administraciÓn de las obras sanitarias … · en el marco del programa de pequeñas localidades y...

PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 1 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Oficina Técnica Departamental de Florida

Florida, 19 de Agosto de 2015

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CAPITULO l

1. OBJETO DEL LLAMADO

El objeto de la presente Compra Directa es la contratación de una empresa para la

construcción de la infraestructura para la habilitación del sistema de abastecimiento

de agua potable, en la Escuela Rural Nº 18 CERRO DE FLORIDA y Escuela Rural Nº 31

ARRAYANES, paraje Puntas de Mansavillagra ubicadas en el Departamento de Florida,

en el marco del Programa de Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).

2. UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS

Escuela Rural Nº18 C ERRO DE FLORIDA

Cam. a las Holandeses empalme camino vecinal Coordenadas WGS 84 (Google Earth): S: 34º07’46.9” O: 56º10’00.4”

Escuela Rural Nº 31 ARRAYANES – PARAJE PUNTAS DE MANSAVILLAGRA

Ruta 7 km 165 empalme Ruta 41 Coordenadas WGS 84 (Google Earth): S: 33º42’32.8” O: 55º26’13.7”


3. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

Los trabajos a realizar consisten en:

ITEM 1 – Acondicionamiento de los predios.

Cercado de los predios con cerco olímpico, según especificaciones

técnicas.

ITEM 2 – Albañilería.

Construcción de Platea de Hormigón con malla electrosoldada según

especificaciones técnicas en memoria constructiva.

Construcción de Casamata para Perforación de 1,33 x 0,85 x 0,70 mts. de

altura media en ladrillo de campo a la vista.

Construcción de Casamata para Comandos y Dosificación de hipoclorito,

en ladrillo de campo a la vista exteriormente e internamente revestido

con cerámica.

Colocación de Caseta de muestreo.

ITEM – Cartelería.

Suministro y colocación de Cartelería

ITEM 3 – Instalación de Agua Potable y eléctrica.

Zanjeado para tendido de cañería de alimentación de agua potable y

eléctrica desde la perforación a la escuela.

Colocación de cañería de alimentación al tanque de reserva.


4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACONDICIONAMIENTO DE LOS PREDIOS

Superficie a cercar

- Para la construcción de casamatas, el área de los predios a cercar será de 20

m2. En general las medidas del predio se asumen de 5x4m, no obstante el

Director de Obra de OSE podrá indicar dimensiones diferentes si el predio lo

requiere.

Tipo de cerco

- El cerco se construirá con postes prefabricados de hormigón, colocados cada 3

m, cuya sección mínima será de 10 cm x 10 cm. La longitud vertical del poste

será como mínimo de 2,80 m y se fundarán mediante macizos de hormigón de

0,30 x 0,30 m profundidad mayor o igual a 0,60 m, y los mismos tendrán un

brazo a 45° cuya longitud mayor será de 0,40 m.

- Se deberá construir una viga que vincule longitudinalmente los postes, las

dimensiones de la misma serán de 0,15 x 0,20 e irá enterrada a 5 cm en el

terreno natural.

- El tejido será de malla de 7 cm de alambre galvanizado N° 14 y sujetado

mediante 3 hilos de alambre de acero galvanizado.

- Los brazos a 45° sostendrán 3 hilos de alambre de púa de HG N° 12.

Portón de acceso

- La portera de acceso (se ubicará según plano adjunto), será de 1,25 m (luz entre

postes) según especificaciones en planos adjuntos.

Terreno

- Se nivelará de forma tal que el nivel interior se encuentre por lo menos 10 cm

por encima del exterior.


ALBAÑILERÍA

- Platea de Hormigón

Se realizará platea de hormigón según especificaciones de planos. El mismo se

realizará con un espesor de 10 cm con malla electrosoldada de 0,20 x 0,20 mts

de 4,3 mm de espesor. Con una dosificación de 3:2:1, (pedregullo, arena y

portland, respectivamente) este estará asentado sobre una base de tosca

compactada de 20 cm de espesor.

- Casamata de Perforación

La mampostería se realizará con ladrillo de campo (de medidas estándar),

según plano adjunto. La terminación de la misma se realizará con junta vista

hacia el exterior, realizando un refundido de la junta de 1 cm. El interior de la

misma será de revoque fino, para su posterior pintado. Los revoques se

pintarán con dos manos de pintura blanca. Las tapas se materializaran

mediante 2 puertas metálicas de chapa. Dichas aberturas tendrán la pendiente

dada por la diferencia de altura entre las dos paredes paralelas y se deberán

construir de forma que el agua de lluvia no ingrese a la caseta (ver foto de

casetas existentes). Las tapas se pintaran con 2 manos de pintura antióxido y

dos manos de pintura sintética color celeste a definir con la Dirección de Obra.

- Casamata de Comandos y Dosificación

La mampostería se realizará con ladrillo de campo (de medidas estándar),

según plano adjunto. La terminación de la misma se realizará con junta vista

hacia el exterior, realizando un refundido de la junta de 1 cm. Sus dimensiones

exteriores serán de: 0,85 x 0,85 x 1,90 mts, según planos adjuntos. (Los ladrillos

deberán se previamente autorizados por la Jefatura Técnica de OSE Florida).


Colocación Caseta de Muestreo

La ubicación será definida por la Dirección de Obra.

CARTELES A SUMINISTRAR Y COLOCAR

Se realizará una leyenda del logo de OSE, el Logo de la Oficina de Cooperación

Española (ACECID), con los datos correspondientes a cada caso, tal como se indica en

el ejemplo. La leyenda se realizará en vinilo impreso con tinta uv y se colocará en una

chapa de acero galvanizado de dimensiones 150cmx 100 cm. Se pintarán con dos

manos de fondo en el reverso y dos manos de fondo y dos de sintético en el frente.

Para el logo de OSE los colores del logo son celeste (pantone 306) y azul (pantone 307)

según diseño proporcionado por OSE. La ubicación será definida por el Director de

Obra.

Ejemplo de diseño de cartel: El lugar señalado con debe sustituirse

respectivamente por:

Escuela Nº 18 – CERRO DE FLORIDA

Escuela Nº 31 - ARRAYANES


ESPECIFICACIONES PARA PINTURAS

- Colores a aplicar

A continuación se especifica la convención de colores. En todos los casos se

deberán preparar muestras a los efectos de que el Director de Obra apruebe

previamente los tonos y consistencias de las pinturas a emplear.

- Pintura en muros perimetrales exteriores y construcciones anexas.

Todo elemento de mampostería revocado (muros ext. y construcciones anexas)

se pintarán con pintura blanca acrílica para exteriores.

- Pintura de elementos metálicos.

Todos los elementos metálicos se pintarán con esmalte gris grafito oscuro. La

tapa de la caseta de perforación la suministrará la empresa contratista y deberá

pintarla con anti óxido y dos manos de esmalte gris grafito oscuro.


Calidad de los materiales.

Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las

especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán

métodos universalmente conocidos.

Las pinturas serán llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente

cerrados y completamente llenos y no podrán ser abiertos hasta tanto sean

inspeccionados por la Dirección de la Obra.

- Trabajos previos.

Todas las superficies a pintar antes de aplicar mano alguna de pintura, deberán ser

limpiadas, retocadas, lijadas, etc., cualesquiera sea el procedimiento que se

emplee con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuese ejecutado en

las expresadas condiciones.

- Calidad de los trabajos.

Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en

los retoques que fuera necesario practicar.

Todas las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color

uniforme sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos

extraños adheridos. La unión de superficies de distinto color será clara y prolija sin

rebarbas y bigotes.


Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas de las

que deberán sellarse con materiales apropiados. Los trabajos se ejecutarán con

personal competente y hábil en el oficio, no aceptándose aquellos trabajos que

revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el

momento de la recepción definitiva de las obras o que no se ajusten a las

especificaciones del P.C.P.

Estos trabajos deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones

del Director de obra sin que el Contratista tenga derechos a reclamo alguno sea

cual fuere el origen de estas reclamaciones.

- Muestras

El Contratista está obligado a presentar todas las muestras que le sean solicitadas

por el Director de la Obra sobre los tonos y consistencias de las pinturas no

pudiendo iniciar los trabajos sin previa aceptación de las mismas.

- Normas sobre la aplicación

La pintura deberá extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando en las

pinturas de aceite, esmaltes y barnices dar capas gruesas que retarden el proceso

químico que se produce en el contacto con el aire. Antes de proceder a un lijado o

dar una nueva mano de pintura se deberá comprobar que la anterior esté

perfectamente seca.

Cuando se pase lija por una superficie pintada no deberá quedar empastada por la

pintura.


INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE y ELÉCTRICA

Los trabajos de sanitaria, consistirán en el zanjeado para tendido de cañería. Luego, se

colocará la cañería de alimentación desde casamata de comandos y dosificación a

tanque de reserva de la escuela correspondiente. Los materiales para dicha tarea serán

suministrados por OSE. Zanjeado colocación de tubería de agua y tapado (100m para

escuela Nº 18 y 300m para escuela Nº 31). La empresa adjudicataria suministrará un

total de 400m de cable bajo plástico 3x2mm y 2 llaves TQ, 2 Tableros estancos. El

material sobrante será entregado a OSE.


CAPITULO ll – CONDICIONES GENERALES

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente

llamado

1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

Las ofertas deberán tener constancia de visita a alguna obra similar; como por

ejemplo:

Escuela Nº: 74, Parada Sánchez. RUTA 56 KM 11.800

Escuela Nº: 25, Villa Vieja. 15 km aprox. por Camino Candil, entrando a la altura

de RUTA 5 KM 102.500

Escuela Nº: 93, Costas de Talita. Camino a La Macana, Calle Camino al Talita.

Se deberá coordinar con el Supervisor de Funcionamiento Daniel Rodríguez

(Cel.: 099 222 067) para realizar dicha visita.

Las mismas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado antes de la fecha de

apertura a:

Oficina Técnica de OSE – Dr. González 736 Florida

O por correo electrónico a Ing. Pedro de Izaguirre

[email protected] o Rosario Scarpitta a: [email protected]

La apertura de precios se realizará el día 4 de Setiembre de 2015 a la hora 10:00, en la

Oficina Técnica de OSE en la ciudad de Florida.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Jefatura Técnica Departamental de Florida, analizará las ofertas válidas de

acuerdo a los siguientes aspectos cuya enumeración no significa orden de

preferencia:

El precio de comparación de la oferta

Información sobre el oferente

Experiencia en la construcción de Obras en general y particular para esta

Compra Directa.

Personal técnico.

Plan de trabajo.

3. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días calendario.

4. FORMA DE OFERTAR

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista se consideraran

incluidos en el precio cotizado.

Condiciones de pago: a 60 días mes de factura.

Se deberá cotizar según planilla de rubrado adjunto.

El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra

imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la

administración considerara un 75,8 % de dicho valor, de excederse en obra el

adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.


5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos comprendidos en la presente

Compra Directa no excederá los 20 (veinte) días calendario, contados a partir de la

fecha de inicio de los mismos (acta de inicio o de replanteo).

6. SUMINISTRO DE MATERIALES

Será responsabilidad de OSE el suministro de materiales de sanitaria.

Será responsabilidad del oferente el suministro de materiales para las obras de

albañilería y suministro de cartelería e instalación eléctrica.

7. GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

7.1 Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se

calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la

oferta.

7.2 Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del

Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de

construcción estipulados en los documentos de la Compra Directa, incluyendo

las pruebas que correspondieran.

7.3 Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de

acuerdo al porcentaje ejecutado.


7.4La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia

de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello,

conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.

8. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

8.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá

presentar la NOMINA de BPS del mes anterior, con una copia, para su

certificación por el Director de la Obra.

8.2 Una vez controlados los datos de la Nomina y si están correctos se dispondrá la

solicitud del Sticker, a los efectos de gestionar por parte del Contratista el pago de

los aportes, para si luego en forma inmediata concurra a la Administración con el

pago correspondiente para su tramitación.

8.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S.,

deberá presentar a la Administración la Factura de BPS, a los efectos de

gestionar el pago de los aportes.

9 CONTROL DEL TOTAL DE LOS JORNALES EMPLEADOS

Si el total de jornales empleados en la obra a precios básicos de la compra fuera

superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su

cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos

correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la

Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.


10 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA - NORMAS LABORALES,

SALARIALES Y LEY Nº 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL

- Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo

fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama

de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que

se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión social.

La Contribución por Seguridad Social se hará al amparo de la Ley 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo

certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el

contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus

trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad

contratante.

- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada

el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de

salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza

contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social al

amparo de la Ley 14.411.-


Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de

las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para

retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan

derecho los trabajadores de la empresa contratada.

- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados

por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes

correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos

por las normas laborales vigentes en el país.-


CAPITULO llI – PLANOS

Se adjuntan planos en anexos

CAPITULO lV – RUBRADO

NOTAS:

Deberá indicarse la capacidad que posee la empresa de realizar obras similares en un

mismo tiempo.

Dependiendo de la capacidad de construcción presentada por la empresa más

económica, podrá adjudicarse la construcción de más de 1 escuela.

Al solo Juicio de la Dirección de obras pueden dejarse sin ejecución los rubros que no

sean necesarios según sea el caso de cada escuela particular.


RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

OBRA : Construcción de infraestructura para habilitación de perforación en Escuelas Rurales del Departamento de Florida EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO :

PROVEEDOR DE OSE Nº:

RUT Nº :

ANTECEDENTES:

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA

RUBRO ESCUELA RURAL Nº 18 Cerro de Florida PRECIO TOTAL

($) MONTO IMPONIBLE

MÁXIMO ($)

1 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIO

1.1 Materiales - Cerco perimetral 1.1 No corresponde

1.2 Acondicionamiento de predio, cercado perimetral 1.2

2 ALBAÑILERÍA

2.1 Materiales Caseta Perforación 2.1 No corresponde

2.2 Ejecución de Caseta de Perforación 2.2

2.3 Materiales para platea de Hormigón 2.3 No corresponde

2.4 Ejecución de plateas de Hormigón 2.4

2.5 Ejecución de Casamata de Comandos y Dosificación 2.5

2.6 Suministro de Aberturas para Casamata de Perforación , comandos y dosificación.

2.6 No corresponde

3 CARTELERÍA 3

3.1 Suministro de Cartelería 3.1 No corresponde

3.2 Colocación de cartelería 3.2

3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICA

3.1 Suministro de materiales eléctricos (Cable 100m , Llave TQ, Tablero Estanco)

No corresponde

3.2 Ejecución de obra de zanjado y colocación de tubería y red eléctrica (100m)

SUBTOTAL

I.V.A. 22 %

MONTO IMPONIBLE

LEY 14,411 $

TOTAL $


EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO :

PROVEEDOR DE OSE Nº:

RUT Nº :

ANTECEDENTES:

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA

RUBRO ESCUELA RURAL Nº 31 Arrayanes PRECIO TOTAL

($) MONTO IMPONIBLE

MÁXIMO ($)

1 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIO

1.1 Materiales - Cerco perimetral No corresponde

1.2 Acondicionamiento de predio, cercado perimetral

2 ALBAÑILERÍA

2.1 Materiales Caseta Perforación No corresponde

2.2 Ejecución de Caseta de Perforación

2.3 Materiales para platea de Hormigón No corresponde

2.4 Ejecución de plateas de Hormigón

2.5 Ejecución de Casamata de Comandos y Dosificación

2.6 Suministro de Aberturas para Casamata de Perforación , comandos y dosificación.

No corresponde

3 CARTELERÍA

3.1 Suministro de Cartelería

No corresponde

3.2 Colocación de cartelería

3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICA

3.1 Suministro de materiales eléctricos (Cable 150m , Llave TQ, Tablero Estanco)

No corresponde

3.2 Ejecución de obra de zanjado y colocación de tubería y red eléctrica (150m)

SUBTOTAL

I.V.A. 22 %

MONTO IMPONIBLE

LEY 14,411 $

TOTAL $

administraciÓn de las obras sanitarias … · en el marco del programa de pequeñas localidades y...

Documents