terminos de referencia selecciÓn de un proponente … · pbx (57) 1 222 06 01 fax: 221 95 37...

de 49

Carrera 50 N.° 26 -20 Bogotá D.C. PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37 Línea Gratuita Nacional 01800 911 729

www.upme.gov.co

TERMINOS DE REFERENCIA

SELECCIÓN DE UN PROPONENTE QUE REALICE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA UPME, UBICADA EN LA OFICINA 901 DEL EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL

ARRECIFE, UBICADO EN LA AV. CALLE 26 No. 69 – D 91.

FECHA: JUNIO DE 2013.

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PROCESO No. 016 2013

de 49


www.upme.gov.co

Bogotá D.C., 11 de junio de 2013

TABLA DE CONTENIDO RECOMENDACIONES GENERALES ................................................................................................. 4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 5 1 OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ......................................... 6 1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ............................................................................................. 6 1.2 TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO ............................................................................ 7 1.3 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE ............................................................................................ 7 1.4 VEEDURÍAS CIUDADANAS ...................................................................................................... 7 1.5 PRESUPUESTO ASIGNADO .................................................................................................... 7 1.6 SEDE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS............................................................................. 8 1.7 DISEÑO ARQUITECTÓNICO .................................................................................................... 8

1.8 LICENCIA DE CONSTRUCCIÒN……………………………………………………….8 1.9 IMPACTO SOCIAL ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO………………9

1.10 CRONOGRAMA DE TRABAJO ............................................................................................ 10 1.11 VISITA A LA OBRA .............................................................................................................. 10 1.12 HORARIO DE LOS TRABAJO Y NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL ............................. 11 1.13 DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES. ........................................... 11 1.14 TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO ............................................................ 11 1.15 ENTREGA DE BIENES. ....................................................................................................... 12 1.16 CERTIFICACION RETIE Y RETILAP. ................................................................................... 12 1.17 FORMA DE PAGO ............................................................................................................... 12 1.18 CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ...................................................... 13 1.19 CRONOGRAMA DEL PROCESO ......................................................................................... 13 1.20 CONSULTAS DE LOS PROPONENTES .............................................................................. 14 1.21 PREGUNTAS DE LOS INTERESADOS ............................................................................... 14 1.22 FECHA DE AUDIENCIA DE RESPUESTA ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ................................................................................................................................... 14 1.23 ADENDAS ............................................................................................................................ 15 1.24 PLAZO DE EVALUACIÓN .................................................................................................... 15 1.25 INFORMES DE EVALUACIÓN ............................................................................................. 15 1.26 TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ................................................................. 15

de 49


www.upme.gov.co

1.27 PARTES QUE INTERVIENEN .............................................................................................. 16 1.28 CONDICIONES DEL CONTRATO, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN .................. 17 1.29 DOCUMENTOS A PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO ......................................... 17 1.30 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA ........................................................................................ 17 1.31 CESIÓN DEL CONTRATO ................................................................................................... 18 1.32 FORMAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO .................................................................. 18 1.33 GARANTÍA ÚNICA A FAVOR DE LA UPME ......................................................................... 18 1.34 ENTREGA Y RECIBO DEL OBJETO DEL CONTRATO ....................................................... 20 1.35 CORRESPONDENCIA ......................................................................................................... 20 1.36 PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS ........................................................................................ 20 1.37 INDEMNIDAD EN LOS SUBCONTRATOS ........................................................................... 21 1.38 VISITAS ............................................................................................................................... 21 1.39 TIPIFICACIÓN DE RIESGOS……………………………………………………………21 CAPÍTULO II. .................................................................................................................................... 25 2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA .................................................................................... 25 2. FORMA DE PRESENTACIÓN .................................................................................................. 25 2.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ..................... 26 2.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS ............................................................................................... 31 CAPÍTULO III. .............................................................................................................................. 34

3 RECHAZO DE OFERTAS .................................................................................................... 34

CAPÍTULO IV. ................................................................................................................................... 36 4 ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ................................................... 36 4.1 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS .................................................................... 36 4.2 CRITERIOS DE DESEMPATE .................................................................................................. 36

4.3 EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE………………………………….37 4.4 EVALUACIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA ............................................................................. 39 CAPÍTULO V. .................................................................................................................................... 43 5. FORMULARIOS Y ANEXOS TÉCNICOS ..................................... ¡Error! Marcador no definido. F

de 49


www.upme.gov.co

RECOMENDACIONES GENERALES

Se solicita a los proponentes cumplir con las siguientes recomendaciones, para facilitar la labor de evaluación de las ofertas:

1. Leer cuidadosamente estos documentos Términos de referencia, antes de elaborar la propuesta.

2. Entender que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas en los presentes documentos de Términos de Referencia.

3. Presentar la totalidad de la propuesta, en orden para facilitar su estudio, con índice y debidamente foliados.

4. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que estos Términos de Referencia son completos, compatibles y adecuados para identificar los bienes y servicios que se contratarán.

5. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir su oferta económica y las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.

6. La UPME podrá aplazar, suspender o terminar el presente proceso por fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otro hecho no imputable a la UPME sin que tales hechos se puedan aducir por los oferentes o participantes para solicitar el reconocimiento y pago de algún tipo de indemnización.

7. En este documento se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros, que la UPME considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido del pliego de condiciones debe ser interpretado integralmente. El orden de los capítulos y numerales no implica prelación entre los mismos. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las exigencias en ellos contenidos.

de 49


www.upme.gov.co

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 143 de 1994, Decreto 28 de 1995, y Decreto 255 de 2004, la UPME, tiene como función, planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con las entidades del sector minero energético -tanto entidades públicas como privadas- el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, producir y divulgar la información minero energética requerida. Actualmente, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, se encuentra ubicada en la carrera 50 No. 26-20 sede CAN, en una edificación recibida en comodato que hiciere con el Ministerio de Minas y Energía, pactado en 5 años y prorrogado en un término igual, que ya está por cumplirse. Como consecuencia de los trámites adelantados ante el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación le fue aprobado el presupuesto a la UPME para la adquisición y adecuación de la nueva sede, la cual se encuentra ubicada en el edificio Arrecife en la calle 26 No. 69 D 91 Oficina 901. El inmueble adquirido tiene una área 1.797,25 m2, el cual debe ser adecuado a las necesidades de funcionamiento, por lo anterior la UPME realizó el respectivo diseño de distribución de tal forma que se optimice el espacio para que se preste el servicio en forma eficiente, proporcionando las condiciones de salubridad a los puestos de trabajo para los funcionarios de la Unidad. De acuerdo al diseño aprobado se deben desarrollar obras para adecuar cielorrasos, cambio de enchapes, pisos, pintura, iluminación, instalaciones eléctricas, cableado estructurado y construcción de paneles divisorios para los puestos de trabajo y de oficinas, entre otras.

Por otra parte, el mobiliario actual de los funcionarios de la Unidad es obsoleto, y no cumple con las condiciones físicas para el espacio de la nueva sede, siendo perentoria la renovación de dicho mobiliario que cumpla con el espacio estipulado para los puestos de trabajo diseñados y las áreas que conforman la Unidad. Así las cosas y debido a que las actividades u obras que se deben ejecutar no corresponden a las funciones propias de la UPME, se debe adelantar el concurso contractual con el fin de llevar a cabo el proyecto descrito.

de 49


www.upme.gov.co

1 OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Seleccionar el contratista para la ejecución, suministro e instalación de sistema eléctrico, red de voz y

datos, modulares de oficina y mobiliario en general así como la adecuación, instalación, ejecución de obras civiles y puesta en funcionamiento de la nueva sede de la UPME de la oficina 901 del edificio Centro Empresarial Arrecife, Av. Calle 26 No 69 – D 91, con base en el diseño arquitectónico y técnico que será suministrado por la UPME, todo de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No. 1. El contratista seleccionado deberá suministrar todos los materiales, mobiliarios, sistema eléctrico, voz, datos y elementos requeridos para los siguientes módulos y espacios:

ESPACIOS CANTIDAD

Puestos de trabajo 110

Oficina de dirección 1

Oficina Secretario General 1

Oficina jefes de área 7

Áreas de reuniones 6

Sala múltiple de reuniones 1

Auditorio 1

Recepción 1

Archivo y correspondencia 1

Área de atención al ciudadano 1

Biblioteca 1

Bodega 1

Depósito 1

Centro de copiado 1

Centro de cómputo 1

Cafetería 1

Baño 2

Sala del director 1

Terrazas 5

de 49


www.upme.gov.co

Las especificaciones de las anteriores áreas de acuerdo con lo establecido en el Formato de “Características Técnicas Ofrecidas y Garantizadas” que se detalla en el anexo No. 1 de obligatorio cumplimiento por el proponente y en los planos suministrados por la UPME. Nota: El proponente podrá realizar ajustes a las especificaciones técnicas señaladas siempre y cuando cuente con la aprobación de la UPME. 1.2 TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO El término de duración del contrato será de hasta noventa (90) días contados a partir de la firma del Acta de Iniciación del contrato, El contrato se considerará perfeccionado desde la fecha de su firma. El acta de iniciación se suscribirá previa aprobación de la garantía exigida en el contrato.

1.3 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Este proceso de contratación se rige por los principios constitucionales indicados en su artículo 209, por la Resolución UPME No 0036 del 1º de marzo de 2013 y por lo contenido en estos documentos, en la audiencia de aclaraciones, las adendas y demás comunicaciones oficiales que la UPME emita. Dada la naturaleza de la contratación y atendiendo lo dispuesto en el artículo 43, numeral 43.4 de la

Resolución UPME 036 del 1 de marzo de 2013 y teniendo en cuenta el presupuesto asignado, esta

contratación se debe realizar mediante la modalidad “Pública de ofertas”.

1.4 VEEDURÍAS CIUDADANAS De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, artículo 66 y 850 de 2003, el presente proceso de selección, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano. 1.5 PRESUPUESTO ASIGNADO El presupuesto asignado por la Unidad es de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE (3.550.428.162), según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 15513 del 28 de mayo de 2013 que cubre todos los costos asociados directos e indirectos, IVA, retención en la fuente y cualquier otro costo o impuesto en que incurra el proponente seleccionado para el desarrollo del presente estudio.

de 49


www.upme.gov.co

Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, el proponente deberá diligenciar el formulario No. 1

desagregando el valor de la propuesta de la siguiente forma:

1.6 SEDE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS La ejecución de los trabajos objeto de esta contratación se debe realizar en la ciudad de Bogotá. Por lo anterior el proponente seleccionado deberá contar con sucursal o agencia en esta ciudad de tal forma que la interrelación se efectúe de manera directa y permanente. .

1.7 DISEÑO ARQUITECTÓNICO

La UPME pondrá a disposición de los interesados que asistan a la visita técnica programada en el numeral 1.11.

Plano arquitectónico del estado actual del inmueble, oficina 901 edificio arrecife.

Propuesta arquitectónica: Planta arquitectónica general de la propuesta de distribución de espacios oficina 901.

Propuesta de iluminación y tomas: Planta general de ubicación de lámparas, toma eléctrica regulada, no regulada y puntos lógicos (voz y datos).

1.8 LICENCIA DE CONSTRUCCION

Conforme a la normatividad vigente sobre el tema, y de acuerdo al nivel de intervención en el inmueble,

la ejecución de obras de adecuación de la oficina 901 del edificio Centro empresarial Arrecife, ubicado

en la Av. Calle 26 No. 69 – D 91 de la ciudad de Bogotá, corresponden a mejoras locativas, por lo cual

no se requiere tramitar licencia de construcción, pues son obras que tienen como fin mantener el

inmueble en las debidas condiciones para ser ocupado, no afectan la estructura portante del mismo, ni

sus características de uso, como tampoco se modificarán su fachada, ni su volumetría, ni mucho

menos su área privada. Lo anterior, de acuerdo a la Ley 810 de 2003.

Están incluidas dentro del objeto de esta contratación, entre otras, las siguientes obras: el

mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos,

enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones

de 49


www.upme.gov.co

hidráulicas contra incendios, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior,

quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulen

los servicios públicos domiciliarios.

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional

1.9 IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 87 se establece que el proyecto es

viable y el mismo tendrá los impactos, que se describen a continuación:

SOCIAL

Se estima que la realización de la obra tiene un impacto social mínimo, por las circunstancias que se

enlistan a continuación:

La oficina 901 del edificio Centro empresarial Arrecife, ubicado en la Av. Calle 26 No. 69 – D 91 de la

ciudad de Bogotá, bien que será objeto de la presente intervención, es de propiedad de la Unidad de

Planeación Minero Energética, motivo por el cual no habría relaciones de vecindad que puedan verse

afectadas con la ejecución de la obra. No obstante, se buscará desarrollar los trabajos en horarios que

no alteren de manera significativa el ambiente normal del Centro empresarial Arrecife, en cumplimiento

de sus reglamentos internos.

Los funcionarios de la Unidad, actualmente se encuentran desarrollando sus labores en la Carrera 50 No

26 – 20 edificio K y T, por lo cual no se verán afectados con el desarrollo de las obras.

Las obras de adecuación de la oficina 901, pretenden generar un inmueble de oficinas con un

mejoramiento locativo de las actuales dependencias de la UPME, creando mejores ambientes para sus

funcionarios.

de 49


www.upme.gov.co

Esta nueva sede, entre otras, contará con un sistema de baños, cafetería, áreas de espera, áreas de

archivo y correspondencia, biblioteca, auditorio, salas de reuniones y una serie de elementos de

equipamiento arquitectónico, con los cuales se reforzará el cumplimiento del deber de la entidad de

prestar una adecuada atención al servidor y a los agentes del sector que a diario visitan la entidad.

ECONOMICO

La oficina 901 del edificio Centro empresarial Arrecife, ubicado en la Av. Calle 26 No. 69 – D 91, al ser

intervenido conforme a las actividades que se pretende desarrollar, conllevará una valorización del bien

inmueble propiedad de la UPME.

AMBIENTAL

Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores, limitados

básicamente al manejo de los escombros, el ruido que generarían las obras, el polvo que se levantaría

a consecuencia de los trabajos, ya que no se comprometerá con la obra, espacio público y que en el

sótano del edificio se cuenta con espacio suficiente y adecuado para el cargue y descargue de

materiales de la obra.

1.10 CRONOGRAMA DE TRABAJO

Previa firma del acta de inicio y aprobación de las pólizas, el contratista deberá presentar al supervisor

del contrato, el cronograma de trabajo en sistema Project, incluyendo el suministro de bienes para

desarrollar la totalidad de las actividades del proyecto. No obstante con la propuesta se debe presentar

un cronograma preliminar de trabajo para la ejecución del objeto contractual

1.11 VISITA A LA OBRA

Se realizará una visita a la zona de ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de este proceso. Con esta visita se pretende que los interesados logren una apreciación directa de las condiciones del lugar en que habrá de efectuarse la obra que define el objeto de esta contratación, acceso, espacios físicos, requerimientos de obras civiles, facilidades de transporte, disposición de materiales, mano de obra y equipos y en general, todas las demás condiciones que puedan influir o afectar de alguna

de 49


www.upme.gov.co

manera el trabajo, los costos, precios y plazo de ejecución de las obras. El proponente favorecido con la adjudicación y posterior ejecutor del objeto del contrato, no podrá excusar incumplimientos o reclamos frente a la UPME argumentando para ello la falta de conocimiento de las condiciones del lugar de ejecución de las obras. El horario de visita a las instalaciones será de 9 a.m. a 4 p.m., los interesados deberán solicitar vía por correo electrónico al e-mail [email protected] la visita, un día hábil anterior a la fecha de la visita, para lo cual deberán aportar: nombre de de quienes asistirán, número de identificación y el nombre de la empresa solicitante. 1.12 HORARIO DE LOS TRABAJOS Y NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Los proponentes deber tener en cuenta para la elaboración del cronograma de trabajo, que el inmueble no estará ocupado por los funcionarios de la UPME, sin embargo, la administración del edificio Arrecife, establece que durante el día, no se podrán ejecutar obras que generen ruido e interrumpan las labores de los demás pisos. Por lo anterior, este tipo de actividades, deberán realizarse en horas de la noche y los fines de semana. Así mismo, con la debida antelación deberá presentar ante el supervisor, los listados del personal que ingresará al inmueble, así como los materiales y equipos que utilizará en el desarrollo de los trabajos. Los proponentes dentro de su propuesta se comprometerán a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de los ocupantes del inmueble objeto de intervención y la seguridad de sus trabajadores. Y deberá contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de construcción, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989, expedida por los Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y de Salud. 1.13 DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Para el retiro de escombros se exigirá que el contratista presente al supervisor una certificación de que la escombrera a donde se llevarán estos residuos sobrantes y basuras de la obra, esté debidamente autorizado por la autoridad competente. Así mismo, para el movimiento de los escombros de la obra y el suministro de los materiales constructivos, el contratista deberá observar todas las normas y reglamentos nacionales y distritales sobre la materia. 1.14 TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados correrán por cuenta del contratista.

mailto:[email protected]

de 49


www.upme.gov.co

1.15 ENTREGA DE BIENES El Proponente entregará todos los bienes objeto del presente proceso contractual, debidamente instalados y en funcionamiento. Los bienes ofrecidos deben ser de la mejor calidad y cumplirán con las especificaciones exigidas en el ANEXO TÉCNICO. 1.16 CERTIFICACION RETIE Y RETILAP. Para el sistema de instalaciones eléctricas, el contratista deberá hacer entrega de las instalaciones eléctricas funcionando, en el sitio y dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos solicitados y ofertados, en particular atendiendo las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía contenidas en los reglamentos técnicos, especialmente las Resoluciones No. 181294 de 6 de agosto de 2008 (RETIE) 180195 de 12 de febrero de 2009 (RETIE), 180540 de 30 de marzo de 2010 (RETILAP), 181568 del 01 de septiembre de 2010 (RETILAP) y la Ley 182544 del 29 de diciembre de 2010 (RETILAP) y las normas técnicas de los bienes a suministrar. 1.17 FORMA DE PAGO La Fiduciaria, previa autorización de la UPME, realizará los pagos referentes al presente contrato de la siguiente, manera:

a. Primer pago corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato como

anticipo del mismo, previa aprobación del cronograma de trabajo por parte del supervisor

del contrato. Para el pago del anticipo del 40% el contratista deberá constituir una fiducia

todo de conformidad a lo enunciado en el Artículo 91 de la Ley 1747 de 2011 sobre el

manejo de anticipos “Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se

realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio

autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el

fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato

correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.”

b. Segundo pago corresponderá al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, el cual

deberá presentarse al vencimiento de 30 días calendario de ejecución del contrato.

c. Tercer pago corresponderá al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, el cual

deberá presentarse al vencimiento de 60 días calendario de ejecución del contrato.

de 49


www.upme.gov.co

d. Un último pago correspondiente VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato al

vencimiento del mismo, contra entrega de la totalidad de las adecuaciones objeto del

contrato.

Los pagos se harán previa presentación del informe objeto de pago acompañado del certificado de

cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social integral, certificación del cumplimiento

expedida por el supervisor del contrato.

Las facturas deben estar acompañadas de las copias legibles de los pagos efectuados al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, o en su defecto del certificado expedido por el representante legal o revisor fiscal de la persona jurídica, según fuere el caso. 1.18 CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO La fecha en que se publiquen los Términos de Referencia se considerará como la fecha de apertura del proceso. La fecha señalada como límite para entrega de ofertas, se considerará como la fecha de cierre del proceso. Estas fechas se encuentran determinadas en el Cronograma del Proceso. 1.19 CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES Desde Hasta

BORRADORES DE TERMINOS DE REFERENCIA 12 junio- 2013 17 junio-2013

Recepción comentarios a los borradores de los Términos de Referencia

17 junio-2013

Respuestas a los comentarios de borradores de los Términos de Referencia

18 junio-2013

Publicación de los Términos de Referencia 19 junio-2013

Visita a las instalaciones numeral 1.11 24 junio-2013( *)

Recepción aclaraciones a Términos de Referencia 26 junio-2013

audiencia de respuesta a las aclaraciones solicitadas a los Términos de Referencia

28 junio- 2013 11:00 A.M.

Fecha entrega de ofertas 05 julio- 2013 Hasta las 3:00 P.M.

Publicación de evaluación en pagina web 10 julio -2013

Recepción de observaciones a los informes de evaluación 15 julio-2013

Respuesta a observaciones de evaluación en pagina web y Secretaria General

16 julio-2013

de 49


www.upme.gov.co

Selección de oferta o terminación del proceso sin selección alguna

17 julio-2013

En el evento en que no se formulen observaciones al informe de evaluación, la selección se podrá realizar en fecha anterior a la establecida en el cronograma. Cuando no se presente oferta alguna, el acto administrativo de se realizará el día hábil siguiente a la fecha de entrega de ofertas. 1.20 CONSULTAS DE LOS PROPONENTES Los Términos de Referencia pueden ser consultados en la Secretaría General de la UPME, ubicada en la Carrera 50 # 26 - 20 en Bogotá D.C. y en la página web de la UPME (www.upme.gov.co.) 1.21 PREGUNTAS DE LOS INTERESADOS Dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso para este efecto, los interesados podrán solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría General – Contratos, ubicada en la Carrera 50 # 26 - 20 en Bogotá D.C. y/o al correo electrónico [email protected] . La responsabilidad de las respuestas dadas será del grupo técnico, jurídico o financiero, según se trate la inquietud planteada. Todas las aclaraciones solicitadas dentro del tiempo previsto en el cronograma serán resueltas en la audiencia de respuesta a aclaraciones. De requerirse se podrá suspender la respectiva audiencia de aclaraciones para continuarla en fecha y hora que se indicará en la audiencia inicial.

1.22 FECHA DE AUDIENCIA DE RESPUESTA ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE

REFERENCIA

En la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso se celebrará una audiencia con el objeto de dar lectura a las respuestas de aclaraciones presentadas oportunamente por los interesados en participar, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes que será publicada en la Web. Sólo serán consideradas las aclaraciones solicitadas dentro del término señalado en el cronograma del proceso. Esta Audiencia se celebrará en las instalaciones de la UPME, ubicada en la Carrera 50 #26 - 20 en Bogotá D.C.


de 49


www.upme.gov.co

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, la UPME expedirá las modificaciones o adendas pertinentes a dichos documentos. 1.23 ADENDAS En el evento en que se efectúen cambios a los Términos de Referencia, publicado en la página web, éstos se realizarán únicamente mediante adendas escritas, las cuales pasarán a formar parte del mismo. Las adendas serán publicadas en la página Web y podrán darse a conocer por medio electrónico a los interesados inscritos a la fecha de emisión de la respectiva adenda. Ninguna declaración verbal podrá afectar en manera alguna los términos, condiciones y adendas de los presentes documentos. 1.24 PLAZO DE EVALUACIÓN La UPME, dentro del término establecido en el cronograma del proceso, realizará los estudios técnicos, económicos y jurídicos de las ofertas presentadas. 1.25 INFORMES DE EVALUACIÓN La UPME deberá preparar informes detallados sobre el análisis y comparación de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de las mismas. Los informes de evaluación de las ofertas permanecerán, para su consulta, en la Secretaría General de la UPME ubicada en la Carrera 50 # 26 - 00 en Bogotá D.C, o en la página Web de la entidad (www.upme.gov.co) por el término señalado en el cronograma del proceso, para que los proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus ofertas. Dichas observaciones serán resueltas por la parte técnica, jurídica o financiera de la UPME según el tema objeto de observación, dentro del término establecido en el cronograma del proceso. 1.26 TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El contratista se obliga a firmar el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se le comunique la disponibilidad del contrato para tal fin. Si el proponente favorecido no suscribe el contrato dentro del término indicado, el Ordenador del Gasto de la Unidad de Planeación Minero Energética mediante acto administrativo motivado podrá seleccionar al proponente que ocupó el

de 49


www.upme.gov.co

segundo lugar en orden de elegibilidad en la evaluación, siempre que su oferta sea favorable para la entidad y considerada como elegible. 1.27 PARTES QUE INTERVIENEN 1.27.1 FIDUCIARIA Es la entidad que maneja los recursos de la Unidad y con quien se realiza la suscripción del contrato y los actos que se deriven del mismo. 1.27.2 SUPERVISOR

La supervisión de este contrato será ejercida por quien (es) designe el Director General y así se dará a conocer al contratista en su oportunidad. El Supervisor velará por los intereses de la misma y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes funciones: a. Adoptar las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del contrato. b. Expedir la certificación sobre el cumplimiento del objeto contratado. c. Dirigir las labores de EL CONTRATISTA. d. Verificar permanentemente que el CONTRATISTA cumpla con el pago de los aportes parafiscales y mantener vigente y al día los aportes de sus empleados y dependientes destinados al cumplimiento del presente contrato al sistema General de Salud y Pensión. e. Suscribir el acta de iniciación, Corresponde al supervisor, expedir las aprobaciones y certificaciones a que haya lugar, respecto del cumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles. Dentro del mismo plazo podrá realizar y remitir las objeciones, observaciones y/o solicitar las aclaraciones respecto de los informes presentados por EL CONTRATISTA, las cuales deberán ser atendidas por éste último en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles; igual término tendrá el supervisor, una vez recibida la respuesta por parte de EL CONTRATISTA, para expedir las aprobaciones y certificaciones a que haya lugar, o comunicar a la Dirección General sobre los motivos de su negativa. La Supervisión fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra, estando facultados para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en las oficinas del centro empresarial y la vía pública cuando se trabaje en exteriores, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.

de 49


www.upme.gov.co

1.28 CONDICIONES DEL CONTRATO, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN Este contrato requiere para su perfeccionamiento: 1) Acuerdo sobre el objeto y contraprestación. 2) Que se eleve a escrito. Se considera perfeccionado el presente contrato cuando los anteriores requisitos queden cumplidos a entera satisfacción. Para su ejecución se requerirá registro presupuestal, aprobación de las garantías, y firma de la respectiva acta de iniciación. El contrato será firmado por la fiduciaria en representación de la UPME. Previamente a la elaboración y firma del contrato deberá aportarse debidamente firmado el formulario SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) en el formato emitido por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., junto con la documentación financiera soporte de la información solicitada. 1.29 DOCUMENTOS A PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO Presentación de certificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el proponente seleccionado no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado, quedará a favor de la UPME, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. En este caso, igualmente la UPME podrá optar entre abrir un nuevo proceso o adjudicar, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad. El CONTRATISTA dispondrá de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato para constituir las garantías Los gastos de legalización del contrato correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y no serán reembolsados. 1.30 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales se pacta como cláusula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, igualmente se pactaran multas diarias por incumplimiento de las obligaciones cuyo procedimiento se sujetara a lo dispuesto en el contrato.

de 49


www.upme.gov.co

1.31 CESIÓN DEL CONTRATO Se prohíbe al oferente seleccionado ceder total o parcialmente, a cualquier título, el contrato que se suscriba, salvo expresa aceptación de la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME. 1.32 FORMAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato que se suscriba con el proponente seleccionado podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes, o en forma unilateral por parte de LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME- como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA. Igualmente si por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito que se encuentre fuera del control de EL CONTRATISTA o de LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME-, la continuación de los servicios se hiciera imposible, las partes podrán dar por terminado el contrato que suscriban. Si por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito que se encuentre fuera del control del oferente seleccionado o de LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME-, la continuación de los servicios se hiciera impracticable temporalmente, las partes podrán suspender el contrato por el tiempo que resulte estrictamente necesario para restablecer las condiciones normales del mismo, teniendo presente que el tiempo total de duración del contrato podrá ser superior al término de duración del contrato. 1.33 GARANTÍA ÚNICA A FAVOR DE LA UPME La garantía única que presentará EL CONTRATISTA avalará el cumplimiento por parte suya de las obligaciones a su cargo surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato y su liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. La garantía única se formalizará en una póliza de seguro o garantía bancaria constituida por EL CONTRATISTA a favor de LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.- FIDEICOMISO UPME expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros debidamente establecida en Colombia. Esta póliza se distribuirá en el cubrimiento de los siguientes riesgos que afectan la ejecución del contrato:

de 49


www.upme.gov.co

Clase de Riesgos % Sobre el valor Vigencia

(i)Cumplimiento del Contrato

30 Del Contrato La del contrato y seis (6) meses más.

(ii)Calidad del servicio 20% Del Contrato La del contrato y un año más

(iii)Calidad y correcto funcionamiento de los bienes objeto del contrato

30% Del Contrato La del contrato y dos años más

(iv)Salarios y prestaciones sociales

5% Del Contrato La del contrato y un año mas

(v)Responsabilidad Extracontractual

5% Del Contrato La del contrato y dos años mas

(vi)Manejo y correcta inversión del anticipo

100% Del valor del anticipo La del contrato y 6 meses más

Estos cubrimientos corresponden a la descripción que se detalla a continuación:

(i) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de

multas y cláusula penal pecuniaria. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos

derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su

cumplimiento tardío o de cumplimiento defectuoso, cuando ellas sean imputables al contratista.

Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la

cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato y el valor será como mínimo del 30% del valor

total del contrato, otorgada con vigencia por el tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses

más, contados a partir de la suscripción del contrato.

(ii) Calidad del servicio: cubre a la UPME de los perjuicios imputables al contratista, que surjan con

posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado o de

la evidente inconsistencia de los estudios o análisis realizados, teniendo en cuenta las condiciones

pactadas en el contrato.

(iii) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados que cubre a la entidad de los

perjuicios imputables al contratista garantizado derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los

bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el

contrato o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para los respectivos

bienes o equipos y el valor será como mínimo del 30% del valor del contrato y su vigencia será de dos (2)

años contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

(iv)Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que cubre a la entidad de

los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones

laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal

de 49


www.upme.gov.co

utilizado para la ejecución del contrato que se ampara, por valor equivalente al 5% del valor total del

contrato y se extiende por el plazo del contrato y un (1) años más, contados a partir de la

suscripción del contrato.

(v) Responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones el

contratista y que protejan a la entidad de las eventuales reclamaciones de terceros, por valor

equivalente al 5 % del valor del contrato contados a partir de la suscripción del contrato, y dos años

más.

(vi)Buen manejo y correcta inversión del anticipo que cubre a la entidad de los perjuicios sufridos

con ocasión de la no inversión, el uso indebido y la apropiación indebida que el contratista haga de

los dineros que la UPME le entregue bajo esta calidad para la ejecución del contrato, valor que

deberá ser equivalente al 100% del monto que el contratista reciba bajo este título y vigencia por el

tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del

contrato.

1.34 ENTREGA Y RECIBO DEL OBJETO DEL CONTRATO Los productos resultados del contrato se recibirán en las nuevas instalaciones de la Unidad, ubicada en la Avda. CALLE 26 No. 69 – D 91 oficina 901 en Bogotá D.C., o en el sitio en que se ubiquen las oficinas de la Unidad. 1.35 CORRESPONDENCIA Toda la correspondencia que los proponentes envíen a la UPME, en virtud del presente proceso, deberán dirigirla a la Secretaría General – Contratación -, ubicada en la Carrera 50 #26-20 en Bogotá D.C. o vía correo electrónico a la Dirección: [email protected]. 1.36 PROPIEDAD DE LAS OBRAS CIVILES Y BIENES MUEBLES Será de propiedad de la UPME las obras civiles y bienes muebles instalados por el contratista. Igualmente el contratista liberará a la UPME de toda responsabilidad por las acciones que inicien terceros en razón de las transgresiones de Derechos de autor, marca o patente como consecuencia de los productos o servicios que se contraten y que sean utilizados por el contratista para la ejecución del objeto de la contratación. En los eventos en que la UPME entregue para el desarrollo del objeto del contrato información considerada confidencial, el contratista deberá suscribir a la iniciación del contrato el respectivo acuerdo de confidencialidad.


de 49


www.upme.gov.co

1.37 INDEMNIDAD EN LOS SUBCONTRATOS Queda expresamente entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre La UPME y el oferente seleccionado o el personal que éste contrate para la realización de las actividades que constituyen objeto del contrato a suscribir. El contratista mantendrá indemne a la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME- contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por responsabilidad de cualquier naturaleza, ocasionados por el Contratista, sus subcontratistas (grupo de profesionales o sus proveedores), durante la ejecución de los servicios que se contraten. 1.38 VISITAS La Unidad de Planeación Minero Energética se reserva el derecho a efectuar visitas al lugar donde desarrolla su actividad económica los oferentes y en la ejecución del contrato al respectivo contratista. La Unidad podrá, a través de sus funcionarios, verificar la veracidad de las encuestas y mediciones entregadas por el contratista y participar en las visitas técnicas a realizar. 1.39. TIPIFICACIÓN DE RIESGOS

de 49


www.upme.gov.co

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDEN

AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

TIPIFICACION

ASIGNACIÓN DEL

RIESGO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA

VALORACIÓN

RIESGOS EN

PLANIFICACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LA

OBRA

Estimación inadecuada

de los costos

Contratista Medio 20%

No disponibilidad de

los materiales

Contratista Bajo 20%

Insuficiencia de

proveedores


Materiales defectuosos Contratista Medio 40%

Entrega tardía de

materiales


Especificaciones

incorrectas de

materiales

Entidad contratante Bajo 20%

Obras adicionales

necesarias


Insuficiencia de mano

de obra calificada o de

profesionales

especializados


Incumplimiento en el

pago de obligaciones

laborales y honorarios

Contratista, quien debe

trasladar parte del riesgo

mediante garantía

Medio 35%

Accidentes de trabajo

y enfermedades

profesionales

Contratista, quien debe

cubrir el riesgo conforme

a las normas que regulan

el sistema ARP

Bajo 20%

Daños a Terceros

Contratista que debe

trasladar parte del riesgo

mediante garantía

Bajo 20%

Defectos en la calidad

o inestabilidad de la

obra.

Contratista, quien

traslada parte del riesgo

mediante garantía.

Medio 35%

de 49


www.upme.gov.co

Efecto desfavorable o

favorable derivado de

la programación de

obra, incluyendo el

suministro de bienes

para desarrollar la

totalidad de

actividades aprobado

por la PGN

Contratista Alto 50%

Efectos económicos

ocasionados por

demora en el trámite y

cumplimiento de

disposición de residuos

y materiales sobrante

producto de la

ejecución de la obra


Efectos económicos

derivados del

incumplimiento de las

obligaciones

relacionadas con

planes de manejo

ambiental


Incumplimiento o

mora en la suscripción

del contrato fiduciario


EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS LEGALES

Mora en el pago por

parte del Estado

Entidad contratante Medio 35%

Incumplimiento o

retardo en la

presentación de

requisitos legales para

celebrar o ejecutar el

contrato

Contratista, salvo que

el evento se presente

por hechos u

omisiones de la

misma entidad

contratante

Medio 35%

RIESGOS EN LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES

Almacenamiento o

tratamiento

inadecuado de la

mercancía luego de la

entrega.


de 49


www.upme.gov.co

RIESGOS FINANCIEROS Y LEGALES

Financiamiento del

contrato


Incremento en

impuestos que afectan

a todos los

contribuyentes y a

todas las actividades

Contratista

Bajo 20%

Incremento en

impuestos que afectan

la actividad del

contratante, siendo tal

actividad objeto del

contrato.

Contratista

Bajo 20%

Modificaciones

abruptas en el tipo de

cambio

Contratista

Bajo 20%

de 49


www.upme.gov.co

CAPÍTULO II.

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá radicar su oferta en la sede de la Unidad de Planeación Minero Energética ubicada en la Carrera 50 # 26 - 20, hasta la fecha y hora señalada para el cierre en el respectivo cronograma del proceso. Se tomará como hora oficial de entrega de la propuesta, la hora y fecha indicada en el reloj de radicación de la Unidad, a falta de esta, la hora legal que indique el reloj de la página Web de la Unidad. Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a abrir y verificar las ofertas presentadas, proceso del cual se levantará un acta.

Si se presentan discrepancias entre el original y alguna copia prevalecerá el original. FORMA DE PRESENTACIÓN La propuesta se deberá entregar en original y una copia en medio impreso, en idioma español, sin tachaduras ni borrones, en sobres separados debidamente cerrados, foliadas en orden ascendente en la parte inferior de cada hoja (el original y la copia) , contestando en forma clara y precisa cada uno de los datos que se solicitan y anexando todos los documentos y formatos que se exigen y que son requisitos indispensables para la evaluación de la oferta; cualquier enmendadura que contenga la propuesta deberá ser aclarada y validada con su firma por el oferente en la misma propuesta. Adicionalmente si fuere necesario, la UNIDAD podrá solicitar que los oferentes aporten en medio magnético, los formatos solicitados en estos Términos de Referencia, diligenciados en la forma presentada en medio impreso. El original y la copia presentarán idéntica información, marcando claramente en cada sobre y carátula el nombre del proponente, dirección, números de teléfono, fax y correo electrónico. Los sobres que contienen las ofertas se marcarán así:

de 49


www.upme.gov.co

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME

Proceso Contractual número 016- 2013 SELECCIÓN DE UN PROPONENTE QUE REALICE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA UPME, UBICADA EN LA OFICINA 901 DEL EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ARRECIFE, UBICADO EN LA AV. CALLE 26 No. 69 – D 91.

Nombre del proponente: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: Original / copia 1

Cada una de las partes que componen la oferta, se llenará teniendo en cuenta las instrucciones y formatos contenidos en los presentes Términos de Referencia, sin efectuar cambios en su redacción original y conservando el orden establecido. Si el proponente quisiera adicionar alguna explicación o aclaración, deberá hacerla en carta separada y consignarla dentro de anexo debidamente numerado y foliado. Si se advierte alguna diferencia entre el original de una propuesta y su copia, prevalecerá la información consignada en el original.

2.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Para ser evaluada la oferta es requisito indispensable la presentación de los documentos descritos a continuación, los cuales serán objeto de verificación de cumplimiento más no de calificación, razón por la cual se consideran subsanables a título de adición, modificación o complementación.

2.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS

2.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se elaborará de acuerdo con el modelo establecido en el Formato anexo. En esta carta el oferente deberá indicar, de la información suministrada en su propuesta, cual es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter.

2.1.1.2 GARANTÍA DE SERIEDAD

de 49


www.upme.gov.co

Los proponentes deberán presentar una garantía de seriedad de la propuesta para entidades estatales, a favor de la Unidad de Planeación Minero Energética, –UPME- por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial asignado para la presente contratación. La vigencia de esta garantía será de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre de este proceso concursal inclusive. Igualmente se debe adjuntar el recibo de pago correspondiente a la prima por concepto de seguro de la respectiva póliza. Para el efecto deberá adjuntar a la propuesta el original del mismo. Dicha garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La seriedad de la oferta también podrá ser garantizada por una entidad bancaria. La garantía deberá ser expedida por el Representante Legal de la entidad bancaria. En todo caso no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. En el evento en que la oferta se presente en representación de una persona jurídica, la garantía de seriedad deberá ser expedida a nombre del proponente, vale decir la persona representada. En el evento de presentación conjunta de ofertas, la garantía de seriedad deberá expedirse a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal según el caso, debiéndose indicar en la respectiva garantía el nombre de las personas naturales o jurídicas que integran esta clase de conformación. En el evento de prórroga en el plazo de adjudicación, o para la suscripción del contrato o para la constitución de garantías o para el perfeccionamiento del mismo, el proponente deberá ampliar, por el periodo de la prórroga, el de la garantía de seriedad sí la vigencia inicial no cubre este nuevo término. El original de la garantía de seriedad y las copias de las ofertas les serán devueltas, previa solicitud, a todos los proponentes cuando el proceso se declare terminado o no se adjudique en el plazo previsto. De la misma manera a los oferentes no favorecidos con la adjudicación del contrato. Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario o contratista no se allanare a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en estos Términos de Referencia, especialmente las relacionadas con la suscripción del contrato, constitución de las pólizas, contribución al perfeccionamiento del contrato dentro del término señalado y mantener lo ofrecido en su propuesta, se hará efectiva a favor de la UPME la póliza de seriedad de la propuesta. Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a la UPME y no cubiertos por la cuantía de esta póliza y sin perjuicio de que la UPME pueda optar por adjudicar, dentro de los 15 días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, si la propuesta presentada es favorable para la Entidad.

2.1.1.3 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Los documentos solicitados en este capítulo y otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 480 del

de 49


www.upme.gov.co

Código de Comercio. Por lo tanto, deberán autenticarse por funcionarios competentes del país de origen, a su vez por el Cónsul Colombiano o Agente Diplomático, al autenticar los documentos el Cónsul o Agente Diplomático hará constar que la sociedad existente ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país, la firma del Cónsul o Agente Diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Apostilla: Cuando se trate de documentos que provienen de países que hacen parte de la convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, se aplicará lo dispuesto en ésta convención.

2.1.1.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE ROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO

El proponente colombiano o extranjero con sucursal o agencia en Colombia, deberá acompañar con la oferta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anterior, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. El proponente o al menos uno de los integrantes de un consorcio y/o unión temporal deberá acreditar estar inscrito en las siguientes clasificaciones y calificaciones según el Sistema Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4.0:

División Grupo Clase

41

411 Construcción de edificios

4112 Construcción de edificios no

residenciales

43

433 Terminación y acabado de edificios y

obras de ingeniería civil

4330 Terminación y acabado de edificios y

obras de ingeniería civil

71

711 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades

conexas de consultoría técnica

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades

conexas de consultoría técnica

Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o no tengan establecido sucursal en Colombia, la UPME verificará a través de la experiencia acreditada en la propuesta, que el proponente se ajusta a los requerimientos establecidos en este numeral. El registro Unico de proponentes servirá de base para determinar lo índices financieros exigidos en éstos Términos de Referencia.

de 49


www.upme.gov.co

2.1.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Las Personas Jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal o agencia en Colombia deberán presentar el certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre del proceso , donde acredite que su duración es mayor a la de la vigencia del contrato y un (1) año más. El objeto de la sociedad deberá permitir realizar el objeto de la presente contratación Tratándose de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia deberán aportar los siguientes documentos:

Documento que acredite su existencia y su representación o su equivalente en el país de origen, en donde se determine claramente el objeto y facultades del representante legal así como las limitaciones establecidas a éste para poder contratar, , donde acredite que su duración es mayor a la de la vigencia del contrato y un (1) año más.

Documento de constitución de apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato cuando participe a título de oferente, así como para representarla extrajudicialmente, mediante la presentación del respectivo poder debidamente otorgado y legalizado.

Los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español, consularizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Art. 251 del Código General del Proceso Apostilla: Cuando se trate de documentos que provienen de países que hacen parte de la convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, se aplicará lo dispuesto en ésta convención.

En caso de Consorcio ó Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este certificado. Cuando el proponente pertenezca a otro tipo de asociación (que no sea comercial), deberá aportar el certificado equivalente expedido por la entidad competente.

2.1.1.6 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el proponente sea persona Jurídica y su Representante Legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar debidamente a la sociedad en este proceso, deberá presentar el acta o extracto de junta de socios, en la cual se le autoriza para presentar la oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado.

2.1.1.7 DOCUMENTO ORIGINAL DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

de 49


www.upme.gov.co

Mediante un documento se designará la persona que los representará, señalando las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. En caso de unión temporal, se indicará a la UPME la participación que tendrá cada uno de sus integrantes. Los consorcios o uniones temporales constituidas se comprometen a permanecer consorciados durante el término de la vigencia del contrato sus prórrogas y término de liquidación del contrato. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal. Los términos y extensión de la participación en la Unión Temporal no podrán ser modificados. Si la propuesta es conjunta, deberá ser presentada por la persona que represente el consorcio o la unión temporal. En todo caso, a la propuesta deberá anexarse el documento original de conformación de consorcio o unión temporal. La responsabilidad de los miembros del consorcio o la unión temporal se regirá por las normas vigentes en la materia. Toda la información y documentación solicitada acerca de los proponentes debe ser presentada por cada una de las personas que integran el consorcio o unión temporal. En el evento de suscribir contrato la Unión Temporal o Consorcio deberá solicitar el número de Registro Único Tributario- RUT - ante la DIAN y la facturación deberá realizarla la modalidad conformada. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Cuando se obre en ejercicio de poder especial, es necesario que en el mismo se exprese concretamente que se otorga la facultad de participar en el proceso, suscribir el contrato o contratos que de ella se deriven, para su ejecución, representación judicial y extrajudicial, por lo menos por el término del contrato y un (1) año más. Las ofertas deberán estar suscritas por el representante legal o su equivalente de la firma, consorcio o unión temporal, quien debe tener facultades específicas y vigentes para contratar y estar autorizado para comprometerla en cuantía igual o superior al valor de la oferta.

2.1.1.8 FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE O APODERADO DEL PROPONENTE.

2.1.1.9 FOTOCOPIA DEL RUT DE LA PERSONA NATURAL PROPONENTE O JURIDICA Este documento será exigible al proponente que participe como persona natural o jurídica nacional o extranjera con sucursal o agencia legalmente constituida en Colombia. Si el proponente es una persona natural extranjera, sin domicilio en Colombia o sociedad extranjera, sin sucursal o agencia en Colombia, no será exigible otro documento.

de 49


www.upme.gov.co

2.1.1.10 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL Para las personas jurídicas, el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley y/o el Representante Legal si no estuviere obligado a tener aquel, deberá presentar una certificación en la cual conste que la firma se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, cuyo periodo debe comprender un término no inferior a seis (6) meses (ley 789 del 2002). En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integren deberá acreditar que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de presentación de su propuesta. Tratándose de personas naturales se deberá presentar la manifestación bajo la gravedad del juramento que se encuentra efectuando aportes a la seguridad social en forma oportuna y allegar la última planilla y comprobante de pago. Si el proponente es una persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, o jurídica extranjera, sin sucursal o agencia en este país, no será exigible este documento.

2.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS La UPME declarará la viabilidad o no viabilidad de los proponentes, en lo referente al conjunto de indicadores financieros que a continuación se enuncian los cuales serán tomados del Registro Único de Proponentes, a 31 de diciembre de 2012. Que el proponente posea como mínimo un capital de trabajo equivalente al setenta por

ciento (70%) del valor del presupuesto oficial. El capital de Trabajo se calculará como el resultado de la siguiente fórmula:

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente. Que el proponente dispone de una solvencia (liquidez), mayor o igual a uno (>=4). La

solvencia se calculará como el resultado de la siguiente fórmula: Solvencia (liquidez) = Activo Corriente / Pasivo Corriente. Que el proponente tiene un nivel de endeudamiento inferior al 50% y Capital real, mayor al

70% del Presupuesto Oficial Indicador Ebida, mayor al 15% del Presupuesto oficial Indicador de Crecimiento Ebida, mayor al 1% del Presupuesto Oficial Indicador de riesgo, menor a 40%

NOTA: Los siguientes documentos serán exigibles a los Proponentes extranjeros sin sucursal o agencia en Colombia y para los proponentes Nacionales cuando en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio no figuren los índices financieros con corte a 31 de diciembre de 2012, así:

de 49


www.upme.gov.co

2.2.1 El proponente deberá suministrar en la propuesta, el Balance General detallado, Estados de Resultados del año de 2012 y Notas a los Estados Financieros del mismo periodo, estos documentos deben estar suscritos por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal si el proponente está obligado a tenerlo. De la misma manera, estos documentos serán objeto de verificación, mas no de calificación. Tratándose de personas naturales deberán presentar estos documentos suscritos por un Contador Titulado con Tarjeta profesional. 2.2.2 El proponente deberá adjuntar fotocopia de la Tarjeta Profesional del contador y revisor fiscal en caso de requerirse éste último; de igual forma se debe anexar el certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Dichos certificados deberán encontrarse vigentes al momento de la fecha de cierre de este proceso. Para el caso del estudio financiero de los consorcios o uniones temporales, se sumarán los respectivos activos, pasivos y patrimonios y cada uno de los integrantes deberá anexar la documentación aquí solicitada. Tratándose de personas jurídicas extranjeras, la acreditación se realizará conforme al régimen legal del país, respectivo. 2.3 DOCUMENTOS SUBSANABLES Únicamente serán subsanables a solicitud de la UPME:

La foliación de la propuesta al momento de la apertura de la misma.

Los documentos indicados en el numeral 2.1

Los documentos señalados en el numeral 2.2.1. y 2.2.2

Las certificaciones para acreditar experiencia del proponente y de los profesionales, podrán ser motivo de aclaración, siempre y cuando se hayan presentado con la propuesta.

Los títulos de formación profesional, matrícula profesional y su traducción al castellano. Los proponentes tendrán en cuenta que la subsanabilidad recae sobre documentación o circunstancias ocurridas antes del cierre de este proceso, esto es, antes del vencimiento del plazo para presentar la propuesta. Los documentos subsanables deberán presentarse dentro del término que se indica en el cronograma del proceso

2.4 OFERTAS CONSIDERADAS HÁBILES

de 49


www.upme.gov.co

Se entiende que las ofertas presentadas son hábiles si cumplen con la totalidad de los requisitos señalados en estos documentos de Condiciones Técnicas Necesarias, no se aceptan ofertas parciales, condicionadas ni ofertas alternativas técnicas o económicas. 2.5 RETIRO DE LAS OFERTAS Los originales de las ofertas, una vez sean entregadas en la sede de la UPME, no podrán ser retiradas por los oferentes. La copia de las mismas, junto con la póliza de seriedad de la oferta, podrá ser retirada por los oferentes no favorecidos, una vez adjudicado o declarado terminado el proceso.

2.6 PROCEDIMIENTO EN LA CORRECCIÓN DE ERRORES PRODUCTO DE OPERACIONES

ARITMÉTICAS En la evaluación de la oferta se determinará si existen errores en el producto de las operaciones aritméticas de los precios de la misma, caso en el cual la UPME hará las correcciones correspondientes. Las correcciones establecidas en las ofertas, serán de forzosa aceptación para el proponente en relación con los precios en caso de que se le adjudique el contrato. Si el oferente rehúsa aceptarlas, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en cuyo caso se celebrará el contrato con el oferente calificado en segundo lugar, si la propuesta resulta conveniente para la entidad.

de 49


www.upme.gov.co

CAPÍTULO III.

3 RECHAZO DE OFERTAS 3.1 CAUSALES DE RECHAZO. Una propuesta será rechazada cuando se presente al menos cualquiera de las siguientes causales: a. Cuando se compruebe confabulación entre los oferentes. b. Cuando el oferente haya tratado de interferir, influir o informarse indebidamente del análisis de las

OFERTAS. c. Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con

nombres diferentes. d. Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporánea. e. Cuando el plazo máximo de entrega del servicio (informes) o instalación del objeto de la propuesta,

exceda el exigido en los Términos de Referencia f. Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual

condición en otra u otras entidades diferentes, que también estén participando en el presente proceso concursal.

g. Cuando el proponente presente información que no coincida con la realidad, una vez la Entidad haya verificado la información y consultado su veracidad.

h. En consorcios ó uniones temporales cuando en el documento de constitución se omita la firma de uno de sus integrantes.

i. El encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la ley. j. No ajustarse substancialmente la propuesta a las bases y requisitos establecidos en los presentes

Términos de Referencia. k. Cuando no asista a la visita señalada en el numeral 1.11 l. Cuando no se presente los documentos indicados en el capítulo II. y/o su presentación o

diligenciamiento no cumpla con lo exigido en cada documento, o no se subsanen dentro del término indicado por la UPME, o en la forma solicitada por la UPME.

m. Cuando se trate de Consorcios o Uniones temporales se aplicarán todas las anteriores a cada uno de sus integrantes.

n. Cuando el oferente exceda el presupuesto oficial estipulado en los presentes Términos de Referencia

o. Cuando el proponente, en forma individual, en consorcio o unión temporal, registre sanciones como contratista.

p. No demostrar la experiencia técnica mínima exigida en el capítulo IV en los presentes Términos de Referencia

de 49


www.upme.gov.co

q. No cumplir con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el capítulo IV r. Cuando la propuesta sea presentada por correo o vía e-mail. s. Presentar ofertas alternas, parciales o establezca condiciones contractuales diferentes a las

indicadas en los Términos de Referencia t. Las demás contempladas en la Constitución, la Ley y en los Términos de Referencia

3.2 TERMINACION DEL PROCESO La terminación del proceso por declaratoria de desierto procederá por motivos o causas que impidan la selección objetiva, cuando no se presenten ofertas, cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con el puntaje técnico mínimo definido, cuando el valor de todas y cada una de las ofertas exceda el presupuesto asignado y se declarará en acto administrativo en el que se señalará en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.

de 49


www.upme.gov.co

CAPÍTULO IV.

4. ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 4.1. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La UPME analizará y comparará todas las ofertas que cumplan las condiciones exigidas y que por lo tanto no hayan sido descartadas, de acuerdo con lo establecido en el presente documento de Términos de Referencia.

Se procederá a la comparación de las ofertas, con el propósito de seleccionar el proponente más favorable para la entidad, teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación estipulados en los Términos de Referencia. El ofrecimiento más favorable es aquél que, teniendo en cuenta los factores de escogencia indicados en el presente capítulo, obtenga el mayor puntaje. Para hallar el puntaje total se sumarán los puntajes de las evaluaciones técnica y económica resultantes. El comité evaluador hará un informe indicando un orden de elegibilidad de las ofertas con destino al Director de la Unidad. Previamente a la adjudicación, el informe de evaluación de las ofertas permanecerá en la Secretaría General de la UPME y en la página Web de la Unidad, por el término indicado en el cronograma del proceso, para que los proponentes conozcan los resultados y presenten las observaciones que estimen pertinentes en el plazo que se indique, plazo en el cual no se podrá completar, adicionar o mejorar las ofertas. Las observaciones debidamente radicadas dentro del término previsto, serán resueltas y según sus resultados se seleccionará. El Ordenador del Gasto mediante resolución motivada, seleccionará al proponente favorecido teniendo en cuenta la recomendación del comité Evaluador, o declarará terminado el proceso, de lo cual se comunicará a todos los proponentes.

4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE

de 49


www.upme.gov.co

En caso de presentarse igualdad de puntajes entre dos o más proponentes, se escogerá aquél que tenga el mayor puntaje en el factor de experiencia del proponente, si persistiere el empate se escogerá aquel que tenga el mayor puntaje en el factor “experiencia relacionada con el objeto contractual en entidades oficiales ” ; continuando el mismo se escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor económico en su defecto la escogencia se realizará en audiencia pública mediante sorteo con la utilización de balotas, para lo cual se señalará fecha y hora, cuya convocatoria será comunicada por la UPME con las reglas que regirán el sorteo.

4.3. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE Con el fin de habilitar los oferentes para la participación en el proceso el proponente deberá cumplir con los requerimientos mínimos que se indican a continuación: 4.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 4.3.1.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

Con el fin de habilitar los oferentes para la participación en el proceso, estos deberán cumplir la experiencia que se indica a continuación: Acreditar experiencia de mínimo dos (2) contratos de "Adecuación y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas de entidades públicas y/o privadas " cuyo(s) valor(es) sumados entre sí, expresados en SMMLV sean igual(es) o superior(es) al 100% del valor del presupuesto oficial de la presente invitación pública, cuyas áreas sumadas entre sí sean iguales o superiores a 1.797,25 m2, y adecuación de más de 126 puestos de trabajo, que hubiese(n) sido terminados en los últimos seis (6) años antes de la fecha de cierre de este proceso. Cada uno de los contratos aportados debe incluir al menos las siguientes actividades: red de voz y datos, suministro e instalación de mobiliario e instalaciones eléctricas. Para contratos terminados antes de la vigencia 2013, se actualizara su valor al SMLV en 2013. El proponente deberá diligenciar el Formulario No. 5.3 En el evento en que se presente un número mayor de certificados únicamente se consideraran los dos primeros que se incluyan en la propuesta en su orden. Para cumplir con este requerimiento los proponentes deberán anexar las certificaciones que acrediten la experiencia y deberá contener: Las certificaciones de los contratos relacionados, deben ser expedidas por personal autorizado de la entidad ó empresa contratante, donde se detalle claramente la siguiente información en cada certificación:

de 49


www.upme.gov.co

Nombre de la Empresa Contratante.

Número del Contrato, si fuere necesario

Fecha de Suscripción del Contrato.

Objeto del Contrato.

Valor Total del Contrato

Área ejecutada

Número de puestos de trabajo adecuados

Fecha de Inicio del Contrato.

Fecha de Finalización del Contrato.

Nombre completo, Cargo y Número Telefónico de la persona que firma la Certificación.

Fecha de expedición de la Certificación.

Para el caso de contratos ejecutados como parte de un consorcio ó unión temporal, en la certificación, se debe especificar el porcentaje de participación del Oferente en dicho contrato. No se aceptarán certificaciones presentadas que acrediten una obra propia

4.3.1.2. EXPERIENCIA PROBABLE Teniendo en cuenta que la experiencia probable es aquella del proponente derivada del tiempo que ha podido ejercer la actividad se requiere que el proponente de acuerdo con la inscripción, calificación y clasificación expedida por la Cámara de Comercio, acredite que cuenta con una experiencia probable como Constructor de mínimo diez (10) años. En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, el requerimiento antes descrito, será el resultado de la suma de las experiencias de los miembros, aclarando que al menos uno (1) de los integrantes deberá poseer el requisito de los diez (10) años. 4.3.1.3. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION El proponente deberá acreditar una capacidad residual de contratación como Constructor igual o superior al 40% del valor del presupuesto oficial. En caso de consorcios y/o uniones temporales el requerimiento antes descrito se verificara de acuerdo con la sumatoria de cada uno de sus miembros, para luego efectuar la sumatoria de dichos valores y así verificar el requisito señalado. 4.3.1.4. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO

de 49


www.upme.gov.co

A continuación se presenta el equipo mínimo de profesionales que deben estar incluidos en la propuesta, para lo cual es indispensable tener el perfil y la experiencia específica que se describen en la siguiente tabla:

CARGO EN EL PROYECTO

PERFIL MÍNIMO CANTIDAD EXPERIENCIA ESPECÍFICA

MINIMA*

Director Ingeniero (a) Civil o arquitecto (a).

1

Experiencia específica igual o superior a 5 años en: Dirección de proyectos de adecuaciones, remodelaciones o actividades similares al objeto del presente proceso.

Profesional Residente Ingeniero Civil o Arquitecto (a)

1 Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas en obras de adecuación

Profesional Asistente Coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

1

Experiencia mínima de 2 años en coordinación de temas de seguridad industrial y salud ocupacional

Sobre el grupo básico de profesionales tratándose de los ingenieros se deberá allegar:

Fotocopia del título profesional

Fotocopia de la matrícula profesional de los arquitectos o ingenieros ( ley 842 de 2003)

Hoja de vida

Certificados de experiencia profesional expedido por el contratante donde se acredite el plazo, objeto o cargo desempeñado

Diligenciar el Formulario No. 5.4 sobre el compromiso de participación

4.4. CRITERIOS DE EVALUACION Y COMPARACION DE LAS PROPUESTAS CONSIDERADAS

HÁBILES

4.4.1. CRITERIOS, DEFINICIONES Y PUNTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Los factores que se tendrán en cuenta para la evaluación de ofertas, representan un puntaje máximo de 1000 puntos. El componente Técnico representa el 80% del puntaje máximo y el componente económico el 10% restante, distribuidos así: Las propuestas viables se evaluarán de cero (0) a mil (1000) puntos, conforme los siguientes criterios de evaluación:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE PARCIAL PUNTAJE TOTAL

EVALUACIÓN TÉCNICA 800

EXPERIENCIA EN CANTIDADES DE METROS CUADRADOS

700

TIEMPO DE ENTREGA 100

de 49


www.upme.gov.co

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 100

EVALUACIÓN ECONOMICA 100 100

PUNTAJE TOTAL 1000 1000

4.4.1.1. EXPERIENCIA EN CANTIDAD DE METROS CUADRADOS

El proponente que en su propuesta presente máximo dos (2) certificados adicionales o diferentes a los solicitados como requisito habilitante, en donde la empresa contratante certifique que realizó la adecuación y ejecución de obras civiles para la adecuación de oficinas de entidades públicas y/o privadas, en metros cuadrados, obtendrá el puntaje que se detalla a continuación

Cantidades en Metros

Cuadrados

Puntos

>3500 m2 en adelante 700

> 2500 m2 ≤ a 3500 m2 550

> 2000 m2 ≤ 2500 m2 400

>1700 m2 ≤ 2000 m2 250

>1000 m2 ≤ 1700 m2 100

El proponente deberá diligenciar el formulario 5.3 Las certificaciones para acreditar ésta experiencia deberán cumplir con la información solicitada en el numeral 4.3.1.1.

En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, la calificación, será el resultado de la suma de las experiencias de sus integrantes, aclarando alguno de los integrantes deberá demostrar una de las experiencias objeto de calificación. 4.4.1.2. TIEMPO DE ENTREGA Se otorgaran cien (100) puntos al proponente que defina el menor plazo de ejecución del proyecto. Los demás proponentes se les otorgaran puntajes en forma proporcional mediante el uso de una regla de tres inversa. Para esta evaluación el proponente deberá incluir un cronograma que incluya la fecha base o inicio de proyecto y fechas que indiquen las entregas parciales y final de esta contratación. 4.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL En desarrollo de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y con la finalidad de apoyar la industria nacional se asignarán los siguientes puntajes:

de 49


www.upme.gov.co

Factor de puntaje Puntaje máximo

El Proponente certifica que utiliza en un 100% personal nacional para la ejecución de las obras civiles

100

El Proponente que no certifica que utiliza en un 100% personal nacional para la ejecución de obras civiles

50

4.6 EVALUACIÓN ECONOMICA Los precios del presente proceso concursal se deberán indicar conforme el Anexo Dos, cuyo diligenciamiento es de carácter obligatorio, donde se detallará cada uno de los ítems generales del contrato (obra, suministro, instalación, etc….) Se utilizara el método de la media aritmética, que consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:

Dónde:

= Med ia a r i tmét ica

= Va lo r t o ta l co r reg ido de l a p ropues ta i

n = Número to ta l de las p ropues tas vá l idas p resentadas Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

de 49


www.upme.gov.co

Donde,

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i i= Número de propuesta

4.7. EVALUACIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA

El puntaje total de evaluación de cada propuesta corresponde a la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos en la evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica. El Comité evaluador se reserva la facultad de verificar la información suministrada por los proponentes y solicitar aclaraciones respecto de la documentación aportada sin que dicha solicitud implique mejora en la propuesta.

de 49

Carrera 50 N.° 26 -20 Bogotá D.C. PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37 Línea Gratuita Nacional 01800 911 729 www.upme.gov.co

CAPÍTULO V.

FORMULARIO No. 5

RAZONES FINANCIERAS AÑO 2011 CTAS QUE LO CONFORMAN

BALANCE Miles $

Resultado %

CAPITAL DE TRABAJO (Igual al 70% del valor del presupuesto oficial

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Activo corriente $

Pasivo corriente $

LIQUIDEZ ( >=4 )

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Activo corriente $

Pasivo corriente $

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFERIOR AL 50% Y CAPITAL REAL, MAYOR AL 70% del presupuesto oficial

Pasivo Total / Activo Total

Pasivo Total $

Activo Total $

INDICADOR EBITDA indicador ebitda >15%

INDICADOR EBITDA MAYOR AL 15% del valor del presupuesto oficial

INDICADOR DE CRECIMIENTO MAYOR AL 1% del presupuesto oficial

IC= Indicador de crecimiento REBP= Rentabilidad

EBITDA 2012 REBA= Rentabilidad

EBITDA 2011

INDICADOR DE RIESGO MENOR AL 40%

Firma, _________________________ __________________________ El contador y/o Revisor Fiscal Representante Legal Nombre Nombre

de 49


FORMULARIO 5.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Señor DIRECTOR UPME Ciudad ------------------------------------------------------------------------------------, mayor de edad, vecino de----------- identificado con la cédula de ciudadanía número------------- expedida en ----------------, en mi calidad de representante legal ( o suplente o apoderado) de la sociedad (unión temporal, consorcio) ------------------, legalmente constituida y domiciliada en------------------ de conformidad con las condiciones que se estipulan en los Términos de Referencia presento la siguiente propuesta para el proyecto SELECCIÓN DE UN PROPONENTE QUE REALICE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA UPME, UBICADA EN LA OFICINA 901 DEL EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ARRECIFE, UBICADO EN LA AV. CALLE 26 No. 69 – D 91. En caso de que sea aceptada, la firma (o consorcio o unión temporal) se compromete a firmar el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:

1. Que tengo (tenemos) el poder legal para firmar y presentar la propuesta, comprometiendo

únicamente al proponente. 2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni

en el contrato probable que de ella se derive. 3. Que no nos hallamos incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el

contrato. Igualmente, no estamos incursos en prohibiciones especiales para contratar. 4. que conozco las especificaciones técnicas y garantizo (garantizamos) que los servicios ofrecidos

cumplen con los requisitos en ellas exigidas. 5. Que conocemos el contenido de los Términos de Referencia y sus anexos y que aceptamos sus

condiciones. 6. Que el término de duración de la presente contrato de obra es de ___________ meses

de 49


7. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a otorgar las Garantías requeridas, dentro de los tres( 3) ) días hábiles siguientes a la firma de éste.

8. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente Contratación. 9. Que el valor total de mi oferta es de : $ ______________________ discriminado así: 10. Valor total antes de impuestos $ ______________ IVA $ ______ 11. Que la presente propuesta consta de _________ folios debidamente numerados.

El (los) suscrito (s) señala(n) como dirección comercial, número de teléfono y Fax a donde se puede remitir o enviar por correo y realizar notificaciones y comunicaciones relacionadas con esta propuesta, los siguientes:

Nombre de la Empresa ---------------------------------------------------------------- Dirección ---------------------------------------------------------------------------------- Teléfono ----------------------------------------------------------------------------------- Fax ----------------------------- Ciudad ----------------------- Correo Electrónico --------------------------------

Atentamente, ----------------------------------------------------------- Nombre del Representante Legal ----------------------------------------------------------- Firma del Representante Legal

de 49


FORMULARIO 5.2

EXPERIENCIA HABILITANTE Y/O MINIMA DEL PROPONENTE

En este Formato, además de relacionar la experiencia, deberá anexar las Certificaciones Expedidas por la Entidad ó Empresa Contratante conforme a lo indicado en los presentes términos.

No. Empresa Contratante

No. del Contrato

Fecha de Inicio del Contrato

Fecha de Finalización del Contrato


Objeto del Contrato

1

2

3

4

5

de 49


FORMULARIO 5.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PARA ACREDITAR CANTIDAD Y VALOR DE

CONTRATOS

En este Formato, además de relacionar la experiencia, deberá anexar las Certificaciones Expedidas por la Entidad ó Empresa Contratante conforme a lo indicado en los presentes términos.

No. Empresa Contratante

No. del Contrato

Fecha de Inicio del Contrato

Fecha de Finalización del Contrato


Valor metros cuadrados

Objeto del Contrato

1

2

3

4

5

de 49


FORMULARIO No. 5.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1) DEL GRUPO BÁSICO DE PROFESIONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO A OCUPAR:

DOMICILIO: DIRECCION:

TELEFONO: FAX:

CÉDULA N°: PASAPORTE N°:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)

NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD Actividad desempeñada FECHA DE Duración

(años y/o fracción) Iniciación Terminación

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN MESES

suma experiencia específica3

Certifico mi intención y compromiso de participar en el estudio en caso de resultar elegida la propuesta.

___________________________________

Firma del profesional

(1): Ver definición de experiencia específica

(2): Diligenciar este formato para cada uno de los profesionales del GRUPO BÁSICO DE PROFESIONALES. (Firma original del profesional)

(3): Debe ser coherente con la información del formato No. 3

de 49


FORMULARIO No. 5.5

FORMATO CERTIFICACIÓN PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL Señor DIRECTOR UPME Ciudad __________________________________, mayor de edad, vecino de _______________ identificado con la cédula de ciudadanía número ________ expedida en _____________, en mi calidad de representante legal (o suplente o apoderado) de la sociedad (unión temporal, consorcio) _________, legalmente constituida y domiciliada en ___________ de conformidad con las condiciones que se estipulan en las condiciones técnicas necesarias, certifico que:

SI NO

Utilizaré en un 100% personal nacional para la ejecución de la obra

Atentamente, ___________________________________ Nombre del Representante Legal _________________________________ Firma del Representante Legal

de 84


ANEXO N°1

de 84


OBRA CIVIL

FORMATO DE CARACTERISTICAS TECNICAS OFRECIDAS Y GARANTIZADAS

Es de carácter obligatorio el diligenciamiento de la columna “Ofrecido y Garantizado” de este Formato. Si los espacios en este formato no fueren suficientes, los detalles que no puedan incluirse en él, deberán agregarse en apéndices debidamente referidos. 1. FISCALIZACION

La Supervisión fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra, estando facultados para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en las oficinas del centro empresarial y la vía pública cuando se trabaje en exteriores, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. 2. LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA OBRA

Inicialmente en la obra se realizara un aseo general antes de entregar al contratista, dejando unas condiciones higiénicas adecuadas y aptas para el desarrollo de las labores de obra. El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. Las áreas sanitarias deberán estar permanentemente limpias y desinfectadas, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Supervisión de obra. 2.1. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

a) Exterior (Terrazas, parqueaderos)

Deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, envases, bases de maquinarias, etc.).

de 84


b) Interior

Previo a la Recepción Provisoria, las áreas se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación meticulosa de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. Los vidrios, espejos, aluminios, niquelados, elementos de acero inoxidable y demás materiales que lo requieran, se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. Los revestimientos, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro material extraño, se limpiarán cuidadosamente sus juntas y se procederá a lavarlos con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente. Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable con ácido muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectará con hipoclorito de sodio, diluido a razón de 1 parte en 7 de agua. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del predio de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 3. REPLANTEO Y NIVELACION

3.3.1. Será a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para construir por la Supervisión de obra, esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado, amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, medidas, etc. Para el replanteo de paredes en general, se preferirá el señalado de los filos de los distintos paramentos y sus encuentros entre sí, mediante líneas marcadas con un material indeleble con exactitud, adheridos sobre las propias losas. Con igual método se replanteará la posición de ejes de aberturas. 3.3.2. Será obligación del contratista solicitar al Supervisor del contrato la aprobación del nivel definitivo al que deberá referir la obra, establecido en el proyecto y derivado del estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos y las exigencias originadas de considerar obras existentes y niveles para instalaciones hidrosanitarias, eléctricas o redes de gas, etc. que pudieran condicionarlo. 3.3.3. Verificado el nivel de piso acabado, el Contratista construirá en un lugar poco frecuentado y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se

de 84


empotrará un clavo o tornillo cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada con concreto al pilar. 4. PLANIMETRIA

Serán por cuenta del Contratista la preparación del total de Planos, Planillas, y documentos escritos que la obra requiera. Los Planos serán ejecutados en Autocad 2000 o superior, cumplimentando los contenidos, tamaños, carátulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado por la supervisión de obra. Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación requiera. Deberán ir firmados por el Profesional El Contratista deberá preparar con la debida anticipación y presentar para su aprobación por la Supervisión los planos del Proyecto (Planos de Obra) que requiera la obra y que a continuación se detallan: 4.1 Arquitectónicos y Detalles

Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50 o la escala requerida para mayor precisión para plantas de todos los niveles, techos, cortes, corte-vistas, etc.) y planos de detalles. Se deberán presentar como mínimo los siguientes planos, con medidas verificadas: Planta general 1:100, con ubicación de los ejes de replanteo principal y auxiliar, indicación

de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatación, etc.

Plantas a escala 1:50 (Replanteos): y Planta de cielos falsos, según corresponda a la obra, perfectamente acotados.

Se indicarán paredes y muros diferenciados según materiales o espesores, incluyendo columnas, tabiques o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con indicación del modo de abrir, y carpinterías, paredes, ubicación y filo de aberturas, indicación de cambios de revestimientos, umbrales y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicación de los desniveles en corte, etc. Cortes a escala 1:50: según se requiera en la obra debido a la complejidad del espacio o nivel de detalle. Se indicarán cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras, espesores de entrepisos, características de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contra pisos, revestimientos, etc. Detalles de unidades sanitarias: Escala 1:20 ó 1:25 (según lo requiera el constructor), plantas debidamente acotadas, con indicación de los despieces de revestimientos y revestimientos, con ubicación acotada de cajas de electricidad, artefactos, griferías, accesorios, rejillas de piso, etc.

de 84


Detalles constructivos: A escala 1:10 ó 1:5, para proporcionar una completa descripción constructiva de los distintos elementos componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera la Supervisión según su criterio. 4.2 Carpinterías en general de Aluminio, Metálicas, de Madera y Muebles Planos y/o Planillas de carpinterías a escala 1:20 (indicando planta y elevación, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores, descripción de tipos y modelos de herrajes con el agregado de catálogos de referencia, accesorios, etc.) y planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a escala 1:1, con indicación de los encuentros entre sus distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo señalarse además el modo de medirlas. 4.3. Instalaciones sanitarias nuevas Planos generales, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales de uso, planillas, etc. 4.4 Calidad del proyecto ejecutivo

Se aclara muy especialmente que la Supervisión exigirá que los planos que se presenten a aprobación, posean tanto en su “elaboración”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren del Contratista. La documentación gráfica que integra la documentación previa a obra, se deberá considerar como de “Anteproyecto”, razón por la cual es obligación del Contratista la completa elaboración del Proyecto, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentación gráfica y completándola con lo que se haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Para los planos “Conforme a Obra”, se exigirá su presentación en Autocad así como la entrega de soporte magnético para su archivado. 5. DEMOLICIONES 5.1. GENERALIDADES

a. El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos licitatorios, en caso de necesitar hacer demoliciones no especificadas en el juego de planos durante el proceso de la obra, será consultado con la Supervisión de obra para ser aprobada y posteriormente ejecutada.

de 84


b. Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la

Supervisión de obra el Plano de Obra y Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás medidas de seguridad a considerar, de acuerdo a la magnitud o complejidad de estas labores.

c. Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones que

para cada tipo de labor establezca las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de los trabajos.

d. Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien

deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones.

e. El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las oficinas

linderas, cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.

f. En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aún cuando no se hubiera

especificado, se deberán ejecutar protecciones adecuadas en los revestimientos, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas o el material más adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la Inspección.

g. Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las

de trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función.

h. Estará a cargo del Contratista la iluminación provisoria en el sector afectado por las

refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva.

i. Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio.

de 84


j. Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo los ascensores, escaleras, circulaciones, aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

5.2. TRABAJOS DE DEMOLICION: Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del proyecto. Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas y o en el presupuesto en forma de texto. Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo. 6. MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE DE 15CM

6.1. GENERALIDADES a) Morteros y hormigones no estructurales para albañilerías

Deberán ser preparados en ambientes limpios de cualquier tipo de material o contaminación que afecte su calidad y/o eficiencia.

Para garantizar la calidad de la obra, se deberá estar sujeto a la siguiente normativa: o Cemento portland: NTC 121 y NTC 321. (En caso de ser requerido) o Se permite el uso de cementos fabricados bajo las normas ASTM C150 y C595 o Cemento para mampostería: NTC 4050 (ASTM C91) o Cal viva: NTC 4046 (ASTM C5) o Cal hidratada: NTC 4019 (ASTM C270) o Morteros preparados en obra NTC 3546 (ASTM C780)

No se preparará más mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo, ni más mezcla con cemento que no pueda llegar a ser consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal que se hubiera secado y no pudiera ablandarse en la máquina sin adicionarle agua, deberá desecharse.

Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer será desechada sin intentar ablandarla.

de 84


b) Consideraciones preliminares

Los núcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillo tolete, se erigirán centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento, según el particular grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la ubicación y colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el posicionamiento de cajas de electricidad, griferías, etc.

Igualmente deberán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.

En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de capas aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en general y la adecuada correspondencia con las estructuras existentes.

c) Ejecución de mamposterías

Las cuadrillas de trabajo deberán contar con andamios, enseres y herramientas adecuados y en cantidad suficiente.

Las hiladas de las mamposterías se ejecutarán bien horizontales, aplomadas y alineadas a cordel, el cual se extenderá entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados perfectamente verticales.

Las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. La mezcla excedente se retirará y se empleará en el relleno de las juntas verticales.

La trabazón será perfectamente regular para lo cual los muros serán levantados con plomada, nivel y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que deban quedar a la vista.

La erección de las mamposterías se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

Las distintas paredes se trabarán entre sí por sobreposición de sus piezas y a las estructuras mediante "pelos" de hierro común de 6 milímetros o conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a 40 cm, dejados anticipadamente en las columnas, replanteados con una separación vertical máxima de 60 cm. (8 hiladas para ladrillos comunes.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos para las trabazones.

Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos.

No se tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de 0,5 cm si el ladrillo debiera quedar a la vista.

de 84


Cuando corresponda, a medida que se avance en la erección de las mamposterías se dejarán las canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar posteriores roturas que las debilitarían.

Simultáneamente a la erección de las mamposterías se irán colocando los marcos o premarcos de las aberturas.

Su posicionamiento deberá ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se sujetarán y atarán en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o desplomes, que de presentarse producirán el rechazo de los trabajos.

El Contratista deberá además verificar la solidez y correcto arriostramiento de las distintas piezas de marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de línea o escuadra, para lo cual deberá prever respaldos adicionales realizados con reglas o riendas adecuadas.

Todas las jambas o parantes se marcarán a un metro del nivel de piso terminado para su correcta nivelación, la que se verificará con las cotas de nivel replanteadas previamente en las estructuras.

Las jambas de puertas se deberán apoyar en placas fenólicas o tablas de 1 pulgada, debidamente recortadas, perfectamente horizontales y acuñadas, para lograr la necesaria correspondencia con el nivel de piso terminado y facilitar además el adecuado relleno con concreto en su parte más vulnerable.

El precio ofertado para las distintas mamposterías incluye la colocación de marcos o premarcos, la formación o construcción de dinteles, enchapados, juntas de trabajo, colocación de hierros, refuerzos, metal desplegado, aislaciones para impedir puentes térmicos, tacos de madera, grapas, etc., y todo material o labor que sea necesario para llevar a cabo los trabajos a regla de arte y completos de acuerdo a su fin.

a) Especificaciones

Este tipo de mampostería será revocada, estucada y pintada o si lo requiere ira enchapada en el material especificado en los planos o la cartilla de detalles, los espesores serán los indicados en los Planos de Replanteo Aprobados.

Se emplearán en el cerramiento del auditorio, los nuevos baños, el cuarto técnico, el data center y en alguno de los muros de la cocina y de ser necesario en otros espacios, será bajo la previa autorización de la Supervisión.

Para las jardineras y muros colgantes cabe anotar que se requiere adicionalmente una buena impermeabilización, para evitar aparición de humedades en las caras posteriores de los muros o filtraciones en pisos.

Las juntas no deberán tener menos de 1 cm de espesor ni más de 1,5 cm. Se cuidará muy especialmente el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas.

de 84


Todas las salientes, esquinas, caras de pilares, mochetas, etc., deberán ejecutarse perfectamente escuadradas.

Las piezas que deban cortarse para conformar las trabazones, enchapados o piezas menores para completar espesores, se ejecutarán a disco o con cualquier herramienta que garantice la no fisura del ladrillo y la no afectación estética de la mampostería.

Será obligación del Contratista realizar la cuidada selección de los mampuestos, deberán ser descartados los que presenten oquedades, rajas, fisuras, aristas dañadas, descascarados, manchas, o falta de uniformidad en su coloración o textura.

Se acopiarán en sitios adecuados, sobre tablones, sin contacto con el terreno, protegidos de lluvias, salpicaduras de morteros, golpes y suciedad de todo tipo.

7. MUROS Y REVESTIMIENTOS EN DRYWALL

7.1. GENERALIDADES

a) Consideraciones previas: Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc., estarán instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema. La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados. Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán estar en obra y sus labores programadas con anticipación.

Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del Proyecto aprobadas.

Emplacado: Cuando por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocará en el interior de la pared un aislamiento acústico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg. /m3 y de 2” (dos pulgadas) de espesor.

El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del área donde se construya la pared.

En ambos paramentos de paredes que linden con áreas húmedos se emplearán placas especiales resistentes a la humedad (verdes). Cuando se requiera resistencia al fuego, se

de 84


emplearán placas especiales complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas).

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm. entre las placas y el nivel del piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

b) Zócalos:

En áreas que deban recibir zócalos en porcelanato, se instalara una franja de placa superboard Pro para muros con el lado texturizado hacia el exterior para mejor adherencia del material de pega del porcelanato, su espesor lo define el calibre de la placa de drywall utilizada, ya que se busca un acabado impecable sin sobresaltos en su superficie

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes de igual dimensión para mejorar la solidez y el aislamiento acústico, se evitará la coincidencia de juntas, para lo cual deberán disponerse las placas trabadas en ambos paramentos, y entre ambas capas de placas en las paredes dobles.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placas en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

Los marcos de las puertas, que serán diseñados especialmente para este tipo de paredes, se fijarán con tornillos a los montantes adyacentes a las jambas.

Los tornillos tipo “T2” se colocarán distanciados de 25 a 30 cm. en las áreas centrales de las placas y en bordes coincidentes con perfiles, a 15 cm. De los bordes de las placas distarán 10 mm. para los bordes rebajados y 15 mm. para los rectos.

Se cuidará especialmente no perforar el papel al colocar los tornillos, para ello se usará un tope de profundidad o el torque adecuado de la atornilladora. Deberán quedar con sus cabezas embutidas aproximadamente ½ mm., para facilitar su masillado.

Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento antes de quedar definitivamente ocultas.

Cuando sea especificado, se emplearán ángulos de ajuste (L 10 x 25 mm.) o juntas de dilatación (Z 15 x 8.5 mm.), metálicas en los encuentros con albañilerías o estructuras de distinto comportamiento, para evidenciar el encuentro y evitar futuras fisuraciones.

En todas las aristas vivas se emplearán siempre cantoneras, (32 x 32 mm.), aún cuando no fueran solicitadas en los demás documentos licitatorios.

c) Sellado de juntas:

Las uniones entre placas serán tomadas con cintas de papel de celulosa especial micro-perforada y masillas especiales provistas por el fabricante y aplicadas en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo que

de 84


se utilice (3 horas para masillas de secado rápido (en polvo para preparar), y 24 horas. para la masilla preparada y lista para usar).

Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación como cantoneras, ángulos de ajuste, etc., dos manos de masilla.

Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo.

Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procede siguiendo los mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden huellas más anchas que en las juntas formadas por bordes rebajados.

El ancho del masillado se aumentará gradualmente con cada paso, para evitar un sobre-espesor perceptible. Es fundamental en cada paso, dejar secar completamente antes de aplicar las capas siguientes, de lo contrario se producirán contracciones de fragüe que generarán fisuras o rehundimiento de la cinta. Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando. Los ángulos de encuentro de paredes en "T" se terminarán satisfactoriamente, empleando cinta y masilla.

Se especifican los siguientes tipos de paredes: a). Paredes a una sola cara: Estará formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm. y montantes de 69 mm separados cada 40 cm, sobre los que se colocará sobre la cara indicada en el plano, una placa de 12.5 mm. Las placas en esta cara, se colocarán trabadas, para que no coincidan las juntas. NOTA: Llevaran un refuerzo interno en madera o metal según el requerimiento del elemento a soportar (televisores, muebles, obras de arte, etc.), se indicara en planos los muros que requieren esta especificación. b). Paredes simples, espesor 100 mm. Estará formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm. y montantes de 69 mm. separados cada 40 cm., sobre los que se colocará en cada cara una placa de 12.5 mm. Las placas en cada cara, se colocarán trabadas, para que no coincidan las juntas, conformando una pared de espesor total de 10 cm. Con placas estándar tendrá un peso aproximado de 43 a 44 Kg./m2, deberá proporcionar un aislamiento acústico de 45 dB sin lana de vidrio y 51 dB con lana de 50 mm. de 20 Kg/m3., y una resistencia al fuego de 60 minutos, con lana de 70 mm. de 14 Kg. /m3. NOTA: Llevaran un refuerzo interno en madera o metal según el requerimiento del elemento a soportar (televisores, muebles, obras de arte, etc), se indicara en planos los muros que requieren esta especificación. d). Muros curvos:

de 84


Para este tipo de muro en especial se darán los radios y medidas exactas para marcar el replanteo (planos previamente aprobados por la Supervisión), adicionalmente su espesor será definido de acuerdo a los requerimientos del fabricante del muro texturizado ira instalado en este muro curvo, (muro texturizado del cual se darán las especificaciones y detalles correspondientes), además del refuerzo y tipo de perfilaría especial en caso de requerirlo.

Para su conformación estructural la distancia entre los parales depende exclusivamente del radio de la curvatura; entre más cerrada sea la curva, la distancia entre perfiles debe ser menor (debe estar entre 100 y 300 mm). La canal y las placas se curvan en obra y su aprobación estará bajo la responsabilidad de la Supervisión, quien definirá si es el acabado, curvatura y estética adecuada.

Para curvar las canales se practican cortes en las mismas, sangrándolas cada 50 ó 100 mm según sea el radio requerido. Una vez sangradas, se fijan al piso y a la placa del piso superior. La fijación se hace con tornillos y chazos de nylon de 1/4 ó 5/16” o con clavos de acero para pistola de impacto. Dicha fijación se coloca cada 300 mm como máximo. Dentro de las canales ya fijadas, siguiendo la curva previamente marcada en piso (según planos de replanteo aprobados), se comienzan a distribuir los parales, que van tan juntos como cerrada sea la curvatura; normalmente se separan a 100, 200 ó 300 mm según el radio. Cuando está armada la estructura, y con el refuerzo necesario para soportar el muro texturizado se procede al curvado de las placas. Si se utiliza la placa de 12.7mm de espesor, ésta se humedece especialmente por la cara externa que va a estar sometidas a mayores esfuerzos, se espera 30 minutos y con cuidado se va fijando a la estructura. Una vez seca, la placa recobra su rigidez original. Si la curvatura es muy cerrada o si se repite, se utiliza una formaleta, donde la placa tomará la curva deseada, luego de formado y aprobado el muro, se procede al tratamiento de juntas descrito anteriormente.

8. REVOQUES 8.1 GENERALIDADES

a) Mano de Obra y Equipos: Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas. El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formación de engrosados, mochetas, juntas de dilatación, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda ejecutar para complementar el concepto de obra completa.

de 84


b) Condiciones previas: En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques. Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes áreas, el Contratista verificará el perfecto aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Supervisión de Obra. Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre y se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con concreto diluidos para proporcionar adherencia. Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación. Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá ejecutar muestras previas que deberá someter a aprobación de la Supervisión. Recién una vez que estas muestras sean aprobadas, se podrá proceder al comienzo de los trabajos. c) Superficies de los revoques: No deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista. Salvo especificación en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los ángulos de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso, tendrán encuentros vivos y rectilíneos, para lo cual se emplearán herramientas con cantos apropiados. Igualmente se procurarán encuentros en ángulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o ventanas, para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban aplicar en ellos. Cuando así se especifique en los planos o cartillas de especificaciones, se resolverán determinados encuentros mediante la ejecución de juntas de dilatación con la dimensión o perfilado que se indique. d) Guardacantos y Aristas: Toda arista saliente de revoques interiores, deberá llevar guardacantos de chapa galvanizada, aun cuando no haya sido expresamente indicado. Las aristas verticales la llevarán hasta una altura mínima de 2,00 metros desde el piso. Las aristas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso, deberán tener igual protección aun cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o Pliegos. e) Revoques en áreas Sanitarias: Sobre aquellos paramentos que deban instalarse cañerías, se adelantará la ejecución de los revoques gruesos bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que ocuparán aquellas. Sobre estas paredes se deberá marcar claramente el nivel del piso terminado y las medidas y ejes necesarios para el replanteo de griferías y conexiones que los planos contemplen, sirviendo además de especial referencia para conseguir que las griferías queden con su cuerpo al ras con los futuros revestimientos y así evitar posibles humedades y desajustes con las campanas o conexiones que en ningún caso serán admitidos.

de 84


f) Previsiones para Zócalos: En todas las áreas que lleven zócalos en porcelanato, cuya colocación deba quedar enrasada o semi- embutida se deberá replantear la exacta ubicación en altura de éstos y mediante la utilización de reglas de medidas adecuadas, se deberá disponer un corte en los revoques para la formación de una “caja” apropiada para albergarlos. El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zócalos deberá quedar prolijamente ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en ángulo vivo, para posibilitar que el corte con la pintura futura, resulte definido y preciso. g) Remiendos: Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutará el revoque final de ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes. Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados, se preverá la utilización de revoques gruesos y enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de las zonas a reparar. Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, será rechazado por la Supervisión y mandado a rehacer hasta que se lo considere aceptable. 8.2 TIPOS DE REVOQUES Se definirán en el proceso de la obra, según lo requiera cada instalación, tipo de mampostería o requerimiento técnico por parte del profesional que así lo solicite.

9. CIELORRASOS 9.1 GENERALIDADES

Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos aprobados por el equipo de Supervisión, así como las instrucciones que oportunamente imparta la Supervisión de Obra. Cuando se prevean cielorrasos especiales formados por paneles, se deberán realizar y someter a aprobación los Planos de Cielorrasos de todos los espacios donde se empleen, debiéndose incluir los despieces de paneles o placas atendiendo a las dimensiones del espacio y la ubicación de los artefactos de iluminación, bocas para aire acondicionado, etc. que pudieran influirlos. El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones. El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serán encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores. Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios involucrados. Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc. que se encuentren próximos al mismo. Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las Especificaciones Técnicas Particulares. Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se terminarán como el cielorraso adyacente. Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la

de 84


losa o en los armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible. Cuando en los planos se especifiquen “juntas de dilatación” como terminación perimetral, se deberán ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se establezca, De no especificarse, tendrá 1 cm de profundidad por 1 cm de ancho, perfectamente perfilada. Se deberá solicitar aprobación de muestras. Todos los trabajos enunciados, así como las armazones para sostén, los revoques gruesos para estucos especiales, aristas, juntas de dilatación o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, nichos o vacíos para embutir artefactos eléctricos, para aire acondicionado y otros que se indiquen en los planos respectivos, los soportes de sostén de los mismos y demás detalles, se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido para el ítem del cielorraso. Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles respectivos que se proporcionen. a). Aplicados en Drywall: Será conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos plásticos y tornillos a la losa de hormigón, dispuestos cada 0,40 m entre ejes. Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las placas de drywall serán de 9,5 mm ó 12, 5 mm de espesor según se especifique. Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas conforme las instrucciones del fabricante. NOTA 1: Los cielos falsos existentes sobre todas las vidrieras perimetrales, hacen parte del sistema bioclimático de aire natural, se adecuaran y repararan aquellas partes que estén en mal estado y se conservaran en su totalidad. NOTA 2: En áreas húmedas como vestuarios, baños, cocinas, etc, donde pueda producirse o existir un elevado porcentaje de humedad ambiente, se deberá colocar en los cielorrasos, placa de drywall impermeable (Verde), para evitar el riesgo de condensación superficial. NOTA 3: Para el área de recepción se tiene estipulado un descolgado, se especificara en planos los detalles, acabados, dimensiones y forma del mismo. b). Aplicado Acústico: Cielo raso en madera natural, con una instalación se basada en un conjunto de perfiles metálicos de autoensamble los cuales se instala con clip de seguridad y clip antisísmico para garantizar un buen comportamiento

o Material: Madera aglomerada 16mm o Dimensiones: 60x60cm o Color: a definir según muestras suministradas por el contratista. o Acabado: perforado o Suspensión: a definir según muestras suministradas por el contratista.

NOTA: Los materiales están por definir según diseño del auditorio y solución acústica.

de 84


c). Hormigón a la vista: Se seguirán las especificaciones solicitadas por el responsable de las instalaciones eléctricas, ya que este acabado solo se aplicara en el cuarto de equipos y el data center lo cual estará debidamente indicado y detallado en los Planos. d). Lamina de fibra natural: para la elección de la referencia y marca para utilizar al interior de las oficinas y módulos, se basará en las siguientes especificaciones:

La calidad sonora que caracteriza al material acústico se determina mediante tres normas de evaluación acústica, las cuales se tomaran en cuenta para la elección de la referencia, estas normas son:

o Coeficiente de reducción de ruido (NRC): Se expresa en un valor en porcentaje (%) único.

o Clase de articulación (AC): El índice mínimo de aceptación general para entornos abiertos es de 170, aunque se prefieren índices entre 190 y 210.

o Clasificación de atenuación (CAC): El valor mínimo de 25 es aceptable para oficinas de diseño abierto, mientras que un valor mínimo de 35 0 40 es preferible para oficinas cerradas.

La resistencia al fuego se basa en dos índices que permiten verificar el cumplimiento de las disposiciones que exigen el uso de materiales anticombustibles:

o Índice de propagación de llama del material o Índice de resistencia al fuego de la construcción

Resistencia a la suciedad: La acumulación de polvo no sólo afecta el aspecto del panel sino que también devenga gastos debido a que el panel debe pintarse o reemplazarse. Además de reducir la capacidad acústica, la suciedad puede menoscabar considerablemente la reflectancia lumínica. La mayoría de las láminas con alta reflectancia lumínica son muy resistentes a la suciedad con lo cual aumenta su valor y prolonga su rendimiento.

Zonas sísmicas: Los sistemas de suspensión se pueden usar en las zonas sísmicas de 0 (la más baja) hasta 4 (la más alta).

e). Modulado en aluminio 60cm x 60cm:

Es un cielo raso con sistema de instalación basado en perfiles de suspensión que se sujetan de la losa, y en los cuales se insertan a presión las bandejas del cielo raso, logrando un acabado limpio, plano y sin dejar a la vista su estructura.

Especificaciones Técnicas o Materialidad: Aluzinc 0.5mm, Aluminio 0.8mm

de 84


o Estructura Oculta o Pintura: Poliéster horneable o Dimensión: 610 x 610 mm o Acabado: Liso y perforado o Color: Aluminio Natural Cepillado o Sistema fijación: Clip-In o Rendimiento: 2.7 und/m2

NOTA 1: Se presentaran muestras previas para la aceptación de tal referencia y elección de la saturación de perforación de la bandeja, ya que existen varias. 10. CONTRAPISOS

Se empleará bajo los revestimientos de los baños, la cocinas, para los niveles del auditorio, generando 3 contrahuellas de 15cm –NPA- y por temas de instalaciones en piso también se usara en el salón múltiple, no es descartable que por temas hidráulicos se requiera en otras áreas, esto será definido por el ingeniero hidráulico. Previo a la colocación de estos contrapisos se deberán sellar cuidadosamente todos los pases de cañerías, ventilaciones, etc., elevando con un chaflán en concreto, los bordes de encuentro con la losa.

11. REVESTIMIENTOS

11.1 GENERALIDADES

Los revestimientos responderán a lo indicado en cada caso en los Planos de Detalle del Proyecto aprobado. Los Planos de Detalle que elabore el Contratista, deberán indicar el despiece proyectado para los pisos, considerando las dimensiones de las piezas y sus juntas. Estos detalles, con las necesarias acotaciones, informarán al conductor de la obra, para que oportunamente instruya a los instaladores, sobre la ubicación proyectada para piletas de baños, jardineras interiores, rejillas, bocas de acceso, cámaras, etc. En unidades sanitarias u otros donde se deban colocar desagües con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño exacto de los mosaicos, se deberá proyectar su ubicación en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas en “L”, cortadas a disco por la cara inferior y con sus bordes repasados a piedra. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. En el salón múltiple de ser necesario, se ubicaran tapas de inspección o cámaras, estas se construirán a medida, del tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. El Contratista ejecutará muestras de revestimientos cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Los revestimientos presentarán superficies regulares, dispuestos según las alineaciones, pendientes y niveles que los Planos del Proyecto Aprobado deberán haber establecido acabadamente. En las circulaciones y espacios

de 84


requeridos, deberán dejarse las juntas de dilatación que indiquen los Planos de Replanteo Aprobados o las que indique aconsejables el fabricante del material que se emplee. Deberán ser indicados todos los niveles y acotados todos los paños considerando en cada caso el despiece previsto para el tipo de revestimiento y previendo el tamaño de las piezas y sus juntas, para asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de dilatación que deban practicarse en los contrapisos, cuando así lo exijan las reglas del arte. En lo posible la ubicación de las juntas de dilatación deberá concordarse con las pendientes que deban recibir los revestimientos, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios intermedios, pero nunca en valles. Al adquirir el material, el Contratista deberá prever un 5% de cada tipo para ser entregado al Delegante, en carácter de repuesto.

11.2 PISOS DE MADERA

Para dar comienzo a la colocación de pisos de madera, deberán estar totalmente terminados los trabajos de albañilería, se entregara un juego de planos aprobados la Supervisión de obra con la ubicación y diseño de instalación de los mismos. Los vidrios y cortinas de madera o protecciones similares deberán estar instalados, así como colocados y terminados pisos de mosaicos, umbrales, etc. Una vez colocado el piso es conveniente dejar pasar algunos días antes de pulir y/o plastificar. Los pisos de madera, responderán a lo que se establezca en los planos aprobados por la Supervisión. Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamaño y forma de colocación, será en un todo de acuerdo a lo especificado en planos. Una vez terminados los trabajos de pintura, serán definitivamente nivelados y lijados a máquina, debiéndose emplear la rasera sólo en aquellas partes que no pueden ser trabajados con la máquina. Dichos pisos deberán ejecutarse sobre contrapisos y carpetas con el tenor de humedad requerida por el colocador y nunca superior al 2,5%. Los zócalos serán del diseño y forma que se haya establecido en la documentación. Las piezas deberán ser de espesor uniforme. Se desecharán las piezas que tuvieran sus encastres con nudos o rajas. Antes de dar comienzo a la colocación, deberá verificarse que la carpeta de clavado se encuentre perfectamente limpia y seca, comprobándose con instrumental adecuado su humedad, en presencia de la Supervisión de Obra. En todo el perímetro del local se deberá dejar una junta contra el paramento, a los efectos de permitir una libre dilatación, debiendo quedar dicha junta cubierta por el zócalo. Finalmente se realizará el acabado que se haya establecido en los planos y cartillas de detalles. Pisos Bamboo Density, multicapas cruzadas.

MATERIAL: BAMBOO

COLOR: TOSTADO

DIMENSION: Ancho 14.2 cm.

de 84


Largo 1.85 mts. Espesor 1,4cm.

MICROBICEL: 1mm.

GUARDAESCOBA: 10cm.

TIPO INSTALACIÓN: FLOTADO

11.3 PISOS DE PORCELANATO Serán de primera calidad y de las medidas, texturas y colores que se establezca en la documentación licitatoria. Previo a su colocación deberá ser aprobado el Plano de Detalle del Despiece, con niveles de piso terminado, pendientes, juntas de dilatación, etc. Deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, inferior al 0,1%, una resistencia a la flexión > = 27 N/mm2, la dureza superficial mínima será mayor a 5, según la escala Mohs. La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la Norma requerida para ambientes expuestos a alto tránsito. Provendrán de fábricas reconocidas con constancia del cumplimiento de las normas. Se deberán aprobar muestras, con suficiente anticipación. Para la colocación se deberán mezclar las piezas entre no menos de cuatro cajas. Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación. Si fuera necesario perforar placas de porcelanato, se utilizan mechas de punta diamantada especialmente diseñadas para taladrar porcelanato, mármol, granito, piedra u otros materiales duros y con un taladro de bajas revoluciones. Se deberá mantener la broca y la placa permanentemente lubricadas. Se deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para porcelanato, adecuados para materiales de muy baja absorción y aprobados por la Inspección. El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de dilatación entre el porcelanato y el sustrato. Antes de aplicar la boquilla es aconsejable extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la aplicación de cera sobre los bordes del porcelanato para no dificultar la adherencia de la boquilla. La limpieza final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante. En los casos de colocación sobre grandes superficies se preverán adecuadas juntas de contracción-dilatación. Estas juntas no deberán estar separadas entre sí por más de 4 ó 5 metros lineales. Antes de la colocación del sellador se deberá introducir en la junta un respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho: alto). Para proteger la superficie del revestimiento, se formará una adecuada cubierta protectora sobre las placas, hasta terminar la obra.

de 84


11.4. ALFOMBRAS

TIPO 1: Para el auditorio se utilizará una alfombra de fibra oleofinica compactada compuesta en un 85% en peso de etileno o polipropileno. Deberá garantizar resistencia a la abrasión, a las manchas, baja absorción de humedad y rápido secado. Para evitar arrugas o deformaciones de la alfombra, la misma será íntegramente pegada con adhesivos especiales a la carpeta en toda su extensión. Los colores serán aprobados, al igual que su calidad, por la Supervisión de Obra. TIPO 2: Para la biblioteca y otras áreas del Cubo se utilizara un modelo de alfombra modular para espacios de oficina, ya que nos ofrece una mezcla entre elegancia y resistencia al tráfico pesado gracias a los materiales y tecnologías implementadas en su fabricación. Para evitar deterioros por humedad que pueda producir las vidrieras perimetrales, se dejara un perímetro de 60cm aproximadamente el cual ira revestido en porcelanato. Para evitar arrugas o deformaciones de la alfombra, la misma será íntegramente pegada con adhesivos especiales a la carpeta en toda su extensión. Los colores serán aprobados, al igual que su calidad, por la Supervisión de Obra. 11.5. REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS Las escaleras del área del Cubo serán revestidas en la misma madera implementada en las oficinas, cumpliendo con las especificaciones sugeridas por el fabricante. Se atenderán los detalles específicos que proporcionen los Planos del Proyecto Aprobado, los cuales cumplirán con lo enunciado por la Supervisión. Todos los detalles de acabados de las escaleras deberán ser sumamente ajustados y prolijos, realizados por personal muy especializado, y además asistido y dirigido competentemente por el Contratista. La madera a emplearse será del tipo "Selecto", es decir, seleccionando entre la primera calidad, uniforme en color y veteado y con un año como mínimo de estacionamiento. Antes de proceder al acopio, deberá el Contratista presentar muestras de estas maderas, para determinar el tipo de veteado y color. 12. MÁRMOLES Este material será implementado en el mueble de la recepción, puesto de la biblioteca y los mesones de los nuevos baños. Los mármoles serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadidos, con excepción de los del tipo travertino, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos. La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Supervisión de Obra. Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serán inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grapas, se deberá dejar

de 84


suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilización de estos medios de colocación deberá ser aprobada previamente por la Supervisión de Obra. El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las grapas y piezas de metal para su aprobación. El precio incluirá las canaletas respaldos (zócalos) y frentines que se especifiquen. Las mesadas para lavamanos se deberán apoyar en ménsulas de hierro perfectamente empotradas a la pared, ubicadas cada 60 cm. entre sí y dimensionadas para soportar c/u, una carga de 85 Kg. en su extremo. Se pintarán igualmente con antióxido y dos manos de esmalte sintético color blanco. Se completará la colocación de mesadas con los respaldos que se especifiquen y se cuidará su correcto sellado con pastinas cementicias al color del mármol. NOTA1: El tipo y color del material será definido según muestras suministradas por el contratista a la supervisión. 13. CARPINTERÍAS

13.1 GENERALIDADES El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo a estas especificaciones, a los planos del Proyecto Aprobado, Planos de Detalles y Planillas. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones, las ensambladuras se ejecutarán con esmero. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos. El Contratista se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería. Durante su ejecución, las obras de carpintería podrán ser revisadas en taller por la Supervisión de obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará, desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras. Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan son tropiezos, y con un juego máximo de 3 mm. Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc., será arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas. Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm. al prescripto.

de 84


13.2 PLANOS DE TALLER. Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la Supervisión de obra. La presentación de los planos para su aprobación por la Supervisión de obra deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller. Además la Supervisión de obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Supervisión de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Todos los detalles que se proyecten, deberán atender especialmente la solidez estructural de las carpinterías y su perfecta estanqueidad al viento y agua. 13.3 ESCUADRIAS El Contratista será responsable por las escuadrías que adopte. Las escuadrías y espesores que indiquen los planos son informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminación del trabajo, deberá proveerlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que sobre calidad y solidez de las carpinterías le confiere el pliego, por el solo hecho de ceñirse a los detalles que reciba, o por no contar con ellos. 13.4 VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 13.5 MADERAS Y AGLOMERADOS Todas las maderas y aglomerados que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, carecerán de albura, grietas, nudos saltadizos (para las maderas a la vista), averías o de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y se ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol (en maderas naturales), para evitar alabeos.

de 84


13.6 HERRAJES Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras. Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller, aún para el caso que no hubiere sido a su cargo la provisión. 13.7 COLOCACION EN OBRA La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la Supervisión de obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda,, la verificación por la Supervisión de obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Supervisión de obra. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios de las carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad. La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, será a cargo del Contratista. 13.8 PUERTAS DE MADERA Puertas serán según diseño y obedecerán a todos los requisitos establecidos para la carpintería. 14. MUEBLES

de 84


Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Supervisión de obra. El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes móviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. El Contratista solicitará a la Supervisión de obra las inspecciones necesarias en taller, para poder controlar las características de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su posterior envío a la obra. a) MODULOS DE OFICINAS: Los puestos de trabajo deben obedecer a un sistema modular enchapados en materiales tipo formica de alta resistencia con variaciones según las solicite el contratante, que se basará en los diseños previamente aprobados y entregados a manera de planos con detalles constructivos, materialidades y colores, se poseen hasta el momento 2 tipologías de módulos, los cuales se especificaran detalladamente en el juego de planos. b) MUEBLES DE OFICINAS: Estos muebles igualmente se detallaran según los requerimientos de cada oficina tanto en dimensiones como en compartimentos, estarían allí incluidas las mesas de las salas de juntas, mesas de reuniones y mesas de la biblioteca. c) MUEBLES ESPECIALES: Se tiene un conteo previo de 17 tipos de muebles especiales, los cuales se entregaran detallados en diseños, dimensiones, materialidad, colorimetría y cantidad por tipología. d) PUESTOS DE SECRETARIAS: Se tiene un estimado de 5 puestos, manejados con la misma materialidad, pero variación en sus dimensiones y colorimetrías, se entregara información detallada de cada uno de estos puestos basándonos en los requerimientos espaciales y de uso de los mismos. e) ARCHIVADORES TIPO RODANTE: se tendrán tres tipologías de archivadores, cada una respondiendo a la necesidad y requerimientos estéticos de cada espacio, se entregaran los respectivos diseños con detalles constructivos, materiales, colores y dimensiones. f) SILLAS: La silletería se definirá de acuerdo a las necesidades y ubicación de las mismas, se entregaran de manera detallada las especificaciones, cantidades por tipología, color y demás información requerida por el fabricante. g) SILLETERIA AUDITORIO: Por poseer unas características especiales se hará especial énfasis en el diseño de estas, ya que se busca un resultado estético acorde con el lenguaje manejado, confort y un aprovechamiento óptimo del espacio. g) MUEBLE AUDITORIO: Se entregaran diseños, dimensiones y características especiales en planos. h) CASILLEROS O LOCKERS: Se entregaran diseños, dimensiones y características especiales en planos, ya que las dimensiones de los mismos varían dependiendo de la ubicación, pero todos estarán sujetos al mismo lenguaje, materialidad y características definitivas.

de 84


NOTA: El mobiliario será una propuesta por parte del contratista y estará bajo aprobación de la Supervisión, se entregaran cantidades discriminadas en rangos y tipos de uso. 15. CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE 15.1 GENERALIDADES El total de las estructuras que constituyen la carpintería de aluminio, acero inoxidable se ejecutará de acuerdo con los Planos, Planillas y Planos de Detalle del proyecto Aprobado. Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las siguientes normas generales: 6) Controles en taller y en obra El contratista controlará periódicamente la calidad de los trabajos en taller. Además, la Supervisión de Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales empleados y la mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo especificado. 15.2. PUERTAS DE ALUMINIO Las puertas requeridas por la obra en aluminio, deberán cumplir a cabalidad las dimensiones y diseños estipulados en las cartillas de especificaciones y detalles de las mismas, El Contratista deberá realizar todas las aberturas con premarcos metálicos. Las operaciones de colocación en obra, serán dirigidas por un maestro de obra de probada experiencia en esta clase de trabajos. El Contratista deberá solicitar cada vez que corresponda, la verificación por Supervisión de Obra, de la colocación exacta de la carpintería y de la terminación del montaje. Salvo indicación en contrario, ordenada por escrito por la Supervisión de Obra, la carpintería de aluminio deberá ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura en los muros. Los herrajes se proveerán en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada abertura, entendiéndose que su costo ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Si existiesen rodamientos, estos serán de teflón, con dimensiones adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover. El Contratista efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la totalidad de las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. 15.3. TUBOS PORTACABLES EN ACERO INOXIDABLE

de 84


Se entregaran las especificaciones y detalles necesarios según lo solicite el Ingeniero Eléctrico para determinar el calibre, longitud, diámetro del tubo que empalmara en los casilleros y transportara los cables del cielo falso a los puestos de trabajo. 15.4. MESON DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE

Se instalara un mesón según la dimensiones estipuladas en los planos aprobados, aclarando el tipo de cubierta (estufa), lavaplatos y demás detalles requeridos por el fabricante. 15.5. DIVISIONES DE BAÑOS Se entregaran las especificaciones, requerimientos, dimensiones y cantidades de divisiones para unidades sanitarias y orinales en el caso del baño de hombres. 15.6. PASAMANOS DE LAS ESCALERAS DEL CUBO Estará compuesto por una combinación de vidrio con madera o acero inoxidable, materiales se definirán y se entregaran diseños, detalles, materiales y dimensiones. 16. PINTURA DE MUROS Y CIELORRASOS

16.1. GENERALIDADES Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar. 16.2. NORMAS DE EJECUCION Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos. En caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección. El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias

de 84


de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado.- Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc. Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijará convenientemente, y luego deberá pasarse por la superficie un cepillo de paja o cerda. Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una inspección de toda la superficie. Se barrerán los espacios antes de dar cualquier mano de pintura. 16.3. PINTURAS PARA CIELORRASOS

a) Cielorrasos de yeso: Lijado suave, eliminando el polvo resultante con cepillo de cerda siguiendo instrucciones de los fabricantes para dar un acabado con pintura de excelentes características. b) Losa a la vista de hormigón (Data Center y cuarto de equipos): Resane donde se requiera, limpieza, lijado y dar dos manos (o las requeridas) con pintura excelentes caracteriscitas, color por definir, previa aprobación de la supervisión. 16.3.1. PINTURAS PARA MUROS Se utilizaran tres tipos de pinturas:

Pintura vinílica.

Esmalte sintético con acabado mate.

Esmalte sintético con acabado semi-mate. Se entregarán especificaciones de colores y lugares donde se aplicara cada tipo de pintura. El contratista deberá garantizar la calidad de la pintura y su correcta aplicación, dejando superficies con excelentes acabados a satisfacción de la Supervisión de obra. a) Muros de Drywall: En la planilla de detalles o Planos se establecerá el tipo de acabado y color. Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante. Los acabados podrán ser: A rodillo (de pelo corto para texturas finas o largo para texturas más cargadas). b) Mampostería revocada y estucada: Los materiales empleados deberán ser de la calidad especificada en los planos arquitectónicos, aptos para cumplir con las condiciones específicas de colocación y resistencia que estén de acuerdo con los requerimientos particulares de cada tipo de

de 84


recubrimiento solicitado y estarán sujetos a la inspección, aceptación o rechazo, antes, durante y después de la ejecución de la obra. Los gastos que se generen en las pruebas que se deban realizar para garantizar la calidad y color o tono de los materiales serán por cuenta del Contratista, así como también la reposición de los materiales defectuosos o que no cumplan las normas y calidades exigidas en estas especificaciones, en los planos, o las especificaciones particulares de cada elemento. La aplicación de todo tipo de pintura se realizará hasta obtener un cubrimiento, color y textura uniformes, de acuerdo al material y método de aplicación determinados, debiéndose aplicar cuantas capas sean necesarias hasta alcanzar el acabado requerido, evitando los sobre espesores que afecten la adherencia. La superficie a pintar debe estar, libre de imperfecciones, polvo, grasa u otros contaminantes que afecten la adecuada adherencia. Después de la aplicación de cada capa se deben corregir todas las imperfecciones que aparezcan sobre las superficies a pintar, a fin de garantizar un acabado uniforme y de buena calidad. Para todos los casos de pintura, salvo que la especificación particular indique lo contrario, el análisis del precio unitario debe incluir la base de aplicación. El valor de los filos y dilataciones quedarán incluidos en el precio unitario propuestos. Las pinturas en general se recibirán de manera definitiva únicamente cuando cada espacio se entregue cerrado y no permita el acceso de trabajadores a dicho lugar. 17. VIDRIOS Y ESPEJOS

17.1. GENERALIDADES

Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos y planillas. Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones. Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los obturadores o burletes que correspondan. Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación. En los casos que sea necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las dimensiones particulares de los paños que deban emplearse. No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas. Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de vidrios o cristales. El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente

de 84


limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 17.2. CARACTERÍSTICAS Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos. Ellos podrán ser: Vidrios, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores nominales de 4, 5, 6, 8, ó 10 mm. Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm, Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB (Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros. Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijas, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desiguales o desviaciones en sus superficies. NOTA1: El sistema de fijación estará definido y detallado en planos, indicando especificaciones, materiales, colores y dimensiones. NOTA1: El diseño, referencia o particularidad del sandblasting será entregado detalladamente en planos, cartilla o detalles luego de ser aprobado por el equipo de Supervisión de obra, así como la ubicación de cada tipo en las vidrieras. 17.3. ESPEJOS Salvo especificación en contrario serán fabricados sobre vidrio transparente. No se permitirán ralladuras o imperfecciones de ningún tipo. Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten. Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente “matadas” por un pulido en chaflán a 45º, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras. Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique. Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 mm para mayores dimensiones. NOTA 1: Su longitud estará definida por el largo del mesón de mármol. 18. IMPERMEABILIZACIONES

Se realizaran las impermeabilizaciones necesarias en los espacios donde se vean humedades actualmente y se hará una revisión general de los espacios que en un futuro muestren el riesgo de presentar tal patología.

de 84


Para la instalación de los jardines colgantes, adecuación de nuevos baños y jardineras internas se tendrá especial cuidado y se asesorara de personal especializado en el tema para garantizar un sellamiento efectivo de estos espacios y así evitar futuras filtraciones de agua y deterioros en la misma.

19. INSTALACIONES ESPECIALES

Por el tipo de instalaciones que se van a realizar y por su nivel de detalle, cualquier faltante en lo mencionado, deberá ser tenido en cuenta a la hora del presupuesto por parte del contratista y previamente informado a la Supervisión para su conocimiento y aprobación.

19.1. JARDINES VERTICALES

El contratista estará obligado a entregar este muro con instalaciones listas para funcionar y solo se recibirá bajo la aprobación de la supervisión a satisfacción por calidad y buen funcionamiento.

Los jardines verticales tienen los siguientes requerimientos:

Suministro eléctrico y de agua potable para el sistema de riego automatizado.

Desagüe

Impermeabilización

Revestimiento en piedra según especificaciones entregadas en planos.

Tendrán una base, que ira impermeabilizada, enchapada, se entregaran detalles en planos.

Se instalarán dos muros con estas características, los cuales están distribuidos así: 1. Frente al área de atención al ciudadano 2. En el muro de ascensores frente a la secretaria general

19.2. AUDITORIO Para el auditorio por sus características acústicas tendrá un tratamiento especial en lo que se refiere a muros, puertas y cubiertas, ya que deben cumplir con una serie de requerimientos de aislamiento acústico hacia el exterior, pero una buena reproducción de sonido en el interior, de igual manera se entregaran planos detallados, con dimensiones, materiales, colores y especificaciones al detalle. El contratista tendrá aceptación del área de acuerdo a la calidad de acabados, instalaciones y respuesta acústica, ya que al cumplir con las especificaciones suministradas y tipo de material a utilizar, el resultado debe ser el esperado por la Supervisión de

de 84


obra; en caso de lo contrario y se llegaran a utilizar materiales de mala calidad o inadecuados, el contratista asumirá los costos totales del cambio de tales materiales. 19.3. MURO TEXTURIZADO

Este muro se encontrara ubicado en el área de recepción justo en el muro curvo, se entregaran los detalles, dimensiones, colores y tipo de textura requerido y las especificaciones técnicas que deba tener el muro curvo para soportar este doble muro. Se deben presentar muestras previas de materiales y diseño al equipo supervisor por parte del contratista, ya que se debe dar la aprobación de si es o no el acabado que se desea, no se instalara o aceptara sin previa aprobación. 19.4. JARDINERAS

El contratista estará obligado a entregar estas jardineras con instalaciones listas para funcionar y solo se recibirá bajo la aprobación de la supervisión a satisfacción por calidad y buen funcionamiento.

Las jardineras de recepción requieren unas instalaciones a considerar debido al manejo de humedad, estas son:

Suministro eléctrico y de agua potable para el sistema de riego automatizado.

Desagüe

Impermeabilización

Tendrán una base, que irá impermeabilizada, enchapada, tendrá además un desagüe; se entregarán detalles en planos.

19.5. MURO EXPOSICIONES HALL ASCENSORES Se instalara un muro con unas características de refuerzo especiales para soportar obras de arte o elementos de exposición artística, por su función se propone manejarlo en mampostería de ladrillo tolete, se entregaran todas las especificaciones técnicas, detalles y dimensiones en planos, su acabado será revocado, estucado y pintado. NOTA 1: Se hace importante resaltar que por ser un espacio para exposición de obra de arte, se deberá tener en cuenta la iluminación adecuada para no afectar dichas obras. 19.6. TABLERO EN VIDRIO Para el área de proyectos es necesario instalar un vidrio laminado de seguridad opaco, debidamente fijado en soportes piso techo que garantice una utilización segura, estará en el área

de 84


de proyectos y su ubicación se definirá en planos aprobados, entregando además todos los detalles y especificaciones requeridas para el mismo. 19.7. LOGO DE RECEPCION Este elemento se entregara totalmente instalado, brillado o en condiciones óptimas listo para su funcionamiento y con sus respectivas instalaciones; se tendrá en cuenta los refuerzos que sean necesarios en el muro para soportar tal elemento. Se define como un elemento repujado en diferentes metales, los cuales se seleccionaran de acuerdo a su color y mayor correspondencia a lo requerido en el diseño, se darán detalles de instalación, refuerzos, materiales, dimensiones y demás especificaciones necesarias para su fabricación. 19.8. BAÑOS NUEVOS

ENCHAPES: Muros piso techo porcelanato o cerámica, color blanco, con acabado brillante, formato rectangular 30 x 60 o similar, se instalara en el sentido horizontal con cenefa en el mismo formato de color similar al mesón a una altura no menor a 2 metros.

PISO: Porcelanato, igual piso del hall principal; éste entrará sin hacer cambio de especificación.

MESONES: Mármol o granito de color similar al piso.

LAVAMANOS: serán de porcelana sanitaria de sobreponer color blanco.

GRIFERIA: El sistema de funcionamiento de los lavamanos será con sensor y se deberá tener en cuenta a la hora de seleccionar la grifería para que sea compatible con este sistema.

UNIDADES SANITARIAS: En los sanitarios y orinales se utilizaran unidades ahorradores de agua, sus sistema de vaciado debe ser con sensor, se utilizara una marca lo suficientemente buena que garantice el buen funcionamiento de éstos, serán sensores que traigan garantía de mínimo 1 año.

19.9. CAFETERIA Y COCINA

ENCHAPES: El muro que contiene los muebles de cocina estará enchapado en el mismo material de los mesones, el área detrás de la nevera estará enchapado de piso a cielo raso en cerámica o porcelanato de color blanco formato cuadrado.

PISO: será en porcelanato, se usara el mismo formato del hall principal, pero en un tono gris claro (para que combine con el piso de la terraza).

MESONES Y MUEBLES: Los materiales a utilizar serán granito negro y acero inoxidable.

de 84


NOTA 1: Todos los materiales utilizados serán de primera, no se recibirán piezas partidas o maltratadas, el contratista garantizara la calidad de estos y en caso tal de inconformidad el contratista asumirá todos los gastos que genere reemplazar tal elemento. 19.10. SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y NOMBRE DE LOS ESPACIOS

Se requiere una señalización de seguridad aprobada por el ente encargado y que cumpla con los estándares internacionales en medidas, ubicación, material y cantidad, los diseños serán bajo aprobación de la Supervisión. 19.11 BLACK OUT Y SOLAR SCREEN Se garantizará por parte del contratista la calidad y buen funcionamiento de tales elementos, se implementarán en el área del cubo y el salón de reuniones, se manejara con un sistema automatizado, los diseños y colores serán bajo la aprobación de la Supervisión. 20. INSTALACIONES HIDRAULICAS 20.1. GENERALIDADES

Todas las especificaciones que a continuación se detallan se refieren a la construcción, instalación y montaje de instalaciones hidráulicas y sanitarias. El contratista deberá ceñirse estrictamente a las mismas así como a los planos correspondientes elaborados por el proyectista para la ejecución de las actividades de obra. El constructor garantizará la calidad de su obra y efectuará un control de calidad sobre los materiales y cada una de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto del presente. En el momento que existan dudas y se requiera corroborar la información se recurrirán a ensayos que verifiquen la calidad de la obra con costos imputables al contratista. El contratista deberá verificar todas las instalaciones y sistemas hidráulicos y sanitarios, capacidad de los equipos, longitudes y dimensiones etc., para adecuarlos al servicio y suministro real propuesto. En caso de divergencia, cualquiera que ellas fueren, entre las especificaciones y los planos, el asunto deberá ser sometido al estudio del equipo Supervisor cuyo concepto será definitivo. De igual forma el contratista se compromete a cumplir con todas disposiciones ambientales requeridas para minimizar cualquier impacto ambiental negativos que se pueda producir, 20.2. PLANOS Y DOCUMENTOS

de 84


Para la ejecución de los trabajos concernientes con las instalaciones hidráulicas y sanitarias y afines, el Contratista de estos sistemas se ceñirá a los documento existentes (planos), cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones o que se encuentren en estas pero no aparezca en los planos tendrá tanta validez como si se presentará en ambos documentos. Para el recibo final de las obras, el contratista hará entrega al equipo Supervisor de los planos record, para su visto bueno. A la vez este último hará entrega a la entidad contratante. Igualmente entregará los documentos como garantías, soportes técnicos o especificaciones de fábrica para la respectiva operación y funcionalidad de los equipos suministrados. 20.3. PERSONAL DE CONTRATISTA El contratista para la ejecución de las instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de la obra, deberá contar con la dirección técnica de un profesional matriculado en la materia, ingeniero sanitario o ingeniero civil con experiencia en instalaciones hidráulicas y sanitarias, quien dirigirá y atenderá todas las necesidades de la instalación para el desarrollo de las distintas fases Técnicas de Trabajo, igualmente coordinará los diferentes aspectos de la ejecución de trabajo en coordinación con el interventor y hará asistencia técnica en la solución de todas las inquietudes que puedan presentarse, así mismo participará de todas aquellas reuniones de obras para las cuales se cite. El contratista mantendrá durante la ejecución de la obra un capataz suficientemente competente y con la experiencia suficiente en obras de instalaciones hidráulicas y sanitarias para la ejecución de las actividades hidráulicas y sanitarias. El contratista deberá cumplir cabalmente con la totalidad de estas especificaciones así como también con las recomendaciones para la instalación y operación de los diferentes equipos suministrado por parte de los correspondientes fabricantes. 20.4. CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

Los trabajos e instalaciones deben ser ejecutados con materiales y mano de obra de primera calidad y en un todo de acuerdo con las normas y decretos vigentes, ICONTEC 1500, normas RAS 2000 etc. Para la ejecución de las actividades, el contratista de los sistemas hidráulicos y sanitarios deberá atender reglamentos, códigos vigentes, normas en especial las aplicables en Bogotá D.C. 20.5. INSTALACIONES EN GENERAL

de 84


Pases para tuberías: Todas las tuberías instaladas cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o estructuras, estarán provistas de pases de tubos, colocados en el sitio donde cada tubo hace su cruce con el muro o con la estructura. Lo anterior aunque en los planos no esté indicado. El diámetro de los pases de tubo, para las tuberías debe tener mínimo el diámetro exterior del tubo que pasa, más una pulgada.

Redes: Las instalaciones hidro-sanitarias (red de suministro de agua y red sanitaria o de desagüe) utilizaran las tuberías de cloruro de polivinilo, de la mejor calidad y que cumplan con las exigencias de las normas ICONTEC NTC 1500 Se revisará y probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio antes de ser instalado, para asegurarse que no presente fugas ni defectos de fabricación perjudiciales para el buen funcionamiento. No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las tuberías y accesorios, con ninguna sustancia. Cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrá que ser desmontado y cambiado a costa del contratista. Toda tubería, accesorio y demás, instalado, deberá ser debidamente protegido a fin de prever cualquier daño, golpe o rotura debido a las actividades propias de las obras que en el sitio se desarrollan. En caso de presentarse dicho inconveniente, el elemento deberá ser desmontado y cambiado a costa del contratista.

Tapones: Las tuberías colgadas dentro de cielos falsos serán sujetas a la estructura con soportes especiales fabricados de acuerdo al detalle que debe presentar el contratista de instalaciones al contratante, en caso de que en los planos no se presente dichos detalles, este será presentado por el contratista al equipo supervisor para su respectivo Vo.Bo. La distancia entre un soporte y otro estará dada por las recomendaciones técnicas del fabricante de la tubería.

Longitud de tubos: En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y sólo se admitirán tubos cortados donde la naturaleza del trabajo así lo exija.

Pendientes: Todas las tuberías en posición horizontal entre las placas, deben tener pendientes no inferiores al 1%, salvo que los planos indiquen algo diferente.

Desagües: Los desagües verticales dentro de los muros (lavaplatos, lavamanos etc.), se harán con tubería de PVC de diámetro no inferior a 1 ½”, instalada desde los colectores horizontales al nivel de piso, en el sitio indicado por los planos.

de 84


Bajantes de aguas negras: Deben ser construidas en materiales de las mismas especificaciones de calidad anotadas, en tubería PVC sanitaria, no inferior a 4” de diámetro, similar a los desagües horizontales.

Sistema de acueducto: Como sistema de acueducto se considerara a las instalaciones hidráulicas PVC PRESION, con los diámetros indicados en los planos y con materiales de buena calidad. Incluye tuberías y accesorios desde: distribución, control, funcionamiento, operación de cada aparato sanitario.

Sistema de Desagüe: Como sistema de desagüe se considerara a las instalaciones o red sanitaria construida en PVC SANITARIA, con los diámetros indicados en los planos y con materiales de buena calidad, direcciones y pendientes especificadas desde cualquier aparato (lavaplatos, rejilla etc.) pasando por los registros de inspección y demás.

20.6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Se ejecutara esta actividad, de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalaciones hidro-sanitarias, serán realizados con el equipo adecuado y el personal especializado a fin de llevar a buen término el correcto cumplimiento de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema hidráulico, sanitario, etc.

20.6.1. Preparación

Todas las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalaciones hidro-sanitaria, y se colocará en el sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en forma que se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para sí mismo.

20.6.2. Reducciones y pendientes

Todos los cambios en los diámetros de tubería, uniones y demás, se efectuarán con los accesorios técnicamente recomendados y las reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes indicadas en los planos de instalación sanitaria. Todos los cambios en los diámetros de tubería, uniones y demás se efectuarán con los accesorios técnicamente recomendados y las reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes indicadas en los planos de instalación sanitaria.

20.6.3. Uniones y Accesorios

de 84


Para el correcto empalme, las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello hermético de la misma. El sistema para unir tubería PVC deberá estar basado en las recomendaciones del fabricante, igualmente su sistema de fijación, el cual tendrá la verificación del equipo Supervisor.

20.6.4. Instalación de Aparatos Sanitarios

Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones para la instalación de aparatos sanitarios (sanitarios, lavamanos, orinales, lavaplatos etc):

a. Suministrar y colocar los aparatos especificados. b. instalaciones de agua y desagües sanitarios, antes de forrar los pisos y paredes de

los cuartos que los contendrán. c. Debe verificarse que los desagües no tengan obstrucción. d. Debe verificarse la existencia de la ventilación Al instalar la red de suministro de

agua, deben dejarse los puntos de agua a las distancias horizontales y verticales indicadas por el fabricante de los artefactos o implementos sanitarios.

e. Al instalar la red sanitaria de aguas negras, deben dejarse las bocas de desagües de los aparatos sanitarios a las distancias indicadas por los fabricantes de los respectivos artefactos sanitarios.

f. Deben probarse las g. requerida. h. Debe seguirse paso a paso las instrucciones de los fabricantes para instalar cada

tipo de aparato. 21. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

21.1 Generalidades

La obra comprende el diseño, provisión de materiales y mano de obra especializada para completar las instalaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las normas y estándares nacionales e internacionales de seguridad en sistemas contra incendios además de incluir toda instalación complementaria y todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio integralmente, inmediatamente de su recepción provisoria.

21.2 Proyecto y documentación

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto previamente aprobados y revisados por la supervisión.

de 84


En todos los casos la Contratista deberá elaborar el proyecto ejecutivo con el fin de conseguir una obra terminada y completa. El Contratista deberá presentar a la Supervisión de Obra para su control y aprobación, un proyecto de instalaciones contra incendios que constará como mínimo de lo siguiente:

Plantas escala 1:50. Deberán especificar ubicación definitiva de todos los elementos de la instalación indicando materiales, diámetros y pendientes.

Corte escala 1:50. Deberán especificar alturas, profundidades y pendientes de los componentes de la instalación.

Memoria técnica. Se detallarán los tipos y marcas de los materiales a utilizar en la instalación, así como el criterio de diseño de la misma.

Todos los detalles y especificaciones que a criterio de la Supervisión de Obra sean necesarios para una correcta ejecución de la instalación.

La aprobación del proyecto no exime a la Contratista de sus obligaciones y

responsabilidades por cualquier error u omisión en el mismo.

El Contratista entregará a la Supervisión de Obra los archivos correspondientes en medio magnético en Autocad 2007 o superior, Excel o Word, según corresponda. Todas las copias deberán estar firmadas por un profesional o representante técnico del contratista.

Finalizada la instalación y previo a la recepción provisoria de la misma, el Contratista entregará a la Supervisión de Obra la documentación conforme a obra que constará de los planos, planillas, esquemas y detalles del proyecto tal como finalmente fuera instalado, más un manual de uso y mantenimiento.

Otras instalaciones y otros rubros de obra

En el caso de que las instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para estas instalaciones, la Supervisión de Obra determinará la desviación o arreglos que correspondan. El Contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas, será responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria para su reparación. Tomará todas las precauciones necesarias para evitar que, con el trabajo de otros gremios, se puedan producir obstrucciones en las instalaciones aún no terminadas. A tal fin se sellarán provisoriamente con tapones de prueba.

de 84


21.3 Reglamentaciones

Todos los trabajos responderán a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a las leyes, a los códigos y reglamentaciones vigentes, debiendo ser ejecutados a completa aprobación de la Supervisión de Obra y los entes competentes. Cualquier modificación o completamiento por requerimientos reglamentarios de reparticiones oficiales competentes, será por cuenta del contratista. El contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos aunque no estén específicamente mencionados.

21.4 Pruebas

Se efectuarán todas las pruebas necesarias, debiendo preverse todas las conexiones temporarias, servicios e instrumentos necesarios para la realización de las mismas. 21.5 Recepción provisoria

La obra será recibida provisionalmente por la Supervisión de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales Previo al otorgamiento de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

Entrega de planillas de aprobación parcial y final de las instalaciones.

Entrega de planos conforme a obra revisados por la Supervisión de Obra.

Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano.

Instrucción de manejo al personal dependiente de la Supervisión de Obra que deberá operar los equipos.

22. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Se instalaran equipos de aire acondicionado en la sala de juntas y el auditorio, con la capacidad apropiada y equipos de la mejor calidad que satisfagan las necesidades del espacio en su máxima capacidad. El contratista debe garantizar el buen funcionamiento del equipo y proporcionar todas las garantías necesarias para el buen funcionamiento del equipo.

-----------------------------------------Terminación de anexo 1-------------------------------------------

de 84


ANEXO N°2

de 84


CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, DATOS, REDES REGULADA Y NORMAL Y RED DE ILUMINACIÓN.

Generalidades de la adecuación de la nueva sede para la Unidad de Planeación Minero Energética

La Unidad de Planeación Minero Energética, en adelante UPME, requiere contratar la adquisición,

suministro e instalación de cableado estructurado de voz, datos, redes regulada y normal, red de

iluminación, montaje del cuarto de datos y cuarto eléctrico, sistema de seguridad con video vigilancia CCTV

y accesos biométricos, con la finalidad de adecuar el piso 9 del centro empresarial Arrecife, ubicado en la

dirección CALLE 26 # 69D-91, con un área aproximada de 1.425 mts2, para que sirva como nueva sede a

los funcionarios de la UPME. Esta adecuación debe cumplir con las necesidades actuales y proyectadas de

crecimiento de dicha Unidad en cuanto se refiere a los requerimientos técnicos necesarios para que la

operación sea eficiente, segura y confiable.

Para el diseño del cableado estructurado, de las redes eléctricas reguladas y normal, el montaje del cuarto

de datos, la ingeniería de detalle y ejecución del proyecto se deben tener obligatoriamente considerados

todos los estándares, reglamentos, normas y guías del siguiente cuadro:

NORMAS Y ESTÁNDARES

CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO MÍNIMO

de 84


NORMAS Y ESTÁNDARES


Generalidades

Todas las condiciones a las que se refieran los reglamentos aquí señalados, son obligaciones para el contratista. En los casos en que los estándares lo indiquen, el contratista se obliga a aplicar los parámetros que recomienda el estándar específico y no los mínimos o máximos que describa.

Normas y estándares El contratista está obligado a cumplir con el objeto contractual basándose en las normas y estándares indicados a continuación, incluyendo sus complementos, adendas y actualizaciones:

ANSI/TIA-568-C.0, Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises ANSI/TIA-568-C.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standards - Part 1 General Requirements ANSI/TIA-568-C.2, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards ANSI/TIA-568-C.3, Optical Fiber Cabling Components Standard | TIA-569-B, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces ANSI/TIA-606-A, Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure ANSI-J-STD-607-A, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications ANSI/TIA-942, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers

ANSI/EIA 310-D, EIA/ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment y RoHS, racks y gabinetes

NFPA 75, Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment NFPA 76, Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity NFPA 80, Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives NFPA 90A, Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code NFPA 704, Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems

NTC-2050, Código Eléctrico Colombiano RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETILAP, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público

ICREA Std.-131-2007

IEC 61000-4-2

NSR-98, “Normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente” ley 400 1997 decreto-ley 33 de 1998 AIS, 4 tomos, Bogotá, febrero de 1998

NTC-5689 y NTC-1805 Normas Técnicas Colombianas

ASPECTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. Cuarto de datos

de 84


El contratista será el responsable de la adecuación total del cuarto de datos, provisión de servicios, equipos, elementos y materiales, necesarios para el cumplimiento y entrega a satisfacción, a la UPME, cubriendo la totalidad de requerimientos, así: 1.1 Adecuaciones y obras civiles El área presupuestada y correspondiente al cuarto de datos es de 18.9 mts2, el contratista realizará los diseños de ubicación y optimización de espacios, teniendo en cuenta la ubicación de 5 gabinetes cerrados para la instalación del cableado estructurado de toda la unidad, los servidores, sistema de telefonía, switches, así como los elementos propios de los proveedores de servicio de voz, datos e internet (Entrance Facility). Los diseños y planos de la distribución, para el cuarto de datos, serán presentados por el contratista y aprobados por la UPME, para su ejecución. 1.1.1 Cerramiento y mampostería

Tanto la pared contigua al área Gestión de la Informática como la puerta de acceso será de vidrio cristal templado de 10 mm de espesor, resistente a impactos y cargas de hasta 160 Kg y resistente a una diferencia de temperatura de hasta 220oC; para la pared y puerta, se deberá instalar la película de seguridad y sand blasting, con el diseño de imagen de la UPME; la puerta tendrá, marco de aluminio, peinazo central y un manejon del mismo material (aluminio) de arriba hasta abajo. Sobre el marco de la parte superior de la puerta se instalará una rejilla de ventilación, adicionalmente, la puerta deberá tener brazo mecánico con electroimán. La pared divisoria con el cuarto eléctrico deberá garantizar el cumplimiento a las normas ANSI/TIA-942 y las normas de materiales anti inflamables del NFPA (National fire protection association). 1.1.2 Piso falso

En toda el área del cuarto de datos se deberá instalar piso elevado a una altura de 50 cms desde el piso fijo,

con este requerimiento se debe proveer de una rampa de acceso, para facilitar la movilización de equipo

pesado (entrada o salida al cuarto), el contratista deberá realizar: suministro, transporte, bodegaje,

instalación, garantía, nivelación y ajustes del piso elevado teniendo en cuenta las siguientes características:

PISO ELEVADO


Integridad Hermeticidad en todas las uniones

Protección perimetral Hermética

Resistencia del laminado al rodamiento

Mínimo 10000 ciclos

Modulación Tipo baldosa

Módulo de piso Intercambiables

de 84


PISO ELEVADO


Estructura sismo resistente Niveladores (centrales y perimetrales) y stringers

Cortes Incluir cortes pasa cable y tuberías

Estándares ASTM E-136 - ASTM E-84 - UL 94 V0 - DIN 4102 Parte 2 - EN 1081

Resistencia al fuego DIN 4102 Parte 2

Resistencia eléctrica NFPA 99

Módulos

Material Acero de alta resistencia con inyección

Materias primas Anti-combustible y anti-inflamable

Dimensión de módulos 600 mm x 600 mm x 35 mm

Revestimiento superior Laminado de alta presión antiestático micarta

Revestimiento inferior Lámina de acero

Alma o núcleo Concreto liviano

Resistencia al peso de carga puntual por metro cuadrado

mínima 2000 kilogramos

Pedestales y travesaños (stringers)

cabeza Acero

Base Acero galvanizado con sistema corner-lock debe atornillarse al piso placa

Stringer Lámina en acero en U debe atornillarse en los extremos

1.1.3 Pintura y acabados.

El contratista, se encargará de realizar los acabados, obra blanca y pintura del cuarto de datos,

garantizando, para la UPME, la entrega en perfectas condiciones.

1.2 Sistema de Iluminación

El contratista, instalará un sistema de iluminación conforme a las recomendaciones del estándar ANSI/TIA-

942, permitiendo como objetivo principal entregarle visibilidad al personal que entrará y realizará las labores

pertinentes dentro del centro de datos. El sistema de iluminación principal deberá tener una intensidad de

500 luxes en el plano horizontal y de 200 luxes en el plano vertical medidos a un metro desde el piso final,

conforme a los numerales 5.3.4.5 y 5.4.8.6 del estándar ANSI/TIA 942.

Se automatizará el sistema de iluminación para optimizar el consumo de energía, con tecnología de

sensores de ultrasonido, detectores de movimiento, con balastros direccionales aplicados a un istema

inteligente de control de alumbrado.

de 84


A continuación se describen las características técnicas mínimas habilitantes para el sistema de iluminación:

SISTEMA DE ILUMINACIÓN


Lámparas Especulares 4 x 17. 60 x 60 W, cableado driver de balastros. Es necesario que el contratista asesore sobre el tipo de lámparas que aporten al propósito de energía eficiente y renovable.

Montaje Incluye sistema colgante ya sea en guaya o con varilla. Fijaciones a placa. Se determinará según el diseño arquitectónico cantidad y sitio de instalación

Salida Eléctrica Salida eléctrica regulada para lámpara especular 4 x 17 .60 x 60 W, con toma corriente doble, con tubería EMT de 1/2", 3/4", caja de paso con suplemento, toma corriente doble regulada con polo a tierra, alambre 12 AWG

Sensores de Presencia Sistema de movimiento con tecnología de infrarrojo para las áreas que manejen aire acondicionado de precisión. Cobertura de 360° para la activación o desactivación de luces. El sensor debe manejar su respectiva unidad de control.

Cobertura de sensores 360° por 45 pies (se debe garantizar el cubrimiento total de las áreas incluyendo obstáculos)

Conexión de sensores A través de los balastros direccionales con módulos de sensores

Gestión y monitoreo A través de software.

Tablero de iluminación Con breakers de 4 amps para circuitos de hasta 4 lamparas que vendrá integrado al circuito de iluminacion inteligente.

1.3 Sistema de Detección y Extinción de incendios

El sistema de detección y extinción de incendios para el cuarto de datos deberá ser aprobado o listado por

los organismos internacionales con las normas de la NFPA (National Fire Protection Association) como la

NFPA 2001 (sistemas de supresión por medio de agentes limpios), NFPA 72 (Códigos para sistemas de

Alarmas), NFPA 75 (Protección de equipos de informática) NFPA 76 (Protección de instalaciones de

telecomunicaciones), NFPA 101 (Código de seguridad de vida).

El sistema deberá contener:

SISTEMA CONTRA INCENDIOS


Tipo Automático

Sensores

Análogo sensor fotoeléctrico y microprocesador Cada sensor debe tener por lo menos 7 niveles de sensibilidad, los cuales pueden variar entre el 0,2% y 3,7% de obscuración por pie estos deben de ser ajustables desde la consola central Detectores térmicos: deben de estar en capacidad de generar alarmas cuando la temperatura aumente entre 8 y 11 grados centígrados. Todos los sensores deben cumplir con las normas NFPA

Boquillas de descarga Mínimo 4 boquillas de descarga dos en la parte de arriba y dos debajo del piso falso

de 84


Sistema de alarma

Debe contar con estaciones manuales, ubicadas entre 1.10 mts y 1.30 mts sobre el nivel del piso, deberán ser visibles y demarcadas según las reglamentaciones existentes, que cuenten con un protector de acrílico para impedir disparos mal intencionados. Deben cumplir con la norma UL-38

Señalización y anunciación

Sirenas/ Luces estroboscopias: deben estar reglamentados por la UL 1971 y cumplir con la aprobación mínima de la NFPA. Las señales de alarma deberán ser de dos frecuencias una alta y una baja, además de poder generar dos tipos de indicaciones para la evacuación. La Luz estroboscópica estará en capacidad de emitir radiaciones desde 75 cd hasta 110 cd de intensidad (voltaje de operación (12 o 24 VDC).

Unidad de control Debe cumplir con las normas NFPA, UL S470 e ICONTEC. Ajuste manual y automático de cada uno de los sensores. Generación automática de alarma de mantenimiento de cada elemento.

Conexiones Se debe entregar instalado con todos los respectivos cables y conexiones cumpliendo con la norma NFPA 72 y 70 Capítulo 770 y 800

Sistemas de Supresión de incendio

Se deben usar tecnologías disponibles acordes a los requerimientos de NFPA 2001. Los cilindros deben ser de acero de alta resistencia, contar con una galga indicadora de presión. Deben estar especificado y marcado para uso con HFC - 125 que puede ser FE-25 o ECARO 25

1.4 Sistema de Monitoreo Ambiental

El contratista deberá suministrar un sistema de monitoreo ambiental para control de variables de

temperatura y humedad, el cual debe incluir software de administración, configuración y demás elementos

que se requieran (cables, patch cord’s, etc.) para la gestión centralizada de eventos.

1.5 Sistema de Control de Acceso

El sistema de control de acceso servirá para controlar las entradas y salidas de las personas involucradas

en las diferentes actividades que se deben realizar dentro del cuarto de datos.

Este sistema de control de acceso debe garantizar la seguridad del cuarto de datos permitiendo el ingreso

únicamente a personal autorizado, cumpliendo con las siguientes especificaciones mínimas:

- Uso de lectora mixta (biométrica de huella y tarjeta de proximidad)

- Uso de lectora de sólo tarjeta de proximidad.

- Control y administración del sistema.

- Generación de reportes digitales.

- Control de eventos de excepción verificables por el usuario.

El sistema debe tener como mínimo:

- Módulo de reconocimiento biométrico de huella.

de 84


- Módulo de Gestión y Administración.

- Capacidad de registrar entradas y salidas de empleados con horarios flexibles.

- Creación de grupos de usuarios, definiendo el área de trabajo en cada perfil de usuario.

- El software de gestión debe ser orientado a servidor.

- Deberá permitir la desactivación automática de la puerta del centro de datos en caso que el

sistema de detección y extinción de incendios se active.

- Las cerraduras deberán ser electromagnéticas de 600 lb y se deberán incluir todos los materiales y

accesorios de instalación.

- El sistema deberá incorporar batería de respaldo, para soportar fallas de fluido eléctrico.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO


Unidad Controladora 2 Lectoras, electroimán, relé de apertura y botón anti pánico de apertura

Lectora de Proximidad Protocolo estándar Wiegan Tipo IP

Tipo de acceso Con tarjeta

Configuración Puerto USB y Puerto RJ-45

Comunicación Red LAN IP a través de puerto RJ-45

Lectora de Proximidad mixta Estándar, Wiegan, Tipo IP

Tipo de acceso Biométrica por huella y tarjeta de proximidad

Configuración Puerto USB y Puerto RJ-45

Comunicación Red LAN IP a través de puerto RJ-45

Tarjetas de proximidad Estándar

Capacidad Electroimán 600 libras

Brazos de apertura de puertas Hidráulicos

Capacidad batería para controladora

2 AH

Fuente con Cargador y Batería, 3 Amp

12V, con cargador

Relé de apertura Tipo Magnético, para detectar puerta abierta, que dispare alarma audible a través de las lectoras

1.6 Gabinetes y ambiente de red, cuarto de datos

El contratista suministrará e instalará 4 gabinetes (rack) de comunicaciones, para alojar el sistema de

cableado estructurado, equipos de conectividad y seguridad así:

Los gabinetes deben cumplir con las condiciones expresadas en el estándar ANSI/EIA-310D, subsecuentes

del EIA/ECA-310, la serie IEC 60297 y ambientales de construcción RoHS (Restriction of Hazarous

Substances) o equivalentes, incluyendo protecciones de: interferencia electromagnética (EMI) e

interferencia de radio frecuencia (RFI), cada gabinete debe tener una puerta anterior, doble hoja en la parte

de 84


posterior y dos paneles desmontables en la parte lateral, las puertas y paneles de cada uno de los

gabinetes deben tener cerraduras con llave.

El contratista deberá proveer los paneles de relleno o “rack filler panel” o “blanking panel” suficientes para

todos los espacios libres en los gabinetes, estos paneles de relleno se utilizarán para optimizar el flujo de

aire en el pasillo frío.

GABINETES


Tipo Cerrado

Accesorios a incluir

Patch panels, Organizadores de cableado, Barraje de tierras, Sistema de anclaje al piso, Identificaciones, Blanking panels, Ventiladores extractores Espejos de cableado entre gabinetes de datos y comunicaciones

Estándares ANSI/EIA 310-D, EIA/ECA-310-E y serie IEC 60297, o equivalentes

Conformidad RoHS o equivalente

Diseño Para uso en ambientes pasillo frio/pasillo caliente

Altura 2000 mm

Anchura 800 mm

Profundidad 1044 mm

Número de espacios de rack 42 unidades de rack (RU)

Puerta frontal Perforada

Puerta posterior Doble hoja perforada

Paneles laterales Sólidos

Colores Negro o gris humo o grafito

Pruebas Listado UL/ULC o equivalente

Con el fin de generar y configurar el ambiente de red, desde el centro de datos, el contratista deberá,

proveer, instalar y colocar a punto:

1.6.1 Patch Panels

Todos los patch paneles deberán cumplir los requerimientos descritos en el estándar ANSI/TIA-568-C.2 y tener las siguientes características:

PATCH PANEL


Tipo Modular angulado

de 84


Puertos tipo RJ45

Altura Dos (2) unidades de rack

Número de puertos 48

Categoría 6-A

Estándares IEC 61156-5 Category 6A - ANSI/TIA/EIA-568-C.2 – ISO 11801, edición 2.1, clase EA

Factor de forma Estándar de 19 pulgadas (19 STD)

Normatividad Tener una certificación UL/ULC, CSA o IEC

1.6.2 Organizadores de Cable

Se utilizaran organizadores de cableado horizontal para 2UR, estos contienen todos los patch cord categoria 6-A basados en la norma ANSI/TIA–568-C.2 instalados entre el patch panel al switch con su respectivo faceplate.

ORGANIZADOR HORIZONTAL


Tipo Delantero trasero

Características Poseer tapa y control de radios de curvatura

Instalación Uno para cada Switch con patch panel

En cuanto a la bandeja porta equipos se deben cumplir las siguientes especificaciones:

BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA GABINETE


Tipo Ventilada Deslizable

Factor de forma Estándar de 19 pulgadas (19 STD)

Altura 1 unidad de rack (U)

Características Estructura en acero laminado frío con desplazamiento de 14"

Capacidad de carga 150 Kilogramos

Profundidad 26"

Acabados Pintura electroestática

1.6.3 Multitoma vertical

En cada gabinete se instalarán dos multitomas verticales cada una de 20 tomas electricas de grado

industrial tipo hospitalaria con breaker de 16 Amp en cada multitoma para proteger los dispositivos de

sobrecargas con las siguientes características:

de 84


MULTITOMA VERTICAL

CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO MÍNMO

Tipo Multitoma vertical Grado hospitalario

Altura 154 cms (5 ft)

Breaker 16 Amp

Salidas eléctricas 20 puntos eléctricos con tomas grado industrial

Material Acero laminado en frio calibre 18 con pintura electroestática

1.6.4 Barraje a tierra

El barraje de cada gabinete deberá contar con sistema de aterrizaje de equipos, tableros, gabinetes, racks y

elementos de contacto para mitigación de riesgo electroestático, cumpliendo con la norma ANSI-J-STD-

607-A.

BARRAJE A TIERRA


Tipo TMGB – TGB

Calibre conductor 6 AWG

Resistencia menor Menor a 1 ohmio

Medidas TGB longitud según la cantidad de perforaciones, 50mm de ancho y 6mm de espesor TMGB con 6 mm de espesor, 100mm de ancho y longitud variable.

Material Planita de cobre

1.6.5 Bandeja portacable

El contratista deberá suministrar bandeja porta cable tipo rejilla para el cableado estructurado en el centro

de datos, incluyendo todos sus accesorios de montaje, tales como: soportes, bajantes, reductores, puentes,

uniones, derivaciones, bifurcaciones, Tes y curvaturas, que apliquen en la instalación en sitio; la

implementación deberá considerar las dimensiones necesarias para proyectar el crecimiento de cableado y

rutas conforme a la capacidad en gabinetes en el área, su aterrizaje, sujeciones, peso, etc., deberán seguir

todas las recomendaciones de implementación y cuidado proporcionadas por el fabricante, estándares y

reglamentos aplicables para categoría 6-A, fibra óptica y cableado eléctrico (RETIE).

La bandeja porta-cable tipo rejilla deberá ser en acero cumpliendo con las pruebas exigidas por la norma NF

EN 9227, para tratamientos de: electrozincado (NF EN 12 329), galvanizado en caliente (EN ISO 14 61) o

de 84


acero inoxidable (EN 10088-2 – AISI 304L - X2CrNi18.09, EN 10888-2 – AISI 316L - X2CrNiMo17.12.2 y

DIN 50018), la escogencia del tratamiento dependerá del ambiente de aplicación.

La sujeción de cables deberán ser en cinta VELCRO retardante al fuego; para juntar los diferentes tramos

de bandejas portacables, se utilizará únicamente los sistemas de unión rápida o sistemas con tornillos de

tipo CE25/CE30, probados mecánicamente y proveídos por el fabricante de bandejas portacables.

La resistencia eléctrica de las uniones de la bandeja portacables no superará los 50 mΩ y será probada

según procedimiento descrito en la norma CEI 61537 o equivalente.

Las bandejas porta-cable del cuarto de datos deberán ubicarse bajo el piso elevado por debajo de los

gabinetes. Para la instalación de las bandejas porta cable el contratista deberá diferenciar cada una de ellas

en dos niveles, uno arriba del otro, en la bandeja superior deberá ir el tendido de cableado eléctrico y en la

bandeja inferior el tendido del cableado en cobre categoría 6A, conservando las distancias, las condiciones

técnicas normativas y demás aplicables.

A continuación detallan las especificaciones técnicas:

BANDEJA PORTA CABLE

Tipo Canastilla

Accesorios Soportes, bajantes, reductores, puentes, uniones, derivaciones, bifurcaciones, Tes y curvaturas, que apliquen en la instalación en sitio

Dimensiones

De acuerdo a las necesidades, proyección de crecimiento de cableado y rutas conforme a la capacidad en gabinetes en el área, su aterrizaje, sujeciones, peso, etc., deberán seguir todas las recomendaciones de implementación y cuidado proporcionadas por el fabricante, estándares y reglamentos aplicables para categoría 6-A, fibra óptica y cableado eléctrico (RETIE).

Material Acero

Normas de material

NF EN 9227, para tratamientos de: electrozincado (NF EN 12 329), galvanizado en caliente (EN ISO 14 61) o acero inoxidable (EN 10088-2 – AISI 304L - X2CrNi18.09, EN 10888-2 – AISI 316L - X2CrNiMo17.12.2 y DIN 50018), la escogencia del tratamiento dependerá del ambiente de aplicación.

Sujeción Cinta VELCRO retardante al fuego

Uniones Sistemas de unión rápida o sistemas con tornillos de tipo CE25/CE30, probados mecánicamente y proveídos por el fabricante de bandejas portacables.

Resistencia eléctrica de las uniones Inferior a 50 mΩ y probada según procedimiento descrito en la norma CEI 61537 o equivalente

Pruebas La capacidad de carga de las consolas y los pares de los colgantes serán probados según la norma CEI 61537 o equivalente

1.6.6 UPS de respaldo para gabinetes

de 84


El contratista proveerá, instalará y configurará una UPS por cada gabinete donde se conectarán las

multitomas reguladas instaladas al interior y en la parte inferior del mismo.

El contratista debe realizar el debido alistamiento en los suministros e instalaciones de acometida en

entradas y salida.

La UPS estará debidamente aterrizada cumpliendo con la norma ANSI-J-STD-607-A. Las UPS deben ser gestionables de manera remota por medio de interfaz web o software de fábrica, para verificación de estado de las baterías y potencia de carga, además de tener un Display de visualización de alertas. El contratista debe deberá entregar, instalar, probar y dejar en correcto funcionamiento cada UPS, para lo cual se deben incluir todos los elementos necesarios para su instalación.

UPS


Configuración Tipo Rack color Negro

Rango de Energía 5 a 8 KVA

Voltaje 1050 VA

Frecuencia 45-65 Hz

Autonomía 15 minutos

Panel de Control Display LCD indica todas las condiciones del sistema.

Banco de Baterías Variable entre 384 y 480 VCC. Tipo secas

Corriente de arranque 6 veces la corriente nominal

Conectividad LAN

Instalación: la(s) UPS(s) se instalarán en el lugar donde determine la UPME, se deberá realizar esta labor garantizando las condiciones y considerando todos los elementos eléctricos necesarios para su funcionamiento. Pruebas de campo: Una vez el equipo se encuentre conectado, se deberá someter a la(s) UPS(s) a unas maniobras que permitan verificar el funcionamiento de los equipos en las diferentes condiciones de operación especificadas.

de 84


Se deberá realizar como mínimo, en campo, las siguientes pruebas además de las recomendadas por el fabricante. Durante el desarrollo de estas pruebas se deberá verificar el comportamiento de la carga de cómputo, en cada uno de los gabinetes, para establecer si algún equipo de cómputo se apaga debido a anormalidades en la calidad del suministro: Operación con carga: en esta prueba las UPS alimentarán una carga que se defina en un sitio de común acuerdo con el supervisor y que represente una condición normal de operación. Se deberá considerar la instalación de acometidas para disponer de la carga requerida. Esta prueba deberá permitir verificar características tales como: factor de potencia a la entrada, THD a la entrada, consumo de potencia activa y reactiva, eficiencia, frecuencia de salida, voltajes de salida, temperatura de operación, factor de potencia a la salida. Además de verificar el funcionamiento del sistema de supervisión y control. Verificación de la transferencia a "by-pass" por falla en las UPS.

Capacitación: Se deberá ofrecer un curso de capacitación para 2 personas en el manejo del equipo. Esta capacitación se efectuará una vez se instale el equipo y previa disponibilidad del personal a capacitar. La mencionada capacitación se debe señalar en el cronograma. Servicio de suministro de repuestos y mantenimiento: Se deberá realizar periódicamente seis (6) mantenimientos preventivos durante el período que dure la garantía sin costo adicional para la UPME.

2. Cableado estructurado

Consistirá en el suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de cableado estructurado para los sitios

definidos y comprenderá lo siguiente: Suministro e instalación de la totalidad de materiales (nacionales e

importados) y puesta en funcionamiento del Sistema de Cableado estructurado, asegurando el cumplimiento

de todas las normas aplicables que contemplan los estándares ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.1,

ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-569-B, ANSI/TIA-606-A y ANSI-J-STD-607-A, relacionados con

las especificaciones e instalación de sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales.

Para el presente proceso, el contratista suministrará una solución de cableado estructurado categoría 6-A monomarca (única marca), con una proyección de 210 puntos de acceso. Para todos los componentes que conformarán el canal de comunicaciones, el contratista, implementará la solución monomarca, asegurando la compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado y

de 84


de esta manera, previniendo degradaciones en el desempeño de la red. No se aceptarán productos fabricados por un FABRICANTE remarcados para otra MARCA. Se entienden como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como:

Cable UTP

Patch Cord de Puesto de trabajo.

Salida Jack o Information Outlet.

Tapa Plástica en el puesto de trabajo – Faceplate.

Paneles de Conexión - Patch Panel.

Patch Cord de Administración.

El contratista deberá ejecutar, las siguientes actividades, como parte del montaje de la red de cableado estructurado:

Suministro e instalación de los elementos y materiales asociados a la instalación de la red, como son las canaletas, tuberías, cajas de paso, ductos, amarres, soportes, marquillas y demás accesorios de instalación.

Marcación y rotulación de la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de instalación tales como cables, salidas de información, paneles, canaletas, racks, gabinetes, etc. de acuerdo con lo especificado en el estándar ANSI/TIA-606-A. Todos los costos que impliquen esta actividad deben estar incluidos.

Nota: Todos los elementos metálicos utilizados en la instalación deberán conectarse a tierra de acuerdo a la norma ANSI-J-STD-607-A.

2.1. Subsistemas del cableado estructurado

Dentro de los subsistemas del cableado estructurado y seguidos a las normas aplicables e indicadas en el

presente documento, para la categoría 6-A, en donde se indican los procedimientos que el contratista debe

de seguir para la instalación, marcación, conexión a tierra, etc. El subsistema de cableado estructurado

estará conformado por:

2.1.1. Horizontal Pathways (Sendero Horizontal)

El recorrido principal del cableado se hará con bandeja portacable de aluminio tipo canastilla con recorrido

aéreo por encima del cielo raso. Para el acceso a cada punto del área de trabajo se instalará canaleta tipo

de 84


metálica de 12 x 5 cm, que deberá estar integrada con los módulos de escritorio para cada puesto de

trabajo.

De ser necesario el proponente deberá realizar obra civil para instalar tubería bajo piso tipo EMT de 1” o

1”1/2 para el acceso de los puntos identificados en el plano (ver plano Diseño Cableado Energía y

Datos.dwg).

Las especificaciones técnicas para los elementos del sendero horizontal se definen a continuación:

BANDEJA PORTA CABLE


Tipo Canastilla

Accesorios Soportes, bajantes, reductores, puentes, uniones, derivaciones, bifurcaciones, Tes y curvaturas, que apliquen en la instalación en sitio

Dimensiones

De acuerdo a las necesidades, proyección de crecimiento de cableado y rutas conforme a la capacidad en gabinetes en el área, su aterrizaje, sujeciones, peso, etc., deberán seguir todas las recomendaciones de implementación y cuidado proporcionadas por el fabricante, estándares y reglamentos aplicables para categoría 6-A, fibra óptica y cableado eléctrico (RETIE).

Material Acero

Normas de material

NF EN 9227, para tratamientos de: electrozincado (NF EN 12 329), galvanizado en caliente (EN ISO 14 61) o acero inoxidable (EN 10088-2 – AISI 304L - X2CrNi18.09, EN 10888-2 – AISI 316L - X2CrNiMo17.12.2 y DIN 50018), la escogencia del tratamiento dependerá del ambiente de aplicación.

Sujeción Cinta VELCRO retardante al fuego

Uniones Sistemas de unión rápida o sistemas con tornillos de tipo CE25/CE30, probados mecánicamente y proveídos por el fabricante de bandejas portacables.

Resistencia eléctrica de las uniones Inferior a 50 mΩ y probada según procedimiento descrito en la norma CEI 61537 o equivalente

Pruebas La capacidad de carga de las consolas y los pares de los colgantes serán probados según la norma CEI 61537 o equivalente

Ducterias, canaletas y bandejas metálicas.

La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico y los cables del sistema de cableado estructurado, debe hacerse utilizando ductería EMT ó canaleta y/o bandeja portacables metálica, buscando mantener condiciones de estética en el edificio. Toda tubería que se instale debe ser EMT, los accesorios de empalme serán del mismo tipo y las curvas serán prefabricadas y deben contar con todos sus accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, deben entrar en forma perpendicular a la superficie de llegada, a la que se empalmará mediante terminales.

de 84


Las canaletas y/o bandejas deben ser continuas entre muros, lo que significa que en los casos en que se requiera atravesar paredes, se deberá perforar completamente la pared atravesándola con las canaletas y/o bandejas, para lo cual, se deberá incluir en su propuesta las perforaciones, resanes y acabados. La canaleta deberá ser fabricada en lámina cold rolled calibre 20, con tapa tornillo el cual será tipo autoperforante del mismo color de la canaleta; de 12 x 5 cms, con divisor 7/5. El acabado será en pintura electrostática color gris nopal. Su instalación será mediante anclaje apropiado, deberán realizarse todos los cortes de cambio de ruta a 45º, al igual con las tapas. Toda la ductería EMT y la canaleta y/o bandeja portacables metálica en todo su recorrido irán aterrizadas mediante un conductor desnudo de calibre mínimo según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o fracción del mismo mediante un terminal de ojo y tornillo a la canaleta y/o a las cajas metálicas de paso. No se admitirán puentes entre canaletas para esta labor. Este conductor llegará al barraje de tierras en el tablero de distribución de energía. La bandeja portacable será fabricada en lámina cold rolled calibre 18. En todo su recorrido irá aterrizada mediante un conductor desnudo de calibre mínimo según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o parte de él mediante un terminal de compresión. Este conductor partirá desde el barraje de tierra del tablero de distribución.

La bandeja será de 30 x 8 cms. Los accesorios como son curvas, tees, etc., serán prefabricados y deberán mantener el concepto de separación de redes (lógica y eléctrica).

Dejar espacio libre disponible según normatividad del NEC y EIA/TIA. Se deben contemplar Todos los soportes y accesorios necesarios para dar rigidez a la instalación. Se deberá especificar detalladamente los elementos ofrecidos, anexando las especificaciones de las canaletas, tuberías, gabinetes, racks, etc.

2.1.2. Cableado Horizontal

El tipo de cable debe cumplir con las normas técnicas aplicables para categoría 6-A, acorde a lo descrito en

el estándar ANSI/TIA-568-C.2 y deberá ser administrado bajo el estándar ANSI/TIA-606-A.

Las características mínimas del cable se detallan a continuación:

CABLE UTP


de 84


CABLE UTP

Tipo UTP

Categoría 6-A

Calibre 23 AWG

Separador Interno En Cruz

Tipo de Chaqueta LSZH (low smoke zero halogen)

Grado de Inflamabilidad IEC 60332-1

Temperatura de Operación -20oC a 75oC


Pruebas

2.1.3. Área de trabajo

Cada puesto de trabajo debe tener como mínimo un faceplate con un toma doble con salidas RJ-45 para

categoría 6-A, en cumplimiento a los requerimientos descritos en el estándar ANSI/TIA-568-C.2.

TOMA MODULAR

Tipo de conector RJ45 hembra

Categoría 6-A


Diseño Jack frontal angulado a 45º o Jack plano con face plate angulado a 45°

Instalación En face plates, módulos de oficina abierta y/o cajas de superficie

Normatividad UL, CSA o IEC

2.1.4. Patch cord

de 84


Cada puesto de trabajo debe contar con 2 patch cord ponchados de fábrica para la conexión del PC al

dispositivo de telefonía IP, y de éste a la toma modular dispuesta para conexión hacia cableado horizontal.

Los patch cord deben cumplir los requerimientos descritos en el estándar ANSI/TIA-568-C.2.

PATCH CORD

tipo S/FTP

categoría 6-A

número de pares cuatro (4)

Sistema de cableado T568B

normatividad certificados por UL Listed, CSA o IEC

longitud 1 metro y 3 metros

Tipo de Conector RJ45

Ponchado Fábrica

2.2 Para efectos de unicidad de criterios para el sistema de cableado estructurado se definen los siguientes componentes, los cuales deberán ser implementados por el contratista en cuanto a indicaciones técnicas y de cumplimiento normativo y de recibo conforme a satisfacción por parte de la UPME. a) Cable UTP Cable de cobre en par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP). Este cable será de 4 pares de cobre calibre 24 AWG o el que cumpla con la norma ANSI/TIA-568-C.2 para Categoría 6-A y debe

cumplir con los requerimientos de transmisión especificados para la categoría 6-A que cumpla con los

requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecido en el estándar

ANSI/TIA-568-C.2 para categoría 6-A. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los

90 metros acorde con lo que la norma exige.

Adicionalmente el cable UTP deberá contar con una separación de cualquier tipo (bisector o cruceta) entre los pares, esto con el fin de mejorar la capacidad del mismo respecto al acople de señales entre los pares. b) Patch cords de puesto de trabajo y administración Los patch cords o cordones para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos con conectores macho (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) de cobre en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado.

de 84


Los Patch Cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el proceso de instalación y uso. Este sistema puede ser de anillo metálico en el interior del plug RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema debe ser parte integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta respectiva. Dichos patch cords deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados manualmente. Se deberá suministrar 100% de Patch cord para el rack y 100% Patch cord para los puestos de trabajo. Adicionalmente se debe suministrar un 20% adicional de patch cord tanto para el rack como para los puestos de trabajo (PC al dispositivo de telefonía IP, y de éste a la toma modular dispuesta para conexión hacia cableado horizontal). Las medidas de los patch cord para racks deben ser de 5ft. La medida de los patch cord para los puestos de trabajo debe ser de 9ft y 10ft.

c) Área de trabajo Estarán conformadas por:

Salidas Jack o Information Outlet Cada puesto de trabajo, estará servido por una salida de información doble (acorde con el estándar

ANSI/TIA-568-C.2)

Tapas plásticas en el puesto de trabajo – Faceplate

Las salidas de telecomunicaciones (Jack RJ-45) deberán tener un canal de ingreso de los pares

del cable UTP – cada par por separado -, con el fin de conservar la separación de los pares y

lograr un buen desempeño. Adicionalmente, las salidas de información deberán poderse montar en

la tapa plástica - Faceplate - de forma perpendicular a la tapa –90° o a 45°.

Las salidas de información deberán ser conectores hembra (jacks) de 8 pines RJ-45, que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar ANSI/TIA-568-C.2 para categoría 6-A. Las salidas de Telecomunicaciones deberán permitir la conectorización de los pares del cable UTP con o sin herramientas de impacto. Las salidas de Telecomunicaciones deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación (ponchado) y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del Plug Tipo RJ-45.

de 84


Se deberá tener una identificación de cada tipo de salida, de acuerdo con la recomendación EIA/TIA 606A. El sistema de cableado debe ser flexible y por lo tanto se deberá tener en cuenta el diseño de puntos de consolidación según el TSB – 75 de la EIA/TIA.

2.3 El contratista deberá de contemplar y otorgar conformidad con:

a. Garantía de la solución. El contratista deberá ofrecer una garantía extendida de Producto y Aplicaciones del Sistema ofrecido por un período no menor a veinte (20) años otorgado por un único fabricante al Contratante. Además, dicha garantía debe cubrir defectos de fabricación de los elementos asociados con el sistema, debe garantizar que el sistema soporte aplicaciones reconocidas por los estándares y futuras aplicaciones. b. Certificación y pruebas. Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las últimas actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar ANSI/TIA-568-C.2 acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la categoría 6-A. Es de anotar que el equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener instalada la última versión de software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medición y pruebas, se debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada. La certificación del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la ANSI/TIA-568-C.2 para Categoría 6. c. Identificación de los elementos del cableado estructurado. Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la recomendación indicada en el estándar EIA/TIA 606A de forma tal que facilite la administración posterior del sistema. Se debe marcar cables, tomas, patch panels, racks, patch cords y demás elementos de la red. Se deberá indicar claramente para cada elemento, el tipo de marcación, material y fijación a utilizar.

3. Sistema Eléctrico

de 84


Consistirá en el suministro, montaje y puesta en marcha del sistema eléctrico de toda la unidad, asegurando

el cumplimiento de todas las normas aplicables que contemplan los estándares NTC-2050, RETIE y

RETILAP.

El contratista, deberá realizar el diseño del sistema eléctrico, el cual comprende la ingeniería de detalle de los cálculos eléctricos para determinar los calibres de los cables a utilizar en la solución; el contratista determinará y realizará la entrega de:

Memorias de cálculo completas y firmadas por un Ingeniero eléctrico.

Cuadros de carga

Planos unifilares actuales y futuros

Planos de planta de ubicación de equipos

Planimetría de recorridos de las bandejas portacables y tubería

Certificados de conformidad de los productos a utilizar en el proyecto.

Documentación de planos y diagramas unifilares.

Los trabajos de instalación deben ser supervisados por un ingeniero eléctrico(a) con experiencia mínima de 5 años, anexar hoja de vida. Las instalaciones del sistema eléctrico deberán ejecutarse teniendo en cuenta las siguientes normas y códigos: NEC National Electrical Code. NEMA National Electrical Manufactures Association. ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Código Eléctrico

Nacional NTC 2050. RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Resoluciones No. 181294 del 06

de agosto de 2008 y No. 180195 del 12 de febrero de 2009. RETILAP Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Resolución 180540 de

2010 (Incluye resoluciones 181568 y 182544 de 2010, 180173 de 2011 y 91872 de 2012).

Aplicando los preceptos de los conductores de las acometidas y de los circuitos derivados de estas, deben estar protegidas frente a condiciones de sobre intensidad y corto circuito mediante elementos de protección denominados en el artículo 240 – Numeral 3 del NEC y deben ser especificados teniendo en cuenta los límites de intensidad de corriente de los conductores establecidos en el artículo 310 – Numeral 15.

de 84


La caída de voltaje o tensión en las acometidas eléctricas no deben exceder los límites establecidos en los artículos 215 – Numeral 2 – Nota (2) y 210 – Numeral 19 – Nota (4) del NEC respectivamente. La ocupación máxima de ductos y canaletas por cables y conductores debe cumplir lo relacionado en el articulado del CEN # 2050 de ICONTEC. Todo cableado que esté expuesto a potenciales riesgos de sobrevoltaje o sobre corrientes debe estar protegido con fusibles y elementos adecuados, tal como está descrito en el Código Eléctrico Local y/o en NEC Artículo 250.

3.1. Componentes del sistema eléctrico

El sistema eléctrico comprende la instalación de todos los elementos requeridos para entregar salidas reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo, esto incluye:

Sistema a Tierra

Acometidas Eléctricas

Tablero Eléctrico de distribución

Cableado horizontal

Circuitos Eléctricos Regulados.

Circuitos Eléctricos No Regulados. Los cables de tomacorrientes serán totalmente identificados dentro de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en los planos; teniendo en cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados deberán ser aislantes. 3.2. Sistema a tierra El sistema de tierra es único para toda la instalación del Sistema eléctrico, esto significa que es el mismo para el sistema regulado y el sistema no regulado; por lo anterior, el sistema de tierra debe conectarse directamente al tablero principal de circuitos eléctricos. En caso de existir un sistema de puesta a tierra, provisto en la nueva sede, el contratista deberá verificar su cumplimiento en cuento a parámetros y calidad de los valores suministrados; El contratista deberá asegurar que el sistema a tierra corresponda a las necesidades requeridas para

de 84


garantizar una resistividad menor de 3 Ohm con intensidad de corriente de 0 amperios al igual que una diferencia de potencial de 1 Voltio máximo referida a neutro, La dos magnitudes con carga y a través de todo el recorrido. Si no existiese sistema de puesta a tierra, el contratista deberá contemplar la adecuación, instalación y puesta en funcionamiento de uno, el cual cumpla con lo ya estipulado. En cualquiera de los dos casos, el contratista, deberá trasportar los cables de polo a tierra mediante tubería EMT hasta donde se conectará el tablero eléctrico principal. Todos los gastos y elementos requeridos para llevar a cabo este trabajo deben estar incluidos dentro del valor total de la propuesta. Se deberá garantizar una diferencia potencial de 1 voltio máximo en cada una de las tomas eléctricas reguladas y no reguladas. Estas mediciones se harán con la totalidad de los equipos conectados a la red eléctrica, en caso de que estas medidas no correspondan con lo requerido se deberá realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con este requerimiento sin costo adicional para la UPME.

3.3. Acometidas eléctricas El contratista deberá realizar las respectivas adecuaciones eléctricas desde el totalizador general hasta el tablero eléctrico de distribución. El contratista deberá realizar la instalación de las acometidas cumpliendo con las siguientes características. Las acometidas eléctricas deberán constar de 5 cables tres (3) fases, un (1) neutro y una (1) tierra aislado. Todos los cables de energía deben ser AWG y tener aislamiento TWH, del calibre requerido según diseño y debe soportar la carga que se calcule de acuerdo con la cantidad de tomas que se instalen y la reserva adicional solicitada. Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el número y calibre de los conductores. Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 5%. La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables; en cada entrada se debe instalar un solo cable.

de 84


Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre, Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca. Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente. Los calibres de los cables a instalar deben estar de acuerdo con el diseño de la red y la definición de las cargas, debe establecerse teniendo en cuenta los valores permitidos de regulación de voltaje en la norma NEC. La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico, debe hacerse utilizando ductería EMT, buscando mantener condiciones de estética. Los tubos deben ser colocados debidamente en muros, techos y pisos. Las regatas, resanes y acabados en techos y muros deben quedar en su estado original. Los accesorios de empalme deberán ser del mismo tipo, las curvas deberán ser prefabricadas, y deben contar con todos sus accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, debe entrar en forma perpendicular a la superficie de llegada, a la que se empalmará mediante terminales. En los circuitos desde el tablero general de acometidas hasta el lugar donde quedará el tablero de distribución, en los puntos donde existan ángulos de 90°, cruces de ducto a cambio de nivel, se debe instalar caja metálica de paso. Los circuitos eléctricos que son transportados por tubería EMT deberán quedar protegidos por un alambre desnudo e igualmente conectado en las cajas metálicas instaladas. 3.4. Cableado horizontal

El diseño del cableado horizontal deberá cumplir con los siguientes requerimientos: Para los cálculos de carga se toma como base 300W por puesto de trabajo, el diseño deberá proyectar requerimientos de carga adicional y estos se deberán comparar con la capacidad instalada del edificio o casa según sea el caso. Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la nominal de la protección e igualmente la del conductor de llegada al tablero, se debe proyectar la instalación de un nuevo circuito al tablero, el cual no debe superar los requerimientos eléctricos de la capacidad instalada y se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas de las redes ya instaladas.

de 84


Cada circuito deberá estar conformado por un número máximo de 5 tomas para los circuitos regulados y 5 tomas para los circuitos no regulados. Un circuito debe constar de:

– 15 A).

El troquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las tomas voz/datos. El material de los cables que se utilicen en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, deben ser de cobre rojo electrolítico, 99 % de pureza, temple suave, y aislamiento con polivinilo de cloruro, resistente a la humedad y al calor, con una chaqueta exterior de poliamida (Nylon) resistente a la abrasión, al calor y a elementos químicos, aptos para operación a 90ºC y 600 V, tipo THHN/THWN. Cada circuito ramal llevará su conductor de neutro y tierra independientes, los cuales serán del mismo calibre del conductor activo e irán debidamente marcados con el número de circuito al que pertenecen en el tablero general. Se deberá utilizar cable THHN/THWN triplex No 12 AWG o THHN/THWN No 10 AWG, de acuerdo con la carga y regulación que no debe sobrepasar el 5% en el extremo más lejano de cada circuito. Los tomacorrientes deben ser dobles monofásicos con polo a tierra aislada de 15 A 125 V, con terminales de tornillo apropiados para recibir cables hasta No 10 AWG, con herrajes, tornillos y placas. Los tomacorrientes serán de Color Naranja para las salidas reguladas y color Almendra (Beige) para las salidas Normales. La identificación se hará en acrílico, independiente para cada tomacorriente. Los tomacorrientes deben fijarse a la canaleta por medio de troqueles independientes. Para la conexión de las tomas se debe tener en cuenta la posición de la fase, el neutro y la tierra para así tener una correcta polaridad. Igualmente, la derivación del circuito para cada tomacorrientes debe hacerse con empalmes de desforre 3M 567, no se aceptará derivaciones realizadas con cinta. La cinta se utilizará para dar protección a los tomacorrientes protegiendo los terminales de tornillo contra toques accidentales con las canaletas. 3.5. Conductores

de 84


Todo el cableado eléctrico o conductores se extiende desde las diferentes terminales como son: los puestos

de trabajo, cámaras ip, accesos biométricos, equipos de línea blanca, videobeam, tableros inteligentes y

demás dispositivos que necesitan alimentación, estos se transportarán por una escalerilla, tubería o

canaleta independiente por el techo, donde se aterrizará a las diferentes cajas de paso de cada uno de los

diferentes circuitos, tienen que ser cables trenzados flexibles de siete hilos de cobre rojo electrolítico 99% de

pureza.

Se debe de dejar una tolerancia de 30 cm para la ubicación de las toma corrientes por algún tipo de movimiento o mantenimiento, al igual de las puntas de cable que entran al tablero para una correcta derivación. El marquillaje y la identificación de los diferentes circuitos debe cumplir con la Norma RETIE tabla 13 para evitar una mala interpretación, con la siguiente identificación, Neutro (Blanco), Fases (Negro), Tierra de protección (Desnudo o verde), Tierra Aislada(Verde o Amarillo). Todo cable de energía que se instale debe ser AWG y tener aislamiento TWH, del calibre especificado en las cantidades para el desarrollo de las adecuaciones, sujetándose al siguiente código de colores:

Este código se debe seguir desde el Tablero eléctrico de distribución hasta los puntos finales de las salidas. No se permiten empalmes dentro del sistema portacables. Cuando estos sean indispensables se deben realizar sólo en cajas de paso. Toda punta de cable o empalme debe llevar terminales o conectores tipo resorte apropiado para el número y calibre de los conductores. Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y llevar grabado en la chaqueta exterior las características mínimas como: Calibre, Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca. Toda la red regulada utilizará una tierra aislada de color verde. 3.6. Cuarto Eléctrico y mecánico

Está contiguo al cuarto de datos y tiene un área total de 8.5 mts2; en este cuarto se hará la instalación del

sistema ininterrumpido de potencia (UPS) con su respectivo gabinete de banco de baterías, los tableros de

energía regulada y energía no regulada y el sistema de aire acondicionado.

de 84


En toda el área del cuarto eléctrico y mecánico se deberá instalar piso elevado a una altura de 50 cms

desde el piso fijo, con este requerimiento se debe proveer de una rampa de acceso, para facilitar la

movilización de equipo pesado (entrada o salida al cuarto), el contratista deberá realizar: suministro,

transporte, bodegaje, instalación, garantía, nivelación y ajustes del piso elevado teniendo en cuenta las

siguientes características:

PISO ELEVADO


Integridad Hermeticidad en todas las uniones

Protección perimetral Hermética

Resistencia del laminado al rodamiento

Mínimo 10000 ciclos

Modulación Tipo baldosa

Módulo de piso Intercambiables

Estructura sismo resistente Niveladores (centrales y perimetrales) y stringers

Cortes Incluir cortes pasa cable y tuberías

Estándares ASTM E-136 - ASTM E-84 - UL 94 V0 - DIN 4102 Parte 2 - EN 1081

Resistencia al fuego DIN 4102 Parte 2

Resistencia eléctrica NFPA 99

Módulos

Material Acero de alta resistencia con inyección

Materias primas Anti-combustible y anti-inflamable

Dimensión de módulos 600 mm x 600 mm x 35 mm

Revestimiento superior Laminado de alta presión antiestático micarta

Revestimiento inferior Lámina de acero

Alma o núcleo Concreto liviano

Resistencia al peso de carga puntual por metro cuadrado

mínima 2000 kilogramos

Pedestales y travesaños (stringers)

Cabeza Acero

Base Acero galvanizado con sistema corner-lock, debe atornillarse al piso placa

Stringer lámina en acero en U, debe atornillarse en los extremos

3.6.1. Tablero regulado

El tablero regulado deberá cumplir con las normas NTC 3475, NTC 3278, NTC-IEC 60439-3, NTC 2050 y

ANSI para tableros de distribución y las disposiciones del RETIE sobre los mismos en cuanto a materiales

de fabricación, dimensiones, número barrajes, conexiones y capacidad de los barrajes y sistemas de

conexión de los interruptores a los barrajes y de los cables a los barrajes, el cálculo para la cantidad máxima

de circuitos soportados se hace sobre los supuestos de consumo de un PC estándar, y con las

especificaciones técnicas de los equipos del cuarto de datos involucrados.

de 84


Las características técnicas que debe tener el tablero regulado se especifican a continuación:

TABLERO REGULADO


Puerta Frente divido verticalmente en dos puertas con bisagras y chapas tipo bombín con guardas

Material Lámina de acero de espesor de 1.2 mm para resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos. Así como los efectos de la humedad y la corrosión, verificados mediante pruebas de bajo condiciones de rayado en ambiente salino

Numero de circuitos Mínimo 50 circuitos

Barrajes Barraje tipo peine legrand. Barraje en platina de cobre para neutro y tierra platina de cobre de 1"x3/16"

Numero de hilos 5 (3 fase + 1 neutro+ 1 tierra)

Numero de fases 3

Cantidad de protecciones termo magnéticas

(Enchufables) 2 (1 electromagnético y 1 diferencial) por circuito

Espacio adicional Espacio para totalizador

Tensión 120 V Fase - neutro

Protección cortacircuitos termo magnéticos de 1x20

Dimensiones 1800x1500x600 mm

3.6.2. Tablero no regulado

El tablero no regulado deberá cumplir con las normas NTC 3475, NTC 3278, NTC-IEC 60439-3, NTC 2050 y ANSI para tableros de distribución y las disposiciones del RETIE sobre los mismos en cuanto a materiales de fabricación, dimensiones, número barrajes, conexiones y capacidad de los barrajes y sistemas de conexión de los interruptores a los barrajes y de los cables a los barrajes, el cálculo para la cantidad máxima de circuitos soportados se hace sobre los supuestos de consumo de los equipos y dispositivos como electrodomésticos de línea blanca/marrón, impresoras, videobeams y demás que generan un alto consumo de energía. Además del circuito de tomas no reguladas y de iluminación, el gabinete alojará en su interior todo el sistema de control inteligente de iluminación. Debido a las condiciones anteriores, el tablero eléctrico no regulado debe contar con las siguientes especificaciones:

TABLERO NO REGULADO


Puerta Frente divido verticalmente en dos puertas con bisagras y chapas tipo bombín con guardas

Material Lámina de acero de espesor de 1.2 mm para resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos. Así como los efectos de la humedad y la corrosión, verificados mediante pruebas de bajo condiciones de rayado en ambiente salino

de 84


Numero de circuitos iluminación

Mínimo 45 circuitos

Barrajes Barraje tipo peine legrand. Barraje en platina de cobre para neutro y tierra platina de cobre de 1"x3/16"

Numero de hilos 5 (3 fase + 1 neutro+ 1 tierra)

Numero de fases 3

Cantidad de protecciones termo magnéticas

(Enchufables) 2 (1 electromagnético y 1 diferencial)

Espacio adicional Espacio para dos totalizador

Tensión 120 V Fase - neutro

Protección cortacircuitos termo magnéticos de 1x20

Dimensiones 1800x1000x600 mm

3.7. Aire Acondicionado

Se requiere refrigeración con un aire acondicionado de precisión, que cubra las áreas del cuarto de datos y cuarto eléctrico. El oferente debe entregar, transportar, instalar, configurar y poner en correcto funcionamiento el sistema de aire acondicionado de precisión de alta eficiencia, junto con las tuberías en cobre e hidráulicas, a una temperatura de retorno de aire entre 19 y 22 grados centígrados. El sistema de aire acondicionado de precisión debe ser suministrado e instalado por el contratista, conforme a las indicaciones de cada fabricante, incluyendo un software con su respectivo licenciamiento, que permita controlar y monitorear su comportamiento completamente.

El software deberá tener interfaz gráfica que permita visualizar las variables de funcionamiento de cada equipo, en cuanto a temperatura y humedad, esto mediante indicadores dentro de un esquema de colores que suministre información visual, facilitando la toma de decisiones.

En la parte de energía tendrá un espacio independiente en el tablero no regulado, con una acometida al cuarto eléctrico principal, hacia su respectivo espacio establecido para el aire, en cable 4 X #4 THHN AWG+1X2 THHN AWG + 1 X 8 desnudo tubería EMT, con breakers 3x75 amperios ajustables a 25 ka 200 voltios.

AIRE ACONDICIONADO


Equipo Aire de precisión

Capacidad de refrigeración 2 – 7.2 TR

Flujo de aire 1.000 a 3.000 CFM

Profundidad 450 mm

de 84


Densidad de carga 86400 BTU

Refrigerante Ecológico

Ubicación de compresores En la unidad manejadora

Vida útil De 12 a 15 años garantizada por el fabricante

Panel de control 8.9" x 31.6" x 73.7". 600 libras

Anclaje Piso elevado

Accesorios Unidad LAN y control remoto

Capacitación en el manejo: el contratista, proporcionará capacitación en el manejo y recomendaciones

sobre la operación del sistema de aire acondicionado, dicha capacitación se ofrecerá a dos funcionarios

dispuestos por la supervisión del contrato.

Mantenimiento y garantías: el contratista otorgará mantenimiento y garantía en todas sus partes por un

periodo de 1 año.

3.8. Área de Trabajo

Cada puesto de trabajo contará con una tomacorriente doble para energía regulada de color naranja y una tomacorriente doble para energía no regulada. En la regulada van instalados todos los equipos o Hardware de sistemas como también los equipos de telecomunicaciones, debe tener una marcación en acrílico que corresponde al circuito que pertenece al identificar en el tablero y a que puesto de trabajo pertenece. 3.8.1. Tomacorriente regulada

Los tomacorriente de color naranja que van del tablero regulado de la UPS a los diferentes circuitos regulados, deben ser monofásicos con polo a tierra aislado de 15 AV identificado mediante un triangulo visible, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre o cable 12 o 10, con herrajes tornillos, placas y tapas. Deben cumplir con la norma NEMA 5-15R y listado UL con su respectivo certificado RETIE. Estos se fijaran en cada uno de los puestos de trabajo que contiene canaleta y encaje en su respectivo troquel, con las siguientes características:

TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO


Tipo Grado hospitalario de polo aislado

Color Naranja

Voltaje 120v

de 84


Corriente Mínimo 15A

Normatividad UL 498

3.8.2. Tomacorriente no regulada

Estas tomas al igual que las reguladas son dobles, van del tablero no regulado a los diferentes circuitos no regulados, son monofásicos con polo a tierra no aislado de 15 A.V a 125/208V, grado hospitalario, con terminales en tornillo para recibir alambre o cable numero 12 o 10, deben de ser de color blanco o beige (según especificaciones del diseño) y se ajustarán con su respectivo troquel a la canaleta.

TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO


Tipo Grado hospitalario

Color Blanco/Beige

Voltaje 120v

Corriente Mínimo 15A

Normatividad UL 498

3.9. Sistema de Iluminación general

El contratista deberá implementar un sistema de iluminación inteligente que abarque el interior de las oficinas, pasillos, baños y otros espacios como salas de Juntas, auditorios, centro de datos y dirección general; donde se instalarán sistemas especiales de mando independiente con tableros especiales para el control de la iluminación inteligente y automatización de diferentes dispositivos (TV, cortinas y VideoBeam). Se deben instalar sensores que detecten el movimiento en los diferentes lugares de las oficinas, con una cobertura de 45 ft de diámetro y que permitan hacer una calibración manual con controles remotos. Con estos se logrará optimizar la utilización de la energía. Además, es necesario instalar sensores de movimiento y sensores de luz día funcionando de manera acoplada con el propósito de aprovechar la luz solar y evitar el consumo innecesario de energía eléctrica. Así mismo, donde sea necesario, se instalarán sistemas de iluminación temporizados. En todo caso, sensores o temporizadores se instalarán velando por la duración de las fuentes de iluminación. Junto con los dispositivos de iluminación se requiere instalar un software con su respectivo licenciamiento del sistema operativo y de las aplicaciones del control de iluminación; permitiendo reportes de alarmas por correo, acceso a paneles de gestión, soportes gráficos, configuraciones, visualización de la topología física, reportes de consumo, estrategias de ahorro y demás beneficios

de 84


de automatización y de la energía inteligente. Todo lo referente a la gestión del software estará instalado en un servidor tipo rack dedicado exclusivamente para este proyecto. Le corresponde realizar la instalación de la iluminación y del software a personal calificado, expertos que automatizan y ejecutan este tipo de proyectos; se recomienda seguir las pautas de estándares como LEED 2009 For Existing Buildings: Operations & Maintenance en cuanto a la eficiencia energética, IECC e IGCC. Los productos como los balastros direccionales, balastros con sensores, cajas inteligentes, sensores de luz, sensores de movimiento, hubs comunicadores, servidor y demás elementos que están en esta solución deben de tener mínimo 3 años de garantia. Adicional se requiere que el sistema de iluminación para el cuarto de datos cumpla con las

recomendaciones del estándar ANSI/TIA-942, permitiendo como objetivo principal entregarle visibilidad al

personal que entrará y realizará las labores pertinentes dentro del centro de datos. El sistema de iluminación

principal deberá tener una intensidad de 500 luxes en el plano horizontal y de 200 luxes en el plano vertical

medidos a un metro desde el piso final, conforme a los numerales 5.3.4.5 y 5.4.8.6 del estándar ANSI/TIA

942, este sistema también será de automatizado para optimizar el uso de la energía.

A continuación se describe las características técnicas mínimas habilitantes para el sistema de iluminación:

LUMINARIAS


Lámparas T5 Especulares 3 x 17. 60 x 60W, cableado driver de balastros. Es necesario que el contratista asesore sobre el tipo de lámparas que aporten al propósito de energía eficiente y renovable.

Montaje Incluye sistema colgante ya sea en guaya o con varilla. Fijaciones a placa. Se determinará según el diseño arquitectónico cantidad y sitio de instalación

Salida Eléctrica Salida eléctrica regulada para Lámpara especular 4 x 17 .60 x 60 W, con toma corriente doble, con tubería EMT de 1/2", 3/4", caja de paso con suplemento, toma corriente doble regulada con polo a tierra, alambre 12 AWG

Sensores de Presencia y luz día

Sistema de movimiento con tecnología de infrarrojo para las áreas que manejen aire acondicionado de precisión. Cobertura de 360°para la activación o desactivación de luces. El sensor debe manejar su respectiva unidad de control. Sensores de luz diurna instalados estratégicamente para el aprovechamiento de la luz natural.

Cobertura de sensores 360° por 45 pies ( se debe garantizar el cubrimiento total de las áreas incluyendo obstáculos)

Conexión de sensores A través de los balastros direccionales con módulos de sensores

Gestión y monitoreo A través de software.

Tablero de iluminación Con breakers de 4 A para circuitos de hasta 4 lámparas que vendrá integrado al circuito de iluminación inteligente.

SISTEMA DE ILUMINACION INTELIGENTE


Software Supervisión, control, administración, reportes, generación de alarmas, gráficos de consumo, estrategias de ahorro

de 84


Balastros Direccionales, y con sensores Comunicación entre todas las luces por medio de los balastros y sensores

Cajas Inteligentes Procesadores inteligentes de administración de energía. Dispositivos de comunicación entre tableros

Sensores De movimiento y de luz

Tableros inteligentes Manejo por medio de controles remotos, para las salas de juntas, auditorios y zonas requeridas

Servidor Tipo Rack

Características servidor Intel® Xeon® L5630 (4 core, 2.13 GHz, 12MB L3, 40W) 4GB (1x4GB) RDIMM 1Gb NC362i Ethernet Adapter 2 Ports per controller (1) Smart Array B110i SATA RAID HARD DISK 500GB.

Tableros de control Tipo pared

Controles remotos Wireless

Conexiones Cableado aprobado por el fabricante para el buen funcionamiento

4. Sistema de seguridad

El contratista deberá suministrar un sistema de video vigilancia con un Circuito Cerrado de Televisión a

través de la red IP (CCTV IP), además de la instalación y puesta en funcionamiento de accesos biométricos

a zonas restringidas definidas por la UPME.

4.1. CCTV IP

Se estima que el sistema requiere de 16 cámaras de video fijas, 2 de ellas tipo Domo, ubicadas

estratégicamente en las instalaciones de la nueva sede de la UPME, que permitan cubrir toda el área de

ésta, incluyendo el cuarto de datos; las cámaras deben tener la posibilidad de almacenamiento local a

través de memorias microSD o SD o de manera remota en un servidor tipo NAS.

El control y monitoreo se deberá realizar por medio de software para la visualización de las cámaras. El

software deberá permitir la configuración de disparo de grabación por horario y/o condición, el tiempo de

grabación y el modo de operación de la cámara (fijo o modo ronda).

El contratista deberá proveer todos los accesorios para la instalación de los dispositivos en techo y/o pared

y conexión con la red de datos, tales como: bases, tornillos, chazos, etc.

Las especificaciones técnicas mínimas que deben tener las cámaras y del sistema se describen a

continuación:

de 84


CAMARAS


Sensor de Imagen CMOS

Tamaño del sensor de imagen

1/3.2"

Modelo de sensor en megapíxeles

5

Iluminación mínima/ sensibilidad a la luz (color)

0.2 lux

Iluminación mínima/ sensibilidad a la luz (B/N)

0.04 lux

Captura de Video Funcionalidad día y noche

Resolución máxima de vídeo 2592x1944

N.º máx. de imágenes por segundo

30

PTZ Mecánica Movimiento horizontal/vertical Cámaras Fijas

Compresión de video Motion JPEG - H.264 - HDTV (1080 p)

Audio Dos vías (full duplex Cámaras fijas)

Compresión de Audio AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Configurable bit rate

Almacenamiento local Memory Card slot (para SD o microSD)

Alimentación PoE (802.3af)

Conectividad RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Seguridad Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, IEEE 802.1X network access control, digest authentication, user access log

Protocolos de Red soportados

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

Software

Plataforma Multiplataforma incluyendo acceso desde dispositivos móviles con sistemas operativos Android o IOS

Vista de las cámaras Vista en directo de hasta 16 camaras Visualización con 1, 4, 9 o 16 divisiones y pantalla completa, secuencia de cámara, zoom digital Control de cámaras PTZ utilizando ratón o joystick

Control de grabación Por detección de movimiento o de manera continua programada, personalización para realizar grabaciones de días laborables y fines de semana

Búsqueda de grabaciones Se pueden buscar grabaciones a partir de la fecha y la hora Visualización de la línea temporal

Protocolos de Red soportados

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

4.2. Accesos Biométricos

La tecnología biométrica permitirá a la UPME mejorar la seguridad al garantizar el acceso y controlar la

permanencia de las personas autorizadas, con el uso de lectores para autenticación multimodal RFID

(identificación por radio frecuencia), que maneje un registro de ingresos y salidas (tiempos) y uno de

accesos a determinados lugares de la sede.

de 84


Al ser multimodal permitirá la configuración de la identificación de los funcionarios de varias maneras:

- Con la huella digital

- Con tarjeta de acceso o huella

- Con tarjeta + huella

- PIN

Se recomienda que el lector maneje una capacidad de huellas dactilares de 10000 plantillas (5000 usuarios)

y además permita conectividad con Interfaz de red por TCP/IP.

Se dispone que los lectores sean 6 en total ubicados en:

- Acceso principal a la UPME

- Sala de Juntas

- Acceso a las oficinas de la UPME

- Centro de datos

- Gestión de Informática

5. Salas de juntas

El contratista deberá acondicionar las salas de juntas con sistemas de videoconferencia, microfonía,

proyectores, interfases de mesa y pantallas inteligentes. Estos elementos deberán ser automatizados para

que desde un dispositivo central tipo Touchpanel se tome control total de las funciones de la sala. De esta

forma se pueden controlar audio, video, iluminación, aire acondicionado, y prácticamente cualquier

dispositivo electrónico instalado dentro de la Sala.

Las especificaciones que deben tener las pantallas inteligentes se detallan a continuación:

PANTALLAS INTELIGENTES


Tamaño de la pantalla activa 140 cm (55 pulgadas) diagonal – Sala de juntas secretaria general 178 cm (70 pulgadas) diagonal – Salón múltiple reuniones

Relación de aspecto 16:9

Resolución HD total de 1080 p

Tecnología de acceso táctil DViT® (Digital Vision Touch)

Video y entradas de control

S-Video RCA video input HDMI™ (× 2) GB/HV VGA DisplayPort

de 84


PANTALLAS INTELIGENTES


DVI-D USB B (× 3) USB A (× 1) to use with the room computer only

6. Equipos Activos

El contratista deberá proveer a la UPME los switches necesarios para conectividad interna LAN, desde los

puestos de trabajo o dispositivos que necesiten conexión a la red, que soporten protocolo PoE (Power over

Ethernet – alimentación por el propio cable de red) para la alimentación de dispositivos como teléfonos y

cámaras IP a instalarse en la nueva sede y en general los dispositivos que así lo requieran; para cubrir la

capacidad proyectada inicial de conectividad se estima que 5 switches PoE de 48 puertos soporten esta

necesidad.

Las características técnicas de los switches se detallan a continuación:

SWITCHES


Capacidad 48 puertos de acceso, 2 puertos de uplink

Tipo de puerto de acceso Gigabit Ethernet PoE+ (30 W por puerto)

Administración Local y Remota

Forwarding 88 Gbps

Switching 176 Gbps

VLAN 255 VLANs activas(máx.)

Disponibilidad de VLAN ID 4000

de 84


SWITCHES


Estándares

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

• IEEE 802.1p CoS Prioritization

• IEEE 802.1Q VLAN

• IEEE 802.1s

• IEEE 802.1w

• IEEE 802.1X

• IEEE 802.1ab (LLDP)

• IEEE 802.3ad

• IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

• IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

• IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

• IEEE 802.3 10BASE-T

• IEEE 802.3u 100BASE-TX

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T

• IEEE 802.3z 1000BASE-X

• RMON I and II standards

• SNMP v1, v2c, and v3

Certificaciones de seguridad

• UL 60950-1, Second Edition • CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition • TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition • CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations

Además se debe instalar un switch capa 3 que hará las funciones de core y borde, para conexión de los

diferentes switches de acceso y la conexión de los proveedores de servicio de datos e internet.

Las características de este switch de especifican a continuación:

SWITCH


Capacidad 48 puertos Gigabit Ethernet

Tipo de puerto de acceso 10/100/1000

Administración Local y Remota

Forwarding 32 Gbps

Switching 176 Gbps

VLAN 255 VLANs activas(máx.)

Disponibilidad de VLAN ID 4000

de 84


SWITCH


Estándares

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

• IEEE 802.1p CoS Prioritization

• IEEE 802.1Q VLAN

• IEEE 802.1s

• IEEE 802.1w

• IEEE 802.1X

• IEEE 802.1ab (LLDP)

• IEEE 802.3ad

• IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

• IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

• IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

• IEEE 802.3 10BASE-T

• IEEE 802.3u 100BASE-TX

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T

• IEEE 802.3z 1000BASE-X

• RMON I and II standards

• SNMP v1, v2c, and v3

Certificaciones de seguridad

• UL 60950-1, Second Edition • CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition • TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition • CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations

7. Telefonía

El contratista deberá suministrar un sistema de telefonía basado en IP, que soporte la integración de los

dispositivos de telefonía que actualmente tiene la UPME (IP Touch Alcatel-Lucent) y que permita la

configuración de aplicaciones estándar como correo de voz, colas de llamadas, audio respuesta, música en

espera, envío y recepción de fax personalizados, además de características especiales como video y

teleconferencia, softphones multiplataforma incluyendo sistemas operativos móviles (Android y IOS) que

permitan la flexibilidad de recepción de llamadas aún fuera de la UPME a través de Internet.

Debe permitir la integración de más de quinientas extensiones, favoreciendo la seguridad de las conexiones

por VPN para usuarios externos en una zona DMZ (integración a la UTM).

Esta solución debe venir con su servidor y sus respectivas tarjetas para soportar mínimo dos E1.

Acompañado de software y capacitación.

8. Seguridad IT

de 84


En este diseño se tendrá en cuenta los estandares de seguridad informática ISO/ IEC 27001, COBIT, UIT –

X.805 e ITIL.

Se necesita que se desarrolle un software con las siguientes especificaciones:

Bajo los estandares de ITIL, se debe implementar un software de generacion de Tickets de

sistemas para todos los usuarios de la UPME.

Implementación de un sistema de control y supervisión de equipos (computo, comunicación e

impresión), este software debe generar alarmas y enviar las alertas por medio de correo

electrónico.

Desarrollo de un UTM (Unified Threat Managment) que maneje servicios de Firewall, basados en

IPTABLES, proxy, DHCP con autenticacion mac de la tarjeta, control de ancho de banda por

usuario y accesos VPN roadwarrior. Adicionalmente IDS (sistema de deteccion de intrusos) que

generen alarmas con su respectivo informe del tipo de ataques. Los anterior estará basado en las

normas ISO 27001 y UIT – X. 805 y técnicas de Ethical Hacking.

Se debe implementar sistema de TFTP instalación BOOT LAN, que permita el almacenamiento de

las imágenes de los sistemas operativos, para bootear y formatear los equipos por la red.

El desarrollo del UTM debe manejar un sistema CBQ (Control de Ancho de Banda por usuario) y un

sistema de cuotas de navegación.

Debe generar un control perimetral de información de medios extraibles, con el fin de evitar que

personal no autorizado de la UPME obtenga informacion confidencial.

Este sistema debe generar inventarios por red de hardware y software instalado en los equipos y

asociarlos al software de tickets.

Debe generar informes de los estados del consumo de ancho de banda de la red por proveedor de

ISP, usuarios, servidores y protocolos de red..

Se debe realizar una capacitación de estas herramientas a las personas encargadas de la

infraestructura de la seguridad de la red, con acompañamiento en la instalación y puesta en

marcha (entrega de manuales)

9. Carteleras Virtuales

El contratista deberá implementar y desarrollar un sistema de carteleras virtuales de carácter informativo,

que será distribuido dentro de la nueva sede de la UPME en 4 pantallas tipo LED de 46 pulgadas.

de 84


El desarrollo deberá permitir el control centralizado de la información a ser mostrada en las carteleras,

permitir, además, la actualización de la información desplegada por personal de la UPME de acuerdo a sus

necesidades de comunicación interna.

10. Auditorio

El contratista deberá acondicionar el auditorio con sistemas de video, sonido y proyectores. El sonido

deberá ser tipo surround que garantice la fidelidad de las exposiciones en cualquier punto del auditorio.

Se requiere un video beam de al menos 5000 lumens para la proyección de imágenes, adicional un telón

tipo eléctrico de 3.05 mts x 3.05 mts con desplazamiento automático, controlado con mando a distancia.

El contratista deberá suministrar para el auditorio la iluminación con un sistema de control que permita

manejar la dimerización y distribución de la misma controlando diferentes tipos de ambientes, como son la

luz puntual, funcional, movimiento, cálida y personalizada, este sistema debe de ser controlado por medio

de un panel ya sea remoto o anclado a la pared.

11. Traslado de elementos

El contratista deberá incluir en la propuesta el plan para el desmonte, retiro, transporte, limpieza, instalación

y puesta en servicio desde la sede actual de la UPME ubicada en la CARRERA 50 # 26-20 en la ciudad de

Bogotá a la nueva sede con dirección CALLE 26 # 69D-91 piso 9, en la misma ciudad, de los siguientes

elementos:

- UPS Powerware serie 9390 incluyendo su banco de baterías

- Impresoras:

- HP Color LaserJet CP6015dn

- Lexmark T654dn

- HP Laser Jet P4015x (3 en total)

- HP Color LaserJet CP 2025 (5 en total)

- HP Color LaserJet 3505n (2 en total)

- HP Color LaserJet 4700dn

- Servidores, arreglo SAN y Tape Backup:

- HP PROLIANT DL380 g4

- HP PROLIANT DL360 g4

- SAN HP P2000

de 84


- MSL2024

- DELL OPTIPLEX 2900 serie 1 (4 en total)

- HP PROLIANT DL380 g7 (2 en total)

- HP PROLIANT DL360 g7 (2 en total)

- Rack HP

- Sistema de Acceso Inalámbrico: Access Point Procurve Networking HP MSM710 con los 4

dispositivos periféricos.

El contratista garantizará la adecuada instalación y puesta en funcionamiento de cada uno de los

elementos y sistemas trasladados, se deberá contemplar la realización de un plan de pruebas, con el fin

de verificar la correcta operación y puesta a punto.

12. Elementos Adicionales

El contratista deberá suministrar dos Televisores tipo LED de 46” e instalarlos en la cafetería y la sala

privada de la Dirección General.

13. Servicios Adicionales

El contratista deberá encargarse del desmonte de los siguientes elementos instalados en la nueva sede de

la UPME, los cuales no serán reutilizados en las adecuaciones eléctricas:

- Bandeja portacable metalida

- Tablero no regulado

- Cableado eléctrico tendido en bandeja portacable

- Luminarias

Además deberá realizar las adecuaciones físicas pertinentes una vez haya realizado el desmonte de éstos

elementos.

14. Inspección Eléctrica

Al finalizar el proyecto se debe entregar un certificado de inspección por la sede adecuada, en donde se indique que las instalaciones eléctricas realizadas cumplen con la norma NTC-2050, el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y el cabal cumpliendo con las Resoluciones No. 181294 del 06 de agosto de 2008 y No. 180195 del 12 de febrero de 2009 expedidas por el Ministerio de Minas y energía.

de 84


La verificación e inspección se hará en planos eléctricos de la sede, diagramas unifilares, tableros eléctricos, sistema a tierra y todas las tomas eléctricas normales y regulas. La empresa que expida la certificación deberá poseer certificación vigente por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, para realizar labores de inspección y diagnostico frente Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE. La certificación de conformidad deberá ser expedida a nombre de la UPME.

Para la construcción de los pre-pliegos y pliegos definitivos:

Visita a las instalaciones:

Para que se conozcan las condiciones en que se va a ejecutar la adecuación, el PROPONENTE realizará previamente, una visita conjunta con el personal técnico de la UPME al sitio donde se desarrollarán la misma, en las que confirmará las cantidades reales necesarias para la adecuación a ejecutar; así mismo, tomará nota de: posibles demoliciones, niveles, estado de la construcción, disposiciones y en general analizará todos los factores que contribuyan a la buena ejecución de las mismas, en cuanto a su calidad, economía, buena presentación y desarrollo. Los proponentes deberán realizar una visita obligatoria, con el fin de rectificar los servicios solicitados y que son objeto del presente proceso de contratación, en la Carrera XXX de la ciudad de Bogotá, Sede de la UPME. NOTA: NO SERÁ VÁLIDA LA OFERTA PRESENTADA, SIN QUE HAYA ASISTIDO A LA VISITA. PARA LO PERTINENTE SE SUSCRIBIRÁ ACTA DE ASISTENCIA CON ANOTACIÓN DE LOS INTERESADOS QUE SE PRESENTEN. Documentos anexos a la propuesta. En algunos puntos falta especificar la garantía, repuestos y mantenimiento. Documentos mínimos a entregar por el contratista al finalizar el proyecto:

Se deberá entregar la siguiente documentación correspondiente a la sede adecuada:

Planos de las redes lógicas y eléctricas en papel y en formato digital (Autocad). 2 copias.

Planos y diagramas unifilares de la sede.

Documentación de la certificación del total de los puntos instalados.

Documentación de la ingeniería llevada a cabo para la realización de los cálculos eléctricos.

Diagramas unifilares.

Estructura de los tableros eléctricos

Conformación de los rack

Reseña fotográfica antes y después de la realización del proyecto

de 84


Garantías de otorgadas por los fabricantes para las diversas soluciones

Certificación RETIE

En el caso de requerirse disposición final de equipos o elementos electrónicos, se deberá presentar la certificación de debida disposición final según la reglamentación aplicable al residuo.

Carta firmada por el representante legal donde indique la garantía de los trabajos en mínimo 1 ñao.

de 15


CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

OBRA CIVIL PRELIMINARES

REPLANTEO Y NIVELACIÓN GENERAL M2 2469,2

RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE A UNO DE LOS BOTADEROS AUTORIZADOS POR EL DISTRITO.

VIAJE 2,0

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LONAS PARA EMPAQUES SOBRANTES

GL 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS Y TAPAREGISTROS UN 8,0

ASEO GENERAL DURANTE OBRA PERMANENTE SEM 14,0

ASEO FINAL DETALLADO M2 2469,2

DEMOLICIONES MAMPOSTERIA M2 7,0

SOBREPISO DE HASTA 4 CM DE ESPESOR 1:4, (AREAS: CUBO, AUDITORIO, BAÑOS Y MUEBLES DE COCINA)

M2 40,0

REGATAS POR REDES ELECTRICAS Y PLOMERIA ML 15,0

RESANES POR REDES ELÉCTRICAS Y PLOMERÍA ML 15,0

RESANES EN PLACA PASO DE TUBERIAS SANITARIAS M2 2,0

PERFORACION CON PULIDORA PARA PIVOTES HIDRAULICOS UN 4,0

IMPERMEABILIZACION JARDINERAS Y JARDIN VERTICAL M2 10,0

REVISION Y REPARACION DE HUMEDADES EN EL INMUEBLE M2 50,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO PIE DE AMIGO PARA SOPORTAR MESONES DE BAÑO

UN 6,0

MAMPOSTERIA (VALORES CON ACABADO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE N°5 (12CM) A 2 CARAS ACABADO CON 3 MANOS DE PINTURA (INCLUYE FILOS)

m2 201,0

de 15


SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BAJO H:40CM EN BLOQUE N°4 (10CM) A 2 CARAS REVOCADO (JARDINERAS Y JARDIN VERTICAL)

m2 10,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS 1 SOLA CARA M2 47,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS 2 CARAS DE 12cm M2 741,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CURVO M2 15,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS SUPERBOARD1 SOLA CARA PARA ENCHAPE

M2 12,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DOS CARAS 12cm CON AISLAMIENTO ACUSTICO

M2 42,0

MURO TEXTURIZADO (DISEÑO DE TEXTURA ENTREGADA POR LA SUPERVISION)

M2 14,0

TAPAS MENORES A 50CM ML 25,0

FILOS Y DILATACIONES ML 33,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO EN MADERA INSTALACION DE MARCOS DE PUERTA EN MUROS

ML 15,0

CIELOS RASOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELOS ROSASOS EN DRYWALL ACABADOS CON TRES MANOS DE PINTURA

M2 567,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELOS DESCOLCADOS EN DRYWAL ACABADOS CON TRES MANOS DE PINTURA

M2 4,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO ACUSTICO MODULADO EN MADERA AGLOMERADA DE 16MM DE 60CMX60CM CON SISTEMA DE INSTALACION EN ESTRUCTURA OCULTA Y ACABADO PERFORADO.

M2 32,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO MODULADO EN LAMINA DE FIBRA MINERAL DE 15MM DE 60CMX60CM SISTEMA DE INSTALACION EN ESTRUCTURA OCULTA.

M2 375,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO MODULADO EN BANDEJA METALICA DE 13MM DE 60CM X60CM, SISTEMA DE INSTALACION EN ESTRUCTURA OCULTA Y ACABADO PERFORADO.

M2 160,0

de 15


AISLAMIENTO ACUSTICO PARA CIELO RASO M2 120,0

CIELO RASO DRYWALL EXISTENTE (REPARACION) M2 353,08

TAPAS MENORES A 50CM ML 104,4

FILOS Y DILATACIONES ML 108,4

RESANE TAPADA Y MASILLADA DE HUECOS GL 1

APERTURA HUECOS PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN GL 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN 50x50 CON MARCO EN ALUMINIO

GL 1

PISOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TUKA BAMBU TOSTADO DE 14MM DE 14.2CMX185CM, CON MICROBICEL DE 1mm, INSTALACIÓN TIPO FLOTADO

M2 475,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA MADERA DE 10CM DE CARACTERISTICAS Y COLOR SIMILAR AL PISO DE MADERA.

ML 227,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO IMPORTADO ITALIANO TRAFICO ALTO DE 60CMX60CM ACABADO MATE, COLOR GRANATE O SIMILAR, SE SELECCIONARA SEGÚN MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL PROVEEDOR.

M2 963,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 7CM CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DEL PISO.

ML 778,7

TIPO 1 : DE TIPO AREA 100% NYLON DE 900Gr X M2, H: 10MM, SE DEFINE SEGUN MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA

M2 32,0

TIPO 2: MODULADA DE 50CMX50CM 1220,65Gr X M2 A 1365GrXM2, H:5,5, SE DEFINE SEGUN MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA

M2 58,0

ENCHAPES MUROS

SUMINISTRO E INSTALAION DE CERAMICA BLANCA FORMATO 20X20CM PARA COCINA

M2 13,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA O PORCELANATO BLANCO CON ACABADO BRILLANTE DE 30X60CM PARA BAÑOS

M2 66,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA MUÑECA IMPERMEABILIZADA FORMATO 30X60CM PARA JARDINERAS Y JARDIN VERTICAL

M2 40,0

PINTURA

de 15


SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA VINILICA PARA LOSA A LA VISTA

M2 46,4

SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA (PLASTIFICADA LAVABLE) PARA MUROS DE LA COCINA

M2 40,0

SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA (PLASTIFICADA LAVABLE) PARA CIELOS DE LA COCINA

M2 36,8

SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE ESMALTE BLANCO ACABADO SEMIMATE MUROS

M2 20,0

SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE ESMALTE ACABADO SEMIMATE ESTRUCTURA ESCALERA CUBO (COLOR SEGÚN MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA)

M2 7,8

VIDRIO TEMPLADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO TEMPLADO DE 10MM CON PERFIL EN "U" DE ALUMINIO INFERIOR Y SUPERIOR, VALOR EN (m)

DE 1,03X2,9 UN 1,0

DE 1,53X2,90 UN 1,0

DE 1,7X2,90 UN 2,0

DE 1,50X2,90 UN 9,0

DE 1,78X2,90 UN 2,0

DE 1,20X2,90 UN 1,0

DE 1,60X2,90 UN 1,0

DE 1,73X2,90 UN 1,0

DE 1,63X2,90 UN 1,0

DE 0,65X2,90 UN 1,0

DE 0,80X2,90 UN 1,0

DE 2,48X2,90 UN 1,0

DE 2,53X2,90 UN 1,0

DE 5,64X1,10 UN 1,0

DE 1,80X1,10 UN 1,0

DE 1,55X2,9 UN 1,0

DE 0,60X2,90 UN 1,0

DE3,7X2,90 UN 1,0

DE1,70X2,60 UN 1,0

de 15


DE 1,00X1,00 UN 9,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO OFICINAS Y SALAS 1 HOJA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR EN CHAPETAS, CERRADURA EN MANIJA CENTRAL CON LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR

DE 0,9X2,9 UN 8,0

DE 1,0X2,9 UN 1,0

DE 0,8X2,9 UN 1,0

DE 0,84X2,90 UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, 2 HOJAS , BISAGRA HIDRAULICA, MANIJON EN ACERO DE 1" X 2.20, INCLUYE CHAPETA CON CERRADURA AL PISO

UN

DE 2,00X2,90 1,0

DE 2,12X2,90 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL 2 HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, EN SISTEMA CORREDIZO CON SENSOR Y CERRADO MAGNETICO.

DE 2,68X2,90 UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1 HOJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, EN SISTEMA CORREDIZO.

DE 0,9X2,6 UN 1,0

ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA VACIO EN CRISTAL INCOLORO DE 10MM h=1.30 CON PERFORACIONES Y DILATADORES PARA SER ANCLADA AL BORDE DE VIGA DE ACERO

ML 8,0

de 15


SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA ESCALERA (INCLINACION) EN CRISTAL INCOLORO DE 10MM h=1.30 CON PERFORACIONES Y DILATADORES PARA SER ANCLADA AL PERFIL DE ACERO DE LAS ESCALERAS

ML 16,0

CARPINTERIA EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

P1: PUERTA BAÑOS VANO DE 80CMX240CM CON MARCO Y HOJA ENTAMBORADA ENCHAPADA EN FORMICA CON 3 BISAGRAS DE RESORTE MANIJA CON SEGURIDAD DE PASO

UN 2,0

P2: PUERTA BAÑOS VANO DE 70CMX240CM CON MARCO Y HOJA ENTAMBORADA ENCHAPADA EN FORMICA CON 3 BISAGRAS DE RESORTE MANIJA CON SEGURIDAD DE PASO

UN 1,0

P3: PUERTA ENTAMBORADA DE CORRER EN FORMICA CON TIRADERA TIPO CAZUELA Y CERRADURA PICO DE LORO 135CMX240CM

UN 1,0

P4: PUERTA DOBLE ALA ENTAMBORADA DE CORRER EN FORMICA CON TIRADERA TIPO CAZUELA Y CERRADURA PICO DE LORO 240CM (120CM+120CM)X240CM

UN 1,0

P5: PUERTA DOBLE ACCESO SALA DE REUNIONES 200CMx240CM

UN 1,0

P6: MADERA 2 ALAS CON SELLOS ACUSTICOS SISTEMA BATIENTE 120CM X 240CM

UN 1,0

CARPINTERIA METALICA

LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS Y PUERTAS CON CERRADURA Y 3 VISAGRAS 1 ALA 0,80mx2,00m

UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE 2 ALAS (0,4m y 1,20m)x2,40m, CON CERRADURA Y 3 VISAGRAS EN CADA ALA

UN 1,0

ACERO INOXIDABLE

de 15


SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS

UN 3,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 1,50M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 4'' EN ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS DE REMATES PARA CIELO RASO Y MURO BAJO.

UN 20,0

ACCESORIOS Y APARATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL, CON TAZA ALONGADA, ANILLO CERRADO, DE COLOR BLANCO, PARA USO ESTÁNDAR AHORRADOR (CON FLUXOMETRO Y SISTEMA DE VACIADO POR SENSOR).

UN 3,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO, CON TAZA ALONGADA, ANILLO CERRADO, DE COLOR BLANCO, AHORRADOR CON SISTEMA DE DOBLE DESCARGA.

UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER ELABORADO EN PORCELANA BLANCA, INCLUYE GRIFERIA CON SISTEMA DE SENSOR, ACOPLES Y SIFON.

UN 4,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER ELABORADO EN PORCELANA BLANCA, Y GRIFERIA MONOCONTROL PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE ACOPLES Y SIFON.

UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE COLGAR, MEDIANO, EN COLOR BLANCO ( LINEA INSTITUCIONAL MEDIANO BLANCO), SISTEMA DE VACIADO POR SENSOR

UN 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON CON SENSOR

UN 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS UN 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO UN 3,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA COCINA UN 1,0

de 15


SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CRISTAL NEGRO 2 O 3 PUESTOS ELECTRICOS PARA EMPOTRAR

UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA POCETA DE ASEO

UN 1,0

MUEBLES EN MARMOL

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO RECEPCION EN MARMOL

UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE LA BIBLIOTECA EN MARMOL

UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES DE BAÑOS EN MARMOL

DE 150CMX50CM UN 1,0



AMOBLAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

MODULOS DE TIPO "L" DE 150CMX150CM UN 97

MODULOS SECRETARIA UN 5

MODULO ATENCION CIUDADANIA 260CMX60CM90CM UN 1

MODULOS BIBLIOTECA UN 11

ESCRITORIO DIRECCION Y SECRETARIA GRAL 240CMX100CM UN 2

ESCRITORIO SUBDIRECTORES UN 6

MESAS TIPO SALA DE JUNTAS SECRETARIA UN 1

MESAS TIPO SALA DE JUNTAS PRINCIPAL UN 1

MESAS REUNIONES CIRCULAR DIAMETRO 80CM UN 4

MESA RUNIONES RECTANGULAR 120X60CM UN 7

MESAS BIBLIOTECA 150X100CM UN 5

MESAS CAFETRIA UN 8

MESAS TERRAZA UN 16

MESA AUXILIAR AUDITORIO 1200CMX60CM UN 1

MUEBLE AUXILIAR ESPECIAL OFICINAS UN 13

MUEBLE ESPECIAL ABERTURA DE PUERTA CORREDIZA DIRECCION

UN 1

MUEBLE AUXILIAR RECEPCION UN 1

de 15


MUEBLE AUDITORIO UN 1

MUEBLES SALA DIRECTOR Y ESPERA UN 7

ARCHIVADORES UN 3

ESTAND DE LIBROS

350CMX150CM30CM UN 1

200CMX150CM30CM UN 2

LOCKER METALICO

140CMX180CMX40CM UN 1

100CMX180CMX40CM 1

LOCKER MADERA:






SILLA DIRECTOR Y SECRETARIO UN 2

SILLA SUBDIRECTORES UN 6

SILLAS OPERATIVAS Y SALAS DE JUNTAS UN 171

SILLAS INTERLOCUTORAS UN 161

SILLAS CAFETERIA UN 32

SILLAS TERRAZA UN 64

SILLAS AUDITORIO UN 30

COCINA UN 1

MUEBLE AUXILIAR DE COCINA TIPO ISLA EN QUARZTONE Y ACERO INOXIDABLE O MATERIALES SIMILARES

UN 1

RED HIDROSANITARIA

DISEÑO RED HIDRAULICA UN 1,0

TUBERÍA PVC PRE AGUA FRÍA INCLUYE ACCESORIOS ML 32,0

TUBERÍA PVC PRE AGUA FRÍA INCLUYE ACCESORIOS ML 50,0

TUBERÍA PVC AGUA FRÍA INCLUYE ACCESORIOS ML 61,0

EMPATE A RED PVC EXISTENTE DE SUMINISTRO UN 4,0

PUNTOS HIDRÁUBLICOS AGUA FRÍA: EN PVC

de 15


SANITARIOS DE FLUXÓMETRO EN PVC RECAMARA EN COBRE

UN 3,0

LAVAPLATOS ORINAL LAVAMANOS Y POSETAS DE ASEO EN PVC RECAMARA EN COBRE

UN 13,0

TUBERÍA PVC-S INCLUYE ACCESORIOS ML 36,0

EMPATE A RED EXISTENTE SANITARIA UN 8,0

PASE EN PLACA PARA PUNTOS E=18 CM. CON SACA NÚCLEOS.

UN 4,0

SALIDAS SANITARIAS

SANITARIOS DE FLUXÓMETRO UN 4,0

ORINALES UN 2,0

LAVAPLATOS UN 1,0

LAVAMANOS UN 6,0

SIFONES DE PISO UN 6,0

SIFONES DE PISO UN 6,0

RED CONTRA INCENDIOS

DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIOS

GB 1,0

JARDINERIA Y VEGETACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINERAS INTERIORES M2 1,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (INCLUYE PLANTAS, SISTEMA DE RIEGO E INSTALACION)

M2 15,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS TERRAZA UN 72,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETAS 0,75X0,30X0,45 UN 24,0

VARIOS

SEÑALIZACION NOMENCLATURA INTERNA UN 100,0

ESTANTERIA METALICA DE 90 CM PARA DEPOSITOS (5 ESTANTES)

UN 7,0

LOGO RECEPCION UN 1,0

CAMBIO DE CLAVES DE CERRADURAS UN 20,0

BLACK OUT S. SALA DE JUNTAS ML 5,0

SOLAR SCREEN M2 130,5

de 15


EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYE CAMILLA UN 2,0

PLANOS Y PLOTTER UN 1,0

SUMINISTRO DE CANECAS CROMADAS DE PEDAL PARA CABINAS SANITARIAS

UN 5,0

SUMINISTRO DE CANECAS CROMADAS DE PEDAL PARA LAVAMANOS

UN 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRACTOR PARA COCINA TIPO ISLA, CON FILTRO MULTICAPA, ESTRUCTURA EN VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE.

UN 1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO Y LA SALA DE JUNTAS.

UN 2,0

INSTALACIONES TECNICAS CUARTO DE DATOS

ADECUACIONES Y OBRA CIVIL UN 1,0

Cerramiento y mamposteria UN 1,0

Piso elevado en acero de alta resistencia con modulos de 60 x 60cm, pintura electroestatica color gris, recubrimiento laminado de alta presion antiestatico micarta, niveladores en acero zincados, estructura sismoresistente "stringer", cortes pasacables, resistencia 2000Kg. distribuido por M2.

M2 19,0

Pintura y acabados M2 30,0

Puerta en vidrio templado 210x1m (10 mm espesor) UN 1,0

Puerta de emergencia UN 1,0

Sistema de Detección y Extinción de Incendios GL 1,0

Sistema de Monitoreo Ambiental UN 1,0

Sistema de Control de Acceso UN 1,0

Gabinetes de red UN 4,0

Patch Panels UN 5,0

Patch cord categoría 6A, longitud 3 metros UN 240,0

Organizadores de Cable Vertical UN 10,0

Multimotoma Vertical UN 8,0

Barraje a tierra UN 1,0

Bandeja portacable tipo canastilla ML 8,0

UPS Respaldo para gabinetes UN 5,0

de 15


CABLEADO ESTRUCTURADO

Subsistemas del cableado estructurado

Horizontal Pathways


Canaleta metalica 12*5 con división y pintura electrostática M

225,0

Ductería EMT 1" !/2 M 140,0

Ductería EMT 1" M 170,0 Cable UTP Categoría 6A desde cuarto de datos hasta cada puesto de trabajo M

7000,0

Area de trabajo

Face plate UN 210,0 Toma sencilla para datos y voz categoria 6A, terminación RJ45 hembra UN

210,0

Patch cord categoría 6A, longitud 1 metro UN 50,0

Patch cord categoría 6A, longitud 3 metros UN 240,0

Marcación UN 1,0

SISTEMA ELECTRICO

Sistema a tierra UN 1,0

Acometidas eléctricas M 20,0

Cableado horizontal


Cable eléctrico trenzado # 3x12 THHN regulado M 7000,0

Cable eléctrico trenzado # 3x12 THHN normal M 7000,0

CUARTO ELECTRICO

Adecuaciones y Obras Civiles

Cerramiento y mamposteria UN 1,0

Piso elevado en acero de alta resistencia con modulos de 60 x 60cm, pintura electroestatica color gris, recubrimiento laminado de alta presion antiestatico micarta, niveladores en acero zincados, estructura sismoresistente "stringer", cortes pasacables, resistencia 2000Kg. distribuido por M2.

M2

8,5

Pintura y acabados M2 20,0

Puerta de acceso UN 1,0

Tablero Regulado UN 1,0

de 15


Breakers monopolares UN 50,0

Tablero No Regulado UN 1,0

Breakers monopolares UN 50,0

Aire Acondicionado de precision UN 1,0

AREA DE TRABAJO Tomacorriente doble eléctrica polo aislado (hospital) - regulada UN

210,0

Tomacorriente doble eléctrica normal almendra UN 240,0

Sistema de Iluminación General Breaker de 3x60 amperios, ajustable a 25 ka 240 voltios Breaker de arranque (totalizador) UN

2,0

Parcial desde cuarto eléctrico a tablero de iluminación en oficina, en cable 5X6THHN AWG +1X8 desnudo tubería emt de 1"/1/2 M

30,0

Suministro e instalación de tablero trifásico con espacio para totalizador, con puerta y llave de 40 circuitos, breaker totalizador UN

1,0

Breaker enchufable 1x20 amp UN 40,0 Salida eléctrica para iluminación en tubería EMT alambre # 12 incluye interruptor UN

300,0

Suministro e instalación lámparas especular 3 x 17 60x60 W cableado driver de balastros UN

220,0

Suministro e instalación lámparas especular 3 x 17 60x60 W con driver de balastros LED 10V dimerizable UN

90,0

Lámpara tipo LED (direccionales) UN 15,0

Interruptores UN 80,0

Soportes colgante para lámparas con guaya UN 310,0 Salida eléctrica para toma en tubería EMT alambre # 12 incluye toma GFCI (cafetería) UN

10,0

Balastros direccionales UN 190,0

Balastros direccionales con sensores UN 30,0

Tableros inteligentes UN 4,0

Tabla de carga zonas comunes UN 2,0 Tablero grafic control de luz auditorio, sala de juntas, direccion general UN

3,0

Panel quantum hub comunicator UN 1,0

Sensor de movimiento luz dia UN 10,0

de 15


Sensor de movimiento tecnoinfraroja 45 ft UN 46,0

Instalacion y puesta en marcha UN 1,0

SISTEMA DE SEGURIDAD

CCTV IP

Camaras IP UN 16,0

Software de gestión UN 1,0

Monitor LED 26" UN 1,0

Accesos biométricos UN 6,0

SALAS DE JUNTAS

Sistema de sonido UN 2,0

Pantalla Inteligente 70 pulgadas UN 1,0

Pantalla Inteligente 55 pulgadas UN 1,0

Instalación pantallas inteligentes UN 2,0

Podium Interactivo 24" UN 2,0

Podium Interactivo 18" UN 2,0

Capacitación uso pantallas inteligentes (Grupo de 10 personas) UN 1,0

Cajas de conectividad para mesa de sala de juntas UN 2,0

Salida para video beam a toma de conexión en cable HDMI sala de juntas 12 mts en tubería emt UN

4,0

Salida para TV a toma de conexión en cable HDMI sala de juntas 5 mts EN TUBERIA PVC UN

4,0

Salida para PC a toma de conexión en cable HDMI sala de juntas 5 mts EN TUBERIA PVC UN

4,0

Sistema de videoconferencia UN 2,0

Automatización sala de juntas principal UN 1,0

EQUIPOS ACTIVOS

Switches PoE UN 5,0

Switch capa 3 UN 1,0

SISTEMA DE TELEFONIA

Servidor Tipo Rack UN 1,0

Telefonos IP UN 36,0

Telefonos IP con Botonera UN 10,0

Desarrollo e implementación, incluye la configuración de softphone en los terminales UN

1,0

SISTEMA DE SEGURIDAD

Servidor Tipo Rack UN 1,0

de 15


Desarrollo e implementación UN 1,0

Capacitación Usuarios (Grupo de 10 personas) UN 3,0

CARTELERAS VIRTUALES

Pantallas LED 46" UN 4,0

Desarrollo e implementación UN 1,0

Capacitación Usuarios (Grupo de 10 personas) UN 1,0

AUDITORIO

Sistema de sonido UN 1,0

Telón eléctronico 3.05x3.05 UN 1,0

Videobeam 5000 lumens UN 1,0

OTROS

Servicio de traslado de elementos a la nueva sede de la UPME desde su sede actual UN

1,0

Puesta en funcionamiento de los elementos trasladados UN 1,0

Servicio de traslado de elementos a la nueva sede de la UPME desde su sede actual UN

1,0

Puesta en funcionamiento de los elementos trasladados UN 1,0

Televisor 46" tipo LED UN 2,0

Desmontaje de elementos instalados en la nueva sede de la UPME UN 1,0

Adecuaciones y Obras Civiles UN 1,0

SUBTOTAL $

IVA $

TOTAL $

terminos de referencia selecciÓn de un proponente … · pbx (57) 1 222 06 01 fax: 221 95 37...

Documents