ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 31/20 – ИЗ от «16» марта 2020г.Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Заказчик закупки ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», 620075, г. Екатеринбург, ул.

Гоголя, 15, E-mail: office @ uralmetprom . ru , сайт: уралметпром.рф, www.uralmetprom.ru,Документация опубликована на официальном сайте (www . zakupki . gov . ru ), на официальном сайте ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (www . uralmetprom . ru , уралметпром.рф).А так же на сайте электронной торговой площадки УТП Сбербанк-АСТ (utp.sberbank-ast.ru).Закупка на УТП Сбербанк-АСТ (utp.sberbank-ast.ru). проводится в соответствии с регламентом УТП Сбербанк-АСТ (utp.sberbank-ast.ru).Закупка доступна для ознакомления без взимания платы.Контактное лицо – Шишляев Александр Геннадьевич, заместитель главного инженера, телефон: 8(343) 379-50-05.

2. Наименование запроса предложений:

Выполнение работы по разработке проектной документации присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43.

3. Вид запроса предложений:

В электронной форме

4. Наименование оператора электронной торговой площадки (далее - ЭТП):

Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»)

5. Адрес ЭТП в сети «Интернет»:

http://utp.sberbank-ast.ru/

6. Срок, место и порядок предоставления Извещения и Документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление Извещения и Документации:

Извещение и Документация доступны в ЕИС (www.zakupki.gov.ru), ЭТП (http://utp.sberbank-ast.ru) и на официальном сайте ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (www . uralmetprom . ru , уралметпром.рф).Плата не требуется.

7. Начальная (максимальная) цена договора:

200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, с НДС 20%.В цену входят работы по запросу технических условий, технических требований, необходимых для проектирования, согласование с Комитетом благоустройства Администрации г. Екатеринбурга, с Комитетом по транспорту, организации движения и развития улично-дорожной сети Администрации г. Екатеринбурга.

1

При сравнении стоимости работ цены сравниваются без учета НДС.Если стоимость услуг, указанная в предложении Участника, превышает начальную (максимальную) цену договора, данное предложение подлежит отклонению.

8. Состав и содержание работ

Выполнение работы по разработке проектной документации присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43. Работы производятся в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1), техническими условиями на проектирование присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43, выданные Комитетом благоустройства Администрации г. Екатеринбурга от 17.01.2020 г. № 25.2-08/02 (Приложение № 3), схемой размещения выезда (Приложение № 4)

9. Требования к применяемым стандартам, ГОСТам и прочим правилам

В соответствии с закупочной документацией

10. Место оказания услуг:

г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43

11. Срок оказания услуг:

Начало работ: 15.04.2020г.Окончание работ: 15.08.2020г.Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев.

12. Порядок оплаты: Оплата производится следующим образом: оплата не позднее 30 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 – далее по тексту форма КС-3), предоставления счета-фактуры, после предоставления Подрядчиком всей исполнительной документации.

13. Место, срок и порядок проведения процедуры предоставления документации о закупке:

Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП УТП Сбербанк-АСТ (utp.sberbank-ast.ru).Предложения участников подаются в форме электронного документа.Заявка должна быть размещена на УТП Сбербанк-АСТ (utp.sberbank-ast.ru).в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 22.00 часов (московского времени) «26» марта 2020 г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по запросу предложений.Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного предмета договора.

14. Дата и время начала и окончания приема Организатором закупки заявок на участие в закупке:

С «17» марта 2020 года до 22.00 часов (московского времени) «26» марта 2020 года.

15. Дата и время рассмотрения первых и вторых частей Заявок:

«27» марта 2020г.

16. Дата и время рассмотрения ценового

«30» марта 2020г.

2

предложения (подведения итогов):

17. Этап проведения квалификационного отбора:

Не установлен.

18. Требования к Участникам запроса предложений:

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к запросу предложений в электронной форме допускаются только Участники – субъекты малого и среднего предпринимательства.

19. Порядок подачи предложений и условия проведения запроса предложений:

Порядок подачи предложений и условия проведения запроса предложений приведены в Приложении №2 «Порядок подачи предложений и условия проведения запроса предложений» к запросу предложений.

20. Правовой статус закупочной процедуры:

Данная процедура является торгами и ее проведение регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также является публичным конкурсом и регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

21. Информация о праве Заказчика отказаться от проведения закупки:

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса, аукциона, запроса предложений или котировок до срока, указанного в соответствующем извещении, но не позже дня окончания приема заявок. По истечении этого срока и до заключения договора отменить закупку можно только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

22. Условия и порядок предоставления приоритета товарам:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» устанавливается приоритет услуг, оказываемым российскими лицами, по отношению к услугам, оказываемым иностранными лицами (далее – Приоритет).Условия и порядок предоставления Приоритета установлены в Приложении №4 «Порядок предоставления Приоритета» к запросу предложений.

23. Проведение переторжки:

Организатор вправе провести процедуру регулирования цены.

24. Порядок подведения итогов запроса предложений:

Победителем запроса предложений признается Участник, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия оказания услуг.В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет предложения участника по критериям приведённым в таблице №1.Для каждого участника определяется общий рейтинг (Rn ) по формуле (1), путём суммирования произведений бальных оценок каждого участника по критерию на соответствующий весовой коэффициент критерия, где (rn

m) – оценка участника «n» по критерию «m», количество участников закупки от 1 до n, количество критериев от 1 до m,

Rn= r11+r2

2+r33+…+rn

m (1)

3.2. Оценка участника закупки по каждому критерию определяется по формуле (2), путем произведения бальной оценки участника (um ) на его весовой коэффициент (bm),

3

rnm= um * bm

Оценка заявок Участников запроса предложений осуществляется путем присвоения баллов по следующим критериям оценки:Таблица №1: Критерии оценки

№ п./п.

Критерий, m

Весовой коэффиц

иент критерия

, bm

Балльная оценка

предложения, um

Условия оценки предложения

1.

Стоимость

выполняемых

работ

0,8от 1 до

n

количество баллов устанавливаются равным номеру позиции в числовой последовательности предложенной стоимости работ, выстроенной по уменьшению: предложение с максимальной стоимостью работ - 1 балл; предложение с минимальной стоимостью работ – n баллов; n-количество предложений.

2. Опыт 0,1 от 0 до 2

2 балла - опыт выполнения аналогичных работ более 5 лет;1 балл - опыт выполнения аналогичных работ от 3 до 5 лет;0 баллов – менее 3 лет

3. Налоговые риски

0,1 от 1 до 2 2 балла – Низкие риски – отсутствие всех нижеперечисленных рисков;1 балл – Высокие риски - наличие любого из нижеперечисленных рисков:- адрес,

4

указанный при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (проверка на сайте https://pb.nalog.ru/);- юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица (проверка на сайте https://pb.nalog.ru/);- руководитель юридического лица находится в реестре дисквалифицированных лиц (проверка на сайте https://pb.nalog.ru/)

Оценка критерия, rn

mrn

m= um * bm

Общий рейтинг

участника, RnR=Σrn

m

Сравнивая полученные значения общего рейтинга, закупочная комиссия определяет участника с максимальным рейтингом, и присваивают ему №1. При равенстве общего рейтинга для нескольких участников, комиссия рассматривает рейтинги этих участников по каждому критерию, начиная с критерия с наибольшей значимостью. Участнику с максимальным рейтингом по критерию с наибольшей значимостью присваивается №1, соответственно участникам с меньшими рейтингами, присваиваются следующие номера по возрастанию и т.д. Участнику с присвоенным №1 является Победителем закупочной процедуры. Договор с победителем запроса предложений Заказчик заключает в следующем порядке: В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты победителя и условия исполнения договора, предложенные победителем в заявке на участие в закупке. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому

5

предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. В течение 7 (семи) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю два экземпляра договора. Победитель закупки в течение 5 (пяти) дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику. Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью договор и возвращает один экземпляр победителю закупки. Настоящее извещение является приглашением делать оферты и должно рассматриваться участниками в соответствии с этим. Предложение участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором запроса предложений/заказчиком в соответствии с этим.Если победитель закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, признан уклонившемся от заключения договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Иные документы организатора запроса предложений и участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений. Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по запросу предложений.

В случае, если по окончании срока подачи заявок, заявок не поступило закупочная процедура признается несостоявшейся.В случае, если к моменту окончания срока подачи заявок, подана только одна заявка, то она рассматривается в общем порядке. Если единственная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, Заказчик признает закупку несостоявшейся и имеет право заключить договор с единственным Участником закупки, на условиях, предложенных данным Участником.

Приложения:Приложение № 1. Проект договора;Приложение № 2. Порядок подачи предложений и условия проведения запроса предложений; Приложение № 3. Формы документов;

6

Приложение № 4. Порядок предоставления Приоритета.

7

Приложение № 1к запросу предложений

Договор подряда № ____________

город Екатеринбург «___»__________ 2020 года

_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________, и ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника ТЭЦ Мооса В.Н., действующего на основании доверенности № 09 от 01.01.2020, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания закупочной комиссии №____ от ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке проектной документации присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43. Работы производятся в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1), техническими условиями на проектирование присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43, выданные Комитетом благоустройства Администрации г. Екатеринбурга от 17.01.2020 г. № 25.2-08/02 (Приложение № 3), схемой размещения выезда (Приложение № 4), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.1.2. Подрядчик гарантирует выполнение предусмотренных настоящим Договором работ в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием (Приложениями № 1 к настоящему Договору), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему договору), техническими условиями на проектирование (Приложение 3 к настоящему договору), схемой размещения выезда (Приложение № 4 к настоящему договору), СНиП, РД, СО, ГОСТ и иной нормативно – технической документацией, предусмотренной для данного вида работ. 1.3.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами. Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно только на основании дополнительного письменного соглашения с Заказчиком. 1.4.Сроки выполнения работ:Начало работ: 15.04.2020 г.Окончание работ: 15.08.2020 г.1.5. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для достижения результата Работ. В этом случае Заказчик вправе направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в договор;-исключить указанную работу;- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения Работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Заказчик имеет право:2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

8

- безвозмездного устранения недостатков;- соразмерного уменьшения установленной п. 4.1 настоящего Договора за работу цены;- возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами третьих лиц. 2.2. Подрядчик обязан:2.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику. 2.2.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.1. и 1.4. настоящего Договора, согласно действующим СНиП, СО, РД, ГОСТ и иной нормативно – технической документации, предусмотренной для данного вида работ, а также требованиям Технического задания (Приложение № 1 к договору). Результатом работ по настоящему договору является: проектная документация, выполненная в соответствии с требованиями, установленными Постановлением правительства РФ от РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в т.ч. локально-сметный расчет, составленный в текущих ценах, справка о текущих ценах на материалы и оборудование.

Исполнитель передает Заказчику результат работы в полном объеме на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 1 экземпляре (без защиты паролями): текстовые файлы в формате Word и PDF; графические материалы в формате DWG и PDF.2.2.3. Назначить ответственное лицо за производство работ и оформление документации. 2.2.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.2.2.5. Стремиться к уменьшению стоимости работ без потери качества их выполнения с применением качественных материалов. В случае, если Подрядчиком будет достигнута экономия, экономия является экономией Заказчика и не подлежит выплате Подрядчику.2.2.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.2.3. Заказчик обязан:2.3.1. Принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.2.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ3.1. Приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 – далее по тексту форма КС-3), предоставления счета-фактуры, Заказчика после предоставления Подрядчиком исполнительной документации согласно ТЗ. Заказчик приступает к приемке работ в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче и получения от Подрядчика исполнительной документации. 3.2. Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения, а также при предоставлении Подрядчиком всей документации, указанной в настоящем договоре и Техническом задании (Приложение № 1). В случае если Заказчик не согласен подписать Акт о приемке выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

9

3.3. Риск случайной гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания им акта о приемке выполненных (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет _______ рублей, в т.ч. НДС (_____%) в размере ___________ рублей, согласно локального сметного расчета (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.При отсутствии подписанных сторонами смет Подрядчик не имеет права приступать к выполнению работ.В случае если фактическая стоимость Работ меньше стоимости работ установленной в локальном сметном расчете (Приложении №2 к Договору) остаток таких средств будет считаться экономией Заказчика и не будет подлежать выплате в адрес Подрядчика. 4.2. Оплата производится следующим образом: оплата не позднее 30 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 – далее по тексту форма КС-3), предоставления счета-фактуры, после предоставления Подрядчиком всей исполнительной документации.4.3. Оплата производится путем безналичного расчета по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При реализации работ, а также при получении сумм оплаты, выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ или со дня получения сумм оплаты.4.4. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ работы, не учтенные в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), локальном сметном расчете (Приложение № 2) и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения их стоимости, обязан сообщить об этом Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить последнему соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в договоре Стоимости работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре. В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему договору.

5. ГАРАНТИИ5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев. 5.2. Если по результатам расследования будет установлено некачественное выполнение работ, любые иные недостатки, Подрядчик должен выполнить весь объём восстановительных работ за свой счёт, включая сопутствующие работы в срок не превышающий 3-ех рабочих дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок, а также компенсировать убытки понесённые ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром».Подрядчик должен приступить к работе в течение суток после получения официального уведомления и завершить работы в минимально короткие сроки. 5.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Извещение может быть направлено посредством почтовой, факсимильной, электронной, телеграфной связи. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, причинение ущерба персоналу и/или собственности Заказчика, третьих лиц.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 4.2 настоящего Договора срока окончательной оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, исчисляемую в размере 1/360 от ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 6.3. За нарушение сроков начала и/или окончания работ, согласованных в п. 1.4. настоящего Договора, Подрядчик возмещает убытки Заказчика, а также выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ.6.4. За нарушение сроков устранения дефектов, установленных в соответствии с настоящим Договором, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.6.5. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, он возмещает Заказчику убытки, в том числе упущенную выгоду, которые понес Заказчик в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком договорных обязательств. Убытки возмещаются сверх неустойки, взыскиваемой за нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.6.6. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.6.7. Стороны договорились не применять в отношении друг друга положения ст. 317.1 ГК РФ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии.7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. Место исполнения договора – г. Екатеринбург.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств по настоящему Договору.8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее 3 рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.9.2. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

11

9.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.9.4. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне. Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.9.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.9.8. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

9.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:- Приложение № 1 Техническое задание;- Приложение № 2 Локальный сметный расчет;- Приложение № 3 Технические условия на проектирование присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43, выданные Комитетом благоустройства Администрации г. Екатеринбурга от 17.01.2020 г. № 25.2-08/02;- Приложение № 4 Схема размещения выезда.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:ПОДРЯДЧИК:

____________________м.п.

ЗАКАЗЧИК:ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»620075 г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15Телефон: (343) 379-50-00, 379-50-01; факс 379-50-02Р/с 40702810200261004353Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»К/с 30101810365770000411БИК 046577411ОГРН 1026605238802ИНН 6658038117 КПП 667101001E-mail: office@uralmetprom.ru_____________________ /В.Н. Моос /м.п.

12

Приложение № 1 к договору подряда

№____ от ___________

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ Начальник ТЭЦ

_______________________________ ЗАО Межотраслевой концерн "Уралметпром"__________________ Моос В.Н.

"____" ___________________2020 г. "____" _______________2020 г.

Техническое задание

на Проектирование присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43

№ п./п. Наименование Описание

1. Объект: Присоединение выезда к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43

2. Требования кобъекту

Требования к объекту проектирования определены техническими условиями на проектирование присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43, выданные Комитетом благоустройства Администрации г. Екатеринбурга от 17.01.2020 г. № 25.2-08/02 (Приложение № 3).Участок примыкания проектируется согласно схеме размещения выезда (Приложение № 4).

3. Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам.

НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»СНиП 2.04.03-85 СП 32.13330 2012 г. «Канализация. Наружные сети и сооружения»СНиП 2.07.01-89* СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ»Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружеий для маломобильных гупп населения (СП 59.13330.2012)».- Постановление правительства РФ от РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

4. Требования к подрядной организации

Обязательные требования (общие):- Наличие достаточного количества квалифицированного персонала для выполнения работ;- Обладание гражданской правоспособностью для заключения договора;- Исполнитель не является неплатежеспособным, банкротом, не находящейся в процессе ликвидации;- Допуск СРО.

13

5. Дополнительные требования

Получить технические условия в МБУ «ВОИС», ул. Чистопольская, д.7.

Получить технические требовния МБУ «Горсвет», ул. Зоологическая, д.5.

Проект согласовать с Комитетом благоустройства Администрации г. Екатеринбурга

Проект согласовать с Комитетом по транспорту, организации движения и развития улично-дорожной сети Администрации г. Екатеринбурга.

В объём работ по разработке проектной документации включена разработка сметной документации на монтажные работы в перерасчете на текущие цены.

Предоставить общую стоимость материалов и оборудования в текущем уровне цен.

14

Приложение № 3 к договору подряда №____ от ___________

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ Начальник ТЭЦ

_______________________________ ЗАО Межотраслевой концерн "Уралметпром"__________________ Моос В.Н.

"____" ___________________2020 г. "____" _______________2020 г.

15

16

17

Приложение № 4 к договору подряда №____ от ___________

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ Начальник ТЭЦ

_______________________________ ЗАО Межотраслевой концерн "Уралметпром"__________________ Моос В.Н.

"____" ___________________2020 г. "____" _______________2020 г.

18

Приложение № 2к запросу предложений

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Подача предложений в электронной форме1.1. Проведение запроса предложений в электронной форме осуществляется в соответствии с

Регламентом торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ».

1.2. Для участия в запросе предложений в электронной форме Участнику необходимо пройти регистрацию на сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в секции «Закупки по 223-ФЗ».

1.3. Подача предложений на участие в запросе предложений осуществляется в соответствии с инструкциями и Регламентом работы ЭТП (закупки для СМСП).

1.4. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

1.5. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, не должны содержать двусмысленных толкований.

1.6. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы.

1.7. Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором.

1.8. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.2. Требования к содержанию Заявки.2.1. Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей и ценового

предложения. При этом не допускается указание в первой части Заявки на участие в запросе предложений сведений об Участнике запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям (если такие единые квалификационные требования установлены в Документации). В случае содержания в первой части Заявки на участие в запросе предложений сведений об Участнике и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной Заявки сведений о ценовом предложении данная Заявка подлежит отклонению.

2.2. Первая часть Заявки на участие в запросе предложений должна содержать описание товара (оказываемой услуги), который является предметом закупки в соответствии с требованиями Документации. Первая часть заявки подаётся по форме 1 (Приложение №3).

2.3. Вторая часть Заявки на участие в запросе предложений должна содержать сведения об Участнике, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если такие единые квалификационные требования установлены в Документации) и об иных условиях исполнения договора. Вторая часть заявки должна содержать следующий состав документов:2.3.1. Соглашение Участников закупки (в случае, если на стороне одного Участника выступает несколько физических/юридических лиц) – оригинал, подписанный руководителями (уполномоченными лицами) и заверенный печатями всех физических/юридических лиц. В соглашении должны быть определены следующие условия:

а) об участии на стороне одного Участника нескольких лиц, с указанием фирменного наименования, места нахождения, почтового адреса, электронной почты, контактных телефонов таких лиц;

б) о лице, уполномоченном принимать участие в закупке в интересах всех лиц, выступающих на стороне Участника и имеющем право подавать/отзывать Заявку, направлять запросы на разъяснение

19

Документации о закупке, а также осуществлять иные права и обязанности, которые принадлежат Участнику закупки в соответствии с Положением о закупках и Документацией о закупке;2.3.2. Анкета Участника, составленная по форме 2 (Приложение №3) - заверенная подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью Участника.2.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;2.3.4. Гарантии по недопущению действий коррупционного характера по форме 3 (Приложение №3) – заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью Участника.2.3.5. Гарантийное письмо по форме 4 (Приложение №3) - заверенное подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью Участника.2.3.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки/ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/ сделки, одобрение которой отнесено внутренними нормативными документами Общества к компетенции Общего собрания участников/ сделки, выходящей за пределы полномочий единоличного исполнительного органа, установленных внутренними нормативными документами Обществ, либо заверенная руководителем (уполномоченным лицом) копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника процедуры закупки, заключение договора, являющегося предметом закупки, является вышеупомянутыми сделками (в случае, если для Участника закупки заключение договора не является вышеперечисленными сделками (крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность/ сделкой, одобрение которой отнесено внутренними нормативными документами Участника к компетенции Общего собрания участников/ сделкой, выходящей за пределы полномочий единоличного исполнительного органа, установленных внутренними нормативными документами Участника), Участник предоставляет соответствующее письмо по форме 5 (Приложение №3) – заверенное подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью Участника).2.3.7. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащих информацию об Участнике закупки, или декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме 6 (Приложение №3) в случае отсутствия сведений об Участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью Участника.2.3.8. Копии бухгалтерского баланса участника за 2018 год с отметкой о сдаче в налоговый орган;2.3.9. Сведения, не являющиеся налоговой тайной участника:

- о суммах недоимки и штрафах, при их наличии;- о среднесписочной численности работников на момент подачи заявки; - об уплаченных организацией за прошедший отчетный период суммах налогов и сборов; - о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за прошедший отчетный период;- о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.

2.3.10. Учредительные документы (устав, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)/Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП); 2.3.11. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:- для юридических лиц – приказ и решение (или выписка из решения) о назначении руководителя, а также доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности;- для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий право на занятие предпринимательской деятельностью; доверенность, в случае, если от имени Участника, действует иное уполномоченное лицо, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации; документы, удостоверяющие личность Участника - физического лица и физического лица-представителя Участника (копия паспорта: главный разворот с фото и разворот с пропиской);

20

2.3.12. В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:- документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;- положение о филиале;- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; - доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.2.3.13 Оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по форме 7 (Приложение №3) — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров;2.3.14 Оплата Покупателем Продукции осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом: 100% оплата в течение 30 дней после поступления продукции на склад Покупателя.

2.4. Ценовое предложение указывается на ЭТП в соответствии с инструкциями и Регламентом работы ЭТП. Ценовое предложение должно быть выражено в рублях Российской Федерации. Смета.

3. Разъяснения запроса предложений в электронной форме 3.1. Любой Участник вправе подать запрос о даче разъяснений положений Извещения и

Документации запроса предложений в электронной форме, в соответствии с регламентом работы ЭТП, размещенном на ЭТП.

3.2. В случае если запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока окончания подачи заявок, Заказчик вправе не отвечать на запрос Участника.

4. Внесение изменений в запрос предложений4.1. Заказчик по собственной инициативе или на основании запроса/обращения Участника

вправе принять решение о внесении изменений в Документацию и Извещение о закупке до истечения срока приема заявок.

4.2. При внесении изменений в Извещение о закупке и Документацию Заказчик продлевает срок окончания подачи заявок, с учётом того, что оставшийся срок окончания подачи заявок должен быть не менее 3 (трёх) рабочих дней со дня публичного размещения изменений.

4.3. Участники запроса предложений самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Документацию, размещенную на сайте ЭТП и на официальном сайте (в ЕИС).

4.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник запроса предложений не ознакомился с изменениями, внесенными в Документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

5. Рассмотрение первых и вторых частей Заявок Участников запроса предложений в электронной форме

5.1. Рассмотрение первых и вторых частей Заявок Участников запроса предложений происходит в соответствии с Регламентом работы ЭТП. По результатам рассмотрения первых и вторых частей Заявок формируются соответствующие протоколы.

5.2. В ходе рассмотрения Заявок Заказчик проверяет: - правильность оформления документов;- комплектность предоставленных документов, наличие в документах необходимых сведений;- соответствие Участников требованиям, указанным в Документации;- соответствие Заявки требованиям Документации к предмету закупки и условиям выполнения договора.

5.3. Участники, не соответствующие требованиям Извещения и (или) Документации о проведении запроса предложений не допускаются к участию (исключаются из состава Участников, Заявки Участников отклоняются) в закупочной процедуре.

5.4. Заявки Участников, не соответствующие требованиям Извещения и (или) Документации о проведении запроса предложений, отклоняются.

6. Оценка Заявок УчастниковОценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора,

21

сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на закупке (Постановление Правительства РФ от 16.09.2016г. №925).

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет предложения участника по критериям приведённым в таблице №1.

Для каждого участника определяется общий рейтинг (Rn ) по формуле (1), путём суммирования произведений бальных оценок каждого участника по критерию на соответствующий весовой коэффициент критерия, где (rn

m) – оценка участника «n» по критерию «m», количество участников закупки от 1 до n, количество критериев от 1 до m,

Rn= r11+r2

2+r33+…+rn

m (1)

Оценка участника закупки по каждому критерию определяется по формуле (2), путем произведения бальной оценки участника (um ) на его весовой коэффициент (bm),

rnm= um * bm

Таблица №1.

№ п./п. Критерий, m

Весовой

коэффициент

критерия, bm

Балльная

оценка предложения,

um

Условия оценки предложения

1.Стоимость

выполняемых работ

0,8от 1 до

n

количество баллов устанавливаются равным номеру позиции в числовой последовательности предложенной стоимости работ, выстроенной по уменьшению: предложение с максимальной стоимостью работ - 1 балл; предложение с минимальной стоимостью работ – n баллов; n-количество предложений.

2. Опыт 0,1 от 0 до 2

2 балла - опыт выполнения аналогичных работ более 5 лет;1 балл - опыт выполнения аналогичных работ от 3 до 5 лет;0 баллов – менее 3 лет

3. Налоговые риски 0,1 от 1 до 2

2 балла – Низкие риски – отсутствие всех нижеперечисленных рисков;1 балл – Высокие риски - наличие любого из нижеперечисленных рисков:- адрес, указанный при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (проверка на сайте https://pb.nalog.ru/);- юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица (проверка на сайте https://pb.nalog.ru/);- руководитель юридического лица находится в реестре дисквалифицированных лиц (проверка на сайте https://pb.nalog.ru/)

Оценка критерия, rnm rn

m= um * bm

Общий рейтинг участника, Rn R=Σrn

m

22

Сравнивая полученные значения общего рейтинга, закупочная комиссия определяет участника с максимальным рейтингом, и присваивают ему №1. При равенстве общего рейтинга для нескольких участников, комиссия рассматривает рейтинги этих участников по каждому критерию, начиная с критерия с наибольшей значимостью. Участнику с максимальным рейтингом по критерию с наибольшей значимостью присваивается №1, соответственно участникам с меньшими рейтингами, присваиваются следующие номера по возрастанию и т.д.Участнику с присвоенным №1 является Победителем закупочной процедуры.

7. Подписание договора с Победителем7.1 В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты победителя и условия исполнения договора, предложенные победителем в заявке на участие в закупке.7.2 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.7.3. В течение 7 (семи) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю два экземпляра заполненного проекта договора;7.4. Победитель закупки в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.7.5. Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью договор и возвращает один экземпляр победителю закупки.8. Настоящее извещение является приглашением делать оферты и должно рассматриваться участниками в соответствии с этим. Предложение участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором запроса предложений/заказчиком в соответствии с этим.Если победитель закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, признан уклонившемся от заключения договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.9. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами

договоренности.10. Иные документы организатора запроса предложений и участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.11. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по отрытому запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.12. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.13. Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по запросу предложений.

23

Приложение № 3 к запросу предложений

Формы документов

Форма первой части ЗаявкиФорма 1

Уважаемые господа!Сообщаем о принятии установленных в Документации о проведении запроса предложений

№_________________ (указать номер извещения, присвоенный ЕИС) требований и предлагаем оказывать услуги (выполнять работы) по разработке проектной документации присоединения к уличной дорожной сети г. Екатеринбурга ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова,28/Толедова,43.

Условия выполнения работ/ оказания услуг:Срок выполнения работ/ оказания услуг: в соответствии с п.1.4. Договора (Приложение № 1 к

запросу предложений).Порядок расчетов: в соответствии с п. 4.2. Договора (Приложение № 1 к запросу предложений).

Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев.

24

Формы документов второй части ЗаявкиФорма 2

Анкета Участника запроса предложений

№ п/п Наименование Сведения об

Участнике

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)Ф.И.О. участника запроса котировок – физического лица

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД Участника запроса предложений

3. Юридический адрес/местожительства Участника запроса предложений

4. Почтовый адрес Участника запроса предложений

5. ФИО руководителя или лица, которому предоставлено право подписи договора, должность, реквизиты документа, на основании которого лицо имеет право подписи (Устав/доверенность)

6. Контактные данные Участника (ФИО, телефон, e-mail контактного лица)

7. Банковские реквизиты (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора):

Подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 5 и 6 на проверку и обработку Заказчиком их персональных данных в целях проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление Заказчику согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника запроса предложений на обработку этих данных Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

Участник запроса предложений (уполномоченный представитель) ________________________________________________ _____________________ (Ф.И.О.) (подпись, должность)

М.П.Инструкции по заполнению

Участник запроса предложений указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);

Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»;

В графе 7 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

25

Форма 3Гарантии по недопущению действий коррупционного характера

1. Реализуя принятые ПАО Сбербанк политики по противодействию коррупции и управлению конфликтом интересов1, распространяющих свое действие на ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» (далее – Заказчик), и сознавая свою ответственность в укреплении конкурентных отношений в сфере закупок и неприятие всех форм коррупции2, ______________________ (далее – Участник) гарантирует соблюдение в рамках закупочных процедур следующих принципов: неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме (передача денег, ценностей, иного имущества, оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав), независимо от цели, включая упрощение процедур, обеспечение преимуществ, получение выгод и др.; необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию коррупции, что способствует повышению доверия и уважения между Участником и Заказчиком, укреплению деловых отношений; понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб публичным интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку действия лиц коррупционного характера преследуют корыстный интерес и являются формой незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают условия для распространения преступности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, а также препятствуют добросовестной конкуренции; неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по контролю, выявлению и искоренению фактов совершения действий Участниками закупок (в том числе их работниками) коррупционного характера (в том числе участие или разработка коррупционных схем, в результате которых Сторона либо Стороны извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия)); внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое сотрудничество в этой области.

2. Выражая согласие с указанными принципами ПАО Сбербанк, в процессе закупки Заказчик, и подписавший указанный документ Участник, вместе именуемые Стороны, принимают на себя следующие обязательства:2.1. Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота, в том числе в отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения, внедрению принципов открытости и добросовестности при ведении предпринимательской деятельности, уважения правил конкурентной среды. 2.2. Стороны не должны осуществлять деятельность, направленную на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, или содействовать в ее осуществлении.2.3. Стороны не должны совершать действия (бездействие), создающие угрозу возникновения конфликта интересов3. Участник обязан сообщать Заказчику о ставших известных ему обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов на этапе инициации и в процессе проведения закупочных процедур. 1 http://www.sberbank.com/ru/compliance/ukipk

2 Под коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным публичным интересам в целях получения имущества или любой иной выгоды имущественного характера (денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав) для себя или для других лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами в своих интересах или в интересах других лиц или от имени или в интересах юридического лица.

3 Под конфликтом интересов понимается прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами Сторон, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны, за исключением противоречий интересов, возникающих в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.

26

2.4. Участник отказывается от незаконного получения преимуществ, реализуя свои интересы с учетом принятой им политики по противодействию коррупции, в которой предусмотрен отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять на исход коммерческой сделки (закупки) и/или на принятие решения должностным лицом (работником), исходя из корыстной заинтересованности. Участник придерживается установленного им порядка при передаче или получении подарков, оплаты услуг, основанных на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий и правил гостеприимства. В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов, или предоставления или получения иной выгоды или преимущества в любой форме, а равно любые коррупционные действия, совершенные Участником прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме, в том числе в нарушение обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящих Гарантий, Участник обязан уплатить штраф Заказчику в размере 10 (десять) % от начальной (максимальной) цены договора с НДС, но не менее 5000000,00 (пять миллионов) рублей в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней, с даты получения требования Заказчика. 2.5. Участник обязан незамедлительно сообщать Заказчику, с подтверждением достоверности сведений, о фактах неблагонадежного поведения работников (своих или Заказчика) либо их необоснованного бездействия в ходе закупки, а равно о случаях незаконного (т.е. без письменного согласия Заказчика) получения конфиденциальной и/или иной охраняемой законом информации от руководителей и/или работников и/или представителей Банка, или аффилированных (зависимых) лиц Заказчика, или от третьих лиц, в том числе членов семей работников Заказчика. Заказчик проводит мероприятия по проверке полученных от Участника фактов неблагонадежного поведения работника Заказчика (в результате внутреннего служебного расследования или в связи с привлечением виновного лица к административной/уголовной ответственности), и в случае выявления объективных данных, свидетельствующих о коррупционном поведении работника, Заказчик выплачивает вознаграждение Участнику в размере не превышающем 10 % от начальной (максимальной) цены договора, которое включает все применимые налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 10 (десять) рабочих дней. В случае выявления Заказчиком фактов незаконного получения Участником конфиденциальной или иной охраняемой законом информации Участник обязан возместить убытки Заказчика, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) % от начальной (максимальной) цены договора с НДС, но не менее 5000000,00 (пять миллионов) рублей в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения требования от Заказчика. Штраф Участником не уплачивается в случае, если выявлению факта незаконного получения конфиденциальной информации способствовало сообщение об этом факте, полученное от Участника до начала проверки Заказчиком.2.6. Участник не должен давать обещания и предложения, передавать или получать лично или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды, или преимущества в любой форме любому руководителю или работнику Заказчика/представителю Заказчика/аффилированному (зависимому) лицу Заказчика, либо членам семьи работников/представителей Заказчика, либо совершать недобросовестные действия против Заказчика. 2.7. Заказчик вправе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений учитывать фактор несоблюдения Участником антикоррупционных обязательств, а также степень неприятия Участником коррупции при ведении предпринимательской деятельности.

Подписи и печати СторонУчастник

ФИО, должность

_______________________/__________ М.П.

27

Форма 4

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Полное наименование Участника:____________________________________________________________________________________

Участник запроса предложений подтверждает, что соответствует обязательным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе подтверждает:- наличие прав на заключение договора по результатам закупочной процедуры;- наличие профессиональной компетентности, финансовых и трудовых (кадровых) ресурсов, оборудования и других материальных возможностей, опыта, необходимого для исполнения договора;- не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;- не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на участие в закупке; - отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов и более;- отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника Закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;- отсутствие у Участника закупки - физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;- отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;- отсутствие вступивших в законную силу судебных решений о расторжении договоров в связи с существенным нарушением Участником обязательств по ним за 2 (два) последних года до даты проведения закупки.

Участник запроса предложений (уполномоченный представитель) ________________________________________________ _____________________ (Ф.И.О.) (подпись, должность)

М.П.

28

Форма 5

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Полное наименование Участника:____________________________________________________________________________________

Для Участника закупки _____________________ (указать наименование организации) заключение договора на _______________ (указать наименование предмета договора) по результатам запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора в размере ______________ с НДС (указать размер НМЦ договора) не является следующими сделками: крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность/ сделкой, одобрение которой отнесено внутренними нормативными документами Участника к компетенции Общего собрания участников/ сделкой, выходящей за пределы полномочий единоличного исполнительного органа, установленных внутренними нормативными документами Участника.

Участник запроса предложений (уполномоченный представитель) ________________________________________________ _____________________ (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

29

Форма 6Ф О Р М А

декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесенияк субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что (указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательствав зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП: .(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1>:

 

N п/п Наименование сведений Малые предприятия

Средние предприяти

яПоказатель

1 <2>

2 3 4 5

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов

не более 25 -

2. Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью <3>, процентов

не более 49 -

3. Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

да (нет)

4. Деятельность хозяйственного общества, да (нет)30

хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования

5. Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"

да (нет)

6. Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"

да (нет)

7. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек

до 100 включительно

от 101 до 250 включительно

указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

до 15 - микропредприятие

8. Доход за предшествующий календарный год, которыйопределяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей

800 2000 указывается в млн. рублей(за предшествующий календарный год)

120 в год - микропредприятие

9. Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях,

подлежит заполнению

31

полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

10. Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

11. Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

12. Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции

да (нет)

13. Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства

да (нет)(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

14. Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

да (нет)(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)

15. Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации

да (нет)

32

16. Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

да (нет)

 (подпись)М.П. ________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) <1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае,

если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или)

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".".

33

Форма 7

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника: _________________________________

№п/п

Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)

заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)

Описание договора(объем и состав поставок, описание основных условий договора)

Сумма договора, рублей

Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

1.2.

…ИТОГО за целый год [указать год, например «20__ г.»] х

1.2.

…ИТОГО за целый год [указать год, например «20__ г.»] х

1.2.

…ИТОГО за целый год [указать год, например «20___ г.»] х

1.2.

…ИТОГО за целый год [указать год, например «20__ г.»] х

1.2.

…ИТОГО за целый год [указать год, например «20__ г.»] х

организатор закупки рекомендует участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

34

Приложение № 4

к запросу предложений

Порядок предоставления ПриоритетаПриоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.1. В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Заказчик предоставляет приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – Приоритет).

1.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение Победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если Победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.

1.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором Победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или Победителем, в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

1.4. Условия предоставления Приоритета:1.4.1. Участник должен указать (декларировать) в своей заявке на участие в закупке

наименование страны происхождения поставляемых товаров, а также предоставить документы, подтверждающие информацию о стране их происхождения.

При этом отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, лежит на Участнике.

В случае предоставления Участником недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, такая заявка Заказчиком отклоняется.

1.4.2. Отнесение Участника к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, выполняющих работы), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.4.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами используется цена единицы каждого товара, работы, услуги, определяемая в соответствии с п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по

35

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1.4.4. При исполнении договора, заключенного с Победителем, которому предоставлен Приоритет в соответствии с Положением и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.5. Страна происхождения товара и Приоритет устанавливаются с учетом следующих документов:

- Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 г., «О единых правилах определения страны происхождения товаров»,

- Решения Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 г. N 515 «О Порядке использования правила адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада»,

- и иных нормативных документов.1.6. Если заявка Участника закупки содержит предложение о поставке товара, изготовленного с

использованием иностранных товаров, такой Участник дополнительно обязан предоставить в соответствующей части заявки информацию о доле этих иностранных товаров по форме, установленной закупочной документацией. Не предоставление данной информации не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранной продукции.

1.7. Приоритет не предоставляется в случаях, если:а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным Участником

закупки;б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;г) в заявке на участие в закупке, представленной Участником конкурса или иного способа

закупки, при котором Победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или Победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной Участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг.

1.8. В случае отказа (уклонения) Победителя закупки от заключения договора Заказчик направляет предложение о заключении договора Участнику, занявшему второе место.

36