municipalidad de san josé pínula · municipalidad de san josé pínula 7ª avenida 03...
Post on 05-Jun-2020
19 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
BASES DE LICITACIÓN"MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE
SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
ESPECIFICACIONES GENERALES 1.1 Introducción 1.2 Objeto 1.3 Disposiciones legales aplicables1.4 Suministros comprendidos en la 1.5 Requisitos que deben reunir los oferentes 1.6 Documentos legales 1.7 Entrega 1.8 Modelo de oferta 1.9 Recepción de ofertas1.10 Calificación de ofertas1.11 Aclaración de las ofertas1.12 Rechazo de ofertas1.13 Adjudicación 1.14 Derecho de Prescindir
GARANTÍ 2.1 Garantías 2.2 Forma y condiciones de pago2.3 Prohibición de traspaso de derechos contractuales2.4 Sanciones pecuniarias por retraso en la programación de obra2.5 Otros
DISPOSICIONES ESPECIALES 3.1 En Relación a 3.2 Ubicación del proyecto 3.3 Ejecución del 3.4 La entrega de papelería3.5 Visita al área del proyecto3.6 Transporte de materiales3.7 Tabla de precios unitarios3.8 Especialidad d
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
LICITACIÓN PUBLICA NÚMERO LICITACIÓN-SJP-06MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE
SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA."
CAPÍTULO I ESPECIFICACIONES GENERALES
Disposiciones legales aplicables Suministros comprendidos en la Licitación Requisitos que deben reunir los oferentes
legales que deben presentar los oferentes
Modelo de oferta y Proyecto de Contrato administrativo Recepción de ofertas Calificación de ofertas Aclaración de las ofertas Rechazo de ofertas
Derecho de Prescindir
CAPÍTULO II GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO
Forma y condiciones de pago Prohibición de traspaso de derechos contractuales Sanciones pecuniarias por retraso en la programación de obra
CAPITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES
las especificaciones técnicas de construcción y planosUbicación del proyecto
proyecto La entrega de papelería Visita al área del proyecto Transporte de materiales Tabla de precios unitarios Especialidad de la empresa ejecutora
Municipalidad de San José Pínula
06-2015 MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE
Sanciones pecuniarias por retraso en la programación de obra
las especificaciones técnicas de construcción y planos
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
ESPECIFICACIONES TECNICASCONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA."
Anexo 1: Carta de oferta de Anexo 2: Cuadro de cantidades de trabajo Anexo 3: Cuadro de integración de costo unitario por renglón Anexo 4: Distribución de costosAnexo 5: Modelo de programa de ejecución de inversiónAnexo 6: Modelo de constancia de visitaAnexo 7: Currículum vitae del delegado residenteAnexo 8: Modelo de presentación de oferta Anexo 9: Modelo de ContratoAnexo 10: Planos del proyectoAnexo 11: Formulario de aceptación de bases de Anexo 12: Nota Importante.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
CAPITULO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES "MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO
CAPITULO V
ANEXOS
Carta de oferta de Licitación de obra Cuadro de cantidades de trabajo Cuadro de integración de costo unitario por renglón Distribución de costos Modelo de programa de ejecución de inversión Modelo de constancia de visita
vitae del delegado residente Modelo de presentación de oferta Modelo de Contrato Planos del proyecto Formulario de aceptación de bases de licitación. Nota Importante.
Municipalidad de San José Pínula
MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
ESPECIFICACIONES GENERALES 1.1 INTRODUCCIÓN
La Municipalidad de San José Pínula emite las presentes Bases de base en lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57Congreso de la República y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92.
Las Bases de Licitaciónprocedimientos para participar en la 2015, mismos que se encuentran establecidos en el Artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las presentes Bases de garantías, condiciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, normas y procedimientos que, además de las leyes sobre la materia, deben aplicarse en la presente
Conforme lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, los posibles oferentes que deseen solicitar aclaraciones sobre las presentes bases de podrán hacerlo hasta un tiempo máximo de tres días hábiles previo a la presentación de las ofertas respectivas. 1.2 OBJETO
El presente procedimiento de ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Es entendido que la contratación incluye la adquisición y suministro de todos los materiales de construcción, equipo, maquinaria, herramienta, transporte, instalación y mano de obra, profesional y técnica, que serán utilizados en la obra.
La construcción de la obra será financiada con fondos de Desarrollo y la Municipalidad de San José 1.3 DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
Esta Licitación de Obra se promueve con fundamento en La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 5727-2009 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056Contencioso Administrativo, Decreto Número 119demás legislación aplicable de lde su participación, quedan obligados a cumplir con dichas normas, así como con las estipulaciones comprendidas en las presentes Bases.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
CAPITULO I ESPECIFICACIONES GENERALES
La Municipalidad de San José Pínula emite las presentes Bases de Licitaciónbase en lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57Congreso de la República y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
Licitación tienen por objeto establecer las condiciones, nprocedimientos para participar en la LICITACIÓN PUBLICA No. LICITACIÓN
, mismos que se encuentran establecidos en el Artículo 19 de la Ley de
Las presentes Bases de Licitación enumeran los requisitos, documentos, garantías, condiciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, normas y procedimientos que, además de las leyes sobre la materia, deben aplicarse en la presente Licitación de Obra.
Conforme lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, los posibles oferentes que deseen solicitar aclaraciones sobre las presentes bases de podrán hacerlo hasta un tiempo máximo de tres días hábiles previo a la presentación de
El presente procedimiento de Licitación tiene por objeto la contratación para MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
entendido que la contratación incluye la adquisición y suministro de todos los materiales de construcción, equipo, maquinaria, herramienta, transporte, instalación y mano de obra, profesional y técnica, que serán utilizados en la obra.
la obra será financiada con fondos del Consejo Departamental Municipalidad de San José Pínula.
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
de Obra se promueve con fundamento en La Ley de Contrataciones Número 57-92 del Congreso de la República, sus Reformas Decreto
y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056-92, así como en La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la República y demás legislación aplicable de la República de Guatemala; los oferentes por el solo hecho de su participación, quedan obligados a cumplir con dichas normas, así como con las estipulaciones comprendidas en las presentes Bases.
Municipalidad de San José Pínula
Licitación, con base en lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
tienen por objeto establecer las condiciones, normas y LICITACIÓN-SJP-06-
, mismos que se encuentran establecidos en el Artículo 19 de la Ley de
enumeran los requisitos, documentos, garantías, condiciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, normas y procedimientos que, además de las leyes sobre la
Conforme lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, los posibles oferentes que deseen solicitar aclaraciones sobre las presentes bases de licitación, podrán hacerlo hasta un tiempo máximo de tres días hábiles previo a la presentación de
objeto la contratación para la MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.".
entendido que la contratación incluye la adquisición y suministro de todos los materiales de construcción, equipo, maquinaria, herramienta, transporte, instalación y
l Consejo Departamental
de Obra se promueve con fundamento en La Ley de Contrataciones , sus Reformas Decreto
92, así como en La Ley de lo 96 del Congreso de la República y
a República de Guatemala; los oferentes por el solo hecho de su participación, quedan obligados a cumplir con dichas normas, así como con las
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
1.4 SUMINISTROS COMPRENDIDOS EN LA
Todos los materiales a utilizarse y mano de obra, serán adquiridos por cuenta del contratista. 1.5 REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES
El oferente no deberá estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos Civiles.
No ser servidor público o trabajel artículo 1° de La Ley de Contrataciones de Estado, no Cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que el servidor o trabajador del Estado preste sus seprohibición rige para las personas jurídicas, cuando dicho funcionario sea socio o representante de las mismas.
No haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes legales de los oferentes, así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.
No ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto adquirir el compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, acreditará haber efectuado el pago correspondiente.
Cada oferente individual o jurídico, debe presentar una sola oferta, indicando el periodo de tiempo estimado de finalización de la obra.
El oferente deberá estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda esta Licitación. El oferente deberá contar con personal técnico y profesional. 1.6 DOCUMENTOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES 1.6.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA:
Reglamento de La Ley de Contrataciones)
La documentación que se indica a continuación soadjuntarse, una (1) copia, a cada una de las ofertas que se presenten a la
1.6.1.1 Carta de en hojas con membrete y sello originales de la empresa o entidad oferente; la que deberá ser entregada de manera personal, el día de la presentación de ofertas y apertura de plicas, por el propietario o
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
SUMINISTROS COMPRENDIDOS EN LA LICITACIÓN
materiales a utilizarse y mano de obra, serán adquiridos por cuenta del
REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES
El oferente no deberá estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos
No ser servidor público o trabajador del Estado o de las entidades a que se refiere el artículo 1° de La Ley de Contrataciones de Estado, no ser parientes legales de éstos.
uando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que el servidor o preste sus servicios, o se encuentre bajo su autoridad. Igual
prohibición rige para las personas jurídicas, cuando dicho funcionario sea socio o representante de las mismas.
No haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la hibición se hace extensiva a los parientes legales de los oferentes,
así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.
No ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° ones del Estado, o en su defecto adquirir el compromiso formal de
que, en caso de adjudicársele la negociación, acreditará haber efectuado el pago
Cada oferente individual o jurídico, debe presentar una sola oferta, indicando el e tiempo estimado de finalización de la obra.
El oferente deberá estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la especialidad requerida en
contar con personal técnico y profesional.
DOCUMENTOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES
REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA:Reglamento de La Ley de Contrataciones)
La documentación que se indica a continuación son requisitos fundamentales y a cada una de las ofertas que se presenten a la Licitación
Carta de Licitación, suscrita por el propietario o representante legal, en hojas con membrete y sello originales de la empresa o entidad oferente; la que deberá ser entregada de manera personal, el día de la presentación de ofertas y apertura de plicas, por el propietario o
Municipalidad de San José Pínula
materiales a utilizarse y mano de obra, serán adquiridos por cuenta del
El oferente no deberá estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos
ador del Estado o de las entidades a que se refiere ser parientes legales de éstos.
uando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que el servidor o rvicios, o se encuentre bajo su autoridad. Igual
prohibición rige para las personas jurídicas, cuando dicho funcionario sea socio o
No haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la hibición se hace extensiva a los parientes legales de los oferentes,
así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.
No ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° ones del Estado, o en su defecto adquirir el compromiso formal de
que, en caso de adjudicársele la negociación, acreditará haber efectuado el pago
Cada oferente individual o jurídico, debe presentar una sola oferta, indicando el
El oferente deberá estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del en la especialidad requerida en
DOCUMENTOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES
REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA: (Art. 9 del
n requisitos fundamentales y deben Licitación:
, suscrita por el propietario o representante legal, en hojas con membrete y sello originales de la empresa o entidad oferente; la que deberá ser entregada de manera personal, el día de la presentación de ofertas y apertura de plicas, por el propietario o
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
representante legal de la entidad oferente, según corresponda. (ver Anexo 1).
1.6.1.2 Cuadro de cantidades estimadas de trabajo (ver Anexo 2).1.6.1.3 Integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios y
renglones de la tabla de trabajo quconceptos de obra, durante la ejecución de la obra en forma detallada y conforme el modelo de oferta, consignando los precios de materiales y mano de obra que los conforman, (ver anexo 3).
1.6.1.4 El contratista debe preseninversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales). Se hará uso de diagrama de barras para Dentro de los requerimientos constructivos se considerarán todos los materiales que habrán de incorporarse a la obra. Asimismo deberá considerarse el costo de la mano de obra y elmateriales. (Ver
1.6.1.5 Constancia documental de la visita aidentificación correspondiente y firma deEsta visita deberá realizarse con personeros deMunicipal de Planificación de el día 20(Ver Anexo 6)
1.6.1.6 Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no estar comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de La Ley de Contr
1.6.1.7 Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial).
1.6.1.8 Declaración Jurada en original del profesional (Ingeniero o Arquitecto) a ejecutar la obra, delegado residente de la misma, incluyendo experiencia comprobable en trabajos similares y de quien se tiene que acompañar constancia de Colegiado activo, original,
1.6.1.9 Declaración jurada del domicilio fiscal de la empresa o entidad participante, firmada por el propietario o representante legal.
1.6.1.10 Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa.1.6.1.11 Fotocopia legalizada
corresponda).1.6.1.12 Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de La Sociedad
y sus modificaciones o ampliaciones (cuando corresponda).1.6.1.13 Fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento vigente
representante legal (cuando corresponda).1.6.1.14 Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad o del Documento
Personal de Identificación representante legal de la entidad.
1.6.1.15 Constancia delactualización
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. representante legal de la entidad oferente, según corresponda. (ver Anexo 1). Cuadro de cantidades estimadas de trabajo (ver Anexo 2).Integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios y renglones de la tabla de trabajo que se aplicarán en los diferentes conceptos de obra, durante la ejecución de la obra en forma detallada y conforme el modelo de oferta, consignando los precios de materiales y mano de obra que los conforman, (ver anexo 3).El contratista debe presentar un Programa preliminar de ejecución e inversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales). Se hará uso de diagrama de barras para indicar la duración de tiempo (Dentro de los requerimientos constructivos se considerarán todos los materiales que habrán de incorporarse a la obra. Asimismo deberá considerarse el costo de la mano de obra y elmateriales. (Ver Anexo 5). Constancia documental de la visita a los lugares de trabajo, con identificación correspondiente y firma del responsable de la misma. Esta visita deberá realizarse con personeros de Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José
20 de febrero de 2015, en horario de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. (Ver Anexo 6) Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no estar comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de La Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). Declaración Jurada en original del profesional (Ingeniero o Arquitecto) a ejecutar la obra, delegado residente de la misma, incluyendo experiencia comprobable en trabajos similares y de quien se tiene que acompañar constancia de Colegiado activo, original, vigente (acta notarial). Declaración jurada del domicilio fiscal de la empresa o entidad participante, firmada por el propietario o representante legal.Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa.Fotocopia legalizada de La Patente de Sociedad (cuando corresponda). Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de La Sociedad y sus modificaciones o ampliaciones (cuando corresponda).Fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento vigente representante legal (cuando corresponda). Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad o del Documento Personal de Identificación –DPI- del propietario de la empresa o del representante legal de la entidad. Constancia del RTU donde haga constar que su inscripción y actualización está vigente.
Municipalidad de San José Pínula
representante legal de la entidad oferente, según corresponda. (ver
Cuadro de cantidades estimadas de trabajo (ver Anexo 2). Integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios y
e se aplicarán en los diferentes conceptos de obra, durante la ejecución de la obra en forma detallada y conforme el modelo de oferta, consignando los precios de materiales y mano de obra que los conforman, (ver anexo 3).
Programa preliminar de ejecución e inversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales). Se hará uso de
indicar la duración de tiempo (semanal). Dentro de los requerimientos constructivos se considerarán todos los materiales que habrán de incorporarse a la obra. Asimismo deberá considerarse el costo de la mano de obra y el transporte de
de trabajo, con responsable de la misma.
la Dirección ad de San José Pínula,
a.m. a 9:30 a.m.
Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no estar comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de
Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). Declaración Jurada en original del profesional (Ingeniero o Arquitecto) a ejecutar la obra, delegado residente de la misma, incluyendo experiencia comprobable en trabajos similares y de quien se tiene que acompañar constancia de Colegiado activo,
Declaración jurada del domicilio fiscal de la empresa o entidad participante, firmada por el propietario o representante legal. Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa.
de La Patente de Sociedad (cuando
Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de La Sociedad y sus modificaciones o ampliaciones (cuando corresponda). Fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento vigente del
Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad o del Documento del propietario de la empresa o del
aga constar que su inscripción y
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
1.6.1.16 Fianza de sostenimiento de oferta por el dos por ciento (2%) del valor total de la oferta, emitida a favor deJosé Pínulael país.
1.6.1.17 Constancia del OFERENTE de estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Infraestructura y Viviendapara dicho proyecto, mínimo dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. debe ser superior a la oferta (total o por paquetes) que presente. y listado de otras especialidad
1.6.1.18 Reseña Histórica y documental de los trabajos del mismo tipo que se hayan realizado con anterioridad, haciéndolo constar por medio de copia legalizada de los contratos y finiquitos que para el efecto haya obtenido.
1.6.1.19 Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas.
1.6.1.20 Presentar lleno el Formulario de Aceptación de Bases
1.6.1.21 Constancia reciente de inscripción Proveedores del Sistema Guatecompras, anterior a la fechnumeral 4 y 73 de la Ley de Contrataciones del Estado; y Artículo 54 bis, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
1.6.1.22 Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee:
1. Identificación del cuentahabiente;2. Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que
posee; 4. Tiempo de manejo de la cuenta;5. Clase de cuentahabientes;6. Determinación si 7. Saldo del deudor, y8. Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la
normativa correspondiente;
El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato respectivo que contenga la información detallada.
1.6.1.23 Declaración Jurada sobre la inexistencia de el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.
1.6.1.24 Declaración Jurada que haga constar que toda información y documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. Fianza de sostenimiento de oferta por el dos por ciento (2%) del valor total de la oferta, emitida a favor de la Municipalidad de San
Pínula, por afianzadora legalmente autorizada para operar en
Constancia del OFERENTE de estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el mismo debe ser específico y exclusivo para dicho proyecto, en las especialidades requeridas, emitida como mínimo dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. La capacidad económica del oferente debe ser superior a la oferta (total o por paquetes) que presente. y listado de otras especialidades que posea. Reseña Histórica y documental de los trabajos del mismo tipo que se hayan realizado con anterioridad, haciéndolo constar por medio de copia legalizada de los contratos y finiquitos que para el efecto haya obtenido. Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas. Presentar lleno con autentica de firmas y timbres correspondientes
Formulario de Aceptación de Bases (ver Anexo 11)Constancia reciente de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema Guatecompras, como máximo del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas. numeral 4 y 73 de la Ley de Contrataciones del Estado; y Artículo 54 bis, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y
ciones bancarias que posee:
Identificación del cuentahabiente; Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;
Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que
Tiempo de manejo de la cuenta; Clase de cuentahabientes; Determinación si posee créditos; Saldo del deudor, y
Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente;
El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato
ivo que contenga la información detallada. (Ver anexo Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. Declaración Jurada que haga constar que toda información y documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de
Municipalidad de San José Pínula
Fianza de sostenimiento de oferta por el dos por ciento (2%) del Municipalidad de San
para operar en
Constancia del OFERENTE de estar inscrito en el Registro de Ministerio de Comunicaciones,
el mismo debe ser específico y exclusivo idades requeridas, emitida como
mínimo dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de La capacidad económica del oferente
debe ser superior a la oferta (total o por paquetes) que presente. y
Reseña Histórica y documental de los trabajos del mismo tipo que se hayan realizado con anterioridad, haciéndolo constar por medio de copia legalizada de los contratos y finiquitos que para el efecto
Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que
con autentica de firmas y timbres correspondientes (ver Anexo 11)
y habilitación en el Registro de como máximo del mes
. Artículos 19 numeral 4 y 73 de la Ley de Contrataciones del Estado; y Artículo 54 bis, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y
Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que
Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la
El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato
(Ver anexo 12) de interés entre
el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas
Declaración Jurada que haga constar que toda información y documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta actualizada y es de fácil acceso.
1.6.1.25 Declaración Jurada mediante Aoferente haga constar que comprende y acepta la siguiente disposición:“CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones conteniddel Decreto diecisiete guion setenta y tres (17la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS.”
1.6.1.26 Fotocopia de la Constancia de estar inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.).
1.6.1.27 Presentar (Ver Anexo 7).
Todos los documentos descritos en todo el inciso requisitos fundamentales de la presente registrarse no se aceptarán sin la respectiva razón de inscripción. Los documentos que deban llenar formalidades legales, no se aceptarán sin estos.
1.6.2 REQUISITOS NO FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA
1.6.2.1 Fotocopia legalizada de recibos de pago del I.V.A., I.S.R.correspondiente al trimestre o al mes anterior de la presentación de la oferta.
Los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases deberán satisfacerse en la propia oferta; caso contrario, la Junta de Cotización rechazará la oferta, sin responsabilidad de su parte
1.7 ENTREGA Para la entrega de la obra terminada en las presentes bases de estipula un plazo de cuatro (Contratista reciba el anticipo correspondiente 1.8 MODELO DE OFERTA Y PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
De conformidad con el artículo 41 de La Ley de Contrataciones del Estado, los oferentes presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, utilizando Carta de Oferta de Licitación de Obra que aparece identificado como Anexo 1.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta actualizada y es de fácil acceso. Declaración Jurada mediante Acta Notarial por medio de la cual el oferente haga constar que comprende y acepta la siguiente disposición: “CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo EL CONTRATISTAmanifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS.” Fotocopia de la Constancia de estar inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.). Presentar Currículum Vitae del delegado residente de la Obra (Ver Anexo 7).
Todos los documentos descritos en todo el inciso 1.6.1) son considerados como requisitos fundamentales de la presente Licitación. Los documentos que deban
rán sin la respectiva razón de inscripción. Los documentos que deban llenar formalidades legales, no se aceptarán sin estos.
REQUISITOS NO FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA
Fotocopia legalizada de recibos de pago del I.V.A., I.S.R.correspondiente al trimestre o al mes anterior de la presentación de la oferta.
Los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases deberán satisfacerse en la propia oferta; caso contrario, la Junta de Cotización rechazará
responsabilidad de su parte.
Para la entrega de la obra terminada en las presentes bases de (4) meses, a partir del día siguiente de la fecha en que el
Contratista reciba el anticipo correspondiente al Contrato Administrativo.
MODELO DE OFERTA Y PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
De conformidad con el artículo 41 de La Ley de Contrataciones del Estado, los oferentes presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, utilizando
de Obra que aparece identificado como Anexo 1.
Municipalidad de San José Pínula
proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta
cta Notarial por medio de la cual el oferente haga constar que comprende y acepta la siguiente
EL CONTRATISTA manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así
as en el Capítulo III del Título XIII 73) del Congreso de
la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada
sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema
Fotocopia de la Constancia de estar inscrito en el Instituto
Currículum Vitae del delegado residente de la Obra
son considerados como . Los documentos que deban
rán sin la respectiva razón de inscripción. Los documentos que
REQUISITOS NO FUNDAMENTALES DEL CONTENIDO DE LA PLICA
Fotocopia legalizada de recibos de pago del I.V.A., I.S.R. e I.S.O., correspondiente al trimestre o al mes anterior de la presentación de
Los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases deberán satisfacerse en la propia oferta; caso contrario, la Junta de Cotización rechazará
Para la entrega de la obra terminada en las presentes bases de Licitación se día siguiente de la fecha en que el
MODELO DE OFERTA Y PROYECTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
De conformidad con el artículo 41 de La Ley de Contrataciones del Estado, los oferentes presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, utilizando el modelo de
de Obra que aparece identificado como Anexo 1.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
Los precios unitarios y totales que figuren en la oferta que corresponden a las presentes basesmás de dos (2) decimales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule en la invitación a cotizar. El sobre cerrado para presentar la oferta deberá ser rotulado conforme el Modelo de Presentación de Ofer El Proyecto de Contrato Administrativo contendrá las condiciones de pago y condiciones de contratación de los servicios solicitados mediante estas bases. 1.9 RECEPCIÓN DE OFERTAS
Las ofertas serán recibidas por La Junta año dos mil quince (201Municipalidad de San José Pínulazona dos (7ª avenida 03-13 zona 2)Consejo Municipal.
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna oferta más, procediéndose al acto público de apertura de plicas (artículo 24 de
La Junta de Licitación presentes bases de licitación. 1.10 CALIFICACIÓN DE OFERTAS
La Junta de Licitación 28 y 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, y basados también en lo que estipula el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como todo lo estipulado en las presentes Bases. La Junta de información adicional a cualquier oferente, pero en ningún caso será causa para que modifique la oferta.
La Junta está facultada para comprobar personalmente toda la información que se aporta en las ofertas, así como investigar
Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios a que hace referencia el cuadro siguiente, con base en el cual la Junta de Licitación ponderaciones:
CalidadPrecio Tiempo de EntregaExperienciaPresentación de la oferta
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. Los precios unitarios y totales que figuren en la oferta en los anexos
a las presentes bases, deberán ser fijos, expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta
fuera del plazo que se estipule en la invitación a cotizar. El sobre cerrado para presentar la oferta deberá ser rotulado conforme el Modelo de Presentación de Oferta (ver Anexo
El Proyecto de Contrato Administrativo contendrá las condiciones de pago y condiciones de contratación de los servicios solicitados mediante estas bases. (Ver Anexo 9
RECEPCIÓN DE OFERTAS
Las ofertas serán recibidas por La Junta de Licitación el día siete (715), a las nueve horas (9:00), en las oficinas de La Pínula, ubicada en la séptima avenida cero tres guion trece
13 zona 2), de San José Pínula en el Salón de Sesiones del
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna oferta más, procediéndose al acto público de apertura de plicas (artículo 24 de La Ley de Contrataciones del Estado).
Licitación utilizará como criterios de calificación los estipulados en las .
CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Licitación hará la calificación de las ofertas como lo regula el 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, y basados también en lo que estipula el
rtículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como todo lo estipulado en las presentes Bases. La Junta de Licitación podrá solicitar aclaración o información adicional a cualquier oferente, pero en ningún caso será causa para que
La Junta está facultada para comprobar personalmente toda la información que se aporta en las ofertas, así como investigar cualquier extremo que le parezca dudoso.
Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios a que hace referencia el cuadro siguiente, con base
Licitación procederá a calificar, tomando en cuenta las siguientes
Criterio Ponderación Calidad 25%
35% Tiempo de Entrega 15% Experiencia 20% Presentación de la oferta 5%
Total 100%
Municipalidad de San José Pínula
en los anexos No. 3, 4 y 5 deberán ser fijos, expresados en quetzales no
, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule en la invitación a cotizar. El sobre cerrado para presentar
ta (ver Anexo 8).
El Proyecto de Contrato Administrativo contendrá las condiciones de pago y condiciones xo 9).
7) de abril del , en las oficinas de La
séptima avenida cero tres guion trece en el Salón de Sesiones del
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna oferta más, procediéndose al acto público de
utilizará como criterios de calificación los estipulados en las
regula el Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, y basados también en lo que estipula el
rtículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como todo lo solicitar aclaración o
información adicional a cualquier oferente, pero en ningún caso será causa para que
La Junta está facultada para comprobar personalmente toda la información que se cualquier extremo que le parezca dudoso.
Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios a que hace referencia el cuadro siguiente, con base
rá a calificar, tomando en cuenta las siguientes
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
Para el presente caso, la Junta de estimado, mismo que deberá ser revelado a los oferentes después de haber recibido todas las ofertas y antes de abrir las plicas correspondientes.
1.10.1 EVALUACION DE PONDERACIONES
La evaluación de ponderaciones se realizara
a) CALIDADciento (25%), obteniéndose en función al objeto y/o especialidad para lo que fue creada la empresa o entidad partic
b) PRECIOciento (35%), el que se obtendrá de conformidad con la integracostos que se presentaráprecio mástipo uno, que es la que se
c) TIEMPO DE ENTREGAdel quince urgencia de que requiera y la calidad del mismo, acomodado de conformidad con lo que establecen las bases de
d) EXPERIENCIA:ciento (20documental de los trabajos realizados que sean análogos o del mismo tipo que se haya realizado con anterioridad y que se haya finalizado satisfacción del contratante.
e) PRESENTACIÓN DE LA OFERTAponderación máximaexactitud del cronograma presentado por el oferente
Todas las ponderaciones suman un gran total del cien por ciento (100%), el cual
se calificará de conformidad con los criterios establecidos en los incisos uno punto diez punto dos (1.10.2) de las bases de denominada regla de tres, en la que se indicará que el porcentaje máximo establecido equivaldrá a diez (10) puntos; para definir la ponderación se establecerá una tabla con los números cardinales del uno al diez, siendo uno la ponderación alta; la junta podrá en base al estudio del expediente evaluar cada oferta dentro de la ponderación correspondiente indicando su puntaje y este puntaje será el que multiplicará por el porcentaje máximo permitido y el resultado obtenido se dividirá dentro máximo permitido, para cada caso, respectivamente, siendo éste el resultado final que constará en el acta y que sumados los obtención de la calificación necesaria para la adjudicación de la obra alindicando los subsiguientes punteos para una posible adjudicación en caso el ganador no pueda suscribir el contrato administrativo correspondiente
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
Para el presente caso, la Junta de Licitación tomará en cuenta el costo total oficial estimado, mismo que deberá ser revelado a los oferentes después de haber recibido todas las ofertas y antes de abrir las plicas correspondientes.
EVALUACION DE PONDERACIONES
La evaluación de ponderaciones se realizara de la siguiente forma:
CALIDAD: Se calificará con una ponderación del veinticinco %), obteniéndose en función al objeto y/o especialidad para
lo que fue creada la empresa o entidad participante.
PRECIO: Se calificará con una ponderación del treinta 5%), el que se obtendrá de conformidad con la integra
costos que se presentarán con las ofertas, teniendo como criterio el más bajo para la ejecución de la obra sin que pierda la calidad
que es la que se requiere en la presente Licitación.
TIEMPO DE ENTREGA: Se calificará con una ponderación máxima quince por ciento (15%), que se obtendrá de la necesidad y
urgencia de que requiera la obra para la ejecución, como la puntualidad y la calidad del mismo, acomodado de conformidad con lo que
blecen las bases de licitación.
EXPERIENCIA: Se calificará con una ponderación del 20%), obteniéndose de la currícula o reseña histórica
documental de los trabajos realizados que sean análogos o del mismo tipo que se haya realizado con anterioridad y que se haya finalizado satisfacción del contratante.
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Se calificará con unaponderación máxima del cinco por ciento (5%), y se establecerá de la exactitud del cronograma presentado por el oferente.
Todas las ponderaciones suman un gran total del cien por ciento (100%), el cual se calificará de conformidad con los criterios establecidos en los incisos uno punto diez punto dos (1.10.2) de las bases de Licitación, y haciendo la fórmula matemática
nada regla de tres, en la que se indicará que el porcentaje máximo establecido equivaldrá a diez (10) puntos; para definir la ponderación se establecerá una tabla con los números cardinales del uno al diez, siendo uno la ponderación más baja y, diez la alta; la junta podrá en base al estudio del expediente evaluar cada oferta dentro de la ponderación correspondiente indicando su puntaje y este puntaje será el que multiplicará por el porcentaje máximo permitido y el resultado obtenido se dividirá dentro máximo permitido, para cada caso, respectivamente, siendo éste el resultado final que constará en el acta y que sumados los cinco porcentajes, darán el gran total para la obtención de la calificación necesaria para la adjudicación de la obra alindicando los subsiguientes punteos para una posible adjudicación en caso el ganador no pueda suscribir el contrato administrativo correspondiente.
Municipalidad de San José Pínula
cuenta el costo total oficial estimado, mismo que deberá ser revelado a los oferentes después de haber recibido
veinticinco por %), obteniéndose en función al objeto y/o especialidad para
treinta y cinco por 5%), el que se obtendrá de conformidad con la integración de
n con las ofertas, teniendo como criterio el sin que pierda la calidad
Licitación.
ponderación máxima %), que se obtendrá de la necesidad y
ejecución, como la puntualidad y la calidad del mismo, acomodado de conformidad con lo que
e calificará con una ponderación del veinte por %), obteniéndose de la currícula o reseña histórica y
documental de los trabajos realizados que sean análogos o del mismo tipo que se haya realizado con anterioridad y que se haya finalizado a
Se calificará con una ciento (5%), y se establecerá de la
Todas las ponderaciones suman un gran total del cien por ciento (100%), el cual se calificará de conformidad con los criterios establecidos en los incisos uno punto diez
, y haciendo la fórmula matemática nada regla de tres, en la que se indicará que el porcentaje máximo establecido
equivaldrá a diez (10) puntos; para definir la ponderación se establecerá una tabla con los baja y, diez la más
alta; la junta podrá en base al estudio del expediente evaluar cada oferta dentro de la ponderación correspondiente indicando su puntaje y este puntaje será el que multiplicará por el porcentaje máximo permitido y el resultado obtenido se dividirá dentro del puntaje máximo permitido, para cada caso, respectivamente, siendo éste el resultado final que
porcentajes, darán el gran total para la obtención de la calificación necesaria para la adjudicación de la obra al oferente e, indicando los subsiguientes punteos para una posible adjudicación en caso el ganador no
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
FORMULA: Puntaje Obtenido= PO Ponderación Máxima Permitida Puntaje Máximo= PM
1.10.1.1 La Junta de completas, si hay errores de cálculo, si se adjuntan las garantías requeridas, si los documentos están debidamente firmados.
1.10.1.2 La Junta de pudieron haber presentado errores matemáticos en los siguientes casos:
1.10.1.2.1 En las tablas de trabajo y otros documentos proporcionados por La Municipalidad de San José
1.10.1.2.2 En las cantidades de trabajo en los precios unitarios. Para este caso en particular, el monto de la oferta podrá oscilar del 1% al 5% del valor total de aquella.
1.10.2 LOS SIGUIENTES CRITERIOS SON IMPORTANTES:
1.10.2.1 En toda oferta prevalecerá el precio unitario integrado (aquel precio
que aparece desglosado por materiales, mano de obra, transporte, etc., en la oferta) y no aquel que aparece en las tablas de trabajo. Si hubiere diferencia entre unos y otros,válido el unitario integrado, es decir, el que aparece reportado en la integración de precios unitarios. Al hacer la corrección La Junta deberá considerar que si el precio total corregido sobrepasa o disminuye la oferta, de modo que alcance a las ofertas superior o inferior, la oferta será descalificada y se tomará aquella que hubiere ocupado el siguiente lugar de acuerdo al precio oficial establecido.
1.10.2.2 Si la oferta no variare de la manera anterior, pero afecal adjudicarle un precio menor, se le hará saber y si no estuviere de acuerdo, La Junta rechazará su oferta.
1.10.2.3 Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.
1.10.2.4 Se considerará que una oferta se ajusta a los documentos de Licitación, cuando corresponda sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, basándose en los documentos que constituya la propia oferta sin recurrexternos.
1.10.2.5 Si la Junta determina que una oferta no se ajusta en lo esencial o no cumple los requisitos fundamentales de esta rechazará y el defecto no podr
1.10.2.6 La Junta podrárequisitos fundamentales) siempre que no se aparte significativamente de la oferta y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro Oferente.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
PO x PMP = % de PonderaciónPonderación Máxima Permitida = PMP PM
La Junta de Licitación examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se adjuntan las garantías requeridas, si los documentos están debidamente firmados.La Junta de Licitación podrá tomar en cuenta que los oferentes pudieron haber presentado errores matemáticos en los siguientes
En las tablas de trabajo y otros documentos proporcionados por La Municipalidad de San José Pínula, que induzcan a error al oferente; y,En las cantidades de trabajo en los precios unitarios. Para este caso en particular, el monto de la oferta podrá oscilar del 1% al 5% del valor total de aquella.
LOS SIGUIENTES CRITERIOS SON IMPORTANTES:
En toda oferta prevalecerá el precio unitario integrado (aquel precio que aparece desglosado por materiales, mano de obra, transporte, etc., en la oferta) y no aquel que aparece en las tablas de trabajo. Si hubiere diferencia entre unos y otros, o con los subtotales y/o totales, será
el unitario integrado, es decir, el que aparece reportado en la integración de precios unitarios. Al hacer la corrección La Junta deberá considerar que si el precio total corregido sobrepasa o disminuye la
rta, de modo que alcance a las ofertas superior o inferior, la oferta será descalificada y se tomará aquella que hubiere ocupado el siguiente lugar de acuerdo al precio oficial establecido. Si la oferta no variare de la manera anterior, pero afectare al contratista al adjudicarle un precio menor, se le hará saber y si no estuviere de acuerdo, La Junta rechazará su oferta. Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. Se considerará que una oferta se ajusta a los documentos de
, cuando corresponda sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, basándose en los documentos que constituya la propia oferta sin recurr
a Junta determina que una oferta no se ajusta en lo esencial o no cumple los requisitos fundamentales de esta Licitación, la misma se rechazará y el defecto no podrá ser subsanado posteriormente.La Junta podrá desestimar errores menores de forma, (que no sean requisitos fundamentales) siempre que no se aparte significativamente de la oferta y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro
Municipalidad de San José Pínula
= % de Ponderación
examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se adjuntan las garantías requeridas, si los documentos están debidamente firmados.
podrá tomar en cuenta que los oferentes pudieron haber presentado errores matemáticos en los siguientes
En las tablas de trabajo y otros documentos proporcionados por La induzcan a error al oferente; y,
En las cantidades de trabajo en los precios unitarios. Para este caso en particular, el monto de la oferta podrá oscilar del 1% al 5% del valor
En toda oferta prevalecerá el precio unitario integrado (aquel precio que aparece desglosado por materiales, mano de obra, transporte, etc., en la oferta) y no aquel que aparece en las tablas de trabajo. Si hubiere
o con los subtotales y/o totales, será el unitario integrado, es decir, el que aparece reportado en la
integración de precios unitarios. Al hacer la corrección La Junta deberá considerar que si el precio total corregido sobrepasa o disminuye la
rta, de modo que alcance a las ofertas superior o inferior, la oferta será descalificada y se tomará aquella que hubiere ocupado el
tare al contratista al adjudicarle un precio menor, se le hará saber y si no estuviere de
Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto
Se considerará que una oferta se ajusta a los documentos de , cuando corresponda sin diferencias de importancia, a todas
las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, basándose en los documentos que constituya la propia oferta sin recurrir a factores
a Junta determina que una oferta no se ajusta en lo esencial o no , la misma se
á ser subsanado posteriormente. desestimar errores menores de forma, (que no sean
requisitos fundamentales) siempre que no se aparte significativamente de la oferta y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
1.11 ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS
A fin de facilitar la calificación, evaluación y comparación de ofertas la Junta de Licitación podrá solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas por los Oferentes, en forma escrita y no se permitirá cambios en el precio unitario integrado ni el precio total, ni en aspectos sustanciales de la oferta, conforme lo que determina el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado 1.12 RECHAZO DE OFERTAS
La Junta de Licitación que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en estas bases, o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado, según lo establece el artículo 30 de La LeyEstado y su respectivo reglamento.
1.13 ADJUDICACIÓN
Con base en lo regulado en La Ley de Contrataciones del Estado y aplicando los criterios arriba descritos, la Junta de la que documentará con un cuadro de calificación y hará mérito de todo lo actuado en una o varias actas administrativas pormenorizadas, dentro del plazodel día en que se produjo la recepción de ofertas. Asimismo consignará los nombres de las personas individuales aparece en la cédula de vecindad y/o Patente de Comercio o Patente de Sociedad.
La Junta de Licitación cual se publicará en GUATECOMPRAS, y se notificarámedio de la notificación electrónica. (Articulo número 35 Decreto 57República de Guatemala, Ley del Decreto 27-2009)
Si a la convocatoria a procederá según su criterio, de conformidad con lo que estipula el artículo 31 de La Ley de Contrataciones del Estado.
La Junta de Licitación publicara su decisión por medio de acta administrativa la cual se publicara en GUATECOMPRAS, y se notificara en el plazo que estipula la Ley, por medio de la notificación electrónica. (Articulo número 3República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el del Decreto 27-2009) 1.14 DERECHO DE PRESCINDIR
La Municipalidad de San José Contrataciones del Estado, se reservala responsabilidad de la autoridad que corresponda, por caso fortuito o fuerza mayor
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS
ar la calificación, evaluación y comparación de ofertas la Junta de podrá solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas por los Oferentes, en
forma escrita y no se permitirá cambios en el precio unitario integrado ni el precio total, ni aspectos sustanciales de la oferta, conforme lo que determina el artículo 27 de la Ley
de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo5 del Decreto 27-2009
RECHAZO DE OFERTAS
Licitación podrá rechazar, sin responsabilidad de su parteque no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en estas bases, o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado, según lo establece el artículo 30 de La Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo reglamento.
Con base en lo regulado en La Ley de Contrataciones del Estado y aplicando los criterios arriba descritos, la Junta de Licitación efectuará la adjudicación correspondiente,
umentará con un cuadro de calificación y hará mérito de todo lo actuado en una o varias actas administrativas pormenorizadas, dentro del plazo diez días hábiles del día en que se produjo la recepción de ofertas. (Artículo 12 del reglamento de la Ley)Asimismo consignará los nombres de las personas individuales o jurídicas conforme aparece en la cédula de vecindad y/o Patente de Comercio o Patente de Sociedad.
Licitación publicará su decisión por medio de acta admen GUATECOMPRAS, y se notificará en el plazo que estipula la Ley, por
medio de la notificación electrónica. (Articulo número 35 Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el
Si a la convocatoria a licitar, se presentará un solo oferente, La Junta de procederá según su criterio, de conformidad con lo que estipula el artículo 31 de La Ley de Contrataciones del Estado.
publicara su decisión por medio de acta administrativa la cual se publicara en GUATECOMPRAS, y se notificara en el plazo que estipula la Ley, por medio de la notificación electrónica. (Articulo número 35 Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el
DERECHO DE PRESCINDIR
Municipalidad de San José Pínula, conforme el artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado, se reservará el derecho de prescindir de la negociación, bajo la responsabilidad de la autoridad que corresponda, por caso fortuito o fuerza mayor
Municipalidad de San José Pínula
ar la calificación, evaluación y comparación de ofertas la Junta de podrá solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas por los Oferentes, en
forma escrita y no se permitirá cambios en el precio unitario integrado ni el precio total, ni aspectos sustanciales de la oferta, conforme lo que determina el artículo 27 de la Ley
2009.
podrá rechazar, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en estas bases, o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los
de Contrataciones del
Con base en lo regulado en La Ley de Contrataciones del Estado y aplicando los efectuará la adjudicación correspondiente,
umentará con un cuadro de calificación y hará mérito de todo lo actuado en una diez días hábiles a partir
12 del reglamento de la Ley). jurídicas conforme
aparece en la cédula de vecindad y/o Patente de Comercio o Patente de Sociedad.
su decisión por medio de acta administrativa la en el plazo que estipula la Ley, por
92 del Congreso de la de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo 6
un solo oferente, La Junta de Licitación procederá según su criterio, de conformidad con lo que estipula el artículo 31 de La Ley
publicara su decisión por medio de acta administrativa la cual se publicara en GUATECOMPRAS, y se notificara en el plazo que estipula la Ley, por
92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Artículo 6
, conforme el artículo 37 de la Ley de el derecho de prescindir de la negociación, bajo
la responsabilidad de la autoridad que corresponda, por caso fortuito o fuerza mayor
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
comprobada, en cualquier fase que se encuentre pero antes de la suscripción del Contrato respectivo.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. comprobada, en cualquier fase que se encuentre pero antes de la suscripción del
Municipalidad de San José Pínula
comprobada, en cualquier fase que se encuentre pero antes de la suscripción del
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO 2.1 GARANTÍAS
El oferente deberá constituir, en su momento, las garantías que se estipulan a continuación:
2.1.1 Garantía de Sostenimiento de Oferta
La firmeza de la oferta se garantizará mediante depósito en efectivo o Fianza de Sostenimiento de Oferta a favor depor el equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de su oferta. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días. La Fianza debe entregarse junto con la oferta el día y hora indicado para la recepción de ofertas. La Junta de oferta cuando esta garantía no cumpla con los requisitos antes indicados.
2.1.2 Garantía de Cumplimiento
El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deMunicipalidad de San José garantía de cumplimiento equivalente al contrato, que asegurará el cumpcontractuales; esta garantía se hará efectiva PINULA cuando ocurra el incumplimiento de las mismas. En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de cumplimiento, duna afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá hacerla efectiva la incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, Municipalidad de San José Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio de la respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará ccumplimiento se mantendrá vigente hasta que se extienda la fianza de conservación de la obra.
2.1.3 Garantía de Anticipo El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deMunicipalidad de San José garantía de anticipo ya sea mediante fianza o hipoteca por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
CAPITULO II GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO
El oferente deberá constituir, en su momento, las garantías que se estipulan a
Garantía de Sostenimiento de Oferta
firmeza de la oferta se garantizará mediante depósito en efectivo o Fianza de Sostenimiento de Oferta a favor de la Municipalidad de San José por el equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de su oferta. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días.
anza debe entregarse junto con la oferta el día y hora indicado para la recepción de ofertas. La Junta de Licitación estará facultada para rechazar la oferta cuando esta garantía no cumpla con los requisitos antes indicados.
Garantía de Cumplimiento
ontratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deMunicipalidad de San José Pínula, dentro del plazo establecido por la ley, una garantía de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que asegurará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales; esta garantía se hará efectiva a la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
cuando ocurra el incumplimiento de las mismas. En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de cumplimiento, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá
la Municipalidad de San José Pínula, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto,
de San José Pínula dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición
Municipalidad, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente hasta que se extienda la fianza de conservación de la obra.
Garantía de Anticipo
El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción deSan José Pínula, dentro del plazo establecido por la ley, una
garantía de anticipo ya sea mediante fianza o hipoteca por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se
Municipalidad de San José Pínula
El oferente deberá constituir, en su momento, las garantías que se estipulan a
firmeza de la oferta se garantizará mediante depósito en efectivo o Municipalidad de San José Pínula,
por el equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de su oferta. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días.
anza debe entregarse junto con la oferta el día y hora indicado para la estará facultada para rechazar la
oferta cuando esta garantía no cumpla con los requisitos antes indicados.
ontratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción de la , dentro del plazo establecido por la ley, una
0%) del valor total del limiento de todas y cada una de las obligaciones
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ cuando ocurra el incumplimiento de las mismas. En el caso que la
eberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá
, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, la
dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición
, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno,
onstar en la póliza respectiva. La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente hasta que se extienda la fianza de
El contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción de la , dentro del plazo establecido por la ley, una
garantía de anticipo ya sea mediante fianza o hipoteca por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
amortice el valor del anticipo cubriendoestará vigente hasta su total amortización. En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de anticipo, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta podrá hacerla efectiva incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, Municipalidad dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio deMunicipalidad, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días conrequerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. 2.1.4 Garantía de Conservación de Obra
El Contratista otorgará garantía de conservación por el
quince por ciento (15%) del valor total del contrato mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad antes mencionado, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la recepción definitiva de la obra.
2.1.5 Garantía de Saldos Deudores
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado de Guatemala, de terceros en la liquidación, el Contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con La Fianza de Conservación de la Obra a favor deMunicipalidad de San José misma. Aprobada La Liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la fianza.
2.2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
2.2.1 PAGOS
2.2.1.1 Alcance de los Pagos
Excepto en los casos especiales, contemplados por las Especificaciones respectivas, la ejecución de los renglones de trabajo por unidades, se pagará por
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.
En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de anticipo, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta
rla efectiva la Municipalidad de San José Pínula, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto,
dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que exprese lo que considere conveniente, legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio de
, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La Afianzadora, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva.
Garantía de Conservación de Obra
El Contratista otorgará garantía de conservación por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad antes mencionado, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de
el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la recepción definitiva
Garantía de Saldos Deudores
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado de Guatemala, de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINUterceros en la liquidación, el Contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con La Fianza de Conservación de la Obra a favor deMunicipalidad de San José Pínula, como requisito previo para la recepción de la misma. Aprobada La Liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Alcance de los Pagos
s casos especiales, contemplados por las Especificaciones respectivas, la ejecución de los renglones de trabajo por unidades, se pagará por
Municipalidad de San José Pínula
siempre el máximo del saldo deudor y
En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de anticipo, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país; ésta
, cuando ocurra el incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, para el efecto, la
dará audiencia por diez (10) días a La Afianzadora, para que legal y pertinente, efectuado lo cual o
vencida la audiencia, sin que se presente, ninguna oposición valedera a juicio de la , sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y La
tados a partir del requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno,
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad antes mencionado, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de
el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la recepción definitiva
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA o de
terceros en la liquidación, el Contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con La Fianza de Conservación de la Obra a favor de la
, como requisito previo para la recepción de la misma. Aprobada La Liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la
s casos especiales, contemplados por las Especificaciones respectivas, la ejecución de los renglones de trabajo por unidades, se pagará por
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
la cantidad realmente medida o cuantificada y ejecutada, según se determine por las medidas finales.
En los renglones globales, los pagos parciales se harán de acuerdo con el
porcentaje de avance físico ya ejecutado y/o incorporado a la obra. Tanto las medidas como las evaluaciones de los materiales para efecto de estimación serán hechas por el Supervisor.
Los pagos de los renglones establecidos en el contrato tienen como
alcance, la compensación por la ejecución del trabajo ofertado, incluyendo los estudios técnicos, el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, a los costos de la fecha de oflos planos y especificaciones, así como cubrir los costos por cualquier daño o perjuicio derivado de la naturaleza del trabajo o de la acción de los elementos surgidos durante la ejecución de la obra, hasta su recepcpor o en consecuencia de la suspensión o interrupción de la obra según se contempla en las Especificaciones y por todas las garantías e indemnizaciones que tenga que otorgar el Contratista.
2.2.1.2 Ampliación del Monto del Contrato
Las variaciones del valor del contrato de obra pueden efectuarse hasta en
un 20% arriba o abajo del monto original del contrato ajustado como lo que establecen los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto se suplementario o acuerdos de trabajo extra autorizados por Administrativa Superior de
Si las variaciones llegaran a exceder el 20% pero no sobrepasan el valor original ajustado se tendrá que celebrar un nuevo contrato adicional.
Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios no se consideran dentro de las variaciones a que se refiere Estado.
2.2.1.3 Pagos Parciales o Estimaciones
Se podrán realizar pagos parciales aperiódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que periódicamente de acuerdo con las estipulaciones pactadasde Contrataciones del Estado).
2.2.1.4 Forma de Pago
La Municipalidad de San José veinte por ciento (20%) del total de la obra,contratista la garantía de anticipo y la garantía de cumplimiento; y realizará pagos parciales dentro del plazo
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. la cantidad realmente medida o cuantificada y ejecutada, según se determine por
renglones globales, los pagos parciales se harán de acuerdo con el porcentaje de avance físico ya ejecutado y/o incorporado a la obra. Tanto las medidas como las evaluaciones de los materiales para efecto de estimación serán hechas por el Supervisor.
pagos de los renglones establecidos en el contrato tienen como alcance, la compensación por la ejecución del trabajo ofertado, incluyendo los estudios técnicos, el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, a los costos de la fecha de oferta, gastos imprevistos, definidos por los planos y especificaciones, así como cubrir los costos por cualquier daño o perjuicio derivado de la naturaleza del trabajo o de la acción de los elementos surgidos durante la ejecución de la obra, hasta su recepción definitiva, motivados por o en consecuencia de la suspensión o interrupción de la obra según se contempla en las Especificaciones y por todas las garantías e indemnizaciones que tenga que otorgar el Contratista.
Ampliación del Monto del Contrato
Las variaciones del valor del contrato de obra pueden efectuarse hasta en un 20% arriba o abajo del monto original del contrato ajustado como lo que establecen los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto se deberán emitir órdenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra autorizados por Administrativa Superior de la Municipalidad de San José Pínula.
Si las variaciones llegaran a exceder el 20% pero no sobrepasan el valor original ajustado se tendrá que celebrar un nuevo contrato adicional.
Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios no se consideran dentro de
a que se refiere el Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del
Pagos Parciales o Estimaciones
Se podrán realizar pagos parciales al contratista contra estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán
de acuerdo con las estipulaciones pactadas (artículo 59 de la Leyde Contrataciones del Estado).
Forma de Pago
Municipalidad de San José Pínula, tramitará el pago de anticipo por un veinte por ciento (20%) del total de la obra, una vez se haya otorgado por parte del contratista la garantía de anticipo y la garantía de cumplimiento; y realizará pagos parciales dentro del plazo que establezca a partir de la recepción de la
Municipalidad de San José Pínula
la cantidad realmente medida o cuantificada y ejecutada, según se determine por
renglones globales, los pagos parciales se harán de acuerdo con el porcentaje de avance físico ya ejecutado y/o incorporado a la obra. Tanto las medidas como las evaluaciones de los materiales para efecto de estimación serán
pagos de los renglones establecidos en el contrato tienen como alcance, la compensación por la ejecución del trabajo ofertado, incluyendo los estudios técnicos, el suministro de materiales, mano de obra, equipo,
erta, gastos imprevistos, definidos por los planos y especificaciones, así como cubrir los costos por cualquier daño o perjuicio derivado de la naturaleza del trabajo o de la acción de los elementos
ión definitiva, motivados por o en consecuencia de la suspensión o interrupción de la obra según se contempla en las Especificaciones y por todas las garantías e indemnizaciones
Las variaciones del valor del contrato de obra pueden efectuarse hasta en un 20% arriba o abajo del monto original del contrato ajustado como lo que establecen los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra autorizados por la Autoridad
Si las variaciones llegaran a exceder el 20% pero no sobrepasan el 40% del valor original ajustado se tendrá que celebrar un nuevo contrato adicional.
Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios no se consideran dentro de
Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del
l contratista contra estimaciones podrán efectuarse
(artículo 59 de la Ley
, tramitará el pago de anticipo por un una vez se haya otorgado por parte del
contratista la garantía de anticipo y la garantía de cumplimiento; y realizará pagos la recepción de la
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
documentación completa de la estimación, así como otros dopuedan estipularse en el contrato. Los pagos de la estimación serán moneda nacional, Quetzales,
2.2.1.5 Información sobre la Tabla de Renglones de Trabajo
Con el fin de evitar el papeleo innecesario en el estimaciones mensuales, y minimizar la posibilidad de errores, se deberán utilizar los renglones de trabajo siguientes de la Tabla que se muestra a continuación:
• RENGLÓN DESCRIPCIÓN:
No. RENGLON
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.00 PREPARACION DE TERRENO
3.00 NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE
4.00 PAVIMENTACION
5.00 BORDILLO
6.00 CAJA DE REJILLA
7.00 POZOS DE ABSORCION
8.00 RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR
9.00 LIMPIEZA
El oferente al presentar su oferta deberá cumplir con lo establecido en los
anexos de las presentes bases de modificarse.
2.3 PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES
El Contratista no podrá ceder, cualquier otra forma de los derechos adquiridos mediante el contrato que se suscriba.
El contratista solamente cuando esté estipulado en el contrato y obtengcontratante. Los subcontratistas no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley. 2.4 SANCIONES PECUNIARIAS POR RETRASO EN
OBRA
De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, se sancionará al Contratista con el pago de una multa equivalente al cero punto cinco por millar
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. documentación completa de la estimación, así como otros documentos que puedan estipularse en el contrato. Los pagos de la estimación serán moneda nacional, Quetzales, por medio de cheque.
Información sobre la Tabla de Renglones de Trabajo
Con el fin de evitar el papeleo innecesario en el contrato y en el pago de las estimaciones mensuales, y minimizar la posibilidad de errores, se deberán utilizar los renglones de trabajo siguientes de la Tabla que se muestra a continuación:
RENGLÓN DESCRIPCIÓN:
TRABAJOS PRELIMINARES
PREPARACION DE TERRENO
NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE
POZOS DE ABSORCION
RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR
El oferente al presentar su oferta deberá cumplir con lo establecido en los anexos de las presentes bases de licitación, los cuales no podrán variarse ni
PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES
El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra forma de los derechos adquiridos mediante el contrato que se suscriba.
El contratista solamente podrá subcontratar partes predeterminadas de la obra, cuando esté estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.
SANCIONES PECUNIARIAS POR RETRASO EN LA PROGRAMACION DE
De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, se sancionará al Contratista con el pago de una multa equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del valor total del
Municipalidad de San José Pínula
cumentos que puedan estipularse en el contrato. Los pagos de la estimación serán otorgados en
contrato y en el pago de las estimaciones mensuales, y minimizar la posibilidad de errores, se deberán utilizar los renglones de trabajo siguientes de la Tabla que se muestra a continuación:
El oferente al presentar su oferta deberá cumplir con lo establecido en los , los cuales no podrán variarse ni
PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES
vender, traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra forma de los derechos adquiridos mediante el contrato que se suscriba.
subcontratar partes predeterminadas de la obra, a autorización por escrito de la autoridad
estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.
LA PROGRAMACION DE
De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, se sancionará al Contratista con el
(0.5 o/oo) del valor total del
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
contrato. Si las multas sobrepasan el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, la Municipalidad de San José parte, sin necesidad de declaración judicsu liquidación, estará facultado para recontratar la terminación de los trabajos con otro contratista. 2.5 OTROS
2.5.1 PLANOS DE TRABAJO
El oferente deberá contemplar dentro del valor de su oferta, los planostrabajo de desarrollo de los detalles constructivos que a juicio del Supervisor, sean necesarios para la buena ejecución de la obra y dejar constancia de los mismos; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia.
Podrán ser presentad
a la escala adecuada de acuerdo al tipo de detalle.
Antes de la ejecución, estos planos deberán ser revisados y aprobados por el Supervisor y la Dirección Municipal de Planificación José Pínula.
2.5.2 PLANOS FINALES
El oferente deberá considerar en su oferta el valor del dibujo de los planos
finales, los cuales deberán ser entregados al finalizar la obra y será requisito para el trámite de la liquidación respectiva; firmados, timbprofesional en la materia.
2.5.3 INICIO DE LAS OBRAS
El inicio de ejecución de la obra podrá ser a partir
fecha en que el Contratista reciba Administrativo, sin perjuicio
2.5.4 CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN OBRA
La Municipalidad de San José
cambios en las Especificaciones Generales de la obra, que incidan en beneficio del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA
2.5.5 LIBROS Y REGISTROS
El Contratista deberá presentar antes de iniciar la ejecución de las obras
libros para BITACORAS debidamente autorizados por la Dirección de Infraestructura Públicade San José Pínula, y los tendrá a disposición para inspección y auditoria de los representantes del Municipalidad de San José
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. contrato. Si las multas sobrepasan el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato,
Municipalidad de San José Pínula podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte, sin necesidad de declaración judicial y/o trámite administrativo e independiente de su liquidación, estará facultado para recontratar la terminación de los trabajos con otro
PLANOS DE TRABAJO
El oferente deberá contemplar dentro del valor de su oferta, los planostrabajo de desarrollo de los detalles constructivos que a juicio del Supervisor, sean necesarios para la buena ejecución de la obra y dejar constancia de los mismos; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia.
Podrán ser presentados en los formatos: A1, A2 y A3; según se requiera y a la escala adecuada de acuerdo al tipo de detalle.
Antes de la ejecución, estos planos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección Municipal de Planificación de La Municipalidad
PLANOS FINALES
El oferente deberá considerar en su oferta el valor del dibujo de los planos finales, los cuales deberán ser entregados al finalizar la obra y será requisito para el trámite de la liquidación respectiva; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia.
INICIO DE LAS OBRAS
El inicio de ejecución de la obra podrá ser a partir del día siguiente fecha en que el Contratista reciba el anticipo correspondiente al Contrato
, sin perjuicio del plazo establecido.
CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN OBRA
Municipalidad de San José Pínula se reserva el derecho de efectuar cambios en las Especificaciones Generales de la obra, que incidan en beneficio
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, antes de la suscripción del Contrato.
LIBROS Y REGISTROS
El Contratista deberá presentar antes de iniciar la ejecución de las obras libros para BITACORAS debidamente autorizados por la Dirección de
Pública de la Contraloría General de Cuentas y de la , y los tendrá a disposición para inspección y auditoria de los
Municipalidad de San José Pínula.
Municipalidad de San José Pínula
contrato. Si las multas sobrepasan el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su
ial y/o trámite administrativo e independiente de su liquidación, estará facultado para recontratar la terminación de los trabajos con otro
El oferente deberá contemplar dentro del valor de su oferta, los planos de trabajo de desarrollo de los detalles constructivos que a juicio del Supervisor, sean necesarios para la buena ejecución de la obra y dejar constancia de los mismos;
os en los formatos: A1, A2 y A3; según se requiera y
Antes de la ejecución, estos planos deberán ser revisados y aprobados por Municipalidad de San
El oferente deberá considerar en su oferta el valor del dibujo de los planos finales, los cuales deberán ser entregados al finalizar la obra y será requisito para
rados y sellados por el
del día siguiente de la el anticipo correspondiente al Contrato
se reserva el derecho de efectuar cambios en las Especificaciones Generales de la obra, que incidan en beneficio
suscripción del Contrato.
El Contratista deberá presentar antes de iniciar la ejecución de las obras libros para BITACORAS debidamente autorizados por la Dirección de
de la Contraloría General de Cuentas y de la Municipalidad , y los tendrá a disposición para inspección y auditoria de los
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
El Contratista se sujetará a fiscalización para establecer scon los requisitos de fuente y origen de los bienes, servicios y otros. 2.5.6 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Únicamente se otorgará prórroga del plazo y suspensión de los trabajos en
casos fortuitos (sucesos que acontecen por azar, sin poder impuorigen, o que es ajeno a la voluntad del obligado) o de fuerza mayor (aquel hecho de la naturaleza o acto del hombre que no puede preverse o impedirse y afecte la ejecución de las obras tal como terremoto, guerra, inundación, incendio, hundimiento, derrumbe, etc.).
2.5.6.1 PRORROGA DEL TIEMPO CONTRACTUAL DE LA OBRA
A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no imputable al contratista.
Para este caso en particular, el contratista, dentrodías de ocurrido el hecho, notificará aMunicipalidad de San José contrato, a efecto que se levante el acta correspondiente.
La Dirección Municipal de PlanificaciónPínula evaluará la solicitud del contratista, técnicamente, realizando una inspección ocular, luego de lo cual emitirá dictamen señalando si ha lugar o no a la prórroga solicitada.
Desaparecidas las causas que motivaron al contratista para hacer la notificación, éste lo hará del conocimiento de dicho departamento para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga a que tiene derecho el contratista.
Si por cualquierdesarrollo normal de los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga Municipal de Planificación motivos que la justifican. de San José Pínula resolverá si ha lugar o no a lo solicitado.
2.5.7 RECEPCION Y LIQUIDACION
2.5.7.1 Inspección y Recepción Final.
Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. El Contratista se sujetará a fiscalización para establecer su cumplimiento
con los requisitos de fuente y origen de los bienes, servicios y otros.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Únicamente se otorgará prórroga del plazo y suspensión de los trabajos en casos fortuitos (sucesos que acontecen por azar, sin poder imputar a nadie su origen, o que es ajeno a la voluntad del obligado) o de fuerza mayor (aquel hecho de la naturaleza o acto del hombre que no puede preverse o impedirse y afecte la ejecución de las obras tal como terremoto, guerra, inundación, incendio,
miento, derrumbe, etc.).
PRORROGA DEL TIEMPO CONTRACTUAL DE LA OBRA
A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no imputable al contratista.
Para este caso en particular, el contratista, dentro del plazo de diez (10) días de ocurrido el hecho, notificará a la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San José Pínula, indicando las implicaciones en la ejecución del contrato, a efecto que se levante el acta correspondiente.
a Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José evaluará la solicitud del contratista, técnicamente, realizando una
inspección ocular, luego de lo cual emitirá dictamen señalando si ha lugar o no a la
saparecidas las causas que motivaron al contratista para hacer la notificación, éste lo hará del conocimiento de dicho departamento para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga a que tiene derecho el
Si por cualquier otra causa no imputable al contratista se afecta el desarrollo normal de los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pínula, exponiendo los motivos que la justifican. La Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad
resolverá si ha lugar o no a lo solicitado.
RECEPCION Y LIQUIDACION
Inspección y Recepción Final.
Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los
esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por
Municipalidad de San José Pínula
u cumplimiento
Únicamente se otorgará prórroga del plazo y suspensión de los trabajos en tar a nadie su
origen, o que es ajeno a la voluntad del obligado) o de fuerza mayor (aquel hecho de la naturaleza o acto del hombre que no puede preverse o impedirse y afecte la ejecución de las obras tal como terremoto, guerra, inundación, incendio,
A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por
del plazo de diez (10) Dirección Municipal de Planificación de la
, indicando las implicaciones en la ejecución del
Municipalidad de San José evaluará la solicitud del contratista, técnicamente, realizando una
inspección ocular, luego de lo cual emitirá dictamen señalando si ha lugar o no a la
saparecidas las causas que motivaron al contratista para hacer la notificación, éste lo hará del conocimiento de dicho departamento para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga a que tiene derecho el
otra causa no imputable al contratista se afecta el desarrollo normal de los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga a la Dirección
, exponiendo los La Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad
Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los
esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
escrito sus observacionesdiferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a Municipalidad, la que dentro de los cinco (5) Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros. El supervisor y el representante del contratista colaboraran con la misma.
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará constar en acta:
a) Las correcciones que debe efectuar el contratista.b) El tiempo a emplearse.c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo
contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del representante del contratista, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de 5 días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. obra será la del cierre de la última acta.
2.5.7.2 Liquidación
Inmediatamente después de que las obras hayan sido recibidas, la Comisión, en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe deIgual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato. (Artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado
2.5.7.3 Aprobación de la Liquidación
La Comisión deberá practicar la liqsiguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo, la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar un proyecto de liquidación a la autoridad admdeberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación ppor el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. (Contrataciones del Estado y 31 y 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las diferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la Autoridad Administrativa Superior de la
, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros. El supervisor y el representante del contratista colaboraran con la misma.
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de n definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de
notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos,
hará constar en acta:
Las correcciones que debe efectuar el contratista. El tiempo a emplearse. Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al
el aviso por escrito del representante del contratista, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de 5 días procederá a efectuar nueva inspección,
iendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta.
nmediatamente después de que las obras hayan sido recibidas, la Comisión, en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato.
56 de la Ley de Contrataciones del Estado).
Aprobación de la Liquidación
La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los 90 días siguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo, la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar un proyecto de liquidación a la autoridad administrativa. Esta deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación ppor el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. (Artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado y 31 y 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
Municipalidad de San José Pínula
al contratista para que éste proceda a corregir las diferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor
la Autoridad Administrativa Superior de la días siguientes nombrará la Comisión
Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros. El supervisor y
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de n definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de
notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos,
Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al
el aviso por escrito del representante del contratista, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de 5 días procederá a efectuar nueva inspección,
ción definitiva de la
nmediatamente después de que las obras hayan sido recibidas, la Comisión, en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y
los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato.
uidación, dentro de los 90 días siguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo, la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista
inistrativa. Esta deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada
57 de la Ley de Contrataciones del Estado y 31 y 72 del Reglamento de la Ley de
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
DISPOSICIONES ESPECIALES
3.1 En Relación a las Disposiciones Especiales
El Oferente deberá presentar 3.2 Ubicación del proyecto
El Proyecto incluido en la presente la Aldea Concepción Pinula, Municipio de San José Pinula 3.3 Ejecución del proyecto
Se proporcionarán planos para estos proyectos que el ejecutor deberá adaptar según la descripción dada en los datos de la 3.4 La entrega de papelería
Los documentos estarán a disposición de los interesados en Guatecompras o bien podrán ser retirados directamente por el interesado en las oficinas de la San José Pínula, ubicadas en la dos (2) de San José Pínula, quien firmará copia de la invitación general. 3.5 Visita al área del proyecto
La Visita al área del proyecto es una condición necesaria para la presentación de ofertas. La visita es por cuenta y riesgo del oferente. no reconocerá ningún gasto por este conceptoDirección Municipal de Planificación. 3.6 Transporte de materiales
El Ejecutor es responsable por el hasta llegar al proyecto. Dicho costo deberá estar incluido en el precio unitario de cada renglón. 3.7 Tabla de precios unitarios
En cada proyecto deberá incluirse una tabla de precios unitariosfiguren en la oferta en los anexosdeberán ser fijos, expresado en quetzales no todas las actividades necesarias para la realización del proyecto y cada actividad.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
CAPITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES
Disposiciones Especiales de Construcción y Planos
El Oferente deberá presentar todo lo solicitado para la ejecución del proyecto
Ubicación del proyecto
El Proyecto incluido en la presente Licitación se encuentra ubicado en Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala
proyecto
Se proporcionarán planos para estos proyectos que el ejecutor deberá adaptar según la descripción dada en los datos de la Licitación (Ver Anexo 10).
La entrega de papelería
Los documentos estarán a disposición de los interesados en Guatecompras o bien podrán ser retirados directamente por el interesado en las oficinas de la Municipalidad de
ubicadas en la séptima (7ª) avenida cero tres guion trece , quien firmará copia de la invitación general.
Visita al área del proyecto
La Visita al área del proyecto es una condición necesaria para la presentación de or cuenta y riesgo del oferente. La Municipalidad de San José
ningún gasto por este concepto, y será acompañado por personal de la Dirección Municipal de Planificación.
Transporte de materiales
El Ejecutor es responsable por el pago del transporte y entrega de materiales hasta llegar al proyecto. Dicho costo deberá estar incluido en el precio unitario de cada
Tabla de precios unitarios
En cada proyecto deberá incluirse una tabla de precios unitarios figuren en la oferta en los anexos No. 3, 4 y 5 que corresponden a las presentes basesdeberán ser fijos, expresado en quetzales no más de dos (2) decimales; debe contener todas las actividades necesarias para la realización del proyecto y el precio unitario por
Municipalidad de San José Pínula
de Construcción y Planos
todo lo solicitado para la ejecución del proyecto.
ubicado en la entrada a , Departamento de Guatemala.
Se proporcionarán planos para estos proyectos que el ejecutor deberá adaptar
Los documentos estarán a disposición de los interesados en Guatecompras o bien Municipalidad de
avenida cero tres guion trece (03-13) zona
La Visita al área del proyecto es una condición necesaria para la presentación de La Municipalidad de San José Pínula
, y será acompañado por personal de la
pago del transporte y entrega de materiales hasta llegar al proyecto. Dicho costo deberá estar incluido en el precio unitario de cada
y totales que No. 3, 4 y 5 que corresponden a las presentes bases,
; debe contener el precio unitario por
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
3.8 Especialidad de la empresa ejecutora
De acuerdo a la obra, la empresa deberá estar inscrita en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendade las siguientes especialidades:
• Pavimentos • Urbanizaciones • Pavimento rígido • Pavimento flexible • Caminos rurales
.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
Especialidad de la empresa ejecutora
De acuerdo a la obra, la empresa deberá estar inscrita en el Registro de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en cualquiera
siguientes especialidades:
Municipalidad de San José Pínula
De acuerdo a la obra, la empresa deberá estar inscrita en el Registro de , en cualquiera
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARACALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
CAPITULO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA: "MEJORAMIENTO
ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.".
Municipalidad de San José Pínula
MEJORAMIENTO ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
CARTA DE OFERTA DE NÚMERO
OFERENTE: _____________________________________________________________
(Nombre del propietario o razón social de la entidad) A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA________________________________________
(Nombres y apellidos del propietario o representante legal)De _________ años______________, _____________, __________________________,
(Estado Civil)Con domicilio en: _________________con Documento Personal de Identificación No. _________extendida por el Registro Nacional de la Personas departamento de _____________, señalo como lugar para recibinotificaciones en: ________________________________, teléfonos: ________________, dirección electrónica:__________________________, comparezco en mi calidad de (propietario) (representante legal) de: ________________________________________,con domicilio legal en _______________________________________ teléfono:___________, fax:________, dirección electrónica: ___________________, a presentar formal oferta para participar, como oferente, en la número LICITACIÓN-SJP-06CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Enterado del aviso de invitación de realizar, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados, hago constar que: 1. He examinado, estudiado y analizado todos los documentos de La
invitación, el sitio Web de Guatecompras, Bases, Especificaciones GeneraleEspecificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Planos y demás documentos correspondientes para la construcción de la obra antes identificada, los cuales acepto.
2. Que he visitado el lugar de la obra, estando plenamente enterado de las
características y condiciones del mismo para la ejecución, estableciendo los accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra; así como los bancos de materiales en disponibilidad y vertederos de desechos, residuo
3. Acepto todas y cada una de las condiciones de La
adjudicación de la obra, me comprometo a cumplir con la misma, apegarme al contrato administrativo perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
CAPITULO V ANEXOS
ANEXO 1
CARTA DE OFERTA DE LICITACIÓNDE OBRA NÚMERO: LICITACIÓN-SJP-06-2015.
_____________________________________________________________ (Nombre del propietario o razón social de la entidad)
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA.__________________________________ _________________________________________________________________
(Nombres y apellidos del propietario o representante legal) años______________, _____________, __________________________,
(Estado Civil) (Profesión) (Nacionalidad)Con domicilio en: _________________________________________________________
Documento Personal de Identificación No. _________________________________, Registro Nacional de la Personas de ________________ del
departamento de _____________, señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones en: ________________________________, teléfonos: ________________, dirección electrónica:__________________________, comparezco en mi calidad de (propietario) (representante legal) de: ________________________________________,con domicilio legal en _______________________________________ teléfono:___________, fax:________, dirección electrónica: ___________________, a presentar formal oferta para participar, como oferente, en la LICITACIÓN
06-2015, relativa a la. MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO
Enterado del aviso de invitación de Licitación y de las Bases de Licitación realizar, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados, hago constar que:
He examinado, estudiado y analizado todos los documentos de La invitación, el sitio Web de Guatecompras, Bases, Especificaciones GeneraleEspecificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Planos y demás documentos correspondientes para la construcción de la obra antes identificada, los cuales
Que he visitado el lugar de la obra, estando plenamente enterado de las ticas y condiciones del mismo para la ejecución, estableciendo los
accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra; así como los bancos de materiales en disponibilidad y vertederos de desechos, residuos, basura y/o ripio.
Acepto todas y cada una de las condiciones de La Licitación y, para el caso de adjudicación de la obra, me comprometo a cumplir con la misma, apegarme al
administrativo sin hacer ninguna modificación, pagando los daños y perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la
Municipalidad de San José Pínula
_____________________________________________________________ (Nombre del propietario o razón social de la entidad)
__________________________________ ________________________________
años______________, _____________, __________________________, (Nacionalidad)
________________________________________ ________________________,
de ________________ del r citaciones y
notificaciones en: ________________________________, teléfonos: ________________, dirección electrónica:__________________________, comparezco en mi calidad de (propietario) (representante legal) de: ________________________________________, con domicilio legal en _______________________________________ teléfono:___________, fax:________, dirección electrónica: ___________________, a
LICITACIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA
CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO
Licitación de la obra a realizar, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados, hago constar que:
He examinado, estudiado y analizado todos los documentos de La licitación, la invitación, el sitio Web de Guatecompras, Bases, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Planos y demás documentos correspondientes para la construcción de la obra antes identificada, los cuales
Que he visitado el lugar de la obra, estando plenamente enterado de las ticas y condiciones del mismo para la ejecución, estableciendo los
accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra; así como los bancos de materiales en disponibilidad y
y, para el caso de adjudicación de la obra, me comprometo a cumplir con la misma, apegarme al
sin hacer ninguna modificación, pagando los daños y perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
obra, por el oferente, empleados, agentes o subcontratistas. Así mismo me comprometo a indemnizar a todas las personas qula construcción, así también al pago de sueldos y salarios conforme la legislación laboral, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y eximiendo de toda responsabilidad funcionarios y empleados.
4. Me sujeto a las disposiciones de las Leyes y Reglamentos de la República de
Guatemala, incluyendo las disposiciones municipales correspondientes. 5. Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera
la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este Proyecto o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerddilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto por La Ley de lo ContenciosoAdministrativo.
6. Me comprometo a entregar total y satisfactoriamente terminados todos los trabajos
para las obras en los plazos que se indican Bases de Licitación. (Programa de ejecución de Inversión
7. He calculado y ofrezco ejecutar la construcción de la obra antes identificada por el
precio total de _____________________________________(Q.______________valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado
Guatemala, ________ de _______________________ de 20
f) _______________________________________________________________________(Firma del propietario o representante legal y sello de la
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A. obra, por el oferente, empleados, agentes o subcontratistas. Así mismo me comprometo a indemnizar a todas las personas que pudieran resultar afectadas por la construcción, así también al pago de sueldos y salarios conforme la legislación laboral, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y eximiendo de toda responsabilidad a la Municipalidad de San José Pinulafuncionarios y empleados.
Me sujeto a las disposiciones de las Leyes y Reglamentos de la República de Guatemala, incluyendo las disposiciones municipales correspondientes.
Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este Proyecto o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto por La Ley de lo Contencioso
Me comprometo a entregar total y satisfactoriamente terminados todos los trabajos para las obras en los plazos que se indican en el anexo numero 5 de las
Programa de ejecución de Inversión).
He calculado y ofrezco ejecutar la construcción de la obra antes identificada por el precio total de _____________________________________(Q.______________
mpuesto al Valor Agregado -IVA-.
Guatemala, ________ de _______________________ de 2015.
_______________________________________________________________________(Firma del propietario o representante legal y sello de la empresa o entidad oferente)
Municipalidad de San José Pínula
obra, por el oferente, empleados, agentes o subcontratistas. Así mismo me e pudieran resultar afectadas por
la construcción, así también al pago de sueldos y salarios conforme la legislación laboral, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y
San José Pinula, sus
Me sujeto a las disposiciones de las Leyes y Reglamentos de la República de Guatemala, incluyendo las disposiciones municipales correspondientes.
suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este Proyecto o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía
o, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto por La Ley de lo Contencioso-
Me comprometo a entregar total y satisfactoriamente terminados todos los trabajos de las Presentes
He calculado y ofrezco ejecutar la construcción de la obra antes identificada por el precio total de _____________________________________(Q._______________),
_______________________________________________________________________ empresa o entidad oferente)
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
No. RENGLON
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.00 PREPARACION DE
3.00 NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE
4.00 PAVIMENTACION
5.00 BORDILLO
6.00 CAJA DE REJILLA
7.00 POZOS DE ABSORCION
8.00 RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR
9.00 LIMPIEZA
CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
Cantidad
TRABAJOS PRELIMINARES 4,004.00
PREPARACION DE TERRENO 1,602.00
NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE 801.00
PAVIMENTACION 4,004.00
BORDILLO 1,235.30
CAJA DE REJILLA
POZOS DE ABSORCION
RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR 433.00
ANEXO 2 CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO
MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Municipalidad de San José Pínula
Cantidad
4,004.00
1,602.00
801.00
4,004.00
1,235.30
25.00
5.00
433.00
1.00
MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
MODELO CUADRO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO POR RENGLONMEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
PROYECTO:
MATERIALES
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION
COSTO DE MATERIALES
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
IMPREVISTO + TRANSPORTE
ADMINISTRACION + SUPERVISION
UTILIDAD
IVA ( COSTO DIRECTO + INDIRECTO)
COSTO TOTAL
PRECIO UNITARIO
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION RENGLON:CANT IDAD DE TRABAJO:
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 3 DRO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO POR RENGLON
MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CANTIDAD UNIDAD P/UNITARIO TOTAL
Q
Q
Q
Q
Q
CANTIDAD UNIDAD P/UNITARIO TO TAL
Q
Q
Q
Q
Q
HERRAMIENTA Y EQUIPO
CANTIDAD UNIDAD P/UNITARIO TO TAL
Q
TOTAL MATERIALES Y EQUIPO Q
Q
Q
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Q
Q
Q
Q
Q
IVA ( COSTO DIRECTO + INDIRECTO) 12% Q
Q
Q
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION RENGLON:
TOTAL MATERIALES
SUB TOTAL MANO DE OBRA
SUB TOTAL
Municipalidad de San José Pínula
DRO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO POR RENGLON MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
TOTAL
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
TOTAL
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
TOTAL
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
-Q
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
CUADRO DE RESUMEN DE COSTO
No. RENGLON
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.00 PREPARACION DE TERRENO
3.00 NIVELADO, COLOCADO Y COMPACTACION DE BASE
4.00 PAVIMENTACION
5.00 BORDILLO
6.00 CAJA DE REJILLA
7.00 POZOS DE ABSORCION
8.00 RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL DEL LUGAR
9.00 LIMPIEZA
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 4 CUADRO DE RESUMEN DE COSTO UNITARIO POR RENGLON
Cantidad Unidad COSTO
UNITARIO
TRABAJOS PRELIMINARES 4,004.00 m2
PREPARACION DE TERRENO 1,602.00 m3
COMPACTACION DE BASE 801.00 801.00
4,004.00 m2
1,235.30 Ml
25.00 ml
5.00 Unidad
RELLENO DE BANQUETAS CON
433.00 m3
1.00 GLOBAL
TOTAL
Municipalidad de San José Pínula
UNITARIO POR RENGLON
UNITARIO COSTO TOTAL
TOTAL
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
MODELO DE PROGRAMA DE EJECUCION DE INVERSION
PROYECTO: ___________________ TIEMPO TOTAL EN DIAS CALENDARIO: _________
Municipalidad de San José Pínula 7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 5 MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, D
MODELO DE PROGRAMA DE EJECUCION DE INVERSION
OFERENTE: _____________________ LICITACIÓN
TIEMPO TOTAL EN DIAS CALENDARIO: __________________ FIRMA: _________________
, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
LICITACIÓN No.: _________ FIRMA: _________________ FECHA:_________
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
MODELO DE CONSTANCIA DE VISITA
Se hace constar que el señor:
de ___________________________
realizara la: “MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
proporciono la información necesaria en torno a la ubicación exacta del proyecto.
Para efectos del Evento de
extiende la presente constancia el día ____ de _______ del año ______.
Representante de la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San
José Pinula.
Nombre: ______________________
Número de DPI: ________________
Firma: __________________________,
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 6
MODELO DE CONSTANCIA DE VISITA
Se hace constar que el señor: _________________________, en representación
___________________________ efectuó el reconocimiento del área donde se
MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
proporciono la información necesaria en torno a la ubicación exacta del proyecto.
Para efectos del Evento de Licitación de Obra No. LICITACIÓN-SJP
extiende la presente constancia el día ____ de _______ del año ______.
de la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San
___________________________________________________________
____________________________________________________
Firma: __________________________, Sello:
Municipalidad de San José Pínula
en representación
del área donde se
MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I,
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.” y se le
proporciono la información necesaria en torno a la ubicación exacta del proyecto.
SJP-06-2015, se
de la Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de San
______________________________________
_________________________
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
CURRICULUM VITAE DEL DELEGADO RESIDENTE
Nombre:
Profesión:
Educación Superior, Estudios Especializados y Centros de Enseñanza donde efectuó su Educación.
Experiencia comprobable en trabajos similares
Hago constar, que los datos que consigno son veraces y autorizo a la San José Pínula para que haga las averiguaciones que considere pertinentes. Firma y Sello:
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 7 CURRICULUM VITAE DEL DELEGADO RESIDENTE
Fecha de Nacimiento:
Educación Superior, Estudios Especializados y Centros de Enseñanza donde efectuó su
Experiencia comprobable en trabajos similares
, que los datos que consigno son veraces y autorizo a la Municipalidad de para que haga las averiguaciones que considere pertinentes.
Municipalidad de San José Pínula
Educación Superior, Estudios Especializados y Centros de Enseñanza donde efectuó su
Municipalidad de para que haga las averiguaciones que considere pertinentes.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA Señores: Junta de Licitación MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA7ª avenida 03-13 zona 2 de San José Contiene: Oferta y documentos adjuntos para participar en La LICITACIÓN-SJP-06-2015, paraCONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.”. _______________________________________, Guatemala, _______ de _____________________ de 20
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 8
MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA zona 2 de San José Pínula.
Contiene: Oferta y documentos adjuntos para participar en La Licitación de Obra número , para la “MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA
CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO Por parte de la (empresa) (entidad):
_______________________________________,
Guatemala, _______ de _____________________ de 2015.
Municipalidad de San José Pínula
de Obra número MEJORAMIENTO CALLE(S), ALDEA
CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO Por parte de la (empresa) (entidad):
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 9
MODELO DE CONTRATO
Municipalidad de San José Pínula
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LES SERAN ENTREGADAS A LOS OFERENTES EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULASE INDICA A CONTINUACION: Las especificaciones técnicas y planos, de la presente Licitación podrán ser otorgadas cuando entreguen equipo, útiles de oficina y/o papelería (la lista la podrá obtener en el Departamento de Planificaciónlas que se recibirán en la Dirección Municipal de Planificación de 2015, de 14:00 p.m. a 15:00 p.m.misma que deberán adjuntar al exped
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO10
PLANOS DEL PROYECTO
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LES SERAN ENTREGADAS A LOS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
SE INDICA A CONTINUACION:
Las especificaciones técnicas y planos, de la presente Licitación podrán ser otorgadas útiles de oficina y/o papelería (la lista la podrá obtener en el
Departamento de Planificación, de esta Municipalidad el día lunes 23 de febrero de 2015la Dirección Municipal de Planificación el día lunes 2
15:00 p.m., en donde se entregara la constancia respectiva, adjuntar al expediente de oferta.
Municipalidad de San José Pínula
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LES SERAN ENTREGADAS A LOS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA
, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA COMO
Las especificaciones técnicas y planos, de la presente Licitación podrán ser otorgadas útiles de oficina y/o papelería (la lista la podrá obtener en el
de febrero de 2015), lunes 27 de febrero
, en donde se entregara la constancia respectiva,
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
FORMULARIO DE ACEPTACION DE BASES DE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA
LICITACIÓN DE OBRA No. OBRA O SERVICIO A PRESTAR: No. de NOG: FECHA DE PUBLICACION DE CONCURSO:Guatemala, de del
1. DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE:
Nombres y Apellidos completos: Edad: Estado Civil: Profesión u Oficio: Nacionalidad: Documento Personal de Identificación No.:Calidad con la que comparece: Lugar para recibir notificaciones: Dirección Electrónica: Teléfono:
2. DATOS DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE: Nombre: Dirección: Número de Identificación Tributaria (NIT):Teléfono: No. De registro de la Empresa Mercantil o Sociedad Oferente: No. De Libro:Fecha de Inscripción: Dirección Electrónica:
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
FORMULARIO DE ACEPTACION DE BASES DE LICITACIÓNMUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA
OBRA O SERVICIO A PRESTAR:
FECHA DE PUBLICACION DE CONCURSO: del
DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE:
Identificación No.:
DATOS DE LA EMPRESA MERCANTIL O ENTIDAD OFERENTE:
Número de Identificación Tributaria (NIT):
registro de la Empresa Mercantil o Sociedad Oferente: No. De Folio: No. De Libro: No. De Expediente:
ANEXO 11
Municipalidad de San José Pínula
LICITACIÓN
DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO DE LA EMPRESA
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
3. ACEPTACION DE BASES DE Yo*________________________
de edad,_______________(estado
____________________(profesión u oficio), me identifico con
identificación número: ________
Nacional de la Personad
departamento de: __________________________
enterado (a) de las penas relativas al Delito de perjurio, declaro que los datos
consignados en el presente formulario
Bases de Licitación del evento o concurso arriba identificado, obligándome a
cumplirlas como lo estipulan las mismas.
F.
En la ciudad de Guatemala, el ____________ de_____________________
mil quince, como Notario DOY FE, que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber
sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor
_____________________________________________
documento personal de identificación núm
Registro Nacional de las Personas
Departamento de _____________________________
enterado de su contenido, objeto
la presente acta de legalización de firma, junto con el notario que la autoriza.
F.
(Llenar a máquina)
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ACEPTACION DE BASES DE LICITACIÓN:
________________________________________________,de_______________
edad,_______________(estado civil),________________________(nacionalidad),
____________________(profesión u oficio), me identifico con documento personal de
____________________(**********), extendido por el
Nacional de la Personad de:________________________________________
de: __________________________, bajo juramento de
enterado (a) de las penas relativas al Delito de perjurio, declaro que los datos
esente formulario de LICITACIÓN son verdaderos,
del evento o concurso arriba identificado, obligándome a
cumplirlas como lo estipulan las mismas.
de Guatemala, el ____________ de_____________________
como Notario DOY FE, que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber
sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor
____________________________, quien se identifica con
documento personal de identificación número: ______________(******-1), extendid
Registro Nacional de las Personas de ___________________________, del
e ______________________________. Leo lo escrito al signatario quien
objeto, validez y demás efectos legales, acepta ratifica y firma
la presente acta de legalización de firma, junto con el notario que la autoriza.
ANTE MÍ:
Municipalidad de San José Pínula
,de_______________
__________(nacionalidad),
documento personal de
por el Registro
____________________________ Del
bajo juramento de Ley y bien
enterado (a) de las penas relativas al Delito de perjurio, declaro que los datos
son verdaderos, y acepto las
del evento o concurso arriba identificado, obligándome a
de Guatemala, el ____________ de_____________________ de dos
como Notario DOY FE, que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber
sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor
quien se identifica con
), extendido por el
___________________________, del
_. Leo lo escrito al signatario quien
os legales, acepta ratifica y firma
la presente acta de legalización de firma, junto con el notario que la autoriza.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
Las Addendas que se originen en este evento de
Administrativos o Técnicos, no serán enviadas por escrito, por lo que deberán ser consultadas vía Internet por medio del Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.
Además toda pregunta solicitada, tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas y las respuestas aclaratorias se publicaran a mas tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, por lo que todos los interesados están obligados a consultar periódicamente el Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.
No serán elegibles las Empresas Individuales o Jurídicas que hayan incumplido con las obligaciones adquiridas a través de contratos administrativos suscritos con Municipalidad de San José PinulaSan José Pinula.
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 12
NOTA IMPORTANTE:
Las Addendas que se originen en este evento de LICITACIÓN Administrativos o Técnicos, no serán enviadas por escrito, por lo que deberán ser consultadas vía Internet por medio del Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.
Además toda pregunta solicitada, deberá realizarse por la misma vía, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas y las respuestas aclaratorias se publicaran a mas tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para
por lo que todos los interesados están obligados a consultar periódicamente el Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS.
serán elegibles las Empresas Individuales o Jurídicas que hayan incumplido s obligaciones adquiridas a través de contratos administrativos suscritos con
Municipalidad de San José Pinula de obras ejecutadas a través de la Municipalidad de
Municipalidad de San José Pínula
por aspectos Administrativos o Técnicos, no serán enviadas por escrito, por lo que deberán ser consultadas vía Internet por medio del Número de Operación de Guatecompras (NOG)
deberá realizarse por la misma vía, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas y las respuestas aclaratorias se publicaran a mas tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para
por lo que todos los interesados están obligados a consultar periódicamente el Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en
serán elegibles las Empresas Individuales o Jurídicas que hayan incumplido s obligaciones adquiridas a través de contratos administrativos suscritos con la
Municipalidad de
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03
Municipalidad de San José Pínula7ª avenida 03-13 Zona 2 San José Pínula P.B.X. 6665-0202
Guatemala, C.A.
ANEXO 13
Municipalidad de San José Pínula
top related