bases oxapampa paucartambo ads 0026-2005(f)

REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

PROVIAS NACIONAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

PRIMERA CONVOCATORIA

ADS - 0026 – 2005 – MTC/20

(CORRESPONDE A LA LPN –004-2004-MTC/20 DECLARADA DESIERTA EN DOS OPORTUNIDADES)

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA

KM 0+000 - KM 44+177

BASES DE SELECCION

Financiado por:

Recursos Ordinarios

LIMA - PERU

PROVIAS NACIONAL

I N D I C E

BASES DE LA ADJUDICACIÓN

1.0 GENERALIDADES 42.0 VALOR REFERENCIAL 53.0 CONDICIONES GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN– PARTICIPANTES 54.0 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 55.0 FINANCIAMIENTO 56.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 57.0 CONSULTAS Y OBSERVACIONES 68.0 DOCUMENTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 79.0 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 710.0 INSPECCIÓN PREVIA 711.0 PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN CASO DE CONSORCIO 812.0 DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO 1013.0 DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 1314.0 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 1415.0 APERTURA DEL SOBRE 2.- PROPUESTA ECONÓMICA 1516.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 1617.0 IMPUGNACIONES 1618.0 CANCELACIÓN DEL PROCESO 1619.0 DECLARATORIA DE ADJUDICACIÓN DESIERTA 1620.0 DEL CONTRATO 1721.0 RESIDENTE DE OBRA 1722.0 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 1823.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS 18

FORMATOS 20

FORMATO N° 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 21FORMATO Nº 2 : DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR 22FORMATO N° 3 : PROMESA DE CONSORCIO 23FORMATO N° 4: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR ( Artículo 56º del Reglamento) 24FORMATO N° 5: COMPROMISO DE INTEGRIDAD 25FORMATO N° 6: PLAZO DE EJECUCIÓN 26FORMATO N° 7: RELACION DE PRINCIPALES OBRAS COMO CONTRATISTA GENERAL 27FORMATO N° 8: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 28FORMATO N° 9: C.V. DEL PERSONAL PROFESIONAL MINIMO 29FORMATO N° 10: COMPROMISO DE CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA 30FORMATO Nº 11: RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO 32FORMATO N° 12:CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 33FORMATO N° 13: PRESUPUESTO DE LA OBRA 36FORMATO N° 14:FORMULARIO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES 37

CUADROS

CUADRO Nº 1 : RELACION DE EQUIPO MINIMO 38

ANEXOS

ADS - 0026-2005-MTC/20 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puente Paucartambo-Oxapampa 2

PROVIAS NACIONAL

ANEXO Nº 1 : CRITERIOS DE EVALUACION 39ANEXO Nº 2 : PROFORMA DEL CONTRATO 41ANEXO Nº 3 : FORMATO DE PRESUPUESTO 53


PROVIAS NACIONAL

ADS N° 0001-2005-MTC/20

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera

PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA

(Corresponde a la LPN –004-2004-MTC/20 declarada Desierta en dos oportunidades)

1.0 GENERALIDADES

El Plan Anual de Adquisiciones de PROVIAS NACIONAL aprobado con R.D. Nº 038-2004-MTC/01 del 26 de enero de 2004, consideró la ejecución de un proceso cuyo objeto es la ejecución de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Puente Paucartambo - Oxapampa, el proceso fue declarado desierto en dos oportunidades, razón por la cual el, corresponde su convocatoria como una Adjudicación Directa Selectiva en atención al TUO de la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobados mediante D.S. Nº 012-2001-PCM y D.S. Nº 013-2001-PCM, respectivamente.

1.1 Objeto

El objetivo de la presente Adjudicación es seleccionar la Empresa o Consorcio que ejecute la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Puente Paucartambo-Oxapampa.

1.2 Entidad que convoca la adjudicación

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante denominado como PROVIAS NACIONAL.

1.3 Localización y descripción del proyecto

El sector objeto de la presente Adjudicación está localizado en el departamento de Pasco, es una vía afirmada con una longitud de 44.177 km.

1.4 Plazo referencial de ejecución

Para la ejecución de la obra, PROVIAS NACIONAL estableció un plazo referencial de 450 días calendario.

1.5 Base Legal- Las normas contenidas en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 013-2001- PCM, en adelante denominados TUO de la Ley y Reglamento respectivamente.

- Decreto Supremo N° 079-2001-PCM, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.

- Resolución N° 080-2000-CONSUCODE/PRE, que aprueba la Directiva N° 006-2000-CONSUCODE, que establece pautas para la presentación de garantías.

- Resolución N° 126-2000-CONSUCODE-PRE, Modifica el anexo de la Directiva N° 006-2000-CONSUCODE, que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema Financiero del Sistema de Seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar Carta


PROVIAS NACIONAL

Fianza o Póliza de Caución.

- Resolución N° 114-2001-CONSUCODE/PRE, Que aprueba la Directiva N° 013-2001-CONSUCODE/PRE, que establece procedimiento para remisión de actuados de las observaciones formuladas a las bases de procesos de selección que no hayan sido acogidas por los Comités Especiales.

- Ley Nº 26572 Ley General de Arbitraje y Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2005.

2.0 VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria es de S/. 80 883 508.48 (Ochenta Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Ocho con 48/100 Nuevos Soles) al mes de Junio de 2005, incluido gastos generales, utilidades y tributos.

3.0 CONDICIONES GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN - PARTICIPANTES

Son requisitos para ser participante:

a) Haber adquirido las Bases a nombre del participante, en caso de participantes que se presenten en consorcio, bastará que uno de los integrantes haya adquirido las Bases.

b) Estar constituido en el país, inscrito en el Registrado Nacional de Contratistas y no estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado.

c) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° del TUO de la Ley 26850

4.0 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Se utilizará el sistema de precios unitarios.

5.0 FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

6.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El calendario con las diferentes etapas de la presente Adjudicación se encuentra detallado en el aviso de convocatoria.

A partir de la fecha de inicio de Venta de Bases, los interesados podrán tomar información sobre el proceso en la página web de PROVIAS NACIONAL: http://www.proviasnac.gob.pe

7.0 CONSULTAS Y OBSERVACIONES

7.1 Consultas

Los Adquirientes de Bases podrán formular sus consultas o solicitar la aclaración del contenido de los Documentos del Proceso, por escrito dirigido al Comité Especial, según los plazos señalados en el calendario del proceso, empleando el Formato Nº 14.

El Comité Especial responderá por escrito a todas las consultas o aclaraciones presentadas por los adquirientes de bases. Las respuestas y aclaraciones a las Bases se consideran como partes


PROVIAS NACIONAL

integrantes de éstas.

En cumplimiento del artículo 23° del Reglamento, los adquirientes de bases interesados comunicarán su autorización para formular consultas y recibir el pliego de absolución por medios electrónicos a la dirección mailto:[email protected] (en el asunto se indicará: ADS - 0026 - 2005-MTC/20); de adoptarse el medio antes indicado, todas las comunicaciones requieren de una confirmación de recepción por el mismo medio.

7.2 Observaciones a las Bases

a) Se presentarán debidamente fundamentadas relativas al incumplimiento de las condiciones mínimas a que hace referencia el artículo 25º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de cualquier disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado, las mismas que se presentadas conjuntamente con las consultas.

b) El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas y notificará su decisión a todos los

adquirientes de Bases en un plazo máximo de tres (3) días. c) Si el Comité Especial no acoge las observaciones, elevará todo lo actuado al CONSUCODE

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de vencido el plazo para evaluarlas. En el caso de observaciones no acogidas, se seguirá el procedimiento establecido en la Directiva N° 13-2001-CONSUCODE/PRE del 05 de Julio del 2001:

- Dentro de las veinticuatro (24) horas del plazo a que se contrae el tercer párrafo del Artículo

88° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Comité Especial notificará al adquiriente de Bases cuyas observaciones no hayan sido acogidas, para que cumpla con cancelar la tasa que por dicho concepto prevé el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE.

- El adquiriente de Bases observante deberá cumplir con el pago de la tasa a su cargo y

remitir al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito respectivo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del oficio de requerimiento.

- En el caso que el adquiriente observante no cumpla con cancelar el monto de la tasa antes

indicada dentro del plazo señalado, el Comité Especial aplicará lo prescrito en el artículo 125° de la Ley de Procedimiento Administrativo Generales, teniendo por no presentadas las observaciones no acogidas.

d) El Comité Especial procederá a integrar las Bases a más tardar al día siguiente de haber sido

notificado con el pronunciamiento del CONSUCODE, comunicando dicha integración de manera escrita y simultáneamente, tanto a los adquirientes de Bases como al Consejo, al día siguiente de adoptado el acuerdo respectivo.

7.3 Presentación de las consultas y observaciones

Las Consultas y Observaciones serán presentadas a la dirección señalada a continuación acompañadas por un disco con el archivo de la Consulta y/o Observación en WORD de MSO:

Señores: PROVIAS NACIONAL Ref: ADS - 0026 – 2005-MTC/20

(Corresponde a la LPN –004-2004-MTC/20 declarada Desierta en dos oportunidades)Att: Presidente del Comité Especial Av. Bolivia N° 120 – 2do Piso – Centro Cívico y Comercial de Lima.LIMA - PERÚ

8.0 DOCUMENTOS DEL PROCESO


mailto:[email protected]

PROVIAS NACIONAL

Los documentos del presente proceso son:

- Bases del Proceso (Incluye el Expediente Técnico de Obra y la Proforma de Contrato)- Adendas, Aclaraciones a las Bases y documentos complementarios, enmiendas, emitidos por

el Comité Especial (si las hubiere)- Absolución de Consultas- Respuestas a las Observaciones a las Bases (si las hubiere) El Expediente Técnico de Obra según el artículo 2º numeral 20 del Reglamento comprende: Memoria descriptiva, metrado, especificaciones técnicas, Valor Referencial, y estudio de suelos, estudio geológico y geotécnico, hidrología y drenaje, de impacto ambiental u otros complementarios, planos,Resumen ejecutivo.

La Proforma del Contrato según el artículo 2º numeral 31 del Reglamento es el proyecto de contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro.

Las Bases Integradas tal como lo define el artículo 2º numeral 4 del Reglamento, son las Bases definitivas del proceso de selección, como resultado de la formulación y absolución de consultas y/u observaciones, o, luego de transcurridos los plazos de dichas etapas, sin que los adquirientes las hayan formulado. Las Bases Integradas no podrán ser impugnadas.

9.0 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

9.1 La presentación de propuesta implica el reconocimiento y aceptación por parte del Postor de todas las condiciones establecidas en los Documentos de Adjudicación indicados en el numeral 8.

9.2 En atención al artículo 53º del Reglamento, una vez integradas las Bases, el Comité Especial es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una impugnación.

10.0 INSPECCIÓN PREVIA

10.1 Es conveniente que los proponentes visiten e inspeccionen la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutarán las obras objeto de este proceso, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos del proceso, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta. Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, socio ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones y otros, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en el proceso1.

10.2 No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta para la elaboración del expediente técnico como para la ejecución de la obra dentro del plazo y costo previsto.

11.0 PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO

Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE.

11.1 De la presentación de propuestas en consorcio.-

1 De acuerdo al Pronunciamiento N° 014-2005/GTN del Consucode el Contratista no asumirá responsabilidad por los errores de

proyecto que se pudieran advertir durante la ejecución de la obra. Para efectos de la responsabilidad por los errores de proyecto que se pudieran advertir durante la ejecución de la obra, es de aplicación lo indicado en los artículos del 1771 al 1789 (inclusive) del CAPITULO TERCERO- Contrato de Obra, del Código Civil


PROVIAS NACIONAL

11.1.1 La propuesta técnica de consorcio deberá contener una promesa formal de consorcio suscrito por cada uno de los representantes legales de los integrantes del mismo, debiendo precisarse las obligaciones que asumirá cada una de las partes así como la designación del o los representantes del consorcio para todo el proceso de selección.

En el supuesto que la promesa formal del consorcio no precisara las obligaciones de cada integrante del mismo, se presumirá que éstos participarán conjuntamente en el objeto de la convocatoria.

Tanto las propuestas técnica y económica como los recursos que prevé la Ley, en su caso, deberán ser suscritos y rubricados por el o los representantes del consorcio; tales documentos comprometen todos los integrantes del consorcio.

11.1.2 Si uno de los integrantes del consorcio se encontrase impedido de ser postor o contratista de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley, la propuesta se tendrá por no presentada, bajo responsabilidad del Comité Especial.

El incumplimiento de lo señalado conlleva la nulidad del proceso y la responsabilidad de los funcionarios y autoridades intervinientes.

Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en la citada disposición, son nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.

11.1.3 En los procesos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que realicen actividades de intermediación laboral u otra actividad regulada, los integrantes del consorcio que en la relación interna se hayan obligado a ejecutar conjuntamente dicha actividad, deberán contar con las autorizaciones y cumplir los requisitos que disponga la Ley de la materia.

De otro lado, las partes del consorcio que en relación interna no se hayan obligado a ejecutar efectivamente actividades de intermediación laboral u otra actividad regulada, no necesitarán presentar las autorizaciones ni cumplir los requisitos indicados.

11.1.4 En el caso de Licitaciones Públicas Nacionales para la ejecución de Obras y Concursos Públicos para la contratación de servicios de consultoría, podrán presentarse propuestas en consorcio siempre que todos los integrantes del mismo cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 14º del Reglamento.

11.1.5 Se reputarán como válidos para el consorcio, los documentos presentados que de acuerdo a las Bases, sustenten recursos, capacidades y aptitudes de cada uno de sus integrantes.

11.1.6 Para efectos de acreditar experiencia sólo será válida la documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en el objeto de la convocatoria. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes.

11.1.7 Para que un consorcio pueda acceder al beneficio al que se refiere el inciso a) del artículo 73º del Reglamento, todas las partes integrantes del mismo deberán tener la calidad de micro y/o pequeña empresa. En consecuencia, en caso que uno de los miembros del consorcio no cumpla con requisitos previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 27268 – Ley General de la Pequeña y Microempresas en los artículos 8º, 9º y 10º de su Reglamento, no podrá otorgarse a dicho consorcio el referido beneficio.

11.1.8 Las infracciones cometidas durante el proceso de selección, serán de responsabilidad exclusiva de la parte del consorcio que la haya cometido, siempre que pueda individualizarse al infractor.

11.2 De la ejecución contractual a cargo del consorcio.-

11.2.1 Una vez que el otorgamiento de la buena pro quede consentido los postores que participaron consorciados deberán formalizar el contrato de consorcio, siendo suficiente que se perfeccione


PROVIAS NACIONAL

mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los representantes legales ante Notario Público, designando en dicho documento al representante o apoderado común.

11.2.2 Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del contrato y del cumplimiento del mismo, estando facultada la Entidad en dichos casos, para demandar cualesquiera de ellos por los daños y perjuicios causados.

En cuanto a las sanciones administrativas por incumplimiento del contrato, las mismas se aplicarán todos los integrantes del consorcio.

11.3 Registro Único de Contribuyentes -

En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá obtener el número de RUC (Registro Único de Contribuyentes), el mismo que será comunicado a PROVIAS NACIONAL, antes de la suscripción del contrato.

12.0 CONTENIDO DE LA PROPUESTA

12.1 La Propuesta se presentará en dos (2) sobres, identificados como sigue: "Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" y "Sobre Nº 2: Propuesta Económica".

12.2 Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos copias. El original marcado como "ORIGINAL" y las copias como “COPIA”.

Cada uno de los sobres se presentará consignado como sigue:

Señores: PROVIAS NACIONAL Atención : Comité Especial ADS - 0026-2005-MTC/20 (Corresponde a la LPN –004-2004-MTC/20 declarada Desierta en dos oportunidades)

Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa Av. Bolivia N° 120 10º Piso – Sala de Licitaciones y Concursos de PROVIAS NACIONAL

Lima - PERÚ

POSTOR:........................ Sobre Nº:_________

12.3 Sobre Nº 1: Propuesta Técnica

12.3.1 Índice

El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos solicitados.

12.3.2 Contenido del Sobre Nº 1

El Sobre Nº 1, Propuesta Técnica, contiene los documentos que se indican a continuación. La falta de presentación de los documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 (Doc.1,Doc.2, Doc. 3, Doc. 4, Doc. 5, Doc. 6 y Doc. 8), será considerada como una omisión o error no subsanable, que motivará la descalificación del Postor.

Doc. 1: Documento de presentación


PROVIAS NACIONAL

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ( Formato Nº 1) Doc. 2: Información del postor IDENTIFICACION DEL POSTOR, con carácter de Declaración Jurada (Formato N° 2)

Doc. 3: Inscripción en el Registro de Contratistas Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de

Contratistas. La presentación de un Certificado caduco es causal de eliminación, el defecto no es subsanable.

Doc. 4: Promesa de consorcio (de ser el caso)

Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, de acuerdo a las indicaciones del numeral 11.1 de las presentes Bases. (Formato N° 3)

Doc. 5: Declaración Jurada de Postor

Se presentará una Declaración Jurada en cumplimiento del artículo 56º del Reglamento. (Formato N° 4)

Doc. 6: Compromiso de integridad Se presentará un Compromiso de Integridad del Postor - Numeral 700-06 de las

Normas Técnicas de Control -. (Formato N° 5)

Doc. 7: Declaración Jurada (de ser el caso) Declaración Jurada de ser una micro o pequeña empresa

Doc. 8: Plazo de ejecución Plazo de Ejecución (Formato Nº 6).

DOCUMENTACION REFERIDA A LOS FACTORES DE EVALUACION

Doc. 9: Principales Obras ejecutadas en los últimos diez (10) años como Contratista de Obras en General, por un monto acumulado de cinco (5) veces el Valor Referencial indicado en el numeral 2.0 de las presentes Bases, equivalente a la suma de S/. 404 417 542.40 (Cuatrocientos Cuatro Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 40/100 Nuevos Soles); la información será registrada en el Formato Nº 7.

Como sustento se acompañarán copias simples de los Contratos y certificados que acrediten el cumplimiento satisfactorio de la experiencia o la liquidación de obra u otro documento expedido por la entidad contratante, donde se señale la obra realizada, el monto y cumplimiento satisfactorio de la misma. Si el Postor está especializado en carreteras, podrá presentar como obras en general las carreteras ejecutadas siempre y cuando éstas no se repitan en Obras Similares.

En caso de propuestas en consorcio, para efectos de acreditar la experiencia sólo será válida la documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en el objeto de la convocatoria. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes. Se reconocerá la experiencia en subcontratos, siempre y cuando éstos estén registrados en el CONSUCODE o si son anteriores a la creación de la citada institución, deberá estar autorizados formalmente por la entidad contratante con la que se suscribió el contrato principal. Las obras informadas deberán estar concluidas.

Los montos de los contratos en dólares se actualizarán al Tipo de Cambio Valor Venta promedio del mes que finalizó el servicio; una vez convertido a moneda nacional, se actualizará al mes base del Valor Referencial, con el Índice de Precios al Por Mayor a Nivel Nacional dado por el INEI.


PROVIAS NACIONAL

Los montos de los contratos en moneda nacional se actualizarán desde la fecha de su terminación, hasta el mes base del Valor Referencial, con el Índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional dado por el INEI.

Para los casos indicados en el presente numeral, se adjuntará el procedimiento de cálculo para cada caso, así como la copia de los índices del INEI utilizados que sustenten los nuevos montos así calculados.

Doc. 10 Ejecución de obras similares a la obra convocada, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al Valor Referencial indicado en el numeral 2.0 de las Bases; las Obras similares no están limitadas por su magnitud y/o antigüedad. (Formato Nº 8).

Como sustento se acompañarán copias simples de los Contratos y certificados que acrediten el cumplimiento satisfactorio de la experiencia o la liquidación de obra u otro documento expedido por la entidad contratante, donde se señale la obra realizada, el monto y cumplimiento satisfactorio de la misma por la entidad contratante, señalando el cumplimiento satisfactorio del mismo. Para efectos de la presente convocatoria, se considerarán como Obras Similares a las obras de rehabilitación, mejoramiento y/o Construcción de carreteras pavimentadas, que tengan como mínimo el mismo tipo de estructura del pavimento de la obra convocada.

Los montos de los contratos en dólares se actualizarán al Tipo de Cambio Valor Venta promedio del mes que finalizó el servicio; una vez convertido a moneda nacional, se actualizará al mes base del Valor Referencial, con el Índice de Precios al Por Mayor a Nivel Nacional dado por el INEI.

Los montos de los contratos en moneda nacional se actualizarán desde la fecha de su terminación, hasta el mes base del Valor Referencial, con el Índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional dado por el INEI.

Para los casos indicados en el presente numeral, se adjuntará el procedimiento de cálculo para cada caso, así como la copia de los índices del INEI utilizados que sustenten los nuevos montos así calculados.

Doc. 11 Experiencia y calificación del personal profesional propuestoCurriculum Vitae del Personal Profesional mínimo (Formulario Nº 9)

Residente de Obra.- Requisitos ( Artículo 147ª del Reglamento):- Título de Ingeniero Civil Colegiado.- Tiempo de ejercicio profesional de quince (15) años a partir de la colegiación.- Experiencia como residente de obras, haber participado como Residente en diez (10)

Obras Similares como mínimo.

Especialistas .- El postor deberá contar en obra con un mínimo de tres Especialistas según lo siguiente:

En suelos y pavimentos En topografía y movimiento de tierras y En obras de arte y drenaje,

Los mismos que deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Título de Ingeniero Civil Colegiado.- Tiempo de ejercicio profesional de al menos diez (10) años a partir de la colegiación.- Experiencia: Haber participado como mínimo en cinco (5) Obras de Rehabilitación y


PROVIAS NACIONAL

Mejoramiento como profesional de su especialidad.Asimismo deberá adjuntar las cartas compromisos de participación de los profesionales propuestos

Doc. 12 Compromiso de contratar en la ejecución de la obra un porcentaje mínimo de 50% de trabajadores entre los residentes de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución, sustentado por su Plan de Generación de Empleo. (Formato Nº 10).

Doc. 13 Declaración Jurada de que dispone de las maquinarias y equipos propios y/o de terceros que se emplearán en la ejecución de la obra (Formato Nº 11), de acuerdo a la Relación de Equipo Mínimo Requerido del Cuadro Nº 01, precisando su ubicación y oportunidad de empleo. En el caso de maquinaria y equipos de propiedad de terceros, la Declaración será acompañada de documentación que demuestre el compromiso del propietario de proporcionarlos para la presente obra.

Los equipos deben obligatoriamente encontrarse en el país, disponibles para su utilización en obra.

La presentación de equipo incompleto o inferior en numero, potencia, capacidad, etc., constituye causal de perdida de la condición de postor.

12.4 Sobre Nº 2: Propuesta Económica

El Sobre Nº 2, deberá contener la documentación siguiente:Doc. 14 Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 12).

Doc. 15 La Propuesta Económica indicará el monto ofertado por el Postor para la ejecución de la Obra. Se presentará el detalle del Presupuesto ofertado, indicando los metrados base del Expediente Técnico de la Obra y los precios unitarios ofertados.

El postor considerará los precios unitarios sin el IGV que pudiera afectar directamente a los componentes de éstos. En consecuencia, el IGV que grava la factura general del contratista, se consignará en forma separada sobre el total del monto ofertado; se anexan modelos.El postor ganador de la Buena Pro a la firma del Contrato presentará los Análisis de Precios Unitarios se prepararan para cada partida y mostrará en detalle los costos directos, es decir, la mano de obra, equipos, materiales y todos los conceptos que les son accesorios. Adicionalmente se incluirá el análisis o sustento del rendimiento de los equipos o conjuntos de equipos que participan en la ejecución de las partidas, que deberá ser analizada técnicamente en cuanto están destinados a sustentar el precio unitario de cada partida del Presupuesto Ofertado para la ejecución de la Obra.

Los Costos Indirectos se presentarán debidamente desagregados incluyéndose todos los conceptos necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos considerados en la Obra. Esta exigencia también es sólo para el Ganador de la Buena Pro.

A la Propuesta Económica el Postor adjuntará su Propuesta de Calendario de Utilización del Adelanto Directo (PUAD)

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles (S/.), y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.

Al presente documento se le adjuntará un disquete de 3 1/2” con el archivo electrónico en Excel que contenga los datos del Doc.15.

Se adjunta el Presupuesto de Obra (Formato N° 13).


PROVIAS NACIONAL

13.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

13.1 Acto de Recepción de Propuestas y Apertura del Sobre Nº 1

El Acto Público de Recepción de Propuestas se inicia en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las Bases, para que presenten su propuesta técnica y económica; si alguno es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de haber adquirido las Bases.

Si al momento de ser llamado un Adquiriente de Bases, éste no se encontrase, el Comité Especial considerará que ha desistido de ser Postor.

Los postores individuales concurren personalmente o a través de su representante, debidamente acreditado, ante el Comité Especial mediante Carta Poder simple. Las personas jurídicas, por medio de su representante legal o apoderado acreditado por Carta Poder Simple, con las atribuciones suficientes para tomar decisiones que se puedan presentar en caso de empate, tal como lo señala el artículo 73º del Reglamento.

A continuación se procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada Postor. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases, la Ley y el Reglamento; de no ser así, el Comité Especial devolverá los documentos al Postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el Acta y el Notario autenticará una copia de la Propuesta, la cual mantendrá en su poder, hasta el momento en que el Postor formule apelación o deje consentir la devolución; si se formula impugnación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Si existieran defectos de forma en los documentos presentados, tales como, omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

Se consideran errores u omisiones subsanables:

a. La falta de visado o sello del representante legal autorizado, en alguna de las páginas, a excepción de la carta de presentación de la propuesta.

b. Ubicación errada de las páginas.c. La no-presentación del número solicitado de copias.d. La falta de foliación en alguna página.e. La compaginación inexacta.f. Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación y que con justificación y a criterio del

Comité Especial sean procedentes.

El Notario Público procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica; asimismo, conservará las propuestas económicas sin abrir, en sobre cerrado debidamente sellado y firmado por él, los representantes de los postores que deseen hacerlo y los miembros del Comité Especial, hasta la fecha en que el Comité Especial en Acto Público comunique a los postores el resultado de la evaluación de las Propuestas Técnicas.

Concluido el proceso de recepción de propuestas y apertura del Sobre Nº 1, el Notario Público dejará constancia de lo actuado en un Acta la cual podrá ser firmada por los representantes de los postores.

14.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura de la Propuesta Técnica o Sobre 1, el Comité Especial procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1, ciñéndose a los Criterios de Evaluación Técnica establecidos en las presentes Bases.


PROVIAS NACIONAL

En esta etapa todas las propuestas de los postores serán examinadas para determinar si están completas, son válidas y satisfacen todos los requerimientos de los Documentos de Licitación.

14.1 Aclaración y confirmación de documentos

La aclaración y confirmación de documentos será en estricto cumplimiento de los dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, pero sin que la presunción de veracidad exima a los postores de presentar, en forma clara y precisa, la información requerida por la entidad.

En atención a los artículos 3°, 205° y 210° del Reglamento, toda declaración o afirmación falsa será causal de eliminación y pérdida de su condición de postor comunicándose este hecho al CONSUCODE, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven de ellos.

14.2 Evaluación de la Propuesta Técnica

El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta Técnica será de veinte puntos (20) puntos.Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuyo puntaje sea igual o mayor catorce (14) puntos. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo serán considerarás como no aptas y no podrán participar en la segunda etapa apertura del Sobre Nº 2 – Propuesta Económica.

En Base al resultado de la evaluación de los Sobres Nº 1, el Comité Especial elaborará el correspondiente informe a ser aprobado por Acta, el mismo que incluirá las Hojas Individuales de Evaluación de Propuesta Técnica (una por cada postor) y el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Técnica (REPT).

Los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son como se muestran en el Anexo Nº 1.

15.0 APERTURA DEL SOBRE Nº 2. - PROPUESTA ECONÓMICA

15.1 El segundo Acto Público corresponde a la Apertura del Sobre Nº 2 y se realizará en la fecha indicada en el aviso de convocatoria, salvo comunicación expresa del Comité Especial.

15.2 En este Acto Público, antes de la apertura de las Propuestas Económicas, se procederá como sigue:

a) El Notario Público presentará al Comité Especial los Sobres Nº 2 Propuesta Económica, los mismos que permanecieron en su custodia y que también serán mostrados a los asistentes.

b) Seguidamente, se dará lectura al Acta del Comité Especial señalando el resultado de la Evaluación de los Sobres Nº 1 Propuesta Técnica.

c) Los Postores descalificados en el Sobre Nº 1, les será devuelto su correspondiente Sobre Nº 2, sin abrir.

15.3 A continuación, se procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Económica de los postores aptos en la evaluación de la Propuesta Técnica. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

15.4 La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo de Acuerdo a los Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica, teniendo presente que las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial, es decir superiores a S/. 88 971 859.32 (OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUNTAINUEVE CON 32/100 Nuevos Soles) y las que fueran inferiores al 90 % del Valor Referencial, es decir, S/. 72 795 157.64 (SETENTA Y DOS MILLLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 64/100 Nuevo Soles) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Los montos de cada Propuesta Económica de los postores hábiles en esta etapa del proceso, serán anotados en el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Económica (REPE), confeccionado según señala el artículo


PROVIAS NACIONAL

66º del Reglamento.

15.5 Sobre la base de la integración de los Datos Contenidos en los Cuadros Resumen de Evaluación Propuesta Técnica y Resumen de Evaluación Propuesta Económica (REPT y REPE respectivamente), se confeccionará y presentará el Cuadro Resumen de Costo Total (RCT) tomando en consideración lo señalado en el artículo 65º del Reglamento.

16.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

16.1 Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el puntaje de Costo Total de las mismas, según método señalado en el numeral anterior. El Comité Especial, a través de un Cuadro Comparativo, anunciará el orden en que han quedado calificados los postores. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor puntaje de Costo Total, previa verificación aritmética de la oferta.

El Comité Especial verificará las operaciones aritméticas del presupuesto ofertado del Postor cuya calificación haya obtenido el mayor puntaje total, si se encontrara alguna incorrección aritmética, será corregida, a fin de consignar el monto correcto y asignar el lugar que le corresponde. Dicha corrección así como el orden en que han quedado calificados los postores y sus correspondientes propuestas económicas serán registradas en el Acta.

16.2 Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las propuestas, documentación que le será entregada dentro del día siguiente de presentada la solicitud.

16.3 El Comité Especial notificará el resultado en forma inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL para su correspondiente publicación.

16.4 En caso de Empate se procederá de acuerdo al artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

17.0 CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES

17.1 Para los Recursos de Apelación y Revisión, se dará cumplimiento a lo establecido en el Título IV Capitulo I – De la Solución de Controversias del Reglamento.

17.2 Los recursos de apelación deberán ser presentados en Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL.

18.0 CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente.

19.0 DECLARATORIA DE DESIERTA

19.1 El Comité Especial declarará desierta la Adjudicación en los siguientes casos:

- Cuando se presenten menos de dos propuestas.- Cuando quede válida una única oferta.- Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas.- En caso que ningún postor alcance el puntaje mínimo en la evaluación de la Propuesta

Técnica.- Si el Postor que quedó en segundo lugar no firmara el contrato.

19.2 En el caso de declararse Desierta la Licitación, los Postores no tendrán derecho a compensación por gastos realizados de la preparación de sus propuestas o indemnización de cualquier tipo.


PROVIAS NACIONAL

20.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO (Artículos 40° del TUO de la Ley, 118°, 121°, 122° y 123° del Reglamento)

20.1 Para efectos de la suscripción del Contrato, el Postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, presentará los siguientes documentos:

a. Constancia vigente emitida por el CONSUCODE de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.

b. Constancia expedida por el CONSUCODE de tener Capacidad Libre de Contratación.c. Garantía de Fiel Cumplimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, como requisito indispensable

para la suscripción del Contrato ( Artículo 40° del TUO de la Ley, concordado son los artículos 121° y 122° del reglamento). La garantía será por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta la aprobación de la liquidación final. El tenor de la Garantía será de acuerdo con el artículo 121° del Reglamento.

d. Copia simple del Testimonio de Constitución y poder del Representante Legal . e. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC)

f. Declaración Jurada donde se indique:

El nombre del Profesional, que se desempeñará como el Residente de la Obra, con indicación de su Colegiatura, adjuntando su Certificado de Habilidad; quien será el mismo profesional que propuso el Postor en su Oferta. Para el caso de Profesionales Extranjeros, será suficiente la presentación de la Constancia de Inscripción vigente en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

Relación de los Especialistas para la Ejecución de la Obra, adjuntando sus correspondientes Certificados de Habilidad.

g. Copia de los Documentos de la Adjudicación firmados y sellados por el Representante Legal.h. Análisis de los Precios Unitarios de su propuesta Económica.i. Calendario de Avance de Obra (CAO), de acuerdo a los plazos de ejecución propuestos.j. Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización y Utilización de Maquinarias y

Equipos.k. Calendario de Utilización del Adelanto Directo.l. Programación PERT- CPM y diagrama GANTT de la Obra.m. Póliza de Seguros.

En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 11.2 de las presentes Bases en concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE.

20.2 En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, PROVIAS NACIONAL en cumplimiento del artículo 118º del Reglamento, lo citará a una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor no se presentara en esa oportunidad, perderá la Buena Pro. En este supuesto, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, PROVIAS NACIONAL llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los demás requisitos establecidos para el Postor ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si éste no firmara el contrato, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, el proceso será declarado desierto.

20.3 El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tal como lo establece el ar -tículo 36º del TUO de la Ley.

21.0 RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS

21.1 El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la Obra al Residente, quien deberá ser el presentado en la propuesta. El Residente estará secundado por un número suficiente de ingenieros especialistas conforme a los exigido en el Doc. 11 de la propuesta.


PROVIAS NACIONAL

21.2 El Residente de Obra representa al Contratista, como tal, todas las instrucciones que le fueron dadas o dadas por él, se entienden dadas al o por el Contratista.

21.3 El Residente de Obra será la persona autorizada por el Contratista para hacer anotaciones en su nombre en el Cuaderno de Obra.

21.4 Cuando por circunstancias excepcionales el Residente de Obra no se encuentre en esta, será sustituido por uno de sus asistentes especialmente designado para esas eventualidades.

21.5 Los Profesionales Especialistas de Obra, quienes se encontrarán en la obra el tiempo según la Asignación de Recursos propuestos. El Contratista estará en capacidad de proporcionar Especialistas que eventualmente sean requeridos para problemas específicos que se presenten durante la ejecución de la obra.

21.6 El Contratista a solicitud del Supervisor, separará de la Obra a cualquier integrante de su plantel cuya participación personal se cuestiona de manera comprobada.

22.0 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

El orden de prelación de los documentos será el siguiente:

1.- Contrato de Obra 2.- Bases Integradas.3.- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado4.- Planos5.- Especificaciones técnicas y otros documentos del Expediente técnico6.- Otros documentos (Anexos al Estudio, Especificaciones Generales del MTC, Manual de

Mantenimiento Vial del MTC, Manual de Señalización Vial de MTC, Manual Ambiental del MTC, etc.)

7. Propuesta Ganadora

23.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

23.1 Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan en este contrato o su interpretación.

23.2 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato, se resolverán mediante los procedimientos de arbitraje o conciliación. Si la conciliación concluyera con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán someterse a Arbitraje de Derecho, conforme a las disposiciones del TUO de la Ley y su Reglamento para que se pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente.

23.3 El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral según lo dispuesto en el artículo 189º del Reglamento. Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo con su Reglamento. A falta de acuerdo en la designación de los mismos o ante la rebeldía de una de las partes al cumplir dicha designación, la misma será efectuada por el CONSUCODE.

23.4 El laudo arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

23.5 Todos los reclamos no vinculados directamente al proyecto, pero sí al contrato, como es el caso de eventuales moras en los pagos, deberán formularse directamente a PROVIAS NACIONAL a través de la Supervisión de Obra

23.6 Para efectos de las controversias, se tomará en consideración la Inaplicabilidad del Arbitraje según se


PROVIAS NACIONAL

señala en artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785.

23.7Cuando las partes han acordado recurrir al Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE (SNA – CONSUCODE) se someterán a lo establecido en el TUO del Reglamento del sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE aprobado mediante Resolución Nº 016-2004 – CONSUCODE/PRE del 15 de enero de 2004.

NOTA IMPORTANTE Nº 01

Las presentes bases han sido integradas tomando en consideración el Pronunciamiento N° 014-2005/GTN del Consejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, enviado por el CONSUCODE.

El Comité Especial actuará teniendo en consideración en forma estricta lo indicado en el presente Pronunciamiento N° 014-2005/GTN, la absolución de consultas y las observaciones acogidas. En caso de alguna diferencia u omisión en la redacción de las presentes Bases integradas o en los documentos antes mencionados, prevalece el pronunciamiento de Consucode en cuanto a los Ítem sobre los cuales se ha pronunciado.


PROVIAS NACIONAL

FORMATOS


PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 01

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores:Comité Especial de la ADS - 0026-2005-MTC/20(Corresponde a la LPN –004-2004-MTC/20 declarada Desierta en dos oportunidades)Av. Bolivia Nº 120 Centro Cívico de LimaLima.

REFERENCIA: ADS - 0026-2005-MTC/20

Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con las Bases de la Adjudicación de referencia, hacemos la siguiente propuesta para _____________________________________ (objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva) y, en caso que nos sea aceptada por el PROVIAS NACIONAL, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asimismo:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de esta comunicación.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la información general y demás contenidos en los Documentos de Adjudicación y aceptamos los requisitos y términos en ellos contenidos.

Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado nota de sus características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a presentar a satisfacción de PROVIAS NACIONAL las Garantías requeridas en las Bases.

Atentamente,

Nombre del Postor _______________________________________Representante Legal _______________________________________DNI/CE. _______________________________________Dirección postal _______________________________________Dirección electrónica _______________________________________

______________________________(Nombre y Firma del Representante Legal)


PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 02

DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR

El Representante Legal del Postor .................................................., con DNI N° ................. que suscribe el presente documento, declara bajo juramento que los datos de identificación del Postor son los que se precisan a continuación:

1.- Nombre ó Razón Social de la Persona Natural o Jurídica o Consorcio _______________________________________________________________

(Debe ser concordante con lo consignado en a Escritura de Constitución)

2. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

3. Establecida el (indicar fecha ) En Ciudad: (indicar ciudad)

4.- Domicilio legal en el Perú E-Mail:

5. Nº de Inscripción en los Registros Públicos Partida Electrónica Nº _______________________ ó ficha registral Nº___________________

8.- Oficinas SucursalesDIRECCION TELEFONO FAX FUNCIONARIO RESPONSABLE

9.- REPRESENTANTE LEGAL __________________ , inscrito en el Registro de Mandatos con el N° _________________ y DNI/CE Nº _______________

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de presentar este formato.


PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 03

PROMESA DE CONSORCIO

Los que suscriben, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos convenido en formar un Consorcio, para participar en la Adjudicación Pública __________________ cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.2. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones:

Empresa Participación (1)Obligaciones ( Ref.: Directiva Nº 003-2003/COMSUCODE/PRE)

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con

DNI/CE. No. ______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:Dirección postal ___________________________________________Dirección electrónica ___________________________________________Teléfono ___________________________________________

En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2004.

______________________________________________(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, manteniendo mínimamente las condiciones indicadas.

FORMATO Nº 04

DECLARACION JURADA DEL POSTOR (Referencia: Artículo 56º del Reglamento)


PROVIAS NACIONAL

El postor que suscribe declara bajo juramento que:

a) No tiene impedimento para ser postor conforme al artículo 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b) Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de selección.

c) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del Proceso.

d) Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

e) Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Simplificación Administrativa, Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

Lima,

______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal )

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de presentar este formato.


PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 05

COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Referencia: Numeral 700-06 de las Normas Técnicas de Control)

Yo ____________________________________, Representante Legal del Postor

____________________________________________, confirmo que en atención al Principio de Moralidad

señalado en el Reglamento del TUO de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se ha ofrecido

u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o

beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios

comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación, y no haber celebrado o celebrar

acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la

Libre Competencia.

Atentamente,

Lima,

______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal )


PROVIAS NACIONAL

FORMATO N° 06

PLAZO DE EJECUCION

Lima, __________________



Con relación a la Adjudicación Pública, presentamos a ustedes nuestra propuesta referida al plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo siguiente:

Obra:

Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plazo de Ejecución de la Obra: _______________________________________ ( ________) días calendario

Atentamente,

_____________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal )


PROVIAS NACIONAL

FORMATO N° 07

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS COMO CONTRATISTA EN GENERAL

Postor: ________________________________________________________________________________________________

Certificado Cliente

(fecha)

Descripción Cliente

Fecha

Costo S/. Consorcio % participación Página de Sustento

Inicio Término

Nota.- Anexar documentación sustentatoria



PROVIAS NACIONAL

FORMATO N° 08

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Postor: ________________________________________________________________________________________________

Certificado Cliente

(fecha)

Descripción Cliente

Fecha

Costo S/. Consorcio % participación Página de Sustento

Inicio Término

Nota.- Anexar documentación sustentatoria



PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 09

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL

El postor adjuntará el C.V. de cada uno del Personal Profesional mínimo requerido, el cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridas, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos.

NOMBRE:______________________ PROFESIÓN:_________________________

CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: _______________________________________________

1. DATOS PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº ORDEN UNIVERSIDAD

TITULO OBTENID

O

FECHA DE GRADO (mes-año)

CALEGIATURA

Nº FECHA FOLIO DE SUSTENTO

2. EXPERIENCIA

Nº ORDEN

OBRA DE REHABILITACIÓN

Y MEJORAMIENTO

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO)

PERIODOINICIO/

TERMINO(mes-año)

DURACION FOLIO DE SUSTENTO

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________



4. Para Especialistas rellenar cuadros 1 y 3.

PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 10

COMPROMISO DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA TRABAJADORES RESIDENTES EN LA LOCALIDAD, PROVINCIA O PROVINCIAS COLINDANTES AL LUGAR DE LA OBRA

Lima, __________________



Por la presente asumimos el compromiso de contratar personal de la zona un mínimo del 50% del personal para

la Ejecución de Obra materia de la presente. Adjudicación según nuestro Programa de Generación de Empleo

Adjunto.

.


Nota.- Anexar Programa de Generación de Empleo


PROVIAS NACIONAL

PROVIAS NACIONALADS - 0026-2005-MTC/20

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

ANEXO AL FORMATO 10

OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ___________________________________________________________________________________


Calificados No calificados Calificados No calificados Calificados No calificados Calificados No calificados

Total (mensual)

Nombre del Postor:___________________________________ Fecha:___________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

EMPLEOS GENERADOSACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes ..n

PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 11RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA

TIPO Y CARACTERISTICA

DEL EQUIPOCANTIDAD

TIPO DE TENENCIA ANTIGUEDADUBICACION DISPONIBILIDAD FOLIO DE

SUSTENTOPROPIO LEASING ALQUILER COMPRACON OVERHAUL

hasta 20 añosSIN OVERHAUL

hasta 10 años

Notas: - Ver el Cuadro Nº 1- El postor que oferte equipos con antigüedad mayor a 20 años, SERA DESCALIFICADO

___________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal )


PROVIAS NACIONAL


PROVIAS NACIONAL

FORMATO N° 12

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Lima , _____ de ___________ de 2004

Señores:Comité Especial de la ADS - 0026-2005-MTC/20Av. Bolivia Nº 120 Centro Cívico de LimaLima.


Después de haber examinado los Documentos de la Adjudicación y efectuado visita a la zona de trabajo, pre -sentamos nuestra Propuesta Económica para Ejecutar la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera _________________________________________________________ , objeto de la Adjudicación ADS - 0026-2005-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ________________________________ nuevos soles (S/.____________.xx ), incluido el IGV.

El presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al: _________________________________________

La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS NACIONAL tiene derecho a invalidar nuestra participación.

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

Nombre Firma del Representante Legal

FORMATO Nº 13

PRESUPUESTO DE LA OBRA ADS - 0026-2005-MTC/20


PROVIAS NACIONAL

NOTA:- Según metrados del Anexo 3


PROVIAS NACIONAL

FORMATO Nº 14

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROPONENTE:

Consulta N..................Referencia(s) de las BasesSección: ............Numeral:.............Página: ..............Consulta:

PROPONENTE:

Consulta N..................Referencia(s) de las BasesSección: ............Numeral:.............Página: ..............Consulta:

Nota.- Este formulario será llenado en arial narrow 11


PROVIAS NACIONAL

CUADRO Nº 01 (Ver Expediente Técnico)

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO


PROVIAS NACIONAL

ANEXO N° 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura del Sobre N° 1 - Propuesta Técnica, el Comité Especial procederá a la evaluación de los Documentos del Sobre N° 1, ciñéndose a los Criterios de Evaluación Técnica establecidos en las presentes Bases. En esta etapa todas las propuestas de los postores serán examinadas para determinar si cumplen con las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva ADS - 0026-2005-MTC/20, numeral 12.3 de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Puente Paucartambo – Oxapampa, están completas, son válidas y satisfacen todos los requerimientos de los Documentos de Licitación.

Evaluación de la Propuesta Técnica El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta será de 20 puntos. Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuyo puntaje sea mayor o igual al 70% del máximo puntaje asignado a la Propuesta Técnica: catorce (14) puntos. Los que no alcancen el puntaje mínimo se le considerará inadecuada y será rechazada para participar en la segunda etapa del proceso, donde se abrirán los Segundos Sobres – Propuestas Económicas.

Cuadro De Puntajes de Calificación Técnica2

Sólo se calificará la información consignada en los documentos 8, 9 y 10, los documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 serán evaluados como cumple o no cumple, de no cumplir alguno de ellos, se desestimará su propuesta y será rechazada para participar en la segunda etapa de la licitación.

Los criterios de evaluación de la Propuesta Técnica son como se indica en el cuadro que se muestra a continuación.

2 Nota: Para ser declarada apta una Propuesta Técnica no es necesario alcanzar puntaje mínimo en cualquiera de los

documentos de evaluación (Doc. 8, Doc. 9 y Doc. 10) indicados en el cuadro de factores (A, B y C) del numeral 15.3 Pág. 42, pero si es necesario alcanzar el puntaje total mínimo de 14


PROVIAS NACIONAL

Factores Puntaje Min. Puntaje Max.

A. PLAZO DE EJECUCIÓN (Doc. 8) El Postor que hubiere ofertado el menor plazo aceptable, obtendrá diez (10) puntos, el resto de los postores, obtendrá un puntaje ponderado según lo siguiente: Puntuación Máxima: Para un Plazo de Ejecución de 405 días seis (6) puntos Puntuación Mínima: Para un Plazo de Ejecución de 449 días siete (7) puntos. Nota.- Los Postores Sustentarán el Plazo ofertado mediante la presentación de programas PERT-CPM y diagramas GANTT. La puntuación para Plazos intermedios será mediante interpolación lineal.

7 10

B. EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS EN GENERAL (Doc.9) Para obtener el puntaje máximo de tres (3), el postor deberá acreditar haber ejecutado satisfactoriamente obras en general, por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el Valor Referencial en los últimos diez años. Puntuación mínima : Por la ejecución satisfactoria de obras en general por un monto acumulado equivalente a 2.5 (dos veces y media) del Valor Referencial, recibirá el puntaje de dos (2). Para montos intermedios se considerará interpolación lineal.Para montos inferiores a 2.5 veces el valor referencial, se calificará con cero (0)

2 3

C. EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS SIMILARES (Doc.10) Puntuación Máxima: El postor deberá acreditar haber ejecutado satisfactoriamente obras similares hasta por un máximo acumulado equivalente al Valor Referencial para obtener el puntaje máximo de siete (7). Puntuación mínima: Por la Ejecución satisfactoria de obras similares hasta un monto equivalente a 2/3 del Valor Referencial, puntaje de cinco (5). Para montos intermedios entre el monto mínimo y máximo, se considerará interpolación lineal

5 7

TOTAL 14 20

En caso de consorcios, se suman las experiencias y recursos de los consorciados.

2) Evaluación de la Propuesta Económica (Puntuación Máxima: 80 puntos)Artículo 65º del Reglamento

Pei = 2 (PMPE) – (Oi/Om) x PMPE

Donde :Pei = Puntaje de la oferta económica iOi = Oferta Económica iOm = Oferta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica = 80 puntosi = Propuesta

3) Determinación del Costo Total (Puntuación Máxima: 100 puntos)

El mejor Costo Total equivale al mayor puntuación total que resulte de la sumatoria de evaluaciones alcanzados en la Propuesta Técnica y Económica, como se describe a continuación:


PROVIAS NACIONAL

PTPi = Pti + Pei

Donde:

PTPi = Costo Total del postor i.Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i (Máximo 20 puntos)Pei = Puntaje por Evaluación Económica del postor i (Máximo 80 puntos)

El Postor con el Costo Total más alto, se hará acreedor a la Buena Pro.


PROVIAS NACIONAL

ANEXO 2

PROFORMA DE CONTRATO


PROVIAS NACIONAL

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

N° -2005-MTC/20

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con RUC Nº 20503503639, con domicilio legal en Av. Bolivia Nº 120, 2º Piso, Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1 - Perú, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Ing. GUSTAVO ATAHUALPA BERMUDEZ, con DNI Nº 07139793, designado con R.M. Nº 933-2004-MTC/02 del 11.12.04, a quien en adelante se le denominará PROVIAS NACIONAL y, de la otra parte ________________________., con domicilio legal en ___________________ – ________, con RUC Nº ______________, representado por ___________________________, con DNI Nº_____________, según Mandato y Otorgamiento de Poderes, que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES

1.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto la ejecución de la Obra ____________________________ _________________________________________, en una longitud de _______ Km., ubicado en las regiones ______________, el mismo que en adelante se denominará LA OBRA, que se ejecutará financiado de __________________ del Gobierno Peruano.

1.2 En virtud a las disposiciones legales pertinentes, PROVIAS NACIONAL convocó a la Adjudicación Directa Selectiva ADS - 0026-2005-MTC/20, mediante avisos publicados en el Diario Oficial “El Peruano” y Diario “El Comercio”, del _______, por un Valor Referencial de S/. __________ (_______________ y xx/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con precios referidos al mes de _______de 2004.

1.3 Como resultado de la Adjudicación Directa Selectiva convocada, el Comité Especial encargado de su conducción otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su Propuesta Económica ascendente a la suma de S/. _____________ (___________________________ y xx/100 Nuevos Soles.), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de ______ de 2004.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra precisada en el Numeral 1.1 de la Cláusula Primera del Presenta Contrato, de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico y los que se incorporan como parte integrante de este Contrato.

TERCERA : VIGENCIA Y PLAZO

3.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción y la fecha del inicio de LA OBRA se computa cuando se cumplan las condiciones del artículo 145° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM.

El plazo de ejecución de los trabajos es de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario.

3.2 LA OBRA está presupuestado con Recursos Directamente Recaudados; estando sujeta su ejecución a la disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondiente para el año 2004, estipulación en interpretación extensiva a lo dispuesto en el literal f) del numeral 4 del Articulo 16º de la Ley Nº 28128, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2004.

3.3 El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de


PROVIAS NACIONAL

Avances Valorizado, así mismo se adjunta el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras entregados, que constituyen anexo del presente Contrato.

Igualmente, a la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA entrega los Calendarios de Adquisición de Materiales, y de Movilización y Utilización de Equipo, que se integran a este Contrato.

EL CONTRATISTA ha entregado el Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo, de Adquisición de Materiales y de Utilización de Equipo, que se anexa y forma parte de este Contrato.

3.4 El cumplimiento del plazo sólo podrá ser prorrogado cuando se justifiquen documentadamente las causales previstas en las Bases.

3.5 De igual forma para el cumplimiento del pedido de prórroga EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el Art. 155º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM.

3.6 Para las solicitudes de prórrogas de plazo, EL CONTRATISTA deberá sustentar debidamente la causal invocada, conforme al procedimiento y plazos establecidos en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las modificaciones de plazo, conllevan a la extensión de garantías y pólizas.

CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS4.1 El monto del Contrato asciende a la suma de S/. _______________

(____________________________ y xx/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de ______ de 2005, según la Oferta Económica de EL CONTRATISTA.

4.2 El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de avance mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta.

4.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos.

4.4 Garantía de Fiel CumplimientoA la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA presenta la correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente al 10% del monto del Contrato incluido el IGV, a favor de PROVIAS NACIONAL, a través de una Carta Fianza o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, de realización automática extendida y ejecutable en la ciudad de Lima, otorgada por una entidad autorizada para operar en el país, por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de PROVIAS NACIONAL y, cuya copia se anexa al presente y el original permanecerá en custodia de Tesorería, la misma que deberá mantenerse vigente hasta quede consentida la Liquidación del Contrato.

PROVIAS NACIONAL ejecutará la garantía si no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 124° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

QUINTA: ADELANTO5.1 PROVIAS NACIONAL otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un Adelanto Directo hasta

un máximo de veinte por ciento (20%) del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, incluyendo el IGV que corresponda, previa solicitud, justificación y respaldo del uso de dicho anticipo.

5.2 El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza o Póliza de Caución por igual monto, incluyendo el I.G.V., solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, otorgada por una entidad autorizada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros según la Ley de Bancos, a favor de PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 130 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


PROVIAS NACIONAL

5.3 La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.

5.4 La renovación de la Carta Fianza se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto pendientes de amortización.

5.5 El Adelanto es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinadas a su amortización no estarán sujetas a reajuste por alzas, desde el mes de su otorgamiento.

5.6 El tratamiento del Adelanto se efectuará de conformidad con lo establecido en los Artículos 129°, 130°, 131° y 132° del Reglamento de la Ley N°26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por D.S. N° 013-2001-PCM y sus modificatorias.

SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS

6.1 PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA y, de conformidad con el TUO de la Ley y Reglamento se entregará el importe para materiales e insumos que se utilizarán de acuerdo al Calendario de Adquisición de Materiales, previa entrega de la Carta Fianza referida en el numeral 6.4 de esta Cláusula Contractual.

6.2 PROVIAS NACIONAL, tendrá un plazo de 15 días calendario para responder sobre la procedencia de dicha solicitud, vencido el cual se entenderá denegada, sin que ello pueda ser sustento de una solicitud de ampliación de plazo.

6.3 El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA incluyendo los pagos por materiales en cancha y no deberá exceder el 40% del monto del Contrato.

6.4 Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, o Garantía en Póliza de Caución solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y efectiva, sin beneficio de excusión a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del adelanto.

6.5 La amortización del adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de atrasos las amortizaciones se realizarán en función al Calendario de Avances.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA

7.1 LA OBRA, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la inspección de PROVIAS NACIONAL.

7.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

7.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la seguridad de la vida de personas y de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción, acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte, tendientes a mitigar o superar esa contingencia.

7.4 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.


PROVIAS NACIONAL

7.5 Todo documento debe ser tramitado a través de la Supervisión de la Obra

OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS

8.1 Las valorizaciones de la ejecución de LA OBRA serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta, y serán elaboradas con los precios unitarios del Valor Referencial, conforme al Art. 153° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Las cantidades de trabajo ejecutado serán determinadas conjuntamente por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA y con esas cantidades, EL SUPERVISOR formulará la valorización correspondiente. La fecha máxima de presentación a PROVIAS NACIONAL de la valorización aprobada por la supervisión será de cinco (5) días hábiles contados a partir del primer día hábil del mes siguiente del que corresponde a la valorización.

8.2 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, el concepto, trámite y pago de las Valorizaciones y metrados, así como de sus discrepancias se efectuará en concordancia con los Arts. 153° y 154° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM.

NOVENA : CUADERNO DE OBRA

9.1 El Cuaderno de Obra de Mantenimiento Periódico, será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo estipulado en el Art. 150° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM.

9.2 Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los Artículos

151° y 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado citado.

DECIMA: DE LAS OBRAS ADICIONALES Y OBRAS NUEVAS

10.1 Sólo procederá la ejecución de trabajos adicionales cuando se cuente previamente con la Resolución de la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL y en los casos en que su valor, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, no superen el Diez por ciento (10%) del monto del Contrato Principal Reajustado.

10.2 Los Trabajos Adicionales que superen el 10% del monto total del Contrato Original, luego de ser aprobados por la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL, requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo disponen los Artículos 159° y 160° del Reglamento, en concordancia con la Tercera Disposición Final de la Ley Nº28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2004.

10.3 El concepto, trámite y pago de los Trabajos Adicionales está normado en los “Lineamientos para cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de Obras Públicas”, Directiva 0012-2000-CG/OATJ-PRO modificada por Resolución de Contraloría N° 036-2001-CG, del 16.03.2001 y la Tercera Disposición Final de la Ley Nº28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2004.

10.4 El presupuesto de cualquier Trabajo Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional, sólo se tendrá en cuenta los Gastos Generales Variables y la Utilidad.

10.5 Las modificaciones del monto del contrato que se efectúen mediante la aprobación de Presupuestos Adicionales y/o Deductivos conllevan a que el Contratista modifique los montos de las garantías y pólizas de seguro en lo que corresponda y de acuerdo a la modificación del monto del contrato.

10.6 El Contratista debe efectuar lo señalado en el ítem anterior, en un plazo de diez (10) días


PROVIAS NACIONAL

contados a partir del día siguiente de recibida la aprobación de la modificación del contrato. No se pagarán valorizaciones si el Contratista no cumple con este requerimiento.

DECIMO PRIMERA: SEGUROS

11.1 EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recepcionado por PROVIAS NACIONAL, debiendo EL CONTRATISTA verificar el estado de pagos de la póliza, mensualmente.

Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décima Cuarta, Subcláusula 14.1 del presente Contrato.

11.2 EL CONTRATISTA presentará las siguientes pólizas de seguros después de suscrito el Contrato:

a. Contra Todo riesgo de Construcción para los trabajos, materiales y almacenes, que conformen el contrato materia del seguro, hasta el valor total del mismo (incluido el I.G.V.) incluyéndose las coberturas de terremoto, temblor, tempestad, vientos, inundación desbordamiento y/o alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes, desprendimientos de roca o tierra, huelga, motín, conmoción civil, terrorismo, defectos de material, mano de obra, operaciones de prueba y período de mantenimiento post-ejecución.

b. Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 10% del valor total del Contrato, para cubrir la Remoción de Escombros necesaria luego de ocurrir un siniestro, entendiéndose por escombros a las partes dañadas de los trabajos que sea necesario remover para llevar a cabo la reparación de los elementos dañados y los materiales ajenos a LA OBRA, tales como lodo, rocas, tierra o similares.

c. Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 5% del valor total del contrato, para cubrir los gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona afectada.

d. Se deberá incluir un importe adicional al 5% del valor total del contrato, para cubrir la propiedad adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de EL CONTRATISTA.

e. Un importe adicional equivalente al 5% del valor total del contrato, para cubrir la responsabilidad civil extraordinaria derivada de la ejecución de las obras, incluyéndose los daños ocasionados por la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de bases y considerándose como terceros entre sí a los asegurados

f. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de acuerdo al Decreto Supremo 003-95-SA.

g. Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según el Decreto Legislativo 688-91.

h. Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones.

La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato


PROVIAS NACIONAL

de Obra, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si las Pólizas no se encuentran vigentes.

Toda solicitud de renovación de pólizas, debe ser efectuada a través del Supervisor de obra.DECIMO SEGUNDA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1 Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA a través del Supervisor de Obras deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con (10) diez días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.

Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no este debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Décima Cuarta, Subcláusula 14.3.

12.2 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el artículo 147° del Reglamento del Testo Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con D.S. N° 013-2001-PCM.

Así mismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

12.3 Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

12.4 EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

12.5 EL CONTRATISTA dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL y/o Supervisor de Obra..

En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL a través del Supervisor de Obra el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días calendario y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL

13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la


PROVIAS NACIONAL

Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

13.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho, a fin que se pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de arbitraje y la contestación de ésta, se efectuará conforme a lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 013-2001-PCM, con excepción del plazo ahí establecido.

13.3 El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral según lo dispuesto en el artículo 189º del Reglamento. Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo con su Reglamento. A falta de acuerdo en la designación de los mismos o ante la rebeldía de una de las partes al cumplir dicha designación, la misma será efectuada por el CONSUCODE.

13.4 Los árbitros de común acuerdo establecerán las reglas bajo las cuales se realizará el arbitraje, pudiendo elegir las que correspondan a un Centro Arbitral, estableciendo las modificaciones que estimen pertinentes. A falta de acuerdo, se aplicará el Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE)- aprobado por Resolución N° 242-2002-CONSUCODE/PRE del 03 de Octubre de 2002.

13.5 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

13.6 Las partes acuerdan que no es obligatorio adjuntar recibo de pago o comprobante de deposito de cualquier entidad bancaria, o fianza solidaria por la entidad a favor de la parte vencedora, para efectos de interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial.

DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

14.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 5% del monto contractual, o del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refieren los Artículos 122° y 123° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.05 x Monto Penalidad diaria = ------------------------------------------

F x Plazo en días

Donde: F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

14.2 Si El CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, PROVIAS NACIONAL y/o Supervisor de Obra solicitarán el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateral y


PROVIAS NACIONAL

administrativamente este Contrato.

14.3 Los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, darán lugar a una penalidad de un monto equivalente al 0.25% (1/4 por ciento) del monto del contrato, que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

DECIMO QUINTA: INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las causales y siguiendo el procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido en el Articulo 161º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 013-2001-PCM.

DECIMO SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

16.1 PROVIAS NACIONAL podrá dar por resuelto administrativamente este Contrato en los casos que EL CONTRATISTA:

15.1.2 Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de LA OBRA o de cualquier otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia.

15.1.3 Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos.

15.1.4 No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal continuación de los trabajos.

16.2 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

16.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con sus obligaciones contraídas. En este caso PROVIAS NACIONAL efectuará el pago de los trabajos realmente ejecutados por EL CONTRATISTA, hasta la fecha de Resolución de Contrato, devolviéndosele las garantías después de la Liquidación del Contrato de Mantenimiento Periódico, la misma que se practicará en un plazo no mayor de quince (15) días desde la fecha en que EL CONTRATISTA presenta la liquidación de su Contrato.

16.4 En caso que EL CONTRATISTA solicite la Resolución del Contrato, PROVIAS NACIONAL tendrá derecho a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.

16.5 El proceso de resolución se sujetará al Art. 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, anteriormente mencionado, con sus modificatorias.

16.6 Así mismo, la Resolución del Contrato, se sujetará al procedimiento previsto en las Bases de Adjudicación y las normas correspondientes.

DECIMO SEPTIMA: RECEPCION DLA OBRA

La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM, y sus modificatorias.

DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO


PROVIAS NACIONAL

La liquidación del Contrato se presentará de conformidad con lo estipulado en el Art. 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado citado, y sus modificatorias.

DECIMO NOVENA .- DEVOLUCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

19.1 Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento debe haber quedado consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo estipulado en las Bases y:

19.1.1 Que presente el Acta de Recepción del Mantenimiento Periódico sin Observaciones.19.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post-Ejecución.19.1.3 Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos

laborales.19.1.4 Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción

a seguir para su implementación.

19.2 La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Articulo 40° del Texto Único Ordenado TUO de la Ley N°26850, aprobado por D.S. N°012-2001-PCM y Art. 124 de su Reglamento, aprobado por D.S. N°013-2001-PCM.

VIGESIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO

20.1 EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

20.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

VIGESIMO PRIMERA : CONTROL DE CALIDAD

21.1 EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad del Supervisor de Obra.

21.2 EL CONTRATISTA presentará mensualmente y juntos con los metrados solicitados para valorizar, el Informe de Auto Control de Calidad, siguiendo las directivas establecidas en las Especificaciones Generales para Carreteras EG-2000 y de acuerdo a las indicaciones que sean dadas en obra por el Supervisor y de manera complementaria por PROVIAS NACIONAL. Asimismo, al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

VIGESIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

22.1 EL CONTRATISTA y sus eventuales subcontratistas están obligados a tomar personal no calificado de la zona.

22.2 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus sub contratistas.

VIGESIMO TERCERA: PERIODO DE GARANTIA

Queda establecido que si en el curso de los Siete (07) años siguientes a su Recepción, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que PROVIAS NACIONAL aceptó LA OBRA o devolvió las garantías, de conformidad con el Articulo 51º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del


PROVIAS NACIONAL

Estado, aprobado por D.S. Nº012-2001-PCM.

VIGESIMO CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

24.1 EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las Leyes del Perú.

24.2 En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

VIGESIMO QUINTA: ACUERDOS VERBALESNinguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA aceptará todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

VIGESIMO SEPTIMA : REGIMEN LEGAL

27.1 El presente Contrato se regirá por las Bases de Licitación, las que EL CONTRATISTA aceptará sin reservas.

27.2 El orden de prelación de documentos es el siguiente:

1.- Contrato de Obra 2.- Bases Integradas.3.- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado4.- Planos5.- Especificaciones técnicas y otros documentos del Expediente técnico6.- Otros documentos (Anexos al Estudio, Especificaciones Generales del MTC, Manual de

Mantenimiento Vial del MTC, Manual de Señalización Vial de MTC, Manual Ambiental del MTC, etc.)

7. Propuesta Ganadora

27.3 La relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los Principios que las inspiran para la aplicación de las cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en caso de vacíos, discrepancia con las Bases Integradas y/o la propuesta técnico-económica de EL CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las Bases Integradas o las propuestas contravengan la Ley y/o el Reglamento.

VIGESIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

28.1 Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos naturales, terremotos, etc., o actos del hombre que se encuentren fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, y a la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos.


PROVIAS NACIONAL

28.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

28.2.1 Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, que-darán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

28.2.2 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, en razón del caso fortuito o fuerza mayor, serán deter-minados de común acuerdo entre las partes contratantes.

28.2.3 Si la paralización de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un período de sesenta (60) días calendario, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATIS-TA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes de-cidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA reajustando los térmi-nos del Contrato de común acuerdo.

28.2.4 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NA-CIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días calendario, toda la in-formación relacionada con LA OBRA y a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de sesenta (60) días calendario.

VIGÉSIMO NOVENA: JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL

29.1 El presente Contrato está sujeto a las Leyes Peruanas.29.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS

NACIONAL y EL CONTRATISTA ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato.

29.3 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la Sede de PROVIAS NACIONAL que realizó el proceso de selección; en caso no se comunique el cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones o comunicaciones cursadas al último domicilio se reputarán como válidas.

TRIGÉSIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

TRIGÉSIMO PRIMERA: ESCRITURA PUBLICA

31.1 El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualesquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes a cargo de EL CONTRATISTA.

31.2 Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos, que detallados a continuación forman parte integrante de éste:

Anexo Nº1 : Testimonio de Constitución y Poder del Representante Legal Anexo Nº2 : Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por

CONSUCODEAnexo Nº3 : Bases Integradas de la Licitación, Especificaciones Técnicas y Estudios

de Ingeniería, Memoria General del Estudio y láminas de planos


PROVIAS NACIONAL

incluyendo índice, firmados por el Contratista.Anexo Nº4 : Calendario de Avance Valorizado. Anexo Nº5 : Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras Anexo Nº6 : Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Movilización y

Desmovilización de Equipos y Calendario de Utilización de Equipo.Anexo Nº7 : Calendario de Utilización del Adelanto Directo. Anexo Nº8 : Propuesta Técnica y Económica del Contratista Anexo Nº9 : Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Anexo Nº10 : Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida

por el CONSUCODE

Suscriben en dos ejemplares, el presente Contrato.

En la Ciudad de Lima, el

PROVIAS NACIONAL EL CONTRATISTA

------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------


PROVIAS NACIONAL

ANEXO 3

FORMATO DE PRESUPUESTO(FORMATO 13)


PROVIAS NACIONAL


bases oxapampa paucartambo ads 0026-2005(f)

Documents