CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-914029999-N6-2012, PARA:

“ ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO,”

GUADALAJARA, JALISCO 17 DE JULIO DEL 2012.

1

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INDICE

Contenido1.- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES..........................................................................................................41.1 MARCO NORMATIVO.............................................................................................................................51.2 CALENDARIO DE EVENTOS.-...............................................................................................................51.3 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS...................................................................................................61.4 JUNTA DE ACLARACIONES..................................................................................................................61.5 MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.................................................................81.6 IDIOMA Y MONEDA.-..............................................................................................................................81.7 ANTICIPOS.-...........................................................................................................................................81.8 AJUSTE DE COSTOS.............................................................................................................................91.9 CONDICIONES DEL PRECIO.-..............................................................................................................91.10 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.-.......................................................................91.11 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.-...............................................................................................101.12 RETENCIONES.-...................................................................................................................................111.13 SUBCONTRATACIÓN.-........................................................................................................................111.14 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE CEA JALISCO........................................................................................................................121.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.....................................................................121.16 INTEGRACIÓN NACIONAL..................................................................................................................122.- REVISIÓN PRELIMINAR...............................................................................................................................132.1 ACTA DE REVISIÓN PREELIMINAR.-.................................................................................................133.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.....................................................................................................183.1 DE LA OBRA:........................................................................................................................................183.2 DEL PROYECTO EJECUTIVO.-...........................................................................................................203.3 PRESA DERIVADORA.-........................................................................................................................213.4 CORTINA.-............................................................................................................................................213.5 OBRA DE DESVÍO................................................................................................................................233.6 OBRA DE TOMA.-.................................................................................................................................243.7 OBRA DE EXCEDENCIAS (VERTEDOR).-..........................................................................................263.8 ASPECTOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PRESA.-.........................................................................273.9 ASPECTOS GENERALES AL PROYECTO DE LA PRESA DERIVADORA........................................283.10 MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL VASO............................................................................................283.11 DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL EN EL VASO.-.....................................................................294.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.............................................................................294.1 FORMA DE PRESENTACIÓN..............................................................................................................314.2 PROPUESTA TÉCNICA.-......................................................................................................................314.3 PROPUESTA ECONÓMICA.................................................................................................................345.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN...........................................................................................................385.1 EVALUACIÓN PÓR PUNTOS...............................................................................................................386.- CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES..........................................................466.1 CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO:.............................................................................466.2 CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.....................................................487.- LICITACION DESIERTA................................................................................................................................498.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN............................................................................................................509.- FALLO........................................................................................................................................................... 5010.- MODELO DE CONTRATO.-.......................................................................................................................5311.1 Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales …………………………………………………………………………………………………………………….5412.- GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD...................................................................................5712.1 DEL ANTICIPO......................................................................................................................................5712.2 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO..............................................................................................5712.3 POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD..........................5713.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN................................................................................................................5814.- RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES....................................................................................58

2

15.- CONTROVERSIAS.....................................................................................................................................6015.1 Procedimiento conciliatorio....................................................................................................................6015.2 Procedimiento Contencioso...................................................................................................................6116.- CONSIDERACIONES DIVERSAS.-............................................................................................................6116.1 CONFIDENCIALIDAD...........................................................................................................................6116.2 INCONFORMIDADES...........................................................................................................................6116.3 REQUISITOS ADICIONALES...............................................................................................................6117.- ANEXOS Y FORMATOS.-...........................................................................................................................66

3

1.- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Nombre de la Convocante: Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Origen de los Recursos.- Programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas APAZU y recursos del Gobierno del Estado de Jalisco.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el 20 septiembre de 2012. El plazo de ejecución de los trabajos será de 760 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos.

El procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

De acuerdo con la Convocatoria Pública Nacional No. CEA-003/2012 de fecha 17 de Julio de 2012, para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-914029999-N6-2012, mediante el procedimiento establecido en los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la LEY, inherentes a la ejecución de los trabajos antes mencionados.

A continuación se establecen los lineamientos que los licitantes deberán tomar en consideración para la formulación de la proposición y celebración de los actos correspondientes.

En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, de conformidad con los artículos 30 fracción I de la LEY, y 36 de su REGLAMENTO.

La convocatoria de la licitación se encuentra disponible para consulta desde la publicación de la presente hasta el sexto día natural previó al acto de presentación de proposiciones, en las oficinas de CEA JALISCO, sita en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00, y en Internet mediante el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental en el siguiente Sitio Web: http://compranet.gob.mx hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el acto de recepción y apertura de proposiciones, siendo su obtención gratuita, de conformidad con el artículo 32 de la LEY.

4

Con fundamento en lo que establecen los artículos 28 párrafo sexto y 36 de la LEY, y 60 de su REGLAMENTO, el licitante, deberá presentar su proposición en un solo sobre cerrado, propuesta técnica y propuesta económica, claramente identificado con los datos de la licitación y la documentación distinta podrá entregarse a elección del LICITANTE dentro o fuera de dicho sobre, en original con excepción de la documentación legal que se presentará en original o copia certificada y copia simple (ambas en un sobre cerrado por separado).

No se aplicará la recepción de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, servicio postal o de mensajería. SIENDO PRESENCIAL.

El idioma para la presente Licitación, es el español.

1.1 MARCO NORMATIVO.

La legislación aplicable a la presente LICITACIÓN es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y su Reglamento, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente a partir del 1° de abril de 2006; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de que se trate, Ley de Aguas para el Estado de Jalisco, Reglamento Interior de CEA y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.

1.2 CALENDARIO DE EVENTOS.-

Todos los eventos se llevaran a cabo a las 10:00 horas en las oficinas de CEA Jalisco, ubicada en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco.

Actividad o Evento Fecha, Lugar y hora.Publicación de Convocatoria en Diario Oficial De la Federación y sistema Compranet.

17 Julio de 2012

Visita a los sitios de obra. 19 Julio de 2012Junta de aclaraciones. 26 Julio de 2012Revisión Preliminar. 31 Julio de 2012Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

23 Agosto de 2012

5

Acto de Fallo 06 Septiembre de 2012Firma de Contrato 10 Septiembre de 2012

1.3 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Los Licitantes, que se hayan registrado a la convocatoria de Licitación, podrán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la LICITACIÓN, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

A quienes se hayan registrado a la convocatoria de Licitación con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del período de publicación, aunque no será obligatorio para CEA JALISCO designar a un técnico que guíe la visita.

En ningún caso la CEA JALISCO, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

1.4 JUNTA DE ACLARACIONES

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta CONVOCATORIA, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en LA LICITACIÓN, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a lo previsto en el artículo 35 de la LEY, tercer y cuarto párrafo del artículo 39 y fracción VI del artículo 61 del REGLAMENTO. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas LICITANTES y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con esta convocatoria. FORMATO 2.

En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el

6

escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación, de acuerdo al FORMATO 1.

Si el escrito señalado en párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la LEY.

Las solicitudes de aclaración, a elección de EL LICITANTE, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado por la CONVOCANTE en esta convocatoria para llevar a cabo dicho evento, o enviarse a través de COMPRANET o al correo electrónico purgatorio@ceajalisco.gob.mx según corresponda, a más tardar setenta y dos horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompañadas del escrito señalado en el párrafo anterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas y se integraran al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la CONVOCANTE tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya sea por COMPRANET o de manera personal EL LICITANTE deberá utilizar el FORMATO 2, asimismo el licitante deberá digitalizar las preguntas en formato Word versión 2003 en medio magnético (USB) o CD de datos.

La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en esta CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de su proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, el acta estará visible del día en que finalice la junta de aclaraciones hasta la firma del contrato; Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

7

1.5 MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

En los términos del artículo 34 tercer párrafo de la LEY, la CEA JALISCO podrá modificar el contenido de esta convocatoria de licitación.

Las modificaciones que se generen en la junta de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los licitantes.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación derivada del resultado de la junta de aclaración, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitación pública.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se harán del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación o difusión, a fin de que los interesados concurran ante la CEA JALISCO para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.

1.6 IDIOMA Y MONEDA.-

Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en: Idioma Español; La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Pesos Mexicanos.

1.7 ANTICIPOS.-

Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo del 30% del monto asignado a cada ejercicio fiscal, correspondiendo para el ejercicio 2012 $ 98’000,684.00 (Noventa y ocho millones seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, en virtud de tratarse de una obra multianual. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los LICITANTES para la determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de la LEY.

La CEA JALISCO podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en el contrato.

8

1.8 AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 59, párrafos primero y sexto y en virtud de tratarse de un Contrato Modalidad Mixto, lo correspondiente a Precio Alzado no habrá ajustes de costos.

1.9 CONDICIONES DEL PRECIO.-

El CONTRATISTA recibirá de la CEA JALISCO, el pago total que deba cubrírsele por concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.

1.10 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.-

Para efectos de pago se formularan estimaciones MENSUALES, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por el CONTRATISTA a la supervisión de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por la CEA JALISCO por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por la supervisión de la obra y que el CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. El CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la CEA JALISCO, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del

9

REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de la CEA JALISCO, ésta a solicitud del CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra la CEA JALISCO diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud del CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a el CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CEA JALISCO.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

1.11 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.-

10

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

1.12 RETENCIONES.-

El licitante al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el cinco al millar (0.5%) para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Contraloría General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3ª fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

El contratista adjudicatario del contrato, que sea socio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, podrá, voluntariamente, aportar el dos al millar del importe de cada estimación para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción, lo que quedaría estipulado en el contrato.

Para la aplicación de la retención descrita en el párrafo anterior, el LICITANTE al que se le adjudique el contrato, deberá presentar escrito en el que señale su aceptación o negativa. Esta aportación no deberá ser repercutida en la integración de los precios de las obras. El efectuar esta incidencia, será motivo para desechar la proposición.

1.13 SUBCONTRATACIÓN.-

La EMPRESA sólo podrá subcontratar los trabajos o cualquiera de sus obligaciones derivadas de este CONTRATO, con la previa autorización escrita de CEA. Dicha autorización no podrá ser negada injustificadamente por CEA. Para el caso de subcontrataciones el CONTRATO prevalece sobre las disposiciones contenidas en la convocatoria a la licitación pública.

A pesar de contar con la autorización de CEA para la subcontratación, la EMPRESA permanecerá como única responsable de la calidad y de la ejecución adecuada y en tiempo de los trabajos materia de este CONTRATO, y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este CONTRATO.

El consentimiento de CEA a la subcontratación, no releva o exenta a la EMPRESA de sus responsabilidades y obligaciones que se desprendan del presente

11

CONTRATO. La EMPRESA será totalmente responsable por los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran alguno o todos los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y mantendrá a CEA a salvo de cualquier pérdida o erogación realizada por esta causa.

La EMPRESA deberá transferir a CEA el beneficio de las garantías que le otorguen sus subcontratistas, durante el tiempo que estén vigentes, una vez que hayan concluido los efectos de este Contrato. Excepto por lo previsto en el presente párrafo, ninguna subcontratación establecerá una relación directa entre CEA y cualquier subcontratista.

La EMPRESA deberá pactar con las subcontratistas que durante la ejecución de las OBRAS DEL PROYECTO, en todos aquellos casos en que no se requiera un cierto grado de especialización o profesionalización, éstas deberán utilizar preferentemente mano de obra de la localidad.

1.14 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE CEA JALISCO.

No se proporcionará material ni equipo de instalación permanente por parte de CEA JALISCO.

1.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.

El licitante deberá integrar su proposición, en original y en la forma que previene esta convocatoria. Una vez integrada deberá ser colocada en UN SOBRE cerrado, identificándolo, con la clave de la licitación, nombre de los trabajos y la razón social del licitante.

1.16 INTEGRACIÓN NACIONAL.

El señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serian utilizados en la ejecución de los trabajos, es del cincuenta y uno por ciento (51%) por ser de carácter público nacional.

12

2.- REVISIÓN PRELIMINAR

2.1 ACTA DE REVISIÓN PREELIMINAR.- Documento emitido por la CEA, que establece el cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, así como las observaciones y recomendaciones a los incumplimientos que pudieran generar el desechamiento de la PROPOSICIÓN por no cumplir con los requisitos mínimos, para que en su caso sean atendidas por el LICITANTE al presentar su PROPOSICIÓN.

Para facilitar el procedimiento de evaluación la CEA efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia, capacidad técnica y financiera de los interesados así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, la cual será recibida el día 31 de julio de 2012 a las 10:00 horas en el domicilio ubicado en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco.

La entrega de resultados de revisión preliminar será los días 7 y 8 de agosto del año dos mil doce de las 09:00 Hrs. a las 14:00 hrs. y de las 16:00 hrs. a las 19:00 hrs. previa cita obtenida mediante el correo electrónico aguzman@ceajalisco.gob.mx o a los teléfonos (33) 3030 9350 extensión 8390, con el C. Ing. Arturo Guzmán Flores, a efecto de que reciba en forma oficial la notificación del Acta de Evaluación Preliminar realizada por la Convocante, modificando en lo conducente lo indicado en el recibo de Recepción Revisión Preliminar.

El LICITANTE deberá presentar a revisión preliminar los siguientes documentos:

Documento RP1.- Experiencia y Capacidad Técnica de los Licitantes.

Documento RP2.- Capacidad Financiera, capital contable y Estados Financieros de los Licitantes.

Documento RP3.- Escritos referentes a manifestaciones Bajo Protesta de decir verdad (formato libre)

Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, de conformidad al primer párrafo del artículo 36 del REGLAMENTO.

13

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la LEY.

Declaración de integridad a que hace referencia la fracción XXXI del artículo 31 de la LEY, mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante CEA JALISCO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la LEY y el REGLAMENTO. Mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

Las notificaciones realizadas a el (los) LICITANTE(S) respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de COMPRANET; asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a LA CONVOCANTE dicha dirección.

Escrito en el que su firmante manifieste, conforme a los artículos 31 fracción XII de la LEY y 61 fracción VI del REGLAMENTO, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá la siguiente información:

a).- DEL LICITANTE:

14

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

b).- DEL REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE: Datos de los instrumentos públicos en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y copia simple de su identificación oficial.

Asimismo, se anexará copia simple, de la documentación legal siguiente: Tratándose de persona moral:

1.- Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2.- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.

3.- Cédula de identificación fiscal.

4.- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).

5.- Identificación oficial de los representantes legales.

6.- En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

Tratándose de persona física:

1.- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

2.- Cédula de identificación fiscal.

3.- Clave Única de Registro de Población. (CURP)

15

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, original y copia certificada de los documentos señalados en los incisos a) y b) de la fracción anterior, según corresponda, así como los manifiestos mencionados en el punto 2.1 de esta convocatoria.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del REGLAMENTO. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. En caso de resultar ganadores de la LICITACIÓN, constituirán una sociedad de propósito único, de nacionalidad mexicana que firmará el CONTRATO.

Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

16

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria o mancomunada, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia este punto se incluirá en los documentos de la proposición técnica.

En este supuesto, la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.

La REVISIÓN PRELIMINAR de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los LICITANTES de presentarla en sus proposiciones, en caso de no haber sido aceptada en la etapa de REVISIÓN PRELIMINAR.

La CEA emitirá a cada uno de los LICITANTES, un ACTA DE REVISIÓN PRELIMINAR de la documentación presentada en la fecha, hora y lugar señalados en el Calendario de la LICITACIÓN establecido en el numeral 6 de esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

El ACTA DE REVISIÓN PRELIMINAR emitida por la CEA, especificará la aceptación ó en su caso, la información relativa a las causas de incumplimiento que presenta su documentación y que será motivo de rechazo de su PROPOSICIÓN, a fin de que el LICITANTE, tome la decisión de continuar con su participación en el proceso licitatorio, una vez solventadas las deficiencias en la documentación señaladas, o decida su retiro del proceso, según su conveniencia.

Los LICITANTES podrán solventar los incumplimientos establecidos en el ACTA DE REVISIÓN PRELIMINAR y deberán presentar nuevamente los documentos en

17

el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES. En el entendido que en dicho acto, la CEA realizará la revisión cuantitativa de los documentos y los recibirá para su revisión detallada.

Para los LICITANTES cuyos documentos hayan sido aceptados en la REVISIÓN PRELIMINAR, no serán objeto de revisión posterior en la etapa de evaluación de PROPOSICIÓN, ni se presentarán nuevamente en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, debiendo el LICITANTE entregar original del ACTA DE REVISIÓN PRELIMINAR, mediante la cual se comprueba la aceptación de los mismos por parte de la CEA.

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.

3.1. DE LA OBRA:

Con objeto de ayudar a resolver los problemas actuales y contar con fuentes futuras para el abastecimiento de agua potable para la zona conurbada de Guadalajara, Jal., la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco (CEA) tiene contemplado aprovechar las aguas del Río Verde, mediante la construcción de un Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano, cuya obra consistirá en una presa derivadora localizada en un sitio del río Verde, con coordenadas geográficas 20º42’54” de latitud norte y 103º13’47” de longitud al oeste de Greenwich, a la elevación 1,024 msnm. Se localiza a 6 km aguas arriba de la confluencia de los río Verde y Santiago.

La presa derivadora será construida con concreto convencional y está constituida por una sección vertedora de 110 m de longitud total, formada por 10 vanos de 9.00 m de ancho, que alojarán a otras tantas compuertas radiales de acero de 12.00 m de altura y por 2 tramos no vertedores a los lados, para completar el cierre del río. La parte más profunda del desplante de la presa quedará a la elevación 1,002 msnm en tanto que la corona de las secciones no vertedoras y la calzada del puente de maniobras quedarán a la elevación 1,052 msnm. La cresta vertedora tendrá la forma de un vertedor de pared gruesa redondeado en su acceso y en su descarga, con la cara superior horizontal a la elevación 1,039 msnm; sobre ella se apoyarán los obturadores que se han previsto para mantenimiento de las compuertas. Esta misma elevación limitará el volumen de azolves que en un futuro quedará retenido por la estructura, del orden de 1.5 millones de m3, (en el ANEXO 2, en el apartado de Ingeniería Básica se incluyen planos descriptivos de la obra).

El nivel del agua normal de operación se ha planteado a la elevación 1,050 msnm,

18

dejando un bordo libre de 2.00 m hasta la corona de la presa y la calzada del puente y de sólo 40 cm hasta el piso de las cajas en que se almacenarán los obturadores de mantenimiento. Este nivel del agua debe considerarse como un “nivel de conservación” que deberá mantenerse constante durante la operación del sistema de bombeo, excepto cuando se utilice, total o parcialmente, la capacidad reguladora de la presa, que corresponde al volumen útil comprendido entre las elevaciones 1,039 y 1,050, y resulta de 3.5 millones de m3.

De acuerdo con la Ingeniería Básica realizada, la obra de toma consiste en un muro vertedor, de funcionamiento ahogado, que se construirá perpendicularmente al eje de la presa, para comunicar el embalse con el cárcamo en que se alojarán las 5 bombas verticales que darán el primer impulso al caudal derivado hacia la línea de conducción al tanque de descarga. Frente al muro vertedor se ha considerado contar con una estructura de limpia o canal desarenador, que evitará la acumulación de azolves junto al muro vertedor de la toma.

Para completar esta estructura, se ha dispuesto otro muro vertical, paralelo al anterior, que separará completamente al conjunto de la toma y el desarenador del embalse formado por la presa derivadora, a fin de impedir que la acumulación de azolves que se producirá en el vaso en el futuro, se derrame sobre el canal desarenador. El espacio comprendido entre los dos muros se cierra aguas abajo por la cara de la sección no vertedora de la presa, formándose un tanque tranquilizador del agua que alimentará a las bombas. En esta zona se ha previsto un conducto a través de la sección no vertedora, de 0.60 m de ancho y 1.00 m de altura, controlado por una compuerta deslizante, que servirá como obra de toma para el caudal ecológico que se requiera. Se ha dispuesto un muro en el extremo de aguas arriba del tanque, completando su perímetro, provisto de orificio controlado por una compuerta de 2.00 x 3.00 m para permitir el acceso al agua para las operaciones de limpieza y desazolve.

El fondo del tanque fungirá como canal desarenador, para lo cual tendrá una sección compuesta, con paredes inclinadas y cubeta rectangular, y fondo inclinado hacia aguas abajo con pendiente, desde el orificio del muro de aguas arriba hasta un orificio similar en el extremo de aguas abajo del desarenador, que comunicará con un conducto dejado a través de la sección no vertedora que, a su vez, descargará en una rápida para conducir el agua de limpia y la materia sólida arrastrada hacia el cauce del río aguas abajo de la presa.

El muro que separará el tanque del embalse dispondrá de orificios rectangulares de comunicación controlados por compuertas, con umbral a la elevación 1,039.00 msnm, correspondiente al límite superior de los azolves que se depositarán en el

19

futuro, como se ha dicho. Estas compuertas se mantendrán abiertas para la alimentación de las bombas y se cerrarán cuando se desee vaciar el tanque para las operaciones de limpieza.

Los datos y consideraciones de geotecnia y geología que se entregan a los LICITANTES por parte de CEA, son responsabilidad de la CONVOCANTE.

3.2. DEL PROYECTO EJECUTIVO.-

El proyecto ejecutivo consistirá en los estudios, cálculos, diseño, revisión y ejecución de los planos ejecutivos de las obras, que una vez validadas por CEA Jalisco, servirán para la construcción, utilizando toda la información generada en este y otros estudios antecedentes entregados por la convocante.

Indicando a los LICITANTES, que es su responsabilidad verificar y confirmar los datos, estudios, análisis, proyectos y toda la información entregada por la convocante.

Todos los trabajos deberán someterse al juicio técnico de CEA Jalisco, teniendo como entidad Normativa a la CONAGUA o aquella que se indique formalmente por la convocante.

Todos los planos contendrán la localización, vista en planta, alzados y detalles suficientes para su cuantificación y presupuesto, preferentemente de un tamaño uniforme de 113.5 x 81.5 cm (ancho x alto), con un margen izquierdo de 5 cm y el resto de 1,5 cm, con formato uniforme en cuanto a disposición del cuadro de datos y su contenido. El cuadro de datos deberá tener al menos un croquis de localización de las obras con sus accesos, simbología, notas y el cuadro de identificación aprobado por CEA Jalisco.

Se deberán entregar informes y memorias de cálculo que justifiquen las dimensiones y criterios adoptados en el dimensionamiento de las obras. En el caso de las memorias de cálculo, siempre se citarán las fuentes y formulas de las que se extrajeron, ya sea que se trate de Manuales, Normas, Reglamentos, etc. Las memorias de cálculo deberán ir completamente ordenadas y referidas a la obra o elemento de la obra que se calcula.

En caso del empleo de hojas de cálculo para resolver formulas o cálculos iterativos o de repetición, se deberán entregar los archivos. Cada fórmula deberá describir las variables utilizadas así como sus unidades y deberá agregarse la

20

fórmula en formato “formula”. Se deberán indicar las unidades del resultado así como su descripción.

En el caso de software especializado, se deberá preparar un resumen de resultados donde se describan los principales datos utilizados, criterios de cálculo, variables y resultados obtenidos. Se deberán describir las limitaciones y consideraciones especiales que deberán ser tomadas en cuenta a la hora de interpretar los resultados obtenidos.

En el Anexo 3 denominado Lineamientos de Proyecto, se especifica de manera particular lo que el diseñador deberá considerar para la elaboración del producto inicial, es decir el Proyecto Ejecutivo.

La ingeniería básica que entrega la CONVOCANTE a los LICITANTES, es únicamente referencial para la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO, el cual es responsabilidad de la CONTRATISTA, por lo cual la utilización o no de la ingeniería básica es decisión y responsabilidad del mismo.

3.3. PRESA DERIVADORA.-

Con base en los estudios antecedentes y la información e investigación realizada, se procederá a realizar el proyecto ejecutivo de las obras que conforman la presa. Para efecto de la elaboración de propuestas y como orientación de los proyectos se debe tomar en cuenta el estudio de Ingeniería Básica entregado por la CEA, estudio en el que se define una solución para el arreglo de conjunto de la presa y sus dimensiones y características principales para el arreglo de las estructuras: Cortina, Vertedor, Obra de toma, Obra de desvío así como el correspondiente equipamiento electromecánico. Sin embargo, lo anterior no exime de responsabilidades al licitante en la definición del proyecto ejecutivo y en la evaluación de los costos de obra, aspectos que serán de la estricta responsabilidad del licitante.

3.4. CORTINA.-

Con la información topográfica, hidrológica, de funcionamiento de vaso, geológica, de geotecnia, de materiales de construcción y la complementaria obtenida durante la elaboración de los trabajos, se afinará la sección de la presa, con el fin de determinar las elevaciones de desplante y las características de las diferentes secciones transversales de la cortina pero respetando las elevaciones establecidas en el estudio de ingeniería Básica para: el nivel de corona de la presa

21

(cota 1052 msnm), vertedor de demasías (cota 1039 msnm) y altura total de la presa (28 m) a partir del lecho actual del río Verde (cota 1024 msnm), que serán las correspondientes al arreglo de conjunto determinado en el Estudio de Ingeniería Básica. La Cota de desplante de la cortina podrá variar en función de las condiciones geotécnicas que se encuentren al retirar los estratos de aluvión y descubrir la roca “sana” adecuada para dicho desplante.

El eje de la cortina está definido por la convocante correspondiendo las coordenadas UTM: Margen Izquierda X= 684,316.94, Y= 2’291,506.21, Margen Derecha: X= 684,354.70, Y= 2’291,679.43.

El diseño incluye su dimensionamiento definitivo de acuerdo con los resultados de los estudios realizados, incluyendo los análisis de estabilidad para las secciones de la cortina, los que se realizarán de acuerdo con los lineamientos de diseño incluidos en el Anexo 3 y las Normas Internacionales de diseño aplicables a los diferentes elementos de proyecto, con los métodos que en ellos se recomienda o con los que la CEA Jalisco apruebe o indique en casos particulares o especiales.

Se elaborarán planos que ilustren con detalles los aspectos constructivos: plantas, perfiles, secciones de la cortina, indicando las características relevantes de los materiales de la cimentación y cuerpo de la cortina, detalles de la corona, estaciones, cuadro con datos de proyecto, cuadro constructivo, cantidades principales de obra, curvas de nivel y elevaciones principales, procedimiento constructivo, notas de proyecto, simbología, escalas gráfica y numérica, volúmenes de materiales correspondientes a las etapas de construcción propuestas y volúmenes totales, así como toda la información que sea necesario mostrar, para que se pueda llevar a cabo su construcción, incluyendo las acotaciones requeridas para la correcta interpretación de los detalles y en general de los planos.

Se elaborará un plano con la o las secciones analizadas, y un resumen de resultados, los factores de seguridad que justifiquen la estabilidad de la sección propuesta, así como los parámetros de diseño obtenidos de los materiales que se emplearán en la construcción de la cortina y los de la cimentación.

De acuerdo con los resultados del estudio geológico y geotécnico, el Contratista elaborará el proyecto Ejecutivo de tratamiento de la cimentación de la cortina.

El tratamiento podrá consistir en un tapete de inyecciones para consolidación de la zona que presente fracturas, indicando la localización y dirección de los barrenos, así como las mezclas y presiones necesarias para lograr el objetivo.

22

En caso de que se requiera algún tratamiento de cimentación y previa autorización de la CEA, el proyecto se plasmará en uno o varios planos, mostrando una planta con la localización de los barrenos, indicando las diferentes etapas de perforación e inyectado, así mismo, se mostrará un corte por el eje de la cortina con la profundidad de barrenos y demás datos necesarios, también se mostrarán secciones de la cortina y su cimentación y los datos de inyectado que se considere conveniente para la correcta interpretación del proyecto.

Con base en la información disponible y recabada, se elaborarán los planos de:

Sección definitiva de la cortina y etapas constructivas. Localización definitiva del eje de la cortina y sus dimensiones. Tratamientos e inyecciones necesarios para la cimentación de la cortina (si

se requiere). Cuerpo de la Cortina indicando los niveles de aguas extraordinarios,

ordinarios, mínimos de operación y de capacidad muerta. Tratamientos, anclaje e inyecciones en roca. Proyecto de estabilización de taludes en las márgenes del río Verde. Deberán incluirse los detalles necesarios para la colocación del material, los

patios de mezclas y dosificación. Se elaborarán planos de bancos explotación y su camino de acceso, así

como sus etapas de aprovechamiento y volumen disponible. Sistema de monitoreo y auscultación de la cortina (piezómetros e

inclinómetros).

Los LICITANTES deberán de considerar en su PROPOSICIÓN, como fecha límite el 15 de junio del 2013, para alcanzar la cota 1024 msnm., el colado de concreto en el cuerpo de la cortina, (elevación que corresponde al lecho del río), el no atender lo indicado en los documentos del programa, será motivo para desechar su propuesta.

3.5. OBRA DE DESVÍO

Con base en el Estudio Hidrológico, con la información disponible y la que se recabe durante la ejecución de los trabajos, se hará el diseño hidráulico de la Obra de Desvío, tomando en cuenta además la normatividad correspondiente al caudal de diseño de obras de desvío para presas, que emite la CONAGUA.

Se estudiarán diferentes periodos de retorno del caudal de diseño, con sus

23

correspondientes dimensiones de ataguías de aguas arriba y aguas abajo y se precisará su localización con respecto al eje de la cortina y se presentarán a la CEA para su decisión.

El tipo de obra de desvío consistirá en un canal ubicado por margen izquierda tal como se prevé en la ingeniería Básica con el fin de que sirva como parte de la obra de toma, tal como se detalla en la Ingeniería Básica.

Si para el manejo del río son necesarios obturadores, se indicarán sus dimensiones y cargas hidrostáticas para su diseño, mismo que quedará incluido en este concepto.

Con la solución aprobada se elaborará el Proyecto Ejecutivo de la Obra de Desvío, en el que se incluirá una planta con dimensionamiento general, las coordenadas de dos puntos que definan sus ejes y su referencia de estos con el de la cortina, un corte por el eje con estaciones, elevaciones y acotaciones generales, una vista en planta, con su localización dentro de la boquilla, una gráfica de Elevaciones - Caudales, cuadros con datos de proyecto y cantidades principales de obra, así como los datos hidráulicos.

Se incluirán también los detalles estructurales de las diferentes partes que conformen la obra, primeros y segundos colados, partes fijas y todos los detalles constructivos.

Se hará el proyecto del Manejo del Río y etapas de construcción de la presa, en función de los resultados del estudio Hidrológico y se hará una selección de caudales y fechas convenientes de cierre del cauce y cierre de la presa. Se podrá utilizar software especializado para modelar los perfiles del río en la obra de desvío para cualquier caudal que se presente incluyendo la modelación del tránsito de las avenidas.De las ataguías, deberán diseñarse sus secciones transversales, analizando su estabilidad en función de los parámetros de los materiales que las componen y de los de la cimentación.

Se harán los planos necesarios de detalle para que tanto el personal que ejecute la obra, como el que supervisa y el que dirige, interpreten correctamente todos los aspectos constructivos, hasta su terminación.

Los trabajos para la obra desvío consistirán en diseñar y calcular los elementos que la integran para proceder a la formación de sus respectivos planos donde se muestre:

24

Plano General de localización del conjunto de las obras de desvío. Localización del eje de las ataguías. Altura definitiva de la ataguía aguas arriba y aguas abajo. Dimensiones y características para la impermeabilización y cimentación. Localización en planta y alzado del canal de desvío. Dimensiones del canal de desvío. Localización y dimensionamiento del canal de llamada y del canal de salida. Cálculos estructurales de los elementos disipadores de energía hidráulica

necesarios. Características y perfil hidráulico de la obra de desvío funcionando para

diferentes caudales de llenado y vaciado, con duración de avenidas. Programa de cierre temporal y cierre definitivo. Obras y equipo electromecánico para cierre temporal y para cierre definitivo

del río. Ubicación y características de la preataguía. Cálculos estructurales de las estructuras de cierre. Equipamiento electromecánico para las operaciones de cierre.

El LICITANTE deberá de considerar en su PROPOSICIÓN, como fecha límite para terminar el CANAL DE DESVIO (excavaciones y concreto), el 31 de diciembre del año 2012, el no atender lo indicado en los documentos del programa, será motivo para desechar su propuesta.

3.6. OBRA DE TOMA.-

Con todos los datos de diseño disponibles, la información topográfica, hidrológica, geológica y de geotecnia, así como la complementaria obtenidas durante la elaboración de los esquemas de solución, el Contratista afinará los cálculos hidráulicos que justifiquen las dimensiones de la obra de toma, previamente elaborará esquemas de solución para la estructura y los pondrá a consideración de la Dependencia, quién decidirá al respecto, conjuntamente con la Contratista con base en la información proporcionada por esta al contratista.Después de verificar el funcionamiento hidráulico se procederá al proyecto estructural que comprenderá el análisis de esfuerzos, dimensionamiento detallado, determinación del acero de refuerzo para concreto que lo requieran, así como la resistencia de los mismos y en general todos los detalles que sea necesario mostrar para llevar a cabo su construcción, de acuerdo con la Supervisión de proyectos de la Dependencia, lo que se plasmará en planos de detalles con plantas, cortes, vistas y en general todos los detalles constructivos, datos de diseño y cantidades de obra, notas del proyecto, simbología, escalas gráfica y

25

numérica, detalles y características de los armados y acero de refuerzo. Se ubicará el eje dentro del proyecto por medio de coordenadas y referido al eje de la cortina.

Los trabajos para definir el proyecto de la obra de toma deberán considerar la elaboración de los planos y memorias de:

Cálculos estructurales de la toma Localización y dimensionamiento definitivo de la obra de toma, incluyendo

los niveles ordinarios y mínimos de operación (NAMO Y NAMino) Localización y dimensionamiento definitivo de la conducción desde la toma

hasta la primera planta de bombeo. Especificaciones de rejillas para retención de basura a la entrada. Cálculo de las pérdidas por rejilla. Cálculo y dimensionamiento de canal de llamada o de la cámara de

succión. Cálculos estructurales de la plataforma de maniobras. Equipo electromecánico para la operación de las compuertas (partes fijas y

móviles). Sistema de control supervisiorio y mando a distancia para operación. Cálculo y selección de compuertas y otros mecanismos de control de flujo. Planos detallados de compuertas, rejillas, mecanismos de izado, limpieza y

otros mecanismos de control de flujo.

3.7. OBRA DE EXCEDENCIAS (VERTEDOR).-

Con base en los datos de proyecto, el estudio hidrológico, la información básica disponible y la obtenida durante la ejecución de los trabajos, se elaborará el proyecto Ejecutivo de la Obra de Excedencias, teniendo ya definido en esta etapa el tipo de vertedor para el proyecto en cuestión: libre o controlado.

Con la información disponible y en función del tipo de cortina definitiva se procederá a diseñar el vertedor ya sea que se aloje en una margen o en el cuerpo de la cortina, dependiendo del tipo de cortina seleccionada. El caudal de diseño aprobado por CONAGUA corresponde a Q=6,300 m3/s para un período de retorno de 10,000 años.

Se verificará que el vertedor con la cresta al nivel de conservación obtenido el Estudio de Ingeniería Básica y revisado con apoyo en el Estudio Hidrológico y finalmente conciliado con la CEA, pueda descargar el caudal de diseño obtenido del tránsito por el vaso de la avenida máxima probable, la cual estará asociada a

26

un período de retorno o aquel que se sujete a la normatividad vigente de la CONAGUA.

Se elaborarán los cálculos geométricos y se verificará su funcionamiento hidráulico en un modelo para verificación y corrección de las características que resulten necesario corregir para su buen funcionamiento hidráulico, así como los cálculos estructurales de todas las partes que integran la obra como son: canal de acceso, canal de salida, estructura disipadora, etc.

Tomando en cuenta lo anterior, se elaborarán los planos que sean necesarios y suficientes mostrando plantas, cortes, elevaciones, refuerzos, dimensiones y en general todos los detalles constructivos, así como datos de proyecto y cantidades principales de obra.

Los trabajos del proyecto ejecutivo de la obra de excedencias, incluirán los cálculos hidráulicos y estructurales para el diseño definitivo del canal de llamada y canal de descarga, elaboración y formación de planos que contengan:

Planta de localización de la obra de excedencias. Planta y perfil del canal de descarga y su cubeta de lanzamiento. Tratamientos de roca del canal de descarga (si se requiere). Funcionamiento hidráulico del canal de descarga y dimensionamiento del

cimacio con detalles constructivos.

El dimensionamiento de la obra de excedencias, se basará en las Normas de la CONAGUA, y del USBR (United States Bureau of Reclamation) previo consentimiento de la CEA y validación de la CONAGUA.

Otras características y detalles de diseño que deberán considerarse son:

Compuertas y sus mecanismos de control. Equipamiento electromecánico y de control. Suministro de energía y subestaciones de emergencia. Políticas de operación del vertedor con niveles máximos y ordinarios

esperados y su probabilidad de ocurrencia. Planos estructurales y especificaciones de materiales y montaje de las

compuertas. Mecanismo de izaje y montaje ordinario y para emergencias. Detalles y descripción del procedimiento constructivo y de montaje de todos

los elementos que integran la obra de excedencias.

27

El contratista deberá seleccionar o fijar las características de una planta Diesel-eléctrica, para que en caso de emergencia, por falta de suministro de energía de la CFE, ésta alimente el sistema eléctrico proyectado, entregando para tal efecto los cálculos y consideraciones que haya tomado en cuenta para la selección de la planta de emergencia.

3.8. ASPECTOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PRESA.-

El Contratista desarrollará los Proyectos Ejecutivos de las Obras mecánica y eléctrica de la presa derivadora, de la obra de toma y de la obra de excedencias, en su caso.

Para la ejecución de los diseños, el Contratista analizará la información proporcionada por la Dependencia y la que se genere con motivo de los trabajos, dando a conocer a ésta sus comentarios y observaciones por escrito.

El contratista elaborará los esquemas de los diagramas unifilares necesarios indicando el arreglo para los equipos eléctricos y sus características, incluyendo los cálculos preliminares respectivos.

De las visitas al sitio de la obra y con el desarrollo de los proyectos, el Contratista definirá la ubicación apropiada de las instalaciones mecánicas y eléctricas y dar los datos de demanda de energía eléctrica a la Dependencia, para que a través de ésta se soliciten a la CFE las características de la acometida para las subestaciones previstas y realizar en campo las mediciones necesarias para el diseño de las instalaciones electromecánicas, incluyendo la red de tierras.

La memoria se elaborará en hojas tamaño carta, elaborada en un programa de computadora, en forma ordenada y legible.

3.9. ASPECTOS GENERALES AL PROYECTO DE LA PRESA DERIVADORA

En caso de que la Obra de Toma requiera de la instalación de tuberías, el Contratista elaborará las memorias de cálculo de las tuberías y válvulas tomando en cuenta el caudal de la Obra de Toma, longitud aproximada de la tubería, debiendo establecer su diámetro y la carga, la cual podrá ir ahogada en concreto.

El Contratista elaborará los planos estructurales y de detalle, así como los planos de instalación de los equipos, necesarios para ilustrar ampliamente los proyectos

28

con fines constructivos de fabricación e instalación de la tubería. En los planos se deberá incluir la lista de materiales.

Los planos de fabricación e instalación de la tubería serán elaborados de acuerdo a la memoria de cálculo estructural, y deberán ilustrar los detalles de soldaduras, biseles, anillos de refuerzo, sistema de apoyo, atraques y anclaje, así como también estaciones y elevaciones donde se deban instalar las piezas o tramos de la tubería y sus refuerzos.

Todos los planos se elaborarán en computadora utilizando el programa AUTOCAD, en su última versión, debiéndose imprimir en película plástica, con tinta negra. Los formatos y tamaños de los planos serán los usuales en la CEA.

En el plano de la planta de emergencia deberá ilustrarse la instalación del generador, del tablero de control, del tanque de servicio y de almacenamiento, líneas eléctricas, tuberías, silenciador, escape, ventilación y del resto de elementos o equipos, establecidos en plano y requerimientos de obra civil, como dimensiones de caseta, base de concreto, niveles, etc.

3.10. MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL VASO.

Por este concepto, se identificarán y realizarán las acciones prescritas en el Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT. Considerando la documentación existente, se identificarán las medidas adicionales necesarias en función del esquema definitivo de las obras y se entregarán mediante un informe sobre medidas de mitigación ambiental.

El desglose completo de las actividades necesarias para el cumplimiento de las medidas de mitigación se encuentran descritas en el Anexo 6 y deberán ser consideradas en su proposición.

3.11. DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL EN EL VASO.-

Una vez definido el proyecto definitivo de las obras, la CEA proporcionará los permisos de la CONAGUA referentes a la delimitación de la Zona Federal así como el de la Zona de Protección.

4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

29

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El Acto de presentación y apertura de proposiciones se celebrará en una etapa y cada propuesta estará formada por la parte técnica y la económica, en presencia de los interesados que asistan al acto deberá presentarse en un solo sobre, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior, con los datos de la licitación: N° de licitación, nombre de la empresa, propuesta técnica y propuesta económica de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la LEY, se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada por los LICITANTES, realizando únicamente una revisión cuantitativa; para posteriormente realizar su evaluación cualitativa, por lo que no se desechara ninguna de las propuestas recibidas en este acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.

La presentación de proposiciones por parte de los LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por CEA JALISCO. En caso de que el LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la CEA JALISCO.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja y de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente el documento PE-PU-15 catálogo de conceptos, el documento PE-PA 7 presupuesto total de los trabajos, programas PT 12 y los documentos así solicitados en la presente CONVOCATORIA, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

Los demás documentos podrán ser rubricados únicamente por el representante legal del LICITANTE.

30

No se permitirá la presentación de proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en virtud de que la naturaleza de la presente LICITACIÓN es presencial.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE, de conformidad a lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 41 del REGLAMENTO.

Los LICITANTES que hayan asistido elegirán a uno de ellos, para que en forma conjunta con el servidor público designado por CEA JALISCO, que presida el acto, rubricarán, conforme a lo señalado por los artículos 37 fracción II de la LEY y 60 párrafo séptimo de su REGLAMENTO EL DOCUMENTO PE-PU-15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EL DOCUMENTO PE-PA 7 PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS y el servidor público dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.

El LICITANTE presentará dentro del sobre de su propuesta, la relación cuantitativa de la documentación que integra su proposición.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciando el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en esta CONVOCATORIA, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES y se considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusión del mismo.

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la LEY, así como 62 del REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco., el acta estará visible a partir del día en que finalice el acto hasta la firma del contrato.

Asimismo, la CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en

31

COMPRANET para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

4.1 FORMA DE PRESENTACIÓN

La proposición que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá estar integrada en la forma siguiente:

Relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición, así como la documentación distinta.

4.2 PROPUESTA TÉCNICA.-

La parte técnica deberá contener, los siguientes documentos:

I.- Documento PT 1. Manifestación escrita a que hacen referencia los artículos 51 y 78 de la LEY y la fracción I del artículo 44 del REGLAMENTO, bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta CONVOCATORIA, de igual forma manifestar por escrito conocer y haber considerado en la integración de su proposición, las recomendaciones, especificaciones técnicas, estudios y anteproyectos, que en su caso, le proporcione CEA. (Documento PT 1).

II.- Documento PT 2. Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA CONVOCANTE. (formato libre)

III.- Documento PT 3. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, (Formato 4)

a).- El LICITANTE deberá demostrar la capacidad de su personal, mediante:

32

Organigrama acorde y congruente con la planeación integral propuesta, así como con la relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud que incluyan la elaboración de Proyecto Ejecutivo y construcción de Presas Derivadoras o de almacenamiento de concreto y con alturas no menores de 25 m.

El personal indicado es el que se considerará para efectos de evaluación y otorgamiento de puntos.

Para efectos del uso, control y seguimiento de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica (BEOP), así como al lineamiento DECIMO TERCERO del Acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para Regular el uso del Programa Informático para la Elaboración, Control y Seguimiento de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación, se requerirá del licitante que el Superintendente de Construcción cuente con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). (Documento PT 3)

IV.- Documento PT 4. Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, en los siguientes términos:

a).- El LICITANTE deberá demostrar su capacidad y experiencia técnica mediante:

La presentación de al menos un contrato y su correspondiente Acta de Entrega Recepción y Finiquito, relativo a la elaboración de Proyecto Ejecutivo y construcción de Presas Derivadoras o de Almacenamiento de concreto y con altura no menor de 25 m, con los cuales sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, documentos con los que acreditará la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras Asimismo contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.

33

Deberán presentar copia simple legible y debidamente requisitada de los contratos con los que pretenda acreditar este requisito. En el caso de contratos en el extranjero deberá presentar los contratos debidamente apostillados o legalizados en sus firmas por la autoridad correspondiente en copia simple y con una traducción simple al idioma español, en el entendido de que la empresa o agrupación que resulte ganadora de la LICITACIÓN deberá exhibir los documentos originales ó copias fotostáticas debidamente certificadas.

V.- Documento PT 5. Capacidad financiera en los términos que establece la presente convocatoria:

a).- El LICITANTE deberá demostrar su capacidad financiera mediante:

La presentación de las declaraciones fiscales anuales de los años 2010, 2011 y provisionales de 2012, así como los estados financieros dictaminados de los años 2010, 2011 así como provisionales del año 2012, mediante las cuales acredite un capital contable mínimo de $ 150,000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los Capitales Contables, para cumplir con el requisito señalado. VI.- Documento PT 6. Relación de maquinaria y equipo de construcción, según lo siguiente:

a).- El LICITANTE deberá demostrar su capacidad técnica mediante:

Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

VII.- Documento PT 7. Para acreditar el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, los LICITANTES deberán de presentar por lo menos un contrato con sus correspondientes ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, relativos a la elaboración de Proyecto Ejecutivo y construcción de Presas Derivadoras o de almacenamiento de concreto y con altura no menor de 25 m.

34

VIII.- Documento PT 8. De ser el caso Convenio de proposición conjunta.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición para esta licitación, en su documentación deberán anexar el convenio privado de agrupación,, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47 del REGLAMENTO.

La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

En caso de resultar ganadores de la LICITACIÓN, constituirán una sociedad de propósito único, de nacionalidad mexicana que firmará el CONTRATO.

IX.- Documento PT 9. En su caso, relación de Personal discapacitado adscrito a la empresa.(Formato libre).

X.- Documento PT 10. Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta. (Formato libre).

4.3 PROPUESTA ECONÓMICA.

I.- Documento PE 1. Carta compromiso de la oferta total de los trabajos, deberá desglosarse el importe para la propuesta a Precio Unitario y Precio Alzado, en ambos casos indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la proposición en papel membretado de la empresa. (Formato Libre)

II.- Documento PE-PA 2 (propuesta Económica Precio Alzado). Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando:

a Materiales y equipo de instalación permanente.

b Mano de obra.

35

c Maquinaria y equipo de construcción.

Con la descripción de cada uno de ellos; tratándose de proyectos integrales, el licitante señalará las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará de conformidad con las establecidas en la convocatoria a la licitación pública.

Para los efectos de la aplicación del séptimo párrafo del artículo 59 de la Ley, en el caso de que se actualicen los supuestos señalados en el mismo se deberá requerir que el listado de insumos mencionado en el párrafo anterior contenga la cantidad y costo directo de cada insumo, así como su incremento proyectado durante la realización de los trabajos, por lo que dicha información no deberá utilizarse para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones.

III.- Documento PE-PA 3. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, o bien, la ruta crítica, en software Project Management.

IV.- Documento PE-PA 4. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, conforme a los periodos determinados por la convocante;

V.- Documento PE-PA 5. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el Documento PE-PA 6.

VI.- Documento PE-PA 6. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, yd) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

36

VII.- Documento PE-PA 7. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la proposición, el cual deberá de contemplar por lo menos las siguientes actividades:

Proyecto Ejecutivo Obra de Toma Obra de Desvío Cortina Desarenador Estabilidad de Taludes.

El presupuesto deberá desglosarse al menos en las partidas señaladas anteriormente, por lo que será responsabilidad del contratista, dicho desglose para fines de pago.

VIII.- PE-PU-1 Análisis, cálculo e integración del factor de salario reala. invariablemente se incluirán los operadores.

IX.- PE-PU-2 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción que se requieren para realizar los trabajos.

X- PE-PU-3 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes, debiendo considerar lo siguiente:

a. materiales; puestos en el lugar de los trabajos.b. mano de obra; considerando costos en salario realc. maquinaria y equipo de construcción; incluyendo costos de operación y consumos.

XI.- PE-PU-4 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos

XII.- PE-PU-5 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

XIII.- PE-PU-6 Utilidad propuesta por el licitante.

37

XIV.- PE-PU-7 Cargos adicionales

XV.- PE-PU-8 Resumen de los costos que intervienen en la integración de la propuesta

XVI.- PE-PU-9 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

XVII.- PE-PU-10 Relación y análisis de costos unitarios básicos de materiales y mano de obra utilizados para la integración de sus precios unitarios.

XVIII.- PE-PU-11 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización de la mano de obra.

XIX.- PE-PU-12 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

XX.- PE-PU-13 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción que se requiere para realizar los trabajos

XXI.- PE-PU-14 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización de los materiales y equipos de instalacion permanente.

XXII.- PE-PU-15 Catalogo de conceptos

XXIII.- PE-PU-16 Programa de ejecución conforme al catalogo de conceptos, con sus erogaciones mensuales calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos de trabajo. XXIV.- PE-PU-17 (Cd), conteniendo el listado de insumos, programa de ejecución en hoja de excel y catalogo de conceptos de su propuesta, en el formato establecido en estas bases. (anexo PE-PU--03, PE-PU-15 y PE-PU-16).

5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN.

6.1 EVALUACIÓN PÓR PUNTOS.

38

La CEA JALISCO, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 63 del Reglamento de la citada Ley, para lo cual ha diseñado el mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes en base a lo estipulado en los ordenamientos legales antes citados y en los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas por la Secretaria de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de septiembre de dos mil diez, de acuerdo a la siguiente tabla:

Rubros y subrubros Asignación máxima de Puntos.

Asignación de Puntos

1).- Rubro Calidad en la Obra. 15 Puntos

Subrubros.-

a).- Materiales y equipo de instalación permanente

1 Al Licitante que presente la relación de Materiales y equipo de instalación permanente en los términos solicitados en la convocatoria (Documentos PT-6, PE-PA-2 Y PE-PU-3), se le asignara 1 punto.

Nota: Al Licitante que no presente la relación de materiales y equipo de instalación permanente solicitada, no se le asignara puntuación.

b).- Mano de obra 2 Al Licitante que presente la relación de Mano de obra a utilizar, en los términos solicitados en la convocatoria (Documentos PE-PA-2, PE-PU-3 Y PE-PU-11), se le asignara 2 puntos .

39

Nota: Al Licitante que no presente la relación de Mano de Obra solicitada, no se le asignará puntuación.

c).- Maquinaria y equipo de construcción

3 Al Licitante que presente la relación de Maquinaria y equipo de construcción, en los términos solicitados en la convocatoria (Documentos PT-6, PE-PU-3 Y PE-PU-13), se le asignaran 3 puntos.

Nota: Al Licitante que no presente la relación de Maquinaria y equipo de construcción solicitada, no se le asignara puntuación.

d).- Estructura organizacional propuesta

1 Al Licitante que presente la Estructura organizacional que proponga, en los términos solicitados en la convocatoria (Documentos PT-3), se le asignara 1 punto..

Nota: Al Licitante que no presente la Estructura organizacional solicitada, no se le asignara puntuación.

e).- Procedimientos constructivos

3 Al Licitante que presente sus correspondientes Procedimientos constructivos para la obra, en los términos solicitados en la convocatoria (Documento PT2), se le asignaran 3 puntos.

Nota: Al Licitante que no presente los procedimientos constructivos solicitados, no se le asignara puntuación.

40

f).- Congruencia en los programas de ejecución general de obra, de suministro de materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente, de utilización del equipo de construcción, cédula de avances y pagos programados, y la red de actividades.

4 Al Licitante que presente la descripción mediante la cual demuestre la congruencia del programa general de ejecución de obra, de suministro de materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente, de utilización del equipo de construcción, cédula de avances y pagos programados, y la red de actividades, en los términos solicitados en la convocatoria (Documentos PT-2, PE-PA-3, PE-PU-11, PE-PU-12, PE-PU-13, PE-PU-14 Y PE-PU-16) se le asignaran 4 puntos.

Nota: Al Licitante que no presente la descripción antes señalada, en los términos solicitados, no se le asignara puntuación.

g).- Metodología de trabajo propuesta por los licitantes, en donde se identifique la planeación integral para la ejecución de los trabajos de construcción.

1 Al Licitante que presente su propuesta de planeación integral para la ejecución de los trabajos, se le asignará 1 punto. ( Documentos PT-2, PE-PA-3, PE-PU-11, PE-PU-12, PE-PU-13, PE-PU-14 Y PE-PU-16)

2.-) Capacidad del Licitante. 15 puntos como máximo.

Subrubros.-a).- Capacidad de recursos humanos, se asignaran 6 puntos que representan el 40% del total de los 15 de este

6 Se asignarán los 6 puntos al Licitante que acredite el personal y organigrama solicitado por la convocante

41

rubro. en el documento (Documento PT-3) de la convocatoria.

b).- Capacidad financiera, se asignaran 9 puntos que representan el 60% del total de los 15 de este rubro.

9 Se asignaran 4.5 puntos a los Licitantes que acrediten un capital contable mínimo de $150, 000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), en términos de lo solicitado en (Documento RP 2 Y PT-5).Se asignaran 9 puntos a los Licitantes que acrediten un capital contable superior a los $ 215, 000,000.00 (Doscientos quince millones de pesos 00/100 M.N.), en términos de lo solicitado en (Documento RP 2 Y PT-5).

3).- Experiencia y Especialidad de los Licitantes.

15 Puntos como máximo.

Subrubros.a).- Experiencia.- Se asignaran 7.5 puntos del total de los 15 puntos de este rubro, a quien demuestre mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratación.

7.5 Se otorgarán 5 puntos a los Licitantes que demuestren una experiencia mínima de 8 años realizando trabajos similares a los de la presente invitación; lo cual se acreditara con la exhibición de por lo menos un contrato y su correspondientes Acta Entrega-Recepción y Finiquito de obras similares, en los cuales se demuestre fehacientemente la experiencia solicitada, según (Documento RP1 Y PT-4).

Se otorgarán 7.5 puntos a los Licitantes que demuestren una

42

experiencia superior a 9 años realizando trabajos similares a los de la presente invitación; lo cual se acreditara con la exhibición de por lo menos 3 contratos y sus correspondientes Actas Entrega-Recepción y Finiquitos de obras similares, en los cuales se demuestre fehacientemente la experiencia solicitada. Según (Documento RP1 Y PT-4).

b).- Especialidad.- Se asignaran 7.5 puntos del total de los 15 puntos de este rubro, a quien demuestre mayor número de contratos de obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratación.

7.5 Se otorgarán 5 puntos a los participantes que demuestren el mínimo de especialidad en trabajos similares a los de la presente invitación, debiendo acreditarla con la exhibición de por lo menos un contrato y su correspondientes Acta Entrega-Recepción y Finiquito de obras similares, en los cuales se demuestre fehacientemente la especialidad solicitada. Según (Documento RP1 Y PT-4).

Se otorgarán 7.5 puntos a los participantes que demuestren el mínimo de especialidad en trabajos similares a los de la presente invitación, debiendo acreditarla con la exhibición de por lo menos 3 contratos y sus correspondientes Actas Entrega-Recepción y Finiquitos de obras similares, en los cuales se demuestre fehacientemente la

43

especialidad solicitada. Según (Documento RP1 Y PT-4).

4).- Cumplimiento de Contratos.

5 puntos como asignación máxima.

Subrubros.- a).- Mayor número de contratos cumplidos satisfactoriamente por los Licitantes.

5 Se otorgarán 3 puntos a los Licitantes que acrediten haber terminado en tiempo y forma un contrato exhibiendo su correspondientes Acta Entrega-Recepción y Finiquito de obras similares a los de esta invitación, según (Documentos PT-4 Y PT-7).

Se otorgarán 5 puntos a los Licitantes que acrediten haber terminado en tiempo y forma más de 3 contratos exhibiendo sus correspondientes Actas Entrega-Recepción y Finiquitos de obras similares a los de esta invitación según (Documentos PT-4 Y PT-7).

El total de puntuación de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico máximo de 50, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o las unidades porcentuales máximas.

Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 50 / MPi.

Donde:

44

PPE = Puntuación que corresponde a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;

Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + TPE Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj = Puntuación Total de la proposición;TPT = Total de Puntuación asignada a la propuesta Técnica;TPE = Total de Puntuación asignada a la propuesta Económica, yEl subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, yLa proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los presentes Lineamientos.

Si resultare que dos ó más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Convocante, el contrato se adjudicará a quién presente las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de empate técnico entre las empresas Licitantes, la convocante resolverá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 38 de la LEY, si no fuera factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará a favor del Licitante que presente en su caso aviso de alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados relacionada y/o que intervenga en la ejecución de los trabajos motivo de esta Licitación, cuya alta se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 38 de la LEY.

En el caso de persistir el empate, se estará a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 68 del REGLAMENTO, por lo que la adjudicación del contrato se efectuará en favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá

45

en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del Licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los PARTICIPANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

La Convocante emitirá el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

El fallo se dará a conocer en junta pública y se levantará el acta donde conste la participación de los interesados y del Licitante ganador.

Para el caso de las proposiciones no favorecidas, se entregarán oficios emitidos por LA COMISIÓN en que se comunica a los Licitantes, las razones o causas por las que no fue favorecida su proposición las cuales deberán estar fundadas y motivadas.

6.- CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

6.1 CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO:

a).- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

b).- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en esta CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposición.

c).- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por el LICITANTE es falsa.

d).- La ubicación de el LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la LEY;

e).- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

46

f).- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en esta CONVOCATORIA.

h).- Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes y que se encuentran previstos en la LEY y su REGLAMENTO:

a).- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

b).- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY.

c).- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la LEY.

d).- Declaración de integridad mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

e) Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la LEY y el REGLAMENTO. Mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

47

f).- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

g).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la CEA les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la CEA y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta CONVOCATORIA.

h).- Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Así como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que integran la Proposición PE 1, Catálogo de Conceptos para expresión de precio unitario y presupuesto total de los trabajos para precio alzado y monto total de la proposición y los Programas solicitados en la Propuesta Técnica y Económica de esta CONVOCATORIA, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 de EL REGLAMENTO.

6.2 CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

a).-Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en el documento PT 3 de esta CONVOCATORIA.

b).-Que el LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de esta CONVOCATORIA, conforme a lo establecido en el documento PT 4 de esta CONVOCATORIA.

48

c).-Que la planeación integral y procedimiento constructivo propuestos por el LICITANTE para el desarrollo, organización y procedimiento constructivo de los trabajos, no sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

d).-Que las declaraciones fiscales y los dictámenes auditados presentados no cumplan con los requisitos solicitados por la CEA en el documento PT 5.

e).-Que los análisis de los precios unitarios de las obras presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda.

f).-Que los precios de las obras propuestos por el LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

g).-Que los análisis de los precios unitarios de las obras no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA.

h).-Que los análisis de costos indirectos de los precios unitarios no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA.

I).-Que el análisis y cálculo del costo financiero de los precios unitarios no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA.

j).-Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.

7.- LICITACION DESIERTA.

La CEA, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en esta

49

CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para la CEA, se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la CEA y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

8.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

La CEA, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a los LICITANTES, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LEY.

La CEA, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de EL REGLAMENTO de la LEY; la solicitud de pago de dichos gastos podrá hacerla el LICITANTE en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de esta CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor la CEA se abstendrá de realizar pago alguno.

Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la CEA conforme al artículo 74 de la LEY y del artículo 264 del REGLAMENTO.

9.- FALLO.

En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo, en presencia de los LICITANTES que

50

hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de el LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la CEA ubicadas en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, el acta estará visible a partir del día en que finalice el acto hasta la firma del contrato.

Asimismo, la CEA, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a los LICITANTES que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET. En caso de que el LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, la CEA quedará eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la CEA las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la CEA podrá, a solicitud de el LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así la CEA podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.

En términos de lo establecido en el párrafo anterior, también podrán devolverse a los LICITANTES o destruirse por la CEA las proposiciones presentadas que hayan sido determinadas como solventes en el proceso de contratación. Excepto las tres proposiciones solventes con mayor puntaje incluyendo la ganadora y, en su caso, aquellas proposiciones que habiendo sido objeto de aplicación

51

del mecanismo de puntos sean iguales o inferiores en monto a la propuesta solvente más baja; dichas proposiciones serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la CEA, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en los artículos 74 de la LEY y primer párrafo del 264 del REGLAMENTO.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas ubicadas en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco., en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos, en términos de los artículos 48 fracciones I y II de la LEY y 91 del REGLAMENTO.

En esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del REGLAMENTO, no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo o en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Secretaría de la Función Pública para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la LEY y la CEA podrá adjudicar el contrato a el LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de la LEY y 74 fracción V del REGLAMENTO.

En el caso de que la CEA no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de esta CONVOCATORIA que motivaron el fallo correspondiente, el LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, la CEA, a solicitud escrita del LICITANTE, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido el CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, lo que se sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 y 82 del REGLAMENTO.

52

10.- MODELO DE CONTRATO.-

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de la LEY, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública modalidad mixta (Precio Unitario y Precios Alzado), al que se sujetarán la CEA y el LICITANTE ganador. (Anexo -5)

11.- FIRMA.-

Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

La adjudicación del contrato obligará a la CEA y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la LEY.

Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a la Regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 publicada el 28 de diciembre de 2011; y al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 emitido por la Secretaría de la Función Pública el Licitante o los Licitantes a quien se le adjudique el contrato deberá presentar junto con la garantía de cumplimiento, documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las autoridades fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.11. En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la

53

enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio.

11.1 Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento: I. Ingresarán a la página de Internet del SAT, en la opción "Mi Portal", con la CIECF.

II. Una vez elegida la opción de la del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.

a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, que la clave del RFC este activa y el domicilio localizado.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de declaración anual correspondiente al último

54

ejercicio por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que se solicita la opinión y el anterior, así como las declaraciones informativas de IEPS a que se refieren las reglas II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21. y II.6.2.22.

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla I.2.16.1.

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentación de declaraciones con las que el

55

contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través de su portal; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del contribuyente.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que se hace referencia en la fracción I que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

CFF 65, 66-A, 141, RMF 2012 I.2.16.1., II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21., II.6.2.22.

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito entre la CEA y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el dos al millar (0.2%) para ser aportado voluntariamente, por parte de "El Contratista", a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la CEA realizará la retención en el porcentaje antes mencionado según conforme a la declaración II.6 y la cláusula vigésima segunda del modelo de contrato que será entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le hará la retención del cinco al millar (0.5 %) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Contraloría General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboración

56

Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3ª fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

12.- GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

12.1 DEL ANTICIPO.

El Contratista deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo, de conformidad con el numeral 48 fracción I de la LEY.

Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se deberá proporcionar por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, una fianza por el importe total otorgado a favor de CEA, de conformidad con el artículo 49 fracción II de la LEY.

12.2 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo señalado por el artículo 48 fracción II de la LEY. Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, la empresa a quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de CEA, por valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo incluyendo el I.V.A.

12.3 POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

El CONTRATISTA comunicará a través de la Bitácora electrónica o excepcionalmente por escrito en términos del primer párrafo del artículo 164 del REGLAMENTO, a la CEA la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la CEA en un plazo no mayor de quince días naturales procederá

57

a su recepción física, levantándose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 del REGLAMENTO.

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.

Para garantizar por un plazo de veinticuatro meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección; podrá constituir por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra.Quedarán a salvo los derechos de CEA JALISCO, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

Si opta por la fianza deberá garantizar a CEA JALISCO el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer:

Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 66 de la LEY, así como, las disposiciones expedidas en materia de fianzas.

13.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN.

La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la LEY.

14.- RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.

Para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de “El Contratista”, se aplicarán las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

58

a. LA CEA tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado; para lo cual, la CEA comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivos ejecutados. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, la CEA procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando “El Contratista” regularice los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que la CEA reintegrará a “El Contratista” el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos, pactada en la cláusula tercera del contrato, éstos no se han concluido.

b. Si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera del contrato y en el programa de trabajo, la CEA le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación pactada en la cláusula tercera del contrato hasta el momento de su terminación. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontarán administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a “El Contratista” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de CEA no se atribuya a culpa de “El

59

Contratista”

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la CEA podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si la CEA opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la LEY y 154,155, 157, 158 y 159 de su REGLAMENTO.

15.- CONTROVERSIAS.

Para todo lo relativo a la interpretación, aplicación u observancia del presente CONTRATO, las partes se sujetan a lo que resulte aplicable de la LEY y el REGLAMENTO, al derecho contenido en las Leyes, Reglamentos y Disposiciones Administrativas Federales aplicables y en lo no previsto en ellas, acuerdan sujetarse a los ordenamientos vigentes y aplicables en el Estado de Jalisco.

15.1 Procedimiento conciliatorio.

Respecto de cualquier tipo de controversias derivadas de este CONTRATO, las partes procurarán buscar una solución mutuamente satisfactoria a través de los representantes que para el efecto designen, dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 (diez) días hábiles a partir de la primera sesión que se realice para dirimir el conflicto.

Transcurrido este plazo sin que las partes lleguen a solución que sea de la entera satisfacción de ambas partes, las diferencias subsistentes se resolverán mediante el exhorto a avenirse por parte de un conciliador, que de común acuerdo designen las partes. Dicha designación se realizará dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que termine el plazo de 10 (diez) días hábiles referido en el párrafo anterior.

60

El nombramiento y la aceptación del cargo de conciliador deberán constar por escrito y los honorarios del mismo serán cubiertos por ambas partes en un 50% cada una.

Las opciones de solución al conflicto serán emitidas por el conciliador, dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 (diez) días naturales, contados a partir de que el mismo tenga conocimiento de la controversia. Las partes podrán convenir en adoptar una de las soluciones planteadas por el conciliador para solucionar la controversia o acordar alguna solución alterna, realizando para ello, en su caso, el Convenio Modificatorio al CONTRATO, que corresponda a la solución planteada y aceptada por las partes contratantes.

15.2 Procedimiento Contencioso.

En caso de que transcurridos los plazos señalados en el inciso anterior, las partes no hubieren alcanzado un acuerdo conciliatorio respecto de las controversias, las partes de este CONTRATO convienen que todas las controversias derivadas de la interpretación, cumplimiento o ejecución de este CONTRATO serán resueltas definitivamente por los tribunales federales que resulten competentes en términos de la legislación aplicable.

16.- CONSIDERACIONES DIVERSAS.-

16.1 CONFIDENCIALIDAD.

El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de CEA.

16.2 INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la LEY según lo dispuesto en los artículos 83 al 94 de la citada LEY, así mismo se procederá a las conciliaciones correspondientes según lo establecen los artículos 95 al 97 de dicha normatividad. Av. Insurgentes Sur # 1735. Colonia Guadalupe Inn, México Distrito Federal.

61

16.3 REQUISITOS ADICIONALES

Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:

a).- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la LEY y su REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, el programa de ejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios de las obras señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública Modalidad Mixta (Precio Unitario y Precio Alzado) y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en esta CONVOCATORIA.

b).- Que deberá tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de Construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos

Asimismo, el Superintendente de Construcción deberá estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que CEA pueda hacer en la forma y términos previstos por esta CONVOCATORIA.

LA CEA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

CEA en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por el LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

c).-Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado como concepto de trabajo y que al término de los trabajos es necesario se entregue a CEA en buenas condiciones.

62

d).-Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios de las obras, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado la CONVOCANTE únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de el CONTRATISTA en cuanto a los precio de las obras.

e).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por el CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de CEA no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en esta CONVOCATORIA se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

f).-Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de esta CONVOCATORIA, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en esta CONVOCATORIA, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por la SEMADES.

g).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del artículo 220 del REGLAMENTO.

h.-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por el CEA en el documento PE 1, justificará reclamación alguna del CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

i).-Que propone precio unitario y precio alzado únicamente para los conceptos anotados en el documento PE 1 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta CONVOCATORIA.

63

j).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos insumos.

k).-Que se considerará como precio total la suma de los conceptos a precio unitario mas los conceptos a precio alzado, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

l).-Que el costo total de la obra se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

m).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios de las obras en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la Relación del documento PE-PU-9, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA.

n).- Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por

64

anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo del CONTRATISTA.

o).- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario y del precio alzado porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales deberán incluirse al costo total de la obra después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

p).-De ser el caso que se trate de una obra que comprenda más de un ejercicio fiscal, sólo se formulará un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujeto a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la LEY.

q).-Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en el documento PE 1.

r).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios de las obras y monto total de la proposición del documento PE 1 se formulará de acuerdo con lo siguiente:

65

1.- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto de los trabajos del documento PE 1 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

2.- Se anotarán los importes de los precios de las obras y acciones de cada uno de los conceptos que la integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario o precio alzado correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

3.- Cuando en el documento PE 1 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por la CEA y el importe establecido en el análisis del precio unitario o precio alzado correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.

6.-No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

17.- ANEXOS Y FORMATOS.-

Anexo 1.- Definiciones.

Anexo 2.- Información técnica y estudios antecedentes (dicha información será entregada en las oficinas de la convocante derivado del tamaño de los archivos).

66

Anexo 3.- Lineamientos de Proyecto.

Anexo 4.- Especificaciones generales de obra.

Anexo 5.- Modelo de Contrato.

Anexo 6.- Medidas de Mitigación Ambiental.

Formato 1.- Escrito de manifestación de interés en participar en convocatoria.

Formato 2.- Formato para presentar preguntas en juntas de aclaraciones.

Formato 3.- Formatos para Garantía de anticipo, de cumplimiento de contrato y de vicios ocultos.

Formato 4.- Catálogo de conceptos a Precios Unitarios.

Formato 5.- Presupuesto total de los trabajos a Precio Alzado.

Formato 6.- Guías de llenado de la Propuesta Técnica

Formato 7.- Guías de llenado de la Propuesta Económica a base de precio unitario.

67