los trabajos realizados a la UMI intervenida. Ejemplo: $100,000.00.

17. Costo subcomponente.-El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar el costo de los subcomponentes que integran la (UMI) principal. *Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá indicar los gastos de los trabajos realizados al subcomponente intervenido. Ejemplo: $100,000.00. Nota: Siempre y cuando el costo de los Subcomponentes no vayan inmerso en el costo de los Componentes Principales.

18. Costos indirectos.- Para efectos exclusivos del llenado del presente anexo, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar los gastos necesarios para tener la UMI en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento tales como los derechos y gastos de importación, fletes, seguros, gastos de instalación, etc. Ejemplo: $15,000.00

19. Total.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá anotar el resumen de los costos desglosados.Ejemplo: $280,200.00

20. Total UMI (A), (B).- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el importe total de la suma del costo de la UMI, considerando los costos de sus respectivos subcomponentes y sus costos indirectos. Ejemplo: $395,200.00, $285,000.00.

21. Total del contrato.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el importe total de la suma de las UMI´s intervenidas.

Ejemplo: $680,200.00

22. % de costo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar el porcentaje que representa en costo con referencia al importe total del activo intervenido en el contrato. Ejemplo: 25%.

23. Vida útil total de la UMI (años).- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá de indicar la vida útil de las UMIS intervenidas

en años. Ejemplo: 30 años. *Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el responsable de realizar la obra o servicio deberá indicar la vida útil que prolongó derivado de los trabajos realizados a la UMI intervenida. Ejemplo: 5 años.

24. Vida útil total del subcomponente (años).- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),debe mencionar la vida útil del subcomponente en años. Ejemplo: 5 años. *Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el responsable de realizar la obra o serviciodeberá indicar la vida útil que prolongó derivado de los trabajos realizados a la UMI intervenida. Ejemplo: 5 años.



138

NOTA:Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, los campos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (datos generales de los equipos a intervenir) deberán ser llenados previamente a la ejecución de los trabajos por el Departamento de Planeación de Reparación adscrito a la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones, la Unidad de Ingeniería de Procesos y Gestión del Negocio, Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, según sea el área competente de la Refinería en donde se realicen los trabajos.



139

PARTE III.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA Relación de documentos que integran la propuesta económica DE-1 Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y precios unitarios,“Anexo C”. DE-2 Relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente que intervienen en la ejecución de los

trabajos DE-3 Relación de toda la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.

DE-4 Relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que intervienen directamente en la ejecución de

los trabajos. DE-5 Análisis de los costos indirectos. DE-6 Análisis del costo de Financiamiento. DE-7 Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales. DE-8 Programa de montos calendarizado de la ejecución de los Trabajos expresados en un Diagrama de Gantt. DE-9 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a

los periodos determinados por la convocante, de la mano de obra, con montos parciales y totales.

DE-10 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.

DE-11 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.

DE-12 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, deberá de enlistar lo correspondiente a paramédicos, medico y enfermera, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.

DE-13 Análisis de Precios Unitarios. DE-14 Formato de determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo emitido por el IMSS



140

FORMATO DE-1

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, “ANEXO _C”.

FORMATO DE-1

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS. “ANEXO C”

En este documento el licitante entregará el presupuesto de los trabajos a ejecutar, el cual deberá estar formulado conforme al instructivo de llenado de este Formato DE-1, debiendo contener el cien por ciento de los conceptos de trabajo, solicitados por Pemex Refinación, en el documento denominado “Anexo C” Catalogo de Conceptos” incluido en la Sección II de las bases de la licitación, tomando en consideración los posibles cambios derivados de la(s) junta(s) de aclaraciones.



141

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-1.

ENCABEZADOS Y PIE DE PÁGINA:

LICITANTE: Se anotará el nombre o razón social del licitante

LICITACIÓN Nº Se anotará el número que corresponda

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Se anotará el nombre de la obra que se licita.

FECHA: Fecha de presentación y Apertura de Propuestas

HOJA ____ DE ___

Se anotará en primer término el número de hoja consecutivo

correspondiente y en segundo el total de las hojas empleadas por el

Licitante en este documento

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL:

Se anotará el nombre del Representante Legal de la Empresa y su

firma autógrafa.

No. COLUMNA INSTRUCCIÓN DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON.

1 PARTIDA Número consecutivo de los conceptos de trabajo del Anexo “C”. (proporcionado por PR)

2 CONCEPTO Descripción detallada de las actividades de los trabajos y/o servicios con alcance y especificaciones definidas (proporcionado por PR)

3 UNIDAD Medida que identifica cada concepto de trabajo y/o servicio (proporcionada por PR)

4 CANTIDAD Cuantificación de cada concepto de trabajo y/o servicio para fines de medición y pago (proporcionado por PR)

5 PRECIO UNITARIO CON LETRA

Importe total por unidad de medida escrito con letra de cada concepto de trabajo en moneda TIPO, el cual deberá ser coincidente con el precio unitario anotado con número en las columnas (6), así como con el análisis de precio unitario correspondiente.

6 PRECIO UNITARIO EN MONEDA TIPO. (M.N.)

Importe total por unidad de medida escrito con número de cada concepto de trabajo de integración en moneda TIPO, el cual deberá ser coincidente con el precio unitario consignado con letra en la columna (5), así como con el análisis de precio unitario correspondiente

7 IMPORTE EN MONEDA TIPO

Monto total por concepto de trabajo resultante de multiplicar la cantidad de la columna (4) por el precio unitario de la columna (5) en moneda TIPO

8 IMPORTE TOTAL EN MONEDA TIPO

Monto total resultante de la suma de los importes en moneda TIPO de la columna (7) de todos los conceptos de trabajo que conforman la Propuesta



142

ANEXO “C”

PART. C O N C E P T O. UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. IMPORTE

1.00 CALIBRACIÓN VOLUMÉTRICA DE

TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERTICAL. (EL CONTRATISTA PROPORCIONA HERRAMIENTAS Y EQUIPO)

CON CAPACIDAD NOMINAL DE 55,000 BLS.

1.01 TV-70 SERVICIO 1.00








143

FORMATO DE-2

RELACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN

PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS En este documento se incluirá una relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente, con los cuales se integra la propuesta económica, los que deberán cumplir con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas en las bases de la licitación. Incluyendo para cada caso el costo unitario del material puesto en obra.

Los materiales que se incluyan podrán ser permanentes o de ser el caso temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este documento de ser el caso se incluirán además, todos aquellos insumos que se refieren a servicios que se cotizan en el mercado por unidad de medida terminada; es decir sin ser desglosados (en materiales, mano de obra y equipo) por ejemplo: Relevado de esfuerzos, pruebas no destructivas, concretos premezclados, estudios realizados por terceros, etc, los cuales preferentemente deberán incluirse al final del listado de este documento con claves que permita identificarlos como subcontratos (SUB001…SUB00n). No será necesario desglosar los insumos mencionados en el párrafo anterior en el Formato DE-10, por lo que su costo únicamente se incluirá en el rubro de materiales incluyendo los demás cargos.



144

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-2

No. COLUMNA INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON

1 CLAVE

La clave que escoja el licitante para la identificación única del material en el sistema que utilice para preparar su Propuesta. Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de la siguiente manera:

MATEP001, MATEP002…. Para equipos de instalación permanente

MAT001, MAT002….. Para Materiales que no se refieren a equipos de instalación permanente.

SUB001…Para servicios que se cotizan en el mercado por unidad de medida terminada. SUB001….

2 DESCRIPCIÓN Nombre que identifique al material y describa las características principales del mismo

3 MARCA Y MODELO

Indicar cuando sea el caso la marca y el modelo del material o equipo de instalación permanente que se cotiza. Cuando un material no tiene modelo definido indicar solo la marca del mismo.

4 PROVEEDOR Indicar el nombre del proveedor que cotiza el material o equipo de instalación permanente.

5 UNIDAD La unidad de medida del material, la cual deberá ser congruente con la medida comercial del material.

6

COSTO UNITARIO

PUESTO EN OBRA

Representa el costo por unidad de medida del material. El cual se determina con la suma del costo del material vigente en el mercado, más todos los gastos en que incurra el Licitante para disponerlo en el sitio de los trabajos.

7 CANTIDAD Cantidad total a utilizar en el proyecto de cada material. (Explosión de insumos).

8 IMPORTE Es el resultado de multiplicar la columna (4) por la columna (5).

9 ORIGEN Indicar el país de origen de donde procede el material. Ejemplo: “MEXICO”, “USA”, ALEMANIA”, etc.

10 REFERENCIA

Se anotará el dato que escoja el licitante para identificar las cotizaciones que sirvieron de base para la determinación del costo de los materiales y/o equipos de instalación permanente. El licitante presentará cotización, y anotará la referencia:

• De los materiales y/o equipos de instalación permanente incluidos en esta Licitación.

Las cotizaciones que el licitante incluya las anexará a este Formato DE-2 en el apartado correspondiente.

11 IMPORTE TOTAL Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna (6). (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

12 MONEDA Indicar en “TIPO DE MONEDA”



145

FORMATO DE-2

RELACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS

MONEDA:_______(12)______

CLAVE DESCRIPCIÓN MARCA Y

MODELO

PROVEEDOR UNIDAD COSTO UNITARIO

PUESTO EN OBRA

CANTIDAD

IMPORTE ORIGEN

REFERENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

IMPORTE TOTAL (11)

LICITANTE: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: (FIRMA):



146

APARTADO DONDE SE INCLUIRÁN LAS COTIZACIONES.

Las cotizaciones de materiales y/o equipos de instalación permanente, que el licitante incluya en su propuesta las anexará en este apartado del Formato DE-2 y las cuales preferentemente contendrán la mayor información que permita el análisis y verificación de los alcances contenidos en la misma, tales como: nombre del proveedor o subcontratista, número de referencia, descripción del bien o servicio cotizado, marca, modelo, costo unitario, la unidad de medida, la moneda, la forma de pago, lugar de entrega, vigencia de la cotización, tiempo de entrega, etc.



147

FORMATO DE-3

RELACIÓN DE TODA LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS

En este documento se incluirá una relación de las categorías de mano de obra incluida en los costos directos y sus respectivos salarios reales, con los cuales se integra la propuesta económica. Cabe señalar que en esta Relación de mano de obra directa se excluirán las categorías de los operadores requeridos para el manejo de las maquinarias y/o equipos de construcción, ya que estos cargos, se incluirán dentro del cálculo del costo por hora o por día de las maquinarias y/o equipos de construcción, las cuales se integran en el Formato DE-4.

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;



148



1 CLAVE

La clave que escoja el licitante para la identificación única de la categoría en el concepto que utilice para preparar su Propuesta. Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de acuerdo con la especialidad del trabajo.

2 NOMBRE DE

LA CATEGORÍA Se indicarán las categorías del personal directo encargado de la ejecución de los trabajos.

3 HRS /JOR Se indicará la cantidad de horas que componen la jornada de trabajo.

4 UNIDAD Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). con la que se calculó el salario real

5 SALARIO BASE Salarios de las diferentes categorías propuestas por el licitante, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

6 FACTOR DE

SALARIO REAL

Se debe entender al factor de salario real como la relación de los días realmente pagados durante un periodo anual / los días laborados durante el mismo periodo anual.

7 CANTIDAD Es la cantidad t Total de horas o jornadas que se utilizarán durante la ejecución de los trabajos. ( explosión de insumos)

8 SALARIO REAL

Representa el salario real de cada categoría por jornada u hora efectiva de trabajo que interviene directamente en la ejecución de los trabajos, debiendo incluir todas las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, incluyendo el del STPRM. Así como el importe de los días que en su experiencia tome el contratista para condiciones predecibles de mal tiempo El Licitante para efecto del cálculo del factor de salario real debe tomar en cuenta el factor de riesgo de trabajo de su Empresa el cual será expedido por el IMSS vigente.

9 IMPORTE Se calcula multiplicando la columna (7) por la (8).

10 TOTAL DE HRS/JOR

Es la sumatoria de todas las cantidades indicadas en la columna.

11 IMPORTE

TOTAL

Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna (9). (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

12 MONEDA Indicar en “TIPO DE MONEDA”



149

FORMATO DE-3 RELACIÓN DE TODA LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS MONEDA:_____(12)______

CLAVE NOMBRE DE LA

CATEGORÍA

HRS/

JOR

UNIDAD SALARIO

BASE

FACTOR DE

SALARIO

REAL

CANTIDAD SALARIO REAL IMPOR

TE

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

(10) TOTAL DE HRS/JOR (11) IMPORTE

TOTAL

$(9)

LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

LEGAL:

FIRMA:



150

FORMATO DE-4

RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En este documento se incluirá una relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que son necesarios y adecuados y con los cuales se integra la propuesta económica, incluyendo para cada caso su costo por hora o por día, en el cual invariablemente deberán incluirse:

Los cargos fijos (depreciación, inversión, seguros y mantenimiento)

Los cargos por consumo (diesel, gasolina o electricidad)

Los cargos por operación, para los casos de las maquinarias y/o equipo de construcción que requieren de un operador.

Para el caso de maquinaria o equipo de construcción que no se fabrican en serie o que por su uso eventual generalmente no es comprado por el licitante, el costo de los cargos fijos corresponderá al valor de la renta dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado por día, por hora o por mes, por lo que en su caso deberá sumarse a los cargos fijos los cargos por consumo y los cargos por operación. En este listado se deberán incluir los importes por herramienta menor y equipo de seguridad como se indican en el Formato DE-10.



151

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°:

P5LNO34040

FORMATO DE-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA : DE :

OBJETO:

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA O EQUIPO $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN

( Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES

$ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.

( Vr ) VALOR DE RESCATE __ % Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO

( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS

( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS

( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO

( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS

( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.

HORAS

( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR

% ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t

LITROS/HR

( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO

I.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve =

I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea =

I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea =

I.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc =

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = =

II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = =

( 3 ) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $



152



1 CLAVE La clave que escoja el licitante para su identificación única en el concepto que utilice para preparar su Propuesta.

Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de la siguiente manera:

EQ0001, EQ0002 para equipos en operación

EQES0001, EQ0002 para equipos en espera o en reserva

2 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y/O

EQUIPO DE CONSTRUCCION

Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando las características y capacidad que lo identifiquen claramente.

EJEMPLOS

Grúa sobre orugas de 150 ton de capacidad marca link belt.

Grúa sobre orugas de 150 ton de capacidad marca link belt, en espera

Maquina de soldar semiautomática de 400 amp.

Maquina de soldar semiautomática de 400 amp en espera

3 UNIDAD Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). con la que se calculó el Costo por hora o día

4 CANTIDAD Es la cantidad total de horas o días que se utilizará la maquinaria o equipo de construcción durante la ejecución de los trabajos

( explosión de insumos)

5 COSTO POR HORA ó DIA Representa el costo por hora o por día de la maquinaria y equipo de construcción, el cual deberá incluir los cargos fijos, los cargos por consumos y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo, para el llenado de las tres columnas que integran este dato se considerará para cada caso lo siguiente:

(5a).- Deberá indicar los cargos fijos (depreciación, inversión, seguros y mantenimiento), por hora o día efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.

(5b).- Deberá indicar los cargos por consumos por hora o día efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.

(5c).- Deberá indicar los cargos por operación por hora o día efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.

(5d).- Deberá indicar la suma de los cargos fijos, los cargos por consumos y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción; es decir la suma de (5a)+(5b)+(5c).

6 IMPORTE Se calcula multiplicando la columna (4) por la (5d).

7 IMPORTE TOTAL Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna 6. (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).



153

FORMATO DE-4

RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MONEDA:_TIPO_

CLAVE DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

UNIDAD CANTIDA

D

COSTO POR HR ó DIA IMPORTE

Cargos Fijos Cargos por consumo

Cargos por operación

Costo total por Hr ó día

(1) (2) (3) (4) (5a) (5b) (5c) (5d) (6)

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

IMPORTE TOTAL $(7)

LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA



154

FORMATO DE-5

ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

En este documento se calculará e incluirá el porcentaje que representan los costos indirectos de oficinas centrales con cargo a la obra más los indirectos de campo, respecto al costo directo total de los trabajos. Los costos indirectos corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el licitante, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.



155


En los numerales I al IX de la siguiente tabla, se describen de manera enunciativa más no limitativa, los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto. Los cuales pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso. Es importante señalar que el Licitante deberá considerar en el análisis de indirectos que proponga, todos los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos.

NUMERAL RUBRO INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON

I Honorarios sueldos y prestaciones

Son los gastos del personal directivo, técnico, administrativo, encargados de la dirección, administración y supervisión de los trabajos, así como el personal de vigilancia y seguridad e higiene.

II Depreciación, mantenimiento y rentas

Depreciación, mantenimiento y rentas de edificios y locales, locales de mantenimiento y guarda, bodegas, instalaciones generales, equipos muebles y enseres y campamentos. Depreciación o renta y operación de vehículos de uso general en la obra o para la supervisión y administración de la misma.

III Servicios Son los gastos por conceptos de consultores, asesores, servicios y laboratorios, así como estudios e investigaciones.

IV Fletes y acarreos

Son las erogaciones necesarias para llevar a cabo el transporte antes, después y durante la obra de campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos para instalaciones y mobiliario.

V Gastos de oficina

Son las erogaciones necesarias para mantener la operabilidad de las oficinas de la contratista durante la obra, tales como papelería útiles de escritorio, teléfonos, radios, equipo de cómputo, copias, energía eléctrica, gas, agua. Se incluyen también en este rubro los Gastos de Licitación en que se hayan incurrido para realizar la propuesta de la obra.

VI Capacitación y adiestramiento

Son los gastos por la actualización mediante cursos o seminarios que se les dan a los trabajadores o bien las cuotas que para tal efecto se pagan a las Cámaras Industriales correspondientes.

VII Seguridad e higiene

Es el gasto que corresponde al equipo necesario para la protección y mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones de campo.

VIII Seguros y fianzas

Son los gastos derivados de la adquisición de los seguros y fianzas necesarios y solicitados en el contrato.

IX Trabajos previos y auxiliares

Son las erogaciones por construcción y conservación de caminos de acceso; montajes y desmantelamientos de equipos y construcción de instalaciones generales tales como campamentos, bodegas, muelles patios de fabricación, vigas correderas, etc.

(1) y (2) Sumatoria de los rubros de indirectos

(1).- En este espacio si indicara la suma de los importes de los rubros I al IX de los indirectos de oficinas centrales con cargo a esta obra. (2).- En este espacio si indicara la suma de los importes de los rubros I al IX de los indirectos de Campo

(3) Costo indirecto total

(3).- en este espacio se indicara la suma de los importes calculados en el espacio (1) mas el importe calculado en el espacio(2) y representa el Importe total de indirectos de oficinas centrales con cargo a la obra más los indirectos de campo

(4) Costo directo total de los trabajos

(4).- en este espacio se indicara el costo directo total de los trabajos.

(5) Porcentaje total (5).- En este espacio se indicara el porcentaje que representa el importe



156

NUMERAL RUBRO INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON

de indirectos total de indirectos (de oficinas centrales mas los de campo) respecto al costo directo total de la obra calculado en el renglón (4) y se calculará de acuerdo a lo siguiente:

Porcentaje Total de Indirectos =COSTO INDIRECTO TOTAL(3)

COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS

TRABAJOS(4)

X100

El porcentaje total de indirectos se deberá calcular y expresar a cuatro decimales

EL LICITANTE DEBERA LLENAR CADA UNO DE LOS RENGLONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y ADMNISTRACION DE CAMPO.



157

FORMATO DE-5

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

MONEDA:TIPO

RUBRO INDIRECTOS EN OFICINAS CENTRALES

% INDIRECTOS EN CAMPO

%

I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $ $

a. PERSONAL DIRECTIVO (El importe asentado deberá incluir las prestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la suscripción de los contratos de trabajo)

$ $

b. PERSONAL TÉCNICO (El importe asentado deberá incluir las prestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la suscripción de los contratos de trabajo)

$ $

c. PERSONAL ADMINISTRATIVO (El importe asentado deberá incluir las prestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la suscripción de los contratos de trabajo)

$ $

d. Pasajes y viáticos. $ $

II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS $ $

a. Edificios y locales. $ $

b. Locales de mantenimiento y guarda. $ $

c. Bodegas. $ $

d. Instalaciones generales. $ $

e. Equipos, muebles y enseres. $ $

f. Depreciación o renta y operación de vehículos. $ $

g. Campamentos. $ $

III.- SERVICIOS $ $

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios. $ $

b. Estudios e investigaciones. $ $

IV.- FLETES Y ACARREOS $ $

a. De campamentos. $ $

b. De equipo de construcción. $ $

c. De plantas y elementos para instalaciones. $ $

d. De mobiliario. $ $

V.- GASTOS DE OFICINA $ $

a. Papelería y útiles de escritorio. $ $

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. $ $

c. Equipo de computación. $ $

d. Situación de fondos. $ $

e. Copias y duplicados. $ $

f. Luz, gas y otros consumos. $ $

g. Gastos de la licitación. $ $

VI.- GASTOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ $

VII.- SEGURIDAD E HIGIENE $ $

VIII.- SEGUROS Y FIANZAS $ $



158

a. Seguros $ $

b. Fianzas $ $

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $ $

a. Construcción y conservación de caminos de acceso. $ $

b. Montaje y desmantelamiento de equipos. $ $

c. Construcción de instalaciones generales. $ $

1. De campamento. $ $

2. De equipo de construcción, y $ $

3. De plantas y elementos para instalaciones. $ $

SUMATORIA DE LOS RUBROS INDIRECTOS $ (1) $ (2)

IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS $ (3)

COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS $ (4)

PORCENTAJE TOTAL DE INDIRECTOS (5)%

LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NOTAS:

1. PRESENTAR LA COTIZACIÓN DEL COSTO DE LA FIANZA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS INDICADOS EN LAS BASES.

2. A LA PROPUESTA GANADORA SE LE SOLICITARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS QUE SE OBSERVEN INCONSISTENTES PARA SU REVISIÓN Y APLICACIÓN EN EL CONTRATO.



159

FORMATO DE-6

ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

En este documento el licitante incluirá el análisis del porcentaje del costo por financiamiento considerando para ello lo siguiente: El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al Programa de montos calendarizado de la ejecución de los Trabajos expresados en un Diagrama de Gantt, (Formato DE-8).



160

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-6 Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: I. Que la calendarización esté acorde con la del Programa del Formato DE-8 y el plazo indicado en la Propuesta del

licitante. II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y

egresos, afectado por la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) obtenida de una fuente fidedigna (DOF, Banco de México), debiendo anexar copia firmada y dividido entre el costo directo más los costos indirectos.

III. Que se integre por los siguientes ingresos: El importe de los anticipos y las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación,

trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, en su caso. IV. Que se integre por los siguientes egresos: Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos.

TASA DE INTERÉS: El licitante fijará la tasa de interés con base al indicador económico denominado Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio(TIIE), para moneda nacional. Se requiere que en el Documento DE-8, se indique la tasa de referencia utilizada, tanto en nombre como en porcentaje (anexar documento publicado en el cual aparece el indicador económico de la tasa de interés).



161

FORMATO DE-6

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

LICITACIÓN N°: P5LNO34040 Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.




FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __

OBJETO:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO

TASA DE INTERÉS:

C O N C E P T O

MES

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS ESTIMACIONES DE OBRA TOTAL DE INGRESOS INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

TOTAL DE EGRESOS EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

x 100 = % COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

Nota: El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



162

FORMATO DE-7

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

En este documento el licitante indicará los porcentajes de utilidad y cargos adicionales que integran su propuesta económica, para lo cual deberá considerar lo siguiente: El porcentaje de utilidad propuesto deberá incluir las ganancias esperadas así como los impuestos que de ella se deriven, tales como el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan las empresas a sus trabajadores. El porcentaje por cargos adicionales propuesto deberá incluir los cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emiten autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales, tales como, los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control señalado en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos que no están incluidos en los costos directos y que se calculan sobre el importe total de las remuneraciones.



163


El licitante en este formato indicara a dos decimales el porcentaje de utilidad y a cuatro decimales el porcentaje de CARGOS ADICIONALES que utiliza en la integración de la propuesta económica

Ejemplo: El porcentaje de UTILIDAD propuesto es _______% y en el mismo se encuentran incluidos el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan la empresa a sus trabajadores El porcentaje propuesto es el que representa la Utilidad sobre la suma de costo directo más indirecto más financiamiento. El porcentaje de CARGOS ADICIONALES es ______% y en el mismo se encuentran incluidos los cargos que derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

En caso de que sean incluidos en el porcentaje de cargos adicionales, impuestos locales y/o federales diferentes a los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control señalado en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, será requisito anexar como parte integrante del Formato DE-7, su desglose y la documentación mediante la cual se compruebe la obligatoriedad de su aplicación.



164

FORMATO DE-7

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

MONEDA____________

El porcentaje de UTILIDAD propuesto es __________% y en el mismo se encuentran incluidos el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan las empresas a sus trabajadores El porcentaje propuesto es el que representa la Utilidad sobre la suma de costo directo más indirecto más financiamiento. El porcentaje de CARGOS ADICIONALES es __________% y en el mismo se encuentran incluidos cargos que derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.



165

DE-7

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE


FORMATO

DE-7


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA : DE :

OBJETO:

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

CONCEPTO

(1). GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS)

$

(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $

TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] %

NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE



166

DE-7

CARGOS ADICIONALES


FORMATO

DE-7


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA : DE :

OBJETO:

CARGOS ADICIONALES

CONCEPTO PORCENTAJE (%)

1. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SFP 5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO

%

2. IMPUESTOS LOCALES (CUANDO APLIQUE)

%

3. IMPUESTOS FEDERALES (CUANDO APLIQUE)

%

TOTALES %

Nota: en caso de que sean incluidos impuestos locales y federales, deberá anexar su desglose y la

documentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación



167

FORMATO DE-8

PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADOS EN UN DIAGRAMA DE GANTT

DOCUMENTO DE-8

PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADOS EN UN DIAGRAMA DE GANTT Y ADEMAS UNA RUTA CRITICA EN ESTE ANEXO.

En este documento el licitante formulará el Programa de montos calendarizado de la ejecución de los trabajos expresados en un diagrama de Gantt, tomando en consideración los datos de los precios unitarios asentados en el Formato DE-1 (Anexo C).Y ANEXAR EL CÁLCULO DE LA RUTA CRITICA DE LOS TRABAJOS EN ESTE ANEXO.



168



1 PARTIDA La clave indicada en la columna “PARTIDA” del Formato DE-1 (Anexo C).

2 SUBPARTIDA La clave indicada en la columna “PARTIDA” del Formato DE-1 (Anexo C).

3 CONCEPTO DE TRABAJOS

Nombre que identifique a cada concepto, descrito en la columna “CONCEPTO” del Formato DE-1 (Anexo C).

4 UNIDAD Unidad de medida indicada en la columna “UNIDAD” Formato DE-1 (Anexo C).

5 CANTIDAD Cantidad de medida indicada en la columna “UNIDAD” Formato DE-1 (Anexo C).

6 IMPORTE Es la Sumatoria de los importes de los conceptos de trabajo que integran cada uno de los conceptos, en cada periodo. Si aplica: Para el caso de conceptos que se ejecuten en varios periodos (tales como Lotes, Sistemas, Equipos y en general todo concepto de largo proceso de fabricación e instalación), se deberá indicar el importe únicamente en el periodo que se concluyen al 100% para pago.

7 IMPORTE TOTAL

Es la sumatoria por concepto, de todos los importes asentados en las columnas (3) de cada periodo.

8 PARCIAL MENSUAL

Es la sumatoria de todos los importes asentados en cada columna (3) de cada periodo. (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

9 TOTAL ACUMULADO DE LA OBRA

Es la suma acumulada de todos los importes asentados en las columnas (5) (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

Con la intención de clarificar el formato DE-8 se incluye un ejemplo del llenado del mismo. El Licitante deberá llenarlo conforme a los conceptos indicados en la columna denominada CONCEPTO del Formato DE-1 (“anexo C”)



169

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

[ PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE] CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

PARTIDA

(1) SUB

PARTIDA (2)

CONCEPTO DE TRABAJOS (3)

UNIDAD (4)

CANTIDAD (5)

[ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] (6) IMPORTE TOTAL

(7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL MENSUAL(8)

TOTAL ACUMULADO (9)

Notas.- En la programación se indicarán por [PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE] los importes de los trabajos por realizar. El licitante adecuará el número de columnas de [PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



FORMATO

DE-8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __



170

LICITACIÓN N°: P5LNO34040 OBJETO: Calibración volumétrica de los tanques de

almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: FORMATO

DE-9



FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE LA MANO DE OBRA, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD [ MES]

IMPORTE TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] los importes por utilización de mano de obra. El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



171

LICITACIÓN N°:P5LNO34040 OBJETO: Calibración volumétrica de los tanques de



FORMATO



FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUAL] DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD [MES] IMPORTE

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



172

LICITACIÓN N°:P5LNO34040 OBJETO: Calibración volumétrica de los tanques de



FORMATO



FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [ MENSUAL]L DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD [MES] IMPORTE

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente. El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



173

LICITACIÓN N°: P5LNO34040 OBJETO: Calibración volumétrica de los tanques de



FORMATO DE-12



FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUAL] DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES

Y TOTALES

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD [MES] IMPORTE

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicio El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución



174

FORMATO DE-13

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

En este documento el licitante incluirá los análisis de precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajoque integran el Formato DE-1. (Anexo “C”). Se considera precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales. Los costos y cargos mencionados para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine PEMEX REFINACION.



175


COSTO DIRECTO POR MATERIALES


1 CLAVE La clave que escoja el licitante para la identificación única del material en el sistema que utilice para preparar su Propuesta la cual será ser congruente con la indicada en el del Formato DE-2

2 DESCRIPCIÓN

Nombre que identifique al material y describa las características principales de cada uno de ellos, requeridos para ejecutar el concepto de trabajo, la cual deberá ser congruente con la indicada en el del Formato DE-2

3 UNIDAD La unidad de medida del material, la cual deberá ser congruente con la medida comercial del material, y con la indicada en el del Formato DE-2.

4 CANTIDAD La cantidad de cada material que se requiera para ejecutar una unidad del concepto de trabajo analizado, incluyendo mermas y desperdicios.

5 COSTO UNITARIO PUESTO EN OBRA

El costo unitario puesto en obra que tiene cada material de acuerdo con los valores registrados en la columna 6 del Formato DE-2

6 IMPORTE El resultado de multiplicar los valores de la columna 3 por los de la columna 5.

COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA


1 CLAVE

La clave que escoja el licitante para la identificación única de la categoría en el sistema que utilice para preparar su Propuesta. la cual deberá ser congruente con la indicada en el del Formato DE-3

2 CATEGORÍA Se indicarán las categorías del personal requerido para ejecutar el concepto de trabajo analizado, la cual deberá ser congruente con la indicada en el Formato DE-3

3 UNIDAD La jornada de trabajo o la hora hombre, la cual deberá ser congruente con la indicada en el Formato DE-3

4 CANTIDAD El número de jornadas o bien horas hombre de cada categoría que se requiera para ejecutar una unidad del concepto de trabajo analizado.

5 SALARIO REAL

Representa el salario real de cada categoría por jornada u hora efectiva de trabajo que interviene directamente en la ejecución de los trabajos, debiendo incluir todas las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, incluyendo el del STPRM. Así como el importe de los días que en su experiencia



176


tome el contratista para condiciones predecibles de mal tiempo, el Licitante para efecto del cálculo del factor salario real debe tomar en cuenta el factor de riesgo de trabajo de su Empresa el cual será expedido por el IMSS,

6 IMPORTE El resultado de multiplicar los valores de la columna 3 por los de la columna 5.

NOTAS: 1. Se permite calcular con cuadrillas y/o rendimientos, indicando a pie del rubro de mano de obra, el

rendimiento del personal que trabajó en la unidad de tiempo (jornada u hora). 2. El cargo de operación de la Maquinaria y Equipo de construcción (mano de obra) debe de ser incluido en

los análisis de costo horario, por lo que debe excluirse del rubro de mano de obra dentro de la ficha de precio unitario.

COSTO DIRECTO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


1 CLAVE La clave de identificación de cada máquina y equipo de construcción que se requiera para ejecutar el concepto de trabajo analizado, la cual será congruente con la indicada en el Formato DE-4

2 DESCRIPCIÓN Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando las características que lo identifiquen claramente, la cual será congruente con la indicada en el Formato DE-4

3 UNIDAD Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). Con la que se calculó el Costo por hora o día, la cual será congruente con la indicada en el del Formato DE-4

4 CANTIDAD El número de horas efectivas de trabajo que se requieran de cada máquina o equipo, para ejecutar una unidad del concepto de trabajo analizado.

5 COSTO HORA/DIA

Representa el costo por hora o por día de la maquinaria y equipo de construcción, el cual deberá incluir los cargos fijos, los cargos por consumos y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo el cual será congruente con la indicada en el del Formato DE-4

6 IMPORTE El resultado de multiplicar la cantidad de la columna 3 por el costo de la columna 5.



177

NOTAS:

El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. Este costo se calculará mediante la expresión: Hm = Kh * Mo Donde:

“Hm” Representa el costo por herramienta de mano. “Kh” Representa un coeficiente cuyo valor lo fijara el Licitante en función del tipo de trabajo y de la

herramienta requerida para su ejecución. “Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra

El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. Este costo se calculará mediante la expresión: Es = Ks * Mo Donde:

“Es” Representa el costo por equipo de seguridad. "Ks” Representa un coeficiente cuyo valor lo fijara el Licitante en función del tipo de trabajo y del equipo

requerido para la seguridad del trabajador. "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra



178

En el recuadro final se desglosan para cada precio los cargos correspondientes a:

RECUADRO IZQUIERDO RECUADRO DERECHO

(A) COSTO DIRECTO

________________________

Es la suma de los cargos por materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y herramienta.

(B) COSTOS INDIRECTOS

Se indicará él % sobre el total del costo directo. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-5

Monto que resulta de multiplicar el costo directo (A) de este concepto por él % de los costos indirectos.

(C) FINANCIAMIENTO

Se indicará él % sobre la suma de costo directo más indirecto. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-6

Monto que resulta de multiplicar la suma del costo directo (A) más los indirectos (B) de este concepto, por el % de financiamiento.

(D) UTILIDAD

Se indicará él % sobre la suma de costo directo más indirecto más financiamiento. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-7

Monto que resulta de multiplicar la suma de costos directos (A) más indirectos (B) más financiamiento (C) por el % de utilidad esperado.

(E) CARGOS ADICIONALES

Se indicará sobre la multiplicación de los costos indirectos, financiamiento, utilidad en cascada por el porcentaje determinado de cargos adicionales. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-7

Monto que resulta de multiplicar el % “de costo directo, indirecto, financiamiento, utilidad y cargos dierctos.

(F) PRECIO UNITARIO ____________________________

Será la suma del A+B+C+D+E más los cargos adicionales (E).



179

FORMATO DE-13

INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO

LICITACIÓN N°: P5LNO34040 OBJETO: Calibración volumétrica de los

tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

FORMATO

DE-1


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA : DE :

OBJETO Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

N° : CONCEPTO:

UNIDAD : CANTIDAD:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SUMA $

MANO DE OBRA CATEGORIA

SUMA $

Equipo de Seguridad (Ks) ________ (suma MO)

Herramienta Menor (Kh) ________ (suma MO)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SUMA $

COSTO DIRECTO (CD) = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

COSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD )

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI )

CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )

CARGOS ADICIONALES (CA)

PORCENTAJE IMPORTE

PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. )



180

DE-14 Formato de determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo emitido por el IMSS vigente.



181

PARTE IV.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA FINANCIERA DT-5 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los

estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de propuestas.



182

FORMATO DT-5

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Razón de Solvencia:

Activo Circulante/Pasivo Circulante= Se utiliza como un indicador de la capacidad de la Empresa para liquidar oportunamente sus obligaciones a corto plazo. Tal relación se considera lógica debido a que las deudas a plazo menor de un año normalmente son liquidadas con los recursos líquidos resultantes de la conversión en efectivo de los activos circulantes. Por la naturaleza de estos activos su conversión en efectivo se efectúa dentro del plazo de experinecia. El cociente obtenido de esta razón representa' la cantidad en pesos y centavos que se tiene de activo circulante por cada peso de pasivo a corto plazo. Rangos de estas razones: 1 Vs. 1-> La empresa debe tener más recursos para el pago de sus obligaciones 2 Vs. 1 -> Excelente para pedir crédito 3 Vs. 1->Se debe hacer una inversión, hay dinero ocioso, hay excesos de recursos Nota: el rango de esta razón debe ser =>2 El verdadero significado de la razón de solvencia puede determinarse analizando en detalle las características del activo circulante y del pasivo circulante, esto es, estudiando a fondo los componentes del capital de trabajo de la empresa. Razón de la Prueba del ÁCIDO: Activo Disponible/Pasivo Circulante= Esta razón complementa el estudio de la solvencia y para calcularla es necesario

clasificar el activo circulante en dos grupos: 1) El efectivo y los activos de rápida conversión en efectivo, tales como las inversiones temporales y las cuentas por cobrar, y

.

2) Los activos menos Líquidos, tales como los inventarlos, que normalmente requieren de más tiempo 'para su conversión en-efectivo, y los gastos pagados por anticipados. El cociente de razón de liquidez representa la cantidad de pesos y centavos disponibles para el pago de cada peso de pasivo circulante.

Comúnmente se considera que si una compañía tiene una razón de liquidez de 1:00, la situación de solvencia es muy aceptable.

Sin embargo, depende de la cobrabilidad de las cuentas a cargo de los clientes en un plazo relativamente corto y por otra parte, .cabe recordar que en algunos casos los inventarios pueden tener mayor liquidez que las cuentas por cobrar, por lo cual antes de llegar a conclusiones finales es necesario determinar el cociente apropiado para cada Empresa conforme a sus circunstancias. Razón de Estabilidad: Capital Contable a Pasivo Total Capital contable/ Pasivo Total=Este resultado expresa que por cada peso que losAcreedores han invertido en el negocio,

los propietarios han invertido $ X.XX • Rango de esta Razón:= > 1 . 5 Es buena para obtener créditos

Estos parámetros podrán acreditarse también mediante el balance general anexo a la declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal), el cual deberá cumplir con lo señalado en los términos y condiciones requeridos para el acreditamiento del capital contable, subincisos 1) al 2). En el caso de proposiciones conjuntas, las personas que participen en el acreditamiento del capital contable mínimo requerido, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones financieras establecidos en este inciso.



183

[Asimismo, las empresas a que se refiere el presente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para cumplir con el parámetro aquí establecido.]

1

Para efectos del presente inciso, no será válida la presentación de declaración fiscal simple (sin dictamen del auditor), en cuyo caso se tendrá como no presentada. [En caso de que el licitante no pueda comprobar el monto total solicitado de capital de trabajo neto mediante las formas

citadas anteriormente, deberá presentar complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, cuyo monto total debe ser igual o superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo de documentos. (Se adjunta formato).

La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no presentada.][1]

226



184

FORMATO DT-6

Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante. En caso de Propuestas Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Propuesta Conjunta.

Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable Para acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido de $________________ (______________________________________) o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria peso mexicano-moneda extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la publicación de la Convocatoria). Si dos o más personas deciden presentar una propuesta conjunta, podrán sumar los capitales contables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito. Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación: 1) Dictamen (Auditor’sReport) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la

empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “TheAuditor’sReportOnFinancialStatements” (International Standard OnAuditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de propuestas se celebre dentro de los primeros cuatro

meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

3) En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá anexar

adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la traducción no constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento de origen. En caso de que las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en moneda distinta al peso de los Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el siguiente procedimiento:

a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados Unidos

Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares de los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de referencia. (Se adjunta ejemplo)



185

b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el inciso “a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará el tipo de cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del mes correspondiente. (Se adjunta ejemplo).

PEMEX REFINACIÓN se reserva el derecho de verificar el cálculo citado en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado con los tipos de cambio de las fuentes citadas, PEMEX REFINACIÓN recalculará la información con base en el procedimiento descrito anteriormente y será ésta la información que se considerará para evaluación.

En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y cumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 3) anteriores. A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED). El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las razones financieras o la omisión en la presentación de algún documento requerido en esta sección, será causa sufieciente para determinar que una oferta bo acredita la capacidad financiera solicitada. FIN DE TEXTO



186

SECCIÓN IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y DE ADJUDICACIÓN.

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

MÉTODO DE EVALUACIÓN

De conformidad con las disposiciones del artículo 55 de la Ley, las bases de licitación deberán prever métodos de evaluación objetivos que permitan la comparación de las propuestas, tal como el que se señala a continuación:

I. Por precio más bajo;

Cuando se presente una sola propuesta en un procedimiento licitatorio, se podrá incluir un procedimiento de

negociación que mejore la propuesta presentada al Organismo Descentralizado, para lo cual se requerirá la aprobación del servidor público inmediato superior de la Administradora del Proyecto o en caso de que el

procedimiento haya sido autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director General del Organismo Subsidiario correspondiente o del Director Corporativo, según sea el caso.



187

IV.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se

deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y

necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los

trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce

los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la

convocante; b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización,

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y

equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los

suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los

programas; II. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes

para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;



188

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados

como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el

concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación

permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar

los trabajos; b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los

conceptos más significativos.



189

IV.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las

condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra: a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio

unitario; b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán

ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más

tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo

siguiente, debiendo revisar: a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis

correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real

a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que

se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan

determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con siguiente,

debiendo considerar:



190

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador

de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base

en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo siguiente, debiendo considerar: a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,

anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo

siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos

directos e indirectos; c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo establecido en estas bases. VII. Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.



191

IV.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

I. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y

complejidad de los trabajos, determinará en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros: a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos

a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.



192

IV.4

MECANISMO DE ADJUDICACIÓN

Al finalizar la evaluación de las propuestas, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el

contrato se adjudicará a quien presente la propuesta que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

La propuesta solvente económicamente más conveniente para la convocante será aquella que dentro de las que resultaron solventes, haya presentado el monto más bajo, siempre y cuando su precio o monto sea menor al 10% respecto a los montos de la propuestas que resultaron solventes. En caso de que las propuestas que resultaron solventes sus montos se encuentren dentro de un rango del 10% se aplicarán los siguientes criterios de adjudicación: I.- Relativo al precio. II.- Relativo a la calidad. III.- Relativo al financiamiento. IV.- Relativo a la oportunidad. V.- Relativo al contenido nacional.



193

SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS

Modelo de Contrato

Formatos para firma del contrato

Formato DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Formato DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Formato DI-2 Texto sobre seguro de responsabilidad civil cada área deberá consultar a la Gerencia de Riesgos y Seguros para proveedores y/o contratistas de Petróleos Mexicanos

Formato DI-3 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

Formato DI-4 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria

Formato DI-5 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

Formato DI-6 Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



194

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO



195

FORMATO DI-1

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 8. PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ___________________ DE FECHA _______________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO ENTRE ______________________ Y NUESTRO FIADO(S). EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO __________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA). ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO. EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 25% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO HASTA EN UN 25% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE GARANTIZADO. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.



196

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO. D) EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION. E) EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. F) FINIQUITO G) IMPORTE RECLAMADO. ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO SE HAYA ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO EN ENTREGAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL



197

ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN DEL TEXTO.



198

FORMATO DI-1A

TEXTO 12

FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión Banco Emisor Nombre y domicilio completo

Beneficiario (PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial Domicilio)

Fecha de vencimiento: (Día, Mes y Año)

Carta de Crédito Standby No. XXXXXX Estimados señores: Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. _____________ a favor de (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) (el “Beneficiario”) por la cant idad máxima de $ (importecon número, letra y moneda). Esta carta de crédito standby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) con relación al contrato [o convenio si ese es el caso] (número y fecha del contrato o convenio) celebrado entre (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) y el Beneficiario así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza). La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en ... (domicilio del banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos:

1. Requerimiento de pago en hoja membretadadel beneficiario según formato anexo, manifestando el incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX).

2. Original o copia de Carta de crédito standby.

Condiciones especiales:

1. Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y disposiciones múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrán exceder del importe total de esta carta de crédito standby.



199

Carta de Crédito StandbyNo.XXXXXX

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones deesta carta de crédito standby en o antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago. En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo electrónico o facsímil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del requerimiento de pago El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito. En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quintodía hábil inmediato siguiente a aquél en que el que el banco emisorreanude sus operaciones. La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas “ISP 98” Prácticas Internacionales para Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC 590. Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. Atentamente, BANCO EMISOR NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS



200

(Hoja membretada del beneficiario)

Requerimiento de pago Fecha: (fecha de presentación)

Banco emisor (Denominación y domicilio)

Ref. Carta de Crédito Standby No.------------- (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) en su carácter de beneficiario de la Carta de crédito standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que: (Nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) ha incumplido con los términos y condiciones suscritas en el contrato[convenio] no. (Numero y fecha del contrato), específicamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. Cláusula del contrato) por lo que el beneficiario (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) está en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito standby. Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero y letra) a la cuenta bancaria no. (Cuenta del banco) de (Nombre del banco) a nombre de (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial). Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.

Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado

Correo Electrónico Teléfono Fax



201

(Modelo para ser utilizado solo en caso de modificación a Carta de Crédito Standby)

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión Banco Emisor Nombre y domicilio completo.

(Nombre, Denominación o Razón Social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) Número del Contrato:

contratista)

Beneficiario (PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial, Domicilio Fiscal)

Referencia Banco Emisor (Número de carta de crédito standby)

Modificación no. _____

Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del propio crédito: Dice:

( i n c l u i r t e x t o a c t u a l) Debe decir:

( i n c l u i r n u e v o t e x t o ) Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio. Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia. Atentamente, BANCO EMISOR NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS



202

FORMATO DI-2

TEXTO NO. 10

MODELO DE TEXTO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS

Póliza de Responsabilidad Civil Los Proveedores y/o Contratistas deberán solicitar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, que cuando menos ampare lo siguiente: Materia del Seguro La Compañía Aseguradora se obliga a pagar los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral; que el Proveedor y/o Contratista cause a terceros en sus bienes y/o en sus personas y por los que éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos, causados con motivo de la ejecución de la obra, trabajo, o servicio ___(Descripción de la Obra, Trabajo o Servicio)_____, según contrato___(Número de Contrato)___que se llevará a cabo en___(Lugar de los trabajos)___; según las cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza. Se aclara y conviene que los perjuicios y daños morales a que hubiere lugar, sólo estarán amparados si primeramente existe un daño físico directo a un tercero en sus bienes y/o persona, en consecuencia sin daño físico directo, los perjuicios y daño moral no están amparados. Suma Asegurada El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada), que la Compañía Aseguradora asume al amparo de la presente póliza, es de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que operará por evento y con reinstalación automática durante toda la vigencia. En los casos en que el riesgo a juicio del área técnica pueda ser mayor a la cobertura aquí asignada, deberá solicitar la suma asegurada que la misma área técnica determine, la cual no podrá ser mayor en ningún caso a la cantidad de 500,000 U.S.D., o su equivalente en moneda nacional. Alcance del Seguro La obligación de la Compañía Aseguradora comprende el pago de los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral, siempre que el Proveedor y/o Contratista sea responsable y que la reclamación se refiera a daños ocurridos después de la fecha de inicio de vigencia de la presente póliza. Responsabilidades Amparadas por el Contrato A) COBERTURA BASICA Actividades e Inmuebles: Se encuentra asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Proveedor y/o Contratista, por daños causados a terceros, derivada de las actividades atribuibles a la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) que se mencionan en la carátula y/o cédula de la póliza. Queda asegurada, por ejemplo, su responsabilidad:



203

1. Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga. 2. Derivada de la tenencia y uso de máquinas y equipos de trabajo. 3. Derivada de la posesión, uso y mantenimiento de instalaciones sanitarias. 4. Derivada del uso y mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas. 5. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles u otras), dentro de

sus inmuebles. 6. Derivada de la operación de maquinaria propiedad del Proveedor y/o Contratista que se encuentre bajo su control o

manejo y que ocasionen daños a bienes o personas, siempre y cuando los daños se causen con motivo de la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

7. Derivada de la caída accidental de materiales y/o herramientas utilizadas en la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s)

mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza. 8. Está asegurada, además, conforme a las condiciones de la póliza, la responsabilidad civil legal personal, de sus

empleados y trabajadores, frente a terceros, derivada del ejercicio de la actividad materia de este seguro. Queda excluida la responsabilidad de las personas que no estén en relación de trabajo con el Proveedor y/o Contratista. Cabe señalar, que los empleados y trabajadores del Proveedor y/o Contratista, en ningún caso, podrán ser considerados como terceros, para los efectos del seguro. Beneficiario. Para los efectos de este seguro se considerará a Petróleos Mexicanos como tercero. Vigencia del Contrato La póliza permanecerá vigente durante todo el periodo de duración del contrato, incluyendo cláusula de no cancelación (La póliza no podrá cancelarse durante la vigencia del contrato). Deducible De acuerdo con lo señalado en la cédula de la presente póliza, siempre quedará a cargo del Proveedor y/o Contratista, en cada siniestro, una cantidad denominada deducible.

B) COBERTURAS ADICIONALES Cuando en la cédula de la presente póliza se especifique, estarán amparadas las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad Civil Contaminación I. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el Proveedor y/o Contratista a consecuencia de lesiones

corporales a terceros o daños materiales a bienes de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultanea.

Así mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o

neutralizar contaminantes a consecuencia de la contaminación.



204

II. Es condición básica para que esta cobertura opere, que se pueda determinar claramente, el día que inició la emisión de contaminantes y que dicha emisión sea controlada dentro de los 7 días posteriores.

III. El Proveedor y/o Contratista deberá informar a la Compañía Aseguradora del comienzo de la emisión dentro de las

24 hrs siguientes al conocimiento del mismo. IV. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o

responsabilidades derivadas u ocasionadas de o por:

Daños que resulten directamente del manejo, proceso, tratamiento, almacenamiento, eliminación, vaciadura, descarga, liberación o escape de cualquier desperdicio.

Emisiones que se originen en o dentro de tanques de almacenamiento, contenedores, ductos o tuberías, las(os) cuales se encuentren o en cualquier momento hayan estado abajo de la superficie de la tierra o agua y por lo tanto se encuentren expuestas a erosión, excavación o cualquier otra causa y que no sean imputables al asegurado.

Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica

Daños genéticos a personas o animales.

Daños ocasionados por aguas negras, basura, substancias residuales o residuos industriales. V. Para efectos de este seguro se entenderá por: Contaminación: Variación perjudicial de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos, o bien, por ruido Contaminantes: Cualquier substancia o irritante sólido, líquido o gaseoso, incluyendo pero no limitado a humo, vapor, hollín, vaho, ácidos o álcalis, productos químicos y desperdicios. El término desperdicios como se usa en esta definición incluye materiales que se vuelven a consumir, reciclar, reacondicionar o recuperar. Emisión: Descarga, dispersión, liberación o escape de contaminantes. b) Responsabilidad Civil Explosivos. Derivada del almacenamiento y la utilización de materias explosivas, en el desarrollo de la obra, trabajo o servicio materia del seguro. Se excluyen los daños derivados de trabajos con explosivos, ocasionados a inmuebles dentro de un radio de 150 metros con respecto al lugar de la explosión. c) Responsabilidad Civil Carga y Descarga. Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión. d) Instalaciones Subterráneas. Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas, sólo cuando el asegurado se hubiere informado en las oficinas competentes sobre la situación y características de las instalaciones. e) Trabajos de Soldadura. Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños materiales a causa de incendio o explosión, cuando estos trabajos hubieren sido realizados, en forma comprobada, por personal experimentado y capacitado en técnicas de soldadura.



205

f) Demolición. Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles. Se excluyen los daños a inmuebles, derivados de trabajos del derribo o demolición, que se produzcan en un círculo cuyo radio equivalga a la altura de la construcción a demoler o derribar. g) Máquinas de Trabajo. Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo autopropulsada y de suministrar fuerza eléctrica o neumática. h) Apuntalamiento. Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y recalzados. No se amparan los daños ocasionados a los terrenos, edificios, partes de edificios o instalaciones a apuntalar, socalzar o recalzar; así como los daños por no apuntalar, socalzar o recalzar, cuando estas actividades debieran hacerse. LAS ÁREAS QUE ADMINISTREN LOS CONTRATOS, DEBERÁN ANALIZAR LA NATURALEZA DE LA OBRA, TRABAJO O SERVICIO Y DETERMINAR SI REQUIEREN DE ALGUNA DE LAS COBERTURAS ADICIONALES ANTES MENCIONADAS, Y ASÍ SOLICITARLO AL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA. Asimismo, deberán observarse las siguientes recomendaciones generales:

1. Se entiende por Petróleos Mexicanos a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica.

2. En caso de que los Proveedores y/o Contratistas cuenten con Póliza de Seguro Corporativo, a su libre elección, podrán presentar la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, o en su caso, el endoso a su Póliza Corporativa, debiendo las áreas que administran los contratos verificar que tal documentación cumple satisfactoriamente con lo establecido en los presentes lineamientos.

3. La Suma Asegurada del seguro de responsabilidad civil a presentar por parte de los Proveedores y/o Contratistas y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica o a terceros en exceso del importe asegurado, si no que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por el Proveedor y/o Contratista, o sus subcontratistas o afiliados.

4. En el caso de que el límite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), las recuperaciones que resulten deberán ser

asignadas prioritariamente a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica, en caso de resultar insuficiente esta cantidad el Proveedor y/o Contratista deberá cubrir la totalidad de los daños causados.

5. El hecho de que la póliza de seguro aquí referida sea adquirida no releva a el Proveedor y/o Contratista, parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del contrato o las enmarcadas por las Leyes aplicables; tampoco se debe suponer que la mencionada póliza es adecuada para indemnizar a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad del Proveedor y/o Contratista a su propio costo contratar todas las pólizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para cubrir adecuadamente sus riesgos.



206

6. El Proveedor y/o Contratista será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus aseguradores, totalmente documentados.

7. Todo seguro a presentar por parte del Proveedor y/o Contratista deberá incluir la renuncia de los aseguradores a todos sus derechos de subrogación contra Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica y también una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica. Adicionalmente, todo seguro presentado por el Proveedor y/o Contratista será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

8. En caso de modificaciones al plazo del contrato el Proveedor y/o Contratista deberá entregar el endoso correspondiente a la fecha de firma del convenio de modificación, de presentarse el incumplimiento de esta obligación, Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX podrá rescindir el contrato.

9. Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas, deberá informarse previamente a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días de la notificación por escrito en las oficinas de (área que fincó el contrato), previa aceptación de los nuevos términos por parte de la misma.

10. Para los contratos que se celebren bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se les deberá eximir a los Proveedores o a los Prestadores de Servicio la presentación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General expedida por Institución de Seguros autorizada para operar en Territorio Mexicano; la anterior observación quedará sin efectos cuando se celebren contratos de perforación, mantenimiento de pozos y/o contratos de arrendamientos de equipos de perforación, debiéndoseles requerir los términos y condiciones contenidos en el modelo de seguros anteriormente descrito.

11. Para los contratos que celebren y cuyo objetivo sea la realización de operaciones marinas, se estará a lo que establece el Artículo 131 de la Ley de Navegación.

12. La no presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se refiere este apartado, podrá ser causa de la rescisión del contrato.



207

FORMATO DI-3

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 9. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ______________________________________ Y NUESTRO FIADO(S), REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO(S). ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO O NO RESPONDA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O



208

REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN, SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO, SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA

LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN.

D) ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL FIADO.

E) NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA



209

CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO NO HUBIERA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUE SE DETECTARON DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ PRESENTAR A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. CUANDO EL BENEFICIARIO HAYA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SI EL FIADO LE PRESENTA LA MANIFIESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO EN LA QUE SE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN DEL TEXTO.

Bases a la Licitación Pública Nacional P5LNO34040 Subdirección de Administración y Finanzas

Gerencia de Contratos de Obra Pública

210

FORMATO DI-4

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 piso 7 Edificio “A” Col. Petroleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F.

At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. Presente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. P5LNO34040 referente a la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista



211

FORMATO DI-5 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003 El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera. Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición). Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas. El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: “Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:



212

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se aplicaran en beneficio del Estado. Capitulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros Articulo 222 bis Se impondrán las penas previstas en el articulo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios: I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatal en cualquier orden o nivel de gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales. Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.



213

FORMATO DI-6

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 piso 7 Edificio “A” Col. Petroleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F.

At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. Presente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. P5LNO34040, referente a la: Calibración volumétrica de los tanques de almacenamiento vertical TV-70, TV-

73, TV-112 y TV-224 con diferentes servicios localizados en el interior de la refinería Ing. Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, Oax; para la cuantificación y control del producto almacenado. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA] solicito:

Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de [NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyo objeto consiste en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la solicitud contenida en el presente escrito.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista



214

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Las modificaciones a los contratos que surjan durante la vigencia del mismo, de conformidad con la fracción I, inciso b del artículo 58 de las DISPOSICIONES administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos, se dispone lo siguiente: Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

Plazo para la solicitud y entrega de documentación soporte.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la Residencia de Obra mediante anotación en la Bitácora electrónica, presentando escrito de solicitud de ampliación de plazo y/o de monto, dentro del plazo de ejecución de los trabajos. Una vez recibida la solicitud de los conceptos, cantidades no previstos en el catalogo original del contrato y/o ampliación de plazo, el residente de obra presentará, escrito de solicitud de modificación del contrato, dirigido a la Gerencia de la Refinería, con copia al Area de Contratos de Obra Pública, mediante el cual solicita la autorización respectiva, incluyendo la documentación justificatoria siguiente:

1.- Relación de los conceptos y/o cantidades no previstos en el catalogo original del contrato, debidamente autorizados por el Residente de Obra de Pemex Refinación y la contratista. 2.- Alcances de todos los conceptos no previstos en el catalogo original del contrato. 3.- Precios unitarios de los conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, con la documentación soporte (facturas, notas de bitácora electrónica debidamente firmadas) que sirvan de base para la revisión y conciliación de los precios para la determinación de los costos y rendimientos de los materiales, de los rendimientos de mano de obra y de los rendimientos de utilización de equipos considerados en cada precio. 4.- Tabla de balance de las cantidades no previstas en el catalogo original del contrato. 5.- Programas modificados, de ejecución general de los trabajos, de suministro de los materiales, de utilización de mano de obra y de utilización de maquinaria y equipo, considerando los conceptos y/o cantidades no previstos en el catalogo original del contrato, las prorrogas, ampliación de plazo y/o monto.



215

Plazo para la revisión de la solicitud e información soporte. El Residente de Obra, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud del contratista, emitirá el dictamen de resolución; de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada.

Plazo para solicitar la elaboración del convenio. El Residente de Obra, dentro del plazo de ejecución de los trabajos del contrato, solicitará la elaboración del convenio respectivo.

ALTA DE TRABAJADORES EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

En base a lo estipulado en el artículo 113, fracción VIII del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, el licitante ganador, deberá presentar al Residente de Obra en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de inicio del contrato la relación de los trabajadores contratados para la ejecución del servicio, anexando sus respectivas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social para su verificación y control, así mismo informar de las altas y/o bajas del personal que realice durante la vigencia del contrato.



FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE INTEGRACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

_________de __________ de ______________ (1)

PEMEX-Refinación (2) .

____________________ P R E S E N T E Me refiero al procedimiento (3) No. (4) en el que mi representada, la empresa, (5) participa a través de la proposición que se contiene en el presente sobre. Al respecto manifiesto, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta con (7) empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración

anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa (10) atendiendo a lo siguiente:

Estratificación

Tamaño (10)

Sector (6)

Rango de número de trabajadores

(7) + (8)

Rango de monto de ventas anuales (mdp)

(9)

Tope máximo combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100

Industria y Servicio Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Mediana

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 Hasta $250

235 Servicio Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01

Hasta $250 250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%) (7) (8) El numero de trabajadores será el qie resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) (10) El tamaño de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula: Puntaje de la empresa = (Número de

trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Maximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: (11) ; del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): (12) .

ATENTAMENTE

(13)

INSTRUCTIVO

NUMERO DESCRIPCION

1 Señalar la fecha de suscripción del documento

2 Anotar el nombre del área contratante

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública

4 Indicar el numero respectivo del procedimiento

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicio)

7 Anotar el numero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS

8 En su caso, anotar el numero de personas subcontratadas

9 Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp); conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificación

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante

12 Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran la oferta.

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante



CADENAS PRODUCTIVAS

¿Cadenas Productivas? Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. ¿Afiliarse? Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una ó más Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal. Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad ó cumplir con sus compromisos. Cadenas Productivas ofrece:

Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico o Obtener liquidez para realizar más negocios o Mejorar la eficiencia del capital de trabajo o Agilizar y reducir los costos de cobranza o Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo,

www.nafin.com o Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61

07 y 01800 NAFINSA (62 34 672)

Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

Recibir información

Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal Características descuento ó factoraje electrónico:

Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)

Descuento aplicable a tasas preferenciales

Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales

Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL ¿Qué es el directorio de compras? Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

http://www.nafin.com/



218

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. Dudas y comentarios vía telefónica, Llámenos al teléfono 5089 6107 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, México, D.F.

AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS El licitante ganador, con base en la información que se indica en el anexo, podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el proceso de afiliación.



Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

Mediante esta Cédula, el Contratista o Proveedor debe informar a PEMEX REFINACIÓN, de manera detallada, sobre el país de origen de los bienes y/o servicios que se utilizarán para dar cumplimiento al objeto del Contrato. El Contratista deberá entregar al área contratante de PEMEX REFINACIÓN, en o antes de la firma del contrato adjudicado, la información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del contrato, así como información sobre las personas físicas y/o morales que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o servicios. Esta información se deberá presentar en el formato establecido como Anexo del modelo de contrato denominado “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” y se adjuntará al contrato para formar parte integrante del mismo. El llenado de la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios deberá ser requisitada atendiendo las indicaciones contenidas en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”. PEMEX REFINACIÓN podrá solicitar al Contratista cualquier aclaración o información adicional relativa a la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios llegare a modificarse durante la vigencia de este contrato, el Contratista se obliga a hacerla del conocimiento de PEMEX REFINACIÓN, al día hábil siguiente a la fecha en que el Contratista tenga conocimiento de la modificación.

La información deberá ser congruente con aquella información técnica y económica incluida en su oferta y en el presente contrato.

1. Documentación para la Utilización de Líneas de Crédito Garantizadas o Aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación.

La Documentación depende del país de origen de los bienes y/o servicios y generalmente consiste en copias o documentos originales de: Facturas, Certificados de Origen, Documentos de Embarque, Evidencias de Pago, Cartas Aclaratorias, Contratos Comerciales, entre otros.

En las secciones 4.1 a 4.4 del presente documento, se indica, de manera general, la Documentación según el país de donde procedan los bienes y/o servicios. En el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, se detallan, de manera específica, los formatos y documentos que se deben recabar y presentar.

PEMEX REFINACIÓN informará oportunamente al Contratista, mediante comunicación oficial, cuál será el (los) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) en donde el Contratista deberá entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento correspondiente a este contrato.

El Contratista, antes de cada evento de pago, deberá entregar en el (los) Módulo(s) de Financiamiento, la Documentación que corresponda, de acuerdo con los bienes y/o servicios que se hayan utilizado para dar cumplimiento al objeto del contrato durante el periodo. El (Los) Módulo(s) de Financiamiento determinará(n) si la Documentación presentada por el Contratista cumple con los requisitos establecidos. Una vez realizada esta revisión preliminar, el(los)



220

Módulo(s) de Financiamiento emitirá(n) una confirmación escrita de recepción (“Comprobante de Entrega de Documentación”) dirigida al Contratista mediante la cual se manifiesta que ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para dicho evento de pago.

El Contratista deberá integrar el Comprobante de Entrega de Documentación a la documentación soporte que debe presentar en la Ventanilla Única para efectos de solicitud de pago. El Contratista acepta que la Ventanilla Única no recibirá los documentos para efectos de solicitud de pago si no se anexa dicho Comprobante. La Documentación entregada por el Contratista estará sujeta a la revisión detallada del (de los) Módulo(s) de Financiamiento, de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, de las ECA´s y/o del Banco Agente correspondiente, por lo que, en caso de ser necesario, se podrán solicitar modificaciones, correcciones o adiciones a la misma.

1.1. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de los Estados Unidos de América

El Ex-Im Bank de Estados Unidos de América solicita actualmente la siguiente información:

Factura Comercial Individual o Factura Maestra (Master Invoice). Certificado del Exportador (Exporter’s Certificate). Certificado de Afiliación (“Affiliation Certificate”). Evidencia de Pago. Evidencia de Transporte. Certificado de Ejecución de Servicios. Certificado de Abanderamiento (en caso de utilizarse transporte vía marítima o renta de

embarcaciones). Cartas Aclaratorias, en algunos casos específicos. Otra información necesaria para identificar la procedencia, uso y forma de pago de los

bienes y/o servicios.

En el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, se incluyen los formatos específicos, instructivos y ejemplos de los documentos antes mencionados.

1.2. Documentación para bienes y/o servicios procedentes del Canadá

Export Development Canada (“EDC”) solicita la información y documentación siguiente para que PEMEX REFINACIÓN pueda hacer uso de los recursos de las líneas de crédito garantizadas por esa Institución:

Nombre completo y dirección de los Exportadores canadienses y/o de los Subcontratistas y/o Comercializadores y/o Importadores Mexicanos que utilicen y/o suministren bienes y/o servicios con contenido canadiense.

Breve descripción de los bienes y/o servicios. Monto estimado de las importaciones canadienses. Nombre y datos de los contactos. Evidencia de pago al Exportador canadiense. Información adicional y/o evidencia documental razonable que pueda solicitar el EDC.

Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a PEMEX REFINACIÓN o a quien éste le indique. La información general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los servicios, según corresponda, de acuerdo



221

al “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.

1.3. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de Europa y Asia

Las ECA’s de los países europeos y asiáticos, regularmente solicitan la información y documentación siguiente:

Copia de los Contratos firmados entre el Exportador y la contraparte. Datos generales del Exportador. Breve descripción de los bienes y/o servicios. Monto estimado de las importaciones. Nombre y datos de los contactos. Certificación de los pagos hechos al Exportador. Información sobre aspectos ambientales. Información adicional y/o evidencia documental razonable, que pueda solicitar la ECA o

el Banco Agente.

Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a PEMEX REFINACIÓN o a quien éste le indique. La información general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los servicios, según corresponda, de acuerdo al “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.

1.4. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de otros países, incluyendo México.

Documentación requerida por otros Agentes Financieros y/o Petróleos Mexicanos:

En caso de bienes y/o servicios procedentes de México o regiones diferentes a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, se requiere básicamente la misma información que para ECA´s de Europa y Asia. Sin embargo, sólo se solicitará caso por caso, después de analizar la información del Anexo denominado Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios.

En caso necesario, se podrá solicitar lo siguiente: Mayor información para verificar el origen de los bienes. Copia de las Facturas Comerciales Individuales.



222


ANEXO G-1 (1) (NO APLICA) No. de Contrato : (2)

Objeto del Contrato : (3)

Monto Total del Contrato : M.N. : (4)

USD : (5)

Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)

Tipo del Bien y/o Servicio (6)

Descripción del Bien y/o Servicio

(7)

Marca (8)

Proveedor Directo (9)

Fabricante Nacional

(10)

País Origen (11)

Monto (12)

México

México

México

México

México

Total Parte A:

Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjero

Tipo del Bien y/o Servicio (6)

Descripción del Bien y/o Servicio

(7)

Marca (8)


Exportador (13)

País Origen (11)

Monto (12)

Total Parte B:

Total en M.N. (A+B) :

Página _____ de ____ Páginas (14)


ANEXO G-1 (1)



223

No. de Contrato : (2)

Objeto del Contrato : (3)

Monto Total del Contrato :

M.N. : (4)

USD : (5)

Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano)

Tipo del Bien y/o Servicio (6) Descripción del Bien y/o Servicio (7)

Marca (8)


Fabricante Nacional (10)

País Origen (11)

Monto (12)

México

México

Total Parte C:

Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero.

Tipo del Bien y/o Servicio (6) Descripción del Bien y/o Servicio (7)

Marca (8)


Exportador (13)

País Origen (11)

Monto (12)

Total Parte D:

[Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono] (15)

Total en USD (C+D) :

Firma: (16)

Nombre: (17)

Cargo: (18)

Página _____ de ____ Páginas (14)



224

PEMEX REFINACIÓN

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios: ANEXO G-1

INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 2)

DATOS INSTRUCCIÓN

(1) Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

ANEXO [número de anexo correspondiente]

Esta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá ser entregada tanto en forma impresa como en archivo magnético (hoja de cálculo). Se deberá indicar el identificador del Anexo tal como se denominó la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” en el contrato. Comúnmente se utiliza la denominación de “Anexo G-1”. La leyenda “número de anexo correspondiente” no deberá incluirse.

(2) No. de Contrato

Se deberá indicar el número de Contrato (legal, SAP o ambos). Utilizar letras mayúsculas en caso de caracteres alfabéticos. Indicar si se trata de un contrato y/o pedido abierto.

(3) Objeto del Contrato Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión.

(4) Monto Total del Contrato M.N.

Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de curso legal de México. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(5) Monto Total del Contrato USD

Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (dólares), o en cualquier otra moneda extranjera. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(6) Tipo de bien y/o servicio

Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los conceptos que se detallen en la Cédula, de acuerdo a las siguientes categorías: materiales, equipo de instalación permanente, equipo no permanente, mano de obra, servicios y otros (regalías, transferencias, patentes, licencias, etc.)

(7) Descripción del bien y/o servicio

Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utiliza para dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón o registro se deberá incluir la descripción de un bien o servicio específico. Sólo se podrán agrupar conceptos que tengan el mismo Fabricante o Exportador, el mismo País de Origen, el mismo Tipo de bien y/o servicio y la misma moneda de cotización.

(8) Marca

En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es) de los bienes que se detallen en cada renglón (registro) de esta Cédula.

(9) Proveedor Directo

Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que suministra directamente al Contratista o Proveedor, los bienes y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al contrato y que se detallan en cada renglón (registro) de esta Cédula. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien suministre los bienes y/o servicios, se deberá indicar el nombre de éste.



225

PEMEX REFINACIÓN

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios: ANEXO G-1

INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 2 / 2)

DATOS INSTRUCCIÓN

(10 Fabricante Nacional

Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula, y los suministra de forma directa o indirecta al Contratista o Proveedor. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional), se deberá indicar el nombre de éste.

(11) País de origen Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones (registros) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberá indicar “México”, en la columna correspondiente que se ha incluido únicamente por cuestión de formato. En caso de renta de embarcaciones, se deberá indicar adicionalmente el país de la bandera de la embarcación utilizada.

(12) Monto Indicar el importe, en M.N., USD u otra moneda extranjera según corresponda, de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones (registros) de esta Cédula. Sólo en el caso de contratos y/o pedidos abiertos este valor se podría omitir.

(13) Exportador

Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta de forma directa o indirecta, los bienes y/o servicios (de origen extranjero) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula.

(14) Página _____ de ____ Páginas Indicar en el primer espacio el número de página correspondiente, y en el segundo espacio el número total de páginas del anexo.

(15) [Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía]

Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de la compañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda “Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía” no deberá incluirse.

(16) Firma: Firma del funcionario autorizado por la compañía para presentar esta Cédula, de preferencia en tinta azul.

(17) Nombre: Indicar el nombre completo del funcionario firmante.

(18) Cargo: Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario firmante.



226

Lista de verificación de FACTORES importantes en la propuesta * * *CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. DEBEN ESTAR REFERIDOS EN EL AÑO VIGENTE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SIN

DECIMALES).

* * * CÁLCULO DE INDIRECTOS (ART. 211 DE RLOPSRM)

* * * DOCUMENTO DT-25 Y DE-13 La omisión de la presentación de este formato por parte del licitante, no será motivo de desechamiento de su propuesta.

DIAS CALENDARIO DIAS LABORADOS DÍAS PAGADOS DIA SINDICATO PROCEDE SOLAMENTE CON CONTRATO COLECTIVO DEBIDAMENTE REGISTRADO Y AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO FACTOR DE RIESGO (EMITIDO POR EL IMSS VIGENTE)

VERIFICACIÓN DE IMPORTES POR GASTOS EN LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS (JUSTIFICADO POR TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS) Y FIANZAS (LAS SOLICITADAS PARA EL CONTRATO).

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.