,

-20 14-MPCPPucallpa,

VISTOS:

El Expediente Interno N' 26115.2014 de fecha 15107/2014,que contiene el Informe N' 026.2014-MPCP.CEP de fecha15/0712014,a través del cual el Presidenfe Titular del Comité Especial Permanente, solicifa al despacho de Alcaldia la aprobación de

A las Bases del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N' 0041.2014-MPCP.CEP, correspondiente a la Contratación~,,~CIL o( ~ para la Ejecución de la Obra: "Creación de Losa de Recreación Multiusos en el Parque del AA.HH. Jorge Coquis Herrera," G d \ Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali" y;~ 6f e ::z:

3 Inl" 51 e a ~ CONSIDERANDO:~ y Obr ~~ ~

;P.-?It 'i!J~~ Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 867.2013.MPCP de fecha 06/06/2013, se resolvió en su Articulo Primero:APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO para la Ejecución de la Obra: "INSTALACiÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO DE RECREACiÓNACTIVA EN EL PARQUE DEL AAHH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL

ORTILLO - UCAYALI", que comprende: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Estudios deecanica de Suelos, Estudio de impacto Ambientai, Planilla de Metrados, Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios, Listado de

Insumas, Gastos Generales, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Calendario de Adquisición de Materiales,Cronograma Valorizado de Obra, Cotizaciones de Materiales, Equipos y Herramientas de Construcción, Panel Fotografico y Planos delProyecto, cuyo monto de Ejecución de la Obra asciende a la suma de SI. 297,973.60 (Doscíentos Noventa y Siete Mil NovecientosSetenta y Tres y 60/100 Nuevos Soles) con IGV, con presupuesto del mes de Mayo del 2013;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 1538.2013.MPCP de fecha 29/1012013,se resolvió en su Articulo Primero:MODIFICAR por los fundamentos expuestos en dicha Resolución de Alcaldia la Nomenclatura del Expediente Técnico aprobado enel Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N' 867-2013.MPCP de fecha 06/0612013,el mismo que a partir de la fecha tendrael tenor siguiente: "ARTícULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO para la Ejecución de la Obra: "CREACiÓN DELOSA DE RECREAC/ON MUL TlUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUlS HERRERA, DISTRITO DE YARINACOCHA,PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", que comprende: Resumen Ejeculivo, Memoria Descriptiva, EspecificacionesTécnicas, Estudios de Mecanica de Suelos, Estudio de impacto Ambiental, Planilla de Metrados, Presupuesto, Analisis de PreciosUnitarios, Listado de Insumas, Gastos Generales, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Calendario de Adquisición

",« ~ ~~ de Materiales, Cronograma Valorizado de Obra, Cotizaciones de Materiales, Equipos y Herramientas de Construcción, Panel¿ Plane~, y';, Fotografico y Planos del Proyecto, cuyo monto de Ejecución de la Obra asciende a la suma de SI. 297,973.60 (Doscientos Noventa y

"",:~~on¡Siete Mil Novecientos Setenta y Tres y 601100Nuevos Soles) con IGV, con presupuesto del mes de Mayo del 2013";

•• '~ Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 990.2014.MPCP de fecha 09107/2014, se resuelve en su Articulo Primero:P1JC,lC APROBAR la Actualización de Precios del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "CREACiÓN DE LOSA DE

RECREACiÓN MULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE YARINACOCHA,PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYAlI", con Código SNIP N' 262797, cuyo costo para la Ejecución de la Obraasciende a la suma de SI. 381,392.83 (Trescientos Ochenla y Un Mil Trescientos Noventa y Dos y 831100 Nuevos Soles) conIGV, con precios de elaboración del Presupuesto al 30 de Junio del 2014;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 1038.2014-MPCP de fecha 11107/2014,se resuelve en su Articulo Primero:APROBAR el Valor Referencial, correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra: "CREACiÓN DE LOSA DERECREACiÓN MULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE YARINACOCHA,PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", por el monto de SI. 381,392.83 (Trescientos Ochenta y Un Mil TrescientosNovenla y Dos y 831100 Nuevos Soles) con IGV, cuyo presupuesto establecido en el Expediente Técnico corresponde al mes deJunio - 2014 Y que por el monto a contratar correspondera a un proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva y se resolvióen su Articulo Segundo: APROBAR el Expediente de Contratación, correspondiente al Proceso de Selección de AdjudicaciónDirecta Selectiva para la Ejecución de la Obra: "CREACiÓN DE LOSA DE RECREACiÓN MULTIUSOS EN EL PARQUE DELAA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI";

Que, es preciso indicar que cada Entidad Pública que conforma el Estado tiene a su cargo una serie de competencias, lasGuales se encuentran dirigidas a la satisfacción de determinadas necesidades de la sociedad. Estas necesidades muchas veces sólopodrán satisfacerse por medio de la obtención de prestaciones, ya sea bienes, servicios u obras, que son brindadas por agentes delmercado. En estos casos, las Entidades Públicas deben exteriorizar su voluntad de contratar, para lo cual deben utilizar losprocedimientos establecidos en la normativa de contratación pública;

Que, en ese sentido, resulta necesario que las Entidades comuniquen, además de sus necesidades, las reglas a las que sesometerán los agentes del mercado interesados en contratar con ellas. Para ello, las Entidades deben elaborar las Bases de losprocedimientos de contratación pública, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones que deben cumplir los agentes delmercado para participar, postular, competir y contratar con las Entidades Públicas;

Que, la Entidad confecciona las Bases mediante órganos designados para ello, los cuales se denominan Comités Especialeso Comité Especial Permanente, Estos tendrán a su cargo, asimismo, la organización, conducción y ejecución del proceso de selección,hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme o se cancele el proceso de selección;

Que, ante lo antes descrito mediante Acta de Acuerdo N' 009.2014-MPCp.CEp.ADS de fecha 15/0712014,quedó instaladoel Comité Especial Permanente, quienes procedieron a elaborar las Bases Administrativas para el Proceso de Selección deAdjudicación Directa Selectiva N° 0041.2014-MPCP.CEP, correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra:"CREACiÓN DE LOSA DE RECREACiÓN MULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI";

Página 1 de 2

Que, siendo las Bases el documento que guiará el comportamiento de todos intervinientes (directos o indirectos) en elprocedimiento de contratación, su elaboración adquiere especial relevancia; pues en la claridad, precisión y objetividad de susdisposiciones, recaerá buena parte del éxito de la contratación;

Que, las Bases son elaboradas para cada proceso de selección, dado que la necesidad o necesidades que se pretendeatender con estas poseen sus propias particularidades;

~,,~CIAIo( Que, siendo ello asi mediante Informe N" 026-2014-MPCP.CEP de fecha 15/07/2014, el Presidente Titular del Comité<'% Especial Permanente remite al despacho de Alcaldia, las Bases referenteal Procesode Selecciónde Adjudicación Directa Selectivade ~ " 0041.2014-MPCP-CEP, correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra: "CREACiÓN DE LOSA DEa:;; ECREACIÓN MULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE YARINACOCHA,:!PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", por el monto de SI. 381,392.83 (Trescientos Ochenta y Un Mil

~ Trescientos Noventa y Dos y 83/100 Nuevos Soles) con IGV para su aprobación;

Que, el articulo 12" de la Ley de Contrataciones del Estado establece: 'Es requisito para convocar a proceso deselección, bajo sanción de nuiidad, que el mIsmo esté incluido en el Plan Anual de Conlralaciones y cuente con el ExpedIente deContratación debidamente aprobado conforme a to que disponga et Regtamento, el mismo que incluirá la disponibiiidad de recursos ysu fuente de financiamiento, así como fas Bases debidamente aprobadas. salvo las excepciones establecidas en el Reglamento. Sepodrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se prolongue por más de un (1) ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberáadoptarse la debida reseNa presupuestaria en tos ejercicios correspondientes, para garantizar el pago de ias obiigaciones';

Que, el articulo 26" de la Ley de Contrataciones del Estado estableceque las Bases de los procesos de selección seránaprobados por el Titular de la Entidad o por el funcionario al que hayan delegado esta facultad; del mismo modo, el Articulo 35' delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que las Bases de los procesos de selección serán aprobados por el Titularde la Entidad, el mismo que podrá delegar expresamente y por escnto dicha función;

Que, el articulo 29" de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, la elaboración de las Bases recogerá loestablecido en la presente norma y su Reglamento y otras normas complementanaso conexas que tengan relación con el proceso deselección, las que se aplicarán obligatoriamente. Sólo en caso de vacios normativos se observarán los principios y norma de derecho

(lAl Dr públicc que le sean aplicables;~\'f.. Ca

~-¥'G~a "'~ Que, el Articulo 30' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "Tratándose de Adjudicaciones~ Plan~t!!n\.j ':, Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, podrá designarse uno o más Comités Especiates Permanentes para objetos dei~~~"~contrataciones afines, excepto en el caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía Derivada, los que serán conducidos por el mismo~of,at~ (¡ Comité Especial designado inicialmente. En la conformación del Comité EspecIal Permanente sólo será exIgible que uno de sus~+Puc"\'\.~I integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones";

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194' de la Constitución Politica del Perú y de lo establecido en el Articulo 11del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia política,económica y administrativa en los asuntos de su ccmpetencia. La autonomia que la Constitución Política del Estado establece para lasmunicipalidades radica en la facultad para ejercer acios de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción alordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar los servicios público y su organización interna, entre otros;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas por laResolución N' 471-2013-JNE de fecha 22/05/2013 y Articulo 20' numeral 6) de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipatidades,el D. Leg. N' 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su modificatona mediante Ley N' 29873, Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado aprobado por O. S. N' 184-2008-EFY su modificatoriamediante O.S. N' 138-2012-EF Y 0.5. N" 080-2014-EF.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO., APROBAR LAS BASES del Proceso de Selección para la Adjudicación Directa Selectiva N"0041-2014-MPCP.CEP, correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra: "CREACiÓN DE LOSA DE RECREACiÓNMULTtUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUtS HERRERA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DECORONEL PORTILLO - UCAYALI", cuyo Valor Referencial asciende a la suma de SI. 381,392.83 (Trescientos Ochenta y Un MilTrescientos Noventa y Dos y 83/100 Nuevos Soles) con IGV con Presupuesto al mes de Junio 2014, y que incluyeProcedimientos, Formatos, Pro Forma de Contrato y Términos de Referencia; cuyo Sistema de Contratación es A Suma Alzada.

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras y al Comité Especial Permanentedesignado el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, en todo cuanto fuera de sus competencias.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de Información la publicación de la presente Resolución,en el portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución de la presenteResolución.

Registrese, Comunlquese, Cúmplase y Archivese.

~'M''''''"OC,CEP.201.-•.

Página 2 de 2

PUCALLPA "Ml,¡.I\U" ",llUAP I'k(JYrNCIA~ ~

l)", :':C.RljJ\¡"l, Ol{IILl ..O ~,<"

ADS N° 0041-201+MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MUlTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH, JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO, UCAYAU'"

MU/lllIClVALlUAU V~()VI/lllClALUI: C()~()/lllI:L V()~TlLL()

. ','.Código SNIP 262797

C()/lllT~ATAClÚ/lllVA~A LA 1:-.JI:CUCI()/lllUI:()13~A:

"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN ELPARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE

YARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -UCAYALI"

, I

1 Bases realizada en concordancia a la DirecUva N° 018--2012-0SCE/CO, Incluye modificaciones dispuestas medianteResolución N° 242~2013-0SCE/PRE de fecha 19 de julio de 2013 y Resolución N° 166-2014-0SCElPRE de fecha 15 de mayode 2014.

ADS NQ0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

,'.

SECCiÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCiÓN

(ESTA SECCiÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO. BAJO SANCiÓN DE NULIDAD)

ADS N° 0041-20J4-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MumusosEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORnLLO - UCAYAU"

o

,.,~'. ,.. >

CAPíTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCiÓN

1.1.BASE LEGAL

Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014.Ley N° 30115 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Publico para elaño fiscal 2014.Ley N" 29873 modifica el Decreto Legislativo N" 1017 Ley de Contrataciones delEstado, en adelante la Ley.D.S. N° 138-2012-EF modificación al D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.Directivas del OSCE.Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.Código Civil.Ley NOZ7806- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promociónde la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa ydel acceso al empleo decente, Ley MYPE.Decreto Supremo N° 008-2008- TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el articulo 51 del Reglamento, en lafecha señalada en el cronograma .

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efec1uarádesde el dla siguiente de la convocatoria y hastaun (1) dla hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus_integrantes, de conformidad con el articulo 53 del Reglamento. < ... .','La persona natural o persona jurldica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripciónen el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. .

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social dela persona jurldica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

IMPORTANTE:

• Para registrarse como participante en un proceso de se/ecci6n convocado por lasEntidades del Estado Peruano. es necesario que los proveedores cuenten coninscripci6n vigente -al/te el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que adminislra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformaci6n, podrá ingresarse a la siguiente direcci6n electr6nica: www.rnp.gob.pe.

•

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULnUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

1.4. FORMULACiÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mlnimo detres (3) dlas hábiles, contados desde el dla siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en los articulas 55 y 57 del Reglamento.

1.5.ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observacionespresentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, deconformidad con lo establecido en los articulas 54 y 56 del Reglamento, en la fechaseñalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) dlas hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliegoabsolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de '.observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

• No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presentenextemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado comoparticipantes.

1.6. ELEVACiÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCEes de tres (3) dlas hábiles, computados desde el dla siguiente de la notificación del pliegoabsolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

" .' .,/ ..

1.7. INTEGRACiÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidasfueron acogidas parcialmente;

'l.; ;.'. ''.:~"

••.•.. '. t.,

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal' .:.acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta elvencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentaciónrequerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al dia siguiente de vencido elplazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE. debe efectuarse dentro delos diez (10) dlas hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

'.

ADS N° 0041-2014-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE lOSA DE RECREACION MUlTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUlS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

o

que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de ia absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestaspor el pronunciamiento. así como las requeridas por el OSCE en el marco de susacciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidaddel proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración lossiguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido ei plazo, para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la

emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo talderecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) díashábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los articulas 59 y 60 del Reglamento.

, De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuarmodificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACiÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACiÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto,acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor públicojuramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de lainformación técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable dela exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

. I

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de larúbrica sus nombres y apeilidos completos .

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturalespodrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado anteel Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N" 1). Las personas jurídicaslo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documentoregistral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con

~ •••.... a.\ ~/ . . .... ' ,

\: .'. .. ... . ...",,,",~,

AOS N° 0031-2013-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCrON DEOBRA: "CREACION DE lOSA DE RECREACIONMUlTIUSOSEN El PARQUE Del AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONELPORTIllO. UCAYAU"

•

carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documentoregistral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con unaantigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentación de propuestas.(Formato N° 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomún del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal deconsorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación serealizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.

IMPORTANTE:

• Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el articulo32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ladocumentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de laBuena Pro.

1.9. PRESENTACiÓN DE PROPUESTAS'

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, deberá .tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas'en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se letendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con lapresentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso de convocarse según relae;ón de ftems, los integrantes de un consorcio nopodrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en unmismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando afro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representantelegal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y esteexprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de

De acuerdo con lo estableeldo en el articulo 64 del Reglamento. el acto de presentación de propuestas en unaAdjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe delermlnarse en la sección especifica de lasBases.

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO- UCAYALI"

o

Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a loque finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobresque contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mfnimos -siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tafes como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas-, se actuará conforme lo dispuesto en el articulo 68del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá lapropuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrála propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si seformula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez dePaz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluación de las propuestas se realice en fechaposterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados quecontienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serándebidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por lospostores que asi lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, enacto público, comunique verbalmente la admisión de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lodeseen.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre N° 2) deberá incluir obligatoriamente fa siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legisiación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pagoadicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.

•

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYAU"

1.11. ADMISION DE PROPUESTAS

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PÚBLICO,para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimoscontenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichosrequerimientos no serán admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanaciónsolicitada. SI luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, elComité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

1.12. EVALUACiÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento, la evaluaciónse realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial oexcede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el ComitéEspecial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el articulo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a íapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntajeinversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = OmxPMPEOi

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, deberáconsiderarse lo siguiente:

PropuestaPuntaje de la propuesta económica iPropuesta Económica iPropuesta Económica de monto o precio más bajoPuntaje Máximo de la Propuesta Económica

Donde:i =Pi =Oi =Om =PMPE =

• Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestaseconómicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica seevaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero quecomprenda los costos financieros y el repago de /a deuda. Se lomarán en cuentatodos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,seguros y otros, asl como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme alas disposiciones contenidas en el articulo 70 del Reglamento.

IMPORTANTE:En caso el proceso se convoque bajo el sislema de precios unitarios, el ComitéEspecial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo elmayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin deconsignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccióndebe figurar expresamente en el acta respectiva.

'.

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE OEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

admisión de las propuestas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobresque contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestastécnicas hubieren sido admitidas.

La evaluación de las propuestas economlcas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el articulo 71 delReglamento.

IMPORTANTE:

o

• En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diezpor ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en laprovincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en lasprovincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región.El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.3

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando aconocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en elque se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores,detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el articulo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos los, miembros del Comité Especial, asi como por los veedores ylos postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en lamisma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta deotorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admiteprueba en contrario. Esta información se publicará el mismo dia en el SEACE.

IMPORTANTE:

• De conformidad con el articulo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro,'a '.:"'<;propuestas que superen el valor referencial, hasta el limite del ciento diez por ciento(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la .."aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor' 'puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igualo menor al valor.referencial.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) dias hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin quelos postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En estecaso, el consentimiento se publicará en el SEACE al dia hábil siguiente de haberseproducido.

,

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo dia de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el ' ISEACE ese mismo dia o hasta el día hábil siguiente.

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el partal web del Registro Nacional de Proveedores:{£YiYLJ1llH]ob. Q.Q

ADS N° 0037-2013-MPCP.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DEOBRA: .CREACION DE LOSA DE RECREACIONMULT1USOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQU1S HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL pORnllO. UCAYAU.

•

1.15. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el articulo 282 del Reglamento. a partir del dla hábil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la v[a administrativa confomne a

. lo previsto en el articulo 115 del Reglamento. el postor ganador de la Buena Pro debesolicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado paracontratar con el Estado.

CAPíTULO 11SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCiÓN

2.1.RECURSO DE APELACiÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de seleccióny es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dichafacultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio ocancelen el proceso. podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICiÓN DEL RECURSO DE APELACiÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe:'interponerse dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes de haberse tomadóconocimiento del acto que se desea impugnar. :~ •

. ,

CAPíTULO 11IDEL CONTRATO '\

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) dias hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro ocuando esta haya quedado administrativamente firm.". debe suscribirse el contrato. Dentro delreferido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación previstaen las Bases. b) La Entidad. de corresponder. solicita la subsanación de la documentaciónpresentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato. en los plazos antes indicados. se procederá de acuerdo a lo dispuesto enel articulo 148 del Reglamento. según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad. a través del funcionario competente o debidamenteautorizado. y por el ganador de la Buena Pro. ya sea directamente o por medio de suapoderado. tratándose de persona natural. y tratándose de persona jurldica. a través de surepresentante legal. de conformidad con lo establecidó en el articulo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. además delos documentos previstos en las Bases. los siguientes:

• Constancia vIgente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

o

o Constancia de Capacidad Libre de Contratación.o Garantía de fiel cumplimiento.o Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.o Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.o Código de cuenta interbancario (CCI).o Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuestatécnica.

o Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra(PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico.

o Calendario de adquisición de materiales o insumas necesarios para la ejecución de obra',en concordancia con el calendario de avance de obra vaiorizado, salvo en obras bajo lamodalidad llave en mano que incluya la eiaboración del expediente técnico.

o Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contrataciónsea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTíAS

3.2.1. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivaiente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigenciasuperior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fielcumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar suvigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

o Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñasempresas pueden optar que, como 9arantla de fíel cumplimiento, la Entidad lesretenga el díez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) diascalendario.El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizacionesperiódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del ñúmero lotal de pago;; a .realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización delmismo.

3.2.2. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgaráuna garantía adicional por este concepto, la misma que se renovaráperiódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, nopudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTíAS , I

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

De acuerdo con el articulo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

3.4. EJECUCiÓN DE GARANTIAS

,.';

'_o

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DEOBRA: .CREACION DE LOSA DE RECREACIONMUlTIUSOSEN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYAR1NACHOCHA. PROVINCIA DECORONel PORTIllO. UCAYAlI"

• De acuerdo con el articulo 190 del Reglamento, deberá designerse a un supervisorcuando el valor de la obra a ejecutarse sea igualo mayor al monto establecido por la Leyde Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de .selección.

, ,

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumas al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumidoesta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelantoal contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en ia sección específicade las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de esteadelanto. . .

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales' señaladosen su propuesta técnica. ".

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por ios postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

realización automática en el pais al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo. deben seremitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva delPerú.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientesa la suscripción del contrato.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio'de la ejecución -de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el iniciode la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formaráparte del expediente de contratación de la obra.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el .cumplimiento de las demás condiciones.

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCiÓN DE OBRA'

En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberánser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.Ingenieros o arquitectos.

ADS N°0041-20T4-MPCP~CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYAU"

o

3.6. RESIDENTE DE OBRA7

Profesional' colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad", designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soladesignación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, noestando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario dela Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientespara brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificacionesprofesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido ynotificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada larespectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamientoalguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR" DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por lacorrecta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y delcontrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales delresidente.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta deberá designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra. . .

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACiÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad enla que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, segúncorresponda, y por el residente. Dicho cuademo debe constar de una hoja original con tres (3)copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista yla tercera al inspector o supervisor.

Ei cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el queno podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle alcontratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día enque se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de. o

obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de o'

la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno'de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de lasocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio

De acuerdo con el articulo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con unresidente de obra.

Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a lanaturaleza de la obra a ser ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionalespara el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a serejecutada.

10 De acuerdo con el articulo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigualo mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca elproceso de selección.

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAUn

de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sidorecibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:• El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha

de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobreel particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumas, conforme a loestablecido en el articulo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en lasección especifica de las Bases ".

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la secciónespecífica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo deejecución de la obra por el número de dias equivalente a la demora, conforme al.artículo 201del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obraen un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada elúltimo día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases,por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector osupervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último larealizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el •....contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Lej::', ,':y los artículos 1244, 1245 Y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará ~n,,¡valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. ( ..En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones serealizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorízaciones deberán serajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga deaplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra quees parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de la Construcción que publica elInstituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mesde atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente dereajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices quese deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los quese pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sinreconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

• Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo

11 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevéla entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superioral veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega deladelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) delmonto original correspondiente a esta prestación.

, :

ADS Na 0041-2014-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREAcrON DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS' HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI"

o

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para laresolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 delReglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artlculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato. podrán establecerse penalidades distintas a la menCIonada en el articulo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de laconvocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del montodel contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades secalcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el quese encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidaciónmientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de laliquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro delplazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la secciónespecífica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de laliquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que laliquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todas los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiránsupletoria mente por la Ley y su Reglamento, así como por ias disposiciones legalesvigentes .

. I

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE ORRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACIONMUmUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYAR1NACHOCHA, PROVINCIA DECORONELPORnLLO" UCAYALl"

SECCiÓN ESPECíFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCiÓN

(EN ESTA SECCiÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)

~.,'. ".

. , i

ADS N° Q041-20J4-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: MCREACION DE LOSA DE RECREACION MULnUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS' HERRERA,DISTRITODEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

•.

\al1~~~.~11_fI

ICAPíTULO I

___________ G_E_N_E_RA_L1_D_A_D_E_S _

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUCN°

Domicilio legal

Teléfono/Fax:

Correo electrónico:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTillO

20154572792

JR. TACNA N° 480 PUCAllPA

(061) 57 5241

comiteespecialmpcp@hotmail.es

• Las propuestas económicas no pueden exceder los limites del valor referencial de.conformidad con ei articuio 33 de la Ley. .'

90% del ValorReferencial Valor Referencial con IGV 110%delValor Referendal

SI. 343,253.55 5/.381,392.83 S/,419,532.11(TRESCIENTOSCUARENTAY (TRESCIENTOSOCHENTAY UN (CUATROCIENTOSDIECINUEVEMilTRESMILDOSCIENTOSCINCUENTAYTRESCON55/100 MIL TRESCIENTOSNOVENTAY QUINIENTOSTREINTAY DOSCON

NUEVOSSOLES) DOSCON83/100 NUEVOSSOLES) 11/100NUEVOSSOLES)

o1.2. OBJETO DE lA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de laobra: "CREACION DE lOSA DE RECREACION MUlTIUSOS EN El PARQUE DELAA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE YARINACHOCHA, PROVINCIA DECORONEL PORTillO. UCAYALI".

1.3. VALOR REFERENCIAl12

El valor referencial asciende a SI. 381,392.83 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MilTRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 83/100 NUEVOS SOLES), incluido losimpuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución dela obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio del 2014.

los Hmites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

IMPORTANTE:• De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, cuando se trate de una .

contratación por relación de items, también deberán inciuirse los valores referencia/e,;en números y letras de cada item.

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible laparticipación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGVprevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia,deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición ComplementariaFinal del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada DisposiciónComplementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberáestablecerse además del valor referencial, los timites de éste, con y sin IGV, tal como

12 El monto del valor referencial Indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en [a ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas .

.'.'li'\J

•,o" \. ,

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MUmUSOSEN EL PARQUE DEL AA,HH. JORGE COQUlS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO" UCAYAU"

se indica a continuación13:

Valor Referencial Lím ite Inferior Límite Superior(VR) Con IGV SinlGV ConlGV SinlGV

5/.381,392.83 SI. 343,253.55 SI. 290,892.84 5/.419,532.11 SI. 355,535.68(TRESCIENTOS (TRESCIENTOS (DOSCIENTOS (CUATROCIENTOS (TRESCIENTOS

OCHENTAY UNMIL CUARENTAY TRES NOVENTAMIL DIECINUEVEMIL CINCUENTAY CINCOTRESCIENTOS MILDOSCIENTOS OCHOCIENTOS QUINIENTOS MILQUINIENTOSNOVENTAY DOS CINCUENTAYTRES NOVENTAy DOS TREINTAY DOS TREINTAY CINCOCON83/100 CON55/100 NUEVOS CON84/100 NUEVOS CON11/100 CON68/100 NUEVOS

NUEVOSSOLES) SOLES) SOLES) NUEVOSSOLES) SOLES)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial yaquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el ComitéEspecial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas quesuperen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, deberá contarse con laasignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de laEntidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducirsu oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conformealarticulo 76 del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10)dlas hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de labuena pro, bajo responsabilidad del Titular.

CUARTA DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTOEn el caso de Procesos de Selección que convoquen las Entidades en zonas que seencuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de laInversión en ia Amazonia, se aplicarán las siguientes reglas:

1. El Valor Referencial del Proceso de Selección es único y deberá incluir todos los. conceptos que incidan sobre el costo del bien, servicio u obra a contratar, incluido elImpuesto General a las Ventas (IGV), determinado en los correspondientes estudios deposibilidades que ofrece el mercado que realizó la Entidad.

\ ,""

2. El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley N° 27037. Ley de Promoción dEl,' .la Inversión en la Amazonia, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta'exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial. excluido elImpuesto General a las Ventas (IGV). Para ello. la propuesta económica deberá deducir,obligatoriamente. mlnimo. el importe correspondiente allGV (18%) para ser admitida porel Comité Especial.

En los Procesos de Selección para la ejecución y consultarla de obras, la verificaciónrespecto de que las propuestas económicas se encuentran dentro de los limitesestablecidos en la Ley y el presente Reglamento, se efectuará sobre el total de losconceptos que conforman el valor referencial excluido el Impuesto General a las Ventas(IGV).El cumplimiento de lo señalado constituye requisito de admisibilidad de la propuesta.

3. El postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promociónde la Inversión en la Amazonia, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta elvalor referencial incluido el Impuesto General a las ventas (IGV) En los procesos deselección para la ejecución y consultarla de obras, la verificación respecto de que laspropuestas económicas se encuentran dentro de los limites establecidos en la Ley y elpresente Reglamento, según corresponda, se efectuará sobre el total de los conceptosque conforman el valor referencial incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).El cumplimiento de lo señalado constituye requisito de admisibilidad de la propuesta.

13COMUNICADO N° 003.2012.0SCElPRE uConsideraciones sobre la aplicación de la exoneración del fGV prevista en fa LeyNO 27037, Ley de Promoción de la fnversión en fa Amazonia, a los procesos de selección".

ADS N° 0041-2Ql+MPCP~CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULllUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

4. La evaluación económica de las propuestas se efectuará comparando los montos de lasofertas, formuladas de acuerdo a lo previsto en los incisos 2) y 3) de la presenteDisposición.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldla N° 1038-2014-MPCP, del 11 de Julio del 2014.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldla N°990-2014-MPCP-GM, del 09 de Julio del 201414•

1.5.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Certificado de Crédito Presupuestario Nota N" 0145-2014, que se afectara a la siguienteCadena Funcional Programática:o 9002 2179725 400018721046 010201182.62.6.2.3.6.2FUENTE DE FINANCIAMIENTORUBRO 00FUENTE DE FINANCIAMIENTORUBRO 07

IMPORTANTE: .

: Construcción de Parques: Fomentar el Deporte y la Recreación: Adquisición de Activos No Financieros: Costo de Construcción por Contrata: 1. Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios: 05 Recursos Determinados: Fondo de Compensación Municipal

• La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley deEquilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual seconvoca el proceso de selección.

1.6.slsTEMA DE CONTRATACiÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con loestablecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRACTUAL

No Corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mlnimos que formanparte de la presente sección, en el capitulo 111. .

1.9. PLAZO DE EJECUCiÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dlascalendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mlnimo que debe coincidir con loestablecido en el expediente de contratación yen el expediente técnico de obra.

14 No considerar este párrafo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracióndel expediente técnico.

ADS N° OQ37-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYAU"

..' .'

1.10. COSTO DE REPRODUCCiÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción es:

Cotización283 Copias Simples A4 28.3007 Planos (Al) 31.5001 Planos (A2) 3.5002 Planos (A3) 3.0001 CD 5.0001 Archivador 6.00T(f~$l~;":'-:(~í.-~-~.:-:i!-¡¡¡:-t-;;~~~~,.:-<"trn2:,.'~"l:i~~g

Previo pago de la suma SI. 77.30 (Setenta y Siete con 30/100 Nuevos Soles) por derechode participación. en la caja de la Entidad, o en la cuenta Corriente del Banco Interbank N°760-3000222473.

1.11. BASE LEGAL

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014.Ley N° 30115 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Publico para elaño fiscal 2014.Ley N° 29873 modifica el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones delEstado. en adelante la Ley.D.S. N° 138-2012-EF modificación al D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.Directivas del OSCE.Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.Código Civil.Ley NOZ7806- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción:::.de la Competitividad. Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.y: •del acceso al empleo decente, Ley MYPE. .Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstasen las presentes Bases.

. {

... /

AOS N°004!-20J4-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORnLLO. UCAYAU"

CAPiTULO 11DEL PROCESO DE SELECCiÓN

2.1.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCiÓN 15

e

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 16/07/2014

Registro de participantes : Del 1710712014 Al: 01/08/2014

Formulación de consultas ylu observaciones : Del: 17/07/2014 Al: 21/07/2014a las basesAbsolución de consultas ylu observaciones a : 23/07/2014las basesIntegración de las Bases : 31/0712014

Presentación de Propuestas : 05/08/2014 09:00" En acto PublicoCalificación y Evaluación de Propuestas : 05/08/2014

Otorgamiento de la Buena Pro : 05/08/2014"En acto Publico

IMPORTANTE:

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

, f

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuente que el horario de atención nopodrá ser menor e ocho horas.Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, lasque incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidad llave en mano queIncluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de lasmismas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que seindicará: número y objeto del proceso: el nombre y firma de la persona que efectuó elregistro, asi como el dla y hora de dicha recepción.

(Deberá presentar la Constancia de Registro, adjuntando copia de registro deinscripción vigente en el RNP, Capitulo de Ejecutor de Obras) - Ver Formato.

IMPORTANTE:• Debe. tenerse presente que en una adjudicación directa selectiva, entre la

convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como minimo diez(10) dlas hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación depropuestas debe existir como mlnimo tres (3) dias hábiles.

El regis1ro de los participantes es gratuito y se realizará en Gerencia de Infraestructura yObras 5to. Piso - Municipalidad Provincial de Coronel Portilio, sito en Jr. Tacna N° 480, enlas fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. horas.

•

•

lS La ¡nfonnación del cronograma Indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de laficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primarfl el cronograma Indicadoen la ficha del proceso en el SEACE.

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

2.3. FORMULACiÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, antela ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad(Unidad de Trámite Documentario), sito en el Jr.Tacna N° 480, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. horasa 04:00 p.m. horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial Permanentede la Adjudicación Directiva Selectiva N° 0041-2014-MPCP-CEP Primera Convocatoria,pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones uopcionalmente enviar al correo electrónico comiteespecialmpcp@hotmail.es, solicitando laconfirmación de envio. (Ver Formato).

IMPORTANTE:

• Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención nopOdrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS 16

Las propuestas se presentarán en acto público, en Salón de Actos - Municipalidad Provincialde Coronel Portilio, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizarácon la participación de notario.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quienparticipará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia delmismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al ComitéEspecial Permanente de la ADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N" 0041-2014-MPCP-CEP-Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N" 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresMUNIOPALlDAD PROVINOAL DE CORONEL PORTILLOJR TACNA NO480Arte.: Comité Especial , " .

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0041-2014-MPCP-CEPPrimera ConvocatoriaObjeto del proceso: Ejecución de Obra: "CREACION DE LOSA DERECREACION MULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGECOQUIS HERRERA, DISTRITO DE YARINACHOCHA, PROVINCIA DECORONEL PORTILLO - UCAYALI".

S08RE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOOAL DEL POSTOR

. I

De acuerdo con lo establecido en el articulo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en unaAdjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la presente sección.

ADS N°0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEl PORTillO. UCAYAlI"

o

SOBRE NO 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresMUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLOJR TACNA NO 480Atte.: Comité Especial

ADJUDICACIÓNDIRECTASELECTIVAN° 0041-2014-MPCP-CEPPrimera ConvocatoriaObjeto del proceso: Ejecución de Obra: "CREACION DE LOSA DERECREACIONMULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGECOQUIS HERRERA,DISTRITO DE YARINACHOCHA, PROVINCIADECORONELPORTILLO - UCAYALI".

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICANOMBRE I RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N" 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias".

El sobre N° 1 contendrá, además de un indice de documentos 18, la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimoscontenidos en el Capitulo 111 de la presente sección 19 (Anexo N° 2).

1. Relación del personai propuesto. FORMATO 2.

il. Carta de compromiso de trabajo suscrito por cada uno del personalpropuesto para la prestación del servicio. Anexo 03.

iil. Formato y documentos que acredite ia profesión, calificación' yexperiencia minima exigida en cada caso Anexo 04.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al articulo 42 del Reglamento (Anexo N°5).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciónjurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los

17 De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copiasrequerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

18 La omisión del indice no descalifica la propuesta, ya 'que su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

19 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada paraacreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado seencuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en ellistado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección especifica de las Bases.

I ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA; "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

•

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 6).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N" 7),

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (AnexoN°S).

IMPORTANTE:• La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el articulo 68 delReglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de ínscripción o reinscrlRción en el registro de la Micro y PequeñaEmpresa - REMYPE, de ser el caso'o.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personascon discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad poréstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad".

IMPORTANTE:

• En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provincias .de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obrasejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anexo N° 11.

• Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración dellGV previsto en'la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, debenpresentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para laaplicación de la exoneración dellGV (Anexo N° 9).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesaformal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder albeneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de maneraindependiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

• En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuestatécnica, la propuesta será descalificada .

. I

10 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 73 del Reglamento.

21 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

,

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO- UCAYAU"

o

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA"

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle deprecios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (AnexoN° 10).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán serexpresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependeráde si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el articulo 33de la Ley y el articulo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Juradade cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV(Anexo N° 9), debe encontrarse dentro de los limites del valor referencial sinIGV.

• En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de lainformación contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica serádescalificada.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.e) Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante Carta Fianza.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI).f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta

técnica.h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico.

1) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de,obra23, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en.obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico.

j) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema decontratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano queincluya la eiaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:• En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte

por solicitar como garantia para la suscripción del contrato carta fianza o póliza decapción, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS

21 De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

23 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizara con cada ampliación de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

..J ••.•

ADS W 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: uCREACION DE LOSA DE RECREACION MUlTIUSOSEN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORnLLO - UCAYALI"

y N° 15072-2012-8B8, a fin de que no existan probiemas en la ejecución de lasmencionadas garantias, resulta necesario que éstas consignen en su texto, elnombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturalesy/o juridicas que integran el consorcio.

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

• Al amparo de lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresaspueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diezpor ciento (10%) del monto de! contrato original, siempre que:

El plazo de ejecución de la obra sea igualo mayor a sesenta (60) dias calendario.El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizacionesperiódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Adicionalmente, debe presentarse, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

• La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada enel presente numeral para la suscripción del contrato.

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATOJ' ",,.. •• ••••

Dentro del plazo de doce (12) dias hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro'c;\>',"'"cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazO",dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondienies ,para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del articulo 148 del Reglamento,

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la MunicipalidadProvincial de Coronel Portillo en el horario de 8:00 a.m. horas a 4:00 p,m,

2.8. ADELANTOS24

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 20% "correspondiente al monto delcontrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) díascalendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la

24 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagarantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulas 186 y 187 del Reglamento.

25 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de esteadelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo,si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá sersuperior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

•

ADS N° 0041-2014-MPCP~CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUC'ON DE OBRA; "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

garantía por adelanto 26 mediante Carta Fianza y el comprobante de pagocorrespondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)dias siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adeianto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratistatendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el númerode dias equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.8.2. ADELANTO PARA MATERtALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adeiantos para materiales o insumos por el 40% del monto de laprestación consistente en la Ejecución de la Obra". conforme al calendario deadquisición de materiales o insumas.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos" medianteCarta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

2.9. VALORIZACIONES

Las Valorizaciones serán Quincenales.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución dela obra, las valorizaciones serán. elaboradas QUINCENALMENTE, por el residente delcontratista y supervisor y/o inspector. en función de los metrados ejecutados con losprecios unitarios del valor referencial agregando separadamente los montosproporcionales de gastos generales y utilidad del valor referenciales subtotal así obtenidose multiplicara por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a estemonto se agregara .de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a lasventas.

IMPORTANTE:• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo

del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del articulo197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacióndistinto al mensuai, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para lavalorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referidoarticulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los 'párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos .del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodocorrespondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda:;a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago dei monto

29 De conformidad con el articulo 162 del Reglamento, esta garanUa deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo minimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

27 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumas se calculaen función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta ollave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto paramateriales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

28 De conformidad con el articulo 162 del Reglamento, esta garantla deberá ser emitida por idéntico monto y mantenersevigente hasta la utilización de los materiales o insumas a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCA YAL!"

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 díascalendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Paratal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2.11. PENALIDADES EN CUANTO A LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél sehará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un montomáximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidadserá deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fueranecesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fielcumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguientefórmula;

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del ContratoF x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver elcontrato por incumplimiento.

Dónde;F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato parcial o totalmente por incumplimiento.

Asimismo, en aplicación a lo establecido en el Articulo 1660 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, sedescriben en la siguiente tabla:

N"

01

CONCEPTO

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACiÓNCuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obraespecificados en las partidas de Señalización Temporal de Seguridad, además de lasseñalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada día.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACiÓN DE PROTECCiÓN PERSONALCuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos deseguridad. La multa es por cada día.

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra, que no reúnan lascaracterísticas técnicas especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten con laautorización del Supervisor o Inspector.

CARTEL DE OBRACuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los 05 días deiniciado el plazo contractual, la multa será por cada día de no haberse colocado. Hayobligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizaráde la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

PLANOS DE REPLANTEOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los planos de replanteo tres díasposteriores a la comunicación en la que se le señale la fecha que se llevara a cabo larecepción de la obra, la multa será por cada día.

PENALlDAQ ..

1/4000

1/4000

1/4000

S/.500.00

1/4000

. /

ADS N° 0041-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO. UCAYALI"

o

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL OACELERADOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario ValorizadoActualizado a la fecha de inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horas de

07 iniciado el plazo contractual; o no cumpla con entregar el Calendario Acelerado dentrode los 07 días siguientes de habérselo requerido por el Supervisor o Inspector en elcuaderno de obra, o cuando no cumpla con entregar el Calendario ValorizadoActualizado de una ampliación de plazo en el tiempo que establece el Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado. La multa será por cada día.

PRUEBAS Y ENSAYOSCuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente paraverificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso

09 es la fecha de presentación del informe mensual valorizado en la que deben estarincluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecución respectivaamerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisor oInspector lo considere pertinente.

1/4000

1/6000

10

12

14

15

RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente o el Asistente, no se encuentre en forma permanente enla obra. La multa es por cada día.

CUADERNO DE OBRACuando EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuaderno de obra al Inspector oSupervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias (por cada día de dicho impedimento)

RECEPCION DE OBRACuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA de los planospost construcción, incumpla con presentarlos, la multa a aplicarse será por cada dla apartir de la fecha en que el Comité de Recepción de Obra cita al Contratista para larecepción de la obra.

LIQUIDACiÓN DE OBRACuando EL CONTRATISTA no presente dentro del plazo establecido en el Reglamento,la liquidación del Contrato de Obra, en el cual deberá de estar incluido los Adicionales yDeductivos de ser el caso.CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ZONACuando EL CONTRATISTA no presente el Acta de Capacitación al Personal de la zona,debidamente firmado por el responsable del manejo del Sistema Construido y de lasAutoridades de la zona, al momento de la Recepción de Obra.

(*) Por cada caso.

1/4000

5/1000 (*)

1/4000

1%

2%

.' ';

AOS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE lOSA DE RECREACION MULnUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLOGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

)

••

• I

CAPiTULO 11I

PUCALLPA - JUUO - 2014

~~C\\PVl.bValorReferenC'áF~\81'3~2., (:rRESCII;NTO,~.,. e, tiENTAy UNMILTRESCI~OlV.Efl;(, '~~NÜev~SOLES)

<fjj , ..<11. Ir ~ ~~ ~TERMINOS DE REFERENCIA

ADS N~ 0041-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO" UCAYALI"

CAPíTULO 11IREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MíNIMOS

1

I "CREACION DELOSADERECREACIONMULTIUSOS Er~ELPARQUEDEl AA.HH. JORGECOQUISHERRERA,DISTRITO DEYARINACHOCHA,PROVINCIA DECORONELPORTILLO-i UCAYAU. ,

• ~______ .,," ••• ".0'"" "" __ -",,",........,..j

1. TIPO DE PROCESO DE SELECCiÓN: Adjudicación Directa Selectiva.

2. SISTEMA DE CONTRATACION: Suma Alzada.

3. OBJETO DEL PROCESO: Es la Ejecución de la obra: "CREACION DE LOSA DERECREACION MULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HHo JORGE COQUIS HERRERA,DISTRITO DE YARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI".

4. LOCALIZACiÓN DE LA OBRA: La obra se encuentra localizada en:

LugarDistritoProvinciaDepartamento

PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERAYarinacochaCoronel PortilloUcayali

5. ANTECEDENTESEl Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para el presente año ha consideradola ejecución del Proyecto Espacios Públicos Deportivos; el cual consiste en la construcción deuna losa deportiva de carácter mulliuso, la construcción de servicios higiénicos, una tribunacon tres graderías para capacidad aproximada de 120 espectadores y la construcción delcerco perimétrico a nivel de enmallado.

En este contexto la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo viene participando a travésdel presente Expediente Técnico, denominado: "CREACION DE LOSA DE RECREACIONMULTIUSOS EN EL PARQUE DEL AA.HHo JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

Para lo cual ha dispuesto el uso del terreno de su propiedad, cuya Partida Electróníca es11091220, para cuyos efectos la Municipalidad Provincial de Coronel Portiilo suscribirá un "convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. .

6. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTOLa zona donde se llevan a cabo la intervención se encuentra ubicada en la Av. Unióñ Mz BLote 1 del AA.HH. Jorge Coquis Herrera del Distrito de Yarinacocha, donde hace falta de laconstrucción de una losa deportiva para la población beneficiaria .

./ p 1r,,~j'

~ :-'~'!,I

1, ~~,.~~--(:'~'-, ,.:...;~~,:~...,':.:~._.r:.,~._~."'_ ~_,., .:~-._.~.:...4,.~,:/.• _' ../i,:~~_~.~~';~~-..i'~.-,.~.---~. J," - ., _d~,:::: .:£ ;::;. - .------------,:~.I,!' ji., Vista fotográfica del estado

.f ';,L • • sítuacional de la cancha

existente en mal estado deconservación

: , . ~..

8. VALOR REFERENCIAL:

7, DESCRIPCION DEL PROYECTO:

9. PLAZO DE EJECUCiÓN DE OBR:A¡

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUlS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

•

Con la finalidad de evitar agrietamiento del concreto por contracción se han consideradojuntas longitudinales y transversales como se indican los planos correspondientes.

Se ejecutará una losa multideportiva. La superficie de intervención es de 2,911.98 m2. Elcual el área de la losa muitideportiva es de 1,174.50 m2. Cuenta además con una tribunade concreto y con la iluminación de dicho proyecto.

• Por el Norte con la Av. Unión, con 57.95ml• Por el Sur con el Jr. Masisea, con 56.95ml• Por el Este con el Jr. Leónidas Yerovi, con 50.95ml• Por el Oeste con el Jr. CésarVallejo, con 50.95ml

Las dimensiones de las canchas de Fulbito, Básquet y Voley, y sus lineas demarcatoriasse encuentran indicadas en los planos de detalles correspondientes. La pintura empleadapara las lineas demarcatorias será pintura para losa deportiva de acuerdo a los diseños. estabiecidos en los planos correspondientes.

Las estructuras para Fulbito y Básquet estarán fijadas al terreno, mientras que los postespara Voley serán movibles, para lo cual se dejará dos zonas de anclajes en la losa

~.""cubíertos con tapas de seguridad para que cuando se utilice como cancha de Voley se .~.::;"','< ;:,' ••pueda anclar los tubos de 2" como postes para colocar la red. ,"¡.::: :.:

. '"-1 '.Otros aspectos que se han tomado para el presente proyecto consisten en la fabricación.de arcos de fuibito, aros de Básquet, y suministro de pelotas en cada disciplina (Vale\"Fulbito y Básquet).

Se instalarán los postes con sus respectivas luminarias destinadas para la iluminación dela losa multideportiva, según lo descrito en las especificaciones técnicas y ios planos dedetalles.

La losa multideportiva tendrá un cerco perimétrico de malla metálica, el cual tiene unalongitud total de 132.00 mi, las características serán de acuerdo a las descritas en lasespecificaciones técnicas y la descripción indicada en los planos de detalles.

Debido a estas condiciones, los jóvenes de la zona no pueden practicar deporte de formaadecuada, existiendo presencia de polvo, lo que genera enfermedades respiratorias debido alpolvo que inhalan dichos pobladores, al no contar con las condiciones mínimas para lasprácticas deportivas, se ven en la necesidad de utiiizarlos en su estado actual, estascondiciones están influenciando de manera negativa al estimulo de practicar deportegenerando desinterés, desaiiento y el desvio del tiempo de los jóvenes a practicar otrasactividades muy ajenas y perjudiciales a 'la edad adolescente, sobre todo los fines desemana.

El área del proyecto está limitada de la siguiente forma:

El valor referencial asciende a 5/. 381,392.83 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILTRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 83/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestosde Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. Elvalor referencial ha sido calculado al mes de Junio dei 2014.

El plazo de ejecución de la obra es de 60 (Sesenta) días calendario.

e

~JIiiIII'.,I\: ... . ..'~-"'CoI.i'i/ • O.. . •

ADS NO) 0041-20J4-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MUlTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONel PORTILLO. UCAYAU"

.~, ... ...,

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MíNIMOS PARA EQUIPOSRelaci6n de Equipos y Maquinarias:

Equipos Requeridos

N° DESCRIPCiÓN CANTIDAD

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9.11P3 01

02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01

03 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01

04 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01

Podrá presentarse documentos que sustenten la propiedad, la posesión, compromiso decompra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien ladisponibilidad de los equipos.

NOTA: En caso de no acreditar documentalmente los equipos al momento de lapresentaci6n de los documentos para la firma del contrato perderá automáticamente labuena pro y la respectiva comunicaci6n al OSCE para la sanci6n de inhabilitaci6ncorrespondiente. (Ver Formato N° 02)

11. REQUERIMIENTOS TÉCNICO MíNIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROFESIONAL'PARA LA EJECUCION DE OBRA

y' Del Postor• Para la ejecución de la obra se requerirá los servicios de Contratista con inscripción

vigente en el Registro de Ejecutor de Obras del RNP a cargo del OSCE. El certificadode inscripción de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentación de laspropuestas.

• El Contratista tendrá una relación contractual con la entidad y es el responsable legalpara el cumplimiento de la ejecución de la obra, dentro de los plazos pactados.

• El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estarimpedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Porconsiguiente, El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitadospara Contratar con el Estado.

• El Postor, podrá participar en forma individual¡o en consorcio.• El P.ostor, deberá disponer como mlnimo con profesionales con experiencia en la

ejecución de obras, asi como con la debida organización administrativa, la capacidady respaldo técnico.

• El postor será evaluado de acuerdo a su experiencia, requiriéndose como mínimohaber ejecutado tres (03) obras en general en los últimos tres (03) años, cuyo valor

ADS N° 0037-2013-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DECORONELPORTIllO - UCAYALI"

acumulado sea mínimo el 50% del valor referencial, para lo cual la acreditación de laexperiencia del postor podrá realizarse con: i) copla simple de contratos y surespectiva acta de recepción y conformidad, ii) copia simple de contratos y laresolución de liquidación de obra, o iiil copia simple de contratos y cualquier otradocumentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fueconcluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentación deberá consignar elmonto total de la obra.

• El postor será evaluado de acuerdo a su experiencia, requiriéndose como minimohaber ejecutado una (01) obra de construcción y/o mejoramiento de parques o plazas,en los últimos tres (03) años, cuyo valor acumulado debe ser mínimo el 50% del valorreferencial, para lo cual la acreditación de la experiencia del postor podrá realizarsecon: j) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad. ji)copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, o ¡ii) copia simple decontratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda. de manerafehaciente, gue la obra fue concluida, siendo gue, en este supuesto, dichadocumentación deberá consignar el monto total de la obra

• El postor deberá presentar una declaración jurada en el cual se contemple laimplementación total de la indumentaria del personal técnico (casco. botas. lentes,arnés, pasos, correa de seguridad, etc.).

• El postor deberá presentar una declaración jurada en el cual comprometa a presentarlos protocolos de las pruebas sanitarias y eléctricas de las instalaciones ejecutadas,antes de la recepción de obra29•

v' Del Personal Técnico para la ejecución de obraTodo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta decompromiso (Anexo W 03) con firma y huella digital indice derecho en original. en la cualindique que se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazo contempladopara la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara comodocumentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará deconocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).

La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/opostores; de comprobarse documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunalde Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 630 de la Ley deContrataciones del Estado y 2370 del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

• Residente de Obra (01): Ingeniero Civil, Titulado 30 , Habilitado con experienc'iamlnima de Residente de Obra al menos tres (03) años obras en general y una (1.00)obra de construcción y/o mejoramiento de parques o plazas, deben acreditarse conacta de recepción, constancia o certificados.

• Maestro de Obra (01): Técnico en Construcción Civil, Titulado, como mínimo de 01año de experiencia en Obras Generales como Maestro de Obra, acreditada medianteconstancia o certificados.

CANTIDAD RELACION DEL PERSONAL PROFESIONALRESIDENTE DE OBRA

01 (A tiempo completo durante la ejecución de la Obra)Se verificará en Obra la permanencia del mencionado profesional, casocontrario será suieto a las penalidades del caso o Resolución de Contrato.

<>.\.,' .' u _ "

e:::,'X's CIAL~,-r./ ' {$""v; (',~~:¡

~~ l~O~~ 29 ~n ca~o de no presen~r la mencionad~,Declaradón Jurada, estará incumpliendo con la presentación de la documentación'i. ü ~; oblJgatona y se devolvera la propuesta tenlendola por no presentada.~ ~ 30 Se está suprimiendo la exigencia de presentar la diploma de colegiatura para la presentación de propuestas; en cuanto a la

Illll"l\ ~~ habilidad se requerirá de ac~erdo al inicio de actividades (ver Nota, ítem 7, página 71), de acuerdo a la Supervisión deOficio N" 9724-2014 - OSeE-ltem 1.3.

"

)

01

ADS N° 0041-2014-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO. UCAYAU"

MAESTRO DE OBRA(A tiempo completo durante la ejecución de la Obra)

e

Nota:1. Ei postor, para acreditar el Requerimiento Técnico Minimo del personal propuesto para la

elaboración del expediente técnico y para la ejecución de la obra que la experienciapuede acreditarse con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manerafehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. 31

2. Solo se admitirá la propuesta si cumple el requerimiento técnico mínimo, luego del cual elComité aplicara los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará puntajes.

3. Para efectos de la propuesta técnica, la habilitación profesional podrá ser acreditadamediante una declaración jurada del profesional.

4. El tiempo de experiencia en exceso o sobrante que quede de una constancia o cualquierotro documento similar luego de cumplir los requerimientos técnícos minlmos de losprofesionales, podrá ser empleado para acreditar el tiempo de experiencia requerido en elfactor de evaluación correspondiente, siendo que ningún caso podrá calificarse el tiempode experiencia utilizado para acreditar requerimientos técnicos mínimos.(Pronunciamiento N° 684-2012-/DSU).

5. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo deltiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado

6. Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta decompromiso (ANEXO W 02) con firma y huella digital indice derecho en original, en lacual indique que se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazocontemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara comodocumentación incompleta. (Alguna adulteración de ia documentación se hará deconocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente). La Entidad sereserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados,constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; decomprobarse documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal deContrataciones del Estado en aplicación a los articulos 630 de la Ley de Contratacionesdel Estado y 2370 del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

7. Se precisa que la colegiatura y habilidad del personal profesionai propuesto se requerirápara el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. según corresponda,tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, toda vez que dichosprofesionales deben encontrarse habilitados y colegiados para el ejercicio de laprofesión.32

12. FINALIDAD PUBLICA

" La Finalidad Pública para el presente Proceso de Selección, es la Contratación de una.Empresa para la ejecución del proyecto en mención, dado que este proyecto estáconsideradoaentro de los proyectos a realizarse dentro del marco del PIA 2014.

13. ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

• En cuanto al Plazo será de acuerdo lo establecido en el 3.1.2 de la Sección General de laspresente Bases y de io ofertado por el Postor, no permitiéndose mayor a lo establecido enlas Bases.

• Para la presentación de documentación de las propuestas técnicas y su respectivaevaluación se aclara lo siguiente:

. I

~,..., \

31 Se está precisando la acreditación para la experiencia solicitada, de acuerdo a la Supervisión de Oficio N° 9724-2014 -OSeE-Ítem LB.

32 Se precisa esta exigencia para el personal exigido en [os Requerimiento Técnicos Mínimos (tanto para la elaboración deExpediente Técnico y Ejecución de Obra) de acuerdo a la Supervisión de Oficio N° 9724-2014 - OSCE-Ítem 1.3.

",;

15. PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

14. RESOLUCiÓN DE CONTRATO

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA; "CREACION DE LOSA DE RECREACION MUmUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO. UCAYAU"

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo podrá resolverse con arreglo a Ley en loscasos que el Contratista:

Las formalidades de la Resolución dei Contrato se regirán por lo estipulado en el Articulo 44° . J'de la Ley de Contrataciones del Estado.

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a sucargo, pese haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales noesenciales, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo podrá resolver el Contrato solosi, habiéndolo requerido dos (02) veces, ei Contratista no ha verificado su cumplimiento.

.¡' No se aceptarán actas de recepción con observaciones, provisionales, condicionadas oanálogas y que la obra haya sido intervenida por la entidad, se considerarán como noválidas.

.¡' No se aceptarán contratos de obras ilegibles e incompletas, esto quiere decir que faltenaigunos folios, se considerarán como no válidos .

.¡' No se aceptarán actas de recepción que no contengan las firmas completas conrespecto al comité de recepción de obra y representante del contratista, seconsiderarán como no válidas .

.¡' No se aceptarán actas de recepción ilegible e incompleta, esto quiere decir que faltenfolios, se considerarán como no válidas .

b) No cuente con la capacidad económica y técnica para la continuación de la ejecución deobra, pese a haber sido requerido la corrección de tal situación.

e) Cuando el Contratista acumule el monto máximo de penalidades por mora en la ejecuciónde la prestación de servicio.

e) Incumpla injustificadamente en más de dos oportunidades, reuniones del Residente deObra y personal propuesto con la Gerencia de Infraestructura y Obras. '..

d) ~~~eol;o~~~~~~~~~njUstificadaen obra del Residente de Obra y del personal propuesto:~'.' ;.::'if\;:

El presente contrato está conformado por los términos de referencia y anexos.

.t.l.'lt .•""''QtI,.'

IMPORTANTE:

I ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

CAPíTULO IVPROFORMA DEL CONTRATO

•

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusiónde ciáusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, lasque en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a loseñalado en este capitulo.

P~[~~~~~lgÑsb"J~1~oe~~~~;1~~mi.ci~~edec~~e~r~cu~~ónu~: I~a"r:':al~g~~fÑ~~N.º~QElrre.~iIi:rIP,l'.QJ, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N" [~l, con domicilio legalen [" .." .•",), representada por [ ), identificado con DNI N° [ ), Y de otra parte[ ). con RUC N° [ ), con domicilio legal en[ ). inscrita en la Ficha W [ ] Asiento W [ ]del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ], debidamente representadopor su Representante Legal. [ ], con DNI N° [ ], segúnpoder inscrito en la Ficha W [ ]. Asiento W [ ] del Registro de PersonasJurídicas de la ciudad de [ ]. a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA enlos términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO• Constitución Política del Perú.• Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014.• Ley N° 30115 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Publico para el año fiscal

2014.• Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.• Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N" 1017.• Ley W 29873. Modifica el Decreto Legislativo N° 1017. Ley de Contrataciones del Estado.• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N°

184-2008-EF .• Decreto Supremo N° 138-2012-EF, Modificación al D.S. W 184-2008-EF Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.• Ley W 28411. Ley Generai del Sistema Nacional del Presupuesto.• Ley N° 27037. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia y su Reglamento.• Ley W 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.• Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de .

la República (23/07/02)• Decreto Supremo N° 011-79.VC. sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.• Código Civil Vigente.

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presentecontrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado porDecreto Legislativo N° 1017 Y su modificatoria mediante Ley W 29872, de su Reglamentoaprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y sus modificatorias. en las Directivasque emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizaran lasdisposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTESLA ENTIDAD, aprobó mediante [CONSIGNAR EL ACTO RESOLUTIVO A TRAVES DEL CUALSE APRUEBAN LAS BASES] elaboradas por el Comité Especial Permanente, para la[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para la Ejecución de la Obra:[CONSIGNAR LA DENOMINACiÓN DE LA CONVOCATORiA].

Con fecha [ ]. el Comité Especial adjudicó la Buena Pro a EL CONTRATISTA Y confecha [ ] a través del SEACE el Organismo Supervisor de las Contrataciones comunicael Consentimiento de la Buena Pro del Proceso de Selección de ADJUDICACION DiRECTA

'..

ADS W 0037-2013-Mrcp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

SELECTIVA W [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN], para laEjecución de la Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], siendo elmonto adjudicado la suma de [CONSIGNAR MONTO OFERTADO],[CONSIGNAR SI O NO]incluye IGV, cuyos detalles, importes totales, constan en los documentos integrantes del presenteproceso.

1.1 EL CONTRATISTA declara estar constituido de conformidad con el ordenamiento legalvigente para ejecutar la prestación requerida por la Municipalidad Provincial de CoronelPortillo, manifestando su conformidad y voluntad de ceiebrar el presente Contrato.

1.2 El presente Contrato se regirá por lo señalado según las Bases del Proceso de Selecciónrespectivo y en lo no previsto en este Contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado ysu Regiamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigentey demás normas concordantes y cuando se utilicen los siguiente términos se entenderápor:

Ley

Reglamento;

Prestación :

Ley N° 29873 modifica el Decreto Legislativo W 1017 Ley deContrataciones del Estado, en adelante la Ley.D.S. N" 138-2012-EF modificación al D.S. N° 184.2008-EFReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante elReglamento.Ejecución de Obra: :.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto ~~Nª~:g:C::QE?;r¡;'Lq;r~~:()QKtBAt),\'cIºNj,conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos y al Expediente Técnico aprobado por laEntidad

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV,33el cual se ejecutará bajo el sistema de contratación a..••••..•........••.••.. , y de acuerdo al Expediente Técnico el Vaior Referencial ha sido calculado almes de - 2014 Y que ha tenido en cuenta EL CONTRATISTA al presentar suPropuesta Técnica y Económica y demás documentos, que debidamente suscritos por EL..,- ,(~,,:..,¡;,CONTRATISTA forman parte integrante de éste contrato. ,."';.:...... '

1/'" ;, '

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado, comprende la mano de obr~Y: .cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costd~tde equipos de construcción, organización técnica y administrativa, maquinarias, herramientas, ".

", .'materiales, fietes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el periodode construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad y laspruebas de control que sean necesarias efectuar para la ejecución de los trabajos y cualquier otrogasto necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.Asimismo EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra, por lo querenuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por cualquier omisión en su propuesta.

CLÁUSULA qUINTA: DEL PAGO"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICARMONEDA],en periodos de valorización tc::ONSIGNt-fY\4J:iIlSU~~ES'"(j:9TRQ2TIf'º~[)Elf'.E~!Otí01. conforme a lo previsto en la sección especifica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDADo EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo.de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CºNSiGNARJ~J,,!I2:0 ~END¡6Sj díascalendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones ímputables a LA ENTIDAD, EL

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8) en su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinentea efectos de generar el pago.

ADS N°0041-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUlS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO- UCAYAlI"

el

CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses. de conformidad con el articulo 48 de la Leyde Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 Y 1246 del Código Civil. Para tal efecto,se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hastael consentimiento de la liquidación final de la obra

CLÁUSULA SEPTIMA: DEL PLAZO PARA lA EJECUCION DE lA OBRAEl plazo para la ejecución de la obra se computa por días naturales, desde el día siguiente decumplirse las condiciones establecidas en el artículo 1840 del Reglamento:a) Que se designe allnspectorlsupervisor.b) Que lA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.c) Que lA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.d) Que se haya entregado el Adelanto Directo al contratista, en las condiciones y oportunidad

establecidas en el articulo 1870 del Reglamento.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución de la obraentrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condicionesestipuladas en el contrato o en las Bases.

Una vez iniciado el plazo contractual de la obra El CONTRATISTA deberá presentarinmediatamente la siguiente documentación actualizada:

Calendarío de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución de obra, el cual deberáser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de DesembolsosMensuales que integran el Expediente Técnico.

Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización de Equipo Mecánico, dondese precisarán la fecha de inicio y término de cada adquisición y de movilización, concordantes conel CAO. Programa de Obra PERT CPM y GANNT (Diagrama de Barras).

El Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisiciones de materiales, Calendario demovilización y utilización de equipo mecánico, serán agregados al Contrato como Anexos, cuandoestos hayan sido revisados y aprobados por el Supervisor de la Obra.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTíASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato35: SI. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR . iEL TIPO DE GARANTíA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMpRESA QUE LA EMITE].Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la mismaque deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

7.1 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

Mediante Acta, LA ENTIDAD hará entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra por ELCONTRATISTA o su representante legal dentro de los Quince (15) días a partir de la suscripcióndel contrato, definiendo hitos y puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra, el cualserá ejecutado en su totalidad por EL CONTRATISTA con materiai, equipo y personal de éste. Eltrazado de la obra será ejecutado por El CONTRATISTA, verificado y aprobado por el Inspector oSupervisor de la obra, según corresponda, bajo responsabilidad.

35 En aplicación de lo dispuesto en el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fielcumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año,con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA; "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA,HH, JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

En la fecha de entrega de terreno se abrirá el Cuaderno de Obra conforme a las disposiciones delArtículo 194' del Reglamento y el Supervisor o Inspector de Obra anotará en el mismo, latrascripción del acta de entrega del terreno,

7.2 INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a Ejecutar la Obra: " .........•.••.•....•....•..•• , en un plazo de.........•..•.. días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan lascondiciones establecidas en el artículo 1840 del Reglamento,

El Plazo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 410 de la Ley y en losArtículos 2000 y 2010 del Reglamento,

Asimismo, solo cuando las circunstancias así lo requieran y siempre que se encuentredebidamente justificadas por la parte técnica, se podrá realizar un Acta de Acuerdo deParalización de Obra, el cual estará suscrito por el área técnica responsable (Sub Gerencia deObras, Supervisión, Liquidación y Archivo), la Gerencia de Infraestructura y Obras, el supervisor oinspector de obra y el contratista siempre que:

• No se genere el reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el tiempo que la obra seencuentre paralizada,

No generándose de esta manera ningún pe~uicio económico a LA ENTIDAD, una vez concluidoel plazo de la paralización de obra, EL CONTRATISTA, pondrá en conocimiento de LA ENTIDADsobre el reinicio de los trabajos de obra, y asimismo solicitará la correspondiente Adenda alContrato,

CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases Integradas, El Expediente Técnico, la ofertaganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligacionespara las partes,

CLÁUSULA NOVENA: GARANTIASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantia solidaria;:' ";""irrevocable, incondicional y de reaiización automática a sólo requerimiento, a favor de,1;A. ",ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: ",' ',':', ',,' '';.

", : '\De fiel cumplimiento del contrato": SI, [CONSiGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR"ELTIPO DE GARANTfA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], Cantidadque es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberámantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCiÓN DE GARANTíAS POR FALTA DE RENOVACiÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumplieracon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado,

IMPORTANTE:

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguientecláusula:

, I3Il En aplicación de lo dispuesto en el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantla de fiel

cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año,con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

ADS N° 0041-2014-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCIQN DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA,HH. JORGE CQQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

o

"',

cLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO DIRECT037

"LA ENTIDAD otorgará ...ICÓNSIGNJlJrrNOMÉRO;ftlÉ crÁDÉlJíN'tOs'ITlA'" OiÓRGAR1lEl.adelant()f;dlr.ect0f>.porel [CONSIGNAR PORcl:J'¡I!l,t¡;~QIJ¡;.Nl:LP¡;BE;.EXC¡;P¡;Rº¡;¡:J~9~PÉC'I""OJ'HOJ>EC.G9tJIR!KI:9"QRIGINALl" del monto del contrato original.

p~i~7J~g~J~~'éf~l:A~~~~b:ée;tóle~~~tr~ Jf,~~~~~~~~~1!:;~~;~;;~!~~ICONS~GNeR;1SEGÚN ¡CORRES¡>ONDA;'A1J:A':Ts.L)'$CRler:::I~Í1!1º5¡::1;QÑlflAIP7Ó:'AQ1!'lI<;;lQlPJ::.;ld:\.l:JJ;Qi,lCIÓN,OEd.A:OBRAl , adjuntando a su solicitud la ¡¡arantla poradelantos 'd mediante [QQI'll$lGNAR!CARrJl.1JEIAN?AIQ':F,f,jJ;,lfAl[)É!~AP~lldNl y elcomprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentrode los siete (7) dlas siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA

Asimismo, EL CONTRA TlSTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en¡QO¡lf$!GNAR:e¡t.;l5,CAZ:9:.v:OPORJ'ONIDAlJ'l"ARA-U¡;CSO(ICITUtiX'. La entrega del o losadelantos se realizará en [coNp!~~llRfJ.A;::Q.Y..Oe.PRm!'llJ18Pj.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue ¡GQfi$~NJl.aI;¡;:;:Q'º~;!'QÉI.'fflI9$1en la oportunidadprevista, EL CONTRA TlSTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución dela obra por el número de dlas equivalente a la demora, conforme al articulo 201 delReglamento. "

• SI LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materíales o insumas a ELCONTRA TlSTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

37 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagarantla. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 Y 187 del Reglamento.

En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de esteadelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo,si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá sersuperior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

~9 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el dla siguiente de la suscripcióndel contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnicodeberá indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelantodirecto que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente delinicio de la ejecución de la obra.

40 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantia deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

41 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico. deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. Enel caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración derexpediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técniCOy/o a la ejecución dela obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelantodirecto para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de laejecución de la obra.

42 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

. .

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS43

ADS NO 0037-2013-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUlS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DEL RESIDENTE DE OBRAPara efectos propios de la presente ejecución de la obra de este contrato, EL CONTRATISTAdesigna como Residente de Obra al [CONSIGNAR LOS DATOS DEL RESIDENTE DE OBRAj,el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez lasdecisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otrapersona o autoridad de EL CONTRATISTA. En caso que El CONTRATISTA solicite el cambio deResidente de Obra, solicitará la autorización previa y por escrito de LA ENTIDAD, para etto secursará el correspondiente Aviso Notarial por parte de EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD,: .debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia,>:.... ...entre otras exigencias, que era del Residente de Obra propuesto originalmente. El Residente.'dE!' .' .Obra no está facultado para pactar modificaciones al contrato ,': " . "

t ',_l., ,--

Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parcialesestablecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRA TlSTAtendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedias equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado. "

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: DECLARACiÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presenteContrato, bajo sanción de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado en caso deincumplimiento.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de lG'QiíJ~Jº~RlpQ;ZQldias calendarioprevios a la lecha prevista en el calendario de adquisicIón de materiales o insumas para cadaadquisición, con la finalidad que EL CONTRA TlSTA pueda disponer de los materiales o insumasen la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, .ELCONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CQMªIGBAlfBMZQldlas calendario anteriores al InIcio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud lagarantía por ade/antos45 mediante tCºN¡¡IQ¡\J~F(ºAR14:fL~~1(tEºI;.I~,.G;i~J';A1Jr;f<;jiíJ1y elcomprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRA TlSTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra.No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas conposterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición demateriales o insumas.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo yla eficiencia de losequipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado ycalidad satisfactoria.

43 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

44 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá consignarse q/-le el monto del adelanto para materiales o insumas se calculaen función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta ollave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto paramateriales o insumas se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra .

.•" De conformidad con el articulo 162 del Reglamento, esta garantia deberá ser emitida por idéntico monto y mantenersevigente hasta la utilización de los materiales o insumas a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

ADS N° 0041-2014-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: uCREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONel PORTIllO - UCAYAlI"

injustificado se procederá de acuerdo al Art, 2050 del Reglamento,

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamentefoliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente,En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos,variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra,

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva suderecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lodispuesto por el Art. 500 de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 años, plazo hasta el cual ELCONTRATISTA, a través de su Representante Legal, se compromete a mantener vigente eldomicilio legal y/o correo electrónico proporcionado a LA ENTIDAD bajo responsabilidad, y pesehaber sido debidamente notificado hasta por dos oportunidades y de no atender a lasobservaciones realizadas por LA ENTIDAD, se le iniciará el correspondiente procesoadministrativo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado; y las subsecuentes acciones legalesque correspondan de acuerdo a Ley, (EN CASO DE CONSORCIO) la misma que se iniciará nosolo contra el Representante Legal del CONSORCIO, sino que se hará extensiva hacia todos susconsorciados,

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: PENALIDADESEn caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se haráacreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducidade los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará delmonto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguientefórmula:

Penalidad diaria = 0,10 x Monto del ContratoF x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato por incumplimiento,

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o íguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 'elcontrato por incumplimiento,

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o sifuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de FielCumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso),

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normasconcordantes.

Independientemente a la penalidad por mora LA ENTIDAD, está facultado a sancionar a ELCONTRATISTA, de conformidad al Art, 1660 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado, Estas penalidades se calcularán de forma independienle a la penalidad por mora, que acontinuación se detalla:

ADS N° 0037-2013-MPCP~CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

N°

01

CONCEPTO

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓNCuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obraespecificados en las partidas de Señaiización Temporai de Seguridad. además de lasseñalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada dla.

PENALIDAD

1/4000

02INDUMENTARIA E IMPLEMENTACiÓN DE PROTECCiÓN PERSONALCuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos deseguridad. La multa es por cada dia.

1/4000

03

05

06

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra. que no reúnan lascaracteristicas técnicas especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten con laautorización del Supervisor o Inspector.

CARTEL DE OBRACuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los 05 días deiniciado el plazo contractual. la multa será por cada dla de no haberse colocado. Hayobligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. se penalizaráde la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

PLANOS DE REPLANTEOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los planos de replanteo tres diasposteriores a la comunicación en la que se le señale la fecha que se llevara a cabo larecepción de la obra, la multa será por cada dia.

1/4000

5/.500.00

1/4000

.. ,

1%

,/ .

1/4000

1/4000

1/4000

5/1000 (0)

RESIDENTE-Y ASISTENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente o el Asistente, no se encuentre en forma permanente enla obra. La multa es por cada dia.

CUADERNO DE OBRACuando EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuaderno de obra al Inspector oSupervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias (por cada dia de dicho impedimento)

RECEPCION DE OBRACuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA de los planospost construcción, incumpla con presentarlos, la multa a aplicarse será por cada dia apartir de la fecha en que el Comité de Recepción de Obra cita al Contratista para larecepción de ia obra.

LIQUIDACiÓN DE OBRACuando EL CONTRATISTA no presente dentro del plazo establecido en el Reglamento,la Liquidación del Contrato de Obra, en ei cual deberá de estar incluido los Adicionales yDeductivos de ser el caso.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL OACELERADOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario ValorizadoActualizado a la fecha de inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horas de

07 iniciado el plazo contractual; o no cumpla con entregar el Calendario Acelerado dentrode los 07 dlas siguientes de habérselo requerido por el Supervisor o Inspector en elcuaderno de obra, o cuando no cumpla con entregar el Calendario ValorizadoActualizado de una ampliación de plazo en el tiempo que establece el Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado. La multa será por cada dia.

PRUEBAS y ENSAYOSCuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente paraverificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones, El plazo que rige para este casoes la fecha de presentación del informe mensual valorizado en la que deben estarincluidos estas pruebas ylo ensayos, siempre que en el periodo de ejecución respectivaamerite la realización de estas pruebas ylo ensayos y siempre que el Supervisor oInspector lo considere pertinente.

15

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE ORRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN El PARQUE DEl AA.HH. JORGE COQUI$ HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO- UCAYAU"

o

CAPACITACION Al PERSONAL DE lA ZONA

16 Cuando EL CONTRATISTA no presente el Acta de Capacitación al Personal de la zona,2%debidamente firmado por el responsabie del manejo del Sistema Construido y de las

Autoridades de la zona, al momento de la Recepción de Obra.(*) Por cada caso.

Las penaiidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al montocontractual, solo en el caso del (*) el porcentaje señalado corresponde al monto de la vaiorizaciónpor cada dla de dicho incumplimiento, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta,del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de laejecución de la garantía de fiel cumplimiento

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Minimos penaiidades distintas a ia penaiidad pormora, se deberá consignar en esta ciáusula el listado detallado de las situaciones, condiciones,etc., que serán objeto de penaiidad; los montos o porcentajes que se apiicarán por cada tipo deincumplimiento; y la forma oprocedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE lA INSPECCiÓN, SUPERVISiÓN Y CONTROL DE lAOBRAPara todos los efectos propios de la ejecución de la obra, materia de este contrato, lA ENTIDADnombrará un representante recayendo en un Inspector o Supervisor de Obra de acuerdo a losArts. 1900 y 1910 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DE lA OBTENCiÓN DE lAS LICENCIAS. AUTORIZACIONESY PERMISOS.El CONTRATISTA será responsable de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos,servidumbre y similares para la ejecución de las obras, de conformidad con el Art. 1530 delReglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DE lA RECEPCiÓN DE OBRAEn la fecha de culminación de la obra el Residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra ysolicitará la recepción de la misma, El Supervisor o Inspector, en un plazo no mayor de cinco (05)días posteriores a la anotación señalada, lo informará a lA ENTIDAD, ratificando o no lo indicadopor el Residente.

En caso que el Inspector verifique la culminación de la obra, lA ENTIDAD procederá a designar aun comité de Recepción dentro de los siete (07) dias siguientes a la recepción de la comunicación.dei inspector. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de reaiizada la designación,elComité de Recepción, junto con El CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento delo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas necesarias para }comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación, y de noexistir observaciones, se procederá a la Recepción de la Obra, teniéndose por concluida lamisma, en la fecha indicada por El CONTRATISTA. El Acta de Recepción deberá ser suscritapor los miembros del Comité, el Contratista y su Residente; establecida en el Art. 2100 delReglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: LIQUIDACiÓN DEL CONTRATOPara la Liquidación del Contrato se procederá según lo dispuesto en el Art. 42° de la Ley y elArt.211° del Reglamento; en el caso de que El CONTRATISTA no entregue la liquidación en elplazo previsto, será de responsabilidad exclusiva de lA ENTIDAD su elaboración en idénticoplazo, siendo los gastos de cargo de El CONTRATISTA. lA ENTIDAD notificara la liquidación alcontratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La Liquidaciónquedará consentida cuando, pr¡lCticada por una de las partes, no sea observada por la otra dentrodel plazo establecido. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientesde resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente elcontrato y se cierra el expediente respeclivo. Con la iiquidación, El CONTRATISTA entregará a

ADS Na 0037-2013-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTillO - UCAYAlI"

LA ENTIDAD la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada deconformidad a lo dispuesto por el Art. 213' del indicado Reglamento.

En caso que la Liquidación de Obra sea sometida a Arbitraje y una vez que se haya emitido elcorrespondiente Laudo Arbitral y haya quedado consentido. EL CONTRATISTA presentará a LAENTIDAD en un plazo de quince (15) días c'alendario la elaboración de la Liquidación delContrato, teniéndose en cuenta lo establecido en el Laudo Arbitral; en el supuesto caso de queEL CONTRATISTA no entregue la liquidación en el plazo previsto, será de responsabilidadexclusiva de LA ENTIDAD su elaboración en idéntico plazo, siendo los gastos de elaboración acargo de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA: RESOLUCiÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c),y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a loestablecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado.

CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcira la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacióncorrespondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales ypecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demásobligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO.El egreso que origine el presente contrato se encuentra garantizado con el [CONSIGNAR LACERTIFICACION DE PRESUPUESTAL y CADENA FUNCIONAL]

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS"Ambas partes establecen y convienen que todo litigio ó controversia derivados ó relacionados coneste acto jurídico, su ejecución, interpretación, resolución, Inexistencia del presente contrato,incluidos su nulidad o invalidez, además de lo previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 177°,199°, 201°, 209°, 210° Y 211° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Leyconcordante con el Art. 216° de su Reglamento, serán resueltos mediante arbitraje institucional dederecho, en el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamenlal'Ucayali, y/o Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, todas con sedes en la ciudad, ,-de Pucallpa, pudiendo las partes acudir a cualquiera de dichos Centros, y a cuyos Reglamentos;';".normas, administración y decisión se someten en forma incondicional a las cuales decla",,,:'aceptarlas en su Integridad.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el vaior de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según ioseñalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo contodos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTESLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria delpresente contrato, lugar donde se les notificarán todos los actos que se deriven de la redacción

46 De conformidad con los articulas 216 y 217 del Reglamento, podré adicionarse la información que resulte necesaria pararesolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitrajedel OSeE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

..,.••.;.>;., '0' ,c;:

ADS N'"0041-2014-MPCP.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUlS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTillO. UCAYAlI"

o

contractual

La variación del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) dias calendario.

27.1 Cambio de DomicilioLos cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domiciliolegal de la otra parte.

27.2 Administración del ContratoA partir de la suscripción del presente contrato, EL CONTRATiSTA efectuará todas las gestionessobre las condiciones contractuales, y las coordinaciones relativas a la ejecución de la prestación,con la Gerencia de Infraestructura y Obras por intermedio de la Sub Gerencia de Obras,Supervisión, Liquidación y Archivo.

27.3 El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ) al[CONSIGNAR FECHA).

•

"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

FORMATOS Y ANEXOS

."J"lo., °0

'0,>,'0,

';0

t o ::

\e~f1~f~_fIADS N°0Q41-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORnLLO - UCAYAU"

REGISTRO DE PARTICIPANTES"

PROCESO DE SELECCiÓN AL QUE SE PRESENTA:Tipo: Número:( ) Licitación Pública N' .( ) Concurso Público .( ) Adjudicación Directa Pública .(X) Adjudicación Directa Selectiva .( ) Adjudicación de Menor CuanUa .

REGISTRADO

Fecha

Hora

o

Denominación del proceso:EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN

EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAY ALI"

DATOS DEL PARTICIPANTE'(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal: ,

IJ) R. U. C N' lo) N'Teléfono (s) (5) N0 Fax

I Ilel Correo(s) Electrónlco(s): ,. - .

(1) Página W.b:.

De la Persona que consigna la Información: ._ _ _. :.... 1Declaro bajo juramento que nuestra representada no cuenta con impedimento para participar en el proceso deselección, ni para contratar con el Estado. conforme al Art. 100 de la Ley, aprobado mediante D.L. N° 1017: y queademás, no cuenta con sanción vigente en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado,adicionalmente conforme al Articulo 520 del Reglamento, que, para efectos del régimen de notificaciones de todoslos actos realizados en el proceso, se adjunta Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el RegistroNacional de Proveedores (en el capitulo de Ejecutor de Obras). Asimismo; que los datos consignados en elpresente documento son auténticos, por consiguiente, quedo expedito para Registrarme como tal conforme a lasreglas establecidas en las bases del presente proceso de selección:

Nombres y Apellidos

D.N.!.

Firma y sello

Ciudad y fecha, .

Firma y sello del Representante LegalNombre J Razón social del postor

.f1 Este Formato deberá presentar obligatoriamente al momento de registrarse, debidamente llenado.

'.

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MUlTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DECORONEL PORTILLO~ UCAYAU"

1,. .0 FORMATO DE PRESENTACION'DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES ICiudad y fecha, .•••................•............

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N" rººt'f~1~"N~~:¡\jqMí;NQ.~r\,Jj3A.,~~:P,ROº¡;¡~9]Presente.-

Marcar lo que corresponda: CONSULTA D OBSERVACiÓN DEMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S) DE LAS BASESNumeral(es) :Anexo(s) :Página(s) :

ANTECEDENTES/SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACION

Nota:- Sólo una consulta y/u observación por formato "- Notificar opcionalmente via correo electrónico: comiteespecialmpcp@hotmail.es, solicitando ,laconfirmación de envío.

. .Firma y sello del Representante LegalNombre I Razón social del postor

. I

.,

ADS W 0041-2014-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

o

FORMATO N" 148

MODELO DE CARTA DE ACREDITACiÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° fcQN~~¡¡ifJrfloNimGt,AI(jRA'";pgh""l'fgqG¡;¡i¡ºlPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURíDICA YIOCONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] Y N°RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONAJURIDICA O DEL' REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS. ASI COMO SUNOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N" [ ], tenemos el agrado de, dirigirnos austedes. en relación con la Adjudicación Directa Selectiva N° fG~GfíiAF{:N(:j¡;¡E;ÑCt.A!l,J~pEJ::!!f[F{RK;J!::S:Q], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DELAPODERADO] identificado con DNI N° [ ]. quien se encuentra en virtud a este documento,debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección,

Para tal efecto. se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito,"

Firma. Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

'..~

.1

48 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o elrepresentante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

49 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas juridicas.

ADS N° 0037-20J3-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DEOBRA: "CREACION DE lOSA DE RECREACIONMUmUSOS. EN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DE.YARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYAlI"

ANEXO N° 1

DECLARACiÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° 190N~SlGf\JAf'{NOMgRCLAIIlRA DEL PR..9CEJ561Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [ ], postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]N" [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAj,DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente in/onnación se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social

Domicilio Legal

Correo Electrónico

RUC I Teléfono I I Fax IAutorización Municipal

Municipalidad N° de Licencia de Funcionamiento Fecha

¡:;articipa en Consorcio

~Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

SI NO'i. Empresa N° 1 Empresa N° 2 Empresa N° 3V -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

, I

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

' .•. "o' •

,.. " -~l.: '\

AOS N° 0041-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DECORONEL PORTILLO. UCAYALI"

o

ANEXO N°2

DECLARACiÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MíNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° [~ºtll$lG¡,y¡;5NºM~!'lt:b&tlJ8K-º~¡':;.[~ºs::ª~1Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases ydemás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, elpostor ofrece LA EJECUCiÓN DE LA OBRA [(jºNªf~ÑM1P;:[El'fdM¡FlA"Cr6Ñ~!ti~lJl¡i5QjIj\7()l;Af:Q~[)\.I,de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones quese indican en el Capítulo 111 de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros d6cumentos para acreditar elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo señalado en elcontenido del sobre técnico.

, I

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: '~CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

FORMATO N° 2SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° tººNSfG.N~"!!ºM¡¡~~l:"b:t.lL~'q¡¡í!'7í?@J:;gªºíPresente.-

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REOUERIDOS

APELLIDOS Y NOMBRES. . PROFESION .'CARGO

EOUIPOS SOLICITADOS'

.ÓNI

)

EQUIPO

Ciudad y fecha, •.•••••••••••••••••••••••••••••••

CANTIDAD' CONDICION

.... .Firma y sello del Representante LegalNombre I Razón social del postor

(a perdida de la .

••• 0"

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUlS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYAU"

o

ANEXO N°3

DECLARACiÓN JURADA DE COMPROMISO DE TRABAJO DEL PERSONAL PROPUESTOPARA EL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N°rGO~$I~I'{!'!ºMgN9::t!AtTII'l:8'Q_~kE'~ºQg~l

Presente.-

yo; , de profesión:................................................. me comprometo a prestar mis servicios profesionales en lasfunciones de: , para el Postor (Consorcio).................................... en caso que éste sea adjudicado con la Buena Pro, materia del presenteproceso de selección.

Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO que me encuentro HÁBIL para ejercer la profesión (sólose aplica para el personal profesional propuesto).

Ciudad y fecha, •••••••••.••••••.••.•••••••••••••

Firma, Nombre completo del profesional/Huella digitalSello oficial registrado en el CIPo Colegio correspondiente

Nota: Cada profesional debe adjuntar obligatoriamente copia legible del DNI, donde se verifique la fil111adelprofesional y el número legible de su DNI, considerándose dicha información como parte integrante del presente ,',documento.

Declaroque la firma puesta,correspondeal declaranteque presento.

Firma y,sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

. I

/' a_ ADS W 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIA "EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MUlTlUSOSEN El PARQUE DEl AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DE\':~';'\'

YARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU":., / ,', ... .. .,.,(..,¡.;~.

ANEXON°4

CALlFICACION y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° [c91'l.$lGNA~NºM~J;IiQl6IU~ DELJ~~Oc1=!fbl

NOMBRE: ......................................................PROFESiÓN: .......•........................................•.

1. DATOS DEL PROFESIONALESTUDIOS ,

FECHA DE COLEGIATURA IN°DE TITULO

ORDEN UNIVERSIDAD OBTENIDO GRADO N° Fecha N° Folio'mes" añol

• Agregar estudios complementarios, posl..grado y/o de especialización, de ser el caso

2. EXPERIENCIA

N°DE " RAZON SOCIAL ,CARGO PERIODOORDEN ESPECIALIDAD DEL

DESEMPEÑADO Inicio" Duración N°I CONTRATANTE Término Folio

123456 ..

" ," ...." .- ...;7.. . .

ti 4i 8..9

;¡S 10.-,'.

~'!Ir, ,"

,\\r.(.IM

6)]l:l~~~tC~~"'""s ~"1-StlJ 70;>~~ MI N R ~~) ................................................................~~,.•...• ,;:f!? Firma y sello del Representante Legal!:'~ '" Nombre I Razón social del postor:"" .,.

~1\tlt.1 o( 1.1.._o..1<~lCl

\l. t'~~t;¡b~"s(~" <Ce<gi Mi'6 ffflo \; '"m~~~ '<Q~~'> ~

~ .tttCAl i'1< .• ~

"- ~

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MUlTIUSOSEN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYAlI"

o

ANEXO N° 5

DECLARACiÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° [gº!'lªIº¡'¡1>;¡:rNºM¡mCL.AT!JRe.[)E¡:re~G~ªPlPresente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICAj, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e infonmación que presento a efectos delpresente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5." Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asícomo en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Ge"neral.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. :/". l., '.

, ::' ~.~.\. :

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorc;ados .

. I

ADS ND 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE lOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYAU"

ANEXO N°a

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° !t;:;QN.$J~Jqi\Bflº~¡:Nc:£,l\Iº~!i¡;r"'B.ºQESºJPresente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso _)que dure ei proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACiÓNDIRECTA SELECTIVA N° tCONSIGNA!fi':l:9Ml;NGl:&1URA'DEIJl5RgCE$QI. responsabilizándonossolidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cadaconsorciado l, de conformidad con lo establecido por el articulo 141 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] W [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procesode selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DELA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].

Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante legal Consorclado 2

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:[DESCRIBIRLAOBLlGACIONVINCULADAAL OBJETODELACONVOCATORIA][DESCRIBIROTRASOBLIGACIONES]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:[DESCRIBIRLAOBLlGACIONVINCULADAAL OBJETODELACONVOCATORIA][DESCRIBIROTRASOBLIGACIONES]

TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante legal Consorciado 1

% de Obligaciones[%][%]

% de Obligaciones[%][% J

100%

,

•

•

ADS N° 0041-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA,DISTRITODEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

o

ANEXO N°]

DECLARACiÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCiÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° [ººN~IGlIIA~Jfci~;.rgNQ!,;8NFfKPg~--e~ººr::SQ]Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exi(len en las Bases deipr",ces"'9ElJa_referencia, me comprometo a ejecutar la obra [gQN~IGr;¡AIfRrºgi'f(jJIIIIj\jAC::¡QlII':Xj:E.iI.:A:CON\{QQAT~lAl en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SEREXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD -y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

ADS NO 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: ~CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN El PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI-

•

ANEXO N° 8

DECLARACiÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° t~ºJí!Sfi31!.~~RºMEijgJ;Atl.[~JlÉ~r;:e8ºº¡;S.QJPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el. presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ícplífSIGIÍIAF'(EiiC<:Ji.sQ:''O'E¡ª!:R'PERªONb~JJSflj!£~j, declaro bajo juramento que la información "delpersori"T propuesto parala ejecución de la obra es el siguiente:

.

DOCUMENTO NACIONALNOMBRE DE IDENTIDAD U OTRO CARGOY/O

ANÁLOGO ESPECIALIDAD. . .

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

, I

•

ADS Na0041-2014--MPCP~CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTlUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA. DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI"

o

•

ANEXO N°9

DECLARACiÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACiÓN DE LAEXONERACiÓN DEL IGV

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° i<::QliªIGÑA~ml,;j¡;f.I:c:Ct.mMPª:PRQºgªº]Presente.-

De nuestra consideración,

t'l!,~iante el e~~~n~~ ?uscrito, postor ylo Representante Legal de li;:ONe;I!3I\1Aff):¡r-¡ri;:7f$O::r;fEl!?E;R.f!OBªOllli'L\!íJR1DI9N, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGVprevisto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, dado que cumplo conlas condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa'o se encuentra ubicado en la Amazonia y coincide con ellugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Qúe la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en casode personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en laAmazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorc;ados.

50 En el articulo 1 del "Reglamento de tas Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en laAmazonia" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personasconsideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en laAmazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuestoa la Renta."

ADS N° 0037-2013-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA, PROVINCIA DECORONEL PORTILLO - UCAYALI"

, I

' ..,

. ".-~~:<..r,:.~,;.

..~Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

CONCEPTO . COSTO TOTALrCONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro conceptoque le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto ia deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selección, y el expediente técnico de obra", mi propuesta económica es lasiguiente:

De nuestra consideración,

Son: .••....•.......••....•.•..........•.••..••..........•..•..••. ,........•..•• 52

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° r~ºj\j@llJ\!n:IóM'~I9g¡:atÜRAº~I,,",PSºº~~ºiPresente.-

ANEXO N° 10

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

• La propuesta económica de fas postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento decondiciones para la aplicación de la exoneración dellGV (Anexo 9), debe encontrase dentro de loslimites dei valor referencial sin IGV.

IMPORTANTE:

• En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará supropuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos,especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el ExpedienteTécnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado de partidas que daorigen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

51 Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración ~el expediente técnico.;2 Deberá precisarse si el monto ofertado se encuentra con IGV Osin IGV

•

ADS W0041-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOSEN EL PARQUE DEL AA.HH. JORGE COQUIS HERRERA, DISTRITO DEYARINACHOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO" UCAYAU"

o

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACiÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADASFUERA DE LIMA Y CALLAO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° tgºlism.~'~Q..~N:9'!'!'I¡;rM!J)e;ºj~1~,Q~E:SQlPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre elpuntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en ¡CONSIGNAR DOMICILIODEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIACOLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECERO NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGiÓN]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por elpostor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

, I