web viewinformación específica sobre las partes de los trabajos que se podrán...

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA N° UAM.JA.XOC.LP.03.15

Bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, para la contratación de los traba-jos de la “3RA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE LOS CUBÍCULOS DEL EDIFICIO ‘V’ DE LA UNIDAD XOCHIMILCO”

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES LABORALES

DIRECCIÓN DE OBRAS

SECRETARIA GENERALCOORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES LABORALESDIRECCIÓN DE OBRAS

INDICE

I.

INFORMACIÓN GENERAL. - 2 -I.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS....................................................................................................................- 3 -I.2. ENTIDAD CONVOCANTE Y FUNDAMENTO LEGAL......................................................................................- 3 -I.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS...............................- 3 -I.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.........................................................- 3 -I.5. CONDICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN......................................................................................- 3 -I.6. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES........................................................................................- 3 -I.7. LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS........................................- 3 -I.8. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA...................................- 4 -

II. INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN........................................................................- 5 -

II.1. ORIGEN DE LOS RECURSOS..................................................................................................................- 5 -II.2. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO.....................................................................................- 5 -II.3. IDIOMA Y MONEDA............................................................................................................................- 5 -II.4. CONDICIONES DE PAGO......................................................................................................................- 5 -II.5. NO NEGOCIACIÓN............................................................................................................................. - 5 -II.6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR.....................- 5 -II.7. DOCUMENTOS QUE EL AAR PROPORCIONARÁ AL LICITANTE PARA PREPARAR SU PROPOSICIÓN.........................- 5 -II.8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO..............................................................................................- 6 -II.9. INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN........................................................................................................- 7 -II.10. INFORMACIÓN PARA QUE LOS LICITANTES INTEGREN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA........................- 10 -II.11. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA.............................................................- 11 -II.12. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN...............................................................- 12 -II.13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.........................- 20 -II.14. CAUSAS EXPRESAS PARA SER DESCALIFICADO QUE SE SUMAN A LAS DEL ARTÍCULO 34 DEL RADOBIS……………...- 23 -II.15. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL RADOBIS...- 24 -II.16. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN.......................................................................- 25 -

III. INFORMACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.......................- 25 -

III.1. MODELO DE CONTRATO................................................................................................................... - 25 -III.2. FIRMA DEL CONTRATO.....................................................................................................................- 25 -III.3. PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN OTORGARSE..........................................- 26 -III.4. PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS...........................................................................................- 27 -III.5. PENAS CONVENCIONALES……………………………………………………………………………………………………………..…-30-III.6. MODIFICACIONES AL CONTRATO………………………………………………………………………………………………….……-30-

IV. INFORMACIÓN SOBRE INCONFORMIDADES.............................................................................- 30 -

IV.1. INCONFORMIDADES......................................................................................................................... - 30 -

V. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA............................................................................................... - 31 -

1


VI. NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS..................................................................................... - 38 -

2


I. INFORMACIÓN GENERAL.

I.1 Glosario de términos.Para los efectos de las presentes bases se entenderá por:

AAR Área Administrativa ResponsableART Área Responsable de la Ejecución de los TrabajosAT Área TécnicaContratista Persona física o moral con quien la UAM suscribe el contrato de obraDiario Diario de circulación nacionalISR Impuesto Sobre la RentaIVA Impuesto al Valor AgregadoLicitante Persona física o moral que participa en la licitaciónLSS Ley del Seguro SocialOS Oficina solicitante

RADOBIS Reglamento para la Adjudicación de Obras, Bienes y Servicios de la Universidad Autónoma Metropolitana

RFC Registro Federal de ContribuyentesSAT Servicio de Administración TributariaSHCP Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoUAM Universidad Autónoma Metropolitana

3


I.2. Entidad Convocante y Fundamento Legal

La Universidad Autónoma Metropolitana, en lo sucesivo la UAM, fue creada como Organismo Des-centralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo con su Ley Or-gánica decretada por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973. Por medio de la Dirección de Obras, ubicada en el Edificio C, piso 2 de la Rectoría General, sito en Prolongación Canal de Miramontes, N° 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P.14387, México, Distrito Federal, teléfono (55) 5483-4000 Ext. 1470, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el Reglamento para la Adjudica-ción de Obras, Bienes y Servicios de la UAM (RADOBIS) publicado el 18 de noviembre de 2013 en el Semanario de la UAM, convoca en la modalidad para la adjudicación por Licitación Pública N° UAM.JA.XOC.LP.03.15 sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para la contrata-ción para realizar los trabajos de “3RA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE LOS CUBÍCULOS DEL EDIFICIO ‘V’ DE LA UNIDAD XOCHIMILCO”.

I.3. Descripción general de la obra y el lugar donde llevarán a cabo los trabajos.

Los trabajos comprenderán la “3RA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE LOS CUBÍCULOS DEL EDIFICIO ‘V’ DE LA UNIDAD XOCHIMILCO”, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F., inmueble propiedad de la UAM.

La supervisión se llevará a cabo por la Dirección de Obras como Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y por la supervisión externa que será contratada por la UAM para esta obra.

La(s) junta(s) de aclaraciones, el acto de entrega y apertura de documentación legal, contable y de propuestas y el acto de fallo de la invitación serán presididos por la representante del Secretario General, Lic. Aída del Carmen Hernández Montoya.

El acto de la visita al sitio será presidido por el representante de la Dirección de Obras: Ing. Francisco Aldama Fuentes.

I.4. Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio.Para la ejecución de los trabajos el licitante deberá considerar un plazo total de 130 días naturales, con fecha estimada para su inicio el día lunes 10 de agosto de 2015.

I.5. Impedimentos para participar en la licitación.No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos de los artículos 10 o 47 del RADOBIS.

I.6. Requisitos para presentar proposiciones.Cuando registre su participación, previa compra de las bases, entregará al AAR, copia simple del comprobante del pago de las bases.

I.7. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos.Ésta se llevará a cabo el día martes 9 de junio de 2015, a las 11:00 horas, siendo el punto de reunión el Edificio "V" de la Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será obligatoria para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, quienes deberán comprobar mediante la presentación de original (para cotejo) y copia simple de documento

4


oficial que acredite estudios en el campo objeto de la presente licitación, siendo de manera enunciativa y no limitativa: Arquitectos, Ingenieros, Ingenieros Arquitectos, Ingenieros Municipales, Ingenieros Militares o profesionistas afines.

Con posterioridad a la realización de la visita no se permitirá el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos.

Al concluir la visita, los licitantes que hayan acudido, recibirán la constancia respectiva, la que deberán incluir como anexo del escrito requerido en el numeral II.12.1.

La UAM en ningún caso, asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones a que lleguen los licitantes, por lo que el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, en caso de que se le adjudique el contrato, no lo eximirá de su obligación para la ejecución total de los trabajos en la forma y términos pactados en el contrato y sus anexos.

El licitante deberá incluir en su proposición, un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce las condiciones y características citadas en el segundo párrafo de este numeral, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, la falta de este escrito será causal de desechamiento de la proposición.

I.8. Fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones.Ésta tendrá lugar el día lunes 15 de junio de 2015 a las 11:00 horas, en la sala de juntas de las oficinas de la Dirección de Obras, ubicada en el Edificio C, piso 2 de la Rectoría General, sito en Prolongación Canal de Miramontes, N° 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P.14387, México, Distrito Federal.

Las solicitudes de aclaraciones podrán enviarse por escrito en formato editable (Word o Excel) al correo [email protected] a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el jueves 11 de junio de 2015 a las 12:00 horas, o podrán entregarse en la Junta de Aclaraciones siempre y cuando se entreguen por escrito y en archivo electrónico.

La asistencia a la Junta de Aclaraciones es optativa para los licitantes.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en las bases, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar. Pudiendo desecharse por el AAR, las que no se presenten con las características y condiciones establecidas.

El AAR recibirá por escrito las dudas o aclaraciones solicitadas, procediendo el representante del Secretario General que preside el acto, con la asistencia del representante de la OS, a responder éstas, pudiendo suspender la sesión en el acto mismo, en razón de la complejidad y el número de solicitudes recibidas o considerando el tiempo que se emplearía en darse contestación, informándole a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en el que se continuará con la junta de aclaraciones, lo que se hará constar en el acta correspondiente.

Concluido cada evento, se levantará el acta correspondiente que deberá ser firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, se entregará una copia del acta a los asistentes que intervengan, vía correo electrónico, incluyendo los cuestionarios que contengan las preguntas formuladas y, en su caso, las respuestas respectivas.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas por escrito con posterioridad a la última junta de aclaraciones, no serán contestadas por el AAR, por resultar extemporáneas.

El AAR fijará un ejemplar del acta correspondiente en los canceles de entrada a las oficinas de la Dirección de Obras, por un término no menor a cinco días hábiles, y a través de Internet en el portal http://www.uam.mx/obras/ en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes al que se hubiera realizado la junta.

En el Acta de la última Junta de Aclaraciones, se asentará tal circunstancia y no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones.

Cualquier modificación a las presentes bases, incluyendo las que resulten de las Juntas de Aclaraciones, formará parte de éstas, debiendo ser consideradas por los licitantes en la

5

http://www.uam.mx/obras/

mailto:[email protected]


elaboración de su proposición, siendo responsabilidad de éstos, obtenerlas a través de los medios establecidos en las presentes bases.

II. INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN.

II.1. Origen de los recursos.Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique con motivo de la presente licitación, se cuenta con la disponibilidad presupuestal y autorización de Patronato número XBI20150168 de fecha 22 de abril de 2015.

II.2. Porcentaje, forma y términos del anticipo.El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos y conforme al artículo 43 del RADOBIS.

La convocante otorgará un anticipo del 30% (Treinta por Ciento) del monto del contrato I.V.A. incluido, con el propósito de que el contratista realice la adquisición de materiales para inicio de la obra.

El adecuado uso del total del monto otorgado como anticipo deberá ser comprobado fehacientemente en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la entrega del mismo.

La amortización del anticipo otorgado del 30% (treinta por Ciento) incluido el I.V.A. la deberá efec-tuar proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos eje-cutados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar cargos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo máximo para la comprobación del adecuado uso del mismo y hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “La UAM”.

En el supuesto de que “El Contratista” no compruebe la inversión del anticipo otorgado, este reintegrará a “La UAM” el importe no invertido más los cargos financieros de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

II.3 Idioma y moneda.La proposición deberá presentarse exclusivamente en idioma español, las cantidades expresadas en pesos mexicanos y en sistema métrico decimal.

II.4. Condiciones de pago.La condición de pago que se estipulará en el contrato que se derive de la presente licitación, será sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.

II.5. No negociación.Las condiciones contenidas en las bases y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

Sin perjuicio de lo anterior, la UAM podrá solicitar al licitante aclaraciones o información adicional, para realizar la correcta evaluación de la proposición de que se trate, mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, se le enviará un aviso al licitante a la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición.

II.6 Ninguna de las partes de los trabajos se podrán subcontratar.Para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación, el AAR NO autoriza subcontratar los trabajos.

II.7. Documentos que el AAR proporcionará al licitante para preparar su proposición.

6


Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medida, cantidades de trabajo, para integrar los precios unitarios con número y letra e importes por cada uno de los conceptos, partidas y subpartidas del total de la proposición.

Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

Modelo de contrato, integrado con el anexo de ajuste de costos y el anexo de medidas de Seguridad e Higiene.

Anexos técnicos y económicos, así como diversos formatos referidos en las presentes bases, de los escritos solicitados.

Modelos de garantías: de fianza de cumplimiento, del otorgamiento de anticipo, y en su caso, de vicios ocultos.

Planos del proyecto

II.8. Etapas del procedimiento licitatorio.

FECHA, HORA, LUGAR Y DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto se efectuará el lunes 22 de junio de 2015; a las 11:00 horas, en la sala de juntas de las oficinas de la Dirección de Obras, ubicada en el Edificio C, piso 2 de la Rectoría General, sito en Prolongación Canal de Miramontes, N° 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P.14387, México, Distrito Federal, una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso a ninguna persona, ni la introducción de documentación.

El licitante o su representante, previa entrega de las proposiciones, registrará su asistencia exhibiendo identificación oficial vigente con fotografía, consistente en: credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

Los representantes de los licitantes que intervengan en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán contar con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

Para la apertura serán abiertos los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes conforme al orden en que se fueron registrando en la lista de asistencia.

La proposición será entregada sin tachaduras ni enmendaduras

El licitante o su representante, entregará necesariamente en sobre cerrado su proposición con los documentos que la integren, para mejor conducción del evento, se solicita anotar en la parte exterior del mismo, su nombre o denominación social y los datos generales de la licitación, como son, número de la licitación y objeto de la misma.

El representante de la UAM recibirá el sobre y procederá a la apertura de las proposiciones, en caso de incumplirse con alguno de los requisitos establecidos en las bases, los licitantes serán descalificados, por lo que la documentación presentada, así como sus propuesta técnicas y económicas, se les devolverán en un plazo no menor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se realice la presentación y apertura de propuestas.

Las proposiciones que se reciban, serán revisadas sólo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo.

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro de la modalidad de adjudicación hasta su conclusión.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el representante de la UAM facultado para presidir el acto, rubricarán los catálogos de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes de cada uno de los conceptos, partidas y subpartidas y del total de la proposición. Documento que formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente y que se integra como Anexo 18

7


de la proposición recibida, enseguida se dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones.

Al final del acto, se levantará acta en la que se hará constar: fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo, nombre del representante de la UAM encargado de presidirlo, nombre de los asistentes, licitantes e importes totales de las proposiciones recibidas para su posterior evaluación cualitativa, incluyendo las que omitieron algún documento o requisito, precisando el numeral en el que fue solicitado; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, la fecha de fallo podrá diferirse o anticiparse, sin que el plazo, para ello, exceda de los treinta días naturales, contados a partir de la fecha originalmente establecida para éste. También podrá diferirse o anticiparse durante la evaluación de las proposiciones o de ser necesario, en cualquier otro momento, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva por medios remotos de comunicación.

El acta será firmada por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, se fijará un ejemplar del acta correspondiente en las oficinas del AAR ubicadas en el Edificio C, piso 2 de la Rectoría General, sito en Prolongación Canal de Miramontes, N° 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P.14387, México, Distrito Federal, en lugar visible, al que tenga acceso el público, por un lapso no menor a cinco días hábiles después de realizado el evento.

Independientemente de lo anterior, el acta podrá ser consultada en el portal de la UAM en Internet http://www.uam.mx/obras/ en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a los que se hubiera realizado el evento.

Con posterioridad la convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como, en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo.

La UAM podrá en su caso, verificar la veracidad de la información contenida en todos los documentos presentados.

Las proposiciones desechadas en la etapa de la evaluación integral, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, agotado dicho término la UAM podrá proceder a su devolución o destrucción.

Fecha, hora y lugar de la comunicación del Fallo.El acto se efectuará el día lunes 6 de julio de 2015; a las 16:00 horas, en la sala de juntas de las oficinas de la Dirección de Obras, ubicada en el Edificio C, piso 2 de la Rectoría General, sito en Prolongación Canal de Miramontes, N° 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P.14387, México, Distrito Federal.En dicho acto se levantará el acta respectiva, la que firmarán los asistentes entregándoseles copia simple vía correo electrónico, la que surtirá efectos de notificación, además quedando a disposición de los que no hayan asistido al acto de comunicación de fallo en el portal http://www.uam.mx/obras/ para los mismos efectos en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a los que se hubiera realizado el evento y se pondrá a su disposición en el domicilio del AAR, donde estará en un lugar visible cuando menos por cinco días hábiles. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del AAR, procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia a la Contraloría de la UAM.

II.9. Integración de la proposición.II.9.1. Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica de los licitantes.

8




Para efectos de suscribir las proposiciones y, en su caso, firma del contrato, los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica, en la forma siguiente:

De ser persona física:Mediante escrito en papel membretado del licitante, en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, el cual deberá contener los datos siguientes:1. Clave del RFC;2. Nombre completo;3. Domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico;4. Copias y original para su cotejo del acta de nacimiento y del régimen fiscal en el que

está registrado, e identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional).

En el caso de tener representación la persona física, el licitante adjuntará escrito en el que manifieste que otorgó mandato a su representante para suscribir la proposición y/o contrato, adjuntando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional) y dirección de correo electrónico del licitante y del representante.

De ser persona moral:Mediante escrito en papel membretado del licitante, en el que el firmante, representante legal de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad, que los datos de la razón social que representa acreditan la existencia legal de ésta y, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, el cual deberá contener los datos siguientes:

Con relación a la persona moral:1. Clave del RFC;2. Nombre, denominación o razón social;3. Domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico;4. Descripción del objeto social de la empresa;5. Relación de los nombres de los accionistas;6. Números y fechas de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva (el

licitante presentará para su cotejo el original y copia así como las modificaciones realizadas) y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Con relación al representante:1. Nombre del apoderado;2. Número y fecha del instrumento notarial del que se desprendan las facultades para

suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.En el caso de que el representante sea extranjero, deberá presentar documento migratorio expedido por las autoridades mexicanas correspondientes, en términos de la Ley General de Población.

II.9.2. Acreditación de la experiencia, capacidad técnica y financiera.Por cuanto a la experiencia:Los licitantes deberán acreditar como mínimo 5 años de experiencia en trabajos de características, complejidad y magnitud similares a las del objeto de la presente licitación, así como capacidad financiera que sustente la solvencia económica, en la forma y términos establecidos en las presentes bases.

9


Para efectos de acreditar lo relativo a las características, complejidad y magnitud similares, se atenderá a lo siguiente:

Características: Trabajos consistentes en preliminares y terracería; cimentación y estructura; estructura de acero; albañilería; acabados; herrería; aluminio; vidrios, acrílicos y espejos; carpintería y cerrajería; jardinería; urbanización; tubería y conexiones de cobre; válvulas y llaves; tubería y conexiones de fierro fundido; tubería y conexiones de P.V.C.; muebles sanitarios y accesorios; equipo contra incendio; mangueras flexibles; tubería y conexiones negras y galvanizadas; tubería y conexiones conduit; alambres y cables; tableros e interruptores; condulets; canalizaciones especiales e iluminación; rejillas y difusores; lámina galvanizada; controles y arrancadores; tubería y conexiones de acero soldable; soportes; aislamiento de fibra vidrio y lámina de aluminio; mano de obra únicamente; equipo propio del inmueble.

Complejidad de la Obra: En los casos en que sea necesario trabajar en áreas ocupadas, se deberá trabajar en acuerdo con el responsable de la UAM en la Unidad para no afectar la operación.

Magnitud: Los trabajos se realizarán en aproximadamente 1,871 m2 de superficie.

Por cuanto a la capacidad técnica:Mediante la valoración de los profesionales técnicos que se encargarán de la administración de los trabajos, se tomarán en cuenta el grado académico de preparación profesional y su participación en trabajos similares a los del objeto de la licitación, considerando el puesto que éste haya desempeñado, con relación al puesto para el que se propone.

Lo anterior se verificará con la documentación que el licitante integre en su proposición y que consiste en lo siguiente: Currículum actualizado de la empresa licitante. Relación de los trabajos realizados por el licitante y los de su personal, adjuntando

copias de carátulas de contratos, actas de recepción de trabajos o documentos similares.

Relación y Currículum Vitae actualizado de los profesionales técnicos que serán responsables de la administración y de la ejecución de la obra.

El superintendente y los responsables técnicos deberán tener el nivel académico entre otros de Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería-Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Municipal, Ingeniería Militar o afín, acreditado mediante copia simple de su cédula profesional.

Así mismo el licitante está obligado a conocer y aplicar la normatividad inherente como es el RADOBIS, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal.

La UAM se reservará el derecho de solicitar en cualquier momento la sustitución del superintendente y los responsables técnicos, teniendo el “Contratista” la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

Por cuanto a la capacidad financiera:Mediante estados financieros dictaminados o no, de los dos años anteriores, los no dictaminados deberán estar firmados por contador público independiente.

La documentación con la que se acreditará la capacidad financiera se integra en la información solicitada en el numeral II.12.7, de las presentes bases.

II.10. Información para que los licitantes integren su proposición técnica y económica.

10


Los escritos que se requieren en las presentes bases y que deberá entregar el licitante, de-berán dirigirse al C.P.C. Raúl Federico Leyva Franco, Coordinador General de Administración y Relaciones Laborales, encargado de la Dirección de Obras.

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en las presentes bases, debiendo considerar en todo momento las aclaraciones y modificaciones que se hayan originado en la o las juntas de aclaraciones, que será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la UAM y que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a su cargo.

Con la documentación contenida en los numerales II.11 y II.12 de las presentes bases, los li-citantes deberán integrar y presentar sus proposiciones en sobre cerrado y en carpetas de dos argollas de forma completa, uniforme y ordenada con separadores, utilizando los forma-tos e instructivos que se les proporcionan como anexos a las bases. En caso de que el lici -tante utilice y presente otros formatos, éstos deberán cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos.

El licitante deberá entregar en disco compacto (CD) debidamente identificado, en archivos electrónicos editables Excel versión XP o posterior y OPUS o NEODATA, independiente-mente de que sean presentados en forma impresa, la información y documentación conteni-da en los siguientes anexos:

9.- Análisis de Precios Unitarios.

10.- Listado de insumos.

11.- Análisis, Cálculo e Integración del Factor del Salario Real.

12.- Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción.

13.- Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos.

14.- Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento.

17.- Relación y Análisis de los Costos Unitarios Básicos de los Materiales.

18.- Catálogo de Conceptos.

19.- Programa de Ejecución Convenido Conforme al Catálogo de Conceptos.

20.- Ruta crítica.

21.- NO APLICA

22.- NO APLICA

23.- Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y Cuantificado del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios.

Los documentos que integran la proposición impresa, deberán contener el nombre, la deno-minación o razón social de la persona física o moral. NO SERÁ NECESARIO ESCANEAR LOS FORMATOS CON FIRMA PARA INTEGRARLOS AL MEDIO MAGNÉTICO.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente, por la persona facultada para ello, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la proposición, por lo que no podrá desecharse si las demás hojas o sus anexos carecen de firma o rúbrica, salvo el catálogo de conceptos y los programas solicitados que deberán ser firmados en cada una de las hojas que los integran.

La proposición debe presentarse por escrito y en un solo sobre cerrado, identificando claramente en su parte exterior el nombre de la empresa o denominación social y la denominación de Propuesta Técnica y Económica.

Los documentos que integren la proposición y los distintos a ésta, deberán foliarse en todas y cada una de sus hojas; enumerando de manera individual la propuesta técnica y

11


económica. En el caso de que alguna o algunas hojas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se desechará la proposición.

La documentación que el licitante integrará a su proposición, de libre elaboración, deberá cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de obra pública, además de observar estrictamente los requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá manifestarlo por escrito, y establecer la fundamentación y motivación que lo ubique en ese supuesto, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los Lineamientos para el Acceso a la Información de la UAM.

II.11. Documentación distinta a la parte técnica y económica.El licitante deberá entregar dentro del sobre que contenga su proposición, los documentos siguientes en un solo ejemplar:II.11.1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones

que deriven de los actos de la presente modalidad de adjudicación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, así como el correo electrónico para las notificaciones (DOCUMENTO 1).

II.11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por el artículos 10 o 47 del RADOBIS (DOCUMENTO 2).

II.11.3. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas; y tratándose de persona morales, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (DOCUMENTO 3).

II.11.4. Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer por sí o por su representada, debiendo contener los datos siguientes, (DOCUMENTO 4):

De la persona moral: Clave de Registro Federal de Contribuyentes; Denominación o razón social; Descripción del objeto social de la empresa; Relación de los nombres de los accionistas; y Número y fecha de las escrituras públicas, en las que conste el acta constitutiva

(el licitante presentará para su cotejo original y copia del acta y sus modificaciones) y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público y los datos de inscripción en el Registro Público la Propiedad y de Comercio.

Del representante: Nombre del Apoderado; Número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las

facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público.

II.11.5. Escrito de declaración de integridad, mediante el cual los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los funcionarios universitarios, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes (DOCUMENTO 5).

12


II.11.6. Escrito bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales (DOCUMENTO 6).

II.12. Documentación técnica y económica de la proposición.La proposición deberá presentarse en idioma español y dirigirla al AAR.

Los documentos que los licitantes deberán integrar a su proposición son los siguientes:

II.12.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos (Anexo 1).

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente licitación y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de la UAM que el AAR les hubiere proporcionado, así como que, consideraron las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo; asimismo, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado al modelo de contrato.

II.12.2. Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos, la cual deberá presentarse en 2 (dos) apartados (Anexo 2).

El Licitante deberá describir la metodología y la(s) estrategia(s) que propone utilizar y aplicar en el proceso de planeación, ejecución, dirección y control de la obra, para hacer factible la ejecución total de los trabajos en el plazo establecido por la UAM, debiendo considerar las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto de la licitación.

Aspecto técnico y administrativo: Se deberá describir la metodología y estrategias que utilizará y aplicará en la ejecución de los trabajos, incluyendo los elementos del proceso de administración en obra, tales como: la organización y logística de traslado de personal, maquinaria y equipo de construcción, suministro de materiales y equipo de instalación permanente, entre otros aspectos; la estrategia que aplicará en la ejecución de los trabajos y supervisión, elaboración y trámite de los documentos de pago, así como el control y dirección de la obra, determinando la cantidad y distribución de frentes de trabajo, clasificados por área, identificando la especialidad, tomando como base los diferentes cuerpos y niveles, de manera congruente con el programa de ejecución general de los trabajos, hasta el finiquito de los mismos.

Para el desarrollo de la planeación, el licitante deberá considerar cuando menos las actividades que adelante se establecen de manera enunciativa mas no limitativa, considerando que su desarrollo esté directamente vinculado con el objeto de los trabajos, es decir que sea congruente con las características, complejidad y magnitud de la obra objeto de la licitación. Actividades preliminares en campo. Descripción de los trabajos previos y auxiliares que se requieran para la ejecución de

los trabajos. Levantamiento físico del estado actual del inmueble. Organización de personal técnico-administrativo, en campo y soporte de sus oficinas

centrales. Señalar la forma en que incorporará e intervendrán en la obra, los profesionales

técnicos que conformen su plantilla. Elaboración del programa de red de actividades con ruta crítica. Implementación del sistema para seguimiento y control efectivo de la obra.

13


Implementación del plan de calidad para el aseguramiento y control de materiales y procesos constructivos.

Procuración de los servicios para la ejecución de los trabajos (agua, luz, teléfono y en general cualquier servicio que requiera la obra).

Implementación de sistemas de comunicación. Implementación del plan de seguridad e higiene, del cual el contratista deberá

considerar lo siguiente:

Tomando en cuenta las características, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar objeto del contrato, El Contratista se obligará a:

1. Disposiciones Generales.1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalacio-

nes y el personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contra-to.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que se establezcan.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguri-dad e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Se-guridad, Higiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidas por la Se-cretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, cuando exista la necesidad de aplicar en la ejecución de los trabajos materiales explosivos.

2. Seguridad.A) Al individuo

2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, en obra, indepen-dientemente del área en que laboren o que éstos tengan el carácter de visi-tantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectúe ma-nejo de materiales punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal que efectúe trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe trabajos en lugares con exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inunda-das y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectúe trabajos tales como, operación de compactadores portátiles o manejo de elementos pesados para evitar riesgo de lesión.

2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, ar-neses, bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, le proporcionará un cinturón para transporte de sus herramientas manuales, así mismo protección para los oídos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles más altos de lo permitido (ejemplo martillo neumático).

B) En el uso de herramienta y equipo2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales

como porta cuñas, para que las utilice en los trabajos que así lo requieran.2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que así lo requieran, conserven sus

protecciones y formas para las que fueron diseñadas y accesorios de segu-ridad originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegándose a las instrucciones y recomendaciones del fa-bricante.

14


2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalación eléctrica sean opera-das únicamente por el personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo se encuentren en óptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra2.14. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, pre-

ventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, ser-vicios, así como zonas de peligro potencial y restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo más lejos posible del lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combus-tibles tales como: gasolina, diesel, petróleo, thinner y aguarrás, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que serán transportados en recipien-tes de tipo irrompibles con tapa.

2.16. Proporcionar extintores del tipo “ABC”, ubicándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentración de personal. Vigilando los periodos de ca-ducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas oportunamente.

2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las car-gas a las que estarán sometidos, con dimensiones mínimas de 60 centíme-tros de ancho y con barandales laterales de 90 centímetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que sean resistentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de protección en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de protección debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras metálicas.

2.21. Colocar señales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protección perimetral a 70 centímetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protección perimetral en edifi-cios con altura mayor de 18.00 metros, con proyección horizontal con di-mensión mínima de 1.80 metros, su colocación, sujeción, posición, periodo de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra y a la indicación de las autoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los ele-mentos apropiados al uso requerido.

2.24. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de “El contratis-ta”, así como indicar los números de teléfonos y croquis de localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra y del servicio de urgencias, letreros de protección civil (ruta de enlace, punto de reunión).

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservación del mismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capaci-dad de carga del elemento de sustentación.

3. Higiene3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas

buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debida-mente acomodado.

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente de servicios para el número de trabajadores que se ten-

15


gan, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y fun-cionamiento.

Plan de suministros de equipos de instalación permanente.

a) Del procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos.En congruencia con lo determinado en la Planeación Integral, el licitante describirá las actividades que proponga aplicar en los trabajos considerando, entre otros, los siguientes aspectos: Revisión del estado actual del inmueble. Obra civil, incluyendo acabados. Obra electromecánica. Instalación de equipos permanentes y en su caso instalaciones especiales.

El licitante deberá describir de manera detallada, las actividades que constituyen el procedimiento constructivo que empleará en la ejecución de los trabajos, considerando las especialidades, partidas y subpartidas y conceptos de obra que integran el catálogo de conceptos, que contiene descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, guardando congruencia con las actividades precedentes, subsecuentes y en su caso, simultáneas, establecidas en el Programa de ejecución conforme al catálogo de conceptos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo.

Lo anterior, a efecto de que el licitante demuestre el grado de conocimiento, su capacidad técnica y experiencia en la obra a ejecutar, al haber realizado obras similares en magnitud y complejidad y la UAM cuente con elementos para evaluar estos aspectos.

II.12.3. Esquema financiero propuesto por el licitante (Anexo 3).

El licitante deberá presentar el flujo de efectivo donde se demuestren las fuentes de financiamiento para garantizar que contará con los recursos económicos suficientes y oportunos, para hacer frente a los compromisos que contraiga con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, estableciendo con claridad los que provienen de su capital de trabajo, así como los que, en su caso, complementarán a través del respaldo de una línea de crédito autorizada por una institución financiera.

El flujo de efectivo deberá tener correspondencia con la ruta crítica solicitada.

II.12.4. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas (Anexo 4).

El personal que el licitante proponga como responsable de la dirección, administración y control de la ejecución de los trabajos, deberá acreditar la

16

Nota: deberá actualizarse el número de elementos que habrán de incorporarse a la obra conforme al Reglamento de Construcción vigente en la localidad en que se ejecuten los trabajos.

Trabajadores de W.C

11-30 2

31-50 3

51-90 4

91-135 5

Cada 30 o Fracción 1 adicional


experiencia requerida en las presentes bases, de conformidad con lo solicitado en el numeral II.9.2, en lo relativo a la capacidad técnica.

El currículum de los profesionales que intervendrán deberá estar firmado en la última hoja y rubricado al margen de cada hoja que lo integre, por el profesionista de que se trate.

Asimismo, deberá integrar el esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección y coordinación de los trabajos.

II.12.5. Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los realizados por el licitante y su personal (Anexo 5 y 5A).

Se acreditará con la relación de los trabajos realizados por el licitante y los de su personal, en los que sea comprobable su participación, conteniendo los datos siguientes:

Para el licitante (Anexo 5):El nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas y reales de terminación, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 (cinco) años.

Para el personal (Anexo 5A):El nombre de la persona, del contratante, descripción sintética de la obra en la que interviene y/o intervino, ubicación, puesto y función que desempeñó, importe total, y período de ejecución, inicio y término, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 (cinco) años.

La información que se describa en el anexo, tanto la que corresponde al licitante así como la del personal propuesto, deberá soportarse con la documentación siguiente:

Para obras en proceso, mediante copia simple del contrato y escrito emitido por la contratante donde manifieste su conformidad respecto a su ejecución.

Para efectos de evaluación detallada, solamente se tomará en cuenta las obras que tengan un avance del 80% como mínimo.

Para obras terminadas, con copia simple del contrato, el acta de recepción física de los trabajos y el documento en el que conste el finiquito; en caso de que aún no se formalice el finiquito, deberá presentar escrito en el que exponga las razones que lo motiven y el soporte documental correspondiente.

Para la acreditación de la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá cumplir con los criterios de características, complejidad y magnitud que se establecen en el numeral II.9.2, de las presentes bases.

Los licitantes que no hayan formalizado contratos con dependencias y entidades, deberán de presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad tal circunstancia, en el entendido que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento de no presentar el escrito se aplicará los dispuesto en el artículo 34 fracción I del RADOBIS.

Los licitantes que no cuenten con lo solicitado en este apartado, se considerará que no acreditan experiencia.

II.12.6. Manifestación de no subcontratación (Anexo 6).

El licitante deberá manifestar por escrito que no subcontratará.

II.12.7. Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 7).

El licitante deberá entregar en copia simple y legible los documentos siguientes:

1. Estados Financieros que invariablemente deberán incluir:

17


OBLIGADOSA DICTAMINARSE

FISCALMENTE ART. 32-A CFF:

NO OBLIGADOSA DICTAMINARSE

FISCALMENTE:

Estados financieros dictaminados para efectos fiscales presentados ante la SHCP en el formato oficial (SIPRED) con acuse de aceptación, por el ejercicio 2012 y 2013, que incluye:

Estados financieros dictaminados para efectos financieros emitidos por contador público independiente, por el ejercicio 2012 y 2013, que incluye:

1) Dictamen a los estados financieros.

1) Dictamen sobre los estados financieros.

2) Estado de posición financiera. 2) Estado de posición financiera.

3) Estado de resultados. 3) Estado de resultados.

4) Estado de variaciones en el capital contable.

4) Estado de variaciones en el capital contable.

5) Estado de flujos de efectivo. 5) Estado de flujos de efectivo.

6) Notas a los estados financieros. 6) Notas a los estados financieros.

7) Copia Simple de la Cédula Profesional del Contador Público que dictamina.

7) Copia Simple de la Cédula Profesional del Contador Público que dictamina.

2. Estados financieros preparados por la administración de la empresa al 30 de abril o en su defecto al 31 de marzo de 2015, que invariablemente deberán incluir:

1) Estado de posición financiera.2) Estado de resultados.3) Estado de variaciones en el capital contable.4) Estado de flujos de efectivo.5) Copia Simple de la Cédula Profesional del Contador Público que prepara los

estados financieros.

3. Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única Normal y Complementaria(s), en su caso, presentada(s) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el ejercicio 2013 y 2014, incluyendo el acuse de reci-bo por dicha autoridad.

4. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Sistema de Admi-nistración Tributaria (SAT), con antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha de presentación de su propuesta. En caso de que la opinión no sea positiva se debe-rá acompañar con las aclaraciones pertinentes, generadas a través del portal del SAT.

5. Comparativo de razones financieras básicas por el ejercicio 2012 y 2013.

6. Cuando la capacidad financiera se complemente con una línea de crédito, el licitante deberá anexar constancia expedida por la Institución Financiera en la que se señale que tiene autorizado dicho crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo, para los trabajos objeto de la presente licitación.

La documentación solicitada en este numeral, deberá ser presentada invariablemen-te en idioma español y las cifras expresadas en moneda nacional.

7. Manifestación bajo protesta de decir verdad indicando el capital de trabajo y el capi-tal contable disponible para la ejecución de la obra. (Anexo 24.4)

18


8. Los licitantes deberán incluir dentro de la información financiera solicitada la relación de CONTRATOS VIGENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA señalando: nombre del contratante, nombre de la obra, ubicación, monto contratado, montos pa-gados y pendientes, fechas de inicio y terminación de los mismos.

II.12.8 Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará en la ejecución de la obra (Anexo 8).

El licitante integrará en el Anexo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

II.12.9. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 9).

El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la totalidad de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, dentro del cual se debe considerar la mano de obra y equipo con sus correspondientes rendimientos, consumos y costos, los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

II.12.10. Listado de los insumos que intervienen en la integración de la proposición (Anexo 10).

El licitante integrará en el anexo a que se refiere el presente numeral, la relación de los insumos que intervienen en la ejecución de los trabajos, agrupados por los materiales más significativos y el total del equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnica, marca y modelo de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

La marca y modelo deberá corresponder a la especificada en la descripción del concepto a desarrollar, en caso de no existir la marca o modelo, deberá proponer una marca o modelo que cumpla como mínimo con las mismas especificaciones de calidad, duración y garantía a la señalada en dicho concepto.

Los insumos que integran la relación, deberán apegarse a las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas por la UAM.

El listado deberá relacionarse preferentemente en orden alfabético.

II.12.11. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Anexo 11).

El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los datos básicos del costo de personal y en la integración del factor de salario real los datos para realizar el cálculo del factor de salario real, conforme a lo previsto en lo conducente en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, así como en los Reglamentos de la Ley del Seguro Social, adjuntando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

II.12.12. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 12).

El licitante deberá considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

II.12.13. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Anexo 13).

El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos indirectos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso.

19


II.12.14. NO APLICA

II.12.15. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 15).

El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).

II.12.16. NO APLICA

II.12.17. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 17).

El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus costos unitarios básicos.

II.12.18. Catálogo de conceptos (Anexo 18).

El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el precio con número y letra de cada uno de los conceptos, que deberá corresponder al análisis de cada uno de los precios unitarios integrados en el Anexo 9, así como los importes por partidas y subpartidas y monto total de la proposición. Este documento constituye el presupuesto total de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

II.12.19. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos (Anexo 19).

El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, el programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajos utilizando diagrama de barras, indicando la duración de cada partida y subpartida, así como las fechas de inicio y término, en las que se ejecutarán.

II.12.20. Ruta crítica (Anexo 20)a. NO APLICA (Anexo 21).b. NO APLICA (Anexo 22).c. Programa de erogaciones a costo directo, calendarizado y cuantificado, en

partidas y subpartidas de utilización mensual, del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 23).La plantilla que relacione el licitante deberá ser coincidente con los currículos que se integran en el anexo 4. No deberá incluirse personal de oficinas centrales.

II.12.21. El licitante manifestará por escrito bajo protesta de decir verdad (Anexo 24).

a) Que es de nacionalidad Mexicana.

b) Que no participan por su conducto personas que se encuentren en los supuestos del artículo 10 del RADOBIS.

II.12.22. El licitante deberá presentar por escrito, lo siguiente:

9. Declaración de conocimiento de bases de licitación, del régimen jurídico de la UAM, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, incluyendo, en su caso, anexos y circulares (anexo 24.1)

10. Declaración de conocimiento del RADOBIS (anexo 24.2)

11. Declaración (libre) de conocimiento de planos proporcionados por la UAM, que se mencionan a continuación (Anexo 24.3)

20


No CONTENIDO PDF AUTOCAD WORD EXCEL1 RELACION DE PLANOS RELACION DE

PLANOS2 ESTADO ACTUAL (PLANTA BAJA Y 1ER. NIVEL) EA-01 01 ESTADO ACTUAL3 ESTADO ACTUAL (2DO. NIVEL Y 3ER. NIVEL) EA-02 01 ESTADO ACTUAL4 DEMOLICIONES (PLANTA BAJA Y 1ER. NIVEL) DE-01 02 DEMOLICIONES5 DEMOLICIONES (2DO. NIVEL Y 3ER. NIVEL) DE-02 02 DEMOLICIONES6 ARQUITECTÓNICO (PLANTA BAJA Y 1ER. NIVEL) AR-01 03 ARQUITECTONICO7 ARQUITECTÓNICO (2DO. NIVEL Y 3ER. NIVEL) AR-02 03 ARQUITECTONICO8 ARQUITECTÓNICO (FACHADAS ORIENTE PONIENTE) AR-03 04 FACHADAS

REMODELACION9 ARQUITECTÓNICO (CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL) AR-04 05 CORTES

10 ARQUITECTÓNICO (CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL) AR-05 05 CORTES 11 ARQUITECTÓNICO (CORTES POR FACHADA) AR-06 05 CORTES 12 MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK (PLANTA BAJA Y 1ER. NIVEL) ACA-01 06 MUROS TABLAROCA Y

DUROCK13 MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK (2DO. NIVEL Y 3ER. NIVEL) ACA-02 06 MUROS TABLAROCA Y

DUROCK14 MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK (CORTES Y DETALLES ACA-03 06 MUROS TABLAROCA Y

DUROCK15 ACABADOS PISOS (PLANTA BAJA Y 1ER. NIVEL) ACA-04 07 ACABADOS (PISOS)16 ACABADOS PISOS (2DO. NIVEL Y 3ER. NIVEL) ACA-05 07 ACABADOS (PISOS)17 ACABADOS PISOS (DETALLES) ACA-06 07 ACABADOS (PISOS)18 ACABADOS PLAFONES (PLANTA BAJA Y 1ER. NIVEL) ACA-07 08 ACABADOS (PLAFONES)19 ACABADOS PLAFONES (2DO. NIVEL Y 3ER. NIVEL) ACA-08 08 ACABADOS (PLAFONES)20 CANCELERÍA (PLANTA BAJA) CAN-01 09 CANCELERIA21 CANCELERÍA (1ER. NIVEL) CAN-02 09 CANCELERIA22 CANCELERÍA (2DO. NIVEL) CAN-03 09 CANCELERIA23 CANCELERÍA (3ER. NIVEL) CAN-04 09 CANCELERIA24 ALUMBRADO NORMAL ALUM-01 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

525 ALUMBRADO NORMAL ALUM-02 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

526 CONTACTOS NORMALES IECN-01 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

527 CONTACTOS NORMALES IECN-02 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

528 CONTACTOS REGULADOS IECR-01 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

529 CONTACTOS REGULADOS IECR-02 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

530 CUADRO DE CARGAS IECC-01 EDIFICIOVTERCERAETAPA201





535 DIAGRAMA UNIFILAR IEDI-01 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

536 ALIMENTADORES PRINCIPALES ALIM-01 EDIFICIOVTERCERAETAPA201

537 DETALLES ELECTRICOS DE-01-

ELECTRICOEDIFICIOVTERCERAETAPA2015

38 INSTALCIÓN DE VOZ Y DATOS DE PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL VYD-01 13 INT VYD 139 INSTALCIÓN DE VOZ Y DATOS DE TERCER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL VYD-02 13 INT VYD 140 INSTALCIÓN DE VOZ Y DATOS DETALLES VYD-03 13 INT VYD 1

41 CATALOGO DE CONCEPTOS 5 CAT Edif V Xoch APLIC LO HABLADO CON LA UNIDAD 25Mar15

42 MEMORIA DE CALCULO DESCRIPTIVA (ELECTRICO) MEMORIA DE CALCULO DESCRIPTIVA EDIF V

43 MEMORIA DE CALCULO (ELECTRICO) MEMORIAS DE CALCULO EDIFICIO V 2DA ETAPA

44 MEMORIA DESCRIPTIVA (ELECTRICO) MEMORIA DESCRIPTIVA edificio V

45 MEMORIA DESCRIPTIVA (VOZ Y DATOS) MEMORIA DESCRIPTIVA edificio V final

46 DETALLE DEPERFORACION EN LOSAS VOZ Y DATOS DETALLE DE PERFORACIONES EN LOSA IC TERCEPISO

EDIFICO V (CUBICULOS DE PROFESORES)

UNIDAD XOCHIMILCO

II.13. Criterios para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato.La evaluación de las proposiciones, de cuyo resultado se adjudicará el contrato, se realizará bajo lo siguiente:

II.13.1. Mecanismo de evaluación

Se determinará la solvencia de las proposiciones verificando que se dé cumplimiento de las condiciones legales, financieras y administrativas, técnicas y económicas.

21


II.13.2. Para la evaluación técnica de las proposiciones se verificarán los aspectos siguientes:

1. Calidad en la Obra

a) Materiales

Marcas y modelos solicitados Características Técnicas solicitadas Cantidad requerida para la ejecución

b) Mano de obra

c) Maquinaria y Equipo de Construcción

Que sean suficientes y los necesarios para el tipo de obra

d) Esquema Estructural de la Organización de los Profesionales Técnicos y Organigrama de la Empresa

Considerar la Relación y Curriculum de los Profesionistas Técnicos.

e) Procedimiento Constructivo: Criterios, Metodología y Cronología lógica constructiva

Los Procedimientos Constructivos deberán considerar por lo menos:

1. trabajos preliminares2. preparación de áreas3. ejecución detallada de los trabajos a realizar4. limpieza y retiro de sobrantes

f) Programas

1. Congruencia entre Especialidades, Partidas y Sub-partidas, que integren el catálo-go de conceptos.

2. Factibilidades entre actividades Precedentes y Subsecuentes.3. Continuidad en la Ejecución de los Trabajos.

g) Diagrama de Pert

Diagrama calculado indicando ruta crítica.

h) Planeación Integral de los trabajos a ejecutar.

1. Que la Planeación Integral aplique una logística correcta en cuanto al inicio de los trabajos, traslados, e incorporación de materiales, maquinaria, equipo y personal a los trabajos que integren el catálogo de conceptos.

2. Que la Planeación Administrativa aplique desde la ejecución hasta la integración del finiquito aplica una logística correcta.

22


3. Que la Logística aplicada demuestre que se conoce el sitio donde se ejecutarán los trabajos.

2. Capacidad del Licitante

a) Capacidad de los recursos humanos

Experiencia del Personal Técnico: Competencia o Habilidad en el Trabajo Presentan Titulo y Cédula en especialidades propia de la obra.

b) Análisis del Total de Precios Unitarios

Que presente el Total de Precios Unitarios contenidos en la propuesta de origen

3. Experiencia y Especialidad del Licitante

a) Experiencia

Obras en proceso Obras concluidas

b) Especialidad

Que acredite mayor número de contratos similares

4. Cumplimiento de Contratos

Que acredite tener más contratos obras similares cumplidos satisfactoriamente

II.13.3. Para la evaluación económica de las proposiciones se verificarán los aspectos siguientes:

1. Precio

Propuesta solvente según presupuesto del licitante. Materiales; que el costo este dentro de mercado Mano de obra; que el costo este dentro de mercado Maquinaria y equipo; que el costo este dentro de mercado Programa que financieramente sea congruente a la obra a ejecutar.

2. Análisis Total de Precios Unitarios

Que los análisis de los Precios Unitarios sean realizados de manera lógica y coherente para obtener un precio de mercado.

Se reflejará en este punto el Porcentaje de Financiamiento propuesto por la empresa si es congruente con el Criterio de Cobros.

3. Indirecto y Utilidad

Se reflejará en este punto el Indirecto y Utilidad que la empresa está proponiendo para esta Licitación.

23


4. Estados Fianancieros

Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento del 30% de los trabajos a realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

En el caso de que el licitante requiera recursos contratados, se verificará que lo acredite mediante escrito expedido por la Institución Financiera con la que el licitante tiene autorizada línea de crédito.

Con base en el programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajos, el capital neto de trabajo deberá demostrar que es suficiente para cubrir el 30% de la ejecución de los trabajos.

Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando la liquidez del licitante, y

El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

II.13.4. Para la adjudicación del contrato.

Al concluir la evaluación de las proposiciones, se determinarán las que resulten solventes, las que conforme a los criterios de evaluación cumplan con las condiciones legales, financieras y administrativas, técnicas y económicas requeridas, y por tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas, adjudicando el contrato a la proposición solvente más conveniente para la UAM.

La evaluación de las propuestas será integral, con criterios cualitativos y cuantitativos y con base en la ponderación de los siguientes factores: documentación administrativa relativa a las condiciones legales 5%, documentación administrativa relativa a las condiciones financieras y administrativas 5%, propuesta técnica 40% y propuesta económica 50%, atendiendo lo indicado en el artículo 31 del RADOBIS.

II.13.5. Comunicación de fallo.

El AAR comunicará el fallo de la modalidad, indicando las propuestas que se desecharon, las que resultaron solventes y el nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, la fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipo.

La proposición solvente más conveniente para la UAM, será aquélla que reúna la mayor puntuación como resultado de la suma de la evaluación técnica y económica, y de la documentación administrativa, por asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, el contrato se adjudicará al licitante cuya proposición cumplió con los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales y la suma de ésta con la de la propuesta económica resulta la de ma-yor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo lo establecido en el numeral anterior.

II.14. Causas expresas para ser descalificado que se suman a las contenidas en el artículo 34 del RADOBIS.

II.14.1. Que el licitante no presente los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, requeridos en las bases.

II.14.2. Por la falta de información o documentos, con los que la UAM este posibilitada para determinar la solvencia de las proposiciones;

24


II.14.3. Que incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en las presentes bases y que afecten la solvencia de la proposición;

II.14.4. Que la información o documentación proporcionada por los licitantes sea falsa y la UAM lo acredite fehacientemente con la documentación idónea;

II.14.5. Se ubique al licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 10 o 47 del RADOBIS.

II.14.6. Se compruebe que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

II.14.7. Que el licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, o modificaciones a las bases, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

II.14.8. Que el capital neto de trabajo que acredita el licitante, resulte insuficiente para el financiamiento de los trabajos objeto del procedimiento.

II.14.9. Que el licitante no acredite fehacientemente la línea de crédito que indique en su proposición.

II.14.10. Que los licitantes no presenten el flujo de efectivo donde se demuestre la fuente de financiamiento para cubrir las necesidades de la obra.

II.14.11. Que Incluya cargos y conceptos indebidos.

II.14.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de descalificación que:

a. La propuesta económica presentada por el licitante, rebase la disponibilidad presupuestal autorizada.

O la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

b. De la descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo.

c. Del currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

d. De los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante.

e. De los documentos que acrediten la capacidad financiera.

f. Del programa de ejecución conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizado y cuantificado conforme al plazo establecido en las presentes bases, dividido en partidas o subpartidas del total de conceptos de trabajo.

g. Ruta crítica.

h. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

i. De la fianza de sostenimiento de propuesta.

j. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

II.15. Causas por las que se podrá declarar desierta la licitación, conforme al artículo 35 del RADOBISII.15.1. Las propuestas no reúnan los requisitos establecidos en las bases.

II.15.2. Se presente sólo una propuesta.

II.15.3. Las propuestas excedan el presupuesto autorizado.

25


II.15.4. Se pudiere causar un daño o perjuicio a la UAM de continuar con la modalidad de adjudicación.

II.15.5. Se presenten circunstancias justificadas que extingan la necesidad de contratar o impidan la continuación de la adjudicación.

II.16. Causas por las que se podrá cancelar la licitación.El Rector General podrá cancelar la licitación antes de la presentación y apertura de propuestas, cuando:

II.16.1 No sea posible su continuación por casos fortuitos o de fuerza mayor;

II.16.2 Se registre sólo un licitante, o

II.16.3 Se pudiere causar un daño o perjuicio a la Universidad de continuar con la modalidad de adjudicación.

La UAM se abstendrá de realizar pago alguno por tal motivo.

III. INFORMACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍASIII.1. Modelo de contrato.

Los licitantes que participen en la presente licitación, estarán sujetos al Modelo de Contrato que forma parte de estas bases.

La cuantía de la penalización y el porcentaje de retención a estipular en el contrato a formalizar se determinarán de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe a contratar. Retención por periodo mensual.

Pena definitiva por cada día de atraso.

De 30 millones de pesos o menos. 15.0% 5 al millar

III.2. Firma del contrato.La firma del contrato se llevará a cabo el día viernes 17 de julio de 2015; a las 12:00 horas, en las oficinas del AAR ubicadas en el Edificio C, piso 2 de la Rectoría General, sito en Prolongación Canal de Miramontes, N° 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P.14387, México, Distrito Federal.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, se obliga a lo siguiente:

a) A firmar el contrato en la fecha, hora y lugar establecida en el presente numeral, apercibido de que si no lo firma, por causas imputables a él, será sancionado en términos de lo dispuesto por el RADOBIS.

b) A que, previa la firma del contrato, presente para cotejo original o copia certificada de los documentos siguientes:

Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

c) A firmar la totalidad de los documentos que integran la proposición.

Manifestación sobre la contratación de extranjeros, su calidad y características migratorias.

26


Desde la fecha de notificación del fallo y previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará escrito en papel membretado y firmado por el representante legal del mismo, mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o, en su caso, por los proveedores involucrados en la ejecución de la obra objeto de la presente licitación, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha de la misma, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Que tanto él como, en su caso, los contratistas o proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con el artículo 61, de la Ley General de Población.

El licitante ganador, se obliga a firmar el contrato respectivo en la hora y fecha establecidas, apercibido de que si no lo firma, por causas imputables a él, estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 47 del RADOBIS así como a presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades del representante para suscribir el contrato correspondiente.

Tratándose de personas extranjeras se verificará que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, traducido al español.

III.3. Porcentajes, forma y términos de las garantías que deben otorgarse.III.3.1 De anticipo.

El licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a constituir y presentar en favor de la UAM, a través de póliza de fianza (Anexo AF.01) expedida por una Institución Afianzadora autorizada, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para tal efecto, a favor de la UAM, en pesos mexicanos, conforme a lo siguiente:

Entregará una por el cien por ciento del monto total del anticipo concedido IVA incluido, misma que presentará invariablemente antes de la firma del contrato.

III.3.2 De cumplimiento.El licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a entregar garantía de cumplimiento a través de póliza de fianza (Anexo AF.02) expedida por una Institución Afianzadora autorizada, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para tal efecto, a favor de la UAM, en pesos mexicanos, conforme a lo siguiente:

Entregará una por el quince por ciento del monto total contratado con IVA, misma que presentará dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma del contrato.

III.3.3 De los defectos que resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Al concluir los trabajos, el Contratista, previamente a la recepción de los mismos, deberá constituir garantía por un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepción de los trabajos, para responder por el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de los defectos que resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,

27


por lo que deberá constituir: Póliza de fianza (Anexo AF.03) por el equivalente al quince por ciento del monto total ejercido de los trabajos, IVA incluido;

III.3.4 De los equipos de instalación permanente.El Contratista deberá entregar póliza de garantía, expedida por el proveedor o fabricante, a favor de la UAM, para cada equipo, con una vigencia mínima de veinticuatro meses, a partir de que el equipo se encuentre instalado, probado, puesto en marcha y recibido por la UAM a su entera satisfacción.

III.3.5 5% de Fondo de GarantíaPor cada estimación que le cubra la UAM, ésta le retendrá el 5% de la misma como fondo de garantía, el cual le será devuelto parcial o totalmente a juicio de la UAM y de acuerdo con el avance de los trabajos o, en su caso, a la firma del acta de la entrega-recepción y finiquito de la obra.

III.3.6 De responsabilidad civil El contratista deberá contratar y mantener durante toda la obra, previo a la fecha de inicio de la misma, un seguro contra todo riesgo y de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros en los bienes y en sus personas, en los términos y por los montos establecidos en su propuesta económica. La vigencia de éste será hasta la terminación del contrato o convenios que de él resultaren.

III.3.7 Para responder por el sostenimiento de la propuestaEl licitante deberá acompañar su propuesta de una fianza en moneda nacional a favor de la UAM, expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país por un monto equivalente al 5% del importe de su propuesta incluyendo el I.V.A. correspondiente (Anexo AF.04). Este documento permanecerá en poder de la UAM hasta el día de fallo, fecha en que serán devueltos a los concursantes y se retendrá solo la del licitante ganador, que se le devolverá hasta el momento de la firma del contrato, la presentación de las fianzas correspondientes y el calendario pormenorizado de obra. Si por algún motivo imputable al licitante ganador, éste no firma el contrato, la garantía otorgada quedará a favor de la UAM y se hará efectiva para cubrir los daños y perjuicios que le cause la falta de cumplimiento.

III.4. Procedimiento para ajuste de costos.Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas.

Los ajustes de costo directo se originarán cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en las presentes bases que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de ejecución convenido, cuando dichos costos procedan, deberán ajustarse.

La UAM podrá determinar si es procedente pagar ajuste de costos, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los salarios y demás factores que integren dichos costos y que implique un aumento superior al 5% del valor total de los trabajos ejecutados, incluyendo los convenios que se generen.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos implique un aumento superior al 5% del va-lor total de los trabajos ejecutados, será “El Contratista” quien lo promueva dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes al momento en que haya dado el aumento, me-diante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la sopor-ten.

Trascurrido el plazo estipulado en el párrafo anterior, “El Contratista” perderá la posibili-dad de solicitar el ajuste de costos y “La UAM” de realizarlo a la baja.

28


Para tal efecto, “La UAM” al recibir la solicitud de ajuste de costos revisará el estudio y la documentación soporte que integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto, apercibirá por escrito a “El Contratista”, para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Si transcurrido dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendrá por no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realiza-ción de los trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

“La UAM” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que “El Contratista” pro-mueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir el oficio de resolución que proce-da, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Procedimiento para la integración, cálculo y trámite del ajuste de costos directos, estipulado conforme a lo siguiente:1. Los ajustes de costos directos, se calcularán a partir del mes en que se hayan

producido los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México (INEGI).

El ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculará con base en los incrementos que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

2. “Las Partes” deberán revisar periódicamente las publicaciones del Banco de México (INEGI), a efecto de identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos.

3. El mes de origen que servirá de base para cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presente durante la ejecución de los trabajos, es el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones.

4. “Las Partes”, cuando a partir del mes de que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos, considerando el programa de ejecución general de trabajos pactado en el contrato o el convenido, realizarán el cálculo de ajuste de costos para los trabajos pendientes de ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente:

Relación de índices.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, los que de acuerdo a su raíz de producción principal, se ubican en los índices que refiere el numeral uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento.

De no localizar algún indicador que se requiera para algún insumo en específico, procederá a solicitar su integración y cálculo a la Dirección de Obras, considerando las particularidades establecidas en el numeral 2 del presente procedimiento.

Determinación del factor para cada insumo.- El índice del mes en estudio dividido entre el índice del mes de origen dará como resultado el factor de incremento o decremento del costo del insumo.

Aplicación del factor determinado, en las matrices para actualizar el precio unitario.- El factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicará a todos y cada uno de los insumos que intervienen en el precio unitario.

29


Tratándose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje de incremento, que haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En los precios unitarios ajustados se deberá aplicar, cuando sea el caso, el ajuste correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado.

Integración del presupuesto.- Con todos los conceptos de la obra pendientes de ejecutar, considerando la totalidad de la volumetría y los precios unitarios que fueron actualizados, se integra el Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar Ajustados (POPEA), de acuerdo al programa convenido.

Integración de presupuesto del contrato.- De acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC), de la totalidad de los conceptos aún no ejecutados.

Aplicación del factor de ajuste.- En la estimación que se elabore por ajuste de costos, se aplicará el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, a partir del mes de la publicación de los índices que se tomaron como referencia para el cálculo, debiendo efectuar el pago únicamente a los conceptos de obra ejecutados en el mes de estudio que no tengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a los insumos, al alza:

I. El Contratista, elaborará el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo establecido en el numeral 4 de este procedimiento, el que se integrará con la documentación siguiente:

La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México (INEGI) o, en su caso, los índices calculados en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen.

El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Análisis de la determinación del factor de ajuste de costo directo de los insumos.

Matrices de precios unitarios actualizados con aplicación de los factores de ajuste de costo directo de los insumos.

Determinación del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene dividiendo el POPEA entre el POPEC.

II. El contratista, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito el ajuste de costos, acompañado del estudio y la documentación que lo soporte al supervisor de obra en la UAM y la supervisión externa, en su caso.

III. El supervisor de obra en la UAM, lo recibe y conjuntamente con el contratista, lo anota en la bitácora correspondiente.

IV. El supervisor de obra en la UAM, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, del estudio y la documentación soporte, revisa que los presupuestos se integren por conceptos y cantidades de obra sin atraso dentro del programa general de ejecución de los trabajos autorizado, en su caso anula o formula anotaciones de los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra sin atraso, procediendo a firmar los presupuestos correspondientes avalándolos por concepto y cantidad.

30


V. El supervisor de obra en la UAM, al concluir la revisión y otorgado su visto bueno por concepto y cantidad, al sexto día hábil turna al Responsable Técnico de la Contratación el original de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota de Bitácora donde se asentó la recepción de la solicitud y el original del estudio con la documentación soporte.

VI. El Responsable Técnico de la Contratación, recibe y turna a la Subdirección de Administración y Planeación la documentación que remitió el supervisor de obra en la UAM.

VII. La Subdirección de Administración y Planeación recibe y procede a realizar la revisión y análisis del estudio y la documentación soporte.

VIII. Si la documentación está completa y el estudio no contiene errores, elabora el oficio de resolución con el importe de ajuste, indicando el factor obtenido, entregando el original al contratista y marcando copia al supervisor de obra en la UAM, continúa con la actividad identificada en el numeral XI.

IX. La Subdirección de Administración y Planeación, si de la revisión que efectúe, detecta omisiones en la documentación o errores en el cálculo, apercibe por escrito al contratista de tal circunstancia, para que en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que se formula el requerimiento, subsane el error o complemente la información solicitada.

X. El contratista recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en el plazo concedido se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

XI. El contratista recibe el oficio y procederá a presentar la estimación de ajuste de costos que contenga los conceptos que ejecutó sin atraso.

III.5. Penas convencionales.El Licitante ganador que infrinja las disposiciones de las presentes bases, el contrato o sus anexos, será acreedor a las penas convencionales que se detallan en el modelo de contrato.

III.6. Modificaciones al Contrato. En caso de que se requiera de una ampliación en tiempo o monto del contrato original, ésta se deberá formalizar mediante convenio que la UAM autorizará apegándose a lo dispuesto en el artículo 45, del RADOBIS. Una vez definidos con las supervisiones los plazos o montos a modificar, el contratista deberá solicitar por escrito a la UAM la autorización de convenio, en un plazo que no excederá de veinte días hábiles antes de la fecha programada para la entrega de los trabajos. La solicitud será analizada y, en su caso, concedida por la UAM, caso en el que las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo.

En caso de que el Contratista no presente en tiempo la respectiva solicitud de convenio, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir.

La UAM no tendrá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse al Contratista por motivo de paro de labores, por resolución de autoridad jurisdiccional o administrativa, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que impidan la realización de los trabajos.

IV. INFORMACIÓN SOBRE INCONFORMIDADES.IV.1. Inconformidades

Los licitantes podrán interponer el recurso de inconformidad conforme a los artículos 38 al 41

31


comprendidos en el Capítulo V del RADOBIS. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el licitante en contra de la resolución que lo descalifique, éste interrumpirá la continuación de la modalidad de adjudicación hasta que se emita la resolución correspondiente.

El recurso se interpondrá por escrito ante el coordinador del comité o de la Junta Administrativa, según corresponda, en el domicilio que al efecto se indique, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se haya realizado la presentación y apertura de propuestas, el cual deberá contener:

I. El nombre del recurrente o de su representante legal, así como el domicilio para recibir notificaciones personales;

II. Los hechos que motivaron la descalificación y la disposición normativa en que se funda, y

III. Las pruebas que ofrece. Tratándose de documentos que obren en poder de la Universidad, bastará que se mencionen en el recurso.

V. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

I.- GENERALIDADES1.- Para óptimo desarrollo de los trabajos, el contratista consultará las condiciones generales del

contrato, planos, lineamientos y especificaciones, así como anexos relacionados con los mismos.

2.- El contratista proveerá todos los medios de protección necesarios para la preservación de los trabajos hasta la entrega parcial o total de éstos a la UAM.

3.- Igualmente apoyará y colaborará para el cumplimiento de todos los requerimientos de seguridad y protección contra incendio.

4.- Es obligación del contratista mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas.

5.- Efectuará después de cada jornada de trabajo, labores de aseo, acomodará todo el material sobrante, así como el equipo de su propiedad y retirará hasta el lugar indicado para desperdicios los residuos desechables que sean producto de su trabajo.

6.- La UAM suministrará la energía eléctrica y el agua requerida para la obra.

7.- En virtud de lo señalado en el punto anterior, no se aceptarán, bajo ninguna circunstancia, cargos por consumo de energía eléctrica, por lo tanto se señala que la fabricación de la estructura metálica así como todas las actividades derivadas de ésta deberán llevarse a cabo en el sitio de la obra.

8.- El contratista deberá observar la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-2004, que establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción en el Distrito Federal.

II.- PRUEBAS Y RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Cuando todos los trabajos estén totalmente terminados y para recepción de los mismos, el contratista demostrará y efectuará ante el representante de la Dirección de Obras lo siguiente:

1. Que todos los conceptos realizados son de la calidad, tipo y especificación indicado en los planos de contrato, catálogo de conceptos y normas autorizadas por la UAM.

2. Que los conceptos se realizaron de acuerdo a los tipos y en los lugares indicados en los planos anexos al contrato.

32


3. Que los conceptos se realizaron correctamente y cumplen los requisitos establecidos.

4. Que los acabados se efectuaron igual que las muestras autorizadas que se realizaron para los mismos.

5. Que la tubería, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, soporta la presión requerida.

6. Que la instalación eléctrica, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, funciona correctamente y se realiza de acuerdo a planos y especificaciones.

7. En su totalidad que todas las acciones cumplen con los requisitos, especificaciones y linea-mientos dictados.

ENTREGARÁ:

8. Memorias Técnicas y de Cálculo de los trabajos ejecutados.

9. Copias de las facturas de los equipos y garantías otorgadas por el proveedor (en su caso).

10. Manuales e instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos instalados (en su caso).

11. Copia de todos los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y Fiscales del Contratista.

III.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

III.1.- ALCANCES GENERALES

Los alcances generales que se describen a continuación, deberán ser considerados en los alcances específicos en cada uno de los conceptos que integran el presente catálogo. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la UAM.

Se deberán considerar en el costo de cada uno de los conceptos la incidencia del costo por la realización de limpiezas durante el proceso y acarreos propios de los trabajos durante el trans-curso de la obra, así como la limpieza final para entrega.

En los conceptos correspondientes a la instalación de muebles y equipos se deberán revisar fí-sicamente los trabajos necesarios para la conexión a las instalaciones existentes, consideran-do en el Precio Unitario los materiales y mano de obra que se requieran.

Se deberán considerar la revisión preliminar al inicio de la obra para constatar los volúmenes reales de los trabajos para la adquisición de materiales, previo Vo.Bo. de la Supervisión.

Todos los conceptos que se incluyen en el catálogo de conceptos, se consideraran por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

Para los concretos fabricados en obra, se deberán considerar revolvedora de concreto para la correcta dosificación de los mismos. (CONCRETOS HECHOS POR MEDIOS MANUALES).

Todos los conceptos que comprenden este Catálogo incluyen limpieza durante el transcurso de la obra, acarreos, herramienta, equipo, andamios, mano de obra, todos los desperdicios que se generen, ajustes y todo lo necesario para la correcta ejecución.

En los conceptos referentes a excavaciones, se deberán incluir traspaleos, afine de cepas, pa-sarelas, ademes y todo lo necesario para la correcta ejecución. Los volúmenes para pago se-rán medidos en banco.

33


Los rellenos serán medidos en banco y se colocarán y compactarán en capas no mayores a 20 cm., por medios mecánicos y/o manuales con la humedad óptima hasta alcanzar 95% Proctor, en su defecto aquellas que esté especificada.

Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal.

Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos la permanencia dentro del espacio confinado de la obra de un velador las 24 hrs. del día todos los días de la semana para garantizar la seguridad de materiales, equipos, obra ejecutada y demás instalaciones existen-tes. La supervisión externa será la encargada, por parte de la UAM, de exigir y verificar el cum-plimiento de este requisito.

En los casos de instalaciones en general se deberán incluir los resanes correspondientes y la restitución de los acabados afectados durante la ejecución de los trabajos.

Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en el Ca-tálogo de Conceptos para la elaboración de la propuesta técnica y económica, así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los pla -zos establecidos hagan llegar los licitantes a la UAM, en ningún momento y bajo ninguna cir -cunstancia se aceptarán modificaciones a lo especificado en el catálogo ni a lo que este expre-samente indicado en los planos, es responsabilidad de los licitantes cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la UAM, razón por la cual deberá asumir en términos de las bases de la licitación cualquier responsabilidad que se derive de este hecho.

Todos los conceptos referentes a las instalaciones eléctricas incluirán dentro de sus precios los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra y fletes, elevaciones, andamios, lim-pieza de las áreas de trabajo, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los precios de las tuberías metálicas y conexiones deberán incluir la aplicación uniforme de 2 capas de pintura de esmalte alkidálico aplicado con pistola, previa preparación de la superficie, según color aprobado por la Dirección de Obras.

Todos los conceptos ejecutados como obra exterior incluyen dentro de su precio, los desperdi-cios que se generen, acarreos dentro de la obra, elevaciones, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

III.2.- PRELIMINARES

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

III.3.- EXCAVACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la UAM.

III.4.- CIMENTACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los volúmenes correspondientes a rellenos serán medidos en banco y los correspondientes a la cimentación serán medidos físicamente. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorio que se requieran según normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente

34


más convenientes a la UAM, en sus secciones de concretos y aceros. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones federales o locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

III.5.- ESTRUCTURA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los volúmenes serán medidos físicamente. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorio que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias federales o locales en sus secciones de concretos y aceros, en los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la UAM.

III.6.- CUBIERTAS METÁLICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los costos deberán incluir las pruebas necesarias que se requieran según las Normas de Construcción Técnicas Complementarias de los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales, en sus secciones de concretos y aceros.

III.7.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos físicamente. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

III.8.- CANCELERÍAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

III.9.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada y calificada, herramientas y equipo, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

III.10.- TELEFONÍA Y CÓMPUTO

Las instalaciones deberán ser realizadas por personal calificado lo cual se cotizará en los conceptos correspondientes a mano de obra por nodo totalmente terminado, los materiales serán cotizados por separado en el concepto correspondiente, se deberá considerar la elaboración de la memoria técnica, planos actualizados y la certificación correspondiente dentro de los costos indirectos. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

35


III.11.- INSTALACIONES ESPECIALES E HIDROSANITARIA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. El suministro y colocación de instalaciones hidráulicas, incluye soldadura, misceláneos, nivelaciones, plomeos, abrazaderas tipo omega para fijación, acarreos, elevaciones, trazo y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de referencia. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

III.12.- AIRE ACONDICIONADO

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

III.13.- EQUIPOS EN CUARTO DE MÁQUINAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

III.14.- SEÑALIZACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas.

IV.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

IV.1.- ACARREOS

El costo de todos los acarreos, elevaciones, movimientos dentro y fuera de la obra que se requiera realizar para ejecutar la obra en cuanto a materiales de obra, así como todos los movimientos de equipo necesarios por las diferentes etapas de trabajo deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo, contenidos en el catálogo de conceptos, ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

IV.2.- LIMPIEZAS

Todas las limpiezas gruesas y finas diarias durante el proceso de la obra en las áreas de trabajo y en zonas anexas, deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo contenidos en el catálogo de conceptos, ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

IV.3.- PRUEBAS

El costo de todas las pruebas de cualquier material, (compactaciones, concretos, soldaduras, aceros) que se requiera para probar la calidad especificada cumpliendo con la normatividad que la UAM determine (Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, IMCA, NOM, NMX, etc.) será por cuenta del contratista y a petición expresa de la supervisión, con la frecuencia y profundidad que ésta considere. El costo de estas pruebas deberá

36


ser considerado en cada uno de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos.

IV.4.- SUMINISTROS REALIZADOS POR LA UNIDAD POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

El costo de la recepción, almacenaje, cuidado, acarreos y resguardo de los materiales, equipos o insumos suministrados por la unidad por medio de la coordinación de espacios físicos, deberá ser considerado en forma implícita en cada uno de los conceptos de trabajo por el contratista.

IV.5.- TRABAJADORES

Todos los trabajadores deberán portar casco y gafete con el nombre de la contratista que ejecutará los trabajos, para restricción del espacio exclusivamente a la zona de la obra.

IV.6.- LICENCIAS Y PERMISOS

El contratista deberá de resolver por su cuenta cualquier vínculo con algún sindicato el cual será de su entera y total responsabilidad.

IV.7.-PROGRAMA DE TRABAJO

Se requiere presentar un programa de trabajo físico-financiero por partidas y el licitante ganador lo analizará y estudiara junto con la supervisión para lograr la optimización del mismo en caso de ser necesario. Este programa de trabajo deberá contener los costos e importes de trabajo, ajustado a las etapas marcadas, es decir deberá indicar exactamente la fecha de inicio y terminación de cada una de las etapas propuestas.

IV.8.-EJECUCIÓN DE OBRA

El tiempo total de ejecución de la obra será el indicado en estas bases y la programación propuesta deberá considerar todos los incidentes, rendimientos y procesos de ejecución.

IV.9.- TURNOS

El contratista deberá considerar en los costos de mano de obra el sueldo, sobresueldo y/o el pago de horas extras de las jornadas de los trabajos a ejecutar con la finalidad de no rebasar el tiempo máximo establecido en el punto anterior y por el carácter propio de la obra, deberán de incluirse trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos.

IV.10.- SERVICIOS SANITARIOSEl contratista deberá considerar la renta de mobiliario para el servicio sanitario tanto de su personal de campo como de oficina en la obra y mantenerlo totalmente limpio diariamente durante el transcurso de los trabajos, los cuales se deberán considerar dentro de los costos indirectos.

IV.11.- INCREMENTOS

En los precios de los insumos, equipos y de la mano de obra que servirán de base para formular la propuesta económica, se considerará la aplicación de los índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI)

IV.12.- INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista deberá incluir en sus costos indirectos el costo derivado para la instalación y los movimientos necesarios para colocar sus bodegas, almacén y oficinas de campo así como del suministro de instalaciones eléctricas provisionales (la UAM designará el lugar adecuado para la conexión de este servicio), para lo cual se deberán considerar los cables alimentadores para el suministro de energía eléctrica, deberá proveer conductores alimentadores y derivados adecuados para la carga a consumir por los elevadores, grúas, soldadoras, iluminación de casetas, iluminación de exteriores, contactos de usos generales para las casetas y la obra así como los interruptores

37


necesarios a conectar en los tableros BDP, i-line, auto soportados, según las condiciones de la subestación más cercana, además de extensiones eléctricas (uso rudo) con todo lo necesario para conectarse (clavijas, conexiones) y las protecciones eléctricas adecuados, (interruptores de cuchillas y termo magnéticos), ya que la demanda de energía eléctrica será considerable por todas las plantas de soldar que se requerirán, para que el contratista realice sus trabajos sin dañar ni causar ninguna afectación a la UAM. Así como la instalación de alumbrado provisional que les permita continuar sin ningún contratiempo los trabajos y puedan lograr la calidad requerida por la UAM.

IV.13.- SUMINISTRO DE MATERIALES

El acceso de materiales, insumos y trabajadores para la ejecución de las actividades se realizará durante el horario que determine la UAM. Para lo cual se deberán de tomar las precauciones necesarias, ya que cuando ingrese un vehículo se deberá contar con bandereros y las señalizaciones necesarias para desviar la circulación de la comunidad universitaria y evitar algún accidente. Por lo cual estas restricciones deberán de tomarse en cuenta en sus indirectos. También deberán prever que los bancos de materiales, talleres de fabricación de la estructura, y concreteras deberán de programar para suministrarlos a tiempo.

IV.14.- VIÁTICOS

Deberán considerar absolutamente todos los sobre costos que generen los traslados de personal, equipo, materiales u otros hacia la zona de trabajo y todo lo necesario para cumplir cabalmente con los trabajos y documentación necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

IV.15.- ALCANCES

No se aceptarán por ningún motivo como trabajos extraordinarios aquellas actividades que estén contempladas en los planos de proyectos y/o catálogos de concurso aun cuando en sus matrices de precios unitarios no se hayan considerado total o parcialmente. Cualquier omisión en los catálogos externarla en el período de aclaración de dudas con la coordinación de obra. Después no se admiten reclamaciones.

IV.16.- FLETES

Absolutamente todos los fletes que se requieran para la ejecución de la obra, sin importar la distancia, deben considerarse en los precios unitarios pues la UAM no pagará ninguno ya que van implícitos en cada una de las actividades sin importar cuál sea.

IV.17.- AFECTACIONES

Ni la UAM ni la Supervisión Externa ni ninguna otra instancia de la Unidad universitaria son responsables de las afectaciones a los trabajos, extravío de materiales, herramienta o equipo, causados al contratista en el transcurso de la obra. Para ello cada empresa deberá considerar en sus costos indirectos los vigilantes, almacenistas o bodegueros que juzgue necesarios. Todo material, mobiliario y equipo que suministre la UAM quedará a resguardo automáticamente del contratista respectivo en el momento mismo que ingrese a la obra, para que el contratista se encargue de su almacenaje, cuidado, movimiento y colocación. Cualquier pérdida o daño a los suministros que haga la UAM serán con cargo a la contratista responsable.

Así mismo queda expresamente pactado que la UAM no tendrá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse al Contratista por motivo de paro de labores académicas o administrativas, por resolución de autoridad jurisdiccional o administrativa, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que pudieren impedir la consecución del objeto del presente contrato.

IV.18.- BITÁCORA

38


Todas las anotaciones hechas en la misma tendrán validez oficial y se dará por enterado el contratista de que se trate, después de transcurridas 24 hrs. de dicha anotación. Es necesario, pues, contar con un residente de planta en la obra.

IV.19.- CALIDAD DE LA MANO DE OBRA

El contratista deberá de presentar referencias de trabajos ejecutados con anterioridad en donde se compruebe la experiencia necesaria para la realización de los trabajos de estructura, ya que la mano de obra deberá de ser especializada respecto a la partida estructural, en donde se deberá de emplear personal acreditado y calificado para este tipo de montajes. Cabe mencionar que en cuestión a la estructura se deberá de sacar radiografías a las conexiones, en este caso la supervisión determinará las conexiones a las que se le realizarán las pruebas.

IV.20.- CALIDAD MATERIALES

La calidad de materiales a aceptar es la siguiente:a) El acero de refuerzo y estructural serán de las marcas AHMSA, HYLSA y SICARTSA.b) Las marcas de concreto premezclado aceptables son CEMENTOS MEXICANOS, HOLCIM

(APASCO) y MOCTEZUMA (LACOSA).c) Las marcas de cable aceptadas son CONDUMEX y VIAKON.

VI. NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOSNOTAS GENERALES

ESTAS NOTAS APLICAN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD.

EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS INDEPENDIENTEMENTE DE SUS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEBEN INCLUIR EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO LO ESPECIFICADO EN LAS SIGUIENTES NOTAS:

NOTA 1 Todos los cargos mencionados en la definición precio unitario

NOTA 2 Todos los cargos que marquen las normas, de los conceptos correspondientes.

NOTA 3 Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas notas.

NOTA 4 El contratista deberá entregar las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza como las recibe.

NOTA 5 Los licitantes deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal, en la cantidad suficiente de acuerdo al número de obreros y al numeral II.12.2 de las presentes bases de licitación.

NOTA 6 Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en el catálogo de conceptos para la elaboración de las propuestas técnica y económica. Así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los plazos establecidos hagan llegar los licitantes a la UAM en este proceso de licitación. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aceptaran por parte de los licitantes, modificaciones a lo establecido en el catálogo ni a lo expresamente indicado en los planos, después de la junta de aclaraciones.

NOTA 7 El contratista se hace responsable solidario del contenido de los planos y el catálogo. De no estar de acuerdo con algo deberá manifestarlo por escrito antes de aceptar el fallo y firmar el contrato.

NOTA 8 Es responsabilidad de los licitantes, cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la UAM, hecho por el cual deberá asumir en términos de las bases de la licitación cualquier responsabilidad que se derive.

NOTA 9 En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones federales o locales y sus normas técnicas complementarias.

39


NOTA 10 El contratista deberá considerar dentro de sus costos indirectos, el costo derivado de sus instalaciones provisionales, como son bodegas, almacenes, oficinas de obra, los cables, extensiones y protecciones (interruptores), eléctricos, planta de emergencia, la UAM suministrará la energía eléctrica y agua requerida para la obra, numeral V.1.6 y V.1.7 de las bases de licitación.

NOTA 11 El contratista deberá considerar dentro de sus costos indirectos, el costo derivado del personal de campo como: bodegueros, almacenistas, veladores que controlen y resguarden los materiales y equipos, ya que la UAM no será responsable de pérdidas o daños a su equipo.

NOTA 12 El contratista deberá considerar los turnos de trabajo y la cantidad de operarios suficientes, de tal manera que no rebase el tiempo establecido en el programa de obra.

NOTA 13 El contratista deberá considerar el equipo de seguridad, correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador durante la ejecución del concepto de trabajo.

NOTA 14 El plazo de ejecución de los trabajos será el señalado en las presentes bases

NOTA 15 El contratista será el responsable de la seguridad de sus trabajadores en la obra y en las zonas adyacentes y para lo cual deberá de considerar el equipo necesario como son botas, cascos, guantes, googles, señalamientos de seguridad, etc. y seguro de responsabilidad civil contra terceros.

NOTA 16 En sus costos el contratista deberá considerar el importe correspondiente a las pruebas de funcionamiento necesarias previo a la puesta en servicio de los elementos y equipos que por sus características lo requieran, así como las pruebas propias que indican las especificaciones para las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de vapor, de aire comprimido, de aire acondicionado, de gas L.P. o natural, e instalaciones especiales como voz y datos, control de accesos, detección de incendios, circuito cerrado de televisión, etc.

NOTA 17 Una vez asignado el contrato al licitante ganador, estará obligado a presentar un programa detallado por niveles con los suministros y las actividades más representativas de común acuerdo con la supervisión.

NOTA 18 Se le informa al contratista que las marcas especificadas de los materiales y equipos no podrán ser cambiadas por similares, por lo que es importante se consideren los de tiempos de fabricación y entrega para realizar los pedidos de suministros de materiales y equipos a la obra.

NOTA 19 El contratista deberá considerar en sus precios unitarios los acarreos desde la calle o lugar de entrega de sus insumos hasta el lugar de almacenamiento y/o utilización, el cual evaluara el contratista en la visita de obra.

NOTA 20 En los conceptos que requieren elevaciones se deberá incluir: andamios, protecciones, hamacas y equipo necesario para cualquier altura.

NOTAS PARTICULARES PARA DEMOLICIONESTODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN LOS SIGUIENTES CARGOS A CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS:

NOTA D1 TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, PROTECCIÓN DE LOS LUGARES PARA NO SER DAÑADOS NI MALTRATADOS, ACARREOS VERTICALES, HORIZONTALES, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).

NOTA D2 EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS. PARA LOS CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODOS AQUELLOS EN LOS QUE INTERVENGAN MOVIMIENTOS DE TIERRA LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO. (P.U.O.T.)

NOTA D3 MATERIALES DE DEMOLICIÓN SIN RECUPERACIÓN a) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DEMOLICIÓN

Y ACARREO AL BANCO DE OBRA b) DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA

40


c) INSTALACIONES ESPECÍFICAS COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UAM

d) EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTEC-CIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO

e) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN P.U. f) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN

ESTAS NOTAS.

NOTA D4 MATERIALES DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN a) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS NECE-

SARIOS PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DESMONTE O DESMANTELAMIENTO b) EN LOS DESMONTES O DESMANTELAMIENTOS SE CONSIDERARA, SELECCIÓN, LIMPIEZA Y

ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA INDICADO POR LA UAM c) LA LIMPIEZA DE LOS DESPERDICIOS PRODUCTO DE DESMONTAJES O DESMANTELAMIENTOS

SE LLEVARA DONDE INDIQUE LA UAM d) DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA e) INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS

QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UAM

f) EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE, EL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTEC-CIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

g) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN P.U. h) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN

ESTAS NOTAS.

NOTA D5 TODO EL MATERIAL DESMANTELADO SE ENTREGARA A LA UNIDAD ACADÉMICA Y SE DEPOSITARA EN EL LUGAR INDICADO POR ÉSTA O LA SUPERVISIÓN.

NOTAS PARTICULARES PARA CIMENTACIÓN

NOTA CM1 TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).

NOTA CM2 TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYE EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS. LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO. (P.U.O.T.)

NOTA CM4 EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, GANCHOS, DESCALIBRES, MERMAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO Y/O EN SU CASO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. Y LAS ESCUADRAS SE PAGARÁN COMO VOLUMEN DE OBRA A PARTIR DEL DIÁMETRO NO. 6 (3/4”) Y LOS SUCESIVOS HASTA EL NO. 12 (1 ½” ), ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO; PARA TODOS LOS DIÁMETROS, EN DIÁMETROS MAYORES DEL NO. 8 Y SE DEBERÁ CONSIDERAR SOLDADURAS E-90 DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO SEGÚN DETALLE CONTENIDO EN PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES

NOTA CM5 EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA Y FLUIDIZANTE PARA LOS CONCRETOS ESTRUCTURALES O EN CASO DE SER INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL.

NOTA CM6 EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN Y MONITOREO.

41


NOTA CM7 EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVADOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOÑOS (6 MOÑOS MÍNIMO POR TARIMA) O LOS DISPUESTOS EN FUNCIÓN DEL DESPIECE QUE INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISIÓN.

NOTA CM9 LOS RELLENOS SERÁN COLOCADOS EN CAPAS DE 20 CMS. MÁXIMO HUMEDECIDAS Y COMPACTADAS AL 90% PROCTOR (SE DEBERÁN REALIZAR LAS PRUEBAS CON LABORATORIO CERTIFICADO EN LOS SITIOS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYEN TRASPALEOS, LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO (P.U.O.T.)

NOTA CM10 ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INCLUIR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN LOS CONCRETOS DE LOSA FONDO Y MUROS PERIMETRALES DE CIMENTACIÓN Y EN LA LOSA DE AZOTEA. SI POR ERROR DE LA CONTRATISTA SE SUMINISTRARA ESTE ADITIVO EN OTROS ELEMENTOS NO SERÁ PAGADO POR LA UAM A MENOS DE SER SOLICITADO EN ALGÚN CONCEPTO EN PARTICULAR.

NOTA CM11 TODOS LOS CONCRETOS BOMBEABLES DEBERÁN INCLUIR UN ADITIVO FLUIDIZANTE CUYO COSTO ESTARÁ INTEGRADO AL PRECIO DEL CONCRETO.

NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO

NOTA EC1 TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA DEBERÁN EJECUTARSE CONFORME A LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO Y SUS DETALLES CORRESPONDIENTES, SERÁ INDISPENSABLE VERIFICAR, ESTUDIAR Y ENTENDER CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS MISMOS.

NOTA EC2 TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).

NOTA EC3 EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, GANCHOS, DESCALIBRES, MERMAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO Y/O EN SU CASO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. Y LAS ESCUADRAS SE PAGARÁN COMO VOLUMEN DE OBRA A PARTIR DEL DIÁMETRO NO. 6 (3/4”) Y LOS SUCESIVOS HASTA EL NO. 12 (1 ½” ), ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO; PARA TODOS LOS DIÁMETROS, EN DIÁMETROS DEL NO. 8 Y MAYORES SE DEBERÁ CONSIDERAR SOLDADURAS E-90 DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO SEGÚN DETALLE CONTENIDO EN PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES.

NOTA EC4 EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA Y FLUIDIZANTE PARA LOS CONCRETOS ESTRUCTURALES O EN CASO DE SER INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL.

NOTA EC5 EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL; ASI COMO PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN Y MONITOREO.

NOTA EC6 EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVADOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOÑOS (6 MOÑOS MÍNIMO POR TARIMA) O LOS DISPUESTOS EN FUNCIÓN DEL DESPIECE QUE INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISIÓN.

42


NOTA EC8 ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INCLUIR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN LOS CONCRETOS DE LOSA FONDO Y MUROS PERIMETRALES DE CIMENTACIÓN Y EN LA LOSA DE AZOTEA. SI POR ERROR DE LA CONTRATISTA SE SUMINISTRARA ESTE ADITIVO EN OTROS ELEMENTOS NO SERÁ PAGADO POR LA UAM.

NOTA EC9 TODOS LOS CONCRETOS BOMBEABLES DEBERÁN INCLUIR UN ADITIVO FLUIDIZANTE CUYO COSTO ESTARÁ INTEGRADO AL PRECIO DEL CONCRETO.

NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS METÁLICASNOTA EM1 TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA DEBERÁN EJECUTARSE CONFORME A

LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO Y SUS DETALLES CORRESPONDIENTES, SERÁ INDISPENSABLE VERIFICAR, ESTUDIAR Y ENTENDER CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS MISMOS PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA.

NOTA EM2 LOS PLANOS DE TALLER, DEBERÁN SER PRESENTADOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA UAM.

NOTA EM3 EN TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS, SE DEBE INCLUIR DESDE EL TALLER PRIMARIO ANTICORROSIVO SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA NOTA EM7.

NOTA EM4 LA PINTURA EN CAMPO TANTO EN ELEMENTOS COMO EN CONEXIONES, SE REALIZARÁ POSTERIOR AL MONTAJE SALVO QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN UN PROCEDIMIENTO DIFERENTE E INVARIABLEMENTE DEBERÁ SER CON EQUIPO MECÁNICO (COMPRESOR - PISTOLA), PERO EN CUALQUIER CASO, ANTES DE LA COLOCACIÓN DE LA LÁMINA LOSACERO. REMOCIÓN DE LA PINTURA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y LA POSTERIOR APLICACIÓN DE ESTA EN LA ZONA DE SOLDADO.

NOTA EM5 PARA LA PARTIDA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LOS CONCEPTOS CON UNIDAD DE "KG" O "TON" EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA BASADO EL CÁLCULO DEL PESO DE LOS ELEMENTOS EN LAS TABLAS DE CONVERSIÓN DEL IMCA Y EN SU CASO OTRAS COMERCIALES, EN EL CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR EL PESO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN EN LA FABRICACIÓN DEL ELEMENTO EN CUESTIÓN. NO SE CONSIDERARA EN LA CUANTIFICACIÓN DEL PESO DE LOS ELEMENTOS NINGUNA CLASE DE DESCALIBRE NI PORCENTAJE DE PESO ADICIONAL NO CONTEMPLADO, SERÁ UNICAMENTE EL PESO DEL ELEMENTO INDICADO EN LAS TABLAS ANTES MENCIONADAS.

NOTA EM6 EN LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA SE DEBERÁ CONSIDERAR LA COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURAS DE LA RESISTENCIA Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL, FLETES, DESCALIBRES, MERMAS, BISELES, CORTES, DESPERDICIOS, BARRENOS O TALADROS EN DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, CARGA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, LIMPIEZAS, MUESTREOS Y PRUEBAS NECESARIOS SEGÚN NORMAS, LAS INDICADAS EN PROYECTO ESTRUCTURAL, O BIEN LAS QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, Y QUE PODRÁN SER: PRUEBAS RADIOGRÁFICAS, LÍQUIDOS PENETRANTES ETC Y QUE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CONSIDERE NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DE LAS SOLDADURAS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOTA EM7 LA APLICACIÓN DEL PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 52 B DE SYLPYL SERÁ BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO Y POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA:1.- ELIMINACIÓN DE POLVO, OXIDO, GRASA, PINTURAS ANTERIORES ADHERIDAS O CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO MANUAL, MECÁNICO O QUÍMICO.2.- LA SUPERFICIE DEBE ESTAR SECA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.3.- LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBERÁ SER CON PISTOLA O EQUIPO AIRLESS.4.- DEBE VERIFICARSE LA AUSENCIA DE FLAMAS O CHISPAS EN EL ALMACENAJE DEL PRODUCTO, ASI COMO DURANTE LA INSTALACIÓN DEL MISMO.5.- EL PRODUCTO DEBE APLICARSE DONDE EXISTA VENTILACIÓN SUFICIENTE Y ADECUADA, ASI COMO EL PERSONAL QUE APLIQUE EL PRODUCTO DEBERÁ UTILIZAR RESPIRADORES APROPIADOS.6.- MEZCLAR LO SUFICIENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE APLICARLO.

43


7.- PARA LA UTILIZACIÓN DE PISTOLA DEBERÁ DILUIRSE EL PRODUCTO CON SOLVENTE 52 SYLPYL DE 5 A 10 %.

NOTA EM8 8.- PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO AIRLESS NO DEBERÁ DILUIRSE EL PRODUCTO.EN EL HABILITADO DE ESTRUCTURAS, CUANDO PROCEDA, LA FABRICACIÓN SE EFECTUARÁ EN TALLER.

NOTAS PARTICULARES PARA ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

NOTA A1 TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN CONSIDERARSE COMO OBRA TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LA CARGA Y LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE Y NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

NOTA A2 TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LAS NOTAS Y ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UAM. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO.

NOTA A3 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, (P.U.O.T.) PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

NOTA A4 TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN LAS PRESENTES NOTAS DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

NOTA A5 CARGOS QUE DEBERÁN INCLUIR LOS CONTRATISTAS EN LOS PRECIOS UNITARIOS: EN EL COSTO QUE INCLUYE TODOS LOS AZULEJOS, LOSETAS O SIMILARES, SE DEBERÁN INCLUIR LOS DESPERDICIOS, EL MORTERO, EL CEMENTO BLANCO, EL COLOR PARA EL CEMENTO, (TODOS ESTOS MATERIALES SE CONSIDERARAN PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO), LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA TERMINACIÓN DE DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN POR LA UAM, TAMBIÉN INCLUIRÁ ENTRE OTRAS OPERACIONES EL HUMEDECIDO DE LA BASE, LA COLOCACIÓN DE MAESTRAS, EL MORTERO , EL AZULEJO, JUNTAS, REMATES, EMBOQUILLADOS, LOS RESANES Y LA RESTITUCIÓN PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LOS CONCEPTOS QUE NO HAYAN SIDO EJECUTADOS CORRECTAMENTE A JUICIO DE LA UAM, ASÍ COMO DEBERÁ INCLUIR LA RENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, HAMACAS, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y PROTECCIÓN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UAM LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE Y ADEMÁS TODOS LOS CARGOS

44


MENCIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS NOTAS Y ESPECIFICACIONES.

NOTAS PARTICULARES PARA CANCELERÍA DE ALUMINIO PUERTAS Y HERRERÍA

NOTA C1 LAS VENTANAS, PUERTAS, CANCELES DEBERÁN SER PROPORCIONADAS COMO UNIDADES COMPLETAS, INCLUYENDO PARA CADA CASO, LOS HERRAJES ESPECIFICADOS EN LA TABLA O PLANO CORRESPONDIENTE.

NOTA C2 EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERÍA DE ALUMINIO SE DEBERÁ INCLUIR: EL SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE LA CANCELERÍA Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA YA SEAN METÁLICOS DE CONCRETO O ALBAÑILERÍA, MUROS, LOSAS U OTRO ELEMENTO DE ALBAÑILERÍA SEGÚN SE REQUIERA; TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACIÓN, TORNILLERÍA NORMAL Y ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), CHAPAS Y BISAGRAS DE LOS MODELOS QUE SE INDIQUE EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES; VINIL, HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES RECTOS O A 45 SEGÚN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO; SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

NOTA C3 ES INDISPENSABLE Y RECOMENDABLE LA PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES FÍSICAMENTE EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS VANOS DONDE SE COLOCARAN LAS PUERTAS, CANCELES, HERRERÍAS, VENTANAS ETCÉTERA, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES EN EL DIMENSIONAMIENTO FINAL DE LOS ELEMENTOS AL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN.

NOTA C4 CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: EL COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO COMO SON LOS PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES, HERRAMIENTAS, HERRAJES, BAGUETAS, EMPAQUES, TELA DE MOSQUITERO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO LA MEDICIÓN, TRAZO, CORTE, PUNTEO, PRESENTACIÓN, CORRECCIONES, UNIÓN DEFINITIVA, ESMERILADO, TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LAS CORRECCIONES Y MODIFICACIONES Y LA RESTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUICIO DE LA UAM LA RENTA Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PASARELAS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE PROTECCIÓN QUE PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UAM, LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE SE INDIQUE O APRUEBE LA SUPERVISIÓN, TODOS LOS CARGOS QUE INDIQUE EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE INDIQUE EN ESTAS NOTAS.

NOTA C5 CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO INCLUYENDO LOS CARGOS DE FLETES, SEGUROS DE TRANSPORTE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, EMPAQUES, ESTIBA, LA RENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO APROPIADO PARA MANEJAR Y GARANTIZAR EL CUIDADO DEL MISMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS COMO SON POLEAS, GARRUCHAS, CABLES, TENDIDOS, HAMACAS, ESPÁTULAS, CORTADORES, VENTOSAS, ETC., Y OBRAS DE PROTECCIÓN, LA RESTITUCIÓN POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE OBRA MAL EJECUTADA A JUICIO DE LA UAM EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO OPERACIONES COMO SON LA COLOCACIÓN SELLADO Y AMACIZADO DE VIDRIOS, CALZAS DE PLOMO, SEGÚN EL SISTEMA INDICADO, LA LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE APRUEBE LA UAM TODOS LOS CARGOS QUE INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS NOTAS Y ESPECIFICACIONES.

NOTA HE1 TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, TRAZO DE LA UBICACIÓN, LIMPIEZA, FIJACIÓN DE LAS PUERTAS Y ACCESORIOS CONFORME A LO INDICADO EN PLANOS CORRESPONDIENTES, RECIBIR Y EMBOQUILLAR LAS ZONAS DE COLOCACIÓN POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS, TOMANDO

45


COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE Y NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

NOTA HE2 SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO.

NOTA HE3 EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERÁ INCLUIR TRAZO DE LA UBICACIÓN, LA FIJACIÓN, NORMAL O ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES, RECIBIR Y EMBOQUILLAR LAS PIEZAS DONDE SE REQUIERA O INDIQUE LA SUPERVISIÓN, RESTITUCIÓN DE ACABADO EN CASO DE VERSE AFECTADO DURANTE LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

NOTA HE4 LAS PUERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS COMO UNIDADES COMPLETAS, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN INDICACIONES DEL PLANO CORRESPONDIENTE.

NOTAS GENERALES A LA PARTIDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS

NOTA IE1 TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS, USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

NOTA IE2 TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UAM. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO.

NOTA IE3 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UAM. TODOS LOS CONCEPTOS AQUÍ ENUNCIADOS DEBERÁN INCLUIR TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y EJECUCIÓN.

NOTA IE4 LOS MATERIALES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBERÁN

CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS EN EL PAÍS.

NOTAS PARTICULARES PARA TABLEROSNOTA IE5 EL TABLERO DEBERÁ CONTAR CON ESPACIOS DISPONIBLES PARA

INTERRUPTORES FUTUROS Y PLACAS DE LEYENDA PARA TODOS LOS INTERRUPTORES.

NOTA IE6 EL FABRICANTE DEBERÁ SUMINISTRAR TODAS LAS CURVAS TIEMPO-CORRIENTE DE

46


NOTA IE7 EL PRECIO FINAL CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS TABLEROS INCLUYE EL PEINADO, COCAS, CINTURONES, CONEXIONES Y AREGLO DE CABLES; SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DEL TABLERO, INDICÁNDOLOS EN EL MISMO.

NOTAS PARTICULARES PARA CANALIZACIONESNOTA IE10 CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: a) COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COMO SON: TUBE-

RÍAS CONDUIT, COPLES, GRASA, ESTOPA, DESPERDICIOS, CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TA-PAS, EMPAQUES, REDUCCIONES, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, CONTACTOS, APAGA-DORES, PLACAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TERMINALES O ZAPATAS, CINTA DE AISLAR, GUIAS, CONDUCTORES, COCAS Y DESPERDICIOS, SOBRETAPAS, UNIDADES DE ILUMINACIÓN, INTE-RRUPTORES, TABLEROS, ETC.

b) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, INCLUYENDO: EXCAVACIÓN, TRAZO, CORTE, CABLEADOS, COORDINA-CIÓN CON OTRAS INSTALACIONES, HECHURA DE RANURAS, COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS, CONEXIONES A TABLEROS, PEINADO DE TABLEROS, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INCLUYENDO EQUIPOS.

c) CORRECCIÓN DE DEFECTOS Y REPOSICIÓN DE MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO REQUERI-DO EN LAS PRUEBAS Y/O LAS ESPECIFICACIONES.

d) LOS CARGOS DE USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASÍ COMO LAS OBRAS DE PRO-TECCIÓN QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATIS-TA Y APRUEBE O INDIQUE LA UAM.

e) PINTURA DE TUBERÍAS CONFORME AL CÓDIGO DE COLORES INDICADO POR LA UAM. CONSIDE-RAR ANILLOS DE PINTURA DE ESMALTE, DE 5 CM. DE LARGO A CADA 1.5 M Y EN CAMBIOS DE DI -RECCIONES.

f) LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE O LO INDICADO PARTICULARMENTE EN CADA CONCEPTO O EN EL CATÁLOGO DE CON-CEPTOS.

g) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO.h) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ES-

TAS NOTAS.i) EN EL CASO DE LAS CONEXIONES PROPIAS DE CONTACTOS, APAGADORES, DETECTORES, TI-

MERS, Y DEMÁS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE HAGAN CONEXIONES EN CAJAS O CONDULE-TS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS PUNTAS DE CABLE DENTRO DE SU PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A LA LONGITUD DEL CALIBRE DEL CABLE DEL QUE SE TRATE, YA QUE PARA FINES DE GENERACIÓN Y PAGO DE LOS CABLES SE CONSIDERA LA DIMENSIÓN FÍSI-CA DE CAJA A CAJA, CONTACTO A CONTACTO, TABLERO A TABLERO, TABLERO A LUMINARIA ETC. Y NO SE PAGARAN PUNTAS EN CAJA DE NINGÚN TIPO.

j) EN EL CASO DE CABLES ALIMENTADORES DESDE TABLEROS PRINCIPALES Y DERIVADOS EL PRECIO UNITARIO A LA LONGITUD DEBE CONSIDERAR COCAS, CURVAS Y DEMÁS LONGITUDES DE CABLES NECESARIAS PARA LAS CONEXIONES PROPIAMENTE DICHAS EN TABLEROS, YA QUE PARA FINES DE GENERACIÓN Y PAGO SE CONSIDERARAN LAS DIMENSIONES FISICAS DE TABLERO A TABLERO Y NO SE PAGARAN PUNTAS DE NINGUNA DIMENSIÓN.

NOTA IE12 EL PRECIO UNITARIO DE CABLES INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA IE13 EL PRECIO UNITARIO PARA TENDIDO DE TUBERÍAS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, COPLES, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y EN TODOS LOS NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA IE14 TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJOS, GUIADO DE TUBERÍAS, PRUEBAS, BAYONETEOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ACARREOS Y FLETES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, SOLDADURAS, MISCELANEOS, NIVELACIONES, PLOMEOS, TRAZOS PARA LA UBICACIÓN DE TRAYECTORIAS DE TUBERÍAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, DOBLECES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, ANDAMIOS,

47


SEÑALAMIENTOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, TODAS LAS TUBERÍAS Y SU SOPORTARÍA, SIN IMPORTAR SU DIÁMETRO O UBICACIÓN DEBEN TENER ANILLOS PINTADOS CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 DE 5 CMS. DE ANCHO A CADA 1.50 M. Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN, DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO A LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO; LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

NOTA IE15 LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ CORRESPONDER A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA Y/O GRUESA, SEGÚN SE ESPECIFIQUE EN CADA CONCEPTO PARTICULAR, MARCA OMEGA O JUPITER. TUBERIA CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO, CAJAS DE CONEXIONES, CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS, 90 GRADOS CENTÍGRADOS, 600 V., VINANEL XXI, ANTIFLAMA MARCA CONDUMEX O VIAKON. CONTACTOS ARROW HART, APAGADORES, TABLEROS E INTERRUPTORES. DEBERÁ OCUPARSE TALCO INDUSTRIAL COMO LUBRICANTE PARA LAS CANALIZACIONES. ASÍ COMO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, PLANCHADO DE CONDUCTORES, INSTALACIÓN, CINTA AISLANTE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (P.U.O.T.) O LAS MARCAS INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO.

NOTA IE16 TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN, CARGAS, DESCARGAS, MANIOBRAS NECESARIAS, ALMACENAJE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE CONDUCTORES, PEINADO DE TABLEROS, BALANCEO DE LOS CIRCUITOS, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN LOS TABLEROS, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CON BASE AL ÁREA QUE SIRVEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.

NOTA IE17 LOS COLORES DEL CABLEADO ELÉCTRICO PARA CIRCUITO DERIVADOS ESTARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO: FASE: ROJO PARA CONTACTOS, NEGRO PARA ALUMBRADO NEUTRO: BLANCO REGRESOS: GRIS. TIERRA FÍSICA: VERDE TIERRA FÍSICA AISLADA: VERDE CON FRANJAS AMARILLAS. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SE IDENTIFICARÁN EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO DE COLORES:

FASE A: ANILLO COLOR ROJO FASE B: ANILLO COLOR AMARILLO FASE C: ANILLO COLOR AZUL NEUTRO: ANILLO COLOR BLANCO. TIERRA FÍSICA: ANILLO COLOR VERDE

NOTAS PARTICULARES PARA SISTEMA DE PARARRAYOSNOTA SP1 TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS,

DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRENO AL LUGAR INDICADO POR EL PROPIETARIO PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL SITIO SELECCIONADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA OTRA INDICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON APROBACIÓN DE LA UAM . USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

48

N


NOTA SP2 TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UAM SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO.

NOTA SP3 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UAM. TODOS LOS CONCEPTOS AQUÍ ENUNCIADOS DEBERÁN INCLUIR TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y EJECUCIÓN.

NOTA SP4 LOS MATERIALES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBERÁN CONTAR CON

LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS EN EL PAÍS.

NOTAS PARTICULARES PARA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA COBRENOTA HIDS1 LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: EL COSTO DE LOS

MATERIALES TUBERÍAS, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES O CONEXIONES, JUNTAS DE DILATACIÓN, AISLAMIENTOS, PERFORACIONES EN PISOS Y MUROS CON TALADRO, DESPERDICIOS, ETC. PINTURA ESMALTE COMEX 100 DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES DE LA UAM Y EN FRANJAS DE 5.0 CM DE ANCHO POR TUBERÍA EN LOS LUGARES Y A LAS DISTANCIAS INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN, SOPORTARÍA Y TODOS LOS MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA Y CONEXIONES ATENDIENDO LAS ESPECIFICACIÓN QUE APAREZCAN EN PLANOS; LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LAS SIGUIENTES OPERACIONES; TRAZO DE TRAYECTORIAS Y REFERENCIA DE NIVELES, EN SU CASO RANURACIÓN DE MUROS, COLOCACIÓN DE LA SOPORTARÍA, INCLUYENDO SU ANCLAJE A LA ESTRUCTURA Y EL AJUSTE DE NIVELES, CORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, UNIONES ENTRE CONEXIONES, VÁLVULAS, ACCESORIOS, TUBERÍAS, INCLUYENDO TODAS LA OPERACIONES REQUERIDAS COMO SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5, PASTA FUNDENTE, TARRAJADO, ETC.

PRUEBAS, INCLUYENDO TAPONES DE SALIDA LLENADO DE TUBERÍAS APLICACIÓN DE PRESIONES ESPECIFICADAS Y EN SU CASO EL AGUA REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS CON DURACIÓN DE 24 HRS O EL TIEMPO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN; LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CONCEPTO, LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS Y REPOSICIÓN DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS Y/O DE LAS UNIONES MAL EJECUTADAS;

COLOCACIÓN DE AISLAMIENTOS COMO SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES A TIRO LIBRE SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA OTRA INDICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON APROBACIÓN DE LA UAM ; REPOSICIÓN DEL ACABADO POSTERIORMENTE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS, RECIBIR Y EMBOQUILLAR TANTO EN MUROS COMO EN LOSAS LA TUBERÍA QUE CORRESPONDA A ACOMETIDAS DE MUEBLES CON EL MATERIAL Y LA FORMA INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, LA RENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO HERRAMIENTAS, ACCESORIOS ANDAMIOS, Y OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS.

NOTA HIDS2 EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA FINES DE GENERACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE TUBERÍAS SE CONSIDERARA LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL TUBO DE CONEXIÓN A CONEXIÓN, DE ACOMETIDA A ACOMETIDA ETC. YA QUE EL DESPERDICIO DEBERÁ SER CONSIDERADO EN LA MATRIZ DE PRECIO UNITARIO.

NOTAS PARTICULARES PARA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA PVC NOTA HIDS3 LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS P.U. SON: EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE

INTERVENGAN TUBERÍA, CONECTORES, CODOS, TEES, YEES, DESPERDICIO, PERFORACIONES CON TALADRO EN LOSAS Y MUROS, PEGAMENTO, LIMPIADORES,

49


LUBRICANTES SEGÚN EL TIPO DE PVC A UTILIZAR PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, INCLUYENDO ACARREO HORIZONTAL, VERTICAL, TRAZO, CORTE, LIJADO, LIMPIEZA, COLOCACIÓN, FILACIÓN, NIVELACIÓN, Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS INSTALACIONES ESPECÍFICAS COMO ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UAM EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO, REPOSICIÓN DEL ACABADO POSTERIORMENTE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS,

RECIBIR Y EMBOQUILLAR TANTO EN MUROS COMO EN LOSAS LA TUBERÍA QUE CORRESPONDA A ACOMETIDAS DE MUEBLES CON EL MATERIAL Y LA FORMA INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN PRECIO UNITARIO, TODOS LOS CARGOS DEL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS NOTAS.

NOTA HIDS4 EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA FINES DE GENERACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE TUBERÍAS SE CONSIDERARA LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL TUBO DE CONEXIÓN A CONEXIÓN, DE ACOMETIDA A ACOMETIDA ETC. YA QUE EL DESPERDICIO DEBERÁ SER CONSIDERADO EN LA MATRIZ DE PRECIO UNITARIO.

NOTA HIDS5 TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBEN CONSIDERARSE COMO OBRA TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS A 20 METROS, ACARREOS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRENO AL LUGAR INDICADO POR EL PROPIETARIO PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS DE DESPALMES, CORTES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL SITIO SELECCIONADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA OTRA INDICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON APROBACIÓN DE LA UAM, USO, CONSERVACIÓN, DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

NOTA HIDS6 TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICAN LAS NOTAS Y ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA SUPERVISIÓN DE UAM SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO.

NOTA HIDS7 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

NOTA HIDS8 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS LOS DESPERDICIOS.

NOTAS PARTICULARES PARA OBRAS EXTERIORESNOTA OE1 TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA DEBEN

CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO, TRAZO, NIVELACIÓN, LOS SUMINISTROS, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN PARA ACUMULACIÓN DE

50


ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA OTRA INDICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON APROBACIÓN DE LA UAM ., ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

NOTA OE2 TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICAN LAS NOTAS Y LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UAM. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO.

NOTA OE3 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SEAN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA (P.U.O.T.), PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UAM.

NOTA OE4 TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATÁLOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES, HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA OTRA INDICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON APROBACIÓN DE LA UAM, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

ALCANCE GENERAL

Las marcas de insumos indicadas en estas notas serán las utilizadas en caso de no encontrarse especificadas en el catálogo de conceptos o en el proyecto ejecutivo.

En todos los materiales se deberán respetar las especificaciones indicadas en proyecto, planos y catálogo de conceptos; en caso de indicar marcas, estas deberán respetarse, a menos que el material propuesto sea de mejor calidad.

51

web viewinformación específica sobre las partes de los trabajos que se podrán...

Documents